servicio nacional de aprendizaje regional …

1

Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Santander Calle 16 N° 27‐37 – Teléfonos 6800600

www.sena.edu.co ‐ Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REGIONAL SANTANDER CIDM

PLIEGO DE CONDICIONES

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº DRS- 032 -2012

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DEL SENA, REGIONAL SANTANDER.”

BUCARAMANGA, OCTUBRE DE 2012

2




TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION RECOMENDACIONES JUSTIFICACIÓN LEGAL CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN COMPROMISOS ASUMIDOS 1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO- ALCANCE DEL OBJETO 1.2. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y MODALIDAD ADOPTADA 1.3. PARTICIPANTES 1.4. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 1.5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

2. DE LA PROPUESTA 2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 2.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 2.1.1.1 PARA PERSONAS NATURALES 2.1.1.2. PARA PERSONAS JURÍDICAS 2.1.1.3 PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 2.1.2 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 2.1.3 CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 2.1.4 CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES 2.1.5 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, PARA PERSONA JURÍDICA (DAFP) 2.1.6 LIBRETA MILITAR 2.1.7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 2.1.8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 2.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 2.2.1. RELACIÓN DE LISTA DE PRECIOS 2.2.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 2.2.3 DESGLOSE DEL AIU 2.2.4. PROGRAMA DE CONSTRUCCION 2.2.5 EXPERIENCIA PROBABLE 2.2.6 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION DEL PROPONENTE 2.2.7. EXPERIENCIA 2.2.7.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 2.2.7.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2.2.8 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 2.2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 2.2.10 LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y/O ENTRGA DE LOS BIENES 2.2.11 CUMPLIMINETO CUOTA DE PARENDICES 2.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 2.3.1 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT- 2.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA 2.3.2.1. INDICADORES FINANCIEROS 2.4 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO 2.4.1. OFERTA ECONOMICA

3. PRESUPUESTO OFICIAL 4. PLAZO 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 5.1 AUDICNECIA PÚBLICA DE SORTEO 6. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 7. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 8. MANIFESTACION DE INTERES – CONFORMACION LISTA DE OFERENTES 9. CIERRE

9.1 DILIGENCIA DE CIERRE 10. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 11. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 12. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

13. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 14. FACTORES DE SELECCIÓN 15. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 16. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 17. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES,

17.1 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 17.1.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA 17.1.2 EVALUACION FACTOR TÉCNICO Y ECONOMICO

18. CRITERIOS DE DESEMPATE 19. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS

3




20. DECLARATORIA DE DESIERTA 21. DEL CONTRATO

21.1 ADJUDICACION DEL CONTRATO 21.2 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 21.3 GARANTIAS 21.4. SUPERVISION

22. OFERTA CON EL VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 23. COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS 24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 25. CAMBIOS DE OBRA 26. LIBRO DIARIO DE LA OBRA 27. PROGRAMA DE TRABAJO

ANEXOS

FORMATO NO. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO NO. 2 RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN

FORMATO NO. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

FORMATO NO. 4 OFERTA ECONÓMICA

ANEXO NO. 1 MINUTA DEL CONTRATO

4




INTRODUCCION Este pliego de condiciones ha sido elaborado de acuerdo con los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario No. 0734 de 2012 y demás normas complementarias; para tal efecto, se han realizado los estudios y documentos previos que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley y en sus decretos reglamentarios. Se sugiere seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada en este documento, con el objeto de obtener claridad sobre los ofrecimientos de la misma índole que permitan una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta del proceso. Se recuerda a los proponentes que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma Ley le otorga. Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la Ley a los servidores públicos. Las expresiones proponente u oferente usadas en el presente documento tienen el mismo significado. RECOMENDACIONES 1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 2. Examine rigurosamente el contenido del pliego de condiciones, los documentos que hacen parte del mismo y las normas que regulan la Contratación Administrativa con entidades del Estado. 3. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para participar en convocatorias y para celebrar contratos con las entidades estatales, según lo dispuesto en la normatividad legal vigente. 4. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia, para los documentos que la requieran. 6. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para esta Convocatoria. 7. Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta. 8. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento. 9. Presente su propuesta y las copias con índice y debidamente foliada. Revise las copias de manera que su contenido sea idéntico al original. 10. Revise y diligencie los formatos contenidos en este pliego de condiciones. 11. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de convocatoria pública, en ningún caso se recibirán propuestas radicadas fuera del término previsto. 12. Toda consulta debe formularse por escrito radicado en la Unidad de Correspondencia y Archivo Central de la Entidad, ubicada en el Primer Piso 1° Edificio SENA Regional Santander ubicado en la Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga, dentro del término señalado para cada actividad. Toda observación que se efectúe en forma extemporánea, se tendrá por no hecha. No se atenderán consultas telefónicas ni personales. Ningún convenio verbal con el personal de la Entidad antes, durante o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

JUSTIFICACIÓN LEGAL A este proceso de selección y a el/los contrato/s que de él se derive/n, son aplicables los principios y normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en especial el 0734 de 2012, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en este pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. Que se requiere efectuar una contratación de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el literal c) del numeral 2 del art. 2 de la Ley 1150, el artículo 3.2.3.1 del Decreto 0734 de 2012, los

5




cuales refieren a la prestación de servicios de salud de las entidades estatales la cual se hará la escogencia del contratista a través del mecanismo de selección abreviada de menor cuantía.

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Santander, convoca a las veedurías ciudadanas, las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, para que realicen el control social al presente proceso contractual. Teléfono: 6800600 Dirección: Calle 16 No. 27-37 de Bucaramanga Página Web: www.contratos.gov.co COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El compromiso anticorrupción tiene como fin apoyar la acción del Estado Colombiano1 y del SENA Regional Santander, para fortalecer la transparencia de los procesos de contratación y la responsabilidad de rendición de cuentas, el cual deberá ser suscrito por los proponentes bajo la gravedad de juramento el que se entiende prestado con la sola suscripción del Anexo No. 1 -“Carta de presentación de la propuesta” del presente pliego de condiciones. COMPROMISOS ASUMIDOS: 1. El proponente no realizará ofrecimiento, dádiva ni ninguna otra forma de halago a ninguna persona al servicio del SENA Regional Santander, en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 2. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 3. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Convocatoria pública y la relación contractual que podría derivarse de ella. 4. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Convocatoria pública. 5. El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas de la presente Convocatoria, no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres. Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,2 son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del proponente, sus representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procederá el RECHAZO TOTAL de la propuesta. En caso que el SENA Regional Santander advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del proponente durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes. En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho al programa presidencial de “Lucha Contra la Corrupción” a través de cualquiera de los siguientes medios: Teléfonos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, (1) 286 48 10; o 9800 – 913 040 - Vía fax: (1) 565 8671. Correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co o www.anticorrupción.gov.co Dirección: Carrera 8ª No. 7 – 27 de Bogotá D.C. (por escrito o personalmente). 1. DISPOSICIONES GENERALES El Subdirector del CIDM Regional Santander, facultado mediante Resolución de Delegación No. 02039 de 2004, para la celebración de contratos, CONVOCA: a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como los consorcios o uniones temporales, considerados legalmente capaces en las disposiciones vigentes que se consideren idóneas, a presentar propuestas para 1 Programa Presidencial Lucha Contra la Corrupción. 2 Decreto 2153 de 1992, artículos 44 y 47

6




participar en la selección del contratista con la finalidad de contratar el mantenimiento y las adecuaciones del espacio ubicado en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA Regional Santander, destinado al Servicio Público de Empleo. OBJETO: Contratar el mantenimiento y las adecuaciones a todo costo de los diferentes espacios e infraestructura en general del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura del SENA, Regional Santander.

1.1.1 Alcance del proyecto: Las Edificaciones del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en la actualidad refleja unas condiciones no aptas en el aspecto de su planta física debido al deterioro normal por uso, en busca de mejorar su imagen y buen aspecto institucional, se requiere contratar el mantenimiento y las reparaciones locativas de las edificaciones del Centro. Que entre los proyectos especiales del Centro se encuentra la impermeabilización de placas y vigacanales, con el fin de eliminar las goteras que tiene el centro las cuales afectan la formación de los aprendices y en época de invierno o lluvias pone en riesgo la integridad física de la comunidad educativa, pintura y acabados de fachada la cual se encuentra en un alto grado de deterioro mantenimiento de la cancha multifuncional de los aprendices, estructura en concreto y placa para el ambiente de gas, adecuación y mantenimiento de la portería principal, entre otros. En virtud de lo anterior se hace necesario contratar la realización de las actividades tendientes al mantenimiento y las adecuaciones necesarias de los diferentes espacios e infraestructura del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Que la entidad cuenta con el rubro presupuestal Área 922510-2112020701 Mantenimiento de Edificios, los cuales se hará cargo los recursos de la futura contratación. La entidad observó que la opción más favorable para suplir la necesidad descrita es a título de prestación de servicios de mantenimiento a todo costo teniendo en cuenta los factores técnicos, económicos y jurídicos que enmarcan la adquisición de estos servicios, con un proveedor con experiencia en el ramo y que cumpla con las condiciones jurídicas, financieras, de organización, económicas y de calidad requeridas por el SENA. 1.1.2 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

ITEM DESCRIPCION UNI CANT

1 IMPERMEABILIZACION PLACAS Y VIGACANALES

1,1 Retiro de impermeabilización existente placa y vigacanal M2 580

1,2 Resane en estuco plástico y pintura exterior viga canal 0,70 m, 3 manos

ML 70

1,3 Suministro e instalación Impermeabilización viga canal 0,70 m de desarrollo Mediante emulsión con base en resinas acrílicas flexibles, estirenadas, aplicación en frio, durabilidad 5 años.

ML 240

1,4 Suministro e instalación Impermeabilización de placa. Mediante emulsión con base en resinas acrílicas flexibles, estirenadas, aplicación en frio, durabilidad 5 años.

M2 412

1,5 Retiro canal en PVC existente, incluye accesorios. ML 9

1,6 Suministro e instalación de canal PVC de 3" ML 9

1,7 Suministro e instalación bajante canal, PVC incluye accesorios ML

6

1,8 Encoroce de cubierta enmortero 1:4, en ladrillo H-10 ML 150

2 PINTURA Y ACABADOS FACHADA 2,1 Resane en estuco plástico para muros fachada M2 800

2,2 Pintura para exteriores en vinilo para muros fachada M2 3.500

2,3 Pintura para exteriores en vinilo para muros fachada (Zonas de ancho inferior a 1,00) ML

900

3 CANCHA MULTIFUNCIONAL

3,1 Mantenimiento y acondicionamiento estructura metálica arcos microfutbol-baloncesto, incluye cambio tableros baloncesto en madera y ruedas metálicas y pintura.

UN 2

7




3,2 Demolición de piso en concreto M2 527

3,3 Relleno y compactación base granular espesor 10 cm promedio M2 527

3,4 Loza en concreto espesor 10 cm, con refuerzo en malla electroslodada m024

M2 527

3,5 Demarcación reglamentaria microfutbol, baloncesto, voleybol y tennis.

GL 1

3,6 Transporte escombros a botadero autorizado M3 80

4 ESTRUCTURA EN CONCRETO Y PLACA, PARA EL AMBIENTE DE GAS.

4,1 PRELIMINARES 4,1,1 Localización y Replanteo M2 80

4,1,2 Desmontes y demoliciones Varias menores, incluye retiro de escombro Glb

1

4,1,3 Demolición de Muros, Incluye botada de escombro M2 12

4,2 CIMENTACION 4,2,1 Excavaciones en material común M3 12

4,2,2 Relleno material seleccionado M3 3

4,2,3 Zapatas en concreto de 3000 psi M3 9

4,2,4 Cimiento corrido en concreto ciclopeo de 0,50x0,40, 60% concreto de 2000 PSI y 40% de piedra bolo o media zona M3

7

4,2,5 Viga de amarre de 0,30x0,30 en concreto de 3000 psi Ml 23

4,3 ESTRUCTURA 4,3,1 Columnas en concreto de 3000 psi de 0,30x0,30 Ml 40

4,3,2 Placa metaldeck 2" Calibre 22, incluye concreto de placa de 3000 psi, malla, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación.

M2 88

4,3,3 Vigas en concreto de pórtico 0,30x0,30 en concreto de 3000 psi Ml 72

4,3,4 Acero de refuerzo de 37 y 60,000 PSI Kg 1.500

4,3,5 Viga canal en concreto de 3000 psi de acuerdo con el diseño estructural

Ml 10

4,3,6 Perlin tipo 1, perfil ASCESCO PHR-220x80x2,5 m.m. (en C), calibre 12.

Ml 30


Ml 30

4,3,8 Riostra, perfil ASCESCO PHR-120x60x1,2 m.m. (en C) G-40, calibre 18.

Ml 20

5 ADECUACION Y MANTENIMEINTO DE PORTERIA PRINCIPAL

5,1 PRELIMINARES

5,1,1 Desmonte de puertas caseta UN 3

5,1,2 Demolición de enchape interior caseta, incluye picada de muro M2 45

5,1,3 Desmonte de aparatos sanitarios UN 2

5,1,4 Desmonte de ventanas y resane para instalación de las nuevas, en mortero, estuco plástico y pintura

UN 3

5,1,5 Demolición de pisos interior caseta M2 12

5,1,6 Desmonte de cerramiento acceso peatonal GL 1

5,2 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS

5,2,1 Excavación para viga de cimentación , zona de acceso peatonal

ML 2,8

5,2,2 Viga de cimentación , zona de acceso peatonal, en concreto de 3000 PSI de 0,20 X0,20 + 4 varillas de 3/8"+ estribos de 1/4" c/15 cm ML 2,8

5,3 ESTRUCTURA Y CUBIERTAS

5,3,1 Estructura en madera para soportar cubierta liviana M2 22

5,3,2 Columnetas de 0,20X0,20 en concreto de 3000 PSI, + 4 varillas de 3/8"+ estribos de 1/4" c/15 cm

ML 8

5,3,3 Canal metálico Desarrollo 0,90 mt en lámina cal 26 incluye el sosco de acople al bajante

ML 4,5

8




5,3,4 Cubierta en teja fibrovituminosa, pend 15% color verde institucional

M2 22

5,3,5 Bajante de aguas lluvias en PVC 4", incluye accesorios, rotura de piso y todo lo necesario para su correcta instalación

ML 8

5,3,6

Fachada falsa en eterboard de 8 mm lateral sobre caseta y accesopeatonal, incluye bastidores metálicos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

ML 29

5,3,7 Cielo raso en eterboard totalmente terminado incluye pintura M2 33

5,3,8 Cielo raso en drywall interior portería M2 12

5,4 PISOS BASES Y ACABADOS

5,4,1 Mortero afinado de piso para acceso peatonal, zona de portería y, baño.

M2 60

5,4,2 Resanes varios piso y muros GL 1

5,4,3 Piso interior zona de portería, en cerámica trafico 5 osimilar M2 22

5,4,4 Cerámica de piso para baño M2 1,8

5,4,5 Tablón en cemento para urbanismo según norma de 0,40x0,40 M2 30

5,4,6 Guarda escoba zona exterior de caseta ML 12

5,4,7 Guardaescoba en cerámica zona interior de portería ML 11

5,5 MUROS ENCHAPES Y APARATOS

5,5,1 Muro en ladrillo h= 0,20, para completar muro principal acceso peatonal

M2 8

5,5,2 Enchape en porcelanato satinado 0,60X0,60 color institucional M2 15

5,5,3 Friso en mortero 1:4, e= 0,025 para muro principal acceso peatonal parte posterior y portería

M2 90

5,5,4 Estuco y pintura para muro principal acceso peatonal parte posterior y caseta

M2 70

5,5,5 Enchape en cerámica para baño portería M2 9

5,5,6 Combo sanitario acuacer blanco UN 1

5,5,7 Juego de incrustaciones pequeño 4 pzas UN 1

5,6 CARPINTERIA METALICA

5,6,1 Baranda en acero inoxidable, entre columnetas y jardín ML 3,8

5,6,2 Puerta de acceso peatonal en vidrio templado incluye bisagra hidráulica según diseño 2,00 x 2,00

UN 1

5,6,3 Panel de vidrio fijo junto al acceso principal entre caseta y puerta peatonal 2,5 x 1,7

UN 1

5,6,4 Puerta en vidrio templado de 12 mm Incluye bisagra hidráulica, para acceso principal a portería 0,90 X 2,00

UN 1

5,6,5 Ventanería de aluminio según diseño M2 10

5,7 CARPINTERIA DE MADERA

5,7,1 Puerta de madera baño entamborada de 0,60 incluye marco en madera y cerradura

UN 1

5,7,2 Puerta de madera acceso posterior portería entamborada de 0,95 X 2,20 incluye marco en madera y cerradura

UN 1

5,7,3 Mueble bajo en madera para portería, incluye cajoneras, con seguridad L= 2,20 x 0,90

UN 1

5,8 INSTALACIONES ELECTRICAS

5,8,1 Revisión general de sistema eléctrico portería GL 1

5,8,2 Salida de luz a 110v UN 4

5,8,3 Cambio de aparatos eléctricos tomas y apagadores UN 6

5,8,4

Suministro e instalación de lámpara fluorescente, de 0,60X0,60 semiespecular electrónica de 9 celdas, zona accesopeatonal interior portería

UN 4

5,8,5 Suministro e instalación de lámpara fluorescente, de 2x48 sline line

UN 1

5,8,6 Suministro e instalación de Ventilador loco de 3 velocidades UN 1

5,9 VARIOS

5,9,1 Aviso fosforecente CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA, sobre acceso peatonal de 0,70 x 7,00

UN 1

5,9,2 Aviso institucional SENA, en acrílico iluminado D= 1m UN 1

5,9,3 Pintura Demarcación cebras según norma, incluye señalización vial

ML 44

9




5,9,4 Botada de escombros M3 12

5,9,5 Aseo y limpieza general GL 1 1.2 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y MODALIDAD ADOPTADA A este proceso de selección, son aplicables los principios y normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 0734 de 2012 y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el Pliego de Condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo del proceso. También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. Teniendo en cuenta el valor estimado para la futura contratación, las características del objeto a contratar y la necesidad descrita, la modalidad de selección será la contemplada en el Art. 2 Núm. 2 Literal b) de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 3.2.2.1 del Decreto 0734 de 2012 y demás normas concordantes, correspondiente a la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía.

1.3 PARTICIPANTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993, podrán participar en la presente convocatoria, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como los consorcios o uniones temporales, considerados legalmente capaces en las disposiciones vigentes. Los proponentes no deben estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales, de conformidad con el artículo 8° de la ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el artículo 127 de la Constitución Política y demás normas complementarias y reglamentarias. Con la sola presentación de su propuesta, el proponente acepta y declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el SENA Regional Santander. Ninguno de los miembros de los integrantes del consorcio o unión temporal del proponente adjudicatario, podrá ceder su participación sin la autorización previa y escrita del SENA. Ninguna persona podrá participar en más de una propuesta, bien sea como proponente individual, sociedad o como integrante de un consorcio, unión temporal. Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica y financiera y su existencia y representación legal. El SENA por medio del Comité Evaluador conformado para el efecto, adelantará el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta los criterios de selección objetiva establecidos en este pliego de condiciones. Según si se trata de persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, los proponentes deberán presentar los documentos, de acuerdo con su naturaleza jurídica.

1.4. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES En el pliego de condiciones se describen las bases jurídicas, financieras, económicas, técnicas, contractuales y demás condiciones necesarias que el proponente debe tener en cuenta para elaborar y presentar la propuesta. El pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo, por tanto, al mismo se integran los anexos y adendas. El orden de los títulos y sub títulos, no debe ser interpretado como un grado de prelación del mismo. Los títulos utilizados sirven sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación del mismo.

1.5 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

10




Los interesados en la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía podrán presentar observaciones al pre pliego de condiciones, dentro de los plazos establecidos para tal fin el cronograma del proceso, entregándolas en la Unidad de Correspondencia de la Entidad ubicada en el Piso 1º Edificio SENA REGIONAL SANTANDER, Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga. El SENA podrá acoger las sugerencias y observaciones presentadas por los proponentes e incluirlas si las considera procedentes en el pliego de condiciones definitivo, el cual será publicado en el Portal Único de Contratación SECOP www.contratos.gov.co, a partir de la publicación del acto de apertura señalado en el cronograma del proceso y dará respuesta oficial a las mismas por escrito, dando la respectiva publicidad a través de la misma página. 1.6 VISITA AL SITIO DE LA OBRA Se dispondrá de una fecha dentro del cronograma del proceso para llevar a cabo una visita al sitio de la obra objeto del presente proceso, con el fin de inspeccionar físicamente las obras a ejecutar, a la que podrá asistir el proponente o el representante legal de la sociedad interesada en participar del proceso, quienes podrán estar acompañados de un arquitecto o un ingeniero civil cuando este no tenga esta profesión o su delegado, mediante autorización escrita del proponente o del representante legal de la sociedad interesada.

La visita será realizada a costa y bajo la responsabilidad del interesado en participar en este proceso y es de carácter opcional para los interesados en el proceso de selección.

2. DE LA PROPUESTA 2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO: 2.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 2.1.1.1 PARA PERSONAS NATURALES: El proponente persona natural, deberá presentar los documentos que se enuncian a continuación: a) Fotocopia del documento de identidad. b) Certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días, calendario anteriores a la fecha prevista para la entrega de propuestas del presente proceso, en el que consten las actividades o servicios que correspondan al objeto del presente proceso de selección abreviada. c) Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre menor de 50 años. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 2.1.1.2. PARA PERSONAS JURÍDICAS: El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en esta convocatoria y en el contrato que de ella se derive. Así mismo para contratar, la persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un (1) año más. El proponente que sea persona jurídica (nacional o extranjera) debe presentar los siguientes documentos: a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal. b) Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente. La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. En caso de prórroga del plazo de la Convocatoria, este certificado tendrá validez con la primera fecha de cierre. Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una entidad diferente a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, con una fecha de expedición no superior a noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. c) Autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), de conformidad con los requisitos legales para su validez, en la que conste que el representante legal está plenamente facultado para presentar la propuesta y para suscribir el contrato hasta por el valor de la propuesta (cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma). El documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de la propuesta. Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas de origen extranjero, aquellas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

11




Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana. Para su participación deberán cumplir con los requisitos establecidos en las leyes y normas aplicables y los documentos señalados en este numeral. 2.1.1.3 PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: Los proponentes podrán presentar propuestas conjuntas en calidad de consorcio o unión temporal, para lo cual deberán indicar expresamente si su participación es a título de consorcio o unión temporal, conforme a lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, se requiere: 1. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, para lo cual deberá aportarse el documento de constitución suscrito por todos los integrantes. Si los integrantes son personas jurídicas, este documento deberá estar firmado por el/los representante(s) legal(es). 2. El proponente que se presente en cualquiera de estas formas, deberá presentar el documento de constitución (anexo 5 o 6) en el cual deberá indicar como mínimo lo siguiente: a) Si los proponentes desean participar como consorcio o como unión temporal. b) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes. Si se trata de unión temporal deberán indicarse además los términos y extensión (actividades y porcentaje) de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, lo cual no podrá ser modificado sin el consentimiento previo del SENA Regional Santander. c) Designar un representante, que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal. El representante legal deberá contar con facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o la unión temporal. El representante no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que lo/la conforman. La aceptación del representante deberá constar con su firma en el documento de constitución del consorcio o de la unión temporal. 3. El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del consorcio y/o unión temporal y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato. En especial tendrá las facultades suficientes para: a) Presentar la propuesta. b) Suscribir la carta de presentación de la propuesta. c) Atender todos los posibles requerimientos que formule el SENA Regional Santander, con la propuesta. d) Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la propuesta, dentro de los términos y condiciones de la convocatoria. e) Notificarse del acto de adjudicación de la convocatoria. f) Suscribir el contrato. 4. Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones de la convocatoria. Presentar para cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal los documentos requeridos en el presente pliego de condiciones, según se trate de persona natural o de persona jurídica y presentar fotocopia del documento de identidad de la persona que representará al consorcio. Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta que: Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben ajustarse al objeto de la presente convocatoria y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. a) El tiempo mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal debe ser igual al tiempo de ejecución del contrato. b) Las uniones temporales, deberán registrar en el documento de constitución el porcentaje de participación y las actividades a cargo de cada uno de sus miembros en la propuesta y en la ejecución ó de lo contrario se entenderá que se presentan a título de consorcio. (Ley 80 de 1993, parágrafo 1, artículo 7º.) c) El SENA, no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de consorcios o uniones temporales. d) En caso de resultar favorecidos con la adjudicación de la contratación, para la suscripción del contrato y dentro del término que establezca la entidad, se debe presentar el respectivo número de Identificación Tributaria – NIT del consorcio o unión temporal constituida. e) No podrá haber cesión entre quienes integran el consorcio o unión temporal, salvo que el SENA, lo autorice en los casos que legalmente esté permitido. f) Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes, términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo del SENA. g) En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión o consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito al SENA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

12




2.1.2 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA El oferente deberá suscribir la carta de presentación de la propuesta, conforme al formato establecido en el anexo No. 1, “carta de presentación de la propuesta” y será firmada por el proponente o su apoderado debidamente facultado, si fuere el caso. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica deberá ser firmada por el representante legal; si se trataré de una unión temporal o consorcio deberá venir firmada por la persona que los integrantes hayan seleccionado como interlocutor. 2.1.3 CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: El proponente, persona natural, jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá adjuntar Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación. En el caso de las personas jurídicas deben aportar igualmente el certificado de su representante legal. 2.1.4 CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES: El proponente, persona natural, jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá adjuntar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica, vigente al momento de presentación de la propuesta. 2.1.5 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, PARA NATURAL O JURÍDICA (DAFP) El proponente deberá adjuntar formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP, para persona natural o jurídica, según en la calidad en que se presente la propuesta. 2.1.6 LIBRETA MILITAR: En caso que el proponente sea persona natural, deberá adjuntar al momento de presentar su propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre menor de 50 años. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 2.1.7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el proponente que sea persona jurídica, deberá entregar una certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: a) El proponente deberá presentar una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación estatutaria, o por el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para esto el proponente podrá hacer uso del modelo que se adjunta en el ANEXO Nº. 8 “Certificación de pago de aportes – persona jurídica”. b) El documento deberá certificar que a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. c) Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. d) Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. Para el cumplimiento del aporte en salud, éste se deberá hacer de conformidad con lo establecido en el Decreto 2236 de 1999 y las demás normas que lo regulen. e) En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el proponente deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. f) En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma individual dicha certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo, según corresponda. g) En caso que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no esté obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscal, así deberá manifestarlo. 2.1.8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

13




De conformidad con el Decreto 0734 de 2012, el oferente para participar en el presente proceso de selección, deberá constituir una garantía de seriedad del ofrecimiento, previo a la presentación de la oferta, con el fin de afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado el contrato. Para lo anterior, el proponente podrá otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las clases de garantías señaladas en el artículo 5.1.3° del Decreto 0734 de 2012. Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de RECHAZO de esta última. Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información:

BENEFICIARIO: SENA Centro Industrial del Diseño y la manufactura, NIT. 899.999.034-1,

QUIEN DEBE OTORGARLA:

Debe ser otorgada por el proponente cuando sea persona natural, de conformidad con el nombre registrado en el certificado de existencia y representación legal. Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación Futura, la garantía deberá ser otorgada a nombre de la figura asociativa

CUANTÍA El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial.

VIGENCIA: Noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre de la presente selección abreviada de menor cuantía.

TEXTO: El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y objeto exacto

FIRMAS: La garantía deberá encontrarse suscrita tanto por quien la expide como por quien la solicita.

Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación, El SENA Regional Santander devolverá la garantía de seriedad de la propuesta a los proponentes no seleccionados, dejando copia de la misma dentro de la propuesta, con constancia de que el original fue devuelto. En el evento de que el proceso sea declarado desierto, la garantía de seriedad de la propuesta y las copias de la propuesta, serán devueltos a todos los proponentes. En ningún caso el original de la propuesta será devuelto. 2.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO 2.2.1 RELACIÓN DE LISTA DE PRECIOS El oferente deberá elaborar y adjuntar un listado de precios, donde relacione el valor de cada uno de los elementos, insumos, recursos, etc., en los diferentes conceptos involucrados en la obra del presente proceso. Esta información debe ser suministrada en medio magnético en formato Excel. Los conceptos a relacionar son los siguientes: � Materiales � Equipos y/o Herramientas � Transporte � Mano de Obra

14




La misma se elaborará teniendo en cuenta los requerimientos planteados en las especificaciones técnicas de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra del presente proceso de selección. Si la Lista de Precios, es incompleta (No incluye los precios básicos para la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios), la entidad requerirá al oferente para que la misma sea mejorada; si dentro del término de subsanabilidad otorgado para tal efecto, dicha Lista de Precios no es ajustada, la oferta NO será HABILITADA. 2.2.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) Para habilitar la oferta, el Proponente deberá diligenciar el FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS y la Relación de Lista de Precios , además elaborará los análisis de precios unitarios – APU de cada uno de los Ítems relacionados en el FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS, teniendo en cuenta los valores relacionados en la Lista de precios. Esta información debe ser suministrada en medio magnético en formato Excel. La información requerida para su cálculo servirá al Proponente como elemento para determinar el valor de su propuesta y a la entidad como elemento para determinar el precio real de la oferta y la no presentación de una propuesta con precio artificialmente bajo; debido a ello se ha considerado necesario que se incluyan dentro de la oferta los análisis de precios unitarios (APU). El valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de las características solicitadas en las especificaciones técnicas. En el evento que el precio unitario de algún ítem sea cero deberá consignarse este valor en el respectivo formulario. Por ningún motivo se deberán dejar los espacios correspondientes al valor del ítem y al valor parcial del mismo en blanco. En la preparación de las ofertas, el Proponente deberá incluir en sus precios unitarios todos los impuestos, derechos otros cargos que se le causaren por concepto de la ejecución del contrato, a excepción del A.I.U. y el IVA correspondiente que figurará al final del formulario de cantidades aproximadas de obra y precios. Todos los costos directos o indirectos se entenderán incluidos en el precio total de cada ITEM y por ende en la oferta. El Proponente por lo tanto deberá consignar todos los precios unitarios que corresponderá con las sumas globales y precios totales reflejados para la obra en el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios de la Propuesta. El oferente deberá tener en cuenta como mínimo al momento de elaborar los Análisis de precios Unitarios (APU), lo siguiente: a) Materiales: Se revisará que el proponente haya incluido los materiales más representativos en el cuadro de Análisis de Precio Unitario, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas de construcción. La exclusión de un material imprescindible en la ejecución de una actividad generará la corrección por parte del oferente. b) Equipos y/o Herramientas: Se revisará que el proponente haya incluido los Equipos y/o Herramientas necesarias para la ejecución de una actividad, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas de construcción. Excluir Equipos y/o herramientas imprescindibles para la ejecución de una actividad generará la corrección por parte del oferente. c) Mano de Obra: Se revisará que todos los unitarios contengan la Mano de Obra necesaria para ejecutar una actividad, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas de construcción. Excluir Mano de obra imprescindible para la ejecución de la actividad generará la corrección por parte del oferente. d) Rendimientos: Se debe tener en cuenta el plazo máximo estipulado para entrega de la obra. Se consideran discrecionales de cada proponente. e) Otros: La Unidad de medida y los pagos serán hechos con base en los procedimientos para Medidas y Pagos establecidos en las Especificaciones Técnicas para cada uno de los ítems. Si en la elaboración de los análisis de precios unitarios (APU), el oferente no demuestra claramente el cumplimiento de lo descrito anteriormente, será requerido por parte de la entidad para que subsane la incongruencia, teniendo en cuenta que en el caso de corrección de algún Ítem, por un faltante en lo relacionado con materiales, Equipos y/o herramientas o Mano de obra, el requerido deberá ajustar el Ítem correspondiente, observando los precios del mercado y la Lista de Precios incluida en la oferta. Si no se presentan la totalidad de los A.P.U, junto con la oferta al momento del cierre, la misma será rechazada. 2.2.3 DESGLOSE DEL AIU Para habilitar la oferta, los ofertantes deberán diligenciar y presentar el formato donde se realiza la respectiva Indicación del Cálculo del A.I.U y las prestaciones sociales de Ley. El oferente deberá incluir dentro de los costos Administrativos, además de los gastos administrativos del personal de dirección de la obra, legalización, etc., en el caso que el desglose del A.I.U. no presente la totalidad de los datos mínimos, el mismo es susceptible de corrección, si

15




dentro del término de subsanabilidad otorgado para tal efecto, dicha oferta no es corregida, NO podrá ser HABILITADA y la misma no se considerará dentro de la ponderación. 2.2.4 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Se entiende por programa de Construcción la Organización de las secuencias de las actividades que rigen en la aplicación de los recursos en tiempo, lugares y cantidades determinadas en la ejecución de la obra. Una de las formas más efectivas para que pueda conocer si el proponente hizo un análisis serio del valor y del tiempo de ejecución de los trabajos de la oferta, es a través de la presentación de la programación de Obra; dado el carácter que tiene el objeto del contrato, la magnitud e impacto de la obra, se requiere un conocimiento detallado del sitio de labores y de los trabajos mismos a ejecutar, siendo particular en éste tipo de obras, que un ítem que tiene un peso porcentual importante dentro del presupuesto económico, puede afectar el desarrollo total del proyecto hasta llevarla a condiciones indeseables desde el punto de vista económico y técnico para el Contratista. Por lo anterior, se ha dispuesto solicitar como requisito habilitante de orden técnico la presentación del programa de construcción. 2.2.5 EXPERIENCIA PROBABLE El SENA, verificará con el RUP, que el proponente, cuenta con una experiencia probable mínima de QUINCE (15) años como constructor y un puntaje mínimo de experiencia probable de 300 puntos. En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, el requerimiento antes descrito se verificará en cada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, como mínimo cada uno de los integrantes debe contar con las exigencias plasmadas para la experiencia probable y para el puntaje por experiencia probable. 2.2.6 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION DEL PROPONENTE A la fecha del cierre de la Selección Abreviada, la Capacidad Residual de Contratación como CONSTRUCTOR del proponente deberá ser igual o superior a TRESCIENTOS (300) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

La capacidad Residual de Contratación de constructor del proponente, se determinará de conformidad con lo establecido en el Decreto 1397 de 2012, el cual modifica el numeral 1 del artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 2012, será el resultado de restar al indicador capital de trabajo del proponente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta, acreditado y registrado en el RUP, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser expresado en meses calendario. Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el inciso anterior cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. Si la propuesta debe presentarse en los tres primeros meses del año y el capital de trabajo del proponente acreditado y registrado en el RUP no es el correspondiente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior se tendrá en cuenta el capital de trabajo acreditado y registrado en el RUP. Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada con base en lo establecido en el presente artículo. Para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. En los casos en los que el RUP no sea obligatorio, la entidad pública verificará la capacidad residual del proponente de acuerdo con las reglas previstas en el presente decreto, teniendo en cuenta los estados financieros que el proponente presente a la entidad pública. El propósito de la capacidad residual es evaluar la habilidad del proponente para cumplir con sus obligaciones durante el término del contrato para el cual presenta la propuesta, especialmente los compromisos financieros”.

16




2.2.7 EXPERIENCIA 2.2.7.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE Los proponentes anexaran fotocopia del contrato y el acta de liquidación, de un (1) contrato de adecuación, remodelación o mantenimiento, que haya sido liquidado durante los últimos 2.5 años, a partir a la fecha de apertura de la selección abreviada, cuyo objeto sea la adecuación, remodelación o mantenimiento de edificaciones, y que dentro de sus actividades este la ejecución mínimo de: DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Pintura en general M2 700 2.2.7.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA Los proponentes anexaran fotocopia del contrato y/o el acta de liquidación y/o Certificación original, de Un (01) contrato de adecuación, remodelación y/o mantenimiento con entidades públicas y/o privadas, diferente a los anteriormente solicitados, que hayan sido contratados y/o en ejecución durante los últimos 2.5 años a partir a la fecha de publicación de la presente selección, cuyo objeto sea Construcción, adecuación, reparación o mantenimiento de edificaciones y la sumatoria sea igual o superior a 1000 SMMLV, y que dentro de sus actividades este la ejecución mínimo de: DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Cubiertas en tejas M2 700 Acero de refuerzo Kg 6000 Concreto de piso M2 600 En el caso de consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes deberá contar con el 100% de la experiencia general y especifica. Tanto para la experiencia general, especifica o como para la individual, no se tendrán en cuenta subcontratos ni contratos ejecutados por administración delegada, Para calcular el valor de los contratos en SMMLV se tomará como referencia la fecha de terminación de los mismos, o el porcentaje de ejecución a la fecha del cierre de la propuesta. El valor expresado en SMMLV, se verificará de acuerdo a la siguiente tabla: TABLA No. 1 – EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

PERIODO SALARIO Enero 1 de 2010 a dic. 31 de 2010

515.000,00

Enero 1 de 2011 a dic. 31 de 2011

535.600,00

Enero 1 de 2012 a dic. 31 de 2012

566.700,00

Para los trabajos realizados en CONSORCIO o UNION TEMPORAL la experiencia del PROPONENTE se determinará así: En UNION TEMPORAL y/o EN CONSORCIO se calculará multiplicando el valor del contrato acreditado por el porcentaje de participación de los integrantes. La experiencia general e individual deberá acreditarse a través de los documentos que se solicitan a continuación: � Fotocopia del Contrato y/o Acta de terminación y/o recibo final de obra y/o liquidación y/o certificación original debidamente firmada. La verificación de la Experiencia Total se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el ANEXO No. 7 “Experiencia del proponente”, y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo. En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte.

17




En el caso en que el proponente omita presentar el ANEXO No. 7 “Experiencia del proponente”, se tendrá en cuenta la experiencia acreditada mediante los soportes. En todo caso el incumplimiento de la experiencia mínima exigida en el presente numeral, será causal de RECHAZO de la propuesta. 2.2.8 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 6.1.1.1 del Decreto 0734 de 2012, “Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal” No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes. Los proponentes deberán allegar el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de comercio cuya fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que se acredite que se encuentran inscritos en las siguientes clasificaciones, de conformidad con el ítem o ítems para los cuales se presentan así: ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

01 – CONSTRUCTORES 04 – EDIFICACIONES Y

OBRAS DE URBANISMOS 03 –REMODELACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

01 – CONSTRUCTORES 04 – EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMOS

04 RESTAURACION DE EDIFICACIONES

Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá anexar el documento aquí descrito en el que se acredite que cada uno de sus miembros se encuentra inscrito en mínimo una cualquiera de las clasificaciones dadas por la entidad, empero, se verificará que entre los integrantes que conformen el consorcio o la unión temporal se acredite la inscripción a la totalidad de actividades, especialidades y grupos exigidos. 2.2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Generales

Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo, especificaciones técnicas y el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.

Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley, respecto del servicio objeto del presente contrato.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor/interventor del mismo.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.

Suministrar al supervisor/interventor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor o interventor del mismo.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.

18




Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.

Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.

Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.

Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra EL SENA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.

Establecer un procedimiento de control que permita al SENA verificar que cada una de las obligaciones adquiridas en ejercicio del presente contrato serán cumplidas plenamente

Cumplir con las obligaciones parafiscales de pago de aportes al SENA, ICBF, ARP, Salud y pensiones de los operarios que utilice para el servicio, de conformidad con lo ordenado por la Ley 789 del 2002.

Atender las indicaciones que realice el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales legalmente establecidas, para con los operadores que prestarán el servicio en la Institución.

Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del contrato.

Especificaciones

Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo el mantenimiento Ejecutar las obras de mantenimiento y las adecuaciones a todo costo de los diferentes

espacios e infraestructura en general del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura del SENA, Regional Santander.

Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar las obligaciones objeto del contrato.

El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo si que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

El CONTRATISTA debe permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la ejecución del contrato serán asumidos por EL CONTRATISTA.

El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.

El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del contrato, deberá contar con los elementos de protección personal tales como Arnés, Cascos, Botas; Gafas de protección, Slinga, Líneas de Vida y en general todos los materiales que salvaguarden la protección integral del personal.

Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad. El Contratista demostrará que sus productos cumplen con la normatividad y certificación

ISO 14000, ISO 18000, ISO 9001:2008. Colaborar con el SENA con lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto

contractual. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por

conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta

ejecución del objeto del mismo. Cumplir con la normatividad vigente respecto del desarrollo de trabajo seguro en alturas en

especial con la Resolución 03673 del Ministerio de la Protección Social del 26 de Septiembre de 2008, para todo trabajo que durante la ejecución del objeto contractual que se realice a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior.

2.2.10 LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y/O ENTREGA DE LOS BIENES

19




El contratista deberá ejecutar el contrato en el Centro Industrial del diseño y la manufactura. 2.2.11 CUMPLIMIENTO CUOTA DE APRENDICES: Previo a la suscripción del eventual contrato, el SENA verificará el cumplimiento por parte del futuro contratista de lo dispuesto por el Decreto 933 de 2003, relacionado con el cumplimiento de la cuota de aprendizaje. 2.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO: La verificación del cumplimiento de la capacidad financiera mínima exigida por la entidad es un requisito habilitante para la participación de la propuesta en el proceso de selección y no otorga puntaje, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2, numeral 14, y el artículo 6.2.2.2° del Decreto 734 de 2012. En este sentido, el proponente que no cuente con la capacidad financiera exigida en la propuesta, se le considerará como NO HABILITADA y por ende NO será evaluada. El proponente, persona natural o jurídica y cada integrante del consorcio o unión temporal, deberá anexar a la propuesta los siguientes documentos financieros y cumplir con los siguientes requisitos, necesarios para establecer la capacidad financiera del proponente: 2.3.1 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT-: El proponente, persona natural, jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá adjuntar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT- expedido por la DIAN. 2.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA: La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. 2.3.2.1. INDICADORES FINANCIEROS: Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida, los cuales son de obligatorio cumplimiento son los siguientes y serán verificados en el registro Único de Proponentes con corte a la fecha de cierre de la licitación. Nivel de endeudamiento: Inferior o igual al cuarenta (40%). Formula: PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL Índice de liquidez: Igual o superior a tres (3). Formula: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Capital de trabajo: Igual o mayor al setenta y cinco por ciento (75%) del presupuesto oficial. Formula: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán los índices de cada uno de los integrantes por separado, los cuales serán multiplicados por su porcentaje de participación y sumados para obtener el índice total. Cumpliendo con lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 3° del Decreto 1464 de 2010, la verificación de las condiciones financieras se realizará con la información contenida en el certificado del RUP vigente del proponente. 2.4 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO: 2.4.1. OFERTA ECONOMICA: El proponente debe presentar la oferta económica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: El valor de la propuesta, que presenten los proponentes no debe ser menor al 95% o mayor al 100% del Valor Oficial del Presupuesto incluyendo A.I.U establecido en el Formulario No. 1 “Presupuesto Oficial”, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. En todo caso, las ofertas se entenderán presentadas en moneda legal colombiana, con los impuestos, tarifas y descuentos correspondientes a que hubiere lugar. El proponente deberá cotizar el valor unitario para la totalidad de bienes que se requieren adquirir, Anexo No. 2 "Oferta Económica".

20




El proponente debe indicar el valor de la propuesta incluido el IVA si hubiere lugar a él, en pesos colombianos. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (lVA) y el servicio objeto del presente proceso de selección causan dicho impuesto, el SENA Regional Santander lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en el texto de la propuesta. El porcentaje del IVA debe sujetarse a lo establecido en el Estatuto Tributario. En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el proponente deberá aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos, si el decimal es 0.50 centavos se aproximará al peso superior. El proponente debe allegar en medio físico y en sobre diferente al de los documentos habilitantes, su oferta económica, en las condiciones ya anotadas. El valor propuesto deberá contemplar todos los costos directos e indirectos en los cuales incurra el proponente para la correcta ejecución del objeto de la presente contratación. Cualquier error u omisión no dará lugar a modificar el valor propuesto y el proponente favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos durante el plazo de ejecución pactado en el contrato. En la evaluación del factor económico se analizará la información allegada por el proponente en el ANEXO Nº 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA y el ANEXO Nº 2 “PROPUESTA ECONÓMICA” verificando que se haya incluido TODO lo requerido. Si el Anexo No. 2 no está diligenciado en su totalidad, la propuesta será RECHAZADA. Serán calificadas en el aspecto económico, aquellas propuestas que hayan cumplido con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, el puntaje se asignará teniendo en cuenta el menor valor de la propuesta. La no presentación de la oferta económica (Anexo No. 2) o la presentación sin el lleno de los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones, dará lugar a que la propuesta sea RECHAZADA ECONÓMICAMENTE. 3. PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto disponible para desarrollar el objeto del presente Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía es de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($269.392.656) M/cte incluidos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. La presente contratación se financia con recursos provenientes del Presupuesto asignado, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 12312 del dieciocho (18) de julio de 2012 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera. 4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es de un (1) mes y Vente (20) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin exceder del 10 de diciembre de 2012. 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO

09 DE OCTUBRE DE 2012

PUBLICACION PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO


VISITA DE OBRA ( OPCIONAL)

10 DE OCTUBRE DE 2012 HORA 3:00 PM

LUGAR DE ENCUENTRO: CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

MANIFESTACION DE INTERES DESDE EL 10 DE OCTUBRE HASTA EL 12 DE

OCTUBRE DE 2012 A LAS 5:00 PM

21




DILIGENCIA DE CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS

16 DE OCTUBRE DE 2012 A LAS 09:00 AM

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS


PUBLICACION INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION HABILITANTES, EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS


TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR Y PLAZO PARA SUBSANAR LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS HABILITANTES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

DEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2012

RESPUESTA A OBSERVACIONES RECIBIDAS CON RESPECTO AL INFORME PRELIMINAR

22 DE OCTUBRE DE 2012 DE 2012

ADJUDICACION 22 DE OCTUBRE DE 2012 5.1 AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO Cuando el número de posibles proponentes sea superior a diez (10) la entidad efectuara un sorteo de consolidación de proponentes para escoger entre ellos un número no inferior a este (10) que podrá presentar oferta en el proceso de selección. El SENA publicara en el www.contratos.gov.co, la comunicación de citación a la audiencia pública de sorteo, si hay lugar a su celebración, así como comunicará la fecha y hora a quienes presentaron manifestaciones de interés. El sorteo de consolidación de proponentes, se hará mediante el siguiente procedimiento: a) Al finalizar el plazo previsto para presentar la manifestación de interés, a cada oferente que presentó escrito de manifestación de interés, se le asignará un número inmodificable de uno (1) a n (número de inscritos), en forma ascendente, de conformidad con el orden en que se efectuó la inscripción. b) Se introducirán en un recipiente los fichos debidamente numerados, correspondientes al mismo número de inscritos. c) Con el concurso de los asistentes, a quienes se les solicitará extraer diez (10) fichos, se conformará la lista de posibles proponentes. d) Los seleccionados quedarán informados en dicha audiencia, de que han sido escogidos. e) La lista de posibles proponentes será publicada en el www.contratos.gov.co, a través del Portal Único de Contratación. f) Del desarrollo de la audiencia pública se levantará un acta en la que conste el orden del día y los resultados del sorteo, la cual será suscrita por los funcionarios y, hará parte de la misma la constancia de asistencia de los interesados. 6. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS Se entiende como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias o hechos que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, puedan alterar el equilibrio financiero del mismo en detrimento de alguna de las partes contratantes. Para la estimación de los riesgos, la entidad acudió a los siguientes criterios: a. La identificación y previsibilidad, entendida como la posibilidad de precaver la ocurrencia del riesgo e identificar las circunstancias en las que sobrevendrá. b. La estimación o cuantificación: consistente en el ejercicio de tasación o determinación del valor del riesgo y de la posible afectación de la ecuación financiera del contrato, generada por su ocurrencia. c. La distribución del riesgo: hace referencia a la asignación de la cuantificación del riesgo a cada una de las partes del contrato. Existen riesgos derivados de los contratos estatales que pueden ser amparados a través de diversos mecanismos de cobertura, constituidos y aprobados en los términos de ley. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la asignación de riesgos previsibles para la presente contratación, se definirá a continuación:

22




7. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.2° Decreto 0734 de 2012, el SENA ordenará la apertura del presente proceso mediante acto administrativo de carácter general que será publicado en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co En caso de llegarse a comprobar durante el desarrollo del proceso, la ocurrencia de alguna de las circunstancias contempladas en el articulo 69 del Código Contencioso Administrativo, el SENA revocara el acto administrativo de apertura del proceso de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del articulo 2.2.2° del Decreto 0734 de 2012. Igualmente, el SENA podrá efectuar ajustes al contenido de los estudios y documentos previos, con posterioridad a la apertura del presente proceso de selección. Sin embargo, en que caso que la modificación a los mismos, implique cambios fundamentales en el, con fundamento en el numeral 2 del Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo y en aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el acto administrativo de apertura. 8. MANIFESTACION DE INTERES – CONFORMACION LISTA DE OFERENTES De conformidad con lo establecido por el numeral tercero del Decreto 0734 de 2012, los posibles oferentes interesados en participar en el presente proceso deberán manifestar su interés a través de escrito de postulación por manifestación firmada por el representante legal, radicada dentro de la fecha y hora fijada en el cronograma, en la oficina de Archivo y Correspondencia de la Entidad ubicada en el primer 1° Piso Edificio Sena Regional Santander. El escrito deberá contener, además de la expresión clara del interés en participar, el señalamiento de formas de contacto y comunicación eficaz a través de los cuales la entidad podrá informar directamente al interesado sobre la fecha y hora de la audiencia pública de sorteo, en caso que la misma tenga lugar. Las manifestaciones de interés, que se hagan por fuera del mecanismo establecido en el Pliegos Definitivo no serán tenidas en cuenta. La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta. 9. CIERRE El cierre del proceso de selección abreviada se llevara a cabo en la hora y fecha establecidas en el Cronograma del Proceso. Después de la fecha y hora establecidas para el cierre del presente proceso, no se recibirán propuestas, ni se aceptarán cambios del contenido de las mismas. Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres. De tal acto se levantará un acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso y el número de folios por propuesta presentada. Dicha acta, será suscrita por las personas que allí intervengan. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.5° del Decreto 0734 de 2012, la entidad será responsable de darle publicidad a este documento en el SECOP.

No. Descripción del

Riesgo RIESGO IDENTIFICADO

Asignación del Riesgo

Mecanismo de Identificación

Cuantificación del Riesgo

Probabilidad de ocurrencia

JURIDICO

Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los elementos contratados

CONTRATISTA/ SENA

Variación en el costo de los elementos objeto del contrato.

Entre el 10% y el 30% del presupuesto

Media

ECONOMICO

Variación significativa de los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del contrato

CONTRATISTA/ SENA

Variación en el costo de los elementos objeto del contrato.


Media

PRESUPUESTAL

Falta de control en la ejecución presupuestal realizando procedimientos una vez superada la ejecución total del presupuesto

CONTRATISTA

Sistema de Información y verificación de saldo a cargo del contratista


Baja

23




9.1 DILIGENCIA DE CIERRE En el día y hora señalados para el cierre del presente proceso se procederá a la apertura de las ofertas presentadas de la cual se levantará un acta que será publicada en la fecha de su expedición en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, donde se consignarán el nombre de los proponentes, el valor de las propuestas, el número de folios, las solicitudes recibidas en cuanto a retiro de propuestas si las hay, y los demás datos que soliciten los asistentes. Antes de dar inicio a la diligencia de cierre, El SENA Regional Santander, verificará en la página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio la hora legal colombiana, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Directiva No. 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, Diario Oficial No. 46.406 de 2006. En ningún caso, las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha fijada y pasada la hora determinada por la entidad en el cronograma del presente proceso o radicadas en dependencia distinta a la enunciada, SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre, de lo cual se dejara constancia en la respectiva acta. 10. CONSULTA AL PLIEGO DE CONDICIONES El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, publicará el pre pliego de condiciones a partir de la fecha señalada en el Cronograma del Proceso, en la página www.contratos.gov.co con el propósito de suministrar a los oferentes, a las veedurías ciudadanas y al público en general la información sobre la presente contratación y de recibir las observaciones que se presenten en relación con dicho documento. En caso de presentar inconvenientes en la consulta del pre pliego y los documentos vía Internet, los proponentes podrán acercase a consultar los mismos en la oficina de Contratación de la Dirección Regional del Sena Santander, ubicada en el Tercer 3º de la Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga. 11. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES: De conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.4 La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas. La entidad señalará en el pliego de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan expedirse adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término de cierre que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas. Salvo en el evento previsto en el segundo inciso del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 para la licitación pública, no podrán expedirse y publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. Lo anterior no impide que dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso, los posibles proponentes, si encontraren discrepancias en los documentos de los pliegos de condiciones o tuvieren dudas acerca de su significación o su interpretación, puedan consultarlas a la entidad. 12. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La propuesta debe sujetarse a las condiciones, plazos y demás aspectos contemplados en este pliego de condiciones. Su presentación implica que el proponente ha analizado a cabalidad los diferentes aspectos y requisitos de este documento y las labores que le corresponde desarrollar en el evento en que sea seleccionado y que acepta todas las condiciones y obligaciones establecidas en las normas vigentes y en este documento. La propuesta deberá contar con una tabla de contenido, en la cual se relacionen en forma ordenada cada uno de los documentos, de acuerdo con los requisitos de los títulos y sub títulos del pliego de condiciones. La carta de presentación debe presentarse al inicio de la propuesta. El proponente deberá presentar la carta de presentación de la propuesta, según el modelo suministrado por el SENA, en el Anexo No. 1 “Carta de presentación de la propuesta” y los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

24




La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente si es persona natural, por el representante legal del proponente de la persona jurídica o por el representante designado en el documento de constitución, si se trata de consorcio o unión temporal. El Anexo No. 1 – Carta de presentación de la propuesta, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el proponente. Por lo tanto, el proponente podrá transcribirlo u obtenerlo en medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el proponente, deberá incluir todas las manifestaciones requeridas por el SENA Regional Santander. Para la presentación de la propuesta se observarán las siguientes reglas: a) Cada oferente tendrá derecho a presentar únicamente una propuesta, ya sea de manera individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, siempre y cuando el proponente cumpla con la totalidad de las condiciones establecidas para ella. b) El oferente deberá presentar su propuesta en original y dos (2) copias, propuesta que contendrá los requisitos y documentos jurídicos y financieros (habilitantes), así como los técnicos y la oferta económica; Igualmente deben presentar un oficio en el cual se describirá únicamente los datos del proponente y el proceso para el cual presenta la oferta, para efectos de su radicación en la Unidad de Correspondencia. c) La propuesta deberá entregarse en sobres cerrados, indicando claramente en cada sobre si se trata de original o copia. d) La propuesta deberá contar con una tabla de contenido, en el cual se relacionen en forma ordenada cada uno de los documentos contenidos en ella. Todas y cada una de las páginas, tanto del original como de las copias, deberán estar foliadas en estricto orden y la numeración deberá coincidir entre el original y la copia presentada. e) Si se presentare diferencia entre el original y las copias, prevalecerá únicamente el original. f) En caso que la propuesta no venga debidamente foliada, el SENA requerirá al proponente que la presentó a efectos que durante el desarrollo de la diligencia de cierre efectúe o complete la foliación de su propuesta. g) Así mismo, los sobres deberán presentar en su exterior la siguiente información:

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDER

OFICINA DE CONTRATACION Selección Abreviada

Menor Cuantía – 2012 Nombre o razón social del proponente: ________________________

Dirección del proponente: _________________________ Teléfono del proponente: _________________________

Fax del proponente: _________________________ Correo electrónico: _________________________

h) Junto con el documento escrito, los proponentes deberán entregar la propuesta en medio magnético (CD marcado con el nombre del proponente y el número de la Selección Abreviada). En el medio magnético los proponentes deberán presentar la información de los anexos requeridos en el pliego. En todo caso, prevalecerá la información del documento escrito sobre la información que se entregue en medio magnético. El requerimiento de la presentación de la propuesta en medio magnético se refiere únicamente a los cuadros, formatos y demás información del contenido técnico de la propuesta, sin que esto signifique incluir documentos como licencias, pólizas y/o certificaciones, que por su naturaleza sólo pueden ser presentados en papel. Es responsabilidad del proponente programar el tiempo adecuado para acceder al edificio del SENA Regional Santander, cumpliendo con los controles de seguridad establecidos, de tal manera que asegure entregar la propuesta previa a la hora prevista para el cierre del proceso. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Selección Abreviada. Si los términos de la Selección Abreviada se amplían, se entenderá prorrogada la vigencia de la propuesta. Una vez presentada la propuesta y antes del cierre del proceso, se aceptarán las correcciones o aclaraciones a que haya lugar por razón de las adendas o aclaraciones al pliego de condiciones que se hayan expedido ó para corregir errores de la propuesta. Las aclaraciones o correcciones deberán presentarse antes del cierre del proceso, mediante escrito dirigido al SENA Regional Santander, en sobre cerrado, marcado de igual manera que el sobre de presentación de la propuesta, especificando si se trata de una “CORRECCIÓN” o “ACLARACIÓN” y especificando lo que se aclara o corrige. No se aceptarán correcciones o aclaraciones no entregadas en la dependencia citada o presentadas con posterioridad al cierre de la Selección Abreviada. Las modificaciones, correcciones o enmiendas del texto de la propuesta, deberán ser convalidadas con la firma al pie en cada uno de los folios entregados, de quien suscribe la carta de presentación

25




de la propuesta. Sin este requisito, las modificaciones, aclaraciones o enmiendas no se considerarán válidas y por tanto se tendrán por no presentadas. El SENA Regional Santander, no aceptará propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes de aclaraciones, presentadas con posterioridad al cierre de la presente Selección Abreviada. 13. REGLAS DE SUBSANABILIDAD En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por el SENA en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Tales requisitos o documentos de acuerdo con el Artículo 2.2.8 del Decreto 0734 de 2012, podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior. Para tal efecto El SENA, señala como plazo para subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, el establecido en el cronograma del presente pliego (traslado a los proponentes para observaciones a evaluación preliminar, y entrega de documentos solicitados por la entidad). El SENA se reserva el derecho a efectuar requerimientos o solicitudes de aclaración a los proponentes durante cualquier etapa del proceso siempre que sea con posteridad a la fecha de cierre de las propuestas y hasta la adjudicación, a lo cual los proponentes deberán atenderlos de forma clara, completa, precisa y dentro del plazo fijado para ello por la entidad, so pena del rechazo de la propuesta. 14. FACTORES DE SELECCIÓN El ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el numeral 2 del Artículo 5 de Ley 1150 de 2007, es el establecido por el artículo 12 numeral 3, literal a, el artículo 2.2.9 del Decreto 0734 de 2012, es decir, será identificado de acuerdo a la ponderación de los elementos de calidad y mejor precio, dadas las características de los ítems del objeto a contratar. Los factores de evaluación estarán definidos en el pliego de condiciones. La ponderación de elementos de calidad y precio son soportados en los puntajes que se señalan a continuación: Factores de evaluación Calificación Participación porcentual

FACTOR DE CALIDAD 300 30%

ECONÓMICO 600 60%

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

100 10%

TOTAL 1.000 100%

15. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR El ordenador del gasto de la entidad pública o su delegado, ordenará integrar el comité evaluador de las propuestas presentadas por los oferentes, mediante acto administrativo; en dicho comité debe estar presente la parte técnica, financiera y jurídica. El comité evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 16. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

26




El Sena Regional Santander, realizará el estudio de la verificación de los requisitos habilitantes: jurídicos, financieros, de orden técnico y de experiencia del proponente, conforme al cronograma del proceso. El informe que contiene la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes podrá ser consultado en la entidad, o en la dirección electrónica www.contratos.gov.co a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo establecido para efectuar los estudios de verificación. En la citada publicación (Verificación de Requisitos Habilitantes) se relacionarán los proponentes que se encuentran habilitados y aquellos que no lo están. Los proponentes no habilitados tendrán el término establecido en el cronograma, para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena de rechazo definitivo de su propuesta. Este término se contará a partir del día en que comienza la exhibición del informe de verificación de requisitos habilitantes. El SENA Regional Santander, verificará los documentos que hayan sido aportados y determinar los proponentes que quedan habilitados. Este término se contará a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo establecido para subsanar estos requisitos. En ningún caso, los proponentes podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, so pretexto del ejercicio del derecho a formular observaciones. 17. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 17.1 PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico, financiero, técnico y económico, el cual se realizará dentro de la fecha establecida para el efecto en el cronograma que rige el presente proceso. Tal procedimiento, comprenderá una verificación inicial respecto del cumplimiento en los aspectos jurídicos y financieros el cual será factor HABILITANTE, es decir, que de no cumplir con las exigencias hechas en ambos aspectos, la propuesta será catalogada como NO HABILITADA y por ende no será objeto de evaluación técnica ni económica. Una vez efectuada la diligencia de cierre en la fecha y hora fijada para ello en el cronograma del presente proceso, el Comité Evaluador designado mediante Resolución, elaborará la evaluación de las propuestas dentro del término fijado para el efecto en el cronograma. Lo anterior no obsta para que el SENA, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 3 del Decreto 287 de 1996, pueda modificarlo determinando un nuevo plazo que en todo caso no podrá exceder el término inicialmente definido. Para ello observará lo previsto en el numeral 11 del presente pliego de condiciones. La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará conforme a lo señalado en el presente pliego de condiciones, o en las adendas que lo modifiquen para los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos. Los aspectos jurídicos, y financieros no darán lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta. El SENA REGIONAL SANTANDER, se reserva la facultad de verificar toda la información presentada, para lo cual solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades estatales y privadas y/o a los proponentes la información que considere necesaria. De la misma manera, podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio idóneo la información que requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. Una vez elaborados los informes de evaluación, permanecerán disponibles en la entidad, por un término de tres (3) días hábiles, que se contarán a partir del día hábil siguiente en que se efectúe la publicación en la página Web, para que los proponentes puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes, de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 8 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Las observaciones presentadas al informe de evaluación deberán entregarse y radicarse en la oficina de Gestión documental de la Entidad ubicada en el primer Piso Edificio Sena Regional, dentro de los tres (3) días hábiles del término de traslado del informe de evaluación de las propuestas. En ningún caso, las observaciones podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, so pretexto del ejercicio del derecho a formular observaciones.

27




En todo caso a las observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar por los proponentes, el SENA Regional Santander les dará respuesta dentro del término establecido dentro del cronograma de actividades. 17.1.1 VERIFICACION JURÍDICA y FINANCIERA Una vez efectuada la apertura del sobre que contenga la oferta se procederá a realizar el análisis jurídico, de capacidad financiera y de experiencia a partir de los documentos que lo integran, a fin de determinar, de acuerdo con la ley y las exigencias del Pliego de Condiciones, cuáles propuestas están HABILITADAS. Posteriormente, se realizará la evaluación y calificación sobre la calidad y la oferta económica que para los efectos de la presente SELECCIÓN ABREVIADA son sujeto de asignación de puntaje. 17.1.2 EVALUACION FACTOR TÉCNICO Y ECONOMICO 1.000 Puntos

CRITERIO CALIFICACIÓN

Capacidad Jurídica HABILITADO / INHABILITADO

Capacidad financiera HABILITADO / INHABILITADO

Condiciones de Experiencia HABILITADO / INHABILITADO

FACTORES TECNICOS

Factor de Calidad 300 puntos máximo

Económico 600 puntos máximo

Apoyo a la industria nacional 100 puntos máximo

TOTAL PUNTOS 1000 puntos máximo EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA (HABILITADO / INHABILITADO) El informe jurídico no tiene ponderación. Se trata de un estudio que se realiza para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos del pliego de condiciones desde el punto de vista jurídico. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITADO / INHABILITADO) A fin de verificar la solvencia económica del participante, se efectuará la evaluación financiera con base en la información contenida en los documentos para acreditar la capacidad financiera señalada en el presente pliego de condiciones. La evaluación se efectuará teniendo como base los indicadores señalados en los requisitos de Capacidad Financiera y su resultado determinará la HABILITACIÓN o no de las propuestas. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se verificará que los contratos presentados acrediten la experiencia señalada en los requisitos del presente pliego de condiciones. A los proponentes que cumplan con los requisitos de Experiencia Específica, se les asignará la calificación de HABILITADO, a los demás se les asignará la calificación de INHABILITADO. EVALUACIÓN ECONÓMICA (MÁXIMO 600 PUNTOS) Oferta Económica La evaluación económica se realizará con las propuestas que hayan obtenido la calificación de HABILITADO en los demás criterios de evaluación, asignando un máximo de 600 puntos y conformando un orden de elegibilidad de la siguiente manera: Con los oferentes que hayan obtenido calificación HABILITADO en los demás criterios de evaluación, se verificará que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan: Que el precio total de la oferta presentada sea mayor al 95% y menor al 100% del valor del

presupuesto oficial. El SENA verificará aritméticamente las propuestas y en caso de presentarse errores

aritméticos en la determinación del valor total de la propuesta económica que superen el 1% del valor de la propuesta, ésta será RECHAZADA.

Se observará la siguiente fórmula: MEDIA GEOMÉTRICA así: MG= ((Po*X1*X2*X3*X4…...XN)^(1/(n+1))

28




Dónde: MG = Media Geométrica de los valores TOTALES de las propuestas hábiles Po = Presupuesto Oficial del SENA. XN = Valor total de las propuestas presentadas por los proponentes hábiles de acuerdo con el Formato No 2 Oferta Económica (n +1)= Número de propuestas hábiles y 1 corresponde al presupuesto oficial (Po). Calculado el valor de la media geométrica se otorgará el puntaje de la siguiente manera: Se asignarán 600 PUNTOS al proponente que presente la oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual al valor de la media geométrica. Continuarán en el orden de elegibilidad: Una vez conocida la oferta más cercana en precio por exceso o por defecto a la media geométrica, se otorgara 600 puntos a la propuesta que siga en orden de cercanía (superior o inferior) y se irá disminuyendo por regla de tres simple. A manera de ejemplo,

240 km 3 h

x km 2 h

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS) Para la presente selección abreviada se asignará puntaje a las ofertas que se consideren como servicio de origen nacional según lo establecido en el artículo 11 del Decreto 679 de 1994, según el cual se entiende por “servicio de origen nacional” aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional colombiana, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y conforme al parágrafo del Artículo 1 de la Ley 816 de 2003, se otorgará tratamiento de “servicio de origen nacional” a aquel servicio que aunque sea ofrecido por sociedades constituidas en el exterior o por personas naturales extranjeras no residentes en Colombia tengan personas de nacionalidad colombiana a su servicio. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal cuyo personal está conformado por nacionales colombianos, la propuesta respectiva obtendrá 100 puntos en el factor de “ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA”. FACTOR DE CALIDAD (Fc): TRESCIENTOS (300) PUNTOS Como factor de calidad se evaluaran los conceptos que se relaciona a continuación: MANO DE OBRA CALIFICADA y CERTIFICADA (200 puntos) Al proponente que presente mano de obra calificada en relación directa con el objeto a desarrollar, específicamente lo relacionado con el MAESTRO GENERAL DE OBRA se le asignarán DOSCIENTOS PUNTOS (200) distribuidos de la siguiente forma: Por cada trabajador calificado, mínimo con nivel académico técnico o Certificado de competencia laboral en la norma MAESTRO GENEARL DE OBRA EN EDIFICACIONES por el SENA o por una entidad acreditada, se le asignará un equivalente a cincuenta (20) puntos hasta obtener un máximo de doscientos (200) puntos. El cumplimiento de estos requisitos, no dan la salvedad o los exime de cumplir con los requerimientos que en este pliego se hacen al resto del personal. Para la verificación se deberá allegar la carta de intención debidamente firmada por cada MAESTRO, el Certificado expedido por el SENA o por una Entidad acreditada y la hoja vida de cada uno de los MAESTROS. EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL (100 PUNTOS) EL SENA ha determinado que el proponente cuente con un personal profesional mínimo para el logro de las metas propuestas, el proponente además del personal mínimo, podrá contar con el personal que el estime conveniente para el buen desenvolvimiento de los trabajos encomendados. El personal mínimo y la asignación de puntaje es la siguiente:

29




� DIRECTOR DE OBRA: Cien (100) puntos

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO EXPERIENCIA ACADEMICA

35 puntos

PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Con matrícula profesional con menos o igual a ocho (8) años de expedición.

Con matrícula profesional superior a ocho (8) e inferior a quince (15) años de expedición.

Con matrícula profesional superior a quince (15) años

de expedición.

10 puntos 15 puntos 35 puntos EXPERIENCIA PROFESIONAL

Acreditar experiencia especifica como Director de Obra en la ejecución de contratos cuyo objeto sea o incluya MANTENIMIENTO, Y/O AMPLIACIÓN, Y/O REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES. Los contratos acreditados deben haber sido contratados y ejecutados dentro de los últimos CINCO (05) años, hasta el día de la entrega de la propuesta, esta experiencia la certificará expresamente una entidad del orden oficial, en su defecto de ser una entidad privada esta se deberá demostrar mediante documento de cámara de comercio en donde se demuestre que el profesional forma parte de la sociedad.

50 puntos

Acreditación de un (1) contrato.

Acreditación de cinco (5) contratos.

Acreditación de diez (10) contratos.

10 puntos 30 puntos 50 puntos CERTIFICADO DE COMPROMISO

15 puntos

El profesional presentara por escrito una certificación, manifestando que se comprometen a prestar sus servicios profesionales, en el cargo y plazo determinado para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección. La certificación deberá contener la siguiente información como mínimo: - Nombre del Profesional - Profesión - No. de Identificación - Objeto del contrato en el cual va a participar - Plazo del contrato - Dirección de la Residencia - No. de Teléfono o Celular

PUNTAJE TOTAL 100 puntos La acreditación de la experiencia de los profesionales del equipo de trabajo mínimo se formalizara y validara según lo contenido en el formulario de acreditación de experiencia. El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, que tenga domicilio en Colombia, deberá acreditar, la convalidación y/o homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. Los requisitos solicitados para el Equipo de Trabajo son factores de ponderación, es decir, otorgan puntaje, por lo tanto no son subsanables. El proponente que no acredite la información completa y veraz de cada uno de los profesionales del equipo de trabajo según el perfil mínimo solicitado en el presente pliego de condiciones se le otorgara CERO (0) puntos. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Para la evaluación de la experiencia específica, el oferente deberá demostrar experiencia de conformidad a lo siguiente:

CRITERIO El proponente debe acreditar mediante fotocopia del contrato y acta de recibo o liquidación y/o certificación original, experiencia en la ejecución de un contratos de construcción, adecuación, reparación o mantenimiento de infraestructura con entidades públicas, diferente al presentado para acreditar la experiencia general, que haya sido contratado dentro de los últimos 2.5 años a partir a la fecha de publicación de la presente selección, cuyo objeto sea Construcción, adecuación, reparación o mantenimiento de edificaciones y/o similares, y que obtenga mínimo 750 SMMLV.de ejecución actual.

30




Dicha CERTIFICACION deben contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio. 2. NIT de la empresa contratante. 3. Cargo de quien expide la certificación. 4. Fecha de la Certificación. 5. Nombre o razón social del contratista. 6. Objeto del Contrato. 7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato. 8. Valor del Contrato. 9. Calificación (la calificación obtenida en la certificación debe ser excelente) Las acreditaciones de experiencia deben cumplir con las siguientes cantidades mínimas así:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Cubiertas en tejas M2 700 Concreto de piso de mínimo 2500 psi

M2 600

Acero de refuerzo Kg 6000 El contrato acreditados de la experiencia específica, no pueden ser el presentado en la acreditación de la Experiencia General como requisito habilitante. En caso que el Proponente certifique más de UN (01) CONTRATO, se tendrán en cuenta únicamente el primer CONTRATO relacionado en el formulario de experiencia específica del proponente. 18. CRITERIOS DE DESEMPATE En el evento de que se presentara un empate entre dos o más proponentes en la calificación final, el SENA procederá a la definición de un ganador de conformidad con las siguientes reglas sucesivas y excluyentes:

1. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se aplicarán los criterios de desempate previstos en los pliegos de condiciones, mediante la priorización de los factores de escogencia y calificación que hayan sido utilizados en el proceso de selección, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Si después de aplicar esta regla persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones.

2. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

3. Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se

preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

4. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se

encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste se preferirá.

5. Si el empate se mantiene, se procederá como dispongan los pliegos, pudiendo utilizar

métodos aleatorios PARAGRAFO.- En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4 se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos. Si subsiste el empate se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual en la fecha y hora que se señale, se citará a las firmas proponentes con puntajes iguales para que se presente un representante o persona debidamente autorizada mediante documento suscrito por el representante legal, en audiencia pública que se realizará el día y hora indicados en el Cronograma, en la cual se realizará un sorteo entre las propuestas empatadas mediante el sistema del sorteo con balotas, las que deben estar numeradas con cada uno de los números de radicación de las propuestas (el número que se le asignó en el acta de recepción de las propuestas de acuerdo al orden de llegada); las balotas o fichas se depositarán en una bolsa en presencia de los asistentes, previa

31




verificación de probidad de las mismas, junto con 3 balotas más sin número; se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar la balota; la primera balota con número de radicación en ser extraída de la bolsa será la propuesta ganadora.

19. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 19.1 CAUSALES GENERALES

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad ó incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución o en la ley.

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 3. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este mismo proceso

ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal. 4. El SENA CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA detecte

inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información presentada.

5. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicación.

6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar establecido en el pliego de condiciones.

7. En el caso en que el SENA CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA comprobare la violación por parte del proponente, de sus empleados o de un agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los compromisos anticorrupción asumidos por el proponente.

8. Cuando de conformidad con la información con la cual cuenta la entidad, se estime que el valor de una oferta resulta artificialmente baja y no logre demostrar que el valor de su propuesta responde a circunstancias objetivas tanto del proponente como de su oferta.

9. Cuando el proponente no subsane o no subsane en la forma requerida por el SENA CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA, dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes.

10. Cuando en el certificado de existencia y representación se verifique que el objeto del proponente (o de cualquiera de los miembros cuando sea Consorcio o Unión Temporal) no se ajusta a lo exigido para el presente proceso de selección.

11. Se demuestre que a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente no se encuentra al día, durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

12. Cuando el proponente no cumpla con cualquiera de los índices financieros solicitados por la entidad.

13. Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 14. Cuando cualquiera de los miembros de la figura asociativa dispongan que la suscripción

del documento de constitución sea efectuada y suscrita por el representante legal suplente de cualquiera de ellos de acuerdo con la inscripción que reposa en el certificado de existencia y representación legal y todos y/o alguno de ellos deban actuar solo en los casos de faltas absolutas y/o temporales del representante legal principal, y no sea acreditada tal situación al momento de presentación de la oferta.

15. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no presente los documentos necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las facultades necesarias.

16. Cuando el representante legal de cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal, no cuente con la capacidad suficiente para comprometer a quien representa, conforme al certificado de existencia y representación legal de la respectiva sociedad.

17. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación expedida por la cámara de comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o con certificación juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine que su duración no es igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más.

18. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la entidad en el término previsto en los pliegos de condiciones o en la solicitud que de forma particular haga la entidad.

19. Cuando el Sena CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de respuesta o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad.

20. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o estudios previos y/o pliego de condiciones.

19.2. CAUSALES ESPECÍFICAS

1. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial.

32




2. Cuando la Oferta Económica no cumpla con cualquiera de los aspectos técnicos exigidos en la invitación.

3. Cuando el proponente altere, no allegue, no diligencie en debida forma o no presente el anexo No. 2. Oferta Económica.

4. Cuando el anexo No. 2. Oferta Económica no contenga la descripción técnica de la totalidad de bienes y/p servicios, o estos sean ofertados parcialmente.

5. Cuando el ofrecimiento económico sea superior al presupuesto oficial definido por la entidad para el presente proceso de selección.

6. Cuando el proponente no oferte la totalidad de los bienes o servicios. 7. El incumplimiento de la Experiencia mínima requerida, relacionada y/o soportada, o la no

presentación de los soportes y Anexo de acreditación de experiencia (ambos). 8. En el evento en que el proponente no diligencie con valor alguna de las casillas

correspondientes al valor unitario o que diligenciada se encuentra con valor $0. 9. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o estudios previos y/o pliego de

condiciones. 20. DECLARATORIA DE DESIERTA El SENA podrá declarar desierto el presente proceso por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se efectuará dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso, cuando no existan manifestaciones de interés en participar y también dentro del mismo término de adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión. En caso de declararse desierto el presente proceso de selección abreviada de menor cuantía, la entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones. 21. DEL CONTRATO 21.1 ADJUDICACION DEL CONTRATO La adjudicación se efectuará de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma del proceso. La adjudicación en ningún caso será parcial, se adjudicará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje y que se encuentre en el primer lugar del orden de elegibilidad. El SENA Regional Santander, podrá adjudicar el contrato con sólo una propuesta habilitada, siempre y cuando sea favorable para la entidad. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto al SENA Regional Santander, como al adjudicatario. Si el adjudicatario no suscribe el contrato adjudicado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución de adjudicación, El SENA Regional Santander, hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales a que haya lugar y mediante acto administrativo debidamente motivado. En este caso, podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. La adjudicación se hará mediante acto motivado, en los términos que lo señala el Estatuto de Contratación Estatal. De conformidad con el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podrá contratar al proponente Calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. Adjudicado el contrato, se procederá a su perfeccionamiento dentro del plazo indicado en el cronograma de actividades. En caso de adjudicación de la presente selección abreviada, el contrato se regirá por las estipulaciones señaladas en el Anexo No 3 denominado “Minuta del Contrato” Nota: El contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras deberán ser presentadas previamente al SENA para su aprobación. El contratista será el único responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 21.2 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

33




Se efectuaran dos (2) pagos iguales en mensualidades vencidas con la presentación de la respectiva cuenta de cobro que cumpla con los requisitos de ley, previo visto bueno del supervisor o interventor del contrato. 21.3 GARANTIAS El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del SENA Regional Santander, NIT. 899.999.034-1, como mecanismo de cobertura del riesgo, una garantía que podrá consistir en póliza de seguros, Fiducia mercantil en garantía, Garantía bancaria a primer requerimiento, Endoso en garantía de títulos valores, Depósito de dinero en garantía y Cartas de Crédito Stand By expedidas en el exterior solo en el caso que las personas naturales o jurídicas sean extranjeras y no tengan domicilio o sucursal en Colombia. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato y requerirá ser aprobada por el SENA Centro industrial del Diseño y la Manufactura. La garantía deberá cumplir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y seis (6) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

CALIDAD: Equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y seis (6) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Por medio de esta Garantía la entidad se precave contra la responsabilidad extracontractual con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones en las que pueda incurrir el Contratista en ejecución del Contrato. La cuantía de la Garantía será de doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes y su vigencia será por el plazo del contrato.

PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS: Por medio de esta garantía La Entidad se precave contra la posibilidad de que el Contratista no cumpla con las obligaciones adquiridas con el personal que haya de utilizar para la debida ejecución del contrato, incluidos los pagos por concepto de accidentes y seguro de vida que se causen con el personal que no tenga afiliado al seguro social, salarios e indemnizaciones. La cuantía de la Garantía será del Diez por Ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones el término del amparo será por el plazo del contrato y Tres (3) Años más.

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, con vigencia igual al plazo total de la ejecución del contrato y un (1) año más.

ESTABILIDAD DE LA OBRA. Equivalente al 30% del valor del Contrato cuya vigencia será de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final a satisfacción. 21. 4 SUPERVISION DEL CONTRATO La Supervisión del contrato estará a cargo de quien designe el Subdirector del Centro Industrial del Diseño y la manufactura del Sena Regional Santander, en razón a que cuenta con profesionales del área de la construcción que puedan ejercer dicha supervisión. El supervisor/a verificará el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato y ejercerá las obligaciones asignadas en el Pliego de Condiciones y las establecidas en la Resolución 0668 de 2005, expedida por la Dirección General y el Manual de contratación, al igual que las establecidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 201, Decreto 734 de 2012 y demás decretos reglamentarios. 22. OFERTA CON EL VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.10° del Decreto 0734 de 2012, cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente.

34




La entidad contratante no podrá establecer límites a partir de los cuales presuma que la propuesta es artificial. 23 . COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

El SENA se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas anexas a las obras que comprende esta contratación. El contratista, en consecuencia, deberá permitir al SENA o a otro contratista depositar equipos, materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores. Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en relación con su trabajo deberá ser solucionado o decidido por el SENA. El contratista deberá suspender la ejecución de cualquier parte de los trabajos aquí especificados y desarrollados en la forma que le ordene el SENA, cuando tal suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas y ninguna compensación por perjuicios le será concedida, sin embargo, si la suspensión o cambio de método de trabajo afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre el SENA y el contratista se convendrá la ampliación del plazo. Cuando alguna parte del trabajo del contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar al SENA sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del contratista de las obras que estén ejecutando terceros siendo responsable por la obra ejecutada en estas condiciones, con la aceptación de la reparación de cualquier daño posterior que resulte de defectos en la obra de otro contratista previsibles en el momento de ejecutar el trabajo. 24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Este contrato de obra pública se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones del SENA dadas para el mejor cumplimiento del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el contratista será responsable de las fallas que en la construcción se adviertan sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el Artículo 2060 del Código Civil. 25. CAMBIOS DE OBRA El SENA podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de la obra si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. Las funciones y atribuciones principales del supervisor serán las siguientes:

• Colaborar con el contratista para el mejor éxito de las obras

• Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas sus partes

• Atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de los planos y especificaciones y sobre errores u omisiones que puedan contener

• Estudiar y recomendar los cambios substanciales que se consideren convenientes o necesarios en los planos y en las especificaciones y presentarlos a consideración del SENA, decidir sobre los cambios no substanciales en los planos y en las especificaciones

• Aprobar o rechazar los materiales y sus procesos de elaboración, previo el examen, análisis o ensayo que fuere del caso y controlar constantemente la calidad de aquellos

• Ordenar la localización, los replanteos y controlar la corrección y precisión de obras defectuosas y si es el caso, practicar una nueva inspección a las mismas, controlar y comprobar periódicamente las medidas de la obra ejecutada, para efectos de pago

• Verificar los cómputos de cantidades y aprobar las actas de obra ejecutada que prepara el contratista

• Exigir al contratista el empleo de personal técnico capacitado y el despido del que a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del SENA

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en la obra

• Velar por el cumplimiento de todas las estipulaciones relacionadas con el plan de manejo ambiental y normas de seguridad

• Vigilar que el contratista cumpla con las disposiciones laborales vigentes, para lo cual podrá exigirle las constancias e inspecciones que sean necesarias

• En general, todas las atribuciones que en este contrato y en las especificaciones que se consideren como potestativas del interventor y las demás que le asigne el SENA y estén contempladas en la Resolución 0668 de 2005, expedida por la Dirección General del SENA.

35




• Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se den al contratista serán impartidas por escrito.

• El contratista deberá proceder a realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por el SENA a través de sus representantes. El control de los trabajos por parte del SENA o de sus representantes no aminora en ningún grado la responsabilidad del contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra.

26. LIBRO DIARIO DE LA OBRA

El día que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual quedarán escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la supervisión. Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba algo en el diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha. La persona responsable de llevar al día este diario será el residente del contratista, quien está en la obligación de presentarlo al supervisor y a los representantes del SENA que visiten la obra. 27. PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista deberá presentar a la supervisión un programa detallado y definitivo de construcción, antes de la fecha de iniciación de las obras. Este programa formará parte del acta de iniciación de obra suscrita por el contratista y por el supervisor, de tal manera que éste pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de la misma durante la ejecución del contrato. En la realización del programa debe tenerse especial cuidado en lo relacionado al plazo para la ejecución de la obra y al proceso constructivo. La aprobación que el supervisor dé al programa de construcción no exonera al contratista de las obligaciones contraídas de acuerdo con el contrato. En consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. El programa de trabajo presentado por el contratista se hará cumplir estrictamente por la supervisión y es obligación del contratista mantenerlo actualizado. A juicio de la supervisión, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse la obra, sin que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del contrato.

a. DISCREPANCIAS En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, diseños, planos o especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del supervisor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del supervisor, será de su total responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el supervisor.

b. CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES

El ordenador del gasto podrá ordenar durante la ejecución del contrato los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previo análisis de las situaciones encontradas y consulta con los proyectistas a través del supervisor del SENA. Si por estos cambios se afectan tanto el plazo, como el precio o uno de éstos, el SENA, deberá acordar con el contratista los mayores costos. Cuando el contratista crea conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del supervisor. Si éste no los aprobare, el contratista se ajustará a los planos y especificaciones originales. El SENA entregará al contratista por conducto de la supervisión los planos y especificaciones, los cuales forman parte de este contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos pero no en las especificaciones o que se encuentren en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor como si se encontrare en ambos documentos.

36




Para el pago de la última acta de obra, es necesario que el contratista entregue a la supervisión los planos actualizados de la obra si durante el desarrollo de ésta se presentaron modificaciones a los entregados al inicio del contrato. Esta actualización se hará en copias maestras de los originales o en medio magnético, de acuerdo con el supervisor.

c. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecución del contrato, el contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes del SENA, el supervisor y de terceras personas. El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas. El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del SENA, el supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales. En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

d. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; el contratista debe considerar su valor dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.

e. SEÑALIZACIÓN

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en las instalaciones del Sena, teniendo en cuenta la cantidad de público que en él circula y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito al interior de la entidad, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas que regulan la materia:

• El contratista deberá instalar señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del supervisor. Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.

• El supervisor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones del supervisor a este respecto.

37




• No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro, según lo estipulado en las normas que regulan la materia.

f. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)

EL contratista se obliga a velar por el cumplimiento de las normas técnicas que sobre instalaciones eléctricas ha expedido el ministerio de Minas y Energía en el marco del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resolución No. 18 0398 de abril 7 de 2004 y demás normas que la modifican o amplían. Será obligación de la supervisión velar por el cumplimiento de estas normas.

38




ANEXOS Y FORMATOS

Formato No. 1 Carta de Presentación de la Propuesta

Formato No. 2 Relación de Contratos de Construcción en ejecución

Formato No. 3 Experiencia Específica

Formato No. 4 Oferta Económica

Anexo No.1 Cronograma del Proceso

Anexo No. 2 Minuta del Contrato

Anexo No.3 Especificaciones Técnicas

39




FORMATO NO. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha Doctor xxxxxxxx Subdirector Centro Industrial del Diseño y la Manufactura SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA No. DRS - ___ - 2012, Regional Santander.

Respetados señores:

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso de selección tendiente a: “(Describir el objeto)”. Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato y a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del mismo, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el Pliego de Condiciones. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, la oferta económica y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el SENA.

En mi calidad de proponente declaro: 1. Que conozco el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección Abreviada e información sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, para lo cual me comprometo a diligenciar todos y cada uno de los formatos exigidos en los Términos o la información contenida en ellos. 2. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 3. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. 4. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación u orden de ejecución y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección. 5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 6. Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes. 7. Que el SENA verificará que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 8. Que leí cuidadosamente el Pliego de Condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 9. Que he recibido y conozco las siguientes adendas: de fecha de fecha

40




10. Que mi propuesta se resume así:

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT

REPRESENTANTE LEGAL

PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

Nos comprometemos a ejecutar el contrato, en los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones en referencia.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

Para todos los efectos, se entenderá que la ofertase mantendrá vigente durante la Ejecución y hasta la liquidación del contrato.

GARANTIA DE SERIEDAD:

Aseguradora/ Banco:

Valor: $ Vigencia: Mínimo los 120 días desde lapresentación de la oferta.

Desde: ( , , ) Hasta: ( , , ) (Día, mes, año) (Día, mes, año)

11. Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados. 12. Que declaro bajo la gravedad de juramento que el proponente SI o NO ha sido sancionado por alguna(s) de las Entidades Estatales enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 con multa o cláusula penal, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de selección en referencia. (En caso afirmativo, se deben relacionar las multas, las cláusulas penales respectivas y anexar copia de las sanciones y de las constancias de ejecutoria correspondientes.) 13. Que, en el caso en que me sea adjudicado el contrato me comprometo a aportar, previo a la suscripción del mismo, el NIT y el RUT. 14. Informo que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección: Dirección: Ciudad: Teléfono(s): Fax: Correo Electrónico Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: NIT.: Nombre del Representante Legal: C. C. Nº ___________ de ____________ FIRMA: _____

Nombre de Quien Firma: ________________________________

41




FORMATO NO. 2 RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN

Contrato No.

Empresa contratant

e

Objeto del

contrato

Fecha de inicio

d/m/a

Fecha de terminación

d/m/a

Porcentaje de

participación

Valor del

contrato

Valor de la participació

n del contrato en pesos (para consorcios o uniones

temporales)

1

2

3

4

5 Valor total de contratos en ejecución: $____________________________ (En números y

letras)

Nombre del proponente o integrante del consorcio o unión temporal: __________________________________ _______________________________ Firma del Representante Legal del proponente o integrante del consorcio o unión temporal Nombre: _________________________ C. C.: _________________

42




9.3 FORMATO NO. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

No Entidad

contratante

Contrato No.

Objeto del contrato

Forma de ejecución

I, C, UT (1)

Fecha de celebración/Fec

ha de terminación (día - mes -

año)

Duración en

(meses)

Valor facturado

En pesos ($)

(1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT); en estos dos últimos casos, indicar el porcentaje de participación del proponente. (2) Para contratos en C o UT, informar únicamente el valor correspondiente al proponente según el porcentaje de participación. (3) El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de terminación del mismo.

NOTAS:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente.

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

43




FORMATO No. 4 OFERTA ECONÓMICA

Ciudad y Fecha.

SEÑORES CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA Asunto: Oferta económica Me permito presentar oferta económica para participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantía xxxxxxxxxxxxxxxx





ML 70


ML 240


M2 412




6


2 PINTURA Y ACABADOS FACHADA

2,1 Resane en estuco plástico para muros fachada M2 800



900



UN 2




M2 527


GL 1


44







1






7




M2 88




Ml 10


Ml 30


Ml 30


Ml 20


5,1 PRELIMINARES





UN 3





ML 2,8





ML 8


ML 4,5


M2 22


ML 8

5,3,6


ML 29


45







M2 60









M2 8



M2 90


M2 70







UN 1


UN 1


UN 1




UN 1


UN 1


UN 1





5,8,4


UN 4


UN 1


5,9 VARIOS


UN 1



ML 44


5,9,5 Aseo y limpieza general GL 1 Condiciones de la oferta: _______________________________________________

46




Nombre del proponente o integrante del consorcio o unión temporal: __________________________________ _______________________________ Firma del Representante Legal del proponente o integrante del consorcio o unión temporal Nombre: _________________________ C. C.: _________________

47




Anexo No.1 Minuta del Contrato

MINUTA DEL CONTRATO No._ DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA Y

Entre los suscritos JOSE ANTONIO FORERO LOPEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. XXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXX (Santander), actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, en calidad de Subdirector (e) del CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS de Girón Regional Santander, según delegación contemplada en la Resolución No. 02039 de 2004 y quien en adelante se denominará EL SENA, por una parte y por la otra, Nombre del representante legal / persona natural / interlocutor, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________, actuando en representación legal de la sociedad __________ con NIT. No. _____________, matricula mercantil No. ________ del día de mes de año, constituido mediante Escritura Pública No. _______ de la Notaria __ de ciudad del día de mes de año, ubicado en la dirección comercial _______________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008 y con base en las siguientes consideraciones hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008 y con base en las siguientes consideraciones: 1. Que Las Edificaciones del Centro de Servicios Empresariales Y Turísticos en la actualidad refleja unas condiciones no aptas en el aspecto de su planta física debido al deterioro normal por uso, en busca de mejorar su imagen y buen aspecto institucional, se requiere contratar el mantenimiento y pintura general de las edificaciones del Centro. 2. Que con el ánimo de exaltar y motivar el espíritu deportista de aprendices y funcionarios, y contar con un espacio apto y seguro para la práctica de diferentes disciplinas deportivas se requiere el mantenimiento del coliseo las actividades relacionadas con el mantenimiento y adecuación de los espacios en donde se encuentran la cafetería, la frutería y la tienda de café son necesarias ya que garantizan condiciones optimas para el desarrollo de los servicios prestados a los aprendices, a los funcionarios del Centro y visitantes. 3. Igualmente dentro del convenio SENA - Cámara de Comercio de Bucaramanga se destina un espacio del Centro para ubicar un punto de atención empresarial, este debe adecuarse para tal fin, por último se requiere adecuar el cuarto de basuras ya que actualmente no existe espacio adecuado para la separación de residuos, lo cual permitirá una clasificación adecuada de residuos con el fin de cumplir con el plan ambiental. 4. En virtud de lo anterior se hace necesario Contratar la Adecuaciones y construcción en mención en lis predios del CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS, necesidad que ha sido incluida en el Plan de Compras de la Entidad vigencia 2011. 5. Que la dirección general del Sena, dispuso los recursos necesarios y fuero girados al Centro al rubro presupuestal 2113060202 adecuaciones construcciones, al cual se hará cargo los recursos de la futura contratación. 6. Que el CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS mediante el estudio previo de conveniencia y oportunidad estableció la necesidad de realizar los mantenimientos respectivos teniendo en cuenta los factores técnicos, económicos y jurídicos que enmarcan la adquisición de los productos, con un proveedor de estos bienes, con experiencia en el ramo y que cumpla con la totalidad de las condiciones jurídicas, financieras, de organización, económicas y de calidad requeridas por el Centro. 7. Que de conformidad con lo anterior, se adelantó el procedimiento de selección del contratista mediante proceso de selección abreviada por DRS-032-2012, previsto en la ley 1150 de 2007, decreto reglamentario 2474 de 2008, la cual tenía como presupuesto la suma XXXXXXXXXXXXXXXX M/cte, incluidos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato y será cancelado directamente por el SENA Regional Santander a la respectiva entidad financiera, valores respaldados presupuestalmente por el CDP No. No. XXXXXXXXXXX expedido por la Coordinación Administrativa y Financiera. 11. Que para el efecto se presentaron tal y como consta en la respectiva acta de cierre de fecha XXXX de XXXX de los corrientes XXX propuestas de parte de XXXXXX. 12. Que una vez surtido el procedimiento legal, el día XXXX de XXXXX de 2011, se efectuó la audiencia de subasta inversa presencial de acuerdo con lo establecido por el Artículo 25 del Decreto 2474 de 2008, en la que se dispuso adjudicar al proponente XXXXXX por valor de $ XXXXX. 13. Que con base en todo lo anterior, las partes firmantes delimitan el presente acuerdo de voluntades dentro de las siguientes estipulaciones: CLÁUSULA PRIMERA - Objeto: CLÁUSULA PRIMERA: -Objeto: Contratar el mantenimiento y las adecuaciones a todo costo de los diferentes espacios e infraestructura en general del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA, Regional Santander. CLÁUSULA SEGUNDA: -Alcance: El servicio sujeto a este contrato se refiere a los pliegos de condiciones requeridas por la propuesta presentada por el contratista:'---





ML 70

48





ML 240


M2 412




6


2 PINTURA Y ACABADOS FACHADA

2,1 Resane en estuco plástico para muros fachada M2 800



900



UN 2




M2 527


GL 1





1






7




M2 88




Ml 10


Ml 30

49





Ml 30


Ml 20


5,1 PRELIMINARES





UN 3





ML 2,8





ML 8


ML 4,5


M2 22


ML 8

5,3,6


ML 29





M2 60









M2 8



M2 90


M2 70





50






UN 1


UN 1


UN 1




UN 1


UN 1


UN 1





5,8,4


UN 4


UN 1


5,9 VARIOS


UN 1



ML 44


5,9,5 Aseo y limpieza general GL 1 Las adecuaciones y Mantenimientos incluyen suministro de Materiales, Extensión de Redes para conexiones eléctricas, colocación de puntos eléctricos, suministro e instalación de vidrios. CLÁUSULA TERCERA.- Plazo: El término de duración del presente contrato es de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única , previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. CLÁUSULA CUARTA.-Valor y Forma de Pago: El presente contrato tendrá un valor total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/Cte. Incluido IVA, sin incluir el 4 X Mil Suma que el SENA pagara al CONTRATISTA en pagos mensuales mediante la presentación de la respectiva factura, previa certificación de recibo a satisfacción del objeto del contratado, expedida por el supervisor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Gravamen Financiero: El pago del presente contrato genera un valor de XXXXXXXXXX el cual será cancelado por el SENA a la entidad financiera en cumplimiento de la ley 863 de 2003. CLÁUSULA QUINTA. – Disponibilidad Presupuestal: Para efectos del pago pactado, EL SENA en el presupuesto 2011 destina los recursos necesarios, según el CDP No. 265 del 31/10/2011. CLÁUSULA SEXTA.- Obligaciones del CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA a: 1 Prestar el servicio objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones descritas en su oferta y en los estudios previos de conveniencia y oportunidad, dentro del término y en el sitio señalado. 1) Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 2) Ejercer control sobre la calidad del personal técnico, operativo y administrativo que prestará los servicios al Centro. 3) Velar por la seguridad y custodia de las instalaciones cuando se encuentre las instalaciones del Centro realizando actividades sujetas al contrato.4.) El contratista deberá presentar mensualmente al supervisor del contrato los comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.5) El contratista responderá a los llamados de emergencia de la entidad, para atender reparaciones o servicios de grúa de manera inmediata, de acuerdo a la oferta presentada.6). El contratista sostendrá el soporte humano y equipo locativo ofrecido en su propuesta o en condiciones superiores al inicialmente ofrecido. 7.) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Centro y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 8.) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Centro. 9) Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en particular con los determinados para la constitución de pólizas. 10.) Presentar la garantía única para aprobación del Centro, dentro de los dos (2) días siguientes al perfeccionamiento del contrato y tramitar las modificaciones que le sean solicitadas, lo mismo que la consignación al Diario Único de

51




Contratación 11.) Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos. CLAUSULA SEPTIMA.-Obligaciones del SENA: Además de las obligaciones y estipulaciones en la Ley 80 de 1993, el SENA se obliga a: 1). Pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la cláusula tercera. 2. Prestar la mayor colaboración a EL CONTRATISTA, para la correcta ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA OCTAVA.-Supervisión: De conformidad con lo determinado por el artículo 6 de la Resolución 000668 de Abril 27 de 2005, proferida por el Director General del SENA, se designa para ejercer la supervisión del presente contrato a XXXXXXXXXXX, Parágrafo. Serán funciones del supervisor las determinadas por el artículo 4 de la Resolución No. 000668 de abril 27 de 2005, el cual hace parte integral del presente contrato. CLÁUSULA NOVENA.-Riesgos Garantías en el Contrato: El contratista se obliga a constituir a favor del CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS, garantía única expedida por una compañía de seguros establecida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la superintendencia Bancaria de acuerdo a los lineamientos señalados en el numeral 19 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 16 y 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1994: Amparo de Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, l pago de la clausula panal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, la cual será equivalente al veinte por ciento del valor total del contrato y con una vigencia al plazo del contrato y seis (06) meses más. Amparo de Estabilidad de la Obra: Para garantizar la correcta ejecución de la obra, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) el valor total del contrato por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de aprobación del Acta de Recibo Final a Satisfacción. Así mismo deberá constituir un anexo a la garantía única que ampare la Responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar las responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que cubra los siguientes amparos: predios, operaciones, gastos médicos inmediatos, responsabilidad patronal y de contratistas durante la vigencia del contrato. El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y en el artículo 18 del Decreto Reglamentario 679 de 1994.El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y ampliar, modificar y prorrogar las mismas en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. CLAUSULA DÉCIMA -Inhabilidades Incompatibilidades: EL CONTRATISTA expresa bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad estipuladas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, las cuales declara conocer, que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el SENA. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - Indemnidad del SENA: El CONTRATISTA, se obliga a mantener libre al SENA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Multas: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, EL CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA -Cláusula Penal Pecuniaria: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - Caducidades Especiales: El SENA igualmente podrá declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en los artículos 18 de la Ley 80 de 1993 y 25 de la Ley 40 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -Gastos: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Impuestos: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA Solución Directa de Controversias Contractuales: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA -Cesión y Subcontratos: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - Perfeccionamiento y Ejecución: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: 1). Registro presupuestal efectuado por el SENA. 2). Aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los XXXXX del mes de XXXX de 2011. EL SENA CONTRATISTA

servicio nacional de aprendizaje regional …

Documents