superintendencia de notariado y registro direccion de … · 2015-07-03 · de ejecución o...

1

Superintendencia de Notariado y Registro Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21

Bogotá D.C. – Colombia

http://www.supernotariado.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

DIRECCION DE CONTRATACION

LICITACION PÚBLICA No. 03 DE 2015

[email protected]

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN 30 OFICINAS DE REGISTRO

UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER,

TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META Y VAUPÉS.

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

BOGOTÁ D.C., Julio de 2015

/

2




CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2015

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN 30 OFICINAS DE REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META Y VAUPÉS.

(Fechas sujetas a cambio en adendas)

ACTIVIDAD FECHA / HORA LUGAR

Publicación del aviso de convocatoria, Proyecto de Pliego de Condiciones y Estudios Previos.

3 de julio de 2015 www.contratos.gov.co y/o

www.supernotariado.gov.co

Acto de apertura y publicación de pliegos definitivos.

17 de julio de 2015 http://www.contratos.gov.co y/o http://www.supernotariado.gov.co

Audiencia de Aclaración de Pliegos y de Asignación de Riesgos

22 de julio de 2015 Hora: 10:00 a.m.

Sala de Juntas Secretaría General de la SNR. Calle 26 No. 13-49 Int. 201.

Fecha de inicio para presentar propuestas

22 de julio de 2015

Calle 26 No. 13-49 Int. 201. Oficina de Archivo y Correspondencia. Primer Piso.

Respuesta a Observaciones y Fecha límite para publicar adendas

30 de Julio de 2015 http://www.contratos.gov.co y/o http://www.supernotariado.gov.co

Audiencia de Cierre del proceso y recepción de propuestas.

5 de Agosto de 2015 Hora: 10:00 a.m.

Sala de Juntas Secretaría General (Aud.), recepción de propuestas en el Grupo de Archivo y Correspondencia, hasta la fecha y hora establecida.

Evaluación de las propuestas. Del 6 al 12 de agosto de 2015.

Comité evaluador- áreas involucradas

Publicación del informe de evaluación de las propuestas

13 de Agosto de 2015 http://www.contratos.gov.co y/o http://www.supernotariado.gov.co

Traslado de los informes de evaluación a los oferentes

Del 13 al 18 de Agosto de 2015.

http://www.contratos.gov.co y/o http://www.supernotariado.gov.co

Respuestas a las observaciones al informe de evaluación.

19 de Agosto de 2015 http://www.contratos.gov.co y/o http://www.supernotariado.gov.co

/

http://www.contratos.gov.co/

/


/


/


/


/


/

3




Audiencia de adjudicación del proceso

21 de Agosto de 2015 Hora: 2:30 p.m.

Sala de Juntas – Secretaría General

Perfeccionamiento y legalización del contrato, registro presupuestal y publicación en el SECOP y página de SNR de la propuesta ganadora.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.

Secretaría General

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS

Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente los Pliegos de Condiciones, con el fin de evitar errores u omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta para efectos de adjudicación. En particular se deben analizar todas las circunstancias de ejecución que podrían en un momento dado afectar el desarrollo del objeto del contrato, los costos, el plazo, los sitios de ejecución o cumplimiento de los fines perseguidos con este proceso de selección. Se recomienda, de manera general, observar todos los requerimientos legales, jurídicos y técnicos de manera que la oferta se ajuste a estos pliegos, que a la vez harán parte del contrato que se suscriba como resultado de la adjudicación del proceso. Verifique cuidadosamente que se anexe la totalidad de los documentos exigidos y revise que estén vigentes, debidamente firmados, sin enmendaduras y ordenados en el orden señalado para facilitar su ubicación y revisión. Igualmente, se recomienda no formular ningún tipo de consulta en forma personal y evitar el contacto con los funcionarios o asesores externos de la entidad que participen en el trámite, en aras de garantizar la transparencia del proceso y preservar la igualdad y calidad de la información que todos deben obtener en forma simultánea. Con este propósito se solicita a todos los interesados abstenerse de formular consultas telefónicas o personales. Cualquier inquietud, consulta o solicitud de aclaración debe formularse por escrito y será respondida a través de la página Web http://www.supernotariado.gov.co y/o [email protected]

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones y anexar la documentación exigida.

No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los Pliegos de Condiciones.

Las modificaciones, correcciones o enmiendas del texto de la propuesta debe estar convalidadas con la firma del proponente o del representante legal,

/

/

mailto:[email protected]

4




según el caso, al pie o al lado de la misma. Sin este requisito, las modificaciones, aclaraciones o enmiendas no se considerarán válidas y por tanto se tendrán por no escritas.

Todas y cada una de las páginas, tanto del original como de las copias, deberán estar foliadas en estricto orden consecutivo ascendente sin incluir ninguna clase de subnumerales o páginas adicionales distinguidas con letras o cualquier otra clase de identificación diferente a la enumeración total de las mismas, incluyendo en cada ejemplar documentos legibles y cumpliendo los requisitos indispensables para considerar y estudiar la propuesta.

No se aceptan propuestas que excluyan ítems o alcances de estos Pliegos de Condiciones.

Las propuestas deben sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en estos Pliegos de Condiciones.

El proponente debe diligenciar y presentar los Anexos exigidos, para lo cual podrá utilizar los mismos o fotocopias o facsímiles elaborados por el proponente.

La propuesta debe presentarse oportunamente según lo indicado en Estos Pliegos de Condiciones

CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.1. MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR. La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR ejercerá la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, atenderá la organización, administración y sostenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y asesorará al Gobierno Nacional en la construcción de las políticas y el establecimiento de los programas y planes referidos a los servicios públicos notarial y registral. De conformidad con lo establecido en el Decreto 2723 de 2014, por el cual se reestructura la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO y REGISTRO - SNR, tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad .

/

5




1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Considerando, que es misión de las Entidades Públicas velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios de instalaciones donde se ejerce la función pública de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación del servicio a su cargo, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, para éstos y los usuarios del servicio y salvaguardar la documentación que reposa en las diferentes Oficinas de Registro, dotándolas de muebles adecuados para ello, la Superintendencia de Notariado y Registro incluyó en el proyecto de Reposición y Recuperación de la Infraestructura Registral del Orden Nacional, la ejecución de las obras en 30 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Es prioridad de la Superintendencia brindar a los usuarios y funcionarios toda la comodidad necesaria para utilizar los servicios que ofrecen las Oficinas de Registro, a través de espacios adecuados y seguros, así mismo cubiertas en buen estado, condiciones que en este momento no se cumplen en su totalidad en estas instalaciones. Así mismo, brindar a los funcionarios un ambiente laboral agradable, cómodo y seguro por medio de espacios que permitan el buen desempeño de sus funciones, con el fin de lograr que la dependencia a la que pertenecen y por último la misma Superintendencia y Oficinas de Registro, se vean beneficiadas en los resultados obtenidos. Mediante correo electrónico remitido de [email protected] enviado por Gabriel Cifuentes Ghidiini Subdirector de Justicia y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, de fecha 15 de mayo de 2015, nos informa que se encuentra aprobado el registro de la actualización del proyecto denominado “REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL”, ya que se encuentra técnica y metodológicamente justificado, en donde se incluyen 30 Oficinas de Registro de instrumentos Públicos a nivel nacional. El marco legal del contenido de estos estudios es el artículo 2.2.1.1.2.1.1.- Estudios y documentos previos del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. De acuerdo a lo estipulado en el artículo mencionado, los estudios y documentos previos se publicarán de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener, como mínimo, los elementos que en este estudio se mencionan. Las 30 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en las cuales se realizarán las obras de reposición y adecuación, son:

No. OFICINA DE REGISTRO DEPARTAMENTO

1 CAUCASIA ANTIOQUIA

2 CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA

3 MARINILLA ANTIOQUIA

4 MEDELLIN ZONA SUR ANTIOQUIA

5 SONSON ANTIOQUIA

/


6




6 SOATA BOYACA

7 SOCHA BOYACA

8 TUNJA BOYACA

9 UBATE CUNDINAMARCA

10 GARZON HUILA

11 CUCUTA NORTE DE SANTANDER

12 FILANDIA QUINDIO

13 PIEDECUESTA SANTANDER

14 SAN GIL SANTANDER

15 SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER

16 FRESNO TOLIMA

17 SILVIA CAUCA

18 PASTO NARIÑO

19 PUERTO ASIS PUTUMAYO

20 CARTAGO VALLE

21 BARRANQUILLA ATLANTICO

22 CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR

23 CARTAGENA BOLIVAR

24 CERETE CORDOBA

25 COROZAL SUCRE

26 SINCE SUCRE

27 ARAUCA ARAUCA

28 OROCUE CASANARE

29 SAN MARTIN META

30 MITU VAUPES

1.3. OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN 30 OFICINAS DE REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META Y VAUPÉS. 1.3.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Las obras de adecuación a ejecutar en las Oficinas de Registro inscritas en el proyecto “Reposición y Recuperación de la Infraestructura Registral del Orden Nacional” – 2015, con el fin de dotar a los funcionarios e instalaciones donde se ejerce la función pública, de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación del servicio a su cargo, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad.

Las obras a contratar se refieren al mantenimiento de los inmuebles donde funcionan 30 Oficinas de Registro, lo que incluye arreglo de cubierta, cielorraso, cambio de lámparas, mantenimiento redes hidrosanitarias y eléctricas.

/

7




Las obras a ejecutar se encuentran descritas de manera general el anexo No. 9 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS de los estudios previos y de manera detallada en el Anexo No. 5 – PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS. 1.4 META Entregar las obras a satisfacción a la Superintendencia de Notariado y Registro de las 30 oficinas de registro intervenidas con obra física. 1.5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual será suscrita con la Interventoría del contrato.

Parágrafo 1: La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría de este contrato.

Parágrafo 2: El plazo para realizar las visitas iniciales será de máximo Tres (3) semanas. El plazo de ejecución de las obras es de tres (3) meses y una (1) semana. 1.6. LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar de ejecución de las obras, realizará en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, relacionadas a continuación:

Nº SECCIONAL DEPARTAMENTO DIRECCIÓN

1 CAUCASIA ANTIOQUIA Calle 20B No 12 - 45

Centro Administrativo Municipal

2 CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA Calle 51 No 48 - 40 Parque

3 MARINILLA ANTIOQUIA Carrera 31 No 28-22

4 MEDELLÍN ZONA SUR ANTIOQUIA Carrera 52 No 42 - 75 Centro

Administrativo la Alpujarra - Edificio Jose Félix de Restrepo

5 SONSÓN ANTIOQUIA Carrera 8 No 8-73

6 SOATÁ BOYACA Calle 10 No 3-27

7 SOCHA BOYACA Calle 3 No 8-40

8 TUNJA BOYACA Carrera 11 No 20-41

9 UBATÉ CUNDINAMARCA Calle 8 No 8-22

10 GARZÓN HUILA Calle 5 No 5-55/57

11 CÚCUTA NORTE DE

SANTANDER Avenida Cero No 9-30 Centro

12 FILANDIA QUINDIO Calle 7 No 6 - 09

13 PIEDECUESTA SANTANDER Carrera 6 No 8-82

14 SAN GIL SANTANDER Calle 14 No 9-55

15 SAN VICENTE DE

CHUCURÍ SANTANDER Carrera 9 No 10-41 - Centro

16 FRESNO TOLIMA Calle 5 A No 6-42

/

8




17 SILVIA CAUCA Carrera 2 No 13-21

Barrio Porvenir

18 PASTO NARIÑO Calle 17 No 26-92 Esquina

19 PUERTO ASÍS PUTUMAYO Carrera 17 No 11-50 Barrio Las Américas

20 CARTAGO VALLE Calle 9 No 6-50

21 BARRANQUILLA ATLANTICO Carrera 42 D No 80 A - 136

22 CARMEN DE BOLÍVAR BOLIVAR Calle 25 No 47- 48

Barrio Centro

23 CARTAGENA BOLIVAR Calle Baloco No 2 - 40

Centro Histórico

24 CERETÉ CORDOBA Carrera 13A No 1 - 111

Palacio Nariño

25 COROZAL SUCRE Calle 30 No 29 - 05 Barrio Ospina Pérez

26 SINCÉ SUCRE Calle 7 No 11 - 06

Barrio Centro

27 ARAUCA ARAUCA Calle 18 No. 18-20

28 OROCUÉ CASANARE Calle 3 No 8-39

29 SAN MARTÍN META Carrera 8 No 6-31

30 MITÚ VAUPES Calle 13 No 13-28

Barrio Villa Alix

1.7. CLASIFICACION UNSPSC. The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente: CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72101507

SERVICIOS DE EDIFICACION,

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS

72121103



SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO

RESIDENCIALES

SERVICIOS DE CONSTRUCCION

DE EDIFICIOS COMERCIALES Y

DE OFICINA

SERVICIOS DE RENOVACION Y

REPARACION DE EDIFICIOS

COMERCIALES Y

/

9




DE OFICINAS

1.9. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato y la cuantía del mismo, la modalidad de selección escogida es la de Licitación Pública. 1.10. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 desarrollados por el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del decreto 1082 de 2015, en los cuales se establece como modalidad de selección la licitación pública, el presente proceso se desarrollará de conformidad a dichas disposiciones bajo la mencionada modalidad, garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la entidad y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad.

La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario, garantizando la selección objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros legales definidos para el efecto. 1.11. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR El contrato a celebrar es un Contrato de obra pública. 1.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES DEL

CONTRATO. Las especificaciones técnicas, se encuentran incluidas en el presupuesto oficial y el formato de presentación de propuesta económica. 1.13. PRESUPUESTO OFICIAL El valor total del presupuesto oficial para el presente proceso de selección es la suma de: MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS ($1.390.975.242,11) incluido el AIU e IVA sobre Utilidad, monto que será financiado con recursos provenientes del proyecto de inversión, para la vigencia 2015, de la siguiente manera:

/

10




PROYECTO ACTIVIDAD VALOR

PRESUPUESTO OFICIAL

4 POR MIL VALOR TOTAL

REPOSICION Y RECUPERACIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA

REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL

Realizar las obras de Recuperación y

adecuación de oficinas de registro

1.390.975.242,11 5.563.901 1.396.539.143

Se deberá diligenciar el formato de presentación de la propuesta económica, adjunto en el Anexo 4, de los estudios previos. La propuesta que sobrepase el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, será rechazada.

Para la elaboración de la propuesta, el oferente debe tener en cuenta todos los costos directos o indirectos derivados de la preparación de la oferta y para la ejecución del contrato en el evento en que resulte beneficiado con la adjudicación, tales como sueldos, prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres, suministros, publicaciones, impuestos y en general, todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de las actividades contratadas. 1.14. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto del proyecto de Inversión “REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL”, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 71215 del 4 de junio de 2015, Actividad: “Realizar obras de recuperación y adecuación de oficinas de registro” – Rubro C-113-800-30-0-37, expedido por el responsable de presupuesto. 1.15. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. Para soportar el valor de la presente contratación se muestra el presupuesto detallado que se encuentra incluido en el presente estudio previo, teniendo en cuenta que se está valorando cada uno de los ítems requeridos para la ejecución de las obras así como el porcentaje del AIU con el respectivo IVA sobre la utilidad. El presupuesto estimado, se calculó de la siguiente forma: OBRA CIVIL: Se escogió la metodología de análisis de bases de datos de procesos contractuales con objetos similares, adelantados por la Entidad en el año inmediatamente anterior ya que la misma cuenta con información confiable en esta especialidad. Así mismo la entidad cuenta con base de datos de precios unitarios actualizados.

/

11




Como la contratación es a precios unitarios soportamos los cálculos del presupuesto estimado de la presente contratación, haciendo un estudio de los precios del mercado, con base de datos de licitaciones similares, cotizaciones y tablas de precios unitarios que a nuestro criterio son los sistemas más adecuados de realizarlos. Este análisis se complementó, consultando otra base de datos especializados, como la revista construdata. La entidad no puede publicar los A.P.U., porque esto constituye una obligación del contratista, en la medida en que cada uno de ellos deberá anexar en su propuesta económica los análisis de precios unitarios de los cuales se obtiene el valor unitario de cada una de las actividades consignadas en el presupuesto de obra, tomando como referencia el presupuesto oficial detallado revelado por la entidad. 1.16 CONDICIONES DE PAGO. La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el valor del contrato así: El 100% del valor del contrato se pagará así:

Se efectuará el primer pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 15% del valor del contrato.

Se efectuará el segundo pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 30% del valor del contrato.

Se efectuará el tercer pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 45% del valor del contrato.

Se efectuará el cuarto pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 60% del valor del contrato.

Se efectuará el quinto pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 75% del valor del contrato.

Se efectuará el Sexto pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 90% del valor del contrato.

Y el saldo correspondiente a la entrega de las restantes obras de adecuación.

Dichas actas deben incluir medición de las cantidades de obra multiplicada por los precios unitarios contemplados en el contrato, más el A.I.U. y el IVA sobre la Utilidad. La Entidad no reconocerá mayores sumas a la interventoría por el tiempo, los gastos y costos adicionales que se generen, por prorrogas en tiempo para la entrega de las obras, debido a causas imputables al contratista de obra, por lo cual el contratista de obra deberá asumir dichos costos adicionales. La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar:

1. Factura, con el cumplimiento de los requisitos legales.

/

12




2. Acta de recibo parcial, firmada por la interventoría, con el Visto Bueno de La Entidad, en donde se incluye la descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total, recibida a satisfacción por parte de la Interventoría y La Entidad.

3. Acta de recibo final, firmada por la interventoría y con el V° B° de la entidad en donde se incluye la descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total, recibida a satisfacción por parte de la interventoría y la Entidad.

4. Certificación de cumplimiento por parte de la interventoría del contrato. 5. Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de

seguridad social y parafiscales. Liquidación del contrato: La liquidación del contrato se efectuará dentro de los 4 meses siguientes al recibo a satisfacción del contrato. 1.17. CONSULTA El pliego de condiciones podrá ser consultado en la página Web de la Superintendencia

de Notariado y Registro, http://www.supernotariado.gov.co, y/o www.contratos.gov.co y/o

en las instalaciones de la Dirección de Contratación ubicada en la Calle 26 No. 13 – 49 Interior 201, piso 3º de la ciudad de Bogotá, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5 p.m., a partir de la fecha y hora de apertura del proceso. 1.18. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN La participación en este proceso de selección no tiene ningún costo para los interesados. 1.19. NÚMERO DE PARTICIPANTES Se entiende válido el proceso licitatorio cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando permita hacer una selección objetiva, incluso en caso de que solo haya una sola oferta hábil por agrupación, y ésta se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad, es válido el proceso. 1.20. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso hasta tanto se culmine el proceso evaluativo. Todo intento de un Proponente para enterarse indebidamente de las evaluaciones o para influir en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la evaluación y adjudicación por parte de la Superintendencia, dará lugar al rechazo de la oferta de ese Proponente.

/

/


13




1.21. CONTROL SOCIAL De conformidad con lo establecido por la Constitución Política y la Ley, a través de este documento se convoca a las Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que realicen el control social de este proceso. 1.22. PROGRAMA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: 1-5623868, 1-5658690, Fax 1- 5658590; y la línea gratuita

nacional 018000-913040; correo electrónico, en la dirección: [email protected]; al sitio de denuncias del programa, en la página de

Internet:http://www.anticorrupcion.gov.co/buzon_denuncias/index.htm; correspondencia o

personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del número telefónico 328 2121; la línea gratuita, al número telefónico: 018000911616.

CAPITULO II TÉRMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS OBJETIVAS QUE GOBIERNAN LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS – ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2.1. CORRESPONDENCIA Para efectos del presente proceso se establece la dirección: Superintendencia de Notariado y Registro, Secretaria General – Dirección de Contratación, Calle 26 No. 13-49 primer Piso en Bogotá D. C. y el buzón de correo electrónico [email protected] y/o los fax (571) 341 6573 o (571) 341 8676. Toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por escrito y radicarse en la Oficina de Archivo y Correspondencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, debidamente identificada con el nombre y número del proceso, dirigida ÚNICAMENTE a la Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro, como único despacho que canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y la Superintendencia de Notariado y Registro, y las solicitudes se

responderán mediante publicación en la página http://www.supernotariado.gov.co, o en el

portal único de contratación http://www.contratos.gov.co. Por tanto, en virtud del principio

de transparencia, la Superintendencia da por entendido que los interesados en participar en el presente proceso tienen conocimiento de ellos. En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas.

/


http://www.anticorrupcion.gov.co/buzon_denuncias/index.htm


/


14




2.2. CONVOCATORIA PÚBLICA Mediante aviso publicado en la página Web, y teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de Convocatoria del Decreto No. 1082 de 2015, la Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro, realiza la convocatoria brindando la información necesaria para dar a conocer: 1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 4. La modalidad de selección del contratista. 5. El plazo estimado del contrato. 6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. 7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación. 11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 12. El Cronograma. 13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. En los términos anteriores también se publica el proyecto de pliego de condiciones. 2.3. APERTURA DEL PROCESO La Secretaria General de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, mediante Resolución publicada en la página WEB y portal único de contratación, ordenará la apertura del proceso, quedando establecido en el “Cronograma del Proceso”, su duración y cierre, la cual hace parte integral de este pliego. Adicionalmente, se efectuará la publicación del pliego definitivo para garantizar la transparencia del presente trámite contractual. Desde la fecha de apertura, los oferentes podrán entregar sus propuestas, cerradas, selladas y marcadas, como se indica en el numeral de “ELABORACIÓN DE OFERTAS”, las cuales serán recibidas únicamente en la oficina del Grupo de Archivo y Correspondencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, lugar en el que se impondrá un adhesivo con la información básica contentiva de la fecha, hora e identificación de la persona que hace entrega de la propuesta. No se aceptarán las propuestas que llegaren a las oficinas del Grupo de Archivo y Correspondencia de la Superintendencia de Notariado y Registro ubicado en la Calle 26 No. 13-49 en Bogotá D. C., después de la hora fijada para el cierre del proceso, según cronograma. En estos eventos, los sobres respectivos serán devueltos al oferente, sin abrir.

/

15




2.4. ENTREGA DE LAS OFERTAS Las propuestas serán entregadas en la ventanilla de Archivo y Correspondencia, ubicada en Bogotá en la Calle 26 No. 13 – 49, Interior 201, en la fecha y hora establecida en el cronograma. A cada oferta se impondrá el adhesivo que imprime la aplicación de Archivo y Correspondencia, donde conste el nombre de quien entrega así como la fecha y hora de la diligencia, desde ese momento se considera legalmente entregada la propuesta. El simple hecho de encontrarse dentro de las instalaciones de la Superintendencia después de la hora señalada como límite para presentarse, si la propuesta no es radicada antes del vencimiento de la hora establecida, no otorga el derecho de participar. No se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax, e-mail o en lugar diferente al señalado en el pliego de condiciones, ni las presentadas extemporáneamente. La Superintendencia de Notariado y Registro podrá solicitar por escrito, una vez cerrada la licitación, aclaración de la oferta sin que por ello el oferente pueda complementar, adicionar o mejorar la oferta. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego de Condiciones. Por lo tanto, no se podrán variar las especificaciones técnicas sustanciales solicitadas por la Superintendencia. El proponente deberá presentar su propuesta en idioma castellano, en original, dos copias del mismo ejemplar y en medio magnético (CD-DVD), debidamente foliadas en orden ascendente, incluyendo las hojas en blanco. Deberá contener un índice de identificación de cada uno de los documentos de la misma y los números de las páginas correspondientes (la información y documentación debe relacionarse en el mismo orden en que aparece en este Pliego de condiciones). El original y cada una de las copias, se presentaran en sobres cerrados, debidamente rotulados y dirigidos de la siguiente manera:

LICITACION PUBLICA No 03 DE 2015

[email protected] OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN 30 OFICINAS DE REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META Y VAUPÉS. CONTIENE EL ORIGINAL (PRIMERA Ó SEGUNDA COPIA) DATOS DEL PROPONENTE.

/

16




De presentarse discrepancia entre el original y las copias, primará la información contenida en el original. 2.5. MONEDA DE LA OFERTA El valor de la oferta, debe estar expresado en pesos colombianos. Así mismo, deben incluirse en el valor de la oferta todos los gastos, costos e impuestos a que haya lugar. 2.6. RETIRO DE PROPUESTAS El proponente podrá solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la diligencia del cierre del proceso, la no consideración de su oferta y su devolución. Los sobres con su contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre. 2.7. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS En el presente proceso la entidad tipificará en el pliego de condiciones definitivos, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los oferentes deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la audiencia de asignación de riesgos que para el presente proceso, de acuerdo a la fecha señalada en el cronograma. La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. 2.8. AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Con el objeto de precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones, se celebrará una audiencia de aclaraciones el día y hora mencionados en el cronograma del proceso. Esta audiencia se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría General de la Superintendencia de Notariado y Registro, y de lo debatido en ella se levantará un acta suscrita por los intervinientes, dejando constancia de las solicitudes de aclaraciones formuladas por los participantes. La administración se tomará el tiempo necesario para evaluar y contestar inquietudes y las observaciones elevadas que impliquen por parte de la Superintendencia, una modificación al pliego de condiciones, lo cual se hará mediante Adenda, que se publicará

en la página WEB http://www.supernotariado.gov.co o http://www.contratos.gov.co.

2.9. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Si como resultado de lo debatido en la audiencia de aclaraciones, o de las observaciones presentadas por los oferentes, se hace necesario modificar el contenido del Pliego de Condiciones, la Superintendencia expedirá las modificaciones pertinentes a los mismos,

/

/


17




únicamente mediante Adendas, cuya fecha límite se señalará en el cronograma, publicados en la página WEB http://www.supernotariado.gov.co y

http://www.contratos.gov.co., para consulta de los interesados.

Por lo anterior, la Superintendencia en virtud del principio de transparencia, da por entendido que los interesados en participar, tienen conocimiento de ellos. Todas las adendas publicadas en desarrollo de este proceso formarán parte integral del presente Pliego de Condiciones. 2.10. AUDIENCIA DE CIERRE En la fecha y hora fijada para el cierre, se procederá a dar apertura de los sobres que contienen las ofertas, de lo cual se levantará un acta en la que se consignará la relación de las mismas, en presencia de los asistentes, en la que conste:

Número del proceso, fecha, y hora de cierre.

Número de radicación, fecha y hora de recibo de la oferta por parte del Grupo de Archivo y Correspondencia.

Nombre del oferente.

Valor total de propuesta.

Número de folios que la contienen.

Número de la garantía de seriedad de la oferta y vigencia.

Otras observaciones y las que los oferentes y demás participantes, consideren que deben constar en el Acta.

El cierre del proceso se llevará a cabo en la fecha y hora indicadas en el cronograma del proceso. Cuando las circunstancias lo ameriten o cuando lo soliciten un número plural de interesados en participar, la Superintendencia, mediante la expedición de ADENDA, podrá prorrogar el plazo de presentación de las propuestas, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones, dicho plazo se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

2.11. INFORMES DE EVALUACIÓN

Los informes de evaluación de las propuestas estarán a disposición de los oferentes en la página WEB http://www.supernotariado.gov.co o www.contratos.gov.co, durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del término previsto para las evaluaciones, conforme lo definido en el cronograma del proceso.

/

/


/


18




Igualmente, a partir de este mismo momento, las propuestas estarán a disposición de los oferentes en la Direccion de Contratacion de la Secretaría General de la Superintendencia. Durante este plazo los oferentes podrán presentar observaciones a dichos informes, las cuales, de conformidad con lo establecido en la ley, serán resueltas en el acto de adjudicación del proceso. En ejercicio de esta facultad los participantes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 2.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, podrán ser solicitados por la Entidad en cualquier momento hasta la audiencia de adjudicación. En ningún caso se permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de selección. 2.13. AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN. En la fecha y hora establecida por este pliego de condiciones en el “Cronograma del Proceso” se desarrollará la Audiencia Pública de Adjudicación del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.2.- Audiencias en la Licitación del Decreto 1082 de 2015; el cual establece: “Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva. La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones: 1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

/

19




2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. 3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad. 4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación. 5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda”. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. La adjudicación del proceso se hará mediante resolución motivada, proferida por la Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro, que se notificará personalmente al oferente favorecido, y se comunicará a los demás oferentes. La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los adjudicatarios, y contra él no proceden recursos por la vía gubernativa. (Artículo 9 de la Ley 1150 de 2007). No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Notificada la adjudicación del contrato, el oferente favorecido o sus representantes legales, deberán presentarse a suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Superintendencia como al adjudicatario. A los demás oferentes se les comunicará la decisión. 2.14. DECLARATORIA DE DESIERTA La Superintendencia de Notariado y Registro declarará desierto el proceso, únicamente por los motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del CONTRATISTA y lo hará mediante acto administrativo en el que se señalará en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

/

20




2.15. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO A los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo a través del cual se adjudica el contrato, el oferente adjudicatario deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo en la Direccion de Contratación de la Secretaría General de la Superintendencia. El contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del certificado de Registro Presupuestal y la presentación de la Garantía Única de Cumplimiento por parte del CONTRATISTA y su aprobación por parte de la Superintendencia. Si el oferente adjudicatario no se presenta a firmar el contrato dentro del término fijado, la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicarlo al oferente ubicado en segundo lugar, siempre que su propuesta haya sido calificada como hábil y sea favorable para la Entidad. En este caso, la Superintendencia podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta presentada por el oferente que incumplió, sin perjuicio de las acciones legales que le competen por el incumplimiento. 2.16. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD Finalizado el proceso de selección se devolverá a los oferentes el original de la garantía de seriedad de la propuesta, así: Al oferente favorecido y al que quede en segundo lugar, una vez al primero le haya sido aprobada la garantía única del contrato. A los demás oferentes, si así lo solicitan, una vez firmado el contrato resultante de este proceso de selección. Cuando se declare desierto el proceso, se devolverá a los participantes, una vez se comunique la declaratoria de desierto o se resuelva el recurso correspondiente, según el caso. 2.17. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado por causa imputable a él, la Superintendencia de Notariado y Registro hará efectiva la garantía de seriedad de la Oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. En este evento, la Superintendencia podrá adjudicar el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a quien haya obtenido el siguiente puntaje más alto dentro de los oferentes elegibles, previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos siempre y cuando su propuesta sea favorable para la entidad.

/

21




También se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, cuando el oferente no mantenga el precio ofertado.

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 3.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR – CAPACIDAD JURÍDICA En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un (1) año más. La Superintendencia de Notariado y Registro también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. Son requisitos mínimos de participación, los siguientes: 3.2. SER HÁBIL PARA CONTRATAR CON ENTIDADES OFICIALES El oferente no deberá estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, a que se refieren la Constitución Política, el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias, ni estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios, ninguno de los integrantes podrá estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, ni estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. Los oferentes deberán manifestar bajo la gravedad de juramento, que no se encuentran incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna para contratar con entidades oficiales. El juramento se entenderá prestado con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, y cobija todas las inhabilidades o incompatibilidades de orden legal o

/

22




constitucional, en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y a los eventuales conflictos de interés De acuerdo a lo previsto en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2.011, constituirá inhabilidad especial por incumplimiento reiterado, las siguientes circunstancias: Artículo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado. Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 3.3 DEBIDA REPRESENTACIÓN Quien presente una propuesta en representación de una persona jurídica, debe demostrar que está debidamente facultado para comprometerla por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato correspondiente. En caso de limitación estatutaria, el representante legal de la sociedad deberá aportar autorización de la junta de socios u órgano societario competente para ofrecer, contratar, conformar consorcios o uniones temporales, según sea el caso. Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados, en concordancia con el Artículo 251 del Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán

/

23




acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 3.4. OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD COMERCIAL DEL OFERENTE Las personas jurídicas deberán contar con capacidad jurídica suficiente para el desarrollo del objeto del contrato a celebrar, es decir que dentro de su objeto social se contemplen las actividades o servicios materia del presente proceso, y que su duración no sea inferior al plazo del contrato y mínimo un (1) año más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes (personas jurídicas) deberá cumplir individualmente con esta regla. Las personas naturales deben acreditar a través de los medios establecidos por la Ley, que desarrollan actividades relacionadas con el objeto del proceso. 3.5. OFERTA COMPLETA E INCONDICIONAL La oferta debe presentarse completa para la totalidad del objeto de este proceso. Se considerará que la oferta está completa cuando:

Suministra toda la información requerida y cumpla con todos los parámetros señalados en el Pliego de condiciones para efectos de la comparación objetiva.

Se refiera a la totalidad del objeto y actividades que se pretenden contratar.

Se ajuste a las especificaciones técnicas.

Los ofrecimientos indeterminados, ambiguos, inconsistentes, imprecisos o sin parámetros exactos para su comparación en igualdad de condiciones con las demás propuestas, no serán considerados.

3.6. PROPUESTA ALTERNATIVAS O PARCIALES No serán admisibles propuestas parciales. Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia se abstendrá de hacer adjudicaciones parciales. No se aceptarán propuestas alternativas. 3.7. COSTOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de su propuesta, así como los relacionados con la ejecución del contrato, los cuales deben ser calculados para la elaboración de la misma. La Superintendencia no hará ningún reembolso por este concepto.

/

24




CAPITULO IV

FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS

FAVORABLE De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable del Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio, Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2. Información, renovación o actualización y

/

25




2.2.1.1.1.5.3.- Requisitos habilitantes contenidos en el RUP del Decreto No. 1082 de 2015 para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación. De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad podrá hacer tal verificación en forma directa. Los siguientes documentos no otorgan puntaje a la oferta, pero su presentación es necesaria para poder determinar si la oferta es hábil jurídicamente o no. Durante el término de evaluación de las ofertas, la Superintendencia podrá solicitar la aclaración de estos documentos al oferente, salvo aquellos que expresamente se indique que no son subsanables. Para este efecto se concederá un término perentorio. Si el oferente no atiende la solicitud de la Superintendencia dentro del plazo otorgado para el efecto, se entenderá que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazará. Cada uno de los integrantes de consorcios y uniones temporales debe anexar, por separado, la totalidad de los documentos que se enuncian en los siguientes numerales. Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o descalifica las propuestas para continuar con las evaluaciones financiera, técnica y económica. Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden legal exigidos en los Pliegos de Condiciones, verificando su estricto cumplimiento. 4.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO La evaluación consistirá en verificar la presentación y contenido de los documentos de contenido técnico. La presentación y aceptación de estos documentos le permitirá al proponente acceder a la fase de calificación con su propuesta. 4.2 DOCUMENTOS JURÍDICOS Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o descalifica las propuestas para continuar con las evaluaciones financiera, técnica y económica. Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden legal exigidos en los Pliegos de Condiciones, verificando su estricto cumplimiento. 4.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA – ANEXO 12. La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo 12 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y deberá ser firmada por el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal, o por el apoderado constituido para tal efecto, según el caso. Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales (artículo 6° de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007) y no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por los artículos 8° y 9° de la Ley

/

26




80 de 1993 y 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas que la adicionen o complementen, será declarado por el proponente bajo juramento que se entenderá prestado con la firma de la propuesta. 4.2.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Las personas jurídicas deben anexar el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, a la fecha de presentación de las propuestas, donde se contemple que el objeto de la sociedad esté acorde con el objeto de la presente Licitación Pública En el evento en que el certificado de la Cámara de Comercio remita a los estatutos de la sociedad para efectos de determinar las limitaciones al representante legal, se debe anexar fotocopia de dichos estatutos. Cuando el proponente sea una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más. Si el proponente es una persona natural deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad, la cual debe tener relación con el objeto a contratar. Con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, a la fecha de presentación de las propuestas. 4.2.3 AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL En caso de que conforme a los estatutos de las personas jurídicas oferentes, el representante legal tenga restringida la facultad para comprometer a la sociedad por el valor de la oferta y para suscribir el contrato a que hubiera lugar, deberá anexar copia del acta emitida por el órgano competente, en la cual lo autoricen para el efecto. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por personas jurídicas, cada uno de los integrantes debe cumplir este requisito. No se aceptarán ratificaciones. 4.2.4. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. ANEXO 15 Para los eventos previstos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, el oferente deberá presentar en original, el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse como mínimo, lo siguiente: Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Superintendencia de Notariado y Registro.

/

27




Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será rechazada. Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. La indicación expresa que los integrantes del consorcio o la unión temporal, responderán solidaria e ilimitadamente ante la Superintendencia. La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes, la falta de designación de representante legal, o la falta de capacidad legal para conformar el consorcio o unión temporal, cuando sus miembros son personas jurídicas, no son subsanables y generan el rechazo de la propuesta. 4.2.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Los oferentes deben constituir y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad de la oferta representada en póliza expedida por una entidad bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro, por una suma igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta y con una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la garantía se tomará a nombre del consorcio o unión temporal, y no de sus integrantes, indicando sus integrantes y porcentaje de participación. Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta inferior, la Superintendencia, dentro del término de evaluación de ofertas, requerirá por escrito al oferente para que dentro del día hábil siguiente presente el documento aclarado. Si el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida, la Superintendencia se abstendrá de estudiar la oferta. Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato dentro del término previsto para el efecto, la Superintendencia se reserva la facultad de adjudicar el contrato al oferente clasificado en segundo (2°) lugar y la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato, y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Entidad. Si la SUPERINTENDENCIA llegare a prorrogar el término de cierre del proceso de contratación, solicitará al proponente seleccionado que amplíe la validez de la propuesta y la vigencia de la garantía de seriedad por el tiempo que se requiera para la suscripción del contrato.

/

28




4.2.6 PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA – ANEXO 13. Cuando el oferente sea una persona jurídica, deberá diligenciar y anexar en original, una certificación firmada por el Revisor Fiscal, cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique que durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la oferta, se encontraba a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de General de Seguridad Social Integral y parafiscales, tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los integrantes de consorcios o uniones temporales acreditarán este requisito de manera individual. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En caso de demostrarse por cualquier medio que el oferente se encontraba en mora o simple retardo en el pago de los aportes mencionados, se rechazará la oferta. 4.2.7. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL – ANEXO 14. Cuando el oferente sea una persona natural, podrá diligenciar el modelo sugerido en el Anexo No.14, en original, donde deje constancia del pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y/o de sus empleados, al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, si hubiere lugar a ello. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus aportes personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. NOTA 1: Cuando el oferente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido obligación en relación con sus aportes a título personal deberá indicarlo en el correspondiente anexo y declararlo de conformidad con las instrucciones del mismo, estableciendo que se encuentra a paz y salvo con el pago de sus aportes de conformidad con lo preceptuado en estos numerales. En caso de demostrarse por cualquier medio que el oferente se encontraba en mora o simple retardo en el pago de los aportes mencionados, se rechazará la oferta.

/

29




4.2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION) La Superintendencia de Notariado y Registro verificará en la página Web www.procuraduria.gov.co si los interesados y/o proponentes reportan antecedentes disciplinarios, conforme lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 4.2.9 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) La Superintendencia de Notariado y Registro verificará en la página web www.contraloriagen.gov.co si los interesados y/o oferentes no están incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, de conformidad con lo dispuesto en la Circular No. 005, del 25 de febrero de 2008, de la Contraloría General de la República. En el caso de consorcios o uniones temporales, la Superintendencia de Notariado y Registro hará dicha verificación para cada uno de sus integrantes. 4.2.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO Los proponentes y cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales deberán presentar copia del Registro Único Tributario (RUT), debidamente firmado. 4.2.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA La Superintendencia de Notariado y Registro verificará en la página Web www.policia.gov.co si los interesados y/o proponentes reportan antecedentes judiciales, conforme lo establecido en Decreto Ley 4057 de 2011 art 3° en concordancia al numeral 12 del artículo 2° del Decreto 643 del 2004. 4.2.12. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA

Los proponentes y cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía. 4.2.13. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR Los proponentes y cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales varones menores de 50 años, deberán presentar fotocopia de la Libreta Militar. 4.2.14. COMPROMISO ANTICORRUPCION El oferente deberá diligenciar el ANEXO No. 11.

/

http://www.policia.gov.co/

30




4.2.15 CONDICIONES FINANCIERAS Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o descalifica las propuestas

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Vigencia 2015

Decreto No. 1082 de 2015

4.2.15.1- CAPACIDAD FINANCIERA (CF): El oferente debe acreditar mediante la presentación del RUP vigente, los requisitos habilitantes de la capacidad financiera. Si el certificado del RUP vigente contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados, para verificar la capacidad financiera con corte 31 de diciembre de 2014 y esta información se encuentra en firme, bastara con su presentación. En aquellos casos en que el RUP no conste la información de año 2014 o se trate de persona extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o sucursal en el país, los oferentes deben allegar los indicadores debidamente certificados. El Contador Público y/o Revisor Fiscal que certifiquen los indicadores deben presentar en forma clara el nombre y número de la tarjeta profesional, quienes deben anexar, el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores, vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a tres (3) meses de expedición) y fotocopias de las tarjetas profesionales. El oferente debe cumplir con los siguientes indicadores financieros, calculados sobre la información a 31 de diciembre de 2014, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos. Indicadores de Capacidad Financieras (CF), solicitados:

Con el fin de verificar la capacidad financiera el proponente deberá tener para el presente proceso los

siguientes indicadores:

INDICADOR MARGEN SOLICITADO

LA LIQUIDEZ

Activo corriente sobre pasivo corriente Mayor o igual a 2 veces

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo total sobre activo total Menor o igual a 70%

RAZON COBERTURA DE INTERESES

Utilidad operacional sobre Gastos de intereses Mayor o igual a 4 veces

/

31




Cumple: Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el oferente cumple con la totalidad de los indicadores financieros establecidos. No cumple: Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el oferente no cumple con la totalidad de los indicadores financieros establecidos. Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente certificado de Registro Único de Proponentes –RUP y deberán acreditar su capacidad financiera así: En caso de consorcio o unión temporal, para el cálculo de los indicadores se sumará aritméticamente cada uno de los componentes de la formula, para cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, y del resultado se calculará el indicador respectivo para el año solicitado. Si uno o varios miembros del oferente plural tienen gastos de intereses igual a cero (0), el indicador de cobertura de intereses, se calculará con base en la sumatoria simple de las utilidades operacionales de los miembros del oferente plural, divididas por la sumatoria simple de los intereses pagados por los miembros de los oferentes plurales. 4.2.15.2.- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO). El oferente debe acreditar mediante la presentación del RUP vigente, los requisitos habilitantes de la capacidad organizacional. Si el certificado del RUP vigente contiene los indicadores de capacidad organizacional solicitados, para verificar la capacidad organizacional con corte 31 de diciembre de 2014 y esta información se encuentra en firme, bastara con su presentación. En aquellos casos en que el RUP no conste la información de año 2014 o se trate de persona extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o sucursal en el país, los oferentes deben allegar los indicadores debidamente certificados. El Contador Público y/o Revisor Fiscal que certifiquen los indicadores deben presentar en forma clara el nombre y número de la tarjeta profesional, quienes deben anexar, el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores, vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a tres (3) meses de expedición) y fotocopias de las tarjetas profesionales. El oferente debe cumplir con los siguientes indicadores de capacidad organizacional, calculados sobre la información a 31 de diciembre de 2014, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos. Indicadores de Capacidad Organizacional (CO), solicitados:

/

32




Con el fin de verificar la capacidad financiera el proponente deberá tener para el presente proceso los siguientes indicadores:

INDICADOR MARGEN SOLICITADO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Utilidad operacional/Patrimonio Mayor 4%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Utilidad Operacional/Activo Total Mayor 8%

Cumple: Si al verificar la capacidad organizacional a título de requisito habilitante, el oferente cumple con la totalidad de los indicadores de capacidad organizacional establecidos. No cumple: Si al verificar la capacidad organizacional a título de requisito habilitante, el oferente no cumple con la totalidad de los indicadores de capacidad organizacional establecidos. En caso de consorcio o unión temporal, para el cálculo de los indicadores se sumará aritméticamente cada uno de los componentes de la formula, para cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, y del resultado se calculará el indicador respectivo para el año solicitado. Los oferentes extranjeros: Los oferentes extranjeros deberán presentar sus Estados Financieros el Balance General, el Estado de Resultados, y las notas a los estados financieros (suscritos por el Representante Legal y Contador Público). 4.2.15.3.- CUPO DE CRÉDITO APROBADO. Justificación: este requisito se solicita para darle mayor liquidez al proceso de ejecución del contrato, le da una cobertura del 30% en recursos dinerarios, lo que permite evitar posibles suspensiones de labores, incumplimientos frente a la nómina, no escasez de suministros, siempre que la ejecución así lo demande, sea por volumen de recursos o por extensión en el tiempo. Solicitar este apalancamiento financiero a los oferentes, le garantiza a la Entidad que contratara con personas naturales o jurídicas, capaces de acceder de fácil modo en el mercado de colocación de recursos económicos y que de esta forma se reduce el otorgamiento de anticipos.

Cupo de crédito aprobado puntos

Cuando el oferente no presente el cupo de crédito solicitado o habiéndolo presentado este no cumpla con los requisitos establecidos en este numeral, la oferta será evaluada como no cumple financieramente

No cumple

/

33




Cuando el oferente presente el cupo de crédito solicitado con los requisitos establecidos en este numeral, la oferta será evaluada como cumple financieramente Cumple

Para acreditar el cumplimiento del requisito financiero relacionado con el cupo de crédito disponible, el oferente deberá presentar el certificado expedido por una entidad bancaria con certificación AAA legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso que el cupo de crédito sea expedido por un banco internacional, éste último deberá contar con la calificación de, al menos “AAA”, o su equivalente, otorgada por una agencia calificadora internacional, y en tal evento debe tratarse de una entidad financiera del exterior reconocida como tal por el Banco de la República, información que se verificará en la página web del banco (www.banrep.gov.co). Si dicho documento fuere otorgado en el extranjero deberá cumplir con las formalidades del artículo 480 del Código de Comercio. El monto de dicho cupo de crédito debe ser el equivalente, como mínimo, al 30% del presupuesto oficial. Que para efectos de verificación, en el evento de presentarse en moneda extranjera, se calculara a la tasa de cambio respectiva de la fecha de expedición. La fecha de expedición deberá ser no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. La vigencia de dicho cupo de crédito disponible no desembolsado, deberá ser la misma de la garantía de seriedad de la oferta, y en caso que el oferente resulte adjudicatario del contrato, la vigencia se extenderá por un período igual al del plazo del contrato incluyendo sus prorrogas, si a ello hubiere lugar. El oferente que resulte seleccionado y que haya presentado el cupo de crédito aprobado en moneda extranjera, asume con la suscripción del contrato la obligación de revisar trimestralmente, junto con el interventor, el monto de dicho cupo de crédito y en caso de resultar afectado por la tasa de cambio, deberá ajustarlo para mantenerlo en el mínimo del (30%) exigido. Si el oferente es un Consorcio o Unión Temporal el requisito del cupo de crédito aprobado, se podrá cumplir con la sumatoria de los cupos de crédito individuales de uno, algunos o todos los integrantes de consorcio o unión temporal, siempre y cuando corresponda a un solo crédito por integrante en concordancia con las disposiciones del párrafo anterior. De conformidad con el Modelo cupo de crédito debe contener sin excepción:

Fecha de Emisión del cupo de crédito.

Vigencia: deberá ser la misma de la garantía de seriedad, y en caso que el oferente resulte adjudicatario del contrato, la vigencia se extenderá por un período igual al del plazo del contrato incluyendo sus prorrogas, si a ello hubiere lugar.

Monto: 30% del presupuesto oficial.

Firma del responsable junto con la certificación de las facultades para expedirlo.

/

http://www.banrep.gov.co/

34




Declaración de que el cupo de crédito esta aprobado con destinación específica para el objeto de este proceso.

No podrá ser carta de intención ni de pre aprobación, en caso de que sea alguna de estas dos no se elegirá la propuesta.

Si el cupo de crédito es expedido por entidad bancaria externa, esta debe acreditar que se encuentra debidamente reconocida como tal por el Banco de la República, esto verificable en la página web (www.banrep.gov.co).

Para entidades extranjeras se deben aportar los documentos que acrediten la existencia de la institución, la capacidad de quien suscribe.

El cupo de crédito no estará condicionado para su desembolso, diferente a que el beneficiario sea el adjudicatario del presente proceso.

No se aceptan restricciones que afecten la disponibilidad del cupo de crédito ni que el mismo este sujeto a aprobaciones posteriores. No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni cupos de tarjetas de crédito, ni créditos rotatorios, ni CDT. Cuando el oferente no presente el cupo de crédito solicitado o habiéndolo presentado este no cumpla con los requisitos establecidos en este numeral, la oferta será evaluada como no cumple financieramente. La Superintendencia de Notariado y Registro podrá exigir al Oferente el uso de los recursos aquí dispuestos en este documento, cuando el contratista sea advertido en incumplimiento en el cronograma de actividades o en las obligaciones dinerarias frente el personal que este contrate en relación con el pago de salarios, y demás prestaciones de Ley. (Este requisito deberá quedar expresamente manifestó en el texto del cupo de crédito). 4.3. REQUISITOS TÉCNICOS. La Superintendencia de Notariado y Registro se reserva el derecho de confirmar la información suministrada. Durante la etapa de evaluación, y de estimarlo conveniente, la Entidad podrá hacer una verificación de todos y cada uno de los componentes técnicos ofrecidos en la propuesta. El no cumplimiento de algún requerimiento técnico de la entidad será considerado como causal de rechazo de la propuesta. La evaluación consistirá en verificar la presentación y contenido de los documentos de contenido técnico. La presentación y aceptación de estos documentos le permitirá al proponente acceder a la fase de calificación con su propuesta. No otorga puntaje pero habilita o descalifica las propuestas. Serán objeto de evaluación técnica las propuestas habilitadas jurídica y financieramente. El proponente deberá

/

http://www.banrep.gov.co/

35




cumplir con las características mínimas exigidas en este documento, so pena de ser descalificado.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO

La evaluación consistirá en verificar la presentación y contenido de los documentos de contenido técnico. La presentación y aceptación de estos documentos le permitirá al proponente acceder a la fase de calificación con su propuesta.

4.3.1. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES CLASIFICACION UNSPSC The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente: CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72101507



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES


SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS

72121103




RESIDENCIALES



DE OFICINA

SERVICIOS DE RENOVACION Y

REPARACION DE EDIFICIOS

COMERCIALES Y DE OFICINAS

4.3.2. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratación para la ejecución de una obra pública.

/

36




Como el plazo de ejecución del contrato es de cinco (5) meses, la Capacidad Residual del proceso de contratación es:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜

𝐾𝑟𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = $1.390.975.242,11 − 0

𝐾𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = $1.390.975.242,11 Es decir que la Capacidad Residual de Contratación es de $1.390.975.242,11, equivalente a 2159 SMMLV El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ≥ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Es decir,

𝐾𝑟𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ≥ 𝐾𝑟𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

4.3.2.1.- CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE LOS PROPONENTES De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”, versión G-VCRP-02, la capacidad residual se calcula de la siguiente manera: El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.

La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.

El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.

La fórmula para calcular la Capacidad Residual del proponente es la siguiente:

/

37




𝐾𝑟𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂 × (𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹

100) − 𝑆𝐶𝐸

En donde, CO = Capacidad de Organización E = Experiencia CF = Capacidad Financiera CT = Capacidad Técnica A cada uno de los factores se les asigna un puntaje máximo, de la siguiente manera:

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO

EXPERIENCIA (E) 120 CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 40

CAPACIDAD TÉCNICA (CT) 40 TOTAL 200

A. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO). La Capacidad de Organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Cinco (5) Años o mas Mayor Ingreso Operacional en los últimos 5

Años

Entre Uno (1) y Cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional en los años de

vida del oferente

Menos de Un (1) año USD 125.000

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. B. CALCULO DE LA EXPERIENCIA (E) (CAPACIDAD RESIDUAL) La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.

/

38




Si se ejecutó el contrato como contratista Plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación que tuvo el proponente en la ejecución de cada uno de los contratos. La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior.

𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 (𝐸) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑈𝑃 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 × %𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo No. 6 de los Estudios Previos , el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE

0 3 60 3 6 80 6 10 100 10 Mayores 120

C. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA (CF) La capacidad financiera se obtiene, teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la siguiente formula:

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐸𝑍 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP

/

39




D. CAPACIDAD TÉCNICA La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo No. 7. El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

DESDE HASTA PUNTAJE

1 5 20 6 10 30

11 Mayores 40

E. LISTA DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. Para presentar los contratos que se encuentren en ejecución se deberá diligenciar el Anexo No. 8, en su totalidad, del cual se debe adjuntar copia magnética. El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta del Proceso de Contratación. El Artículo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual, del decreto 1082 de 2015, se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer

/

40




nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente.” 4.3.3 JUSTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA EXPERIENCIA El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Dada la envergadura del contrato, por su valor y la complejidad de las obras a realizar y los equipos a instalar, se requiere de un contratista que no solo tenga SOLVENCIA ECONOMICA para ejecutar, sino que tenga probada y amplia experiencia, la Entidad no puede contratar para este contrato, que representa un servicio público tan importante, a un contratista que no cumpla ciertos requisitos que garantice la ejecución y calidad de los trabajos ejecutados y de los equipos suministrados. 4.3.4 EXPERIENCIA GENERAL Para acreditar la experiencia general, el proponente debe haber ejecutado contratos de obra, suscritos con entidad pública o privada cuyo objeto haya sido obras de Construcción o adecuación o remodelación o reparación o Reforzamiento Estructural de edificaciones, cuyo valor facturado sume por lo menos Dos (2) veces el valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV, y que cumpla con los siguientes requisitos:

Al menos uno (1) de los contratos debe ser por el 100% del valor del presupuesto oficial.

Acreditar al menos en un contrato experiencia en obras de construcción, adecuación, remodelación, reparación o reforzamiento estructural en edificaciones de mínimo 1500 Metros Cuadrados de área intervenida.

Acreditar mínimo en un contrato, cuyo objeto tenga alcance a nivel Nacional, la ejecución de obras de adecuaciones o remodelación de edificaciones por un valor igual o superior al 50% del valor del presupuesto expresado en SMLMV, o en las ciudades de Bogotá D.C, Medellín o Cali.

REGLAS GENERALES

Los valores serán calculados de acuerdo al SMMLV del año de suscripción de los contratos y actualizados a la fecha.

Para la experiencia acreditada bajo la modalidad de (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura), el VALOR que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos.

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

Teniendo en cuenta la circular No. 12 del 5 de Mayo de 2014, de la Agencia para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, solo se tendrán en cuenta los

/

41




contratos que se encuentren clasificados en al menos uno de los códigos en los cuales se enmarca el objeto de la presente contratación, es decir:

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE

72101500



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES


72121100




RESIDENCIALES



DE OFICINA

El Registro único de proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones. Por lo anterior, los contratos que no se encuentren relacionados en el RUP, no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. NOTA: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

VALOR DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

AÑO SMML

2005 381.500.00

2006 408.000.00

2007 433.700.00

2008 461.500.00

2009 496.900.00

2010 515.000.00

2011 535.600.00

2012 566.700.00

2013 589.500.00

2014 616.000.00

2015 644.350.00

4.3.5 ACREDITACION DE EXPERIENCIA NO RELACIONADA EN EL RUP De acuerdo con el manual de Colombia Compra Eficiente, para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, para acreditar los indicadores exigidos que no están certificados en el RUP, tal como el área cubierta construida y la ciudad de ubicación de las obras, se deberá diligenciar en su totalidad el formulario adjunto en el anexo 2, de los presentes estudios previos y anexar la copia de la certificación expedida por la Entidad contratante o copia del contrato o acta de recibo final o liquidación, en donde conste el área intervenida y las ciudad(es) de ejecución del proyecto.

/

42




4.3.6 CALIDAD DEL PERSONAL PROPUESTO El personal solicitado para el presente proceso debe ser idóneo y con experiencia en la ejecución de obras. Es por ello que consideramos que un Director de proyecto debe cumplir con los requisitos aquí establecidos, que tenga conocimiento en gerenciar obras o proyectos ya que las obras a ejecutar son de alta complejidad. Los profesionales solicitados requieren del tipo de conocimiento específico para la labor que va a desempeñar, por lo cual es muy importante la programación de este proceso que requiere de un control minucioso, detallado con el fin de garantizar la ejecución de las obras, inversión de recursos en el tiempo determinado en la plazo de ejecución del contrato que se suscriba. Se deberá proponer por parte del contratista, un profesional independiente y diferente para cada uno de los cargos propuestos. Personal de Administración mínimo para el proyecto: Las ofertas deben incluir el recurso humano básico para la ejecución de las obras, el cual debe estar conformado como mínimo así:

Profesional Cant. Perfil Profesional Funciones

Director del Proyecto

1 (Medio Tiempo)

Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil, con mínimo Cinco (5) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matricula profesional, el cual debe acreditar experiencia específica como Director en obras de Construcción o adecuación o remodelación o reparación o Reforzamiento Estructural de edificaciones de mínimo Tres (3) años.

Será el encargado de coordinar cada una de las labores dentro de la ejecución del contrato y mantendrá la coordinación de estos temas con la Superintendencia de Notariado y Registro a través de las dependencias que esta defina y del supervisor del contrato.

Residente de Obra

4 (Tiempo Completo)

Profesional en Ingeniería Civil o arquitectura con mínimo tres (3) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, el cual debe acreditar experiencia específica de mínimo 1 año como residente en obras de Construcción o adecuación o remodelación o reparación o Reforzamiento Estructural de edificaciones de mínimo (1) año.

Será el encargado de supervisar las obras, de acuerdo con lo establecido en los pliegos, dejar constancia de la correcta ejecución de las obras mediante registro fotográfico.

/

43




Ingeniero o arquitecto con experiencia específica en control y programación de obra

1 (Medio Tiempo)

Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil, con mínimo dos (2) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, el cual debe acreditar experiencia específica como programador de obra en proyectos de mínimo Un (1) año.

Se encargará del control de programación de las obras y de los avances en programa Project de Microsoft y presentará a la supervisión dicho control cada vez que sea solicitada.

Los profesionales propuestos por el proponente deberán anexar la carta de compromiso donde conste su participación en el contrato, debidamente firmada. 4.3.7 CERTIFICACIONES El proponente deberá entregar las certificaciones al momento de presentar la propuesta que acrediten la experiencia laboral del personal solicitado, deben estar debidamente firmada, las cuales deben contener como mínimo la información para acreditar la experiencia solicitada y pueden tener la siguiente información:

Objeto

Plazo

Valor

Área

Fecha de inicio y terminación

Número del contrato (si tiene)

Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, debe presentar la certificación o copia del contrato suscrito con la entidad contratante, en caso tal, que el contrato no se encuentre relacionado en el RUP y deberá indicar el número consecutivo del contrato en el RUP.

Si la obra es propia deberá presentar la licencia de construcción respectiva, en caso tal, que el contrato no se encuentre relacionado en el RUP.

Además de las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del Personal propuesto, el proponente deberá aportar los siguientes documentos en el orden señalado:

Copia de la cédula de ciudadanía, por ambas caras.

Certificado de vigencia de la matricula expedida por el gremio correspondiente, con fecha de expedición no mayor a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, debidamente firmado, en el caso que se requiera.

Certificaciones de Experiencia específica, en el caso en que se requiera.

Los profesionales propuestos por el proponente deberán anexar la carta de compromiso donde conste su participación en la obra.

Copia del documento de la resolución de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior de Conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

/

44




En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, el contratista deberá solicitarlo a la supervisión mediante escrito formal en el que exponga los motivos y proponga otro u otros que cumplan con los requisitos mínimos en formación profesional y experiencia exigidos en el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección. NOTA: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en contrario.

CAPÍTULO V

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

5.1. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN:

Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, la oferta más favorable para la Entidad, en contratos de obra, como el presente, podrá ser:

La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.

La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad.

De acuerdo a la naturaleza y calidades del contrato a celebrarse, la entidad ha establecido que el criterio para seleccionar al contratista en este contrato de obra será: La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. En orden a esto se establecieron los dos criterios (precio y calidad), y adicionalmente se le incluyó un puntaje por incentivo a la industria nacional, con el deseo de contribuir en alguna medida con esta contratación a incentivar la generación de empleo a los nacionales:

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO

Valor de la Oferta 500

Cuadro de Rendimientos y Calculo de Duración de Actividades (Anexo No. 1)

200

Cronogramas de Actividades (Gantt y Pert) 200

Incentivo a la industria nacional 100

TOTAL 1000

En cuanto al componente PRECIO, la entidad ha estimado como el factor de selección la media geométrica por cuanto se usa para garantizar la aleatoriedad del proceso y que no se presenten proponentes con precios que se puedan configurar como artificialmente bajos o se excedan del valor del presupuesto oficial, dado que la entidad ha considerado unos factores para la determinación de dichos precios que propenden por el criterio de

/

45




que sean precios justos y acordes al mercado que no se presten para excesos injustificados que lleven a la entidad a incurrir en costos innecesarios. Con esta decisión la entidad lo que pretende es privilegiar la técnica sobre el valor de la oferta, es decir, desincentivar prácticas de algunos contratistas que en el afán de lograr grandes puntajes en este rubro (que es el más significativo) bajen sus propuestas económicas a límites peligrosamente bajos, y que puedan poner en riesgo la correcta y oportuna ejecución del futuro contrato, que en ultimas es el único propósito de la entidad. Esta decisión se toma sobre la convicción de que el presupuesto oficial del proceso, es producto de un juicioso análisis de mercado, por lo que, este es el valor más cercano a la realidad de lo que puede valer el contrato incorporando todas las variables bajo análisis. En cuanto al componente CALIDAD, se han incorporado algunas variables, que todas están dirigidas en poner a prueba la capacidad de planeación y distribución idónea de los recursos disponibles por parte del proponente y futuro contratista. Estos valores sin lugar a dudas guardan relación estrecha y directa con la calidad, pero de forma especial con el FUNCIONAMIENTO, toda vez que, la ejecución de una obra dentro de los parámetros de planeación exigidos en este ítem puntuables, brinda garantía de que su ejecución se hará dentro de los plazos previstos en el contrato y que se utilizarán los recursos disponibles de forma óptima. Las variables a evaluar son: Cuadro de Rendimientos y cálculo de duración de actividades: El proponente deberá presentar, de acuerdo con las instrucciones dadas en el ANEXO No. 1, los cálculos necesarios para determinar la duración de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de precios unitarios (equipos y/o mano de obra), el Numero de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de dedicación y la jornada de trabajo. La entidad evaluará la concordancia entre la información consignada en los análisis de precios unitarios y el ANEXO No. 1. El diagrama de Pert que se desprende del cuadro de rendimientos, y que a su vez es fruto de los rendimientos consignados en los análisis unitarios, es el que nos indica que la ruta crítica del proyecto y la determinación de las duraciones tenga una coherencia grafica con la ejecución. Este aspecto, es sumamente importante si se toma en consideración que es la pieza fundamental para poder exigir al contratista un cumplimiento exacto de la ejecución del contrato que ya ha sido evaluado previamente en la propuesta y que permite determinar un Incumplimiento u holgura con precisión. El diagrama de Gantt nos permite determinar el orden lógico y gráfico de la programación, lo cual es indicativo de la experiencia e idoneidad del contratista para planificar proyectos de envergadura como el presente que requiere un uso racional de los recursos en razón a la dispersión de sitios de ejecución y, variedad y especialidad de actividades altamente técnicas, lo que obliga a maximizar los recursos disponibles.

/

46




Con el fin de evaluar las propuestas los proponentes deberán presentar la totalidad de requerimientos que para este caso son cuadro de presupuesto, análisis de precios unitarios, cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades, cronogramas de actividades (Pert y Gantt), diligenciamiento del anexo 1. Quien no presente la totalidad de los requerimientos, la propuesta será rechazada. NOTA 1: LOS PROPONENTES DEBERÁN DEFINIR EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS COMO MÍNIMO UNA CUADRILLA O UN EQUIPO, A LA CUAL ASIGNARAN SU RESPECTIVO RENDIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE PODER REALIZAR LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES EN EL FORMATO CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES PARA OBTENER LA DURACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. NO SE ACEPTARÁN DURACIONES ESTIMADAS. SI EN ALGÚN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL PROPONENTE NO RELACIONA CUADRILLA O EQUIPO, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR PROCEDERÁ A TOMAR COMO UNA INCONSISTENCIA, POR CADA ACTIVIDAD, EN EL CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES, EN EL DIAGRAMA GANTT Y EN EL DIAGRAMA PERT. CUANDO UNA ACTIVIDAD PRESENTE UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADA EN TIEMPO, LA DURACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SERÁ LA CANTIDAD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, POR LO QUE EN ESTE CASO NO SE EXIGIRÁ EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS UNA CUADRILLA O UN EQUIPO QUE SOPORTEN SU DURACIÓN. 5.2 PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACION Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra: Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt y el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (ANEXO No. 1). El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinará el RECHAZO de la propuesta. Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos mínimos expresados, pasarán a una evaluación detallada de su contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento: Se evaluará la totalidad del presupuesto. La evaluación se realizará luego de la respectiva corrección aritmética de todas y cada una de las operaciones del formato de cotización o presupuesto de obra. No se aceptarán errores aritméticos que al final superen el 0,005% del valor total de la oferta corregido. Esto se verificará del valor absoluto de la diferencia entre el valor de la oferta y el valor corregido de la oferta: ¡Valor oferta en carta de presentación – valor corregido de la oferta ¡ < 0.005% Valor total Corregido. ¡= número de propuesta evaluada

/

47




Evaluación obras de 7 Oficinas de Registro: Se evaluará el cuadro de rendimientos, los cronogramas de actividades, el incentivo a la industria nacional y el valor de la oferta. Los factores de evaluación son los siguientes:

CRITERIO

PUNTAJE MÁXIMO

Valor de la Oferta 500

Cuadro de Rendimientos (Anexo 1) 200

Cronogramas de Actividades (Gantt y Pert) 200

Incentivo a la industria nacional 100

TOTAL 1000

Con el (los) proponente(s) que haya(n) quedado habilitado(s) técnica, financiera y Jurídicamente, la SUPERINTENDENCIA procederá a la realizar la evaluación de las ofertas. Estas ofertas serán denominadas “ofertas o propuestas hábiles. NOTA 2: SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL CUADRO DE PRESUPUESTO DONDE SE ENCUENTRA CONSIGNADO EL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA. LA OMISIÓN DE UN ÍTEM, OMISIÓN O CAMBIO EN EL NOMBRE O NOMENCLATURA DE LA UNIDAD, OMISIÓN O CAMBIO EN VALOR DE LA CANTIDAD, OMISIÓN DE UN VALOR UNITARIO O VALOR TOTAL, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA . EL PROPONENTE DEBERÁ REALIZAR LA PRESENTACION DE LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS, CON LA MISMA CANTIDAD DE DECIMALES EN QUE SE PRESENTEN EL PRESUPUESTO OFICIAL. CUALQUIER CAMBIO EN LA PRESENTACION DEL VALOR DE LA CANTIDAD, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO. Se evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación de un programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodología exigida. Se deberán entregar los análisis unitarios completos de todos y cada uno de los ítems ofertados, para las siete (7) Oficinas de Registro enumeradas a continuación:



2 SONSON ANTIOQUIA

3 GARZON HUILA


5 PASTO NARIÑO


7 ARAUCA ARAUCA

/

48




Obras de adecuación de 23 oficinas de registro Para la evaluación de las obras de adecuación de las 23 oficinas de registro no listadas anteriormente, los proponentes NO presentaran análisis de precios unitarios, solo se exigirá la presentación del presupuesto de obra de cada una de las 23 oficinas de registro, las cuales se mencionan a continuación:





4 SOATA BOYACA

5 SOCHA BOYACA

6 TUNJA BOYACA


8 FILANDIA QUINDIO




12 FRESNO TOLIMA

13 SILVIA CAUCA


15 CARTAGO VALLE



18 CERETE CORDOBA

19 COROZAL SUCRE

20 SINCE SUCRE

21 OROCUE CASANARE

22 SAN MARTIN META

23 MITU VAUPES

5.2.1.- FACTOR 1 - PRECIO DE LA OFERTA (500 puntos): El formato de precios de la oferta deberá ser anexado por escrito y en medio magnético, mediante la aplicación de hoja electrónica (programa Excel de Microsoft 2003 sin celdas o fórmulas ocultas). Las propuestas cuyo valor sea igual o superior al 98% o inferior o igual al 102% de G, tendrán un puntaje comprendido entre 500 y 0 puntos en forma proporcional y lineal respecto a la menor diferencia con la media geométrica, es decir que el mayor puntaje lo obtendrá la propuesta que tenga mayor cercanía a la media geométrica calculada y tomado G como máximo puntaje (500 puntos)

/

49




Las propuestas cuyo total sea inferior al 98% o superior al 102% de G, serán calificadas con cero (0) puntos. El Evaluador Técnico procederá a verificar que cada oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan:

Los datos consignados en el PRESUPUESTO DE LA OBRA deben corresponder a los consignados en el cuadro de cantidades de la propuesta económica.

Que oferte la totalidad de los ítems del presupuesto oficial, en caso de faltar 1 solo ítem la propuesta será rechazada.

Que el costo del presupuesto total no sea superior al 100% del Presupuesto Oficial.

Se verificarán las operaciones aritméticas entre el costo directo total y el A.I.U. que permitan obtener el valor total de cada una de las propuestas corregidas que no podrá superar el valor del presupuesto oficial.

Que las sumas y multiplicaciones de la oferta económica NO CONTENGAN errores superiores al 0.005 % del valor total de la propuesta, en dicho caso se eliminará la propuesta.

Si el valor corregido es igual o inferior al 0.005 % la adjudicación se efectuará por el valor corregido.

Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, en particular las siguientes:

La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del PRESUPUESTO.

Las sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial” del PRESUPUESTO.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cincuenta se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se aproximará por defecto al número entero del peso.

Una vez verificadas las propuestas en los aspectos aritméticos, se procederá a aplicar la fórmula conforme lo dispone el siguiente numeral. 5.2.2.- CÀLCULO DE LA MEDIA GEOMÉTRICA: El factor económico o precio tendrá una asignación total de QUINIENTOS (500) PUNTOS como máximo. La propuesta económica será evaluada Mediante la fórmula de la Media Geométrica teniendo como soporte el Presupuesto Oficial así: Se rechazarán las propuestas cuyos valores sean superiores al 100% del presupuesto oficial. Se calculará la media geométrica (G) de los valores corregidos de las propuestas evaluadas jurídica, técnica y financieramente de acuerdo con la siguiente fórmula:

/

50




𝐺= (𝑋1×𝑋1×𝑋1…..𝑋𝑁×𝑃𝑂)1/𝑁 Dónde: Po = Presupuesto oficial (Hace parte integrante de las n propuestas) G = media geométrica de los valores corregidos de las propuestas evaluadas jurídica, técnica y financieramente Xi = Valor de propuesta hábil n = Número de propuestas incluido el presupuesto oficial Los QUINIENTOS (500) puntos (máximo puntaje) asignados a este criterio serán distribuidos de la siguiente manera:

Las propuestas cuyo valor sea igual o superior al 98% o inferior o igual al 102% de G, tendrán un puntaje comprendido entre 500 y 0 puntos en forma proporcional y lineal respecto a la menor diferencia con la media geométrica, es decir que el mayor puntaje lo obtendrá la propuesta que tenga mayor cercanía a la media geométrica calculada y tomado G como máximo puntaje (500 puntos).

Es decir, que las propuestas cuyo valor sea igual o superior al 98% o inferior o igual al 102% de la media geométrica, serán calificadas mediante la siguiente metodología: Puntaje = 500 * Dmin/Di Dónde: Di = desviación de cada propuesta = Abs (Xi - G) Dmin = mínima desviación calculada. Es decir, el puntaje de QUINIENTOS (500) puntos (máximo puntaje) lo obtendrá aquella propuesta con la desviación menor, la cual se entiende como la menor diferencia entre su valor y el valor del promedio geométrico, las propuestas restantes se les asignara puntaje proporcionalmente al cálculo anterior, es decir a su desviación del promedio geométrico. El resultado obtenido se tendrá en cuenta hasta tres decimales.

Propuestas cuyo total sea inferior al 98% o superior al 102% de G, serán calificadas con cero (0) puntos.

5.2.3.- FACTOR 2 - CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES Cuadro de Rendimientos y Cálculo de duración de actividades (ANEXO No. 1) (200 puntos). El Evaluador Técnico aplicará el siguiente procedimiento para la evaluación del cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades, para las siete (7) Oficinas de Registro enunciadas anteriormente:

/

51




a) Verificará que la información presentada en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (ANEXO No. 1) y la presentada en los Análisis de Precios Unitarios sea consistente en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad de medida de los recursos utilizados (Columnas C, F, J y P del ANEXO No. 1). El Evaluador Técnico determinará el número de inconsistencias y corregirá el ANEXO No. 1, tomando como datos ciertos los Análisis de Precios Unitarios presentados. b) Verificará que las cantidades de obra consignadas en el ANEXO No. 1 (Columna A), coincidan exactamente con las cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios. El Evaluador Técnico corregirá las inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las cantidades oficiales entregadas. c) Verificará que el proponente haya definido según su criterio el contenido de las columnas B, D, G, I, M, O, S, U del ANEXO No. 1, que servirán de datos de entrada para el cálculo de otras columnas del mismo formato. En caso de que se presente en algunas de las columnas mencionadas, datos no definidos por el proponente, El Evaluador Técnico considerará que información substancial fue omitida y procederá a asignar cero puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos y Cálculo de duración de Actividades. d) Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de cálculo en el ANEXO No. 1, no presenten errores aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, H, K, L, N, Q, R, T, V y W). El Evaluador Técnico corregirá los errores aritméticos encontrados en las columnas mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas. El Evaluador Técnico procederá a verificar el número de inconsistencias encontradas, luego de aplicar el procedimiento descrito en las literales a), b), c) y d). Asignará el puntaje de la siguiente forma:

NUMERO DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS

PUNTAJE OBTENIDO

Ninguna 200

1 o 2 inconsistencias 150

3 o 4 inconsistencias 50

Más de 4 inconsistencias 0

Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluación del Cuadro de Rendimientos y Cálculo de duración de Actividades, no serán tenidas en cuenta para la evaluación de los Diagramas de Gantt y Pert. Por tanto, el puntaje por PROGRAMA DE OBRA, será de CERO (0) PUNTOS. 5.2.4.- FACTOR 3 - DIAGRAMA DE GANTT Y PERT (100 puntos) El Evaluador Técnico aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt o de Barras, para las siete (7) Oficinas de Registro enunciadas anteriormente:

/

52




a) Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades ANEXO No. 1. Cualquier diferencia en la descripción de las actividades, dará como consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras. b) Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades ANEXO No. 1 en la Columna W (duración en días calendario), efectuadas las correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. c) Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras o antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de diez (10) puntos acumulables. d) Verificará que los cálculos efectuados para encontrar la información de fechas de iniciación temprana y tardía (en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (en días de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras o antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible), no presenten inconsistencias o errores aritméticos. Cualquier inconsistencia o error aritmético, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias o errores aritméticos encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas inconsistencias en otras actividades, cada una de ellas se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. e) Verificará que la duración de las barras del diagrama, coincidan con la duración calculada y presentada en el diagrama. Cualquier inconsistencia se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores. 5.2.5.- FACTOR 4 - Diagrama de red PERT ó CPM (100 puntos) El Evaluador Técnico aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert para las obras de adecuación de las siete (7) Oficinas enunciadas anteriormente: a) Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (ANEXO No. 1). Cualquier diferencia en la descripción de las actividades dará como consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert.

/

53




b) Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (ANEXO No. 1), en la Columna W (duración en días calendario), efectuadas las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. c) Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: identificación y nombre de la actividad, duración, fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días de proyecto o calendario). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de diez (10) puntos acumulables. d) Verificará finalmente que la información de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es decir coincida el nombre de las actividades, duración, fechas de iniciación y terminación (temprana y tardía), actividades predecesoras, luego de efectuar las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama Pert, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores. 5.3.- INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS): Este factor se evaluará con base en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de garantizar la reciprocidad y apoyar la industria se asignará el puntaje cuando:

El proponente mediante documento escrito ofrecerá los servicios con el personal nacional que ejecutará las obras (100 puntos).

Cuando el proponente extranjero ofrezca servicios con personal colombiano y el origen de este proponente extranjero sea de un país con el cual Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales o en el que se dé tratamiento de reciprocidad a los bienes y servicios Nacionales, en los términos del artículo 51 del Decreto 019 de 2012 (10 puntos). Si no cumple con las condiciones de reciprocidad aquí previstas, el proponente obtendrá cero (0 puntos).

Cuando el proponente ofrezca servicios con personal nacional y extranjero para la presente licitación, se le asignarán 50 puntos.

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral.

Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la propuesta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.

/

54




5.4.- FACTORES DE DESEMPATE Los factores de desempate del presente proceso, se harán de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, que regula: “En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma

sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los

compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.”

/

55




CAPITULO VI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6.1. REAJUSTES O COSTOS ADICIONALES Por ningún motivo se consideraran costos adicionales o reajustes. 6.2. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA El OFERENTE debe presentar su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. 6.3 RECHAZO DE LAS OFERTAS Habrá lugar al rechazo de la oferta, en los siguientes casos, los cuales serán verificados por los diferentes evaluadores, así:

1. Cuando el oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.

2. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en este pliego de condiciones.

3. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, no anexar el documento que los constituye o cuando no estén suscritos por los integrantes de los mismos.

4. Cuando para este proceso, se presenten varias propuestas por el mismo oferente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o Individualmente.

5. La ausencia o la falta de suscripción de la carta de presentación por parte del oferente o del representante legal, o la suscripción por persona no competente para hacerlo.

6. Cuando el oferente haya sido declarado responsable en proceso fiscal o cuando aparezca en el boletín de la Contraloría General de la República como responsable fiscal.

7. Cuando el objeto social de la persona jurídica del oferente o los miembros de consorcio o unión temporal no sea acorde con el objeto a contratar, o la persona natural no demuestre tener la actividad requerida en este pliego de condiciones.

8. Cuando el representante legal de la empresa oferente no presente la autorización otorgada por el órgano social competente en caso de tener limitadas sus facultades para contratar u obligar al oferente

9. La no presentación de la Garantía de Seriedad de la propuesta. 10. La no ampliación o modificación de Seriedad de la propuesta, dentro del término

que le otorgue la Superintendencia.

/

56




11. Cuando le sobrevengan al oferente o uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato.

12. Cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas.

13. Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad.

14. La ausencia de la propuesta económica. 15. Cuando el valor total de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial

establecido para el presente proceso. 16. Cuando la propuesta presente tachaduras, raspaduras o enmendaduras, y éstas no

hayan sido convalidadas en el mismo documento mediante la firma del oferente o su representante legal.

17. Cuando el oferente omita cotizar uno de los ítems requeridos. 18. Cuando el oferente no cotiza la totalidad de los componentes del objeto de este

proceso. 19. Cuando el precio de la propuesta sea artificialmente bajo, una vez se agote el

procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 20. El incumplimiento de alguno de los índices financieros requeridos, habiéndosele

dado la oportunidad de subsanarlo. 21. Cuando los documentos no se presenten dentro del término perentorio dado por la

Superintendencia para su acreditación. 22. Cuando la documentación que acredite la experiencia no corresponda a la

exigida en el Pliego de condiciones. 23. Cuando en los procesos de selección, el proponente incluya dentro de su oferta o

propuesta, varios valores o precios dentro de la misma propuesta, u omita la presentación o distinción del valor de la propuesta ofrecida; tornando la misma ambigua.

24. Cuando existan diferencias entre la información financiera presentada por el oferente y los datos que reposan en la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Contaduría y demás entidades donde el proponente está obligado a reportar sus estados financieros.

25. Cuando se presenten inconsistencias en el precio ofertado descrito en la carta de presentación y en la propuesta económica.

26. Cuando el proponente haga entrega extemporánea de la propuesta. 27. Se realizará la verificación de los análisis de precios unitarios y el cuadro de

presupuesto donde se encuentra consignado el valor de la oferta economica. La omisión de un ítem, omisión o cambio en el nombre o nomenclatura de la unidad, omisión o cambio en valor de la cantidad, omisión de un valor unitario o valor total, será causal de rechazo de la oferta. El proponente deberá realizar la presentacion de las cantidades de los ítems, con la misma cantidad de decimales en que se presenten el presupuesto oficial. Cualquier cambio en la presentacion del valor de la cantidad, será causal de rechazo.

28. Cuando no se presenten los documentos de la programación, los cuales son: Diagrama de Gantt o Diagrama de Barras, Diagrama Pert o CPM, Cuadro de Rendimientos y Cálculo de duración de actividades y Análisis de Precios Unitarios completos.

29. Cuando una vez realizada la verificación de los análisis de precios unitarios y el cuadro de presupuesto donde se encuentra consignado el valor de la oferta

/

57




económica la omisión de un ítem, omisión o cambio en el nombre o nomenclatura de la unidad, omisión o cambio en valor de la cantidad, omisión de un valor unitario o valor total, será causal de rechazo de la oferta. El proponente deberá realizar la presentación de las cantidades de los ítems, con la misma cantidad de decimales en que se presenten el presupuesto oficial. cualquier cambio en la presentación del valor de la cantidad, será causal de rechazo.

6.4 CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO La Superintendencia de Notariado y Registro, podrá declarar desierta el presente proceso, únicamente por motivos que impidan la escogencia objetiva del CONTRATISTA, a saber:

1. Ausencia de ofertas. 2. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste al Pliego de Condiciones.

CAPÍTULO VII

CONDICIONES DEL CONTRATO

7.1 EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. Teniendo en cuenta la modalidad económica bajo la cual se suscribirá el contrato, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste que se deriva de la relación entre el plazo de la obra y el estudio de mercado elaborado, se verifica que las condiciones económicas, técnicas y financieras de los trabajos, objeto de estos estudios elaborados, mantienen el equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación, ejecución y finalización ) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan más adelante de manera general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y como consecuencia la Superintendencia no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato que se suscriba. En este sentido se anexa la matriz de riesgos.

/

58




7.2. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR, DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO. El incumplimiento a las obligaciones contractuales constituye el mayor riesgo para el normal desarrollo del objeto contractual por lo que el contratista deberá constituir a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro garantía única, que deberá cobijar los siguientes riesgos:

De cumplimiento cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015.)

De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)

De Estabilidad y calidad de la obra en cuantía del 20% del valor del contrato, por un término de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación del acta de recibo final a satisfacción. (numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015).

De calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, en cuantía del 20% del valor del contrato por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega final de la totalidad de los suministros. (numeral 7 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.16 del decreto 1082 de 2015).

De responsabilidad civil extracontractual, en cuantía de 200 SMMLV, y si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado el contratista de su patrimonio deberá responder ante el tercer afectado, por el término de ejecución de la obra contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 y Artículo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015).

7.3 INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia de Notariado y Registro contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por él o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato.

/

59




7.4. CESIÓN DEL CONTRATO El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin autorización previa y expresa de la Superintendencia de Notariado y Registro. 7.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 7.5.1.- OBLIGACIONES GENERALES El contratista se obliga para con la Superintendencia a:

1. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.

2. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.

3. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Interventor del contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

5. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.

6. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

7. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

8. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la Superintendencia de Notariado y Registro.

9. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.

/

60




11. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.

7.5.2.- Obligaciones de carácter técnico y administrativo.

1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las obras a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a juicio del Interventor, así mismo el contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo en horas diurnas y nocturnas, así como días laborales del lunes a viernes, sábados, domingos y festivos.

2. PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría el certificado de paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en el desarrollo del contrato.

3. PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA: Cumplir con el personal mínimo solicitado en la presente convocatoria.

4. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS: Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

5. Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto

estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, responderá por la disponibilidad de volquetas para el retiro oportuno de los escombros, de acuerdo a las normas y entregar las obras en perfecto estado de limpieza.

6. REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO: Correrá por cuenta del CONTRATISTA, la reparación de las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al presente Contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.

/

61




7. Realizar la actualización de la vigencia de las garantías constituidas a la fecha de suscripción del acta de inicio.

8. Suscribir el acta de inicio según lo señalado en los estudios previos.

9. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato.

10. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato.

11. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.

12. Presentar a la Interventoría y este a su vez remitirlo aprobado, el cronograma real de Ejecución y el flujo de fondos del contrato, en los Cinco (5) Días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.

13. Presentar al interventor del contrato y este a su vez remitirlo a la Superintendencia, un informe mensual de ejecución, por Oficina Intervenida, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecución del contrato.

14. Presentar informes ejecutivos semanales, en donde manifieste el estado del contrato, en lo correspondiente a la ejecución de las obras y la programación presentada, personal de la obra, materiales, ensayos, equipos, actividades ejecutadas en el periodo y actividades pendientes, de acuerdo al formato entregado por la Entidad.

15. Proyectar y remitir las actas de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista, actas de recibo parcial y actas de recibo final, incluidos los APUs de los ítems no previstos y la debida justificación, siempre y cuando no supere el valor del contrato. Cualquier mayor cantidad de obra y obra no prevista deberá ser previamente aprobada por la interventoría del contrato.

16. El contratista se compromete a llevar una bitácora en donde consten las órdenes y

el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, la cual será administrada por la interventoría.

17. El contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitácoras y demás documentos ante la Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y los formatos definidos por La Entidad.

18. Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad Industrial de acuerdo con la Normatividad vigente, para realizar las actividades de la presente contratación, revisado y aprobado por la Interventoría.

/

62




19. Dar aplicación al plan de Seguridad Industrial aprobado por la Interventoría del contrato.

20. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

7.6 OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

1. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

2. Contratar un interventor para la ejecución del objeto del presente contrato.

3. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.

4. Liquidar el contrato, de acuerdo con los términos establecidos en la ley.

5. Las demás derivadas de la naturaleza del Contrato, que se requieran para su debida ejecución.

7.7. INTERVENTORIA DEL CONTRATO De conformidad con lo consagrado en el inciso 2 numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la interventoría del contrato resultado del presente proceso licitatorio, será ejercida por una persona natural o jurídica independiente de la Superintendencia de Notariado y Registro y el contratista, la cual se seleccionará mediante el procedimiento contractual correspondiente. El contrato de obra no podrá dar inicio, si no hay una interventoría contratada. El interventor externo actuará como representante de la Entidad para efectos del contrato. Además de lo anterior, el contrato de interventoría externa contará con un supervisor designado por la entidad, que servirá de apoyo en el control y seguimiento del contrato de obra. Desde el inicio de las obras, el interventor verificará la ejecución de las obras, para certificar los informes de ejecución. 7.8. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El contrato resultante de este proceso de selección no genera vínculo laboral alguno entre la Superintendencia y el personal que designe EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, serán por cuenta del CONTRATISTA todos los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás pagos a que haya lugar, así como el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales 7.9. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÙN Al contrato resultante de este proceso de selección, le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de modificación, interpretación y liquidación unilateral, y

/

63




caducidad, de conformidad con lo establecidos en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 7.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Una vez vencido el plazo de ejecución del contrato, se iniciará la etapa de liquidación del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

7.11. INDICACION DE QUE LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE

La implementación de tratados de libre comercio, así como el fenómeno de la globalización de los mercados, hacen que la amplitud de la oferta de avances tecnológicos, nuevos materiales y procesos más eficientes para el sector de la construcción, aumenten las opciones para los integrantes del sector en todos los niveles (consultores, constructores, equipos, mano de obra). En relación con los Acuerdos Comerciales, incentivos, contratación en el exterior y con organismos de cooperación y teniendo como referente la información que sobre el particular ha proporcionado Colombia Compra Eficiente. En los casos en que la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta en cada proceso, las certificaciones que sobre el particular expide el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, se tiene el siguiente análisis de los acuerdos comerciales para el presente proceso de contratación.

PAIS APLICABILIDAD

ACUERDO COMERCIAL JUSTIFICACION

CANADA NO APLICA El acuerdo comercial aplica a partir de

$14.010.191.000

CHILE NO APLICA El acuerdo comercial aplica a partir de

$14.010.191.000

ESTADOS UNIDOS NO APLICA El acuerdo comercial aplica a partir de

$14.645.862.000

EL SALVADOR NO APLICA Aplica la Excepción 38 - Servicios de

Construcción.

GUATEMALA APLICA

HONDURAS APLICA

LIECHTENSTEIN Y SUIZA

NO APLICA El acuerdo comercial aplica a partir de

$14.010.191.000

MÉXICO NO APLICA El acuerdo comercial aplica a partir de

$19.108.843.000

UNIÓN EUROPEA NO APLICA El acuerdo comercial aplica a partir de

$14.010.191.000

/

64




En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: GUATEMALA y HONDURAS, reciben trato nacional. 7.12. VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS La visita a los sitios de ejecución de las obras no constituye un requisito obligatorio para la presentación de la propuesta, sin embargo con la sola presentación de la propuesta el oferente estará aceptando todas las condiciones del sitio en donde se ejecutarán los trabajos. Atentamente

-Original Firmado- MARCOS JAHER PARRA OVIEDO

Secretario General (E) Proyectó: Cindy Katherine Agamez – Abogada–Dirección de Contratación. Jhon Fredy Paez – Dirección de Contratación. Revisó y aprobó: Dra. Andrea del Carmen Contreras – Directora Contratación.

/

65




CAPITULO VIII

A N E X O S

ANEXO No. 1

FORMATO DE PRESENTACION CUADRO DE CALCULO DE RENDIMIENTO Y DURACION DE ACTIVIDADES

A B C D E F G H I J K L M N

MANO DE OBRA EQUIPOS EQUIPOS

No. Y

DESCRIPCION

DE

ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

UND

CANT

No. DE

TIPO DE CUADRILLA

No. DE

HORAS

EQUIPO

No. DE

HORAS

CANTIDAD A

UNIDADES/

HORAS

TOTAL

% DE DEDIC.

DIAS DE

LA ACTIVID

AD

CUADRILLA

S

HOMBRES/

HOMBRES/DIA

CRITICO DE LA

MAQUINAS

MAQUINA/

MAQUINA HORA

MAQUINA/

HORAS

MAQUINA

TRABAJO

CUADRILLA

ACTIVIDAD DIA

MAQUINA

UNIDAD

MAQUINA

MAQUINA

(definido por el

de los análisis

proponente) de precios

B*D*S*U

(de los análisis de

(definido por el L/V

(definido por el

( de los análisis 1/J I/J

(definido por el

unitarios

precios unitarios)

proponente)

proponente)

de precios

proponente)

[L/(M*G)]/

U

unitarios)

O P Q R S T U V W X Y

MANO DE OBRA

% DEL COSTO CANTIDAD

A UNIDADES/(DIA- HORAS TOTAL % DE

DIAS DE

JORNADA DE DURACION DURACION RESPECTO

COSTO DE LA

MANO CUADRILLA HOMBRE/

HORAS- DEDICAC.

TRABAJO TRABAJO DE LA EN DIAS AL COSTO ACTIVIDAD

UNIDAD HOMBRE

MANO DE O

HOMBRE ACTIVIDAD

CALENDARIO

DEL PRESUPUESTO

(INCLUYE AIU)

(definido por el

( de los análisis

(definido por el

(definido por el

(duración mayor

(incluye los días (definido por el

costo de ítem

proponente) de precios (U*D)/P O*Q proponente) R/E proponente) entre hombre

y no

trabajados) proponente)

unitarios) máquina)

/

66




ANEXO 2.

FORMATO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

FORMATO DE CERTIFICACION DE CONTRATOS

CONTRATANTE

CONTRATISTA (O MIEMBRO DEL OFERENTE)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA PLURAL

PROCENTAJE DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

VALOR DEL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES)

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

EL PROYECTO INCLUYE SUMINISTRO DE ASCENSORES

PERSONA DE CONTACTO

TELEFONOS/CELULAR

DIRECCION

EMAIL

/

67




ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

RIE

SG

O

CA

TE

GO

RIA

CO

MO

SE

RE

AL

IZA

EL

MO

NIT

OR

EO

?

PE

RIO

DIC

IDA

D C

UA

ND

O?

1

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

O

PL

AN

EA

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Incumplimiento de requsisitos habilitantes por

parte de los proponentes

Declaracion de desierto del proceso

de licitación 3 5 8

EX

TR

EM

O

EN

TID

AD

Reducir la probabilidad de

ocurrencia-aclarar los

requisitos habilitantes exigidos

por la entidad

2 5 7

ALT

O

NOGrupo de

Infraestructura

15/0

6/20

15

30/0

7/20

15

Seguimiento a las

observaciones

presentadas por

los posibles

proponentes

Diario

2

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

O

PL

AN

EA

CIO

N

FIN

AN

CIE

RO

S

El valor del presupuesto oficial no

corresponde a los precios del mercado



ME

DIO

EN

TID

AD

Aceptar el riesgo-a que La

Entidad tiene suficiente

experiencia en procesos

simialres

1 4 5

ME

DIO

NOGrupo de

Infraestructura

15/0

6/20

15

30/0

7/20

15

Seguimiento a las

observaciones

presentadas por

los posibles

proponentes

diario

3

ES

PE

CIF

ICO

INT

ER

NO

PL

AN

EA

CIO

N

FIN

AN

CIE

RO

S

Errores involuntarios que hayan quedado en

las condiciones de contratación, APU,

unidades, cantidades de obra,

especificaciones, descripción y alcance del

proyecto, estudios previos, anexos técnicos,

operaciones aritméticas y/o demás

documentos del proceso licitatorio

Contratar cantidades que no

corresponden a la necesidad3 2 5

ME

DIO

EN

TID

AD


ocurrencia- Revison de

presupuestos.

1 2 3

BA

JO NOGrupo de

Infraestructura

15/0

6/20

15

30/0

7/20

15

Revision de

presupuesto y

seguimiento a

observaciones

Diario

4

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

SE

LE

CC

IÓN

FIN

AN

CIE

RO

S

Errores cometidos por el proponente en la

elaboración de la oferta



EX

TR

EM

O

PR

OP

ON

EN

TE

Reducir las consecuencias o

el impacto del riesgo-Dando

celeridad a un nuevo proceso

de contratación.

3 3 6

ALT

O

NO

Grupo de

Infraestructura-

Secretaria

General 15/0

6/20

15

30/0

7/20

15

Seguimiento a la

elaboracion del

nuevo pliego de

condiicones, asi

como a la fecha

apertura del

nuevo proceso

Diario

5

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Demora en el inicio previsto para la ejecución

de la obra por causa de los trámites para el

perfeccionamiento, legalización e iniciación de

los trabajos imputable al contratista

No ejecución de las obras en el

tiempo programado3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA


ocurrencia- Exigencia de la

garantia de seriedad de la

oferta

1 3 4

BA

JO SISecretaria

General

15/0

6/20

15

30/0

7/20

15 Seguimiento a la

legalización del

contrato

Diario

6

ES

PE

CIF

ICO

INT

ER

NO

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Demora en el inicio a la ejecución del contrato

por no haber interventoría. Desequilibrio económico del contrato 3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA

Transferir el riesgo - no se

reconocerán mayores sumas

por inicio tardío de las obras

por no tener interventoría.

3 1 4

BA

JO SI

Secretaria

General y

Grupo de

Infraestructura 15/0

6/20

15

30/0

7/20

15 Seguimiento a la

legalización del

contrato

Diario

7

ES

PE

CIF

ICO

INT

ER

NO

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Demora en el inicio de la ejecución del

contrato, por no realizar las visitas previas.

No ejecución de las obras en el

tiempo programado3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA Transferir el riesgo - no se

reconocerán mayores sumas

por inicio tardío de las obras

por no inicar las visitas en el

tiempo programado

3 1 4

BA

JO SI

Secretaria

General y

Grupo de

Infraestructura 15/0

6/20

15

30/0

7/20

15 Seguimiento a la

legalización del

contrato

Diario

8

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S Demora en la radicación por parte del

CONTRATISTA de precios no previstos, actas

de modificación, adiciones, revisión y

aprobación de la demás documentación

requerida para el desarrollo del contrato.

Atrasos en la ejecución de las obras.

Ejecución de obras que superen el

presupuesto contratado

3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA

Transferir el riesgo-

exigencias de garantías de

cumplimiento y seguimiento a

la ejecución del contrato.

2 2 4

BA

JO

SI

Grupo de

Infraestructura

e interventoria 30/0

7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

9

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

FIN

AN

CIE

RO

S

Errores cometidos por el CONTRATISTA en

la elaboración de las facturas y/o cuentas de

cobro y sus soportes, que ocasionan demoras

en su radicación.

Atraso en el pago al contratista. 3 1 4

BA

JO

CO

NT

RA

TIS

TA

Transferir el riesgo-Depende

del contratista3 1 4

BA

JO NO

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15

Requerir al

contratista Mensual

10

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Diferencias presentadas entre socios y/o

consorciados y/o integrantes de uniones

temporales y/o familiares de las empresas y/o

firmas que contratan con la ENTIDAD

Incumplimiento del contrato 1 5 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA



cumplimiento.

1 3 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

11

GE

NE

ER

AL

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Adición en tiempo por razones atribuibles al

contratista

Atraso de ejecución de las obras en el

tiempo programado.

Incremento de los costos de

interventoría

3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA





El contratista deberá

reconocer mayores costos

por la prorroga del contrato

de interventoría

2 2 4

BA

JO

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

12

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S Atrasos por parte del CONTRATISTA o

subcontratistas en los pagos a los trabajadores

y personal de la obra en relación con salarios,

prestaciones sociales y demás beneficios a

que tengan derecho.


tiempo programado.3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA



pagos de salarios y

prestaciones sociales.

2 2 4

BA

JO

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Mensual

13

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Atrasos por parte del CONTRATISTA en los

pagos a toda clase de proveedores en

relación con compras, alquileres, servicios,

subcontratos, etc.


tiempo programado.3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA

Transferir el riesgo- Depende

del contratista2 1 3

BA

JO

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Mensual

A Q

UIE

N S

E L

E A

SIG

NA

TRATAMIENTO/CONT

ROLES A SER

IMPLEMENTADOS

AF

EC

TA

LA

EJE

CU

CIO

N D

EL

CO

NT

RA

TO

MONITOREO Y

REVISION

DESCRIPCION (QUE PUEDE

PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)

CONSECUENCIA DE LA

OCURRENCIA DEL EVENTO

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

RIE

SG

O

CA

TE

GO

RIA

MATRIZ DE RIESGOS - REPOSICIÓN Y RECUPERACION

N°

CL

AS

E

FU

EN

TE

ET

AP

A

TIP

O

FE

CH

A E

ST

IMA

DA

EN

QU

E S

E

INIC

IA E

L T

RA

TA

MIE

NT

O

IMPACTO DESPUES

DEL TRATAMIENTO

PE

RS

ON

A R

ES

PO

NS

AB

LE

DE

IMP

LE

ME

NT

AR

EL

TR

RA

TA

MIE

NT

O

FE

CH

A E

ST

IMA

DA

EN

QU

E

CO

MP

LE

TA

EL

TR

AT

AM

IEN

TO

/

68




PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

RIE

SG

O

CA

TE

GO

RIA

CO

MO

SE

RE

AL

IZA

EL

MO

NIT

OR

EO

?

PE

RIO

DIC

IDA

D C

UA

ND

O?

14

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Muerte o accidentalidad del personal del

CONTRATISTA durante la ejecución del

contrato, por ausencia o falta o deficiencia del

SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,

señalización y dotación de los operarios y

trabajadores en la obra por parte del

CONTRATISTA.

Suspension de las obras y

demandas.1 4 5

ME

DIO

CO

NT

RA

TIS

TA


exigencias de garantia de

responsabilidad civil

extracontractual.

1 2 3

BA

JO

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

15

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

OS

E I

NT

ER

NO

S

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Cambios normativos y/o tributariosSe deba efectuar adiciones o

modificaciones a los contratos1 3 4

BA

JO

CO

NT

RA

TIS

TA

/

EN

TID

AD

Aceptar el riesgo-probabilidad

baja de ocurrencia1 3 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

16

GE

NE

RA

L

EX

TE

ER

NO

S

EJE

CU

CIO

N

Daños ocasionados por grupos al margen de

la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)Mayor valor de las obras 1 5 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA

/

EN

TID

AD



ALT

O

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15

Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

17

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

FIN

AN

CIE

RO

S

Precios Unitarios bajos.

Desequilibrio economico del

contratista.

Mala calidad de la obra.

2 4 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA



Calidad y estabilidad de la

obra

1 3 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

18

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

FIN

AN

CIE

RO

S

Reajustes imprevistos en el costo de materiales

Desequilibrio economico del

contratista. 2 3 5

ME

DIO

CO

NT

RA

TIS

TA

/

EN

TID

AD



ME

DIO

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

19

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

FIN

AN

CIE

RO

S

Salida o escasez en el mercado de insumos o

materias primas para la ejecución de las obras

objeto del contrato.

Cambio de especificacion del material 2 2 4

BA

JO

CO

NT

RA

TIS

TA

/

EN

TID

AD



BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

20

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

FIN

AN

CIE

RO

S

Insolvencia del CONTRATISTA Por no

prever los costos de financiación en los que

deba incurrir durante la ejecución de la obra.

Atraso de las obras e incumplimiento

del contrato2 4 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA





2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

21

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Errores en la interpretación de planos o

diseños de la obra.

Deficiencias en la construccion y la

estabilidad de la misma.1 4 5

ME

DIO

CO

NT

RA

TIS

TA




obra

1 3 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

22

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Incumplimiento en el programa de la ejecución

de la obra.Atraso en la entrega de la obras. 2 4 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA



cumplimiento

2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

23

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Daño o afectación a las vías de acceso al

proyecto y/o a las fuentes de materiales.

Reclamaciones o requerimientos para

las reparaciones de las vías. 2 2 4

BA

JO

CO

NT

RA

TIS

TA

Transferir el riesgo- requerir

al contratista para efectuar las

reparaciones, que asumirá el

contratista.

2 2 4

BA

JO NO

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

24

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Efectuar visitas tecnicas desde el inicio del

contrato sin contar con la presencia del

residente encargado de ejecutar las obras

Efectuar obras no contempladas en la

visita inicial, dichas obras deben ser

aprobadas antes de la ejecucion de

las mismas o no seran pagadas por

parte de la entidad.

3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA





2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

25

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Cambios de ubicación en las fuentes de

materiales autorizadas, calidad y cantidad del

material, explotación y su distancia de acarreo.

Atrasos en la ejecuión de las obras y

sobrecostos de los materiales. 2 3 5

ME

DIO

CO

NT

RA

TIS

TA



Calidad y cumplimiento

2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

26

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Transporte, suministro y almacenamiento de

materiales y equipo para la ejecución de las

actividades hasta la entrega de las obras.

Atrasos en la entrega de las obras 1 3 4

BA

JO

CO

NT

RA

TIS

TA

Transferir el riesgo-el riesgo

del trransporte, suministro y

almacenamiento de materiales

es exclusivo del contratista

1 2 3

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

A Q

UIE

N S

E L

E A

SIG

NA

TRATAMIENTO/CONT

ROLES A SER

IMPLEMENTADOS

AF

EC

TA

LA

EJE

CU

CIO

N D

EL

CO

NT

RA

TO

MONITOREO Y

REVISION



CONSECUENCIA DE LA


PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

RIE

SG

O

CA

TE

GO

RIA


N°

CL

AS

E

FU

EN

TE

ET

AP

A

TIP

O

FE

CH

A E

ST

IMA

DA

EN

QU

E S

E

INIC

IA E

L T

RA

TA

MIE

NT

O

IMPACTO DESPUES

DEL TRATAMIENTO

PE

RS

ON

A R

ES

PO

NS

AB

LE

DE

IMP

LE

ME

NT

AR

EL

TR

RA

TA

MIE

NT

O

FE

CH

A E

ST

IMA

DA

EN

QU

E

CO

MP

LE

TA

EL

TR

AT

AM

IEN

TO

/

69




PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

RIE

SG

O

CA

TE

GO

RIA

CO

MO

SE

RE

AL

IZA

EL

MO

NIT

OR

EO

?

PE

RIO

DIC

IDA

D C

UA

ND

O?

27

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Demoras ocasionadas por el mal

funcionamiento y puesta a punto de la

maquinaria y/o equipos en la obra por parte

del CONTRATISTA.

Atrasos en la ejecuión dela obra 1 3 4

BA

JO

CO

NT

RA

TIS

TA Transferir el riesgo-el riesgo

del mal funcionamiento de la

maquinaria o equipo es

responsabilidad del

contratista

1 2 3

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

28

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Daños ocasionados por el montaje y

desmontaje de las estructuras provisionales.

Ejecuión de obras adicionales y

atrasos en las entregas3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA




obra

1 2 3

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

29

ES

PE

CIF

ICO

EX

TR

NO

S

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Accidentes del transportador que lleve

insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o

equipos y/o personal del CONTRATISTA.

Atrasos en la ejecución de las obras 1 4 5

ME

DIO

CO

NT

RA

TIS

TA





1 2 3

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

30

ES

PE

CIF

ICO

EX

TR

NO

S

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Problemas de la calidad de los materiales y

equipos en la ejecución del proyecto.Deficiencias en las obras terminadas 2 4 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA




2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

31

GE

NE

RA

L

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Coordinación con los fabricantes y

subcontratistas.Atraso en la ejecución de la obras 3 4 7

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA





2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15

Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

32

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RR

NO

S

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Mayores cantidades de obra, por

procedimientos constructivos inadecuados. sobrecostos al contratista. 3 3 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA

Transferir el riesgo- es

obligacion del contratista

ejecutar las mayores

cantidades de obra por

procedimientos constructivos

inadecuados.

2 2 4

BA

JO NO

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

33

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

OS

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Idoneidad del personal del contratista a cargo

de la ejecución de la obra.

Mala calidad en la ejecuión de las

obras.

Atraso en la entrega de las obras

3 4 7

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA




2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

34

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Daños y perjuicios que se causaren a la SNR,

o a terceros, y que afecten de cualquier modo

personas o propiedades durante la ejecución

de la obra, por causa u omisión del contratista.

Demandas, tutelas, reclamaciones. 3 4 7

ALT

O

CO

NS

TR

AT

IST

A


exigencias de garantia de

responsabilidad civil

extracontractual.

2 2 4

BA

JO

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15

Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

35

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Atrasos en la ejecución de las obras a causa

de la temporada invernalAtraso en la entrega de la obras. 2 4 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA

EN

TID

AD Aceptar el riesgo- solicitar

planes de contingencia

cuando se presente el

evento.

2 4 6

ALT

O

SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15

Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal

36

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIO

N

OP

ER

AT

IVO

S

Ampliar el plazo de ejecución del contrato, asi

como el surgimiento de mayores cantidades de

obra por causas imputables al contratista, los

precios unitarios de la oferta se mantendran,

por lo que la SNR, no reconocerá sumas

superiores a las pactadas en el contrato

principal y el contratista con la sola

presentación de su propuesta autoriza tal

situación.

Desequilibrio economico del contrato 2 4 6

ALT

O

CO

NT

RA

TIS

TA



cumplimiento

2 2 4

BA

JO SI

Grupo de

Infraestructura


7/20

15

30/1

2/20

15 Seguimiento a la

ejecución del

contrato mediante

comités de obra

Quincenal


N°

CL

AS

E

FU

EN

TE

ET

AP

A

TIP

O

FE

CH

A E

ST

IMA

DA

EN

QU

E S

E

INIC

IA E

L T

RA

TA

MIE

NT

O

IMPACTO DESPUES

DEL TRATAMIENTO

PE

RS

ON

A R

ES

PO

NS

AB

LE

DE

IMP

LE

ME

NT

AR

EL

TR

RA

TA

MIE

NT

O

FE

CH

A E

ST

IMA

DA

EN

QU

E

CO

MP

LE

TA

EL

TR

AT

AM

IEN

TO

A Q

UIE

N S

E L

E A

SIG

NA

TRATAMIENTO/CONT

ROLES A SER

IMPLEMENTADOS

AF

EC

TA

LA

EJE

CU

CIO

N D

EL

CO

NT

RA

TO

MONITOREO Y

REVISION



CONSECUENCIA DE LA


PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

RIE

SG

O

CA

TE

GO

RIA

/

70




ANEXO 4.

FORMATO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

RESUMEN DEL VALOR DEL PROYECTO

No. OFICINA DE REGISTRO DEPARTAMENTO VALOR DE LAS OBRAS





5 SONSON ANTIOQUIA

6 SOATA BOYACA

7 SOCHA BOYACA

8 TUNJA BOYACA


10 GARZON HUILA


12 FILANDIA QUINDIO




16 FRESNO TOLIMA

17 SILVIA CAUCA

18 PASTO NARIÑO


20 CARTAGO VALLE




24 CERETE CORDOBA

25 COROZAL SUCRE

26 SINCE SUCRE

27 ARAUCA ARAUCA

28 OROCUE CASANARE

29 SAN MARTIN META

30 MITU VAUPES

TOTAL

/

71




GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO UNICO DE PRESUPUESTO

PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CAUCASIA – ANTIOQUIA

ITEM

DESCRIPCION UN CANT

. VR. UNITARIO VR. TOTAL VR. CAPITULO

I PRELIMINARES

1,1 RESANE MURO PATIO , GANCHOS /FLEJES 3/8"

GL 1,00

12 CONCERTINA SENC. 45 CMS INOX ML 23,00

1,3 CIERRE ALAMBRE # 12.5 TRES HILOS ML 23,00

1,4 PARAL TENSOR VARILLA diametro 1/2" -L= 0,6 MT INCLUYE ANCLAJE , CADA 2 MTS

UND

15,00

1,5 SARDINEL CIERRE LATERAL PLANTA ELECTRICA H= 25 CMTS INCLUYE HIERRO

ML 8,00

II PINTURAS

2,1 RASQUETEADA - RESANE M2 100,5

0

2,20

ESTUCO MURO INTERIORES M2 60,00

2,30

ESTUCO PLASTICO - PATIO M2 40,50

2,4 PINTURA EN VINILO INTERIOR 3M M2 60,00

2,5 PINTURA KORAZA MURO PATIO EXTERIOR M2 40,50

2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINAS 1,22x0,61 ,CIELORASO DEL MISMO TIPO DE LAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ANCLAJE Y NIVELACION.

UN 18,00

III CERRAMIENTO

3,1 PARALES H.G D= 1 1/2" CAL 14 L= 1.5 MTS ML 12,00

3,2 DIAGONALES H.G 1 1/2" CAL 14 L= 1.5 MTS ( 4 DIAGONALES )

ML 6,00

3,3 TUBO H.G SUPERIOR AMARRE CUBIERTA ML 12,00

3,4 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

UND

1,00

3,5 CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO 4 MM M2 8,00

3,6 MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2" h= 1.3 MTS

M2 7,80

IV INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

4,1 AMPLIACION BAJANTES A 4" LATERALES FACHADA ( L= 0,50 MTS )

ML 1,00

4,2 BAJANTE 4"PATIO POSTERIOR ( L= 4 MTS ) ML 8,00

/

72




4,3 ABUZARDADA LOSA TANQUE M2 25,00

4,4 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3

M2 25,00

4,5 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO LOSA CUBIERTA TANQUE

M2 25,00

4,6 LIMPIEZA BAJANTES Y CANALES GLO

1,00

4,7 IMPERMEABILIZACION ACRILICA CANALES . L= 30 MTS - ( 2 CAPAS )

M2 30,00

4,8 BARRA DISCAPACITADOS BAÑO UND

2,00

V AIRES ACONDICIONADOS

5,1 ARREGLO FUGA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL

UN 1,00

VI CUBIERTAS

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA. ANCHO 2 MTS EN CANALES LATERALES. INCLUYE ALAMBRE TENSOR

ML 30,00

6,2 PERFIL ABIERTO HR C 5X2 CUBIERTA ML 30,00

6,3 TEMPLETE TENSOR PARA PERFIL VARILLA DIAMETRO 1/2" L= 2 MTS. CADA 6 MTS

ML 24,00

6,4 MARCO TUBO CUADRADO VENTANA FACHADA

GLO

1,00

VII ASEO GENERAL

7,1 ASEO GENERAL - LIMPIEZA VENTANA GL 1,00

COSTO DIRECTO 10.974.607

AIU (28%) 3.072.890

IVA DEL 16% SOBRE U=5% 87.797

SUBTOTAL OBRA

14.135.294

/

73






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CIUDAD BOLIVAR – ANTIOQUIA

ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR.

UNITARIO VR. TOTAL VR. CAPITULO

I INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

1,1 BARRA DISCAPACITADOS BAÑO UND 2,00

1,2 TANQUE PLASTICO 1000 LTS COMPLETO

UN 1,00

II

2,1 CERRADURA YALE TRES VUELTAS PTA PRINCIPAL - PATIO POSTERIOR

UND 2,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)

IVA DEL 16% SOBRE U=5%

SUBTOTAL OBRA

/

74






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CIUDAD MARINILLA – ANTIOQUIA

ITEM

DESCRIPCION UN CANT. VR.


I CERRAMIENTO

1,1 CONCERTINA DOBLE 60CMS INOX. ML 6,00

1,2 CIERRE ALAMBRE # 12.5 TRES HILOS ML 6,00

1,3 PARAL TUBO GALV 1" X 1/4 ML 7,00

1,4 ANCLAJE PARALES TUBO GALV UN 7,00

II PINTURAS

2,1 RASQUETEADA - RESANE PARED PATIO M2 45,00

2,2 REPELLO MUROS FACHADA LATERAL M2 150,00

2,3 ESTUCO PLASTICO - PATIO - FACHADA LATERAL

M2 195,00

2,4 PINTURA KORAZA MURO PATIO - FACHADA LATERAL

M2 195,00

III VARIOS

3,1 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2 3,30

3,2 LAVADA FACHADA M2 33,00

3,3 FACHALETA FACHADA LADRILLO LIMPIO M2 1,00

3,4 REJAS DE SEGURIDAD - SEG PISO - TERCER PISO- CLARABOYA

M2 16,30

3,5 CERRADURAS CILINDRICAS OFICINAS UND

3,00

3,6 CERRADURA DE SEGURIDAD FACHADA- PATIO POSTERIOR

UND

2,00


UND

8,00

3,80

ARREGLO GABINETES COCINA GLO

1,00


4,1 GRIFERIA TANQUE SANITARIO UN 4,00

4,2 TANQUE PLASTICO 1000 LTS COMPLETO UN 1,00



M2 4,00


M2 4,00

4,6 ESCALERA TIPO GATO - PASAMANOS - TUBO 2" -CON SOPORTE

ML 5,00

V PLANTA ELECTRICA

/

75




5,1 VIGA AMARRE CULATA - PLANTA ELECTRICA

ML 5,00

5,2 DESMONTE CUBIERTA A.C M2 6,00

5,3 PERLIN 5x2" CORREAS 2MM ML 3,00

5,4 HIERRO 60000 PSI KG 30,00

5,5 CERRADURA YALE TRES VUELTAS PLANTA ELECTRICA

UN 1,00

5,6 ARREGLO PTA PLANTA ELECTRICA SOPORTE CERRADURA

GLO

1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

76




GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO UNICO DE PRESUPUESTO

PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CIUDAD MEDELLIN ZONA SUR – ANTIOQUIA

ITEM

DESCRIPCION UN CANT. VALOR V/TOTAL V/CAPITULO

I PRELIMINARES

1.1. CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=

2.10 MTS ML 140,00

1,2 DEMOLICION PISO CONCETO - GRANO

PULIDO e= 15 cms M2 435,00

1,3 CARGUE MANUAL - RETIRO VOLQUETA M3 85,00

II IMPERMEABILIZACION

2,1 IMPERMEABILIZACION CON EMULSION

ASFALTICA(ANCLAJE ENTRE SUPERFICIE Y MANTO)

M2 435,00

2,2 IMPERMEABILIZACION CON MANTO

ASFALTICO 2MM M2 435,00

III RESANES - PISOS

3,1 PICADA ABUZARDADA PISO M2 435,00

3,2 NIVELACION LOSA MORTERO

IMPERMEABILIZADO M2 435,00

3,4 CONCRETO PISO REFORZADO e= 8 cms

21 Mpa M2 435,00

3,5 PISO GRANO MARMOL M2 435,00

3,6 DESTRONQUE PULIDA BRILLADA PISO M2 485,00

3,7 CORTADORA DE PISO ML 528,00

3,8 JUNTA SIKAFLEX 1A ML 528,00

3,9 DILATACION BRONCE ML 528,00

IV PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO

CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

4,1 ASEO GENERAL DURANTE EL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y AL FINAL.

GL 435,00

V BAÑO ATENCION PUBLICO

5,1 BAÑO ATENCION PUBLICO-

DISCAPACITADOS - GL 1,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

AIU 28%

IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL

/

77





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SONSON – ANTIOQUIA

ITEM

DESCRIPCION UN CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL VR. CAPITULO

I PRELIMINARES

1.1. DEMOLICION PISO BALDOSA +

MORTERO (BAÑO - ENTRADA RAMPA ) M2 14,74

1,2 DESMONTE TECHO TEJA BARRO M2 186,00

1,3 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA

TEJA BARRO M2 186,00

1,4 EXCAVACION CIMENTACION M3 9,00

1,5 RETIRO MATERIAL M3 11,50

1,6 RELLENO MATERIAL COMUN M3 8,80

II ESTRUCTURA

2,1 VIGA CIMENTACION 0,20X0,20 CTO 21

Mpa M3 0,38

2,2 COLUMNA AMARRE ML 12,50

2,3 MURO SOGA LADRILLO COMUN M2 18,00

2,4 VIGA AMARRE 12X 20 CM ML 9,50

2,5 HIERRO 60.000 PSI KG 140,00

2,6 CONCRETO RAMPA ACCESO E= 10

CMS CTO21 Mpa M2 3,24

2,7 CONTRAPISO E= 6CMS M2 11,50

2,8 LOSA CUBIERTA BAÑO E= 10 CMS 21

Mpa M2 7,80

2,9 REPELLO MUROS Y LOSA M2 48,00

III PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

3,1 TUBO 1/2" ML 10,00

3,2 TUBO 4" ML 12,00

3,3 PTO HDCO 1/2" UN 3,00

3,4 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UN 1,00

3,5 PTO SANIT 2" INCLUYE PTO DE

LAVAPLATOS CAFETERIA UN 3,00

3,6 PTO SANIT 4" UN 1,00

3,7 CAJA INSPECCION CTO 60 X 60

INTERNO UN 2,00

3,8 ORINAL MEDIANO UN 1,00

3,9 SANITARIO TIPO UN 1,00

3,10

LAVAMANOS UN 1,00

3,11

SIFON 4" UN 1,00

3,12

TANQUE PLASTICO 1000 LTS COMPLETO

UN 1,00

3,13

JUEGO INCRUSTACIONES 4 PIEZAS UN 1,00

3,14

ENCHAPE PISO TRF 4 M2 5,50

3,15

ENCHAPE PARED 20 X 15 M2 12,50

3,16

BARRAS DISCAPACITADOS UN 2,00

3,17

BARANDA ATENCION PUBLICO CON SOPORT GALVAN 1 1/2"

ML 5,00

/

78




IV CUBIERTA

4,1 PERLIN 5x2" CORREAS 2MM ML 110,50

4,2 CIELO RASO M2 15,00

4,3 TUBO ESTRUCTURAL 76X38X2.0 MM

CUBIERTA ML 180,00

4,4 TEMPLETES CORREAS DIAMETRO 1/2" ML 60,00

4,5 CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 186,00

4,6 TEJA PRENSADA M2 186,00

4,7 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" ML 6,00

4,8 MURO CULATAS M2 5,00

4,9 VIGA CULATA ML 8,00

4,10

CABALLETES A.C ML 29,00

4,11

LIMPIEZA CANALES ML 45,00

V PINTURA

5,1 ESTUCO M2 48,00

5,2 PINTURA VINILTEX 3 M M2 48,00

5,3 PINTURA CANALES ML 45,00

5,4 PISO GRESS GRAFILADO M2 6,50

5,5 PTA BAÑO 0.90 X 2,20 UND

1,00

5,6 CELOSIA 1.0 X 0.6 M2 0,60

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

79





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOATA – BOYACA

ITE

M DESCRIPCION UN CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL VR. CAPITULO

I PRELIMINARES

1,1 DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA

DE TEJA PLASTICA INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS

M2 26,00

II INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

2,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA INCLUYENDO

GRIFERIAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL

ESTADO.

GL 1,00

2,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE RESEVA DE AGUA POTABLE DE 1000 LtS, INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y

OBRAS CIVILES QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMINETO

UM 2,00

III INSTALACIONES ELECTRICAS

3,1

REVISION GENERAL, MANTENIMINETO, ARREGLO Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA, INTERNA Y DE FACHADA, INCLUYE CAMBIO DE TOMAS, BREAKER, LAMPARAS Y

DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.

GL 1,00

3,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS 46" X 2

INCLUYE RETIRO DE LAS ANTERIORES E INSTALACIONES

ELECTRICAS DE LAS MISMAS QUE GARANTICEN UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

UN 35,00

IV PINTURA Y PISOS

4,1

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR EN MUROS TRES MANOS

INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN PERFECTO

ACABADO

M2 670,00

4,2

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR BAJO PLACA TRES MANOS INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE

GARANTICEN UN PERFECTO ACABADO

M2 290,00

4,3

PINTURA EN BARNIZ SOBRE LADRILLO COLORES SIMILARES A LOS

EXISTENTES EN MURO ADYACENTE EN FACHADA DE PRIMER PISO QUE

GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

M2 6,00

/

80




E IMPERMEABILIZACION

4,4

PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS SOBRE ZOCALO EN FACHADA DE

PRIMER PISO SIMILAR A LA EXISTENTE

M2 4,00

4,5

LIMPIEZA E HIDROFUGO SOBRE FACHADA EN LADRILLO FRONTAL

INCLUYE ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA

M2 60,00

4,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA ALTO TRAFICO

DEBIDAMENTE EMBOQUILLADO Y NIVELADO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO INCLUYE GUARDAESCOBAS DONDE SE

REQUIERA INCLUYRE DEMOLICION Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

DE LAS ANTIGUAS BALDOSAS

M2 150,00

4,7

LIMPIEZA Y DESMANCHE DE BALDOSAS EN ESCALERAS Y

ALGUNOS SECTORES DEL PRIMER PISO.QUE GARANTICE UN CORRECTO

ACABADO.

M2 50,00

V CUBIERTAS Y CIELO RASOS

5,1 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO

CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 26,00

5,2 IMPERMEABILIZACION PLACA CON

MANTO FIBERGLASS METAL 100 M2 154,00

5,3 IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL

CON MANTO FIBER GLASS METAL 100 ML 6,00

5,4

REVISION, AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE TEJAS TIPO CANALETA PLATICAS

EXISTENTES SOBRE POZO DE LUZ CENTRAL.

M2 3,00

5,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL QUE

GARANTICE UN CORRECTO ANCLAJE Y ACABADO.

M2 12,00

5,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PANEL (PVC, PERFILERIA EN ALUMINIO Y FIJACION DE LA MISMA)

QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO ANCLAJE Y NIVELACION

M2 25,90

5,7

SONDEO, DESTAPADA Y LIMPIEZA DE BAJANTES INCLUYE REINSTALACION Y SUMINISTRO DONDE SE REQUIERA

DE SOSCOS.

ML 32,00

VI RAMPA DE ACCESO Y MUROS

6,1

CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO POBLACION DISCAPACITADA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL

DE LA OFICINA TERMINADA EN GRANITO LAVADO ANTIDESLIZANTE.

GL 1,00

6,2

CAMBIO DE BLOQUES CALADOS QUE SE HALLAN EN MAL ESTADO SOBRE

MURO LATERAL DEL INMUEBLE INCLUYE RETIRO DE LOS

UN 4,00

/

81




DETERIORADOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO

VII CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

7.1

MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL CONSISTENTE EN AJUSTE

DE LA MISMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO

QUE GARNATICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y NIVELACION.

GL 1,00

7.2

IMPERMEABILIZACION CON SILICONA, LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASE Y MANTENIMINETO GENERAL DE

VENTANERIA EN ALUMINIO DE TODO EL EDIFICIO

GL 1,00

VIII AIRES ACONDICIONADOS

8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

MINI SPLIT TIPO YORK-LG, 1 TONELADA DE CAPACIDAD O 12.000 BTU, A 220V, CERTIFICACION DE UN

AÑO DE GARANTIA, ESTE PRESUPUESTO DEBE INCLUIR TODOS

LOS ACCESORIOS NECESARIOS, OBRAS CIVILES, MATERIAL, MANO DE

OBRA, ASÍ COMO INSTALACIONES ELECTRICAS ( Punto y breakers) Y

DESAGUES ( debe incluir la bomba de condensado) GARANTIZANDO UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y

ACABADO. DISTANCIA APROXIMADA ENTRE EL EQUIPO Y LA UNIDAD CONDENSADORA ENTRE 10 Y 12

METROS

UN 1,00

8.2

REVISION, MANTENIMINETO, ADECUACION DE AIRE

ACONDICIONADO DE 24.000 BTU UBICADO EN EL DESPACHO DEL

REGISTRADOR EN SEGUNDA PLANTA QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABDOS

UN 1,00

IX ASEO GENERAL

9.1 LIMPIEZA Y ASEO GENERAL GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

82





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCHA – BOYACA

ITEM


I PRELIMINARES

1,1

FIJACION DE REJA TIPO BANCO QUE GARANTICE SU CORRECTO ANCLAJE

EN ALGUNOS SECTORES DE LA OFICINA EN CUBIERTAS

GL 1,00


2,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE APARATOS

SANITARIOS, ELEMENTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED

HIDRAULICA INCLUYENDO GRIFERIAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE

ENCUENTREN EN MAL ESTADO.

GL 1,00

III PINTURA Y PISOS

3,1



ACABADO

M2 8,00

3,2

LIMPIEZA E HIDROFUGO SOBRE FACHADA EN LADRILLO FRONTAL Y

MUROS INTERNOS, INCLUYE ELEMENTOS DE CONCRETO A LA

VISTA

M2 250,00

IV CUBIERTAS Y CIELO RASOS


CON MANTO FIBER GLASS METAL 100, INCLUYE LIMPIEZA DE LOS MISMOS

ML 28,00

4,2

REVISION, AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE

TEJAS TIPO COLONIAL EXISTENTES INCLUYE REEMPLAZO DE TEJAS ROTAS Y DETERIORADAS QUE

GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 110,00

4,3

CAMBIO DE ELEMENTOS EN MADERA, LIJADA Y PINTURA CON TINTILLA Y

BARNIZ TRANSPARENTE EN ALGUNOS SECTORES DEL CIELO RASO EN

MADERA MACHIMBRADA EXISTENTE

M2 10,00

4,4

MANTENIMINETO, ANCLAJE, SUMINISTRO E INSTALACION SI SE

REQUIERE DE FLANCHES QUE GARANTICE UN CORRECTO ANCLAJE


ML 26,00

4,5

SONDEO, DESTAPADA Y LIMPIEZA DE BAJANTES INCLUYE REINSTALACION Y SUMINSTRO DONDE SE REQUIERA

DE SOSCOS.

ML 21,00

V CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

5,1 MANTENIMIENTO DE PUERTA

PRINCIPAL CONSISTENTE EN AJUSTE GL 1,00

/

83






5,2

LIMPIEZA, MANTENIMINETO DE PERSIANAS EXISTENTES QUE GARANTICE UN CORRECTO

ACABADO, FUNCIONAMINETO Y LIMPIZA

GL 1,00

5,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE

CHAPA DE SEGURIDAD EN AREA DE ARCHIVOS

UN 1,00


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) GL 1,00

VI ASEO GENERAL

6,1 LIMPIEZA Y ASEO GENERAL GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

84






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA – BOYACA

ITEM


I PINTURA

1,1 PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS , INLCUYE RESANE

M2

200,00

II ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE MUEBLES

2,1 ASEO GENERAL GL

1,00

2,2

MOVIMIENTO DE ARCHIVADORES ANTIGUOS NO INCLUYE MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS EL CUAL SERA EFECTUADO POR PERSONAL DE LA OFICINA

GL

1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

85






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE UBATE – CUNDINAMARCA

ITEM


I ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1 DESMONTE Y RETIRO DE TEJA

ONDULADA ACRILICA EXISTENTE EN EL PATIO POSTERIOR.

M2 24,18

1.2 RETIRO DE VENTANAS METALICAS

CENTRO DE COMPUTO INSTALADAS SOBRE EN LA FACHADA PRINCIPAL.

UN 2,00

1.3

DEMOLICION Y RETIRO DE PUESTO DE TRABAJO EN EL AREA DE PUBLICO (DONDE SE VA A AMPLIAR EL HALL DE

PUBLICO.

UN 1,00

1.4 DESMONTE DE CIELORASO EN

MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

M2 31,92

1.5

DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE O LADRILLO O CUALQUIER OTRO

MATERIAL (NO INCLUYE CONCRETO) PARA UNIR LOS DOS LOCALES (PROPIO Y ARRENDADO) PARA AMPLIAR LA ZONA DE PUBLICO.

M2 3,84

1.6

DESMONTE DE LÁMPARAS ESPECULARES DE SOBREPONER DE

CIELORRASO EN MADERA Y ACRILICO EXISTENTES

UN 4,00

1.7 RETIRO DE ESCOMBROS GL 1,00

II INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2.1

PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, TOMA Y ENCHUFE, DEBE CUMPLIR CON LA

NORMA RETIE.

UND

26,00

2.2

REVISIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUES, TOMAS,

INTERUPTORES, TACOS Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRICOS

EXISTENTES EN LA ORIP, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, TODA

LA INSTALACION DEBE QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

2.3

SUMINSTRO E INSTALACION DE BREAKER 2F DESDE 15 A 60 AMP PARA LOS PUNTOS ELECTRICOS NUEVOS, DE SER NECESARIO SE

DEBE REDISTRIBUIR LA INSTALACION ELECTRICA POR ÁREAS CUMPLIENDO

UND

5,00

/

86




CON LA NORMA RETIE.

2.4

AJUSTAR LA INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS EXISTENTE A LA

NORMA RETIE, INCLUYE TUBERIA, TOMAS, CABLEADO Y DEMAS

ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA. NO DEBEN

QUEDAR CABLES A LA VISTA.

UND

10,00

2.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS ESPECULARES

AHORRADORAS DE 60 X 60 CMTS, DE 16 CELDAS, INCLUYE MATERIAL

ELÉCTRICO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

TUBOS ECONOMIZADORES DE 32W, LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON

LA NORMA RETIE.

UND

26,00

III PINTURAS

3.1 PINTURA TIPO kORAZA PARA LA

FACHADA. M2 69,30

3.2 PINTURA INTERIOR TIPO 1 TRES

MANOS, INCLUYE RESANES DONDE SE REQUIERA

M2 271,82

3.3 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO


IV PISOS , ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

4.1 ALISTADO DE PISO ESPESOR ENTRE 4

A 8 CMTS. M2 3,00

4.2

REPARACION DE ANDEN EN TABLON SOBRE LA FACHADA DE LA ORIP,

INCLUYE CAMBIO DE LAS BALDOSAS DETERIORADAS O EN MAL ESTADO, TODA EL AREA DE ANDEN SOBRE LA

FACHADA DEBE QUEDAR EN PERFECTO ESTADO.

M2 3,00

4.3

RESANE DE PISO EN EL AREA DONDE SE RETIRA EL MURO DE UNION ENTRE

LOCALES, EL ACABADO DEBE SER CON UN MATERIAL SIMILAR AL

EXISTENTE EN EL RESTO DEL PISO O CON GRAVILLA FINA, EL ACABADO

SERA DEFINIDO POR LA INTERVENTORIA.

ML 3,00

V CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

5.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, CERRADURA

YALE TRES VUELTAS

UND

2,00

5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBO METALICO EN

ACERO INOXIDABLE DE 2 PULGADAS PARA ESCALERA, INCLUYE ANCLAJES

A MURO EN EL MISMO MATERIAL , DEBE QUEDAR SIN NINGÚN

MOVIMIENTO.

ML 5,55

5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 2,00

/

87




VENTANAS METALICAS PARA EL CENTRO DE COMPUTO, SE DEBE

INCLUIR EN CADA UNA PERSIANAS METALICAS DE VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR, LAS MEDIDAS DE

LAS VENTANAS SON ANCHO 96 CMTS ALTO 1,80 MTS, INCLUYE VIDRIO DE 5

MM.

VI MUROS, PAÑETES Y RESANES

6.1

RESANE DE MUROS EN VANO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOCALES,

INCLUYE FILOS EN PAÑETE LATERALES POR LAS DOS CARAS ASÍ

COMO EL DINTEL.

UN 1,00

6.2 ESTUCO PARA MURO M2 4,00

6.3

CONSTRUCCION DE MURO EN DRY WALL DOS CARAS, PARA SER

INTALADO BAJO ESCALERA, INCLUYE TODOS LOS MATERALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION,

EL MURO DEBE QUEDAR CON EL MISMO ACABADO DE LOS MUROS COLINDANTES, INCLUYE GUARDA

ESCOBA IGUAL A LOS MUROS EXISTENTES.

M2 6,50

VII CUBIERTAS

7.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA PLÁSTICA TIPO AJOBER

.35 MM, INCLUYE GANCHOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, AREA DEL PATIO

POSTERIOR.

M2 24,18

7.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA

CAL 20, DESARROLLO HASTA 50 CMTS, SE INSTALARA EN LA

CUBIERTA DEL PATIO POSTERIOR.

ML 13,89

VIII CIELORRASOS

8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL

0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS,

ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.

M2 31,92

IX OBRAS VARIAS

9.1

PROTECCIÓN, DESMONTE O MOVIMIENTOS DE MUEBLES,

ENSERES Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE

GARANTICEN LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE ESTOS

ELEMENTOS

GL 1,00

X ASEO GENERAL

/

88




10.1 ASEO GENERAL Y DURANTE LA OBRA GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

89






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GARZON - HUILA

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1




ELEMENTOS

GL 1,00

1,2 DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS

SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS Y LAVAMANOS)

UND

2,00

1,3 RETIRO DE LAMPARAS UND

18,00

1,4 DEMOLICIÓN DE TANQUE LAVADERO GL 1,00

1,5 DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES

CERAMICOS, TABLON Y GRAVILLA MUROS Y PISOS

M2 22,00

1,6 RETIRO DE ESCOMBROS GL 1,00

2 CUBIERTA Y MAMPOSTERÍA

2.1

REVISIÓN DE CUBIERTAS INCLUYE AJUSTE Y/O REMPLAZO DE FLANCHES

Y TEJAS DETERIORADAS QUE GARANTICE SU CORRECTO ANCLAJE

E IMPERMEABILIZACIÓN

M2 340,00

2,2

IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL, INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS, QUE GARANTICE UN CORRECTO

ACABADO.

ML 96,00

2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE LAVADERO CON

INSTALACIÓN DE CAJA INCLUYE REJILLAS, PUNTO HIDRAULICO Y

SANITARIO, ACABADOS EN ENCHAPE DEBIDAMENTE EMBOQUILLADOS QUE

GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO

GL 1,00

2,4 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS

M2 1,00

2,5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISO

DEL ÁREA DE PATIO GL 1,00

3 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

3,1

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,

INCLUYE SONDEO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS QUE

GARANTICE UN CORRECTO

GL 1,00

/

90




FUNCIONAMIENTO.

3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBOS PARA BAÑOS INCLUYE

SANITARIO, LAVAMANOS, GRIGERÍA

UND

2,00

4 INSTALACIONES ELECTRICAS


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) UN 40,00

4,2

REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL, CAMBIO DE TOMACORRIENTES,

INTERRUPTORES, ENTUBADO DEL CABLEDO SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE APLIQUES QUE GARANTICE UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS

ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 3,00

4,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 24.000 BTU - 2 TON, TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS

CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR

CANALETA, PUNTO HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA

LA EVACUACIÓN DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC, PARA FUNCIONARIOS

DE SEGUNDO PISO

UND

3,00

4,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 18.000 BTU - 1-1/2 TON, TIPO

YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR

CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO

ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC PARA DESPACHO DE REGISTRADORA Y

ÁREA ADMINISTRATIVA

UND

1,00

5 ACABADOS

5,1

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO PARA USO INTERIOR TIPO A TRES MANOS EN MUROS INTERIORES,

INCLUYE RESANES E IMPERMEABILIZACIÓN EN ÁREAS PUNTUALES QUE GARANTICEN UN

CORRECTO ACABADO.

M2 298,00

/

91




5,2

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA PARA USO EXTERIOR TRES

MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO, COLUMNAS Y

PÓRTICO ACCESO, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO

ACABADO.

M2 215,00

5,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO

TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE

EMBOQUILLADA, EL COLOR SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2 18,00

5,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20

CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE EMBOQUILLADA, EL COLOR

SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2 4,60

VI CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

6,1 MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA

ELEMENTOS EN MADERA UN 8,00

6,2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE VIDRIOS Y

VENTANAS, INCLUYE SILICONADA DE LOS MISMOS, MANTENIMIENTO Y

ENGRASE DE PARTES MÓVILES DE LAS VENTANAS QUE GARANTICE UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

GL 1,00

6,3

APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA 3 MANOS, VENTANAS Y

REJAS METALICAS, INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SEA

NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 47,07

VII ASEO GENERAL

7,1 ASEO GENERAL Y RETIRO DE

ESCOMBROS. GL 1,00

7,2 MOVIMIENTO DE MUEBLES PARA

EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS.

GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

92






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ITEM


I PRELIMINARES

1,1

REVISION Y MANTENIMIINETO GENERAL DE INSTALACIONES

NIDRAULICAS Y SANITARIAS INCLUYE DESMONTAJE SI ES NECESARIO DE

APARATOS DETERIORADOS SUMINISTRO E INSTALACION DE

GRIFERIA FALTANTE O REEMPLAZO DE LA DETRIORADA EN TODOS LOS BAÑOS Y COCINETAS DEL EDIFICO

GL 1,00

1,2

MURO EN MAMPOSTERIA DEBIDAMENTE PAÑETADO Y

ESTUCADO POR SUS DOS COSTADOS PARA SEPARAR ESPACIOS EN

SOTANO.

M2 20,00

1,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS FALTANTES EN BAÑOS

(SANITARIOS, LAVAMANOS, INCLUYE GRIFERIA QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UN 4,00

1,4

SUMINNISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLATANTES EN BAÑOS

Y COCINAS (TAPAS TANQUES DE SANITARIO, ASIENTOS SANITARIOS,

PAPELERAS ETC)

gl 1,00

II CUBIERTA

2,1 DEMOLICIÓN MANTO

IMPERMEABILIZADO CUBIERTA UN 400,00

2,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MANTO UN 400,00

2,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS .90X1.05MT PARA TERRAZA

DE CAFETERIA Y HALL INTERNO PRIMER PISO

UN 50,00

2,4

SUMINSTRO E INSTALACION DE PUENTES DE FIJACION Y

ESTRUCTURA METALICA PARA DOMOS EN TERRAZA

CAFETERIALAESTRUCTURA DEBERA IR CORRECTAMENTE PINTADA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE QUE


M2 47,50

2,5 LINEALES DE FLANCHES ML 20,00

/

93




2,6

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA CONSITENTE EN FIJAR

ELEMENTOS SUELTOS, REEMPLAZAR CUBIERTAS EN MAL

ESTADO,IMPERMEABILIZAR ZONAS DETERIORADAS

GL 1,00


CANAL Y BAJANTE PARA AREA DE CAFETERIA

ML 29,00

III FACHADAS Y PINTURAS

3,1

CORRECION DE HUMADES EN MUROS, ANTEPECHOS INTERNOS,

ESTO INCLUYE RESANES EN PAÑETE IMPERMEALIZADO 1:4, Y DEMAS

ELEMENTOS Y MATERIALES QUE PERMITAN EL CORRECTO ACABADO E

IMPERMEABILIZACION DE LOS MUROS.

M2 250,00

3,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHALETAS FALTANTES PARA LAS FACHADAS FRONTAL Y LATERAL Y

POSTERIOR EN TODAS LAS PLANTAS

GL 1,00

3,3

PINTURA Y VINILO DOS MANOS INCLUYE LIJADA, RESANE CON

ESTUCO PLASTICO, COLOR A ELEGIR EN OBRA

M2 2.050,0

0



3,5

LIMPIEZA E HIDROFUGO SOBRE FACHADAS EN FACHALETA,


M2 300,00

IV CARPINTERIA METALICA

4,1

MANTENIMIENTO, AJUSTE, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA CON

ESMALTE, INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASADA DE LA PUERTA DE SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL

GL 1,00

4,2


ESMALTE, VENTANERIA EXISTENTE EN LA EDIFICACION INCLUYE

LIMPIEZA, ENGRASE, IMPERMEABILIZACION Y AJUSTE DE

VENTANAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ACABADOS.

M2 250,00

4,3

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, AJUSTE, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA

CON ESMALTE, PUERTA PARQUEADERO SOTANO

M2 25,00

4,4 PINTURA PASAMANOS ESCALERAS ML 50,00

V CARPINTERIA EN MADERA

/

94




5,1

SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ENTREPAÑOS EN MADERA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA LA OFICINA DEL SEÑOR REGISTRADOR DELEGADO DE APROXIMADAMENTE

1.80 ML * ,040 Y OFICINA ADMINISTRATIVA

UN 10,00

5,2

SUMIONISTRO E INSTALACION DE GABINETES PARA LA COCINA

FORRADOS EN FORMICA DE 1.00X.80 Y PROFUNDIDAD DE 0.40

UN 3,00

5,3 PELAR Y PINTAR PUERTAS EN

MADERA BAÑOS INCLUYENDO LOS MARCOS

UN 2,00


TAPAS METALICAS PARA TOMAS EN EL PISO

UN 8,00

5,5

ADECUACION DE LA RAMPA DE ACCESO A MINUSVALIDOS,

MEJORANDO EL ACCESO A LA MISMA INCLUYE EL ACABADO DEL MISMO

MATERIAL

GL 1,00

5,6 PULIDA DE PISO EN GRANITO BAÑO

PRIMER PISO M2 5,00

VI INSTALACIONES ELECTRICAS Y APARATOS ESPECIALES

6,1 CUARTO PISO

6,1,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS DE

2X32W, CON TUBOS ECONOMIZADORES TIPO T5, CON BALASTO ELECTRÓNICO. INCLUYE

RETIRO DE LAS LÁMPARAS INSTALADAS, MATERIALES

ELÉCTRICOS, CABLEADO, CALVIJA Y PUNTO ELÉCTRICO PARA FACIL

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN, QUE GARANTICEN EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO Y ACABADO EN EL CIELO RASO.

UN 30,00

6,1,2

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE

ACCESORIOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ACABADO.

GL 1,00

6,1,3


AHORRADORAS DE 60X60, CON TUBOS ECONOMIZADORES TIPO T5,

CON BALASTO ELECTRÓNICO. INCLUYE RETIRO DE LAS LÁMPARAS

INSTALADAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, CABLEADO, CALVIJA Y

PUNTO ELÉCTRICO PARA FACIL CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN, QUE

GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO EN EL

CIELO RASO.

UN 10,00

/

95




6,1,4

RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, INCLUYE ACABADOS

DEL SITIO EN DONDE SE RETIRE Y ALMACENARLO EN EL SITIO INDICADO

POR LA ENTIDAD.

GL 2,00

6,1,5

PINTURA INTERIOR TIPO 1 TRES MANOS, INCLUYE RESANES DONDE

SE REQUIERA. M2 100,00

6,1,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO 24000BTU,

CON REFRIGERANTE R-410 INCLUYE TODAS LAS OBRAS NECESARIAS

PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO LA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON SU RESPECTIVO TACO INCLUYE OBRAS

CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO E HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR

ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA

UND

2,00 13.650.000

6,2 TERCER PISO

6,2,1







UN 48,00

6,2,2







UN 1,00

6,2,3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLI Y LAS CONDENSADORAS, INCLUYE REPUESTOS MENORES, MANO DE

OBRA Y RECARGA DE REFRIGERANTE EN CASO DE SER NECESARIO.

GL 2,00

/

96




6,2,4







UN 1,00

6,4 PRIMER PISO

6,4,1







UN 2,00

6,5 SOTANO

6,5,1







UN 3,00

6,5,2







UN 60,00

6,5,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE EN AREA DE ANTIGUO SISTEMA INCLUYE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS NECESARIAS

QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS.

UN 4,00

/

97




VII ASEO GENERAL

7,1 ASEO GENERAL, INCLUYE

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

GL 1,00

7,2

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA MUEBLES Y EQUIPOS (PLASTICOS ETC) Y MOVIMINETOS DE MUEBLES

GL 1,00

COSTO DIRECTO


SUBTOTAL OBRA

/

98






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE FILANDIA - QUINDIO

ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL VR. CAPITULO

I PRELIMINARES

1,1 EXCAVACION ZONA PLANTA MURO CENTRO COMPUTO

M3 4,50

1,2 RELLENO ZONA PLANTA MURO M3 4,05

1,3 SUMINISTRO E INSTALACION BALCON EN MADERA TALLADA

UND 2,00

1,4 EMBOQUILLADA PISO TERRAZA M2 21,00

1,5 LETRERO INSTITUCIONAL MADERA GLO 1,00

II PINTURAS

2,1 RASQUETEADA - RESANE MUROCENTRO COMPUTO - TERRAZA

M2 42,20

2,2 ESTUCO MURO INTERIORES M2 10,00

2,3 ESTUCO PLASTICO - MURO INTERNO ZONA CENTRO COMPUTO- TERRAZA

M2 42,20

2,4 PINTURA EN VINILO INTERIOR 3M M2 10,00

2,5 PINTURA KORAZA MURO PATIO EXTERIOR

M2 42,20

III INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS


3,2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 LOSA TANQUE - MURO PLANTA

M2 16,00

3,3 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO LOSA CUBIERTA TANQUE - MURO PLANTA

M2 16,00

3,4 LIMPIEZA BAJANTES Y CANALES GLO 1,00


ML 30,00

3,6 BARRA DISCAPACITADOS BAÑO UND 1,00

IV CUBIERTAS

4,1 CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 15,00

4,2 CABALLETE ARTICULADO ML 10,00

V ASEO GENERAL

5,1 ASEO GENERAL - LIMPIEZA GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

99






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA - SANTANDER

ITEM


I DEMOLICIONES Y DESMONTES

1,1 DESMONTE DE LAVAMANOS INC

RETIRO UN 2,00

1,2 DESMONTE DE SANITARIOS INC

RETIRO UN 2,00

1,3 DEMOLICION ENCHAPE PISO BAÑOS, HALL INCL RETIRO DE ESCOMBROS

M2 6,00

1,4 DEMOLICION ENCHAPE MUROS

BAÑOS, INCL RETIRO DE ESCOMBROS

M2 45,00

1,5 DESMONTE DE PUERTAS, INC MARCO,

INC RETIRO UN 2,00

1,6 PODA, CORTE Y TRASLADO DE ARBOL UN 1,00

II INSTALACIONES HIDRAULICAS

2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE

GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

UN 2,00

2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MEDIA INCLUYE

GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y

FUNCIONAMIENTO.

UN 2,00

III ACABADOS

3,1

MANTENIMINETO E IMPERMEABILIZACION DE

VENTANERIA EXSITENTE, INCLUYE ENGRASE, REPARACION,

SILICONADA, REEMPLAZO DE VIDRIOS DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICE UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

GL 1,00

3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ENCHAPE MUROS M2 90,00


ENCHAPE PISOS M2 6,00

IV PINTURA

4,1 PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS ,

INLCUYE RESANE M2 450,00

V ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE

MUEBLES


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) GL 1,00

/

100




5,2

MOVIMIENTO DE ARCHIVADORES ANTIGUOS NO INCLUYE MOVIMIENTO

DE DOCUMENTOS EL CUAL SERA EFECTUADO POR PERSONAL DE LA

OFICINA

GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

101






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN GIL - SANTANDER

ITEM


I CUBIERTAS Y CIELOS RASOS

1,1

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA Y PLACAS PLANAS DE CUBIERTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS FALTANTES Y EN MAL ESTADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. SE DEBE GARANTIZAR IMPERMEABILIDAD TOTAL DE LA CUBIERTA.

M2 220

1,2 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML 35,00

1,3 CAMBIO DE LAMINA CIELO FALSO EN FIBRA MINERAL

UN 30,00

II PINTURAS

2,1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS, INCLUYE RESANES EN ESTUCO PLASTICO.

M2 100

III REDES ELECTRICAS

3,1

REVISION ELECTRICA GENERAL INCLUYE DIAGNOSTICO CARGAS, LAMPARAS FUORESCENTES, BALASTOS, SOCKETS, AJUSTE DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUES SI ES NECESESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

IV ASEO GENERAL

4,1 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

102






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER

ITEM



1,1 DESMONTE DE LAVAMANOS INC RETIRO

UN 3,00

1,2 DESMONTE DE SANITARIOS INC RETIRO

UN 3,00


M2 9,00

1,4 DEMOLICION ENCHAPE MUROS BAÑOS, INCL RETIRO DE ESCOMBROS

M2 45,00

1,5 DESMONTE DE PUERTAS, INC MARCO, INC RETIRO

UN 3,00


2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO. UN

3,00

2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO. UN

3,00

III ACABADOS

3,1

MANTENIMINETO E IMPERMEABILIZACION DE VENTANERIA EXSITENTE, INCLUYE ENGRASE, REPARACION, SILICONADA, REEMPLAZO DE VIDRIOS DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

GL 1,00

3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MUROS

m2 45,00

3,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISOS

M2 9,00

IV PINTURA


M2 450,00

V ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE MUEBLES

5,1 ASEO GENERAL GL 1,00


GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)

/

103





SUBTOTAL OBRA

/

104






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE FRESNO – TOLIMA

ITEM




1.1 DESMONTE Y RETIRO DE TEJA EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO.

M2

242,73

1.2 DESMONTE DE CIELORASO EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

M2

50,26

1.3 DESMONTE DE CIELORASO ACRILICO BAÑOS Y CAFETERIA.

M2

11,54

1.4 DESMONTE DE LÁMPARAS DE CIELORRASO EN MADERA Y ACRILICO EXISTENTES

UN

8,00

1.5 DESMONTE Y RETIRO DE LAMINAS DE ZINC, EXISTENTES EN LA VIGA CANAL EN CONCRETO

ML

15,60

1.6 DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE INSTALACION HIDRÁULICA.

GL

1,00

1.7 DESMONTE DE CERCHA METÁLICA DE CUBIERTA EN EL ÁREA DEL PATIO POSTERIOR, LARGO ESTIMADO 15,52 ML

ML

15,50

1.8 RETIRO DE ESCOMBROS GL

1,00

1.9 DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS Y LAVAMANOS)

UN

6,00

1.10 DESMONTE Y RETIRO DE CIELORRASO LIVIANO, LÁMINAS DE CUALQUIER MATERIAL.

M2

15,00

1.11 DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES CERAMICOS, TABLON Y GRAVILLA MUROS Y PISOS

M2

13,75

1.12 DESMONTE Y RETIRO DE FLASHNG DE CUALQUIER ANCHO

ML

60,00

1.13 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UN

29,00

1.14 RETIRO DE LAMINAS DE ZING EXISTENTE EN LAS VIGAS CANALES

ML

15,60

II INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2.1

REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES, DEBEN QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y CON PRESION UNIFORME EN TODAS LAS SALIDAS DE AGUA.

GL

1,00

2.2 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

GL

1,00

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA E INCRISTACIONES.

JGO

3,00

/

105




2.4

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO 500 LT., INCLUYE TAPA, TUBERIA, FLOTADOR, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN

1,00

2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO 0,60 X 0,90 MTS

UN

3,00

III INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.1 PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, TOMA Y ENCHUFE, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETIE.

UND

15,00

3.2

REVISIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUES, TOMAS, INTERUPTORES, TACOS Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN LA ORIP, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, TODA LA INSTALACION DEBE QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

GL

1,00

3.3

SUMINSTRO E INSTALACION DE BREAKER 2F DESDE 15 A 60 AMP PARA LOS PUNTOS ELECTRICOS NUEVOS, DE SER NECESARIO SE DEBE REDISTRIBUIR LA INSTALACION ELECTRICA POR ÁREAS CUMPLIENDO CON LA NORMA RETIE.

UND

5,00

3.4

AJUSTAR LA INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS EXISTENTE A LA NORMA RETIE, INCLUYE TUBERIA, TOMAS, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA. NO DEBEN QUEDAR CABLES A LA VISTA.

UND

29,00

3.5 PUNTO ELÉCTRICO DE 110 V CUMPLIENDO LA NORMA RETIE (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LO EXISTENTE).

UND

8,00

3.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS ESPECULARES AHORRADORAS DE 60 X 60 CMTS, DE 16 CELDAS, INCLUYE MATERIAL ELÉCTRICO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TUBOS ECONOMIZADORES DE 32W, LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETIE.

UND

15,00

IV PINTURAS

4.1

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE VENTANERÍA EXISTENTE, INCLUYE ENGRASE, REPARACIÓN, SILICONADA EN TODO EL CONTORNO CONTRA MURO, DINTEL Y ALFAGIA, REEMPLAZO DE VIDRIOS QUE SE ENCUENTREN ROTOS O EN MAL ESTADO DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO.

GL

1,00

4.2

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN GENERAL INCLUYE LIMPIEZA, FIJACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, RENIVELACION, REEMPLAZO DE PIEZAS EN FIBRA MINERAL DETERIORADAS, PINTURA DE LAS QUE SE ENCUENTREN MANCHADAS QUE NO AMERITEN REEMPLAZO, EL CIELORASO DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE

M2

180,93

/

106




NIVELADO, ACABADO Y TERMINADO.

4.3

PINTURA TIPO KORAZA PARA LA FACHADA, EL PORTICO DEBE SER PINTADO CON ESTE TIPO DE PINTURA COLOR CONCRETO, EL RESTO DE LA FACHADA EN COLOR BLANCO.

M2

76,13

4.4

PINTURA TIPO KORAZA COLOR CONCRETO PARA LAS VIGAS EN CONCRETO EXISTENTES BAJO LOS MUROS INTERIORES DE LA ORIP UBICADAS EN LOS DESNIVELES QUE PRESENTA LA OFICINA.

ML

9,06

V VENTANERÍA, PUERTAS Y VIDRIOS

5.1

LIMPIEZA DE VIDRIOS, MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO INCLUYE SILICONADA, ENGRASE Y SE LLAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES QUE GARANTICE PERMEABILIDAD CONTRA EL AGUA LLUVIA.

GL

1,00

VI PISOS , ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

6.1 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO ESPESOR ENTRE 4 A 8 CMTS.

M2

24,02

6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE EMBOQUILLADA, EL COLOR SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2

11,28

6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE EMBOQUILLADA, EL COLOR SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2

2,47

6.4

LIMPIEZA Y REPARACION DE ANDEN EXTERIOR, INCLUYE CAMBIO DE TABLONES EN MAL ESTADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA LAVADA SIMILAR A LA EXISTENTE EN LAS AREAS EN DONDE SE ENCUENTRA DETERIORADA O EN MAL ESTADO.

M2

12,48

VII CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, CERRADURA YALE TRES VUELTAS

UND

2,00

7.2

INSTALACION DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE DE CUBIERTA EN EL ÁREA DEL PATIO POSTERIOR, INCLUYE CORTE DE LA COLUMNA METÁLICA EXISTENTE, SOLDADURA DE LA VIGA A LA COLUMNA Y ANCLAJE A MUROS, HAY QUE BAJARLA DE NIVEL CONTINUANDO CON LA INCLINACION (PENDIENTE) GENERAL DE LA CUBIERTA.

ML

15,50

VIII MUROS, PAÑETES Y RESANES

/

107




8.1 RESANE DEL MURO DEL MESON DE ATENCION AL PUBLICO POR LA PARTE INTERNA, INCLUYE PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

M2

4,52

IX CUBIERTAS

9.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO TIPO BARROCA, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION, CUMBRERAS, REMATES CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

M2

242,73

9.2

REVISION Y ARREGLO DE CERCHAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE REFUERZO DE SER NECESARIO, ANCLAJE SEGURO DE TODA LA ESTRUCTURA, ASÍ MISMO LA INSTALACION DE TODOS LOS ELEMENTOS SOLDADOS NECESARIOS COMO SON TENSORES Y SOPORTES ADICIONALES PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL

1,00

9.3 FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 50 CMTS

ML

20,00

9.4 FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO DE 51 CMTS HASTA 110 CMTS

ML

31,00

9.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO TIPO BARROCA

ML

15,60

9.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYA PARA CUBIERTA TIPO BARROCA

UN

4,00

9.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC EN EL ÁREA DE LA CUBIERTA, PATIO POSTERIOR, DEBE SER DE UNA SECCION SUPERIOR A LA EXISTENTE Y CONTAR CON TRES DESAGUES.

ML

15,52

9.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE DESAGUE COMPLEMENTARIA A LA CANAL EN PVC DEL PATIO, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA TUBERÍA DEBE QUEDAR CONECTADA A LA RED DE DESAGUE DE LA OFICINA.

ML

15,60

9.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA DEL MISMO TIPO DE LA BARROCA, TIPO AJOVER, INCLUYE GANCHOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA UN CORRECTO ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.

M2

10,00

9.10 MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PARA VIGA CANAL, ANCHO ESTIMADO ENTRE 50 A 90 CMTS

ML

15,60

9.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE DESAGUE DE 4 PULGADAS PARA LA VIGA CANAL EN CONCRETO EXISTENTE SOBRE LA FACHADA, SE DEBE INSTALAR POR LA PARTE INTERNA DE LA SEDE, PASARLA POR DEBAJO DEL ANDEN REGATEANDO EL MISMO Y RESANANDOLO. EL AGUA DEBE SALIR A LA CALZADA, LOS TUBOS DE DESAGUE INSTALADOS POR LA PARTE INTERNA SERAN CUBIERTOS CON SUPERBOARD CON ACABADO FINAL EN PINTURA SIMULANDO COLUMNAS.

ML

16,00

/

108




9.12

IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANAL EN CONCRETO CON MANTO 500 XT FOIL EN ALUMINIO QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ML

15,60

9.13 INSTALACION DE GARGOLAS EN CONCRETO EN EL AREA DE LA VIGA CANAL EXISTENTE SOBRE LA FACHADA

UN

4,00

X ESTRUCTURA METALICA

10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METÁLICA TIPO BANCO, EN VARILLA CUADRADA DE 1/2", PARA SER INSTALADA DEBAJO DE LAS CLARABOLLAS, DEBE IR ANCLADA Y SOLDADA A LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA.

M2

2,45

XI CIELORRASOS

11.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.

M2

50,26

XII MANTENIMIENTO DE MUEBLES

12.1

MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA RODANTE EXISTENTE, SE DEBE HACER LIMPIEZA, ENGRASE DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE CADENA EN CADA CUERPO DE SER NECESARIO, AJUSTE, NIVELADA, ACEITADA DE PIEZAS MÓVILES Y CAMBIO DE TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, DEBE QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

GL

1,00

XIII OBRAS VARIAS

13.1

PROTECCIÓN, DESMONTE O MOVIMIENTOS DE MUEBLES, ENSERES Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE GARANTICEN LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS

GL

1,00

XIV ASEO GENERAL

14.1 ASEO GENERAL Y DURANTE LA OBRA GL

1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

109






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SILVIA - CAUCA



1 OBRAS EN FACHADA

1.1 DEMOL. PISO BALDOSA + CONTRAPISO M2 19,50

1.2 CAJA INSPECCION 80x 80 CM

[CONCRETO] UND 2,00

1.3 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 6,00

1.4 TUBERIA PVC 4 SANITARIA ML 12,00

1.5 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC

CUADRADO CANAL ML 30,00

1.6 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS

LLUVIAS ML 12,00

1.7 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 19,50

1.8 TABLON GRESS 33x33-DILATAC.GRAVA

3-5CM M2 19,50

1.9 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-

VOLQUETA M3 6,00

1.10

CAMBIO DE CERRADURA ENTRADA PPAL. INCLUYE EL DEMONTE DE LA

EXISTENTE Y LA INSTALACION DE UNA NUEVA

UND 1,00

1.11 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] M2 48,00

1.12 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 52,00

1.13 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 8,00

2 REJAS DE SEGURIDAD EN PATIOS INTERNOS

2.1 DESM.CANALES - BAJANTES ML 65,00

2.2 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22

SECCION 40X40 CM ML 65,00



3 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

3.1 MURO CULATA EN ADOVE M2 12,00

3.2 PAÑETE MURO CULATA IMPERMEABLE

1:2 M2 12,00

3.3

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS FALTANTES Y REMPLAZO DE UNIDADES EN MAL ESTADO Y RETIRO

DE ESCOMBROS. SE DEBE GARANTIZAR IMPERMEABILIDAD

TOTAL DE LA CUBIERTA.

M2 120,00

3.4 SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL

7MM. ML 48,00

4 APARATOS SANITARIOS BAÑO FUNCIONARIOS

/

110




4.1 DESMONTE SANITARIO UND 2,00

4.2 DESMONTE LAVAMANOS UND 2,00

4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE

SANITARIO UND 2,00


LAVAMANOS UND 2,00

4.5 LAVATRAPEADOR LADRILLO -

ENCHAPADO UND 1,00

5 BATERIAS SANITARIAS PARA

PUBLICO

5.1 PRELIMINARES

5.1.1 DEMOL. PISO BALDOSA + CONTRAPISO M2 16,00

5.1.2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 4,00

5.1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-

VOLQUETA M3 2,00

5.2 INSTALACIONES SANITARIAS

5.2.1 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 0,50

5.2.2 TUBERIA PVC 4 SANITARIA ML 12,00



5.2.5 RELLENO MATERIAL SITIO

COMPACTADO M3 2,00

5.2.6 CAJA INSPECCION 60x 60 CM

[CONCRETO] UND 2,00

5.2.7 PUNTO SANITARIO PVC 2" PTO 4,00

5.2.8 PUNTO SANITARIO PVC 3" PTO 2,00

5.2.9 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO UND 2,00

5.3 INSTALACIONES HIDRAULICAS

5.3.1 TUBERIA PVC ,1/2" ML 18,00

5.3.2 TEE PRESION PVC ,1/2" UND 6,00

5.3.3 CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 8,00

5.3.4 UNION PRESION PVC ,1/2" UND 6,00

5.3.5 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 4,00

5.3.6 LLAVE TERMINAL CROMADA LIVIANA UND 2,00

5.4 APARATOS SANITARIOS

5.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE

LAVAMANOS UND 1,00


SANITARIO UND 1,00

5.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO SANITARIO, ORINAL Y

LAVAMANOS TIPO DISCAPACITADOS, INCLUYE BARANDAS Y ACCESORIOS

UND 1,00

5.5 MUROS - BOARD

5.5.1 ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-

PARAL]140MM C20 M2 62,00

5.5.2

MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH, INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS

ACABADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

M2 62,00

/

111




5.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.6.1 SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14) UND 2,00

5.6.2 SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 2,00

5.6.3 LAMPARA ESPECULAR DE 60X60 UND 2,00

5.6.4 EXTRACTOR DE OLORES UND 2,00

5.7 PISOS

5.7.1 CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM

2.500Psi M2 12,00

5.7.2 ALISTADO PISO 4 CM M2 12,00

5.7.3 TABLON GRESS 33x33-

DILATAC.MORTERO 1-2CM M2 12,00

6 LIMPIEZA Y ASEO

6,10 LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE OBRA M2 120,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

112






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PASTO - NARIÑO



1 OBRAS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE 3TR (36.000BTU) TECNOLOGIA INVERTER, INCLUYE REFRIGERANTE ECOLOGICO R410, OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA O TUBERIA SEGUN EL CASO, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC.

UND 9,00

1.2 BASE PARA UNIDAD ENFRIADORA SOBRE EL CIELO RASO EXISTENTE

UND 9,00

1.3

BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA EN ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4", INCLUYE ANCLAJES SOBRE MUROS, ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA GARANTIZAR UN CORRECTO ACABADO

UND 9,00

1.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 24.000 BTU - 2 TON, TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERIA PVC.

UND 2,00

1.5 NIVELACION DE CIELO FALSO M2 188,00

1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR EN AREA DE ARCHIVO

UND 2,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

113





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO

ITEM


I AMPLIACION SEGUNDA PLANTA

1,1

DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES Y REINSTALACION DE LAS MISMAS EN

FACHADA POSTERIOR QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO Y

FUNCIONABILIDAD.

GL 1,00

1,2

DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN SEGUNDA PLANTA INCLUYE


M2 15,00

1,3 COLUMNAS EN CONCRETO

REFORZADO 3000 PSI, SECCION ,30 X 0,40 Mts.

ML 10,00

1,4 VIGAS DE AMARRE SUPERIORES

SECCION 0,50 x 0,20 ML 16,00

1,5 VIGAS CINTA SUPERIORES CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, SECCION 0,15 x

,20 Mts. ML 18,00

1,6 PLACA MACIZA EN CONCRETO

REFORZADO ALIGERADO e:0,50 CMS M2 12,00

1,7 PLACA EN CONCRETO MACIZO REFORZADO PARA TANQUE DE

RESERVA e: 0,10 Mts. M2 1,50

1,8

ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI. ABUZARDADO PREFABRICADOS PARA VENTANAS SECCION DE 0,20 X O,0,7

Mts.

ML 10,00

1,9

MURO EN LADRILLO A LA VISTA PARAFACHADA POSTERIOR SU

INTERIOR SE HALLA DEBIDAMENTE PAÑETADO Y ESTUCADO

ML 20,00

1,10 MURO EN BLOQUE DEBIDAMENTE

PAÑETADO Y ESTUCADO POR SUS DOS COSTADOS

M2 11,00

1,11

MURO EN BLOQUE DEBIDAMENTE PAÑETADO POR UN LADO Y PAÑETADO

Y ESTUCADOPOR EL OTRO PARA CULATAS ELPAÑETE

CORRESPONDIENTE A LA CULATA DEB ESTAR IMPERMEABILIZADO.

M2 22,00

1,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO INCLUYE

VIDRIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO.

M2 2,00

1,13

SUMINNISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS EN A.C INCLUYE CORREAS EN LAMINA DEIDAMENTE PINTADA CON ANTICORROSIVO QUE GARANTICE SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANCLAJE

GL 21,00

/

114





LINEALES DE FLANCHES ML 7,00

1,15

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA RESPETANDO EL DISEÑO EXISTENTE EN EL SEGUNDO

PISO DEBIDAMENTE PINTADA CON ANTICORROSIVO Y BARNIZ DE COLOR

SIMILAR O IDENTICO AL EXISTENTE INCLUYE SU MARCO METALICO Y

CHAPA DE SEGURIDAD QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABDO Y FUNCIONALIDAD. MEDIDAS 2,00 x 0,90

UN 1,00

1,16




CHAPA DE SEGURIDAD QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO Y FUNCIONALIDAD.,MEDIDAS 2,00 x 0,70

UN 1,00



1,18

SUMINSTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS

CORRESPONDIENTES A TOMAS 120v QUE GARANTICEN SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO INCLUYE ACCESORIOS.

UN 5,00

1,19


AHORRADORAS DE 60X60, CON TUBOS ECONOMIZADORES TIPO T5, CON BALASTO ELECTRÓNICO. INCLUYE





UN 5,00

1,20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO 24000BTU, CON

REFRIGERANTE R-410 INCLUYE TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CON SU RESPECTIVO TACO INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO E

HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DEL

AGUA

UND 2,00

1,21

SUMINASTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA DE ALTO TRAFICO

DEBIDAMENTE EMBOQUILLADO QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO

M2 20,00

/

115




INCLUYE SOBRE PISO Y GUARDA ESCOBAS

1,22

SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL DEBIDAMENTE

PINTADO Y ESTUCADO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO SIMILAR O

IDENTICO AL EXISTENTE EN EL RESTO D ELA OFICINA

M2 20,00

1,23

IMPERMEABILIZACION EN PINTURA BITUMINOSA PARA CULATAS

LATERALERS Y POSTERIORES, QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO


M2 20,00

1,24 PINTURA Y VINILO TRES MANOS

INCLUYE LIJADA, RESANE CON ESTUCO PLASTICO, COLOR A ELEGIR EN OBRA

M2 35,00

1,25


MUROS INTERNOS, INCLUYE ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA

M2 18,00

II CUBIERTA

2,1

SONDEO,DESTAPADA Y LIMPIEZA DE BAJANTES INCLUYE REINSTALACION Y SUMINSTRO DONDE SE REQUIERA DE

SOSCOS.

ML 7,00

2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CON MATO FIBER

GLASS METAL 100, PARA PLACA DE CONCRETO EXISTENTE EN PARTE POSTERIOR INCLUYE RASPADA Y

LIMPIEZA DE LA PLACA DE CONCRETO DONDE SE APLICARA ESTE MANTO

M2 10,50

2,3 IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL CON

MANTO FIBER GLASS METAL 100 ML 7,00

2,4

MANTENIMIENTO DE LINEALES DE FLANCHES INCLUYE FIJACION Y O

REMPLAZO DE LOS QUE SE HALLEN DETERIORADOS

ML 7,00

2,5

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA CONSISTENTE EN FIJAR

ELEMENTOS SUELTOS, REMMPLAZAR CUBIERTAS EN MAL

ESTADO,IMPERMEABILIZAR ZONAS DETERIORADAS Y RELLENO DE

HUECOES EXISTENTES PARA EVITAR ACCESO DE ANIMALES.

GL 1,00


3,1

CORRECION DE HUMEDADES EN MUROS, DE CULATAS POSTERIORES Y LATERALES, ESTO INCLUYE LIMPIEZA,

RESANES EN PAÑETE IMPERMEALIZADO 1:4, Y DEMAS

ELEMENTOS Y MATERIALES QUE PERMITAN EL CORRECTO ACABADO E IMPERMEABILIZACION DE LOS MUROS.

M2 133,00

3,2 IMPERMEABILIZACION EN PINTURA

BITUMINOSA PARA CULATAS LATERALES Y POSTERIORES, QUE

M2 133,00

/

116




GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO E IMPERMEABILIZACION



M2 70,00

3,4

PINTURA EN VINILO CORAZA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, REMATES,

COLUMNATAS Y FRONTON SOBRE FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR,

INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO


M2 20,00

3,5



M2 160,00

3,6

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR BAJO PLACA TRES MANOS INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN PERFECTO ACABADO

M2 50,00


4,1


ESMALTE, INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASADA DE LA PUERTA DE

SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO

HIDRAULICO

GL 1,00

4,2

MANTENIMIENTO, AJUSTE, LIJADA , ANTICORROSIVO Y PINTURA CON

ESMALTE, VENTANERIA EXISTENTE EN LA EDIFICACION INCLUYE LIMPIEZA, ENGRASE, IMPERMEABILIZACION Y

AJUSTE DE VENTANAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS.

M2 15,00

V INSTALACIONES ELECTRICAS Y APARATOS ESPECIALES

5,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS DE 2X32W, CON TUBOS ECONOMIZADORES TIPO

T5, CON BALASTO ELECTRÓNICO. INCLUYE RETIRO DE LAS LÁMPARAS




CIELO RASO.

UN 7,00

5,2





UN 7,00

/

117






5,3

TRASLADO Y O ADECUACION DE INSTALACIONES AIRES

ACONDICIONADOS EXISTENTES, INCLUYE DESMONTAJE DE

INSTALACIONES, AJUSTE DE TUBERIA PARA EVITAR ESCAPES DE AGUA Y

PROLONGACION DE LA MISMA EN EL CASO DE LA FACHADA CON EL FIN DE

EVITAR DERRAME DE AGUA.

GL 1,00

5,4

REVISION Y MANTENIMINETO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYE REVISION DE CARGAS,

CABLEADOS, AJUSTE DE ACCESORIOS Y APARATOS DONDE SE REQUIERA

QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

GL 1,00

5,5





AGUA

UND 3,00

5,6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES

ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLI Y LAS CONDENSADORAS, INCLUYE

REPUESTOS MENORES, MANO DE OBRA Y RECARGA DE REFRIGERANTE

EN CASO DE SER NECESARIO.

GL 1,00

VI INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

6,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED HODRAULICA INCLUYENDO

GRIFERIAS,TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN

MAL ESTADO QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN

TODA LA EDIFICACION.

GL 1,00

6,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA

POTABLE DE 1000 LtS, INCLUYE RETIRO DEL ANTERIOR E INSTALACIONES

HIDRAULICAS Y OBRAS CIVILES QUE GARANTICEN UN CORRECTO

FUNCIONAMINETO

UM 2,00

VII ASEO GENERAL


TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE GL 1,00

/

118




ESCOMBROS

7,2


GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

119






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGO - VALLE

ITEM


I PRELIMINARES

1,1 DEMOLICION PISO BALDOSA + MORTERO (BAÑOS - RAMPA )

M2 7,00

1,2 DEMOLICION MUROS BAÑOS - OFICINA M2 11,50

1,3 EXCAVACION PISO BAÑOS M3 3,00



1,6 DESMONTE VENTANA AREA JURIDICA M2 4,00

1,7 DESMONTE PTAS BAÑOS - REGISTRADOR - JURIDICA

UND

3,00

II ESTRUCTURA

2,1 VIGA DINTEL 21 Mpa ML 3,50

2,2 HIERRO 60.000 PSI KG 40,00

2,3 MURO SOGA LADRILLO COMUN- BAÑOS - JURIDICA

M2 8,5

2,7 CONTRAPISO E= 6CMS - BAÑO M2 7,00

2,8 PISO GRAVA LAVADA - ANDEN M2 1,50

2,9 DILATACIONES EMPALME MUROS ML 17,50

2,10

REPELLO MUROS M2 24,00

III INSTALACIONES HDCAS Y SANITARIAS


ML 10,00

3,2 TUBO 4" ML 12,00

3,3 PTO HDCO 1/2" UN 3,00


3,5 CANCELACION PTO SANIT LAVAMANOS

UN 2,00

3,6 CANCELACION PTO HIDRAULICO UN 2,00



3,9 CAJA INSPECCION CTO 60 X 60 INTERNO

UN 2,00

3,10

ORINAL MEDIANO UN 1,00

3,11

SIFON 4" UN 2,00

3,12


3,13


3,14


3,15

LLAVES DE PASO 1/2" UN 2,00

3,16


/

120




IV CUBIERTA

4,10


V PINTURA


5,2 ESTUCO M2 30,00


5,4 PTA BAÑO 1,0 X 2,20 UND

1,00

5,5 PTA BAÑO 0.80 X 2,20 UND

1,00

5,6 CELOSIA 1.0 X 0.6 - BAÑOS M2 0,60

VI INSTALACIONES ELECTRICAS

6,1 RETIRO SWITCH PARED - JURIDICA UND

1,00

6,2 REUBICACION SWITCHE PARED UND

1,00

6,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 18.000 BTU- 1 1/2 TON - TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERIA PVC.

UN 1,00

6,4 CAJA METALICA 20 X 30 UN 1,00

6,5 CAJA METALICA DE 40 X 40 UN 1,00

6,6 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 100 A UN 1,00

6,7 BREAKER 2F DE 15 A UND

4,00


6,00

6,9 MINI BREAKERS 3 X 40 A UND

1,00

6,10

MINI BREAKERS 3 X 50 A UND

1,00

6,11


1,00

6,12

CAJA BREAKERS 3F DE 24 CTOS UND

1,00

6,13

SEGUIDOR TRIFASICO UND

1,00

6,14

CONTACTOR TRIFASICO 80 A UND

1,00

6,15

CABLE #4 THWN ML 15,00

6,16


6,17

TUBERIA EMT- ACCESORIOS ML 20,00

VII CARPINTERIA

7,1 PTA ACCESO INTERNA PUBLICO MADERA INCLUYE VISOR EN VIDRIO

UND

1,00

7,2 PTA PPAL ACCESO PUBLICO FACHADA UN 1,00

/

121




VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE HERRAJES, BISAGRAS, MANIJAS, CERRADURAS. PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

D

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

122






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

ITEM


I PRELIMINARES

1.1 DEMOLICION MORTERO PISO M2 84,00

II PISOS

2.1 ALISTADO DE PISO 4 CM M2 84,00

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO

EN CERAMICA INCLUYE GUARDAESCOBA

M2 84,00


3.1



CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA

LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y

TUBERIA PVC.

UN 1,00

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LAMPARA ELECTRONICA ESPECULAR DE 60X60 DE SOBREPONER

UN 20,00

3.3

REVISION ELECTRICA GENERAL AREA BODEGA, INCLUYE DIAGNOSTICO

CARGAS, LAMPARAS FUORESCENTES, BALASTOS,

SOCKETS, AJUSTE DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES,

SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUES SI ES NECESESARIO QUE

GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

IV CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LÁMINA 0.90 X 1.90 M.

UND 5,00


UND 1,00


UND 1,00

V PINTURA

5.1 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

INCLUYE RESANE M2 650,00

VI CIELO RASOS

6.1 ARREGGLO DILATACIÓN CIELO RASO

EN DRYWALL ML 25,00

VII PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

7.1 ALZADO DE NIVEL DE PISO, INCLUYE

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO

M2 230,00

7.2 ADOQUIN DE GRESS RECTANGULAR VEHICULAR INCLUYE ARENA FINA DE

M2 230,00

/

123




PEGA (20.5 x 10.5 x 5)

7.3 PODA, CORTE Y TRASLADO DE ARBOL UN 1,00

VIII VARIOS

8.1 ASEO GENERAL GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

124






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARMEN DE BOLIVAR - BOLIVAR

ITEM




RETIRO UN 3,0


RETIRO UN 3,0

1,3 DEMOLICION ENCHAPE PISO BAÑOS , HALL INCL RETIRO DE ESCOMBROS

M2 9,0



M2 70,8


INC RETIRO UN 6,0

1,6 DEMOLICIÓN MESÓN EN CONCRETO ML 2,0

II FACHADA

2,1 LIMPIEZA DE FACHADA Y APLICACIÓN

DE HIDRÓFUGO M2 27,5

III CUBIERTAS Y CIELOS RASOS

3,1

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA Y PLACAS PLANAS DE

CUBIERTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS FALTANTES Y

EN MAL ESTADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. SE DEBE GARANTIZAR

IMPERMEABILIDAD TOTAL DE LA CUBIERTA.

M2 220,0

3,2 DESMONTE Y RETIRO DE

CIELORRASO INCLUYE ESTRUCTURA M2 220,0

3,3 DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS

DE TECHO UN 27,0

3,4 CIELO FALSO EN FIBRA MINERAL

(INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO) M2 220,0

IV PINTURAS

4,1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES

MANOS, INCLUYE RESANES EN ESTUCO PLASTICO.

M2 300,0

V INSTALACIONES HIDRAULICAS



5,2



UN 3,0

/

125




5,3



FUNCIONAMIENTO.

UN 3,0

5,4 MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M

CAL.18 ML 2,0

VI REDES ELECTRICAS

6,1

REVISION ELECTRICA GENERAL INCLUYE DIAGNOSTICO CARGAS,

LAMPARAS FUORESCENTES, BALASTOS, SOCKETS, AJUSTE DE

TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE

APLIQUES SI ES NECESESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

GL 1,0

6,2

SUMIINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 2 x 48" AHORRADORAS

INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS NECESARIAS QUE

GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 30,0

VII ACABADOS

7,1




FUNCIONAMIENTO

GL 1,0


ENCHAPE MUROS M2 30,0


ENCHAPE PISOS M2 9,0

7,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA, MARCO EN

LAMINA CAL 20 UN 6,0

VIII ASEO GENERAL

8,1

LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS EXISTENTES INCLUYE REPULIDA SI

ES NECESARIO, REMPLAZO DE BALDOSAS DETERIORADAS QUE

GARANTICEN SU CORRECTO ACABADO

M2 120,0


ESCOMBROS GL 1,0

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

126






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGENA - BOLIVAR

ITEM


I FACHADA

1,1

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS INCLLUYE RESANES DONDE

SE REQUIERA, RESPETANDO LOS ACABADOS ORIGINALES DE LA CASA

M2 132,0

II CUBIERTAS Y CIELOS RASOS

2,1





M2 528,0

III PINTURAS


MANOS, INCLUYE RESANES M2 300,0

IV INSTALACIONES HIDRAULICAS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2 HP PARA TRASLADO DE AGUA DEL TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA AL TANQUE AÉREO DE RESERVA

DE AGUA INCLUYE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA (CABLEADO Y

PROTECCIÓN) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UN 1,0

4,2 REPARACIÓN MUEBLE COCINA EN

MADERA INCLUYE PINTURA UN 2,0

V UNIDADES DE AIRE TIPO MINISPLIT

5,1


CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS

MUROS Y TUBERIA PVC.

UN 1,0

VI ASEO GENERAL


ESCOMBROS GL 1,0

/

127




COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

128






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CERETE – CORDOBA

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1


GL 1,00


2.1

REVISIÓN DE CUBIERTAS INCLUYE AJUSTE Y/O REMPLAZO DE FLANCHES Y TEJAS DETERIORADAS QUE GARANTICE SU CORRECTO ANCLAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

M2 200,00


3,1

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS (ACOMETIDAS. FLOTADORES), QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO

GL 1,00


4,1


UND

35,00

4,2

REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ENTUBADO DEL CABLEDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUES QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2 HP PARA TRASLADO DE AGUA DEL TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA AL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA, INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA (CABLEADO Y PROTECCION) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 1,00

/

129




4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIOANDO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 5,00

4,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 24.000 BTU - 2 TON, TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC, PARA FUNCIONARIOS DE SEGUNDO PISO

UND 2,00

4,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 12.000 BTU - 1 TON, TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC, PARA CUARTO TECNICO

UND 1,00

5 ACABADOS

5,1

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO PARA USO INTERIOR TIPO A TRES MANOS EN MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES E IMPERMEABILIZACIÓN EN ÁREAS PUNTUALES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 215,00

5,2

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA USO EXTERIOR TRES MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO, COLUMNAS Y PÓRTICO ACCESO, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 50,00

5,3 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO PARA ELEMENTOS DE LADRILLO EN LA FACHADA

M2 280,00


GL 1,00

6 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

6,1 ARREGLO DE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA INCLUYE LIJADA, PINTURA Y CERRADURA DE SER NECESARIO

UN 7,00

6,2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE VIDRIOS Y VENTANAS, INCLUYE SILICONADA DE LOS MISMOS, MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE PARTES MÓVILES DE LAS VENTANAS QUE GARANTICE UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN Y

GL 1,00

/

130




FUNCIONAMIENTO

6,3

APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA 3 MANOS, VENTANAS Y REJAS METALICAS, INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 50,00

6,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA PARA VENTANA DE CENTRO DE COMPUTO, ARCHIVO Y DESPACHO DE LA REGISTRADORA

M2 18,00

6,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES

UND 12,00

7 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA

7,1

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN PLACA EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE ACABADO EN GRAVILLA LAVADA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO ANTIDESLIZANTE.

M2 1,00

8 ASEO GENERAL

8,1 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.

GL 1,00

8,2 MOVIMIENTO DE MUEBLES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS.

GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

131






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE COROZAL – SUCRE

ITEM


I PRELIMINARES

1,1

PROTECCIÓN, DESMONTE O MOVIMIENTOS DE MUEBLES, ENSERES Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE GARANTICEN

LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS

GL 1,00

2 MAMPOSTERÍA

2,1

RESANE DE GRIETA EN MURO DEL ÁREA DE COCINA QUE COLINDA CON EL LOTE VECINO INCLUYE REEMPLAZO DE

BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE Y OBRAS NECESARIAS PARA

GARANTIZAR UN CORRECTO ACABADO

M2 11,00


3,1




GL 1,00


4,1


INTERRUPTORES, ENTUBADO DEL CABLEDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DE APLIQUES QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

4,2

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE EL

SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO,

GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 4,00

4,3


CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS

MUROS Y TUBERÍA PVC

UND 2,00

5 ACABADOS

/

132




5,1



CORRECTO ACABADO.

M2 350,00

5,2

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA PARA USO EXTERIOR TRES MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO,

COLUMNAS Y PÓRTICO ACCESO, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE

GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 50,00

5,3

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO PARA ELEMENTOS EN

LADRILLO DE LA FACHADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

TABLETAS FALTANTES QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

M2 120,00


6,1 ARREGLO DE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA INCLUYE LIJADA, PINTURA Y

CERRADURA DE SER NECESARIO UN 8,00

6,2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE VIDRIOS Y VENTANAS, INCLUYE SILICONADA DE LOS MISMOS,

MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE PARTES MÓVILES DE LAS VENTANAS

QUE GARANTICE UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

GL 1,00




PERSIANAS VERTICALES UND 9,00

7 ASEO GENERAL


ESCOMBROS. GL 1,00


EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS. GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

133






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCE – SUCRE

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1



GL 1,00

1,3 RETIRO DE LAMPARAS UND 15,00

1,4 RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE DE VIGAS CANALES

ML 31,00


2,3 REPARACIÓN Y RESANE DE GRIETAS

EN MUROS M2 20,00

2,4

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO FOIL EN ALUMINIO QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REEMPLAZO SI ES NECESARIO

ML 31,00

2,5

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN PLACA EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE ACABADO EN GRAVILLA LAVADA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

ANTIDESLIZANTE

M2 2,00

2,6 IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA

CON MANTO FOIL EN ALUMINIO M2 10,00


3,1




GL 1,00


SANITARIO, LAVAMANOS, GRIGERÍA UND 2,00


4,1



ELÉCTRICO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TUBOS

ECONOMIZADORES DE 32W, LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LA

NORMA RETIE.

UND 25,00

4,2 PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS

INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, TOMA Y ENCHUFE, DEBE CUMPLIR CON LA

UND 25,00

/

134




NORMA RETIE.

4,3




GL 1,00

4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL

ÁREA DE ARCHIVO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE

SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

UN 1,00


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) UND 2,00

4,6


YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO,

CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR

ADECUADO ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA

PVC PARA DESPACHO DE REGISTRADORA Y ÁREA

ADMINISTRATIVA

UND 2,00

5 ACABADOS

5,1



CORRECTO ACABADO.

M2 360,00

5,2




M2 150,00

5,3 INSTALACION DE AVISO EN FACHADA

PRINCIPAL UND 1,00

6,0 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

6,1

PINTURA DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTE INCLUYE LIJADA

MANTENIMIENTO Y TINTILLA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICE UN

CORRECTO ACABADO

UN 6,00

6,2




FUNCIONAMIENTO

GL 1,00

/

135




6,3



NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

M2 80,00


PELICULA POLARIZADA PARA VENTANA DE CENTRO DE COMPUTO

M2 2,00


PERSIANAS VERTICALES UND 8,00

7 ASEO GENERAL


ESCOMBROS. GL 1,00



COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

136






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARAUCA – ARAUCA

ITEM


I DESMONTES

1,1 DESMONTE Y RETIRO DE CIELORRASO INCLUYE ESTRUCTURA

M2 360,00

1,2 DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS DE TECHO

UN 27,00

1,3 DESMONTE Y RETIRO DUCTOS DE VENTILACIÓN, INCLUYE CONDENSADORA

GL 1,00

II CUBIERTA Y CIELO RASO

2,1


m2 360,00

2,2 CIELO FALSO EN FIBRA MINERAL (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)

M2 360,00


3,1 LAMPARA ELECTRONICA ESPECULAR DE 60X60

UN 20,00

IV PINTURA


M2 450,00


5,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU INLCUYE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, ASI COMO PUNTOS DE DESAGUE GARANTIZANDO EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO

UN 1,00

VI ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE MUEBLES


6,2


GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

137






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE OROCUE – CASANARE

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1


GL 1,00

1,2 CORTE DE MALEZA MATORRALES EN PATIO Y ANTEJARDÍN.

GL 1,00

2 CUBIERTAS Y CIELORRASOS

2,1

IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MURO FACHADA ACCESO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS, QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

ML 15,00

2,2 DESMONTE DE CANAL AGUAS LLUVIAS EN PVC INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

ML 15,00

2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL POSTERIOR EN PVC, INCLUYE UNIONES, TERMINALES, GANCHOS DE FIJACIÓN QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

ML 15,00

2,4

DESMONTE DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS POSTERIOR EN PVC INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

ML 10,00

2,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE UNIONES, GANCHOS DE FIJACIÓN QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

ML 5,00

2,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN FIBROCEMENTO PARA PATIO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 10,00

2,7 RETIRO CANAL METÁLICA EN EL PATIO INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.

ML 4,00

2,8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL METÁLICA PARA RECOGER AGUAS LLUVIAS, SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

ML 4,00

2,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4"

ML 4,00

/

138




CUADRADA QUE DESAGÜE LA VIGA CANAL DE LA FACHADA, INCLUYE ABRAZADERAS PARA FIJARLA A LA PARED DE LA FACHADA, Y LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA QUE SE CONECTE A LA VIGA CANAL Y QUE EL DESAGÜE SALGA A LA CALLE.

2,10

REVISIÓN GENERAL DE CUBIERTA EN GENERAL INCLUYE EL CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, TEJAS ROTAS, REMATES SOBRE Y CONTRA MUROS Y CABALLETES, QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 149,50


3,1

CAMBIO DE LA RED ELÉCTRICA INCLUYE RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS DE PROTECCIÓN (BREACKER, CANALETAS, REVISIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN, DISEÑO ELÉCTRICO Y OBRAS CIVILES NECESARIAS) QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

3,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO INCLUYE RETIRO DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES.

UN 15,00


UN 15,00

3,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON 24,000 BTU DE CAPACIDAD A 220 V, CERTIFICACIÓN DE UN AÑO DE GARANTÍA, ESTE ÍTEM DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS Y OBRA CIVIL, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PUNTO Y BREACKER) Y DESAGÜES (DEBE INCLUIR LA BOMBA DE CONDENSADO) GARANTIZANDO UN PERFECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO, DISTANCIA APROXIMADA ENTRE EL EQUIPO Y LA UNIDAD CONDENSADORA ENTRE 10 Y 15 METROS, HASTA EL PATIO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO E HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA.

UN 2,00

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2 HP PARA TRASLADO DE AGUA DEL TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA AL TANQUE AÉREO DE RESERVA DE AGUA INCLUYE OBRA CIVIL Y

UN 1,00

/

139




ELÉCTRICA (CABLEADO Y PROTECCIÓN) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

UN 2,00

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

UN 2,00

4,4

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE SONDEO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

5 ACABADOS

5,1

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE VIDRIOS Y VENTANAS, INCLUYE SILICONADA DE LOS MISMOS, MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE PARTES MÓVILES DE LAS VENTANAS QUE GARANTICE UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

5,2

APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA 3 MANOS, VENTANAS, PUERTAS Y REJAS EXTERIORES, INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 20,00

5,3

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO PARA USO INTERIOR TIPO A TRES MANOS EN MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES EN ÁREAS PUNTUALES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 350,00

5,4

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO PARA USO INTERIOR TIPO A TRES MANOS EN GUARDA ESCOBA, INCLUYE RESANES EN ÁREAS PUNTUALES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

ML 100,00

5,5

APLICACIÓN DE PINTURA EN CORAZA PARA USO EXTERIOR TIPO A TRES MANOS EN FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 130,00

5,6

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA PARA USO EXTERIOR TRES MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO, COLUMNAS Y PÓRTICO ACCESO, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 160,00

/

140




5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA EN CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN PATIO.

M2 10,00

5,8

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO DEL TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS (ACOMETIDAS Y FLOTADORES), QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

6 MAMPOSTERÍA

6,1 CONSTRUCCIÓN MURO EN BLOQUE EN CELOSÍA PATIO

M2 10,00

7 PISOS

7,1 CONSTRUCCIÓN PLACA PISO EN CONCRETO ARMADO E=0,10 ML EN 3000 PSI PARA PATIO

M2 10,00


8,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI PERSIANAS HORIZONTALES QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO, DIMENSIONES 3,50 X 3,00 ML.

UN 5,00

8,2

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AJUSTE DE VENTANAS METÁLICAS INCLUYE DESMONTE DE LA VENTANA INCLUYE REJA, RETIRO DE LA CERRADURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA POR LA PARTE INTERNA DE LA OFICINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURAS PARA QUE FUNCIONE COMO ES DEBIDO, ANCLAJE DE VENTANA AL MURO, RESANE (PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA MUROS), PINTURA EN ESMALTE QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

UN 5,00

8,3

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

UN 1,00

9 ASEO GENERAL


GL 1,00


GL 1,00

COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

141






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN MARTIN – META

ITEM


I PRELIMINARES

1,1 DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS DE BAÑOS (SANITARIO, LAVASMANOS Y ACCESORIOS)

UN 2,00

1,2

DESMONTE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, INCLUYENDO RESANES DEJANDO LOS ACABADOS EN PERFECTO ESTADO

GL 1,00


2,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED HODRAULICA INCLUYENDO REGATEO Y RESANE PARA INSTALAR TUBERIA DE AGUA DE 1/2 PVC EN TRES BAÑOS EN UNA LONGITUD DE 12 ML, GRIFERIAS QY DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO .

GL 1,00

2,2

INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA EN PVC HIDRAUICA DE "3/4 INCLUYE ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMINETO

Ml 59,00

2,3

DENOLICION Y CONSTRUCCION DE PLACA POSO PARA INSTALACION DE TANQUE SUBTERRANEO EN PVC DE 1000 LTS

M2 4,00

2,4

SUMINISTRO EINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS DEBIDAMENTE EMBOQUILLADOS QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ESTOS INCLUYEN SANITARIO, TAPA DE SANITARIO, LAVAMANOS , GGRIFEREIA, PUNTOS, LLAVE DE PASO, ACCESORIOS Y ESPEJOS TIPO CORONA O SIMILAR

UN 3,00

2,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE RESEVA DE AGUA POTABLE DE 1000 LtS, INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y OBRAS CIVILES QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMINETO

UM 2,00


3,1

REVISION GENERAL, MANTENIMINETO,ARREGLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA, INTERNA Y DE FACHADA, INCLUYE CAMBIO DE TOMAS, BREAKER,

GL 1,00

/

142




LAMPARAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.

3,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS 46" X 2 INCLUYE RETIRO DE LAS ANTERIORES E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS MISMAS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UN 35,00

IV PINTURA, PISOS Y ENCHAPES

4,1

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR EN MUROS TRES MANOS INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN PERFECTO ACABADO

M2 360,00

4,2

SUMINISTRO EINSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA BAÑO DEBIDAMENTE EMBOQUILLADO EN CEMENTO BLANCO QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO PARA BAÑOS INCLUYE DEMOLICION Y TRANSPORTE DE ESCO,BROS DEL PISO EXISTENTE..

M2 88,00

4,3

INSTALACION DE PISO EN CERAMICA 20x 20 ANTIDESLIZANTE DEBIDAMENTE EMBOQUILLADA EN CEMENTO BLANCO PARA PISOS DE BAÑOS INCLUYE DEMOLICION DE PISO ESXISTENTE Y RENSPORTE DE ESCOMBROS.

M2 10,50

4,4 PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS EN MUROS PATIO INTERIOR SIMILAR A LA EXISTENTE

M2 50,00

4,5 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 85,50

4,6

PINTURA EN ACEITE PARA VENTANAS METALICAS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE LIJADA Y ANTICORROSIVO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

M2 50,00


5,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PAEA BODEGA , INCLUYE CERCHAS, GANCHOS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS QUE QUE GARANTICE UNA CORRECTA FIJACION DE LAS TEJAS MEDIDAS: 8 X 6,10 X 1 X 4.60

M2 21,50

5,2

MANTENIMNETO, ANCLAJE Y NIVELACION DE CIELO RASO EXISTENTE QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS FALTANTES DE SIMILARES CARACTERISTICAS.

M2 244,00

VI CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

/

143




6,1

MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL CONSISTENTE EN AJUSTE DE LA MISMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO QUE GARNATICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y NIVELACION.

GL 1,00

6,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS DE SEGURIDAD TIPO BANCO PARA LAS VENTANAS DE FACHADA FRONTAL.

M2 20,00

6,3

IMPERMEABILIZACION CON SILICONA, LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASE Y MANTENIMINETO GENERAL DE VENTANERIA EN ALUMINIO DE TODO EL EDIFICIO

GL 1,00

VII AIRES ACONDICIONADOS

7,1 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 7,5 TONELADAS, CON REFRIGERANTE R-410.

UN 1,00

7,2

INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPOS CENTRALES, ACOMETIDAS PARA CADA AIRE, OBRAS CIVILES Y DESAGÜES (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA). INCLUYE SUMINISTRO DE BASES ANTIVIBRACIÓN, DRENAJES, ACCESORIOS Y FILTROS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AIRE.

GL 1,00

7,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE REJILLAS DE 10X10, PARA AIRES ACONDICIONADO CENTRAL, INCLUYE DUCTOS PARA LAS REJILLAS, OBRAS CIVILES Y MOVIMIENTO DE CIELO RASO.

UN 5,00

7,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 8 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, DE ACUERDO A LA NORMA RETIE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PRINCIPAL Y PROTECCIONES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, CONECTORES, CANALIZACIONES, CONEXION A LA PUESTA A TIERRA DE LA ORIP Y DEMAS ACCESORIOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE ACABADO EN LAS ÁREAS INTERVENIDAS.

UN 1,00

7,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU, PARA EL ÁREA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE LAS OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, CIRCUITO PARA LOS EQUIPOS DESDE EL TABLERO PRINCIPAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, E HIDRÁULICAS, QUE GARANTICEN EL CORRECTO

UN 1,00

/

144




FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

VIII ASEO GENERAL


COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

145






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MITU - VAUPES

ITEM

DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO VR. TOTAL VALOR CAPITULO

1 PRELIMINARES

1,1



GL 1,00

1,2 DESMONTE DE CUBIERTA TEJA BARRO GL 85,90

1,3 DEMOLICIÓN DE MESON DE PUESTO DE

CAJAS GL 1,00

1,4 DEMOLICION PISO TABLETA GRESS +

MORTERO (PATIO ) M2 24,54

1.4


MATERIAL EN AREA DE PATIO PARA AMPLIACION DE CERRAMIENTO DE

LOTE

M2 18,00

1,5 RETIRO DE ESCOMBROS GL 1,00

2 CUBIERTA, MAMPOSTERÍA, PISOS

2,1

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA BARRO PRENSADA SOBRE ASBESTO

CEMENTO, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION, CUMBRERAS, REMATES

CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

M2 88,00


ESTRUCT. ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C

M2 88,00

2,3 FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA

CAL 22 DESARROLLO HASTA 50 CMTS ML 20,00

2,4

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE ESCTRUCTURA DE CUBIERTA

EXISTENTE DE PLANTA ELECTRICA Y CUARTO DE ALMACEN INCLUYE

REFUERZO DE SER NECESARIO, ANCLAJE SEGURO DE TODA LA

ESTRUCTURA, ASÍ MISMO LA INSTALACION DE TODOS LOS

ELEMENTOS SOLDADOS NECESARIOS COMO SON TENSORES Y SOPORTES ADICIONALES PARA UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

2,5 IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL,

INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES ML 50,00

/

146




NECESARIOS, QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

2,6

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN GENERAL INCLUYE LIMPIEZA, FIJACIÓN

DE ESTRUCTURA EXISTENTE, PINTURA, Y REEMPLAZO DE PIEZAS

DETERIORADAS QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO SIMILAR AL

EXISTENTE

M2 100,00

2,7

CONSTRUCCIÓN DE MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM EN PARTE

POSTERIOR DEL PATIO PARA CERRAMIENTO DE LOTE

PERTENECIENTE A LA ORIP

M2 107,60


PAÑETE MURO IMPERMEABLE 1:2 M2 182,00

2,9 ALISTADO PISO 5 CM, PARA LOTE

POSTERIOR Y PATIO M2 169,00



2,11

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAVADERO CON INSTALACIÓN DE CAJA INCLUYE REJILLAS, PUNTO HIDRAULICO Y SANITARIO, ACABADOS EN ENCHAPE DEBIDAMENTE EMBOQUILLADOS QUE


GL 1,00


3,1




GL 1,00

5,4 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y

LIMPIEZA DE JARDINERES GL 1,00


4,1

MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS ESPECULARES AHORRADORAS DE 60 X

60 CMTS INCLUYE REVISIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE

GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE

LAMPARAS FALTANTES

GL 1,00

4,2




GL 1,00

/

147




4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO, INCLUYE EL SUMINISTRO

DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

UN 4,00

5 ACABADOS

5,1



CORRECTO ACABADO.

M2 65,00

5,2

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA USO EXTERIOR TRES MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO,



M2 182,00

5,3

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO PARA ELEMENTOS DE

LADRILLO DE JARDINERAS EN PARTE FRONTAL

M2 10,00



CERRADURA DE SER NECESARIO UN 2,00

6,2




FUNCIONAMIENTO

GL 1,00

VII ASEO GENERAL


ESCOMBROS. GL 1,00



COSTO DIRECTO

AIU (28%)


SUBTOTAL OBRA

/

148




ANEXO 5. PRESUPUESTO DETALLADO OBRAS

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESUMEN DEL VALOR DEL PROYECTO

No. OFICINA DE REGISTRO DEPARTAMENTO VALOR DE LAS OBRAS

1 CAUCASIA ANTIOQUIA 14.135.293,82

2 CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA 2.453.858,96

3 MARINILLA ANTIOQUIA 17.353.789,43

4 MEDELLIN ZONA SUR ANTIOQUIA 165.144.459,00

5 SONSON ANTIOQUIA 59.135.532,36

6 SOATA BOYACA 54.296.026,40

7 SOCHA BOYACA 9.483.286,40

8 TUNJA BOYACA 1.932.000,00

9 UBATE CUNDINAMARCA 23.235.905,51

10 GARZON HUILA 58.979.523,93

11 CUCUTA NORTE DE SANTANDER 159.132.496,60

12 FILANDIA QUINDIO 6.395.703,10

13 PIEDECUESTA SANTANDER 17.481.045,12

14 SAN GIL SANTANDER 12.049.240,00

15 SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER 15.826.441,68

16 FRESNO TOLIMA 57.304.097,04

17 SILVIA CAUCA 53.267.343,30

18 PASTO NARIÑO 105.559.662,88

19 PUERTO ASIS PUTUMAYO 58.746.968,00

20 CARTAGO VALLE 22.588.489,34

21 BARRANQUILLA ATLANTICO 58.151.186,90

22 CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR 62.376.315,01

23 CARTAGENA BOLIVAR 21.496.720,00

24 CERETE CORDOBA 44.997.664,60

25 COROZAL SUCRE 26.937.979,68

26 SINCE SUCRE 46.275.598,88

27 ARAUCA ARAUCA 64.917.776,00

28 OROCUE CASANARE 38.365.770,63

29 SAN MARTIN META 54.070.368,80

30 MITU VAUPES 58.884.698,73

TOTALES

1.390.975.242,11

/

149






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CAUCASIA – ANTIOQUIA

ITEM

DESCRIPCION UN CANT

. VR. UNITARIO VR. TOTAL VR. CAPITULO

I PRELIMINARES

1,1 RESANE MURO PATIO , GANCHOS /FLEJES 3/8"

GL 1,00 300.000

300.000

12 CONCERTINA SENC. 45 CMS INOX ML 23,00 81.150

1.866.450

1,3 CIERRE ALAMBRE # 12.5 TRES HILOS ML 23,00 3.130

71.990

1,4 PARAL TENSOR VARILLA diametro 1/2" -L= 0,6 MT INCLUYE ANCLAJE , CADA 2 MTS

UND

15,00 26.440

396.600

1,5 SARDINEL CIERRE LATERAL PLANTA ELECTRICA H= 25 CMTS INCLUYE HIERRO

ML 8,00 22.152

177.216

2.812.256

II PINTURAS


0 1.870

187.935

2,20

ESTUCO MURO INTERIORES M2 60,00 6.530

391.800

2,30

ESTUCO PLASTICO - PATIO M2 40,50 8.710

352.755

2,4 PINTURA EN VINILO INTERIOR 3M M2 60,00 9.300

558.000

2,5 PINTURA KORAZA MURO PATIO EXTERIOR M2 40,50 10.090

408.645

2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINAS 1,22x0,61 ,CIELORASO DEL MISMO TIPO DE LAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ANCLAJE Y NIVELACION.

UN 18,00 22.000

396.000

2.295.135

III CERRAMIENTO

3,1 PARALES H.G D= 1 1/2" CAL 14 L= 1.5 MTS ML 12,00 15.810

189.720

3,2 DIAGONALES H.G 1 1/2" CAL 14 L= 1.5 MTS ( 4 DIAGONALES )

ML 6,00 15.810

94.860

3,3 TUBO H.G SUPERIOR AMARRE CUBIERTA ML 12,00 15.810

189.720


UND

1,00 441.960

441.960

3,5 CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO 4 MM M2 8,00 59.960

479.680

3,6 MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2" h= 1.3 MTS

M2 7,80 17.420

135.876

1.531.816


4,1 AMPLIACION BAJANTES A 4" LATERALES FACHADA ( L= 0,50 MTS )

ML 1,00 25.730

25.730

4,2 BAJANTE 4"PATIO POSTERIOR ( L= 4 MTS ) ML 8,00 25.730

205.840

/

150




4,3 ABUZARDADA LOSA TANQUE M2 25,00 7.120

178.000


M2 25,00 21.350

533.750


M2 25,00 11.000

275.000

4,6 LIMPIEZA BAJANTES Y CANALES GLO

1,00 50.000

50.000

4,7 IMPERMEABILIZACION ACRILICA CANALES . L= 30 MTS - ( 2 CAPAS )

M2 30,00 11.000

330.000

4,8 BARRA DISCAPACITADOS BAÑO UND

2,00 350.000

700.000

2.298.320


5,1 ARREGLO FUGA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL

UN 1,00 400.000

400.000

400.000

VI CUBIERTAS

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA. ANCHO 2 MTS EN CANALES LATERALES. INCLUYE ALAMBRE TENSOR

ML 30,00 6.200

186.000

6,2 PERFIL ABIERTO HR C 5X2 CUBIERTA ML 30,00 29.740

892.200

6,3 TEMPLETE TENSOR PARA PERFIL VARILLA DIAMETRO 1/2" L= 2 MTS. CADA 6 MTS

ML 24,00 7.870

188.880

6,4 MARCO TUBO CUADRADO VENTANA FACHADA

GLO

1,00 70.000

70.000

1.337.080

VII ASEO GENERAL

7,1 ASEO GENERAL - LIMPIEZA VENTANA GL 1,00 300.000

300.000

300.000


AIU (28%) 3.072.890


SUBTOTAL OBRA

14.135.294

/

151






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CIUDAD BOLIVAR – ANTIOQUIA



I INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

1,1 BARRA DISCAPACITADOS BAÑO UND 2,00 350.000

700.000

1,2 TANQUE PLASTICO 1000 LTS COMPLETO

UN 1,00 906.090

906.090 1.606.090

II VARIOS

2,1 CERRADURA YALE TRES VUELTAS PTA PRINCIPAL - PATIO POSTERIOR

UND 2,00 149.540

299.080 299.080


AIU (28%) 533.448


SUBTOTAL OBRA 2.453.859

/

152






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CIUDAD MARINILLA – ANTIOQUIA

ITEM



I CERRAMIENTO

1,1 CONCERTINA DOBLE 60CMS INOX. ML 6,00 81.150 486.900

1,2 CIERRE ALAMBRE # 12.5 TRES HILOS ML 6,00 3.130 18.780

1,3 PARAL TUBO GALV 1" X 1/4 ML 7,00 12.290 86.030

1,4 ANCLAJE PARALES TUBO GALV UN 7,00 22.000 154.000 745.710

II PINTURAS

2,1 RASQUETEADA - RESANE PARED PATIO M2 45,00 1.870 84.150

2,2 REPELLO MUROS FACHADA LATERAL M2 150,00 6.530 979.500

2,3 ESTUCO PLASTICO - PATIO - FACHADA

LATERAL M2 195,00 8.710 1.698.450

2,4 PINTURA KORAZA MURO PATIO - FACHADA

LATERAL M2 195,00 10.090 1.967.550 4.729.650

III VARIOS

3,1 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2 3,30 61.000 201.300

3,2 LAVADA FACHADA M2 33,00 3.560 117.480

3,3 FACHALETA FACHADA LADRILLO LIMPIO M2 1,00 46.070 46.070

3,4 REJAS DE SEGURIDAD - SEG PISO -

TERCER PISO- CLARABOYA M2 16,30 104.530 1.703.839

3,5 CERRADURAS CILINDRICAS OFICINAS UND

3,00 61.370 184.110

3,6 CERRADURA DE SEGURIDAD FACHADA-

PATIO POSTERIOR UND

2,00 260.000 520.000

3,7 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL

14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) UND

8,00 340.730 2.725.840

3,80

ARREGLO GABINETES COCINA GLO

1,00 200.000 200.000

5.698.639


4,1 GRIFERIA TANQUE SANITARIO UN 4,00 46.310 185.240

4,2 TANQUE PLASTICO 1000 LTS COMPLETO UN 1,00 906.090 906.090

4,3 ABUZARDADA LOSA TANQUE M2 4,00 7.120 28.480

4,4 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO

1:3 M2 4,00 21.350 85.400

4,5 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO LOSA

CUBIERTA TANQUE M2 4,00 11.000 44.000

4,6 ESCALERA TIPO GATO - PASAMANOS -

TUBO 2" -CON SOPORTE ML 5,00 70.690 353.450 1.602.660

/

153




V PLANTA ELECTRICA

5,1 VIGA AMARRE CULATA - PLANTA

ELECTRICA ML 5,00 36.000 180.000

5,2 DESMONTE CUBIERTA A.C M2 6,00 5.300 31.800

5,3 PERLIN 5x2" CORREAS 2MM ML 3,00 29.680 89.040

5,4 HIERRO 60000 PSI KG 30,00 4.880 146.400

5,5 CERRADURA YALE TRES VUELTAS PLANTA

ELECTRICA UN 1,00 149.540 149.540

5,6 ARREGLO PTA PLANTA ELECTRICA

SOPORTE CERRADURA GLO

1,00 100.000 100.000 696.780


AIU (28%) 3.772.563



/

154





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CIUDAD MEDELLIN ZONA SUR – ANTIOQUIA

ITEM

DESCRIPCION UN CANT. VALOR V/TOTAL V/CAPITULO

I PRELIMINARES

1.1. CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=

2.10 MTS ML 140,00 9.490,00 1.328.600,00

1,2 DEMOLICION PISO CONCETO - GRANO

PULIDO e= 15 cms M2 435,00 7.800,00 3.393.000,00

1,3 CARGUE MANUAL - RETIRO VOLQUETA M3 85,00 30.000,00 2.550.000,00 7.271.600,00

II IMPERMEABILIZACION

2,1 IMPERMEABILIZACION CON EMULSION

ASFALTICA(ANCLAJE ENTRE SUPERFICIE Y MANTO)

M2 435,00 12.500,00 5.437.500,00

2,2 IMPERMEABILIZACION CON MANTO

ASFALTICO 2MM M2 435,00 42.000,00 18.270.000,00 23.707.500,00

III RESANES - PISOS

3,1 PICADA ABUZARDADA PISO M2 435,00 7.120,00 3.097.200,00

3,2 NIVELACION LOSA MORTERO

IMPERMEABILIZADO M2 435,00 27.740,00 12.066.900,00

3,4 CONCRETO PISO REFORZADO e= 8 cms

21 Mpa M2 435,00 41.740,00 18.156.900,00

3,5 PISO GRANO MARMOL M2 435,00 53.000,00 23.055.000,00

3,6 DESTRONQUE PULIDA BRILLADA PISO M2 485,00 17.560,00 8.516.600,00

3,7 CORTADORA DE PISO ML 528,00 9.960,00 5.258.880,00

3,8 JUNTA SIKAFLEX 1A ML 528,00 13.030,00 6.879.840,00

3,9 DILATACION BRONCE ML 528,00 13.501,00 7.128.528,00 84.159.848,00

IV PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO

CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

4,1 ASEO GENERAL DURANTE EL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y AL FINAL.

GL 435,00 2.480,00 1.078.800,00 1.078.800,00

V BAÑO ATENCION PUBLICO

5,1 BAÑO ATENCION PUBLICO-

DISCAPACITADOS - GL 1,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

128.217.748,00 128.217.748,00

AIU 28% 28%

35.900.969,00

IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% 16%

1.025.742,00

COSTO TOTAL

165.144.459,00

/

155





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SONSON – ANTIOQUIA

ITEM


I PRELIMINARES

1.1. DEMOLICION PISO BALDOSA +

MORTERO (BAÑO - ENTRADA RAMPA ) M2 14,74 2.670 39.356

1,2 DESMONTE TECHO TEJA BARRO M2 186,00 12.260 2.280.360

1,3 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA

TEJA BARRO M2 186,00 20.060 3.731.160

1,4 EXCAVACION CIMENTACION M3 9,00 13.040 117.360

1,5 RETIRO MATERIAL M3 11,50 22.490 258.635

1,6 RELLENO MATERIAL COMUN M3 8,80 16.680 146.784 6.573.655

II ESTRUCTURA

2,1 VIGA CIMENTACION 0,20X0,20 CTO 21

Mpa M3 0,38 645.110 245.142

2,2 COLUMNA AMARRE ML 12,50 40.810 510.125

2,3 MURO SOGA LADRILLO COMUN M2 18,00 36.870 663.660

2,4 VIGA AMARRE 12X 20 CM ML 9,50 35.870 340.765

2,5 HIERRO 60.000 PSI KG 140,00 4.880 683.200

2,6 CONCRETO RAMPA ACCESO E= 10

CMS CTO21 Mpa M2 3,24 52.820 171.137

2,7 CONTRAPISO E= 6CMS M2 11,50 30.910 355.465

2,8 LOSA CUBIERTA BAÑO E= 10 CMS 21

Mpa M2 7,80 83.420 650.676

2,9 REPELLO MUROS Y LOSA M2 48,00 83.420 4.004.160 7.624.330

III PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

3,1 TUBO 1/2" ML 10,00 5.860 58.600

3,2 TUBO 4" ML 12,00 30.320 363.840

3,3 PTO HDCO 1/2" UN 3,00 28.170 84.510

3,4 VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" UN 1,00 37.560 37.560

3,5 PTO SANIT 2" INCLUYE PTO DE

LAVAPLATOS CAFETERIA UN 3,00 32.790 98.370

3,6 PTO SANIT 4" UN 1,00 64.120 64.120

3,7 CAJA INSPECCION CTO 60 X 60

INTERNO UN 2,00 311.900 623.800

3,8 ORINAL MEDIANO UN 1,00 205.120 205.120

3,9 SANITARIO TIPO UN 1,00 332.940 332.940

3,10

LAVAMANOS UN 1,00 205.620 205.620

3,11

SIFON 4" UN 1,00 24.080 24.080

3,12

TANQUE PLASTICO 1000 LTS COMPLETO

UN 1,00 906.090 906.090

3,13

JUEGO INCRUSTACIONES 4 PIEZAS UN 1,00 72.890 72.890

3,14

ENCHAPE PISO TRF 4 M2 5,50 55.000 302.500

3,15

ENCHAPE PARED 20 X 15 M2 12,50 48.730 609.125

3,16

BARRAS DISCAPACITADOS UN 2,00 330.000 660.000

3,17

BARANDA ATENCION PUBLICO CON SOPORT GALVAN 1 1/2"

ML 5,00 64.810 324.050 4.973.215

/

156




IV CUBIERTA

4,1 PERLIN 5x2" CORREAS 2MM ML 110,50 29.680 3.279.640

4,2 CIELO RASO M2 15,00 74.730 1.120.950

4,3 TUBO ESTRUCTURAL 76X38X2.0 MM

CUBIERTA ML 180,00 45.440 8.179.200

4,4 TEMPLETES CORREAS DIAMETRO 1/2" ML 60,00 7.870 472.200

4,5 CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 186,00 33.400 6.212.400

4,6 TEJA PRENSADA M2 186,00 20.830 3.874.380

4,7 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" ML 6,00 25.730 154.380

4,8 MURO CULATAS M2 5,00 45.980 229.900

4,9 VIGA CULATA ML 8,00 36.000 288.000

4,10

CABALLETES A.C ML 29,00 40.700 1.180.300

4,11

LIMPIEZA CANALES ML 45,00 1.150 51.750 25.043.100

V PINTURA

5,1 ESTUCO M2 48,00 6.530 313.440

5,2 PINTURA VINILTEX 3 M M2 48,00 9.300 446.400

5,3 PINTURA CANALES ML 45,00 4.510 202.950

5,4 PISO GRESS GRAFILADO M2 6,50 52.430 340.795

5,5 PTA BAÑO 0.90 X 2,20 UND

1,00 271.700 271.700

5,6 CELOSIA 1.0 X 0.6 M2 0,60 205.160 123.096 1.698.381


AIU (28%) 12.855.551



/

157





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOATA – BOYACA

ITE


I PRELIMINARES

1,1 DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA

DE TEJA PLASTICA INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS

M2 26,00 7.000 182.000 182.000


2,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA INCLUYENDO

GRIFERIAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL

ESTADO.

GL 1,00 300.000 300.000

2,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE RESEVA DE AGUA POTABLE DE 1000 LtS, INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y

OBRAS CIVILES QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMINETO

UM 2,00 900.000 1.800.000 2.100.000


3,1

REVISION GENERAL, MANTENIMINETO, ARREGLO Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA, INTERNA Y DE FACHADA, INCLUYE CAMBIO DE TOMAS, BREAKER, LAMPARAS Y

DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.

GL 1,00 300.000 300.000

3,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS 46" X 2

INCLUYE RETIRO DE LAS ANTERIORES E INSTALACIONES

ELECTRICAS DE LAS MISMAS QUE GARANTICEN UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

UN 35,00 200.000 7.000.000 7.300.000

IV PINTURA Y PISOS

4,1



ACABADO

M2 670,00 9.600 6.432.000

4,2

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR BAJO PLACA TRES MANOS INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE

GARANTICEN UN PERFECTO ACABADO

M2 290,00 11.800 3.422.000

4,3

PINTURA EN BARNIZ SOBRE LADRILLO COLORES SIMILARES A LOS

EXISTENTES EN MURO ADYACENTE EN FACHADA DE PRIMER PISO QUE

GARANTICE UN CORRECTO ACABADO E IMPERMEABILIZACION

M2 6,00 12.000 72.000

4,4 PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS M2 4,00 15.000 60.000

/

158




SOBRE ZOCALO EN FACHADA DE PRIMER PISO SIMILAR A LA

EXISTENTE

4,5

LIMPIEZA E HIDROFUGO SOBRE FACHADA EN LADRILLO FRONTAL


M2 60,00 8.000 480.000

4,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA ALTO TRAFICO

DEBIDAMENTE EMBOQUILLADO Y NIVELADO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO INCLUYE GUARDAESCOBAS DONDE SE

REQUIERA INCLUYRE DEMOLICION Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

DE LAS ANTIGUAS BALDOSAS

M2 150,00 50.000 7.500.000

4,7

LIMPIEZA Y DESMANCHE DE BALDOSAS EN ESCALERAS Y

ALGUNOS SECTORES DEL PRIMER PISO.QUE GARANTICE UN CORRECTO

ACABADO.

M2 50,00 15.000 750.000 18.716.000



CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 26,00 35.000 910.000

5,2 IMPERMEABILIZACION PLACA CON

MANTO FIBERGLASS METAL 100 M2 154,00 37.000 5.698.000


CON MANTO FIBER GLASS METAL 100 ML 6,00 40.000 240.000

5,4

REVISION, AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE TEJAS TIPO CANALETA PLATICAS

EXISTENTES SOBRE POZO DE LUZ CENTRAL.

M2 3,00 100.000 300.000

5,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL QUE

GARANTICE UN CORRECTO ANCLAJE Y ACABADO.

M2 12,00 44.000 528.000

5,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PANEL (PVC, PERFILERIA EN ALUMINIO Y FIJACION DE LA MISMA)

QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO ANCLAJE Y NIVELACION

M2 25,90 27.000 699.300

5,7

SONDEO, DESTAPADA Y LIMPIEZA DE BAJANTES INCLUYE REINSTALACION Y SUMINISTRO DONDE SE REQUIERA

DE SOSCOS.

ML 32,00 6.000 192.000 8.567.300

VI RAMPA DE ACCESO Y MUROS

6,1

CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO POBLACION DISCAPACITADA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL

DE LA OFICINA TERMINADA EN GRANITO LAVADO ANTIDESLIZANTE.

GL 1,00 150.000 150.000

6,2

CAMBIO DE BLOQUES CALADOS QUE SE HALLAN EN MAL ESTADO SOBRE

MURO LATERAL DEL INMUEBLE INCLUYE RETIRO DE LOS

DETERIORADOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO

UN 4,00 10.000 40.000 190.000

/

159




VII CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

7.1

MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL CONSISTENTE EN AJUSTE



GL 1,00 200.000 200.000

7.2

IMPERMEABILIZACION CON SILICONA, LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASE Y MANTENIMINETO GENERAL DE

VENTANERIA EN ALUMINIO DE TODO EL EDIFICIO

GL 1,00 200.000 200.000 400.000

VIII AIRES ACONDICIONADOS

8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

MINI SPLIT TIPO YORK-LG, 1 TONELADA DE CAPACIDAD O 12.000 BTU, A 220V, CERTIFICACION DE UN

AÑO DE GARANTIA, ESTE PRESUPUESTO DEBE INCLUIR TODOS

LOS ACCESORIOS NECESARIOS, OBRAS CIVILES, MATERIAL, MANO DE

OBRA, ASÍ COMO INSTALACIONES ELECTRICAS ( Punto y breakers) Y

DESAGUES ( debe incluir la bomba de condensado) GARANTIZANDO UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y

ACABADO. DISTANCIA APROXIMADA ENTRE EL EQUIPO Y LA UNIDAD CONDENSADORA ENTRE 10 Y 12

METROS

UN 1,00 2.000.000 2.000.000

8.2

REVISION, MANTENIMINETO, ADECUACION DE AIRE

ACONDICIONADO DE 24.000 BTU UBICADO EN EL DESPACHO DEL

REGISTRADOR EN SEGUNDA PLANTA QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABDOS

UN 1,00 2.500.000 2.500.000 4.500.000

IX ASEO GENERAL

9.1 LIMPIEZA Y ASEO GENERAL GL 1,00 200.000 200.000 200.000


AIU (28%) 11.803.484



/

160





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCHA – BOYACA

ITEM


I PRELIMINARES

1,1

FIJACION DE REJA TIPO BANCO QUE GARANTICE SU CORRECTO ANCLAJE

EN ALGUNOS SECTORES DE LA OFICINA EN CUBIERTAS

GL 1,00 60.000 60.000 60.000


2,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE APARATOS

SANITARIOS, ELEMENTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED

HIDRAULICA INCLUYENDO GRIFERIAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE

ENCUENTREN EN MAL ESTADO.

GL 1,00 300.000 300.000 300.000

III PINTURA Y PISOS

3,1



ACABADO

M2 8,00 9.600 76.800

3,2


MUROS INTERNOS, INCLUYE ELEMENTOS DE CONCRETO A LA

VISTA

M2 250,00 9.000 2.250.000 2.326.800

IV CUBIERTAS Y CIELO RASOS


CON MANTO FIBER GLASS METAL 100, INCLUYE LIMPIEZA DE LOS MISMOS

ML 28,00 40.000 1.120.000

4,2

REVISION, AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE

TEJAS TIPO COLONIAL EXISTENTES INCLUYE REEMPLAZO DE TEJAS ROTAS Y DETERIORADAS QUE

GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 110,00 18.000 1.980.000

4,3

CAMBIO DE ELEMENTOS EN MADERA, LIJADA Y PINTURA CON TINTILLA Y

BARNIZ TRANSPARENTE EN ALGUNOS SECTORES DEL CIELO RASO EN

MADERA MACHIMBRADA EXISTENTE

M2 10,00 18.000 180.000

4,4

MANTENIMINETO, ANCLAJE, SUMINISTRO E INSTALACION SI SE

REQUIERE DE FLANCHES QUE GARANTICE UN CORRECTO ANCLAJE


ML 26,00 15.000 390.000

4,5

SONDEO, DESTAPADA Y LIMPIEZA DE BAJANTES INCLUYE REINSTALACION Y SUMINSTRO DONDE SE REQUIERA

DE SOSCOS.

ML 21,00 6.000 126.000 3.796.000

V CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

5,1 MANTENIMIENTO DE PUERTA

PRINCIPAL CONSISTENTE EN AJUSTE GL 1,00 300.000 300.000

/

161






5,2

LIMPIEZA, MANTENIMINETO DE PERSIANAS EXISTENTES QUE GARANTICE UN CORRECTO

ACABADO, FUNCIONAMINETO Y LIMPIZA

GL 1,00 200.000 200.000


CHAPA DE SEGURIDAD EN AREA DE ARCHIVOS

UN 1,00 80.000 80.000


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) GL 1,00 200.000 200.000 780.000

VI ASEO GENERAL

6,1 LIMPIEZA Y ASEO GENERAL GL 1,00 100.000 100.000 100.000


AIU (28%) 2.061.584



/

162






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA – BOYACA

ITEM


I PINTURA

2.400.000


M2

200,00 12.000 2.400.000

II ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE MUEBLES

1.500.000

2,1 ASEO GENERAL GL

1,00 500.000 500.000

2,2


GL

1,00 1.000.000 1.000.000


AIU (28%) 420.000



/

163






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE UBATE – CUNDINAMARCA

ITEM



1.1 DESMONTE Y RETIRO DE TEJA

ONDULADA ACRILICA EXISTENTE EN EL PATIO POSTERIOR.

M2 24,18 9.709 234.788

1.2 RETIRO DE VENTANAS METALICAS

CENTRO DE COMPUTO INSTALADAS SOBRE EN LA FACHADA PRINCIPAL.

UN 2,00 30.000 60.000

1.3

DEMOLICION Y RETIRO DE PUESTO DE TRABAJO EN EL AREA DE PUBLICO (DONDE SE VA A AMPLIAR EL HALL DE

PUBLICO.

UN 1,00 140.000 140.000

1.4 DESMONTE DE CIELORASO EN

MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

M2 31,92 5.819 185.748

1.5


MATERIAL (NO INCLUYE CONCRETO) PARA UNIR LOS DOS LOCALES (PROPIO Y ARRENDADO) PARA AMPLIAR LA ZONA DE PUBLICO.

M2 3,84 7.140 27.420

1.6

DESMONTE DE LÁMPARAS ESPECULARES DE SOBREPONER DE

CIELORRASO EN MADERA Y ACRILICO EXISTENTES

UN 4,00 3.450 13.800

1.7 RETIRO DE ESCOMBROS GL 1,00 200.000 200.000 861.756

II INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2.1

PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, TOMA Y ENCHUFE, DEBE CUMPLIR CON LA

NORMA RETIE.

UND

26,00 60.370 1.569.620

2.2

REVISIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUES, TOMAS,

INTERUPTORES, TACOS Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRICOS

EXISTENTES EN LA ORIP, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, TODA

LA INSTALACION DEBE QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00 300.000 300.000

2.3

SUMINSTRO E INSTALACION DE BREAKER 2F DESDE 15 A 60 AMP PARA LOS PUNTOS ELECTRICOS NUEVOS, DE SER NECESARIO SE

DEBE REDISTRIBUIR LA INSTALACION ELECTRICA POR ÁREAS CUMPLIENDO

CON LA NORMA RETIE.

UND

5,00 78.500 392.500

2.4 AJUSTAR LA INSTALACION ELECTRICA

DE LAMPARAS EXISTENTE A LA NORMA RETIE, INCLUYE TUBERIA,

UND

10,00 30.000 300.000

/

164




TOMAS, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA

CUMPLIR CON LA NORMA. NO DEBEN QUEDAR CABLES A LA VISTA.

2.5



ELÉCTRICO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

TUBOS ECONOMIZADORES DE 32W, LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON

LA NORMA RETIE.

UND

26,00 180.000 4.680.000 7.242.120

III PINTURAS

3.1 PINTURA TIPO kORAZA PARA LA

FACHADA. M2 69,30 10.090 699.237

3.2 PINTURA INTERIOR TIPO 1 TRES

MANOS, INCLUYE RESANES DONDE SE REQUIERA

M2 271,82 7.100 1.929.895


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 30,00 11.540 346.200 2.975.332

IV PISOS , ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

4.1 ALISTADO DE PISO ESPESOR ENTRE 4

A 8 CMTS. M2 3,00 35.770 107.310

4.2

REPARACION DE ANDEN EN TABLON SOBRE LA FACHADA DE LA ORIP,

INCLUYE CAMBIO DE LAS BALDOSAS DETERIORADAS O EN MAL ESTADO, TODA EL AREA DE ANDEN SOBRE LA

FACHADA DEBE QUEDAR EN PERFECTO ESTADO.

M2 3,00 50.000 150.000

4.3

RESANE DE PISO EN EL AREA DONDE SE RETIRA EL MURO DE UNION ENTRE

LOCALES, EL ACABADO DEBE SER CON UN MATERIAL SIMILAR AL

EXISTENTE EN EL RESTO DEL PISO O CON GRAVILLA FINA, EL ACABADO

SERA DEFINIDO POR LA INTERVENTORIA.

ML 3,00 33.000 99.000 356.310

V CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

5.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, CERRADURA

YALE TRES VUELTAS

UND

2,00 149.540 299.080

5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBO METALICO EN

ACERO INOXIDABLE DE 2 PULGADAS PARA ESCALERA, INCLUYE ANCLAJES

A MURO EN EL MISMO MATERIAL , DEBE QUEDAR SIN NINGÚN

MOVIMIENTO.

ML 5,55 71.120 394.716

5.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS PARA EL CENTRO DE COMPUTO, SE DEBE

INCLUIR EN CADA UNA PERSIANAS METALICAS DE VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR, LAS MEDIDAS DE

UN 2,00 180.000 360.000 1.053.796

/

165




LAS VENTANAS SON ANCHO 96 CMTS ALTO 1,80 MTS, INCLUYE VIDRIO DE 5

MM.

VI MUROS, PAÑETES Y RESANES

6.1

RESANE DE MUROS EN VANO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOCALES,

INCLUYE FILOS EN PAÑETE LATERALES POR LAS DOS CARAS ASÍ

COMO EL DINTEL.

UN 1,00 120.000 120.000

6.2 ESTUCO PARA MURO M2 4,00 6.530 26.120

6.3

CONSTRUCCION DE MURO EN DRY WALL DOS CARAS, PARA SER

INTALADO BAJO ESCALERA, INCLUYE TODOS LOS MATERALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION,

EL MURO DEBE QUEDAR CON EL MISMO ACABADO DE LOS MUROS COLINDANTES, INCLUYE GUARDA

ESCOBA IGUAL A LOS MUROS EXISTENTES.

M2 6,50 96.312 625.643 771.763

VII CUBIERTAS

7.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA PLÁSTICA TIPO AJOBER

.35 MM, INCLUYE GANCHOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, AREA DEL PATIO

POSTERIOR.

M2 24,18 47.870 1.157.616

7.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA

CAL 20, DESARROLLO HASTA 50 CMTS, SE INSTALARA EN LA

CUBIERTA DEL PATIO POSTERIOR.

ML 13,89 35.000 486.150 1.643.766

VIII CIELORRASOS

8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL

0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS,

ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.

M2 31,92 74.730 2.385.456 2.385.456

IX OBRAS VARIAS

9.1




ELEMENTOS

GL 1,00 550.000 550.000 550.000

X ASEO GENERAL

10.1 ASEO GENERAL Y DURANTE LA OBRA GL 1,00 200.000 200.000 200.000


/

166




AIU (28%) 5.051.284



/

167






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GARZON - HUILA

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1




ELEMENTOS

GL 1,00 550.000 550.000

1,2 DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS

SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS Y LAVAMANOS)

UND

2,00 21.300 42.600

1,3 RETIRO DE LAMPARAS UND

18,00 3.450 62.100

1,4 DEMOLICIÓN DE TANQUE LAVADERO GL 1,00 60.000 60.000

1,5 DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES

CERAMICOS, TABLON Y GRAVILLA MUROS Y PISOS

M2 22,00 7.840 172.480

1,6 RETIRO DE ESCOMBROS GL 1,00 200.000 200.000 1.087.180


2.1

REVISIÓN DE CUBIERTAS INCLUYE AJUSTE Y/O REMPLAZO DE FLANCHES

Y TEJAS DETERIORADAS QUE GARANTICE SU CORRECTO ANCLAJE

E IMPERMEABILIZACIÓN

M2 340,00 13.000 4.420.000

2,2

IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL, INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS, QUE GARANTICE UN CORRECTO

ACABADO.

ML 96,00 42.911 4.119.456

2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE LAVADERO CON

INSTALACIÓN DE CAJA INCLUYE REJILLAS, PUNTO HIDRAULICO Y

SANITARIO, ACABADOS EN ENCHAPE DEBIDAMENTE EMBOQUILLADOS QUE


GL 1,00 600.000 600.000

2,4 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS

M2 1,00 300.000 300.000

2,5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISO

DEL ÁREA DE PATIO GL 1,00 250.000 250.000 9.689.456


3,1



GARANTICE UN CORRECTO

GL 1,00 220.000 220.000

/

168




FUNCIONAMIENTO.


SANITARIO, LAVAMANOS, GRIGERÍA

UND

2,00 600.347 1.200.694 1.420.694



CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) UN 40,00 159.478 6.379.120

4,2


INTERRUPTORES, ENTUBADO DEL CABLEDO SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE APLIQUES QUE GARANTICE UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00 550.000 550.000

4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS

ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 3,00 275.000 825.000

4,5



CANALETA, PUNTO HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA

LA EVACUACIÓN DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC, PARA FUNCIONARIOS

DE SEGUNDO PISO

UND

3,00 4.356.000 13.068.000

4,6


YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR

CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO

ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC PARA DESPACHO DE REGISTRADORA Y

ÁREA ADMINISTRATIVA

UND

1,00 3.146.000 3.146.000 23.968.120

5 ACABADOS

5,1



CORRECTO ACABADO.

M2 298,00 10.230 3.048.540

/

169




5,2

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA PARA USO EXTERIOR TRES

MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO, COLUMNAS Y

PÓRTICO ACCESO, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO

ACABADO.

M2 215,00 12.100 2.601.500

5,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO

TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE

EMBOQUILLADA, EL COLOR SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2 18,00 49.870 897.660

5,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20

CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE EMBOQUILLADA, EL COLOR

SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2 4,60 52.000 239.200 6.786.900


6,1 MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA

ELEMENTOS EN MADERA UN 8,00 65.000 520.000

6,2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE VIDRIOS Y

VENTANAS, INCLUYE SILICONADA DE LOS MISMOS, MANTENIMIENTO Y

ENGRASE DE PARTES MÓVILES DE LAS VENTANAS QUE GARANTICE UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

GL 1,00 600.000 600.000

6,3



NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 47,07 13.155 619.206 1.739.206

VII ASEO GENERAL


ESCOMBROS. GL 1,00 550.000 550.000


EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS.

GL 1,00 550.000 550.000 1.100.000


AIU (28%) 12.821.636


SUBTOTAL OBRA

58.979.524

/

170






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ITEM


I PRELIMINARES

1,1

REVISION Y MANTENIMIINETO GENERAL DE INSTALACIONES

NIDRAULICAS Y SANITARIAS INCLUYE DESMONTAJE SI ES NECESARIO DE

APARATOS DETERIORADOS SUMINISTRO E INSTALACION DE

GRIFERIA FALTANTE O REEMPLAZO DE LA DETRIORADA EN TODOS LOS BAÑOS Y COCINETAS DEL EDIFICO

GL 1,00 2.000.000 2.000.000

1,2

MURO EN MAMPOSTERIA DEBIDAMENTE PAÑETADO Y

ESTUCADO POR SUS DOS COSTADOS PARA SEPARAR ESPACIOS EN

SOTANO.

M2 20,00 80.000 1.600.000

1,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS FALTANTES EN BAÑOS

(SANITARIOS, LAVAMANOS, INCLUYE GRIFERIA QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UN 4,00 150.000 600.000

1,4

SUMINNISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS FLATANTES EN BAÑOS

Y COCINAS (TAPAS TANQUES DE SANITARIO, ASIENTOS SANITARIOS,

PAPELERAS ETC)

gl 1,00 500.000 500.000 4.700.000

II CUBIERTA

2,1 DEMOLICIÓN MANTO

IMPERMEABILIZADO CUBIERTA UN 400,00 5.000 2.000.000

2,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MANTO UN 400,00 32.000 12.800.000

2,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS .90X1.05MT PARA TERRAZA

DE CAFETERIA Y HALL INTERNO PRIMER PISO

UN 50,00 243.100 12.155.000

2,4

SUMINSTRO E INSTALACION DE PUENTES DE FIJACION Y

ESTRUCTURA METALICA PARA DOMOS EN TERRAZA

CAFETERIALAESTRUCTURA DEBERA IR CORRECTAMENTE PINTADA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE QUE


M2 47,50 60.000 2.850.000

2,5 LINEALES DE FLANCHES ML 20,00 25.000 500.000

/

171




2,6

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA CONSITENTE EN FIJAR

ELEMENTOS SUELTOS, REEMPLAZAR CUBIERTAS EN MAL

ESTADO,IMPERMEABILIZAR ZONAS DETERIORADAS

GL 1,00 500.000 500.000


CANAL Y BAJANTE PARA AREA DE CAFETERIA

ML 29,00 15.000 435.000 31.240.000


3,1

CORRECION DE HUMADES EN MUROS, ANTEPECHOS INTERNOS,

ESTO INCLUYE RESANES EN PAÑETE IMPERMEALIZADO 1:4, Y DEMAS

ELEMENTOS Y MATERIALES QUE PERMITAN EL CORRECTO ACABADO E

IMPERMEABILIZACION DE LOS MUROS.

M2 250,00 9.000 2.250.000

3,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHALETAS FALTANTES PARA LAS FACHADAS FRONTAL Y LATERAL Y

POSTERIOR EN TODAS LAS PLANTAS

GL 1,00 300.000 300.000

3,3

PINTURA Y VINILO DOS MANOS INCLUYE LIJADA, RESANE CON

ESTUCO PLASTICO, COLOR A ELEGIR EN OBRA

M2 2.050,0

0 9.600 19.680.000


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 200,00 15.000 3.000.000

3,5

LIMPIEZA E HIDROFUGO SOBRE FACHADAS EN FACHALETA,


M2 300,00 9.000 2.700.000 27.930.000


4,1


ESMALTE, INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASADA DE LA PUERTA DE SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL

GL 1,00 150.000 150.000

4,2


ESMALTE, VENTANERIA EXISTENTE EN LA EDIFICACION INCLUYE

LIMPIEZA, ENGRASE, IMPERMEABILIZACION Y AJUSTE DE

VENTANAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ACABADOS.

M2 250,00 10.000 2.500.000

4,3

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, AJUSTE, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA

CON ESMALTE, PUERTA PARQUEADERO SOTANO

M2 25,00 13.163 329.075

4,4 PINTURA PASAMANOS ESCALERAS ML 50,00 7.000 350.000 3.329.075

V CARPINTERIA EN MADERA

/

172




5,1

SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ENTREPAÑOS EN MADERA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA LA OFICINA DEL SEÑOR REGISTRADOR DELEGADO DE APROXIMADAMENTE

1.80 ML * ,040 Y OFICINA ADMINISTRATIVA

UN 10,00 140.000 1.400.000

5,2

SUMIONISTRO E INSTALACION DE GABINETES PARA LA COCINA

FORRADOS EN FORMICA DE 1.00X.80 Y PROFUNDIDAD DE 0.40

UN 3,00 240.000 720.000

5,3 PELAR Y PINTAR PUERTAS EN

MADERA BAÑOS INCLUYENDO LOS MARCOS

UN 2,00 75.000 150.000


TAPAS METALICAS PARA TOMAS EN EL PISO

UN 8,00 2.000 16.000

5,5

ADECUACION DE LA RAMPA DE ACCESO A MINUSVALIDOS,

MEJORANDO EL ACCESO A LA MISMA INCLUYE EL ACABADO DEL MISMO

MATERIAL

GL 1,00 80.000 80.000

5,6 PULIDA DE PISO EN GRANITO BAÑO

PRIMER PISO M2 5,00 15.000 75.000 2.441.000

VI INSTALACIONES ELECTRICAS Y APARATOS ESPECIALES

6,1 CUARTO PISO

6,1,1







UN 30,00 170.000 5.100.000

6,1,2

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE

ACCESORIOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

ACABADO.

GL 1,00 350.000 350.000

6,1,3


AHORRADORAS DE 60X60, CON TUBOS ECONOMIZADORES TIPO T5,

CON BALASTO ELECTRÓNICO. INCLUYE RETIRO DE LAS LÁMPARAS




CIELO RASO.

UN 10,00 170.000 1.700.000

/

173




6,1,4

RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, INCLUYE ACABADOS

DEL SITIO EN DONDE SE RETIRE Y ALMACENARLO EN EL SITIO INDICADO

POR LA ENTIDAD.

GL 2,00 50.000 100.000

6,1,5

PINTURA INTERIOR TIPO 1 TRES MANOS, INCLUYE RESANES DONDE

SE REQUIERA. M2 100,00 8.000 800.000

6,1,6







UND

2,00 2.800.000 5.600.000 13.650.000

6,2 TERCER PISO

6,2,1







UN 48,00 170.000 8.160.000

6,2,2







UN 1,00 2.800.000 2.800.000

6,2,3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLI Y LAS CONDENSADORAS, INCLUYE REPUESTOS MENORES, MANO DE

OBRA Y RECARGA DE REFRIGERANTE EN CASO DE SER NECESARIO.

GL 2,00 150.000 300.000

/

174




6,2,4







UN 1,00 2.200.000 2.200.000 13.460.000

6,4 PRIMER PISO

6,4,1







UN 2,00 2.800.000 5.600.000 5.600.000

6,5 SOTANO

6,5,1







UN 3,00 3.100.000 9.300.000

6,5,2







UN 60,00 170.000 10.200.000

6,5,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE EN AREA DE ANTIGUO SISTEMA INCLUYE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS NECESARIAS

QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS.

UN 4,00 200.000 800.000 20.300.000

/

175




VII ASEO GENERAL



GL 1,00 600.000 600.000

-

7,2


GL 1,00 300.000 300.000 900.000




/

176






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE FILANDIA - QUINDIO

ITEM

DESCRIPCION UN CAN

T. VR. UNITARIO VR. TOTAL VR. CAPITULO

I PRELIMINARES

1,1 EXCAVACION ZONA PLANTA MURO CENTRO COMPUTO

M3 4,50 13.040

58.680

1,2 RELLENO ZONA PLANTA MURO

M3 4,05 16.680

67.554

1,3 SUMINISTRO E INSTALACION BALCON EN MADERA TALLADA

UND

2,00 500.000

1.000.000

1,4 EMBOQUILLADA PISO TERRAZA

M2 21,00 2.000

42.000

1,5 LETRERO INSTITUCIONAL MADERA

GLO

1,00 300.000

300.000

1.468.234

II PINTURAS

2,1 RASQUETEADA - RESANE MUROCENTRO COMPUTO - TERRAZA

M2 42,20 1.870

78.914

2,2 ESTUCO MURO INTERIORES

M2 10,00 6.530

65.300

2,3 ESTUCO PLASTICO - MURO INTERNO ZONA CENTRO COMPUTO- TERRAZA

M2 42,20 8.710

367.562

2,4 PINTURA EN VINILO INTERIOR 3M

M2 10,00 9.300

93.000

2,5 PINTURA KORAZA MURO PATIO EXTERIOR

M2 42,20 10.090

425.798

1.030.574

III INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

3,1 ABUZARDADA LOSA TANQUE

M2 10,00 7.120

71.200

3,2

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 LOSA TANQUE - MURO PLANTA

M2 16,00 21.350

341.600

3,3 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO LOSA CUBIERTA TANQUE - MURO PLANTA

M2 16,00 11.000

176.000

3,4 LIMPIEZA BAJANTES Y CANALES

GLO

1,00 90.000

90.000

3,5

PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

ML 30,00 11.000

330.000

3,6 BARRA DISCAPACITADOS BAÑO

UND

1,00 350.000

350.000

1.358.800

IV CUBIERTAS

4,1 CUBIERTA ASBESTO CEMENTO

M2 15,00 33.400

501.000

4,2 CABALLETE ARTICULADO ML 10,00 40.700

407.000

908.000

/

177




V ASEO GENERAL

5,1 ASEO GENERAL - LIMPIEZA GL 1,00 200.000

200.000

200.000


AIU (28%) 1.390.370


SUBTOTAL OBRA

6.395.703

/

178






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA - SANTANDER

ITEM


I

DEMOLICIONES Y DESMONTES


RETIRO UN 2,00 6.700 13.400


RETIRO UN 2,00 6.700 13.400


M2 6,00 4.000 24.000



M2 45,00 4.000 180.000


INC RETIRO UN 2,00 12.800 25.600

1,6 PODA, CORTE Y TRASLADO DE ARBOL UN 1,00 300.000 300.000 556.400


2,1



UN 2,00 212.960 425.920

2,2



FUNCIONAMIENTO.

UN 2,00 330.210 660.420 1.086.340

III

ACABADOS

3,1




FUNCIONAMIENTO

GL 1,00 2.050.000 2.050.000


ENCHAPE MUROS M2 90,00 37.800 3.402.000


ENCHAPE PISOS M2 6,00 45.000 270.000 5.722.000

IV PINTURA

4,1 PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS ,

INLCUYE RESANE M2 450,00 12.000 5.400.000 5.400.000

V ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE

MUEBLES


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) GL 1,00 500.000 500.000

/

179




5,2

MOVIMIENTO DE ARCHIVADORES ANTIGUOS NO INCLUYE MOVIMIENTO

DE DOCUMENTOS EL CUAL SERA EFECTUADO POR PERSONAL DE LA

OFICINA

GL 1,00 307.500 307.500 807.500


AIU (28%) 3.800.227



/

180






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN GIL - SANTANDER

ITEM


I CUBIERTAS Y CIELOS RASOS

1,1

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA Y PLACAS PLANAS DE CUBIERTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS FALTANTES Y EN MAL ESTADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. SE DEBE GARANTIZAR IMPERMEABILIDAD TOTAL DE LA CUBIERTA.

M2 220 12.000

2.640.000

1,2 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML 35,00 14.000

490.000

1,3 CAMBIO DE LAMINA CIELO FALSO EN FIBRA MINERAL

UN 30,00 18.000

540.000

3.670.000

II PINTURAS

2,1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS, INCLUYE RESANES EN ESTUCO PLASTICO.

M2 100 22.000

2.200.000

2.200.000

III REDES ELECTRICAS

3,1

REVISION ELECTRICA GENERAL INCLUYE DIAGNOSTICO CARGAS, LAMPARAS FUORESCENTES, BALASTOS, SOCKETS, AJUSTE DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUES SI ES NECESESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00 3.075.000

3.075.000

3.075.000

IV ASEO GENERAL

4,1 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

GL 1,00

410.000

410.000

410.000


AIU (28%) 2.619.400


SUBTOTAL OBRA

12.049.240

/

181





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER

ITE



1,1 DESMONTE DE LAVAMANOS INC RETIRO

UN 3,00 6.700

20.100

1,2 DESMONTE DE SANITARIOS INC RETIRO

UN 3,00 6.700

20.100


M2 9,00 4.000

36.000

1,4 DEMOLICION ENCHAPE MUROS BAÑOS, INCL RETIRO DE ESCOMBROS

M2 45,00 4.000

180.000

1,5 DESMONTE DE PUERTAS, INC MARCO, INC RETIRO

UN 3,00 12.800

38.400

294.600


2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO. UN

3,00 212.960

638.880

2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO. UN

3,00 330.210

990.630

1.629.510

III ACABADOS

3,1

MANTENIMINETO E IMPERMEABILIZACION DE VENTANERIA EXSITENTE, INCLUYE ENGRASE, REPARACION, SILICONADA, REEMPLAZO DE VIDRIOS DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

GL 1,00 2.050.000

2.050.000

3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MUROS

m2 45,00 37.800

1.701.000

3,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISOS

M2 9,00

45.000 405.000

4.156.000

IV PINTURA


M2 450,00

12.000

5.400.000

5.400.000

V ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE MUEBLES


500.000

500.000


GL 1,00

307.500

307.500

807.500

COSTO DIRECTO

12.287.610

AIU (28%) 3.440.531

/

182





SUBTOTAL OBRA

15.826.442

/

183






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE FRESNO – TOLIMA

ITEM




1.1 DESMONTE Y RETIRO DE TEJA EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO.

M2

242,73

5.300

1.286.469

1.2 DESMONTE DE CIELORASO EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

M2

50,26

5.819

292.463

1.3 DESMONTE DE CIELORASO ACRILICO BAÑOS Y CAFETERIA.

M2

11,54

5.000

57.700

1.4 DESMONTE DE LÁMPARAS DE CIELORRASO EN MADERA Y ACRILICO EXISTENTES

UN

8,00

3.450

27.600

1.5 DESMONTE Y RETIRO DE LAMINAS DE ZINC, EXISTENTES EN LA VIGA CANAL EN CONCRETO

ML

15,60

6.000

93.600

1.6 DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE INSTALACION HIDRÁULICA.

GL

1,00

50.000

50.000

1.7 DESMONTE DE CERCHA METÁLICA DE CUBIERTA EN EL ÁREA DEL PATIO POSTERIOR, LARGO ESTIMADO 15,52 ML

ML

15,50

6.000

93.000

1.8 RETIRO DE ESCOMBROS GL

1,00

200.000

200.000

1.9 DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS Y LAVAMANOS)

UN

6,00

21.300

127.800

1.10 DESMONTE Y RETIRO DE CIELORRASO LIVIANO, LÁMINAS DE CUALQUIER MATERIAL.

M2

15,00

9.088

136.320

1.11 DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES CERAMICOS, TABLON Y GRAVILLA MUROS Y PISOS

M2

13,75

7.840

107.800

1.12 DESMONTE Y RETIRO DE FLASHNG DE CUALQUIER ANCHO

ML

60,00

5.785

347.100

1.13 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UN

29,00

5.000

145.000

1.14 RETIRO DE LAMINAS DE ZING EXISTENTE EN LAS VIGAS CANALES

ML

15,60

3.300

51.480

3.016.332

II INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2.1

REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES, DEBEN QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y CON PRESION UNIFORME EN TODAS LAS SALIDAS DE AGUA.

GL

1,00

300.000

300.000

2.2 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

GL

1,00

240.000

240.000

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA E INCRISTACIONES.

JGO

3,00

411.070

1.233.210

/

184




2.4

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO 500 LT., INCLUYE TAPA, TUBERIA, FLOTADOR, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN

1,00

744.560

744.560

2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO 0,60 X 0,90 MTS

UN

3,00

58.612

175.837

2.693.607


3.1 PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, TOMA Y ENCHUFE, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETIE.

UND

15,00

60.370

905.550

3.2

REVISIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUES, TOMAS, INTERUPTORES, TACOS Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN LA ORIP, QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, TODA LA INSTALACION DEBE QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

GL

1,00

300.000

300.000

3.3

SUMINSTRO E INSTALACION DE BREAKER 2F DESDE 15 A 60 AMP PARA LOS PUNTOS ELECTRICOS NUEVOS, DE SER NECESARIO SE DEBE REDISTRIBUIR LA INSTALACION ELECTRICA POR ÁREAS CUMPLIENDO CON LA NORMA RETIE.

UND

5,00

78.500

392.500

3.4

AJUSTAR LA INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS EXISTENTE A LA NORMA RETIE, INCLUYE TUBERIA, TOMAS, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA. NO DEBEN QUEDAR CABLES A LA VISTA.

UND

29,00

30.000

870.000

3.5 PUNTO ELÉCTRICO DE 110 V CUMPLIENDO LA NORMA RETIE (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LO EXISTENTE).

UND

8,00

110.000

880.000

3.6


UND

15,00

180.000

2.700.000

6.048.050

IV PINTURAS

4.1

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE VENTANERÍA EXISTENTE, INCLUYE ENGRASE, REPARACIÓN, SILICONADA EN TODO EL CONTORNO CONTRA MURO, DINTEL Y ALFAGIA, REEMPLAZO DE VIDRIOS QUE SE ENCUENTREN ROTOS O EN MAL ESTADO DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO.

GL

1,00

300.000

300.000

4.2

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN GENERAL INCLUYE LIMPIEZA, FIJACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, RENIVELACION, REEMPLAZO DE PIEZAS EN FIBRA MINERAL DETERIORADAS, PINTURA DE LAS QUE SE ENCUENTREN MANCHADAS QUE NO AMERITEN REEMPLAZO, EL CIELORASO DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE

M2

180,93

6.500

1.176.045

/

185




NIVELADO, ACABADO Y TERMINADO.

4.3

PINTURA TIPO KORAZA PARA LA FACHADA, EL PORTICO DEBE SER PINTADO CON ESTE TIPO DE PINTURA COLOR CONCRETO, EL RESTO DE LA FACHADA EN COLOR BLANCO.

M2

76,13

10.090

768.132

4.4

PINTURA TIPO KORAZA COLOR CONCRETO PARA LAS VIGAS EN CONCRETO EXISTENTES BAJO LOS MUROS INTERIORES DE LA ORIP UBICADAS EN LOS DESNIVELES QUE PRESENTA LA OFICINA.

ML

9,06

10.090

91.415

2.335.592

V VENTANERÍA, PUERTAS Y VIDRIOS

5.1

LIMPIEZA DE VIDRIOS, MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO INCLUYE SILICONADA, ENGRASE Y SE LLAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES QUE GARANTICE PERMEABILIDAD CONTRA EL AGUA LLUVIA.

GL

1,00

500.000

500.000

500.000

VI PISOS , ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS

6.1 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO ESPESOR ENTRE 4 A 8 CMTS.

M2

24,02

34.030

817.401

6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE EMBOQUILLADA, EL COLOR SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2

11,28

49.870

562.534

6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO DEL DESPACHO, INCLUYE EMBOQUILLADA, EL COLOR SERA DEFINIDO EN SITIO.

M2

2,47

52.000

128.440

6.4

LIMPIEZA Y REPARACION DE ANDEN EXTERIOR, INCLUYE CAMBIO DE TABLONES EN MAL ESTADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA LAVADA SIMILAR A LA EXISTENTE EN LAS AREAS EN DONDE SE ENCUENTRA DETERIORADA O EN MAL ESTADO.

M2

12,48

25.000

312.000

1.820.374

VII CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, CERRADURA YALE TRES VUELTAS

UND

2,00

149.540

299.080

7.2

INSTALACION DE CERCHA METÁLICA EXISTENTE DE CUBIERTA EN EL ÁREA DEL PATIO POSTERIOR, INCLUYE CORTE DE LA COLUMNA METÁLICA EXISTENTE, SOLDADURA DE LA VIGA A LA COLUMNA Y ANCLAJE A MUROS, HAY QUE BAJARLA DE NIVEL CONTINUANDO CON LA INCLINACION (PENDIENTE) GENERAL DE LA CUBIERTA.

ML

15,50

38.440

595.820

894.900

VIII MUROS, PAÑETES Y RESANES

/

186




8.1 RESANE DEL MURO DEL MESON DE ATENCION AL PUBLICO POR LA PARTE INTERNA, INCLUYE PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

M2

4,52

18.910

85.492

85.492

IX CUBIERTAS

9.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO TIPO BARROCA, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION, CUMBRERAS, REMATES CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

M2

242,73

57.000

13.835.610

9.2

REVISION Y ARREGLO DE CERCHAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE REFUERZO DE SER NECESARIO, ANCLAJE SEGURO DE TODA LA ESTRUCTURA, ASÍ MISMO LA INSTALACION DE TODOS LOS ELEMENTOS SOLDADOS NECESARIOS COMO SON TENSORES Y SOPORTES ADICIONALES PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL

1,00

600.000

600.000

9.3 FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 50 CMTS

ML

20,00

35.000

700.000

9.4 FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO DE 51 CMTS HASTA 110 CMTS

ML

31,00

55.000

1.705.000

9.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO TIPO BARROCA

ML

15,60

54.720

853.632

9.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYA PARA CUBIERTA TIPO BARROCA

UN

4,00

80.480

321.920

9.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC EN EL ÁREA DE LA CUBIERTA, PATIO POSTERIOR, DEBE SER DE UNA SECCION SUPERIOR A LA EXISTENTE Y CONTAR CON TRES DESAGUES.

ML

15,52

53.770

834.510

9.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE DESAGUE COMPLEMENTARIA A LA CANAL EN PVC DEL PATIO, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA TUBERÍA DEBE QUEDAR CONECTADA A LA RED DE DESAGUE DE LA OFICINA.

ML

15,60

39.380

614.328

9.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA DEL MISMO TIPO DE LA BARROCA, TIPO AJOVER, INCLUYE GANCHOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA UN CORRECTO ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.

M2

10,00

47.870

478.700

9.10 MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PARA VIGA CANAL, ANCHO ESTIMADO ENTRE 50 A 90 CMTS

ML

15,60

24.790

386.724

9.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE DESAGUE DE 4 PULGADAS PARA LA VIGA CANAL EN CONCRETO EXISTENTE SOBRE LA FACHADA, SE DEBE INSTALAR POR LA PARTE INTERNA DE LA SEDE, PASARLA POR DEBAJO DEL ANDEN REGATEANDO EL MISMO Y RESANANDOLO. EL AGUA DEBE SALIR A LA CALZADA, LOS TUBOS DE DESAGUE INSTALADOS POR LA PARTE INTERNA SERAN CUBIERTOS CON SUPERBOARD CON ACABADO FINAL EN PINTURA SIMULANDO COLUMNAS.

ML

16,00

42.000

672.000

/

187




9.12

IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANAL EN CONCRETO CON MANTO 500 XT FOIL EN ALUMINIO QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ML

15,60

39.010

608.556

9.13 INSTALACION DE GARGOLAS EN CONCRETO EN EL AREA DE LA VIGA CANAL EXISTENTE SOBRE LA FACHADA

UN

4,00

60.000

240.000

21.850.980

X ESTRUCTURA METALICA

10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METÁLICA TIPO BANCO, EN VARILLA CUADRADA DE 1/2", PARA SER INSTALADA DEBAJO DE LAS CLARABOLLAS, DEBE IR ANCLADA Y SOLDADA A LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA.

M2

2,45

158.980

389.501

389.501

XI CIELORRASOS

11.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.

M2

50,26

74.730

3.755.930

3.755.930

XII MANTENIMIENTO DE MUEBLES

12.1

MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA RODANTE EXISTENTE, SE DEBE HACER LIMPIEZA, ENGRASE DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE CADENA EN CADA CUERPO DE SER NECESARIO, AJUSTE, NIVELADA, ACEITADA DE PIEZAS MÓVILES Y CAMBIO DE TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, DEBE QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

GL

1,00

300.000

300.000

300.000

XIII OBRAS VARIAS

13.1


GL

1,00

550.000

550.000

550.000

XIV ASEO GENERAL

14.1 ASEO GENERAL Y DURANTE LA OBRA GL

1,00

250.000

250.000

250.000

COSTO DIRECTO

44.490.759

AIU (28%) 12.457.412


SUBTOTAL OBRA

57.304.097

/

188






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SILVIA - CAUCA



1 OBRAS EN FACHADA

1.1 DEMOL. PISO BALDOSA + CONTRAPISO M2 19,50 23.060 449.670

1.2 CAJA INSPECCION 80x 80 CM

[CONCRETO] UND 2,00 386.390 772.780

1.3 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 6,00 14.800 88.800

1.4 TUBERIA PVC 4 SANITARIA ML 12,00 37.730 452.760

1.5 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC

CUADRADO CANAL ML 30,00 39.380 1.181.400

1.6 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS

LLUVIAS ML 12,00 53.770 645.240

1.7 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 19,50 48.820 951.990

1.8 TABLON GRESS 33x33-DILATAC.GRAVA

3-5CM M2 19,50 60.290 1.175.655

1.9 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-

VOLQUETA M3 6,00 22.490 134.940

1.10

CAMBIO DE CERRADURA ENTRADA PPAL. INCLUYE EL DEMONTE DE LA

EXISTENTE Y LA INSTALACION DE UNA NUEVA

UND 1,00 186.408 186.408

1.11 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] M2 48,00 16.170 776.160

1.12 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 52,00 16.450 855.400

1.13 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 8,00 11.540 92.320 7.763.523

2 REJAS DE SEGURIDAD EN PATIOS INTERNOS

2.1 DESM.CANALES - BAJANTES ML 65,00 3.910 254.150

2.2 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22

SECCION 40X40 CM ML 65,00 68.590 4.458.350


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 76,00 110.530 8.400.280 13.112.780

3 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

3.1 MURO CULATA EN ADOVE M2 12,00 52.540 630.480

3.2 PAÑETE MURO CULATA IMPERMEABLE

1:2 M2 12,00 25.780 309.360

3.3

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO.

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS FALTANTES Y REMPLAZO DE UNIDADES EN MAL ESTADO Y RETIRO

DE ESCOMBROS. SE DEBE GARANTIZAR IMPERMEABILIDAD

TOTAL DE LA CUBIERTA.

M2 120,00 9.600 1.152.000

3.4 SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL

7MM. ML 48,00 27.200 1.305.600 3.397.440

4 APARATOS SANITARIOS BAÑO FUNCIONARIOS

4.1 DESMONTE SANITARIO UND 2,00 26.600 53.200

/

189




4.2 DESMONTE LAVAMANOS UND 2,00 22.500 45.000


SANITARIO UND 2,00 271.270 542.540


LAVAMANOS UND 2,00 159.300 318.600

4.5 LAVATRAPEADOR LADRILLO -

ENCHAPADO UND 1,00 343.430 343.430 1.302.770

5 BATERIAS SANITARIAS PARA

PUBLICO

5.1 PRELIMINARES

5.1.1 DEMOL. PISO BALDOSA + CONTRAPISO M2 16,00 23.060 368.960

5.1.2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 4,00 14.800 59.200

5.1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-

VOLQUETA M3 2,00 22.490 44.980 473.140

5.2 INSTALACIONES SANITARIAS

5.2.1 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 0,50 44.940 22.470

5.2.2 TUBERIA PVC 4 SANITARIA ML 12,00 37.730 452.760



5.2.5 RELLENO MATERIAL SITIO

COMPACTADO M3 2,00 18.880 37.760

5.2.6 CAJA INSPECCION 60x 60 CM

[CONCRETO] UND 2,00 311.900 623.800

5.2.7 PUNTO SANITARIO PVC 2" PTO 4,00 42.770 171.080

5.2.8 PUNTO SANITARIO PVC 3" PTO 2,00 71.080 142.160

5.2.9 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO UND 2,00 14.220 28.440 1.959.430

5.3 INSTALACIONES HIDRAULICAS

5.3.1 TUBERIA PVC ,1/2" ML 18,00 6.860 123.480

5.3.2 TEE PRESION PVC ,1/2" UND 6,00 1.820 10.920

5.3.3 CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 8,00 1.630 13.040

5.3.4 UNION PRESION PVC ,1/2" UND 6,00 1.080 6.480

5.3.5 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 4,00 32.170 128.680

5.3.6 LLAVE TERMINAL CROMADA LIVIANA UND 2,00 42.480 84.960 367.560

5.4 APARATOS SANITARIOS


LAVAMANOS UND 1,00 159.300 159.300


SANITARIO UND 1,00 271.270 271.270

5.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO SANITARIO, ORINAL Y

LAVAMANOS TIPO DISCAPACITADOS, INCLUYE BARANDAS Y ACCESORIOS

UND 1,00 1.860.000 1.860.000 2.290.570

5.5 MUROS - BOARD

5.5.1 ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-

PARAL]140MM C20 M2 62,00 55.830 3.461.460

5.5.2

MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH, INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS

ACABADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

M2 62,00 72.450 4.491.900 7.953.360

5.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

/

190




5.6.1 SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14) UND 2,00 66.150 132.300

5.6.2 SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 2,00 84.320 168.640

5.6.3 LAMPARA ESPECULAR DE 60X60 UND 2,00 164.980 329.960

5.6.4 EXTRACTOR DE OLORES UND 2,00 165.900 331.800 962.700

5.7 PISOS

5.7.1 CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM

2.500Psi M2 12,00 30.910 370.920

5.7.2 ALISTADO PISO 4 CM M2 12,00 26.360 316.320

5.7.3 TABLON GRESS 33x33-

DILATAC.MORTERO 1-2CM M2 12,00 62.510 750.120 1.437.360

6 LIMPIEZA Y ASEO

6,10 LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE OBRA M2 120,00 2.800 336.000 336.000


AIU (28%) 11.579.857



/

191






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PASTO - NARIÑO



1 OBRAS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE 3TR (36.000BTU) TECNOLOGIA INVERTER, INCLUYE REFRIGERANTE ECOLOGICO R410, OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA O TUBERIA SEGUN EL CASO, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC.

UND 9,00

7.850.000

70.650.000

1.2 BASE PARA UNIDAD ENFRIADORA SOBRE EL CIELO RASO EXISTENTE

UND 9,00

102.500

922.500

1.3

BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA EN ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4", INCLUYE ANCLAJES SOBRE MUROS, ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA GARANTIZAR UN CORRECTO ACABADO

UND 9,00

185.800

1.672.200

1.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 24.000 BTU - 2 TON, TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERIA PVC.

UND 2,00

3.960.000

7.920.000

1.5 NIVELACION DE CIELO FALSO M2 188,00

1.870

351.560

1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR EN AREA DE ARCHIVO

UND 2,00

220.000

440.000 81.956.260


AIU (28%) 22.947.753



/

192





PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO

ITEM


I AMPLIACION SEGUNDA PLANTA

1,1

DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES Y REINSTALACION DE LAS MISMAS EN

FACHADA POSTERIOR QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO Y

FUNCIONABILIDAD.

GL 1,00 50.000 50.000

1,2

DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN SEGUNDA PLANTA INCLUYE


M2 15,00 34.000 510.000

1,3 COLUMNAS EN CONCRETO

REFORZADO 3000 PSI, SECCION ,30 X 0,40 Mts.

ML 10,00 60.000 600.000

1,4 VIGAS DE AMARRE SUPERIORES

SECCION 0,50 x 0,20 ML 16,00 90.000 1.440.000

1,5 VIGAS CINTA SUPERIORES CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, SECCION 0,15 x

,20 Mts. ML 18,00 44.000 792.000

1,6 PLACA MACIZA EN CONCRETO

REFORZADO ALIGERADO e:0,50 CMS M2 12,00 170.000 2.040.000

1,7 PLACA EN CONCRETO MACIZO REFORZADO PARA TANQUE DE

RESERVA e: 0,10 Mts. M2 1,50 90.000 135.000

1,8

ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI. ABUZARDADO PREFABRICADOS PARA VENTANAS SECCION DE 0,20 X O,0,7

Mts.

ML 10,00 25.000 250.000

1,9

MURO EN LADRILLO A LA VISTA PARAFACHADA POSTERIOR SU

INTERIOR SE HALLA DEBIDAMENTE PAÑETADO Y ESTUCADO

ML 20,00 80.000 1.600.000

1,10 MURO EN BLOQUE DEBIDAMENTE

PAÑETADO Y ESTUCADO POR SUS DOS COSTADOS

M2 11,00 80.000 880.000

1,11

MURO EN BLOQUE DEBIDAMENTE PAÑETADO POR UN LADO Y PAÑETADO

Y ESTUCADOPOR EL OTRO PARA CULATAS ELPAÑETE

CORRESPONDIENTE A LA CULATA DEB ESTAR IMPERMEABILIZADO.

M2 22,00 80.000 1.760.000

1,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO INCLUYE

VIDRIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO.

M2 2,00 150.000 300.000

1,13

SUMINNISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS EN A.C INCLUYE CORREAS EN LAMINA DEIDAMENTE PINTADA CON ANTICORROSIVO QUE GARANTICE SU

GL 21,00 75.000 1.575.000

/

193




CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANCLAJE


LINEALES DE FLANCHES ML 7,00 25.000 175.000

1,15




CHAPA DE SEGURIDAD QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABDO Y FUNCIONALIDAD. MEDIDAS 2,00 x 0,90

UN 1,00 300.000 300.000

1,16




CHAPA DE SEGURIDAD QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO Y FUNCIONALIDAD.,MEDIDAS 2,00 x 0,70

UN 1,00 250.000 250.000


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) UN 5,00 40.000 200.000

1,18

SUMINSTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS

CORRESPONDIENTES A TOMAS 120v QUE GARANTICEN SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO INCLUYE ACCESORIOS.

UN 5,00 45.000 225.000

1,19







UN 5,00 200.000 1.000.000

1,20





AGUA

UND 2,00 2.800.000 5.600.000

1,21 SUMINASTRO E INSTALACION DE PISOS

EN CERAMICA DE ALTO TRAFICO M2 20,00 65.000 1.300.000

/

194




DEBIDAMENTE EMBOQUILLADO QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO

INCLUYE SOBRE PISO Y GUARDA ESCOBAS

1,22

SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL DEBIDAMENTE

PINTADO Y ESTUCADO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO SIMILAR O

IDENTICO AL EXISTENTE EN EL RESTO D ELA OFICINA

M2 20,00 50.000 1.000.000

1,23

IMPERMEABILIZACION EN PINTURA BITUMINOSA PARA CULATAS

LATERALERS Y POSTERIORES, QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO


M2 20,00 20.000 400.000



M2 35,00 9.600 336.000

1,25



M2 18,00 9.000 162.000 22.880.000

II CUBIERTA

2,1

SONDEO,DESTAPADA Y LIMPIEZA DE BAJANTES INCLUYE REINSTALACION Y SUMINSTRO DONDE SE REQUIERA DE

SOSCOS.

ML 7,00 6.000 42.000

2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CON MATO FIBER

GLASS METAL 100, PARA PLACA DE CONCRETO EXISTENTE EN PARTE POSTERIOR INCLUYE RASPADA Y

LIMPIEZA DE LA PLACA DE CONCRETO DONDE SE APLICARA ESTE MANTO

M2 10,50 40.000 420.000

2,3 IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL CON

MANTO FIBER GLASS METAL 100 ML 7,00 40.000 280.000

2,4

MANTENIMIENTO DE LINEALES DE FLANCHES INCLUYE FIJACION Y O

REMPLAZO DE LOS QUE SE HALLEN DETERIORADOS

ML 7,00 25.000 175.000

2,5

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA CONSISTENTE EN FIJAR

ELEMENTOS SUELTOS, REMMPLAZAR CUBIERTAS EN MAL

ESTADO,IMPERMEABILIZAR ZONAS DETERIORADAS Y RELLENO DE

HUECOES EXISTENTES PARA EVITAR ACCESO DE ANIMALES.

GL 1,00 400.000 400.000 1.317.000


3,1

CORRECION DE HUMEDADES EN MUROS, DE CULATAS POSTERIORES Y LATERALES, ESTO INCLUYE LIMPIEZA,

RESANES EN PAÑETE IMPERMEALIZADO 1:4, Y DEMAS

ELEMENTOS Y MATERIALES QUE PERMITAN EL CORRECTO ACABADO E IMPERMEABILIZACION DE LOS MUROS.

M2 133,00 9.000 1.197.000

3,2 IMPERMEABILIZACION EN PINTURA M2 133,00 20.000 2.660.000

/

195




BITUMINOSA PARA CULATAS LATERALES Y POSTERIORES, QUE

GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO E IMPERMEABILIZACION



M2 70,00 9.600 672.000

3,4

PINTURA EN VINILO CORAZA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, REMATES,

COLUMNATAS Y FRONTON SOBRE FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR,

INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO


M2 20,00 15.000 300.000

3,5



M2 160,00 9.000 1.440.000

3,6

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR BAJO PLACA TRES MANOS INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN PERFECTO ACABADO

M2 50,00 11.800 590.000 6.859.000


4,1


ESMALTE, INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASADA DE LA PUERTA DE

SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO

HIDRAULICO

GL 1,00 200.000 200.000

4,2

MANTENIMIENTO, AJUSTE, LIJADA , ANTICORROSIVO Y PINTURA CON

ESMALTE, VENTANERIA EXISTENTE EN LA EDIFICACION INCLUYE LIMPIEZA, ENGRASE, IMPERMEABILIZACION Y

AJUSTE DE VENTANAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS.

M2 15,00 15.000 225.000 425.000

V INSTALACIONES ELECTRICAS Y APARATOS ESPECIALES

5,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS DE 2X32W, CON TUBOS ECONOMIZADORES TIPO

T5, CON BALASTO ELECTRÓNICO. INCLUYE RETIRO DE LAS LÁMPARAS




CIELO RASO.

UN 7,00 170.000 1.190.000

5,2




UN 7,00 170.000 1.190.000

/

196







5,3

TRASLADO Y O ADECUACION DE INSTALACIONES AIRES

ACONDICIONADOS EXISTENTES, INCLUYE DESMONTAJE DE

INSTALACIONES, AJUSTE DE TUBERIA PARA EVITAR ESCAPES DE AGUA Y

PROLONGACION DE LA MISMA EN EL CASO DE LA FACHADA CON EL FIN DE

EVITAR DERRAME DE AGUA.

GL 1,00 100.000 100.000

5,4

REVISION Y MANTENIMINETO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYE REVISION DE CARGAS,

CABLEADOS, AJUSTE DE ACCESORIOS Y APARATOS DONDE SE REQUIERA

QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

GL 1,00 300.000 300.000

5,5





AGUA

UND 3,00 2.800.000 8.400.000

5,6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES

ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLI Y LAS CONDENSADORAS, INCLUYE

REPUESTOS MENORES, MANO DE OBRA Y RECARGA DE REFRIGERANTE

EN CASO DE SER NECESARIO.

GL 1,00 300.000 300.000 11.480.000

VI INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

6,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED HODRAULICA INCLUYENDO

GRIFERIAS,TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN

MAL ESTADO QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN

TODA LA EDIFICACION.

GL 1,00 500.000 500.000

6,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA

POTABLE DE 1000 LtS, INCLUYE RETIRO DEL ANTERIOR E INSTALACIONES

HIDRAULICAS Y OBRAS CIVILES QUE GARANTICEN UN CORRECTO

FUNCIONAMINETO

UM 2,00 900.000 1.800.000 2.300.000

VII ASEO GENERAL

/

197






GL 1,00 200.000 200.000

7,2


GL 1,00 150.000 150.000 350.000


AIU (28%) 12.771.080



/

198






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGO - VALLE

ITEM


I PRELIMINARES

1,1 DEMOLICION PISO BALDOSA + MORTERO (BAÑOS - RAMPA )

M2 7,00

2.670 18.690

1,2 DEMOLICION MUROS BAÑOS - OFICINA M2 11,50

4.820 55.430

1,3 EXCAVACION PISO BAÑOS M3 3,00

13.040 39.120


22.490 119.197


16.680 41.700

1,6 DESMONTE VENTANA AREA JURIDICA M2 4,00

20.700 82.800

1,7 DESMONTE PTAS BAÑOS - REGISTRADOR - JURIDICA

UND

3,00

25.900 77.700

434.637

II ESTRUCTURA

2,1 VIGA DINTEL 21 Mpa ML 3,50

36.000 126.000

2,2 HIERRO 60.000 PSI KG 40,00

4.880 195.200

2,3 MURO SOGA LADRILLO COMUN- BAÑOS - JURIDICA

M2 8,5

36.870

313.395

2,7 CONTRAPISO E= 6CMS - BAÑO M2 7,00

30.910 216.370

2,8 PISO GRAVA LAVADA - ANDEN M2 1,50

48.250 72.375

2,9 DILATACIONES EMPALME MUROS ML 17,50

5.840 102.200

2,10

REPELLO MUROS M2 24,00

83.420 2.002.080

3.027.620

III INSTALACIONES HDCAS Y SANITARIAS


ML 10,00

5.860 58.600

3,2 TUBO 4" ML 12,00

30.320 363.840

3,3 PTO HDCO 1/2" UN 3,00

28.170 84.510


37.560 75.120

3,5 CANCELACION PTO SANIT LAVAMANOS

UN 2,00

24.570 49.140

3,6 CANCELACION PTO HIDRAULICO UN 2,00

13.090 26.180


64.120 128.240


32.790 98.370

3,9 CAJA INSPECCION CTO 60 X 60 INTERNO

UN 2,00

311.900 623.800

3,10

ORINAL MEDIANO UN 1,00

205.120 205.120

/

199




3,11

SIFON 4" UN 2,00

24.080 48.160

3,12


72.890 145.780

3,13


55.000 440.000

3,14


48.730 487.300

3,15

LLAVES DE PASO 1/2" UN 2,00

37.560 75.120

3,16


330.000 660.000

3.569.280

IV CUBIERTA

4,10


1.150

51.750 51.750

V PINTURA

5,1 RASQUETEADA - RESANE M2 30,00 1.870

56.100

5,2 ESTUCO M2 30,00

6.530 195.900


9.300 279.000

5,4 PTA BAÑO 1,0 X 2,20 UND

1,00

271.700 271.700

5,5 PTA BAÑO 0.80 X 2,20 UND

1,00

220.000 220.000

5,6 CELOSIA 1.0 X 0.6 - BAÑOS M2 0,60

150.000 90.000

1.112.700

VI INSTALACIONES ELECTRICAS

6,1 RETIRO SWITCH PARED - JURIDICA UND

1,00

14.010 14.010

6,2 REUBICACION SWITCHE PARED UND

1,00

31.580 31.580

6,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 18.000 BTU- 1 1/2 TON - TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERIA PVC.

UN 1,00

2.900.000 2.900.000

6,4 CAJA METALICA 20 X 30 UN 1,00 90.000

90.000

6,5 CAJA METALICA DE 40 X 40 UN 1,00

120.000 120.000

6,6 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 100 A UN 1,00

123.460 123.460


4,00

78.500 314.000


6,00

42.040 252.240

6,9 MINI BREAKERS 3 X 40 A UND

1,00

35.000 35.000

6,10


1,00

49.000 49.000

/

200




6,11


1,00

75.000 75.000

6,12

CAJA BREAKERS 3F DE 24 CTOS UND

1,00

735.620 735.620

6,13

SEGUIDOR TRIFASICO UND

1,00

120.000 120.000

6,14

CONTACTOR TRIFASICO 80 A UND

1,00

170.000 170.000

6,15


21.050 315.750

6,16


13.650 273.000

6,17

TUBERIA EMT- ACCESORIOS ML 20,00

13.650 273.000

5.891.660

VII CARPINTERIA

7,1 PTA ACCESO INTERNA PUBLICO MADERA INCLUYE VISOR EN VIDRIO

UND

1,00 450.000

450.000

7,2

PTA PPAL ACCESO PUBLICO FACHADA VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE HERRAJES, BISAGRAS, MANIJAS, CERRADURAS. PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

UND

1,00

3.000.000 3.000.000

3.450.000


AIU (28%) 4.910.541



/

201






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

ITEM


I PRELIMINARES

1.1 DEMOLICION MORTERO PISO M2 84,00 4.000 336.000 336.000

II PISOS

2.1 ALISTADO DE PISO 4 CM M2 84,00 27.000 2.268.000

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO

EN CERAMICA INCLUYE GUARDAESCOBA

M2 84,00 60.000 5.040.000 7.308.000


3.1



CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA

LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y

TUBERIA PVC.

UN 1,00 2.200.000 2.200.000

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LAMPARA ELECTRONICA ESPECULAR DE 60X60 DE SOBREPONER

UN 20,00 180.000 3.600.000

3.3

REVISION ELECTRICA GENERAL AREA BODEGA, INCLUYE DIAGNOSTICO

CARGAS, LAMPARAS FUORESCENTES, BALASTOS,

SOCKETS, AJUSTE DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES,

SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUES SI ES NECESESARIO QUE


GL 1,00 3.075.000 3.075.000 8.875.000

IV CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA


UND 5,00 258.684 1.293.419


UND 1,00 180.784 180.784


UND 1,00 590.784 590.784 2.064.987

V PINTURA

5.1 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

INCLUYE RESANE M2 650,00 9.000 5.850.000 5.850.000

VI CIELO RASOS

6.1 ARREGGLO DILATACIÓN CIELO RASO

EN DRYWALL ML 25,00 7.378 184.450 184.450

VII PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS )

7.1 ALZADO DE NIVEL DE PISO, INCLUYE

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO

M2 230,00 30.000 6.900.000

/

202




7.2 ADOQUIN DE GRESS RECTANGULAR VEHICULAR INCLUYE ARENA FINA DE

PEGA (20.5 x 10.5 x 5) M2 230,00 51.000 11.730.000

7.3 PODA, CORTE Y TRASLADO DE ARBOL UN 1,00 300.000 300.000 18.930.000

VIII VARIOS

8.1 ASEO GENERAL GL 1,00 1.600.000 1.600.000 1.600.000


AIU (28%) 12.641.562



/

203






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARMEN DE BOLIVAR - BOLIVAR

ITEM




RETIRO UN 3,0 6.700 20.100


RETIRO UN 3,0 6.700 20.100

1,3 DEMOLICION ENCHAPE PISO BAÑOS , HALL INCL RETIRO DE ESCOMBROS

M2 9,0 4.000 36.000



M2 70,8 4.000 283.200


INC RETIRO UN 6,0 12.800 76.800

1,6 DEMOLICIÓN MESÓN EN CONCRETO ML 2,0 18.000 36.000 472.200

II FACHADA

2,1 LIMPIEZA DE FACHADA Y APLICACIÓN

DE HIDRÓFUGO M2 27,5 14.200 390.500 390.500

III CUBIERTAS Y CIELOS RASOS

3,1





M2 220,0 12.000 2.640.000

3,2 DESMONTE Y RETIRO DE

CIELORRASO INCLUYE ESTRUCTURA M2 220,0 7.000 1.540.000

3,3 DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS

DE TECHO UN 27,0 6.000 162.000

3,4 CIELO FALSO EN FIBRA MINERAL

(INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO) M2 220,0 80.000 17.600.000 21.942.000

IV PINTURAS


MANOS, INCLUYE RESANES EN ESTUCO PLASTICO.

M2 300,0 22.000 6.600.000 6.600.000

V INSTALACIONES HIDRAULICAS


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) UN 3,0 700.000 2.100.000

5,2



UN 3,0 212.960 638.880

5,3



FUNCIONAMIENTO.

UN 3,0 330.210 990.630

/

204




5,4 MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M

CAL.18 ML 2,0 300.000 600.000 4.329.510

VI REDES ELECTRICAS

6,1

REVISION ELECTRICA GENERAL INCLUYE DIAGNOSTICO CARGAS,

LAMPARAS FUORESCENTES, BALASTOS, SOCKETS, AJUSTE DE

TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE

APLIQUES SI ES NECESESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

GL 1,0 3.075.000 3.075.000

6,2

SUMIINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 2 x 48" AHORRADORAS

INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS NECESARIAS QUE

GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 30,0 143.500 4.305.000 7.380.000

VII ACABADOS

7,1




FUNCIONAMIENTO

GL 1,0 2.050.000 2.050.000


ENCHAPE MUROS M2 30,0 37.800 1.134.000


ENCHAPE PISOS M2 9,0 45.000 405.000

7,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA, MARCO EN

LAMINA CAL 20 UN 6,0 300.000 1.800.000 5.389.000

VIII ASEO GENERAL

8,1

LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS EXISTENTES INCLUYE REPULIDA SI

ES NECESARIO, REMPLAZO DE BALDOSAS DETERIORADAS QUE

GARANTICEN SU CORRECTO ACABADO

M2 120,0 12.630 1.515.606


ESCOMBROS GL 1,0 410.000 410.000 1.925.606


AIU (28%) 13.560.068



/

205






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGENA - BOLIVAR

ITEM


I FACHADA

1,1

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS INCLLUYE RESANES DONDE

SE REQUIERA, RESPETANDO LOS ACABADOS ORIGINALES DE LA CASA

M2 132,0 17.000 2.244.000 2.244.000

II CUBIERTAS Y CIELOS RASOS

2,1





M2 528,0 12.000 6.336.000 6.336.000

III PINTURAS


MANOS, INCLUYE RESANES M2 300,0 12.000 3.600.000 3.600.000

IV INSTALACIONES HIDRAULICAS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2 HP PARA TRASLADO DE AGUA DEL TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA AL TANQUE AÉREO DE RESERVA

DE AGUA INCLUYE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA (CABLEADO Y

PROTECCIÓN) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UN 1,0 1.300.000 1.300.000

4,2 REPARACIÓN MUEBLE COCINA EN

MADERA INCLUYE PINTURA UN 2,0 300.000 600.000 1.900.000

V UNIDADES DE AIRE TIPO MINISPLIT

5,1


CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS

MUROS Y TUBERIA PVC.

UN 1,0 2.200.000 2.200.000 2.200.000

VI

ASEO GENERAL


ESCOMBROS GL 1,0 410.000 410.000 410.000


/

206




AIU (28%) 4.673.200



/

207






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CERETE – CORDOBA

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1


GL 1,00

550.000

550.000

550.000


2.1


M2 200,00

13.000

2.600.000

2.600.000


3,1

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE SUBTERRANEO, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS (ACOMETIDAS. FLOTADORES), QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO

GL 1,00

275.000

275.000

275.000


4,1


UND

35,00

180.000

6.300.000

4,2

REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ENTUBADO DEL CABLEDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUES QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

550.000

550.000

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2 HP PARA TRASLADO DE AGUA DEL TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA AL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA, INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA (CABLEADO Y PROTECCION) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 1,00

400.400

400.400

/

208




4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIOANDO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 5,00

275.000

1.375.000

4,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 24.000 BTU - 2 TON, TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC, PARA FUNCIONARIOS DE SEGUNDO PISO

UND 2,00

4.356.000

8.712.000

4,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE 12.000 BTU - 1 TON, TIPO YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA PVC, PARA CUARTO TECNICO

UND 1,00

2.420.000

2.420.000

19.757.400

5 ACABADOS

5,1

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO PARA USO INTERIOR TIPO A TRES MANOS EN MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES E IMPERMEABILIZACIÓN EN ÁREAS PUNTUALES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 215,00

10.230

2.199.450

5,2

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA USO EXTERIOR TRES MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO, COLUMNAS Y PÓRTICO ACCESO, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 50,00

12.100

605.000

5,3 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO PARA ELEMENTOS DE LADRILLO EN LA FACHADA

M2 280,00

10.010

2.802.800


GL 1,00

110.000

110.000

5.717.250


6,1 ARREGLO DE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA INCLUYE LIJADA, PINTURA Y CERRADURA DE SER NECESARIO

UN 7,00

71.500

500.500

6,2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE VIDRIOS Y VENTANAS, INCLUYE SILICONADA DE LOS MISMOS, MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE PARTES MÓVILES DE LAS VENTANAS QUE GARANTICE UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN Y

GL 1,00

660.000

660.000

/

209




FUNCIONAMIENTO

6,3

APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA 3 MANOS, VENTANAS Y REJAS METALICAS, INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 50,00

14.471

723.525

6,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA PARA VENTANA DE CENTRO DE COMPUTO, ARCHIVO Y DESPACHO DE LA REGISTRADORA

M2 18,00

41.800

752.400

6,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES

UND 12,00

165.000

1.980.000

4.616.425

7 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA

7,1

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN PLACA EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE ACABADO EN GRAVILLA LAVADA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO ANTIDESLIZANTE.

M2 1,00

320.000

320.000

320.000

8 ASEO GENERAL


GL 1,00

550.000

550.000


GL 1,00

550.000

550.000

1.100.000


AIU (28%) 9.782.101



/

210






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE COROZAL – SUCRE

ITEM


I PRELIMINARES

1,1



GL 1,00 550.000 550.000 550.000

2 MAMPOSTERÍA

2,1

RESANE DE GRIETA EN MURO DEL ÁREA DE COCINA QUE COLINDA CON EL LOTE VECINO INCLUYE REEMPLAZO DE

BALDOSA SIMILAR A LA EXISTENTE Y OBRAS NECESARIAS PARA

GARANTIZAR UN CORRECTO ACABADO

M2 11,00 25.000 275.000 275.000


3,1




GL 1,00 220.000 220.000 220.000


4,1




GL 1,00 550.000 550.000

4,2

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE EL

SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO,

GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN 4,00 275.000 1.100.000

4,3


CIVILES, PUNTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRÁULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS

MUROS Y TUBERÍA PVC

UND 2,00 4.356.000 8.712.000 10.362.000

5 ACABADOS

/

211




5,1



CORRECTO ACABADO.

M2 350,00 10.230 3.580.500

5,2




M2 50,00 12.100 605.000

5,3

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO PARA ELEMENTOS EN

LADRILLO DE LA FACHADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

TABLETAS FALTANTES QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

M2 120,00 10.010 1.201.200 5.386.700



CERRADURA DE SER NECESARIO UN 8,00 71.500 572.000

6,2




FUNCIONAMIENTO

GL 1,00 660.000 660.000


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 21,00 14.471 303.881


PERSIANAS VERTICALES UND 9,00 165.000 1.485.000 3.020.881

7 ASEO GENERAL


ESCOMBROS. GL 1,00 550.000 550.000


EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS. GL 1,00 550.000 550.000 1.100.000


AIU (28%) 5.856.083



/

212






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCE – SUCRE

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1



GL 1,00 550.000 550.000

1,3 RETIRO DE LAMPARAS UND 15,00 3.795 56.925

1,4 RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE DE VIGAS CANALES

ML 31,00 3.300 102.300 709.225


2,3 REPARACIÓN Y RESANE DE GRIETAS

EN MUROS M2 20,00 16.060 321.200

2,4

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO FOIL EN ALUMINIO QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REEMPLAZO SI ES NECESARIO

ML 31,00 42.911 1.330.241

2,5

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN PLACA EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE ACABADO EN GRAVILLA LAVADA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

ANTIDESLIZANTE

M2 2,00 85.800 171.600

2,6 IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA

CON MANTO FOIL EN ALUMINIO M2 10,00 4.301 43.010 1.866.051


3,1




GL 1,00 220.000 220.000


SANITARIO, LAVAMANOS, GRIGERÍA UND 2,00 600.347 1.200.694 1.420.694


4,1



ELÉCTRICO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TUBOS

ECONOMIZADORES DE 32W, LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LA

NORMA RETIE.

UND 25,00 180.000 4.500.000

4,2 PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS

INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, TOMA Y ENCHUFE, DEBE CUMPLIR CON LA

UND 25,00 60.370 1.509.250

/

213




NORMA RETIE.

4,3




GL 1,00 550.000 550.000

4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL

ÁREA DE ARCHIVO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE

SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

UN 1,00 275.000 275.000


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) UND 2,00 4.356.000 8.712.000

4,6


YORK O SIMILAR, INCLUYE OBRAS CIVILES, PUNTO ELÉCTRICO,

CABLEADO ELECTRICO POR CANALETA, PUNTO HIDRAULICO HASTA EL LUGAR

ADECUADO ADECUADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE REGATAS EN LOS MUROS Y TUBERÍA

PVC PARA DESPACHO DE REGISTRADORA Y ÁREA

ADMINISTRATIVA

UND 2,00 3.146.000 6.292.000 21.838.250

5 ACABADOS

5,1



CORRECTO ACABADO.

M2 360,00 10.230 3.682.800

5,2




M2 150,00 12.100 1.815.000

5,3 INSTALACION DE AVISO EN FACHADA

PRINCIPAL UND 1,00 110.000 110.000 5.607.800

6,0 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

6,1

PINTURA DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTE INCLUYE LIJADA

MANTENIMIENTO Y TINTILLA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICE UN

CORRECTO ACABADO

UN 6,00 27.500 165.000

6,2




FUNCIONAMIENTO

GL 1,00 660.000 660.000

/

214




6,3



NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

M2 80,00 14.471 1.157.640


PELICULA POLARIZADA PARA VENTANA DE CENTRO DE COMPUTO

M2 2,00 41.800 83.600


PERSIANAS VERTICALES UND 8,00 165.000 1.320.000 3.386.240

7 ASEO GENERAL


ESCOMBROS. GL 1,00 550.000 550.000




AIU (28%) 10.059.913



/

215






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARAUCA – ARAUCA

ITEM


I DESMONTES

1,1 DESMONTE Y RETIRO DE CIELORRASO INCLUYE ESTRUCTURA

M2 360,00

7.000

2.520.000

1,2 DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS DE TECHO

UN 27,00

6.000

162.000

1,3 DESMONTE Y RETIRO DUCTOS DE VENTILACIÓN, INCLUYE CONDENSADORA

GL 1,00

1.500.000

1.500.000

4.182.000

II CUBIERTA Y CIELO RASO

2,1


m2 360,00

12.000

4.320.000

2,2 CIELO FALSO EN FIBRA MINERAL (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)

M2 360,00

80.000

28.800.000

33.120.000


3,1 LAMPARA ELECTRONICA ESPECULAR DE 60X60

UN 20,00

180.000

3.600.000

3.600.000

IV PINTURA


M2 450,00

12.000

5.400.000

5.400.000


5,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU INLCUYE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, ASI COMO PUNTOS DE DESAGUE GARANTIZANDO EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO

UN 1,00

3.587.500

3.587.500

3.587.500

VI ASEO GENERAL Y MOVIMIENTO DE MUEBLES


205.000

205.000

6,2


GL 1,00

307.500

307.500

512.500


AIU (28%) 14.112.560



/

216






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE OROCUE – CASANARE

ITEM


1 PRELIMINARES

1,1


GL 1,00

550.000

550.000

1,2 CORTE DE MALEZA MATORRALES EN PATIO Y ANTEJARDÍN.

GL 1,00 70.000

70.000

620.000

2 CUBIERTAS Y CIELORRASOS

2,1

IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MURO FACHADA ACCESO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS, QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

ML 15,00

42.911

643.665

2,2 DESMONTE DE CANAL AGUAS LLUVIAS EN PVC INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

ML 15,00

3.500

52.500

2,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL POSTERIOR EN PVC, INCLUYE UNIONES, TERMINALES, GANCHOS DE FIJACIÓN QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

ML 15,00

28.000

420.000

2,4

DESMONTE DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS POSTERIOR EN PVC INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

ML 10,00

6.000

60.000

2,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE UNIONES, GANCHOS DE FIJACIÓN QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

ML 5,00

35.000

175.000

2,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN FIBROCEMENTO PARA PATIO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 10,00

45.000

450.000

2,7 RETIRO CANAL METÁLICA EN EL PATIO INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.

ML 4,00

6.000

24.000

2,8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL METÁLICA PARA RECOGER AGUAS LLUVIAS, SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

ML 4,00

62.000

248.000

2,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4"

ML 4,00

52.000

208.000

/

217




CUADRADA QUE DESAGÜE LA VIGA CANAL DE LA FACHADA, INCLUYE ABRAZADERAS PARA FIJARLA A LA PARED DE LA FACHADA, Y LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA QUE SE CONECTE A LA VIGA CANAL Y QUE EL DESAGÜE SALGA A LA CALLE.

2,10

REVISIÓN GENERAL DE CUBIERTA EN GENERAL INCLUYE EL CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, TEJAS ROTAS, REMATES SOBRE Y CONTRA MUROS Y CABALLETES, QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 149,50

8.800

1.315.600

3.596.765


3,1

CAMBIO DE LA RED ELÉCTRICA INCLUYE RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS DE PROTECCIÓN (BREACKER, CANALETAS, REVISIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN, DISEÑO ELÉCTRICO Y OBRAS CIVILES NECESARIAS) QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00

250.000

250.000

3,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO INCLUYE RETIRO DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES.

UN 15,00

15.600

234.000


UN 15,00

15.600

234.000

3,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON 24,000 BTU DE CAPACIDAD A 220 V, CERTIFICACIÓN DE UN AÑO DE GARANTÍA, ESTE ÍTEM DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS Y OBRA CIVIL, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PUNTO Y BREACKER) Y DESAGÜES (DEBE INCLUIR LA BOMBA DE CONDENSADO) GARANTIZANDO UN PERFECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO, DISTANCIA APROXIMADA ENTRE EL EQUIPO Y LA UNIDAD CONDENSADORA ENTRE 10 Y 15 METROS, HASTA EL PATIO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO E HIDRAULICO HASTA EL LUGAR ADECUADO PARA LA EVACUACION DEL AGUA.

UN 2,00 4.356.000

8.712.000

9.430.000

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2 HP PARA TRASLADO DE AGUA DEL TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA AL TANQUE AÉREO DE RESERVA DE AGUA INCLUYE OBRA CIVIL Y

UN 1,00

364.000

364.000

/

218




ELÉCTRICA (CABLEADO Y PROTECCIÓN) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

UN 2,00

235.377

470.755

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MEDIA INCLUYE GRIFERÍA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

UN 2,00

364.970

729.939

4,4

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE SONDEO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00 220.000

220.000

1.784.694

5 ACABADOS

5,1

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE VIDRIOS Y VENTANAS, INCLUYE SILICONADA DE LOS MISMOS, MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE PARTES MÓVILES DE LAS VENTANAS QUE GARANTICE UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00 660.000

660.000

5,2

APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA 3 MANOS, VENTANAS, PUERTAS Y REJAS EXTERIORES, INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

M2 20,00 14.471

289.410

5,3

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO PARA USO INTERIOR TIPO A TRES MANOS EN MUROS INTERIORES, INCLUYE RESANES EN ÁREAS PUNTUALES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 350,00 10.230

3.580.500

5,4

APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO PARA USO INTERIOR TIPO A TRES MANOS EN GUARDA ESCOBA, INCLUYE RESANES EN ÁREAS PUNTUALES QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

ML 100,00 10.230

1.023.000

5,5

APLICACIÓN DE PINTURA EN CORAZA PARA USO EXTERIOR TIPO A TRES MANOS EN FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 130,00 12.100

1.573.000

5,6

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA PARA USO EXTERIOR TRES MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO, COLUMNAS Y PÓRTICO ACCESO, INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO ACABADO.

M2 160,00 12.100

1.936.000

/

219




5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA EN CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN PATIO.

M2 10,00 58.552

585.520

5,8

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO DEL TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS (ACOMETIDAS Y FLOTADORES), QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00 275.000

275.000

9.922.430

6 MAMPOSTERÍA

6,1 CONSTRUCCIÓN MURO EN BLOQUE EN CELOSÍA PATIO

M2 10,00 32.020

320.200

320.200

7 PISOS

7,1 CONSTRUCCIÓN PLACA PISO EN CONCRETO ARMADO E=0,10 ML EN 3000 PSI PARA PATIO

M2 10,00

46.300

463.000

463.000


8,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI PERSIANAS HORIZONTALES QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO, DIMENSIONES 3,50 X 3,00 ML.

UN 5,00

150.000

750.000

8,2

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AJUSTE DE VENTANAS METÁLICAS INCLUYE DESMONTE DE LA VENTANA INCLUYE REJA, RETIRO DE LA CERRADURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA POR LA PARTE INTERNA DE LA OFICINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURAS PARA QUE FUNCIONE COMO ES DEBIDO, ANCLAJE DE VENTANA AL MURO, RESANE (PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA MUROS), PINTURA EN ESMALTE QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

UN 5,00

300.000

1.500.000

8,3

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO Y FUNCIONAMIENTO.

UN 1,00

300.000

300.000

2.550.000

9 ASEO GENERAL


GL 1,00

550.000

550.000


GL 1,00

550.000

550.000

1.100.000


AIU (28%) 8.340.385



/

220






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN MARTIN – META

ITEM


I PRELIMINARES

1,1 DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS DE BAÑOS (SANITARIO, LAVASMANOS Y ACCESORIOS)

UN 2,00

25.000

50.000

1,2

DESMONTE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, INCLUYENDO RESANES DEJANDO LOS ACABADOS EN PERFECTO ESTADO

GL 1,00

500.000

500.000

550.000


2,1

REVISION GENERAL, ARREGLO, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED HODRAULICA INCLUYENDO REGATEO Y RESANE PARA INSTALAR TUBERIA DE AGUA DE 1/2 PVC EN TRES BAÑOS EN UNA LONGITUD DE 12 ML, GRIFERIAS QY DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO .

GL 1,00

300.000

300.000

2,2

INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA EN PVC HIDRAUICA DE "3/4 INCLUYE ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMINETO

Ml 59,00

26.500

1.563.500

2,3

DENOLICION Y CONSTRUCCION DE PLACA POSO PARA INSTALACION DE TANQUE SUBTERRANEO EN PVC DE 1000 LTS

M2 4,00

85.000

340.000

2,4

SUMINISTRO EINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS DEBIDAMENTE EMBOQUILLADOS QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ESTOS INCLUYEN SANITARIO, TAPA DE SANITARIO, LAVAMANOS , GGRIFEREIA, PUNTOS, LLAVE DE PASO, ACCESORIOS Y ESPEJOS TIPO CORONA O SIMILAR

UN 3,00

1.000.000

3.000.000

2,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE RESEVA DE AGUA POTABLE DE 1000 LtS, INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y OBRAS CIVILES QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMINETO

UM 2,00

700.000

1.400.000

6.603.500


3,1

REVISION GENERAL, MANTENIMINETO,ARREGLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA, INTERNA Y DE FACHADA, INCLUYE CAMBIO DE TOMAS, BREAKER,

GL 1,00

300.000

300.000

/

221




LAMPARAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.

3,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS 46" X 2 INCLUYE RETIRO DE LAS ANTERIORES E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS MISMAS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UN 35,00

200.000

7.000.000

7.300.000

IV PINTURA, PISOS Y ENCHAPES

4,1

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR EN MUROS TRES MANOS INCLUYE RESANES NECESARIOS QUE GARANTICEN UN PERFECTO ACABADO

M2 360,00

10.500

3.780.000

4,2

SUMINISTRO EINSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA BAÑO DEBIDAMENTE EMBOQUILLADO EN CEMENTO BLANCO QUE GARANTICE SU CORRECTO ACABADO PARA BAÑOS INCLUYE DEMOLICION Y TRANSPORTE DE ESCO,BROS DEL PISO EXISTENTE..

M2 88,00

48.000

4.224.000

4,3

INSTALACION DE PISO EN CERAMICA 20x 20 ANTIDESLIZANTE DEBIDAMENTE EMBOQUILLADA EN CEMENTO BLANCO PARA PISOS DE BAÑOS INCLUYE DEMOLICION DE PISO ESXISTENTE Y RENSPORTE DE ESCOMBROS.

M2 10,50

55.000

577.500

4,4 PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS EN MUROS PATIO INTERIOR SIMILAR A LA EXISTENTE

M2 50,00

15.000

750.000

4,5 PUERTA MALLA ESLABONADA TUBO CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 85,50

8.000

684.000

4,6

PINTURA EN ACEITE PARA VENTANAS METALICAS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE LIJADA Y ANTICORROSIVO QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO

M2 50,00

11.500

575.000

10.590.500


5,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PAEA BODEGA , INCLUYE CERCHAS, GANCHOS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS QUE QUE GARANTICE UNA CORRECTA FIJACION DE LAS TEJAS MEDIDAS: 8 X 6,10 X 1 X 4.60

M2 21,50

35.000

752.500

5,2

MANTENIMNETO, ANCLAJE Y NIVELACION DE CIELO RASO EXISTENTE QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS FALTANTES DE SIMILARES CARACTERISTICAS.

M2 244,00

3.500

854.000

1.606.500

VI CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

/

222




6,1

MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL CONSISTENTE EN AJUSTE DE LA MISMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO QUE GARNATICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y NIVELACION.

GL 1,00

300.000

300.000

6,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS DE SEGURIDAD TIPO BANCO PARA LAS VENTANAS DE FACHADA FRONTAL.

M2 20,00

60.000

1.200.000

6,3

IMPERMEABILIZACION CON SILICONA, LIMPIEZA, AJUSTE, ENGRASE Y MANTENIMINETO GENERAL DE VENTANERIA EN ALUMINIO DE TODO EL EDIFICIO

GL 1,00

200.000

200.000

1.700.000

VII AIRES ACONDICIONADOS

7,1 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 7,5 TONELADAS, CON REFRIGERANTE R-410.

UN 1,00

7.750.000

7.750.000

7,2

INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPOS CENTRALES, ACOMETIDAS PARA CADA AIRE, OBRAS CIVILES Y DESAGÜES (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA). INCLUYE SUMINISTRO DE BASES ANTIVIBRACIÓN, DRENAJES, ACCESORIOS Y FILTROS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AIRE.

GL 1,00

1.432.000

1.432.000

7,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE REJILLAS DE 10X10, PARA AIRES ACONDICIONADO CENTRAL, INCLUYE DUCTOS PARA LAS REJILLAS, OBRAS CIVILES Y MOVIMIENTO DE CIELO RASO.

UN 5,00

282.100

1.410.500

7,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 8 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, DE ACUERDO A LA NORMA RETIE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PRINCIPAL Y PROTECCIONES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, CONECTORES, CANALIZACIONES, CONEXION A LA PUESTA A TIERRA DE LA ORIP Y DEMAS ACCESORIOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE ACABADO EN LAS ÁREAS INTERVENIDAS.

UN 1,00

1.000.000

1.000.000

7,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU, PARA EL ÁREA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE LAS OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, CIRCUITO PARA LOS EQUIPOS DESDE EL TABLERO PRINCIPAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, E HIDRÁULICAS, QUE GARANTICEN EL CORRECTO

UN 1,00

2.000.000

2.000.000

13.592.500

/

223




FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

VIII ASEO GENERAL


37.100

37.100

37.100


AIU (28%) 11.754.428



/

224






PE -02 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MITU - VAUPES

ITEM

DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO VR. TOTAL VALOR CAPITULO

1 PRELIMINARES

1,1



GL 1,00 550.000 550.000

1,2 DESMONTE DE CUBIERTA TEJA BARRO GL 85,90 12.260 1.053.134

1,3 DEMOLICIÓN DE MESON DE PUESTO DE

CAJAS GL 1,00 300.000 300.000

1,4 DEMOLICION PISO TABLETA GRESS +

MORTERO (PATIO ) M2 24,54 2.670 65.522

1.4


MATERIAL EN AREA DE PATIO PARA AMPLIACION DE CERRAMIENTO DE

LOTE

M2 18,00 7.140 128.520

1,5 RETIRO DE ESCOMBROS GL 1,00 200.000 200.000 2.297.176

2 CUBIERTA, MAMPOSTERÍA, PISOS

2,1

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA BARRO PRENSADA SOBRE ASBESTO

CEMENTO, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION, CUMBRERAS, REMATES

CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

M2 88,00 27.780 2.444.640


ESTRUCT. ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C

M2 88,00 24.970 2.197.360

2,3 FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA

CAL 22 DESARROLLO HASTA 50 CMTS ML 20,00 35.000 700.000

2,4

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE ESCTRUCTURA DE CUBIERTA

EXISTENTE DE PLANTA ELECTRICA Y CUARTO DE ALMACEN INCLUYE

REFUERZO DE SER NECESARIO, ANCLAJE SEGURO DE TODA LA

ESTRUCTURA, ASÍ MISMO LA INSTALACION DE TODOS LOS

ELEMENTOS SOLDADOS NECESARIOS COMO SON TENSORES Y SOPORTES ADICIONALES PARA UN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

GL 1,00 600.000 600.000

2,5 IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL,

INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES ML 50,00 42.911 2.145.550

/

225




NECESARIOS, QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO.

2,6

MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN GENERAL INCLUYE LIMPIEZA, FIJACIÓN

DE ESTRUCTURA EXISTENTE, PINTURA, Y REEMPLAZO DE PIEZAS

DETERIORADAS QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO SIMILAR AL

EXISTENTE

M2 100,00 15.000 1.500.000

2,7

CONSTRUCCIÓN DE MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM EN PARTE

POSTERIOR DEL PATIO PARA CERRAMIENTO DE LOTE

PERTENECIENTE A LA ORIP

M2 107,60 40.030 4.307.228


PAÑETE MURO IMPERMEABLE 1:2 M2 182,00 25.780 4.691.960

2,9 ALISTADO PISO 5 CM, PARA LOTE

POSTERIOR Y PATIO M2 169,00 30.430 5.142.670


CAL 14 ( ANCHO 2 MTS H= 1-1,5 MTS ) M2 194,00 58.150 11.281.100

2,11

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAVADERO CON INSTALACIÓN DE CAJA INCLUYE REJILLAS, PUNTO HIDRAULICO Y SANITARIO, ACABADOS EN ENCHAPE DEBIDAMENTE EMBOQUILLADOS QUE


GL 1,00 700.000 700.000 35.710.508


3,1




GL 1,00 350.000 350.000

5,4 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y

LIMPIEZA DE JARDINERES GL 1,00 300.000 300.000 650.000


4,1

MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS ESPECULARES AHORRADORAS DE 60 X

60 CMTS INCLUYE REVISIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE

GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE

LAMPARAS FALTANTES

GL 1,00 400.000 400.000

4,2




GL 1,00 650.000 650.000

/

226




4,4

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO, INCLUYE EL SUMINISTRO

DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, GARANTIZANDO SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

UN 4,00 300.000 1.200.000 2.250.000

5 ACABADOS

5,1



CORRECTO ACABADO.

M2 65,00 10.230 664.950

5,2

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA USO EXTERIOR TRES MANOS EN MUROS DE FACHADA EXTERIOR PATIO,



M2 182,00 12.100 2.202.200

5,3

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO PARA ELEMENTOS DE

LADRILLO DE JARDINERAS EN PARTE FRONTAL

M2 10,00 10.010 100.100 2.967.250



CERRADURA DE SER NECESARIO UN 2,00 71.500 143.000

6,2




FUNCIONAMIENTO

GL 1,00 600.000 600.000 743.000

VII ASEO GENERAL


ESCOMBROS. GL 1,00 550.000 550.000




AIU (28%) 12.801.021



/

227




ANEXO 6. FORMATO CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA –

CAPACIDAD RESIDUAL

CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA

CONSTRUCCIÓN – SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPC

PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE CONTRATISTA

PLURAL

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS

(VALOR DEL CONTRATO PONDERADO POR LA

PARTICIPACIÓN EN PESOS COLOMBIANOS)

TOTAL

Nota: Este formato debe adjuntarse firmado y de manera Digital, en formato Excel 2003.

/

228




ANEXO 7. FORMATO CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA – CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL SOCIO

PROFESIÓN No. MATRÍCULA PROFESIONAL

NUMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES

VIGENCIA DEL CONTRATO

Nota: Este formato debe adjuntarse firmado y de manera Digital, en formato Excell 2003.

/

229




ANEXO 8. FORMATO CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN – CAPACIDAD

RESIDUAL

Se deberá diligenciar un formato por cada uno de los contratos:

DATOS CONTRATO No.

PLAZO VALOR FECHA DE INICIO PROCENTAJE DE PARTICIPACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DÍAS EJECUTADOS DÍAS POR EJECUTAR ¿SE ENCUENTRA SUSPENDIDO?

Nota: Este formato debe adjuntarse firmado y de manera Digital, en formato Excell 2003.

/

230




ANEXO 9.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Nº SECCIONAL DEPARTAMENTO DESCRIPCION OBRAS A REALIZAR

1 CAUCASIA

ANTIOQUIA

RESANE DE MURO EN PATIO, CONCERTINA, RESANE, ESTUCO Y PINTURA EN MUROS INTERIORES, PINTURA KORAZA EN MUROS EXTERIORES,

CERRAMIENTO, REVISION, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, REVISIÓN Y

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA.

2 CIUDAD BOLIVAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS Y REGISTRADOR, MESA PARA

IMPRESORA Y SILLAS TANDEM.

3 MARINILLA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA, RESANE, ESTUCO Y PINTURA EN MUROS INTERIORES, VIDRIOS, REJAS DE SEGURIDAD,

CERRADURAS, LAMPARAS AHORRADORAS, ARREGLO DE GABINETES DE COCINA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA, CUBIERTA Y CERRADURA DE AREA DE

PLANTA ELECTRICA.

4 MEDELLIN ZONA

SUR

OBRAS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PLACA QUE SIRVE DE CUBIERTA DE LA ORIP Y AL MISMO TIEMPO FUNCIONA COMO PLAZOLETA

DE CIRCULACIÓN Y ADECUACION DE BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO.

5 SONSON

REVISION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CIELO RASO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ESTUCO Y PINTURA, LIMPIEZA DECABALES Y

BAJANTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS TANDEM Y SILLAS GIRATORIA CON BRAZO.

6 SOATA

BOYACA

REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, PINTURA EN MUROS, LIMPIEZA DE FACHADA CON

HIDROFUGO, IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, MANTENIMEINTO DE CUBIERTA Y CIELO RASO, MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL Y

CARPINTERIA METALICA.

7 SOCHA

REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS,

LAMPARAS, PINTURA EN MUROS, HIDROFUGO, INSTALACION DE PISO EN CERAMICA, LIMPIEZA DE BALDOSAS, MANTENIMIENTO CUBIERTA, CIELO

RASO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA, AIRES ACONDICIONADOS,

SILLAS TANDEM Y BASUSREAS.

8 TUNJA

RESANE Y PINTURA EN MUROS INTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA, ARCHIVO RODANTE, PUESTO DE TRABAJO PARA

REGISTRADOR, DIVISIONES, SILLAS TANDEM DE ATENCION AL PUBLICO, MESON TIPO MOSTRADOR Y ESTRACTOR DE AIRE.


REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PAÑETES, RESANES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y VENTANAS, REPARACION DE ANDEN, RESANE DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD, BARANDA PARA ESCALERA, VENTANAS PARA

CENTRO DE COMPUTO, CUBIERTA, CIELO RASO, ARCHIVO RODANTE, PUESTO DE TRABAJO PARA REGISTRADOR, PUESTO DE TRABAJO PARA

FUNCIONARIOS, DIVISIONES, MESON, MESAS AUXILIARIES Y SILLAS TANDEM.

10 GARZON HUILA

REVISION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE LAVADERO,

LIMPIEZA DE PISO DE PATIO, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

/

231




HIDRAULICAS Y SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS, RESANE E

IMPERMEABILIACION DE MUROS Y APLICACION DE PINTURA, PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS TANDEM DE ATENCION AL PUBLICO.

11 CUCUTA NORTE DE

SANTANDER

REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y VIGAS CANALES, IMPERMEABILIZACION DE MUROS, RESANE, ESTUCO Y PINTURA, MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, SUMINISTRO E

INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAMPARAS AHORRADORAS, PUESTOS DE TRABAJO, DIVISIONES Y ARCHIVOS RODANTES.

12 FILANDIA QUINDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON EN MADERA, RESANE, ESTUCO Y PINTURA, EN MUROS INTERIORES Y PINTURA KORAZA EN MUROS

EXTERIORES, LIMPIEZA DE BAJANTES Y CANALES, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA

DISCAPACITADOS, CUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO, MESA DE JUNTOS PARA DESPACHO DE REGISTRADOR,

MESA PARA IMPRESORA Y SILLAS TANDEM.

13 PIEDECUESTA

SANTANDER

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS Y SANITARIO, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE VENTANERIA, PINTURA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE, PUESTOS DE TRABAJO, DIVISIONES, MESON Y SILLAS TANDEM

14 SAN GIL MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, PINTURA PARA MUROS INTERIORES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS.

15 SAN VICENTE DE CHUCURI

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBOS PARA BAÑOS, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE VENTANERIA, PINTURA, SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, DIVISIONES, ARCHIVO RODANTE, MESONES Y ESTANTES.

16 FRESNO TOLIMA

REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBOS PARA BAÑOS,

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA, MANTENIMIENTO DE CIELO RASO,

LIMPIEZA DE VIDRIOS, ALISTADO DE PISO, INSTALACION DE ENCHAPE, LIMPIEZA DE ANDEN, CARPINTERIA EN MADERA, CUBIERTA,

MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ARCHIVO RODANTE, PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS TANDEM.

17 SILVIA CAUCA

CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS, REJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ADECUACION, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL,

OBRAS EN FACHADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS DE SEGURIDAD EN PATIOS INTERNOS, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y

SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS.

18 PASTO NARIÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE, SILLAS PARA

PUESTOS DE TRABAJO.


AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, MANTENIMIENTO CUBIERTA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION DE MUROS, LIMPIEZA DE LADRILLOS CON

HIDROFUGO, MANTENIMIENTO DE CAPINERIA EN MADERA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION

DE SILLAS, PERSIANES, DIVISIONES Y ARCHIVO RODANTE.

20 CARTAGO VALLE

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, LIMPIEZA DE CANALES, RESANE, ESTUCO Y PINTURA,

REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA EN MADERA, PISO EN BAÑO, ANDEN, SUMINISTRO DE

PUESTOS DE TRABAJO, DIVISIONES, MESA DE TRABAJO Y SILLAS TANDEM.


PISO BODEGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA Y MADERA, RESANE Y

PINTURA, CIELO RASO, ADOQUIN EN GRESS, PODA ARBOL, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE, PUESTOS DE TRABAJO Y

/

232




DIVISIONES.

22 CARMEN DE

BOLIVAR

BOLIVAR

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, LIMPIEZA DE FACHADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO

RASO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, MESON, MANTENIMIENTO E

IMPERMEABILIZACION DE VENTANERIA, ENCHAPE DE MURPS Y PISOS, ARCHIVO RODANTE, PUESTOS DE TRABAJO, .DIVISIONES, MESON,

ESTANTES, SILLAS TANDEM.

23 CARTAGENA PINTURA KORAZA PARA FACHADAS, PINTURA PARA MUROS INTERIORES

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA, AIRE ACONDICIONADO.

24 CERETE CORDOBA

REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE SUBTERRANEO, SUMINISTRO E

INSTALACION DE LAMPARAS AHORRADORAS, MOTOBOMBA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO DE AIRE

ACONDICIONADO, PINTURA EN MUROS INTERIORES, PINTURA KORAZA, LIMPIEZA DE LADRILLOS CON HIDROFUGO, MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, MANTENIMIENTO DE CARPINTENRIA EN MADERA Y METALICA, CONSTRUCCION DE RAMPA, PUESTOS DE TRABAJO,

ESTANTERIA, MESAS PARA IMPRESORA, SILLAS TANDEM.

25 COROZAL

SUCRE

RESANE DE GRIETA EN MURO, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONS HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y ELECTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, PINTURA KORAZA, PINTURA PARA MUROS INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADA CON HIDROFUGO, MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN

MADERA Y METALICA, SILLAS TANDEM, PUESTOS DE TRABAJO, MANTENIMIENTO DE ARCHIVO, SUMINISTRO DE ARCHIVO RODANTE.

26 SINCE

REPARACION DE GRIETAS, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE

DISCAPACITADOS, MANTENIMIENTO DE JARDINERA, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS,SUMINISTRO

DE LAMAPARAS AHORRADORAS, AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA Y MADERA, PUESTOS DE

TRABAJO

27 ARAUCA ARAUCA REVISION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CELO RASO, LAMPARAS

AHORRADORAS, PINTURA EN VINILO, AIRES ACONDICIONADOS, ARCHIVO RODANTE, PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS TANDEM.

28 OROCUE CASANARE

IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Y BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, REVISION GENERAL DE CUBIERTA,

REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, AIRES ACONDICIONADOS, LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE VIDRIOS, APLICACION DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES, PINTURA KORAZA, PISO EN PATIO, MANTENIMIENTO DE

CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA, SILLAS TANDEM, ARCHIVO RODANTE, PUESTOS DE TRABAJO.

29 SAN MARTIN META

REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ELECTRICAS, PINTURA PARA MUROS INTERIORES, PINTURA

KORAZA, ENCHAPE EN BAÑOS, LIMPIEZA DE LADRILLOS CON HIDROFUGO, PINTURA EN VENTANAS,SMUNISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA, AIRES

ACONDICIONADOS, SILLAS TANDEM, PUESTOS DE TRABAJO, ARCHIVO RODANTE

30 MITU VAUPES

CERRAMIENTO DE LOTE, CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE CIELO RASO Y LAMPARAS AHORRADORAS, PISO EN PATIO, CONSTRUCCION DE TANQUE

LAVADERO, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, PINTURA PARA MUROS INTERIORES, PINTURA

KORAZA, MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA, PUESTOS DE TRABAJO, MESA PARA IMPRESORA, MANTENIMIENTO DE

IMPRESORA.

/

233




ANEXO 10.

CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Señores SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Ciudad Referencia: Licitación Pública No. 03 de 2015 Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del Proponente) en adelante el “Proponente”, manifiesto que son Servicios de origen nacional Aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. (en caso de tener componente extranjero lo deberá manifestar) Nombre del Proponente _______________________________________ Nombre del Representante Legal ____________________________________ C. C. No. _____________________ de _______________ ___________________________________________________ (Firma del Proponente o de su Representante Legal)

/

234




ANEXO No. 11

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El (los) suscrito (s) a saber: (1), domiciliado en (2), identificado(s) con (3) quien obra en calidad de (4) que en adelante se denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO adelanta un proceso para la celebración del respectivo contrato estatal cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION EN 30 OFICINAS DE REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META, VAUPES. SEGUNDA: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; TERCERA: Que siendo el interés de EL PROPONENTE participar en el presente proceso aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a asumir la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia en el proceso, en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la adjudicación de su propuesta. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor haga lo señalado anteriormente en su nombre. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualesquier otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podrían derivarse de ella, y les pondrá las obligaciones de : a) No ofrecer o pagar sobornos a cualquier halago a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en

/

235




la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la propuesta. b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente Reglamento, o la fijación de los términos de la propuesta. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previas en el reglamento del proceso si se verifica el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de a los días del mes del año dos mil ocho. Nombre del Proponente: _________________________________________ Nombre del Representante Legal: _________________________________ C. C. No. _____________________ de _______________ ___________________________________________________ (Firma del Proponente o de su Representante Legal)

/

236




ANEXO 12.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (Ciudad y fecha) Señores SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR) La Ciudad REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No 03 de 2015. Apreciados Señores: Nosotros los suscritos, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, presentamos la siguiente propuesta para contratar ___________________________________________________, y en el caso de que nos sea aceptada y adjudicado el contrato por la SNR, nos comprometemos a firmar este dentro del término establecido. Declaramos así mismo: 1. Que la propuesta sólo compromete a los firmantes de esta carta. 2. Que toda la información y documentación suministrada es veraz. 3. Que no he (mos) sido multado(s) o sancionado(s) por entidad pública alguna del orden nacional, departamental y/o municipal por incumplimiento parcial y/o total en las obligaciones contractuales durante los últimos veinticuatro (24) meses. 4. Que conozco(cemos) las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los términos de referencia y acepto(amos) su contenido. 5. Que la presente propuesta consta de _______ folios debidamente numerados y rubricados. 6. Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección me(nos) comprometo (emos) a pagar los impuestos a que haya lugar y a expedir las garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive. 7. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los firmantes de esta carta. 8. Que ninguna persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 9. Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos de los términos de referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 10. Que hemos recibido las siguientes aclaraciones del Pliego de Condiciones. (Indicar el número y la fecha de cada una). 11. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer la Solicitud Requerida así como las modificaciones expedidas por la “SNR” (Si las hay), y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas establecidas. 12. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir sus garantías dentro de los términos señalados para ello.

/

237




13. El recibo de este proceso no establece ningún compromiso contractual sino la aceptación de condiciones para acceder a un proceso de selección. 14. Que renuncio a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones o de errónea interpretación de los términos de referencia. 15. Que entiendo y acepto que ustedes no están obligados a aceptar la más baja ni cualquiera de las propuestas que reciban. 16. Que entiendo y acepto que en virtud de la Ley 30 de 1989, los archivos de la SNR son inviolables y por consiguiente todos sus documentos, actas y manuscritos así como la correspondencia, son de carácter confidencial. Con base en lo anterior, la SNR se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la información relacionada con este proceso. 17. Que al regirse la SNR por sus propios reglamentos y procedimientos, entiendo y acepto que en el contrato que se suscriba objeto del presente proceso, no se estipularán cláusulas especiales de responsabilidad, derechos de autor, garantías, etc., diferentes a las establecidas por la SNR. 18. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados y presento ORIGINAL y DOS (2) COPIAS de la misma. 19. Que el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA es de_______________________ 20. Que la forma de pago será ________________________________ Atentamente, Nombre oferente o razón social ______________________________________ firma:___________________________________ Dirección comercial del oferente:_____________________________________ Ciudad y Departamento:____________________________________________ Teléfonos:_______________________________________________________ Fax: _______________________________________________________ Firma del representante legal C. C. ó C. E.__________________ de _____________________________ Nombre del oferente o representante legal: _________________________

/

238




ANEXO No. 13 PERSONA JURÍDICA. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía), identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

Dada en ______ D.C. a los ( )__________ del mes de __________ de FIRMA______________________________________________________________ NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL) TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal)___________________________________ EL REVISOR FISCAL QUE LO SUSCRIBE ALLEGARÁ LA FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CON VIGENCIA NO MAYOR A TRES (3) MESES. EN CASO QUE EL OFERENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales: FIRMA: ______________________________________________

/

239




ANEXO No. 14. PERSONA NATURAL. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONAS NATURALES DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 Yo _______________________________ identificado (a) con c.c ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en ______ D.C. a los ( )__________ del mes de __________ de FIRMA_____________________________________________________________ NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ NOTA 1: EN CASO QUE EL OFERENTE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (salud y pensiones) DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales: FIRMA: ________________________________________________ NOTA 2: CUANDO SI EXISTA OBLIGACIÓN DE COTIZAR AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES PERO NO DE PARAFISCALES SE DEBERÁ MANIFESTAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: De conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo en relación CON MIS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, en los últimos seis meses. FIRMA: ___________________________________________________

/

240




ANEXO No. 15. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

(Según sea el caso) _______________________, identificado con la C.C. _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ______________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una _______________________________(Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en relación con la modalidad de selección- Licitación Pública No. 03 de 205, cuyo objeto es REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION EN 30 OFICINAS DE REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META, VAUPES. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) ___________ que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ %para _______________. CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). CLÁUSULA QUINTA: Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio) En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de ______ en la ciudad de ____________. Nombre, Identificación, persona jurídica que representa __________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que representa.________________

/

241




ANEXO N° 16.

FORMULARIO PARA ACLARACIONES Y PREGUNTAS. Debe diligenciarse un (1) formulario para cada inquietud o pregunta. No se admitirán formularios que contengan más de una solicitud de aclaración o pregunta. OFERENTE: ____________________________________________________ REPRESENTANTE: _________________________________________ Teléfono _________________ Fax _________________________ e-mail ________________________________________________ Dirección correspondencia ________________________________ PREGUNTA: ____________________________________________________ _______________________________________________________________ REFERENTE EN LOS DOCUMENTOS Identificación del documento o anexo o formulario _______________________ Página ______________ Texto respecto del cual se solicita aclaración (Transcribirlo) _______________ _______________________________________________________________ Recibe por el Comprador __________________________________________

/

242




ANEXO No. 17

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. ________DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899.999.007-0 Y XXXXXXXXXXXXXXXXX NIT. XXXXXXXXXXXX

Entre los suscrito a saber MARCOS JAHER PARRA OVIEDO, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No.79.126.005, Secretario General Encargado de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, nombrado mediante Resolución Nº 1271 del 05 de febrero de 2015, posesionado en el cargo mediante Acta 2655 del 05 de febrero de 2015, en ejercicio de sus facultades legales en especial la conferida en la Resolución 14412 del 29 de diciembre de 2014, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominará LA SUPERINTENDENCIA de una parte, y de la otra _____________________, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía _______________ de _________, actuando en su calidad de _____________ en nombre y representación legal de _________________________, sociedad legalmente constituida, debidamente registrada, con NIT _____________, matrícula _________ y domicilio principal en __________, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de OBRA, previas las siguientes consideraciones: 1) Que de acuerdo con las normas legales vigentes de austeridad y con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, se presentó el estudio previo, en el cual se analizó y expuso la conveniencia de realizar el proceso cuyo objeto es REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION EN 30

OFICINAS DE REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META, VAUPES.

2)Realizar la reparación de la Sede de la Superintendencia de Notariado y Registro, consistente en las obras civiles para el cambio de redes de suministro de agua potable, redes de aguas lluvias, redes sanitarias y adecuación de baterías sanitarias y cocinetas y Suministro e instalación de Dos ascensores para la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde se deberán adaptar los equipos a los fosos existentes y mantener al menos uno de los ascensores antiguos en funcionamiento hasta que se instalen los nuevos en el Edificio donde funciona la Superintendencia de Notariado y Registro.3)Que el marco legal del contenido de estos estudios es el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, reglamentario de la Ley 80 de 1993. De acuerdo a lo estipulado en el artículo mencionado, los estudios y documentos previos se publicarán de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener, como mínimo, los elementos que en este estudio se mencionan.- 4) Que LA

/

243




SUPERINTENDENCIA llevó a cabo el proceso de LICITACION No. 03 DE 2015, con el objeto de “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION EN 30 OFICINAS DE

REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR,

CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA, CASANARE, META, VAUPES.” 5) Que en el mencionado proceso presentaron oferta las siguientes compañías: ______________________________.- 6) Que dentro del plazo previsto en el cronograma y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, y la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes dando en el primer orden de legibilidad las siguientes firmas ______________________.- 7) Que las anteriores firmas participaron en el proceso de LICITACION No. 03 DE 2015, cuya audiencia de adjudicación fue realizada el día xx de xx de 2015, resultando ganadora la firma XXXXX, quien oferto un precio de ($XXXXXXXX). El presente Contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y demás decretos reglamentarios que subsumen la materia, y en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. Objeto REALIZAR LAS OBRAS DE

ADECUACION EN 30 OFICINAS DE REGISTRO UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, NORTE DE SANTANDER, QUINDIO, SANTANDER, TOLIMA, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE DEL CAUCA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CÓRDOBA, SUCRE, ARAUCA,

CASANARE, META, VAUPES. .- CLÁUSULA SEGUNDA. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.- Para llevar a cabo la ejecución del presente contrato, el contratista debe dar cumplimiento a los requerimientos técnicos descritos en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones definitivo y sus adendas, y la Ficha técnica del Proceso de LICITACION No. 03 DE 2015, documentos que para todos los efectos, forman parte integral del presente contrato. CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las obras es de Cuatro (4) Meses, contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con La Interventoría y La Entidad.- PARAGRAFO: La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría de este contrato.- CLÁUSULA CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución de las obras será en las siguiente Oficinas de Registro:






5 SONSON ANTIOQUIA

/

244




6 SOATA BOYACA

7 SOCHA BOYACA

8 TUNJA BOYACA


10 GARZON HUILA


12 FILANDIA QUINDIO




16 FRESNO TOLIMA

17 SILVIA CAUCA

18 PASTO NARIÑO


20 CARTAGO VALLE




24 CERETE CORDOBA

25 COROZAL SUCRE

26 SINCE SUCRE

27 ARAUCA ARAUCA

28 OROCUE CASANARE

29 SAN MARTIN META

30 MITU VAUPES

CLÁUSULA QUINTA: VALOR: El presente contrato tendrá un valor de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ($xxx.xxx.xxx,xx), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el lVA. PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá los elementos, y materiales requeridos para la ejecución del objeto bajo condiciones de calidad y oportunidad, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones y sus respectivas adendas, los cuales para todos los efectos forman parte integral del presente contrato, sin ocasionar sobrecostos o cobros adicionales al valor pactado en el contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago del presente contrato genera un costo adicional de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX ($XX.XXX.XXX), correspondientes a la tarifa del gravamen de los movimientos financieros y bancarios del (4x1000) estipulado en el artículo 872 del Estatuto Tributario, el cual será pagado por La Superintendencia a la Entidad financiera respectiva. CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al contratista el valor del contrato así: El 100% del valor del contrato se pagará así:

Se efectuará el primer pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 15% del valor del contrato.

/

245




Se efectuará el segundo pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 30% del valor del contrato.

Se efectuará el tercer pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 45% del valor del contrato.

Se efectuará el cuarto pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 60% del valor del contrato.

Se efectuará el quinto pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 75% del valor del contrato.

Se efectuará el Sexto pago del 15% del presupuesto contra avance de ejecución de mínimo el 90% del valor del contrato.

Y el saldo correspondiente a la entrega de las restantes obras de adecuación.

Dichas actas deben incluir medición de las cantidades de obra multiplicada por los precios unitarios contemplados en el contrato, más el A.I.U. y el IVA sobre la Utilidad.La Entidad no reconocerá mayores sumas a la interventoría por el tiempo, los gastos y costos adicionales que se generen, por prorrogas en tiempo para la entrega de las obras, debido a causas imputables al contratista de obra, por lo cual el contratista de obra deberá asumir dichos costos adicionales. La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar: (I) Factura, con el cumplimiento de los requisitos legales; (ii) Acta de recibo parcial, firmada por la interventoría, con el Visto Bueno de La Entidad, en donde se incluye la descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total, recibida a satisfacción por parte de la Interventoría y La Entidad. (iii) Acta de recibo final, firmada por la interventoría y con el V° B° de la entidad en donde se incluye la descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total, recibida a satisfacción por parte de la interventoría y la Entidad: (iv)Certificación de cumplimiento por parte de la interventoría del contrato; y (v) Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. Liquidación del contrato: La liquidación del contrato se efectuará dentro de los 4 meses siguientes al recibo a satisfacción del contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente proceso de selección cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 71215 el 4 de junio de 2015, el cual está compuesto por los siguientes rubros:

DEPENDENCIA POSICION CATALAGO DEL

GASTO VALOR

12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION

GENERAL

C- 113-800-30-0-37 REALIZAR LAS OBRAS DE

RECUPERACION Y ADECUACION DE OFICINAS DE

REGISTRO

1.390.975.242,11

TOTAL

Este valor no incluye el 4 x 1000.- CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que emanen de la ley, del presente contrato, de los estudios previos, del pliego de Condiciones Definitivo de la LICITACION No. 01 DE 2015 y sus adendas, el CONTRATISTA queda especialmente obligado a: A. OBLIGACIONES GENERALES: A) Obligaciones Generales: El

/

246




contratista se obliga para con la Superintendencia a: 1 El contratista se obliga para con la Superintendencia a: 1.Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato. 2. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual. 3. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Interventor del contrato. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 5. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. 6. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 7. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 8. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la Superintendencia de Notariado y Registro. 9. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato. 10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 11. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta. B- OBLIGACIONES ESPECIFICAS: De carácter técnico y administrativo: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las obras a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a juicio del Interventor, así mismo el contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo en horas diurnas y nocturnas, así como días laborales del lunes a viernes, sábados, domingos y festivos.1) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las obras a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a juicio del Interventor, así mismo el contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo en horas diurnas y nocturnas, así como días laborales del lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. 2.- PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría el

/

247




certificado de paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en el desarrollo del contrato. 3.- PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA: Cumplir con el personal mínimo solicitado en la presente convocatoria. 4.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS: Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 5.-Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, responderá por la disponibilidad de volquetas para el retiro oportuno de los escombros, de acuerdo a las normas y entregar las obras en perfecto estado de limpieza. 6.- REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO: Correrá por cuenta del CONTRATISTA, la reparación de las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al presente Contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 7.- Realizar la actualización de la vigencia de las garantías constituidas a la fecha de suscripción del acta de inicio. 8.- Suscribir el acta de inicio según lo señalado en los estudios previos. 9.- Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato. 10.- Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato. 11.- En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual. 12.- Presentar a la Interventoría y este a su vez remitirlo aprobado, el cronograma real de Ejecución y el flujo de fondos del contrato, en los Cinco (5) Días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. 13.- Presentar al interventor del contrato y este a su vez remitirlo a la Superintendencia, un informe mensual de ejecución, por Oficina Intervenida, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecución del contrato. 14.- Presentar informes ejecutivos semanales, en donde manifieste el estado del contrato, en lo correspondiente a la ejecución de las obras y la programación presentada, personal de la obra, materiales, ensayos, equipos, actividades ejecutadas en el periodo y actividades pendientes, de acuerdo al formato entregado por la Entidad. 15.- Proyectar y remitir las actas de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista, actas de recibo parcial y actas de recibo final, incluidos los APUs de los ítems no previstos y la debida justificación, siempre y cuando no supere el valor del contrato. Cualquier mayor cantidad de obra y obra no prevista deberá ser previamente aprobada por la interventoría del contrato. 16.- El contratista se compromete a llevar una bitácora en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, la cual será administrada por la interventoría. 17.- El contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitácoras y demás documentos ante la Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y los formatos definidos por La Entidad. 18.-Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad Industrial de acuerdo con la Normatividad vigente, para realizar las actividades de la presente contratación, revisado y aprobado por la Interventoría. 19.-Dar aplicación al plan de Seguridad Industrial aprobado por la Interventoría del contrato.20.-Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA: 1) Pagar el valor del contrato en la forma pactada; 2).- Contratar un interventor para la ejecución del objeto del presente

/

248




contrato; 3).- Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato; 4).- Liquidar el contrato, de acuerdo con los términos establecidos en la ley; y 5).- Las demás derivadas de la naturaleza del Contrato, que se requieran para su debida ejecución. - CLÁUSULA DÉCIMA. INTERVENTORIA Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: INTERVENTORIA DEL CONTRATO: 1)De conformidad con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 1, inciso 2º, la interventoría del contrato resultado del presente proceso licitatorio, será ejercida por una persona natural o jurídica independiente de la Superintendencia de Notariado y Registro y el contratista, la cual se seleccionará mediante el procedimiento contractual correspondiente,2)El interventor externo actuará como representante de la Entidad para efectos del contrato. 3) Además de lo anterior, el contrato de interventoría externa contará con un supervisor designado por la entidad, que servirá de apoyo en el control y seguimiento del contrato de obra. 4) En la obra existirá un libro de control y órdenes de interventoría, o bitácora de obra, en el cual quedará constancia de todo lo pertinente a la ejecución de los trabajos.5) Este libro será suscrito por el contratista, o sus representantes, y por el interventor del contrato. 6) Desde el inicio de las obras, el interventor verificará la ejecución de las obras, para certificar los informes de ejecución. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA: Efectuado el análisis de riesgos de la presente contratación, establecida la valoración del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, la Superintendencia de Notariado y Registro encuentra que en el desarrollo del contrato se pueden presentar principalmente riesgos de Incumplimiento del contratista en el desarrollo de las obligaciones establecidas o deficiente prestación del servicio; por lo cual se exigirá al contratista constituir a su costa y a favor de SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, la garantía Única de que trata la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007y el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 2015 consistente en garantía legalmente autorizada para operar en Colombia con el fin de amparar el riesgo que se determina a continuación: De cumplimiento cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015.) 2.- De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. ( numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015). 3.- De Estabilidad y calidad de la obra en cuantía del 20% del valor del contrato, por un término de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación del acta de recibo final a satisfacción. (numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015). 4.-De calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, en cuantía del 20% del valor del contrato por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega final de la totalidad de los suministros. (numeral 7 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.16 del decreto 1082 de 2015). 5.- De responsabilidad civil extracontractual, en cuantía de 200 SMMLV, y si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado el contratista de su patrimonio deberá responder ante el tercer afectado, por el término de ejecución de la obra contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 y Artículo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015). CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS: La mora o el incumplimiento del plazo de entrega por parte del

/

249




Contratista o el incumplimiento parcial o total de sus obligaciones, causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento, sin que pueda superar en total el 10% del valor del contrato. La imposición de las multas, se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Penal Pecuniaria: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la parte que incumpla deberá responder por una suma equivalente al 20% del valor de este contrato. En el caso de EL CONTRATISTA, el valor de los perjuicios que sufra LA SUPERINTENDENCIA podrá ser tomado de la garantía única o del saldo del contrato si lo hubiere. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES El Contratista expresa bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad estipuladas en la Ley y en la Constitución Política, las cuales declara conocer y que de verse incurso en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, lo comunicará inmediatamente a la SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN: Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito personae, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el CONTRATISTA sin el consentimiento previo y escrito por parte de la SUPERINTENDENCIA, al tenor de Artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del presente contrato se considera como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA LIQUIDACIÓN: Finalizado el término de ejecución del contrato se iniciara la etapa de liquidación bilateral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si esta etapa no pudiere surtirse, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la SUPERINTENDENCIA, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la SUPERINTENDENCIA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por El CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones de los contratos. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la SUPERINTENDENCIA por asuntos, que según los contratos sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne la SUPERINTENDENCIA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. La SUPERINTENDENCIA, a solicitud del CONTRATISTA podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez, reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la SUPERINTENDENCIA, sin que la

/

250




responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la SUPERINTENDENCIA en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la SUPERINTENDENCIA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, la SUPERINTENDENCIA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. Lo anterior de conformidad con el Art. 53 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que seleccionarán las partes de común acuerdo para que dirima las controversias. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- PARÁGRAFO: Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo.- PARÁGRAFO: Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, y la aprobación de la garantía única de cumplimiento constituida por el Contratista. PARÁGRAFO: El Contratista allegará la póliza única, al Grupo de Contratación Administrativa Calle 26 No. 13-49 Interior 201. Piso 3. Para constancia, se firma en Bogotá, D. C. a los LA SUPERINTENDENCIA EL CONTRATISTA MARCOS JAHER PARRA OVIEDO Secretario General (e) Representante Legal Advertencia: La Superintendencia de Notariado y Registro se reserva el derecho de efectuar modificaciones a ésta minuta del contrato, la que se torna en un instrumento meramente informativo y referente para los proponentes, pero en manera alguna compromete la responsabilidad de la entidad en cuanto a la obligación de la suscripción de la misma con el adjudicatario del proceso.

/

251




ANEXO 18

Bogotá SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR) Ciudad.

Referencia: Licitación Pública No. 03 de 2015 Con la suscripción del presente documento manifestamos bajo la gravedad del juramento que: Conocemos las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los estudios previos y demás documentos que soportan el contrato de la referencia y aceptamos su contenido. La propuesta se ajusta al presupuesto acordado en el contrato respectivo, y la misma es presentada discriminada por cada ítem o actividad de acuerdo a lo definido en los estudios previos. Cualquier contradicción o no conformidad entre la propuesta y los estudios previos, reconocemos que prevalecerá lo dispuesto en estos últimos. Entendemos que el valor del contrato, conforme está definido, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista. Nos comprometemos que a solicitud de la SUPERINTENDENCIA, nos obligamos a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. Atentamente, Nombre empresa: -------------------------------------- Dirección comercial: ------------------------------------------- Ciudad y Departamento: -------------------------------------- Teléfonos: ------------------------------------------------------ Correo de contacto: ------------------------------------------- Firma del representante legal: ------------------------------- C.C. o C.E: --------------------------------------------- de ----- Nombre Director Comercial: ----------------------------------

/

252




ANEXO 19

FORMULARIO NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

Yo----------------------, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ---------------- de------------------------, quien actúa en nombre y representación de ------------------manifiesto que acepto las notificaciones que me sean enviadas vía correo electrónico, por parte de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, las cuales recibiré en el siguiente correo electrónico:

Proceso No. ------------------------------------------ Nombre representante legal: ----------------------------------- C.C. o C.E. -------------------------- de ------------------------- Nombre de la empresa: ------------------------------------------ Nit de la empresa: ------------------------------------------------- Teléfono de la empresa: ------------------------------------------ Correo electrónico de la empresa: -------------------------------

Firma del representante legal: ----------------------------------

Fecha: --------------------------------------- Bogotá, D.C.,

/

superintendencia de notariado y registro direccion de … · 2015-07-03 · de ejecución o...

Documents