3.5pi>] li mutz...acta constitutiva de comitÉ comunitario o vecinal hoja 1de 2 en la.comunidad...

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO O VECINALHoja 1 de 2

En la.comunidad del panal del Municipio de Encarnación de Diaz, del Estado de Jalisco, siendo las ::¡~3.5pI>] horasdel dla LI del mes de Mutz.o de 2015, se reunieron los beneficiarios del Programa faism ycon la presencia dellng. Arq. Roberto Moreno Casillas por parte del H. Ayuntamiento, con el propósito de aceptación a laobra _- construcción del depósito de agua de 100 m2 en el panal, en el Municipio de Encarnaciónde Diaz, Jalisco ya su vez integrar el Comité ComunitarioPor acuerdo de la mayoria de los presentes se designó a las titulares de los siguientes cargos:

Nombre Domicilio

Presidente Sal voebv C\,lc¿tlov d~ ~lJJos A /(endc:. ir ~ f I fQ)/lQ (

Secretario

Vocal (es) Id: \d4 Trgr'l(.Q -':YO;_VK0

De control y Vigilancia

Los beneficiarios maniñestan el compromiso bajo~protesta de decir verdad, de no recibir apoyos de otros programas

federales y/o estatales para las mismas acciones o proyectos. Firmando al calce de esta acta y No habiendo otro asunto

que tratar siendo las ~: GY:J t tn horas del dia en que se dio lectura a la presente acta y conformes los que

intervinieron; la ratificaron y firmaron para su debida constancia.

NOMBRE y FIRMAS POR EL COMITÉ COMUNITARIO.O VECINAL

~~mIidPRESIDENTE

~RERO

SECRETARIO

kb\JCL JY{\1\ (l) 3(C\(\.(O,

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE y FIRMA POR EL H. AYUNTAMIENTO.

Ing. Arq. Roberto Moreno Casillas

DIR. OBRAS PÚBLICAS

c:ou.,E.,€o

~'

*""'";¡o

'";g"2c..~IJJ

Hoja 2 de 2

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE: FIRMA:

Encarnación de Díaz,:~ Jalisco. .r· i-'1~""

~ C.P. 47270

~

..

v y

-. . _.~: . ~'.MimiCipal. .': < ,- '. ' " • '. ..'.' • • ' •

. :. ' ,', ~~2:":,R.avimentaci6r\ de',la,:prelongáCl6n 'Agustín ~~!g~r_'2da'etapa

,,.eg~iril;i~ilff~¡¡~~~~~f!···_ .._

- -.~",;",,"'" ',. :' ' .... -r . ' ...• - .,":

.·.H;¡~~~;tl~~~~;~~_~l~t~~~~~ez~j~é~!s;,'. ' planeacfas,'[par~':su)~j~Cuéi6n;~t'as¡:':m1sm(),dándó uná brev~{intr:od~cción .

, . .-~:.~:'.:.:'" ( -,

'En·'

. <4.cC"DsttUcj:ión.de,tl~p&sitq tl~ agu¡>eRlaicQmunidal( El f>ánaL .ep> }~ ...'"5:_ Cbnstrucción ~e.D~p6sitQ:áe-'á9úa:'eh'laéómuñídad deoSal) Maréos.

,.... :. . ~'. :~'.. ~ - -. .' - ,- _.' ::. .- ,','.- .

':." ..

-~~,t-__-

,~'f?GOBIERNO~ MUNICIPAL

1\1 ::;¡

.,~~~~~~~~t~IJI~fir~!lJ~:~~~t¡~~~:~:r,·~ ~.:.~:_':':_-: _,'0, ."~~_::", ".,~"-:: • •~.: • .'_., __.... "00' ._ .~_..;

; ,,'.,". ,'.," Ór Ó, .:.:, • • •

,'i~_*t'~~~IJ~\~2jwtci.,', .;". ,',;. . ,,"

:~,", ;, -. - • "v 'J. ~ " .;;:

\

,,', "

Palacio Municipal 51Teléfonos:

(475) 953-2163953-2391953-2001

Encarnación de Dlaz,Jalisco.

C.P. 47270

CUBO CONSTRUCTORA

Ing. Arq. Roberto Moreno Casillas

Director de obras públicas,

P r e s en t e.-

Por medio de la presente, se le solicita a esta dirección el cobro del anticipo para la realización

de la obra denominada "Depósito de agua de 100m3, en la comunidad el panal" con contrato no.

AYTO/ENC/001/15, se anexan los documentos necesariospara la realización del cobro.

Sin más por el momento quedo a susórdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Encarnaciónde DíazJaliscoa 24 de marzo de 2015

LlCMONICADELCARMENVAZQUEZHUERTA

NÚMERO: 162

EXPEDIENTE:DOPM.26/03/15-162

"ASUNTO· PAGO DEL 25% DE ANTICIPO

Encarnación de Díaz, Jal., 26 de Marzo de 2015

L.C.P. JAVIER GUILLERMO ROMO PARADAENC. DE LA HACIENDA PÚBLICA MPAL.PRESENTE.-

Sirva la presente para hacerle llegar a usted un cordial saludo, y aprovecho esteconducto para solicitarle el concepto de pago del 25% de Anticipo a la empresacuyo represéntate legal es la C. MÓNICA DEL CARMEN VÁZQUEZ HUERTA lacantidad de $66,257.12 (Sesenta y seis mil doscientos cincuenta y siete pesos,12/100 m.n.) de la obra denominada: "CONSTRUCCiÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE100 M3 EN LA COMUNIDAD EL PANAL" en la Cabecera Municipal de Encarnaciónde Díaz, Jalisco. (Anexo Factura con Folio: 29 con XML, Póliza de Fianza yContrato).

Sin más por el momento me despido, agradeciendo la atención que le brinde alpresente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE2015, "Año del Generalísimo José María Mo ....1J~~,h'ith.!

C.c.p. ArchivoH. AYUNTAMIENTO 2012-2015

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAZ

PALACIO MUNICIPAL SIN ZONA CENTRO

(/

J!tlA'/CADEl CARMEN VAZQUEZ HUERTAMANUEL GO . Domicilio fiscal

- NZALEZ y TELLO No. 202 In!. No. ALTOS, CENTRO ENCARNACIONDEDIAZ '

47270 ENCARNACION DE DIAZ JALISCO MEXICO

VAHM860113PR1REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLIENTEFACI1JM

NOMBRE: Folio:MUNICIPIO DE ENCARNACION PE DIAZ JALISCO 30DOMICILIO:

Fecha:CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL No. SNCENTRO, C.P. 47270 30/3/201520:27:54

ENCARNACION DE DIAZ Forma dePago

JALISCO, MEXICO NO IDENTIFICADOR.F.C.: Cuenta:MED8801013M4 0000

Cantidad Unidad Descrl¡x;J6n Precio Unitario ImporteSERVICIO DE :Anticipo ejel 25% para la construcción de Depósito de agua de100 m3. en la comunidad denormnada "1;1Panal", del contrato de

1.00 SERVICIOSobl'll pública, asignación directa, fondo de aportación para laInfraéstructura social municipal 2015, sindicatura área Jurldlca 57,116.21 57,118.21Contrato Intemo No. AYOIENC/001/15, de fecha 01 de Febrerodel 2015.

Total $66,257.12

.IMPORTE CON LETRA I SUBTOTAL:I 57118.211SESENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y SIETE PESOS 12/100 M.N. I.V,A.:I 9138.91JEste documentoes una representaciónImpresade un CFDI

TOTAL:I $6,257.121"Efectos lIacal .. al pago

I OBSERVACIONES:

"Pago en una lIol. exhlblcl6n

Foliofiscal: 0042DDF1-FAC4-40CQ.8EOC-BB95B3C65B5C Fechay hora de certificación: Marta 30 2015 • 20:28:03

Serie del Certificadodel emisor. 00001000000306458639 No deSerie del Certificadodel SAT: 00001000000202864883

Documento Válido

Sello digital del CFDIRahmWvrhvDj kE8Ma3 6MXPbpMRyWrOf Ipdae/ QuVBbfGbI rhfwS YUe5BtPyK90rt zt Yb7 aDp+uwfDOWY9Dxfy / jK9+rm7rbO/ /JF4uyTzGrHR9LNzmoAQhfGFVePOqfaYmez+77DTbASfiylDziX/QG4B5/g3vGCNDllLplpoFTU:

Sello del SATCT3MP6iGVF7nqA/uaqSoJgAhG54adIIR+qp9EEOwvEB6z/IjHP02BDrf40qCu/JlrK2sfHJF+wc90B6yS+NmfOlq699t99DE/D4fLh+/HTSeATpZ/jklXxYVLDVpGBajVtsfn4qTstFldwfoCcSufEBwQj49IZo1ZyeUgI2AbAQ. .

Cadena original del complemento dacertlllcaclón digital del SAT111. o 10042DDFI-FAC4 -40CO-8EOC-BB95B3C65BScI201~-03 -30T20: 28: 031 RshmWvrhvDjkE8Ms36MXPbpMRyWrOflpdae/QuVBbfGblrhfwSYUeSBtPyK90rtztYb7sDp+uwfOOWY9Dxfy/jK9+rm7rbO/ /JF4uyTzGrHR9LNzmoAQhfGFVePOqfsYmez+77DTbASfiylDZiX/QG4HS/g3vGCNDllLPlpoFTU-1 0000100000020286488311

MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTADomicilio fiscal

MANUEL GONZALEZ y TELLO No. 202 lnt, No. ALTOS, CENTRO, ENCARNACIONDEDIAZ

47270 ENCARNACION DE DlAZ JALISCO MEXICO

VAHM860113PR1REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLIENTE FACTURANOMBRE: Folio:

MUNICIPIO DE ENCARNACION PE DIAZ JALISCO 30DOMICILIO: Fecha:CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL No. SN 30/31201520:27:54CENTRO, C.P. 47270 Forma de PagoENCARNACION DE DIAZ NO IDENTIFICADOJALISCO, MEXICO Cuenta:R.F.C.: 0000MED8!)01013M4

Cantidad Unidad DeserlReJón Precio Unitario ImporteSERVICIO DE :Anticipo del 25% para la construccl6n de Depósito de agua de100 m3. en la comunidad de_nominada ·E;I Panal", del contrato deobra pública, asignaci6n directa, fondo de aportación para la

1.00 SERVICIOS Infraestructura social municipal 2015, sindicatura área Jurldice 57,116.21 57,118.21Contrato Interno No. AYO/ENC/001/15, de fecha 01 de Febrerodel 2015.

Total $66,257.12

'IMPORTE CON LETRA I SUBTOTAL:I 57118.211SESENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y SIETE PESOS 12/100 M.N. I,V,A,:I 9138.911Este documentoes una represenlaciónimpresade un CFDI TOTAL:I ~6,257.121"Efectos nacales al pago"Pago en una "'Ia exhibición

I OBSERVACIONES:

Folio fiscal: 00420DF1·FAC4-40CG-8EOC-BB95B3C65B5C Fecha y hora de certificación: Marzo 30 2015 • 20:28:03

Serie del Certificadodel emisor: 00001000000306458639 No de Serie del Certificadodel SAT: 00001000000202864883

Documento Válido

Sello digital del CFDIRshm"vrhvDjkE8Ms36MXPbpMRy"rOflpdae/OUVBbfGblrhfwSYUeSBtPyK9OrtztYb7sDp+uwfDOWY9Dxfy/jK9+rm7rbOj /JF4uy'l'zGrHR9LNzmoAQhfGFVePOqfsYmez+77DTbASfiylDziX/QG4HS/g3vGCNDllLpIpoFTO:Sello del SATCT3MP6iGVF7nqA/UGqSoJgAhGS4adIIR+qp9EEOwvEH6z/IjHP02BDrf40qCu/JlrK2sfHJF+wc90B6yS+Nm!OIq699t99DE/D4fLh+/IITSeATpZ/jklXxYVLDVpGBsjVtsfn4qTstFldwfoCCSufEBWOj49IZo1ZyeUgI2AbAQ.Cadena original del complemento de certificación digital del SAT '//1. O/ 0042DDF1·FAC4 ·40CO·8EOC·BB95B3C6SBSC/201~·03 ·30T20, 28,031 RshmWvrhvDjkE8Ms36MXPbpMRy"rOflpdae/OUVBbfGblrhfw5YUeSBtPyK90rtztYb7sDp+uwfwwy9Dxfjl/jK9+rm7rbO/ /JF4uyTzGrHR9LNzmoAQhfGFVePOqfsYmez+77DTbASfiylDziX/QG4HS/g3vGCNDllLplpoFTUz / 00001000000202864883//

• . Página 1 de 1

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante NwnCtaPago="OOOO"LugarExpedicion="MANUEL GONZALEZy TELLO 1m ALTOS, CENTRO, 47270, ENCARNACION DE DIAZ,ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, MEXICO" metodoDePago="NO IDENTIFICADO" tipoDeComprobante="ingreso" total="66157.1l" Moneda="PesoMexicano" TipoCambio="l.oo" subTotal="5711S.11"certificado="MIIEijCCA3KgAwmAgWMDAwMDEwMDAwMDAzMDYONTglMzkwDQYJKoZIhveNAQEFBQAw ggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGlUbCJnoCertificado="OOOOlOOOOOO306458639"formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHlBICION" ,sello="RsbmWvrbvDjkESJ\.Is36MXPbpMRyWrOflpdaelQuVBbfGblrhfw5YUe5BtPyK90rtztYb7sDp+uwfDOWY9Dxfy/jK9+rm7rbOIIJF4uyTzGrIIR9LNzmoAQbfecha="1015-03-30T10:17:54" folio="30" version="3.1" xsi:schemaLocation=''http://www.saLgob.mIlefd/3 ht1p:llwww.saLgob.mIlsitio_internetlcfd/3/cfdv31.xsd"xmlns:xsi=''http://www.wJ.orgl2oo1IXMLSchema-instauce'' xmlns:cfdi="bttp:llwww.sat.gob.mx/cfd/3">

<cfdi :Emisor nombre="MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA" rfc="VAlIM860113PRI "><cfdi:DomicilioFiseal eodigoPostal="47270" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio-"ENCARNACION DE DIAZ" localidad="ENCARNACION DE

DIAZ" colonia="CENTRO" nolnterior-"ALTOS" noExterior-"ljll" calle="MANUEL GONZALEZ y TELLO"/><cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN DE LAS PERSONAS FlSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL"/>

</cfdi:Emisor><cfdi.Receptor nombre="MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO" rfc="MED880l01JM4">

<cfdi:Domicilio codigoPostal="47270" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="ENCARNACION DE DIAZ" localidad="ENCARNACION DEDIAZ" colonia="CENTRO" noExterior="SN" calle="CONSTITUCION PALACIO MUN1CIPAL"/>

</cfdi:Receptor><cfdi:Coneeptos> .

<cfdi:Concepto importe="5711S.11" valorUnitario="5711s.11" descripcion="SERVICIO DE : Anticipo del 15% para Ja construcci6n de Dep6sito de aglia de100 m3. en la comunidad denominada "El Panal", del contrato de obra pública, asignaci6n directa, fondo deaportaci6n parala infraestructura socialmunicipal 1015, sindicaturaareaJurídica Contrato Interno No. AYOIENC/OOllI5, de fecha 01 de Febrero del 1015. Total 566,257.12"noldentificacion="OO3" unidad="SERVICIOS" cantidad="I.OQ"I>

</efdi:Coneeptos><efdi: Impuestos totallmpuestosTrasladados="913S.91 ">

+ <efdi:Traslados></efdi: Impuestos><cfdi :Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation=''http://www.saLgob.inxffimbreFiscalDigitalhttp://www.saLgob.mxlTimbreFiscalDigitallTimbreFiscalDlgitaLxsd'' xmlns:xsi="bttp:llwww.w3.orgllOOllXMLSchema-instance"selloSAT="CT3MP6iGVF7nqAlUGqSoJgAhG54adIIR+qp9EEOwVEH67lIjIIP02BDñ40qCulJlrKlsmJF+wc90B6y5+NmfOIq699t99DEID4fLb+/HHnoCertificadoSA T="00001000000101864883" UUID="0041DDFI-FAC4-4OCO-SEOC-BB95BJC65BSC" FechaTimbrado=":Z01S-03-30T10:18:03"selloCFD="RshmWvrhvDjJú;SMs36MXPbpMRyWrOfIpdaelQuVBbfGbIrhfw5YUe5BtPyK90rtztYb7sDp+uwfDOWY9Dxfy/jK9+rm7rbOI/JF4uyTzCxmlns:tfd="bttp:llwww.saLgob.mxffimbreFiscalDigital"/>

</efdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

file:///C:/UserslInvitado/AppData/LocallMicrosoft/Windowsffemporary%2OIntemet%20... 31/03/2015

GOBIERNOMUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO2012 - 2015

ENCARNACIONDE DIAZ,JALISCO.

ConstituciónPalacioMunicipal s/n

Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001

Encarnación de Díaz,Jalisco .

. C.P. 47270

NUMERO

DEPENDENCIA

ASUNTO

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DIAZ, JALISCO07 DEJUNIO DEL 2015

AYTO/ENC/001/15

DESIGNACiÓN DEL RESIDENTE DE OBRA

Encamación de Díaz, Jalisco, a 07 de Febrero del 2015

MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA

PRESENTE

Con fundamento en los articulas 53 de la Ley.de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas; 111, primer párrafo, 112 y 113 del Reglamento de la Ley;de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, se le comunica que ha sido designado de la obra:"CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3 EN EL PANAL" de los trabajos amparados porel contrato número AYTO/ENC/001/15. I

,Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad correspondiente, en el presente

documento se encuentra el nombre de la persona que fungirá como supervisor de obra yenlace con ustedes, en razón de lo anterior, informo que el Municip:io ha tenido a biendesignar al C. J. Refugio Delgado Gómez, de quien a continuación se indican sus datos:

I

J.REFUGIO DELGADO GOMEZ: SUj)E!rvisión_y_área de proy_ectos iTELEFONO DE OFICINA: (045) 4491418083TELEFONO DE OFICINA: 01(475}953 66 90 ,

DIRECClQN: Agua Potable Munic~1 ICORREO ELECTR_QNICO: sima 2012 201~hotmail.com I

I

I

Para, realizar la supervisión vigilancia y control de la ejecución de los tr,abajossef'ialados enel párrafo anterior, apegado a la normatividad aplicable y en espeCial¡a lo previsto en elarticulo 8 de la Ley Federal'de Responsabilidades Administrativas de los ¡ServidoresPúblicos,exhortándolo a continuar realizando con entusiasmo y dedicación esta responsabilidad.

NUMERO SIN

DEPENDENCIA OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO Validación

GOBIERNOMUNICIPAL

Encarnación de Díaz, Jalisco, 03 de febrero de 2015

AREA DE PLANEACION y PROYECTOSDIRECCION DE OBRAS PÚBLICASP R ES ENTE.



Con relación al proyecto denominado: NCONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3EN EL PANAL 11. Y programado para ejecutarse a través del "Fondo de Aportacionesde Infraestructura Sodal Municipal" FAISM del ejercicio fiscal 2015 me permitoinformarle que una vez revisado el mismo, yo Ing. Arq. Roberto Moreno Casillas(Director de Obras Públicas Municipales) emito al respecto una validación

satisfactoria del proyecto antes citado.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo la. atención que le brinde alpresente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"UN GOBIERNO QUE DA CONFIANZA"

Obro

ING. ARQ. OBERTO MORENO CASilLASBRAS PÚBLICASENCARNACIÓN DE OrAZ


Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001

Encarnación de Díaz,Jalisco.

C.P. 47270

c.c.p. archivo

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 100 M3 EN EL PANAL

CROQUIS

CONTRATISTA J.

C. GILBERTOElGADIUO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM

CROQUIS


EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DESPALMEDETIERRAVEGETAL TERRENOTIPO 11DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE : AFINE DE TELUDESyFONDO. COMO LA CONSERVACION DE LA MISMA

CONCEPTO 2

0··/0 ;-"----------1// /

// /~/ /,"0/

CONTRATISTA

c.GILBERTO DELGADILLO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM

CROQUIS


CONCEPTO3

~

1.30

t0,70 0,60i<

>J

MUROS DEMAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE "l.SO CM DE BASEA 0.70 CM JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA

orurV

CONTRATISTA

C. GllBERTO DElGADlllO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM

CROQUIS


CONCEPTOANCLAJE DE COLUMNA A CIMENTACION DE PIEDRA BRAZA DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TMA 19MM HECHO EN OBRA, CON VARilLAS SEGÚN CALCULO

ESTRUCTURAL,INCLUYE: COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRODE LA OBRA, LIMPIEZAS.4

J.CONTRATISTA

0l-:P6¿7e> 'J)+{ú.A:Dll......LO \J.C. GILBERTO DElGADllLO VALADEZ

REVISO SUBDIRECTOR DE OPM


CROQUIS

DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA

DALA DE DESPLANTEEN CIMENTACION CON SECCION DE 30 X 30 CM, CON CUATROVARILLASDE 1/2", ESTRIBOSDE 1/4"@15CMCON CONCRETO F'C250KG/CM2 RN. AGREGADO MAXIMO 3/4".

CONCEPTO 5

~ 0,70

1.30 tk 0,60

1

tlt 12.00 ltt_jo 1°-,Yo(\J

.7 .60'.6rú

II

CONTRATISTA

0C$&¿7C> 'PELCI'\-QlLLO \JC. GILBERTODELGADILLO VALADEZ

REV1S0 SUBDIRECTOR DE OPM


CROQUIS

CONCEPTORELLENODE TEPElATECOMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON BAILARINA, EN CAPAS DE HASTA 20CM DE ESPESOR,INCLUYE SUMINISTRODE TEPElATE,AGUALA

NACESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCiÓN DE MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRODE LA OBRA Y LIMPIEZAS6

o(\J

rti

A

C. GILBERTO DELGADILLO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM

CROQUIS


J__-º!!~~~~~~~~~l__j FORMACION COMPACTACION DETERRACERIASDE 20 CM DE ESPESORA BASE HIDRAUlICA CON MATERIAL DE BANCO DE GRUESOSA FINOS, COMPACTADO A90%DE SUPSVM INCLUYE: HUMEDECIDO, HOMOGENEIZADO, TENDIDO COMPACTADO, ABUNDAMIENTO DEMATERIAL Y CARGA Y ACARREO DELMISMO A UN

KILOMETROCONCEPTO 7

J.

CONTRATISTA

C. GllBERTO DElG4DIllO V4l4DEI


CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 100 M3 EN El PANAL

CROQUIS

LIC.DE ENCARNACION DE

PUBLICAS SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ZAPATA K-2 DE REFUERZOEN ESTRUCTURAFY4200 KG/CM2 DE VARILLA DE 1/2" CONCRETO F'C 200 KG/CM2 HECHOCON REVOLVEDORA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERPERISMO,ACEITESY GRASAS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES,

ANCLAJES, TRASLAPES,CRUCES,SILLETAS,ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS DETRODE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURA DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZASGRUESAS.

CONCEPTO 8

CONTRATISTA

C. GILBERTODELGADILLO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM

- - -- -----------


CROQUIS

VAZQUEZ HUERTAJAUSCO.

CONCEPTO

PREFABRICADO DE VIGUETA y BOVEDILlA A BASE DE VIGUETA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO HIDRAUUCO DE 5CM DE ESPESORARMADO CON MALlA ELECTROSOLOADA 6·610·10 INCLUYE CHALPAQUEO DE CEMENTO9

1.30 t0,70 0.60

"JI< ~

LIC.CONTRATISTA

¿f/~t:--d7D J? €-lC¿_A-O (ll 0\) .C. GILBERTO DELGADILLO VALADEZ


CROQUIS


l---º!!~~~~Q!!~1'.l!!!:!!~~--l DALA INTERMEDIAY DE CERRAMIENTOEN MURO CON SECCION DE 15 X 20 CM. CON CUATRO VARILLAS 1/2". ESTRIBOSDE 1/4" DE 15CM CON CONCRETO F'C200 KG/CM2 RN AGREGADO MAXIMO 3/4"CONCEPTO 10

0,701.30 !

k 0.60

t1f-O-}L"+--------l:::--------i+----i---.I'I

co(\J

ru

VAZQUEZ J.CONTRATISTA

tÍtú;?f--470 J)&ÚI'}OIl w \1C. GILBERTODELGADILLOVALADEZ



CROQUIS

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X288 CM DE 14 CM DE ESPESOR,ASENTADO CON MORTERO,CEMENTO, ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.5CM,ACABADO COMUN, INCLUYE: BOCA DE PESCADO, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRODE LA OBRA, ELEVACIONES, ASI COMO ALTURASDE

ACUAERDO A PROYECTO, HUMEDECIDO DE TABIQUESY LIMPIEZASGRUESAS.CONCEPTO 11

o(\J

oi

LIC. HUERTA J.CONTRATISTA



CROQUIS

CONCEPTO 12

PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS *3@20CMEN AMBOS CENTIDOS CON CONCRETO F'C 250KG/CM2 CON UN ESPESORDE 17CM,INCLUYECIMBRADO, COLADA, HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO y PROTECCION AL INTERPERISMO,ACEITESy GRASAS, TRASLAPES,CRUCES,VIBRADO, DESCIMBRADO,

ACARREOS DENTRODE LA OBRA ELEVACIONES, ALTURASDE ACUERDO A PROYECTOY LIMPIEZASGRUESAS.

'"(\J(\j

0,70

CONTRATISTA

tÍlt'2&17º 7)1-ttt¡qJ)ILlO\.JC. GILBERTODELGADILLO VALADEZ


tlt ieoo ltt~~:~O~-------------------------------.~.6±O~

I I

J.

CROQUIS


APLANADO PULIDO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO. ARENA. ACABADO PULIDO. FILOS.CANTOS. PLOMEADO. NIVELADO.EMBOQUILLADO. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. ELEVACIONES. ALTURASDE ACUERDO A PROYECTO. LIMPIEZASGRUESAS.CONCEPTO 13

1.30

0,70 0,60

trr 12.00,_jo 9.40o(\J .7 60 9.00ni I

HUERTA J.CONTRATISTA


CROQUIS

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 100M3 EN EL PANAL

~_-º!!~:9!~~Q!!~~~~L.._¡ APLANADO PULIDO EN PISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y FESTERGRALINTEGRADO, ESPESORPROMEDIO DE 2.5CM INCLUYE: REPELLADOCON MORTEROCEMENTO-ARENA ACABADO PULIDO, FILOS,CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRODE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURASDE

ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZASGRUESAS.CONCEPTO 14

0,70

1.30 tk 0,60

o(\J

o.l

CONTRATISTA

d(V¿f'd70.::Df-lá:rt.DlUO\J-C. GILBERTODELGADILLO VALADEZ


---~- --------------------


CONCEPTO 15

COLUMNAS DE CONCRetO 20X35 CM ARMADO CON 6VRILLAS#4 y E#2@15CM y CONCRETO F'C 250KG/CM2 TMA 19MM GRAVA COLOR GRIS TRITURADANO1--~~~~~~~~!:!9~--l ACANTERADA HECHO EN OBRA te-u INCLUYE:CIMBRADO, COLADO CON REVOLVEDROA, HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO y PROTECCION ALINTERPERISMO,ACEISTESy GRASAS, ANCLAJE DE ACERO HASTA ZAPATA, TRASLAPES,CRUCES,VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRODE LA OBRA,

ELEVACIONES,ALTURASDE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZASGRUESAS.

y ll: ll:

?- ;r. \p;:. F- z,

p;:. F-)-=AA_)9 .» ./~ ~

~

z,

~ yr y

z,

CONTRATISTA


6.00 6.70 9.30

5

CROQUIS


DEENCARNACION DE

CONCEPTO 16SUMINISTROY COLOCACION DE ESCALONES DE ACERO PINTADO PARA FORMACION DE ESCALERAINTERI OR

~~_O~C~O, ~:~ ,r~~

I

CONTRA TlSTA E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



HUERTA

SUMINISTRO y COLOCACION DE TUBOS PARA VENITLACION DE LA MISMA CISTERNA

CONTRATISTA

C. GILBERTODELGADILLO VALADEZREVISO SUBDIRECTORDE OPM


SUMINISTROy COLOCACION DE TAPA Y CONTRAMARCO DE ACERO SEGÚN PROYECTO PARA ACCESO A DEPOSITO

tJt ie.oo ttt;<-140--}<.'t---------_ 9.40-------- __.b"-±. 0_

.7J60 .6 .7I I

CONTRATISTA


12.00)<-1. O

~t 9.40.~

1. 0_.7 .60' 9.00 !!.6 .7QI í 1 I

~j¡B -,;:;¡ ,.-(,.-(~~ ~-:l..4.~~ 41.--1::. J J J !A" Lr1 I 1

.70'Ir: ::y 7: ::y i.-~- 2.A)q K K I _:,6~ - 3.» A ~- 1- -- 4RR

_¡;::. A ji:::{

Y B LA:Y. Y. l-B~ ~ ¡z I)Sy y

LA 6.00 6.70 9.30

.» Y. )q ¡;;:;¡:

~ b<; lA: =cY. » ~ i,y y i)t' i)t'

~y .» ll:

-'-~~ js:. ~j!:::{j!:::{~RJC(]!::<]!::<RRRjs:. ~ ~ I_:,;~-- 660

A .» )q)q)qj!:::{AA)q)q)q)qAA)q)q)q~A~ 't<- --no-- - 7

30 J. 8

AUTORIZO

J.CONTRA TlSTA

tú0&l7D O 'f:t'~1I9DlI lO \;.

MONICA DEL CARMEN

CONSTRUCCION DEDEPOSITODEAGUA DE 100 M3 EN ELPANAL

o

A J.CONTRATISTA

t{t e~ f-1l7C> 7)étú. f'r D /(C. GILBERTODELGADILLO VALADEZ


H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACION DE DiAl, JALISCOADMINISTRACION 2012-2015

MPIO. ENCARNACION DE DiAl. JAl.DIRECCiÓN DE OllAS PUILlCAS MUNICIPALES

DESCRIPClONDE LA OBRA:

CUBO CONSTRUCTORA

ATENOON A: D1RECOÓNDE OBRAS PÚBUCAS MUNICIPALES

OBRA: CON$TRUCCON DE DEPOSrro DE 100M3 EN EL PANAL

W DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P U PRECIOUNITARIO CON LETRA IMPORTE

PRELIMINARES

y TRAZO DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:PUENTEO, SEÑAllZACION DE BANCO Y PUNTOS

EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES111.60 OCHO PESOSBO/l00 M.N. 981.588.80

OCHENTA Y NUEVE PESOS63/100. M.N.89.63 10,002.58

M2

111.60

PZAS 10.00 DOCIENTOSCUARENTA Y CINCO PESOS30/100 M.N. 2,452.97

Ml 31.60

24S.30

DOCIENTOS OlEO NUEVE PESOS32/100 M.N.219.32 6,930.67

RElLENO DETEPETATECOMPACTADO AL 9S% DE SU PSVM CON BAILARINA,EN CAPAS DE HASTA 20CM DE ESPESOR,INCLUYESUMINISTRO DETEPETATE,AGUALA NACESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCiÓNDE MATERIAL. M3 111.60 135.00 CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS00/100 M.N. 15,066.38TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL. ACARREOSDENTRO DE LA OBRA YLIMPIEZAS

FORMACION COMPACTACION DETERRACERIASDE 20 CM DE ESPESORA BASEHIORAULlCA CON MATERIAL DE BANCO DE GRUESOSA FINOS, COMPACTADOA 90% DE SU PSVM INCLUYE: HUMEDECIDO, HOMOGENEIZADO, TENDIDO M3 66.96 236.20 DOCIENTOSTREINTA Y SEISPESOS20/100 M.N. lS,816.14COMPACTADO, ABUNDAMIENTO DE MATERIAL Y CARGAY ACARREODELMISMO A UN KILOMETRO

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ZAPATA K-2 DE REFUERZOENESTRUCTURAF~ 4200 KG/CM2 DE VARILLA DE 1/2' CONCRETOF'C 200KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA,INCLUYE: HABILITADO DEACEROSINOXIDO y PROTECCIONAL INTERPERISMO,ACEITESy GRASAS,CORTES, PZAS 10.00 $ 1,583.20 MIL QUINIENTOS OCHENTA y TRESPESOS20/100 M.N. lS,832.03GANCHOS, D08LECES, ANClAJES, TRASLAPES,CRUCES,SILLETAS,ALAM8RERECOCIDO,ACARREOSDETRO DE LA OBRA, ElEVACIONES, ALTURA DEACUERDO A PROYECTOY LIMPIEZAS GRUESAS.

PREFABRICADO DE VIGUETA Y BOVEDIllA A BASE DE VIGUETA DE CONCRETOARMADO. INCLUYE·CAPADE COMPRESION DE CONCRETOHIORAULlCO DE

M2 62.98 313.20 TRECIENTOSTRECEPESOS20/100 M.N.5CM DE ESPESORARMADO CON MALlA ELECTROSOLDADA6-61G-I0 INaUYE 19,72S.32

CHALPAQUEO DECEMENTODALA INTERMEDIA V DE CERRAMI~NTO EN MURO CON SECCIONDE 15 X 20

10 CM, CON CUATRO VARILlAS 1/2-, ESTRIBOSDE 1/4' DE 15CM CON CONCRETO MI 63.20 219.32 DOCIENTOS DIECI NUEVE PESOS32/100 M.N. 13,86133F'C 200 KG CM2 RN AGREGADO MAXIMO 3 4"

Subtot.lest. panld.fJii~~~W.3Qf¡,2!)$163,664_20

AlBAÑllERIAS

SUbtotal esta

ACABADOS

MURO DE TABIQUE ROJORECOCIDODE 7XI4X288 CM DE 14 CM DE ESPESOR,ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:3 CON JUNTAS DE l.5CM,

11ACABADO COMUN, INCLUYE: BOCA DE PESCADO,ALINEADO, PLOMEADO,

M2 58.02 $ 148.90 CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS90/100 M.N.NIVELADO, ACARREOSDENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES,ASI COMO $8,639.96

ALTURAS DE ACUAEROO A PROYECTO,HUMEDECIDO DETABIQUES YLIMPIEZAS GRUESAS.

PISO DE CONCRETOARMADO CON VARILlAS #3 il!'2OCM EN AMBOS CENTIDOSCON CONCRETO FC 2S0KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 17CM, INCLUYE

12CIMBRADO, COLADA, HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL

M2 62.98 $INTERPERISMO, ACEITES V GRASAS, TRASLAPES, CRUCES. VIBRADO,320.00 TRECIENTOSVENTE PESOS00/100 M.N. $20,IS3.90

DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA 08RA ELEVACIONES,ALTURAS DEACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS GRUESAS.

APLANADO PULIDO EN MUROS A,PLOMO Y REGLACON MORTERO CEMENTO,

13ARENA , ACABADO PULIDO, FILOS, CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO,

M2 70.84 $EMBOQUILLADO, ACARREOSDENTRO DE LA OBRA, ElEVACIONES, ALTURAS DE 140.81 CIENTO CUARENTAY OCHO PESOS81/100 M.N. $9,974.70

ACUERDO A PROYECTO,LIMPIEZAS GRUESAS. ~ )

~

6V- -~ -:

14 CEMENTO-ARENA ACABADO PULIDO, FILOS, M2 62.98 140.81 CIENTOCUARENTAY OCHO PESOS81/100 M.N. $8,867.96EMBOQUILLADO, ACARREOSDENTRO DE LA OBRA,ACUERDOA PROYECTO,lIMPIE2AS GRUESAS.

CONCRETO F"C 250KG/CM2 TMA 19MM GRAVANO ACANTERADA HECHO EN OBRA (C-l)

REVOLVEDROA, HABILITADO DE ACERO SINML 27.00 238.30 DOCIENTOSTREINTAY OCHO PESOS30/100 M.N. $6,434.08

15

ESTEPRESUPUESTO; IDOSCIENTOS SESENTAy CINCOMILVEINTIOCHOPESOS 49/100 M,N.'

LIC. MONICA DELCARMEN VAZQUEZ HUERTA'

UND

110.70

EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DESPALME DE TIERRA VEGETAL TERRENO TIPO" DE 0.00 A 2.00M DE PRESUPUESTADOPROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TElUDES Y FONDO. COMO LA CONSERVACION DE LA MISMA f----+---....:...::=c:...;:;:::.:.:.:::.::~--~

M3

ESTACION

- ~~ ~'-, ¡ ~ -"'- • '"' ~ ~- .~ ,,," -~~ ~ ._.--- r ,; --"'-1 ~,¡ '~" ~F-,; ....--~~:>~~,,~~_~~~~r ~ .' 'J ~ ',~ " ~ .; ';t:' '...~*<¡:$1;1~?'~11~t~t~if.\';~~~~

__ AREA '-_" __

DE LA "C'" A LA"F" 9.40 2.09 19.65 19.65

DE LA"C'" A LA :F" 9.40 2.09 19.65 39.29

DEL "3" AL "6" 6.70 2.09 14.00 53.30

DEL "3" AL "6" 2.09 14.00 67.30

H =AlTURA

ESQUINAS

_o,

ESTAelON

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON BAILARINA, EN CAPAS DE HASTA 20CM DEESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUALA NACESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCiÓN DE I----+---_!~~~~!::---_I

MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZAS

ESTAelON

ESTACION

UNO

10.00

DE LA "e' n A LA "F" 9.40 9.10 9.10

DE LA "cn A LA "F" 9.40 0.15 2.00 9.10 18.20

DEL "3" AL "6"

31.60DEL n3" AL "6"

6.70 24.906.70

6.70 6.70

DE BANCO DE GRUESOS A FINOS, COMPACTADO A 90% DE SU PSVM INCLUYE: HUMEDECIDO,HOMOGENEIZADO, TENDIDO COMPACTADO, ABUNDAMIENTO DE MATERIAL Y CARGA Y ACARREO DEL

ESTAelON

INTERMEDIA DE LA "e" A LA "F" 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 9.10

INTERMEDIA DE LA OC"A LA "P' 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 18.20

INTERMEDIA DEL ''3''AL "6" 6.70 1.00 6.70 24.90

INTERMEDIA DEL "3" AL "6" 6.70 1.00 6.70 31.60

REMATE DE LA "e" A LA "F" 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 40.70

REMATE DE LA "C" A LA "F" 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 49.80

REMATE DEL "3" AL "6" 6.70 1.00 6.70 56.50

REMATE DEL "3" AL. "6" 6.70 1.00 6.70 63.20

v -

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X288 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO,CEMENTO, ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.5CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: BOCA DE PESCADO, ALINEADO,

PLOMEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, ASI COMO ALTURAS DEACUAERDO A PROYECTO, HUMEDECIDO DE TABIQUES Y LIMPIEZAS GRUESAS.

ESTAelONALTO M2

17.73

DISTANCIAS ALTURA DISTANCIA M2

8.58 2.20 2.86 0.20ENTRE EJES "D" Y "E" SIN COLUMNAS 17.73

---------- -------------

ENTRE EJES "4" Y "S" SIN COLUMNAS 5.64 2.20 2.82 0.20

ENTRE EJES "D" y "E" SIN COLUMNAS 8.58 2.20 2.86 0.20

ENTRE EJES "4" Y "S" SIN COLUMNAS 5.84 2.20 2.82 0.20

11.28

58.02

29.01

17.73 46.74

11.28

APLANADO PULIDO EN MUROS A PLOMO y REGLA CON MORTERO CEMENTO, ARENA, ACABADO PULIDO,FILOS, CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES,

ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZAS GRUESAS.

ESTACION

ENTRE EJES "C" y "F" 9.40 2.20

ENTRE EJES "3" y "6" 6.70 2.20


ENTRE EJES "3" y "6" 6.70 2.20

70.84

M2 M2

20.68 20.68

14.74 35.42

20.68 56.10

14.74 70.84

APLANADO PULIDO EN PISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y FESTERGRAL INTEGRADO, ESPESORPROMEDIO DE 2.5CM INCLUYE: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ACABADO PULIDO, FILOS,

CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES,ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZAS GRUESAS.

UND

DESCRIPCION MEDIDAS INTERIORES

TMA 19MM GRAVA COLOR GRIS TRITURADA NO ACANTERADA HECHO EN OBRA (C·1) INCLUYE:CIMBRADO, UNOCOLADO CON REVOLVEDROA, HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERPERISMO,

ACEISTES y GRASAS, ANCLAJE DE ACERO HASTA ZAPATA, TRASLAPES, CRUCES, VIBRADO, DESCIMBRADO,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS ML

1:.::iIA(.;IUN

SUMINISTRO y COLOCACION DE ESCALONES DE ACERO PINTADO PARA FORMACION DE ESCALERA TIUPO________________ ..;;;;.MARINA

PROGRAMA DE OBRA FISICO FINANCIERO

I

I

ING TOPOGRAFO JOR 0.00325 510.00 1.66

AYUDANTE JOR 0.00325 251.00 0.82

AUXILIAR JOR 0.00325 155.00 0.50

MATERIALES Estacas PZAS 0.031 7.00 0.22

varillas PZAS 0.001 7.00 0.01

Pintura Aerosol PZA5 0.001 50.00 0.05

Hilo PZAS 0.010 30.00 0.31

Calhidra SACO 0.030 41.00 1.23

EQUIPO Equipo topografico 10%mdeo 2.98 0.55 1.64

HERRAMIENTA 30%mdeo 2.98 30% 0.89

COSTO DIRECTO 7.32

INDIRECTOS DE OF CENTRAL 4.00% 0.29

INDIRECTOS EN CAMPO 5.00% 0.37

FINANCIAMIENTO 1.10% 0.08

UTILIDAD 10.00% 0.73

CARGOS ADICIONALES 0.05% 0.004

PRECIO UNITARIO J$~~g~lO~i..-~-'~,.;;.!.;r¡._..&~c;.h",~t.;

MANO DE OBRA

EQUIPOOPERADORCAMION DEVOLTEO

RETROEXCAVADORACAMION DEVOLTEO14M3

JOR 0.045 300.00 13.50HORA 0.075 300.00 22.50

M3 1 25.00 25.00

COSTODIRECTO 74.60INDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.00% 2.98

INDIRECTOSENCAMPO 5.00% 3.73FINANCIAMIENTO 1.10% 0.82

UTILIDAD 10.00% 7.46CARGOSADICIONALES5 AL

MILLAR 0.05% 0.04

PRECIOUNITARIO l.'1Y8i':6~<_ "'!~\>:~~T"~

120.00 56.40CEMENTO 150 KG POR SACOS 3 91.50 274.50

AGUA LT 81 0.10 8.10MANO DE OBRA LOTE DE CUADRILLA POR UNIDAD M3 1 180.00 180.00

EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 180.00 10% 18.00

COSTO DIRECTO 687.00INDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.00% 27.48


UTILIDAD 10.00% 68.70MILLAR 0.05% 0.34

PRECIOUNITARIO

CEMENTO 0.3041 88.79 27.00GRAVA M3 0.032025 250.00 8.01ARENA M3 0.0238 114.79 2.73AGUA LT 0.22491 0.10 0.02

VARILLA KG 7.98 10.20 81.40MANO DE OBRA MAISTRO PZAS 1 50.00 50.00

PEON PZAS 1 30.00 30.00EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 50.00 10"Ai 5.00



WUTILIDAD 10.00% 20.42MILLAR 0.05% 0.10

.¿24~-amrPRECIOUNITARIO,_ . ,:th~-:.!:-..~_-H·!r"-

GRAVA M3 0.02184 5.46ARENA M3 0.015288 114.79 1.75AGUA LT 9.45 0.10 0.95

VARILLA KG 4.62 10.20 47.12MANO DE OBRA MAISTRO ML 1 65.00 65.00

PEON ML 1 38.00 38.00EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 65.00 10% 6.50

COSTO DIRECTO 182.54




UTILIDAD 10.00% 18.25

MILLAR 0.05% 0.09

PRECIO UNITARIO l$i¡J2:f9;3í~~..,,(,:;.; ~w.-,~'.}:I¡,¡i_.!1~_.;

AEROSOl PZAS 35.00 0.12TEPETATE M3 1.00 60.00 60.00

AGUA M3 0.12 20.00 2.40MANO DE OBRA OPERADORBAILARINA JOR 0.021 300.00 6.33

PEON JOR 0.020 283.33 5.71ALBAÑIL JOR 0.00513 300.00 1.54

AYUDANTE JOR 0.008424 200.00 1.68EQUIPO BAILARINA JOR 0.1 300.00 30.00

CONSUMIBLES % 15.26 0.25 3.82


INDIRECTOSENCAMPO 5.00% 5.62

~

FINANCIAMIENTO 1.10% 1.24UTILIDAD 10.00% 11.24

AL MILLAR 0.05% 0.06

PRECIOUNITARIO tma~~~

ESTACAS PZAS 0.26 3.00 0.77AEROSOL PZAS 0.00 35.00 0.12TEPElATE M3 1.00 60.00 60.00

AGUA M3 0.12 20.00 2.40MANO DE OBRA OPERADOR VIBROCOMPACTADOR JOR 0.03 300.00 9.00

OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO JOR 0.03 283.33 8.50ING TOPOGRAFO lOR 0.00905 500.00 4.53

AYUDANTE lOR 0.00905 300.00 2.72AUXILIAR lOR 0.00905 200.00 1.81

OPERADOR RElROEXCAVADORA JOR 0.012012 250.00 3.00EQUIPO VIBRO COMPACTADOR HORA 0.03099447 300.00 9.30

CAMION DE VOLTEO 14M3 M3 1 38.00 38.00EQUIPO TOPOGRAFICO lOR 0.00858 1,100.00 9.44

RElROEXCAVADORA HORA 0.0704697 350.00 24.66PIPA DE 15,000 LTS VIAJE 0.008 200.00 1.60

CONSUMIBLES % 83.00 0.25 20.75

COSTO DIRECTO 196.59INDIRECTOS DE OF CENTRAL 4.00% 7.86



UTILIDAD 10.00% 19.66CARGOS ADICIONALES S AL

MILLAR 0.05% 0.10

PRECIO UNITARIO ~<~rlÍ~§t~gá\

2.5 88.79GRAVA M3 0.364 250.00 91.00

fARENA M3 0.208 114.79 23.88AGUA

~

LT 94.5 0.10 9.45VARILLA KG 40.56666667 10.20 413.78.

SILLETAS PZAS 8 3.45 27.60MANO DE OBRA MAISTRO Ml 1 300.00 300.00

PEON Ml 1 200.00 200.00EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 300.00 10% 30.00

COSTO DIRECTO 1,317.69

INDIRECTOS DE OF CENTRAL 4.00% 52.71INDIRECTOSENCAMPO 5.00% 65.88


CARGOSADICIONALES5 ALMILLAR 0.05% 0.66

PRECIOUNITARIO 1'.I,5I3~1i¡¡: e, J"'2:':·~7~W:.\¡;¡':\'7,¡',¡

MANO DE OBRAEQUIPO

BOVEDILLADEJALCRETO

CONCRETOMALLA ELECTROSOLDADA

ARMEX15X20X2CUADRILLAPORLOTEDECIMBRADO,ARMADO y COLADO

HERRAMIENTA

PZAS 2.02 10.00 20.16M3 0.07 800.00 56.00M2 1 10.00 10.00Ml 0.36 73.28 26.21M2 1 70.00 70.00

30%mdeo 70.00 10% 7.00COSTODIRECTO 260.67

INDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.00% 10.43INDIRECTOSENCAMPO 5.00% 13.03



PRECIOUNITARIO ~tlBlf20!(, _"~.I1!:¡.¿¡t}

MATERIALES CEMENTO SACOS 0.2 88.79 17.76

GRAVA M3 0.02184 250.00 5.46

ARENA M3 0.015288 114.79 1.75

AGUA LT 9.45 0.10 0.95

VARILLA KG 4.62 10.20 47.12

MANO DE OBRA MAISTRO Ml 1 65.00 65.00

PEON ML 1 38.00 38.00


COSTODIRECTO 182.54

INDIRECTOSDEOF CENTRAL 4.00% 7.30



UTILIDAD 10.00% 18.25

MILLAR 0.05% 0.09

PRECIOUNITARIO ittliPrUli.~.~~,.~. 'WH _~~,~. .

TABIQUEDE BARROROJORECOCIDO 42 1.30 54.60

MORTERO 0.33333 68.97 22.99

ARENA M3 0.048533333 114.79 5.57

AGUA lT 12 0.10 1.20

MANO DE OBRA MAISTRO Ml 1 23.00 23.00

PEON Ml 1 14.00 14.00EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 37.00 6.95% 2.57




UTILIDAD 10.00% 12.39MILLAR 0.05% 0.06

PRECIOUNITARIO

VARILLA KG 6.31275 10.20 64.39

ALAMBRE RECOCIDO KG 0.20270 15.00 3.04

MANO DE OBRA MAISTRO M2 47.00 47.00

PEON M2 31.00 31.00

EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 78.00 6.95% 5.42





UTILIDAD 10.00% 26.63

MILLAR 0.05% 0.13

PRECIOUNITARIO ¡¡¡.oo.~~=jIY·>xd~

CEMENTO 0.66667 87.93 58.62

ARENA M3 0.04200 114.79 4.82

MANO DE OBRA MAISTRO M2 1 30.00 30.00

PEON M2 1 20.00 20.00

EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 50.00 7.50% 3.75





UTILIDAD 10.00% 11.72LAKbU,) AUIUUNALt!lo :, AL

MILLAR 0.05% 0.06

PRECIOUNITARIO

0.66667 87.93 58.62

M3 0.04200 114.79 4.82MANO DE OBRA MAISTRO M2 1 30.00 30.00

PEON M2 1 20.00 20.00EQUIPO p,p: 30%mdeo 50.00 7.50% 3.75


W.

- -- -- -----------------------------------------------




UTILIDAD 10.00% 11.72

MILLAR 0.05% 0.06

PRECIO UNITARIO ~'$_Wd~J~,-.", . .l¡,!W'ii.'Jt ,_

0.41 88.79 36.41

GRAVA 0.04264 250.00 10.66

ARENA M3 0.029848 114.79 3.43

AGUA LT 11.07 0.10 1.11

VARIllA KG 6.5 10.20 66.30

MANO DE OBRA MAISTRO ML 1 30.00 30.00

PEON ML 1 20.00 20.00

EQUIPO REVOLVEDORA JORNAL 0.04221 650.00 27.44

HERRAMIENTA 30%m de o 30.00 10% 3.00

COSTODIRECTO 198.33




UTILIDAD 10.00% 19.83MILLAR 0.05% 0.10

PRECIOUNITARIO ..,..~~~,~:¡?I ....",_ :¡¡

ESCALONESDEACERO 35.00 102.81PINTURA PZAS 45.00 45.00


COSTODIRECTO 152.31

rINDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.00% 6.09


~


UTILIDAD 10.00% 15.23CARGOS ADICIONALES 5 AL

MILLAR 0.05% 0.08

PRECIO UNITARIO lW~~lI":!i"iI}.9¡E

COLOCACION PZAS 1 40.00 40.00


COSTO DIRECTO 81.82

INDIRECT05 DE OF CENTRAL 4.00% 3.27




CARGOS ADICIONALES 5 AL

MILLAR 0.05% 0.04

PRECIO UNITARIO ~d98.~Ot·._ .~"'é."",,i~

TAPA Y CONTRAMARCO

PINTURA ESMALTE

COLOCACION

HERRAMIENTA

PZAS

PZAS30%mdeo

35.00

250.00

530.00

10%

1,356.10

250.00

530.00

53.00530.00

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS DE OF CENTRAL

INDIRECTOS EN CAMPO

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD

4.00%

5.00%

1.10%

10.00%

2,189.10

87.56

109.45

24.08

218.91

MILLAR 0.05% 1.09

PRECIO UNITARIO f,lt~/§9.i,~

GOBIERNOMUNICIPAL




Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

NUMERO AYTOlENC/OO1l15


ASUNTO INICIO DE OBRA

ACTA DE INICIO DE OBRA

SE REUNIERON COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE INICIO· DE OBRA: SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DíA07 DE FEBRERO DEL 2015. LAS PARTESQUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3 EN EL PANAL, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIONDE DIAZ, JALISCO. EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, CON LA FINALIDAD DELLEVAR A CABO LA ENTREGA FíSICA DE LAS ÁREAS A TRABAJAR EN DICHO PROYECTO PORPARTE DEL MUNICIPIO A LA PARTE CONTRATISTA Y ASI DAR INICIO A LA EJECUCiÓN DELPROYECTO EN CONSENTIMIENTO Y SIN QUE EXISTA DETALLE ALGUNO POR AMBAS PARTES(MUNICIPIO-CONTRATISTA). SE HACE DESTACAR LOS SIGUIENTESPUNTOS, QUE QUEDARANINSCRITOS EN ESTAACTA:

PROGRAMA: fONDO DE INfRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 (FAISM)

MUNICIPIO: ENCARNACION DE DiAl. JALISCO

EJERCICIO: 2015

FECHA DE ENTREGA POR PARTEDEL.MUNICIPIO AL CONTRATISTA:07 de FEBREROde 2015

FECHA DE INICIO DE OBRA: 07 de FEBREROde 2015

FECHA DE CONTRATO: 01 DE FEBRERODE 2015. N° DE CONTRATO:AYTO/ENC/OOl /15

NOME}RE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3 EN ELPANAL,EN ELMUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

INVERSiÓN TOTAL APROBADA: $ 265,028.49/100 M.N.

(DOSCIENTOS SESENTAy CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS49/100 M.N.)

1

------------------------------------------------------------------------------~

AYTOlENC/Oll114

ASUNTO

NUMERO OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENC~CIO DE OBRA

GOBIERNOMUNICIPAL

t. FIRMA PARA SU ENTREGA y ACEPTACIÓN DELA FECHA ESTABLECIDA PARA ELINICIO DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL:

CARGO:


ENCARNACDEJAU PRESIDENTEMUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

R DE OBRAS PUBLICAS

2. FIRMA PARA SU RECEPCIÓN Y ACUERDO CON EL INICIO DE LAEJECUCIÓN CON LAS FECHAS ANTES SEÑALADAS

CONTRATISTA:


Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001

MONICA DELCARMEN VAZQUEZ HUERTA


C.P.47270 2

~Afianza. dora.~SOFIMEXs.A.

Blvd. Adolfo López Mateas No. 1941. Col. Los AlpesMéxico, D.F., C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

$66,257.12 $66,257.12 PESOS 950AFIANZADORA SOFIMEX. SA. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enlos términos de los artículos 50. y 60. de la ley Federal de Instituciones de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$66,257.12("""SESENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y SIETE PESOS 12/100M.N:"")

ANTE: EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

PARA GARANTIZAR POR MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA CON DOMICILIO EN MANUEL GONZALEZ y TELLO No. 202, COL. CENTRO,C.P. 47270, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, LA CORRECTA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL EN SU CASO, DELANTICIPO QUE RECIBIRA DEL BENEFICIARIO DE ESTA GARANTIA, DICHO ANTICIPO ES POR LA CANTIDAD DE $66,257.12 (SESENTA ySEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPODETERMINADO NO. AYTO/ENC/001/15 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015, RELATIVO A: EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA DEPOSITO DE AGUADE 100 MTS. CUBICOS APROXIMADAMENTE, EN EL PUNTO CONOCIDO PUBLICAMENTE COMO "EL PANAL", MUNICIPIO DE ENCARNACION DEDIAZ, JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $265,028.49 (DOSCIENTOS SESENTA y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N.)INCLUYENDO IVA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARAEL ESTADO DE JALISCO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ESTIPULADO ENLAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DEJALISCO, POR CONSIGUIENTE: AFIANZADORA SOFIMEX S.A., SE COMPROMETE A PAGAR CUALQUIER CANTIDAD DENTRO DEL LIMITEESTIPULADO EN LA PRESENTE POLIZA Y EN EL CASO DE HACERSE EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. ESTA FIANZAPERMANECERA EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN QUE AMPARA,CANCELÁNDOSE CON LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO. AFIANZADORASOFIMEX S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LALEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS REFORMADA POR DECRETO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1981.*** FIN DE TEXTO***.

LINEA DE VALIDACIÓN 060187995108UIIQClausulas importantes al reverso.de este documento o en www.sofimex.com.mx

OPINION FAVORABLE POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS y FIANZAS EN OFICIO NO. 06-367-11-1.3/10290DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2013

~AfianzadoraWSOFIMEXs.A. FIANZA: 1879951

NORMAS REGULADORAS PARA POLlZAS DE FIANZAS liNEA DE VALIDACiÓN: 060187995108UIIQ

24- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza defianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la LeyFederal de Instituciones de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa alUsuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sinperjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de laobligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, seapliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constarcon exactitud la cuantla de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOSBENEFICIARIO (S) Y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principalafianzada y la de LA AFIANZADORA con sus propias estipulaciones. Articulo117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (L.F.I.F.). Las primasderivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a LAAFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago decomisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentesautorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo decambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio deque la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice enmoneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumentoo disminución de la cuantla de la fianza, las prórrogas de su vigencia ocualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) Y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante lasautoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS)BENEFICIARIO (S) podrá exigir a LA AFIANZADORA que le proporcionen a sucosta duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a LA AFIANZADORAes presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de lasobligaciones en ellas contra Idas, salvo prueba en contrario. Articulo 117 de laL.FI.F .

112.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación acargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Articulo 143del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de laFederación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios suprocedimiento de cobro se hará conforme al Articulo 95 de la L.F.I.F.

14.- LA AFIANZADORA podrá constituirse en parte y gozará de todos losderechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier Indole y en losprocesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgadoesta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé éstaderive asl como en los procesos que se sigan al fiado por lasresponsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, LAAFIANZADORA será llamada a dicho proceso o juicio para que este a susresultas. Articulo 101 de la L.F.I.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actosde comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S)SOLIDARIO (S) a favor de LA AFIANZADORA, con excepción de la garantiahipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la LeyFederal de Instituciones de Fianzas y en lo que no provea por la legislaciónmercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Articulas 2' y 113 de la L.F.I.F.

4.- La fianza contenida en está póliza es nula si garantiza el pago de titulas decrédito O préstamos en dinero, con excepción de las autorizadas por laSecretaria de Hacienda y Crédito Público en las Reglas de carácter generalpara el otorgamiento de fianzas que garantizan operaciones de crédito,publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000.

5.- LA AFIANZADORA está excluida de los beneficios de orden y excusión alos que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguiráaún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES),FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sincausa justificada en el juicio promovido en su contra. Articulo 118 de la L.F.I.F.6.- La obligación de LA AFIANZADORA contraída en esta póliza se extinguirási EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS)FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de LAAFIANZADORA. Articulo 119 del L.F.I.F.

15.- En los casos de quiebra, suspensión de pagos, concurso o liquidación delos deudores por primas de la fianza o de su reintegración de lo que hubierepagado por dicha fianza LA AFIANZADORA estará en la misma posición y conlos mismos privilegios que tienen las Instituciones de crédito por los créditosderivados, de sus operaciones directas. Articulo102 de la L.F.I.F. 16.- Cuandola fianza sea a favor de la Federación, Distrito Federal, de los Estados o de losMunicipios y se le reclamare a LA AFIANZADORA ésta tendrá derecho aexaminar los libros y cuentas donde aparezca la responsabilidad imputada AL(A LOS) FIADO (S). Articulo 127 de la L.F.I.F.

17.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del DistritoFederal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar aLA AFIANZADORA los datos que les soliciten relativos a antecedentespersonales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y deinformarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otranaturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 díasnaturales siguientes, la solicitud de cancelación. de la fianza. En caso de quelas autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado seentenderán canceladas las fianzas en cuestión para todos los efectos legales.Articulo 128 de la L.F.I.F.

9.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de LAAFIANZADORA prescriben en tres años contados a partir del dla en que sehaya hecho exigible su obligación. Artículo 120 de la L.F.I.F.

10.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pagodirectamente ante LA AFIANZADORA. En caso de que esta no le décontestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de laresolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechosante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios deServicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículos 93y 94 de la L.F.I.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante launidad especializada de esta Institución de Fianzas, conforme a la Ley deProtección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

18- LA AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia por las fianzasque expida. Articulo 12 Párrafo Primero; L.F.I.F.

19.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitirlas fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal paraexpedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constituciónde depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietariade inmuebles, ni de su existencia [urldica, y será suficiente para que lasacepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejode Administración de LA AFIANZADORA cuya firma esté registrada ante laComisión Nacional de Seguros y Fianzas. Articulas. 13 y 84 de la L.F.I.F.

20.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayorimporte a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas porel Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otrasformas de garantía. Articulo 13, Párrafo Segundo L.F.I.F.

21.- El pago de la fianza subroga a LA AFIANZADORA por Ministerio de Ley entodos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien(es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligaciónfiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) LAAFIANZADORA no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegiosen contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículos 122 y L.F.I.F. 2830 Y2845C.C.F.

7.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si LAAFIANZADORA no da su consentimiento para esa novación, y para garantizarcon la misma fianza la obligación novatoria. Articulo 2220 del C.C.F.

8.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianzaen la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligaciónprincipal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Articulo 2847del C.C.F.

a) Fecha de Reclamación;b) Número de Póliza de Fianza Relacionado con la Reclamación Recibida;c) Fecha de Expedición de la Fianza;d) Monto de la Fianza;e) Nombre o denominación del Fiado;f) Nombre o denominación del beneficiariog) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificacionesh) Descripción dé la Obligación garantizada;i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva

la presentación de la reclamación, acompañando la documentación quesirva como soporte para comprobar lo declarado e;

k) Importe de lo Reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de lafianza. LA AFIANZADORA dispondrá de un plazo de 30 días naturales paraproceder al pago si estima procedente la reclamación en ténminos del Articulo93 de la L.F.I.F.

22.- Si LA AFIANZADORA tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada dela presente fianza LA (EL) SOLICITANTE Y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O)(S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubiertoinmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorias desde lafecha en que LA AFIANZADORA les haya notificado el pago de la fianza hastaque le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada en razónde . El pago de reclamaciones que realice LAAFIANZADORA en el extranjero, se efectuará por conducto de las institucionesde crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, enla moneda que se haya establecido en la póliza.

23.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las' obligaciones asumidas en lapóliza al hacerse exigibles, estará obligada, aún cuando la reclamación seaextrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 95Bis de la L.F.I.F.

11.- Cuando EL (LOS) BENEFICIARIO (S) tuviere que fonmular reclamación orequerimiento deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas oSucursales de Afianzadora Sofimex, S.A., en original y confirma autógrafa,debiendo contener los siguientes requisitos:

I -

\

~ Afianza.dar'a. r1-.

~SOFIMcXS.A.l Blvd. Adolfo kópez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes. M9xico, D.F., C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1www.soflrnex.corn.rnx

POLlZA DE FIANZA

3AFIANZADORA SOFIMEX, SA, En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda ylos términos de los articulas 50. y 60. de la ley Federal de Instituciones de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

PESOS 12/1

PARA GARANTIZAR POR MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA CON DOMICILIO EN MANUEL GONZALEZ y TELLO NO. 202, COL. CENTRO,C.P. 47270, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, LA CORRECTA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN PARCIAL"Y/0 TOTAL EN SU CASO, DELANTICIPO QUE RECIBIRA DEL BENEFICIARIODE ESTA GARANTIA, DICHO ANTICIPO ES POR LA CANTIDAD DE $66,257.12 (SESENTAy

MIL DOSCIENTOS CINCUENTAy SIETE PESOS 12/100 M.N.), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPOADO No. AYTO/ENC/P 5 DE FECHA 22 DE ~RO DE~ 2015, RELATIV EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA DEPOSITO DE AGUA

TS. CUBICOS' DAMENTE, EN E CONOCIDO PUBLI COMO "EL PANAL" IPIO DE ENCARNAGiISCO, CON U E TOTAL DE 28.49 (OOSCIENT Ay CINCO MIL HO PESOS 49/1/.

IVA. LA PRE NZA SE EXPIDE RMIDAb CON LA BRAS PUBLICAS lOS ~ELACIONA,O DE JALISCO, MENTO DE LA L RAS PUBLICASy ISPOSICIONES TIVAS, ESTIP

LAS GLAS GENERALES PAR~ A CONTRATACIÓNy IÓN DE OBRAS PUBL DE SERVICIOS R ADOS PARA EL ESJALISCO, POR CONSIGUIENTE: AFIANZADORA SOFIMEX S.A., SE COMPROMETE A PAGAR CUALQUIER CANTIDAD DENTRO DEL ·LIMITEESTIPULADO EN LA PRESENTE POLIZAy EN EL CASO DE HACERSE EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. ESTA FIANZAPERMANECERA EN VIGOR DESDE LA FEC~A DE SU EXPEDICIÓNY HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN QUE AMPARA,CANCELÁNDOSE CON- LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEy MUNICIPIO DE ENCARNACIONDE DIAZ, JALISCO. AFIANZADORASOFIMEX S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCÉDIMIENTODÉ EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 95y 118 DE LALEY EDERAL DE INSTITUCIONESDE FIANZAS REFORMADA POR DECRETO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1981.*** FIN DE TEXTO*"*. \..

/'

\

(

NORMAS REGULADORAS PARA POLlZA$'DE FIANiA. ~.

1.- Les términos oe esta POI¡Z3 oet':::ll ser ciaras y precisos, haciéndose constar cons/ar:!iturj ra cuantía de la fianza. el n.Jmbre cQr'lpleto DEL (DE) LOS BENEFiCiARIO (S) Y elDEL (DE LOS) FIADO (S): la obligación principal aüanzaca 1 la de LA AFIANZADORA consus propias estiputanones !\riiculo 1',1 de la Ley' Federal de Instituciones de FianzasiLJJF)\LaS primas denvadas de la expedición de fianzas €rl moneda extr~njera: se cubrirá aU\ .~F:;. E,~DORi" en la misma m:lnija de expe~n dela póliza. El pago de comisiones yotros cargos relacionados con la expedición ele fianzas a agentes autorizados. se cubnrá porel eomvaíenre en moneoa náclonai al hpo de cambio que nía en el momento en que se cuoranlas primas. Sin perJUiCIOde quU;l pane que corresponda a enudaces o agentes extranjeras.se realce en moneda extranjera.

:2 - El of1gina! ele la p61iza l SUS oocumentos relacionacos, tales como aumento ooe ia cuantía de la fianza. las prórrogas de su viqencia o cualquier otra

rnr,rilfIC"','11n '.iebera in). conservarlo, El. (LOS) BEf,I'OFICIP.RIO ¡S) y deberá (n) presentarlospara 21 e.erooo oe sus ClereCIIOSante .as autcndaoes compete mES. En caso de pérdida oexíravio EL (LOS) GENEFICI~.RIO (Si pdrá eXigir a L!\ AFiANZADOR.A. que le proporconena su cesta duplicado de ia póliza La devolución de .a póliza 3 LA JI.FiA.NZA.DORA espresuncon de exilG::ón de lé fl3eza y de la liberaCión de las oblig"dciones en ellasconíraioas nrueba en contrarilJ Articulo 1"17de 13 L.F,!,F

:3. Los cerecnos y las obiígaclones deriváoas de esta fianza se reputan actos de comercoosrs IOdOS los que 211 ella inlervengan, sea corno BENEFiCiARIO (S) FI¡\DO 1St.SOLiCITMJTE tSi CONi"RftP!ADOP. :ES) 08L1G~.DO (S) SOLIDARIO (Si a favor de LAflFiI,NZf\DORA. con eXCepCiónde la garaniia hipotecaria que par ia fianza hayan otorgado. yestarán regidos por la LoY Fedml de institUCiones de Fianzas y en lO que no provea por lalegislaCión mercantil y por el CÓdiCjoCiVii Federal IC.C F ¡. Miculos 2' y in dE la L.FJF

4 . L2 fiai'\Zd COíltenlda en está pó!\za ES nula si garantiza el paqo de títu!QS oe crédito oprsstamos en dlilero.

:, - u\ ,:::.Fit\jZf1DonA. está eXci\Jlda de ¡os benef:c:ios de ofíJen y excusión a los que serefierEn !os Arts. 2814 y 2215 del e.C.F. La fianza no se extingulra a(¡n cuando el acreedor norequiera iúdiclalrnenle ',' rLOS, DEUDOR IES¡. t=1f\DO (S¡ el cump!imienro de ,la obligaciónaT!ar,Z&J3 ) m:.iare de oromO\!ef sin causa Justific.ada en el !uiclO prCrnOViQü en su contra.~iÍlculO 118 de cF.1 F \

\6. La Gcliga¡:ióll dt LA AFII<,NZf>,DOR¡\.coniraiaa en esta p6Ii:'o sc eXlrnpr¿S{ EL(LOS)ACREEDOR ¡ES! 8EI~EFIClAPIO (S). concede (ni .Il,L ILOS) Fi.:'ü,-, (S) prJrroga o espera SI,.cO'lsentl/niento por ;;,cniO * LI< A.FlcJIZADOR,9- Anicu!o 119 del L F: e

7._ l_a novación ae :0 i)Líigaci6n principal aÍ¡anzsc]a eXl!rI};::3 le fianza SI u-\f'-.F!ANZ ..úDORA no oa su C0f,sent!f:\!en!o para esa novaCión, y 0=11";19aran¡t::ar con la ,m!SrT!?íial'lza la OD[;~;8ción novat(J(ia t:dlcl.Ilü 2:~:20del C.C.F \

9.- Las P,C.CIC:¡i=;Sde :¡os: :3ENE~'¡CL~JW) fS) de i21 fianza '::f C0nira de LA AFIANZADORA.c,rescf1benen tres años cont3rj0.5 a nal-tlf dei'dio f:n que. :,e 118y3 h6Cho é:~igtb!e Su ob!lqacló::,".rtlcuIO 120 ~e la L F.I f .

';0 CiJ3í Jc.!e fianza s,:;? él f;:l-',i(Jr'Jt: ()articuia (es'l C:Jc!r"3 :-e~i2rnar su DélgOdirect3rnenreafile _J ,::"r :,>~Z'::.CJOR;:, ::í, :::':S) ~f ,::V:: ';:.~'-3 -o':: ~ !':; .Yf.'e3.?:\{;ndenl~O del túríili,O !é',~"i8

qUE; E:llf!.3 ,Y·(;,fcmi·~lcq~;;S;:Jc-.~'.CJ.".):;:3!":;:':C:¡/;',ii .:;:r,~:í.~::f;'::~',8; ¡¡1(8m3. El reclamante pC;i\r'-j

,¿¡Ier .~..;:)j~fi:"h::S ¿F,:Sla C'i,r,!~/:;AI r~2>'r~i cé' :=í)~eC·:1Ón 't D8rEnsa 2 !-.)5 USUariosF:nan':'lsrCk c. 2f1Ie !:j,S tl'GUi.c .~S F-?(I,::r~-.·~s 8 :\)r":IIr,c:S l:.r'ir.)i:.S ~~~{94 tJ-=; j:"i

'- L F I ¡: f-.3¡IYdsrnO el usua:-:o U:)t~'!""~~ ';:,c;::· •

eSl3 if)stil.L!Clon\;_j.,::,;:,(;:,,~,;~ .rr_.--· -,t;

Fin¿¡¡"¡CiHOS

J00C:f2[le píeS;:' :c ! ~.

S En ,~.ri~~¡n2.!·:C" :t :1 .. ":1 ':". ;;.

al ¡le~; ::!'1:~~¿":<

b,~JI~;!"r~f:f;;j~.' :-:-.¡:::;~ -:2 ~ -::~;::; ~'.

Fecha de Ei~8e(j¡c;i(...r1 8~ ':i r'l;;

.:..¡ •

J}MontC;]E;i& F¡$nZ3

8 i N Off¡brt: o denorn !i\a~;;on Ciei ::f¡ t\,jo!nOíe o d2nÚmlf1~1·::'IC.'"' Gel CS'ij)OornlClllO -12i 8f.02TlCI3~·,,: ~(:i:¿ Cl~.I -- :':r:' ~:~::::.r.,",.;~.""":::.~

~\?~~~:~~~'~'~i~~~iec.1~~~./~í,.;a;~:~:~::~E." 31"1" ii:, j ~ _;.~;_C';".; ::,J. eiC'¡.

pf~3(;:'l"ar:')n de. la ··¿·C!Mna·:IO;·. .:le. ,'~:;' 3'Ll(.; ~a':':'Jrr'2r,t;;SI0i1 qUe Slfva como

sep'-j;1-:- Dara compro[.~r <;. (j2>.::r::·~-_· _ (h¡ ;rnrj.:JP¿' "le:o ReC!árí13,jJ. J~_;é ....::.,:w>:: ¡:C(l,'; ~.;;¡3L:,./2'1;). !'¡"C'-'I;) de 18 fianza

,/

12.· Si la fianza garantiza obligaciohes fiscales a favor de !a Federación a ca,gode tercerossu procedimiento de cobro estará regido por el Árticulo 143 del CÓdigo Fiscal de laFederación

\,13 Si la fianza se otorga a favor de la Hadenda Pública ,'a sea de la Federación del DistrilcFederal. de los ESlados o de los Municipibs su procedimiento de cobro se hará conforme al'\rtículo 95 de la L.FJF.

<,

14.· LA AF IA.NZADORA podrá consti¡uirse en parte y gozará de todos ios derechosInherentes a ese carácter en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros

,procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo Que se relacionea las responsabilidades que de ésta derire asi como en los procesos que se sigan al fiado porlas responsabüdades que haya garantizado. A.petición de parte, LA" A.FIANZADORA seráuamaca adicho proceso o JUicio para que este a sus resultas. Articulo 101 de 12L.FJF

15.' En los casos de quiebra. susdenslón de paqos. concurso o liquidación de I~S deudorespor primas de la fianza o de su reintegración de lo que hubiere pagada por dicha fianza LP.A.FIANZADORA estará en la misma psstdón y con ios mismos privilegios que tienen lasinstitUCiones de crédito por los créditos denvados. de sus operacones directas. p.riiculo 102deta..t.FIJ

16.' Cuando la fianza sea a favor de la Federación, del Dist[¡lD Fedel·ai. de los Estados o de losMunicipios y se le reclamare a LA AFIANZADORA ésta tendrá derecho a examinar los libros ycuentas donde aparezca la responsabilirJad imputada ,A.L (,~ LOS) FiADO (S) ,!>,nici.Ío 1;07 dela LJJF.

I17,: Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación. de! Distrito Fed~ral, de losEstados y de los Municipios estan obligados a qroporcionar a LA ,~FI/l.NZA.DORt" los datosque les soliciten rela(¡vo~ alantecedentes pers6nales y económiCOS de quienes le hayansolicitado la franza y de intonmarle sobre la situación del asunto. sea judicial administrativo ode otra nat'yraleza. pa!'a ei que se haya otorgado. y de acordar. dentro oe les 30 dias naturalesSigUientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades noresuelvan estas solicitudes deniro del plazo mencionado se entenderán canCeladas las

,fianzas en cuestión para iodos los efectos legales. Arti~uio 128de la L.FJF., ~

18· LA AFIANZA.DORA se conSidera de acreaitada SOlvencia por ias ¡lanzas que e'rpiranMícU[r) 12 Párrafo Primero: L FJF .

l19.- Las au\ündaces, federales estatales o ~ccaies, 2Sta.i ob~:gadas a ad11!tlf las iian73s "jelas instituciones autorizadas por el Gobierno Ferleral pa¡é1 2.xped:íi,Js: aCeptar su sol",'::,~;.:,;;económica sin calrficar ni exigir la constitución de depcsiw :111 otr,rgamiento dE; jianz" ...comDrobac¡ón de que fea propietaria de inmuebles. ni de Su ¿x¡stencia \,lridiu.:, y serasuficiente para Que las aceoten Que la pÓliza este firmada D0r lé.s ¡::E:fSCnaSautorizadas oor elCons2¡() de .Adminlstración dE: L,t, AF!,!l,NZADOR,~, cuya firma 2S:¿ cegjstrao3 ar.t2 !é. CÜ:'111sionNaCional de Seguros·y,Flanzas. Articulas. 13y 84 roeia LFL[

'.~

.L....20· Las autoridades rnenclonadas en el ~unlo anleí:or no pOdrán ¡ijar mayor Importe 2 !asíianzas que otorguen las inslituclones de' fianzas alítof!zadas por eí Gobierno FerJeral que eique señalen pilla depósitos en \linero u otras formas de garantía Articulo 13 Pán2ío

Segundo LJ IJ

"'-.. ~: ~ El pago de !a r¡a;:123 subrogra a LA A¡::.:".NZ.':".L:{')R.L,por iVI!nist.eflG de Ley t'l toot)s i0S'de~;;c~G~;8ccic\;1?S y' píiv\legiQs oe: lde los.) 2c;,:~erjm :.es) a qUien (ES! Se le (SI r!áj·'a paga;jo,d¿.ri'lé,j,:;S (Je la obliqaclón aTl:lllza·.J:3. L3 ·:;t¡i:Rácór i!(j,j:JrEl se ex¡¡r.gU¡í~ Si VJr GáUSaS,~.r-,;;.¡b]CE.:~L. 'e·s: JC ;.?,:r:o-r (f.5 i l.A ,A,F'ANZ":;.C<;~':.:~;-',0pLe::le SlJtrO~j2rs:: en esl,~·.::oer'jch0S,,_;,_.. ~C: ~ j(; (sl [.>:UD\);:\ JES': Fi;~D:J ¡Si' i~!ticul;)s í~:·~.yL.F! F.

;:.::/ ," .~! ,;:.:.!i9?;l);:;;:elr: ~: ~!.::~;.,:~,~: ,((·[:0!1e ..::ut>¿·r:~;:'::led¡;;~:;¡n~cn:e(lijé se ¡SS !·eqi..j!:_~:a

'. ::::'.:.}·)a1e1!~12reSes:n~·.f~!(Y~r:'~Jt:::tH~¡~f¿:.)¡a En (!U~U~,;Fft:NZ¡:.OORA les paV3 nCTr:c.Sí..10

:~;;~r~;~~~:2f':~:',;;;;j!"~::~~;)1~~f:{;:~~~~:¡~~~!~~~~¡~~!E~I;~I~:~~:~;::,~~~::!:~,:~:::~;':~d~}.

Es!as 3 ¡raves de sus ;¡í;cjn,JS Dé' ;;·,teflDr en ia Ir,0(:803 ,We sr h3ya eS!8bleCl(!O ,o:' 13 ¡'Ó!iCd

~~CErseS~;~gll~I:~';:~,~e.,~,;;;~~~) i~~,~~:~~~~~~~!~I~;i~~~~:)~~: ;~s;·;~::~~~c,;:~'~'~~:I;~,S3~:"Obh~c::ón eje acuer(j,~ a !~J:"'~0i If·:L' ; ('1" .~i.~r!cu¡r)g~:81s oe fa L.F: r

~~;,~~:~en:~s:asaU;CJI';"~':,','~',~;,¡~;';2;~,;~O~~~S~r~~~~~,lr,,':,:~:.;.;;~~{r~i ;;~'::I!:~~·iO:e~r~~

C¡~~~.JStc.,~nt.ls ~'< '.;:"," ': .., G.:! Qi.:':' ~".. 'OS C3';GS ',~-:;:.d:.Z::¡l. 2f, \'Juf 21

CU!Tip¡¡r;;:emode 1.::-j .~('h'r~:~!"'!r!~J~!r3~:[2:2{.;-3~lin3 SU:::.;:í;;CY,St:!:2f? r~ei :¿rfltc.'(,C1 (:?C!cnl" se

;·¡p.i:out:n las nor;.i;j:S ·:crresü':,n~-Jientesy tOSliSOS Y coslu:rít:¡res Inli::fI-,3::.';¡-

./

0'• .'1 /!

NÚMERO: 190

EXPEDIENTE: DOPM.09/04/15-190

\.. ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Encarnación de Díaz, Jal., 09 de Abril de 2015

L.C.P. JAVIER GUILLERMO ROMO PARADAENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPALPRESENTE.-

Sirva la presente para hacerle llegar a usted un cordial saludo, yaprovecho este conducto para solicitarle el concepto de pago de la estimación1 (UNO) a la LIC. MÓNICA DEL CÁRMEN VÁZQUEZ HUERTA (PersonaFísica) de la obra denominada: "CONSTRUCCiÓN DE DEPÓSITO DE 100MTS CUBICaS, UBICADO EN EL·PANAL" De acuerdo al contrato N° AYTO-ENC/001/15. (Anexo Factura PDF y XML, Carátula de estimación,Estimaciones, Generadores y Memoria Fotográfica.)

Sin más por el momento me despido, agradeciendo la atención que lebrinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

1 O ABR. 2015,~~_~JCcp.Archivo

H. AYUNTAMIENTO 2012-2015DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE Di;\?PALACIO MUNICIPAL SiN ZONA CENTRO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ENCARNACION DE DiAl, JALISCO

ADMON 2012-2015

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

(A) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION $ 218,498.14

(B) 16% DE I.v.A. (0.16 x C) $ 34,959.70

(e) TOTAL DE ESTA ESTlMAelON (A+C) $ 253,457.84(O) AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 63,364.46(E) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA(e-D) $ 190,093.38(F) (5 AL MILLARJ( 0.005 • ( C/1.16 ) ) INSP. CONTROL Y $

(H) NETO A PAGAR (E- F- G)

MONICA DEL CARMEN VA,ZQUE HUERTA, (PERSONA FISICA.)

CONTRATISTA

J.

01 DE JULIO DE 2015

NO APLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100 MTS CUBICOS,UBICADO EN EL PANAL.

VO.BO.

SUBDIRECTOR DE OPM

C. GILBERTO OELGAOILLO VALAOEZ

CUMPLE CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ASIGNACION v ér'N .... 'ATA,CIO. DE OBRA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO Y CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE''',ARncuto 52, INCISO I Y 11.

OO·OS ~·t99·t9~S OO·OS ~·t99·t9~S ~'''''roH 0'1 lY '1Ol.tInNOJ no 30NlIWWm YfOH yJ.$37/t "9'f'4

tn9S'&~ 00·0 tt·~99'&~.t/! OWIXVW~31:t9Y NHtWJ/~)I 00l

58t>lE·6¡Z OZ·t9 00·0 Z·E9 1.., J.:!Dll}ONOO N(Y.).WJSt 30 .v/t 3(] 5011\1153'.l/t SVl1IWA Ow.vro No::l Ol

'WJ ezx St 30 NOOJ3S NOO o~nw N3 OJ.N311'11'fl1\1D30 A VIO;~"llNt VlVO

OJ.N3V11!1::1:10 o:m'Ovd'1YtOZ&·SU6~ 00·0 Zt·SZL'6~ 9EL966¡·HE B6·Z9 00·0 86·Z9 Z.., lAnlJNl ot-ot 9-9 YO't'010s0W3'13 YITt'VIINOJOaVWHY ~OS3ctS3la

WJ'i iQ-o:mrmJOIH O1.3YJNOJ30 NOlS3HdWOJ 30 'l/NJ 3An-ONI'~W\lY

OJ3HJNOO)(l Yllrl9lf1 soHY1IYV'l1103AOIAYJ.3fl911\seOOVJ:11I8V:l3l1d

'SYSilrnt9 svnldwn A. OJ.:)3ArnMi

y OOl:lln:w 30 YlInJ.'lv 'saNOOWI\313 'vdO YI JO osisc S03HlfY.)V

. tO·zt9'S~ 'OOooJ3\1 3H81'11't"lW''sYJ3111S 'SDOHl 'SlcfY'15VW. 'SlIV'ONV 'sD3180000·0 &Oc:t9'S~ OO·O~ 00·0 O¡ 5Vld 'SOHJNY9 'gUIOO 'S't'SVaI9 ASllIDY 'ONSI\l3dHllNI lV NOOJllOWd

A OO1XONISOYDV)(] OO't'.LIlI9YH:3An't)NI 'nOO3A10It3l:1 NO:>Qt03H

tvol9)1 OOlJ~ Cll3HJNOO..lit 30mU:lY" 10 ZPO/D)Ioon ~ 'flIru.JnlllSiIN3Onflt'lHlI lO Z-)IYiVd'l/Z 3000\fWHV ~iOQV.lJ1IB'iH'OWINIWns

DWWOlOlNnv

p~·9~B'S~ OWSIW130 03H~ J,.YDWJ A1WllIil.V,", JO O.LN3IVII\tONn9v 'OOVJ.:)VdWQJ00·0 v~·9WS~ 96·99 00·0 96·99 E.., OOIClNll 'OOVZI3N390V-40H'oao30D'IInH: 3MlUNI WASd ns 30 ~

V QO\f'.L)'t'dWOJ 'sONI:tv 5OS3mm 3IJ OJNVB)Q W'''llm NOJ y.mnWOIH

'3WI 't'.lIDSldS3 30 WJ 0l3C S't'll:I3J't'lIY3J. so NOOVDWdWOJ NOlJWIIl:lO:!

S't'Z3ldwnAWlO YI :tOO~J.H30S03ln1Y.)W '1wll:l3J.'t'W 30 OOY3d'td

9&·990'S~ 00·0 9&·990'S~ On~k 00·0 srrt E.., 'OOIONll "twll:lUffl 30 NQOJ3'13S 'OD'tdWOO OOlO3W 'VIWSD'tN 't1Yfl9V

'llWJ3dll30 OlUSlNIWns 3A1TDHI'H0S3dS3 JOWJOZ 't'lS't'H so SYd'tJ

N3 'VNIW'lMl HO:I WASd os 30 "S61't OO't'D't'dWCO llV!3dll30 ONm~

Lg·OC6'9 00·0 LB·OC6'9 58VlE·6H 09·~e 00·0 nr 1..,

LS·ZSp'Z 00·0 L6·ZSp'Z 00·0 Ot SIfld.

..sOld3:)NOO

~~~~~~~~~------------mE

~

.~ ·O:>S'1Vr'ZVIO30 NOI:>VNlI....:>N3i, ... nldt~~098I'11H...." ::>,n¡

~ ....1:>N30N3d30NI:10:>B Z~ ..Z3lV2N0~ 13nNVrl :311V:l

, VlH3nH Z3nOZ'lI\ N3WHVO130 VOINOW'0111'cfNVd130."0INnwoo.,,, N3 CW 00130 ."nml 30 O.LISOd3030 NOIOomUSNOO

O::lSI1Vf ZVIO 30 NOI::lVN~""ON3 N3 '1VNVd 13 OVOINnll'lOO :NQ101f:)18n11A10:\11:18030 Odll

1I~/~OO/:lN3/0.I.A'" ·V::l118nd \11:18030 011>1l1NOO\11:180\11 N3 SOQ\¡f1n03f3 SO,.....81>111

(ONn) ~ .N NOIOVWllS3

I'IdO 30 !fO.lO~108nS OS11\3!f

Z301f1'111\0111O'I1f>130 OJ.~3Bllf> '0

0L"t'tS'6S ,.~·8St'8¡Z$ OO'OS t81:tto'aZZ$ SOOVlnWnO'<f

OO'OS OZ·t99'C9¡$ ocrO$ OZ·t99't9-U l4I'<froH

·N·w·ooun SOS3d BOOJ.'<f.lN3I\ON SO.LN31:lOH:lO 11I0Il B3!f.l J.'<f.lN13lU O.lN31.:l :NOIO'<fIollI.lS3'<f.lB3onte'S$ ""tea'K$ OO'OS t9'808't9$ Z''<frOH

OO'LCL'¡ 00'0 OO'L&L'¡ 00'E6t $ OO'S 00'0 00"6 S1IZd VNlllofw Odll. ~Otl:l31X3W31Y.)S;13(] NODWIIHru ..Y!lVd OOYlNld OH3)'" 30 SlN01't'JS3 ro NOD'D010J A OWSlNlwns

"NOOY.>010:>A 'f'.lN3IWV~nI3H"VII:I3.LYVII lAn1JN,-'YNVHBW3W039OO"OOS'v 00'0 OO"DOS'v OO'OO5't OO'¡ 00"0 00", nOl 1I181J31:1"'"Vd SOIWSD3N-S31dOJ A socco 'OS'"Z30 DWIXVV'tl "E 30 vm)Y 30 .,

'ttonvs A VO\fI:!.I..N3'OIJY.)S()}j osru SVlnJ\WA 30 N00\l'J0100 A OH.1SIN~nS

OZ"O&9'Z 00"0 OZ"OCe'Z _rOE9l OO"¡ 00"0 S'<fZdonsoesc 'r/ OSlJJY \fWd ODaAOHd

"NI)D3S Oll3JY 30 OOIlVWV'IU.NOJA 'f'd'f'llQ NOOY.>Q1OJ A OlUSlNIWns

OS'685 00"0 OS"685 SlZLOOE"86 00"9 00"0 S'<fZdYNI:IlLS1J

Ltvmiw V'I 3D NOO\'1LIN3J\ \fWd sosru30 N00't?01(X) Á OWINlwns

zo"¡ez'¡ 00"0 ZO"¡SZ'¡ 889tE00·E8t OO"L 00"0 S'<fZd1I01Hll.N1 W31YJS3 3(]NOOVVIIHO:I

"'tWd OOVINld 01:1:0'9'30 53N01YJS3 3Q NOO\t'JOlOJÁ OWINIWns

"SV5:1mm sroldwn Á OD3AOl:ldY OO1l3(lJY 30 !M:INlV'S3NOo.A313

WBO \f1 30 O~3(] SO:lIlkfv.)Y'oowewOS3(] 'OOWIJI}\ 'mOlO

'V1Vd"lZ VJ..SYHO\f3lV so 3MJNV 'WSWgÁ SllSI3JY 'OWSII:l3dUllNlSO"v&v'e 00"0 SO"vtv'e 9ltt66Z'aa OO"LZ 00:0 a lW W NOIJ)lJ.Olld A 001)(0 NISOH3JV 30 OOYJ.nI9VH"VO~3/!.1OA:lH 5tNOJ OOWlOJ 'OO'tti8WO:3Af1T.INI (l-J) ~IO N:I OHJ3H Y(MflJ.NWJV

ON voW1lrunu. SlW9\10100 VI\W9 WVII6l YW.L tWJ/9:4OSl J.;I OJ3toNOJ A~!it.llt3 A" SYT11~ NOJ OOVWYVlfO SEXOlOl.3H:1NCO30 S'iNWnlOO

'S\I'S3n\lS S'iZlldwn '0l)3AOHd v omllrlJV 30 Mmw"s3NOIJVA31l YHao V130 01:UN3OSO'3H\I'Ot 'oavnlnooBw3 '00Y13AIN96"L96'S 00"0 96"L96'S tlE0908'o.., B6"Z9 00'0 86'Z9 ZW 'CXI~W01d 'SOJ.NY.)"SOllt 'oannd OO\ftlV:>V'f'N3W-Ql..N;¡W3J Ol:fIDIOVll .,

NOO00Y113d3\1 !3AnlJNI vos', :10OlO3WO\ld lIOS:ldS3 'OO';'lISllNI

W1l9\13lS3:t A YN311V-Ql.N;¡WD Ol:l31.HOWNOJ OSld Nl oonnd OQVNVldW

'SYS:lf'll:I9 S\fZ3ldWn 'O.D3AOlld v OOH3rov

00"0 00"0 OL"vL6'S .tE0908·o..t 00"0 00"0 VS"OL ZWse $Wru1V '53NOOVM13 'WBO Y130 mu..N30 S03HlI\I'J'tf 'oavnlflOOSllll3

"'OOV131\1H'OO\f3W01d 'SOl.NV:l·SOlI:l 'oonnd OO'fllYJV' VN3l:1V

'O.LN3vt3J Olllll:lOW NOJ V1931:1A.OVIIOld v sOl:lnw N3 oonnd OOVNV'ldV

'SVS3nH9 SVZ31dVIIllA.OJ.J3A.Olldv OOH3ro ...

ao S\1\m.nv'S]NOIJ'tfI\313 WBO Y1 30 OHlN30 S03l:1H'tfJ'tf'OOWBVIIIJS30OS"CS,'OZ 00"0 06"&S¡'O~ EO,LVOO'OZE SS"Z9 00"0 86"Z9 ZW

'OOWBIJ\ '53Jnl:l) 'S3d'tf'1S'tflll's\tS't'tl9 A.S3l.I!J'tf 'OWSIl:l3dHllNIzt

lV NOI:)J3J.Ol:ldA.ootxo NISO\l3::W30 OQVII1IB'tfH ''tfOYlO:) 'OOWBVIIO

3An1JNt 'WJLt 30 H0S3dS3Nn NO:>zm/9)10SZ :>,:1O!3HJNQ) NO:)

SOOu.N3J S09I111VN3 IlllJOZ@E#SVllIWA NOJ OQVVIIl:IVOJ.:ltoNOO 30 OSld

wssnes SVDldwn A.S3n'019'tf!30 OOI:>303V11nH'O.D3AOl:idvOO1l3Vrt1'tf30

96"6&e'S 00"0 SVUru.1VOVo/ro ISY'S3NOOVI\313 ''t'l:I80 V1:10 OliLN30 S03l:il:iYJV 'OOVl3J\IN96'6&e'8 ZELZE06'IIi', ~O"SS 00"0 vZO'S5 ZW 'OO\f3WOld 'OO'tf3NIlV 'OQ\QS:ld 30 'tfJ08 :3AnlJNI ·Nn....,OJOOVlYJV n'ron30 S'tJ!Nnr NOJ n 'tfN3l:1V'OlN3V113J'Ol:l3.ll:l0VIJNOJ OOVIN3S'9'

'}j05:1dS3 30 ViJ pt 30 VII:)8BZXtriXL :10OOlJOJ311oros 3nOIBV! 30 o~n~

-,,-~.- '::;;¡'¡'¡~. w-

'<frsu '<f!f.lNOO

ADMON 2012-2015

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

01 DE FEBRERO DE 2015

01 OE JULIO DE 2015

NOAPUCA

NO APLICA

LlC MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA

MONleA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA, (PERSONAFISleA.)


(A) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION $

(B) 16% DE I.V.A. (0.16 x C) $

(e) TOTAL DE ESTA ESTIMAelON (A+e) $(O) AMORTIZACION DEL ANTICIPO $

(E) SUB·TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA(e-o) $

(F) (5 AL MILLAR) (0.005 • ( E/l.16 ) )

(G) (2 AL MILLAR) (0.002 • ( E/l.16 ) )


INSP. CONTROL Y $

C.M.I.C. $

$

MONICA DEL CARMEN VAZQUE HUERTA, (PERSONA FISICA.)

CONTRATISTA

MORENO CASILILA

VO.BO.

CUMPLE CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO OE ASIGNACION y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO y CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Ué ,JAU'~C'),I52, INCISO I y 11.

MONTeA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA Página 1 de 1

MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTADomicilio fiscal

MANUEL GONZALEZ y TELLO No. 202 Inl. No. ALTOS, CENTRO, ENCARNACIONDE DiAl

47270 ENCARNACION DE DiAl JALISCO MEXICOVAHM860113PR1

REGIMENDE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLIENTE FACTIJRA

NOMBRE: Folio:

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DiAl JALISCO 31DOMICIUO: Fecha:CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL No. SN 7/4/201513:08:02CENTRO, C.P. 47270 Forma de PagoENCARNACION DE DIAZ NO IDENTIFICADOJALISCO, MEXICO Cuenta:R.F.C.: 0000MED8801013M4

Cantldád. Unidad Descripción' Precio Unitario lffJJ?_orteSERVICIO DE :Primera eslimacl6n para la construccion deDepósito de agua de100 m3. en la comunidad denominada' el panal", del contrato deobra pública, l!signacl6n directa, fondo deaportación para lainfraestructura sodal murflclpal 2015, sindicatura área JurídicaContrato Interr\o No. AYOIENCIOO1/15,de fecha 01 de Febrerodel 2015.

1.00 SERVICIOS 163,873.60 163,873.60

Total: $ 190,093.38

5al millar: $ 1,092.49

Total a pagar: $189,000.89

IMPORTE CON LETRA J SUBTOTAL~ 163 873.~CIENTO NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. I.V.A.~ 26219,781Esle documentoes unarepresehlaclOn Impresade un CFDI

TOTAL~ 190093.381'Electos hcal .. alpago·P.go en un. sola exhibición

OBSERVAqONES:

Follo fiscal: E4EOl40B-F21:í-<4C67-86F7-3OC97D44OF49 Fechay horade certificaclOn: Abrt 7 2015-13:08:04

-. Seriedel Certl1icadodel emisor. 00001000000306458639 NodeSeriedel Certificado del SAT: 00001000000202864883

Documento Válido

Sello digital del CFDIEMedh9gVHjesoyV9mQrQwONLJxLrl1Faro4 3Zb6dv+Yt16rWrNPLKbnrVJz 98RJQICD8jElLpbSgWowhOvyJhyHEdMcI:zq6Qft oSQ3BHuRYf1+qj fSX 9XldYvGL j cUBTFEOSanzjVRypPtf dkwPLc kie/HA TnosmaUgXxXBWCpA=Selo del SATNOvne1OleS s yaefdSfOwNRHca5GbbtZaaQlOAgNKlf+qZSuBkFVAD93 3GWf0+ l 14Zdu1 uI kIOHgTYh3 3191bpTrXLoBOOsxSHnXV6NzlNzOAvGe4NvJkCoVJepS3tVrljrI14c4nCZ3J8YOLGz/6pCRnOyrQHSRSWibBbamPgHuw=Cadona original dol c9mplornenlo dacortlfl_lón dIgital del SAT1 11. O1E4E0140B-F212-4C67-86F7-30C97D440F4912015-04-07T13: 08: 041EMedb9qVMjCBOyV9mQrQwUNLJxL~11Faro4 3Zb6dv+ Yt 16rWrNPLRbnrV Jz 98RJgIC08 jE1LpbSgWowhOvyJhyHEdMcIzq6Qft aSQ3BHuRYf1+gj fSX9XldYvGL j cOBTFEOSanzj VRyp Pt fdk"PLckie/HATnosma UgXxXBWCpA=I00OO1000000202864883 r I

d. ~JI\!

file://C:\Doctos Digitales\F0000000031.htm 07/0412015

· Página 1 de 1

<?xmlversion=v l.O" encoding="UTF-S"?><cfdi:Comprobante NumCtaPago~"OOOO"LugarExpedicion~"MANUEL GONZALEZy TELLO 202 ALTOS, CENTRO, 41270, ENCARNACION DE DIAZ,ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, MEXICO· metodoDePag~"NO IDENTIFICADO" tipoDeComprobante~"ingreso" total~"190093.38" Moneda=PesoMexicaDo" TipoCambio~"l.OO" subTotal~"163873.60"certificado~"MIlEijCCA3Kg.o\wIBAglUMDAwMDEwMDAwMDAzMI)YONTg2MzkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCJnoCertificado~"OOOOlOOOOOO306458639"formaDePag~"PAGO EN UNA SOLA EXlIIBICION"seIJo~"EMedb9gVMjCBOyV9mQrQwUNi.JxLrllFaro43Zb6dv+Ytl6rWrNPLKbnrVJz98RJgICD8jEILpbSgWowhOvyJbyIlEdMcIzq6QftOSQ3BHuRYf/+gjfSX9'fecha~"2015-04-07T13:08:01"folio='Sl " version~"3.1" xsi:schemaLocation~''http://www.sat.gob.mxlcfdJ3 http://www.sat.gob.mxlsitio_interuetldd/3/cfdv31.xsd''xmlns:xsi~"bttp:llwww.w3.orgIlOOlIXMLSchema-instance" xmlns.cfdi= ..http://www.sat.gob.mx/cfd/3 ..>

<cfdi:Emisor nombre~"MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA" rfc="VAHM8601 13PRl "><cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal~"47170" pais="MEXICO" estad~"JALISCO" municipi~"ENCARNACION DE DIAZ" localidad="ENCARNACION DE

DIAZ" coJonia="CENTRO" noInteriop"ALTOS" noExterior="lOl" call~"MANUEL GONZALEZy TELLO"/><cfdi:RegimenFiscaJ Regimen="REGIMEN D~ LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL"/>

</cfdi:Emisor><cfdi.Receptor nombre~"MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO" rfc="MED8801013M4">

<cfdi:Domicilio codigoPostaJ="47170" pais="MEXICO" estado="JAUSCO" municipio="ENCARNACION DE DIAZ" localidad="ENCARNACION DEDIAZ" colonia="CENTRO" noExterior="SN" calle~"CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL"!>

</cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto importe~"163873.60" valorUnitari~"163873.60" descripcion="SERVICIO DE : Primera estimación para111 construccion de Depósito de aguade 100 m3. en la comnnidad denominada" el panal", del contrato de obra pública, asignación directa,fondo de aportación para la infraestructurasocial municipal 2015, sindicatura área Juridica Contrato Interno No. AYOIENC/OO1/15,de fecha 01 de Febrero del 1015. Total: S 190,093.38 5 almillar: S 1,092.49 Total a pagar: S 189,000.89" noldentificacion="OO3"unidad="SERVICIOS" cantidad~"1.00"/>

</cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos totallmpuestosTrasladados="16119.78">

<cfdi.Traslados><cfdi:Traslado importe="16119.78" tasa="lfí.OO"impuesto=Tvé,'">

</cfdi:Traslados><Jcfdi:lmpuestos><cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation= ..http://www.sat.gob.mxiTimbreFiscalDigitalhttp://www.sat.gob.mxiTimbreFiscalDigitaVfimbreFiBcalDigitaLxsd'' xmlns:xsi=''http://www.w3.orgIlOO1IXMLSchema-instance''selloSAT~"NUvne/OIeS.yaefdSfowNRHca5GbbtZaaQIOAgNKW+qZSuBkFVAD933GWtll+1/4Zdu7uIkIUHgTYh33791bpTrXLo800sxSHoXV6NzlInoCertificadoSAT="OOOOl00000()20l864883"UUID="E4EOl40B-F211-4C67-86F7-JOC97D440F49" FechaTimbrad~"1015-04-07T13:08:04"selloCFD="EMedb9gVMj~BOyV9mQrQwUNLJxLrl1Far043Zb6dv+YtI6rWrNPLKbnrVJz98RJgICD8jEILpbSgWowhOvyJbyHEdMclzq6QftOSQ3xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mxITimbreFilIcalDigital ..t»

</cfdi:Complemento><Jcfdi:Comprobante>

file:// /C:/U serslInvitadolDownloads/F0000000031.xml 08/04/2015

NUMERO

GOBIERNOMUNICIPAL

DEPENDENCIA

ASUNTO

ACTA DE ADJUDICACiÓN DIRECTA

RELATIVO A LA OBRA:

"CONSTRUCCiÓN DE DEPOSITO DE 100M3 EN EL PANAL."

LOCALIDAD: COMUNIDAD DENOMINADA "EL PANAL", MUNICIPIO DEENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO .

EL SUSCRITO ING. ARQ. ROBERTO MORENO CASILLAS,DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DELMUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DrAZ, JALISCO CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO

. PRECEPTUADO POR EL ARTícULO 27 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSR . ClONADOS CON LAS MISMAS, Así COMO DEL ARTíCULO 104, PRIMER PÁRRAFO DEL

-_ .....RTíCULO lOS, FRACCiÓN I DEL ARTíCULO 106, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DEJALISCO EMITO LA PRESENTE RESOLUCiÓN. DE ADJUDICACiÓN DIRECTA EN BASE A LOSIGUIENTE:

SE LE OTORGA LA ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DEPOSITODE 100 M3 EN ELPANAL" Y DADO A CONOCER EL FALLO EL DIA 5 DE MAYO DEL 2014,EMITIDO

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO SOBRE LA BASE DE PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO A LA EMPRESACUBO CONSTRUCTORA. EL MUNICIPIO DE

ENCARNACiÓN DE DíAl, JALISCOY SIENDO LAS 10:00HORAS, EL DíA 5 DE MAYO DE 2014,EN

LAS OFICINAS DE LA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES UBICADA EN LA EN CALLE

CONSTITUCiÓN, PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO Y DE CONFORMIDAD EN LA

COTIZACiÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADA REFERENTE A LA OBRA

"CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100 M3 EN EL PANAL" , Y CON LO ESTIPULADO PARA

TAL EFECTO, SE REUNIERON LOS SERVIDORESPÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE

DíAZ Y LOS REPRESENTANTES..DE LA EMPRESA CONVOCANTE A EFECTO DE CONOCER EL

DICTAMEN DE FALLO PARA LA ADJUDICACiÓN DIRECTA SOBRE LA BASE DE PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO A LA EMPRESA CUBO CONSTRUCTURA, A CARGO DEMONICA DELCARMEN VAZQUEZ HUERTA (PERSONA FISICA) ATENDIENDO A LO SIGUIENTE.

AL ANALIZAR LA PROPOSICiÓN, NO SE TUVO EN CUENTA, ÚNICAMENTE EL MONTO TOTAL

PRE~ENTADO, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS GENERALES, PARTICULARES, ESPECIALES,

e tit ió TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LEGALESQUE CONCURREN EN ESTA OBRA Y QUE CUENTA CON LAons I UCI nPalacioMunicipal s/n CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL, PARA ATENDER LOS

Teléfonos: REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PRINCIPALMENTE EVITAR CUALQUIER TIPO DE CONFLICTOS Y

(475) 953-2163 CONTRATIEMPOS ENTRE DISTINTAS EMPRESASQUE PERJUDIQUE CADA UNA DE LAS OBRAS A953-2391 ,953-2001 REALIZARSEY ASI DAR RAPIDEZY CONTINUIDAD A LA MISMA CALIDAD DE OBRA, YA QUE LA


C,P, 47270

GOBIERNOMUNICIPAL

DEPENDENCIA

NUMERO

ASUNTO

EMPRESA AL HABER REALIZADO CON ANTERIORIDAD OTRO TRES DEPOSITOS DE AGUA, EN

LOS AÑOS ANTERIORES, LOS CUAlES SE UBICAN EN EL PREDIO DENOMINADO EL MONTOSO Y

EN LAS COMUNIDADES DE CIENEGA DE MORA y MEDIA LUNA Y ENTREGAR EN TIEMPO YFORMA SElE ADJUDICA DICHA OBRA.

Al HACER USO DE LA PALABRA El ING. ARQ. ROBERTO MORENO CASILLAS, DIRECTOR DE

OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DrAZ, JALISCO, SEÑALÓ QUE DE

CONFORMIDAD CON. lOS CRITERIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SE GARANTIZO El

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMO

RESULTADO DEL ANÁLISIS ANTERIOR, CONFORME A LO DISPUESTO ARTíCULO 27 DE LA LEY

FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Así COMO DEL

ARTíCULO 104, PRIMER PÁRRAFO DELARTíCULO lOS, FRACCIÓN I DEL ARTíCULO 106, DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO EL L.A.E. FELIPE DE JESÚS ROMO CUÉLLAR,

ESIDENTEMUNICIPAL DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO, HIZO SABERA LOS PRESENTESELFALLO DICTAMINADO:

TIPO DE OFERTALOCALIDAD EMPRESA REPRESENTANTELEGALOBRA(IVA INCLUIDO)

COMUNIDADDEPOSIO "EL PANAL",

CUBO CONSTRUCTORA LIC. MONICA DELCARMEN$265.028.49DE AGUA ENCARNACION DE DIAZ, VAZQUEZ HUERTA

JALISCO

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SECOMUNICA ESTEDICTAMEN DE FALLO A LOSSEIS

{6) DíAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y SE CONMINA AL REPRESENTANTE

AD UDICADA A QUE REÚNA LOS REQUISITOSNECESARIOSPARA LA FIRMA DEL

tuciónPalacioMunicipal s/n

Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-200

----------------- - - - - - .

GOBIERNOMUNICIPAL

H. AYUNT"·"''''''n' ....2012 -

ENCARNADE DIAZ,JALISCO.

ConstituciónPalacio Municipal s/n

Teléfonos: c.c.p, Expediente

(475) 953-2163 c.c.p.Archlvo.953-2391953-2001


C.P. 47270

NUMERO

DEPENDENCIA

ASUNTO

ASISTENTES

LIC. MONICA DELCARMEN VAZQUEZ

HUERTA

CUBOCONSTRUCTORA.

"DEPÓSITO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 100 MTS. CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTOCONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO "EL PANAL", MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DIAZ; JAUSCO.

"FAISM 2016" (Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal 2016).Contrato de Obra Pública. Asignación directa/Invitación Restringida.

No. Contrato: AYTO/ENC/001/16Clave: DEP/001/16

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADOQUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAZ,JALISCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS L.A.E. FELIPEDE JESÚS ROMO CUELLAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁENZGUTIÉRREZ, SINDICO MUNICIPAL, L.C.P. JAVIER GUILLERMO ROMO PARADA,ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PROFA. MARiA GUADALUPEHERNÁNDEZ ZARCO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C.ROLANDO IBARRA LARA, CONTRALOR MUNICIPAL Y EL ING. ARQ. ROBERTOMORENO CASILLAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES,RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO y PARA LOS EFECTOS DE ESTECONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", y POR OTRA PARTE LA C.MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO y PARA LOSEFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA";QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD ALAS SIGUIENTES DECLARACIONESy cLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.,DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1.1.Es un organismo público, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con capacidadpara contratar y obligarse en los términos del artículo 115, fracción 11de la ConstituciónPolltica de los Estados Unidos Mexicanos, el artIculo 73, párrafo primero de la ConstituciónPolltica del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2 Y 3 de la Ley del Gobierno y laAdministración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato en términosde lo dispuesto por los artículos 38¡ fracción 11,48 fracción VI y 52 fracción 11de la Ley delGobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. .

1.3.Que la presente asignación, se basó primordialmente, en que la propuesta presentadapor "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de lasmejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico yeconómico, además, dicha propuesta, reunió las condiciones necesarias que garantizan elcumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costoy el empleo de materiales 'de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, seconsideró que la empresa contará con la capacidad económica, técnica y administrativacongru~nte con los trabajos a realizar, asl como a que fuera de las inscritas en el padrón decontratistas de "EL MUNICIPIO". Por lo que se determina en base a las facultadesseñaladas en la cláusula que antecede, se asigna a favor de la C. MONICA DEL CARMENVAZQUEZ HUERTA, el contrato de asignación de Obra Pública.

1.4. Con el objeto de cumplir con lo establecido por el "FAISM 2015" Fondo deInfraestructura Social Municipal 2015, el municipio se pronuncia en el sentido de que esnecesario llevar a cabo la obra de una "DEPÓSITO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 100MTS. CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTO CONOCIDO PÚBLICAMENTECOMO "EL P~NAL", MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DfAZ, JAliSCO; el cual seagrega en este Instrumento como ANEXO l.

1.5.Que se.nala?omo d?'!1icilio para recibir cualquier notificación o comunicación el ubicado, en la. presl~e~cla mUniCipalde Encamación de Dlaz, Jalisco; citó en calle ConstituciónPalaCIOMUniCIpalsIn Colonia Centro, de Encamación de Dlaz, Jalisco.

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

1.1 Tiene la capacidad j.urldicapara contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto deeste co~trato y .que dIspone de la organización y elementos materiales humanos ytecnológICOSsuñcíentes para ello. '

11.2.-Cono?e todos los. detal,les concernientes a la construcción de la obra re ueridacomp~o~etléndose.a la eJecuciónde este contrato, poniendo para ello toda su exper~ncia yconocl~m~ento,aplrcand,o I~s procedimientos más eficientes para la realización ycump nmentode sus obligaCIones,

Página 1 de 10

--------- -----~-

redita su ersonalidad con la que comparece al presente acto jurídico con su~.3d-u~cde Identific1ción Fiscal VAHM820113PR1, la cual fue e.mitida por la Secretarfa deH:Cienda y Crédito Público, Servicio de Administración ~ribulan.a;. en la que se desprend~que su actividad principal es La ~onstrucción de Ingenrerla C.v.1 y Obra Pesada, la cuase anexa copia simple al presente Instrumento.

114 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con el Reqistro an~e el .Institut~Me~icano del Seguro Social documento ~ue no se exhibe por circunstancias ajenas aMunicipio, pero que dichos registros están vigentes.

iI.5.- Manifestando bajo protesta de decir verdad que tales facult~des no. le ~an sidorevocadas ni modificadas a la fecha; de igual ma~era el cont~atlsta se Identifica ~onCredencial para Votar número 0509101243403, expedida por el Instituto Federal Electoral, lacual se anexa al presente contrato.

11.6.-Que desea celebrar el presente contrato con "EL MUNI~I~IO", a fi~ de que seConstruya Un Depósito de Agua con capacidad d~ 100 ~~'. Cublcos aprox~madamente,en el punto conocido públicamente como "El Panal, murnepio de Encarnación de Dlaz,Jalisco.

11.7.-Que tiene domicilio fiscal en la finca marcada con el número.~O~,de la calle ~anuelGonzález Colonia Independencia, Código Postal 47270, en el murucipio de EncarnaCióndeDíaz, Jali~co; domicilio que señala para la recepción de notificaciones presentes o futurasderivadas del presente contrato.

11.8.-Conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado deJalisco, su Reglamento, las reglas generales para la contratación y .ejecuci~n de obraspúblicas y de servicios relacionados con las mismas para ~asdependenctas y entlda?es de laadministración pública el o los anexos que a continuación se detallan, que debidamentefirmados por las partes integran el presente contrato, asf como las demás normas queregulan la ejecución de los trabajos.

-,__.- Expuesto lo anterior, las partes se someten expresamente a lo que se consigna en lassiguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda al "ELCONTRATISTA" Y éste se obliga a ejecutar la obra denominada DEPÓSITO DE AGUA DE100 MTS. CÚBICOS aproximadamente, en el punto conocido públicamente como "El Panal",municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco; la cual será realizada con recursos del "FAISM2015" Fondo de Infraestructura Social Municipal 2015, de conformidad con los planos,presupuestos, 'calendario de obra, precios unitarios y demás especificaciones técnicasofrecidas y aceptadas por el propio contratista dentro del procedimiento de asignación deobra, desahogado por "EL MUNICIPIO" los cuales se dan por reproducidos como si a laletra se insertasen.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El importe de la obra objeto de este contrato es lacantidad de: $265,028.49/100 M. N. (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Veintiocho Pesos49/100 M. N), Dicha cantidad incluye la tasa equivalente al 16% dieciséis por ciento delimpuesto al valor agregado.

Las partes acuerdan que en caso de que "EL CONTRATISTA" realice trabajos cuyo importeexceda de la cantidad prevista en esta cláusula, "EL MUNICIPIO" no está obligado a cubrirla cantidad excedente al contratista, salvo que previamente se celebre algún convenioadicional.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objetode este contrato el dfa 01 de Febrero del 2015 ya concluirla el dfa 01 de julio del 2015, enapego a lo establecido en el artrculo 64 fracción 111,de la Ley de Obra Pública del Estado deJa~isc?,así como de conformidad con los planos, presupuesto, calendario de obra, preciosunitarios y demás especificaciones técnicas ofrecidas y aceptadas por el propio contratistadentro del procedimiento de asignación de obra, se especifican las fechas críticas en que seten?rá~ que h~ber realizado los avances de obra ahí especificados. En caso de que encualqUiera de dIchas fechas criticas, "EL CONTRATISTA" no haya alcanzado el.avancs deobra especificado para esa fecha crftica, "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", se

Página2 de 10

TS CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTO"DEPÓSITO ~GB~?c~~i~~EC~6~~~:~ ~¡N~~" ~MU·NICIPIODE ENCARNACiÓN DE DiAZ¡ .JALlSCO.CONOCIDO "FAISM 2015" (Fondo de Aportaciones para la In~es~ct~ra Socl~1M.unlclpal.20~5).

Contrato de Obra Pública.Asignación directa/InvitaCión Restnnglda.. No. Contrato: AYTOIENC/001/15

Clave: DEP/001/15

reunirán dentro de los 2 dos dlas siguientes hábil~s a la refe~ida fecha critica, paradeterminar de común acuerdo las medidas correctivas necesana.~ para recuperar I~~tiempos perdidos cuyos costos serán absorbidos Integramente por EL CONTRATISTA.Los acuerdos al~nzados se formalizarán en un conve~i,! ~ntre las part~s. De no al.canz~.rseacuerdo dentro de los tres 3 días hábiles siguientes al IniCIOde la~ pláticas respectivas, ELMUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente este contrato e Imponer las sanciones queresulten aplicables.

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" recibirá d~ "EL MUNICIPIO", la cantidad de$66,257.12(Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Siete.~~sos 12/100 ~.N.), qu~ es el25o/c por ciento de anticipo para el inicio de la obra y la adquísíctón de.matenales,re~h~andopag~s parciales semanales de acuerdo a estimacines fisico fi~ancleras y el fi.n~q~ltoalentregar la obra presentada por trabajos ejecutados, y se destinará a la adqulslción demateriales y pago de la mano de obra, de conformidad con el articulo 190, de la Ley de ObraPública del Estado de Jalisco.

El atraso en la entrega del anticipo será causa de diferimiento, circunstancia que podrá darmotivo a diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, en cU.Y,!.ca~o, deberáformalizarse mediante solicitud en vía de informe, la nueva fecha de ímctacíón de lostrabajos, lo anterior en concordancia con lo preceptuado ?,or el a~ículo 191 de I~ Ley deObra Pública del Estado de Jalisco. "EL CONTRATISTA se obliga en los térr:nlno~másamplios, a presentar la solicitud de reprogramación de inicio, ante el área de esñrnacíones,en un plazo máximo de 7 siete dlas hábiles a partir ~e la fe~h~ en que.le fue entreg.adoelanticipo por la Tesorerla Municipal, anexando a dIcha SOliCItUd,copia del depósI~o delanticipo otorgadO. La falta u omisión de la anterior disposición será motivo para considerarcomo fecha de inicio la establecida en la cláusula tercera del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" tiene un plazo de 7 siete días hábiles para presentar ladocumentación completa para el pago del anticipo, contados a partir de la fecha de firma delpresente contrato. El atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará imputable alcontratista y no procederá el diferimiento, y por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fechapreviamente establecida en este instrumento con o sin anticipo liberado por la TesorerlaMunicipal.

QUINTA. FIANZAS DE GARANTfA. ·"EL CONTRATISTA", deberá otorgar garantlas enaplicación de lo dispuesto por los artlculos 47, 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 de la Ley de ObraPública del Estado de Jalisco.

a) DE ANTICIPO. "EL CeNTRATISTA" otorgará una fianza expedida por instituciónafianzadora autorizada a favor y a satisfacción del municipio Encarnación de Díaz, Jalisco,por el importe equivalente al 10% por ciento del monto estipulado en la cláusula segunda deeste contrato, la cual garantice la correcta inversión o devolución del anticipo, fianza queestará vigente hasta que "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referidoanticipo a satisfacción de "EL MUNICIPIO".

b) DE CUMPLIMIENTO.Y DE VICIOS OCULTes y DEFECTOS. Para garantizar elcumplimiento de todas y cada una de lasobligaciones y responsabilidades derivadas de estecontrato, "EL CeNTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor y a satisfacción delMunicipio de Encamación de Dlaz, Jalisco, Porvalor del 10% diez por ciento del importe totaldél contrato. La fianza se tramitaráa través de institución afianzadora autorizada y deberácontener, cuando menos, las siguientes declaraciones: "la institución afianzadora se obliga apagar a "EL MUNICIPIO" el 10% diez por ciento. del importe estipulado en la cláusulasegumt::iide este contrato en caso..de que la contratista incumpla cualesquier obligación a sucargo derivada de este contrato o bien cualquier otra disposicion aplicable, debiéndosesometer a la competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Dichafianza estará vigente a partir de la fecha de-suscripción' del pres€nte- contrato y hasta eltérmino de los trabajos a satisfacción de"aMUNICIPIO"; Una vez concluidos los trabajosen tiempo y forma y recibida por "El. MUNICIPIO'· mediante la suscrioción del acta deantr'Cgade recepCión, existirá novación en Jos alcances de dicha fianza,' que servirá para'f¡t..uunUzar tos defectos y vicios nculi:os 00 I:;¡obra realizada, misma que tendrá una vige'nciade i uno y hasta 5 cinco años a partir deía suscripción del acta de recepción de la obra,para garantIzar ía calidad de los trabajos y cubrir las erogacIones que "El MUNICIPIO"tuvrera que efectuar por defectos y vicios acuitos o cuaiquier irreguiariaad o enomaua queresulte de la obra materia de este contrato.

En el texto de las fianzas ·seestipulará.-expresamenteque la afianzadora no podrá cancelarlas mismas sin el consentimiento previo y por escrito del municipio de Encarnación de DíazJalisco. ,

Página 3 de 10

CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTO"DEPÓSITO DE AGUA CON CAPACIDAD DEN~~"M~~'NICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ; JALISCO.CONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO "EL PA rta '1 para la Infraestructura Social Municipal 2015).

"FAISM 2015" (Fondo de Apo d co~nesp'blica Asignación direcla! Invitación Restringida.Contrato e ra u. No. Contrato: AYTO/ENC/001/15

Clave: DEP/001/15

. 'dad con el artIculo 75 de la Ley de Obra Pública delSEXTA. PRÓR~OGAS. De co.nforrmue "EL MUNICIPIO" otorgue prórrogas a "ELEstado de Jalisco, es posible ( írcunstancíaso acontecimientos no previstos en elCONTRATIS~A", cuando se.presen,.e~ c~odel programa de obra por parte del contratista,contrato que Influyan en el mcump irmenprevio a~álisis de la documentación que éste presente.

"EL CONTRATISTA", d;berá SOI\Citarla~~~~~alc~~c~s~~:~ ~~~~:~:~~~r~~~ ~~~~e~~~otorgue "EL MUNICIPIO , en ~~ p ~zo ~ I ión de la obra a "EL MUNICIPIO" en la que seque la motiva y dentro del pen? o .e ejecuci .. s los motivos en que apoye sujustificará expresando a la Dirección de Obras Publica. ara evaluar su petición, y

. ~~!~:~~rl~c~:~~~a!~i~~ol~~ ~n~~~~ci~~~~~~~:~d~e~~~:~I~sú~l!casde la entidad pública,

"EL MUNICIPIO" evaluará la petición formulada por "EL ~~N¿~~::Z~;;-TÁ" ':e'!,~d de otorgar la prórroga o negarla. En cualquier caso, '.

:~~~~~~eoa la Dirección General de Obras Públicas den~rode los siguientes 5 CinCOdíashábiles a que fuera presentada su petición, a fin de notlfi~rse .de la respuesta que a susolicitud recaiga. Bastará que la persona que reciba la notiñcacíón comparezca con cartapoder simple otorgada por el representante legal dé la empresa constructora, .0 queanteriormente hubiere sido señalado por la empresa para realizar gestiones o trámites enrelación a la obra que nos ocupa.

, !"-. SÉPTIMA. PAGO DE CONCEPTOS. Los lrabajos coletode esle contrato, comprendidos en\ --..::". el proyecto y en el programa, se pagar.!n con base en precios unllarlos donde se incluye el

pago total que debe cubrirse a "EL C<?N~RATISTA·:.por todos los gastos ~Irec!os eindirectos que originen las obras, el financlar:rllento,la,utilidad y el costo de las obligaCionesestipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

OCTAVA. "EL CONTRATISTA" no podrá, sino por consentimiento expreso de "ELMUNICIPIO", realizar trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la cláusula segunda.De lo contrario, de no existir dicha autorización por parte de "EL MUNICIPIO" los trabajosque realice el contratista que excedan el importe establecido en la cláusula segunda,quedarán en beneficio de "EL MUNICIPIO", sin derecho de retribución a "ELCONTRATISTA" .

NOVENA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" seanecesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto se anexaproyecto con conceptos que se incluyen en el costo y programa se considerarán en lasiguiente forma: .

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables alos trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar por escrito a"EL CONTRATISTA" los trabajos a ejecutar y el programa de obra correspondiente,realizando los trabajos conforme a dichos·precios.

b) Si no existieran conceptos a precios unitarios para los trabajos respectivos, y por lo tanto,no fuera posible usar los precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "ELCONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO", Y dentro del plazo que éste senale,someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivosanálisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismocriterio de costos de insumas y rendimientos que se hubiese seguido para la determinaciónde los precios unitarios establecidos en este contrato.

DÉCIMA. PRESENTACiÓN DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" podrá recibir comopago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar losprecios unitarios a las cantidades de obra ejecutada, de acuerdos a las estimaciones quepudiesen liquidar una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonandoa "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a lascantidades de obra contratadas.

"EL CONTRATISTA" podrá elaborar estimaciones parciales hasta el 80% ochenta porciento del importe total del contrato y una estimación global o de finiquito que incluya todaslas estimaciones parCialesmás la obra ejecutada aún no pagada.

La revisión y autorización de la documentación de anticipos, estimaciones y ajustes decostos se presentarán en la Dirección General de Obras Públicas y los pagos se realizaránen las oficinas de la Tesorerla Municipal.

Página 4 de 10

O~ ap S eu!6l1d

aSJenpala le '(81L1\18)uQloorulsu08 el ap elJlsnpUI el ap eueolxaLl\l eJeW~8 el ap oiquisuu saanb ze« epol'anb ua aua!/ouoo ..'o'.LSI.L'o'~UNO:> 13 .. 'S3NOI:>N3.L3~ ''o'ONn93S 'o'WI:>;lO

'OleJ1UOOalsa ap e:¡jeno eWlS'il61/\elnsn~18 el ua opemdusa 01 e suuojuoo aiqo el ajuawe/olleJ1SlUlWpe Opel!nb!u!l JaqeH (a

'(00 ua 1. osaidun) 'epell0!lOs uoioeuuoju¡el uoo Saled!OIUnLl\lS8O!lql)d seJqQ ap leJauaE) uQ!OoaJ!Oel rod opeuoraiodord OleWJo.::l(p

'soumsui ap le!OJed UQ!SOldx3(o

...Oldl:>INnW13" rod sepezuoms se60JJQJd 011. sauo!oezIJepual8OaJ ap e!doo 'OS8O ns u3 (q

'OO!X'ilLl\lap oouea la rod op8O!lqnd01 uoo pePIWJOjUOOap 'S8OJlqlJdseJqQ ap leJaUaE) uQJooaJ!Oel Jod opeleyas 'a1eJl as anbap sasaw SOl ap JoP!wnsu08 le so!OaJd ap Saleuo!oeN sao!puJ SOl ap %!lelaJ lap eld08 (e

:a1ualn61sepoleqoJdwoo uQ!OBluawnoop el ap epeyedwooe Jas ~Jaqap anb euisuu 'S8O!lqlJd seJqQap leJauaE) J010aJlO le epl6p!p epoleleosa ap POl!O!lOSJeluasaJd e e6!1qo as elslleJluoo 13

'(e!JOler8Osa) so!oaJd ap salsn[e apoldaouoo Jod eun61e pep!lU8O Je60Ja e ope6!1qo ~sa ou ..Oldl:>INnW 13" 'SalUa!n6!s SOS!OU!sOl ua sBlPosap ep01eqOJdwoo uQ!Oeluawnoop el ap peP!lBlOl el euedwooe as ou 'ua!qO 's8O!tqlJd seJqQ ap leJauaE) uQ!ooaJ!O el ap s'il/oe4 e osaJ6u! ap OJ1S!6aJla ua BlSUOOouIS ualq o 'OP8OIPUIozeld la ua BluasaJd as ou so!OaJd ap salsnfe ap pnllOIlOSel IS 'o¡eJ¡uoola a¡uaWleloUo eU!WJa¡ anb ua saw le sO/ollelaJ JOPlwnsU08 le so!OaJd ap saleuo!OeNsaolPuJ sOl ap UQlo8O!tqndel e SaJO!.lalSodSaleJOleu seJp elUlaJl O¬ SOl ap 04uap BlsIleJlUOoel Jod aSJBlto!los ~Jpod aluaw80lUIJ elnsn~1Oelsa aJauaJ as anb e alsnfe ap olualWlpaooJd 13

'ef,Jesaoau ef,JOleqoJdwoo uQ!OBluawnoopel ap epeyedwooe JI ~Jaqap anb el 'BlSIleJluoo lap BlIJOSa pnl!OIlQS e s80llqlJd seJqQap leJauaE) uQtooaJIO el Jod eplAOWOJd~Jas uQIsl/oaJel 'SaJOpalue SOlUa!WIpaOoJd SOl u3

'alua61/oeweJ60Jd le oloadsaJ uoo 'BlSIleJ1UOOle alqBlndwl ou oSeJle JIlslxa ap'OS8Ons ua 'o 01eJ1UOOla ua oPBloed uQtonoafa ap eweJ60Jd le aWJolUOO~Jas uQto8O!lde ns

'ole4uoo lap OIOloJafala alUeJnp saleUl6!.l0 peP!l!ln1. SOloaJIPUI ap safBluaoJod sOl saluBlsuoo opueAJasuoo 'SOlOaJIP SOlSOOSOl e ~Jeo!ldeas alsnfe 13 'sofeqeJl sOl ap uQloeulWJal el else4 'sof!l u~JaoauewJad OleJlUOOap SOIOaJdsOl

'OO!X'ilVIIap oouea lap 8O!uQJ10alaeu!6~del ua o 'esuaJd ap unaloq un ua saw ep80 ap a/oanu 6 eJp la JepJel s~w e OOIX'ilLl\lap ooueala aUIWJalap anb J010npoJd so!OaJd ap leu0!OeN aolPUJ la ua aseq uoo sopelnol8O u~Jas'sownsu! SOl ap SOlsOOsOl ap sOluawaJoap o sOlUawaJoUI SOl anb uepJanoe salJed se1

'SOleJJ~dSalUa!n6lSSOl ua opeleyas 01 uoo pepIWJOlUOOap ~Je4 as 'solnoJlJe sopel!O sOl Jod olsandslP 01J80lldeou ap OS8Ou3 'oos!ler ap OPelS3 lap 8O!lqlJd eJqQ ap I.al el ap 90Z 1. SOZ 'zoz sOlnoJlJe sOluoo pePIWJoluOOap ~e4 as SOlSOOSOlap uQIsl/oaJel 'JO!.lalueOleJJ~d lap sOlsandns sOl eJed

'OleJ1UOOaluasaJd la ua salJed sel ueuIWJalap 01aWJolUOOsopesl/oaJJas UI¡!Jpod SOlsOOs040lP 'soPBlnoafa ou une sofeqeJ1 501 ap sOlsOO 501 ualOedw! salJedsel ap eJalnbleno ap pnllldaul O etoua6!16au 'edlno 'OIOPBlslxa anb uIS 1. 040a4 ap anb oJad'OWSIW la ua sOlsl/oaJd ou ezaleJnleu Ja!nblenO ap SOlua!WlOa1UOoeo Se!OUe1sunoJtouaJJnOOeJqo ap OleJluoO a1uasaJd lap e!oua6!/o el alueJnp !s 'SVI~O.L'o'1V:>S3 '~3WI~d 'o'WI:>;lO

'OleJ1UOOaluasaJd lap eWlld'ils ew!s'il6!Áelnsn~IO el ap E 1. Z sOlund sOl Jod sOlsandslP SOUIWJ'illSOl ua ~Jeuo!oues as o!.leJluoo OS8O'OO!SUaoue/oe ap olua!O Jod Blualas %OL la Jelnwnoe le JepJBl sew e saJopeJaua6 ap %00 ~la uoo so[eqeJl sOl ap oJatoueu!l aoueleq un JBluasaJd e e6!1qo as ,,'o'.LSI.L~.LNO:> 13"

'oos!ler ap opels3 lap 8O!lqlJd eJqQ ap l.a1el ap86~olnoJlJe la uoo pep!WJoluOO ap 'soloal.oJd sOl ap pePll80 ap 1. S8O!UO'illsauo!08O!l!Oadsa1. seWJOU sel e ualsnfe as SOlS'il anb 1. sOPBlnoafa OP!S uel.e4 sofeqeJl sOl anbsnb!Jps/o 1. sS!AJsdns ' ..Oldl:>INnW 13" anb za/o eun ¡;!Je4as saUOpeW!lSS sel ap 06ed 13

9~/~OO/d30 :8I1el:>9~/~OO/:>N3/0lAV :OIBJIUO:>'ON'epI6u!JlS8~U9pel!IIUI¡eP8JIPu9peu61SV'E!:)!lqPdeJqOep OleJIUO:>'(9~Ol! led!:»lun .. ler.K>S e.ml!)rt4se8JjUI el BJed seuOI:»lqJody ep oPUO:f) ..9~Ol!"SIV:f ..'oosl1vr ~ZVJO30 NQIO"N~"ON3 30 OldlOINn ... H1"N"d 13 .. OINOO3.lN3 .. "0I1and OOIOONOOO.1Nnd 13 N3 3.lN3INVOVWIXOHd" soolano ·S.1.. OO~30 OVOIOVd"O NOO vna" 30 01ISQd30 ..

\\

~

"DEPÓSITO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 100 MTS. CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTOCONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO "EL PANAL", MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DIAZ; JALISCO.

"FAlSM 2015" (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015).Contrato de Obra Pública. Asignación directa! Invitación Restringida.

No. Contrato: AYTOIENC/001/15Clave: DEP/001/15

los .pagos de las estimaciones que se fonnulen a los trabajos ejecutados, decidirá yexpresará a "EL MUNICIPIO" su decisión de si le es retenido la cantidad del dos al millardel importe de las mismas para ser entregado a la Cámara a la que pertenece; de igualforma el "CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que el Encargado de la Tesorerfade "EL MUNICIPIO" retenga la cantidad del cinco al millar del importe de las mismas paraser entregados a la Contralorfa del Estado de Jalisco.

DÉCIMA TERCERA. CONVENIOS ADICIONALES. Las partes acuerdan bajo suresponsabilidad y por razones fundadas y explicitas modificar los contratos de Obra Públicao de servicios relacionados con la misma, mediante la suscripción por una sola vez de unconvenio adicional el cual no podrá ser mayor al 25% veinticinco por ciento del montopactado en el contrato, ni implicar variaciones sustanciales al proyecto original, en lostérminos del artIculo 74 Y 75 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Lasmodificaciones no deben afectar las caracterlsticas del tipo de obra pactada en el contrato.

"EL CONTRATISTA" deberá entregar en la oficiaUade partes de la Dirección General deObras Públicas Municipales, dentro del período de ejecución del contrato, para suvaloración, solicitud dirigida al Director General de Obras Públicas, anexando elpresupuesto, el programa de obra marcando las fechas de inicio y término, además de larecalendarización o prórrogas autorizadas.

En 'caso de que la obra exceda del 25% veinticinco por ciento del valor inicial presupuestadode la obra, "EL CONTRATISTA" deberá dejar de trabajar en la obra, sin perjuicio para "ELMUNICIPIO". En este caso, la Dirección General de Obras Públicas, determinará si esfactible continuar con la obra, caso en el cual lo someterá a consideración de "ELMUNICIPIO" Yéste determinará en que modalidad se inscribirá la obra.

En caso de que "EL CONTRATISTA" continúe con la obra, se considerará en beneficio de"EL MUNICIPIO", sin costo alguno para éste.

DÉCIMA CUARTA. VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren desperfectos, vicios,irregularidades o cualesquier anomaUa de la obra dentro de los dos años siguientes a lafecha del acta de recepción correspondiente, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación oreposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho aretribución. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos de "EL MUNICIPIO",este podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero oefectuarlos directamente y hará efectiva la fianza estipulada en el inciso b) de la cláusulaquinta.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida yaprobada, exime al "CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir porvicios ocultos, defectos, irregularidades y/o anomallas que resulten después de la fecha delacta de recepción y, por lo tanto, "EL MUNICIPIO", se reserva el derecho de reclamar laindemnización por dichos conceptos, asl como por la obra faltante o mal ejecutada, encualquier momento.

DÉCIMA QUINTA. REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdocon lo estipulado en este contrato o confonne a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", ésteordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resultennecesarias, los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho deretribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO", si lo estima necesario, podrá ordenar lasuspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichostrabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la tenninación de lasobras previsto en la cláusula tercera.

DÉCIMA SEXTA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" será el único responsablede los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o aterceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de lasdisposiciones dadas por éste o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar nisubcontratar con otra persona f!sica o jurídica la ejecución total o parcial de la obra, salvoautorización expresa previa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" seráel responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones yorganismos públicos, asl como con quienes les suministren materiales para la misma, por loque "EL MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones.

Página 6 de 10

"DEPÓSITO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 100 MTS. CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTOCONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO "EL PANAL", MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DfAZ; JALISCO.

"FAISM 2015" (Fondo deAportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015).Contrato de Obra Pública. Asignación directa/Invitación Restringida.

No. Contrato: AYTOIENC/001/15Clave: DEP/001/15

DÉCIMA NOVENA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. De conformidad con los articulos 76 y 77de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, las partes convienen en que "ELMUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto deeste contrato sin responsabilidad para este, en cualquier estado en que se encuentre, dandoaviso por escrito a "EL CONTRATISTA", con 15 quince dias hábiles de anticipación; cuandola suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duraciónaproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "ELCONTRATISTA", previa estimación, el importe de la obra que haya realizado; y seráresponsable por la obra ejecutada en'los términos de la cláusula décima cuarta.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lopactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadasy además dalias y perjuicios que le ocasione dicha suspensión.

VIGÉSIMA. SUPERVISiÓN. "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para elefecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de estecontrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones queestime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto ymodificaciones que se consideren convenientes.

VIGÉSIMA PRIMERA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de "EL MUNICIPIO"llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usaren la ejecución de la obra, ya en el lugar de este o en los lugares de adquisición ofabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESIDENTE DE OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga a tener enel lugar de los trabajos a un profesional especializado en la materia que los represente, elque' deberá previamente ser aceptado por "EL MUNICIPIO" Y cuya aceptación la podrárevocar a su criterio. El representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado paraejecutar los trabajos a que se refiere este contrato asi como para aceptar y objetar lasobservaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y cuenta de "ELCONTRATISTA" •

VIGÉSIMA TERCERA. VERIFICACiÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. "EL MUNICIPIO"verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por "ELCONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, y conforme a lasespecificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance y calidad delas obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

"EL MUNICIPIO" designa como representante y responsable directo de la supervisión,vigilancia y control de la obra objeto de éste contrato a la Dirección de Obras PublicasMunicipales, quien tendrá en forma enunciativa más no limitativa las siguientes funciones:

1. Verificación del proyecto;2. Llevar la bitácora de la obra;3. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en este contrato;4. Verificar que durante la ejecución de los trabajos se utilice el personal,

equipo y maquinaria consignado en su propuesta;5. La elaboración y conciliación de números generales;6. Revisión, aprobación y firma de las estimaciones para su trámite de pago;7. Determinación y cuantificación de volúmenes adicionales y trabajos

extraordinarios;8. Informe mensual por escrito de los hechos que modifiquen este contrato;9. Informar constantemente si la obra se encuentra conforme al programa y

montos mensuales de obra;10. llevar un control estricto de la obra realizada mensualmente;11. Mantener los planos debidamente actualizados;12. Constatar la terminación de los trabajos;13. Participar cuando sea él caso en la elaboración del acta circunstanciada;14. Elaborar el finiquito de la obra;15. Participar en la entrega-recepción de la obra, y;16. Rendir un informe general sobre la forma y terminó en que fueron ejecutados

los trabajos.

Página 7 de 10

--_._--------

"DEPÓSITO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 100 MTS. CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTOCONOCIDO PÚBUCAMENTE COMO "EL PANAL", MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DIAZ; JALISCO.

"FAISM 2015" (Fondo deAportaciones para la infraestructura Social Municipal 2015).Contrato de Obra Pública.Asignación directa! Invitación Restringida.

No. Contrato: AYTOlENC/001/15Clave: DEP/001/15

VIGÉSIMA CUARTA. "El CONTRATISTA" se obliga a finiquitar administrativamente la obra,lo cual consiste en entregar firmadas las actas de recepción y minuta de obra por losfuncionarios representantes de las Dependencias involucradas, asegurándose de que sehaya amortizado el total del importe del anticipo otorg~do, esto deberá re~li~arse en un plazono mayor de 30 treinta días naturales contados a partir de la fecha autonzada en el contratopara terminar la obra. En caso de que existiera recalendarizac~ón por concept? dediferimiento en el pago del anticipo, y/o prórrogas en tiempo para terminar la obra autorizadamediante firmas del supervisor, jefe del área y el Director de Construcción, la nueva fecha detérmino de la obra será la indicada en la recalendarización y/o última prórroga autorizada. Sino se hiciera en el plazo señalado, "EL CONTRATISTA" cubrirá pena convencionalconforme a lo estipulado en la cláusula vigésima quinta de este contrato. .

VIGÉSIMA QUINTA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. Si "EL CONTRATISTA"no concluye la obra en la fecha señalada en la cláusula tercera, cubrirá como penaconvencional, el 0.1% cero punto uno por ciento diario, del importe total de la obrapresupuestado, hasta su terminación y finiquito de la misma a satisfacción de "ELMUNICIPIO", cuyo monto total no excederá del 10% diez por ciento del importe del contrato.De conformidad con el articulo 64 párrafo VII de la Ley de Obra Pública del Estado deJalisco.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta lasdemoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juiciode "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente "ELMUNICIPIO" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por untercero con cargo total a "EL CONTRATISTA".

VIGt;SMA SEXTA. RESCISiÓN. Las partes convienen en que el presente contrato podrá serrescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "ELMUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sinnecesidad de declaración judicial; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, seránecesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco y obtengala declaración correspondiente. Lo anterior, de conformidad con el articulo 88 de la Ley deObra Pública del Estado de Jalisco.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE RESCISiÓN. "EL MUNICIPIO", rescindiraadministrativamente este contrato, sin necesidad de declaración judicial, si se da cualquierade los eventos siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no iniciao termina las obras objeto de este contrato en la fechasenalada en la cláusula tercera, y no exista prórroga otorgada por parte de "ELMUNICIPIO" .

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar oreponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa oincompleta por "EL MUNICIPIO". .

3. Si "EL CONTRATISTA~' no ejecuta las obras de conformidad con lo estipulado en estecontrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por "ELMUNICIPIO". .

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de obras, a juicio de "ELMUNICIPIO" .

5. Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en quiebra o suspensiónde pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta depago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6. Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto deeste contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento previo y por escritode "EL MUNICIPIO".

7. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" Y a las instituciones oficiales quetengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia ysupervisión de los materiales, trabajos y obras.

--------------._-----Página8 de 10

'a~ue~eJ~UOoel ap U9!O!sods!pe peP!lueo el eSuod as anb ua ellOaj el ~se4 ozeld la 9!ouaJ\ as snb apsap opepualeosejp rod ur:Je~ndwoo as 1. opez~owe ou opies la aiqos ur:Jelnoleo as sOJa!oueuy soiseñ so,'alua6!J\ sosaJ6UI ap I.a, el ua eozalq~sa as snb 06JeoaJ ap ese¡ el e aWJojUOOsOJa!oueuysOJse6 Je6ed r:Jaqap 'jsa Jas ou ap 'U9!S!osaJ ap U9!oeoYlloU el ap JI~ed e sopeJuoo'SaleJnleu ssjp zalP O ~ ap Jol.ew ou ozeld un ua aSJeJ6aJulaJaqap anb eolPuI leno la erad'oos!ler ap ope¡s3 lap eo!lqlJd eJqO ap I.a, el ap v6~ olnoJ~e la rod oJsands!p 01 e r:JeJafnsas 'ope6JOlo od!onue la Jezl~owe ap asefap ..V.1SI.1W.1NO:> 13 .. oianuoo ap U9!s!osaJrod o epeoY!Jsn(uI asneo Jod opuen~ "Odl:>I.1NV30 O~93.1NI3~ "W3WI~d VWIS;l9~.1

'epuodsaJJoo uIJ6as'e¡u!no elnsnr:l~ el ap (q o (e OS!OU!la ua epelndllsa ezuey el el\lJoaJa r:Jell as 'SalUa!oynsuaJanj ou !S 1. '"Oldl:>INnW 13" rod aSJ/Jqnoe sapep!Jueo sel ap r:Je¡uoosap as sews!w selap a~odw! la '..V.1SI.1W.1NO:>13 .. ap 06Jeo e "Oldl:>INnW 13" uoo eJed pep!l!qesuodsaJo U910e6!1qo eJJo Ja!nbleno o seJ\!¡onpap ueJanS!xa alua!puodsaJJoo U9!Oep!nb!lel aSJen¡oaja 1. seJqo sel aSJ!q!09J le !S 'SOOn30V 30 NQI:>:>n030 "VWIS;l91~.1

'oJeJJuooa¡sa ap SOU!WJ;¡l¡sOl ua sauo/Oues ap o¡daouoo Jod aSJaoe4 ueqapanb sOJuanosap sOl ap o!o!n[Jad U!S ur:JenJoaja as 'a~odw! ns ap U9/Oep!nb!l el f. seJqo selap le!oJed U9!odaoaJ e, 'e6aJJua el e e!l\aJd U9!Ooadsu! el aJueJnp Ualoa¡ap as anb sOJoajapf. salueuej sOl 'ews!w el ap aouel\e la 'oseo ns ua 'asopu;¡l!q/Josap 'eJqo el epe6aJluaJod r:Jep as leno O¡ uoo 'U9lodaoQJ ap eJoe r:Je¡ueJ\a¡as '¡eIOJed eSQJJuae¡ ap e4091 el u3

'eJ\lloadsaJ U9/OnlOsaJel Jod oJsands!p 01e r:Je¡sa as 'oseo alsa ua 'oleJJuoola OP!pu!osaJ aJeloap 'oos!Jer ap oPe¡s3 la ua oJ\neJJs!u!WPV01 ap leunq/Jl la opuenj (p

'J!q!oaJep!oap anb sofeqeJJ sOl ap a~odw! lar:Jep!nb!l1. '"Oldl:>INnW 13" ap o/O!nf e r:Jepanb le!oJed U9!OdaoaJel oseo aJsa ua 'eW!ld;¡lsew!s;¡l6!1\ elnsnr:ro el ap SOU!WJ;¡l1sOl ua OleJJuoo la epu!osaJ "Oldl:>INnW 13" opuen~ (o

'oJeJJuooalsa ua oP!oalqe¡sa 01e aWJojuoo 'ue6uaJ\uoo saJJed sel anb eWJoJel ua ur:Jep!nb!las ueq/OaJ as anb seJqo sel 'oseo alsa ua 'OleJluoo la aJuaweped!o!Jue opeu!WJal JodJep ua ue6uaJ\uoo "V1SI.1W.1NO:> 13" 1. "Oldl:>INnW 13" opJanoe UlJwoo ap opuen~ (q

'opeJnoafa 01"V.1SI.1W.LNO:>13" le r:Jep!nb!las oseo aJsa ua '"Oldl:>INnW 13" ap o/O!nfe epez!l!Jn Jas epand 1. oP!uaJ\uoo 01e uaJsnfe assope¡noa(a so(eqeJJ sOl ap saJJed sel 'eJqo el ap pep!le¡oJ el epeu!WJaJ Je¡sa U!Sopuen~ Ce

:aJua!n6!s 01uIJ6as 'o¡eJJuoo aJsa ap olafqo seJqo sel aJuaWle!oJed J!q!oaJr:Jpod "Oldl:>INnW 13" "W80 30 1VI:>~Vd NQI:>d3:>3~ "S18 VN31\0N VINIS;l911\

'oJeJ¡uoo aJsa ap ~SOU!WJ;¡lJSOl ua sauo!oues ap oJdaouoo Jod aSJaoell ueqap anb sOJuanosap SO.I ap o/O!nfJad .U!Sur:JenloaJa as 'a~odw! ns ap U9/Oep!nb!l 1. seJqo sel ap U9!odaoaJ e, 'eJqo el epe6aJJua ~ ~~ epeu!WJaj Jod lUep os le"" o¡ U<JO'uQ!Oda:>eJap e¡oe lUe¡ueAaI as 'eJqo el ap OU!WJ9II\f (q ,"J'

'eJaoJal elnsn~lo el ua epelnd!Jsa el e JO!JalSod~Jas oseo ulJ6u!u ua anb 'seJqo sel ""~ap u9/Oeu!wJaJ ap eljoaj el "Oldl:>INnW 13" e oJ!~osaJod r:Jes!l\e "V.1SI.1W.1NO:> 13" (e ~~

:a¡ua!n6!s 01uIJ6as 'o¡eJ¡uoo a¡sa ap sauo!oerndnsasr:wap 1. sep!ual\uoo sauo!oeoy/Oadsa sel uoo opJanoe ap sepez!leaJ 0P!S uaJa!qnljsews!w sel !S '9~Ol lap ollnr ap ~€ eJp la JepJe¡ sr:w e oJeJJuoo alsa ap oJafqo seJqosel r:J!q!oaJ "Oldl:>INnW 13" "VOln1:>NO:>wao30 NQI:>d3:>3~ "VN3J\ON VWIS;l911\

'eJu!nb elnsnr:lo el ap (q OS!OU!la aJayaJ as anb e ezueyel ap OJuow le len6! leuo/Oual\uoo euad eun so/O!n~ad 1. souep ap oJdaouoo Jod "Oldl:>INnW13" e Je6ed e ope6!1qo r:Je¡sa OW!JI(laJS;¡l'"V.1SI.1W.1NO:> 13" e sarqe¡ndw! ses neo JodU9!S!OsaJel Jod e¡do "Oldl:>INnW 13" IS 'NQISI:>S3H ~Od OaVd "VJ\V.1:>OVWIS;l91J\

'alqeo!lde allnSaJ anb U9/O!sods!pJa!nbsaleno ap o 'oJeJJuoaJuasaJd lap U9!oe6!1qo Ja!nbsaleno uoo eldwnou! "V.1SI.1W.1NO:> 13 .. opuen~ '0

'oJeJJuooaJsa ua 06Jeons ua sepelnd!lsa sezuey sel aJuaS!1\aua!Juew ,( eJeJJuoo ou "V.1SI.1VH.1NO:>13 .. !S '6

'oJeJluoo aJsa ap sauo!oe6!1qo sel ap oJua!w!ldwno la ,-aonueJe6 ou ..OIdl:lINnN 1a .. ap "P!n¡e anb a¡q~ etWOj ua lepas 1"I!d"" ns aonpaJ !S '8 \ .' \ I

9~/&.OO/d30 :9A810 - lV9~aOO/ON3/0.uv :OleJIUOO 'ON

'ep!6uu¡SElij UQpellAUI¡e¡:lQJIPuQpeu61SV 'EI:)!lq{ld8JqOepOleJ1UO:)

'(sioi ledl:»lunllll lel:»OSeJn¡:»ru¡see.qu1elIJed seuOl:»lqJody ep OPU0.:l) "S~OZWSIV.:I..'oosl1vr :ZVIO 30 NQIOVNHVON3 30 OldlOINnw ...1VNVd 13 .. 0l1li00 3lN3WV0l181)d OOIOONOOOlNnd 13 N3 3lN3WVOVWIXOHdV 8OOl8no ·SJ.WOO~30 OVOIOVdVO NOO vn~v 30 OlISQd30 ..

, ,.

"DEPÓSITO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 100 MTS. CUBICOS APROXIMADAMENTE EN EL PUNTOCONOCIDO PÚBUCAMENTE COMO "EL PANAL", MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DIAZ; JALISCO.

"FA1SM2015" (Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal 2015).Contrato de Obra Pública. Asignación directa/Invitación Restñngida.

No. Contrato: AYTO/ENC/001/1.5Clave: DEP/001/15

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Las partes convienen que el presente contrato se sujete a lasdisposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a lajurisdicción del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco.

Ambas partes manifiestan que el presente contrato lo celebran sin coacción, dolo, violencia,lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el contrato.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firmanen tres tantos ast como en presencia de dos testigos en el municipio de Encarnación deDiaz, Jalisco; el dla 22 de Enero del ano 2015, dos mil quince.

"EL CONTRATISTA"

c.MONICA D~UEZ HUERTA.

TES"):fGOS\l.ctu\ QO'o"'"l"

ARQ. RAUL ROMO ROMO.

o.rj~ (;..\¡p~). e:C. ~ERTO CARLOS PEREZ ROMO. JJSGlasm.

Página 10 de 10

GOBIERNOMUNICIPAL




Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

NUMERO

DEPENDENCIA

ASUNTO

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DiAl, JALISCO

07 DE JUNIO DEL 2015

AYTO/ENC/001/15

DESIGNACiÓN DEL RESIDENTE DE OBRA

Encamación de Dlaz, Jalisco, a 07 de Febrero del 2015

MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA

PRESENTE

Con fundamento en los artrculos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas; 111, primer párrafo, 112 y 1t3 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, se le comunica que ha sido designado de la obra:"CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3 EN EL PANAL" de los trabajos amparados porel contrato número AYTO/ENC/001/15. .

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad correspondiente, en el presentedocumento se encuentra el nombre de la persona que fungirá como supervisor de obra yenlace con ustedes, en razón de lo anterior, informo que el Municipio ha tenido a biendesignar al C. J.Refugio Delgado Gómez, de quien a continuación se indican sus datos:

J. REFUGIO DELGADO GOMEZ: Supervisión y área de proyectosTELEFONO DE OFICINA: (045) 4491418083TELEFONO DE OFICINA: 01(475)953 66 90DIRECCION: Agua Potable MuniCipalCORREO ELECTI,!QNICO: sima 2012 [email protected]

Para,realizar la supervisión vigilancia y control de la ejecución de los trabajos selialados enel párrafo anterior, apegado a la normatividad aplicable y en especial a lo previsto en elartículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,exhortándolo a continuar realizando con entusiasmo y dedicación esta responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"UN GOBIERNO QUE UA<1...UllU\llIl\'N4A:

C.C.p

NUMERO S/N


ASUNTO Validación

GOBIERNOMUNICIPAL

Encarnación de Díaz, Jalisco, 03 de febrero de 2015

AREA DE PLANEACION y PROYECTOSDIRECCION DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE.



Con relación al proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3EN EL PANAL". Y programado para ejecutarse a través del "Fondo de Aportacionesde Infraestructura Social Municipal" FAISM del ejercicio fiscal 2015 me permitoinformarle que una vez revisado el mismo, yo Ing. Arq. Roberto Moreno Casillas(Director de Obras Públicas Municipales) emito al respecto una validaciónsatisfactoria del proyecto antes citado.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo la atención que le brinde alpresente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"UN GOBIERNOQUE DA CONFIANZA"

ARQ. LUISGERAR MAYORAL CRUZSUB-DIRECTOR DE PLA ECIÓNy PROYECTOSOBRAS PÚBLICAS MU CIPIO DE ENCARNACiÓN DE DIAl

DIRECTOR DE BRAS PÚBLICASMUNICIPIO O ENCARNACiÓN DE DiAl


Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001


C.P. 47270

c.c.p. archivo

"

/

RELLENODE TEPETATECOMPACTADO AL 95" DE SU PSVM CON BAILARINA.EN CAPASDE HASTA 20CM DE ESPESOR,INCLUYESUMINISTRO DETEPETATE,AGUALA NACESARIA, MEDIDO COMPACTO, SElECCiÓN DE MATERIAL, M3 111.60 135.00 CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS00/100 M.N. 15,066.38TENDIDO, PAPEADO DE MATERIA~ ACARREOSDENTRO DE LA OBRA YUMPIE2AS

FORMACION COMPACTACION DE TERRACERIASDE 20 CM DE ESPESORA BASEHIDRAUUCA CON MATERIAL DE BANCO DE GRUESOSA FINOS, COMPACTADOA 90% DE SU PSVM INClUYE: HUMEDEaDO, HOMOGENEIZADO, TENDIDO M3 66.96 236.20 DOCIENTOSTREINTA Y SEISPESOS20/100 M.N. 15,816.14COMPACTADO, ABUNDAMIENTO DE MATERIAL Y CARGAY ACARREODElMISMO A UN KILOMETRO

SUMINISTRO, HABIlITADO Y ARMADO DE 2APATA K-2 DE REFUER20 ENESTRUCTURAFY 4200 KG/CM2 DE VARILLA DE 112' CONCRETOF'C 200KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA,INCLUYE: HABILrrADO DEACEROSIN

OXIDO Y PROTEcaON AlINTERPERISMO, ACErrES Y GRASAS,CORTES, P2AS 10.00 $ l,sB3.20 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRESPESOS20/100 M.N. 15,832.03GANCHOS, DOBLECES,ANClAIES, TRASLAPES,CRUCES,SIUETAS, ALAMBRERECOCIDO,ACARREOSDETRO DE LA OBRA, ElEVAaONES, ALTURA DEACUERDO A PROYECTOY lIMPIE2AS GRUESAS.

PREFABRICADODE VIGUETA Y BOVEDILLA A BASE DE VIGUETA DE CONCRETOARMADO, INCLUYECAPA DE COMPREslON DE CONCRETOHIDRAUlICO DE

M2 62.9B 313.20 TREaENTOS TRECEPESOS20/100 M.N. 19,72S.32SCM DE ESPESORARMADO CON MALLA ElECTROSOLDADA 6-6 10-10 INCLUYECHALPAQUEO DE CEMENTODALA INTERMEDIA Y DE CERRAMIE~TO EN MURO CON SEcaON DE 15 X 20

10 CM, CON CUATRO VARILlAS 1/2", ESTRIBOSDE 1/4" DE lSCM CON CONCRETO MI 63.20 219.32 DOCIENTOSDIECI NUEVE PESOS32/100 M.N. 13,B61.33F'C 200 KG CM2 RNAGREGADOMAXIMO 3 4"

Subtotalestl panld. ¡íJ.1~1i'~i~~¡~$163,664.20

MPIO. ENCARNACION DE DiAl, JAL.DIRECCiÓN DE OIIlAS 'UBUCAS MUNIC"ALES

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACION DE DiAl, JALISCO ADMINISTRACION zOlz-zois

OBRA: CONSTRUCOON DE DEPOSITO DE 100M3 EN ELPANAl

ATENOON A: DlRECOÓN DE OBRAS PÚBUCAS MUNIOPAlES

DESCRJPCJONDE LA OBRA:

M2 111.60

245.30

219.32

B.SO OCHO PESOSSOll00 M.N.

111.60

P2AS 10.00

B9.63 OCHENTA Y NUEVE PESOS63/100. M.N.

981.58

DOCIENTOSCUARENTA Y CINCO PESOS30/100 M.N.

10,002.58

2,452.97

ML 31.60 DOCIENTOSDIECI NUEVE PESOS32/100 M.N. 6,930.67

Al8ANIlERIAS

5ubtot.1 esta

ACABADOS

11

12

MURO DE TABIQUE ROJORECoaDO DE 7X14X288 CM DE 14 CM DE ESPESOR,ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.SCM,ACABADO COMUN, INClUYE: BOCA DE PESCADO,ALINEADO, PLOMEADO,NIVELADO, ACARREOSDENTRO DE LA OBRA, ElEVACIONES, ASI COMOALTURAS DEACUAERDO A PROYECTO,HUMEDECIDO DETABIQUES YlIMPIE2AS GRUESAS.

PISO DE CONCRETOARMADO CON VARILlAS #3 @2OCM EN AMBOS CENTlDOSCON CONCRETO F'C 2S0KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 17CM, INCLUYECIMBRADO, COLADA, HABILrrADO DE ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION ALINTERPERISMO, ACErrES y GRASAS, TRASLAPES, CRUCES, VIBRADO,DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA ElEVACIONES, ALTURAS DEACUERDO A PROYECTOY lIMPIE2AS GRUESAS.

M2

70.84

$ 148.90

$ 320.00

DENTO CUARENTA Y OCHO PESOS90/100 M.N.

TRECIENTOSVENTE PESOS00/100 M.N.

$8,639.96

$20,153.90

13

APLANADO PULIDO EN MUROS A PLOMO y REGLACON MORTERO CEMENTO,ARENA , ACABADO PULIDO, FILOS, CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO,EMBOQUILLADO, ACARREOSDENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES,ALTURAS DEACUERDO A PROYECTO,UMPIE2AS GRUESAS.

58.02

M2 62.9B

M2 s 140.Bl CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS81/100 M.N. $9,.974.70

MPIO. ENCARNACION DE DIAl, JAl.DilECCiÓN DE OllAS 'UIUCAS MUNICIPALES

14

27.00

140.81 $8,867.96M2 62.98

15 ML

CIENTO CUARENTAy OCHO PESOS81/100 M.N.

238.30 DOCIENTOSTREINTA Y OCHO PESOS30/100 M.N. $6,434.08

ESTEPRESUPUESTO:(DOSCIENTOSSESENTAY CINCO MILVEINTlOCHOPESOS 49/100 M.N.'

LIC.MONICA DELCARMEN VAZQUEZ HUERTA

-:."

UNO

110.70

EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DESPALME DE TIERRA VEGETAL TERRENO TIPO 11DE 0.00 A 2.00 M DE PRESUPUESTADOPROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TELUDES y FONDO, COMO LA CONSERVACION DE LA MISMA I-----+----_;_.:.;=.:...:.;=.;_;_.:;:_;:---~

M3

DESCRIPCION ESTACION

ESTACION

DE LA "C'" A LA "F"

DE LA "C·" A LA. "F"

DEL "3" AL "6"

DEL "3" AL "6"

.-

ESTACION

PRESUPUESTADO

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON BAILARINA, EN CAPAS DE HASTA 20CM DEESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUALA NACESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCiÓN DE

MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZAS

UND

ESTACION

DESCRIPCION

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ZAPATA K-2 DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY 4200 KG/CM2 DE

VARILLA DE 112" CONCRETO F'C 200 KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA,INCLUYE: HABILITADO DE ACERO 1----+---_..:..:.:.:::~==::...___--1SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERPERISMO, ACEITES Y GRASAS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES,ANCLAJES, TRASLAPES, CRUCES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS DETRO DE LA OBRA,

ELEVACIONES, ALTURA DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS GRUESAS.

ESTACION

DALA DE DESPLANTE ENESTRIBOS DE 1/4"

ESTACIONDISTANCIA

DE LA "C'" A LA "F" 9.40 0.15 2.00 9.10 9.10

DE LA "C" A LA "F" 9.40 0.15 2.00 9.10 18.20

DEL "3" AL "6" 6.70 6.70 24.90

DEL "3" AL "6" 6.70 6.70 31.60

DE BANCO DE GRUESOS A FINOS, COMPACTADO A 90% DE SU PSVM INCLUYE: HUMEDECIDO,HOMOGENEIZADO, TENDIDO COMPACTADO, ABUNDAMIENTO DE MATERIAL Y CARGA Y ACARREO DEL MISMO

,~~~.~,.,~ ..

PREFABRICADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA A B~SE DE VIGUETA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CAPA DE I---=~-+--_":":':=~==----lCOMPRESION DE CONCRETO HIDRAUUCO DE &CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-

6 10-10 INCLUYE CHALPAQUEO DE CEMENTOr-------------------------ESTACION

DALA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO EN MURO CON SECCION DE 15 X 20 CM, CON CUATRO VARILLAS 1/2"",ESTRIBOS DE 1/4" DE 15CM CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 RN AGREGADO MAXIMO 3/4"

63.20

ESTACIONDISTANCIA D1F POR

TRASLAPESML ML

INTERMEDIA DE LA "C" A LA "F" 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 9.10

INTERMEDIA DE LA "C" A LA "F" 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 18.20

INTERMEDIA DEL ''3'' AL "S" 6.70 1.00 8.70 24.90

INTERMEDIA DEL "3" AL "S" 6.70 1.00 6.70 31.60

REMATE DE LA "C" A LA "F" 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 40.70

REMATE DE LA "C' A LA "F" 9.40 1.00 0.15 2.00 9.10 49.80

REMATE DEL "3" AL "S" 8.70 1.00 6.70 56.50

REMATE DEL "3" AL "S" 6.70 1.00 6.70 63.20

ALTURA

58.02

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X288 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO,CEMENTO, ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.5CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: BOCA DE PESCADO, AUNEADO,

PLOMEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, ASI COMO ALTURAS DEACUAERDO A PROYECTO, HUMEDECIDO DE TABIQUES Y UMPIEZAS GRUESAS.

M2

ESTACIONM2

17.73

DISTANCIAS M2

ENTRE EJES "O" Y "E" SIN COLUMNAS 8.58 2.20 17.73

ENTRE EJES "4" Y "S" SIN COLUMNAS 5.64 2.20

ENTRE EJES "D" Y "E" SIN COLUMNAS 8.58 2.20

ENTRE EJES "4" Y "S" SIN COLUMNAS 5.64 2.20

2.82

2.86

2.82

0.20 29.0111.28

0.20 17.73 46.74

0.20 11.28 68.02

APLANADO PULIDO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO, ARENA, ACABADO PULIDO,FILOS, CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES,

ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZAS GRUESAS.

ESTACION


ENTRE EJES "3" Y "S" 6.70 2.20


ENTRE EJES "3" y "6" 6.70 2.20

APLANADO PULIDO EN PISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA y FESTERGRAL INTEGRADO, ESPESORPROMEDIO DE 2.5CM INCLUYE: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ACABADO PULIDO, FILOS,

CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES,ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZAS GRUESAS.

UNOPRESUPUESTADO

M2 62.98

DESCRIPCION MEDIDAS INTERIORES

5.7

TMA 19MM GRAVA COLOR GRIS TRITURADA NO ACANTERADA HECHO EN OBRA (C-1) INCLUYE:CIMBRADO,COLADO CON REVOLVEDROA, HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERPERISMO,

ACEISTES Y GRASAS, ANCLAJE DE ACERO HASTA ZAPATA, TRASLAPES, CRUCES, VIBRADO, DESCIMBRADO,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTOY LIMPIEZAS 27.00

UNOPRESUPUESTADO

ML

t:::iIAl,;IUN

SUMINISTRO y COLOCACION DE ESCALONES DE ACERO PINTADO PARA FORMACION DE ESCALERA TIUPO________________ ..;;M::;.ARINA

SUMINISTRO y COLOCACION DE TAPA y CONTRAMARCO DE ACERO_______________ ..:D..:;.EPOSITO

PROYECTO PARA ACCESO A


CROQUIS

l---º!~~2!:!..~.Q!~W!!!:!~L-----l LIMPIA Y TRAZO DE TERRENOCON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUE NTEO,SEÑALlZACION DE BANCO Y PUNTOSQUE SEREQUIERAN ENLA NIVElACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.CONCEPTO

tR '"00 Ht_1.~O---,l<+---------9.40---------+. -}<-. l.hO_

7J.60 6J 7I I

J.

:J> clúAD I LLo \J .C. GILBERTODElGADlllO VALADEZ


CROQUIS


EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DESPALMEDETIERRAVEGETALTERRENOTIPO 11DE0.00 A 2.00 M DEPROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DETELUDESYFONDO. COMO LA CONSERVACION DE LA MISMACONCEPTO 2

/~ /

CONTRATISTA

C. GILBERTODLGADILLO VALADEIREVISO SUBDIRECTOR DE OPM


CROQUIS

CONCEPTO 3

1.30

orucU

0,70 0,60

LIC.

MUROS DEMAMPOSTERIA DE PIEDRABRAZA DE 1.50 CM DE BASEA 0.70 CM JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA

J.CONTRATISTA

Gt-~~(L7 (2 :-D~ /ú'óD\ \.._lQ \) ,C. GILBERTODELGADIUO VALADEZ


CROQUIS


z.

CONCEPTO 4ANCLAJE DE COLUMNA A CIMENTACION DE PIEDRABRAZA DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TMA 19MM HECHO EN OBRA. CON VARILLASSEGÚN CALCULO

ESTRUCTURAL.INCLUYE: COLADO. VIBRADO. DESCIMBRADO. ACARREOS DENTRODE LA OBRA. LIMPIEZAS.

t1tI':-+tO;11~----:~Oi----fth"-':~,=t------------,1«·6 I .70.

J !/ )<- -'¡,~___, 1.70 I'k- _¡..,;ro_ - ----:--( 2

I~ --+---(3

1/ l)q])q' I-t--

LBlRLRLr=LB¡_¡;:

z.

[\ LRLr=z. • _¡;. _¡;. 6.00 6.70 9.30

lLLR 'f;:{

IR:LR

z.

5

CROQUIS


DE ENCARNACION DE

DALA DE DESPLANTEEN CIMENTACION CON SECCION DE 30 X 30 CM, CON CUATRO VARilLAS DE 1/2", ESTRIBOSDE 1/4"@15CMCON CONCRETO F'C250KG/CM2 RN. AGREGADO MAXIMO 3/4".CONCEPTO 5

oruni

J. LlIio!:bALlU GOMEZCONTRATISTA SUoco""<" ......

~~.tl;7D J> f-{ Cl.AD\.LLO \),C. GllBERTO DElGADlllO VALADEZ

REVISOSUBDIRECTORDE OPM


CROQUIS

RELLENODE TEPETATECOMPACTADO AL 95% DE SU PSVM CON BAILARINA, EN CAPAS DE HASTA 20CM DE ESPESOR,INCLUYE SUMINISTRO DE TEPETATE,AGUALANACESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCiÓN DE MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, A CARREOS DENTRO DE LA OBRA Y UMPIEZASCONCEPTO 6

VAZQUEZ HUERTA

0,701.30 t

k 0,60

o('U

ni

CONTRA TlSTA SUD~D"'<Ir."

~¿_~~J2-TO J)'fl<LftlDlUa \JoDE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C, GILBERTO DELGADILLO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM

CROQUIS


1---º!!~~~~~~.!!1!~~l__¡FORMACION COMPACTACION DETERRACERIASDE20 CM DE ESPESORA BASE HIDRAUlICA CON MATERIAL DEBANCO DE GRUESOSA FINOS, COMPACTADO A90% DESUPSVM INCLUYE: HUMEDECIDO, HOMOGENEIZADO, TENDIDO COMPACTADO, ABUNDAMIENTO DEMATERIAL Y CARGA Y ACARREO DELMISMO A UN

KllOMETROCONCEPTO 7

ttt----------------~~.6~O~

I

J.CONTRATISTA

C. GILBERTO DELGADILLO VALADEZ


CROQUIS


SUMINISTRO,HABILITADO Y ARMADO DE ZAPATA K-2 DE REFUERZOEN ESTRUCTURAFY4200 KG/CM2 DE VARILLA DE 1/2" CONCRETO F'C 200 KG/CM2 HECHOCON REVOLVEDORA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERPERISMO,ACEITESy GRASAS, CORTES,GANCHOS, DOBLECES,

ANCLAJES, TRASLAPES,CRUCES,SILLETAS,ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS DETRODE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURA DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZASGRUESAS.

CONCEPTO 8

CONTRATISTA

C. GILBERTO DELGADILLO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM


CROQUIS

LIC.

CONCEPTOPREFABRICADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA A BASE DE VIGUETA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO HIDRAULlCO DE 5CM DE ESPESOR

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6·610·10 INCLUYE CHALPAQUEO DE CEMENTO9

0,70130 J

¡, 0,60>J

LIC. J.CONTRATISTA

~~tt7'D :J? f-I úrl.D I LLD \.),C. GllBERTO DELGADILLO VALADEZ


CROQUIS


CONCEPTO1--~=~:!.!!.~~~~~~~--1 DALA INTERMEDIAY DE CERRAMIENTOENMURO CON SECCION DE 15 X 20 CM, CON CUATROVARILLAS 1/2", ESTRIBOSDE 1/4" DE 15CM CON CONCRETO F'C

200 KG/CM2 RN AGREGADO MAXIMO 3/4"10

0,701.30 !k 0,60

t!t 12.00_jo 9.40o

.7 .60' 9.00(\J

ru t

J.CONTRATISTA

¿{/Ü2>étl-7D ::;P élú,M D tLl.O\l.C. GILBERTODELGADILLO VALADEZ



CROQUIS

MURO DETABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X288 CM DE 14 CM DE ESPESOR.ASENTADO CON MORTERO.CEMENTO. ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.5CM.ACABADO COMUN. INCLUYE:BOCA DEPESCADO. ALINEADO. PLOMEADO. NIVELADO. ACARREOS DENTRODE LA OBRA. ELEVACIONES.ASI COMO ALTURASDE

ACUAERDO A PROYECTO.HUMEDECIDO DE TABIQUESY LIMPIEZASGRUESAS.CONCEPTO 11

0,70

>J

tl-t 12.00~jo 9.40<o,7 .60' 9.00

[\J

ni I

CONTRATISTA SUD~C'\"'<Ir. ..

(Í/t,~t/1:roY'f-lÚ.f\(j), U~D\J.C. GILBERTODELGADlllO VALADEZ


CROQUIS


PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS #3®20CM EN AMBOS CENTIDOS CON CONCRETO F'C 250KG/CM2 CON UN ESPESORDE 17CM, INCLUYECIMBRADO. COLADA, HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERPERISMO,ACEITESY GRASAS. TRASLAPES.CRUCES.VIBRADO. DESCIMBRADO.

ACARREOS DENTRODE LA OBRA ELEVACIONES. ALTURASDE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZASGRUESAS.CONCEPTO 12

1.30

0,70 0,60

ttt "00 l1t~j:~O,l<f--------- ---------'tJ'--6±O-

I I

a(\j

ru

CONTRATISTA

t{¿_t/bt-rno :J)é1úA1hu O\:).

CROQUIS


CONCEPTOAPLANADO PULIDO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO, ARENA, ACABADO PULIDO,FILOS,CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO,

EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRODE LA OBRA. ELEVACIONES,ALTURASDE ACUERDO A PROYECTO,LIMPIEZASGRUESAS.13

0,70

1,30 ¡k 0,60

tlt 12.00)<-jo 9,40= ,7 .60' 9.00(\J

rtú

J.CONTRATISTA

tÍJ¿e>.&lTO.:o flúlA.DlUO\j ~C. GILBERTODELGADIUO VALADEZ


CROQUIS


APLANADO PULIDO EN PISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA y FESTERGRALINTEGRADO, ESPESORPROMEDIO DE 2.5CM INCLUYE: REPELLADOCON MORTEROCEMENTO-ARENA ACABADO PULIDO, FILOS,CANTOS, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILlADO, ACARREOS DENTRODE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURASDE

ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZASGRUESAS.CONCEPTO 14

oruru

0,70

CONTRATISTA

Wt&~IZlD :D~!á.ADlLLD \J-C. GllBERTO DElGADllLO VALADEZ



COLUMNAS DE CONCRETO 20X35 CM ARMADO CON 6VRILLAS 1t4 y E1t2@15CM y CONCRETO F'C 250KG/CM2 TMA 19MM GRAVA COLOR GRIS TRITURADA NO'- _ _Q!!~f!f~~~~~~~_~ ACANTERADA HECHO EN OBRA (C-l) INCLUYE:CIMBRADO. COLADO CON REVOLVEDROA. HABILITADO DE ACERO SIN OXIDO y PROTECCION AL

INTERPERISMO.ACEISTESy GRASAS. ANCLAJE DE ACERO HASTA ZAPATA. TRASLAPES.CRUCES. VIBRADO. DESCIMBRADO. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.ELEVACIONES. ALTURASDE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS GRUESAS.

CONCEPTO 15

~~< Z1 Z1" :: 6,006709,30

J:i Il'1r----o lLy LA:J~ ~~y~ ~~

~~VI Z1 lYí rYí Z1r\~ ~ ~ _I_~_

YARA~~ARR ~~RRRM~A~I~~J5 ¡q p;:( ¡qRRRR RRRRY; R R_R;q:y; ¡q ¡q ro lf__,,_-_-_--{-S'------(7

56

CONTRATISTA SUPE

~L(2'E-(2:1V 'J> ~/CcAD 1\ t atj_


CROQUIS

HUERTA

SUMINISTROy COLOCACION DE ESCALONES DE ACERO PINTADO PARA FORMACION DE ESCALERAINTERIORCONCEPTO 16

LIC.

CONTRATISTA



SUMINISTROy COLOCACION DETUBOSPARA VENITLACION DE LA MISMA CISTERNA

t1t ia.oo ñ±'ot_H)'-140_'1---------- 9.40 -----------b''-

,7J60 ,6 .7I I



uc.SUMINISTROy COLOCACION DETAPA y CONTRAMARCO DEACERO SEGÚN PROYECTOPARA ACCESO A DEPOSITO

t!t ie.on 1t±:oJ_1.40_'t---------_ 9,40-----------f-,I'---- ~

,7J60 .6 .7I I

LIC.

CONTRATISTA

C. GILBERTODELGADLO VALADEZREVISO SUBDIRECTOR DE OPM


LIC.

CONTRATISTA

ríiw E-1l7D S) él ú. AD\ \! Q \J .C. GILBERTODELGADIUO VALADEZ



MUNICIPIO DEENCARNACION DE LIC. MONICA DEL

o

t!t """~~)'-¡Jo --)''t------------ 9.40 ------

7J.60.ol'>l'~--------I

LIC. MONICA DELCONTRATISTA

0V2&t.n:::> 'D~ltU~.D eLlO\)'C. GILBERTODELGADILLO VALADEZ


GOBIERNOMUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO2012-2015



Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001

Encarnación de Dfaz,Jalisco.

C.P. 47270

NUMERO AYTOlENC/OOll15


ASUNTO INICIO DE OBRA

ACTA DE INICIO DE OBRA

SE REUNIERON COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE INICIO DE OBRA: SIENPO LAS 10:00 HRS. DEL DíA07 DE FEBRERO DEL 2015. LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3 EN El PANAL, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIONDE DIAZ, JALISCO. EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, CON LA FINALIDAD DELLEVAR A CABO LA ENTREGA FíSICA DE LAS ÁREAS A TRABAJAR EN DICHO PROYECTO PORPARTE DEL MUNICIPIO A LA PARTE CONTRATISTA Y ASI DAR INICIO A LA EJECUCiÓN DELPROYECTO EN CONSENTIMIENTO Y SIN QUE EXISTA DETALLE ALGUNO POR AMBAS PARTES(MUNICIPIO-CONTRATISTA). SE HACE DESTACAR LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUE QUEDARANINSCRITOS EN ESTAACTA:

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL 2015 (FAISM)

MUNICIPIO: ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

EJERCICIO: 2015

FECHA DE ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO AL CONTRATISTA:

07 de FEBREROde 2015

FECHA DE INICIO DE OBRA: 07 de FEBREROde 2015

FECHA DE CONTRATO: 01 DE FEBRERODE 2015. N° DE CONTRATO:AYTO/ENC/OO1/15

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 100M3 EN El PANALEN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO '

INVERSiÓN TOTAL APROBADA: S265,028.49/100 M.N.

(DOSCIENTOS SESENTAY CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS49/100 M.N.)

1

AYTOIENC/O 11/14

ASUNTO

NUMERO OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENC~CIO DE OBRA

GOBIERNOMUNICIPAL

,. FIRMA PARA SU ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA ELINICIO DE OBRA

AL:

CARGO:H. AYUNTAMIENTO

2012 - 2015ENCARNACION

DE DIAZ,JALISCO. PRESIDENTEMUNICIPAL

ING. ARQ. RO ERTOMORENO CASILLASMUNICIPALES

2. FIRMA PARA SU RECEPCIÓN Y ACUERDO CON EL INICIO DE LAEJECUCiÓN CON LAS FECHAS ANTES SEÑALADAS

CONTRATISTA:


Teléfonos:(475) 953-2163

953-2391953-2001

MONICA DELCARMEN VAZQUEZ HUERTA


C.P. 472702

OH31:>NVNI.:I O:>ISI.:IVHBO 30 VWVH90Hd

AYUDANTE lOR 0.00325 251.00

AUXILIAR lOR 0.00325 155.00 0.50

MATERIALES Estacas PZAS 0.031 7.00 0.22

varillas PZAS 0.001 7.00 0.01

Pintura Aerosol PZAS 0.001 50.00 0.05

Hilo PZAS 0.010 30.00 0.31

Calhidra SACO 0~030 41.00 1.23

EQUIPO Equipo topografico 10% m deo 2.98 0.55 1.64


COSTO DIRECTO 7.32





CARGOS ADICIONALES 0.05% 0.004

PRECIO UNITARIO f;'!~f~!L(9~

f!!i::Z.L-\.-/~

PEON 0.03065 150.00 4.60

OPERADOR RETROEXCAVADORA 0.03 300.00 9.00

OPERADOR CAMION DE VOLTEO JOR 0.045 300.00 13.50

RETROEXCAVADORA HORA 0.075 300.00 22.50CAMION DE VOLTEO 14M3 M3 25.00 25.00

COSTO DIRECTO 74.60





CARGOS ADICIONALES 5 AL

MILLAR 0.05% 0.04

PRECIO UNITARIO "'.a~6J\\1?'.¿g, ,,~-;~,:"~~.·~,'K~~

MANO DE OBRA

EQUIPO

MANO DE OBRA

EQUIPO

PIEDRA

ARENA

CEMENTO 150 KG POR

AGUA

LOTE DE CUADRILLA POR UNIDAD

HERRAMIENTA

M3 0.47 120.00

SACOS 3 91.50 274.50

lT 81 0.10 8.10M3 180.00 180.00

30%mdeo 180.00 10% 18.00COSTODIRECTO 687.00


FINANCIAMIENTO 1.1096 7.56UTILIDAD 10.00% 68.70MILLAR 0.05% 0.34

PRECIOUNITARIO ~iI~i2$';j3li'. ;' '<'W~~"~"';:'"'¡~~"';~

EQUIPO

CEMENTO

GRAVAARENAAGUA

VARILLAMAISTRO

PEON

HERRAMIENTA

~

=>

M3 0.032025 250.00 8.01M3 0.0238 114.79 2.73lT 0.22491 0.10 0.02KG 7.98 10.20 81.40

PlAS 1 50.00 50.00PZAS 1 30.00 30.00

3096m de o 50.00 10% 5.00

COSTODIRECTO 204.16INDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.0096 8.17

INDIRECTOSENCAMPO 5.00% 10.21FINANCIAMIENTO 1.1096 2.25

UTILIDAD 10.00% 20.42MILLAR 0.05% 0.10

PRECIOUNITARIO ~~l$,~

MANO DE OBRA

GRAVA M3 250.00

ARENA M3 0.015288 114.79 1.75

AGUA lT 9.45 0.10 0.95

VARILLA KG 4.62 10.20 47.12MANO DE OBRA MAISTRO Ml 1 65.00 65.00

PEON Ml 1 38.00 38.00EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 65.00 10% 6.50

COSTO DIRECTO 182.54INDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.00% 7.30


UTILIDAD 10.00% 18.25MILLAR 0.05% 0.09

PRECIOUNITARIO

ESTACAS 0.26 3.00 0.77AEROSOL 0.003 35.00 0.12TEPElATE M3 1.00 60.00 60.00

AGUA M3 0.12 20.00 2.40MANO DE OBRA OPERADORBAILARINA JOR 0.021 300.00 6.33

PEON JOR 0.020 283.33 5.71ALBAÑIL JOR 0.00513 300.00 1.54

AYUDANTE JOR 0.008424 200.00 1.68EQUIPO BAILARINA JOR 0.1 300.00 30.00

CONSUMIBLES % 15.26 0.25 3.82



,fiNANCIAMIENTO 1.10% 1.24=: UTILIDAD 10.00% 11.24

Al MILLAR 0.05%

PRECIOUNITARIO

AEROSOL 0.00 35.00 0.12

TEPETATE M3 1.00 60.00 60.00

AGUA M3 0.12 20.00 2.40

MANO DE OBRA OPERADOR VIBROCOMPACTADOR JOR 0.03 300.00 9.00

OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO JOR 0.03 283.33 8.50

ING TOPOGRAFO JOR 0.00905 500.00 4.53

AYUDANTE JOR 0.00905 300.00 2.72

AUXILIAR JOR 0.00905 200.00 1.81

OPERADOR RETROEXCAVADORA JOR 0.012012 250.00 3.00

EQUIPO VIBRO COMPACTADOR HORA 0.03099447 300.00 9.30

CAMION DE VOLTEO 14M3 M3 1 38.00 38.00

EQUIPO TOPOGRAFICO JOR 0.00858 1,100.00 9.44

RETROEXCAVADORA HORA 0.0704697 350.00 24.66

PIPA DE 15,000 LTS VIAJE 0.008 200.00 1.60

CONSUMIBLES % 83.00 0.25 20.75



UTILIDAD 10.00% 19.66CARGOSADICIONALES5 AL

MILLAR 0.05% 0.10

PRECIOUNITARIO rilffl~,~lI1J

ARENA

AGUAM3

LTKG

0.20894.5

40.56666667

250.00114.79

0.10

10.20

23.889.45

413.78

SILLETAS PZAS 8 3.45 27.60

MANO DE OBRA MAISTRO ML 1 300.00 300.00

PEON ML 200.00 200.00


COSTODIRECTO 1,317.69

INDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.00% 52.71



UTILIDAD 10.00% 131.77CARGOSADICIONAlES 5 AL

MILLAR 0.05% 0.66

PRECIOUNITARIO íI.5á'3~~~ k·»'~;"..:,)L,

MANO DE OBRA

EQUIPO

BOVEDILLADEJALCRETOCONCRETO

MALLA ELECTROSOLDADA

ARMEX 15X20X2

CUADRILLAPORLOTEDECIMBRADO, ARMADO y COLADOHERRAMIENTA

PZAS 2.02 20.16

M3 0.07 800.00 56.00

M2 10.00 10.00

ML 0.36 73.28 26.21

M2 1 70.00 70.00

30%m deo 70.00 10% 7.00

COSTODIRECTO 260.67




UTILIDAD 10.00% 26.07


PRECIOUNITARIO l~l~~t~A%,fI~

MATERIALES CEMENTO SACOS 0.2 88.79 17.76GRAVA M3 0.02184 250.00 5.46ARENA M3 0.015288 114.79 1.75AGUA LT 9.45 0.10 0.95

VARILlA KG 4.62 10.20 47.12MANO DE OBRA MAISTRO Ml 1 65.00 65.00

PEON Ml 38.00 38.00EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 65.00 10% 6.50

COSTODIRECTO 182.54INDIRECTOSDEOF CENTRAL 4.00% 7.30


UTILIDAD 10.00% 18.25MILLAR 0.05% 0.09

PRECIOUNITARIO ií~9S2~" ~""!~i;<\);\;¡:1:li

11

MANO DE OBRA

TABIQUEDE BARROROJORECOCIDO

MORTERO

ARENAAGUA

MAISTRO

PEONHERRAMIENTAEQUIPO

CONCRETOPREMEZCLADO

54.600.33333 22.99

M3 0.048533333 114.79 5.57lT 12 0.10 1.20Ml 1 23.00 23.00Ml 1 14.00 14.00

30%mdeo 37.00 6.95% 2.57COSTODIRECTO 123.93


FINANCIAMIENTO 1.10% 1.36UTILIDAD 10.00% 12.39MILLAR 0.05% 0.06

PRECIOUNITARIO l\:$!::""~,ª,¡9b~.,.ij!t~.~~,'K,,,,,,,\'t~.!!.

EQUIPO

VARILLA

ALAMBRE RECOCIDO

MAISTRO

PEON

HERRAMIENTA

KG 6.31275 10.20 64.39KG 0.20270 15.00 3.04

M2 1 47.00 47.00M2 1 31.00 31.00

30%mdeo 78.00 6.95% 5.42

COSTODIRECTO 266.34



PRECIOUNITARIO lllar ~ó;IfJ~., ..'!,*N:_ ~

MANO DE OBRA

ARENA M3 0.04200 114.79 4.82MANO DE OBRA MAISTRO M2 1 30.00 30.00

PEON M2 1 20.00 20.00EQUIPO HERRAMIENTA 30%mdeo 50.00 7.50% 3.75

COSTODIRECTO 117.19



UTILIDAD 10.00% 11.72\..AKbU':' AUll..IUI'4ALt.:l !) AL

MIlLAR 0.05% 0.06

PRECIOUNITARIO 'Il'mwalf'r~,~~!{~:i~l¿~~

EQUIPO

ARENA

MAISTRO

PEONHERRAMIENTA

\:~

0.66667 87.93 58.62

M3 0.04200 114.79 4.82

M2 1 30.00 30.00M2 1 20.00 20.00

50.00 7.50% 3.75

O DIRECTO 117.19

MANO DE OBRA

lo


FINANCIAMIENTO 1.10%UTILIDAD 10.00%MILLAR 0.05%

PRECIOUNITARIO

CEMENTOGRAVA M3 0.04264 250.00 10.66ARENA M3 0.029848 114.79 3.43AGUA lT 11.07 0.10 1.11

VARILLA KG 6.5 10.20 66.30MANO DE OBRA MAISTRO Ml 1 30.00 30.00

PEON Ml 1 20.00 20.00EQUIPO REVOLVEDORA JORNAL 0.04221 650.00 27.44

HERRAMIENTA 30%mdeo 30.00 10% 3.00COSTODIRECTO 198.33



PRECIOUNITARIO ~i9!

\ESCALONESDEACERO

PINTURAHERRAMIENTA

2.9375PZAS 1

30%m de o 45.0045.00 45.00

10% 4.50

152.31

4.00% 6.095.00% 7.62

COSTODIRECTO

~ECTOS DEOF CENTRAL~ INDIRECTOSENCAMPO

• l.

1.10%10.00%

FINANCIAMIENTOUTILIDAD


~#.;l·":'4jl____ _;,P;.;;RE;.;C;;,;IO;..U;.;N.;;IT.;.;A.;;R;;,;IO;;...~;¡~

1.6815.23

40.00 40.00HERRAMIENTA 30%mdeo 40.00 10% 4.00




CARGOSADICIONALES5 AlMILLAR 0.05% 0.04

PRECIOUNITARIO If.~jJ~3~O}i~_:¡;~ - ~'. ¡(i:,,_ /I.,ifl_~

TAPA y CONTRAMARCO 35.00PINTURAESMALTE PZAS 1 250.00 250.00

COLOCACION PZAS 1 530.00 530.00HERRAMIENTA 30%mdeo 530.00 10% 53.00

COSTODIRECTO 2,189.10INDIRECTOSDEOFCENTRAL 4.00% 87.56


UTILIDAD 10.00% 218.91MILLAR 0.05%

PRECIOUNITARIO

ADMON 2012-2015

DlRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

NO APUCA

NO APLICA

LlC MONICA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA

MONleA DEL CARMEN VAZQUEZ HUERTA, (PERSONAFISleA.)


(A) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION $

(B) 16% DE I.V.A. (0.16 x C) $

(e) TOTAL DE ESTA ESTIMAelON (A+e) $(O) AMORTIZACION DEL ANTICIPO $

(E) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA(e-o) $(F) (5 AL MILLAR)( 0.005 • ( E/1.16 ) )

(O) (2 AL MILLAR) (0.002 • ( E/1.16 ) )


INSP. CONTROL Y $

C.MJ.C. $

$

=_ - f! - ~1t:~~~~r::~~~rc.:~;:-

:~';~:,,~¡~~~,~;'=..}_~~_=é~'~;~J~¡!{jt;;i¿~~~~~;;:r~~~~i¿J_~~~¡t~>Ni"~.a!fllACUMULADO ANTERIOR $0.00 AMORTIZADO ANTERIOR SO.OO

ESTA ESTlMACION $0.00 AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $0.00

ACUMULADO A LA FECHA $0.00 AMORTIZADO ACUMULADO $0.00

SALDO $ 265,028.49SALDO POR AMORTIZAR S 66,257.12

SALDO QUE SE CANCELA $0.00

-_-----~"_tii¡~i~t;,~;::;",:,1,' ,~.{~~.~~~~'¿,';-:,¿'~~~\~;:J.~rJ~i~~¿1;~;~¡~{1~;;J~;:T:~;¡~1;~r:!._~~-

MONICA DEL CARMEN VA2QUE HUERTA, (PERSONA FISICA.)

CONTRATISTA

ESTA ESTIMACIONCUMPLE CON LO PREVISTOEN EL REGLAMENTOCE ASIGNACIONy CONTRATACIONCE OBRA PUBLICAPARA ESTEMUNICIPIOY CON EL REGLAMENTODE LA LEY DE OBRAS PUBLICASDEL ESTADODE JALISCO,

CAPITULOI)(,ARTlCULO52, INCISOI Y 11.

VO.BO.

SUBDIRECTOR DE OPM

C. GILBERTO OELGAOILLO VALAOEZ

3.5pi>] li mutz...acta constitutiva de comitÉ comunitario o vecinal hoja 1de 2 en la.comunidad...

Documents