proyectos entregados vigencia 2021 epams girÓn santander

Infraestructura rígida

Como quiera que la infraestructura penitenciaria y carcelaria evidencia problemáticas que se generan por el mismo porcentaje de hacinamiento de personas privadas de la libertad en un mismo pabellón y, que no brindan espacios acordes para la realización de procesos de resocialización, la USPEC viene desplegando una serie de acciones para la ampliación y el mantenimiento de este tipo de estructura, como se evidencia a continuación:

Proyectos entregados vigencia 2021

EPAMS GIRÓN – SANTANDER

Numero Contrato de Obra: 402-2014 Numero Contrato de Interventoría: 2182450 (ENTerritorio)

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPAMS GIRÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS FALTANTES DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 401 DE 2014 - IPIALES Y No. 402 DE 2014 – GIRÓN

Nombre contratista: CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRÓN

Nombre contratista: CONSORCIO USPEC 2018

Cupos: 760

Tipo de Establecimiento: MEDIANA

Valor inicial: $63.673.297.882 Valor inicial: $1.162.908.460

Valor final: $90.199.564.747 Valor final: $2.752.340.607

Fecha de inicio: 15/01/2015 Fecha de inicio: 27/12/2018

Fecha terminación: 17/06/2020 Fecha terminación: 17/06/2020

Avance físico etapa/fase (%): 100% Avance (%): 100%

Estado: TERMINADO LIQUIDADO Y RECIBIDO POR EL INPEC

Estado: TERMINADO

Descripción:

Observaciones: Para el proceso de entrega del proyecto de ampliación al INPEC, se realizó la revisión en conjunto USPEC -INPEC de las áreas y sistemas que comprenden el proyecto, en las cuales surgieron algunas observaciones las cuales hacen parte normal y habitual del proceso de recibo y entrega de cualquier proyecto y que son inherentes a la actividad de cierre del mismo; las demás recomendaciones emitidas por el INPEC, que no estuvieran en el marco del contrato de obra 402 de 2014 y de las cuales sirven para la optimización de la operación del centro penitenciario, fueron plasmadas en actas en las cuales se plantea por parte de la entidad un plan de acción para ser ejecutado en corto, mediano y largo plazo según la complejidad de cada recomendación; así las cosas la USPEC adelanto la actualización del plan de inversión, el cual fue aprobado el pasado 21 de abril de 2021 para de esta forma incluirlas dentro de los recursos 2021 para poder ser contratadas dentro de la misma vigencia. A su vez en los meses de noviembre y diciembre del año 2020, para la operación de los sistemas y sub sistemas que componen la infraestructura del establecimiento se solicitó al INPEC el personal idóneo para recibir las capacitaciones de los diferentes sistemas que componen el proyecto como son, sistema contra incendio, sistema de bombeo de agua , respaldo eléctrico sistema de seguridad y comunicaciones, para este último el contratista realiza soporte técnico y de mantenimiento durante un año con dos profesionales de respaldo para la estabilización de los sistemas de integración así como la capacitación de los operadores de la PTAR en Girón la cual está operando normalmente. Como apoyo adicional a dicha labor el sector de ampliación cuenta con un sistema CCTV con 321 cámaras, centralizadas mediante el cuarto de monitoreo con tres estaciones de trabajo; adicional a lo anterior el sistema cuenta con 25 cámaras PTZ programables para rutina de vigilancia y con analítica de video especializado para vigilancia y control con un zoom de acercamiento hasta 15 veces en caso de identificación de alguna novedad, estas cámaras están ubicadas estratégicamente en el perímetro del ERON contando con visual tanto del interior como del exterior del establecimiento para ayudar y optimizar la labor del cuerpo de custodia y vigilancia; adicional a lo anterior el sistema CCTV está diseñado para tener comunicación con el GDIP, para tomar el control desde el nivel central del INPEC en caso que se requiriera por alguna alteración en la seguridad en el establecimiento, control que se puede respaldar mediante la intervención de cámaras, comunicación en tiempo real y bloqueo de control de acceso y de iluminación si este lo requiere. Al mismo tiempo el complejo de ampliación cuenta con un sistema de control de acceso el cual permite identificar, individualizar y hacer seguimiento del ingreso del personal tanto de guardia, visitantes y PPL, también cuenta con un sistema general de perifoneo capaz de seccionarse por bloques según la necesidad para permitir la optimización en caso de vulnerabilidad en la seguridad y de esta manera retomar fácilmente el control del complejo, programación de iluminación entre otras funciones; herramientas que apoyan de manera efectiva la labor de custodia y vigilancia que realizan los guardias en el establecimiento. Por último, se informa que el establecimiento EPAMS GIRON entró en el proceso de recibo y entrega de espacios a establecimientos en la segunda semana del mes de junio de 2021 para su entrada en operación en la tercera semana del mismo mes, de esta forma el establecimiento contara con el respaldo técnico por parte del contratista en los sistemas de seguridad y comunicaciones, así como el acompañamiento del mismo en las actividades de posventa que se generaran durante la operación. A su vez, la Dirección de Infraestructura de la USPEC y la Sub dirección de Seguimiento a la Infraestructura están en toda la disposición para el acompañamiento mediante el equipo de profesionales de las diferentes áreas para el respaldo de la operación de sector de ampliación.

Registro fotográfico

EPMSC IPIALES – NARIÑO Numero Contrato de Obra: 401-2014 Numero Contrato de Interventoría: 2182450 (ENTerritorio)

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPSAMS IPIALES MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LOS

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS FALTANTES DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 401 DE 2014 - IPIALES Y No. 402 DE 2014 – GIRÓN

ESTUDIOS, DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

Nombre contratista: CONSORCIO CYG-DISICO-PROING IPIALES

Nombre contratista: CONSORCIO USPEC 2018

Cupos: 608


Valor inicial: $53`828.883.756 Valor inicial: $1.162.908.460




Avance físico etapa/fase (%): 100% Avance (%): 100%

Estado: TERMINADO LIQUIDADO Y RECIBIDO POR EL INPEC Estado: TERMINADO

Descripción:

ALCANCE INICIAL ALCANCE FINAL

BLOQUE A, B, C y D: Compuesto de dos pisos donde funcionara el patio de visitas, jardín y patio cancha. BLOQUE F: Compuesto de tres pisos donde funcionara el bloque de celdas (UTE) BLOQUE G: Compuesto por un piso, donde funcionara un Patio – Cancha BLOQUE H: Compuesto por un piso, donde funcionara un Patio y Huerta Áreas complementarias como basuras, subestación eléctrica, puentes, rampas y tanques subterráneos. Área de Visitas, Talleres, área de visitas familiares, celdas conyugales, Sanidad y rancho

Cambio de cimentación en pilotes propuesta por la UNAL por placa flotante, ya que esta última resultaba más económica.

- Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR - Red de alcantarillado de 1200 mts y disposición

final, para aguas residuales tratadas. - Prospección de un pozo profundo a 130 ml, con una

capacidad de 5l/s - Planta de tratamiento de agua potable PTAP

capacidad 2.500 usuarios - Construcción de celdas primarias. - Cambio de especificaciones técnicas de la red y

sistema contra incendio. - Realizar ajustes y rediseños en el área eléctrica del

proyecto. - Construcción de Cubiertas perimetral en patios. - Construcción de lavaderos en patios. - Integración de vía de acceso entre los dos sectores. - Red de gas propano y su tanque de

almacenamiento. - Construcción de caniles. - Dotación estructural como: mobiliario, sistema de

seguridad y detección, lavandería, talleres, sanidad, cocina y panadería.

Observaciones: Si bien es cierto que el contrato 401/14 en su inicio tenía un valor de $ 53`828.883.756 para la CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC IPIALES, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, así las cosas y teniendo en cuenta la complejidad del proyecto en cuanto a diseños, disponibilidad de servicios públicos, permisos de servidumbre, requerimientos por parte de INPEC, para incluir diferentes obras complementarias necesarias para optimizar la operación del establecimiento, las cuales se analizaron en conjunto con la USPEC e Interventoría de acuerdo a la disponibilidad de recursos, estas ascendieron en adiciones presupuestales al contrato de obra por un valor de $ 20.227.956.703, dejando el contrato con un valor final de $ 74.438.474.281 y una fecha de culminación hasta el 24 de agosto de 2020, las cuales ayudaron a la terminación y optimización del objeto contractual. Así mismo en el trascurso de la ejecución del contrato se presentaron situaciones que obligaron a la suspensión del mismo como: la espera de permiso de servidumbre ante el Ministerio de Defensa para la construcción del carreteable que permitiera el acceso al proyecto, espera de la empresa de servicios públicos para la aprobación de la disponibilidad de servicios, paro camionero y por ultimo estado de emergencia pública por COVID 19, las cuales sumando cada una de ellas dejaron al proyecto suspendido por más de 12 meses. Así las cosas, el pasado el 24 de agosto de 2020 terminó su plazo contractual para esto la interventoría, Contratista de obra y supervisión de ENTERRITORIO y USPEC suscribieron el acta de terminación con un porcentaje de ejecución físico del 100% cumpliendo así su objeto contractual, teniendo en cuenta lo anterior se procedió a firmar el acta de recibo y entrega a la USPEC el pasado 25 de noviembre de 2020 por parte de la Interventoría y contratista, de esta forma 03 de diciembre de 2020 se firma acta de liquidación del contrato 401 de 2014. Para el proceso de entrega del proyecto de ampliación al INPEC, se realizó la revisión en conjunto USPEC -INPEC de las áreas y sistemas que comprenden el proyecto, dejando algunas observaciones las cuales se ajustaron con el protocolo posventa, las cuales hacen parte normal y habitual del proceso de recibo y entrega de cualquier proyecto los cuales son inherentes a la actividad de cierre del mismo; las demás observaciones emitidas por el INPEC, que no estuvieran en el marco del contrato de obra 401 de 2014 y de las cuales son indispensables para la optimización de la operación del centro penitenciario, se adelantó la suscripción de un acta que incluyo un plan de acción para ser ejecutado en corto, mediano y largo plazo según la complejidad de cada observación; así las cosas la USPEC adelanto la actualización del plan de inversión, el cual fue aprobado el pasado 21 de abril de 2021 y de esta forma incluir estas actividades dentro de los recursos 2021 para poder ser contratadas dentro de la vigencia 2021. Por último, se informa que el establecimiento EPMSC IPIALES recibió el sector de ampliación mediante acta de recibo y entrega de espacios a establecimientos, el día 08 de abril de 2021 el cual entro en operación en la tercera semana del mes de abril de 2021 y cuenta con el respaldo técnico por parte del contratista en los sistemas de seguridad y comunicaciones, así como el acompañamiento de este en las actividades de posventa que se generaran durante la operación. A su vez, la Dirección de Infraestructura de la USPEC y la Sub dirección de Seguimiento a la Infraestructura están en toda la disposición para el acompañamiento mediante el equipo de profesionales de las diferentes áreas para el respaldo de la operación de sector de ampliación


Proyectos en ejecución

EPMSC SABANAS DE SAN ÁNGEL – MAGDALENA Numero Contrato de Obra: 304-2019 Numero Contrato de Interventoría: 325-2019

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL (ERON) DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

Objeto: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON - RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SÁBANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

Nombre contratista: CONSORCIO FUNDACIÓN 2020 Nombre contratista: CONSORCIO RYU-GD SAN ÁNGEL, GUTIÉRREZ DÍAZ Y CIA SA, RESTREPO Y URIBE SAS

Cupos: 1.500

Tipo de Establecimiento: MÍNIMA Y MEDIANA





Avance físico etapa/fase (%) 23.30% Avance (%): 23.20%

Estado: EJECUCIÓN Estado: EJECUCIÓN

Descripción: Para el desarrollo del proyecto, se contó con los estudios, diseños y especificaciones técnicas y presupuestos, producto del contrato de consultoría 124 de 2015. Estos diseños están elaborados para construir un establecimiento carcelario de mínima y media seguridad que provea 3.500 nuevos cupos (750 cupos de mínima, 2.250 cupos de mediana y 500 cupos de mujeres). No obstante, el proyecto en su totalidad se desarrollará en dos Etapas, de modo que las construcciones para Personas Privadas de Libertad – PPL en el sector de mínima seguridad, reclusión de mujeres, tres pabellones de mediana seguridad y otras Edificaciones menores se llevarán a cabo en la segunda etapa. En consecuencia, las construcciones de la primera etapa, objeto del contrato, generarán aproximadamente 1.500 cupos.

Observaciones En desarrollo de la Fase 2 se continúan adelantando actividades preliminares como: Descapote y nivelación del terreno para edificaciones, alrededor de 29.180 m2, adecuación y conformación de las vías internas, Alrededor de 1.150 m2, Perforación mecánica de tres pozos profundos para garantizar el abastecimiento de agua potable, Construcción e implementación de un laboratorio para pruebas de resistencia del concreto, Cimentación de 37 de las 39 edificaciones que conforman el proyecto, destacando como actividad principal el desarrollo de 26.668 ml de micropilotaje equivalente a un avance del 99%, el cual comprende la perforación mecánica con piloteadora, la instalación de la armadura de refuerzo e inyección de mortero a presión, complementándose la actividad de cimentación con la conformación de dados, vigas, riostras y placa de contrapiso. Así mismo, se adelanta la conformación de la estructura metálica de la PTAP y de la PTAR, elaboradas in situ y trasladadas a la ubicación final en obra para el ensamble de los tanques de tratamiento y construcción de las casetas de control para cada producto. Se implementa el cerramiento de seguridad definitivo con un avance del 62,80%, equivalente a 3.500 m instalados.


ERON RIOHACHA – LA GUAJIRA Numero Contrato de Obra:276-2020 Numero Contrato de Interventoría:

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL, SST Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE.

Nombre contratista: CONSORCIO PYD-CULMEN Nombre contratista: CONSORCIO INTER ERON RIOHACHA

Cupos: 1500 PPL


Valor inicial: $181.957.017.859 Valor inicial: $ 7.708'627.639

Valor final: $181.957.017.859 Valor final: $ 7.708'627.639

Fecha de Adjudicación: 24/12/2020 Fecha de Adjudicación:19/04/2021

Fecha de inicio: 22/06/2021 Fecha de inicio:22/06/2021


Avance físico etapa fase 0,14% Avance (%): 0,14%

Estado: En ejecución Estado: En ejecución

Descripción: Este proceso inicio desde el 19 de octubre de 2020, dando como resultado la adjudicación mediante resolución 000625 del 09 de diciembre de 2020, al proponente CONSORCIO ERON LA GUAJIRA y suscribiéndose el contrato No. 276 de 2020. Así mismo, se publicó el día 20 de noviembre de 2020 en el portal Colombia Compra Eficiente, el aviso de convocatoria, los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y demás anexos y documentos precontractuales del concurso de méritos No. USPEC-CM-043-2020 para la Interventoría. Mediante Resolución N° 0630 del 09 de diciembre de 2020, se dio apertura al Concurso de Méritos N° USPEC-CM-043-2020, acto administrativo con el cual se publicó el anexo de condiciones definitivo, quedando a disposición de los interesados para presentar observaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley contractual. Una vez publicado se presentaron observaciones solicitando múltiples cambios y modificación del cronograma, temas que fueron tratados con la importancia que amerita un proceso contractual, encontrando inicialmente prudente, conveniente y conducente la modificación del cronograma, la cual se realizó el 11 de diciembre de 2020, Ante la modificación de cronograma, se suscitaron más observaciones al anexo de condiciones definitivo, encontrando que las mismas eran susceptibles de aceptar, situación que evidenciaba cambios sustanciales, entre el proyecto inicialmente publicado y el definitivo. Por lo anterior la Entidad decidió REVOCAR la Resolución N°0630 del 09 de diciembre de 2020 por medio de la cual se ordenó la apertura del Concurso de Méritos No. USPEC-CM-043-2020. Al comienzo de este año (2021) fue necesario iniciar nuevamente los trámites de aprobación de Vigencias Futuras, donde inicialmente se solicitó concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, dicho concepto fue dado mediante oficio No. 20214320000046 del 22 de enero de 2021, luego trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. E-2021-000330 del 28 de enero de 2021, donde se solicitó aprobación de cupo de vigencias futuras 2022 por $4.004.383.009, se recibe Aprobación de Vigencias Futuras Nro. 2-2021-004556 del 2 de febrero de 2021 expedido por la directora general del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura solicitó a la Dirección de Gestión Contractual, la contratación de la interventoría para la construcción del ERON Riohacha, mediante memorando I-2021-000218 del 27 de enero de 2021. La USPEC en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, publicó en el portal Colombia Compra Eficiente, el aviso de convocatoria, los estudios y documentos previos y el proyecto de anexo de condiciones generales de participación el día 25 de febrero de 2021, para adelantar el proceso de selección para contratar la Interventoría. Según resolución de adjudicación No. 0159 del 19 de abril de 2021, se adjudica al proponente CONSORCIO INTER ERON RIOHACHA, por un valor que corresponde a: $7.708.627.639 El proponente entregó la documentación el 29 de abril de 2021, se suscribió contrato 186 de 2021, el 11 de mayo de 2021. Se adelantan actividades como: -Estudios y diseños red eléctrica externa, ya aprobado por interventoría -Estudios y diseños red hidrosanitaria Externa, ya aprobado por interventoría -Aprobado aprovechamiento forestar -Comités técnicos en la USPEC para revisión de diseño arquitectónico -Se revisó Tutele interpuesta por la comunidad Wayuu, para lo cual existe una medida cautelar. Observaciones: El día 22 de junio de 2021 se realizó el acta de inicio de obra y la entrega del predio al contratista.


EPMSC MEDELLÍN PABELLÓN 2– ANTIOQUIA Numero Contrato de Obra: 2190692 (ENTerritorio) Numero Contrato de Interventoría: 2190875 ENTerritorio)

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BELLAVISTA. MEDELLÍN (PABELLÓN 2)

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BELLAVISTA – MEDELLÍN (PABELLÓN 2)

Nombre contratista: CONSORCIO BELLAVISTA 2019 Nombre contratista: ARCA-Arquitectura e ingeniería S. A

Cupos: 410


Valor inicial: $ 8.068.112.954 Valor inicial: $ 442.239.803

Valor final: $ 9.952.272.794 Valor final: $ 510.464.947



Avance físico etapa/fase (%): 95.11% Avance (%): 95,11%


Descripción: Dentro de la ejecución de este contrato se adelanta la construcción de un pabellón de 3 pisos de altura, con un patio central, el cual tendrá una capacidad de 410 nuevos cupos para el Establecimiento, además de las áreas de celdas el pabellón incluye áreas de: exclusa, reparto de alimentos, triage, entrega de libros, expendio, comedores, baterías de baños, terraza solario, y áreas de seguridad y servicios como: comando de guardia, escaleras de asalto y cuarto de equipos.

Observaciones: 1. En la actualidad se está adelantando construcción de tanques semi- enterrados de reserva de agua potable y de red contra incendios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, construcción de cerramientos, construcción de camastros en concreto, construcción de muro de contención divisorio entre pabellones 2 y 5. construcción de cubiertas, enchapes en baños y aéreas de reparto de alimentos y baterías sanitarias, y demás acabados. 2. La Entidad debe adelantar el contrato para el suministro e instalación de sistemas de voz y datos.


EPMSC DE BELLAVISTA PABELLÓN NO. 4 – ANTIOQUIA Numero Contrato de Obra: 284-2020 Numero Contrato de Interventoría: 187 de 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PABELLON No. 4 Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC MEDELLIN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE.

Objeto: EN VIRTUD DEL CONTRATO EL CONSORCIO INTERVENTORES TAD 06 USPEC, SE OBLIGA POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA, A CUMPLIR CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL, SST Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PABELLON No. 4 Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC MEDELLIN-BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE.

Nombre contratista: CONSORCIO BELLAVISTA 2021 Nombre contratista: CONSORCIO INTERVENTORES TAD 06 USPEC

Cupos: 514

Tipo de Establecimiento: mínima y mediana



Fecha de inicio: Fecha de inicio:

Fecha terminación: Fecha terminación:

Avance físico etapa/fase (%): 0,57% Avance (%): 0,57%


Descripción: El contrato tiene un alcance que contempla la construcción de un pabellón de 4 pisos de altura, con diseño de patio central y circulación exterior para mantenimiento de redes, con el cual se generaran 514 nuevos cupos para el Establecimiento, Adicionalmente está incluida la construcción de un edificio de tres piso de altura, en el cual se construirán áreas complementarias para el Establecimiento, tales como: bodega y oficina PIGA, aula estudiantil, y auditorio para audiencias virtuales, múltiple e individual., será construido en el área en donde estaba ubicado el antiguo pabellón, ya demolido.

Observaciones: El contrato de obra fue adjudicado y firmado en el mes de diciembre de 2020, pero el proceso para la adjudicación del contrato de interventoría fue declarado desierto, por lo cual a comienzos de este año se debió iniciar nuevamente el proceso licitatorio, el cual concluyo con la adjudicación, el contrato fue firmado en el mes de mayo de 2021. A la fecha ya se tienen aprobados los documentos técnicos requeridos (del contratista de obra e interventoría), previos a la firma del acta de inicio del contrato. Se inició la entrega y revisión de la documentación que debe ser aprobada previamente a la firma del acta de inicio del contrato, la cual corresponde entre otras a las hojas de vida del personal mínimo requerido para los dos contratistas, la programación de obra. El día 23 de junio de 2021, se firmó el acta de inicio del contrato de obra e interventoría. Actividades en ejecución: Actividades preliminares, localización y replanteo, excavaciones, demolición de cimentación existente, adecuación de redes eléctricas e hidrosanitarias.

NUEVO ERON PEREIRA

Numero Contrato de Obra: No 2182503 del 26 de diciembre de 2018 (a través del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 216144 DE 2016 entre la USPEC y ENTerritorio)

Numero Contrato de Interventoría: No 2190239 del 26 de diciembre de 2018, (a través del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 216144 DE 2016 entre la USPEC y ENTerritorio)

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL ORDEN NACIONAL EN PEREIRA RISARALDA, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.”

Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL ORDEN NACIONAL EN PEREIRA RISARALDA, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA

Nombre contratista: CONSORCIO PILAMO Nombre contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA RISARALDA

Cupos: 1500(primera fase)


Valor inicial: $ 131.524.743.502 Valor inicial: $ 4.360.104.473

Valor final: $ 132.249.952.350 Valor final: $ 4.604.124.948



Avance físico etapa/fase (%): 2,81% Avance (%): 2,81


Descripción: El proyecto se desarrolla en el Lote El Pílamo, ubicado en la vereda El Guayabo del Municipio de Pereira, aproximadamente a 30 minutos del casco urbano de Pereira, consiste en la construcción del ERON LA CONCORDIA para 1.500 internos varones, no obstante debido a que los recursos incluidos en el Contrato Interadministrativo de Gerencia No 216144 de 2016, según informó ENTerritorio no son suficientes para construir la totalidad del proyecto, este realizó la contratación de las obras para una primera fase. Se firmó el acta de inicio de obra con fecha febrero 18 de 2019 y se inició la fase de PRECONSTRUCCIÓN que incluyó una etapa de revisión a los diseños, en la cual se realizan unos cambios por solicitud del del INPEC, con el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad en algunos bloques, lo que implicó cambios en la Arquitectura, distribución y ubicación general de las áreas de Sanidad, Rancho, Reseña y Visitas y afecto las vías de comunicación internas. Así mismo, en desarrollo de la primera fase, se identificó la necesidad de obtención de múltiples permisos ambientales, y actualización de otros ya aprobados por cambios en normativa o fecha de vencimiento, situación que motivo la suspensión No 1: del 17 de junio de 2019 al 13 de agosto de 2019 y la suspensión No. 2 del 7 de febrero de 2020 al 24 de agosto de 2020. Con relación a los servicios públicos, el proyecto cuenta con la disponibilidad y aprobación de agua para la conexión definitiva, según comunicado 1401,00-4211 de fecha 20 de septiembre de 2019, de Aguas & Aguas de Pereira, para lo cual el proyecto deberá construir la red de acueducto de 11.7 kilómetros que permitirá llevar el servicio a la cárcel del Pílamo y cuenta con factibilidad vigente de servicio de energía de 1600 KVA, según comunicado F615-19, de fecha 28 de mayo de 2019, de la empresa de Energía de Pereira, para lo cual el proyecto deberá construir la red de 33kv de 9.2 kilómetros que permitirá llevar el servicio a la cárcel del Pílamo. Así mismo en cuanto al manejo arqueológico, a través del comunicado ICANH 130 6506, de fecha 08 de noviembre de 2019, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, emitió Autorización de Intervención Arqueológica No. 8447, para iniciar con los trabajos de campo requeridos para la evaluación y estructuración del plan de monitoreo arqueológico que se implementará durante la etapa constructiva de la cárcel. El 02 de septiembre de 2020, fueron notificados de las Resoluciones No. 1024, 1025, 1026 y 1028 de fecha 26 de agosto de 2020, por medio de las cuales la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- otorga los permisos necesarios para iniciar la construcción del Nuevo ERON en Pereira. El 24 de agosto de 2020, se suscribió acta de reinicio de la fase de preconstrucción para realizar ajustes e ítems No previstos, así como la realización de lo establecido en las resoluciones emitidas por la autoridad ambiental. Una vez se aprobados los permisos, con el fin de dar inicio a la obra, ENTerritorio informo en reunión la necesidad de realizar la construcción a partir de la zona en la que se encuentran ubicados los edificios de reclusión, teniendo en cuenta las dificultades constructivas que se presentarían en caso de que se realizara de otra manera, por esta razón por parte de la USPEC en abril de 2021, se priorizo la construcción de los edificios de reclusión y otros para la primera fase a cargo de EN Territorio. Firma del Acta de inicio y entrega del predio el 30 de junio de 2021 en las instalaciones de la alcaldía de Pereira, con lo cual se iniciará la construcción de la primera fase del proyecto.

A la fecha se adelantan las siguientes actividades:

Se continua con aperturas de vías y senderos para facilitar el proceso de trituración y corte de madera. Se continua con aperturas de vías y senderos para facilitar el tránsito de vehículos de carga para retiro de residuos de

actividades. Se continua con el descapote y retiro de la capa vegetal. Se continua con el traslado de árboles menores a 1 metro, para siembra en el predio La Albania, vereda Los Potreros, en

el municipio de Santa Rosa de Cabal, lugar destinado para la compensación forestal Continúan las actividades del componente ambiental


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Numero Convenio Interadministrativo: 1690-2020

Objeto: En virtud del presente Convenio LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para adelantar, la ³Elaboración de estudios, diseños, construcción del cerramiento, adecuación de acceso y obras complementarias en el predio del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá – COMEB la Picota, por afectación vial para la ampliación de la Troncal Caracas´.

SUSCRITO ENTRE: IDU – USPEC

Cupos: N/A

Tipo de Establecimiento: N/A

Valor inicial: $5.830.363.894

Valor final: $5.830.363.894

Fecha de inicio: 15/03/2021

Fecha terminación: 14/03/2022

Avance físico etapa/fase (%): 0%

Estado: EJECUCIÓN CONVENIO

Descripción: En el predio del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá - COMEB La Picota, se tiene previsto: ƒ La construcción del nuevo cerramiento en una extensión aproximada de 870 metros ƒ La construcción de dos garitas de vigilancia ƒ La adecuación del área de acceso al establecimiento ƒ La construcción de dos puntos de control de ingreso para vehículos ƒ La reubicación de una estación reguladora de presión y micromedidor de agua los cuales se encuentran ubicados en la zona de reserva vial ƒ La reubicación de la iluminación perimetral de esta franja ƒ La reubicación de la acometida eléctrica del establecimiento ƒ Y obras complementarias que se requieran en el predio de acuerdo con la afectación vial. Lo anterior teniendo en cuenta la intervención por parte del IDU del tramo comprendido entre la Estación Molinos, Patio Portal de Usme y Estación Yomasa, para la construcción de la extensión Troncal Caracas (Calle 51 sur) al Sistema Transmilenio de manera integral a cargo de esta Entidad, proyecto que afecta el predio del COMEB - La Picota según los diseños definitivos presentados por el IDU, donde se establece una afectación en parte del terreno, por lo que se requiere realizar la reubicación del cerramiento existente conforme al nuevo lindero, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas para el correcto funcionamiento del Complejo.

Observaciones: 1. El día 23 de abril de 2021 se adelanta el Comité No. 1 de Seguimiento, Evaluación y Control del Convenio Interadministrativo No. 1690 de 2020, en el cual el IDU informa que se cuenta con concepto jurídico para que las obras objeto del Convenio se ejecuten a través del contrato que actualmente tiene en su alcance la extensión de la Troncal Caracas Tr1. 2. Una vez aprobado dicho trámite por el Comité de Seguimiento Contractual del IDU, se iniciaron por parte de IDU las negociaciones y mesas técnicas con el contratista y la interventoría que se encuentran ejecutando el proyecto “Extensión Troncal Caracas Tramo 1 y obras complementarias”, de las cuales se tuvo en algunas oportunidades el acompañamiento técnico por parte USPEC. Dichas mesas técnicas se extendieron durante el mes de mayo y parte del mes de junio. 3. El día 16 de junio de 2021, el contratista que ejecuta el proyecto “Extensión Troncal Caracas Tramo 1 y obras complementarias” presenta propuesta comité propuesto económica, a la cual se solicitaron ajustes por parte de IDU. 4. Se remitió a IDU observaciones a modificación contractual presentada para el convenio 1690 de 2020, el día 10 de septiembre de 2021. A la fecha no se ha obtenido respuesta. 5. El IDU informa mediante comité efectuado el día 24 de septiembre que se encuentran en revisión de los contratistas los documentos contractuales correspondientes a la obra e interventoría que ejecutarán las actividades del convenio. 6. El 5 de octubre el IDU adelanto las modificaciones contractuales a los contratos de obra al CONSORCIO CARACAS SUR y el de interventoría CONSORCIO INTERDISEÑOS que actualmente ejecuta la extensión de la Troncal Caracas, lo anterior con el objetivo de incluir dentro de su alcance las actividades objeto del convenio 1690 de 2020 7. El contratista de obra CONSORCIO CARACAS SUR, remitió el 7 de octubre a la interventoría un primer paquete de estudios y diseños para verificación y aprobación una vez se cuente con dicha aprobación se remitirán al IDU y a la USPEC, para aprobación e iniciar las obras.

CAMIS YARUMAL Convenio interadministrativo Derivado 01 del Convenio Marco 393 de 2017

Numero Contrato de Interventoría: 135 de 2018

Objeto Convenio interadministrativo Derivado 01: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL PROPÓSITO DE COFINANCIAR Y EJECUTAR UN PROYECTO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN, TIPO COLONIA AGRÍCOLA CAMIS, DESTINADA A ALBERGAR A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD” Objeto Convenio marco 393 de 2017: AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL INPEC, LA USPEC EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS ENCAMINADOS A LA DESCONGESTIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ANTIOQUIA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CAMIS YARUMAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

Nombre contratista: Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA

Nombre contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA CAMIS

Cupos: 1.328

Tipo de Establecimiento: MÍNIMA

Valor inicial: $ 65.201.190.394 ($ 51.201.190.394 Aporte USPEC)

Valor inicial: $ 2.086.176.601



Fecha terminación: 17/07/2020 por terminación de Convenio Marco

Fecha terminación: 31/12/2028

Avance físico etapa/fase (%): 04% Avance (%): 11,86 %

Estado: Suspendido desde el 28 de enero de 2019 Estado: EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Descripción: Este proyecto contempló la gestión predial para la adquisición del terreno ubicado en el Municipio de Yarumal con aportes de la Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, el cual cuenta con una edificación que se pretendía aprovechar para el desarrollo del CAMIS, mediante una adecuación y otras obras nuevas a realizarse con los aportes de la USPEC. El CAMIS estuvo previsto para la generación de 1328 nuevos cupos. El 31 de julio de 2018 se suscribió el Modificatorio No. 1 del Convenio Derivado No.1 del Convenio Marco 393 de 2017, motivado el resultado estudio vulnerabilidad contratado por la Empresa Vivienda Antioquia VIVA, el cual indicó que no era posible la utilización del edificio por lo cual se modifican algunas obligaciones para la ejecución de este. El Convenio Específico Derivado No. 1, fue suspendido el 28 de enero del 2019, teniendo en cuenta las dificultades para la ejecución indicadas en el Informe No.1 Técnico, financiero y jurídico de viabilidad, suscrito por el Subcomité Técnico de Supervisión, el cual contiene observaciones sobre la gestión predial adelantada, el estado de ejecución del proyecto, el estado de uso de recursos del anticipo y otros aspectos, que se estudiaron por las partes a partir de esta suspensión sin que se haya logrado acordar alternativas de solución. El 8 de marzo se suscribe Prorroga a la Suspensión al Convenio Derivado No. 1 Del Convenio Marco de Cooperación 393 de 2017 CAMIS Yarumal, por 30 días. El día 12 de abril de 2019 se realiza Comité de Supervisión del Convenio Marco, en el cual se presenta Informe No. 4 que contiene “Consideraciones del Subcomité Técnico de Supervisión del "Convenio Específico Derivado No. 1 del Convenio Marco de

Cooperación No. 393 de 2017" en relación con la estructura del mismo y los problemas que han impedido su normal ejecución”, en el que se mencionan diferentes situaciones evidenciadas que dificultan el desarrollo del convenio y se suscribe se suscribe Acta de suspensión No 2 en la que ACUERDAN: “CLAUSULA PRIMERA: Suspender de manera indefinida la ejecución del Convenio específico derivado No. 1 del Convenio marco de cooperación No. 393 de 2017, hasta tanto se acuerden las condiciones de terminación del citado convenio específico derivado.”, y en sesión del 17 de mayo de 2019, el comité de seguimiento determinó continuar con la suspensión para acudir a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como un tercero objetivo y alejado de los intereses de este Convenio, a efectos de que sea esa entidad la que les dé el camino a seguir, y se suscribió Aclaración a la suspensión No.2 del Convenio Específico Derivado No. 1 del Convenio Marco de Cooperación No. 393 de 2017. En cumplimiento de lo acordado en la reunión, el 21 de mayo de 2019, la USPEC envió el oficio No E-2019-007095: “Solicitud de acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con los problemas que han impedido la normal ejecución del "Convenio Específico Derivado No. 1 del Convenio Marco de Cooperación No. 393 de 2017", quien mediante oficio No. 20195030041851-GIS del 02 de julio de 2019, informó a la USPEC, en Sesión de la Instancia de Selección de la ANDJE de fecha 20 de junio de 2019, se determinó no intervenir en el proceso solicitado, como quiera que no se trata de un proceso judicial y no cumple con los criterios de complejidad y recurrencia establecidos en el Acuerdo 01 de 2013, modificado por el Acuerdo 03 de 2017, que determinan la participación de la Agencia. Finalmente, teniendo en cuanta la finalización del plazo del Convenio Marco se adelantaron Comités de supervisión con la participación de todos los cooperantes, para discutir los términos y la viabilidad de la prórroga, en los cuales hubo consenso frente a la necesidad de suscribir la misma, y se acordó que fuera suscrita por seis meses, restando la suscripción del referido documento de prórroga, para el cual se adelantó la elaboración de la minuta y posterior recolección de firmas. Una vez suscrito el documento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, USPEC y Alcaldía de Yarumal, fue enviado a la Alcaldía de Medellín el 16 de julio, quedando pendiente el envío a la Gobernación de Antioquia para finalizar el trámite. No obstante, mediante comunicado del 16 de julio de 2020, la Alcaldía de Medellín manifiesta que NO firmara la prorroga al convenio por que considera inconveniente la continuidad del proyecto, esto atendiendo a las razones expuestas por la anterior administración quien recomendó la terminación del proyecto por las dificultades presentadas en la ejecución del proyecto, adquisición del lote, uso del edificio del seminario y no definición de los estudios y diseños del proyecto, concluyendo: “… Las anteriores razones fundamentan, la decisión del Municipio de Medellín de no firmar el otrosí, encaminado a prorrogar el CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 393 por SEIS (6) MESES.” A partir de la suspensión las entidades han adelantado diferentes actividades, mesas de trabajo y consultas con el propósito de encontrar alternativas viables que permitan dar continuidad al proyecto del CAMIS, y actualmente, se estudia la propuesta de suscripción de un contrato de transacción que permita realizar los pagos pendientes y dar continuidad al proyecto. En el marco de este análisis, ante el concepto presentado previamente por la USPEC indicando que la destinación de los recursos del Convenio son para la Actividad de obra y dotación de acuerdo con la formulación presentada en su momento, la USPEC realizó solicitud de concepto al DNP mediante oficio E-2021-003387 del 14 de mayo de 2021 con asunto: "Solicitud de concepto en relación con la viabilidad de adelantar pagos de los costos asociados a la ejecución del Proyecto de Construcción del CAMIS en Yarumal, mediante Convenio Derivado No 01 del Convenio Marco 393 de 2017”, con el objetivo de dar claridad si de los recursos del Convenio era viable realizar los pagos por concepto de estudios y diseños y otras actividades del proyecto.

Observaciones: Con relación al Contrato de interventoría 135 de 2018, se radicó la liquidación en la dirección de gestión Contractual


EPMSC BUGA – VALLE DEL CAUCA Numero Contrato de Obra: 219-2013 Numero Contrato de Interventoría: 225-2013

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL ORDEN NACIONAL DE MEDIANA SEGURIDAD EPMS BUGA EN EL VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR EL USPEC

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS QUE SE DESARROLLARAN EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BUGA.

Nombre contratista: CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS

Nombre contratista: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Cupos: 720






Avance físico etapa/fase (%): 85% Avance (%):100%

Estado: Proceso contencioso administrativo de medios de control de controversias contractuales Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.

Estado: EN LITIGIO

Descripción: Esta obra contempla 5 bloques de celdas, Portal principal, Rancho y expendios, Sanidad, Visitas íntimas, Aulas Educativas y polivalente, Biblioteca, Talleres, Alojamiento de guardia, datacenter, Canchas deportivas, Área Judicial.

Observaciones: Durante la ejecución del contrato se realizaron: Prorrogas: Se realizaron catorce (14) prorrogas Adiciones: Se realizaron cuatro (4) adiciones que ascendieron a la suma de $ 14.456.060.371 Suspensiones: Se realizó (1) suspensión el 30 agosto 2018 y 4 prorrogas a la suspensión Principales Acciones realizadas por Dirección de Infraestructura: Mesas de trabajo conjuntas para solucionar inconvenientes técnicos y financieros con el contratista e interventoría Mesas de trabajo con las autoridades municipales interventoría y contratista (Aguas de Buga, planeación municipal, alcaldía Municipal: Colector combinado), (CELSIA: permiso de servicio de energía Final) Solicitud de permiso de cruce colector y vía férrea ANI) Mesas de trabajo con Interventoría solicitando la profundización y aclaración del informe Final (balance general del contrato de obra) Solicitud de inicio de Proceso de afectación de póliza por calidad del servicio a la Dirección de Gestión Contractual (se han realizado dos audiencias: noviembre de 2020 y marzo 2021) Mesas de trabajo programa Compromiso Colombia: seguimiento a las acciones encaminadas para la culminació del proyecto con la Contraloría General de la Republica realizada con los actores institucionales y sociales

Apoyo a la respuesta técnica y jurídica al proceso contencioso administrativo de medios de control de controversias contractuales (Tribunal Administrativo del Valle del Cauca) Comités de Coordinación en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica de la entidad e INPEC Buga, evaluación de acciones necesarias para la entrega de la Infraestructura y terminar el proyecto en operación al INPEC: proceso de toma de posesión del predio abril de 2020, solicitud de medida cautelar Julio de 2020. Nota: El contrato de obra 219/13 se encuentra en litigio ya que se encuentra en proceso contencioso administrativo de medios de control de controversias contractuales, con fecha de 23 de abril de 2019, en donde entre otros solicitan la liquidación judicial, razón por la cual no es posible realizar la liquidación de este hasta que lo decida la jurisdicción contenciosa administrativa.


Infraestructura modular Estos proyectos permitirán la implementación de sistemas modulares para la adecuación y formulación de infraestructura penitenciaria y carcelaria modular - IPCM transitoria de alto impacto, desarrollo que se adelanta a corto plazo y bajo costo. Infraestructura modular

EPMSC SANTA MARTA Numero Contrato de Obra/: 305-2019 Numero Contrato de Interventoría: 326-2019

Objeto: OBRAS EQUIPAMIENTO, MONTAJE, SUMINISTRO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: GRUPO 1 EPMSC SANTA MARTA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA EQUIPAMIENTO, MONTAJE, SUMINISTRO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: GRUPO 1 EPMSC SANTA MARTA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD

Nombre contratista: VARELA FIHOLL Y CIA SAS Nombre contratista: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Cupos: 510



Valor final: $ 21.096.082.903 Valor final: $1.375.491.967



Avance físico etapa/fase (%) 68,30% Avance (%):68,30%

Estado: EN EJECUCION Estado: EN EJECUCION

Ejecución FASE 2: - Construcción mobiliario comedor PPL, - Caminería para el tránsito en el ERON, - Se inicia la construcción de garita. Cubierta en Pabellón 1, 2 y 3 avance al 96% - Rellenos contra muros de concreto para tanque de agua al 100% - Instalación de carpintería metálica de puertas en ductos técnicos en pabellón 2 y 1 82% - Pintura carpintería metálica Pabellón 1 y 2 - Continúa instalación de cerramiento en IMT 30 dentro de pabellones 1 y 2 con avance del 90%. Pabellón 3 al 100% - Instalaciones de redes hidrosanitarias y eléctricas al 83% - Cerramiento 358 alta especificación al 87%


EPMSC BARRANQUILLA

Numero Contrato de Obra: 306-2019 Numero Contrato de Interventoría: 327-2019

Objeto: EJECUTAR LAS OBRAS EQUIPAMIENTO, MONTAJE, SUMINISTRO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: EPMSC BARRANQUILLA DE CONFORMIDAD CON LAS

Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA EQUIPAMIENTO, MONTAJE, SUMINISTRO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: GRUPO 2 EPMSC BARRANQUILLA, DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

Nombre contratista: CONTEIN SAS Nombre contratista: CONSORCIO CONECTA CL 097

Cupos: 510






Avance físico etapa/fase (%):69,47% Avance (%):69,47%

Estado: EN EJECUCION Estado: EN EJECUCION

Ejecución FASE 2: Construcción mobiliario pabellón 3, urbanismos, cajas de inspección de redes hidrosanitarias Cerramiento perímetros Cubierta sector de proyectos productivos al 100% -Estructura metálica en instalación Pabellón 1 con un avance del 10% y en pabellón 2 con avance del 35%. El

avance no es el ideal sin embargo se han tomado decisiones monetarias para avanzar con este proceso. -Se continúa ejecutando la red de aguas negra paralelo entre pabellón 2 y 3 costado occidental -Se continúa instalando la tubería eléctrica de suministro entre pabellón 3 y 2 costado norte. -Se continúa con excavación para pozos eyectores de aguas lluvias, sin embargo, por el estado del tiempo ha

sido complicado su ejecución Se gestionó por parte del contratista de obra e Interventoría el Acta 9 del periodo comprendido entre el 22 de

julio al 21 de agosto de 2021 Se continúa revisando ítems no previstos para una adición y posible prórroga al contrato.


EPMSC CARTAGENA– LA TERNERA


Objeto: EJECUTAR LAS OBRAS, EQUIPAMIENTO, MONTAJES, SUMINISTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: EPMSC CARTAGENA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS, EQUIPAMIENTO, MONTAJES, SUMINISTROS Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: EPMSC CARTAGENA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Nombre contratista: CONSORCIO SAN JERÓNIMO Nombre contratista: GNG INGENIERÍA S.A.S.

Cupos: 510


Valor inicial: $17.105.070.443 Valor inicial: $947.729.888




Avance físico etapa/fase (%): 47,93% Avance físico etapa/fase (%): 47,93%

Estado: EN EJECUCIÓN Estado: EN EJECUCIÓN

Actividades en ejecución:

Instalación de cerramiento en malla de alta seguridad,

Cerramiento interno pabellones 1 y 2

Fundida de elementos no estructurales (muros bajos, camastros, mesones)

Se continúa con la estalación de la estructura metálica de cubierta en pabellones modulares.

Se adelanta instalación de tejas en pabellón 1.

Fundida de batería sanitaria en pabellón 3.

Instalación de Cerramiento en malla de alta seguridad No. 358

Fundida de elementos no estructurales en pabellón 1.

Instalación de malla IMT-40 en el interior del pabellón 1.

Actividades correspondientes a instalaciones hidrosanitarias.


EPAMS-CAS-ERM-JP- LA PAZ - ITAGÜÍ – ANTIOQUIA


Objeto: EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LAS OBRAS, EQUIPAMIENTO, MONTAJES, SUMINISTROS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PENITENCIARIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL EPMS-CAS-ERM-JP-ITAGÜÍ DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, DISEÑOS Y APROPIACIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MODULAR PAR EL EPAMS CAS-ERE ITAGÜÍ.

Nombre contratista: CONSORCIO GP-OLAGUER Nombre contratista: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

Cupos: 510


Valor inicial: $ 17.845.596.661 Valor inicial: $1.008.532.194




Avance físico: (%): 42,01% Avance (%): 42,01%


Actividades en ejecución: construcción de muros divisorios en concreto reforzado para celdas en módulos 2 y 3 pisos 2, construcción de muros para bloque de subestación eléctrica, construcción de tanques de reserva para agua potable y red contra incendios, construcción de placa de entre piso módulo 3, construcción de escaleras para módulos 2 y 3.

Observaciones: 1. La ejecución del proyecto presentaba atrasos con respecto a la programación inicial, por lo cual el contratista presento una reprogramación que incluye un plan de contingencia, el cual ya fue aprobado por la interventoría. 2. Actualmente se está tramitando una solicitud de armonización de usos del suelo ante la secretaria de planeación de Medellín, teniendo en cuenta que el Establecimiento existente pertenece a Itagüí, pero el predio entregado por el INPEC para la ejecución del contrato pertenece a Medellín, y el POT de Medellín no tuvo en cuenta el uso Penitenciario existente desde antes de la elaboración del POT. 3. Está pendiente la entrega del concepto de aprovechamiento forestal del proyecto, por parte de la autoridad ambiental "área Metropolitana del Valle de Aburra", para que el contratista pueda realizar el aprovechamiento de los árboles existentes en el predio. 4. La Entidad debe contratar la construcción de las garitas faltantes para completar el anillo de seguridad y la construcción del área de comando de guardia interna, y un área de rancho para el proyecto (solicitados por el Establecimiento como complemento del proyecto), así como el suministro de equipos de voz y datos para los tres pabellones, el cual se tiene contemplado manejar en un solo proceso para los 4 proyectos de Infraestructura Modular.


Diseños en ejecución

EPMSC BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA

Numero Contrato de Obra/Consultoría:335-2019 Numero Contrato de Interventoría: 340-2019

Objeto: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EPMSC BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 3).

Objeto: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ERON BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 3), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

Nombre contratista: CONSORCIO CONSULTORES DEL SUR

Nombre contratista: CONSORCIO CC.

Cupos: 600

Tipo de Establecimiento: MEDIANA Y MINIMA

Valor inicial: $1.099.999.000 Valor inicial: $ 165.000.000

Valor final: $1.099.999.000 Valor final: $ 165.000.000

Plazo de Ejecución: 8 meses Plazo de Ejecución: 8 meses



SUSPENSION Nº1: A partir del 19 de febrero, treinta (30) días calendario, es decir hasta el día 20 de marzo

SUSPENSION Nº1: A partir del 19 de febrero, treinta (30) días calendario, es decir hasta el día 20 de marzo

AMPLIACION No 1 a SUSPENSION Nº1: A partir del veintiuno (21) de marzo de 2021, es decir, Cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir hasta el 4 de mayo de 2021.

AMPLIACION No 1 a SUSPENSION Nº1: A partir del veintiuno (21) de marzo de 2021, es decir, Cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir hasta el 4 de mayo de 2021.

AMPLIACIÓN No2 A SUSPENSION Nº1: A partir del cinco (5) de mayo 2021, treinta (30) días calendario, es decir hasta el cinco (5) de junio de 2021.

AMPLIACIÓN No2 A SUSPENSION Nº1: A partir del cinco (5) de mayo 2021, treinta (30) días calendario, es decir hasta el cinco (5) de junio de 2021.

AMPLIACIÓN No3 A SUSPENSION Nº1: A partir del (6) seis de junio de 2021, sesenta (60) días calendario, es decir hasta el 4 de agosto de 2021.

AMPLIACIÓN No3 A SUSPENSION Nº1: A partir del (6) seis de junio de 2021, sesenta (60) días calendario, es decir hasta el 4 de agosto de 2021.

Avance físico etapa/fase (%):58.71% Avance (%):58.71%

Estado: SUSPENSIÓN Estado: SUSPENSIÓN

Descripción: El proyecto contempla la elaboración de estudios, diseños técnicos, diseños arquitectónicos y la dotación, así como la solicitud de permisos y licencias, para la construcción y dotación de nuevos cupos penitenciarios y carcelarios de acuerdo con la capacidad de PPL proyectada. El diseño contempla una capacidad proyectada de 600 PPL aproximadamente y un área diseñada bajo cubierta de aproximadamente de 16.000 m2. De los cuales se distribuyen entre hombres y mujeres. Los cupos se estructuran con los espacios mínimos habitables y espacios complementarios que cumplen con los procesos para la atención y tratamiento, resocialización y reducción de la pena que garanticen una vida digna en reclusión. Las áreas se definen de acuerdo con el porcentaje por metro cuadrado por PPL y demás áreas correspondientes al funcionamiento del establecimiento (Sentencia T-762 numeral 125). A la fecha la consultoría ha entregado los componentes de: FASE 1 PRELIMINARES: Producto entregado: Levantamiento topográfico, Informe de Viabilidad, Esquema Básico, Estudio de suelos y Geotecnia. Aprobado al 100% por Interventoría. FASE 2: PREDISEÑO: Producto entregado: Anteproyecto, (estudio arqueológico no se requirió). Aprobado al 100% por Interventoría. FASE 3: DISEÑO ARQUITECTONICO: Diseño arquitectónico, urbanístico, paisajístico, bioclimático, diseño geométrico de vías (si aplica), señalética y mobiliario interior y exterior). Producto entregado por Consultoría. Se encuentra en revisión y validación por parte de Interventoría. FASE 4: DISEÑOS TÉCNICOS: En proceso de ejecución por parte de Consultoría y de revisión y validación por parte de la interventoría. El proyecto se encuentra actualmente suspendido teniendo en cuenta lo solicitado en el ANEXO TÉCNICO referido a los trámites requeridos para la obtención de permisos ante las empresas de servicios públicos y autoridades ambientales: (Tramite para la solicitud de ampliación de carga ante el operador del red eléctrica, Trámite permisos ambientales, Trámite para factibilidad de Gases de Occidente, Trámite para la solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado), los cuales de acuerdo con los requisitos establecidos para su obtención exceden el plazo contractual.

Observaciones: Proyecto se reinicia el 21 de octubre


ERON BARRANCABERMEJA – SANTANDER

Numero Contrato de Obra/Consultoría: 333-2019 Numero Contrato de Interventoría: 013-2020

Objeto: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ERON BARRANCABERMEJA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (GRUPO 1) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ERON BARRANCABERMEJA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (GRUPO 1).

Nombre contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO 2019 Nombre contratista: CONSORCIO VG

Cupos: 1500 PPL



Valor final: $2.398.803.512 Valor final: $359.351.757



Avance físico etapa/fase (%): 56,74% Avance (%): 56,74%

Estado: SUSPENDIDO Estado: SUSPENDIDO

Descripción: El ERON de Barrancabermeja se está diseñado para albergar una población de 1500 PPL, aproximadamente. Los cupos se estructuran con los espacios habitables y los espacios complementarios que cumplan con los procesos para la atención y tratamiento, resocialización y reducción de la pena que garanticen una vida digna en reclusión, tomando como guía los estándares de diseño para infraestructura penitenciaria y carcelaria definidos por la USPEC (las áreas deberán cumplir como mínimo el porcentaje por metro cuadrado por PPL y demás áreas correspondientes al funcionamiento del establecimiento en cumplimiento del numeral 125 de la sentencia T–762 de 2015).

Observaciones: El proyecto ya culmino las fases 1 (Esquema Básico) y 2 (Anteproyecto) se inició la fase 3 (Proyecto), pero a la fecha encuentra en suspendido al a espera de adicionar recursos y tiempo para la continuidad y cumplimiento del objeto del contrato. El contrato de consultoría No 333 de 2019 y el de interventoría No. 013 de 2020 a la fecha están suspendidos teniendo en cuenta que en el anteproyecto arquitectónico aprobado por parte de la Interventoría, el INPEC y la USPEC, presento áreas adicionales a las estipuladas inicialmente en su contrato el cual indicaba una área de aproximadamente 30.000 m2, una vez revisadas y validadas las áreas por parte del consultor, se determinó una área de 40.412 m2, que permitirá cumplir con los índices de ocupación y la seguridad requerida. Dado lo anterior se solicitó la viabilidad de adición y prorroga al contrato de acuerdo con los requerimientos realizados en los comités de revisión del proyecto en conjunto con el INPEC, es importa mencionar que dentro de los ajustes se solicitó establecer un área para rancho de mujeres exclusivamente, mayor área en los espacios de sanidad y ajustar los diseños correspondientes al alojamiento de guardia. A la fecha se adelanta trámites de CDP, para la respectiva adición; El contrato tiene prevista fecha de reinicio el 8 de octubre de 2021.


EPAMSCAS ERE POPAYÁN – CAUCA

Numero Contrato de Obra/Consultoría:334-2019 Numero Contrato de Interventoría: 341-2019

Objeto: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRAMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EPAMSCAS ERE POPAYÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 2) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ERON EPAMSCAS ERE POPAYÁN EN DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 2)

Nombre contratista: AMP MENDEZ Y ASOCIADOS PROYECTOS DE INGENIERIA SA

Nombre contratista: CONSORCIO CONSULTORES 2020

Cupos: 800


Valor inicial: $1.127.161.000 Valor inicial: $ 169’074.185

Valor final: $1.127.161.000 Valor final: $ 169’074.185



Avance físico etapa/fase (%): 76.3% Avance (%): 76,3%

Estado: prórroga de suspensión Estado: prórroga de suspensión

Se entregaron a satisfacción por parte de la consultoría la fase 1,2 y 3. Que corresponden a

Viabilidad técnica del proyecto

Levantamiento topográfico

Estudio de Suelos

Esquema Básico Arquitectónico A la fecha según programación realizada por las partes el avance de ejecución es de un 76.3 % general del proyecto y de la fase 4 y 5 un 15% ejecutado y estudiado para entrega dentro del mes correspondiente en la adición de tiempo que se le otorgo al contrato.


EPMSC DE CALI, VALLE DEL CAUCA


Objeto: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, VALORACIÓN, TRAMITES Y PERMISOS QUE FACILITEN LA CONSTRUCCIÓN DEL EPMSC “ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO” DE CALI, VALLE DEL CAUCA

Objeto: INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS QUE FALICITEN LA CONSTRUCCION DEL EPMSC DE CALI

Nombre contratista: CONSORCIO RENACER USPEC Nombre contratista: ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS

Cupos: 4.500



Valor final: $2.724.057.612 Valor final: $ $754.366.186


Fecha terminación: 06-06-2022 Fecha terminación: 06-06-2022

Avance físico etapa/fase (%): 18,4 Avance (%): 18,4


Se encuentra actualmente realizando actividades de la fase 2 por parte de la consultoría después de aprobado cronograma de actividades. Que corresponden a:

Esquema básico. Diseño propuesta arquitectónica. Planteamiento urbano general del sector. Anteproyecto. Estudios de geotecnia (no se ha realizado el comienzo de actividad hasta definir proceso de implantación y

recursos asignados por la bolsa de monto agotable para estudios y ensayos) Las actividades en estos momentos se desarrollan en conjunto en mesa de trabajo y se estudia componente

urbano y desarrollo de la implantación con grupo de diseño de la entidad y el INPEC. Estabilización de zonas urbanas generales del proyecto desarrollo del trabajo social y caracterización del personal enfocado a sanidad. Se remitió documentos para revisión de formato y se recibió aprobación de la fase número 1 para la cuenta de

cobro. Presentación de esquema de implantación ante el comité técnico Se envió documento de presentación del esquema de implantación y propuesta arquitectónica espacial realizada

por la consultoría el cual se expuso en reunión en el cual participaron el INPEC, apoyo a la supervisión (USPEC), la interventoría el cual se le concluyo que por parte del INPEC deben realizar ajustes a la caracterización que ellos presentaron debido a que se pueden presentar cambios en el alcance del proyecto.

Se encuentra a la espera del análisis y factibilidad del esquema de implantación por parte del INPEC.


CANDELARIA – ATLÁNTICO

Fecha última actualización

junio de 2021 Municipio de Intervención

Candelaria, Atlántico

Convenio Marco de Cooperación

452/2017 Objeto

AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MIMISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Convenio Derivado No 1 Objeto

“ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ENTREGA DE UN PREDIO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL EN EL DEPATAMENTO DE ATLÁNTICO, ASI COMO LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRAMITES PRESUPUESTALES PERTINENTES PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE VIAVILICE DICHO PROYECTO

Convenio Derivado No 2 Objeto

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN ANCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Cupos 5000 son el total del proyecto, sin embargo, en una primera fase se atenderían 2000

Plazo del Convenio

29 de septiembre de 2023

Valor Aporte Nación USPEC COP$

$153.431.672.346 Valor Aporte GOBERNACION ATLÁNTICO COP $

$100.000.000.000

CONTRATACIÓN La contratación de los Estudios y Diseños, contratos de Obra e interventoría estará a cargo del ente Territorial Gobernación del Atlántico

OBSERVACIONES

Se trabajó en la estructuración del OTRO SI al Convenio Marco de Cooperación 452 de 2017 y mencionadas en el presente estudio, esto es MINISTERIO DE JUSTICIA, USPEC, INPEC, GOBERNACION DEL ATLÁNTICO Y DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA; el Ente Territorial Gobernación del Atlántico quien tiene la Obligación de realizar la ejecución de los contratos derivados, planteo con otro de los cooperantes del Convenio Marco 452 de 2017 en este caso puntual la Alcaldía de Barranquilla realizar la Gerencia del Proyecto a través de una empresa de Economía Mixta del Distrito especial a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla, EDUBAR S.A., con participación mayoritaria del Estado, con más de 30 años de experiencia y con claro entendimiento de la visión integral del Departamento del Atlántico y la generación de estrategias de desarrollo y convivencia para los atlanticenses. se justifica la incorporación como parte del CONVENIO ESPECÍFICO DERIVADO No. 2 DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN No. 452 DE 2017 a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA – EDUBAR S.A. Se protocolizó la inclusión y modificación del Convenio Derivado No 2 del Convenio Marco de Cooperación 452 de 2017, en relación a la Gerencia del Proyecto a través de una empresa de Economía Mixta del Distrito especial de Barranquilla a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla, EDUBAR S.A. en desarrollo del proyecto ERON del Departamento del Atlántico.

En reunión del 29 de julio se comunicó la importancia de actuar con prontitud, toda vez que dentro del modificatorio se estableció un plazo perentorio para el cumplimiento de las Obligaciones establecidas por las partes y para el nuevo actor EDUBAR, el cual deberá hacer todo lo pertinente para la ejecución y desarrollo del proyecto en lo técnico, administrativo, jurídico y financiero, es así como en la Cláusula Quinta Parágrafo segundo se estableció ...(Sic) "PARÁGRAFO 2: En el evento en que antes del 11 de noviembre de 2021, no se haya logrado la aprobación de las vigencias futuras de las apropiaciones que el Departamento y el Distrito se comprometen a aportar al Convenio Derivado No. 2, se dará por terminado el convenio, y se procederá a su liquidación."

proyectos entregados vigencia 2021 epams girÓn santander

Documents