4 clase contrato

7/25/2019 4 Clase Contrato

1/42

DELCONTRATO

ARTCULO 32 - DE LA LEY


2/42

El contrato debe celebrarse por escrito y seajusta a la proforma incluida en losdocumentos del procedimiento de

seleccin con las modificacionesaprobadas por la Entidad durante elmismo.

Los contratos regulados por la presente normaincluyen necesariamente y bajo responsabilidadlas clusulas referidas a:

a) Garantas.b) Solucin de controversiasc) esolucin de contrato por incumplimiento!conforme a lo previsto en el reglamento.


3/42

TITULO IEJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO IDEL CONTRATO

DEL REGLAMENTO


4/42

ARTCULO 117.- OBLIGACIN DE CONTRATAR

"na ve# $ue la %uena &ro 'a $uedadoconsentida o administrativamente firme!tanto la Entidad como el o los postoresganadores! estn obligados a contratar.

La Entidad no puede negarse a contratar! salvo porra#ones de recorte presupuestal correspondiente alobjeto materia del procedimiento de seleccin! pornorma e(presa o por$ue desapare#ca la necesidad!debidamente acreditada. La negativa a 'acerlobasada en otros motivos! genera responsabilidadfuncional en el perfeccionar el contrato! segncorresponda.


5/42

El contrato se perfecciona con la suscripcin del documento $ue lo contiene!salvo en los contratos derivados de procedimientos de adjudicacinsimplificada y de seleccin de consultores individuales! en los $ue el contratode la se puede perfeccionar con la recepcin orden de compra o de servicios!conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de seleccin!siempre $ue el monto del valor estimado no supere los doscientos mil *uevosSoles +S,. - !).

ARTCULO 118.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

En el caso de procedimientos de seleccin por relacin de tems! se puedeperfeccionar el contrato con la suscripcin del documento o con la recepcinde una orden de compra! cuando el monto del valor estimado del temcorresponda a la adjudicacin simplificada! respetando el parmetroestablecido en el prrafo anterior.


6/42

/uando el procedimiento de seleccin tenga por objeto la Cont!t!"#$n%& &'&"("#$n o "on)(*to+! %& o,!) no (&%& &/&""#on!)&0&%#!nt& o%&n %& "o0! o %& )"#o).

0ratndose de catlogos electrnicos de acuerdo marco y comparacinde precios! el contrato siempre se perfecciona mediante la recepcin de

la orden de compra o de servicios.

El contrato est conformado por el documento $ue lo contiene! losdocumentos del procedimiento de seleccin $ue estable#can reglasdefinitivas y la oferta ganadora! as como los documentos derivados delprocedimiento de seleccin $ue estable#can obligaciones para laspartes.

ARTCULO 11.- CONTENIDO DEL CONTRATO


7/42

&ara perfeccionar el contrato! el postor ganador de la buena pro debepresentar! adems de los documentos previstos en los documentos delprocedimiento de seleccin! los siguientes:

ARTCULO 12.- RE4UI5ITO5 PARA PERFECCIONAR ELCONTRATO

1. /onstancia vigente de no estarin'abilitado para contratar con el

Estado! salvo en los contratosderivados de procedimientos decomparacin de precios y deseleccin de consultoresindividuales! en los $ue la Entidad

debe efectuar la verificacincorrespondiente en el portal del*&.


8/42

-. Garantas! salvo casos de e(cepcin.2. /ontrato de consorcio! de ser el caso.3. /digo de cuenta interbancaria +//4).5. 6ocumento $ue acredite $ue cuenta con facultades paraperfeccionar el contrato! cuando corresponda.

Estos re$uisitos no son e(igibles cuando el contratista sea otraEntidad! cual$uiera sea el procedimiento de seleccin! cone(cepcin de las Empresas del Estado


9/42

El contrato de consorcio se formali#a mediante documento privado con

firmas legali#adas de cada uno de los integrantes ante *otario!designndose en dic'o documento al representante comn. *o tieneneficacia legal frente a la Entidad los actos reali#ados por personasdistintas al representante comn.Las disposiciones aplicables a consorcios son establecidas mediante

6irectiva emitida por el 7S/E.

At+"(*o 121.- Cont!to %& "on)o"#o

At+"(*o 122.- P*!6o) o"&%#0#&nto !! &* &/&""#on!0#&nto %&*Cont!to

Los pla#os y el procedimiento para perfeccionar el contrato son lossiguientes:


10/42

1. 6entro del pla#o de o"o 98: %+!) ;,#*&) siguientes al registro en el

SE8/E del consentimiento de la buena pro o de $ue esta 'aya $uedadoadministrativamente firme! el postor ganador de la buena pro debepresentar la totalidad de los re$uisitos para perfeccionar el contrato. En(n *!6o


11/42

-. C(!n%o *! Ent#%!% no "(0*! "on &/&""#on!el contrato dentrodel pla#o establecido en el numeral 1! el postor ganador de la buena propuede re$uerirla para ello! %;n%o*& (n *!6o %& "#n"o 9?: %+!) ;,#*&).

@&n"#%o &* *!6o oto>!%o! sin $ue la Entidad 'aya perfeccionado elcontrato! el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto elotorgamiento de la buena pro! con lo cual deja de estar obligado a lasuscripcin del mismo o a la recepcin de la orden de compra o deservicios.

2. /uando no se perfeccione el contrato! por causa imputable alpostor! en los pla#os antes indicados! 9ste pierde automticamente labuena pro.

En tal supuesto! t!t;n%o)& %& "on)(*to+!)! el rgano encargado de

las contrataciones! &n (n *!6o 0;=#0o %& t&) 93: %+!) ;,#*&)!re$uiere al postor $ue ocup el )&>(n%o *(>! &n &* o%&n %&&*!"#$n $ue presente los documentos para perfeccionar el contrato enel pla#o previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato!el rgano encargado de las contrataciones %&"*!! %&)#&to &*o"&%#0#&nto %& )&*&""#$n.


12/42

El pla#o de ejecucin contractual se inicia el da siguiente del

perfeccionamiento del contrato! desde la fec'a $ue se estable#ca en elcontrato o desde la fec'a en $ue se cumplan las condiciones previstasen el contrato! segn sea el caso.

At+"(*o 123.- P*!6o %& &'&"("#$n "ont!"t(!* .

1. Los documentos del procedimiento de seleccin pueden establecer

$ue el pla#o de ejecucin contractual sea 'asta (n 0;=#0o %& t&) 93:!o)! salvo $ue por leyes especiales o por la naturale#a de laprestacin se re$uieran pla#os mayores! siempre y cuando se adoptenlas previsiones presupuestarias necesarias para garanti#ar el pago delas obligaciones.

2. E* *!6o %& &'&"("#$n "ont!"t(!* %& *o) "ont!to) %& )()#$n %&o,! %&,& &)t! #n"(*!%o ! *! %(!"#$n %& *! o,! )()!%!.


13/42

2. /uando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles! el pla#o puedeser 'asta por un m(imo de tres +2) aos prorrogables en forma sucesivapor igual o menor pla#o; reservndose la Entidad el derec'o de resolver

unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto! sinreconocimiento de lucro cesante ni dao emergente! sujetndose losreajustes $ue pudieran acordarse al 2 y 1>3 del /digo /ivil.

At+"(*o 12.- C$0(to %& *o) *!6o)


14/42

En los casos en $ue la Entidad decida declarar la nulidad de oficio delcontrato! por alguna de las causales previstas por el artculo 33 de la Ley!debe cursar carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada deldocumento $ue declara la nulidad. D&nto %& *o) tnt! 93: %+!);,#*&) siguientes el contratista $ue no est9 de acuerdo con estadecisin! puede someter la "onto&)#! ! !,#t!'&.

/uando la nulidad se sustente en las causales previstas en los *#t&!*&)!: ,: %&* !t+"(*o %& *! L& *! Ent#%!% (&%& &!*#6! &*o"&%#0#&nto )to &n &* *t#0o ;!/o %&* !t+"(*o 1.

At+"(*o 12?.- N(*#%!% %&* Cont!to.


15/42

La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones $ueordene y apruebe en los proyectos! estudios! informes o similares o de

a$uellos cambios $ue se generen debido a la necesidad de la ejecucin delos mismos! sin perjuicio de la responsabilidad $ue le corresponde a losautores de los proyectos! estudios! informes o similares.La Entidad es responsable de la obtencin de las licencias! autori#aciones!permisos! servidumbre y similares para la ejecucin y consultora de obras.

At+"(*o 12.- R&)on)!,#*#%!% %& *! Ent#%!% .

El contratista puede acordar con terceros la subcontratacin de parte delas prestaciones no esenciales a su cargo por un 0;=#0o %&* "(!&nt!

o "#&nto 9: %&* 0onto %&* "ont!to o#>#n!*; para estos efectos! laEntidad debe aprobar la subcontratacin por escrito y de manera previa!%&nto %& *o) "#n"o 9?: %+!) ;,#*&) %& /o0(*!%o &* &%#%o. Sitranscurrido dic'o pla#o la Entidad no comunica su respuesta! seconsidera $ue el pedido 'a sido rec'a#ado.No "!,& )(,"ont!t!"#$n &n *! )&*&""#$n %& "on)(*to&)#n%##%(!*&).

At+"(*o 127.- 5(,"ont!t!"#$n.


16/42

CAPTULO II

GARANTA5


17/42

Los documentos del procedimiento de seleccin establecen el tipo degaranta $ue debe otorgar el postor y,o contratista! pudiendo ser cartafian#a y,o pli#a de caucin.

At+"(*o 128.- T#o) %& >!!nt+!.

/omo re$uisito indispensable para perfeccionar el contrato! el postorganador debe entregar a la Entidad la >!!nt+! %& /#&* "(0*#0#&nto%&* 0#)0o o (n! )(0! n!*. Esta debe mantenerse vigente 'asta laconformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista! enel caso de bienes y servicios! o !)t! &* "on)&nt#0#&nto %& *!*#


18/42

En los contratos peridicos de suministro de bienes o de prestacin deservicios! as como los "ont!to) %& &'&"("#$n "on)(*to+! %& o,!)

$ue celebren las Entidades con las 0#"o &!!nt+! %& /#&* "(0*#0#&nto &* %#&6 o"#&nto 91: %&* 0onto %&* "ont!to o#>#n!*! o"&nt!'&


19/42

En las contrataciones de bienes! servicios o de o,!)$ue conllevan laejecucin de prestaciones accesorias! tales como mantenimiento!reparacin o actividades afines! )& %&,& oto>! (n! >!!nt+! !%#"#on!*o &)t& "on"&to! la misma $ue debe ser renovada peridicamente

'asta el cumplimiento total de las obligaciones garanti#adas! no pudiendoe(imirse su presentacin en ningn caso. El 7S/E mediante 6irectivaestablece las disposiciones complementarias para la aplicacin de estagaranta.

At+"(*o 13.- G!!nt+!) %& /#&* "(0*#0#&nto o &)t!"#on&)!""&)o#!).


20/42

*o se otorga garanta de fiel cumplimiento ni garanta de fiel

cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos:

At+"(*o 131.- E="&"#on&).

1. /ontratos cuyo monto sea igual o menor a doscientos mil nuevos soles+S,. -!). 6ic'a e(cepcin tambi9n aplica a los contratos derivadosde procedimientos de seleccin por relacin de tems! cuando el montodel tem adjudicado o la sumatoria de los montos de los temsadjudicados no supere el monto sealado anteriormente.-. 8d$uisicin de bienes inmuebles.2. /ontratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.3. Las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances delartculo 15-! cuyos montos se encuentren dentro del supuesto

contemplado en el numeral 1.


21/42

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales

contra la presentacin de una garanta emitida por id9ntico monto. Lapresentacin de esta garanta no puede ser e(ceptuada en ningn caso.La garanta debe tener un *!6o 0+n#0o %& #>&n"#! %& t&) 93: 0&)&)!renovable por un pla#o id9ntico 'asta la amorti#acin total del adelantootorgado. 6ic'a garanta puede reducirse a solicitud del contratista 'asta

el monto pendiente de amorti#ar.

At+"(*o 132.- G!!nt+! o !%&*!nto).

/uando el pla#o de ejecucin contractual sea menor a t&) 93: 0&)&)!las garantas pueden ser emitidas con una vigencia menor! siempre $uecubra la fec'a prevista para la amorti#acin total del adelanto otorgado.

0ratndose de los !%&*!nto) %& 0!t!*&)! la garanta se mantienevigente 'asta la utili#acin de los materiales o insumos a satisfaccin dela Entidad! pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con eldesarrollo respectivo.


22/42

Las Entidades pueden solicitar la ejecucin de las garantas en lossiguientes supuestos:

1. C(!n%o &* "ont!t#)t! no *! (,#&& &no!%o !nt&) %& *! /&"! %&)( &n"#0#&nto. "na ve# $ue se cuente con la conformidad de larecepcin de la prestacin o 'aya $uedado consentida la li$uidacin!segn corresponda! y siempre $ue no e(istan deudas a cargo delcontratista o de 'aber saldo a favor! se le devuelve el monto ejecutado sindar lugar al pago de intereses. T!t;n%o)& %& *!) >!!nt+!) o!%&*!nto) no "o&)on%& %&o*("#$n !*>(n! o &* !%&*!nto&n%#&nt& %& !0ot#6!"#$n.

At+"(*o 13.- E'&"("#$n %& >!!nt+!).


23/42

-. La garanta de fiel cumplimiento se ejecuta! en su totalidad! cuando la resolucinpor la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista 'aya$uedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisinde resolver el contrato. En estos supuestos! el monto de la garanta corresponde

ntegramente a la Entidad! independientemente de la cuantificacin del daoefectivamente irrogado.

2. I>(!*0&nt& *! >!!nt+! %& /#&* "(0*#0#&nto )& &'&"(t! "(!n%ot!n)"(#%o) t&) 93: %+!) ;,#*&) %& !,& )#%o &o &)t!,*&"#%o &n

&* !"t! %& "on/o0#%!% %& *! &"&"#$n %& *! &)t!"#$n ! "!>o %&*"ont!t#)t!! en el caso de bienes y servicios! o en la *#


24/42

Los supuestos previstos en los numerales anteriores estn referidose(clusivamente a la actuacin de la Entidad! siendo de su nica y e(clusivaresponsabilidad evaluar en $u9 supuesto 'abilitador se encuentra para laejecucin de la garanta! por lo $ue no afectan de modo alguno al carcterautomtico de tal ejecucin y por tanto! de la obligacin de pago a cargo delas empresas emisoras! $uienes se encuentran obligadas a 'onrarlasconforme a lo previsto en el artculo 22 de la Ley! al solo y primerre$uerimiento de la respectiva Entidad! sin poder solicitar $ue se acredite

el supuesto 'abilitador! sin oponer e(cusin alguna y sin solicitar sustentoni documentacin alguna y en el pla#o perentorio de tres +2) das 'biles./ual$uier pacto en contrario contenido en la garanta emitida es nulo depleno derec'o y se considera no puesto! sin afectar la eficacia de lagaranta e(tendida.

8$uellas empresas $ue no cumplan con 'onrar la garanta otorgada sonsancionadas por la Superintendencia de %anca! Seguros y 8dministradoras&rivadas de ?ondos de &ensiones = S%S.


25/42

CAPTULO III

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


26/42

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el

incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales! las mismas$ue deben ser objetivas! ra#onables y congruentes con el objeto de laconvocatoria.La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccinla aplicacin de la penalidad por mora; asimismo! puede prever otras

penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcan#ar cada unaun monto m(imo e$uivalente al die# por ciento +1@) del monto delcontrato vigente! o de ser el caso! del tem $ue debi ejecutarse.En &* "!)o %& o,!) %&nto %& *!) ot!) &n!*#%!%&)


27/42

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucin de las

prestaciones objeto del contrato! la Entidad le aplica automticamenteuna penalidad por mora! conforme a la forma de clculo de la mismaestablecida en los documentos del procedimiento de seleccin. Solo seentiende justificado el retraso cuando se 'aya otorgado al contratista laampliacin de pla#o correspondiente. El retraso se considera

injustificado cuando la Entidad resuelva no otorgar la ampliacin depla#o solicitada o cuando no 'ubiera sido debidamente solicitado.

At+"(*o 13.- P&n!*#%!% o 0o! &n *! &'&"("#$n %& *! &)t!"#$n


28/42

La Entidad puede resolver el contrato! de conformidad con el artculo 2A

de la Ley! en los casos en $ue el contratista:1. 4ncumpla injustificadamente obligaciones contractuales! legales oreglamentarias a su cargo! pese a 'aber sido re$uerido para ello.-. Baya llegado a acumular el monto m(imo de la penalidad por mora oel monto m(imo para otras penalidades! en la ejecucin de la prestacina su cargo; o2. &aralice o redu#ca injustificadamente la ejecucin de la prestacin!pese a 'aber sido re$uerido para corregir tal situacin.

El contratista puede solicitar la resolucin del contrato en los casos en$ue la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y,u otras

obligaciones esenciales a su cargo! pese a 'aber sido re$ueridoconforme al procedimiento establecido en el artculo12C./ual$uiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito ofuer#a mayor $ue imposibilite de manera definitiva la continuacin delcontrato.

At+"(*o 138.- C!()!*&) %& &)o*("#$n.


29/42

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones! la parteperjudicada debe re$uerir mediante carta notarial $ue las ejecute en unpla#o no mayor a cinco +5) das! bajo apercibimiento de resolver elcontrato.6ependiendo del monto contractual y de la complejidad! envergadura osofisticacin de la contratacin! la Entidad puede establecer pla#osmayores! pero en ningn caso mayor a $uince +15) das! este ltimo pla#o

$ue se otorga necesariamente en el caso de obras.Si vencido dic'o pla#o el incumplimiento contina! la parte perjudicadapuede resolver el contrato en forma total o parcial! comunicando mediantecarta notarial la decisin de resolver el contrato. El contrato $uedaresuelto de pleno derec'o a partir de la recepcin de dic'a comunicacin.

La Entidad puede resolver el contrato sin re$uerir previamente elcumplimiento al contratista! cuando se deba a la acumulacin del montom(imo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situacinde incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos! bastacomunicar al contratista mediante carta notarial la decisin de resolver el

contrato.

At+"(*o 13.- Po"&%#0#&nto %& &)o*("#$n %& Cont!to


30/42

La resolucin parcial solo involucra a a$uella parte del contrato afectadapor el incumplimiento y siempre $ue dic'a parte sea separable eindependiente del resto de las obligaciones contractuales! siempre $ue la

resolucin total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad.En tal sentido! el re$uerimiento $ue se efecte debe precisar con claridad$u9 parte del contrato $ueda resuelta si persistiera el incumplimiento. 6eno 'acerse tal precisin! se entiende $ue la resolucin es total.


31/42

Si la parte perjudicada es la Entidad! esta ejecuta las garantas $ue elcontratista 'ubiera otorgado sin perjuicio de la indemni#acin por losmayores daos irrogados.Si la parte perjudicada es el contratista! la Entidad debe reconocerle larespectiva indemni#acin por los daos irrogados! bajo responsabilidad del

0itular de la Entidad./ual$uier controversia relacionada con la resolucin del contrato puede sersometida por la parte interesada a conciliacin y,o arbitraje dentro de lostreinta +2) das 'biles siguientes de notificada la resolucin. Dencido estepla#o sin $ue se 'aya iniciado ninguno de estos procedimientos! se

entiende $ue la resolucin del contrato 'a $uedado consentida..

At+"(*o 1.- E/&"to) %& *! &)o*("#$n.


32/42

/uando se resuelva el contrato y la Entidad tenga la necesidad urgentede continuar con la ejecucin de las prestaciones pendientes! sin perjuiciode $ue dic'a resolucin se encuentre sometida a los medios de solucin

de controversias $ue correspondan! esta puede invitar a los postores $ueparticiparon en el procedimiento de seleccin! a fin de suscribir contratopara la ejecucin de dic'as prestaciones! teniendo en cuenta el orden deprelacin. &ara estos efectos! se debe determinar un nuevo valorestimado o referencial! segn corresponda! incorporndose todos los

costos necesarios para su terminacin! debidamente sustentados!siempre $ue se cuente con la disponibilidad presupuestal


33/42

CAPTULO I@MODIFICACIONE5 DEL CONTRATO


34/42

ediante esolucin previa! el 0itular de la Entidad puede disponer laejecucin de prestaciones adicionales 'asta por el lmite del veinticinco porciento +-5@) del monto del contrato original! siempre $ue estas seannecesarias para alcan#ar la finalidad del contrato! para lo cual debe contarcon la asignacin presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se

determina sobre la base de las especificaciones t9cnicas del bien ot9rminos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactadosen el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre laspartes.4gualmente! puede disponerse la reduccin de las prestaciones 'asta ellmite del veinticinco por ciento +-5@) del monto del contrato original.En caso de adicionales! el contratista debe aumentar de forma proporcionallas garantas $ue 'ubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitarla disminucin en la misma proporcin.Los adicionales o reducciones $ue se dispongan durante la ejecucin deproyectos de inversin pblica deben ser comunicados por la Entidad a la

autoridad competente del Sistema *acional de 4nversin &blica.

At+"(*o 11- A%#"#on!*&) R&%(""#on&).


35/42

&rocede la ampliacin del pla#o en los siguientes casos:1. /uando se aprueba el adicional! siempre y cuando afecte el pla#o. Eneste caso! el contratista ampliar el pla#o de las garantas $ue 'ubiereotorgado.

At+"(*o 12.- A0*#!"#$n %&* *!6o "ont!"t(!*.

-. &or atrasos o parali#aciones no imputables al contratista.

El contratista debe solicitar la ampliacin dentro de los )#&t& 97: %+!);,#*&)siguientes a la notificacin de la aprobacin del adicional o definali#ado el 'ec'o generador del atraso o parali#acin.L! Ent#%!% debe resolver dic'a solicitud y notificar su decisin alcontratista en el pla#o de %#&6 91: %+!) ;,#*&)! computado desde el dasiguiente de su presentacin. 6e no e(istir pronunciamiento e(preso! setiene por aprobada la solicitud del contratista! bajo responsabilidad del0itular de la Entidad.En virtud de la ampliacin otorgada! la Entidad ampla el pla#o de loscontratos directamente vinculados al contrato principal.


36/42

Las ampliaciones de pla#o en contratos de bienes o para la prestacin deservicios dan lugar al pago de los gastos generales debidamenteacreditados. En &* "!)o %& *! "on)(*to+! %& o,!) %&,& !>!)& !*"ont!t#)t! *o) >!)to) >&n&!*&) &* "o)to %#&"to %&,#%!0&nt&

!"&%#t!%o)./ual$uier controversia relacionada con la ampliacin del pla#o por partede la Entidad podr ser sometida a conciliacin y,o arbitraje dentro de lostreinta +2) das 'biles posteriores a la comunicacin de esta decisin.

/uando no resulten aplicables los adicionales! reducciones y ampliaciones!las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre $ue las

mismas deriven de 'ec'os sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato$ue no sean imputables a alguna de las partes! permitan alcan#ar lafinalidad del contrato de manera oportuna y eficiente! y no cambien loselementos determinantes del objeto del contrato. /uando la modificacinimpli$ue la variacin del precio! debe ser aprobada por el 0itular de la

Entidad.

At+"(*o 1.- Ot!) Mo%#/#"!"#on&).


37/42

CAPTULO @CULMINACIN DE LA EJECUCIN CONTRACTUAL


38/42

La recepcin y conformidad es responsabilidad del rea usuaria. En elcaso de bienes! la recepcin es responsabilidad del rea de almac9n y laconformidad es responsabilidad de $uien se indi$ue en los documentosdel procedimiento de seleccin.La conformidad re$uiere del informe del funcionario responsable del reausuaria! $uien debe verificar! dependiendo de la naturale#a de la

prestacin! la calidad! cantidad y cumplimiento de las condicionescontractuales! debiendo reali#ar las pruebas $ue fueran necesarias.0ratndose de rdenes de compra o de servicio! la conformidad puedeconsignarse en dic'o documento. La conformidad se emite en un pla#om(imo de die# +1) das de producida la recepcin.

Las discrepancias en relacin a la recepcin y conformidad pueden sersometidas a conciliacin y,o arbitraje dentro del pla#o de treinta +2) das'biles de ocurrida la recepcin! la negativa de esta o de vencido el pla#opara otorgar la conformidad! segn corresponda.

At+"(*o 1?.- R&"&"#$n "on/o0#%!%.


39/42

1. El contratista presenta a la Entidad la li$uidacin del contrato deconsultora de obra! la $ue no debe incorporar conceptos distintos a losconsiderados en la ejecucin de prestaciones contractuales! dentro de los$uince +15) das siguientes de 'aberse otorgado la conformidad de la ltimaprestacin. La Entidad debe pronunciarse respecto de dic'a li$uidacin ynotificar su pronunciamiento dentro de los treinta +2) das siguientes de

recibida; de no 'acerlo! se tiene por aprobada la li$uidacin presentada porel contratista.

Si la Entidad observa la li$uidacin presentada por el contratista! este debepronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el pla#o de cinco

+5) das de 'aber recibido la observacin; de no 'acerlo! se tiene porconsentida la li$uidacin con las observaciones formuladas por la Entidad.

At+"(*o 1.- L#


40/42

-. /uando el contratista no presente la li$uidacin en el pla#o indicado! laEntidad debe efectuarla y notificarla dentro de los $uince +15) dassiguientes! a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de loscinco +5) das de notificado! dic'a li$uidacin $ueda consentida.

Si el contratista observa la li$uidacin practicada por la Entidad! esta debepronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los $uince +15) dassiguientes; de no 'acerlo! se tiene por aprobada la li$uidacin con lasobservaciones formuladas por el contratista.En el caso de $ue la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el

contratista! debe manifestarlo por escrito dentro del pla#o previsto en elprrafo anterior.

2. 0oda discrepancia respecto de la li$uidacin! incluso las controversiasrelativas a su consentimiento! aprobacin o al incumplimiento de los pagos$ue resulten de la misma! se resuelve mediante conciliacin o arbitraje! el

$ue debe ser iniciado dentro de los treinta +2) das 'biles siguientes al'ec'o generador! sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida."na ve# $ue la li$uidacin 'aya $uedado consentida o aprobada! segncorresponda! no procede ninguna impugnacin! salvo las controversiasreferidas a defectos o vicios ocultos! las $ue se resuelven medianteconciliacin y,o arbitraje.


41/42

7torgada la conformidad de la prestacin! el rgano de administracin o elfuncionario designado e(presamente por la Entidad es el nico autori#ado

para otorgar al contratista! de oficio o pedido de parte! una constancia $uedebe precisar! como mnimo! la identificacin del contrato! objeto delcontrato! el monto del contrato vigente! el pla#o contractual y laspenalidades en $ue 'ubiera incurrido el contratista.Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en $ue

'ubiera penalidades! 'asta $ue estas sean canceladas.

At+"(*o 17.- Con)t!n"#! %& &)t!"#$n

La recepcin conforme de la Entidad no enerva su derec'o a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos.Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben sersometidas a conciliacin y,o arbitraje. En dic'o caso el pla#o de caducidadse computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad 'asta treinta+2) das 'biles posteriores al vencimiento del pla#o de responsabilidaddel contratista previsto en el contrato.

At+"(*o 18. @#"#o) o"(*to).


42/42

GRACIA5

NOTAHEL ALUMNO DEBE LEER EL CAPTULO @IADELANTO5 Y PAGO 5E CON5IDERA TEMA PARA ELPRIMER PARCIAL.

4 clase contrato

Documents