se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o ... · 1.1 proposiciÓn de la alcaldÍa...

1

OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 15 DE

JULIO DE 2015 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 15 de julio de 2015 en las dependencias del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también el Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno, Don Jesús Molina de la Torre. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las diez horas y cinco minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA ALCALDÍA, COMUNICACIÓN, MUJER E IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 1.1 PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 2014”, DURANTE EL AÑO 2014 (EXP. 02/2015_PCIUD). DELEGACIÓN DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD. 1.1 PROPOSICIÓN DE D. HERMINIO VICO ALGABA, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, A LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE LA NECESIDAD

2

DE AMPLIACIÓN DE GASTO RELATIVA AL EXPEDIENTE DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS PARA EL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 2015. 2.1 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA DE 25 DE JUNIO DE 2015 SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES 103/2015 INTERPUESTA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE GABRIEL Y GALÁN Nº5 DE GETAFE. 2.2 INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SENTENCIA DE FECHA 8 DE MAYO DE 2015, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 21 DE MADRID, EN EL RECURSO Nº 285/2014, INTERPUESTO POR VIRTUS INMO, S.L. DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. 1.1 ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES DE GETAFE. (EXPEDIENTE Nº 29/15). 2.1 PROPOSICIÓN DE D.ALVARO GÓMEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA TERCERA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GETAFE PARA FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A AQUELLOS NIÑOS QUE PERTENEZCAN A FAMILIAS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS Y/O SOCIALES PARA LOS CUÁLES SE CONSIDERA NECESARIO EL APOYO EN MATERIAL EDUCATIVO PARA EL AÑO 2013, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE Nº 19/14. 2.2 PROPOSICIÓN DE D. ÁLVARO GÓMEZ GARCÍA CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA TERCERA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN, COMPENSACIÓN E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DESARROLLADOS EN EL AÑO 2014 DIRIGIDAS A ASOCIACIONES EDUCATIVAS DE GETAFE CUYO ÁMBITO DE ACTUACIÓN SE DESARROLLA EN CENTROS DE ENSEÑANZA REGLADA PÚBLICOS; ASOCIACIONES DE GETAFE CUYO FIN SEAN LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ASOCIACIONES DE GETAFE CUYO FIN SEA LA INTERVENCIÓN CON JÓVENES EN GRAVE RIESGO SOCIAL, APROBADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE Nº 22/14. DELEGACIÓN DE CULTURA Y MANTENIMIENTO. 1.1 PROPOSICIÓN DE DOÑA RAQUEL ALCÁZAR BALLESTEROS CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ACCIONA AGUA, S.A. PARA LLEVAR A CABO LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GETAFE (EXPTE. 01/12). 1.2 PROPOSICIÓN DE Dª RAQUEL ALCÁZAR BALLESTEROS, CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CONCESIÓN DE LOS

OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. JMT/cgi

PREMIOS DEL XV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA “CIUDAD DE GETAFE” CELEBRADO EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2015. DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA. 1.1 PROPOSICIÓN CONJUNTA DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO, CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y D. ÁLVARO GÓMEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS DE AUTORIZACIÓN DEMANIAL DE OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA AVENIDA DE LAS CIUDADES Nº 27. (EXPTE. 27/15). 1.2 PROPOSICIÓN CONJUNTA DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO, CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y D. ÁLVARO GÓMEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LA PRORROGA DE LA AUTORIZACIÓN DEMANIAL DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA MUNICIPAL UBICADA EN LA C/ PERALES Nº 7, 1ºD DE GETAFE. (EXPTE. 21/15). 2.1 PROPOSICIÓN DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD Y URBANISMO Y VIVIENDA RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 45 DEL POLÍGONO 15, INCLUIDA EN EL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR III SOLICITADA POR LOS PARTICULARES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 94.2,DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2.2 PROPOSICIÓN DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD Y URBANISMO Y VIVIENDA RELATIVO AL RECURSO DE RESPOCIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE MAYO DE 2015, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EL 20 DE ABRIL DE 2015, POR LA SECCIÓN SEXTA DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, EN EL RECURSO DE CASACIÓN Nº 3920/2012 CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2012 DICTADA POR LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID EN EL RECURSO NÚMERO 1469/2008 Y ACUMULADO 90/2009, SOBRE LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS DEL POLIDEPORTIVO GINER DE LOS RIOS, EN GETAFE.

ALCALDÍA, COMUNICACIÓN, MUJER E IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 1.1 PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014 A LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 2014”, DURANTE EL AÑO 2014 (EXP. 02/2015_PCIUD). A la vista del informe del Director de Unidad de Participación Ciudadana de 10 de junio de 2015, certificación del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 23 de diciembre de 2014, informes de Intervención General Inf. Subv. nº 80/15 y nº 184/15 de 12 de marzo y 3 de junio de 2015 respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente,

4

“PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de la subvención concedida a la Asociación de Víctimas del Terrorismo por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00.-€) para la realización del proyecto “APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 2014” por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2014, habiendo justificado la cantidad de QUINCE MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (15.076,60-€). SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada”.

DELEGACIÓN DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD. 1.1 PROPOSICIÓN DE D. HERMINIO VICO ALGABA, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, A LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE LA NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE GASTO RELATIVA AL EXPEDIENTE DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS PARA EL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 2015. Visto el Informe del Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Presupuestos de fecha 29 de junio de 2015, relativo a la necesidad de ampliación de gasto para la participación del centro de Atención Integral a las drogodependencias para el Premio Iberoamericano de la Calidad Excelencia en la Gestión 2015: “La ampliación de un gasto por importe máximo de 900,00 € (NOVECIENTOS EUROS), con objeto de cubrir los gastos derivados del alojamiento, manutención y traslados, motivados por la segunda fase de evaluación del Premio Iberoamericano de la Calidad Excelencia en la Gestión 2015, con cargo a la aplicación presupuestaria 92211 226.99 denominada “Otros gastos diversos. Calidad” y que se concretará mediante propuesta razonada para la realización del correspondiente contrato menor”. 2.1 INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA DE 25 DE JUNIO DE 2015 SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES 103/2015 INTERPUESTA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE GABRIEL Y GALÁN Nº5 DE GETAFE. En virtud del artículo 127.1.j) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por el que se atribuye a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, se da cuenta de la Sentencia 210/2015, dictada en el procedimiento de Derechos Fundamentales 103/2015, de fecha 25 de junio de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 33 de Madrid. La Sentencia desestima el recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios en reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por las molestias y ruidos producidos por la celebración de los Carnavales del año 2015. Sin costas. La resolución no es firme, pudiendo interponerse recurso de apelación frente a la misma. 2.2 INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SENTENCIA DE FECHA 8 DE MAYO DE 2015, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO


CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 21 DE MADRID, EN EL RECURSO Nº 285/2014, INTERPUESTO POR VIRTUS INMO, S.L. Se da cuanta a esa Junta de Gobierno de la Sentencia de fecha 8 de mayo de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, desestimando el recurso nº 285/2014, interpuesto por VIRTUS INMO, S.L., contra la Resolución de 16 de abril de 2014, dictada por la Concejala Delegada de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra Resolución de fecha 17 de febrero de 2014 del mismo órgano, “por el que se ordena a la mercantil VIRTUS INMO, S.L., la suspensión inmediata de la utilización de los elementos reproductores de música, así como cualquier otro elemento productor de ruidos de consideración instalados y la retirada completa de los mismos del local sito en la calle Terrada nº 8, destinado a la actividad de cafetería-restaurante, hasta tanto disponga de autorización que ampare su utilización, así como concederle el plazo de dos meses de legalización establecido en los artículos 194 y 195 de la Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid, resolución que confirmo porque es ajustada a Derecho. Las costas procesales se imponen a la parte recurrente”. La resolución no es firme al caber contra ella recurso de apelación.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. 1.1 ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES DE GETAFE. (EXPEDIENTE Nº 29/15). Visto el Acta de la Mesa de Contratación de 1 de junio de 2015, y demás documentación obrante en el expediente. “PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente, por lotes: LOTE Nº 1. “Productos de limpieza y aseo personal”.

Nº PLICA LICITADOR BAJA OFERTADA PUNTUACIÓN

1 Instalaciones y mantenimientos Magar, S.L.

15,01 10

2 Office Depot, S.L.U. 15,00 9,99

LOTE Nº 2. “Productos farmacéuticos y material sanitario”.


1 Instalaciones y mantenimientos Magar, S.L.

0,01 10

LOTE Nº 4. “Material de ferretería y menaje de cocina”.


1 Instalaciones y 18,01 10

6

mantenimientos Magar S.L.

LOTE Nº 5. “Ropa de hogar y productos de mercería”.


1 Instalaciones y mantenimientos Magar S.L.

20,01 10

SEGUNDO.- Adjudicar los lotes nº 1, nº 2, nº 4 y nº 5 denominados “Productos de limpieza y aseo personal”, “Productos farmacéuticos y material sanitario”, “Material de ferretería y menaje de cocina” y “Ropa de hogar y productos de mercería”, respectivamente, del procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el suministro de diversos productos y materiales para las escuelas infantiles y casas de niños municipales de Getafe y, en consecuencia, disponer un gasto VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS (26.378,-€), IVA incluido, con cargo a las aplicaciones presupuestarias:

- 323.31.221.10, denominada “Productos limpieza y aseo E.I.”: 18.150,-€ - 323.31.221.06, denominada “Productos farmacéuticos y material sanitario E.I.”:

1.089,-€ - 323.31.221.99, denominada “Otros suministros E.I.”: 7.139,-€

con el siguiente reparto por anualidades:

2015 2016 TOTAL

Importe 21% IVA Importe 21% IVA Importe 21% IVA TOTAL Lote nº 1 7.500,- € 1.575,- € 7.500,- € 1.575,- € 15.000,- € 3.150,- € 18.150,- €

Lote nº 2 450,- € 94,50 € 450,- € 94,50 € 900,- € 189,- € 1.089,- €

Lote nº 4 1.700,- € 357,- € 1.700,- € 357,- € 3.400,- € 714,- € 4.114,- €

Lote nº 5 1.250,- € 262,50 € 1.250,- € 262,50 € 2.500,- € 525,- € 3.025,- €

TOTAL 10.900,- € 2.289,- € 10.900,- € 2.289,- € 21.800,- € 4.578,-€ 26.378,- €

a favor de INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., según el siguiente detalle: LOTE Nº 1 “Productos de limpieza y aseo personal”, en los precios unitarios siguientes,

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO (SIN IVA) Barreño 15l unidad 1,87 Bayeta microfibra unidad 0,85 Bolsas basura 85X105 rollo 10 bolsas 0,85 Estropajo acero 40 gr. unidad 1,44 Estropajo con esponja unidad 0,85 Detergente lavadora kg 1,36 Fregona algodón unidad 0,45 Jabón glicerina 125 gr. tocador unidad 1,36 Lavavajillas manual litro 1,06 Lejía alimentación litro 0,42 Lejía neutra litro 0,42 Mantel rollo 1X100m unidad 12,75 Pañuelo facial caja 100 unid. caja 0,59 Papel aluminio 30x300m rollo 2,55 Papel higiénico hojas 200 ud. paquete 0,85


lo que supone una baja del 15,01% respecto a los precios tipo unitarios de licitación que se relacionan en el Anexo 1 al pliego de prescripciones técnicas, con un límite máximo del gasto de QUINCE MIL EUROS (15.000,-€), más el importe de 3.150,- € correspondiente al 21% de IVA, con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato de un año, contado desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años; un plazo máximo de entrega de los materiales de cinco días, contados desde la recepción por el contratista del pedido que se le realice al efecto por el centro educativo solicitante del mismo, una vez formalizado el correspondiente contrato y en el horario prefijado por el Director o responsable del centro solicitante. Para el cálculo de dicho plazo no se computarán los sábados, los domingos ni los festivos.; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. LOTE Nº 2 “Productos de farmacia y material sanitario”, en los precios unitarios siguientes:

lo que supone una baja del 0,01% respecto a los precios tipo unitarios de licitación que se relacionan en el Anexo 1 al pliego de prescripciones técnicas, con un límite máximo del gasto de NOVECIENTOS EUROS (900,-€), más el importe de 189,- € correspondiente al 21% de IVA, con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato de un año, contado desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años; un plazo máximo de entrega de los materiales de cinco días, contados desde la recepción por el contratista del pedido que se le realice al efecto por el centro educativo solicitante

Paquete 100 Guantes latex paquete 3,27 Paquete 100 Guantes vinilo paquete 3,27 Recogedor con mango unidad 0,85 Servilletas 30X30 1 capa 100 unid. paquete 100 0,85

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO UNITARIO (SIN

IVA)

Alcohol 96º litro 5,300

Antiinflamatorio con árnica stick o rolón 15 ml

unidad 8,00

Antiséptico (tipo Betadine) gel 100gr 23,50

Crema hidratante 100ml 3,00

Pomada protectora piel (irritaciones, escoceduras,…)

100gr 12,00

Paracetamol infantil (tipo Apiretal) 30ml 1,80

Suero fisiológico monodosis 5 ml 30 monodosis 7,00

Tabletas esterilización tableta 0,80

Termómetro digital unidad 10,00

8

del mismo, una vez formalizado el correspondiente contrato y en el horario prefijado por el Director o responsable del centro solicitante. Para el cálculo de dicho plazo no se computarán los sábados, los domingos ni los festivos.; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. LOTE Nº 4 “Material de ferretería y menaje de cocina”, en los precios unitarios siguientes:

lo que supone una baja del 18,01% respecto a los precios tipo unitarios de licitación que se relacionan en el Anexo 1 al pliego de prescripciones técnicas, con un límite máximo del gasto de TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS (3.400,-€), más el importe de 714,- € correspondiente al 21% de IVA, con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato de un año, contado desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años; un plazo máximo de entrega de los materiales de cinco días, contados desde la recepción por el contratista del pedido que se le realice al efecto por el centro educativo solicitante del mismo, una vez formalizado el correspondiente contrato y en el horario prefijado por el Director o responsable del centro solicitante. Para el cálculo de dicho plazo no se computarán los sábados, los domingos ni los festivos.; así como con las

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO UNITARIO (SIN

IVA)

Brocas juego 6 piezas (madera, hierro y pared)

juego 8,20

Cola blanca ½ kg Bote 4,10

Copia llave normal unidad 1,23

Cucharilla café unidad 0,82

Desatascador fuelle unidad 4,10

Freno puertas unidad 27,06

Pegamento contacto 250 ml Lata 4,92

Pegamento pincel (tipo loctite) 5 gr. 6,64

Pilas AA unidad 0,82

Pilas AAA unidad 0,57

Plato hondo tipo duralex unidad 1,39

Plato postre tipo duralex unidad 1,31

Regleta 4 tomas con interruptor unidad 12,30

Vaso tipo duralex unidad 0,82


demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. LOTE Nº 5 “Ropa de hogar y productos de mercería”, en los precios unitarios siguientes:

lo que supone una baja del 20,01% respecto a los precios tipo unitarios de licitación que se relacionan en el Anexo 1 al pliego de prescripciones técnicas, con un límite máximo del gasto de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,-€), más el importe de 525,- € correspondiente al 21% de IVA, con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato de un año, contado desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años; un plazo máximo de entrega de los materiales de cinco días, contados desde la recepción por el contratista del pedido que se le realice al efecto por el centro educativo solicitante del mismo, una vez formalizado el correspondiente contrato y en el horario prefijado por el Director o responsable del centro solicitante. Para el cálculo de dicho plazo no se computarán los sábados, los domingos ni los festivos.; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. TERCERO.- Declarar desierto el Lote nº 3 denominado “Material didáctico y de papelería” por no haberse presentado ningún licitador, y por tanto, que pase a disponible la cantidad de 13.310,00 € (TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS), en la aplicación presupuestaria nº 323.31.221.99 denominada “Otros suministros E.I.””. 2.1 PROPOSICIÓN DE D.ALVARO GÓMEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA TERCERA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GETAFE PARA FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A AQUELLOS NIÑOS QUE PERTENEZCAN A FAMILIAS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS Y/O SOCIALES PARA LOS CUÁLES SE

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO UNITARIO (SIN IVA)

Babero 30x25 unidad 1,60

Mantel 280x150 unidad 26,80

Paño cocina unidad 0,80

Paño higiénico unidad 0,88

Protector cuna 60x110 unidad 4,80

Sábana bajera cuna ajustable 60x120 unidad 5,20

Toalla lavabo unidad 4,12

Toalla bidé unidad 1,52

10

CONSIDERA NECESARIO EL APOYO EN MATERIAL EDUCATIVO PARA EL AÑO 2013, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE Nº 19/14. Vistos los informes de la Intervención General Municipal números 15/15 de 27 de febrero de 2015; 49/15 de 9 de marzo de 2015; 96/15 de 16 de marzo de 2015; 112/15 y 113/15 de 20 de marzo de 2015;120/15 de 23 de marzo de 2015; 142/15 de 13 de abril de 2015;189/15 de 5 de junio; el informe de la T.S.A.E. de Educación de 9 de julio de 2015 y demás documentación obrante en el expediente,

“1. Aprobar la tercera cuenta justificativa de las subvenciones concedidas por Junta de Gobierno de 18 de noviembre de 2014 con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2014/324.01.480.00 “transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines lucro. servicios complementarios de educación”, de las entidades beneficiarias relacionadas a continuación, según el siguiente detalle:

ENTIDAD

C.I.F. Informe

Intervención Importe

Subvención Importe

Justificado Importe No Justificado

C.E.I.P. DOCTOR SEVERO OCHOA ********

112/15 2.738,80 5.648,45

C.E.I.P. ORTIZ ECHAGÜE ********

113/15 3.952,40 6.159,50

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO ********

49/15 y 189/15 700,00 923,46

C.E.I.P. SAGRADO CORAZÓN ********

96/15 2.706,00 2.706,00

C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CLASANZ ********

15/15 y 142/15 1.197,20 1.263,51

C.E.I.P. SESEÑA Y BENAVENTE ********

120/15 2.706,80 4.415,21”

2.2 PROPOSICIÓN DE D. ÁLVARO GÓMEZ GARCÍA CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA TERCERA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN, COMPENSACIÓN E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DESARROLLADOS EN EL AÑO 2014 DIRIGIDAS A ASOCIACIONES EDUCATIVAS DE GETAFE CUYO ÁMBITO DE ACTUACIÓN SE DESARROLLA EN CENTROS DE ENSEÑANZA REGLADA PÚBLICOS; ASOCIACIONES DE GETAFE CUYO FIN SEAN LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ASOCIACIONES DE GETAFE CUYO FIN SEA LA INTERVENCIÓN CON JÓVENES EN GRAVE RIESGO SOCIAL, APROBADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE Nº 22/14. Vistos los informes de la Intervención General Municipal números 35/15 de 3 de marzo de 2015; 56/15 de 9 de marzo de 2015, 77/15 de 12 de marzo de 2015, 94/15 y 95/15 de 16 de marzo de 2015; 114/15, 115/15, 116/15 y 117/15 de 23 de marzo de 2015; 154/15 de 4 de mayo de 2015; 180/15 de 1 de junio de 2015, 190/15 y 193/15 de 5 de junio de 2015; el informe de la T.M.A.E. de Educación de 9 de julio de 2015 y demás documentación obrante en el expediente,

“1. Aprobar la tercera cuenta justificativa de las subvenciones concedidas por Junta de Gobierno de 18 de noviembre de 2014 con cargo a la aplicación presupuestaria nº


2014/324.01.480.00 “TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES

LUCRO. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN”, de las entidades beneficiarias relacionadas a continuación, según el siguiente detalle:

DELEGACIÓN DE CULTURA Y MANTENIMIENTO.

1.1 PROPOSICIÓN DE DOÑA RAQUEL ALCÁZAR BALLESTEROS CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ACCIONA AGUA, S.A. PARA LLEVAR A CABO LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GETAFE (EXPTE. 01/12). A la vista del Informe Técnico de la Unidad de Mantenimiento y Alumbrado, de fecha 22 de mayo y 5 de junio, el escrito de conformidad presentado por la empresa de fecha 5 de junio, en relación a la prórroga y la modificación del contrato, reduciendo importe en la anualidad 2015, suscrito con ACCIONA AGUA, S.A. para llevar a cabo el “servicio de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y saneamiento en el municipio de Getafe”, expediente de contratación nº 01/12, los informes fiscales número 404/2015 y 466/2015, 511/15 de 13 de mayo, 2 de junio y 6 de julio respectivamente, de la Intervención General Municipal, así como la demás documentación obrante en el expediente es por lo que, “PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato suscrito con ACCIONA AGUA S.A., para llevar a cabo el “servicio de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y saneamiento en el municipio de Getafe”, expediente de contratación nº 01/12, consistente en la reducción del importe relativo a los trabajos realizados en el periodo comprendido entre el 9 de agosto y 30 de noviembre, pasando de la distribución anual actual:

ENTIDAD C.I.F.

INFORME

INTERVENCIÓN IMPORTE

SUBVENCIÓN IMPORTE

JUSTIFICADO IMPORTE NO

JUSTIFICADO

AMPA C.N. ACUARELA ********

114/15 208,00 319,28 -

AMPA C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE *********

35/15 y 154/15 953,52 1.972,30 -

AMPA C.E.I.P.DOCTOR SEVERO OCHOA ********

116/15 y 193/15 689,04 1.071,00 -

AMPA C.E.I.P. JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE ********

95/15 696,00 3.196,19 -

AMPA C.E.I.P. MARIANA PINEDA ********

115/15 1.252,80 1.272,00 -

AMPA C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO ********

117/15 542,88 689,57 -

AMPA C.E.I.P. STA MARGARITA Mª DE

ALACOQUE ********

94/15

890,88 1.626,42 -

ASOCIACIÓN DE PROFESORADO ADAL ********

77/15 y 190/15 758,64 1.004,47 -

F.A.P.A. ********

56/15 Y 180/15 807,36 964,42 -

12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE 2014

IMPORTE 2015

155 11 210.00

“Reparación, mantenimiento y

conservación infraestructuras y bienes

naturales .

800.000,00 € 1.200.000,00 €

161 01 210.00

“Reparación, mantenimiento y

conservación infraestructuras y bienes

naturales “

140.000,00 € 260.000,00 €

A la que se propone:


IMPORTE 2015

IMPORTE 2016

153 22 210.00

“Reparación, mantenimiento y conservación infraestructuras y bienes naturales”.

600.000,00 € 1.200.000,00 €

160 01 210.00 “Reparación, mantenimiento y conservación infraestructuras y bienes naturales. Alcantarillado “

140.000,00 € 260.000,00 €

SEGUNDO.- Prorrogar el plazo de duración del contrato suscrito con fecha 9 de agosto de 2012 entre este Ayuntamiento y la empresa ACCIONA AGUA S.A, para llevar a cabo el “Servicio de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y saneamiento en el municipio de Getafe”, para el periodo comprendido entre el 9 de agosto de 2015 y el 8 de agosto de 2016 (ambos inclusive) y, en consecuencia, autorizar y disponer un gasto a favor de la misma por importe de dos millones doscientos mil euros (2.200.000,00 €), IVA incluido, según la siguiente distribución por aplicaciones y anualidades:


IMPORTE

2015

IMPORTE 2016

153 22 210.00

“Reparación, mantenimiento y conservación

infraestructuras y bienes naturales .

600.000,00 € 1.200.000,00 €


160 01 210.00

“Reparación, mantenimiento y conservación

infraestructuras y bienes naturales. Alcantarillado “

140.000,00 € 260.000,00 €

TERCERO.- Comprometerse a consignar las cantidades necesarias al efecto en el Presupuesto Municipal para el año 2016”. 1.2 PROPOSICIÓN DE Dª RAQUEL ALCÁZAR BALLESTEROS, CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DEL XV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA “CIUDAD DE GETAFE” CELEBRADO EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2015. En virtud de las facultades delegadas por Decreto del Alcalde- Presidente de 29 de junio de 2015, a la vista del Informe Fiscal nº 509/15 de Intervención General de fecha 2 de julio de 2015 y el informe del Coordinador Técnico de Cultura de fecha 9 de junio de 2015, así como resto de documentación obrante en el expediente y en cumplimiento de lo establecido en la convocatoria de referencia: “PRIMERO.- La concesión de los premios que a continuación se describen:

PREMIO AUTOR NIF IMPORTE RET.I.R.P.F. 2O%

1º PARTICULAR ******** 2.500,00 € 500,00 €

2º PARTICULAR ******** 1.500,00 € 300,00 €

3º PARTICULAR ******** 1.000,00 € 200,00 €

SEGUNDO.- Disponer, reconocer y liquidar las obligaciones arribas indicadas a las personas descritas, con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/334.01.227.06 denominada “Estudios y trabajos técnicos. Difusión Cultural””.

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA. 1.1 PROPOSICIÓN CONJUNTA DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO, CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y D. ÁLVARO GÓMEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS DE AUTORIZACIÓN DEMANIAL DE OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA AVENIDA DE LAS CIUDADES Nº 27. (EXPTE. 27/15). A la vista de los contratos de autorización demanial de ocupación de las viviendas ubicadas en la Avenida de las Ciudades Nº 27 de Getafe, suscritos con fecha 30 de mayo de 2014, por un período de un año; de la propuesta de renovación de las autorizaciones de ocupación de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales, de fecha 19 de junio de 2015; y demás documentación obrante en el expediente; “PRIMERO.- Aprobar las prórrogas de los contratos de autorización demanial de ocupación de las viviendas ubicadas en la Avenida de las Ciudades Nº 27 de Getafe que se detallan a continuación y a las personas que se citan; con el canon mensual que se especifica en cada

14

caso, que deberá abonarse mediante ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Getafe, en el plazo de un mes:

SEGUNDO.- Las prórrogas de los contratos de autorización demanial de ocupación se realizan por un período de un año, con efectos desde el día 30 de mayo de 2015; pudiéndose prorrogar por períodos iguales a propuesta de los Servicios Sociales municipales que justifique la necesidad, hasta un máximo de cuatro años, incluidas las prórrogas, debiendo aprobarse por la Junta de Gobierno. TERCERO.- Modificar la estipulación tercera de los contratos suscritos con fecha 30 de mayo de 2014, en los que haya variado el canon mensual con motivo de la nueva valoración realizada por los Servicios Sociales municipales. CUARTO.- Establecer en todos los contratos un nuevo plazo de pago del canon mensual que será desde el primer al último día del mes a que corresponda cada uno de los recibos, de acuerdo con el Informe de la Delegación de Asuntos Sociales, Familia, Dependencia e Integración de fecha 4 de noviembre de 2014. El resto de estipulaciones del contrato se mantienen vigentes. QUINTO.- Los adjudicatarios deben destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de los miembros de la unidad familiar que consten en el expediente de los Servicios Sociales municipales, quedando expresamente prohibido el uso de las mismas por personas distintas de las que figuren en dicho expediente sin autorización del Ayuntamiento.

APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE CANON

MENSUAL

PARTICULAR PARTICULAR ******** 0 €







PARTICULAR PARTICULAR ******** 159,75 €








PARTICULAR PARTICULAR ******** 146,46 €



SEXTO.- Los adjudicatarios de las viviendas deberán asumir el pago de los gastos relacionados con la instalación y consumo de suministros de luz, agua, gas y teléfono relacionados con la vivienda que van a ocupar”. 1.2 PROPOSICIÓN CONJUNTA DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO, CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y D. ÁLVARO GÓMEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LA PRORROGA DE LA AUTORIZACIÓN DEMANIAL DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA MUNICIPAL UBICADA EN LA C/ PERALES Nº*, *ºD DE GETAFE. (EXPTE. 21/15). A la vista del contrato de autorización demanial de ocupación de la vivienda municipal ubicada en la C/ Perales Nº *, *ºD de Getafe, suscrito con PARTICULAR el día 11 de julio de 2014, de su finalización el próximo día 11 de julio de 2015; de la propuesta de renovación de la autorización de ocupación de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales, de fecha 22 de junio de 2015; y demás documentación obrante en el expediente; “PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato de autorización demanial de ocupación de la vivienda municipal ubicada en la C/ Perales Nº *, *ºD de Getafe, suscrito con PARTICULAR; por el plazo de un año con efectos desde el 11 de julio de 2015 y sin canon mensual de acuerdo con la propuesta de la Coordinadora de Servicios Sociales; continuando vigentes las estipulaciones establecidas en el contrato formalizado el día 11 de julio de 2014. SEGUNDO.- Los adjudicatarios deben destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de los miembros de la unidad familiar que consten en el expediente de los Servicios Sociales municipales, quedando expresamente prohibido el uso de las mismas por personas distintas de las que figuren en dicho expediente sin autorización del Ayuntamiento. TERCERO.- Los adjudicatarios de las viviendas deberán asumir el pago de los gastos relacionados con la instalación y consumo de suministros de luz, agua, gas y teléfono relacionados con la vivienda que van a ocupar”. 2.1 PROPOSICIÓN DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD Y URBANISMO Y VIVIENDA RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 45 DEL POLÍGONO 15, INCLUIDA EN EL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR III SOLICITADA POR LOS PARTICULARES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 94.2,DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Vistos los antecedentes puestos de manifiesto y los preceptos legales aplicables,

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Desestimar la solicitud de expropiación instada por los propietarios de la Parcela 45 del Polígono 15, mediante escrito de 2 de febrero de 2015, con nº 2015005338 de registro de entrada en este Ayuntamiento, por no cumplir con los requisitos del artículo 94.2 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, por los siguientes motivos: La referida propiedad formó parte del Proyecto de Compensación del Sector III, y fue transmitida, mediante título suficiente al Ayuntamiento de Getafe con la aprobación y

16

protocolización del Proyecto de Compensación, formalizado en escritura autorizada ante Notario de Getafe, D. Juan José Rivas Martínez, el 27 de noviembre de 1981, número 1709 de protocolo; además se cumplen los requisitos legales para la adquisición por el Ayuntamiento de la Parcela 45 del Polígono 15 por prescripción adquisitiva o usucapión, en cualquiera de sus modalidades tanto ordinaria como extraordinaria por el transcurso de los plazos legales establecidos”. 2.2 PROPOSICIÓN DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD Y URBANISMO Y VIVIENDA RELATIVO AL RECURSO DE RESPOCIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE MAYO DE 2015, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EL 20 DE ABRIL DE 2015, POR LA SECCIÓN SEXTA DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, EN EL RECURSO DE CASACIÓN Nº 3920/2012 CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2012 DICTADA POR LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID EN EL RECURSO NÚMERO 1469/2008 Y ACUMULADO 90/2009, SOBRE LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS DEL POLIDEPORTIVO GINER DE LOS RIOS, EN GETAFE. Vistos los antecedentes puestos de manifiesto y los preceptos legales aplicables,

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la representación de la mercantil MERCLAND EUROPEA, S.A. mediante escrito de 26 de junio de 2015, con nº 2015034912 de registro de entrada en el Ayuntamiento, contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de mayo de 2015, relativo al levantamiento de las consignaciones efectuadas en la referida “EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS DEL POLIDEPORTIVO GINER DE LOS RIOS”, en ejecución de la sentencia Nº 3920/2012, del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015, siendo dicho acuerdo conforme con el ordenamiento, sin incurrir en ninguna de las causas a las que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, todo en base a los siguientes motivos:

• Las consignaciones formalizadas en el expediente de expropiación del justiprecio e intereses gozan de todos los requisitos legales, dando cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50, 52, 56 y 57 de la LEF y 51 de su Reglamento, con plenos efectos liberatorios desde su constitución. Queda justificado el carácter liberatorio de las consignaciones realizadas en la existencia de litigios con la Administración, al haber sido interpuestos sendos recursos contenciosos-administrativos, tanto por MERCLAND EUROPEA, S.A como por el Ayuntamiento contra la resolución del Jurado Territorial por la que se fijó el justiprecio,( art, 51 RLEF), con pleno conocimiento por el expropiado de la formalización de las consignaciones, que le permitió incluso recurrir en vía contenciosa-administrativa su legalidad, que fue confirmada en la sentencia de 25 de abril de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, en recurso Contencioso-Administrativo nº 122/2009.


La liquidación del justiprecio e intereses de demora a satisfacer a MERCLAND EUROPEA, S.A. que asciende en concepto de justiprecio a 1.973.300,30€, más los intereses derivados de la expropiación calculados de conformidad con los artículos 56 y 57 de la LEF, fueron objeto de liquidación en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de mayo 2015, por lo que no es posible realizar otra liquidación sobre dichas cantidades ya liquidadas. • La Administración no puede, como pretende el alegante, dar como vía de impugnación contra el acto dictado, la establecida en vía judicial por los trámites de Incidente de ejecución de sentencias, siendo conforme a ley la vía de recurso dada contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de mayo de 2015, en virtud de los artículos 109,117 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, y de los artículos 25 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, no siendo posible dejar sin efecto el plazo para recurrir potestativamente en reposición, ni los plazos para interponer recurso contencioso-administrativo”.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 1.- PROPOSICIÓN DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO, CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE ESTIMACIÓN PARCIAL DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR “RAÚL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ALBERTO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ÁNGEL RAMOS DÍAZ, UT.E., LEY 18/1982” Y APROBACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE PENALIZACIONES POR LOS INCUMPLIMIENTOS REALIZADOS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL EXPEDIENTE 110/06. A la vista de las alegaciones presentadas por “Raúl Rodríguez Ramírez, Alberto Rodríguez Ramírez, Ángel Ramos Díaz, UTE, Ley 18/1982” los días 27 de junio y 6 de julio de 2015, con Registros de Entrada números 2015034984 y 2015036703, respectivamente, al expediente de inicio de resolución del contrato administrativo especial formalizado el día 7 de mayo de 2007 entre el Ayuntamiento de Getafe y la entidad adjudicataria del concurso “Raúl Rodríguez Ramírez, Alberto Rodríguez Ramírez, Ángel Ramos Díaz, UTE, Ley 18/1982”; del Dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid de 20 de mayo de 2015, recibido en el Registro de Entrada del Ayuntamiento del Ayuntamiento el día 27 de mayo de 2015, número 2015028580; del Informe de la Sección de Patrimonio de fecha 10 de julio de 2015 y demás documentación obrante en el expediente; “PRIMERO.- Estimar las siguientes alegaciones presentadas al expediente de inicio de resolución del contrato administrativo especial formalizado el día 7 de mayo de 2007, entre el Ayuntamiento de Getafe y la entidad adjudicataria, y aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno el día 24 de febrero de 2015, habiéndose ampliado el plazo de trámite de audiencia por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de 2015:

18

a) Punto primero de su escrito, al no haberse producido imposición de penalidades contractuales a lo largo de los 7 años de vigencia del contrato, en consonancia con el punto tercero, por lo que no será necesario elevar nuevamente a Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

b) Punto segundo, apartado C, de su escrito, por entender que efectivamente el

almacenamiento exterior de material puede considerarse como infracción leve (estipulación novena apartado III) del contrato, punto d) de faltas leves), y los altavoces de equipos musicales queda acreditado que no han estado en funcionamiento en las inspecciones realizadas.

c) Punto segundo apartado D, punto i, de su escrito, en relación con la contratación de

cuatro trabajadores del INEM, por entender que efectivamente en la oferta presentada en su momento por el contratista no quedó especificado que fuera de forma “contínua”, aun habiéndose realizado la comprobación de que esta circunstancia se ha cumplido en un porcentaje muy bajo durante los años revisados.

d) Punto segundo apartado D, punto ii, de su escrito, en relación con el gasto de

mantenimiento, vigilancia y limpieza del Parque, por entender que efectivamente el Departamento de Ocupación de Vía Pública y Transporte debía haber definido dentro del primer trimestre de cada año “de forma concreta y con detalle” las actividades que el contratista debía realizar para cumplir con esta obligación.

SEGUNDO.- Estimar parcialmente las siguientes alegaciones presentadas al expediente de inicio de resolución del contrato administrativo especial formalizado el día 7 de mayo de 2007, entre el Ayuntamiento de Getafe y la entidad adjudicataria, y aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno el día 24 de febrero de 2015, habiéndose ampliado el plazo de trámite de audiencia por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de 2015:

a) Punto segundo, apartado A, de su escrito, pues si bien no consta la obligación contractual de realizar una toma independiente de agua, y tampoco se le ha requerido a lo largo de los 7 años de vida del contrato para el pago de las cantidades consumidas, lo cierto es que se ha producido un daño al Ayuntamiento por el consumo de agua no abonado, por lo que se reconsidera que este motivo no es causa de resolución del contrato sino infracción grave (estipulación novena apartado III) del contrato, punto f) de infracciones graves); estimándose asimismo el modo de cuantificar la indemnización a la vista de los recibos de consumos de agua que serán acreditados en el Ayuntamiento por parte del contratista.

b) Punto segundo, apartado B, de su escrito, puesto que si bien no se ha solicitado la

autorización para la instalación de terraza de veladores de acuerdo con la Ordenanza, este motivo no es causa de resolución del contrato sino que se considera infracción grave (estipulación novena apartado III) del contrato punto f) de infracciones graves).

TERCERO.- Imponer penalizaciones por las faltas detalladas en el apartado anterior:


1. Por la falta leve, 150,25 euros, como consecuencia del almacenamiento exterior de material según la estipulación novena apartado III) del contrato, punto d) “falta de

limpieza en las zonas perimetrales y/o fachadas de la instalación”. 2. Por la primera falta grave, 601,01 euros, como consecuencia del consumo de agua

realizado y no abonado al Ayuntamiento según la estipulación novena apartado III) del contrato, punto f) “el incumplimiento de las obligaciones, deberes y

prestaciones contenidas en los Pliegos”. 3. Por la segunda falta grave. 601,01 euros, como consecuencia de no haber solicitado

la autorización para la instalación de terraza de veladores, según la estipulación novena apartado III) del contrato, punto f) “El incumplimiento de las obligaciones,

deberes y prestaciones contenidas en los Pliegos”. CUARTO.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2015 en relación con la incautación de la garantía definitiva. QUINTO.- La indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento por los consumos de agua realizados será calculada y aprobada por la Junta de Gobierno, a la vista del primer recibo de consumo de agua que será presentado en el Ayuntamiento por parte del contratista, una vez que ya ha procedido a la instalación de la acometida independiente. SEXTO.- Dar cuenta de este acuerdo al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”. 2.- PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA ALCALDESA A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES DE OCUPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE GETAFE Y AL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS CÍVICOS PARA EL CURSO 2015/2016. Vistos los informes emitidos por el Director de la Unidad de Participación Ciudadana de fechas 27 de mayo y 25 de junio de 2015, sobre la necesidad de proceder a la contratación del servicio de cursos y talleres de ocupación del ocio y tiempo libre, dirigidos a la población de Getafe y al voluntariado en los Centros Cívicos para el curso 2015/2016, así como el informe emitido por el Jefe de Servicio de Personal de fecha 6 de julio 2015 sobre la justificación de la insuficiencia de medios humanos para la prestación del servicio que se pretende. Por todo ello y, a la vista, del Informe Fiscal nº 515/15 de la Intervención General Municipal, de fecha 8 de julio de 2015, “PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares en relación al procedimiento negociado sin publicidad, para llevar a cabo la contratación del servicio de cursos y talleres de ocupación del ocio y tiempo libre, dirigidos a la población de Getafe y al voluntariado en los Centros Cívicos para el curso 2015/2016, con un precio de licitación de 56.141,58 € (CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO) I.V.A. incluido.

20

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de 56.141.58 € (CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO), con cargo a la Aplicación Presupuestaria al efecto para la autorización del gasto 924.41.227.99 denominada “OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O. EMPRESAS Y PROFESIONALES. Coordinación de Barrios”, con la distribución siguiente:

TERCERO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente la cantidad necesaria al efecto para el ejercicio 2016”. 3.- PROPOSICIÓN DE D. ÁLVARO GÓMEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID -CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE- Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, CURSO 2015/2016 (EXPTE. Nº 19/15 EDUCACIÓN). En el marco del Convenio de colaboración en materia de Educación Infantil, suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe con fecha 21 de abril de 2009, que viene prorrogándose por cursos escolares mediante Adendas a dicho Convenio, a la vista de la ORDEN 508/2015, de 6 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, del informe nº 198/2015 de la Unidad Administrativa de Educación de fecha 30 de junio de 2015, del informe fiscal de la Intervención General nº 518/15 de fecha 13 de julio de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, “PRIMERO.- Aprobar la Adenda al Convenio de colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la Comunidad de Madrid -Consejería de Educación, Juventud y Deporte- y el Ayuntamiento de Getafe, para el curso escolar 2015/2016, con unos compromisos económicos establecidos en dicho Convenio de 446.055,47 € (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS), por parte de la Comunidad de Madrid, y de 227.292,49 € (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) por parta del Ayuntamiento de Getafe, cuya vigencia será hasta el 31 de agosto de 2016, y que se adjunta a la presente proposición. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para el ejercicio 2016. TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para firma de la documentación necesaria al efecto.”

ANUALIDAD

LÍMITE MÁXIMO (SIN I.V.A.)

21% I.V.A. LÍMITE MÁXIMO

(CON I.V.A.)

2015 14.383,00 3.020,43 17.403,43

2016 32.015,00 6.723,15 38.738,15

TOTAL 46.398,00 9.743,58 56.141,58


4.- PROPOSICIÓN DE LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN SOBRE DESPIDO DE LA GERENTE Visto el Informe de la vocal asesora de la Unidad administrativa de Empleo de fecha 8 de julio de 2015, así como los diferentes informes de los TSAG de 6 y 7 de julio de 2015. Considerando que de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación vigentes, la Junta de Gobierno Local es competente para cesar a la gerente de dicho Organismo a propuesta del Consejo Rector, elevo al Consejo Rector la adopción del siguiente acuerdo: “Aprobar la extinción del contrato del contrato de Alta Dirección suscrito el 27 de septiembre de 2011 con PARTICULAR mediante despido basado en incumplimientos graves y culpables según se acredita en los diferentes informes obrantes en el expediente”. 5.- PROPUESTA DE DOÑA MARÍA NIEVES SEVILLA URBÁN, CONCEJAL DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN RELACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL. Establece el artículo 72 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que “en el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo”, añadiendo el artículo 74 que “las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. Que por el Ayuntamiento Pleno celebrado el día 7 de julio de 2015, se ha aprobado “PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA RELACIÓNDE CARGOS DE LA CORPORACIÓN A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, ASÍ COMO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL” con las siguientes características y retribuciones:

NÚMERO DENOMINACIÓN

RETRIBUCIÓN ANUAL (14 PAGAS EUROS BRUTOS/AÑO)

RETRIBUCIÓN ANUAL TOTAL (23 PERSONAL EVENTUAL)

1 Jefe/a de Gabinete Alcaldía 56.770,07 € 56.770,07 €

1 Asesor/a Adjunto/a Alcaldía 56.770,07 € 56.770,07 €

1 Asesor/a Adjunto/a del Gobierno Municipal

56.770,07 € 56.770,07 €

6 Consejeros/as Adjuntos/as Técnicos/as

45.532,76 € 273.196,56 €

22

5 Consejeros/as Adjuntos/as 45.532,76 € 227.663,80 €

5 Adjuntos/as a los Portavoces de los Grupos Municipales: PP, PSOE, AHORA GETAFE, CIUDADANOS E I.U.

38.352,02 €

191.760,10 €

4 Adjuntos a los Grupos Municipales: PP, AHORA GETAFE, CIUDADANOS E IZQUIERDA UNIDA.

21.373,80 €

85.495,20 €

23 TOTAL 321.101,55 € 948.425,87 €

En base a dicha aprobación por el Ayuntamiento Pleno, procede la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2015 para adaptarse a dicho acuerdo, por lo expuesto PROPONGO: “Modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Getafe según se indica a continuación: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Crear

• Consejero/a Adjunto/a Salud, nº 312-02-661-01, retribución anual 45.532,76 €. MANTENIMIENTO Modificar el nº de puesto

• Consejero/a Adjunto/a Técnico/a Mantenimiento nº 155-11-677-01, retribución anual 45.532,76 €.

Para hacer efectiva dicha modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se realizará la dotación presupuestaria correspondiente, así como los ajustes necesarios de las aplicaciones presupuestaria”. 6.- PROPOSICIÓN DE D. JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO, CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, TERCERA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA MUJER – CENTRO MUNICIPAL ASESOR DE LA MUJER (FASE I) Vista la documentación obrante en el expediente, el informe de la TSAE Arquitecto de Proyectos y Obras de Edificación y Espacios Públicos, de fecha 10 de julio de 2015, el informe propuesta del Director de la Asesoría Jurídica de 14 de julio de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, que avala la legalidad de la proposición que se eleva: “PRIMERO.- Prorrogar desde el 11 de julio de 2015, en 2 meses el plazo de ejecución de las obras de REFORMA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA MUJER–CENTRO MUNICIPAL


ASESOR DE LA MUJER (FASE I), adjudicadas a la empresa INMAQUEL S.L., por lo que la fecha de finalización será el 11 de septiembre de 2015, convalidando el periodo transcurrido desde el 11 de julio de 2015 hasta la fecha de adopción de este acuerdo, SEGUNDO.- El inicio del expediente de penalización por demora en el plazo de ejecución de las obras según lo establecido en la cláusula 26ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, una vez finalizado el plazo de ejecución de las obras, constatados los días efectivos de demora y cuantificado el importe de la penalización”. 7.- PROPOSICIÓN DE D. FRANCISCO JAVIER SANTOS GÓMEZ, CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RELATIVOS AL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA DEL QUIOSCO- BAR DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO ALHÓNDIGA-SECTOR III DE GETAFE. Visto el Informe Fiscal nº 521/15 de fecha 14 de julio de 2015, y ante la necesidad de dotar a las instalaciones recreativas de la piscina exterior del Polideportivo Alhóndiga-Sector III con los servicios del quiosco bar existente, como utilidad imprescindible para el adecuado disfrute de las mismas durante el presente periodo estival, se promueve la contratación de su explotación y a la vista del informe de 23 de junio de 2015 del TSAE Arquitecto del Área de Infraestructuras y Mantenimiento Integral de la Delegación de Deportes y demás documentación obrante en el expediente sobre dicho procedimiento, “Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir al procedimiento negociado sin publicidad para la contratación, en régimen de contrato administrativo especial, de los servicios de hostelería del quiosco- bar de la piscina de verano del Polideportivo Alhóndiga-Sector III de Getafe.” Pasados los asuntos a votación, la Junta de Gobierno por unanimidad de los presentes, adoptó los acuerdos propuestos. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las diez horas y veinticinco minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.

se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o ... · 1.1 proposiciÓn de la alcaldÍa...

Documents