contrato deobra publica a basedepreciosunitarios tiempo...

•~¿¡JUNTOS10 il<V.,'illoiU:).'1JilOR~,,'-':'>H....vt.:f'frAMIF/IIT(\II:.'oINIU.. ...tltAl..l(L.~

lUl.j·NI'T

H. AYUNTAMIENTO CONSTITTEMPOAL, VER.

2014-2017

CONTRATO N° DOP-TEM-2017301610027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - RAMO 033

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

MACAR 10CARDENAS TORRES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTESCATM700302LNA

DOMICILIOCALLE: ENRIQUE C. REBSAMEN NO 38-1COL. El RASTRO.C.P. 92061CIUDAD: TEMPOAL, VERACRUZ.

CONTRATO

N° CONTRATO FECHA DE CONTRATO

NUMERO DE OBRA: 2017301610027

DOP-TEM-2017301610027 20 DE ABRIL DEL 2017

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACiÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELATELBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ELCARMEN, RANCHO

NUEVO ELCARMEN CLAVE: 30ETH0852U, EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VER.

MODALIDAD DE ADJUDICACION

LICITACiÓN PUBLICA:

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

ADJUDICACiÓN DIRECTA: ( X )

FUENTE DE RECURSOS:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO2017

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

IMPORTE I.V.A.16%

$ 61,965.88$ 387,286.75

MONTO TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO

$ 449,252.63 $44,925.25 $134,775.75

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO

24 DE ABRIL DEL 2017

PLAZO DE EJECUCrON FECHA DE TERMINACION

65 OlAS NATURALES 27 DE JUNIO DEL 2017

- - -- ----------------------

•~JUNTOS~~~;.~:~;!!}g.R

.""''r1:!ilrAMlfI'tTO!tMruool.\'(u"u.VJ.. ...

MI.t·lIII7

1.- DECLARACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017


1. ELH. AYUNTAMIENTO11. ELCONTRATISTA111. LAS PARTES

2.- CLAUSULAS GENERALES

PRIMERA.SEGUNDA.TERCERA.CUARTA.QUINTA.SEXTA.SEPTIMA.-

3.- CLAUSULAS ECONOMICAS

OCTAVA.NOVENA.DECIMA.-DECIMA PRIMERA.-

4.- CLAUSULAS TECNICAS:

DECIMA SEGUNDA.DECIMA TERCERA.-

5.- CLAUSULAS LEGALES:

DEClMA CUARTA.DECIMA QUINTA.DECIMA SEXTA.DECIMA SEPTIMA.DECIMA OCTAVA.DECIMO NOVENA.VIGESIMA.-

OBJETO DEL CONTRATOMONTO DEL CONTRATOAJUSTEDE COSTOSPLAZO DE EJECUCiÓNDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSINICIO DE OBRARELACIONESLABORALES

ANTICIPOSFORMA DE PAGOSUPERVISiÓN DE OBRAGARANTfAS

RESPONSABILIDAD DEL CON 15RECEPCiÓNDE LA OBRA Y LIQUIDACIONESSUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATOTERMINACiÓN ANTICIPADAMATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTERESCISiÓNADMINISTRATIVA DELCONTRATOPROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMAVIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOSVIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO DE OBRAVIGÉSIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "H. AYUNTAMIENTO"VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACiÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓN YJURISDICCiÓN

S DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENT O TEPá~ina 2 6

••JUNTOSl.~~~~R

H.",vt:",rAMIfJro1TOJt.Mr\.W.. \.'~l<.U.""'~

MI04·llIl'1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCTEMPOAL, VER.

2014-2017

o RATON° DOP-TEM-2017301610027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO a E CELEBRAN POR UNA PARTE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR LOSC.C.C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, L.A.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MU~OZ GOMEZ, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LAPERSONA FrSICA O MORAL MACARIO CARDENAS TORRES, REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTEACTO POR EL ING.MACAR 10 CARDENAS TORRES, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTESDECLARACIONESY SUBSECUENTEScLÁUSULAS:

DECLARACIONES1.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 PARRAFO 2, DE LA LEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA y PATRIMONIOS PROPIOSY QUEPOR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGALPARA CELEBRARESTECONTRATO.

B.- DECLARA El PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIRA NOMBRE Y CON AUTORIZACiÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" El PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO ENSESiÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA01 DE ENERODEL 2014, SEGÚN CONSTA EN El ACTA NÚMERO 01, ENDONDE SELEDELEGAN FACULTADESPARA QUE SUSCRIBATODO TIPO DE CONTRATOS V/O CONVENIOS.

c.- QUE EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMPOAL, VERACRUZ, CONFACULTADES PARA SUSCRIBIR El PRESENTECONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTrCULO 36FRACCIONESIV, VI, IX Y XXIV DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE ELLIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, SrNDICO ÚNICO, COMPARECE CON LASATRIBUCIONES QUE LECONFIEREELARTrCULO 37 FRACCIONES1, 11Y V DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA L.A.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SUCARÁCTER DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEMUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE ElARTrCULO 70 FRACCiÓN V DE LA LEYORGÁNICA DEl MUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE EL ING. VICTOR AlEXANDER MU~OZ GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUSCRIBE ElPRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR "El H. AYUNTAMIENTO" SEGÚN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DELEXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEPRESIDENTE MUNICIPAL, El OlA 01 DE ENERO DEL 2014, PARA LA APLICACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DETEMPOAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGÚN LO DISPUESTOPOR LOSARTfcULOS 73 BIS, 73 TER,114Y 115DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

G.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONESQUE SE DERIVEN DEl PRESENTECONTRATO, EL CONSEJO DE DESARROLLOj MUNICIPAL (C.D.M.) AUTORIZÓ, LA INVERSiÓN CORRESPONDIENTE,MISMA QUE PROVIENEDEL PROGRAMA GENERAL

DE INVERSiÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LASDEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO2017, EN LA PARTIDA PRESUPUESTALNÚMERO 2017301610027, PARA LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELATELBACHllLERATOEN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EL CARMEN, RANCHO NUEVO El CARMEN CLAVE: 30ETH0852U, EN ELMUNICIPIO DE TEMPOAl, VER., EN ELPROGRAMA DE EDUCACION.

H.- QUE EL PRESENTECONTRATO SE ADJUDICA A "El CONTRATISTA", COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DEADJUDICACiÓN DIRECTA NO.TEM-AD-2017301610027, LA EVALUACiÓN TECNICA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTOPOR EL PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO COMO PROPUESTA. T QUE . RANTI EJECUCiÓN DE Lost.TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO; LA NOTIFICAC . O el A 18 DE ABRIL. ' .

S DE FEBREROESQ INDEPENDENCIA ZONA NTR EMPOAL, VER.TEL. (789) 89 4 0203 ;-;Pá2in e 16

--------------------------------------------------

•~JUNTOSLOU",(.'!:J.W::>.\if,UR.~''O.~H."".'(:I'rr,u.nJrtlTolt.'o.. 'U...L....~IU..¿

,N1-t·.!IIt7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONATEMPOAL, VER.

2014-2017

CON TO o DOP-TEM-2017301610027

DEL 2017, EN TÉRMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, CPRECIOSUNITARIOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS y PRESUPUESTO.

1.- QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO EN 5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ, MISMO QUE SEÑALA PARA LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE E?TECONTRATO.

11.-"EL CONTRATISTA" DECLARA:

A) QUE ESUNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON: MACARIO CARDENASTORRESLA CREDENCIAL DE ELECTORCON FOLIO DE ELECTOR: 0000085771901

EL C. ING. MACARIO CARDENAS TORRES ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAEMPRESA MACARIO CARDENAS TORRES CON CREDENCIAL DE ELECTORCON FOLIO: 0000085771901

B) "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DENACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERÁNDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTECONTRATO SE REFIEREY A NO INVOCAR LA PROTECCiÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIODE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHODERIVADO DE ESTECONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN NO 38-1., COL ELRASTRO, C.P. 92061, EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

D) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGfA,ORGANiZACiÓN y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E) QUE CONOCE EL CONTENIDO y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, y LAS REGLASGENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LAOBRA, PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, AsfCOMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS.

F) QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DECONSIDERAR TODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

G) QUE CUENTA CON LOSSIGUIENTES REGISTROSY COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:REGISTRO PATRONAL ANTE EL l. M. S. S. E INFONAVIT:CEDULA DEL REGISTRO DE SEFIPLAN:

CATM700302LNAF681055410141048

111.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) SEOBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE,CON TODAS LAS LEYES,REGLASY REGLAMENTOSMEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS PORESTECONTRATO YA RESPONDEREN LO QUE CORRESPONDA PORSU CUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE, CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCiÓNPORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTOCORRESPONDIENE, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN AJOS, OS AQUELLOS QUE SEPACTEN EN EL FUTURO DEACUERDO CON LAS DISPOSICIONESO~·Mt~71

S DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTROPá~ina4 de 6

•~JUNTOSro 1l.o\<.'liMO;:> .\U::JOR.~S'I.O'~H....VI.:~TAMlHoITOJtN.~,.":"'~lW¿


2014-2017

o N° OP-TEM-2017301610027

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL N DONDE SE REGISTRANTODOS LOSACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LASOBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS,ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALESQUE RIGEN LACONTRATACiÓN, EJECUCiÓNYCUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO.

E) QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTEINSTRUMENTO, Y TODA VEZ QUE EN ESTEACTO NO EXISTEERROR,DOLO, LESiÓN MALA FÉO ALGÚN OTRO VICIODEL CONSENTIMIENTO QUE INVALIDE SU CELEBRACiÓN, LAS PARTESCONVIENEN EN SUJETARSEAL CONTENIDODE LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DEAULA EN ESCUELATELBACHILLERATO EN LA LOCAUDAD DE RANCHO NUEVO ELCARMEN, RANCHO NUEVO ELCARMENCLAVE: 30ETH0852U, EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VER., y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTALTERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBANREALIZARSELOS TRABAJOS, Asf COMO LAS ESPECIFICACIONESCONTENIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, DOCUMENTOSQUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.EL IMPORTE DEL PRESENTECONTRATO ESDE $ 387,286.75 (TRESCIENTOSOCHENTA Y SIETEMIL DOSCIENTOS OCHENTAY SEIS PESOS75/100 M.N.), MAS $ 61,965.88 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTAY CINCO PESOS88/100 M.N.),CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE $ 449,252.63(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.), E INCLUYE LAREMUNERACIÓN Y EL PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOSGASTOS DIRECTOSE INDIRECTOS QUE ORIGENLOSTRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, ELCOSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTECONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

ESTACANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTOACUERDEN LAS PARTES,SEGÚN LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 59 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLASDELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA MAYOR DE LO

- INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABllIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOSXCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

ERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.PARA LOS SUPUESTOSA QUE SE REFIEREEL ARTICULO 39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTESACUERDAN LA REVISiÓN yAJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN DE LOSCOSTOSDE LOSTRABAJOS AUN EJECUTADOSAL MOMENTO DEOCURRIR DICHA CONTINGENCIA.CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE"EL CONTRATISTA", "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVARÁ A CABO LOS ESTU.DIOS~NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICiÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SEUJETARAA LO SIGUIENTE.

LOSAJUSTESSECALCULARÁN PARA CADA UNO DE LOSCONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEHAYA PRODUCIDO "EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTO DE A FALT TE P EJECUTAR .CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO EN ELCONTRATO O, EN CA A

5 DE FEBREROESQ INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,Pá2ina 5.de 16

•~JUNTOSL~~l!~R

H....vt:i'lT"AMIHoITf.\I~_:'-;::-IU>¿


2014-2017

CON O N° DOP-TEM-2017301610027

"EL CONTRATISTA" PROCEDERÁAL AJUSTE DE COSTO EXClUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTARPENDIENTEDE EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJESDEINDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIODEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁSUJETOA LASVARIACIONES DE LA TASA DE INTERESPROPUESTA.

LAS PARTESCONVIENEN QUE LOSAJUSTESDE LOS COSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS, SE LESDEDUCIRA ELPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN:"EL CONTRATISTA" SEOBLIGA, A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO EL DrA 24 DE ABRIL DEL 2017 Y ACONCLUIR EL DrA 27 DE JUNIO DEL 2017, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERASERAPROBADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUEDEBAN LLEVARSEA CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA, ASr COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁSAUTORIZACIONES QUE SEREQUIERAN PARA SU REALIZACiÓN.

SEXTA.-INICIO DE LOSTRABAJOS."EL CONTRATISTA", SEOBLIGA A ESTABLECERANTICIPADAMENTE A LA INICIACiÓN DE LOSTRABAJOS, EN ELSITIO DE LAREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TtCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁTENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO."EL H. AYUNTAMIENTO", SERESERVAELDERECHODESU ACEPTACiÓN, ELCUAL PODRA EJERCEREN TODO TIEMPO."EL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMOINSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, "EL H.AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTETÉCNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEESPECIFICACIONESY EN SU CASO AUTORIZARÁ MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, ASENTADO LOCONDUCENTE EN LA BITÁCORA Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ LAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERENECESARIASPARAEJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LASANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINESNTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TÉCNICOS

REGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE LAOBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTARA DISPOSICIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES."EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DrAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACiÓN DE LOS TRABAJOSINFORMARÁ A LOSCIUDADANOS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE UN ANUNCIO CON DIMENCIONES DE 1.50 MTS. DE ANCHOPOR 1.50 MTS. DE LARGO, FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA CON DATOS PROPIOS DE LA MISMA YBAJO EL FORMATO Y CARACTERISTICASQUE LA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS ENTREGARÁA "EL CONTRATISTA", EN ELQUE SE PLASMARÁN, DESCRIPCiÓN, MONTO, ORIGEN DE LOS RECURSOS, PERrODO DE EJECUCiÓN, CONTRATISTA,BENEF lOS, EL TIPO DE OBRA PÚBLICA A REALIZARSE, EL CUAL DEBERÁ PERMANECER HASTA EL TÉRMINO DE LOS

/

S DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO T MPOPá2ina 6 de

•~JUNTOSL.(.) 1l-\{'fJ.lU;; .\tJ:JOR~tI-__.-::')H. "'vt.:rUAMUNTt)1t~.\tIlN-¡«"¿

NH·lII'l1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOTEMPOAL, VER.

2014-2017

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES."EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOSMATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLEDE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONESLEGALESY DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGAPOR LO TANTO A RESPONDERDE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUSTRABAJADORES PRESENTENEN SU CONTRA O ENCONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACiÓN CON DICHOS TRABAJOS; DE IGUAL MANERA COMO PARTE DE LASOBLIGACIONES CONTRAíDAS y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 15 Y 15-A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL "ELCONTRATISTA", DEBERÁ DAR DE ALTA LA OBRA Y REGISTRAR E INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES EN EL INSTITUTOMEXICANO DELSEGURO SOCIAL, COMUNICAR SUSALTAS Y BAJAS, DENTRO DE LOSPLAZOS ESTABLECIDOSPOR LEY.

OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA PORCIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 134,775.78 (CIENTO TREINTA YCUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS78/100) OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOSSIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCiÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS EINSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DELOS TRABAJOS; Así COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN, LA ADQUISICiÓN DEEQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOSPARA LA REALIZACiÓN DELOSTRABAJOS OBJETO DE tSTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES AL DíA DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTAR LAGARANTíA DE ANTICIPO, CON ELOBJETO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICiÓN DE (IELCONTRATISTA"DENTRO DE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA GARANTíA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOSTtRMINOS DE LA PRESENTECLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELARTíCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DELANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUALPLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACiÓNDE LOSTRABAJOS; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTíA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NOPROCEDERÁELDIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LASESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE PORAMORTIZAR EN LA ESTIMACiÓN FINAL, SUJETÁNDOSEA LOS PROCEDIMIENTOSESTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOSANTICIPOS EN CASO DE RESCISiÓNDE ESTECONTRATO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA AREINTEGRARA "EL H. AYUNTAMIENTO" ELSALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TtRMINO NO MAYOR DE20 DrAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISiÓN, PARA LO CUAL SE LERECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESODEADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS,MEDIANTE LA EXHIBICiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTESDELOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISiÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA YPUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOS EN ELSITIO DELA EJECUCIÓNDE LOSTRABAJOS.UNA VEZ ACORDADO ELANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", "El CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLlZA~. .DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACiÓN.

LA GARANTíA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL "H •.AY lENTO' OTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCiÓN AFIANZADO UNCE N. SI "El .:

NTRATISTA" O A D IJUELTO ELSALDO DE LA FIANZA, INCLUYENDO LOS G C A

ERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOPá~ina 7 de 16

•~¡¡JUNTOSlOJJ.M..'!ill(,.ll).\U!,OR~tJ·~H....y¡;14TA.\.."N1'('IlN.I\.W..'litll ......W.>¿

.4t1~· h.l"17


2014-2017

CONTRAT N° DOP-TEM-2017301610027

TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASO DE PRORROGA PARA ELPAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SECOMPUTARÁN POR DrAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LACANTIDAD A DISPOSICiÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO:"EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTECONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUESEFORMULEN, EN LA QUE SECONSIDERARAN LOSVOLÚMENES DEOBRA, TRAMOS O ETAPASTOTALMENTE TERMINADASENTODOS SUSCONCEPTOS, EN EL PERIODOQUE COMPRENDA CADA ESTIMACiÓN CONFORME A LOSPRECIOSUNITARIOSPACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERÁNPRESENTADASPOR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIADE SUPERVISiÓN QUE"EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECERPARA TAL EFECTO,DENTRO DE LOS CUATRO DrAS HÁBILES SIGUIENTES ALA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SEINCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN PARA QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO", Y ESTERETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTEDE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULA "EL CONTRATISTA", POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCiÓN Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACiÓN DE ESTIMACiÓN FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACIÓN DE LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENTO" SERESERVAEXPRESAMENTEEL DERECHODE RECLAMARPOR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADAO POR PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESEINCONFORME CONLAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DrAS CALENDARIO, A PARTIR DE LAFECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACiÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACiÓNCORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACiÓN DE "EL CONTRATISTA", SECONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ÉL, LA ESTIMACiÓN O LIQUIDACiÓN DE QUE SETRATE YSIN DERECHOA ANTERIOR RECLAMACiÓN.

DECIMA.- SUPERVISiÓN DE LAS OBRAS."EL H. AYUNTAMIENTO", TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHODE CONSTATAR A TRAVÉS DE EMPRESAS EXTERNASOCON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTOA LA OBRA REALIZADA, Y DECOMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H.AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL OTOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEAMOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR POR LA

" RESCISiÓNDELCONTRATO CONFORME SEESTABLECEEN LA cLÁUSULA DECIMONOVENA DE ESTECONTRATO.

OR SU PARTE "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA A ATENDER LAS ,OBSERVACIONESQUE LE HAGA "EL H.AYUNTAMIENTO" SIEMPRE Y CUANDO CONSTEN POR ESCRITO EN LA BITÁCORA O INSTRUMENTO DE CONTROLEQUIVALENTE. CUANDO "EL CONTRATISTA" CONSIDERE TENER RAZONES TÉCNICAS PARA NO SUJETARSE A LASOBSERVACIONESQUE LE HAGA "EL H. AYUNTAMIENTO", DEBERÁ PONERLAS EN CONOCIMIENTO DE ESTEÚLTIMO PARAQUE SEENCUENTREUNA SOLUCiÓN DEFINITIVA. '

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YDEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTrAS A QUE HAYA LUG CON MOTIVO DELCU CONTRATO.

E FEBR RO ESQ INDEPENDENCIA ZONA CENTPál2'ina 8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCITEMPOAL, VER.

2014-2017

C NT TO N° DOP-TEM-2017301610027

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁ A "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ D S NATURALES SIGUIENTES A LAFECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTECONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VER, DE CUMPLIMIENTO, POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATOINCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), A FIN DEGARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DELAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTECONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN T~RMINOS DE LO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 53 y 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ-LLAVE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SESEÑALAN, NO SELEGITIMARÁ ELCONTRATO Y POR LOTANTO NO SURTIRÁ EFECTOALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIEREEl SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA cLÁUSULA "EL CONTRATISTA" NO HAOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARÁ EFECTIVA LA GARANTfA DE SERIEDAD DE LAPROPUESTA DEL CONCURSO, ADEMÁS DE ESTAR SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTfcULO 79 DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE y PODRÁ OPTARPOR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.LA FIANZA DEBERÁ SEROTORGADA POR INSTITUCIÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTO EN LAREPÚBLICA MEXICANA.CONCLUIDAS LASOBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCiÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER IDE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORESY VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA .RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOSSEÑALADOS EN EL CONTRATO y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA El ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ENMATERIA DE FUERO COMÚN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESESA PARTIRDEL ACTO DE ENTREGA RECEPCiÓN, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. "EL CONTRATISTA" DEBERACONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO REALEJECUTADO DE LAOBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACiÓN Y/O ADECUACiÓN DE LASCARACTERfsTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁ SEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERADEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOY A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, y CONTINUARÁ VIGENTE HASTAQUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOSDEFECTOSO VICIOS OCULTOSQUE SEPRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARAPOR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESADASDE LAINSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL.

B) QUE LA FIANZA SEOTORGUE EN LOSTERMINOS DE ESTECONTRATO.

C) QUE EN ELCASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACiÓN DELOS TRABAJOS AQUE SE REFIERELA FIANZA, O EXISTA ESPERAO BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA cLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA CORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ELCONT TA" PRESENTA EL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRÓRROGA O

5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMP ,ER. TEL (789) 89Páeina 9 de 16

•~JUNTOSi~~~R

H.AVí;fIITA.\o\lfN'T('II lN.1'UAI..".t.IUlLw.;¿

MI.f·lI.II7


2014-2017

CONT o N DOP-TEM-2017301610027

O) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCIÓNDE LOSTRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO, AUN CUANDO PARTE DEELLOSSESUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LASESTIPULACIONESCONTENIDAS EN ELMISMO.

E) QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y118 DE LA LEYFEDERALDE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA"), EL DEBIDOCUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTECONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMASBENEFICIEA "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIODE "EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE TANTO NO SE LIBERELA FIANZA, "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS FIRMASPARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITADIRIGIDA ALA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASr LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACiÓN DE LAFIANZA DE GARANTrA DE VICIOS OCULTOS Y ELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTECONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTASORIGINALMENTE EN ELCONTRATO SETENGA QUE PACTAR MODIFICACIONESAL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SEOBLIGAA PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACiÓNINCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE DE PRESENTARSEA MAS TARDAR A LA FECHA DEFIRMA DELCITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACiÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMAS."EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTECONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITOAL ADMINISTRADOR UNICO DE "EL CONTRATISTA" Y ASENTANDO EN LABITÁCORA DEOBRA. ~LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERÁNOBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES."EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATÁLOGO HASTAEN TANTO SEAUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOSY SEASIENTE EN BITÁCORALA ORDEN DE EJECUCiÓN.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE APRODUCIRSE LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS, ESTEPODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓNPOR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE SEDEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD,OMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDEREECESARIO,SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSEDENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO OrAS HÁBILES SIGUIENTES AL OrAQUE INCURRAN TALES EVENTOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERÁSOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE OrASNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, DETERMINANDO EL NÚMERO DE OrASQUE A SU JUICIO DEBE DECOMPRENDER LA PRÓRROGA.EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE OrAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGA CONSIDERADA PROCEDENTEREBASEEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEÑALADO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE DICHAPRÓRROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTrCULO 59 DE LA LEDE OBRAS PÚBLICA VICIOS RELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

S C NSIDER QUEMORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSI ÁN

ESQ INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOPág:ina 19 de 16

•~JUNTOSLO 11-\(.'liMlJ:;'.\llilOR~-U~

H....vt;IiITAMJf...rrOJI:.IolI"IJAl,\'",",,"IIJ.t.

Jl)1.f·NI7


2014-2017

CORRESPONDIENTESAL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE "EL H. AYUNTARESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ELPRESENTECONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA."EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOSYTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDASEN EL CATALOGODE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONESQUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACiÓN DETODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCiÓN DE EL "EL H. AYUNTAMIENTO", AsfCOMO RESPONDERPOR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOSYERRORES,ADEMAS DE RESPONDERDE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSQUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTESE LLEGUEN A CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTfAOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHAGARANTfA NO LLEGUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOSCAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGAA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSU CUENTA Y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓN ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONA FfslCA O MORAL, LOS DERECHOSY OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO Y SUS.ANEXOS, CONEXCEPCiÓN DE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,SALVO PREVIA AUTORIZACiÓN EXPRESAY POR ESCRITOPOR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DELARTfcULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELlAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LASSIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACiÓN, COMO DERECHOSPOR ELSERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCiÓN Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACiÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTEAL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PENAS CONVENCIONALES PORATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES."EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SUTOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONVENIDAS. UNA VEZ CONCLUIDOSLOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTfcULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTRATISTA COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" LATERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARÁ QUE ESTÉN DEBIDAMENTECONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DfAS NATURALES SIGUIENTES. SOLO PODRÁN LLEVARSEA CABO RECEPCIONESPARCIALESDE LA OBRA, EN LOSCASOSSIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTARCONCLUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SEAJUSTEA LQ CONVENIDO, YPUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASO SE LIQUIDARA AL "EL CONTRATISTA"ELVALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", ACUERDE SUSPENDERLA bBRA, Y LO EJECUTADO SEAJUSTEA LO PACTADO, ENESTECASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" ELPRECIODE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENCIÓN.

C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO", Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LAFORMA S P RT ONVENGAN, CON BASE EN LOSTRABAJOS EJECUTAD r

1./1A:.." 'ZQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL

PálZina 11 de 16

•~JUNTOSLO llAl't:.M(.J:) ."11::1011.~O".~.M.~vt:,,""111f..n(\lkN.I'I..W..\"t.Il,Jo;l.loU,.¿

.!I.1l,f.i:!,II7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONTEMPOAL, VER.

2014-2017

CONT TO o DOP-TEM-2017301610027

D) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,EN ESTECASO LA RECEPCiÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOSTRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL "H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERONENCOMENDADOS Y ESTEVERIFICARA QUE ESTEDEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCiÓN NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOSANTERIORES, SE PROCEDERÁA RECIBIR LA OBRA DE QUE SETRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECENLOS ARTfcULOS68 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIODE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, LEVANTÁNDOSE AL EFECTO ELACTA RESPECTIVAY SE PROCEDERÁAFORMULAR LA LIQUIDACiÓN QUE CORRESPONDA.SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN O ESTIMACiÓN FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADESCOMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SEDEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SEHARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA".

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA", PENDIENTES POR RESOLVERSE, SEDECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PEROSIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DERECEPCiÓN.LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONESQUE DEBEN HACERSEPOR CONCEPTO DE RETENCIONESO SANCIONES, EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOSTRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERESGENERAL, AVISANDO POR ESCRITOA"EL CONTRATISTA" DONDE SEMANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYANDESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTEPAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Asf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEANRAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTECONTRATO, ELCUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiÓN.SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE,\STABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOSY MONTOS DE LAS FIANZAS PARA ELCUMPLIMIENTO DEl CONTRATO.

, DECIMA SEPTlMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.DE PRESENTARSECAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUEIMPOSIBILITEN LA CONTINUACiÓN DE LASOBRAS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTEDEBERÁ PRESENTARANTE "ELH. AYUNTAMIENTO", LA SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASOAPRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ÉSTEA CUBRIR LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTE V/O EFECTUARLOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMÁS, SI ES EL CASO, PAGARÁ LOS GASTOS RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ÉSTOSSEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS V SOPORTADOS V SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRAOBJETO DE ESTECONTRATO.

LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOPáe:ina 12 de 16

••JUNTOSlO ll.o\(.'liMlI:;.\U::¡OR~'O".~H.....vt:I4TAA.m.1Tl)It1IU'I.J..o'IL.\tll.ll.lIJ..,¿

.lltL .. ·.t!.I1'1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONTEMPOAL, VER.

2014-2017

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTE.LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO", SUMINISTRE A"EL CONTRATISTA" O QUE ÉSTEADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA cLÁUSULAPRIMERA DE ESTECONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEÚLTIMO, QUIEN SEOBLIGA A CONSERVARLOSENPERFECTOESTADO y DARLESEL USO PARA ELCUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SUAPLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACiÓN QUE PROPORCIONEA LA RESIDENCIADESUPERVISiÓN.

DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DELCONTRATO."EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTECONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; Asf COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SEESTIPULAN EN EL PRESENTECONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTEDE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO y HACER EFECTIVA LAGARANTfA OTORGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DELMISMO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓNADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LADECISiÓN SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTOSETUVIERON, PARA QUE ESTE,DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DrAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H.AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCiÓN 10 (DIEZ) DfAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDOELESCRITODE CONTESTACiÓN DE "ELCONTRATISTA".

SON CAUSAS DE RESCISiÓN, LAS QUE A CONTINUACiÓN SESEÑALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DELCONTRATO EN LA FECHA QUE POR ESCRITOSEÑALE"EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOSTRABAJOS O SE NIEGA A REPARARO RESPONDERPORALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.

C) SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO NOACATA LASÓRDENESQUE POR ESCRITOLEDÉ "EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO y A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ELATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACiÓN SATISFACTORIA DE LOSTRABAJOS EN ELPLAZO ESTIPULADO.

E) SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOSSALARIOS y DEMAS PRESTACIONESDE CARÁCTERLABORALA SUSTRABAJADORES.

F) SI "EL CONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTO DESUSPENSiÓN DE PAGOSO DE QUIEBRA.G) SI SUBCONTRATA PARTEDE LOSTRABAJOSOBJETO DELCONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H. AYUNTAMIENTO"H) SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. AYUNTAMIENTO" y A LASAUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD

DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOSMATERIALES Y TRABAJOS.

1) SI "EL CONTRATISTA" REALIZACESiÓN DE DERECHODE COBRO DERIVADO DELCONTRATO SIN LA AUTORIZACiÓN DE"EL H. AYUNTAMIENTO".

J) SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LAS PÓLIZAS DE FIANZA A QUESE REFIERELA cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTECONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS, ÉSTASNO SATISFAGAN LAS DICIONES ESTIPULADAS.

K) AL SEC E PROFESIONAL O LA DIVULGACIÓN A TERCERAS PER~.,~~NTAMIENTO" PROPORCIONEA "EL CONTRATISTA" •

. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL. VER. TE . elPá,üna 13 de 16

•~y¡¡JUNTOS10 Jl~'liMOS.\lEJOR.~$;>I-O'-~,:>H....vt;,.:¡'TA,"IH"i"ItMr\.IN...\o'tIlJl,LIIj_,¿

.4J1.¡·.lIt17


2014-2017

NT TO N° DOP-TEM-2017301610027

L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "El CONTRATISTA" A CU LQUIERA DE LAS OBLIGACIONESDERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO Y SUSANEXOS Y DE LAS LEYESY REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTEDE "El CONTRATISTA" DE CUAQUIERA DE LAS ESTIPULACIONESDELCONTRATO, "El H. AYUNTAMIENTO", PODRÁ OPTAR ENTREEXIGIR ELCUMPLIMIENTO DELMISMO Y ELPAGO DE LASPENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISiÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EN LA cLÁUSULAVIGÉSIMA DELPRESENTECONTRATO.VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN.EN CASO DE REClSIÓN DE "El H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACER EFECTIVASLASGARANTíAS ABSTENIÉNDOSE DECUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DíAS NATURALESSIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACiÓN DE LA RECISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSEELSOBRECOSTODELOSTRABAJOS AUN NO EJECUTADOSQUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, Asf COMOLO RELATIVO A LA RECUPERACiÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, LOANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ElCONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPALCORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCiÓN DE LANOTIFICACiÓN MOTIVO DE RESCISiÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUECONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Al PROGRAMA.A FIN DE CONSTATAR QUE "El CONTRATISTA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMAAPROBADO Y QUE ESPARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO "El H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARÁ MENSUALMENTEELAVANCE DE LASMISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SETENDRÁ POR NO REALIZADA.SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACiÓN A QUE SE REFIEREEL PÁRRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ESMENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE, "El H. AYUNTAMIENTO" CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTOSE FIJE, SINOTORGAR AUTORIZACiÓN DE AJUSTE DECOSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUALAL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, POR CADA DíA DE RETRASO,TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LA OBRA HASTA LA REVISiÓN, POR TANTO,MENSUALMENTE SEHARÁ RETENCiÓN O DEVOLUCiÓN QUE CORRESPONDA.SI DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSELA COMPROBACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOMES DEL PROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RETENCiÓN, SU IMPORTE SEAPLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO DE "ElH. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES A CARGO DE "El CONTRATISTA".PARA DETERMINAR LAS RETENCIONESY EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SETOMARÁNEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NOMPUTABLE A "El CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, "El H. AYUNTAMIENTO" HARÁ AL PROGRAMA LAS

iMODIFICACIONES RELATIVAS, A SOLICITUD EXPRESAREALIZADA "El CONTRATISTA".

"El H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIERENAPEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARADETERMINAR, LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA SOLICITUD DE DEVOLUCiÓN DE LOS PAGOSIMPROCEDENTES DE LOSCONCEPTOSAFECTADOS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN, EN ELFINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACiÓN DE LAS FIANZAS DE GARANTíA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PERJUCIOEN SU CASO DE REALIZAR LA RESIClÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO EN CASO DE PERSISTIRLAS IRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.RIOS NO INCLUIDOS EN ESTECONTRATO SERÁN SOLICITADNDOLO EN LA BITÁCORA DE OBRA Y A PARTIR DE

17WIII-JlJ.IlI¡;¡)O ESQ INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VPálüna 14 de 16

• •

~JUNTOSio IH<.'[J..HJ:;.\tflOR.r.---Pl·'O~.H.",y¡;",rAMuNTC)IL'>U'UI\L\J:.loI.AoL.iII..'

NloI·lI}l1


2014-2017

o o DOP-TEM-2017301610027

CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DrAS HÁBILES PARA PRESENTAREL COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDOLO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCERA y EN LANORMATIVIDAD QUE AL RESPECTOEXISTA."EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A "El CONTRATISTA", LA AUTORIZACiÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOS ASENTÁNDOLO EN LA IIBITÁCORA DEOBRA".

VIG~SIMA TERCERA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.RECIBIDOS FíSICAMENTE LOSTRABAJOS, LAS PARTESDEBERÁN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DrAS NATURALESA PARTIR DE LA RECEPCiÓN, EL FINIQUITO DE LOSTRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR yEN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE "LAS PARTES", DESCRIBIENDO El CONCEPTO GENERAL QUE LES DIOORIGEN Y ELSALDO RESULTANTE.EN CASO DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTOAL FINIQUITO, O BIEN "EL CONTRATISTA" NO ACUDACON EL ÁREA RESPONSABLEDE "El H. AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACiÓN DENTRO DEL PlAZO SEÑALADO, ESTAPROCEDERÁA ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10DrAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISiÓN.UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A "EL CONTRATISTA" ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DrASNATURALES LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTEPLAZO, NO REALIZA ALGUNA GESTiÓN, SEDARÁ PORACEPTADO.IIEL CONTRATISTA" AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, SE OBLIGA A ENTREGAR JUNTO CON EL FINIQUITO DE LA OBRA, LOSPLANOS DE LOSTRABAJOS EJECUTADOSEN ORIGINAL IMPRESOS y EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD; IMPLEMENTADOSCON LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA AL PROYECTOORIGINAl. LOS RIESGOS, LA CONSERVACiÓN y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGASERÁN RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO"."EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DECONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO, AsíCOMO LAS LICENCIAS DE ALINEACiÓN Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCiÓN DE DICHOSTRÁMITES, AUTORIZADO PORSESIÓN DE CABILDO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACiÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓN Y JURISDICCiÓN.LAS PARTESSEOBLIGAN A SUJETARSEESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO, ATODAS y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASr COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEVERACRUZ-LLAVE Y DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEAN APLICABLESA LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, Así COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTEEXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOSTRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PORRAZÓN DE SUSPRESENTESY/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORES TÉQRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADO EL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADASDEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR, DOLO O LESiÓN; OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DELMISMO, SIENDO LA • DEL OrA 20 DE ABRIL DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOSTANTOS:

BRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TPágina 15 de


2014-2017


FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR El H. AYUNTAMIENTO DE TEMPOAl, VER.

TESTIGOS

POR LA EMPRESA

REPRESENTANTE1EGAtDE LA EMPRESA

S DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, . TEL. (789) 89 4 02 03PálZina 16 de 16

contrato deobra publica a basedepreciosunitarios tiempo...

Documents