TTAXCALA

ITIFE" Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ETSA CONSTRUCCIOT{F,SI SA DE CV, A'QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ (ELAD REPRESENTADO POR FLoRrAlf SALAZAR luoRALEs, EN SU CARÁCTER DE ADItrINISTR DoR uNrco, DE

ONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

"EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GoBIERNO DEL ESTADo DE TLAXCALA CoNFORME AL DECRETONO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DENOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PRoPIEDAD Y DE coMERCIo DEL ESTADo, BAJo LAPARTIDA NÚMERO 361 A FOJAS 63 F-tE., DE LA sEccróN 4TA., voLtJMEN cAToRcE DEL DISTRTTo DE HIDALGo DE FECHA 19DE MARZO DE 2009.

QUE EL ARQ. HoMERo Lftls BARocIo suÁREz, coMpAREcE coN EL cARÁcrER DE DIRECToR GENERAL DE "EL rrrrr", yCUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITANMEDIANTE EL DECRETO DE CREACIÓN, QUE FACULTA A gEL ITIFE. CELEBRAR Y oBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR YPASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS ATRAVES DEL PRocRAMA RAMo 33, FoNDo v. ApoRTAcroNEs uuLTrpLF^s, coMpoNENTE u

-iliineesiñub-ru-ncEDUCATIVA BASICA 2OI2.

QUE EN CUMPLIMIENTO A Lo PREVISTO EN EL ARTicULo so rR¡ccróx I DE LA LEy DE osRAs púsl¡cAs pARA EL EsTADoDE TLAXCALIT Y SUS ¡IUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE ELpRocEDIMTENTo DE Lrc¡TAcrón púsr,rc¡,,

coN FECHA.2l DE MARZO DE 2013, sE ADJUDICó EL PRESENTE coNTRATo A LA EMpRESA ETsA col{srRuccrorEs sA DEcv, Ery RazóN DE QUE CUMPLIó eoN Los Rceursrros LEcALES, rocNicos v EcoNóMraos soLlcñnóos EN LAS BASES DELICITACIÓN Y DERIVADO DEL AcrA DE FALLo DE LA LIctrAcIóN púBLIcA corcuRso No. oc-BAS-Lp-oo4-2ot3.

E¡¡ CUIT¡PIIIT'IICNTq.A I,O DISPUESTO EN ELARTICULO 38 FRACCIÓN III,39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA ELEsrADo D-E TLAXCaLA V.sus t',lullctPlos, EL coNTRATISTA pRESENTA ¡,e cane¡¡iÍn nemrlvn nJcuMpLrMrENTo DELPRESBNTE coNrR¡ro,. UbDIANTE LA poLIzA DE prn¡¡zÁ; ursun autsE AÑEXA AL pRESENTE coNTRATo.

QUE }IA'OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONESNECESARIAS PARA EL INIcro DE Los TRABAJOS oBJETo DE ESTE coxrn¡io v euE, ASTMISMo, TRAMTTARÁ ies ooüÁloüBRESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO OEI UISIT¡O.

EL CONTRATTSTA, POR CONDUCTO DD SU REPRESENTANTE DECLAM QUE:

ACREDITA LA LRGAL EXI$TENCIA DE.LA SOCIEDAD coN TESTIMoNIo DEL INSTRUMENTo pÚ¡T,¡co xÚuBno 456I LIBRo 4voLUMEil o, DE FECHA vtiNTtDos'DE DICIEuBR"E DE Dos rtrrl, ocHo, oroRcADA ANTE LA FE DEL LEoNAR"Do ADoLFoDANIEL MoLINA YAI{o, iloTARIo PIJBI,ICo NÚMERo 1 DE SANTA ANA CHIAUTEMPAil E INSCRITo EN EL REGISTRO PUBLICoDE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL CHIAUTEMPIA,N, TLAX., MEDIANTE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 4c,636*2, DEFECHA VEINTISEIS DE ENERo DE Dos iliIL NUEVE.

ACREDITA su PERSONALIDAD CoN TESTIMONIO DEL INSTRUMENTo PUBLICo NüMERO 6392 LIBRo s DE FECHA vErNTruNoDE DICIEMBRI DE DOS MIL ONCE OTORGADO ANTE LA FE DEL LIC. LF,ONARDO ADOLFO DANIEL MOLINA YANO NOTARIOPUBLICO NIIMERO 1 SANTA Al{A cHtAUTEMpaN E INScRITo.EN EL REctsrRo puBLIco DE LA pRoprEDAD y DEL coMERctoDEL DISTRITO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 40636*2 DE FECHA VEINTE DEEI{ERO DE DOS MIL DOCE Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOLIO 03A0,02:oc,227A6 Y NUMEROI DENTTFTCADOR (OCR) 0,0'00,0{.A422364.

EN su cARÁclÉn oe ¡,otr¿tNISTRADoR uNlqo, DEcLARA BAJo pRorEs¡TA DE DEcrR vERDAD, No sE ENcuENTRA ENALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICUI,O 51 DE LA LEY DE oenns pÚeuiAs PARA EL ESTADO DETLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

ES MEXICANO Y CONVIENE gUN, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SECUIRA CONSIDERANDOCOMO MEXICANO CUANTO A ESTE CON.TRATO SE REFIÉRE, Y A NO INVOCAR LA PRoTEccIÓN DE NINGÚN GOBIERNo

TIENE C JURÍDICA PARA CELEBRAR ENTA CON LOS RECURSO HUMANOS,Y MATERIALES N ETO DE ESTE CONTRATO.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000AI 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 1 1 1

tlaxcala@itife'gob'mx página r de 15

&&ffiil 4n&ñffi$ffiffi **k&ffi * ffitrr*ffiÍg ffi*lÉ ffiffi

TECA DE LA rNFRAF,srRUcruRA rÍs¡c¡, ppuclttvA, REIRESENT¡oa póR EL AReuITEcro HoltrERo Lurs BARocroEN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA

3ál,HX+""i"Z7pENA DE PERDER neNnnroof,f$¡

51li T1".:T rooo DEREcHo DERTvADo DE ESrE

De¡Errollo

CONTRATO No. : BAL-29 -Ot3-2O 1 gCONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O 13

Clave: FT-OJ-11-00

TRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE cELEBRAN PoR UNA PARTE EL TNsTITUTo

G6FIEEüOd-T-E5TT20tl - 2l¡76

TECNI

ffiwrewffi

TRABAJOS

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000A1'246 46 234 29,46 2 55 00 Fax 01 246 46 200 20 Ext. 111

TTAXCALA

CONTRATO No.: BAL-29-O 13-20 19CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

Clave: FT-OJ-11-00

CUENTA coN EL REGISTRo QUE SE CITA A CoNTINUACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

l. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: E;COOaL22?EIO Y DOMICILIO FISCAL EN ARcEtrT¡NA N.g-A spccroil TERCERAc.P. 9O85O TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOSFACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASf COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LAE.JEcuctóN DE LA oBRA oBJETo DE ESTE coNTRATo.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DETLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO ELCONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PT_ 1

PT-2

PT- 12

PT_ 13

PT_ 14

BASES DE LICITACIÓN Y MoDELo DE coNTRATo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES, RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE (ORICINAL YcoprA) DEL LrBRo 3 NORMAS DE coNSTRUccróN E TNSTALACToNES c. A. p. F. c. E.Y DEL CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C. A, P. F.C. E. ASi CoMo PLANoS coMPLEToS.

COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA

MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTo DE LoS ACUERDoS ToMADoS EN LA JUNTA DEACLAMCIONES.

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT -7

P.T_ 8

PT_ 9

PT- 10

PT_ 11

DATOS BÁSIcoS DE coSToS DE LoS MATERIALES.

DATos BÁSIcoS DEL cosTo DE LA MAQUINARIA DE coNSTRUccIÓN.

DATOS BÁSrcOS DE LA MANO DE OBRA.

PROGRAMA CALENDARIZADo DE EJECUCIÓN DE LoS(POR PARTTDAS). ,

PRQGRAMA CALENDARIZADo DE UTILIZAC]ÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPo DEionsrnuccróN. .' l

PROGRAMA. CALENDARIZADo DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPo DEINSTALACIÓN PERMANENTE.

PROGRAMA CALENDAzuZADo DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TEcNIco, ADMINISTRATIVoY DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELOS TRABAJOS.

MANTFESTACIóN DE eUE No sE suBcoNTRATARÁ peRrs ALcuNA DE LA OBRA.

MANIFESTACIÓN DE LoS coNTRAToS EN VIGoR, cELEBRADos coN LA ADMINISTMCIÓNPUBLICA Ó coN PARTICULARES Y CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONALTÉCNIco ENCARGADo DE:LA.ADMINISTRACIÓN DE LoS TRABAJOS QUE ACREDITE LAEXPERIENCIA o CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

MANTFESTAcTóN pon sscRiTo DE No ENCoNTRASE EN Los supuEsros DEL ARTfcuLost DE LA LEy oe oeR¡s pfJgLrcAS pARA EL ESTADo DE TLAXcALA y sus MuNrcrpros.

PROCESO

rolloCARTA COM Todo¡

OBRA.

tlaxcala@itife. gob. mxPágina2 de 15

TLAXCALA

PE-2

ffiffiüÉrysg*geffi ESFffiilr }¡F fiG. a& ilbcoNTRATo No.: BAl,-29-otg-2org t# E ¡F árE ffi

CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O 19Clave: FT-OJ-l i-00

CATÁLOGO DE CONCEPIOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DD TRABAJO,PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LAPRoPosIcIÓN, EL PRoPoRcIoNADo PoR EL ITIFE,

ll?gY_yl-p: MoNros MENSUALES DE urrlrzAcróN DE MAQUTNARTA y EQUrpo DECONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA DE MoNToS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEINSTALACIÓN PERMANENTE.

PE-3 ANÁLIsls DE Los PREcIos uNITARIos DE ToDos Los coNcEpros sollcrrADos,ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DEFINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, ASf COMO SUS ANÁLISIS DE AUXILIARESBÁSICOS, EN SU CASO, SERÁN LOS ANÁLISIS DE LoS coNcEPTos QUE INTERVENGAN ENLA INTEGRACIÓN DE LoS PRECIOS UNITARIoS(CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREOS, ANDAMIOS, ETC.},

P E - 4 ANÁLISIS DEL FAcToR DEL SALARIO REAL.

PE-s FACToR DE SOBRE CoSTo: cOSToS INDIRECTOS, coSToS poR FINANCIAMIENTO yCARGO POR UTILIDAD.

P E - 6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

P E - 7 ANALISIS, DE LoS coSToS DE FINANCIAMIENTO.

P E _ 8 DETERMINACIÓN DEL CARGo PoR UTILIDAD.

P E - 9 ANÁLISIS DE Los cosros HoRARIos DE MAeutNARIA y Eeurpo DE coNSTRUcctóN.

pE-10 pRocRAMA DE MoNTos MENSUALES DE E.JEcucróNPARTIDAS).

DE LOS TRABAJOS (POR

P,E - 11

pn- n

pE-13 PROGRAMA DE MoNTos MENSUALES DE urILIZActóNADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE

PE- 14

DE PERSONAL TÉCNICO,DE LA EJECUCIÓN DE LoS

TRAB.AJOS,

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO,ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN YADMrNrsrRAc¡óN DE Los rRABAJos.

RESUMEN DEL IMPoRTP PoR PARTIDA PoR OBRA DE LA PRoPoSIcIÓN

RESUMEN DEL IMPoRTBTQTAL DE LA PRoPoSICIÓN.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE.LA PROPoSICIÓN.

A LO ANTERIOR.MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

cr,Áus,uLAS

ITIFE", ENCOMIENDA CONTRATISTA", Y HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, LA OBRA

RUCTURA U.lC AISLADA Y OBRA EXTERIOR

ra y Ortega

PE:15

PE- 16

PE- 17

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 900003429,46255 00 Fax 01 2464620020ExL111

tlaxca la@itife. gob. mxPágina3 de 15

- OBJETO

3L32-2012

al 246 46 2

TLAXCALAffi

ffiKffiWffiffi

315,4-20t2 SECUNDARIAGENERAL

CONTRATO No.: BAL-29-O 13-20 13CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O 13

OCTAVIO PAZ

PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL PARMFO ANTERIOR, EL CoNTRATISTA SE oBLIGA A oBSERVAR PUNTUALY ESTRICTAMENTELO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LECAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISOH DE LA DECLARACIÓN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DIsPoSIcIoNES EN MATERIA DE ASENTAMIENToS HUMANOS,DESARROLLo uRBANo, MEDIO AMBIENTE y coNsrRucctóN VTGENTES EN EL ESTADo.

P-Egil! - PLPQI DE EJEcucIóNELcoNTRATIsTAsEoBLIGAAEJEcUTARI,AoBRAENffiDiASNATURALES.LAFEcHADEINIcIoDELoSTBág#-9**SPBApk*Rh"ffiFiiffinffi vm pecsa DE rERMrNAcróN EL orn isgrxr¡sp[qDrffi.JÜPJPPiffiffi DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO G DELA SEGUNDA DECLARACIÓN DEL PRESENTE coNTRATo.

LA E.JECUCIÓN DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDo HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDoR PÚBLIco DE.EL ITIFE" Y ELREPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

FREEñE¡- MONTOELDE

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LAPROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

.QIT, ; ANTICIPO:EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADo DE TLAXCALA Y SUS MUNICiPIOS, EL ITIFE OToRGARÁ A "ELg"_ollTB+jilg14:._q¡y¿Mrplpo poR LA cANrrDAD oe SiS ffi¡ffiQUEINcLUYEELIMPUESToALVALoRacneceoffilóüL$ü.TiüSLAbADoENLoSTERMINosDELA LEY DE.LA MATERIA.

.a.EL ANTICIPO EQUIVALE AL 3O.OO% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJE"TO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORCARÁ A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SoLA EXHIBICIÓN, ATENDIENDo AL PLAZo DE EJECUCIÓN PACTADOEN LA CLAÚSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCIÓN PoR "EL ITIFE. DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LAGARANTIA ESTABLECIDA EN. EL.APARTADO I DE LA CLAÚSULA NoVENA DE ESTE iNSTRUMENTo, DENTRo DE LoS 10 DIAS NATURALESsrquirures A LA pREsENTActoN DE LA GARANTÍA.

DICHO ANTICIPO DEBERÁ.-SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIo DE LA oBRA, LA coNSTRUccIÓN DESUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA YEQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI coMo PARA LA coMPRA Y PRoDUccIÓN DE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE.EQIJIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INsUMos NECESARIOS PARA LAREALIZACIÓN DE LoS TRABAJoS oBJETo DE ESTE coNTRATo.

EL ATRASOIMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEI, ANTICIPO SEÑALADO, EN FECHA PACTADA, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR ENIGUAL PLAzo EL PRoGRAMA DE EJECUCIÓN DE LoS TRABAJoS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE I,{ GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LoS PÁRRAFOS ANTERIoRES, A ENTERASATfSFACCIÓN DE EL.ITIFEY EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIoNEs gu-e se ESTABLECEN EN EL APARTADO I DE LA.CLÁUSULANOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA.FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SEO-BLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA.FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DE ESTE coNTRATo.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPIAN QUE, PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPo PACTADO EN ESTA CLAÚSULA, SE PROCEDERADE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLI\ZO DE EJECUCIÓN PACTADo EN LA CLAUSULASECUNDA DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACIÓN QIJE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS PoR ELCoNTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTTCTPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXTSTA UN

. SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, I,a ÚITIua QUE SEPRESENTE P:ARA 9Ü PAGO POR PARTE DE EL CONTMTISTA.

iI.- PARA L-A'.AMORTIZACIÓN DEL.ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE coNTRATo, EL SALDo PoR AMORTIZAR SEREINTEGRAM A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE.IO {DIEZ) DIAS NATURALES coNTADoS A PARTIR DE LA FECHA ENREIN'I'EGRARA A EL ITIFE, EN UN PLMO NO MAYOR DE'10 {DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOIQUE LE SEA COMUNICAP4. A EL CoNTRATISTA, LA DETERMINACIÓN DE DAR PoR RESCINDIDo.

EN. CASO DE QU

rorAl DE LA oBRA oBJETo DEL pRESENTE coNrRATo es ne Stg.'ffi.Éffiü: MAS EL rMpuESTo AL vALoR AcREGADoffi.*__c"qllruPoRro rorAl DE ü2;2?ó]fffidióü3ñffifróire'sü6 ,'rR¡rD¡TA+im$E¿Sffi!ffiilfi1 MlsMo QUE sE DETERMINó coNFoRME AL cArÁLooo oB cor.¡cpsroS, úñroÁneS oe ueólcrOñ,

Clave: FT-OJ-11-00snn¿osÉrprpi, póincio " ü " r¡¡,lpn ór plpcrn¡crDAD 6 EE.YAUHQUEMECAN , ES¡TRUCTURA U-lc AISLADA Y OBRA EXTERIoR

EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SEÑALADO CONEL CODIGO FINANCIEROEL PAGo DE CRÉDITOS

COMPUTARÁN POR DIAS

EDIM ESTABLECIDO ENROGA PARA

ZADAS Y SE

ANTERIORIDAD,PARA EL ESTAFISCALES.

CONTRJITISTA.NOPAGAR.INTERESES

TLMCALA,.COMO SISE CALCULARÁN

y Ortega246 46 2

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 9000034 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111

tlaxcala@itife. gob. mxPágina 4 de 15

TLAXCALA

tra a No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000'46 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111

Dn_M$e EL CONTRATTSTA, QUE EL rTrFE NO ASUME NTNGUNAIáEUUPJJ¡\,IIENTO DEL.CoNTRATo, coNVENIo o AcTo JURIDICo A

IE{{-GXB'qrüOIDOURGTESEN EN su FAVoR, coNFoRME A Lo

NZUPqrot"g

ffiffi

ffigffiffiffiffi?01r - 2016 CONTRATO No.: BAL-29_O13-2O13CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O 13

Clave: FT-OJ-11-00NATUMLES, DESDE QUE SE VENCIÓ ELPLAzo ESTABLECIDo EN EL PARRAFo ANTEzuoR, HASTA LA FEcHA EN QUE SEPoNGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPoSICIÓN DE EL ITIFE.

PARA GAMNTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN o oevoluclÓN TOTAL o PARCIAL, EN SU cASo, DELANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAÚSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CoNTRATISTA SE oBLIGA A PRESENTAR UNA PoLIZA DEFIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTECONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL OPARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAÚSULA, PODRÁ DAR INFoRMACIÓN Y PRACTICAR REVISIoNES ENCUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES,TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPo MEDIANTE LAPRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGos O DoCUMENTACIÓN DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

{ur!|sA.- FoRMA DE PAcoLAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DEESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERTODOS SEMANALES Y CONCEPIOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTELOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA. EL CoNTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE oBRA, LA ESTIMACIÓNACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PRocEDENCIA DE SU PAG6, DENTRo DE LoS 3 DIAs NATURALESSIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 ITRES) T¡Í¡,s l{¡,Tun¡TEs SIGUIENTES DEBERÁREVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTo DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS o NUMÉRICASQUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DIcHo PLMo, ÉSTAS SE RESoLVERAN E INCORPoRARÁN EN LA SIGUIENTEESTIMAcIÓN.

LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y I.{ CoRRESPoNDIENTE FACTURA se gaRÁ PoR coNDUcTo DE LA RESIDENCIA DE oBRA,DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIoNES DEBERÁ ASENTARSEEN LAS MISMAS Y EN LA BITACoRA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITITE, A SOLICITUD DE ELcoNTRATIsrA, DEBERÁ PAGAR GAsros FINANCIERoS coNFoRME AL pRocEDIMIENTo ESTABLECTDo EN EL cóDlco FINANctERoPARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.DICHOS GASTOS SE CALCUT,ARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE CoMPUTAMN PoR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEvENclo ELPLAzo HAsrA LA FEcHA EN QUE sE poNGAN EFECTIVAMENTE LAS cANTIDADES A DlspostctóN oe pr conrurrsll.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA I{AYA RECIBIDO PAGOS EN EXcESo, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS ENEXCESO,.MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PRoCEDIMIENTO EN EL cÓDIGo F]NANCIERo PARA EL ESTADODE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGo DE CREDIToS FISoALES. LoS cARGos SECAIEULARÁN SOBRE.LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESo DE CADA cASo Y SE CoMPUTARÁN PoR DÍAS NATURALES DESDE LAFECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PoNGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPoSICIÓN DE EL ITIFE.

No SERÁN coNSIDERADAS coMo pAcos EN EXcESo, LAS DTFERENcTAS eue RESULTEN A cARco DE EL coNTRATrsrA euE sEANCoMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

ffi- . LUGAR DE PAGOiiiñiñe v Ér, coNTRATIsrA, coNVIENEN euE EL pAco DE LAS FAcTuRAS DERTvADAS DE LAS ESTIMAcToNES A euE sE REFTERELA cLAUSULA ANTERIoR yr g.u..4l!pg pqo.-c-E_p4r

_EJ. pAcg

Lo__R c__qNcEpro D-p AJ_u,sTES DE cosros A euE sE npprpñe LA cLAUSULAocrAVA, gDjl 'EibifnF,W¡(:g&tirllitrA,18,Ofitmilgi@ü*rcl4itrüéBONrAcpNrBo,,Tr.AxcAr,A.&¡. $ . cESlÓN DE DERECHOS DE coBRotÉí óóñlnÁr¡sm popru{ cEDER o cRAVAR sus DEREcHos DE coBRo, pARA Lo cuAL LAS pARTES DEBERÁN oBsERVAR ELSIGUIENTE PROCEDI MI ENTO:

I. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SoLIcnUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y PoR ESCRITo, EN LA QUEMANIFIESTE su INTENCIóN DE cEDER.o cRAVAR ToDos o EN pARTE DE sus DERECHos DE coBRo. EsrA soltctruDDEBERÁ PRESENTARSE A LA DrREccróN csNrRAr, DE EL rrIFE, cuANDo MENos coN go frRErNTAl pfts nBANTICIPACIÓN ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLAMMENTE LoS DERECHoS QUE SERÁNMATERIA DEL FUTURo GRAVAMEN o cEsIÓN, Y LoS TÉRMINoS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERÁ DECLARAR EL CONTRATISTA.BAJO PRoTESTA DE DECIR VERDAD, QUE No HA cELEBRADo cONANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O AcTo JURIDICo QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCERoS DEDICHOS DERECH.9S DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN o GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLo ASf Y APoRTAR

, TODoS LOS DATOS.Y DocUMENToS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

II. EL ITIFE..RESOLVERÁ DE MANERA EXPRESA Y PoR ESCRITo, RESPECTo DE LA SoLICITUD DEL PUNTo ANTERIoR. DICHARESoLúcIóN DEBERÁ EMITTRSE poR EL rrrFE EN uN TÉRMrNo DE rs leurxcE¡ oi.ls rurunnr,Es coNTADos A eARTIR DELA PRESENTACIÓN DE LA SOLICTTUD PoR EL CoNTRATIST.A.

QUEDA EXPRDSAMRESPONSABILIDAD

CONVENIDO Y ASÍA TERCEROS PO

TRAVÉS DEL SEA SUSESTIPULADO EN ENTE INSTRUMENTO.

III

.01tlaxcala@itife. gob. mx

Página 5 de 15

TLAXCALA¿al¡-¡aG¡A.G!,¡¡G.G''BIERNÓ DET ESTADÓ' 2011 2o16 CONTRATO No.: BAL-29-O13-2013

CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

ffi&ffi

ffiwffiwffiEIF

Clave: FT-OJ-11-00IV. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE coNTRATo, LoS cRÉDITos A FAVoR

DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

AI CRÉDITOS AFAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

bI CREDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL cÓDIGo FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ct CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRo DE ÉSToS LoS QUE RESULTEN DE FALTA DEAMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN oToRGADo A CUENTA DE ESTE coNTRATo A ELCONTRATISTA.

dI OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A Los MENCIONADOS EN LoS PUNToS ANTERIoRES.

EL COI\TTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR ELCONTRATISTA, SE OzuGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUESE REFIERE EL PÁRRAFO CUARTO DE LA CLAÚSULA QUINTA.

EW{. AJUSTE DE cosrosLAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PRoPUESTAS oCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE oRDENECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTo o REDUCCIÓN DE LoS cosTos DE LoS TRABAJoSAúN No B"rEcurADos coNFoRME AL pRocRAMA pAcrADo.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTECONTRATO, SERÁ EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTICULo 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADoDE TI,AXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISIÓN;.CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, sERÁ PRoMOVIDA A SoLICITUD ESCRITA DE ELCONTRATISTA,.LA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESAR]A, DENTRO DE UN PLAZO QUENO EXCEDA DE:SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN, POR EL BANCO DE MÉXICO, DE LOS INDICESNACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS PARA, EL ESTADO DE TLAXCAT,A Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LoS CUALES SD FUNDAMENTE EL AJUSTE DE coSToSQUE SOLICITE Y QUE SÓLO PODRÁ REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE E.IECUTAR. TRANSCURRID} EL PL^zoMENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

EL fTTFq DDNTRO DE LOS 60 (SESET{TA} PÍ¡,S X.ITUN.NT,PS SIGUIENTES, CoNTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SoLICITUDDE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL CoNTRATISTA, DEBERÁ EMITIR PoR ESCRITO LARESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD sE TENDRÁ PoR APROBADA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIEIVTO ANTES SEÑALADO SE DETALLA EN EL ARTICULo 63 DE LA LEY DE oBRAS PUBLICAS PARA ELESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO ÉL PONCBNTE.¡E DEL AJUSTE DE LQS COSTOS SEA.A I,A BAJA, EL AJUSTE DE coSToS SERÁ REALIZADo PoR EL ITIFE.PARA TALES EFECTOS, LOS ,q.JUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE L"A, FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO ODECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMADE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CONRESPEETO AL PROGMMA QUE SP HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA,POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL A.JUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARALOS TRABAJOS PENDIENTES DE E.IECUTAR, CONFORMEAL PROGMMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DELPRESENTE CONTRATO.EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDADORIGINALES DURANTE EL E.JERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERÁ.AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOSCONCEDIDOS.EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR EL COT{TRATISTA,EN SU PROPOSICIÓN.

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL IT¡FE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR ELBANCO DE MÉXCO, EL ITIFE PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LoS PRECIoS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDo LoSUNEAMIENTOS Y MRTODOLOGÍA E EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE Y DEL COSTO POR FI SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MESEN QUE SE HAYA EL AJUSTE CONC AL IM DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTODESGLOSADO CO ÉNDOSE APLICAR LoS ÚLTIMOS QUE SETENGAN AUTORIZADOS.

rTE A DICHOS FACTORLOS FACTORES DE AJU

y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 9000046 2 00 20 ExL 111t'2464623429,46 2 55 00 Fax01 246

tlaxcala@itife. gob. mx Página 6 de 15

TLAXCALA

CONTRATO No.: BAL-29-O13-2013CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

Clave: FT-OJ-11-00!n .- cARANTÍASpI có.NIn.It¡sTA SE oBLIGA A CoNSTITUIR Y A SoSTENER EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS PARA EL ESTADo DE TLAXCALA Y SUs MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASi COMO LO

PREVISTO EN ESTE CONTRATO, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA coRREcTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUELE sEA oToRGADo PoR EL ITIFE, EN LoS TEMINoS DE LA CLAÚSUIA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LAPÓLIaADE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRATTSTA A EL

rrrFE, DENTRo oB Los 10 (DrEzl DÍAs NATURALES sIcuIENTEs, A LA FEcHA DE Nol¡tceclÓ¡¡ DEL FALLO DE

ADJUDICACIÓN Y OTORGADA BA.JO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE

CoNTRATISTAS Y PRoVEEDoRES A FAVoR Y A SATISFACCIÓN DE EL ITIFE CON VALOR DEL lOO% (CIEN POR CIENTO) DEL

IMPoRTE TOTAL DEL ANTICIPo SEÑALADo EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LAPÓLIaA DE FIANZA oToRGADA PARA GARANTIzAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN

TOTAL o PARCIAL DEL ANTICIPo coNVENIDo EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATTSTA HAYA

AMoRTIzADo EL IMPoRTE ToTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL ITIFE.

II. PÓLIZADE FIANZA QUE GARANTICE POR PL CONTRATTSTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL

PRESENTE CONTRATO.

LAPÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFo ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRA?ISTA A EL

ITIFE, DENTRo oe los to lDIEzl DIAS NATURALES stcutENTEs, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE

ADJUDICACIÓN.

ESTAS PÓLIZAS DE FIANZAS DEBERÁ SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA

GLOBAL DE CoNTRATISTAS Y PRoVEEDoRES A FAVoR Y ¡ S¡.TIS¡.RCCIÓN DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR

CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

.EN EL SUPUESTO QUE EL CoNTRATISTA No ENTREGUE LAPÓLIZA DE FIANZA EN EL PLMO PACTADO EN ESTE APARTADO,

pl, n¡rp EN Los iÉnuruos DE L{ cLAUSULA vrcÉsrMo cuARTA, poDRA DETERMINAR LA REScIcIóN ADMINISTRATIVA

DEL PRESENTE CONTRATO.

EN ELTEVENTO DE QUE LAS P-ARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUESIRVTERoN oB g¡sÉ pARn.tÑtEennR Los pREcIos uNrrARIos sE INCREMENTEN, EL CoNTRATISTA sE OBLIGA A

-ENTREGAR UN DocUMENTo ADICIoNAL.,A LA FIANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE

LAÍ'ÓLIZADF FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR BI, CUTT¡PI.IMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL COI{TRATISTA CON

MoTIVo DE, ESTE coNTRATo;.SE CANCELANÁ CÜEÑNO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE

12 fDgcÉl MEsEs, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER oTRA RESPONSABILIDAD.

III. , AsI MISMo, EN LoS TÉRMINoS DEL ARTICULO 70 DF LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS

MUNICIPIoS, PREVIAMENTE A LA.RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, A SU

ELECCIÓN, SE oBLIGA A CoNSTITUIR.FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDIO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL

5% DEL MoNTo rorAl E"tERcIDo DE Los rRABAJos, o BIEN, APORTAR RECURSoS LÍQUIDoS PoR UNA CANTIDAD

EQUTVALENTE AL 5% DEL MrSM-O MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO

nÉeRRn¡lzAR DURANTE uN plAzo DE 12 (Docnf MEsEs posrERIoRES A LA REcEPclóN DE Los TRABAJoS PoR PARTE

DE IL ITIFE, sus RESPoNSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE FJECUCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCÚNRINO EL CONTRATISTA.

Al EN EL cASo DE euE EL coItTRATrsrA HAvA opTADo poR UNA PóLlzA DE FIANzA, ESTA DEBERÁ sER OTORGADA' BAJo r,os coñvBxros DE AFIANZAMIENTo cENERAL pARA LA FIANzA cLoBAL DE coNTRATlsrAS Y

PRoVEEDoRES A SATISFACCIÓN DE pT, TTiTp CON VALOR DEL LOOÁ (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL

E.IERCIDO DE IA OBRA.

EN cASo DE QUE EL cQilTRATtsTA HAYA oPTADO POR UNA APORTACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO,

TRANSqSRRIDó gl, pl"¡zo ¡ euE sE REFIERE EL ARTfcuLo 70 DE LA LEY DE oBRAs PUBLIcAS PARA EL ESTADO DE

rlaxcar.n y sus MuNlilpros, p¡, coNTRATrsrA poDRA RETIRAR su 4l9RT4clON, ADEMÁs DE Los RENDIMIENTOS

oBTENIDoS, PARA I.o cuAL EL ITIFE INSTRUIRA LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.

EN cASo DE QUE EL q9NTRATIsTA HAYA oPTADO POR LA EXPEDICIÓN DE UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE,

TRANSCURRTDó eUptpao A,QUE SE REFTERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALAY SUs MUNICIPIos, eL conTRATIsTA PROCÉDERÁ A SU CANCELACIÓN INMEDIATA,

tf&ti¡o.:- DISPoNIBILIDAD NMUEBLE\, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A PLENAEI EN OUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATEzuAI¿GfütItOllOo m FEcHA oRIGINALMENTE PAcTADA DE

EL ITIFE SE OBLIGA ASATISFACIÓN DE LA SECDE ESTE'CONTRATO. EL.TERMINACIÓN DE LOS

DE ELDE FJNANZAS, EL O.

PLIMIENTO DE ELLA ENTRECA DEBERÁ odo¡

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax.3429,46255 00 Fax 01 246462

tlaxcala@itife. gob. mx

c.P.9000000 20 Ext. 111,01

Página 7 de 15

TLAXCALA¡^G.¡aút¡¡¡ll-lLLGOBIERIIIO DET ESTADO1011 - 20r6 coNTRATo No.: BAL-29-o1g-2o1g

CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O 19

YXPKrlStlTUTC' !l.l!f¡i il:[¡\ : { lAlNfRAl\lnl flL,ii.l FllrCA t i\iL.tl !,¡i

CItmfi¡ ¡.- REpRESENTANTES DE LAS pARTESClave: FT-OJ-11-00

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TMBAJOS, ENEL slro DE REALIZACIóN DE Los MISMos, coNFoRME A Lo EsrABLEcrDo EN l,e CLÁusui¡ éeóüñóÁ, A uN supERTNTENDENTE DEcoNsrRucclÓN, EL cuAL DEBERÁ TENER PoDER PARA cuMpLIR coN Los TERMINoS y coNDrcIoNES pAcrADos EN EL coNTRATo,EN Lo RELACIONADO coN LA EJEcuclóN DE Los rRABAJos. EL IT¡FE sE RESERVA EL DERECHo DE su AcEptAclóN, o eN suCASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO,

EL ¡TIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE oBRAs PÚBLICAS PARA EL ESTADo DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DESIGNA PoR EscRITo, coMo SU REPRESENTANTEEN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA DEOBRA Y QUE TENDRÁ L{S FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPT6 INDISAD6.

lI]MIS¡4O, CONVIENEN QUE EN.CASO DE QUE EL ¡TIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARll REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN,VIGILANCIA, coNTRoL Y REVISIóN, EL coNTRATIsrA, oroRcARÁ A EsrE LAS FACTLIDADES, DocuMENTos y DATos NECEsARros,sIN EMBARGo sERÁ RESPONSAPLE DE cUALQUIER AUroRIzAcróN y ApRoBAcroñ osiós Ásuñiós RELAcroNADos coN LosTRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE cONrRArO, EL RESTDENTE DE OBRA A QUE SE REFTERE sr, pÁnna¡,o s;cÜÑóó ól BérnCLAUSULA-

-É.fftiüfi¡FqüfrDÉ.- REcEpcróN DE Los rRABAros1.- TRATANDOSE DE REcEPclÓN TorAL, EL coNTRATIsTA NoTIFIcARA A EL rrrFE, A TRAVÉs DE LA BITÁCoRA o poR oFrcro, LATERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS -QUE LE FUERON ENCOMENDADoS, PAnA Lo CUAL ANEXARA LoS DocUMENToS QUE LoSOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACIóN DE LAs ESTIMAcIoNES o DE cASTos ApRoBADos, MoNTo E rERctDo y cREDITos a ¡=evón oEN CONTRA. EL ITIFE' DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TRrINTA¡ ofu,s nlrunl,r,ps, v'Brur'ICeRÁ qÚe Ln TERMINASTóN DE LoSMIsMos Y QUE Los rRABA.Jos sE HAYAN REALIZADo coNFoRME Á r,es cot¡o¡ctoNos ESTABLeclons e¡¡ EL pRESENTE coNTRATo.

AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE Los rRABAJos, EL ITrFE coNTARÁ coN uN pLr,zo DE ls leurNcpl pÍes nerun¡¡,Es pARAPROCEDER A su REcEPclÓN FlslcA, PARA Lo cuAL sE LEVANTARÁ EL AcrA oe eNrRpce-ñBcepiréN coni-es-p-o-rvolixre,QUEqANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITTFE.

EN EL ACTO DE E-NTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTicULo 70 DE LALEY DE OBRAS P'UBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMEN'TE rcS TRABAJOS, LAS PARTESPPPPSI^P.LISQRA¡: D^E_NrRo DE uN PLAzo DE so (TRrrNrAl o¡rs ñeiun¡LEs, EL FrNreurro DE Los rRABAJos, EN EL euE sEHARÁN coNsrAR Los cRÉDITos A FAVOR Y EN coNTRA euE RESULTEN pARA cRoe ú¡¡R DE LAS pARTEs, DESqRIBIEND9 EL9Ory9EPTO CENERAL QUE LES NIO, ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI ELCoNTRATISTA No ACUDE coN EL ITIFE PARA LA ELABoRAcrOr.¡ oe1-ñ¡{lQUITo DENTR6 DEL pLAZo INDrcADo, EL rTrFEpROCeneRA A ELABoRARLO; DEBIENDO COMUMcAR EL RESULTADO A pL CoNTRATTsTA DENTRO DE LOS ro (DrEzl DÍAs¡r¡,tun¡¡,ps SIGUIENTES e ú r'eClra óñ sÚ-ei'¿ñiéñ. u¡¡¡ n¡Z-ñóTrnicÁbó ru RESULTADS DEL FrNreurro A EL co¡rRArrsrA,Ésr¡rsNoRÁ um iL¡zo DE to lDIEzl oi.ls x¡'iün¡¿es-i,nRA Al.iónii ióóus A su DEREcHo coRRESpoNDA. sr rRANScuRRrDoDICHO PLAZO NÓ REALIZA GESTIÓN ALGUNE, Nr, TINIQUIiO SE TENNNÁ PóN ÁCNP'|NOO.

YIf-yP?-EL-ABo!{qo EL FINIQUITo, EL IrIFE DARÁ PoR TERMINADo EL coNrRATo, DEJANDo úNTcAMENTE suBSrsrENTES LASACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASf COMO LA GARANTIA A QUE. SE REFIERE EL ARTIcULo 70 DE LA LEY DE oBRASPúBLICAS PARa EL ESTADO on tl¡xcnl,¡ y sus MuNrclpros, eon r.ó we EL coNTRATrsrA No pRESENTARÁ RESLAMASTóNALGUNA DE PAGo coN PoSTERIoRIDAD A SU FoRMALIZACIÓN.

DETERMINADO EL sALDo TorAL, EL ¡TIFE PONDRA ¡,.olsFosIclów DE EL coNTRATrsrA EL pAco coRRESpoNDTENTE MEDTANTEsu OFRECIMIENTO o LA coNSlGNAclóN RESPECTIvA, o BIEN, soLlclinn¡ sr, Rett.riecRó-ñe xis TMpoRTES REsuLTANTES,?P9]ENPO' EN FORMA SIMULTÁNEA, LEV-ANTAR EL AcrA ADMINrsrMrrvA, MEDTANTE LA cuAL se exrrr,{curRñ l,bs óBnoóióó vOB,UGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2-:tp,at16¡oosE DE REcEPclóN PARCIAL, PREVIo AcuERDo poR ESCRITo ENTRE LAS pARTES y EN ATENCIóN A LASCARACTERÍSTICAS DE LOS TMBA.JOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATo Y SIEMPRE QUE A JUICI9 DE EL ITIFE EXISTANTRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEP/|IBLES DE UrlllZRRS¡ Y CONSERVARSE, SE PODRÁN REALIZAR RECEpCIONESPARCIALES DE CONFORMIDAD CON, LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARÁN EL ACTACIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE. .

No OBSTANTE L,q, RECEPCIÓN TorAL o PARCIAL DE Los rRABAJog,'sEGúN sE TRATE, poR pARTE DE EL rrrpE, EL cot{TR TrsrA sEoBLIcA A RESPONDER PoR'TRABAJos. FALTANTES, MAL EJEcurAobs, vicróS oculTos, pAGo DE Lo TNDEBTD9 o cuALeurER orRARESPONSABILIDAD A SU CARGO. . -'.

DÉcruo TERcERA.- suMrNtsrRosl'- p¡l los C¡sos QuernoceDE EN n¡zóN DEL Trpo DE oBRA, EL coNTRATrsrA GEsrroNARÁ poR su cuENTA:

'f ¡9.s- e-n¡4lsos lEgESARIos PARA su EJEcuctóN, rALEs coMo DE coNsrRuccróN, DEREcHos DE vfA, cRUcES coNvlAS DÉ FERRoCARRIL o CARRETERAs r¡oeRnr,p3, col¡'ü¡¡ees óo colvlul¡rcnciéñ'o in¡rvsnrñroN o óe iúniétnenPROPIEDAD PRIVADA.

c)

b) EL RETIRO O ENTo DE LINEAS E ELÉCTzuCAS QUE CONSTITI.'YAN OBSTÁCULOS PARA ELDESARROLLO DE OS DE ESTE De¡qrrolloLOS GASTOS DE NIZACION QUE SE O pTOdmcnDos EN Los pÁRRAFos ANTERToRES.

EL

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 900003429,46255 00 Fax 01 2464620020ExL111

tlaxcala@itife. gob. mxPágina 8 de 15

SERÁN

6462

TTAXCALAwwwffi

CONTRATO No. : BAL-29-O 1 g-2O 1 gCONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O19

Clave: FT-OJ-11-00d} LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA OBRA.

C) A RECIBIR EN CAL]DAD DE DÉPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTÉ 6BLIGADA A PR9PoRSIoNARLE EL ITIFEPARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJo SU RIESco, DESDE LoS ALMAcENE5 Y/o B6DEGAS DE LAzoNA DE TRABAJo HASTA LoS LUGARES DE LA INSTALACIÓN.

O VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE YCON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

g) ESTABLECER, CONSERVARY MANE.IAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIAY CONTROL DE LoS MATERIALESY EQUIPoS SUMINISTRADOS PoR EL ITIFE oBLIcriNDosE TAMBIÉN A ATENDER LAS INDrcAcIoNBs quE EsrA cor.¡Gi-óBnBPERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y ELESTADO DE SU AIMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,CLASIFICANDOLOS E INVENTARIÁNDoLoS coNVENIENTEMENTE EN coMpARAcló¡¡ coñ ios lr.¡srnlRoos, MEDTANTEENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

ü PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN ELMOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

SüCfti¡AtÉii&.$.- cAMpAMENTo y BoDEGAS:EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRÁ A EL g9NTRATISTA, QUE UTILI.E,PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPoNIBLES EN LAS CERcANÍAS DE LA SBRA Y QUE SEANPROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. SI ASÍ LO PREFIERE, EL COilTRATIsTA PoDRÁ UTILIZAR TERRENoS DE PRoPIEDADPARTICULAR o EIIDAL PARA INSTALAR sus cAMpAMENTos y BoDEcAS, pERo EN TALES cAsos HARÁ poR su cuENTA LosllRPcl-os aue SEAN NEcESARIos coN Los PROPIETARIOS o coN Los Ácenrps euE coRRESpoNDA y pAGARÁ ASrMrsMo, LASRENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.EN CUALQUIER cASo, EL coIvrRATIsrA SOMETERÁ A LA APRoBActóN DE EL ITrFE LA LocALrzAcróN DE Los TERREN65 euEPRETENDE UTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARÁ LA AUTORIZACIÓN CONNCSPONOIE¡¡TE.

EL coNTRAlIsrA CoNSTRU-IRÁ 19¡ sur cu'ENTA Y coN cARGo A sus cosros INDrREcros, Los cAMpAMENTos, oFrcrNAS,BoDEGAS; FOLVORINES o sITIos PARA ALMAcENAMIENTo DE explosrvos, euE REeutERA pARA LA E,EcucróN DE LA .BRA.spn¡rt¡ PRoPIEDAD DE EL CoNTRATISTA ToDos Los BTENES MUEBLES CoRRESPoNDIENTES A TALES TNSTALACIoNES, TENIENDOOBLIGACIÓN DE RgIIRARLE A,LA TERMINAcIÓN oe I.R osnA..

EL COI{TRAT¡STA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA-s-glllgloq'MEDlcos SEAN DEL TlPo ADEcuADo pARA nsÉc.un¡n cóñJrcro¡.¡Bs RAzoNABLES DE coMoDrDAD, sEcuRrDAD EHIGIENE, DURANTE h BJPgyJIgI DE LA OBRA, ASf coMo A,ESTABLEcEñ ins ueorons NEcESARTAS eARA EL MANTENTMTENT9 yEL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE ?P-lf-q-E-PLFIgtos guo coNsrRuYA, No DEBERÁN DEScARcAR EN srrros o EN F6RMA TNqoNVENTENTEcoN RELACION A orRos CAMPAMENTOS o LUGARES Hnelrnóos o euE puEDAN MoTIVAR LA coNTAMINActóN DEL AGUA DE LAZONA.

#ffiüO¡$ffiFá.- orRAs ESrrpuLAcroNeS EspsctF.lcesPROGRAMAS.- EL CONTRATTSTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS pRocRAMAS DE OBRA QUEFIRMADOS POR Lq,S PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTNNT-O.

EL coNTRATIsrA, sE oBLIcA ¡'pRoPoRcloNAR:AL eERSoNAL oBRERo y rÉcNlco Los ELEMENToS NEcESARIos A FIN DE euECUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA Eru I.óS TRABA.JOS,

EL PERSONAL oBRERo Y TÉcNIco DEBERÁ usAR cAsco, BorAS y eunNres coMo MEDIDAS DE sEcuRrDAD EN LA EJEcucroN DELA OBRA

FrrÁcon¡.' EL ITIFE, A lryyÉ-s. D^P su RESIDENcTA DE oBRA, LLEVARÁ uNA BrrAcoRA, euE sERÁ EL TNSTRUMENT6 rEcNrco DEcoNTRoL DE Los rRABAJos, EL cuAL SERVIRÁ couo ueoló oe ióuuiiónCréñóóñvÉ¡¡órorieiÉ"¡,rrne LAS pARTES y ESTARAvlcENTE DURANTE EL DEsARRoLLo DE Los rRABAJos, v eN-ei qué óe'e;RAN nBnenrnéB r,o-s'nsúñros rMpoRrANrES euE sEDEIiARROLLEN DURANTE LA EJEcuclóN DE LAS OBRAS,.ASÍ couo eipeóo DE LAs ESTTMAcToNES REALTzADAS, suspENSroNES y9IS:,SXJIYflSlls^-o-u^E-lP.tlP99ITPl!-P-uj{ryT-E !q FrEcucróÑ, Ásrursuo sE ASENTARÁN y RESoLVERÁN nR9BLEMASPs:.t-9jl'-c?-s-D.q cjSgIPl T99N199_Y_4!t'¿rt{rsrRArrvo; óesoe m npóiil'ó;'iñidAóóñ, ilfiü ¿o'i"iI,Yu1ü3ñ.^¿""Tüt6ü3;A FIRMAR DICHA BITÁCoRA LoScoNTRATo. ESTA BITÁCoRAMODIFICACIONES EN LA E.I

EL ITIFE Y ELINSTRUMENTO QUE VI

Ei'ENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CI".\ÚSULA DECIMO PRIMERA DE ESTERrt EL INSTRUMENTo qqE pERrnrne a r,os on-ca-ños pn coNTRoL vERTFI6AR Los AVANSES y

LOS TMBAJOS ENCID¡¡}\D{NOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL COI{TRATISTA.

EN QUE ELBAS PARfES EN LOS

MUNICI

ray No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 9000046 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111

PÚBLICAS PARA EL

01tlaxcala@itife. gob. mx

Página 9 de 15

TLAXCALArc-rc-ül¡¡G,.GOBIERi¡O DET E5IADO

2011 - 2016 coNTRATo No.: BAL-2g-oLg-2o1gCONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

wxwffiNSilllIi tLA\aii tf':.iijr: inlNf RAt I I ki ( Ir rrra ¡ :ili ,\ tlll r( A r v¡

Clave: FT-OJ-11-00

EoI'TPo.. EL CoNTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPo INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA oBRA EN BUENASCONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA MISMA.

RETEI{CIONES¡.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:RETENCION DE 2 ¡;L UILLAR PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION DEL. TLAXCALA, SI SE ENCUENTRE REGISTRADO COMO MIEMBRO DE DICHA CÁMARA.LAS RETENCIoNES, PACTADAS EN LA CLAÚSULA DEcIMo NoVENA DE SANCIoNES PoR INCUMPLIMIENTo DEL PRoGRAMA.

üf($¡-o¡WÉ.- DrscREpANcrAS DE cARAcTER rÉcNrco y ADMrNrsrRArrvoEN EL SUPUESTo DE QUE DURANTE LA E.JECUCIÓN DEL PRESENTE coNTRATo LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTERTEcNIco Y ADMINISTRATIVo, SoBRE LoS ASPECTOS QUE MAs ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LASPARTES CoNVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS PoR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DEcIMo PRIMERA, SENoTIFIQUEN PoR ESczuTo LA DISCREPANCIA, INDICANDo DE MANERA EXPRESA EN QUÉ coNsISTE, PARA QUE INICIE UNPROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A IO (DITZIpÍ¡s ¡rÁ¡rlps sE pRocuRE LLEGAR os cor\,rúN AcuERDo A LA MEJoR soluctoN pARA LAS pARTES.

LA RESOLUCIÓN A QUE LLEGUEN LAS PARTES, OBEBRÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTACORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA PoR SUS REPRESENTANTES, REcoNocIENDo DESDE AHoRA ToTAL VALIDEZ A DICHOACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TÉRMINo ESTABLECIDo, LoS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDoQUE PoNGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARÁN A SALVo SUS DERECHoS PARA HACERLoS VALER ANTE LAS AUToRIDADESCOMPETENTES.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉcNIco Y ADMINISTRATIVo QUE LAs PARTES CoNVIENEN EN SoMETER A UNPRoCEDIMIENTo DE RESOLUCIÓN, PARA EL cASo DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELI"{S:

. * SUMINISTRO DE MATERIALES.1 'INTERPRETACIóN DE Los pLANos DE coNSTRUccIóN* INTERPRETACIóN DE LAS EspEctFIcActoNES DE coNSTRUcctóN.¡. DRTERMINACIÓN DE LoS PREcIos EXTRAoRDINARIoS

LAS PARTES RECONOCEN QUE E-L PRQCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE psTe cIÁusuI,A No SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DECOI.ICII,IRCIÓN PREVISTO EN LA LEY DE I-A MATERIA.

ffiiffii* ., issrow o" oB*ecHosEL.CoNTRATISTA NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO..A OTRAS PERSoNAS FISICAS o MoRALES, YA SEA EN ToDo o EN PARTES, LoSDERECHOS Y .ÓBLIGACIONES,.DEzuVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES PORTMBAJOS E"IECUTADOS; DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO;, CON LoS TERMINoS Y coNDIcIoNES QUE SE ESTABLECEN EN LACTAUSULA SEF'IIMA .

EL COT{TRATISTA NO PODRÁ E.IECUTARLA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOSREQUISIÍOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE-OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADo DE TLAXCALA Y SUs MUNICIPIOS,

ü¡-@i¡bjoqiffiF,- cASo FoRrurro o FUERZAMAyoREL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE,QUE SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE -ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA o TODAS LASOBLIGACIONES A SU CARGO, O EL.QPORTUNO EUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTODE CONFORMIDAD CON'EL CONTRATO.

ENTRE Los CASOS FORTUITO o DE FUERZA MAYoR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS No LIMITATIVA, LoSSIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDIcADos EN EL PARRAFo SIGUIENTE:

.i. INCENDIOS;

.i. TERREMOTOS:* GUERRAS;* INUNDACIONES;N SABOTAJES;* HUELGAS DECLARADAS;* CICLONES;* MOTINESO,DISTURBIOS;

' CATÁSTROFES DE TRANSFORTES MAR¡TIMOS, FERROVIARIOS, AÉREOS O TERRESTRES;

.:. PARO DE FÁBRICA(S) POR CAUSAS NO TMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS .POR EFECTO DE CASO.FORTUITO O FUERZA MAYOR DE.IARE DE CUMPLIR CON SUSLIBERADO DE I.A RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVARESPECTIVAS OBLIGACIONES,

A LA INDEMNIZACIÓN DE LOSSIGUIEI..ITES CONDICIONES:

QUE LA.PARTE QUE SU ü :'ffi Bü#fl."e;'" ^ ; .

" ::,

":"

MPLAN LAS

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 9000046 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111

Página l0 de 15tlaxcala@itife. gob. mx

TLAXCALA

CONTRATO No.: BAL-29-O 13-20 13CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

Clave: FT-OJ-11-00QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUEMA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LASMEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSIÓN DE sUS EFECToS o DAÑoS A LAS PERSoNAS o BIENES DE LA OTRAPARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCIÓN DE LA OTRA MEDIANTE LASCONSTANCIAS IDÓNEAS, LA EXISTENCIA, DURACIÓN Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUEMA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA O DE APLICARSANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADASEN EL PÁRRAFO TERCERO DE ESTA CLÁUSULA, INCLI.JYENDO LAS PENAS CoNVENCIoNALES PREVISTAS EN EL PRESENTE coNTRATo,Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMÚN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARÁ INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS EcoNÓMIcAS QUE PRoDUZCA EN SUS RESPECTIVoSPATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUEMA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPoSIBLE LA REALIZACIÓN DE LA oBRA, LAS PARTES ESTÁNDE ACUERDO EN QUE EL IT¡FE LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA DoNDE HAGA CoNSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LoSTRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

No sE CoNSIDERARAN coMo cAsos FoRTUIToS o DE FUERZA MAyoR, Los RETRASoS EN LA EJEcucróN DE LA oBRA euE puEDANORIGINAR LAs coNDIcIoNES cLIMAToLÓGIcAs NoRMALES DE LA ZoNA.

sq¡ü(-t-ffp,Wüü. - sANcroNEs poR r NcuMpLrMt ENro DEL pRocRAMAA FIN DE vEzuFIcAR sl EL coNTRATISTA ESTÁ REALTzANDo LAS oBRAs oBJETo DE ESTE coNTRATo DE ACUERDo coN LosPROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO o DE UTILIZACIÓN DE LoS INSUMoS, EL TTIFE COMPARARÁMENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS E.IECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON ELFIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL E.IECUTADA SE TENDRÁ POR NOREAIIZADA.

sl cÓlr¿o coNsEcuENclA DE LA coMpARActóN A eug sE REFIERE EL pÁRRAFo ANTERIoR, EL IMpoRTE DE LA oBRA REALMENTEE.JECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERONREALIZARSE, ET, ITIFE RETENDRÁ UN TOTAL DEL clNco PoR cIENTo (5oloI oe I,R oIT.ERENCIA DE DIcHos IMPoRTES,MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LASACTIVIDADES,O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACIÓN DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISIÓN. PoR LoTANTO, MENSUALMENTE SE HARÁRETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CoRRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN ToTAL SEA LAINDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA coMPARAcIÓN CORRESPoNDIENTE AL ÚLTIMo MES DELPROGRAMA, PROCEDE HACER .ALGUNA RETENCIÓN, SU. IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIo DE EL ITIFE A TITULo DE PENACONVENCIONAL,.POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTo DE LAS oBLIGACIoNES A cARGo DE EL CoNTRATISTA. ESTA PENAcoNVENcIoNAL SE DETERMINARA úNICAMENTE EN FUNctóN DE Los TRABAJoS No LIEcurADos coNFoRME AL pRocRAMACONVENIDO.

SI EL CO.I{TRATTSTA NO CONCLI'YE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONALoeseRÁ CÚBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EeutvALENTE AL crxco poR cIENTo (solol soBRE EL MoNTo CoRRESpoNDIENTE A LAPARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EiJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE EPI-ICRRÁ SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO,CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y S¡N.APLICAR EL IMPUESTo AL VALoR AGREGADo. SI EL CoNTRATISTA CONTINUAEJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERÍODO DE PENALIZACIÓN, DEBEN IRSE AJUSTANDo LAS PENAS, DESCoNTANDo Los IMPoRTES DELOS TMBAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE coRTES PRoGRAMADAS EN DoNDE SE AcREDITEN LoSAVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE..

BL tr¡oxro DE LAS pBtes io¡¡vBNctoNALEs, EN NINGúN cASo poDRÁ sER supERIoR, EN su coNJUNTo, AL MoNTo DE LAGARANTIA DE CUMPLIMIENTO.A.QUE SE REFIERE.EL APARTADo II DE LA CLÁUSULA NoVENA DE ESTE coNTRATo.

LAS PENAS CONVENCIoNALES UNICAMENTE pRocEDEnÁn cuaNoo ocuRRAN CAUSAS TMPUTABLES A EL coNTRATrsrA; LADETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARÁ CON.BASE EN I"cS FEcHAs PARCIALES DE TERMINACIÓN, FUADAS EN EL PRoGRAMADE EJECUCIÓN coNVENIDo. .:

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, EN LoS PÁRRAFoS ANTERIORES, EL ITIFE PoDRÁEXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓNDE tA SANCIÓN ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN.CUENTA LAS DEMoRAS MoTIVADAS PoR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, cASoFORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS MoDIFICACIoNES QUE A SU JUIcIoPROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL TTIFE, CON EN Lo ESTABLECIDo EN LA.LEY DE oBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADo DE TLAXCALA Y SUSMUNICIPIOS Y LAS DEMÁS NES ADMINISTRATIVAS API,ICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSASIMPUTABLES.A ELRESULTANTES DE

EDERÁ A I.IACER VAS LAS GARANTÍAS, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LoS IMPoRTESAÚN No A QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO

QUE SE EFECTUARÁ 30 lTnrrNTAl gg¡uHólldE""o DE NorrFrcAcróN DE LA REScrsroN

LO ANTERIOR ES SIN EXISTIR.

Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 24,6 46 2 00 20 ExL 111

Xvxpffi

Lir

tlaxcala@itife. gob. mxPágina ll de 15

¿aft-¡af¡-¡¡Gt'¡¡G.GOBIERI¡O DET ESIADO2Alt - 2016

TLAXCALA

KwwwffiCONTRATO No. : BAL-29-O 13-20 13CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

Clave: FT-OJ-11-00ir¡¡ti¡s¡üo.- suspENSIóN TEMPoRALñi-ññü.poonÁ suspsNoeR TEMPoMLMENTE EN TODA o EN PARTES LoS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA

;usrrFlcA-DÁ;oeeiÉñpose DETERMTNAR, EN su cASo, LA TEMeoRALIDAD DE LA susPENslóN, LA QUE No PODRÁ PRORROGARSE oSER INDEFINIDA.

PARA TALES EFEcTos EL ITTFE NoTIFICARÁ LA SUSPENSIÓN A EL CoNTRATISTA, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN' LA

FECHA DE SU INIcIo Y DE LA PRoBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO

RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRoRRoGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN

MoDIFICAR E,LPLAZO DE E.JECUCIÓN CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS

CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

cUANDo sE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LoS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ÉSTE PAGARÁ A EL

COI{TRATISTA LOS TRABAJOS F^IECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS

ESTABLECIDOS EN EL ARTfCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE

OUC ¿STOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

ÉARA;-ó;iERMIN¡óION DE Los cAsros No REcupERABLEs sE DEBERÁN coNSIDERAR coMo BASE PAn¡ su cÁLculo, LosPRoGRAMAS Y coSToS oRIGINALMENTE PRoPUESToS PoR EL coNTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ÚLTIMO PORCENTAJE

DE AJUSTE AUTOzuZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

LA FoRMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓI{ se nBRI,IzeRÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERÁ LEVANTAR EL ITIFE'

Ufc.$$¡ffii¡i--sftr.- TERMINAcIóN ANTIcIPADAébñ epeóé Á rcS negursrros pREvrsros EN EL sEcuNDo pÁRRAFo opr. RRtÍcul,o 6s DE LA LEY oBRAS PUBLICAS PARA EL

ESTADo DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIoS, EL ITIFE PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO

éúñpó óóndünüñ-nezoNES DE lNrsnÉb GENERAL; EXrsrAN cAUSAS JUSTFTcADAS eug LE IMpTDAN LA coNrtNUAclóN DE Losrn¡¡ruos, y.sE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON L,AS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO

GRAVE AL ESTADo, o BIEN, No SEA PoSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABA.JOS A QUE SE

REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIoR, CoMUNICANDO DICHA DECT,ARACIÓN POR ESCRITO A EL CONTRATISTA..,

UNA VEz coMUNIcADA PoR EL ¡TITE- LA TERMINASIÓN ANTIcIPADA DE ESTE CONTRATO, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA

POSESIÓN.,DE LOS TMB,dJOS .zuBCUTNOOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTAIACIONES RESPECTIVAS,

LevÁñrñpó,,coN g stñ ln coupeREcnNcrA DE r¡ col{TRATIsTA, AcrA cIRcUNSTANcIADA DEL ESTADo EN QUE sE ENCUENTRE

LA oBRA. DICHA ACTA sp l,svÁNreRÁ ANTE LA pRESENcIA DE FEDATARIo puBLICo. ASIMISMO, sE DEBERÁN REALIZAR LAS

.TNOTACIONES CORRESPONDIENTES EN I,R BITÁCORA, . .

cuANDo poR cAso F9RTUIT6 o FUERZA MAyoR sE IMeoSIBILITE LA coNTtNUActóN DE Los rRABAJos, EL CoNTRATISTA PODRA

oPTAR PoR No.EJEcUTARLoS; EN ESTE SUPUESTo, SI oPTAPoR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR

éóiióiiuú ; Eü ¡iiid-óinEñ nbs-div.ena onl¡rnó DE Los'¡s (ernrcEl of¡s ulrun¡¡,Es srcutENrEs A LA REcEPctóN DE LAS

rrrisl¡Ár e¡¡ Cnso oe neónrrve sERÁ NEcEsARIo euE EL TcoNTRATISTA O_B'TENGA DE tA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA

CoRRESPoNDIENTE, PERO SI EL ITIFE T.IO COÑTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PE"TICIÓN DE EL

CONTRATISTA

cuANDo sE DE. poR TERMINADo ANTICTpADAMENTE EL coNTRATo, EL rTtrE PAGARÁ A EL coñTRATISTA Los TRABAJOS

n;ncuinoo5, esl,colrto Los cASTos No RECueERABLES EN Los rÉRMrNos pREvrsros EN EL ARTfcuLo 67 DE LA LEY DE OBRASpfi¿rcAl itRA EL ESTAD6 ps tr,AXcnL¡ y sus MuNrcrpros, srEMpRE euE Esros sEAN RAZoNABLES, ESTEN DEBIDAMENTE

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUIT9 DEL coNTRATo, cUANDo ESTE sE HAYA pADo PoR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁ OBSERVAR LAS REGLAS

euB paire EL FrNleurro DE.oBRA coNcLurDA sp esi¡r¡lpcEN EN EL ARTIcULo 67 DELA LEY DE oBRAs PúBLICAS PARA EL

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

üi'G-Ésiiü .- RESPoNSABILIDAD DE EL coNTRATISTADEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HTDRAULICO A QUE SE REFTERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE

ELEMENTOS EsTRUcTURALes colnoos pN oeRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

0l ELACERO QUE SE.UTILICE DEBERÁ SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN

ÁcERo ne iú¡RcR I{uEVA o.sÑ ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN

HEcHo ENSAYES, coN RE5ULTAD6S SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR CUÁL ES EL LOTE DE

Áceno euE sE yt¡a Orrarleen EN LA oBRA, PARA HAcER EL MUESTREoY ENSAYE D_EL {lM9,_lIlE! -Di.a.Y.?,9?Ho ACERO. pOR CADA LOTE'DE lO TON. O FRACCIÓN, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMAEMPIECE A

MARCA, UNDEIGUAL

-c=RADo:ÚÑ Misrtro otÁUÉrno y UNA MISMA REMESA, SE roMARÁ UN ESPEcÍMEN PARA ENSAYE

NO.SEA DE tOS EXTI E LAS BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O

MINIMO ESPECIFICcoR DIENTE,

porq Todo¡

Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000464623429,46255 00 Fax 01 24646200 20 Ext.

hI4¡RMA NOM.B-457-I988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE

SleúqffiO$o¡pouue¡ne.

111

Página 12 de 15tlaxcala@itife. gob. mx

TLAXCALA

EL CONTRATISTA COMO ECONTRATO,.'SERÁ EL UNICOORDENAMiÉNTOS EN MATELAS RECLAMACIONESTRABAJOS OBJETO DE

CONTRATO No.: BAL-29-O 13-20 13CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

Y PATRÓN DELSABLE DE LAS

Y SEGUDORES

N5llTLllC it.A¡tAl lL(lr l)t I rr\f:nAr 5lFL_rct, r:A f tt(.4 i:¡r¡:,\|!rl

EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DEgcoNTRA o ENcoNTRA DE EL ITIFE EN RELACIóN coN LosDetorfolloS\ ¡rg¡Ctffgllct

ÍU poro Todo¡

m

ra a No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000464623429,46255 00 Fax 01 24646200 20 Ext.

Clave: FT-OJ-11-00EN CUALQUIER CASO SE.tpU¡trn¡i r,t Cm.rWrie, pOR ESCRTTo DEL FAARTCANTE DE QUE EL ACERO CUMPLECO¡T LA I{ORMA CORRESPOilDIENTE.

02 cuANDo EXISTAN cIRcuNSTANcrAs euE HAcAN eRESUMTR euE sE HAN MoDIFIcADo LAs cARAcTERISTIcAS DELAcERo PARA coNcRETo HIDRÁULICo, DEBERÁN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE ELI.T.I.T.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL AcERo PARA coNcRETo HIDRÁULICo DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACIÓN PERJUDICIAL, EXENTO DEACE]TES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCIÓN,

EL CoNTRATISTA DEBERÁ ANEXAR A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LAMARCA DEL AcERo ADQUIRIDo. DEBIENDo SER ÉSTE DE MARCA DE REcoNocIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERÁcuMpLrR coN LA REALIZAcIóN DE Los ENSAyES NEcESARIoS PARA su AUToRtzActóN.

DE LOS CONCRTTOS

LoS coNcRETos HIDRÁULICOS sE DESIGNARÁN DE ACUERDo coN LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESIÓN (FC} FIJADAEN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRÁ LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL I'T.I.F.E. CONSIDERENECESARIO. SI AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA,DEBERÁREMoVERSE o DEMoLERSE Y SUSTITUIRSE PoR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS ENEL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE coNcRETo ENDURECIDo SE VERIFICARÁ MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESIONEN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NOR}TAS NOM C-159 Y NOM C.83, ENUN TABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMTENTO DE LABORATORIOS DEPRUEBAS (SINA'LPI.

92 cUANDo EL coNcRETo No CUMPLA coN EL REQUISITo DE RESISTENCIA, SE PERMITIRÁ EXTRAER Y ENSAYAR' CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA T{OM.C.169, DEL CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS

ctLINDRos euE No cuMpLrERoN. sE PROBARÁN 3 coRAzoNES poR CADA INCUMPLIMIENTO coN LA CALIDAD.. .. ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F.c 25OKg/CM2, EL. CONTRATISTA oegeRA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA

.. EFECTUADoS PoR UN LABoRAToRIo DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE. ACREDITACIÓN (EMA). LOS]NFORMES DE CALIBRACIÓN SE PRESENTARÁN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE

EL CONTRATISTA SE.OBUGAA QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LAoBRA MoTIVo DEL coNTRATo, CUMPLAN coN LAS NoRMAS pE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADAUNA DE LAg PARTES DE.DIcHos TRABA.JoS SE EFECTUEN A S¡IST.¡ccIÓN DE EL ITITE ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y

RIESGO DE LOS, DEFECTOS Y VICIOS. OCULTOS DE LA MIEMA Y DE LOS DAÑOS Y PER.'UICIOS QUE POR INOBSERVANCIA ONEGLIGENcIA DE SU PARTE SE LLEGUEN ¡, cAUSAR A EL TTIFE O A TERCEROS, EN CTJYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DEvrcros ocqlTos SEñALADA EN EL APARTADo l¡r DE L{ CLÁUSULA NovENA DE ESTE coNTRATo.

ES FAcULTAD DE EL ITIFE, REALIzAR I,a IIsPeccIÓN DE ToDoS LoS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA LIECUCIÓN DE LOSTRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, o EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

ASi lvfrsMo, EN vtRTUD DE QUE EL CONTRATTSTA ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ A

SUJE"TARSE A ToDos Los REGLAMENTós v óRDENES DE LAS AUToRIDADES CoMpETENTES EN MATERIA DE coNSTRUcctóN,SEGURIDAD, USo DE LA''vfA PÚBLICA; PRoTEccIÓN EcoLÓGIcA Y DE MEDIo AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL,ESTATAL o MUNICIPAL, Asi coMo A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL ITTFE. LAS RESPONSABILIDADES Y LOSDAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA.

cUANDo APAREcIESEN DEFECToS o VIcIoS EN LoS TRABAJoS DENTRo DEL PLAzO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE DEBERÁNotFIcARLo poR ESczuTo A EL coNTRATrsrA, pARA eue ÉStp,HncA LAS coRREcctoNES o REposrcroNEs coRRESPoNDIENTES,DENTRo DE uN plAzo MAxtMo DE oo lrRErNrA pÍns newire¡,ps, TRANScURRIDo ESTE TÉRMINo sIN QUE sE HUBIERANREALIZADo, EL ITIFE pnocBosRÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LASPARTES PoDRAN coNVENIRLo, DEBIENDo CoNTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS..PARTES RECONOCEN Y AC'EPTÁN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL TTIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO

DD LAS ceNnInRoss,ÑO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CoRRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGANEFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

Bc.f Éji@'1i------!ffi1.-RELAcIoNPERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTEoelrcAcIoNps DERTvADAS DE LAS DIsPosIctoNES LEGALES Y DEMÁS

T$Fffi

111

Página 13 de 15

üdÉsü¡ió:rióú'¡ht¡..

01tlaxcala@itife. gob. mx

TLAXCALAYXWffiCONTRATO No. : BAL-29-O 13-20 13

CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13Clave: FT-OJ-11-00

EL ITIFE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL

CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, EL TTTFE DETERMINARÁ LT RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA FECHA

CoNVENIDA DE INIcIo, SIN CAUSA JUSTIFICADA coNFoRME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS

MUNICIPIoS, SUSPENDA INJUSTIFIcADAMENTE Los TRABAJoS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE

MATERIALES, TRABAJADoRES o EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA' QUE NO

cuMpLA coN LAs ESpEcIFIcActoNEs DE coNSTRUccIóN o NoRMAS DE CALIDAD, ASI coMo CUALQUIER oTRo SUPUESTo DE Los

QUE SE PREVÉN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OSRAS pÚSLlcAS PARA EL ESTADO DE TTAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

cUANDo EL ITIFE DETERMINE REScINDIR EL CoNTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE

ónCl,ÁnncrON JUDrcrAL, BASTANDo PARA ELLo eus se cuMPLA EL PRoCEDIMIENTo QUE sE ESTABLECE EN EL PÁRRAFo

SIGUIENTE, EN TANT9 QUE SI ES EL 6oNTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA

AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL ITTFE IotIT.IcaRA A EL CoI{TRATISTA EL INIcIo DEL PRoCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y

poR ESCRITo, A FIN DE euE ESTE, DENTRo DEL TÉRMINo DE 10 lDIEzl pfAs ¡rri¡¡¿ps, coNTADos A PARTIR DE LA FECHA EN QUE

ie-CreÁ LA Nórir,rceclOñ oe l¡ nescrsróN, EXeoNGA Lo euE A su DEREcHo coNVENcA, Y APoRrE, EN su cASo' tAS PRUEBAS

QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA N6TIFISASIÓN QUE EL ITIFE REALIcE A EL coNTRATISTA RESPEcTo DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SE

SEñALARÁN Los HEcHos euE MoTtvARoN LA DETERMINACIóN DE DAR PoR RESCINDIDo EL coNTRATo, RELAcIoNÁNDoLos coNL,{S ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL

coNTRATIsrA, nesolvsRÁ v ñorrr.lcÁn¡ A EL coNTRATrsrA Lo pRocEDENTE DENTRo DE Los 15 (QUINCEI oÍls-rrr(nnrsSIGUIENTE5 A QUE SE PRoDUzcA LA RESPUESTA DE EL coNTRATIsTA. CUMPLIDO LO ANTEzuOR, EL ITIFE PODRÁ EXIGIRLE A EL

MISMo EL CUMPLIMIENTo DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE

op IT¿¡Nen¡ FEHACIENTE sU DECISIÓN DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE:SE qoMUNIQUE A EL coNTRATTSTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERÁ A

ToMAR tNtr,leot¡ra pospslól¡ DE Los rMBAJos EJEcurADos pARA HAcERSE cARco DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES

RESPECTIVAS,I,EVENTNNOO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL COI{TRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE

LE OERA, NSENTÁNDOSF ASIMISMO LASCAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN.

É¡,. cónrnmsm BsT¡RÁ oBLIGADO A DEVOLVER A EL rrrFE, EN uN PLAzo DE 10 (DIEZ) oÍls r¡lrun¡¡,ts coNTADos A PARTIR'én

l,e eeCHn DE INIcIo DEL pRocEDTMIENTo DE REseIstóN, ToDA LA DoCUMENTACIóN QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADo

PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA Y EN LA DÉCIMO NOVENAEN Los cAsos.DE RESCISIÓN.PREVIsTos EN FoRMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSU

RELATIVA A.sANcioNES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL COII¡TRATTSTA CONVIENEN EN QUE AQUELLApnócnnBn¡ e HACER EFECTIVAS LAs, caRANTlAs y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LoS IMPoRTES RESULTANTES DE TRABAJoS

il;óülíñé'nu¡ ¡¡o uoúnÁóos, nesrÁ eue sE oroRGUE EL FrNreurro coRRESIoNDIENTE, Lo QUE DEBERÁ EFEC'rU_ARSE

DENTR9 DE Los so ¡rnrrñm¡ phs n^lrun¡r,ns stcutENTES A LA FEcHA DE NotFrcAcIóN DE LA RESclslóN. EN DIcHo FINlQUlro

nBsBRÁ pREVERSE'eL soenÉ cosro DE r-os tR¡eAJos AUN No RIEcurADos ASI coMo Lo RELATIVo A LA RECUPERACIÓN DE

LoS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE H.AYÁN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRÁ

HACER coNSTAR.eI -eI

nNIÓuITo, LA RECEPCIÓN DE Los TRABAJoS QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA

iilsóisrOñ óÉi coNrRAro, nst cóuo DE Los Eeurpos, MATERIALES QUE sE HUBIEMN lNSrAtADo EN LA oBRA o sE

ENCUENTREN EN PROCESO óT PEB.BICECIÓN; SIEMPRS Y CUANDO SEAN SUSCEPIIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS

PENDIENTES DE REALIZAR.

UpÉ,slt!-¡.d{!iÑit.- MoDIFICAcIoNES i

EL ITIFE Y LA CoNTRATISTA CONVIENEN QUE'QUALQUIER MoDIFICACIÓN AL MONTO O PLP\ZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS,

DEBERÁ REALIZARSE PoR ESCRITo IuIBoInITg LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS

óóñóióioñes. osros coñvpN-los tBepnnñ sBn AUroRrzADos.poR EL rrrpE, BAJo LA RESpoNSABILIDAD DEL rIruLAR DEL AREA

RESPoNSABLE DE LA CoNTRATACIÓN DE LoS TRABAJoS, DE¡IÉNDo EL RISIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDEITTE DE

constnuccróN susTENTARLo EN ItN DICTAMEN rÉc¡,nco QUE FUNDE Y uoTrvE LAs cAUsAs QUE Lo oRrGrNAN.

No SE oToRGARÁ ANTICIPoS ian¡ rcs coNVENIoS QUE SE CELEBREN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS

.PTJBITCES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

vrd S!ü@ t': DoMrcrllosEL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 41, tA CENTRO C. P. 9OOOO TLAXCALA, TLAX.EL CONTRATISTA. EIT ARGENTIT{A SECCIOIT TERCERA C.P. 9O85O TEOLOCHOLCO TLAXCALA.

{i.-1ffii .- PnLAS PARTES CONVIENENPRESENTE CONTRATO Y

DEL CONT.RATOEN,CASO DE EXISTI DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL*n""**ru

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 9000034 29, 46 2 55 00 Fax A1 246 46 2 0O 20 Ext. 111

tlaxcala@itife. gob. mx

Ortegaa46462

Página 14 de 15

TTAXCALA

CONTRATO No.: BAL-29-O 13-20 13CONCURSO No: OC-BAS-LP-OO4-2O13

Clave: FT-OJ-11-00

ü' üW{ñm.- LEGTSLACTóN

LAS PARTES SE oBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y

CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE Lo INTEGRAN, ASÍ coMo A Los TERMINoS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUEESTABLECE I.A LEY DE oBRAs PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMÁS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN Lo No PREVISTo PoR LoS oRDENAMIENToS ANTES cITADOS, SERÁN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CÓDICO CIVIL Y DEPROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCAI.A Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA

EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

tr*ffiÍmtrOffin*.- JURISDIccIóN Y TRIBUNALES coMPETENTESPARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTEEXPRESAMENTE ESTIPULADo EN EL MISMo, LAS PARTES sE SoMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPE"TENCIA DE LOS TRIBUNALES DELA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., PoR TANTO, EL CoNTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JUzuSDICCIÓN QUEPUDIERA CoRRESPoNDERLE PoR RAZÓN DE sU DoMIcILIo PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIENENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTEINSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA,TLAX., AVEII{TICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRE¡CE.

POR'TL CONTRATISTA"

rLOR¡AN SALAZAR MORALESADMINISTRADOR UNICO

.&-rc,.,¿,G¿-¿¿4¿GOBrgRiro DEt É3tADo2011 2016 lyxwm

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax.Tet. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax A1 246 46 2

c.P.9000000 20 Ext. 111

Página 15 de 15