PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente, el contrato que celebran de una parte, el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominar GR, con RUC N .............................................., con domicilio legal en ............................................................, debidamente representada por su presidente ........................................................................ con DNI. N........................... RUC N ............................. Y de la otra parte la firma ..........................................................................................., inscrita en el Registro Nacional de Contratistas con el N................................ y debidamente representada por........................................................................................................... Con DNI. N ............................. y RUC. N............................ a quien en adelante se la denominar El Contratista, con domicilio legal en......................................................................... con arreglo a los trminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.Segn resolucin N.......................... de fecha......................... se otorg la Buena Pro a la firma................................................................................ para la ejecucin de la obra denominada ......................................................................................, ubicada en el Distrito de ............................, Provincia de .................................. Departamento de......................................, de acuerdo a las bases, memoria, metrados, planos, especificaciones tcnicas y dems documentos del Expediente Tcnico del Proyecto, los que debidamente suscritos por el contratista, forma parte del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.Las partes contratantes, se someten a las disposiciones contenidas en el Reglamento nico de Licitaciones y Contrato de Obras Pblicas, aprobado por D.S. N......................... del..../..../...., en todo lo no especificado en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA.El monto del contrato al ..............................................., asciende a la suma de ......................................................................., este monto cubre todo , los servicios y bienes que debe prestar o suministrar el contratista tales como la mano de obra, materiales, equipo, repuestos, leyes sociales, gastos generales, seguro, direccin tcnica, utilidad del contratista, costo de materiales, menores no mencionados pero necesarias para la terminacin de la obra, realizacin de pruebas, colocacin de letreros de propaganda y cualquier otro gasto que fuera necesario, el que incluye la entrega de obra, y la formulacin de la respectiva Escritura Pblica, Declaracin de Fbrica y/o Memoria Descriptiva Valorizada.CLAUSULA CUARTA.A solicitud del contratista, el GR. le otorgar un adelanto por................................................................................ equivalente al........................% del monto del contrato vigente actualizado al.................................. y de acuerdo a lo indicado en el Art. 5.2.1 del Regl., para lo cual el contratista deber entregar a la............................ un plan de utilizacin del adelanto y por el mismo monto, una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realizacin automtica, extendida a favor del GR, por el tiempo que dure la ejecucin de la obra.Este adelanto se descontar en forma proporcional de cada valorizacin mensual aprobada.Las valorizaciones por avance de obra sern mensuales, exigindose el cumplimiento del cronograma respectivo y sern elaborados de acuerdo a lo indicado en el artculo 5.5.1 del Regl.El Ingeniero Residente, presentar al Ingeniero Inspector, en formato preestablecido, los metrados ejecutados al 30 de cada mes para que los verifique y efecte la valorizacin correspondiente.En el caso que hubiere discrepancias respecto al avance de obra, el GR, autorizar se pague dentro del plazo contractual previsto la parte de la valorizacin no controvertida, sometindose las discrepancias al rgimen del arbitraje establecido entre las partes.En seal de fe a lo expuesto, se suscribe, el presente documento en la ciudad de Trujillo a los................................. del mes de.......................... de dos mil Catorce.

....................................................................................... GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

............................................................ CONTRATISTA