UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL VILLARREAL

FACULTAD DE INGENIERIA CIVILFACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CAPITULO 2

ASPECTOS NORMATIVOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

EXPOSITOR : ING. ELIAS TAPIA JULCA

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE OBRASSISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

(D.S. Nº 184-2008-EF – ART. 40º )(D.S. Nº 184-2008-EF – ART. 40º )

• DE SUMA ALZADA Y PRECIOS UNITARIOS

• EN EL SISTEMA DE SUMA ALZADA EL POSTOR FORMULA SU PROPUESTA POR UN MONTO FIJO INTEGRAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN, SEGÚN PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y PRESUPUESTO, EN ESE ORDEN DE PRELACIÓN.

• EN EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, EL POSTOR FORMULA SU PROPUESTA OFERTANDO PRECIOS UNITARIOS, EN FUNCIÓN DE LAS PARTIDAS O CANTIDADES REFERENCIALES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SE VALORIZAN EN FUNCIÓN DE SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINDAO PLAZO DE EJECUCION.

a. LLAVE EN MANO: EL POSTOR OFERTA EN CONJUNTO LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MONTAJE HASTA LA PUESTA EN SERVICIO DE DETERMINADA OBRA, Y DE SER EL CASO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b. CONSURSO OFERTA: EL POSTOR OFERTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE SER EL CASO TERRENO. ESTA MODALIDAD SÓLO PODRÁ APLICARSE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE SE CONVOQUEN BAJO EL SISTEMA DE SUMA ALZADA Y SIEMPRE QUE EL VALOR REFERENCIAL CORRESPONDA A UNA LICITACIÓN PÚBLICA. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES REQUISITO PREVIO LA PRESENTACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL INTEGRO DE LA OBRA.

MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL(ART. 41º)

GARANTIAS CONTRACTUALESGARANTIAS CONTRACTUALES

REQUISITOS DE GARANTIASREQUISITOS DE GARANTIAS(ART. 155º)(ART. 155º)

• CARTA FIANZA

• DEBE SER EMITIDO POR EMPRESAS AUTORIZADAS Y SUJETAS AL AMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES O ESTAR CONSIDERADA EN LA ULTIMA LISTA DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA CATEGORIA QUE PERIODICAMENTE PUBLICA EL BCR - PERU

INCONDICIONALES, SOLIDARIAS, IRREVOCABLES Y DE REALIZACION AUTOMATICA AL SOLO REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD

• EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO CON VIGENCIA HASTA LA APROBACION DE LA LIQUIDACION FINAL.

CONCEPTO: FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ART. 158º)

GARANTIAS(CARTAS FIANZA)

• LA ENTIDAD SÓLO PUEDE ENTREGAR LOS ADELANTOS PREVISTOS EN LAS BASES Y SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE UNA GARANTÍA EMITIDA POR IDÉNTICO MONTO Y UN PLAZO MÍNIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES RENOVABLE TRIMESTRALMENTE POR EL MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR, HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO. LA PRESENTACIÓN DE ESTA GARANTÍA NO PUEDE SER EXCEPTUADA EN NINGÚN CASO.

• CUANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SEA MENOR DE 3 MESES, LAS GARANTÍAS PODRÁN SER EMITIDAS CON UNA VIGENCIA MENOR SIEMPRE QUE CUBRA LA FECHA PREVISTA PARA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO.

• TRATÁNDOSE DE LOS ADELANTOS DE MATERIALES , LA GARANTÍA SE MANTENDRÁ VIGENTE HASTA LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES O INSUMOS A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD PUDIENDO REDUCIRSE DE MANERA PROPORCIONAL DE ACUERDO CON EL DESARROLLO RESPECTIVO.

GARANTIAS POR ADELANTOS (ART. Nº 162)

• CUANDO NO SE RENUEVA OPORTUNAMENTE ANTES DEL VENCIMIENTO. (LUEGO DE LA LIQUIDACION SE DEVUELVE AL CONTRATISTA EL MONTO EJECUTADO)

• CUANDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO HAYA QUEDADO CONSENTIDA (FIEL CUMPLIMIENTO). (EL MONTO DE LAS GARANTIAS CORRESPONDE INTEGRAMENTE A LA ENTIDAD).

• SI TRANSCURRIDO 3 DIAS DE HABER SIDO REQUERIDO PARA LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA NO HA PAGADO EL SALDO EN CONTRA DE LIQUIDACION CONSENTIDA.

EJECUCION DE GARANTIAS(ART. 164º)

RIGE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ART. 184º)

A. QUE SE DESIGNE AL INSPECTOR O SUPERVISOR SEGUN CORRESPONDA

B. QUE LA ENTIDAD HAYA HECHO ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO DE OBRA.

C. QUE LA ENTIDAD HAYA HECHO ENTREGA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA

D. QUE LA ENTIDAD HAYA HECHO ENTREGA EL CALENDARIO DE ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS, CUANDO EN LAS BASES SE HUBIERA ESTABLECIDO TAL RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD

E. QUE SE HAYA ENTREGADO EL ADELANTO DIRECTO AL CONTRATISTA DE HABER SIDO SOLICITADO POR ESTE (1), HECHO QUE DEBERA CUMPLIRSE POR LA ENTIDAD DENTRO DEL PLAZO DE 7 DIAS DE HABER RECIBIDO LA CARTA FIANZA Y FACTURA

(1) DEBERAN SER CUMPLIDAS DENTRO DE LOS 08 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

(2) EN CASO NO SE HAYA SOLICITADO LA ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO, EL PLAZO SE INICIA CON LA ENTREGA DEL TERRENO. EN CUALQUIER CASO EL PLAZO SE INICIA AL DIA SIGUIENTE DE CUMPLIRSE LAS CONIDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES Y CONTRATO.

NOTA: SI LA ENTIDAD NO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LOS INCISOS PRECEDENTES POR CAUSAS IMPUTALES A ESTA, EN LOS 15 DIAS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PREVISTO ANTERIORMENTE. EL CONTRATISTA TENDRA DERECHO AL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5/10000 DEL MONTO DEL CONTRATO POR CADA DIA HASTA UN TOPE DEL 75/10000 DEL MONTO CONTRACTUAL. VENCIDO EL PLAZO INDICADO, EL CONTRATISTA PODRA RESOLVER EL CONTRATO.

ADELANTOSADELANTOS

(ART. 186 º AL 189º)(ART. 186 º AL 189º)

A) ADELANTO DIRECTO, QUE NO EXCEDERA DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO

B) ADELANTO PARA MATERIALES, INSUMOS A UTILIZARSE EN EL OBJETO DEL CONTRATO, LOS QUE EN CONJUNTO NO SUPERARAN EL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO

• LOS ADELANTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA OPORTUNIDAD ESTABLECIDA, PREVIA PRESENTACION DE GARANTIAS EMITIDAS POR IDÉNTICO MONTO Y UN PLAZO MINIMO DE (3) MESES, RENOVABLE TRIMESTRALMENTE POR EL MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR, HASTA LA AMORTIZACION TOTAL.

• CUANDO EL PLAZO CONTRACTUAL SEA MENOR DE 3 MESES, LAS GARANTIAS PODRAN TENER UNA VIGENCIA MENOR, SIEMPRE QUE CUBRA LA FECHA PREVISTA PARA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO

• EN EL CASO QUE LAS BASES HUBIERAN PREVISTO ENTREGAS PARCIALES DEL ADELANTO DIRECTO, SE CONSIDERARÁ QUE LA CONDICION DE PAGO SE DARÁ POR CUMPLIDA CON LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO.

• LOS ADELANTOS SE AMORTIZAN MEDIANTE DESCUENTOS PROPORCIONALES EN CADA UNA DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA.

ADELANTOSADELANTOS

EL CONTRATISTA PODRA SUBCONTRATAR PARTE DE SUS PRESTACIONES SIEMPRE QUE:

SUBCONTRATACION (ART. 146º)

a) LA ENTIDAD LO APRUEBE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE SER SOLICITADO. SI NO HAY RESPUESTA SE CONSIDERA APROBADO

b) LAS PRESTACIONES PARCIALES QUE SUBCONTRATE A TERCEROS NO EXCEDAN DEL 40% DEL CONTRATO PRINCIPAL.

c) SI EL CONTRATISTA ES EXTRANJERO, SE COMPROMETA A BRINDAR CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS SUBCONTRATISTAS NACIONALES.

d) QUE EL SUBCONTRATISTA ESTE INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS Y NO SE ENCUENTRE INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

AUN CUANDO EL CONTRATISTA HAYA SUBCONTRATADO, ES EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO FRENTE A LA

ENTIDAD. LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA

SUB CONTRATACIÓN SON AJENAS A LA ENTIDAD.

• TIENEN CARACTER DE PAGOS A CUENTA

• SERAN ELABORADAS EL ÚLTIMO DIA DE CADA PERIODO PREVISTO EN EL CONTRATO, LOS METRADOS EJECUTADOS SERAN FORMULADOS y VALORIZADOS CONJUNTAMENTE POR EL CONTRATISTA Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR

• EN LAS OBRAS CONTRATADAS BAJO EL SISTEMA A PRECIOS UNITARIOS SE VALORIZARA HASTA EL TOTAL DE LOS METRADOS REALMENTE EJECUTADOS, MIENTRAS QUE EN EL CASO DE LAS OBRAS BAJO EL SISTEMA DE SUMA ALZADA SE VALORIZARA HASTA EL TOTAL DE LOS METRADOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA.

• EN EL CASO DE OBRAS CONTRATADAS BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS VALORIZACIONES SE FORMULARAN EN FUNCION DE LOS METRADOS EJECUTADOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS, AGREGANDO SEPARADAMENTE LOS MONTOS PROPORCIONALES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD OFERTADOS POR EL CONTRATISTA; MAS EL IGV.

• EN EL CASO DE OBRAAS CONTRATADAS BAJO EL SISTEMA A SUMA ALZADA, LAS VALORIZACIONES SE FORMULARAN EN FUNCION DE LOS METRADOS EJECUTADOS CONTRATADIOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL VALOR REFERENCIAL, AGREGANDO SEPARADAMENTE LOS MONTOS PROPORCIONALES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD DEL VALOR REFERENCIAL. EL SUBTOTAL ASI OBTENIDO SE MULTIPLICARA POR EL FACTOR DE RELACION, CALCULADO HASTA LA QUINTA CIFRA DECIMAL, MAS EL IGV.

VALORIZACIONES Y METRADOSVALORIZACIONES Y METRADOS ( ART. Nº 197º , Nº 198, Nº 199º )( ART. Nº 197º , Nº 198, Nº 199º )

• SI EL INSPECTOR O SUPERVISOR NO SE PRESENTA PARA LA VALORIZACION CONJUNTA CON EL CONTRATISTA, ÉSTE LA EFECTUARÁ. EL INSPECTOR O SUPERVISOR DEBERA REVISAR LOS METRADOS DURANTE EL PERIODO DE APROBACION DE LA VALORIZACION

• EL PLAZO MAXIMO DE APROBACION POR EL INSPECTOR O EL SUPERVISOR DE LAS VALORIZACIONES y SU REMISIÓN A LA ENTIDAD PARA PERIODOS MENSUALES, ES DE CINCO (5) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE AL DE LA VALORIZACION RESPECTIVA, Y SERA CANCELADA POR LA ENTIDAD EN FECHA NO POSTERIOR AL ÚLTIMO DIA DE TAL MES

VALORIZACIONES Y METRADOSVALORIZACIONES Y METRADOS

• SOLO PODRA INICIARSE UN PROCEDIMIENTO ARBITRAL DENTRO DE LOS 15 DIAS HÁBILES DE HABER OCURRIDO LA CONTROVERSIA, CUANDO LA PARTE EN DISCUSION ES MAYOR AL 5% DEL CONTRATO ACTUALIZADO.

• A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES. EL CONTRATISTA TENDRÁ DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 1244°, 1245° Y 1246° DEL CODIGO CIVIL

• EL PAGO DE LOS INTERESES SE EFECTUARÁ EN LAS VALORIZACIONES SIGUIENTES.

VALORIZACIONES Y METRADOSVALORIZACIONES Y METRADOS

CAUSALES: SIEMPRE QUE AFECTEN LA RUTA CRITICA DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA.

• ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.

• ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRESTACIONES POR CAUSAL ATRIBUIBLE A LA ENTIDAD.

• POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADO.

• CUANDO SE APRUEBA UN PRESUPUESTO ADICIONAL

AMPLIACIONES DE PLAZOAMPLIACIONES DE PLAZO(ART. 200º)(ART. 200º)

AMPLIACIONES DE PLAZO - PROCEDIMIENTOAMPLIACIONES DE PLAZO - PROCEDIMIENTO(ART. 201º)(ART. 201º)

• DE EXISTIR DISCREPANCIAS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO, SE PUEDE RECURRIR AL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS DENTRO DE LOS 15 DIAS HÁBILES DE COMUNICADO.

• LA AMPLIACION DE PLAZO OBLIGA AL CONTRATISTA A PRESENTAR AL SUPERVISOR O INSPECTOR, EL CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO Y PERT – CPM EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

• EL INSPECTOR O SUPERVISOR DEBERÁ ELEVARLOS A LA ENTIDAD, CON LOS REAJUSTES CONCORDADOS CON EL RESIDENTE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS DE RECEPCIONADO.

* EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS DE PRESENTADO EL INFORME DEL SUPERVISOR O INSPECTOR LA ENTIDAD DEBERÁ PRONUNCIARSE, DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR APROBADO EL CALENDARIO APROBADO POR EL SUPERVISOR.

AMPLIACIONES DE PLAZOAMPLIACIONES DE PLAZO(ART. 201º)(ART. 201º)

• LAS AMPLIACIONES DE PLAZO EN LOS CONTRATOS DE OBRA DARÁN LUGAR AL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES, IGUALES AL NÚMERO DE DÍAS CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACIÓN MULTIPLICADOS POR EL GASTO GENERAL VARIABLE DIARIO, SALVO EN LOS CASOS DE OBRAS ADICIONALES QUE CUENTEN CON PRESUPUESTOS EPECÍFICOS

• EN EL CASO QUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEA GENERADA POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, SÓLO SARÁ LUGAR AL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES DEBIDAMENTE ACREDITADOS.

EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

(ART. 202º)

• EN LOS CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, EL GASTO GENERAL DIARIO SE CALCULA DIVIDIENDO LOS GASTOS GENERALES VARIABLES OFERTADOS, ENTRE EL NUMERO DE DÍAS DEL PLAZO CONTRACTUAL AFECTADO POR EL COEFICIENTE DE REAJUSTE "Ip/lo”, DONDE Ip ES EL INDICE GENERAL DE PRECIOS AL (CODIGO 39)

• EN LOS CONTRATOS A SUMA ALZADA, EL GASTO GENERAL DIARIO SE CALCULA DIVIDIENDO LOS GASTOS GENERALES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE DÍAS DEL PLAZO CONTRACTUAL AFECTADO POR EL COEFICIENTE DE REAJUSTE "Ip/lo”, DONDE Ip ES EL INDICE GENERAL DE PRECIOS AL (CODIGO 39) CORRESPONDIENTE AL MES EN QUE OCURRE LA CAUSAL. Io INDICE DEL MES DEL VALIOR REFERENCIAL

• EN CASO DE REDUCCIONES DE PRESTACIONES QUE AFECTEN EL PLAZO CONTRACTUAL. LOS GASTOS GENERALES SE RECALCULARÁN DE LA MISMA MANERA

MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO

(ART. 203º)

• SON LOS MAYORES COSTOS ORIGINADOS POR LA EJECUCION DE PARTIDAS NUEVAS YIO MAYORES METRADOS NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO, Y QUE SON INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD DEL MISMO.

• EL ORIGEN DE UN PRESUPUESTO ADICIONAL DEBE SER REGISTRADO EN EL CUADERNO DE OBRA

• LA APROBACION DE OBRAS ADICIONALES COMPETE AL TITULAR DEL PLIEGO O A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

• LAS OBRAS ADICIONALES SÓLO DEBEN EJECUTARSE CUANDO SE CUENTE PREVIAMENTE CON LA RESOLUCION APROBATORIA DEL TITULAR DEL PLIEGO O DE LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, Y CUANDO SE SUPERE EL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, SE REQUIERE DE LA AUTORIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL PARA SU PAGO

• LAS OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS SIN CONTAR CON EL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO NO GENERAN DERECHO ALGUNO A FAVOR DEL CONTRATISTA

PRESUPUESTOS ADICIONALESPRESUPUESTOS ADICIONALES

• HECHOS IMPREVISIBLES AL FORMULARSE LAS BASES O CELEBRARSE EL CONTRATO, y HECHOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR PRODUCIDOS CON POSTERIORIDAD A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

• ACTOS ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A SUBSANAR ENTRE OTROS, OMISIONES O DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

• LOS MAYORES METRADOS GENERAN ADICIONALES SÓLO EN CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS. EN TALES CASOS SE DEBEN ADJUNTAR LOS METRADOS DE CADA PARTIDA DEBIDAMENTE SUSTENTADAS POR LAS PLANILLAS, GRAFICOS Y CROQUIS

GENERACION DE PRESUPUESTOS GENERACION DE PRESUPUESTOS ADICIONALESADICIONALES

• PROCEDERÁN SÓLO CUANDO SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y RESOLUCIÓN DEL TITULAR O MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

• EN EL CASO DE OBRAS ADICIONALES QUE POR SU CARÁCTER DE EMERGENCIA, CUYA NO EJECUCIÓN PUEDA AFECTAR EL AMBIENTE O PONER EN PELIGRO A LA POBLACIÓN, TRABAJADORES O LA MISMA OBRA; LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ENTIDAD PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA A FÍN DE QUE EL INSPECTOR O SUPERVISOR PUEDA AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES, SIN PERJUICIO DE LA VERIFICACIÓN QUE REALIZARÁ LA ENTIDAD PREVIO A LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN , SIN LA CUAL NO SE EFECTUARÁ PAGO ALGUNO.

• EN LOS CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES SERÁN FORMULADOS CON LOS PRECIOS DEL CONTRATO Y/O PRECIOS PACTADOS Y LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES PROPIOS DEL ADICIONAL. DEBE INCLUIRSE LA UTILIDAD Y EL IGV

• EN LOS CONTRATOS A SUMA ALZADA LOS PRESUPUESTOS SERÁN FORMULADOS CON LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL AJUSTADOS POR EL FACTOR DE RELACIÓN Y/O LOS PRECIOS PACTADOS, CON LOS GASTOS FIJOS Y VARIABLES AFECTADOS POR EL FACTOR DE RELACIÓN. DEBE INCLUIRSE LA UTILIDAD TAMBIEN AFECTADA POR EL FACTOR DE RELACIÓN

OBRAS ADICIONALES MENORES AL 15%OBRAS ADICIONALES MENORES AL 15%

(ART. 207º)(ART. 207º)

• CUANDO SEA INDISPENSABLE LA REALIZACION DE OBRAS ADICIONALES POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO O SITUACION IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, MAYORES AL 15 % DEL MONTO CONTRACTUAL. LA ENTIDAD, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUEDA CORRESPONDER AL PROYECTISTA, PODRA AUTORIZARLAS. PARA ELLO SE REQUERIRA CONTAR CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DEL PLIEGO O LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, DEBIENDO PARA SU EJECUCIÓN Y PAGO, CONTAR CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y CON LA COMPROBACIÓN DE QUE SE CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS

• LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIENE 15 DÍAS HABILES PARA PRONUNCIARSE. DE REQUERIRSE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LO HARÁ CONOCER A LA ENTIDAD A MÁS TARDAR EL 5º DÍA DESDE EL INICIO DEL PLAZO, LA ENTIDAD TIENE 5 DÍAS PARA CUMPLIR EL REQUERIMIENTO. EN ESTE LAPSO EL PLAZO SE INTERRUMPE

• LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA NO PODRAN SUPERAR EL 50 % DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. EN CASO SUPERE ESTE LIMITE SE PROCEDERA A LA RESOLUCION DEL CONTRATO, DEBIENDO CONVOCAR UN NUEVIO PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL SALDO DE OBRA, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PROYECTISTA.

OBRAS ADICIONALES MAYORES AL 15%OBRAS ADICIONALES MAYORES AL 15%(ART. 208º)(ART. 208º)

• RESOLUCIÓN APROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL PROVENIENTE DEL TITULAR DEL PLIEGO O DE LA MAXIMA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE CONSIGNE LAS PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS A LAS CUALES SE AFECTARÁ EL GASTO DE LAS VALORIZACIONES QUE RESULTEN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL.

b) INSFORME INSTITUCIONAL Y/O DOCUMENTO OFICIAL QUE CAREITE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA EL PAGO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL SOLICITADO.

c) EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CONTRATACIÓN ( LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN DIRECTA O DE MENOR CUANTÍA) ASÍ COMO LAS BASES DE LICITACIÓN, CONSULTAS, ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, ACALARCIONES Y OTROS DOCUMENTOS QUE REPRESENTEN CONDICIONES PARA LA FORMULACIÓN DE LA OFERTA DE LOS POSTORES.

d) CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

e) PRESUPUESTO DE OBRA Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, QUE SUSTENTE EL MONTO.

DCUMENTACIÓN A SER REMITIDA A LA C.G.R.DCUMENTACIÓN A SER REMITIDA A LA C.G.R. 16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL > 15%, QUE NO CUENTA 16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL > 15%, QUE NO CUENTA

CON PRESUPUESTO DEDUCTIVOSCON PRESUPUESTO DEDUCTIVOS

f) PRESUPUESTO ADICIONAL DETALLADOg) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS NUEVAS DETALLANDO

RENDIMIENTOS Y COTIZACIONES DE INSUMOS MUEVOS (MÍNIMO 3)h) COPIAS DE LOS FOLIOS DEL CUADERNO DE OBRA, DONDE SE EVIDENCIE EL ORIGEN,

APROBACIÓN DE EJECUCIÓN Y OCURRENCIAS DE LA OBRA QUE HAYAN GENEREADO EL PRESUPUESTO ADICIONAL

i) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y PLANILLAS DE METRADOS, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS ENTRE SI.

j) EL INFORME LEGAL EMITIDO POR FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD QUE CONTENDRÁ ANÁLISIS YPRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CAUSAL GENERADORA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL, ASÍ COMO DE LA VIABILIDAD LEGAL DEL PAGO ADICIONAL

k) INFORME TECNICO EMITIDO POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, SEGÚN SEA EL CASO Y EL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD

l) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VALORIZADO Y ACTUALIZADO POR PARTIDASm) DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO DE VERACIDAD, SUSCRITA POR LA MÁXIMA

AUTORIAD ADMINISTRATIVADE LA ENTIDAD, SEÑALANDO QUE LA INFORMACIÓN QUE SE ALCANZA A LA CONTRALORIA GENERAL CONSTITUYE LA INFORMACIÓN NECESARIA CON LA QUE DISPONE LA ENTIDAD.

16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL QUE NO CUENTA 16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO DEDUCTIVOSCON PRESUPUESTO DEDUCTIVOS

n) FORMULA POLINÓMICA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL EN TRÁMITE.

o) OTROS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA MEJOR RESOLVER, Y QUE A CRITERIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL FUEREN PERTINENTES

16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL QUE NO CUENTA CON 16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO DEDUCTIVOSPRESUPUESTO DEDUCTIVOS

EN EL CASO QUE EL MONTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL CUYA AUTORIZACIÓN SE SOLICITA, SEA CALCULADA CONSIDERANDO LOS PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS VINCULADOS A ÉSTE, ADEMÁS DE LO REQUERIDO EN EL NÚMERAL PRECEDENTE, DEBERÁN ACOMPAÑARSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

a) RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO PROVENIENTE DEL TITULAR DEL PLIEGO O MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

b) PRESUPUESTO DEDUCTIVO CORRESPONDIENTE, DETALLADO CON SUS RESPECTIVAS PLANILLAS DE METRADOS

c) COPIA DE LOS FOLIOS DEL CUADERNO DE OBRA DONDE SE EVIDENCIE EL ORIGEN Y OCURRENCIA DE LAS OBRAS SUSTITUIDAS, MATERIA DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO.

d) INFORME TÉCNICO EMITIDO POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, SEGÚN SEA EL CASO, Y EL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD INCIDIENDO EN LA SUSTENTACIÓN DEL ORIGEN DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O ITEM QUE CONFORMA EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO.

16.2 PRESUPUESTO ADICIONAL QUE CONSIDERA 16.2 PRESUPUESTO ADICIONAL QUE CONSIDERA PRESUPUESTOS DEDUCTIVOSPRESUPUESTOS DEDUCTIVOS

EN EL CASO QUE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO ADICIONAL EN TRÁMITE SE ENCUENTREN VINCULADAS A OTROS PRESUPUESTOS ADICIONALES ANTERIORES, APROBADOS Y PAGADOS POR LA ENTIDAD, POR NO EXCEDER EL PORCENTAJE ESTIPULADO EN EL ART. Nº 266 DEL REGLAMENTO, SE REQUIERE ADEMÁS:

a) RESOLUCIÓN APROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DEL(LOS) PRESUPUESTO(S) ADICIONAL(ES) RESPECTIVO(S).

16.3 PRESUPUESTOS ADICIONALES VINCULADOS A OTROS 16.3 PRESUPUESTOS ADICIONALES VINCULADOS A OTROS

PRESUPUESTOS ADICIONALES QUE NO REQUIEREN DE PRESUPUESTOS ADICIONALES QUE NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERALAUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL

1. EL RESIDENTE SOLICITARA EN EL C.O. LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, INDICANDO LA FECHA DE CULMINACIÓN. EL SUPERVISOR O INSPECTOR COMUNICARA ESTE HECHO A LA ENTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS.

LA ENTIDAD TENDRA UN PLAZO DE 7 DIAS PARA DESIGNAR AL COMITÉ DE RECEPCIÓN, EL CUAL ESTARA INTEGRADO POR LO MENOS POR UN REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (INGENIERO O ARQUITECTO) Y POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR.

EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DIAS DE DESIGNADO EL COMITÉ, ÉSTE (JUNTO CON EL CONTRATISTA) PROCEDERÁ A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y LOS PLANOS.

CULMINADA LA VERIFICACIÓN, SE SUSCRIBIRA UN ACTA, EN LA QUE SE CONSIGNARAN LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA). DE NO HABER OBSERVACIONES SE RECEPCIONARA LA OBRA.

RECEPCION DE OBRASRECEPCION DE OBRAS(ART. 210º)(ART. 210º)

2. EL CONTRATISTA DISPONDRA DE 1/10 DEL PLAZO DE EJECUCION VIGENTE PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, EL CUAL SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL QUINTO DIA DE SUSCRITA EL ACTA. SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES, EL RESIDENTE SOLICITARÁ EN EL C.O. LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. LA COMPROBACIÓN QUE REALICE EL COMITÉ DE RECEPCIÓN SE LIMITARA A VERIFICAR LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN EL ACTA, NO PUDIENDO FORMULARSE NUEVAS OBSERVACIONES.

EL INSPECTOR O SUPERVISOR DEBE INFORMAR EN EL PLAZO DE 3 DÍAS DESDE LA ANOTACIÓN EN EL C.O. Y LA ENTIDAD VERIFICARÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS DE RECIBIDO EL INFORME DEL INSPECTOR O SUPERVISOR.

3. SI EL CONTRATISTA O SU RESIDENTE NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES, ANOTARA EN EL ACTA SU DISCREPANCIA. EL COMITÉ DE RECEPCIÓN ELEVARA LOS ACTUADOS. AL TITULAR DEL PLIEGO O A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD CON UN INFORME SUSTENTADO DE SUS OBSERVACIONES EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS.

RECEPCION DE OBRASRECEPCION DE OBRAS(ART. 210º)(ART. 210º)

LA ENTIDAD DEBERA PRONUNCIARSE SOBRE DICHAS OBSERVACIONES EN IGUAL PLAZO (5 DIAS). DE PERSISTIR LA DISCREPANCIA, ESTA SE SOMETERA A LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL O ARBITRAJE) DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES AL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD. SI VENCIDO EL 50% DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, LA ENTIDAD COMPRUEBA QUE NO SE HA DADO INICIO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES (SALVO CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR EL CONTRATISTA), LA ENTIDAD DARA POR VENCIDO DICHO PLAZO, TOMARÁ EL CONTROL DE LA OBRA, LA INTERVENDRA ECONÓMICAMENTE, y SUBSANARÁ LAS OBSERVACIONES CON CARGO A LAS VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO SALDOS DE LIQUIDACION O GARANTIAS.

RECEPCION DE OBRASRECEPCION DE OBRAS(ART. 210º)(ART. 210º)

4. TODO ATRASO EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES' DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES, PUDIENDO LA ENTIDAD RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

5. ESTA PERMITIDA LA RECEPCIÓN PARCIAL DE SECCIONES TERMINADAS DE LAS OBRAS, CUANDO HAYA SIDO PREVISTO EXPRESAMENTE EN LAS BASES, EN EL CONTRATO O LAS PARTES EXPRESAMENTE LO CONVENGAN.

6. SI POR CAUSAS AJENAS AL CONTRATISTA, LA RECEPCIÓN DE LA OBRA SE RETARDA (SUPERANDO LOS PLAZOS), EL LAPSO DE LA DEMORA SE ADICIONARA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MISMA Y SE RECONOCERAN AL CONTRATISTA LOS GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA DEMORA.

RECEPCION DE OBRASRECEPCION DE OBRAS(ART. 210º)(ART. 210º)

LIQUIDACIÓN ECONÓMICALIQUIDACIÓN ECONÓMICA(ART. Nº 211 , Nº 212)(ART. Nº 211 , Nº 212)

1. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA LIQUIDACIÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA CON LA DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS DETALIADOS, DENTRO DE UN PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS O EL EQUIVALENTE A UN DÉCIMO (1/10) DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL QUE RESULTE MAYOR. CONTADO DESDE EL DÍA, SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. CON LA LIQUIDACIÓN SE ENTREGARÁ A LA ENTIDAD LOS DOCUMENTOS DE DECLARATORIA DE FÁBRICA O LA MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA, SEGÚN SEA EL CASO. LA ENTIDAD DEBERÁ PRONUNCIARSE DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS DE RECIBIDA.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICALIQUIDACIÓN ECONÓMICA(ART. 211º)(ART. 211º)

SI LA ENTIDAD NO ESTUVIESE DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. PRACTICARÁ OTRA QUE, CON LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA Y CÁLCULOS DETALLADOS, REMITIRÁ AL CONTRATISTA PARA QUE PUEDA OBSERVARLA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS DE RECIBIDA.

2. SI EL CONTRATISTA NO PRESENTARA LA LIQUIDACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO, SU ELABORACIÓN SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA ENTIDAD EN IDÉNTICO PLAZO. SIENDO LOS GASTOS DE CARGO DEL CONTRATISTA. LA ENTIDAD REMITIRÁ LA LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE PUEDA OBSERVARLA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS DE RECIBIDA.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICALIQUIDACIÓN ECONÓMICA(ART. 211º)(ART. 211º)

3. LA LIQUIDACIÓN QUEDARÁ CONSENTIDA CUANDO; PRACTICADA POR UNA DE LAS PARTES, NO SEA OBSERVADA POR LA OTRA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.

CUANDO UNA DE LAS PARTES OBSERVE LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA POR LA OTRA, ÉSTA DEBERÁ PRONUNCIARSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS DE HABER RECIBIDO LA OBSERVACIÓN, DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR APROBADA LA LIQUIDACIÓN CON LAS OBSERVACIONES FORMULADAS.

EN EL CASO QUE UNA DE LAS PARTES NO ACOJA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA OTRA, AQUELLA DEBERÁ MANIFESTARLOS POR ESCRITO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL PARRAFO ANTERIOR. EN TAL SUPUESTO, DENTRO DE LOS 15 DIAS HÁBILES SIGUIENTES CUALQUIERA DE LAS PARTES DEBERÁ SOLICITAR EL SOMETIMIENTO DE ÉSTA CONTROVERSIA A CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICALIQUIDACIÓN ECONÓMICA(ART. 211º)(ART. 211º)

TODA DISCREPANCIA RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN SE RESUELVE SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN EL PRESENTE REGLAMENTO, SIN PERJUICIO DEL COBRO DE LA PARTE NO CONTROVERTIDA.

UNA VEZ QUE LA LIQUIDACIÓN HAYA QUEDADO CONSENTIDA, EL CONTRATO QUEDARÁ CONCLUIDO DEBIENDO CERRARSE EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN.

AM

PL

IAC

IÓN

DE

PL

AZ

O

AM

PL

IAC

IÓN

DE

PL

AZ

O

CA

SO

Nº

01

CA

SO

Nº

01

AM

PL

IAC

IÓN

DE

PL

AZ

O

AM

PL

IAC

IÓN

DE

PL

AZ

O

CA

SO

Nº

02

CA

SO

Nº

02

PR

ES

UP

UE

ST

O A

DIC

ION

AL

P

RE

SU

PU

ES

TO

AD

ICIO

NA

L

MA

YO

R A

L 1

5%

MA

YO

R A

L 1

5%

PR

ES

UP

UE

ST

O A

DIC

ION

AL

P

RE

SU

PU

ES

TO

AD

ICIO

NA

L

ME

NO

R

AL

15%

M

EN

OR

A

L 1

5%

PR

ES

UP

UE

ST

O D

ED

UC

TIV

O

PR

ES

UP

UE

ST

O D

ED

UC

TIV

O