pliego de bienes y servicios conexosedesur2.edesur.com.do/wp-content/uploads/2017/10/pliego... ·...

REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Desarrollo Agroforestal”

EDESUR DOMINICANA, S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:

“REHABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES DE LOS CIRCUITOS:

LOTE 1: CSAT102 LOTE 2: PALA102

LOTE 3: HANU101 Y HANU102 LOTE 4: GRBO102 NIGUA

LOTE 5: GRBO102 HATILLO

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, Y LOS MUNICIPIOS NIGUA Y HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE EDESUR

DOMINICANA S.A.”

“PROYECTO DE EJECUCIÓN INTEGRAL”

EDESUR-CCC-LPN-2017-023

Santo Domingo, Distrito Nacional | República Dominicana Octubre 2017

de 53

Pliego de Condiciones Específicas de la Licitación Pública Nacional No. EDESUR-CCC-LPN-2017-023 para la Rehabilitación y Normalización de Clientes de los Circuitos: CSAT102, PALA102, HANU101 y HANU102, GRBO102 (Nigua), y GRBO102 (Hatillo), Provincia de Santo Domingo y los Municipios Nigua y Hatillo, Provincia San Cristóbal, en la Zona de Concesión de EDESUR DOMINICANA S.A.

TABLA DE CONTENIDO

PARTE I. PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN .............................................................. 5

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) ......................................................................................... 5 1.1. Antecedentes.- ................................................................................................................................................... 5 1.2. Objetivos y Alcance.- .......................................................................................................................................... 6 1.3. Definiciones e Interpretaciones.- ........................................................................................................................ 6 1.4. Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas: ......................................................... 10 1.5. Idioma.-............................................................................................................................................................. 10 1.6. Precio de la Oferta.- ......................................................................................................................................... 10 1.7. Moneda de la Oferta.-....................................................................................................................................... 11 1.8. Normativa Aplicable.- ....................................................................................................................................... 11 1.9. Competencia Judicial.- ..................................................................................................................................... 12 1.10. Proceso Arbitral.- .............................................................................................................................................. 12 1.11. De la Publicidad.- ............................................................................................................................................. 12 1.12. Etapas de la Licitación.- ................................................................................................................................... 12 1.13. Órgano de Contratación.- ................................................................................................................................. 13 1.14. Órgano Responsable del Proceso.- ................................................................................................................. 13 1.15. Exención de Responsabilidades.- .................................................................................................................... 13 1.16. Prácticas Corruptas o Fraudulentas. ................................................................................................................ 13 1.17. De los Oferentes/ Proponentes Hábiles e Inhábiles.-....................................................................................... 13 1.18. Prohibición a Contratar.-................................................................................................................................... 13 1.19. Demostración de Capacidad para Contratar.- .................................................................................................. 15 1.20. Representante Legal.- ...................................................................................................................................... 16 1.21. Subsanaciones.- ............................................................................................................................................... 16 1.22. Rectificaciones Aritméticas.- ............................................................................................................................ 16 1.23. Garantías.-........................................................................................................................................................ 17

1.23.1. Garantía de la Seriedad de la Oferta.- .................................................................................................... 17 1.23.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.- ......................................................................................... 17 1.23.3. Garantía de Buen Uso del Anticipo.- ....................................................................................................... 18 1.23.4. Garantía Adicional.- ................................................................................................................................ 18 1.23.5. Devolución de las Garantías.- ................................................................................................................. 18

1.24. Consultas.- ....................................................................................................................................................... 18 1.25. Circulares.- ....................................................................................................................................................... 19 1.26. Enmiendas.- ..................................................................................................................................................... 19 1.27. Visita al lugar de los Proyectos.- ...................................................................................................................... 19 1.28. Reclamos, Impugnaciones y Controversias.- ................................................................................................... 20

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) ................................................................................................... 21 2.1. Objeto de la Licitación.- .................................................................................................................................... 21 2.2. Procedimiento de Selección.- ........................................................................................................................... 24 2.3. Fuente de Recursos.- ....................................................................................................................................... 24 2.4. Forma de Pago. ................................................................................................................................................ 25 2.5. Cronograma de la Licitación.-........................................................................................................................... 25 2.6. Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones.- ................................................................................ 27 2.7. Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones.- ................................................................................. 27 2.8. Tiempo estimado de ejecución de los trabajos.- .............................................................................................. 28 2.9. Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”.- ................................................ 28 2.10. Lugar, Fecha y Hora.-....................................................................................................................................... 29 2.11. Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”.- .............................................. 29

2.11.1. Documentación a Presentar.- ................................................................................................................. 30 2.12. Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”. ..................................................................... 33

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas .......................................................................................... 34 3.1. Procedimiento de Apertura de Sobres.- ........................................................................................................... 34 3.2. Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas.- ......................................................................... 34

de 53


3.2.1. Validación y Verificación de Documentos.- ............................................................................................. 34 3.2.2. Criterios de Evaluación.- ......................................................................................................................... 35

3.2.2.1. Credenciales. .................................................................................................................................... 35 3.2.2.2. Situación Financiera ......................................................................................................................... 35 3.2.2.3. Oferta Técnica.- ................................................................................................................................ 35

3.2.3. Criterios de Calificación. ......................................................................................................................... 36 3.2.4. Calificación Técnica.- .............................................................................................................................. 36

3.2.4.1. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Suministros.- .............................................. 36 3.2.4.2. Experiencia de la Empresa en Proyectos Similares y/o Comparables.- ........................................... 37 3.2.4.3. Antecedentes y Experiencia de los Profesionales Propuestos para la Ejecución del Proyecto.- ..... 37 3.2.4.4. Organización y Metodología Propuestas para la Ejecución del Proyecto.- ...................................... 37

3.2.5. Calificación Final ..................................................................................................................................... 38 3.2.6. Fase de Homologación.- ......................................................................................................................... 38

3.3. Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas.- ........................................................... 39 3.4. Confidencialidad del Proceso.- ......................................................................................................................... 40 3.5. Plazo de Mantenimiento de Oferta.- ................................................................................................................. 40

Sección IV. Adjudicación .......................................................................................................................... 40 4.1. Criterios de Adjudicación .................................................................................................................................. 40 4.2. Empate entre Oferentes.- ................................................................................................................................. 41 4.3. Cancelación o Declaración Desierta de la Licitación........................................................................................ 41 4.4. Acuerdo de Adjudicación. ................................................................................................................................. 42 4.5. Adjudicaciones Posteriores.- ............................................................................................................................ 42

PARTE 2. CONTRATO ......................................................................................................... 43

Sección V. Disposiciones Sobre los Contratos ...................................................................................... 43 5.1. Condiciones Generales del Contrato.- ............................................................................................................. 43

5.1.1. Modelo de Contrato.- .............................................................................................................................. 43 5.1.2. Tiempo de Ejecución de la Obra. ............................................................................................................ 43 5.1.3. Plazo para la Suscripción del Contrato.- ................................................................................................. 43 5.1.4. Política de Conflicto de Intereses. ........................................................................................................... 43 5.1.5. Incumplimiento del Contrato.- ................................................................................................................. 44 5.1.6. Efectos esenciales del Incumplimiento contractual a cargo del Contratista.- ......................................... 44 5.1.7. Tipos de Incumplimientos.- ..................................................................................................................... 44 5.1.8. Penalidades. ........................................................................................................................................... 45 5.1.9. Ampliación o Reducción de la Contratación.- ......................................................................................... 45 5.1.10. Finalización del Contrato. ........................................................................................................................ 45 5.1.11. Subcontración. ........................................................................................................................................ 45 5.1.12. Límites de Responsabilidad. ................................................................................................................... 46 5.1.13. Seguros. .................................................................................................................................................. 46

PARTE 3. DE LOS PROYECTOS ........................................................................................ 47

Sección VI. Ejecución y Recepción del Proyecto ................................................................................... 47 6.1. Inicio de la Construcción. ................................................................................................................................. 47 6.2. Recepción Provisional. .................................................................................................................................... 47 6.3. Recepción Definitiva. ........................................................................................................................................ 47

Sección VII. Obligaciones de las Partes .................................................................................................. 48 7.1. Obligaciones de EDESUR. ............................................................................................................................... 48 7.2. Obligaciones del Contratista............................................................................................................................. 48

7.2.1. Normas Técnicas. ................................................................................................................................... 48 7.2.2. Seguridad. ............................................................................................................................................... 49 7.2.3. Normas ambientales y de salud. ............................................................................................................. 50 7.2.4. Vías de Acceso y Proyectos Provisionales.- ........................................................................................... 50 7.2.5. Responsabilidad de Seguros. ................................................................................................................ 51 7.2.6. Seguro contra daños a terceros. ............................................................................................................. 51

de 53


7.2.7. Seguro contra accidentes de trabajo. ..................................................................................................... 51 7.2.8. Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo. .................................................................... 51 7.2.9. Seguridad Industrial. ............................................................................................................................... 52 7.2.10. Contabilidad del Contratista. ................................................................................................................... 53

Sección VIII. Formularios .......................................................................................................................... 53 8.1. Formularios Tipo............................................................................................................................................... 53 8.2. Anexos.............................................................................................................................................................. 53

de 53


PARTE I. PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1. Antecedentes.- EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR), es una sociedad comercial, debidamente habilitada para ejercer la actividad de distribución del servicio público de electricidad, dentro de una zona de concesión de su exclusiva gestión, bajo contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las entidades competentes de la República Dominicana. La misma ha sido clasificada como Empresa Pública No Financiera para los fines de la aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006, su modificación y reglamentación complementaria (en lo adelante “Ley No. 340-06”); normativa que rige sus procesos de selección de proveedores y contratistas. La naturaleza pública del servicio concesionado que tiene a su cargo EDESUR, impide que la misma tenga la capacidad de posponer su prestación a los usuarios que lo solicitan o disminuir los estándares de calidad y continuidad de dicho servicio. A la fecha, EDESUR no cuenta con los recursos económicos, materiales, logísticos y/o el capital humano suficiente para poder hacer frente de manera directa a la gran cantidad de actividades que componen la distribución y comercialización de electricidad dentro de su zona de concesión; por tales motivos, esta empresa se asiste regularmente del mecanismo de la subcontratación de contratistas privados, que le proveen gran parte de los bienes y servicios que ésta necesita para mantener activa su operativa cotidiana. De igual forma, constituye un postulado incuestionable el hecho de que la recuperación operativa de EDESUR, va inexorablemente de la mano con la recuperación económica de la misma, dentro de cuyo proceso juega un papel preponderante la Rehabilitación de las Redes Eléctricas de los Barrios y Sectores donde existe un alto nivel de pérdidas, la modernización de los sistemas de medición, incluyendo la regularización de los clientes y/o usuarios que residen en ellos, con miras a obtener una mejoría en la entrega y facturación de la energía que se les suministra y dificultar la comisión de acciones fraudulentas que lesionen la eficiencia en el suministro de dicho servicio. Con la puesta en marcha de estos proyectos la empresa estará impactando en los principales indicadores de desempeño de la misma, buscando una disminución en las pérdidas técnicas y no técnicas, aumentar el porcentaje de cobro de energía, así como también aumentar el índice de recuperación de efectivo (CRI); indicadores que están alineados directamente con los objetivos estratégicos y correspondientes planes operativos de la misma. Con la ejecución de la Contratación: “Rehabilitación y Normalización de Clientes de los Circuitos: CSAT102, PALA102, HANU101 y HANU102, GRBO102 (Nigua), y GRBO102 (Hatillo), Provincia de Santo Domingo y los Municipios Nigua y Hatillo, Provincia San Cristóbal, en la Zona de Concesión de EDESUR DOMINICANA S.A.” el área de influencia será beneficiada con un mayor índice de disponibilidad del servicio (ASAI), mejor calidad en atención al servicio al cliente, mejora de la seguridad ciudadana mediante el alumbrado público, así como también reducción de averías; variables que contribuyen directamente con el desarrollo socioeconómico de

de 53


los sectores intervenidos y procuran la garantía de respuesta a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria, con los que deben ser prestados los servicios públicos, conforme la Constitución Dominicana y la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, su modificación y reglamentación complementaria.

1.2. Objetivos y Alcance.-

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación Pública Nacional No. EDESUR-CCC-LPN-2017-023, para la Contratación: “Rehabilitación y Normalización de Clientes de los Circuitos: CSAT102, PALA102, HANU101 y HANU102, GRBO102 (Nigua), y GRBO102 (Hatillo), Provincia de Santo Domingo y los Municipios Nigua y Hatillo, Provincia San Cristóbal, en la Zona de Concesión de EDESUR DOMINICANA S.A.” Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite el suministro de alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

1.3. Definiciones e Interpretaciones.- A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado: Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el(os) Contrato(s) objeto de la presente Licitación. Bienes: Los objetos de cualquier índole, incluyendo las materias primas, los productos, los equipos, otros objetos en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda del de los propios bienes. Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales. Circular: Aclaración que el Comité de Compras y Contrataciones emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

de 53


Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas. Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar en un procedimiento de contratación. Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por el Comité de Compras y Contrataciones, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones Específicas. Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública Nacional, resulta adjudicatario del contrato y presta los servicios de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Específicas. Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley. Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específicas, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su Oferta Económica Sobre B. Cronograma de Actividades: Cronología del presente Proceso de Licitación. Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las actividades y el Plan de Trabajo para entrega de los proyectos objeto de la Licitación. Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado. Día: Significa días calendarios. Días Hábiles: Significa día sin contar los sábados, domingos ni días feriados. Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas. Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o indirecta en más del

de 53


cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias. Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse el Proyecto, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento. Enmienda: Comunicación escrita, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, con el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Entidad Contratante: EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR). Estado: Estado Dominicano. Fichas Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas por la Entidad Contratante. Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control razonable de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de compras o contratación que se esté llevando a cabo. Licitación Pública: La presente Licitación Pública Nacional No. EDESUR-CCC-LPN-2017-023. Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del(os) Consorcio(s) que ha sido designada como tal. Máxima Autoridad Ejecutiva: El Administrador Gerente General de EDESUR DOMINICANA S.A. Mes o Mes Calendario: El período de tiempo en días comprendido desde el 01 del mes en cuestión hasta el día de su finalización, bien sea el día 28, 29, 30 ó 31 de ese mes. Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al(os) Adjudicatario(s) y a los demás participantes sobre los resultados finales de la Licitación, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación. Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta. Oferta Técnica: Especificaciones Técnicas del objeto de contratación. Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica que presenta una oferta para participar en la presente Licitación Pública Nacional No. EDESUR-CCC-LPN-2017-023.

de 53


Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso. Órgano Rector: La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista. Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones. Pliego de Condiciones Específicas: El presente documento. Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte. Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte. Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto de su participación en un proceso de compra y/o contratación o incidir en la investigación o formular declaraciones falsas a los investigadores con la intención de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un Contrato. Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente y luego por el(os) Adjudicatario(s). Reporte de Lugares Ocupados: Formulario que contiene los precios ofertados en el procedimiento, organizados de menor a mayor. Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la Adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de contratación. Sanción o Penalidad: Es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas. Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato del Proyecto.

de 53


1.4. Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

Los conceptos, títulos, palabras y/o expresiones que se utilicen en el presente Documento que no sean definidos en el mismo, tendrán el mismo significado e interpretación que para ellos establecen la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006, su modificación y reglamentación complementaria; la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, su modificación y reglamentación complementaria (en lo adelante “Ley No. 125-01”; así como su Reglamento de Aplicación instituido mediante Decreto No. 555-02 de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones; y las Resoluciones al efecto emitidas por los organismos competentes del subsector eléctrico, en particular la Superintendencia de Electricidad.

Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y

viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción.

Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones Específicas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este

documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que expresamente se

utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días hábiles de acuerdo con la legislación dominicana.

1.5. Idioma.-

El idioma oficial de la presente Licitación es el español; por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.6. Precio de la Oferta.- Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

de 53


a) Todas las actividades, bienes, materiales y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica (FORMULARIO_F033). Si un formulario de Oferta Económica detalla actividades, bienes, materiales y/o artículos pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta. Asimismo, cuando alguna actividad, bien, material y/o artículo no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta.

b) El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas.

c) El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.

d) Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Licitación (DDL).

e) Los precios deberán incluir todos los impuestos, tasas, cargas, gravámenes y gastos, transparentados e implícitos según corresponda en la normativa. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones.

f) El Oferente será responsable y pagará todas las cargas fiscales, nacionales y municipales que sean aplicables, dentro y fuera de la República Dominicana.

1.7. Moneda de la Oferta.-

El precio en la Oferta deberá estar expresado en Pesos Dominicanos (RD$).

1.8. Normativa Aplicable.- El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir. Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;

de 53


2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012;

4) El Pliego de Condiciones Específicas; 5) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado; 6) La Adjudicación; 7) El Contrato.

1.9. Competencia Judicial.-

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.10. Proceso Arbitral.- De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

1.11. De la Publicidad.- La convocatoria a presentar Ofertas en la presente Licitación Pública Nacional, deberá efectuarse mediante la publicación, al menos en dos (02) diarios de circulación nacional por el término de dos (2) días consecutivos, con un mínimo de Treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

1.12. Etapas de la Licitación.- La presente Licitación Pública Nacional será realizada bajo la modalidad de Etapas Múltiples, acorde a los siguientes lineamientos: Las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evaluarán en etapas separadas: Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas Técnicas, en acto público y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones. Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes.

de 53


1.13. Órgano de Contratación.- El órgano administrativo competente para la contratación de los Proyectos es el Administrador Gerente General de EDESUR.

1.14. Órgano Responsable del Proceso.- El Órgano responsable del proceso de Licitación es el Comité de Compras y Contrataciones.

1.15. Exención de Responsabilidades.- El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

1.16. Prácticas Corruptas o Fraudulentas. Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:

a) “Práctica Corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) “Práctica Fraudulenta”, es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación de los

hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.

1.17. De los Oferentes/ Proponentes Hábiles e Inhábiles.-

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

1.18. Prohibición a Contratar.- No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

de 53


1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Ministros y Viceministros; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Alcaldes y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director General de Presupuesto y Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;

2) Los jefes y sub-jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y

sub-jefes de la Policía Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el

segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los

Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier

etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que

haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la

administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;

de 53


10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades

ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo. PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicio. En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.19. Demostración de Capacidad para Contratar.- Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus

negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano

en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país;

6) Que los fines sociales son compatibles con el objeto contractual de esta licitación;

de 53


1.20. Representante Legal.-

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.21. Subsanaciones.- A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable. La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la Licitación, se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore. La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específicas. No se admitirán correcciones ulteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.22. Rectificaciones Aritméticas.- Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera;

esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

de 53


c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

d) Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.23. Garantías.-

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite. Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.23.1. Garantía de la Seriedad de la Oferta.- Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica (Sobre B). La omisión en la presentación de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. Esta garantía será emitida en favor de EDESUR Dominicana, S.A., con un tiempo de validez de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la Apertura del “SOBRE A” Propuestas Técnicas.

1.23.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.- En la presente Licitación, El(Los) Adjudicatario(s), está(n) obligado(s) a constituir a favor de EDESUR DOMINICANA S.A., una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir. Esta garantía de fiel cumplimiento deberá tener una vigencia similar a la del Contrato y debe ser depositada en la misma moneda en la que se depositó la oferta. La misma será renovada bajo los mismos términos y condiciones, en caso de que así se haga con el Contrato. La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, EDESUR DOMINICANA, S.A., como Órgano de Ejecución del Contrato, podrá a su juicio exclusivo notificar la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y

de 53


suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

1.23.3. Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Los proponentes que resulten adjudicatarios de los Proyectos deberán presentar una garantía de anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de los proyectos, el cual será igual o menor al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y que será amortizada en igual proporción en cada certificado o avance de los Proyectos. Este pago se realizará a la firma del contrato y contra entrega de la Garantía de Buen Uso del Anticipo.

1.23.4. Garantía Adicional.- Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de los trabajos ejecutados por él a satisfacción de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir el proyecto. Esta garantía deberá ser por un período de cinco (05) años contados a partir de la Recepción Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir el Proyecto. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículo 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

1.23.5. Devolución de las Garantías.-

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Le será devuelta al(os) Adjudicatario(s) como a los Oferentes / Proponentes que no resulten adjudicatarios, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, establecida en el numeral 1.23.2, o en su caso, de ejecutado el contrato por el adjudicatario.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento: Después de aprobada la liquidación del contrato, si no

resultaren responsabilidades que conlleven la ejecución de la Garantía y transcurrido el plazo de la misma, se ordenará la devolución.

1.24. Consultas.-

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Gerencia de Compras, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

de 53


Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EDESUR DOMINICANA, S.A. Referencia: Licitación Pública Nacional No. EDESUR-CCC-LPN-2017-023. Dirección: Avenida Tiradentes No. 47, 2do piso de la Torre Serrano. Correo Electrónico: [email protected] Fax: 809-683-9296 Teléfonos: 809-683-9292 Extensión (72141) Contacto: Sr. Ángel Pérez Quezada

1.25. Circulares.- El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberán ser emitidas sólo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.26. Enmiendas.- De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral del presente Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

1.27. Visita al lugar del Proyecto.- Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de del Proyecto y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

mailto:[email protected]

de 53


1.28. Reclamos, Impugnaciones y Controversias.- En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

1. El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.

2. En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se

regirá por las reglas de impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas.

3. Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer

en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.

4. La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un

plazo de dos (2) días hábiles.

5. Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.

6. La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un

plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7. El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre

pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8. Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el

mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa.

Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo. Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

de 53


Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje. La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

2.1. Objeto de la Licitación.- Constituye el objeto de la presente convocatoria para EDESUR DOMINICANA, S.A., concerniente al proceso de Licitación Pública Nacional No.EDESUR-CCC-LPN-2017-023, para la contratación

de: “REHABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES DE LOS CIRCUITOS: CSAT102,

PALA102, HANU101 Y HANU102, GRBO102 (Nigua), y GRBO102 (Hatillo), PROVINCIA SANTO DOMINGO Y LOS MUNICIPIOS: NIGUA Y HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE EDESUR DOMINICANA S.A.”, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas y sus documentos anexos.

Presupuesto Referencial por Lote:

Procedimiento del Proceso

Lote Circuito Valor Referencial

(MMRD$)

EDESUR-CCC-LPN-2017-023

1 CSAT-102 125.11

2 PALA-102 237.49

3 HANU-101 y HANU-102 391.71

4 GRBO-102 (Nigua) 306.97

5 GRBO-102 (Hatillo) 239.84

Total general: 1,301,14

Para el presente Proyecto el Oferente debe presentar su propuesta SIN APLICAR la

Norma General (Norma No. 07-2007), para establecer la forma de Aplicación de la

Exención a los Activos de ISR y el ITBIS para el Sector Construcción y del uso de

Comprobantes Fiscales que deben Sustentar sus Operaciones.

El alcance del proyecto de rehabilitación de redes y normalización de suministros de los circuitos CSAT102, PALA102, HANU101-102, y GRBO102 (Nigua) y GRBO102 (Hatillo) incluye la adquisición, almacenamiento, ensayo, transporte, instalación (incluye obras civiles), y puesta en servicio de los materiales para la ejecución de 240 km de redes de distribución en MT y 207 km BT, alumbrado público, instalación de macro y micro medición, instalación de las acometidas, medidores, conexión de carga y demás elementos para la medición de energía de 53,866 suministros, de acuerdo a lo establecido en los diseños y especificaciones de ingeniería que serán proporcionados por EDESUR.

de 53


Se ha planificado la ejecución de los trabajos de este proyecto, en polígonos que deben ser ejecutadas y concluidas de manera secuencial en el orden establecido por EDESUR y plasmado en el cronograma de construcción. El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad sometido ante Ministerio de Trabajo de la Rep. Dom. En adición, deberá seguir el Manual de Especificaciones Ambientales y de Seguridad (META) y la norma para construcción de redes de distribución suministrados por EDESUR, los cuales serán entregados conjuntamente a los Pliegos de la Licitación. Además, el proyecto estará sujeto a auditorías, para lo cual el contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos fines.

i. Lote 1: CSAT102 Urb. Ciudad Satélite Duarte, Villa Linda, Bo. San Jose, Urb.

Eduardo Brito.

ÍTEM’S

LOTE 1

CSAT102

Postes 926

Tendido MT Monofásico (km Red) 21.5

Tendido MT Trifásico (km Red) 5.7

Tendido BT Triplex (km Red) 26.1

Transformadores 138

Instalación Módulos 65

Instalación de Macro-medición 2

Instalación de Micro-medición 227

Medidores Postpago 3,766

Medidores Prepago 618

Acometidas 4,384

Luminarias 814

Polígonos 2

ii. Lote 2: PALA102 La Paz, Las Palmeras, Bo. 13 de Febrero, Los García.

ÍTEM’S

LOTE 2

PALA102

Postes 1,728

Tendido MT Monofásico (km Red) 31


Tendido BT Triplex (km Red) 29

Transformadores 342


de 53





Medidores Prepago 4,741

Acometidas 11,240

Luminarias 1,150

Polígonos 2

iii. Lote 3: HANU101 y HANU102 Los Trinitarios, Hato Nuevo, Batey Bienvenido, Bo.

Nuevo, Bo. los Campunos, Residencial Brugal.

ÍTEM’S

LOTE 3

HANU101-102

Postes 3,013




Transformadores 499






Acometidas 15,606

Luminarias 2,341

Polígonos 6

iv. Lote 4: GRBO102 (Nigua) Boca de Nigua, Kamungui, las colinas, puerta blanca,

los Solares, 4 de Enero, Yogo Yogo, Bo. Venezuela, El Hoyo, San Gregorio, Los

cartones, El Pley, Urb. Invi, Nigua.

ÍTEM’S

LOTE 4

GRBO102 NIGUA

Postes 2,204




Transformadores 372



de 53





Acometidas 12,954

Luminarias 1,557

Polígonos 3

v. Lote 5: GRBO102 (Hatillo), Urb. Don Eligio, Hoja Ancha, Los Cantones, San

Miguel, La Sabana, Mata Naranjo.

ÍTEM’S

LOTE 5

GRBO102 HATILLO

Postes 1,711




Transformadores 290






Acometidas 9,682

Luminarias 1,301

Polígonos 2

2.2. Procedimiento de Selección.- La presente Licitación Pública Nacional será realizada bajo la modalidad de Etapas Múltiples.

2.3. Fuente de Recursos.- EDESUR DOMINICANA, S. A., de conformidad con el Artículo 32 del Decreto No. 543-12, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2017, que sustentará el pago de la contratación objeto de la presente Licitación. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

de 53


2.4. Forma de Pago. En observancia del Artículo 108 del Decreto No. 543-12, EDESUR otorgará un veinte por ciento (20%) de anticipo, luego de la firma del Contrato y contra entrega de la Garantía de Buen Uso del Anticipo. El valor del proyecto adjudicado será pagado contra cubicaciones mensuales a partir de los treinta (30) días, luego que sea debidamente recibida, revisada y aprobada por EDESUR, y previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso. A cada pago realizado se le descontará un 20% hasta desmontar el valor total del anticipo. A cada pago se realizara una retención de un 10% el cual será saldado contra la Certificación de Pago Final. Certificado de Pago Final: El diez por ciento (10%) retenido se pagará contra presentación de una solicitud de pago acompañada del Certificado de Cumplimiento emitido por EDESUR. Este pago corresponderá a la cubicación o liquidación final, preparada por el CONTRATISTA con la participación y aprobación de EDESUR. Este pago constituirá la liquidación final del Proyecto, en consecuencia, la factura final deberá ser consensuada y establecida por los informes “As-Built” relativo al control de las instalaciones. La emisión del Certificado de Recepción Provisional de los trabajos, deberá generarse luego de finalizada la ejecución total de los trabajos objeto de este contrato y cualquier adicional formalmente establecido en enmienda, además de la entrega de Certificado de Garantía del fabricante de los ítems que se requieran.

2.5. Cronograma de la Licitación.-

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación llamado a participar en la licitación Dos días consecutivos / dos diarios de circulación nacional. Lunes 16 y Martes 17 de octubre 2017

2. Período para realizar consultas por parte de los

interesados 50% del plazo para presentar Ofertas Hasta el viernes 10 de noviembre 2017

3. Visita de Inspección Sectores del Proyecto

LOTE 1: CSATL102 El martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. punto de encuentro: Subestación Cuidad Satélite, (Frente al Residencial Cuidad Satélite Km. 25 Aut. Duarte).

LOTE 2: PALA102 El martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. punto de encuentro: Subestación Cuidad Satélite, (Frente al Residencial Cuidad Satélite Km. 25 Aut. Duarte).

de 53


LOTE 3: HANU101 y HANU102 El miércoles 25 de octubre a las 9:00 a.m. punto de encuentro: Subestación-Cuidad Satélite

LOTE 4: GRBO102 (Nigua) El jueves 26 de octubre a las 9:00 a.m. punto de encuentro: Subestación Granito Bojo, (Av. Refinería, casi Frente a Itabo).

LOTE 5: GRBO102 (Hatillo) El jueves 26 de de octubre a las 9:00 a.m. punto de encuentro: Subestación Granito Bojo, (Av. Refinería, casi Frente a Itabo).

4. Plazo para emitir respuesta por parte del

Comité de Compras y Contrataciones

No más allá de la fecha que signifique el 75% del plazo para presentar Ofertas Hasta el miércoles 22 de noviembre 2017

5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre

B” y apertura de “Sobre A” Propuestas

Técnicas.

La apertura de las propuestas técnicas se efectuará el lunes 04 de diciembre 2017 a las 10:00 A.M La apertura de las propuestas se efectuará en el domicilio social de EDESUR Dominicana ubicado en la Avenida Carlos Sánchez y Sánchez No. 05, Casi esq. Tiradentes, Centro de Formación EDESUR Dominicana.

6. Verificación, Validación y Evaluación contenido

de las Propuestas Técnicas “Sobre A”. Desde el lunes 04 de diciembre hasta el martes 19 de diciembre 2017

7. Notificación de errores u omisiones de

naturaleza subsanables. Jueves 21 de diciembre 2017

8. Periodo de subsanación de ofertas viernes 29 de diciembre 2017

9. Período de Ponderación de Subsanaciones Jueves 04 de enero 2018

10. Notificación Resultados del Proceso de

Subsanación y Oferentes Habilitados para la

presentación de Propuestas Económicas

“Sobre B”

Martes 09 de enero 2018

11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas

“Sobre B”

La apertura de las propuestas Económicas se efectuará el viernes 12 de enero 2018 a las 10:00 A.M La apertura de las propuestas económicas se efectuará en el domicilio social de EDESUR Dominicana ubicado en la Avenida Carlos Sánchez y Sánchez No. 05, Casi esq. Tiradentes, Centro de Formación

de 53


EDESUR Dominicana.

12. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” Desde el viernes 12 hasta el viernes 26 de enero 2018

13. Adjudicación Viernes 02 de febrero 2018

14. Notificación y Publicación de Adjudicación Viernes 09 de febrero 2018

15. Plazo para la constitución de la Garantía

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato Viernes 16 de febrero 2018

16. Suscripción del Contrato Viernes 09 de marzo 2018

17. Publicación de los Contratos en el portal

institución y en el portal administrado por el

Órgano Rector.

Inmediatamente después de suscritos por las partes

2.6. Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones.-

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la EDESUR DOMINICANA, S.A., ubicada en la Av. Tiradentes No. 47, 2do. Piso, Torre Serrano, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional en el horario de: 9:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes, en la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación y en la página Web de la institución www.edesur.com.do, y en el portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, www.edesur.com.do, o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá enviar un correo electrónico a [email protected], o en su defecto, notificar a la GERENCIA DE COMPRAS de EDESUR DOMINICANA, S.A., sobre la adquisición del mismo, a los fines de que EDESUR tome conocimiento de su interés en participar.

2.7. Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones y Documentos Anexos.- El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. A los efectos de la preparación de sus ofertas, los interesados podrán visitar y examinar las distintas zonas o sectores, y obtener bajo su propia responsabilidad todas las informaciones que puedan ser necesarias para la preparación de la oferta.

http://www.edesur.com.do/

http://www.comprasdominicana.gov.do/

http://www.edesur.com.do/

http://www.comprasdominicana.gov.do/



de 53


A los interesados les será concedido por EDESUR un permiso para entrar en sus posesiones y terrenos con el propósito de tal inspección, previa solicitud por escrito y bajo la condición expresa que el interesado, su personal o agente, descargará e indemnizará a EDESUR y a su personal y agentes de y contra toda responsabilidad con relación a ello.

2.8. Tiempo estimado de ejecución de los trabajos.- El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de quince (15) meses calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato resultante y la autorización de compra de materiales (parcial o total según lo determine EDESUR). Dentro del periodo de ejecución antes mencionado, el contratista tendrá un plazo máximo cinco (5) meses para la adquisición de todos los materiales, los cuales serán contados a partir del momento en que EDESUR emite la autorización de compra de materiales, luego de lo cual se dará la autorización para iniciar los trabajos en terreno. Cualquier propuesta de modificación o prórroga de los tiempos de entrega establecidos, deberán contar con la autorización formal de la Administración Gerencia General de EDESUR. El contratista dispondrá de cuarenta (40) horas de interrupciones del suministro eléctrico a la semana, para la ejecución de los trabajos bajo su responsabilidad, en el horario siguiente:

a) Lunes, miércoles y viernes de ocho (8) horas. b) Martes y jueves de seis (6) horas. c) Sábados de cuatro (4) horas.

Lo anterior se realizará siempre y cuando no afecte la operación del sistema eléctrico nacional. Las interrupciones antes mencionadas deberán ser coordinadas con dos (2) semanas de anticipación. Estos períodos podrían ampliarse a discreción de la distribuidora. El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT), cuadre de materiales (instalados y retirado) y la última cubicación de trabajos ejecutados; en un plazo máximo de un (1) mes después de culminados los trabajos, para proceder con la emisión de la recepción definitiva del o los Proyectos bajo su responsabilidad.

2.9. Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”.- Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EDESUR DOMINICANA, S.A. Referencia: EDESUR-CCC-LPN-2017-023 Dirección: Centro de Formación de EDESUR (Salón de Reunión), Ubicado en la calle Carlos Sánchez y Sánchez, No. 5, Ensanche Naco. Fax: 809-683-9296 Teléfono: 809-683-9292 Ext. 72141

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica.

de 53


Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados.

2.10. Lugar, Fecha y Hora.- La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en el Centro de Formación de EDESUR DOMINICANA, S.A., Calle Carlos Sánchez y Sánchez, No. 5, Ensanche Naco, a las 10:00 A.M., de los días indicados en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Director de Servicios Jurídicos de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido. La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

2.11. Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”.- Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con UN (01) ejemplar de fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página como “COPIA”, además de UNA (01) versión digital. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas, numeradas y deberán llevar el sello social de la compañía. El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

SOBRE A. NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) Firma del Representante Legal COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EDESUR DOMINICANA, S.A. PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA REFERENCIA: NO.EDESUR-CCC-LPN-2017-023

1) Deberá contar con un índice que especifique los documentos que conforman el

expediente de la Propuesta Técnica dividido por Renglón (Documentación Legal, Documentación Financiera y Documentación Técnica), debidamente referenciados con número de página, con el indicativo de Lote(s) a que se refiere cada documento (si aplica) y titulados.

de 53


2) Cada Renglón de la Propuesta (Documentación Legal, Documentación Financiera y Documentación Técnica) deberá estar separada e identificada con separadores con pestañas y portadas.

3) Cada documento solicitado para los tres renglones antes mencionados, también deberán estar separados con Portadas que indiquen el Título del Tipo de Documento o Formulario y el Lote o Lotes a que se refiere cada documento (si aplica).

4) Toda la documentación deberá entregarse en formato 8 ½ x 11, en Carpetas de Tres Hoyos o Encuadernado.

2.11.1. Documentación a Presentar.-

La documentación concerniente al Sobre “A”, debe presentarse en mínimo TRES (3) carpetas segregadas e identificables como “A, B y C”, conteniendo en cada una, los documentos que se indican a continuación:

A. Documentación Legal (Credenciales):

1) Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado de la sociedad. 2) Copia de su Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 3) Copia de los Estatus Sociales (debidamente registrados en la Cámara de Comercio y

Producción Correspondiente) 4) Copia de su Registrado Mercantil actualizado emitido por la Cámara de Comercio y

Producción correspondiente. 5) Copia de la Ultima Acta de Asamblea General o Reunión del Consejo de Administración

en la cual se nombra a la persona con capacidad para asumir derechos y obligaciones en representación de la sociedad.

6) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso de ser extranjero de su pasaporte.

7) Documento que acredite el poder o habilitación del representante legal del Oferente para asumir obligaciones y derechos en su nombre.

8) Factura del pago de la energía al día. 9) Presentación de una Declaración Jurada debidamente legalizada ante Notario y

registrada en la Procuraduría General de la República, contentiva de las siguientes Declaraciones:

a) Que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes.

b) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones.

c) Que ni ellos ni el personal directivo forman parte de las personas inhabilitadas de contratar con el Estado, conforme al Art. 14 de la Ley No. 340-06.

de 53


d) Se certifique y de fe de que el Oferente, sus directivos, accionistas, afiliados o el personal que pretende utilizar para la prestación de los servicios requeridos en caso de resultar adjudicatario, no mantienen o han mantenido en los seis (6) meses anteriores a la publicación del llamado a licitación, relación laboral con EDESUR o cualquiera de las Empresas Eléctricas Estatales.

e) Que no se encuentran inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas para contratar con entidades sometidas a la Ley No. 340-06.

Para los consorcios: Los Oferentes podrán participar en el presente proceso de forma individual o consorciada. En ese sentido, aquellos oferentes que a la fecha presentación de ofertas no puedan acreditar por sí mismos el cumplimiento de los requisitos mínimos de índole técnica o financiera que se establecen en el presente documento, podrán hacerlo a través de su participación en un Consorcio. A tales fines, las entidades agrupadas como Consorcios deberán presentar lo siguiente:

f) Original del Acuerdo notariado y legalizado por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. Se proveerá toda la información que es exigida para comprobar la solvencia económica y financiera, así como la idoneidad técnica y profesional de sus integrantes.

g) La solvencia e idoneidad técnica, se podrá acreditar mediante la sumatoria acumulada de las credenciales de cada uno de los miembros integrantes.

h) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

i) Presentar todas las informaciones que se listan en los literales A, B y C del numeral 2.11.1, deberán ser depositadas individualmente por cada uno de los integrantes del Consorcio, incluyendo la Declaración Jurada prevista en el numeral 7 del literal A, salvo aquellos requisitos que sean solventados solamente por una de las entidades del Consorcio, en cuyo caso deberá hacerse esa salvedad expresa.

j) Los fines sociales de las personas jurídicas que conformen el Consorcio, deberán ser compatibles con el objeto contractual.

k) Para su validez y aceptación, en el Acuerdo de Consorcio deberá incluirse una cláusula que indique que las personas naturales o jurídicas que forman parte del mismo, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en el conjunto. Asimismo, bajo pena de descalificación inmediata, las personas naturales o jurídicas que formasen parte de un conjunto, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro conjunto.

l) En el caso de que resulte adjudicatario un consorcio, el contrato será suscrito por quienes ejerzan la representación legal de cada una de las empresas participantes, las que quedarán obligadas solidariamente ante

de 53


EDESUR, sin perjuicio de la acreditación del representante o apoderado único.

m) Los consorcios durarán como mínimo el tiempo necesario para la ejecución del contrato, hasta su extinción y liquidación.

B. Documentación Financiera:

1) Estados Financieros de los DOS (2) últimos ejercicios contables consecutivos (años

2015 y 2016), con sus respectivos IR-2, y formularios anexos A1 y B1. 2) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde haga constar

que están al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 3) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde haga constar que

están al día en el pago de sus obligaciones.

C. Documentación técnica: Cada documento presentado a continuación en la Carpeta “C” (Documentación Técnica) debe estar separa mediante un separador que identifique el documento desplegado. Las fichas técnicas deben presentarse por familia de material según la carpeta o banco de fichas entregadas para este proceso. Por el volumen de documentación de esta carpeta, el oferente podrá utilizar diferentes tomos de carpetas identificadas e inventariadas con un índice de contenido. La documentación técnica la conforman los siguientes documentos:

1) Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas, presentando las fichas técnicas y Certificaciones de Laboratorio debidamente firmadas y selladas con su catálogo correspondiente identificado.

2) Carta compromisoria de cumplimiento con las fichas técnicas requeridas en este proceso de licitación debidamente Notariada.

3) Plan de Trabajo. 4) Listado de Partidas con volumetría (sin los precios). 5) Cronograma de Ejecución del Proyecto. 6) Personal responsable del Proyecto y experiencia previa en la realización de este tipo

de actividad: a) Experiencia como contratista (SNCC.D.049). b) Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/Experiencia

profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). c) Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de

expedición, con el fin de determinar la experiencia general. d) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se

especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.

e) Certificado de vigencia de la matrícula profesional. 7) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el

Contratista, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049)

8) Equipos del Oferente (SNCC.F.036) 9) Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)

de 53


2.12. Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”.

Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con Un (01) fotocopia simple de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”, además de UNA (01) versión digital con las tablas de detalle de la oferta económica en formato modificable. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. La presentación de la documentación contenida en el “Sobre B” debe ser Independiente por Lote Ofertado. El Oferente puede Ofertar por tanto Lotes así le interese.

A) Presupuesto de materiales y mano de obra.

B) Análisis de costos unitarios.

C) Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a una Póliza de Fianza o Garantía Bancaria. La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.5 del presente Pliego de Condiciones.

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social) Firma del Representante Legal COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EDESUR DOMINICANA, S.A. PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA REFERENCIA: NO. EDESUR-CCC-LPN-2017-023

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, (SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación. La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse con dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

de 53


Es entendido por todo Oferente/Proponente que ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley No. 340-06 que realice contrataciones, puede contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

3.1. Procedimiento de Apertura de Sobres.- La apertura de sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitación. Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

3.2. Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas.- El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de llegada, procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad con el listado que al efecto le será entregado. El Notario Público actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes. En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial. El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere. El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por cerrado el mismo, indicando la hora de cierre. Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes Legales, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.2.1. Validación y Verificación de Documentos.- Los peritos designados, procederán a la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrán comprobar, por los medios que consideren adecuados, la veracidad de la información recibida.

de 53


No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito, ya sea por medios electrónicos o físicos y remitidas la Gerencia de Compras de EDESUR. Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral 1.21 del presente documento. En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.2.2. Criterios de Evaluación.-

3.2.2.1. Credenciales. En aplicación del Párrafo I del Artículo 88 del Decreto No. 543-12, la documentación que se lista en los Literales A y B del numeral 2.11.1 de los presentes Pliegos de Condiciones Específicas, se consideran Credenciales para los fines de la presente Licitación. En ese tenor, las mismas serán objeto de evaluación únicamente para fines de habilitación de los oferentes/proponentes, en el entendido de que si la documentación es entregada completa y se verifica su conformidad con lo exigido, el oferente/proponente quedará habilitado para la posterior evaluación de su oferta técnica. Por el contrario, si dentro de los plazos previstos para la subsanación de credenciales acorde con el cronograma de la presente Licitación, se confirma la ausencia de presentación de cualquier componente de la documentación precedentemente indicada o su presentación incompleta, falsa o adulterada, esto conllevará la descalificación automática del oferente/proponente de que se trate, sin necesidad de valorar su oferta técnica.

3.2.2.2. Situación Financiera Se verificará para fines de habilitación que el proponente cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato, la cual será calificada con CUMPLE, con la sola presentación de la documentación Financiera y un NO CUMPLE, con la omisión de dicha documentación requerida. El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los DOS (2) últimos ejercicios contables consecutivos (años 2015 y 2016). Obligatoriamente deben estar firmados por una Firma de Auditoria Externa Reconocida, que la misma esté certificada por ante el ICPARD. Y sus respectivos IR-2, y formularios anexos A1 y B1.

3.2.2.3. Oferta Técnica.- En cuanto a la documentación técnica que se lista en el literal C) del numeral 2.11.1. de los presentes Pliegos de Condiciones Específicas, la misma se considera la Oferta Técnica del

de 53


Oferente/Proponente, la cual será calificada con CUMPLE o NO CUMPLE, según los siguientes conceptos:

PROPUESTA TECNICA Cumple No Cumple

a) Cumplimiento con las especificaciones técnicas de los suministros (Fichas)

Si No

b) Experiencia de la empresa en proyectos similares Si No

c) Antecedentes y experiencia de los profesionales propuestos para la ejecución del Proyecto

Si No

d) Organización y metodología propuestas para la ejecución del Proyecto

Presentó No presentó

e) Plazo de ejecución. Si No

En caso de no cumplir alguno de estos elementos, la oferta técnica no será objeto de calificación y por ende será desestimada sin necesidad de motivaciones adicionales.

3.2.3. Criterios de Calificación. Las Ofertas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE.

3.2.4. Calificación Técnica.- Para que un oferente/proponente pueda acceder a la fase apertura y evaluación de su Oferta Económica, el mismo deberá acreditar lo siguiente:

a) Haber cumplido con la presentación completa de su documentación de Credenciales bajo las condiciones exigidas en los Literales A) y B) de la Sección 2.11.1, así como en el Numeral 3.2.2.3 de los presentes Pliegos de Condiciones Específicas.

b) Haber cumplido sustancialmente con la presentación de la documentación que contiene los componentes de su Oferta Técnica tal y como se detallan en el Literal C) del numeral 2.11.1, así como en el numeral 3.2.2.3 del presentes Pliego de Condiciones Específicas.

c) Haber cumplido sustancialmente conforme a los componentes de evaluación que se describen en el numeral 3.2.2.3 del presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.2.4.1. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Suministros.-

Se otorgará un CUMPLE a aquellos oferentes que alcancen el ochenta y cinco por ciento (85%) en el cumplimiento de las fichas técnicas requeridas, las cuales serán ponderadas de la forma siguiente: 1) treinta (30%) Transformadores; 2) treinta (30%) Conductores; 3) veinte (20%) Postes; y 4) veinte (20%) Materiales restantes; además deberá presentar una carta compromisaria del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 100% de las fichas requeridas en el proceso de licitación, el cumplimiento del 100% de las fichas técnicas debe ser presentado antes de la firma del contrato por el adjudicatario. Se compararán las tablas de especificaciones de cada oferente con las solicitadas en este proceso.

de 53


3.2.4.2. Experiencia de la Empresa en Proyectos Similares y/o Comparables.- Para efectos de la presente Licitación, se define como proyectos similares y/o comparables ejecutadas por la empresa, montaje de líneas de Baja, Media y Alta Tensión, que el licitante haya realizado en los últimos cinco (5) años, que hayan sido entregadas satisfactoriamente, presentándose las constancias respectivas. Se otorgará un cumple a la empresa que presente un monto total del o los proyectos igual o superior al 50% del monto total. Los Proyectos no documentados, no serán considerados a los efectos de la evaluación de la presente Licitación.

3.2.4.3. Antecedentes y Experiencia de los Profesionales Propuestos para la Ejecución del proyecto.-

La calificación del personal técnico se efectuará en función de los profesionales propuestos para el proyecto, que hayan participado en la ejecución del o los proyectos similares y que tengan la experiencia requerida, calificándose de acuerdo al siguiente detalle:

Profesionales Asignados Experiencia

Requerida (años) Calificación

Gerente del proyecto 5 Cumple/No Cumple

Encargado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

2 Cumple/No Cumple

Encargado de Circuito 5 Cumple/No Cumple

3.2.4.4. Organización y Metodología Propuestas para la Ejecución del Proyecto.- El Oferente, después de haber estudiado detalladamente los trabajos a realizar y las condiciones que rodean al proyecto, deberá definir para el proyecto al cual se presenta, el método, medio o diseño que planea utilizar, para lograr el funcionamiento cabal del Proyecto. Deberá proponer una organización, planeamiento y programación eficiente, ajustada a las especificaciones dadas en las presentes Bases. Los conceptos a evaluarse son:

i. Enfoque general para la ejecución del Proyecto: El Oferente debe enumerar las partes principales de que está compuesto el proyecto, explicando los aportes y sugerencias que tiene al respecto, las previsiones que tenga sobre las instalaciones de facilidades y debe explicar la manera que se propone ejecutar el todo y cada una de las partes que conforman el Proyecto. Todas las actividades que enumere y explique estarán acordes con las características principales de cada una de las partes del Proyecto. Se evaluará la comprensión del alcance de los trabajos de construcción a realizar.

de 53


ii. Métodos de trabajo: Se evaluarán los métodos constructivos propuestos, la forma como el Oferente planea enfrentar los problemas técnicos y logísticos especiales, las soluciones a adoptar, la asignación de recursos para tales métodos o soluciones y las previsiones que tenga para la preservación del medio ambiente. Se deberá presentar el organigrama del personal propuesto en su relación con la empresa y con la supervisión de los proyectos.

iii. Cronograma de utilización de personal y equipos: Por medio de este cronograma, se evaluará la planificación que haga el Oferente en la asignación de Hombre/Mes y el uso oportuno de los materiales a suministrar y emplear, teniendo en cuenta las condiciones del proyecto y los métodos de trabajo propuestos.

iv. Plazo de Ejecución y Cronograma del Proyecto.- El proponente deberá consignar en su oferta el Plazo Propuesto para la ejecución del Proyecto, el cual deberá ser de quince (15) meses calendario para su término. El oferente contará con un plazo de cinco (05) meses para la adquisición de los materiales requeridos, que incluye: el proceso de validación de fichas técnicas, (el cual no debe pasar de veinte (20) días hábiles luego de firmado el contrato), revisión de muestras, inspecciones y pruebas en fábrica y disponibilidad del material en almacén. Se dará inicio al Proyecto a más tardar finalizados los cinco (05) meses de gestión de materiales, pudiéndose iniciar con los materiales disponibles y aprobados una vez firmado el contrato. Los plazos propuestos deberán estar debidamente justificados por un cronograma de trabajo detallado y racional, para lo cual se requiere la presentación de un gráfico de barras (Gráfico de Gantt versión Project) que señale la serie de actividades, independientes o no, que se propone realizar el oferente para llevar a cabo el proyecto. El oferente queda en libertad de usar un método más complejo, PERT y/o CPM, en caso lo estime necesario.

3.2.5. Calificación Final La calificación final será el menor valor presentado evaluado (co) entre los oferentes que cumplen con los requerimientos técnicos y cumplan con los requerimientos financieros, garantizando la adjudicación de no más de Dos (2) lotes por Oferente.

3.2.6. Fase de Homologación.- Una vez concluida la recepción de los “Sobres A”, los Peritos levantarán un informe donde se indicará el nivel de cumplimiento o no de las Credenciales y en caso afirmativo la calificación técnica de cada uno de los oferentes/proponentes. Los Peritos emitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la recomendación final. Sobre la base de la recomendación, el Comité de Compras y Contrataciones emitirá una Resolución de Evaluación de Credenciales y Calificación Técnica, en la cual se establecerán las motivaciones

de 53


de los resultados referentes a cada Oferente/Proponente. El dispositivo de esta Resolución será notificada a cada Oferente/Proponente estableciendo las motivaciones de la decisión asumida para cada caso. Los Oferentes/Proponentes no calificados, serán convocados al Acto de Apertura de los “Sobres B”, únicamente con la finalidad de hacerles entrega formal de sus Ofertas Económica no aperturadas.

3.3. Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas.- El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado. Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados y calificados en la primera etapa del proceso. Son éstos, aquellos que una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en el numeral 3.2.4 de los presentes Pliegos de Condiciones Específicas sobre “Calificación Técnica”. A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Director de Servicios Jurídicos de EDESUR, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario Público actuante, en presencia de los Oferentes de las Propuestas Económicas, “Sobre B”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas. Las ofertas correspondientes a los oferentes no calificados serán devueltas sin abrir, exactamente antes de dar inicio al Acto de Apertura de los “Sobres B” de los Oferentes calificados y se les pedirá a los oferentes/proponentes no calificados que procedan a salir del Salón. Posteriormente, en presencia de todos los interesados, el Notario actuante procederá a la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página contenida en el “Sobre B”. En el acto se hará público el nombre de los oferentes, sus garantías y los precios de sus ofertas. Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo, deberán realizarse en ese mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El Notario actuante procederá a hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura. Finalizada la lectura de las Ofertas, el Notario actuante procederá a invitar a los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto. No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes. El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.

de 53


En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033), debidamente recibido por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito. El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar acompañada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de EDESUR.

3.4. Confidencialidad del Proceso.- Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.

3.5. Plazo de Mantenimiento de Oferta.- Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la Apertura Oferta Técnica “Sobre A”. La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida. El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a través del Formulario de Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo aquí establecido serán eliminadas sin más trámite.

Sección IV. Adjudicación

4.1. Criterios de Adjudicación El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al(os) Oferente(s)/Proponente(s) que resulte(n) favorecido(s). Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables. La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos, cumpla Técnicamente y sea calificada como la mejor Oferta Económica,

de 53


garantizando la adjudicación de no más de Dos (2) lotes por oferente. Así como las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas. El Orden de Adjudicación será el siguiente:

Orden de Adjudicación

Lote Circuito Valor Referencial

(MMRD$)

5 1 CSAT-102 125.11

4 2 PALA-102 237.49

1 3 HANU-101 y HANU-102 391.71

2 4 GRBO-102 (Nigua) 306.97

3 5 GRBO-102 (Hatillo) 239.84

Serán adjudicados no más de DOS (2) Lotes por oferente. Primero serán adjudicados los Lotes TRES (3) y CUATRO (4). Esto quiere decir que UN Oferente que resulte adjudicatario de los dos Lotes mencionados, los cuales tienen los dos primeros ordenes de adjudicación definidos en el presente proceso de licitación, no será considerados para adjudicación del siguiente Lote en Orden de Adjudicación, esto es el Lote 5 [GRBO-102 (Hatillo)]. Salvo las limitaciones de Adjudicación previstas en el presente Pliego de Condiciones Específicas, si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

4.2. Empate entre Oferentes.- En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo a lo previsto en los Manuales de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para los casos de empate en Licitaciones Públicas.

4.3. Cancelación o Declaración Desierta de la Licitación. El Comité de Compras y Contrataciones podrá cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contratación mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados. El proceso podrá ser declarado desierto, en los siguientes casos:

Por no haberse presentado Ofertas. Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses

nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada. En la Declaratoria Desierta, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

de 53


4.4. Acuerdo de Adjudicación. El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten la Resolución de Adjudicación. En la misma ordenará a la Gerencia de Compras a la notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.

4.5. Adjudicaciones Posteriores.- En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante podrá solicitar, mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que certifique si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deberá suscribir el contrato correspondiente dentro de los plazos preestablecidos y cumplir con el suministro.

de 53


PARTE 2. CONTRATO

Sección V. Disposiciones Sobre los Contratos

5.1. Condiciones Generales del Contrato.-

5.1.1. Modelo de Contrato.- El Contrato que será suscrito para el Lote objeto de la presente Licitación, será elaborado a partir del Modelo Anexo al presente proceso (Anexo: 001); al cual se incluirán las cláusulas jurídicas y administrativas que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas, así como los términos, condiciones y componentes de las ofertas adjudicadas y las previsiones correspondientes a cada oferente/adjudicatario.

5.1.2. Tiempo de Ejecución de la Obra. El Contrato tendrá una vigencia máxima quince (15) meses. Distribuidos de la siguiente manera: Catorce (14) meses para la ejecución del Proyecto y UN (1) mes para cierre Administrativo.

5.1.3. Plazo para la Suscripción del Contrato.- Los Contratos deberán firmarse en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. Dentro de este mismo plazo, el(os) Oferente(s)/Proponente(s) deberá(n) constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento que se prevé en la Sección 1.23.2 del presente Pliego de Condiciones Específicas.

5.1.4. Política de Conflicto de Intereses. En cada uno de los Contratos se incluirá una cláusula en la que se establecerán las prohibiciones que tienen el Contratista y su personal, en relación a su actividad con EDESUR, las cuales de manera enunciativa, más no limitativa, serán las siguientes:

a) Labores o acciones en las que, directa o potencialmente, pueda surgir algún conflicto de interés con EDESUR, o bien, conlleve a algún cuestionamiento de la probidad del Contratista.

b) Influir en negociaciones que EDESUR realice para la adquisición de bienes o servicios, suministrados por el Contratista u otros Proveedores, en los que el proponente adjudicado o sus trabajadores tengan algún interés.

c) En oportunidades que EDESUR esté negociando algún tipo de contratación o compraventa con alguna sociedad u organización en que el Contratista tenga intereses, éste deberá informar de tal situación por escrito a EDESUR.

d) Valerse de información relevante, sean éstos bases de datos, planos, informes, estudios u otros, o de aquella a la que tiene acceso en atención al servicio que presta, para obtener algún lucro personal u otorgar ventajas a terceros que tengan intereses contrapuestos con los de EDESUR.

de 53


e) Ni el Contratista ni su personal podrán tener una situación irregular en su suministro particular de energía eléctrica.

Los puntos antes señalados, no restringen el legítimo derecho de cualquier proveedor o trabajador de éste de tener una actividad remunerada más allá del ámbito de EDESUR. Sin embargo, sí restringe aquellas actividades que atentan directa o potencialmente contra los intereses de EDESUR o de sus clientes, constituyendo, por lo tanto, una legítima exigencia de ésta hacia sus Proveedores y empleados. Cuando el contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato con EDESUR, será pasible de las sanciones que la gravedad y/o urgencia de la situación que justifiquen, de acuerdo a las condiciones generales y de contratación que componen el vínculo entre la empresa contratista y EDESUR.

5.1.5. Incumplimiento del Contrato.- Se considerará incumplimiento del Contrato: El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

Incumplimiento recurrente del Contratista. Mora en el cumplimiento de los plazos establecidos. Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de

contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Otros establecidos en el Contrato. 5.1.6. Efectos esenciales del Incumplimiento contractual a cargo del Contratista.-

El incumplimiento recurrente del Contrato por parte del Contratista, podrá implicar el derecho de EDESUR DOMINICANA, S.A., de promover su terminación anticipada, ejecutando la Garantía de Fiel Cumplimiento y quedando facultada de perseguir la inhabilitación temporal o permanente, según sea el caso, del Contratista por ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

5.1.7. Tipos de Incumplimientos.- A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves. Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución del Proyecto.

b. Incumplimientos graves.

de 53


Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución del Proyecto.

c. Incumplimientos gravísimos. Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución del Proyecto. En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una infracción grave. Cada cuatro (4) infracciones graves, una infracción gravísima.

5.1.8. Penalidades.

Las penalidades a las que está sujeto el Contratista en la ejecución de los trabajos contratados en virtud de la presente Licitación, se encuentran establecidas expresamente en el documento Anexo a este Pliego de Condiciones, en el cual se prevé en detalle tanto en el presupuesto fáctico que configura la acción u omisión sancionable, así como la sanción aplicable.

5.1.9. Ampliación o Reducción de la Contratación.- La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento (25%) el monto del Contrato original del Proyecto, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.

5.1.10. Finalización del Contrato. El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

Incumplimientos recurrentes del Contratista, entendiéndose por esto la comisión de tres (3) o más faltas que conlleven aplicación de las penalidades que se describen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

La falta de calidad de los trabajos entregados. Incursión sobrevenida del Contratistas en alguna de las causales de inhabilitación que

disponen el Artículo 14 y el Artículo 66, Párrafo III de la Ley No. 340-06.

5.1.11. Subcontración. En ningún caso el Contratista podrá ceder los derechos y obligaciones del Contrato a favor de un tercero, ni tampoco estará facultado para subcontratarlos sin la autorización previa y por escrito de EDESUR DOMINICANA, S.A., aún en los casos de cesión y/o subcontratación aprobada, el Contratista adjudicatario continuará obligado solidariamente con el cesionario o subcontratista por los compromisos del contrato.

de 53


De igual forma, el Contratista no podrá vender o ceder sus derechos ni su capital accionario en tal proporción que pueda variar su condición de accionista mayoritario, sin previa autorización expresa por parte de EDESUR DOMINICANA, S.A., ante lo cual, EDESUR DOMINICANA, S.A., podrá exigir las Adendas al contrato firmado entre las partes a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio contratado. No obstante, el Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones Específicas, con la previa autorización de EDESUR DOMINICANA S.A. El Oferente, en su propuesta, debe indicar los Trabajos que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Contratista será el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus empleados o trabajadores.

5.1.12. Límites de Responsabilidad. El Contratista será el único responsable de todos los actos, derechos laborales, beneficios económicos o sociales, omisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de sus empleados o trabajadores y subcontratistas, descargando a EDESUR DOMINICANA S.A., de cualquier responsabilidad derivada de tales conceptos.

5.1.13. Seguros. El Contratista se comprometerá a asegurar a su personal y/o a hacer asegurar el personal de sus contratistas y/o subcontratistas, en su totalidad, contra todo riesgo y/o accidentes de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Leyes sobre Seguro Social y Accidentes de Trabajo de la República Dominicana. En adición, el Contratista deberá contratar con una compañía de seguro a satisfacción de EDESUR, para cubrir adicionalmente los riesgos del personal que se dedique a la ejecución de los trabajos requeridos por EDESUR, corriendo todos los gastos de dicho seguro adicional por cuenta del Contratista y/o sus subcontratistas, correspondiendo al Contratista presentar a EDESUR las pólizas respectivas cuando así lo requiera esta última. El Contratista garantizará que el personal que se dedique a la ejecución de los trabajos contratados por EDESUR, no es ni puede ser considerado empleado de EDESUR ni se encuentra bajo su subordinación o dependencia, por lo que el Contratista mantendrá indemne a EDESUR contra cualquier acción de naturaleza laboral relacionada directa o indirectamente con los servicios contratados, responsabilizándose de pagar a EDESUR cualquier gasto o pago que esta última deba pagar como consecuencia de cualquier condena, multa o imposición que provenga de una demanda de este tipo, incluyendo honorarios legales y gastos procesales.

de 53


PARTE 3. DE LOS PROYECTOS

Sección VI. Ejecución y Recepción del Proyecto

6.1. Inicio de la Construcción. Una vez formalizado el correspondiente contrato, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica y acorde al Numeral 5.1.2 del presente Pliego de Condiciones.

6.2. Recepción Provisional. Al concluir la construcción del Proyecto, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al personal designado por EDESUR como responsable de la supervisión. Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el Supervisor de EDESUR, quien acreditará que el Proyecto está en condiciones de ser recibido en forma provisional. De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.

6.3. Recepción Definitiva. Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la EDESUR, se procederá a realizar una nueva evaluación del Proyecto y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de los Trabajos. Para que el Proyecto sea recibido de manera definitivo, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que el Proyecto ha sido ejecutado conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Supervisor de EDESUR, quien acreditará que el Proyecto está en condiciones de ser recibida en forma definitiva. El Proyecto podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.

de 53


Sección VII. Obligaciones de las Partes

7.1. Obligaciones de EDESUR.

a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por cuenta de la Entidad Contratante.

b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica. c) Los pagos al Contratista conforme lo dispuesto en el numeral 2.4 del presente

Pliego de Condiciones Específicas.

7.2. Obligaciones del Contratista.

7.2.1. Normas Técnicas. El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización del Proyecto y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Cualquier deficiencia o error que el Contratista constate en el Proyecto, sus Especificaciones o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Supervisor de EDESUR, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad del Proyecto y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por EDESUR. Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución del Proyecto, son responsabilidad del Contratista. La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción del tipo de proyecto objeto de la adjudicación, establecidas por los órganos competentes de la República Dominicana. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés público. Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de EDESUR. El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.

de 53


El Contratista no podrá recusar a quien EDESUR haya designado para la dirección, inspección, control o tasación del Proyecto; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que EDESUR las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. El Contratista será responsable por la ruina total o parcial del Proyecto, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista no advirtió esta situación, o si provienen de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por éste, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibido el Proyecto en forma definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por EDESUR. El Contratista reconoce y acepta que conforme lo dispuesto por la Ley No. 340-06, no es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleó en el Proyecto y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.

7.2.2. Seguridad. El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Trabajo y mantener éstas y los Trabajos mismos (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el Supervisor, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de los Trabajos y para la seguridad y comodidad del público en general. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Zona de Trabajo, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización del proyecto. La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución del proyecto, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes. El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su

de 53


calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos proyectos que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.

7.2.3. Normas ambientales y de salud. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá prestar particular observancia y aplicación a lo dispuesto en el Reglamento ambiental para uso, manejo, transporte y disposición de Bifenilos Policlorados (PCB) del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana o normativa similar que esté vigente o entre en vigencia durante la prestación objeto de contratación. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con similar rigor, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, instituido mediante Decreto No. 522-06 de fecha 17 de octubre de 2006 y con el Manual de Especificaciones Técnicas Ambientales y de Seguridad (METAS) para los Proyectos de Rehabilitación de Redes anexo a este Pliego de Condiciones.

7.2.4. Vías de Acceso en los Proyectos Provisionales.- Durante su permanencia en el proyecto serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de los Proyectos provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como: aislamiento de postes y líneas y protección de excavaciones, las acciones necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general todo Proyecto provisional relacionada con los trabajos. Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación del Proyecto los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales. A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación del Contrato deberá retirar todos los Proyectos provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Asimismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para los Proyectos provisionales y permanentes.

de 53


7.2.5. Responsabilidad de Seguros.

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a EDESUR frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal. El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. EDESUR se reserva el derecho de objetar aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes correspondientes.

7.2.6. Seguro contra daños a terceros. Durante la ejecución del Proyecto, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos. La póliza de seguros debe especificar que el personal de EDESUR, el Director de Proyecto, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona del Proyecto, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

7.2.7. Seguro contra accidentes de trabajo. El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a EDESUR frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia del Contrato. Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la compañía de seguros a EDESUR. En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra EDESUR, la Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.

7.2.8. Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo. El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la

de 53


reglamentación vigente en la materia y respetando, en particular la Legislación Laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Licitación se suscriba. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al Supervisor, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones. EDESUR, previa consulta con el Supervisor, podrá solicitar al Contratista la desvinculación de los servicios que presta a EDESUR, de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución del Proyecto. El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución del Proyecto.

7.2.9. Seguridad Industrial. Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas. El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en el Proyecto, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector del Proyecto o los trabajos en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales

de 53


de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

7.2.10. Contabilidad del Contratista. El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia. A tal fin EDESUR, queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier momento, con el solo requisito de una previa comunicación.

Sección VIII. Formularios

8.1. Formularios Tipo El Oferente/Proponente deberá presentar su Oferta de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte integral del mismo.

8.2. Anexos

1. Modelo de Contrato de Ejecución del Proyecto (001) 2. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033) 3. Presentación de Oferta (SNCC.F.034) 4. Equipos del Oferente (SNCC.D.036) 5. Plantilla del Oferente (SNCC.D.037) 6. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 7. Enfoque y Metodología (SNCC.D.044) 8. Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) 9. Experiencia Profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) 10. Experiencia como contratista (SNCC.D.049) 11. Especificaciones Técnicas No.EDESUR-CCC-LPN-2017-023 12. Tabla Hitos por Familias No.EDESUR-CCC-LPN-2017-023 13. Plantilla UUTT No.EDESUR-CCC-LPN-2017-023 14. Seguridad y Salud en el Trabajo 15. Guía Ambiental Proyectos de Distribución de Energía Eléctrica 16. Reglamento Ambiental para Uso, Manejo, Transporte y Disposición de Bifenilos

Policlorados (PCB) 17. Manual de Especificaciones Técnicas Ambientales y de Seguridad (METAS) 18. Documento de Penalidades No.EDESUR-CCC-LPN-2017-023.

No hay nada escrito después de esta línea

pliego de bienes y servicios conexosedesur2.edesur.com.do/wp-content/uploads/2017/10/pliego... ·...

Documents