GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

BASES DE LICITACIN

DISPOSICIONES GENERALES:

A.- Para efectos de las presentes bases, se entender por:

I.- Convocante: COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS;

II.- Contralora.- La Contralora Municipal;

III.- Contratista.- La persona que celebre contratos de obra pblica o de servicios, relacionados con la misma;

IV.- Instancia contratante.- El municipio encargado de contratar y ejecutar la obra, misma que se Indica en el ANEXO A

V.- Licitante.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacin pblica;B.- EL ANEXO A DE LAS BASES FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

ANEXO A

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN PUEBLA, A TRAVS DEL COMIT DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 134 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AS COMO EN EL ARTCULO 30 FRACCIN I y 33 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, CONVOCA A LA LICITACIN PBLICA, PARA LA REALIZACIN DE LOS TRABAJOS QUE SE DEFINEN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIN.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN

LUGAR DONDE SE LLEVARN A CABO LOS EVENTOS: DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS UBICADA EN BOULEVARD XICOTNCATL, PLAZA CRISTAL, SAN MARTN TEXMELUCAN PUE.

No. de licitacinFecha y hora limite para adquirir las basesFecha y hora visita de obraFecha y hora junta de aclaracionesFecha y hora propuesta tcnicaFecha y hora propuesta econmicaFecha y hora fallo de la licitacin

SM-DOP-002-REC.FED-HABITAT30/10/2014 al 03/11/2014 de 9:00 a 13:00 hrs.06/11/2014 11:00 hrs.06/11/2014 12:00 hrs.10/11/2014 11:00 hrs.10/11/2014

12:00 hrs.11/11/2014 11:00 hrs

No. de licitacinNo. de obra y Descripcin de la obraNO. de AsignacinPeriodo de ejecucin de los trabajosCapital contable requerido

SM-DOP-002-REC.FED-HABITATCONSTRUCCIN DE LA CALLE XOCHICALCO ENTRE CALLE REFORMA Y MISMA CALLEHASMT-TM-103/1444 DAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO$1,800,000.00

DISPOSICIONES GENERALES:

1.- LAS BASES DE LA LICITACIN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VENTA EN http://compranet.gob.mx, o en la Direccion de Obras Publicas EN EL DOMICILIO BOULEVARD XICOTNCATL NO. 612 PLAZA CRISTAL, EN SAN MARTN TEXMELUCAN A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIN DE 9:00 A 13:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. EL COSTO NO REEMBOLSABLE DE LAS BASES SER DE $2,500.00, PAGO QUE SE EFECTUAR EN LAS CAJAS DE LA TESORERA MUNICIPAL, EL PAGO PODR EFECTUARSE EN EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTN TEXMELUCAN PUEBLA.

2.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIN, AS COMO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PODRN SER NEGOCIADAS.

3.- EN LOS CONTRATOS SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA CON I.V.A. INCLUIDO.

4.- SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS MOTIVOS DE ESTA LICITACIN NO PODRN SUBCONTRATAR NINGUNA PARTE DE LOS MISMOS.

5.- LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ES DE RAMO 15 (HABITAT)-RAMO 33 (FORTAMUN) 2014.

6.- LA FECHA PREVISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SER EL DA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, Y LA FECHA DE TERMINACIN SER EL DA 26 DE DICIEMBRE DE 2014.

7.- EL IDIOMA EN QUE DEBERN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SER EN: ESPAOL.

8.- LA MONEDA EN QUE DEBERN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SER EN: PESO MEXICANO.

9.- CAPITAL CONTABLE MNIMO REQUERIDO DEBER ACREDITARSE CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2013 Y PARCIALES A AGOSTO DE 2014, RELACIN ANALTICA DE LOS RENGLONES DE ACTIVOS, INCLUYENDO BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS (AUDITADOS; EN EL CASO DE ESTAR DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO 32-A DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN), TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ESTE INCISO, DICTAMINADOS POR UN CONTADOR PBLICO CON CDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, AS COMO EXHIBIR LA DECLARACIN FISCAL ANUAL DE 2013, SE REQUIERE QUE SE PRESENTE LTIMO PAGO PROVISIONAL OBLIGADO DE IMPUESTOS FEDERALES DE 2014, AS COMO DECLARACIN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

4.- COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES, COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA SIMPLE DEL RFC., COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DOMICILIARIO. (PRESENTAR DOCUMENTACIN ORIGINAL PARA SU COTEJO).CONTENIDO:

1.- INTRODUCCIN

1.1.

Descripcin de los trabajos (objeto de la licitacin)1.2.

Origen y disponibilidad de los recursos1.3.

Objetivos

2.- BASES PARA LA LICITACIN

2.1 Informacin general2.1.1. Descripcin de los trabajos (objeto del contrato)2.1.2. Duracin del contrato2.1.3. Inicio y terminacin de los trabajos2.1.4. Adquisicin de las bases de la licitacin2.1.5. Visita tcnica2.1.6.

Junta de aclaraciones

2.1.7. Modificacin de plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacin.2.1.8. Acreditacin de la existencia y personalidad jurdica del licitante2.1.9. Capital contable mnimo requerido.

2.1.10. Empleo de recursos humanos y utilizacin de bienes de la regin2.1.11. Acuerdo de participacin de dos o ms personas fsicas o morales2.2 Documentos de licitacin2.2.1.

Idioma y moneda en que se presentarn las proposiciones.

2.2.2.

Integracin de las proposiciones.SOBRE No. 1.- PROPUESTA TCNICA.- Carpetas 1 y 2 (Relacin de documentos)

SOBRE No. 2.- PROPUESTA ECONMICA.- Carpetas 3 (Relacin de documentos)

2.3 Presentacin de las proposiciones2.3.1.

Sellado y rotulacin de proposiciones2.3.2. Firmas, sellos y foliado de los documentos que conforman las proposiciones.2.3.3 Proposiciones enviadas a travs del servicio postal, mensajera

2.3.4.

Previo al acto de presentacin y apertura de proposiciones2.4 Apertura y evaluacin de las proposiciones2.4.1.

Acto de presentacin y apertura de proposiciones2.4.2.

Evaluacin de las proposiciones

2.4.3.

Rechazo de proposiciones en el acto de apertura2.4.4.

Motivos de descalificacin de las proposiciones2.4.5.

Criterios para correccin de errores en las proposiciones2.4.6. No se negociar con los trminos de las bases y/o proposiciones entregadas

2.5 Adjudicacin del contrato2.5.1.

Notificacin del fallo de la licitacin2.5.2.

Recursos de los licitantes para interponer inconformidades2.5.3.

Motivos para declarar desierta la licitacin o cancelarla2.5.4.

Firma del contrato2.5.5. Informacin especfica sobre las partes de los trabajos que podrn subcontratarse2.5.6. Garantas de seriedad, anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos2.5.7.

Otorgamiento de anticipos2.5.8.

Retenciones

2.6. De la ejecucin de los trabajos2.6.1.

Para el inicio de los trabajos2.6.2.

Residencia de obra de la dependencia o entidad contratante2.6.3.

Estimaciones de los trabajos ejecutados2.6.4.

Bitcora de obra2.6.5.

Ajuste de costos2.7 Otros puntos relevantes a considerar por parte de los licitantes

2.7.1.

Personal de la contratista

2.7.2.

Responsabilidad laboral

2.7.3.

Manejo de materiales, equipo y herramienta

2.7.4.

Reglamento de trabajo

2.7.5.

Seguridad e higiene

2.7.6.

Responsabilidad de la contratista

2.7.7.

Control de identificacin y acceso en la obra.3.- INFORMACIN COMPLEMENTARIA

3.1

Legislacin

3.2

Normatividad ecolgica y de seguridad laboral3.3

Personal y responsabilidad laboral3.4 Sanciones por incumplimiento3.5

Terminacin del contrato3.6

Rescisin del contrato3.7

Jurisdiccin

ANEXOSPROPUESTA TCNICA (PT)

PROPUESTA ECONMICA (PE)

PT-1DOCUMENTACIN QUE ACREDITA PE-1 ESCRITO PROPOSICIN

LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD

JURDICA DEL LICITANTE.

PT-2MODELO DE CONTRATO

PE-2 GARANTA DE SERIEDAD DE LA

PROPOSICIN

PT-3Bases del Concurso y PE-3 CATLOGO DE CONCEPTOS

relacin de documentos, UNIDADES DE MEDICIN Y

debidamente rubricados

CANTIDADES DE TRABAJO.

PT-4DECLARACIN POR ESCRITO DE PE-4 TARJETAS DE ANLISIS DE PRECIOS

NO ENCONTRARSE EN LOS

UNITARIOS.

SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA

LEY DE OBRAS PBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS

PT-5DOCUMENTACIN TRIBUTARIA PE-5 RESUMEN DE LOS FACTORES:

(DECLARACIN FISCAL)

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y

UTILIDAD.

PT-6ESTADOS FINANCIEROS

PE-6 ANLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

PT-7CUMPLIMIENTO EN CASO DE PE-7 ANLISIS DEL COSTO POR

ENCONTRARSE O NO EN LOS

FINANCIAMIENTO

SUPUESTOS DEL ART. 32-A DEL

CDIGO FISCAL DE LA FED.

PT-8DECLARACIN POR ESCRITO PE-8 ANLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

MANIFESTANDO ENCONTRARSE

AL CORRIENTE DE LAS

OBLIGACIONES FISCALES.

PT-9ESPECIFICACIONES RUBRICADAS PE-9 ANLISIS DE INTEGRACIN DEL

FACTOR DE SALARIO REAL.

PT-10CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO PE-10 TARJETAS DE ANLISIS DE COSTOS

DE EJECUCIN DE LA OBRA.HORARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA

PT-11ACTA DE LA JUNTA DE

PE-11 ANLISIS DE BSICOS AUXILIARES

ACLARACIONES.

PT-12RELACIN DE DATOS BSICOS PE-12 EXPLOSIN DE INSUMOS DE

DE COSTO DE MATERIALES.MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIN PERMANENTE.

PT-13RELACIN DE DATOS BSICOS DE PE-13 EXPLOSIN DE INSUMOS DE MANO DE MANO DE OBRA.

OBRA.

PT-14RELACIN DE DATOS BSICOS DE PE-14 EXPLOSIN DE INSUMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA Y EQUIPO.

MAQUINARIA.

PT-15PROGRAMA CALENDARIZADO PE-15 PROGRAMA DE INVERSIN POR

MENSUAL DE LOS TRABAJOS,

MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIN POR PARTIDA.

DE LOS TRABAJOS.

PT-16PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PE-16 PROGRAMA DE INVERSIN POR

MATERIALES Y EQUIPOS DE

MONTOS MENSUALES, DE MATERIALESINSTALACIN

Y EQUIPOS DE INSTALACIN

PERMANENTE

PERMANENTE.

PT-17PROGRAMA DE UTILIZACIN DE PE-17 PROGRAMA DE INVERSIN POR

MANO DE OBRA EN CAMPO. MONTOS MENSUALES DE

UTILIZACIN DE MANO DE OBRA DE

CAMPO.

PT-18PROGRAMA DE UTILIZACIN DE PE-18 PROGRAMA DE INVERSIN POR

MAQUINARIA Y EQUIPO. MONTOS MENSUALES DE

UTILIZACIN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO.

PT-19RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA

MANERA EN QUE SE PROPONE

REALIZAR LOS TRABAJOS.

PT-20RELACIN DE CONTRATOS EN

VIGOR Y ANTERIORES.

PT-21DECLARACIN POR ESCRITO DE

CONTAR CON EXPERIENCIA Y

CAPACIDAD PARA REALIZAR LOS

TRABAJOS OBJETO DE LA

LICITACIN.

1.- INTRODUCCIN

El H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan Puebla, a travs del COMIT DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS de conformidad con lo establecido en el artculo 134 de la constitucin poltica de los estados unidos mexicanos, as como en el artculo 30 fraccin I y 33 de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, convoca a la licitacin pblica, para la realizacin de los trabajos que se definen en las presentes bases de licitacin.

En stas, se presentan los Criterios, Mtodos, Normas, Lineamientos y Procedimientos con los que se desarrollar el proceso de Licitacin.

1.1. Descripcin de los Trabajos a Ejecutar (Objeto de la Licitacin)

El alcance de este documento est definido con el propsito de presentar a los interesados en participar en el proceso de licitacin, las bases que regirn para la adjudicacin del contrato de obra pblica correspondiente a la realizacin de los trabajos que se describen en el ANEXO A.1.2. Origen y Disponibilidad de los Recursos

El origen de los recursos que cubrirn las erogaciones que se deriven del contrato de obra pblica por adjudicar mediante el presente proceso de licitacin, as como el numero de oficio, fecha y la emisora, en la que se manifiesta la disponibilidad de los recursos necesarios para contratar la obra que se licita, se registran en el ANEXO A.Una vez que se haya adjudicado el contrato, la contratante otorgar un anticipo sobre el monto total autorizado para el ejercicio fiscal 2014 por la Secretara de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, sujetndose los subsecuentes anticipos a la disponibilidad presupuestal del ejercicio correspondiente.

La ejecucin de obras pblicas con cargo total o parcial a fondos Federales, conforme a los convenios que al efecto se celebren, estar sujeta a las disposiciones de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, y en lo conducente a lo previsto por este ordenamiento.1.3. Objetivos

Para la definicin clara de las bases del concurso, que establezcan los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, se emite este documento con una ordenacin de los diferentes aspectos que deben considerar los licitantes para su participacin en el evento, documento que se presenta en un solo paquete de informacin, en donde se estipulan los procedimientos de integracin, presentacin, recepcin, apertura, seleccin, evaluacin y calificacin de propuestas, as como los trminos, lineamientos, instrucciones, formularios, normas y especificaciones que los licitantes deben cumplir y las condiciones que rigen la celebracin del concurso y adjudicacin del contrato.

As mismo, se adjunta el modelo del contrato con sus anexos, donde los interesados podrn darse cuenta de los trminos y condiciones en que se llevarn a cabo los trabajos objeto de este concurso.

Adems, se presenta la informacin tcnica para la elaboracin de los anlisis bsicos auxiliares, precios unitarios, costos horarios de equipo y maquinaria, desglose del factor de indirectos, listado de mano de obra y anlisis del factor de salario real, listado de materiales, programas de obra, etc., que los licitantes tendrn que desarrollar.Los participantes en esta licitacin, debern cumplir con todos los requisitos que se estipulan en la convocatoria y en las presentes bases, as como, demostrar que se cuenta con experiencia, solvencia tcnica satisfactoria y capacidad financiera, de acuerdo con las caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de la presente licitacin, para hacer vlido y efectivo el contrato. 2.- BASES PARA LA LICITACIN

2.1. Informacin generalAl presentar las proposiciones los interesados aceptan que:

a).- Conocen la Ley de obras publicas y servicios relacionados con la mismas, las normas generales para la contratacin, as como las normas de construccin en vigor, y que tales instrumentos jurdicos rigen en lo conducente respecto al presente concurso. Que habrn juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los anlisis de precios unitarios, tales como ubicacin y condiciones de acceso a la obra observados en la visita tcnica a la misma; poca del ao en la cual se realizarn los trabajos de acuerdo con el programa, condiciones del mercado de insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de apertura de las proposiciones, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razn de costo directo, del indirecto y de la utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se harn al precio unitario que se fije en el contrato para la unidad de obra terminada segn lo establecido en el catlogo de conceptos de trabajo del licitante a quin se adjudique el contrato.

b).- Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el CATALOGO DE CONCEPTOS, contenidas y resultantes del proyecto ejecutivo, entregado por la dependencia ejecutora, durante la ejecucin de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificar reclamacin alguna del contratista en relacin con los precios unitarios respectivos.

c).- Se propondrn precios unitarios nicamente para los conceptos contenidos en el CATALOGO DE CONCEPTOS y que no debern proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en el pliego de requisitos.

d).- La propuesta de programas de ejecucin, racionalidad de explosin de insumos, maquinaria, equipo y mano de obra, tanto en tiempos como en montos es la interpretacin libre que refleja el actuar, la experiencia y la calidad de la empresa y que por ningn motivo sern argumentos para modificar el costo asociado reconocido en el catalogo de conceptos que forma parte de la propuesta.

e).- Que la ejecucin de las obras quedar sujeta a las autorizaciones presupuestales que para cada ejercicio fiscal autorice el H. Congreso del Estado.

2.1.1 Descripcin de los trabajos (objeto del contrato)Los trabajos a realizar se describen en el ANEXO A:2.1.2. Duracin del contratoEl contrato tendr la duracin en das naturales indicada en el ANEXO A. Mismos que estarn comprendidos entre las fechas marcadas para inicio y terminacin de los trabajos.2.1.3. Inicio y terminacin de los trabajosLos trabajos correspondientes, debern iniciarse y terminarse los das que se indican en el ANEXO A

2.1.4. Adquisicin de las bases de licitacin y forma de pagoEl costo de adquisicin de las bases de licitacin se manifiesta en el ANEXO A, las que estarn a disposicin en el domicilio de la convocante, y podrn ser consultadas y adquiridas (Previo Pago con I.V.A. incluido. Del derecho no reembolsable indicado en el ANEXO A, El cual se realizara mediante la Tesorera Municipal, en el domicilio ubicado en BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, A partir de la fecha de publicacin de la licitacin y en horario de 9:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes (en das hbiles) hasta inclusive el da que se indica en el ANEXO A para este fin.Los interesados podrn revisar las bases previamente a su pago, el cual no ser requisito para participar en la licitacin.

El licitante deber sufragar todos los costos relacionados con la preparacin y presentacin de sus ofertas y el COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS no ser responsable, en ningn caso, de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la Licitacin o su resultado.

2.1.5. Visita Tcnica

La Convocante la realizar en el da, la fecha, hora y en el punto de reunin que se indica en el ANEXO A, ser obligatoria para los interesados, por lo que no podrn invocar su desconocimiento o solicitar sus modificaciones al contrato por este motivo.

A los licitantes que asistan, se les entregar la correspondiente constancia de visita al lugar.

2.1.6. Junta de Aclaraciones.

Los licitantes podrn solicitar aclaraciones sobre los documentos e informacin contenida en las bases de licitacin, trminos, lineamientos, instrucciones, formularios, especificaciones, proyectos, alcances, requisitos y condiciones que rigen la celebracin de la licitacin y adjudicacin de contrato. Sern solicitadas mediante documento escrito, en las que se relacionen dichas aclaraciones, debiendo ser dirigidas Presidente del COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS Del H. Ayuntamiento del Municipio de San Martn Texmelucan. Estas, se efectuarn en la junta de aclaraciones la que se realizara en la fecha y hora que se indica en el ANEXO A, en el domicilio ubicado en: BOULEVARD XICOTENCATL No. 612.

Y cuya asistencia quedar registrada mediante una constancia en la que se anotarn los representantes de cada empresa licitante. La Direccin de obras y servicios pblicos fijar ese mismo da la fecha y hora para dar respuesta por escrito mediante una Acta en la que se compilarn dichas respuestas, a las aclaraciones solicitadas por todos y cada uno de los licitantes que lo hayan solicitado, entregando copia de esta, a todos los licitantes que participan en el concurso.Las modificaciones acordadas en la junta de aclaraciones debern ser consideradas por todos los participantes y el no hacerlo ser motivo suficiente para desechar sus propuestas.2.1.7. Modificacin de plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacin.La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nmero de licitantes, podr modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacin, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto da natural previo al acto de presentacin y apertura de proposiciones, siempre que:

I. Tratndose de la convocatoria, las modificaciones se harn del conocimiento de los interesados a travs de los mismos medios utilizados para su publicacin.

II.- En el caso de las bases de la licitacin, se publicar un aviso en el Peridico Oficial del Estado, a fin de que los interesados concurran ante la Convocante para conocer de manera especfica, las modificaciones respectivas.

III.- No ser necesario hacer la publicacin del aviso a que se refiere la fraccin anterior, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a ms tardar en el plazo sealado en este apartado, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitacin.Las modificaciones referidas en este apartado, en ningn caso podrn consistir en la sustitucin o variacin sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicin de otros distintos.

Cualquier modificacin a las bases de la licitacin, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, ser considerada como parte integrante de las propias bases de licitacin.2.1.8. Acreditacin de la existencia y personalidad jurdica del licitante.La documentacin requerida para acreditar la existencia y personalidad jurdica del licitante, es la siguiente:a).-carta poder, ratificada ante notario publico, en la que la persona facultada para obligarse a nombre de la empresa, autorice a quien la representa en el proceso de la licitacin.

b).- Original para su cotejo y copias fotostticas de: identificacin oficial con fotografa (credencial de elector, pasaporte, cartilla del S.M.N., Cdula Profesional).c).- Original para su cotejo y copias fotostticas de:

- Tratndose de persona moral.- Testimonio notarial del acta constitutiva de la proponente y en su caso todas las modificaciones que haya sufrido, con su debida inscripcin en el registro pblico de la propiedad y de comercio correspondiente, comprobante domiciliario de la principal sede de sus actividades y poder que acredite la personalidad del representante legal, Registro Federal de Contribuyentes.-Tratndose de persona fsica.- Registro Federal de Contribuyentes, Acta de nacimiento, identificacin oficial con fotografa (credencial de elector, pasaporte, cartilla del S.M.N., cdula profesional).

-Cuando dos o ms empresas o personas fsicas participen conjuntamente en la licitacin.- a).- Adems de los documentos solicitados en los prrafos anteriores segn sea el caso, documentos que debern entregar todas y cada una de las empresas o personas fsicas que realicen la propuesta en forma conjunta, ser obligatorio que presenten un documento, donde se asiente el acuerdo de participacin para presentar conjuntamente la propuesta y designar un representante comn, documento que deber ser suscrito por los representantes legales, de conformidad con las escrituras constitutivas de cada una de las empresas participantes, o por las personas fsicas participantes, segn corresponda.El licitante ganador deber entregar copia certificada de la documentacin que segn el caso le corresponda, a la dependencia o entidad contratante.2.1.9. Capital contable mnimo requerido.

El Capital contable mnimo que el licitante deber demostrar mediante la documentacin administrativa y fiscal que se solicita en los documentos No. PT-5 y PT-6, para la ejecucin de los trabajos objeto de la presente licitacin, ser la solicitada en el ANEXO A. 2.1.10. Empleo de recursos humanos y utilizacin de bienes de la regin.En los procedimientos de contratacin de obras pblicas, as como en su ejecucin, se deber optar, en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos del Pas y/o la entidad o regin donde se ejecutarn stas, adems, por la utilizacin de bienes o servicios de procedencia Nacional y los propios de la Regin. Situaciones que debern tomarse en consideracin para la preparacin de la presente licitacin.2.1.11. Acuerdo de participacin de dos o ms personas fsicas o morales.

Dos o ms personas podrn presentar conjuntamente proposiciones en la licitacin, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato en caso de asignrsele, se establezcan con precisin y a satisfaccin de la convocante, las partes de los trabajos que cada persona se obligar a ejecutar, as como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deber ser firmada por el representante comn que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

En el documento No. PT-1, del punto 2.2.2. Integracin de las Propuestas de las presentes bases, se indica la documentacin que se deber presentar con respecto al presente punto.

2.2. Documentos de licitacin2.2.1. Idioma y moneda en que debern presentarse las proposicionesLos licitantes debern integrar y entregar sus proposiciones, en el los) idioma(s): indicados en el ANEXO A, los documentos de apoyo y la literatura impresa que presente el licitante en otro idioma, deber acompaarse con una traduccin al espaol de las partes correspondientes al material o equipo ofertado, en su caso; lo cual prevalecer para los efectos de interpretacin de la proposicin.

Los licitantes debern expresar las cantidades de dinero en sus proposiciones en la moneda indicada en el ANEXO A:2.2.2. Integracin de las proposicionesLa documentacin deber integrarse de la siguiente forma:

Sobre nmero 1, con la Propuesta Tcnica (que a su vez contendr las carpetas N1 y N2) y el

Sobre nmero 2, con la Propuesta Econmica (que a su vez contendr la carpeta N 3).

Documentos que debern presentarse debidamente clasificados conforme al siguiente orden:

SOBRE NMERO 1 (PROPUESTA TCNICA) PT

CARPETA N 1

Documentacin jurdica

Documento No. PT-1a).-carta poder, ratificada ante notario pblico, en la que la persona facultada para obligarse a nombre de la empresa, autorice a quien la representa en el proceso de la licitacin.

b).- Original para su cotejo y copias fotostticas de: identificacin oficial con fotografa (credencial de elector, pasaporte, cartilla del S.M.N., cdula profesional).c).- Original para su cotejo y copias fotostticas de:

- Tratndose de persona moral.- Testimonio notarial del acta constitutiva de la proponente y en su caso todas las modificaciones que haya sufrido, en donde se establezca que su objeto social contempla la ejecucin de obra, con su debida inscripcin en el registro pblico de la propiedad y de comercio correspondiente, comprobante domiciliario de la principal sede de sus actividades y poder que acredite la personalidad del representante legal. -Tratndose de persona fsica.- Registro Federal de Contribuyentes, acta de nacimiento, identificacin oficial con fotografa (credencial de elector, pasaporte, cartilla del S.M.N., cdula profesional).-Cuando dos o ms empresas o personas fsicas participen conjuntamente en la licitacin.- a).- Adems de los documentos solicitados en los prrafos anteriores segn sea el caso, documentos que debern entregar todas y cada una de las empresas o personas fsicas que realicen la propuesta en forma conjunta, ser obligatorio que presenten un documento, donde se asiente el acuerdo de participacin para presentar conjuntamente la propuesta y designar un representante comn, documento que deber ser suscrito por los representantes legales, de conformidad con las escrituras constitutivas de cada una de las empresas participantes, o por las personas fsicas participantes, segn corresponda.Documento No. PT-2

Modelo de contrato, debidamente rubricado.

Documento No. PT-3

Bases del concurso y relacin de documentos, debidamente rubricados.

Documento No. PT-4

Declaracin por escrito y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artculo 51 de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.

Documentacin Administrativa-Fiscal

Documento No. PT-5

Original para su cotejo y copia fotosttica, de la Declaracin Fiscal, correspondiente al ejercicio terminado indicado en el ANEXO A.

Documento No. PT-6

Estados financieros, balance general y estado de resultados (Auditados, en caso de estar dentro de los supuestos del articulo 32-A del Cdigo Fiscal de la Federacin) para el ejercicio indicado en el ANEXO A, formulados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo relacin analtica de los renglones principales de activos, as como estados financieros parciales de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO A, todos los documentos antes mencionados en este inciso, avalados y firmados por contador pblico, con cdula profesional emitida por la Secretaria de Educacin Publica, y por el apoderado de la empresa, y adonde se demuestre que el licitante cuenta con un capital contable mnimo requerido de acuerdo a lo enunciado en el ANEXO A.

Documento No. PT-7

Las Personas Fsicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artculo 32-A del Cdigo Fiscal de la Federacin, debern presentar: copia del dictamen de estados financieros, formulados por contador pblico registrado, incluyendo la informacin y documentacin, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 50 y 51 del Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin. De acuerdo a lo solicitado en el ANEXO A.Las personas fsicas con actividades empresariales y las personas morales que no se encuentren en algunos de los supuestos establecidos en el mencionado artculo, lo harn constar por escrito ante la convocante, documento que deber ser firmado por el representante legal.Documento No. PT-8

Declaracin por escrito firmado por el representante legal y bajo protesta de decir verdad, de que en cumplimiento por lo dispuesto por el artculo 32-D del Cdigo Fiscal de la Federacin y al punto 2.1.14 de la cuarta Resolucin de Modificaciones a la Miscelnea Fiscal para 1999, publicada en el Diario Oficial de la Federacin de fecha 17 de Mayo de 1999, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones previstas por las disposiciones fiscales.

CARPETA N 2

Documentacin Tcnica

Documento No. PT-9

Debe contener las especificaciones particulares, especificaciones generales, planos y croquis del proyecto, que hayan sido entregadas por la convocante (adjuntas a las bases de licitacin). Debidamente rubricados.

Documento No. PT-10

Constancia de visita al lugar de la obra. Debiendo contener lo siguiente:

a).- Constancia de visita al lugar y manifestacin escrita de conocer el sitio de la obra.Documento No. PT-11

a).- Acta de junta de aclaraciones. Debe contener el acta de la junta de aclaraciones y: I).- la Constancia de asistencia a la junta de aclaraciones.Documento No. PT-12

Relacin de datos bsicos del costo de materiales a utilizar en el desarrollo de la obra (puestos en esta), y sin cargo de IVA. (Se anexa formato)

Documento No. PT-13

Relacin de datos bsicos de la mano de obra a utilizar en el desarrollo de la obra (salarios base, factor de salario real utilizado y salario real, de cada categora). (se anexa formato)Documento No. PT-14

Relacin de datos bsicos de la maquinaria y equipo que interviene en el desarrollo de la obra.a).- Relacin de la cantidad de maquinaria y equipo que interviene, indicando si es propia y/o rentada, y en donde se encuentra ubicada. (Se anexa formato).b).- Relacin de costos horarios (activo e inactivo). (Se anexa formato).Documento No. PT-15

Programa calendarizado mensual, indicando fecha de inicio y terminacin, de la ejecucin de los trabajos, por partidas, (diagrama de barras, sin expresar montos). (Se anexa formato).Documento No. PT-16

Programa calendarizado mensual indicando fecha de inicio y terminacin, del suministro de materiales y equipo de instalacin permanente, (diagrama de barras, sin expresar montos). (Se anexa formato).Documento No. PT-17

Programa calendarizado mensual indicando fecha de inicio y terminacin, de utilizacin de mano de obra directa en campo, (diagrama de barras, sin expresar montos). (Se anexa Formato).Documento No. PT-18

Programa calendarizado mensual indicando fecha de inicio y terminacin, de utilizacin de la maquinaria y equipo de construccin, (diagrama de barras, sin expresar montos). (Se anexa Formato).Documento No. PT-19

Resumen descriptivo respecto de la forma en que el licitante propone realizar los trabajos, a fin de que se pueda establecer un marco de referencia de cmo propone utilizar de manera compatible en el periodo de ejecucin de los trabajos, la utilizacin de: materiales, mano de obra, equipo, maquinaria. Y que la convocante disponga de los elementos necesarios a fin de normar criterios adecuados para evaluar los programas calendarizados de los documentos PT-15 al PT-18. Este documento deber ser llenado en papel membretado de la empresa.

Documento No. PT-20

Relacin de contratos en vigor y anteriores celebrados por el licitante tanto con el sector pblico, como con el sector privado, sealando los importes totales contratados y los importes por ejercer, desglosados por anualidades, as como plazos y avances (expresados en montos y porcentajes), destacando de ellos los que sean relativos a trabajos similares a los que son motivo de esta licitacin, debiendo anexar copia fotosttica de los documentos oficiales que acrediten la ejecucin de los trabajos relacionados, para su verificacin. (Se anexa Formato).

Documento No. PT-21

Declaracin por escrito firmada por el representante legal, y bajo protesta de decir verdad, de que en cumplimiento por lo dispuesto en las bases de licitacin, la empresa y el personal tcnico que participar en la ejecucin de los trabajos, cuentan con capacidad y experiencia tcnica para la realizacin de los trabajos motivo de la licitacin, anexando resumen del currculum vitae de la empresa licitante y del personal tcnico que participar en la ejecucin de la obra. (Se anexa formato).SOBRE NMERO 2 (PROPUESTA ECONMICA) PE

CARPETA N 3

Documento No. PE-1

Escrito-proposicin. Este documento deber ser llenado en papel membretado de la empresa (de acuerdo al modelo adjunto), en este documento deber sealarse el nombre del tcnico titulado que ser el representante del postor en la ejecucin de la obra objeto de este concurso, el cual, debe corresponder con el contenido del Documento No. PT-21.

Documento No. PE-2

Garanta de Seriedad de la Proposicin, mediante cheque cruzado, de institucin de crdito autorizada para operar en el Pas, expedido a favor de la Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan, por una cantidad equivalente al 10 (diez) % del monto total de la propuesta sin IVA, expedido por el licitante, en moneda nacional.Las garantas entregadas por los licitantes, sern devueltas 15 das hbiles despus de la fecha del acto en que la convocante d a conocer su resolucin, a la presentacin del recibo de garanta que se entrega en el acto de apertura, excepto la del licitante ganador, la cual ser devuelta cuando le sea aprobada la garanta de cumplimiento del contrato correspondiente.La validez de la garanta deber mantener su vigencia hasta la sustitucin por la garanta de cumplimiento.Documento No. PE-3

Catlogo de Conceptos: Se presentar en papelera que contenga los datos del Licitante y se deber respetar tanto el alcance de los conceptos de trabajo como las unidades de medicin y cantidades de trabajo contenidos en disco CD-R proporcionado; anotando los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo con nmero y letra, sin IVA. El importe de cada concepto ser el resultado de multiplicar las cantidades de trabajo impresas en el catlogo, por los precios unitarios respectivos propuestos, y el importe total de la propuesta, ser igual a la suma de los importes de todos los conceptos del catlogo. En caso de existir alguna diferencia entre alguna cantidad expresada con nmero y la anotada con letra, regir esta ltima, siempre y cuando corresponda con la cantidad obtenida de la tarjeta de anlisis de precio unitario correspondiente, cantidad que regir sobre las del catlogo. ste, deber ser impreso original, presentndose sin raspaduras, enmendaduras ni correcciones.

El CD-R deber reintegrarse sin modificaciones al contenido inicial (formato, descripcin de los alcances de los conceptos, cantidades de trabajo y unidades).

Documento No. PE-4

Tarjetas de anlisis de precios unitarios, de todos y cada uno de los conceptos de trabajo sealados en el documento PE-3, los cuales sern estructurados y elaborados detalladamente, con base en los alcances de cada uno de los conceptos de trabajo, las normas de construccin vigentes, as como las especificaciones generales y particulares de la obra motivo de sta licitacin. Los cuales sern integrados conforme al modelo anexo. Debiendo presentarse en el mismo orden y con las mismas claves de los conceptos del catlogo, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

Documento No. PE-5

a).- Resumen de los factores analizados de: la determinacin e integracin de los costos indirectos, del costo por financiamiento y del cargo por utilidad.

Documento No. PE-6

Anlisis de costos Indirectos. (Se anexa Formato)

Documento No. PE-7

Anlisis del costo por financiamiento. (Se anexa Formato)

Documento No. PE-8

Anlisis del porcentaje del cargo por utilidad. (Se anexa formato)

Documento No. PE-9

Anlisis de integracin del factor de salario real. (Se anexa formato)

Documento No. PE-10

Tarjetas de anlisis de costos horarios de equipo y maquinaria de construccin. (Se anexa formato).Documento No. PE-11

Anlisis de bsicos auxiliares. (Se anexa formato).Documento No. PE-12

Explosin de insumos de materiales y equipo de instalacin permanente, donde aparezcan los costos de adquisicin y puestos en obra de los materiales, unidades de medicin y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participacin de todos y cada uno de los insumos de materiales utilizados. As como la participacin del rubro total de materiales en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-13

Explosin de insumos de mano de obra, donde aparezcan los salarios reales por categoras del personal de campo, unidades de medicin y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participacin de todas y cada una de las categoras de mano de obra utilizados. As como la participacin del rubro total de mano de obra en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-14

Explosin de insumos de equipo y maquinaria de construccin, donde aparezcan los costos horarios de estos, las unidades de medicin y las cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participacin de todos y cada uno de dichos equipos y maquinarias utilizados. As como la participacin del rubro total equipo y maquinaria, en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-15

Programa de inversin por montos mensuales de la ejecucin de los trabajos (por partida).

Documento No. PE-16

Programa de inversin por montos mensuales de la utilizacin de materiales y equipos de instalacin permanente.

Documento No. PE-17

Programa de inversin por montos mensuales de la utilizacin de mano de obra directa de campo.

Documento No. PE-18

Programa de inversin por montos mensuales de la utilizacin de maquinaria y equipo de construccin.

MODELO DE FORMATOS ANEXOS.Los modelos de formatos anexos, proporcionados en estas bases, son en los cuales deber basarse el participante para elaborar su propia documentacin y conformar su oferta, debern reintegrarse debidamente firmados por el proponente bajo protesta de decir verdad, y colocarse en el separador del documento que le corresponda.

Los modelos de formatos anexos son los que a continuacin se relacionan:

PROPUESTA TCNICA (PT)

PROPUESTA ECONMICA (PE)

PT-1DOCUMENTACIN QUE ACREDITAPE-1ESCRITO PROPOSICIN

LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD

JURDICA DEL LICITANTE.

PT-2MODELO DE CONTRATO

PE-2GARANTA DE SERIEDAD DE LA

PROPOSICIN

PT-3Bases del Concurso y PE-3CATLOGO DE CONCEPTOS

relacin de documentos,

UNIDADES DE MEDICIN Y

debidamente rubricados

CANTIDADES DE TRABAJO.

PT-4DECLARACIN POR ESCRITO DEPE-4TARJETAS DE ANLISIS DE PRECIOS

NO ENCONTRARSE EN LOS

UNITARIOS.

SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA

LEY DE OBRAS PBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMAS

PT-5DOCUMENTACIN TRIBUTARIA

PE-5RESUMEN DE LOS FACTORES:

(DECLARACIN FISCAL)

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y

UTILIDAD.

PT-6ESTADOS FINANCIEROS

PE-6ANLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

PT-7CUMPLIMIENTO EN CASO DE

PE-7ANLISIS DEL COSTO POR

ENCONTRARSE O NO EN LOS

FINANCIAMIENTO

SUPUESTOS DEL ART. 32-A DEL

CDIGO FISCAL DE LA FED.

PT-8DECLARACIN POR ESCRITO

PE-8ANLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

MANIFESTANDO ENCONTRARSE

AL CORRIENTE DE LAS

OBLIGACIONES FISCALES.

PT-9ESPECIFICACIONES RUBRICADASPE-9ANLISIS DE INTEGRACIN DEL

FACTOR DE SALARIO REAL.

PT-10CONSTANCIA DE VISITA AL SITIOPE-10TARJETAS DE ANLISIS DE COSTOS

DE EJECUCIN DE LA OBRA.

HORARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA

PT-11ACTA DE LA JUNTA DE

PE-11ANLISIS DE BSICOS AUXILIARES

ACLARACIONES.

PT-12RELACIN DE DATOS BSICOS DELPE-12EXPLOSIN DE INSUMOS DE

COSTO DE MATERIALES.

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIN PERMANENTE.

PT-13RELACIN DE DATOS BSICOS DEPE-13EXPLOSIN DE INSUMOS DE MANO DE

MANO DE OBRA.

OBRA.

PT-14RELACIN DE DATOS BSICOS DEPE-14EXPLOSIN DE INSUMOS DE EQUIPO Y

MAQUINARIA Y EQUIPO.

MAQUINARIA.

PT-15PROGRAMA CALENDARIZADO

PE-15PROGRAMA DE INVERSIN POR

MENSUAL DE LOS TRABAJOS,

MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIN

POR PARTIDA.

DE LOS TRABAJOS.

PT-16PROGRAMA DE SUMINISTRO DEPE-16PROGRAMA DE INVERSIN POR

MATERIALES Y EQUIPOS DE

MONTOS MENSUALES, DE MATERIALES

INSTALACIN PERMANENTE.

Y EQUIPOS DE INSTALACIN

PERMANENTE.

PT-17PROGRAMA DE UTILIZACIN DEPE-17PROGRAMA DE INVERSIN POR

MANO DE OBRA EN CAMPO.

MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIN

DE MANO DE OBRA EN CAMPO.

PT-18PROGRAMA DE UTILIZACIN DEPE-18PROGRAMA DE INVERSIN POR

MAQUINARIA Y EQUIPO.

MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIN

DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

PT-19RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA

MANERA EN QUE SE PROPONE

REALIZAR LOS TRABAJOS.

PT-20RELACIN DE CONTRATOS EN

VIGOR Y ANTERIORES.

PT-21DECLARACIN POR ESCRITO DE

CONTAR CON EXPERIENCIA Y

CAPACIDAD PARA REALIZAR LOS

TRABAJOS OBJETO DE LA

LICITACIN.

2.3 Presentacin de las proposiciones.

2.3.1. Sellado y rotulacin de las proposicionesI.- La entrega de proposiciones se har en 2 (dos) sobres cerrados y sellados de manera inviolable, que contendrn por separado la propuesta tcnica y la propuesta econmica.II.- Rotulacin de los Sobres.- Para su rotulacin, los sobres debern contener la siguiente identificacin claramente marcada en el exterior:

a).- DATOS DEL CONVOCANTE: COMIT DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS. Domicilio: BOULEVARD XICOTENCATL.No 612

b).- NMERO DE LICITACIN DE REFERENCIA: SM-DOP-002-REC.FED-HABITATc).- DESCRIPCIN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIN: CONSTRUCCIN DE LA CALLE XOCHICALCO ENTRE CALLE REFORMA Y MISMA CALLE.

NMERO DE SOBRE Y SU CONTENIDO:

- Sobre No.1. PROPUESTA TCNICA: Carpeta No. 1 y Carpeta No. 2

- Sobre No.2. PROPUESTA ECONMICA: Carpeta No. 3.

d).- LAS PALABRAS NO ABRIR ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LAS 11:00 HRS.

e).- DATOS QUE PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIN DEL LICITANTE(Nombre de la Empresa, domicilio, etc.)

III.- Portada de las Carpetas.- Cada una de las carpetas deber estar claramente identificada en su portada exterior con la siguiente informacin:

a).- DATOS DEL CONVOCANTE: COMIT DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

b).- NMERO DE LICITACIN DE REFERENCIA:

c).- DESCRIPCIN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIN: d).-NMERO DE CARPETA Y LA PROPUESTA A LA QUE PERTENECE: Carpeta No. 1 y Carpeta No. 2 (Propuesta Tcnica); Carpeta No. 3 (Propuesta Econmica).

e).-DATOS QUE PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIN DEL LICITANTE(Nombre de la Empresa, domicilio, etc.)

2.3.2. Firmas, sellos y foliado de los documentos que conforman las proposicionesLa informacin que se plasme en la documentacin de la licitacin, deber presentarse impresa o escrita claramente en tinta indeleble, adems, invariablemente todas y cada una de las hojas que conforman las propuestas tcnica y econmica, debern:

a).- Ser firmadas o rubricadas en forma autgrafa, por el representante autorizado y acreditado para contraer obligaciones contractuales.

b).- Contener el sello de la empresa o persona fsica.

c).- Estar foliadas con nmeros consecutivos en dgitos enteros (SIN INCISOS O FRACCIONES, ejemplo de lo que no es valido: 1.A, 1.a, 1.1, 1.I ETC.) siguiendo la secuencia de las carpetas, por ejemplo, Carpeta No.1, del folio 0001 al 0500; Carpeta No. 2, del folio 0501 al 0950; y as sucesivamente.

2.3.3. Proposiciones enviadas a travs del servicio postal, mensajera o medios remotos de comunicacin electrnica.Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones por alguno de estos medios, debern notificarlo oportunamente a la direccin general, para indicarles los trminos y condiciones a que debern ajustarse. Lo anterior no limita, en ningn caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitacin.En el caso de las proposiciones que se presenten por medios remotos de comunicacin electrnica, los sobres sern generados mediante el uso de tecnologas que resguarden la confidencialidad de la informacin de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones tcnicas que al efecto establezca la contralora.

Las proposiciones presentadas, debern ser firmadas autgrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que stas sean enviadas a travs de medios remotos de comunicacin electrnica, en sustitucin de la firma autgrafa, se emplearn medios de identificacin electrnica, los cuales producirn los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrn el mismo valor probatorio.

La contralora operar y se encargar del sistema de certificacin de los medios de identificacin electrnica que utilicen los licitantes y ser responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la informacin que se remita por esa va.

2.3.4. Previo al acto de presentacin y apertura de proposicionesPrevio al acto de presentacin y apertura de proposiciones, la convocante podr efectuar el registro de participantes, as como realizar revisiones preliminares a la documentacin distinta a la propuesta tcnica y econmica. Lo anterior ser optativo para los licitantes, por lo que no se podr impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentacin y proposiciones durante el propio acto.

2.4. Apertura y evaluacin de las proposiciones2.4.1. Acto de presentacin y apertura de proposicionesEl Acto de presentacin y apertura de proposiciones se llevar a cabo el da y hora indicada en el ANEXO A.

En las oficinas del COMITL DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN, con domicilio ubicado en BOULEVARD XICOTENCATL No. 612. El acto de presentacin y apertura de proposiciones, se llevar a cabo en sesin pblica del organismo convocante, al que podrn asistir los licitantes, conforme a lo siguiente:

I.- Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se proceder a la apertura formal de la propuesta tcnica exclusivamente, procediendo a desechar las que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos;

II.- Slo en caso de estimarlo necesario, por razn del nmero, caractersticas, complejidad o cualquier otra causa suficiente a juicio del organismo convocante, se podr sealar nueva fecha y hora en que se dar apertura a las propuestas econmicas. Debindose en todo caso, levantar acta circunstanciada en que se har relacin de las propuestas tcnicas aceptadas para su anlisis, as como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; la que deber ser firmada por el organismo convocante y pasada ante la fe del Notario Pblico, quedando a disposicin de los licitantes y de los asistentes. La falta de firma de algn licitante no invalidar su contenido y efectos, ponindose a partir de esta fecha, tambin a disposicin de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacin;

III.- Si en el mismo acto las condiciones lo permiten, el organismo Convocante, proceder a realizar el anlisis de las propuestas tcnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes;

IV.- Acto seguido, se proceder a la apertura de las propuestas econmicas de los licitantes cuyas propuestas tcnicas no hubieren sido desechadas, y se dar lectura al importe total de cada una de las propuestas que cubran los requisitos exigidos; dndose a conocer pblicamente el fallo de la licitacin, en el mismo acto o en diverso, sealando previa fecha en que se comunicar, en su caso, dicho fallo, siempre y cuando no exceda de diez das hbiles contados a partir del acto de apertura de las propuestas econmicas.

En el acta que se debe levantar, se harn constar las propuestas econmicas que fueron aceptadas para su anlisis, al igual que las que hubieran sido desechadas y las causas que lo motivaron, as como las dems circunstancias que resultaren; sta acta deber ser firmada por los asistentes y quedar a su disposicin o se les podr entregar copia de la misma, la falta de firma de algn licitante no invalidar su contenido y efectos, ponindose a partir de esa fecha a disposicin de los que no hayan asistido para efecto de su notificacin.

V.- Cualquier situacin no prevista deber ser resuelta por el organismo convocante, el que previo pronunciamiento decidir las acciones y medidas ms adecuadas para el eficaz desenvolvimiento de este acto.

2.4.2. Evaluacin de las Proposiciones

La Convocante para hacer la evaluacin de las proposiciones, verificar que stas cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases de licitacin, para tal efecto, la convocante establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Se verificarn, entre otros aspectos:

a).- Que las proposiciones recibidas en los casos de apertura, invariablemente incluyan la informacin, documentacin y requisitos solicitados en las presentes Bases.

b).- El cumplimiento de las condiciones legales y fiscales exigidas al licitante.

c).- Que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucin, las cantidades de trabajo establecidas.d).- Que la metodologa, los alcances tcnicos, los procedimientos y los programas de ejecucin propuestos por el licitante, sean congruentes y factibles de ejecutarse en el plazo solicitado.

e).- Que las caractersticas, especificaciones y calidad de los materiales que se consideren en la elaboracin de la propuesta, sean los requeridos por la Convocante.f).- Que el anlisis, clculo e integracin de los precios, sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o regin donde se ejecuten los trabajos. As como los rendimientos de mano de obra, materiales, equipo y maquinaria que conformen dichos precios, sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los alcances de los trabajos establecidas.

g).- Que el anlisis, clculo e integracin de los factores de costos indirectos, costos de financiamiento y cargos por utilidad, sean acordes, claros y congruentes con los datos, condiciones y procedimientos vigentes establecidos.

h).- Que el anlisis, clculo e integracin del Factor de Salario Real, sea acorde con los datos y condiciones vigentes establecidas.

En ningn caso podrn utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluacin. No sern objeto de evaluacin las condiciones establecidas por la convocante, que tienen como propsito facilitar la presentacin de las proposiciones y agilizar la conduccin de los actos de licitacin, as como, cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por s mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no ser motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluacin de las proposiciones, el contrato se adjudicar de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque rene, conforme a los criterios de adjudicacin establecidos en las presentes bases de licitacin, las condiciones legales, tcnicas y econmicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o ms proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicar a quien presente la proposicin cuyo precio sea el ms bajo. La convocante emitir un dictamen que servir como base para el fallo, en el que se har constar una resea cronolgica de los actos del procedimiento, el anlisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

2.4.3. Rechazo de proposiciones en el acto de aperturaSern rechazadas por la convocante en el acto de apertura, las proposiciones que presenten los siguientes casos:a).- Cuando los Sobres no estn cerrados en forma inviolable.

b).- Cuando el representante del postor no presente cualquiera de los documentos indicados en el documento No. PT-1, o cuando dichos documentos no estn firmados por la persona autorizada. c).- Cuando el representante del postor no se identifique a satisfaccin del convocante (con las identificaciones oficiales indicadas).

d).- Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados en original, en los trminos que especifica este pliego de requisitos.e).- Cuando las proposiciones se pretendan entregar de manera extempornea, es decir, despus de la hora y da fijados para la recepcin establecidas en el punto 2.4.1., no se recibirn.

2.4.4. Motivos de descalificacin de las proposicionesLa convocante descalificar, posteriormente al acto de apertura y durante el proceso de evaluacin y revisin detallada de las proposiciones, aquellas que:

a).- Contengan Precios Unitarios no remunerativos para uno o varios de los conceptos de trabajo, (de acuerdo a lo que se establece en el punto 2.4.2. referente a la Evaluacin de las proposiciones, en su inciso f y se determine que el impacto por la incidencia de participacin de dichos conceptos en el importe total propuesto, sean importantes y se ponga en entredicho la solvencia de la proposicin econmica), con la finalidad de obtener ventaja sobre los dems licitantes.

b).-En los anlisis detallados de precios unitarios hagan intervenir, destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo.

c).- Incluyan el INFONAVIT y el SAR en la integracin del factor de salario real, por ser prestaciones del patrn al trabajador, as como la inclusin del IVA y las deducciones de la CMIC en cualquier documento de la propuesta.

d).- No contengan completas las tarjetas de los anlisis de bsicos auxiliares, anlisis de costos horarios activos, integracin de cuadrillas, utilizados a su vez en la integracin y sustento de las tarjetas de anlisis detallados de precios unitarios, as como la omisin de categoras y salarios del personal obrero, y costos unitarios de materiales e insumos, que intervengan en los anlisis detallados de precios unitarios para la ejecucin de la obra.e).- No contengan completos y actualizados los datos para el anlisis del factor de integracin de salario real, (salario mnimo general del D.F.; Primas de cotizacin del IMSS, tales como: enfermedades y maternidad, la aportacin patronal correspondiente a: prestaciones en especie; prestaciones en dinero; y prestaciones en especie adicional).

f).- No respeten las especificaciones y los alcances descritos para cada uno de los conceptos solicitados en el documento No. PE-3, para efectuar sus anlisis detallados de precios unitarios correspondientes.

g).- En los anlisis detallados de precios unitarios consideren costos bsicos de materiales, insumos, mano de obra, equipo y maquinaria, diferentes a los indicados en su proposicin tcnica.

h).- No contengan la totalidad de las tarjetas de anlisis detalladas de precios unitarios, de los conceptos solicitados en el documento PE-3,

i).- Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el convocante en estas bases y conforme a las cuales se desarrollar la licitacin.

j).- No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el anlisis para la determinacin del costo indirecto.k).- No contengan completos los documentos, anlisis y listados solicitados, o que se haya omitido algn requisito.

l).- No sean congruentes los programas de utilizacin de maquinaria y equipo de construccin, adquisicin de materiales, utilizacin del personal obrero, as como los de montos mensuales.

m).- No se ajusten los programas y montos mensuales de trabajo a los tiempos de ejecucin establecidos por la convocante y al importe total de la propuesta econmica.

n).- El postor o su representante no firmen alguno de los documentos que integran la proposicin, falte sello en cualquiera de estos, o presente folios fraccionados o con incisos.

o)- Alteren la informacin contenida en los formatos en cuanto se requiere a la preparacin, aclaraciones, aperturas evaluaciones y todo lo referente a los requisitos, de forma o de fondo, determinados en estas bases y sus anexos.p).-Vengan con tachaduras o enmendaduras en el Catlogo de Conceptos y Volmenes de obra (Documento No. PE-3)q).- No contengan las especificaciones solicitadas y plasmadas en los formatos que se entregan al licitante.

r).- Se compruebe que algn licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los dems licitantes.s).- Incurra en falsedad de informacin o documentacin.

t).- Se compruebe que algn proveedor haya acordado con otro u otros proveedores, elevar los precios de los materiales para incidir en las proposiciones.

u).- Se encuentren en alguno de los trminos establecidos en el artculo 51, en sus fracciones de la I a la XI, de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.

v).- No satisfaga cualquiera de los requisitos estipulados en las presentes bases y sus anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentacin y apertura de proposiciones.w) No respete la instruccin de que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitacin, as como el contenido de la informacin y documentacin de las proposiciones presentadas por los licitantes, podrn ser negociadas.2.4.5. Criterios para correccin de errores en las proposicionesEn las proposiciones econmicas que hayan sido determinadas como aceptables, en caso de existir cualquier error en los documentos en los que se expresen resultados de operaciones aritmticas, sern corregidos por la convocante conforme a los siguientes criterios:a).- En el catlogo de conceptos, cuando existan discrepancias entre las cantidades de los precios unitarios, expresadas en nmeros y letras, prevalecer el marcado con letra, siempre y cuando coincida con la cantidad del precio que se expresa en la tarjeta de anlisis de p.u. correspondiente, el cual, rige sobre los precios expresados en el catlogo de conceptos.b).- En el catlogo de conceptos, si existen diferencias en los importes de los conceptos que resulten de multiplicar el precio unitario correcto o corregido, por las cantidades de obra correspondientes, se corregirn los importes resultantes para cada uno de los conceptos en los que se presente este caso.c).- El importe total de la proposicin ser ajustado por la convocante de acuerdo a la aplicacin de los criterios anteriormente mencionados.

d).- Si el licitante no aceptara el ajuste del importe total de su proposicin, motivado por la correccin de errores, conforme a los criterios anteriormente indicados, su proposicin ser rechazada. 2.4.6. No se negociar con los trminos de las bases y/o proposiciones entregadas. Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitacin, as como el contenido de la informacin y documentacin de las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrn ser negociadas.2.5. Adjudicacin del contrato2.5.1. Notificacin del fallo de la licitacinEl Acto de Fallo de la Licitacin se llevar a cabo el da y hora que se indica en el ANEXO A., en el SALN DE CABILDOS del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN ubicadas en BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, PLAZA CRYSTAL.

La Convocante, con base en el anlisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitir el Fallo de la presente Licitacin, que se dar a conocer en junta pblica a la que libremente podrn asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentacin y apertura de proposiciones, levantndose el acta respectiva, que firmarn los asistentes, a quienes se entregar copia de la misma. La falta de firma de algn licitante no ser causa para invalidar su contenido y efectos, ponindose a partir de esta fecha, a disposicin de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacin.

En el mismo acto, la convocante, proporcionar tambin por escrito a cada uno de los licitantes la informacin acerca de las razones por las cuales su propuesta no resulto ganadora. En sustitucin de la junta pblica referida, y en caso de que la convocante as lo determine, esta podr optar por notificar el fallo de la licitacin por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco das naturales siguientes a su emisin.

2.5.2. Recursos de los licitantes para interponer inconformidadesContra la resolucin que contenga el fallo no proceder recurso alguno; sin embargo, los licitantes podrn interponer sus inconformidades, ante la contralora correspondiente, en los trminos que se establecen claramente en el artculo 83 fraccin I y III de la Ley de Obras Pblicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, misma que a la letra dice:

Podr interponerse inconformidad ante la Secretara de la Funcin Pblica por actos del procedimiento de contratacin que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dicho actos se relacionen con:

I. La convocatoria a la licitacin, y las juntas de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad slo podr presentarse por el interesado que haya manifestado su inters por participar en el procedimiento segn lo establecido en el artculo 35 de esta Ley, dentro de los seis das hbiles siguientes a la celebracin de la ltima junta de aclaraciones;

II. El acto de presentacin y apertura de proposiciones, y el fallo.

En este caso, la inconformidad slo podr presentarse por quien hubiere presentado proposicin, dentro de los seis das hbiles siguientes a la celebracin de la junta pblica en la que se d a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pblica. 2.5.3. Motivos para declarar desierta la licitacin o cancelarlaLa Convocante declarar desierta la licitacin, cuando las propuestas presentadas no renan los requisitos solicitados en las presentes bases, o sus precios no fueran aceptables. Y se deber proceder a expedir una segunda Convocatoria.

La Convocante podr cancelar la licitacin por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que a juicio del convocante, provoquen la extincin de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de licitacin, se pudiera ocasionar un dao o perjuicio a la dependencia o entidad convocante.

2.5.4. Firma del Contrato

La adjudicacin del contrato obligar a la instancia contratante y a la persona fsica o moral en quien hubiere recado, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en las bases de la licitacin, la cual no podr exceder de los treinta das naturales siguientes al de la notificacin del fallo. No podr formalizarse contrato alguno mientras no se tengan la garanta de anticipo y la garanta de cumplimiento de los contratos.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a el mismo, dentro del plazo al que se hizo referencia en el prrafo anterior, la convocante podr, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicin solvente ms baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el ltimo prrafo del punto 2.4.2. Evaluacin de las proposiciones de las presentes bases, y as sucesivamente en caso de que ste ltimo no acepte la adjudicacin, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Adems, el interesado que no firme el contrato por causas imputables a l mismo, ser sancionado conforme a los trminos que se indican en los artculos 77 y 78 de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.Si la dependencia o entidad contratante no firmara el contrato respectivo, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estar obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad contratante, a solicitud escrita del licitante, cubrir los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre y cuando estos sean razonables, estn debidamente comprobados y se relacionen directamente con la presente licitacin. El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de Licitacin, al cual se le incorporarn las especificaciones y acuerdos establecidos entre las dos partes.

2.5.5. Informacin especifica sobre las partes de los trabajos que podrn subcontratarse.

El licitante a quien se adjudique el contrato, no podr hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacin previa del titular del rea responsable de la ejecucin de los trabajos en la Instancia contratante, podr hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacin en la obra. Esta autorizacin previa no se requerir cuando se seale especficamente en las presentes bases de licitacin, las partes de los trabajos que podrn ser objeto de subcontratacin. En todo caso, el contratista seguir siendo el nico responsable de la ejecucin de los trabajos ante la Instancia contratante.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrn cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepcin de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deber contar con el consentimiento de la Instancia contratante.

2.5.6. Garantas de seriedad, anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos.I.- Garanta de seriedad de la proposicin, mediante cheque cruzado, de institucin de crdito autorizada para operar en el Pas, expedido a favor de la Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan, por una cantidad equivalente al 10 (diez) % del monto total de la propuesta sin IVA, expedido por el licitante, en moneda nacional. Las garantas entregadas por los licitantes, sern devueltas 15 das hbiles despus de la fecha del acto en que el convocante d a conocer su resolucin, a la presentacin del recibo de garanta que se entrega en el acto de apertura, excepto la del licitante ganador, la cual ser devuelta cuando le sea aprobada la garanta de cumplimiento del contrato correspondiente.

La validez de la Garanta deber mantener su vigencia hasta la sustitucin por la garanta de cumplimiento.

II._Las Personas Fsicas o Morales que celebren los contratos a que se refieren las presentes Bases, debern garantizar mediante Fianzas de:

a).- Los anticipos que, en su caso, reciban, y su correcta inversin, de acuerdo con lo pactado; estas garantas debern constituirse dentro de los quince das naturales siguientes a la fecha de notificacin del fallo y deber ser por el 100 % del monto total de los anticipos.

b).- El Cumplimento de los contratos. Esta garanta deber constituirse dentro de los quince das naturales siguientes a la fecha de notificacin del fallo y deber ser por el 10 % del monto total del contrato.

c).- La reparacin de posibles vicios ocultos que llegare a presentar la obra, as como de daos y perjuicios que por la ejecucin de la misma, sea ocasionada por el contratista. Esta garanta deber ser entregada al momento en que se efecte la entrega recepcin de la obra a la dependencia o entidad ejecutora. Los contratistas, a su eleccin, debern constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crdito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos lquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos que para el tal efecto constituya la Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan.

Las garantas que deban otorgar los contratistas sern a favor de:

III.- Las Tesorera Municipal cuando se trate de actos o contratos celebrados por los Ayuntamientos o cualquier entidad de la administracin Pblica Municipal.2.5.7. Otorgamiento de Anticipos.

El otorgamiento del anticipo se deber pactar en los contratos y se sujetar a lo siguiente:

I.- El importe del anticipo concedido ser puesto a disposicin del contratista con antelacin a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo ser motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucin que se haya pactado. Cuando el contratista no entregue la garanta de anticipo dentro del plazo sealado en el punto 2.5.6. Garantas de Anticipo,... de las presentes Bases, no proceder el diferimiento y por lo tanto, deber iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

II.- Las Dependencias y entidades contratantes podrn otorgar hasta un treinta por ciento de la asignacin presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccin de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccin e inicio de los trabajos; as como, para la compra y produccin de materiales de construccin, la adquisicin de equipos que se instalen permanentemente y dems insumos que debern otorgar.

III.- El importe del anticipo deber ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacin del costo financiero de su propuesta.

IV.- Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podr ser mayor, en cuyo caso ser necesaria la autorizacin escrita del titular de la instancia contratante o de la persona en quien ste haya delegado tal facultad.V.- Cuando los trabajos rebasen ms de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el ltimo trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la Instancia contratante podrn, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignacin autorizada al contrato durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar, en el ejercicio que se trate.

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deber hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garanta correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos ser motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato.

VI.- No se otorgarn anticipos para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

Para la amortizacin del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrar a la Instancia contratante en un plazo no mayor de diez das naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinacin de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sealado, cubrir los cargos que resulten conforme a lo indicado en el prrafo primero del artculo 55 de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.2.5.8. Retenciones.

El licitante a quin se le adjudique el contrato acepta las retenciones procedentes, de acuerdo a los convenios entre las instancias ejecutoras y las diferentes cmaras con otras dependencias.2.6. De la ejecucin de los trabajos2.6.1. Para el Inicio de los trabajos.

La ejecucin de los trabajos deber iniciarse en la fecha sealada en el contrato, y la instancia contratante, oportunamente pondr a disposicin del contratista el o los inmuebles o sitios en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la instancia contratante prorrogar en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusin de los trabajos. La entrega de dichos inmuebles o sitios, deber constar por escrito.

2.6.2. Residencia de obra de la dependencia o entidad contratante.

Las instancias contratantes establecern la residencia de obra con anterioridad a la iniciacin de las mismas, la cual deber recaer en un servidor pblico designado por la instancia contratante, quin fungir como su representante ante el contratista y ser el responsable directo de la supervisin, vigilancia, control y revisin de los trabajos, incluyendo la aprobacin de los nmeros generadores y las estimaciones que presente el contratista. La residencia de obra deber estar ubicada en el sitio de ejecucin de los trabajos.

2.6.3. Estimaciones de los trabajos ejecutados.Las estimaciones de los trabajos ejecutados se debern formular con una periodicidad no mayor de un mes. El Contratista deber presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los cinco das naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que fije la instancia contratante en el contrato, acompaadas de la documentacin que acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revisin y autorizacin de las estimaciones contar con un plazo no mayor de quince das naturales siguientes a su presentacin. En el supuesto de que surjan diferencias tcnicas o numricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, stas se resolvern e incorporarn en la siguiente estimacin.

Las estimaciones por trabajos ejecutados debern pagarse por parte de la instancia contratante, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez das hbiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son independientes entre s, y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia ser solo para efecto de control administrativo.

2.6.4. Bitcora de obra.

La bitcora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, constituye el instrumento que permite a los rganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecucin de los trabajos, motivo por el cual se considera que dicha bitcora de obra, conjuntamente con el contrato y sus anexos, son los instrumentos legales que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

2.6.5. Ajuste de costosCuando a partir de la presentacin de propuestas ocurran circunstancias de orden econmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccin de los costos de los trabajos an no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, debern ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, sern calculados con base en los relativos o ndices que determina peridicamente la SECODAM.2.7. Otros Puntos Relevantes a Considerar por los Licitantes

2.7.1. Personal de la contratista.

La contratacin del personal obrero ser a cargo de la contratista, debiendo cumplir con todos los requisitos impuestos por la legislacin vigente.

La contratante no contraer ninguna relacin laboral con el personal de la contratista, durante la vigencia del contrato ni a su finalizacin.

La contratista se obliga a dirigir los trabajos a travs de un representante en el sitio, que previa proposicin de la contratista, ser aprobado por la contratante. Adems, ste debe corresponder con los nombres establecidos en el documento No. PT-21 y PE-1 de las presentes bases, personal que deber tener los suficientes conocimientos y experiencia, para resolver cualquier situacin que se presente con motivo de los trabajos y el poder necesario, para actuar a nombre del contratista en el entendido de que todas la instrucciones que se le den sern consideradas como dadas a la Contratista.

2.7.2. Responsabilidad Laboral.

La Contratista reconoce expresamente que en su carcter de Patrn, es el nico y exclusivo responsable de las obligaciones laborales derivadas de las relaciones de trabajo establecidas, o que se establezcan entre l y sus trabajadores y manifiesta que en los trminos del artculo dcimo tercero de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de la relacin con sus trabajadores.

Independientemente de lo anterior, la Contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a la Contratante de cualquier conflicto, individual o colectivo, que pudiera afectar la debida ejecucin del Contrato o representar un riesgo para la Contratante, incluyendo demandas, emplazamientos a huelga, pliegos petitorios, etc. La Contratista ser responsable por cualquier reclamacin o demanda por muerte, lesiones o daos en accidentes durante la ejecucin de los trabajos.

2.7.3. Manejo de Materiales, Equipo y Herramientas.

Todo el equipo mvil que utilice la Contratista lo deber mantener en buenas condiciones de operacin, quedando a consideracin de la Contratante el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o propiedades.

La Contratista ser la responsable de supervisar el manejo adecuado de los materiales, equipos y herramientas que se empleen en las maniobras o actividades de operacin del sistema y del mantenimiento de los mismos2.7.4. Reglamento de Trabajo.

La Contratista vigilar e impedir que sus empleados cometan actos que afecten negativamente la armona, seguridad o las condiciones de trabajo. Adems, vigilar que se haga un uso adecuado de todas las instalaciones.

Es obligacin del contratista, la elaboracin del reglamento interior del trabajo que establecen los artculos 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que contendr entre otros puntos:

a).- Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo

b).- Das y lugares de trabajo.

c).- Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas.

d).- Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios.

e).- Permisos y licencias (relacionados con la propia ley)

f).- Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicacin.

2.7.5. Seguridad e Higiene.

La Contratista deber familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia, as como, establecer procedimientos expedidos con el IMSS para el traslado y tratamiento de los trabajadores que as lo requieran.

La Contratista ser responsable y tiene obligacin de colocar los avisos y anuncios de obra, con los lineamientos que emita la dependencia o entidad contratante, as como los que sean necesarios, tales como: No fumar, Peligro, No estacionarse, etc., debiendo vigilar su cumplimiento. La Contratista deber orientar a sus trabajadores en el uso de equipo de seguridad y ser responsable de que esto se cumpla.

2.7.6. Responsabilidad de la Contratista.

Todos los gastos que la Contratista tenga que hacer, los debe considerar en su precio y por lo tanto no se aceptar ninguna reclamacin basada en su cumplimento.

Adems de todos los gastos para el cumplimiento de los establecido en el Contrato, sern tambin responsabilidades de la Contratista las que pudieran originarse por: montaje, desmontaje y retiro de cualquier elemento; los de proteccin de materiales; seguridad de personas en las instalaciones o lugares de trabajo; as como tambin las que pudieran derivarse por las correcciones de deficiencias que se pongan de manifiesto en las inspecciones de la Contratante.

Sern por cuenta de la Contratista cuantos recargos o impuestos sean inherentes a la prestacin del servicio y la tramitacin de documentos que a el se refieran.

2.7.7. Control de Identificacin y acceso en la Obra.

La Contratista proporcionar y vigilar que se usen en todo momento y en todo lugar, gafetes de identificacin para todo su personal, y no permitir el acceso a personas ajenas al sistema.

3.- INFORMACIN COMPLEMENTARIA.

3.1. Legislacin.Ser responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las disposiciones legales del Estado de Puebla, especialmente en los aspectos; laborales, tributarios, administrativos y de legislacin sobre la Obra Pblica.

Para la interpretacin y cumplimiento del Contrato de obra respectivo, as como para todo aquello que no est expresamente estipulado en la presente documentacin y en el modelo de contrato, el Licitante acepta someterse a la jurisdiccin de los Tribunales Estatales con sede en la Ciudad de Puebla, por lo que deber renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razn de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

3.2. Normatividad, Ecologa y de Seguridad Laboral.La Contratista ser el nico responsable del cumplimiento de las Normas Tcnicas ambientales establecidas por las autoridades competentes, as mismo, de las normas de seguridad laboral, emisiones a la atmsfera y ruido.

3.3. Personal y Responsabilidad Laboral.La Contratista en su carcter de patrn del personal que destinar a la realizacin de los trabajos materia del contrato a celebrar, ser el nico responsable del cumplimiento de las obligaciones que sealan las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y seguridad social vigentes, sin que en ningn momento se establezca un vnculo laboral del personal contratado con la Contratante. En tal virtud, la contratacin del personal que preste sus servicios para llevar a cabo el trabajo materia del contrato, correr por cuenta de la Contratista. Al trmino del Contrato o en caso de rescisin de este por causa imputable a la Contratista, este se obliga a dar por concluidas, en los trminos de las disposiciones laborales aplicables, las relaciones laborales que a la fecha tenga establecidas con los trabajadores a su servicio.

3.4. Sanciones Por Incumplimiento.

La Contratista cubrir las sanciones que le impongan la Instancia Contratante por no cumplir con alcances y trminos que se establecen el Contrato, no cumplir con las normas tcnicas, ecolgicas y condiciones particulares de la legislacin vigente en la materia. De acuerdo a los artculos 77 y 78 a las infracciones y sanciones de la Ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas. As como a lo indicado en la clusula vigsima tercera de el modelo de contrato.3.5. Terminacin del Contrato.

El Contrato podr darse por terminado por las siguientes causas:

a).- Por el vencimiento del plazo de vigencia pactada siempre y cuando este

concluida la obra.

b).- Por mutuo acuerdo entre las partes.

c).- Por cualquier otra prevista en las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, que a juicio de la contratante haga imposible la continuacin del contrato.3.6. Rescisin del Contrato.

La Contratante podr dar inicio al procedimiento de rescisin del contrato en forma administrativa, sin necesidad de declaracin judicial, en el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de la contratista especificadas en el contrato.3.7. Jurisdiccin.

Para todo lo relativo a interpretacin y aplicacin u observancia obligatoria del contrato, las partes se someten a la jurisdiccin y competencia de los tribunales estatales con sede en la ciudad de Puebla, renunciando expresamente a la competencia que pudiera corresponderle en el presente o en el futuro a otra autoridad, por razn de su domicilio o por cualquier otra causa.

PROPUESTA TCNICA:

LICITACION:

CARPETA N 1

DOCUMENTACIN JURDICA

DOCUMENTO N PT-1

(ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA FOTOSTTICA EN PT-1, CARPETA N1)

PERSONA MORAL:

CARTA PODER, RATIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO, EN LA QUE LA PERSONA FACULTADA PARA OBLIGARSE A NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORICE A QUIEN LA REPRESENTA EN EL PROCESO DE LA LICITACIN

TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES.

INSCRIPCIN AL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.

PODER NOTARIAL, QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.

COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA PRINCIPAL SEDE DE ACTIVIDADES.

IDENTIFICACIN OFICIAL CON FOTOGRAFA

PERSONA FSICA:

REGISTR FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

ACTA DE NACIMIENTO.

IDENTIFICACIN OFICIAL CON FOTOGRAFA

CUANDO DOS O MS EMPRESAS SE ASOCIEN:

(IDEM DOCUMENTACIN INDICADA PARA PERSONA MORAL) DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS ASOCIADAS.

DOCUMENTO DONDE SE ASIENTE EL ACUERDO DE PARTICIPACIN Y DESIGNACIN DE UN REPRESENTANTE COMN SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS.

PROPUESTA TCNICA:

LICITACION:

CARPETA N 1

DOCUMENTACIN JURDICA

DOCUMENTO N PT-2

MODELO DE CONTRATO

DEBIDAMENTE RUBRICADO

Contrato de Obra Pblica No.: XXXXXXNo. de Obra: XXXXXNombre de la Obra: XXXXXXXX

Ubicacin de la Obra: XXXXXXXXH. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN, PUEBLA.

CONTRATO DE OBRA PBLICA MUNICIPAL A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTN TEXMELUCAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL CONTRATANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JOS RAFAEL NEZ RAMREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL ARQ. BENJAMN GARCA NO EN SU CARCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES, ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE; Y POR OTRA PARTE, LA (PERSONA FSICA O MORAL), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, IDENTIFICANDOSE A AMBAS COMO LAS PARTES CUANDO SE DENOMINEN O ACTEN EN CONJUNTO; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLUSULAS:

I.- De EL CONTRATANTE:I.1.- Que, el Municipio de San Martn Texmelucan, Puebla, es una entidad de derecho pblico, base de la divisin territorial y de la organizacin poltica y administrativa del estado, investida de personalidad jurdica y patrimonio propios cuyo gobierno corresponde al H. Ayuntamiento, en merito de lo dispuesto por los artculos 115 fraccin II de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 103 y 105 fraccin XI de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 2, 3, 46 y 78 fraccin XVIII de la Ley Orgnica Municipal.

1.2. Que, el ING. JOS RAFAEL NEZ RAMREZ, acredita su personalidad jurdica, como Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Martn Texmelucan, Puebla, tal y como se desprende de la Constancia de Mayora de Eleccin de Miembros del Ayuntamiento nmero IEE-073-13, expedida por el Comit Municipal Electoral del Instituto Es