MODELO DE PLIEGOS

MENOR CUANTA SERVICIOS

Versin 1.4 Marzo/2010

Actualizado en funcin de las resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de noviembre de 2009), 038-09 (9 de diciembre de 2009) y 039-2010 (27 de febrero de 2010) y 044-2010 (15 Junio 2010)

EMPRESA ELCTRICA PBLICA ESTRATGICA

CORPORACIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP

UNIDAD DE NEGOCIO MANABCDIGO DEL PROCESOMCS-CNELMAN-004-13OBJETO DE CONTRATACIN:

INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103)MANTA, JUNIO DE 2013MENOR CUANTA SERVICIOS

MCS-CNELMAN-004-13NDICE

SECCIN I CONVOCATORIA

SECCIN II OBJETO DE LA CONTRATACION

SECCIN III CONDICIONES GENERALES

3.1 mbito de aplicacin

3.2 Responsable de la contratacin

3.3 Participantes

3.4 Inhabilidades

3.5 Modelos obligatorios de pliegos

3.6 Obligaciones del Oferente

3.7 Causas de Rechazo

3.8 Adjudicacin y Notificacin

3.9 Garantas

3.10 Cancelacin del Procedimiento

3.11 Declaratoria de Procedimiento Desierto

3.12 Adjudicatario Fallido

3.13 Precios Unitarios y Reajuste

3.14 Moneda de Cotizacin y Pago

3.15 Reclamos

3.16 Administracin del Contrato

3.17 Convalidacin de errores

3.18 Control ambiental

3.19 Causal de RechazoSECCIN IV CONDICIONES ESPECFICAS

4.1 Vigencia de la oferta

4.2 Plazo de Ejecucin

4.3 Precio de la Oferta

4.4 Forma de Pago

4.5 Mtodo de evaluacin

4.6 Obligaciones del contratista

4.7 Obligaciones de la contratante

4.8 Prevencin de accidentes y seguridad general

4.9 Forma de presentar la oferta

4.9.1 Requisitos mnimos

4.9.1.1 Oferta tcnica

4.9.1.2 Oferta econmica

4.10 Cronograma del procedimiento de Menor Cuanta

4.11 Especificaciones Tcnicas

4.12 Presupuesto referencial

4.13 Uso de ContratoSECCIN V PROYECTO DE CONTRATO

SECCIN VI MODELO DE FORMULARIOS

FORMULARIO No. 1MODELO DE CARTA DE PRESENTACIN Y COMPROMISO

FORMULARIO No. 2DATOS GENERALES DEL OFERENTE

FORMULARIO No. 3TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO No. 4REFERENCIA RESOLUCIN INCOP 037-09

FORMULARIO No. 5DECLARACIN DE AGREGADO NACIONAL

FORMULARIO No. 5-ACLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO NACIONAL RESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIN

METODOLOGA PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 5-A

FORMULARIO No. 6GARANTA TCNICA

FORMULARIO No. 7EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

FORMULARIO No. 8 PERSONAL TCNICO Y DE APOYO ASIGNADO AL PROYECTO

FORMULARIO No. 9 EQUIPOS, VEHCULOS Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES

FORMULARIO No. 10 PLAZO PROPUESTO Y PLANIFICACIN DE LOS TRABAJOS

MENOR CUANTA SERVICIOS

MCS-CNELMAN-004-13SECCIN I

CONVOCATORIADe acuerdo con los Pliegos de Menor Cuanta para la contratacin de servicios no normalizados, elaborados por la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, aprobados por el Ing. Roque Waldemar Pacheco Ganchozo, Administrador de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, se invita al Ing. JUAN CARLOS MOLINA ZAMBRANO con RUC 1310401607001, a que presente su oferta para la contratacin de las INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103). El Presupuesto Referencial es de USD. 51.972,00 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100) dlares de Estados Unidos de Amrica, sin incluir el IVA. El plazo estimado para la ejecucin completa de los servicios contratados, a entera satisfaccin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, es de mximo sesenta (60) das calendario, contados desde la fecha de acreditacin del anticipo en la cuenta bancaria sealada por el contratista.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los Pliegos estn disponibles, sin ningn costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artculo 31 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -LOSNCP-, El proveedor invitado, de ser adjudicado, una vez recibida la notificacin de la adjudicacin, pagar a la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, la suma de USD. 51,97 ms IVA, equivalente al 1% del presupuesto referencial de la contratacin, por costos de levantamiento de textos, reproduccin y edicin de los pliego, el mismo se depositar en la cuenta corriente FIDEICOMISO DE RECURSOS Y PAGOS DE CNEL # 723321-3 del Banco del Pacfico, cuyo original se adjuntar al proceso para la suscripcin del contrato.2.- El proveedor invitado podr formular preguntas a UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec, que debern ser obligatoriamente respondidas por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB a travs de la misma herramienta, en el trmino mximo establecido en el calendario del proceso, contado a partir de la fecha de publicacin.

3.- Una vez respondidas las preguntas formuladas, o de no habrselas formulado, el oferente invitado enviar su oferta econmica a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec, en el trmino establecido en el cronograma del proceso. Asimismo, la oferta tcnica se presentar en la Secretara General de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, ubicada en la calle 7 S/N y Malecn, edificio de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, sexto piso alto, en la ciudad de Manta, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso.

4.- La evaluacin de las ofertas tcnica y econmica se realizar estableciendo si las mismas cumplen las especificaciones tcnicas de los pliegos y se adecuan o mejoran el presupuesto referencial propuesto.

5.- El financiamiento de este proyecto se realizar con cargo a la CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 10619 expedida el 03 de mayo de2013 por la Direccin Financiera de CNEL EP para la Unidad de Negocio Manab.

La forma de pago solicitada es la siguiente:

a) Se cancelara por concepto de anticipo el sesenta por ciento (60%) del valor del contrato, dentro del plazo establecido en el artculo 71 de la LOSNCP, previas la entrega de las garantas y factura correspondientes por parte del Contratista; y,

b) El saldo, esto es el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, se cancelar contra presentacin de planillas mensuales de avance de los trabajos ejecutados; de cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

La liquidacin de la planilla final o de la planilla nica se la efectuar una vez suscrita el acta de entrega recepcin definitiva de los servicios contratados, a entera satisfaccin de la entidad contratante. No habr lugar a alegar mora de parte de Unidad de Negocios CNEL EP Manab, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

Las planillas sean estas mensuales, nica y final requerirn para su trmite de pago previamente informe favorable y aprobacin de la fiscalizacin y administracin del contrato

6.- El artculo 62 de la LOSNCP establece prohibiciones para celebrar contratos previstos en esta Ley, entre otros, a los deudores morosos del Estado y sus Instituciones; por lo expuesto el contratista adjudicado no debe ser moroso con las Empresas Elctricas donde tuviere su domicilio, as como con la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI para lo cual debe presentar certificacin emitida por las mismas en la que demuestre su idoneidad para contratar.

7.- El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.

Manta, junio de 2013Ing. Waldemar Pacheco GanchozoAdministrador Unidad de Negocio Manab

CORPORACIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPMENOR CUANTA SERVICIOS

MCS-CNELMAN-004-13SECCIN II

OBJETO DE LA CONTRATACION

Este procedimiento precontractual tiene como propsito seleccionar la oferta de Mejor Costo, en los trminos del numeral 18 del artculo 6, numeral 1 del artculo 51 y del artculo 52 de la LOSNCP, y artculo 58 del reglamento de la LOSNCP para la provisin de los servicios normalizados para las INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103)Este proyecto se ejecutar en los alimentadores de las Subestaciones de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab detalladas a continuacin:ITEMCANTNSUBESTACINALIMENTADORINSPECCIONES ESTIMADASTOTALES

1CHONECHONEC1021.6795.670

2C1031.572

3C1042.419

4TOSAGUATOSAGUAG1011.2731.273

5PORTOVIEJORIO DE OROI101130302

6I102165

7I1037

8ROCAFUERTECEIBALL1012.7132.713

9MANTAMANTA 1M1019171.643

10M102427

11M103299

TOTALES11.60111.601

Las especificaciones tcnicas de la contratacin se muestran en el numeral 4.11 y la Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios en el Formulario No. 3 de estos pliegos.MENOR CUANTA SERVICIOS

MCS-CNELMAN-004-13SECCIN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 mbito de aplicacin: El procedimiento de Menor Cuanta de Bienes y Servicios deber utilizarse en los siguientes casos:

3.1.1 Cuando se trata de adquirir o de contratar un bien o servicio no normalizado, atendiendo a la definicin establecida en el numeral 2 del artculo 6 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, y en el artculo 42 de su Reglamento General.

3.1.2 Cuando se trate de la adquisicin o contrataciones de bienes y servicios normalizados que no constan en el Catlogo Electrnico, y cuya adquisicin a travs del procedimiento de Subasta Inversa Electrnica haya sido declarada desierta por la entidad contratante, de conformidad con la LOSNCP y su Reglamento General.

3.2 Responsable de la contratacin: El Administrador de la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB o su delegado ser el responsable del proceso. No existe la figura de la Comisin Tcnica.

3.3 Participantes: La invitacin se enviar a un artesano, profesional, micro o pequea empresa, domiciliados en el cantn donde surtir efectos la contratacin, habilitado en el Registro nico de Proveedores, RUP, en la categora correspondiente.

3.4 Inhabilidades: No podrn participar en el presente procedimiento precontractual, por s mismas o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artculos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes en caso de ser personas jurdicas debern llenar el formulario No. 7 establecido en la Resolucin INCOP No. 028-09, de 3 de julio de 2009.

3.5 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentar su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por la Unidad de Negocios CNEL EP Manab.

3.6 Obligaciones del Oferente: Los oferentes debern revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisin o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevar de sus obligaciones con relacin a su oferta.

3.7 Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta tcnica, UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB podr rechazarla por las siguientes causas:

3.7.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones tcnicas y formularios de estos pliegos.

3.7.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la hora establecida para ello.

3.7.3 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionndolos o modificndolos, de tal forma que se alteren las condiciones de la contratacin.

Una oferta ser descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteracin de la informacin presentada.

3.8 Adjudicacin y Notificacin: La Administracin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, adjudicar al proveedor invitado, si ste cumple con las especificaciones tcnicas previstas en los pliegos, y se adecua o mejora el presupuesto referencial previsto.

3.9 Garantas: En este proceso son aplicables las siguientes garantas:3.9.1 La garanta del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. La garanta de buen uso del anticipo ser entregada en cualquiera de las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artculo 73 de la LOSNCP.

Se deja expresamente indicado que la garanta de buen uso del anticipo deber ser de carcter incondicional, irrevocable, de cobro inmediato y renovable a simple peticin de Unidad de Negocios CNEL EP Manab y a costo del Contratista, vlida para el sector pblico. Para su ejecucin y cobro no se admitir clusula alguna que establezca trmite administrativo previo, conforme lo estipulado en el artculo 73 y subsiguientes de la LOSNCP. Esta garanta ser renovada por el Contratista, por lo menos cinco (5) das antes de su vencimiento, caso contrario UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, la renovar a costo de la Contratista o la har efectiva3.9.2 La garanta tcnica que garantizar la correcta direccin y ejecucin de los trabajos de acuerdo a las especificaciones tcnicas de la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB; de advertirse alguna deficiencia oculta, el contratista lo reparar inmediatamente, hasta 90 das luego de que se suscriba el Acta de Entrega Recepcin nica; y,3.9.3 El fondo de garanta, para asegurar la calidad del servicio contratado. El contratista autoriza a la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, para que de la planilla de liquidacin definitiva se le retenga el 5%, que se registrar como fondo de garanta. Esta garanta o su remanente ser devuelta al contratista 180 das luego de que se suscriba el Acta Entrega Recepcin nica.

El valor mximo por concepto de anticipo en este tipo de procedimientos ser del sesenta por ciento (60%) del monto total de la contratacin.

3.10 Cancelacin del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, la Administracin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB podr declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucin debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.

3.11 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La Administracin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, antes de resolver la adjudicacin, podr declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artculo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin motivada de la Administracin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB. Una vez declarado desierto el procedimiento, la mxima autoridad podr disponer su archivo o su reapertura.

3.12 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del trmino previsto, por causas que le sean imputables, la Administracin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB le declarar adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condicin al INCOP, proceder de conformidad con los artculos 35 y 98 de la LOSNCP.

3.13 Precios Unitarios y Reajuste: En consideracin al segundo inciso del Artculo 131 del Reglamento de LOSNCP, las partes de comn acuerdo renuncian al reajuste de precio, en razn de que el monto del anticipo es considerable y los plazos de ejecucin son muy cortos.

3.14 Moneda de Cotizacin y Pago: Las ofertas debern presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los pagos se realizarn en la misma moneda.

3.15 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deber considerar lo establecido en los artculos 102 y 103 de la LOSNCP, segn el procedimiento que consta en los artculos 150 al 159 de su Reglamento General.

3.16 Administracin del Contrato: La Administracin de Unidad de Negocios CNEL EP Manab designar de manera expresa un administrador del CONTRATO, quien velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. NORMA 408-17 Administrador del contrato

El administrador del contrato velar porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucin rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacin y supervisin de esas tareas, la comunicacin constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicacin de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de s para lograr el xito del proyecto.

Es funcin del administrador del contrato establecer un sistema que evale el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse informacin sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto.

Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute en forma ptima, dependiendo de la magnitud del proyecto, se organizar una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacin y fiscalizadores en un rea especfica: calidad, avance fsico y avance financiero de la obra, cada uno de los cuales tendra su propio personal de apoyo y la formacin necesaria para atenderla o, si la complejidad de la obra ms bien requiere de profesionales con formacin en reas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecnica, etc., que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fsico y financiero de las obras y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacin del proyecto. Adems, para la estructura que establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente, obtener el apoyo logstico e instrumentos de medicin, requeridos para que la obra se ejecute conforme con los objetivos definidos.Son funciones del administrador del contrato, entre otras:

a) Velar y responsabilizarse porque la ejecucin de la obra se realice de acuerdo a lo programado;b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razn de sus programas o campos de accin, tengan inters en participar en la etapa de construccin del proyecto;c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que oportunamente se obtenga informacin exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales competentes;d) Velar porque se efecten evaluaciones peridicas del proyecto;e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;f) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la administracin cotidiana del proyecto; g) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecucin de la obra, considerando todos los aspectos que intervienen en ella financieros, legales, de suministros, etc. aunque stos no sean constructivos y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logstico requerido. En el caso de fiscalizacin realizada por contrato, el Administrador del Contrato debe realizar una supervisin responsable sobre todas las labores; y,h) Intervenir en las actas de entrega recepcin provisional, parcial, total y definitiva.3.17 Convalidacin de Errores de Forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrn ser convalidadas por el oferente hasta la fecha lmite establecida en el cronograma del proceso, contado a partir de la fecha de notificacin, a criterio de Unidad de Negocio CNEL EP Manab.

Unidad de Negocio CNEL EP Manab est obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificacin, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificar a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec en el mismo da y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidacin respectivo. Los oferentes notificados debern convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si Unidad de Negocio CNEL EP Manab, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del proceso, en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

El proceso de convalidacin, se llevar acorde lo dispuesto en el artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP en concordancia con lo establecido en la Resolucin INCOP-RE-2013-0000083. De presentarse documentacin a convalidar, Unidad de Negocio CNEL EP Manab podr recibir fsicamente los documentos correspondientes.

Las convalidaciones debern efectuarse en forma electrnica en el portal www.compraspublicas.gob.ec y de manera fsica en la Secretara General de la CNEL EP Unidad de Negocio Manab ubicada en la calle 7 S/N y av. Malecn, sexto piso alto, en la ciudad de Manta.

3.18 Control ambiental: El contratista deber realizar todas las actividades en observancia de las normas ambientales vigentes.

3.19. Causal de Rechazo: Ser causal de rechazo el incumplimiento de las reglas de participacin, de conformidad con lo establecido en el artculo 3 de la Resolucin INCOP N RE-2013-000082 de fecha 15 de febrero de 2013.MENOR CUANTA SERVICIOS

MCS-CNELMAN-004-13SECCIN IV

CONDICIONES ESPECFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entendern vigentes hasta la suscripcin del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP.

4.2 Plazo de Ejecucin: El plazo estimado para la ejecucin completa de los servicios contratados, a entera satisfaccin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, es de sesenta (60) das calendario, contados desde la fecha de acreditacin del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deber cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratacin en cumplimiento de las especificaciones tcnicas y a plena satisfaccin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisin se interpretar como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta ms ventajosa.

4.4 Forma de Pago: El financiamiento de este proyecto se realizar con cargo en la CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 10619 expedida el 03 de mayo de2013 por la Direccin Financiera de CNEL EP para la Unidad de Negocio Manab.La forma de pago solicitada es la siguiente:

a) Se cancelara por concepto de anticipo el sesenta por ciento (60%) del valor del contrato, dentro del plazo establecido en el artculo 71 de la LOSNCP, previas la entrega de las garantas y factura correspondientes por parte del contratista; y,

b) El saldo, esto es el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, se cancelar contra presentacin de planillas mensuales de avance de los trabajos ejecutados; de cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

La liquidacin de la planilla final o de la planilla nica se la efectuar una vez suscrita el acta de entrega recepcin definitiva de los servicios contratados, a entera satisfaccin de la entidad contratante. No habr lugar a alegar mora de parte de Unidad de Negocios CNEL EP Manab, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

Las planillas sean estas mensuales, nica y final requerirn para su trmite de pago previamente informe favorable y aprobacin del administrador del contrato

4.5 Mtodo de evaluacin: Las ofertas tcnica y econmica del proveedor invitado sern evaluadas por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB en funcin del cumplimiento de las especificaciones tcnicas previstas en los pliegos, y de la adecuacin o mejora respecto del presupuesto referencial establecido. La metodologa aplicable ser la de "cumple o no cumple" (checklist), y ser aplicada por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB bajo su responsabilidad, y con el respaldo de los documentos respectivos (pliegos, ofertas, actas de calificacin).El criterio de adjudicacin ser el de mejor costo, en los trminos establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP.

A ms de los parmetros que determine la LOSNCP y su RGLOSNCP, se requiere que se incluya en la metodologa de calificacin de las ofertas los parmetros que se indican a continuacin:

El proveedor invitado deber cumplir con todos los parmetros sealados en el cuadro anterior para poder ser adjudicado.

La evaluacin de la oferta tcnica base de la metodologa cumple o no cumple se la realizar conforme a lo siguiente:

El personal tcnico mnimo requerido, de acuerdo a lo sealado por la CNEL EP Unidad de negocios Manab.

La disponibilidad de los equipos y herramientas mnimos solicitados, de acuerdo al anexo de condiciones especficas que ha propuesto la CNEL EP Unidad de Negocios Manab.

Cumplir en su totalidad con las especificaciones tcnicas detalladas en los anexos de los equipos y materiales a incorporarse en los servicios.

Los vehculos y el personal son exclusivamente para ejecutar el trabajo en las zonas designadas y no podrn realizar ninguna otra actividad no autorizada en su zona u en otra.La disponibilidad declarada para los equipos, herramientas y vehculos ser verificada (mediante fotocopia de facturas, proformas, matrculas, Soat vigente para vehculos, etc.). Para los oferentes que no dispongan de lo solicitado, se aceptar la presentacin de una carta compromiso de adquisicin arrendamiento detallando las mismas condiciones.

4.6 Obligaciones del contratista:

Son obligaciones del Contratista todas las que se deriven naturalmente y de acuerdo a Ley para la ejecucin exitosa del contrato, especialmente las siguientes:

4.6.1 El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de los servicios, en los trminos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deber dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucin, publicaciones en medios de comunicacin etc.), para la debida proteccin del pblico, personal de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la va pblica o las instalaciones de servicios pblicos.

4.6.2 Suministrar los servicios que se indiquen en la Tabla de Descripcin de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios del contrato, los cuales debern cumplir con las especificaciones indicadas en los pliegos del cual se deriv el presente contrato y de acuerdo con las normas tcnicas aplicables.

4.6.3 Ejecutar los servicios contratados utilizando equipamiento de primer nivel, mano de obra calificada y empleando mtodos eficientes y eficaces de tal manera que se garantice la calidad de los trabajos a entera satisfaccin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB.4.6.4 Los sueldos y salarios se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas.

4.6.5 El contratista deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a su personal.

4.6.6 Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.7 Obligaciones de la contratante:

Son obligaciones de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB todas las que se deriven naturalmente y de acuerdo a Ley para la ejecucin exitosa del contrato, especialmente las siguientes:

4.7.1 Suministrar al Contratista la informacin clasificada (listados), autorizaciones, equipos y materiales (de ser necesario) y dems informes que sern objeto de los trabajos, siempre que estos no se indiquen en la Tabla de Descripcin de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios como suministro del Contratista.

4.7.2 Dar solucin a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucin del contrato, en un trmino de cinco (5) das, contados a partir de la peticin escrita formulada por el Contratista.

4.7.3 En caso de ser necesario, celebrar contratos complementarios en un plazo de quince das hbiles, contados a partir de la aprobacin del Administrador del Contrato y del Administrador de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab.4.7.4 Designar al Administrador del contrato.4.7.5 La Contratante ser responsable, de ser necesario, de obtener todos los permisos ambientales que se requiera (Licencia Ambiental), as como la vigilancia de la ejecucin del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

4.8 Prevencin de accidentes y seguridad general

El Contratista es responsable de la seguridad y salud tanto de sus trabajadores, terceras personas involucradas en sus operaciones, como de peatones y vehculos, debiendo responder legalmente a cualquier demanda o reclamo por los accidentes que la prestacin del servicio pueda acarrear. En consecuencia el Contratista deber contratar una pliza de seguros que cubra los riesgos de sus empleados y de terceras personas, la misma que se mantendr vigente hasta la entrega recepcin definitiva. El monto de dicha pliza ser de US$ 5.000,00.

El Contratista es responsable de controlar los riesgos inherentes a sus actividades, para lo cual implementar las medidas preventivas correspondientes para garantizar la Seguridad y Salud de sus empleados, personal de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB y terceros. UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB podr en cualquier momento verificar el cumplimiento de dichas medidas mediante visitas a los sitios de trabajo.

EL Contratista emplear personal que posea las habilidades, conocimientos, aptitudes, licencias y certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposicin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, los registros y la documentacin apropiada que confirme tales habilidades, conocimientos y aptitudes.

En los lugares donde los riesgos inherentes a la prestacin del servicio puedan causar accidentes para el personal de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB o terceros, el Contratista est obligado a sealizar la presencia de los mismos y aislar dichas reas mediante la utilizacin de implementos de sealizacin como: rtulos, cintas, pantallas de proteccin, barreras de proteccin, vallas de control, conos, balizas, etc.

El Contratista debe por consiguiente dar estricto cumplimiento a la legislacin vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, as como a lo estipulado en las dems normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, por lo cual el Contratista acepta haber recibido, ledo y comprendido dichas normas y procedimiento.

En caso de existir un accidente debido a la inobservancia de las mencionadas normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por parte del Contratista, este acepta toda la responsabilidad y se obliga a reparar los daos y a asumir las indemnizaciones que fueren del caso.

UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB tendr derecho de solicitar al Contratista, en cualquier momento, la exhibicin de la pliza antes referida, sin perjuicio que la Contratista solicite copia de la misma. La negativa a hacerlo o la ausencia de esta pliza o la insuficiencia de la misma o su falta de renovacin oportuna, ser motivo para que UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB le imponga una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,10%) del monto total del contrato, por cada da, desde que fue requerido, hasta cuando cumpla con dicho requerimiento; sin perjuicio de las dems multas que pudieran imponerse.

El administrador del contrato puede disponer la suspensin de la prestacin del servicio si encontrare que el contratista est incumpliendo las normas de Seguridad y Salud establecidas por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB.

La prestacin del servicio suspendido se reanudar siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud establecidas por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB.

Cada vez que ocurriere un accidente de trabajo con el personal del contratista, este debe notificar la ocurrencia del mismo al Administrador del contrato, en un plazo mximo de 48 horas.

4.9 Forma de presentar la oferta: El oferente presentar su oferta tcnica en las oficinas de la Administracin de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab. Los documentos debern estar debidamente empastados, anillados o encuadernados, foliados (numerados) y rubricados (firmados) por el Oferente; en dos ejemplares: original y copia; (los folletos y catlogos que se adjunten, no necesitan ser foliados ni rubricados). La oferta econmica siempre deber presentarse a travs del portal.

La Oferta y sus documentos, as como la correspondencia relacionada con este proceso deben ser escritos en castellano.

Los documentos no debern contener texto entre lneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso debern salvarse rubricando al margen.

No se aceptarn excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificacin a los Pliegos, ya que sern causa de rechazo de la oferta.

No se aceptarn ofertas alternativas.

4.9.1 Requisitos mnimos:

4.9.1.1 Oferta tcnica: A la oferta tcnica se adjuntarn obligatoriamente los siguientes formularios: La Carta de Presentacin y Compromiso (Formulario No. 1).

La identificacin del oferente (Formulario No. 2).

La Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios (Formulario No. 3). El oferente, para ser considerado, deber:

a) Cotizar todos y cada uno de los rubros sealados en los Pliegos; y,

b) No podr variar las cantidades y unidades establecidas.

C) El precio final, deber incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, diferenciando la base imponible y el impuesto calculado.

Referencia resolucin INCOP No. 037-09, nicamente para el caso de ser persona jurdica (Formulario No. 4).

.La Declaracin de Agregado Nacional (Formulario No. 5).

El clculo del porcentaje del valor de Agregado Nacional (Formulario No. 5-A).

La Garanta Tcnica (Formulario No. 6).

Experiencia General del Oferente (Formulario No. 7).

Personal tcnico y de apoyo asignado a la ejecucin de los servicios solicitados (Formulario No. 8)

Equipos, vehculos y herramientas disponibles para la ejecucin de los servicios solicitados (Formulario No. 9).

Plazo propuesto y planificacin de los trabajos (Formulario No. 10).

El sobre se cerrar con las suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial y se rotular con la siguiente leyenda:

MENOR CUANTA SERVICIOS

CDIGO DEL PROCESO

MCS-CNELMAN-004-13OFERTA TCNICA

Seor Ingeniero

Waldemar Pacheco GanchozoAdministrador Unidad de Negocio Manab

CORPORACIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Manta

PRESENTADA POR:_____________________

No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y hora fijados para su entrega-recepcin.

En la Secretara General de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB se conferirn comprobantes de recepcin por cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcin.

4.9.1.2 Oferta econmica: Se entender por oferta econmica al formulario que consta en el portal www.compraspublicas.gob.ec, a fin de que el oferente establezca el precio total de la oferta. Este formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una impresin del mismo, se adjuntar a la oferta tcnica.

4.10 Cronograma del procedimiento de Menor Cuanta: El que constar en el portal www.compraspublicas.gob.ec es el siguiente:

ConceptoDaHora

Fecha de Publicacin07/06/201312H00

Fecha de aceptacin de proveedor10/06/201312H00

Fecha Lmite de Preguntas11/06/201316H00

Fecha Lmite de Respuestas y Aclaraciones12/06/201316H00

Fecha Lmite de Entrega de Ofertas Tcnica y Econmica14/06/201312H00

Fecha de Apertura de Ofertas14/06/201313H00

Fecha estimada de Adjudicacin18/06/201316H00

Si UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del proceso, en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomar en cuenta el siguiente cronograma que contemplar una nueva fecha de adjudicacin:

ConceptoDaHora

Fecha Lmite para solicitar convalidacin de errores

Fecha Lmite para convalidacin errores

Fecha estimada de Adjudicacin

4.11 Especificaciones tcnicasSe incluirn las especificaciones tcnicas del servicio a contratar, considerando todos los rubros respectivos, de existir.

Dirigidas a los Contratistas y a los Departamentos de Comercializacin y SIG de las diferentes Unidades de Negocio de la Corporacin.

4.11.1 La asignacin de sectores a inspeccionar se realizara de acuerdo a las novedades de hurto de energa N5, revisin de medidor por encontrarse al interior de los predios, por alteracin o sospecha de infraccin N7 y cambio de medidor por dao N12, que se encuentran registradas (en la base ArcGis) por cada uno de los alimentadores de media tensin existentes en las redes de las Unidades de Negocio de CNEL EP. Los sectores sern designados por el Jefe del Dpto. de Control de Prdidas en coordinacin con el Jefe del Dpto. de GIS.

4.11.2 Para la recepcin y manejo de la informacin, los contratistas debern disponer de una computadora (en el Dpto. GIS de cada Unidad de Negocio) mnimo con las siguientes caractersticas: Procesador Dual Core 3.0 Ghz, 3,00 GB de RAM, 30 GB DD y el software necesario para cargar los aplicativos ArcGis y base de datos comerciales de las diferentes Unidades de Negocio de CNEL EP.

4.11.3 CNEL EP se compromete en brindar la capacitacin y las instrucciones necesarias a los contratistas a su satisfaccin y para el fiel cumplimiento de las normativas de calidad de CNEL EP.

4.11.4 El manejo y uso de la informacin estar siempre supervisado por las Jefaturas GIS y Control de Perdidas.

4.11.5 Informacin adicional como clientes con coactivas, inactivos o en cualquier otro estado; adems, de cualquier dato valido que se pueda rescatar de los catastros de los sistemas comerciales, como rutas de lecturas, tambin deber ponerse a disposicin para efectos de insumo y contraste de informacin.

4.11.6 Una vez receptada la informacin, la planificacin, coordinacin y ejecucin de las tareas de campo ser responsabilidad del contratista de tal forma cumplir con la meta establecida.

4.11.7 Se debe revisar en sitio a todos los usuarios o clientes que cada Unidad de Negocio le asigne de acuerdo al objeto de la contratacin.

4.11.8 Una vez ubicado el sitio correspondiente, el inspector proceder a llenar los formularios de Levantamiento de Informacin Inspeccin y GIS (formato proporcionado por las Unidades de Negocio) obligatorios con la informacin recabada.

4.11.9 Para los usuarios con conexiones directas, se deber anotar y adjuntar lo siguiente: direccin exacta, nombre completo del usuario, coordenadas georefenciadas del predio o vivienda, estimado de carga (layout de carga), tipo de acometida existente, tipo y calibre de acometida sugerida, hora y fecha de ejecucin del trabajo, fotografa del predio o vivienda del usuario a ser atendido, fotografas de las infracciones evidentes encontradas, materiales utilizados y dems observaciones.

4.11.10 Para el caso de las fotografas se requerir de mnimo 2 fotografas en digital si no existe medidor (vista panormica que relacione el servicio con el predio o vivienda y otra de la novedad encontrada); mnimo 3 fotografas en digital si existiera equipo de medicin (vista vista panormica que relacione el servicio con el predio o vivienda, del equipo de medicin y de la novedad encontrada); las fotografas debern ser catalogadas o archivadas de forma digital y relacionadas con la novedad (cdigo de servicio u otra forma que deber ser coordinada con CNEL EP Manab.

4.11.11 Para la revisin de medidores, se deber anotar y adjuntar lo siguiente: tipo y numero de serie de medidor a revisar, estado del medidor (normal o alterado), lectura del medidor, direccin exacta, nombre completo del cliente, coordenadas georeferenciadas del predio o vivienda, estimado de carga (layout de carga), pruebas de rendimiento y registro del medidor, medicin de carga, tipo de acometida existente, tipo y calibre de acometida sugerida, hora y fecha de ejecucin del trabajo, fotografa del predio o vivienda del cliente atendido, fotografa del medidor revisado, fotografas de las infracciones evidentes encontradas, materiales utilizados y dems observaciones del caso.

4.11.12 Para el cambio de medidor, se deber anotar y adjuntar lo siguiente: tipo y numero de serie de medidor daado, tipo de dao, lectura del medidor, direccin exacta, nombre completo del cliente, coordenadas georeferenciadas del predio o vivienda, estimado de carga (layout de carga), medicin de carga, tipo de acometida existente, tipo y calibre de acometida sugerida, hora y fecha de ejecucin del trabajo, fotografa del predio o vivienda del cliente atendido, fotografa del medidor daado, fotografas de infracciones evidentes encontradas, materiales utilizados y dems observaciones del caso.

4.11.13 En los casos en que el inspector no encuentre al cliente, deber recabar informacin de los vecinos o agotar visitas hasta conseguir informacin valida.

4.11.14 El contratista entregara, adems, la documentacin necesaria (contratos y boletas de infracciones) para que el cliente en un tiempo perentorio regularice su servicio.

4.11.15 La informacin recabada (de las inspecciones) deber cotejarse con la informacin recibida (de las Unidades de Negocio) para dar de baja las novedades especificas indicadas y determinar la cantidad exacta de instalaciones a ejecutar posteriormente. Esta informacin deber ser entregada por los contratistas semanalmente a las Jefaturas de Control de Perdidas y SIG, impresa en los formatos establecidos por las Unidades de Negocio (se tomara como base el formulario de levantamiento de medidores manejado por la Direccin SIG); y, tambin en formato magntico al Administrador del contrato, a fin de que sea validada por el Fiscalizador e ingresada luego a las bases de datos geogrfica y comercial de cada Unidad de Negocio. Estos reportes sern el nico respaldo para el pago y liquidacin de las planillas por los trabajos ejecutados.

4.11.16 El contratista deber emitir informes cuando la Unidad de Negocio lo requiera y sin costo adicional, de datos estadsticos, de campo y recomendaciones de la informacin recopilada, necesarios para facilitar la depuracin de la base de datos y preparacin de informes requeridos por la CNEL EP.

4.11.17 El contratista deber proveer de uniformes de trabajo, cascos, guantes, botas, chaleco reflectivo, etc. al personal que ejecutar los trabajos; y, se deber entregar la respectiva credencial a cada trabajador.

4.11.18 En caso de requerirse el cumplimiento de prestaciones fuera de horario normal de trabajo, fines de semana o feriado, el contratista deber estar disponible a lo solicitado por la Unidad de Negocio.

4.11.19 El contratista deber contar con la infraestructura, mobiliario, vehculos, equipos y herramientas necesarios para el ptimo cumplimiento de los trabajos. Los vehculos estarn debidamente equipados para ejecutar los trabajos, y sern del ao de fabricacin 2006 o superior y debern encontrarse en buenas condiciones durante la vigencia del contrato.

4.11.20 El contratista deber realizar un promedio mensual de 650 inspecciones por cuadrilla y cumplir con la cantidad de asignaciones en el plazo establecido incluyendo la entrega en un medio impreso o magntico de los reportes necesarios para que la Unidad de Negocio pueda proceder con la liquidacin de los trabajos.

4.11.21 Otras actividades autorizadas por el Administrador del Contrato y el Fiscalizador, que tengan relacin directa con novedades de hurto o presuncin, medidor en mal estado; el reporte de esta novedad deber ser incorporada en un formulario con las fotografas digitales respectivas (mnima 2). El costo por reportar esta novedad siempre y cuando este autorizada ser de USD. 2,00 ms IVA. El siguiente es el requerimiento mnimo solicitado para la ejecucin del Servicio:

4.12 Presupuesto referencial.- El Presupuesto Referencial es de US$ 51.972,48 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 48/100) dlares de Estados Unidos de Amrica, sin incluir el IVA.AREAVALOR UNITARIOCANTIDAD DE INSPECCIONESSUBTOTAL

URBANA$ 4.006,961$ 27,844.00

RURAL$ 5.204,640$ 24,128.00

TOTAL11,601$ 51,972.00

De existir novedades relacionadas a la seccin 4 tem 4.11Especificaciones tcnicas numeral 4.11.21 la Unidad de Negocio reconocer el valor de USD 2,00 ms IVA por cada novedad siempre y cando esta haya sido autorizada.MENOR CUANTIA SERVICOMCS-CNELMAN-004-13SECCIN V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracin del presente contrato, por una parte la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, representada por el Ing. Waldemar Pacheco Ganchozo, en calidad de Administrador de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, a quien en adelante se le denominar UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del representante legal), a quien en adelante se le denominar CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clusulas

CLUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artculos 22 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, contempla la ejecucin de los INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103). 1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la Administracin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB resolvi aprobar los pliegos de la MENOR CUANTA SERVICIOS (MCS-CNELMAN-004-13) para la contratacin de los servicios de INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103).1.03.- El financiamiento de este proyecto se realizar con cargo en la CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 10619 expedida el 03 de mayo de2013 por la Direccin Financiera de CNEL EP para la Unidad de Negocio Manab.1.04.- Se realiz la respectiva convocatoria el (da) (mes) (ao), a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, el Administrador de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, mediante resolucin (No.) de (da) de (mes) de (ao), adjudic los INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103), al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representacin legal y el nombre).

CLUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos

a) Los Pliegos del proceso de contratacin MCS-CNELMAN-004-13; sus aclaraciones y modificatorias.b) La oferta presentada por el CONTRATISTA;

c) Los dems documentos de la oferta del adjudicatario;

d) Las garantas presentadas por el CONTRATISTA;

e) La resolucin de adjudicacin; y,

f) Las certificaciones de Direccin Financiera que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato debern protocolizarse conjuntamente con el contrato.

CLUSULA TERCERA.- INTERPRETACIN Y DEFINICIN DE TRMINOS

3.01.- Los trminos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencin de los contratantes. En todo caso su interpretacin sigue las siguientes normas:

1) Cuando los trminos estn definidos en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, o en este contrato, se atender su tenor literal.

2) Si no estn definidos se estar a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencin de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecern las normas del contrato,

3) El contexto servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armona.

4) En su falta o insuficiencia se aplicarn las normas contenidas en el Ttulo XIII del Libro IV de la codificacin del Cdigo Civil, De la Interpretacin de los Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes trminos sern interpretados de la manera que se indica a continuacin:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la Administracin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB le adjudica el contrato;

b) "Comisin Tcnica", es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) INCOP, Instituto Nacional de Contratacin Pblica.

d) LOSNCP, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

e) "Oferente", es la persona natural o jurdica, asociacin o consorcio que presenta una "oferta", en atencin al llamado a subasta inversa electrnica;

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceida a los pliegos, presentada por el oferente a travs de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucin de los INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103);

CLUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El contratista se obliga con la Unidad de Negocios CNEL EP Manab a ejecutar las INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103), a entera satisfaccin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, segn las caractersticas y especificaciones tcnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

CLUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El precio del Contrato, que UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB pagar al CONTRATISTA es el de $51.972,00 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica, valor que se desglosa como se indica a continuacin:

AREAVALOR UNITARIOCANTIDAD DE INSPECCIONESSUBTOTAL

URBANA$ 4.006,961$ 27,844.00

RURAL$ 5.204,640$ 24,128.00

TOTAL11,601$ 51,972.00

De existir novedades relacionadas a la seccin 4 Item 4.11Especificaciones tcnicas numeral 4.11.21 la Unidad de Negocio reconocer el valor de USD 2,00 ms IVA por cada novedad siempre y cuando esta haya sido autorizada.

5.02 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirn la nica compensacin al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

CLUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO

6.01- El financiamiento de este proyecto se realizar con cargo en la CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 10619 expedida el 03 de mayo de2013 por la Direccin Financiera de CNEL EP para la Unidad de Negocio Manab.6.02.- La forma de pago solicitada es la siguiente:

El 60 % del valor total del contrato en calidad de anticipo, dentro del trmino establecido en el artculo 71 de la LOSNCP. previa la presentacin de la garanta en cualquiera de las formas establecidas en los numerales 1,2 y 5 del artculo 73 de la LOSNCP; y,

El 40 % restante, sujeto a liquidacin, se cancelar contra presentacin de planillas, debidamente verificada y aprobada por el administrador del contrato. De esta planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista legalmente establecido. No habr lugar a alegar mora de parte de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

CLUSULA SPTIMA.- GARANTAS

7.01.- En este contrato se deber presentar una garanta del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

7.02.- La garanta de buen uso del anticipo ser entregada en cualquiera de las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artculo 73 de la LOSNCP.

7.03.- Se deja expresamente indicado que la garanta de buen uso del anticipo deber ser de carcter incondicional, irrevocable, de cobro inmediato y renovable a simple peticin de Unidad de Negocios CNEL EP Manab y a costo del Contratista, vlidas para el sector pblico. Para su ejecucin y cobro no se admitir clusula alguna que establezca trmite administrativo previo, conforme lo estipulado en el artculo 73 y subsiguientes de la LOSNCP. Esta garanta ser renovada por el Contratista, por lo menos cinco (5) das antes de su vencimiento, caso contrario la CNEL REGIONAL MANAB, la renovar a costo de la Contratista o la har efectiva.

7.04.- La garanta se devolver conforme lo previsto en el Artculo 77 de la LOSNCP, en concordancia con lo establecido en el artculo 118 del Reglamento a la LOSNCP.7.05.- El contratista autoriza a la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, para que de la planilla de liquidacin definitiva se le retenga el 5%, que se registrar como fondo de garanta. Esta garanta o su remanente ser devuelta al contratista 180 das luego de que se suscriba el Acta Entrega Recepcin nica.CLUSULA OCTAVA.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecucin del presente Contrato es de sesenta (60) das calendario contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo del presente contrato.

CLUSULA NOVENA.- PRRROGAS DE PLAZO

9.01.-UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB prorrogar el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA as lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del trmino mximo de cinco (5) das siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a)Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA est obligado a continuar con la prestacin de los servicios sin necesidad de que medie notificacin por parte del Administrador del Contrato.

b) Cuando la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB ordene aumentos de las cantidades de servicios prestados y estimados y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB u ordenadas por ella, a travs de la Administracin, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucin de los trabajos.

9.02.-En casos de prrroga de plazo, las partes elaborarn un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituir al original o precedente y tendr el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.-Cuando las prrrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitar la autorizacin del Administrador y Fiscalizador del Contrato, y del ADMINISTRADOR de la Unidad de Negocios CNEL EP MANABI.

CLUSULA DCIMA.- MULTAS

10.01.- Por cada da de retraso en el cumplimiento de la ejecucin de las obligaciones contractuales conforme al cronograma de ejecucin de la oferta, se aplicar la multa de 1 por 1.000 (1/1000) del valor total del contrato suscrito, reajustado y los complementarios, en caso de haberlos.

En consecuencia las multas aplicarse podrn ser parciales o totales.

10.02.- Si el contratista y su personal asignado para la ejecucin del presente contrato, no se encontraren debidamente uniformado, equipados (equipos de seguridad, herramientas y vehculos) e identificados como contratista autorizado de Unidad de Negocios CNEL EP Manab se multar con el 2x1000 del valor total contratado; en caso de reincidencia la multa aplicarse ser creciente en la unidad.10.03.- Las multas no sern imputables en los casos que sean considerados por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la Unidad de Negocios CNEL EP Manab. La CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos la contratista en el plazo mximo de 48 horas deber comunicar por escrito al Administrador dicho acontecimiento a efectos de que sea calificado y aceptado. 10.04.- Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el 5% del monto total contratado sin IVA, la CONTRATANTE podr declarar, anticipada y unilateralmente, la terminacin del contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artculo 94 de la LOSNCP, por medio de simple y privada comunicacin, sin que por este hecho se originare derecho alguno de la Contratista para reclamar y mucho menos exigir indemnizacin a Unidad de Negocios CNEL EP Manab. Las multas impuestas no sern reconsideradas ni devueltas por ningn concepto.

10.05.- El cobro de las multas no excluye el derecho de la CONTRATANTE para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminacin o declararlo unilateralmente terminado, segn corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerir adems el resarcimiento y pago de daos y perjuicios de conformidad con la Ley.

CLUSULA DCIMA PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.01.- A ms de las obligaciones ya establecidas en el presente Contrato y en las Condiciones Generales de Ejecucin del Contrato y especificaciones tcnicas definidas en los pliegos, el Contratista est obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del Contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal especficamente aplicable

11.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cdigo del Trabajo, en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Unidad de Negocios CNEL EP Manab tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacin con el personal que labore en la ejecucin de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

11.03.- El personal, herramientas, vehculos y equipos presentados en la oferta no debern estar comprometidos en concursos anteriores ni en construcciones que se estn desarrollando en la Unidad de Negocios CNEL EP Manab11.04.- El contratista se compromete a entregar en archivo magntico toda la informacin de los medidores intervenidos en archivo magntico con la finalidad de que la Unidad de Negocios CNEL EP Manab pueda actualizar en la base de datos del SISCO y sistema ArcGIS, acatando todas las recomendaciones de la Direccin Comercial y departamento GIS de la Unidad de Negocios CNEL EP Manab.

11.05.- Los sueldos y salarios se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas.

11.06.- El contratista deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a su personal.11.10.- Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

CLUSULA DCIMA SEGUNDA.- PREVENCIN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD GENERAL

12.01.- El Contratista es responsable de la seguridad y salud tanto de sus trabajadores, terceras personas involucradas en sus operaciones, como de peatones y vehculos, debiendo responder legalmente a cualquier demanda o reclamo por los accidentes que la prestacin del servicio pueda acarrear. En consecuencia el Contratista deber contratar una pliza de seguros que cubra los riesgos de sus empleados y de terceras personas, la misma que se mantendr vigente hasta la entrega recepcin definitiva. El monto de dicha pliza ser de US$ 5.000,00.

12.02.- El Contratista es responsable de controlar los riesgos inherentes a sus actividades, para lo cual implementar las medidas preventivas correspondientes para garantizar la Seguridad y Salud de sus empleados, personal de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB y terceros. UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB podr en cualquier momento verificar el cumplimiento de dichas medidas mediante visitas a los sitios de trabajo.

12.03.- EL Contratista emplear personal que posea las habilidades, conocimientos, aptitudes, licencias y certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposicin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, los registros y la documentacin apropiada que confirme tales habilidades, conocimientos y aptitudes.

12.04.- En los lugares donde los riesgos inherentes a la prestacin del servicio puedan causar accidentes para el personal de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB o terceros, el Contratista est obligado a sealizar la presencia de los mismos y aislar dichas reas mediante la utilizacin de implementos de sealizacin como: rtulos, cintas, pantallas de proteccin, barreras de proteccin, vallas de control, conos, balizas, etc.

12.05.- El Contratista debe por consiguiente dar estricto cumplimiento a la legislacin vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, as como a lo estipulado en las dems normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, por lo cual el Contratista acepta haber recibido, ledo y comprendido dichas normas y procedimiento.

12.06.- En caso de existir un accidente debido a la inobservancia de las mencionadas normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por parte del Contratista, este acepta toda la responsabilidad y se obliga a reparar los daos y a asumir las indemnizaciones que fueren del caso.

12.07.- UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB tendr derecho de solicitar al Contratista, en cualquier momento, la exhibicin de la pliza antes referida, sin perjuicio que la Contratista solicite copia de la misma. La negativa a hacerlo o la ausencia de esta pliza o la insuficiencia de la misma o su falta de renovacin oportuna, ser motivo para que UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB le imponga una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,10%) del monto total del contrato, por cada da, desde que fue requerido, hasta cuando cumpla con dicho requerimiento; sin perjuicio de las dems multas que pudieran imponerse.

12.08.- El administrador del contrato puede disponer la suspensin de la prestacin del servicio si encontrare que el contratista est incumpliendo las normas de Seguridad y Salud establecidas por la Unidad de Negocios CNEL EP Manab.

12.09.- La prestacin del servicio suspendido se reanudar siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud establecidas por la Unidad de Negocios CNEL EP Manab.

12.10.- Cada vez que ocurriere un accidente de trabajo con el personal del contratista, este debe notificar la ocurrencia del mismo al Administrador del contrato, en un plazo mximo de 48 horasCLUSULA DCIMA TERCERA.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION

13.01. El CONTRATISTA no podr ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podr subcontratar parcialmente la ejecucin de las obligaciones contractuales, previa autorizacin de la Corporacin Nacional de Electricidad CNEL EP en MANABI, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato principal, y el subcontratista est habilitado en el RUP; y,

13.02.EL CONTRATISTA ser el nico responsable ante la Corporacin Nacional de Electricidad CNEL EP en MANABI, por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

CLUSULA DCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CNEL EP MANABSon obligaciones de la CONTRATANTE las siguientes:

a) Dar solucin a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucin del Contrato, dentro de un plazo de 10 das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

b) Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos pblicos, dentro de un plazo de 5 das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

c) En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios hasta en un plazo de 10 das contados a partir de la decisin de la mxima autoridad.

d) Designar al Administrador del contrato y definir sus funciones.

e) Contratar al Fiscalizador del contrato y definir sus funciones.

f) Entregar oportunamente los materiales previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la Contratante los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

La Contratante ser responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecucin, de ser el caso, as como la vigilancia de la ejecucin del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.CLUSULA DCIMA QUINTA.- RECEPCIN

15.01.- La recepcin del objeto de la contratacin se realizar a entera satisfaccin de CNEL EP Unidad de Negocio Manab, y ser necesaria la suscripcin de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisin designada por CNEL EP Unidad de Negocio Manab, en los trminos del artculo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidacin final del contrato se realizar en los trminos previstos por el artculo 125 del reglamento mencionado, y formar parte del acta.

15.07.- ACTAS DE RECEPCIN: En cuanto al contenido de las actas de recepcin provisional y definitiva, se observar lo establecido en el artculo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

CLUSULA DCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

16.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripcin del acta de recepcin nica, responder por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los trminos del artculo 1798 y siguientes de la codificacin del Cdigo Civil.

CLUSULA DCIMA SPTIMA.- DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO:

17.01.- UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB designa al seor (nombres del designado), en calidad de Administrador del Contrato, quien deber atenerse a las condiciones generales y especficas de los pliegos que forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 segn Acuerdo N 039-CG publicado en Sup. R. O. N 87 del 14-dic-2009 normas de control interno para las entidades, organismos del sector pblico y personas jurdicas de derecho privado que dispongan de recursos pblicos, adems tendr las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clusulas del contrato a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos aprobados por la Unidad de Negocios CNEL EP Manab, especificaciones tcnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseadores y normas tcnicas aplicables.

2. Exigir al contratista mantener un libro de control, con las principales novedades u observaciones que se registren en el proyecto. Este libro debe ser firmado por el responsable tcnico del proyecto designado por el contratista, como por el Administrador del Contrato.

3. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseadores as como imprevisiones tcnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situacin.

4. Garantizar la buena calidad de los trabajos y servicios ejecutados.

5. Gestionar de manera oportuna se den soluciones tcnicas a problemas surgidos durante la ejecucin del contrato.

6. Constatar que el equipo y personal tcnico del contratista sea idneo y suficiente para la prestacin del servicio.

7. Obtener informacin estadstica sobre personal, materiales, equipos, condiciones climticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

8. Conseguir que los ejecutivos de CNEL Manab se mantengan oportunamente informados del avance de los trabajos y problemas surgidos en la ejecucin del proyecto.

NORMA 408-17 Administrador del contrato

El administrador del contrato velar porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucin rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacin y supervisin de esas tareas, la comunicacin constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicacin de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de s para lograr el xito del proyecto.

Es funcin del administrador del contrato establecer un sistema que evale el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse informacin sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto.

Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute en forma ptima, dependiendo de la magnitud del proyecto, se organizar una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacin y fiscalizadores en un rea especfica: calidad, avance fsico y avance financiero de la obra, cada uno de los cuales tendra su propio personal de apoyo y la formacin necesaria para atenderla o, si la complejidad de la obra ms bien requiere de profesionales con formacin en reas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecnica, etc., que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fsico y financiero de las obras y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacin del proyecto. Adems, para la estructura que establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente, obtener el apoyo logstico e instrumentos de medicin, requeridos para que la obra se ejecute conforme con los objetivos definidos.Son funciones del administrador del contrato, entre otras:a) Velar y responsabilizarse porque la ejecucin de la obra se realice de acuerdo a lo programado;b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razn de sus programas o campos de accin, tengan inters en participar en la etapa de construccin del proyecto;c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que oportunamente se obtenga informacin exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales competentes;d) Velar porque se efecten evaluaciones peridicas del proyecto;e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;f) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la administracin cotidiana del proyecto; g) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecucin de la obra, considerando todos los aspectos que intervienen en ella financieros, legales, de suministros, etc. aunque stos no sean constructivos y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logstico requerido. En el caso de fiscalizacin realizada por contrato, el Administrador del Contrato debe realizar una supervisin responsable sobre todas las labores; y,h) Intervenir en las actas de entrega recepcin provisional, parcial, total y definitiva.CLUSULA DCIMA OCTAVA.- TERMINACIN DEL CONTRATO

18.01.- El Contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los trminos del artculo 93 de la LOSNCP.

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucin del mismo a pedido del CONTRATISTA.

4. Por declaracin anticipada y unilateral de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, en los casos establecidos en el artculo 94 de la LOSNCP. Adems, se incluirn las siguientes causales:

4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB acerca de la transferencia, cesin, enajenacin de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco das hbiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacin.

4.2 Si UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, en funcin de aplicar lo establecido en el artculo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesin, capitalizacin, fusin, absorcin, transformacin o cualquier forma de tradicin de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresin de la asociacin, que represente el veinticinco por ciento (25%) o ms del capital social del CONTRATISTA.

5. Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolucin de la persona jurdica contratista, que no se origine en decisin interna voluntaria de los rganos competentes de tal persona jurdica].

6. Por causas imputables a UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, de acuerdo a las causales constantes en el artculo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacin unilateral del contrato ser el previsto en el artculo 95 de la LOSNCP.

CLUSULA NOVENA.- SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

19.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacin o ejecucin del presente Contrato, cuando las Partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrn utilizar los mtodos alternativos para la solucin de controversias en el Centro de Mediacin de la Procuradura General del Estado con sede en la ciudad de Portoviejo.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artculo 190 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador.

19.02.- En el caso que se opte por la jurisdiccin voluntaria, las Partes acuerdan someter las controversias relativas a este Contrato, su ejecucin, liquidacin e interpretacin a arbitraje y mediacin y se conviene en lo siguiente:

19.02.01 Mediacin.- Toda controversia o diferencia relativa a este Contrato, a su ejecucin, liquidacin e interpretacin, ser resuelta con asistencia de un mediador del Centro de Mediacin de la Procuradura General del Estado con sede en la ciudad de Portoviejo. En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solucin de controversias, las Partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

19.02.02 Arbitraje.-

a) El Arbitraje ser en derecho;

b) Las Partes se someten al Centro de Mediacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio de Manta.;

c) Sern aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacin y las del Reglamento del Centro de Mediacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio de Manta.;

d) El Tribunal Arbitral se conformar por un rbitro nico o de un nmero impar segn acuerden las Partes. Si las Partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituir con tres rbitros. El procedimiento de seleccin y constitucin del Tribunal ser el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro de Mediacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio de Manta.;

e) Los rbitros sern Abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los rbitros nombrados podrn no pertenecer a la lista de rbitros del Centro;

f) Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrn el mismo valor de las sentencias de ltima instancia dictadas por la justicia ordinaria;

g) La legislacin ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacin, ejecucin y liquidacin;

h) La sede del arbitraje es en la ciudad de Manta, provincia de Manab.

i) El idioma del arbitraje ser el Castellano; y,

j) El trmino para expedir el laudo arbitral ser de mximo 90 das, contados desde el momento de la posesin de los rbitros.

19.03.- La legislacin aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la va diplomtica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB podr dar por terminado unilateralmente el Contrato y hacer efectiva las garantas.

CLUSULA VIGSIMA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIN

20.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y ms disposiciones vigentes en el Ecuador.

CLUSULA VIGSIMA PRIMERA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

21.01.- Todas las comunicaciones, sin excepcin, entre las partes, relativas a los trabajos, sern formuladas por escrito y en idioma castellano va QUIPUX. Las comunicaciones entre la Administracin y el CONTRATISTA se harn a travs de documentos escritos va QUIPUX, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarn en el libro de control. El CONTRATISTA de manera obligatoria deber crear un usuario en el Sistema Gestin Documental QUIPUX, el que ser utilizado para el envo y recepcin de comunicaciones. ESTE ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.CLUSULA VIGSIMA SEGUNDA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

22.01.- UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuar como agente de retencin del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artculo 45 de la Ley de Rgimen Tributario Interno; con relacin al Impuesto al Valor Agregado, proceder conforme a la legislacin tributaria vigente.

UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB retendr el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecucin del contrato de acuerdo al artculos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

22.02.- El nmero de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB es de tres copias. En caso de terminacin por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias ser de cuenta del CONTRATISTA.

CLUSULA VIGSIMA TERCERA.- DOMICILIO

23.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sealar su domicilio en la ciudad de Manta.

23.02.- Para efectos de comunicacin o notificaciones, las partes sealan como su direccin, las siguientes:

Unidad de Negocios CNEL EP Manab: Calle 7 S/N y Malecn. Edificio de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB. Telf. 053702000

CONTRATISTA:(Direccin y telfonos).

Usuario del Sistema Gestin Documental QUIPUX.CLUSULA VIGSIMA CUARTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

24.01.-Para el presente Contrato de prestacin de servicios, y por causas justificadas, las Partes podrn firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artculos 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y en el artculo 144 de su reglamento general. CLUSULA VIGSIMA QUINTA.- REAJUSTE DE PRECIOS

25.01.- Conforme lo dispuesto en el inciso segundo del Artculo 131 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, el oferente renuncia expresa y voluntariamente a cualquier reclamo anterior o posterior por reajuste de precios; ni an en el evento de que requiera suscribirse contratos complementarios. El precio pactado no ser revisado ni reajustado por ningn concepto ya que el valor de este contrato es fijo.CLUSULA VIGSIMA SEXTA: ACEPTACIN DE LAS PARTES

26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacin a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Para constancia, las partes suscriben en cuatro ejemplares de igual tenor y valor en la Ciudad de Manta, el XX de XXX de 2013.

MENOR CUANTA SERVICIOS

MCS-CNELMAN-004-13SECCIN VI

MODELO DE FORMULARIOS

Formulario No. 1

NOMBRE DEL OFERENTE: .. MCS-CNELMAN-002-13MODELO DE CARTA DE PRESENTACIN Y COMPROMISO

Fecha: ..................

Seor IngenieroWaldemar Pacheco GanchozoAdministrador Unidad de Negocio Manab

CORPORACIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Manta.-Seor Administrador:

El que suscribe, en atencin a la invitacin efectuada por la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, dentro de proceso de Menor Cuanta Servicios para la contratacin de los INSPECCIONES PARA LA NORMALIZACION DE USUARIOS CON CONEXIONES DIRECTAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI ZONA 1; ALIMENTADORES DE LAS SUBESTACIONES CHONE, TOSAGUA, RIO DE ORO, CEIBAL Y MANTA1 (M101, M102, M103), luego de examinar los pliegos, al presentar esta Oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal de ..., s es persona jurdica), declara que:

a) Prestar los servicios, de acuerdo con los Pliegos, especificaciones tcnicas e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta.

b) La nica persona o personas interesadas en esta oferta est o estn nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacin con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

c) Declara, tambin, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexin oculta con otra u otras personas, compaas o grupos participantes en este procedimiento de Menor Cuanta Servicios y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerar ningn principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; as como declara que no establecer, concertar o coordinar directa o indirectamente, en forma explcita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los trminos de la normativa aplicable.

d) Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad econmica, profesin, ciencia u oficio.

e) Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deber asumir en la ejecucin contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

f) Se allana, en caso de que se comprobare una violacin a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como oferente, o proceda a la terminacin unilateral del contrato, segn sea el caso.

g) Conoce las condiciones del objeto de contratacin y ha estudiado las especificaciones tcnicas y dems documentos de los Pliegos, inclusive sus alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido.

h) Conoce y acepta que UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB se reserva el derecho de adjudicar o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

i) Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la informacin y de las declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta contratacin se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB, a obtener aclaraciones e informacin adicional sobre las condiciones tcnicas y econmicas del Oferente.

j) Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningn pago, prstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningn funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, la Entidad Contratante d por terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daos y perjuicios que estos actos ocasionen.

k) Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades para contratar establecidas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 de su Reglamento General.

l) En caso de que ser adjudicatario, me obligo a:

Firmar el contrato y entregar la garanta requerida por UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB debidamente notariada.

A proveer los servicios a satisfaccin de UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB.

(Si el oferente fuere extranjero, se aadir este literal: Previamente a la firma del contrato o del documento requerido, el oferente se compromete a domiciliarse en el pas, conforme lo dispone el artculo 6 y la seccin XIII de la Ley de Compaas; y, a obtener el RUP.)

Atentamente,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMN (segn el caso)

FORMULARIO No. 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ..

MCS-CNELMAN-004-13DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural o jurdica).

DIRECCIN PARA CORRESPONDENCIA:

Ciudad:

Calle:

Telfono(s):

Correo electrnico:

CEDULA DE CIUDADANA (PASAPORTE)

R.U.C:

BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE:

(FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMN (segn el caso)

FORMULARIO No. 3NOMBRE DEL OFERENTE: ..

MCS-CNELMAN-004-13TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

temRubro (Descripcin)UnidadNo.Precios USD $

AccionesUnitario Subtotal

1Inspecciones para la normalizacin de usuarios con conexiones directas en los alimentadores de la subestacin Chone de la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANABUNIDAD5,670

2Inspecciones para la normalizacin de usuarios con conexiones directas en los alimentadores de la subestacin Tosagua de la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB UNIDAD1,273

3Inspecciones para la normalizacin de usuarios con conexiones directas en los alimentadores de la subestacin Rio de Oro de la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB UNIDAD302

4Inspecciones para la normalizacin de usuarios con conexiones directas en los alimentadores de la subestacin Ceibal de la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANABUNIDAD2,713

5Inspecciones para la normalizacin de usuarios con conexiones directas en los alimentadores de la subestacin manta1 (m101, m102, m103) de la UNIDAD DE NEGOCIOS CNEL EP MANAB UNIDAD1,643

11601TOTAL SIN IVA

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS NO DEBEN INCLUIR IVA.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y nmeros), ms IVA

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMN (segn el caso).

Formulario No. 4

NOMBRE DEL OFERENTE: ...

MCS-CNELMAN-004-13ANEXO DE LA RESOLUCIN INCOP No.037-09

(sustitutiva de la Resolucin INCOP No. 028-09)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURDICA OFERENT