licitacion obras biomecanicas valle del cauca - aguila

Upload: john-edwin-cardona-marin

Post on 12-Jul-2015

973 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

LICITACIN PBLICA CVC N 007 de 2011

IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

Santiago de Cali, noviembre de 2.011

Pgina 2 de 170

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1: ANTECEDENTES ................................................................. 11 CAPITULO 2: GENERALIDADES DE LA CONTRATACIN .......................... 142.1 NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ................................................................. 14 2.2 CONDICIONES GENERALES ................................................................................................... 14 2.3 OBJETO DE LA CONTRATACIN ............................................................................................ 14 2.4 PRESUPUESTO OFICIAL .......................................................................................................... 14 2.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ........................................................................................ 15 2.6 PLAZO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS ........................................................................ 15 2.7 REPORTE DE LA LICITACIN PBLICA A LA CMARA DE COMERCIO ........................ 15 2.8 LOCALIZACIN DE LA OBRA ................................................................................................... 15 2.9 MONEDA E IDIOMA DE LA PROPUESTA ............................................................................... 15 2.10 VEEDURAS CIUDADANAS ...................................................................................................... 16 2.11 PACTO DE PROBIDAD............................................................................................................... 16 2.12 PROGRAMA ANTICORRUPCIN ............................................................................................ 16 2.13 SOPORTE Y FUNDAMENTO JURIDICO Y LEGAL .................................................................... 17 2.14 SISTEMA DE INFORMACIN PARA LA VIGILANCIA DE CONTRATACIN ESTATAL....................................................................................................................................... 17 2.15 NUMERO MNIMO DE PROPONENTES ................................................................................. 17 2.16 MANO DE OBRA DE LA REGIN ............................................................................................. 18

CAPITULO 3: PROCESO DE CONTRATACIN Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIN DE OFERTAS .................................................. 193.1 3.2 CRONOGRAMA DE LA LICITACIN PBLICA ...................................................................... 19 REQUISITOS MNIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIN PUBLICA ................................................................................................................ 20 3.3 REGISTRO NICO DE PROPONENTES (RUP) CLASIFICACIN Y CAPACIDAD MXIMA DE CONTRATACIN COMO CONSTRUCTOR (K) .............................................. 21 3.3.1 Clasificacin en el RUP ...................................................................................................... 21 3.3.2 Calificacin en el RUP (Capacidad Mxima de Contratacin como Constructor - K) ......................................................................................................................................... 22 3.4 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIN (KR) ............................................................. 22 3.5 PUBLICACIN DEL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES ........................................... 23 3.6 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES ........................................................................................ 23 3.7 PUBLICACIN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO........................................... 24 3.8 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ................................................................................ 24 3.9 INFORMACIN CONTRACTUAL ............................................................................................. 24 3.10 RESOLUCIN DE APERTURA Y TRMITE DE LA LICITACIN PBLICA ...................... 25 3.11 AVISOS DE PRENSA. ................................................................................................................. 25 3.12 CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.......................................... 25 3.13 ESTUDIO E INTERPRETACIN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y RECONOCIMIENTO DE LA ZONA .................................... 25 3.14 COSTOS DE LA PREPARACIN, CONFORMACIN Y PRESENTACIN DE LA PROPUESTA ................................................................................................................................ 26 3.15 PLAZO DE LA LICITACIN PBLICA ...................................................................................... 27 3.15.1 Apertura de la Licitacin Pblica ....................................................................................... 27 3.15.2 Visita a la Zona (OPCIONAL) ............................................................................................ 27

Pgina 3

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

Audiencia de Aclaracin de los documentos que conforman el Pliego de Condiciones .......................................................................................................................... 27 3.15.4 Aclaraciones y Modificaciones del Proyecto de Pliego de Condiciones ..................... 31 3.15.4.1 Formulario de Preguntas y Respuestas ................................................................... 31 3.15.5 Ampliacin del Plazo de la Licitacin Pblica ................................................................. 32 3.15.6 Cierre de la Licitacin Pblica............................................................................................ 32 3.15.7 Comunicaciones ........................................................................................................................ 32 3.16 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ...................................................................................... 33 3.16.1 Documentos de Carcter Jurdico ..................................................................................... 34 3.16.1.1 Carta de Presentacin de la Propuesta ................................................................... 34 3.16.1.2 Garanta de Seriedad de la Propuesta..................................................................... 34 3.16.1.3 Certificado de Constitucin, Existencia y Representacin Legal ......................... 35 3.16.1.4 Autorizaciones a los Representantes Legales ........................................................ 36 3.16.1.5 Documento de Conformacin del Consorcio o Unin Temporal .......................... 36 3.16.1.6 Certificado de Inscripcin en el Registro nico de Proponentes de la Cmara de Comercio.................................................................................................. 38 3.16.1.7 Aportes por Concepto de Seguridad Social y Parafiscales .................................. 38 3.16.1.8 Pacto de Probidad ....................................................................................................... 39 3.16.1.9 Certificado del Registro nico Tributario: ................................................................ 39 3.16.1.10 Copia del pasado judicial vigente ............................................................................. 39 3.17.2 Documentos de Carcter Financiero ................................................................................ 39 3.17.2.1 Informacin Financiera y Contable del Proponente ............................................... 39 3.17.3 Documentos de Carcter Tcnico ..................................................................................... 40 3.17.3.1 Relacin y Descripcin de Contratos Vigentes por Ejecutar y en Ejecucin. ..................................................................................................................... 40 3.17.3.2 Resumen de la Propuesta ......................................................................................... 40 3.17.3.3 Documentos sobre Experiencia Especfica del Proponente ................................. 41 3.17.3.4 Documentos sobre Experiencia Especfica del Grupo Mnimo de Apoyo Profesional Exigido: .................................................................................................... 41 3.17.3.5 Reglas de subsanabilidad ................................................................................................ 43 3.17.3.6 Propuesta Econmica................................................................................................. 43 3.17.3.7 Metodologa y Plan de Trabajo ................................................................................. 46 3.17.3.8 Cronograma de ejecucin y Flujo Econmico Propuesto ..................................... 46 3.17.3.9 Equipo Mnimo Requerido ......................................................................................... 47 3.18 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR................................................................ 48 3.18.1 Consularizacin.................................................................................................................... 48 3.18.2 Apostille ................................................................................................................................. 48 3.19 PRESENTACIN DE OFERTAS ............................................................................................... 49 3.20 RETIRO Y/O MODIFICACIN DE PROPUESTAS ................................................................. 50 3.21 ACTO DE CIERRE DE LA LICITACIN PBLICA .................................................................. 51

3.15.3

CAPITULO 4: PROCESO DE EVALUACIN Y CALIFICACIN DE PROPUESTAS (SELECCIN DEL CONTRATISTA) ............................ 524.1 COMISIN DE EVALUACIN Y CALIFICACIN ................................................................... 52 4.2 PLAZO PARA EVALUAR Y CALIFICAR OFERTAS ............................................................... 52 4.3 CAUSALES PARA LA DESESTIMACIN DE PROPUESTAS.............................................. 52 4.4 ANLISIS Y EVALUACIN JURDICA Y DOCUMENTARIA................................................. 52 4.5 ANLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. ............................................................................... 55 4.6 ANLISIS, EVALUACIN Y CALIFICACIN TCNICA. ...................................................... 57 4.6.1 Experiencia Especfica del Proponente ............................................................................ 57 4.6.2 Grupo mnimo de Apoyo: Ing. Director de Obra, Ing. Residente de obra ................... 60Pgina 4

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

4.6.3 Calificacin Econmica y Calificacin de Calidad. ............................................................... 61 4.6.3.1 CALIFICACIN ECONMICA - PRECIO ....................................................................... 61 Valor de la Propuesta (Calif. Mx. = 600 Puntos) ............................................................................ 61 4.6.3.2 CALIFICACIN DE CALIDAD (Metodologa y Plan de Trabajo de Obra y Cronograma de Ejecucin de la Obra (Mximo Puntaje: 400 puntos) ......................................................................................................................... 62 4.6.4 Calificacin Total y Orden de Elegibilidad ....................................................................... 65 4.7 DISPONIBILIDAD DEL INFORME DE EVALUACIN Y CALIFICACION ............................ 65 4.8 AUDIENCIA PBLICA DE ADJUDICACION ............................................................................ 66 4.9 RESOLUCION DE ADJUDICACION ......................................................................................... 66 4.10 DECLARATORIA DE DESIERTA .............................................................................................. 66 4.11 CRITERIOS DE DESEMPATE ....................................................................................................... 67

CAPITULO 5: CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIN Y DESARROLLO DEL CONTRATO .......................... 685.1 5.2 5.3 INFORMACIN ACERCA DE LAS NORMAS LEGALES....................................................... 68 CLUSULAS EXCEPCIONALES .............................................................................................. 68 BOLETN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA NACIN ................................................................................................................................... 68 5.4 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIN DEL CONTRATO. .......................................... 68 5.5 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O POR LA NO FIRMA DEL CONTRATO. ........................................................................................................................ 69 5.6 DEVOLUCIN DE LOS DEPSITOS Y/O GARANTAS. ...................................................... 70 5.7 GARANTA NICA DEL CONTRATO. ...................................................................................... 70 5.7.1 Cumplimiento del Contrato ................................................................................................. 70 5.7.2 Buen Manejo, Correcta Inversin y Devolucin del Anticipo Amortizable .................. 70 5.7.3 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones ...................................... 70 5.7.4 Estabilidad de la Obra ......................................................................................................... 71 5.7.5 Responsabilidad Civil Extracontractual ............................................................................ 71 5.7.7 Modificaciones de la Garanta nica ................................................................................ 71 5.8 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. .................................................................... 72 5.8.1 Anticipo Amortizable ............................................................................................................ 72 5.8.2 Pago del Contrato ................................................................................................................ 73 5.8.3 Facturacin Consorcios o Uniones Temporales ............................................................. 73 5.9 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA. ........................................................................................................................... 74 5.10 PERMISOS, PATENTES Y LICENCIAS. .................................................................................. 74 5.11 COORDINACIN CON OTROS CONTRATISTAS................................................................. 74 5.12 INTERVENTORA DEL CONTRATO. ....................................................................................... 75 5.13 NOTIFICACIN ACERCA DEL INTERVENTOR. ................................................................... 78 5.14 SUPERVISIN DEL PROYECTO ............................................................................................. 78 5.15 COMIT TCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA ........................................................ 79 5.16 CESIN Y/O SUBCONTRATACIN. ....................................................................................... 79 5.17 ACTA DE INICIACIN DE LOS TRABAJOS. ........................................................................... 80 5.18 PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO ECONMICO DEFINITIVO............................................. 80 5.18.1 Diagrama Lgico de Ruta Crtica ...................................................................................... 81 5.18.2 Diagrama de Barras ............................................................................................................ 81 5.18.3 Flujo Econmico del Contrato ............................................................................................ 82 5.18.4 Programa de Utilizacin de Equipos y Maquinaria ......................................................... 82 5.19 BITCORA DE LA OBRA ............................................................................................................ 82 5.20 CAMPAMENTOS E INSTALACIONES PROVISIONALES .................................................... 83Pgina 5

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56

AVISOS Y VALLAS ...................................................................................................................... 84 HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ...................................... 84 AFILIACIN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES........................... 86 CONSERVACIN Y PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE.............................................. 87 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS, PLANOS Y DISEOS .............. 88 ACCESOS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS ............................................................................. 89 TRAZADO Y LOCALIZACIN .................................................................................................... 89 MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA........................... 89 PRUEBAS Y ENSAYOS .............................................................................................................. 90 PLANOS DE CONSTRUCCIN ................................................................................................ 90 IMPRORROGABILIDAD DEL PLAZO DE EJECUCIN Y EXCEPCIONES ....................... 91 SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJOS ................................................... 91 PRORROGA Y/O AMPLIACIN DEL PLAZO DEL CONTRATO.......................................... 92 ADICIN DEL VALOR DEL CONTRATO. ................................................................................ 93 CANTIDADES DE OBRA. ........................................................................................................... 93 ITEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS. ................................................. 94 ACTAS DE CAMBIO .................................................................................................................... 95 TRABAJO EN TIEMPO EXTRA ................................................................................................. 95 PERMISOS Y LICENCIAS .......................................................................................................... 95 ACTAS DE LIQUIDACIN PARCIAL DE OBRA EJECUTADA ............................................. 96 AVANCE EN LA EJECUCIN DE LAS OBRAS ...................................................................... 98 RECLAMOS .................................................................................................................................. 98 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO .......................................................................................... 98 USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCIN ............................................................... 99 LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y EQUIPOS .................. 99 PLANOS RECORD DE LA OBRA CONSTRUIDA (AS BUILT) ............................................ 100 INSPECCIN FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS ........................................................................................................................ 100 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL ACTA DE LIQUIDACIN FINAL DEL CONTRATO................................................................................. 101 ACTA DE LIQUIDACIN FINAL DEL CONTRATO ............................................................... 102 DEFECTOS DE EJECUCIN .................................................................................................. 103 SUJECIN A LA LEY Y A LOS TRIBUNALES COLOMBIANOS. ....................................... 104 SANCIONES Y MULTAS. ......................................................................................................... 104 CLUSULA PENAL PECUNIARIA. ......................................................................................... 105 CADUCIDAD DEL CONTRATO. .............................................................................................. 105 INTERESES MORATORIOS. ................................................................................................... 106 INDEMNIDAD. ............................................................................................................................ 106

CAPITULO 6:

ESPECIFICACIONES TCNICAS ...................................... 108

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCIN Y MATERIALES ..................................................... 108 PRECISIN EN LAS CANTIDADES DE OBRA ................................................................................................ 110 MATERIALES .............................................................................................................................................. 110

6.1 PRELIMINARES ................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.1.1. LOCALIZACIN Y REPLANTEO..................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.1.2. MEDIDA Y PAGO .............................................................................................................................. 125

6.2 EXCAVACIN ...................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.2.1. GENERALIDADES ........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

Pgina 6

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

6.2.2. TRABAJOS A EJECUTAR ............................................................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.2.3. MTODOS DE EXCAVACIN ........................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.2.4. LIMITES DE EXCAVACIN............................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.2.5 CLASIFICACIN DEL MATERIAL EXCAVADO ................................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.2.5.1. Tierra comn en seco a mano ................................................ Error! Marcador no definido. 6.2.5.2. Conglomerado en seco a mano ............................................. Error! Marcador no definido. 6.2.5.3. Excavacin a Maquina en Seco ............................................. Error! Marcador no definido. 6.2.6. MEDIDA Y PAGO ......................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.3. RELLENOS ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.3.1. GENERALIDADES ........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.3.2. TIPOS DE MATERIALES DE RELLENOS ........................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.3.2.1. Material Seleccionado Tipo Roca Muerta o Similar ............. Error! Marcador no definido. 6.3.2.2. Material Seleccionado Proveniente de la Excavacin ........ Error! Marcador no definido. 6.3.2.3. MEDIDA Y PAGO ...................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.4 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACINERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.4.1. GENERALIDADES ........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.4.2. MEDIDA Y PAGO ......................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.5. DEMOLICIONES Y ROTURA ................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.5.1. GENERALIDADES ........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.5.2. MEDIDA Y PAGO ......................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.6. CONCRETO ........................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.6.1. GENERALIDADES ........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.6.2. MATERIALES............................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.6.3. Cemento PRTLAND ................................................................. Error! Marcador no definido. 6.6.4. Aditivos .......................................................................................... Error! Marcador no definido. 6.6.5. Agua de mezcla ............................................................................ Error! Marcador no definido. 6.6.6. Agregado fino ............................................................................... Error! Marcador no definido. 6.6.7. Agregado grueso .......................................................................... Error! Marcador no definido. 6.6.8. MEZCLAS Y TRANSPORTE .......................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.6.9. COLOCACIN DEL CONCRETO (EN SECO).................................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.6.10. JUNTAS EN EL CONCRETO ....................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.6.11. Juntas de construccin ............................................................. Error! Marcador no definido. 6.6.12. Juntas de dilatacin ................................................................... Error! Marcador no definido. 6.6.13. CURADO Y PROTECCIN .......................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.6.14. Curado con agua........................................................................ Error! Marcador no definido. 6.6.15 Curado con sellante .................................................................... Error! Marcador no definido. 6.6.16. ACABADOS ............................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.6.16.1. Acabados con formaleta ........................................................ Error! Marcador no definido. 6.6.16.2. Acabados sin formaleta o con muy poca formaleta .......... Error! Marcador no definido. 6.6.17. MEDIDA Y PAGO ....................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.7. ACERO DE REFUERZO ....................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.7.1. GENERALIDADES ........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIN Y COLOCACIN.............................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.7.2. RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO EN EL CONCRETO.................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6.8. FORMALETAS ............................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.Pgina 7

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

6.8.1. Materiales ...................................................................................... Error! Marcador no definido. 6.8.2. Diseo ............................................................................................ Error! Marcador no definido. 6.8.3. Preparacin para el vaciado ....................................................... Error! Marcador no definido. 6.8.4. Remocin de las formaletas ....................................................... Error! Marcador no definido.

CAPITULO 7: FORMATOS PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS ............................................................................... 126 MINUTA DEL CONTRATO ........................................................................ 149

Pgina 8

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

DEFINICIONES Documento expedido por la CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, que modifica o adiciona Los Pliegos de Condiciones, antes del cierre del presente proceso de seleccin. Documento expedido por la CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA que ACLARA, PRECISA o EXPLICA los Pliegos de Condiciones, antes del cierre del presente proceso de seleccin. Para los efectos de la presente licitacin si en ella se indican plazos de aos, estos comprendern trescientos sesenta (360) das calendario. Sigla correspondiente al Anlisis de Precios Unitarios, calculado para definir el precio de un tem de obra determinado, para su respectiva unidad de medida con base en los costos de los insumos que se requieren para su realizacin La CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA Adjudicatario una vez se haya suscrito el contrato de Obra. Es todo negocio jurdico generador de obligaciones que celebre cualquier entidad a que se refiere el Estatuto de Contratacin de la Administracin Pblica (Ley 80 de 1993), previsto en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonoma de la voluntad. (Articulo 32 Ley 80 de 1993). Es aquel que celebran las entidades estatales para la construccin, mantenimiento, instalacin y, en general, para la realizacin de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucin y pago. Para los efectos previstos en el presente Pliego de Condiciones la expresin das, significa das calendario; esto es, sin descontar los sbados, domingos y feriados, salvo que en este pliego se indique lo contrario. Son los que deben anexarse a la oferta, de acuerdo con este Pliego de Condiciones. Los que determinan, regulan, complementan o adicionan las condiciones establecidas en el contrato. La persona natural, jurdica, consorcio, o unin temporal que ha sido contratado por la CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA para

ADENDA:

ACLARACIONES:

AO:

APU

CONTRATANTE: CONTRATISTA:

CONTRATO ESTATAL

CONTRATO DE OBRA

DAS: DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: INTERVENTOR :

Pgina 9

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

INTERESADO: MESES: PLAZO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIN: PLAZO DE EJECUCIN:

PRECIOS UNITARIOS:

ejercer el control tcnico, administrativo y financiero para la ejecucin del contrato que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacin. La persona natural, jurdica, consorcio o unin temporal que consulta o adquiere los Pliegos de Condiciones para esta licitacin. Para los efectos de la presente licitacin, se entender que los plazos de meses comprendern treinta (30) das calendario cada uno. Es el trmino que debe transcurrir entre la fecha y hora a partir de la cual se pueden presentar propuestas denominada APERTURA, y la fecha y hora hasta la cual se pueden presentar ofertas, denominada CIERRE. (Numeral 5, Articulo 30, Ley 80 de 1993). Es el perodo de tiempo mximo durante el cual debe ejecutarse el objeto que se pretende contratar. Son el resultado numrico de los A.P.U., expresado en pesos colombianos, a la fecha de cierre de la presente licitacin, los cuales deben incluir la totalidad de los insumos que se requieran para la ejecucin del tem correspondiente y, por lo tanto, no son modificables durante la ejecucin del contrato Es una previsin de costos por captulos, subcaptulos e tems, calculado con base en unidades de medida, especificaciones y cantidades de obra establecidas en el Pliego de Condiciones, as como de los precios unitarios definidos por el PROPONENTE, cuyo valor agregado total debe ser el valor del contrato a celebrar. Es el documento tcnico mediante el cual la CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA objetivamente analizara la formulacin de un programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodologa exigida en el pliego de condiciones. La persona natural, jurdica, consorcio, o unin temporal que presenta oferta para esta licitacin. El presente documento y sus adendos. Oferta presentada por un PROPONENTE. Sigla para expresar Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes.

PRESUPUESTO:

PROGRAMACIN DE OBRA:

PROPONENTE: PLIEGO DE CONDICIONES: PROPUESTA: S.M.M.L.V.:

Pgina 10

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

CAPITULO 1: ANTECEDENTES La Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca CVC, es la encargada de ejecutar polticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables en su jurisdiccin as como dar oportuna y cumplida aplicacin a las disposiciones legales vigentes sobre su disposicin, administracin y manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

La CVC establece entre otros, la necesidad de enfocar nuestras acciones al manejo de los cauces naturales del Valle del Cauca. Dentro de esta temtica se encuentra la vulnerabilidad que presentan varias zonas del municipio de el Aguila, ante movimientos masales como carcavas y flujos de lodo con avances progresivos de remociones en masa que sumado con las intensidades de las lluvias de la pasada ola invernal y factores antrpicos como el cambio de uso de suelo con la explotacin del mismo en actividades ganaderas y agrcolas, en fuertes pendientes, que han permitido la infiltracin rpida de las aguas lluvias y la saturacin del suelo; y que en conjunto generando grandes movimientos de terreno, que ponen en riesgo bienes muebles e inmuebles de la poblacin, propiedades, cultivos y vidas humanas. Los sitios objeto de intervencin especficamente corresponden a LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO. Que en cumplimiento de los numerales 7 y 12 del artculo 25 de la ley 80 de 1993, artculo 3 del Decreto 2474 de 2008 la entidad debe, con antelacin a la suscripcin de contratos, elaborar un estudio previo en el que se determina la conveniencia y oportunidad del objeto del contrato que se pretende suscribir. Que la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca - CVC es un ente descentralizado de carcter pblico, creado mediante el Decreto No.3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado por el Decreto Legislativo N 1275 de 1994, dotado de autonoma administrativa, patrimonio propio, personera jurdica y que se rige en materia de contratacin administrativa por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y complementarios, la cual se considera integrada en el presente documento. A travs de la resolucin 0100 No. 0600-0655 del 20 de diciembre de 2010 la Corporacin unifica las medidas de intervencin ambientales en condiciones de emergencia y contingencia y las inversiones destinadas para tales fines ya definidas y se adicionan nuevas intervenciones, la cual hace parte del presente estudio. La CVC realiz diferentes visitas de diagnstico determinando que en algunas localidades del municipio de El Aguila, como en El Embal actualmente se presentanPgina 11

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

procesos de movimientos masales como carcavas y flujos de lodo con avances progresivos de remociones en masa que han ocasionado la destruccin de la va carreteable, en El corregimiento de la Mara se presenta un deslizamiento en la parte occidental del centro poblado afectando varias viviendas y amenazando otras por los agrietamientos que se encuentran ubicados sobre la parte superior del casero y en el corregimiento de La Quiebra de San Pablo y la vereda Araales se evidencia la presencia de procesos erosivos y al igual q en la Mara un deslizamiento en la parte inferior del centro poblado afectando varias viviendas y amenazando otras por los agrietamientos de la parte superior del casero, situacin esta que se presenta desde el ao anterior pero que a la fecha ya tiene un aumento en el rea afectada. En los informes tcnicos presentados por la Direccin Ambiental Regional Norte de La CVC, se han planteado las soluciones tcnicas para cada localidad, a partir de las causas identificadas por el ingeniero Luis Mario Milln Arenas de la DAR Norte (Hacen parte del presente estudio previo los respectivos Informes Tcnicos). Para caso del corregimiento El Embal sector de Montebello quiebra de San Pablo Municipio de El guila la necesidad de ejecutar este proyecto consiste en Implementar obras biomecnicas (sellamiento de grietas con material arcilloso, construccin de trinchos vivos, construccin de filtros vivos, ventanas de evacuacin, terrazas de estabilizacin). En el corregimiento La Maria del Municipio de El guila La necesidad de ejecutar este proyecto consiste en Implementar obras biomecnicas (Trinchos vivos, filtros vivos, ventanas de evacuacin de aguas, sellamiento de grietas, estabilizacin de taludes, terrazas de estabilizacin, aislamiento y/o revegetalizacin del rea afectada). La necesidad de ejecutar el proyecto en sectores como la quiebra de San Pablo y Vereda Araales del Municipio de El guila, consiste en Implementar obras biomecnicas (Trinchos vivos, filtros vivos, ventanas de evacuacin de aguas, sellamiento de grietas, estabilizacin de taludes, terrazas de estabilizacin, aislamiento y/o revegetalizacin del rea afectada). Por los citados planteamientos han sido asignados recursos dentro del PA 20102011 en el Proyecto 1731 Implementacin de acciones contenidas en el Plan de Accin para la Atencin de la Emergencia y la Mitigacin de sus Efectos -PAAEME, con el fin de mejorar las condiciones de calidad ambiental urbana y disminuir los impactos generados por las actividades antrpicas en los centros poblados del Valle del Cauca. Por lo anterior, la CVC adelantar un proceso de contratacin mediante Licitacin Pblica con el cual se seleccionar en igualdad de oportunidades, de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, a la persona natural o jurdica que

Pgina 12

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

ofrezca las mejores condiciones para realizar la IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA, acuerdo con las condiciones y especificaciones administrativas, financieras, tcnicas y jurdicas requeridas y para lo cual se estn estableciendo el presente proyecto de pliego de condiciones correspondiente.

Pgina 13

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

CAPITULO 2: GENERALIDADES DE LA CONTRATACIN 2.1 NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca CVC es un ente descentralizado de carcter pblico, creado mediante el Decreto No.3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado por el Decreto Legislativo N 1275 de 1994, dotado de autonoma administrativa, patrimonio propio, personera jurdica y que se rige en materia de contratacin administrativa por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y complementarios, la Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 2474 de 2008, los cual se consideran integrados en el presente documento. 2.2 CONDICIONES GENERALES

Para adelantar el presente proceso de Licitacin Pblica, se han elaborado los presentes Pliegos de Condiciones de acuerdo con lo sealados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008 y dems normas que la modifican o complementan, para lo cual se han realizado los estudios previos con base en los requerimientos de la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca, CVC y atendiendo los requisitos exigidos por el Artculo 3 del Decreto 2474 de 2008. Para la elaboracin de la propuesta, los proponentes deben seguir la metodologa sealada en los presentes Pliegos de Condiciones, por lo cual se recomienda leer detenidamente el presente pliego de condiciones, los anexos respectivos y cumplir con las exigencias previstas para el mismo. 2.3 OBJETO DE LA CONTRATACIN

A travs de la presente Licitacin Pblica se pretende seleccionar en igualdad de oportunidades, de conformidad con la ley 80 de 1993, y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, a la persona natural o jurdica que ofrezca las mejores condiciones para realizar la IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA, de acuerdo con los planos, diseos y las condiciones y especificaciones administrativas, financieras, tcnicas y jurdicas contenidas en el presente proyecto pliego de condiciones. 2.4 PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha estimado como presupuesto oficial de la presente Licitacin Pblica, la suma DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y

Pgina 14

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 273.974.039,oo) M/CTE, suma que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los costos directos e indirectos para ejecutar la respectiva contratacin. En desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccin NO SE RECONOCERN REAJUSTES de precios. NOTA: Las propuestas cuyo valor total corregido sea inferior al 95% o superior al 100% del Presupuesto Oficial sern calificadas como NO CALIFICAN ECONMICAMENTE Y POR TANTO NO PODRN SER TENIDAS EN CUENTA COMO ADMISIBLES POR LA CVC, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PRESUPUESTO ES DE CARCTER LIMITATIVO. 2.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del artculo 25 de la Ley 80/93, para efectos del presente proceso de contratacin se cuenta con la correspondiente disponibilidad presupuestal: Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2990 de fecha 01 de noviembre de 2011 expedido por el Jefe de Presupuesto. 2.6 PLAZO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS

El plazo estimado para la ejecucin de la presente contratacin es de cinco (05) meses contados stos a partir de la fecha de suscripcin del Acta de Iniciacin del contrato. La CVC no considerar aquellas ofertas cuyo plazo de ejecucin sea mayor al plazo establecido en el presente ttulo. 2.7 REPORTE DE LA LICITACIN PBLICA A LA CMARA DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido en el Pargrafo 4 del Artculo 8 del Decreto No. 2474 de 2008, La CVC reportara la informacin bsica de la presente Licitacin Pblica a La Cmara de Comercio de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 2.8 LOCALIZACIN DE LA OBRA

Las obras a realizar se encuentran ubicadas en el Municipio de El Aguila- Valle del Cauca. 2.9 MONEDA E IDIOMA DE LA PROPUESTA

En desarrollo de la presente Licitacin Pblica solo podrn presentarse ofertas en pesos colombianos y trascritas en castellano.Pgina 15

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

2.10

VEEDURAS CIUDADANAS

Las veeduras ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrn desarrollar su actividad durante la etapa Precontractual, Contractual y Post Contractual del presente proceso de contratacin, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante la CVC y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuacin de los funcionarios pblicos. As mismo, podrn intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, caso en el cual se les suministrar toda la informacin y documentacin pertinente que no est publicada en la PAGINA WEB del Portal nico de Contratacin. El costo de las copias y la atencin de las peticiones presentadas se expedirn y resolvern segn las reglas previstas en el Cdigo Contencioso Administrativo. En desarrollo del inciso tercero del artculo 66 de la Ley 80 de 1993, La CVC convoca a las veeduras ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratacin. 2.11 PACTO DE PROBIDAD

El proponente diligenciar el Formato No. 2. , denominado Pacto de Probidad, con el cual se busca fortalecer la transparencia en los procesos de contratacin. 2.12 PROGRAMA ANTICORRUPCIN

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los pliegos de la presente licitacin, el contrato que forma parte de la misma, el proponente obrar con la transparencia la moralidad que La Constitucin Poltica las leyes consagran. En caso de que La CVC, advierta hechos constitutivos de corrupcin de parte un proponente durante el proceso de seleccin, sin perjuicio de las acciones legales que hubiere lugar, podr rechazar la respectiva propuesta. Si los hechos constitutivos de corrupcin tuvieren lugar durante la ejecucin del contrato, tales circunstancias podrn dar lugar la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley en el respectivo contrato. En el evento de conocerse casos especiales de corrupcin en La CVC como entidad del estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial Lucha contra la Corrupcin a travs de: a) Los nmeros telefnicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49 y (1) 562 41 28 de Bogot D.C. b) Va fax al nmero telefnico: (1) 565 86 71 de Bogot D.C. c) A la lnea transparente del programa, a los nmeros telefnicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56 de Bogot D.C. d) En el correo electrnico:

Pgina 16

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

[email protected]; e) Al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupcin.gov.co y f) Por correspondencia o personalmente, en la direccin Carrera 8 No 727, Bogot, D. C. 2.13 SOPORTE Y FUNDAMENTO JURIDICO Y LEGAL Durante el desarrollo del presente proceso de seleccin mediante Licitacin Pblica y al contrato que de l se derive son aplicables los principios y normas de la Constitucin Poltica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, en especial el Decreto 2474 de 2008, y dems normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarn las normas comerciales y civiles pertinentes, as como las reglas previstas en este pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. Adems se aplicarn las normas propias de la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca - CVC. 2.14 SISTEMA DE INFORMACIN CONTRATACIN ESTATAL PARA LA VIGILANCIA DE

Teniendo en cuenta lo sealado en el artculo 18 literal a) del Decreto 3512 de 2.003, ratificado por el literal c) del artculo 4 del acuerdo N 004 de 2.005 y por el artculo 3 del artculo 009 de 2.006, relacionados con el SISTEMA DE INFORMACIN PARA LA vigilancia para la CONTRATACIN ESTATAL que incluyan servicio u obra pblica en donde alguno de los servicios o uno (unos) de los tems de la obra pblica no se encuentren codificados en su totalidad hasta el nivel de TEM (propiedades y especificaciones) en el CUBS, dicho proceso contractual se encuentra exceptuado del cumplimiento de las obligaciones del SICE. En consideracin a que en el presente proceso de contratacin se verific que varias de las actividades no se encuentran codificadas en su totalidad hasta el nivel de CUBS, lo cual se acredita con la impresin de las consultas realizadas, se deja constancia que de conformidad con las disposiciones citadas, la presente contratacin est exceptuada de las obligaciones frente al SICE. 2.15 NUMERO MNIMO DE PROPONENTES

El nmero mnimo de participantes es de uno (1). Si se presentare solamente una oferta y ella satisface la evaluacin y calificacin establecida en este Pliego de Condiciones, se podr llevar a cabo la adjudicacin, artculo 90 del decreto 2474 de 2008.

Pgina 17

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

2.16

MANO DE OBRA DE LA REGIN

El proponente favorecido contratar preferiblemente mano de obra de la regin, en aquellas actividades que lo demanden, para contribuir al bienestar econmico del entorno social del Municipio de El Aguila en el Valle del Cauca, con la generacin de los empleos temporales derivados de la ejecucin de las obras, cuyo contrato se adjudicara mediante la presente licitacin pblica.

Pgina 18

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

CAPITULO 3: PROCESO DE CONTRATACIN Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIN DE OFERTAS 3.1PASO

CRONOGRAMA DE LA LICITACIN PBLICAACTIVIDAD Desde Noviembre 18 de 2011 Noviembre 21 de 2011 Noviembre 21 de 2011 Noviembre 21 de 2011 Noviembre 21 de 2011 Noviembre 25 de 2011 Diciembre 06 de 2011 Diciembre 06 de 2011 Diciembre 09 de 2011 a las 8:00 a.m Diciembre 12 de 2011 a las 10:00 a.m Diciembre 12 de 2011 a las 2:00 p.m Diciembre 06 de 2011 Diciembre 16 de 2011 a las 10:00 a.m Diciembre 19 2011 Diciembre 21 de 2011 Diciembre 21 de 2011 Diciembre 21 de 2011 Sala de juntas de la Direccin General Sala de juntas de la Direccin General Diciembre 16 de 2011 a las 10:00 a.m Art.4 Ley 1150 de 2007 - Articulo 88 decreto 2474-Art. 8 Decreto 2025 de 2009 Diciembre 02 de 2011 Diciembre 02 de 2011 a las 5:30 p.m Diciembre 05 de 2011 Art. 30 Ley 80 ( entre 10 y 20 das calendario anteriores a la apertura) Art. 5 Decreto 2474 Numeral 7 Art. 8 Decreto 2474 Hasta Observaciones Antelacin a la publicacin del proyecto de pliegos pargrafo 4 del artculo 8 Articulo 4 Decreto 2474 10 Das hbiles

1

Envo a la Cmara de Comercio de la informacin general de la contratacin que se pretende realizar. Publicacin Aviso de convocatoria publica www.contratos.gov.co Publicacin del Proyecto de Pliegos de Condiciones y constancia de envo de informacin a la Cmara de Comercio www.contratos.gov.co Recepcin de observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones. [email protected], Anlisis de las observaciones y sugerencias presentadas al proyecto de pliego de condiciones y publicacin de las observaciones y sugerencias hechas y respuesta a las mismas por parte de la entidad. Aviso de prensa convocando a la Licitacin Pblica Acto administrativo de apertura de la licitacin pblica. www.contratos.gov.co Publicacin de pliegos de condiciones definitivos www.contratos.gov.co Visita al sitio ( OPCIONAL)

2

3

4 5

10 Das hbiles

6

7 8 9

10

Audiencia de aclaracin de los pliegos de condiciones

11

Audiencia de asignacin de riesgos previsibles

12 13 14 15 16 17

Plazo para presentar propuestas Cierre licitacin pblica Evaluacin y calificacin de propuestas Publicacin del informe de evaluacin www.contratos.gov.co Disponibilidad en secretaria general del informe de evaluacin y calificacin Recepcin de observaciones al informe de evaluacin y calificacin. [email protected]

Numeral 4 articulo 30 ley 80 de 1993)

Diciembre 20 de 2011 Diciembre 27 de 2011 Diciembre 27 de 2011 Diciembre 27 de 2011 a las

Art.8 Nm. 13 Decreto 2474 Art. 30 Nm. 8 Ley 80. 5 Das hbiles. Trmino Obligatorio

Pgina 19

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

1:00 p.m 18 19 20 21 Aprobacin Junta de Contrataciones Audiencia de Adjudicacin Publicacin de la Resolucin de Adjudicacin. www.contratos.gov.co Suscripcin del contrato Diciembre 28 de 2011 Diciembre 28 de 2011 a las 12:00 p.m Diciembre 29 de 2011 Sala de reuniones de la Direccin General Art. 9 Ley 1150 de 2007 Art. 15 Decreto 2474 Art. 8 Nm. 15 Decreto 2474

NOTA: EL CRONOGRAMA INDICADO ES APROXIMADO, ESTE PUEDE MODIFICARSE POR CAUSAS PROPIAS O AJENAS A LA CORPORACION.. POR LO QUE SE SUGIERE A LOS INTERESADOS ESTAR ATENTOS A LA PUBLICACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS, PARA VERIFICAR LAS FECHAS O ENTERARSE DE LAS FECHAS Y HORAS DEFINITIVAS. 3.2 REQUISITOS MNIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIN PUBLICA

Podrn participar en la presente convocatoria, las personas naturales y/o jurdicas directamente, por s o a travs de Consorcios o Uniones Temporales, que renan los siguientes requisitos: a) Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en los artculos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y en las dems disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, lo cual ser declarado bajo la gravedad del juramento, que se entender prestado con la firma de la carta de presentacin de la propuesta. Cualquier contravencin a lo expresado, faculta a La CVC para rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna responsabilidad. Esta condicin rige para todos y cada uno de los miembros de los Consorcios o Uniones Temporales que participen en el presente proceso. b) Los proponentes personas naturales, jurdicas, o los integrantes de un consorcio o unin temporal, debern manifestar bajo la gravedad del juramento en la carta de presentacin de la oferta, no encontrarse reportado(s) en el Boletn de Responsables Fiscales de la Contralora General de la Repblica. En el evento en que el proponente y/o los integrantes del Consorcio o Unin Temporal no hicieren esta manifestacin, se entendern efectuadas con la presentacin de la propuesta. c) Cumplir con los requisitos que sobre Clasificacin en el Registro nico de Proponentes (RUP), Capacidad Mxima de Contratacin (K) y Capacidad Residual (Kr) se establecen en el presente documento.

Pgina 20

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

d) Acreditar la inscripcin en el sistema de informacin para la vigilancia de la contratacin estatal SICE/Registro nico de Precios de Referencia RUPR/En el Catalogo nico de Bienes y Servicios CUBS de la Contralora General de la Republica. Los proponentes debern expresamente especificar en su oferta el nmero de certificado de registro, que asigna el SICE o Registro nico de Precios de Referencia (RUPR-SICE), a que se refiere la ley 598 del 2000 y sus decretos reglamentarios. Para hacer constar dicha circunstancia adems, debern aportar copia del certificado de registro que emite el sistema del SICE. Dicho certificado debe estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccin. 3.3 REGISTRO NICO DE PROPONENTES (RUP) CLASIFICACIN Y CAPACIDAD MXIMA DE CONTRATACIN COMO CONSTRUCTOR (K)

Los participantes deben estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, antes de la fecha de cierre de la presente Licitacin Pblica, en el Registro nico de Proponentes de la Cmara de Comercio. El certificado de RUP debe estar en firme, para que la informacin que reporta dicho registro, sea plena prueba. 3.3.1 Clasificacin en el RUP Toda persona natural o jurdica que quiera participar en el presente proceso de contratacin, ya sea de manera individual o como miembro de un consorcio o unin temporal deber acreditar la siguiente Clasificacin en el Registro nico de Proponentes de la Cmara de Comercio: Actividad 01: Constructores Especialidad: 02 Obras Sanitarias y Ambientales Grupo 06 Proteccin y Control de Erosiones Grupo 07 - Recuperacin ecolgica y morfolgica Grupo 08 Empradizacin Grupo 09 Revegetalizacin o formacin de cobertura vegetal. Grupo 12 manejo y control ambientalACTIVIDAD 06 07 GRUPO 08 09 01 CONSTRUCTOR Proteccin y control de erosiones. Recuperacin ecolgica y morfolgica. Empradizacin. Revegetalizacin o formacin de cobertura vegetal.

Pgina 21

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

3.3.2

Calificacin en el RUP (Capacidad Mxima de Contratacin como Constructor - K)

Para poder participar en el presente proceso de contratacin se debe acreditar por lo menos una Capacidad Mxima de Contratacin como Constructor (K) que sea igual o mayor a: 1.279 Salarios Mnimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales se debe cumplir simultneamente con lo siguiente: a) La sumatoria de las Capacidades Mximas de Contratacin como Constructores de los miembros del Consorcio o Unin Temporal debe ser igual o mayor a: 1.279 Salarios Mnimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). Por lo menos uno de los miembros del Consorcio o de la Unin Temporal debe acreditar una Capacidad Mxima de Contratacin como Constructor igual o mayor a 767 Salarios Mnimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) quien a su vez tendr que tener obligatoriamente un porcentaje de participacin en el Consorcio o la Unin Temporal igual o mayor al 25%. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIN (Kr)

b)

3.4

Para poder participar en el presente proceso de contratacin el proponente debe contar por lo menos con una Capacidad Residual de Contratacin como Constructor (Kr) igual o mayor a 1.023 Salarios Mnimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). Se entender por Capacidad Residual de Contratacin como Constructor (Kr) la capacidad real de contratacin que tiene el proponente al momento de presentar su propuesta, la cual resulta de restarle a la Capacidad Mxima de Contratacin como Constructor (K) la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecucin o que tenga por ejecutar el proponente a la fecha de cierre de la presente Licitacin Pblica. Para efectuar el clculo anterior, se tendrn en cuenta todos los contratos de construccin en general: Privados, estatales incluyendo los que se exceptan del RUP y los que se tengan por participacin en sociedades, consorcios o uniones temporales. El clculo del valor de la Capacidad Residual de Contratacin como Constructor (Kr) se realizar a travs de la siguiente expresin:

K r = K ( Cxe + (Cee * % pe) )En donde:

Pgina 22

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

K

Cxe (Cee * % pe )

: Capacidad Mxima de Contratacin como Constructor en SMLMV. : Sumatoria de los Valores de los Contratos de Construccin por Ejecutar expresados en SMLMV. : Sumatoria de los Valores de los Contratos de Construccin en Ejecucin, afectados por el porcentaje pendiente de ejecucin y expresados en SMLMV.

Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales se debe cumplir simultneamente con lo siguiente: a) A cada miembro de un Consorcio o Unin Temporal se le calcular su Capacidad Residual de Contratacin como Constructor (Kr) de acuerdo con la anterior metodologa. b) La sumatoria de las Capacidades Residuales de Contratacin como Constructores debe ser igual o mayor a 1.023 Salarios Mnimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) c) Por lo menos uno de los miembros del Consorcio o Unin Temporal debe contar con una Capacidad Residual de Contratacin como Constructor (Kr) igual o mayor a 767 Salarios Mnimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) quien a su vez tendr que tener obligatoriamente un porcentaje de participacin en el Consorcio o la Unin Temporal igual o mayor al 25%. 3.5 PUBLICACIN DEL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo establecido en el artculo 8 del Decreto No. 2474 de 2008, el proyecto del presente pliego de condiciones estar disponible para su consulta en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co, durante el perodo previsto en el cronograma de la licitacin; tiempo dentro del cual se recibirn las observaciones que los interesados quieran manifestar. 3.6 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES Los interesados podrn enviar observaciones y/o sugerencias a travs del Correo Electrnico direccion [email protected], o va fax o escrito que entregarn en la oficina del Centro Administrativo de Correspondencia de la CVC, dirigidas a la Direccin Tcnica ambiental de la CVC, durante el perodo previsto en el cronograma de la licitacin; tiempo dentro del cual se recibirn las observaciones y/o sugerencias, las cuales estarn sujetas a un anlisis detallado con el fin de identificar aquellas que son procedentes de incorporar o tener en cuenta para la formulacin del texto definitivo del documento. Las observaciones que aqu se mencionan estarn disponibles dentro del plazo aqu establecido.

Pgina 23

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

3.7

PUBLICACIN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artculo 8 del decreto 2474 de 2008, el texto del Pliego de Condiciones Definitivo estar disponible para su consulta en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co durante el perodo previsto en el cronograma de la licitacin y podrn ser consultados en medio impreso en la Direccin Tcnica Ambiental de la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca CVC, ubicada en la Carrera 56 No. 11 36 tercer piso, en el horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m., conforme las fechas previstas en el cronograma del proceso. La CVC podr dentro del perodo de publicacin, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los pliegos de condiciones, los cuales se publicarn de la misma manera y por los mismos medios que los pliegos, razn por la cual ser responsabilidad del proponente mantenerse al tanto de su publicacin y conocimiento. La publicacin de los pliegos de condiciones de que trata el presente numeral, estar precedida de la publicacin del correspondiente acto administrativo que as lo disponga 3.8 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Los estudios y documentos previos de la Licitacin Pblica podrn ser consultados en las oficinas de la Direccin Tcnica Ambiental, Carrera 56 No. 11-36, piso 3. 3.9 INFORMACIN CONTRACTUAL

La CVC- publicar la siguiente informacin contractual: Aviso de Convocatoria Pblica Proyecto del Pliego de Condiciones Las observaciones y sugerencias presentadas al proyecto de estos Pliegos de Condiciones. El Acto de Apertura del proceso de seleccin, a partir de la fecha de su expedicin hasta la fecha establecida para la presentacin de las propuestas. El Acta de Audiencia de Aclaracin de Pliegos y Asignacin de Riesgos que se suscriba para precisar el contenido y alcance de los Pliegos de Condiciones, a partir de la fecha de su expedicin hasta la suscripcin del contrato.

Pgina 24

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

El pliego de condiciones definitivo y la constancia de envo de informacin a la Cmara de Comercio. Las Adendas o Aclaraciones que se hagan a los Pliegos de Condiciones. El Informe de Evaluacin de las propuestas. El Acta de Audiencia de Adjudicacin o Declaratoria de Desierta del Proceso de Licitacin Pblica La informacin sobre el contrato suscrito, sus adiciones, modificaciones, liquidacin y la informacin sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecucin contractual o con posterioridad a sta, desde su suscripcin y por un trmino de dos (2) aos. RESOLUCIN DE APERTURA Y TRMITE DE LA LICITACIN PBLICA

3.10

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artculo 30 de la Ley 80 de 1993, el Director General de la CVC ordenar la apertura y trmite de la Licitacin Pblica N 07 de 2011 a travs de la Resolucin que se expedir y se publicar de conformidad con lo previsto en el cronograma. Dicha resolucin se publicara en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co a partir de la fecha de su expedicin y hasta la fecha lmite establecida para la presentacin de las propuestas. 3.11 AVISOS DE PRENSA.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artculo 30 de la ley 80 de 1993, La CVC publicar un aviso de prensa en un diario de reconocida circulacin nacional, aproximadamente, en la fecha establecida en el cronograma de la Licitacin. 3.12 CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Adems de lo establecido en el presente documento, el Proyecto de Pliego de Condiciones Definitivo podr ser consultado en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co durante el perodo previsto en el cronograma de la licitacin. 3.13 ESTUDIO E INTERPRETACIN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y RECONOCIMIENTO DE LA ZONA

Los proponentes deben analizar de una manera detallada y cuidadosa el Proyecto de Pliego de Condiciones, los formularios de preguntas y respuestas, las adendas, las comunicaciones, los planos, las especificaciones y dems documentos de esta Licitacin Pblica, utilizando todos los medios disponibles para informarse a

Pgina 25

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

cabalidad de la naturaleza, magnitud y alcances de los trabajos que se pretenden contratar. Los proponentes deben estudiar cuidadosamente el proyecto a desarrollar, su naturaleza, composicin y conformacin, las condiciones normales y extremas bajo las cuales ejecutarn las obras y los factores que puedan influir en su ejecucin y sus costos. Todos estos factores deben ser contemplados por el proponente al formular su propuesta y su influencia no podr alegarse como causal de incumplimiento de ninguna de sus obligaciones contractuales. As mismo, queda entendido que con la sola presentacin de su oferta, el proponente acepta que conoce cada una de las estipulaciones, especificaciones, condiciones, etc.; que conoce la zona en donde se desarrollarn los trabajos; que ha examinado el pliego de condiciones y ha considerado ste en relacin con las condiciones del lugar donde se han de efectuar las obras, que no har en adelante ningn reclamo por compensacin, prolongacin del plazo o concesin de cualquier clase, con base en la interpretacin errnea e incompleta de alguna de las partes de los documentos de la presente Licitacin Pblica. Antes de presentar la propuesta, los proponentes deben visitar por su cuenta las zonas o reas de trabajo y sus alrededores e informarse completamente de todas las condiciones de acceso, seguridad, riesgo, etc. y sobre todas las dems condiciones que puedan influir o afectar las obras, sus costos o duracin. La presentacin de una propuesta por todo participante ser evidencia de que ha examinado completa y exhaustivamente la zona, el pliego de condiciones, que ha obtenido a satisfaccin las aclaraciones sobre cualquier punto incierto o dudoso y que ha aceptado que todos los documentos estn completos y que son compatibles y adecuados, y que con ellos puede ejecutar la totalidad de los trabajos segn los requerimientos y las necesidades de La CVC. Si el proponente encuentra discrepancias, errores u omisiones en las especificaciones o en los documentos de esta Licitacin Pblica o si tuviere dudas acerca del significado de alguna de las partes de este Pliego de Condiciones, debe formularlas por escrito a la CVC a ms tardar dos (2) das hbiles antes del vencimiento del plazo para la presentacin de las propuestas. 3.14 COSTOS DE LA PREPARACIN, CONFORMACIN Y PRESENTACIN DE LA PROPUESTA

Los proponentes corrern con todos los costos asociados con la preparacin, conformacin y presentacin de su propuesta, as como los correspondientes a las visitas que requiera a la zona objeto de los trabajos y sus alrededores. No se har reconocimiento o pago de este valor en ningn evento.

Pgina 26

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

3.15

PLAZO DE LA LICITACIN PBLICA

Como plazo de la Licitacin Pblica se entender el trmino que transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre. En el presente ttulo se incluirn aquellas actividades cuyo desarrollo debe darse dentro de este perodo. 3.15.1 Apertura de la Licitacin Pblica Se establece como fecha de apertura de la Licitacin Pblica No. 07 de 2011 la fecha prevista en el cronograma de la licitacin Pblica. 3.15.2 Visita a la Zona (OPCIONAL) En desarrollo de la presente Licitacin Pblica CVC No.07 de 2011, se tiene programada una visita opcional a la zona en donde se desarrollarn los trabajos, en la fecha y hora sealada en el cronograma del proceso, la cual tiene como fin que todos los interesados conozcan detalles tcnicos referentes a la presente convocatoria, as como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los trabajos que se pretenden ejecutar. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales sern ejecutados los trabajos, no se considerara como excusa vlida para posteriores reclamaciones. El transporte, alimentacin y dems gastos que ocasionen la visita sern por cuenta de cada interesado, quienes adems asumirn todos los riesgos personales y de sus bienes durante la visita. Esta visita se llevar a cabo el da y hora sealados en el cronograma del presente Licitacin. Para efectos de realizar una visita completa al sitio objeto de la presente Licitacin y los PROPONENTES puedan evidenciar el alcance del proyecto, as como todas sus caractersticas, el lugar de encuentro ser la Sede de la Alcalda de El Aguila Valle del Cauca, el da y hora sealados en el cronograma de la presente Licitacin. 3.15.3 Audiencia de Aclaracin de los documentos que conforman el Pliego de Condiciones De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artculo 30 de la Ley 80 de 1993, La CVC celebrar una Audiencia de Aclaracin de la Licitacin Pblica en la cual, de acuerdo con las inquietudes que planteen lasPgina 27

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

personas que observaron el Pliego de Condiciones, se precisar el contenido y los alcances de los mencionados documentos y se escuchar a los interesados. De esta Audiencia se levantar un acta que ser publicada en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co a partir del da siguiente de la celebracin de la audiencia y hasta la fecha de suscripcin del contrato. Como resultado de lo debatido en la Audiencia y cuando resulte conveniente, La CVC expedir las modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones, podr prorrogar, si fuese necesario, el plazo de la Licitacin Pblica hasta por dos (2) das hbiles. Audiencia de estimacin, tipificacin y asignacin de riesgos previsibles involucrados en la contratacin. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artculo 88 del decreto 2474 de 2008, modificado por el Decreto 2025 de 2009, articulo 8, La CVC celebrar una Audiencia de tipificacin, estimacin y asignacin de los riesgos previsibles. Artculo 88 decreto 2474 dice: Determinacin de los riesgos previsibles. Para los efectos previstos en el artculo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riegos involucrados en la contratacin todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucin del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El riesgo ser previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales. La entidad en el proyecto de pliego de condiciones deber tipificar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar la posible afectacin de la ecuacin financiera del mismo, y sealar el sujeto contractual que soportar, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrar el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo. Los interesados en presentar ofertas debern pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego, o en la audiencia convocada para el efecto dentro del procedimiento de la presente Licitacin Pblica, caso en el cual se levantar un acta que evidencie en detalle la discusin acontecida. La tipificacin, estimacin y asignacin de los riesgos as previstos, debe constar en el pliego definitivo. La presentacin de las ofertas implica de la aceptacin por parte del proponente de la distribucin de riesgos previsibles efectuada por la entidad en dicho pliego.Pgina 28

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

Pargrafo. Modificado por el artculo 8 del Decreto 2025 de 2009: La audiencia a que se refiere el presente artculo deber realizarse con posterioridad a la expedicin del acto que ordena la apertura de la licitacin pblica y de manera previa al inicio del plazo para la presentacin de las respectivas ofertas. De esta Audiencia se levantar un acta que ser publicada en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co a partir del da siguiente de la celebracin de la audiencia y hasta la fecha de suscripcin del contrato. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLESRIESGO RIESGO COMERCIAL: El precio ofrecido por el contratista al momento de celebrar el contrato se mantendr hasta la finalizacin del contrato, por cuanto el mismo incluye los costos directos e indirectos que demandan su ejecucin tales como honorarios, subcontratos, garantas, seguros, direccin y administracin; utilidades del contratista e imprevistos ordinarios o normales dentro de las condiciones tcnicas y econmicas y financieras existentes al momento de presentacin de la oferta), de tal manera que el contratista no recibir contraprestacin alguna adicional y cualquier variacin del mismo deber ser asumida por el contratista, quien no podr reclamar a la entidad estatal desequilibrio econmico del contrato. RIESGO TRIBUTARIO: En el evento que la ejecucin del contrato demande el pago de impuestos del orden nacional, departamental o municipal, se entiende que aquellos impuestos aprobados antes de la presentacin de la oferta, se encuentran incluidos en la misma, por lo cual no habr lugar a reclamaciones a cargo del contratista. Por el contrario, si durante la ejecucin del contrato, el Congreso de la Repblica, la Asamblea Departamental o los Concejos Municipales o Distritales crean una carga tributaria, la misma deber ser compensada por el contratante. RIESGO FINANCIERO: El pago del contrato se efectuar en moneda nacional, y por ende se entiende que el contratista hizo las previsiones sobre el CONTRATISTA $ 13.698.702,oo (5% del valor del contrato) ASUMIDO POR COSTO PROBABLE (Col. $)

CONTRATISTA

$ 13.698.702,oo (5% del valor del contrato)

CONTRATANTE

$ 13.698.702,oo (5% del valor del contrato)

Pgina 29

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

proceso devaluativo del peso colombiano con respecto al plazo de ejecucin del contrato. Por lo tanto el riesgo de devaluacin ser asumido por el contratista. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTATAL: En el evento que las partes hayan acordado que la CVC tendr un plazo para el pago de sus obligaciones que incluyen la obligacin de cancelar los pagos parciales dentro de ciertos plazos; la CVC deber reconocer intereses moratorios a la tasa que haya quedado establecida en el contrato si las causas de dichos retrasos son propias de la CVC; y si las partes no acordaron la tasa, ser la prevista en el numeral octavo del artculo cuarto de la ley 80 de 1993, que establece el doble del inters civil.

CONTRATANTE

$ 5.479.481,oo (2% del valor del contrato)

RIESGO DE ORDEN PUBLICO: En desarrollo de los trabajos de campo que involucra la presente contratacin, y dada la situacin de conflicto armado que presenta Colombia en la actualidad, es probable que se lleguen a presentar situaciones de restriccin en el acceso a los sitios de inters. De llegarse a presentar esta situacin, el contratista podr solicitar ante la CVC, previa justificacin escrita, una suspensin del contrato mientras se restablece el acceso pero en ningn caso estos hechos darn pi a reajustes en el valor total del contrato ni a la forma de pago que se haya pactado en el contrato. RIESGO DE PERDIDA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS: Con el propsito de amparar los equipos que se utilicen en desarrollo de los trabajos (cmaras fotogrficas, etc.) frente a eventos tales como robo, dao, etc., el contratista deber adquirir por su propia cuenta los amparos respectivos frente a estos riesgos. CONTRATISTA $ 8.219.221,oo (3% del valor del contrato)

CONTRATISTA

$ 13.698.702,oo (5% del valor del contrato)

Pgina 30

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

3.15.4

Aclaraciones y Modificaciones del Proyecto de Pliego de Condiciones Cualquier participante podr solicitar por escrito aclaraciones adicionales, que la CVC responder a travs en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co, de la siguiente forma: 3.15.4.1 Formulario de Preguntas y Respuestas

A travs del formulario de Preguntas y Respuestas, documento a travs del cual La CVC dar respuesta en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co, a cada una de las preguntas formuladas por los interesados, cuando las respuestas a los requerimientos de los participantes no implican modificacin alguna del Pliego de Condiciones, sino que aclaran o profundizan lo establecido en los mismos. Se dar respuesta a travs de este documento a aquellas solicitudes de aclaracin que se reciban por lo menos con tres (03) das hbiles de antelacin al vencimiento del plazo para presentar propuestas de conformidad con el plazo sealado en la Licitacin. 3.15.4.2 Adendas

A travs de Adendas, documento que ser expedido por la CVC, cuando las respuestas a los requerimientos de los participantes (o cuando la CVC lo estime conveniente) implican modificacin de alguna condicin, requisito, especificacin, caracterstica, cantidad, unidad, fecha, etc. contenida o descrita en el Pliego de Condiciones. Cualquiera que sea el documento generado por La CVC, sealado en los dos numerales anteriores, ser publicado en el portal nico de contratacin estatal www.contratos.gov.co razn por la cual se recomienda consultar frecuentemente esta pgina electrnica. Las consultas, preguntas, respuestas, etc. generadas en cumplimiento de lo dispuesto en el presente ttulo no producirn efecto suspensivo en el plazo de la Licitacin Pblica. No podr expedirse adendas dentro de los tres (3) das anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de seleccin, ni siquiera para extender el trmino del mismo. La publicacin de estas adendas solo slo se podr realizar en das hbiles y horarios laborales.

Pgina 31

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

3.15.5

Ampliacin del Plazo de la Licitacin Pblica Cuando lo estime conveniente La CVC o de oficio o cuando lo soliciten un numero plural de posibles oferentes, dicho plazo se podr prorrogar antes de su vencimiento por un trmino no superior a la mitad del inicialmente fijado Para los anteriores efectos, solo se considerarn solicitudes de prrroga del plazo que sean recibidas por La CVC con mnimo tres (03) das hbiles de anticipacin a la fecha de cierre del presente proceso de contratacin. Por tratarse de una modificacin sustancial de lo establecido en el Pliego de Condiciones, la ampliacin del plazo de la Licitacin Pblica dar origen a una Adenda que ser comunicada tal y como se establece en el presente documento.

3.15.6

Cierre de la Licitacin Pblica La presente Licitacin Pblica se cerrar el da previsto en el cronograma de la licitacin, fecha y hora lmites para que los proponentes presenten sus correspondientes ofertas de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

3.15.7

Comunicaciones El Proponente deber indicar un nmero de fax, una direccin fsica y una direccin de correo electrnico, a cualquiera de las cuales podrn ser enviadas las comunicaciones que la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca CVC considere pertinentes durante el desarrollo del proceso de seleccin. Las comunicaciones enviadas por alguno de estos medios sern plenamente vlidas y eficaces para el proceso de seleccin y los trminos o plazos sern contados a partir del recibo de la primera comunicacin por parte del proponente. Para el envo o radicacin de cualquier comunicacin a la CVC, utilizando para ello, bien sea, correo certificado, fax o correo electrnico, debe observarse que el da hbil respectivo vence a las 5:30 PM, de acuerdo con la jornada laboral de la Entidad, por lo tanto cualquier comunicacin, documento, etc., recibido radicado en un horario posterior, se tendr como recibido en el da hbil siguiente. Esta observacin debe acatarse para efecto del vencimiento de los plazos otorgados por la CVC, los cuales, si se trata de das, vencern a las 5:30 PM del da respectivo. Igualmente no puede haber desconocimiento de las fechas y hora

Pgina 32

de 172

Licitacin Pblica CVC No. 07 de 2011 Proyecto de Pliego de Condiciones IMPLEMENTACION DE OBRAS BIOMECANICAS EN LOS CORREGIMIENTOS LA MARIA, LA QUIEBRA DE SAN PABLO, VEREDA ARAALES Y EN EL CORREGIMIENTO DE EL EMBAL SECTOR MONTEBELLO QUIEBRA DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA

especficas para algunas actividades sealadas en el CRONOGRAMA DEL PROCESO. 3.16 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El presente ttulo hace referencia a todos los documentos que el oferente debe entregar en su propuesta. Para facilitar la correcta integracin de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacin por parte de la CVC, el proponente debe conformar los documentos en el mismo orden en que se relacionan en el presente numeral y presentar su propuesta debidamente legajada, foliada, encuadernada, empastada o grapada para evitar el riesgo de extravo de cualesquiera de los folios que la componen. Se debe incluir al principio de la propuesta, una tabla que relacione el contenido y ubicacin de los documentos en la misma. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: La propuesta debe sujetarse a las condiciones, plazos y dems aspectos contemplados en este pliego de condiciones. Su presentacin implica que el proponente ha analizado a cabalidad los diferentes aspectos y requisitos de este documento y las labores que le corresponde desarrollar en el evento en que sea seleccionado y que acepta todas las condiciones y obligaciones establecidas en las normas vigentes y en este documento. Las propuestas para la presente LICITACION PUBLICA CVC No. 07 de 2.011 debern ser entregadas en original y 2 copias, en sobres separados, numerados del N 1 al N 3 (original y dos copias), debidamente cerrados y sellados, en los cuales se incluir la leyenda en la portada del sobre Propuesta para la LICITACION PUBLICA CVC No. 07 de 2.011" incluyendo la direccin del proponente. Los tres (3) sobres debern contener exactamente l