contrato deobra publicaa basedepreciosunitarios ytiempo...

•~JUNTOSL~~~~t?lt~R

N.óvt:JolT'AM'JIonj)tt~l'\JAL""•.'W:_¡II;t

.Al1.JJ)17

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

CONTRATO N° DOP-TEM-2015301610048

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - RAMO 033

CONTRATISTA CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: N·CONTRATO FECHA DE CONTRATO

~ ARQ. LETlCIA WlNG CASTILLO

.,)

DOP-TEM-2015301610048 26 DE JUNIO DEL 2015• REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTESWICL650101610 MODALIDAD DE ADJUDICACION

LICITACiÓN PUBLICA:

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS:

ADJUDICACiÓN DIRECTA:

DOMICILIO:VEGA DE OTATES SINCOL. LOC. VEGA DE OTATESPANUCO, VERACRUZ.C.P. 92025 (X )

NUMERO DE OBRA: 2015301610048NOMBRE, DESCRIPCION y UBICACiÓN DE LA OBRA:REHABILITACiÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO ELTULE - ELCHIJOL EN LA LOCALIDAD DE ELTULE, MUNICIPIO DE

TEMPOAL, VER.

FUENTE DE RECURSOS:FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL• DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

ANTICIPOCUMPLIMIENTOIMPORTE TOTAL

$0$ 44,465.640$ 444,656.42

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO

29 DE JUNIO DEL 2015

S DE FEBREROESQ.INDEPENDENCIA ZONA CENTRO T P.Página 1 de 16

1.- DEClARACIONES

l. EL H. AYUNTAMIENTO11. ELCONTRATISTA111. LAS PARTES

2.- CLAUSUlAS GENERALES

PRIMERA.SEGUNDA.TERCERA.CUARTA.QUINTA.SEXTA.SEPTIMA.-

3.- CLAUSULAS ECONOMICAS


2014-2017


OBJETO DELCONTRATOMONTO DELCONTRATOAJUSTE DECOSTOSPLAZO DE EJECUCiÓNDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSINICIO DEOBRARELACIONESLABORALES

OCTAVA.- ANTICIPOSNOVENA.- FORMA DE PAGODECIMA.- SUPERVISiÓN DE OBRADECIMA PRIMERA.- GARANTfAS

4.- CLAUSUlAS TECNICAS:

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOSPLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMASDECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DE PLAZO DE EJECUCiÓN

5.- CLAUSULAS LEGALES:

DECIMA CUARTA.DECIMA QUINTA.DECIMA SEXTA.DECIMA SEPTIMA.DECIMA OCTAVA.DECIMO NOVENA.VIGESIMA.VIGESIMA PRIMERA.VIGESIMA SEGUNDA.VIGESIMA TERCERA.-

RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTARECEPCiÓNDE LA OBRA Y LIQUIDACIONESSUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATOTERMINACiÓN ANTICIPADAMATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTERESCISiÓNADMINISTRATIVA DELCONTRATOPROCEDIMIENTO DERESCISiÓNSANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMATRABAJOS EXTRAORDINARIOSOTRAS OBLIGACIONES DEL "H. AYUNTAMIENTO"LEGISLACiÓN APLlCABLE,INTERPRETACIÓN Y JURISDICCiÓN

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOPáeina 2 de 16

•"Y¿¡JUNTOSL~~1'Jt?~~l{

H ';',l't"""'\'-IIHno¡t~"'·tIlA,lllli.t

NU ..L\II;


2014-2017


CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, A QUIEN SEDENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR LOSC.C.C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, L.A.E. RUTH NERIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNIOPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; y POR LA OTRA PARTE, LAEMPRESA ARQ. LETICIA WING CASTIUO, REPRESENTADALEGALMENTE EN ESTEACTO POR EL C. ARQ .. LETICIA WINGCASTILLO, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES YSUBSECUENTESCLÁUSULAS:

DECLARACIONES'" 1.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDADJURIDICA y PATRIMONIOS PROPIOSy QUEPOR LOTANTO TIENE CAPACIDAD LEGALPARA CELEBRARESTECONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁLEGITIMADO PARA SUSCRIBIRA NOMBRE Y CON AUTORIZACiÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" EL PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO ENSESiÓN EXTRAORDINARIA DECABILDO DE FECHA01 DE ENERODEL 2014, SEGÚN CONSTA EN ELACTA NÚMERO 01, ENDONDE SELEDELEGANFACULTADESPARAQUE SUSCRIBATODO TIPO DECONTRATOSY/O CONVENIOS.

C.- QUE EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMPOAL, VERACRUZ, CONFACULTADES PARA SUSCRIBIREL PRESENTECONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDOEN EL ARTfcULO 36FRACCIONESIV, VI, IXY XXIV DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE ELLIC. GABRIEL ROBERTOZAVALA QUINTERO, SfNDICO ÚNICO, COMPARECECON LASATRIBUCIONESQUE LECONFIEREELARTfcULO 37 FRACCIONES1, 11Y V DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA LA.E. RUTH NERIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SUCARÁCTERDE SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO DE ESTEMUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE ELARTrCULO70 FRACCiÓNV DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE EL ING. VICTOR AlEXANDER MUÑOZ GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUSCRIBEELPRESENTEINSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" SEGÚN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DEEXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEPRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 01 DE ENERO DEL 2014, PARA LA APLICACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DETEMPOAL, ESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE,SEGÚN LO DISPUESTOPORlOS ARTfcULOS 73 BIS, 73 TER,114Y 115 DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

G.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, QUE EL CONSEJO DEDESARROLLOMUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSiÓN CORRESPONDIENTE,MISMA QUE PROVIENEDEL PROGRAMA DEINVERSiÓN DELFONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITO ESDEL DISTRITO FEDERAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTALNÚMERO 2015301610048, REHABILITACiÓNRURAL TRAMO ELTULE - ELCHIJOL EN LA LOCALIDAD DE ELTULE, EN ELPROGRAMA CAMINOS RURAL

H.- QUE El PRESENTECONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA", COMO RESULTADO DEL PRODJUDICACIÓN DIRECTA NO.TEM-AD-2015301610048, LA EVALUACiÓN TECNICA Y ECONÓMICA DE

P R EL PRESENTADOY POR CONSIDERARLOCOMO PROPUESTASOLVENTEQUE GARANTICE LA EJE CIÓN DE LOSBAJOSOBJETO DEL PRESENTECONTRATO; LA NOTIFICACiÓN MEDIANTE ESCRITOOFICIAL DE FECHA25 DE JUNIO

DE 2015, EN TÉRMINOS DE UTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, CATÁLOGOS D ONCEPTOS YPRE S UNITARIOS, ESPE C I ASY PRESUPUESTO

•~JUNTOSH) 114.<"UotOS .'olt:J{)R,.~ ... tI'.fQt~

M,JoV['.:TA.\l,IlNT(Itt!ott·I.JIIU__"""",-I:1;¿

..Ic1tol·.tI,Ui


2014-2017

CONTRATON° OOP-TEM-2015301610048

1.-QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO EN 5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

•

A) QUE ESUNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON: ARQ. LETICIAWING CASTILLOLA CREDENCIALDE ELECTORCON FOLIO DE ELECTOR:0000049073905

EL C. ARQ. LETICIA WING CASTILLO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAEMPRESA ARQ •• LETICIA WING CASTILLO CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOLIO DE ELECTOR:0000049073905

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DENACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERÁNDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTECONTRATO SE REFIEREy A NO INVOCAR LA PROTECCiÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER,EN BENEFICIODE LA NACiÓN MEXICANA TODO DERECHODERIVADO DE ESTECONTRATO.

QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO FISCALEN VEGA DE OTATES SIN, LOC. VEGA DE OTATES, EN PANUCO,VERACRUZ. C.P. O, MISMO QUE SEÑALA PARATODOS LOS FINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA y FINANCIERA PARA CONTRATAR y OBLIGARSE A LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGfA,ORGANIZACiÓN y MANO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA ELLO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECENLA LEY DE OBRAS PÚBliCAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE E, Y LAS REGLASGENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓN DE OBRAS PUBLICAS, Y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTECONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LAOBRA, PROYECTOS,PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOSCORRESPONDIENTES,ASfCOMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS.

F) QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DECONSIDERARTODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

B)

C)

D)

E)

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:REGISTRO PATRONAL ANTE EL l. M. S. S. E INFONAVIT:CEDULA DEL REGISTRO DE SEFIPLAN:

G) QUE CUENTA CON LOSSIGUIENTESREGISTROSy COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

WICL650101610F731347110244235

A) SEOBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE,CON TODAS LAS LEYES,REGLASY REGLAMEMEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARAL't>8In>ESTECONTRATO Y A RESPONDEREN LO QUE CORRESPONDAPOR SU CUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LAPORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PUESTOSCORRESPONDIE QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SEPACTEN EN E CON LAS DISPOSICIONESDELMISMO.

5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VE . TPádna 4 de 16

•"Y¿¡JUNTOSLO ll"{'LMOS M1:JUIt...~ .....tJ·.oa..--:7~H_AVI;JotT~Mn,"1)lt...I'UoI.I......UoIAl.Iai¿

l!ll~ Jlll7


2014-2017

CONTRATO N° OOP-TEM-2015301610048

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRANTODOS LOSACTOS RELACIONADOSCON LA EJECUCiÓNDE LASOBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS,ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONESLEGALESQUE RIGEN LACONTRATACiÓN, EJECUCiÓNY CUMPLIMIENTO DEL DELPRESENTECONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO; CONVIENEN SUJETARSEALCONTENIDO DE LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS GENERALESPRIMERA.- OBJETO DELCONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOSTRABAJOSCONSISTENTESEN LA "REHABILITACiÓN DELCAMINO RURAL TRAMO EL TULE - EL CHIJOL EN LA LOCALIDAD DE EL TULEY ESTESE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SUTOTAL TERMINACiÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBANREALIZARSELOS TRABAJOS, Asf COMO LAS ESPECIFICACIONESCONTENIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, DOCUMENTOSQUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DELCONTRATO.EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 383,324.50 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOSVEINTICUATRO PESOSSO/lOO M.N.), MAS $ 61,331.92 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOSTREINTA Y UN PESOS92/100M.N.), CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE $ 444,656.42(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOSCINCUENTA Y SEIS42/100 M.N.).

E INCLUYE LA REMUNERACiÓN Y EL PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOSGASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGEN LOSTRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, ELCOSTO DE LASOBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADASENELPRESENTECONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

ESTACANTIDAD SOLO PODRÁ SERREBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTOACUERDEN LAS PARTES,SEGÚN LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 59 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA MAYOR DE LOINDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABILlDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOSEXCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.PARA LOSSUPUESTOSA QUE SE REFIEREA ELARTICULO 39 FRACCION XXIV DE LA LEYDE OBRAS PÚBliCAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTESACUERDAN LA REVISiÓN YAJUSTESDE LOS COSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN DE LOS COSTOSDE LOSTRABAJOSAUN EJECUTADOSAL MOMENTO DEOCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

CON BASEEN LA SOLICITUD QUE PRESENTE"EL CONTRATISTA", "EL H. AYUNTAMIENTQ" LLEVARÁA CABO LOSES lOSNECESARIOSPARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICiÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SO UD SESUJETARAA LOSIGUIENTE.

A ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. 7Página 5 de 16

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. TEMPOAL, VER.

2014-2017

CONTRATON° DOP-l1:M-2015301610048

Á VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOSLOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECE~I~CTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJESDECONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS CO~~~:CICIO DEL éONTRATO' EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁINDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL ,SUJETOA LASVARIACIONES DE LA TASA DE INTERESPROPUESTA.

LAS PARTESCONVIENEN QUE LOSAJUSTESDE LOSCOSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS, SE lES DEDUCIRA ElPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

- -., CUARTA - PLAZO DE EJECUCiÓN: [ O El 2015 Y A"El CONTRATISTA" SEOBLIGA A INICIAR lOS TRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO EL DA 29 DE JUNI DCONClUIR EL DfA 12 DE AGOSrO DEL 2015, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DETRABAJO QUE ELABORE, ELCUAL DEBERASERAPROBADO POR "El H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBlE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:"El H. ~YUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "El CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUEDEBAN LLEVARSEA CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA,Asf COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIASY DEMÁSAUTORIZACIONES QUE SEREQUIERAN PARA SU REALIZACiÓN.

SEXTA.-INICIO DE lOS TRABAJOS."EL CONTRATISTA", SEOBLIGA A ESTABLECERANTICIPADAMENTE A LA INICIACiÓN DE LOSTRABAJOS, EN ELSITIO DE LAREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TÉCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁTENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CU.MPlIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO", SERESERVAEL DERECHODE SU ACEPTACiÓN, ELCUAL PODRA EJERCEREN TODO TIEMPO.

"EL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMOINSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, "El H.AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTETÉCNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEESPECIFICACIONESY EN SU CASO AUTORIZARÁ MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, ASENTADO LOCONDUCENTE EN LA BITÁCORA Y "El CONTRATISTA" SOLICITARÁ LAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERE NECESARIASPARAEJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LASANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

"El CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINESANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TÉCNICOSREGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE LAOBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTARA DISPOSICiÓN, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

EPTIMA.- RELACIONES LABORALES.

EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOSATERIA DE ES~E CONTRATO, SERA EL ÚNICO RESPONSABLEDE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES

LEGALESY DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO y DE SEGURIDAD SOCIAl. "EL CONTRATISTA" SE OBlPOR LO TANTO A RESPONDERDE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUSTRABAJADORES PRESENTENEN SU CONCONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACiÓN CON DICHOS TRABAJOS.

lA ZONA CENTROTEMPOA VPágina 6 de 16

OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOS TRPJIt5Jl!UlbDEL MONTO DEL PRESENT C

•~JUNTOSL~~~i,f.!k~~)~R

M_...VI;>fT-".~Il,,"~h_wl'l.W-vuw:.ta..,.

J(lI.:¡·.D.U;


2014-2017


UTILIZARLOS EN LOSSIGUIENTESCONCEPTOS: CONSTRUCCiÓN EN ELSITIO DE LOSTRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES,BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓNE INICIO DE LOS TRABAJOS; ASí COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN, LAADQUISICiÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOSPARA LAREALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS OBJETO DE ÉSTECONTRATO.

tlEL CONTRATlSTAtI DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES AL DíA DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTAR LAGARANTíA DE ANTICIPO, CON ELOBJETO DEQUE -a H. AYUNTAMIENTOH PONGA A DISPOSICiÓN DE HELCONTRATlSTAHDENTRO DE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA GARANTíA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOSTÉRMINOS DE LA PRESENTECLÁUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELARTíCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; ELATRASO EN LA ENTREGA DELANTICIPO SERÁMOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUALPLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACiÓNDE LOSTRABAJOS; SI "EL CONTRATlSTAH NO ENTREGA LA GARANTíA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NOPROCEDERÁELDIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LASESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACiÓN FINAL, SUJETÁNDOSEA LOS PROCEDIMIENTOSESTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACiÓN DE LOSANTICIPOS EN CASO DE RESCISiÓNDE ESTECONTRATO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA AREINTEGRARA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOSANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE20 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISiÓN, PARA LO CUAL SE LERECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESODE ADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS,MEDIANTE LA EXHIBICiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTESDELOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISiÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA YPUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, y "EL CONTRATISTAn SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOSEN ELSITIO DELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO ELANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZADE FIANZA CORRESPONDIENTEPARA SU APROBACiÓN.

LA GARANTíA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL tlH.AYUNTAMIENTOn LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACiÓN. SI "ELCONTRATlSTAH NO HA DEVUELTO ELSALDO DE LA FIANZA, INCLUYENDO LOSGASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNATASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS MUNIOPAL EN LOS CASO DE PRORROGA PARAPAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SAlDO NO AMORTIZAD SECOMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCiÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SECANTIDAD A DISPOSICiÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTOH•

NOVENA.- FORMA DE PAGO:"EL H. AYUNTAMIENTOH CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTECONTRATO MEDIANTE E . ACIONES QUESE FORMULEN, EN LA QUE SECONSIDERARAN LOSVOLÚMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPASTOTAL NfE TERMINADASvEN TODOS SUSCONCEPTOS, EN ELPERIODO QUE COMPRENDA CADA EST ACiÓN CONFORME A LOS PRECIOSUNITARIOSPACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADASPOR "EL CO A TA" A LA RESIDENCIADE SUPERVISiÓN QUE"EL H. AYUNTAMIENTO" DEB ARA TAL EFECTO,DE R S CUATRO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A

•~v,JUNTOSl~1"J'?~~'1I.

H,ÁVT,:I<T"",nmoh"r'lMJ...."u:.u.I:I¡/.

.tltl~ .411,


2014-2017

CONTRATON° DOP-TEM-2015301610048LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SEINCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN PARA QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SUTRÁMITE DE PAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO", Y ESTERETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTEDE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULA "EL CONTRATISTA", POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCiÓN y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACiÓN DE ESTIMACiÓN FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACiÓN DE LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENTO" SERESERVAEXPRESAMENTEELDERECHODE RECLAMARPOR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADAO POR PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESEINCONFORME CONLAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DrAS CALENDARIO, A PARTIR DE LAFECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACiÓNCORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACiÓN DE "EL CONTRATISTA", SECONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ÉL, LA ESTIMACiÓN O LIQUIDACiÓN DE QUE SETRATE Y SIN DERECHOA ANTERIOR RECLAMACiÓN.

DECIMA.- SUPERVISiÓN DE LAS OBRAS."EL H. AYUNTAMIENTO", TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHODE CONSTATAR A TRAVÉS DE EMPRESASEXTERNASOCON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTOA LA OBRA REALIZADA, Y DECOMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H.AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUPERVISiÓN PARCIAL OTOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEAMOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR POR LARESCISiÓNDELCONTRATO CONFORME SEESTABLECEEN LA CLÁUSULA DECIMOQUINTA DE ESTECONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOSPOR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YDEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTrAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DELCUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁA "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DrAS NATURALES SIGUIENTES A LAFECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTECONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VER, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA PORCUMPLIMIENTO, POREL 10016(DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DELCONTRATO INaUIDO EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO (lVA), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ELPRESENTECONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 39 FRACCiÓN I Y" DE LA LEYDEOBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOSREQUISITOSQUE MAS ADELANTE SESEÑALA ,LEGITIMARÁ ELCONTRATO Y POR LOTANTO NO SURTIRÁ EFECTOALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIEREEL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA cLÁUSULA "EL CONOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARÁ EFECTIVA LA GARANTfA DE SEPROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON CON EL ARTIC 39 FRACCiÓN XXI DE LA DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELA DOS CO S DEL ESTADO DE RA U DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMÁSPODRÁOPTARPORNO FOR At CH

•~JUNTOSt~~i,l?~~1l.

H,...VI;~¡\.""","~h",I'\loU._!,;u:..u.l:l;,I.

AlI" .a'I~


2014-2017


LA FIANZA DEBERÁ SEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOEN LAREPÚBLICAMEXICANA.

CONCLUIDAS LASOBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓNFORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDERDE LOS DEFECTOSQUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORESy VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOSSEÑALADOS EN EL CONTRATO y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ENMATERIA DE FUEROCOMÚN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCEMESESA PARTIRDEL ACTO DE ENTREGA RECEPCiÓN, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. "EL CONTRATISTA" DEBERACONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DELCOSTOREALEJECUTADODE LAOBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACiÓN Y/O ADECUACiÓN DE LASCARACTERíSTICASDE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERADEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOY A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, Y CONTINUARÁ VIGENTE HASTAQUE "EL CONTRATISTA" CORRIJALOS DEFECTOSO VICIOS OCULTOSQUE SEPRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA "EL CONTRATISTA", SOLICITARAPOR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONESEXPRESADASDE LAINSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

A) SEA EXPEDIDAA FAVOR DE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL.

B) QUE LA FIANZA SEOTORGUE EN LOSTERMINOS DE ESTECONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDOPARA LA TERMINACiÓN DE LOSTRABAJOS AQUE SE REFIERELA FIANZA, O EXISTA ESPERAO BIEN SE HUBIESE CELEBRADOALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ELCONTRATISTA" PRESENTAREL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRÓRROGA OESPERAACORDADOS.

QUE LA FIANZA ASEGURELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO, AUN CUANDO PARTEDEELLOSSESUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LASESTIPULACIONESCONTENIDAS EN ELMISMO

QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y118 DE LA LEYFEDERALDE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA"), EL DEBIDOCUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTECONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORBENEFICIEA "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIODE "EL H. AYUNTAMIENTO".QUE TANTO NO SE LIBERELA FIANZA, "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACiÓN DE PAGAR TODASPARA LA PRÓRROGAEN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSESOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITADILA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE Así LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA IMIENTO, SERÁ REQUIFIANZA DE GARANTíA E CTA DE ENTREG EC PCONTRATO.

•~JUNTOSL~~~n~¡~~

H,4vt',"AMIHn~h....I'llIoL.. ...~U1;""

olIIl-l ~u,;


2014-2017


CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTASORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SETENGA QUE PACTAR MODIFICACIONESAL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA cLÁUSULA SEGUNDA, "El CONTRATISTA", SEOBLIGAA PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10"¡{, (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACiÓNINCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE DE PRESENTARSEA MAS TARDAR A LA FECHA DEFIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACiÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMAS."EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTECONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITOAL ADMINISTRADOR UNICO DE "EL CONTRATISTA" Y ASENTANDO EN LABITÁCORA DEOBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERÁNOBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁA LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS FUERA DEL CATÁLOGO HASTAEN TANTO SEAUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOSY SEASIENTE EN BITÁCORALA ORDEN DE EJECUCiÓN.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓN.SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE APRODUCIRSE LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS, ESTEPODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓNPOR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE SEDEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIADE LA EVENTUALIDAD,COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS EN EL PLAZO QUE SECONSIDERENECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSEDENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DrAS HÁBILES SIGUIENTES AL DrAEN QUE INCURRAN TALES EVENTOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERÁSOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DrASNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCiÓN, DETERMINANDO EL NÚMERO DE DrAS QUE A SU JUICIO DEBE DECOMPRENDER LA PRÓRROGA.

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DfAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGA CONSIDERADA PROCEDENTE REBASEEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEf:lALADO PARA EJECUCiÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE DICHAPRÓRROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTfcULO 59 DE LA lEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ElLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAOO DE LA lLAVE.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "ELCONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSiÓN Y SE LE APLICARÁN LAS SANCIO S

RRESPONDIENTESAL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDIERA D ORESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ELPRESENTECONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA."EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDASE L ATALOGODE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONESQUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA R ~JZACIÓN DETODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCiÓN DE EL "El H. AYUNT MIENTO", ASfCOMO RESPONDERPOR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE L S DEFECTOSYERRORES,ADEMAS DE RESPONDERDE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSQUE P OBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTESE LLEGUEN A CAUSAR A AYU NTO" O A TERCEROS, N C Y CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTfAOTORGADA PARA EL C PLI I T D L RATO, HASTA POR L M O DE LA MISMA; EN CASO D UE DICHA

~ r·


2014-2017

CONTRATON° DOP-TEM-2015301610048

GARANTíA NO LLEGUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOSCAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGAA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSU CUENTA Y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓN ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONA FíSICA O MORAL, LOS DERECHOSY OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO Y SUSANEXOS, CONEXCEPCiÓN DE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,SALVO PREVIA AUTORIZACiÓN EXPRESAY POR ESCRITOPOR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DELARTícULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LASSIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACiÓN, COMO DERECHOSPOR ELSERVICIODE VIGILANCIA, INSPECCiÓN Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACiÓN DE LA PARTEPROPORCIONAL CORRESPONDIENTEAL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PENASCONVENCIONALES PORATRASO EN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES."EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SUTOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDO CON LASESPECIFICACIONESCONVENIDAS. SOLO PODRÁN LLEVARSEA CABO RECEPCIONESPARCIALESDE LA OBRA, EN LOSCASOSSIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTARCONCLUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, LA PARTEEJECUTADASEAJUSTEA LO CONVENIDO, YPUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASO SE LIQUIDARA AL "EL CONTRATISTA"ELVALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", ACUERDE SUSPENDERLA OBRA, Y LO EJECUTADOSEAJUSTEA lO PACTADO, ENESTECASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIODE LO EJECUTADOHASTA LA FECHA DE LA SUSPENCIÓN.

C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO", Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LAFORMA QUE LASPARTESCONVENGAN, CON BASEEN LOSTRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", RESCINDA El CONTRATO EN LOSTÉRMINOS DE LA cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,EN ESTECASO LA RECEPCiÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOSTRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

~ El EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL "H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE lOS TRABAJOS QUE LE FUERONENCOMENDADOS Y ESTEVERIFICARA QUE ESTEDEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

ANTO EN EL CASO DE RECEPCiÓN NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOSANTERIORES, SE PROCEDERÁA RECIBIR LA OBRA DE QUE SETRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECEELARTíCULO 53 •DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIOLLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVAY SE PROCEDFORMULAR LA LIQUIDACiÓN QUE CORRESPONDA.SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACiÓN O ESTIMACiÓN FINAL EXISTIEREN RESPONSABICOMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISDEDUCIRAN DE LAS CANTIADES P CUBRIRSE POR TRAB JECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIEHARÁmCfIVA lA FIANZAO ~ADA PO •

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEPágina 11 de 16

•~JUNTOSl~i,;~t'J<!~~,RH....V'(:trr.~Mnm('lh"'PI..IoU.-"'UIAl.WI .

.,(1I1.,aII;


2014-2017


SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE "El CONTRATISTA", PENDIENTES POR RESOLVERSE,SEDECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PEROSIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DERECEPCiÓN.

LA RECEPCiÓN DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONESQUE DEBEN HACERSEPORCONCEPTO DE RETENCIONESO SANCIONES, EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DELCONTRATO:"El H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDERTEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTEY EN CUALQUIER MOMENTO, LOSTRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERESGENERAL, AVISANDO POR ESCRITOA"El CONTRATISTA" DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYANDESAPARECIDO LASCAUSASQUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A -a H. AYUNTAMIENTO", ESTEPAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Asf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEANRAZONABLES, ESTENDEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SERELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTECONTRATO, ELCUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSASQUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiÓN.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SEESTABLEZCANLOS NUEVOS PLAZOS,COSTOSY MONTOS DE LAS FIANZAS PARA ELCUMPLIMIENTO DELCONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.DE PRESENTARSECAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERESGENERAL QUEIMPOSIBILITEN LA CONTINUACiÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE "El CONTRATISTA", ESTEDEBERÁ PRESENTARANTE "ElH. AYUNTAMIENTO", LA SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASOAPRUEBE LOSTRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ÉSTEA CUBRIR LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTEY/O EFECTUARLOS AJUSTESPROCEDENTES;ADEMÁS, SI ES El CASO, PAGARÁ LOS GASTOS RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ÉSTOSSEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBROBJETO DE ESTECONTRATO.

\

EN CASO DE NO SERACEPTADA LA MOCiÓN DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, -a, CONTRATISTA" DEBERÁOBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTAlAOÓN PERMANENTE.LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "El H. AYUNTAMIENTO", SUMINISTRE AuEl CONTRATISTA" O QUE ÉSTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA cLÁUSULAPRIMERA DE ESTECONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEÚLTIMO, QUIEN SEOBLIGA A CONSERVARLOSENPERFECTOESTADO Y DARLESEL USO PARA ELCUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDIT RAPLICACiÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACiÓN QUE PROPORCIONEA LA RESIDENCIADE SUPERVISiÓN.DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO."El H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMECONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO -a CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOLINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA lEY DE OBRAS PÚBLICAS VICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL RACRUZ DE IGNA DE LA lLAVE. Y DEMAS DIS SICIONES

ALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SEESTIPULAN EN EL PRESENTECO UNTA IENTO",-lNDEPE Nl,EMENTE

~ t

/

•~JUNTOSLO !14(.'LMOS \U;JOIl.r~¡;o,·tr-..a--:-:,H-,...·.'1;..rrÁMnttnoh~ ..............UIAU'J,¡¿

.itl1~,.$I~


2014-2017


DE APLICAR lAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO y HACER EFECTIVA LAGARANTfA OTORGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DELMISMO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓNADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LADECISiÓN SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO lAS RAZONES QUE AL RESPECTOSETUVIERON, PARA QUE ESTE,DENTRO DELTERMINO DE 20 (VEINTE) DrAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H.AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCiÓN 10 (DIEZ) DrAS HÁBILESSIGUIENTESA LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDOEL ESCRITODECONTESTACiÓN DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSAS DE RESCISiÓN, LASQUE A CONTINUACiÓN SESEf4ALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DELCONTRATO EN LA FECHA QUE PORESCRITOSEI\IALE"EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOSTRABAJOS O SE NIEGA A REPARARO RESPONDERPORALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.

C) SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO NOACATA LASÓRDENESQUE POR ESCRITOLEDÉ "EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DETRABAJO Y A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ELATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACiÓN SATISFACTORIADE LOSTRABAJOSEN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOSSALARIOSY DEMAS PRESTACIONESDE CARÁCTERLABORALA SUSTRABAJADORES.

F) SI"EL CONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTO DESUSPENSiÓN DE PAGOSO DEQUIEBRA.

G) SI SUBCONTRATA PARTEDE LOSTRABAJOSOBJETODEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

H) SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. AYUNTAMIENTO" y A LASAUTORIDADES QUE TENGAN FACULTADDE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOSMATERIALES YTRABAJOS.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZACESiÓN DE DERECHODE COBRO DERIVADO DELCONTRATO SIN LA AUTORIZACiÓN DE V"EL H. AYUNTAMIENTO".

SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" lAS PÓLIZAS DE FIANZA A QUESE REFIERELA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTECONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS, ÉSTASNO SATISFAGAN LASCONDICIONES ESTIPULADAS.

K) LA VIOLACiÓN AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACiÓN A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORCONFIDENCIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONEA "EL CONTRATISTA"

L) STA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGLAMENTOS APLICABLES.

•~JUNTOSl~~~t?~~~tI.

H . .J.Vl;rlT¡\..'-'HJn(\h",I'lJoU_\;u:AL.CL...

.l1)I~ .tlll~


2014-2017


EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACiÓN POR PARTEDE "EL CONTRATISTA" DE CUAQUIERA DE LAS ESTIPULACIONESDELCONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRÁ OPTAR ENTREEXIGIRELCUMPLIMIENTO DELMISMO Y ELPAGO DE LASPENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISiÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EN LA CLÁUSULAVIGÉSIMA DELPRESENTECONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN.EN CASO DE RECISIÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACER EFECTIVASLASGARANTíAS ABSTENIÉNDOSEDECUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTESDE TRABAJOS EJECUTADOSAUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DrAS NATURALESSIGUIENTESA LA FECHA DE NOTIFICACiÓN DE LA RECISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁPREVERSEELSOBRECOSTODELOSTRABAJOSAUN NO EJECUTADOSQUE SEENCUENTRENATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASr COMOLO RELATIVOA LA RECUPERACiÓNDE LOS MATERIALESY EQUIPOSQUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, LOANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ELCONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPALCORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DrAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCiÓN DE LANOTIFICACiÓN MOTIVO DE RESCISiÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUECONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.A FIN DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMAAPROBADO Y QUE ESPARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARÁ MENSUALMENTEELAVANCE DELASMISMAS, CONVINIENDO QUE LAOBRA MAL EJECUTADASETENDRÁ PORNO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIADE LA COMPARACiÓN A QUE SEREFIEREEL PÁRRAFOANTERIOR ELAVANCE DE LAS OBRAS ESMENdR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE,"EL H. AYUNTAMIENTO" CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTOSE FUE, SINOTORGAR AUTORIZACiÓN DEAJUSTEDECOSTOSE IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL PORUNA CANTIDAD IGUALAL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOSTRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS,POR CADA DrA DE RETRASO,TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN DE LA OBRA HASTA LA REVISiÓN, POR TANTO,MENSUALMENTE SEHARÁ RETENCiÓNO DEVOLUCiÓN QUE CORRESPONDA.

SI DEACUERDO A LO ESTIPULADOANTERIORMENTE, AL EFECTUARSELA COMPROBACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOMES DELPROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RmNClóN, SU IMPORTE SEAPLICARÁ EN BENEFICIODELERARIODE "ELH. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONESA CARGO DE "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LASRETENCIONESY EN SU CASO, LA APLICACiÓN DE LASSANCIONESESTIPULADAS,NO SETOMARÁNEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NOIMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, "El H. AYUNTAMIENTO" HARÁ AL PROGRAMA LASMODIFICACIONES RELATIVAS,A SOLICITUD EXPRESAREALIZADA "EL CONTRATISTA"."EL H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOSTRABAJOS NO SE HUBIERENAPEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESRESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARADETERMINAR, LA REPOSICiÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOSO LA SOLICITUD DE DEVOLUCiÓN DE LOS PAGOSIMPROCEDENTESDE LOSCONCEPTOSAFECTADOS,CUYOVALOR SEHARÁ EFECTIVOEN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN, EN ELFINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACiÓN DE LAS FIANZAS DE GARANTíA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PERJUCIOENSU CASODEREALIZARLA RESICIÓNADMINISTRATIVA DECONTRATO EN CASODE PERSISTIRLAS IRREGULARIDA

•~JUNTOSl~~,!~~R

H . .IoVl;I<lT,"MnNTOh!otPI.IIU..'.-u:.u,_t:J.;¿

¿III~· .tI11;


2014-2017


CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DrAS HÁBILESPARA PRESENTARELCOSTO DE DICHOSTRABAJOS,CONSIDERANDOLO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCERA y EN LANORMATIVIDAD QUE AL RESPECTOEXISTA.

"EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA", LA AUTORIZACiÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOSASENTÁNDOLO EN LA "BITÁCORA DEOBRA".

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS OBliGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO"."EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DECONSTRUCCiÓN, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO, ASíCOMO LAS LICENCIAS DE ALINEACiÓN Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCiÓNDE DICHOSTRÁMITES, AUTORIZADO PORSESiÓN DECABILDO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISlACiÓN APLICABlE, INTERPRETACiÓN YJURISDICCiÓN.LAS PARTESSEOBLIGAN A SUJETARSEESTRICTAMENTEPARA LA EJECUCiÓNDE LA OBRA OBJETODE ESTECONTRATO, ATODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASr COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECELA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEVERACRUZ-LLAVE Y DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEANAPLICABLESA LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO, ASr COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTEEXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTESSE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOSTRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUEROQUE PORRAZÓN DESUSPRESENTESY/O FUTUROSDOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORESTÉRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADOEL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADASDEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR, DOLO O LESiÓN; OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURADELMISMO, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DrA 26 DE JUNIO DEL 2015, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOSTANTOS.

S DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. liPállina 15 de 16

•~JUNTOSL~~t?~~~R

IfAo'1~I'lf'AMIH,""h""I'\ML_"'~~&:lU.

.lII1~ 411~


2014-2017


FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR El H AYUNTAMIENTO DE TEMPOAl

"

HERNANDEZ CRUZTITULAR DEL ÓR ." O DE CONTROL INTERNO DEL H.

AYUNTAMIENTO

CTOR ALEXANO'ÉRMlJ¡)z GOMEZOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TESORERO MUNICIPAL

POR LAEMPRESA

ARQ ..LETlCIA WING CASTILLOREPRESENTANTE LEGAL

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 89 4 02 03Página 16 de 16

contrato deobra publicaa basedepreciosunitarios ytiempo...

Documents