asociación de usuarios del distrito de adecuación de ... · pdf fileg....

Convocatoria 001. De 2017.

1

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRA DE LOS RÍOS COELLO Y CUCUANA

“USOCOELLO”

CONVOCATORIA No. 001 DE 2017.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA CI V IL :

“CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO ELEVADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA EL CANAL SANTANA SOBRE LA QUEBRADA SANTANA DESDE EL KM 4+130 HASTA EL

KM 4+170 EN LA VEREDA PARADERO DEL MUNICIPIO DE FLANDES POR DETERIORO DE LOS VIADUCTOS EXISTENTES”

Espinal Tolima

ABRIL DE 2017

Departamento de conservación.


2

CONTENIDO.

1. RECOMENDACIONES A LOS OFERENTES: ............................................................. 4

2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. ............................................................. 5

3. OBJETO DEL PROCESO. ............................................................................................. 5

4. PLAZO DEL CONTRATO. ............................................................................................. 5

5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. .............................................. 5

5.1. Objeto A Contratar. ............................................................................................. 5

5.2 Actividades A Desarrollar. ................................................................................. 6

6. PRESUPUESTO OFICIAL. ............................................................................................ 7

7. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE

LOS RÍOS COELLO Y CUCUANA -USOCOELLO. ................................................ 8

7.1. Nombre del Distrito. ............................................................................................ 8

7.2. Localización. ........................................................................................................ 9

7.3. Extensión. ............................................................................................................ 9

7.4. Asociación de Usuarios. ..................................................................................... 9

7.5. Representante Legal ........................................................................................... 9

7.6. Usuarios Que Conforman La Asociación ....................................................... 10

7.7. Personería Jurídica: .......................................................................................... 10

7.8. Concesión De Aguas Fuentes De Aguas Utilizadas. .................................... 10

8. GLOSARIO ................................................................................................................... 10

8.1. Glosario General: .............................................................................................. 11

9. RÉGIMEN LEGAL. ....................................................................................................... 13

10. ALCANCE DEL OBJETO. .......................................................................................... 14

11. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ........... 14

11.1. Fecha Y Hora Límite. ................................................................................................... 14

12. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ESCOGENCIA DE LA OFERTA O

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ........................................................................ 15

12.1. Contenido Jurídico De La Propuesta. ............................................................. 15

12.2. Contenido Financiero. ...................................................................................... 16

12.3. Contenido Técnico (Experiencia Específica). ................................................ 17

12.4. Personal Mínimo Requerido. ............................................................................ 17

12.5. Relación Del Equipo Ofrecido. ......................................................................... 19

12.6. Propuesta Económica. ...................................................................................... 19

13. FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ............ 20

13.1. Requisitos Habilitantes (Cumple / No Cumple). ............................................. 20

13.1.1. Evaluación Jurídica. ........................................................................................ 20


3

13.2. Evaluación Técnica. .......................................................................................... 21

13.2.1. Experiencia En Contratación Del Proponente. .............................................. 21

13.3. Evaluación Económica. .................................................................................... 22

13.4. Criterios De Desempate. ................................................................................... 22

13.5. Declaratoria De Desierta ................................................................................... 22

13.6. Selección Del Contratista. ................................................................................ 23

14. CONDICIONES GENERALES ..................................................................................... 23

14.1. Sujeción A Los Parámetros De Contratación................................................. 23

14.2. Principios De La Actuación Contractual. ........................................................ 23

14.3. Requisitos Para Participar. ............................................................................... 23

14.3.2. En Cuanto A Su Conformación E Inhabilidades: .......................................... 24

14.4. Modificaciones A Los Términos De Referencia. ............................................ 24

15. CONDICIONES DEL CONTRATO. .............................................................................. 24

15.1. Obligaciones A Las Que Se Compromete El Proponente. ............................ 24

Obligaciones A Las Que Se Compromete El Proponente, Si Le Es Adjudicado El

Contrato Objeto De Éste Proceso De Selección. ........................................... 24

15.2. Valor, Forma De Pago Y Tiempo De Ejecución. ............................................. 26

15.3. Presupuesto Oficial Y Disponibilidad Presupuestal. .................................... 27

15.4. Supervisión. y/o interventoría. ......................................................................... 27

15.5. Garantías Exigidas. ........................................................................................... 27

16. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. ................................................. 28

17. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. ............................................. 29

17.1. Clausulas Exorbitantes. .................................................................................... 32

18. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. ...................................................................... 32

19. CRONOGRAMA CONVOCATORIA Nº 001 DE 2017 ................................................. 34

20. ANEXO No. 1 ................................................................................................................ 35

2 1 . ANEXO Nº 2 . ............................................................................................................... 36

22. ANEXO Nº 3. ................................................................................................................. 37

23. ANEXO N° 4 ................................................................................................................ 38


4

1. RECOMENDACIONES A LOS OFERENTES:

“USOCOELLO” está interesado en recibir propuestas para la obra civil “CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN TUBERÍA METÁLICA SOBRE LA QUEBRADA SANTANA EN EL VIADUCTO SANTANA”

.Para el efecto se recomienda a los oferentes, que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:

Verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibición constitucional para contratar.

Examinar rigurosamente el contenido del Pliego de Condiciones, los documentos que hacen parte del mismo y las normas que regulan la contratación privada.

Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben adjuntar a las propuestas, y verificar que contengan la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en el presente pliego de condiciones.

Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos exigidos en el Pliego de Condiciones.

Suministrar toda la información requerida a través del presente Pliego de Condiciones, en su respectivo orden.

Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones, antes de la celebración de la audiencia prevista para precisar el contenido y alcance del mismo a fin de que en ella se formulen de manera clara y precisa las aclaraciones o precisiones que requiera este documento.

Diligenciar la totalidad de los anexos contenidos en este Pliego de Condiciones.

Presentar las ofertas en original y una (1) copias con el correspondiente índice y debidamente foliadas. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.


5

2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proponentes interesados en participar en la presente convocatoria deberá constituir una póliza de seriada de la oferta en una compañía de seguros debidamente constituida en Colombia, por el valor equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial y una duración de 90 días. Y ser entregada el día de la visita de obra en la oficina del departamento de conservación.

3. OBJETO DEL PROCESO.

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE

LOS RÍOS COELLO Y CUCUANA “USOCOELLO” quién en adelante figurará en este

documento como “USOCOELLO”, está interesado en recibir propuestas para la obra civil

CIVIL “CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO ELEVADO EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA

EL CANAL SANTANA SOBRE LA QUEBRADA SANTANA DESDE EL KM 4+130 HASTA EL

KM 4+170 EN LA VEREDA PARADERO POR DETERIORO DE LOS VIADUCTOS

EXISTENTES”. Obra la cual reforzará, mejorará y evitara daños a la estructura existente,

logrando así garantizar la continuidad y el servicio de agua, en todo momento para las más de

400 ha de siembra en cada semestre cultivable del año.

4. PLAZO DEL CONTRATO.

El contrato producto de este proceso de selección deberá ejecutarse en un plazo estimado no mayor a un término de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. Las obras se llevaran a cabo en el área de influencia del canal Santana sobre la quebrada Santana, previa coordinación del INTERVENTOR o Supervisor nombrado por USOCOELLO.

5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

5.1. Objeto A Contratar.




6

5.2 Actividades A Desarrollar.

A. Localización Y Replanteo De Estructuras Con Equipos Topográficos.

B. Campamento de 50 m2 en teja de zinc

C. Demolición De estructura En Concreto para empalmes.

D. Retiro De Escombros Y Sobrantes.

E. Diseño Hidráulico y estructural

F. Estudio de suelos

G. Excavaciones En Material Común incluido acarreo y retiro.

H. Construcción De Macizos En Concreto Reforzado De 3.500 Psi Para Anclaje Y Soporte De La Estructura.

I. Concreto Simple De Limpieza De 2.000 Psi.

J. Suministro e Instalación De Acero De Refuerzo De 60.000 Psi.

K. Construcción De Tubería En Acero En Longitud Aproximada De 40,0 Metros Lineales En Lámina Hr Con Espesor De ³/₁₆" (4,75 mm) Y Diámetro De 38" (3,0

Metros) Con Extremos En Bridas Soldadas Y Reforzadas, Incluye Pintura Epóxica Para Interior Y Exterior De La Tubería; pasadores y tornillería pernada.

L. Construcción De Pórticos En Tubería De Acero De 8" "xs" O "sch 80", Con Longitud Aproximada De 4,0 Ml Y 1,0 Ml De Base Espesor De 0,5" (12,70 mm) Peso 43,39 L/p (64,64 Kg/m).

M. Suministro e Instalación De Cable En Acero Clasificación 6 X 19 Alma De Acero (aa) De 1".

N. Suministro e Instalación De Varillas Tensoras De 5/8" Para Péndolas De Sujeción Con Abrazadera En Platina De 3/16" X 3" Y Angulo De 3/16" X 3" Incluye Pintura En Anticorrosivo Y Pintura Final A Dos Manos.

O. Transporte He Instalación De Tubo Y Estructura Hasta El Sitio De Instalación.

P. Alquiler Equipo De Izado (grúa) Y Malacate Para Tensión Del Cable, Mínimo De 5 Ton.

Q. Excavaciones En Material Común Incluido Acarreo Y Retiro.

R. Concreto De 3.500 Psi Con Impermeabilizante Integral Para Empate Con El Canal Existente.

S. Impermeabilizante Para Concreto.

T. Acero De Refuerzo 6000 Psi.

U. Suministro e Instalación De Compuerta Rectangular De 2,00 X 1,50 Metros.


7

6. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es por la suma de:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($258´120.980). Según certificado de

disponibilidad del mes de ABRIL de 2017, que “USOCOELLO” pagará al contratista, con

recursos del presupuesto de la vigencia de 2017.

Lo anterior, de acuerdo a los estudios técnicos, diseños y planos entregados por la entidad.

OBJETO:

VR UNIT (INC

IVA) VR PARCIAL

Preliminares

Localización Y Replanteo De Estructuras Con Equipos

Topográficosm2 350 2.714,00$ 949.900,00$

Campamento De 50 M2 Con Zinc Usado Glb 1 2.329.259,00$ 2.329.259,00$

Demolición De Estructura en concreto para los

empalmes del canal existente a la estructura nueva Glb 1 146.878,00$ 146.878,00$

Retiro De Escombros Y Sobrantes De Demolición Glb 1 38.334,00$ 38.334,00$

Diseño Hidraulico y Estructural Glb 1

Estudio De Suelos Glb 1

Cimentación De Estructura En Concreto Armado

Excavaciones En Material Común Incluido Acarreo Y

Retiro m3 90 28.243,00$ 2.541.870,00$

Construcción De Macizos En Concreto Reforzado De

3.500 Psi Para Anclaje Y Soporte De La Estructuram3 72 567.000,00$ 40.824.000,00$

Concreto Simple De Limpieza De 2.000 Psi. m3 2 372.406,00$ 744.812,00$

Suministro He Instalación De Acero De Refuerzo De

60.000 PsiKg 3.440 4.000,00$ 13.760.000,00$

Estructuras Metálica

Construcción De Tubería En Acero En Longitud

Aproximada De 40,0 Metros Lineales En Lamina Hr Con

Espesor De ³/₁₆" (4,75 mm) Y Diámetro De 38" (3,0

Metros) Con Extremos En Bridas Soldadas Y

Reforzadas, Incluye Pintura Epóxica Para Interior Y

Exterior De La Tubería; pasadores y tornillería pernada.

ml 40 1.493.952,00$ 59.758.080,00$

Construcción De Pórticos En Tubería De Acero De 8"

"xs" O "sch 80", Con Longitud Aproximada De 4,0 Ml Y

1,0 Ml De Base Espesor De 0,5" (12,70 mm) Peso

43,39 L/p (64,64 Kg/m)

Glb 27 560.000,00$ 15.120.000,00$

Suministro He Instalación De Cable En Acero

Clasificación 6 X19 Alma De Acero (aa) De 1" ml 230 65.200,00$ 14.996.000,00$

Suministro He Instalación De Varillas Tensoras De 5/8"

Para Péndolas De Sujeción Con Abrazadera En Platina

De 3/16" X 3" Y Angulo De 3/16" X 3" Incluye Pintura En

Anticorrosivo Y Pintura Final A Dos Manos

m3 36 375.000,00$ 13.500.000,00$

Transporte He Instalación De Tubo Y Estructura Hasta El

Sitio De InstalaciónGlb

Alquiler Equipo De Izado (grúa) Y Malacate Para Tensión

Del Cable, Mínimo De 5 Ton Glb 1 8.000.000,00$ 8.000.000,00$

Estructuras De Empalme Con El Canal m3


Retiro m3 60 28.243,00$ 1.694.580,00$

Concreto De 3.500 Psi Con Impermeabilizante Integral

Para Empate Con El Canal Existentem3 20 567.000,00$ 11.340.000,00$

Impermeabilizante Para Concreto m2 90 10.489,00$ 944.010,00$

Acero De Refuerzo 6000 Psi m3 1.700 4.000,00$ 6.800.000,00$

Suministro He Instalación De Compuerta Rectangular De

2,00 X 1,50 Metrosm3 2 2.000.000,00$ 4.000.000,00$

197.487.723,00$

19.748.772,30$

5.924.631,69$

9.874.386,15$

1.876.133,37$

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS RÍOS

COELLO Y CUCUANA USOCOELLO.

“CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO ELEVADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA EL CANAL SANTANA SOBRE

LA QUEBRADA SANTANA DESDE EL KM 4+130 HASTA EL KM 4+170 EN LA VEREDA PARADERO DEL

MUNICIPIO DE FLANDES POR DETERIORO DE LOS VIADUCTOS EXISTENTES”

ÍTEM DESCRIPCIÓN

CONTRATO INICIAL

CANT

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 10%

IMPREVISTO 3%

UTILIDAD 5%

IVA. 19% SOBRE UTILIDAD


8

7. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS RÍOS COELLO Y CUCUANA -USOCOELLO.

7.1. Nombre del Distrito.

El Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO, tiene una extensión total de 63.200 has, y una área plana susceptible de riego de 40.000 has, sus Límites están determinados por los ríos Magdalena, Coello, Luisa y el canal de conducción corea-jardín del canal Cucuana. El área dotada de infraestructura para riego es de 25.284 has., servida por una red de 388 kms. De canales y un sistema de drenaje constituido por varios cursos naturales (quebradas), su altura promedio sobre el nivel del mar es de 300 metros.

La construcción del Distrito de riego de rio Coello fue contratada en 1950 y entro en servicio en 1953, posteriormente hacia la década de las 80, se construyeron las obras del proyecto Cucuana, que permite surtir al distrito con aguas del mencionado rio. Las fuentes de agua utilizada para el distrito, son los rio Coello y Cucuana, además de algunas quebradas de caudal no permanente como las quebradas guayabal y santana. Estas últimas entregan al distrito sus caudales naturales y algunos sobrantes de riego, conformando subsistemas. Las captaciones de agua para el distrito como las aplicaciones del riego se hacen por gravedad (99%); los riegos por aspersión son muy escasos. Igualmente existen algunos sistemas de riego por bombeo utilizando aguas del rio magdalena.

El distrito de USOCOELLO, se encuentra localizado en la región central del Departamento del Tolima, que comprende los municipios del Guamo, Espina, Flandes y San Luis, la cual cuenta con amplios servicios de apoyo para las actividades agropecuarias dispensados por agencias estatales y por organizaciones privadas. Ellos cubren en forma satisfactoria los campos de crédito, asistencia técnica, investigación científica, mercadeo y servicios técnicos especializados. Entre estos últimos se encuentran los de molinería, desmote de algodón, secamiento y fumigación aérea.

La producción se centra básicamente en arroz, algodón, maíz y sorgo; seguido de renglones como la ganadería, los frutales permanentes, el maní, tabaco, plantas ornamentales, frutales permanentes, y estanques para peces. La producción se efectúa en forma tecnificada que implica el uso de insumos modernos como maquinaria agrícola, semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. Por otra parte, la vasta experiencia de agrónomos, propietarios de las tierras, agricultores, trabajadores no calificados y, en general de toda la comunidad vinculada a las actividades agropecuarias en la región constituye posiblemente la característica más importante del distrito Coello.

La estructura de la tenencia de la tierra en el área del distrito, ha evolucionado substancialmente en los últimos decenios, pasando de ser una de las zonas más parceladas del Tolima en 1950, con acentuado predominio del minifundio, a una situación que caracteriza por una mayor concentración de la tierra, sin que haya verdaderos latifundios. Esta concentración es inferior a la que presenta en promedio, tanto en el departamento como en la nación.

El distrito se encuentra en una zona atravesada por importantes vías terrestres de comunicación que enlazan a Bogotá con el occidente del país y con los departamentos del Huila y el Caquetá. Toda la zona cuenta con una buena red de carreteable. Además, dentro del hay centros urbanos de significación como Espinal segunda ciudad del Tolima y


9

guamo, que por otra parte, se encuentra a distancias relativamente cortas de ciudades mayores como Ibagué y Girardot. Este panorama de comunicaciones da base a unos buenos mecanismos de comercialización.

7.2. Localización.

El Distrito de riego está localizado en la zona central del departamento del Tolima, a 50 km. al oriente de Ibagué capital del departamento y a 150 kms de Bogotá capital de la república. Su jurisdicción comprende los municipios de Espinal , (Veredas: Rincón de San Francisco, Agua blanca, La morena, San francisco Centro, La Joya, Dindalito, Dindalito Sena, GUÁCIMAL, Sucre, Paso ancho, Cardonal, Colegio, Guayabal, Las delicias, Talura, Caimanera, Coyarco, Montalvo, Patio bonito, Guadualejo, Canastos, Santana y corregimiento de Chicoral); Municipio del Guamo (Veredas: Serrezuela San Cayetano, Serrezuela Pajuil, Primavera, El samán, Callejón de Guaduas, Porvenir, Las mercedes, Chipuelo oriente, Chipuelo centro, La chamba, Serrezuela Paraíso, La isla, Quinto Chipuelo, Serrezuela garzas); Municipio de Flandes ( Veredas: Paradero, Colegios, Paraíso y Aldana y anda Goya.). Y Municipio de San Luis donde se encuentran localizadas las bocatomas.

7.3. Extensión.

Actualmente el área con infraestructura de riego es de 30.240 has que comprenden 2.862 predios a cargos de 2 .084 usuarios.

7.4. Asociación de Usuarios.

El distrito es administrado desde 1976 por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana -USOCOELLO, que es el ente encargado de administrar la operación, conservación y el funcionamiento del distrito, la administración por encargo se llevó acabo hasta el año 2010 año en el cual se inicia el proceso de transferencia de la propiedad del mismo a la asociación. Está conformada por una asamblea general de usuarios, una junta Directiva nombrada por dicha asamblea y un Gerente General, quien es el representante legal.

7.5. Representante Legal.

El representante legal según los estatutos es el Gerente General, mediante acta No 1167 de Reunión extraordinaria de la Junta directiva de fecha junio 27 de 2016, fue nombrado el INGENIERO JOSÉ JOAQUÍN CABEZAS GUZMÁN, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 14.218.404 de Ibagué.


10

7.6. Usuarios Que Conforman La Asociación.

“USOCOELLO” la conforman 2084 usuarios inscritos en el registro general de usuarios.

7.7. Personería Jurídica:

“USOCOELLO” obtuvo su personería jurídica mediante resolución No 199 del 14 de Junio de 1976, expedida por el Ministerio de Agricultura.

7.8. Concesión De Aguas Fuentes De Aguas Utilizadas.

El área regada del Distrito se abastece principalmente de las aguas de los ríos Coello y Cucuana, beneficiado cada uno aproximadamente el 50% de las 30.240 has con infraestructura de riego actualmente.

Rio Coello

Nace en el páramo de Don Simón A 3.850 m.s.n.m.

El área de la cuenca hasta la bocatoma de gualanday es de 168.000 has. Longitud hasta la desembocadura 123 km.

Desembocadura: Rio Magdalena

Afluentes: Rio Anime, Bermellón, Toche, Cócora y Combeima.

8. GLOSARIO

Para los fines de este Proceso de selección, a menos que expresamente se estipule

de otra manera, los términos en mayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado

asignado a dichos términos en este numeral o en la Sección correspondiente de la minuta

del Contrato. Los títulos de los numerales y Capítulos se incluyen con fines de

referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el

alcance y la intención del Pliego.

Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego

tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las

demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de

las mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones, las

cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural: a continuación de

manera enunciativa, se relacionan algunas definiciones útiles para el proceso de

selección:


11

8.1. Glosario General:

Adenda(s): Documentos que se expedirán con el fin de explicar, aclarar, agregar o

modificar los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con posterioridad a la

apertura del presente proceso, e integran con el pliego un todo, por ende, tienen

igual validez y el mismo carácter vinculante.

Adjudicación: Decisión emanada de “USOCOELLO” por medio de una resolución que

determina el Adjudicatario del presente proceso.

Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica este proceso, por haber

presentado una propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y

se considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de

selección.

Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente

Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.

Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con

carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y

económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración

y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley

que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella.

Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de

presupuesto para el presente proceso de selección por USOCOELLO

Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o

jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de

selección para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo

solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los

efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o

cualquiera de los participantes en estos actos.

Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.

Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre “USOCOELLO” y el Adjudicatario,

por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden

los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca

establecer a través del presente proceso.

Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un

Día Hábil o No hábil.

Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos

inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados


12

determinados por ley en la República de Colombia. Se incluirán también aquellos

días que sin ser hábiles el “USOCOELLO” mediante acto administrativo motivado

determine como tales para este proceso. Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de

conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal.

Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US $: Es la moneda de curso

legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su

valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de

cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la

autoridad competente del país de origen.

Ente Territorial: Para este proceso se denomina (USOCOELLO).

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según

el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras,

para obtener los resultados objeto del contrato.

Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales.

Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del

proyecto.

Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o

con sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre

sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación

que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas.

Licitación: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones

con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos

en este Pliego, resulte más favorable a los intereses de “USOCOELLO” para la

celebración del Contrato de obra, en consonancia con el acuerdo 004 del 21 de agosto

de 2013 por el cual se adopta el manual de contratación para USOCOELLO.

Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente

proceso de selección.

Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de

Colombia. Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por

pliego de condiciones, denominado también Pliego Definitivo, el conjunto de normas,

que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones

objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular

su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la

posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso.

Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo

obtenido calificación definitiva de “HÁBIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más


13

alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el

pliego de condiciones.

Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el

pliego de condiciones (Consorcio o Unión Temporal).

Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que

presenta una Propuesta para participar en el proceso de selección que se rige a través

del presente Pliego.

Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de

cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego

de Condiciones, cumple con los criterios de evaluación señalados en los mismos.

Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que

incurra en alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones.

Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada

conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones;

debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente y

acompañada de una garantía de seriedad de la misma.

SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas

naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la

Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato de obra, respondiendo

solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de

obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del

Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión Temporal de

acuerdo con su participación en la ejecución.

9. RÉGIMEN LEGAL.

La presente Invitación Privada y el contrato que surjan de la misma se regirán por la Constitución Política y por las siguientes normas.

Los estatutos, reglamentos interno, con base en las normas del código civil y subsidiariamente el código de comercio y demás normas concordantes.

Normas pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil, en lo no previsto por las disposiciones anteriores

Las reglas previstas en los presentes términos de referencia.


14

Las demás disposiciones que por la naturaleza del presente proceso y el contrato que surja del mismo, le sean aplicables.

Manual de especificaciones técnicas para obras del Distrito de riego de los ríos Coello y Cucuana USOCOELLO.

Manual para la contratación de obras civiles de USOCOELLO.

10. ALCANCE DEL OBJETO.

Comprende la ejecución de las actividades necesarias para la Obras las cuales se ejecutaran en el km 4+130 y por una distancia de 40 m., se construirá un paso elevado, tipo puente colgante, en estructura tubular metálica, para la conducción de aguas para el beneficio de más de 400 has de riego con un diámetro promedio de 38”, pasando sobre la quebrada Santana en la vereda Paradero del municipio de Flandes:

11. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

11.1. Fecha Y Hora Límite.

La propuesta deberá ser radicada en la oficina de USOCOELLO, donde se registrará la fecha y hora sobre la carta de presentación desde las 2.00 pm. Hasta las 5.00 pm. del día 29 de Abril de 2017.

11.2. Forma De Presentación.

No se aceptarán propuestas recibidas por fax, correo electrónico o cualquier otro medio. Las propuestas entregadas después de las 5.00.pm del día 28 de Abril de 2017, conforme a la hora que aparezca en la radicación y las entregadas sin radicar, serán devueltas al oferente sin abrir.

La propuesta se presentará: escrita, foliada, en idioma español, con índice, en sobre cerrado y sellado (adjunto a la carta de presentación ANEXO No. 1) que debe especificar el nombre del proponente, número de folios. El proponente sufragará todos los costos tanto directos como indirectos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. USOCOELLO no será responsable en ningún caso de dichos costos cualquiera que sea el resultado que se derive de este proceso de contratación.

El proponente será responsable de analizar, de ser el caso, y contemplar dentro de su propuesta el IVA necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

La propuesta se presentará sin borrones, tachaduras o enmendaduras a menos que se haga la respectiva salvedad, la cual se entiende hecha con la firma del


15

proponente o del representante legal, debidamente autorizado para ello.

Una vez presentada la propuesta no podrá ser adicionada, modificada o reemplazada.

Cada proponente solo podrá presentar una (1) propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal.

La propuesta debe estar firmada por el proponente. Si se trata de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, debe suscribirla el respectivo representante legal, con autorización legal para ello. En el evento en que la propuesta sea firmada por representante o apoderado, deberá contar con el respectivo poder otorgado en legal forma con indicación clara y precisa de las facultades conferidas y en el evento de ser otorgado a persona jurídica, debe acompañarse los documentos que acrediten su existencia y representación.

12. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ESCOGENCIA DE LA OFERTA O CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta debe presentarse en cuatro (4) secciones en carpetas separadas plenamente identificadas, que detallen los siguientes temas y en el orden que a continuación se establece:

Información general y jurídica

Información financiera

Propuesta técnica

Propuesta económica

Con su respectivo índice donde se relacione el contenido total de la propuesta.

12.1. Contenido Jurídico De La Propuesta.

En la sección Información general y jurídica la propuesta presentada debe contener lo siguiente:

Carta de presentación de la propuesta debidamente diligenciada conforme al modelo anexo 1, donde se indicará el número total de folios, el valor total de su propuesta.

Las Uniones Temporales y los Consorcios deberán aportar el documento de constitución y aquel que acredite la existencia y representación legal de cada uno de los miembros.

Autorización para contratar: Si de los documentos aportados se desprende que las facultades del Representante Legal están restringidas, el proponente deberá adjuntar el certificado de la Asamblea, Junta Directiva o Junta de Socios, según sea el caso, en donde conste la autorización dada al representante


16

legal para comprometer a la persona jurídica según sus estatutos.

Fotocopia Cédula del Representante Legal.

Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, en el Estatuto de Contratación Pública y demás leyes vigentes que regulen la materia, conforme al modelo del anexo nº 2

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del Oferente (si es persona natural) o del Representante legal (si es persona jurídica).

Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

Documentos con los cuales acredite la experiencia general y específica de que

tratan los numerales 12.3. de los presentes parámetros.

Las personas naturales y jurídicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT.

El proponente o los proponentes en unión temporal o consorcio deberán adjuntar copia de cada uno de sus integrantes de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o el CPNAA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

12.2. Contenido Financiero.

Los proponentes deberán, en la sección de Información financiera, allegar los estados financieros básicos 2016 con corte a diciembre 31; estos se aportarán con notas, dictaminados y Certificados del Revisor Fiscal o contador y documentos relacionados así:

Balance general. Discriminando los activos en: activos corrientes, fijos y otros activos y los pasivos en: pasivos corrientes y a largo plazo

Estado de resultados

Notas a los estados financieros

Certificación a los estados financieros del Contador y el Representante legal

Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y del Revisor Fiscal o del Contador Público independiente.

De conformidad con las normas contables vigentes los documentos solicitados en los literales anteriores deben estar debidamente certificados de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1995, en las circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedidas por la Junta Central de Contadores y en el artículo 2° del decreto 2649 de 1993 o demás normas que reglamenta la contabilidad en Colombia.

Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de este proceso de selección tienen la obligación de presentar sus estados financieros certificados por contador público independiente, con sustento en los libros de contabilidad


17

debidamente diligenciados.

12.3. Contenido Técnico (Experiencia Específica).

El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos para presentar propuesta:

El proponente deberá acreditar su idoneidad con la presentación de un contrato o certificación de experiencia, como representante legal o contratista de acuerdo a lo siguiente:

Certificación y/o contrato que acrediten la localización y replanteo de estructuras con equipos de precisión, construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o rehabilitación y/o refuerzo estructural en puentes y estructuras en concreto reforzado. Se debe anexar certificado debidamente firmado por la entidad contratante.

Certificación y/o contrato que acrediten la localización y replanteo de estructuras con equipos de precisión, construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o rehabilitación y/o refuerzo estructural en puentes de estructuras metálicas especificas en puentes colgantes y/o atirantados de no menos de veinticinco (25) metros. Se debe anexar certificado debidamente firmado por la entidad contratante.

La suma del valor del contrato relacionado para acreditar la experiencia del proponente deberá ser igual o superior a 200. SMMLV. El valor de este contrato deberá estar expresado en pesos colombianos.

12.4. Personal Mínimo Requerido.

El oferente debe acreditar el siguiente personal mínimo para el desarrollo del proyecto, se debe anexar carta de compromiso, diploma y/o acta de grado, certificaciones de experiencia y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por la correspondiente agremiación:

12.4.1.1. Director De Obra.

Formación Académica: Ingeniero Civil o Arquitecto. Dedicación 35%

Experiencia General: Igual o superior a siete (07) años, se entenderá como experiencia general, la que se acredite a partir de la expedición de la tarjeta o licencia profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente.

Experiencia Específica: Demostrar mediante certificación de obra una experiencia profesional como director y/o contratista de obra con entidades públicas o privadas durante los últimos tres (03) años, anterior al cierre del presente proceso en proyectos


18

de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de estructuras en concreto y/o sistemas viales elevados, estructuras metálicas y/o en puentes colgantes y/o atirantados.

En el caso de personas naturales, el proponente podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con las expectativas de la entidad. La experiencia que certifique como contratista se le aceptará igualmente para Director de obra.

La experiencia del director de obra se debe acreditar mediante certificación expedida por la entidad contratante.

12.4.2. Residente De Obra.

Formación Académica: Ingeniero Civil - Dedicación 100%

Experiencia General: Igual o superior a tres (03) años contados a partir de la expedición de la tarjeta o licencia profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente.

Experiencia Específica: Demostrar mediante certificaciones de obra una experiencia profesional como residente de obra durante los últimos dos (02) años, anteriores al cierre del presente proceso en proyectos de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de estructuras en concreto y/o sistemas viales elevados, estructuras metálicas y/o en puentes colgantes y/o atirantados.

La experiencia del residente de obra se debe acreditar mediante copia del contrato y/o certificación expedida por la entidad contratante.

NO SE ACEPTARÁN LAS CERTIFICACIONES QUE NO REÚNAN LOS ANTERIORES REQUISITOS.

Además de las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden estrictamente señalado a continuación:

Copia de la tarjeta o matrícula profesional.

Copia del acta de grado o diploma de postgrados, cursos, diplomados.

Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que además se declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

La propuesta que no cumpla con la experiencia mínima o con los requisitos y especificaciones técnicas mínimos establecidos en el presente punto, en los Anexos y otros apartes de los parámetros, se declarará NO ADMITIDA.


19

12.4.3. Personal Para La Obra.

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de “USOCOELLO” todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

El personal profesional mínimo solicitado en el proceso. La mano de obra no calificada para el presente proceso debe ser de la zona cercana a la ejecución de la obra. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. Debe tener el personal necesario para cada frente de trabajo cumpliendo con las normas de seguridad social y de seguridad en el trabajo con forma a la legislación vigente.

12.5. Relación Del Equipo Ofrecido.

El proponente deberá acreditar que para la ejecución de la obra contará con el equipo mínimo relacionado a continuación, así mismo deberá adjuntar los documentos que acredite que son propietarios o que cuentan con disponibilidad de los mismos para el presente contrato, para lo cual deberá adjuntar con la propuesta los soportes de la propiedad, comodato, arrendamiento financiero (leasing) entre otros. Así:

El equipo mínimo requerido se refiere a:

Retroexcavadora de llanta y/o de oruga. (1) uno

Equipo de izaje y/o grúa y/o malacate para tensión de más de 5 ton.

Mezcladoras de 1 bulto motor diésel (1) uno

Apisonador de impacto tipo canguro (1) uno

Apisonador de impacto tipo rana (1) uno

12.6. Propuesta Económica.

El oferente deberá incluir en el valor de su propuesta la totalidad de los costos directos e indirectos que genere el contrato. El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos. Anexo 3

Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista. Y los gastos generados por la suscripción y legalización del contrato. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza.


20

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra

al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o

pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

Para efectos de la evaluación económica se hará la comparación de precios por cada ítem

y es de competencia del contratante el cobro del IVA. Cabe aclarar que según el artículo nº

476 del estatuto tributario, el distrito de riego está excluido del impuesto sobre las ventas.

Los precios consignados en la propuesta se mantendrán vigentes durante el término de

ejecución del contrato, y no habrá lugar a reajustes, salvo los consignados en la

normatividad reguladora por efectos en el cambio de la vigencia fiscal. Una vez

adjudicado el contrato, USOCOELLO podrá solicitar una mayor discriminación de precios

si lo estima necesario.

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra

al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o

perdidas que se deriven del dichos errores u omisiones.

13. FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

13.1. Requisitos Habilitantes (Cumple / No Cumple).

La ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, necesarios para la comparación de propuestas servirá de título suficiente para la inadmisión jurídica y/o no cumplimiento técnico y financiero de los ofrecimientos hechos, según lo establecido en los presentes parámetros de contratación.

El procedimiento y los criterios de evaluación, serán los establecidos en estos términos de referencia. La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis.

USOCOELLO no quedará obligado a aceptar una propuesta por el hecho de haberla

abierto.

13.1.1. Evaluación Jurídica.

En la evaluación jurídica se determinará si el proponente y los documentos de contenido jurídico cumplen o no, con los requisitos legales establecidos en esta Invitación. A esta evaluación NO se le asignará puntaje, si su resultado es “INADMITIDO”. La propuesta que sea ADMITIDA será sometida a la evaluación FINANCIERA.


21

13.1.2. Evaluación Financiera.

Para realizar esta evaluación se debe aportar la información anotada en los presentes términos de referencia. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales la evaluación se realizará para cada uno de los miembros del mismo y sus puntajes individuales se sumarán y se dividirán por el número de miembros que lo componen.

El APORTAR ESTOS DOCUMENTOS ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, EN CONSECUENCIA NO APORTARLOS IMPLICA LA INADMISIÓN DE LA PROPUESTA.

Las propuestas que no presenten unos estados financieros acordes para la ejecución del contrato o no cumplan con los indicadores mínimos previamente establecidos por USOCOELLO serán calificadas como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE y no se evaluarán en ningún otro aspecto.

PUNTAJES: Para efecto de la selección objetiva se tendrán en cuenta, sobre un máximo de 100 PUNTOS posibles, los siguientes criterios y puntajes:

13.2. Evaluación Técnica.

La evaluación de requisitos técnicos mínimos de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos solicitados, por lo cual es requisito indispensable adjuntar toda la información que permita su análisis.

La asignación de puntajes se realizará solo a los proponentes que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los numerales anteriores.

13.2.1. Experiencia En Contratación Del Proponente.

Se otorgarán un máximo de Sesenta (60) PUNTOS a quien acredite experiencia adicional, distribuidos así:

Cincuenta (50) Puntos: Si El Valor Total Del Contrato Es Igua l 200 SMMLV.

Sesenta (60) Puntos: Si El Valor Total Del Contrato Es Superior A 201 SMMLV Menor A 500 SMMLV.


22

13.3. Evaluación Económica.

Se asignarán CUARENTA (40) Puntos así:

La evaluación económica se realizará sobre Cuarenta (40) puntos.

En éste aspecto se evaluará el precio total de la oferta, según lo establecido por la propuesta económica presentada. La Formula con base en la cual se realizará la evaluación económica es la siguiente:

Puntaje máximo = 40*(Ve/Vp), donde

Ve = valor de la propuesta más económica, y

Vp = valor de la propuesta presentada

Se asignarán como máxima puntuación, CUARENTA (40) PUNTOS a la propuesta que ofrezca el menor valor total y se realizara descuento de Diez (10) puntos a cada propuesta según su valor presentado “a mayor Valor menos puntos”.

13.4. Criterios De Desempate.

En caso de presentarse empate, éste se resolverá teniendo en cuenta los siguientes criterios y orden:

Se adjudicará al proponente que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación económica, en caso de empate

La comisión Técnica que evalúa a los proponentes tendrá el criterio para definir la mejor opción según sus criterios para la adjudicación. En el caso de no haber acuerdo y/o presentarse un segundo empate en la decisión y

De persistir el empate, se determinará el ganador a través del sistema de balota. Este sistema consiste en introducir en una bolsa, un número de fichas igual al número de oferentes empatados, marcadas una de ellas con un circulo (O) y las demás con una equis (X). Se comenzará a sacar una (1) en una (1) y a quien le corresponda la ficha marcada con el círculo (O) será el favorecido.

13.5. Declaratoria De Desierta

Dentro del término fijado para la adjudicación USOCOELLO podrá declarar desierta la presente convocatoria mediante acta motivada, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna cumpla con las condiciones señaladas en los presentes términos.


23

13.6. Selección Del Contratista.

Dentro de los plazos propuestos, la entidad efectuará las comparaciones de los diferentes ofrecimientos recibidos a través de los funcionarios designados, aplicando los criterios y las calificaciones que se enuncian en el aparte respectivo del presente documento; la evaluación contemplará los aspectos jurídico, técnico y económico. Elaborado el concepto técnico será puesto en consideración del ordenador del gasto, quien dentro de los DOS (2) días siguientes al vencimiento del plazo establecido para la evaluación de las propuestas decidirá sobre la selección del contratista.

Cuando sólo se presente una propuesta y ésta pueda ser considerada como favorable para el USOCOELLO de conformidad con los criterios de selección objetiva, así lo recomendará a la Gerencia un comité conformado por quienes realizaron las respectivas evaluaciones. La Gerencia, si así lo considera, ordenará con este oferente la contratación; en caso contrario, se considerará desierta la invitación.

14. CONDICIONES GENERALES

14.1. Sujeción A Los Parámetros De Contratación.

Los proponentes deben estudiar la información contenida en los términos de referencia, en las modificaciones que se llegaren a producir y a la vez debe analizar todas las circunstancias y condiciones que puedan afectar los términos de la propuesta. Quien participa, al suscribir la Carta de Presentación de la propuesta declara y acepta estar de acuerdo con los parámetros de contratación y se sujeta a ellos, razón por la cual no serán de recibo reclamaciones posteriores en éste sentido.

14.2. Principios De La Actuación Contractual.

El proceso de contratación se orienta por los principios de selección objetiva del contratista y transparencia y aquellos contemplados en el Manual Interno de Contratación el manual de especificaciones técnicas y el manual de interventoría de USOCOELLO.

14.3. Requisitos Para Participar.

El proponente que desee presentar propuesta, además de las condiciones establecidas en otros apartes de los presentes términos de referencia, debe cumplir con los siguientes requisitos:

14.3.1. ANTECEDENTES FISCALES: El oferente debe encontrarse a paz y salvo de antecedentes fiscales para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción


24

coactiva de la Contraloría General de la República. (Ley 60 de 2000 Art. 60. Resolución 5149 de 2000 artículo 5º. Para lo cual USOCOELLO verificará si el proponente figura en el Boletín de Responsables fiscales a través del sistema de información implementado en la página Web de la Contraloría General de la República.

En caso de que se presente alguna inhabilidad por parte del proponente, observada en la consulta al sistema de información, dejará sin efecto la adjudicación del posible contrato, con las consecuencias de orden legal que ello genere.

14.3.2. En Cuanto A Su Conformación E Inhabilidades:

Las Uniones Temporales y los Consorcios deberán aportar el documento que acredite la existencia y representación legal de cada uno de los miembros y el documento de constitución deberá contener: objeto (que será el mismo del contrato que puede producir la convocatoria), tiempo de duración (que no será inferior a 2 años contados a partir del cierre de la convocatoria), nombre del Representante Legal del consorcio o Unión Temporal ante USOCOELLO (señalando facultades y limitaciones), manifestación de no revocatoria del consorcio durante el plazo de su vigencia, sin previa autorización de USOCOELLO.

No encontrarse incurso en ninguna de las causales de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de las contempladas en el manual de contratación del Distrito y la Constitución Política, la ley y normas concordantes.

14.4. Modificaciones A Los Términos De Referencia.

USOCOELLO podrá modificar o aclarar los términos de referencia de oficio o a solicitud de la parte interesada, por comunicación escrita en donde manifieste y sustente su petición. Cualquier modificación podrá hacerse durante el término de publicación del aviso.

15. CONDICIONES DEL CONTRATO.

15.1. Obligaciones A Las Que Se Compromete El Proponente.

Obligaciones A Las Que Se Compromete El Proponente, Si Le Es Adjudicado El Contrato Objeto De Éste Proceso De Selección.

En el evento de ser adjudicado el contrato el proponente, además de las establecidas en otros apartes de estos parámetros de contratación y los que el contrato mismo implica, se comprometerá a:

Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.

Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo ofrecido, y en las especificaciones y condiciones previstas en los pliegos de condiciones y


25

según lo pactado en el contrato.

Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al respectivo funcionario encargado del control de la ejecución.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparte USOCOELLO a través de las funciones que ejerzan el control de la ejecución.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a USOCOELLO, a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y Correctivos que fueren necesarios.

Entregar a la institución una vez perfeccionado el contrato, la póliza y demás garantías exigidas.

Atender en debida forma las instrucciones, sugerencias, recomendaciones y solicitudes que le efectúe la Institución y adoptar las medidas inmediatas para la corrección de las fallas.

Las demás obligaciones que se deriven de los pliegos de condiciones y de la naturaleza del objeto del contrato a celebrar.

Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que conlleve la total ejecución del objeto contractual.

El contratista deberá estar afiliado al igual que su personal, a los sistemas de seguridad social.

Deberá estar al día en los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (cajas de compensación familiar, ICBF, SENA.

Las demás relacionadas e inherentes al contrato y a la naturaleza del mismo.

El contratista deberá cumplir con lo demandado en los manuales de especificaciones técnicas, manual de interventoría y el manual de contratación de la empresa USOCOELLO.

Atender las observaciones del supervisor.

Acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social.

Es responsabilidad del CONTRATISTA, solicitar la certificación de cumplimiento al supervisor y radicar las correspondientes facturas (en original y dos copias), junto con los mencionados soportes, en la oficina de control de cuentas por pagar del Hospital.

En general se obliga a cumplir con todas las de la esencia que se deriven del cumplimiento del presente contrato.


26

15.2. Valor, Forma De Pago Y Tiempo De Ejecución.

El valor del contrato resultante de ésta Invitación será hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($258.120.980.°°), MONEDA CORRIENTE

USOCOELLO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: el 100% del valor del contrato distribuidos en pagos parciales con un anticipo del 50% y según avance de obra previa verificación y aprobación del acta de pago parcial aprobada por el interventor o supervisor, con un 25% y un 75% de avance de obra y el 25% restante una vez recibida la obra a satisfacción del Interventor o Supervisor.

Dichos pagos se efectuarán, dentro de los ocho (8) días siguientes a la radicación del acta de pago parcial y acompañada de su respectiva factura (en la cual se discriminarán los valores correspondientes al servicio prestado, etc.) que deberá ir acompañada de la certificación de cumplimiento expedida por el Interventor o Supervisor del contrato.

Los informes de los servicios prestados y los correspondientes soportes que comprueben el pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) y aportes parafiscales.

A los pagos se le aplicarán las retenciones de ley al momento de su cancelación.

Los pagos se harán dentro de los ocho (08) días siguientes a la radicación de la

factura, acompañada por la certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor

del Contrato y demás soportes, sin perjuicio de que el pago se haga dentro de un

plazo menor El pago de la última factura se hará con la firma del Acta de Liquidación

por parte del Contratista.

USOCOELLO devolverá al Contratista aquellas facturas que una vez revisadas

presenten errores o inconsistencias de cualquier índole. Cuando por incumplimiento

del Contratista en la entrega de los informes y en la presentación de sus cuentas no

se pueda recobrar alguna cuenta, USOCOELLO podrá glosar la totalidad de la

cuenta no recobrada.

En el pago se tendrán en cuenta los efectos favorables a USOCOELLO de la

alteración de los precios ofertados como consecuencia del cambio en las variaciones

de los precios del mercado, en la que corre por cuenta y riesgo del oferente

adjudicatario.

El valor aquí propuesto contempla los gastos que se generen por la suscripción y

legalización del contrato de acuerdo con la ley (CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS,

IMPUESTOS, ETC.), asumidos en su totalidad por el contratista.

LA INICIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES, AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO.


27

15.3. Presupuesto Oficial Y Disponibilidad Presupuestal.

USOCOELLO cuenta con la disponibilidad presupuestal de la vigencia del año 2017,

para amparar el Contrato resultante de esta convocatoria; dicho presupuesto oficial

estimado para la presente contratación es por la suma DOSCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

MONEDA CORRIENTE. ($258’120.980,°°), según certificado de disponibilidad del mes

de Abril de 2017, que “USOCOELLO” pagará al contratista, con recursos del

presupuesto de la vigencia de 2017, he incluidos en el capítulo 13 “Construcciones

Edificaciones y Obras”.

15.4. Supervisión. y/o interventoría.

La Supervisión del Contrato resultante de esta convocatoria será realizado por el departamento de conservación o en su defecto por un supervisor o interventor designado por el ordenador del gasto o quien haga sus veces.

15.5. Garantías Exigidas.

El CONTRATISTA suscribe y entrega en la fecha al CONTRATANTE un pagare con espacios en blanco junto con la carta de instrucciones, para garantizar el pago de indemnizaciones o de cualquier suma de dinero como consecuencia de la ejecución del presente acto jurídico a cargo del CONTRATISTA y a favor del CONTRATANTE. EL CONTRATISTA constituirá las siguientes pólizas de garantía con Compañía de Seguros debidamente autorizada para operar en Colombia, que ampare los intereses de USOCOELLO:

a) Cumplimiento del Contrato: Para garantizar los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo de ejecución y un (1) año más.

b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Para garantizar los eventos en que el Contratista sea requerido por el pago de obligaciones laborales en relación con la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de terminación del mismo.

c) De calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Se exigirá para precaver las eventualidades en que uno o varios de los bienes contratados, no reúnan las especificaciones o calidades exigidas en la contratación o que no sean aptos para los fines que fueron contratados. Su cuantía no será inferior al treinta por ciento (30%) del contrato y su vigencia será mínimo de cinco (5) años contados a partir del


28

recibo o aceptación final.

d) Anticipo: Se exigirá póliza que garantice el correcto manejo del anticipo, expedida por una compañía de seguros, a satisfacción del CONTRATANTE, la cual deberá ascender al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, cuya vigencia será igual a la vigencia del contrato y tres meses más.

e) Estabilidad de Obra: Se exigirá para precaver las eventualidades en que se presente falla estructural que afecte la estabilidad de la obra civil realizada. Su cuantía no será inferior al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y su vigencia será hasta cinco (5) años contados a partir del recibo o aceptación final.

f) Responsabilidad civil: se expedirá a satisfacción del contratante la cual ascenderá al treinta por ciento (30%) del contrato y cuya vigencia sea por la duración del contrato y dos (2) años más.

g) Accidentes personales y colectivos. Una póliza que contenga los amparos antes mencionados que incluya muerte y accidente desmembraciones o inhabilitación funcional accidente, gastos médicos, o una póliza individual de accidente personales que incluya amparo de muerte accidental, desmembración por accidente, gastos médicos y una renta diaria (incapacidad mínima de 3 días como en una E.P.S.) durante la vigencia del contrato y un mes más. Todas las pólizas mencionadas deberán ser presentadas por el CONTRATISTA AL CONTRATANTE dentro de los cinco días (5) siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

Las pólizas deberán ser entregadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

16. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE¸ podrá dar por terminado EL CONTRATO en el evento de presentarse alguna de las causales de incumplimiento previstas en el presente contrato o en la ley, para lo cual bastara una comunicación dirigida en tal sentido al CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en este contrato y en los términos de referencia que hace parte integral del mismo. Igualmente en las siguientes causales:

a) De manera unilateral si se presenta algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de la obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre. Esta declaratoria de terminación no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien su vez se le podrá declarar la unilateralidad del contrato cuando a ello hubiera lugar. Esta declaratoria será constitutiva del sinestro de incumplimiento;

b) Muerte, o por interdicción judicial o declaración quiebra del contratista o disolución si se trata de una sociedad.


29

c) Retardos en la ejecución de los trabajos, o que el CONTRATISTA no garantice razonablemente la terminación oportuna de la labor.

d) La no entrega de la obra al vencimiento del plazo previsto.

e) La omisión de informar sobre peticiones o amenazas de grupos al margen de la ley que pongan en peligro la ejecución del contrato.

f) Por cesación de pagos concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecte de manera grave el cumplimiento del contrato;

g) Por mutuo acuerdo entre las partes.

17. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Sin perjuicio de lo ya señalado en el cuerpo de los presentes Términos de referencia o

pliego de condiciones, USOCOELLO, rechazará de plano las propuestas de los

siguientes casos y son causales las siguientes:

Cuando en desarrollo de cualquiera de las etapas, se demuestre que existe falsedad en los documentos aportados por el proponente.

Cuando el proponente No cumpla alguno de requisitos exigidos en los presentes Términos de Referencia o pliego de condiciones.

Cuando USOCOELLO, en cualquier estado de la presente CONVOCATORIA, evidencie una inexactitud en la información contenida en la propuesta que, de haber sido advertida al momento de la verificación, no le hubiera permitido al oferente cumplir con uno o varios de los requisitos.

Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas constitucionales y legales.

Cuando el proponente no cuente con la capacidad jurídica para la presentación de la propuesta o cuando el objeto social no le permita la ejecución del objeto de la CONVOCATORIA.

Cuando los proponentes no subsanen la información solicitada por parte de “USOCOELLO” en el plazo establecido.

Cuando el representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica y no allegue de forma simultánea con la oferta el documento de autorización expresa del órgano competente.

No se tendrá en cuenta la propuesta de personas naturales o jurídicas, uniones temporales, consorcios o empresa integrante de esta dos últimas que este ejecutando proyectos con recurso del programa AIS.- DRE o que hayan sido objeto de declaratoria de incumplimiento.


30

Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de estos y presentar propuesta de manera individual. En este caso, “USOCOELLO” solo tendrá en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso.

Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.

Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano social.

No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado.

No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del presente proceso.

No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente proceso de selección como entidad jurídica y no acreditar la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes.

Estar incursa la persona jurídica, proponente individual o integrante del proponente de la estructura plural, en causal de disolución o liquidación.

No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la actividad, especialidad y grupo (s) exigidos en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso, salvo las excepciones de Ley.

No presentar la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea con la propuesta ().

Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar.

No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del presente proceso en el plazo previsto en este Pliego.

Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.

Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.


31

Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial para el proceso, módulo o módulos a los cuales se presenta.

No incluir la propuesta económica para el proceso y no estar debidamente firmada por el representante legal del proponente.

Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario No. 1, y no haber aportado la Carta de Aceptación del Presupuesto Oficial (formulario no. 1).

Presentar la oferta económica con tachaduras, raspaduras o enmendaduras.

No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial Publicado por la Entidad en el Formulario del Presupuesto Oficial.

No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección, de Aceptación del Presupuesto Oficial (Formulario No. 1- Presupuesto Oficial).

Incumplir el compromiso de transparencia, cuando “USOCOELLO” así lo compruebe, y las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones.

Cuando el representante legal de la persona jurídica o estructura plural no posea título académico como Ingeniero Civil o Ingeniero especialista en obras hidráulicas, o su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia.

Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la normatividad vigente.

Cuando la propuesta se presente extemporáneamente.

Cuando no se presente la garantía de seriedad de la propuesta.

Cuando la oferta fuere presentada, sin haber estado presente en la visita de campo a

la hora y fecha fijadas para esta convocatoria.

Cuando la oferta fuere presentada a nombre de una persona o firma diferente a la que aparece en el recibo de pago de los pliegos de condiciones.

Cuando la carta de presentación de la propuesta no está firmada por el representante legal de la firma o por su agente debidamente acreditado y no estuviere abonada cuando sea el caso por un ingeniero civil

Cuando la inscripción en el registro de proponente de la cámara de comercio haya sido cancelada o no esté vigente o no cumpla con los requisitos indicados sobre calidades o requisitos exigidos al proponente de esto pliegos de condiciones


32

Cuando el proponente no cuente con la capacidad residual para esta convocatoria.

Cuando la propuesta no incluya alguno de los documentos que de acuerdo con los pliegos de condiciones sea obligatoria adjuntar y que sea necesario para la comparación de la propuesta

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos exigidos es esto pliegos de condiciones.

Cuando la propuesta sea presentada en forma parcial.

Cuando el contratista halla ostentado la condición de demandante o demandado en proceso litigioso, cualquiera sea su naturaleza en el año inmediatamente anterior a la fecha del contrato salvo que haya una mediación por desistimiento

17.1. Clausulas Exorbitantes.

Interpretación, Modificación Y Terminación Unilaterales.

a ) El contrato resultante del presente proceso quedará sujeto a las disposiciones que sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales consagra en Ley y las demás normas concordantes y complementarias, las cuáles se aplicarán de acuerdo con las circunstancias que se presenten.

b) CADUCIDAD. USOCOELLO podrá declarar caducado el contrato por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA y por las causales previstas en la Ley. La caducidad del contrato, si fuere el caso será decretada por resolución motivada de USOCOELLO, y contra ella procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su notificación. Ejecutoriada la resolución que decreta la caducidad se dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre y se procederá de inmediato a su liquidación.

18. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

a) MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato, EL CONTRATISTA pagará a USOCOELLO, multas diarias y sucesivas del cero punto uno por ciento (0.1%) las cuales se causarán desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su cumplimiento efectivo, sin que la sumatoria de las multas supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En caso de que El Contratista no cumpla sus obligaciones dando lugar a que la sumatoria de las multas supere ese porcentaje, se dará aplicación a la cláusula penal conforme al literal siguiente. Si el Contratista cumple con las obligaciones antes de que se supere el 20% aludido, el Supervisor certificará este hecho y USOCOELLO podrá cobrar las multas causadas por la mora en el cumplimiento.


33

b) PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA, se obliga a pagar a USOCOELLO una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, a título de Cláusula Penal en caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e indemnizaciones que se produzcan a favor de USOCOELLO y que se deriven del contrato en su texto general. PARÁGRAFO: El Contratista autoriza desde ya a USOCOELLO a descontar de las facturas pendientes de pago, las sumas correspondientes a multas o cláusula penal que se hayan causado en aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondientes a multas o Cláusula Penal Pecuniaria, podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento al CONTRATISTA, y las partes acuerdan que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo.

los proponentes podrán consultar los términos de referencia a partir de la fijación del aviso de invitación y tomar copias a su cargo reclamándolos en forma gratuita. Además, podrán consultarse en la página web de USOCOELLO: www.usocoello.com. Para todos los efectos legales, el aviso de invitación pública del cual hace parte el presente documento de términos de referencia se fija en un lugar público, a los Veinte días (20) del mes de Abril de 2017.

JOSÉ JOAQUÍN CABEZAS GUZMÁN GERENTE “USOCOELLO”.

Original Firmado


34

19. CRONOGRAMA CONVOCATORIA Nº 001 DE 2017



Actividad Fechas Publicación Proyecto De Pliegos Del 20 Al 24 De Abril De 2017 Página Web USOCOELLO www.usocoello.com o Cartelera. Visita al sitio de la Obra El Día 25 De Abril De 2017. Hora 9.00 am salida

Oficina De Conservación 2° Piso USOCOELLO Espinal Tolima Recepción De Observaciones Desde El 25 al 27 De Abril De 2017. Al Proyecto De Pliego Y Respuesta De Las 2.00 Pm. A Las 5:00 P.M. A Las Observaciones. Publicación De Pliegos Definitivos. El Día 28 De Abril De 2017. Recepción De Propuestas Y El Día 29 De Abril De 2017. Cierre Recepción De Propuestas De Las 2.00 Pm. A Las 5:00 P.M. Apertura De Propuestas El Día 29 Abril De 2017. A Las 5:00 P.M. Evaluación Y Revisión De Propuestas El Día 29 De Abril De 2017. Publicación De Evaluaciones El Día 3 Mayo De 2017. En La Pág. www.usocoello.com o Cartelera. Publicación Cartelera o Pág. Web. El Día El Día 3 De Mayo De 2017. ACTA DE ADJUDICACIÓN Cartelera o www.usocoello.com

http://www.usocoello.com/




35

20. ANEXO No. 1

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

------------------------------- (Lugar y Fecha)

Señores USOCOELLO.

Asunto: “CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO ELEVADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA EL

CANAL SANTANA SOBRE LA QUEBRADA SANTANA DESDE EL KM 4+130 HASTA EL KM 4+170

EN LA VEREDA PARADERO DEL MUNICIPIO DE FLANDES POR DETERIORO DE LOS

VIADUCTOS EXISTENTES”

Respetados señores:

La presente tiene por objeto ofrecer a USOCOELLO (detallar el bien, servicio u obra que se ofrece)

Así mismo, el (los) suscrito (s) declara(n) que:

• Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.

• Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me compromete totalmente 1 (o) compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento 2. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona(s) 3 en representación de la(s) firma(s) 4:

NOMBRE: CEDULA: CARGO: NOMBRE DE LA FIRMA:

He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.

He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión.

No me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD establecida en el manual Interno de Contratación del Hospital. en concordancia con la Ley 80 de 1993 por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes.

El término de validez de nuestra propuesta es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.

El Régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es (marque con una X) En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la referencia me comprometo a:

Establecer y presentar oportunamente a USOCOELLO. las garantías contractuales que se pacten

Realizar, dentro del plazo máximo que fije USOCOELLO, todos los trámites necesarios para la firma y legalización

Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones de los términos de referencia correspondientes y con lo establecido en la propuesta adjunta.

Cumplir con los plazos establecidos por USOCOELLO para la ejecución del objeto del contrato.

Atentamente,

Firma de la(s) persona(s) autorizadas

Nombre completo Dirección Comercial Teléfono Anexo........... (...) folios


36

2 1 . ANEXO Nº 2 .

Asunto: “CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO ELEVADO EN ESTRUCTURA METÁLICA,

PARA EL CANAL SANTANA SOBRE LA QUEBRADA SANTANA DESDE EL KM 4+130

HASTA EL KM 4+170 EN LA VEREDA PARADERO DEL MUNICIPIO DE FLANDES POR

DETERIORO DE LOS VIADUCTOS EXISTENTES”

MODELO MANIFESTACIÓN AUSENCIA DE INHABILIDAD

------------------------ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ---------- de ---------- y (para personas Jurídicas)

Obrando en calidad de representante legal de la empresa ------------------------- con Nit Nº ------------------------------------, bajo la gravedad de juramento manifiesto que el suscrito ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos en ninguna causal de INHABILIDAD o INCOMPATIBILIDAD de que trata la Constitución Política, la ley 80 de 1.993, el Estatuto Anticorrupción

FIRMA IDENTIFICACIÓN No. En calidad de Ciudad y Fecha


37

22. ANEXO Nº 3.

PROPUESTA ECONÓMICA.

Señores USOCOELLO.

ASUNTO: PROPUESTA ECONÓMICA

FIRMA IDENTIFICACIÓN No.

En calidad de Ciudad y Fecha.

OBJETO:

VR UNIT (INC

IVA) VR PARCIAL

Preliminares

Localización Y Replanteo De Estructuras Con Equipos

Topográficosm2 350 2.714,00$ 949.900,00$

Campamento De 50 M2 Con Zinc Usado Glb 1 2.329.259,00$ 2.329.259,00$

Demolición De Estructura en concreto para los

empalmes del canal existente a la estructura nueva Glb 1 146.878,00$ 146.878,00$

Retiro De Escombros Y Sobrantes De Demolición Glb 1 38.334,00$ 38.334,00$

Diseño Hidraulico y Estructural Glb 1

Estudio De Suelos Glb 1

Cimentación De Estructura En Concreto Armado


Retiro m3 90 28.243,00$ 2.541.870,00$

Construcción De Macizos En Concreto Reforzado De

3.500 Psi Para Anclaje Y Soporte De La Estructuram3 72 567.000,00$ 40.824.000,00$

Concreto Simple De Limpieza De 2.000 Psi. m3 2 372.406,00$ 744.812,00$

Suministro He Instalación De Acero De Refuerzo De

60.000 PsiKg 3.440 4.000,00$ 13.760.000,00$

Estructuras Metálica

Construcción De Tubería En Acero En Longitud

Aproximada De 40,0 Metros Lineales En Lamina Hr Con

Espesor De ³/₁₆" (4,75 mm) Y Diámetro De 38" (3,0

Metros) Con Extremos En Bridas Soldadas Y

Reforzadas, Incluye Pintura Epóxica Para Interior Y

Exterior De La Tubería; pasadores y tornillería pernada.

ml 40 1.493.952,00$ 59.758.080,00$

Construcción De Pórticos En Tubería De Acero De 8"

"xs" O "sch 80", Con Longitud Aproximada De 4,0 Ml Y

1,0 Ml De Base Espesor De 0,5" (12,70 mm) Peso

43,39 L/p (64,64 Kg/m)

Glb 27 560.000,00$ 15.120.000,00$

Suministro He Instalación De Cable En Acero

Clasificación 6 X19 Alma De Acero (aa) De 1" ml 230 65.200,00$ 14.996.000,00$

Suministro He Instalación De Varillas Tensoras De 5/8"

Para Péndolas De Sujeción Con Abrazadera En Platina

De 3/16" X 3" Y Angulo De 3/16" X 3" Incluye Pintura En

Anticorrosivo Y Pintura Final A Dos Manos

m3 36 375.000,00$ 13.500.000,00$

Transporte He Instalación De Tubo Y Estructura Hasta El

Sitio De InstalaciónGlb

Alquiler Equipo De Izado (grúa) Y Malacate Para Tensión

Del Cable, Mínimo De 5 Ton Glb 1 8.000.000,00$ 8.000.000,00$

Estructuras De Empalme Con El Canal m3


Retiro m3 60 28.243,00$ 1.694.580,00$

Concreto De 3.500 Psi Con Impermeabilizante Integral

Para Empate Con El Canal Existentem3 20 567.000,00$ 11.340.000,00$

Impermeabilizante Para Concreto m2 90 10.489,00$ 944.010,00$

Acero De Refuerzo 6000 Psi m3 1.700 4.000,00$ 6.800.000,00$

Suministro He Instalación De Compuerta Rectangular De

2,00 X 1,50 Metrosm3 2 2.000.000,00$ 4.000.000,00$

197.487.723,00$

19.748.772,30$

5.924.631,69$

9.874.386,15$

1.876.133,37$

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS RÍOS

COELLO Y CUCUANA USOCOELLO.

“CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO ELEVADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, PARA EL CANAL SANTANA SOBRE

LA QUEBRADA SANTANA DESDE EL KM 4+130 HASTA EL KM 4+170 EN LA VEREDA PARADERO DEL

MUNICIPIO DE FLANDES POR DETERIORO DE LOS VIADUCTOS EXISTENTES”

ÍTEM DESCRIPCIÓN

CONTRATO INICIAL

CANT

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 10%

IMPREVISTO 3%

UTILIDAD 5%

IVA. 19% SOBRE UTILIDAD


38

23. ANEXO N° 4

MODELO CARTA DE ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ÍTEMS

RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO NO. 3)

Ciudad y fecha

Señores: USOCOELLO.

PROCESO: Licitatorio privado N° 01 de Abril de 2017.

Por medio de este documento (nombre o razón social del

proponente) en adelante el “Proponente” manifiesto el conocimiento, aceptación y

cumplimiento de todos y cada uno DE LOS ÍTEMS RELACIONADOS EN EL

PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO ANEXO NO. 3 ) y en tal sentido

me obligó con el Instituto a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso

de que se me adjudique el contrato.

Nombre del proponente --------------------------

Nombre del Representante Legal -------------------------------- C. C. No. -----------------

de ----------------------

asociación de usuarios del distrito de adecuación de ... · pdf fileg....

Documents