•...JUNTOSrollM.'illrlOS ."11:1011.,!~'O'.~N "V1,·,,"A""",NT~'h""flM¡._\.~hl¿

,ttfl.a,¿¡,tli

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALT~, VER.

2014-2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO

A"BEARESPONsaBLE: QUlEC.CIONPE OBa~$ PUElLICSS- !l~MO 03'3

C:ONTMTISTA C:O~TONOMBRE O DENOMINAOON SOCIAL: N° CONTRATO FECHA DE CONTRATO

PATRICIO RUBEN GALVAN FLORES DOP-TEM-2017301610318 14 DE FEBRERODEL2017

'=REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTES

GAFP580827PQ9 MODALIDAD DEADJUDICACIONDOMICILIO ~1~IIA~Iº~ PV~~i~A; ., ( )

CALLE:JUAN DiAl COBARRUBIAS SININVITACiÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS: ( )

COL. CENTRO.C.P. 92150 ADJUDICACiÓN DIRECTA: ( X )CIUDAD: CHICONAMEL, VERACRUZ.NUMERO DEOBRA: 2017301610318

I,:f~~O¡;::~::'~~=~E.~~~~~-Wl~)-l'~~"'~AA!'I'>ffi~ti;_!DE RECURSOS:

D~APº'Hé~mN~~Péftt ItA' 'NFM§TBl:lfmJJtb~tAt;M!'JN~J~ét;y g~'Iif~DJ;MMW1~H~S~RRITº'UA1;5STRITO FEDERALY EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOSPUBLICOS (FISMDF-BANOBRAS) EJERCICIO2017

,,~"M··' ",.'

~

., .. -..,...' . ........

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

IMPORTE I.V.A.16% MONTO TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO

$~7~;ª~~,~ $§9~~~~ª ,$ 'l~?¡~J§)~ $'4ª¡,?U~~':'

.$~n,!~?i'7§

VIGENCIA y PLAZO DE EJECUOON ..FECHADE INICIO PLAZO DE EJECUCfON FECHADE TERMINAOON

16 DE FEBRERODEL2017 50 OlAS NATURALES 06 DEABRIL DEL 2017

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONAPági'

••JUNTOSlO 1l4('llMOS :..llJ<,JR(~tJ·t<a~1if_",'""II,i\lIlIIJT,,bJolnML. "~~"Llru¿dj~·41Ii

1.- DEOARACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPaAL, VER.

2014-2017

1. ELH. AYUNTAMIENTO11. ELCONTRATISTA111. lAS PARTES

2.-CLAUSULAS GENERALES

PRIMERA.­SEGUNDA.­TERCERA.­CUARTA.­g~II~TA;­SEXTA.­.~~PTI!'VlA;-

Qf:fAYA.­NOVENA.­DECIMA.iDECIMA PRIMERA.-

TECNICAS:

OBJETODELCONTRATOMONTO DELCONTRATOAJUSTEDECOSTOSPlAZO DEEJECUCiÓNP'I?PºNI~!~'P.Aº!i>;~!NM~~~li¡; YP.ººVM~NT9? AP.M!N'?TRATIYQ§INICIO DEOBRAR'~I:A§!@N~S,~AªºR:A~§~

ANTICJPQSFORMA DEPAGOSUPERVISiÓNDEOBRAGARANTfAS

CIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONESDELOSPLANOS,ESPECIFICACIONESy PROGRAMAS.A:fV'Ip'(;IACrÓN DEPlAZO D'EEJECUCrÓN

GtGIMA CUARtA.­DECIMA QUINTA.­sÉtiMA sÉX'fÁ.­DECIMA SEPTIMA.­eÉÉIMA éaAvA.­DECIMO NOVENA.­VIGESIMA.-

RtSP~(JNsABrUDAtfDÉlc6NtRAtist ARECEPCiÓNDE LAOBRAY LIQUIDACIONESSUSPENS(eN'fÉMPeRAL tiÉL €oNifRkfóTERMINACiÓN ANTICIPADAMA'FERIAl.ESyeaútpé,áE'iÑs:fÁLAel'éNPERtII1ANE'N<FERESCISiÓNADMINISTRATIVA DELCONTRATOPROCEDIMIENTODE RESCISiÓN

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONESPOR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMAVIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOSEXTRAORDINARIOSVIG~SIMA TERCERA.- FINIQUITO DEOBRAVIGÉSIMA CUARTA.- OTRASOBLIGACIONESDEL"H. AYUNTAMIENTO"VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACiÓNAPLICABLE,INTERPRETACiÓNY JURISDICCiÓN

5 DE FEBRERO ESQ.

•~JUNTOSre lM{'illdOS .~L'JOlo!.'(~"",,~ff ""'fonu.tlf(n)'(HolfUN....'U!N..Q¡.!I

lIIt~ . .4117

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTE1In?01U., VER.

2014-2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTEELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ,A QUIEN SEDENOMINARA HELH. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR lOS C.C.c.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGel, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, LAE. RUTH NEREIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ, EN CARÁCTERDE PRESIDENTEMUNIOPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBliCAS RESPECTIVAMENTE; y POR LA OTRA PARTE, LAPERSONAFíSICAO MORAL PATRICIO RUBEN GALVAN FLORES,REPRESENTADAlEGALMENTE EN ESTEACTO PORElING.PATRICIO RUBEN GALVAN FLORES,A QUIEN SE DENOMINARA uELCONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTESDECLARACIONESYSUBSECUENTES'CLAuSULAs: .

DECLARACIONES

k H~~ H!~),!:IrrrAM!~!"ff9"º~€!;AHA;

A,- @!#~ p~~"'!f~mf\lll§l,,!j)§QN. ~Q É:?TAª~f§I!?~ ~N E~ART!§~~º!' PARR'AF~ Gl º~!;A ~§yºB§A~!M~!:MUNICIPIO LIBREVIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDADJURIDICAy PATRIMONIOS PROPIOSy QUEPORLQTANTO TIENE~PAPRAR LE~AL PARA-QEJ-EI}RARE5.TEQPNTRATQ,B.- DECLARAEl PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁLEGITIMADO PARA SUSCRIBIRA NOMBRE Y CON AUTORIZACiÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" El PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADOMEDIANTE ACUERDO TOMADO ENSESiÓNEXTRAORDINARIADECABILDO DEFECHA01 DEENERODEL2014, SEGÚNCONSTAEN El ACTA NÚMERO 01, ENDONDE SELEDELEGANFACULTADESPARAQUE SUSCRIBATODO TIPO DECONTRATOSY/O CONVENIOS.

C.:: QUE EL C.P. PATRICIO QURINOS DEL ANGEL ES EL PRESIDENTEMUNICipaL DE TEMI;>OAl, \/ERACrWZ, CONCULTADESPARA SUSCRIBIREL PRESENTECONTRATO DE CONFORMIDAD A LOESTABLECIDO EN EL ARTícULO 36CCIONESIV, VI, IXY XXIV DE LA tEY ORGÁNICA DELMUNICIRIO LIBRE.

- QUE El lIC. GABRIELROBERTOZAVALA QUINTERO, SíNDICOÚNICO, COMPARECECON LASATRIBUCIONESQUHEFIEREELARTíCULO37 FRACCIONES1, 11Y V DE LA LEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA l.A.E. I{UTH NEREIDA. FÉIU~A.M)EZ CHAVEZ COMR'ARECEA LA FIRMA DE ESTE INstRuMENTO EN SUCARÁCTERDE SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO DE ESTEMUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONESQUE LE CONFIEREElMTíCULO 70 FR'ACC(ótllV DE LAlE~ Q'f{GÁtII'té:AOtLMUNICIPIOUBRE.

F.- QUE ElING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ DIRECTORDE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES~SUSCRIBEElPRESENTEINSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADESQUE LE CONFIEREEL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEOBRAS PUBLICASMUNICIPALES OTORGADO POR "EL H.AYUNTAMIENTOn SEGÚNCONSTA EN OFICIO ENVIADO DELEXPEDIENTEDE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEP~~I~~I'!I~ IVII,JNIC?IPA~i.~~ plA 9! !'~!?N§~9p,~~'~91:~iPARA!t<AP~!~A~I~N Y §~fy1?sIMJ§NT<} I!§ ~A? ~~Y§?iREGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OB.RASPÚBLICASQUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DETI;IYIP9Ah¡~?TA.[)9l)~V~I!A§R~~,!?§ '§NA§!~ ~~EAh~Y,~,;~§§~ttJ;g !f}J§P~s§T§lPºR:~§l~AIm'§!;IM1§n ~I'~f'n HR,.114 Y 115 DE LA LEYORGÁNICADELMUNICIPIO LIBRE.

G.- OUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONESQUE SEDERIVENDEL PRESENTECONTRATO, ELCONSEJODE DESARROLLOMUNICIPAL (C.D;M.) AtJTORIZÓ, ~ INVE.RS'IQNCQRR.ESPQN.RJEl'frE,MI9.M~Q.tJ.;,EPlimt!ENE PE!:. PRQ~RA'M~'~ENEMlDE INVERSiÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOOAl MUNICIPAL y DE LASDEMARCACIONES TERRITORIaLESDEL DISTRITO fEDERAL Y EL BANCO I'f«CION~L DEOBRAS y SERVICIOSPÚBliCOS(FISMDF-BANOBRAS) DELEJERCICIO2017, EN LA PARnDA PRESUPUESTALNÚMERO 2017301610318, PARA LA OBRADENO ' J:JABILlTAOON DE CAMINO' RARAL TRAMO E.T aRRETERA FEDRm. (AWA"N i .CANOAS); TIERRA

ORA. E"J;M 'OPlO DETEMPOAl.VER••ENELPROGRA~S.

INDEPENDENCIA ZONA CENTRO T MPQPag"ifÍa 3" dé --'

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

H.- QUE EL PRESENTECONTRATO SEADJUDICA A "EL CONTRATISTA", COMO RESULTADODEL PROCEDIMIENTO DEADJUDICACiÓN DIRECTA NO.TEM-AD-2017301610318, LA EVALUACiÓN TECNICA y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTOPOR EL PRESENTADOY POR CONSIDERARLOCOMO PROPUESTASOLVENTEQUE GARANTICE LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO; LA NOTIFICACiÓN MEDIANTE ESCRITO OFICIAL DE FECHA 10 DEFEBRERODEL2017, ENTÉRMINOS DELPROYECTOEJECUTIVOCONSISTENTEEN: PLANOS,CATÁLOGOSDECONCEPTOSY PRECIOSUNITARIOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMASY PRESUPUESTO.

1.- QUE TIENE ESTABLECIDOSU OOMICILlO EN 5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA srN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ,MISMO QUE SEÑALAPARA LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A) QUE ESUNA PERSONAFISICA,ACREDITANDOSU PERSONALIDADCON: PATRICIORUBENGALVAN FLORESLA CREDENCIALDEELECTORCON CLAVEDEELECTOR:0000048865499

EL C. ING. PATRICIO RUBEN GALVAN FLORESACREDITA SU PERSONALIDADCOMO REPRESENTANTELEGALDEI:A ENlPRt?A P"TR~Jq R~g~NGAt'VANf.LQR§ f2GN €~m~N§IA~I,?~ ~htªºR §º~ ~!;AVgªf. ~~t§TºR-¿0000048865499

B) "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA y CONVIEN.E, SI LLEGAREA CAMBIAR D;NACl.ONALlDAD, EN SEGUIRCQNSIDER~NDOSECOMO MEXIQ;NO PORCUé:I':IIT,QA ESTECQNTRh;TOSEREFIEREA NO INVOCAR LA PROTECCiÓNDE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO,BAJO PENA DE PERDER,EN BENEFICIOE LA NACiÓN MEXICA:N~TOOO D'ERECI'IODERIV~DO DE ESTECONTRATO~

UETIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO FISCALEN LACALLEJUAN DIAl COBARRUBIAS SIN., COL. CENTRO,C.P.2 50, EN EL MUNICIPIO DE CHICONAMEL, VERACRUl., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES YECTOSLEGALESDEES~. CONTRATO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LAEJECUCiÓN DE LOS TR'~BÍUl:1s OBJETO D'E ESiE CONiRATO ~ CÜENTA AOEMÁS, ca'" lA iECN'OLOGfA,ORGANIZACiÓN y MANO DEOBRA ESPECIALIZADAPARA ELLO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOSQUE ESTABLECENLA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASD.ELESTADO I)EVE~CRUl DE IGNACIO DE LA LLAVE¡ y LAS REGLASGENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓNDEOBRAS PUBLICAs y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA! PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LASPART~~i INT;§MN ~~.PRs§~NTS§QMTft/1TSlí§~N~I~nNJ§§ sN EA~~?§R!P§'ªNP@~MiN§lRllAªA'º~!:AOBRA, PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y El PRESUPUESTOCORRESPONDIENTE,Asf~M§I ~§ ª~MA§N9.RMA:S,ª\;!~R~§\;!!:AN!f¡ §ffiI§!~Nª§' ~~~TRA~N§I§iQUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE El SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DECONSIDERARTODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENENEN SU EJECUCI6N.

F)

CEDULA DELREGISTROFEDEML DE CONTRIBUYENTES:R O PATRONAL ANTE EL l.M. S. S. E INFONAVIT:

G"FPS8Q821PQ9F78102061006780

/5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO EMPO

f1ágiña 4 dé

••JUNTOSLO Jllt('llMOS .\R'J01l<~"·A---:'7':'...·.....,.'"""'''NT()'ltMI'i.M.I..vuw..w,

,tti1..¡.mI7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

111.-LAS PARTESDECLARAN QUE:

A) SEOBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE,CON TODAS LAS LEYES,REGLASY REGLAMENTOSMEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIRAL AI?UCASlES A LOS TRABAJOS AMRARAOOS ROBESTECONTRATO Y A RESPONDEREN LO QUE CORRESPONDA PORSU CUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCiÓNPORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS. ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTOCORRESPONDIENE, lAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SEPACTEN EN ELFUTURO DEACUERDO CON lAS DISPOSICIONESDELMISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRANtOBes LeS Áé:ffes REi.Áé"féÑÁaes ÉeN LA EJE€U€léN SE LAS 6BRAS.

~) ~~ 9~PC?Af\J ~~ ~9~T§ft~!f\J9? I?É ~?T§ C;:9,N~ATO y I?~~C9f\JT~f\J11?9P§ ,I;A ~~ !li9~ r9!1~!~~ySERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEl ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAOO DE LA LLAVE y DE LA LEYºR~AN'€Aº{~.M~NI9PIº b!LSR~iº~ !':A~R~§~, A~YÉRºª~Y º~M.~ º!~Pº~IºIºr-.¡~? !;;~Gf\~~§~\l~ Rl§~f\JbACONTRATACiÓN. EJECUCiÓN y CUMPLIMIENTO DEl PRESENTECONTRATO.

E) QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONAliDAD CON LA QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTEINSTRUMENTO, Y TODA VEZ QUE EN ESTEACTO NO EXISTEERROR, DOLO, LESiÓN MALA FÉO ALGÚN OTRO VICIODEL CONSENTIMIENTO QUE INVALIDE SU CELEBRACiÓN, lAS PARTESCONVIENEN EN SUJETARSEAL CONTENIDODE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DELCONTRATO:"EL H. 4YUNTlMIENTQ" ENCOMJEt'JP.~ I!. "El CON'TMTIST4" lOS TRAB~OS CONSISTENTES EN LAREHAtslLtTACIDH ,PECAMINO RARAL TRAMO E.T CARRETERA FEDRAL (AlAZAN - CANOAS) - TIERRA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DETEMPOM-, VER., Y ESTESEOBLIGA ARE~lIZ!RIA H~A SUTOTAL TERMINACiÓN, OECONFORMIO~Q caN LASNQRMéSDE CONSTRUCCiÓN VIGENTES EN EL LuGAR' DONDE DEBAN REALIZARSELOSTRABAJOS, ASf COMO lAS ESPECIFICACIONESCONTENIDAS EN LOSANEXOS TÉCNrcq$, OOCi.JMENTOSQUE maMAN MRTE fNTEGaANTE DE ESTECONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.~ PORTE DEL PRESENTECONTRATO ES'DE $ 376A3~.68 (TRESCIENTOSSETENTA YSEISMIL OCHOCIENTO_STREINTA Y

"OS PESOS 68/100 M.N'.J, MAS $ 6'0',293.22 (SETENTA MIL DOSCIENTaS NOl1ENTA t TRES PESOS '1:1./100 M.N.J,O ESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QuE: DA UN TOTAL DE s 437,125.90CU TRtJCrENTOS T"efRTA y Sfen Mil C'ENfé1~EINtfC(Ntb ~5é1S tj(j/1JJeJM.R.j, Er~tW~É tA R'ÉMUNE~Át(ó'N y ElPA O TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGEN LOS TRABAJOS, LA.' lUDA!)V EN su tASo, ÉL costo DE lAS oe;t(GAé'fof;JES ÁD'tcrof\lALÉ~ ESTIPULADASEN'ELP~ÉSEN'tEtoN~Ato ttiN

RGOA "EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE Al RESPÉcrO ACUERDEN lAS PARTES,," ,;.. , "" .G...... ,~ "'o .._.... ~,' ~'''' -",,,,,,.. _. _ _ ~..... • ..... ,~-'"" .... ¡,;¡"..;. ... ~ "1>'~I'~"';';" ~~ "".s" ....~.•»-,..,,~,,''''';.~;.,...¡.Ao-,~ '¡"",~> _.. ....,-;~~; ... "O. I"';..'"'r: .... "';lO1' "",> ,~ .... , ._ ... ', .••

SEGUN LO ESTABLEelE>OEN ELARTICULO 59 DE LA LEYDE OBRAS PUBLICAS YSERVI€IOS RElA€16NAaOS €ON ELLASDELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA, lLAVE, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA'" REALIZA QBRA MAYOR DELOINDICADO, INDEPENDIENi'EMEÑTE ÓÉ LA RÉtiÓNSABiLiDAD EN QUE INcURRA pÓR LA EjEcUCiÓN DE LOSTAAsÁiosEXCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPO ,VER. TEL. (789) 89 4 02 03PáiiÁá S de~-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

CIRCUNSTANCIASIMPREVISTASDEORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓNDE LOSCOSTOSDE LOSTRABAJOSAUN EJECUTADOSAL MOMENTO DEOCURRIRDICHA CONTINGENCIA.

CON BASEEN LA SOLICITUDQUE PRESENTE"El CONTRATISTA", "El H. AYUNTAMIENTO" LLEVARÁA CABO LOSESTUDIOSNECESARIOSPARA DETERMINAR LA PROCEDENCIADE LA PETICiÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SESUJETARAA LOSIGUIENTE.

lOS AJUSTESSECALCULARÁNPARA CADA UNO DE lOS CONCEPTOS,A PARTIRDELA FECHAENQUE SEHAYA PRODUCIDOEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTODE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCiÓNPACTADOEN ELCONTRATO O, EN CASODE EXISTIRATRASONO IMPUTABLE A"El ~,?NTRATI~TA" PROCEDERÁAL AJUSTEDE COSTOEXCLUSIVAMENTEPARA LA OBRA qUE DEBIERAESTARPENDIENTEDE EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

lOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS~.NT~TA~S.f .EI::A.:J!ilill $.EAP~!§A~A·A ~@~ §~.~T9~I:>lft~§Tº~¡ §§)N~ffiYA.N!),9ºº.N?TANTÉ~bº~ rºft§~NTA;!·f§ !i).§:INDIRECTOSY UTILIDAD ORIGINALES DURANTE El EJERCICIODEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ~!JJETQA ~ YAR'AqPN~~ R~.LAT~A REINT~~ES.PR9PW~S.TA,

lAS PARTESCONVIENEN QUE !-PS A.lUSTESDE !-OSCOSTOSQUE INTEGRAN LOSPRECIASUNITARIOS, SE J:,ESPEPUCIRkELPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTAQUE NO HAYA SIDOAMORTIZADO ENSUTOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN:"EL CONTRATISTA" SEOBLIGA, A INI:ct1lR LOSTRABAJOSMATERIA DE ESTECONTUTO ELOrA 16 DEfEBRERO DEL 2011 YA CONCLUIR EL DrA 06 DE ABRil DEL 2017, AJUSTANDOSEAL CALENDARIO DETRABAJOQUE ELABORE,ELCUAL DEBERASERAP OBADO POR"El S.AYUNT.4MIENTO".

\

NTA DISPONIBILIDAD OEllmvtUESLE v DOCUMENTOS AOMfNlSTRATIVOS:'E H. YUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "El CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUEo 'AN VARSEA tASd LOSTRAsAlÓ"SEN R'EFERENCiA,AS[ COMO tds orttÁME¡i.iES,P'ERMISdS, UCEr:J'CIASY( DEMAsA T IZACIONESQUE SEREQUIERANPARASU REALIZACiÓN.

A.- INICIO DE lOS TRABAJOS.<1cONfRÁ:'fís:fA" sÉ ésLíGA A ESiÁSleetRÁNtISípÁ6ÁMEN'fÉ Á LA iNieiÁeióN Be i.és'ffiÁsÁÍos ENELsifié eÉ LAI "" '_._ . ,: '_,e' ,- I

REALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTETéCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁTENÉR UN pODERÁMPLl0 y SÚFIÓEt,i:fEPARÁ TeMAR i)É€ISI0NES EN 10DO Le) RElkfiVó ÁL éuMplIMIEN'Fé ÓÉ ES1ECONTRATO."EL H. AYUNTAMIENTÓ", SERESERVAELDERECHODESUACEPTACiÓN, ELCUAL PODRA EJERCERENTODO TIEMPO."EL CONTRATISTA", y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMOINSTRUMENTO DE CONTROL y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCI6N DE LA OBRA, "El H.AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTETÉCNICO VERIFICARALOSAVANCE5.,CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEESPECIFICACIONESY EN SU CASO AUTORIZARÁ MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCiÓNDE LA OBRA, ASENTADO LOCONDUCENTEEN LA BITÁCORAY "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁLAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERENECESARIASPARAEJECUTARLA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONESY VISTO BUENO DE LOSTRABAJOSREALIZADOSHACIENDO LASANOTACIONESQUE CONSIDEREPERTINENTES.

"El CONTRATISTA", y "El H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINESERIORES, CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTESTÉCNICOSISTRAD, STODIA DE LA BITÁCORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD SUPERVISORDE LA

OBRA, Y ESTARA DISPOSIOÓN, EN CUALQUIERM·Ofc;1Iatl1J;~WIfJA:>-"'P)~G

INDEPENDENCIA ZONA CENTROP'ágiÁá 6 d

•• H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEM:POAL I VER..

2014-2017

l~¡2~M· ...VI;"-;n'A,.\O'IlIf'T(Io·h~t'\JiofU:."~·ln

.lft..·.D.Ili

"El CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACiÓN DE LOS TRABAJOSINFORMARÁ A LOSCIUDADANOS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE UN ANUNCIO CON DIMENCIONES DE 1.50MTS. DE ANCHOPOR 1.50MTS. DE LARGO, FUADO EN El LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA CON DATOS PROPIOS DE LA MISMA YBAJO El FORMATO y CARACTERISTICASQUE LA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA", EN ElQUE SE PLASMARÁN, DESCRIPCiÓN, MONTO, ORIGEN DE LOS RECURSOS, PERíODO DE EJECUCiÓN, CONTRATISTA,BENEFICIARIOS, El TIPO DE OBRA PÚBLICA A REALIZARSE, EL CUAL DEBERÁ PERMANECER HASTA El TÉRMINO DE lOSTRABAJOS.SEPTlMA.- RELACIONES LABORALES."El CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE lOS TRABAJOSMATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ El ÚNICO RESPONSABLEDE LAS OBLIGACIONES DERiVAbAs DE lAS DISPOSICIONESLEGALESy DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "El ~gNTRATI~TA¡' SE OBLIGAPOR LO TANTO A RESPONDERDETODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUSTRABAJADORES PRESENTENEN SU CONTRA O EN~9WRAp~"~~H, "~N.T,,~I~NT~"i ~~ RE.~A<;:19~§9~ !i>1§1-jº~T~AªN9§; º~I§~A!: MANsRA§~MªJ'MTF §l§ kA§OBLIGACIONES CONTRAíDAS y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 15 Y 15-A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL "El~~NTItA.1lHN'i~~§FR:ÁPAR"º~'A~TA ~A ºªRA Y ~;§l§TRAR~' 'N.?§RIªI~ A ~~?TRA!}A!Aª@R§~É~~'~!dN~nT!:!T~MEXICANO DELSEGUROSOCIAL, COMUNICAR SUSALTAS Y BAJAS,DENTRO DE LOS PLAZOSESTABLECIDOSPOR LEY.

OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOS TRAQ'AJQS "EL H. ~YUNTa.MIEI'fTQ" QTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL ~ (T8EINTA- POBOENTO) DEL MONTO DEL PRESENTECONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 131,137.76(CIENTO TREINTA y UNMIL CIENTO TREINTA Y SIETEPESbS 76/100 M.N.) OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" 15 UTIUZABt.QS EN LOS SIGUJErtTES'CONCEPTOS: CONSTRUCCiÓN EN EL SITIO DE LOSTRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y,EN SU ,CASO,PARA GASTOS DE TRAStADO DE MAQUINARrA y EQUIPO DECONSTRUCCiÓN E INICIO DE LOSTRABAJOS; AS1COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICiÓN DE EQUIPOS QUE SEINSTALEN I?ERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS I?ARA LA eMUZACIÓN DE LOS TRABAJOSOBJETO DE ÉSTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ OrAS NATURALES SIGUIENTES AL DíA DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTAR LATrA DE ANTICIPO', CON ELdSJETdOE QUE dEt:.H. AVUNTAMrEJliTO~P'b'NGA A DISPO'SIC¡(1N'DE fiEl. CONTRATlSTA:l

N DE LOS QUINCE DíAS NATURAL:ES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA GARANTíA DE LOS TRABAJOS ELl' POR E OELÁNilCipo, EN LOS iÉR'MtÑtfs DE LA PR'ESENTECLÁUSÚLÁ, DÉ €ÓNFÓRMleÁB tar;¡ (.0 ESTABLECIDó EN EL.A ríe LO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBlICAS Y SERVIOOS RELACIONADOS 'CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEl' 'ÑÁ : é DE LA LLAVE; ELATRÁSe EN LA ENTRÉ6Á SfL ANffGIPO SÉRÁ Meffve PARA slFERrRsiN MéBt'FI€AR, EN íSÜAL

EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO Y FORMAliZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACiÓNS TRABÁJÓS; SI iiEi éáNfRAiiSfA" Ne ENTREGÁ í.A GAAÁf.ifíA DEL ANTlépo éÉNf>R0 DEi. pWo ÉSTIPUí..At50,Nó

CEDERÁELDIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPÓ CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE lAS

STIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS. EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACI6N FINAL, SUJETÁNDOSEA LOS PROCEDIMIENTOSESTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVIOOS RELACIONADOS ,CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LlAVE.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOSANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓNDE ESTECONTRATO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA AREINTEGRAR A "El H. AYUNTAMIENTQ" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOSANTICIPOS, EN UN TÉRMINO Na MAYOR DE20 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DrA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISiÓN, PARA LO CUAL SE LERECO LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESODE ADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS,

DIANTE )':t~; ÓN DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS,LOS AJUSTESDElOSr dzJ~'ZA s A LA FECHA DE LA RESCISIÓN,SIEMPRE V CUAN o S; N DE LA UOAO REQUERIDA V

INDEPENDENCIA ZONA CENTR TEfiáiüiá 1 ,- 16

••JUNTOS10 1lM.'a¡OS .~t'JOR-t~tJ-A~.. áYi""",,,"nNTI)'l,yro.u_'I'"I.Il,',LI;lIl¿

.l\I1'\·.l\Ifr

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMP'01U., VER.

2014-2017

PUEDAN UTILIZARSEEN LA OBRA, y "El CONTRATISTA" SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOSEN ELSITIO DELA EJECUCiÓNDELOSTRABAJOS.UNA VEZACORDADO ELANTICIPO POR"El H. AYUNTAMIENTO", "El CONTRATISTA" EXHIBIRÁLA FACTURAy LA PÓLIZADEFIANZA CORRESPONDIENTEPARASUAPROBACiÓN.

LA GARANTíA SUBSISTIRÁHASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE,EN CUYO CASO EL "H.AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARÁ POR ESCRITOA LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACiÓN. SI "ELCONTRATISTA" NO HA DEVUELTOELSALDODE LA FIANZA, INCLUYENDOLOSGASTOSFINANCIEROS CONFORMEA UNATASA QUE SERÁIGUAL A LA ESTABLECIDAPOR LA LEYDE INGRESOSMUNICIPAL EN LOSCASO DE PRORR9GA PARA ELPAGO DE CRÉDITO FISCAL LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SECOMPUTARÁN POR DfAS CALENDARIO DESDEQUE SE VENCiÓ El PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA

, <

CANTIDADA DISPOSICiÓNDE"EL H.AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DEPAGO:"~~Hi A',(~I"IT~M!§!YT~"@!;J~R!R:~A "t:1; ~9NTRAT!§TA"É~JMPºRT~ gg ~§H ººNTItAT@ MÉS>!ANT~s§T!MA§IºN~g iW§SEFORMULEN, EN LA QUESECONSIDERARANLOSVOLÚMENES DEOBRA,TRAMOS O ETAPASTOTALMENTETERMINADASEti TPPQ$ $J,JS ~QNO~PTP$, Eti ~LP~R!QOPQl:!E(;PMPR.~NPA~APA EsTIMAPPN ~qNfP.,RMEA LQs pR.E~m~ ~Nfrf\mº,sPACTADOS.DICHASESTIMACIONESSERÁNPRESENTADASPOR"El CONTRATISTA" A LA RESIDENCIADESUPERVISIÓI\lQUE-a H. AYUNTAMIENTO" REItERé ESTAB.LECERPARA TAl- EFEqo, DENTRO DE LOS CPATRP OrAS HÁB.ILESSJ'sU!ENTES ~LA FECHADE SU CORTE.CUANDO LAS ESTIMACIONESNO SEAN PRESENTADASEN EL T~RMINO ANTES SE~ALADO, SEINC.ORPORAR~NENLA SIGUIENTEESTIMACIÓNPARAQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" IN1CIESUTRÁrv1'ITE DEPAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRAA "EL H. AYUNTAMIENTO", Y ESTERETENORAEl 5 (CINCO) AL MILLAR SOBREEL IMPORTEDECADA UNA DE LASESTIMACIONESDETRABAJOQUE fORMULA "Et COMT8ATISTA", BOR ELSERVICIODEVIGILANCIA,INSPECCiÓN Y CONTROl, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOSCON ELLASDELESTÁDODEVERACRUZDE IGNACIO DELA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES,NI LA lIQUID'AcróN DE ESTIMACiÓN F-rNALAUNQUE HAYA SIDO RAGADAS,SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACiÓNDE LAOBRA, PUES"EL H. AYUNTAMIENTO" SERESERVAEXPRESAMENTEELDERECHODERECLAMARPO' 'f{A FALTANTEO MAL EJECUTAi1Ao fiOR P:AGOSrNDEBIDds. sr ~fEl(:(1Ñ'TAAnSTA!/ ESTUVI'ESEINtONFORME tON .

. I ACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA)OrAS CALENDARIO,A PARTIR DE LAHÁ ti E sE HÁVÁ EFEctUADa LA EstiMACION ti LA L1o.UIDÁcfOtl( pARÁ -HAcÉR fiOR ESCRito LA RÉCLAMACIÓ~

e RESP NDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACIÓN DE "EL CONTRATISTA", SE6; NSle" "ÁRÁ eEFINírivÁM'ENrÉ ÁeÉP-TÁeÁsPORÉl, LA EsfiMÁel0N é UdU'léÁeióN' sÉ aüÉ sÉiRArÉ yslÑ eEREéH6A NT 10RRECLAMACiÓN.

MA.- SUPERVISiÓNDELASOBRAS... H. AYUNTAMIENTÓ", TENDRA ENTODO TIEMPO ELDERECHODECONSTATARA TRAVÉSDE EMPRESAS,EXTERNASOON SU PROPIO PERSONAL,QUE LA EJECUCiÓNDE LAS OBRAs SE REALICEDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIADE LAS ESTIMACIONES RESPECTOA LA OBRA REALIZADA, y DE

COMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, .LAS INSTRUCCIONES.QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H.AYUNTAMIENTO", A SU LIBREARBITRIO, PERODE FORMA JUSTIFICADAPODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓNPARCIALOTOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDEREQUE NO ESTÁN EJECUTAÑDOEN LA FORMA C;:ONVENIDA,SIN QUE SEAMOTIVO PARAAMPLIAR EL PLAZOACEPTADOPOR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR PORLARESCISiÓNDELCONTRATOCONFORMESEESTABLECEEN LACLÁUSULADECIMONOVENA DEESTECONTRATO.

POR SU PARTE "El CONTRATISTA" CONVIENE y SE OBLIGA A ATENDER LAS OBSERVACIONESQUE LE HAGA "El H.AYUNT MPRE Y CUANDO CONSTEN POR ESCRITO EN LA BITÁCORA O INSTRUMENTO DE CONTROL

O "EL CONTRATISTA" CONSIDERE TENER RAZ A LAS

t

••JUNTOSlO 1lA('lJ.)lOS .'olL'JOR~~_tr·,.~N .wt·"",,MntITj)tlJolfUolL""U.:N..I.'lll­

.lU1", • .tI,Hi

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEM:eoAL, VER.

2014-2017

mNTMT~, N°QQP-T}:M-7QH3º¡6Hm~

OBSERVACIONESQUE LE HAGA "EL H. AYUNTAMIENTO", DEBERÁPONERLASEN CONOCIMIENTO DE ESTEÚLTIMO PARAQUE SEENCUENTREUNA SOLUCiÓN DEFINITIVA.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOSPOR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELlAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, yDEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTfAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DELCUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁA "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DfAS NATURALES SIGUIENTESA LAFECHA DEL FALLO DEL CONCURSOY ANTES DE LA SUSCRIPCiÓNDEL PRESENTECONTRATO! UNA FIANZA A FAVOR DELMUNICIPIO DETEMPOAL, VER, DE CUMPLIMIENTO, POREL10%(DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTETOTAL DELCONTRATOI~~~I~~ ~~ IMP~~?Tf) A~ VA~9~ A§~~§Apº (lVA)í A FIN ~F ~ARA~TI2.f'¡R ~.~ºUMP~IMIE~T(3 y T§)@A§r ~Pr~,A'llNA ~~LAS OBLIGACIONESQUE EL PRESENTECONTRATO IMPONE A "El CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DE lO ESTABLECIDOEN~G?ARTIG!:N?~ ~,3Y ~7I;>E~A ~f-Y,~ º~ r~ll~~$ y ~~~V~fi!º~H~~'~r!~ºº~ ~-Q't§~Ai P~t-§nt\j}~'1~VERACRUZ-lLA VE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZASCON LOSREQUISITOSQUE MAS ADELANTESESEÑALAN, NO SElEG-tTlMAR! ELCONTRATOY POR lO TANTO NO SI:JRTISÁEFECTOALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIEREEL SEGUNDO pARMFO DE ESTAcLÁUSI:J~"El CQ~TISTM" NO HAOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "El H. AYUNTAMIENTO" HARÁ EFECTIVA LA GARANTfA DE SERIEDAD DE LAPROPUESTADEL CONCURSO~ADéMÁS DE ESTARSUJETO'A LO' ESTABLECIDO'EN ElltRTfCULO 19' O'E LA LEY DE·OBRAS'PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOSCON ELLASDELESTADODE VERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVEY PODRÁOPTARPO'RNO fORMALIZAR mcao CONTRAiO.LA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOEN LAREPÚBLICAMEXICANA.CON IDAS LASOBRAS, NO OBSTANTESU RECEPCiÓNFORMAL, "El CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDERo "S t:FEcTdS QUE RESUltAIiEt:l tt:.r (AS MiSMAS, DE LOS ~r{t(bR:ES'iI VltloS ocurres íI tje CUALQUfÉR o'tR'A

PON BILlDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICVLO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YE VIO ,S 'EI..AOONÁBOS CON ELLAS DEL EstABa BE VERÁéRUZDE IGÑÁcld BE LA LLAVE, ÉN 105 TERMiNOS

SE ALA . EN EL CONTRATOY EN El CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE, ENM >-teR Be FUERe €eMÚN, areRGANee ÜÑÁ FjÁÑZÁ QÚE 6MiAN'fI€E eURAN'fÉ UN ,PLAie ee Boe'e MÉSes A pARTIRD L o DE ENTREGA RECEPCiÓN, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. "El CONTRATISTA" DEBERAe ' rrUIf{ DléHA FIÁNIA ¡ióR UN MOÑfe €QÜíVAlENfÉ AL leO" (É>lez pOR ÓENfÓ) áá eés;fó REALEi~eutAE>OE>ELA

PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS_PARA SU REPARACiÓN Y/O ADECUACiÓN DE LASRACTERíSTICASDE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCIÓN FINANCIERA

EBIDAMENTE AUTORIZADA PARA ELEFECTOy A FAVOR DEL MUNICIPIO DETEMPOAL, Y CONTINUARÁ VIGENTE HASTAQUE "El CONTRATISTA" CORRIJALOSDEFECTOSOVICIOS OCULTOSQUE SEPRESENTAREN.

TRANSCURRIDOEL PlAZO DE UN AÑO A PARTIRDE LA FECHADE ENTREGADE LA OBRA, "El CONTRATISTA" SOLICITARAPOR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁCONTENER LAS SIGUIENTESDECLARACIONESEXPRESADASDE LAINSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

AVOR DE ELMUNICIPIO DETEMPOAL.

E TORGUE EN LOSTERMINOS DE ESTECONTRATO.

INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOl1ágHiá9 de 16

••JUNTOSro lll\t'llMOS .~tJ9R'(~ft·l';t~

A ""'..,->n"II.""ntfl'<"'UMPlM,Lv'IIM,.l:Ji....

l\U.I-.tI.I1l

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEmE'OKL , VER. •

2014-2017

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDOPARA LA TERMINACiÓN DE LOSTRABAJOS AQUE SE REFIERELA FIANZA, O EXISTA ESPERAO BIEN SE HUBIESE CELEBRADOALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO , SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ElCONTRATISTA" PRESENTAREL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRÓRROGA OESPERAACORDADOS.

D1 QUE LA ¡:¡AfJtA ASEGURELA EJEtUtló't:J' !JE LOS TRASl(jdS MAtERiA !JE ESTEtoNTAAtO, AUN CUAN'DO PARTEDEELLOSSESUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "El H. AYUNTAMIENTO", LO HAVA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LASEstipULACioNES CON"tEÑI'r>A5EN ELMisMO.

E) QUELA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTELO PRECEPTUADO ENLds ARTICULO~,95, 95 BIS YHS É5É LALEYFEBÉAAL.BEiNsT~fU€leNg BEFIÁÑ'Z.AS EÑ '"GeR. . .

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO, FIADO ("EL CON'fRA"srA");i.EL DEBIDO€Urv1PLlIí,.1IENf0éE €ÁéA UNA éE LAS 0SLIGA€10NES é.UE TiENE' A su éÁR56 caN MO'f1Yo aÉ'L ~RÉSÉN:fECONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERÁuOE SUS FoRMASBENEFICIEA "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIODE úEl H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE TANTO NO SELIBERELA FIANZA, "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACiÓN DE PAGAR TODAS LAS FIRM~PARA LA PRÓRROGAEN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSESOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACiÓN ESCRITADI,RIGIDAALA AFIANZADORA POR "El H. AYUNTAMIENTO" QUE ASr lO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA ,FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACI<5NDE ,LAFIANZA DE GARANTrA DEVICIOS OCULTOSY ELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓNQELA OBRA OB4ETODEL PRESENTE"CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES No P~EylsTASORIGINAlMENTE EN EL CONTRATO SETEf\J5~ qUE PACTAR MODIFICACIONESo DEL CONTRATO DEA~~:I~PPALO ESTABLECIDOEN LA CLÁUSULA SEGUNl)A~"EL CONTRATISTA", SEOBLIGA

ESE AR UN ENDOSO A LA. FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACiÓNNC UYEN O EL IMPUESTO AL VAL()R AGR~(;ADO, DICHO ENDOSODEBE DE PRESENTARSEAMAS TAR[)AR A LA FECHA OEFIR A D CITADO CONVENIO.

GUNDA.- MODIFICACiÓN PE lOS PLANOS, ESPECIFICACIGNESYPROGRAMAS.YUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL¡PROVECTO, ESPEelflcÁCIONESY PROGRAMA, MATERIA DE ESTE

TO, MEDIANTE CÓMUNICADO.ÉSCRITO AL ADMINISTRÁDOR UNI!=O DE "Ei..CON-mATISTA"·V ASÉNTANDO EN LAORA DEOBRA.MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORpORADAS AL TEXTO DEL CONlR~TO, y P'qR LO TANTO SERÁN

·IGAT0RIAS PARA AMBAS PARTES.';ElcoNrunSTA" POR NINGÚN MOTIVO p,aOCEOE~~ A LA EJECUCiÓN DE LOST~AeAJOS FUERA DEL C~TÁLOGOHASTAFN TANTª ,~~A\;,IHJ~:I~,ª,N~ ~ªWI§A§I§lI'!§~t~,~p~§$~~.~l'tn:J\fljg~g.JAkS:~º§'JN@~n!~'y'.~~.A§J~NlFgrt ~H"fA€ªRA'LA ORDEN DE EJECUCiÓN. . .' ..... .' . .... '.. .... .' ...

DECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DEl PlAZO DE EJECU~IÓN. ..•..•Ó: ',. .' . ..•.••••• .' .•.••.•.

SI A. CPNSECVENCIADE C~Q FQijT!:.IITQQ FUER~~ ~AY!iilff NO" IMP.l;,lTAIU.E ~j "E~' ~N~n$:TA~, ~~E~AREAPRODUCIRSELA SUSPENSIÓN DE.lOS TRABAJOS, ESTEPODRÁ GESl1I0i\lA,RUNA AJ\i1PLI~CIÓNDEL Plt\Z0 DE EJECUCiÓNPOR MEDIO DE UNA SOUCtTUD DE PRÓRRQG'AEN LA QUE SEOÉJ\1UE~!'iE.ttJ:4N~Q~ E~'StEI'fCIA PE ~ E)lENTlJALlDAO,COMO LA NECESIDADDECUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN DE LOsTRABAJO~ ENELPLAZO 94,E SECONSIDERENECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSEDENTRO DE LOS PRtMÉIÚJS CINCO' of~ 11I481LESSIGJ;UENTESAL OfAEN QUE INCURRAN TALESEVENTOS.

ERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE OrAS'A DE SU RECEP'CIO'N,DETERMINANDO' /. E'O' O' OrASa ' SU JUICIO DEBE DE

·/r./&"I'-"7

••JUNTOSLO lJA{'l!M<N ,\1l:.J()1l~~·t7·A~

A" • ...,·J\lTlI.»onNTC·(tl<llftML_'o'UI..u._1,

.NI"· 411i

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

EN CASO DEQUE ELNÚMERO DE DíAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGACONSIDERADAPROCEDENTEREBASEEL 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) DELPLAZOSEÑALADO PARA EJECUCiÓNDE LA OBRA, DEBERÁFORMALIZARSEDICHAPRÓRROGAMEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTfcULO 59 DE LA LEYDEOBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOS CON EllAS DELESTADO DEVERACRUZDE IGNACIO DELA LLAVE.SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "ELCONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN y SE LE APLICARÁN LAS SANCIONESCORRESPONDIENTESAL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIODE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDIERA DAR PORRESCINDIDOADMINISTRATIVAMENTE ELPRESENTECONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA."EL ~()NTRATI~AH SEOBLIGA A qUE LOSMATERIALES!MANO DEOBRA Y EqUIPO qUE SEUTILICEN EN LOSSERVICIOSYTRABAJOSOBJETODEL PRESENTECONTRATOCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDASENEL CATALOGOp; ~ºNG~PT9§ y ~A~ ;~P~GIFI§)\ºIGN~~ @'d; F9RMAN PART~ INT~§RA!: P;l. MI§M9¡ y A @!4§ kA RsA~Jy\§;I<il", §l;TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTESDEL TRABAJO SE EFECTÚENA SATISFACCIÓNDE EL "EL H. AYlINTAMIENTO", ASíGeM0 RESP0N9ER P0R,SIJ CUENTA y IHESGS BE VISOS OCUI:T0S DE I:Os MATERIAI:ESo EQWIP0, DE bes DEFEeTeS yERRoREs,'ADEMAS DE'RESPONDER'DE Lós"DAÑos Y'PEruúíCIOS QuÉ' POR'íNOBSERVANCIAÜ-NEGl(GEÑCIA DE"sü'PÁRTESE~LEG!JENA QAl;JsARA "~J:tf: ~YtlNTA:MIOOº" o A -n:~QER.Qs~·EN Q!:!YQ ~sq SEHMA EfEg"IYA LA §AftAN'TfAOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHAGARANTíA NO lLEGUE A ,CUBRIREN SJJTQTAt.IOAO LOS OA&OS y PERJUICIOSCAU5AiPOS'."EL CONTMTIS'T6' SEQI:IUG'AA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSU CUENTA y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓNALGUNA PORELLO.

IGUALMENTE SEOBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER,TRASPASAR,ENAJENARO DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONAF.íSICAO MORAL, tos Di:RECIlfOSy OBLIGACIONES DERIVADASDEL eRESENTECONTRATO y SUSANEXOS, cosEXC N DE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRELOSBIENESO TRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,

PR:VIA AUTORIZACiÓN EXE'RESA'f RORESCRITOPOR PARTED'E"EL R. AYUNTAMieNTO" EN LOSTERMINOS DElULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEo 'E lLAVE.

EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOSEJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACiÓN, COMO DERECHOSPORELSERVICIODEVIGILANCIA! INSPECCiÓNYCONTROL.

LA AMORTIZACiÓN DELA PARTEPROPORCIONALCORRESPONDIENTEAL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PENASCONVENCIONALESPORATRASOEN LA EJECUCiÓNDELOSTRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPOON DELA OBRA Y LIQUIDACIONES."~J:H; ~yUN.T~""'~.~T~HRE~,I.~'rtÁ'I:A~ ~tl'RA5'~ªJ~~~~;g~~~~~N~T~ ttA§,TA' ~~g: ~§A'N'T~RM!N~~A§'·;N$~TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDOCON LAS ESPECIFICACIONESCONVEN"DAS. UNA VEZ CONCLUIDOSLOS TRéBA.lOS DE CQNFQ~M.I[)é:D ~QN El A.RT~l;JLP ~7 Q~ ,Lt$i~n Q~ ~'$ ,.~§~,~Y$~RYI~lfl$B~*WttAJ2~SCON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, El CONTRATISTA COMUNICARÁ POR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" LATERMIN~CIÓN DE LOS TR8B'~QS QUE LE FUERON ENCQMEN'.Q~OO$Y Ém 'lYEijlFI~Rél QU.E ES'TÉNOESID.é'MENTECONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DíAS NATURALES SIGUIENTES. SOLO PODRÁN LLEVARSEA CABO RECEPCIONESPARCIALESDElA OBRA, EN LOS,CASOSSIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTARCONCLUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, LA PARTEEJECUTADASEAJUSTEALO CONVENIDO, YP A A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASOSE LIQUIDARA AL "EL CONTRATISTA"

o RA ECIBIDA.

INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TPágiriá 11 dé

••JUNTOSL<.l11Al'.l!MOS .~EIOJol"~'!J'A~N';'V1;'>l1':U.o.mnoh:MlI'\MI.. ..ll~_.I:IIo!·

NI~.41IT

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

B) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", ACUERDESUSPENDERLA OBRA, Y LO EJECUTADOSEAJUSTEA LO PACTADO, ENESTECASOPAGARAA "EL CONTRATISTA" ELPRECIODE LO EJECUTADOHASTA LA FECHADELA SUSPENCIÓN.

q CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL F.I. AYUNTAMIENTO", Y ".EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTECASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LAFORMA QUE LAS P'ARTESCONVENGAN, CON BASEEN LOSTRABAJOSEJECUTADOS.

D) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", RESCINDAELCONTRATO EN LOSTÉRMINOS DE LA cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,EN ESTECASOLA RECEPCiÓNPARCIALQUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DELOSTRABAJOSQUE DECIDARECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL l/H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERONEN€OMEN6AB0S y ES'fEVÉRIFI€ÁRA aUE E5-"FÉ BEBIBAMENfÉ €6N€LUIBOS ElENfRO áeLPLÁie PASfASe.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCiÓN NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIERENLOS INCISOSANTERIORES,SE PRÓeEBERÁA REélslR LA OBRA DE QUE SETRÁTE, E>ENTRODELPLAZOQUE ES1ABLEeENlOS ÁR'i'feuLé)s68 Y 72 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOS CON ELlAS DELESTADO DEVERACRUZDE IGNACIODE LA LlAVE., O DE LA FECHAEN QUE SEPRESENTE,LEVANTÁNDOSEAL EFECTOELACTA RESPECTIVAYSEPROCEDERÁAFORMULAR LA LIQUIDACiÓN QUE CORRESPONDA.SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSELA LIQUIDACiÓN O ESTIMACiÓN FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADESCOMPROBADAS PARA CON "ELH. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SEDEDUCIRAN DE LAS CANTlADES PENDIENTESDE CUBRIRSEPORTRABAJOSEJECUTADOSY SI NO FUERENSUFICIENTESSEHARÁ EFECTIVALA FIANZA OTORGADA POR"EL CONTRATISTA".

ECIBIRSELAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA", PENDIENTES POR RESOLVERSE,SEDIR DE INMEDIATO SOBRELAS MISMAS, PEROSIEMPREDENTRODELPlAZO ACORDADO, A PARTIRDE LA FECHADE

N.IÓN E LAS OBRAS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE SE EFECTUARÁNSIN PERJUICIODE LAS DEDUCCIONESN ACERSEPORCONCEPTODE RETENCIONESO SANCIONES;EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

EXTA.- SUSPENSlONTEMPORAL DELCONTRATO:1tYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDERTEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTEY EN CUALQUIER MOMENTO, LOS

AJOSCONTRATADOS PORCAUSASJUSTIFICADASO POR RAZONESDE INTERESGENERAL;AVISANDO PORESCRITOAu CONTRATISTA" DONDE SEMANIFIESTEN DICHASCAUSAS. '

L PRESENTECONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOSLEGALES UNA VEZ QUE HAYAN!_)~~APARgGI[¡)€>!t'f~GAIsl?A?~; M§lTIVAR€>N .!;t\§IsI~P§N§'~Ni

(j!;lANPG S; !!?~~RMI~t; ~ s'IJ.SP~N~J~lNº~.~ ª~~.P~~ ~!;!~A§' !MP~'fA~~~ A uJ;~.Jt;A'YIíINTAMtgNTfY', ESTEPAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Asf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ESTOS SEAN~QNA~LES, ESTE_NPE~IPArv'lEtt~ C~MPROJ:tAPQSY ~E Il~~~~~~,~' º!REqAM~N'f~ ~~.t:LE~PBE~E!'H~ (;.;~NTBf;¡fº,ELCUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOSLEGALESUNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSAS QUE MOTIYARON DICHA SUSPENSiÓN.SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SEESTASLEZCANLOSNUEVOSPLAZOS~COSTOS'y MONTOS DELASFIANZAS'PARAELCUMPlIMIENTO DEL .cONTRAl'Q.

:IMl~Fl'Tnvtlll"o·."':-D=RMllUCIÓIl14NTICIP.ADA.E US DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONESDE INTERESGENERALQUE

NTI UACIÓN DE LASOBRAS ¡;roa P'ARTEDE NELCONTRA E ERÁI?R'uNfAII~fIlllErt, L SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA, CON

INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPágiRa 12 de .(

•....JUNTOS1.0 11,"-'J.!.MOS :~1l:101l~~·tJ·jQ~MAV\orouoU""",,·' ..... PllIu.. ...'lIlMJ;IU.

dt~..5t;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTElmOAL, VER.

2014-2017

m'ffRATQ.. RQP-Tm-~Qt73fmmma'APRUEBE LOSTRABAJOS REALIZADOS,PROCEDIENDOÉSTEA CUBRIR LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTEY/O EFECTUARLOS AJUSTESPROCEDENTES;ADEMÁS, SI ES EL CASO, PAGARÁ LOS GASTOS RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ÉSTOSSEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATO.EN CASO DE NO SERACEPTADA LA MOCiÓN DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DELCONTRATO, "El CONTRATISTA" DEBERÁOBTENERDE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIACORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES y EQUIPO DE INSTALAQÓN PERMANENTE.LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "El H. AYUNTAMIENTO", SUMINISTRE A"EL CONTRATISTA" O' QUE ÉSTEADQUIERA PARA DESTINARLOSA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA cLÁUSULAPRIMERA DE ESTECONTRATO! qUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEÚLTIMO¡ qUIEN SEOBLIGA A CONSERVARLOSENPERFECTOESTADOY DARLESEL USO PARA ELCUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITARSUAP~IGA~I§>NM~!3lIA.NH kA P9§~M~NTA§IºN g~~PR9PQ~§IQN~ A ~AR~~I~;N§IA QÉ ~l;IP5RVI?I~tii

º§~MANf)Y§N~r~~"~~ºN.A"",tN!~TItAr,yA'º~t'€9Nffl~rºf"El H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTECQNT~TQ POR CP<lI~ASDE II':H~R~~GENERALQ P:JANPq "~t: ~ªNTJtA-Tl$TA" CONTRAVENGA'~ Pt~P~~ls:i!ºNES~'LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECELA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACJON~DOS CON Ell.AS OEl ESTADO DE YE84CBlJZ P.E I&NACJO PE L.I(' 1:.~\f.E. Y DEMAS DISPQSIPPNESADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASf COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SEESTIPULAN EN EL PRESENTECOOTRttTO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. A'YUNTIlMIE,PlfO", IN-DEPENDI'ErtTEty1,ENTEDE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LAGARANTfA OTORGADA !MMELCUMeUMIENTO DELMISMO.

CU . - 'O El R. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIIFICADAMENTELA RESCrSIÓNADMIN'ISTRATI17A:DEL CONTRATO, tAO IS I N E COMUNICARA POR eSCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTOSE

VI ON PAR' UE ESTE,DENTRO O'ELTERMII'iJODE 20 (VEINTEJ OrAS flÁBILES CONTADOS A R'ARTIRDE LA "ECHA ENQUE ECI A NOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE L() QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "El H.AVU .fA r O" QUE DitTAR' RESblUCrd'fír -1(1(DlEtT orAS HABitES Sf<3UfENTESÁ LA FECHA EN'tiUÉ HUS'IERERECI~iDb'

DECONTESTACiÓN DE "EL CONTRATISTA".

USASDE RESCISiÓN, LASQUE 1\CONTINUACiÓN SESEÑALAN:

SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "El CONTRATISTA", ÉSTE NO INICIA o REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DELCÓNTRÁfÓ EN LÁ FEÓ-fA ó.UE' pOR EseRífé> §EÑAíf /1ftH. ÁVUNTAMIENTe,1.

B) SI "El CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOSTRABAJOS O SE NIEGA A REPARARO RESPONDERPORALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE iíEL H. AYUNTAMIENTÓíi HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.

C) SI "El CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE_CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO NOACATA LASÓRDENESQUE PORESCRITOLE DÉ "El H. AYUNTAMIENTO".

D) SI "El CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DETRABAJO Y A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ELATRASO PUEDEDIFICULTARLATERMINACiÓN SATISFACTORIADE LOSTRABAJOSEN ELPLAZOESTIPULADO.

E) SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRELOSSALARIOSY DEMAS PRESTACIONESDE CARÁCTERLABORALA SUSTRABAJADORES.SI "EL CONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTO DESUSPENSiÓNDEPAGOSO DEQUIEBRA.SI SUBCONTRATA PARTEDE LOSTRABAJOSOBJETODELCONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

TISTA" NO PROPORCIONAA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LASAUTORIDADES QUE TENGAN FACULTADIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOSPARA INSPECCIÓN"VIGILANCIA Y SU ISIÓN DE LOSTR BAJOS.

INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMP ~,Págüiá 13 ae 1

---------- - - - --------------------------------------------------------------------------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALT~, VER.

2014-2017

CONTRATON° PQP-~M-2Q¡n916l(m~

1) SI"El CONTRATISTA" REALIZACESiÓNDE DERECHODECOBRODERIVADODELCONTRATOSIN LA AUTORIZACiÓN DE"El H. AYUNTAMIENTO".

J) SI "El CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LAS PÓLIZASDE FIANZA A QUESE REFIERELA CLÁUSULADÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTECONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS,ÉSTASNO SATISFAGANLAS CONDICIONESESTIPULADAS.

K) LA VIOLACiÓN AL SECRETOPROFESIONAL O LA DIVULGACiÓN A TERCERASPERSONAS DE LA INFORMACiÓNCONFIDENCIALQUE "EL H.AYUNTAMIENTO" PROPORCIONEA "EL CONTRATISTA".

L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONESDERIVADASDELPRESENTECONTRATOY SUSANEXOSV DELASLEYESY REGLAMENTOSAPLICABLES.

EN CASODE INCUMPLIMIENTO O VIOLACiÓN PORPARTEDE "El CONTRATISTA" DE CUAQUIERA DE LAS ESTIPULACIONESDELCONTRATO, "El H. AYUNTAMIENTO", PODRÁOPTARENTREÉXIGIRELCUMPLlMIENTÓ DELMISMO Y ELPAGODE LAS.p~",.~ §9N.V;NI!?~ 9 º;(~V~RAR t.A R;?GISI91'! §9NF9RM¡: A!, PR~§~pIMI;NT9 Q,I¡:J; g~A~ sI'! kA §t;Á~.?Y~VIGÉSIMA DELPRESENTECONTRATO.V.I§~~IM!k P'U1~~!nM!~'1r~º~R~§'~!~N?EN CASODE RECISIÓNDE "El H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACEREFECTIVASLAS GARANTíASABSTENIÉNDOSEDEq.)~fHR..LO~ IMPORT~~R~S\:,lLT"'NT¡:~PETR:A~NP~~J~q.)TAPQSAl:)NNO I-IAlJIPAl?P~,HMTA 9-lJE~EºTºJ~!WE ~LFINIQUITO CORRESPONDIENTE,LO QUE DEBERÁ EFECTUARSEDENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DíAS NATURALESSIG"'JIE~TESA LA FECH~ PE NQTIFICACIÓN DE LA RECISIÓN.EN DICHO FINIQUITO PEB~R~ PREVERSEELSQBR~CQSTQDELOSTRABAJOSAUN NO EJECUTADOSQUE SEENCUENTRENATRASADOSCONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,Así COMOLO RELATIVO/f. LA RECtlPEMClQN' PE LOSM~TERIALESY EQUIPOSQUE, EN SU CA:SO,LE HAYAI'ít'S1DQENTRE.a~nOS·,t..OANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADESDE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ELC TA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ES,CRITa ANTE LA AUTORIDAD' MUNlcteAlCi)1l~ESPO DIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DrAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCiÓN DE LA

TI ICACI N MOTIVO DE RESCISIÓN, RARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR L~ BRUEBAS D:OCUMENTALESQUE

IMERA.- SANCIONESPOR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.A FI COr:JSTATA~ (lUE ~~El'cbíiTR'AtrstA!! EJECUTE lAS o~AAS tdf'JTAATADAS CON'Fb'f{M'E AL P:RooRAIVtAAPR B DO Y QUE ESPARTEINTEGRANte DE ESTECONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARÁ MENSUALMENTEELÁ" ÑCEDE LASMISMAS, cOÑ\ÍíÑfEÑ~f5 QUé LA ea:RA MAL éjecutABA BEtÉNO~ÁPGR NO RÉALitAoA.

MO CONSECUENCIADE LA COMPA,RACIÓNA QUE SEREFIEREEL PÁRRAFOANTERIOR,ELAVANCE DE LAS OBRASES., N'éR AL QUÉ SÉ DEsie REAliZARSE';l/eL H. ÁvumtM1íENfOfi GON€É'6ERÁ UN P'lAié e.U€ ÁL ÉFÉer6 sÉ FijE, SINOTORGARAUTORIZACiÓN DEAJUSTEDECOSTOSE IM,PONIENDO UNA PENACONVENCIONALPOR UNA CANTIDAD IGUALAL 1/1000 (UNÓ AL MILLAR) SOBREÉL. MeNTe ÓÉ i.és "f'RABÁiós AÚN N0 EJEeufA6és, péii €ADA DrA DE REfRASÓ,TRANSCURRIDOSDESDELA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN DE LA OBRA HASTA LA REVISiÓN, POR TANTO,MENSUALMENTE SEHARÁ RETENCiÓNO DEVOLUCiÓN.QUE CORRESPONDA.SI DE ACUERDOA LO ESTIPULADOANTERIORMENTE,AL EFECTUARSELA COMPROBACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOMES DELPROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RETENCI6N, SU IMPORTESEAPLICARÁEN BENEFICIODELERARIODE "ELH. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONESA CARGODE "EL CONTRATISTA".PARA DETERMINAR LAS RETENCIONESY EN SU CASO,LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONESESTIPULADAS,NO SETOMARÁNEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NOIMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, "El H~ AYUNTAMIÉNTO" HARÁ AL PROGRAMA LASMODIFICACIONESRELATIVAS,A SOLICITUDEXPRESAREALIZADA"EL CONTRATISTA".

...-xVi"iiüTA-.- ........",", VERIFICARATAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA V CUANDO LOSTRABAJOSNO SE HUBIEREN~Q1I~MII~ Y ESPECIFICACIONESRESPECTIVAS,PROCEDERÁA PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARA

SI ÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOSO 1..j}.-SQl.~!:llI2'~~1W

INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TE POAL,fiagHiá 14 €fe '

••JUNTOSLO ll'"-'UMQS .\U!}91l{'~tJ·f'2~

R".iM;>lTU<IWT.,·lt:MI'UoU.. ......loIN..l.IlJol

dl"¡.4lt,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTERPOAL, VER.

2014-2017

IMPROCEDENTESDE LOSCONCEPTOSAFECTADOS,CUYOVALOR SEHARÁ EFECTIVOEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN, EN ELFINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACiÓN DE LAS FIANZAS DE GARANTíA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PERJUCIOEN SUCASO DEREALIZARLA RESICIÓNADMINISTRATIVA DECONTRATO EN CASODE PERSISTIRLAS IRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.LOSTRABAJOSEXTRAORDINARIOSNO INCLUIDOS EN ESTECONTRATO SERÁNSOLICITADOSA "El CONTRATISTA" POR "ElH. AYUNTAMIENTO" ASENTÁNDOLO EN LA BITÁCORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "ElCONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) OrASHÁBILES PARA PRESENTARELCOSTO DE DICHOSTRABAJOS,CONSIDERANDOLO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCER" Y EN LANORMATIVIDAD QUE AL RESPECTOEXISTA."El H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A "El CONTRATISTA"; LA AUTORIZACiÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOSASEÑTÁNDOLO EN LA "BITÁCORÁ DE OBRA;'. .

VIGÉSIMA TERCERA.-DEL FINIQUITO DE OBRA.RECIBIDOSFíSICAMENTE LOSTBABAJOS, LASMRTES DEBERÁNELABORaB, DENTRO DE UN PlAZQ DE B.o: oías NATURAlES·A PARTIR DE LA RECEPCiÓN,EL FINIQUITO DE LOSTRABAJOS, EN ELQUE SEHARÁN CONSTAR LOSCRÉDITOSA FAVOR YEN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE "LAS PARTES", DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIOORIGEN Y ELSALDO RESULTANTE.EN CASO DE EXISTIRDESACUERDOENTRE LAS PARTESRESPECTOAL FINIQUITO, O BIEN "El CONTRATISTA" NO ACUDACON EL ÁREA RESPONSABLEDE "EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACiÓN DENTRO DEL PLAZO SE~ALADO, ESTAPROCEDERÁA ELABORARLO,DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADOA "El CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO'DE 10(;)fAS NATURAbESCONTAElGSA PARTIR(;)ESU EMISiÓN.UÑÁ VEZ' N'OTiFIO\DO El RESUlTAOÓ -DEi. "FINióUITO A "EL CONTRATISTA" ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DíAS

." ~? W ªtJ~A'?!:l @gR'~1!~~ftR~~P~~f?,A(· ?I TRA~S~~RIf?§I ~?TS P~tf; N~R§At!M At§l¡!NAG§~'9Nf~iP RACEPTADO.

'fl; ::Q" ,AAT!~TA" Al; f'NA~l?AB!;"-9_~l]A6MgS, ~,E.º~!;J§APi grnR~§AA1!JNTQººN E.kfJNJg.~!1~g~!;AQ!HV\'¡ bº~'PL o DE TRABAJOS EJECUTADOSEN ORIGINAL IMPRESOSy EN CD RW, PROGRAMA AtJTOCAD; IMPLEMENTADOSClO. Q,RIFICAqQN~~ A!.JT~R!~R~ R!:I.~NT~ ~~ P~Q§E~~ R~ ,f:.QNS'J'B.!:.!q:IQN Q~ .ta..§:)a~ ~~ PItQY~c.rQ

. LOS RIESGOS, LA CONSERVÁCIÓNy LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGAR~SPONSé;BllIDAD DELCQNTRATIS'fé".

.' GESIMA CUABTA~i OTUSOBLIGACIONES'DE "El H.AYUNTAMIENTO".

"El S. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A ,REAlIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS RARA OBTENER· LOS BERMISOS DECONSTRUCCiÓN, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUÉ DEMANDE LA EjECUCiÓN DE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO, ASíCOMO LAS LICENCIASDE ALINEACiÓN "{ NUMERC?'dF.ICIAL a EN su DifECfO, DOCUMliJsrrb; DE; E>tCERt:r6N Dé D'ICf.fOSTRÁMITES, AUTORIZADO PORSESiÓNDECABILDODE"EL H.AYUNTAMIENTO". .

VIGESIMA QUINTA.-LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓN Y JURISDICOÓN.LASPARTES SE bEHJGAN A SUJETARSi:EstRítrAMl:NtE fiARÁ f..A EJetlicíCJNDELAé}(ÍRAOBJ~E:i l')É EStE.GOf.ttRAto, ATODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A . LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,PR0€É6IMiÉN:ves y RÉQliISff-eS aliÉ ÉsifAalEéÉ (Á LEYBE (liMAs püiliéAs ·sEi eStAlle liBRE v SOBERANaBEVERACRUZ-LLAVE Y DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEANAPLICABLESA LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO, ASí COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTE• - •. ~, ~ .,.., ..~_ <n ~, ... _.,. ._.. • .. ...... • - " _' ~ ... ~, • ,-, ," ." ~ • ,.,. ,- .. -,.., .} j .. ~. .. """"......._~...' _" .f1 .~,

EXPRESAMENTE ESflPULAD0 EN EL MISMO, LAS PARTESSE SOMETEN A LA JURISDICCION y C0MPE'fENCIA DE LOSTRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, POR LO QUE "EL CONTRATIST " RENUNCIA AL FU UE PORRAZÓN DESUSPRESENTESY/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE. i

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,P'ágiFiá 15 dé 16

••JUNTOSlO Illd.'J.!.WOS .\III:1OR{~tJ'lQ~N,wr.rnMnJnO"~I'I»oL.""'WM.IlV'¡;

.!lff~·~7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTE!!1POAL, VER.

2014-2017

q:~rffAATPN° OOP-n:M-~Q17~p~~l!):n~

EN LOSANTERIORESTÉQRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADOEL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADASDEL CONTENIDO, ALCANCE y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN y QUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR, DOlO O LESiÓN; OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS y PREVIA LECTURADELMISMO, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL OrA 14 DE FEBRERODEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DECONFORMIDAD EN DOSTANTOS:

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEMPOAL, VER.

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

ING. PATRICIO RUUleNAaA'f..REPRESE

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 89 4 02 03i'ágiFia 16 eé 16

-- -----------------------------------------