empresa pÚblica estratÉgica corporaciÓn elÉctrica … · formulario nº 10 oferta econÓmica...

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORIA

i

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC

EP – UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES

Código del proceso:

CPC-CELECHA-002-2013

Objeto de Contratación: “REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA

INGENIERÍA DE DETALLE. FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO,

MONTAJE, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA FISCALIZACIÓN DEL

MONTAJE DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN LA

CONDUCCIÓN PARA LOS APROVECHAMIENTOS ALAZÁN, DUDAS Y

SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR – DUDAS

DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA

DEL ECUADOR CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES”.

Azogues, marzo de 2013


ii

CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA


ÍNDICE

SECCIÓN I CONVOCATORIA SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Comisión Técnica 3.2 Inhabilidades 3.3 Modelos obligatorios de pliegos 3.4 Obligaciones del Oferente 3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 3.6 Idioma y Autenticidad de los Documentos 3.7 Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación 3.7.1 Apertura del sobre Nº 1

3.7.1.1 Análisis preliminar del contenido del sobre Nº 1 3.7.2 Etapa de Evaluación Técnica: 3.7.3 Etapa de Evaluación Económica: 3.7.4 Negociación y Adjudicación:

3.8 Criterios de evaluación 3.9 Rechazo de Ofertas

3.10 Garantías 3.11 Cancelación del Procedimiento

3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto 3.13 Adjudicatario Fallido 3.14 Proyecto del Contrato 3.15 Moneda de Cotización y Pago 3.16 Reclamos 3.17 Administración del Contrato 3.18 Autoinvitación 3.19 Convalidación de errores de forma SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Participantes 4.2 Cronograma del Proceso del Concurso Público 4.3 Vigencia de la Oferta 4.4 Forma de pago 4.5 Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas 4.6 Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas 4.6.1 Requisitos mínimos 4.6.1.1 Para el Oferente 4.6.1.2 Para el Personal 4.6.2 Requisitos Formales 4.7 Contenido de la Oferta 4.7.1 Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA 4.7.2 Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA 4.8 Coeficiente de Ponderación 4.9 Términos de Referencia


iii

SECCIÓN V PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 5.1 Análisis Preliminar del contenido del Sobre No. 1 5.2 Criterios de Evaluación Oferta Técnica 5.3 Criterios de Evaluación Oferta Económica 5.4 Evaluación Final 5.5 Informe de Comisión Técnica 5.6 Oferta Única SECCIÓN VI PROYECTO DE CONTRATO SECCIÓN VII MODELO DE FORMULARIOS Formulario Nº 1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Formulario Nº 2 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE Formulario Nº 2-A IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN (De ser el caso) Formulario Nº 2-B CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ACUERDO DE ASOCIACIÓN O COMPROMISO DE EXTENCIÓN DE VIGENCIA (según corresponda) Formulario Nº 3 REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES, REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Formulario Nº 4-A ANEXO (Para trabajos ejecutados) Formulario Nº 4-B ANEXO (Para trabajos en ejecución) Formulario Nº 5 LISTA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO Formulario Nº 6 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL ASIGNADO Formulario Nº 7 CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO Formulario Nº 8 PLAN DE TRABAJO, ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO Formulario Nº 9 RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS Formulario Nº 10 OFERTA ECONÓMICA Formulario Nº 11 PRESENTACIÓN Y COSTO DE LA PROPUESTA (De ser el caso) Formulario No. 12 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP No. 037-09 (que sustituye a la

Resolución INCOP No. 028-09)


1



SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Público de Consultoría aprobados por el Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES, mediante Resolución No. CELEC EP-HAZ-GUN-00037-2013, se convoca1 a firmas consultoras nacionales o asociaciones de éstas, o a firmas consultoras extranjeras asociadas obligatoriamente con firmas consultoras ecuatorianas, con una participación mínima nacional del 20%, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para prestar sus servicios de Consultoría para la REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE. FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA FISCALIZACIÓN DEL MONTAJE DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN LA CONDUCCIÓN PARA LOS APROVECHAMIENTOS ALAZÁN, DUDAS Y SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR – DUDAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES. El Presupuesto Referencial es de USD $550.000,00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA. El objeto de esta Convocatoria deberá ejecutarse en un plazo aproximado de doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato correspondiente, mismos que han sido considerados de la siguiente manera:

- Cuatro meses contados a partir de abril de 2013 para la revisión y aprobación de la Ingeniería de Detalle y la Fiscalización del montaje electromecánico en la Conducción.

- Ocho meses contados a partir de agosto de 2013 para la Fiscalización del montaje, pruebas, comisionamiento y puesta en marcha del equipamiento electromecánico y la Fiscalización del montaje electromecánico en la Conducción (de ser el caso).

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 1.- Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos propios, provenientes del presupuesto de CELEC EP HIDROAZOGUES, con cargo a la partida presupuestaria No. 1.3.2.01.01.03. Se otorgará un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato. El valor restante del contrato será pagado en proporción directa con el cumplimiento de eventos de obra, mediante planillas debidamente aprobadas por CELEC EP, en base a la siguiente consideración:

1 De acuerdo con los artículos 41 de la LOSNCP y 32 del Reglamento General de la LOSNCP, en procesos de

selección de consultoría, toda entidad contratante debe determinar la naturaleza de los participantes (consultores

individuales, firmas consultoras u organismos que estén facultados para ofrecer consultoría) con la finalidad de

que se realice entre consultores de igual naturaleza.


2

1.1 Desglose para las planillas:

Revisión y Aprobación de la Ingeniería de Detalle de todo el Proyecto: 10%

Fiscalización del montaje Central Alazán:

Equipo principal (Turbina, Generador, Transformador de Potencia, Válvula Esférica, Puente Grúa, Sistema SCADA): 10%

Equipos auxiliares (Reguladores de Voltaje y Velocidad, Sistema de Excitación, Banco de baterías, Tableros, Seccionadores, Interruptores, Obras Electromecánicas de Conducción, etc.): 8%

Puesta en marcha(incluye pre-comisionado, comisionado, firma de Acta de entrega-recepción provisional): 8%

Fiscalización del montaje Central Dudas:




Fiscalización del montaje Central San Antonio:




Fiscalización de montaje de Subestaciones (incluido S/E colectora): 12%

TOTAL 100%

2.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP. 3.- Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores, RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP. 4.- Los interesados podrán realizar preguntas en el término de tres (3) días contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y recibir respuestas y aclaraciones de CELEC EP HIDROAZOGUES, en el término de tres (3) días contados a partir de la fecha límite para recibir preguntas, respecto al contenido de los Pliegos, a través del portal. 5.- Las ofertas se presentarán a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, para lo cual se habilitarán dos opciones: una para la entrega de los formularios 1 y 2 de la oferta técnica, y otra para la entrega de la oferta económica. La presentación se realizará hasta las 14:00 horas del 11 de abril de 2013. Además, las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas simultáneamente (es decir, en el mismo día y hora), de manera física y en dos sobres separados en CELEC EP HIDROAZOGUES: Rivera 6-12 y Tenemaza, 4to. Piso. Teléf.: (07)2 249-404 / Fax: (07)2 244-764. El sobre de la oferta económica que se entregará físicamente deberá contener la impresión de la pantalla que compruebe que esa oferta económica ha sido entregada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec . El portal permitirá que la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en días distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término: en el sobre 1, la

http://www.compraspublicas.gob.ec/


http://www.compraspublicas.gov.ec/


3

oferta técnica y en el sobre 2 la oferta económica. La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es: 11 de abril de 2013. 6.- La evaluación de las propuestas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el numeral 19 del artículo 6 de la LOSNCP, los artículos 38 al 40 del Reglamento General de la LOSNCP y Resolución INCOP No.066-2012 de 01 de agosto de 2012, emitida por el INCOP.

Azogues, marzo de 2013

Ing. Marcelo Cárdenas Molina GERENTE DE CELEC EP HIDROAZOGUES.


4



SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del contrato de prestación de servicios de consultoría para la “REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE. FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA FISCALIZACIÓN DEL MONTAJE DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN LA CONDUCCIÓN PARA LOS APROVECHAMIENTOS ALAZÁN, DUDAS Y SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR – DUDAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES.”

ITEMS DETALLE CANT. PRECIO

1

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE. FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA FISCALIZACIÓN DEL MONTAJE DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN LA CONDUCCIÓN PARA LOS APROVECHAMIENTOS ALAZÁN, DUDAS Y SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR – DUDAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES

1 550.000,00

TOTAL USD$ 550.000,00

La descripción del Proyecto Mazar – Dudas se presenta en los Términos de Referencia que constan el numeral 4.9 de la Sección IV -Condiciones Específicas- de estos Pliegos. Forman parte de estos Pliegos, el Contrato de Construcción y cronograma general de ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas. Nota: Toda la información adicional requerida se proporcionará al oferente adjudicado.


5



SECCION III

CONDICIONES GENERALES 3.1 COMISIÓN TÉCNICA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 de la LOSNCP y 18 de su Reglamento General, el Gerente de la Unidad de Negocio CELEC EP – HIDROAZOGUES, mediante Resolución No. CELEC EP-HAZ-GUN-00037-2013, designó a los miembros de la Comisión Técnica encargada del trámite del presente proceso. Esta Comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos Pliegos, llevará adelante la negociación establecida en el Art. 40 del Reglamento a la LOSNCP, y recomendará a la Gerencia de CELEC EP HIDROAZOGUES la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 3.2 INHABILIDADES No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, ningún oferente que se encuentre incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; y, 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP

3.3 MODELOS OBLIGATORIOS DE PLIEGOS El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando los modelos de formularios establecidos en estos pliegos. 3.4 OBLIGACIONES DEL OFERENTE Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. 3.5 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución INCOP No. 066-2012 de 01 de agosto de 2012, los proveedores podrán realizar preguntas sobre los pliegos a través del portal www.compraspublicas.gob.ec y CELEC EP HIDROAZOGUES dentro de la fecha límite constante en el cronograma, emitirá respuestas que se publicarán en el portal. La Comisión Técnica podrá en la etapa de preguntas y respuestas, emitir aclaraciones o modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencial, ni el objeto del proceso contemplado en los pliegos. Todas las aclaraciones se considerarán como alcance a los pliegos y recibidas por todos los participantes, una vez que han sido publicadas en el Portal.



6

3.6 IDIOMA Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener textos entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen. Los documentos que se presenten en la oferta serán en copias simples, sin notariar, consularizar o apostillar; y para el caso de documentos emitidos en un idioma diferente al castellano, se los presentará con traducción simple. La Comisión Técnica se reserva el derecho de exigir en cualquier momento del proceso, que el oferente presente el original de cualquier documento. Sin embargo, se previene a los interesados, que el oferente que resultare adjudicatario, antes de la firma del contrato correspondiente deberá presentar los documentos incorporados en su oferta debidamente notariados, certificados por Autoridad Consular competente, y apostillados según corresponda; así como los documentos emitidos en idiomas diferentes al castellano, deberán ser presentados traducidos por peritos autorizados y debidamente legalizados por Autoridad Consular competente, o contar con la respectiva apostilla.. Si CELEC EP HIDROAZOGUES determina en cualquier momento, la existencia de información falsa o documentos adulterados, este hecho será causal de rechazo de la oferta, de que se deje sin efecto la adjudicación realizada o de que se dé por terminado en forma unilateral el contrato suscrito, sin perjuicio de las acciones legales que asistan a CELEC EP HIDROAZOGUES en contra del oferente, adjudicatario o contratista. 3.7 PROCESO DE EVALUACIÓN, NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN La propuesta será presentada en 2 sobres cuyo contenido corresponde: Sobre No. 1: Oferta Técnica; y, Sobre No. 2: Oferta Económica. En cada uno de los sobres se entregará la oferta en original y copia. 3.7.1 Apertura del sobre Nº 1 En la fecha y hora señalada en la Convocatoria o en las prórrogas otorgadas por la Comisión Técnica, en acto público se abrirán el sobre No. 1. Un miembro de la Comisión y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos presentados y se levantará la correspondiente acta. 3.7.1.1 Análisis preliminar del contenido del sobre Nº 1: La Comisión Técnica verificará que el Sobre No. 1 contenga todos los documentos solicitados, que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas y verificará la autenticidad de la información presentada. 3.7.2 Etapa de Evaluación Técnica La Comisión Técnica evaluará y calificará cada propuesta conforme a los criterios de evaluación, dentro de una escala que sumará cien (100) puntos. La Comisión Técnica antes de la apertura del Sobre N° 2, notificará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec los resultados finales de la evaluación del Sobre N°1, debidamente sustentados. Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las Ofertas Técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos de cien (100) en la evaluación técnica, excluyendo los diez (10) puntos del Margen de Preferencia. Las ofertas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa, y no accederán a la Evaluación


7

de las Ofertas Económicas. En la evaluación de las ofertas técnicas se observarán las disposiciones constantes en la Resolución INCOP No. 056-2012, relativas al margen de preferencia de diez (10) puntos, a favor del oferente que acredite haber realizado el diseño o los estudios, o que haya integrado el equipo respectivo de la obra cuya ejecución se requiere fiscalizar, el cual establece lo siguiente: Para el efecto de aplicar el margen de preferencia se observará lo siguiente: 1) Si el oferente es una persona natural o jurídica que demuestre haber sido la Contratista de los estudios de diseños e ingeniería definitivos del proyecto, y presenta el acta de entrega-recepción respectiva, se le otorgará el 100% del margen de preferencia (10 puntos); 2) Si el oferente es una personal natural o jurídica, que demuestre haber sido participe de una asociación o consorcio que fue la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos, y que cuente con el acta de entrega-recepción y el contrato de constitución de la asociación o consorcio correspondientes, se le otorgará el margen de preferencia en consideración al porcentaje de su participación en la asociación o consorcio; 3) Si el oferente es un consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio, en el que uno de sus participes acreditare haber sido la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos, y a la vez cuenta con el acta de entrega-recepción correspondiente, se le otorgará el margen de preferencia en consideración al porcentaje de intervención del participe que realizó los estudios de diseños e ingeniería definitivos en el consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio; y, 4) Si el oferente es un consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio. en el que uno o varios de sus participes acreditaren haber sido parte de una asociación o consorcio que fue la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos, siempre y cuando se cuente con la respectiva acta de entrega-recepción y el contrato de constitución del correspondiente consorcio o asociación, se le otorgará el margen de preferencia en consideración al porcentaje ponderado de las participaciones del partícipe o participes, tanto respecto de la asociación o consorcio que contrató tales estudios de diseños e ingeniería definitivos, como respecto de su participación en el consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio en las que está interviniendo; y, 5) Si el oferente es una persona jurídica, consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio, que entre su personal técnico cuenta con la participación de una persona natural que demuestre haber sido la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos – a través de la presentación de la correspondiente acta de entrega-recepción-, se le otorgará el 100% del margen de preferencia previsto (10 puntos), siempre y cuando el diseñador de los estudios ocupe el puesto de director del proyecto o director de fiscalización, dentro del equipo de trabajo de la persona jurídica, consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio oferente. 3.7.3 Etapa de Evaluación Económica Dentro del término establecido en el artículo 39 del Reglamento General de la LOSNCP, la Comisión Técnica procederá a la apertura del Sobre N° 2, en los términos de los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 066-2012 de 01 de agosto de 2012. Para efecto de la evaluación de la oferta económica, el oferente subirá al Portal el valor de la oferta económica, la misma que incluirá todos los costos que permitan realizar la fiscalización: costos del personal asignado incluyendo los beneficios sociales, viajes y viáticos dentro del país, arriendo de oficinas, mantenimiento de campamentos, vehículos, equipos, y demás rubros. Además, considerará los costos indirectos, administrativos, garantías, seguros y demás gastos generales que contempla el art. 34 del Reglamento General de la LOSNCP; es decir absolutamente todo lo necesario para fiscalizar los trabajos que realice la Contratista de


8

Construcción en lo referente a las obras electromecánicas hasta la entrega provisional del Proyecto Mazar - Dudas, a plena satisfacción de CELEC EP HIDROAZOGUES. Además deberán considerarse gastos rembolsables, los que no excederán del 10% del valor total del contrato, y que se ejecutarán solamente previa justificación y autorización de la Administración del Contrato, estos rubros están orientados a cubrir viajes y viáticos en el extranjero, misiones especiales solicitadas a la fiscalización y pago de investigaciones, subcontratos por uso de laboratorios especializados en el país o en el extranjero, mismos que no pueden preverse y que pudieran requerirse para la correcta ejecución del Proyecto. 3.7.4 Negociación y adjudicación La Comisión Técnica negociará de acuerdo a los términos del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP.

No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegó a un acuerdo durante la negociación.

El acta de negociación será firmada por los miembros de la Comisión y el consultor o su delegado. El consultor negociará por intermedio de su representante legal o procurador común, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los profesionales que estime necesario.

Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo circunstancias de fuerza mayor. La Comisión Técnica y el consultor laborarán en jornadas completas y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos positivos continuarán ininterrumpidamente hasta lograr la negociación.

El Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES adjudicará el contrato en los términos del último inciso del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP. En caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones, se declarará desierto de conformidad al artículo 33 de la LOSNCP.

El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se publicarán en el Portal www.compraspublicas.gob.ec. 3.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN La Comisión Técnica calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2, bajo los parámetros de evaluación determinados por CELEC EP HIDROAZOGUES, tomando en cuenta los criterios de selección establecidos en el artículo 41 de la LOSNCP, en lo que sean aplicables, así como los criterios y parámetros obligatorios establecidos en el artículo 9 de la Resolución INCOP No. 066-2012 de 01 de agosto de 2012. 3.9 RECHAZO DE OFERTAS La Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Si no cumpliere los requisitos exigidos en las especificaciones generales y técnicas de estos pliegos;

b) Si se hubieran entregado las Ofertas en otro lugar o después de la hora establecida

para ello; c) Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser

convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante corrección aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta;



9

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando

no puedan ser convalidados; f) No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier

modificación a los Pliegos. Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

3.10 GARANTÍAS

En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

3.10.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

3.10.2 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP. El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de consultoría será del setenta por ciento (70%) del monto total del contrato. 2 3.11 CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, el Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 3.12 DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO DESIERTO El Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 33 de la LOSNCP. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada del Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES. Una vez declarado desierto el procedimiento, el Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES podrá disponer su archivo o su reapertura. 3.13 ADJUDICATARIO FALLIDO En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, el Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los

2 La disposición sobre el valor máximo por concepto de anticipo, se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-

09-1552 de 18 de junio de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.


10

artículos 35 y 98 de la LOSNCP. Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido. 3.14 PROYECTO DEL CONTRATO Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, CELEC EP HIDROAZOGUES formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General. 3.15 MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.16 RECLAMOS Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General. 3.17 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO CELEC EP HIDROAZOGUES designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. Son funciones del Administrador del Contrato, entre otras:

a) Servir de intermediario para ante la Consultora, respecto de cualquier comunicación, notificación o documentos que deban ser cursados entre CELEC EP HIDROAZOGUES y la Consultora, que tengan su origen en o se encuentren relacionados con la ejecución del Contrato de Fiscalización. Consecuentemente, todas las comunicaciones que deban ser dirigidas a CELEC EP HIDROAZOGUES deberán ser canalizadas a través del Administrador del Contrato.

b) Velar porque la Fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los Pliegos y en el Contrato.

c) Informar oportunamente sobre el estado de desarrollo del Proyecto y comunicar los resultados a las autoridades institucionales competentes.

3.18 AUTOINVITACIÓN El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal www.compraspublicas.gob.ec que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas,



11

según el cronograma del proceso. 3.19 CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de 3 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de CELEC EP HIDROAZOGUES. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, CELEC EP HIDROAZOGUES podrá recibir físicamente los documentos correspondientes. La Comisión Técnica está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados. Si la Comisión Técnica, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.



12



SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 PARTICIPANTES Dando cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 41 de la LOSNCP, podrán participar en el presente concurso las firmas consultoras nacionales o asociaciones de éstas, o las firmas consultoras extranjeras asociadas obligatoriamente con firmas consultoras ecuatorianas, con una participación mínima nacional del 20%, quienes deberán estar habilitadas en el RUP y que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que el objeto social de la compañía incluya esta actividad. b) Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores

individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP. c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas

en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP. No se requiere que los oferentes asociados hayan formalizado el contrato de asociación; bastará el compromiso de asociación para el caso de adjudicación la que se formalizará previo a la celebración del contrato. En caso de Asociación, se requiere adjuntar los Formularios Nº 2-A y 2-B, identificación y conformación de la Asociación. Cuando exista un compromiso de asociación, para la participación en cualquier procedimiento de consultoría, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP, de entre ellos se designará un Procurador Común; y, en caso de ser adjudicada la asociación, previo a la suscripción del contrato, se obtendrá la habilitación en el RUP de la asociación formalizada. 4.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL CONCURSO PÚBLICO El cronograma que regirá el concurso público es el siguiente: Las fechas asignadas consideran días hábiles, no se contemplan fechas de fin de semana, ni feriados.

DETALLE FECHA HORA

Fecha de Publicación 20-mar-2013 14:00

Fecha Límite de Preguntas 25-mar-2013 14:00

Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 28-mar-2013 14:00

Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y Económica

11-abr-2013 14:00

Fecha Apertura Oferta Técnica 11-abr-2013 15:00

Fecha Inicio evaluación Oferta Técnica 11-abr-2013 16:00

Fecha Límite para solicitar convalidación de errores

15-abr-2013 16:00

Fecha Límite para Convalidación de Errores 18-abr-2013 16:00


13

Fecha Publicación Resultados Finales Oferta Técnica

22-abr-2013 16:00

Fecha Apertura Oferta Económica 23-abr-2013 10:00

Fecha de Negociación 23-abr-2013 10:00

Fecha estimada de adjudicación 26-abr-2013 15:00

Sin perjuicio del término establecido en el Cronograma que antecede, el término para la convalidación de errores podrá ser modificado por CELEC EP en consideración a la facilidad o dificultad de las convalidaciones solicitadas 4.3 VIGENCIA DE LA OFERTA La vigencia de la oferta es de sesenta (60) días, sin embargo CELEC EP HIDROAZOGUES podrá prorrogar el plazo previsto hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 4.4 FORMA DE PAGO El oferente deberá preparar la propuesta económica incluyendo todos y cada uno de los rubros necesarios para cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con los Formularios de la Oferta Económica que consta en los Pliegos. En consecuencia, el precio de la oferta cubrirá el valor de todos los trabajos requeridos para realizar la REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE. FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA FISCALIZACIÓN DEL MONTAJE DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN LA CONDUCCIÓN PARA LOS APROVECHAMIENTOS ALAZÁN, DUDAS Y SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR – DUDAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES. La oferta económica incluirá todos los costos directos que facilitan la realización de las actividades de fiscalización, tales como: costos del personal asignado incluyendo los beneficios sociales, viajes y viáticos dentro del País, arriendo de oficinas, mantenimiento de campamentos, vehículos, equipos, y demás rubros. Además, considerará los costos indirectos, administrativos, garantías, seguros y demás gastos generales que contempla el art. 34 del Reglamento General de la LOSNCP; es decir absolutamente todo lo necesario para fiscalizar los trabajos que realice la Contratista de Construcción a plena satisfacción de CELEC EP HIDROAZOGUES y lista para su operación comercial. Además deberán considerarse los gastos rembolsables, los que no excederán del 10% del valor total del contrato y que se pagarán solamente previa justificación y autorización del Administrador del Contrato, estos rubros están orientados a cubrir viajes y viáticos en el extranjero, misiones especiales solicitadas a la Fiscalización y pago de subcontratos por uso de laboratorios especializados en el país o en el extranjero , mismos que no pueden preverse y que pudieran requerirse para la correcta ejecución del Proyecto. Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos del presupuesto de CELEC EP HIDROAZOGUES con cargo a la partida presupuestaria No. 1.3.2.01.01.03, de acuerdo a lo establecido en estos pliegos y siguiendo las siguientes opciones: Se otorgará el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, una vez suscrito el contrato y previo la entrega por parte de La Contratista de la garantía correspondiente, conforme lo indicado en el numeral 3.10 de la Sección III Condiciones Generales de estos Pliegos.


14

4.4.1 Forma de pago en los contratos de fiscalización de obra. En los procedimientos de contratación de fiscalización de obra pública, los oferentes deberán detallar en su oferta económica los costos unitarios requeridos para la prestación de sus servicios. En consecuencia, el valor del contrato de consultoría para la fiscalización de una obra estará en directa relación con el costeo presentado, sin que en ningún caso la oferta económica o el consecuente monto y forma de pago del contrato de fiscalización de obra pueda estar referido o fijado como un porcentaje del valor de la obra a ser fiscalizada.

Por consiguiente, en los contratos de fiscalización de obra, el pago se realizará en proporción directa con el cumplimiento de eventos de obra establecidos en el numeral 1 de la Sección I CONVOCATORIA del presente pliego. En consecuencia, no será posible establecer en el contrato de fiscalización de obra, formas de pago distintas o por periodos fijos de tiempo. 4.5 AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA ENTREGA DE OFERTAS La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen, hasta máximo 30 días hábiles, contados desde la convocatoria, prórroga que se publicará en el portal. 4.6 INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS OFERTAS

4.6.1 Requisitos mínimos Los participantes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los requisitos solicitados en ellos. La Comisión Técnica no admitirá reclamo posterior del oferente que se fundamente en el desconocimiento de los Pliegos. 4.6.1.1 Para el Oferente El oferente deberá probar su experiencia adjuntando:

En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el contratante del estudio.

Tratándose de experiencia en el sector público: con certificados que hayan sido conferidos por autoridad competente del sector público; o, copia del Acta de Entrega-Recepción de los servicios de consultoría prestados.

4.6.1.2 Para el Personal Podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes formas

En el sector privado, serán válidos los certificados conferidos por el contratante del estudio o consultora para quien prestó sus servicios.

En el sector público, con certificados que hayan sido conferidos por autoridad competente; o, copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los servicios de consultoría prestados.

Será responsabilidad de la Comisión Técnica verificar la autenticidad y veracidad de la información presentada y aplicará las sanciones previstas en estos Pliegos a los oferentes que incurrieran en faltas relacionadas con la autenticidad y veracidad de la misma.


15

4.6.2 Requisitos Formales Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar foliados y rubricados por el consultor, representante legal o procurador común; se insertará, además, su correspondiente índice. Los sobres se cerrarán con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA CPC-CELECHA-002-2013

La carátula de las ofertas será la siguiente:

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA


REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE. FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA FISCALIZACIÓN DEL MONTAJE DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN LA CONDUCCIÓN PARA LOS

APROVECHAMIENTOS ALAZÁN, DUDAS Y SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR – DUDAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO

HIDROAZOGUES

Sobre No. (1 ó 2)* OFERTA (TÉCNICA O ECONÓMICA) (Original o copia) Señor Presidente de la Comisión Técnica CELEC EP Ciudad.-

Participante: ______________________________

*El oferente deberá indicar con claridad si se trata del Sobre 1: Oferta Técnica, o del Sobre 2: Oferta Económica. 4.7 CONTENIDO DE LA OFERTA 4.7.1 Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA El sobre Nº 1 contendrá: 1. Carta de Presentación y Compromiso, Formulario Nº 1.

2. Identificación del Oferente, Formulario Nº 2.

a. Identificación de la asociación. Formulario Nº 2-A. (De ser el caso). b. Cuando participe en asociación, detallará la conformación de la asociación o acuerdo de

asociación o compromiso de extensión de vigencia y el porcentaje de participación económica de sus integrantes, Formulario Nº 2-B. (De ser el caso).

A este Formulario se deberá adjuntar Referencias sobre la capacidad técnica y administrativa


16

disponible, demostrada a través de los siguientes documentos:

• Hoja de vida de la Empresa o empresas en caso de asociación. • Organigrama Estructural

3. Experiencia general de la consultora. Formulario 3-A. 4. Experiencia específica de la Consultora en fiscalización de proyectos similares. Formulario 3-

B. 5. En los Formularios 4-A y 4-B, el oferente presentará las certificaciones relativas a su

experiencia, tanto de proyectos ejecutados como en ejecución. En remplazo de estos formularios podrá presentar otros certificados o documentos emitidos por la entidad contratante o dueño de la obra en los que conste la información solicitada en estos pliegos.

6. Experiencia del personal que será asignado al Proyecto, demostrada a través de los

siguientes documentos:

• Nómina del personal asignado a la Fiscalización del Proyecto: Formulario Nº 5. • Hoja de Vida del personal clave asignado a la Fiscalización del Proyecto: Formulario Nº

6. • Carta de compromiso del profesional asignado a la Fiscalización del Proyecto:

Formulario Nº 7. 7. Plan de trabajo, metodología propuesta en donde se detallarán los procedimientos de

trabajo, se demostrará el conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del Proyecto materia de la consultoría, Cronograma de utilización de personal, asignación de tareas y tiempos de participación: Formulario No. 8.

8. Disponibilidad de recursos, instrumentos y equipos: Formulario Nº 9. 9. Información financiera de la Consultora: Formulario Nº 12. 10. Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de noviembre

de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09), para personas jurídicas: Formulario No.13. En caso de asociación, el formulario deberá ser presentado por cada una de las empresas que la integran.

4.7.2 Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA El Sobre Nº 2 contendrá:

a. Presentación y Costo de la Propuesta, según el Formulario No. 11. El valor total de la oferta deberá expresarse dólares (en números y letras).

b. La propuesta económica, Formulario Nº 10. c. En el Formulario 10 - A, y sus Anexos A1, A2, A3, A4, A5 y A6; el detalle de la

propuesta económica. d. En el Formulario 10 - B, el detalle de los costos directos misceláneos, en los que están

los Rubros Rembolsables. El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total de los servicios de Fiscalización. El pago de los servicios ejecutados se realizará en la misma moneda de la oferta y que conste en el Contrato. El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la prestación de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para directivos, profesionales y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos tasas y contribuciones que de acuerdo a las


17

leyes ecuatorianas deba pagar; costos de instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales, etc. CELEC EP HIDROAZOGUES no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta. Cualquier error u omisión del Oferente en su oferta se entenderá como voluntaria y tendiente a presentar un valor más competitivo, por lo que, no tendrá derecho a reclamos posteriores por este concepto. El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos que considere necesarios para la prestación de los servicios materia de este proceso, en estricto apego a lo solicitado en los términos de referencia y el objeto del contrato, tales como: honorarios (personal directivo, profesionales, técnicos y personal auxiliar), pasajes, impuestos, tasas y contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar, costos de instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, garantías, arrendamiento de locales, laboratorios; seguros para su personal y para los vehículos; etc. Cualquier omisión se entenderá como voluntaria y tendiente a mejorar su oferta, por lo que, no tendrá derecho a reclamos posteriores por costos no contemplados en la misma. 4.8 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN CELEC EP HIDROAZOGUES ha determinado para este proceso de contratación que el coeficiente de ponderación para la evaluación técnica es del ochenta por ciento (80%) y el coeficiente de ponderación para la evaluación económica es del veinte por ciento (20%), conforme a lo establecido en los artículos 41 de la LOSNCP y 9 de la Resolución INCOP No. 066-2012 de 01 de agosto de 2012. 4.9 TÉRMINOS DE REFERENCIA 4.9.1 Descripción de las Obras a Fiscalizarse El Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas está ubicado en el sur del Ecuador, en la provincia del Cañar.

El Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas comprende los esquemas Mazar y Dudas, el esquema Mazar está compuesto por los Aprovechamientos Alazán (6.23 MW) y San Antonio (7.19 MW) que aprovechan las aguas del río Mazar; y el esquema Dudas está compuesto por el Aprovechamiento Dudas (7.4 MW) que aprovecha las aguas del río Pindilig. El río Mazar, descarga sus caudales en el tramo comprendido entre el embalse Amaluza del proyecto Paute y la presa Mazar; en tanto que el río Pindilig drena sus caudales directamente al embalse a formarse, aguas arriba de la presa Mazar.

El Proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Cañar, cantón Azogues, parroquias Zhoray, Taday y Pindilig. El acceso a los proyectos, desde la ciudad de Azogues, se hace por una vía de primer orden con capa asfáltica y en muy buen estado a los lugares de San Pedro y Loro Pico de las parroquias Pindilig y Taday para la central Dudas y hasta los sectores de San Jacinto y San Antonio para las centrales Alazán y San Antonio del río Mazar. La longitud de esta vía es de 60 km desde la ciudad de Azogues y constituye la vía de acceso principal para el ingreso del personal y equipos para la construcción de los 3 aprovechamientos.

4.9.1.1 Descripción del Aprovechamiento Alazán El aprovechamiento Alazán consta inicialmente de dos obras de captación: la principal, ubicada en el río Mazar Alto, en la que se deriva el 96% del caudal aprovechable, y la segunda, en la quebrada Sipanche, en la que se deriva el 4% restante.

Luego de cada una de las obras de Toma se dispone respectivamente de un Desarenador y desde cada uno de éstos, se continúa con las conducciones hasta el punto de confluencia


18

ubicado a 1599.75 m aguas abajo del Desarenador de la captación principal. A lo largo de la conducción principal existe una depresión o tramo especial que requiere de obra de cruce en la Quebrada Sipanche.

El aprovechamiento hidroeléctrico Alazán se completa con el Tanque de Carga, la Tubería de Presión, la Casa de Máquinas con un grupo turbina-generador tipo Pelton de eje horizontal y el canal de restitución del caudal turbinado hacia el cauce del río Mazar Alto.

Para acceder a los componentes de este aprovechamiento se ha dispuesto de dos vías de acceso. La primera llega a la Obra de Toma pasando además por el Desarenador y cuenta con una longitud de 643.60m, la segunda vía pasa por el Tanque de Carga y se desarrolla hasta el portal de salida del Túnel 2, la misma tiene una longitud de 1134.42m.

4.9.1.2 Descripción del Aprovechamiento San Antonio El aprovechamiento San Antonio se desarrolla a partir de la obra de Captación ubicada en el río Mazar, 47.20 m aguas abajo del puente de la vía Zhoray – Mazar, en el sector de Rivera. Luego continúa con el Desarenador ubicado sobre la margen izquierda del río Mazar, con la conducción a gravedad sobre la misma margen izquierda del curso natural. A lo largo de la conducción principal se ha previsto la construcción de 5 Acueductos. El aprovechamiento se completa con el Tanque de Carga, la Tubería de Presión, la Casa de Máquinas con un solo grupo turbina-generador tipo Pelton de eje horizontal y el canal de restitución del caudal turbinado hacia el cauce del río Mazar.

Para acceder a los componentes de este aprovechamiento se ha dispuesto de dos vías de acceso. La primera llega al Tanque de Carga y cuenta con una longitud de 341.12m, la segunda vía permite el acceso a la Casa de Maquinas y se desarrolla por 1200 m.

4.9.1.3 Descripción del Aprovechamiento Dudas El aprovechamiento Dudas está conformado por: una obra de captación ubicada en el río Pindilig, 70 m aguas abajo de la confluencia de los ríos Macas y Dudas, el Desarenador que se encuentra ubicado sobre la margen derecha del río Pindilig, la conducción a gravedad que se desarrolla sobre la misma margen derecha del curso natural, el tanque de carga, la tubería de presión, la casa de máquinas con un grupo turbina - generador y el canal de restitución del caudal turbinado hacia el cauce del río Pindilig.

Para acceder a los componentes de este aprovechamiento se ha dispuesto de tres vías de acceso. La primera llega a la Obra de toma y cuenta con una longitud de 809.01m, la segunda llega al Tanque de Carga y se desarrolla por 2820.00 m, y finalmente una vía que accede a la Casa de Maquinas que tiene una longitud de 4700m.

4.9.2 Objetivos de las Fiscalización

4.9.2.1 Objetivo General Los servicios de Consultoría a contratarse tienen como objetivo general la “REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE. FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA FISCALIZACIÓN DEL MONTAJE DE COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS EN LA CONDUCCIÓN PARA LOS APROVECHAMIENTOS ALAZÁN, DUDAS Y SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR – DUDAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES” obligándose la Consultora a exigir y verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, sociales, ambientales, económicos y legales que la Contratista de Construcción debe satisfacer, a fin de entregar a CELEC EP los trabajos contratados con estricto apego al Contrato de construcción, a las especificaciones técnicas, a los planos, a las Ordenes de Cambio, contratos complementarios y demás documentos,


19

vigilando que sean ejecutados dentro de los plazos previstos, garantizando un eficiente y seguro funcionamiento de las obras.

4.9.2.2 Objetivos Específicos a) Vigilar y responsabilizarse del cumplimiento del Contrato de Construcción en lo referente a

Obras Electromecánicas para los tres aprovechamientos y la subestación Colectora, con el

fin de que el Proyecto se ejecute según los estándares de las mejores prácticas de la

ingeniería y de acuerdo a sus diseños definitivos que incluyen: especificaciones técnicas,

planos de construcción, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y

demás normas técnicas aplicables.

b) Revisar y aprobar de proceder la Ingeniería de Detalle de todo el equipamiento

electromecánico del Proyecto, así como, la Ingeniería de Integración efectuada por la

Contratista y detectar oportunamente errores y/u omisiones en los diseños, prever

soluciones para las situaciones conflictivas que puedan presentarse dentro del marco con-

tractual y dar trámite inmediato a aquellas situaciones que requieran correctivos.

c) Proponer en forma sustentada al Administrador del Contrato los cambios,

complementaciones y/o ajustes a los diseños que considere necesarios para el correcto

funcionamiento de las obras, señalando las implicaciones que puedan tener en el

presupuesto, el cronograma y el alcance del Contrato de Construcción y puesta en

Operación de las tres Centrales.

d) Pronunciarse sobre los cambios de diseño propuestos por la Constructora.

e) Realizar el control de los cronogramas de obra, enmarcados dentro del Cronograma

General de construcción presentado por la Contratista y debidamente aprobado por

CELEC EP, mediante el seguimiento a los cronogramas de obra preparados por la

Constructora para cada frente, de conformidad con lo dispuestos en el Contrato de

Construcción suscrito entre CELEC EP y CNEEC.

f) Controlar que el equipo y herramientas utilizadas para el Montaje y Pruebas por la

Constructora sea idóneo y suficiente para la correcta ejecución de las Obras

Electromecánicas.

g) Verificar y supervisar la idoneidad y suficiencia del personal de la Constructora involucrado

en el montaje de los diferentes componentes electromecánicos para los tres

aprovechamientos.

h) Garantizar que los materiales e insumos y su utilización en la obra, cumplan con los

requisitos estipulados en las especificaciones técnicas, garantizando la excelente calidad

de tales productos.

i) Presentar informes sistemáticos, claros, concisos e integrales al Director de Fiscalización,

a fin de que CELEC EP se mantenga permanentemente informada del avance de las obras

y los problemas surgidos en la ejecución del Proyecto.

j) Obtener y procesar información estadística sobre personal, materiales y equipos, así como

condiciones climáticas, tiempos trabajados, paralizaciones, problemas surgidos y todo

factor o evento relacionado con la ejecución del Proyecto.

4.9.2.3 Información que se pondrá a disposición del Oferente para la Fiscalización. CELEC EP HIDROAZOGUES pondrá a consideración de la Consultora toda la información referente a los Diseños Definitivos del Proyecto y la información proporcionada por la Contratista en lo referente al tema de diseños del equipamiento electromecánico.

Adicionalmente se proporcionará el Contrato de Construcción y equipamiento del Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas; así como el Cronograma General de Actividades de Construcción del proyecto.


20

4.9.3 Alcance de los trabajos El alcance del contrato comprende la Revisión y Aprobación de la Ingeniería de Detalle, la Fiscalización de las Obras Electromecánicas incluidas las obras a lo largo de la conducción, Sistema SCADA, Subestaciones de elevación y Subestación Colectora del Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio Hidroazogues; con el propósito de que el producto ejecutado por la Contratista de Construcción sea entregado a entera satisfacción de CELEC EP, terminado en todos sus detalles y en perfecto estado de funcionamiento y operación de conformidad con lo establecido en el Contrato de Construcción y los documentos que lo integran.

Es también objeto del Contrato con la Consultora, realizar la Fiscalización de la fabricación y montaje de los elementos mecánicos a lo largo de la conducción, dentro de los cuales se tienen:

- Compuertas planas en sus componentes mecánico, eléctrico y de control para los tres

aprovechamientos.

- Tuberías de acero y accesorios para los sifones. Dos sifones (2) en el aprovechamiento

Dudas y uno (1) en el aprovechamiento Alazán.

- Estructuras para los acueductos y sus respectivas tuberías de acero y accesorios,

comprende cinco (5) Acueductos en el aprovechamiento San Antonio y uno (1) en el

aprovechamiento Dudas

- Tubería de presión, una por cada aprovechamiento.

Sin perjuicio de lo señalado, el Fiscalizador estará obligado a cumplir con cualquier otra obligación que se derive natural y legalmente del objeto del Contrato de Fiscalización y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

La Fiscalización verificará que todos los procesos para la ejecución del Contrato de Construcción se desarrollen bajo las Normas INEN, IEC, ANSI, IEEE, ACI, ASTM, ASME y los estándares de las normas ISO 9000, y otras de los mismos estándares que fueren aplicables, así como las establecidas en los Pliegos y el Acta de Ajuste Técnico del Contrato de Construcción. Se aceptarán normas chinas, siempre y cuando, sean iguales o más favorables que las exigidas por CELEC EP, previo análisis y demostración de la Constructora.

A más de lo indicado anteriormente, la Fiscalización controlará y exigirá al Contratista de Construcción que ejecute todos los procesos, procedimientos, actividades, formatos de registro, controles de calidad y tareas para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas dentro del plazo contratado, utilizando las mejores prácticas de la técnica y la ingeniería, para minimizar riesgos de desperfectos durante su vida útil por causa de omisiones imputables a la construcción de las obras civiles o del equipamiento electromecánico, que vayan a afectar la calidad o los márgenes de seguridad mínimos para este tipo de obras.

La Consultora efectuará la Fiscalización de todas sus actividades con diligencia, empleando personal técnico calificado, con experiencia en trabajos similares de acuerdo a los requisitos establecidos en estos documentos precontractuales

4.9.3.1 Principales trabajos a ser Fiscalizados El alcance del Contrato comprende la Revisión y Aprobación de la Ingeniería de Detalle, la Fiscalización de la fabricación y montaje de componentes electromecánicos a lo largo de la conducción, del Suministro, Montaje y Pruebas del Equipamiento Electromecánico, Sistema SCADA, Subestaciones de elevación y Subestación Colectora de los tres aprovechamientos del Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas, actividades que la Constructora está obligada a ejecutar; comprometiéndose a verificar, supervisar y terminarla en todos sus detalles y entregar


21

en perfecto estado de funcionamiento, bajo su exclusiva responsabilidad, a plena satisfacción de CELEC EP y de conformidad con lo establecido en el Contrato de Construcción y los documentos que lo integran.

La Consultora fiscalizará para que la Constructora cumpla con la responsabilidad técnica y legal, en lo que fuere aplicable, por los bienes que suministre y los servicios que preste para la ingeniería de detalle de fabricación, ingeniería de integración, suministro, montaje y comisionamiento del equipamiento eléctrico, mecánico, electrónico, sistema SCADA, sistema de transmisión asociado hasta la puesta en servicio del Proyecto, e incluso por la reparación de sus defectos, utilizando las mejores prácticas de la técnica y la ingeniería que aseguren que el Proyecto, durante su vida útil, en cuanto le es atribuible en razón del Contrato de Construcción, y no se encuentre expuesto a riesgos que puedan afectar la calidad o los márgenes de seguridad mínimos requeridos por causas imputables al equipamiento del Proyecto. En consecuencia, la Consultora de la Fiscalización velará para que la Constructora cumpla con su responsabilidad legal y económica de la validez científica y técnica de los resultados de su trabajo y de su aplicabilidad, dentro de los términos determinados en el Contrato de construcción.

Además, velará por que la Constructora cumpla con cualquier otra obligación que se derive natural y legalmente del objeto del Contrato de construcción y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

a) Alcance de la Revisión y Aprobación de la Ingeniería de Detalle e Integración

La Fiscalización verificará el cumplimiento por parte de la Constructora de la ejecución y aprobación de proceder de la Ingeniería de Detalle del equipamiento electromecánico y Sistema SCADA del Proyecto, que incluye la concepción y el dimensionamiento de los equipos a ser incorporados al mismo, con elaboración de memorias técnicas de cálculo y diseño, memoriales descriptivos de funcionamiento, planos, especificaciones, informes técnicos, planos P&ID y ensayos de control de calidad, de materiales e instrumentos, cronogramas, anotaciones técnicas, estudios, entre otros, que permitirá la ejecución del objeto del Contrato de Construcción.

Adicionalmente, la Fiscalización controlará el cumplimiento por parte de la Constructora, de conformidad con las disposiciones del Contrato de Construcción, de la Ingeniería de Integración y procesamiento de la información del o los fabricantes del equipamiento, garantizando de esta forma el acoplamiento e integración perfecta de los equipos, el cumplimiento de las eficiencias y especificaciones contratadas del equipamiento y que la Central opere correctamente, dentro del plazo indicado en el Contrato de Construcción.

b) Alcance de Fiscalización del Equipamiento y Obras Electromecánicas Corresponde a La Consultora realizar la Fiscalización sobre las obras que a este respecto realizará la Constructora las mismas que son: realizar y ejecutar absolutamente todas las actividades necesarias para alcanzar la operación comercial del Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas, de acuerdo con el Acta de Ajuste Técnico, los Estudios de Factibilidad, Diseños Definitivos, y las Especificaciones Técnicas determinadas en la Ingeniería de Detalle, los Pliegos y la Oferta de la constructora, sin que se excluya de su responsabilidad ninguna actividad o tarea, secundaria o principal, necesaria o requerida para cumplir con dicho objetivo.

Se Fiscalizará la implementación de todo el equipamiento hidromecánico, mecánico, electromecánico y eléctrico para el Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas, el que deberá ser diseñado, fabricado, montado, comisionado y puesto en servicio según las modernas técnicas de ingeniería y conforme a su fin y la aplicación de los mejores patrones de control de la calidad.


22

Se Fiscalizará para que en el desarrollo del Proyecto de conformidad con la normativa indicada en los documentos técnicos, se coloquen las piezas y partes del equipo principal y de todos los elementos complementarios, expuestos al ambiente, humedad y temperatura del sitio de modo que resistan las condiciones ambientales permanentemente, sin oxidación ni corrosión y sin deterioro de las propiedades físicas o dieléctricas propias del material.

La Fiscalización exigirá que la Constructora cumpla con lo requerido respecto a que todos los equipos deban ser adecuados para las condiciones locales y régimen de operación a que serán sometidos en cada uno de los aprovechamientos que conforman el Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas. No serán aceptadas limitaciones operacionales impuestas por recomendaciones del fabricante, relativas a la operación y mantenimiento.

Los equipos y sus sistemas asociados deberán conferir condiciones adecuadas de seguridad, calidad, confiabilidad, disponibilidad y estabilidad operacional durante toda la vida útil de la Central Hidroeléctrica Mazar - Dudas, contemplando que durante ese período se realizarán las actividades y trabajos de mantenimiento recomendados, observando las normas técnicas de mantenimiento provistas por los fabricantes, siendo sus ítems principales (para cada Central), sin que ello sea un limitante:

1. Una válvula esférica con contrapeso para cierre, accesorios y con su sistema

oleohidráulico independiente para su funcionamiento.

2. Una Turbina tipo Pelton de eje horizontal con dos inyectores y sistemas auxiliares y

complementarios.

3. Un Generador síncrono 6.6/69 KV y sus componentes principales y auxiliares.

4. El sistema de cojinetes con su respectivo Sistema de Lubricación

5. Un sistema de Regulación de Velocidad, control, programación y puesta en servicio

6. Un Sistema de Excitación.

7. Sistemas auxiliares que incluyen el Sistema de Enfriamiento, Banco de Baterías,

Rectificador, Puente Grúa, Sistema de Contra Incendios.

8. Transformador de Potencia.

9. Sistemas de Protección completos.

10. Equipos para subestación de protección, corte y patios de maniobra.

11. Arquitectura, configuración y puesta en servicio el Sistema SCADA

12. Sistema de comunicaciones internas y externas, incluye conectividad al Sistema

Nacional Interconectado.

13. Pruebas pre-operativas de todos los componentes.

14. Registro de planos Amarillados y planos Red Line.

15. Registro de los Protocolos de liberaciones, Dossier de calidad.

16. Funcionamiento y puesta en operación de las tres Centrales.

17. Entrega del Archivo Técnico digital completo.

18. Revisión y aprobación de los planos “as built”.

c) Alcance de Fiscalización de Obras Electromecánicas a lo largo de la conducción.

Corresponde a la Consultora realizar la Fiscalización de la fabricación y montaje de los diferentes elementos mecánicos y eléctricos a lo largo de la conducción, entre los que se mencionan:

1. Compuertas y su componente mecánico, eléctrico y de control para los tres

aprovechamientos.

2. Tuberías de acero y accesorios para los sifones. Dos (2) sifones y accesorios en el

aprovechamiento Dudas y uno (1) en el aprovechamiento Alazán.


23

3. Estructuras para los acueductos y sus respectivas tuberías de acero. Cinco (5)

acueductos en el aprovechamiento San Antonio y uno (1) en el aprovechamiento Dudas

4. Tubería de presión, una por cada aprovechamiento.

Se Fiscalizará que la fabricación de los elementos antes mencionados cumplan con las especificaciones técnicas dadas en los Pliegos y el proceso de montaje se cumpla acorde a las exigencias del Proyecto y que cumpla con las más modernas prácticas de la ingeniería.

El Fiscalizador está también obligado a supervisar y aprobar lo siguiente:

- Solicitar, recibir y aprobar los manuales de Montaje, de Operación y Mantenimiento y de

Instrucciones para Comisionamiento.

- El montaje con supervisión en el sitio de la obra, comprendiendo servicios, materiales,

instrumentos de medidas y equipos.

- El Comisionamiento y pruebas de los equipos en el sitio de la obra, con supervisión.

- Ensayos y pruebas funcionales en la obra de los equipos y componentes suministrados,

comprendiendo servicios, materiales, instrumentos y demás equipos.

- Capacitación y entrenamiento del personal de la Contratante para pruebas, operación y

mantenimiento de los equipos y sistemas, por parte de la Contratista de Construcción.

- Recibir y aprobar los documentos de fabricación certificados ("Data Book" de

fabricación).

- Recibir y aprobar los certificados de calibración de todos los equipos de medición

montados en el sitio de obra.

En general las piezas y partes del equipo principal y de todos los elementos complementarios, expuestos al ambiente, humedad y temperatura del sitio, deben ser objeto de verificación y comprobación por parte de la Fiscalización para que sean diseñados o tratados de modo que resistan las condiciones ambientales, permanentemente, sin oxidación ni corrosión y sin deterioro de las propiedades físicas o dieléctricas propias del material y solo están sujetas al desgaste natural por el uso.

La Fiscalización comprobará que los equipos y sus sistemas asociados sean concebidos para que confieran adecuadas condiciones de seguridad, calidad, confiabilidad, disponibilidad y estabilidad operacional durante toda la vida útil de la Central, contemplando que durante ese período se realizarán las actividades y trabajos de mantenimiento recomendadas y la renovación o modernización acorde con los avances tecnológicos que se presenten.

La Contratista de Construcción, es el responsable técnico y legal por los equipos que suministre y los servicios que preste para el montaje y las pruebas de los mismos. Por lo tanto, la Fiscalización deberá constatar que se utilicen las mejores prácticas de la técnica y la ingeniería que aseguren que el Proyecto, durante su vida útil, no se encuentre expuesto a riesgos que puedan afectar la calidad o los márgenes de seguridad mínimos requeridos por causas imputables a la fabricación y/o el montaje y/o pruebas del equipamiento del Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas.

El Consultor realizará todas estas actividades de Fiscalización con diligencia, empleando personal técnico calificado, con experiencia en trabajos similares de acuerdo a los requisitos establecidos en estos Documentos Precontractuales.

4.9.3.2 Descripción de las actividades de la Fiscalización

Los trabajos de Fiscalización, en concordancia con lo señalado en estos pliegos, comprenderán en general y sin limitarse necesariamente a ellas, las labores técnicas de control de la ejecución de las obras, dentro de los siguientes campos:


24

a) Procesos Administrativos

- Realizar el análisis y evaluación de situaciones controversiales que se pueden presentar con

la Constructora, receptar reclamos y aclaraciones, de ser el caso, y procurar soluciones o

emitir opiniones fundamentadas en la búsqueda de la solución definitiva.

- Preparar los informes periódicos de progreso de la ejecución del Proyecto que sean

necesarios para permitir su seguimiento y el del contrato suscrito, para conocimiento del

personal técnico de CELEC EP, y resúmenes ejecutivos del mismo para evaluación a nivel

Directivo, así como para el conocimiento de los órganos de control relacionados

(CONELEC) y las autoridades gubernamentales correspondientes (GPR, MICSE, MEER,

entre otras.).

- Disponer a la Contratista que prepare la información técnica que sea necesaria para

conciliar los diseños y la ejecución del Proyecto Mazar - Dudas.

- Solicitar, revisar, probar y aprobar la arquitectura y lógica de operación del sistema SCADA,

su implementación, funcionamiento y operación.

- Solicitar y de proceder aprobar los manuales, procesos, instructivos, procedimientos y

supervisar la puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica, incluyendo las pruebas de

operación (comisionamiento) de los equipos principales de generación y sus sistemas

auxiliares y de control hasta su recepción definitiva. Comprobar y determinar sus

características reales de operación y supervisar el funcionamiento experimental de la

Central.

- Revisar y aprobar los manuales y procedimientos para la operación y el mantenimiento de

los equipos instalados.

b) Cumplimiento del Contrato de Construcción.

- Hacer cumplir al Constructor todas y cada una de las cláusulas del Contrato de construcción

y equipamiento de los tres aprovechamientos del Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas a

fin de que éste se ejecute de acuerdo con sus diseños definitivos, especificaciones técnicas,

programas de trabajo, oferta presentada y las recomendaciones de los diseñadores en lo

concerniente al equipamiento electromecánico y puesta en operación de las centrales.

- Preparar las Órdenes de Trabajo, de Cambio y los Contratos Complementarios para

aprobación de CELEC EP, cuando corresponda.

c) Funciones Generales de la Fiscalización.

- Fiscalizar y hacer el seguimiento de los procesos de diseño, montaje, pruebas y puesta en

marcha de las obras electromecánicas del Proyecto, hasta la elaboración y suscripción del

Acta de Entrega – Recepción Provisional.

- Detectar oportunamente errores u omisiones de los diseñadores así como imprevistos

técnicos y disponer a través de la Fiscalización las acciones correctivas inmediatas que

superen la situación.

- Poner en conocimiento de la Constructora las instrucciones y directrices emanadas de

CELEC EP con relación a las estipulaciones de los Documentos del Contrato de

Construcción para aclarar las Especificaciones Técnicas.

- Autorizar cuando técnicamente se justificare, el cambio de equipos, materiales, metodología

de construcción, etc., siempre que esta solución sea en beneficio del Proyecto.

- Ordenar la corrección o remplazo de partes defectuosas o no autorizadas ejecutadas por la

Constructora, siempre a través de la Fiscalización.


25

- Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones,

detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al Proyecto.

- Llevar el Libro de Obra registrando las observaciones, instrucciones y comentarios a los

aspectos técnicos y ambientales que a su criterio deben ser considerados para el mejor

desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán al Director

de Fiscalización o al Administrador del Contrato adicionalmente por oficio regular.

- Atender y resolver oportunamente los pedidos y consultas de la Constructora a través de los

Libros de Obra u otros medios.

- Estudiar los reclamos técnico - económico - administrativos que presenten la Constructora y

preparar los informes correspondientes para conocimiento y resolución de la Fiscalización.

- Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

- Llevar una contabilidad de costos de los principales rubros de obra en lo concerniente a la

parte electromecánica para conformar un banco de datos para CELEC EP.

- Convocar y dirigir las reuniones técnicas de trabajo semanales con la Constructora y CELEC

EP.

- Asistir con toda la información de sustento a las reuniones que convoquen la Constructora,

la Fiscalización o CELEC EP.

- Recomendar a CELEC EP la imposición de multas a la Constructora de conformidad a lo

que establece el Contrato.

- Justificar técnicamente los trabajos adicionales o las modificaciones y Órdenes de Cambio

que puedan surgir durante la ejecución de las obras e informar al Director de Fiscalización o

Administrador del Contrato para adoptar las decisiones que correspondan.

- Realizar los cálculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones, obras

adicionales por realizar u órdenes de cambio.

- Realizar el control previo, registro y archivo sistematizado de la documentación que soporte

las planillas para el pago, presentadas por La Contratista de construcción. Con su

recomendación y visto bueno solicitará a CELEC EP proceda al pago de las diferentes

planillas.

- Revisará y validará los documentos de importación de los bienes a ser incorporados o

utilizados temporalmente en el Proyecto con todos sus soportes, que sean entregados por la

Aduana y los remitirá oportunamente a CELEC EP.

- Validar los protocolos de pruebas propuestos por la Constructora y monitorear la correcta

ejecución de pruebas operativas en cumplimiento con las disposiciones pertinentes emitidas

por los organismos de control correspondientes, en la oportunidad y en los aspectos que

fuere aplicable; y aprobar los resultados obtenidos, siendo en consecuencia responsable de

la correcta ejecución de tales pruebas.

- Elaborar a solicitud expresa de CELEC EP aquellos manuales, instructivos o procedimientos

adicionales que sean requeridos para el montaje, operación y mantenimiento del

equipamiento electromecánico, y cuya preparación no constituya una obligación de la

Constructora.

- Determinar el número y tipo de pruebas que deberán ser realizadas durante el desarrollo del

Proyecto, y supervisar su correcta ejecución.

d) Control, seguimiento y actualización de la Programación

- El Fiscalizador exigirá al Contratista de Construcción que los trabajos sean planificados y

organizados en sujeción al Contrato de Construcción y a su Oferta, para optimizar el uso de

recursos técnicos, económicos y financieros y alcanzar el mayor rendimiento de ejecución

de la obra en el menor tiempo. Para el efecto, el instrumento de control de estas

obligaciones será el Cronograma General de Actividades.


26

- Aprobar el programa de organización y ejecución de los trabajos presentado por la

Constructora referente a: i) Cronograma valorado de trabajos; ii) Cronograma de Ejecución

del montaje del equipamiento electromecánico del Proyecto; iii) Programa de utilización de

personal, equipos y subcontratistas e informar al Director de Fiscalización.

- Analizar mensualmente los programas antes mencionados, proponiendo los correctivos

necesarios, en caso de incumplimiento o previsión de incumplimiento de los plazos o de las

estipulaciones contractuales.

- Coordinar sus actividades de manera que la Constructora no retrase sus avances de obra

por causas imputables a la Fiscalización; en tal virtud deberá sujetarse al horario de trabajo

que fije la Constructora para cumplir con el cronograma establecido.

- En caso de trabajo simultáneo de varios frentes de construcción, la Fiscalización deberá

planificar, coordinar y priorizar las actividades de cada uno de ellos, de tal manera que no se

presenten interferencias o suspensiones de actividades entre los frentes, evitando que se

produzcan solicitudes de incremento de plazos u otros reclamos, por las causas indicadas.

e) Control de los recursos apropiados

- Verificar las calificaciones del personal técnico de la Constructora y comprobar que su

idoneidad y número sean los ofertados y sean los adecuados para la buena y oportuna

ejecución de las obras; deberá exigir el retiro y remplazo del personal que no satisfaga los

requisitos necesarios y/o no sea idóneo.

- Examinar y aprobar los equipos que se utilizarán en el proceso de montaje del equipamiento

electromecánico y equipos para el montaje de los diferentes elementos a lo largo de la

conducción y arbitrar las medidas correctivas en caso de deficiencias de cualquier tipo ya

sea en su número, estado, cumplimiento de normas ambientales u otros.

- Expedir certificados de aceptación de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

- Cuando las circunstancias lo justifiquen, resolver sobre el retiro de equipos, materiales u

otros por parte de la Constructora.

f) Revisión y modificación de los diseños durante la fase de ejecución de las obras

- Verificar que la Constructora disponga de todos los diseños, especificaciones, programas,

licencias y demás Documentos Contractuales.

- Supervisar el cumplimiento de los parámetros fundamentales de diseño utilizados respecto

de los diseños definitivos del Proyecto de que dispone CELEC EP, y, la aprobación de los

Planos de Taller preparados por la Contratista.

- Aprobar los planos de diseño de detalle durante la construcción del equipamiento, que serán

elaborados bajo la responsabilidad de la Constructora. Respecto del suministro de equipos,

deberá aprobar las memorias de diseño y los planos de fabricación que presentará la

Constructora.

- Resolver las dudas que surgiesen en la interpretación de planos, especificaciones, detalles

constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al Proyecto.

- Registrar durante el montaje, en los planos de detalle, todos los cambios introducidos

durante la construcción respecto del equipamiento electromecánico, para posteriormente

comprobar la exactitud de dichos detalles en los planos de registro de la obra ejecutada (“as

built”) que elaborará y entregará la Constructora para su aprobación luego de la conclusión

de las labores.

g) Control de calidad y acompañamiento durante la construcción de las obras


27

- Acompañar la realización de todas las pruebas especificadas para los diferentes elementos

a lo largo de la conducción a incorporase en el Proyecto, según los procedimientos

establecidos en las especificaciones técnicas y demás normas aplicables.

- Cuando la Fiscalización, durante la ejecución de los trabajos y hasta la recepción definitiva

de los mismos, advirtiera vicios de construcción y/o montaje, dispondrá que la Constructora

proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el remplazo de

los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su

realización sin que este evento afecte el plazo total de ejecución del Contrato de

Construcción, para lo cual se aplicarán las disposiciones contenidas al respecto en los

Contratos de Construcción de Obra y Contrato de Fiscalización. A la expiración del plazo

concedido, se efectuará un nuevo reconocimiento y la Fiscalización emitirá un informe a

CELEC EP, la cual podrá aplicar lo establecido en el Contrato de Construcción. El plazo en

referencia será definido por la Fiscalización en función de las características y

particularidades de las correcciones a ser realizadas.

h. Cuantificación de cantidades de obra y tramitación de planillas

- El Fiscalizador será el responsable de cuantificar, revisar y aprobar las planillas del

equipamiento electromecánico por cumplimiento de eventos de obra y pondrá la misma a

consideración de CELEC EP para que se realice el pago correspondiente.

i. Control de cumplimiento de Plazos y Recepción de las Obras

- Requerir la sujeción estricta a los cronogramas de trabajo e Hitos Fundamentales aprobados

y la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento.

- Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por la Contratista de

Construcción.

- Mantener datos estadísticos sobre los días laborables y la utilización de equipos, materiales,

mano de obra.

- Registrar diariamente las condiciones climáticas en los diferentes frentes de trabajo.

- Suspender la totalidad o una parte de los trabajos en los casos en que se justifique esta

actividad previa notificación.

- Emitir su criterio sobre las solicitudes de ampliación de plazo o cantidades de obras

propuestas por la Constructora, en lo concerniente a su campo.

- Preparar el Informe de Finalización de los trabajos de montaje y participar en la recepción

provisional conjuntamente con CELEC EP, informando sobre la calidad y cantidad de los

trabajos ejecutados y la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

- Participación en las Recepción Provisional, informando sobre la calidad y cantidad de los

trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

4.9.4 Informes 4.9.4.1 Informes mensuales de avance de obra La Fiscalización presentará al Director de Fiscalización de CELEC EP, informes del progreso y

estado de los trabajos, que contendrán cuando menos la siguiente información:

Características climáticas y pluviométricas en los frentes de obra y su incidencia en el

desarrollo de los trabajos.


28

Descripción, por frente de obra, de cada una de las actividades en ejecución, avance

físico y económico parcial y acumulado alcanzado en el período.

Obra ejecutada durante el período y acumulada a la fecha, en cada una de los frentes

fiscalizados.

Control y seguimiento del programa de construcción de los distintos frentes fiscalizados.

Resumen de las principales medidas adoptadas para cumplir los plazos establecidos.

Porcentaje de cumplimiento de la incorporación del componente electromecánico en el

Proyecto.

Proveer a CELEC EP conforme los parámetros que le sean indicados, los datos que

fueran requeridos.

Gestión de la Fiscalización durante el período: Principales temas tratados y sus solucio-

nes o recomendaciones.

Reporte de la atención a peticiones de la Contratista.

Análisis del personal técnico de la Contratista.

Análisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuesta en obra, con

recomendaciones al respecto, si es necesario.

Reporte de diseños y planos ejecutados por la fiscalización.

Reporte de aprobación de planos de detalle ejecutados por la Constructora de la obra

electromecánica.

Reporte fotográfico en impreso y en digital del avance de la obra.

Referencia de las comunicaciones cursadas con la Constructora.

Otros aspectos importantes del Proyecto.

Informe semanal y mensual de las actividades cumplidas por la Consultora, con sus

recomendaciones y presentado al Director de Fiscalización.

Elaboración de formatos para control de calidad y pruebas

Revisión y aprobación de “dossier de calidad” presentado por la Contratista.

Reportes de no conformidades y pendientes de obra.

4.9.4.2 Informe de terminación de obras Una vez concluidos satisfactoriamente los trabajos de montaje de los equipos, la puesta en

marcha de la central y se haya cumplido con las pruebas y protocolos que garanticen que el

proyecto se encuentra listo para entrar en operación comercial, la Consultora presentará al

Director de Fiscalización el Informe de Terminación de las obras, que contendrá cuando menos:

Liquidación económica; Cumplimiento de cláusulas Contractuales; Cumplimiento de

especificaciones técnicas; informes sobre el cumplimiento de las pruebas y protocolos de

operación de los equipos, recomendaciones para la operación y mantenimiento de las obras,

dossier de calidad y cualquier otra información que a criterio del Administrador del Contrato sea

requerida para proceder a las Recepciones Provisional y Definitiva del Contrato de

Construcción. El informe será entregado en el formato propuesto por CELEC EP.

4.9.4.3 Informe Mensual del Contrato de Fiscalización

La Consultora presentará a CELEC EP el informe mensual de las actividades realizadas

durante cada período. El informe contendrá además del detalle del estado del contrato, tiempo

transcurrido desde la suscripción, participación durante el período y participación acumulada

del personal técnico, y cualquier otra información que a criterio de CELEC EP sea relevante de

conformidad al formato aprobado.


29

4.9.4.4 Informe Final del Contrato de Fiscalización

Una vez concluidas las obligaciones contractuales, la consultora entregará a la entidad

contratante el informe final de los servicios prestados, cuya fecha de entrega servirá para el

cómputo y control del plazo contractual.

4.9.5 Presupuesto Referencial y Plazo de Ejecución El Presupuesto Referencial para el Contrato de Fiscalización es de USD $550.000,00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más el valor causado por concepto de IVA. Para fines de referencia de esta oferta se considerará un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato correspondiente. 4.9.6 Aspectos generales de la metodología de trabajo La programación del recurso de personal técnico de la Fiscalización deberá prever el seguimiento y control de las labores de la Constructora durante todo el tiempo, asignando a los técnicos indispensables para la cobertura de las tareas descritas en estos pliegos. El oferente deberá enfocar todos los aspectos de importancia que involucran las tareas a él encomendadas, poniendo especial énfasis en los mecanismos de control de calidad de los trabajos de Fiscalización. 4.9.7 Transferencia de Tecnología CELEC EP HIDROAZOGUES dentro de su equipo de trabajo dispone del Área de Supervisión para el Proyecto Hidroeléctrico Mazar – Dudas, mismo que tendrá estrecha relación con el equipo de Fiscalización. El equipo de Supervisión de CELEC EP HIDROAZOGUES tendrá presencia constante en los diferentes frentes de trabajo para lo cual la Consultora se comprometerá a mostrar total predisposición para que sus técnicos interactúen con los técnicos de CELEC EP HIDROAZOGUES y se permita la transferencia del conocimiento en los diferentes trabajos a desarrollarse. 4.9.8 Personal Técnico Principal Clave CELEC EP HIDROAZOGUES ha estimado que el Personal Técnico Principal Clave, así como los tiempos de participación estimados requeridos para la correcta fiscalización de las obras, es el que se detalla a continuación:

Ítem Área de Trabajo Tiempo** (meses)

Observaciones

1 Jefe de Obras Electromecánicas 12 En obra a partir de julio de 2013*

2 Especialista Mecánico 12 En obra 12 meses

3 Especialista Eléctrico 12 En obra a partir de julio de 2013*

4 Especialista Electrónico 12 En obra a partir de julio de 2013*

5 Especialista en Comunicaciones y Sistema SCADA

12 En obra a partir de julio de 2013*

6 Administración en Obra 12 En obra 12 meses

* Los cuatro primeros meses corresponderán a trabajos en oficina para la Revisión y Aprobación de la Ingeniería de

Detalle.


30

** Los tiempos de actuación de cada uno de los profesionales asignados al proyecto pueden variar siempre y cuando se garantice que las actividades se cumplan de forma oportuna bajo los requerimientos del proyecto para obtener los resultados esperados.

Se exigirá la permanencia de los técnicos ofertados en el sitio de las obras, no pudiendo ser remplazados sin consentimiento de la Fiscalización del Proyecto. 4.9.9 Marco Legal En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoría, se deben considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el INCOP.


31



SECCIÓN V

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

5.1 ANÁLISIS PRELIMINAR DEL CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 5.1.1 Verificación del contenido de los sobres La Comisión Técnica verificará que los sobres contengan todos los documentos e información solicitados y que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas. Los documentos podrán ser presentados en copias certificadas, sin embargo, en caso de duda sobre cualquiera de los documentos, la Comisión Técnica podrá solicitar durante la fase de convalidación, que cualquier oferente presente el documento original. El oferente requerido deberá presentarlo en el término de tres (3) días contados a partir de la solicitud. De no hacerlo, la Comisión Técnica podrá rechazar el documento cuestionado y surtirá los efectos que corresponda. Sólo las ofertas cuyo Sobre No. 1 contengan los requisitos mínimos exigidos en los Pliegos, serán sometidas a la evaluación para la calificación. 5.1.2 Requisitos mínimos Los requisitos mínimos exigidos para que un oferente sea habilitado para la evaluación de su oferta, son: 5.1.2.1 Capacidad Legal del participante La Comisión Técnica verificará que los participantes hayan demostrado su capacidad legal para celebrar contratos de prestación de servicios de consultoría, mediante la presentación del registro impreso de la página WEB del INCOP en la que conste “Resumen Información Proveedor”, actualizado a la fecha mínima de la Convocatoria que deberá estar incluida en el Formulario No. 2. 5.1.2.2 Capacidad Financiera del participante La Comisión Técnica revisará la capacidad financiera del participante sobre la base de los balances del año 2011 (o del último ejercicio económico registrado en el SRI), de la declaración del impuesto a la renta o del estado financiero según corresponda y de los datos consignados en el Formulario No.12.

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA Las Consultoras al momento de preparar su oferta deberán considerar los siguientes aspectos: 5.2.1 Para la evaluación de la Consultora Adjuntar los Formularios 4-A y 4-B. Estos Formularios pueden ser sustituidos por certificados o cualquier otro documento emitido por la entidad contratante o dueño de la obra que contenga la siguiente información: Fecha de suscripción del contrato, objeto del contrato, valor contractual, plazo y ampliaciones, fecha de terminación, hombres – mes de la consultora que participó en el proyecto: En caso de haber participado como APCA, el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros. Para el caso de que el oferente presente copias de las actas de


32

recepción definitiva de los contratos a los que se refiere la experiencia señalada en los respectivos Formularios, bastará que se presente la parte o partes pertinentes del Acta que permitan constatar la información consignada en los Formularios. 5.2.2 Para la evaluación de los profesionales Adjuntar certificados o cualquier otro documento emitido por la entidad contratante o dueña de la obra, que contenga la siguiente información: el objeto del contrato, el plazo contractual o el período al cual se extendió el plazo y el nombre de la firma o consultor individual; en el caso de que el profesional formó parte de una firma consultora se deberá indicar además el nombre de la firma, el tipo de trabajo que ejecutó y el período de participación en el proyecto. Si la experiencia del profesional está sustentada en copias de Actas, se seguirá lo que se indica al respecto en el punto anterior.

5.2.1.1 Para acreditar los tiempos de participación de los profesionales en los proyectos no se considerarán tiempos compartidos, se considerarán únicamente los tiempos reales de participación.

5.2.1.2 Adjuntar copias notariadas de los títulos profesionales. 5.2.1.3 En caso de no presentarse la Carta Compromiso de prestación de servicios o

que ésta no esté firmada por el técnico o que la Comisión Técnica comprobare que la disponibilidad del profesional para incorporarse a la Fiscalización conforme al Cronograma de Actividades, no corresponde a la realidad, el currículum vitae del técnico no será evaluado, hasta el momento de su convalidación.

5.2.1.4 En caso de presentarse dos o más técnicos para ocupar un mismo cargo, se

evaluará únicamente al que conste como primero en la lista. 5.2.3 El valor de los Proyectos presentados como experiencia en supervisión y/o gerenciamiento y/o fiscalización y/o construcción corresponderá al monto de las obras construidas y/o en construcción. 5.2.4 El valor de los Proyectos presentados como experiencia en diseño corresponderá al presupuesto referencial de construcción de las obras diseñadas.

5.2.5 La Comisión Técnica podrá comprobar por los medios que creyere conveniente, la veracidad de la información remitida por los oferentes. En caso de demostrarse la falsedad de la información consignada en los Formularios o sus anexos por el Oferente, la oferta será descalificada en cualquier momento del proceso.

5.2.6 Para efecto de la asignación de los puntos de margen de preferencia señalado en el numeral 3.7.2., los oferentes deberán incluir entre los certificados de la experiencia, en caso de que hayan participado en Asociación o Consorcio con otras firmas consultoras, el documento que demuestre el porcentaje de participación económica en el contrato de consultoría cuyo objeto fue la ejecución de los estudios y/o diseños definitivos que sirvieron para la contratación de la obra que se va a fiscalizar.

5.2.7 La solvencia financiera de los participantes se obtendrá del balance del año 2011 (o del último ejercicio económico registrado en el SRI), de la declaración del impuesto a la renta o del estado financiero según corresponda y de los datos consignados en el Formulario (12).

5.2.8 Los balances y los estados de pérdidas y ganancias deben estar firmados por un Contador acreditado. A partir de la información que proporcionen los Consultores en los formularios y documentos complementarios, y en función de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y disposiciones del INCOP, en lo que sean aplicables, la Comisión Técnica evaluará las Ofertas considerando los criterios contenidos en


33

estos pliegos. En función de lo establecido, la calificación de la Oferta Técnica y Oferta Económica se realizará sobre un total de cien (100) puntos cada una. De conformidad con lo señalado en los Términos de Referencia, numeral 4.9.8, en el que señala el Personal Técnico Principal Mínimo considerado como “Clave” para la Fiscalización, CELEC EP ha establecido los siguientes puntajes y criterios para la calificación de las Ofertas Técnicas:

CRITERIO Calificación

Experiencia: 23

Experiencia General del Consultor 5

Experiencia Específica del Consultor 18

Experiencia del Personal Técnico Principal Clave: 71

1. Jefe de Obras Electromecánicas 15

2. Administrador en Obra 10

3. Especialista Eléctrico 12

4. Especialista Mecánico 12

5. Especialista Electrónico 12

6. Especialista en Comunicación y Sistema SCADA 10

Plan de Trabajo 5

Equipos e Instrumentos 1

Total 100

El número máximo de profesionales a ser remplazados en la etapa de negociación por no alcanzar la calificación mínima es de uno; si se sobrepasa este valor la oferta será rechazada.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PUNTAJES A ASIGNAR

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO

PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Experiencia: 23 Experiencia General en Consultoría Obtendrá la máxima calificación el oferente que haya ejecutado contratos de consultoría, en general, en los últimos 15 años, por montos cuya sumatoria sea igual o superior a USD $ 5´000.000,00. Para valores menores la calificación será proporcional.

5 Formulario No. 4A -4B

Experiencia Específica: La Comisión Técnica calificará la experiencia específica en fiscalización y/o gerenciamiento y/o supervisión de: 1. Construcción y/o Fiscalización de proyectos cuya sumatoria de capacidad instalada debe ser igual o mayor a 21 MW.

4

Formulario No. 4A -4B

2. Control y/o diseño de ingeniería de detalle, fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de (i) turbinas hidráulicas (se dará preferencia a las turbinas tipo Pelton) (3 puntos), (ii) generadores con una capacidad mínima de 7MW (2 puntos) y (iii) equipos asociados (2 puntos).

7

3. Construcción y/o diseño de Ingeniería de detalle, fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de subestaciones con

4


34

transformadores de una capacidad mínima de 10/12.5 MVA. 4, Construcción y/o diseño de Ingeniería de detalle, fabricación, suministro y montaje de elementos estructurales para conducción de agua tales como: sifones, acueductos, compuertas, tuberías de presión.

3

Se considerarán únicamente los proyectos ejecutados en los últimos 15 años.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE

JEFE DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS

Requisitos Básicos: Título de Ingeniero Eléctrico, Mecánico o Electromecánico. Mínimo 15 años de graduado y 10 años de experiencia en Fiscalización de Construcción y/o equipamiento de proyectos hidroeléctricos.


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Experiencia General: Experiencia acumulada certificada desde la fecha de su graduación en supervisión y/o gerenciamiento y/o fiscalización y/o construcción y/o diseño de centrales de generación hidráulica.

4

Formulario No. 6 y Anexos

10 años o más > 8 hasta 10 años > 6 hasta 8 años Menos de 6 años

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 puntos

Experiencia Específica: Experiencia como Gerente o Director (o cargo equivalente) con responsabilidades que incluyan el manejo, la programación y control de resultados, de contratos de construcción o fiscalización y/o gerenciamiento y/o supervisión de la construcción de obras electromecánicas en proyectos hidroeléctricos cuyos montos de ejecución (del equipamiento electromecánico) sean al menos de USD$ 17’000.000,00. El máximo puntaje de 11 puntos obtendrá quien demuestre poseer este tipo de experiencia en los últimos 15 años en contratos cuyos montos acumulados de ejecución sea de 17 millones de dólares. Para montos menores, el puntaje será proporcional.

11

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Requisitos Básicos: Título de Ingeniero Eléctrico. Mínimo 10 años de graduado. Haber sido Jefe de Fiscalización o de Frente en el área eléctrica en al menos un proyecto hidroeléctrico, con experiencia en el Montaje, Comisionamiento y Puesta en Marcha de Centrales Eléctricas.


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Experiencia Específica: Experiencia en los últimos 20 años como Jefe de Fiscalización o de Frente de obras electromecánicas en proyectos hidroeléctricos, con generadores de potencia de al menos 7 MW, subestaciones, enlace a sistemas interconectados, que haya participado en pruebas de comisionamiento y puesta en marcha de generadores que se hayan enlazado al sistema interconectado. El máximo puntaje de

12 Formulario

No. 6 y Anexos


35

12 puntos obtendrá quien certifique poseer una experiencia acumulada de 5 años. Para experiencias menores, el puntaje será proporcional.

ESPECIALISTA MECÁNICO

Requisitos Básicos: Título en Ingeniería Mecánica, con especialización en turbo máquinas y control de soldaduras. Mínimo 10 años de graduado. Haber sido Jefe de Fiscalización o de Frente en el área mecánica en al menos un proyecto hidroeléctrico.


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Experiencia Específica: Experiencia en los últimos 20 años como Jefe de Fiscalización o de Frente de obras electromecánicas en proyectos hidroeléctricos, con tubería de carga soldada, válvulas de control y turbo maquinas hidráulicas con sus sistemas auxiliares destacando el control de vibraciones en línea, regulador de velocidad, control de materiales de los equipos hidromecánicos que tengan una potencia mínima de 7 MW. El máximo puntaje de 12 puntos obtendrá quien certifique poseer una experiencia acumulada de 5 años. Para experiencias menores, el puntaje será proporcional.

12 Formulario

No. 6 y Anexos

ESPECIALISTA ELÉCTRÓNICO

Requisitos Básicos: Título de Ingeniero Electrónico. Mínimo 10 años de graduado. Haber sido Jefe de Frente en el área electrónica en al menos un proyecto hidroeléctrico, con experiencia en el Montaje, Comisionamiento y Puesta en Marcha de Centrales Eléctricas.


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Experiencia Específica: Experiencia en los últimos 20 años como Jefe de Fiscalización o al Frente del área electrónica en proyectos hidroeléctricos, que tengan generadores de potencia de al menos 7 MW, con sus sistemas auxiliares, experto en reguladores de velocidad, en sistemas de control, en automatización y en integración entre diversos sistemas. El máximo puntaje de 12 puntos obtendrá quien certifique poseer una experiencia acumulada de 5 años. Para experiencias menores, el puntaje será proporcional.

12 Formulario

No. 6 y Anexos

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y SISTEMA SCADA

Requisitos Básicos: Título en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas. Mínimo 8 años de graduado. Haber participado en el montaje de equipos electromecánicos, Comunicación de Señales y Sistema SCADA.


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Experiencia Específica: Experiencia en los últimos 20 años como parte de un equipo de construcción o fiscalización de obras electromecánicas que contemplen el manejo de los sistemas de comunicación y la implementación de Sistemas SCADA, automatización e integración entre diversos sistemas. El máximo puntaje de 10 puntos obtendrá quien certifique poseer una experiencia acumulada de 5 años. Para experiencias

10 Formulario

No. 6 y Anexos


36

menores, el puntaje será proporcional.

ADMINISTRACIÓN EN OBRA Requisitos Básicos: Título en Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial, especializado en administración de contratos, programación de obras y especialista en análisis de precios unitarios. Mínimo 10 años de graduado. Haber fiscalizado la construcción de obras civiles, llevado el control y aprobación de planillas de contratos de al menos 10 millones de dólares


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Experiencia Específica: Experiencia como Especialista en Programación y control de obras hidráulicas, especialista en análisis de precios unitarios. Se considerarán únicamente los proyectos en donde se hayan fiscalizado y aprobado planillas de contratos de al menos 10 millones de dólares. El máximo puntaje de 10 puntos obtendrá quien alcance un monto acumulado de USD$ 10´000.000,00 millones de dólares. Para montos menores, el puntaje será proporcional.

10 Formulario

No. 6 y Anexos

PLAN DE TRABAJO


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Se evaluará el contenido del Formulario 8, atendiendo a cada uno de los aspectos contemplados en el formulario, de acuerdo con una evaluación objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodología de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada, cuya máxima calificación será 5 puntos.

5 Formulario

No. 8

EQUIPOS E INSTRUMENTOS


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Se considerarán equipos tales como: vehículos, equipo de oficina, normas aplicables disponibles, instrumentos básicos de verificación y medición.

1 Formulario

No. 9

MARGEN DE PREFERENCIA


PUNTAJE OBTENIDO

RESPALDO

Participación en los Diseños de Licitación del Proyecto. Resolución INCOP No. 056-2012 de 8 de febrero de 2012.

10

Como primer resultado de la evaluación de la Oferta Técnica se obtendrá un subtotal que será igual a la suma de las calificaciones asignadas según los criterios que anteceden, cuyo puntaje máximo será de cien (100) puntos. Para no ser descalificados, en aplicación del Art. 5 de la Resolución INCOP No. 021-09, de 12 de mayo de 2009, los oferentes deberán obtener al menos setenta (70) puntos de cien (100) en la evaluación técnica, excluyendo los diez (10) puntos del Margen de Preferencia. Las ofertas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa, y no accederán a la Evaluación de las Ofertas Económicas. A continuación se sumará el Margen de Preferencia que correspondiere a cada Oferente, el


37

cual será determinado conforme los parámetros que constan en el numeral 5.2.5 que prosigue, para obtener la calificación final del Sobre No 1. Si algún oferente superare los cien (100) puntos, su calificación será igual a cien (100) puntos. El Puntaje final de la Oferta Técnica, es la calificación que será ingresada por la Comisión Técnica al Portal. 5.2.5 Margen de preferencia Para el efecto de aplicar el margen de preferencia se observará lo establecido en la resolución INCOP No. 056-2012: 1) Si el oferente es una persona natural o jurídica que demuestre haber sido la Contratista de los estudios de diseños e ingeniería definitivos del proyecto, y presenta el acta de entrega-recepción respectiva, se le otorgará el 100% del margen de preferencia (10 puntos); 2) Si el oferente es una personal natural o jurídica, que demuestre haber sido participe de una asociación o consorcio que fue la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos, y que cuente con el acta de entrega-recepción y el contrato de constitución de la asociación o consorcio correspondientes, se le otorgará el margen de preferencia en consideración al porcentaje de su participación en la asociación o consorcio; 3) Si el oferente es un consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio, en el que uno de sus participes acreditare haber sido la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos, y a la vez cuenta con el acta de entrega-recepción correspondiente, se le otorgará el margen de preferencia en consideración al porcentaje de intervención del participe que realizó los estudios de diseños e ingeniería definitivos en el consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio; y, 4) Si el oferente es un consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio. en el que uno o varios de sus participes acreditaren haber sido parte de una asociación o consorcio que fue la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos, siempre y cuando se cuente con la respectiva acta de entrega-recepción y el contrato de constitución del correspondiente consorcio o asociación, se le otorgará el margen de preferencia en consideración al porcentaje ponderado de las participaciones del partícipe o participes, tanto respecto de la asociación o consorcio que contrató tales estudios de diseños e ingeniería definitivos, como respecto de su participación en el consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio en las que está interviniendo; y, 5) Si el oferente es una persona jurídica, consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio, que entre su personal técnico cuenta con la participación de una persona natural que demuestre haber sido la Contratista de los estudios de diseño e ingeniería definitivos – a través de la presentación de la correspondiente acta de entrega-recepción-, se le otorgará el 100% del margen de preferencia previsto (10 puntos) , siempre y cuando el diseñador de los estudios ocupe el puesto de director del proyecto o director de fiscalización, dentro del equipo de trabajo de la persona jurídica, consorcio, asociación o compromiso de asociación o consorcio oferente. En todos los casos, el margen de preferencia de hasta diez (10) puntos se otorgará adicionalmente a los alcanzados por el oferente en la calificación técnica, hasta alcanzar el máximo de cien (100) puntos en el total, conforme lo dispuesto en el numeral 5.2.4 que antecede. 5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

De conformidad con lo establecido en la Resolución INCOP No.021-09 de 12 de mayo de 2009, para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase.


38

En la fecha que señale la Comisión Técnica se procederá a la apertura de las propuestas económicas. Previamente la Comisión Técnica comunicará a los Consultores los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y procederá a devolver los sobres de las propuestas económicas sin abrir de aquellas ofertas que no hayan alcanzado el puntaje mínimo establecido, de 70 puntos sobre 100. Las propuestas económicas de los Consultores que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo admisible serán abiertas en dicho acto. La Oferta Económica será calificada sobre un total de 100 puntos. El valor de la oferta económica, para efectos de esta evaluación, no debe incluir el valor de Rubros Rembolsables que se indican en el Formulario 11-A. La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi Dónde: Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i. POEm = Precio de la Oferta Económica más baja. POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i En la oferta económica, el oferente incluirá todo lo necesario para realizar el trabajo de fiscalización. 5.4 EVALUACIÓN FINAL

Para el orden de prelación, tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se calificarán sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei) Dónde: PTOi = Puntaje Total del Oferente i Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente i Pei = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i c1= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad. Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos en los márgenes siguientes:

0,80<=c1<=0,90 0,10<=c2<=0,20

En este proceso se considerará un coeficiente de ponderación de 0,80 para c1 y 0,20 para c2, con la finalidad de otorgar un mayor porcentaje de calificación a la oferta económica. En caso de empate, para obtener el orden de prelación se priorizara al que haya obtenido el


39

mayor puntaje en la Oferta Técnica. Si en estas condiciones aún subsiste el empate, se seleccionará la primera opción para la negociación, por sorteo. 5.5 INFORME DE COMISIÓN TÉCNICA

La Comisión Técnica, preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y orden de prelación, y lo remitirá al Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES, para su análisis y decisión. 5.6 OFERTA ÚNICA

Si se presenta una sola oferta, y ésta cumple con las condiciones de los pliegos, será evaluada y el contrato le será adjudicado siempre que sea conveniente a los intereses de CELEC EP HIDROAZOGUES.


40



SECCIÓN VI

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte CELEC EP HIDROAZOGUES, legalmente representada por (Máxima autoridad), (Nombre) y por otra, la consultora (si es persona natural por sus propios derechos), (si es persona jurídica nacional o extranjera nombre del representante legal o apoderado, según el caso), (asociación de consultoras nacionales o extranjeras nombre de la asociación), representada por… nombre del representante, en su calidad de representante o procurador común), los mismos que para efectos del presente contrato se denominarán “CELEC EP HIDROAZOGUES” y "LA CONSULTORA", respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 1.01.- El Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES, mediante resolución No. … de fecha…

aprobó los pliegos y demás documentos del concurso. 1.02.- La convocatoria al Concurso Público para (objeto de la contratación), publicada en el

Portal www.compraspublicas.gov.ec el (día) de (mes) de (año), (y sus alcances). 1.03.- El acta de cierre de presentación de ofertas de fecha,…. 1.04.- El memorando No…. de… que contiene el informe y recomendación de la Comisión

Técnica de Consultoría de CELEC EP HIDROAZOGUES sobre el proceso de calificación de oferentes del Concurso Público, para contratar los (objeto de la contratación).

1.05.- El acta de negociación suscrita el (día) de (mes) de (año), entre la Comisión Técnica de

Consultoría y el representante de la Consultora. 1.06.- El Director Financieros de CELEC EP HIDROAZOGUES, con Memorando No…., de

(día) de (mes) de (año), certifica la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad actual y futura de los recursos económicos para el financiamiento de este contrato.

1.07.- La resolución de adjudicación realizada por el Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES

con fecha…, publicada y notificada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec el día …… 1.08.- Con memorando No…., (día) de (mes) de (año), el Gerente de CELEC EP

HIDROAZOGUES dispone la elaboración del presente contrato. Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:




41

a) Los que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

b) Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de… (nombre de la consultora) o Copia certificada de la escritura pública que contenga el contrato de asociación de las consultoras y designación de Procurador Común (en el caso de que el contrato sea con una asociación de consultoras)

c) Copia certificada del Poder o, nombramiento de representante legal… (nombre), en su calidad de… de la consultora.

d) Copia certificada de la Comunicación Número…de… (fecha) mediante la cual se notificó con la resolución de Adjudicación del contrato.

e) El Acta de Negociación de la oferta técnico-económica. f) Certificado de habilitación del RUP. g) Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia

de Compañías.

h) Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

i) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos. j) Las ofertas técnica y económica

k) Las garantías presentadas por la Consultora y aceptadas por CELEC EP HIDROAZOGUES.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención del contratante. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 3.01.- Cuando los términos están definidos y son claros, se atenderá su tenor literal. 3.02.- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de

conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de

la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 3.04.-De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las

normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será CELEC EP HIDROAZOGUES la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO 4.01.- El Consultor, se obliga para con CELEC EP HIDROAZOGUES a prestar los (objeto de la contratación). Los trabajos se realizarán bajo la supervisión y coordinación del Administrador del Contrato y de acuerdo a los documentos que se indican en la cláusula Segunda. Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA En virtud de la celebración del contrato, la Consultora se obliga para con CELEC EP HIDROAZOGUES a prestar servicios de (DEFINIRÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE) y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales. 5.01.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoría, la Consultora ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta


42

negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado. 5.02.- Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa autorización por escrito del Administrador del Contrato. En caso de cambio de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicio de los profesionales que la Consultora asigne al proyecto, serán sometidos previamente a la aprobación y aceptación de CELEC EP HIDROAZOGUES. En todo caso su calificación no podrá ser menor a la que corresponde al personal a sustituirse. 5.03.- Sustitución obligatoria del personal: A solicitud de CELEC EP HIDROAZOGUES, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Consultora, a su costo, deberá cambiar uno o más de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o trabajadores. 5.04.- Personal adicional: En caso de que la Consultora necesite personal adicional al indicado en su oferta técnico-económica, solicitará a CELEC EP HIDROAZOGUES su aprobación. Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, la Consultora deberá solicitar previamente autorización del Administrador del Contrato. Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 6.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a prestar a CELEC EP HIDROAZOGUES todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican (DEFINIRÁ LA ENTIDAD). La Consultora se obliga por tanto a: (DEFINIR ENTIDAD CONTRATANTE) Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE CELEC EP HIDROAZOGUES 7.01.- Son obligaciones de CELEC EP HIDROAZOGUES, a parte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del

mismo, en forma ágil y oportuna.

b) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna.

c) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

d) Las demás, propias de cada contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO 8.01.- LA CONSULTORA deberá entregar la totalidad del trabajo, materia del presente contrato de servicios de consultoría a través de un Informe Final, en el plazo de (indicar tiempo). Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO 9.01 CELEC EP HIDROAZOGUES podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en los casos que se indican a continuación, a solicitud de LA CONSULTORA en un término de hasta dos (2) días de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad:


43

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por CELEC EP HIDROAZOGUES, en los términos establecidos en el artículo 30 del Código Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden de CELEC EP HIDROAZOGUES y que no se deban a causas imputables a LA CONSULTORA.

Al aceptar la prórroga, CELEC EP HIDROAZOGUES definirá su duración y la incorporación de un nuevo cronograma que sustituirá al original o precedente, que deberá ser suscrito por las partes, y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Cláusula Décima.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 10.01.- El monto total de los servicios de consultoría objeto del presente contrato es de (Monto en letras) dólares de los Estados Unidos de América (USD monto en números). El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por CELEC EP HIDROAZOGUES a LA CONSULTORA de la siguiente forma: En calidad de anticipo el (… %) del valor total estimado del presente Contrato, esto es la suma de _______________ (cantidad en números y letras) (de ser el caso), luego de la suscripción del presente Contrato, y una vez que LA CONSULTORA haya presentado la correspondiente garantía por anticipo, prevista en la LOSNCP, por igual valor y a satisfacción de CELEC EP HIDROAZOGUES. El anticipo será amortizado durante el tiempo de vigencia del contrato.

El valor restante se pagará de acuerdo a los pliegos.

La entrega del anticipo deberá ocurrir dentro de los quince días (15) calendario posteriores a la suscripción del contrato. La forma de pago puede hacerse también bajo la modalidad de pago único o por pagos, mensuales, sucesivos, por fases o por producto.

Será responsabilidad de CELEC EP HIDROAZOGUES efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes.

Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS 11.01.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula general: Pr = Po (IPC1 / IPCo) Donde: Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la fecha de presentación de la oferta. IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance. La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de


44

precios. En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po. El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido más de noventa días entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de entrega efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor. En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable al consultor, se reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de conformidad con el cronograma vigente. En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses. La Consultora presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, esta última calculada con el índice de precios disponible a la fecha de su presentación. Una vez que se publique el índice de precios del mes en el que se efectuó el pago de esa planilla o del anticipo, el consultor presentará la planilla de reliquidación del reajuste, que será pagada en el plazo máximo de 15 días de su presentación. Cuando se cuente con los índices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, el consultor presentará la planilla de reajuste. Cláusula Décima Segunda.- MULTAS 12.01.- Por cada día de retardo en la entrega (del objeto producto de la consultoría) LA CONSULTORA, se obliga a pagar la cantidad de… (Fijará la entidad contratante). Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, CELEC EP HIDROAZOGUES, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las multas impuestas no serán revisadas, ni devueltas por ningún concepto. Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 13.01.- CELEC EP HIDROAZOGUES designa como “Administrador del Contrato” a _____________, persona con quien LA CONSULTORA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas. El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que puede hacer el Contratista, así como velará por la vigencia de las garantías previstas en el presente instrumento. El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte de la Consultora, y la administración de las garantías, durante todo el periodo de vigencia del contrato. Respecto de su gestión reportará al Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita LA CONSULTORA y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

Actuará en coordinación con el Supervisor a fin de velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.


45

La Supervisión de los trabajos de (objeto de la contratación), se encuentra a cargo del Administrador del Contrato. Cláusula Décima Cuarta.- GARANTÍAS 14.01.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el Consultor, antes o al momento de celebrar el contrato rendirá una garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del de acuerdo con los artículos 73 y 74 de la LOSNCP y 117 de su Reglamento General. 14.02.- Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la contratante le otorga, LA CONSULTORA entregará a favor de la contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en los artículos 73 y 75 de la LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo. 14.03.- Renovación de las Garantías: LA CONSULTORA se compromete a mantener vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, caso contrario, la entidad contratante solicitará al garante que haga efectivo su valor. 14.04.- Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción definitiva, real o presunta de los trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad. 14.05.- Ejecución de las garantías:

14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato procede en los siguientes casos:

Cuando CELEC EP HIDROAZOGUES declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al Consultor;

Si LA CONSULTORA no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento; y,

Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas por el Consultor.

14.05.02 De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo

será ejecutada, en caso de que la Consultora no pague a la CELEC EP HIDROAZOGUES el saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 15.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, CELEC EP HIDROAZOGUES podrá celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la suma total de los valores de los contratos complementarios no exceda del 70 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que CELEC EP HIDROAZOGUES resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales.


46

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la ley. Cláusula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION 16.01.- CELEC EP HIDROAZOGUES podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir el servicio, (objeto de la consultoría) por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. La negativa se notificará por escrito al contratista y se dejará constancia de que la misma fue practicada. Vencido el término previsto en el párrafo anterior sin que la entidad contratante objetare la solicitud de recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará, sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual el consultor notificará por intermedio de un Juez de lo Civil o un notario público. Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el consultor entregará a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. La entidad contratante dispondrá del término de ….. (15) días para la emisión de observaciones y el consultor de … (15) días, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad con el articulo 123, inciso tercero del Reglamento General. Cláusula Décima Séptima.-LABORAL

17.01.- LA CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, CELEC EP HIDROAZOGUES está exenta de toda obligación respecto del personal de LA CONSULTORA. Sin perjuicio de lo cual, CELEC EP HIDROAZOGUES ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.

Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 18.01.- El Contrato termina: 1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.

4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:

4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o


47

más del capital social del CONTRATISTA. 5. Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica].

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD

19.01.- CELEC EP HIDROAZOGUES y LA CONSULTORA convienen en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

LA CONSULTORA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de CELEC EP HIDROAZOGUES.

Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD

20.01.- El CONSULTOR es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador. Cláusula Vigésima Primera.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 21.01.- EL CONSULTOR está prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de este contrato. Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACIÓN 22.01.- EL CONSULTOR únicamente podrá subcontratar, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la LOSNCP.

La subcontratación de servicios de apoyo previstos en la negociación, podrán subcontratarse en los términos del artículo 35 del Reglamento General.

Cláusula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

(SI SE OPTA POR ALGÚN MEDIO DE JURISDICCIÓN CONVENCIONAL, SE UTILIZARÁN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS)

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje (poner nombre del Centro).


48

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. 23.02.- Convenio Arbitral: Las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente: 23.03.- Mediación; Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de.... en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas: 23.04.- Arbitraje:

1. El arbitraje será en Derecho;

2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de…;

3. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de …

4. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro…..

5. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro;

6. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria;

7. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación;

8. La sede del arbitraje es la ciudad de….; y,

9. El idioma del arbitraje será el Castellano (SI SE OPTA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, SE UTILIZARÁ LA SIGUIENTE CLÁUSULA)

23.01.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existiere acuerdo, las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público; y, respecto de las entidades de derecho privado estas recurrirán ante la justicia ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se ajustarán dependiendo de la condición jurídica de la entidad contratante).

(CLÁUSULA OBLIGATORIO EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES) 23.xx.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este


49

Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. Cláusula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES 24.01.- CELEC EP HIDROAZOGUES retendrá de cada pago que haga al Consultor el porcentaje correspondiente al impuesto a la renta. Será de cuenta de la Consultora, el pago de los gastos notariales, de protocolización. Cláusula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 25.01.- Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en…. LA CONSULTORA deberá mantener una oficina en la ciudad de (…) y que permita la coordinación con CELEC EP HIDROAZOGUES. Cláusula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES 26.01.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total ni

parcialmente, en conformidad con lo que disponen los artículos 78 de la LOSNCP. La subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley ibídem y 120 del Reglamento General.

26.02.- Será de responsabilidad de LA CONSULTORA todo pago que deba hacer a terceros

subcontratados en la ejecución parcial del contrato o en la elaboración de servicios especializados o trabajos técnicos, según lo previsto en los Términos de Referencia.

26.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecución de

LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA objeto de este Contrato serán de CELEC EP HIDROAZOGUES. LA CONSULTORA podrá referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para publicaciones científicas.

26.04.- Los resultados de la ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA no podrán ser

utilizados por CELEC EP HIDROAZOGUES o cualquier institución que tome a su cargo la prosecución o ejecución del proyecto sobre el cual versan los servicios, mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepción única de los servicios y no se haya pagado a LA CONSULTORA la totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin embargo, CELEC EP HIDROAZOGUES sí podrá utilizar la información parcial que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

26.05.- Todos los informes y cualquier otra información anterior o que se genere como resultado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de CELEC EP HIDROAZOGUES, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en: CELEC EP HIDROAZOGUES: LA CONSULTORA: Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera de este contrato. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:


50

CELEC EP HIDROAZOGUES………………….. Teléfono ………... (Del Consultor:....................................................................


51



SECCIÓN VI

MODELO DE FORMULARIOS

GENERALIDADES Toda la información presentada será usada por la Comisión Técnica de Consultoría para determinar, según el criterio de valoración establecida en la LOSNCP, su Reglamento y estos Pliegos. Para facilitar el proceso de calificación y adjudicación, los participantes deben llenar adecuadamente los formularios que se anexan a estos Pliegos. La información proporcionada deberá sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser acreditada bajo juramento por el informante. Dicha Comisión, a su juicio, puede pedir al participante o directamente a la fuente, información aclaratoria sobre los documentos presentados por los proponentes. Esta información de ninguna manera modificará el contenido de la oferta. En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para proporcionar la información solicitada, el oferente podrá utilizar hojas adicionales conservando el mismo formato.


52

Formulario Nº 1 NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..


CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor …………….. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA Señor Presidente: El (nombre del oferente), como (por mis propios derechos, en mi calidad de consultor, representante legal o procurador común) ______________________________, declara bajo juramento que:

1. Se compromete a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos para realizar (objeto de la contratación).

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella,

sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con

otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Concurso Público Consultoría y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial

aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos

en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

7. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones de los

pliegos y documentos del concurso. 8. Ha procedido a estudiar los pliegos, inclusive los alcances emitidos, por lo que se

encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de los pliegos.

9. Conoce que la (entidad contratante) podrá adjudicar, declarar desierto o cancelar el


53

concurso, si así conviniere a los intereses nacionales e institucionales. 10. En caso de ser adjudicado, se compromete a suscribir el contrato de consultoría en un

plazo de 15 días después de la adjudicación, previo el cumplimiento de los correspondientes requisitos.

11. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago,

préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la Entidad Contratante, observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

12. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades para

contratar previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gob.ec Lugar y Fecha ________________________ (Firma y Nombre)

(Consultor, Representante Legal o Procurador Común)



54

Formulario Nº 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..


IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

(Consultor, Firma Consultora u Organismo) 1.- Nombre del consultor, firma consultora u organismo ________________________________________________________ 2.- Dirección de la Sede

País Ciudad

Calle No.

Teléfonos Fax

Correo electrónico

3.- Dirección en el Ecuador

Ciudad Cantón

Calle No.

Teléfonos Fax

Correo electrónico

4.- Socios

Nombre RUC No. de acciones

Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


55

Formulario Nº 2-A



IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

(Personas naturales y/o jurídicas Asociadas)

1.- Nombre de la firma asociada ___________________________________ 2.- Dirección de la Sede

País Ciudad

Calle No.

Teléfonos Fax

Correo electrónico

3.- Dirección en el Ecuador

Ciudad Cantón

Calle No.

Teléfonos Fax

Correo electrónico

Personas jurídicas:



56

Formulario Nº 2-B



CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ACUERDO DE ASOCIACIÓN O COMPROMISO DE EXTENCIÓN DE VIGENCIA (según corresponda)

Yo, -------------------------- (Nombre del procurador común de la asociación), informo que la oferta se presenta en asociación, la cual esta constituida por:

Persona natural o jurídica Número de RUC % de Participación

TOTAL 100,00 La asociación está amparada por constitución o extensión del plazo o Acuerdo de Asociación (según corresponda). Nota: Adjuntar documentos de respaldo Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


57

Formulario Nº 3



REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES, REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS …………AÑOS

Nº

Nombre del

Proyecto

Entidad

Monto

Ubicación Provincia

Período de Ejecución

Inicio

Final

NOTA: Si no se adjunta el certificado notariado de los proyectos detallados en la experiencia de servicios similares, no será evaluado el proyecto, tendrá un valor cuantitativo de cero Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


58

Formulario Nº 4-A



ANEXOS

(Para trabajos ejecutados)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, firma consultora, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200_ ha realizado satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la entidad) __________ ________________________ (objeto del contrato de consultoría), cuyas actividades principales fueron: a) ______________________ b) ______________________ c) ______________________ La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y concluyó el _____ de __________ 200______. Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto fueron: 1.- 2.- 3.- El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


59

Formulario Nº 4-B



Anexo

(Para trabajos en ejecución)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, firma consultora, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200__ (fecha) se encuentra realizando satisfactoriamente para ____________________________________ (nombre de la entidad) ___________________________________________ (nombre del contrato de consultoría), cuyas actividades principales son: a) ______________________ b) ______________________ c) ______________________ La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y su conclusión se prevé para el _____ de __________ 200_______________. Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son:

No. de orden: 1) Titulo y nombre del profesional

2) Posición en la firma

3) Actividad en el proyecto

4) Tiempo h/mes

1.-

2.-

El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha. Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


60

Formulario Nº 5



LISTA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre Completo

Título Profesional

Nacionalidad Cargo Tiempo Participación

(meses)

Porcentaje Participación sobre total



61

Formulario Nº 6



HOJA DE VIDA DEL PERSONAL ASIGNADO

1. Nombres completos: _____________________________________________________________ 2. Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________________ 3. Nacionalidad: _____________________________________________________________ 4. Título profesional y post-grados:

Institución País Fecha de Graduación

5. Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que desarrollará en relación al proyecto

Nombre evento País Desde Día/mes/año

Hasta Día/mes/año

6. Participación en la compañía consultora:

Años de Actividad Posición Actual Actividad Asignada en El Proyecto

7. Experiencia profesional:

Empresa/Institución Desde Día/mes/año

Hasta Día/mes/año

Ciudad

Teléfono

Cargo

Actividades Relevantes

(Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado) 8. Otras actividades profesionales en Entidades Públicas o Privadas

Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Profesional Asignado al Proyecto)


62

Formulario Nº 7



CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, _____________________________________, me comprometo con ___________________________________________ (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de ___________________ (título profesional), para la _______________(cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. Lugar y Fecha __________________________ (Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto) NOTA: Si este formulario no esta firmado por el profesional y no presenta la documentación de respaldo, no será evaluado su hoja de vida, tendrá un valor cuantitativo de cero


63



PLAN DE TRABAJO ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

Contendrá, entre otros lo siguiente:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la prestación del servicio de Consultoría, incluyendo equipos e instrumentos de ser necesarios;

c) Organigrama estructural del servicio propuesto; y,

d) Cronograma y/o programa de actividades, asignación de profesionales y asignación de

tiempo NOTA: El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el mismo formato. Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


64

Formulario Nº 9



RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Recurso/Instrumento/Equipo Detalle



65

Formulario Nº 10



OFERTA ECONÓMICA

COSTO TOTAL

MONTO DE PAGO USD dólares

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL

TOTAL:---------------------------------------- (detallar el total en letras) dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA. Adjuntar detalle de costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la LOSNCP. Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


66

FORMULARIO Nº 10 - A



MODELO DE DETALLE DE LA OFERTA ECONÓMICA

CONCEPTO VALOR (US Dólares)

TOTALES (US Dólares)

1.SUELDOS 1.1 Personal Técnico Principal 1.2 Personal Técnico Auxiliar y Administrativo

2. BENEFICIOS SOCIALES 2.1 Personal Técnico Principal 2.2 Personal Técnico Auxiliar y Administrativo

3. VIAJES 3.1 Viajes 3.2 Viáticos 4. COSTOS DIRECTOS MISCELÁNEOS 41 Costos Directos 4.2 Subcontratos 4.3 Otros (Especificar)

Subtotal Costos Directos 5. UTILIDAD EMPRESARIAL 6. GASTOS GENERALES

Subtotal Gastos Generales y Utilidad TOTAL OFERTA ECONÓMICA

Nota: para efectos de pago de los servicios de Fiscalización, se consideran rubros Rembolsables a los indicados en 3.1; 3.2 y 4.2. El Monto Fijo es el Monto Total de la Oferta sin incluir los rubros Rembolsables. MONTO FIJO (MF) RUBROS REEMBOLSABLES (TOTAL) MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN (C) RELACIÓN PORCENTUAL PARA EFECTO DE PAGO DEL MONTO FIJO = MF/C

%

Los valores aquí consignados, deben justificarse y coincidir con los que se indican en los Formularios siguientes de la Oferta Económica. NOTA. El valor de Monto Fijo (MF), igual al Monto Total menos el valor de Rubros Rembolsables, es el valor que debe ingresar el oferente al Portal de Compras Públicas, a efectos de la calificación económica.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


67

Formulario Nº 10 – A-1



SUELDOS DEL PERSONAL TÉCNICO

Nombre Completo Actividad H-mes Sueldo (USD)

Total (USD)

1. Jefe de Obras Electromecánicas

2. Administrador en Obra

3. Especialista Eléctrico

4. Especialista Mecánico

5. Especialista Electrónico

6. Especialista en Comunicación y Sistema SCADA

TOTAL

Nota*: Personal sugerido. El Oferente presentará este Formulario en correspondencia de la programación de los trabajos de su Oferta Técnica



68




SUELDOS DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

Nombre Completo Actividad H-mes Sueldo (USD)

Total (USD)

TOTAL

(Firma y Nombre)



69




BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL PRINCIPAL

Nombre Completo Actividad Total

sueldos (USD)

Ben. Soc. (%)

Total (USD)

TOTAL

(Firma y Nombre)



70




BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

Nombre Completo Actividad Total

sueldos (USD)

Ben. Soc. (%)

Total (USD)

TOTAL



71




GASTOS GENERALES O INDIRECTOS

CONCEPTO

(%) MONTO (USD)

Costos Generales

Desglosar conceptos

TOTAL:

Porcentaje (%) de Gastos Generales en relación al total de los Sueldos del Personal Técnico y del Personal Auxiliar y Administrativo



72




UTILIDAD EMPRESARIAL

Utilidad Empresarial Monto (USD) Porcentaje (%) (Calculados como un porcentaje (%) sobre el total del valor de los sueldos del Personal Técnico y del Personal Auxiliar y Administrativo)

%



73

Formulario Nº 10 - B



MODELO DE DETALLE DE LOS COSTOS DIRECTOS MISCELÁNEOS

Rubro Cantidad

Mes (USD)

Total (USD)

Mantenimiento Campamento

Alimentación personal

Seguro accidentes/vida personal

Oficinas

Vehículos

Computadores Personales (PC's)

Suministros y varios

Gastos Notariales

Garantía 5%

Garantía anticipo 30%

Otros especificar

TOTAL

COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

Rubro Cantidad

Mes (USD)

Total (USD)

Subcontratos

Viajes internacionales

Viáticos extranjeros (vivienda x mes)

Otros Especificar

INVESTIGACIONES

TOTAL

Lugar y Fecha



74



(De ser el caso)

PRESENTACIÓN Y COSTO DE LA PROPUESTA. Señor …………….. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA Quien suscribe, ---------------------------------------------, después de haber examinado las instrucciones a los oferentes, el alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y más documentos entregados por la entidad, y habiendo considerado todas las condiciones, ofrece realizar (objeto de la contratación), de acuerdo a lo que se indican en los documentos que constituyen la propuesta. El oferente así mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las disposiciones legales relacionadas con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador. De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total de la consultoría es el siguiente:…………………….. El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificación. Además admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la entidad a suscribir el contrato. Lugar y Fecha __________________________ (Firma y Nombre) (Consultor, Representante Legal o Procurador Común)


75

Formulario. No. 12



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09 (Sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S)

MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………... OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:…………………………………………………… CÓDIGO DEL PROCESO: ……………………………………………………………… (Fecha) Señor (Máxima Autoridad ENTIDAD CONTRATANTE) Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:


76

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o, c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima Compañía de Responsabilidad Limitada Compañía Mixta Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil Corporación Fundación Asociación o consorcio Otra

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA

DOMICILIO FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S),

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA

DOMICILIO FISCAL


77

PARTÍCIPE(S)

EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PERSONA JURIDICA

Atentamente, ------------------------------------------------------ FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL

2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA

OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: .......................................................................... OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................ CÓDIGO DEL PROCESO: ….......………………………............................. (Fecha) Señor (Máxima Autoridad Entidad Contratante) Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración,

y autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP,

o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes

para comprobar tal información.

2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no

corresponda a la verdad, la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del

artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,


78

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si

tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos

ocasionen.

Atentamente, …………………………………… FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL

empresa pÚblica estratÉgica corporaciÓn elÉctrica … · formulario nº 10 oferta econÓmica...

Documents