PODER JUDICIAl DE lA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 060fi0, D.F. R.F.C. SCJ.950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA 16 DE SEPTIEMBRE No l8 , 6' PISO, COL CENTRO. C P 06000. MEXICO. D.F. TELS •1131100 Elll. 5305.5722.5321 , 5121 y~ FAX. 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CAlZ. IGNACIO ZARAGOZA No 1 ~O COL. JUAN ESCUllA. C.P. 09100, MEXICO, D.F TELS .. 5101 2036 y 5163 7863

CONTRATO SIMPU FICAOO

4518001388

EN SUS REMISIONES. FACTlJRAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

5001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 11331NTERIOR 4, COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659,9000-36591

FECHA DEL DOCUMENTO 0910512018

FECHA DE ENTREGA

Partida Clave art.

10

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38. Centro, 06000, MX. DF

!OBSERVACIONES CIR070202064

Cantidad Unidad Descripcion

1.000 UN SISTEMA PARARRAYOS CCJ VERACRUZ OBSERVACIONES

SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PARARRAYOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE VERACRUZ

PRE.01 Desmantelamiento y retiro de Punta de pararrayos tipo Prevectron existente, con recuperación. PZA 1.00

PRE.02 Desmantelamiento y retiro de Mastil de acero inoxidable de 3.0 mts, existente, con recuperación. PZA 1.00

PRE.03 Desmantelamiento y retiro de Base tubular de acero para méstil de 3.00 m .. existente, con recuperación. PZA 1.00

PRE.04 Desmantelamiento y retiro de Cable especial trenzado de cobre con 28 hilos para sistema de pararrayos, existente. con recuperación M 6.00

11 SISTEMA DE PARARRAYOS

SP.01 Suministro e Instalación de Punta de pararrayos Salnt-Eime catálogo SE15 SAINT ELME, marca AMESA o similar. PZA 1.00

SP .02 Suministro e Instalación de Rehilete de cobre, caté lego AME-043, marca AMESA o similar.

P.Unitario

191,779.16

Importe Total

191 ,779.16

CONTINUA

Página 1 de 5

Fec:N ~ omprult>n: 09/0S/2018 1111 18

·.

b \)~'005 Af(.¡-. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN f."'1i. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN t;; o JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO OELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. O F 1.1.1 ~ "' R.F.C. SCJ-950204-6P5

'· ·~ ! ~~~,

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 18 DE SEPTIEMBRE No 38 , 6' PISO, COL. CEI'fTRO. C P 06000, MEXICO. D.F. TELS.: 41131100E•~ 5305.5722. !>321 , 5721 y5304 FAX. 41 131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL JUAN ESCUllA. C P. 09100. MEXICO, O F TELS . 5701 2036 y 5763 7!83

CONTRATO SIMPLIFICADO

4518001388

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO OE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 . COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659, 9000-3659/

FECHA DEL DOCUMENTO 09/05/2018

FECHA DE ENTREGA

Partida Clave art.

FORMA DE PAGO !OBSERVACIONES CIR070202Q64

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38. Centro 06000, MX. DF

Cantidad Unidad Descrfpdon

PZA3.00

SP.03 Suministro e Instalación de Mastll de acero Inoxidable de 6.0 mts, telescópico, Catalogo AME-188, marca AMESA o similar. PZA 1.00

SP.04 Suministro e Instalación de Registro para electrodos de puesta a tierra en Fibra de vidrio tipo Albafial, con tapa, catálogoAME-149, marca AMESA o similar. PZA3.00

SP.05 Suministro e Instalación de Cable especial trenzado de cobre con 28 hilos para sistema de pararrayos, catálogo AME-004 mea. AMESA o simílar. M 50.00

SP.06 Suministro e Instalación de Desconedadorde pruebas para bajada de aleación cobre-cobre, catálogo AME-022, mea. AMESA o similar PZA 1.00

SP.07 Suministro e Instalación de Base tubular de acero inoxidable de 33 cms x 33 cms x 1/4 de espesor, para mástil de 6.00 m, catálogo AME-187, marca AMESA o similar. PZA 1.00

SP.OB Suministro e Instalación de Contador de descargas atmosfericas para sistema de pararrayos, catálogo AME-125 mea. AMESA o similar PZA 1.00

SP.09 Suministro e Instalación do Cable desnudo de cobre semiduro

P.Unitario Importe Total

CONTINUA

Página 2 de 5

Fec:lla de impresión: 09/05/2018 17.11.18

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F R.F C. SCJ.950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 18 DE SEPnEMBRE No 38 , 6' PISO. COL CENTRO. C P 06000, MEXICO. D.F. TELS •• 41131100 Ellt. 5305, 5722.5321, 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL JUAN ESCUTIA, C P. 09100, MEXICO. D.F TELS •. 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPUFICAOO

4518001388

EN SUS REMISIONES, FAcnJRAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

5001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 , COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659,9000-3659/

FECHA DEL DOCUMENTO 09/05/2018

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

FORMA DE PAGO

!OBSERVACIONES CIR070202Q64 ..

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 . Centro. 06000. MX, OF

Cantidad Unidad Descripcion

clase 'b' calibre 1/0 awg, marca condumex o similar M 10.00

SP .10 Suministro e Instalación de Tubo de pvc duralon tipo pesado marca condumex o similar, no. de catálogo 402002 de 19 mm de diámetro. M 40.00

SP .11 Pruebas y mediciones del sistema de tierras de parra rayos con Terrometro de 3 puntas, con callbracion vigente de un laboratorio certificado por EMA. PZA 1.00

• PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 60 OlAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y A LA DISPOSICIÓN DEL ESPACIO DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS QUEDANDO ASENTADO EN BITÁCORA.

''FORMA DE PAGO: : SERÁ DE 100% (CIEN POR CIENTO) CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SCJN.

BITÁCORA; INSTRUMENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE CONSTITUYE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO, DONDE SE REGISTRAN LOS ASUNTOS RELEVANTES DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

El CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA SCJN, LA SIGUIENTE FIANZA:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS Al T~RMINO DE LOS TRABAJOS Y PARA EFECTUAR El FINIQUITO DE LA MISMA. EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL NETO EJECUTADO. INCLUYENDO EL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA DE UN AtíiO POSTERIOR A LA FIRMA DEL FINIQUITO, MISMA QUE

P.Unitario Importe Total

CONTINUA

Página 3 de 5

Fecha deimpre•16n: 09/0S/2018 17•11 .18

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMeC, 06060, C.F. R.F .C. SCJ.950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAl. DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6' PISO, COL CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722, 5321 , 5721 y 5304 FAX: 41131761

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ.IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPUFICADO

4518001388

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 . COL MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830 /9000·3659, 9000-3659/

FECHA DEL DOCUMENTO 09/05/2018

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES .. CIR070202Q64

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38. Centro. 06000, MX, DF

Cantidad Unidad Descrlpcion

DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS DIEZ OlAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA CARTA DE FINIQUITO DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y FIRMADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA SCJN.

-ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA -NÚMERO DE SOLICITUD: 11800415 -CENTRO GESTOR: 1132400 -PARTIDA PRESUPUESTARIA: 62201 -TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO PÚBLICO SUMARIO ·CLASIFICACIÓN: MENOR -INCLUIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES 2018: SI ·TARJETA DICTAMEN TÉCNICO: DGIF/DOC-T/201/2018 -FUNCIONARIO U ÓRGANO QUE AUTORIZÓ: DIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. -FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2 DE MAYO DE 2018 -ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES -DESTINO: CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE VERACRUZ, VERACRUZ.

. . .. . . . . --

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO SIMPLIFICADO TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LO SIGUIENTE:

"LA CONVOCATORINBASES. ANEXOS, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES GENERALES, EL ACTA DE

P.Unitario Importe Total

CONTINUA

Página 4de 5

Fecha de Impresión: 09105/201 e 17:11:18

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No 2 COL. CENTRO OELEGACION CUAUHTEMOC, 06060. O.F R F.C. SCJ.9502~·6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA 16 OE SEPTIEMBRE No 38. 6' PISO. COL. CENTRO. C.P 06000, MEXICO, O.F. TELS . 41131100 E.tl 5305.5722.5321. 5721 y 53~ FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO, O.F TELS •. 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4518001388

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO OE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA IGLESIAS ROJAS, S.A. DE C.V. 1 CALZADA DE LA VIGA 1133 INTERIOR 4 , COL. MILITAR MARTE, DELEGACIÓN IZTACALCO, 08830/9000-3659, 9000·3659/

FECHA DEL DOCUMENTO 09/05/2018

FECHA DE ENTREGA . Partída Clave art.

FCRMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES .. CIR070202064

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 . Cenlro, 06000, MX. DF

Cantidad Unidad Descripdon

VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES, LA PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO, TÉCNICO Y ECONÓMICO".

EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AGA Vl/2008, DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CUANDO SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RESPECTO DE LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO "EL CONTRATISTA" PODRÁ ACUDIR AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 196 AL 201 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Vl/2008 VIGENTE. DE ESTE ALTO TRIBUNAL.

"LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HARÁ LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES QUE CORRESPONDAN".

SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

P.Unitario

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

Importe Total

191,779.16

30,684 .67

222,463.83

Página 5 de 5

Fec:N de ompntlllón, 0910512018 17 11 18

CONTRATO SIMPLIFICADO OE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS (HASTA 75,000 UOIS)

DECLARACIONES 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo "la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este Instrumento manifiesta que: 1.1 Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los articules 94 de la Cons111uci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1.2 La presente contratación fue autorizada por el Director de Comratación de Obras, Mantenlmiemo y Servicios, adsaito a la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante concurso publico sumario (hasta 75,000 UDIS), de conformidad con lo previsto en el artículo 42, del Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinllonco de septiembre de dos mil ocho, del Comité d e Gobierno y Administradón de la Suprema Corte de Justlcla de la Nación por el que se regulan tos procedimientos para la adquisición, administraclón y desincorporación de bienes y la ccmratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. 1.3 El Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios de la Dirección General de Infraestructura Flslca, está !acuitado para suscribir el presente instrumemo, de ccnformldad con lo dispuesto en el articulo 1 o, párrafo segundo, 42 y 139 del Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administraoón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras. usos y servicios requeridos por este Tribunal. 1.4 Para todo lo relacionado con el preseme comrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José Maria Pino Suérez nümero 2, colonia Centro, delegación Cuauh!émoo, código postal 06060. Cuidad de México. 11. "El Contratista• por conducto de su representante legal mantnesta bajo protesta de decir verdad que: 11.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para ejecutar tos trabajos requeridos por la Suprema Corte, así como con los elemenlos lécnicos y capacidad económica necesarios para tal fin. 11.2 No se encuemra en los supuestos previstos en los articules 48 y 58, fracción XVI del Acuerdo General de Administración Vl/2008 d el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisidón, administración y deslncorporaclón de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto T ribunal. 11.3 Para todo lo relacionado con el presente contrato, sellata como tu domicilio el ubicado en la carátula del presente instrumento, en el apartado denominado ·Provee do( 11.4 'El Contratista• manifiesta que se encuentra debidamente constituido conforme a las Leyes Mexicanas y con la inscripción vigeme en el Registro Püblíco correspondiente. 111. La "Suprema Corte• y "El ContraUsta" declaran que: 111.1 Reconocen mutuameme la personalidad jurídica ccn la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas se dirigirán a los domicilios Indicados en los antecedentes 1.4 y 11.3 de este instrumento. 111.2 El awerdo de volumades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Conslltución Política de los Estados Unidos Melicanos. en el Acuerdo General de Administración VV2008, del veinticinco de septiembre de dos núl ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de JustiCia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Peder Judicial de la Federación, ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarta, ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pübliccs y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS Primera. Condiciones generales. ·e¡ Contratista• se compromete a proporcionar los trabajos descntos en la carátula del presente lnstrumemo y a respetar en todo momemo el precio, plazo y condiciones de pago sellalados en la referida carátula, durante y ha!la el wmplimienlo total del objeto de este acuerdo de voluntades. El pago sellalado en la preseme cláusula, cubre el total de los trabajos comratados, por lo cual la ·suprema Corte• no tiene obligación de cubrir ningun importe adioonal. Segunda. Pena convencional. En caso de lnwmplinúento de las obligaciones pactadas en el ccntrato y sus anexos, la · suprema Corte• podrá aplicar al 'El Contratista• una pena convencional del 10% que se ajustará proporcionalmente al porcentaje Incumplido. En caso de Incumplimiento en el plazo de ejecución pactado. se apt,cará una pena convencional equivalenle al monto que resuHe de aplicar el 10 al millar por día natural de retraso a la cantidad que importen las actlvldades pendiemes de ejecutar. Dicha sanción no podrá exceder 10% del monto total contratado. Las penas convencionales podrán descornarse del monto pendiente de cubnr por la · suprema Corte• a 'El Contratista' . Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales •EJ centralista' debera presemar el comprobante fiscal dig~al por Internet (CFDI) e nombre de la ·suprema Corte• segun consta en la cédula de identificación fiscal, expedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pübllco con el Registro Federal de Comrlbuyenles SCJ9502046P5 Indicando el domicilio sellalado en la declaración 1.4 de este Instrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar. Además deberé presentar copla del Instrumento contractual correspondienle, de la fianza respectiva dictaminada favorablemente por la Secretaria Juridica de la Presidencia y la documentación que acredite que tos trabajos fueron ejecutados a entera salfsfacción de la ·suprema Corte• Cuarta. Responsabilidad Civil. 'El Contratista• será responsable civilmente por los dalles que su personal cause a los bienes de ·La Suprema Corte' con motivo de la ejecución de la obra pública objeto de este comrato, aun cuando no exista negligencia. La reparación del dallo consistirá, a elección de 'la Suprema Corte•, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de danos y perjuicios, con Independencia de ejercer las acciones legales que se pudieren ejercer. Quinta. Modificaciones de esta Instrumento. las condiciones pac.adas en el presente Instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los articules 13, fracción XIX, 143 tracción 11 del AGA Vl/2008. Se~ta. Flanta de vicios ocultos. Al término de los trabajos, y para efectuar el finiquito de la núsma, equivalenle al 10% del monto total neto ejecutado, Incluyendo el impuesto al valor agregado, la cual tendrá vigencia de un allo posterior a la firma del finiquito, misma que deberá ser entregada dentro de tos diez dlas hábiles siguientes en que su monto haya sido determinado en el finiquito SépUma. Inexistencia de relación laboral. 'El Contratista· , como empresario y patrón del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos materia de este contrato, seré el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presemen en su contra o de la ·suprema Corte·, en relación con los trabajos motivo de este ccntrato. l a · suprema Corte' estará !acuitada para requerir a 'El Contratista· tos comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, as! como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS. En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de •EJ Contrnllsta·, ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de la ·suprema Corte•, 'El Contratista• debera reembolsar la totalidad de los gastes que erogue la ·suprema Corte' , por concepto de traslado, viáticcs, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, ccn el fin de acreditar ante la autoridad competente que no e~lste relación laboral alguna con los mismos y deslindar a la ·suprema Corte• de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. Las partes acuerdan que el Importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por la ·suprema Corte' de las facturas que se encuentren pendientes de pago. independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer. Octava. Subcontrataclón. Se entiende por subcontratación, el acto mediante el cual el contratista encomienda a otra persona, física o moral la realización parcial del objeto de los trabajos. Cuando el contratista pretenda subcontratar, deberá comunicarlo previameme y por escrito a la SCJN, la que también por escrito resolverá si acepta o rechaza la subcontratación. No se permitirá la subcontratación de ninguno de los trabajos. Novena. Confidencialidad. la documentación que se proporcione e ' El Conlratista• con motivo de la celebración de este ccntrato, es propiedad de la 'Suprema Corte·, por lo que 'El Contratista•, por si o a través de sus trabajadores, se ccmpromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los trabajos prestados a la pnmera. Décima. Rescisión. Queda expresamente convenido que ' la Suprema Corte• podrá dar por rescindido el preseme contrato sin necesidad de que medie declaración judicial, en caso de que 'El Centralista• deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean Imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo. huelga estallada, ccncurso mercantil o liquidación. Antes de declarar la rescisión, la ·suprema Corte• notificará por esaito las causas respectivas a 'El Contratista' en su domicilio señalado en la declaración 11.3 de este instrumento, con quien en el acto se encuentre, otorgándole un plazo de quince dias hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los dowmentos que estime convenientes y aporte. en su caso, fas pruebas que estime pertlnent.es. Vencido ese plazo el órgano competente de la ·suprema Corte• determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a ·e¡ Contratista• en su domicilio señalado en la declaración 11.3 de Instrumento Oéctma Primera. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente Instrumento constituye Información pública en términos de lo dispuesto en los articules 1, 70, 113 y 116 de la Ley General do Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que los gobernados podrán realiZar su consuHa. Oe conformidad con lo establecido en el articulo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la lnlormación Püblica Gubemamemal y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimiemos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el articulo 6" Constrtucional, 'El Comratlsta• se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni por conferencias y/o Informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o ccnozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso de incumpllmtemo la 'Suprema Corte· podrá exigir el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumemo, por concepto de pena convencional. Décima Segunda. Resolución de controversias. Para efecto de la interprelación y cumpllnúenlo de lo estipulado en este lnstrumemo, •EJ Contratista' se somele expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la ·suprema Corte· renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artiwlo 11 , fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener.

Las partes acuerdan que cualquier nottflcadón que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha sellatado en las declaraciones 1.4 y 11.3 de este Instrumento.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD OEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR "EL CONTRATISTA"