h. ayuntamiento constitucional tempoal, ver....

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

H.oIIVI..'tiTA"'IHofTOlt!l'fUoU.. ..UIAL~ ..

M~·all.

CONTRAlD N° DOP-TEM-2017301610327

CONTRATODE OBRA PUBliCA A BASEDEPRECIOSUNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA

AREA RESPONSABLE:DIRECCIONDEOBRAS PUBliCAS - RAMO 033

NOMBRE O DENOMlNACION SOCI

TECNOCONSTRucaONES DELAHUASTECAS.A. DEC.V.

CONTRATON·CONTRATO FECHADE CONTRATO

REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESTHU060202MI0

DOMICILIOCAllE: CARR.TUXPAN-TAMPICOKM 109COL. DELVAllE.C.P. 92125CIUDAD: TANTOYUCA,VERAQlUZ..

DOP-TEM-2017301610327 21 DEABRlq)El2017

MODAliDAD DEADJUDICACIQNLICITACiÓNPUBUéA:

INVITACiÓNA CUANDO MENOS TRESPERSONAS:

ADJUDICACiÓN DIRECTA: ( X )

NUMERO DE OBRA: 2017301610327

NOMBRE, DESCRIPCIPN YUBICAC,IÓNDE LAOBRA:MEJORAMIENTO DEl PATIO DE IMPAitTlCION DE EDUCACIONFISICAEN LAESCUELAP~IMARIA PATRICIOREDONDO EN

LA COl. RICARDOFLORESMAGON, EN El MUNICIPIO DETEMPOAL, VER.

FUENTEDERECURSOS:FONDO DEAPORTACIONES PARA,IA INFRAESTRuCTURASOOALMUNICIp,Al YDE LASDEMARCACIONESTERRITORiAlESDELDISTRITOFEDERALYEl BANCO ~aONAl;,DE ()BRAS y SERVICI()SPUBlICas (FISMDF-BANOBRAS)E.JERCICIO2017 .

DATQ$FINANCIEROS DELCONTRATO

I.V.A.16% CUMPLIMIENTOIMPORTE

$ 300,283,45 $48,045,35

MONTO TOTAL

$34,832,87$348,328,80

VIGENCIAy PlAZO DE EJECUC;JON

PlAZO DE EJECUcFON

24 DEABRIL 60 OlAS NATURALES

ANTICIPO

$104,498,63

22 DEJUNIO ·DEl2017

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENT

Página 1


2014-2017

••JUNTOSlO 11O\{'~ ."-lt'}OR'\'"~t'J-~~1I. .w¡;J07.~"Hn~''''f'Uo'1...\lUI,.\l.ctJoI'

J\l1.¡• .L\lli

CONTRATO o DOP-TEM-2017301610327

1.- DEOARACIONES

1. El H. AYUNTAMIENTO11. El CONTRATISTA111. lAS PARTES

2.- CLAUSULAS GENERALES

PRIMERA.SEGUNDA.TERCERA.CUARTA.QUINTA.SEXTA.SEPTIMA.-

OBJETODELCONTRATOMONTO DELCONTRATOAJUSTEDECOSTOSPlAZO DEEJECUCiÓNDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSINICIO DEOBRARELACIONESlABORALES

3.- CLAUSULAS ECONOMICAS

OCTAVA.- ANTICIPOSNOVENA.- FORMA DEPAGODECIMA.- .SUPERVISiÓN DEOBRDECIMA PRIMERA.- GARANTíAS

4.- CLAUSULAS TECNICAS:

DECIMA SEGUNDA.- MODIFIcACIONES DE lOS PLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMASDECIMA TERCERA.- AMPLiACIÓN·OE PlAZO DEEJECUCiÓN··

5.- CLAUSULAS lEGAlES:

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADDEL CONTRATISTADECIMA QUINTA.- RECEPCIÓ~DE LA oa~ YUQUIDACIONESDECIMA SEXTA.- SUSPENSIÓNTEMPÓRAl OEl CONTRATODECIMA SEPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADADECIMA OCTAVA.- MATERIALES¡YEQ.LJIPODE INSTALACIÓN,peRMANENTEDECIMO NOVENA.- RESCISiÓNADMINISTRATIVA DELCONTRATOVIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓNVIGESIMA PRIMERA.- SANCIONESPOR INCUMPLIMIENTO Al PROGRAMAVIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOSEXTRAORDINARIOSVIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO DEOBRAVIGÉSIMA CUARTA.- OTRASOBLIGACIONESDEL "H. AYUNTAMIENTO"VIGESIMA QUINTA.- lEGISLACiÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓNYJURISDICCiÓN

5 DE FEBRERO ESQ.

u

••JUNTOSI.U !l4t'1J.M:QS .IdI!JY1t'~''D''Q~N_ji·.'I."~I»nr>l~IUfU,..."'UIN.J:t¡¿,

411.,.MI7


2014-2017

CONTRATO N° OOP-TEM-2017301610327

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ElMUNICIPIO DE TEMPOAl, VERACRUZ, A QUIEN SEDENOMINARA "El H. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR LOSC.C.C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGel, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, lA.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR AlEXANDER MUÑOZ GOMEZ, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE ÓBRAS PÚBliCAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LAPERSONA FfslCA O MORAl TECNOCONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA SAo DE C.V., REPRESENTADALEGALMENTE ENESTEACTO POR EL ING. JESUSHERRERA lOPEZ, A QUIEN SE DENOMINARA "El CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LASSIGUIENTESDEClARACIONES Y SUBSECUENTESaAUSUlAS:

,DECLARACION

1.- "El H. AYUNTAMIENTO" DEClARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLEaDO EN EL ARTICULO 2 PARRAFO 2, DE LA lEY ORG4NlCA DEL('" -,

MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDADJURIDICA y PATRIMONIOS PROPIOSy QUEPOR LOTANTO TIENE CAPACIDAD LEGALPARACELEBRARESTECONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁLEGITIMADO PARA SUSCRIBIRA NOMBRE y CON AUTOR.IZACIÓNDE "El H. AYUNTAMIENTO" EL PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDiANTE ACUERDO TOMADO ENSESiÓN EXTRAORDINARIA DECABILDO DE FECHA01 DE ENERODEL2014, SEGÚNCONSTA EN ELAttA NÚMERO 01, ENDONDE SELEDELEGANFACUlTADES PARAQUE SUSCRIBATODO TIPO DECONTRATOSY/OCONVENIOS.

C.- QUE EL C.P. PATRICIO CHlltlNOS DEL ANGEL ES EL PRESIDENTEMUNICIPAL DE TEMPOAL, VERACRUZ, CONFACULTADESPARA SUSCRIBIREl PRESENTECONTRATO DE CONFORMIDAD A LO EstABLECIDO EN EL ARTíCULO 36FRACCIONESIV, VI, IX Y XXIV DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE ELLIC. GABRIEL ROBERT,OlJ'VA~ QUINTERO, SfNDICO ÚNICO, COMPARECECON LASATRIBUCIONESQUHECONFIEREELARTfcULO 37 FRACCIONES1, Ii 'y V DE LA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA L.A.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTEoINSTRUMENTO EN SI:)CARÁCTERDE SECRETARIADEL AYUNTAMíENTO PE ESTEMUNICIPIO,CON LASATRIBUCIONES QUE L~ CONFIERE ELARTfcULO 70 FRACCiÓNV DE LA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO UBRE.

F.- QUE ElING. VICTOR ALEXANDER.MU~OZ GgMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUSCRIBEELPRESENTEINSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE ELNOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEOBRAS PUBliCAS MUNICIPALES OTORGADO pbR"El H. AYUNTAMIENTO" SEGÚN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DELEXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO' POR EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEPRESIDENTE MUNIOPAl, EL DIA 01 DE ENERO DEl_201.4, PARA LA APLICACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRIl"ORIO DEL Mt.JNICIPIO DETEMPOAL, ESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DE LA lLAVE, SEGÚN LODISPUESTO PORLOS ARTfcULOS'73 >BIS,73 TER,14 Y 115 DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE. _

.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONESQUE SE DERIVEN.DEL PRESENTECONTRATO, ELCONSEJODE DESARROLLOUNICIPAl (C.D.M.) AUTORIZÓ, LA INVERSiÓN CORRESPONOIENTE,MISMA.QlJE ~ROVIENE DELPROGRAMA GENERAL

DE INVERSiÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUPuRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LASDEMARCACIONES TERRITORIALESDEL DISTRITO FEDERALY El BANCO NACIONAL DE OBRAS y SERVICIOSPÚBLICOS(FISMDF-BANOBRAS) EJERCICIO2017, EN LA PARnDA PRESUPUESTAl NÚMERO 2017301610327, PARA LA OBRADENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL PATIO DE IMPARTlCION DE EDUCACION FISlCA EN LA ESCUELA PRIMARIAPATRICIO REDONDO EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNIOPIO DE TEMPOM" VER., EDUCACION(MEJORAMIENTO DE PRIMARIA). ~~3

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO T AL, VER. TEL.,

Página 3 16

••JUNTOSlO 11>\{'.\l)IOS .~I:JOilf~.,"fQ~H...V!;!ofl7. n""'ót_ftMl. ,-..w.l

.lIU~..&I:


2014-2017

CONTRATO N° OOP-lEM-2017301610327

H.- QUE EL PRESENTECONTRATO SE ADJUDICA A "El CONTRATISTA", COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DEADjUDICACIÓN DIRECTA NO.TEM-AD-2017301610327, LA EVALUACiÓN TECNICA y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTOPOR EL PRESENTADOY POR CONSIDERARLOCOMO PROPUESTASOLVENTEQUE GARANTICE LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOSOBJETO Del PRESENTECONTRATO; LA NOTIFICACiÓN MEDIANTE ESCRITOOFICIAL DE FECHA 19 DE ABRil 'DEL 2017, EN TÉRMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, CATÁLOGOS DE CONCEPTOS,YPRECIOSUNITARIOS, ESPECIFICAOONES,PROGRAMASy PRESUPUESTO.

1.-QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO EN 5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ,MISMO QUE SEIilALA PARA LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

11.-IfEl CONTRATISTA" DEClARA:

A) QUE ES UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU PERSONALHUASTECAS.A. DEC.V.LA CREDENCIALDE ELECTORCON FOLIO DE ELECTOR: 261186

El C. ING. JESUSHERRERALOPEZACREDITA SU PERSONALIDAD "'~I"""-J~

TECNOCONSTRUCOONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOLIO DEELECTOR:261186

B) "EL CONTRATISTA" DECI,ARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA y CONVIEr-.lE,SI LI,EGARE A CA"",~IA~ DENACIONALIDAD, EN SEGUIRCONSIDERÁNDOSECOMO MEXICANO PORCUANTO A'ESTE CONTRATO SEREFIEREY A NO INVOCAR LA PROTECCiÓNDE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO,BAJO PENA DE PERDER,EN BENEFICIODE LA NACiÓN MEXICANA TODO DERECHODERIVADO DE ESTECONTRATO.

QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE CARR.TUXPA,.-TAMPICO KM 109., COL. DELVAllE, C.P. 92125, EN El MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ••, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE mEtoNTRATO. .

QUE CUENTA CON LA éAPA~IDAD jURIDICA, TÉCNICA Y.FINANCIERA PARA CONTRATARY OBLIGARSE A LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 'y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGfA,ORGANIZACiÓN y MANO DEOBRA ESPECIALIZADAPARA ELLO. ,

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REo.UISf(OS ~UE ESTABLECENLA LEY,DE OBRAS ,PÚBliCAS y SERVICIOSRELACIONADOS CON EllAS DEL ESTADO,DE VERAC8UZ DE IGNACJO,,DE,l,A I,LAVE¡,y 1,.ASREGlAS GENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓNDE OBRAS PUBLICASY DEMAS DiSPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA, PARA lAS DEPENDÉNClAs Y' ENtlóADES DE LA' ADMINIsTRACIÓN PÚBLICA 'ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONrENIOO,DE .LO$;,AJlIEXQSQUE bEBlbAMENTE FIRMADOS POR lASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTECONTRATO, cONSISTENTES EN, LA DESCRIPGIÓN'~OR~ENORIZADA DE LAOBRA, PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMÁs y EL PRESUPUESTO CORRESPQNDIENTE, ASíCOMO lAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EjeCUCiÓN 'oi: LOSTRAI3AJOS. ' ' ,

QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE El 51110 DE LA OBRA OBJETO DE ESTE,CONTRATO, A FIN DECONSIDERARTODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENEN'ENSU EJ·ECUCIÓN;

G) QUE CUENTA CON LOSSIGUIENTESREGISTROSYCOMPRUEBA ENTREGANDOFOTOCOPIASDE:

C)

D)

E)

CEDULA DEL REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTES:REGISTROPATRONAL ANTE El l. M. S. S. E INFONAVIT:CEDULA DEL REGISTRODESEFIPLAN:

THU060202MlOF8711g3S104

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO

Página 4, VER. TEL.

- --------------------------

••JUNTOSLO JjM.'llMOS .IoJ.L'JOR~~-tI',ca~H_"V1;l'lTi\MnNTOh~...... ~,

.lIf1~.AHi


2014-2017

P-TEM-2017301610327

111.-LAS PARTESDECLARANQUE:

A) SEOBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUECADA UNO CORRESPONDE,CONTODAS LASLEYES,REGLASY REGLAMENTOSMEXICANOS, DE CARÁCTERFEDERAL,ESTATALy MUNICIPAL APLICABLESA LOS TRABAJOSAMPARADOS PORESTECONTRATOy A RESPONDEREN LOQUE CORRESPONDAPORSUCUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCiÓNPORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS,PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTOCORRESPONDIENE,LASNORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS,Y TODOS AQUELLOSQUE SEPACTENEN ELFUTURO DEACUERDOCON LASDISPOSICIONESDELMISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN >DONDE,SE REGISTRANTODOS LOSACTOSRELACIONADOSCON LA EJECUCiÓNDELASOBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTECONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS Pl)BUCAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE y DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE, DE LASREGLAS,ACUERDOSY DEMAS DISPOSICIONESLEGALESQUE RIGEN LACONTRATACiÓN, EJECUCiÓNYCUMPLIMIENTO DELPRESENTECONTRATO.

E) QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE, OSTENTAN EN EL PRESENTEINSTRUMENTO, YTODA VEZQUE EN ESTEACTONO EXISTEERROR,DOLO, LESJÓNMALA Ft O ALGÚN OTR()VICIODELCONSENTIMIENTO,QUE INVALIDE SU CELEBRACiÓN,LASPARTESC . , N UJETARSEAL CONTENIDODE LASSIGUIENTES:

cLÁusuLAS GENERALE

PRIMERA.- OBJETODELCONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOM,IENDAA ~ELCONTRATISTA" LOSTRABAJOSCONSISTENTESEN LA MEJORAMIENTO DELPATIO DE IMPARTICION DE EDUC4CION FISICA EN LA ESCUELAPRIMARIA PATRICIO REDONDO EN LA COL. RICARDOFLORESMAGON, EN ELMUNICIPIÓDE TEMPÓAL, VER., Y ESTESEOBLIGA A REALIZARLAHASTASUTOTAL TERMINACiÓN,DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓNVIGENTES EN' EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSELOSTRABAJOS, Así COMO LAS ESPECIF.ICAc:lONESéONTENIDAS EN LOS,ANEXOS TÉCNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMANPARTEINTEGRANTEDEESTECONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DELCONTRATO.EL IMPORTE DEL PRESENTECONTRATO ES DE $ ~,2.83,45 ~ESCIENTOS MIL DO~ENTOS,OOHENTA Y TRES PESOS45/100 M.N.), MAS $ 48,045,35 (CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO Pesos 35/100 M.N.), CORRESPONDIENTEAL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE$ 348,328,80 (TRESCIENTOSCUARENTA Y OCHOMIL TRESCIENTOSVEINTIOCHO PESOS SO/lOO M.N.), E INCLUYE LA REMUNERACIÓN Y EL' PAGO TOTAL A "ELCONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGEN LOSTRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU

SO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTiPULADAS EN EL PRESENTECONTRATO CON CARGO A "ELONTRATISTA".

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,

Página 5 de 16

A CANTIDAD SOLO PODRÁSERREBASADAPREVIOCONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTOACUERDENLAS PARTES,EGÚN LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO59 DELA LEYDEOBRAS PÚBLICASY'SERVICIOSRElACiONADOS CON ELLASDEL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZAOBRA MAYOR DE LOINDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABILlDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCiÓNDE LOS TRABAJOEXCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMARPAGOALGUNO DEELLO.

TERCERA.-AJUSTEDECOSTOS.PARA LOSSUPUESTOSA QUE SE REFIEREELARTICULO 39 FRACCIONXXIV DE LARELACIONADOSCON ELLASDELESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DE LA LLA , SJYAl~8(~~

•.,.JUNTOSL~tI~~~R

H.4V1;.."JjI.),4nm"It6OInJoU.....__ R¡¿

nj~·Alli


2014-2017

AJUSTESDE LOS COSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIASIMPREVISTASDEORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓNDE LOSCOSTOSDELOSTRABAJOSAUN EJECUTADOSAL MOMENTO DEOCURRIRDICHA CONTINGENCIA.

CON BASEEN LA SOLICITUDQUE PRESENTE"EL CONTRATISTA", "EL H. AYUNTAMIENTO'" LLEVARÁA CABO LOSESTUDIOSNECESARIOSPARA DETERMINAR LA PROCEDENCIADE LA PETICiÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SESUJETARAA LO SIGUIENTE.

LOSAJUSTESSECALCULARÁNPARACADA UNO DE LOSCONCEPTOS,A PARTIRDELA FECHAENQU~ SEHAYA PRODUCIDOEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTODE LA OBRA FALTANTE POFt"~JECUTARCONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCiÓNPACTADOEN ELCONTRATO O, EN CASODE EXISTIRATRASo'NO IMPUTABLE A"El CONTRATISTA" PROCEDERÁAL AJUSTEDE COSTOEXCLUSIVAMENTEPARA LA OBRA QUE DEBIERAES:rARPENDIENTEDE EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

lOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN PE LOS TRAPAJOSCONTRATADOS. El AJUSTESE APLICARÁ A lOS COSTOSDIRECTOS,CONSERVANDO CONSTANTES lOS PORCENJAJESDEINDIRECTOSY UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIODEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ~STARÁSUJETOA LASVARIACIONESDELATASA DE INTERESPROPUESTA.

lAS PARTESCONVIENEN QUE lOS AJUSTESDE lOS COSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS, SELESDEDUCIRAELPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTAQUE NO HAYA SIDOAMORTIZADO ENSUTOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN:IIELCONTRATISTA" SEOBLIGA, A INICIAR lOS TRABAJOSMATERIA DE ESTECONTRATO r;a.....,PItft......

CONCLUIR EL OrA 22 DE JUNIO DEL2017, AJUSTANDOSEAL CALENDARIO DE TRA O QUESERAPROBADO POR"EL H. AYUNTAMIENTO'". \)

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBlE y Doq,JMENTOS ADM.lNISlRATIVOS: W'"EL H. AYUNTAMIENTO'" SE OBLIGAA PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATI 1 S INMUEBLES EN QUEDEBAN LLEVARSEA CABO LOSTRABAJOSEN REFERENCIA,Asf COMO lOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIASy DEMÁSAUTORIZACIONESQUE SEREQUIERANPARASUREALIZACiÓN. '

SEXTA.-INICIO DE LOSTRABAJOS. ,"El CONTRATISTA", SEOBLIGA A ESTABLECERANTICII;"ADAMENTEA LA INICIACiÓN DE LOSTRABAJOS,EN ELSITIO DE LAREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPR,ESEN'fANTE,TÉCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCIÓN,<ELCUAL DEBERÁ

~-"'ENER UN PODERAMPLIO Y SUFICIENTEPARA,TOMAIlI)ECISIONES EN JODO LO RELATIVOAl CUMPLIMIENTO DE ESTENTRATO.

" L H. AYUNTAMIENTO", SERESERVAELDERECHODESUACEPTACiÓN, a,CUAL PODRA EJERCERENTODO TIEMPO.CO TISTA", y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMO

I STRU NTO DE CONTROl y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EjECUCIÓN DE LA OBRA,' "EL H.U AMIENTO'", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTETÉCNICO VERIFICARALOSAVANCES, CAlIDAD, CUMPlIMIEM'o DE

SP.CIFICACIONESy EN SU CASO AUTORIZARÁ MODIFICACIONES DURÁNTE LA EJECUCiÓNDE LA OBRA, ASENTADO LONDUCENTEEN LA BITÁCORAY "EL CONTRATISTAnSOLICITARÁLAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERENECESARIASPARA

JECUTARLA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONESY VISTO BUENO DE LOS TRABAJOSREALIZADOSHACIENDO lAS...._ --"fIV ANOTACIONES QUE CONSIDEREPERTINENTES.

"EL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA lOS FINEANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y lAS FIRMAS DE SUS ENT~TES TÉC ICOS

~ ,?#/75 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,

Página 6 de 16

••JUNTOSt<..llJA('1!.MOS )ilL1Wl«'~tt"Q~N. "VC-I'lTA"'ll-m"ItfIlt'l..lN... .....II••,u::lIl.

JIf~·AlI7


2014-2017

CONTRATON° OOP-TEM-2017301610327

REGISTRADOS,LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA, DEBERAQUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDADDEL SUPERVISORDE LAOBRA, NO SALIRDELAOBRA, Y ESTARA DISPOSICiÓN,ENCUALQUIERMOMENTO, DEAMBAS PARTES."EL CONTRATISTA" DENTRODE LOSS (CINCO) DíAS HÁBILESSIGUIENTESA LA FECHADE INICIACIÓN DE LOSTRABAJOSINFORMARÁ A LOSCIUDADANOS DELMUNICIPIO, MEDIANTE UN ANUNCIO CON DIMENCIONES DE 1.50MTS. DEANCHOPOR 1.50MTS. DE LARGO, FIJADO EN EL LUGAR DONDE SEEJECUTARÁLA OBRA CON DATOS PROPIOSDE LA MISMA YBAJO ELFORMATO Y CARACTERISTICASQUE LA DIRECCiÓNDEOBRASPÚBLICASENTREGARÁA "EL CONTRATISTA", EN ELQUE SE PLASMARÁN, DESCRIPCIÓN, MONTO, ORIGEN DE LOS RECURSOS,PERíODO DE EJECUCIÓN,CONTRATISTA,BENEFICIARIOS,EL TIPO DE OBRA PÚBLICA A REALIZARSE,EL CUAL DEBERÁPERMANECERHASTA EL TÉRMINO DE LOSTRABAJOS.SEPTlMA.- RELACIONESLABORALES."EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO V PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOSMATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁEl ÚNICO RESPONSABLEDE lAS OBLIGACIONESDERIVADASDE lAS DISPOSICIONESLEGALESY DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DETRABAJOY DE SEGURIDADSOCIAL. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGAPORLO TANTO A RESPONDERDETODAS LASRECLAMACIONESQUE SUSTRABAJADORESPRESENTENENSU CONiJ"RAO ENCONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACIÓNCON DICHOSTRABAJOS; DE IGUAL MANERA COMO PARTE DE LASOBLIGACIONESCONTRAíDAS V DE CONFORMIDAD CON LOSARTfcULOS lS V lS-A DE LA LEYDEL SEGUROSOCIAL "ELCONTRATISTA", DEBERÁ DAR DE ALTA LA OBRA V REGISTRARE INSCRIBIRA SUS TRABAJADORESEN El INSTITUTOMEXICANO DELSEGUROSOCIAL,COMUNICAR SUSALTASY BAJAS,DENTRODELOSPLAZO~ESTABLECIDOSPORLEY.

OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTECONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 104.498.63 (CIENTO CUATRO MILCUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS63/100 M.N.) OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" AUTIUZARLOS EN LOSSIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCiÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOSDE OFICINAS V ALMACENES, BODEGAS EINSTALACIONESV, EN SU CASO, PARAGASTOSDETRAS MAQUINARIA V EQUIPO DECONSTRUCCIÓNE INICIO DELOSTRABAJOS;Así COMO PARA LA COMPRA y P UCCIÓ DE ATERIAlES DE CONSTRUCCiÓN,LA ADQUISICIÓN DEEQUIPOSQUE SE INSTALENPERMANfNTEME ÁS INSUMOS NECESARIOSPARALA REALIZACiÓNDELOSTRABAJOSOBJETODEÉSTECONTRATO~···

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ AS. S SIGUIENTESAL DíA. DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTARLAGARANTíA DEANTICIPO, CON ELOBJETODEQUE ELH. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICiÓNDE "EL CONTRATISTA"DENTRO DE LOS QUINCE DrAS NATURALESSIGUIENTESA LA PRESENTACiÓNDE LA GARANTrA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DELANTICIPO, EN LOSTÉRMINOS DE LA PRESENTECLÁUSULA, DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ElARTíCULO S3 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SÉRVIClOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE

_.,.._"""r.NACIO DE LA LLAVE; ELATRASOEN LA ENTREGADEL ANTICIPO SERÁMOTIVO PARADIFERIRSIN MODIFICAR, EN IGUALP O, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓNPACTADOY FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHADE INICIACIÓNDE LOSTRABAJOS;SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGALA GARANTrA DELANTICiPO DENTRODEL PLAZOESTIPULADO,NOPR CEDERÁELDIFERIMIENTO DELAFECHADE INICIO DE LAOBRA.EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LASElACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJEc.:UTADOS,EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,

ÉNDOSELIQUIDAR El FAlTANTE PORAMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, SUJETÁNDOSEA LOSPROCEDIMIENTOSTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEYDE OBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOS·CON EltAS DEL ESTADO DE I

ERACRUZDE IGNACIO DE LA LlAVE.

PARALA AMORTIZACiÓN DELOSANTICIPOSENCASODERESCISIÓNDE ESTECONTRATO,"EL CONTRATISTA" SEOBLIGAREINTEGRARA "EL H. AYUNTAMIENTO" ELSALDO PORAMORTIZAR DE LOSANTICIPOS, EN UNTÉRMINO NO MAYOR DE .20 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE lE SEA COMUNICADA LA RESCISiÓN.,PARA LO CUAL SE LERECONOCERÁNLOSMATERIALESQUE TENGA ENOBRA O EN PROCESODEADQUISICIÓN B DAMENTE COMP ADOS,MEDIANTE LA EXHIBICiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE,CONSIDE D ~~~


Pádna 7 de 16

••JUNTOSlO ll.o\t'llMOS .\!lJOII.(~·tJ·A~H""VC~MnN'T1)lt!olr.M1,...._AI¿~ ..·Mi


2014-2017

CONTRATO N° OOP-TEM-2017301610327

LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISiÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA YPUEDAN UTILIZARSEEN LA OBRA, y uELCONTRATISTA" SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOSEN El SITIO DELA EJECUCiÓNDE lOS TRABAJOS.UNA VEZ ACORDADO El ANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", -a CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA FACTURA y LA PÓLIZADE FIANZA CORRESPONDIENTEPARA SU APROBACiÓN.

LA GARANTfA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL uH.AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACiÓN. SI uELCONTRATISTA" NO HA DEVUELTO El SALDO DE LA FIANZA,INCLUYENDO LOSGASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNATASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDAPOR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN lOS CASo DE PRORROOA PARA ELPAGO DE CRÉDITO FISCAl. lOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE El SALDO NO AMORTIZADO, SECOMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCiÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LACANTIDAD A DISPOSICiÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO:"EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTECONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUESEFORMULEN, EN LA QUE SECONSIDERARAN LOSVOLÚMENES DEOBRA, TRAMOS O ETAPASTOTALMENTE TERMINADASEN TODOS SUSCONCEPTOS, EN ELPERIODOQUE COMPRENDA CADA ESTIMACiÓN CONFORME A LOSPREcíos UNITARIOSPACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADASPOR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIADE SUPERVISiÓN QUE·aH. AYUNTAMIENTO· DEBER" ESTABLECERPARA TAL EFECTO,DENTRO DE LOS CUATRO OrAS HÁBILESSIGUIENTES ALA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN El T~RMINO ANTES SE~ALADO, SEINCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN PARA QUE uELH. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRA A "EL H;'AYUNTAMIENTO", y ESTERETENORA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTEDE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES Q~TRABAJO QUE FORMULA IIEL CONTRATISTA", POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCIÓN Y CONTROL, DE CONFORtyI.IDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚ~ICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL EstAbO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. .

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACiÓN DE ESTIMACIÓN FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACiÓN DE LA OBRA, PUES "El H. AYUNTAMIENTO" SERESERVAEXPRESAMENTEELDERECHODE RECLAMARPOR OBRA FALTANTE O MAL EJECÚTADAo POR PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRAtiSTA" ESTUVIESEINCONFORME CONLAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA) OrAS CALENDARIO, A PARTIR DE LAFECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA EsTiMACiÓN o LA LIQUIDACiÓN; PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACiÓNCORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRAfIIS,C' . ESTE LAPSO SIN RECLAMACiÓN DE "EL CONTRATISTA", SECONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPi' . PO É LA STlMACIÓN O LIQUIDACiÓN DE QUE SETRATE Y SIN DERECHOA ANTERIOR RECLAMACiÓN.

o CIMA.- SUPERVISiÓN DE LAS OBRA •., H. AYUNTAMIENTO·, TENDRA EN .• O EL DERECHODE CONSTATAR A TRAVÉS DE EMPRESASEXTERNASOC N SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON lAS E$PECIFICACIONESONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTOA LA OB.RA REALIZADA, Y DE.OMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTIN'ENTE: "El H.AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL OTOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEAMOTIVO PARA AMPLIAR El PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR POR LARESCISIÓNDEl CONTRATO CONFORME SEESTABLECEEN LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DE ESTECONTRATO.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA A ATENDER lAS OBSERVACIONES QUE lE HAGA "ELAYUNTAMIENTOn SIEMPRE y CUANDO CONSTEN POR ESCRITO EN LA BITÁCORA O INSTRUMENTO DE CONTROEQUIVALENTE. CUANDO "El CONTRATISTA" CONSIDERE TENER RAZONES A LAS


Página 8 de 16

••JUNTOSl~~J_~~Rtf.";"'l;-~IJ,.,.i)'-1'Uo\l..'"',-...c:tl4.

.ttH.~. .ola.


2014-2017

CONTRATON° OOP-TI:M-2017301610327

OBSERVACIONESQ'UELE HAGA "EL H. AYUNTAMIENTO", DEBERÁPONERlAS EN CONOCIMIENTO DE ESTEÚLTIMO PARAQUE SEENCUENTREUNA SOLUCiÓN DEFINITIVA.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOSPOR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RElACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, yDEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, lAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DELCUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁA uEL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DrAS NATURALE~ SIGUIENTESA LAFECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTECONTRATO; ÚNA .F.lANZAAoFAVQR DELMUNIOPIO DE TEMPOAL, VER, DE CUMPLIMIENTO, POREL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE rqTALDElCONTRATOINCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (lVA" A FIN DEGARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO y TODAS Y ~D~ UNA DElAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTECONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DE LO EStABLECiDo ENLOS ARTICULOS 53 y 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ-llA VE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE lAS FIANZAS CON LOSREQUISITOSQUE MAS ADELANTE SESEtilALAN, NO SELEGITIMARÁ ELCONTRATO Y PORLOTANTO NO SURTIRÁEFECTOALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIEREEL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA cLÁUSULA,uEL CONTRATISTA" N.o HAOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA De SERIEDAD DE .LAPROPUESTA DEL CONCURSO, ADEMÁS DE ESTARSUJETOA LO ESTABLECIDOEN EL ARTícULO 79. DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVIOOS RELAOONADQS CON ElLAS DELESTADO DE VERACRUZ DE IGrt'00 DE LA lLAVE Y PODRÁ OPTARPORNO FORMALIZAR DICHO CONTRATO;LA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARAEl EFECTOEN LAREPÚBLICAMEXICANA.CONCLUIDAS LASOBRAS, N.o OBSTANTESU RECEPCiÓNFORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDERDE LOS DEFECTOSQUE RESULTARENEN lAS MISMAS, DE LOS ERRORESY VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE JNCURRII;)O DEACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE.L ESTAPO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOSSEtilALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CÓQIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACJlUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ENMATERIA DE FUEROCOMÚN, OTORGANDO UNA'FIAN~ QUE GARANTICE DURANrE.~UNPLAZQDE DOCEMESESA PARTIR

¿-~""'D· ACTO DE ENTREGA RECEPCiÓN, poR: LA CAtlbAD DE lAS OBRAS EJECUTADAS. ·EL ,CONTAATlSTA" DEBERACO STITUIR DICHA FIANZA PORUN MONTO EQUIVAI,.ENTÉAl 10% (DIEZ PORCIENTO)DEL CQSTOREALEJECUTADODE LAOB PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS 'REQUERIDOS PARA SU REPARACiÓN Y/O ADECUACiÓN DE LASCA ACTERfsTICASDE LA CAliDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCIÓNFINANCIERAD 'AMENTE AUTORIZADA PARA ELEFECTOY A FAVOR DELMUNICIPIO DE TEMPOAL, Y:CONTINUARÁ VIGENTE HASTA

EuELCONTRATISTA" CORRUAlOS DEFECTOSOVICIOS OCULTOSQUE S.EPRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN AtilO A PARTIR DE LA FECHADE ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONtRATISTA" SOLICITARAPOR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTOn QUE COMUNIQUE ALA CIÓN 'AFIANZAOORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ UI TES DECLARACIONESEXPRESADASDEINSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL'i VEPágina 9 de 16 L

A) SEAEXPEDIDAA FAVOR DE ELMUNICIPIO DE

B) QUE LA FIANZA SEOTORGUE EN LOSTERMINO

••JUNTOSL~~~~P.H_4..,_.ttTA.\dhn"lwl'UlU......,II.C.I:I;¿

.Nj~. .e1l7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL I VER.

2014-2017

CONTRATO N° DOP-TEM-2017301610327

C) QUE EN EL CASODE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDOPARA LA TERMINACiÓN DE LOSTRABAJOSAQUE SE REFIERELA FIANZA, O EXISTA ESPERAO BIEN SE HUBIESECELEBRADOALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO r SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ELCONlRATISTA" PRESENTAREL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRÓRROGA O.ESPERAACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSMATERIA DE ESTECONTRATO, AUN CUANDO PARTEDEELLOSSESUBCONTRATEN, SIEMPREQUE "El H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LASESTIPULACIONESCONTENIDAS EN ELMISMO.

E) QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTELO PRECEPTUADOEN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y118 DE LA LEYFEDERALDE INSTITUCIONESDE FIANZAS ENVIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("El CONTRATISTA"), EL DEBIDOCUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTECONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMASBENEFICIEA "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIODE "El H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE TANTO NO SELIBERELA FIANZA, "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACiÓN DE PAGARTODAS LASFIRMASPARA LA PRÓRROGAEN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSESOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITAOIRIGIDA ALA AFIANZADORA POR"EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASí LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLELA PRESENTACiÓNDE LAFIANZA DE GARANTíA DEVICIOS OCULTOSY ELACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓNDE LA'OBRA OBJETODEL PRESENTECONTRATO.

CUANDO PORSITUACIONES NO PREVISTASORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SETENGA QUE PACTARMODIFICACIONESAL MONTO DELCONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOEN LA cLÁUSULA SEGUNDA, "El CONTRATISTA", SEOBLIGAA PRESENTARUN ENDOSO A LA FIANZA OE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACiÓNINCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR'AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBEDE PRESENTARSEA MAS TARDAR A LA FECHADEFIRMA DELCITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACiÓN ~ lOS PI.ANOS, ESPEOFICACIQNeS Y PROGRAMAS.-El H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONESY PROGRAMA, MATERIA DE ESTECONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITOAL ADMINISTRADOR UNICO DE "ElCONTRATISTA" Y ASENTANDO EN LABITÁCORA DEOBRA.LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERÁNBLlGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

.. CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁA LA EJEJ·CUE;JéIWE LOSTRABAJOSFUERADEL CATÁLOGO HASTATANTO SEAUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECI ~NITA~OD lES CONCEPTOSy SEASIENTE EN BITÁCORAORDEN DE EJECUCiÓN. a¿CIMA TERCERA.-AMPLIACiÓN DEL PlAZO DE EJECUC N.

I A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA IMPUTABLE A -a CONTRATISTA", LLEGARE APRODUCIRSELA SUSPENSiÓN DE LOSTRABAJOS, ESTEPODRÁ GESTIONAR UNA A~PllACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓNPOR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGAEN LA QUE SEDEMUESTRENTANTO lAEXIstENCIA DE LA EVENTUALIDAD,COMO LA NECESIDADDE CUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN.DE LOSTRABAJOSEN EL PLAZOQUE SECONSIDERNECESARIO,SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSEDENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DrAS HÁBILESSIGUIENTESAL DíAEN QUE INCURRAN TALESEVENTOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERÁSOBRELA PROCEDENCIADE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DEVEINTE Dí,/<'\J1__ '/NATURALESSIGUIENTESA LA FECHADESU RECEPCiÓN,DETERMINANDO EL NÚMERO .9f.-JtlM. QU~ SU J 10 DEBE DÉCOMPRENDER LA PRÓRROGA. / / l!/t)l ???t«71


Página 19 de 16


2014-2017

CONTRATON° DOP-TEM-2017301610327

EN CASO DEQUE El NÚMERO DE DíAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGACONSIDERADAPROCEDENTEREBASEEl 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) DEL PLAZOSEÑALADO PARA EJECUCiÓNDE LA OBRA, DEBERÁFORMALIZARSEDICHAPRÓRROGAMEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTíCULO59 DE LA LEYDEOBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOSCON EUAS DELESTADODE VERACRUZDE IGNACIO DELA UAVE.SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "ELCONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN y SE LE APLICARAN LAS SANCIONESCORRESPONDIENTESAL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIODE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDIERA DAR PORRESCINDIDOADMINISTRATIVAMENTE ELPRESENTECONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA."EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A QUE lOS MATERIALES,MANO DEOBRA Y EQUIPO QUE SEUTILICENEN lOS S,ERVICIOSyTRABAJOSOBJETODEL PRESENTECONTRATO CUMPLAN CON LASNORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDASEN ELCATALOGODE CONCEPTOSY LAS ESPECIFICACIONESQUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A Que LA REALIZACiÓN DETODAS Y CADA UNA DE LAS PARTESDEL TRABAJO SE EFECTÚENA SATISFACCiÓN DE EL "EL H. AYUNtAMIENTO", ASíCOMO RESPONDERPORSU CUENTA Y RIESGODE VICIOS OCULTOSDE LOS MATERIALESO EQUIPO, D.ELOSDEFECTOSyERRORES,ADEMAS DE RESPONDERDE LOSDAÑOS Y PERJUICIOSQUE POR INOBSERVANCIAO NEGLIGENCIADESU PARTESE LLEGUEN A CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO'" O A TERCEROS,EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA.GARANTíAOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE QICHAGARANTíA NO LLEGUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOSCAUSADOS. '"ELCONTRATISTA" SE OBLIGAA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSUCUENTA Y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓNALGUNA PORELLO.

IGUALMENTE SEOBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER,TRASPASAR,ENAJENARO DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONAFíSICAO MORAL, LOS,DERECHOSy OBLIGACIONESDERIVADASDEL PRESENTECONTRATO YSUS ANEXOS, CONEXCEPCiÓNDE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRELOS BIENESO TRABAJOSEJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,SALVO PREVIA AUTORIZACiÓN EXPRESAY POR ESCRITOPOR PARTEDE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOSTERMINOS DEL.ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PúbLICAS Y SERVIOOS RELACIONADOS CON ELLASDEL ,ESTADo DE VERACRUZ DEIGNAOO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL' IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES.SE LE HAGAN LASSIGUIENTESDEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DELMONTO DE lOS TRABAJOSEJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACIÓN, COMO DERECHOSPORELSERVICIODEVIGILANCIA, INSPECCIÓNy CONTROL.

LA AMORTIZACiÓN DELA PARTEPROPORCIONALCORRESPONDIENTEAl A IPO RE IBI

PENASCONVENCIONAlES POR ATRASO EN LAEJECUClqNDE lOS)"RABAI S. BMA QUINTA.- RECEPCIONDE LA OBRA Y LlQUIDAOONES. ""-' -====-__." AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS oBjETO DE ESTECONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU

ALlDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONVEN.IDAS.UNA VEZ CONCLUIDOSS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS pÚbLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS

CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTRATISTA COMUNICARÁ: POR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" LATERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ~STE VERIFICARÁ QUE EST~N DEBIDAMENTECONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DíAS NATURALES SIGUIENTES. SOLO PODRAN LLEVARSEA CABO RECEPCIONESPARCIALESDELAOBRA, EN LOSCASOSSIGUIENTES:

A} CUANDO SIN ESTARCONClUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, LA PARTEEJECUTADASEAJUSTEA LO CONVENIDO, YPUEDESERUTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASOSE LIQUIDARA AL "El tONTRATlSTELVALOR DELA OBRA RECIBIDA.


Página 11 de 16

¡

••JUNTOSlO llo\('illrlOS ."lt1OM.<:~tr'A~H."VJ.:t'i"l-MIl"fT(\lt!ol"-"L. ...._~¿

.ltfl~·.Alll


2014-2017

CONTRAlDN° DOP-TEM-2017301610327

B) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO". ACUERDESUSPENDERLA OBRA. Y LO EJECUTADOSEAJUSTEA LO PACTADO. ENESTECASOPAGARAA "EL CONTRATISTA" ELPRECIODE LO EJECUTADOHASTA LA FECHADELA SUSPENCIÓN.

C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO". Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. EN ESTECASO LA OBRA QUE SE RECIBA. SE LIQUIDARA EN LAFORMA QUE LASPARTESCONVENGAN. CON BASEEN lOS TRABAJOSEJECUTADOS.

D) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO". RESCINDAELCONTRATO EN LOSTÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.EN ESTECASOLA RECEPCiÓNPARCIALQUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO. LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOSTRABAJOSQUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL "H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERONENCOMENDADOS Y ESTEVERIFICARAQUE ESTEDEBIDAMENTE CONCLUIDOSDENTRODELPLAZOPACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCiÓN NORMAL DE LA OBRA. COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIERENLOS INCISOSANTERIORES.SEPROCEDERÁA RECIBIRLA OBRA DE QUE SETRATE. DENTRODELPLAZOQUE ESTABLECENLOSARTícULOS68 y 72 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELAOONADOS CON EUAS DELESTADO DEVERACRUZDE IGIIIACIODE LA LLAVE.• O DE LA FECHAENQUE SEPRESENTE.LEVANTÁNDOSEAL EFECTOELACTA RESPECTIVAy SEPROCEDERÁAFORMULAR LA LIQUIDACiÓN QUE CORRESPONDA.SI AL RECIBIR LAS OBRAS y EFECTUARSELA LIQUIDACiÓN O ESTIMACiÓN FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADESCOMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO". A CARGO DE "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE LAS MISMAS SEDEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTESDE CUBRIRSEPORTRABAJOSEJECUTADOSy SI NO Fl)EREN SUFICIENTESSEHARÁ EFECTIVALA FIANZA OTORGADA POR"EL CONTRATISTA". '

SI AL RECIBIRSELAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA". PENDIENTES POR RESOLVERSE,SEDECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRELASMISMAS. PEROSIEMPREDENTRO DELPLAZOACORDADO, A PARTIRDE LA FECHADERECEPCiÓN.LA RECEPCiÓNDE LAS OBRAS y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTESE EFECTUARÁNSIN PERJUICIO.DELAS DEDUCCIONESQUE DEBENHACERSEPORCONCEPTODERETENCIONESO SANCIONES.Er,ILOSTÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSIONTEMPORAL DELCONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDERTEMPORALMENTTRABAJOSCONTRATADOS PORCAUSASJUSTIFICADASO PO"EL CONTRATISTA" DONDE SEMANIFIESTEN DICHASCAUSAS

EL PRESENTECONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDDESAPARECIDOLASCAUSASQUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN.

RTEY EN CUALQUIERMOMENTO. lOSS GENERAL.AVISANDO PORESCRITOA

C ANDO SE DETERMINE LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL H. AYUNTAMIENTO". ESTEP GARÁ lOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.SIEMPRE QUE ESTOS SEAN

6NABLES. ESTENDEBIDAMENTE COMPROBADOS y SERELACIONENDIRECTAMENTE CONEL PRESENTECONTRATO. ELAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOSLEGALESUNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDOLASUSASQUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiÓN.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE. SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL. DENTRO DEL CUALESTABLEZCANLOSNUEVOSPLAZOS,COSTOSYMONTOS DELASFIANZASPARAELCUMPLIMIENTO DELCONTRATO.

DECIMA SEPTlMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.DE PRESENTARSECAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS. O BIEN CONCURRAN RAZONESDE INTERESGE""ERALIMPOSIBILITEN LA CONTINUACiÓN DE LASOBRASPORPARTEDE "EL CONTRATISTA". EST . E Á PRESENTA NTE "B'"--H. AYUNTAMIENTO". LA SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA. CON EL FIN DE U ~\3;E Y. O

¿ ¡:5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER.

Página 12 de 16


2014-2017


APRUEBE LOSTRABAJOS REALIZADOS,PROCEDIENDOÉSTEA CUBRIR LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTEY/O EFECTUARLOS AJUSTESPROCEDENTES;ADEMÁS, SI ES EL CASO, PAGARÁ LOSGASTOS RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ÉSTOSSEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATO.EN CASO DE NO SERACEPTADA LA MOCiÓN DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DELCONTRATO, "El CONTRATISTA" DEBERÁOBTENERDELA AUTORIDAD JUDICIAL LA DEClARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES y EQUIPO DE INSTALAOÓN PERMANENTE.LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO·, SUMINISTRE A"El CONTRATISTA" O QUE ÉSTEADQUIERA PARA DESTINARLOSA LOS TRABAJOS ENCOMENEiADOS,EN LA ClÁUSULAPRIMERA DE ESTECONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEÚLTIMO, QUIEN SEOBLIGA A CONSERVARLOSENPERFECTOESTADOy DARLESEL USO PARA ELCUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITARSUAPLICACiÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACiÓN QUE PROPORCIONEA LA RESIDENCIADESUPERVISiÓN.

DECIMA NOVENA.- RECISIONADMINISTRATIVA DEL CONTRATO."EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTECONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO "'EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA lAS DISPOSICIONES,LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECELA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA lLAVE. Y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASf COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE lAS OBLIGACIONES QUE SEESTIPULAN EN EL PRESENTECONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTEDE APLICAR lAS PENAS CONVENC~ONALESCONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO y HACER EFECTIVA LAGARANTfA OTORGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DELMISMO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓNADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LADECISiÓN SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO lAS RAZONES QUE AL RESPECTOSETUVIERON, PARA QUE ESTE,DENTRO DELTERMINO DE 20(VEINTE) DfAS HÁBILESCONTADOS APARTIRDE LA FECHA ENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN DE :RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU CHO CONVENGA, TENIENDO "El H.AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUC.I.ÓNro (DIEZ) DrAS HÁBILESSI NTESA LA ECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDOEl ESCRITODECONTESTACiÓN DE "El Cd~T1STA·. .

SON CAUSAS DE RESCISiÓN, LASQUE A CONTINUACiÓN SESEf4ALA

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "El CONTRATISTA", ÉSTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DELCONTRATO EN LA FECHA QUE PORESCRITOSEt:lALE"EL H. AYUNTAMIENTO". 'SI"EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTEI:::OSTRABAJOS O SENIEGA A REPARARO RESPONDERPORALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "El H. AYUNTAMIENTQ" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.SI "El CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE, CONFORMIDAD CC;>NLO .ESTIPULADO O SIN MOTIVO NOACATA lAS ÓRDENESQUE PORESCRITOLEDÉ "EL H. AY!JNTAMIENTO".SI"EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE ·EL H. AYUNTAMIENTO" ELATRASO PUEDEDIFICULTARLATERMINACiÓN SATISFActORIA DHOS TRABAJOSEN ELPLAZOESTIPULADO.SI "El CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOSSAlARIOS Y DEMAS PRESTACION~SDE CARÁCTERLABORAA SUSTRABAJADORES.

F) SI "El CONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTO DESUSPENSIÓNDE PAGOSO DEQUIEBRA.G) SI SUBCONTRATA PARTEDE LOSTRABAJOSOBJETODELCONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H. AYUNTAMIENTH) SI"EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONAA "El H. AYUNTAMIENTO" Y A LASAUTORIDADES QUE TENGAN FACUL

DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOSPARA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SU ERVISIÓN DE LOMATERIALESYTRABAJOS.

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMP

Página 13 de 16


2014-2017

1) SI "EL CONTRATISTA" REALIZACESiÓNDEDERECHODECOBRODERIVADODELCONTRATOSIN LA AUTORIZACiÓN DE"EL H. AYUNTAMIENTO".

J) SI"EL CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" lAS PÓLIZASDE FIANZA A QUESEREFIERELA cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DELPRESENTECONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS,ÉSTASNO SATISFAGANlAS CONDICIONESESTIPULADAS.

K) LA VIOLACiÓN AL SECRETOPROFESIONAL O LA DIVULGACiÓN A TERCERASPERSONAS DE LA INFORMACiÓN.CONFIDENCIALQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONEA "EL CONTRATISTA".

LI EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE lAS OBLIGACIONESDERIVADASDel PRESENTECONTRATOY SUSANEXOSY DELASLEYESY REGLAMENTOSAPLICABLES.

CONSIDERE.

EN CASODE INCUMPLIMIENTO O VIOLACiÓN POR PARTEDE "EL CONTRATISTA" DE CUAQUIERAPE LASESTIPULACIONESDELCONTRATO, l/ELH. AYUNTAMIENTO", PODRÁOPTARENTREEXIGIREl CUMPLIMIENTO DELMISMO Y ELPAGO DE LASPENAS CONVENIDAS O DEClARAR LA RESCISiÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA: EN LA ClÁUSULAVIGÉSIMA DELPRESENTECONTRATO.VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DERECISIÓN.EN CASODERECISIÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACEREFECTIVASLASGARANTíASABSTENIÉNDOSEDECUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTESDE TRABAJOSEJECUTADOSAUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE,LO QUE DEBERÁ EFECTUARSEDENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DíAS NATURALESSIGUIENTESA LA FECHADE NOTIFICACiÓN DE LA RECISIÓN.EN DICHO FINIQUITO DEBERÁPREVERSEELSOBRECO$TQDELOSTRABAJOSAUN NO EJECUTADOSQUE SEENCUENTRENATRASADOSCONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, Asf COMOLO RELATIVOA LA RECUPERACiÓNDE LOSMATERIALESY EQUIPOSQUE, EN SU CASO, LE ~AYAN SIDO ENTREGADOS,LOANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADESDE ·EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ELCONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO A·NTE LA AUTORIDAD MUNICIPALCORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HABILES SIGUIE DE LA ECHA DE RECEPCiÓN DE LANOTIFICACiÓN MOTIVO DE RESCISiÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ Aca . PAÑAR R EBAS DOCUMENTALES QUE

~VlGESIMA PRIMERA.- SANCIONESPOR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAA FIN DE CONSTATAR QUE "EL CQNTRAnSTA,. EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMAAPROBADO Y QUE ESPARTEINTEGRANTEDEESTECONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO,. COMPROBARÁ MENSUALMENTEEl AVANCE DELASMISMAS, CONVINIENDo' QUE ~ OBRAMAL EJECUTApASETENDRÁ PORNO REALIZADA.SI COMO CONSECUENCIADE LA COMPARACiÓN A QUE SEREFIEREEL PÁRRAFOANTERIORELAVANCE DE LASOBRASESMENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE,"EL H. AYUmAMIENTO" CONCEDERÁ.UN. PLAZO QUE AL EFECTOSE FIJE, SINOTORGARAUTORIZACiÓN DEAJUSTEDECOSTOSE IMPONIENDO UNA PENACONVENCIONAL PORUNA CANTIDAD IGUALAL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBREEL MONTO DE lOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,POR CADA DíA DE RETRASO,

NSCURRIDOSDESDELA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN. DE LA OBRA HASTA LA REVISiÓN, POR TANTO,NSUALMENTESEHARÁ RmNClóN O DEVOLUCiÓNQUECORRESPONDA.

SI DEACUERDOA LO ESTIPULADOANTERIORMENTE,AL EFECTUARSELA COMPROBACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOESDELPROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RETENCiÓN,SU IMpORTE SEAPLICARÁEN BENEFICIODELERARIO-DE"EL• AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONESA CARGODE "EL CONTRATISTA".PARA DETERMINAR lAS RffiNCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACiÓN DE lAS SANCIONESESTIPULADAS,NO SETOMARÁNEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NIMPUTABLE A "EL CONTRATISTA·, YA QUE EN TAL SUPUESTO, IIEL H. AYUNTAMIENTO" HARÁ AL PROGRAMA LASMODIFICACIONESRELATIVAS,A SOLICITUDEXPRESAREALIZADA"EL CONTRATISTA".

I

"EL H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARATAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOSTRABAJOSNO SE HUBIERAPEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESRESPECTIVAS,PROCEDERÁA PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARADffiRMINAR, LA REPOSICiÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOSO LA SOLICITUD~~. ..-' ~~ DE PA§92

/ /'nl!Vl .-/'¿¿'~"(5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,

Página 14 de 16


2014-2017


IMPROCEDENTESDE LOSCONCEPTOSAFECTADOS,CUYOVALORSEHARÁ EFECTIVOEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN, EN ELFINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS FIANZAS DEGARANTíA O VICIOSOCULTOS,LO ANTERIOR,SIN PERJUCIOENSUCASODEREALIZARLA RESICIÓNADMINISTRATIVA DECONTRATOEN CASODEPERSISTIRLASIRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOSEXTRAORDINARIOS.LOSTRABAJOSEXTRAORDINARIOSNO INCLUIDOSEN ESTECONTRATOSERÁNSOLICITADOSA "El CONTRATISTA" POR"ElH. AYUNTAMIENTO" ASENTÁNDOLO EN LA BITÁCORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, -aCONTRATISTA" DISPONEDE 5 (CINCO) DrASHÁBILESPARAPRESENTARELCOSTODE DICHOSTRABAJOS,CONSIDERANDOLO ESTABLECIDOEN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCERAY EN LANORMATIVIDAD QUEAl RESPECTOEXISTA."EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A HEl CONTRATISTA", LA AUTORIZACiÓN PÁRA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOSASENTÁNDOLOEN LA "BITÁCORA DEOBRA". '

VIGtSIMA TERCERA.-DELFINIQUITO DEOBRA.RECIBIDOSFíSICAMENTELOSTRABAJOS,LASPARTESDEBERÁNELABORAR,DENTRODEUN PLAZODE 60[)íAS NATURALESA PARTIRDE LA RECEPCiÓN,ELFINIQUITO DE LOSTRABAJOS,EN ELQUE SEHARÁN CONSTARLOSCRÉDITOSA FAVORYEN CONTRA QUE RESULTENPARA CADA UNA DE "LAS PARTES", DESCRIBIENDOEL CONCEPTOGENERAl QUE LESDIOORIGENY ELSALDORESULTANTE.

EN CASO DE EXISTIRDESACUERDOENTRELAS PARTESRESPECTOAL FINIQUITO, O BIEN "EL CONTRATISTA" NO ACUDACON ELÁREA RESPONSABLEDE "El H. AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACiÓN DENTRODEL PLAZO SEÑALADO, ESTAPROCEDERÁA ELABORARLO,DEBIENDOCOMUNICAR SU RESULTADOA uEL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZODÉ 10DrASNATURALESCONTADOSA PARTIRDESU EMISiÓN. 'UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A fiEL CONTRATiStA" ÉSTETENDRÁ UN PLAZO DE 15 DíASNATURALESLO QUE A SU DERECHOCORRESPONDA,SI TRANSCURRIDOESTEPLAZO; NO REALIZAALGUNA GESTiÓN, SEDARÁ PORACEPTADO."EL CONTRATISTA" AL FINALIZAR LOSTRABAJOS, SE OBLIGA A ENTREGARJUNTO CON EL FINIQUITO DE LA OBRA, LOSPLANOSDE LOSTRABAJOSEJECUTADOSEN ORIGINAL IMPRESOSV EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD; IMPLEMENTADOSCON LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PROCESODE IÓN DE LA OBRA AL PROYECTOORIGINAL. LOS RIESGOS,LA CONSERVACiÓN V LA LIMPIEZA DE LOS· EL MOMENTO DE SU ENTREGASERÁN RESPONSABIUOAO DEL CONTRAllSTA. . ~

VIGESIMA CUARTA.- OTRASOBLIGACIONESDE "EL H. AYUNTAMIENTO ", "H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS,pARA OBTENER LOS PERMISOS DESTRUCCIÓN,AUTORIZACIONESY PERMISOSQVE DEMANDE LA EJECUCiÓNDE LA,OBRA, Y DE USO DE SUELO, ASí

co LAS LICENCIASDE ALINEACiÓN Y NUMERO OFlpAL o EN SU DEFECTO,DOCUMENTO DE EXCEPCIÓNDE DICHOSTRÁ ITES,AUTORIZADO PORSESiÓNDECABILDODE "El. H. AYUNTAMIENTO".

SIMA QUINTA.- lEGISLACiÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓNYJURISDICCfÓN.~RTESSEOBLIGAN A SUJETARSEESTRICTAMENTEPARAtA EJECUCiÓNDELA OBRA OBJETODE ESTECONTRATO,A

lj AS y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,OCEDIMIENTOS y REQUISITOSQUE ESTABLECELA LEY DE 08RAS,PUBLICAS DEL ESTADo LIBRE y SOBERANO D

ERACRUZ-LlAVE V DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEANAPÚCABlES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓNV CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO, ASí COMO TODO AQUELLO QUE NO ESEXPRESAMENTEESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTESSE SOMffiN A LA JURISDICCiÓN y COMPETENCIA DE OSTRIBUNALESDELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ,POR LO QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUEROQUE Pv .......__RAZÓN DESUSPRESENTESV/O FUTUROSDOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE.


Página lS de 16

•\6JUNTOSroUo\('l!.)JOS .\i!CJOR<:~tI~~N."",..~lHn()It_'IoIt'O.M,L",,\:ALa.ol

.aH .... .at,¡

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPQAL I VER.

2014-2017


EN LOS ANTERIORESTÉQRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADOEL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADASDEL CONTENIDO, ALCANCE y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSUlAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR, DOLO O LESiÓN; OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURADELMISMO, SIENDO LAS09:00 HRS. DELDlA 21 DE ABRil DEL2017, lO RATIFICAN y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOSTANTOS:

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR ELH. AYUNTAMIENTO DE TEMPOAL, VER.

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

'í'//.hb ~....•....•....r-»~6. ;.,'.r~RAlEXAN~MEZ

D~ ...uE OBRASPUBliCAS MUNIOPALES

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 89 4 02 03Página 16 de 16

h. ayuntamiento constitucional tempoal, ver....

Documents