supervisión de contratos de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica...

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOSDE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN CONSTRUCCIÓN

Mayo 6201

Vista panorámicaC.T. Iquitos (50 MW) - Reserva Fría

Casa de MáquinasC.H. Cerro del Águila (525 MW)

Montaje de Torre T-106L.T. 220 kV Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba)

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

Documento de trabajo desarrollado por: Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Contratos “Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”.

2

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

PRESENTACIÓN

La Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin parte del compromiso asumido tanto en cumplimiento de su rol de fiscalización y supervisión de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional; tiene como una de sus finalidades la difusión de la situación actual de los proyectos de generación y transmisión eléctrica en construcción. En ese sentido, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica ha elaborado el presente documento titulado: “SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, el cual contiene información de los avances al mes de mayo 2016 de los principales proyectos en construcción supervisados por Osinergmin.

La información contenida en este compendio ha sido recopilada a través de las supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas, con lo cual se da un panorama general de los proyectos, permitiendo mediante su presentación de forma concisa, que se tenga una información actualizada de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica en construcción.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Contratos

3


INDICE


.Pág.

1. INTRODUCCIÓN 7

2. OBJETIVO 8

3. CONTRATOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8

4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9

5. CONTRATOS SUPERVISADOS 18

6. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS 19

7. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 20

8. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 29 8.1 Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica 0 30

L.T. 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo 0 31 L.T. 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba 0 32 L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya 33 L.T. 220 kV Moyobamba – Iquitos 34 L.T. 220 kV La Planicie – Industriales 35 L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata 36 S.E. Orcotuna 220/60 kV 37 L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno 38 S.E. Carapongo y Enlaces–Etapa 1 39 L.T. 220 kV Montalvo – Los Héroes 40

8.2 Ampliaciones de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica 0 41

Ampliación N° 13 – REP 42 Ampliación N° 17 – REP 43 Ampliación N° 03 – ISA 44 Ampliación Adicional N° 1 – CTM 45

8.3 Otras Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica 0 46

L.T. 60 kV Bella Unión – Chala 47

9. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 48

9.1 Centrales Hidroeléctricas 0 49

9.1.1 Centrales Hidroeléctricas Mayores 0 50

C.H. Chaglla 51 C.H. Cerro del Águila 52 C.H. Pucará 53 C.H. Molloco 54

9.1.2 Centrales Hidroeléctricas por Iniciativa Privada 55

C.H. La Virgen 56 C.H. Marañon 57

4


C.H. Centauro I y III 58 C.H. Carpapata III 59 C.H. Belo Horizonte 60 C.H. Tarucani 61 C.H. Viroc (Raura II) 62 C.H. Chadín 2 63 C.H. Veracruz 64 C.H. Curibamba 65 C.H. Olmos 1 66 C.H. Tulumayo IV 67 C.H. Nueva Esperanza 68 C.H. Cativen I – II 69 C.H. Tulumayo V 70 C.H. Pallca 71 C.H. Rucuy 72 C.H. Chaupiyacu 73

9.1.3 Centrales Hidroeléctricas Subasta RER 74

C.H. Chancay (1ra Subasta RER) 75 C.H. Ángel I (1ra Subasta RER) 76 C.H. Ángel II (1ra Subasta RER) 77 C.H. Ángel III (1ra Subasta RER) 78 C.H. Manta (2da Subasta RER) 79 C.H. Renovandes H1 (2da Subasta RER) 80 C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) 81 C.H. El Carmen (2da Subasta RER) 82 C.H. Huatziroki (2da Subasta RER) 83 C.H. Karpa (3ra Subasta RER) 84 C.H. Potrero (3ra Subasta RER) 85 C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER) 86 C.H. Colca (3ra Subasta RER) 87 C.H. Zaña 1 (3ra Subasta RER) 88 C.H. Carhuac (3ra Subasta RER) 89 C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) 90 C.H. Laguna Azul (3ra Subasta RER) 91 C.H. Hydrika 1 (3ra Subasta RER) 92 C.H. Hydrika 2 (3ra Subasta RER) 93 C.H. Hydrika 3 (3ra Subasta RER) 94 C.H. Hydrika 4 (3ra Subasta RER) 95 C.H. Hydrika 5 (3ra Subasta RER) 96

9.2 Centrales Termoeléctricas 97

C.T. Pucallpa (Reserva Fría) 98 C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría) 0 99 C.T. Iquitos Nueva (Reserva Fría) 100 C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) 101 C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) 102 C.T. Nueva Esperanza 103 C.T. Chilca 1 (Ampliación) 104

10. FICHAS TÉCNICAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 105

10.1 Centrales Hidroeléctricas Mayores 106

L.T. 220 kV C.H. Chaglla 107 L.T. 220 kV C.H. Cerro del Águila 108 L.T. 220 kV C.H. Pucará 109 L.T. 220 kV C.H. Molloco 110

5


10.2 Centrales Hidroeléctricas – Contratos de Concesión MINEM 111

L.T. 138 kV C.H. La Virgen 112 L.T. 220 kV C.H. Marañon 113 L.T. 220 kV C.H. Belo Horizonte 114 L.T. 138 kV C.H. Tarucani 115 L.T. 60 kV C.H. Tulumayo IV 116 L.T. 220 kV C.H. Tulumayo IV 117 L.T. 220 kV C.H. Tulumayo V 118 L.T. 72,5 kV C.H. Carpapata III 119 L.T. 66 kV C.H. Centauro I y III 120

10.3 Centrales Hidroeléctricas Subasta RER 121

L.T. 60 kV C.H. Zaña (3ra Subasta RER) 122 L.T. 60 kV C.H. Chancay (1ra Subasta RER) 123 L.T. 66 kV C.H. Manta (2da Subasta RER) 124 L.T. 138 kV C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) 125 L.T. 60 kV C.H. Renovandes (2da Subasta RER) 126 L.T. 60 kV C.H. Huatziroki (2da Subasta RER) 127 L.T. 138 kV C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) 128 L.T. 66 kV C.H. Potrero (3ra Subasta RER) 129 L.T. 66 kV C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER) 130 L.T. 60 kV C.H. Carhuac (3ra Subasta RER) 131

10.4 Centrales Termoeléctricas 132

L.T. 500 kV C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) 133 L.T. 500 kV C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) 134 L.T. 60 kV C.T. Pucallpa (Reserva Fría) 135 L.T. 10 kV C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría) 136 L.T. 60 kV C.T. Iquitos Nueva (Reserva Fría) 137 L.T. 220 kV C.T. Nueva Esperanza 138

6



1. INTRODUCCIÓN

La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054‐2001‐PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la Gerencia de Fiscalización Eléctrica a través de la Unidad de Supervisión de Contratos y Planes de Contingencias Operativos. Asimismo, el ítem 23 del Anexo 1 A del D.S. N° 088‐2013‐PCMS, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, precisa como Función Técnica el de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía, así mismo emitir opinión previa a la renovación de la vigencia de los contratos, la prórroga de los plazos estipulados o la revisión y/o renegociación de aquellos contratos ya suscritos, mediante la emisión de un informe de evaluación sobre el cumplimiento de la empresa concesionaria, respecto a las obligaciones contenidas en el contrato de concesión y en las normas del sector. Es de señalar que en el sector eléctrico, la energía producida en el año 2015 fue de 44 539,5 GWh y la máxima demanda de 6 331,5 MW. A continuación se muestra la evolución de la producción de energía eléctrica y la máxima demanda instantánea; siendo la energía acumulada al 24.04.2016 de 15 262,1 GWh y la máxima demanda instantánea de 6 564,6 MW.

7


2. OBJETIVO

Informar sobre la situación de los proyectos de generación y transmisión eléctrica, que el Organismo viene supervisando en cumplimiento de sus funciones.

3. CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En los contratos de concesión de los Sistemas Garantizados de Transmisión, suscritos en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica (Ley N° 28832), se supervisa la etapa pre operativa que consiste en realizar el seguimiento de la ejecución de las obras y la inspección técnica de su calidad constructiva. Se verifica el cumplimiento de determinados hitos establecidos en el contrato (Estudio de Impacto Ambiental, Cierre Financiero del proyecto, Llegada a obra de los reactores y transformadores y Puesta en Operación Comercial). En el caso de los proyectos de transmisión, el Estado Peruano convocó en enero de 1998 a un Concurso Público Internacional para el diseño, construcción y explotación de la Línea de Transmisión 220 kV Mantaro ‐ Socabaya, que uniría el SICN con el SISUR, bajo el esquema de concesión “BOOT”. La concesión fue adjudicada a Consorcio Transmantaro S.A. Un año después el Estado convocó a Concurso Público Internacional para el reforzamiento de los sistemas eléctricos de transmisión del sur, también bajo el esquema “BOOT”. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Red Eléctrica de España S.A. La Línea de Transmisión 220 kV Mantaro‐Socabaya inició su operación comercial en octubre del 2000. A su vez, la primera etapa del reforzamiento del sistema sur se terminó a fines de octubre del 2000 y la segunda en febrero del 2001. En setiembre del 2002 se firmó el contrato que entregó en concesión por 30 años las instalaciones de ETECEN y ETESUR a la Sociedad Concesionaria Red de Energía del Perú, cuyo principal accionista es la empresa estatal de Colombia Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). La modalidad que adoptó esta concesión consistió en fijar una Remuneración Anual Garantizada (RAG) a la empresa que se comprometa a brindar el servicio de transmisión de energía eléctrica cumpliendo con los requisitos de calidad y seguridad del servicio, realizar el mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica, y a construir determinadas líneas necesarias para la expansión del sistema. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, viene promoviendo la inversión, no dependiente del Estado Peruano, en sistemas de transmisión eléctrica. En los contratos de concesión suscritos se ha supervisado el oportuno y correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales en el ámbito técnico, económico, contable y legal. Esta supervisión se ha realizado con una periodicidad anual, verificándose la información sobre los bienes de la concesión, permanencia del operador estratégico calificado, saldo de deuda garantizada, contratos de operación y mantenimiento con terceros, vigencia de seguros, equilibrio económico financiero, etc. Los principales sistemas de transmisión relevantes licitados por PROINVERSIÓN se indican a continuación: L.T. 500 kV Chilca – La Planicie – Zapallal (Carabayllo) (Operando desde el 26.06.2011) L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo) – Chimbote – Trujillo (Operando desde el 29.12.2012) L.T. 500 kV Chilca – Marcona ‐ Montalvo (Operando desde el 02.05.2014) L.T. 500 kV Trujillo ‐ Chiclayo (Operando desde el 05.07.2014) L.T. 500 kV Mantaro – Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo (en construcción) L.T. 220 kV Talara – Piura (Operando desde el 04.05.2013)

8


L.T. 220 kV Tintaya ‐ Socabaya (operando desde el 01.06.2014) L.T. 220 kV Machupicchu – Abancay ‐ Cotaruse (operando desde el 21.08.2015) L.T. 220 kV Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte – Cáclic ‐ Moyobamba (en construcción) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora ‐ Tintaya (en construcción) L.T. 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos (en etapa de estudios de ingeniería). L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales (en etapa de estudios de ingeniería). L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata (en etapa de estudios de ingeniería). S.E. Orcotuna 220/60 kV (en etapa de estudios de ingeniería). L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno (en etapa de estudios de ingeniería) S.E. Carapongo (en etapa de estudios de ingeniería) L.T. 220 kV Montalvo –Los Héroes (adjudicada el 16.12.2015, en etapa de estudios de ingeniería)

4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el caso de los proyectos de generación de energía eléctrica, el Estado en su rol de promotor y en el marco de las normas y leyes del sector eléctrico, ha otorgado una serie de Concesiones o Autorizaciones para que nuevos operadores eléctricos ingresen al mercado eléctrico peruano, garantizando de esta manera que la cobertura de la demanda eléctrica actual y futura sea cubierta adecuadamente. 4.1 Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada La Gerencia de Fiscalización Eléctrica viene realizando el seguimiento de los Contratos de Concesión y de las Autorizaciones otorgados directamente por el Ministerio de Energía y Minas, según el marco legal del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009‐93‐EM; la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; la Ley N° 26734, Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería‐OSINERGMIN, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054‐2001‐PCM; El Código Nacional de Electricidad; Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica; el Decreto Supremo N° 076‐2009‐EM, las Normas Técnicas aplicables y demás leyes peruanas vigentes en cada oportunidad. La Concesión Definitiva y la Autorización se otorgan por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas. La Concesión Definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión así como también de redes y subestaciones de distribución para el Servicio Público de Electricidad. La Concesión adquiere carácter contractual cuando el peticionario suscribe el contrato correspondiente, el que debe elevarse a escritura pública en un plazo máximo de sesenta días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la resolución suprema. La Concesión Definitiva caduca cuando el concesionario no cumple con ejecutar las obras conforme el Calendario de Ejecución de Obras, excepto los casos de fuerza mayor debidamente sustentados y acreditados.

Los proyectos más relevantes otorgados en Concesión por el MINEM se indican a continuación: C.H. Machupicchu II C.H. Marañon C.H. La Virgen C.H. Tarucani C.H. Curibamba C.H. Chadín II C.H. Veracruz

9


4.2 Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER)

Estos contratos tienen como base legal el Decreto Legislativo N° 1002 que promueve el desarrollo de la Generación Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER), contratos que también son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin. Los contratos se inician a partir de la Fecha de Cierre y se mantienen vigentes hasta la terminación del Plazo de Vigencia. Este Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad. Su aplicación corresponde a la actividad de generación de electricidad con RER que entre en operación comercial a partir de la vigencia de este Decreto Legislativo. La obtención de los derechos eléctricos correspondientes, se sujeta a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y normas complementarias. Podrán acogerse a lo dispuesto en este Decreto Legislativo las instalaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa acreditación ante el Ministerio de Energía y Minas. La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), para lo cual se le considerará con costo variable de producción igual a cero. Para vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica, los titulares de las instalaciones a los que resulte de aplicación el Decreto Legislativo deberán colocar su energía en el Mercado de Corto Plazo, al precio que resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en caso que el costo marginal resulte menor que la tarifa determinada por el OSINERGMIN. El 31.03.2010 se suscribieron veintiséis (26) Contratos de una Primera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN): cuatro (4) centrales solares, tres (3) centrales eólicas, dos (2) centrales biomasa y diecisiete (17) centrales hidroeléctricas. En una segunda convocatoria se adjudicó una central hidroeléctrica de 18 MW. Por tanto, en la Primera Subasta se suscribieron veintisiete (27) contratos, que aportarán una potencia de 424,1 MW al SEIN (1 938 657 MWh/año), los cuales debieron entrar el 31.12.2012.

EI 23.08.2011, en una Segunda Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN), se adjudicó la buena pro a diez concesionarios, quienes construirán una (1) central solar, una (1) central eólica, una (1) central biomasa y siete (7) centrales hidroeléctricas. Con estas centrales de generación se incorporarán 210 MW al SEIN (1 552 706 MWh/año). El 30.09.2011 se firmaron estos contratos de concesión. Estos proyectos estaban previsto que se culminen el 31.12.2014. El 12.12.2013, se llevó a cabo la Tercera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), adjudicándose la buena pro a diecinueve (19) concesionarios. El 18.02.2014 se firmaron catorce (14) contratos de proyectos de Centrales Hidroeléctricas, cinco (5) proyectos adjudicados no suscribieron contrato. Con estas centrales de generación se incorporarán 192,8 MW al SEIN (1 171 509 MWh/año). La fecha referencial de Puesta en Operación Comercial de los proyectos de generación RER de esta subasta deberá ser, a más tardar, el 31.12.2016. El 12.02.2016 se llevó a cabo la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), habiéndose adjudicado la Buena Pro a trece (13) proyectos entre los cuales tenemos dos (2) Centrales de

10


Biomasa, dos (2) Centrales Solares, tres (3) Centrales Eólicas y seis (6) Centrales Hidroeléctricas. Con estas centrales de generación se incorporarán 430 MW al SEIN (1 742 164 MWh/año). La fecha referencial de la Puesta en Operación Comercial de los proyectos de generación RER de esta subasta deberá ser, a más tardar, el 31.12.2018. En resumen, los proyectos RER que han sido contratados mediante subastas RER son los siguientes:

Subasta RER Potencia Total

(MW) Energía Total (MWh/año)

Potencia sin C.H.s (MW)

Energía sin C.H.s (MWh/año)*

Primera 424,1 1 938 657 179,10 887 240

Segunda 210,0 1 152 706 103,50 472 776

Tercera 192,8 1 171 509 ‐ ‐

Cuarta 430,0 1 742 164 350,48 1 294 004

Total 1256,9 6 005 036 633,08 2 654 020

* Según el artículo 2.2 del Decreto Legislativo N° 1002 del 02.05.2008, el porcentaje de energía RER, no considera las Centrales Hidroeléctricas.

La evolución de los precios de la energía (US$/MWh) por subasta RER y por tecnología se muestran en la siguiente figura, en donde se observa que los precios de energía se han reducido en la cuarta subasta, en relación a la primera subasta.

Durante su etapa constructiva y hasta su puesta en servicio, según los Contratos RER, le corresponde a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, verificar entre otros, el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras. Como aspectos a supervisar, de acuerdo a lo que establecen los propios contratos, se verifica principalmente el cumplimiento de determinados hitos, estos son: Cierre Financiero; Inicio de Obras Civiles; Arribo de Principal Equipamiento Electromecánico; Inicio de Montaje Electromecánico; y, Puesta en Operación Comercial.

11


4.3 Suministro de Electricidad de Largo Plazo

Estos contratos denominados “Suministro de Largo Plazo” corresponden a aquellos que han sido suscritos entre empresas Adjudicatarias y Distribuidoras licitantes como resultado de los procesos de Licitación de Suministros de Electricidad. De acuerdo al Artículo 2° de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, señala que tiene por objeto perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas para asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de los precios y a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energía, asegurando al consumidor final una tarifa eléctrica más competitiva; la misma norma establece que es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el Servicio Público de Electricidad. Las Licitaciones son medidas preventivas para el abastecimiento oportuno de energía eléctrica, estableciendo un régimen de incentivos para promover la convocatoria anticipada de Licitaciones para cubrir la demanda del Servicio Público de Electricidad, todo ello destinado a garantizar el oportuno y eficiente suministro de electricidad al mercado regulado. La Gerencia de Fiscalización Eléctrica supervisa el cronograma de ejecución del proyecto, informando a las empresas adjudicatarias y distribuidoras licitantes, el avance de obra y del cumplimiento de los hitos principales señalados en las Bases Integradas. Los hitos más importantes, materia de supervisión son: Cierre Financiero, Llegada de Equipamiento Electromecánico, Inicio de Obras Civiles, Inicio de Montaje Electromecánico y Puesta en Operación Comercial. Los proyectos más relevantes como resultado de las licitaciones son: C.T. Ciclo Combinado Kallpa (en operación) C.T. Ciclo Combinado Chilca 1 (en operación) C.T. Ciclo Combinado Chilca Fénix (en operación) C.T. Santo Domingo de los Olleros (en operación) C.H. Quitaracsa (en operación) C.H. Cerro del Águila (en construcción)

4.4 Contratos de Compromisos de Inversión de Proyectos de Generación (PROINVERSIÓN)

Estos Contratos resultan del proceso de promoción que PROINVERSIÓN conduce, para promover la inversión privada en el desarrollo de la generación de Energía Eléctrica, en el marco del Decreto Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440 y sus normas complementarias.

Asimismo, OSINERGMIN supervisa los contratos de compromisos de inversión concursados por PROINVERSIÓN dentro del marco del D.L. N° 1224 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público‐Privadas para la Promoción de la Inversión Privada. Mediante este tipo de contrato el Inversionista se obliga a diseñar, financiar, desarrollar, construir y poner en servicio y operar la Central.

Como parte de la supervisión de estos contratos se verifica el cumplimiento de determinados hitos, siendo estos:

12


Cierre Financiero; Inicio de Obras Civiles; Llegada de Equipamiento Electromecánico; Inicio de Montaje Electromecánico; y, Puesta en Operación Comercial. Los proyectos más relevantes, cuyos contratos han sido o son materia de supervisión, se indican a continuación: C.H. Cheves (en operación) C.H. Santa Teresa (en operación) C.H. Chaglla (en construcción) C.H. Cerro del Águila (en construcción) C.H. Pucará (en estudios de ingeniería) C.H. Molloco (en estudios de ingeniería) 4.5 Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación

Estos contratos de concesión tienen como base legal el Decreto Urgencia N° 121‐2009 y 001‐2011 (modificado por el Decreto de Urgencia N° 002‐2011) que declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria de los proyectos de “Reserva Fría de Generación”. Estos contratos son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN. Este tipo de Contrato establece: El Concesionario abastecerá el Servicio Público de Electricidad suministrándole en condición

de Reserva Fría, la Potencia Efectiva Contratada y la Energía Asociada, durante el plazo de la concesión.

El plazo de la concesión será de veinte (20) años más el plazo de construcción. El plazo de veinte (20) años será computado desde la fecha de Puesta en Operación Comercial de la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde la fecha de Cierre.

El valor del Precio por Potencia (US$/MW‐mes), se expresa a la fecha de Puesta en Operación Comercial de la central, según lo establecido en la oferta económica.

Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son única y exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensación por la Energía Asociada, cuando tenga que operar.

En estos Contratos, entre otros, también se supervisa el cumplimiento de los hitos siguientes: Estudio de Impacto Ambiental; Cierre Financiero; Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores; y, Puesta en Operación Comercial. Los proyectos de Reserva Fría, cuyos contratos han sido o son supervisados son los siguientes: C.T. Ilo C.T. Talara C.T. Éten C.T. Pucallpa C.T. Puerto Maldonado C.T. Iquitos ‐ Planta Nueva C.T. Puerto Bravo ‐ Samay (Nodo Energético del Sur) C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur)

13


4.6 Tipos de Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica

4.6.1 Centrales Hidroeléctricas Es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que discurren por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas‐alternadores. Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son: No necesitan combustibles y son

limpias. Muchas veces los embalses de las

centrales tienen otras utilidades importantes: regadío, como protección contra las inundaciones o para suministrar agua a las poblaciones próximas.

Tienen costes de explotación y mantenimientos bajos. Las turbinas hidráulicas son de fácil control y tienen unos costes de mantenimiento

reducido.

4.6.2 Centrales Termoeléctricas Es una instalación que genera energía eléctrica utilizando la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para hacer rotar un alternador y producir energía eléctrica.

Ilustración 1: Generadores Hidráulicos (C.H. Chaglla)

Ilustración 2: Reservorio de regulación diaria (C.H. Quitaracsa)

Ilustración 3: Vista Panorámica C.T. Santo Domingo de los Olleros

14


Centrales termoeléctricas convencionales Producen electricidad a partir de la energía química almacenada en un combustible (petróleo, carbón, gas natural o combustibles nucleares). Se trata de energía primaria no renovable procedente de combustibles fósiles, es el sistema de generación de energía eléctrica más extendido en nuestra civilización. Por razones de economía de escala, las centrales termoeléctricas son de gran tamaño y se ubican próximas a los centros de consumo.

Centrales termoeléctricas no convencionales La energía primaria procede de fuentes renovables, tales como biomasa y biogás en diversas formas, o bien del sol en las centrales solares‐termoeléctricas. Este tipo de centrales son, en general, de menor tamaño que las convencionales y, cuando no es posible el aprovechamiento de la energía térmica para usos industriales o de calefacción, tienen bajo rendimiento. Su ventaja principal es su no contribución a las emisiones de CO2 y su naturaleza como fuente de energía renovable. De acuerdo a la forma de transformar el calor en energía cinética se clasifican en: Central termoeléctrica de ciclo convencional

Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional, son aquellas que emplean la combustión del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo, a pesar de las críticas debido a su elevado impacto medioambiental. El funcionamiento de las centrales termoeléctricas convencionales es el mismo, independientemente del combustible que se utilice. Sin embargo, hay diferencias en el tratamiento previo que se hace al combustible y en el diseño de los quemadores de las calderas de las centrales. Así se tienen: centrales de carbón, centrales diésel, centrales de gas natural, centrales mixtas. Central termoeléctrica de ciclo combinado

Es aquella donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos turbinas: un turbogrupo de gas y uno de vapor. Es decir, para la transformación de la energía del combustible en electricidad se superponen dos ciclos: el ciclo de Brayton (turbina de gas) y el ciclo de Rankine (turbina de vapor). Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado son:

Flexibilidad: puede operar a plena carga o con cargas parciales. Mayor Eficiencia. Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales. Coste unitario de inversión más bajo (US$/MW instalado). Períodos de construcción cortos. Menor superficie por MW instalado, en comparación con las C.T. Convencionales Bajo consumo de agua de refrigeración. Ahorro energético en forma de combustible

15


Ilustración 4: Grupos Motor‐Generador (C.T. Puerto Maldonado – Reserva Fría)

Ilustración 5: Grupos Generadores N° 1, 2, 3 y 4 (C.T. Puerto Bravo – Nodo Energético del Sur)

4.6.3 Centrales de Generación con Recursos Energéticos Renovables

Central Solar Fotovoltaica La energía solar fotovoltaica se aprovecha transformándola directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. En la instalación fotovoltaica la obtención de energía eléctrica se produce a través de paneles fotovoltaicos que captan la energía luminosa del Sol para transformarla en energía eléctrica. Para conseguir la transformación se emplean células fotovoltaicas fabricadas con materiales semiconductores. Los paneles fotovoltaicos pueden ser del tipo fijo o moviles a travès de seguidores solares.

Ilustración 6: Módulos Fotovoltaicos C.S. Moquegua FV

16


Centrales de Generación Biomasa

La energía de la biomasa proviene en última instancia del Sol. Los vegetales absorben y almacenan una parte de la energía solar que llega a la tierra y a los animales, en forma de alimento y energía. Cuando la materia orgánica almacena la energía solar, también crea subproductos que no sirven para los animales ni para fabricar alimentos pero sí para hacer energía de ellos. Mediante métodos termoquímicos se transforma la energía biomasa utilizando el calor, estos pueden ser: combustión, pirolisis y gasificación. Una central de biomasa es una instalación industrial diseñada para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos (combustible metano de la descomposición orgánica). Así pues, las centrales de biomasa utilizan fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. Centrales de Generación Eólica La energía eólica es la energía obtenida del viento, este es un efecto derivado del calentamiento desigual de la superficie de la Tierra por el Sol. La energía es utilizada principalmente para producir energía eléctrica. La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. En el parque eólico la producción de la energía eléctrica se consigue a partir de la fuerza del viento, mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de aire.

El principal problema de los parques eólicos es la incertidumbre respecto a la disponibilidad de viento cuando se necesita. Lo que implica que la energía eólica no puede ser utilizada como fuente de energía única y deba estar respaldada siempre por otras fuentes de energéticas con mayor capacidad de regulación (térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etc.).

La energía eólica requiere condiciones de intensidad y regularidad en el régimen de vientos para poder aprovecharlos. Se considera que vientos con velocidades promedio entre 5 y 12,5 metros por segundo son los aprovechables.

Ilustración 7: Grupo Generador N° 2 (C.B. La Gringa V)

Ilustración 8: Parque Eólico Tres Hermanas

17


5. CONTRATOS SUPERVISADOS

En la figura que se muestra a continuación se puede observar el número de Contratos supervisados por año y su evolución desde el año 2011.

En lo que corresponde a las inversiones efectuadas en la construcción de infraestructura de generación y transmisión eléctrica desde el año 2011, estas son las siguientes:

18


6. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS

A continuación se muestra un resumen de la vigencia de los diversos Contratos que viene supervisando Osinergmin:

Contrato Vigencia Contratos Supervisados

Sistemas de Transmisión (Licitados PROINVERSIÓN) Contrato de Concesión

30 años Doce (12) Contratos (incluye Ampliaciones)

RER ‐ Subastas (Recursos Energéticos Renovables) Contrato RER

20 años Veintiocho (28) Contratos

Reserva Fría de Generación (Licitada PROINVERSIÓN) Contrato de Concesión Reserva Fría

20 años Seis (6) Contratos

Suministro Largo Plazo (Licitados por Distribuidoras) Contrato de Suministro con Empresas Distribuidoras Licitación ED‐01,02 y 03‐2009 EDELNOR‐DISTRILUZ Licitación ED‐01‐2010 DISTRILUZ‐COELVISAC Licitación LUZ DEL SUR‐01‐2011

8‐12 años

ED‐01, 02, 03‐2009 (EDELNOR‐DISTRILUZ) C.H. Quitaracsa (112 MW) C.T. Chilca–Fénix (31 MW) ED‐01‐2010 (DISTRILUZ‐COELVISAC) C.T. Chilca‐Fénix (317 MW) LDS‐01‐2011 (LUZ DEL SUR) C.H. Cerro del Águila (202 MW) C.T. Chilca‐Fénix (50 MW)

Hidroeléctricas Mayores (Licitadas PROINVERSIÓN) Contrato de Compromiso de Inversión Contrato de Suministro con ELECTROPERU S.A.

(*) 15 años

Comprometido con ELECTROPERÚ C.H. Chaglla (284 MW) C.H. Cerro del Águila (200 MW) C.H. Pucará (60 MW)

C.H. Santa Teresa (98 MW)‐Luz del Sur S.A. C.H. Cheves (168 MW)

Concesiones/Autorizaciones (LCE‐ MINEM) (**) Concesiones y Autorizaciones

Indefinida Dieciséis (16) Contratos

(*) Entra en vigencia en la fecha de cierre y culmina a los 60 días calendario después de la POC (Puesta en Operación Comercial). (**) Según la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), los proyectos requieren obtener una Concesión o Autorización que lo otorga el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) por un plazo indefinido.

19


7. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

20

ÍtemFirma de

ContratoProyecto Concesionario

Capac. de

Transmisión

(MVA)

Longitud

(km)

Monto de

Oferta

(MM US$)

Puesta en

Operación

Comercial

Avance del

proyectoEstado (*)

1 26.09.2013

L.T. 500 kV Mantaro ‐ Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo (Construcción de 359 km de línea

entre Mantaro Nueva y Marcona, 450 km entre Marcona y Socabaya Nueva, 98 km entre

Socabaya Nueva y Montalvo, simple terna y construcción de S.E. Mantaro Nueva y S.E.

Socabaya Nueva).

CONSORCIO

TRANSMANTARO1400 900.0 278.4 26.11.2016 59.3%

En Construcción. La concesionaria solicitó

ampliación de plazo de la POC hasta el

07.06.2017

2 16.03.2013

L.T. 220 kV Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐ Moyobamba (Construcción de 365

km de línea, Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte en simple terna, Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐

Moyobamba en doble terna, ampliación de las SETs Carhuaquero, Cajamarca Norte y

construcción de las SETs Caclic y Moyobamba)

CONCESIONARIA LINEA DE

TRANSMISIÓN CCNCM SAC300 365.2 106.8 12.12.2016 69.5% En Construcción.

3 13.06.2013

L.T. 220 kV Machupicchu ‐ Quencoro ‐ Onocora ‐ Tintaya y Subestaciones Asociadas

(Construcción de 356 km de línea en simple terna a excepción del tramo Onocora‐Tintaya

en doble terna, ampliación de las SETs Suriray, Quencoro y Tintaya Nueva y construcción

de las SETs Quencoro Nueva y Onocora)

ATN 3 S.A. 300 355.8 114.3 25.12.2016 44.0%

En Construcción. El MINEM ha suspendido los

plazos del proyecto en 150 días calendario o

hasta la aprobación de la Concesión

Definitiva, lo que ocurra primero.

4 11.09.2014 L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales (Construcción de 17.3 km de línea en simple terna)CONSORCIO

TRANSMANTARO400 17.3 35.3 11.09.2016 48.9%

Elaborando Estudios de Ingeniería. Solicitó

ampliación de la POC hasta el 28.11.2016.

5 19.11.2014L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata (Construcción de 90.5 km de línea en simple terna de

250 MVA de capacidad)

CONSORCIO

TRANSMANTARO250 90.5 25.9 19.12.2016 45.5%

Elaborando Estudios de Ingeniería. La

concesionaria solicitó ampliación de plazo de

la POC hasta el 10.03.2017

6 19.11.2014S.E. Orcotuna (Construcción de una subestación de 50 MVA de capacidad y de un enlace

de 5,74 km)

CONSORCIO

TRANSMANTARO50 5.7 12.8 19.12.2016 41.4%

Elaborando Estudios de Ingeniería. La

concesionaria solicitó ampliación de plazo de

la POC hasta el 10.03.2017

7 06.10.2014L.T. 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos (Construcción de 596 km de línea en simple terna y

construcción de S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva)

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

PERUANAS S.A.C.150 596.0 499.2 06.02.2019 17.0%

Elaborando Estudios de Ingeniería. No se ha

aprobado aún el EIA.

8 18.06.2015

L.T. 220 kV Azángaro ‐ Juliaca ‐ Puno (Construcción de 114 km de línea de simple terna y

refuerzos en la capacidad de transformación de las Subestaciones Azángaro, Juliaca y

Puno)

TRANSMISORA ELÉCTRICA

DEL SUR S.A.450 114.0 36.8 18.03.2018 0.0% Elaborando Estudios de Ingeniería

9 11.11.2015

S.E. Carapongo y enlaces de conexión ‐ Primera Etapa (Construcción de la subestación,

instalación de un autotransformador de 600 MVA y construcción de los enlaces de

derivación de: L.T. 220 kV Callahuanca ‐ Cajamarquilla, L.T. 220 kV Huinco ‐ Santa Rosa y

L.T. 500 kV Chilca ‐ Carabayllo)

CONSORCIO

TRANSMANTARO600 5.4 42.7 11.03.2018 0.0% Elaborando Estudios de Ingeniería

10 PendienteL.T. 220 kV Montalvo ‐ Los Héroes (Construcción de 129 km de línea de simple terna y

ampliaciones de las SE Montalvo y SE Los Héroes)

RED ELÉCTRICA

INTERNACIONAL S.A.250 128.8 20.2 Por definir 0.0%

PROINVERSIÓN ha comunicado que el acto de

cierre, se realizará dentro de los 20 dh

siguientes a la fecha de publicación del D.S.

que declare de necesidad publica la

participación del sector privado en la

concesión.

CONTRATOS DE CONCESION Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN"

21

ÍtemFirma de

ContratoProyecto Concesionario

Capac. de

Transmisión

(MVA)

Longitud

(km)

Monto de

Oferta

(MM US$)

Puesta en

Operación

Comercial

Avance del

proyectoEstado (*)

19.05.2014

(Hito a)

24.07.2014

(Hito b)

15.01.2014

(Hito c)

31.08.2016

(Hito d)

06.09.2015

Hito a)

10.06.2016

Hito b.1)

15.02.2015

Hito b.2)

10.06.2016

Hito c)

10.06.2016

Hito d)

09.08.2016

Hito a)

09.10.2016

Hito b)

09.03.2017

Hito c)

09.03.2017

Hito d)

09.03.2017

Hito e)

14 19.10.2015CTM (Ampliación Adicional N° 1): a) Cambio de configuración del sistema de anillo 220 kV

de la Subestación Cotaruse a la configuración interruptor y medio.

CONSORCIO

TRANSMANTARO‐ ‐ 5.8

19.04.2017

Hito a)24.1% Elaborando Estudios de Ingeniería

2,579 1,243

Donde: Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP

Los proyectos de los ítems 11 y 13 son Ampliaciones REP en construcción. El ítem 12 es una Ampliación de ISA PERÚ. El ítem 14 es una Ampliación de CTM Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE

(*) Mayor detalle de los proyectos en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision Mayo, 2016

0.0 28.8 17.8%13 09.06.2015

REP (Ampliación N° 17): a) Instalación de bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR

en 60 kV en la S.E. Puno. b) Cambio de configuración de barras en 138 kV de T a PI en la

S.E. Combapata. c) Ampliación de la capacidad de transformación a 30 MVA de la S.E.

Paramonga Nueva. d) Ampliación de la capacidad de transformación a 100 MVA y cambio

de configuración en 60 kV de simple barra a doble en la S.E. Ica. e) Cambio de

configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la

S.E. Friaspata.

REP‐ISA ‐

TOTAL

17.3

En construcción. El hito b) "Ampliación de la

Capacidad de Transmisión L.T. 220 kV Talara‐

Piura de 152 a 180 MVA" está en servicio,

pero está pendiente la culminación del

proyecto debido a observaciones en el tramo

Sojo y Tangarará. El hito d) también está

pendiente.

96.4%11Hito b) 180

MVA0.0 REP‐ISA15.05.2012

REP (Ampliación N° 13): a) Construcción de la Nueva Subestación Pariñas 220 kV, traslado

del Reactor desde la Subestación Talara. b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión

L.T. 220 kV Talara – Piura de 152 MVA a 180 MVA. c) Instalación de Compensación

Reactiva de 1x20 MVAR en 60 kV en la Subestación Piura Oeste. d) Construcción de la

variante de la L.T. 220 kV para el retiro de torres en la zona arqueológica de Sojo y

Tangarará.

Elaborando Estudios de Ingeniería

En Construcción. El hito b.2) se cumplió el

15.02.2015 y el hito a) el 06.09.2015. La

concesionaria solicitó ampliación de plazo

para los hitos b.1), c) y d)

ISA PERÚ S.A.

ISA PERÚ (Ampliación N° 3): a)Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa, b.1)

Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Pucallpa, b.2) Instalación

temporal de Transformador en S.E. Pucallpa. c) Instalación de compensación reactiva en la

S.E. Pucallpa, d) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Aguaytía.

10.09.201412 82.2%18.40.080 MVA

22

ÍtemN° de

Contrato

Concesión

AutorizaciónCentral Empresa

Potencia

(MW)

Avance del

Proyecto

Puesta en

Operación

Comercial

Estado

1 343‐2009Concesión ‐

ProinversiónC.H. CHAGLLA (Huánuco) EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. 456 1,247.0 99.8% 31.07.2016 En etapa final de construcción.

2 Autorización Nodo EnergéticoC.T. PUERTO BRAVO ‐ NODO ENERGÉTICO

DEL SURSAMAY I S.A. 720 390.0 99.0% 09.06.2016 En etapa final de construcción.

3 453‐2014 Concesión RER C.H. RUCUY (Lima) EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS S.A.C. 20 98.0% 24.09.2017 En etapa final de construcción.


ProinversiónC.H. CERRO DEL ÁGUILA (Huancavelica) CERRO DEL ÁGUILA S.A. 525 948.0 95.5% 30.06.2016 En etapa final de construcción.

5 Autorización Reserva Fría C.T. PUCALLPACONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y

ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.46 23.8 95.0% 03.11.2015

En etapa final de construcción.

Solicitó ampliación de la POC hasta el

30.06.2016

6 336‐2009 Concesión RER C.H. CARPAPATA III (Tarma) GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A. ‐ GEA S.A. 13 51.6 92.0% 31.12.2016 En construcción.

7 Autorización Reserva Fría C.T. PUERTO MALDONADOCONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y

ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.20 9.3 91.0% 29.03.2016


Solicitó ampliación de la POC para el

30.06.2016

8 Autorización Nodo Energético C.T. ILO 4 ‐ NODO ENERGÉTICO DEL SUR ENERSUR S.A. 735 432.4 90.0% 01.03.2017 En construcción

9 Autorización Autorización C.T. CHILCA 1 (Ampliación de Capacidad) ENERSUR S.A. 113 140.0 67.0% 13.06.2017

En construcción. El El COES En

construcción. El COES aprobó la POC

de la TG41 (ciclo simple) desde las

00:00 horas del 06.05.2016, con una

potencia efectiva de 75,49 MW.

10 Autorización Reserva Fría C.T. IQUITOS NUEVA GENRENT DEL PERÚ S.A.C. 70 94.4 60.0% 17.09.2016 En construcción.

11 253‐2005 Concesion RER C.H. LA VIRGEN (Junín) LA VIRGEN S.A.C. 84 107.3 55.0% 31.01.2016En construcción. Solicitó ampliación

de la POC

12 201‐2002 Concesión C.H. CENTAURO I y III (Ancash) CORPORACIÓN MINERA PERÚ 25 50.6 40.0% 21.03.2016 En construcción. Presenta atraso

13 189‐2001 Concesión C.H. MARAÑON (Junín) HIDROELECTRICA MARAÑÓN S.R.L. 88 183.9 39.0% 15.07.2018 En construcción.

14 Autorización AutorizaciónC.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

(Turbina de Vapor‐Ciclo Combinado)TERMOCHILCA 100 180.5 16.8% 18.03.2017

En etapa inicial de construcción.

Solicitó ampliación de la POC hasta el

31.07.2018


ProinversiónC.H. PUCARÁ (Cuzco)

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO

S.A.178 360.0 6.0% 31.12.2017

Paralizado por demoras en la

obtención del cierre financiero

16 456‐2014 Concesión C.H. VERACRUZ (Amazonas ‐Cajamarca) COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C 730 1,443.7 1.6% 09.01.2022 Etapa de Estudios de Ingeniería

43.0

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ‐ EN CONSTRUCCIÓN

Monto de

Inversión

(Mio US$)

23

ÍtemN° de

Contrato

Concesión

AutorizaciónCentral Empresa

Potencia

(MW)

Avance del

Proyecto

Puesta en

Operación

Comercial

Estado

Monto de

Inversión

(Mio US$)

17 Autorización Autorización C.T. NUEVA ESPERANZA EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L. 135 127.5 0.0% 31.12.2016Etapa de finaciamiento. Solicitó

ampliación de la POC

18 359‐2010 Concesión C.H. RAURA II (Viroc) (Lima) AMAZONAS GENERACIÓN S.A. 12 20.5 0.0% 17.03.2017 Etapa de Estudios de Ingeniería

19 407‐2012 Concesión C.H. CATIVEN I‐II (La Libertad) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 29 68.6 0.0% 31.03.2017

Etapa de Estudios. Solicitó

ampliación de la POC hasta el

29.07.2021

20 001‐2012 Concesión C.H. NUEVA ESPERANZA (Huánuco) ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. 9 15.6 0.0% 31.12.2017 Etapa de Estudios de Ingeniería

21 464‐2015 Concesión C.H. TULUMAYO IV (Junín) EGEJUNÍN TULUMAYO IV S.A.C. 56 0.0% 07.03.2018 Etapa de Estudios de Ingeniería

22 426‐2013 Concesión C.H. OLMOS 1 (Lambayeque y Piura) SINDICATO ENERGÉTICO S.A. ‐ SINERSA 51 91.3 0.0% 31.12.2018



07.10.2020

23 450‐2014 Concesión RER C.H. PALLCA (Lima) ANDEAN POWER S.A. 10 0.0% 03.06.2019 Etapa de Estudios de Ingeniería


ProinversiónC.H. MOLLOCO (Arequipa) GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. ‐ GEMSAC 302 680.0 0.0% 17.10.2020



12.03.2017

25 454‐2014 Concesión C.H. CURIBAMBA (Jauja) EDEGEL S.A. 195 577.0 0.0% 16.04.2021 Etapa de Estudios de Ingeniería

26 471‐2015 Concesión C.H. TULUMAYO V (Junín) EGEJUNÍN TULUMAYO V S.A.C. 83 158.1 0.0% 15.09.2021 Etapa de Estudios de Ingeniería

27 374‐2011 Concesión C.H. BELO HORIZONTE (Huánuco) ODEBRECHT S.A.C. 180 389.2 0.0% 30.12.2021 Etapa de Estudios de Ingeniería

28 458‐2014 Concesión C.H. CHADIN II (Amazonas‐Cajamarca) AC ENERGÍA S.A. 600 2,000.0 .(2) 0.0% 20.11.2023 Etapa de Estudios de Ingeniería

29 327‐2009 Concesión RER C.H. TINGO (Lima) COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA TINGO S.A.C. 9 22.0 0.0% 30.08.2015 Etapa de Estudios de Ingeniería

30 384‐2011 Concesión RER C.H. COLA I (La Libertad y Ancash) HIDROELÉCTRICA COLA S.A. 10 26.0 0.0% 28.02.2017 Etapa de Estudios de Ingeniería

31 190‐2001 Concesión C.H. TARUCANI (Arequipa) TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. 49 128.5 ‐‐ 07.06.2015 Contrato suspendido

TOTAL 5,653 10,140.(2) : Monto referencial Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP

C.H. : Central Hidroeléctrica Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE

C.T. : Central Termoeléctrica OSINERGMINMayo, 2016

105.2

25.0

24

ÍtemPRIMERA SUBASTA (Firma de Contrato:

31.03.2010)Empresa

Potencia

Instalada

(MW)

Energía

Ofertada

(MWh/año)

Precio Ofertado

(Ctvs US$/kWh)

Avance

(%)

Puesta en

Operación

Comercial

Estado

1 C.H. Chancay (Chancay‐Lima) SINERSA 19.2 143,000 5.850 49.1 96.0% 31.12.2015

En construcción. Solicitó

ampliación hasta el

30.06.2016

2 C.H. Angel III (Carabaya‐Puno) Generadora de Energía del Perú 20.0 131,045 5.998 25.1 74.0% 31.12.2017 En construcción

3 C.H. Angel II (Carabaya‐Puno) Generadora de Energía del Perú 20.0 131,045 5.999 21.5 51.0% 31.12.2017 En construcción

4 C.H. Angel I (Carabaya‐Puno) Generadora de Energía del Perú 20.0 131,045 5.997 23.1 36.0% 31.12.2017 En construcción

5 C.H. Shima Hidro Energía SAC 5.0 32,922 6.400 27.2 0.0% 31.12.2014 Solicitó ampliación

84.2 569,057 146.0

ÍtemSEGUNDA SUBASTA (Firma de Contrato:

30.09.2011)Empresa

Potencia

Instalada

(MW)

Energía

Ofertada

(MWh/año)

Precio Ofertado

(Ctvs US$/kWh)

Avance

(%)

Puesta en

Operación

Comercial

Estado

1 C.H. El Carmen (Tingo María‐Huánuco) Generación Andina S.A.C. 8.4 45,000 5.590 27.0 89.8% 15.05.2016 En construcción

2 C.H. 8 de Agosto (Tingo María‐Huánuco) Generación Andina S.A.C. 19.0 140,000 5.390 51.0 86.2% 15.05.2016 En construcción

3 C.H. Renovandes H1 (Condorcocha‐Ayacucho) Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. 20.0 150,000 5.389 58.8 65.0% 31.10.2016 En construcción

4 C.H. Huatziroki (Condorcocha‐Ayacucho) Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. 19.2 72,270 4.760 23.2 16.0% 04.03.2016Paralizado. Solicitó ampliación

de la POC en 1236 días

5 C.H. Manta (Huallanca‐Ancash) Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A. 19.8 127,500 5.200 27.2 0.0% 31.12.2014

En Etapa de Estudios de

Ingeniería. Solicitó ampliación

hasta el 31.03.2018

86.4 534,770 187.2

(EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)

CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS)

Inversión

(Mio. US$)

Sub total

Inversión

(Mio. US$)

Sub total

25

(EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)

CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS)

ÍtemTERCERA SUBASTA (Firma de Contrato:

18.02.2014)Empresa

Potencia

Instalada

(MW)

Energía

Ofertada

(MWh/año)

Precio Ofertado

(Ctvs US$/kWh)

Avance

(%)

Puesta en

Operación

Comercial

Estado

1 C.H. Potrero (Cajamarca) Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. 19.9 134,211 5.177 46.2 31.0% 31.12.2016 En construcción

2 CH. Yarucaya (Lima) Huaura Power Group S.A. 16.5 115,000 5.050 34.0 39.0% 08.12.2017 En construcción

3 C.H. Santa Lorenza I (Huánuco) Empresa Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. 18.7 144,280 6.480 41.7 7.0% 31.12.2017 En construcción

4 C.H. Colca (Junín) Empresa Generación Eléctrica Colca S.A.C. 12.1 70,196 5.689 26.5 5.0% 16.12.2018 En construcción

5 C.H. Karpa (Huánuco) Hidroeléctrica Karpa S.A.C. 19.0 115,000 5.570 53.8 3.0% 23.12.2016

Estudios de Ingeniería. Solicitó


30.06.2018

6 C.H. Carhuac (Huanza‐Lima) Andean Power S.A. 20.0 97,000 5.480 30.0 0.0% 07.11.2018 Estudios

7 C.H. Laguna Azul (Castilla‐Arequipa) Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L. 20.0 130,000 6.200 60.0 0.0% 12.12.2018 Estudios

8 C.H. Zaña 1 (Cajamarca) Electro Zaña S.A.C. 13.2 80,940 5.750 30.5 0.0% 29.12.2018 Estudios

9 C.H. Hydrika 1 (Ancash) Empresa Hydrica 1 S.A.C. 6.6 35,610 5.490 22.4 0.0% 01.11.2018 Estudios





Sub total 178.0 1,095,787 424.4

Total Acumulado 348.5 2,199,614 757.6

Donde: Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP

Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE

OSINERGMIN

C.S. . Central Solar Mayo, 2016

C.E. . Central Eólica

C.B. . Central Biomasa

C.H. . Central Hidroeléctrica

Inversión

(Mio. US$)

26

ÍtemTipo de contrato

de la CentralProyecto

Central de

GeneraciónPropietario

Nivel de

Tensión

(kV)

Capac. de

Transmisión

Longitud

(km)

Ancho de

Faja de

Serv. (m)

Avance de

Obra (%)

Puesta en

Servicio

(Contrato)

Estado (*)

1 Nodo del SurL.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo (Nodo Energético)‐S.E. San José (58 km,

simple terna)‐Nodo Energético del Sur

C.T. Nodo Sur

Puerto BravoSamay I S.A. 500 1200 MVA 58.0 64 100.0% 01.05.2016 En etapa final de construcción

2Concesión

MINEM

L.T. 72.5 kV S.E. Carpapata III ‐ S.E. Carpapata I (Construcción de: 3,6

km de línea)C.H. Carpapata III Unacem S.A.A. 72.5 15 MVA 3.6 16 96.0% 31.12.2016 En construcción

3 Nodo del SurL.T. 500 kV S.E. C.T. Ilo 4 (Nodo Energético) ‐ S.E. Montalvo (75 km,

simple terna) ‐ Nodo Energético del SurC.T. Nodo Sur Ilo 4 Enersur S.A. 500 1400 MVA 75.0 64 96.0% 01.03.2017 En construcción

4RER (Tercera

Subasta)

L.T. 60 kV S.E. Chancay ‐ S.E. Huaral (Construcción de 60.5 km de

líneas, simple terna, triangular, S.E. Chancay 13,8/60 kV y S.E. Huaral

60 kV. Tipo AAAC 300 mm2)

C.H. ChancaySindicato Energético

S.A.60 25 MVA 60.5 16 95.5% 31.12.2015


ampliación de plazo por

problemas de servidumbre

5 Proinversión

L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila ‐ S.E. Campo Armiño (Construcción

de: 15,76 km de línea, doble terna. S.E. Cerro del Águila 13,8/220 kV y

S.E. Campo Armiño 220 kV.)

C.H. Cerro del

ÁguilaCerro del Águila S.A. 220

632,5 MVA

c/terna15.8 25 91.0% 20.01.2016


CDA solicitó ampliación de la

POC hasta el 30.06.2016

6RER (Segunda

Subasta)

L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto ‐ S.E. Tingo María (Construcción de 58,7

km de línea, simple terna. S.E. 8 de Agosto 138/22.9/13.8 kV y S.E.

Tingo María 138 kV. Tipo ACAR 350 MCM)

C.H. 8 de AgostoGeneración Andina

S.A.C.138 50 MW 58.7 20 86.0% 30.06.206 En construcción

7Concesión

MINEM

L.T. 138 kV S.E. La Virgen ‐ S.E. Caripa (Construcción de: 62,8 km de

línea, simple terna, Triangular, S.E. La Vírgen 13,8/138 kV y S.E. Caripa

138 kV. Tipo AAAC 300 mm2)

C.H. La Virgen La Virgen S.A.C. 138 92 MW 62.8 25 35.0% 31.01.2016En construcción. Solicitó

ampliación de la fecha POC

8 Reserva Fria L.E. 10 kV S.E. C.T. Puerto Maldonado ‐ S.E. Puerto MaldonadoC.T. Reserva Fría

Puerto Maldonado

Infraestructuras y

Energías del Perú

S.A.C.

10 18 MVA 0.1 11 95.0% 29.03.2016


ampliación de la POC de la

central hasta el 30.06.2016

9 Reserva Fria L.T. 60 kV S.E. Pucallpa ‐ Parque IndustrialC.T. Reserva Fría

Pucallpa

Infraestructuras y

Energías del Perú

S.A.C.

60 52.4 MW 0.5 16 95.0% 03.11.2015


ampliación de la POC de la

central hasta el 30.06.2016

10RER (Segunda

Subasta)

L.T. 60 kV S.E. Huatziroki ‐ S.E. Yurinaki (Construcción de 30,1 km de

línea, simple terna. S.E. Huatziroki 10/22,9/60 kV y S.E. Yurinaki 60 kV.

Tipo AAAC 200 mm2)

C.H. Huatziroki

Empresa de

Generación Hidraúlica

Selva S.A.

60 25 MVA 30.1 16 13.0% 04.03.2016

Elaborando Estudios de

Ingeniería. La concesionaria

solicitó ampliación de plazo para

la POC

12RER (Segunda

Subasta)

L.T. 60 kV S.E. Renovandes H1 ‐ S.E. Yanango (Construcción de 38,2

km de línea en tres tramos: S.E. Renovandes‐S.E. Chanchamayo, S.E.

Chanchamayo‐S.E. Yanango Renovandes y S.E. Yanango Renovandes‐

Yanango Edegel)

C.H. Renovandes

H1

Empresa de

Generación Eléctrica

Santa Ana S.R.L.

60 20 MW 38.2 16 5.0% 31.10.2016 En construcción

11 Reserva Fria L.T. 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva‐S.E. Iquitos Nueva‐S.E. C.T. IquitosC.T. Reserva Fría

Iquitos Nueva

Genrent del Perú

S.A.C.60 75 MVA 14.3 16 0.0% 17.09.2016

La concesionaria viene

construyendo el pórtico de

salida en 60 kV.

13Concesión

MINEM

L.T. 220 kV S.E. Marañon ‐ S.E. Huaricashash (Construcción de: 39,5

km de línea, simple terna, S.E. Marañon 13,8/220 kV y S.E.

Huaricashash 220 kV).

C.H. MarañonHidroeléctrica

Marañon S.R.L.220 88 MW 39.5 25 0.0% 16.12.2016

En desarrollo de obras

preliminares

14 Proinversión

L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) ‐ S.E. Onocora (Construcción

de: 1,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Pucará 13,8/138/220

kV y S.E. Onocora 138/220 kV. Tipo ACSR Curlew 523,7 mm2)

C.H. Pucará

Empresa de

Generación

Hidroeléctrica del

Cusco S.A.

220 160 MVA 1.4 25 0.0% 15.12.2017 Proyecto Paralizado

15 Proinversión

L.T. 138 kV S.E. Acco ‐ S.E. Pucará (Pampa Hanza) (Construcción de:

10,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Acco 13,8/138 kV y S.E.

Pucará 13,8/138/220 kV. Tipos ACSR Ostrich 176,9 mm2)

C.H. Acco

Empresa de

Generación

Hidroeléctrica del

Cusco S.A.

138 30 MVA 10.2 20 0.0% 15.12.2017 Proyecto Paralizado

16RER (Segunda

Subasta)

L.T. 66 kV S.E. Manta ‐ S.E. La Pampa (Construcción de 2,7 km de

línea, simple terna. S.E. Manta 6,3/66 kV y S.E. La Pampa 66 kV. Tipo

ACSR 160 mm2)

C.H. Manta

Peruana de Inversión

en Energía Renovable

S.A.

66 24 MVA 2.7 16 0.0% 31.12.2014


Ingeniería. Solicitó ampliación

hasta marzo 2018

17Concesión

MINEM

L.T. 220 kV S.E. Nueva Esperanza ‐ S.E. Zorritos (Construcción de 0,22

km de línea, simple terna)

C.T. Nueva

Esperanza

Empresa Eléctrica

Nueva Esperanza S.R.L.220 180 MW 0.2 25 0.0% 24.02.2016 El proyecto está atrasado.

ESTADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN"

27

ÍtemTipo de contrato

de la CentralProyecto

Central de

GeneraciónPropietario

Nivel de

Tensión

(kV)

Capac. de

Transmisión

Longitud

(km)

Ancho de

Faja de

Serv. (m)

Avance de

Obra (%)

Puesta en

Servicio

(Contrato)

Estado (*)

18Concesión

MINEM

L.T. 66 kV S.E. Chacas ‐ S.E. Carhuaz (Construcción de: 44 km de línea,

S.E. Chacas 6,9/60 y S.E. Carhuaz 60 kV)C.H. Centauro I y III

Corporación Minera

del Perú S.A.66 20 MW 44.0 16 0.0% 21.03.2016 El proyecto está atrasado.

19RER (Tercera

Subasta)

L.T. 66 kV S.E. Potrero ‐ S.E. Aguas Calientes (Construcción de 5 km

de línea, simple terna. Construcción de S.E. Potrero 30/60 kV y S.E.

Aguas Calientes 60 kV)

C.H. PotreroEmpresa Eléctrica

Agua Azul S.A.66 20 MW 5.0 16 1.0% 31.12.2016

En etapa de Estudio de

Ingeniería de Detalle. La obra se

inició el 04.01.2016.

20RER (Tercera

Subasta)

L.T. 66 kV S.E. Yarucaya ‐ S.E. Andahuasi (Construcción de 21 km de

línea, simple terna. Construcción de S.E. Yarucaya (13,8/66 kV) y

ampliación de S.E. Andahuasi (66 kV))

C.H. YarucayaHuaura Power Group

S.A.C.66 20 MVA 21.0 16 0.0% 31.12.2016


Ingeniería.

21Concesión

MINEM

L.T. 60 kV S.E. Runatullo III ‐ S.E. Tulumayo IV (Construcción de 7,5

km de línea) C.H. Tulumayo IV

Egejunín Tulumayo IV

S.A.C.60 60 MW 7.5 16 0.0% 13.05.2016


Ingeniería. Solicitó ampliación de

la POC

22Concesión

MINEM

L.T. 220 kV S.E. Tulumayo IV ‐ T8 (L.T. 220 kV S.E. Runatullo III ‐ S.E.

Concepción (Construcción de 8,1 km de línea) C.H. Tulumayo IV

Egejunín Tulumayo IV

S.A.C.220 195 MW 8.1 25 0.0% 15.05.2017


Ingeniería.

23RER (Primera

Subasta)

L.T. 138 kV S.E. Ángel I ‐ S.E. Ángel II (S.E. 8 de Ángel I 6,6/138 kV y

S.E. Ángel II 6,6/138 kV)C.H. Ángel I

Generadora de Energía

del Perú S.A.138 19,95 MW 2.1 20 0.0% 31.12.2017


Ingeniería.

24RER (Primera

Subasta)

L.T. 138 kV S.E. Ángel II ‐ S.E. Ángel III (S.E. Ángel II 6,6/138 kV y S.E.

Ángel III 6,6/138 kV)C.H. Ángel II


del Perú S.A.138 19,95 MW 2.8 20 0.0% 31.12.2017


Ingeniería.

25RER (Tercera

Subasta)

L.T. 138 kV S.E. Ángel III ‐ S.E. San Gabán (S.E. Ángel III 6,6/138 kV y

S.E. San Gabán 138 kV)C.H. Ángel III


del Perú S.A.138 19,95 MW 3.6 20 0.0% 31.12.2017


Ingeniería.

26RER (Tercera

Subasta)

L.T. 60 kV S.E. Carhuac ‐ S.E. Callahuanca (Construcción de 25,5 km,

simple terna)C.H. Carhuac Andean Power S.A. 60 25 MVA 25.5 16 0.0% 07.11.2018


Ingeniería.

27RER (Tercera

Subasta)

L.T. 138 kV S.E. Santa Lorenza ‐ L.T. Paragsha 2‐Huánuco

(Construcción de 1,21 km, simple terna + 2.88 km, doble terna. S.E.

Santa Lorenza 13.8/138 kV y S.E. Paragsha 2 138 kV.)

C.H. Santa Lorenza

Empresa de

Generación Eléctrica

Santa Lorenza S.A.C.

138 75 MVA 4.1 20 1.0% 30.12.2018En etapa inicial de construcción.

La obra se inició el 01.04.2016.

28RER (Tercera

Subasta)

L.T. 60 kV S.E. Zaña ‐ S.E. Cayalti (Construcción de: 50,3 km de línea,

simple terna. Triangular, S.E. Zaña 6.9/60 kV y S.E. Cayalti 60 kV.)C.H. Zaña Electro Zaña S.A.C. 60 13 MW 50.3 16 0.0% 31.12.2018


Ingeniería.

29 Proinversión

L.T. 220 kV S.E. Soro ‐ S.E. Huambo (Construcción de: 21 km de línea,

doble terna, S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV) y la

S.E Huambo (220 kV))

C.H. MollocoGeneradora Eléctrica

Molloco S.A.C.220 180 MVA 27.5 25 0.0% 17.10.2020


Ingeniería.

30Concesión

MINEM

L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte ‐ S.E. Tingo María (Construcción de:

19,5 km de línea, simple terna, S.E. Belo Horizonte 13,8/220 kV y S.E.

Tingo María 220 kV.)

C.H. Belo

HorizonteOdebrecht 220 180 MW 19.5 25 0.0% 30.12.2021


Ingeniería.

31Concesión

MINEM

L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V ‐ S.E. Tulumayo IV (Construcción de 9,18

km de línea) C.H. Tulumayo V

Egejunín Tulumayo V

S.A.C.220 100 MVA 9.2 25 0.0% 15.09.2021


Ingeniería.

32Concesión

MINEM

L.T. 138 kV S.E. Tarucani ‐ S.E. Majes (Construcción de: 57,7 km de

línea. S.E. Tarucani 13,8/13,8/138 kV y S.E. Majes 138 kV. Tipo AAAC

283 mm2)

C.H. TarucaniTarucani Generating

Company S.A. 138 115 MW 57.7 20 ‐‐ 07.06.2015 Contrato Suspendido

759.4

Donde:

L.T: Línea de Transmisión Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP

L.E. Línea Eléctrica Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE

C.H. Central Hidroeléctrica OSINERGMIN

C.T. Central Termoeléctrica Mayo, 2016

C.S. Central Solar Fotovoltaica

C.E. Central Eólica

Total

28


8. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

29


8.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

30


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV MANTARO‐MARCONA‐SOCABAYA‐MONTALVO (MAMO)

Ubicación de la Línea Eléctrica

Muros cortafuegos en la S.E. Poroma

Obras civiles en la S.E. Yarabamba

Vista panorámica de la S.E. Colcabamba

Montaje de torre T‐38

DENOMINACIÓN L.T. 500 KV MANTARO–MARCONA–SOCABAYA–MONTALVO

EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Mantaro Nueva (Colcabamba) y S.E. Socabaya Nueva (Yarabamba) S.E. Campo Armiño, S.E. Poroma y S.E. Montalvo (Ampliaciones). S.E. Socabaya Existente y S.E. Cerro Verde

UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Colcabamba Huancavelica Tayacaja Colcabamba 2 293 msnm

S.E. PoromaIca Nazca Vista Alegre 559 msnm

S.E. YarabambaArequipa Arequipa Socabaya 2 343 msnm

S.E. MontalvoMoquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 392 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Mantaro‐Marcona‐Socabaya‐Montalvo Tensión Capacidad Longitud Mantaro‐Campo Armiño Tensión Capacidad Longitud Socabaya Nueva‐Socabaya Existente Tensión Capacidad Longitud

Valores Nominales Valores en Contingencia

Simple terna 500 kV 1 400 MVA 900 km Simple terna 220 kV 1 000 MVA 3 km Simple terna 220 kV 600 MVA 9,7 km

.Simple terna550 kV (máxima tensión) 1 820 MVA 900 km Simple terna 245 kV (máxima tensión) 1 300 MVA 3 km Simple terna 245 kV (máxima tensión) 780 MVA 9,7 km

Conductor 500 kV ACAR (800, 900, 1 000 MCM); 220 kV ACAR (550, 1 250 MCM)

Cable de Guarda 1 OPWG Fibra Óptica + 1 Convencional

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SGT Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)

. 26.09.2013 26.11.2016 278,4 MM US$

HITOSEIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC

06.11.2015 26.09.2015 26.06.2016 26.11.2016

SUPERVISIÓN DE LA OBRA Unión de Empresas Supervisoras – UES (HMV Perú y CONCOL Perú)

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 500 kV Mantaro (Colcabamba)‐Marcona (Poroma), simple terna

de 360 km; L.T. 500 kV Marcona (Poroma)‐Socabaya (Yarabamba), simple terna de 454 km; L.T. 500 kV Socabaya (Yarabamba)‐Montalvo, simple terna de 98 km. Enlace en 220 kV Colcabamba‐Campo Armiño, simple terna de 2,6 km y Enlace en 220 kV Yarabamba‐Socabaya, doble terna de 3,6 km.

El Cierre Financiero se efectuó el 02.09.2015. El EIA se aprobó el 06.11.2015 con R.D. N° 403‐2015‐MEM/DGAAE. Las obras se iniciaron el 09.11.2015. El 07.04.2016 ocurrió un accidente en el montaje de la Torre 747 en la zona de Majes‐Arequipa (cuatro trabajadores con incapacidad parcial temporal y uno fallecido). Osinergmin ha efectuado la inspección del mismo los días 14 y 15.04.2016.

El avance en la construcción es: Líneas de Transmisión: montaje de 615 torres (32 %) y Obras Civiles Subestaciones: (37,5%).

El avance global del proyecto es de 59,3%, que incluye la Ingeniería, Fabricación, Suministro de Equipos, Gestión Predial y Servidumbres, Aprobación del EIA y construcción.

La POC según Contrato está prevista para el 26.11.2016; la Concesionaria ha solicitado ampliación de plazo hasta el 07.06.2017, la misma que está siendo evaluada por el MINEM.

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

31


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV CARHUAQUERO‐CAJAMARCA NORTE‐CÁCLIC–MOYOBAMBA


Vista panorámica de la S.E. Belaunde Terry

Vista panorámica de la S.E. Cáclic

Cimentación de las bases de equipos en la S.E. Carhuaquero

DENOMINACIÓN L.T. 220 KV CARHUAQUERO ‐ CAJAMARCA NORTE ‐ CÁCLIC – MOYOBAMBA Y SUBESTACIONES (L.T. 220 KV CCNCM)

EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA LÍNEA TRANSMISIÓN CCNCM SAC (COBRA PERÚ S.A.)

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carhuaquero y S.E. Cajamarca Norte (Ampliaciones) S.E. Cáclic y S.E. Moyobamba (Nuevas).

UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud . Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Carhuaquero Cajamarca Chota Llama 375 msnm

S.E. Cajamarca NorteCajamarca Cajamarca Cajamarca 3 606 msnm

S.E. Cáclic Nueva (Chachapoyas) Amazonas Chachapoyas Cáclic 375 msnm

S.E. Moyobamba Nueva (Fernando Belaunde Terry) San Martin Moyobamba Moyobamba 854 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Carhuaquero‐Cajamarca Norte Cajamarca Norte‐Cáclic Cáclic‐Moyobamba

Capacidad 300 MVA 220 MVA 220 MVA

Contingencia 360 MVA 264 MVA 264 MVA

Longitud 95,78 km 159,28 km 110,17 km

Conductor Cable de Guarda

ACAR 750 y 1 200 MCM 1 OPGW 36 fibras y 1 Convencional EHS

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato de Concesión SGT Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)

. 16.03.2013 12.12.2016 106,8 MM US$


16.01.2015 16.03.2015 13.07.2016 12.12.2016

SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU S&Z. INSPECTOR CENERGIA

INFORMACIÓN RELEVANTE Construcción de L.T. 220 kV Carhuaquero‐Cajamarca Norte–Cáclic‐Moyobamba, simple terna; ampliación S.E. Carhuaquero y Cajamarca Norte; y construcción de S.E. Cáclic y S.E. Fernando Belaunde (Moyobamba). La DGAAE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (R.D. N° 439‐2014‐MEM/DGAAE del 23.12.14). Las obras del proyecto se iniciaron el 20.03.2015. El 25.07.15, la concesionaria presentó al MINEM la Ingeniería Definitiva, la cual ha sido aprobada. Avances en las subestaciones:

o S.E. Belaunde Terry: Se han iniciado el montaje de los equipos de patio, avance global 80%. o S.E. Cáclic: Se continúa con las obras civiles, avance global 58%. o S.E. Cajamarca Norte: Pendiente montaje de equipos, avance global 29%. o S.E. Carhuaquero: Se inició montaje de equipos, avance global 60%. Avances en la LT: Tramo I, 59%; Tramo II, 59%; Tramo III, 56% y Tramo IV 0%. Se tienen 543 torres montadas de 845 torres. El proyecto tiene un avance global de 69,5%. Con carta CCNCM‐2015‐0089 enviada al MINEM el 16.10.15, la Concesionaria presentó el “Nuevo Cronograma de Ejecución del Proyecto”, solicitando ampliación de plazo por 313 días por demoras en la aprobación de la Ingeniería Definitiva. La Puesta en Operación Comercial (POC) se reprogramó para el 12.12.2016 (el MIMEM mediante R.M.

N° 169‐2016/MEM‐DM aprobó la extensión de plazo por 210 días calendario para los Hitos 3 y 4 del Anexo 7 del Contrato de Concesión (llegada de equipos y POC).


32


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MACHUPICCHU–QUENCORO–ONOCORA‐TINTAYA


S.E. Quencoro (Pórtico de la Ampliación)

Montaje de la Torre T 220

Perfiles en Almacén Izcuchaca

Montaje de la Torre T 221

DENOMINACIÓN L.T. 220 KV MACHUPICCHU‐QUENCORO‐ONOCORA‐TINTAYA

EMPRESA CONCESIONARIA ATN 3 S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Suriray y Tintaya (Ampliaciones). S.E. Quencoro y S.E. Onocora (Nuevas)


S.E. Quencoro Nueva (Kayra)Cuzco Espinar San Gerónimo 3 360 msnm

S.E Onocora NuevaCuzco Canchis Sicuani 3 560 msnm

DATOS DE LA LÍNEA L.T. 220 kV Suriray – Kayra (1 circuito) L.T. 220 kV Kayra – Onocora (1 circuito) L.T. 220 kV Onocora – Tintaya (2 circuitos) L.T. 138 kV Kayra ‐ Quencoro Existente (1 c)

Capacidad

300 MVA 300 MVA 300 MVA 150 MVA

Contingencia

360 MVA 360 MVA 360 MVA 180 MVA

Longitud

153 km 116 km 84,9 km 1,9 km

Tipo

Triangular Triangular Vertical ‐

Conductor ACSR Gannet 377,8 mm2‐677 MCM, Dos (2) por fase

Cable de Guarda 1 OPGW y 1 Convencional

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)

. 13.06.2013 25.12.2016 114,3 MM US$


25.08.2015 24.12.2015 13.03.2016 25.12.2016

SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU S&Z

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Suriray‐Onocora (simple terna, 300 MVA, 269 km);

L.T. 220 kV Onocora‐Tintaya (doble terna, 300 MVA, 85 km); Ampliación de la S.E. Suriray y S.E. Tintaya; construcción de la S.E. Quencoro Nueva (Kayra) y S.E. Onocora y el Enlace en 138 kV Quencoro Nueva (Kayra)‐Quencoro Existente (simple terna, 150 MVA, 2 km).

La línea que se inicia en la S.E. Suriray permitirá transportar parte de la energía generada, principalmente por la C.H. Machupicchu II (99 MW) y la C.H. Santa Teresa (98 MW).

Con Carta COES/D/DP‐1590‐2014 de 03.11.2014 se aprobó el Estudio de Pre Operatividad. Con R.D. N° 281‐2015‐MEM/DGAAE del 24.08.2015 se aprobó el EIA del proyecto. La construcción del proyecto se inició el 25.08.2015. Se ha firmado Convenios de Conexión con REP y CTM (S.E. Suriray). Pendiente con TESUR (S.E. Tintaya). La Concesión Definitiva se solicitó el 31.08.2015 con carta ATN3.GG.236.2015. Está pendiente su obtención. El Ministerio de Cultura aprobó el Proyecto de Evaluación Arqueológica. La Ingeniería de Detalle de la línea tiene un avance de 99,4% y de las subestaciones 84,8%. El MINEM solicitó opinión al Osinergmin respecto a la solicitud de ampliación de la fecha de POC por 499 días

calendarios debido a razones de fuerza mayor (conflictos sociales en la zona y demora en la aprobación del EIA). El MINEM otorgó 134 días de ampliación de plazo, que se cumple el 25.12.2016.

Está en ejecución el plan de desbosque y remediación. El MINEM ha suspendido los plazos del proyecto en 150 días calendario o hasta la aprobación de la Concesión

Definitiva, lo que ocurra primero. El proyecto tiene un avance de 44%. La POC, con la ampliación de plazo aprobada por el MINEM es el 25.12.2016.


L-1005/1(87.5 km)

L-1005/2(101 km)

153

km

116 km

84.9

km

1.9

kmS.E. SURIRAY

S.E.QUENCORO

S.E.COMBAPATA

S.E. KAYRA(En Construcción)

S.E. ONOCORA(En Construcción)

S.E. TINTAYA NUEVA(En Construcción)

S.E.TINTAYA

138 kV 138 kV

138 kV

220 kV

220 kV220 kV

220 kV

138 kV

138 kV

120/120/13,5 MVA

20 MVAR

33


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MOYOBAMBA – IQUITOS


Terreno para S.E. Iquitos Nueva

Patio de Llaves S.E. Iquitos Existente

Equipo Básico para Instalación de Pilotes

Prueba de Instalación de Pilotes

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV MOYOBAMBA–IQUITOS

EMPRESA CONCESIONARIA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Moyobamba Nueva (220 kV), S.E. Iquitos Nueva (220/60 kV) y S.E.

Intermedia (220 kV) S.E. Iquitos Existente (60 kV) – Electro Oriente S.A.


S.E. Moyobamba Nueva San Martín Moyobamba Moyobamba 908 msnm

S.E. Intermedia Loreto Maynas Iquitos 130 msnm

S.E. Iquitos Nueva Loreto Maynas Iquitos 93 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión de operación nominal Tensión máxima de operación Capacidad Longitud Número de Ternas Faja de Servidumbre

S.E. Moyobamba Nueva – S.E. Intermedia

220 kV 245 kV 150 MVA 387 km Simple Terna 25 m

S.E. Intermedia –S.E. Iquitos Nueva

220 kV 245 kV 150 MVA 201 km Simple Terna 25 m

S.E. Iquitos Nueva – S.E. Iquitos Existente

60 kV 72,5 kV 150 MVA 8 km Doble Terna 16 m

CONDUCTOR AAAC – 800 MCM CABLE DE GUARDA 1 OPGW + 1 EHS 70 MM2

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta)

06.10.2014 06.02.2019 499,2 MM US$


06.08.2016 06.10.2016 06.08.2018 06.02.2019

SUPERVISOR DE OBRA Consultora Colombiana S.A. (CONCOL)

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva‐S.E. Intermedia (simple terna, 430

km), L.T. 220 kV S.E. Intermedia‐S.E. Iquitos Nueva (simple terna, 201 km), L.T. 60 kV. S.E. Iquitos Nueva‐S.E. Iquitos Existente; Ampliación de la S.E. Iquitos Existente; construcción de la S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva.

El 07.10.2015 LTP entregó al MINEM el Estudio de Ingeniería a nivel definitivo, para su revisión. Aún no existe acuerdo entre el MINEM, LTP, GENRENT y Electro Oriente, sobre los enlaces 60 kV entre la S.E.

Iquitos Nueva, C.T. Reserva Fría de Iquitos y las SS.EE Iquitos Existente y Santa Rosa de ELOR. El 30.06.2015 se entregó el EIA a la DGAAE para su evaluación. El Estudio de Pre Operatividad fue presentado al COES en la primera semana de octubre 2015. Al 22.10.2015 se ha obtenido el CIRA del Sector 1 y Sector 2. La ubicación de la S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV ha sido fijada en el poblado de Manacamiri, en un área de 10 Ha. El 16.02.2016 se han efectuado pruebas mecánicas de instalación de pilotes helicoidales en la torre N° 67. Con documento N° 0074‐2016‐LTP del 21.04.2016, LTP ha solicitado al MINEM una Medida Cautelar de

Suspensión del Proceso del EIA que conduce la DGAAE, por que los interesados del proyecto (MINEM, ELOR, COES, LTP) estarían de acuerdo en variar el Punto de Conexión del Enlace 60 kV hacia la S.E. Santa Rosa (ELOR).

El 03.05.2016 la DGAAE, mediante R.D. N° 139‐2016‐MEM/DGE, resolvió desaprobar el EIA del Proyecto. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra. El avance global del proyecto es de 17%. La POC según el Contrato está prevista para el 06.02.2019.


220 kV

S.E. MOYOBAMBANUEVA

220 kV

S.E. INTERMEDIA

220 kV

S.E. IQUITOSNUEVA

60 kV

10 kV

C.S.

C.S.

185/185/30 MVA

26 MVAR

26 MVAR

5.2 km

430 km 201 km

60 kV

S.E. IQUITOSEXISTENTE

SVC

40 MVAR60 MVAR 40 MVAR

60 MVAR

34


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV LA PLANICIE–INDUSTRIALES


Área de Demanda del Proyecto

Bobinas de conductores subterráneos

Ferretería de la L.T. 220 kV La Planicie – Industriales

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV LA PLANICIE–INDUSTRIALES

EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO– CTM

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. La Planicie (220 kV) S.E. Industriales (220/60 kV)

UBICACIÓN

Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. La Planicie Lima Lima Cieneguilla 620 msnm

S.E. Industriales Lima Lima Ate Vitarte 250 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor

Tramo Aéreo Tramo Subterráneo

220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 12,1 km Doble Terna Vertical AAAC 2x380 mm2

220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 5,2 km Horizontal Cable XLPE 1600 mm2

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SCT Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

11.09.2014 11.09.2016 35,3 MM US$


11.09.2015 11.11.2015 (cumplió) 11.05.2016 (cumplió) 11.09.2016

SUPERVISOR DE OBRA Consorcio Supervisor Transmantaro

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV La Planicie‐Industriales (doble terna, 17,8 km) y Ampliación de la S.E. Planicie y S.E. Industriales (instalación de dos celdas de línea en 220 kV en la S.E. Industriales, que es propiedad de Luz del Sur e Instalación de dos celdas de línea en 220 kV en la S.E. La Planicie. La línea tendrá una longitud total de 17,8 km (12,1 km de tramo aéreo y 5,2 km de tramo subterráneo) y una capacidad de 400 MVA por circuito. La Supervisión está a cargo del Consorcio Supervisor Transmantaro (CST). CONCOL presentó el diseño electromecánico, plantillado, trazado y replanteo, estudios de suelos y geología de detalle, especificaciones técnicas, lo cual está en revisión. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para el cumplimiento de los Hitos: Aprobación de EIA hasta el 01.12.2015 y POC hasta el 28.11.2016, lo cual está pendiente de respuesta. La Ingeniería de Detalle de la S.E. La Planicie tiene un avance de 99% y de la S.E. Industriales de 98%. El 13.04.16 la DGAAE entregó a CTM, las observaciones al EIA, CTM ha entregado el 09.05.16 el levantamiento de observaciones. Existe atraso en la aprobación del Instrumento Ambiental. Predial: Avance de longitud de línea 97,2%, avance en negociaciones 64,1%. Los suministros del proyecto están en la ciudad de Lima. La construcción de este proyecto, comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). CTM ha informado que ha convenido con la empresa Supervisora CST la suspensión del Contrato de Supervisión hasta que se apruebe el EIA. Se solicitará a CTM el detalle de los motivos de la suspensión del Contrato de Supervisión. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra. El proyecto tiene un avance a la fecha del 48,9% (ingeniería, servidumbres y procura). La POC está prevista para el 11.09.2016, CTM ha solicitado ampliación de plazo por el retraso en la aprobación del EIA.


220 kVS.E. LA PLANICIE

220 kVS.E. INDUSTRIALES

AAAC 2x380 mm²

11.7 km

XLPE 1600 mm²

4.9 km

AAAC 2x380 mm²

11.7 km

XLPE 1600 mm²

4.9 km

35


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV FRIASPATA–MOLLEPATA



Trazo L.T. 220 kV Friaspata‐Mollepata

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV FRIASPATA–MOLLEPATA


SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Friaspata (220 kV) S.E. Mollepata (220 kV)

UBICACIÓN


S.E. Friaspata Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600 msnm

S.E. Mollepata Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor Cable de guarda

220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 91 km Simple Terna Triangular AAAC 1 OPGW y 1 Convencional

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SCT Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

19.11.2014 19.12.2016 25,9 MM US$


19.11.2015 19.03.2016 19.07.2016 19.12.2016

|SUPERVISOR DE OBRA CESEL S.A.

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata, forma parte del Plan de Inversiones 2013‐2017 y pertenece al Sistema

Complementario de Transmisión. El proyecto comprende la construcción de lo siguiente:

o L.T. 220 kV Friaspata–Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 91 km de longitud. o Ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como Huancavelica) o Ampliación de la S.E. existente Mollepata.

El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La concesionaria ha solicitado una ampliación de plazo de 81 días para el cumplimiento del Hito Puesta en

Operación Comercial, debido a la demora en la respuesta al PPC (Plan de Participación Ciudadana), con esta ampliación la POC sería el 10.03.2017.

Se están realizando las negociaciones con los propietarios/posesionarias para la servidumbre de la línea. Se tiene 100% de avance en la Ingeniería de Detalle de la línea y 50% de las subestaciones. Se han realizado negociaciones con 12 Comunidades Campesinas relativo a 101 torres, equivalente a 53%. Se está evaluando el cambio de configuración de la S.E. Friaspata derivada de la Ampliación 17 (REP), a GIS; Se seleccionó a Hyosung y a ABB como el proveedor del transformador y reactor, respectivamente. Se ha solicitado a CTM la atención de las desviaciones de la Ingeniería respecto al Anexo N° 1. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra. El proyecto registra un avance global de 45,5%. La POC según Contrato es el 19.12.2016; CTM ha solicitado la modificación de la POC para el 10.03.2017.


36


SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV

Plano de Ubicación


Trazo S.E. Orcotuna

DENOMINACIÓN SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV


SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Orcotuna (220/60 kV)

UBICACIÓN

Departamento Provincia Distrito Altitud

S.E. Orcotuna Junín Concepción Orcotuna 3 340 msnm

DATOS DE LA LÍNEA ENLACE Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor Cable de guarda

220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 5,74 km (Enlace 220 kV entre S.E. Orcotuna y L.T. 220 kV Huayucachi –Huanza – Carabayllo) Doble Terna Vertical AAAC 2 OPWG

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

19.11.2014 19.12.2016 12,8 MM US$


19.11.2015 19.03.2016 19.07.2016 19.12.2016

SUPERVISOR DE OBRA CESEL S.A.

INFORMACIÓN RELEVANTE La S.E. Orcotuna, forma parte del Plan de Inversiones 2013‐2017 y pertenece al Sistema Complementario de

Transmisión. El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones: S.E. Orcotuna Nueva 220/60 kV, de 50 MVA. L.T. 220 kV de enlace entre la L.T. 220 kV Huayucachi – Huanza ‐ Carabayllo y la S.E. Orcotuna Nueva, en

doble terna (para esta derivación se seccionará la L.T. 220 kV Huayucachi‐Huanza‐Carabayllo en un punto cercano a la ubicación de la nueva S.E.)

Se emitió el CIRA de la S.E. Orcotuna y su variante de conexión, el 12.05.2015. La empresa CESEL S.A. es la Supervisora del proyecto. El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La ingeniería de la L.T. tiene un avance de 100% mientras que el de la S.E. es de 54%. El 23.07.2015, se presentó a la DGAAE la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), la misma que está en proceso

de evaluación. El Estudio de Pre Operatividad se presentó el 07.08.2015; actualmente, se están levantando las observaciones

del COES al referido Estudio. Con Oficio N° 1738‐2015‐MEM/DGE, el MINEM, con opinión del OSINERGMIN y la DGE, concluye que solo debe

instalarse el enlace de fibra óptica con cable OPGW, entre las SS.EE Huayucachi ‐ Orcotuna, manteniendo la protección vía onda portadora existente, en el tramo S.E. Huanza ‐ Derivación Orcotuna.

Se ha solicitado a CTM la atención de las desviaciones de la Ingeniería respecto al Anexo N° 1. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra. El proyecto registra un avance global de 41,4%. La POC según el Contrato es el 19.12.2016. CTM ha solicitado la modificación de la POC para el 10.03.2017, por el

atraso en la aprobación del EIA.


Leyenda:

Instalaciones a implementarse como parte del proyecto

Espacios de reserva que serán previstos en el proyecto Notas:

(1) Las longitudes de las líneas de transmisión son referenciales.Instalaciones existentes

SE HUANZA

RESERVAS

220 kV

50/50/15 MVA

60 kV

SEORCOTUNA

PARQUEINDUSTRIAL

26,5 km (1)149,5 km(1)

SEHUAYUCACHI

220 kV 220 kV

C.H.RUNATULLO RESERVAS

CONCEPCIÓN XAUXAPARQUEINDUSTRIAL

5,8

km (1

)

A SECARABAYLLO

37


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV AZÁNGARO–JULIACA–PUNO

Ubicación de la Línea de Transmisión

Recorrido de la Línea de Transmisión

Esquema de la Línea de Transmisión

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV AZÁNGARO –JULIACA–PUNO

EMPRESA CONCESIONARIA TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Azángaro Nueva (220/138 kV) – Construcción S.E. Juliaca Nueva (220/138 kV) ‐ Construcción S.E. Puno (220 kV) – Ampliación


S.E. Azángaro Nueva (Pumiri) Puno Azángaro Azángaro 3 850 msnm

S.E. Juliaca Nueva (San Román) Puno San Román Juliaca 3 824 msnm

S.E. Puno Puno Puno Puno 3 827 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión nominal Tensión máxima Capacidad de Transmisión Capacidad en Emergencia Disposición de fases Estructuras Longitud

220 kV 245 kV 450 MVA 585 MVA Triangular Autosoportadas, tipo celosía de acero galvanizado 114 km (Azángaro Nueva‐Juliaca Nueva: 83 km y Juliaca Nueva‐Puno: 31 km)

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

18.06.2015 18.03.2018 36,8 MM US$


18.12.2016 18.04.2017 18.10.2017 18.03.2018

SUPERVISOR DE OBRA Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA)

INFORMACIÓN RELEVANTE

El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones: L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca ‐ Puno de un solo circuito con los siguientes tramos: Azángaro ‐ Juliaca:

83 km y Juliaca ‐ Puno: 31 km. L.T. 138 kV de enlace entre las S.E. Azángaro Nueva y existente. Conexión de la L.T. 138 kV Puno ‐ Juliaca existente a la barra en 138 kV de la S.E. Juliaca Nueva. Ampliación de la S.E. Puno 220 kV existente. S.E. Juliaca Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en 220 kV y simple barra en 138 kV. Ampliación de la S.E. Azángaro 138 kV existente.

S.E. Azángaro Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en 220 kV y simple barra en 138 kV. El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La L.T. 220 kV Azángaro–Juliaca–Puno permitirá evacuar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso

al sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel I, II y III y de las Centrales Hidroeléctricas San Gabán I y II, debido a que el actual enlace de 138 kV no tiene capacidad suficiente.

La construcción, comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El supervisor del proyecto es la empresa Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA). El 11.12.2015 se presentó al COES el Estudio de Pre Operatividad. Se ha recibido observaciones de REP,

San Gabán y COES, los mismos que están en proceso de subsanación. La POC según Contrato está prevista para el 18.03.2018.


S.E. AZÁNGARO 138 kV

24 MVA

138 kV

47,5 MVA

138 kV

100 MVA

220 kV

50 MVA

138 kV

40 MVA

138 kV

100 MVA

220 kV

S.E. PUNO 220/138 kV

40 MVA

138 kV

25 MVA

120 MVA

220 kV

S.E. JULIACA 138 kV

S.E. JULIACANUEVA 220/138 kVS.E. AZÁNGARO

NUEVA 220/138 kV 0,9

km

83 km

2 k

m

2 k

m

78,2 km 37 km

31 km

A S.E. Moquegua(L−2030)

(2)

(3)

38


PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACIÓN CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LÍNEAS ASOCIADAS

Ubicación de la Subestación y Línea Eléctrica

Ubicación S.E. Santa Rosa

Ubicación S.E. Chilca

S.E. Chilca Existente

DENOMINACIÓN PRIMERA ETAPA DE LA S.E. CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN


SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carapongo (500/220 kV) – Nueva


S.E. Carapongo Lima Lima Lurigancho 630 msnm

DATOS DE LOS ENLACES Tensión Longitud Número de Ternas Configuración Conductor Cable de guarda

Callahuanca ‐ Cajamarquilla 220 kV 1,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS

Huinco – Santa Rosa 220 kV 0,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS

Chilca ‐ Carabayllo 500 kV 2,8 km 2 Vertical Por definir Dos de tipo OPGW


11.11.2015 11.03.2018 42,7 MM US$

HITOSAprobación de EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC

11.02.2017 11.04.2017 11.10.2017 11.03.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La implementación de este Proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní) por intermedio de esta nueva Subestación.

El proyecto comprende en su primera etapa: o Construcción de la S.E. Carapongo, con 1 banco de autotransformadores, con potencia de 600 MVA (ONAN) 500/220 kV

o Construcción de los siguientes enlaces: L.T. 500 kV Chilca – Carabayllo, L.T. 220 kV Callahuanca – Cajamarquilla; y L.T. 220 kV Huinco – Santa Rosa.

La S.E. Carapongo de 500/220 kV, estará ubicada aproximadamente a 2 500 m al noroeste de la Universidad La Unión existente, en una zona eriaza, distrito de Lurigancho, provincia de Lima.

Las estructuras de 500 kV llevarán cuatro conductores por fase y dos cables de guarda, tipo OPGW. Las estructuras de 220 kV llevarán uno o dos conductores por fase y dos cables de guarda, uno de tipo OPGW y el otro de tipo convencional.

El proyecto considera prever espacio para la implementación de una segunda etapa. El proyecto fue adjudicado el 22.07.2015, el Contrato de Concesión por 30 años fue firmado el 11.11.2015. Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Osinergmin ha solicitado a CTM seleccione a la empresa especialista para la Supervisión del Proyecto. La POC según Contrato es el 11.03.2018.


220 KV

220 KV

CALLAHUANCA

L-2009 (A)

500KV

S.E. CHILCAS.E. CARABAYLLO

Instalaciones a implementar en el Proyecto

Variantes a implementar en el proyecto

Previsión de espacios en el proyecto

Instalaciones 500kV

Instalaciones Existentes 220 kV

LEYENDA

Nota

Los tramos A y B serán reasignados con nuevos códigos de operación por el COES.

500 KV

S.E. CARAPONGO

C.H. HUINCO

C.T. SANTA ROSAS.E. CAJAMARQUILLA

500KV

220 KV

220 KV220 KV

L-5001 (B)

L-2008 (A)

L-2009 (B) L-2008 (B)

L-2001 (B)

L-2002 (B)

L-2001 (A) L-2002 (A)

L-5001 (A)

39


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MONTALVO – LOS HÉROES

Zona de influencia del proyecto

Diagrama Unifilar

S.E. Montalvo

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV MONTALVO – LOS HÉROES

EMPRESA CONCESIONARIA RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Montalvo (500/220 kV) ‐ Ampliación S.E. Los Héroes (220/66 kV) ‐ Ampliación

UBICACIÓN


S.E. Montalvo Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 450 msnm

S.E. Los Héroes Tacna Tacna Alto de la Alianza 575 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Capacidad en Contingencia Longitud Número de ternas Configuración Conductor Cable de guarda

220 kV 250 MVA 325 MVA 128,8 km 1 Triangular ACRS/AW‐RAIL (516,84 mm2) 1 OPGW 108 mm2 (de 24 fibras)


Pendiente Por definir 20,2 MM US$

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende:

o Ampliación del sistema de barras en 220 kV (configuración doble barra) en la S.E. Montalvo. o Implementación de una celda de línea 220 kV a conectarse a la doble barra de la S.E. Montalvo.

o Instalación de una celda de línea en 220 kV en la S.E. Los Héroes. o Instalación de dos (2) celdas de transformación en 220 kV, uno para el transformador existente y otro para el transformador nuevo, en la S.E. Los Héroes.

o Adecuación de la actual celda línea ‐ transformador en 220 kV, que se utiliza para la línea de Transmisión existente Moquegua‐Los Héroes, a celda de línea.

o Instalación del transformador de potencia de 220/66/10,5 kV, en la S.E. Los Héroes, que operará en paralelo con el transformador existente.

o Instalación de una celda de transformación en 66 kV. o Nueva Línea de Transmisión 220 kV simple terna Montalvo – Los Héroes.

El objetivo del proyecto es afianzar el suministro eléctrico a la ciudad de Tacna y su área de influencia ante una eventual salida de la L.T. 220 kV Moquegua– Los Héroes.

Según Circular N° 16 del 25.02.2016 el Cierre o Firma de Contrato de este proyecto se efectuará el 24.05.2016 con RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.

40


8.2 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

41


AMPLIACIÓN N° 13 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA S.E. PARIÑAS 220 KV Y TRASLADO DEL REACTOR DESDE LA S.E. TALARA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA L.T. 220 KV TALARA – PIURA DE 152 A 180 MVA INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA DE 1x20 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PIURA OESTE

Ubicación del Proyecto

Reactor R‐10 ‐ Celda de Conexión en 220 kV‐S.E. Talara

Compensación Reactiva 220 kV‐S.E. Piura Oeste

Compensación Reactiva 220 kV‐S.E. Piura Oeste

Siliconado de equipos ‐ S.E. Pariñas

DENOMINACIÓN

a) Construcción de la Nueva S.E. Pariñas 220 kV y traslado del Reactor desde la S.E Talara

b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la L.T. 220 kV Talara ‐ Piura de 152 MVA a 180 MVA; y,

c) Instalación de Compensación Reactiva 1x20 MVAR en 60 kV en la S.E. Piura Oeste.

EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP

SUBESTACIÓN ASOCIADA S.E. Pariñas (220 kV) y S.E. Piura Oeste (220 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Pariñas (220 kV)Piura Talara Pariñas 85 msnm

S.E. Piura Oeste (220 kV)Piura Piura Piura (Carretera a Paita) 100 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión Nominal

220 kV 220 kV

DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato Puesta en Servicio S.E. Pariñas (220 kV) Puesta en Servicio L.T. 220 kV Talara‐Piura Puesta en Servicio Compensación S.E. Piura Variante Sojo Monto de Inversión Real

15.05.2012 19.05.2014 (Hito a) En servicio 24.07.2014 (Hito b) En servicio 15.01.2014 (Hito c) En servicio 31.08.2016 (Hito d) 18,95 MM US$

SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU

INFORMACIÓN RELEVANTE El 15.05.12 el MINEM suscribió con REP la Minuta con la Cláusula Adicional al Contrato Concesión Sistema Transmisión ETECEN‐ETESUR (R.M. N° 218‐2012‐MEM/DM del 09.05.12). El 15.01.14 se energizó la Compensación Reactiva 1x20 MVAR en 60 kV en SE Piura Oeste (Hito c). La SE Pariñas entró en servicio el 19.05.2014 (Hito a). El 24.07.2014 se puso en servicio la L.T. 220 kV Talara‐Piura (Hito b); sin embargo, en el acta de puesta en servicio se consideraron observaciones en los tramos de SOJO y TANGARARA que aún no han sido levantadas, por lo cual su POC estaría pendiente. Con Oficio N° 1205‐2014‐MEM‐DGE el MEM aprueba la propuesta de REP para la ejecución de un Hito adicional d) “Construcción de la variante de la L.T. 220 kV para el retiro de la zona arqueológica de Sojo y Tangarará”. El Ministerio de Cultura emitió aprobación al Plan de monitoreos arqueológicos presentado para la construcción de la variante. El MEM emitió oficio comunicando su no aceptación a la adjudicación del postor único para la construcción de la variante de LT en la zona de Sojo y Tangarará. Así mismo solicitó se reinicie el proceso de contratación de la construcción de la variante. A pedido del MEM, REP envió carta reiterando aprobación para el costo e inicio de la construcción de la variante, ya que se cuenta con aprobación del Inspector. A la espera del Oficio del MEM.

Este hito adicional d) se encuentra paralizado. El avance de la obra, al mes de mayo, es de 96,36%. La POC de la Variante Sojo (Hito d)) está prevista para cuatro meses después de la aprobación de los costos, por el MEM (30.09.2016).

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

42


AMPLIACIÓN N° 17 INSTALACIÓN DE BANCOS DE COMPENSACIÓN CAPACITIVA 2X7 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PUNO CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE BARRAS EN 138 KV DE “T” A “PI” EN LA S.E. COMBAPATA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA S.E. PARAMONGA NUEVA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 60 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA EN LA S.E. ICA CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA CON SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA EN LA S.E. FRIASPATA

S.E. Paramonga Nueva

S.E. Ica

S.E. Puno Existente

Levantamiento de Información Técnica

DENOMINACIÓN a) Instalación de Bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR en 60 kV en S.E Puno. b) Cambio de Configuración de Barras en 138 kV de “T” a “PI” en la S.E. Combapata. c) Ampliación de la Capacidad de Transformación en la S.E. Paramonga Nueva. d) Ampliación de la Capacidad de Transformación y Cambio de Configuración en 60 kV de simple a doble

barra en la S.E. Ica. e) Cambio de Configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la

S.E. Friaspata.

EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Puno (220/138/60 kV)S.E. Combapata (138/66/24 kV) S.E. Paramonga Nueva (220/138/66/10 kV) – Ampliación S.E. Ica (220/60/10 kV) ‐ Ampliación S.E. Friaspata (220 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud

S.E. Puno Puno Puno Puno 4150 msnm

S.E. CombapataCusco Canchis Combapata 3525 msnm

S.E. IcaLima Ica Parcona 430 msnm


S.E. Paramonga NuevaLima Barranca Pativilca 169 msnm

S.E. FriaspataHuancavelica Huancavelica Huancavelica 3730 msnm

DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato Instalación de Bancos de Compensación Cambio de Configuración S.E. Combapata Ampliación de S.E. Paramonga Nueva Ampliación y cambio Config. en S.E. Ica Cambio de configuración S.E. Friaspata Monto de Inversión

09.06.2015 (RM N° 276‐2015‐MEM/DM de 01.06.15). 09.08.2016 (Hito a) 09.10.2016 (Hito b) 09.03.2017 (Hito c) 09.03.2017 (Hito d) 09.03.2017 (Hito e) 28,81 MM US$

INFORMACIÓN RELEVANTE Se adjudicó a J&E consultor predial, Acon consultor ambiental y Pukuni consultor arqueológico. Se adjudicó a Delcrosa y ABB los EPC de la S.E. Puno y S.E. Combapata respectivamente. El ITS correspondiente a la S.E. Puno fue aprobado el 05.02.2016. REP indicó al MINEM que la mejor opción técnica económica es la tecnología GIS para la S.E. Huancavelica. Aprobaciones Pendientes: MINEM: Ampliación de plazo (S.E. Puno, S.E. Combapata y S.E. Huancavelica). EPC S.E. Puno: Delcrosa presentó solución para la disposición del banco de condensadores dada las limitaciones de espacio en la SE. Se requerirá mayor plazo. Combapata: El SENACE envió observaciones al EVAP. Se aguarda respuesta del MC al PMA enviado. EPC S.E. ICA: Convenio de reubicación de LT de 60 kV con Electrodunas en negociación presupuesto. EPC S.E. Huancavelica: Siemens presentó optimización de configuración. Suministros Transformadores ICA y Paramonga: En revisión de diseño. Inspección MINEM: Se sustenta solicitudes de ampliación de plazo. Inspector elaborará informe. El avance global de la obra es de 17,8%.

ESQUEMA UNIFILAR DEL HITO C)

43


AMPLIACION N° 3

REPOTENCIACIÓN DE LA L.T. 138 KV AGUAYTÍA‐PUCALLPA E INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA EN LA S.E. PUCALLPA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LAS S.E.s. PUCALLPA Y AGUAYTÍA

Vista de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa

S.E. Pucallpa (SVC) ‐ Patio 13,2 kV ‐ Montaje de columnas y vigas

S.E. Pucallpa (SVC) ‐ Patio SVC

S.E. Aguaytía ‐ Patio 220 kV

Encofrado de pedestales en Seccionador de apertura

DENOMINACIÓN a) Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa, instalación de compensación reactiva en la

S.E. Pucallpa (Hito 1 e Hito 3) b) Ampliación de la Capacidad de Transformación de las S.E.s. Pucallpa y Aguaytía (Hito 2 e Hito 4)

EMPRESA CONCESIONARIA ISA PERÚ S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Aguaytía (138 kV) S.E. Pucallpa (138 kV)


S.E. AguaytíaUcayali Padre Abad Aguaytía 280 msnm

S.E. PucallpaUcayali Coronel Portillo Pucallpa 154 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Denominación Tensión Nominal Capacidad Actual Capacidad Nueva‐Emergencia Ternas Conductor Longitud Tipo de estructuras

L‐1125 138 kV 50 MVA 80 MVA‐96 MVA Una AAAC 300 mm² / fase 130,5 km Torres de celosía

DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Hitos: Hito 1: Repotenciación L.T. 138 kV Pucallpa–Aguaytía Hito 2: Repotenciar S.E. Pucallpa Instalación de Transformador provisional Pucallpa Instalación de Transformador Pucallpa Hito 3: Compensación Reactiva S.E. Pucallpa Hito 4: Repotenciación S.E. Aguaytía Monto Inversión de Oferta

. 10.09.2014 10.06.2015 (en servicio el 06.09.2015) . 10.02.2015 (se cumplió el 15.02.2015) 10.06.2016 10.06.2016 10.06.2016 18,44 MM US$

INFORMACIÓN RELEVANTE El 15.02.15 entró en servicio el transformador provisional 132/60/22.9 kV y 30/30/9 MVA en la S.E. Pucallpa. Con carta COES/D/DP‐1269‐2015 del 31.07.2015, el COES aprobó el Estudio de Operatividad para la Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa. El 06.09.15 se puso en servicio la L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa repotenciada. La concesionaria solicitó al MINEM, ampliación de plazo de 39 días para los Hitos 2) y 4) debido a retrasos en la aprobación del instrumento ambiental Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Trabajos en la S.E. Aguaytía: Se continúa la construcción de edificio de control, movimiento de tierras, excavaciones y muro de contención, culminada la base del transformador potencia. Trabajos en la S.E. Pucallpa: Se ha culminado con el montaje electromecánico el SVC; habiéndose iniciado las pruebas para su integración al SEIN. Del 09.03 al 20.03.16 se realizó paro regional en Ucayali por lo que se suspendieron los trabajos. La removilización culminó el 28.03.16. ISA ha solicitado ampliación de plazo por este motivo. El avance del proyecto es de 82,2%.


RepotenciaciónS.E. Pucallpa:

Transform ador55/55/18 MVA

Repotenciación L.T.Aguaytía - Pucallpa:

De 50 a 80 MW

Instalación deCom pensación Reactiva:

De 40 a 45 MVAR

S.E.

AGUAYTÍA

138 kV

220 kV

S.E.PUCALLPA

60 kV

138 kV

RepotenciaciónS.E. Aguaytía:Transform ador60/60/20 MVA

44


AMPLIACION ADICIONAL N° 1 ‐ CTM

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ANILLO 220 KV DE LA SUBESTACIÓN COTARUSE A LA CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO

DENOMINACIÓN Cambio de la Configuración del Sistema de Anillo 220 kV de la S.E. Cotaruse a la Configuración Interruptor y Medio

EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Cotaruse (220 kV)


S.E. Cotaruse Apurímac Aymaraes Cotaruse 4 110 msnm

DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato Cambio de Configuración en la S.E. Cotaruse Monto Inversión de Oferta

. 19.10.2015 19.04.2017 5,81 MM US$

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende principalmente:

o Suministro e instalación de cuatro interruptores de tanque muerto. o Suministro e instalación de ocho seccionadores tipo semi pantógrafo sin cuchilla de puesta a tierra. o Suministro e instalación de dos transformadores de tensión capacitivo. o Suministro e instalación de cadena de aisladores de barra de doble retención, conectores de alta tensión y conductor de aluminio para la nueva

configuración del sistema de barras. o Suministro, instalación y/o repotenciación de los sistemas de protección, control, medida y servicios auxiliares necesarios. El 24.01.16 la concesionaria inició la convocatoria para el concurso público para la contratación del diseño, suministro, construcción, montaje, integración capacitación y puesta en servicio del proyecto; se han recibido ofertas y está en etapa de evaluación. Walsh Perú se encargará de la gestión para la obtención del permiso ambiental del proyecto. Se ha presentado el Informe Técnico Sustentario (ITS) al SENACE. La POC está prevista para el 19.04.17. El avance del proyecto es de 24,1%.


45


8.3 OTRAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

46


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. BELLA UNIÓN – S.E. CHALA

Plano de Ubicación

Obras Civiles S.E. Chala

Fundación para el transformador de potencia S.E. Chala

Estructuras de madera Pino Amarillo del Sur

S.E. Bella Unión de SEAL

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. BELLA UNIÓN – S.E. CHALA

EMPRESA CONCESIONARIA SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUROESTE S.A. ‐ SEAL

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Bella Unión (60/22,9kV) ‐ Ampliación S.E. Chala (60/22,9kV) ‐ Nueva

UBICACIÓN


S.E. Bella Unión Arequipa Caravelí Bella Unión 210 msnm

S.E. Chala Arequipa Caravelí Chala 81 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Número de estructuras Tipo de estructuras Longitud Número de ternas Tipo Conductor Cable de guarda Aisladores Ancho de faja de servidumbre

60 kV 20 MVA 430 Postes de madera de pino de 50’, 60’ y 70’ 75,95 km 1 Vertical y Triangular AAAC 120 mm2 y AAAC 240 mm2 (zona Yauca ‐ Tanaka) 1x85,5 mm2 Tipo OPGW Goma Silicon (suspensión y line post) 16 m

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión N° 476‐2015 10.12.2015 25.01.2016


Con R.M. N° 473‐2015‐MEM/DM del 22.11.2015 se otorgó a favor de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. ‐ SEAL la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de la L.T. 60 kV S.E. Bella Unión ‐ S.E. Chala. El 10.12.2015 se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 476‐2015 entre el MINEM y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL. El proyecto comprende la construcción de la L.T. 60 kV S.E. Bella Unión – S.E. Chala, la ampliación del patio de llaves de la S.E. Bella Unión, que permitirá la modificación de la celda de llegada L.T. 60 kV Marcona – Bella Unión, el montaje de la celda de salida de la L.T. 60 kV Bella Unión–Chala; y la construcción de una nueva S.E. Chala. La L.T. 60 kV S.E. Bella Unión – S.E. Chala tiene una longitud de 75,95 km y comprende la instalación de 430 estructuras comprendidos en 54 vértices. La línea tiene un avance del 70%, estando pendiente el montaje de las crucetas de madera y el tendido del conductor. Debido a la existencia de Restos Arqueológicos y dunas pronunciadas, se ha tenido que ejecutar dos (2) variantes, que están generando atraso de la obra. Los suministros para la construcción de la línea de transmisión se encuentran en obra, excepto los interruptores de potencia. El avance de obra de la ampliación de la S.E. Bella Unión es de 40%, y el avance de la S.E. Chala es 40%. El proyecto presenta un avance físico de 52%, que incluye el avance de la línea de transmisión y subestaciones asociadas. Las obras civiles presentan un atraso. La concesionaria prevé solicitar ampliación de la POC hasta el 20.04.2016.


47


9. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

48


9.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

49


9.1.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES

50


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA (456 MW)

Plano de Ubicación

Llenado de Agua al Embalse

Cavidad formada en la parte lateral del túnel de conducción

Vista interna de cavidad formada paralela al túnel

Vista Panorámica de la Casa de Máquinas

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CHAGLLA

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

TECNOLOGÍA Generación Hidráulica


Huánuco Huánuco y Pachitea Chinchao, Chaglla y Umari 1000 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Longitud de Túnel Salto Neto Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Capacidad Efectiva de Almacenamiento Casa de Máquinas

456 MW (450 MW y 6 MW) Hidráulica con Embalse 14,4 km 336 m 3 Turbinas Rio Huallaga 328 500 m³ Superficie

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Caudal nominal por grupo Nivel de eje de turbina

Turbina G1 Francis Vertical 225 MW 64,55 m³/s 1 196 msnm

Turbina G2Francis Vertical 225 MW 64,55 m³/s 1 196 msnm

Turbina G3Francis Vertical 6 MW 3,69 m³/s 1 196 msnm

DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

225 MW 13,8 kV 0,9

225 MW 13,8 kV 0,9

6 MW 13,8 kV 0,9

DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

255 MVA 13,8/220 kV

255 MVA 13,8/220 kV

6 MVA 13,8/220 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Precio unitario de potencia Precio unitario de energía HP Precio unitario de energía HFP Puesta en Operación Comercial (POC)

. Compromiso de Inversión (CCI‐PROINVERSIÓN) 13.05.2011 5,95 US$/kW‐mes (contrato de suministro) 54,11 US$/MWh (contrato de suministro) 43,64 US$/ MWh (contrato de suministro) 31.07.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE La central aprovecha las aguas del río Huallaga, habiendo instalado en la casa de máquinas principal

dos turbinas Francis de 225 MW c/u; y una turbina de 6 MW a pie de presa, en una Pequeña C.H. La Empresa de Generación Huallaga S.A., ha culminado la ejecución física de las obras de su

proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla (525 MW), las cuales están consideradas en el cronograma comprometido en el Contrato de Compromiso de Inversión y Contrato de Concesión Definitiva.

Con Carta s/n del 26.02.2016, la concesionaria informó que se habían producido filtraciones anormales que podrían afectar la operación del túnel de aducción, ocasionados (posiblemente) por un sismo registrado el 17.02.2016, motivo por lo que se ha optado por vaciar el túnel para inspeccionar y verificar las causas de dichas filtraciones. De acuerdo a los resultados de dicha inspección se dispondrán las acciones para subsanar este problema en el túnel.

Se inspecciono el túnel verificando la existencia de una cavidad, en la parte lateral izquierda del túnel progresiva 12 km + 740, paralela al túnel de 178 m, por donde ingresaba el agua, ocasionando filtraciones de agua del túnel por el macizo rocoso, hacia la quebrada Chimao y la Ventana N° 3. Aún no existe una solución definitiva, sin embargo se prevé rellenar con concreto la cavidad formada y revestir al túnel de aducción en un tramo de 330 m, con doble malla de acero. Es una solución preliminar, esta solución podría demorar 9 meses.

La POC que estaba prevista para el 31.07.2016, se postergaría hasta el mes de diciembre 2016. El monto a invertirse asciende a 1 247 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

G2200 MW

C.H. CHAGLLA (406MW)

13,8 kV

2x255 MVA + 1x6 MVA

ACAR 700 MCM (355 mm²)127,5 km

G36 MW

220 kVPARAGSHA II

220 kV

G1200 MW

51


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA (525 MW)

Plano de Ubicación

Vista panorámica del Embalse y de la Presa

Vista posterior de la Presa

Casa de Máquinas (Turbina de la Unidad 1)

Caverna de Transformadores (9 Transformadores)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CERRO DEL ÁGUILA

EMPRESA CONCESIONARIA CERRO DEL ÁGUILA S.A.


UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Huancavelica Tayacaja Colcabamba ‐ Surcubamba 2 972 msnm‐ 2 581 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Longitud del Túnel de Conducción Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 525 MW 3 139 GWh Hidráulica de Embalse 5,739 km 3 Turbinas 295 m 210,5 m3/s 16 m3/s Río Mantaro En caverna

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina

Turbina G1 Francis Vert. 175 MW 70,16 m³/s 1 265 msnm

Turbina G2Francis Vert. 175 MW 70,16 m³/s 1 265 msnm

Turbina G3Francis Vert. 175 MW 70,16 m³/s 1 265 msnm

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

1 201,2 MVA 13,8 kV 0,85

1201,2 MVA 13,8 kV 0,85

1201,2 MVA 13,8 kV 0,85

DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

99 x 67 MVA 13,8/220 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Precio unitario de potencia Precio unitario de energía HP Precio unitario de energía HFP Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Compromiso de Inversión (CCI‐PROINVERSIÓN) 01.07.2011 5,75 US$/kW‐mes (contrato de suministro) 60,59 US$/MWh (contrato de suministro) 48,86 US$/ MWh (contrato de suministro) 01.01.2016 (CCI) y 30.06.2016 (Contrato de Concesión)

INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 525 MW, aprovechando las aguas del río Mantaro (aguas abajo del Complejo Mantaro), con una altura bruta de 295 m y un caudal de 210,5 m³/s. La casa de máquinas en caverna, se ha concluido con el montaje del principal equipamiento electromecánico (10 transformadores (uno de emergencia)). Asimismo, se ha culminado con el montaje de la turbina 1 (en donde se están realizando pruebas preliminares) y está en proceso de culminación del montaje de las turbinas 2 y 3. Se está culminando los trabajos en la presa de concreto de 12,6 Millones de m3 de volumen útil. Se tiene retrasos en la conexión de la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila‐S.E. Campo Armiño. El 15.02.2016, el COES solicitó a CDA una respuesta a la comunicación de ELECTROPERÚ, que cuestiona el Estudio de Pre Operatividad (EPO). CDA ha presentado un estudio de factibilidad a efectos de demostrar que la operación con ambos tipos de transformadores resulta igual para el SEIN. El COES con carta COES/D‐493‐2016 del 18.05.2016, acepta la factibilidad de operación de la central con transformadores de potencia de 220 kV/ 13,8 kV. Con Carta COES/D/DP‐552‐2016 del 19.05.2016, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la C.H. Cerro del Águila. El avance del proyecto es de 95,5%. La concesionaria prevé poner en servicio la Turbina N° 1 en la segunda quincena de junio 2016. La inversión aproximada es de 948 MM US$.


G 1175 MW

C .H . C ERRO DEL ÁG U ILA(525 MW )

13 ,8 kV 220 kV

A C S R -C u rle w 5 9 2 m m ²1 5 ,7 6 m

G3175 MW

S .E . CAM POARM IÑO

G2175 MW

A C S R -C u rle w 5 9 2 m m ²1 5 ,7 6 m

220 kV

3x67 M VA

3x67 M VA

3x67 M VA

52


CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ (178 MW)

Plano de Ubicación

Confluencia rio Acco con Salca

Bocatoma Santa Bárbara

Maquinaria en Obra

Habilitación de Caminos

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA PUCARÁ

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO‐EGECUZCO



Cusco San Pablo Canchis y Sicuani 3 950 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Número de Unidades de Generación Recurso Hídrico Longitud de Conducción Tubería Forzada Casa de Máquinas

0 152 MW (Pampa Hanza) ‐ 26 MW (Acco) Hidráulica de Regulación 500 m 2 Turbinas (Pampa Hanza) – 1 Turbina (Acco) Ríos Urubamba, Salca y Acco. 20,8 km 960 m En Superficie

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal

Pucará (Pampa Hanza)Francis Vertical 2 x 65 MW 31 m³/s

AccoFrancis 2x13 MW 42 m³/s


2 x76 MW 13,8 kV 0,85

30 MW 13,8 kV 0,85

DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

0 2x90 MVA 13,8/220 kV

30 MVA 13,8/138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Precio unitario de potencia (Cont. Sum. ELP) Precio unitario de energía HP (Cont. Sum. ELP) Precio unitario de energía HFP (Cont. Sum. ELP) Puesta en Operación Comercial (POC)

CCI‐PROINVERSIÓN 23.05.2011 5,95 US$/kW‐mes 57,58 US$/MWh 46,67 US$/ MWh 31.12.2017

Hitos (Concesión Definitiva)

Inicio de Obra Arribo Equipos POC

30.09.2014 30.09.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE La central se ubica en el departamento del Cusco en la provincia de San Pablo, aprovecha Ias aguas de

los ríos Irubamba, Salca y Acco. La captura de las aguas del río Salcca se da a una altura de 4 047 msnm cerca al poblado de Callanca.

Adicionalmente los ríos Irubamba y Acco contribuyen como importantes afluentes del río Salcca. Se construirán la presa Acco y el Reservorio Santa Bárbara; desde el reservorio de Santa Bárbara el agua es dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Acco aguas debajo del poblado de Santa Bárbara para luego ser dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Pampa Hanza.

El concesionario ha suscrito un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica con ELECTROPERU S.A. y se ha comprometido a suministrarle 60 MW durante 15 años.

Con Resolución Suprema N° 007‐2014‐EM del 04.02.2014 se aprueba la cuarta modificación del Contrato de Concesión N° 211‐2003 estableciendo la fecha de POC para el 15.12.2017.

Se han habilitado los caminos de acceso a los puntos de las futuras instalaciones de la central, que cubren una longitud de 40 km aproximadamente.

El avance global de las obras acumulado a abril 2016 es de 6%. Las obras preliminares y el propio proyecto están suspendidas por Egecusco debido a demoras en la aprobación del Cierre Financiero.

De acuerdo a modificación del Contrato de Compromiso de Inversión CCI‐PROINVERSIÓN, la POC está prevista para el 31.12.2017.

De lo verificado en campo se concluye que el proyecto continúa atrasado, por lo que se prevé que no ingresará en operación comercial (POC) en la fecha prevista (31.12.2017).

El monto de inversión estimado es de 360 MM US$.


C.H. ACCO(26 MW)

30 MVAS.E.

ONOCORA

138 kV

ACSR Ostrich176,9 mm²

10,2 kmG1

13,5 MVA

C.H. PUCARÁ(130 MW)

90 MVA

120/30/90 MVA

220 kV138 kV

ACSR Curlew523,7 mm²

1,4 km

220 kV

13,8 kV

G276 MVA

13,8 kV

G176 MVA

G213,5 MVA

53


CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO (302 MW)

Plano de Ubicación

Vista de los Saltos Hidráulicos

Esquema de La Central

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA MOLLOCO

EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C.


UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito

Arequipa Caylloma Chivay

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas

C.H. Llatica (144 MW) C.H. Soro (158 MW)

Embalse 2 Turbinas 1 002 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna

Embalse 2 Turbinas 1 120 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal por Turbina

Turbinas G1‐G2 Pelton vertical 59,81 MW 7,77 m³/s

Turbina G1‐G2 Pelton vertical 83,06 MW 7,77 m³/s


2 Generadores 68,95 MVA 13,8 kV 0,85

2 Generadores 95,76 MVA 13,8 kV 0,85


140,7 MVA 13,8/220 kV

210 MVA 13,8/220 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Buena Pro Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Etapa I (Estudio Definitivo) Etapa II (Construcción)

1 Compromiso de Inversión (Licitado por PROINVERSIÓN) 21.03.2013 17.10.2013 17.10.2020 (ambas centrales) 17.01.2015 17.10.2020

INFORMACIÓN RELEVANTE La central contempla tres embalses Machucocha, Molloco y Japo con una capacidad útil total de

290x106 m3 que permitirá generar 302 MW para lo cual se construirá dos centrales en cascada: Llática (144 MW) y Soro (158 MW).

El proyecto contempla la conexión de la C.H. Llática a la C.H. Soro mediante la L.T. 220 kV Llática – Soro de simple terna, con una longitud de 6,48 km y una capacidad de transporte de 180 MVA. Ambas centrales se conectarán a la subestación Cerro Verde a través de la L.T. 220 kV Soro–Huambo en doble terna, con una longitud de 20,7 km.

El proyecto ha sido concebido en dos etapas: Etapa I: Estudios Definitivos y Comunicación de inicio de construcción del proyecto; Etapa II: Construcción del proyecto.

La concesionaria solicitó postergar la fecha de entrega de los Estudios Definitivos, debido a eventos de Fuerza Mayor (imposibilidad de acceder a determinadas zonas requeridas para culminar los Estudios Definitivos). El MINEM con fecha 01.02.2016 solicita a Osinergmin opinión sobre la solicitud de fuerza mayor invocada por el concesionario. Osinergmin remitió el Informe GFE‐1001‐2016 al MINEM.

El Concesionario no culminó los Estudios Definitivos. Faltando los Estudios Geotécnicos (Perforaciones y Calicatas) del Túnel de aducción, Tubería Forzada y Casa de Máquinas de ambas centrales. Con fecha 16.01.2015 presento parte de los Estudios Definitivos no afectos por eventos de Fuerza Mayor. El MINEM está evaluando la solicitud de ampliación de plazo presentado por el concesionario (el concesionario solicitó una ampliación por 376 días, fijando un plazo hasta 12.03.17).

El monto de inversión aproximado es de 680MM US$.


G195,76 MVA

C.H. SORO(2x95,76 MVA)

13.8 kV

210 MVA

ACSR Curlew 524 mm²21 km

G295,76 MVA

220 kV

S.E. HUAMBO

13.8 kV

G168,95 MVA

C.H. LLATICA(2x68,95 MVA)

13.8 kV

140,7 MVA

ACSR Curlew 524 mm²6,48 km

G268,95 MVA

220 kV

13.8 kV


220 kV

54


9.1.2 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

55


CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN (84 MW)

Ubicación el Proyecto

Montaje en la Casa de Máquinas

Montaje de la Carcasa

Posicionamiento y Alineamiento de Virola

Armado de Voluta

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIRGEN

EMPRESA CONCESIONARIA LA VIRGEN S.A.C



Junín Chanchamayo San Ramón 1 443,4 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Volumen de Reservorio Casa de Máquinas

0 84 MW Hidráulica de Embalse 3 Turbinas 360,24 m. 30,5 m3/s Río Tarma y Quebrada Guayabal 250 000 m3 En Superficie


Turbinas Pelton eje Vertical 3x28 MW 3x10,15 m³/s 1 287 msnm

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad

3x31,3 MVA 13,8 kV 0,9 400 rpm


03x32 MVA 13,8/138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Concesión Definitiva del MINEM 14.10.2005 31.01.2016 (Solicitó ampliación al MINEM)

INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada a 10 km aguas arriba de San Ramón y utilizará el agua turbinada por la C.H. Yanango complementada con las aguas captadas de la quebrada Guayabal. El agua turbinada por la C.H. Yanango se conducirá por un canal hasta cruzar el río Tarma, mediante un puente tubo de acero, de 42 m de luz, que funcionará a presión. Las transiciones de pelo libre para pasar a presión y de presión, a pelo libre, en los extremos del puente tubo, tendrá una longitud de 8,2 m. Energía Consult Sucursal Perú, es la empresa Supervisora de todo el proyecto C.H. La Virgen. El caudal aprovechable del río Tarma, en la bocatoma de la central es de 30,50 m³/s (incluye los aportes del río Tarma y la quebrada Guayabal). Reporte ANA. La casa de máquinas se ubicará al exterior y estará equipada con 3 Turbinas Pelton de 28 MW cada una. Las aguas turbinadas serán devueltas al río Tarma en la cota 1 082,9 msnm. WEG Equipamientos S.A. de Brasil está trabajando en la construcción de los equipos principales, los cuales deberán llegar a obra y empezar su montaje en el tercer trimestre 2016. Se inició el vaciado de concreto estructural en la casa de máquinas y en la cámara de carga. En cuanto a las obras subterráneas, se iniciaron los trabajos preliminares para implementar una nueva ventana. Encofrado del muro de la cámara de carga y columnas del área de montaje de la casa de máquinas. Continúan las actividades civiles de desarenadores, insertos en compuertas de captación y concretos en casa de máquinas. La concesionaria ha solicitado al MINEM la ampliación de plazo de la POC que venció el 31.01.2016; la cual está aún en evaluación por el MIMEM. Avance global acumulado de obras de la central es de 55%. La inversión aproximada en el proyecto asciende a 107,3 MM US$.


G128,2 MW

C.H. LA VÍRGEN(84 MW) 13,8 kV

AAAC 300 m m ²62,8 kmG2

28,2 MW

138 kV

S.E.CARIPA

3x32 MVA

G328,2 MW

138 kV

S.E. LA

VÍRGEN

56


CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARAÑON (88 MW)

Ubicación del Proyecto

Preparación de Terreno para Presa

Plataformado de Canal de Conducción

Trabajos en la Bocatoma

Desbroce del Terreno para Casa de Máquinas

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA MARAÑON

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L



Huánuco Huamalíes, Quivilla y Dos de Mayo Llata y Jacas Grande 2 934 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de toma de agua Número de Unidades de Generación Salto Bruto ‐ Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico

0 88 MW Derivación con regulación diaria 2 937,5 msnm 2 Turbinas 98 m ‐ 89,5 m 110 m3/s Río Marañón


Turbina G1Francis Vertical 44 MW 55 m³/s 1 287 msnm

Turbina G2Francis Vertical 44 MW 55 m³/s 1 287 msnm


44,15 MW 13,8 kV 0,9

44,15 MW 13,8 kV 0,9


03 x 33 MVA 13,8/220 kV


1 Concesión Definitiva MINEM 04.09.2009 15.07.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 88 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Marañón con una altura neta de 89,5 m y un caudal nominal de diseño de 110 m³/s. La supervisión de la obra está a cargo de la Empresa COBA SOLCH. MWBH. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. de 220 kV S.E. Marañón‐S.E. Huaricashash (cercana a la S.E. Vizcarra), de simple circuito de 39 km. Con Oficio N° 001‐2014‐MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del EIA Semidetallado del proyecto L.T. 220 kV S.E. Marañon‐L‐2286. Con Oficio N° 1316‐2015 MEM/DGE del 07.09.2015, el MINEM declara procedente la solicitud de postergación de la POC hasta el 15.07.2018. Se están realizando trabajos de obras civiles en todas las actividades de la obra, principalmente el vaciado de concreto, como: Casa de Máquinas, Cámara de Carga, Bocatoma, Captación, Canal Aductor y Canal de Conducción. En el Desarenador se continúa con la colocación de refuerzos de acero para losa. En la Tubería de Presión, se continúa con la excavación de material excedente. El avance físico de las obras a la fecha es de 39%. El monto de inversión es de 183,9 MM US$.


G144 MW

C.H. MARAÑON(88 MW)

13.8 kV

100/50/50 MVA

S.E. VIZCARRA

ACSR 422 mm²39,5 km

G244 MW

220 kV

S.E. ANTAMINA

220 kV

220 kV

L−2286A

L−2286B

220 kV

S.E.HUARICASHASH 13 km

43 km13.8 kV

57


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CENTAURO I – III (25 MW)

Plano de Ubicación

Revestimiento de loza de CA en el Canal de Conducción

Rejillas de Cámara de Carga

Casa de Máquinas, Obras Estructurales Concluidas

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CENTAURO I ‐ III

EMPRESA CONCESIONARIA CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ‐CORMIPESA



Áncash Asunción Chacas 3 359 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de la Tubería de Presión Casa de Máquinas

0 25 MW Hidráulica de Embalse 2 Turbinas 400 m 8 m3/s Ríos Chacapata, Juitush y Arma 2 480 m En superficie


Turbina G1Francis 12,5 MW 4 m³/s



12,5 MW 6,9 kV 0,9

12,5MW 6,9 kV 0,9


030 MVA 6,9/60 kV


1 Concesión Definitiva 23.05.2010 21.03.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada en el distrito de Chacas, provincia de Asunción del departamento de Ancash (Callejón de Conchucos). La central aprovechará las aguas de los ríos Chacapata, Juitush y Arma. La central considera la construcción de una bocatoma en el río Chacapata, con un desarenador de 2 naves; captando 8 m³/s, un canal de conducción principal tipo trapezoidal y rectangular, con mampostería revestida con concreto de 3 750 km hasta la cámara de carga, que atraviesa al río Juitush con un puente canal y una toma del río Juitush. El proyecto consta de dos etapas (I y II, de 12,5 MW c/u). La casa de máquinas será tipo superficie, conformada por 2 turbinas Francis de 12,5 MW c/u y 2 generadores de 12,5 MW c/u. A la fecha se están realizando trabajos en forma restringida. Se está ejecutando la habilitación para la construcción del puente de acceso a obras de la etapa I del proyecto. Mediante R.M. N° 029‐2016‐MEM/DM de fecha 29.01.2016, se aprobó la ampliación de plazo de la POC hasta el 21.03.2016. La concesionaria mediante carta s/n del 08.03.2016 ha informado a Osinergmin, que ha presentado al MINEM carta de reconsideración a la Resolución Ministerial N° 029‐2016‐MEM/DM. Mediante Oficio N° 1486‐2016‐OS‐GFE del 22.03.2016, se ha informado al MINEM que la POC de la C.H. Centauro I‐III que debió efectuarse el 21.03.2016, no se concretó. El avance de las obras civiles de la primera etapa se encuentra al 80%. El monto de inversión estimado es de 50,6 MM US$.

Vista del Canal de demasías en construcción

58


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARPAPATA III (12,8 MW)

Plano de Ubicación

Barraje, Bocatoma, Desarenador y Canal de Conducción

Ejecución de la Segunda Fase del Barraje Móvil

Canal de Descarga y Desarenador

Estructura de la L.T. 72,5 kV Carpapata III‐Carpapata I

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CARPAPATA III

EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A.

TECNOLOGÍA Generación Hidroeléctrica


Junín Tarma Palca‐Huasahuasi 2 104,8 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Tubería de Aducción Casa de Máquinas Factor de planta

0 12,8 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 124,49 m 12,5 m3/s Río Huasahuasi 1,47 km En Caverna 82,6 %


Turbina G1Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s

Turbina G2Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s


6,25 MVA 13,8 kV 0,9

6,25 MVA 13,8 kV 0,9


015 MVA 13,8 / 72,5 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Concesión Recursos Energéticos Renovables 31.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE La central será de pasada, que utilizará el agua turbinada de la C.H. Carpapata II y adicionalmente La

central será de pasada, que utilizará el agua turbinada de la C.H. Carpapata II y adicionalmente aprovechará el caudal que aporta el río Huasahuasi.

La central tendrá una potencia de 12,8 MW, turbinando en total un caudal de 12,5 m3/s. Las turbinas serán del tipo Francis de eje horizontal de 6,4 MW c/u.

El Estudio de Pre Operatividad del proyecto, fue aprobado por el COES el 15.07.2011, con carta COES/D/DP‐327‐2011.

El Estudio de la Ingeniería de Detalle está culminado, habiéndose definido para su desarrollo componentes distribuidos en obras superficiales: bocatoma, desarenador, canal de conducción, camino de acceso; y obras subterráneas: túnel de conducción, cámara de carga, pique inclinado, casa de máquinas, túnel de descarga, túnel de excedencias, túnel de acceso.

La central se conectará al SEIN mediante la L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III ‐ S.E. Carpapata I. Se ha iniciado el desvío del río Tarma, el vaciado de concreto y colocación de acero de refuerzo en las

fundaciones de la segunda etapa del barraje móvil. El sostenimiento de los taludes a lo largo del camino de acceso a la casa de máquinas ha sido culminado. Los equipos electromecánicos se encuentran almacenados en la planta de UNACEM en Atocongo – Lima. Se han culminado las cimentaciones y están en proceso las columnas y placas de concreto armado del

edificio de control. Se concluyó el túnel de acceso a la cámara de carga, el tramo horizontal del túnel de presión, el túnel de

demasías, el canal de descarga, el muro de protección de concreto armado, la excavación y el concreto de cimentación a nivel de fundación de los pórticos.

El avance del proyecto es de 92%. El monto de inversión aproximado es de 51,6 MM US$.


6.4 MW

13.8 kV

72.5 kV

S.E. CARPAPATA I

3.5 km

72.5 kV

6.4 MW15 MVA

59


CENTRAL HIDROELÉCTRICA BELO HORIZONTE (180 MW)

Plano de Ubicación

Vista del Recurso Hídrico (Río Monzón)

Ubicación del Túnel de Conducción

Ubicación de la Presa y Embalse

Zona de Descarga –Trabajos Topográficos

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA BELO HORIZONTE

EMPRESA CONCESIONARIA ODEBRECHT S.A.C.



Huánuco Huánuco Monzón 720 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Volumen Total del Embalse Tipo de Presa Casa de Máquinas

0 180 MW Hidráulica de Embalse 3 Turbinas Francis Vertical 126 m 180 m3/s Ríos Monzón 8 640 m 94 263 500 m³ Hormigón de Gravedad En Superficie


Turbina G1 Francis 61,7 MW 60 m³/s




60 MW 13,8 kV 0,85

60 MW 13,8 kV 0,85

60 MW 13,8 kV 0,85

DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADORPotencia Nivel de Tensión

03 x 75 MVA 13,8/220 kV


1 Concesión Definitiva (R.S. N° 057‐2011‐EM) 17.06.2011 30.12.2021

INFORMACIÓN RELEVANTE Las obras del proyecto se desarrollan entre el río Monzón (obras de captación, poblado de Sachavaca) y el río Huallaga obras de generación y consisten en una presa de enrocado de 1 560 m. de longitud y 20 m. de altura máxima, impermeabilizada con materiales finos. Una presa en concreto con un vertedero de 200 m. de longitud y un barraje móvil de 34 m. de longitud que incluye tres compuertas radiales de 10,0 m. x 7,0 m. La toma, ubicada en la zona del portal de acceso al túnel, incluye 4 compuertas tipo vagón de 5,0 m. x 7,5 m. y rejas para impedir el ingreso de cuerpos extraños. La casa de máquinas se ubica al exterior, a 27 km río abajo de la ciudad de Tingo María sobre un brazo del río Huallaga. Con R.D. N° 412‐2010‐MEM/AAE del 01.12.2012 se aprobó el EIA del proyecto. La producción de energía será entregada al SEIN en la barra 220 kV de la S.E. de Tingo María, distante 19,5 km del patio de llaves de la central. El 21.12.2013 se inició la construcción del campamento y la medición de los caudales en la estación Puente Bella y afluentes del río Monzón. El 06.06.2014 Odebrecht adquirió todas las acciones representativas del capital social de la Compañía Energética del Centro. La concesionaria viene realizando los Estudios de Ingeniería correspondientes para incrementar la potencia de la central a 240 MW. Mediante Resolución Suprema N° 048‐2015‐EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021. Aún no se inicia la construcción de la obra. El monto de inversión aproximado es de 389,2 MM US$.


60 MW

C.H. BELOHORIZONTE(180 MW)

13,8 kV

75 MVA

60 MW75 MVA

60 MW75 MVA

220 kV

220 kVS.E.TINGO MARÍA

ACAR 1250 MCM 633 mm²

19,5 km

13,8 kV

13,8 kV

60


CENTRAL HIDROELÉCTRICA TARUCANI (49 MW)

Plano de Ubicación

Layout de la Central

Limpieza del Terreno Canal de Conducción

Salida del Túnel (Estructura Existente)

Campamento Provisional

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA TARUCANI

EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.



Arequipa Caylloma Lluta 3 585 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto – Salto Neto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Longitud de Conducción Presa de Regulación Casa de Máquinas

0 49 MW Hidráulica de Regulación 2 Turbinas 331,75 m – 324 m 17 m3/s 0,2 m3/s Río Colca 8 226 m 285 millones m³ En Superficie

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal

Turbina G1 Francis Vertical 24,5 MW

Turbina G2Francis Vertical 24,5 MW


30 MW 13,8 kV 0,85

30 MW 13,8 kV 0,85


060 MVA 13,8/138 kV

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Conexión al Sistema Interconectado Sur Longitud de Línea de Transmisión Tensión

S.E. Majes 61 km

138 kV DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Concesión Definitiva 07.06.2015 (Contrato Suspendido)

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en la zona sur del Perú, en el departamento de Arequipa en el lado noroeste, en la cuenca alta del río Siguas (Lluta) a una altitud entre 3 200 y 3 600 msnm. La construcción de la central ha sido prevista en dos etapas. La primera que aprovechará los recursos hídricos derivados desde el Colca, para producir 49 MW y en una segunda etapa con el trasvase de las aguas del río Apurímac, incrementando otros 49 MW. La casa de máquinas ha sido concebida para alojar hasta cuatro grupos Francis de eje vertical de 24,5 MW de potencia cada uno, dos en cada etapa. El patio de llaves se ubicará en una explanada contigua a la casa de máquinas donde se ubicarán dos transformadores de 13,8/138 kV y 60 MVA. Existen problemas con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y AUTODEMA con relación a la ejecución del proyecto integral. El 05.09.2013 Tarucani solicitó la suspensión del contrato hasta que se solucionen los procesos contenciosos administrativos. El 09.07.14 se suspendió el Contrato de Concesión Definitiva de Generación N° 190‐2001. A la fecha el proyecto sigue en situación de suspendido. El monto de inversión aproximado es de 128,5 MM US$.


G130 MW

13,8 kV

AAAC 283 mm²57,7 kmG2

30 MW

138 kV

MAJES

60 MVA

138 kV

61


CENTRAL HIDROELÉCTRICA VIROC (RAURA II) ‐ 12 MW

Plano de Ubicación

Nueva trazo de carretera Churín ‐ Oyón

Nueva ubicación de la bocatoma de la C.H. Viroc

Cruce del ducto subterráneo de la C.H. Viroc

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA VIROC

EMPRESA CONCESIONARIA AMAZONAS GENERACIÓN S.A.



Lima Oyón Oyón 3 600 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Túnel

0 12,15 MW 92,3 GWh Hidráulica de pasada 1 Turbina 231,45 m 7 m³/s Río Huaura Tipo baúl de 3,165 km de longitud


Turbina G1 Francis 13 MW 7 m³/s


13 MW 13,8 kV 0,9


. 0 15 MVA 13,8/138 kV


1 Concesión Definitiva 30.09.2011 17.03.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 13 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Viroc con una altura neta de 231,45 m y un caudal de diseño de 7 m³/s. Mediante Oficio N° 1240‐2012/MEM‐DGE, el MINEM otorgó ampliación de plazo de 365 días para la subsanación de la entrega del instrumento ambiental requerido. Mediante la R.D. N° 118‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM, con fecha 09.05.2013 la Dirección Regional de Energía aprobó la declaración de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Viroc. Se vienen reformulando los Estudios Básicos y el Estudio Definitivo debido a la reubicación de la bocatoma a un lugar en la que no tenga interferencia con la carretera Churín‐Oyón. Con R.M. N° 435‐2013‐MEM/DM del 15.10.2013 se aprobó la modificación del contrato de concesión N° 359‐2010 estableciendo como fecha POC el 17.03.2017. El 12.03.2015 la Administración Nacional del Agua aprueba la R.D. N° 068‐2015‐ANA‐AAA‐CAÑETE‐FORTALEZA, prorrogando la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico del proyecto. La demora en el otorgamiento de dicha autorización ha sido considerada como factor de frenaje, pues ocasionó un retraso en el inicio de obras civiles previsto para el 28.01.2015. Debido a la falta de financiamiento y a la falta de acuerdo con las comunidades no se ha completado la Ingeniería Definitiva ni la Adjudicación de Contratos con las Contratistas. Existe atrasos en el cumplimiento de los hitos Inicio de Obra Civil y Fabricación de Equipos, por lo que se prevé que la POC de la central no ocurrirá el 17.03.2017, como estaba previsto. El monto total de inversión, sin incluir la Línea de Transmisión (138 kV), alcanza el valor de 20,5 MM US$.


62


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHADIN II (600 MW)

Plano de Ubicación

Área de Concesión (Límite Dptos Cajamarca y Amazonas)

Rio Marañon (Cajamarca‐Amazonas)

Rio Marañon (Cajamarca‐Amazonas)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CHADIN II

EMPRESA CONCESIONARIA AC ENERGIA S.A.


UBICACIÓN Departamentos Provincias Distritos Altitud

. Cajamarca Celendín Chumuch y Cortegana 1 000 msnm

.Amazonas Chachapoyas y Luya Pisuquia, Cocabamba, Balsas 1 000 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de coronación Volumen del embalse Producción anual

600 MW

Hidráulica con Embalse 150 m 385 m3/s 3 Turbinas Rio Marañón 835 msnm 1 960 hm³ 2 120 GWh/año

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Velocidad Angular Caudal nominal por grupo

Turbina G1 Francis Vert. 300 rpm 128,3 m³/s




200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9


3x200 MVA 13,8/220 kV


. Contrato de Concesión N° 458‐2014 29.10.2014 20.11.2023

INFORMACIÓN RELEVANTE La central se ubica en el límite regional de Cajamarca y Amazonas, aproximadamente a 85 km aguas La central se ubica en el límite regional de Cajamarca y Amazonas, aproximadamente a 85 km aguas arriba de la localidad de Cumba. El proyecto consiste en el aprovechamiento de un cañón en la cuenca media del río Marañón para la construcción de una central hidroeléctrica que consta de una presa de 175 m de altura para formar un embalse de 1 960 hm3 de agua para la generación de 600 MW de potencia. Con Resolución Suprema N° 073‐2014‐EM el MINEM otorga a favor de AC Energía S.A. la Concesión Definitiva de Generación. Contrato de Concesión N° 458‐2014. La construcción de las obras del proyecto, demandará el desplazamiento (excavación y rellenos) de 44,6 millones de m3 de materiales (roca y suelos). Mediante la Resolución Directoral N° 058‐2014‐MEM/AAE, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mencionada central hidroeléctrica. El proyecto abastecerá de energía a la zona centro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La concesionaria viene realizando los Estudios de Ingeniería. El monto de inversión aproximado es de 2 000 MM US$.

ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

63


CENTRAL HIDROELÉCTRICA VERACRUZ (730 MW)

Ubicación

Plano de Ubicación

Esquema de la central

Rio Marañon (Amazonas)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA VERACRUZ

EMPRESA CONCESIONARIA COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C.


UBICACIÓN Departamentos Provincias Distritos Altitud

Cajamarca Cutervo y Chota Varios 700 msnm

Amazonas Utcubamba y Luya Varios 700 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de coronación Volumen de la presa Producción anual

730 MW

Hidráulica con Embalse 150 m 600 m3/s 4 Turbinas Rio Marañon 670 msnm 3.85 millones m³ 4 782 GWh/año

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Velocidad Angular Caudal nominal por grupo

T G1 Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s

T G2Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s




200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9

200 MW 13,8 kV 0,9

DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

2x440 MVA 13,8/13,8/500 kV



INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en los límites de las regiones Cajamarca: provincia de Cutervo (distritos de Choros, Toribio Casanova, Santo Tomas, Cujillo y La Ramada), Chota (distritos de Pion, Chimban y Choropampa) y Celendín (distrito de Cortegana) y Amazonas: provincias de Utcubamba (distrito de Cumba, Yamón y Lonya Grande) y Luya (distrito de Camporredondo, Providencia y Ocumal). La presa estará localizada sobre el río Marañón a unos 2 km aguas abajo del caserío de Chiñuña, distrito de Yamón, provincia de Utcubamba. A través de la L.T. 500 kV S.E. Veracruz‐S.E. La Niña, de 239.5 km, el proyecto abastecerá de energía a la zona norte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Con Resolución Suprema N° 076‐2014‐EM del 05.11.2014 el MINEM otorga a favor de Compañía Energética Veracruz S.A.C. la Concesión Definitiva de Generación, con contrato N° 456‐2014. Mediante carta COES/D/DP‐278‐2013 del 21.03.2013, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto. Se está desarrollando el proceso de optimización del proyecto con el objetivo de minimizar los riesgos geológicos del mismo y el posible impacto ambiental, en razón de ello se ha planteado la reubicación de la Presa a 13 km aguas arriba de la ubicación actual, reduciéndose la Potencia Instalada a 635 MW. El 31.12.2015 el MINEM aprobó del Plan de Participación Ciudadana de la modificación el EIA. El monto de inversión aproximado es de 1 443,7 MM US$.


C.H. VERACRUZ(730 MW)

AAAC 3x504 mm²

239,5 km

500 kV

S.E. LA NIÑA

13.8 kV

G1

500 kV

G2

G3

G4

64


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CURIBAMBA (195 MW)

Zona de Ubicación

Frentes de trabajo

Obras temporales del proyecto

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CURIBAMBA

EMPRESA CONCESIONARIA EDEGEL S.A.A.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos

. Junín Jauja Monobamba, Molinos y Apata

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico

195 MW Hidráulica de pasada 259 m 253 m 86 m3/s Río Comas y Río Uchubamba


Francis de eje vertical 2x97,5 MW (195 MW) 43,86 m3/s

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación N° de Grupos

2x100 MVA 13,8 kV 2


200 MVA 13,8/220 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión 17.01.2014 16.04.2021

INFORMACIÓN RELEVANTE Se ha previsto dos captaciones independientes en los ríos Comas y Uchubamba, ubicadas a 10 km de la C.H. Chimay.

La toma principal se ubica en el río Comas donde se emplazará una presa de aproximadamente 23 m de altura, 55 m de largo, con una capacidad de 1 300 000 m3. El túnel de conducción será de aproximadamente 8,3 km de longitud. La toma secundaria se ubicará en el río Uchubamba y consistirá de un barraje de concreto de unos 50 m de longitud. Las unidades generadores se ubicarán en la casa de máquinas en caverna. Tendrá un reservorio para regulación horaria ubicado en la captación del río Comas.

Mediante R.S. N° 070‐2014‐EM del 04.10.2014, se otorga Concesión Definitiva de Generación, cuyo contrato es N° 454‐2014.

El EIA de generación ha sido actualizado, debido a mejoras técnicas, a través de un ITS (Informe Técnico Sustentatorio) y aprobada mediante Resolución Directoral N° 345‐2014‐MEM‐DGAAE el 05.11.2014.

Se inició la modificación y optimización del sistema de transmisión y punto de conexión para la entrega de la energía en la S.E. Yanango 220 kV.

El inicio de obras de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra será el 02.08.2016. El monto de inversión es de 577 MM US$ aproximadamente.


65


CENTRAL HIDROELÉCTRICA OLMOS 1 (51 MW)

Zona de Ubicación

Entrada a Captación C.H. Olmos 1 – km. 26

Lugar de Embalse e Ingreso a Túnel a C.H. Olmos 1

Campamento (Existente a ser Acondicionado)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA OLMOS 1

EMPRESA CONCESIONARIA SINDICATO ENERGÉTICO S.A. – SINERSA

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito

. Lambayeque, Piura Lambayeque, Huancabamba Kañaris, Huarmaca

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico Casa de Máquinas

51 MW 328 GWh 393,5 m 2x7,5 m3/s Río Huancabamba En Superficie


TG1 Pelton, vertical 26,5 MW 7,5 m3/s

TG2Pelton, vertical 26,5 MW 7,5 m3/s

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia

28,5 MVA 13,8 kV 0,9

28,5 MVA 13,8 kV 0,9


61 MVA 13,8/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Contrato de Concesión 426‐2013. 18.12.2013 31.12.2018 (solicitó ampliación hasta el 07.10.2020)

INFORMACIÓN RELEVANTE La central que usará, para la producción de la energía eléctrica, todas las aguas derivadas desde el río Huancabamba mediante el túnel trasandino, contempla la captación de aguas desde el Conmutador N° 1, en la quebrada Lajas, transporte de agua mediante un túnel de aducción y una tubería forzada por una distancia aproximada de 3 930 m hasta el embalse regulador y la Casa de Máquinas, en la margen izquierda del rio Olmos. Con Resolución Suprema N° 079‐2013‐EM del 18.12.2013, se otorgó la Concesión Definitiva de Generación a favor de SINERSA para el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Olmos 1 y se aprobó el Contrato de Concesión N° 426‐2013. La energía generada por la C.H. Olmos 1, será entregada al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Olmos 1 ‐ S.E. Motupe, de 37 km de longitud. La concesionaria ha solicitado modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, estableciendo como nueva fecha de POC el 07.10.2020 (dicha modificación está en proceso de evaluación del MINEM). Aún no se ha iniciado la construcción de la obra. El monto de inversión es 91,3 MM US$.


66


CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO IV (56,2 MW)

Plano de Ubicación

Zona del Proyecto

Río Tulumayo

Esquema General del Proyecto

No se puede mostrar la imagen en este momento.

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA TULUMAYO IV

EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.



. Junín Concepción Comas ‐ Mariscal Castilla 3 335 msnm – 2 550 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de captación en río Factor de Planta

56,2 MW 276 m 260 m 24 m3/s 3 Turbinas Rio Tulumayo 2 353 msnm 64%

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Caudal nominal por grupo

Turbina G1 Francis Horiz. 18,7 MW 8 m³/s




22 MVA 13,8 kV 0,85

22 MVA 13,8 kV 0,85

22 MVA 13,8 kV 0,85


2x33 MVA 13,8/60 kV



INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 56,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo, con una alturabruta de 276 m y un caudal de 24 m³/s. Con R.S. N° 005‐2015‐EM del 07.03.2015 el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.la Concesión Definitiva de Generación. Contrato de Concesión N° 464‐2015. Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó elEstudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica. Con R.M. N° 558‐2015‐MEM/DM del 21.12.2015, el MINEM aprobó la primera modificación delcontrato, otorgando ampliación de plazo de la POC hasta el 07.03.2018. La fecha de POC está prevista para el 07.03.2018. El inicio de obras está en su etapa inicial de planificación y solicitud de permisos para la construcción de los accesos hacia el túnel de aducción. Se está desarrollando la Ingeniería de Detalle cuyo avance al 30.03.2016 es del 15%. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra. El monto de inversión aproximado es de 105,2 MM US$.


G118,7 MW

C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)

13,8 kV

G218,7 MW

G318,7 MW

2x33 MVA

220 kV

S.E. ORCOTUNA(En Construcción

por CTM)

220 kV

G141,6 MW

13,8 kV

2x50 MVA

G241,6 MW

C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)

220 kV

9,2

km

AA

AC

64

5 m

m²

T8

L-6073

Línea existente8,1 kmAAAC 645 mm²

C.H. RUNATULLO III (20 MW)

G110 MW

10 kV

60 kV

25 MVA

G210 MW

50 MVA

60 kV 7,5

km

AA

AC

240

mm

²

67


CENTRAL HIDROELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA (9,16 MW)

Mapa de Ubicación

Zona del Proyecto

Zona del Proyecto

Zona del Proyecto

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA

EMPRESA CONCESIONARIA ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.



Huánuco Huamalíes Monzón 1300 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Energía Media Anual Factor de planta

0 9,16 MW 258,35 m 247,25 m 2 Turbinas 4,5 m³/s 0,39 m³/s Río El Carmen 54,6 GWh 68 %

DATOS DE LA TURBINA Potencia Nominal Velocidad Nominal Caudal por unidad

Turbina G1 4,58 MW 900 rpm 2,25 m³/s

Turbina G24,58 MW 900 rpm 2,25 m³/s

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia

5,5 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9

5,5 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

12 MVA 4,16 /22,9 kV


Contrato de Concesión N° 001‐2012‐GRH‐DREMH‐AT

31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 9,16 MW, aprovechando las aguas del río El Carmen, con una altura bruta de 258,35 m, y un caudal de 4,5 m³/s para producir 54,6 GWh de energía media anual. Con R.D.R. N° 0057‐2012‐GR‐HUANUCO/DREMH de fecha 12.05.2012 se otorga a favor de ANDESGENERATING CORPORATION S.A.C. la Concesión Definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables. Con R.D.R. N° 074‐2014‐GR‐HUANUCO/DREMH de fecha 23.08.2014 se aprueba la modificación alCronograma de Ejecución de Obras del Contrato de Concesión Definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables por causas de Fuerza Mayor, otorgando un nuevo plazo de 48 meses para la ejecución de las obras, fijando como fecha de la POC el 31.12.2017. A la fecha todavía no se han iniciado las obras, se han iniciado un proceso para definir la empresa que llevará a cabo la construcción del proyecto y la empresa que se encargará de la supervisión de las obras. El monto de inversión estimado es de 15,63 MM US$.


C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW)

12 MVA

S.E. TINGO

MARÍA22,9 kV

ACAR 177 mm²

3,17 km

ACAR 177 mm²

1,53 km

G14,58 MW

4,16 kV

G24,58 MW

C.H. EL CARMEN (8,4 MW)

12 MVA

22,9 kVG14,2 MW

4,16 kV

G24,2 MW

25x30x55 MVA138 kV

22,9 kV

C.H. 8 DE AGOSTO(19 MW)

G19,5 MW

G29,5 MW

13,8 kV

ACAR 177 mm²

58,7 km

138 kV

68


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CATIVEN I ‐ II (29 MW)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CATIVEN I ‐ II

EMPRESA CONCESIONARIA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.



La Libertad Bolívar y Pataz Condomarca y Pataz 2 939 msnm – 2 780 msnm

Potencia Instalada Caudal de Diseño Altura Bruta Número de Unidades de Generación Recurso Hídrico

CATIVEN I 14,8 MW 3,1 m3/s 594,03 m 2 Ríos Lavasen y Quishuar

CATIVEN II 14,2 MW 3,1 m3/s 591,37 m 2 Ríos Lavasen y Quishuar

TURBINA Tipo Potencia Velocidad Nominal

Pelton 7, 4 MW 720 rpm

Pelton 7, 1 MW 720 rpm

GENERADOR Tensión Nominal Factor de Potencia Velocidad Nominal

10 kV 0,9 720 rpm

10 kV 0,9 720 rpm

TRANSFORMADOR Relación de Transformación 10/138 kV 10/138 kV


. Contrato de Concesión N° 407‐2012 03.12.2012 31.03.2017 (solicitó ampliación para 29.07.2021)

INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 29 MW, que resultará del aprovechamiento de las aguas de en la cuenca de los ríos Lavasen – Quishuar. Con Resolución Suprema N° 109‐2012‐EM de fecha 13.11.2012 se otorgó a favor de Compañía Minera Poderosa S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar

la actividad de generación en la futura Central Hidroeléctrica Cativen I y II, que estará ubicada en los distritos de Condomarca y Pataz, provincias de Bolivar yPataz respectivamente, departamento de La Libertad,.

El proyecto hidroeléctrico cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, el cual no incluye el sistema de transmisión asociado. El concesionario a solicitud de la DGAAM del MINEM ha planteado la primera modificación del EIA vigente en la cual se incluye la Línea de Transmisión en

138 kV asociado a la central eléctrica. Mediante R.D. N° 494‐MEM‐DGAAM del 23.12.2015 la DGAAM del MINEM da conformidad a la primera modificación del EIA. A requerimiento del Ministerio de Cultura la concesionaría replanteó el trazo de ruta de la Línea de Transmisión 138 kV, siendo el nuevo punto de

interconexión la S.E. Ramada Nueva. Por lo anterior, la concesionaria ha solicitando la segunda modificación al EIA aprobado. Actualmente, la segunda modificación del EIA está en pleno proceso de aprobación por parte de la DGAAM del MINEM.

DIAGRAMA UNIFILAR DE GENERACIÓN NUEVA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

C.H. CATIVEN I (14,81 MW)

138 kV

G114,22 MW

C.H. CATIVEN II (14,2 MW)

2 k

m

10,6 km

LPC II

10 kV

G114,81 MW

10 kV

138 kV 60 kV

138 kV

S.E LA RAMADANUEVA

69


CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V (83,2 MW)

CEN

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V

EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNÍN TULUMAYO ‐ V S.A.C.



Junín Concepción y Jauja Comas, Mariscal Castilla, Apata, y Monobamba 3 335 msnm – 2 550 msnm – 3 340 msnm – 1 450 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal de Diseño Recurso Hídrico Factor de planta

0 83,2 MW 323,2 m 316,6 m 2 Turbinas 29 m³/s Río Tulumayo 68,5 %

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal

Turbina G1 Francis 41,6 MW

Turbina G2Francis 41,6 MW


50 MVA 13,8 kV 514 rpm 0,85

50 MVA 13,8 kV 514 rpm 0,85


2x50 MVA 13,8 /220 kV



INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 83,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo, con una altura bruta de 323,2 m, y un caudal de diseño de 29 m³/s. La CH Tulumayo V se interconectará a la CH Tulumayo IV mediante una línea de transmisión 220 kV de 9,2 km en simple terna Mediante la R.D. N° 443‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 24.12.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y línea de transmisión eléctrica asociada. Con R.S. N° 038‐2015‐EM de fecha 19.07.2015 se otorga a favor de EGEJUNÍN TULUMAYO‐V S.A.C. la Concesión Definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 471‐2015. Actualmente se está desarrollando la Ingeniería Básica con un avance del 96%. Las inicio de obras está programada para el segundo semestre del 2016 (01.07.2016). Con carta N° TU5‐052‐2015 de fecha 01.07.2015, la concesionaria solicito al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre la autorización de desbosquepara el inicio de las obras y del sistema de transmisión asociado, no teniendo respuesta a la fecha de parte de la autoridad competente. El monto de inversión aproximado es de 158,13 MM US$.


G118,7 MW


13,8 kV

G218,7 MW

G318,7 MW

2x33 MVA

220 kV


por CTM)

G241,6 MW


220 kV

9,2

km

AA

AC

645

mm

²

220 kV

G141,6 MW

13,8 kV

2x50 MVA

T8S.E.

CONCEPCIÓN

L-6073


60 kV

25 MVA

G210 MW

50 MVA


G110 MW

10 kV

60 kV

L-6

07

37,5

km

AA

AC

24

0 m

m²

70


CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALLCA (10,1 MW)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA PALLCA

EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A.C.



. Lima Huarochirí Carampoma 3 408 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Producción Anual Factor de Planta

10,1 MW 148,2 m 136,5 m 8,6 m3/s 1 Turbina Rio Pallca 58 GWh 65 %

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Caudal nominal por grupo

Turbina G1 Francis Horizontal 8,6 m³/s


12 MVA 13,8 kV 0,85



INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 10,1 MW, aprovechando las aguas del río Pallca, con una altura bruta de 148,2 m y un caudal de 8,6 m³/s. Con R.S. N° 046‐2015‐EM de fecha 01.02.2015 el MINEM otorgó a favor de ANDEAN POWER S.A.C. la Concesión Definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 450‐2014. Mediante la Resolución Directoral N° 105‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM de fecha 21.03.2013, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la centralhidroeléctrica. La concesionaria se encuentra en negociones con la consultora Poyry para la realización del Estudio de Ingeniería. Se tiene firmado un acuerdo de entendimiento con la Comunidad de Carampoma para dar paso a la construcción de la central. El inicio de las obras está prevista para el 14.01.2017.


UBICACIÓN DEL PROYECTO

10,1 MW

C.H.PALLCA(10,1 MW)

13,8 kV

20 MVA

138 kVS.E. CARHUAC

ACSR BRAHMA (194,93 mm²)15 km

138 kV

71


CENTRAL HIDROELÉCTRICA RUCUY (20 MW)

Plano de Ubicación

Casa de Máquinas

Desarenador

Tubería Forzada

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA RUCUY

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C.



. Lima Huaral Pacaraos 3 331 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Factor de Planta

20 MW 667 m 3,4 m3/s 2 Turbinas Río Chancay 85%

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina

Turbina G1 Pelton Horizontal

Turbina G2 Pelton Horizontal



INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 20 MW, aprovechando las aguas del río Chancay, y un caudal de

3,4 m³/s. Con R.M. N° 397‐2014‐MEM/DM del 20.09.2014 el MINEM otorgó a favor de Empresa de Generación

Eléctrica Río Baños S.A.C. la Concesión Definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 453‐2014. Mediante la R.D. N° 0207‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM de fecha 20.09.2013, se aprobó la Declaración de

Impacto Ambiental (DIA) de la central hidroeléctrica. En diciembre del 2013 se concluyeron las obras civiles preliminares. Las obras principales se iniciaron en enero del 2014. El equipo principal (turbina y generador) ha sido adjudicado. La casa de máquinas de la C.H. Rucuy es colindante con la casa de máquinas de la C.H. Chancay,

propiedad de SINERSA. Ambas centrales comparten las mismas estructuras hidráulicas (bocatoma, desarenador, canales y túneles de conducción, cámara de carga y tubería de presión).

El supervisor del proyecto es la empresa Colpex S.A. y el ejecutor de las obras es la empresa Energo Projeckt.

La concesionaria ha programado realizar las pruebas hidráulicas para la primera semana de mayo del 2016 y para fines del mes de mayo del presente año se prevé la Puesta en Operación Comercial.

La partida montaje de tubería forzada no ha culminado por tanto no se pueden realizar las pruebas hidráulicas.

Las obras se encuentran con un avance mayor del 98% con excepción a la partida de Montaje de tubería de presión forzada, que está por culminarse.

El proyecto ha sido adjudicado en la reciente subasta RER (4ta subasta). El monto de inversión aproximado es de 43 MM US$.

Casa de Máquinas de la C.H. Chancay (izquierda) y C.H. Rucuy (derecha)

72


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAUPIYACU (11 MW)

Ubicación de la Bocatoma

Vista Panorámica de la Chimenea de Equilibrio

Vista Panorámica de la Casa de Máquinas

Vista Panorámica del Trazo de la Tubería Forzada

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAUPIYACU

EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ANDINA S.A.C.



Huánuco Huamalíes Monzón 1020 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Recurso Hídrico Energía Media Anual Factor de planta Longitud de Tubería Forzada

0 11 MW 107,2 m 2 Turbinas 12 m³/s Río Carguarayo 81,1 GWh 84,1 % 275 m

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Nominal Caudal Nominal

Turbina G1 Francis eje horizontal 5,75 MW 600 rpm 6 m3/s

Turbina G2 Francis eje horizontal 5,75 MW 600 rpm 6 m3/s

DATOS DEL GENERADOR Potencia Aparente Potencia en bornes Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia

6,5 MVA 5,5 MW 4,16 kV 600 rpm 0,85

6,5 MVA 5,5 MW 4,16 kV 600 rpm 0,85


13 MVA 4,16 /138 kV


Concesión Temporal Estudios de Pre factibilidad Por definir

INFORMACIÓN RELEVANTE La central tendrá una capacidad de 11 MW, aprovechando las aguas del río Carguarayo, con unaaltura neta de 107,2 m, y un caudal de 12 m³/s para producir 81,1 GWh de energía media anual. El proyecto se encuentra en la fase de desarrollo y solo cuenta con un estudio a nivel de pre factibilidad. La C.H. Chaupiyacu se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SEIN) a través de una línea de transmisión en 138 kV de 50 km, que inyectará la energía generada en la central a través de la S.E. Tingo María. El monto de inversión estimado es de 32 MM US$, incluye la central y la línea de transmisión paratransmitir la energía generada por la central.


5.5 MW

C.H. CHAUPIYACU(11 MW)

4,16 kV

138 kV

S.E. 8 DEAGOSTO

A S.E. Tingo María

138 kV

5.5 MW13 MVA

73


9.1.3 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

SUBASTA RER

74


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY (19,2 MW)

Plano de Ubicación

Vista Panorámica de la Bocatoma

Casa de Máquinas

Casa de Máquinas C.H. Chancay y C.H. Rucuy

Vista Panorámica del Desarenador

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY

EMPRESA CONCESIONARIA SINERSA



Lima Huaral Pacaraos 3 396 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de la Cámara de Carga N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 19,2 MW Hidráulica de embalse 2 691,9 msnm 2 Turbinas 668,2 m 3,6 m³/s 0,2 m³/s Río Chancay En superficie

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal

Turbina G1 Pelton horizontal 10 MW 1,8 m³/s

Turbina G2Pelton horizontal 10 MW 1,8 m³/s

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

11 MVA 13,8 kV 0,9

11 MVA 13,8 kV 0,9


023 MVA 13,8/60 Kv

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de Energía Ofertado

Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2015 143 000 MWh/año 5,85 Ctvs. US$/kWh

HitosCierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

13.09.2013 01.01.2014 30.06.2015 01.07.2015 31.12.2015

NFORMACIÓN RELEVANTE La central aprovechará el potencial hídrico del río Chancay para generar energía eléctrica. EI sitio en

donde se desarrolla el proyecto está ubicado aguas arriba deI pueblo de Acos a 60 km de Huaral. El proyecto considera la instalación de 2 turbinas Pelton de 10 MW c/u y 2 generadores de 11 MVA

c/u. El 24.05.2013, mediante Resolución Ministerial N° 209‐2013‐MEM/DM se aprobó el texto de la

minuta que contiene la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, modificando la fecha de la POC del 31.12.2012 al 31.12.2015.

La Ingeniería de Detalle fue desarrollada por la empresa Colpex Project S.A. La empresa Energoprojekt Holding continúa con la construcción de la tubería forzada. Las obras civiles de la casa de máquinas se encuentran casi concluidas. Se continúa con las obras de

construcción de la caseta de control. El Ministerio de Cultura aún no emite resolución aprobatoria sobre el rescate de la ruina colindante

con la sala de tableros adyacente a la casa de máquinas, cuya demora podría convertirse en causal de ampliación de plazo.

Las estructuras hidráulicas de la C.H. Chancay son compartidas con la C.H. Rucuy (Contrato con el MINEM N° 453‐2014.

Osinergmin recomendó la ampliación de plazo de la POC hasta el 30.06.2016. Al respecto según el Concesionario, aún no recibe pronunciamiento oficial del MINEM.

Se tiene un avance global acumulado de generación a abril 2016 de: 96% La inversión aproximada es de 49,1 MM US$.


11 MVA

C.H. CHANCAY(22 MVA)

13,8 kV

60 kV

S.E. HUARAL(Edelnor)

AAAC 300 mm²60 km

60 kV

11 MVA23 MVA

75


CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I (19,9 MW)

Plano de Ubicación

Lastrado de camino de acceso hacia toma principal

Caminos de acceso

Túnel de acceso a la Casa de Máquinas de la C.H. Ángel I

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL I

EMPRESA CONCESIONARIA GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.



Puno Carabaya Ollachea 2 535 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel del Punto de Presa N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico

0 19,9 MW Hidráulica 2 531.7 msnm 2 Turbinas 270 m 8,6 m3/s Río Chiamayo

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Angular Caudal Nominal N° Inyectores

Turbina G1 Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6

Turbina G2Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6


11 MVA 6,6 kV 0,9

11 MVA 6,6 kV 0,9


T1 16/25 MVA 6,6/33 kV

T4100 MVA 33/138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado



15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE La central proyectada aprovechará el caudal de 8,6 m³/s de las aguas de la cuenca del río Chiamayo con una altura neta de 270 m.

El proyecto, prevé la construcción de una presa de derivación que se ubicará aproximadamente en la cota 2 528 msnm, en la margen izquierda del río Chiamayo.

La conexión de las obras de toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel con flujo a pelo libre de 1 239 m. Desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas, se construirá un túnel vertical y otro túnel horizontal. Para la entrada a la casa de máquinas se prevé un túnel de acceso.

El agua turbinada será evacuada mediante un túnel de descarga el cual estará dotado de un juego de compuertas que permitan dirigir el agua alternativamente hacía el río o hacia el canal de conducción para alimentar la C.H. Ángel II.

La energía de la C.H. Angel I, se transmitirá a través de la L.T. 138 KV SE Angel – Bifurcación S.E. San Gabán / S.E San Rafael

Mediante R.M. N° 075‐2014‐MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.

Se viene realizando la construcción del acceso principal, despeje y desbroce de vegetación, excavación con explosivos en roca fija, transporte y eliminación de material excedente.

Se presenta fuerte presencia de filtraciones de agua en el túnel de conducción y en la caverna de la casa de máquinas.

Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens. El avance global acumulado de obras a abril 2016 es de 36% El monto de inversión es de 23,1 MM US$.


G211 MVA

C.H. ANGEL I(22 MVA)

6,6 kV

25 MVA

138 kV

S.E. SAN GABAN

33 kV

G111 MVA

138 kV

S.E. ANGEL

T1 T4

S.E. ANGEL I

76


CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL II (19,9 MW)

Plano de Ubicación de la C.H. Ángel II

Túnel de Acceso a Casa de Máquinas C.H. Ángel II

Trabajos de sostenimiento en el inicio de la excavación de la

Cámara de Carga de la C.H. Ángel II

Ventana 3 hacia el Túnel de Conducción de la C.H. Ángel II

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL II




Puno Carabaya Ollachea 2 241.14 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico

0 19,9 MW 131,045 MWh Hidráulica de embalse 2 Turbinas 285 m 8,6 m3/s Río Chiamayo


Turbina G1 Pelton de eje vertical 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6

Turbina G2Pelton de eje vertical 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6


11 MVA 6,6 kV 0,9

11 MVA 6,6 kV 0,9


T2 16/25 MVA 6,6/33 kV 0

T4 100 MVA 33/138 kV




15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE Está central está situada inmediatamente aguas abajo del proyecto Ángel I aproximadamente en la cota 1 950 msnm, con un salto neto de 285 m. El caudal aprovechado es de 8,6 m³/s.

La toma de agua para esta central, se hará mediante una captación directa desde el túnel de descarga de la central de Ángel I. Al estar proyectada esta central, en la margen derecha del río Chiamayo, el túnel de conducción (2 523 m) estará unido a un sifón (tramo del cruce debajo del río).

Se dispondrá además, de una pequeña represa en la quebrada Quilloromani para derivar el caudal máximo de 1 m³/s. Al final del túnel aductor se ha proyectado una cámara de carga y el comienzo del pique. La casa de máquinas será en caverna lo mismo que el túnel de descarga.

La energía de la C.H. Angel II, se transmitirá a través de la L.T. 138 KV SE Angel – Bifurcación S.E. San Gabán / S.E. San Rafael.

Se concluyó la construcción del túnel de acceso, el túnel de descarga, el túnel de demasías y el túnel de conducción.

Se viene realizando la excavación de la caverna de la casa de máquinas, excavación en túneles y desbroce.

Se ha realizado el mapeo geológico‐geotécnico de los túneles excavados por tramos (tipo de roca). Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens. El avance global de obras acumulado a abril 2016 es de 51% El monto de inversión es de 21,5 MM US$.


G211 MVA

C.H. ANGEL II(22 MVA)

6,6 kV

25 MVA

138 kV

S.E. SAN GABAN

33 kV

G111 MVA

138 kV

S.E. ANGEL

T2 T4

S.E. ANGEL II

77


CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL III (19,9 MW)

Plano de Ubicación C.H. Ángel III

Portal de Entrada al Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas

Conexión del Canal de Descarga con la Casa de Máquinas de la

C.H. Ángel III

Preparación de la Plataforma Pique en el interior de la Casa

de Máquinas de la C.H. Ángel III

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL III




Puno Carabaya Ollachea 1 946.05 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 19,9 MW Hidráulica de embalse 2 Turbinas 287 m 8,6 m3/s Ríos Chiamayo En caverna


Turbina G1 Pelton de eje vertical 10 MW 400 rpm 4,3 m³/s 6

Turbina G2Pelton de eje vertical 10 MW 400 rpm 4,3 m³/s 6


11 MVA 6,6 kV 0,85

11 MVA 6,6 kV 0,85


T3 0 16/25 MVA 6,6/33 kV 0

T4100 MVA 33/138 kV




15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Ángel III, aprovechará las aguas turbinadas de la C.H. Ángel II, en la cota 1 955 msnm. La conexión de la toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel (2 603 m) con flujo de agua a pelo libre.

La subestación de la C.H. Ángel III se conectará a la S.E de San Gabán mediante una línea de transmisión en 138 kV.

Mediante R.M. N° 077‐2014‐MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.

La energía de la C.H. Angel III se transmitirá a través de la L.T. 138 KV SE Angel – Bifurcación S.E. San Gabán / S.E. San Rafael.

Se concluyó la construcción del túnel de acceso y el túnel de descarga. Se continua realizando la construcción del túnel de conducción desde la ventana 02 (70% de avance), del túnel de conducción desde la galería de construcción (58% de avance).

Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens. Fuertes filtraciones de agua restringen trabajos normales en el túnel de conducción y caverna de la casa de máquinas.

El avance global de las obras acumulado a abril 2016 es de 74% El monto de inversión aproximado es de 25,1 MM US$.


G211 MVA

C.H. ANGEL III(22 MVA)

6,6 kV

25 MVA

138 kV

S.E. SAN GABAN

33 kV

G111 MVA

138 kV

S.E. ANGEL

T3 T4

S.E. ANGEL III

78


CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA (19,8 MW)

Plano de Ubicación

Captación‐Casa de Máquinas

Vista de Perfil Bocatoma

Vista de Planta‐Casa de Máquinas

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA

EMPRESA CONCESIONARIA PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.



Ancash Corongo Corongo, Yanac y La Pampa 1 504 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de Captación Número de Unidades de Generación Salto Neto Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico

0 19,78 MW Hidráulica de embalse 1 919,3 msnm 2 Turbinas 392,5 m 407,5 m 6 m³/s Río Manta


Turbina G‐01Pelton 9,89 MW 3 m³/s

Turbina G‐02Pelton 9,89 MW 3 m³/s

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación

G‐01 9,89 MVA 6,3 kV

G‐029,89 MVA 6,3 kV


24 MVA 6,3/66 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

1 Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 31.12.2014 (Solicitó postergación para el 31.03.2018) 127 500 MWh/año 5,2 Ctvs. US$ / kWh

INFORMACIÓN RELEVANTE La central estará ubicada en los distritos de Corongo, Yanac y La Pampa, de la provincia de Corongo,

del departamento de Ancash y utilizará los recursos hídricos del río Manta. Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A., obtuvo la Concesión Definitiva para desarrollar

la actividad de generación con recursos energéticos renovables en la Central Hidroeléctrica Manta, según Resolución Ministerial N° 035‐2011‐MEM/DM. Contrato de Concesión N° 361‐2010.

La conexión de la central al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV, desde la S.E. C.H. Manta hasta la S.E La Pampa (2,7 km aproximadamente).

El MINEM aprobó la solicitud de ampliación de plazo, por fuerza mayor, mediante R.M. N° 112‐2013‐MEM/DM del 22.03.2013, quedando modificada la POC para el 31.12.2014.

Mediante Oficio N° 2050‐2013‐MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.

El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión. La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del Cronograma a fin de tener como nueva fecha

de POC el 31.03.2018. El 31.12.2015, el MINEM comunicó a la concesionaria que debe incrementar en 50% el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente (conforme al Contrato de Concesión RER) para dar trámite a su solicitud.

El concesionario manifiesta no estar de acuerdo en la aplicación de la cláusula 8.4 del Contrato RER debido a que considera que la causal no es de Fuerza Mayor y solicita la aprobación de un nuevo Cronograma de Ejecución de Obras.

El MINEM está evaluando la solicitud de modificación del Cronograma. El monto de Inversión aproximado en el proyecto es de 27,2 MM US$.


G19,89 MW

6,3 kV


G29,89 MW

66 kV

S.E. LAPAMPA

24 MVA

66 kV

79


CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1 (20 MW)

Plano de Ubicación

Trabajos en La Bocatoma

Trabajos en el Desarenador

Tubería Forzada – Tramo en Superficie

Trabajos en Casa de Máquinas

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA SRL (EGESA)



Junín Chanchamayo Perene 1 546 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Longitud Túnel de Conducción N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 20 MW Hidráulica de embalse 3 500 m 1 Turbina 293,7 m 7,85 m³/s Río Huatziroki En Superficie

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal N° de Inyectores

Pelton Vertical 20 MW 7,85 m³/s 6


22,2 MVA 13,8 kV 400 rpm 0,9


25 MVA 13,8 /44 ‐60kV


Contrato RER (2da Subasta)30.09.2011 31.10.2016 150 000 MWh/año 5,39 Ctvs. US$ / kWh


30.09.2015 01.10.2014 05.10.2016 15.10.2016 31.10.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE Las instalaciones de la central se ubican en los distritos de Perené y Chanchamayo, provincia de

Chanchamayo, departamento de Junín y aprovechará las aguas del rio Huatziroki. La energía producida será entregada al SEIN, mediante un sistema de transmisión constituido por la

S.E. Renovandes H1 de 25 MVA (13,8/44 kV), una L.T. de 18,6 km (44 kV), y una celda de conexión a las barras de 44 kV de la S.E. Chanchamayo. El sistema de transmisión estará diseñado para 60 kV (la tensión 44 kV, será cambiado a 60 kV).

Con Oficio N° 415‐2015‐MEM/DGE se aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016.

La concesionaria ha solicitado ampliación de plazo del Hito Cierre Financiero hasta el 31.03.2016; está solicitud está en evaluación.

Se firmó el contrato de supervisión con la empresa brasileña Grupo Energía. La contratista GCZ Ingenieros S.A.C. ha iniciado los Estudios de Ingeniería de Detalle del Proyecto,

presentando un avance de 75,7%. Los accesos a la obra se han concluido. El túnel de conducción de 3,5 km tiene un avance de 2,6 km (74% de avance). Los equipos electromecánicos se encuentran en proceso de fabricación (la turbina está siendo

fabricada por RAINPOWER, el generador por INDAR y los transformadores por ABB). El proyecto presenta un avance físico global de 65%. EGESA el 22.03.2016 reiteró su solicitud a la DGE‐MINEM de postergación del Hito Financiero para el

31.07.2016 y la POC para el 31.01.2017, la misma que está en evaluación por el MINEM. El monto de inversión aproximado es de 58,8 MM US$.


C.H. RENOVANDES H1(20 MW)

25/12/25 MVA

60 kV

AAAC 285 mm²

18,6 km

G120 MW

60 kV13,8 kV

S.E.CHANCHAMAYO

220 kV

AAAC 285 mm²

19,5 km

25 MVA

S.E. YANANGORENOVANDES

60 kV

ACSR 524 mm²

0,2 km

S.E. YANANGOEDEGEL

220 kV

80


CENTRAL HIDROELÉCTRICA 8 DE AGOSTO (19 MW)

Plano de Ubicación de la Central

Trabajos en la Bocatoma

Construcción del Desarenador

Salida del Túnel de Conducción

Construcción de la Casa de Máquinas

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA 8 DE AGOSTO




Huánuco Huamalíes Monzón 1 165 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal ‐ Caudal Ecológico Recurso Hídrico

0 19 MW Hidráulica fluyente 2 Turbinas 145 m 18 m³/s ‐ 3 m³/s Río Aucantagua





11,15 MVA 13,8 kV 0,9

11,15 MVA 13,8 kV 0,9


02 x 11,15 MVA 13,8/138 kV


Contrato RER (2da Subasta)30.09.2011 15.05.2016 140 000 MWh 5,39 Ctvs. US$/kWh


16.02.2015 01.07.2014 10.11.2015 11.12.2015 15.05.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha del río Aucantagua en el distrito de Monzón, provincia de Humalíes y departamento de Huánuco.

La energía se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María, de 60 km aproximadamente.

El Estudio de Pre Operatividad de la central fue aprobado con Carta COES/D/DP‐709‐2011 (28.11.11). Con R.M. N° 220‐2014‐MEM/DM del 08.05.2014 se aprueba la transferencia de la Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables que efectúa Andes Generating Corporation S.A.C. a Generación Andina S.A.C.

La ejecución de la obra está a cargo de la empresa SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú. La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A. El túnel de conducción de 1 km se ha culminado, así como los trabajos de revestimiento y la chimenea de equilibrio, se han iniciado los trabajos del montaje electromecánico de las turbinas.

Todo el material y equipamiento necesario para concluir la obra se encuentra en el lugar de la obra. La concesionaria informó con documento N° GA‐37‐2016, del 11.03.2016, que se han producido deslizamientos de tierra, lodo y piedras que han afectado las obras dela tubería de conducción GRP a consecuencia de las lluvias en la zona, estimando un plazo de 9 meses para la reparación.

Por lo anterior, la POC, prevista para el mes de marzo, se postergará hasta el mes de diciembre 2016 El proyecto presenta un avance de 86,2%. El monto de inversión proyectado es de 51 MM US$.



12 MVA

S.E. TINGO

MARÍA22,9 kV

ACAR 177 mm²

3,17 km

ACAR 177 mm²

1,53 km

G14,58 MW

4,16 kV

G24,58 MW


12 MVA

22,9 kVG14,2 MW

4,16 kV

G24,2 MW

25x30x55 MVA138 kV

22,9 kV


G19,5 MW

G29,5 MW

13,8 kV

ACAR 177 mm²

58,7 km

138 kV

81


CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN (8,4 MW)

Plano de Ubicación

Construcción del Desarenador

Casa de Máquinas concluida y tubería forzada

Construcción de dados – Tubos de Conducción

Subestación El Carmen

C

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN




Huánuco Huamalíes Monzón 1 165 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal ‐ Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 8,4 MW Hidráulica 2 Turbinas 239 m 4,5 m³/s ‐ 0,52 m³/s Río El Carmen En superficie


Turbina G1 Pelton 4,2 MW 2,6 m³/s

Turbina G2Pelton 4,2 MW 2,6 m³/s

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Factor de Potencia

5,039 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9

5,039 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9


012 MVA 4,16/13,8 kV


Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 15.05.2016 45 000 MWh 5,59 Ctvs. US$/kWh


16.02.2015 01.04.2014 09.11.2015 11.12.2015 15.05.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha de la quebrada El Carmen en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes y departamento de Huánuco.

Mediante Resolución Ministerial N° 329‐2013‐MEM/DM del 19.08.2013 el MINEM aprobó la transferencia del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable que efectuó Andes Generating Corporation SAC a favor de Generación Andina S.A.C.

La ejecución de la obra está a cargo de la empresa SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú. La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A. Se han iniciado los trabajos del montaje electromecánico de las turbinas y generadores. Los trabajos de la bocatoma, desarenador, canal de conducción y la subestación de salida ubicada junto a la casa de máquinas se encuentran en fase final de construcción.

La concesionaria informó con documento N° GA‐37‐2016, del 11.03.2016, que se han producido deslizamientos de tierra, lodo y piedras que han afectado las obras dela tubería de conducción GRP a consecuencia de las lluvias en la zona, estimando un plazo de 9 meses para la reparación.

Por lo anterior, la POC, prevista para el mes de marzo, se postergará hasta el mes de diciembre 2016 El proyecto presenta un avance de 89,8%. El monto de inversión aproximado es de 27 MM US$.



12 MVA

S.E. TINGO

MARÍA22,9 kV

ACAR 177 mm²

3,17 km

ACAR 177 mm²

1,53 km

G14,58 MW

4,16 kV

G24,58 MW


12 MVA

22,9 kVG14,2 MW

4,16 kV

G24,2 MW

25x30x55 MVA138 kV

22,9 kV


G19,5 MW

G29,5 MW

13,8 kV

ACAR 177 mm²

58,7 km

138 kV

82


CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUATZIROKI (19,2 MW)

Plano de Ubicación

Replanteo Topográfico de la Zona de Captación

Replanteo Topográfico de la Tubería de Presión

Replanteo topográfico Casa de Máquinas‐Bocatoma

Obras Preliminares ‐ Carretera

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA HUATZIROKI

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACION HIDRAULICA SELVA S.A



Junín Chanchamayo Perene 1 546 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Longitud Canal de Conducción Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 19,2 MW (11,08 MW Potencia Ofertada) Hidráulica de Embalse 3 Turbinas 773,4 m 258,5 m 9,3 m³/s Río Huatziroki En Superficie


Turbina G1 Francis 6,54 MW 3,1 m³/s

Turbina G2Francis 6,54 MW 3,1 m³/s

Turbina G3Francis 6,54 MW 3,1 m³/s


6,752 MVA 10 kV 0,9

6,752 MVA 10 kV 0,9

6,752 MVA 10 kV 0,9


025 MVA 10/ 60 kV


Contrato RER (2da Subasta)28.12.2011 04.03.2016 72 270 MWh 4,76 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

26.09.2014 29.07.2014 20.11.2015 28.02.2016 04.03.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada en el tramo intermedio y alto del río Huatziroki denominado como “Sub

cuenca Huatziroki” que es afluente por su margen derecha del río Perene. La cámara de carga está diseñada para un caudal nominal de llegada de 9,3 m³/s, la misma, además

de funcionar como desarenador terminal para sedimentar cualquier material mayor de 0,4 mm, almacenará un volumen de 1 194,60 m³.

Con carta del COES/D/DP‐038‐2012 del 05.10.2012, se otorgó la certificación y conformidad al Estudio de Pre Operatividad. Con R.D. N° 237‐2013‐GR‐JUNIJNJ/DREM. del 24.07.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.

Las obras civiles (obras preliminares) se iniciaron el 29.07.2014. La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del Contrato de Concesión en 602 días calendarios

por demora de las autorizaciones ambientales y otras afines. Mediante R.M. N° 564‐2014‐MEM/DM del 29.12.2014, se le otorgó 429 días adicionales.

La concesionaria volvió a solicitar una ampliación de 1 236 días calendarios, contados a partir del 04.03.2016. Con oficio N° 963‐2016‐OS‐GFE del 16.02.2016, Osinergmin envió al MINEM el informe de evaluación, en el cual se recomienda otorgar la ampliación de la POC hasta el 28.07.2018.

Se instalaron campamentos provisionales y una oficina‐almacén ubicada en el anexo de Pampa Hermosa. La concesionaria solicitó suspender temporalmente el Cronograma de Ejecución de Obras.

El avance global del proyecto es de 16% y se encuentra paralizado desde marzo del 2014. La inversión aproximada en el proyecto asciende a 23,2 MM US$.


G16,7 MW

C.H. HUATZIROKI I (19,2 MW)

10 kV

AAAC 200 mm²30,70 km

G26,7 MW

60 kV

S.E.YURINAKI

25/5/25 MVA

60 kV

G36,7 MW

83


CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA (19 MW)

Plano de Ubicación

Laguna Carpa, principal fuente hídrica del proyecto

Zona de Casa de Máquinas

Planteo de la Conducción

Vista en 3D de la proyección de la Casa de Máquinas

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA

EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA KARPA S.A.C.


UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud

Huánuco Huamalíes Tantamayo 3 360 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Factor de Planta

19 MW 2 850 m 3 m3/s Río Carpa 73%

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Frecuencia

2x10 MVA 10 kV 0,9 60 Hz

DATOS DE LA TURBINA Tipo Potencia Caudal

Pelton de eje horizontal 2x10 MW 2x1,5 m3/seg


25 MVA 10/60 kV




19.08.2015 20.08.2015 20.03.2016 13.10.2016 23.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en el distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes, departamento de

Huánuco. Utilizará los recursos hídricos del río Carpa, tendrá una potencia instalada de 19 MW, un caudal de 3m3/seg, un salto de 850 m y producirá 115.0 GWh de energía media anual.

Con R.M. N° 155‐2015‐MEM/DM publicada el 08.04.2015, se otorgó la Concesión Definitiva de Generación RER y el 25.04.2015 se suscribió el Contrato de Concesión N° 469‐2015.

El proyecto cuenta con el Estudio de Aprovechamiento Hídrico, aprobado con R.D. N° 893‐2013‐ANA‐AAA.M del 02.12.2013, la DIA aprobada con R.D.R. N° 142‐2014‐GR HUÁNUCO/DREMH del 25.07.2014 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta N° COES/D/DP‐180‐2015 del 10.02.2015. En diciembre del 2014 se concluyó con la Ingeniería Básica.

Se ha identificado problemas limítrofes entre las comunidades de Urpish y Jircan y entre los distritos de Tantamayo y Jircan, así como Hallazgos de Restos Arqueológicos, que afecta el camino de acceso a la Bocatoma y Casa de Máquinas y parte del canal de aducción. V&A Consulting Engeneering, está trabajando en la gestión social del proyecto.

El concesionario con fecha 21.09.2015 solicitó al MINEM la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras por causas de Fuerza Mayor. Con esa modificación la nueva fecha de POC sería el 30.06.2018. La solicitud está en evaluación por el MINEM.

El avance acumulado valorizado es de 3%. El monto de inversión es 53,8 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

25 MVA

23 kV

23 kV

N 2XSY - 3x1x400 m m ²0.3 km

3x75 MVA

220 kV

CIA M INERAANTAMINA

ANTAMINA

L - 228652.08 km

L - 225552.08 km

220 kVVIZCARRA

G112 MVA

C.H . KARPA (20 MW )10 kV

AAAC 240 m m ²55 km

G212 MVA

60 kV

25 MVA

60 kV

84


CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO (19,9 MW)

Plano de Ubicación

Trabajos en la Zona del Dique de Concreto

Portal de Salida del Túnel Carretero

Trabajos de Limpieza en el Túnel de Aducción

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.



Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1 810 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Canal de Conducción Recurso Hídrico

. 19,9 MW Pasada 2 turbinas 139,50 m 18 m3/s 1 660 m Río Crisnejas

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina

Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm

Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm

DATOS DEL GENERADOR Tipo Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

Sincrónico trifásico 9,95 MW 10 kV 0,9

Sincrónico trifásico 9,95 MW 10 kV 0,9

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión

24 MVA 10/60 kV YNd5




15.04.2015 01.04.2015 27.07.2016 28.07.2016 31.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE La central utilizará los recursos hídricos del río Crisnejas; tendrá una potencia instalada de 19,9 MW los cuales serán inyectados al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Potrero – S.E. Aguas Calientes.

El proyecto cuenta con el CIRA para la central, la línea de transmisión y sus respectivos caminos de acceso. La Aprobación del Estudio de Pre Operatividad se otorgó mediante carta COES/D/DP‐482‐2012 del 31.05.2012.

Con R.M. N° 315‐2013‐MEM/DM del 13.08.2013 el MINEM otorga Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables y aprueba el Contrato de Concesión N° 421‐2013.

La concesionaria informa con documento s/n del 14.03.2016, que se han producido eventos de Fuerza Mayor, ocasionados por deslizamientos de tierra y piedras en el río Crisnejas a la altura de las obras de captación, inundando las obras de derivación, toma y daños en el muro de la compuerta radial, imposibilitando seguir trabajando en la zona, estimando un plazo de 90 días para la reparación de los daños, solicitando la aprobación de la nueva fecha de la POC el 31.03.2017.

Con respecto a las obras civiles: se realizó la plataforma del canal y 560 m. del desarenador, las obras de ataguía en la margen derecha del río Crisnejas, las obras de dique concreto (excavación y compactación), las obras de limpieza y excavación del portal de ingreso al túnel, las obras de acceso y limpieza de la ventana N° 1 del túnel de 87 m. y el avance de 120 m. del túnel de aducción.

Se ha iniciado los trabajos de la línea de transmisión. El avance valorizado del proyecto es de 31%. El monto de inversión es 45,9 MM US$.


G19,95 MW

C.H. POTRERO (19,9 MW)

10 kV

24 MVA

AAAC 180 mm²5 km

G29,95 MW

60kV60 kV

S.E. SAN MARCOS

S.E. CAJABAMBA

60 kV

S.E. AGUASCALIENTES

S.E. POTRERO 13,60 km

19,85 km

85


CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA (15 MW)

Plano de Ubicación

Cerco perimétrico

Casa de Máquinas

Bocatoma

Desarenador

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA

EMPRESA CONCESIONARIA HUAURA POWER GROUP S.A.

TECNOLOGÍA Pequeña Hidroeléctrica


Lima Huaura Sayán, Leoncio Prado y Paccho 685 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal de Diseño Caudal Nominal Recurso Hídrico

15 MW Derivación 2 182 m 10,5 m3/s 11,5 m3/s Rio Huaura

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal de Diseño Caída Neta Velocidad

Francis Horizontal 8,84 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm

Francis Horizontal 8,84 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad

7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm

7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm


20 MVA 13.8/66 kV




07.06.2016 02.09.2015 06.08.2017 07.08.2017 08.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE La central utilizará los recursos hídricos del río Huaura y tendrá una potencia instalada de 15,0 MW. Se interconectará al SEIN a través de la L.T. 66 kV Yarucaya ‐ Andahuasi de 22,5 km. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado mediante carta COES/D/DP‐1261‐2013 del 07.11.2013. Con R.M. N° 465‐2014‐MEM/DM del 27.10.2014 se otorgó Concesión Definitiva de generación a favor de Huaura Power Group S.A. El 13.10.2015 la ANA autorizó la Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico para la construcción de la central, con R.D. N° 1767‐2015‐ANA‐AAA‐CAÑETE‐FORTALEZA. Con respecto a la Ingeniería de Detalle se ha concluido la ingeniería de todos los elementos. El concesionario ha firmado un contrato de fabricación y compra de la maquinaria turbina‐ generador con la empresa Gugler Water Turbines GmBH de Austria, para el suministro de estos equipos. Su entrega está programada para el 2° trimestre del 2016. La concesionaria solicitó la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras (342 días calendarios), por retrasos en la obtención de permisos. La modificación fue otorgada por el MINEM. El 02.09.2015 la concesionaria dio inicio a los trabajos preliminares de la obra. Se tiene un avance de: 46% en trabajos preliminares y temporales, 56% en la toma–desarenador y 75% en la casa de máquinas, canal de aguas turbinadas y subestación Yarucaya. El avance físico del proyecto es de 39%. La Inversión acumulada es de 16,7 MM US$, que representa el 50% del monto total. El monto total de inversión estimado es de 34,0 MM US$.


C.H. YARUCAYA(15 MW)

S.E. ANDAHUASIG1

7.4 MW

13,8 kV

ACAR 120 mm²21 km

G27.4 MW

66 kV66 kV

13.8/66 kV20 MVA

86


CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA (12 MW)

Zona de Ubicación

Vista de la Plataforma en el inicio del canal

Vista de la Plataforma en la zona del barraje

Vista superior de la plataforma en la Bocatoma de la C.H. Colca

Carretera existente a lo largo y sobre el canal

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA COLCA S.A.C.


Junín Huancayo Colca 3 700 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico Factor de Planta

. 12,05 MW Pasada 2 150 m 9,5 m3/s Rio Quillón 70%

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Velocidad

Francis de eje horizontal 2x6,025 MW 2x4,75 m3/s 720 rpm

DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia/Frecuencia

. 2x7000 kVA 13,8 kV 0.9/60 Hz


15 MVA 13.8/60 kV


Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 16.12.2018 70 196 MWh 5,689 Ctvs. US$/MWh


16.09.2017 18.08.2014 16.06.2018 16.09.2018 16.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La central está ubicada en el distrito de Colca, provincia de Huancayo, departamento de Junín, utilizará los recursos hídricos del río Quillón, tendrá una potencia instalada de 12,05 MW, un caudal de 9.5 m3/seg, un salto neto de 150 m y producirá 70.196 GWH de energía media anual. El proyecto incluye una L.T. en 60 kV, 30 km, Colca –S.E. Huayucachi. El proyecto inicialmente adjudicado a la Empresa de Generación Canchayllo S.A.C. ha sido transferido a la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C. El proyecto cuenta con el CIRA aprobado y con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta COES/D/DP‐829‐2013 del 15.08.2013. Se vienen ejecutando los estudios Declaración de Impacto Ambiental y Autorización de Uso de Recursos Hídricos, así como el Estudio de Ingeniería. De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras del proyecto se dio el 18.08.2014. Al 19.02.2016, se ha construido la plataforma de la Bocatoma para el canal de ingreso, los desarenadores y el inicio del canal de aducción. Han construido dos caminos de acceso al canal y uno a la Bocatoma para los trabajos de movimiento de tierras. Se ha replanteado el trazo del canal. El concesionario ha contratado a la empresa CHP Construcciones SAC para ejecutar las obras civiles y a HYDRO CONSUL Ingeniería y Construcciones SAC para la Supervisión de la ejecución de las obras. El MINEM con Oficio N° 1177‐2015‐MEM/DGE modificó los Hitos del Cronograma de Ejecución de Obras. la nueva fecha de POC es el 16.12.2018. El avance físico de las obras es de 5%. El monto de inversión es 26,5 MM US$.


6.025 MW

C.H. COLCA(12.05 MW)

13.8 kV

60 kV

S.E. HUAYUCACHI

30 km

60 kV

6.025 MW

15 MVA

AAAC 120 mm²

87


CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZAÑA 1 (13,2 MW)

Plano de Ubicación

Recurso Hídrico (Río Zaña)

Esquema General del proyecto

Esquema de la Casa de Máquina

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ZAÑA 1

EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ZAÑA S.A.C.


UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud de Bocatoma

Cajamarca San Miguel y Santa Cruz La Florida y Catache 1 001 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto ‐ Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Longitud Tubería Forzada Casa de Máquinas

13,2 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 250 m ‐ 242 m 6,5 m3/s Río Zaña 3 457 m 662 m En Superficie


Turbina 1 Francis Horizontal 6,6 MW 3,25 m³/s

Turbina 2Francis Horizontal 6,6 MW 3,25 m³/s

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación

7,5 MVA 6,9 kV

7,5 MVA 6,9 kV


15 MVA 6,9/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Ofertada Precio de la Energía Ofertado



10.12.2015 06.08.2016 30.10.2017 28.01.2018 29.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La central estará ubicada en la provincia de Santa Cruz – Cajamarca y utilizará los recursos hídricos del rio Zaña.

El canal de conducción será de aproximadamente 3,4 km de longitud en sección rectangular 1,8 m x 2,05 m. El túnel de conducción, de sección tipo baúl, altura 2,87 m. y ancho de excavación 2,60 metros, con longitud total del túnel de 127,0 metros. La tubería forzada será al exterior de 1,35 m de diámetro y 662 m de longitud.

Mediante R.M. N° 365‐2012‐M EM/DM, publicada el 28.07.2012, se le dio la Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables a Electro Zaña S.A.C. para la construcción de la C.H. Zaña de 13,2 MW (Contrato de Concesión N° 404‐2012).

La central inyectará la energía generada a la red del SEIN mediante la L.T. 60 kV C.H. Zaña‐ S.E. Cayaltí, de 50,3 km.

Se ha finalizado el 'due diligence' (financiero, técnico, legal) de manera positiva. Se encuentra en proceso el 'due diligence' ambiental y de seguros.

El inicio de obras está previsto para el 06.08.2016. La concesionaria informó que se finalizó la compra de terrenos para la central a los posesionarios. Se encuentra en desarrollo las negociaciones para la obtención del cierre financiero (fecha estimada: mayo 2016)

El Monto de Inversión estimado es de 30,533 MM US$.


G17,5 MVA

C.H. ZAÑA (13,2 MW)

6,9 kV


G27,5 MVA

60 kV

S.E.CAYALTI

15 MVA

60 kV

88


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC (20 MW)

Plano de Ubicación

Vista del río Santa Eulalia

Esquema de la Central

Topología de las Centrales

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC

EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A.



Lima Huarochiri Huanza 3408 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Factor de Planta N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 20 MW Hidráulica de Pasada 67 % 2 Turbinas 134 m 15 m³/s 0,77 m³/s Río Santa Eulalia En superficie

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación

12 MVA 6.6 kV

12 MVA 6.6 kV


0 25 MVA 6,6/60 kV




19.02.2016 06.05.2016 13.07.2017 14.07.2017 07.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La central aprovechará el potencial hídrico del río Santa Eulalia para generar energía eléctrica. La central considera la instalación de 2 Unidades de Generación de 12 MVA c/u 6,6 kV. Se tiene proyectado que la central inyecte su energía a través de la L.T. 60 kV S.E. Carhuac ‐ S.E. Callahuanca. Con R.M. N° 269‐2015‐MEM/DM del 03.06.2015 se aprobó la primera modificación del Contrato de Concesión N° 425‐2013, ampliándose la capacidad de generación de 15,8 MW a 20 MW. Se ha contratado a la empresa POYRI para realizar el diseño final destinado a la ejecución de obras. Se está evaluando la compra de una línea de transmisión de 25 km, de propiedad de la Empresa de Generación Huanza, para la conexión de la C.H. Carhuac al SEIN. Se Firmó y legalizaron los documentos de compra‐venta de tierras con la comunidad campesina de Huanza. La concesionaria mediante carta S/N del 17.02.2016, ha informado respecto al hito cierre financiero indicando que este se ha cumplido, habiendo llegado a un acuerdo con el Banco de Desarrollo Alemán DEG‐KFW. La concesionaria presentó el Estudio de Pre Operatividad de la C.H. Carhuac para su conexión en la S.E. Callahuanca 60 kV. Andean Power espera la aprobación del Estudio de Pre‐Operatividad por parte del COES durante los siguientes días solucionando este importante factor de frenaje. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra. El Monto de Inversión Estimado es de 30 MMUS$.


12 MVA

C.H. CARHUAC (24 MVA)

6.6 kV

6.6/60 kV25 MVA

60 kVS.E. CALLAHUANCA

Conductor por definir25 km

60 kV

12 MVA

89


CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA (18,7 MW)

Zona de Ubicación

Área donde se construirá la Casa de Máquinas

Perforación del túnel piloto en la zona de la Bocatoma

Camino de acceso a la ventana N° 1

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LORENZA

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.


Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal de Diseño Recurso Hídrico

18,7 MW 144.28 GWh 203 m 2 11 m3/s Río Huallaga

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Velocidad

Francis, horizontal 2x9,73 MW 2x5,5 m3/seg 600 rpm

DATOS DEL GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia Frecuencia Velocidad

2x10.5 MVA 13.8 kV 0.9 60 Hz 600 rpm


25 MVA 13.8/138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Producción Anual Promedio Puesta en Operación Comercial Tarifa de Adjudicación

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 144,28 GWh/año 31.12.2017 6,48 Ctvs. US$/kWh


24.05.2016 03.08.2015 13.08.2016 14.08.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, a 2 202.5 msnm. Utilizará los recursos hídricos del río Huallaga, tendrá una potencia de 18.7 MW. Con R.M. N° 414‐2015‐MEM/DM del 17.09.2015 el MINEM otorgó la Concesión Definitiva. El proyecto cuenta con la DIA aprobado con R.D.R. N° 106‐2014‐GR‐HUANUCOI/DREMH del 05.06.2014, con el CIRA aprobado con Doc. N° 2014‐71 del 03.04.2014, con la acreditación de disponibilidad hídrica aprobado con R.D. N° 125‐2015‐ANA‐AAA‐HUALLAGA del 12.06.2015 que se ha prorrogado por dos años, con el Estudio Definitivo realizado por PEPSA, revisado y validado por LOMBARDI S.A. y con el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES. Se firmó el contrato EPC para la construcción de la C.H. Santa Lorenza con la empresa IESA S.A. Se firmaron contratos con Voith Hydro y ABB para el suministro del equipo electromecánico, transformador de potencia y GIS. El 05.11.2015 se firmó el contrato de supervisión con ENERGÍA CONSULT SUCURSAL PERÚ. Al 14.01.2016, el contratista perforaba un túnel piloto en la Bocatoma para llegar al eje del Túnel Principal e iniciar su construcción en dos frentes y estaba concluyendo la construcción del camino de acceso a la ventana N° 1 para efectuar la perforación, llegar hasta el eje del Túnel y establecer otros dos frentes para su construcción. . Con R.M. N° 034‐2016‐MEM/DM del 04.02.2016, se aprueba la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión RER autorizando la modificación del Hito “Cierre Financiero” del Cronograma de Obras. Avances del proyecto: Físico 7%, Valorizado 5,8%. El monto de inversión es de 41,7 MM US$.


G19,45 MW

C.H. SANTA LORENZA(18,7 MW)

13,8 kV

25 MVA

AAAC 400 MCM(200 mm²)

2,88 km

G29,45 MW

T−108138 kV

S.E.AMARILIS

S.E.PARAGSHA 2

138 kV

30 km

58 km

T−109

0,71 km

0,50 km

2,88 km

90


CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL (MAMACOCHA) (20 MW)

Plano de Ubicación

Zona del portal del túnel de acceso

Zona del portal del túnel de descarga

Zona de captación

Zona de captación

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL

EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL S.R.L.

TECNOLOGÍA Pequeña Hidroeléctrica


Arequipa Castilla Ayo 1956 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Canal de Conducción Túnel de Conducción Salto Bruto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta

20 MW 130 000 MWh De pasada 1422 m 2201 m 344 m 2 6.8 m3/s Laguna Mamacocha Subterráneo 82%

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal

Francis Horizontal 10 MW

Francis Horizontal 10 MW

DATOS DEL GENERADOR Tensión de Generación

66 kV 66 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Producción Anual Promedio Puesta en Operación Comercial Tarifa de Adjudicación

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 130 GWh/año 12.12.2018 6,2 Ctvs. US$/kWh


01.08.2016 05.08.2016 28.06.2018 13.07.2018 12.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La central se encuentra proyectada en la cuenca del río Mamacocha, en el departamento de Arequipa,

provincia de Castilla, distrito de Ayo, en el denominado "Valle de los Volcanes". La central se interconectará al SEIN a través de la L.T. 66 kV S.E. Laguna Azul‐S.E. Chipmo de 65.4 km. El

punto de conexión es la S.E. Chipmo de propiedad de CONENHUA (Grupo Buenaventura). Mediante R.D. N° 590‐2013‐ANA/AAA del 29.08.2013 se aprobó el Estudio de Aprovechamiento

Hídrico con fines de generación eléctrica del proyecto C.H. Mamacocha. El 28.01.2015, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la central. El 06.03.2015, el Ministerio de Cultura emitió el CIRA N° 058‐2015‐DDC‐ARE/MC para la central. El 07.04.2015, con Oficio N° 504‐2015‐MEM/DGE el MINEM concede una ampliación del plazo de

ejecución de obras en 705 días calendarios, siendo la nueva fecha de POC el 12.12.2018. Se finalizó el proceso de licitación para la construcción de la planta y la línea de transmisión a través de

un contrato EPC. Se estima que la construcción del proyecto se iniciará en el tercer trimestre del 2016. El Consorcio Hidroeléctrico emitió carta al MINEM el 30.12.2015 con copia a OSINERGMIN, en el cual

intima al MINEM por incumplimiento de obligación contractual contenida en el Contrato de Concesión. Con fecha 08.03.16 se emite la R.M. N° 098‐2016 en la cual otorgan Concesión Definitiva de la L.T. 66 KV. Está previsto que el MINEM otorgue también la Concesión Definitiva de Generación, para la obtención del Cierre Financiero e Inicio de la Obra.

A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra. Monto de Inversión estimado es de 60 MM US$.


G112,5 MVA

C.H. LAGUNA AZUL(20 MW)

AAAC - 236 mm2

67 kmG2

12,5 MVA

66 kV

S.E. CHIPMO(Conenhua)

25 MVA

66 kV

13,8 kV

91


CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1 (6,6 MW)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1

EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 1 S.A.C.



Áncash Pallasca Pampas 2 738 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta

6,6 MW 769 m 729 m 1,4 m3/s Alto Tablachaca Río Plata y Quebrada Lechuga 2734 msnm – En superficie 65%


Pelton (Eje Horizontal ‐ 2 inyectores) 9,16 MW 1,4 m3/s 2 738 msnm

DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia

10 MVA 6.6 KV 0.9


9/12 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 01.11.2018 35 610 MWh 5,49 Ctvs. US$/MWh


01.03.2016 01.05.2016 02.09.2018 04.06.2018 01.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Hydrika 1 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 6,5 km. El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de

Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015. Mediante Oficio N° 1204‐2015‐MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la nueva fecha de POC el 01.11.2018. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 04.06.18; y la POC

para el 01.11.2018 La Concesionaria ha solicitado al MINEM extensión de plazo de los hitos Cierre Financiero e Inicio de Obras con carta s/n de 11.02.2016 sin modificar la POC.

A la fecha continua en evaluación por el MINEM. Aún no se han iniciado las obras. Monto de inversión estimado es de 22,4 MM US$.


PLANO DE UBICACIÓN

G14,5 MVAC.H.

HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA 6,5 km

G110 MVA

138 kV

5,2 MVA

10/15 MVA

66 kV

5,0 kmAAAC 152 mm²

5,2 MVA

1,3 kmAAAC 152 mm²

C.H.HYDRIKA 5

C.H.HYDRIKA 1

C.H.HYDRIKA 3

5,5 MVA

66 kV

S.E.AGRUPAMIENTO

66 kV

AAAC 152 mm²

9/12 MVA

138 kV

60/80 MVA

7,5 MVA

13,2/20 MVA

66 kV

7,5 MVA

7,5 MVA

6.6 kV

13,2/20 MVA7,5 MVA

S.E. ALTOCHICAMA

52,9 kmAAAC 236 mm²

5,5 MVA10/15 MVA

66 kV

6.6 kV

C.H.HYDRIKA 6

C.H.HYDRIKA 4

4,9 kmAAAC 152 mm²

92


CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2 (4 MW)







4 MW 778 m 729 m 0,6 m3/s Alto Tablachaca Río Pelagatos 2 734 msnm – En superficie 71%


Pelton ( Eje horizontal con 1 inyector) 4,0 MW 0,6 m3/s 2 738 msnm


4,5 MVA 6,6 KV 0,9


5/7.5 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1




01.03.2016 01.05.2016 07.05.2018 06.02.2018 06.07.2018


Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2016 La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016, el inicio del montaje electromecánico para el 06.02.2018; y la POC

para el 06.07.2018. La Concesionaria ha solicitado al MINEM extensión de plazo del Cierre Financiero e Inicio de Obra sin modificar la fecha POC establecida, con carta s/n del

11.02.2016. Aun continua en revisión por el MINEM Aún no se han iniciado las obras. Monto de inversión estimado es de 8,2 MM US$.


PLANO DE UBICACIÓN

G14,5 MVAC.H.


G110 MVA

138 kV

5,2 MVA

10/15 MVA

66 kV

5,0 kmAAAC 152 mm²

5,2 MVA

1,3 kmAAAC 152 mm²

C.H.HYDRIKA 5

C.H.HYDRIKA 1

C.H.HYDRIKA 3

5,5 MVA

66 kV

S.E.AGRUPAMIENTO

66 kV

AAAC 152 mm²

9/12 MVA

138 kV

60/80 MVA

7,5 MVA

13,2/20 MVA

66 kV

7,5 MVA

7,5 MVA

6.6 kV

13,2/20 MVA7,5 MVA

S.E. ALTOCHICAMA


5,5 MVA10/15 MVA

66 kV

6.6 kV

C.H.HYDRIKA 6

C.H.HYDRIKA 4

4,9 kmAAAC 152 mm²

93









10 MW 576 m 538 m 2,75 m3/s Alto Tablachaca Río Pampas 2 155 msnm – En superficie 63%


Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm

Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm


7,5 MVA 6,6 KV 0,9

7,5 MVA 6,6 KV 0,9


13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1




01.03.2016 01.05.2016 22.08.2018 24.05.2018 21.10.2018


Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.201. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 24.05.2018; y la POC

para el 21.10.2018. La Concesionaria ha solicitado al MINEM, extensión de plazo del Cierre Financiero e Inicio de Obra con carta s/n del 11.02.2016. A la fecha el MINEM no ase

pronuncia. Aún no se han iniciado las obras. El monto de inversión estimado es de 30,6 MM US$.


PLANO DE UBICACIÓN

G14,5 MVAC.H.


G110 MVA

138 kV

5,2 MVA

10/15 MVA

66 kV

5,0 kmAAAC 152 mm²

5,2 MVA

1,3 kmAAAC 152 mm²

C.H.HYDRIKA 5

C.H.HYDRIKA 1

C.H.HYDRIKA 3

5,5 MVA

66 kV

S.E.AGRUPAMIENTO

66 kV

AAAC 152 mm²

9/12 MVA

138 kV

60/80 MVA

7,5 MVA

13,2/20 MVA

66 kV

7,5 MVA

7,5 MVA

6.6 kV

13,2/20 MVA7,5 MVA

S.E. ALTOCHICAMA


5,5 MVA10/15 MVA

66 kV

6.6 kV

C.H.HYDRIKA 6

C.H.HYDRIKA 4

4,9 kmAAAC 152 mm²

94









8 MW 281 m 253 m 4 m3/s Alto Tablachaca Río Conchucos 2548 msnm – En superficie 68%


Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 2,35 MW 2 m3/s 2 552 msnm



5,2 MVA 6,6 KV 0,9

5,2 MVA 6,6 KV 0,9


10/15 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1




01.03.2016 01.05.2016 22.03.2018 22.12.2017 02.10.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La C.H. Hydrika 4 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 5 km. El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de

Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015. Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú. Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 22.12.2017; y la POC

para el 02.10.2018. La Concesionaria ha solicitado al MINEM, extensión de plazo del Cierre Financiero e Inicio de Obra con carta s/n del 11.02.2016. Al Respecto el MIINEM, aún

no se pronuncia Aún no se han iniciado las obras. El monto de inversión estimado es de 18,6 MM US$.


PLANO DE UBICACIÓN

G14,5 MVAC.H.


G110 MVA

138 kV

5,2 MVA

10/15 MVA

66 kV

5,0 kmAAAC 152 mm²

5,2 MVA

1,3 kmAAAC 152 mm²

C.H.HYDRIKA 5

C.H.HYDRIKA 1

C.H.HYDRIKA 3

5,5 MVA

66 kV

S.E.AGRUPAMIENTO

66 kV

AAAC 152 mm²

9/12 MVA

138 kV

60/80 MVA

7,5 MVA

13,2/20 MVA

66 kV

7,5 MVA

7,5 MVA

6.6 kV

13,2/20 MVA7,5 MVA

S.E. ALTOCHICAMA


5,5 MVA10/15 MVA

66 kV

6.6 kV

C.H.HYDRIKA 6

C.H.HYDRIKA 4

4,9 kmAAAC 152 mm²

95









10 MW 390 m 358 m 4 m3/s Alto Tablachaca Río Conchucos 2 155 msnm – En superficie 73%





7,5 MVA 6,6 KV 0,9

7,5 MVA 6,6 KV 0,9


13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1




01.03.2016 01.05.2016 18.04.2018 18.01.2018 17.06.2018


Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación. Posee CIRA aprobado el 09.02.2015. El 18.03.2015 se presentó el Estudio de Pre Operatividad al COES, solicitando la conexión en la subestación La Ramada. Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú. Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión. El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 18.01.2018; y la POC

para el 17.06.2018. La Concesionaria ha solicitado al MINEM extensión de plazo de Cierre Financiero e Inicio de Obra, con carta s/n del 11.02.2016. Al respecto a la fecha el

MINEM no dictamina. Aún no se han iniciado las obras. El monto de inversión estimado es de 21,9 MM US$.


PLANO DE UBICACIÓN

G14,5 MVAC.H.


G110 MVA

138 kV

5,2 MVA

10/15 MVA

66 kV

5,0 kmAAAC 152 mm²

5,2 MVA

1,3 kmAAAC 152 mm²

C.H.HYDRIKA 5

C.H.HYDRIKA 1

C.H.HYDRIKA 3

5,5 MVA

66 kV

S.E.AGRUPAMIENTO

66 kV

AAAC 152 mm²

9/12 MVA

138 kV

60/80 MVA

7,5 MVA

13,2/20 MVA

66 kV

7,5 MVA

7,5 MVA

6.6 kV

13,2/20 MVA7,5 MVA

S.E. ALTOCHICAMA


5,5 MVA10/15 MVA

66 kV

6.6 kV

C.H.HYDRIKA 6

C.H.HYDRIKA 4

4,9 kmAAAC 152 mm²

96


9.2 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

97


CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA ‐ RESERVA FRÍA (40 MW)


Cerco perimétrico

Grupos Electrógenos CAT Instalados (25 de 1,825 MW)

Sistema de Barras en 22,9 kV

Transformador de Potencia de 50 MVA (22,9/60 kV)

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA

EMPRESA CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.

TECNOLOGÍA Generación Térmica a Diésel B5/Gas


Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 154 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Unidades de Generación Fuente de Energía Operación Capacidad de Operación a Plena Carga

45,63 MW Motores ‐ Generador (Sistema Dual) Diesel B5 / Gas Natural (GN) Ciclo Abierto (Simple) Mínimo 5 días

DATOS EQUIPO Marca Tipo Cantidad Potencia Nominal Nivel de Tensión Sistema Capacidad del tanque de combustible Capacidad del radiador Nivel de Ruido

. Caterpillar ‐ Modelo 3516B Motor 25 1,825 MW 480 V Dual (GN)/Diésel B5‐GN 1250 galones 203 galones 74 dB

DATOS TRANSFORMADOR Marca Potencia Relación de transformación Transformador de Distribución

.0 Siemens 50/60 MVA (ONAN/ONAF) 22,9 /60+‐2x2.5% kV 2,5 MVA (0.48/22.9 kV)

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato

Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

1 Reserva Fría 28.08.2012 03.11.2015 (en atraso) 9 147,36 US$/MW mes

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC

09.10.2014 07.01.2015 03.07.2015 03.11.2015

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali y consiste en la construcción de una central termoeléctrica de 45,6 MW; para ello, se instalarán 25 motores Caterpillar (1,8 MW c/u). Los Grupos operarán con Diésel B5 y deberán estar proyectadas para operar con Gas Natural. El plazo de la concesión es de 20 años y se iniciará luego de la Puesta en Operación Comercial de la central. El proyecto cuenta con el EIA aprobado con R.D. N° 303‐2014‐MEM/DGAAE del 09.10.2014; con el CIRA aprobado con Oficio N°027‐2015/MC; con el Estudio de Pre operatividad aprobado con carta N° COES/D/DP‐1449‐2015; con un contrato de suministro de combustible suscrito con Petroperú el 09.12.2014 y ha adquirido un terreno de 20 000 m2 a 500 m de la S.E. Parque Industrial donde se está instalando la central termoeléctrica. Al 06.05.2016, se ha concluido con la instalación de los 25 Grupos Electrógenos CAT, la instalación de 25 transformadores de distribución (2.5 MVA, 0.48/22.9 kV), con el sistema de barras en 22,9 kV, con la instalación del transformador principal (50 MVA, 22,9/60 kV), con el montaje de los 3 tanques de combustible (2x170 000 gal y 1x40 000 gal), con la instalación del sistema de Barras en 60 kV y equipo asociado, con el tendido de la L.T. 60 kV C.T. Pucallpa‐S.E. Pucallpa para entregar la energía de la central y con el pre comisionado y comisionado de los equipos de generación. El concesionario solicitó al MINEM una 1ra. ampliación de plazo para la POC de 120 días y una 2da. de 73 días, ambas cuentan con la opinión de OSINERGMIN. Con Oficio N° 455‐2016‐MEM/DGE del 03.03.2016, el MINEM dispuso que mientras las solicitudes estén en trámite quedan suspendidas todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de los Hitos. La concesionaria solicitó una ampliación de la POC hasta el 30.06.2016. El avance al 06.05.2016 es de 95% (estimado). La inversión del proyecto es de US$ 23,8 millones.


C.T. PUCALLPAReserva Fría(45,6 MW)

25x(2,5 MVA)

22,9 kV

AAAC 600 (304 mm²)489 m

25 Grupos25x(1,825 MW) S.E. PUCALLPA

60 kV480 V

60 MVA

60 kV

98


CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO ‐ RESERVA FRÍA (20 MW)


Grupos de generación y sistema de barras en 10 kV

Transformador de distribución 2,5 MVA; 0.48/10 kV

Tanque de almacenamiento de agua en construcción

Cerco Perimétrico

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO


TECNOLOGÍA Generación Térmica a Diesel B5/Gas


Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Unidades de Generación Fuente de Energía Operación Capacidad de Operación a Plena Carga

20,08 MW Motor – Generador (Sistema Dual) Diesel B5 / Gas Natural (GN) Ciclo Abierto (Simple) Mínimo 10 días

DATOS EQUIPO Marca Tipo Cantidad Potencia Nominal Tensión de generación Sistema Capacidad del tanque de combustible Capacidad del radiador Nivel de ruido Transformador de Distribución DELCROSA

Caterpillar ‐ Modelo 3516B Motor de cuatro tiempos 11 1,825 MW 480 V. Dual (GN)/Diésel B5 1250 galones 203 galones 74 dB 2,5 MVA (0.48/10 kV)

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

1 Reserva Fría 28.08.2012 29.03.2016 (en atraso) 11 718,93 US$/MW mes

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos POC

22.08.2014 20.11.2014 16.05.2015 29.03.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto está ubicado en el distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios y consiste

en la construcción de una central termoeléctrica de 20 MW; para ello se instalarán 11 motores Caterpillar (1,8 MW c/u). La central operará con Diesel B5 y deberá estar proyectada para operar con Gas Natural.

El plazo de la concesión es de 20 años y se iniciará a partir de la POC. El proyecto cuenta con el EIA aprobado con R.D. N° 234‐2014‐MEN/DGAAE del 22.08.2014, con el CIRA

aprobado con Oficio N° 203‐2015‐DDC‐MDD/D, con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta N° COES/D/DP‐1835‐2015 del 12.11.2015, con un Contrato suscrito con CATERPILLAR y ha adquirido un terreno de 15 146 m2 colindante con la S.E. Puerto Maldonado, donde se está instalando la central térmica.

Al 10.03.2016, se han instalado los 11 Grupos CAT de 1,825 MW, los transformadores de distribución (2,5 MVA, 0,48/10 kV), el Sistema de Barras en 10 kV, el montaje de los tanques de combustible (2x170 000 gal y 1x40 000 gal), con el cerco perimétrico. Se han construido los buzones y tendido de la tubería PVC para los cables de interconexión con la central con la S.E. Puerto Maldonado de Electro Sur Este. Se estaba efectuando el pre comisionado de los equipos de generación.

El concesionario solicitó una 1ra. ampliación de plazo de 120 días debido al cambio de diseño por modificación de la tensión de conexión de 22,9 a 10 kV y una 2da. de 13 días por una huelga. El MINEM con Oficio N° 125‐2016‐MEM/DGE del 22.01.2016, otorgó la ampliación fijando el 29.03.2016, como nueva fecha para el POC.

La concesionaria señala que el MINEM no ha otorgado aún la Autorización de Generación por lo que a la fecha no pueden realizar las pruebas que exige el COES.

El concesionario solicitó al MINEM ampliación de plazo de la POC hasta el 30.06.2016. El avance del proyecto es de 91% (estimado). La inversión es de 9.27 MMUS$.


C.T. PUERTO MALDONADOReserva Fría

(20,1 MW)

11x(2,5 MVA)

10 kV

AAAC 608 mm²120 m11 Grupos

11x(1,825 MW)

S.E. PUERTO MALDONADO

35/15/25 MVA

138 kV10 kV480 V

22,9 kV

99


CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA‐RESERVA FRÍA (50 MW)


Construcción de Casa de Máquinas

Montaje de Grupo N° 1 y Generador

Instalación del Sistema de Enfriamiento (radiadores)

Tanques de Aceite: 40 m3

Transformadores de Potencia 50 MVA 13/60 kV

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA

EMPRESA CONCESIONARIA GENRENT DEL PERÚ S.A.C.

TECNOLOGÍA Generación Térmica con Petróleo Industrial N° 6


Loreto Maynas Iquitos Por definir

DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Capacidad de Operación a Plena Carga

50 MW (inicial), con dos ampliaciones de 10 MW Por definir Petróleo Industrial N° 6 (gas natural u otro) 80,5 MW

DATOS TRANSFORMADOR Nivel de Tensión

0 13,8/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) POC (1ra Ampliación Hasta 69 MW) POC (2da Ampliación Hasta 80.5 MW) Precio por Potencia

1 Reserva Fría 18.09.2013 17.09.2016 17.09.2017 17.09.2018 16 948 US$/MW mes

HITOS EIA Llegada de equipos POCOC

18.12.2014 18.11.2015 17.09.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE La central estará ubicada a 10 km de la ciudad de Iquitos, cerca de la Refinería de Petróleo (Petroperú). El terreno destinado para el proyecto tiene un área de 4 080 m2 y está ubicado próximo al río Amazonas, sector Santa Clara, a 12 km de la futura S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV. El concesionario está obligado a diseñar, financiar, construir, operar y mantener la central que tendrá una capacidad de 50 a 80,5 MW, que operará inicialmente con Petróleo Industrial N° 6, también se podrá utilizar gas natural, u otro combustible. La central se conectará al Sistema Aislado Iquitos, en la primera etapa, mediante una línea en 60 kV que pasará por la S.E. Iquitos Nueva (que construirá LTP) y llegará finalmente a la S.E. de la C.T. Iquitos existente. En la segunda etapa la central se conectará al SEIN en la S.E. Iquitos Nueva y entrará en régimen de operación de Reserva Fría. El concesionario Genrent se encuentra en atraso respecto a lo previsto en el Cronograma de Ejecución de Obras de la C.T. Reserva Fría Iquitos. El inicio de pruebas de los generadores está prevista para el 18.05.2016, lo cual evidentemente no se cumplirá. Aún no se concreta el Cierre Financiero. Con R.M. N° 213‐2016‐MEM/DM del 29.03.2016 se aprobó la solicitud de Genrent de Ampliación de Plazo, debido al retraso en la emisión del EIA, extendiéndose en cinco (5) meses y veintinueve (29) días la Puesta en Operación Comercial (POC) de la central, siendo la nueva fecha de la POC el 17.09.2016. Actualmente vienen realizándose el montaje de los motores MAN y los generadores ABB. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la L.T. 60 kV S.E. C.T. R.F. Iquitos‐S.E. Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos Existente Asimismo, no están aún preparadas las instalaciones de Electro Oriente para recibir la inyección de energía de esta nueva central. El avance global del proyecto al 05.05.2016 es de 60% Por todo lo anterior se prevé que la POC podría postergarse hasta fines del 2016. La inversión aproximada será de 94,4 MM US$.


C.T. IQUITOS NUEVA(70 MW)

60 kV

Conductor a Definir

Longitud a Definir

70 MW

S.E. IQUITOSNUEVA

60 kV

2x14 MVA

60 kV

C.T. IQUITOS

10,5 kV

Conductor a Definir

Longitud a Definir

100


CENTRAL TERMOELÉCTRICA ILO 4‐NODO ENERGÉTICO DEL SUR ILO (735 MW)

Articulación con Gasoductos

Tanques de almacenamiento de Combustible

Montaje de Turbina y Generador G2 y G3

Cimentación de Turbina y Generador del Grupo G3

Vista panorámica de la construcción de la Central

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA ILO 4

EMPRESA CONCESIONARIA ENERSUR S.A.

TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5


Moquegua Ilo Ilo 15 msnm

DATOS DE LA TURBINA Potencia Nominal Marca Modelo Tipo Sistema de Combustión Velocidad

3x236,67 MW SIEMENS (USA) SGT6‐5000F5ee Heavy Duty Dual (Diesel B5 / Gas Natural) 3600 rpm

DATOS DEL GENERADOR Marca Modelo Potencia Nominal Factor de Potencia Tensión Nominal Frecuencia Velocidad

SIEMENS SGen6‐1000ª 3x282 MVA 0,85 18 kV 60 Hz 3600 rpm

DATOS DEL TRANSFORMADOR Marca Potencia Relación de Transformación Frecuencia

Hyosung (Korea) 3x174/290 MVA (ONAN/ONAF) 500/18 kV 60 Hz, trifásico


. Compromiso de Inversión 20.01.2014 01.03.2017 5 750 US$/MW‐mes


20.01.2015 20.03.2015 01.09.2016 01.03.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en el distrito de Ilo (Moquegua) a una altura entre 15–65 msnm. La capacidad de la central por contrato es de hasta 600 MW, sin embargo, ENERSUR viene instalando 735

MW (3 turbinas a gas marca SIEMENS de 236,7 MW c/u). En la Etapa 1, la central operará con Diesel B5, hasta cuando se disponga de gas natural. La central tendrá una capacidad de almacenamiento de Diésel B5 para 15 días de operación continua a

plena carga. La central debe disponer de arranque automático (Black‐Start) y equipamiento para una eventual operación aislada y tendrá conexión al Gasoducto Sur Peruano.

El 20.05.2015, con R.M. N° 229‐2015‐MEM/DM el MINEM otorgó la autorización para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la central por tiempo indefinido, con una potencia de 719,1 MW.

Los trabajos de construcción de esta central los realiza el Consorcio Nodo Energético Ilo (TR Perú y JJC), la Línea de Transmisión (Abengoa S.A) y la Supervisión de la Obra está a cargo de Cesel Ingenieros S.A.

En la turbina N° 1 y Generador N° 1, se ha culminado el montaje y se está realizando el pre alineamiento, quedando pendiente los otros grupos, que se encuentran en etapa de montaje electromecánico. Aún no ha arribado los transformadores y las chimeneas.

Se han concluido la construcción de 6 tanques de Diésel de 10 100 m3 cada uno. El montaje de la L.T. 500 kV llo‐Montalvo está concluida (164 torres). En la S.E. Montalvo, se han montado

los equipos principales. La POC está prevista para el 01.03.2017, sin embargo la concesionaria prevé que la POC ocurra a más

tardar el 30.11.2016. El avance físico del proyecto es de 90%. La inversión aproximada será de 432,4 MM US$, habiéndose a la fecha invertido el 80%.

DIAGRAMA UNIFILAR DE GENERACIÓN

T G2 3 6 ,6 7 M W

C .T . IL O 4 (7 2 0 M W )

18 k V

2 9 0 M V A18 k V

2 9 0 M V A18 k V

2 9 0 M V A

5 0 0 k V

5 0 0 k VS .E . M O N T A L V O

A C A R 7 5 0 M C M7 5 k m

T G2 3 6 ,6 7 M W

T G2 3 6 ,6 7 M W

101


CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO‐NODO ENERGÉTICO DEL SUR MOLLENDO (720 MW)

Zona de Ubicación

Tanque de Almacenamiento Combustible Diésel B5

Grupos Black Start (Arranque Autónomo)

Turbinas y Generadores 1, 2, 3 y 4

Transformadores de la C.T. Puerto Bravo

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO

EMPRESA CONCESIONARIA SAMAY I S.A.

TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5


Arequipa Islay Mollendo 56.5 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía

720 MW (Gas Natural) / 616 MW (Diesel B5) 4 Turbinas a Gas (154 MW c/u‐Diesel B5) / (180 MW c/u‐Gas) Diesel B5 (proyectado para Gas Natural)

DATOS DE LA TURBINA A GAS Potencia Marca

4 turbinas de (154 MW c/u‐Diesel B5) / (180 MW c/u‐Gas) General Electric

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Marca

4x232 MVA 18 kV General Electric

DATOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

(130/160/200 MVA)/(ONAN/ONAF1/ONAF2) a 40°C 500 kV/18 kV


1 Compromiso de Inversión 20.01.2014 09.06.2016 6 899 US$/MW‐mes


17.11.2014 04.12.2014 15.06.2015 09.06.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto se ubica en el distrito de Mollendo (Arequipa) a una altura de 56,5 msnm. La capacidad de la central por contrato es de hasta 600 MW sin embargo, SAMAY I viene instalando 720 MW

(4 turbinas a gas marca G.E. de 180 MW c/u). En la Etapa 1, operará con Diesel B5, hasta que se disponga de gas natural. En la Etapa 2, utilizará gas natural. La central tendrá conexión al Terminal de combustible de Mollendo, mediante un poliducto y en el futuro

(cuando se disponga de gas natural) al Gasoducto Sur Peruano. Se ha construido con la modalidad de Contrato EPC: Posco (Central), Siemens (S.E. GIS) y Abengoa (Línea de

Transmisión 500 kV y Ampliación de S.E. San José). Las obras de la central y la L.T. 500 kV Puerto Bravo‐San José se encuentran concluidos. La central continúa con las pruebas de puesta en servicio de sus cuatro grupos de generación, de acuerdo a la

siguiente programación: G1 (27.02.2016 al 09.03.2016), G2 (20.03.2016 al 31.03.2016), G3 (11.04.2016 al 22.04.2016) y G4 (03.05.2016 al 05.06.2016).

Por Contrato, la POC está prevista para el 09.06.2016. El proyecto presenta un avance global de 99%. La inversión aproximada será de US$ 390 millones.


TG212 MVA

C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)

18 kV

200 MVA

TG212 MVA

18 kV

200 MVA

TG212 MVA

18 kV

200 MVA

500 kV

500 kVS.E. SAN JOSÉ

ACAR 750 MCM58 km

TG212 MVA

18 kV

200 MVA

102


CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA (135 MW)


Vista Panorámica de la Plataforma Corvina CX11

(Lugar donde se inicia el gaseoducto)

Zona de Ubicación de la C.T. Nueva Esperanza

Movimiento de Tierras

Corte del Terreno

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L.

TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica


Tumbes Contralmirante Villar Zorritos 48 msnm

DATOS TÉCNICOS Potencia Instalada Tipo de Central Combustible Número de unidades de Generación Consumo Específico Bruto

1 135 MW Termoeléctrica Ciclo Abierto Gas Natural 3 Turbinas a Gas 8 355 BTU/kW.h (Inferior)

TURBINA Modelo de Turbina Potencia

GE‐LM‐6OOOPD‐SPRINTDL 47,9 MW

GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

. 72 MVA 13,8 kV 0,85

TRANSFORMADOR Nivel de Tensión Potencia

13,8/220 kV 40/53,3/66,7(ONAN/ONAF/ONAF) MVA


1 Autorización MINEM 27.07.2011 (R.M. N° 271‐2011‐MEM/DM) 31.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE Mediante R.D. N° 498‐2006‐MEM/AAE, del 23.08.2006, la DGAAE aprobó el EIA del proyecto. Mediante R.M. N° 271‐2011‐MEM/DM, del 27.07.2011, se otorgó autorización para desarrollar la actividad

de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza. Mediante R.M. N° 570‐2012‐MEM/DM, 05.01.2013, se aprobó la modificación de la autorización para

desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza, estableciéndose la POC para el 31.12.2016.

La central cuenta con la conformidad deI COES/SINAC del Estudio de Pre Operatividad. La empresa requiere, previo al inicio de la construcción, que se reubiquen dos líneas de transmisión de

Electroperú y ENOSA que cruzan los terrenos donde se instalará la central. Se viene realizando las actividades para la obtención de las servidumbres necesarias.

Se realizó el acondicionamiento del área, nivelación, relleno, almacén para postes, oficina administrativa, construcción de vías y escaleras de accesos al terreno, cerco perimétrico y desbroce de vegetación.

Los nuevos dueños de la Empresa Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L. es Zorritos Perú Holdings Inc. la cual fue adquirida el 7 de julio del 2015.

El proyecto está atrasado, debido a que existen factores de frenaje que impiden el desarrollo normal del proyecto, La falta de definición del suministro de gas desde la Plataforma CX‐11 Sector Corvina del Zócalo Continental.

Con fecha 07.10.2015, la concesionaria solicitó modificación del cronograma de obras al MINEM por causas de fuerza mayor, la cual está pendiente de respuesta por parte del MINEM.

El monto de Inversión aproximado es de 127,5 MM US$.


10 kV

10 kV

3x50 MVA

220 kV220 kV

S.E. ZORRITOS

0,22 kmTG245 MW

TG345 MW

TG145 MW

C.T. NUEVAESPERANZA (135 MW)

10 kV

103


AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1 (112,8 MW)

Plano de Ubicación del Sistema de Bombeo de Agua de Mar

Turbina a Gas de 75,4 MW (Ciclo Simple)

Nave de Turbina‐Generador a Vapor

Transformador Principal 84 MVA; 13,8/220 kV (Ciclo Simple)

DENOMINACIÓN AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1

EMPRESA CONCESIONARIA ENERSUR

TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica


Lima Cañete Chilca 40 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia a Instalar Número de Unidades de Generación N° de Calderas de Recuperación N° de Aerocondensadores Fuente de Energía

(75,4 MW Ciclo Simple / 112.8 MW Ciclo Combinado 1 Turbinas a Gas 1 Turbina de Vapor 1 Calderas de Recuperación 1 Sistema de enfriamiento de aire para condensación de vapor Gas Natural

DATOS DE GENERADOR Marca (T.G./T.V) Potencia ( T.G./T.V)) Tensión generación ( T.G./T.V)) Factor potencia( T.G./T.V))

General Electric / General Electric 75,4 MW / 37,4 MW 13,8 kV / 13,8 kV 0,80 – 0,85

DATOS DE TURBINA Marca ( T.G./T.V)) Potencia ( T.G./T.V) Velocidad ( T.G./T.V)

General Electric / Siemens 75.4 MW / 37.4 MW 5 254 / 4 700 rpm

DATOS DE TRANSFORMADOR (TG) Potencia Relación de Transformación

84/105 MVA 220/13,8 kV

DATOS DE TRANSFORMADOR (TV) Potencia Nivel de Tensión

1 0 44/55 MVA 220/13,8 kV


1 Autorización MINEM 13.12.2016 (Ciclo Simple) 13.06.2017 (Ciclo Combinado)

INFORMACIÓN RELEVANTE El área del proyecto está ubicado al lado este de la C.T. Chilca 1. El proyecto consiste en la construcción

de una nueva unidad de generación de ciclo combinado que operará con gas natural, con una potencia instalada de 112.8 MW. La nueva unidad podrá operar en ciclo simple y en ciclo combinado. El sistema de control distribuido (DCS) permitirá el control continuo del balance calor y eficiencia de la planta. Las unidades contarán con un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).

Se otorgó Autorización de Generación, con R.M. N° 011‐2015‐MEM/DM del 25.01.2015. El proyecto cuenta con el ITS aprobado con R.D. N° 216‐2014‐MEM/DGAAE del 31.07.2014; con el CIRA

aprobado con oficio N° 110‐2015‐DCE‐DGPA/MC del 20.01.2015; con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta COES/D/DP‐1019‐2014 del 31.07.2014; con el Estudio de Operatividad aprobado con carta COES/D/DP‐2056‐2015 del 16.12.2015; con carta COES/D/DP‐232‐2016 del 19.02.2016 se aprobó la conexión al SEIN del transformador de potencia de la unidad.

Al 06.04.2016, se ha concluido con el montaje de la turbina a gas y todo su equipamiento asociado. Se ha efectuado el pre comisionado a medida que se instalaban los equipos y sistemas, se estaba realizando el comisionado y desde el 11.04.2016 se efectuarán las pruebas con carga. Se está concluyendo con el montaje de la caldera de recuperación. Se preparó el terreno y construido las bases de los equipos, se ha instalado el grupo turbina a vapor‐generador, se ha construido la casa de máquinas y se está efectuando el montaje del aerocondensador. El contratista a cargo de la obra es Duro Felguera S.A.

Con carta COES/D/DP‐502‐2016 del 04.05.2016 se aprobó la Puesta en Operación Comercial de la Turbina a Gas TG‐41 (ciclo simple), a partir del 06.05.2016 con una potencia efectiva de 75,49 MW.

Avance al 06.04.2016: Físico 67%; Valorizado 45%. La inversión del proyecto es de 140 MM US$.

VISTA DE LA CENTRAL

104


10. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

105


10.1 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES

106


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II

Plano de Ubicación

Subestación Chaglla



Vista Panorámica de la L.T. 220 kV Chaglla ‐ Paragsha

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E.CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Chaglla (13,8/220 kV ‐ Nueva) S.E. Paragsha II (220 kV ‐ Ampliación)


S.E. Chaglla Huánuco Huánuco Chinchao 952 msnm

S.E. Paragsha II Pasco Pasco Simón Bolivar 4 366 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 460 MW (230 MW por terna) 127,5 km 25 m Celosía metálica de acero galvanizado (308 estructuras) 2 AAAC 2x700 MCM (2 x 355 mm2) EHS 70 mm2 y OPGW de 108 mm2 Aisladores de disco (vidrio o porcelana)

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

Empresa de Generación Huallaga S.A Consorcio Constructor Chaglla S.A. (Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. y Constructora Norberto Odebrecht S.A.) CNEC WORLEYPARSONS ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ 12.03.2016 (el COES otorgó Certificado de Integración al SEIN) 100%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II de 127,5 km en doble terna, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Chaglla al SEIN. El proyecto comprende la construcción de la S.E. Chaglla (220 kV) y la ampliación de la S.E. Paragsha (220 kV) con dos bahías de líneas. La S.E. Chaglla, está implementada con dos pórticos de línea acoplados a los pórticos de la bahía de transformación. La capacidad de transmisión es de 460 MW (230 MW por terna). Mediante R.D. N° 332‐2013 MEM/AAE del 08.11.2013, se aprobó el EIA de la L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II. Mediante la R.S. N° 089‐2013‐EM del 20.12.2013 se otorgó la concesión definitiva en la L.T. 220 kV S.E. Chaglla‐S.E. Paragsha II. (2 ternas) Las obras civiles preliminares de la L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II se iniciaron el 25.08.2013 (S.E. C.H. Chaglla). Los patios de llaves de la S.E. Chaglla y S.E. Paragsha están concluidos. La L.T. 220 kV S.E. Chaglla‐S.E. Paragsha II se encuentra operando conectada al SEIN desde el 10.02.2016. Con Carta COES/D/DP‐319‐2016 el COES otorgó el Certificado de Integración al SEIN de la L.T. 220 kV Paragsha‐Chaglla (L‐2150 y L‐2151) a partir del 12.03.2016.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II

G2200 MW

C.H. CHAGLLA (406MW)

13,8 kV

2x255 MVA + 1x6 MVA

ACAR 700 MCM (355 mm²)127,5 km

G36 MW

220 kVPARAGSHA II

220 kV

G1200 MW

107


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

Plano de Ubicación

Inicio de la Línea de Transmisión

S.E. Campo Armiño

Patio de Llaves S.E. Cerro del Águila

S.E. GIS C.H. Cerro del Águila

DENOMINACIÓN L.T. 220 KV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

EMPRESA CONCESIONARIA CERRO DEL ÁGUILA S.A.


S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV ‐ Nueva) 3 Bancos de Transformadores 1Ø, 201 MVA c/u 220 ± 4 x 1,25% / 13,8 kV, OFWF ‐YNd11 S.E. Campo Armiño ( 220 kV ‐ Ampliación)


S.E. Cerro del ÁguilaHuancavelica Tayacaja Surcubamba 2 972 msnm

S.E. Campo ArmiñoHuancavelica Tayacaja Colcabamba 2 972 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 632,5 MVA (cada terna) 15,76 km 25 m Metálicas de celosía (9 vértices) 2 AAAC de 625 mm2 EHS 70 mm2 y OPGW 108 mm2 de 24 fibras Cerámicos

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Operación Comercial (PCO) % Avance de Obra

. Cerro del Águila S.A. Consorcio conformado por las empresas Astaldi S.p.A. y GyM S.A. Cerro del Águila S.A. 20.01.2016 (CDA ha solicitado la nueva POC para el 30.06.2016) 91%

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de: la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño de 15,76 km en doble terna, la S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Campo Armiño (220 kV) con dos bahías de líneas. La L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño, con capacidad de transporte de 632,5 MVA cada terna, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Cerro del Águila al SEIN (525 MW). Mediante carta COES/D/DP‐083‐2012 (31/01/2012), el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Cerro del Águila, contemplando una capacidad de hasta 525 MW. Mediante R.S. N° 026‐2014‐EM, el 07.05.2014 el MINEM otorgó Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión en la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño. De acuerdo a la cláusula séptima del Contrato de Concesión N° 438‐2014, la Puesta en Operación Comercial de la línea estaba prevista para el 20.01.2016. CDA ha solicitado al MINEM la postergación de la POC hasta el 30.06.2016. Con Resolución Osinergmin N° 24‐2015‐OS/CD se dictó mandato de conexión a favor de Cerro del Águila con la finalidad de que Electroperú S.A. le permita la conexión de la C.H. Cerro del águila a la S.E. Campo Armiño 220 kV. La S.E. Cerro del Águila, está instalada en caverna, y es del tipo GIS, encapsulada en SF6. Los transformadores de potencia de la S.E. Cerro del Águila han sido ubicados en sus respectivas cabinas. La construcción de la línea (estructuras) y el montaje de la línea está culminada. Actualmente se viene realizando las conexiones en la S.E. Campo Armiño (ampliación) y las conexiones en la S.E. Cerro del Águila (patio de llaves). El avance global del proyecto es de 91%.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

G1175 MW

C.H. CERRO DEL ÁGUILA(525 MW)

13,8 kV

3x201 MVA

220 kV

ACSR-Curlew 592 m m²15,76 m

G3175 MW

S.E. CAMPOARMIÑO

G2175 MW

ACSR-Curlew 592 m m²15,76 m

220 kV

108


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

Plano de Ubicación

Maquinaria para la obra

Zona de campamento Santa Bárbara

Ubicación Patio de llaves

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO S.A. – EGECUSCO S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Pucará (Pampa Hanza) (13,8/138/220 kV ‐ Nueva) S.E. Onocora (138/220 kV ‐ Ampliación)


S.E. Pucará (Pampa Hanza) Cusco Canchis Sicuani 3 522 msnm

S.E. Onocora Cusco Canchis Sicuani 3 560 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

220 kV 160 MVA 1,4 km Torres de celosía metálica autosoportada con perfiles angulares de acero galvanizado 1 Triangular

ACSR Curlew 523,7 mm2

2 OPGW 106 mm2 de 24 hilos Aisladores de porcelana tipo estándar, clase ANSI 52‐8

Conductor de acero recubierto con cobre de 35 mm2, varilla de

acero recubierto con cobre de Ø16 mm x 2,4 m.

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

. EGECUSCO Por definir Por definir 15.12.2017 0%. Se está tramitando nueva fecha para inicio de obras.

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto comprende la construcción de las S.E.s. Pucará y Acco, la ampliación de la S.E. Onocora,

el tendido de la L.T. 138 kV S.E. Acco‐S.E. Pucará (10,2 km) y L.T. 220 kV S.E. Pucará ‐S.E. Onocora (1,4 km).

La L.T. 138 kV S.E. Acco – S.E. Pucará, permitirá la transmisión de la energía eléctrica generada por la C.H. Acco.

La L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) – S.E. Onocora, permitirá la inyección al SEIN de la energía eléctrica generada por la C.H. Pucará y la C.H. Acco.

La S.E. Pucará (Pampa Hanza) consta de un patio de llaves con niveles de tensión de 220 kV y 138 kV, así como de un sistema interior de 13,8 kV. También se cuenta con dos transformadores de potencia, uno de 90 MVA, 220/13,8 kV conexión YNd1 y el otro de 120/30/90 MVA, 220/138/13,8 kV, conexión YNynd1.

En la S.E. Onocora se implementará una bahía de salida en el lado de 220 kV que recepcionará la línea proveniente de la S.E. Pampa Hanza. Los trabajos a ejecutar básicamente se darán en el patio de llaves y en la sala de control de la subestación

La zona del proyecto se caracteriza por desarrollarse en la zona de la sierra, con frecuentes lluvias y descargas eléctricas.

La construcción específica de la línea aún no se inicia. El Avance global acumulado a abril 2016: 0% Aun no se concreta el Cierre Financiero.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

C.H. ACCO(26 MW)

30 MVAS.E.

ONOCORA

138 kV

ACSR Ostrich176,9 mm²

10,2 kmG1

C.H. PUCARÁ(130 MW)

90 MVA

120/30/90 MVA

220 kV138 kV

ACSR Curlew523,7 mm²

1,4 km

220 kV

13,8 kV

G276 MW

13,8 kV

G176 MW

G2

109


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO (C.H. Molloco)

Plano de Ubicación

Trazo de Ruta

Armado de Estructuras para doble terna

Armado de Estructuras para Simple Terna

DENOMINACIÓN L.T. 220 KV S.E. SORO – S.E. HUAMBO

EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO CEE (Corsan Corvian ‐ Engevix ‐ Enex)

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Soro (13,8/220 kV ‐ Nueva) S.E. Llatica (13,8/220 kV – Nueva) S.E. Cerro Verde (220 kV ‐ Ampliación)


S.E. Soro Arequipa Caylloma Choco 2 050 msnm

S.E. Llatica Arequipa Caylloma Tapay 3 300 msnm

S.E. Huambo Arequipa Caylloma Huambo 2 080 msnm

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

S.E. Soro – S.E. Huambo 220 kV 2x180 MVA 21 km Autoportantes tipo celosía 2

ACSR Curlew 524 mm2

OPGW 70 mm2 de 12 fibras Porcelana o Vidrio Templado

S.E. Llatica – S.E. Soro 220 kV 180 MVA 6,48 km Autoportantes tipo celosía 1

ACSR Curlew 524 mm2

OPGW 70 mm2 de 12 fibras Porcelana o Vidrio Templado


Consorcio CEE (Corsan Corvian – Engevix – Enex) Por definir Por definir 17.10.2020 En etapa de estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto C.H. Molloco incluye a la C.H. Soro y a la C.H. Llatica; fue adjudicado el 21.03.2013. La L.T. 220 kV S.E. Soro – S.E. Huambo, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por el proyecto Molloco al SEIN. Este proyecto está conformado por la C.H. Soro y la C.H. Llatica. Además, el proyecto comprende la construcción de la S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV) y la S.E Huambo (220 kV). La S.E. Soro estará constituida por un equipamiento de maniobra en 220 kV encapsulados en gas SF6, GIS, instalado al exterior, con configuración doble barra en 220 kV. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 175/87,5/87,5 MVA. La S.E. Llatica estará constituida por equipos convencionales, instalados al exterior. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 156/78/78 MVA. La S.E. Huambo cortará a las dos ternas (L‐2053 y L‐2054) de la L.T. 220 kV Cotaruse – Socabaya y estará ubicada a 170 km de la S.E. Cotaruse. La S.E. Huambo tendrá como mínimo 6 bahías de línea. El 17.10.2013 se firmó el contrato, el cual establece la fecha POC de la central para el 17.10.2020. Actualmente se viene realizando los Estudios de Ingeniería. A la fecha no se ha iniciado la construcción de las obras de las líneas de transmisión.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO

G195,76 MVA

C.H. SORO(2x95,76 MVA)

13.8 kV

210 MVA


G295,76 MVA

220 kV

S.E. HUAMBO

13.8 kV

G168,95 MVA

C.H. LLATICA(2x68,95 MVA)

13.8 kV

140,7 MVA

ACSR Curlew 524 mm²6,48 km

G268,95 MVA

220 kV

13.8 kV


220 kV

110


10.2 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINEM

111


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

Plano de Ubicación

Plataforma de la subestación La Vírgen

Montaje de la torre N° 129

Nivelación de stub, acero y encofrado en la torre N° 105

DENOMINACIÓN L.T. 138 KV S.E.LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

EMPRESA CONCESIONARIA LA VÍRGEN S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. La Virgen (13,8/138 kV ‐ Nueva) S.E. Caripa (138 kV ‐ Ampliación)


S.E. La Virgen Junín Chanchamayo San Ramón 850 msnm

S.E. Caripa Junín Tarma Unión‐Leticia 3 450 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

138 kV 92 MW 62,8 km 25 m Torres metálicas de acero en celosía (22 vértices) 1 Triangular

AAAC 300 mm2

2 EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos y de cerámica


La Virgen S.A.C. GCZ Construcción S.A.C. Por definir 31.01.2016 35%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. La Virgen al Sistema Eléctrico interconectado Nacional (SEIN). El proyecto comprende también la construcción de la S.E. La Virgen (13,8/138 kV) y la ampliación del patio de llaves de la S.E. Caripa (138 kV).

La S.E. La Virgen, será controlada a distancia es decir completamente automática. Los equipos de 13,8 kV serán instalados al interior mientras que los de 138 kV serán instalados al exterior (patio de llaves).

La L.T 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa recorrerá tramos de zonas de ceja de selva y sierra. El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado por el COES el 23.07.2009 mediante carta N° COES/D‐1185‐2009.

La concesión definitiva de transmisión se otorgó con Resolución Suprema N° 029‐2008‐EM el 04.06.2008, aprobándose el Contrato de Concesión N° 313‐2008.

Actualmente se vienen realizando los trabajos de construcción de accesos peatonales a ubicaciones definitivas de las estructuras.

Se tiene 55 km de línea con convenios de servidumbre firmados, lo cual representa el 89%. El avance global acumulado de obra a abril 2016 es de 35 % que comprenden trabajos de: excavación y cimentaciones con Stub, montaje de torres estructurales de celosía.

El proyecto está atrasado respecto a su programa inicial.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

G128,2 MW

C.H. LA VÍRGEN(84 MW) 13,8 kV


28,2 MW

138 kV

S.E.CARIPA

3x32 MVA

G328,2 MW

138 kV

S.E. LA

VÍRGEN

112


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASHASH

Plano de Ubicación

Estudio Geotécnico

Desbroce y Nivelación de Terreno para Subestación

Desbroce y Nivelación de Terreno

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. MARAÑON–S.E. HUARICASHASH

EMPRESA CONCESIONARIA HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. (HIDROMARAÑON)

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Marañón (13,8/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Huaricashash ( kV ‐ Ampliación)


S.E. Marañon Huánuco Huamalíes Llata 2 800 msnm

S.E. Huaricashash Huánuco Dos de Mayo Ripán 3 746 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Capacidad Potencia Nominal Ancho de franja de servidumbre Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 39,50 km 88,3 MW 98,1 MVA 25 m Torres de Celosía de Acero Galvanizado 1 Simple terna ‐ Triangular

ACSR 715,5 MCM (422 mm2)

2 OPGW 100 mm2 de 24 fibras Aisladores Poliméricos

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Hidroeléctrica Marañon S.R.L. Mota Engil Perú S.A: COBA 16.12.2016 Trabajos preliminares

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash, permitirá la inyección de la energía eléctrica

generada por la C.H. Marañon de 88 MW. El proyecto contempla la construcción de la S.E. Marañon de 13,8/13,8/220 kV (que contará con un

banco de transformadores monofásicos) y la S.E. Huaricashash de 220 kV, que será del tipo convencional con configuración interruptor y medio.

Para la interconexión al SEIN se realizará el seccionamiento de la L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L‐2286) en la estructura T28. En este punto se implementará una línea en doble terna que servirá como vía de ingreso y salida de la S.E. Huaricashash.

La L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L‐2286) quedará seccionada en: o L‐2286A: L.T. 220 kV S.E. Vizcarra ‐ S.E Huaricashash, de 13 km aproximadamente. o L‐2286B: L.T. 220 kV S.E. Huaricashash – S.E. Antamina, de 43 km aproximadamente.

El 17.07.2013 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash.

Con Oficio N° 001‐2014‐MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de la L.T. 220 KV Marañon‐L‐2286.

La ingeniería de detalle se encuentra en proceso de revisión. El Ministerio de Cultura ha declarado la caducidad del Programa de Excavaciones Arqueológicas (PEA)

con lo que ha obligado a la concesionaria a reiniciar el trámite de obtención de CIRA. La línea de transmisión aún no tiene Concesión Definitiva. Se viene realizando los trabajos como desbroce y nivelación de terrenos.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASASH

43 km13.8 kV

G144 MW

C.H. MARAÑON(88 MW)

13.8 kV

100/50/50 MVA

S.E. VIZCARRA


G244 MW

220 kV

S.E. ANTAMINA

220 kV

220 kV

L−2286A

L−2286B

220 kV

S.E.HUARICASHASH 13 km

113


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

Plano de Ubicación

Trazo de Ruta (línea roja)

Llegada a S.E. Tingo María

Terreno de ubicación de la S.E. Belo Horizonte

DENOMINACIÓN L.T. 220 KV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

EMPRESA CONCESIONARIA ODEBRECHT

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Belo Horizonte (13,8 / 220 kV ‐ Nueva) S.E. Tingo María (220 kV ‐ Ampliación)


S.E. Belo Horizonte Huánuco Huamalies Monzón 720 msnm

S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 180 MW 19,5 km De acero galvanizado en celosía 1

ACAR 1250 MCM (633 mm2)

OPGW 115,2 mm2 de 24 hilos Aisladores Cerámicos tipo Standar


Compañía Energética del Centro S.A.C Por definir Por definir 30.12.2021 0%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte – S.E. Tingo María, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Belo Horizonte al SEIN. El proyecto comprende la construcción de la S.E. Belo Horizonte (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Tingo María (220 kV). La S.E. Belo Horizonte será del tipo desatendida, completamente automática. Los equipos de 220 kV estarán instalados al exterior y los de 13,8 kV al interior. Estará previsto para una configuración de conexión en simple barra. Contará con 3 transformadores de potencia 220/13,8 kV de 75 MVA c/u con regulación en vacío. La S.E. Tingo María tiene una configuración en anillo, en ella se encuentran instalados equipos de REP y ETESELVA. Se implementará una celda para la línea que llegará de la S.E. Belo Horizonte. Existe riesgo latente en la zona del proyecto, el gobierno ha declarado zona de emergencia, desde el 11.11.2011, no se han podido continuar con las actividades programadas del proyecto. El concesionario ha presentado una solicitud para la ampliación de plazo de ejecución de obras con Carta GE‐257‐12 de fecha 20.11.2012 al MINEM, por causas de fuerza mayor. Mediante R.S. N° 048‐2015‐EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del cronograma, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

60 MW

C.H. BELO HORIZONTE(180 MW)

13,8 kV

75 MVA

60 MW

75 MVA

60 MW

75 MVA

220 kV

220 kVS.E.TINGO MARÍA

ACAR 1250 MCM 633 mm²

19,5 km

13,8 kV

13,8 kV

114


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES

Plano de Ubicación

Campamento Provisional

Trazo de Ruta 2

S.E. Tarucani

S.E. Majes

DENOMINACIÓN L.T. 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES

EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Tarucani (13,8/138 kV) S.E. Majes (138 kV‐ Ampliación)


S.E. Tarucani Arequipa Arequipa Tarucani 3 300 msnm

S.E. Majes Arequipa Caylloma Majes 1 410 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

138 kV 115 MW 57,7 km Postes de madera tratada (tramo costa) y estructuras metálicas de acero en celosía (tramo sierra) 1 (preparada para doble en el futuro)

AAAC 283 mm2

OPGW de 74,96 mm2 Aisladores de vidrio o porcelana (tramo sierra) y poliméricos tipo tensión (tramo costa)

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Empresa Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

Tarucani Generating Company S.A. Por definir Por definir 07.06.2015 Suspendido

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por

la C.H. Tarucani, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El proyecto contempla la construcción de la S.E. Tarucani de 13,8/138 kV, que se conectará a la S.E.

Majes a través de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes de 57,7 km (tramo costa: 25,96 km y tramo sierra: 31,74 km).

El COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Tarucani, a través de la carta COES/D/DP‐4327‐2011, del 23.08.2011.

La C.H. cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, otorgado mediante CIRA N° 2012‐264/MC, de fecha 09.07.2012.

Con R.D. N° 334‐2013‐MEM/AAE del 11.11.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani‐S.E. Majes.

El diseño de la S.E. Tarucani ha sido previsto para una configuración de conexión en simple barra. Se ha previsto un Patio de Llaves en 138 kV con un transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA (etapa I), en la etapa II se instalará otro transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA.

El 29.02.2012, se recibió de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste la carta SEAL‐GG/TE‐302‐2012, en la cual se confirma Reserva de Espacio en la Sub Estación Majes por el tiempo necesario para llevar a cabo las negociaciones del contrato de conexión.

Con R.S. N° 086‐2014‐EM se otorga a favor de Tarucani Generating Company S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en Línea de Transmisión.

A la fecha el proyecto está suspendido, aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES

G124,5 MW

C.H. TARUCANI (49 MW)

13,8 kV


24,5 MW

138 kV

S.E.MAJES

60 MVA

138 kV

115


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV

Plano de Ubicación

Zona del Proyecto

Esquema General del Proyecto (Parte 1)


DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV


SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Runatullo III (60 kV) S.E. Tulumayo IV (60 kV)

UBICACIÓN


S.E. Runatullo III Junín Concepción Comas 2 430 msnm

S.E. Tulumayo IV Junín Concepción Mariscal Castilla 2 550 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Aislador

60 kV 7,5 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía AAAC de 240 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2 Aisladores de porcelana




La L.T. 60 kV S.E. Runatullo III – S.E. Tulumayo IV de 7,5 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo IV al SEIN. Con Resolución Suprema N° 006‐2015‐EM del 07.03.2015, el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la Concesión Definitiva de Transmisión. Asimismo, autorizó la firma del Contrato de Concesión N° 462‐2015. Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Hidroeléctrica Tulumayo IV y de la L.T. 60 kV S.E. Runatullo III – S.E. Tulumayo IV. La concesionaría actualmente viene realizando los Estudios de Ingeniería. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra. La POC según el Contrato de Concesión está prevista para el 13.05.2016. La concesionará solicitará la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y de la POC de la línea.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 60 kV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV

G118,7 MW


13,8 kV

G218,7 MW

G318,7 MW

2x33 MVA

220 kV


por CTM)

220 kV

G141,6 MW

13,8 kV

2x50 MVA

G241,6 MW


220 kV

9,2

km

AA

AC

645 m

m²

T8

L-6073



G110 MW

10 kV

60 kV

25 MVA

G210 MW

50 MVA

60 kV 7,5

km

AA

AC

240 m

m²

116


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. TULUMAYO IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. CONCEPCIÓN)

Plano de Ubicación

Zona del Proyecto



DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. TULUMAYO IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. CONCEPCIÓN)


SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Runatullo III (60 kV) S.E. Tulumayo IV (220 kV)

UBICACIÓN


S.E. Runatullo III Junín Concepción Comas 2 430 msnm


DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de transporte Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Ancho de faja de servidumbre

220 kV 194,75 MW 8,147 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía Aleación de Aluminio AAAC de 645 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2 y 1 EHS de 70 mm2 25 m




La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. Runatullo III – S.E. Concepción) de 8,147 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo IV al SEIN. La S.E. Tulumayo IV, finalmente se conectará a la S.E. Orcotuna, que actualmente está en construcción por CTM. La L.T. Tulumayo IV – Orcotuna, tendrá una longitud total de 64 km. La L‐6073 fue construida para operar en 220 kV, pero actualmente opera en 60 kV para evacuar la energía de la C.H. Runatullo III al SEIN. El tramo de la L‐6073 (entre la T8 y la S.E. Runatullo III) será desmontado. Con R.S. N° 028‐2015‐EM del 09.06.2015, el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la concesión definitiva de transmisión. Asimismo, autorizó la firma del Contrato de Concesión N° 470‐2015. Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y líneas de transmisión eléctrica asociadas. La POC está prevista para el 15.05.2017.


G118,7 MW


13,8 kV

G218,7 MW

G318,7 MW

2x33 MVA

220 kV


por CTM)

G241,6 MW


220 kV

9,2

km

AA

AC

645

mm

²

220 kV

G141,6 MW

13,8 kV

2x50 MVA

T8S.E.

CONCEPCIÓN

L-6073


60 kV

25 MVA

G210 MW

50 MVA


G110 MW

10 kV

60 kV

L-6

07

37,5

km

AA

AC

24

0 m

m²

117


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. TULUMAYO V – S.E. TULUMAYO IV

DENOMINACIÓN L.T. 220 kV S.E. TULUMAYO V – S.E. TULUMAYO IV

EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN TULUMAYO ‐ V S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Tulumayo V (220/13,8 kV) S.E. Tulumayo IV (220/13,8 kV)

UBICACIÓN


S.E. Tulumayo V Junín msnm


DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de transporte Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Aislador Faja de Servidumbre

220 kV 100 MVA 9,18 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía Aleación de Aluminio AAAC de 645 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2/EHS 50 mm2 Aisladores de porcelana (suspensión y anclaje) 25 m

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Servicio

Contrato de Concesión N° 472‐2015 15.09.2021


La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V – S.E. Tulumayo IV de 9,18 km de simple terna, transmitirá la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo V hacia la S.E. Tulumayo IV, y luego esta subestación mediante otra Línea de Transmisión, se conectará con el SEIN, en la S.E. Orcotuna. Con R.S. N° 029‐2015‐EM de fecha 09.06.2015 el MINEM otorga a favor de EGEJUNÍN TULUMAYO ‐ V S.A.C. la Concesión Definitiva de transmisión. Contrato de Concesión N° 472‐2015. Mediante la R.D. N° 443‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 24.12.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y línea de transmisión eléctrica asociada. Aún no se ha iniciado la construcción de la obra. La Puesta en Servicio está prevista para el 15.09.2021.


G118,7 MW


13,8 kV

G218,7 MW

G318,7 MW

2x33 MVA

220 kV


por CTM)

G241,6 MW


220 kV

9,2

km

AA

AC

645

mm

²

220 kV

G141,6 MW

13,8 kV

2x50 MVA

T8S.E.

CONCEPCIÓN

L-6073


60 kV

25 MVA

G210 MW

50 MVA


G110 MW

10 kV

60 kV

L-6

0737,5

km

AA

AC

24

0 m

m²

118


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 72,5 KV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I

Montaje de Estructura E3 concluido

Montaje de Estructura metálica E4 concluido

Montaje de Estructura E8 concluido

E14, E13 y E12: Montaje de Estructura en proceso

DENOMINACIÓN L.T. 72,5 kV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I

EMPRESA CONCESIONARIA GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carpapata III (72,5/13,8 kV) S.E. Carpapata I (72,5 kV)

UBICACIÓN


S.E. Carpapata III Junín Tarma Palca 2 935 msnm

S.E. Carpapata I Junín Tarma Palca 2 935 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Longitud Potencia a transmitir Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor

72,5 kV 3,57 km 15 MVA 1 Metálicas tipo celosía AAAC de 150 mm2

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión 31.12.2016


El proyecto comprende la construcción de la L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III – S.E. Carpapata I de 3,57 km de longitud, compuesta en un primer tramo aéreo de 3,22 km con estructuras de simple terna, y un segundo tramo aéreo de 0,35 km con estructuras de doble terna dejando un lado disponible para la posterior implementación de la L.T. S.E. Huasahuasi II – S.E. Carpapata I. La L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III – S.E. Carpapata I, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Carpapata III al SEIN. En noviembre del 2014, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. El Estudio de Ingeniería se encuentra concluido. Se ha culminado con la fabricación y transporte a Lima de los equipos para las subestaciones eléctricas, sistema de control y comunicaciones. Se culminaron las obras civiles, montaje de torres y tendido del conductor de la línea de transmisión. Queda pendiente las pruebas con energía, que se prevén para el segundo trimestre del 2016. El avance de la línea es de 96% y de las subestaciones es de 80%. La POC está prevista para el 31.12.2016.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 72,5 kV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I

6.4 MW

C.H. CARPAPATA III(12.8 MW)

13.8 kV

72.5 kV

S.E. CARPAPATA I

3.57 km

72.5 kV

6.4 MW16 MVA

AAAC 150 mm²

119


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 KV S.E. CHACAS – S.E. CARHUAZ

DENOMINACIÓN L.T. 66 kV S.E. CHACAS – S.E. CARHUAZ

EMPRESA CONCESIONARIA CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Chacas (66 kV) S.E. Carhuaz (66 kV)

UBICACIÓN


S.E. Chacas Ancash Asunción Chacas 3 354 msnm

S.E. Carhuaz Ancash Carhuaz Carhuaz 2 645 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia a transmitir Longitud Tipos de estructuras Número de ternas Conductor Cable de guarda

66 kV 20 MW 44 km Tubería de acero con crucetas de fierro 1 ACSR 2/0 cable de acero aluminio Sección 3/8” acero galvanizado



INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 66 kV S.E. Chacas‐S.E Carhuaz tendrá una longitud total de 44 km y se extiende desde la S.E. Chacas, en el distrito de Chacas, provincia de Asunción y la S.E.

Carhuaz, en el distrito y provincia de Carhuaz, región Ancash. La línea de transmisión permitirá inyectar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la energía generada por la C.H. Centauro I‐III. Con R.D. N° 311‐2002‐EM/DGAA de fecha 21.10.2002 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto L.T. 66 kV S.E. Chacas‐S.E Carhuaz. Con R.S. N° 014‐2005‐EM del 11.03.2005 se otorgó a favor de Corporación Minera del Perú S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión

de la L.T. 66 kV S.E Chacas – S.E. Carhuaz. El 15.04.2005 se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 235‐2004 entre el MINEM y Corporación Minera del Perú

S.A., señalándose en dicho documento que la puesta en servicio ocurriría cinco (5) años después de la suscripción del Contrato de Concesión Definitiva (15.04.2010).

La construcción de la obra aún no se ha iniciado, estando el proyecto en atraso respecto al Cronograma de Ejecución de Obras.

UBICACIÓN DE LA C.H. CENTAURO I ‐ III

120


10.3 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SUBASTA RER

121


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI

Plano de Ubicación

Trazo de Ruta

Trazo de Ruta

Estructuras Típicas

Estructuras Típicas

DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI

EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO ZAÑA S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Zaña ( 6,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Cayaltí (60 kV ‐ Ampliación)


S.E. Zaña Lambayeque Chiclayo Zaña 729 msnm

S.E. Cayaltí Lambayeque Chiclayo Cayaltí 78 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

60 kV 13 MW 50,30 km Metálicas de celosía 1 Triangular AAAC 240 mm2 OPGW de 24 fibras y acero galvanizado EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos tipo tensión


Electro Zaña S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2018 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. Zaña – S.E. Cayaltí de 50,70 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica

generada por la C.H. Zaña al SEIN. El proyecto comprende la construcción de la S.E. Zaña (6,9/60 kV) y la ampliación de la S.E Cayaltí

(60 kV), que es propiedad de ADINELSA. La configuración básica de la Línea de Transmisión será de simple terna, radial, esta configuración es

denominada por el COES como línea de dos terminales. En los dos extremos de la Línea de Transmisión se instalarán seccionadores e interruptores para la

maniobra y protección. No se prevé la instalación de sistemas de compensación reactiva en los extremos de la línea. Se ha culminado el Estudio Definitivo de la Línea de Transmisión y vienen tramitando ante la

Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Se viene negociando el pago de servidumbre y daños con los propietarios y/o posesionarios de los terrenos afectados. Se realizó el pago a 14 de 20 afectados.

A la fecha no se ha iniciado la construcción de la obra.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI

G17,5 MVA

C.H. ZAÑA (13,2 MW)

6,9 kV


G27,5 MVA

60 kV

S.E.CAYALTI

15 MVA

60 kV

122


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

Plano de Ubicación

Ubicación de S.E. Chancay y Pórtico de Salida de Línea

Torre Estructural N° 123 de la Línea de Transmisión 60 kV

Poste de Llegada a la S.E. Huaral

DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

EMPRESA CONCESIONARIA SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA)

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Chancay (10/60 kV ‐ Nueva) S.E. Huaral (60 kV ‐ Ampliación)


S.E. Chancay Lima Huaral Lampián 2 024 msnm

S.E. Huaral Lima Huaral Huaral 200 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición conductores Conductor Aislamiento Fundaciones Puesta a tierra

. 60 kV 25 MVA 60,45 km Metálicas en celosía con perfiles de acero galvanizado 1 Triangular

AAAC 300 mm2 Aisladores poliméricos de suspensión y de anclaje Tipo parrilla y Stub Varillas de Copperweld de 16 mm ɸ x 2,4 m de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra

Sindicato Energético S.A. (SINERSA) ENERGOPROJEKT S.A. COLPEX PROJECT S.A. 95,5%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. Chancay – S.E. Huaral, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Chancay al SEIN. La C.H. Chancay (S.E. Chancay) se enlazará con Ia S.E. Huaral de 60 kV a través de un transformador elevador de 25 MVA, relación de transformación 10/61,5 kV y la línea de transmisión 60 kV. El sistema de transmisión comprende la construcción de la S.E. Chancay (10/60 kV), la construcción de la línea de transmisión 60 kV de 25 MVA, 60.45 km, simple terna y la ampliación de la S.E Huaral (60 kV) de propiedad de Edelnor. En la S.E. Chancay se construido el muro de sostenimiento y la estructura de concreto armado para el transformador. La celda de llegada de 60 kV en la S.E. Huaral se encuentra concluida y totalmente equipada y enlazada. Existe impedimento en la instalación de 2 postes metálicos en la zona urbana de la ciudad de Huaral A la fecha se han instalado 120 torres de un total de 123. Se espera liberación de los impases presentados por agricultores del lugar. El avance global acumulado de la obra de Línea de Transmisión 60KV S.E. Chancay‐ S.E. Huaral, a abril 2016: 95,5%.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

11 MVA

C.H. CHANCAY(22 MVA)

13,8 kV

60 kV

S.E. HUARAL(Edelnor)

AAAC 300 mm²60 km

60 kV

11 MVA23 MVA

123


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

Plano de Ubicación

Casa de Máquinas y Subestación Manta

Subestación de Salida Manta

Casa de Máquinas

DENOMINACIÓN L.T. 66 KV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

EMPRESA CONCESIONARIA PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.C‐ HIDROMANTA

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Manta (6,3/66 kV – Nueva) S.E. La Pampa (66 kV‐ Ampliación)


S.E. Manta Ancash Corongo La Pampa 1 504 msnm

S.E. La Pampa Ancash Corongo La Pampa 1504 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (cantidad) Ancho de faja de servidumbre Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

66 kV 24 MVA 2,68 km Torres de celosía metálica (7) y de madera (1) 16 m 1 ACSR 160 mm2 Acero EHS 38 mm2 Aisladores Poliméricos, conductor de cobre de 35 mm2

ACS Electrodo de acero con recubrimiento de cobre de 15 mm de diámetro y 2,4m de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Contratista Concesionaria Empresa Supervisora Fecha de Inicio (Estimada) Fecha de Conclusión (Estimada) % Avance de Obra

Construcciones Electromecánicas Delcrosa S.A. Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A.C. Bureau Veritas del Perú S.A. 01.08.2013 31.03.2018 0%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa de 2,68 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica

generada por la C.H. Manta al SEIN. El Proyecto comprende la construcción de: L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa, la S.E. Manta y la

ampliación de la S.E. La Pampa. La S.E. Manta, estará adosada a la casa de máquinas de la C.H. Manta, será de tipo exterior y contará

con un área de 38 m x 27 m. El transformador de salida es trifásico, de tipo exterior y 24 MVA de capacidad. Mediante Resolución Suprema N° 071‐2013‐EM del 22.10.2013 se otorga concesión definitiva para

desarrollar la actividad de transmisión eléctrica. Mediante Oficio N° 2050‐2013‐MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión

del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.

El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión RER. La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del cronograma a fin de tener como nueva fecha

de POC el 31.03.2018. El 31.12.2015, el MINEM comunicó a la concesionaria que debe incrementar en 50% el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente (conforme al Contrato de Concesión RER) para dar trámite a su solicitud.

El concesionario manifiesta no estar de acuerdo en la aplicación de la cláusula 8.4 del contrato de suministro debido a que considera que la causal no es de Fuerza Mayor y solicita la aprobación de un nuevo Cronograma de Ejecución de Obras.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

G19,89 MW

C.H. MANTA (19,78 MW)

6,3 kV


G29,89 MW

66 kV

S.E. LAPAMPA

24 MVA

66 kV

124


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA

Plano de Ubicación

Construcción de S.E. 8 de Agosto

Construcción de zapatas y base de las torres

Construcción L.T. 60 kV. S.E. 8 de Agosto‐S.E. Tingo María

Torres Culminadas

DENOMINACIÓN L.T. 138 KV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA

EMPRESA CONCESIONARIA ANDES GENERATING CORPORATION – ANCORP S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. 8 de Agosto (/138 kV – Nueva) S.E. Tingo María (138 kV‐ Ampliación)


S.E. 8 de Agosto Huánuco Huamalies Monzón 1 165 msnm

S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición Conductor Cable de Guarda Puesta a Tierra

. 138 kV 50 MW 58,7 km Postes metálicos y estructuras metálicas de celosía 1 Vertical y Triangular ACAR 350 MCM (177 mm2) OPGW de 48 fibras y cable EHS de 50 mm2 Electrodos de Copperweld


Andes Generating Corporation – ANCORP S.A.C SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú DESSAU S&Z S.A. (en negociación) 85%


La L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María de 58,7 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. 8 de Agosto (19 MW), la C.H. El Carmen (8,4 MW) y la C.H. Nueva Esperanza (8 MW) al SEIN. La S.E. 8 de Agosto será la subestación colectora.

El Proyecto comprende la construcción de la S.E. 8 de Agosto y la ampliación de la S.E. de Tingo María.

La capacidad de transmisión de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María es de 50 MW. S&Z Consultores Asociados S.A. ha desarrollado el Estudio Definitivo para la L.T. 138 kV S.E. 8 de

Agosto – S.E. Tingo María y subestaciones. El Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN fue aprobado con Carta COES/D/DP‐709‐2011

(28.11.11). Con R.S. N° 021‐2014‐EM del 07.04.2014 el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la

actividad de transmisión de energía eléctrica. Se realizó la limpieza de la faja de servidumbre, caminos de acceso, transporte de agregados,

excavación de fundaciones y hormigonado de stubs. Se viene realizando trabajos de excavación cimentaciones y montaje de las estructuras. Los trabajos de la línea de transmisión y subestación se encuentran en ejecución, habiéndose

montado 128 de 148 torres de la línea, se ha iniciado el tendido del conductor de la línea. Las pruebas de puesta en servicio en la celda de la S.E. Tingo María han sido favorables El proyecto

presenta un avance de 86%.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA


12 MVA

S.E. TINGO

MARÍA22,9 kV

ACAR 177 mm²

3,17 km

ACAR 177 mm²

1,53 km

G14,58 MW

4,16 kV

G24,58 MW


12 MVA

22,9 kVG14,2 MW

4,16 kV

G24,2 MW

25x30x55 MVA138 kV

22,9 kV


G19,5 MW

G29,5 MW

13,8 kV

ACAR 177 mm²

58,7 km

138 kV

125


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO

Plano de Ubicación

S.E. Renovandes H1

S.E. Chanchamayo

Construcción del Desarenador de la C.H. Renovandes H1

S.E. Renovandes H1 – Ubicación de la Plataforma

DENOMINACIÓN L.T. 60 KV S.E.RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.R.L.


S.E. Renovandes H1 (13,8/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Chanchamayo (60 kV ‐ Ampliación) S.E. Yanango Renovandes (60/220 kV ‐ Nueva) S.E. Yanango Edegel (220 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN


S.E. Renovandes H1

Junín Chanchamayo Chanchamayo

673 msnm

S.E. Chanchamayo

Junín Chanchamayo Chanchamayo

771 msnm

S.E. Yanango Renovandes

Junín Chanchamayo San Ramón

1462 msnm

S.E. Yanango Edegel

Junín Chanchamayo San Ramón

1500 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T.

Tramo

Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

SE. Renovandes‐SE. Chanchamayo

60 kV 18,57 km

SE. Chanchamayo‐SE. Yanango Renovandes

60 kV 19,45 km

SE. Yanango Renovandes‐SE. Yanango Edegel

220 kV 0,20 km

Torres metálicas autosoportadas

1

AAAC 285 mm2 AAAC 285 mm2 ACSR 524 mm2

OPGW 105 mm2 de 24 fibras

Porcelana ANSI 52‐3

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % de Avance de Obra

Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. Cobra – ACS Grupo Energía 31.10.2016 5%

INFORMACIÓN RELEVANTE Con R.M. N° 552‐2013‐MEM/DM del 13.12.2013 se aprueba la primera Adenda al contrato modificando la POC del 31.12.2014 al 31.07.2016. El MINEM aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016. Con R.D. N° 027‐2014‐MEM/AAE del 23.01.2014 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 60 kV Renovandes H1‐Chanchamayo ubicada en los Distritos de Perené, Chanchamayo y San Ramón en el Departamento de Junín. Con R.S. N° 016‐2015‐EM del 23.04.2015, el MINEM otorga la concesión definitiva para realizar la actividad de transmisión eléctrica y se aprobó la suscripción del contrato de concesión N° 463‐2014. Se encuentra en proceso de elaboración y aprobación de la ingeniería de detalle, asimismo en proceso de fabricación del transformador de potencia 20‐25/3‐3,75/20‐25 MVA, interruptores de potencia, seccionadores de línea, seccionadores de barras, pararrayos, transformadores de medida para 138 kV. Han presentado una nueva alternativa al COES para salir por la S.E. La Vírgen, la cual permite adicionalmente la conexión de la S.E. Chanchamayo a las líneas de generación, tanto de la C.H. Renovandes H1 como de la C.H. La Virgen, lo que mejorará significativamente la calidad del servicio eléctrico en la zona del valle de Chanchamayo. Se firmó un contrato con la empresa GCZ Subestaciones y Lineas de Transmisión S.A.C. para que sea quien ejecute la construcción de la línea. El avance de obras es de 5%.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO

S.E.CHANCHAMAYO

220 kV

AAAC 285 mm²

19,5 km

25 MVA

S.E. YANANGORENOVANDES

60 kV

ACSR 524 mm²

0,2 km

S.E. YANANGOEDEGEL

220 kV

C.H. RENOVANDES H1(20 MW)

25/12/25 MVA

60 kV

AAAC 285 mm²

18,6 km

G120 MW

60 kV13,8 kV

126


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

Plano de Ubicación

Trabajos de Replanteo de la L.T. (Vértice V1)

Obras preliminares: Estudios de suelos

Armado de Estructura

DENOMINACIÓN L.T. 60 KV S.E.HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A. (EGEHISSA)

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Huatziroki I (10/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Yurinaki (60 kV ‐ Nueva)


S.E. Huatziroki I Junín Chanchamayo Perené 550 msnm

S.E. Yurinaki Junín Chanchamayo Perené 1 554 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

60 kV 25 MVA 30,1 km Torres de celosía 1

AAAC 200 mm2

OPGW de 12 hilos Aisladores cerámicos tipo ANSI 52‐3


Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. ‐ EGEHISSA Por definir Por definir 13%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I – S.E. Yurinaki, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Huatziroki I, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El proyecto comprende la construcción de la S.E. Huatziroki (10/22,9/60 kV) y la S.E. Yurinaki (60 kV); y el tendido de la L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I ‐.S.E. Yurinaki (30,1 km). En la S.E. Huatziroki I, se implementará una celda de llegada de la línea y un transformador de potencia de 60/22,9/10 kV – 25/25/25 MVA (ONAN). En la S.E. Yurinaki, se implementarán 3 celdas de línea y se dejará previsto el espacio para una bahía para una futura línea. La C.H. Huatziroki I cuenta con documento de aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (R.D. N° 049‐2012‐ANA‐DARH, del 06.06.2012). La C.H. Huatziroki I cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 2012‐063‐JUN, del 21.06.2012). La C.H. Huatziroki I cuenta con la Aprobación del Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN (Carta COES/D/DP‐938‐2012, del 04.10.2012). Con R.D. N° 056‐2014‐MEM/AAE del19.02.2014 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Línea. La concesionaria solicitó suspender temporalmente el Cronograma de Ejecución de Obras. La concesionaria ha solicitado modificación de la POC por 1236 días calendario. Se realizó el 100% del replanteo topográfico de las instalaciones de la central y caminos de acceso. Se instalaron campamentos provisionales y una oficina‐almacén ubicada en el anexo de Pampa Hermosa. El avance físico de las obras es de 13%, correspondiente a obras preliminares.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

G19,6 MW

C.H. HUATZIROKI I (19 MW)

10 kV


G29,6 MW

60 kV

S.E.YURINAKI

25/5/25 MVA

60 kV

127


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. PARAGSHA 2 – S.E. C.H. SANTA LORENZA – S.E. AMARILIS

Zona de Ubicación

Trazo de Línea

Patio de Llaves

Estructuras

DENOMINACIÓN L.T. 138 kV S.E. PARAGSHA 2‐ C.H. SANTA LORENZA – S.E. AMARILIS

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.


S.E. Santa Lorenza (13,8/138 kV ‐ Nueva) S.E. Amarilis (138 kV) S.E. Paragsha 2 (138 kV)


S.E. Santa Lorenza Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

138 kV 75 MVA 2,88 km doble terna + 1,21 km simple terna Torres metálicas de celosía autosoportada 2 ternas x 1 cond/fase Simple terna: alternada. Doble terna: vertical AAAC 400 MCM (200 mm2) 2xEHS 3/8 (50 mm2) De vidrio, tipo suspensión estándar Cable copperweld 7 N° 10 AWG y varilla copperweld de 2,4 m. y 16 mm. de diámetro


Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. Por definir Por definir 30.12.2018 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE La LT 138 kV S.E. Paragsha‐CH Santa Lorenza‐ S.E. Amarilis, conectará la C.H. Santa Lorenza al SEIN. La SE de salida de la CH Santa Lorenza se conectará a las torres existentes N° 108 y N° 109 de la LT 138 kV Paragsha 2 – Amarilis (L‐1120), mediante dos tramos de 3,59 km y 3,38 km respectivamente. El vano entre las T108‐T109 de la línea L‐1120 está a 58 km de S.E. Paragsha y 30 km de la S.E. Amarilis. La LT a construirse contará de un tramo de doble terna de 2,88 km y dos tramos de simple terna de 0,71 km y 0,50 km. Estos tramos tendrán la misma capacidad y las mismas características técnicas de la LT 138 kV Paragsha 2 – Huánuco (L‐1120). El 10.09.2014 se expidió la R.D. N° 267‐2014‐MEM/DGAAE que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión a construirse. El 02.10.2014 se expidió la R.D. N° 299‐2014‐MEM/DGAAE que rectifica el nombre de la empresa jurídica de la R.D. N° 267‐2014‐MEM/DGAAE. A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2‐HUÁNUCO

G19,45 MW

C.H. SANTA LORENZA(18,7 MW)

13,8 kV

25 MVA

AAAC 400 MCM(200 mm²)

2,88 km

G29,45 MW

T−108138 kV

S.E.AMARILIS

S.E.PARAGSHA 2

138 kV

30 km

58 km

T−109

0,71 km

0,50 km

2,88 km

128


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

Zona de Ubicación

Trazo de Línea

Trazo de Línea

Nivelación Área de Campamentos

DENOMINACIÓN L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Potrero (30/60 kV ‐ Nueva) S.E. Aguas Calientes (60 kV ‐ Nueva)


S.E. Potrero Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1950 msnm

S.E. Aguas Calientes Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 2000 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

60 kV 5 km Torres de celosía metálica 1 AAAC 185 mm2 OPGW de 24 hilos Aisladores de porcelana Conductor de cobre de 35 mm2 y electrodo de acero con recubrimiento de cobre 5/8”x2.4 m. de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato)

Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. Por definir Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú 31.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 66 kV C.H. Potrero – S.E. Aguas Calientes, interconectará la C.H. Potrero al SEIN. La S.E. Aguas Calientes cortará la línea existente de 60 kV entre la S.E. San Marcos y la S.E.

Cajabamba, ambas de propiedad de Hidrandina. La S.E. Aguas Calientes cortará la línea a la altura de la estructura N° 134.

Con R.S. N° 068‐2014‐EM, se otorga la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión.

Mediante R.D. N° 130‐2014‐MEM/DGAAE del 16.05.2014 la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la línea de transmisión.

La Dirección Regional de Cultura de Cajamarca, otorgó el CIRA N° 182‐2012 el 14.12.2012, asimismo, mediante R.D. N° 091‐2014‐DDC CAJ‐MC aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto.

El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado con carta COES/D/DP‐482‐2012 del 31.005.2012. La empresa Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú es la empresa encargada de la Supervisión del

Proyecto. La concesionaria informó que en el mes de enero del 2016 se iniciaron las obras con el

reconocimiento de la ruta de la línea de transmisión, el orden de compra de equipos a los proveedores, el replanteo topográfico y el desarrollo de la ingeniería de detalle.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

G19,95 MW

C.H. POTRERO (19,9 MW)

10 kV

24 MVA

AAAC 180 mm²5 km

G29,95 MW

60kV60 kV

S.E. SAN MARCOS

S.E. CAJABAMBA

60 kV

S.E. AGUASCALIENTES

S.E. POTRERO 13,60 km

19,85 km

129


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

DENOMINACIÓN L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

EMPRESA CONCESIONARIA HUAURA POWER GROUP S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Yarucaya (13.8/66 kV ‐ Nueva) S.E. Andahuasi (66 kV ‐ Ampliación)


S.E. Yarucaya Lima Huaura Sayán 685 msnm

S.E. Andahuasi Lima Huaura Sayán 685 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (Cantidad) Número de ternas Conductor Aislamiento Puesta a Tierra

66 kV 20 MVA 21 km Poste de madera clase 3 y 4 (58) 1 AAAC 120 mm2 Poliméricos (suspensión y anclaje) Electrodo de acero recubierto de cobre 16 mm‐2.4 m. Conductor de cobre 25 mm2, conductor copperweld 25 mm2 y tierra de cultivo cernido


Huaura Power Group S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2016 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE La ampliación de la S.E. Andahuasi comprende un transformador de potencia de tres devanados 7/9/7‐9/2‐2.5 MVA (ONAN‐ONAF), 66+‐13x1%/22.9/10 kV, con regulación automática de tensión bajo carga y grupo de conexión YNyn0d5. El transformador de la S.E. Yarucaya es de 18 MVA, 66+‐8x1.25%/13.8 kV con grupo de conexión YN0d5. El 13.03.2015 se presentó a la DGAAE, el EIA de la línea de transmisión. Está pendiente su aprobación. Con oficio 1903‐2015 DCE‐DGPA/MC del 22.12.2015 la Dirección de Certificaciones consideró procedente la solicitud de expedición del CIRA para la línea de transmisión. La ingeniería de detalle ha sido concluida, se definió el trazo final de la ruta de acuerdo a lo aprobado en el CIRA respectivo. El monto de inversión es de aproximadamente 2,8 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

Trazo de Ruta de la Línea de Transmisión

C.H. YARUCAYA(15 MW)

S.E. ANDAHUASIG1

7.4 MW

13,8 kV

ACAR 120 mm²21 km

G27.4 MW

66 kV66 kV

13.8/66 kV20 MVA

130


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. CARHUAC – S.E. CALLAHUANCA

DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. CARHUAC – S.E. CALLAHUANCA

EMPRESA CONCESIONARIA ANDEAN POWER S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Carhuac (60 kV) – Nueva S.E. Callahuanca (220/60 kV)

UBICACIÓN


S.E. Carhuac Lima Huarochirí Huanza 3 408 msnm

S.E. Callahuanca Lima Huarochirí Carampoma 3 408 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Longitud Tipos de estructuras Cantidad de estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de guarda Aisladores

60 kV 25 MVA 25,5 km Torres Metálicas de Celosía 31 1 Triangular AAAC 3‐1x150 mm2 OPGW 106 mm2 (24 hilos de fibra óptica) Poliméricos


Concesión Definitiva 07.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE La línea de transmisión para conectar la central al SEIN comprende un tramo existente de 25 km aproximadamente, desde la S.E. Callahuanca hasta una

estructura denominada T‐30; desde ese punto se construirá un tramo nuevo de 571 m aproximadamente hasta la futura S.E. Carhuac. La concesionaria ha firmado con Empresa de Generación Huanza un contrato de compra venta la L.T. 60 kV existente y en operación entre la S.E. Callahuanca en

60 kV y la estructura T‐30 de dicha línea. Se ha contratado a la consultora ambiental ACON para que realice el Informe Técnico ITS para el cambio de Conductor de Línea de Transmisión Existente (desde

la S.E. Callahuanca hacia la estructura T‐30). Se ha solicitado cotización a la consultora ACON para la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), del nuevo tramo desde la estructura T‐30 hasta

la futura S.E. Carhuac. La concesionaria Edegel ha observado el Estudio de Pre Operatividad de la línea, el mismo que está siendo revisado por el COES. De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras está proyectado para el 06.05.2016.

Vista del río Santa Eulalia


12 MVA

C.H. CARHUAC (24 MVA)

6.6 kV

6.6/60 kV25 MVA

60 kVS.E. CALLAHUANCA

Conductor por definir25 km

60 kV

12 MVA

131


10.4 L.T. CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

132


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. C.T. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE

Trazo de Línea de Transmisión 500 kV

Transformadores de Potencia

Subestación GIS ‐ C.T. Puerto Bravo

Patio de Llaves y Subestación Puerto Bravo

Subestación San José

DENOMINACIÓN L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE

EMPRESA CONCESIONARIA SAMAY I S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Puerto Bravo (13,8/500 kV)S.E. San José (500 kV )


S.E. Puerto Bravo Arequipa Islay Mollendo 27 msnm

S.E. San JoséArequipa Arequipa La Joya 1 450 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

500 kV 1 200 MVA 58 km 118 Metálicas de celosía 1 Triangular ACAR calibre 750MCM OPGW de 24fibras y 1 Alumoweld Vidrio Templado

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Samay I S.A. Abengoa y Siemens 01.05.2016 100%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo – S.E. San José de 58 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. Puerto Bravo al SEIN. El proyecto comprende la construcción de la S.E. GIS Puerto Bravo (13,8/500 kV) y la Ampliación de la S.E. San José. La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Puerto Bravo, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración. Así mismo, tendrá conectado en derivación, un reactor de línea de 500 kV y 50 MVAR, con núcleo de hierro y sumergido en aceite dieléctrico, para compensar la potencia reactiva capacitiva generada por la línea de transmisión. El suministro incluye la celda para la conexión del reactor de línea, pórticos, sistema de control, protección y medición, y todo el equipamiento necesario para su integración. El edificio GIS, sala de control, sala de baterías y sala de servicios auxiliares están concluidas. Se han culminado los trabajos de tendido de cables secos dentro de la galería, así como el montaje de las bahías de generación y línea. El proyecto presenta un avance de 100%.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSÉ

TG212 MVA

C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)

18 kV

200 MVA

TG212 MVA

18 kV

200 MVA

TG212 MVA

18 kV

200 MVA

500 kV

500 kVS.E. SAN JOSÉ

ACAR 750 MCM58 km

TG212 MVA

18 kV

200 MVA

133


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO


Área para instalación del transformador de potencia N° 1

Subestación Ilo 4 ‐ GIS 500 kV

Salida de la S.E. Ilo 4 y Primera torre de la Línea de Transmisión

Ampliación de la S.E. Montalvo

DENOMINACIÓN L.T. 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO

EMPRESA CONCESIONARIA ENERSUR S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Ilo 4 (500 kV) S.E. Montalvo (500 kV )


S.E. Ilo 4 Moquegua Ilo Ilo 15 msnm

S.E. MontalvoMoquegua Mariscal Nieto Moquegua 1450 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

500 kV 1400 MVA 75 km 164 Metálicas de celosía 1 ACAR calibre 750MCM – 4 cables/fase OPGW de 13,9 mm de diámetro Vidrio Templado


Enersur S.A. Abengoa CESEL Ingenieros 01.03.2017 96%

INFORMACIÓN RELEVANTE La L.T. 500 kV S.E. Ilo 4 – S.E. Montalvo de 75 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. ILO 4 al SEIN. El proyecto comprende también la construcción de la S.E. GIS Ilo 4 y la Ampliación de la S.E. Montalvo. La subestación GIS está compuesto por la Sala de GIS 500 kV, la sala de control, la sala de baterías, sala de servicios auxiliares y almacén. Los cables enterrados serán puestos en unas galerías de concreto especialmente diseñadas para la conducción de los cables desde los transformadores hasta la Subestación GIS. La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Ilo 4, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración. Con R.S. N° 010‐2015‐EM del 16.04.2015, se otorga concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica y se aprueba el contrato de concesión N° 467‐2015. La mayoría de fundaciones y canalizaciones de la ampliación de la S.E. Montalvo están terminadas; así como la caseta de control. En la L.T. 500 kV Ilo 4‐Montalvo se tienen instaladas las 164 torres. En la S.E. Montalvo, se han montado los equipos principales. Se han concluidos las obras civiles del edificio para la S.E. GIS. El proyecto tiene un avance global de 96%.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 500 kV S.E. ILO 4 – S.E. MONTALVO

TG236,67 MW

C.T. ILO 4 (720 MW)

18 kV

290 MVA18 kV

290 MVA18 kV

290 MVA

500 kV

500 kVS.E. MONTALVO

ACAR 750 MCM75 km

TG236,67 MW

TG236,67 MW

134


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. C.T. PUCALLPA (RESERVA FRÍA) – S.E. PUCALLPA

Plano de Ubicación

Torre en construcción

Vista de la Primera Torre

Subestación de Salida en 60 kV C.T. Pucallpa

DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. C.T. PUCALLPA – S.E. PUCALLPA


SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. C.T. Pucallpa (60/22,9 kV) S.E. Pucallpa (60 kV)

UBICACIÓN


S.E. C.T. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm

S.E. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Nominal Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Ancho de servidumbre Aislador

60 kV 52,4 MW 0,489 km 1 Vertical y Triangular Metálicas autosoportadas AAAC 600 MCM (304 mm2) 1 OPGW 97,42 mm2 de 24 fibras y 1 EHS 38 mm2

16 m De porcelana

DATOS DE CONTRATO Tipo Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión 03.11.2015 (POC de la C.T. Reserva Fría, solicitó ampliación)


La L.T. 60 kV S.E. C.T. Pucallpa – S.E. Pucallpa, conectará C.T. Pucallpa (Reserva Fría) al SEIN. El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Pucallpa existente y la construcción de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría). La línea tendrá dos circuitos (un circuito para la línea en 60 kV existente y el otro para inyectar la energía generada en la C.T. Pucallpa (Reserva Fría)); utilizará estructuras de celosía; se instalará por el trazo de la línea existente L..T. 60 kV SE Pucallpa–SE Yarinacocha, hasta llegar al pórtico de la S.E. Pucallpa. La línea constará de 4 estructuras, a la salida del pórtico de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría) la primera estructura será de simple terna y las otras tres estructuras serán de doble terna. La C.T. Pucallpa (Reserva Fría) cuenta con 25 transformadores de 2,5 MVA, 0.48/22,9 kV y 25 grupos de generadores de 1,825 MW c/u. La S.E. C.T. Pucallpa contará con un transformador de 50/60 MVA (ONAN/ONAF), 22,9/60+‐2x2.5% kV. La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos S.A.C. El Estudio de Pre Operatividad ha sido aprobado por el COES. La construcción de la línea está en proceso, habiéndose instalado el transformador de potencia de 50/60 MVA (22,9760 kV) y el montaje de las torres. La concesionaria ha previsto la energización de la S.E. y la línea para el 29.05.2016 (corte programado); a partir de esa fecha se requiere de 15 días para las pruebas finales de comisionamiento; por lo que la POC de la línea podría postergarse hasta el 30.06.2015. El concesionario solicitó ampliación de plazo de la POC de la central hasta el 30.06.2016, lo que está pendiente de aprobación.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 60 kV S.E. C.T. PUCALLPA – S.E. PUCALLPA

C.T. PUCALLPAReserva Fría(45,6 MW)

25x(2,5 MVA)

22,9 kV

AAAC 600 (304 mm²)489 m

25 Grupos25x(1,825 MW) S.E. PUCALLPA

60 kV480 V

60 MVA

60 kV

135


CABLE DE CONEXIÓN EN 10 KV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO (RESERVA FRÍA) – S.E. PUERTO MALDONADO

Plano de Ubicación

Tubería PVC para instalación de cables de energía en 10

kV

Subestación Puerto Maldonado de Electro Sur Este

Conexión del sistema de barras en 10 kV con la SE Puerto

Maldonado de Electro Sur Este

DENOMINACIÓN C.C. 10 kV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO – S.E. PUERTO MALDONADO


SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría (10/0,48 kV) S.E. Puerto Maldonado (10 kV)

UBICACIÓN


S.E. C.T. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

S.E. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Longitud Cantidad de Estructuras Conductor Ancho de Servidumbre

10 kV 18 MVA 120 m 11 AAAC 1200 MCM (608 mm2) 11 m

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión 29.03.2016 (POC de la C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría ‐ solicitó Ampliación)


El cable de conexión en 10 kV C.T. Puerto Maldonado – S.E. Puerto Maldonado, conectará al SEIN la C. T. Puerto Maldonado (Reserva Fría). El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Puerto Maldonado existente y la construcción de la S.E. de la C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría). La nueva S E de la C T Puerto Maldonado (Reserva Fría) contará con 11 transformadores de distribución de 2,5 MVA c/u, 0,48/10 kV, grupo de conexión YNd5 y 11 grupos de generación de 1,825 MW c/u. La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos SAC. El 01.10.2015 presentó el Estudio de Pre Operatividad modificando la conexión de 22,9 kV a 10 kV, dicho estudio ha sido aprobado por el COES. La POC de la central estaba prevista para el 16.09.2015, el concesionario solicitó dos ampliaciones de plazo la 1ra. de 120 días por cambio de diseño debido a la modificación de la tensión de conexión al SEIN de 22.9 a 10 kV y 13 días por huelga. El MINEM con oficio N° 125‐2016‐MEM/DGE del 22.01.2016, otorgó la ampliación de plazo fijando como nueva fecha del POC el 29.03.2016. La concesionaria señala que el MINEM no ha otorgado aún la Autorización de Generación por lo que a la fecha no pueden realizar las pruebas de la central que exige el COES. El concesionario solicitó ampliación de plazo de la POC de la Central hasta el 30.06.2016, lo que está pendiente de aprobación.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 10 kV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO – S.E. PUERTO MALDONADO

C.T. PUERTO MALDONADOReserva Fría

(20,1 MW)

11x(2,5 MVA)

10 kV

AAAC 608 mm²120 m11 Grupos

11x(1,825 MW)

S.E. PUERTO MALDONADO

35/15/25 MVA

138 kV10 kV480 V

22,9 kV

136


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. C.T. IQUITOS NUEVA – S.E. IQUITOS

Plano de Ubicación

Subestación de Salida – 2 Transformadores instalados

Pórtico de Subestación de Salida

Calle Freyre, Llegada a S.E. de Electroriente

DENOMINACIÓN L.T. 60 kV S.E. C.T. IQUITOS NUEVA – S.E. IQUITOS

EMPRESA CONCESIONARIA GENRENT DEL PERÚ S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. C.T. Iquitos Nueva (60 kV)S.E. Iquitos (60 kV)

UBICACIÓN


S.E. C.T. Iquitos Nueva Loreto Maynas Iquitos 106 msnm

S.E. Iquitos Loreto Maynas Iquitos 106 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia de Diseño Longitud Número de Ternas Configuración Tipo de Estructuras Conductor Cable de Guarda

Tramo Aéreo Tramo Subterráneo

60 kV 75 MVA 10,86 km Simple Terna Triangular Torres de acero autosoportadas AAAC 927,2 MCM (469,8 mm2) 1 OPGW de 24 filamentos

60 kV 75 MVA 3,47 km Simple Terna Horizontal Buzones de concreto armado Cable XLPE de aluminio 1600 mm2 Cable Fibra Óptica

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

17.09.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto tiene como objetivo transportar la energía que producirá la Central Térmica de Reserva Fría Iquitos Nueva hasta la S.E. Iquitos Existente.

El proyecto tiene dos etapas. La primera etapa comprende: ‐ Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV hasta la S.E. Iquitos Existente, pasando por la S.E. Iquitos Nueva (que pertenece a la L.T. 220 kV Moyobamba‐Iquitos que construirá LTP).

‐ Empalme a la S.E. Iquitos (implementación del equipamiento de 1 bahía de línea de 60 kV) La segunda etapa comprende: ‐ Seccionamiento de la línea de transmisión en el punto de derivación y construcción de una línea de doble terna hasta la S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV.

‐ Empalme a la S.E. Iquitos Nueva (implementación del equipamiento de 2 bahías de línea de 60 kV). A fin de respetar las Distancias Mínimas de Seguridad y por razones de servidumbre, Genrent del Perú S.A., propone ingresar a la S.E. Iquitos Existente mediante instalación subterránea y, contractualmente, está obligada a coordinar con el concesionario de la L.T. 220 kV Moyobamba –Iquitos, su conexión a la ubicación definitiva de la S.E. Iquitos Nueva.

Montaje de la subestación de salida. Avance físico 50%: Dos (2) transformadores de potencia de 50 MVA, 13,8/60 KV instalados y trabajos preliminares en las bases del pórtico de salida.

A la fecha, no se ha iniciado aún la construcción de la L.T. 60 kV S.E. C.T. RF Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos Existente (Electro Oriente).

Las instalaciones de la S.E. de la C.T. Iquitos Existente aún no están adecuadas para la conexión de la L.T. 60 kV S.E. C.T. RF Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos Existente (Electro Oriente).


137


LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. NUEVA ESPERANZA–S.E. ZORRITOS


Vista Panorámica de la Plataforma Corvina CX11

(Lugar donde se inicia el gaseoducto)

Zona de Ubicación de la C.T. Nueva Esperanza

Movimiento de Tierras (Ubicación de la Central)

Corte del Terreno (Ubicación de la Central)

DENOMINACIÓN L.T. 220 KV S.E. NUEVA ESPERANZA–S.E. ZORRITOS

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L.

SUBESTACIONES ASOCIADAS Generación Termoeléctrica


Tumbes Contralmirante Villar Zorritos 48 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia de Diseño Longitud Número de Ternas Configuración Tipo de Estructuras Conductor Cable de Guarda

220 kV 180 (270) MW 0,220 km 1 Vertical Madera tipo Douglas Fir Southern Un conductor por fase NARCSSUS 1 OPGW


1 Concesión MINEM 03.06.2013 24.02.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE El proyecto tiene como objetivo transportar e inyectar al SEIN la energía que producirá la Central Térmica Nueva Esperanza.

La línea de transmisión 220 kV S.E. Nueva Esperanza‐S.E. Zorritos que tendrá una longitud de 0,22 km, será de un solo circuito y utilizará postes de madera tipo Douglas Fir Southern en simple terna.

Con R.S. N° 020‐2013 EM del 25.04.2013 se otorgó a favor de la concesionaria la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión a través de la L.T. 220 kV S.E. Nueva Esperanza‐S.E. Zorritos.

El 03.06.2013 se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 410‐2012 entre el MINEM y la Empresa Nueva Esperanza SRL, señalándose en dicho documento que la puesta en servicio ocurriría el 24.02.2016.

La construcción de la obra aún no se ha iniciado, estando el proyecto en atraso respecto al Cronograma de Ejecución de Obras. La POC de la línea estaba prevista para el 24.02.2016.

El nuevo dueño de la Empresa Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L. es la Empresa Zorritos Perú Holdings Inc. desde el 07.07.2015.

La construcción de la línea de transmisión 220 kV S.E. Nueva Esperanza‐S.E. Zorritos aún no se ha iniciado. El proyecto está atrasado, debido a que existen factores de frenaje que impiden el desarrollo normal del proyecto, La falta de definición del suministro de gas desde la Plataforma CX‐11 Sector Corvina del Zócalo Continental.


10 kV

10 kV

3x50 MVA

220 kV220 kV

S.E. ZORRITOS

0,22 kmTG245 MW

TG345 MW

TG145 MW

C.T. NUEVAESPERANZA (135 MW)

10 kV

138

supervisión de contratos de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica...

Documents