PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

PLIEGO DE CONDICIONES

PARA LA CONTRATACIN DE OBRAS

LICITACION PBLICA NACIONAL

(CUCE : )

PRIMERA CONVOCATORIA LA REFACCION COLICEO CERRADO.ORURO BOLIVIA

AGOSTO - 2006

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

LICITACIN PBLICA NACIONAL N A-026/2006

PRIMERA CONVOCATORIA

La Prefectura Del Departamento de Oruro invita pblicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:LA REFACCION COLICEO CERRADO.

PLIEGO DE CONDICIONES: los interesados podrn revisar, obtener informacin y adquirir el mismo en:

Seccin caja de la Direccin Administrativa y Financiera ( DAF) de la Prefectura del Departamento de Oruro, Ubicado en la Plaza 10 de febrero (calle Presidente Montes y Bolvar ) a partir del 01 de Septiembre del 2006 en horarios de Oficina ( 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00)

(Cargo del encargado de vender el pliego): cajera de la Prefectura del departamento Lic. Lidia Zeballos Pinto.

Direccin electrnica del cajero: lidiazeballos@yahoo. com (Cargo del encargado de atender consultas): Jefe de Unidad de Infraestructura Ing. Jos Vctor Aguilar Zaconeta.

(Direccin): Calle Pagador esquina Aldana Nro 6417 (Ex Hotel Prefectural) en horarios de oficina (8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 ).

(Nmero de telfonos): 52-75848VALOR DEL PLIEGO: los Proponentes interesados debern adquirir el Pliego de Condiciones a partir del 01 de Septiembre del 2006, previo depsito no reembolsable de Bs. 350 (Trescientos cincuenta 00/100 bolivianos), que debe ser depositado en la Cuenta Corriente N 401-0707661-3-25 del Banco de Crdito de Bolivia. a Nombre de la Prefectura del Departamento de Oruro.

INSPECCION PREVIA: La inspeccin previa conjunta organizada por la entidad se realizar el 13 de Septiembre del 2006 a hrs. 08:00 Calle Pagador Esquina Aldana Nro. 6417 (Ex Hotel Prefectural).

CONSULTAS ESCRITAS: Las consultas escritas se realizaran el da 14 de Septiembre del 2006 asta hrs. 18:00 Calle Pagador Esquina Aldana Nro. 6417 (Ex Hotel Prefectural).

REUNION DE ACLARACIN: La reunin de aclaracin del Pliego de Condiciones se realizar el 15 de Septiembre de 2006 a hrs. 10:30 a.m. Calle Pagador Esquina Aldana Nro. 6417 (Ex Hotel Prefectural).

PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las propuestas debern presentarse en la Direccin Jurdica de la Prefectura (Edificio Central, Plaza 10 de febrero) hasta las 14:30 del da 27 de Septiembre del 2006.

ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizar en el Saln de Banderas de la Prefectura del Departamento (Edificio Central, plaza 10 de Febrero) a Hr 15:00 del da 27 de Septiembre del 2006Oruro, Agosto de 2006SECCION I

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

A. INTRODUCCIN

1. PRESENTACION Y OBJETO.

1.1 LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO en adelante denominado "Convocante", en el marco del D.S. N 27328 y su Reglamento aprobado con la Resolucin Ministerial N 111, a travs de esta Convocatoria a Licitacin Pblica, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.

1.2 El objeto de esta licitacin es la Ejecucin del proyecto REFACCION COLICEO CERRADO. 2. DOMICILIO. El Convocante, fija su domicilio en la siguiente Direccin:PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO (Direccin): Plaza 10 de febrero, Edificio Central(Telfono): 52-75848 - 52-56110(Fax 0511-2090 / 2091) Oruro - Bolivia3. PERSONAL JERARQUICO DE LA ENTIDAD.

3.1 La Mxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es:

Prefecto de Oruro

Lic. Alberto Luis Aguilar Calle

3.2 La ARPC (ARPC) es:

Secretario General

Lic. Moiss Miranda

3.3 Los servidores pblicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerrquico de la estructura orgnica son:

1. Prefecto de Oruro

Lic. Alberto Luis Aguilar Calle

2. Secretario General

Lic. Moiss Miranda

3. Director de InfraestructuraIng. Marco Rildo Nina

4. ORGANISMO FINANCIADOR.

4.1 El precio referencial es 7`205.674,60 Bs. (Siete millones doscientos cinco mil seiscientos setenta y cuatro 60/100 BOLIVIANOS)

4.2 La presente contratacin est financiada con recursos propios de la Prefectura del Departamento de Oruro.5. PROPONENTES ELEGIBLES. En esta convocatoria podrn participar nicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas.

b) Asociaciones Accidentales de empresas constructoras legalmente constituidas.

c) La Micro y Pequea Empresa legalmente constituida.

d) Asociaciones Accidentales de Micro y Pequeas empresas.

6. PARTICIPACIN DE LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA. La micro y pequea empresa, participar en la contratacin de obras hasta Un Milln de Bolivianos (Bs1.000.000.-), bajo los siguientes requerimientos y condiciones:

a) Tarjeta empresarial emitida por FUNDEMPRESA vigente (Fotocopia).

b) Garanta de Seriedad de Propuesta igual al uno por ciento (1%) de su propuesta.

c) Garanta de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor total del contrato.

d) Experiencia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la requerida.

Cuando la micro y pequea empresa participe en contrataciones de obras por un monto mayor a Un Milln de Bolivianos (Bs1.000.000.-), deber cumplir con las mismas condiciones que el resto de las empresas.

7. CONFLICTO DE INTERESES. No se contratar a ninguna persona individual o colectiva que tenga conflicto de intereses con el Convocante, en las circunstancias que se indican a continuacin:

a) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una entidad pblica en un proceso de contratacin, as sea en forma asociada, no podrn participar en el mismo bajo ninguna razn o circunstancia.

b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un proyecto, podr prestar servicios de consultora respecto del mismo proyecto o a la inversa.

8. RECHAZO Y DESCALIFICACIN DE PROPUESTA.

El Convocante, rechazar o descalificar las propuestas presentadas por las siguientes causas:

8.1 Rechazo de Propuestas

La Comisin de Calificacin proceder a rechazar propuestas en los siguientes casos:

a) Si para la firma del contrato, la documentacin original o fotocopia legalizada de los documentos sealados en el Pliego de Condiciones, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificacin, salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el retraso.

b) Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratacin, tal como prev el Artculo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328.

c) Si el proponente no presentara la Garanta de Seriedad de Propuesta o no cumpliese con las condiciones establecidas para sta en el Pliego de Condiciones.

d) Si el proponente no renovara la Garanta de Seriedad de Propuesta a solicitud expresa de la entidad.

e) Cuando se compruebe incumplimiento a lo dispuesto en el subnumeral 9.3 del presente Pliego de Condiciones.

En los casos sealados en los incisos a) y b), se proceder a la ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.

8.2 Descalificacin de Propuestas

La Comisin de Calificacin proceder a descalificar las propuestas presentadas, por las siguientes causas:

a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentacin de cualquier documento requerido en el Pliego de Condiciones, entendindose como omisin no slo la falta de documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas y no se considere error subsanable.

b) Si se verificase que estuviese en trmite o declarada la disolucin o quiebra del proponente.

c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones

d) Cuando la propuesta econmica supere el presupuesto fijado para la contratacin.

9. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE

9.1 El relacionamiento entre cualquier proponente y el Convocante, deber guardar los ms altos estndares de tica y solamente ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria.

9.2 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacin por parte de cualquier funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC, motivar la separacin del funcionario del proceso de contratacin y lo someter a proceso administrativo. Cuando la ARPC sea cuestionada, este procedimiento se realizar ante la autoridad jerrquica inmediata superior.

9.3 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacin por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC o ante la autoridad jerrquica inmediata superior, motivar el rechazo de la propuesta del proponente.

9.4 Lo descrito en los subnumerales 9.2 y 9.3 se aplicarn desde el inicio del proceso hasta la firma de contrato, con excepcin de los actos de carcter pblico.

10. DECLARACIONES DE INTEGRIDAD.

10.1 Tanto los servidores pblicos como los proponentes involucrados en este proceso de contratacin, se obligan a firmar y cumplir lo establecido en los formularios de Declaracin de Integridad A-4a y A-4b.

10.2 El Formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante, ser firmado por la ARPC y los integrantes de la Comisin de Calificacin a ser designados para este proceso de contratacin.

10.3 El Formulario A-4b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido como parte de la propuesta, bajo sancin de descalificacin y debe ser firmado por el Representante Legal del proponente.

11. AUTORIZACIN DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES. La venta del Pliego de Condiciones, fue debidamente autorizada por la ARPC, en forma escrita.

12. INSPECCIN PREVIA.

12.1 Ser obligatoria y de inters propio para todos los proponentes que se presenten a un proceso de contratacin de obras. El proponente deber constituirse en el lugar donde se realizar la obra, en la fecha sealada en la convocatoria.

12.2 Los proponentes que no asistan a la inspeccin conjunta organizada por el convocante, podrn realizarla, por su cuenta y riesgo propio.12.3 El convocante no otorgar Certificado de inspeccin previa.

13. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES. Cualquier potencial proponente que hubiera o no adquirido el Pliego de Condiciones, podr formular consultas escritas dirigidas a la ARPC, hasta la fecha establecida en la Convocatoria.

14. REUNIN DE ACLARACIN

14.1 La Reunin de Aclaracin se realizar en la fecha sealada en la Convocatoria, en la que los potenciales proponentes podrn expresar sus consultas y manifestar si consideran que el Pliego de Condiciones tiene errores o es discriminatorio.

14.2 Las solicitudes de aclaracin, las consultas escritas y sus respuestas, debern ser tratadas en la Reunin de Aclaracin.

14.3 Al final de la reunin, el Convocante entregar a cada uno de los proponentes asistentes copia o fotocopia del Acta de la Reunin de Aclaracin, suscrita por los servidores pblicos y todos los asistentes que as lo deseen.

15. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. El Convocante, podr en cualquier momento antes de que emita la Resolucin de Aprobacin de este Pliego de Condiciones, ajustar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencin a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y los resultados de la Reunin de Aclaracin. Estas enmiendas, no debern modificar la estructura y el contenido del Modelo de Pliego de Condiciones elaborado por el rgano Rector.

16. RESOLUCIN DE APROBACIN DEL PLIEGO.

16.1 La ARPC, emitir la Resolucin Administrativa de Aprobacin del Pliego en el plazo de dos (2) das hbiles siguientes de realizada la Reunin de Aclaracin.

16.2 La notificacin a los proponentes con la Resolucin Administrativa de Aprobacin de Pliego se har en un plazo mximo de dos (2) das hbiles de emitida sta Resolucin.

16.3 Todas las aclaraciones y enmiendas, se constituyen en parte del Pliego de Condiciones en las secciones correspondientes.

17. AMPLIACIN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS.

17.1 El Convocante podr ampliar el plazo de presentacin de propuestas como mximo por quince (15) das calendario, por nica vez mediante Resolucin Expresa, por la siguientes causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al Pliego de Condiciones.

b) Causas de fuerza mayor.

c) Caso fortuito

17.2 Los nuevos plazos sern notificados a los que adquirieron el Pliego de Condiciones, debiendo simultneamente registrarse en el SICOES y publicarse en la siguiente edicin de la Gaceta Oficial de Convocatorias o en el peridico de circulacin nacional seleccionado por el rgano Rector.

17.3 Cuando sea por enmiendas, la ampliacin de plazo de presentacin de propuestas se incluir en la Resolucin de Aprobacin del Pliego de Condiciones.

B. PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS

18. COSTO DE LA PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS. El proponente solventar todos los costos relacionados con la preparacin y presentacin de su propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.

19. IDIOMA. La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el Convocante, debern redactarse en idioma espaol.

20. PROPUESTAS ALTERNATIVAS. No corresponde la presentacin de propuestas alternativas.

21. DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. La propuesta deber contener los siguientes documentos:

21.1 Documentos legales originales

21.1.1 Carta de Presentacin de la Propuesta, firmada por el Representante Legal de la empresa, en el caso de empresas unipersonales por el proponente o su representante legal, de acuerdo con el Formulario A-1.

21.1.2 Identificacin del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-2.

21.1.3 Declaracin Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3.21.2 Documento legal en fotocopia simple

Poder del Representante Legal de la empresa proponente, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripcin en el Registro de Comercio.

21.3 Documentos administrativos en original

21.3.1 Declaracin de Integridad del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b.

21.3.2 Declaracin Jurada de Acreditacin de Capacidad Financiera, de acuerdo con el Formulario A-5.

21.3.3 Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6.

21.3.4 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario A-7.

21.3.5 Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con el Formulario A-8.

21.3.6 Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario A-9.

21.3.7 Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el Formulario A-10.

21.3.8 Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el Formulario A-11.

21.3.9 Resumen de la Informacin Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12.

21.3.10 Garanta de Seriedad de Propuesta, Boleta de Garanta Bancaria , emitida a nombre PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, por el monto de 86.468,09 Bs , con validez de 90 das .21.4 Documentos legales y administrativos que deben presentar las Asociaciones Accidentales Cuando el proponente sea una Asociacin Accidental, deber presentar los siguientes documentos:

Carta de presentacin, firmada por el Representante Legal de la Asociacin Accidental, de acuerdo con el Formulario A-1.

Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociacin Accidental, que indique el porcentaje de participacin de los asociados, la designacin de la empresa lder, la nominacin del Representante Legal de la asociacin y el domicilio legal de la misma. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada.

Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociacin Accidental, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada.

Declaracin de Integridad del Proponente, de la Asociacin Accidental, de acuerdo con el Formulario A-4b.Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con el Formulario A-8.Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario A-9.Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el Formulario A-10. Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el Formulario A-11.Garanta de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en el subnumeral 20.3.10 de este Modelo de Pliego de Condiciones. (Esta Garanta podr ser presentada por la Asociacin o individualmente por uno o ms socios, siempre y cuando cumpla con las caractersticas de renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata; y cubra el monto requerido).

Adems, cada socio en forma independiente deber presentar la siguiente documentacin:

Identificacin del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-2.Fotocopia simple del Poder del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa integrante de la Asociacin Accidental. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripcin en el Registro de Comercio.

Declaracin Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3.

Declaracin Jurada de Acreditacin de Capacidad Financiera, de acuerdo con el Formulario A-5.

Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6.

21.4.1 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario A-7.

21.4.2 Resumen de la Informacin Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12.

Los Formularios que deben ser presentados de forma independiente, debern estar firmados por el Representante Legal que corresponda y no as por el Representante Legal de la Asociacin.

22. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TCNICA.

La propuesta deber ser elaborada en funcin a las especificaciones tcnicas y de manera coherente con la estructura de precios unitarios para cada tem o actividad de obra.

El proponente deber establecer la secuencia lgica de actividades para la ejecucin del proyecto, en trminos de organizacin, cronograma de actividades, asignacin de personal, tiempo total y equipo ofertado a movilizar a la obra.

La propuesta deber contener los puntos que se detallan a continuacin:

22.1.1 Planificacin y Metodologa de Trabajo: Mtodos constructivos a utilizar.

Nmero de frentes a utilizar.

Nmero de personal a utilizar en promedio.

22.1.2 Cronograma de Actividades de trabajo:

Determinar en forma grfica el tiempo requerido para la ejecucin de cada una de las actividades del proyecto en forma secuencial y para la ejecucin de la obra en s, debe ser coherente con el plazo establecido por el convocante a travs de la presentacin de un diagrama de barras, Pert o Gantt. Las actividades deben ser ejecutadas en forma secuencial y el tiempo total debe ser igual al plazo de ejecucin de la obra.

23. Experiencia Mnima General y Especfica del proponente

23.1.1 La experiencia del proponente, es el conjunto de contratos de obra ejecutados como empresa constructora durante los ltimos diez (10) aos, que sern acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepcin definitiva de la obra.

Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratacin.

La experiencia especfica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que la construccin de obras similares pueden ser incluidas en el requerimiento de experiencia general, sin embargo construccin de obras civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia especfica.

23.1.2 En los casos de Asociacin Accidental y segn su propsito, la experiencia general y especfica, sern la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociacin.

A fin de determinar s la asociacin cumple con los requisitos mnimos de calificacin especificados, se sumarn las cifras de experiencia general y especfica correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociacin accidental. Si en la propuesta presentada la sumatoria de experiencias no cumple con lo requerido, la propuesta ser descalificada.

23.1.3 La Experiencia General y Especfica de la empresa o asociacin accidental, ser acreditada por separado en los Formularios A-6 y A-7 de la Seccin III Formularios de la Propuesta.

a) FORMULARIO A-6 Experiencia General del proponente: El proponente detallar en este formulario las obras civiles realizadas como experiencia general (incluida la experiencia especfica o similar), efectuadas durante los ltimos diez (10) aos.

El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a

Bs. 14`411.349,2 (Son: Catorce millones cuatrocientos once mil trescientos cuarenta y nueve 20/100 Bolivianos)b) FORMULARIO A7 Experiencia Especfica del proponente: El proponente detallar en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria, efectuadas durante los ltimos diez (10) aos.

El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs. 7`205.674,60 Bs. (Siete millones doscientos cinco mil seiscientos setenta y cuatro 60/100 BOLIVIANOS)

23.2 Experiencia General y Especfica del Personal Clave, Equipo y Cronograma de movilizacin de Equipo

La experiencia del personal clave, es el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeado cargos iguales o superiores al cargo de la propuesta, que sern acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepcin definitiva de la obra, las entidades convocantes debern considerar la experiencia de los profesionales tanto en el sector pblico como privado, de acuerdo con las actividades desarrolladas por stos.

Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratacin.

La experiencia especfica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general, sin embargo cargos en obras civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia especfica.

23.2.1 Formulario A-8 Experiencia General y Especifica del Gerente/ Superintendente o Residente de Obra. El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el formulario A-8 de la Seccin III, debidamente firmado como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito para dirigir la obra, con el siguiente detalle:

a) Experiencia General: El proponente detallar en este formulario, el nmero de cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o Residente de Obra desempeados en obras civiles en general, especificando el monto estimado de la obra.

El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a

Bs. 14`411.349,2 (Son: Catorce millones cuatrocientos once mil trescientos cuarenta y nueve 20/100 Bolivianos)b) Experiencia Especfica: El proponente detallar en este formulario, el nmero de cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o Residente de Obra desempeados en obras civiles similares.

El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a

7`205.674,60 Bs. (Siete millones doscientos cinco mil seiscientos setenta y cuatro 60/100 BOLIVIANOS)

23.2.2 Formulario A-9 Experiencia Especfica de el (los) Especialista (s). (Cuando corresponda).El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el Formulario A-9 de la Seccin III, debidamente firmado como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito para ejecutar la obra, con el siguiente detalle:

La cantidad mnima de aos en cargos iguales o similares a ser detallado en este Formulario debe ser igual a 6 aos , el nmero de aos de experiencia del especialista corresponder a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construccin, solo se considerar un periodo cuando se presenten experiencias en los mismos periodos y en diferentes proyectos.Este Formulario ser llenado por cada uno de los profesionales especialistas comprometido por el proponente a movilizar a la obra.

En caso de adjudicacin la entidad podr requerir toda la informacin que sta considere pertinente para verificar lo sealado en las declaraciones juradas. En lo referido a experiencia de la empresa y del personal clave el proponente se hace pasible a las sanciones establecidas en el Cdigo de Procedimiento Penal en caso de evidenciarse irregularidades que permitan tipificar la accin como un delito, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artculo 179 del Reglamento al Texto Ordenado del DS N 27328.

23.2.3 Formulario A-10 Equipo mnimo comprometido para la obra.

Este documento es una declaracin jurada de la empresa proponente. Para que se considere el equipo por alquilar al proponente adjudicado, deber presentar fotocopia del compromiso de alquiler y fotocopia del documento de propiedad a nombre del firmante de este documento. Si el equipo es propiedad del proponente, este aspecto ser verificado en el inventario de equipos adjunto al Balance General de la empresa.

En el caso de asociacin accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podr ser sumada para cumplir con este requisito

El proponente deber garantizar el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria.23.2.4 Formulario A-11 Cronograma de movilizacin de equipo.

Para la presentacin de este documento, se debe considerar el equipo comprometido a movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el contratista disponga del mismo en forma oportuna en obra, segn cronograma de actividades.

Cuando corresponda, el proponente deber especificar si el equipo est comprometido paralelamente en otras obras.

24. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONMICA.

La propuesta econmica deber estar detallada en los siguientes formularios, incluidos en la Seccin III Formularios de la Propuesta.

FORMULARIO B-1Presupuesto por tem y General de la Obra (elaborado de acuerdo con el Formulario Volmenes de Obra incluido en la Seccin III Formularios de la Propuesta).

FORMULARIO B-2Anlisis de Precios Unitarios

Este formulario debe ser llenado por el proponente para todos los temes de manera coherente con las especificaciones tcnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

FORMULARIO B-3Cronograma de Desembolsos

El proponente deber considerar en Gastos Generales el costo de Protocolizacin del contrato, siempre y cuando su propuesta sea mayor a ochocientos mil unidades de fomento a la vivienda (UFVs 800.000.-), o cuando as haya sido establecido en el Modelo de Contrato por la entidad convocante.

25. MONEDA DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO.

Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato debern expresarse en moneda nacional.

La forma de pago se realizar por avance de obra, de acuerdo con el cronograma de desembolsos y a las condiciones establecidas en el contrato.

26. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

26.1 La propuesta deber tener una validez no menor a sesenta (60) das calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. La propuesta cuyo perodo de validez no se ajuste al requerido, ser descalificada.

26.2 Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, caso fortuito, enmiendas o interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin), el Convocante podr solicitar extensin del perodo de validez de las propuestas. La solicitud y las respuestas sern realizadas por escrito. El Proponente que rehse aceptar la solicitud, no se le ejecutar su Garanta de Seriedad de Propuesta, pero ya no competir en el proceso. Los proponentes que accedan a la prrroga no podrn modificar su propuesta.

26.3 Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo con el subnumeral anterior, el Proponente deber necesariamente presentar una garanta que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

27. FORMATO DE LA PROPUESTA.

27.1 La propuesta deber ser presentada en Sobre nico, cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones.

27.2 La propuesta ser presentada en un ejemplar Original y dos (2) Copias, identificando claramente cul es "original" y cul "copia, En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecer el original.

27.3 El original de la propuesta deber ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con todas sus pginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el proponente o por la(s) persona(s) debidamente autorizadas, de acuerdo al Poder del Representante Legal que es parte de la propuesta, con excepcin de la Garanta de Seriedad de Propuesta. La propuesta deber contar con un ndice que permita la rpida ubicacin de todos los documentos.

27.4 No se aceptarn propuestas que contengan textos entre lneas, borrones ni tachaduras, salvo cuando fuese necesario para corregir errores propios del proponente, en cuyo caso las correcciones debern llevar la firma de la persona que firme la propuesta.

27.5 El sobre deber ser cerrado de manera que si este es abierto, antes de la hora sealada, se puedan observar muestras de dicha violacin.

27.6 El sobre estar dirigido al Convocante, de acuerdo al siguiente formato:

Sobre "NICO"

Nombre de la Entidad Convocante: _________

Licitacin Pblica Nacional N ________ (Indiciar el Nmero de Licitacin) CUCE N________ (Indicar el CUCE asignado por el SICOES) Objeto de la Licitacin: _________ (Indicar el objeto de la contratacin)

Direccin de la Entidad Convocante: ______ (Indicar la direccin donde se recibirn las propuestas).

Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociacin accidental u otro tipo de proponente).

NO ABRIR ANTES DEL: __________ (Sealar la fecha y hora de la apertura de propuestas).

27.7 Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el Convocante registrar en el Libro o Acta de Recepcin de Propuestas sus observaciones, y no asumir responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea traspapelada, confundida o abierta prematuramente.

C. PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.

28. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.

28.1 Las propuestas debern ser entregadas en el plazo y direccin establecidas en la convocatoria.28.2 Cuando el Convocante ample el plazo para la presentacin de propuestas, de conformidad con el numeral 17 del presente Pliego de Condiciones, todos los plazos previstos se modificarn conforme al nuevo plazo para presentacin de las propuestas.

28.3 Las propuestas podrn ser entregadas en persona o por correo certificado (courrier): en todos los casos el proponente es el responsable que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepcin que se detalla en el siguiente subnumeral.

28.4 El Convocante, est obligado a registrar en el Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas, el nombre del Proponente, su direccin para efectos de notificaciones, la fecha y hora de recepcin de la propuesta y el nombre de la persona que efecto la entrega. Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extender un recibo, a la persona que entregue la propuesta, en el que se incluir toda la informacin antes descrita y otra informacin u observacin que se considere importante.

29. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS.

29.1 El Secretario de la Comisin de Calificacin, antes de la hora lmite fijada para la presentacin de propuestas, supervisar personalmente la entrega de las mismas y efectuar el cierre del Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas.

29.2 Se considerar que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si sta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentacin de propuestas hasta la hora lmite establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los prximos minutos.

29.3 Se considerar la hora de la Entidad Convocante como oficial.

30. PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO. Toda propuesta que quiera ser entregada despus del plazo fijado para la recepcin de propuestas, no ser recibida, registrndose tal hecho en el Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas, consignando el nombre del proponente.

31. MODIFICACIN O RETIRO DE PROPUESTAS.

31.1 El Proponente podr modificar o retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito y firmada por el Representante Legal, antes de que venza el plazo fijado para la presentacin de propuestas. La devolucin de la propuesta cerrada se realizar bajo constancia escrita.

31.2 Al Proponente que enve una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en el proceso en forma posterior a la hora limite para la presentacin de propuestas, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de Propuesta.

31.3 Una vez recibidas y vencido el plazo de presentacin, las propuestas no podrn ser modificadas o alteradas de manera alguna.

32. EJECUCIN DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta de Seriedad de Propuesta ser ejecutada en los siguientes casos:

a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora lmite fijada para la presentacin de propuestas.

b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas que respalden su propuesta.

c) Cuando el adjudicatario no presente la Garanta de Cumplimiento de Contrato.

d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el Contrato en el plazo estipulado.

e) Cuando se determine que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratacin tal como prev el Artculo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328.

D. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

33. APERTURA DE PROPUESTAS.

33.1 La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisin de Calificacin, se realizar inmediatamente despus del cierre del plazo de presentacin de propuestas y ser en la fecha, hora y lugar sealados en la Convocatoria Pblica.

33.2 La apertura de las propuestas se realizar en un acto nico y pblico, continuo y sin interrupcin, donde se permitir la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, as como de los representantes acreditados de la sociedad civil que se hayan invitado o las que quieran y soliciten participar. 33.3 El acto se iniciar informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la nmina de los potenciales proponentes que obtuvieron el Pliego de Condiciones y el nmero de propuestas presentadas segn la lectura del Acta de Recepcin de las propuestas. Si hubiere lugar, se informar sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Resolucin Administrativa de aprobacin del Pliego de Condiciones.33.4 El acto continuar, as se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisin de Calificacin suspender el acto y recomendar a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratacin, que la convocatoria sea declarada desierta.33.5 La Comisin de Calificacin, abrir todas las propuestas recibidas dentro del plazo. Al momento de abrir cada propuesta, se leer en voz alta y se registrar en un Acta el nombre del proponente cuya propuesta sea abierta y el precio total de su propuesta econmica. 33.6 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificar ni rechazar a ningn proponente, siendo esta una atribucin de la Comisin de Calificacin en el proceso de evaluacin. Los integrantes de la Comisin de Calificacin y los asistentes debern abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

33.7 Cuando no se ubique algn documento, la Comisin de Calificacin solicitar al representante del proponente, seale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o en su defecto acepte la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante se registrar tal hecho en el Acta de Apertura.33.8 Previo a concluir el acto de Apertura de Propuestas, todas las pginas de cada propuesta original sern firmadas por todos y cada uno de los integrantes de la Comisin de Calificacin, excepto la Garanta de Seriedad de Propuesta.33.9 Al concluir el acto pblico, se elaborar el Acta de Apertura circunstanciada con todas las actuaciones administrativas, la que ser suscrita por todos los integrantes de la Comisin de Calificacin y por los representantes de los proponentes que as deseen hacerlo; una copia del acta ser entregada a los proponentes, asistentes y/o representantes de las organizaciones empresariales y la sociedad civil que as lo soliciten. Los representantes de los proponentes que tengan observaciones debern hacer constar las mismas en el Acta.33.10 Concluido el acto de apertura de propuestas, la nmina de proponentes ser remitida por la Comisin de Calificacin a la ARPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

34. EXCUSAS.

34.1 Tanto la ARPC, como los integrantes de la Comisin de Calificacin, debern observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo con lo estipulado en el Artculo 28 del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328, y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo con las consideraciones del mismo Artculo.

34.2 Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolucin, la ARPC informar a todos los proponentes los nombres de los servidores pblicos excusados y sus reemplazantes.

35. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLESError Subsanable es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los trminos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisin, entendindose como omisin no solo la falta de documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado subsanable, ser consignado en el Informe de Calificacin y Recomendacin, con la justificacin respectiva.

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacin, los siguientes:

a) La ausencia de la Carta de presentacin de la propuesta firmada por el Representante Legal.

b) La falta de la propuesta tcnica.

c) La falta de la propuesta econmica.

d) La no presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta, cuando sea solicitada.

e) La ausencia del Poder del Representante Legal con facultad para presentar propuestas y suscribir contratos con el Estado.

f) La no presentacin de la Declaracin Jurada que acredita la veracidad y autenticidad de su condicin legal este incompleta y/o sin firma del Representante Legal.

g) La no presentacin de la Declaracin Jurada de Acreditacin de Experiencia y Capacidad Financiera y/o sin firma del Representante Legal.

h) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de vigencia menores a los requeridos o emitida en forma errnea.

i) La presentacin de una Garanta diferente a la solicitada.

j) Falta de Firma del Representante Legal en los Formularios y Documentos solicitados en el Documento Base de Contratacin.

k) Cuando producto de la revisin aritmtica de la propuesta econmica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisin de Calificacin.

l) La ausencia de documentacin y aspectos solicitados, especficamente en el Documento Base de Contratacin, de acuerdo al tipo de contratacin.

m) Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original.

36. CANCELACIN, SUSPENSIN Y ANULACIN DEL PROCESO DE CONTRATACION. El procedimiento para la Cancelacin, Suspensin o Anulacin del Proceso de Contratacin, se efectuarn de acuerdo con lo establecido en el Artculo 18 del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328.

37. CONVOCATORIA DESIERTA. La ARPC, declarar desierta la presente convocatoria, si se produce alguna de las tres situaciones sealadas en el Artculo 28 del Texto Ordenado del DS N 27328. Esta Resolucin de Declaratoria de Desierta, que ser notificada a los proponentes dentro del plazo mximo de dos (2) das hbiles desde la fecha de su emisin, es susceptible de ser impugnada.

38. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta de Seriedad de Propuesta, ser devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) das calendario, en los siguientes casos:

a) Despus de la notificacin con la Resolucin de Declaratoria Desierta, siempre y cuando no se hubiera interpuesto Recurso Administrativo de Impugnacin.

b) Cuando el Convocante solicite la extensin del periodo de validez de propuestas y el Proponente rehse aceptar la solicitud.

c) Despus de notificada la Resolucin Administrativa de Cancelacin del Proceso de Contratacin

d) Despus de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

e) Al Proponente adjudicado, despus de la entrega de la Garanta de Cumplimiento de Contrato.

39. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. La informacin relativa al contenido, anlisis y evaluacin de las propuestas y sus respectivos informes, es informacin confidencial y no podr ser revelada. Una vez terminado el proceso de evaluacin y emitido el informe respectivo, ste ser de carcter pblico.

El Convocante no dar a conocer el contenido de la propuesta tcnica, sin autorizacin escrita del Proponente.

40. EVALUACION Y CALIFICACIN DE LA PROPUESTA. La evaluacin de la propuesta, a cargo de la Comisin de Calificacin, se realizar de acuerdo a lo determinado en el Artculo 26 del Texto Ordenado del DS N 27328, Artculo 46 de su Reglamento y el Sistema de Evaluacin del presente Pliego de Condiciones.

40.1 Luego de concluido el Acto de Apertura de Propuestas, la Comisin de Calificacin instalar el acto de Calificacin de Propuestas, que se realizar en sesin reservada con la totalidad de sus integrantes, procediendo a calificar las propuestas dentro de los diez (10) das calendario computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas.40.2 La calificacin de propuestas comprende las siguientes fases:

a) Evaluacin Preliminar: De acuerdo con la verificacin realizada en el Acto de Apertura respecto a la presentacin de los documentos de cada una de las propuestas, segn lo solicitado en el Pliego de Condiciones, la Comisin de Calificacin determinar si las propuestas continan, se rechazan o descalifican.

b) Precio Evaluado Ms Bajo: Se considerar como precio evaluado ms bajo, aquel precio de la propuesta que sea igual o este inmediatamente por debajo del Precio Referencial Ms Adecuado (PRMA).

c) Anlisis de los aspectos tcnicos, legales y administrativos: La propuesta que hubiera obtenido el precio evaluado ms bajo se someter a la evaluacin de los aspectos tcnicos, legales y administrativos, aplicando el mtodo cumple / no cumple.

En los casos de asociacin accidental, la experiencia general y especfica sern la suma de estos factores individualmente demostrados por las empresas que integran la asociacin.

Si el proponente no cumple con algunos de los aspectos tcnicos, legales o administrativos ser descalificado y se proceder a evaluar a la segunda propuesta con el precio evaluado ms bajo y as sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Evaluacin.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos sern sealados en el Informe de Calificacin y Recomendacin.41. INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACION.

41.1 La Comisin de Calificacin elevar, en un plazo no mayor a diez (10) das calendario computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas, a conocimiento de la ARPC, el informe sobre el proceso de calificacin y la recomendacin de adjudicacin a la propuesta mejor calificada o de declaratoria desierta de la convocatoria.

41.2 El Informe de Calificacin y Recomendacin deber contener mnimamente lo siguiente:

a)Nmina de los proponentes.

b)Cuadros comparativos de evaluaciones econmica, legal, administrativa y tcnica.

c)Calificacin Final.

d)Resumen ejecutivo

e) Recomendacin de adjudicacin o Declaratoria Desierta, justificada.

e)Justificaciones al rechazo o descalificacin de propuestas.

f) Otros aspectos que se consideren pertinentes

41.3 El informe de la Comisin de Calificacin, no crear derecho alguno en favor del proponente recomendado.

E. ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

42. ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION.

42.1 La ARPC, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 48 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328, dentro de los tres (3) das calendario de recibido el Informe de Calificacin y Recomendacin, emitir la correspondiente Resolucin Administrativa. Una vez emitida la Resolucin Administrativa de Adjudicacin o de Declaratoria Desierta la ARPC notificar a los proponentes en el plazo de dos (2) das hbiles.

42.2 La Resolucin Administrativa de Adjudicacin o Declaratoria Desierta deber ser motivada y contendr, en la parte resolutiva, mnimamente la siguiente informacin:

a) Los resultados de la calificacin.

b) Las causales de rechazo y/o descalificacin de cada propuesta.

c) Las causales de Declaratoria Desierta.

Esta Resolucin deber estar acompaada de una copia del Informe de Calificacin y Recomendacin emitido por la Comisin de Calificacin.

43. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

43.1 Una vez concluido el plazo de tres (3) das hbiles para la interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin, la ARPC mediante nota escrita de adjudicacin, notificar al proponente adjudicado para que en el plazo de quince (15) das calendario, presente la documentacin sealada en el Pliego de Condiciones. En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado deber presentar su documentacin en forma independiente.

43.2 En caso de verificarse alteraciones o falsedad en la documentacin presentada con relacin a la propuesta, la ARPC instruir remitir antecedentes al Ministerio Pblico.

43.3 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentacin de los documentos requeridos para la firma del contrato, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de Propuesta y se proceder a evaluar a la segunda propuesta con el precio evaluado mas bajo, siempre y cuando se encuentre en los lmites presupuestarios de la entidad y as sucesivamente. En este caso, los plazos se computarn nuevamente a partir de la notificacin con la Resolucin de Adjudicacin a todos los proponentes.

43.4 La Garanta de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato y la Garanta de Correcta Inversin del Anticipo, si el proponente consign el otorgamiento del mismo en su propuesta, por el monto del cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de contrato, sern presentadas para la suscripcin del mismo.

43.5 La suscripcin del contrato deber realizarse en el plazo mximo de veinticinco (25) das calendario, computables a partir de transcurrido el plazo para interponer el Recurso Administrativo de Impugnacin.

43.6 Excepcionalmente y con la debida justificacin, por caso fortuito, fuerza mayor o por razones administrativas financieras, atribuibles a la entidad o al proponente adjudicado, la ARPC podr ampliar el plazo de suscripcin de contrato hasta un mximo de quince (15) das calendario adicionales.

43.7 Declaracin Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa. Para la suscripcin del contrato, la empresa adjudicada deber presentar los originales o fotocopias legalizadas de los documentos sealados en la Declaracin Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa (Formulario A-3).

43.8 Declaracin Jurada de acreditacin de Capacidad Financiera. Para la suscripcin del contrato, la empresa adjudicada deber presentar los originales o fotocopias legalizadas de los documentos sealados en el Declaracin Jurada de Acreditacin de Experiencia y Capacidad Financiera (Formulario A-5).

43.9 Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pas de origen, la Declaracin Jurada debe mantener su texto, y en caso de adjudicacin, los documentos debern ser remitidos en el plazo de veinte (20) das calendario, y sern similares o equivalentes a los requeridos localmente para certificar sus enunciados; considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

44. FISCALIZACIN Y SUPERVISIN DEL CONTRATO.

44.1 La fiscalizacin del contrato ser realizada a travs de un FISCAL DE OBRA, preferentemente un funcionario de la entidad, que ser designado antes del inicio de las obras. Asimismo, el mencionado Fiscal tendr la responsabilidad de fiscalizar el Contrato de Supervisin Tcnica de la Obra.

44.2 El FISCAL DE OBRA, debe ser un profesional con amplios conocimientos y experiencia sobre el objeto de la contratacin, en tal razn el CONTRATANTE es responsable por la contratacin o designacin de este profesional.

44.3 La Supervisin de la Obra ser realizada por una Empresa Consultora o Consultor Individual, que ser contratado por lo menos treinta (30) das calendario antes de la emisin de la Orden de Proceder de la Obra. El SUPERVISOR de la Obra deber emitir un primer informe inicial antes de que se inicien las actividades de obra, el contenido y alcance de este informe deber estar especificado en los trminos de referencia y contrato del SUPERVISOR.

44.4 El CONTRATISTA debe responder ante el SUPERVISOR sobre el cumplimiento de las rdenes que ste ltimo emita a travs del Libro de rdenes, en el marco de lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Contrato correspondiente.

45. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS. La Entidad contratante podr introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra y con tal propsito, tendr la facultad para ordenar por escrito dichas modificaciones al Contratista, va el Supervisor, con la aceptacin expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo: La orden de trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucin de cantidades de obra, pudiendo aplicarse cuando esta redistribucin de cantidades no implica una modificacin del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen tems nuevos (no considerados en el proceso de licitacin).

Estas rdenes sern emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecucin de la obra.

La emisin de rdenes de Trabajo, no debe dar lugar a la emisin posterior de una Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando la modificacin a ser introducida implica una modificacin del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificacin de volmenes de obra (no considerados en la licitacin) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios o a la inclusin de nuevos temes de obra. Una orden de cambio no puede modificar las caractersticas sustanciales del diseo. El incremento o disminucin del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como lmite el mximo del diez por ciento (10 %) del monto total de Contrato.

El documento denominado Orden de Cambio que tendr nmero correlativo y fecha, ser elaborado con los sustentos tcnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos) por el Supervisor y ser puesto a conocimiento y consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin enviar a la Direccin Departamental de Desarrollo de Infraestructura, para el procesamiento de su emisin. La Orden de Cambio ser firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original.

Una vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor, el proceso de aprobacin y suscripcin de la misma debe durar como mximo quince (15) das calendario.

c) Contrato Modificatorio: El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacin a ser introducida implica una modificacin en las caractersticas sustanciales del diseo, el cual puede dar lugar a una modificacin del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir tems nuevos (no considerados en la licitacin).

El incremento o disminucin del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como limite el mximo del quince por ciento (15 %) del monto total original de Contrato, este porcentaje es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicacin de rdenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos tems creados, debern ser negociados entre las partes, no se podrn incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendr nmero y fecha, ser elaborado con los sustentos tcnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el Supervisor y ser puesto a conocimiento y consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin enviar a la Direccin Departamental de Desarrollo de Infraestructura , que derivar con un informe justificado, la recomendacin a la Mxima Autoridad Ejecutiva.

Recibida la recomendacin e informe, la MAE podr instruir la Conformacin de una Comisin Tcnica que analizar el informe y emitir recomendacin, considerando aspectos tcnicos y financieros. Aprobado el mismo la MAE instruir el procesamiento de su emisin. El Contrato Modificatorio ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firm el contrato original.

Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobacin y suscripcin del mismo debe durar como mximo veinte (20) das calendario.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacin de los instrumentos de modificacin descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

46. RECEPCIN DE OBRA.

46.1 La Recepcin de la Obra ser realizada en dos etapas que se detallan a continuacin:

a) Recepcin Provisional: Se realizar cuando la obra haya sido concluida completamente en todos los tems contractualmente acordados. La recepcin provisional est bajo la responsabilidad del Supervisor, la Comisin de Recepcin de la Entidad efecta una inspeccin del acto.

b) Recepcin Definitiva: Se realiza una vez que el contratista ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcin provisional, siendo el plazo mximo de ciento ochenta (180) das calendario. El Supervisor deber establecer un plazo racional, en funcin al tipo y plazo de ejecucin de la obra, hasta la recepcin definitiva, plazo que deber estar establecido en el Acta de Recepcin Provisional.

La responsabilidad por la Recepcin Definitiva recae en la Comisin de Recepcin de la Entidad, en el acto se realiza una inspeccin conjunta con el Fiscal, Supervisor y el Contratista.

46.2 Para la realizacin de cualquiera de las recepciones antes estipuladas, el Contratista notificar por escrito, por lo menos (5) das hbiles, al Supervisor de la Obra indicando la fecha que entregar la obra. El Supervisor comunicar de forma escrita a la Entidad la fecha de recepcin de la obra para que est presente.

46.3 Si el Supervisor no realizara el Acto de Recepcin de la Obra en los treinta (30) das hbiles posteriores a la notificacin del Contratista, se aplicar el silencio positivo y se entender que dicha recepcin ha sido realizada sin ninguna observacin.

F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

47. RESOLUCIONES RECURRIBLES. Los proponentes podrn interponer Recurso Administrativo de Impugnacin, nicamente contra:

a) La Resolucin de Aprobacin de Pliego de Condiciones

b) La Resolucin de Adjudicacin

c) La Resolucin de Declaratoria Desierta

48. PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos a seguirse en la tramitacin del Recurso Administrativo de Impugnacin desde su interposicin hasta su resolucin, debern acogerse a lo determinado en el Capitulo II del Ttulo V del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328

49. INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACIN. Los proponentes podrn interponer Recurso Administrativo de Impugnacin contra cualquiera de las resoluciones citadas en el numeral 47 del presente Pliego de Condiciones, los cuales debern ser presentados ante el Secretario General de la Prefectura del Departamento de Oruro.50. RESOLUCIN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO. La MAE una vez recibido el recurso y sus antecedentes deber pronunciarse sobre el mismo en el plazo de cinco (5) das hbiles computables a partir de la ultima notificacin a los proponentes del proceso de contratacin objeto de recurso, pudiendo pronunciarse de la siguiente manera:a) Confirmando la resolucin impugnada

b) Revocando la resolucin impugnada.-

c) Desestimando el recursoG. DEFINICIONES

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepcin Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deber contener como mnimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institucin de derecho pblico que convoca la realizacin de obras.

Contratante:. Es la persona o institucin de derecho pblico que contrata la realizacin de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligacin de ejecutar una obra civil especfica, de acuerdo con las especificaciones tcnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionndolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecucin de una obra pblica, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Pliego de Condiciones.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Especificaciones Tcnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en trminos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusin de la obra: Es la fecha efectiva de conclusin de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepcin Definitiva de la Obra firmada por la Comisin de Recepcin.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de lnea de la entidad contratante o contratado especficamente para representarla en la ejecucin de una obra civil. Legalmente es la persona que toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecucin de la obra y ejerce control sobre la Supervisin Tcnica en representacin del Contratante.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacin y ejecucin de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizar el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodologa: Es la descripcin del mtodo constructivo que emplear el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripcin amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificacin de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecucin de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor trmino de la obra contratada, pero cuyas caractersticas son diferentes a las especificaciones tcnicas contenidas en el pliego de condiciones original.

Obra Similar: Es obra similar, aqulla que la entidad ha definido especificando las caractersticas que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aqullas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un nmero determinado de tems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante segn el contrato y las especificaciones tcnicas.

Obra Pblica: Es al infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien pblico.

Omisin: Significa no solo la falta de presentacin de documentos, sino cualquier documento que no cumpla con las condiciones de validez requeridas por el convocante.

Perodo de Correccin de Defectos: Es el perodo en el cual el Contratista deber corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duracin del perodo la establece el Supervisor de obra.

Personal Tcnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecucin de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseos, que a una escala adecuada definen la ubicacin, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseo Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseos a escala adecuada que definen la construccin, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucin de Adjudicacin y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o tem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitacin completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotizacin y forma de ejecucin de la obra a construir.

Resolucin de Adjudicacin: Es el documento que constituye la aceptacin formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quin deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a travs del libro de rdenes; as como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conduccin tcnica de la construccin de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quin deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a travs del libro de rdenes; as como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conduccin tcnica de la construccin de la obra.

Sitio de la Obra: Es el rea de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisin Tcnica: Es el servicio de supervisin del trabajo que realiza un empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecucin de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones tcnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o la empresa consultora que realiza un servicio de consultora de supervisin tcnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra junto con el Contratista son corresponsables de la buena ejecucin de la obra.

ESPECIFICACIONES TCNICAS SANEAMIENTO BASICO1.INSTALACION DE FAENAS

(GLB)1.1ALCANCE DE LOS TRABAJOSSe define como Instalacin de faenas aquellos trabajos previos al comienzo de la obra, y tambin aquellos trabajos complementarios, que son parte del planeamiento general de la obra, que el Contratista realizar con anterioridad a la ejecucin de los itemes restantes, por lo cual se entiende lo siguiente: tener disponible y en forma oportuna los materiales, transportar, instalar, mantener, demostrar, cargar y retirar los equipos, disponer herramientas, instalar oficinas. Asimismo incluye la desmovilizacin de toda la mano de obra, equipos y herramientas utilizados a la conclusin de la obra.

El Contratista est encargado de la instalacin de suministros de energa elctrica, de medios de comunicacin, aprovisionamiento de agua potable y combustible para cubrir las necesidades de la obra, la Supervisin de Obra no garantiza cantidad ni calidad de los servicios mencionados.

Colocacin de un letrero con informacin general de la obra, debidamente pintado y de acuerdo al diseo y las instrucciones de la Supervisin de Obras.

1.2 PROCEDIMENTO PARA LA EJECUCIN

Depsito de materiales:

El depsito de materiales deber construirse en un lugar en el que no perjudique el normal desarrollo de la construccin y deber servir eventual dormitorio de sereno.

Limpieza:

Se proceder en primer lugar a recoger todos los escombros, basuras, etc. La superficie deber quedar en condiciones para realizar el replanteo de la obra, sin que perjudique nada.

1.3METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGOEste tem no ser objeto de medicin y pago alguno por separado, por tanto el Contratista deber preverlos en los gastos generales de la construccin.

2.REPLANTEO Y TRAZADO DE EDIFICACIONES

(M2)2.1DEFINICIONSe refiere a todos los trabajos topogrficos en general que deben ser ejecutados por el Contratista y requeridos por el proyecto para una buena materializacin de los planos constructivos en el terreno, tales como: implantacin, referencia y colocacin de caballetes, estacado y trazado de la obra.

Este tem se refiere al replanteo y trazado de ejes necesarios para localizar la edificacin de acuerdo a los planos, la determinacin de anchos de excavacin, muros y tabiques, de acuerdo con las dimensiones de los planos y segn las instrucciones del Supervisor de Obra.

Se contempla en este Item bsicamente el replanteo de las escaleras, columnas, vigas, muros, tabiques, puertas, ventanas, vanos, respetando dimensiones, cotas, indicadas en los planos de construccin y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.2MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOPara la realizacin de esta actividad, el Contratista deber utilizar todos los instrumentos topogrficos normalmente utilizados en Ingeniera Civil, as como otros materiales y herramientas especficos para este tipo de trabajos: estacas de madera dura, hilo nylon para alineamiento, estacas de fierro de construccin, huinchas, nivel de mano, combos, martillos, jalones, etc.

Todos los materiales, herramientas y equipo necesario que utilice el Contratista deber recibir la aprobacin por parte del Supervisor de Obra, aprobacin que no le exime de su responsabilidad por las deficiencias que pudieran presentarse en el control topogrfico de las obras, por lo que el Contratista deber realizar una verificacin permanente de sus trabajos.

2.3DESCRIPCION Y METODO DE EJECUCIONUna vez entregados los documentos de licitacin, el Contratista ser responsable de la correcta ubicacin del eje, localizacin, alineamiento, nivel y dimensiones de todas y cada una de las partes de la obra como tambin de la provisin de instrumentos topogrficos y personal requerido para dicho trabajo.

Todo trabajo referente a este tem ser iniciado previa notificacin y autorizacin de la Supervisin, toda vez que se obtenga el permiso necesario del Municipio para la remodelacin del edificio, para cuyo efecto la Prefectura del Departamento de Oruro realizar las gestiones necesarias.

Si durante la ejecucin de la obra en base a los planos proporcionados por LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO se advirtiera cualquier error en localizacin, niveles y dimensiones de cualquier parte de la Obra, el Contratista a requerimiento del Supervisor, deber rectificar dicho error a su propio costo y a satisfaccin del Supervisor de Obra.

La verificacin de la lnea de construccin, niveles, y otros datos constructivos por parte del Supervisor de Obra, no exime al Contratista de su responsabilidad del correcto replanteo de la obra.

En caso de existir impedimento para clavar los caballetes, se marcarn puntos precisos sobre una base de ocre estuco que previamente se aplique en la pared vecina.

El Contratista tendr especial cuidado en conservar estos puntos hasta que se haya colocado la primera hilada de todos los muros y tabiques, y someter a la aprobacin del Supervisor de Obra.

Hayan sido o no comprobadas las estacas o referencias de nivelacin y replanteo por el Supervisor de Obra, el CONTRATISTA ser responsable de la terminacin de todas las partes de la obra, de acuerdo a los niveles, alineacin y ubicacin correctas, indicadas en planos, especificaciones tcnicas e instrucciones de Supervisin.

2.4METODOS DE MEDICIONEste tem ser medido en metro cuadrado de superficie medida de cada ambiente a refaccionar, toda vez que los trabajos hayan sido ejecutados conforme a las presentes especificaciones y que cuenten con la aprobacin del Supervisor de Obra.

2.5BASES PARA EL PAGOLos trabajos ejecutados de acuerdo con las presentes Especificaciones Tcnicas, que cuenten con la aprobacin del Supervisor de Obra y medido segn lo indicado anteriormente, sern pagados al Precio Unitario de la propuesta aceptada, como compensacin por toda la mano de obra, suministros, uso de equipo e imprevistos necesarios y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de ejecucin de las obras.

Item

Descripcin

Unidad

1.

Replanteo y trazado de edificaciones

metro cuadrado

3.DEMOLICIONES

(M3)3.1 DEFINICINEste tem se refiere a la ejecucin de los siguientes trabajos y de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacin de propuestas y/o instrucciones del Supervisor:

a) Demolicin de todos los muros y/o tabiques de adobe, ladrillo, bloques de suelo cemento, bloques de cemento, celosas, tapiales, piedra, barro y otros existentes en el predio donde se efectuar la nueva construccin, incluyendo la extraccin y retiro total de instalaciones antiguas defectuosas, colocados con ellos.

b) Demolicin de elementos estructurales de hormign armado, hormign ciclpeo, piedra y barro, mampostera de ladrillo y otros existentes en el predio, donde se efectuar la nueva construccin, incluyendo la extraccin y retiro de todos los elementos de las instalaciones elctricas y sanitarias colocados con ellos.

3.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Los materiales, herramientas y equipo para la ejecucin de esta actividad, sern proporcionados por el Contratista en su totalidad, sometindolos previamente a la aprobacin del Supervisor de Obra, aprobacin que no exime al Contratista de su responsabilidad por una correcta ejecucin.

El Contratista podr emplear mtodos mecnicos manuales para la demolicin de muros existentes, en el caso de la ejecucin manual se realizar con barretas, picotas palas y carretillas; en el caso de ejecucin mecnica se emplear: taladros y amoladora.

3.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCINLa demolicin se realizara empezando por la parte superior del muro, con el uso de picotas, acumulando este material de deshecho en lo posible a un solo lado de la edificacin para facilitar el transporte mediante volquetas para su traslado definitivo. Esta tarea deber realizarse con prontitud, a fin de evitar molestias a los viandantes, deportistas ambientes contiguos.

A medida que avance la demolicin, si existieran materiales recuperables, estos sern acumulados a solicitud del Supervisor de Obras.

No se permitir utilizar materiales provenientes de la demolicin en trabajos de edificacin, salvo expresa autorizacin escrita del Supervisor de Obra.

Los materiales productos de la demolicin sern trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a sitios que no ofrezcan reparos y autorizados por el Supervisor de Obra.

Antes de iniciar con la construccin deber verificarse que el retiro de escombros ha sido ejecutado en su totalidad, el mismo que se pagar de acuerdo al Item: Limpieza y Retiro de escombros.

Si durante estas operaciones como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista, se produjeran deterioros en otros sectores de la edificacin, estos sern subsanados a cuenta y riesgo del Contratista. Asimismo si por negligencia del Contratista en el retiro de los escombros, LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO o el Instituto Departamental de Deportes tuvieran multas del Municipio, estos sern deducidos de las planillas del Contratista.

3.4 METODO DE MEDICINAntes de la demolicin se tomarn las dimensiones de los muros: longitud, ancho, altura para establecer el volumen, estableciendo el metro cbico como la unidad de medida en este tem.

3.5 FORMA DE PAGOLos trabajos de demolicin, medido como se especific sern pagados al precio unitario de la propuesta aceptada.

El precio y pago constituirn plena compensacin por toda la mano de obra empleada, los materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la obra, as como otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de su ejecucin.

Item

Descripcin

Unidad

1.

Demolicin de paredes de ladrillo y celosametro cbico

2.

Demolicin de estructuras de hormign simplemetro cbico

3.

Demolicin de estructuras de hormign armadometro cbico

4.EXCAVACION DE 0 2 M EN TERRENO COMN

( M3 )4.1DEFINICIONEste tem comprende todos los trabajos de excavacin para la construccin de diferentes obras, estructuras, fundaciones, colocacin y tendido de tuberas, construccin de cmaras de registro, y otros, ejecutadas en la clase de terreno que se encuentren y hasta la profundidad necesaria. 4.2MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOLos trabajos comprendidos en esta actividad sern realizados por el Contratista, el que proveer y emplear los materiales, herramientas y equipo necesario y apropiado, previa aprobacin por parte del Supervisor de Obra, incluyendo equipo de bombeo si fuera el caso.

4.3DESCRIPCION Y METODO DE EJECUCIONPara iniciar cualquier excavacin los trabajos de replanteo debern ser previamente aprobados, de ninguna manera el Contratista podr iniciar excavaciones sin este requisito previo. Las excavaciones se realizarn a cielo abierto, previa demarcacin de la zanja con lneas visibles, de acuerdo con los planos del proyecto y a las instrucciones emitidas por el Supervisor de Obras, quin podr durante la excavacin introducir las modificaciones que sean necesarias.

Si el material de excavacin extrado fuera relleno orgnico, ste no ser utilizado como relleno, debiendo ser retirado y sustituido por material de relleno propuesto por el Contratista y aprobado por la Supervisin de Obra, antes y despus de su ejecucin.

En caso de excavarse por debajo del lmite inferior especificado en los planos constructivos o de las cotas sealadas por el Supervisor de Obras, el Contratista rellenar y compactar el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que ser aprobado por el Supervisor de Obra antes y despus de su realizacin.

Cuando la excavacin llegue al nivel fretico lo que impedir una perfecta ejecucin de la obra, se cuidar de mantener el terreno permanentemente drenado. El agotamiento de la zanja normalmente deber ser obtenido mediante un mtodo que permita garantizar una zanja drenada, el procedimiento y la forma de pago deber estar incluida en el costo de las excavaciones.

4.4 DIMENSIONES

Las dimensiones geomtricas de las zanjas para zapatas, cimentaciones y zanjas de tubera, deben estar de acuerdo a las establecidas mediante los planos de construccin, y segn las dimensiones indicadas por el Supervisor de Obra.4.5 METODO DE MEDICION

La cantidad a pagarse por concepto de excavacin ser el nmero de metros cbicos de las excavaciones ejecutadas y ser el resultado de una volumetra efectuada a partir de los levantamientos realizados al inicio y finalizacin de la excavacin, en conformidad con los anchos y profundidades indicadas y de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra.

El volumen deber ser menor o igual al que se determine a partir de los replanteos realizados y en conformidad a las presentes especificaciones, cualquier exceso no ser considerado para efectos de pago.

4.6BASES PARA EL PAGO

Los trabajos de excavacin ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Tcnicas indicadas, que cuenten con la aprobacin del Supervisor de Obra y medidos como se especific sern pagados al precio unitario de la propuesta aceptada.

El precio y pago constituirn plena compensacin por toda la mano de obra empleada, los suministros, el equipo de excavacin, herramientas e imprevistos necesarios para completar la obra, as como otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de su ejecucin.

Item

Descripcin

Unidad

1.

Excavacin 0 -2 metros terreno comn

metro cbico

5. RELLENO Y COMPACTADO

( M3 )

5.1 DEFINICION

Este tem comprende todos los trabajos destinados a cubrir las zanjas, y su posterior compactacin de acuerdo a los mtodos empleados en Ingeniera, a estas especificaciones o segn las instrucciones del Supervisor de Obra.

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material que se utilice para el relleno ser en lo posible el mismo que haya sido extrado, salvo que ste no sea adecuado, debiendo el Contratista proponer otro, previa aprobacin del Supervisor de Obra.

El equipo que deber utilizar el Contratista para la compactacin del relleno ser el adecuado para cada tipo de suelo, bsicamente estn constituidos por: compactadores manuales (pisones de rieles de ferrocarril o bloques de concreto los que sern empleados para las primeras capas), compactadores de placa vibradora (livianos), y vibradores neumticos (tipo canguro), los cuales deben ser utilizados a partir de los 0.70 m de relleno por encima de la clave de la tubera dependiendo de la energa de compactacin del equipo, aspecto que ser autorizado por el Supervisor de Obra.

La compactacin manual del relleno se realizar mediante pisones de mano para los siguientes casos: primeras capas hasta los 0.70 m y los costados de la tubera.

5.3 TIPOS DE RELLENO

5.3.1 Relleno Comn Compactado

Este material es el proveniente de las excavaciones de las zanjas, con esponjamientos no mayores del 2 %, material que debe estar libre de piedras mayores a 5 cm. Este material ser empleado para las capas superiores de la zanja, es decir la zona sobre las tuberas de alcantarillado y/o agua potable. Cuando el material de excavacin haya sido constituido por material orgnico o saturado, deber ser reemplazado por material de prstamo. El material de prstamo ser sometido a la aprobacin del Supervisor de Obra y posteriormente empleado en obra, el mismo que el Contratista deber prever en los costos del item: Relleno y compactado con material comn con material de prstamo.

5.3.2 Relleno con Tierra Cernida Compactada

Este material generalmente es el proveniente de las excavaciones de las zanjas, los que han sido previamente cernidos, de manera que en ningn momento aparezcan terrones de arcilla, piedra, vegetales, basura, material orgnico, en su defecto podr utilizarse arena graduada. Este material ser empleado para el asiento de las tuberas de alcantarillado y de agua potable, capas inferiores y la zona de todas las tuberas.

5.3.3 Relleno con Gravilla

En el caso de que exista presencia excesiva de agua en el fondo de la zanja deber emplearse como asiento de la tubera gravilla seleccionada (tamao mximo 1/2), el cual tiene el propsito de servir de drenaje de las aguas freticas.

El espesor del asiento de la tubera ser de 10 cm como mnimo, aspecto que ser controlado y verificado antes del colocado de las tuberas.

5.4PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN

Cuando concluya la instalacin de las tuberas, y luego de que las estructuras se encuentren acabadas, el Contratista deber pedir autorizacin para proceder con el relleno y compactado de las zanjas.

El Supervisor verificar que el Contratista haya cumplido con las profundidades y anchos especificados, y luego instruir que proceda con el relleno y compactado, el cual deber ser colocado hasta el nivel del terreno original o hasta los lmites indicados en los planos, en las siguientes fases:

1ra Etapa:Relleno y compactado en la zona de las tuberas

La zanja ser rellenada hasta una altura de 20 cm por encima de la clave de la tubera en forma manual con pisones manuales con un peso apropiado, con tierra cernida compactada que podr consistir en arena o tierra fina, libre de piedras de un tamao mayor a 3,8 cm (1 "), races, materia orgnica, basura y todo material no apto para las compactaciones.

Este material ser compactado y verificado mediante las pruebas de compactacin. La compactacin debe lograrse por apisonamiento con la humedad ptima segn el material.

El asiento de las tuberas deber consistir en tierra cernida o arena con un espesor de 10 cm, y en presencia de aguas freticas deber utilizarse gravilla seleccionada con un espesor de 10 cm como mnimo. La gravilla de acuerdo a la norma ASTM, designacin D448, deber cumplir la siguiente especificacin:

% que pasaTAMIZ

100

90 - 100

20 - 55

0 - 10

0 - 5

1"

3/4"

3/8"

#4 (4.8 mm)

#8 (2.4 mm)

2da Etapa: Relleno y compactacin sobre la zona de las tuberas

El relleno en las zanjas deber se colocado en capas con una altura mxima de 20 cm, que sern compactadas de la siguiente manera: hasta los 0.70 m por encima de la clave del tubo con un compactador manual constituido por pisones de mano, desde 0.70 m por encima de la clave de la tubera con compactadores de placa vibratoria o compactadores neumticos tipo canguro. Deber compactarse en forma prolija los laterales de la tubera con los pisones apropiados, para garantizar la capacidad soporte de la tubera. No se aceptar el asentamiento de material por inundacin, de ser el caso retirarse el material, reacondicionar el suelo y volver a compactar, todo a cuenta y riesgo del Contratista.

5.5ENSAYOS DE ACEPTACIN Y CONTROL DE CALIDAD

Se sacaran dos muestras para cada capa, o segn juzgue la Supervisin de Obra para determinar la densidad de compactacin. Los gastos inherentes a la realizacin de estas pruebas as como de cualquier otro ensayo corren por cuenta del Contratista, por tanto deber preverse dentro los gastos generales del item: Relleno y compactado.

Estos ensayos debern ser realizados por un laboratorio independiente, que cuente con la aprobacin del Supervisor de Obra, quin podr realizar ensayos por cuenta propia para certificar los resultados.

La compactacin especificada no deber ser menor al 95 % de la densidad mxima con un contenido de humedad ptimo, tal como se determina en la prueba N( T 180-57, modificado de ASSHO (3 capas - 25 golpes por capa - martillo de 10 libras - cada de 18 pulgadas - 4 pulgadas de dimetro- molde cilndrico de 1/30 de pie cbico). Si los ensayos determinan que la compactacin es menor a la especificada, el Contratista est obligado a realizar una remocin de las ltimas capas y re-compactar el suelo, hasta lograr las condiciones impuestas en estas especificaciones tcnicas.

No se autorizar la reposicin de los pisos, pavimentos, aceras, mientras no se cumpla con este requisito, por tanto los retrasos en la obra por la deficiente compactacin son de absoluta competencia del Contratista, y no se reconoce como motivo de ampliacin de plazo.

El material sobrante de la excavacin despus de efectuado el relleno, ser retirado de la obra por el Contratista, y depositado en lugar que no ofrezca reparos, conforme se indica en la respectiva especificacin que describe el Item: "Limpieza y retiro de escombros".

El material ser acondicionado hasta lograr el contenido ptimo de humedad, no se permitir incorporar suelo con contenido de humedad que iguale o supere el lmite plstico del suelo.

Cuando el Supervisor determine que el material disponible no es apto para el relleno, autorizar al Contratista el uso de material de prstamo para el relleno de zanjas. El banco de prstamo propuesto por el Contratista ser aprobado por el Supervisor de Obra.

En ningn caso debe utilizarse para rellenos material helado semi-helado, por lo que se observar las condiciones del material en periodos de bajas temperaturas.

5.6 METODO DE MEDICION

La cantidad a pagarse en concepto de relleno, ser el nmero de metros cbicos de las diferentes clases de relleno especificados, calculados de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, en estas especificaciones, asimismo que debe existir correlacin con las dimensiones obtenidas durante la fase del replanteo y posterior al relleno, efectuadas de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra.

5.7 BASES PARA EL PAGO

Los volmenes medidos como se especifica en el acpite anterior, que cuenten con la aprobacin de la Supervisin de Obra, se pagarn al precio unitario de la propuesta aceptada por metro cbico de las diferentes clases de relleno.

El precio y pago del tem respectivo constituirn plena compensacin por toda la mano de obra, suministros materiales, equipos, imprevistos y otros gastos directos e indirectos que incidan en el precio de su ejecucin.

Item

Descripcin

Unidad1.

Relleno con tierra cernida compactada

metro cbico

2.

Relleno y compactado con material comn c/prstamometro cbico

3.

Relleno con gravilla

metro cbico

6.CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO

(M3)

6.1DEFINICIONEste tem comprende la construccin de la cimentacin continua y de sobrecimientos de hormign ciclpeo para muros y tabiques, en los lugares y dimensiones indicadas en los planos respectivos.6.2MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipo para la ejecucin de esta actividad, ser provistos por el Contratista, bajo aprobacin de la Supervisin de Obra.Los cimientos y sobrecimientos se ejecutarn con hormign ciclpeo elaborado con 50 % de piedra desplazadora y 50 % de hormign simple con una cantidad mnima de 300 Kg de cemento por metro cbico de mezcla, con dosificacin 1:3:4.

Piedra Bruta: Las piedras ha utilizarse debern reunir las siguientes caractersticas:

Ser de buena calidad, estructura interna homognea y durable.

Pertenecer al grupo de rocas granticas.

Estar libre de arcillas, aceites y sustancias adheridas incrustadas.

Estar libre de defectos que afecten su estructura, sin grietas y exentas de planos de fractura y/o desintegracin.

No deber existir presencia de compuestos orgnicos perjudiciales a la roca.

La piedra no podr ser menos a 20 cm de espesor y el ancho no menor a 25 cm.

Cemento : Bsicamente del tipo Prtland normal, no se aceptar cementos de diferentes fbricas marcas, tampoco aquellos que estn guardados ms de 1 mes, todo envase que contenga cemento pasmado ser rechazado inmediatamente.

Agua: El agua que se utilice para la mezcla, curado u otras aplicaciones, ser razonablemente limpia y libre de aceites, sales, cidos, materia vegetal, azcares o cualquier otra sustancia perjudicial, bsicamente ser agua potable.La grava, arena, cemento y agua, deben cumplir los requisitos tcnicos para los agregados de hormigones, segn la Norma Boliviana del Hormign CBH-87, y todo lo estipulado respecto a la calidad del hormign, indicado en las Especificaciones Tcnicas de Materiales.

6.3PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Efectuado el replanteo de los cimientos, el Contratista solicitar la aprobacin del Supervisor de Obra, antes de proceder a la excavacin.

La excavacin para los cimientos corridos se ejecutar, de acuerdo a las dimensiones sealadas en los planos y teniendo cuidado de no