~ ~ ..

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL CENTRO OELEGACION CUAUHTEMOC. 06060, O.F R.F.C SCJ-~50204-6PS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38 6' PISO, COL. CENTRO. C P 06000, t.~EXICO, D.F. TELS. 41 131100 E x1. SJOS. 5722. 5321. 5721 y 53DC FAX: 41131 751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALL IGNACIO ZARAGOZA No 1340 COL. JUAN ESCUllA. C.P 09\0il. MEXICO, O.F TELS 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329

EN SUS REt.11SIONES. FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

5001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281 , CoL Refonna lzllaccihuall, Deleg. lztecalco, 08840/55-39-12-00, 55-39-12-001 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO j f.ORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 04/05/2017 ' FECHA DE ENTREGA 1 LUGAR DE ENTREGA l . Av. 16 de Sepliembre # 38 • Centro 06000, MX, DF t

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion l P.Unitario Importe Total

10 1.000 UN CABLEADO ESTRUCTUR CCJ MERIDA (ANTICIPO)

1

326.173.74 ' 326,173.74 SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

35,895.22 1 20 1.000 UN CABLEADO ESTRUCTURADO CCJ MERIDA 35,895.22 SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFL FORANEOS

30 1.000 UN CABLEADO ESTRUCTURADO CCJ MERIDA 258,620 69 258,620.69 SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFL FORANEOS

40 1.000 UN CABLEADO ESTRUCTURADO CCJ MERIDA 100.575.47 100,575.47 1 SERVICIOS INCLUIDOS

OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFL FORANEOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

50 1.000 UN CABLEADO ESTRUCTURADO CCJ MERIDA 210,659.86 210,659.86 OBSERVACIONES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

l J PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE MÉRIDA. YUCA TAN.

IINSTALACIÚN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS

PRELIMINARES PRE.VD-01 Desmantelamiento de canalizaciones y cableado estructurado provisional y existente, con el que cuenta actualmente la Casa de la Cultura Jurídica, las cuales pasan sobre piso pegado con cinta de

1 diferentes tipos, diámetros y medidas. asi como por la azotea y 1 muros, se deberá colocar los acabados iguales a los existentes, tanto en azolea, pisos, muros. plafones, huecos y pasos; asl como la ¡ pintura, impenneabílizanle ó cualquier acabado deberá ser igual al

1 CONTINUA

1

Página 1 de 12

-

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE ~!ARIA PeNO SUAREZ No, 2 COL CENTRO OElEGACION CUAUHTEMOC, 06060, O F R.F.C . SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6' PISO, COL. CENTRO, C .P 06000, 1AEXICO, D.F. TElS .. 41131 100 Eltl. 5305,5722. 5321, 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CAI.Z. IGNACIO ZARAGOZA No 13•0 COL. JUAN ESCUllA. C.P 09100. t.IEXICO. O.F Ti;LS .. 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPOt>.'OENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

~PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V.

IFECHA DEL DOCUMENTO

1 Playa Langosta No. 281 • Col. Refonna lzllaccihuall, Deleg. lztacalco, 08840 /55-39·12..()(), 55-39·12-00 1 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

04/05/2017

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

1

-

Cantidad

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 Centro. 06000, MX, DF

Unidad Descripcíon

existente, los jacks, lapas de voz y datos, identificación, guarda polvos, sin recuperactón a tiro libre. Incluye: reliro de tuberia, copies, codos, abrazaderas. cable del1nlerior del tubo, cajas

1 registros, condulets y canaleta de PVC de direrentes medidas. M 1,300.00

I n VOZ Y DATOS

1 VD.01 Sumtnistro, lnstalaetón y puesta en marcha de cableado estructurado, para 45 (cuarenta y cinco) servicios dobles para voz y datos. conSiderar el cableado estructurado calegorla 6A (UTP) • marca SIEMON o similar, el cual deberá estar confonnado de 4 pares (8 hilos) de conductores sólidos de cobre calibre 23 AWG. El cable debe de permitír la transmisión de datos a altas velocidades ( 1 00 Mbps y hasta 1 Gbps). Deberá de contar con forro LSZH retardarte al fuego, la cubierta extenor deberá contar además con nombre o marca del fabricante y categoría del cable, considerar la reubicación del rack de comunicaciones existente para este proyecto, íacks, tapas de voz, datos y videoconferencia, identificación, guarda polvos, parcheo, escaneo de los nodos. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SISTEMA 1.00

VD-02 Tuberla pared gruesa galvanizada de 21 mm de diámetro, marca JUPITER o similar. se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, vanllas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa. el cual deberá de ser con disco. cortadora eléctrica, abrazaderas trpo uña u omega, copie, contra y monitor. codo, cara cuadrada con lapa y/o sobretapa o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo,

? ~\.J

/ '

P.Unitario Importe Total

1

CONTINUA 1

¡

"' e:

n ..

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOS;; MARIA P NO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO OELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. R.F.C. SCJ.9S02().1·6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 OE SEPTIEMBRE No 38 . s· PISO COL. CENTRO. C P 06000, MEXICO, O F TELS. 4 1131100 E•t 5305. 5722.5321, 5721 V 5304 FAX: 4 1131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No 1340 COL. JUAN ESCUllA, C P 09100, MEXICO, O F TELS. 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPONDENCI" FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE OOCUIJ.ENTO

S001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosla No. 281, Col. Reforma lztlaccihuall, Deleg.lzlacalco, 08840 155·39·12-00, 55-39-12-00 1 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO 04/05/2017

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

.,

Cantidad

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA Av 16 de Septiembre # 38 • Centro, 06000, MX, DF

Unidad Descripcion

acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante. desperdicios, mermas, mano de obra. en caso de ranurar áreas de piso,

1 muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecldos igual al acabado que existía, colocar una tira de metal desplegado después de colocar la tubería, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra,

1 equ1po y herramienta. M 80.00

1 VD-03 Tuberia pared gruesa galvanizada de 27 mm de diámetro, marca JUPITER o similar, se deberán de considerar elementos de fi¡ación. canal unistrut, vanllas roscadas, taquetes. pijas. barrenado, ranurado en p1so, muros y losa. el cual deberá de ser con disco. cortadora eléctrica, abrazaderas tipo uña u omega, copie, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa o tipo condulet con tapa y empaque. equipo y herramienta. materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas. mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecldos tgual al acabado que existia, colocar una tira de metal desplegado después de colocar la tubería, limpieza. Incluye: materiales. mano de obra, equipo y herramienla. M 116.00

VD-04 Tuberia pared gruesa galvanizada de 35 mm de diámetro. marca JUPITER o similar, se deberán de considerar elementos de fijación. canal umstrut. variMas roscadas, taquetes, pijas, barrenado. ranurado en piso. muros y losa, el cual deberá de ser con disco, cortadora eléctrica, abrazaderas tipo uña u omega, copie, contra y monitor. codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo.

? rd-\

P.Unitario Importe Total 1 1

CONTINUA

1 Pagina 3 de 12

i ..

!

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL CENTRO DElEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F R.F C SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL.DE INFRAESTRUCTURA FISICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6' PISO, COL. CENTRO. C P. 06000, 1.1EXICO, D.F TElS. 41131100 El<t. 5305, 5722. 5321 5721 y 5304 FAX: 4 1131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COl. JUAN ESCUllA. C.P 0910D. IJEXICO, D.F TElS. 5701 2036 y 5763 7613

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPONOENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE OOCU~tENTO

5001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281 • Col. Reforma lztlaccihuatl. Deleg. lzlacalco. 08840 1 55-39-12-DO, 55-39-12-DO 1 Sr. Galdino AleJandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO 04/05/2017

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

1 1

Canlidad

1

FORMA DE PAGO OBSERVACIONES 1 ••

Unida~ Descripcion

1 acarreos denlro y Juera de la obra, retiro del malerial sobrante, ~ desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso. ' muros y losa, exislentes estos deberán de ser reeslablecidos igual al

acabado que existía, colocar una tira de metal desplegado después de colocar fa tubería, llmp1eza. Incluye: materiales, mano de obra.

1 equipo y herramienta. M 50.00

VD.{I5 Tubería pared gruesa galvanizada de 53 mm de diámetro, marca JUPITER o similar. se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, laquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, cortadora eléctnca, abrazaderas tipo uña u omega, copie. contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa o tipo condulel con lapa y empaque, equipo y herramienla, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, colocar una tira de melal desplegado después de colocar la tuberia, limpieza. Incluye: maleriales. mano de obra, equipo y herramienta. M 230,00

V0.{16 Tuberia de PVC de 21 mm de diámetro, marca DURALON o similar, se deberán de considerar elementos de fijación, canal un1strul, varillas roscadas, taquetes, p1jas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa. el cual deberá de ser con disco. cortadora eléctrica. abrazaderas lipo una u omega, copie, contra y monitor, codo, caJa cuadrada con lapa y/o sobre tapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera

P.Unilario Importe Tolal

1

1

1

1

1

1

1

1 CONTINUA

1 l Página 4 de 12

::z:

~ ¡:¡, ..

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN . SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060 D.F RF.C SCJ·950~P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 1G DE SEPTIEMBRE No 38 . 6' PISO, COL. CENTRO. C P 06000, t.IEXICO D.F TELS. 41131100 Ext 5305, 5722. 5321. 5721 y 5304 FAX 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CAL2. !GNAC IO ZARAGOZA No 1340 COL. J UAN ESCU llA. C P 09100. MEXICO. D.F. TELS. 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329

EN SUS REt.IISIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENC A FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

5001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281 , CoL Reforma lzllaccihuatl, Deleg. lztacalco, 08840/55-39-12-00. 55-39·12-<lO 1 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza l FECHA DEL DOCUMENTO

04/05/2017

FECHA DE ENTREGA

Partida Clave art.

'

1

;

1 Canlidad

!

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 , Cenlro, 06000, MX. DF

Unidad Descripcion

de la obra, retiro del material sobrante, desperdiCIOS, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes

1 eslos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existia, colocar una tira de metal desplegado después de colocar la luberia, limpJeza. Incluye: matenales, mano de obra, equipo y herramienla. M 180.00

VD-{17 Tuberia de PVC de 27 mm de diámetro. marca DURALON o s1m1lar, se deberán de constderar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas. taquetes, pijas, barrenado. ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, cortadora eléctnca, abrazaderas tipo ulla u omega, copie, contra y monitor. codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y

' herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del matenal sobrante, desperdicios, rrJermas. mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que eXIslia, co!ocar una tira de metal desplegado después de colocar la tuberia, limpieza. Incluye: maleriales, mano de obra, equipo y herramienla. M 105.00

VD-08 Tuberia de PVC de 35 mm de diámelro, marca OURALON o similar, se deberan de considerar elementos de fijación, canal unistrul, varillas roscadas, laquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con d isco, cortadora eléctrica, abrazaderas tipo ulla u omega, copie, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del matenal sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso. muros y losa, existentes estos

?

! 1

P.Unllario Importe Total

¡ 1

1

1

1

1

1

1 CONTIN UA

1

Pagioa S de 12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL CENTRO DELEGACION CUI\UHTEMOC. 06060. O F R.F.C SCJ-950204~P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIE~!BRE No 311 , 6' PISO, COl. CENTRO. C.P. 06000. MEXICO. O.F TELS. 41131100Ext 5305. 5722.5321. 5721y5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No 1340 COL. JUAN ESCUllA. C P 09100. MEXICO. D.F. TELS. 5701 2036 y 5763 7683

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

5001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281 , Col. Rerorma lztlaccihuatl, Oeleg. lztacalco, 08840 /55·39·12..()0, 55-39-12..001 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO 04/05/2017

FECHA DE ENTREGA

Partida Clave art. Cantidad

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38, Cenlro, 06000, MX, DF

Unida~ Descripcion

deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existla, colocar una lira de metal desplegado después de colocar la tubería, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M 100.00

VD-{)9 Tubería de PVC de 41 mm de diámetro. marca DURALON o sim~ar. se deberán de considerar elemenlos de fijación, canal unislrut, varillas roscadas. laqueles, p1jas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, cortadora eléctrica, abrazaderas tipo utla u omega. copie, contra y monitor. codo. caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta. materiales de consumo, acarreos dentro y ruera de la obra. retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa. existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, colocar una tira de metal desplegado después de colocar la tubería, limpieza. lnduye: materiales. mano de obra. equipo y herramienta. M 15.00

VD-10 Tubería de PVC de 53 mm de diámetro, marca DURALON o similar, se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas. taqueles, pijas, barrenado, ranurado en piso. muros y losa. el cual deberá de ser con disco, cortadora eléctrica, abrazaderas tipo ulla u omega. copie, contra y monitor. codo. caja cuadrada con lapa y/o sobretapa ó tipo condulel con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante. desperdicios. mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa. extstentes estos deberán de ser reestablecldos igual al acabado que exislla. colocar una lira de metal desplegado después de colocar la tubería, limpieza.

r; I..::P//l/1 \ t ~ \

1 P.Unltario Importe Total

1

1

1

CONTINUA l J

Página 6 de 12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA P NO SUAREZ No. 2 COL CENTRO DELEGACION CUAUHTEI.IOC. 06060. O F R.F.C. SCJ·950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38 G' PISO. COl. CENTRO. C.P 06* , I.IEXICO. O.F Te~S 4 113 1100 ú1 5305. 5722. 5321 . 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CAlZ. IGNAC O ZARAGOZA No 13~0 COL. JUAN ESCUllA. C P. 09100. ~1EXICO. O.F TELS 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REI.USIONES. FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO OE DOCUMENTO

5001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281, Col. Reforma lztlaccihuatl, Oeleg. lztacalco, 08840 / 55·39·12..00. 55-39-12..00 1 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO 04/05/2017

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

1

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 Centro. 06000, MX, DF

Cantidad Unidad

1

1

Descripcion

Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M 80.00

VD-11 Cable coaxial RG59, de 75 Ohms y 75% de malla de cobre sin estañar, conductor central de 1 po1o calibre 22 AWG. marca SIEMON o similar, diámetro exterior 5 ,9 mm. impedancia: 75 Ohms, para sistemas de televisión abierta. Co~or: negro, incluir, montaje sin restricción de altura, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación de tornillerla, soporteria. todos los elementos de montaje. deprec1acrón y demás cargos denvados del uso de equipo y herramienta, limpieza y retiro del escombro producto de la ejecución del concepto a barreo de tiro autorizado fuera del inmueble, y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a proyecto. M 300.00

VD-12 Canaleta de PVC rígido de alto impacto, auloextinguible, color blanco de tmk 17x35x250 mm. con accesorios, marca THORSMAN o similar. se deberán de considerar los accesorios necesarios, elementos de fiJaCión, taquetes, pijas, pegamento para PVC, barrenado y caja trpo "tmk" thorsman, de 125 x 83 x 35 mm, color blanco, en caso de perforar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía incluye: equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que ex1stia, limp:eza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M 50.00

1

1 1 1

1

l 1

P.Unitario

1

Importe Total

CONTINUA

1

~ ~

21 1

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUJ\REZ No. 2 COL CENTRO OElEGACION CUIIUHTEMOC, 06060, O F R.F.C. SCJ-950204-61'5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38 • 6' PISO, COL CENTRO, C .P 06000.1AEXICO. O.F TElS. 41131100 Ext. 5305,5722.5321, 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CAI..Z. IGNACIO ZARAGOZA No 1340 cot.. JUAN ESCUTIII. C.P 09100. MEXICO, O.F TELS 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPONDeNCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO OE DOCUMENTO

5001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosla No. 261 , Col. Refonna lzllaccihuatl, Deleg. lztacalco, 06640 /55-39-12-{10, 55-39-12-001 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 04/05/2017 ..

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA . Av. 16 de Septiembre# 38, Centro, 06000, MX, DF

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion P.Unilario Importe Total

VD-13 Suministro e Instalación de charola porta cables t1po malla electrosoldada, cal. MG-50-435, marca Charolil o similar de 300 mm 1 de ancho, 66 mm de peralte y 3,000 mm de longitud, Incluye: dentro de la instalación, curvas de Unea, cremas, clips, tomillos, materiales, montaje hasta una altura de 10.00 m, flete al inmueble donde se realizaran los trabajos, ttazo, corte, elaboración y colocación de uniones, tornillerla, soportaría a base de varilla roscada de Y." y canal tipo umstrut, a cada 1,50m, se deberá de considerar dentro de la instalación pasos en muros y losa, dejando el acabado igual al existente equipo de seguridad, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel, limp.eza, andamios y retiro del escombro producto de la ejecución del concepto, a banco de tiro autorizado fuera del inmueble, mermas, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M 10.00

VD-14 Suministro, instalación y colocación de Gabinete metálico tipo CNR, IP-66, de 40x40x20 cm, marca Square 'D, cal. NSY-CNR-44200-M o similar, se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, guiado de las canalizaciones con alambre galvanizado, estas cajas serán utilizadas como registros, asl como para los cambiOS de dirección que pudieran presenlarse, en la adecuación del1nmueble, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mennas, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. ! PZA. 6.00

VD-15 Suministro, instalación y colocación de Gabinete metálico tipo

' 1

1 1 CONTINUA

1 1 J

Página 8 de 12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA P NO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO OELEGAC ON CUAUHTEMOC. 06060, O F R F C SCJ-9502G-I~PS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38. 6' PISO, COL. CENTRO, C.P 06000. t.IEXICO. D.F. TELS .. 41131100 Eltt. 5305. 5722.5321. 5721 y 5304 FAX 4 1131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CAl.Z. IGNACIO ZARAGOZA No 1340 COL JVAN ESCUTIA. C P. 09100 MEXICO. O.F TELS. 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR OE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMeNTO

S001

PROVEEDOR: DIVERSICOM. S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281 , Col. Reforma lztlaccihuatl, Deleg. lztacalco, 08640 155-39-12.{10, 55-39-12.{10 1 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 04/05/2017 ..

1

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA . Av. 16 de Septiembre# 36 , Centro, 06000, MX. DF

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion P.Unitario Importe Total

CNR, IP-66, de 30x30x20 cm, marca Square'D, cal. NSY-CNR-33200-M o similar, se deberán de cons1derar elementos de fijación, taquetes,

1

pijas, guiado de las canalizaciones con alambre galvanizado, estas 1 cajas serán utilizadas como registros, así como para los cambios de

dirección que pudieran presentarse, en la adecuación delmmueble, 1 materiales de consumo, acarreos denlro y fuera de la obra, retiro del

1 l material sobrante, desperdiCJOS, mermas, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio.

1 PZA. 300

••FORMA DE PAGO: SERÁ DEL 35% (TREtNT A Y CINCO POR CIENTO) DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

1 DENTRO DE LOS OCHO OlAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFOI) EN VENTANILLA ÚNICA DE ' LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES Y LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO; ESTAS ÚLTIMAS DICTAMINADAS FAVORABLEMENTE POR LA SECRETARIA JURIDlCA DE LA PRESIDENCIA.

LOS PAGOS SUBSECUENTES SERÁN POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, POR TRABAJOS EJECUTADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES, EN LAS QUE SE AMORTIZARÁ EN CADA UNA DE ELLAS EL ANTICIPO EN SU MISMO PORCENTAJE.

"PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 90 OlAS NATURALES A PARTIR DEL DiA HÁBIL SIGUIENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y A DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

1

1 BITÁCORA; INSTRUMENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE CONSTITUYE UN MEDIO

1 CONTINUA

¡ 1

Págma 9 de 12

.,

~ ~ ñ ..

1

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F R.F .C. SCJ.950204-C;P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEMBRE No 38. 6' PISO, COL. CENTRO. C P 06000, MEXICO. D.F. TELS_ 41131100 E•l. 5305, 5722. 5321 , 5721 V 5304 FAX: ~11J1751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALL IGNACIO ZARAGOZA No 1340 COL JUAN ESCUTIA. C.P 09100, MEXICO. D.F. TELS_ 5701 2036 V 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329

EN SUS REWSIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: DIVERSICOM. S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281 , Col. Refonna lztlaccihuatl, Oeleg. lztacalco, 08840 / 55-39-12-00, 55-39-12-00 1 Sr. Galdíno Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 04/0512017 .. .

1

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA . Av. 16 de Septiembre# 38 . Centro, 06000, MX, DF

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion P.Unltario Importe Total

DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO,DONDE SE REGISTRAN LOS ASUNTOS RELEVANTES DE LOS TRABAJOS DE

! OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 1 LA NACIÓN, LAS SIGUIENTES FIANZAS:

A) FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO OTORGADO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA GARANTIZAR LA INVERSIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS CINCO OlAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

1

1

B) FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, EXCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

, CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS DIEZ OlAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SCJN, EN EL SENTIDO DE QUE ESTÁ CONFORME CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AS! COMO LA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE Y PREVIA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTA ÚLTIMA DICTAMINADA FAVORABLEMENTE POR LA SECRETARIA JURIDICA DE LA PRESIDENCIA.

C) FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTARÁ AL TÉRMINO DE LA OBRA Y PARA EFECTUAR EL FINIQUITO DE LA MISMA, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO POSTERIOR A LA FIRMA DEL FI!'IIQUITO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE EFECTUE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA CARTA DE FINIQUITO DEBIDAMENTE

CONTINUA

Página 10 de 12

( ? ~

'

~

~ ¡; ..

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSe MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO OELEGACION CUAUHTEMOC 06060, O.F R F C. SCJ·9S0204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEI/.BRE tlo 3& , 6' PISO, COL. CENTRO C.P. 06000, MEXICO, O.F TELS .. 41131100 Ext. 5305, 5722. 5321. 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUllA. C.P 09100. MEXICO, O F TELS .. 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REMISIONE$, 1 ACTUAAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosta No. 281 , Col. Rerorma lzllaccihuall, Deleg. lztacalco, 08640 /55-39-12..()0, 55-39-12-001 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO 0410512017

FECHA DE ENTREGA

Partida Clave art. Cantidad

1 ~.ORMA DE PAGO J OBSERVACIONES

!LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 . Cenlro, 06000.MX,DF

Unidad Descripcion

AUTORIZADA Y FIRMADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA SCJN.

D) El "CONTRATISTA", DEBERÁ EXHIBIR ANTE LA SCJN, PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS Y A LOS BIENES DE LA SCJN, QUE AMPARE DOS VECES EL MONTO TOTAL CONTRATADO, EXCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE DEBERÁ SER EXHIBIDA ANTE LA SCJN DENTRO DE LOS DIEZ OlAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN MENOSCABO DE QUE EL ADJUDICADO DEBERÁ RESPONDER ANTE LA SCJN ANTE CUALQUIER SINIESTRO QUE PROVOQUE.

-ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS -NÚMERO DE SOLICITUD: 11700209 -CENTRO GESTOR: 1132400 -PARTIDA PRESUPUESTARIA: 62201 -TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO PÚBLICO SUMARIO -CLASIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: "INFERIOR" -INCLUIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES 2017: SI -TARJETA DICTAMENES TÉCNICOS: DGIF/DOC-T/162/2017 -FUNCIONARIO U ÓRGANO QUE AUTORIZÓ: DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA -FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 DE ABRIL DE 2017 -ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES -DESTINO: CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE MÉRIDA, YUCAT ÁN.

1 LA CONVOCATORIAIBASES, ANEXOS, ACTA DE VISITA AL SITIO Y JUNTA DE ACLARACIONES ASI COMO LA PROPUESTA ECONÓMICA, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE RIGE POR LO

1

P.Unitario Importe Total

1

1

1

1

1

'

1

1

1

CONTINUA

Pág1na 11 de 12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAVHTEMOC. 06060, O F R F.C. SCJ·950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 16 DE SEPTIEtABRE No 38 , 6' PISO, COL. CENTRO, C.P 06000. MEXICO, O.F TELS. 41131100 Ell. 5305, 5722. 5321. 5721 y 5304 FAX 4 1131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CA~. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUllA. C.P 09100, ME.XICO, O F TELS. 5701 2036 y 57631883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517001329 EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO OE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: DIVERSICOM, S.A. DE C.V. 1 Playa Langosla No. 281 , Col. Rerorma lzllaccihuall. Deleg. lztacalco. 08840 /55-39-12-(JO, 55-39-12-00 1 Sr. Galdino Alejandro Pérez Coraza

FECHA DEL DOCUMENTO 04/05/2017

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES .. LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38, Centro. 06000, MX. DF

Cantidad Unidad Descripcion

DISPUESTO EN El ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AGA Vl/2008, DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CUANDO SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RESPECTO DE LO PACTADO EN El PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO "EL CONTRATISTA" PODRÁ ACUDIR AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 196 AL201 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Vl/2008 VIGENTE, DE ESTE ALTO TRIBUNAL.

"LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HARÁ LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES QUE CORRESPONDAN".

SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

P.Unitario

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

Importe Tolal

931,924.98

149,108.00

1,081,032.98

Página 12 de 12

Foel1a de imp~sl6n · 17/0512017 11 '09 36

CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS !HASTA 290,000 UDISJ

DECLARACIONES l . La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo "la Suprema Corte" por conducto do su roprosontonto par~ los afectos do esto Instrumento manifiesta qua; 1.1 Es el máximO órgano dcposit~rio del Poder Judicial de la Fedemclón en tcrrninos de lo d1spucsto en los anlcu es 94 de la Const11ución Po ítlca de los Estados Unidos Mex,canos y t• fracción 1, do la Ley Organica del Poder Jud1cial do la Federac1ón 1.2 La presente contratación fue autorizada por el Director General de Infraestructura Flsica de 1a Suprema Cene de Justicia do ta Nación med1ante concurso públ ico sumario (hasta 290,000 UOIS) de conlonnidad con to previsto en el aniculo 42 del Acuerdo General de Admirlistrac:ión Vl/2008, del veinticinco de sept cmbre de dos mil ocno, del Comitá de Gobierno y Admlnl straclon de la Suprema Corto de Jushcia de la Nación por el que se regu an tos procedlll!ientos para la adquisición admimstración y deslncorporación de bienes y la contratación de obras usos y servicios requerodos por este Tnbunal 1.3 El Director General de Infraestructura Fi s•ca está focultadO para suscnbir el presento instrumento, de confonn1dad con lo dispuesto en el an culo tO, párrafo segundo. de Acuerdo General de Administración Vli2008 del veinticinco de septiembre de dos m 1 ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Cone de Justicia do ta Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquis etón .odm•nistración y des_ncorporación de bienes y la contratao ón de obras . uses y servicios requendos por este Tribunal • 1.4 Para todo lo re' acionado con el presente contrato seria a come su dom cilio el ub:cado en la Calle de Josó Maria P no Suarez numero 2. colonia Centro delegación Cu~uhlemoc, código postal 06060, México. Oistnto Federal 11. "El Contratista•· por conducto do su ropresontanto legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que: 11.1 Cucnla con personal con la sulicicnte experiencia y ca ificac1ón para e¡ec:utar ros lrabajos requeridos por la Suprema Corte asi como con los elementos técnicos y capacidad econ6m ca noccsanos para tal f111 11.2 No se encuentra en los supuestos previstos en los ar11culos 48 y 58 fracción XVI del Acuerdo General de Administrac..ón Vll2008 del Comitci de Gobícmo y Administración de ta Suprema Corte de Jushcla de la Nacrón por el que se regulan los procedimientos para ta adqursiclón, administraciÓn y desincorporación de bienes y a contratación de obras, uses y servicios requeridos por este Atto Tr•buna, 11.3 Para todo 'o relacionado con el presente contrato. senata como su dcmlc.lio e l ubicado en ta caratula del presente instrumento, en e l apanado denominado "Proveedor' 11.4 ' El Centralista' maniliesta que se encuentro debidamente constituido confcnnc a las Leyes Mexicanas y con 'a inscripción v1gento en el Regtstrc Público correspondiente 111. la "Suprema Corte" y "El Contratista" declaran que: 111.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a 'a celebración del presente instrumento y man fiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre e llas se d1ngíran a los domi os indicados en los antecedentes 1 4 y 11 3 de esle instllJmento. 111.2 El acuerdo de vOluntades p'asmado en este instrumento contractual se rige por lo d•spuesto en la Constitución Pellica de los Estados Un dos Mexicanos, en el Acuerdo General de Administración VU2008 del veintiecnco de septiembre de dos m.l ocno, del Comité de Gobremo y Administración de la Suprema Corte de Jusi cía de la Nac on y en lo no prev1sto en éste por el Cód1go Civil Federal el Código Federal de Procedimientos C1v' es, ta ley Organica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, Ley Federal de Responsabilidades Admtnlstrat vas de l es Servidores Publtcos y ta Ley Federal del Proced miento Administrativo, allencr de las siguientes

CLÁUSULAS Primera. Condiciones generales. "El Contratista· sB compromete a propoJCtonar los trabajos descritos en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio plazo y cond1Ci011Cs de pago sel\atados en la referida carátula durante y hasta el cumpl miento total del objeto de este acuerdo de vo untad es Et pago señalado en la presente Clausula, cubre el total de los trabajos contralados. por lo cual la "Suprema Con e· no tiene ob:igOCión do cubm ningún importe adicional. Segunda. Pana convencional. En caso de Incumplimiento de las obligaciones pactadas en e t contrato y sus anexos, la · suprema Corte· podré ap .car al ' El Contrat sta• una pena convencional del tO':'o que se a¡ustará proporcionalmente at porcentaje incump' do Lo anter.or con independencia de hacer erect1vas las garantías que fueron otorgadas En caso de incumplimiento en el plazo de ejecución pactado se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 10 a l millar por dio natural de retraso a la cantidad que mponen fas actividades pendientes de ejecutar Dicha sanción no podrá exceder 10% del mcnlo total contratado, sin menoscabo de hacer efect.va la garantía de cumpl.miento Las penas convenc1ona:es podróin descontarse del monto pendiente de cubrir por la ' Suprema Con e· a "El Contratista• Torcora. Requisitos para roallur los pagos rospectlvos. Para electos liscales ' El contratista" deberá presentar la o las facturas a nombre de la ·suprema Corte• segun consta en la cédula de denh!icación fsca , expedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pub' co con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 ind cando et dom:cilio seilalado en ta declaración 1 4 de este Instrumento y demás requisitos r.scales a que haya lugar Además debera presentar copia del instllJmento contractual conespondiente y la documentación que acredite que los trabajOs fueron ejecUiados a emera sat.sfacción de la ·suprema Corte" Cuarta. Modificaciones dt este Instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumente podran ser ob¡eto de modificación en ténnincs do lo previsto en les an cutos 13, fracción XIX t43 lraco.ón ti del refendo Acuerdo General Vt12008 Quinta. Garantla de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento lota de este contrato simprficado, se presentará póliza de lianza exped•da por insttuc:ión de fianzas deb damente autor.zada, por el mpone equiva' ente al 10% del monte letal del contrato simp. ficado, sin InClUir el Impuesto al valer agregado a favor de la Suprema Cene de Justici a de la Nación y con el texto que este Atlo Tribunal le Indique D1C11a garantía deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la lecha en que e~ contratista firme de confonnidad el presente contrato Stmp~licado Sexta. Garantla de anticipo. La garantía será por la totalidad del monto concedido. la que se constituirá mediante fianza otorgada por Institución d e fianzas debidamente autori¡ada a lavor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ésta deberá ser presentada dentro de los e neo di as hábiles siguientes a a lecha en quB el contratista firme de conformidad el presente contrato slrrtplilicado y debera redactarse con el texto que este Alto Tribunal le indique la presentación de dicha garantía será requisito para la entrega del anticipo Séptima. Fianza de victos ocultos Al término de los trabajOs, la fianza de cumplimiento se sustituirá porta fianza de vicios ocultos cqu.vatenle al 10'Y, del monto total neto e¡ecutado, incluyendo el impuesto al valor agregado la cual tendrá vigencia de un ailo posterior a la firma del finiquito, misma que deberé ser entregada dentro de los diez d las hábiles siguientes en que su monto haya Sido determinado en el finiquito Octava, Inexistencia de relación laboral. 'El Ccnlratista·, como empresario y patrón del personal que ocupe para ta ejecución de les trabajes materia de esto contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales v demás ordenamientos en materia de trab:~¡o y seguridad social por lo qua respondera de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o de la ·suprema Corte", en relación con los tr:~bajos motivo de este contrato La ·suprema Corto• estará lacultada para requerir a "El Contratista" los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS as como tos comprobantes de pago de las cuolas at SAR. INFONAVIT e IMSS En caso de que alguno o algunos de les trabajadores de ·Et Contratista• ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de la ·suprema Corte•. ·et Contratista· deberá reembolsar ta totalidad de los gaslos que erogue la ·suprema Corte·. por concepto de traslado. viáticos. hospedaje transponación alimentos y domas inherentes con el fin de acreditar ante l a autoridad competonle que no existe rcl3ción laboral alguna con los mismos y deslindar a la ·suprema Corte· de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido Las panes acuerdan que el Importe de los releridcs gastes que se llegaran a ocasionar podra ser deducido por la ·suprema Cone· de !as facturas que se encuentren pend entes de pago. 1ndependlentemen1e de las acciones legales que se pudieran ejercer Novena. SubcontraU.c:lón. Para erectos de este contrato simplificado. se entiende por subcontratación, et acto med ante el cual "El Contra! sta· encom1enda a otra persona. trsica o moral parte de los trab3¡os objeto de éste contrato simplificado Cabe mencionar que no se permitiril ta subcontrataci6n de ninguno de tos trabajos Décima. Confidencialidad. La documentación que se proporcione a "El Contratista• con motivo de la celebración de este contrato es proptedad de la · suprema Corte' . por lo que ·El Contratista· por si o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cuaiqu1er resultado o dato oblen1do de os traba ¡os prestados a la primera D6clma Primera. Rescisión. Queda e•presamentc convenido que "la Suprema Conc· podrá dar por rescindido el presente contrato s n necesidad de que medio declaración judicial en caso de que "El Contratista· deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que te sean Imputables, o bien en caso de ser objeto de embargo. huelga eslal ada. concurso mercantil o liquidación Antes de declarar la rescisión, la ·suprema Corte" notificara por escrito l:~s causas respectivas a 'El Contratlst:~' en su domicilio seilalado en la dec~aracl6n 11 3 de este instrumento con quien en eL acto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manilieste lo quo a su derecho convenga anexe los documentos que estime conven1entes y aporte. en su caso las pruebas que estime percinentes Vencido ese plazo el órgano competente de la ·suprema Corte• determinará sob1e 101 procedencia do la rescsión, lo que so comunicara a ' El Contratista" en su domiciho señalado en la dedarnción 11 3 de instrumento 06clma Segunda. Del fomento a la transparencia y de la protocclón de datos personales. Las panes estén de acuerdo en que el presento mstrumento constituye lnlormacion pública en térm100s de lo dispuesto en los articulas 1. 70 t t3 y 116 do la Ley General do Transparencia y Acceso a ti~ Información Publica por lo que los gobernados podran rea.izar su consulta Oo conformidad con to establecido en et articulo 7 t del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la lnlormación Pública Gubernamental y Protección do Datos Personales de la Suprema Cone de Justicia de la Naclon, del nueve de julio de dos mil ocno, relalivo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a ta mformac 6n. a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en et articulo 6' Conslllucíonal, "El Contratista· se obliga a guardar secrelo y a no divulgar por nlngun medio aun electrónico, ni• por conlorencias y/o infonnes los dalcs personales a que tenga acceso con mot1vo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto de1 presente contrato En caso de incumplimiento la "Suprema Corte" podré l!xigir el pago correspondiente al tO% del monto total de este instrumento por concepto de pena convencional D6clma Torcera. Resolución de controversias. Para efecto de la Interpretación y cumplimiento de lo eslipu ado en este instrumento, "El Contratista• se somete expresamente a las de e siones de Tribunal Pleno de ta •Suprema Corte" renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o negare a tener, de conformidad con lo indicado en el articulo 11 fracción XX de a Ley Organica del Poder Judicial de la Federac:i6n renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicl10 o vecindad, tengan o Uogaren a tener

Las partes acuerdan que cualquier notilicaci6n que tengan que realizarse de una pane a otra se realizará por escrito en el domicilio que na sel\atado en las declnrac enes 14 y u 3 de este instllJmentc.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR "El CONTRATISTA"