d e s c r i p c i Ó nweb.compranet.gob.mx:8000/hsm/unicom/18575/110/2009/009/... · web viewel...

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN

SECTOR BURGOSDEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

ANEXO “B”TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descripción de los servicios: Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos en el Activo Integral BurgosLicitación No.

Pág. 1 de 75

I.- DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN.

El proyecto comprende la elaboración de toda la Ingeniería relacionada con levantamientos de campo, diseño, cálculos, selección y/o adaptación, instalación e interconexión de equipos para proceso, ductos, instrumentación, alimentación y distribución eléctrica, etc., todo esto enfocado para la instalación del equipo que manejará la producción de hidrocarburos del Activo Integral Burgos, así como el diseño y especificaciones de Sistemas de compresión, Sistemas de inyección y Trasiego de agua congénita, Sistemas contraincendios y Seguridad industrial y Diseño de Edificaciones además de levantamientos con escáner láser en 3D y el desarrollo y la elaboración de modelos electrónicos inteligentes METI´S.

Diseño y elaboración de bases de usuario (solicitud de requerimientos de obras indicando datos descriptivos de condiciones operativas y de diseño) para la construcción de las nuevas instalaciones de producción; el diseño (Ingeniería básica e Ingeniería de detalle) de la Infraestructura necesaria para el manejo de la producción de gas y aceite ligero y el desarrollo y la elaboración de modelos electrónicos tridimensional inteligentes, mediante la utilización de programas de cómputo especializados de ingeniería, reconocidos en la Industria Petrolera Internacional utilizados al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial.

Siendo la infraestructura requerida principalmente: Estaciones de recolección de gas, Estaciones de compresión de gas, Baterías de separación, Gasoductos, Oleogasoductos, Gasolinoductos, Sistemas de inyección de agua de congénita, Sistemas de trasiego de agua congénita, Plantas endulzadoras, Plantas deshidratadoras, Plantas desaladoras, Plantas de rocío, Caminos y Plataformas para los equipos de perforación e instalaciones de producción, Edificaciones, etc.; simular y pronosticar el comportamiento de los Sistemas de producción ante eventualidades operativas (fugas, paro de equipos, cierre de válvulas y represionamientos entre otros); Elaboración de Presupuestos internos para diversos proyectos de instalaciones marinas (costafuera) y/o terrestres; todo ello en apego a la seguridad industrial y protección al medio ambiente como lo indica las políticas del S.S.P.A. (Salud, Seguridad y Protección Ambiental), en el Activo Integral Burgos, así como Bases de concurso, Dictámenes técnicos, Asesoría técnica en campo y en gabinete, Volúmenes de obra, Elaboración de especificaciones, Elaboración de memorias de cálculo, planos, etc. en el Activo Integral Burgos de la Región Norte.

El contratista deberá considerar todo lo necesario para cumplir en tiempo, costo y forma con los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción indicados en el objetivo; aclarando que el contratista que asesore en la elaboración de bases de usuario no podrá participar en la licitación para la construcción de las nuevas obras y tampoco las empresas que formen parte del grupo empresarial; asimismo durante el desarrollo de las actividades solicitadas, el contratista deberá incluir en sus proyectos las obras necesarias

Versión Abril 2007 SROP





Pág. 2 de 75

para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando estas pudieran deteriorarse, observando las disposiciones de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente y sus reglamentos, y a los que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal; para cumplir con todo lo anterior, será necesario realizar las siguientes actividades:

Desarrollar y/o revisar Ingeniería básica y de detalle con Integración de Bases concursales y Presupuestos Internos en las áreas de proceso, instrumentación y control, diseño de tuberías, soporterías, mecánico, eléctrico, arquitectónico, civil, hidráulico, sanitario, refrigeración y aire acondicionado, sistemas de seguridad industrial y de intercomunicación, líneas submarinas, plataformas marinas, automatización y control de procesos y edificaciones, estudios de factibilidad, de protección ambiental, análisis de flexibilidad, análisis de riesgo, y análisis estructural en plataformas marinas. coordinación de los proyectos y apoyo informático, asistencia técnica en gabinete para la revisión de la ingeniería de los proyectos correspondientes a proyectos de modernización y optimización costa afuera, asistencia técnica en campo durante la construcción, pruebas y arranque de las instalaciones, aseguramiento de la calidad de los proyectos, elaboración de documentos para la adquisición de equipo y/o materiales de los proyectos, elaboración de “As-Built” de instalaciones, elaboración de archivos inteligentes y maquetas electrónicas.

Diseñar la infraestructura de producción requerida en el Activo Integral Burgos ( Pozos, Líneas de descarga, Estaciones de recolección, Estaciones de compresión, Plantas de deshidratación, Estaciones de almacenamiento y bombeo de líquidos, Gasoductos y Gasolinoductos), desde el yacimiento hasta los puntos de entrega a clientes, mediante el uso de Software Técnico de Ingeniería Especializado de Régimen Permanente, reconocido en la Industria petrolera internacional utilizado al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, así como un Software Técnico de Ingeniería de Régimen Transitorio para simular los Sistemas de producción ante eventualidades, desde la Estación de recolección hasta el punto de entrega a clientes.

Simular mediante la utilización del Software Técnico de Ingeniería seleccionado para Régimen Transitorio, el comportamiento que se tendría en las condiciones de operación durante alguna contingencia, como por ejemplo el paro parcial o total de las Turbocompresoras instaladas en la Estación Burgos 1, en la red de gas húmedo o bien, simular el comportamiento que se tendría en las condiciones de operación de la red de gas seco durante el paro de alguna de las Turbocompresoras instaladas en la planta Culebra Sur.

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en Sistemas de recolección, separación, regulación y medición de gas y condensado.






Pág. 3 de 75

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en Sistemas de transporte de gas y condensado.

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en Sistemas de compresión de gas.

Realizar diseños con fundamento en Software Técnico de Ingeniería Especializado en sistemas para deshidratación de gas natural.

Las funciones para este servicio, serán las que a continuación se señalan:

Planeación del proyecto.

Revisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:

Bases de usuario.Definición de alcances.Estudios y/o Anteproyectos.Programación y Control de los proyectos.Programas de erogaciones.Programas de Auditorias técnicas y de Calidad.

Ingeniería Básica.


Simulación de procesos.Descripción del proceso.Bases de diseño.Diagramas de flujo de proceso.Diagramas de tuberías e instrumentación.Planos de localización general.Diagramas unifilares.Filosofía de Operación.






Pág. 4 de 75

Ingeniería de Detalle.


Ingeniería de proceso.Ingeniería mecánica.Ingeniería para el arreglo de tuberías.Ingeniería eléctrica.Ingeniería civil y arquitectónica.Ingeniería Hidráulica y Sanitaria.Ingeniería de instrumentación, automatización y control.Ingeniería en Telecomunicaciones.Ingeniería de Seguridad Industrial.Ingeniería ambiental. Memorias de cálculo.Volúmenes de obra.Especificaciones de equipo.Especificaciones de materiales.Isométricos.

Elaboración de As-Built en Modelo Electrónico Neutro en Tercera Dimensión

Revisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:Levantamientos físicos de campo con Escáner Laser en 3DBase de datos maestra del modelo electrónico neutroElaboración de planos As-Built de cada una de las disciplinas.

Desarrollo y elaboración de Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI)

Revisión, elaboración, supervisión y/o aprobación de:Base de datos maestra del METI Modelado Electrónico en 3D de las disciplinas que intervienen en el proyecto. Modelo en 2d y 3d en el formato electrónico que Pemex designe.Recorrido virtual y video ejecutable.






Pág. 5 de 75

Actividades Auxiliares.

Coordinación y Administración de proyectos.Supervisión técnica de proyectos.Control y Avance de proyectos.Dictámenes técnicos.

Ingeniería Económica.

Análisis de precios unitarios.Integración de bases de concurso de obra y libros de proyecto.Presupuestos InternosAsistencia técnica.Desarrollo, Implantación y Mantenimiento de Sistemas.Manejo de paquetería.Adquisición de Software técnico.

Desarrollo de las Ingenierías.

La contratista deberá considerar todo lo necesario para cumplir en tiempo, costo y forma con los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción, Región Norte, Activo Integral Burgos.

El servicio consiste en el desarrollo de las siguientes actividades:

Planeación. Ingeniería Básica. Ingeniería de Detalle. Elaboración de As-Built en Modelo Electrónico Neutro en Tercera Dimensión Desarrollo y elaboración de Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI) Coordinación y administración. Integración de Paquetes de concurso, Libros de Proyecto y Presupuestos Internos.

Con el contenido indicado en las Bases de usuario y a lo que se indique en la visita que se realice en el lugar de la obra, determinar los criterios básicos de diseño para elaborar la Ingeniería Básica y de Detalle incluyendo todos los documentos completos necesarios para el proyecto ejecución de la obra, dichos planos, documentos y especificaciones constituirán los Anexos técnicos del Paquete de Concurso de Obra una vez revisados y enviados a P.E.P. para aprobación.






Pág. 6 de 75

Obtener y tabular cotizaciones de mercado de los materiales de obra y equipos requeridos de la calidad adecuada, para elaborar las especificaciones correspondientes basadas en la mejor recomendación técnica-económica, una vez sancionado y aprobado el proyecto por P.E.P. la contratista entregará las especificaciones definitivas.

Preparar la relación de conceptos de obra, que constituirán el Formato DE-9 del paquete de concurso, proporcionando los generadores de obra, el volumen de obra plasmado en el Formato DE-9 deberá coincidir con lo especificado en los planos del proyecto.

Desarrollar el programa de ingeniería, Formato DT-10 en el que se consideren todas las etapas del mismo.

La contratista deberá entregar un listado de planos, documentos y actividades por especialidad, de cada uno de los proyectos a desarrollar.La contratista deberá elaborar y revisar todos los cálculos, diseño, dibujos, etc., de cada una de las especialidades de ingeniería requeridas para la ejecución completa del proyecto así como todos los planos de equipo, materiales y detalles que sean necesarios para la elaboración de las especificaciones de construcción.

Los responsables de cada especialidad, así como el Coordinador de proyecto deberán tener conocimiento de todas las especialidades que intervienen en un proyecto con el fin de realizar revisiones cruzadas para detectar posibles interferencias o incongruencias en elementos comunes a dos o más especialidades. PEMEX Exploración y Producción podrá comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de la esta información presentada por la contratista.

La contratista preparará manuales de procedimientos, tanto para la ejecución del trabajo materia del proyecto, como para la adquisición de equipo, y materiales, incluyendo para pruebas de arranque, operación inicial, protocolos de prueba y aceptación de la planta, estos manuales estarán sujetos a la aprobación de P.E.P.

La contratista se obliga a proporcionar la plantilla de personal con nombres y disciplinas por área de trabajo, acorde al programa del servicio (recursos necesarios), al inicio del desarrollo de la ingeniería del proyecto o en su caso durante el periodo programado de ejecución, en el lugar pactado para el servicio.






Pág. 7 de 75

El contratista responderá por cualquier violación a las disposiciones técnicas y legales que regulen los proyectos encomendados o que incidan la futura obra, y libera a P.E.P. de cualquier responsabilidad que surgiera por este motivo.

Elaborar la documentación de control, requerida por P.E.P. para ejercer un efectivo seguimiento de los planos y programas.

Para la revisión del proyecto, la contratista deberá de acompañarse de los planos, los anexos, memorias de cálculo y de los generadores de volumen de obra.

Durante el desarrollo de la ingeniería la contratista no deberá realizar trabajos fuera del alcance del contrato; cualquier trabajo adicional en cantidad por el propio desarrollo del proyecto, deberá solicitarse a la supervisión presentando los apoyos necesarios para su revisión, conciliación y aprobación para elaborar convenio correspondiente.

P.E.P. nombrará un responsable para administrar el contrato (Residente de obra), de quien dependerá la supervisión del mismo, el cual controlará, verificará y revisará que los servicios se presten de conformidad con lo establecido contractualmente y se cumpla con las instrucciones indicadas por el mismo, será la única autoridad con poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de los trabajos. Invariablemente las instrucciones dadas por escrito al Contratista, serán solo con la autorización del Residente de obra.

La contratista nombrará un Superintendente de Construcción, el cual tendrá amplias facultades para ejecutar lo solicitado por P.E.P. en cuanto a la coordinación del personal que utilice el servicio de ingeniería, ejecutar cambios o modificaciones del alcance del servicio solicitados por P.E.P., coordinara los relevos de personal, elaborara los programas de actividades así como reportes y graficas mensuales de avances incluyendo tiempos y costos del servicio, teniendo además las siguientes actividades:

Será el representante del contratista.

Coordinará las actividades a desarrollar para la ejecución del servicio.

Dará seguimiento y firma de la Bitácora Manual y Electrónica del servicio.

Proporcionará al Residente de obra de P.E.P. toda la información solicitada inherente al servicio.






Pág. 8 de 75

Coordinará revisiones cruzadas internas del personal del contratista que interviene en la ejecución de los proyectos, así como la revisión final de éstos antes de emitir planos y/o documentos a P.E.P.

Tendrá la autoridad suficiente para resolver cualquier problema técnico y/o administrativo durante el desarrollo del servicio a entera satisfacción de P.E.P.

Al inicio del servicio, P.E.P. indicara el formato y contenido de los documentos que se generen durante el periodo de prestación de los servicios; además deberá establecerse el modo en que se dará el flujo de la información generada por la contratista, esto con el fin de tener un control por ambas partes de toda la información desarrollada.

El Superintendente de construcción se compromete a notificar al Residente de obra de PEMEX Exploración y Producción, por escrito cualquier acontecimiento que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del servicio y a utilizar exclusivamente el idioma español en toda comunicación verbal o documentada.

El contratista se compromete a no permitir el acceso a las oficinas que tenga designada para el servicio objeto del contrato, a proveedores o contratistas de PEMEX Exploración y Producción, a menos que sea por instrucciones precisas de la Residencia de obra.

El contratista se obliga a permitir el libre acceso a sus instalaciones y oficinas de servicios al Residente de obra para que pueda verificar con el personal del contratista, la información que se este generando, así como el material bibliográfico para consulta y todo lo relacionado al equipo que se utilizará en el desarrollo de las ingenierías de proyectos.

PEMEX Exploración y Producción podrá comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de la información presentada por la contratista.

.






Pág. 9 de 75

II.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El plazo de ejecución de los trabajos será el establecido en la cláusula de PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato que ampara estos servicios.

Como calendario de prestación de los servicios se deberá considerar el “Programa calendarizado de ejecución general de los servicios” (Formato DT-10).

III.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE.P.E.P. proporcionara al contratista los Lineamientos generales para él cálculo, revisión o desarrollo de las ingenierías y Bases de usuario en el inicio de los servicios.

Las bases de usuario son el cimiento sobre el cual se apoyará el desarrollo de una ingeniería y por lo tanto de ella depende que al final del proyecto resultante contemple todos y cada uno de los requerimientos del área solicitante.

P.E.P. no proporcionará materiales y equipo de ningún tipo para la realización de los servicios solicitados para este proyecto.

IV.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO.

A. ESPECIFICACIONES GENERALES.

1.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

P.E.P. = PEMEX Exploración y Producción.

2.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.La ejecución de los servicios que se llevarán a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del supervisor de PEP, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

El contratista deberá tener conocimiento y dominio de los lineamientos y Criterios derivados de las últimas ediciones de las siguientes disposiciones administrativas y legales que se mencionan a continuación, (de las cuales deberá tener copia en el lugar de la ejecución del servicio, una vez asignado el contrato).






Pág. 10 de 75

No. DESCRIPCIÓNConstitución Política de los Estados Unidos MexicanosTratado de Libre Comercio para América del Norte u otros tratadosLey Orgánica de la Administración Pública Federal.Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector públicoReglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasReglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública .Decretos publicados en el Diario Oficial de la FederaciónDecretos publicados en los Diarios Oficiales de los Estados donde se ejecuten las obras.Reglamento de Trabajos Petroleros.Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos SubsidiariosCódigo Federal de procedimientos civiles.Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sus ReglamentosLey General de SaludLey Federal del TrabajoReglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de TrabajoLey General de la Prevención y Gestión Integral de ResiduosResolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022DOCUMENTOS REGULATORIOS NACIONALES

DNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

DNV.LY.004 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León.

DNV.LY.009 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.






Pág. 11 de 75

DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

DNV.RG.012 Reglamento de Trabajos Petroleros.DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalizaciónDNV.LY.039 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.RG.031 Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.LY.134 Ley federal sobre metrología y normalización (reforma del 28 de julio

de 2006)DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización.

DNV.INS.015 Relación de organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación que podrán certificar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás funciones que establezcan las disposiciones

NORMAS NMX DESCRIPCION

NMX-I-262/01-NYCE-2005 Telecomunicaciones - cables - cables telefónicos multipares para uso exterior – parte 01: servicios de voz y datos.

NMX-B-011-1987 Método de inspección ultrasónica de tubos metálicos

NMX-B-012-1987 Método de inspección ultrasónica para soldadura longitudinal o helicoidal de tubos soldados

NMX-B-465-1988 Inspección ultrasónica por el método de contacto pulso -eco - haz recto

NMX-C-016-1982 Postes de concreto reforzado, sección octagonal -especificaciones

NMX-CC-015-1992 Criterios generales relativos a los organismos de acreditamiento de laboratorios

NMX-H-079-1982 Válvulas de acero fundido - tipo compuerta.

NMX-J-136-1970 Abreviaturas, números y símbolos usados en planos y diagramas eléctricos

NMX-J-534-ANCE-2005Tubos metálicos rígidos de acero tipo pesado y sus accesorios para la protección de conductores eléctricos - especificaciones y métodos de prueba

NMX-J-235-1977 Gabinetes para equipos eléctricos de control y distribución (a prueba de agua, áreas peligrosas etc.)

NMX-J-290-1982 Arrancadores a tensión plena para motores de corriente alterna de baja tensión

NMX-J-290-ANCE-1999 Productos eléctricos – arrancadores manuales magnéticos y contactores – especificaciones y métodos de prueba

NMX-J-328-1978 Arrancadores a tensión reducida de operación magnética en c.a. De baja tensión






Pág. 12 de 75

NMX-J-571-ANCE-2006 Tubo metálico flexible para la protección de conductores eléctricos - especificaciones y métodos de prueba

NMX-K-109 Ánodos de magnesio empleados en protección catódica.

NORMAS NOM DESCRIPCION

NOM-003-SECRE-2002 Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductosNOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas naturalNOM-001-SEDE-2005 Norma oficial mexicana, instalaciones eléctricas (utilización).NOM-002-STPS-2000 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de

incendios en los centros de trabajo.NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medidaNOM-093-SCFI-1994 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio y

alivio)operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronceNOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-

condiciones de seguridad e higiene (Escaleras).NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los

centros de trabajo.NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos

por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-020-STPS-2002 Norma oficial mexicana, recipientes a presión y calderas-funcionamiento-condiciones de seguridad.

NOM-022-STPS-1999 Norma oficial mexicana, electricidad estática en centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.

NOM-025-STPS-1999 Norma oficial mexicana, condiciones de iluminación en centros de trabajo.

NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-113-STPS-1994 Calzado de protección.

ESPECIFICACIONES D E S C R I P C I O N

P.1.0100.05 Código de requisiciones de materiales y equipo. P.1.0000.06 Estructuración de planos y documentos técnicos de

ingenieríaP.2.135.01 Cimentación de Tanques.P.2.135.03 Análisis y Diseño de cimentaciones de maquinaria.2.131.01 Efectos del viento en las estructuras.

P.2.0341.02 Requisitos de adquisición para recipientes atmosféricos.






Pág. 13 de 75

NMX-J-136-1970 Abreviaturas, números y símbolos usados en planos y diagramas eléctricos.

P.2.0131.02 Principios Generales de diseño estructural.

P.2.0131.03 Diseño de presas metálicas para lodos

P.2.0131.04 Diseño de Estructuras de concreto. Principios generales.P.2.114.01 Diseño y Control de procedimientos de consolidación acelerada de

suelos blandos.P.2.0111.02 Exploración y muestreo de suelos para proyectos de cimentaciones.P.2.0135.01 Análisis y diseño de cimentaciones de tanques

P.2.0143.01 Drenajes en zonas industrialesP.2.0220.01 Diseño de sistemas de tierraP.3.0223.01 Instalación de sistemas de conexión a tierra.P.3.0226.01 Construcción de canalizaciones eléctricas subterráneasP.2.0227.01 Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industrialesP.4.0217.03 Pruebas de Aislamiento en campo de equipo eléctrico.P.2.0241.01 Especificación técnica para proyecto de obras - motores eléctricos

hasta 200 h.pP.2.0253.02 Tableros blindados de alta tensiónP.2.0343.01 Diseño de recipientes a presión.P.2.0401.01 Simbología de equipo de proceso.P.2.0351.01 Sistemas de Protección Anticorrosiva a base de recubrimientosP.2.0317.02 Válvulas de compuerta de paso completo y tipo venturi.P.3.231.01 Especificación para instalación de sistemas de alumbrado para

plantas industrialesP.3.421.01 Sistemas de Tubería de Transporte de Petróleo.2.374.01 Redes de distribución de gas natural.2.423.03 Diseño de sistema de tubería termoplástico (PVC, CPVC y PE) y de

tubería de resina termoestable reforzada ( RTRP ). P.2.0431.01 Sistema para agua de servicio contra incendio.P.2.0321.03 Condensadores de superficie.P.2.0443.01 Calentadores a fuego directo.

2.445.01 Requisitos para adquisición de platos de torres de enfriamiento.P.2.0401.02 Simbología e identificación de instrumentos.P.2.0431.02 Sistemas de quemadores.P.2.0607.11 Sistemas de aire de instrumentos.No.01.0.26 Requisitos Generales para el proyecto, construcción y equipamiento

de las redes de agua Contra Incendio.






Pág. 14 de 75

P.2.0343.01 Diseño de recipientes a presión.2.445.02 Torres de enfriamiento.

P.2.0331.06 Bombas reciprocantes.NRF-131-PEMEX-2007 Compresores centrífugos.NRF-132-PEMEX-2007 Compresores reciprocantes.

P.2.0421.02 Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de hidrocarburos

P.2.0451.01 Instrumentos y dispositivos de control.P.2.0451.03 Simbología e Identificación de Instrumentos.P.2.0253.01 Requisitos generales para tableros de cuarto de control.P.2.607.11 Especificación para sistemas de aire de instrumentos.3.101.01 Desmontes para caminos.

P.3.0145.01 Especificaciones generales para construcción de obras.3.104.01 Despalme para caminos.3.121.03 Cortes para caminos.3.104.03 Préstamos para caminos.3.121.05 Terraplenes para caminos.

P.3.121.01 Despalme.3.106.02 Acarreos para terracerías.

P.3.120.02 Trazo y niveles.3.112.01 Elaboración, transporte, colocación, compactación, acabado y

curado de concreto.P.3.135.06 Colocación de concreto bajo el agua.

P.3.0135.13 Ademes y ataguías.P.3.0134.01 Cimentaciones pilotesP.3.120.01 Especificaciones para construcción de terracerías. (Se incluye

desmontes, despalmes, excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos). Esta especificación sustituye a las anteriores

P.3.0121.01 Clasificación de materiales para el pago de excavaciones.P.3.123.01 Bases, sub-bases y revestimientos.

P.3.0153.04 Pavimentos de concreto.3.123.04 Pavimentos de asfalto.

P.2.0131.04 Diseño de estructuras de concreto, principios generalesP.3.0133.01 Construcción de estructuras de aceroP.3.0133.02 Protección contra fuego de estructuras metálicas.P.3.0135.01 Cimbras para concreto.P.3.0135.02 Elaboración y control de concreto.P.3.0135.03 Acero de refuerzo en estructuras de concreto.P.3.0135.04 Unión mecánica de varillas de refuerzo para concreto.P.3.135.07 Lastre de concreto para tuberías de conducción.






Pág. 15 de 75

P.3.0135.08 Tanques de almacenamiento de concreto presforzado.P.3.0135.12 Soportes elevados de concreto para tuberías

3.135.09 Concretos y morteros especiales para cimentaciones.P.3.0341.02 Escaleras marinas y rectas.P.3.0143.01 Drenajes en plantas industrialesP.3.0143.02 AlbañalesP.3.0143.03 Tuberías de asbesto cementoP.3.0143.04 Drenajes con tubos de concretoP.3.0151.01 Morteros y aplanadosP.3.0151.02 Zapatas y cimientos de mamposteríaP.3.0151.03 Muros, dalas y castillos

P.3.0151.05 Banquetas y guarniciones de concretoP.3.0151.08 Especificación técnica para construcción de obras. Losas

prefabricadas de concreto presforzado.P.3.0341.03 Fabricación de presas metálicas para lodos.P.3.0250.01 Instalación de subestaciones eléctricas de media potencia.P.3.0251.02 Instalación de subestaciones hasta de 10,000 KVA.P.3.0226.01 Construcción de canalizaciones eléctricas subterráneas.P.3.0255.01 Gabinetes y cajas de interrupciónP.3.0341.01 Fabricación de tanques atmosféricosP.3.0371.01 Sistemas de tuberías en plantas industriales-Instalación y Pruebas.P.3.115.04 Cimentaciones pilotesP.3.421.01 Sistema de transporte de petróleo por tubería (1era. Parte).P.3.421.01 Sistema de transporte de petróleo por tubería (2 da. Parte).3.423.03 Ramales y redes de distribución de gas natural construidos con

tuberías termoplásticas ( PVC y PE )P.2.0351.01 Aplicación e inspección de recubrimientos para protección

anticorrosiva.P.2.0111.01 Y 02 Exploración y muestreo de suelos para proyecto de cimentaciones.

4.311.00 Clasificación AWS de metales de aporte en soldadura.P.4.0311.01 Electrodos de acero dulce con revestimiento para soldadura de arco,

recomendaciones de uso.P.4.0311.04 Electrodos de acero al cromo y al cromo-níquel, resistentes a la

corrosión, revestidos. Recomendaciones de uso.P.4.310.01 Electrodos de acero baja aleación, con revestimiento.

Recomendaciones de uso.P.4.0311.06 Electrodos de cobre y de aleación de cobre. Recomendaciones de

uso.4.315.06 Tubos soldados, acero austenítico, de grandes diámetros para

servicios corrosivos y alta temperatura.






Pág. 16 de 75

P.4.0137.02 Agregados para concreto.P.4.0137.03 Acero de refuerzo para concreto.P.4.0137.04 Agua para elaborar concretoP.4.137.05 Aditivos para concreto.4.137.06 Concreto fresco y concreto endurecido.

P.4.0137.08 Elaboración y cuadro en obra de especímenes de concreto.P.4.0137.09 Contenido de aire, peso volumétrico y rendimiento del concreto.P.4.0137.10 Concreto premezclado.P.4.0315.01 Requisitos generales para tubos de acero al carbón o de acero de

aleaciones ferríticas y austeníticas.4.315.04 Requisitos generales de aceptación para tubos de acero al carbón y

aleaciones de acero.P.4.0137.08 Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto.P.4.0111.02 Pruebas índice (Mecánica de suelos).P.4.0121.03 Pruebas de compactación (Mecánica de suelos).

NRF-001-PEMEX-2007 Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos.NRF-004-PEMEX-2003 Protección con recubrimiento anticorrosivo a instalaciones

superficiales de ductos.NRF-005-PEMEX-2000 Protección interior de ductos con inhibidores.NRF-006-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios.NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.NRF-009-PEMEX-2004 Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos

en tanques de almacenamiento.NRF-010-PEMEX-2004 Espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de

instalaciones industriales en centros de trabajo de Petróleos mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-011-PEMEX-2002 Sistemas automáticos de alarma por detección de fuego y/o por atmósferas riesgosas (SAAFAR).

NRF-012-PEMEX-2001 Tubería de resina reforzada con fibra de vidrio para recolección y transporte de hidrocarburos y fluidos corrosivos líquidos.

NRF-015-PEMEX-2008 Protección de áreas y tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles.

NRF-017-PEMEX-2007 Protección catódica en tanques de almacenamiento.NRF-019-PEMEX-2008 Protección de contraincendio en cuartos de control que contienen

equipo eléctrico.NRF-022-PEMEX-2008 Redes de cableado estructurado de telecomunicaciones para






Pág. 17 de 75

edificios administrativos y áreas industriales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-026-PEMEX-2001 Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y/o sumergidas.

NRF-028-PEMEX-2004 Diseño y construcción de recipientes a presión.NRF-029-PEMEX-2002 Señales de seguridad e higiene para los edificios administrativos de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.NRF-030-PEMEX-2006 Sistema de tuberías de transporte y recolección de hidrocarburos.NRF-031-PEMEX-2007 Sistemas de desfogues.NRF-032-PEMEX-2005 Sistemas de tuberías en plantas industriales-diseño y

especificaciones de materiales.NRF-033-PEMEX-2003 Lastre de concreto para tuberías de conducciónNRF-035-PEMEX-2005 Sistemas de tuberías en plantas industriales. (Instalación y pruebas)NRF-036-PEMEX-2003 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico.NRF-038-PEMEX-2005 Caminos de acceso a instalaciones petroleras.NRF-047-PEMEX-2007 Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección

catódica.NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales.NRF-049-PEMEX-2006 Inspección de bienes y servicios.NRF-050-PEMEX-2007 “Bombas centrifugas”.NRF-051-PEMEX-2007 Sistemas de aire acondicionado.NRF-053-PEMEX-2006 Protección anticorrosiva a base de recubrimiento.NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.NRF-060-PEMEX-2006 Inspección de ductos con equipo instrumentado.NRF-070-PEMEX-2004 Sistemas de protección a tierra para instalaciones petroleras.NRF-072-PEMEX-2004 Muros contra incendio (esta norma cancela y sustituye para fines de

licitación a la especificación p.9.1010.01.NRF-089-PEMEX-2004 Calentadores a fuego directo para plantas de proceso.NRF-090-PEMEX-2005 Cambiadores de calor de Envolvente-Haz de tubosNRF-091-PEMEX-2007 Sistemas eléctricos de emergencia.NRF-095-PEMEX-2004 Motores eléctricos.NRF-096-PEMEX-2004 Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de

hidrocarburos.NRF-105-PEMEX-2005 Sistemas digitales de monitoreo y control.NRF-107-PEMEX-2004 Modelos Electrónicos Bidimensionales Y Tridimensionales Para

InstalacionesNRF-111-PEMEX-2006 Equipos de medición y servicios de metrología.NRF-113-PEMEX-2007 Diseño de Tanques AtmosféricosNRF-117-PEMEX-2005 Sistemas de intercomunicación y voceo para instalaciones

industriales.






Pág. 18 de 75

NRF-125-PEMEX-2005 Sistemas fijos contraincendio: cámaras de espuma.NRF-128-PEMEX-2007 Redes de agua contra incendio en instalaciones industriales

terrestres. Construcción y pruebasNRF-131-PEMEX-2007 Compresores centrífugos.NRF-134-PEMEX-2005 Cambiadores de calor enfriados por aire. NRF-136-PEMEX-2005 Platos e internos para torres de proceso.NRF-137-PEMEX-2006 Diseño de estructuras de acero.NRF-138-PEMEX-2006 Diseño de estructuras de concreto.NRF-139-PEMEX-2006 Soportes de concreto para tubería.NRF-140-PEMEX-2005 Drenajes en zonas industriales.NRF-142-PEMEX-2006 Válvulas macho.NRF-143-PEMEX-2006 Transformadores de distribución.NRF-144-PEMEX-2005 Transformadores de potencia.NRF-146-PEMEX-2005 Tablero de distribución de media tensión.NRF-147-PEMEX-2006 Apartarrayos tipo estación.NRF-148-PEMEX-2005 Instrumentos de medición para temperatura.NRF-152-PEMEX-2006 Actuadores para válvulas.NRF-157-PEMEX-2006 Construcción de estructuras de concreto.NRF-159-PEMEX-2006 Cimentación de estructuras y equipo.NRF-161-PEMEX-2006 Instrumentos de nivel tipo servo-operador.NRF-163-PEMEX-2006 Válvulas de control con actuador tipo neumático.NRF-164-PEMEX-2006 Manómetros.NRF-172-PEMEX-2007 Válvula de alivio de presión y vacío para tanques de

almacenamiento.NRF-184-PEMEX-2007 Sistema de gas y fuego: CEP.NRF-185-PEMEX-2008 Tubería plástica reforzada enrollable para recolección y transporte de

hidrocarburos líquidos y gaseososNRF-203-PEMEX-2008 Arrestadores de flama.

No. 01.0.26 Requisitos generales para el proyecto, construcción y equipamiento de las redes de agua contra incendio.

No. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de PEMEX.800-80000-DGSIPA-L-002 Lineamientos para el control de acceso y circulación de vehículos

automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.IN.06.0.01 Instructivo: Inspección de tanques atmosféricos de almacenamiento.

No. 09.0.02 (BI-1) Aplicación y Uso de Protección Catódica de Tuberías enterradas y Sumergidas

No. 09.0.04 (CI-2) Reglamentación con respecto a la instalación de válvulas de bloqueo en las válvulas de seguridad.

NO. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.






Pág. 19 de 75

800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos. S.G.P.A/DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022

Anexo “S” Obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos Y

Organismos Subsidiarios.Pemex-GIVC-E.A.1. Especificaciones generales de construcción estructuras de acero.

NORMAS INTERNACIONALESANSI B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems. (Ultima Edición)ANSI B31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping. (Ultima Edición)

ESPECIFICACIONES DE LA SCT2.01.01 Proyecto geométrico. Normas de servicios técnicos carreteras.3.02.01 3.02.023.02.03 Vías férreas. Normas para construcción e Instalaciones: Terracerías,

estructuras y Obras de drenaje.3.04.01 3.04.023.04.03 Edificación. Estructuración de edificios instalaciones y obras

complementarias, terminados.4.01.01 Carreteras y aereopistas. Normas para muestreo y pruebas de

materiales, equipos y sistemas. Materiales para terracerías.4.02.01 Vías férreas, edificación y materiales diversos.

3.- PROCEDIMIENTOS.El contratista deberá aplicar los siguientes procedimientos durante la ejecución del servicio, prevaleciendo la normatividad y lineamientos vigentes para P.E.P.:






Pág. 20 de 75

a) Procedimiento para la elaboración de Bases de Diseño.

b) Procedimiento para la elaboración de Ingeniería Básica

c) Procedimiento para la elaboración de Hojas de datos.

d) Procedimiento para la elaboración de Ingeniería de Detalle.

e) Procedimiento para la elaboración de Levantamientos de Campo con Escáner Laser.

f)Procedimiento para la elaboración de Asbuilt en Modelo Electrónico Neutro Tridimensional en Tercera Dimensión.

g) Procedimiento para el desarrollo y la elaboración de Modelado Electrónico Tridimensional Inteligente (METI)

h) Procedimiento para la elaboración de Bases de licitación (concurso).

i) Procedimiento para la elaboración de presupuestos de obra.

j) Procedimiento para llenado de Bitácora de obras y servicios relacionados con las mismas

4.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.El contratista deberá instalar una oficina en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para alojar un promedio de 30 personas, que deberá contar con servicios de energía eléctrica, aire acondicionado, agua de servicio y potable, vigilancia, teléfono, fax, suficiente para la plantilla que utilice en este contrato; así como mobiliario, enseres, equipo de cómputo, impresoras laser, plotters, fotocopiadoras, necesario para la buena ejecución del servicio.

Dentro de estas oficinas deberá considerar un área para alojar una biblioteca de consulta, con espacio suficiente para que trabajen cómodamente 2 personas de P.E.P. ésta, contendrá Códigos, Especificaciones y Reglamentos Nacionales e Internacionales, esta Biblioteca técnica se utilizara como un recurso para lograr y documentar el cumplimiento de los trabajos objeto de este contrato.

5.- PERSONAL.






Pág. 21 de 75

Al inicio del servicio el contratista deberá contar con una plantilla básica de personal indicada a continuación, la cual se solicitará según los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción mediante una orden de servicio específica al inicio del servicio.

categoría cantidad- Superintendente de construcción. 1- Especialista Civil (Civil Acero y Civil Concreto). 1- Especialista Proceso. 1- Especialista Mecánico. 1- Especialista Eléctrico. 1- Especialista Tuberías. 1- Especialista Instrumentación y Control. 1- Especialista en Escáner Láser. 1- Especialista Modelado Electrónico Tridimensional. 1- Apoyo Informático. 1- Apoyo Administrativo. 1

Los perfiles de los profesionistas que desarrollaran los trabajos, serán los siguientes:

INGENIERÍA BÁSICA. Especialidad Proceso. Especialidad Civil. Especialidad Tuberías. Especialidad Eléctrica e Instrumentación. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Ambiental.

INGENIERÍA DE DETALLE. Especialidad Civil y Arquitectura. Especialidad Civil Concreto. Especialidad Civil Acero. Especialidad Arquitectura. Especialidad Mecánica de suelos.

ELABORACIÓN DE AS-BUILT EN MODELO ELECTRÓNICO NEUTRO EN TERCERA DIMENSIÓN Técnico especialista certificado en escáner laser de 3D Especialidad Proceso. Especialidad Civil.






Pág. 22 de 75

Especialidad Tuberías. Especialidad Eléctrica e Instrumentación. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Arquitectura.

DESARROLLO Y ELABORACION DE MODELO ELECTRÓNICO TRIDIMENSIONAL INTELIGENTE (METI) Técnico especialista certificado en modelado electrónico tridimensional inteligente Especialidad Proceso. Especialidad Civil. Especialidad Tuberías. Especialidad Eléctrica e Instrumentación. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Arquitectura.

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. Especialidad Mecánica. Especialidad Eléctrica. Especialidad Tuberías. Especialidad Análisis de Esfuerzos. Especialidad Recipientes. Especialidad Telecomunicaciones. Especialidad Seguridad Industrial. Especialidad Instrumentación.

ACTIVIDADES AUXILIARES. Especialidad Operación.

INGENIERÍA ECONÓMICA. Especialidad Costos.

Los requisitos mínimos que deberá tener el personal designado para desarrollar las actividades en cada especialidad son:

INGENIERÍA BÁSICA.

Especialidad Proceso.






Pág. 23 de 75

Tener Título o Cedula profesional de Ingeniero Químico, Ingeniero Químico Industrial o Ingeniero Petrolero.

Experiencia en Sistemas de proceso para plantas industriales, Diseño de sistemas de transporte de hidrocarburos y conocimientos de las Normas y Especificaciones Nacionales e Internacionales vigentes.

Experiencia en Cálculo de líneas de proceso, bombas y recipientes a presión, paquetes de medición, pruebas y arranque de plantas industriales, Análisis y simulación de procesos químicos y petroquímicos, Elaboración de balances de materia y energía, Dimensionamiento y criterios de diseño de equipos químicos, Elaboración de diagrama de flujo de proceso, Elaboración de especificaciones, etc.

Experiencia en Localización general de equipo, Diagrama de tuberías e instrumentos de proceso, líneas de proceso y servicios auxiliares, Índices de servicios, Diagramas lógicos operacionales, perfil de temperaturas, hojas de datos de equipo, volumen de obra, Requisiciones de equipo (válvulas de seguridad, arrestadores de flama, válvulas rompedoras de vacío, amortiguadores de golpe de ariete y de pulsaciones, quemadores del sistema de desfogue, sumideros, etc.).

Deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en trabajos relacionados con su especialidad.

Especialidad Civil.

Tener título o Cédula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto. Experiencia en Diseño de edificaciones, cimentaciones de tanques, recipientes, maquinaria,

diseño de soportería, obras de drenajes, pavimentos, desarrollo de especificaciones, localización de equipo, planificación de instalaciones, diseño de caminos, etc.


Especialidad Tuberías.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero Civil.

Experiencia en Diseño y análisis de tuberías en plantas industriales, corrosión y protección catódica, Diagramas de rutas, Arreglo preliminar de tuberías, Orientación y localización en: recipientes y torres, boquillas y registros, plataformas y escaleras, tuberías a soportar, anclar o guiar, conexiones para instrumentos, elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos






Pág. 24 de 75

y lista de materiales, Elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de especificaciones y volumen de obra.


Especialidad Eléctrica e Instrumentación.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico. Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico en

subestación y cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Diagramas de lazos, Circuitos lógicos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico (tubería, conductores, accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, etc.).


Especialidad Seguridad Industrial.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Sistemas de contraincendio, Detectores, Sistemas de protección, Diagrama

lógico del sistema de detección, Matriz lógica, Isométricos de contraincendio para fabricación, Simbología de seguridad, Rutas de escape, Dimensionamiento de letreros de seguridad, Hojas de datos de tanques del Sistema contraincendio, Hojas de datos de bombas contraincendio, Lista de líneas, Volumen de obra, Requisiciones (equipo de detección y tablero, sistemas de extinción fijo a base de CO2 o Agente limpio (Heptafluoropropano- FM2001), sistema de espuma, hidrantes, monitores, mangueras, extintores portátiles, equipo protección al personal, letreros, etc.).


Especialidad Ambiental.

Tener título o Cédula profesional de Ingeniero Ambiental, Biólogo, Ingeniero Químico, Ingeniero Bioquímico o Ingeniero Agrónomo.






Pág. 25 de 75

Tener conocimiento de la Legislación Ambiental en materia de agua, aire, ruido, contaminación residual, impacto ambiental, riesgo, Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas, Normas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Conocer, realizar y revisar Estudios Ambientales (Impacto, Riesgo, etc.). Experiencia en Supervisión de trabajos de campo y gabinete del personal externo que realiza

este tipo de documentos, Atención y seguimiento a oficios resolutivos, Participación en reuniones de concertación tanto internas como externas para la validación de los estudios de desarrollo.


INGENIERÍA DE DETALLE.

Especialidad Civil Concreto.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de estructuras concreto y acero (edificaciones, diques, cárcamos,

cobertizos, grúas viajeras, soportería, plataformas de operación, cimentaciones de tanques-recipientes-equipos-maquinaria, etc.), Diseño de obras hidráulicas y sanitarias (abastecimiento de agua, bocatomas, drenajes pluvial-sanitario-aceitoso-químico, etc.), Diseño de vías terrestres (caminos pavimentados, terracerías, entronques, etc.), Desarrollo de especificaciones, Volumen de obra y Análisis de precios unitarios.


Especialidad Civil Acero.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de edificaciones, plataformas de operación, trabes carril y grúas viajeras,

cobertizos, escaleras en equipos, estructuras para: postes o torres de alumbrado, Elaboración de especificaciones y Volumen de obra.


Especialidad Arquitectura.






Pág. 26 de 75

Tener Título o Cédula profesional de Arquitecto o Ingeniero Arquitecto. Experiencia en la Elaboración de proyectos arquitectónicos, edificios de compresores, cuartos

de control, cuartos de computo, conjuntos habitacionales, helipuertos, torres de control, almacenes, oficinas, talleres, casetas de vigilancia, laboratorios, plantas de conjunto, plantas arquitectónicas, maquetas, perspectivas, fachadas, cortes, herrería, carpintería, instalaciones hidráulicas y sanitarias, Especificaciones de construcciones, Especificaciones de aire acondicionado, Volumen de obra.


Especialidad Mecánica de suelos.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Exploración y muestreo de suelos, Pruebas de laboratorio, Recomendaciones,

geotécnicas para el diseño de cimentaciones terraplenes, fosas de quemados, pavimentación, Procedimientos de construcción, Desarrollo de especificaciones y Volumen de obra.


ELABORACIÓN DE AS-BUILT EN MODELO ELECTRÓNICO NEUTRO EN TERCERA DIMENSIÓN.

Técnico Especialista en Levantamiento con Escáner Laser en 3D

Técnico especialista con certificado de manejo de escáner laser emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del equipo.

Experiencia en levantamientos de plantas industriales con escáner laser en 3D.






Pág. 27 de 75

Técnico especialista con certificado de manejo de software para modelado electrónico neutro en 3D emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.









Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de estructuras de concreto y acero (edificaciones, diques, cárcamos,

cobertizos, grúas viajeras, soportería, plataformas de operación, cimentaciones de tanques-recipientes-equipos-maquinaria, etc.), Diseño de obras hidráulicas y sanitarias (abastecimiento de agua, bocatomas, drenajes pluvial-sanitario-aceitoso-químico, etc.), Diseño de vías terrestres (caminos pavimentados, terracerías, entronques, etc.), Desarrollo de especificaciones, Volumen de obra y Análisis de precios unitarios.






Pág. 28 de 75








Experiencia en Diseño y análisis de tuberías en plantas industriales, corrosión y protección catódica, Diagramas de rutas, Arreglo preliminar de tuberías, Orientación y localización en: recipientes y torres, boquillas y registros, plataformas y escaleras, tuberías a soportar, anclar o guiar, conexiones para instrumentos, elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de especificaciones y volumen de obra.



Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico. Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico en

subestación y cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Diagramas de lazos, Circuitos lógicos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Análisis de Corto Circuito, Coordinación de protecciones, Hojas de datos de generadores, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico






Pág. 29 de 75

(tubería, conductores, accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, resistencia a tierra, reactores, etc.).



Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Sistemas de contraincendio, Detectores, Sistemas de protección, Diagrama




Tener Titulo o Cédula profesional de Arquitecto o Ingeniero Arquitecto. Experiencia en la Elaboración de proyectos arquitectónicos, edificios de compresores, cuartos



DESARROLLO Y ELABORACION DE MODELO ELECTRÓNICO TRIDIMENSIONAL INTELIGENTE (METI).






Pág. 30 de 75

Técnico Especialista en Modelado ElectrónicoTridimensional Inteligente (METI)

Técnico especialista con certificado de manejo de software para elaboración de modelado electrónico tridimensional inteligente emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.

Experiencia en modelado electrónico tridimensional inteligente en plantas industriales. Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en trabajos relacionados con su

especialidad.



Experiencia en Diseño de sistemas de transporte de hidrocarburos y conocimientos de las Normas y Especificaciones Nacionales e Internacionales vigentes.





Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de estructuras concreto y acero (edificaciones, diques, cárcamos,

cobertizos, grúas viajeras, soportería, plataformas de operación, cimentaciones de tanques-recipientes-equipos-maquinaria, etc.), Diseño de obras hidráulicas y sanitarias (abastecimiento de agua, bocatomas, drenajes pluvial-sanitario-aceitoso-químico, etc.), Diseño de vías terrestres






Pág. 31 de 75

(caminos pavimentados, terracerías, entronques, etc.), Desarrollo de especificaciones, Volumen de obra y Análisis de precios unitarios.











Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico. Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico en

subestación y cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Diagramas de lazos, Circuitos lógicos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Análisis de Corto Circuito, Coordinación de protecciones, Hojas de datos de generadores, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico






Pág. 32 de 75

(tubería, conductores, accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, resistencia a tierra, reactores, etc.).



Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Sistemas de contraincendio, Detectores, Sistemas de protección, Diagrama




Tener Titulo o Cédula profesional de Arquitecto o Ingeniero Arquitecto. Experiencia en la Elaboración de proyectos arquitectónicos, edificios de compresores, cuartos


- Deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en trabajos relacionados con su especialidad.

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.






Pág. 33 de 75

Especialidad Mecánica.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico. Experiencia en Hojas de datos de compresores centrífugos, reciprocantes y rotatorios, Hojas de

datos de ventiladores y sopladores, Hojas de datos de bombas centrifugas, dosificadores, rotatorias, motobombas, Hojas de datos de turbinas, Hojas de datos de paquete de aire acondicionado, paquete de refrigeración, aire de instrumento o de planta, agitadores y cribas, grúas, instrumento o de planta, motogeneradores, Volumen de obra, Requisiciones de equipo ( turbogeneradores, turbocompresores, motogeneradores, turbinas de gas o vapor, expansores, bombas, compresores, ventiladores y sopladores, paquetes, grúas de pedestal, grúas viajeras y polipastos, tanques atmosféricos, recipientes a presión, etc.).


Especialidad Eléctrica.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico. Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico en

subestación y cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Análisis de Corto Circuito, Coordinación de protecciones, Hojas de datos de generadores, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico (tubería, conductores, accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, resistencia a tierra, reactores, etc.).

Deberá demostrar una experiencia mínima de 5 años en trabajos relacionados con su especialidad.


Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero Civil.

Experiencia en Diseño y análisis de tuberías en plantas industriales, corrosión y protección catódica, Diagramas de rutas, Arreglo preliminar de tuberías, Orientación y localización en: recipientes y torres, boquillas y registros, plataformas y escaleras, tuberías a soportar, anclar o






Pág. 34 de 75

guiar, conexiones para instrumentos, elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de plantas, elevaciones y detalles, isométricos y lista de materiales, Elaboración de especificaciones y volumen de obra.


Especialidad Análisis de Esfuerzos.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil. Experiencia en Análisis de flexibilidad de tuberías, protección anticorrosiva, anclaje de tuberías,

Sistema de protección catódica, Análisis hidrodinámicos, Análisis de interacción suelo tubería, Análisis de líneas críticas y no críticas, Análisis dinámico de supervivencia, Elaboración de especificaciones y procedimientos de construcción, Requisiciones (concreto, malla, ánodos, anticorrosivos, codos, bridas, espárragos, juntas aislantes, camisas, etc.).


Especialidad Recipientes.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de espesores de torres, reactores, esferas, tanques de proceso, tanques

atmosféricos, filtros, secadores, etc., Especificación de materiales, soldadura, Diseño de internos (mamparas, rejillas, boquillas, bridas, etc.), boquillas de alimentación, orejas de izaje, localización y diámetro de anclas, Especificaciones de diseño, Volumen de obra, Requisiciones (rectificadores, quemadores elevados, esferas, tanques de proceso, acumuladores, separadores de vapor, tanques atmosféricos, filtros, etc.).


Especialidad Telecomunicaciones.

Tener Título o Cédula profesional en Comunicaciones y Electrónica o Ingeniero Electrónico.






Pág. 35 de 75



Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Sistemas de contraincendio, Detectores, Sistemas de protección, Diagrama



Especialidad Instrumentación y Control.

Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico eléctrico o Ingeniero Químico Industrial.

Experiencia en Distribución de instrumentos y conductos para señal, Sistema general de alimentación eléctrica e instrumentos, Diagramas de alambrado, Diagramas de interconexión de instrumentos con Sistemas de: Adquisición de datos, Control por computadora, Telemedicion, Telecontrol y Comunicación; Diagramas de instrumentación para flujo, presión, nivel, temperatura, análisis, velocidad, vibración, Diagramas lógicos de control, Volumen de obra, Requisición de equipo (válvulas de control, válvulas de corte, válvulas de solenoide, instrumentos de nivel tipo desplazadora, típicos de instalación, etc.).


ACTIVIDADES AUXILIARES.






Pág. 36 de 75

Especialidad Operación.

Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Químico o Ingeniero Químico Industrial. Experiencia en Diagramas secuenciales de arranque, Diagramas de integración de proceso y

servicios auxiliares, Matriz lógica de paro, Carta funcional de: equipo, sistemas o plataformas, Revisión de documentos de proceso, Sistemas, Transferencia de calor, Revisión de diagramas (Instrumentación, Eléctrico, Seguridad, Tuberías y Manuales de fabricante).


INGENIERÍA ECONÓMICA.

Especialidad Costos.

Tener Título o Cédula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto. Que tenga conocimiento de las Normas Nacionales, Especificaciones internas de P.E.P. y

códigos o estándares nacionales e internacionales, para el diseño y construcción de Líneas de conducción de hidrocarburos (Gasoductos y Gasolinoductos), de Agua Congénita e Instalaciones de proceso (Estaciones de Recolección, Plantas Deshidratadoras, Sistemas de Compresión y bombeo), Plataformas para equipos de perforación e instalaciones de producción y Caminos de acceso.

Que tenga conocimiento y dominio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Tener conocimiento de Análisis de precios unitarios de construcción de obras civil, eléctrica, tuberías, equipo mecánico, instrumentación, recipientes y proceso, tener conocimiento y manejo de los catálogos GEN Y TUB.

Conocimiento y manejo de Excel, OPUS 2000 y OLE, así como CAMPEÓN, PRIMAVERA Y NEODATA.


Además en la Coordinación Técnica de los proyectos participa el siguiente personal:

Superintendente de Construcción.

Que tenga amplia experiencia en administración de contratos.






Pág. 37 de 75

Tener Titulo o Cédula profesional de licenciatura de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico Eléctrico, Ingeniero Petrolero, Ingeniero Químico o Ingeniero Industrial.

Que tenga conocimiento de las Normas Nacionales, Especificaciones internas de P.E.P. y códigos o estándares nacionales e internacionales, para el diseño y construcción de Líneas de conducción de hidrocarburos (Gasoductos y Gasolinoductos), de Agua Congénita e Instalaciones de proceso (Estaciones de Recolección, Plantas Deshidratadoras, Sistemas de Compresión y bombeo), Plataformas para equipos de perforación e instalaciones de producción y Caminos de acceso.

Que tenga conocimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Conocer la Norma de Calidad ISO-9000,y tener conocimiento de Auditorias de Calidad. Deberá contar con una experiencia mínima de 6 años en trabajos similares en la Administración

de Obras y Servicios.

Apoyo Informático.

Tener certificado de estudios de Ingeniero en Sistemas, Ingeniero Electrónico o Licenciado en informática.

Tener experiencia en plataformas computacionales de ambientes Windows 2000, Windows XP o similar, así como paquetes Excel, Word, Acces, Power Point, Project, Autocad en sus ultimas versiones.

Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en trabajos similares.

Apoyo Administrativo.

Tener certificado de estudios de Ingeniero Civil, Arquitecto, Ing. Industrial, Contador Publico o Administrador de Empresas.

Tener conocimiento de los procedimientos internos de P.E.P. para la administración de contratos de obra pública y de servicios.

Tener conocimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Conocer la Norma de Calidad ISO-9000, y tener conocimiento de Auditorias de Calidad.






Pág. 38 de 75

Conocer y llevar a efecto la administración eficaz de proyectos y contratos de servicio en todas sus fases, desde el punto de vista, normativo y legal.

Experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de información, Administración de proyectos, Control de documentos, Elaboración de procedimientos administrativos y diagramas de flujo.

Conocer y saber realizar las auditorías internas administrativas que ordene P.E.P. Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en trabajos relacionados con la

Administración de contratos de Obras Públicas y Servicios.

Al inicio de los trabajos la contratista deberá contar cuando menos con los profesionistas señalados en la plantilla básica. El personal del contratista se pondrá a disposición de P.E.P. en el Departamento de Ingeniería de proyectos de la Coordinación de Ingeniería y Construcción Sector Burgos, al momento del inicio del servicio para definir el programa de actividades y los canales de comunicación.

La plantilla básica del personal y el equipo mínimo requerido, no será causa de reclamo por parte de la contratista en caso de alguna disminución en la carga de trabajo. P.E.P. no se obliga a otorgar un mínimo de trabajo al contratista.

La firma de ingeniería será la responsable de elegir los medios de transporte que utilizará para su personal a fin de realizar los servicios, debiendo ser los adecuados para cumplir la programación de actividades.

6.- EQUIPO. Para la realización de los servicios de gabinete (cálculo, diseño, dibujo, coordinación, etc.) la contratista deberá contar con recursos necesarios; tales como: equipo de computo, impresoras, plotters, copiadoras, fax, scanners, cámaras fotográficas digitales, y todo el software necesario (Internet, MS Office, Project, Opus, Autocad, CATIA, PDS,Y PDMS en sus últimas versiones), por si así se requiere, para cumplir con oportunidad y calidad con la normatividad que exigen los proyectos, objeto de este contrato.

Software Especializado

El Software Técnico requerido para realizar los servicios deberá ser reconocido en la Industria petrolera internacional utilizados al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial y sus aplicaciones deberán presentar el apoyo técnico y operativo por escrito indicando las fórmulas y algoritmos de cálculos utilizados. PEMEX Exploración y Producción podrá evaluar el Software






Pág. 39 de 75

y sus diferentes aplicaciones cuando lo considere necesario y podrá rechazarlo si no cumple con las especificaciones, el cual deberá ser sustituido de inmediato; por lo que todo Software que utilice deberá cumplir con las características especificadas mencionadas a continuación:En lo referente a este punto, los servicios de este contrato serán desarrollados con aplicación de tecnología de vanguardia de tal forma que la calidad sea certificable, por lo que el contratista deberá proporcionar la relación de los Softwares Técnicos de Ingeniería Especializados de Régimen Permanente y Transitorio, para estructurar las Redes de recolección e Instalaciones de producción del Activo Integral Burgos, que manejen modelos composicionales y de aceite negro, así como flujo multifásico, adicionalmente el contratista deberá indicar los Softwares Técnicos de Ingeniería Especializados, para el Análisis y diseño de los equipos de proceso, Control y transporte tales como: Estaciones modulares de recolección, Equipo de compresión y bombeo, Intercambiadores de calor, Plantas deshidratadoras de glicol, Equipo de separación, Filtros coalescentes, Sistemas de seguridad, Sistemas de regulación y Sistemas de medición, para efecto de la realización de las actividades de simulación, el contratista podrá utilizar todas las licencias que juzgue necesarias para poder cumplir el programa de actividades a desarrollar especificadas en este contrato, tales como:

Licencia del Software “Simulador de Ingeniería de régimen permanente”.

Licencia del Software “Simulador de ingeniería de régimen transitorio“.

Licencia del Software “Simulador de equipo de control y proceso “.

Licencia del Software “Modelo Electrónico Neutro en Tercera Dimensión”.

Licencia del Software “Modelado Electrónico Tridimensional Inteligente (CATIA, PDS y PDMS)”.

Todas las licencias que se utilicen serán por cuenta y costo del contratista, el contratista indicará el nombre del software y módulos del mismo que planea utilizar para desarrollar todas las actividades solicitadas en el presente contrato.

7.- MATERIAL.Al inicio del servicio el contratista deberá contar con el siguiente material de consumo necesario para el buen desarrollo de sus funciones, tales como: tonners, Cd`s., lapiceros, puntillas, borradores, plumas, colores, libretas, carpetas tamaño carta de vinil blanco de 3 argollas en “D” (de 1” a 4”), separadores con refuerzo y costilla de plástico, revelado de rollos fotográficos, papel bond tamaño carta y oficio, papel






Pág. 40 de 75

para planos, copias heliográficas y fotostáticas para planos, copias fotostáticas tamaño carta y oficio, y todo el material, mobiliario y enseres necesarios para la buena ejecución del servicio.Además, deberá considerar todo el material necesario para la elaboración de libros de proyecto y Bases de concurso

8.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.P. E. P. establecerá el horario del servicio en condiciones normales una vez iniciado el servicio, así como para casos especiales, quedando preferentemente por escrito, con el fin de que el personal que realice el servicio de ingeniería cumpla con éste; se presente puntualmente, y se lleve un control sobre las horas-hombre de asistencia.

Como referencia, el contratista deberá considerar el horario de trabajo de P.E.P. de lunes a viernes de las 8:00 horas a las 14:00 horas y de 16:00 horas a las 19:00 horas, y sábado de 9:00 a 12:00 horas normalmente (Semanas de 48 horas).

Los servicios de este contrato se llevarán a cabo a través de ordenes de trabajo las que prevalecerán sobre el Formato DT-10 Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje de avance en la ejecución de los servicios o en la entrega del producto esperado.

Procedimiento para la emisión de órdenes de servicio para la realización del servicio.

Para la realización del servicio se procederá por el Sistema de ÓRDENES DE SERVICIO.

Política

a).-El área responsable de aplicar el procedimiento será el Departamento de Ingeniería de proyectos del Activo Integral Burgos.

b).- Todo servicio requerido se hará con cargo al número de proyecto, cuentas y partidas del presupuesto autorizado.

c).-Ningún servicio podrá efectuarse, si no se ha cumplido con la emisión de soporte requerida por este

procedimiento.

d).-Toda modificación que se genere al servicio originalmente solicitado, no se podrá realizar, si no cuenta previamente con la documentación que justifique y autorice los cambios.






Pág. 41 de 75

e).-Toda documentación que se genere entre P.E.P. y el contratista se hará entre los funcionarios autorizados para ello, en caso de hacerse en forma verbal y/o telefónicamente, los acuerdos, temas, cambios, aclaraciones o sustituciones que incrementen, decrementen, cancelen o modifiquen sustancialmente las órdenes de servicio específico, necesariamente deberán ser documentados.

f).-No podrán aceptarse en recepción, servicios diferentes a los solicitados en las órdenes de servicio, ni con cargo a éstos cuando no se justifiquen.

Generación de solicitudes de propuestas para órdenes de servicio para el servicio de Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos por parte de P.E.P.

a).-Las propuestas para órdenes de servicio serán solicitadas a la contratista por el Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos del Activo Integral Burgos.

b).-Deberán contener todos los datos necesarios para la elaboración del servicio solicitado, incluyendo el plazo requerido para la ejecución del servicio.

c).-El contratista no aceptará solicitudes con descripciones someras, en espera de aclarar o abundar la información posteriormente, y en caso de aceptarlas será bajo su estricta responsabilidad.

d).-Las órdenes de servicio estarán sujetas a un alcance y plazo determinados originalmente, pudiendo sufrir modificaciones durante el desarrollo de los mismos, las cuales deberán de ser documentadas en tiempo y en forma para su adecuado seguimiento.

Envío de solicitudes a la contratista.

Toda solicitud de propuestas, deberá ser dirigida al contratista con atención al Superintendente de construcción, designado para tal fin.

Elaboración del Programa de trabajo por parte de la contratista

A través del Superintendente de construcción designado por el contratista, se proporcionará el programa de la orden de servicio para el servicio solicitado en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el cual será entregado al Residente de obra por parte de P.E.P. y deberá contener como mínimo lo siguiente:






Pág. 42 de 75

a).-El programa de la orden de servicio para la realización de los servicios de Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos, se hará de acuerdo a las partidas que apliquen en el Formato DE-9, señalando la cantidad de H-H a generar por especialidad.

b).- El Programa de ejecución de la orden de servicio deberá indicar la fecha de inicio y terminación, y en su caso, las interrupciones programadas previsiblemente.

c).- Estimado de registros de planos y documentos por especialidad.

d).-El programa de ejecución de los servicios, deberá de cumplir con una estructura, donde mínimo se indique:

Orden de servicio de referencia. Nombre de la ingeniería de proyectos a realizar. Nombre del supervisor. Fecha de elaboración del programa. Número de revisión del programa. Fecha de inicio y terminación de la orden de servicio. Desglose de las partidas a desarrollar por la contratista, durante el período de ejecución de la

orden de servicio, de acuerdo a lo indicado en el Formato DE-9 de este contrato. El programa deberá de permitir la inclusión de cualquier modificación o cambio para su mejor

control.

Dentro de este programa se deberá de hacer un desglose general de los recursos humanos y materiales, de los que hará uso el contratista, para cumplir con el programa propuesto, esto puede ser indicado dentro del mismo programa.

PEP podrá solicitar cuantas propuestas sean necesarias, y autorizar dichas propuestas. Por su parte la contratista estará obligada a presentar sus propuestas, sin cargo adicional para P.E.P.

Orden de inicio de los servicios.

Una vez aprobado por P.E.P. el programa de la orden de servicio presentado por el contratista, la Residencia de obra de P.E.P. notificará oficialmente la fecha de inicio de las actividades, a la cual deberá sujetarse el contratista, así como el nombramiento del supervisor de la Orden de servicio, las obligaciones y responsabilidades que deban cumplirse.






Pág. 43 de 75

Ejecución de la Orden de servicio.

El contratista una vez recibida la orden de inicio, deberá ejecutar los servicios solicitados, habiendo previsto todos los recursos humanos y materiales que se requieran manteniendo comunicación constante con la residencia y supervisión de P.E.P.

Terminación y recepción de conformidad de la Orden de servicio.

La terminación de los servicios, evaluados por la residencia de P.E.P. será oficializada y firmada por los funcionarios facultados de ambas partes.

Estimaciones.

El periodo de cierre de las estimaciones derivadas de los servicios desarrollados, será el día último de cada mes.

El importe correspondiente a la estimación se determinará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el Formato DE-9.

Los generadores del servicio serán elaborados por el contratista semanalmente y conciliados con la representación de P.E.P.

9.- REPORTES.Durante el periodo de ejecución del proyecto, el Superintendente de Construcción entregará a P.E.P. un reporte de avance semanal indicando lista de documentos, descripción de actividades desarrolladas y entregará gráficas de avance real y programado, involucrando tiempo, horas-hombre, porcentajes y costos.Además, el contratista deberá entregar al Residente de Obra un reporte de avance mensual de los proyectos o cuando se le indique, el reporte deberá contener la relación de actividades a la fecha de corte, así como el avance global del proyecto, el avance real y el financiero (lo estimado mensualmente).






Pág. 44 de 75

P.E.P. podrá solicitar al Contratista reportes específicos tales como: evidencias del cumplimiento de los requisitos de aseguramiento de calidad por parte del contratista, reportes semanales y quincenales de las actividades desarrolladas por los especialistas y/u otros que sean solicitados por el Residente de obra (Residente del Servicio).

10.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.Los servicios de este contrato se llevaran a cabo de acuerdo a lo establecido en el anexo “s” “obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realicen actividades en instalaciones de PEP”, tercera versión de febrero del 2004.

Conforme a lo que se establece en los otros anexos del contrato, designar al personal especialista responsable de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental que representen a la compañía y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias durante la vigencia del contrato y, por cada 50 (cincuenta) trabajadores que tenga trabajando en las instalaciones petroleras de pep, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a cuando menos un supervisor especialista en seguridad y salud ocupacional y otro en protección ambiental. En estos casos, notificar previo al inicio de sus funciones, para su evaluación y validación por pep, los cargos y posición de dichos supervisores en el organigrama de su personal que participará en los trabajos o servicios motivo del contrato sus responsabilidades, experiencia en esas materias y entregar las evidencias documentales de dicha experiencia.

El contratista deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de Exploración y Producción en la Cuenca de Burgos y Cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. Y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

El contratista deberá cumplir con las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental estipuladas en el presente anexo y en la normatividad vigente en esas materias, para lo cual se debe presentar un plan de acción integral o un plan por cada materia al inicio del contrato. Dicho plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la identificación de los impactos ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones que se realizarán para mitigarlos, la normatividad aplicable en esas materias y las acciones que se realizarán para su cumplimiento. Cuando se especifique en el anexo “BP” o en otro anexo del contrato, dicho plan de acción debe ser conforme a las guías que ahí se estipulen y debe presentarse y desarrollarse en los plazos que en esos anexos se especifiquen.






Pág. 45 de 75

El cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional e higiene industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con las disposiciones aplicables.

Antes de iniciar los servicios, registrar a su personal con el supervisor o residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área de seguridad física y con el responsable de las instalaciones donde desarrollarán sus actividades, además de cumplir con las disposiciones emitidas por el documento NO. 03.0.03 acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las instalaciones cumplir con lo siguiente:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

Los vehículos que se usen para transporte de trabajadores deben de estar dotados de asientos adecuados, así como de cabina que de protección en caso de mal tiempo o de accidentes.

Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga.

Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o pasillos de circulación de personal.

Al conducir vehículos dentro de las instalaciones petroleras, circular a velocidades de 20 km/h o menores a las velocidades máximas indicadas en los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.

Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones petroleras, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para asirse.

Las unidades vehiculares que sean utilizadas para la realización de los trabajos descritos en este contrato, deberán contar con el sistema de rastreo y monitoreo mediante la tecnología GPS (Global Position System), mismo que deberá de contar con Terminal en las oficinas de PEP para su monitoreo.

Los vehículos no deben contar con logotipo de PEMEX ni la leyenda “al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.






Pág. 46 de 75

Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible 40 km/h en caminos de terracería al interior del polígono. Esta medida deberá ser difundida al personal en el programa de inducción ambiental, y mediante señalización en los propios caminos que crucen asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20km/h.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, evitar dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable al contratista, éste deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en idioma español, acorde al de PEP, en el cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que contemple procedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del contrato. Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del proveedor o contratista.

Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al inciso anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.

Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del proveedor o contratista.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

El contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las normas de referencia de PEMEX aplicables, o de no existir éstas, con las disposiciones aplicables.






Pág. 47 de 75

El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.

Utilizar equipo de protección personal en buen estado, con uniforme y casco con el logotipo de su compañía y sin el logotipo de PEMEX u organismos subsidiarios, el cual debe ser especifico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las normas de referencias de PEMEX correspondientes o de no existir estas, con la normatividad oficial vigente.

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas que se tengan en las instalaciones.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el proveedor o contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Respetar cercas, bardas y puertas de acceso de las instalaciones y solo ingresar o salir de las instalaciones a través de las entradas o salida que se le indique.

Todos los trabajadores del proveedor o contratista, deben llevar consigo una credencial de identificación que los acredite como personal de su compañía, durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones y presentarla cuando se le solicite.

Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener autorización y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.

Al término de la ejecución de un trabajo, el contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

El contratista deberá respetar los límites de velocidad indicados en los señalamientos.

El contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación.






Pág. 48 de 75

El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de pep antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.

Los contenedores de aceite, combustibles y otras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.

Establecer y difundir a todo el personal de obra, que no podrá: capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de fauna silvestre que habitan en la zona del estudio.

Si el contratista encuentra monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, debe evitar su destrucción e informar de inmediato a PEP, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

Otorgar capacitación ambiental, al personal de los diferentes extractos de las compañías que realizan las obras.

Los residuos no peligrosos se clasificarán y almacenarán en contendores debidamente rotulados, y contar con los documentos probatorios de su destino final, que indica la autoridad correspondiente.

QUEDA PROHIBIDO AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato.

Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos.

El uso de fogatas y explosivos.

Queda prohibido dar mantenimiento a vehículos y maquinaria en las instalaciones y áreas aledañas a las mismas, con el fin de evitar afectación a la vegetación existente.






Pág. 49 de 75

DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

1. OBJETIVOS:a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos

de PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de

influencia de los distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o

prolongadas temporadas de lluvia.f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los

habitantes de las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCION INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores

prácticas de manejo vehicular

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMORESTal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo S, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes:






Pág. 50 de 75

a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de

20 kms/hr.

En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.

El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.

Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.

Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.

Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.

Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, la obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

B. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.






Pág. 51 de 75

1.- PLANEACIÓN.

En esta partida la contratista deberá contemplar las actividades siguientes:

Definición del alcance del proyecto.

Elaboración del programa de ingeniería.

Asistencia a las oficinas de P.E.P. para aclaraciones y al área donde se desarrollaran las

instalaciones para recabar información.

Revisiones de Bases de usuario y reuniones para asuntos relacionados con las mismas.

El total de horas-hombre de esta partida para cada orden de servicio no excederá el 10% de la suma de las horas-hombre correspondientes a las partidas 2 y 3.

Unidad: Hora- Hombre

2.- INGENIERÍA BÁSICA.

Alcances: Comprende el desarrollo de Bases de diseño, diagramas de proceso, diagramas mecánicos de flujo,

localizaciones generales, relaciones y características de equipos básicos, diagramas de tuberías e instrumentación, diagramas unifilares, diagramas de red de contraincendio, memorias de cálculo, memorias descriptivas, estudio de riesgos, criterios de diseño, anteproyectos, incluye la revisión de todos los documentos generados y aprobados por P.E.P.

Los trabajos anteriores necesariamente deben sustentarse en el uso de software para simulador de ingeniería de régimen permanente que deberá ser reconocido en la industria petrolera internacional de la misma manera, que sea utilizado en al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, que sirva para estructurar las redes de recolección e instalación de producción del Activo Integral Burgos, que maneje modelos composicionales y de aceite negro, así como, flujo multifásico.

También un software para simulador de ingeniería de régimen transitorio que comprende el suministro y licencia del software técnico para la ingeniería especializada y deberá ser reconocido en la industria petrolera internacional, de la misma manera, que sea utilizado en al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, que sirva para estructurar las redes de recolección e instalación de producción del Activo Integral Burgos, que maneje modelos composicionales y de aceite negro, así como, flujo multifásico.






Pág. 52 de 75

Así como un software para simulador de ingeniería de equipo de control y proceso que comprende el suministro y licencia del software técnico para la ingeniería especializada y deberá ser utilizado en al menos en cinco de los principales países productores de petróleo a nivel mundial, para el análisis y diseño de los equipos de recolección, compresión y bombeo, intercambiadores de calor, plantas deshidratadora, equipos de separación, filtros coalescentes, sistemas de seguridad, sistemas de regulación y sistemas de medición.

El contratista deberá considerar para la selección del Simulador de transporte de gas y condensado en redes lo que a continuación se indica:

Especificaciones técnicas generales del Software a utilizar.

El Software deberá integrar las siguientes características:

Estudio de flujo permanente (Steady State) en su desarrollo matemático.

Estudio de flujo transitorio (No Steady State) en su desarrollo matemático.

Estudio de redes con flujo de gas y condensado.

Estudio de redes con flujo de gas seco y gas húmedo.

Capacidad de manejo de la corriente de flujo en forma composicional.

Capacidad de manejo de la corriente de flujo en forma de (Black Oíl).

Simulación de líneas superficiales enterradas.

Considerar el flujo no isotérmico en líneas superficiales y pozo.

Análisis de sensibilidad variando diferentes parámetros.

Debe considerar varios métodos de cálculo para caídas de presión en flujo en una sola fase, en tuberías verticales e inclinadas, así como en líneas superficiales.

Fase Liquida: Moody, Hazen-Williams.

Fase Gas: Moody, Panhandle, Weymouth, American Gas Association.

Debe considerar varios métodos de cálculo para caídas de presión de flujo multifásico en tuberías verticales, horizontales e inclinadas.

Flujo vertical e inclinado: Beggs y Brill, Duns y Ros. Orkiszewski, Mukherjee y Brill, Azis.






Pág. 53 de 75

Flujo horizontal: Beggs y Brill, Beggs y Brill modificada, Mukherjee y Brill, Eaton, Dukler, Lockhart

Martinelli, Duckler- Eaton-Flanigan, Eaton-Flanigan, Duckler-Flanigan.

El software técnico deberá incluir los métodos de cálculo de propiedades presión-volumen-temperatura.

Modelo Composicional Peng-Robinson y Soave Redlich-Kwong.

Correlaciones PVT viscosidad Vázquez-Beggs, Chew-Conally

Relación de volumen del aceite Standing, Vázquez.

Factor de compresibilidad “Z“ Standing-Katz

Tendrá la opción de considerar en los cálculos internos, los análisis PVT disponibles de laboratorio realizando los ajustes necesarios.

Se requiere que el Software utilice diferentes sistemas de unidades: Inglés, Métrico, Internacional, petrolero de campo, así como un híbrido elegido por el usuario.

El Software deberá contemplar la posibilidad de uso de métodos mecanísticos para el cálculo de las caídas de presión en tuberías.

Similarmente a lo anterior, el contratista se obligará al aceptar las condiciones de este contrato a utilizar el Software de control y proceso que cumplan al menos con las siguientes características.

Características generales mínimas que debe cumplir el simulador de control y proceso.

Unidades de proceso a simular:Flash.

Válvulas.

Bombas, Compresores y expansores.

Tuberías.

Mezcladores.

Destilación en dos y tres fases.

Intercambiadores de calor concéntricos y de tubos y corazas.

Modelos Termodinámicos:

Unifac.






Pág. 54 de 75

Uniquac.

Wilson.

Van Laar.

Margules.

Ley de Henry’s para no condensables.

Ley Henry´s para Sistemas acuosos diluidos.

Equilibrio Trifasico.

Calor de mezclado.

Soave-Redlich-Kwong.

Peng-Robinson.

Regla de mezclado de Huron-Vidal

Regla de Mezclado de Kabadi-Danner.

Lee-Kesler.

Lee-Kesler-Ploecker.

Grayson-Streed.

Chao-Seader.

Método API para la evaluación de Densidades.

Tablas de vapor.

Algunos procesos típicos.Sistemas de Compresión.

Deshidratación de gas.

Predicción de la formación de hidratos.

Optimización de Turbo-Expansores.

El contratista deberá utilizar el hardware necesario para el desarrollo de los trabajos, en caso de que decida utilizar software técnico que operen estaciones de trabajo, deberá ser compatible con el equipo (disponible) de PEMEX Exploración y Producción el cual cuenta con las siguientes características:






Pág. 55 de 75

Equipo servidor Silicon Graphics, Power challenge l 10000 con 4 procesadores r 10000, 1 GB de memoria principal, unidad interna de 4mm DAT SCSI se y 6 discos internos SCSI DIFF de 4 GB, con acceso a un manejador de base de datos Oracle v.7.3.4 o v.8.0

Los periféricos que se utilizarán para la impresión de reportes serán impresoras láser, así como gratificadores tipo HP modelo 750 y compatibles con lenguaje HP-GL.


3.- INGENIERÍA DE DETALLE.

Alcances: Las actividades de Ingeniería de Detalle deberán desarrollarse a partir de la Ingeniería Básica

aprobada por P.E.P. y consisten en desarrollo de Bases Técnicas para concurso de obra, elaboración de memorias descriptivas y memorias de cálculo, diseño de equipo, verificación de la información del fabricante, asistencias técnicas, volúmenes de obras, elaboración de especificaciones, elaboración de precios unitarios, integración de presupuestos internos, así como revisión o elaboración de planos definitivos de cada especialidad, hojas de datos e instrumentos, manuales de equipo y operación, levantamientos de datos en campo, generadores de volúmenes de obra y revisión de documentos relacionados con la Ingeniería de Detalle.


4.- ELABORACIÓN DE AS-BUILT EN MODELO ELECTRÓNICO NEUTRO EN TERCERA DIMENSIÓN.

Dentro del alcance del modelado electrónico neutro se debe considerar la actualización y elaboración de los planos “As-Built” de ingeniería en las diferentes disciplinas, recopilación de los datos mediante levantamientos físicos en campo.

El contratista es responsable de recabar toda la información requerida para la correcta conceptualización y ejecución del proyecto, realizando levantamientos físicos, Topográficos Y Escaneo Láser a instalaciones, recopilación de la información y los estudios e investigaciones en el sitio donde se efectuarán las obras que se proyectarán. (Incluye reportes, croquis y registros fotográficos)






Pág. 56 de 75

Es responsabilidad de la contratista verificar en campo la información proporcionada de origen en la orden de trabajo por PEP y proceder a complementarla con levantamientos los cuales deben ser efectuados utilizando instrumentos y equipos de medición especializados para este fin: distanciómetros láser, equipo de ultrasonido para medición de espesores de tuberías, fotogrametría, videogrametría y escáner láser.

Las tolerancias permitidas en las mediciones de los levantamientos podrán ser hasta de +/- 0.3 %.

El levantamiento debe ser documentado en los formatos de registro que para tal fin tenga establecidos la contratista, debiendo tener como mínimo lo siguiente:

a) Nombre del proyecto y número de contrato.b) Razón social del proveedor.c) Datos específicos de la instalación.d) Nombre, cargo y firma de la persona quien realiza y revisa el levantamiento.e) Nombre, cargo y firma del representante de pemex quien verifica el levantamiento.f) Fecha del levantamiento y consecutivo.g) Referencias del levantamiento con las referencias, acotaciones y cotas pertinentes.

Cuando personal del contratista se programe y realice levantamientos en campo en las instalaciones de PEP, estará sujeto al horario de trabajo establecido por PEP y a todas las disposiciones en materia de seguridad física, seguridad industrial y protección ambiental vigentes.

Entregables

Se debe entregar a PEMEX, como resultado de los requisitos establecidos en el presente documento, la siguiente información en idioma español, generados del modelo electrónico:

a) Base de datos maestra del modelo electrónico neutro (original y copia).

b) Registros de levantamientos






Pág. 57 de 75

c) Registro de las referencias y coordenadas geográficas del punto origen (0,0,0) del modelo electrónico neutro.

d) Formatos de contenido de información de los equipos y componentes.

e) Planos impresos 2d generados por disciplinas

f) Planos 2d en archivo electrónico con formato dwg o dgn, según aplique dependiendo del usuario.

g) Isométricos impresos por sistemas y subsistemas.

h) Isométricos en archivo electrónico con formato dwg por sistemas y subsistemas.

i) Una carpeta que contenga la siguiente información:

I. Índice de planos de la instalación.

II. Índice de instrumentos y equipos

III. Memorias técnico-descriptivas del modelo.

IV. Índice de líneas y hojas de datos técnicos de equipos.

V. Índice de documentos integrados al archivo del libro de proyecto

Respecto a la simbología de los planos, debe estar de acuerdo con las especificaciones P.2.0451.03 (simbología e identificación de instrumentos) y NMX-J-136-1970, complementándose en lo que no cubran las anteriores, con los estándares establecidos por ANSI/ISA o equivalentes.Se debe incluir dentro de los isométricos de tuberías, la lista de materiales, referencia hacia los ejes principales y la información debe estar en idioma español, así como las especificaciones técnicas de la tubería.

Recursos alcance de la partida

Todas las actividades relacionadas con el modelado electrónico neutro se pagarán en base a esta partida (costo hora-hombre). para tal efecto todos los recursos requeridos para ello son responsabilidad del contratista proporcionarlos y deben de ser integrados en la partida.

A continuación se relacionan estos recursos:






Pág. 58 de 75

Personal técnico profesional y de apoyo.

Técnico especialista en levantamientos con escáner laser

Técnico especialista en modelado electrónico neutro en 3D.

Ingeniería de Proceso Ingeniería Civil-Estructural Ingeniería Mecánica. Ingeniería Eléctrica. Tuberías. Automatización y Control. Seguridad Industrial. Telecomunicaciones

El alcance incluye los equipos que sean necesarios para los levantamientos y en su caso el software requerido y licencias.

Consumibles e insumos necesarios. Equipos de seguridad indicados en el anexo “S”

5.- DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MODELOS ELECTRONICOS TRIDIMENSIONALES INTELIGENTES DE LAS INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCION (MAQUETAS ELECTRÓNICAS).

Para establecer los requisitos para la documentación, desarrollo, implantación, actualización y operación de los modelos electrónicos tridimensionales inteligentes objeto de este contrato se debe aplicar invariablemente lo establecido en la NRF-107-PEMEX 2004 “Modelos electrónicos bidimensionales y tridimensionales inteligentes para instalaciones.

Definición de maqueta electrónica tridimensional inteligente (METI) de una instalación.- Un METI, es una representación grafica virtual a escala real de una instalación, comparable con un modelo físico y en donde todos los atributos asociados a cada elemento que lo integra se encuentran plasmados dentro de una base






Pág. 59 de 75

de datos centralizada con arquitectura abierta modelable para interactuar con otras sistemas corporativos, permitiendo de forma oportuna y actualizada, la consulta confiable de listados de materiales, planos de construcción, especificaciones, detección de interferencias entre elementos y condiciones de las instalaciones de la empresa durante el ciclo de vida de cada una.

OBJETIVO DE LA PARTIDA.

Realizar el levantamiento de información y el modelado de las instalaciones petroleras (METI) de PEP, empleando el software propuesto, para establecer sus representaciones gráficas sólidas en tres dimensiones, con el fin de soportar las estrategias de mantenimiento, administración y hasta su confinamiento de las instalaciones de los activos.

ALCANCE PARTICULAR DE LA PARTIDA.

Realizar el levantamiento superficial “As-Built” y la elaboración de los MDI´S de PEP, basado en la norma de referencia NRF-107-PEMEX-2004 “Modelos Electrónicos Bidimensionales Y Tridimensionales Inteligentes para Instalaciones”, de acuerdo a las prioridades de las áreas de PEP.

Dentro del alcance del modelado de 3d se debe considerar la actualización y elaboración de los planos de ingeniería en las diferentes disciplinas, recopilación de los datos mediante levantamientos físicos en campo utilizando instrumentos y equipos de medición tales como: escáner, fotogrametría y videogrametrías.

Las actividades a desarrollar por cada disciplina serán, revisión, consulta e integración de información técnica generada, integración y captura de la información de campo, generación, actualización e impresión de los planos de las diferentes disciplinas y adiestramiento al personal de PEP en los módulos de visualización.

Las disciplinas que se asociarán a los METI son:• Arquitectura






Pág. 60 de 75

• Civil• Mecánico• Tuberías • Eléctrico• Instrumentación y Control• Proceso• Telecomunicaciones y Datos• Seguridad Industrial y Protección Ambiental• Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)

Se debe considerar el siguiente alcance específico por disciplina:

Proceso

• Recipientes de proceso y servicios auxiliares, tanto separadores horizontales, como verticales, ya sean de tipo bifásico o trifásico (aceite-gas-agua), inyección de químicos.

• Rectificadores y tanques recuperadores de líquidos, debiendo indicarse: características generales, boquillas, instrumentos, patín estructural.

• Receptores y lanzadores de diablos de limpieza e instrumentados (trampas de diablos) y líneas de gas para “pateo”, dentro de la barda perimetral

• Sistemas para el manejo de gas combustible.• Sistemas de compresión de gas y sistemas de medición de aceite y

gas• Interconexiones de líneas de alimentación y descarga (cabezales)• Sistemas de regulación (trampa de diablos dentro de la instalación)• Recirculaciones.• Desfogue (incluyendo tanques recuperadores de condensados,

interconexiones, bombas para condensados, cabezales, líneas de desfogue, válvulas, instrumentación, quemadores; boquillas, sistemas de encendido y estructuras)

Mecánico • Equipos de proceso • Equipos auxiliares






Pág. 61 de 75

Considerando: Equipos estáticos y equipos dinámicos (recipientes a presión, tanques de almacenamiento, bombas, compresores y turbinas).

Tuberías

Ductos y líneas a partir de 3” pulgada de diámetro y mayores (tuberías de proceso, tuberías de servicios principales y red contraincendio).

Válvulas, codos, t`s, reducciones y bridas.Diferenciar por servicios a las tuberías, con la finalidad de poder extraer y/o

generar isométricos en forma automática que incluyan el listado de materiales estándar por el sistema.

Instrumentación y Control

• Instrumentos y elementos de control (válvulas de seguridad). Se deberá asociar toda la información de diagramas con los que se cuente y/o levanten.

• Medidores de flujo• Indicadores de nivel

Seguridad Industrial y Protección Ambiental

• Sistemas y equipos relacionados con la seguridad industrial (monitores, extintores, y red contraincendio), debiendo modelarse cabezales, regulaciones, ramales, arreglos de válvulas.

Arquitectura

• Cuartos de control• Oficinas• Bodegas• Talleres• Áreas de servicio• Almacenes• Accesos, puertas y ventanas

Civil • Estructuras y cobertizos.• Calles, accesos y pasillos.• Bases de concreto de equipos.• Sistemas de piso (rejilla, trincheras)• Barandales y escaleras• Calles, accesos y pasillos• Áreas de maniobras: para grúa, defensas, patines estructurales de






Pág. 62 de 75

equipos, ánodos de sacrificio, soportes de líneas eléctricas, de proceso y servicios auxiliares.

• Tipos de soportería existentes (mochetas, racks de tuberías de proceso

Eléctrico

• Equipos• Motores eléctricos• Postes eléctricos• Transformadores• CCM

Telecomunicaciones y Datos

• Modelado de:Gabinetes o racksAntenasSistemas de voz y datos

Ventilación y Aire Acondicionado

(HVAC)

• Modelado de:Unidades de aire acondicionado tipo: ventana, minisplit, multisplitArreglo de los ductos en áreas donde existan.

Se deberá considerar la elaboración de los modelos dinámicos inteligentes de las siguientes tipos de instalaciones superficiales de producción del Activo Integral Burgos:

Estaciones de recolección Estación de compresión Estación de medición.

PEP proporcionará información parcial de los as-built, planos, isométricos, diagramas de flujo de procesos, diagramas de tuberías e instrumentación, planos de localización del equipo, planos e información de las especialidades eléctrico, instrumentación y control, seguridad industrial, proceso, mecánica, instrumentos, civil, arquitectura, estructural). Para lo cual la contratista deberá de crear la información adicional requerida para la elaboración del modelo solicitado en esta partida.

Deberá indicarse en cada uno de los elementos el número real operativo TAG relacionado con el SAP, como llave única de identificación, conteniendo las características generales de fabricante, marca, tipo, dimensión, volumen, nombre, especificación de material, peso, parámetros de diseño y condiciones de operación,






Pág. 63 de 75

manteniendo una estructura de instalación, disciplina, área y/o niveles, equipos y componentes.

El nivel de modelado tridimensional mínimo requerido para el desarrollo para cada una de las disciplinas debe ser nivel 2, donde el nivel de detalle debe tener una apariencia que da una idea clara del tamaño y forma de cada uno de los componentes del equipo que representa su apariencia exterior y sus accesorios, modelados utilizando los catálogos y especificaciones proporcionados por PEP, en caso de no contar con ellos, deben generarse los catálogos y especificaciones necesarios para el modelado.Los dibujos en 2d resultantes del modelo electrónico tridimensional inteligente (meti) deberán ser inteligentes, complementándose con códigos, número de equipo, densidad, compresibilidad, tipo de fluido, viscosidad del fluido, peso molecular, gravedad especifica y deberán tener liga con la base de datos del sistema, para que se puedan consultar los atributos y especificaciones de los materiales en las diferentes disciplinas involucradas en el desarrollo de un proyecto, los planos tales como DFP, DTI, diagramas eléctrico, control y de telecomunicaciones también serán del tipo inteligente.

Los catálogos al final del proyecto serán transferidos a la base de datos de PEP, así como toda la información electrónica ya sea el modelo tridimensional, los planos generados a través del modelo, los planos capturados a través de escáner, fotografías, videos, hojas de cálculo, manuales y especificaciones. Esta información será organizada en una base de datos de ingeniería, y será proporcionada a PEP, así como de toda la información derivada de los METIS, garantizando la integridad de la información creada y siendo esta última propiedad única y exclusivamente de PEP, reservándose los derechos intelectuales susceptibles de protección de patente.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTROS SOFTWARE´S CAD, CAE, CAM Y APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.

El software con el que se desarrollan los modelos electrónicos bidimensionales o tridimensionales deben permitir el intercambio de información con aplicaciones tipo CAE, CADD y/o CAM relacionadas con análisis, diseño y simulación, a través de una interfase, así como con aplicaciones informáticas de administración de proyectos. Las aplicaciones con las que se requiera la interfase y la información que debe intercambiarse, deben ser las que establezca el área usuaria.






Pág. 64 de 75

El contratista deberá de indicar a la supervisión de Pemex Exploración y Producción, dentro de la orden de trabajo propuesta para el desarrollo de un proyecto en particular, la cantidad de horas-maquina que requerirá para la elaboración del METI y/o la actualización del METI existente, de acuerdo a las actividades a desarrollar.

La cantidad de las estaciones de trabajo (workstations) así como el software para el diseño asistido por computadora se analizará conforme a los requerimientos del propio proyecto, dependiendo del centro de proceso en el cual se elabore la orden de trabajo (como se indica en la partida 3 del punto XVI de este anexo).

En su estimación el contratista debe integrar en las partidas correspondientes del Formato DE-9 el arrendamiento del software y hardware por hora-maquina, considerando dentro de su programa de trabajo jornadas diarias efectivas de 8 horas, excluyendo las horas de ingeniería y asistencia.

Las estimaciones por este concepto estarán en función de los avances de la conformación de los METIS actualizados y de proyectos previamente certificados y presentando los reportes diarios de actividades, firmados por la supervisión donde se relacione entre otras, equipo y personal, resumen de actividades, los METIS modificados y los avances de modelado.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO.GENERALIDADES.

La base de datos de los METI y de los MEBI deben estar en oracle. El modelo electrónico tridimensional inteligente debe tener la capacidad para:Apoyar en el desarrollo de proyectos durante su ciclo de vida (ingeniería, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento), así como para la modificación y/ó adición de instalaciones ó equipos.

Despliega información técnica general de la ingeniería básica y de detalle a partir de una base de datos existente.






Pág. 65 de 75

Consultar los planos que apliquen por disciplina, de los sistemas y subsistemas que conforman la instalación.

Consultar e integrar la información técnica de los elementos de la instalación y equipos que la integran, tales como: especificaciones de diseño y operación, características geométricas y volúmenes de obra.

Obtener planos e isométricos actualizados (As-built) 2D de las diferentes disciplinas.

Generar reportes de materiales, equipos e instrumentos que incluyan como mínimo lo siguiente: descripción, especificación, diámetro, dimensiones, volúmenes, superficies, longitudes y pesos.

Animación y visualización del METI (fases de construcción, recorridos con variación de los tiempos de animación, acciones de mantenimiento, movimiento o retiro de equipo) con texturas y colores.

Vincular información técnica del METI con sistemas institucionales, SAP para la administración del mantenimiento y finder para la administración de la información técnica, mediante un identificador único.

Realizar análisis estructurales de flexibilidad entre otros, a través de módulos complementarios.Detectar y reportar inconsistencias, interferencias o choques entre elementos.Búsqueda y localización de cada componente que la constituyen de manera gráfica. Comunicación de información a través de la web.Todas las unidades de medida deben estar en unidades del sistema internacional, conforme a la NOM-008-SCFI-2002.Toda la información contenida y generada en el METI debe ser en idioma español.

1.2 ENTREGABLES.

Se debe entregar a PEP, como resultado de los requisitos establecidos en el presente documento, la






Pág. 66 de 75

siguiente información en idioma español, generados del modelo electrónico:

a) Base de datos maestra del METI (original y copia).

b) Manual impreso conteniendo: los perfiles de usuario y administrador, passwords e información relacionada con las jerarquías establecidas en este documento para la generación del modelo, así como el instructivo para la manipulación de la base de datos.

c) Relación de los documentos ligados al METI de otras bases de datos.

d) Catálogos y especificaciones generados.

e) Modelo en 3D y 2D en el formato electrónico que PEP designe. Recorrido virtual y archivo de video ejecutable. El nombre de estos archivos debe corresponder con el nombre de la instalación y debe identificarse el tipo de información que contiene cada archivo.

f) Registros de choques e interferencias detectados y corregidos

g) Registro de inconsistencias detectadas y corregidos

h) Registros de levantamientos

i) Registro de las referencias y coordenadas geográficas del punto origen (0,0,0) del METI.

j) Formatos de contenido de información de los equipos y componentes.

k) Planos impresos 2D generados por disciplinas.

l) Planos 2D en archivo electrónico con formato DWG o DGN, según aplique dependiendo del usuario.

m) Isométricos impresos por sistemas y subsistemas.

n) Isométricos en archivo electrónico con formato DWG por sistemas y subsistemas.

o) Una carpeta que contenga la siguiente información:

VI. Índice de planos de la instalación.

VII. Índice de instrumentos y equipos

VIII. Memorias técnico-descriptivas del modelo.

IX. Índice de líneas y hojas de datos técnicos de equipos.






Pág. 67 de 75

X. Índice de documentos integrados al archivo del libro de proyecto

p) Manual técnico que contenga: procedimientos de instalación, configuración, librerías, integración de documentos, extracción de planos e isométricos, respaldos de información, listado de archivos modelados por disciplina que incluya sus direcciones y descripción

La base de datos maestra del METI debe ser entregada, instalada y puesta en operación en los servidores que PEP designe.

Respecto a la simbología de los planos, debe estar de acuerdo con las especificaciones P.2.0451.03 (simbología e identificación de instrumentos) y NMX-J-136-1970 (símbolos de comunicaciones eléctricas), complementándose en lo que no cubran las anteriores, con los estándares establecidos por ANSI/ISA o equivalentes.

Se debe incluir dentro de los isométricos de tuberías, la lista de materiales, referencia hacia los ejes principales y la información debe estar en idioma español, así como las especificaciones técnicas de la tubería.

1.3 RECURSOS ALCANCE DE LA PARTIDA

Todas las actividades relacionadas con la elaboración de modelos tridimensionales inteligentes (maquetas electrónicas), se pagarán en base a esta partida (costo hora-hombre) para tal efecto, el contratista analizará y calculará el costo de una hora-hombre, considerando entre otros:Los cargos directos estipulados por las leyes en las materias y los correspondientes a: Personal técnico profesional y de apoyo, integración de libro de proyecto.

Los costos del equipo y programas de computo (hardware y software) que sean necesarios para la elaboración de ingenierías.






Pág. 68 de 75

Los costos del equipo y programas de computo (hardware y software) necesarios para la actualización y/o elaboración de los modelos electrónicos. Para el modelado se utilizarán, los softwares, de uso en PEP (CATIA, PDS y PDMS).

Consumibles e insumos necesarios tales como discos compactos, papel bond, toner, cartuchos, carpetas, entre otros. Para el desarrollo de los trabajos de las disciplinas que intervengan en cada uno de los proyectos.

Equipo de fotogrametría, videogrametría y escáner láser.

6.- INTEGRACIÓN DE PAQUETES DE CONCURSO Y LIBROS DE PROYECTO.

Integración de paquetes de Bases Técnicas para concursos de obras.

Alcances: Se deberá considerar los siguientes Anexos:

Anexo “A” Relación de planos. Anexo “BG” Especificaciones Generales. Anexo “BP” Especificaciones Particulares. Formato DE-9 Catalogo de Conceptos. Formato “DT-10” Programa de Obra. Anexo “E-1” Equipo que proporcionara PEMEX Exploración y Producción. Anexo “E-2” Equipo Mínimo que utilizara el contratista. Anexo “F-1” Material que proporcionara el contratista.

La contratista queda obligada a la presentación de los paquetes de Bases técnicas para concursos de obras, un original y una copia de cada proyecto, entregar los generadores de obra y (1) un juego de planos incluidos en las Bases técnicas de concursos de obras por cada proyecto, y un (1) juego del paquete de concurso en Compact Disc.


Libros de proyecto.

Alcances:






Pág. 69 de 75

Un libro contendrá los originales de toda la documentación sin perforar, incluyendo memoria de cálculo, hojas de datos y memorias técnico descriptivas, originales del proyecto, además el (o los) Compact Disc con los Anexos, también los Compact Disc conteniendo los planos e isométricos de tuberías, así como, de todos los planos elaborados en Autocad última versión.También un Libro del proyecto que contendrá una copia fotostática de toda la información, incluyendo un juego de copias reproducibles en papel sepia maduro de los planos del proyecto.Además tres libros del proyecto que contenga la información solicitada en el punto anterior, salvo que los planos del proyecto se requerirán en copia Heliográfica o Bond.


7.- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.

Trabajos preliminares

Alcances: Con base a la información respecto al tipo de estructuras que se piensan construir, cantidad de las

estructuras, ubicación, área del terreno, acceso, etc. se programarán las actividades para el estudio a efectuar, que deberá incluir lo siguiente: Se deberá consultar información sobre aspectos geotécnicos, geológicos, sísmicos y topográficos del sitio en estudio, ya sea en trabajos realizados por PEP en la zona geográfica al sitio a estudiar o en publicaciones oficiales, en caso de no contar con antecedentes.

Tipo de sondeos a efectuar (pozos a cielo abierto, penetración estándar, penetración rotaria, etcétera).

Número, ubicación y profundidad de los sondeos.

Número de pruebas de laboratorio a realizar.

Trabajos de Campo

Alcances:

Pozos a cielo abierto (PCA).






Pág. 70 de 75

La contratista realizara estos sondeos a pico y pala; a la profundidad especificada, generalmente de 2.50 A 3.00 M a partir del terreno natural, de los cuales se obtendrán muestras alteradas e inalteradas (muestras cúbicas) de cada uno de los estratos que se encuentren.

Las muestras alteradas, deben ser en volumen suficientes para realizar el P.V.S.M., P.V.S.S. granulo-metría, densidad, absorción, humedad natural, límites de Altterberg, contracción lineal. . Las muestras inalteradas se deberán proteger con tela "manta de cielo" y cera, y se empaquetarán en una caja con aserrín, de manera que se pueda garantizar su integridad en el traslado.

Las muestras inalteradas y alteradas se deberán etiquetar con el número de sondeo, número de muestra, profundidad de la muestra tomada, espesor del estrato y fecha.

La contratista hará un croquis de localización para los sondeos.

La contratista hará un perfil estratigráfico, de cada sondeo, anotando, número de sondeo, profundidad total, color del material, humedad, olor, descripción preliminar del material (arcilla, grava, arena, limo o sus combinaciones).

Pruebas de penetración estandar (SPT) Con esta prueba la contratista determinará de manera preliminar la capacidad de carga del terreno.

Sobre la superficie del terreno a estudiar, una vez montado e instalado el equipo, la contratista realizará la prueba de penetración estándar. Esta prueba se realizará de acuerdo a la normatividad vigente.

Esta prueba se puede combinar con los sondeos PCA.

Pruebas de laboratorio

Alcances: Una vez terminado los trabajos de campo, a cada muestra se le realizarán las siguientes pruebas:

Límites de Atterberg Contracción lineal Granulometría Densidad y absorción Contenido de humedad natural Clasificación SUCS Peso volumétrico seco suelto Peso volumétrico del lugar






Pág. 71 de 75

Peso volumétrico seco máximo. Humedad optima Compacidad natural Con base a las pruebas anteriores, y de acuerdo a su clasificación SUCS, se determinará cuál de las

siguientes pruebas se le debe realizar a las muestras inalteradas y a cada tipo de material. Compresión simple: cuando la clasificación SUCS indique que es un suelo puramente cohesivo

(arcillas o limas en algunos casos). Compresión triaxial: cuando la clasificación indique que es un suelo friccionante (limos, arenas o

gravas) o un suelo intermedio, mezcla de suelos friccionantes con suelos cohesivos) Consolidación: Cuando las pruebas indiquen que se trata de suelos expansivos (principalmente

arcillas) y la estructura a cimentar pueda producir asentamientos.

Informe Técnico.

Alcances: Con la información obtenida de los trabajos de campo y laboratorio, el Superintendente de

construccion emitirá un informe técnico con la siguiente información.

INDICE (contenido del informe)

I.- DATOS GENERALES, en donde se describirán los datos importantes para la obra como son: antece-dentes, objetivo del estudio, localización, sismicidad, climatología, topografía, geología, trabajos de campo, nivel freático, pruebas de laboratorio.

II.- CAPACIDAD DE CARGA, en donde describirá e interpretaran las pruebas de campo y laboratorio, comprendiendo de: estratigrafía y propiedades, capacidad de carga, asentamientos previstos, conclu-siones y recomendaciones de cimentación.

III.- ANEXOS: incluirán los documentos, tablas, croquis y graficas que complementen la información de los dos capítulos anteriores, constará de: localización, perfiles estratigráficos, resultado de pruebas de laboratorio, tablas y nomogramas, memoria fotográfica.

Unidad: Estudio

V.- PRODUCTO O DOCUMENTOS ESPERADOS Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.PRODUCTO ESPERADO.-






Pág. 72 de 75

BASES TÉCNICAS PARA CONCURSO DE OBRAS.

La contratista queda obligada a la entrega de paquetes de Bases técnicas para concursos de obras, generadores de obra y planos incluídos en las bases técnicas de concursos de obras por cada proyecto.

LIBROS DE PROYECTO.

La contratista entregara los Libros de proyecto integrados una vez que sean aprobados los planos y documentos del proyecto, la contratista se obliga a entregar a P.E.P. los libros de proyecto en la fecha pactada.

ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS.

La contratista queda obligada a la entrega de los Estudios de mecánica de suelo que el Residente de obra solicite.

FORMA DE PRESENTACIÓN.-

BASES TÉCNICAS PARA CONCURSO DE OBRAS.

Anexos aplicables en cada proyecto de acuerdo a indicaciones del Residente de obra de PÉMEX Exploración y Producción.

La Contratista deberá presentar un respaldo electrónico de las Bases de concurso en CD. ROM, utilizando los paquetes: procesador de texto Word, o Excel última versión. Además 1 original impreso y cuatro juegos de copias en carpetas de 3 argollas tamaño carta.

Cualquier otro tipo de Documento solicitado por PEMEX Exploración y Producción, se presentara de acuerdo a como lo indique el Residente de Obra.

LIBROS DE PROYECTO

Los Libros de proyecto se integraran con los siguientes documentos:






Pág. 73 de 75

Índice. Bases de diseño. Memoria descriptiva. Memoria de cálculo. Relación de planos. Planos. Hojas de datos (Material y equipo). Especificaciones. Copias de catálogo (Material y equipo). Volúmenes de obra. Números generadores.Los planos se elaboraran apegándose a la Especificación P.1.0000.06 “Estructuración de planos y documentos técnicos de ingeniería”.Los dibujos generados deberán contener en el cuadro inferior la siguiente información:Cédula y título de plano.Numero de revisión.Escala.Lugar y fecha de elaboración.Logotipo o nombre de la firma de ingeniería.Número y fecha de edición

Planos de referencia.Revisión (numero, descripción, fecha y firma de aprobación)Firma del personal de la firma de ingeniería que aprueban la elaboración del dibujo.Nombre, cargo y espacio para firmar y fecha del personal de P.E.P. que aprueba.Sello y firma de aprobados para construcción por la firma de ingeniería.

Las pastas de las carpetas deben ser impresas con los siguientes datos:

PEMEX Exploración y Producción.

Subdirección Región Norte

Coordinación de Ingeniería y Construcción, Sector Burgos

Libro de proyecto

Descripción del proyecto

Número de proyecto y partida presupuestal






Pág. 74 de 75

El Contratista deberá presentar un libro de proyecto que contendrá los originales de toda la documentación, sin perforar, incluyendo por separado los planos originales del proyecto; además, un respaldo electrónico de todo el Libro de proyecto (planos, documentos, memorias, números generadores, etc. que se realizó para el proyecto) en CD. ROM, utilizando los paquetes: procesador de texto Word, Excel, Autocad, etc. ultima versión. Y cuatro juegos de copias de la documentación arriba mencionada, en carpetas de 3 argollas tamaño carta, incluyendo un juego de copias de los planos del proyecto en tamaño doble carta (por proyecto).


ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS.

El Contratista deberá presentar los estudios que contendrá los originales de toda la documentación, sin perforar, en carpeta de 3 argollas, tamaño carta; además, un respaldo electrónico de todo el estudio en CD. ROM, utilizando los paquetes: procesador de texto Word, Excel; Autocad, etc. ultima versión. Y tres juegos de copias de la documentación arriba mencionada, en carpetas de 3 argollas tamaño carta.

Representante Legal: _________________Representante de PEP: _______Leonardo A. Sánchez Cepeda___________ (Nombre y Firma) Jefe de Depto. Ingeniería de Proyectos

Nombre o Razón Social: _____________________________ Versión Abril 2007 SROP

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SECTOR BURGOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

FORMATO “ DE - 9 ”CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Descripción de los Trabajos: Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos en el Activo Integral BurgosLicitación No.

Pág. 1 de 1

NºDESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTI-

DADPRECIO UNITARIO

$IMPORTE

NÚMERO LETRA NÚMERO1 Planeación Hora-Hombre 14,5002 Ingeniería Básica Hora-Hombre 55,0003 Ingeniería de Detalle Hora-Hombre 90,0004 Elaboración de As-Built en Modelo

Electrónico Neutro en Tercera Dimensión

Hora-Hombre 80,000

5 Desarrollo y elaboración de Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI)

Hora-Hombre 31,500

6 Integración de Paquetes de concurso y Libros de Proyecto

Hora-Hombre 20,000

7 Estudio de Mecánica de Suelos Estudio 50

.IMPORTE PARCIAL:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA (CON NÚMERO Y LETRA):

Representante Legal: ___________________________Representante de PEP: _______Leonardo A. Sánchez Cepeda___________ (Nombre y Firma) Jefe de Depto. Ingeniería de Proyectos

Nombre o Razón Social: _____________________________ Versión Abril 2007 SROP

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SECTOR BURGOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

FORMATO “ DT - 10”PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

Descripción de los Trabajos: Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos en el Activo Integral BurgosLicitación No.

Pág. 1 de 1Nº CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD MESES

PARTIDA TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 Planeación. Hora-

Hombre14,500

2 Ingeniería Básica. Hora-Hombre

55,000

3 Ingeniería de Detalle. Hora-Hombre

90,000

4 Elaboración de As-Built en Modelo Electrónico Neutro en Tercera Dimensión.

Hora-Hombre

80,000

5 Desarrollo y elaboración de Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI).

Hora-Hombre

31,500

6 Integración de Paquetes de concurso y Libros de Proyecto.

Hora-Hombre

20,000

7 Estudio de Mecánica de Suelos. Estudio 50

Plazo de ejecución___730___días naturales.

Representante Legal: ___________________________Representante de PEP: _______Leonardo A. Sánchez Cepeda___________ (Nombre y Firma) Jefe de Depto. Ingeniería de ProyectosNombre o Razón Social: _____________________________


Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S” y aspectos particulares

en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: IyC 0038/2008

Resultado del dictamen: AplicaFecha del dictamen: 10 – Diciembre - 2008

Área solicitante: Coordinación de Ingeniería y Construcción.Referencia / oficio de solicitud: ----------------

Fecha de la solicitud de dictamen: 03 – Diciembre - 2008

Descripción de la obra o servicio o Requisición:

Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NOArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Desarrollo de Ingenierias 2009 version 1.pdf

511 09/12/2008 05:39

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos

automotores y vehículos pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Las actividades que se estarán realizando son: Proporcionar Desarrollo de Ingeniería de proyectos.La modificación en el texto de las bases o del formato F4 invalidará el presente dictamen.El área solicitante debe ingresar, a la dependencia de Recursos Materiales, el presente dictamen, sus documentos relacionados y la versión electrónica de los mismos (arriba citados), junto con su solicitud, de preferencia en un plazo de 7 días naturales.

Por el área solicitante:

Sergio E. Morales Humphers / F- 121871Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Adrián B. Alcaráz Medina / F- 298555Nombre, firma y ficha.

Coordinador de SIPA

Marco A. Delgado Avilés / F 201446Nombre, firma y ficha.

Desarrollo Especializado de Ingeniería de proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la Producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos.

ANEXO “S” No. de Licitación No. de Control Fecha: 10 – Diciembre - 2008 Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar Auditorias Efectivas de acuerdo al procedimiento vigente, auditorias internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

III.1.3 Seguridad Industrial.III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3;

III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6 Equipo básico de protección personal

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.7 Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.16.1; III.1.16.2 Respuesta a emergenciasIII.1.17. Manuales

IIII.2 SALUD OCUPACIONAL III.2.

Cumplir con todos los requerimientos generales establecidos en el punto II.12.

III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL III.3.5.1. Residuos

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso.

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Sergio E. Morales Humphers Adrián B. Alcaráz Medina

Dictamen de inclusión de disposiciones del Anexo “AE” en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para la coexistencia armónica con la comunidad y garantizar la

continuidad de la actividad de PEMEX Exploración y Producción

Activo / Área: Activo Integral Burgos.Número de dictamen: 237-10200-AE-2555/08

Resultado de dictamen: ProcedenteFecha de dictamen: 8 de Diciembre de 2008.

Solicitante: Depto. Ingeniería de proyectos, A.I.B.Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónicoFecha de solicitud de dictamen: 4 de Diciembre de 2008

Descripción de la obra o servicio: “Desarrollo especializado de ingeniería deProyectos para la infraestructura requerida enel manejo de la producción de hidrocarburos

en el Activo Integral Burgos”.Fecha aproximada de inicio:

Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm) Sergio E. Morales

HumphersExt. 53-038

4.60MB 3 Diciembre 2008 4:59 AM

La modificación en el texto de los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

CONFORMIDAD DICTAMINÓ POR LA COORDINACION DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACION BURGOS.

Sergio Morales HumphersJefe Depto. Ingeniería de Proyectos,

Proyectos, A.I.B.

Juan Carlos Barajas de AlejandroEncargado Temporal Coordinación de Asuntos

Externos y Comunicación

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”“Desarrollo especializado de ingeniería deproyectos para la infraestructura requerida

enel manejo de la producción de

hidrocarburosen el Activo Integral Burgos”.

No. de licitación:No. de Contrato:

Fecha:

Pagina: - 5 -

DISPOSICIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS OPERATIVAS PARA UNA COEXISTENCIA ARMÓNICA CON LA COMUNIDAD GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓNPara hacer factibles los proyectos y compromisos reflejados en los objetivos del Plan de Negocios de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción (PEP), se definió una estrategia denominada “Armonía con la Comunidad” que es afín a la séptima línea de acción de PEP en el sentido de “Mejorar los Términos de la Relación con la Sociedad y el Gobierno” acorde a lo anterior, todos los trabajos convocados por PEP en los que para su desarrollo o ejecución, se encuentren involucrados bienes patrimoniales de terceros, deberán cumplir con las disposiciones emitidas en el presente anexo, en busca del respeto a la comunidad para garantizar la continuidad de la actividad petrolera en el entorno social. OBJETIVO Y ALCANCEEl presente Anexo tiene como Objetivo establecer las obligaciones del Contratista o Proveedor para el cumplimiento de las normas de PEP en su relación con terceros y la Comunidad, a fin de evitar contingencias que pudieran afectar la continuidad de las actividades petroleras, erogaciones innecesarias y causar una imagen negativa de nuestra empresa.

1.- DEFINICIONESPara efectos del presente anexo se entiende por:

1.1 Actividad PetroleraConjunto de tareas, operaciones y trabajos que realizan PEP y sus Contratistas y Proveedores, para descubrir y producir hidrocarburos en la Región Norte.

1.2 Acta de ContingenciaDocumento donde se hace constar un evento no programado derivado de la actividad petrolera, que da origen a la inconformidad de un tercero, en el cual participa la contratista o el proveedor, el tercero y el representante de PEP, dando fe de lo acontecido.

1.3 AcuerdosResolución adoptada por un grupo de personas para determinar un fin común.

1.4 Acta de Inspección FísicaRelación de hechos verificados por personal de PEP y de la contratista o proveedor donde se asientan situaciones que pudiesen generar conflicto o reclamaciones.

1.5 Área de TrabajoLugar donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera en terrenos propiedad de PEP y/o de terceros, quienes previamente otorgaron permiso de servidumbre de paso a la contratista o proveedor y, en su caso, a PEP.





Fecha:

Pagina: - 6 -

1.6 Afectaciones Daños que se ocasionan a los bienes patrimoniales propiedad de terceros y/o de PEP con motivo del desarrollo de la actividad petrolera.

1.7 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación, para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones, prevención y atención de reclamaciones, legalización de inmuebles, con motivo de la actividad petrolera dentro de la jurisdicción de la Región Norte, con el fin de lograr una relación armónica con la comunidad.

1.8 Cierre o Bloqueo Evento que se presenta cuando un tercero o grupo de terceros manifiesta alguna inconformidad, impidiendo el paso a PEP y/o Contratistas o Proveedores para realizar actividades de la industria petrolera.

1.9 ComunidadUnidad social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

1.10 Comunidad AgrariaPersona jurídica colectiva titular de derechos agrarios reconocidos, constituida por sujetos jurídicos individuales vinculados entre si por tradiciones y costumbres cuyo patrimonio colectivo y familiar se compone principalmente de bienes rústicos, ejemplo de ello son los Ejidos.

1.11 ContingenciaProbabilidad de ocurrencia de un evento con riesgo, que en el caso de la actividad petrolera puede afectar la continuidad de las operaciones.

1.12 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP, bajo la normatividad de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.13 DañoPerdida o menoscabo sufrido en el patrimonio. Destrucción de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de un tercero.

1.14 Entorno SocialCircunstancias que rodean a un grupo de personas o comunidad, vinculadas con instalaciones o actividad petrolera.

1.15 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal sindicalizado y de administración de la UAAEC con el fin de obtener permisos de paso otorgado por los legítimos propietarios, arrendatarios y/o posesionarios de los terrenos en los cuales se desarrollara actividad petrolera, así como ser el medio para atender reclamaciones, indemnizar afectaciones y gestionar ante terceros tramites contenidos en los procedimientos vigentes.

1.16 INDAABIN





Fecha:

Pagina: - 7 -

Siglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

1.17 Permiso de pasoAutorización que concede un tercero, propietario, arrendatario o posesionario de un inmueble, a PEP y/o a sus Contratistas o Proveedores para realizar dentro del mismo, trabajos propios de la actividad petrolera.

1.18 Supervisor de la UAAECPersonal profesional de PEP adscrito a las Coordinaciones de Asuntos Externos y Comunicación en los Activos de la Región Norte, responsable de realizar los trámites y autorizaciones correspondientes en materia de diagnóstico social, afectaciones, prevención y atención de reclamaciones ante propietarios, ejidatarios, comuneros y posesionarios, para la ejecución de obras, operación, mantenimiento y actividad exploratoria. Además realiza la labor de interlocutor de PEP ante la comunidad.

1.19 Tercero AfectadoPersona física o moral, quien no es parte del contrato, y resulta con daños en sus bienes patrimoniales, derivados de la actividad petrolera.

1.20 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación y sus Coordinaciones en los Activos de la Región Norte.

2.- ARMONÍA CON LA COMUNIDAD

2.1 El Contratista o Proveedor promoverá el respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión de información entre su personal para generar una cultura de respeto en el medio social, presentando a la supervisión de PEP las evidencias del cumplimiento, mediante listas de asistencia, evidencias fotográficas, videos de los temas vinculados con el respeto a los terceros, tales como: velocidad de vehículos automotores en caminos vecinales, respeto a los habitantes de las comunidades particularmente para el cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con las comunidades y/o autoridades, respeto a la propiedad de terceros (frutos, animales, herramientas, entre otros), higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo ( necesidades fisiológicas en lugares adecuados) y los relacionados con el respeto a la comunidad.

2.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización de los bienes distintos a la tierra afectados a terceros derivados de los trabajos programados, se efectúe en base a los precios estipulados en los tabuladores y dictámenes emitidos por el INDAABIN.

2.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo anticipadamente del conocimiento por escrito de la Supervisión de PEP responsable de la obra y del Supervisor de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo a convenir, sus características, beneficios, desventajas, cantidades a indemnizar o en su caso reposiciones en especie, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no de su aplicación.

2.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, esta deberá informar de inmediato al Supervisor de PEP responsable de la obra y al Supervisor de la UAAEC, quien lo comunicara a la UAAEC para su análisis y en su caso autorización o improcedencia.





Fecha:

Pagina: - 8 -

2.5 El Contratista o Proveedor deberá instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto el desarrollo de la actividad petrolera.

2.6 El Contratista o Proveedor, será respetuoso de los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad tales como: festivales, ferias, festejos locales etc.

2.7 El Contratista o Proveedor, se obliga a informar previamente y por escrito a la Supervisión de la UAAEC los arrendamientos de terrenos, casas habitación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP.

3.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS. 3.1 Para realizar los trabajos de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad del tercero, si dispone del Permiso de paso otorgado por este último, comunicándole con 24 horas de anticipación al menos, el ingreso al predio. 3.2 El Contratista o Proveedor, deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso, durante la estancia en su predio.

3.3 El Contratista o Proveedor, se obliga a realizar sus actividades dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente.

3.4 El Contratista o Proveedor, deberá promover la prevención de reclamaciones de terceros en el desarrollo de la actividad petrolera y en caso de incumplir deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas derivadas del incumplimiento de este anexo, mismas que serán notificadas por el supervisor de PEP e independientemente, que será requisito el cumplimiento de las mismas, para, autorización de las estimaciones con evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado.

3.5 El Contratista o Proveedor, se obliga a mantener libre de desechos orgánicos e inorgánicos generados por su actividad las áreas de trabajo y terrenos adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

3.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de zanjas y pozos de tiro, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el tránsito de los equipos al servicio del Contratista o Proveedor, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

3.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, herramientas, maquinaria y otros bienes propiedad de terceros, toda vez que en caso de existir queja o reclamo de terceros afectados, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar a estos el o los bienes sustraídos, asimismo, cuando se ocasionen daños adicionales o excedentes fuera de lo pactado en los permisos de paso firmados por terceros, será responsabilidad del Contratista o Proveedor el resarcimiento de los mismos en forma inmediata, debiendo realizar el finiquito, presentando la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Supervisor de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (anexo)





Fecha:

Pagina: - 9 -

3.8 Al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, deberá adjuntarse un acta circunstanciada en la que se haga constar la conformidad de los terceros no reservándose reclamación alguna originada por los trabajos efectuados en cada una de sus propiedades, hacia la Contratista o Proveedor y/o a PEP, extendiéndose el recibo finiquito en el formato AE-1. (anexo)

4. EQUIPO DE TRANSPORTE.

4.1 El Contratista o Proveedor, se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

4.2 El Contratista o Proveedor, se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos particulares y/o ejidales autorizados por el tercero en el Permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del Permiso, será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

4.3 El Contratista o Proveedor, se obliga a respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, ya que cualquier accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la Comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

4.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, esta se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando a la Supervisión de PEP y de Supervisión de la UAAEC los términos en que realizó el finiquito.

5. PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD

5.1 El Contratista o Proveedor, se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la Comunidad por incendios y contaminación ambiental.

5.2 El Contratista o Proveedor, se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la Comunidad.

6. CAPACITACIÓN

6.1 El Contratista o Proveedor, se obliga a dar facilidades a su personal para asistir a pláticas de concientización que en su caso realice la Supervisión de la UAAEC en las instalaciones del Contratista o Proveedor o en las de PEP, para mejorar la relación con la comunidad.

7. FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

7.1 El Contratista o Proveedor, se obliga a entregar a la Supervisión de PEP y a la Supervisión de la UAAEC el Reporte Finiquito en el que entre otras describa que no existen reclamos presentes o futuros por





Fecha:

Pagina: - 10 -

afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, semovientes, cultivos y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, firmado por el tercero y el Contratista o Proveedor deslindando a PEP de cualquier responsabilidad.

8. SUPERVISIÓN

8.1 La Supervisión de PEP y Supervisión de la UAAEC, están facultadas para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en este Anexo.

Representante Compañía: Representante de PEP:

Sergio E. Morales HumphersJefe del Depto. Ingeniería de Proyectos, A.I.B.

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

“Desarrollo especializado de ingeniería deproyectos para la infraestructura requerida enel manejo de la producción de hidrocarburos

en el Activo Integral Burgos”.

No. Licitación

No. de Contrato

N° de dictámen: 237-10200-AE-2555/08

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

DISPOSICIONES GENERALES NUMERALES COMENTARIOS

2.ARMONÍA CON LA COMUNIDAD 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

3.ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

4.EQUIPO DE TRANSPORTE 4.1, 4.3, 4.4

5.PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD 5.1, 5.2

6.CAPACITACIÓN 6.1

7.FINIQUITO DE LOS TRABAJOS 7.1

8.SUPERVISIÓN 8.1

Referencia oficio 249-10000-GAF-SRN-090107/07 del 14 de febrero de 2007.

CONFORMIDAD

DICTAMINÓ POR LA COORDINACION DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACION

BURGOS.

Sergio Morales HumphersJefe Depto. Ingeniería de Proyectos, Proyectos,

A.I.B.

Juan Carlos Barajas de AlejandroEncargado Temporal Coordinación de

Asuntos Externos y Comunicación

Licitación No.: 18575110 - - 08.

CRITERIOS DE EVALUACIÒN TÈCNICA

Descripción de Trabajos: “Desarrollo Especializado de Ingeniería de Proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”

PEP con base en lo establecido en el Artículo 38 de la LOPSRM, y 36 del RLOPSRM, revisará a detalle las propuestas para determinar si los licitantes cumplen con todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por PEP que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

En la aplicación de estos criterios de evaluación técnica, no se contemplarán calificaciones por puntos o porcentajes.

De conformidad con los Artículos 26 y 27 del RLOPSRM a continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

Formato DA-4 Documentos que acreditan la capacidad financiera.

Formato DT-2 Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.Además de la Metodología propuesta, el licitante deberá incluir los siguientes procedimientos:

Procedimiento para la elaboración de Bases de Diseño.

Procedimiento para la elaboración de Ingeniería Básica

Procedimiento para la elaboración de Hojas de datos.

Procedimiento para la elaboración de Ingeniería de Detalle.

Procedimiento para la elaboración de Bases de licitación (concurso).

Procedimiento para la elaboración de presupuestos de obra.

Procedimiento para llenado de Bitácora de obras y servicios relacionados con las mismas.

Formato DT-3 Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se

Sección IVCriterios de Evaluación Técnica Obra Pública.

“Desarrollo Especializado de Ingeniería de Proyectos para la Infraestructura requerida en el manejo de la producción de hidrocarburos en el Activo Integral Burgos”.

Página 12 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



encargarán de la ejecución de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos similares.

El licitante deberá presentar el currículum vitae del personal propuesto (plantilla básica) para la ejecución de los servicios, anexando copia simple legible del título o cédula profesional, identificando los trabajos realizados, donde el personal acredite la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación; además anotar el nombre de la contratante y la descripción de las obras.El licitante deberá comprobar que cuenta con personal calificado de diferentes disciplinas para atender los servicios a que se refiere esta licitación, para ello deberá presentar relación donde se indique nombre y especialidad de cada uno de ellos.

Los requisitos mínimos que deberá satisfacer el personal propuesto para desarrollar las actividades en cada categoría son:

Superintendente de Construcción.

Que tenga amplia experiencia en administración de contratos. Tener Titulo o Cédula profesional de licenciatura de Arquitecto, Ingeniero Civil,

Ingeniero Mecánico Eléctrico, Ingeniero Petrolero o Ingeniero Químico e Ingeniero Industrial.

Que tenga conocimiento de las Normas Nacionales, Especificaciones internas de P.E.P. y códigos o estándares nacionales e internacionales, para el diseño y construcción de Líneas de conducción de hidrocarburos (Gasoductos y Gasolinoductos), de Agua Congénita e Instalaciones de proceso (Estaciones de Recolección, Plantas Deshidratadoras, Sistemas de Compresión y bombeo), Plataformas para equipos de perforación e instalaciones de producción y Caminos de acceso.

Que tenga conocimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Conocer la Norma de Calidad ISO-9000,y tener conocimiento de Auditorias de Calidad.

Deberá demostrar una experiencia mínima de 6 años en trabajos similares en la Administración de Obras y Servicios.

Especialidad Civil (Civil acero y Civil concreto).

Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Civil. Experiencia en Diseño de estructuras concreto y acero (edificaciones, diques,

cárcamos, cobertizos, escaleras en equipo, trabes carril, grúas viajeras, soportería, plataformas de operación, cimentaciones de tanques-recipientes-equipos-



Página 13 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



maquinaria, estructuras para postes o torres de alumbrado, etc.), Diseño de obras hidráulicas y sanitarias (abastecimiento de agua, bocatomas, drenajes pluvial-sanitario-aceitoso-químico, etc.), Diseño de vías terrestres (caminos pavimentados, terracerías, entronques, etc.), Desarrollo de especificaciones, Volumen de obra y Análisis de precios unitarios.



Tener Titulo o Cedula profesional de Ingeniero Químico, Ingeniero Químico Industrial o Ingeniero Petrolero.


Cálculo de líneas de proceso, bombas y recipientes a presión, paquetes de medición, pruebas y arranque de plantas industriales, Análisis y simulación de procesos químicos y petroquímicos, Elaboración de balances de materia y energía, Dimensionamiento y criterios de diseño de equipos químicos, Elaboración de diagrama de flujo de proceso, Elaboración de especificaciones, etc.

Localización general de equipo, Diagrama de tuberías e instrumentos de proceso, líneas de proceso y servicios auxiliares, Índices de servicios, Diagramas lógicos operacionales, perfil de temperaturas, hojas de datos de equipo, volumen de obra, Requisiciones de equipo (válvulas de seguridad, arrestadores de flama, válvulas rompedoras de vació amortiguadores de golpe de ariete y de pulsaciones, quemadores del sistema de desfogue, sumideros, etc.).


Especialidad Mecánica.

Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico.

Experiencia en Hojas de datos de compresores centrífugos, reciprocantes y rotatorios, Hojas de datos de ventiladores y sopladores, Hojas de datos de bombas centrifugas, dosificadores, rotatorias, motobombas, Hojas de datos de turbinas, Hojas de datos de paquete de aire acondicionado, paquete de refrigeración, aire de instrumento o de planta, agitadores y cribas, grúas, instrumento o de planta, motogeneradores, Volumen de obra, Requisiciones de equipo ( turbogeneradores, turbocompresores, motogeneradores, turbinas de gas o vapor, expansores, bombas, compresores, ventiladores y sopladores, paquetes, grúas de pedestal, grúas viajeras y polipastos, tanques atmosféricos, recipientes a presión, etc.).




Página 14 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



Especialidad Eléctrica.

Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico eléctrico.

Experiencia en clasificación de áreas, Diagrama unifilar, Arreglo de equipo eléctrico en subestación y cuarto de control, Sistema general de fuerza, Sistema general de tierras y pararrayos, alumbrado interior y exterior, Sistema general de alimentación eléctrica a instrumentos, Alambrado de detectores de equipo de seguridad, Alambrado físico de dispositivos del sistema de seguridad y detección de fugas de gas, Análisis de Corto Circuito, Coordinación de protecciones, Hojas de datos de generadores, Elaboración de especificaciones, Volumen de obra, Adquisición de material y equipo eléctrico (tubería, conductores, accesorios, tableros de distribución, centro de control de motores, transformadores, sistema de fuerza ininterrumpible, batería, cargadores, resistencia a tierra, reactores, etc.).



Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero Civil.



Especialidad Instrumentación y Control.

Tener Titulo o Cédula profesional de Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico eléctrico o Ingeniero Químico Industrial.

Experiencia en Distribución de instrumentos y conductos para señal, Sistema general de alimentación eléctrica e instrumentos, Diagramas de alambrado, Diagramas de interconexión de instrumentos con Sistemas de: Adquisición de datos, Control por computadora, Telemedicion, Telecontrol y Comunicación; Diagramas de instrumentación para flujo, presión, nivel, temperatura, análisis, velocidad, vibración, Diagramas lógicos de control, Volumen de obra, Requisición de equipo (válvulas de control, válvulas de corte, válvulas de solenoide,



Página 15 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



instrumentos de nivel tipo desplazadora, típicos de instalación, etc.). Deberá demostrar una experiencia mínima de 5 años en trabajos relacionados con

su especialidad.

Especialidad Escáner Laser.

Técnico especialista con certificado de manejo de escáner laser emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del equipo.

Experiencia en levantamientos de plantas industriales con escáner laser en 3D. Técnico especialista con certificado de manejo de software para modelado

electrónico neutro en 3D emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.


Especialidad Modelado Electrónico Tridimensional.

Técnico especialista con certificado de manejo de software para elaboración de modelado electrónico tridimensional inteligente emitido por el fabricante o por un asesor avalado por el fabricante para impartir cursos de manejo del software.

Experiencia en modelado electrónico tridimensional inteligente en plantas industriales.


Apoyo Informático.

Tener certificado de estudios de Ingeniero en Sistemas, Ingeniero Electrónico o Licenciado en informática.

Tener experiencia en plataformas computacionales de ambientes Windows 2000, Windows XP o similar, así como paquetes Excel, Word, Acces, Power Point, Project, Autocad en sus últimas versiones.

Deberá demostrar una experiencia mínima de 3 años en trabajos similares.

Apoyo Administrativo.

Tener certificado de estudios de Ingeniero Civil, Arquitecto, Ing. Industrial, Contador Público o Administrador de Empresas.

Tener conocimiento de los procedimientos internos de P.E.P. para la administración de contratos de obra pública y de servicios.



Página 16 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



Tener conocimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus Reglamentos.

Conocer la Norma de Calidad ISO-9000, y tener conocimiento de Auditorias de Calidad.

Conocer y llevar a efecto la administración eficaz de proyectos y contratos de servicio en todas sus fases, desde el punto de vista, normativo y legal.

Experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de información, Administración de proyectos, Control de documentos, Elaboración de procedimientos administrativos y diagramas de flujo.

Conocer y saber realizar las auditorías internas administrativas que ordene P.E.P. Deberá demostrar una experiencia mínima de 3 años en trabajos relacionados con

la Administración de contratos de Obras Públicas y Servicios.

Formato DT-4 Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en su caso.

El giro del licitante deberá ser de Ingeniería, con experiencia en trabajos de Ingeniería en proyectos similares a los que se solicitan en estas Bases de licitación, lo cual deberá comprobarse anexando copias del Acta constitutiva de la empresa, Actas de entrega-recepción de proyectos de ingeniería, Carátulas de Contratos de trabajos similares en ejecución y una relación de las Ingenierías realizadas que comprueben la experiencia solicitada y en cumplimiento a lo marcado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.El licitante deberá presentar el curriculum de la empresa, identificando los trabajos realizados, en los que sea comprobable su participación en la realización de cuando menos 20 proyectos exitosos de ingeniería, los cuales deberán ser avalados por las empresas a las que les brindó el servicio mediante cartas de recomendación membretadas.Las Compañías Nacionales licitantes deberán tener convenio vigente o presentar carta compromiso que establezca la aplicación del convenio de cuando menos 30% de participación con compañías internacionales especialistas en proyectos similares a los de esta licitación, con la finalidad de obtener la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, así como la aplicación de las tecnologías de vanguardia.

Formato DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse previsto en las bases de licitación. “LA CONVOCANTE” podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.



Página 17 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



Formato DT-6 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes.El licitante deberá proporcionar el organigrama en donde se indique quién será el superintendente de construcción, quien el responsable de cada disciplina o área y quienes los responsables de la administración de los trabajos.

Formato DT-7 Análisis de los conceptos de trabajo indicados en el formato DT-9, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

Formato DT-8 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición.

Formato DT-9 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

Formato DT-10 Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje de avance en la ejecución de los trabajos o en la entrega del producto esperado.

Formato DT-11 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de computo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades y totales de horas efectivas de utilización.

Formato DT-12 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual del personal que se empleara para realizar los servicios, indicando la especialidad, numero requerido, asi como las horas – hombre necesarias para la presentación de los servicios.

Formato DT-13 Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características.

Formato DT-15 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 28 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de las Bases de licitación.

Formato DT-16 Manifestación en escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que los equipos, maquinaria y materiales de instalación permanente, que integren el contenido nacional del proyecto cumplen



Página 18 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



con lo dispuesto por la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Manifestación en escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que son nacionales de algún país con los que los Estados Unidos Mexicanos tiene suscrito un Tratado de Libre Comercio que contiene un título o capítulo de compras del sector público. Se podrá utilizar el Formato DT-16.

En general para la evaluación técnica de las propuestas se consideran, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las Bases de Licitación.

III. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

IV. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

VI. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VII. De la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia), que se encuentre debidamente firmada por el representante legal, que corresponda al ejercicio fiscal inmediato anterior, y que se acredite el capital contable requerido en la Convocatoria.

VIII. Que las cantidades de trabajo indicadas en el Catalogo de Conceptos, correspondan a las establecidas por la convocante en las bases de licitación, incluyendo los cambios o modificaciones realizadas por PEP en la (s) junta (s) de aclaraciones

Además se verificara lo siguiente:



Página 19 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



Además se verificará lo siguiente:

I. De los programas:a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo

establecido por la convocante; y que las cantidades de trabajo propuestas correspondan a las solicitadas en estas bases de licitación, incluyendo los cambios o modificaciones realizadas por PEP en la (s) junta (s) de aclaraciones.

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

II. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y



Página 20 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

III. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN TECNICA EN MATERIA DE SSPA

1. OBJETIVO.

Establecer los criterios mínimos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que deben de contener las bases de licitación, para la evaluación de propuestas técnicas en el proceso de contratación de obras, bienes, servicios de cualquier naturaleza y servicios relacionados con las otras.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

Estos criterios son de aplicación general y observancia obligatoria para las áreas involucradas en el proceso de contratación de obras, bienes, servicios de cualquier naturaleza y servicios relacionados con las obras para PEMEX Exploración y Producción.

3. CRITERIOS:

No Documento Requerido Criterio de Evaluación1 El licitante deberá incluir en su propuesta técnica Esta política debe de ser compatible con la política de PEP.



Página 21 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



su Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA). Firmada por la Máxima Autoridad de la Compañía.

2

El licitante deberá incluir en su propuesta técnica el organigrama de su empresa relacionado con la licitación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, complementando información que permita determinar el cumplimiento con el perfil del puesto, funciones y responsabilidades.

El organigrama deberá estar en papel membretado de la empresa y firmado por la máxima autoridad de ésta.

En el organigrama se deberá identificar en forma precisa el área de Seguridad, Salud y Protección Ambiental y sus funciones y responsabilidades.

3

El licitante deberá incluir en su propuesta técnica una carta en la que se compromete a asignar los recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

La carta compromiso deberá ser en papel membretado de la compañía y fechada posterior a la publicación de la convocatoria y anterior a la entrega de propuestas y estar firmada por el Representante Legal de la compañía.

En la carta compromiso el licitante deberá manifestar bajo protesta decir verdad que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

4

El licitante deberá incluir en su propuesta técnica el currículum vitae del responsable de Seguridad, Salud y Protección Ambiental en donde acredite que cuenta con una experiencia mínima de 5 años en Seguridad Industrial, la cual deberá ser avalada por constancias laborales, comprobantes de estudios y cursos en la materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.Los supervisores o inspectores deben contar con experiencia mínima de 3 años acreditada en Seguridad Industrial.

El currículum vitae deberá incluir:

1.- Relación de compañía(s) en la que ha prestado servicios de Seguridad Industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono así como el plazo en el que presto sus servicios.Adicionalmente:

2.- Copias notariadas del contrato laboral.

3.- Certificados y Diplomas en la materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

5

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo “S”.

El licitante deberá entregar el programa de inducción y capacitación en papel membretado de la compañía y firmado por el Representante Legal.

El programa debe cumplir de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo “S”.

6El licitante deberá incluir en su propuesta técnica el programa de Auditorías Internas con frecuencia mensual de cumplimiento al Anexo “S” correspondiente a esta licitación.

El licitante debe presentar en papel membretado y firmado por el Representante Legal de la compañía, el programa de Auditorías Internas con frecuencia mensual de cumplimiento al Anexo “S”, correspondiente a ésta licitación.

7 El licitante deberá incluir en su propuesta técnica una carta en la que se compromete a dar cumplimiento al Plan de Acción de Cumplimiento Ambiental (PACA) especifico del proyecto.

La carta compromiso deberá ser en papel membretado de la compañía y fechada posterior a la publicación de la convocatoria y anterior a la entrega de propuestas y estar firmada por el Representante Legal de la compañía.



Página 22 de 11

Licitación No.: 18575110 - - 08.



En la carta compromiso el licitante deberá manifestar bajo protesta decir verdad que se compromete a dar cumplimiento al Plan de Acción de Cumplimiento Ambiental (PACA) especifico del proyecto.

NOTA:

Estos criterios son los mínimos sin embargo no son limitativos y podrán ser complementados en su número y contenido de acuerdo a la naturaleza de los trabajos y servicios a contratar.

Responsable de PEP: Ing. Sergio E. Morales Humphers.Jefe Depto. Ingeniería de Proyectos, A.I.B



Página 23 de 11

d e s c r i p c i Ó nweb.compranet.gob.mx:8000/hsm/unicom/18575/110/2009/009/... · web viewel...

Documents