procedimiento especial de selecciÓn n° 0010-2006-sedapal · v. proforma de contrato vi. planos ....
TRANSCRIPT
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0010-2006-SEDAPAL
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE
EL AMAUTA - DISTRITO: ATE-VITARTE.
RELACION DE DOCUMENTOS
I. CONVOCATORIA II. BASES ADMINISTRATIVAS III. TERMINOS DE REFERENCIA DE OBRAS GENERALES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO IV. TERMINOS DE REFERENCIA DEDES SECUNDARIAS Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
V. PROFORMA DE CONTRATO VI. PLANOS
I. CONVOCATORIA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Nº 20100152356
AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Nº 210 – DISTRITO: EL AGUSTINO
CONVOCATORIA PUBLICA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0010-2006-SEDAPAL
LEY N° 28870 – LEY PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
I . Objeto del Proceso OBRAS DE SANEAMIENTO
II. Descripción Básica del Objeto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle El Amauta
III. Valor Referencial S/. 26 698 344,00 Nuevos Soles Incluido el I.G.V.
IV. Fuente de Financiamiento Recursos Propios
V. Código SNIP del PIP 13694
VI. Bases
1.- Lugar de Registro de Participantes
Equipo Manejo de Fondos – Egresos ubicado en el Hall del 1er. Piso del Edificio de la Sede Principal de Sedapal – Autopista Ramiro Priale N° 210 – Distrito: El Agustino (Informes al 317-3690).
2.- Horario De 8:30 a 17:00 horas
3.- Costo S/. 250,00 Nuevos Soles (Incluido el I.G.V.) pagaderos en efectivo
VII. Etapas del proceso
1. Convocatoria El 17/09/2006 y 18/09/2006
2. Registro de Participantes Del 19/09/2006 al 28/09/2006
3. Consultas
Del 19/09/2006 al 25/09/2006 e-mail [email protected] [email protected]
3.1. Absolución de las Consultas a las Bases e Integración.
El 27/09/2006
4. Manifestación de Interés El 04/10/2006 a las 10:00 horas
5. Evaluación de documentos y elaboración de lista larga – publicación en el SEACE
El 10/10/2006
6. Calificación de Empresas Interesadas Elaboración de Lista Corta
6.1. Presentación de Información Adicional de Empresas y Oferta Económica
El 31/10/2006 a las 10:00 horas
6.2. Revisión de información Adicional Del 02/11/2006 al 06/11/2006
6.3. Publicación de Lista Corta – y publicación en el SEACE
El 07/11/2006
7. Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro (*) El 08/11/2006 a las 10:00 a.m.
(*) Auditorio Principal, sito en el Edificio de la Sede Principal, 1er. Piso. Ingreso por la Autopista Ramiro Priale
N° 210 – Distrito: El Agustino.
II. BASES ADMINISTRATIVAS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN
N° 0010-2006-SEDAPAL
BASES ADMINISTRATIVAS
MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA - LEY N° 28870 OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE EL AMAUTA DISTRITO: ATE-VITARTE.
_____________________________________________________________________
1.- ENTIDAD
Es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, con domicilio legal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210 (La Atarjea), Distrito El Agustino.
2.- OBJETO
El presente Procedimiento Especial de Selección, bajo el Marco de la Declaratoria de Emergencia a que refiere de la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de saneamiento, que tiene por Objeto seleccionar a la Empresa Contratista o Consorcio que tendrá su cargo la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle El Amauta, en el Distrito de Ate-Vitarte.
3.- MARCO LEGAL
?? Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento;
?? D.S. N° 020-2006-VIVIENDA - Declaran en Estado de Emergencia la Infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento de acuerdo a lo establecido en el Articulo 54° de la Ley General de servicios de saneamiento, Ley N° 26338;
?? R.S. N° 011-2006-VIVIENDA.- Designan integrantes del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;
?? D.S. N° 022-2006-VIVIENDA - Precisan alcances de la declaración del Estado de Emergencia de la Infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;
?? D.S. N° 024-2006-VIVIENDA - Establecen procedimientos especiales para los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento;
?? D.S. N° 026-2006-VIVIENDA – Dictan medidas complementarias al D.S. N° 024-2006-VIVIENDA;
?? Resolución N° 635-2006-GG – autorización del inicio de Fase de Inversión; 4.- MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN
A.- OBRAS GENERALES Concurso Oferta - A Suma Alzada – Redes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.
B.- OBRAS SECUNDARIAS Concurso Oferta - Precios Unitarios – Obras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de agua Potable y Alcantarillado y Micromedición – Sistemas Convencionales.
5.- VALOR REFERENCIAL (En Nuevos Soles, Incl. IGV)
VALOR REFERENCIAL S/. (INCLUYE IGV, GG Y UTILIDAD)
OBRAS GENERALES
Estudio Definitivo y Expediente Técnico –Obras Generales
953,100.00
Ejecución de las Obras Generales, Equipamiento, Suministro, Disponibilidad de Terreno
10,911,131.00
TOTAL 1 11,864,231.00
OBRAS SECUNDARIAS
Estudio Definitivo y Expedienté Técnico –Obras Secundarias
400,000.00
Ejecución de las Obras secundarias, Suministro, Conexiones, Micromedición, Disponibilidad de Terreno
13,434,113.00
INTERVENCIÓN SOCIAL (*) 1,000,000.00 TOTAL 2 14,834,113.00
TOTAL 26,698,344.00
(*) Su inicio se da a partir de la Firma de Contrato (Plazo 330 días naturales)
El Valor Referencial, ha sido elaborado con precios vigentes al 31 de agosto del 2006, incluye Gastos Generales y Utilidad, incluido el I.G.V. Nota.- El monto del Expediente Técnico que se oferte, debe ser igual al indicado en este ítem, en cada caso y su pago no se beneficiará con reintegro alguno.
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN
OBRAS GENERALES ?? Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales ?? Ejecución de las Obras Generales, Suministros,
Disponibilidad de Terreno 240 días naturales
OBRAS SECUNDARIAS ?? Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales ?? Ejecución de las Obras Secundarias,
Suministros, Disponibilidad de Terreno, Micromedición
180 días naturales
INTERVENCIÓN SOCIAL (*) 330 días naturales PLAZO TOTAL 330 días naturales
El plazo máximo para el Desarrollo de los Expedientes Técnicos y la ejecución de las Obras es de 330 días naturales, aprobaciones parciales del Expediente Técnico (Ver Anexo N° 02)
(*) El inicio de la intervención social se da a partir de la firma de Contrato. 7.- FINANCIAMIENTO
??Recursos Propios de la Entidad 8.- ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Las etapas del proceso para la contratación de las obras en el Marco de la Declaratoria de Emergencia a que refiere de la Ley N° 28870, serán las siguientes: 1. Convocatoria Pública. 2. Presentación, absolución de consultas e integración de las Bases. 3. Precalificación de las participantes interesados. Elaboración de Lista
Larga. 4. Calificación de participantes interesados. Elaboración de Lista Corta. 5. Evaluación de Propuesta Económica, otorgamiento de la buena pro y
suscripción del contrato. 8.1.- CONVOCATORIA PUBLICA
La Convocatoria Pública del Pedido de la Manifestación de Interés en participar en el Procedimiento del Proceso de Contratación se realizará a través de los siguientes medios:
?? Diario Oficial El Peruano y en otro diario de circulación nacional, por un periodo de dos (2) días.
?? Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –SEACE
Requisitos de la Convocatoria Publica:
?? Aprobación de las Bases Administrativas incluyendo los términos de referencia.
?? Código SNIP asignado por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública
?? Declaratoria de viabilidad a nivel de Factibilidad ?? Resolución de Declaratoria a la Fase de Inversión ?? Conformidad de CONSUCODE (de las bases).
Registro de Participantes
?? Los Participantes podrán registrarse hasta el día hábil siguiente a la integración de las Bases.
?? Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, de manera individual o en consorcio, las cuales deberán registrarse en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento, pagando su derecho de participación, el cual no podrá ser superior al costo de reproducción de las Bases.
8.2.- PRESENTACIÓN, ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE
BASES
?? Los participantes pueden efectuar consultas a las Bases dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse efectuado la convocatoria. El Comité de Saneamiento deberá absolver las consultas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, publicando el pliego de absolución de consultas y la integración de las Bases a través del SEACE.
?? Absueltas las consultas o si las mismas no se ha presentado, las
Bases quedarán integradas como reglas definitivas, no pudiendo ser impugnadas cuestionadas ni modificadas por ninguna otra vía, debiendo publicarse dicha integración en el SEACE. No cabe solicitar que las Bases Integradas sean elevadas a CONSUCODE.
8.3.- PRECALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES INTERESADOS.
ELABORACIÓN DE LA LISTA LARGA
Los participantes remitirán su Manifestación de Interés al quinto día hábil de la integración de las Bases.
DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SU MANIFESTACION DE INTERES La Manifestación de Interés que presenten los participantes deberá ir acompañada de los documentos que sustenten o acrediten los siguientes requisitos mínimos:
a) Compromiso bancario de extender Cartas Fianzas hasta por un
monto del 30% del Valor Referencial. b) Relación de principales Obras de Saneamiento ejecutadas en los
últimos 15 años. c) Declaración Jurada de no tener impedimento alguno para contratar
con el Estado. d) Acreditación de estar inscrito en el Capitulo de Consultores y
Ejecutores de Obras, en el Registro Nacional de Proveedores con la respectiva constancia o certificado.
e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso. Se perfeccionará al Otorgarse la Buena Pro. Deberá de precisar el porcentaje (%) de participación de cada Consorciado indicando su condición dentro del Consorcio.
La recepción de los documentos se realizara en Acto Publico con la presencia de Notario Público. El Comité de Saneamiento evaluará los documentos antes señalados, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de vencido el plazo para recibir la Manifestación de Interés, procediendo a la elaboración de la Lista Larga de los participantes aptos para participar del proceso, la cual se publicará en el SEACE, siendo éste el único medio de notificación.
8.4.- CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES INTERESADOS
ELABORACIÓN DE LISTA CORTA
a) Los participantes que conforman la Lista Larga deberán presentar la siguiente Información Adicional Sustentada, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de publicada la lista larga en el SEACE:
?? Experiencia de obras de saneamiento ejecutadas en los últimos
quince (15) años, por un mínimo acumulado equivalente al costo de la ejecución de obras generales y obras secundarias materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar que se acumule por lo menos el 20% de dicho monto (S/. 4 869 048,80).
?? Personal profesional propuesto y Equipos Mínimos deberán cumplir los requisitos técnicos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y el Anexo N° 01, el incumplimiento de este ítem, acarreará la pérdida de la condición de Postor.
?? La Situación Económica Financiera del participante se sustentara con los Estados Financieros Auditados al 31-12-2005 y de situación al 30-06-2006, que demuestren la disponibilidad de Capital de Trabajo por un Monto no menor al 10% del Valor Referencial.
?? OFERTA ECONÓMICA
Los postores incluidos en la Lista larga presentaran su Oferta Económica en sobre lacrado y separado de los demás documentos, con una carta Propuesta del Postor firmada por éste o por su representante legal, indicando en cifras y en letras el monto total de su Oferta, precisando los montos correspondientes a la elaboración del Expediente Técnico y a la Ejecución de las Obras Generales y las Obras Secundarias; debiendo presentar además el desagregado de las partidas que dan origen a la Oferta, con los Gastos generales, Utilidad e IGV; incluyendo además el Desagregado de los Gastos Generales.
b) La experiencia del postor se acreditará con copias simples de contratos
y su respectiva conformidad. c) La entidad deberá revisar los documentos en un plazo no mayor de tres
(3) días hábiles de recibida la información adicional; procediéndose - en el día hábil siguiente de la evaluación- a la publicación en el SEACE de la Lista Corta de los participantes aptos para continuar en el proceso.
d) El Monto de la Oferta Económica no podrá superar en más del 110% (S/. 29 368 178,40) del Valor Referencial, ni ser menor del 90% (S/. 24 028 509,60) del mismo.
La recepción de los documentos se realizara en Acto Publico con la presencia de Notario Público.
8.5.- APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA, OTORGAMIENTO DE LA
BUENA PRO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO
8.5.1 Al día siguiente de publicada la Lista Corta en el SEACE, se procederá a la apertura de los sobres económicos de los postores incluidos en dicha lista, en acto público, con presencia de Notario Público. Se adjudicará la buena pro al participante que oferte el monto económico más bajo. En el caso de empate se procederá a Sorteo en el mismo Acto.
8.5.2. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El Contrato respectivo se suscribirá en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la buena pro. En caso de desistimiento por parte del adjudicatario o de incumplimiento del contrato, se deberá poner en conocimiento del CONSUCODE para las acciones legales que correspondan.
9. RECURSOS IMPUGNATIVOS
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes durante el proceso de selección solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debiendo cumplirse con los requisitos, tasas y garantías establecidos en el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. Respecto de la garantía, el cálculo se hará sobre la base del valor referencial del proceso. Los recursos de revisión contra el otorgamiento de la Buena Pro, los actos previos y su atención a estos, que afecten su validez, deberán ceñirse a lo dispuesto en el Artículo 5° del D.S. N° 026-VIVIENDA, que dictan medidas complementarias al D.S. N° 024-2006-VIVIENDA. Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución que se pronuncia sobre el recurso de revisión, el recurrente deberá considerar denegado su recurso, a efectos de la interposición de la demanda contencioso-administrativa, sin que ello suspenda la realización de la suscripción y ejecución del contrato.
10.- DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VEEDURÍA
Los procesos de selección y la ejecución de los contratos que se deriven de la presente norma estarán sujetos a los mecanismos de control preventivo del Sistema Nacional de Control, como las veedurías, a que se refiere la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNA, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG y modificada por Resolución de Contraloría Nº 238-2006-CG, sin perjuicio del control posterior que corresponda.
11.- RELACIÓN MÍNIMA DE PROFESIONALES
La propuesta de Profesionales para cada Expediente Técnico, deberá estar acompañando del respectivo Curriculum Vitae documentado y Carta Compromiso de cada profesional. El personal propuesto para Obras Generales no deben ser incluidos como personal para obras Secundarias. (Ver Términos de Referencia).
Es Obligatorio utilizar la plana de profesionales propuesta, por el tiempo contratado según su especialidad, (salvo que el contratista proponga reemplazarlo por otro profesional de iguales o superiores calidades al propuesto); la ausencia constituye incumplimiento del Contrato, sujeto a las Normas vigentes.
12.- DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Para efectos de la suscripción del Contrato el Postor, al que se le adjudique la Buena Pro, presentará los siguientes documentos: a) Constancia Vigente emitida por el CONSUCODE de No estar inhabilitado
para contratar con el Estado. b) Constancia expedida por el CONSUCODE de tener Capacidad Libre de
Contratación (Monto referido a ejecución de obra sin incluir Expediente Técnico ni Intervención Social).
c) Garantía del Fiel Cumplimiento. La Garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato será presentada en Carta Fianza y entregada a la entidad, como requisito indispensable, por el Postor ganador antes de la suscripción del Contrato.
La Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución, será por un monto equivalente al 10% del monto total del Contrato, con vigencia hasta la aprobación de la liquidación final Las Cartas Fianzas o Pólizas de Caución, deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, y sin beneficio de excusión.
d) Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo (CAR), el monto de la póliza
deberá ser por el valor ofertado debidamente cancelada por la Compañía Aseguradora (adjuntar copia legalizada de la factura de cancelación).
e) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (DS.
N° 003-98-S.A.), adjuntar copia legalizada de la Factura de cancelación. f) Plan de trabajo del Contratista, acorde con sus Calendarios Valorizados
de Elaboración del Expediente Técnico, de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales e Insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que emplearán en la Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de Obra.
g) Suscripción del Pacto de Integridad. h) Calendarios de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales y
Equipos (Diagramas Gantt o Pert - CPM) Deberán indicar en forma clara y precisa: las actividades; señalando los recursos y la ruta crítica que deberá de concordar con la Oferta Económica del Postor, así como también las Adquisiciones de Materiales e Insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que se realizarán en el transcurso de la obra, el que deberá ser aprobado previamente por SEDAPAL, el que contendrá lo siguiente:
a) Las actividades; b) Recursos, c) Diagrama de Gantt y Pert. d) La Ruta Crítica. e) Costos, acorde con su Propuesta Económica
i) Plan de Trabajo, para la Intervención Social, conteniendo los
Recursos, procedimientos y resultados a alcanzar.
13. EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DISPOSICIONES GENERALES
13.1.- ADELANTO DIRECTO (Artículo 244° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
SEDAPAL cancelara en calidad de Adelanto Directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato. El Contratista dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato debe solicitar formalmente la entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la garantía correspondiente, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y garantía correspondiente.
13.2.- DE LAS IMPORTACIONES
El Contratista de acuerdo al Calendario de Adquisiciones de Materiales, deberá tramitar todos los documentos de Importación a nombre de SEDAPAL. En caso utilice el adelanto para la adquisición de equipos o compra de materiales, la solicitud de Adelanto de materiales a importarse deberá estar sustentado con un informe documentado del proyectista y del representante legal del Contratista para la revisión y conformidad del Comité Técnico, adjunto a dicha solicitud. Deberán presentar las cartas fianzas en el plazo de ocho (08) días de suscrito el Contrato, para el trámite correspondiente del adelanto, con el fin de tener tiempo para las importaciones.
13.3.- DE LAS VALORIZACIONES
De Avance de Expediente Técnico El Contratista deberá considerar en su Plan de Trabajo las aprobaciones parciales del Expediente Técnico, a fin de que se ejecuten las obras una vez obtenida la aprobación parcial por parte del Comité Técnico de la Entidad. Las Valorizaciones serán Mensuales y serán aprobadas y presentadas por el Contratista y el Supervisor ante la Entidad en un plazo máximo de cinco (05) días naturales, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes, siempre que el Informe de Avance haya sido aprobado por el Comité Técnico, que la Entidad designará para tal efecto.
El Comité, en un plazo de cinco (05) días naturales contados desde el día siguiente de la recepción de la valorización, emitirá el Informe Aprobatorio o de Observaciones al Informe de Avance. De no hacerlo operará el silencio positivo, bajo responsabilidad de los miembros del Comité, teniéndose por aprobado el Informe de Avance. De haber observaciones, éstas deberán ser levantadas dentro de los cinco (05) días naturales de notificadas, bajo apercibimiento de no efectivizarse pago alguno, sin que ello pueda ser invocado como causal de prórroga o de reconocimiento de intereses. El Comité Técnico no podrá formular observaciones adicionales a las notificadas al Contratista, salvo que ellas se deriven del levantamiento de observaciones, en cuyo caso debe notificarlas al Contratista dentro de los dos (02) días naturales de recibido el Informe de subsanación, para que sean levantadas dentro de los tres (03) días naturales siguientes de notificadas. En caso de retraso injustificado del Contratista, se aplicará una penalidad acumulada de hasta el 10% calculado sobre la base del monto asignado para la elaboración del Expediente Técnico, según el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Los mismos términos y condiciones rigen para el Informe Final y Conformidad del Servicio en esta etapa.
Inicio del Expediente Técnico de la obra.
Será a la Cancelación del Adelanto Directo, conforme al numeral 13.1 de las presentes Bases.
De Avance de Obra (Artículo 255° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245°
y 1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes. Inicio de la Ejecución de la obra. El plazo de Ejecución de Obra entrará en vigencia una vez realizada la entrega de terreno, la misma que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días naturales de aprobado el Expediente Técnico.
13.4 AMPLIACION DE PLAZO
Se regirá a lo dispuesto por los Artículos 258° 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
13.5.- RECEPCIÓN DE OBRA
La recepción de obras se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el contratista y su residente.
Sin perjuicio de lo anterior, con el propósito de facilitar el proceso de recepción, a los veinte (20) días naturales, antes del término del plazo contractual, se realizarán las pruebas y puesta en marcha del Equipamiento, requisito indispensable para la recepción de la obra.
13.6.- DE LAS LIQUIDACIONES
La Liquidación se hará con el Presupuesto del Contratista, más sus Gastos Generales, Utilidad y Tributos, en el caso del Contrato bajo la Modalidad de Concurso Oferta a Precios Unitarios, y en bases al Presupuesto Referencial en el caso de la Modalidad de Concurso Oferta a Suma Alzada, conforme a lo dispuesto por el artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
13.7.- GARANTÍAS
Todas las Garantías, deberán consignar el domicilio de las Oficinas de la Entidad Bancaria Emisora en la Ciudad de Lima, para fines de requerir la ejecución de las mismas, en caso de incumplimiento de las obligaciones afianzadas. Las Cartas Fianzas o Pólizas de Caución, que se presenten a SEDAPAL deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, y sin beneficio de excusión, ajustándose a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.
13.8.- ADICIONALES Y REDUCCIONES
La Ejecución de Obras Adicionales y/o Reducciones se ceñirán al procedimiento establecido en los artículos 265° y 266° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, precisándose al respecto que por tratarse de un Contrato celebrado bajo la modalidad de Concurso Oferta y Sistema de Suma Alzada, en que el Contratista es a su vez el Proyectista, no se reconocerá adicionales por errores, omisiones y/o deficiencias en el proyecto.
13.9.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
En ejecución del Contrato, toda Controversia será resuelta por Conciliación, de ser el caso, en Arbitraje de Derecho e Institucional, conforme a lo previsto en el párrafo final del Articulo 274° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
13.10.- OBLIGACIONES AL TÉRMINO DE CONTRATO
Según lo dispuesto por el D.S N° 01-98-TR del 20-01-98, al término de su Contrato el Contratista está obligado entregar a SEDAPAL, una copia certificada de la Planilla de Pago correspondiente a la obra (Art. 17°) y duplicados de las Boletas de Pago.
14. EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DISPOSICIONES ESPECIFICAS
14.1 OBRAS GENERALES
Concurso Oferta - A Suma Alzada – Obras Generales de agua Potable y Alcantarillado.
DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN Y DEL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS El Postor ganador de la Buena Pro, deberá formular el Calendario de Elaboración de Expediente Técnico, Adquisición de Materiales y el Avance de Obra. El Calendario de Adquisición de Materiales, deberá establecer las fechas en que se entregarán las órdenes de compra a los respectivos
Proveedores, a fin de cumplir con su Calendario Valorizado de Avance de Obra. El Calendario Valorizado de Avance de Obra, estará conformado por Calendarios parciales correspondientes a cada una de las Fórmulas Polinómicas, debiendo consignarse en ellos los montos mensuales de Gastos Generales y Utilidad que se prevé utilizar en la ejecución de la obra. Los Calendarios serán presentados en Diagrama de Barras GANTT (3 copias). Además debe presentarse Diagramas PERT-CPM, señalando la ruta crítica (3 copias). Todos estos Calendarios, para tener vigencia, deberán ser revisados y aprobados por SEDAPAL, previa conformidad de la Supervisión.
DEL ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES
Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de las obras generales, en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos aprobado por SEDAPAL, adjuntando las correspondientes Garantías.
El adelanto para adquisición de materiales de importación deberá ser solicitado por el Contratista de conformidad al numeral 13.2 de las Bases, para garantizar su llegada a tiempo para la Ejecución de la Obra.
Se otorgará para la Adquisición de Materiales, concordante con el Expediente Técnico aprobado (parcial – Total). DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS
Los Reajustes por variación de precios, se harán aplicando a las Valorizaciones y a la Liquidación final, los coeficientes de reajuste obtenido de aplicar los Índices de Precios aprobados por INEI en la(s) Fórmula(s) Polinómica(s) establecida(s) en el Expediente Técnico. D.S. No 011-79-VC y sus Disposiciones ampliatorias, complementarias y modificatorias. Para el pago de Valorizaciones relativa a la elaboración del Expediente Técnico, la fórmula Polinómica a aplicar será la siguiente:
Vr = Vo ( Kr – A/C ( Kr – Ka ) )
Donde: Vr = Monto de la valorización mensual reajustada Vo = Monto de la valorización mensual a precios contractuales Kr = Coeficiente de Reajuste (Ir/Io) Ka = Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/Io) Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que
corresponde en que se efectúa el pago. Io = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que
corresponde al mes del Valor Referencial. Ia = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que
corresponde al mes en que se pago el adelanto. A = Monto del Adelanto Otorgado. C = Monto del Contrato
DE LAS VALORIZACIONES En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. ADICIONALES Y REDUCCIONES Para la aplicación de los presupuestos adicionales a que se refiere la Octava Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 024-2006-VIVIENDA, deberá aplicarse a lo establecido en la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Normatividad Especifica sobre la materia. No procede el reconocimiento y tramite de Presupuestos adicionales por errores, omisiones o deficiencias del proyecto por tratarse de la Modalidad de Contratación de Concurso Oferta, en que el Contratista es a su vez el proyectista. DE LA LIQUIDACION En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Suma Alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.
14.2 OBRAS SECUNDARIAS
Concurso Oferta - Precios Unitarios – Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de agua Potable y Alcantarillado – Sistemas Condominiales. DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN Y DEL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
El Postor ganador de la Buena Pro, deberá formular el Calendario de Elaboración de Expediente Técnico, Adquisición de Materiales y el Avance de Obra. El Calendario de Adquisición de Materiales, deberá establecer las fechas en que se entregarán las órdenes de compra a los respectivos Proveedores, a fin de cumplir con su Calendario Valorizado de Avance de Obra. El Calendario Valorizado de Avance de Obra, estará conformado por Calendarios parciales correspondientes a cada una de las Fórmulas Polinómicas, debiendo consignarse en ellos los montos mensuales de Gastos Generales y Utilidad que se prevé utilizar en la ejecución de la obra. Los Calendarios serán presentados en Diagrama de Barras GANTT (3 copias). Además debe presentarse Diagramas PERT-CPM, señalando la ruta crítica (3 copias).
Todos estos Calendarios, para tener vigencia, deberán ser revisados y aprobados por SEDAPAL, previa conformidad de la Supervisión.
Variaciones de Metrados en Obra
En el Sistema de Precios Unitarios la variación de metrados durante la ejecución de la obra no dará lugar a presupuestos adicionales ni deductivos, en tanto no se supere el monto del Contrato. DEL ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES
Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de las obras secundarias siempre que éste sea solicitado en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos aprobado por SEDAPAL, adjuntando las correspondientes Garantías. El adelanto para adquisición de materiales de importación deberá ser solicitado por el Contratista a la aprobación parcial o total del Expediente Técnico, para garantizar su llegada a tiempo para la Ejecución de la Obra. DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS
Los Reajustes por variación de precios, se harán aplicando a las Valorizaciones y a la Liquidación final, los coeficientes de reajuste obtenido de aplicar los Índices de Precios aprobados por INEI en la(s) Fórmula(s) Polinómica(s) establecida(s) en el Expediente Técnico. D.S. No 011-79-VC y sus Disposiciones ampliatorias, complementarias y modificatorias. Para el pago de Valorizaciones relativa a la elaboración del Expediente Técnico, la fórmula Polinómica a aplicar será la siguiente:
Vr = Vo ( Kr – A/C ( Kr – Ka ) )
Donde: Vr = Monto de la valorización mensual reajustada Vo = Monto de la valorización mensual a precios contractuales Kr = Coeficiente de Reajuste (Ir/Io) Ka = Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/Io) Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que
corresponde en que se efectúa el pago. Io = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que
corresponde al mes del Valor Referencial. Ia = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que
corresponde al mes en que se pago el adelanto. A = Monto del Adelanto Otorgado. C = Monto del Contrato DE LAS VALORIZACIONES En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor referencial afectado por el factor de relación, agregando separadamente los montos proporcionales
de gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Cuando se contrate bajo el sistema de precios unitarios se podrá establecer el presupuesto referencial en función a información estadística. En dicho sistema la variación de metrados durante la ejecución de la obra no dará lugar a presupuestos adicionales ni deductivos, en tanto no se supere el monte del contrato. DE LA LIQUIDACIÓN En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Precios Unitarios la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados.
15.0 OTROS
Los rubros no contemplados en las presentes bases se rigen por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante D.S. N° 083-2004-PCM y 084-2004-PCM.
ANEXO N° 01
OBRAS GENERALES
REQUISITOS MINIMOS DE PROFESIONALES
CUADRO DE EVALUACION
1.- Ing. Sanitario: Director responsable de Estudio Definitivo (Expediente Técnico)
Acreditar haber realizado 5 proyecto similares en saneamiento
2.- Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra
Acreditar haber participado como Residente o Director de Obra en 5 obras en saneamiento
NOTA: Se Deberá precisar el personal que empleará para la Etapa de la Elaboración
del Expediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra, tendrán la siguiente calificación:
N° PROFESIONALES EXP.TEC. OBRA 1 Ing. Sanitario: Director responsable del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico 1
2 Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra 1 1 3 Ingenieros Sanitarios Especializados 1 1 4 Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica
de Suelos/Geotécnia 1
5 Ingeniero Hidrogeólogo 1 6 Ingeniero Mecánico Electricista 1 7 Ingeniero con experiencia en topografía digital 1 8 Ingeniero con experiencia en rnetrados y
presupuestos 1
9 Ingeniero Civil con experiencia en estructuras 1 10 Ingeniero especialista en Tránsito 1 11 Ingeniero especialista en control y programación de
obras 1 1
12 Ingeniero con formación especializada en Seguridad de Obras
1 1
13 Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 1 3 14 Ingenieros Asistentes de Obras 1
?? Si los Profesionales participan en la Elaboración del Expediente Técnico, según
su Especialidad, acreditar su participación en la elaboración de 3 proyecto similares en saneamiento.
?? Si los Profesionales participan en la Ejecución de Obras, según su Especialidad,
acreditar su participación en 3 obras similares en saneamiento NOTA: La experiencia será demostrada con copia de Contratos, Certificados y/o Constancia de
Servicio.
OBRAS SECUNDARIAS
REQUISITOS MINIMOS DE PROFESIONALES
CUADRO DE EVALUACION
1.- Ing. Sanitario: Director responsable de Estudio Definitivo (Expediente Técnico)
Acreditar haber realizado 5 proyecto similares en saneamiento
2.- Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra
Acreditar haber participado como Residente o Director de Obra en 5 obras en saneamiento
NOTA: Se Deberá precisar el personal que empleará para la Etapa de la Elaboración
del Expediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra, tendrán la siguiente calificación:
N° PROFESIONALES Exp. Tec Obra 1.- Ing. Sanitario: Director responsable de Estudio
Definitivo (Expediente Técnico) 1
2.- Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra 1 1 3.- Ingenieros Sanitarios Especializados 1 1 4.- Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en
Mecánica de Suelos/Geotécnia 1
5.- Ingeniero con experiencia en topografía digital 1 6.- Ingeniero con experiencia en rnetrados y
presupuestos 1
7.- Ingeniero especialista en Tránsito 1 8.- Ingeniero especialista en control y programación
de obras 1
9.- Ingeniero con formación especializada en Seguridad de Obras
1 1
10.- Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 1 1 11.- Ingenieros Asistentes de Obras 3
?? Si los Profesionales participan en la Elaboración del Expediente Técnico, según
su Especialidad, acreditar su participación en la elaboración de 3 proyecto similares en saneamiento.
?? Si los Profesionales participan en la Ejecución de Obras, según su Especialidad,
acreditar su participación en 3 obras similares en saneamiento NOTA: La experiencia será demostrada con copia de Contratos, Certificados y/o Conformidad
de Servicio.
FORMULARIO N° 1
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO Lima, ENTIDAD LICITANTE : SEDAPAL OBRA : Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formar un Consorcio a efectos de presentar una propuesta conjunta al Procedimiento Especial de Selección N° 0010-2006-SEDAPAL, responsabilizándonos solidariamente por la correcta ejecución de los servicios y la ejecución de la obra, y todas las obligaciones derivadas del Contrato respectivo. Así mismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos obligamos a formalizar la presente promesa para la ejecución de los trabajos materia del Procedimiento Especial de Selección N° 0010 -2006-SEDAPAL. También nos obligamos a formalizar la presente promesa, antes de la suscripción del respectivo Contrato de Ejecución de Obra, determinando expresamente la participación que corresponde a cada uno de los consorciados. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones son:
Empresa % De Participación (*) Obligaciones (Ref. : Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)
(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. El Consorcio se denomina CONSORCIO _________________________________________. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. Designamos como representante del Consorcio al Sr. __________________________________________ (indicar el nombre), identificado con DNI/CE. No. _______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Domicilio legal común (**): --------------------------------------------------------------------------- Dirección postal : --------------------------------------------------------------------------- Dirección electrónica : --------------------------------------------------------------------------- Teléfono / Telefax : --------------------------------------------------------------------------- En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2006. Firma y D.N.I/C.E. Firma y D.N.I/C.E Representante Legal Representante Legal Razón Social Razón Social (**) Nota: El domicilio legal común deberá fijarse en la República del Perú, específicamente en Lima y Callao.
FORMULARIO N° 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
Lima, Señores Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL VII. Ciudad Ref. : Procedimiento Especial de Selección N° 0010-2006-SEDAPAL Entregamos con la presente, nuestro Presupuesto detallado de la obra en referencia. Después de haber examinado los Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, declaramos que aceptamos y comprometemos a elaborar el correspondiente Expediente Técnico por el monto de ………………………………………Nuevos Soles (S/…………………), incluido el IGV, así como, a ejecutar la Obra de conformidad a lo establecido en dichos documentos por el monto de ……………………………………….. Nuevos Soles (S/. ……………………), incluido IGV; lo cual da un monto total de ……………………………………. Nuevos Soles (S/. ……………………), incluido el IGV. OBRAS GENERALES ?? Desarrollo del Expediente Técnico – Obras Generales ?? Ejecución de las Obras Generales, Suministros
Eléctricos, Disponibilidad de Terreno
OBRAS SECUNDARIAS ?? Desarrollo del Expediente Técnico– Redes Secundarias ?? Ejecución de las Obras Secundarias, Suministros
Eléctricos, Disponibilidad de Terreno
INTERVENCIÓN SOCIAL PARCIAL IGV 19% TOTAL
El Presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al 31-08-2006 Atentamente, Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor
VIII. FORMULARIO Nº 3A
PRESUPUESTO DETALLADO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 0010-2006-SEDAPAL
A.- OBRAS GENERALES
Concurso Oferta - A Suma Alzada – Redes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.
DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*) (*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor
IX. FORMULARIO Nº 3B
PRESUPUESTO DETALLADO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 0010-2006-SEDAPAL
B.- OBRAS SECUNDARIAS
Concurso Oferta - Precios Unitarios – Obras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de agua Potable y Alcantarillado – Sistemas Convencionales.
DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*) (*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor
X. FORMULARIO Nº 4
PACTO DE INTEGRIDAD
Conste por el presente, el Pacto de Integridad que celebran, de una parte la Empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA- SEDAPAL, con R.U.C. 20100152356, con domicilio en la Autopista Ramiro Prialé N° 210, El Agustino – Lima, a quien en adelante se denominará SEDAPAL, debidamente representado por su Gerente General Ing.………………………………………………., identificado con DNI N° ………… y, de la otra parte,...................., con R.U.C........... con domicilio en ............, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, debidamente representado por su Gerente General señor ............, identificado con DNI N° ................, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° , del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra de Lima, en los términos y bajo las condiciones siguientes: ANTECEDENTES Mediante Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG, se modifican diversas normas técnicas de control interno para el Sector, en cuyo numeral 700-06, se precisa que la dirección de las entidades deben implantar mecanismos para asegurar que los procesos de contratación y adquisición se ajusten a la normativa de la materia y a los principios de transparencia y de integridad. En este sentido, las partes convienen en suscribir el presente Pacto de Integridad. Cláusula Primera.- Por el presente Pacto EL CONTRATISTA: 1.1. Reconoce la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación. 1.2. Confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni se ofrecerán u otorgarán ya sea directa o
indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto del Procedimiento Especial de Selección N° 0010-2006-CO-SEDAPAL.
1.3. Manifiesta no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.
Cláusula Segunda.- Por el presente Pacto SEDAPAL: Se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios. Estando las partes de acuerdo en el contenido, se suscribe en la ciudad de Lima, a los días del mes de del 2006. XI. POR SEDAPAL POR EL CONTRATISTA XII. XIII. (FIRMA DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO ___ Nota: En caso de presentar como Consorcio deberá presentar este formulario cada uno de los Consorciados.
FORMULARIO Nº 5
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0010 -2006-SEDAPAL
PROPONENTE: (Nombre o Razón Social)
CONSULTA Nº : __________ REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________ CONSULTA:
CONSULTA Nº : __________ REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________ CONSULTA:
Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor
III. TERMINOS DE REFERENCIA DE OBRAS GENERALES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA
DISTRITO DE ATE VITARTE
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
INDICE
1.0 ANTECEDENTES 2.0 OBJETIVO 3.0 DE LA LICITACIÓN 4.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS 6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO
6.1 Requerimientos del Area en Estudio 6.2 Descripción de las obras a ejecutar
7.0 ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DEFINITIVO 7.1 Consideraciones a los alcances del expediente Técnico 7.2 Características principales de las obras generales a ejecutar
8.0 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR
8.1 Coordinación con empresas de servicios y otras entidades 8.2 Planteamiento de alternativa de solución 8.3 Topografía digital 8.4 Estudios de suelos y geotécnia 8.5 Diseño estructural 8.6 Diseño electromecánico 8.7 Diseños de señalización 8.8 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecución de la obra 8.9 Aspectos legales 8.10 Disponibilidad de terreno 8.11 Restos arqueológicos 8.12 Operación y mantenimiento 8.13 Metrados y especificaciones 8.14 Programación de obra 8.15 Expediente técnico para ejecución de las obras
9.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL 10.0 PLAZO DE EJECUCIÓN
11.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA 12.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 13.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 14.0 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 15.0 RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA 16.0 RELACION DE PERSONAL MINIMO
17.0 RELACION DE EQUIPO MINIMO
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA
DISTRITO DE ATE VITARTE
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.0 ANTECEDENTES:
La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de ampliar y prestar mejores servicios de abastecimiento agua potable y alcantarillado a la ciudad de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en acceso directo de la población a estos servi cios básicos; Los mismos que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población. Las habilitaciones que conforman el esquema El Valle Amauta, conformado por el Sector 459 y Sector 460, están ubicadas en la jurisdicción del distrito de Ate Vitarte. La población total del Sector 460 es de 37,625 habitantes, ocupando un área conformada por 7,525 lotes. A la fecha en el Sector 459 se vienen realizando las obras del Programa Obras de Saneamiento del Proyecto de Mejoramiento Sanitario de Áreas Marginales de Lima Convenio de Préstamo PE-P30 con JBIC de Japón, correspondiente al Esquema Vitarte Sectores 162 y 163, como parte del Proyecto elaborado y actualmente supervisado por el consultor Consorcio NIPÓN KOEI-CESEL-OIST para satisfacer las necesidades de la población, por lo tanto para el alcance del presente proyecto es el Sector 460.
Teniendo en cuenta los antecedentes antes descritos, la necesidad de la población de contar con servicios de agua potable y alcantarillado, y la disponibilidad de fuente de abastecimiento de agua potable; es que SEDAPAL tiene programado en forma prioritaria iniciar en el año 2006 la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras generales de “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta”, luego de haber superado problemas presupuestales, técnicos y legales, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio en la zona Este de Lima, que comprende el distrito de Ate.
2.0 OBJETIVO
El objetivo de la presente Licitación Pública es la elaboración del Proyecto (Expediente Técnico) y la ejecución de las Obras Generales para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta del distrito de Ate; debiendo elaborarse el expediente a nivel de ejecución de obra para: AGUA POTABLE:
??Construcción de Casetas y Equipamiento de pozos existentes y proyectadas con nuevos
equipos de bombeo ??Construcción de cercos perimétricos de las estructuras existentes y proyectadas. ??Línea de impulsión de los pozos existentes a una Cisterna Proyectada. ??Construcción y equipamiento de (01) Cisterna Proyectada, incluyendo su cerco
perimètrico. ??Construcción y equipamiento de estructuras de almacenamiento – (07) reservorios
apoyados proyectados, caseta hidráulica, cámara de bombeos y de derivación y construcción de cercos perimétricos para los reservorios.
??Mejoramiento de reservorios apoyados existentes. ??Construcción de líneas de conducción, impulsión y aducción. ??Construcción y equipamiento de cámaras de entrada, válvulas, derivación, purga, aire y
demás elementos necesarios. ??Adquisición de suministros eléctricos.
??Sistema de control y automatización para el sistema eléctrico de media y baja tensión para los pozos, reservorios y cisternas tanto para su sistema local como de su interconexión con el sistema SCADA principal de SEDAPAL.
ALCANTARILLADO:
??Líneas de rebose ??Mejoramiento de rebose de reservorios existentes. ??Instalación de colectores principales
El trazo definitivo de las estructuras de almacenamiento, líneas de agua, como la ubicación de las estructuras hidráulicas, tuberías, equipamiento, válvulas, accesorios y demás elementos necesarios, deberán ser establecidas por el Contratista en su expediente técnico al nivel de ejecución de obra, respetando las dimensiones de tuberías, reservorios y cualquier infraestructura proyectada en el los planos que se adjuntan (AP-01, AP-02, D-01 y D-02). El Consultor, deberá coordinar con SEDAPAL y ceñirse a los puntos de derivación y empalmes previstos en el estudio aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, “Estudio de Factibilidad del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta – Distrito de Ate Vitarte”.
3.0 DE LA LICITACION La presente Licitación, tiene por objeto seleccionar al Contratista que se encargará de desarrollar el Expediente Técnico y la ejecución de las obras, definidos en los planos que se adjuntan. Asimismo se adjunta el plano de ubicación de todas las infraestructuras proyectadas. Estos Términos de Referencia, consideran los lineamientos generales que SEDAPAL espera como mínimo del Contratista, los cuales se deben complementar y mejorar con sus aportes, experiencias e innovaciones.
4.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO El área de estudio se encuentra ubicada en la Región Lima, Departamento y Provincia de Lima y Distrito de Ate, a una altitud de 355 m.s.n.m. enmarcado entre las coordenadas 12°01’18” de latitud Sur y 76°º54’57” de Longitud Oeste de Meridiano de Greenwich. En el Plano U-01 del Anexo se muestra la ubicación de la zona de influencia del proyecto a desarrollar El Area de Estudio comprende el Sector 460 en el distrito de Ate, ubicándose en la parte Este de la provincia de Lima, a 7 Km. de la Carretera Central y sus límites son:
Por el Norte : Con el río Rímac. Por el Sur : Con los cerros de la zona. Por el Este : Con la Av. Nicolas de Pierola. Por el Oeste : Con el Jr. Calle Nueva.
Se adjunta plano de ubicación del área de influencia.
5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS Los beneficiarios directos e indirectos, de la ejecución de las obras, serán las habilitaciones involucradas en las áreas del estudio correspondientes al Sector 460, en el cual se atenderán a 33 habilitaciones. A continuación se describe la relación de habilitaciones que comprende el Esquema Valle Amauta.
SECTOR 460
Nº Nº según Planos
LOCALIDAD
Nº LOTES
1 21 Asoc. De Viv. 1º De Enero 128 2 22 Asoc. El Paraíso 104 3 23 A. H. San Pedro 112 4 24 A. H. Marginal 25 De Julio 226 5 25 A. H. 28 De Junio 36 6 26 A. H. La Estrella 91 7 27 A. H. San Antonio 244 8 28 Asoc. Viv. Felix Raucana 506 9 29 A. H. Virgen De Fatima 62 10 30 A. H. Los Progresistas De Ate 467 11 31 Asoc. Residencial Las Ameritas 1047 12 32 A. H. Monterrey A 203 13 33 A. H. Monterrey B 87 14 34 Asoc. De Viv. 8 De Enero 57 15 35 Asoc. De Viv. Señor De Los Milagros 54 16 36 Asoc. Viv. Laguna Azul 107 17 37 Asoc. Viv Los Artesanos 178 18 38 A. H. Los Triunfadores 225 19 39 A. H. Amauta A 630 20 40 A. H. Amauta B 473 21 41 Asoc. Viv. Jesus De Nazareth 133 22 42 A. H. Nuevo Amanecer 95 23 43 A. H. Señor De La Justicia 172 24 44 Asoc. Viv. Amigos De La Paz 392 25 45 A. H. Inmaculada Concepción 403 26 46 Asoc. Viv. Alto Monterrey * 120 27 47 Asoc. Viv. Paraíso De Amauta * 87 28 48 Asoc. Viv. Evangelica * 55 29 49 Asoc. Viv. El Milagro De Mayo * 100 30 50 Asoc. Viv. Las Longueras * 176 31 51 Asoc. Viv. Señor De Muruhuay * 282 32 52 Asoc. Viv. Javier Heraud* 141 33 53 A.H. Javier Heraud* 332
Nota: * habilitaciones consolidadas adicionales, con antigüedad mayor a tres años ESTA RELACIÓN DE HABILITACIONES NO ES LIMITATIVA, DEBIENDO SER COMPLEMENTADA CON LO QUE SE DETERMINE EN CAMPO.
6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO 6.1 Requerimientos del área en estudio
Los requerimientos del Estudio han sido calculados basándose en el Estudio de Pre Inversion al nivel de Factibilidad para “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta – Distrito de Ate Vitarte” aprobado y declarado VIABLE por la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas. Las dimensiones de las Infraestructuras proyectadas indicadas en los planos adjuntos son definitivas, por lo que el Contratista debe elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico respetando las dimensiones a fin de ejecutar las obras correspondientes. Así mismo, debe desarrollar los estudios complementarios, tales como: Estudio de Suelos, Estudio Topográfico, Sistema de Automatización, Manual de Operación y Mantenimiento, obtención del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos), entre otros.
6.2 Características Principales de las Obras a Ejecutar A continuación se describen las obras proyectadas. El contratista deberá elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico (planos, metrados, cronogramas, presupuestos, especificaciones técnicas, etc), así como, los estudios complementarios a fin que permita la ejecución de las mismas. Las dimensiones de las infraestructuras se encuentran definidas y no son materia de evaluación por el Contratista, quien se abocará a elaborar el expediente técnico al nivel de ejecución de obras. A) Agua Potable (Ver Planos Generales AP-01 y AP-02) a.1) Construcción y equipamiento de (02) pozos perforados
- Construcción de caseta, cerco perimétrico y equipamiento del Pozo perforado existente PP1 (Qb=60.00 lps).
- Construcción de caseta, cerco perimétrico y equipamiento del Pozo perforado existente PP3 PP3 (Qb=30.00 lps).
Estos pozos unidos en batería abastecerán directamente a la cisterna proyectada CP-03 de 370 m3 de capacidad. Ambos pozos se encuentran perforados y con tubo ciego. El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos como parte del Estudio Definitivo: - Evaluación del pozo con cámara de televisión. - Limpieza del pozo mediante el método de pistoneo y/o aplicación de aire comprimido antes
y después de aplicar productos químicos biodegradables, para prevenir la obstrucción de los filtros por incrustación.
- Efectuar mediciones de caudal y nivel dinámico antes y después del ítem anterior.
Los Equipos de bombeo de los pozos, en lo que les corresponda, deberá contar con lo siguiente: - Un Transductor de presión hidrostática sumergible para medición de nivel - Un transductor de presión a la salida del pozo. - Un transductor de presión en el circuito de cloración. - Un transductor de presión a la entrada de la tubería de impulsión - Un analizador de red multifunción de energía para el equipo de bombeo. - Un analizador de red multifunción de energía par el equipo de bombeo. - Un analizador de red multifunción de energía general. - Un sensor infrarrojo de detección de intrusos. - La purga del pozo debe estar automatizada en función al arranque de la bomba. - Un sistema de inyección de cloro. - Un sensor de inundación. - Una sirena audible - Una circulina Luminosa.
a.2) Mejoramiento de (02) pozos existentes
Se utilizarán los pozos existentes P-762 “Senasa” (Qb=47 lps) y el pozo existente P-763 “Los Girasoles” (Qb=23 lps), los cuales serán mejorados para abastecer directamente a los reservorios RA-1 y RA-2 respectivamente. Para el caso del Pozo P-762 mantendrá su abastecimiento exclusivamente para el RA-1, mientras que el Pozo P- 763 se integrará al sistema de abastecimiento de las partes altas del sector 460. La rehabilitación de los pozos incluirá los siguientes trabajos: - Evaluación del pozo con cámara de televisión. - Limpieza del pozo mediante el método de pistoneo y/o aplicación de aire comprimido
antes y después de aplicar productos químicos biodegradables, para prevenir la obstrucción de los filtros por incrustación.
- Efectuar mediciones de caudal y nivel dinámico antes y después del ítem anterior.
La rehabilitación de las casetas incluirá, entre otros, remodelación de los ambientes, resane de pisos, paredes, pintado interior y exterior todo de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones. La rehabilitación del equipamiento consiste en el cambio total de los equipos de bombeo, árbol de descarga, instalaciones eléctricas y el equipamiento para la automatización y control todo de acuerdo a lo indicado en los planos que se adjuntan.
Los Equipos de bombeo de los pozos, en lo que les corresponda, deberá contar con lo siguiente:
- Un Transductor de presión hidrostática sumergible para medición de nivel - Un transductor de presión a la salida del pozo. - Un transductor de presión en el circuito de cloración. - Un transductor de presión a la entrada de la tubería de imp ulsión - Un analizador de red multifunción de energía para el equipo de bombeo. - Un analizador de red multifunción de energía par el equipo de bombeo. - Un analizador de red multifunción de energía general. - Un sensor infrarrojo de detección de intrusos. - La purga del pozo debe estar automatizada en función al arranque de la bomba. - Un sistema de inyección de cloro. - Un sensor de inundación. - Una sirena audible - Una circulina Luminosa.
a.3) Instalación de líneas de Impulsión y Conducción.
Todas las líneas serán de material HD K-7. Sin embargo, se podrán usar otros materiales para las tuberías siempre que cumplan con: - El diámetro interno no sea menor en 5% del especificado - La clase para las tuberías y accesorios para las líneas de Impulsión y Conducción será
mínimo PN 16, y PN 10 para las líneas de aducción y redes secundarias - Si los accesorios son del mismo material de la tubería, acreditar que serán confeccionados
en la misma fabrica de las tuberías. - Garantía de Resistencia al vandalismo (conexiones clandestinas) - Garantía de vida útil de mínimo 50 años. - Cumplan como mínimo las normas Técnicas indicadas en el Dato SGIDA005 “Código de
Normas Técnicas” que se adjunta.
Línea de Impulsión PP1, PP3 a la CP-03 Los pozos PP-01 y PP-03 se encuentran ubicados dentro de la cantera de San Roque, a rivera del Rió Rimac que es propiedad de Sedapal. Del PP-01 sale una línea de impulsión con un DN de 300mm hasta un punto de derivación “A” con el PP-03, teniendo una longitud aprox. de 920.40 ml y un Qb =56.32 Lps. De igual mo do del PP-03 sale una línea de impulsión hasta el punto de derivación “A” con un DN 200mm, una longitud aprox. de 76.90 ml y un Qb=28.16 Lps. Del punto de derivación ¨A¨ sigue la línea de impulsión con DN de 350mm conduciendo un Qb=84.48 Lps de los dos pozos (PP1 y PP3) con dirección a la cisterna proyectada CP-03, que va por el Jr Sánchez Cerro con una longitud aprox. de 172 ml, luego va por la Av. Pedro Ruiz Gallo con una longitud aprox. de 117.00 ml, de ahí cruza la carretera Central con una longitud aprox. de 20 ml y sigue con dirección paralela a la misma avenida con una longitud aprox. de 45.00 ml; después de la carretera central irá por la calle Andrés Piñeyro con una longitud aprox. de 314 ml, de ahí continuará por la Av. José Carlos Mariátegui con una longitud aprox. de 420.30 ml, de ahí sigue su recorrido por la Av. La Esperanza con una longitud aprox. De 350 ml, cruzando la Av. Alfonso Ugarte para luego continuar paralelo con una longitud aprox de 264 ml a la Av. La Esperanza con dirección al parque del A.H. San Antonio ubicado en la calle Nº 4 de la zona donde se proyecta la cisterna CP-03 de capacidad de 370 m3.
Línea de Impulsión del CP-03 a los reservorios De la cisterna CP-03 se proyecta 2 líneas de impulsión las cuales abastecerán a las partes altas del área de estudio, el recorrido de las líneas de impulsión pasará por diferentes habilitaciones que se encuentran dentro del área de estudio. Línea de Impulsión del CP-03 a los reservorios RP-6 y RP-7
La primera línea de impulsión hasta el Reservorio Proyectado (RP-06) ubicado en la Asoc. Amigos de la Paz, irá por la prolongación de la Av. La Esperanza hasta el Pj. Nº06 donde se ubica el punto de derivación ¨B¨ con un DN de 250mm, un Qb=32.52 Lps y una longitud aproximada de 327.15ml; del punto de derivación “B” continuará por la misma avenida hasta la calle Nº22 con DN de 200mm, un Qb=23.36 Lps y una longitud aproximada de 457.30ml, continuando por la calle Los Amigos de la Paz, con una longitud aproximada de 297.00ml, para luego ir por el Pj. Los Helechos con una longitud de 162.60ml, llegando así al RP-06con un DN de 200 mm. Asimismo del punto de derivación ¨B¨ parte una línea de impulsión hacia el Reservorio Proyectado (RP-07) que va por el Pj. Nº06 y Pj. Nº02 con un DN 150mm, un Qb=9.16 Lps y una longitud aproximada de 307.60ml.
Línea de Impulsión del CP-03 a los reservorios RP-1 y RA-2 La segunda línea de impulsión irá desde la CP-03 hasta el reservorio existente RA-02 ubicado en el AH Monterrey A, el recorrido de la línea proyectada será por la prolongación de la Av. la Esperanza hasta la calle las Poncianas, de ahí seguirá por la misma calle hasta la calle Nº 02 del AH Monterrey B, continuará por la calle Nº02 y calle Nº24 de la habilitación mencionada, llegando a un punto de derivación ¨C¨, donde tendrá un DN 300mm, un Qb=51.96 Lps y una longitud aproximada de 907 ml; la línea continuará por la calle Nº 24 y seguirá por la calle 10 de abril y subiendo por el Pj. Los Libertadores para llegar al RA-02 con un DN 250mm, un Qb= 45.82 Lps y una longitud aproximada de 689.80ml. Del punto de derivación ¨C¨ se abastecerá al Reservorio Proyectado (RP-01) tendrá un DN 100mm, un Qb= 6.14 y una longitud aproximada de 119.20 ml. Línea de Impulsión del RA-2 al reservorio RA-3 y RP-2
Rebombeo del Reservorio Existente (RA-02): Del RA-02 saldrán dos líneas de impulsión; la primera línea impulsará al reservorio existente RA-03 ubicado en el AH Amauta A y considerando las condiciones físicas de las líneas existentes que han tenido poco uso y por un menor costo se instalará líneas paralelas iniciando en RA-2 con un diámetro calculado de 250mm del cual se derivarán paralelamente la línea de impulsión existente de DN 150mm, Qb=21.48Lps y una proyectada de DN 100mm, Qb=23.17 uniéndose nuevamente en una línea de DN 250mm antes de su ingreso al RA-3, dicha línea recorrerá por la calle los Conquistadores, Pj. San Bartolomé siguiendo la Av San Juan Bautista y llegando al RA-03 por el Pj. San Martín; esta línea proyectada tiene una longitud aproximada de 1187.80ml y pasará por los AH Monterrey A, AH Altos de Monterrey y el AH Amauta A. La segunda línea de impulsión alimentará al Reservorio Proyectado RP-02 ubicado en la Asoc. Señor de Muruhuay siguiendo el recorrido por zonas no habitadas y tendrá un DN 100mm, un Qb=9.24 Lps y una longitud aproximada de 690.10ml..
Rebombeo del Reservorio Existente (RA-03): El RA-03 abastecerá al Reservorio Existente (RA-04) y al Reservorio Proyectado (RP-03). Del mismo modo en el tramo RA-3 al RA-4 para su abastecimiento que será por gravedad se instalará una línea de salida de DN 100 desde el RA-3 y se bifurcará en líneas paralelas compuestas por la línea existente de DN 75mm Qmd=8.37Lps y otra proyectada de DN 75mm Qmd=8.37 Lps con una longitud aproximada de 111.80ml, las que se unirán antes de su ingreso al RA-4 en una línea de DN 100mm, el RP-03 será abastecido por el RA-03 por impulsión que recorrerá por el Pj. San Alejandro y continuará por el Pj. Santa Nicolaza con un DN de 100mm, un Qb=7.14 Lps y una longitud aproximada de 590.80 ml llegando así al RP-03. Rebombeo del Reservorio Existente (RA-04) El RA-04 abastecerá al Reservorio Proyectado (RP-04) a través de una línea de impulsión que irá por la calle el Polo para luego continuar por la calle los Lirios, la línea proyectada tendrá un DN 150mm, un Qb=12.05 Lps y una longitud aproximada de 722.90 ml. Rebombeo del Reservorio Proyectado (RP-06) al RP-5 Del RP-06 se proyecta una línea de impulsión que alimentará al Reservorio Proyectado RP-05 ubicado en la Asoc., Milagro de Mayo, la línea proyectada irá por el Pj. Los Fresnos para luego continuar por la calle Amigos de la Paz y calle Nº24 y finalmente ir por la calle Los Milagros, la línea proyectada tendrá un DN 100mm, un Qb=5.18 Lps y una longitud aproximada de 1007.10ml que llegará al RP-05.
a.4) Construcción y equipamiento de (01) cisterna con caseta de Bombeo
Se construirá una cisterna enterrada (CP-03) en el Asentamiento Humano San Antonio del sector 460 para un volumen de almacenamiento de 370 m3, la cual contará con una caseta de Bombeo para impulsar el agua directamente hacia los reservorios según líneas de impulsión anteriormente descritas. Se deberá equiparla y construir su cerco perimétrico.
a.5) Mejoramiento de Casetas de Rebombeo existente y Construcción y Equipamiento de Casetas de
Rebombeo proyectadas Para poder impulsar el agua y abastecer a los reservorios ubicados en las partes más altas de la zona de estudio, se mejorará y equipará la caseta de rebombeo del reservorio RA-2 y se instalarán nuevas casetas de rebombeo, con su respectivo equipamiento electromecánico, en los reservorios RA-3, RA-4 y RP-6; donde las líneas de impulsión de estos reservorios ya fueron descritas.
a.6) Mejoramiento de Reservorios Existentes
Se mejorarán las instalaciones hidráulicas, electromecánicas y estructurales de los reservorios RA-1 V=1000 m3, RA-2 V=300 m3, RA-3 V=300 m3 y RA-4 V=200 m3.
a.7) Construcción y equipamiento de Reservorios Proyectados
Se construirán y equiparán (incluyendo sus respectivos cercos perimétricos) los reservorios proyectados RP-1 V=100 m3, RP-2 V=150 m3, RP-3 V=150 m3, RP-4 V=200 m3, RP-5 V=100 m3, RP-6 V=300 m3 y RP-7 V=150 m3.
a.8) Instalación de Cámaras reductoras de presión y cámaras de válvulas diversas.
Dentro del Sistema para su Operación y Mantenimiento se construirán también cámaras reductoras de presión, cámaras de derivación, cámaras de control, cámaras de purga y cámaras de purga de aire en números suficientes y dispuestos estratégicamente y demás elementos necesarios.
a.9) Líneas de Aducción.
Se instalarán líneas de aducción de Hierro Dúctil K-7 que salen de los reservorios hacia las redes de distribución en la población. Estas son:
- Línea de Aducción de RP-1 con DN 200mm - Línea de Aducción de RP-2 con DN 200mm - Línea de Aducción de RP-3 con DN 200mm - Línea de Aducción de RP-4 con DN 200mm - Línea de Aducción de RP-5 con DN 200mm - Línea de Aducción de RP-6 con DN 200mm - Línea de Aducción de RP-7 con DN 200mm
B) Alcantarillado b.1) Instalación de tuberías de rebose de Reservorios Proyectados
Desde los reservorios proyectados se instalarán tuberías de limpia y rebose de diámetros nominales de 200mm que se irán conectando a las líneas existentes de alcantarillado y a la vez servirán para receptar el aporte de los colectores secundarios del sector 460 en todo su recorrido. Estas líneas colectoras y su buzón de descarga son los siguientes:
- Línea de Rebose y Limpia del reservorio RP-1 descarga al buzón BE-59. - Línea de Rebose y Limpia del reservorio RP-2 se une a la línea existente de purga del
reservorio RA-2 y descargan al buzón BE-53. - Línea de Rebose y Limpia del reservorio RP-3 se une al colector existente en Amauta “A” y
descargan al buzón BE-46. - Línea de Rebose y Limpia del reservorio RP-4 descarga al buzón BE-27. - Línea de Rebose y Limpia del reservorio RP-5 descarga al buzón Bz-41 - Línea de Rebose y Limpia del reservorio RP-6 descarga al buzón Bz-46 - Línea de Rebose y Limpia del reservorio RP-7 descarga al buzón BP-11 - Línea de Rebose y Limpia de la Cisterna CP-3 descarga al Colector Cerro Candela-
Puruchuco.
b.2) Instalación de Colector Principal.
Colector principal de DN 300 mm para aliviar los aportes de las zonas de drenaje H-1, H-3, H-4, H-5, H-6 y H-7, el cual se inicia en el BE-50 y descarga en el colector Cerro Candela-Puruchuco de DN 350 mm.
7.0 ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO
El estudio definitivo y expediente técnico a elaborarse tendrá que estar enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por nuestra Empresa para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Lima y en especial deberá considerar como base lo establecido en el estudio de Pre-inversión a nivel de Factibilidad del “Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta – Distrito de Ate Vitarte” aprobado y declarado VIABLE por la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas.
8.0 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR - Línea de Conducción de interconexión de reservorios existentes y/o proyectados con
reservorios existentes, tal como se indica en los planos adjuntos, serán de tubería de hierro dúctil K-7 además de contemplar válvulas de interrupción (guardia), de mantenimiento (purga y aire) y/o accesorios que serán de una clase que pueda admitir las máximas condiciones de trabajo y ser compatible con la clase de tubería.
- Líneas de Impulsión proyectadas serán con tubería de hierro dúctil K-7, y con accesorios y válvulas compatibles con el tipo y presión de trabajo.
- Las Líneas de Aducción de los reservorios, deberán ser para una presión nominal PN-10
como mínimo, de acuerdo a los planos que se adjuntan el anexo, provistas de válvula de aire ubicada en la salida del reservorio, accesorios y válvulas de interrupción hasta el punto de entrega a las redes de distribución. Así mismo, deberán contar con válvula de Aire, purga, cámaras reductoras de presión y demás elementos que sean necesarios
- Las estructuras de almacenamiento (reservorio, casetas) deberán ser edificaciones que
respeten las normas y reglamentos vigentes.
- El sistema de abastecimiento de agua potable deberá estar concebido como un sistema de funcionamiento con controles hidráulico – eléctrico, capaz de gobernarse automáticamente, con descripciones claras y precisas.
- El Equipamiento de las estaciones de bombeo deberán contar con todos los elementos mecánicos, eléctricos e integrados al funcionamiento automático (hidráulico eléctrico), con su correspondiente sustentación de los elementos utilizados. Las instalaciones hidráulicas de las estaciones de bombeo y/o cámaras serán diseñadas y suministrados para PN 16 como mínimo y mayores cuando el caso lo requiera.
- La tensión de trabajo de cada uno de los equipos electromecánicos y tableros de mando será diseñada de acuerdo a la tensión de trabajo 220 ó 440 vol.
- Se deberá incluir estudios, diseños y solución de todo tipo de interferencias con redes de servicio público, vías de transporte, tráfico, etc. con la Obra Proyectada materia de la presente Licitación.
- Las tuberías, válvulas, accesorios, equipamiento y otros a utilizarse en el proyecto, deberán indicarse detalladamente, adjuntando las especificaciones técnicas correspondientes y acompañando catálogos de los fabricantes en idioma español, especificando sus respectivas garantías.
- Sistema eléctrico y de automatización, suministro de energía eléctrica para el equipamiento, iluminación, ventilación, etc. Para el sistema de automatización inalámbrico deberá efectuar el estudio que determine el sistema más óptimo para el sector, teniendo en consideración el funcionamiento local y remoto a distancia vía señal telefónica inalámbrica.
- Los accesorios a utilizar serán de Hierro Fundido Dúctil K-9 o K-7 según corresponda, de acuerdo a la Norma ISO, con uniones flexibles, de tal manera que su uso esté sustentado
sobre la base de los análisis del suelo y resistividad del terreno ó de lo contrario proteger la tubería con pintado bituminoso ú otro tipo de protección contra la agresividad del terreno. El material de las tuberías y/o accesorios a usarse en la ejecución de los empalmes, deberá cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas de SEDAPAL.
- Eventualmente, y sólo en caso de absoluta necesidad, se podrán utilizar accesorios de
acero debidamente protegidos con galvanizado en caliente, previa aprobación y autorización de la Supervisión. Asimismo los pernos para las junta de accesorios serán de acero zincado.
- Todas las válvulas a diseñar y/o suministrar deberán contar con las sustentaciones para su selección, teniendo en consideración las presiones de trabajo, rango de regulación de caudales, diámetro nominal, etc. y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se adjuntan en las Disposiciones Específicas.
- Asimismo, se deben contemplar que las estructuras de almacenamiento que requieran la instalación de válvulas de control, éstas serán del tipo globo modulante de accionamiento hidráulico y/o eléctrico para regulaciones en volúmenes y niveles, medidores de caudal, filtros de protección para válvulas de control, transductores de presión y niveles, panel de mando con capacidad de medir parámetros de caudal, presión, nivel; asimismo las estaciones de control contarán con unidades de intrusismo, alarmas fuentes de respaldo, sistema de ventilación forzada.
- En el caso que las instalaciones se ubiquen fuera de caseta, se deberá considerar cámaras independientes de las instalaciones hidráulicas, a fin de preservar las instalaciones de la humedad. Se deberá tener el mismo criterio para el caso de instalaciones proyectadas.
- En el caso de las tuberías de alcantarillado, se podrán considerar los siguientes materiales: - PVC liso y compacto, liso en el interior y nervado exteriormente o liso interior y exterior
con canales en la pared del tubo. - Polietileno de alta densidad (PEAD), lisa y compacta, liso en el interior y nervado
exteriormente o liso interior y exterior con canales en la pared del tubo. - Fibra de vidrio lisa y compacta. - Hierro dúctil.
- Las tuberías deben ser fabricadas bajo las normas ISO, ASTM, ITINTEC y/o NTP. - La calidad que deben satisfacer las tuberías a suministrar ha sido determinada por valores
mínimos de rigidez del tipo de la tubería en relación con profundidad de instalación, como puede observarse en el siguiente cuadro:
Profundidad (m) PEAD PVC
Liso PVC
CorrugadoConcreto Reforzado
Fibra de Vidrio
HierroDúctil
Hasta 5 m 4 KN/m2 4 KN/m2 8 KN/m2 TCAA Tipo B Clase II
2.5 KN/m2 K7
Mas de 5 m 8 KN/m2 8 KN/m2 8 KN/m2 T C A A Tipo A Clase III
5 KN/m2 K7
Mas de 9 m 12 KN/m2 12 KN/m2 12 KN/m2 TCAA Tipo A Clase III
10 KN/m2 K7
Nota: La equivalencia comercial de cada una de las tuberías debe ser transformada a la calificación antes citada, con el sustento y garantía del fabricante.
- La obra se desarrollará respetando los procesos y normas de seguridad que garanticen la
ejecución de la obra. Todos los materiales, equipos y otros elementos conformantes de la obra deberán contar con certificación Nacional o Internacional de tal forma que garanticen su calidad.
Estas consideraciones no son limitativas, debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítems que forman parte del presente Términos de Referencia.
9.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES: (Original y tres copias) Para el óptimo desarrollo del proyecto se utilizará como base el estudio de Factibilidad del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle El Amauta” aprobado y declarado VIABLE por la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas. El Contratista debe elaborar el Estudio Definido y Expediente Técnico, para lo cual desarrollará como mínimo lo siguiente: 9.1. Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades:
??Se deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas de
servicio como son EDELNOR, Telefónica del Perú y el Ministerio de Agricultura a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberá prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes, ó canales para evitar postergaciones de obra.
??Coordinar con INVERMET y otras dependencias de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, las posibles interferencias con obras a su cargo en la zona donde se proyectarán las líneas de interconexión, conducción e impulsión (intercambios viales u otros).
??Coordinar con la Municipalidad de Ate Vitarte, y otras entidades cuyas instalaciones
puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas. ??Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios
existentes tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, canales de regadío, drenajes y otros, en los cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios.
??Solicitar factibilidad y punto de alimentación de suministro eléctrico a la empresa
eléctrica del Sector. ??Solicitar el suministro eléctrico, cancelar los presupuestos a nombre de SEDAPAL y
coordinar la instalación de los suministros eléctricos de los pozos, cámaras, de las estaciones de bombeo y reservorios de cabecera. Todos los costos que demande la compra e instalación del suministro eléctrico serán cubiertos íntegramente por la contratista. ??Realizar los trámites para obtener la autorización de uso de la frecuencia del sistema
de automatización, ante el Ministerio de Transporte y Comunicación (MTC) y realizar los pagos correspondientes a fin de que el sistema sea entregado al 100% operativo. ??Solicitar a las entidades competentes la disponibilidad de los terrenos en donde se
ejecutarán las obras del presente proyecto, debiendo coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera que armonice con el entorno del área en donde se ejecutarán las obras. Si alguno de los terrenos pertenece a terceros, la contratista deberá efectuar la compra registrando el derecho de propiedad a nombre de SEDAPAL cubriendo todos los costos que se demanden.
??Toda la información de las instalaciones existentes deberán estar ubicada en los
planos a escala 1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles).
9.2. Planteamiento de Alternativa de solución
La Empresa que obtenga la Buena Pro, desarrollará el Estudio Definitivo y Expediente Técnico en función al estudio de Pre-Inversión al nivel de Factibilidad “Estudio de Factibilidad del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta – Distrito de Ate Vitarte”, aprobado y declarado VIABLE por la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas. El contratista deberá considerar, como mínimo, para el planteamiento de su propuesta técnico - económica del proyecto:
- Obras civiles y empalmes a las tuberías propuestas ó proyectadas. - Líneas de impulsión y de conducción, líneas de rebose y purga: clase, tipo de
material, suministro oportuno. - Suministro eléctrico. - Sistema de media tensión. - Sistema de Automatización local previsto para interconectarlo a un sistema a
distancia. - Diseño y Selección de válvulas en función a presiones de trabajo, rengo de caudales,
etc. y de sus respectivas cámaras. - Programación de obras. - Gestión y obtención para la Libre Disponibilidad de los terrenos. (*) (*) Los gastos que incurran por la obtención de la libre disponibilidad de terrenos serán asumidos por el Contratista, por lo que dicho monto formará parte de su propuesta.
9.3 Topografía digital Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto, para lo cual el Contratista deberá verificar y complementar la planimetría existente (planos de la Municipalidad de Lima Metropolitana) donde se presenta el trazado urbano, los mismos que serán adquiridos por el Contratista y transferidos a SEDAPAL a la terminación del Estudio. En los planos de planimetría, el Contratista mostrará la ubicación de los Sistemas de agua potable y desagüe al nivel de las tuberías primarias, realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones. Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital. Los levantamientos topográficos se efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y a un B.M. oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a ese fin, como se indican a continuación: ??Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N., sobre la ubicación del B.M. oficial
empleado. ??Ubicación de las pozos y cámaras proyectadas, a escala 1/500 y 1/250 con curvas a
nivel cada 0.50 m. ??Ubicación de las cámaras proyectadas y otros existentes, a escala 1/500 y 1/250 ??Trazo de las líneas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 con curvas a
nivel cada medio metro. Se indicará toda la información superficial encontrada: Tipo de vías, pavimento, bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.
??Los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o impulsión, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes, telefónicas, eléctricas, etc., para considerar en el presupuesto su protección durante la ejecución de las obras.
??Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios.
??Las curvas a nivel se basarán en un B.M. oficial del sistema Altimétrico del I.G.N. indicando en los planos los B.M. auxiliares para la ubicación exacta de la cámara y/o otras estructuras proyectadas para la obra debidamente documentado.
??Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG a SEDAPAL.
??Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una estructura existente.
El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del área del Proyecto, debidamente monumentos que servirán para el control horizontal.
Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N.
El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital, los manzaneos en la zona urbana, serán ejecutados empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades del tránsito. En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas.
Se establecerán poligonales secundarias para la ubicación de cisternas, reservorios, estaciones de bombeo y otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m para considerar sus reboses.
Deberán dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical, incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía.
Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente para verificar datos. En el levantamiento se incluirán los detalles de vías, pavimentos, bermas, jardines, árboles, postes, buzones, canales y otras relevantes.
Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico, incluyendo planos y archivos en CD.
Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico), el Contratista deberá entregar a SEDAPAL los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información: ??Cartografía base urbana, empleada en la elaboración del estudio al nivel de
manzana, con información de habilitaciones urbanas, incluyendo las futuras ampliaciones representado como polígonos.
??Cartografía de reservorios existentes, ejecutados y/o proyectados con información
de sus características principales como: nombre, código, referencia de ubicación, tipo, volumen, cotas, áreas de servicio (habilitaciones a servir) y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como puntos.
??Cartografía de cámaras existentes, ejecutados y/o proyectados con información de
sus características principales como: nombre, código, representado como puntos.
??Cartografía de otras construcciones hidráulicas consideradas en el estudio, representado como puntos o polígonos según lo considere conveniente SEDAPAL.
??Cartografía de líneas de impulsión de agua existentes y/o proyectados, con
información de sus características principales (nombre, código, tipo, diámetro, material, antigüedad, clase, capacidad de conducción y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas.
??Cartografía de válvulas con información de sus características principales: nombre,
código, tipo referencia de ubicación, material, representado como puntos.
??Cartografía de redes de agua y desagüe existentes y/o proyectados, con información de sus características principales (nombre, tipo, código, diámetro, material, antigüedad y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas.
??Cartografía de buzones existentes y proyectados con información de sus
características principales: nombre, código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras que considere conveniente SEDAPAL.
??Cartografía de límites de áreas de drenaje, con información de área, habilitaciones urbanas, población, caudal de descarga y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como polígonos.
??Cartografía de curvas de nivel cada metro, con información de cotas, y otras que
considere conveniente SEDAPAL, representado como líneas.
El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas: ? ? Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) ? ? Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) ? ? Zona de Referencia UTM ? ? Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS ? ? Formato Shapefile de ArcViewGIS
El Consultor deberá prever para el procesamiento de la información gráfica la utilización de Software de procesamiento ARCVIEW GIS 8.2.
9.4 Estudio de Suelos y Geotecnia Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno, de modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tubería y diseño de las estructuras. Básicamente debe comprender: ??Estudio de Resistividad del suelo, parámetro indispensable para determinar el tipo
de protección de tubería de hierro dúctil, de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica NTP – ISO 2531:2001.
??Capacidad portante del terreno, en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras de los Sistemas a las profundidades de cimentación prevista y de la instalación de las tuberías.
??Calidad físico - químico de cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde se localicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH, Conductividad, etc., determinando la agresividad del terreno al material de las tuberías, concreto, fierro y otros materiales de la obra.
??Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario. ??Basándose en estos resultados, el Contratista establecerá las medidas de
protección adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras (tuberías y cámara)
El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso. Se deberá considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico-químicos, para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías, estimándose una densidad de por lo menos una exploración del terreno por cada 100 m. que servirán además para verificar posibles interferencias. El Contratista deberá prever, basándose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad de la napa freática para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento constructivo adecuado.
9.5. Diseño Estructural Se deberá diseñar al nivel de ejecución de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura e instalaciones hidráulicas propuestas. Se presentará la Memoria de Cálculo de los reservorios, cisterna, estación de rebombeo, cámaras de derivación, cerco perimetrico y demás estructuras civiles, verificando y adecuando el diseño sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, físico-químicos e hidráulicos correspondientes.
Los diseños estructurales deberán adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de cálculo estructurales. Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras, instalaciones, cercado y vía de acceso vehicular a escala 1/1000.
9.6. Diseño Electromecánico
El Contratista desarrollará:
??Solicitar la Factibilidad y Punto de Alimentación Eléctrica para las estaciones de bombeo (pozos), estaciones de rebombeo, reservorios de cabecera y cámaras de control y medición en baja tensión (220 V.) y/o en media tensión (10KV), la cual estará de acuerdo al diseño establecido y a la demanda máxima que se requiera.
??Realizar el trámite y obtener la aprobación del proyecto de media tensión 10KV de la empresa concesionaria, la cual está supeditada de acuerdo con la zona de influencia de la referida empresa concesionaria.
??Elaboración de los diseños de las instalaciones electromecánicas al nivel de ejecución de obra a escala 1/50, 1/25 y 1/20.
??En los pozos existentes y proyectados en la tubería de la salida de purga y en la tubería de impulsión se deberá de considerarse válvulas motorizadas que serán controladas por el tablero del equipo de bombeo y tendrán la capacidad de evacuar el agua de los pozos.
??Elaboración de los diseños de las instalaciones eléctricas de media tensión a escala 1/1000, 1/500, 1/50 y 1/25, en concordancia con el Código Eléctrico del Perú, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.
??Diseño de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electrobombas, con arrancadores en estado sólido y/o arrancadores de velocidad variable con analizadores de redes, banco de condensadores, cuadros de cargas, pozos de tierra,
??Diseño del grupo electrógeno de emergencia, con su tablero de transferencia automática en 440/220 V., el que estará supeditado de acuerdo con la tensión de operación del sistema en el que se ha diseñado y en concordancia con la potencia de los equipos, el cual se desarrollara a escala 1/500, 1/50, 1/25, etc.
??Diseño del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y monitoreo con un ohmiaje menor a 5.0 ohmio y 15 ohmio.
??El diseño del sistema de automatización, se deberá de realizar y elaborar tomando en consideración lo siguiente alcances:
??El sistema de automatización de los pozos proyectados y existentes con el reservorio elevado y/o apoyado, debe de realizarse en forma independiente y tendrá la capacidad de integrarse y trasmitir la información al Scada principal de SEDAPAL.
??Diseño del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y monitoreo con un ohmiaje menor a 5.0 ohmio y 15 ohmio.
??El sistema de automatización de los pozos proyectados y existentes con el reservorio elevado y/o apoyado, debe de realizarse en forma independiente y tendrá la capacidad de integrarse y trasmitir la información al Scada principal de SEDAPAL.
??Para el diseño del sistema de automatización, se deberá de realizar y elaborar tomando en consideración lo siguiente: a) Un sistema de automatización entre los pozos existentes y proyectados, cámara
de control y medición existente y proyectados con la Cisterna y los Reservorios existentes y proyectados.
b) Un sistema de automatización entre el Pozo N° 762 con el Reservorio N° R-1 (La Estrella), con su Centro de Control Principal que permita transmitir la información al Centro de Control Principal de La Atarjea, que permita operarse en forma local, además tendrá la capacidad de programarse en forma local como en distancia.
c) Un sistema de automatización entre los Pozos N°PP-1, PP-3 y P-419 con la Cisterna N° CP-03 y de la Cisterna N° CP-03 con: ?? El Reservorio N° RP-7, RP-6 y RP-5. ?? El Reservorio N° RP-1 y R-A2
d) Un sistema de automatización entre el Reservorio N° A2 con el Reservorio N° rp-2 y del Reservorio N° A2 con el Reservorio N° A-3; A-4 y del Reservorio N° A2 con el Reservorio N° RP-4 y del Reservorio N° A-3 con el Reservorio N° RP-3.
e) Cada Esquema de automatización debe poseer un centro de control principal que permita transmitir la información al Centro de Control Principal de La Atarjea y poder operar en forma local, además tendrá capacidad de programarse en forma local como a distancia
??El control de automatización entre el reservorio y las cámaras reductora de presión
será en forma local entre el reservorio y la cámara de reductora de presión y se controlaran los parámetros indicados en el ítem antes indicado.
??Los esquemas de automatización operarán en forma local y cada esquema tendrá un centro de control principal que tendrá la capacidad de integrarse entre sí, como su integración al sistema SCADA principal de SEDAPAL.
??Diseño de planos en Planta y Perfil del sistema de automatización a SCALA 1/500, 1/100 y 1/50.
??El sistema de automatización debe poseer, además la capacidad de transmitir voz, vídeo y la información del PLC, analizador de redes así como la programación y reprogramación de los PLC y el monitoreo a larga distancia y su automatización.
??El sistema de comunicación será a través del sistema telefónico inalámbrico, CLARO, en concordancia con la normativa vigente.
??El sistema eléctrico y de automatización debe ser entregado y operativo al 100% y todos los costos para el adecuado funcionamiento de los sistemas serán asumido por el contratista de la obra.
9.7. Estudio de Tráfico:
El Contratista desarrollará un estudio de tráfico con apropiado nivel de detalle en las zonas de los trabajos, con la finalidad de detectar y evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de la ejecución de las obras, que permita sustentar las soluciones temporales de tráfico. Será necesario que el Contratista realice conteos de tráfico durante 1 semana, con el propósito de sustentar las medidas que proponga, las mismas que deberán tender a minimizar las molestias al tránsito de vehículos en el área del proyecto y principalmente a las viviendas aledañas.
Basada en este estudio el Contratista preparará planos de desvío de tráfico, indicando todas las medidas de seguridad que deberá adoptar e incluirá todas las señalizaciones asociadas. Por la característica de la obra, en la instalación de las tuberías en todas las vías deberá diseñarse un sistema de señalización y desvío de tránsito, debiendo ser aprobado por la Municipalidad de Lima y publicarse con anticipación y el conocimiento público. En los lugares de mayor circulación de tránsito, en lo posible, deberá protegerse la infraestructura existente, evitando perjuicios y daños a terceros.
9.8. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecución de la obra
9.8.1 Generalidades
El Contratista de la obra durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma E-120 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por RM. N° 427-2001-MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001, así como también de las Disposiciones consideradas en la Especificación GPO-SEDAPAL sobre el tema y que esta referida al desarrollo y ejecución de los PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS OBRAS QUE SEDAPAL EJECUTA.
La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su Ejecución. Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual ó superior característica a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser aprobados por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.
9.8.2 El Plan de Seguridad y Las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional
El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra; para ello SEDAPAL aplica para sus Proyectos y Obras la Especificación indicada, que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que el Contratista elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de una Obra en particular.
9.8.3 Presupuesto del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional
En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que es de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra en el ítem “Herramientas complementarias: 2%”. En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, éstos se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por este concepto serán de cargo del Contratista si las causas son imputables al mismo.
9.8.4 Trabajos Posteriores
El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.
9.9. Aspectos Legales
Cuando en el desarrollo de los estudios, se considere necesario, el uso parcial o total de propiedades particulares o privadas, el Consultor deberá evaluar las alternativas técnico - económicas, para definir la solución durante el proceso de elaboración del estudio. Se deberá coordinar y gestionar oportunamente con el o los propietarios de terrenos afectados por las obras, para definir el contrato o convenio de servidumbre o expropiación si fuese el caso de los terrenos a favor de SEDAPAL. Todos los gastos que demande el trámite o compra o expropiación de terrenos serán cubiertos íntegramente por la contratista.
Deberá verificar y presentar el inventario actual del saneamiento físico legal de los lotes o, en su defecto, el certificado de posesión del mismo expedido por el Municipio. Se deberá tener en cuenta todos los dispositivos legales en materia de saneamiento para la implementación del proyecto. Asimismo, deberá prepararse toda la documentación y trámite necesario para que todos los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del patrimonio de SEDAPAL. Se deberá tener en cuenta el D.S. Nº 013-98-PRES el cual modifica y precisa las disposiciones del Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 26338.
9.10. Disponibilidad de Terreno La obtención de la libre disponibilidad de los terrenos y/o servidumbre de paso, en cuanto a las gestiones y costos que incurran para la obtención del mismo, donde se ubican todas las infraestructuras proyectadas, así como el trazo de las Líneas de agua potable y alcantarillado, deberá ser considerara por el Contratista en su Oferta. Para la disponibilidad de los terrenos, deberá coordinarse durante el desarrollo del estudio con SEDAPAL y/o encargados de gestionar la libre disponibilidad de áreas y/o paso de servidumbres para las estructuras que se proyecten, el mismo que servirá para la ejecución de las obras. Deberá gestionar el trámite respectivo que otorgue la disponibilidad y uso de los terrenos en las que se habilitarán los pozos tubulares, sub - estaciones eléctricas, reservorios, cámaras, estaciones de rebombeo, etc. Quiere decir que el Contratista entregará a SEDAPAL la libre disponibilidad de terrenos y/o servidumbre de paso con los documentos legales que así lo acrediten. Todos los gastos que demande el trámite o compra o expropiación de terrenos, así como los dispositivos legales en materia de saneamiento serán cubiertos íntegramente por la contratista.
9.11. Restos Arqueológicos Debe gestionarse oportunamente la obtención del certificado de inexistencia de zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura en las zonas donde se realizarán las obras. Los costos que incurran para la obtención del CIRA serán asumidos por el Contratista, por lo cual debe formar parte de su propuesta.
9.12. Operación y Mantenimiento Se formulará los manuales de operación y mantenimiento del sistema, para condiciones normales y de emergencia teniendo en cuenta lo establecido en el Título X del capítulo 10.1 y 10.2 del Reglamento de elaboración de Proyectos de agua potable y alcantarillado de SEDAPAL, para lo cual se hará referencia a los manuales en uso existentes de las unidades responsables de la operación de los sistemas.
Se deberá detallar los procesos de la operación y los procesos de la operación y cronograma anual del mantenimiento preventivo total (TPM) de los principales componentes de éste sistema.
9.13. Metrados y Especificaciones Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida.
Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos. Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener una sustentación y descripción del proceso constructivo. Asimismo, deberá considerar los costos necesarios derivados por los trámites legales y documentarios que deberá realizar el Contratista durante la elaboración del proyecto, ejecución y recepción de la obra.
9.14. Programación del Estudio y Obra Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. El Contratista presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes al Proyecto, que deberá ser concordante con su propuesta técnica y económica, y que será aprobado por la Supervisión.
Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.
9.15. Expediente Técnico para Ejecución de las Obras Se elaborará el Expediente Técnico que permita la ejecución de la obra por especialistas. El Expediente Técnico deberá contener la siguiente documentación: ??Memoria descriptiva de las obras generales a ejecutar. ??Relación de Planos en AutoCAD 2000i. ??Metrados ??Valor Referencial (Presupuesto) ??Análisis de precios unitarios ??Fórmulas Polinómicas ??Cronograma general de actividades. ??Cronograma de ejecución de obras. ??Cronograma de desembolso ??Relación detallada de Insumos ??Especificaciones técnicas propias de la obra ??Catálogos de materiales y equipos. ??Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. ??Estudio de Impacto Ambiental (*) ??Estudio de suelos ??Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales. ??Desagregado de gastos generales. (*) SEDAPAL cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Dirección Nacional de Saneamiento. Se sustentará en la Memoria Descriptiva los criterios utilizados para el cálculo de los diámetros de las líneas de conducción e impulsión (válvulas: cierre, globo, de purga y aire, válvula check, alivio), control de automatización (Sistema SCADA) y todos los aspectos que se consideren de importancia. Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ceñirse a las Especificaciones Técnicas de SEDAPAL, a los documentos que conforman las Bases de la presente Licitación y al “Nuevo Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de SEDAPAL”.
10.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL SEDAPAL entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (estudios, croquis, planos:) en medios magnéticos.
Cabe señalar que las coordinaciones con SEDAPAL serán con profesionales técnicos de las siguientes oficinas: ??Equipo Proyectos ??Equipo Obras ??Equipo Recolección y Disposición Final ??Equipos de Operación y Mantenimiento Redes Ate Vitarte ??Equipo Electromecánico Centro ??Equipo Aguas Subterráneas ??Equipo Distribución Primaria ??Equipo Técnico Centro ??Equipo de Micromedición y Registros
11.0 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de las Obras Generales será de 90 días naturales, que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias y aprobación final. El plazo para la ejecución y equipamiento de las obras generales es de 240 días naturales, que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias e importación de tuberías y/o accesorios.
12.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA
El monto del Estudio definitivo y Expediente Técnico de obra está valorizado en: S/. 953,100.00 incluyendo IGV, gastos generales y utilidades. El monto de la ejecución de obras generales y equipamiento esta valorizado en: S/.10,911,131.00 incluyendo IGV, gastos generales y utilidades.
13.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma: a) Memoria Descriptiva General del Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental aprobado por
el ente competente (proporcionado por SEDAPAL), Manual de Operación y Mantenimiento en original y 03 copias en formato A-4, debidamente anillado o empastado, firmados y sellados en su totalidad.
b) Planos de Diseño en general a las escalas reglamentarias, ploteados en papel canson
tamaño A-1 y (2) tamaño A-3 con membrete tipo de SEDAPAL y (04) copias debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables. La relación de planos es la siguiente: ??Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto a escala 1/10,000 con
referencia a calles o puntos notables. ??Plano del trazo de las líneas de impulsión, conducción y aducción con indicación de las curvas
de niveles, empalmes, y otros en escala H: 1/500 y V: 1/50. Este último, para las rasantes del terreno y perfil de instalación, en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.
??Plano del trazo de los colectores principales, con indicación de las curvas de niveles, empalmes, y otros en escalas H: 1/500 y V: 1/50. Este último, para la rasante del terreno y perfil de instalación, en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.
??Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25 ??Planos de Perfiles Longitudinales de alcantarillado con indicación de cotas y rasantes de vías,
diámetros, longitudes y pendientes de tuberías; buzones, cruces de servicios existentes y/o proyectados, en escala: H = 1:1000 V =1:100
??Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25
??Secciones longitudinales de vías a escalas adecuadas, con indicación de las instalaciones existentes y proyectadas.
??Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras e instalaciones, a Escala 1/500.
??Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 según sea el caso, indicando además las áreas necesarias para las servidumbres, debidamente acotadas.
??Planos General de Ductos y Cámaras Telefónicas a escala 1/5000 ??Planos de Ubicación de Cámaras a escala 1/200 ??Planos del sistema eléctrico y automatización. ??Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con
indicación del número de la licitación. ??Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su respectiva
tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el nombre de la empresa Contratista.
??La copia de los planos deberán presentarse doblados en un portaplanos, en el que se indicará las características del proyecto.
c) Estudio de Análisis y Mecánica de Suelos, en original y 03 copias, firmados y sellados
en su totalidad. d) El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados,
Análisis de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, Diagrama PERT y GANTT, Disposiciones Especificas y Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Obra, Catálogos, etc. se presentarán en original y 03 copias en formato A-4, debidamente empastados o anillados, firmados y sellados en su totalidad.
e) Las Memorias Descriptivas del Proyecto y Obra, Planilla de Metrados, Análisis de
Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronograma de Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, Disposiciones Específicas, Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la obra, Catálogos y Planos, se presentarán además de lo anterior, en CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2000, Excel versión 2000 para Windows 98 ó Windows XP, Microsoft Project ver. 5.0 y los planos digitalizados en Autocad 2000i.
f) Intervención Social Nota.- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar
firmado por el Ingeniero Especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Especialista Director del Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Area de Obras Públicas.
14.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO
La Supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo del Comité Técnico nombrado para el efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances.
El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.
15.0 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Se adjunta (en CD) el estudio de Factibilidad aprobado, en base al cual se está efectuando el presente proceso de selección.
16.0 RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072-98-CG
Tanto al elaborar el Expediente Técnico como en la ejecución de la obra, el Contratista deberá cumplir con las Normas de Control Interno para el área de Obras Públicas en todos sus ítems (del 600-01 al 600-17)
17.0 RELACIÓN DE PERSONAL MINIMO
N° PROFESIONALES 1.- Ing. Sanitario: Director responsable del Estudio Definitivo y Expediente Técnico 2.- Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra 3.- Ingenieros Sanitarios Especializados 4.- Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica de Suelos/Geotécnia 5.- Ingeniero Hidrogeólogo 6.- Ingeniero Mecánico Electricista 7.- Ingeniero con experiencia en topografía digital 8.- Ingeniero con experiencia en rnetrados y presupuestos 9.- Ingeniero Civil con experiencia en estructuras 10. Ingeniero especialista en Tránsito 11. Ingeniero especialista en control y programación de obras 12. Ingeniero con formación especializada en Seguridad de Obras 13. Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 14. Ingenieros Asistentes de Obras
NOTA: Deberá precisar al personal que empleará para la Etapa de la Elaboración del Expediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra.
17.0 RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO
N° MAQUINARIA 4 Retroexcavadoras de ¾ yd3 2 Cargador Frontal de 0.2 – 2.25 yd3 3 Camioneta doble cabina 3 Camiones Volquetes de 6 m3 6 Compactadores de Plancha de 4 Hp 1 Rodillo Autopropulsado 4 Ton 3 Pisón Mecánico c/accesorios 4 Comprensora 125 pcm 8 Martillos Neúmaticos con accesorios 2 Equipo de Corte y Soldado 4 Motobomba de 15 Hp (Q = 50 – 100 lps) 5 Mezcladora 11 P3 4 Vibradores de Concreto tipo aguja de 4 Hp 2 Tecle de 3 – 5 Ton 1 Equipo de Prueba para Pozo
NOTA: Deberá precisarse la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados.
En este último caso adjuntar el compromiso de alquiler. No se aceptará equipos con antigüedad mayor a 10 años.
La presentación del staff profesional y del equipo mínimo, inferior a relación antes citada, acarreará la perdida de la condición de Postor.
ANEXO N° 1
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS GENERALES Y
SECUNDARIAS La propuesta debe contemplar acciones desde el inicio del contrato, y tiene que ver con actividades que aún no son muy visibles para la población por que tienen que ver con acciones de planificación, topografía y acondicionamiento de terreno, entre otros, aprestándose a desplegar, en breve, una acción más contundente y visible. El área de intervención del proyecto, por su composición social de extrema pobreza y por la existencia de un conjunto de grupos con intereses económicos y de poder local, es un escenario proclive a desencadenar conflictos sociales de gran magnitud, que en este caso, podrían afectar el normal desenvolvimiento de las operaciones del proyecto. En este sentido el plan de contingencias para la ejecución de las obras generales y secundarias, debe contemplar como mínimo lo siguiente: I) GENERALIDADES II) LOS ESCENARIOS Al realizar este breve análisis, se plantea los siguientes escenarios:
a) Escenario Optimista b) Escenario Pesimista c) Escenario Posible
El primer escenario es sencillo de describir, pues significaría que la población en su conjunto apoya el proyecto y la empresa contratis ta desarrolla el trabajo sin mayores contratiempos. El escenario pesimista, es aquel en el que la contratista se ve obligada a paralizar la obra, debido al boicot ejercido por algún grupo de presión. El tercer escenario; escenario posible estará entre éstos dos primeros escenarios. III) IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS La contratista definirá la identificación del problema y sus causas, a modo de alcance general y
de acuerdo a las experiencias de SEDAPAL, estas son algunas causas: 1. PRESIÓN DEL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 2. INDIFERENCIA DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA DEFENSA DEL PROYECTO 3. EXPECTATIVAS LABORALES DE LA POBLACIÓN 4. REACCIÓN DE ORGANIZACIONES DE CAMIONES CISTERNA QUE PERDERÁN SU MERCADO 5. COVAAPS TEMEROSAS DE PERDER SUS GANANCIAS (SI ES QUE EXISTEN EN LA ZONA DEL
PROYECTO) 6. ALIANZAS ENTRE GRUPOS DE CONFLICTO
IV) ACTORES INVOLUCRADOS Existen un conjunto de actores locales involucrados en el tema y cuyos intereses pueden ser aprovechados positivamente o neutralizados mediante la implementación de algunas acciones. El Contratista definirá a través de la siguiente tabla los actores, intereses e influencia de los mismos:
ACTORES INTERESES INFLUENCIA
Del cuadro se pueden identificar grupos de actores, entre ellos:
?? Los que apuestan por el proyecto (aliados) ?? Los que se oponen al proyecto (grupos de conflicto) ?? Los ambivalentes, que van a buscar posicionarse de acuerdo al escenario que se presente.
V) EL DISCURSO DE LOS OPOSITORES
- En su afán de generar un clima propicio para ejercer presión sobre la Contratista, por parte de los diversos grupos de conflicto, estos vendrán difundiendo un conjunto de ideas que tendrá algún eco en la población, pero que se debe revertir inmediatamente. Para ello es conveniente que el Contratista, analice el conjunto de ideas y mensajes que se difundirán por parte de estos grupos.
VI) ESTRATEGIA DE INTERVENCION El Contratista, definirá su estrategia de intervención, para ello planteamos ideas centrales, que deberán ser verificadas en campo: 1. Identificar a los grupos que podrían respaldar el desarrollo del proyecto, y solicitar su apoyo en las
actividades para la difusión del proyecto:
a. Lograr involucrarlos e informarles para que difundan los beneficios del proyecto a los demás pobladores.
b. Identificar y comprometer a los vigías de la calidad del agua y redes de salud, en base al objetivo que tienen de mejorar el consumo del agua.
c. Establecer redes de confianza y seguridad con líderes y personas que reconocen los beneficios del proyecto.
2. Analizar el discurso de los grupos de conflicto y el tratamiento a sus demandas:
a. Tratar con ellos individualmente. b. Evitar que converjan los intereses de los diferentes grupos de conflicto. c. Elaborar un discurso e ideas fuerza que responda a las “bolas” que vienen regando en la
población los opositores al proyecto. 3. El grupo de actores ambivalentes puede ser ganado a favor del proyecto si es que se logra involucrarlos,
solicitándoles su apoyo en las actividades para la difusión del proyecto y comprometiendo su participación en las actividades.
4. Mediante una carta de presentación emitida por SEDAPAL, hacer conocer el proyecto e informar sobre el
inicio de sus operaciones ante instituciones locales como: Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, Municipalidad Distrital, Prefectura, Seguridad del Estado, PNP de Ate Vitarte, Defensoría del Pueblo, entre otros.
5. Difundir, con el logo de SEDAPAL, un comunicado a la población con información sobre los alcances y
ventajas del proyecto y un mensaje conciliador respecto del sindicato de Construcción Civil que genere un impacto positivo, en todo el ámbito de intervención.
6. Acompañar la difusión del comunicado con asambleas informativas respecto a los beneficios del proyecto. 7. Coordinar con medios de comunicación masiva, para la elaboración y difusión de un reportaje televisivo
sobre la situación de carencia de agua en el macroproyecto y la necesidad de implementar una solución. 8. Postergar las expectativas de la población no atendida, haciéndoles entender que la presencia de redes
próximas va a facilitar la conexión posterior a sus zonas. 9. Explicarles que las tarifas por el consumo serán menores en términos cuantitativos a las que ya pagan, que
el proveerse de agua segura les permitirá disminuir sus gastos por problemas de salud. Además referirles que se evitará la especulación y que contarán con el servicio más permanentemente.
10. Motivar en la población la valorización del proyecto, en términos económicos y de salud enfatizando las
mejoras en la calidad de vida.
11. Desarrollar una imagen técnica y poco política de parte del personal de la Contratista y de todos los que
intervienen en el proyecto. 12. Elaborar e implementar una campaña de difusión masiva, a través de:
a. Medios de comunicación locales.- radios comunitarios y diarios de alcance local b. Desarrollar espacios de comunicación comunitaria, pasacalles, ferias itinerantes, etc. en coordinación
con las redes de salud que intervienen en la zona. c. Elaborar materiales de difusión como: una cartilla informativa de presentación del proyecto, volante,
comunicado, etc.
VII) PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El Contratista, planteará su plan de acción, y cronograma de actividades calendarizadas, para que el plan de contingencias de ejecución de obras generales no tenga retrasos, ni paralizaciones.
ANEXO N° 2
PLANOS
GENERALES
1 CATASTRO DE HABILITACIONES PG-02
AGUA POTABLE 1 ESQUEMA GENERAL – LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y ZONAS DE PRESIÓN AP-01 y AP-02 2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS RESERVORIO PROYECTADO MODELO TIPO II AP-07 3 ARQUITECTURA – ESTRUCTURAS CERCO PERIMPETRICO TÍPICO AP-08 4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS RESERVORIO PROYECTADO MODELO TIPO I AP-06 5 ARQUITECTURA – ESTRUCTURAS CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN AP-13 6 ARQUITECTURA – ESTRUCTURAS DETALLE DE VALVULA PURGA Y AIRE AP-09 7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS CÁMARAS DE DERIVACIÓN CDP N° 01 AP-10 8 INSTALACIONES HIDRÁULICAS CÁMARAS DE DERIVACIÓN CDP N° 02 AP-11 9 INSTALACIONES HIDRÁULICAS CÁMARAS DE DERIVACIÓN CDP N° 03 AP-12
ALCANTARILLADO 1AREAS DE DRENAJE Y SUB AREAS AL-01 y AL-02 2INSTALACIONES HIDRÁULICAS DETALLES TÍPICOS DE BUZÓN CON CAÍDA D-05 3INSTALACIONES HIDRÁULICAS DETALLE TÍPICO DE BUZÓN D-04
REPLANTEO 1RESERVORIO RA-1 (V=1000m3) RP-01 2RESERVORIO RA-2 (V=300m3) RP-02 y RP-03 3RESERVORIO RA-3 (V=300m3) RP-04 4RESERVORIO RA-4 (V=200m3) RP-05 5POZO P-261 RP-06 6POZO P-420 RP-07 7POZO P-762 RP-08 8POZO P-419 RP-09 9POZO P-763 RP-10
El Agustino, 13 de Setiembre del 2006.
IV. TERMINOS DE REFERENCIA DE REDES SECUNDARIAS Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
S E D A P A L
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESQUEMA “VALLE AMAUTA DEL DISTRITO DE ATE-VITARTE”, A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA.
DISTRITO: ATE - VITARTE
TÉRMINOS DE REFERENCIA 1. ANTECEDENTES
Las habilitaciones que comprende el esquema Valle Amauta, lo conforman el sector 459 y sector 460, estan ubicados en la jurisdicción del distrito de Ate Vitarte. La población total del sector 460 es de 37,625 habitantes, ocupando un área conformada por 7,525 lotes. A la fecha en el sector 459 se vienen realizando obras del Programa Obras de Saneamiento del Proyecto de Mejoramiento Sanitario de Áreas Marginales de Lima Convenio de Préstamo PE-P30 con JBIC de Japón, correspondiente al Esquema Vitarte sectores 162 y 163, como parte del Proyecto elaborado y actualmente supervisado por el contratista Consorcio NIPÓN KOEI-CESEL-OIST para satisfacer las necesidades de la población, para el presente estudio solo se evaluara el sector 460 manteniendo la alternativa seleccionada en el perfil de dicho sector.
Actualmente, gran parte de la población comprendida dentro del area de influencia del proyecto carece de los servicios básicos de agua y desagüe. Solamente 1469 lotes del sector 460 cuentan con servicios de agua potable los siete dias, con un promedio de 10-12 horas diarias, esto es por las restricciones de la fuente en uso para el consumo.
Entre los años 1995 y 1996, se llevó a cabo el Proyecto ALA para el Distrito de Ate Vitarte Esquema Cerro Candela, el cual se implementó en una estrategia de abastecimiento de agua para las zonas que aun no contaban con dicho elemento. Con él se construyeron 4 reservorios de 50 m3, que se abastecían de camiones cisterna y su distribución a la población era a través de piletas públicas beneficiando asi a 5 habilitaciones, haciendo un total de 1580 habitantes. Las habilitaciones son:, El Amauta A, El Amauta B, Monterrey A, Monterrey B y 8 de Enero. En la actualidad este sistema está en desuso, presentando los reservorios malas condiciones de conservación.
Actualmente en las partes altas del sector 460 del Esquema Valle Amauta, el abastecimiento se realiza a través de camiones cisternas, que en muchos casos no brindan un servicio de confianza y respecto a los desagües, solo cuentan con conexión a la red el AA. HH. Amauta “A” el resto utiliza silos artesanales o pozos ciegos y un menor porcentaje evacúa los residuos al medio ambiente. En este mismo sector en la parte baja cuentan con servicios de agua y desagüe los AA. HH. Virgen de Fátima, Félix Raucana, San Antonio, Paraíso, 1º de Enero, 28 de Junio y 25 de Julio.
Teniendo en cuenta los antecedentes antes descritos, la necesidad de la población de contar con servicios de agua potable y alcantarillado, y la disponibilidad de fuente de abastecimiento de agua potable; es que SEDAPAL tiene programado ejecutar en forma prioritaria en el año 2006 las obras de “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta”, luego de haber superado problemas presupuestales, técnicos y legales.
2. TIPO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
Concurso Oferta a Precios Unitarios
3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
Es objeto del presente Concurso Oferta a Precios Unitarios, la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de los Proyectos y Expediente Técnico, a nivel de ejecución de obra, con fines de instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, para las habilitaciones que se detalla a continuación, cuyos estudios de pre inversión de instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado a nivel de Perfil, cuentan con viabilidad, y están comprendidos en el Estudio de pre inversión integral del Esquema. Para el diseño de las redes secundarias se deberá agrupar los asentamientos humanos tratando de formar paquetes o grupos; el criterio de agrupamiento deberá ser sustentado (colindancia, topografía, existencia de obras generales, fortalezas sociales, etc.), debiendo analizar cuidadosamente la presencia y comportamiento de sistemas de agua potable y colectores cercanos que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios, con la finalidad abastecer del servicio al 100% de los asentamientos humanos considerados.
SECTOR 460
Nº LOCALIDAD Nº LOTES
1 Asoc. De Viv. 1º De Enero 128 2 Asoc. El Paraíso 104 3 A. H. Marginal 25 De Julio 226 4 A. H. 28 De Junio 36 5 A. H. La Estrella 91 6 A. H. San Antonio 244 7 Asoc. Viv. Felix Raucana 506 8 A. H. Virgen De Fatima 62 9 A. H. Los Progresistas De Ate 467 10 Asoc. Residencial Las Ameritas 1047 11 A. H. Monterrey A 203 12 Asoc. De Viv. 8 De Enero 57 13 Asoc. De Viv. Señor De Los Milagros 54 14 Asoc. Viv. Laguna Azul 107 15 Asoc. Viv Los Artesanos 178 16 A. H. Los Triunfadores 225 17 A. H. Amauta A 630 18 A. H. Amauta B 473 19 Asoc. Viv. Jesus De Nazareth 133 20 A. H. Nuevo Amanecer 95 21 A. H. Señor De La Justicia 172 22 Asoc. Viv. Amigos De La Paz 392 23 A. H. Inmaculada Concepción 403 24 Asoc. Viv. Alto Monterrey * 120 25 Asoc. Viv. Paraíso De Amauta * 87 26 Asoc. Viv. Evangelica * 55 27 Asoc. Viv. El Milagro De Mayo * 100 28 Asoc. Viv. Las Longueras * 176 29 Asoc. Viv. Señor De Muruhuay * 282 30 Asoc. Viv. Javier Heraud* 141
31 A.H. Javier heraud* 332
TOTAL 7326 Nota: * habilitaciones consolidadas adicionales, con antigüedad mayor a tres años.
UBICACIÓN Y LÍMITES DEL PROYECTO: El Area de Estudio comprende el sector 460 en el distrito de Ate, ubicándose en la parte Este de la provincia de Lima, a 7 Km de la Carretera Central y sus límites son:
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO Nº DE LOTES
1
Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema “Valle Amauta del Distrito de Ate-Vitarte” NORTE: Con el río Rímac SUR : Con los cerros de la zona ESTE : Con la Av. Nicolás de Pierola OESTE: Con el Jr. Calle Nueva
Ate-Vitarte
7326
TOTAL 7326
4. POBLACIÓN BENEFICIADA:
Es aquella que se encuentra comprendida en el área de influencia del proyecto, y que conforma el Esquema Valle Amauta.
Nº DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA
1
Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema “Valle Amauta del Distrito de Ate-Vitarte”
36 630
TOTAL 36 630
5. INTERVENCIÓN SOCIAL
La intervención social se realizará durante todo el período de ejecución de desarrollo del estudio y ejecución de las obras generales y secundarias, a partir del inicio del Contrato.
Etapas de la Intervención
A - Planificación
El personal clave y los equipos interdisciplinarios, planificarán sus actividades con una estrategia integral centrada en la participación comunitaria donde interactúen los actores involucrados y ejerzan roles acordados con el propósito de que la comunidad desarrolle su capacidad de gestión. Los Resultados a obtener en la etapa de Planificación son:
- Equipos técnico-sociales constituidos para la intervención. - Dimensionamiento de áreas de intervención. - Conformar grupos o paquetes de habilitaciones urbanas con planes operativos
para cada uno de ellos. - Fichas de Identificación de los Asentamientos Humanos contenidos debidamente
llenadas, indicando las características físicas (ubicación, características del terreno, accesibilidad, servicios existentes, etc.), sociales y organizativas.
- Aprobación de la propuesta de materiales educativos a utilizarse en cada etapa. - Plan de Trabajo para la intervención. - Elaboración de los materiales educativos en la etapa de promoción.
Las actividades a realizar como mínimo en la etapa de Planificación son las siguientes:
- Conformación de equipos interdisciplinarios para la intervención. Los equipos
están integrados por personal especializado y con experiencia en proyectos de agua potable y saneamiento en las áreas de ingeniería, promoción social y capacitación (con experiencia en gestión comunitaria).
- Analizar la información de las habilitaciones urbanas identificadas. - Aplicación de la Ficha de Identificación del Asentamiento Humano, por el equipo
interdisciplinario. - Agrupación de los asentamientos humanos para la intervención. - Realización de un Taller de Planificación. - Propuesta de materiales educativos de cada etapa y presentarlos para aprobación
de SEDAPAL. - Elaboración de los materiales educativos a emplearse en la etapa de promoción.
B - Promoción
Se promoverá la participación sostenida y responsable de los pobladores, hombres y mujeres.
C - Organización y Capacitación
El Consultor, realizará actividades de capacitación para la sensibilización de la utilización de conexiones intradomiciliarias de los servicios de saneamiento, buscando que contribuyan a fortalecer la organización de pobladores que con carácter representativo y libre determinen oportunidades, alcances y beneficios del proyecto. Durante todo este proceso se requiere un mínimo de 4 talleres de capacitación, que comprenden 7 sesiones, sumando un mínimo de 14 horas de capacitación.
6. BASE LEGAL:
??El presente Proceso de Selección de Concurso Público, se regirá por el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM; su Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM y sus modificatorias, aprobadas por DS Nº 063-2006-EF, normas complementarias y demás normas que resulten aplicables.
??Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento ??Ley Nº 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras del
Servicio de Saneamiento ??Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA ??Así mismo son aplicables las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector
Público Nºs. 600 y 700-06 aprobadas por Resolución de Contraloría General de la República Nºs. 072-98-CG y 123-2000-CG, respectivamente.
??Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE para el año 2006, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE (15.11.2005).
??Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444
??Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006.
7. REQUERIMIENTO Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO.
El contratista deberá contar con los equipos técnicos que le permita atender y desarrollar las actividades que SEDAPAL ha clasificado en los siguientes tipos:
A. Elaborar el Proyecto con fines de instalación de redes secundarias y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado.
B. Elaborar el Expediente Técnico al nivel de obra.
Para el desarrollo de estas actividades típicas, según sea el caso, deberán efectuarse las siguientes sub-actividades:
7.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
La información requerida que servirá de base para resolver y/o completar el Expediente Técnico que elabore el Contratista, será recopilada de los archivos y/o planotecas de las diferentes áreas con que cuenta SEDAPAL o directamente de la población, por gestión directa del mismo Contratista, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige SEDAPAL para la Elaboración de los Proyectos y Expedientes Técnicos.
7.2 INSPECCIÓN Y TRABAJO DE CAMPO
La(s) inspección(es) de campo que se deberá(n) realizar, es (son) muy importante(s) para tomar conocimiento de la real situación de la zona en estudio, así como para efectuar los trabajos de topografía y levantamiento de datos que viabilicen la elaboración de los Expedientes Proyectos y Expedientes Técnicos contratados.
7.2 COORDINACION CON ÁREAS DE SEDAPAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS
A solicitud de SEDAPAL ó cuando el Contratista lo estime necesario, éste podrá efectuar las coordinaciones directamente con las áreas de SEDAPAL y/o con Instituciones Públicas, para el mejor cometido en la elaboración de los Proyectos y Expedientes Técnicos contratados.
8. RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS:
El Contratista proporcionará los equipos de personal necesarios, los cuales estarán a cargo de un Jefe de Equipo. Deberá ser Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado, con experiencia en liderar grupos multifuncionales de trabajo, especialista en elaboración de Proyectos y Expedientes Técnicos de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, al nivel de Obra. Cada equipo estará conformado por el siguiente personal:
01 Ingeniero Sanitario. Deberá ser Ingeniero, colegiado y habilitado, con experiencia en elaboración de Proyectos y Expedientes Técnicos de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, a nivel de ejecución de obra.
01 Topógrafo. Que se encargará de ejecutar el levantamiento topográfico de las habilitaciones en estudio. 01 Dibujante en Auto Cad. Que se encargarán de realizar los Dibujos Técnicos en Auto Cad, de los Planos del Proyecto, Calicatas y otros.
01 Asistente Técnico. Quien brindará su apoyo técnico y/o administrativo al Ingeniero Sanitario en labores de diseño. Puede ser profesional o técnico en Ingeniería Sanitaria o Civil. 01 Técnico en Costos y Presupuestos. Especialista en Metrados y Costos. 02 Promotores Sociales. Serán sociólogos graduados que se encargarán de desarrollar labores de capacitación y fortalecimiento de capacidades.
9. PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
Con la entrega de los Proyectos y Expedientes Técnicos terminados se deberá presentar un (01) Informe Final, que resumirá todas las actividades desarrolladas en el servicio contratado. - SEDAPAL, una vez efectuada la evaluación y aprobación del servicio contratado, procederá a dar la conformidad correspondiente.
10. ACTIVIDADES A CONSIDERAR PARA ELABORAR PROYECTOS
CONTRATISTA EQUIPOS TÉCNICOS Y/O EQUIPO PROYECTOS Y/O EQUIPO OBRAS Y
COMITÉ TÉCNICO REVISOR ?? Reconocimiento previo del terreno. -
?? Recopilación de Información. (De Esquemas y/o Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado existentes y/o Proyectadas).
?? Proporciona información.
?? Trabajo de Campo. - Colocación de Estacas. - Levantamiento Topográfico. - Estudio de Clasificación de Suelos.
?? Proporciona información.
?? Trabajo de Gabinete.
- Diseño de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado.
- Elaboración de los Planos del Proyecto. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
?? Proporciona información.
?? Presentación del Expediente Proyecto al
Comité Técnico Revisor para su revisión y aprobación.
?? Toma conocimiento, revisa, verifica y
aprueba el Proyecto.
ACTIVIDADES A CONSIDERAR PARA ELABORAR
EXPEDIENTES TÉCNICOS
CONTRATISTA SEDAPAL
?? Realiza la Recopilación de documentos Técnicos clasifica y ordena documentación.
?? Toma conocimiento.
?? Realiza la Recopilación de documentos
Técnicos clasifica y ordena documentación.
?? Elabora el Expediente Técnico a nivel de Obra de acuerdo a los lineamientos fijados por el Equipo Proyectos de SEDAPAL.
?? Supervisa.
?? Presenta el Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra - a SEDAPAL para su conformidad, adjuntando toda la documentación técnica sustentatoria.
?? Revisa y da conformidad al Expediente Técnico de obra.
11. DOCUMENTOS QUE CONFORMARÁN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
PROYECTO Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO: A. EXPEDIENTE PROYECTO
El Expediente Proyecto de Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado que se presentará a SEDAPAL, básicamente estará conformado por:
?? Memoria Descriptiva ?? Documentos de Saneamiento Físico Legal: - Plano Perimétrico con RPU y su respectiva Resolución de aprobación. - Plano de trazado y Lotización con RPU y su respectiva Resolución de
aprobación. ?? De ser el caso, el permiso o autorización del Instituto Nacional de Cultura
(INC), donde se declare las áreas de las habilitaciones donde se ejecutarán las obras, como Zonas Desafectables.
?? Copia de Libreta de Campo del levantamiento topográfico, incluye Cartilla del B.M Oficial del IGN.
?? Análisis Químico del Suelo. ?? Copia del Certificado de Habilidad Profesional. ?? Planos del Proyecto de redes secundarias y conexiones domiciliarias de
agua potable y alcantarillado, con sello original de aprobado por el Área de SEDAPAL correspondiente.
?? Sustento de Metrados.
B. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA
Que consiste en elaborar el Expediente Técnico, al nivel de ejecución de obra, de acuerdo a la siguiente “Relación de Documentos”:
1.0 Expediente Técnico
1.1 Memoria Descriptiva de obra 1.2 Valor Referencial 1.3 Análisis de Precios Unitarios
1.4 Análisis de Precios de Sub Partidas 1.5 Fórmula(s) Polinómica(s). 1.6 Cronograma General de Ejecución y de Desembolsos. 1.7 Normas técnicas de INDECOPI 1.8 Disposiciones Específicas.
1.9 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de SEDAPAL. 1.10 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra 1.11 Especificación: Metrados y Formas de Pago para la Ejecución de Obras
de SEDAPAL. 1.12 Estudio de Clasificación de Suelos. 1.13 Estudio de Impacto Ambiental 1.14 Planos del Proyecto.
12. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SEDAPAL tiene como objetivo ejecutar obras de redes secundarias y conexiones domiciliarias en habilitaciones programadas en diferentes Distrito de Lima y Callao, para lo cual deberá contar con los Proyectos de Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado y sus respectivos Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obra.
El Contratista deberá contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades que SEDAPAL ha clasificado en los siguientes tipos:
A. Elaborar el Proyecto referido, con fines de instalación de redes secundarias y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.
B. Elaborar el Expediente Técnico del Proyecto.
Consideraciones para la Elaboración del Expediente Técnico:
La Memoria Descriptiva que irá en el Expediente Técnico, deberá considerar además de los datos que exige el Reglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL, la información de Piletas públicas existentes y su ubicación, habitabilidad, la existencia de Muros de Contención y el detalle de estos si son requeridos, identificando los lugares donde requieren su construcción, número e identificación de Manzanas y lotes comprometidos directa o indirectamente; porcentaje de tipo de terreno normal, semirocoso y rocoso; las conclusiones del resultado del estudio de Impacto Ambiental y otras actividades que considere relevantes, como el permiso o autorización del Instituto Nacional de Cultura (INC), donde se declare las áreas de las habilitaciones donde se ejecutarán las obras, como Zonas Desafectables. Asimismo, deberá indicar el Horario de Abastecimiento de la Zona en estudio, a fin de determinar la instalación de Medidores. Se dejará claramente establecido en su Informe Final, que el Proyecto con su respectivo Expediente Técnico con fines de instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, una vez ejecutadas las mismas, no tendrán ningún condicionante legal ni técnico que impida la inmediata puesta en funcionamiento.
Estudio de Clasificación de Suelos, que conformará el Expediente Técnico deberá estar firmado y sellado en todas sus hojas por un especialista en la materia. El estudio deberá contener como mínimo un Análisis Químico (Sulfatos: SO4
= ó si fuera el caso, Cloruros: CL-1 ) por cada habilitación que conforma el estudio, así como el diseño definitivo del plano de distribución de Calicatas, el mismo que deberá indicar los Perfiles Estratigráficos y la distribución del tipo de terreno en las vías de circulación (incluye metrado). Las Calicatas se efectuarán para determinar las características de los suelos donde se instalarán las tuberías secundarias, así como las posibles estructuras consideradas en el proyecto (cámara de válvula de purga y de aire; cámara reductora de presión, etc.). Se estima una (1) calicata por cada 20 lotes, sin ser limitativo, cuya profundidad como mínimo deberá ser igual a lo que indica el perfil longitudinal de redes de alcantarillado en el punto seleccionado, éstas se ubicarán en los lugares que especifique el especialista y siempre sobre el trazo de las líneas de tubería de alcantarillado que se proyecta instalar.
En campo se determinará el número necesario de calicatas, de tal manera que durante la ejecución de las obras no se originen adicionales por cambio de tipo de terreno. La Clasificación de los tipos de terreno deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas para ejecución de obras de SEDAPAL. El diseño definitivo del Plano de Distribución de Calicatas será presentado en Autocad. El Informe del Estudio de Clasificación de Suelos tendrá como mínimo: ?? Introducción, Características del Proyecto, Trabajos efectuados en el Campo,
Características del Subsuelo, Conclusiones y Recomendaciones, Anexos (Perfiles Estratigráficos, Material fotográfico, Plano de tipos de suelo y ubicación de calicatas)
?? Planos de Distribución de Calicatas, el mismo que deberá indicar los Perfiles
Estratigráficos y el tipo de terreno en las vías de circulación (incluye metrado). Estudio de Impacto Ambiental. El Contratista es responsable del Estudio del Impacto Ambiental, coordinará y gestionará ante el Equipo de Gestión Ambiental, el tipo de Estudio a aplicar en la zona de influencia del Proyecto, hasta la aprobación del mismo.
13. INFORMACIÓN A SER PROPORCIONADA POR SEDAPAL Se facilitará el acceso a la información existente en los Archivos y Planotecas de las diversas áreas de SEDAPAL, según sea el caso, las cuales consisten en lo siguiente:
A. Planos de Esquemas ejecutados y recepcionados.
B. Carta de aprobación de Proyectos y/o Recepción de Obras de habilitaciones colindantes al objeto del contrato, según sea el caso.
C. SEDAPAL facilitará al Contratista favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, la
información referida al Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil de las habilitaciones que forman parte del presente Proceso de Selección.
14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
?? El Contratista para elaborar el Proyecto de redes secundarias y conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado de las habilitaciones referidas, deberá plantear soluciones que estén enmarcadas dentro de las más viables, con el objetivo de brindar el servicio a la totalidad de lotes en condiciones técnicas y económicas favorables.
?? El Contratista estará sujeto, por parte de SEDAPAL, a la verificación de la participación
del personal indicado en su propuesta, durante el desarrollo del servicio. En caso de incumplimiento se ejecutarán las acciones previstas en las normas legales vigentes.
?? El Contratista se obliga a dar cuenta del avance del servicio contratado al
representante designado por SEDAPAL. ?? El Contratista está en la obligación de brindar la asistencia técnica y administrativa a
los expedientes de “atención a clientes“ que les derive SEDAPAL, y atender las consultas que se deriven durante la ejecución del contrato.
15. PLAZO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO
El Contratista propondrá el plazo que considere necesario para la elaboración y entrega oportuna del servicio ofrecido, el que no deberá ser mayor a los 90 días naturales. El plazo para la ejecución de las redes secundarias, conexiones y micromedición es de 180 días naturales. El plazo para el desarrollo de la Intervención Social es de 330 días naturales (abarca desde el inicio del Contrato).
16. MONTO DE HONORARIOS
El Valor Referencial del servicio para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de las Redes Secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado es de: S/. 400,000.00 Nuevos Soles (Incluido Gastos Generales, Utilidad y Tributos). El Valor Referencial de la ejecución de las redes secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado es de: S/. 12,886,458.00 Nuevos Soles (Incluido Gastos Generales, Utilidad y Tributos). El Valor Referencial de la micromedición es de: S/. 547,655.00 Nuevos Soles (Incluido Gastos Generales, Utilidad y Tributos). El Valor Referencial de la Promoción Social es de: S/. 1,000,000.00 Nuevos Soles (Incluido Gastos Generales, Utilidad y Tributos). Los Precios Unitarios en los costos de redes secundarias de la propuesta no podrá exceder en 10% del valor referencial.
17. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El Contratista, de ser el caso, antes de iniciar las obras, deberá presentar a SEDAPAL el permiso o autorización del Instituto Nacional de Cultura (INC), donde se declare las áreas de las habilitaciones donde se ejecutarán las obras, como Zonas Desafectables.
Del mismo modo, para efectos de la implementación de conexiones domiciliarias, deberá presentar los Certificados de Posesión del Predio, documento que le deberá exigir al poblador conjuntamente con el Municipio. El Contratista, mediante carta, entregará a SEDAPAL el Informe final, adjuntando el Expediente Técnico del Proyecto, en original y copia, firmado en todas sus hojas por el profesional responsable. También deberá entregará lo siguiente: dos (02) CDs. regrabables, donde almacenará toda la información que comprende las Bases y el Expediente Técnico, respetando el orden que indica el índice de la Relación de Documentos. Deberá Incluir el diseño de los planos del proyecto en Auto Cad. En la elaboración del objeto de su contrato utilizará, como mínimo, el procesador de texto Microsoft Word 6.0, y para elaborar cuadros y gráficos, la hoja de cálculo de Excel 6.0, para Windows 95.
18. PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
El Contratista deberá presentar a SEDAPAL un Informe Técnico mensual, adjuntando la documentación complementaria que acredite el trabajo realizado. Adjunto al Informe, deberá ir la factura por el servicio prestado, acompañando los documentos que sustenten lo mencionado en el Informe. SEDAPAL, una vez efectuada la evaluación y aprobación del servicio contratado, procederá a dar la conformidad correspondiente y realizará los trámites de pago respectivos. El Contratista presentará un (01) Informe Final y (02) copias que resumirá todas las actividades desarrolladas para el logro del servicio contratado, adjuntando el producto final, conforme a lo solicitado en las presentes Bases.
19. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
En caso de atraso por causas imputables al CONTRATISTA en la entrega del Producto Final en el plazo establecido en el presente Contrato, SEDAPAL le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso (Artº 222 del Reglamento), hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En caso de no encontrarse conforme y hubiera observaciones al producto final, objeto del Contrato; entregado por el Contratista, éste dispondrá del plazo que establece la normatividad vigente, para el levantamiento de las observaciones. Si cumplido este plazo el Contratista no hubiera levantado todas las observaciones, se le devolverá el producto final presentado, dándose por no cumplido el objeto del Contrato, aplicándose las penalidades establecidas en los Artículos: 222, 223, 224, 225, 226 y 227 del Reglamento, según correspondan.
Si el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, SEDAPAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
V. PROFORMA DE CONTRATO
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0010-2006-SEDAPAL
MARCO DE LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA LEY N° 28870 –
LEY PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Conste por el presente documento, el Contrato de Obra para la Elaboración de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obra: A) Obras Generales, en Concurso Oferta a Suma Alzada y B) Obras Secundarias en Concurso Oferta a Precios Unitarios, que suscriben, de una parte el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL, con Registro Unico de Contribuyentes N° 20100152356, domicilio legal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210, La Atarjea, Distrito de El Agustino y departamento de Lima – Perú, debidamente representado por su Gerente General…………………………………………., identificado con DNI N°………………, quien procede de conformidad con el………………………………………………………………………………….., en adelante SEDAPAL; y de la otra parte ………………………………………………………, con Registro Unico de Contribuyentes N° ………………, Registro Nacional de Contratistas de Obras Públicas N° ………….., vigente a la fecha de suscripción del presente contrato, con domicilio legal en ……………………………………………………………………………, representado por su Gerente General ………………………………………………………, identificado con DNI N° ……………………., con Poder inscrito en la Partida N°……, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en adelante el CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES. 1.1 El presente Contrato se suscribe en el Marco Legal: ?? Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios
de Saneamiento; ?? D.S. N° 020-2006-VIVIENDA - Declara en Estado de Emergencia la Infraestructura para la
prestación de servicios de saneamiento de acuerdo a lo establecido en el Articulo 54° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338;
?? R.S. N° 011-2006-VIVIENDA.- Designan integrantes del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;
?? D.S. N° 022-2006-VIVIENDA - Precisan alcances de la declaración del Estado de Emergencia de la Infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;
?? D.S. N° 024-2006-VIVIENDA - Establece Procedimiento Especial para los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento;
?? D.S. N° 026-2006-VIVIENDA – Medidas Complementarias. ?? Resolución N°…………….– autorización del inicio de Fase de Inversión; ?? Conformidad de Bases por el CONSUCODE mediante Oficio N°
……………………………………………. ?? TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N°
083-2006-PCM y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 084-2006-PCM y modificatoria, aprobado mediante D.S. N° 063-2006-EF, que se aplicará supletoriamente a D.S. N° 024-2006-VIVIENDA.
1.2 SEDAPAL ha previsto la ejecución de obras bajo las siguientes modalidades:
A.- OBRAS GENERALES Concurso Oferta - A Suma Alzada – Redes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.
B.- OBRAS SECUNDARIAS
Concurso Oferta - Precios Unitarios – Obras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado y Micromedición – Sistemas Convencionales.
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 02
1.3 En virtud a lo expuesto en el párrafo anterior, SEDAPAL convocó entre el 17 y 18 de
setiembre del 2006 el Procedimiento Especial de Selección N° 0010-2006-SEDAPAL, para la Ejecución de Obras materia del presente contrato.
1.4 Como resultado del Procedimiento Especial de Selección, se otorgó la Buena Pro al CONTRATISTA, y mediante Carta N° ……………del …………se le notificó, autorizándose la suscripción del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: …………………………………………………………………………………….que comprende: A) Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado bajo la modalidad de Concurso Oferta a Suma Alzada, y B) Obras Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado y Micromedición – Sistemas Convencionales, bajo la modalidad de Concurso Oferta a Precios Unitarios. Los Expedientes Técnicos elaborados por EL CONTRATISTA constituyen patrimonio de SEDAPAL, por lo que no pueden ser divulgados sin su autorización previa y expresa formulada por escrito. EL CONTRATISTA se obliga a elaborar el Expediente Técnico de ambas etapas de acuerdo a los Términos de Referencia, atender las observaciones que requiera su aprobación por el Comité Técnico y Ejecutar la Obra de acuerdo a los referidos Expedientes Técnicos aprobados. Dicha aprobación no libera la responsabilidad de EL CONTRATISTA por errores, omisiones y/o deficiencias que contenga, además, no podrá transferir parcial o totalmente su contrato. CLAUSULA TERCERA.- MONTO DE CONTRATACION. El monto total ofertado por el CONTRATISTA incluidos Gastos Generales, Utilidad e IGV, con precios vigentes al 31-08-2006, es desagregadas de la siguiente forma: OBRAS GENERALES ?? Desarrollo del Expediente Técnico – Obras Generales ?? Ejecución de las Obras Generales, Suministros y
Disponibilidad de Terreno
OBRAS SECUNDARIAS ?? Desarrollo del Expediente Técnico – Redes Secundarias ?? Ejecución de las Obras Secundarias, Suministros,
Conexiones, Micromedición y Disponibilidad de Terreno
INTERVENCIÓN SOCIAL PARCIAL IGV 19% TOTAL
CLAUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. Para la firma del Contrato, el CONTRATISTA acredita haber entregado los siguientes documentos: c) Constancia Vigente emitida por el CONSUCODE de No estar inhabilitado para contratar
con el Estado. d) Constancia expedida por el CONSUCODE de tener Capacidad Libre de Contratación. c) Garantía del Fiel Cumplimiento. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será
entregada a la Entidad, como requisito indispensable, por el Postor ganador antes de la suscripción del Contrato. ( Artículo 40º de la Ley, concordado con los Artículos 213°° y 215°° de su Reglamento)
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 03
La Garantía será por un monto equivalente al 10% del monto total del Contrato, con vigencia hasta la aprobación de la liquidación final
El tenor de la Garantía será de acuerdo al Art. 213°º del Reglamento, y sin beneficio de excusión.
d) Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo (CAR), el monto de la póliza deberá ser por el valor ofertado debidamente cancelada por la Compañía Aseguradora (adjuntar copia legalizada de la factura de cancelación).
i) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (DS. N° 003-98-S.A.), adjuntar copia legalizada de la Factura de cancelación.
j) Plan de trabajo del Contratista , acorde con sus Calendarios Valorizados de Elaboración del Expediente Técnico, de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales, Equipos e Insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que emplearán en la Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de Obra; en forma independiente tanto por las Obras Generales como por las Obras Secundarias.
k) Calendarios de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales, Equipos e Insumos (Diagramas Gantt o Pert - CPM), se elaboraran en forma independiente, tanto de las Obras Generales como de las Obras Secundarias y deberán realizarlos utilizando un Software de Programación de Obras, en la que se indicará en forma clara y precisa: las actividades; Diagrama de Gant y Pert CPM, señalando los recursos y la ruta crítica que deberá de concordar con la Oferta Económica del Postor, así como también las Adquisiciones de Materiales, Equipos e Insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que se realizarán en el transcurso de la obra, el que deberá ser aprobado previamente por SEDAPAL..
l) El Plan de Trabajo para la Intervención Social, deberá contener los recursos, procedimientos y resultados por alcanzar.
m) Suscripción del Pacto de Integridad.
También es necesario que el Postor, paralelamente presente un Software para su aprobación por el Equipo Obras y el calendario de programación de Obras en la que indique lo siguiente:
a) Las actividades; b) Recursos, c) Diagrama de Gantt y Pert. d) La Ruta Crítica. e) Costos, acorde con su Propuesta Económica
CLAUSULA QUINTA.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA declara bajo juramento no estar impedido de contratar con el Estado, y se obliga a elaborar los Expedientes Técnicos, de cada Etapa; y Ejecutar la obra indicada en la cláusula segunda, de acuerdo a las Bases y Expedientes Técnicos que forman parte de éste instrumento, y conforme a las Disposiciones Legales aplicables que declara conocer y cumplir. El CONTRATISTA, en armonía con el Artículo 9° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se obliga a cumplir las responsabilidades derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la construcción. El plazo de la responsabilidad no podrá ser inferior a siete años a partir de la conformidad de la obra otorgada por SEDAPAL (Artículo 51° de la Ley) Se adjunta el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Estudio que deberá aplicarse durante el desarrollo de las Obras, bajo responsabilidad del CONTRATISTA asumiendo las multas y/o acotaciones que imponga el municipio o la autoridad respectiva, por su incumplimiento, sobre los trabajos a que se refiere el presente contrato.
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 04 CLAUSULA SEXTA.- GASTOS CONSIDERADOS POR EL
CONTRATISTA. En la propuesta del CONTRATISTA se consideran comprendidas los siguientes rubros, para ambas etapas: Mano de Obra, con todas sus leyes sociales; Bonificaciones, Materiales, Equipos y Repuestos, Herramientas, Seguros, Impuestos, Intereses, Derechos, Indemnizaciones por daños a terceros, Guardianía, Prevención de Accidentes, Medidas de Seguridad, Protección de la Obra, Gastos Generales de Administración y Dirección, Utilidad, Imprevistos y todos los demás gastos que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra incluyendo las gestiones, costos y pagos que demande la obtención de permisos y/o licencias que sean necesarios para obtener la libre disponibilidad del terreno y dar inicio a las obras hasta garantizar su total terminación; inclusive la entrega de la Memoria Descriptiva Valorizada y Planos de Replanteo. Todas las pruebas de Mecánica de Suelos, Geotécnia, Ensayos de Materiales, de Compactación de Suelos, de Concreto, de Equipos, de Instalaciones de cualquier tipo y otros que sean necesarios efectuarse para verificar la buena calidad de todo tipo de elemento empleado y su correcta ejecución, serán por cuenta del CONTRATISTA; así como los Gastos correspondientes al Suministro de Electricidad y Transporte de Agua para la Obra. Forma parte de éste contrato la Relación de Equipo Mínimo ofertado por el CONTRATISTA y es su obligación mantener su disposición inmediata, en las fechas programadas, bajo sanción de multa, que puede alcanzar hasta el 10% del monto contractual, de cada etapa, según la gravedad y necesidad de requerimiento de equipo. CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION. El CONTRATISTA se obliga a entregar el proyecto terminado y completo en los plazos siguientes:
1. OBRAS GENERALES ?? Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales ?? Ejecución de las Obras Generales 240 días naturales OBRAS SECUNDARIAS ?? Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales ?? Ejecución de las Obras Secundarias 180 días naturales INTERVENCIÓN SOCIAL 330 días naturales
El CONTRATISTA se obliga a entregar el Expediente Técnico de Obras Generales en el plazo de noventa (90) días naturales; y la Ejecución de Obras Generales deberá ser culminada en el plazo de doscientos cuarenta (240) días naturales. Del mismo modo el CONTRATISTA se obliga a entregar el Expediente Técnico de Obras Secundarias en el plazo de noventa (90) días naturales; y la Ejecución de Obras Secundarias deberá ser culminada en el plazo de ciento ochenta (180) días naturales. El plazo para la Elaboración de Expediente Técnico de Obras Generales se contará a partir de la entrega del adelanto; y el plazo para la Ejecución de Obras Generales se contará a partir de la entrega de terreno parcial o total. El plazo para la Elaboración del Expediente Técnico de Obras Secundarias ocurrirá dentro de los sesenta (60) días de iniciado el plazo para el desarrollo del Expediente Técnico de Obras Generales, para cuyo efecto se le cursará la comunicación correspondiente; y el plazo para la ejecución de Obras Secundarias se iniciará a partir de la entrega del terreno parcial o total. Los plazos se especifican en los Términos de Referencia, que son de obligatoria observancia, pues el desarrollo de los plazos de obra funcionara con aprobaciones parciales del Expediente Técnico. El plazo de la Intervención Social comienza a partir del día siguiente de la firma del contrato hasta la entrega de la obra debidamente aprobada por SEDAPAL.
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 05 Excepcionalmente, por acuerdo de partes, SEDAPAL podrá determinar el inicio del plazo contractual, en alguna de sus etapas, a una fecha cierta y determinada, que se estipulará en una Addenda que asimismo deberá ser suscrita por el CONTRATISTA. El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, cumpliendo las condiciones y requisitos indicados en dicha normativa. CLAUSULA OCTAVA.- DIRECTOR DE PROYECTO E INGENIERO
RESIDENTE. Para todos los efectos de ejecución del Expediente Técnico del presente contrato, el CONTRATISTA nombra como Director del Proyecto al Ingeniero ………………….…………… con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° ………………… quién tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de la Elaboración del Expediente Técnico, de cada etapa; y designa como Residente de Obra al Ingeniero ……………………………………………….. de la Especialidad ……………………. con Registro N° …………….. del Colegio de Ingenieros del Perú, quien tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de la Obra. Igualmente se designa como Ingeniero Residente Adjunto para Obras Generales al Ingeniero ………………………………………………… de la Especialidad……………………… con Registro N°……………….del Colegio de Ingenieros del Perú; y como Ingeniero Residente Adjunto para Obras Secundarias al Ingeniero ……………………………………………………….. de la Especialidad …………………………………………….. con Registro N° ……………………………. Del Colegio de Ingenieros del Perú En consecuencia, tendrán plena validez las decisiones adoptadas por los referidos profesionales, en los que les compete a cada cual, las que no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad propia del CONTRATISTA. El reemplazo de los citados Profesionales Ingenieros será materia del correspondiente Aviso, por Carta Notarial, que curse el CONTRATISTA a SEDAPAL, debiendo reunir el reemplazante las mismas o superiores calidades de idoneidad profesional, y ser aceptada por SEDAPAL. CLAUSULA NOVENA.- INFORMACION Y FACILIDADES A OTROS
CONTRATISTAS El CONTRATISTA está obligado a proporcionar todas las facilidades inherentes a las obras a realizar, que soliciten los Ingenieros Coordinadores de SEDAPAL; igualmente a proporcionar toda la información documentaría y virtual de índole técnica, contable, administrativas y demás relacionada con el Proyecto cuya ejecución se contrata por el presente documento. El CONTRATISTA dará facilidades a los Contratistas de otras obras para la más pronta y mejor ejecución de los trabajos. Estas facilidades serán vinculadas por el personal de SEDAPAL a cargo de la Coordinación. CLAUSULA DECIMA.- DAÑOS Y PERJUICIOS. El CONTRATISTA adoptará, a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes a los trabajadores (empleados y obreros), daños a las obras y a terceros, como también a las personas o a las propiedades vecinas; debiendo presentar la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General y la Póliza Complementario por Trabajo de Riesgo, cumpliendo las condiciones indicadas en las Bases de la Licitación. El resarcimiento de los perjuicios que pudieran ocasionarse será de cuenta exclusiva del CONTRATISTA. SEDAPAL podrá retener o descontar la(s) suma(s) que adeudara el CONTRATISTA, por todo tipo de daños o perjuicios de su responsabilidad, hasta que las reclamaciones o acciones interpuestas hayan sido levantadas, terminadas o caídas en abandono.
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 06 CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS. Las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, deben reunir las condiciones de ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática (sin beneficio de excusión), y ser emitidas por Entidades que se encuentren dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, debiendo señalar domicilio en la Ciudad de Lima, en el tenor de las garantías. La Garantías de Fiel Cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto del contrato, de ambas etapas, responde por la correcta ejecución de la obra y según lo dispuesto en el Artículo 215° del Reglamento, tendrá vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. Es obligación del CONTRATISTA mantener vigentes las garantías mientras subsistan las obligaciones cuyos cumplimientos garantizan. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- ADELANTOS. SEDAPAL concederá en calidad de Adelanto Directo hasta el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, siempre que el CONTRATISTA lo haya solicitado dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato; dicho adelanto será atendido dentro de los siete días (7) de formulada la solicitud, adjuntando la Garantía correspondiente. El Suministro y la importación de Materiales, Equipos o Insumos deberán contar con la aprobación del Comité Técnico que al efecto designará SEDAPAL y observar estrictamente lo previsto en las Bases Administrativas y Expediente Técnico respectivo. Se podrá otorgar para Adquisición de Materiales y Equipos hasta el cuarenta por ciento (40%), del monto correspondiente a Ejecución de Obras Generales, siempre que lo solicitado por el CONTRATISTA se encuentre en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales, Equipos e Insumos aprobados por SEDAPAL, adjuntando la Garantía correspondiente. Se podrá otorgar, igualmente para Adquisición de Materiales, Equipos e Insumos hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto correspondiente a Ejecución de Obras Secundarias, siempre que lo solicitado por el CONTRATISTA se encuentre en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales, Equipos e Insumos aprobados por SEDAPAL, adjuntando la garantía correspondiente. Por los montos de cada uno de los adelantos descritos, el CONTRATISTA deberá presentar una Carta Fianza o Póliza de Caución a favor de SEDAPAL, con las características que se indica en la cláusula anterior. Los montos garantizados por las Cartas Fianza o Póliza de Caución que presenta EL CONTRATISTA por Adelantos Directos y para Adquisición de Materiales en la ejecución de Obras Públicas serán reajustados automáticamente de acuerdo a la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta la fecha en que se haga efectiva la Carta Fianza o la Póliza de Caución. Los montos de los documentos de garantía se irán reduciendo en función a las amortizaciones de los adelantos otorgados antes citados, como paso previo a los reajustes automáticos ya señalados. En caso que no se haya publicado el Indice de Precios para el mes en que debe realizarse la Fianza, se efectuará con la variación acumulada del Indice anterior, quedando obligado el Fiador al pago inmediato del reajuste pendiente, proporcionalmente al día de pago, una vez dado a conocer el Indice que corresponde por el Instituto de Estadística e Informática (INEI).
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 07 CLAUSULA DECIMA TERCERA.- VALORIZACIONES. Del avance del Expediente Técnico. Las valorizaciones de Expedientes Técnicos, serán mensuales, en cada etapa, de acuerdo a lo que establecen las Bases Administrativas para éste rubro. Deberán ser aprobadas y presentadas por el CONTRATISTA y Supervisor ante SEDAPAL, en un plazo máximo de cinco días naturales a partir del primer día hábil del mes siguiente a tal valorización; y serán canceladas máximo el último día de dicho mes; siempre que el Informe de Avance haya sido aprobado por el Comité Técnico. De haber observaciones por el Expediente Técnico, en cada etapa, estas serán levantadas dentro de los cinco (5) días hábiles de notificadas, bajo apercibimiento de no efectuarse pago alguno, sin que ello pueda ser invocado como causal de prórroga o de reconocimiento de intereses. En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA se aplicara la penalidad prevista en el Artículo 222 del Reglamento. Del avance de Obras. SEDAPAL autorizará el pago al CONTRATISTA por Ejecución de la Obra, de cada etapa, mediante al presentación de Valorizaciones Mensuales de acuerdo al avance de los trabajos, y de conformidad con lo dispuesto en la Bases y el Expediente Técnico, y con aprobación del Comité Técnico. Los pagos mediante valorizaciones mensuales se aplicaran conforme a lo previsto en el Artículo 255° del Reglamento. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE OBRA. SEDAPAL controlará los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA a través de la Supervisión quién será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. La Supervisión tiene en consecuencia como función, controlar la ejecución de la obra, así como absolver las consultas que formule EL CONTRATISTA a través del Cuaderno de Obra. La Supervisión esta facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista si hubiera, o de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al Contrato y no tiene autoridad para modificarlo. El Supervisor, deberá reunir como mínimo, las mismas calificaciones profesionales exigidas para la designación del Ingeniero Residente. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CUADERNO DE OBRA. En la fecha de entrega de terreno, EL CONTRATISTA abrirá el Cuaderno de Obra, certificado notarialmente, foliado y visado en todas sus paginas por el Supervisor y el Ingeniero Residente, Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en dicho Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra deberá constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a SEDAPAL, la segunda a EL CONTRATISTA y la tercera al Inspector. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia de EL CONTRATISTA. Concluida la ejecución de la obra el original quedará bajo custodia de SEDAPAL.
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 08 En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra y conforme a lo normado por el Artículo 254° del Reglamento. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas, se harán directamente a SEDAPAL, por medio de comunicación escrita, que deje constancia de dicha solicitud. El Cuaderno de Obra será cerrado por el Supervisor, cuando la obra haya sido recibida definitivamente por SEDAPAL. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PENALIDADES. Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, en cada etapa, no se culmina la obra en el plazo estipulado en el presente documento, SEDAPAL aplicará una multa por cada día de atraso según lo previsto en el Artículo 222° del Reglamento, que se deducirá de las valorizaciones o de las retenciones o de las garantías, si las primeras no fueran suficientes, sin perjuicios de las acciones legales que fuesen necesarias para realizar dicho cobro. El monto total de la multa no excederá del diez por ciento (10%) del monto del contrato. El CONTRATISTA se halla en la obligación de utilizar la Plana de Profesionales presentados según los términos contenidos en las Bases, por todo el tiempo que cada uno de ellos se comprometió; la infracción por el incumplimiento de la permanencia de los profesionales según sus contratos, genera una multa para el CONTRATISTA hasta el diez por ciento (10%) del monto contractual. Asimismo EL CONTRATISTA es responsable y asume todas aquellas multas por causas atribuidas a ellos, municipales, regionales, administrativas, judiciales, y de toda índole; las mismas que serán descontadas automáticamente de la valorización inmediata a la siguiente de la fecha de imposición. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS. EL CONTRATISTA podrá subcontratar con autorización escrita de SEDAPAL y con sujeción a las disposiciones vigentes sobre la materia, solo la ejecución de parte de la obra contratada, y con sujeción a lo establecido en el Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. SEDAPAL no tendrá trato directo con los subcontratistas, quienes son considerados como personal enteramente dependientes de EL CONTRATISTA. De comprobarse que en la obra se encuentre trabajando personal subcontratado no autorizado, SEDAPAL podrá a multar a EL CONTRATISTA hasta con el 10% del monto contractual. EL CONTRATISTA no podrá realizar cesión de derechos alguna, por tener SEDAPAL condición de Agente de Retención de Tributos. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En ejecución del contrato, toda controversia será resuelta por Conciliación y de ser el caso, en Arbitraje de Derecho Institucional, conforme a lo previsto en el Artículo 274, in fine, del Reglamento. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO. Si el CONTRATISTA incumpliera las obligaciones derivadas del presente contrato, así como paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, en cualquier de ambas etapas, después de un primer requerimiento formulado por carta notarial, otorgando un plazo no mayor de 15 (quince) días para su debida atención; o si el monto acumulado por penalidades alcanzara el máximo de 10% del monto contractual, SEDAPAL tendrá la facultad de resolver el presente contrato; en tal eventualidad, no autorizara ningún desembolso con relación a la prestación, ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento. Los gastos originados por Resolución del Contrato son de cargo de la parte que los incumplió.
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 09
Adicionalmente a los supuestos de resolución contenidos en la presente cláusula, SEDAPAL se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales a que haya lugar. CLAUSULA VIGESIMA.- OBLIGACIONES SOCIALES. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de la obra, como máximo, el CONTRATISTA entregará a SEDAPAL copia autenticada del Libro de Planillas de la Obra y las copias de las boletas de pago, en cumplimiento de lo previsto en los Artículos 17° y 18° del Decreto Supremo N° 001-98-TR y Decreto Supremo N° 017-2001-TR. La Supervisión dará su conformidad al cumplimiento de las obligaciones de pago del CONTRATISTA a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, etc, como condición previa para la tramitación y pago de las valorizaciones. La Supervisión actuará en nombre y representación de SEDAPAL, en obras, verificando los trabajadores en obras y en planilla, la veracidad del pago de los jornales, tributos y beneficios sociales a los trabajadores del CONTRATISTA. La garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, también cubrirá los riesgos de incumplimiento de las obligaciones sociales de EL CONTRATISTA. En aplicación del D.S. N° 009-2005-TR, el CONTRATISTA, se obliga a dar cumplimiento a su normatividad en cuanto a Seguridad y Salud en el centro de trabajo, debiendo dar cuenta periódicamente a SEDAPAL de los incidentes que se originen con motivo del cumplimiento del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. El CONTRATISTA, mediante el Ingeniero Residente por anotación en el Cuaderno de Obra comunicara la fecha de culminación de la obra; el Inspector dentro de 5 días naturales a dicha anotación comunicará a SEDAPAL, ratificando o no tal hecho.. En caso que efectivamente la obra ha concluido, según Informe del Inspector, SEDAPAL en un plazo de siete (7) días naturales de recibida la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, procederá a designar un Comité de Recepción, el cual estará integrado por lo menos por un representante de SEDAPAL, necesariamente Ingeniero, y el Supervisor. Previamente a la Recepción de la Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar a SEDAPAL dos (2) copias ozalid de los Planos y/o croquis de Replanteo, para dar inicio a su verificación; el incumplimiento de esta obligación será causal suficiente para no recepcionarse ni liquidarse la obra. Logrado la conformidad de los Planos de Replanteo, EL CONTRATISTA entregará toda la documentación de Recepción de Obra, indicadas en el Anexo de las Disposiciones Específicas (Expediente Técnico). CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO. La liquidación del presente Contrato se llevara a cabo de conformidad con el Reglamento, para lo cual el CONTRATISTA deberá alcanzar a SEDAPAL la Minuta de Declaración de Fabrica o la Memoria Descriptiva valorizada según sea el caso, para que esta sea elevada a Escritura Pública y su posterior inscripción e los Registros Públicos. Si no cumpliera con esta obligación SEDAPAL la elaborará por cuenta y costo del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CONTRATISTA esta obligado a garantizar la fluidez del tránsito por la vía pública aplicando la Cartilla de Señalizaciones para el Control de Tránsito, quedando obligado a efectuar las reparaciones que sea menester. Todo ello en concordancia con la Ordenanza Municipal N° 203 del 21.12.98
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 10 Los avisos de señalización de seguridad deberán de ser de colores resaltantes y contener la indicación “Obra en Beneficio de la Población”. Asimismo EL CONTRATISTA deberá tener presente lo preceptuado en el Artículo 124° Capítulo III, en cuanto a lesiones; y, Artículo 451° Inciso 2 Titulo V referente a Seguridad Pública del Código Penal. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CARTELES DE IDENTIFICACION. El CONTRATISTA al inicio de la obra se obliga a suministrar, instalar y mantener en óptimas condiciones, en la misma obra y por todo el tiempo que demande su ejecución, por su cuenta y cargo los Carteles de Identificación de la Obra en número, tamaño y condiciones que se indican en el Formulario de Metrado Base y en las Especificaciones de Metrados y Formas de Pago en la Ejecución de Obras del Expediente Técnico. En dichos Carteles así como en cualquier otro medio en que se dé a publicidad el Proyecto, deberá señalarse la participación de SEDAPAL, el cual se reserva el derecho de disponer el retiro o rectificación de toda propaganda, publicidad o promoción inadecuada. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SUJECION LEGAL DEL CONTRATO. Las partes se someten en orden de precedencia a lo establecido en el presente contrato, a las Bases, Especificaciones Técnicas, Acta de Adjudicación, los demás documentos del Procedimiento Especial de Selección y los Términos de la Oferta Técnico Económica presentada por EL CONTRATISTA, todo lo que forma parte integrante del presente contrato. En caso de conflicto, discrepancia o contradicción, prima la interpretación que deviene de la documentación citada en el párrafo precedente. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PACTO DE INTEGRIDAD. En cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su Resolución N° 123-2000-CG, numeral 700-06 del 01.07.2000. El CONTRATISTA reconoce la importancia de aplicar los Principios que rige los procesos de contratación. Confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni se ofrecerá ni otorgarán ya sea en forma directa o indirecta a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener el Contrato objeto del proceso de selección que origina el presente instrumento. Manifiesta no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer practicas restrictivas de la libre competencia. SEDAPAL, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus Funcionarios. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO. Las partes renuncian expresamente al fuero de su domicilio, señalando las direcciones consignadas en el encabezamiento del presente Contrato como domicilio legal, donde deben efectuarse todas las notificaciones, citaciones y avisos del caso. El domicilio podrá variarse por otra dirección siempre en la Ciudad de Lima, previo aviso cursado a la otra parte por Carta Notarial.
CONTRATO N° -2006-SEDAPAL P.E.S. N° 0010-2006-SEDAPAL PAG. 11 CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- PERFECCION Y FORMALIDAD FACULTATIVA. El presente contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes intervinientes. Sin embargo, sin perjuicio de su plena validez y vigencia, cualquiera de las partes podrá elevarlo a Escritura Pública asumiendo los gastos correspondientes. Estando las partes de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente contrato, los suscriben en original y copia del mismo tenor y valor, un ejemplar para cada uno, en la Ciudad de Lima el EL CONTRATISTA SEDAPAL
VI. PLANOS