es 001 especificaciones de seguridad y salud laboral y ambiental para contratistas de obras y...

Especific

acio

nes T

cnic

as

Empresa ENDESA - PER

Cdigo de identificacin E.S-001

Revisin 02

Fecha de aprobacin 11 de Febrero de 2013

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y

AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS

Elaborado por:

rea de Seguridad Laboral y Gestin de Contratistas

Aprobado por:

Direccin de Organizacin y Recursos Humanos

E.S-001 Rev: 02

Especificaciones de Seguridad y Salud Laboral y

Ambiental Para Contratistas de Obras y Servicios Pgina 2 de 24

Fecha de aprobacin Visto por: rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas

Aprobado por: Direccin O.RR.HH. Endesa Per

11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

1. OBJETIVO

Establecer los requerimientos mnimos de seguridad y salud laboral y ambiental que deben cumplir las empresas contratistas que ejecutan obras o servicios mayores en las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

2. ALCANCE

La presente especificacin es aplicable a las CONTRATISTAS de obras y servicios mayores cuyas actividades se desarrollen con destaque de personal dentro o fuera de las instalaciones de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, ser aplicable tambin a las subcontratistas de stas.

3. DEFINICIONES

Contratista: Persona jurdica o natural que rene los requisitos exigidos por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, para la ejecucin de una obra o servicio.

Contrato de la OBRA / SERVICIO (CC): Persona designada por las empresas de Endesa

Per: Edelnor, Edegel y Eepsa para hacer el seguimiento a las actividades y desempeo del CONTRATISTA como parte de la OBRA / SERVICIO.

Servicio Mayor

Servicio cuyo monto referencial es superior a US$ 50,000.

Contrato Marco Tipo de Contrato que se realiza para aquellos Servicios Mayores recurrentes, cuyo periodo de ejecucin es superior a 1 ao. Estos contratos permiten generar pedidos parciales (ordenes de entrega) contra un valor global pactado con un proveedor, por el aprovisionamiento de un bien o la prestacin de un servicio. Se aplica para requerimientos estandarizados y recurrentes por perodos fijados (generalmente un ao).

4. REFERENCIAS

Norma Corporativa N.026: Norma general de Proteccin del Medio Ambiente para Contratistas de ENDESA.

Norma Corporativa N.9: Norma de Prevencin de Riesgos para Empresas Contratistas de ENDESA y filiales.

Norma Corporativa N.020 A.2.2: Control laboral de empresas contratistas en el negocio de Latinoamerica.

Legislacin citada en el presente documento. Procedimientos, instrucciones, especificaciones u otros documentos citados en la presente

especificacin publicados en la pgina web de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa o entregadas en medio informtico.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas RM N 161-

2007-MEM/DM y sus modificaciones. Ley de seguridad y Salud en el Trabajo N 29783. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N 005-2012-TR y sus

modificaciones aplicables. Decreto Supremo 29-94-EM Reglamento de Proteccin Ambiental en las Actividades

Elctricas. Ley N 29245 Ley de tercerizacin. DS 006-2008-TR Reglamento de la ley de tercerizacin. Ley N 27626 Ley de intermediacin laboral y su reglamento. Ley N 29497 Ley procesal del trabajo y su reglamento.

5. RESPONSABILIDADES

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

5.1 El Gestor del Contrato (GC) debe hacer cumplir las presentes especificaciones con el apoyo de la Oficina de Gestin Ambiental (OGA) y el rea de Seguridad Laboral y Gestin de Contratistas de las empresas de Endesa Per. El Gestor del Contrato ser el responsable de informar con la debida anticipacin a las reas antes mencionadas, el inicio del SERVICIO/OBRA, una vez que el contrato cuente con todas las firmas correspondientes.

5.2 El CONTRATISTA deber cumplir con los requerimientos exigidos en las presentes

especificaciones con la finalidad de implementar medidas preventivas y de control en todos los aspectos relacionados con la seguridad, salud, ambiente y control jurdico laboral en las actividades que realice su personal para la ejecucin del SERVICIO / LA OBRA contratadas por Endesa Per. Asimismo deber tomar en cuenta los costos que impliquen el cumplimiento de estos requisitos y de las medidas de control solicitadas por las empresas de Endesa Per, para su propuesta econmica.

6. CONTENIDO 6.1 Requerimientos a cumplir durante el concurso 6.1.1 Leer detenidamente las presentes especificaciones y entregar en la propuesta el sustento del

cumplimiento de las mismas, segn los documentos indicados en el Anexo 1. 6.1.2 Cumplir con los requerimientos exigidos por las empresas de Endesa Per: Edelnor, Edegel,

Chinango y Eepsa en el presente documento, las normas legales de referencia indicadas y todas aquellas aplicables al servicio, as como todas las disposiciones incluidas en las leyes aplicables vigentes, se deber adoptar los requerimientos contemplados en dichos documentos o requerimientos superiores a estos. La normativa y condiciones generales de contratacin se encuentran en la pgina web de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa en las siguientes rutas: EDEGEL y Chinango: http://www.edegel.com/m_contratistas_obras_serv.htm EDELNOR: http://www.endesa.es/Portal/es/proveedores/06_normativa_condiciones/06_peru/default.htm EEPSA: Los requisitos se entregarn en el proceso del concurso.

6.1.3 Entregar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de medidas de control, de todas las actividades, segn lo establecido en los procedimientos Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. Asimismo, se deber entregar un resumen de los principales riesgos, segn formato adjunto en Anexo 1.

6.1.4 Entregar la identificacin de aspectos e impactos ambientales de todas las actividades dentro del alcance del servicio segn lo establecido en el procedimiento de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.

6.1.5 Entregar constancias de certificaciones para trabajos o equipos de alto riesgo y especializaciones, por ejemplo: certificacin de soldadores, certificacin de rigger y operador de gra, certificacin de equipos para izaje de carga (gras, montacargas y otros), certificacin de equipos para trabajo en alturas (elevadores personales y otros), certificacin de personal para trabajos en espacios confinados, certificacin de personal trabajos en gammagrafa y otros.

6.1.6 Listado, especificaciones y normas tcnicas que refieran el tipo de elementos de proteccin personal, equipos de trabajo y herramientas a usarse en la actividad.

6.1.7 Presentar el Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y el Manual del Sistema de Gestin Ambiental.

6.1.8 Presentar los procedimientos y especificaciones de trabajo con los cuales se ejecutar el servicio.

6.1.9 Presentar la organizacin para la ejecucin del servicio, indicando claramente el responsable del control de los requerimientos de seguridad y ambiental. Para el caso de contratos marcos, cuando el nmero de trabajadores supere las 30 personas o para actividades que, de acuedo a la evaluacin de riesgos, se determine su criticidad como de alto riesgo,se deber contar con personal Supervisor de Seguridad dedicado a tiempo completo, de acuerdo a las actividades contratadas .

6.1.10 Presentar copia de la certificacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y del Sistema de Gestin Ambiental en caso estn certificados.

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

6.1.11 Para el caso de aquellas empresas que no se encuentren certificadas y que estn concursando un servicio con un periodo de duracin mayor a un ao, debern presentar un Carta Compromiso, en donde indique que en el plazo de UN AO certificar TODOS los procesos relacionados al SERVICIO.

6.1.12 Presentar Carta Compromiso de cumplimiento de las Polticas de Seguridad, Salud, Ambiental, Principios del Pacto Mundial y Cdigo de Conducta.

Los POSTORES, debern entregar conjuntamente con la OFERTA TECNICA la informacin solicitada en este acpite. Los POSTORES, debern identificar y analizar de manera exhaustiva las medidas de control necesarias, con la finalidad de incluir sus costos en el valor de EL SERVICIO / LA OBRA a ser adjudicado. Asimismo, deber indicar claramente en su OFERTA ECONOMICA todos aquellos costos vinculados al cumplimiento de la presente especificacin.

El CONTRATISTA no podr subcontratar, ntegra o parcialmente, los trabajos encomendados. En todo caso, la subcontratacin debe ser autorizada por escrito por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. Asimismo las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa deber aprobar por escrito a la empresa que el CONTRATISTA desee subcontratar. De existir dicha autorizacin, el CONTRATISTA y Subcontratista sern solidariamente responsables frente a las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa ante cualquier tipo de obligacin, para cuyo efecto el CONTRATISTA presentar a las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa el documento correspondiente debidamente firmado por el Subcontratista.

6.2 Requerimientos a cumplir antes de iniciar la obra o servicio adjudicado 6.2.1 Una vez adjudicado EL SERVICIO / LA OBRA la empresa ganadora, antes de iniciar el servicio,

deber reunirse con el Coordinador de Contrato, el rea Seguridad Laboral y Gestin de Contratistas y la Oficina de Gestin Ambiental para revisar el cumplimiento de los requerimientos exigidos por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. De no ejecutarse la reunin, no podr darse inicio a EL SERVICIO / LA OBRA. Los acuerdos de esta reunin quedarn registrados en el Cuaderno de Obra.

6.2.2 La informacin que deber ser entregada en esta reunin para la verificacin del cumplimiento

de los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales es: Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de medidas de control

para los riesgos (matrices IPER). Identificacin de aspectos, impactos ambientales y determinacin de medidas de control. Procedimientos, instrucciones, especificaciones, planos, guas, planes de contingencia u

otra informacin relevante en la que se indique la metodologa para la ejecucin de los trabajos y control de riesgos e impactos.

Listado de trabajadores que laboraran en el servicio contratado por Endesa Per, adjuntando el perfil de competencia de los supervisores y responsables de trabajo. .

Organizacin del personal para la ejecucin del servicio Certificacin de su Sistema de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental o

Carta Compromiso de certificacin en un periodo menor a un ao. Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental para el periodo que dure el

servicio, si es mayor a un ao se deber presentar programas anuales. El programa deber contener la informacin segn formato proporcionado por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa (Ver Anexo 2)

Certificaciones de personal o equipos para trabajos que impliquen alto riesgo. Manual de su Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional

6.2.3 El Programa de Seguridad y Ambiental deber contener como mnimo la siguiente informacin

(Ver estructura en Anexo 2): Reuniones mensuales del comit de seguridad Revisin mensual de avance de los programas de Seguridad y Medio Ambiente.

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

Revisin y actualizacin anual de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e impactos ambientales

Revisin mensual y actualizacin de procedimiento de trabajo crticos Capacitaciones y entrenamiento en temas de control de riesgos de seguridad, salud

ocupacional y ambiental, reporte y anlisis de accidentes, incidentes, condiciones y actos inseguros, metodologa de identificacin de peligros y riesgos

Inspecciones mensuales a equipos de proteccin personal, equipos, herramientas, vehculos, maquinarias e instalaciones

Inspecciones mensuales a la ejecucin de trabajo, el nmero de estas inspecciones ser equivalente al 30% de la plantilla total mensual que maneje El Contratista. Estas inspecciones sern realizadas por la metodologa IPAL proporcionada por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

Entrega de ropa de trabajo y equipos de proteccin personal Inspeccin mensual de extintores, botiquines u otro equipo destinado a la respuesta a

emergencias Simulacros peridicos Examen mdico ocupacional anual Elaboracin y entrega mensual de estadsticas de accidentes e incidentes Caminatas mensuales por los directivos de la Empresa Contratista Actividades de bienestar y motivacin

6.2.4 No se autorizar el ingreso del personal, si LA CONTRATISTA no cumple con entregar al rea

Seguridad Laboral y Gestin Contratistas, los siguientes requisitos:

Requerimientos para emisin de Fotochecks: Acreditacin que el personal contratado para el servicio se encuentre en Planilla regular

con todos los beneficios jurdico laborales de acuerdo a ley. Registrar al personal que intervendr en las actividades contratadas en el Sistema de

contratistas de Endesa Per. Presentar Pliza del Seguro Complementario para Trabajos de Riesgos (SCTR) de salud y

pensin. Se encuentren aptos segn evaluacin psicolgica realizada por la institucin homologada

por las empresas de Endesa Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. Haber aprobado el Curso Bsico de Seguridad y prevencin de riesgos en institucin

homologada por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, con una duracin de 18.5 horas.

Resultar aptos segn la Evaluacin de Supervisores y Responsables de Trabajo por parte de Seguridad, las reas usuarias de Endesa Per y representante de LA CONTRATISTA.

Haber llevado la charla de induccin de seguridad y prevencin de riesgos y medio ambiente dada por las empresas de generacin. Las fechas de dictado de estas charlas, se deben coordinar con los responsables del rea de Seguridad Laboral y Gestin de Contratistas y la Oficina de Gestin Ambiental. Estas charlas, cuya nota mnima aprobatoria es de 13, tienen vigencia de un ao, por lo que debern ser renovadas una vez cumplido ese periodo.

Presentar los resultados de Aptitud Medica Ocupacional con una antigedad no mayor a 12 meses que indiquen las condiciones de salud adecuadas para la ejecucin de sus labores. Asimismo, para el caso de trabajadores que laboren a mayor de 3,000 msm o que superen los 45 aos debern presentar exmenes mdicos adicionales que garanticen su salud para la ejecucin del trabajo, las cuales debern ser realizadas en clnicas u hospitales con licencia de funcionamiento vigente otorgado por el MINSA de acuerdo a ley.

Copia de documento nacional de identidad. Copia de certificados de antecedentes policiales. Para el caso de conductores de vehculos de transporte de personal, transporte de carga y

maquinaria pesada, debern presentar certificado de manejo del equipo a utilizar emitido por la institucin de formacin correspondiente. Asimismo, se deber presentar licencia de conducir autorizada, mnima A 2.

Ningn trabajador podr iniciar sus labores, si no cuenta con fotocheck de contratista de Endesa Per, el cual valida que las contratistas hayan cumplido con los requisitos exigidos en este punto (Ver anexo 5).

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

6.2.5 No se autorizar el ingreso de herramientas, equipos, vehculos y maquinarias, si EL

CONTRATISTA no cumple con entregar al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas, los siguientes requisitos:

Presentar listado de equipos, herramientas, vehculos y maquinaria. Presentar listado y especificaciones de equipos de proteccin personal y colectiva. Pasar inspeccin por parte del rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas

conjuntamente con el rea usuaria. Presentar certificado de operatividad de vehculos y maquinaria. Presentar certificado de capacidad de carga para el caso de equipos de izaje. Certificado de emisiones Revisin tcnica Documentos, autorizaciones, permisos y certificados del vehculo exigidos de acuerdo a

ley. 6.2.6 Cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley NO. 29245, Ley que regula los servicios

de tercerizacin, de acuerdo al Decreto Legislativo N 1038 y las dems normas legales y reglamentarias aplicables y las que se emitan con posterioridad, entre las cuales se encuentran: Requerimientos Jurdicos Laborales: Mantener durante la vigencia del contrato cada uno de los requisitos y caractersticas

como Empresa de tercerizacin que presta servicios integrales y autnomos. La inclusin en planilla regular de todo el personal que preste servicios relacionados con

este contrato. El respeto al ejercicio de los derechos laborales de sus trabajadores La informacin a sus trabajadores y personal de Endesa Per sobre los servicios que se

prestarn de acuerdo con las normas vigentes. El registro vigente como empresa de tercerizacin ante el Ministerio de Trabajo. Las dems obligaciones descritas en las normas vigentes que corresponden en su

condicin de empleados y dems normas que se emitan con posterioridad. 6.3 Requerimientos a cumplir durante la ejecucin del servicio 6.3.1 Mensualmente o cuando EL SERVICIO / LA OBRA lo requiera, el rea usuaria y el representante

del contratista debern revisar la identificacin de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales y las medidas de control segn el programa de avance del servicio u obra, con la finalidad de atender su adecuacin a la realidad observada en campo, informando acerca de los cambios y mejoras al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas y a la Oficina de Gestin Ambiental. Esta revisin deber ser registrada en el Cuaderno de Obra.

6.3.2 En el Anexo 3 se establece modelos de los documentos a cumplir durante la ejecucin del

servicio. 6.3.3 El Contratista deber presentar mensualmente, la siguiente informacin:

El primer da hbil de cada mes: Listado actualizado e informacin del personal y pliza del seguro complementario de

trabajos de riesgos salud y pensin..

Dentro de los 04 das del mes siguiente: Avance del cumplimiento de su Programa de Seguridad y Medio Ambiente Informacin de accidentabilidad conteniendo como mnimo lo siguiente: accidente,

incidentes, horas hombre y nmero de personal fijo y variable, facturacin mensual, horas de capacitacin en temas de seguridad y medio ambiente, la informacin deber ser presentada segn formato proporcionado por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

Reporte de inspecciones a trabajos y clculo de indicador IPAL, segn formato proporcionado por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

6.3.4 El Contratista deber remitir mensualmente al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas copia de los documentos que acrediten el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias correspondiente al personal asignado al servicio, siendo estos: Requerimientos Jurdico Laborales: Boletas de pago mensuales suscritas por los trabajadores, que acreditan el pago de la

remuneracin, horas extras, vacaciones y gratificaciones (boletas de julio y diciembre). Constancias de depsito en cuenta bancaria de la Compensacin por Tiempo de Servicios

(CTS), que acredita el cumplimiento del pago de dicho beneficio. Liquidaciones de beneficios sociales de trabajadores que cesen durante la prestacin de

servicios, suscrita por stos, que acredita el pago de los beneficios sociales devengados a la fecha de cese y de la indemnizacin por despido arbitrario, de ser el caso.

Planilla electrnica (mensual) y constancia de pago de tributos (mensuales) a la SUNAT, que acredita el pago de la contribucin a Essalud, el pago de la retencin de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (a favor de la ONP) y el pago del Impuesto a la Renta de quinta categora.

Liquidaciones mensuales de pagos de retencin de aportes al Sistema Privado de Pensiones efectuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) debidamente canceladas.

Constancia de pago del Seguro de Vida, para trabajadores con ms de cuatro (4) aos de servicios.

Constancia de pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) en los casos que sea aplicable.

En caso de incumplimiento, total o parcial por parte de las empresas contratistas, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa no efectuar el pago de la factura respectiva pudiendo, inclusive, pagar directamente, por cuenta del CONTRATISTA, a su personal as como a las autoridades respectivas, las obligaciones laborales y de seguridad social que correspondan para lo cual el CONTRATISTA presta su consentimiento previo a travs de la firma del contrato. Adems, en caso que los pagos pendientes no fueran suficientes para satisfacer las obligaciones laborales y de seguridad social, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa podr ejecutar automticamente la garanta de fiel cumplimiento.

La comprobacin y verificacin que realice las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa no implica que sta asuma responsabilidad directa o indirecta respecto a dichas obligaciones que son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

6.3.5 El contratista anualmente deber presentar al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas y al

rea Ambiental, la siguiente informacin: Requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional: Actualizacin de la matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

determinacin de medidas de control. Actualizacin de procedimientos, instrucciones u otro documentos de trabajo Programa de Seguridad del siguiente ao

Asimismo, el Contratista, permanentemente deber informar al Coordinador de Contrato y rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas, lo siguiente:

Ocurrencia de accidentes, incidentes o hechos peligrosos a su personal o terceros. Condiciones sub estndares de las instalaciones y actos sub estndares. Ingreso de nuevos equipos, herramientas o maquinarias para ser inspeccionadas por el

rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas, TODO EQUIPO O HERRAMIENTA DEBERA CONTAR CON LA INSPECCION DE las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel y Eepsa.

Requerimientos de Medio Ambiente: Actualizacin de la matriz de identificacin de aspectos ambientales, evaluacin de

impactos y determinacin de medidas de control.

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

Actualizacin de procedimientos, instrucciones u otros documentos de trabajo relacionados a la gestin ambiental

Programa Medio Ambiental del siguiente ao

Asimismo, el Contratista, permanentemente deber informar al Coordinador de Contrato y al rea de Medio Ambiente la ocurrencia de accidentes o incidentes de carcter ambiental.

6.4 Medidas de Control Complementarias 6.4.1 El CONTRATISTA, al proponer los controles de seguridad, salud ocupacional y ambientales

deber tener en cuenta, como mnimo, las consideraciones sealadas en el Anexo 1 del presente documento.

6.4.2 Toda comunicacin entre el CONTRATISTA y las empresas de Endesa en Per: Edelnor,

Edegel, Chinango y Eepsa, con respecto al cumplimiento de la presente especificacin, se har con el coordinador y el rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas. Durante el proceso de convocatoria o concurso, la comunicacin entre los Postores y las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa se realizar a travs del personal de Aprovisionamientos.

6.4.3 El CONTRATISTA, antes de ejecutar cualquier trabajo en las instalaciones de las empresas de

Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, deber cumplir con los siguientes requisitos:

Realizar charla de preoperacional previa a la ejecucin del trabajo. Difundir entre su personal los impactos ambientales y medidas de control de los trabajos a

ser ejecutados. Asimismo, Inspeccionar sus equipos de proteccin personal, herramientas y otros equipos necesarios

para la ejecucin de los trabajos. Para trabajos en las empresas de Generacin de Endesa Per (Edegel, Chinango y Eepsa), es necesario lo siguiente:

Apertura de Permisos de Trabajo, donde se deber indicar los riesgos de la actividad, los

aspectos ambientales, las medidas de control, los bloqueos y autorizaciones. Debern tener una copia de este permiso la sala de operadores , el Inspector Jefe de la Contratista, el Operador de la Instalacin y el grupo de trabajo que realiza actividades en campo.

Para trabajos de envergadura se debern elaborar Permisos de Trabajos adicionales segn la criticidad de los riesgos de cada trabajo, la cantidad de permisos de trabajo se deber definir con el rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas y la Oficina de Gestin Ambiental.

Para trabajos que incluyan bloqueos la contratista deber contar con materiales tales como candados, aldabas, tarjetas u otras para realizar los bloqueos correspondientes, las cuales debern figurar en el permiso de trabajo.

6.4.4 Los incumplimientos u observaciones al cumplimiento de los controles de seguridad, laborales y/o ambientales del SERVICIO / OBRA debern ser registrados en el Cuaderno de Obra, los cuales debern ser firmados por los representantes de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa y del CONTRATISTA.

6.4.5 Equipos de Proteccin Personal: El CONTRATISTA deber entregar a todos sus trabajadores,

equipos de proteccin personal certificados, en buen estado y adecuados a los riesgos a los que se encuentren expuestos al realizar las actividades relacionadas a los servicios brindados a las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. Estos equipos debern ser cambiados por desgaste y no debern ser descontados del sueldo del trabajador, asimismo debern cumplir con normas tcnicas y las especificaciones indicadas en el Anexo 1. Estos equipos debern ser inspeccionados mensualmente y antes de su uso en campo durante el desarrollo del SERVICIO / LA OBRA, para ello debern contar con registro de su ejecucin.

6.5 Legislacin

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

El CONTRATISTA deber cumplir con la legislacin de seguridad, salud ocupacional, laborales y medio ambiente vigente en el pas aplicable a EL SERVICIO / LA OBRA que ejecutar para las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, tomando como referencia las indicadas en el Anexo 01. Asimismo, el CONTRATISTA debe mantener actualizado un registro de los requisitos legales aplicables al SERVICIO / OBRA y comunicar al Coordinador de Contrato, a la Oficina de Gestin Ambiental y al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas nuevos requisitos legales aplicables.

Los impactos y riesgos asociados a los equipos e instalaciones que el contratista instale o intervenga, debern cumplir con los requisitos y estndares exigidos por la legislacin o normas tcnicas nacionales o internacionales adoptadas por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

6.6 Respuesta a Emergencias y Accidentes

Emergencias.- Ante cualquier emergencia que se presente en las instalaciones, el CONTRATISTA debe cumplir con las exigencias legales vigentes e informar INMEDIATAMENTE al coordinador del contrato de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, la Oficina de Gestin Ambiental y el rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas. Adems, deber acatar las rdenes del personal de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsay cumplir con los planes de contingencia propios aprobados y con los planes de contingencia de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. El CONTRATISTA debe restaurar, a su exclusivo costo, el dao o perjuicio que se produzca a las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa o a terceros, causados por incumplimientos u omisiones de su personal o sus subcontratistas a las normas internas, controles establecidos o a la legislacin. As mismo, es responsable frente a cualquier accin o gasto que se derive de estos incumplimientos, asumiendo la responsabilidad frente a las autoridades competentes.

En caso de accidentes.- En caso de accidentes personales o ambientales, el CONTRATISTA debe cumplir las exigencias legales e informar lo siguiente:

a. Acciones iniciales

Informar inmediatamente a la Central de Seguridad, quienes a su vez informarn inmediatamente al coordinador del contrato, al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas y a la Oficina de Gestin ambiental, dependiendo de la emergencia; actuando de acuerdo a los procedimientos establecidos. En todo caso, el contratista deber cumplir con lo que el coordinador del contrato le indique, independientemente de la aplicacin de los planes de contingencia y respuesta ante emergencias. Adems debe presentar al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas un Reporte por escrito del hecho y sus causas en un plazo no mayor de 4 horas. El CONTRATISTA queda obligado a proporcionar cuanta informacin y documentacin le sea requerida por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, en relacin con cualquier accidente producido.

b. Informe Formal de Accidentes

En caso de ocurrir un accidente a personal de la contratista o terceros, el CONTRATISTA deber presentar al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas, adems de lo estipulado en el punto a., un Informe preliminar de Investigacin de accidentes con la estructura definida por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa en un plazo mximo de 12 horas de ocurrido el evento y el informe ampliatorio de investigacin de la accidentes en un plazo mximo de 5 das. Asimismo, al finalizar EL SERVICIO / LA OBRA, se deber presentar un informe final con el estado de cada accidente grave o fatal ocurrido. En el caso de accidentes El CONTRATISTA debe proveer los primeros auxilios y asistir al trabajador hasta su tratamiento mdico posterior.

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

Asimismo, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa verificar la adecuada atencin mdica y reincorporacin del personal que haya sufrido algn accidente. En tal sentido, queda expresamente convenido que ser de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA asumir el costo econmico por daos, lesiones u otro que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o la muerte de alguno de sus trabajadores ocurridos a raz de la ejecucin del servicio, tanto dentro como fuera de las instalaciones de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

Botiquines y Equipos de Emergencia

EL CONTRATISTA debe proveer a su personal botiquines y equipos de emergencia para atender al herido o mitigar la contaminacin ambiental, el contenido del botiqun y especificaciones de los equipos debe ser propuesto por un mdico con especializacin laboral, estar en concordancia con los peligros y riesgos identificados para el servicio y ser aprobados por las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. Asimismo deber llevar un registro del stock mnimo de cada elemento contenido y deber ser revisado con una frecuencia mensual para verificar que est en correctas condiciones. El botiqun no debe contener medicamentos que deban ser suministrados bajo receta mdica. Para el caso de vehculos debe suministrarse un botiqun de acuerdo a los peligros y riesgos asociados. Las indicaciones del uso de cada material o equipo debern estar indicado en el mismo y accesible al personal. Para los servicios que se realicen fuera del permetro de las centrales, debern contar con vehculo equipado con camilla, frula de inmovilizacin de piernas y manos, collarn, maletn de emergencias equipado con los materiales para atender una emergencia y otros materiales o equipos de acuerdo al nivel de riesgo de las actividades e instalaciones a intervenir. Asimismo, el Contratista, deber contar con un procedimiento y recursos para la evacuacin de un potencial herido en un tiempo menor a 1 hora. Para el caso de emergencias ambientales, los equipos deben asegurar una atencin y mitigacin oportuna de los posibles impactos ambientales. El personal del CONTRATISTA debe tener capacitacin en su manejo, contar con los procedimientos respectivos y los registros de simulacros realizados en el periodo del contrato. Es obligatorio el contar con equipamiento contra derrames toda vez que el trabajo implique la manipulacin o almacenamiento de lquidos contaminantes.

6.7 Requerimientos relacionados al Personal 6.7.1 Personal 6.7.1.1 El CONTRATISTA debe asegurar que el personal asignado al contrato con las empresas de

Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa debe ser mayor de edad, en ningn caso debe apoyar o utilizar el trabajo infantil.

6.7.1.2 El CONTRATISTA debe asegurar que el personal que va a participar en la ejecucin de EL

SERVICIO / LA OBRA sea competente tcnicamente y tenga las competencias para ejecutar los controles de seguridad y medio ambiente. La evidencia de las competencias del personal a intervenir en la actividad deber ser presentada al coordinador del contrato en la reunin inicial de los trabajos, a travs de las hojas de vida, certificaciones de las capacitaciones efectuadas, u otros.

6.7.1.3 El CONTRATISTA garantiza y debe verificar que su personal conoce, comprende y ejecuta sus

actividades considerando los controles de seguridad, salud ocupacional y ambientales segn establece la normativa legal.

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

6.7.1.4 El CONTRATISTA debe capacitar a su personal en los controles establecidos. Estas

capacitaciones deben repetirse o reforzarse peridicamente y guardando los registros respectivos. Las capacitaciones deben incluir instruccin en el mismo lugar de trabajo y, cuando sea necesario, instrucciones de trabajo especficas. Estas instrucciones deben ser repetidas para el personal nuevo y reasignado y cuando hayan ocurrido accidentes.

6.7.1.5 El CONTRATISTA debe designar uno o ms responsables de la vigilancia y el cumplimiento de

las acciones de seguridad, salud y ambiente, el cual debe estar identificado del resto del personal con un distintivo claramente visible. El nombre y competencia de esta persona debe ser comunicado al coordinador del contrato, la unidad de gestin ambiental y el rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas en la reunin inicial de los trabajos o cuando se realice cambios.

6.7.1.6 El contratista deber contar con un file por trabajador en el cual se encuentren los registros de su

competencia, las capacitaciones realizadas, compromiso de cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad, charla de induccin con respecto a los riesgos, constancia de entrega del reglamento interno de seguridad y constancia de entrega de equipos de proteccin personal, resultado de aptitud mdica ocupacional, reporte de accidentes, amonestaciones y sanciones.

6.7.1.7 El contratista deber entregar ropa de trabajo con el logotipo de la empresa contratista, el cual

deber estar en un lugar visible. Adems el personal deber portar el fotocheck que lo identifique como contratista de Endesa Per previo al cumplimiento de los requisitos sealados en el Anexo 5. Dicho fotocheck deber ser portado en todo momento y en un lugar visible, en el desarrollo de las actividades contratadas por las empresas de Endesa Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

6.7.1.8 Las contratistas debern prever, de acuerdo al alcance de la actividad, contar con un stock suficiente de elementos de proteccin individual (EPIS) para atender la necesidad de reemplazar los epis que durante el desarrollo de la actividad puedan estar en mal estado.

6.7.1.9 El personal de la contratista deber estar en planilla regular, con todos los beneficios jurdico

laborales y debe cumplir con todos los requerimientos legales en materia laboral, de acuerdo a la legislacin laboral aplicable.

6.7.1.10 El contratista no deber emplear o auspiciar el uso de trabajo forzado u obligado ni exigir a su personal que deje bajo su custodia "depsitos", o documentos de identidad, al comenzar la relacin laboral con la compaa, tampoco debe retener ninguna parte del salario, beneficios, propiedad o documentos del trabajador para forzarlo a continuar trabajando en la compaa

6.7.1.11 El contratista debe respetar el derecho de formar, integrar y organizar sindicatos de su eleccin

y a negociar colectivamente en su representacin con la compaa. La compaa debe respetar este derecho, y debe informar efectivamente al personal de que ellos son libres de integrar una organizacin de su eleccin y que esto no les traer consecuencias ni represalias de la compaa La compaa no debe interferir de ninguna forma con el establecimiento, funcionamiento o administracin de estas organizaciones de los trabajadores o las negociaciones colectivas

6.7.1.12 El Contratista no efectuar, ni auspiciar, ningn tipo de discriminacin al remunerar, entrenar,

promocionar, despedir, o jubilar a su personal; asimismo, debe tratar a todo el personal con dignidad y respeto, no debe utilizar, ni tolerar el uso de castigos corporales, coercin mental o fsica, ni abusos verbales con el personal. No es permitido ningn trato spero o inhumano.

6.7.1.13 El CONTRATISTA, deber acreditar antes y durante EL SERVICIO / LA OBRA, la realizacin

del examen mdico ocupacional, de cada uno de sustrabajadores segn los tipos de riesgos a los que estn expuestos en las actividades contratadas por Endesa Per. El resultado de aptitud mdica ocupacional deber ser entregado al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas..

6.7.1.14 El servicio no ser ejecutado por personas contratadas bajo las modalidades de locacin de

servicios, honorarios profesionales o figuras diferentes de la contratacin laboral. Tampoco bajo

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

la modalidad de prcticas o formacin laboral juvenil. 6.7.1.15 La contratacin de los trabajadores por parte del CONTRATISTA no estar vinculada al

Contrato que se celebra con las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

6.7.2 Horarios de Trabajo

Los trabajos deben ser realizados en jornadas semanales donde el trabajador labore no ms de 48 horas como jornada habitual, Asimismo, el descanso entre jornada debe considerar un descanso mnimo de 8 horas antes de reingresar a laborar. En el caso de que los trabajos durante la semana se realicen en horario diurno y nocturno, el personal no debe hacer ms de dos jornadas continuas de trabajo nocturno. El CONTRATISTA debe disponer que su personal tenga al menos un da libre luego de seis das de trabajo consecutivo.

En los casos en que sea necesario un sobre tiempo este debe ser voluntario, de corto plazo y de acuerdo colectivo con los trabajadores.

6.7.3 Remuneraciones

El Contratista debe asegurar que los salarios pagados cumplan siempre, por lo menos, la normativa legal o el nivel estndar mnimo establecidas por el sector, de modo que sean suficientes para cubrir las necesidades bsicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto discrecional. El Contratista debe asegurar que la composicin de salarios y beneficios se detalle claramente y se entrega regularmente y por escrito por cada periodo de pago. Asimismo, debe garantizar igualmente que los salarios y beneficios sean otorgados plenamente y pagado, cumpliendo rigurosamente con todas las leyes, de manera conveniente para los trabajadores. El sobre tiempo debe ser reembolsado a una tarifa especial de acuerdo a lo definido por la legislacin laboral. Las copias de las constancias de transferencia y vouchers de pago de la CTS debern ser remitidas al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel y Eepsa en los meses que corresponda. De igual forma copia de las boletas de pago debidamente firmadas por los trabajadores debern ser remitidas al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa. El Contratista no debe usar prcticas de contratacin irregular, contratos consecutivos de corto plazo y/o falsos esquemas de programas de aprendizaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obligaciones con el personal, relacionadas con los derechos laborales y la legislacin y regulaciones de seguridad social.

6.7.4 Trmino de relacin laboral

Al trmino de la relacin laboral de un colaborador del Contratista, deber remitir al rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa la hoja de liquidacin de beneficios sociales con la firma del trabajador, copia del cheque o depsito de pago e informe indicando el motivo de trmino de la relacin laboral.

6.8 Infraestructura

Para obras de gran magnitud, o aquellas que por su naturaleza requieran de campamentos, oficinas y almacenes, el Contratista deber proporcionar a su personal acceso a agua para consumo humano, un ambiente adecuado para guardar e ingerir sus alimentos, servicios higinicos en buen estado y en cantidad suficiente al nmero de personas asignadas a la

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

instalacin, cuando aplique dormitorios y toda aquellas condiciones sanitarias necesarias para el buen desempeo de su personal, con el estndar exigido por la Organizacin Mundial de Salud. El CONTRATISTA es responsable de la correcta disposicin de residuos y abandono de cualquier instalacin temporal en cumplimiento de la legislacin ambiental vigente. Asimismo, deber proporcionar y acondicionar ambientes para oficinas, almacenes u cualquier ambiente necesario para la comodidad y adecuada ejecucin del servicio, dichos ambientes deben cumplir con la estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y deben ser mantenidos en buenas condiciones durante todo el periodo que dure el contrato. En el caso de que las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa proporcione instalaciones, el Contratista es responsable de su administracin, limpieza y mantenimiento. El CONTRATISTA est obligado a dejar toda instalacin que le haya sido cedida, en el mismo estado en que le fue entregada. En los casos en que se cause daos a las instalaciones de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa; el CONTRATISTA asumir los costos asociados a las acciones y reparaciones que sean necesarias.

6.9 Verificacin de cumplimiento Las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa realizarn verificaciones del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad y medio ambiente por parte del CONTRATISTA mediante inspecciones o auditorias hechas por la unidad ambiental y el rea Seguridad Laboral y Gestin Contratistas. El contratista deber brindar todas las facilidades para que las inspecciones o auditorias se lleven a cabo durante el desarrollo de cualquier actividad. Estas inspecciones o auditoras no se pueden restringir o limitar por parte del CONTRATISTA.. Las observaciones encontradas sern informadas a travs del coordinador del contrato de EL SERVICIO / LA OBRA y debern ser levantadas en el plazo que indique las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

6.10 Sanciones y Penalidades

6.10.1 Generalidades:

Cada vez que alguno de los trabajadores del CONTRATISTA incurra en falta de probidad, robo o intento de robo, uso de elementos de trabajo para beneficio propio u otros que las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa califique como tal, facultarn a sta, a descontar al CONTRATISTA de la facturacin mensual un monto de acuerdo a la falta cometida.

El CONTRATISTA ser solidariamente responsable del pago de los daos que la falta de su personal ocasione, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa considere oportuno deducir. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA deber adoptar las medidas que estime necesarias para asegurar la no-repeticin de estas faltas.

En el evento de producirse daos a terceros o daos en bienes de propiedad de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, por acciones u omisiones del personal del CONTRATISTA, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa podr descontar de cualquiera de los pagos que le adeuden, el valor de los daos ocasionados.

Los permisos, derechos o multas por infracciones a normas del Ministerio de Energa y Minas, Ministerio del Ambiente Osinergmin, OEFA, Municipales u otro organismo pblico que se deban pagar producto de atrasos, accidentes o por incumplimiento de las Normas vigentes, y que sean atribuibles al CONTRATISTA, sern de total cargo de ste. las

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa podr descontar de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor de estos conceptos.

En el proceso de las inspecciones de campo, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa se reservan el derecho de paralizar los trabajos o retirar al personal que est incumpliendo con los controles y disposiciones de seguridad y medio ambiente pactadas por ambas partes.

Las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, dentro de su poltica de prevencin de riesgos, ante incumplimientos graves, ha dispuesto la aplicacin de las siguientes medidas por parte del contratista:

Penalizacin a la empresa contratista Ante incumplimientos: una semana de suspensin al trabajador y supervisor Reciclar a los trabajadores implicados en el curso de seguridad establecido en la

institucin homologada por Endesa. Ante el segundo incumplimiento: retiro del Servicio / Obra al trabajador,

supervisor y penalidad a la empresa contratista.

6.10.2 Penalidades:

Las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa evaluar mensualmente o con la periodicidad que determine la prestacin del servicio por parte del CONTRATISTA, en forma total o parcial, aplicando, cuando corresponda, las penalidades a que haya lugar de acuerdo a lo indicado en el Anexo 4. Estas penalidades sern pagadas por el CONTRATISTA o sus garantes, si los hubiere, en la forma indicada en el Contrato, cuyo monto no podr exceder el 10% del monto adjudicado.

Sin perjuicio del cobro de penalidades a que se hace referencia en los prrafos precedentes, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa se reserva el derecho de iniciar las acciones por daos y perjuicios a que hubiera lugar, incluyendo el dao ulterior.

Se deja claramente establecido que para exigir el pago de las penalidades mencionadas, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa no tendr que probar los daos sufridos ni su cuanta.

Asimismo, sin perjuicio de la aplicacin de las penalidades correspondientes, en caso de incumplimientos por parte del CONTRATISTA, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa queda facultada a suspender la prestacin del servicio y encargar el mismo a otra empresa contratista. En este ltimo caso, el CONTRATISTA renuncia a exigir el pago o reembolso de cualquier dao y perjuicio, incluido lucro cesante, o prdida que pudiera sufrir por la suspensin antes mencionada.

6.11 Resolucin del Contrato

En el marco de lo previsto en el artculo 1430 del Cdigo Civil, las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa podr resolver el Contrato, automtica y unilateralmente, en los siguientes supuestos de incumplimiento del CONTRATISTA:

No ejecutar el servicio en las condiciones o niveles establecidos al momento que las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa entregan la orden de trabajo.

Ocurrencia de accidente mortal o 2 accidentes mayores a 30 das de incapacidad, por causas atribuibles al Contratista.

No cumplir con las obligaciones, responsabilidades y declaraciones Laborales 1) La responsabilidad de liberar y de mantener indemne a las empresas de Endesa en

Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa por cualquier dao o perjuicio ocasionado a la persona o bienes del personal o los subcontratistas del CONTRATISTA, derivados de la ejecucin del presente Contrato;

2) La obligacin de registrar a sus trabajadores en el libro de planillas correspondiente;

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

3) La obligacin de pagar puntualmente, el total de las remuneraciones y dems beneficios que por ley le corresponde a su personal as como las aportaciones sociales, seguros, tributos, etc.;

4) La obligacin de que el servicio no ser ejecutado por personas contratadas bajo las modalidades de locacin de servicios, honorarios profesionales o figuras diferentes de la contratacin laboral;

5) Cumplir con los principios del Pacto Mundial aprobado por las Naciones Unidas; 6) La obligacin de exhibir, a slo requerimiento de las empresas de Endesa en Per:

Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa, los documentos que acrediten fehacientemente su calidad de empleador respecto a todas las personas que participen en la prestacin del servicio.

Acumular 3 (tres) penalidades establecidas en el punto 6.10.4, cualquiera que sea en un plazo de 1 (un) mes.

Acumular en penalidades un monto mayor al 10% del monto adjudicado.

Ceder total o parcialmente su posicin contractual o cualquier derecho u obligacin derivados de este Contrato sin la previa autorizacin de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

Subcontratar total o parcialmente su posicin contractual o cualquier derecho u obligacin derivados de este Contrato con terceros, sin la previa autorizacin expresa de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel, Chinango y Eepsa.

No cumplir con las normas y procedimientos ISO 14001, OHSAS 18001, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas RM N 161-2007-MEM/DM y sus modificaciones, Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS. 005 2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y Decreto Supremo 29-94-EM Reglamento de Proteccin Ambiental en las Actividades Elctricas.

7. REGISTROS / ANEXOS

Anexos Nombre del anexo

Anexo 1 Documentos a Revisar Durante el Concurso

Anexo 2 Modelos de Programas anuales de seguridad y medio ambiente

Anexo 3 Requerimientos a Cumplir Durante la Ejecucin del Servicio

Anexo 4 Sanciones

Anexo 5 Requisitos para Emisin de Fotochecks Contratistas Endesa Per

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

Anexo 1 Documentos a Revisar Durante el Concurso

A. Listado de Procedimientos e instructivos de la CONTRATISTA. B. Listado de Normas Legales de Referencia

Normativas: Norma Coorporativa N 026 Norma Coorporativa N 9 Norma Coorporativa N 020 Procedimientos, instrucciones, especificaciones u otros documentos citados en la presente

especificacin publicados en la pgina web de las empresas de Endesa en Per: Edelnor, Edegel y Eepsa o entregadas en medio informtico

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral Legislacin:

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas RM N 161-2007-MEM/DM y sus modificaciones.

Ley de seguridad y Salud en el Trabajo N 29783 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N 005-2012-TR y sus modificaciones

aplicables. Decreto Supremo 29-94-EM Reglamento de Proteccin Ambiental en las Actividades Elctricas. Ley N 29245 Ley de tercerizacin DS 006-2008-TR Reglamento de la ley de tercerizacin. Ley N 27626 Ley de intermediacin laboral y su reglamento Ley N 29497 Ley procesal del trabajo y su reglamento

C. Las normas tcnicas y especificaciones de EPIS sern entregadas al ganador luego de la adjudicacin. D. Los procedimientos de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles de la CONTRATISTA sern entregadas al ganador luego de la adjudicacin. E. Los procedimientos de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales de la CONTRATISTA sern entregadas al ganador luego de la adjudicacin. F. Listado de Controles Referenciales para Riesgos de generacin y distribucin (Matriz IPER)

Guia de controles para riesgos.xls

G. Listado de Controles Referenciales para Impactos de generacin y distribucin

D:\Mis Documentos\E GE OA 001 - Esp SSO y MA Controles Referenciales A1-F.xls

H. Declaracin Jurada de Cumplimiento de las especificaciones mnimas para equipos de proteccin personal

Documento de Microsoft Word

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

I. Carta Compromiso de Certificacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional J. Declaraciones Juradas de Cumplimiento de las siguientes polticas:

Polticas y principios de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Endesa.


D:\Mis Documentos\E GE OA 001 - Anexo1 Principios Amb y SSL-I.doc

Pol y Princ de SSO y Amb Eepsa.doc

Pol y Princ Seg Edelnor.pdf

Pol y Princ Amb Edelnor.pdf

Cdigo de Conducta.


Pacto mundial de las naciones unidas


K. Declaracin Jurada de Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

Anexo 2 Modelos de Programas anuales de Seguridad y medio ambiente

A. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (Segn formato referencial)

Formato PASST Contratistas.xls

B. Programa Anual de Medio Ambiente (Segn formato referencial)

Formato PGA - Edelnor.xls

Formato PGA - Edegel.xls

Formato PGA - Eepsa.xls

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

Anexo 3 Requerimientos a Cumplir Durante la Ejecucin del Servicio

A. Procedimiento y Formato para Realizar Inspecciones con Metodologa IPAL

Formato insp IPAL Edelnor.pdf

Formato insp IPAL Trabajos Eepsa.pdf.xls

Formato insp IPAL Instalaciones Eepsa.pdf.xls

Formato insp IPAL Trabajos Edegel.xls

Formato insp IPAL Instalaciones Edegel.xls

B. Procedimiento de Ejecucin y supervisin del mantenimiento de Instalaciones y equipos .

P GX 003 EJEC Y SUPERV MANT INST EQUIP_Eepsa.doc

P MT 003 Mantenimiento de Instalaciones y Equipos en CCHH Rev 12 (2).doc

P MT 008 Intervenciones en Instalaciones o Equipos en Centrales Termicas.doc

C. El formato de Permiso de Trabajo de Generacin ser entregado al ganador luego de la adjudicacin. D. Modelo de Informe de Accidente o Incidente en formato del contratista. E. Contenido de Botiqun de Emergencia

Eepsa - BOTIQUIN EMERGENCIA.doc

Edegel - BOTIQUIN EMERGENCIA.doc

Edelnor - BOTIQUIN EMERGENCIA.doc

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

ANEXO 4

SANCIONES

Endesa Per o la empresa que designe evaluar mensualmente o con la periodicidad que determine, la prestacin del servicio por parte del CONTRATISTA, en forma total o parcial, aplicando, cuando corresponda, las sanciones a que haya lugar.

Las sanciones que se aplicarn al CONTRATISTA se han agrupado en tres categoras: Administrativas , Operativas y Seguridad-Medio Ambiente. Sin perjuicio de la aplicacin de dichas sanciones, el CONTRATISTA deber adoptar las medidas que estime necesarias para asegurar la no repeticin de las mismas. Sin embargo Endesa Per podr duplicar la sancin en caso de reiteracin.

Sanciones Administrativas :

Son aquellas aplicables por incumplimiento de procedimientos o normas administrativos enmarcados dentro del contrato, las especificaciones tcnicas de los servicios o los puntos detallados en las condiciones particulares.

Sanciones Operativas :

Son aquellas aplicables por incumplimiento de ANSs definidas para cada servicio en aspectos de calidad, productividad, etc.

Sanciones relacionadas a Seguridad y Medio Ambiente:

Son aquellas relacionadas a incumplimientos de seguridad o especificaciones de seguridad y salud laboral y ambiental para contratistas de obras y servicios.

1. MONTO DE LAS SANCIONES

Se han establecido seis niveles de sanciones, que sern descontadas de los pagos pendientes al CONTRATISTA y aplicados segn la gravedad especificada en el punto 2 del presente anexo.

Tipo Descuento

Tipo A 5 UIT

Tipo B 3 UIT

Tipo C 2 UIT

Tipo D 1.5 UIT

Tipo E 1 UIT

Tipo F 0.5 UIT

Tipo G 0.25 UIT

2. DESCRIPCIN DE LAS SANCIONES

DESCRIPCIN APLICACIN SANCIN

A. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

A1. Incumplimiento de obligaciones jurdico laborales Por cada caso A

A2. Subcontratacin no informada y/o uso del modelo de gestin denominado contratos de gerenciamiento

Por cada caso B

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

A3. Atraso en la entrega de informacin o antecedentes solicitados por Endesa Per, no veracidad de los mismos; lo que faculta adems a la suspensin del pago de la facturacin mensual

Por cada caso C

A4. No entrega de comunicacin de inicio de obras (previstos) a los Municipios

Por cada caso F

A5. Denuncias, multas o partes cursados por autoridades policiales, tributarias y municipales

Por cada caso F

A6. No cumplir con renovar las fianzas y/o plizas antes de su vencimiento

Por cada caso A

B. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS OPERATIVOS

Operatividad

B1. Incumplimiento de cada ANS referido a Tiempos Medio de Atencin

Por perodo evaluado C

B2. Incumplimiento de cada ANS referido a Plazos Por perodo evaluado C

B3. Trasgresin a procedimientos de trabajo y normas (Endesa Per, municipales, trnsito, OSINERGMIN, MINEM) o deficiencias en la supervisin, reparacin de veredas fuera de plazo o mal realizadas, abandono de desmonte.

Por cada caso C

B4. No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado

Por cada caso D

B5. Falta de limpieza o deficiencia de la misma en la zona de trabajo durante y despus de terminada la faena

Por cada caso F

Calidad de los trabajos realizados

B6. Incumplimiento de cada ANS referido a Calidad Por perodo evaluado C

B7. Servicio u obra rechazada aplicando el PCT 001 de Endesa Per

Por cada caso C

B8. Uso de material inadecuado Por cada caso E

Infraestructura y equipamiento

B9. Diferencias en inventario Por cada caso B

B10. Vehculo suspendido, en mal estado o con observaciones Por cada caso E

Personal

B11. Personal bajo efecto alcohlico u otro intoxicante Por cada caso B

B12. Extravo de material o equipos entregados a cargo Por cada caso C

B13. Uniforme de trabajo inexistente, en mal estado, desgastado o roto, mala presentacin o imagen

Por cada caso F

B14. Falta de idoneidad, calificacin o probidad del personal asignado

Por cada caso D

C. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS

Sanciones por Especificaciones Tcnicas y Procedimientos de Trabajo

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

C1. Infringir procedimientos de trabajo, reglamentos y normas (Endesa Per, trnsito, OSINERGMIN, MINEM).

Por cada caso C

C2. Deficiencias de Supervisin (realizar tareas operativas, no dar la charla pre-operacional, no hacer cumplir los procedimientos de trabajo, ausencia de supervisin, otros)

Por cada caso B

C3. Inadecuado transporte, izado o almacenamiento de materiales o equipos

Por cada caso E

C4. Trabajar sin fotocheck aprobado. Por cada caso E

C5. No devolucin de Fotocheck. Por cada caso G

Sanciones por Infraestructura y equipamiento

C6. Equipos o herramientas deteriorados, en mal estado o con certificacin vencida

Por cada caso E

Sanciones por Prevencin de Riesgos

C7. Deteccin de Incumplimientos Valor 50 Por cada caso D

C8. Incumplir actividades y frecuencia del programa anual de seguridad, capacitaciones, plan de aseguramiento del perfil del supervisor, informes de auditoria, programas de mejoras, difusin de temas de seguridad, AST y ASG.

Por cada caso D

C9. Obtener en las inspecciones un IPAL mayor a 10 Por cada caso E

Sanciones por Accidentabilidad, Frecuencia y Gravedad

C10. Ocurrencia de Accidentes Fatales Por cada Caso A

C11. Ocurrencia de Accidentes Graves con baja mayor a 30 das.

Por cada caso B

C12. Ocurrencia de Accidentes Leves con baja menor a 30 das.

Por cada caso C

C13. Entrega de informacin no veraz relacionada a los accidentes.

Por cada caso C

C14. Comunicacin entrega tarda o no entrega de informacin de accidentes e incidentes

Por cada caso C

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

ANEXO 5

REQUISITOS PARA EMISION DE FOTOCHECK CONTRATISTAS ENDESA PERU

1. Acreditacin que el personal contratado para el servicio se encuentre en Planilla regular con todos los beneficios jurdico laborales de acuerdo a ley

1.

2. Seguro complementario de trabajo de Riesgo SCTR Salud y Pensin (revalidacin mensual).

3. Hayan aprobado la Charla de Induccin de Seguridad y Prevencin de Riesgos dada por las

empresas de Generacin2 (solo una vez).

4. Se encuentren aptos, segn Evaluacin Psicolgica realizada por institucin acreditada por

Endesa Per (solo una vez).

5. Para el caso de los contratos mayores a un mes, debern sustentar que hayan aprobado el Curso de Seguridad y Prevencin de Riesgos

3 realizada por institucin acreditada por Endesa Per

(revalidacin anual).

Para el caso de los contratos menores a un mes, debern remitir la lista de asistencia a la capacitacin de Seguridad y Prevencin de Riesgos dada por personal competente de la empresa contratista.

6. Para el caso de contratos mayores a un mes se debe realizar la Evaluacin de Supervisores y Responsables de Trabajo

4 por parte de Seguridad y las reas usuarias de Endesa Per (solo una

vez). Para el caso de contratos menores a un mes el Gestor de Contrato deber remitir un correo a Gestin de Contratistas de Endesa Per dando conformidad a los Supervisores o Responsables de Trabajo que intervendrn en el servicio previa evaluacin de CV y la respectiva entrevista personal..

7. Resultados de Aptitud Medica Ocupacional y/o Pre ocupacional realizada en clnicas u hospitales

con licencia de funcionamiento vigente otorgado por el MINSA de acuerdo a ley5 (revalidacin

anual).

8. Copia de Documento Nacional de Identidad (solo una vez).

9. Certificado de Antecedentes Policiales (solo una vez).

10. En el caso de Chofer Gruero o Maquinista se debe sustentar formacin de operador de gra o maquinista con el certificado emitido por la institucin de formacin correspondiente. (solo una vez).

11. Estar registrados en el Sistema de Contratistas Endesa Per6 (Extranet) (solo una vez).

Precisiones

(1) Se deber adjuntar cualquiera de los siguientes documentos que acrediten que el personal se encuentra en planilla con todos los beneficios jurdicos laborales de acuerdo a ley: T-Registro SUNAT, Planilla electrnica o Declaracin Jurada.

(2) Solo para contratistas de las empresas EDEGEL S.A.A. y EEPSA S.A. (3) En el caso de los supervisores y Responsable de Trabajo debern llevar el Curso Bsico (1 ao de vigencia) y Curso

Avanzado de Seguridad (2 aos de Vigencia) en la institucin acreditada por Endesa Per.

(4) Para el caso de los contratos mayores a un mes, previamente debern remitir el Curriculum Vitae documentado de los supervisores y/o Responsables de Trabajo con su respectiva hoja de vida segn formato brindado por Endesa Per. Para el caso de los contratos menores a un mes, previamente debern remitir el Curriculum Vitae documentado de los

supervisores y/o Responsables de Trabajo para ser evaluados por el sector usuario de Endesa Per y resultar aptos. (5) Se deber cumplir el protocolo mnimo adjunto. En caso de existir personal que en examen mdico haya salido como

Apto con Restricciones, se deber remitir la declaracin jurada adjunta:

E.S-001 Rev: 02





11/02/2013

Santos Amado

Roco Pachas

Protocolo EMO Endesa Per.pdf

Declaracin Aptos con Restricciones.pdf

(6) Para el caso de contratos mayores a un mes Endesa Per brindara un usuario y contrasea para el ingreso de su personal va extranet. Para el caso de contratos menores a un mes se tendr que llenar el formato adjunto y remitirlo a Gestin de Contratista

de las empresas de Endesa Per:

Fichero carga trab contratistas ejemplo.xls

NOTA:

- La solicitud de emisin de fotochecks deber realizarse va correo electrnico, adjuntando el siguiente formato Excel.

Solicitud de Fotochecks Endesa Per.xls

Previa coordinacin telefnica con Gestin de Contratistas Endesa Per, para confirmar la recepcin de la solicitud.

- El Fotocheck Definitivo tendr una vigencia hasta el 31 de diciembre del ao en curso o hasta el

termino de los servicios contratados por Endesa Per.

- Una vez aprobado el requerimiento para la emisin de fotocheck por parte de Endesa Per la contratista deber remitir las fotografas de su personal y la firma del representante legal en digital a la empresa acreditada por Endesa Per, para la generacin de estos fotochecks, las cuales sern impresas en el fotocheck correspondiente.

- Los fotochecks Definitivos y Provisionales entregados a los contratistas debern ser devueltos al rea de Seguridad y Gestin de Contratistas de Endesa Per con un plazo mximo de 48 horas al termino de los servicios contratados, segn modelo adjunto:

Carta devolucion fotocheck.pdf

Para realizar actividades en las empresas de Endesa Per es necesario contar con el fotocheck de contratistas emitidos por el personal autorizado de nuestras empresas EDELNOR, EDEGEL, CHINANGO y EEPSA, el cual debe ser portado en un lugar visible por la contratista y en todo momento dentro de las instalaciones.

es 001 especificaciones de seguridad y salud laboral y ambiental para contratistas de obras y...

Documents