secretarÍa de desarrollo social delegaciÓn … › cms › uploads › attachment › file ›...

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL N° IO-020000018-E1-2017

1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL

CONVOCATORIA No. 001 – 2017

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN I, 31, 41 ÚLTIMO PÁRRAFO, 43, 44, 45 FRACCIÓN I, Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 44, 45 APARTADO A, 77 Y 79 DE SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA, SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN CONFORME AL SIGUIENTE

CUADRO DE EVENTOS:

NO. DE

INVITACIÓN

FECHA DE

ENTREGA DE LA PRIMERA

INVITACIÓN

VISITA AL SITIO

DE REALIZACIÓN

DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE

ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

FALLO

IO-020000018-E1-2017

13/11//2017

17/11//2017 09:00 HORAS

17/11/2017 17:00 HORAS

24/11/2017 10:00 HORAS

27/11/2017 13:00 HORAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

PUNTO DE REUNIÓN PARA

LA VISITA AL SITIO DE

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCIÓN,

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE

LOS TRABAJOS

FIRMA DEL CONTRATO

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE

DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE

4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO

AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE

YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

Presidencia Municipal de Yurecuaro.

33 DÍAS NATURALES

DEL 28/11/2017 AL 31/12/2017

INICIO DE LOS

TRABAJOS EL 29 DE NOVIEMBRE

DE 2017

28/11/2017 17:00 HORAS

LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS SE DETERMINAN EN EL ANEXO 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NOTAS:


2

NOTAS:

CON OBJETO DE QUE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES INTERESADAS PUEDAN REVISAR LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y ASÍ PODER DETERMINAR SUS POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, ESTA SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE PARA SU OBTENCIÓN VÍA INTERNET EN LA PÁGINA: https://compranet.funcionpublica.gob.mx O BIEN, PARA SU CONSULTA DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, UBICADA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES Y EN HORARIOS DE OFICINA. LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN NO ESTARÁ OBLIGADA A ENTREGAR UNA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

1.- EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS OFICINAS DEL DELEGADO, SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES Y LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, CREADO PARA TAL EFECTO, CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2008; REVISÓ, SANCIONÓ Y APROBÓ LA CONVOCATORIA No. 001-2017 DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IO-020000018-E1-2017, EXPEDIENTE No. ICM3-SDS-MICH-PAJA-OP-001/17, MEDIANTE SU PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2017.

2.- LOS INVITADOS DEBERÁN APEGARSE DE MANERA ESTRICTA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA, LEERLA CON DETENIMIENTO, PARA EVITAR

CUALQUIER ERROR U OMISIÓN, LO CUAL SERÍA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. 3.- EN LA PRESENTE INVITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (CompraNet) EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS

28 Y 31 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 27 DEL “ACUERDO”, DEBIDO A QUE LA PRESENTE INVITACIÓN ES DE CARÁCTER PRESENCIAL. ASIMISMO, EN LA PRESENTE INVITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA. 4.- LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE INVITACIÓN SE LLEVARÁN A CABO EN LAS FECHAS

Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, EXCEPTO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. 5.- QUE LA SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, COMO ÁREA REQUIRENTE, MEDIANTE OFICIO N° 136.720.720.726/0202/1235/2017 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITÓ FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. 6.- QUE A LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, COMO ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LE INFORMA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y ÁREAS DE APOYO A LA DGAGP EN MICHOACÁN, MEDIANTE OFICIO N° 136.720.720.726/0202/1235/2017 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, QUE LA APOYARA CON

SU PERSONAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE DERIVE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.


3

ÍNDICE

GLOSARIO DE TÉRMINOS. .......................................................................................................................... 5

1. CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. ................................................................................................ 8

2. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL

LICITANTE” ......................................................................................................................................... 8

3. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

................................................................................................................................................................ 8

4. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

DE INVITACIÓN. ................................................................................................................................. 9

4.1 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN ............................................... 10

5. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPOSICIONES. .................................................................................................. 10

5.1 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES .......................................................................................... 10

5.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ................................................................................................... 11

6. COMUNICACIÓN DEL FALLO ........................................................................................................ 12

7. NOTIFICACIONES. ........................................................................................................................... 12

8. DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS .................................................................................................. 13

8.1 MODELO DEL CONTRATO.............................................................................................................. 13

8.2 FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS .................................................................................. 13

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ........................................................................ 14

10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ............................................................................................... 14

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS

MISMOS. ............................................................................................................................................. 14

12. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA .......... 14

13. DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE PROPORCIONARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE” PARA

CONSULTA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXOS TÉCNICOS Y

ECONÓMICOS). ................................................................................................................................. 15

14. ORIGEN DE LOS FONDOS. .................................................................................................................. 16

15. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. ........................................... 16

16. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA. ................... 16

17. NO NEGOCIACIÓN. ............................................................................................................................... 16

18. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE

PROPORCIONE “LA SEDESOL”. ..................................................................................................... 16

19. SUBCONTRATACIÓN. .......................................................................................................................... 16

20. CONTENIDO NACIONAL ...................................................................................................................... 16

21. OBSERVADORES ................................................................................................................................... 16

22. AJUSTE DE COSTOS .............................................................................................................................. 16

23. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE. ................................. 17

24. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS. ...................................................................................................... 18

24.1. MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO .............................................................. 18

25. REQUISITOS ADICIONALES. ......................................................................................................... 19

26. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA. ....................................... 21

27. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ............................................... 22

27.1 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES..................................................................................................... 22

27.2 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES .. 23

27.2.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. ................................................................................................................. 23

27.2.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA .............................................................................................. 25

28. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. .................................................................................... 26

28.1 MECANISMO BINARIO .................................................................................................................... 26

28.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA: ................................................................................................................ 26

28.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA: ................................................................................................. 28

29. EMPATE .............................................................................................................................................. 30

30. EMISIÓN DEL FALLO. .......................................................................................................................... 30

31. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ................................................................................................ 31

32. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES ........................................................................................ 32

33. CANCELACIÓN E INVITACIONES DESIERTAS ............................................................................ 33

34. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN A “EL LICITANTE”

ADJUDICADO .................................................................................................................................... 34

35. PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONÓMICAS .................................................. 34

35.1 DE LAS PENAS CONVENCIONALES ............................................................................................... 35

35.2 DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS .......................................................................................... 36

36. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS ................................................................................................ 36

36.1 BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (“LA BITACÓRA”) .......................................... 36


4

37. CARGOS ADICIONALES .................................................................................................................... 37

38. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ......................................................................................................... 37

39. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. .......................................................................... 39

40. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO ........................................................................ 40

41. MARCO NORMATIVO ........................................................................................................................ 41

42. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. .............................................................................. 41

43. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS ................................................................................... 42

44. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA (ANEXO I) ................................................................................ 42

45. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE” ...... 43

46. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR

PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET. (ANEXO III). ............................................ 43

ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN ............................................................................... 44

ANEXO “A” ................................................................................................................................................... 47

ANEXO A.D. .................................................................................................................................................. 50

ANEXO A.F. 01 ............................................................................................................................................ 51

ANEXO A.F. 03 ............................................................................................................................................ 53

ANEXO A.F. 04 ............................................................................................................................................. 54

ANEXO A.T. 01 ............................................................................................................................................. 55

ANEXO A.T. 02 ............................................................................................................................................. 56

ANEXO A.T. 03 ............................................................................................................................................. 57

ANEXO A.T. 04 ............................................................................................................................................. 58

ANEXO A.T. 05 ............................................................................................................................................. 59

ANEXO A.T. 06 ............................................................................................................................................. 60

ANEXO A.T. 07 ............................................................................................................................................. 61

ANEXO A.T. 08 ............................................................................................................................................. 62

ANEXO A.T. 09 ............................................................................................................................................. 63

ANEXO A.T. 10 ............................................................................................................................................. 64

ANEXO A.T. 11 ............................................................................................................................................. 65

ANEXO A.T. 12 ............................................................................................................................................. 66

ANEXO A.T. 13 ............................................................................................................................................. 67

ANEXO A.T. 14 ............................................................................................................................................. 68

ANEXO A.T. 15 ............................................................................................................................................ 69

ANEXO M.C.01 ............................................................................................................................................. 71

ANEXO 1 ..................................................................................................................................................... 103

ANEXO 2 ................................................................................................................................................... 112

ANEXO 3 ..................................................................................................................................................... 142

ANEXO 4 ..................................................................................................................................................... 143

ANEXO A.E. 01 ........................................................................................................................................... 144

ANEXO A.E. 02 ........................................................................................................................................... 145

ANEXO A.E. 03 ........................................................................................................................................... 146

ANEXO A.E. 03a ......................................................................................................................................... 147

ANEXO A.E. 04 ........................................................................................................................................... 148

ANEXO A.E. 05 ........................................................................................................................................... 150

ANEXO A.E. 05a ......................................................................................................................................... 151

ANEXO A.E. 05b ......................................................................................................................................... 153

ANEXO A.E. 06 ........................................................................................................................................... 154

ANEXO A.E. 07 ........................................................................................................................................... 155

ANEXO A.E. 07a ......................................................................................................................................... 156

ANEXO A.E. 08 ........................................................................................................................................... 157

ANEXO A.E. 09 ........................................................................................................................................... 158

ANEXO A.E. 10 ........................................................................................................................................... 159

ANEXO A.E. 11 ........................................................................................................................................... 160

ANEXO A.E. 12 ........................................................................................................................................... 161

ANEXO A.E. 13 .......................................................................................................................................... 162

ANEXO I ..................................................................................................................................................... 163

ANEXO II .................................................................................................................................................... 164

ANEXO III .................................................................................................................................................. 167

ANEXO IV ................................................................................................................................................... 176


5

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ACUERDO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO CompraNet.

ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN

LA FACULTADA EN “LA SEDESOL” PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN, A EFECTO DE REALIZAR OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA FACULTADA EN “LA SEDESOL” PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ÁREA REQUIRENTE LA QUE EN “LA SEDESOL” SOLICITE O REQUIERA FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, O BIEN AQUÉLLA QUE LOS UTILIZARÁ

ÁREA TÉCNICA

LA QUE EN “LA SEDESOL” ELABORA LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DEBERÁN INCLUIR

EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALÚA LA PARTE TÉCNICA DE LA PROPOSICIÓN Y RESPONDE A LAS DUDAS QUE SE PRESENTEN EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES

AVANCE FINANCIERO

EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS PAGADOS RESPECTO DEL IMPORTE CONTRACTUAL

AVANCE FÍSICO

EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VERIFICADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA CONFORME A LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO

LA BITÁCORA

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE

CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

CALENDARIO DE EVENTOS

DOCUMENTO QUE INDICA NUMERO DE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, NÚMERO DE INVITACIÓN, FECHA DE ENTREGA DE LA PRIMERA INVITACIÓN, FECHA DE PUBLICACIÓN A

TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, FECHA, HORA Y LUGAR DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LA EMISIÓN DEL FALLO, FIRMA DEL CONTRATO,, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO DEL CONTATO.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL ACONTECIMIENTO PROVENIENTE DE LA NATURALEZA O DEL HOMBRE CARACTERIZADO POR SER IMPREVISIBLE, INEVITABLE, IRRESISTIBLE, INSUPERABLE, AJENO A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS O ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS.

CNCH CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

COMITÉ COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL

CENTRAL

COMPRANET SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL CON DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

ES EL INSTRUMENTO LEGAL POR MEDIO DEL CUAL UNA DE LAS PARTES LLAMADA “LA CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS

UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

CONVENIO MODIFICATORIO

INSTRUMENTO JURÍDICO QUE SUSCRIBEN “LA SEDESOL” CON LAS PERSONAS FÍSICAS O

MORALES A FIN DE ESTABLECER LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.


6

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN

DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA LA (S) PERSONA (S) INTERESADA (S) EN REALIZARLA (S), ASÍ COMO LOS TÉRMINOS A QUE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

D.O.F. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

DEPENDENCIA CONVOCANTE

LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, INCLUYENDO A SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE CONVOQUEN A UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN.

DESPERDICIOS

RESIDUOS QUE NO SE APROVECHAN EN EL TRASLADO DE LOS MATERIALES Y/O EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN.

“EL LICITANTE” PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “LA SEDESOL” TIENE ESTABLECIDAS

COMO PARTE DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “LA SEDESOL” PARA LA REALIZACIÓN DE CADA

OBRA. MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.

ESTIMACIÓN

DOCUMENTO QUE CONTIENE LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PERIODO DETERMINADO PRESENTADA PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO, EN LA CUAL SE APLICAN LOS PRECIOS, VALORES O PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, LOS AJUSTES DE COSTOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS DEDUCCIONES; ASÍ COMO, LA VALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE PERMITAN DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES

I.M.S.S. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO DE CONTRATISTAS, A NIVEL NACIONAL Y DEL PRECIO TOTAL ESTIMADO DE LOS TRABAJOS, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA EN TÉRMINOS DEL PRESENTE REGLAMENTO.

I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“LA CONTRATISTA”

PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.

“LA SEDESOL”

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

LEY

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LICITANTE ADJUDICADO

PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE HABIENDO PARTICIPADO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, HAYA RESULTADO FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

MIPYMES

LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

MONTO TOTAL EJERCIDO

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COSTO TOTAL EROGADO CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJERCER EN UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


7

NORMAS DE CALIDAD

LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE ESTABLECE “LA SEDESOL”, CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA SON LOS ADECUADOS.

OBRAS PÚBLICAS

LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR, MODERNIZAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO AQUELLOS CONCEPTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY.

PDZP PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

POBALINES POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PRECIO DE MERCADO

EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO, QUE OFERTE EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALICE EL CONTRATO Y/O PEDIDO CORRESPONDIENTE ENTRE “LA CONTRATISTA” Y EL PROVEEDOR.

PRECIO UNITARIO

EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y EJECUTADO,

CONFORME AL PROYECTO, Y LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, QUE SE INTEGRA CON LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DE LA CONTRATISTA Y LOS CARGOS ADICIONALES.

PRESUPUESTO AUTORIZADO

EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMUNICA A “LA SEDESOL”

EN EL CALENDARIO DE GASTO CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

PRESUPUESTO BASE

EL RECURSO ESTIMADO QUE “LA SEDESOL” DETERMINA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

EN EL QUE SE DESGLOSA EL LISTADO DE CONCEPTOS DE TRABAJO O ACTIVIDADES, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO Y SUS PRECIOS

PROPOSICIÓN

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES

REGLAMENTO

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

REPRESENTANTE LEGAL

APODERADO LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ETC. DE “LA CONTRATISTA” QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE

FACULTADO

RESIDENTE DE OBRA

FUNCIONARIO PÚBLICO DE “LA SEDESOL”, DESIGNADO POR EL DELEGADO FEDERAL EN

EL ESTADO DE MICHOACÁN, RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”.

SOBRE CERRADO

CUALQUIER MEDIO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN DE “EL LICITANTE”, CUYO

CONTENIDO SÓLO PUEDE SER CONOCIDO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY

SUBCOMITÉ

SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE

MICHOACÁN.

SUBCONTRATISTA PERSONA FÍSICA O MORAL CON LA QUE “LA CONTRATISTA” SUBCONTRATARÁ

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y PLACAS METALICAS.

SUPERINTENDENTE

REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” ANTE “LA SEDESOL” ENCARGADO DE CUMPLIR

CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL), PARA FIRMAR “LA BITÁCORA”.


8

DEPENDENCIA CONVOCANTE

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CELEBRA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

PRESENCIAL, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. 1. CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN EN EL SISTEMA CompraNet Y EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017; CONFORME AL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN I DE LA LEY.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SE INDICAN EN EL NUMERAL 10, Y EN EL ANEXO 2 EL CUAL FORMA PARTE DE LA MISMA INVITACIÓN.

2. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”

PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL, SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PREFERENTEMENTE ACOMPAÑEN

A SUS PROPOSICIONES EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE (EN SU CASO POR AMBOS LADOS), LEGIBLE Y VIGENTE PARA SU COTEJO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

I.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y DE SU REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

II.- EN CASO DE SER REPRESENTANTE DE PERSONA FÍSICA:

EL ESCRITO EN EL QUE “EL LICITANTE” MANIFIESTE QUE OTORGÓ MANDATO PARA SUSCRIBIR LA

PROPOSICIÓN Y/O CONTRATO.

UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL).

III.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL

REPRESENTANTE LEGAL Y DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ESCRITO MEDIANTE EL CUAL

LA PERSONA MORAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE CUENTA

CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS

DATOS SIGUIENTES:

A. DE LA PERSONA MORAL: CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE, Y B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL; NÚMERO Y FECHA DE LOS

INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ Y NÚMERO DE FOLIO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

LOS LICITANTES DEBERÁN PROPORCIONAR, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. 3. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

NO HABRÁ VISITA EN EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PERO EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLÍTICAS, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS LUGARES DONDE EJECUTARÁN LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, EL TIPO Y LOS MEDIOS DE ACCESO, LA DISTANCIA DE ACARREO DE LOS MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.


9

ASÍ COMO MANIFESTAR HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA SEDESOL” LES HUBIERE

PROPORCIONADO.

4. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN SE LLEVARÁ(N) A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN.

“LA SEDESOL” PODRÁ CELEBRAR EL NÚMERO DE JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE CONSIDEREN

NECESARIAS, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DEBIENDO COMUNICAR A LOS ASISTENTES EN CADA JUNTA LA NUEVA FECHA DE CELEBRACIÓN.

LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL ES OPTATIVA PARA LOS LICITANTES. EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO Y DEBIDAMENTE FACULTADO POR “LA SEDESOL”, QUIÉN DEBERÁ SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS,

QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES, CON EL FIN DE RESOLVER EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE. SI EL ESCRITO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SE PRESENTA, SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR, EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY. LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LA(S) OFICINAS DE “LA SEDESOL” O ENVIARSE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A [email protected] O BIEN SER RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, SEGÚN

CORRESPONDA, A MÁS TARDAR 24 (VEINTICUATRO) HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE(S). DE EXISTIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ÉSTAS SE DIFUNDIRÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet.

CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR “LA SEDESOL”. EN CASO DE

QUE LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN REMITAN A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, DEBERÁN SEÑALAR EL APARTADO ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRE LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO. EL MECANISMO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS, SERÁ EL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO. DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE “LA SEDESOL”, LA CUAL

CONTENDRÁ LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN; LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS DE “LA SEDESOL” EN FORMA CLARA Y PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA SEDESOL” TOMARÁ COMO HORA DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE “EL LICITANTE”

LA QUE INDIQUE EL SELLO DE RECEPCIÓN DE “LA SEDESOL” Y TRATÁNDOSE DE SOLICITUDES QUE SE

FORMULEN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO Y DEL SISTEMA CompraNet, LA HORA QUE REGISTRE EL

SISTEMA AL MOMENTO DE SU ENVÍO.

SI DERIVADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SE DETERMINA POSPONER LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA A LA

mailto:[email protected]


10

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBERÁ PUBLICARSE EN EL SISTEMA CompraNet; EN ESTE CASO, EL DIFERIMIENTO DEBERÁ CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UN PLAZO DE AL MENOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE CONCLUYA LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA EL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DEL REGLAMENTO. AL FINALIZAR LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL ÁREA DEL MURAL DE LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, POR UN TÉRMINO QUE NO SERÁ MENOR A 5 (CINCO)

DÍAS HÁBILES, DEJÁNDOSE CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA INVITACIÓN DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE HAYA SIDO FIJADA EL ACTA. 4.1 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN

DE EXISTIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE LICITANTES, ÉSTAS SE REALIZARÁN A MÁS TARDAR EL SÉPTIMO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y SE DIFUNDIRÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet. A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A AQUÉL EN QUE SE EFECTÚEN.

DE RESULTAR MODIFICACIONES, EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, O BIEN, EN LA ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS

CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DERIVADA DEL RESULTADO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

5. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, Y SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE LA

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS. PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA (FORMATO LIBRE). 5.1 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS LICITANTES. LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN UN SOLO SOBRE CERRADO CLARAMENTE IDENTIFICADO EN LA PARTE EXTERIOR CON EL NÚMERO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EL OBJETO DE LOS TRABAJOS Y EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PODRÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DE “EL LICITANTE”, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, POR LO QUE NO PODRÁ DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RUBRICA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA DE OBRA, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE “EL LICITANTE”.

EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” PRESENTE SU PROPOSICIÓN SIN FOLIAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS,

SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO, COMO LO ESTABLECE EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO.


11

DE PRESENTARSE FOLIADA DE MANERA PARCIAL, “LA SEDESOL” LE PERMITIRÁ A “EL LICITANTE” QUE COMPLETE

EL FOLIO DURANTE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SIEMPRE Y CUANDO ALGUNA O ALGUNAS HOJAS CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA HOJA O LAS HOJAS MANTIENEN CONTINUIDAD COMO LO ESTABLECE EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO. PREFERENTEMENTE, “EL LICITANTE” DEBERÁ IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGRAN LAS

PROPOSICIONES CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE INVITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE. LOS LICITANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR. JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XIV DE LA LEY, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY (ANEXO A.T. 01).

ADICIONALMENTE, SE SOLICITA A LOS LICITANTES QUE PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL EVENTO SE HAGA ENTREGA DE UN CD O USB, QUE CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PRESENCIALMENTE, CORRESPONDIENTE A SUS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DOCUMENTACION ADICIONAL, DEBIDAMENTE ESCANEADAS EN FORMATO TIPO JPG O GIF. LA NO ENTREGA DE DICHOS MEDIOS MAGNÉTICOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO. EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” ENTREGUE INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERÁ SEÑALARLO

EXPRESAMENTE POR ESCRITO A LA CONVOCANTE EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 5.2 APERTURA DE PROPOSICIONES

EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA, LUGAR Y HORA PREVISTOS EN EL

CUADRO DE EVENTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ PRESIDIDO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE POR OFICIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS POBALINES, QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.

II. CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE EFECTUAR, PREVIAMENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES, LA REVISIÓN PRELIMINAR A QUE SE REFIERE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, DEBERÁ REALIZAR TAL ACTIVIDAD POR LO MENOS 30 (TREINTA) MINUTOS ANTES DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DE DICHO ACTO.

III. A PARTIR DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO PRESIDA NO DEBERÁ PERMITIR EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ INICIADO EL ACTO, SE PROCEDERÁ A REGISTRAR A LOS ASISTENTES, SALVO AQUÉLLOS QUE YA SE HUBIEREN REGISTRADO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, EN CUYO CASO SE PASARÁ LISTA A LOS MISMOS.

IV. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO; SE PROCEDERÁ A SU APERTURA,

HACIÉNDOSE CONSTAR ÚNICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.

DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE OBSERVARÁ LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO, PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES.

V. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA SEDESOL” DESIGNE, RUBRICARÁN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 16 Y ANEXO 2

(CATÁLOGO DE CONCEPTOS), QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 13 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA,

DE TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, ASÍ MISMO SE ELIGIRÁ A UNA SEGUNDA PERSONA QUIEN


12

RUBRICARÁ LA PROPUESTA DEL PRIMER LICITANTE, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE.

VI. UNA VEZ QUE SE LLEVO A CABO LA APERTURADA TODAS LAS PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL CON Y SIN I.V.A. DE CADA PROPOSICIÓN. SEÑALANDO QUE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES SE EFECTUARÁ POSTERIORMENTE POR “LA SEDESOL”, AL REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS;

VII. SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL SERVIDOR

PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE EMITIRÁ Y DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN Y, EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN ENTREGANDO COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EN EL SISTEMA CompraNet, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.

6. COMUNICACIÓN DEL FALLO

EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVARÁ A CABO EN JUNTA PÚBLICA EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, A

LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIESEN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA. EN APEGO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY, A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO DE QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet. CON FUNDAMENTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE PODRÁ DIFERIR LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, (SIEMPRE Y CUANDO EL NUEVO PLAZO FIJADO, NO EXCEDA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, CON FUNDAMENTO DEL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY), CUANDO ASÍ SE CONSIDERE PERTINENTE. SITUACIÓN QUE SERÁ NOTIFICADA A LOS LICITANTES MEDIANTE EL SISTEMA CompraNet.

CUANDO EL ACTA DE FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA REFERIDA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU

NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES Y SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet.

CUANDO SE ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN Y SIEMPRE QUE NO SE

HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN, CON LA INTERVENCIÓN DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, ACLARANDO O RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE NOTIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, REMITIENDO COPIA DE LA MISMA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA. SI EL ERROR COMETIDO EN EL ACTA DEL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DARÁ VISTA DE INMEDIATO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCIÓN DE OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU REPOSICIÓN. CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TITULO SÉPTIMO, CAPITULO PRIMERO DE LA LEY. EN EL FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 7. NOTIFICACIONES.

LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO SERÁN FIRMADAS POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, DE LAS CUALES SE PODRÁ ENTREGAR UNA COPIA A DICHOS ASISTENTES, Y AL FINALIZAR CADA ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN LUGAR VISIBLE, AL QUE TENGA ACCESO EL


13

PÚBLICO, EN EL DOMICILIO DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR UN TÉRMINO QUE NO SERÁ MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES. LAS QUE SURTIRÁN EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. EL TITULAR DE LA CITADA ÁREA DEJARÁ CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA INVITACIÓN, DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE HAYAN FIJADO LAS ACTAS O EL AVISO DE REFERENCIA. ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN EL SISTEMA CompraNet PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. 8. DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS

8.1 MODELO DEL CONTRATO.

EL MODELO DE CONTRATO, QUE SE ANEXA A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ES EMITIDO CON APEGO A LO PREVISTO POR LA LEY Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.

8.2 FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS “EL LICITANTE” ADJUDICADO FIRMARÁ EL CONTRATO Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS EL DÍA, HORA Y LUGAR

PREVISTO EN EL CUADRO DE EVENTOS O EN SU CASO, EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE FALLO, APERCIBIDO DE QUE, SI NO LO FIRMA POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN I DE LA LEY. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, “EL LICITANTE” ADJUDICADO PRESENTARÁ ORIGINAL O COPIA

CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE: I. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE

CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES O

II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN

RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

EN EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, BASTANDO ÚNICAMENTE EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NÚMERO DE SU INSCRIPCIÓN Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA (FORMATO LIBRE). ASÍMISMO, “EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE

A PRESENTAR EN EL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. EN SU CASO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, “LA SEDESOL” DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS

DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES LEGIBLES. LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE “EL LICITANTE” CUMPLE CON LOS

REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO. EN TÉRMINOS DEL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO, “EL LICITANTE” A QUIEN SE LE

ADJUDIQUE EL CONTRATO, PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DEBERÁ FIRMAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE SU PROPOSICIÓN, EN RAZÓN DE FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, ASÍ MISMO DEBERÁ DESIGNAR MEDIANTE ESCRITO A SU REPRESENTANTE ANTE “LA SEDESOL” AL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTE CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) PARA LLEVAR A CABO, CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACIÓN, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE “LA BITÁCORA” POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A

TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/ . SI “LA SEDESOL” NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO O CAMBIA LAS CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE MOTIVARON LA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE, “EL LICITANTE” ADJUDICADO, SIN

http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/


14

INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN ESTE SUPUESTO, “LA SEDESOL”, A SOLICITUD ESCRITA DE “EL LICITANTE”, CUBRIRÁ A ÉSTE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE

HUBIERE REALIZADO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPOSICIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 70, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DEL REGLAMENTO. LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y FINALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LAS PARTES, REFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 64 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 79 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARÁ PARTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO. 9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL DOF DEL 8 DE JUNIO DE 2006, LAS REGLAS 2.1.27 Y 2.1.35 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, “EL LICITANTE” DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA EL “ACUSE DE RESPUESTA” EN SENTIDO POSITIVO CON EL QUE COMPRUEBE QUE

REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

ADICIONALMENTE EN SU PROPOSICIÓN “EL LICITANTE” DEBERÁ DE INCLUIR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS. A FIN DE QUE “EL LICITANTE” PUEDA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LOS TRABAJOS

REQUERIDOS DESCRITOS EN EL PUNTO ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE ES DE 33 (TREINTA Y TRES) DÍAS NATURALES, TOMANDO COMO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y TERMINACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 12. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE GENEREN.

2. “EL LICITANTE” DEBERÁ FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE, POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO, EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, SALVO

TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO 2) Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA HOJA. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE “EL LICITANTE”.

3. LA PROPOSICIÓN SERÁ ENTREGADA EN UN SOLO SOBRE COMPLETAMENTE CERRADO, INCLUYENDO LAS

PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADA EN SU PARTE EXTERIOR, LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PODRÁ SER PRESENTADA DENTRO O FUERA DEL SOBRE. JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR


15

SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS

PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

4. PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE

SOLICITA A LOS LICITANTES QUE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, SEA ENTREGADA DEBIDAMENTE ESCANEADA EN UN CD O USB EN FORMATO TIPO .JPG O .GIF, IDENTIFICADA CONFORME AL ANEXO “A” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. LA NO ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

DIGITALIZADA NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

5. LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, SERÁ REGISTRADA PARA EFECTOS DE CONTROL A TRAVÉS DEL ANEXO “A” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

6. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DIERAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE ORIGINEN LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS, ESTOS SE CALCULARÁN Y OBTENDRÁN POR CONCEPTO DE OBRA, Y SU IMPORTE SE PAGARÁ POR “LA SEDESOL” A PETICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, QUIÉN DEBERÁ SUJETARSE A LOS RELATIVOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y CUANDO ESTOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A

CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE; UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

PARA QUE “EL LICITANTE” PUEDA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO EN LO

RELATIVO AL PAGO DE SU ESTIMACIÓN ÚNICA DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARÁ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

7. LA ESTIMACIÓN POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERA PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, MICHOACÁN, O A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MEDIANTE LA CUENTA Y CLAVE INTERBANCARIA QUE “LA CONTRATISTA” PROPORCIONE PARA TAL EFECTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN

SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

8. PARA FINES DE MEDICIÓN, “LA SEDESOL” UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, TALES UNIDADES NO PODRÁN SER MODIFICADAS.

9. EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE INVITACIÓN, CONTIENE CONCEPTOS DE OBRA QUE SERÁN PAGADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN

PAGOS POR PARCIALIDADES, SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.

10. “EL LICITANTE” ADJUDICADO COMO PROFESIONAL Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO

DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA INVITACIÓN, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO QUE “EL LICITANTE” CONVIENE EN RESPONDER TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTA, CUALQUIER CANTIDAD QUE

EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

11. LA ESTIMACIÓN POR AJUSTES DE COSTOS SE FORMULARÁN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA.

13. DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE PROPORCIONARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE” PARA CONSULTA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS).

MODELO DE CONTRATO (ANEXO M.C. 01) Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, (ANEXO 1)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE TRABAJO A EJECUTAR. (ANEXO 2)

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 3)


16

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5)

14. ORIGEN DE LOS FONDOS.

LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, ESTÁN AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO SDSH/2017/AE/213/1401/2944, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2017.

15. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. 16. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

LA MONEDA EN QUE DEBERÁN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS). 17. NO NEGOCIACIÓN.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

18. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN “LA SEDESOL” NO SUMINISTRARÁ

NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 19. SUBCONTRATACIÓN.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR. 20. CONTENIDO NACIONAL EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES EN

MATERIALES, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SERÁ DEL 100%(CIEN POR CIENTO). 21. OBSERVADORES

SE INDICA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY, SE PERMITIRÁ LA ASISTENCIA DE CUALQUIER PERSONA, INCLUYENDO LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES, A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL EN CALIDAD DE OBSERVADORES,

BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA PREVIAMENTE A LOS ACTOS EN LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN

LOS MISMOS. 22. AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN I, Y DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 173 AL 183 DE SU REGLAMENTO. LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PROCEDAN, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “LA CONTRATISTA” QUIEN LO

PROMUEVA, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERA “LA SEDESOL” LA QUE LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL


17

ARTICULO 57 DE LA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE “LA SEDESOL” DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA. “LA CONTRATISTA” DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU SOLICITUD

LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LOS ARTÍCULOS 56, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY Y 178 DE SU REGLAMENTO. “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN

QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA SEDESOL” APERCIBIRÁ POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10

(DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE “LA CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL

APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR, POR UNA

SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS, EL CUAL SE CALCULARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO SE AFECTARÁ POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS QUE INICIEN DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EN SU CASO, LA

SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY Y 136 DEL REGLAMENTO. EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE INVITACIÓN Y QUE FORMA PARTE DE LA MISMA.

23. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE. “LA SEDESOL” ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS ADJUDICADOS A EJECUTAR, INCLUYENDO EL I.V.A., QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, PARA

QUE LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. “EL LICITANTE” DEBERÁ DE CONSIDERAR OBLIGATORIAMENTE EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LA

DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, POR LO QUE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL PAGO DE ÉSTE SE HARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN POR “LA CONTRATISTA” Y ACEPTACIÓN POR “LA SEDESOL”, DE LA

GARANTÍA POR CONCEPTO DE ANTICIPO. PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 138, PÁRRAFO

TERCERO, 141 Y 143 DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR A “LA CONTRATISTA” LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL

CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (FORMATO LIBRE).

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 143, FRACCIONES I Y III, INCISO A) DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.


18

24. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS. LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DEBERÁN EXPEDIRSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES A QUE SE

SUJETARÁN LAS GARANTÍAS OTORGADAS A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS FISCALES QUE CONSTITUYAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE CELEBREN Y LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y II, Y 49 FRACCIÓN I DE LA LEY, 89, 90, 91, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO, 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASÍ COMO A LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASÍ COMO A LO ESTIPULADO POR LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EL ARTÍCULO 137 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

DEL ANTICIPO

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA

NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, ASÍ MISMO DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO INCLUYENDO EL I.V.A. (ANEXO A.F. 01).

DE CUMPLIMIENTO

“EL LICITANTE”, AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES

SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR I.V.A. (ANEXO A.F. 02).

DE VICIOS OCULTOS

“EL CONTRATISTA” AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL (PESOS

MEXICANOS) PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS SIGUIENTES: A. PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR UN

IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (SIN INCLUIR I.V.A. EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS Y/O AJUSTES DE COSTO DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS LOS MONTOS CON DICHAS CONSIDERACIONES) (ANEXO A.F. 03)

B. CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO), O BIEN; C. APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

SI “EL LICITANTE” OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR A “LA SEDESOL” EL CUMPLIMIENTO DE

TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 24.1. MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS A “LA CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE

CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO A.F. 04)

CUANDO SE TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O LA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO QUE NO SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ORIGINALMENTE OTORGADA, DEBERÁ ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA, PLAZO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO, ASÍ COMO UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA NO SEA ENTREGADA EN EL PLAZO SEÑALADO. EN EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN MONTO, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.


19

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA SEDESOL” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS, DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE DERIVEN DE INCUMPLIMIENTOS EN QUE INCURRA “LA CONTRATISTA”,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTE APARTADO. 25. REQUISITOS ADICIONALES.

AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN “EL LICITANTE” TOMARÁ EN CUENTA:

QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A: LA LEY Y SU REGLAMENTO; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES QUE “LA SEDESOL” TIENE EN VIGOR, EL PROGRAMA Y MONTOS PARCIALES DE OBRA EXPRESADO EN MONEDA

NACIONAL (PESOS MEXICANOS) Y CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS; EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y CONFORME A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA UN SUPERINTENDENTE QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, “LA BITÁCORA” CONVENIOS Y DEMÁS

DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL SUPERINTENDENTE”, DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA

CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN

CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE. EN TAL CASO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS

EXIGIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y EL CONTRATO RESPECTIVO

“LA SEDESOL” EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR “LA CONTRATISTA” PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER

ASÍ, DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA INVITACIÓN O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

QUE HA CONSIDERADO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLÍTICAS, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO DE ACCESOS Y LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREARÁN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN POR LO QUE EL INVOCAR EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.

QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;

QUE LOS DATOS TALES COMO TIPO DE CAMINOS Y VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN LOS LUGARES INDICADOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA SEDESOL” ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN Y A

TÍTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERÓ EL PROPONENTE LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “LA CONTRATISTA” EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO.


20

QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ANOTADAS POR “LA SEDESOL” EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 2, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 2) Y QUE, POR LO TANTO NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO

ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE HA PROPUESTO PRECIOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.

QUE SE CONSIDERARÁ COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,

EJECUTADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN (ANEXO 1) Y NORMAS DE CALIDAD.

QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

QUE PRESENTARÁ, ANÁLISIS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 2, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL

COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 211 AL 213 DEL REGLAMENTO.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIÓN QUE RECIBIRÁ DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO EN QUE SE BASÓ, DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, LO CUAL SE HARÁ EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO PERMANECERÁ CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ÚNICAMENTE SE AJUSTARÁ EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 215 DEL REGLAMENTO.

PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 216 DEL REGLAMENTO.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “LA CONTRATISTA”, POR

ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁN INCLUIRSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD Y

SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.


21

QUE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO 2) SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO

SIGUIENTE:

SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, EL ANEXO 2 DEBERÁ PRESENTARSE SIN

CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.

SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y NÚMERO, EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO.

CUANDO EL ANEXO 2 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA

UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA SEDESOL” Y EL IMPORTE

ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA.

DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

QUE “EL LICITANTE” PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

PUBLICADO EN EL DOF DEL 8 DE JUNIO DE 2006, LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, “EL LICITANTE” DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA LA OPINIÓN DE

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

QUE DEBERÁ EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

26. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA.

LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA PERSONA FISICA O DE LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS POR “EL LICITANTE” DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS, QUE ACREDITEN

LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN.

B) PLANTILLA Y ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL LICITANTE” QUE

SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM ACTUALIZADO CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE SE INCLUYA COPIA SIMPLE LEGIBLE DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR

POR AMBOS LADOS Y EN SU CASO DE SU CÉDULA PROFESIONAL, SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO. EL PROFESIONAL TÉCNICO QUE OSTENTARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE ACREDITARA QUE CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) PARA ASENTAR NOTAS DE “LA BITÁCORA” (ANEXO C.F. 01 FORMATO LIBRE).

DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO.


22

CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN, DEBERÁ INCLUIR EN ESTA RELACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO ADECUADO Y NECESARIO, PARA ATENDER LO REFERENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA.

C) RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS QUE HAYA CELEBRADO Y TENGA CONCLUIDOS TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL COMO CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA “EL LICITANTE” EN

ESTE TIPO DE OBRAS. LA RELACIÓN MENCIONADA CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE; DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS; DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, IMPORTE TOTAL, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS, FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE CONTRATOS COMPLETOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 (CINCO) AÑOS, ANOTANDO EL NÚMERO QUE IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU IMPORTE EN MONEDA NACIONAL (PESOS), CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE “LA SEDESOL” PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE,

INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA. ASÍ MISMO DEBERÁN PRESENTAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBIDAMENTE VALIDADAS. (ANEXO C.F. 02 FORMATO LIBRE).

EN CASO DE QUE LOS LICITANTES NO HAYAN FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, MANIFESTARÁN DICHA CIRCUNSTANCIA EN UN

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO. LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL TENDRÁN LA OPCIÓN DE NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN

MENCIONADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.

D) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE, DEBIDAMENTE AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE SU REGISTRO DE CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA MISMA SECRETARÍA PARA AUDITAR ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL E IDENTIFICACIÓN LEGIBLE DEL MISMO, Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS. TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDERÁN A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES. SE DEBERÁN ENTREGAR LAS DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES A SUS 2 (DOS) ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2013 Y 2014), Y LA MAS ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO C.F. 03 FORMATO LIBRE).

E) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE, USO ACTUAL, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA DE TALES CIRCUNSTANCIAS Y ACREDITARLO CON COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES; EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ACREDITARLO, EN SU CASO, CON COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO. (ANEXO C.F. 04 FORMATO LIBRE).

F) QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DEMUESTREN QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y LAS

LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁN, ADEMÁS DE QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE (DEBERÁ DESARROLLAR ENTRE OTROS EL ANÁLISIS DEL PERÍODO EFECTIVO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DETERMINANDO EL AVANCE DIARIO POR LOCALIDAD; EL REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SU PROGRAMACIÓN EN EL SUMINISTRO DE LOS AGREGADOS PÉTREOS, MATERIAL PARA RELLENO Y CEMENTO, NÚMERO DE FRENTES Y CUADRILLAS POR FRENTE ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A EFECTUAR) (ANEXO C.F.05 FORMATO LIBRE).

27. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

27.1 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES


23

LOS LICITANTES ENTREGARÁN SUS PROPOSICIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO, EN SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, A FIN DE PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA SEDESOL” DESIGNE RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 15 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 13 QUE CONTENGAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y QUEDARÁN EN CUSTODIA DE “LA SEDESOL”, ASÍ MISMO SE ELEGIRÁ A UNA SEGUNDA PERSONA QUIEN RUBRICARÁ

LA PROPUESTA DEL PRIMER LICITANTE. SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN Y, EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. 27.2 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES 27.2.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. 27.2.1.1 COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE INVITACIÓN O CARTA COMPROMISO EN LA QUE EXPRESE SU INTERÉS

DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN. 27.2.1.2 TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, Y EN CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA

PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN. 27.2.1.3 EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICICTANTE” MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA

LABORAL CUENTAN (O NO CUENTAN) CON CUANDO MENOS UN 5 % (CINCO POR CIENTO) DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE “LA SEDESOL”, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA

FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. (ANEXO A.D.).

27.2.1.4 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA

EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY; (ANEXO A.T. 01).

27.2.1.5 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES

Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (ANEXO A.T. 02).

27.2.1.6 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”. (ANEXO A.T. 03).

27.2.1.7 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTE BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O

ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; (ANEXO A.T. 04).

27.2.1.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE “EL LICITANTE” ES DE

NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO A.T. 05). 27.2.1.9 CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS O EN SU CASO

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, MOBILIARIO Y LAS ESPECIFICACIONES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA SEDESOL” LES HUBIERE

PROPORCIONADO Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. ASÍ COMO DE HABER


24

CONSIDERADO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXO A.T. 06).

27.2.1.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN (ANEXO A.T.07).

27.2.1.11 EN SU CASO MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO. (ANEXO A.T.08).

27.2.1.12 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, MODELO DEL

CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTE A SUS TÉRMINOS; (ANEXO A.T. 09).

27.2.1.13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA SEDESOL”, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS

DE OBRA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A.T. 10).

27.2.1.14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO,

DESGLOSADO POR CONCEPTO, UNIDADES Y VOLÚMENES REQUERIDOS; (ANEXO A.T. 11). 27.2.1.15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,

DESGLOSADO POR TIPO DE EQUIPO; (ANEXO A.T. 12). 27.2.1.16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, DEL PERSONAL OBRERO

ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS; (ANEXO A.T. 13).

27.2.1.17 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, RESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS; (ANEXO A.T.14).

27.2.1.18 RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. (MATERIALES PÉTREOS Y MATERIAL MEJORADO PARA

RELLENO) INDICANDO SU UBICACIÓN, VOLUMEN A EXTRAER Y DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA ANEXANDO CROQUIS DE LOCALIZACIÓN. (ANEXO A.T.15). NO APLICA.

27.2.1.19 MODELO DE CONTRATO (ANEXO M.C. 01)

27.2.1.20 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 1). 27.2.1.21 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES

DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL I.V.A. DESGLOSADO; ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL

PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON FIRMA AUTÓGRAFA EN CADA UNA DE SUS HOJAS, DE LO CONTRARIO ESTO REPRESENTARÍA UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO; (ANEXO 2).

27.2.1.22 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 3)

27.2.1.23.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5)

27.2.1.24 PRESENTAR EL “ACUSE DE RESPUESTA” EN SENTIDO POSITIVO EMITIDO POR EL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SOBRE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS REGLAS 2.1.27 Y 2.1.35 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.(ANEXO C.F. 09)

27.2.1.25 DEBERÁ DE PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15

FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.


25

27.2.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA 27.2.2.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, (ANEXO A.E. 01) 27.2.2.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (INCLUYENDO BÁSICOS Y AUXILIARES) DE LOS CONCEPTOS DE

OBRA QUE REPRESENTEN EL 100 % (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 02)

27.2.2.3 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO

EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS; (ANEXO A.E. 03 y 03a)

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI; B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

27.2.2.4 ANÁLISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL, DETERMINADO Y ESTRUCTURADO DE ACUERDO A EL

REGLAMENTO (ANEXO A.E. 03a) 27.2.2.5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 04)

27.2.2.6 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD IDENTIFICANDO LOS

CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A EL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 05)

27.2.2.7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; SEÑALANDO EL

INDICADOR ECONÓMICO QUE UTILIZÓ, ASÍ COMO LA FECHA DEL MISMO (ANEXO A.E. 05 a) 27.2.2.8 UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” (ANEXO A.E. 05 b). 27.2.2.9 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO (ANEXO A.E. 06).

27.2.2.10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO

POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, Y SUS IMPORTES; (ANEXO A.E. 07).

27.2.2.11 EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MOBILIARIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO)

“RESUMEN” (ANEXO A.E. 07 a). 27.2.2.12 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA SEDESOL”, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS

DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TÉCNICA. (ANEXO A E. 08)

27.2.2.13 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO, DESGLOSADO POR CONCEPTO; (ANEXO A.E. 09)

27.2.2.14 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DESGLOSADO POR CONCEPTO; (ANEXO A.E. 10)

27.2.2.15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO

DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO A.E.11)


26

27.2.2.16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A .E. 12).

27.2.2.17 CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO (ANEXO A.E. 13).

27.2.2.18 CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL TERMINO DE 10

(DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL (FORMATO LIBRE).

28. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL REGLAMENTO.

28.1 MECANISMO BINARIO

EL MECANISMO BINARIO CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”.

28.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA:

LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 4.2.1.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.1.4.1 DE LAS POBALINES.

PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO BINARIO SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

28.1.1.1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 28.1.1.2. QUE EN EL CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE

LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ACREDITE QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.

EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS LICITANTES, SE CONSIDERARÁN, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

28.1.1.3. QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN.

28.1.1.4. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR “EL LICITANTE” PARA EL DESARROLLO Y

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.

28.1.1.5 QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE “EL

LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA

EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN.

28.1.1.6. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, “LA SEDESOL” DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD

Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁ AQUELLOS ASPECTOS QUE SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS:

A. QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DE “EL LICITANTE” CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A

REALIZAR EN LOS 2 (DOS) PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO.

B. QUE “EL LICITANTE” TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y


27

C. EL GRADO EN QUE “EL LICITANTE” DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA

EMPRESA.

28.1.1.7. EN SU CASO, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL LICITANTE CON “LA SEDESOL”, CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN

EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY (SE DEBERÁ PREFERIR LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS INTERESADOS, ASÍ COMO AQUELLOS CONTRATISTAS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS EN BASE A LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE PRESENTEN CADA UNO DE ELLOS).

ASÍ MISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. DE LOS PROGRAMAS:

A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR “LA SEDESOL”;

B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y

UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA,

MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE” Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A

REALIZAR.

D. QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y

E. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” CORRESPONDAN A LOS PERIODOS

PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

A. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y

SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACIÓN Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PRESENTADO POR “EL LICITANTE”.

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONSIDERADAS POR “EL LICITANTE”, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS

CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR “LA CONTRATISTA”, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO “LA SEDESOL” FIJE UN PROCEDIMIENTO.

C. QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN

CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

III. DE LOS MATERIALES Y EL MOBILIARIO:

A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR “EL LICITANTE” PARA

EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE.

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL MOBILIARIO Y

EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA

EJECUTAR LOS TRABAJOS.

B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR “EL LICITANTE”,

CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS


28

CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

D. QUE SE UTILICE INTENSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA TRABAJOS NO ESPECIALIZADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1, PUNTO 9, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES

Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.

28.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA: LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 4.2.1.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.1.4.2 DE LAS POBALINES. PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO BINARIO SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

28.1.2.1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, 28.1.2.2. QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” SEAN

ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR “LA SEDESOL” COMO PARTE DEL PROYECTO

EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O COMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ASÍ MISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. DEL PRESUPUESTO DE OBRA: (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

A. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO.

B. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS

CUALES DEBEN SER COINCIDENTES ENTRE SI Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS,

C. QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE

UNA O MÁS TENGAN ERRORES, “LA SEDESOL” EFECTUARÁ LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES;

EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES.

II. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO POR LO QUE SE REVISARÁ:

A. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDEREN SUS BÁSICOS Y AUXILIARES Y ESTÉN

ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

B. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE

INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

C. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y MOBILIARIO CONSIDERADOS EN

LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

D. QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE

SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.


29

E. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

F. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE

HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS Y EL COSTO DE OPERACIÓN.

III. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO

CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO POR LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:

A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES Y MOBILIARIO CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN

CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES

CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.

C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN

DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

IV. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO

CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CON LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:

A. QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE

CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.

B. CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO

ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DE “EL LICITANTE”, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO

NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. C. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A ESTA

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO.

V. QUE EN EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL ANTICIPO QUE LE SERÁ OTORGADO A “LA CONTRATISTA”,

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

B. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. C. QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO

ESPECÍFICO. D. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES. E. QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR

“EL LICITANTE” SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE

INVITACIÓN.

VI. QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.


30

VII. QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

VIII. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES Y MOBILIARIO, MANO DE

OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA SEDESOL” TENGA LA NECESIDAD DE SOLICITAR A “EL LICITANTE” LAS ACLARACIONES

PERTINENTES O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DICHA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE SU PROPOSICIÓN. “LA SEDESOL” RECABARÁ EL ACUSE RESPECTIVO EN EL QUE SE ACREDITE DE FORMA

INDUBITABLE LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE FALLO. “LA SEDESOL” REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN

LOS LICITANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y SU REGLAMENTO, CONSIDERANDO ENTRE OTROS ASPECTOS Y SEGÚN CORRESPONDA, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESPECIALIDADES, GRADO DE COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, METODOLOGÍA, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS O TECNOLOGÍA, PLAZOS Y PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS Y LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ASIGNADO DIRECTAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE PREVEAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. ASIMISMO, VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. 29. EMPATE

EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES, ÉSTE SE RESOLVERÁ EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY Y 67 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO. SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CITADOS ARTÍCULOS, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE EFECTUARÁ EN FAVOR DE “EL LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE REALICE “LA SEDESOL” EN EL PROPIO ACTO DE

FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA TRANSPARENTE LOS BOLETOS CON EL NOMBRE DE CADA LICITANTE EMPATADO, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DE “EL LICITANTE”

GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS DE LOS LICITANTES QUE RESULTARON EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES.

EN CASO DE QUE NO SE HAYA PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR

INSACULACIÓN SE LLEVARÁ A CABO PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO QUE REALICE EL ÁREA RESPONSABLE DE

LA CONTRATACIÓN A LOS LICITANTES Y A UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEBIENDO

LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN QUE LA INASISTENCIA, LA NEGATIVA O LA FALTA DE

FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS LICITANTES, INVALIDE EL ACTO.

30. EMISIÓN DEL FALLO.

AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y UNA VEZ, APLICADO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 63 FRACCIÓN I, 64 FRACCIONES DE LA I A LA VII E INCISO A), Y 65 FRACCIONES I Y II, E INCISO A) DEL REGLAMENTO, “LA SEDESOL” EMITIRÁ UN FALLO EN EL QUE SE HARÁN

CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES: I. LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS

RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE EN CADA CASO SE INCUMPLAN.

II.- LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO

GENERAL DICHAS PROPOSICIONES. SE PRESUMIRÁ LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SEÑALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO ALGUNO.

III.- NOMBRE DE “EL LICITANTE” A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE

MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO,

LA ENTREGA DEL ANTICIPO.


31

V.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE, SEÑALANDO SUS FACULTADES DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE RIGEN A “LA SEDESOL” ASÍ MISMO SE INDICARÁ

TAMBIÉN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. EN EL ACTA DE FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA INVITACIÓN, SE SEÑALARÁN EN EL FALLO LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA PRESENTE INVITACIÓN, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS “LA SEDESOL” PODRÁ

PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. LAS PROPOSICIONES SOLVENTES QUE HAYAN SIDO SUJETAS DE EVALUACIÓN, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y PASARÁN A FORMAR PARTE DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONVOCANTE, QUEDANDO SUJETAS A LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EXPEDIENTES, Y DEMÁS APLICABLES, ASÍ COMO A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASÍ MISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES Y SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet.

CON LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ACTA DE FALLO. ASÍ MISMO, CUANDO SEA NOTIFICADO EL FALLO, “EL LICITANTE” ADJUDICADO PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO Y CON LA AUTORIZACIÓN DE “LA SEDESOL”, INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS, TALES COMO EL MOVIMIENTO DE

MAQUINARIA, PERSONAL Y DEMÁS INSUMOS QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. CUANDO SE ADVIERTA EN EL ACTA DE FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN Y SIEMPRE QUE NO SE

HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN, CON LA INTERVENCIÓN DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, ACLARANDO O RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE NOTIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, REMITIENDO COPIA DE LA MISMA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA. SI EL ERROR COMETIDO EN EL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DARÁ VISTA DE INMEDIATO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCIÓN DE OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU REPOSICIÓN. CUANDO EL ACTA DE FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. A LOS LICITANTES SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet.

CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY. 31. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES,


32

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMÁS DE QUE HUBIERA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO. “EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ

SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY, Y 267 DE SU REGLAMENTO, SIN PERJUICIO DE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA MISMA LEY. PARA LA FIRMA DEL CONTRATO “EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR, SI SE TRATA DE UNA

PERSONA MORAL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES Y EN SU CASO DEL PODER NOTARIAL, PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR, CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE) Y COPIA SIMPLE LEGIBLE (POR MABOS LADOS), DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER COTEJADOS CON LOS ORIGINALES EN EL ACTO DE FIRMA DEL CONTRATO.

32. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

I. SÍ DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES, SE DETECTA QUE ÉSTAS SE

PRESENTARON EN FORMA INCOMPLETA O SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS NUMERALES 27.2.1.1 AL 27.2.1.26 Y 27.2.2.1 AL 27.2.2.18 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y QUE IMPOSIBILITE DETERMINAR SU SOLVENCIA.

PARA EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN PODRÁN NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 26 INCISOS C Y D, EN SU LUGAR DEBERÁN PRESENTAR COPIA DEL ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN DONDE SE PUEDA COTEJAR LA FECHA DE DICHO TRÁMITE Y TAMBIÉN PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISCALES MÁS ACTUALIZADAS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

PARA EL CASO DE EMPRESAS NO OBLIGADAS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL INCISO D DEL NUMERAL 26, DE FORMA SIMPLE Y ADICIONAR ESCRITO LIBRE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN INDICANDO EL SUPUESTO EN EL QUE SE ENCUENTRA Y QUE NO LO OBLIGA A PRESENTAR DICHA DICTAMINACIÓN (FORMATO LIBRE).

II. LAS PROPOSICIONES INCLUYAN INCONSISTENCIAS POR CONTRADICCIONES O INTENTOS DE ESPECULACIÓN.

III. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS, SEGÚN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY, QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

IV. "EL LICITANTE" PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL REQUERIDO COMO MÁXIMO POR “LA SEDESOL”; O NO SE AJUSTEN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, A LAS CANTIDADES O MONTOS

TOTALES SEGÚN CORRESPONDA.

V. EN EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO “EL LICITANTE” NO CONSIDERE EL ANTICIPO QUE RECIBIRÁ U OMITA

ASENTAR EL INDICADOR ECONÓMICO ESTABLECIDO QUE UTILIZÓ O INCLUYA UNA SOBRETASA.

VI. “EL LICITANTE “INCLUYA INFORMACIÓN O CARGOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS EN LA

PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS.

VII. LOS MATERIALES Y MOBILIARIO PROPUESTOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS QUE “LA SEDESOL”

HAYA EMITIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O EN LAS NORMAS TÉCNICAS.

VIII. LA PROPOSICIÓN INCLUYA EN ALGUNA DE SUS HOJAS FIRMAS EN COPIA O FACSIMILARES.

IX. CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO

DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

X. “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

XI. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”,

DESCRITAS EN LOS NUMERALES 5 SEGUNDO PÁRRAFO, 8.2 TERCER PÁRRAFO, 26 APARTADO C, SEGUNDO PÁRRAFO 27.2.1.4, DEL 27.2.1.7 AL 27.2.1.9 Y DEL 27.2.1.14, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO.


33

XII. LOS PROGRAMAS PROPUESTOS SEAN INCONGRUENTES Y POR LO TANTO NO SEA FACTIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS.

XIII. EN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y/O ECONÓMICA “EL LICITANTE” HAYA OMITIDO LAS INDICACIONES

ASENTADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

XIV. SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.

XV. “EL LICITANTE” PARTICIPE CON EL MISMO PERSONAL O EQUIPO EN DOS O MÁS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN AL MISMO TIEMPO. EN CUYO CASO, AL ADJUDICÁRSELE LA PRIMERA INVITACIÓN,

AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCALIFICADO DE LAS SIGUIENTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN.

XVI. LA INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN, SEA INCONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA O QUE EN SU PROPOSICIÓN CONSIDEREN DOS O MÁS COSTOS DIFERENTES PARA UN MISMO MATERIAL, CATEGORÍA DE MANO DE OBRA O MAQUINARIA Y EQUIPO.

XVII. NO CONTENGAN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS LOS PORCENTAJES DE PRESTACIONES, IMPUESTOS, CUOTAS O RETENCIONES, CONSIDERADOS EN ALGUNO DE LOS ANÁLISIS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

XVIII. QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA NO SE PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

XIX. CUANDO SU PROPUESTA PRESENTADA NO ESTE FOLIADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1 PÁRRAFO QUINTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ARTICULO 41 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO.

XX. NO PRESENTE EL “ACUSE DE RESPUESTA” EN SENTIDO POSITIVO EMITIDO POR EL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SOBRE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS REGLAS 2.1.27 Y 2.1.35 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.

XXI. EL NO PRESENTAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS

ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

XXII. OMITIR CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEA CONSIDERADO POR “LA SEDESOL” ESTRICTAMENTE

NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES SE COMUNICARÁ A “EL LICITANTE” DURANTE EL FALLO;

ASENTÁNDOSE EN EL ACTA RESPECTIVA, LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON. 33. CANCELACIÓN E INVITACIONES DESIERTAS “LA SEDESOL” CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 70 DE SU REGLAMENTO, PODRÁ CANCELAR LA PRESENTE CONVOCATORIA

DE INVITACIÓN POR CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA “SEDESOL”. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA INVITACIÓN, DEBERÁ PRECISAR EL

ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO, SE PODRÁ INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY. SALVO EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “LA SEDESOL” CUBRIRÁ A LOS

LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO. “LA SEDESOL” PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN EN CUALQUIERA DE

LOS SIGUIENTES CASOS.

CUANDO PESE A LA INVITACIÓN RESPECTIVA NINGUNA EMPRESA O PERSONA SE REGISTRE PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN.

CUANDO NO EXISTA POR LO MENOS UNA PROPOSICIÓN SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS.


34

CUANDO HABIÉNDOSE RECIBIDO UNA O MÁS PROPOSICIONES, ÉSTAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN Y HAYAN SIDO DESECHADAS DURANTE LA EVALUACIÓN, CONSTANDO EN EL ACTO DEL FALLO.

CUANDO NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

CUANDO HABIENDO EVALUADO ECONÓMICAMENTE UNA O MÁS PROPOSICIONES, SE CONSIDERE QUE SUS PRECIOS DE INSUMOS SON INACEPTABLES. SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES NO SON ACEPTABLES CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE SEAN NOTORIAMENTE SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDAN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE SE REALICE PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN, NO SIENDO NOTORIAMENTE SUPERIORES, REBASEN EL PRESUPUESTO ELABORADO DE MANERA PREVIA POR PARTE DE “LA SEDESOL”, Y NO SEA FACTIBLE PAGARLOS.

34. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN A “EL LICITANTE” ADJUDICADO

EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY Y 267 DEL REGLAMENTO, “LA SEDESOL” DENTRO DE LOS

15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA INFRACCIÓN PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES INFRACCIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES.

I. “EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA NO FORMALICE EL CONTRATO ADJUDICADO POR “LA SEDESOL”, EN TÉRMINOS DELO PREVISTO POR EL

ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DE LA LEY.

II. “EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN

LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY.

III. “LA CONTRATISTA” QUE NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”.

IV. LOS LICITANTES QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA, ALTERADA O QUE ACTÚEN CON DOLO O MALA

FE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

35. PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONÓMICAS “LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJOS APROBADO, PARA LO

CUAL COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS. LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA PACTADA EN EL CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS PENAS CONVENCIONALES PROCEDERÁN ÚNICAMENTE CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

EL IMPORTE DE LA RETENCIÓN ECONÓMICA SE DETERMINARÁ CON BASE EN EL CONTRATO CELEBRADO Y EN EL GRADO DE ATRASO QUE SE DETERMINE DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. “LA CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES

ECONÓMICAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA EN “LA BITÁCORA”. EL MONTO DETERMINADO

COMO RETENCIÓN ECONÓMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO. DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “LA SEDESOL”. LA CANTIDAD

DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE


35

TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO “LA SEDESOL”.

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS, “LA SEDESOL” DEBERÁ DEVOLVER DICHO SALDO A “LA CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO

FINANCIERO ALGUNO. CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR

ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “LA CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,

APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LAS PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONÓMICAS SON INDEPENDIENTES A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONARE “LA CONTRATISTA” POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE TENDRÁN COMO OBJETO RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A “LA SEDESOL” POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR ATRASO EN LA FECHA PACTADA DE

CONCLUSIÓN POR LO QUÉ APLICARÁN RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO. 35.1 DE LAS PENAS CONVENCIONALES

ES LA PENALIZACIÓN SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA Y PACTADA EN EL CONTRATO, SÓLO PROCEDEN CUANDO “LA CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTA SE ATRASA EN LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, DE ACUERDO A LA FECHA PACTADA DE CONCLUSIÓN O ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL POR LO QUE SE LE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR, POR CADA DÍA NATURAL QUE “LA CONTRATISTA” RETRASE LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONVENIDOS.

A.- PROCEDENCIA:

LAS PENAS CONVENCIONALES SE DEBEN APLICAR CUANDO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”,

LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SE HACE CON ATRASO Y/O A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, CONSIDERANDO PARA ESTA DETERMINACIÓN LA FECHA CONVENIDA O PACTADA CONTRACTUALMENTE.

B.- DETERMINACIÓN:

B.1. LAS PENAS CONVENCIONALES A APLICARSE A “LA CONTRATISTA” SE DETERMINARÁN EN FUNCIÓN

DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONVENIDO APEGÁNDOSE A LOS ARTÍCULOS 46 BIS DE LA LEY, 86 Y 87 DEL REGLAMENTO.

B.2. EL MÁXIMO QUE SE PUEDE APLICAR A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE PENAS

CONVENCIONALES ES IGUAL AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. B.3., EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE SE LES PUEDE APLICAR

SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, A LA FECHA CONVENIDA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS.

B.4. LA PENALIZACIÓN DEBE APLICARSE DESDE EL PRIMER DÍA DE ATRASO Y HASTA LA TERMINACIÓN DE

LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”.

B.5. EN EL SUPUESTO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” REBASE LA SUMA LÍMITE MÁXIMA

PARA QUE EL MISMO CONCLUYA LOS TRABAJOS POR HABER AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA SEDESOL” PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 DEL REGLAMENTO,

C.- APLICACIÓN.


36

C.1. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS REQUIRENTES APLICAR EN TIEMPO Y FORMA OPORTUNA

LAS PENAS CONVENCIONALES, TODA VEZ QUE EL PAGO INTEGRO DE LOS TRABAJOS, ESTÁ CONDICIONADO A QUE “LA CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO SUS OBLIGACIONES EN TIEMPO.

C.2. EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE CHEQUE DE CAJA O

CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O BIEN MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO, O BIEN A TRAVÉS DEL FORMATO PAGO ELECTRÓNICO e5cinco

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/dpa/116_4885.html.

D.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO TERMINE LOS TRABAJOS EN UN TIEMPO CONVENIDO ENTRE LAS PARTES, O POR HABER AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA SEDESOL” PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY, LO CUAL NO LIMITA QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO.

35.2 DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS

CONSISTEN EN LA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIONES QUE ESTÉN EN PROCESO DE PAGO CUANDO SE DETERMINE EL ATRASO EN LAS FECHAS PACTADAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CONVOCATORIA Y CONTRATO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” INCURRIERA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

CONTRACTUALES QUE OCASIONEN UN ATRASO DE FORMA PARCIAL CON BASE A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO SOBRE EL IMPORTE DE LO INCUMPLIDO, APLICANDO DIRECTAMENTE A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE; ESTA RETENCIÓN ECONÓMICA NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO TOTAL DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

DICHAS RETENCIONES ECONÓMICAS PODRÁN SER RECUPERADAS POR “LA CONTRATISTA” SI REGULARIZAN

LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DE ACUERDO A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO.

PROCEDERÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, CUANDO LA SUMA DEL IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS APLICADAS A “LA CONTRATISTA” CORRESPONDA AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 36. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS “LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE POR ESCRITO, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR MEDIO DE “LA BITÁCORA”, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES

RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ASIMISMO, VERIFICARÁ QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE LOS TRABAJOS SEA EL MISMO QUE EL CONTENIDO EN LA RELACIÓN QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO

EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL MODELO DE CONTRATO ANEXO A LA PRESENTE CONVOCATORIA. AL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA SEDESOL” ENVIARÁ UN ESCRITO A “LA CONTRATISTA” EN DONDE LE INDICARÁ

EL NOMBRE DEL “RESIDENTE DE OBRA”. 36.1 BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (“LA BITACÓRA”)

EL USO DE “LA BITÁCORA” ES OBLIGATORIO EN EL CONTRATO DE OBRAS QUE DERIVE DE LA PRESENTE

INVITACIÓN SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE CORRESPONDA. PARA INGRESAR DATOS EN “LA BITÁCORA” PUEDE DIRIGIRSE A LAS

SIGUIENTES DIRECCIONES ELECTRÓNICAS www.funcionpublica.gob.mx/bitacora/ O BIEN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN http://beop.funcionpublica.gob.mx LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES USARÁN “LA BITÁCORA” ATENDIENDO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN A

TRAVÉS DEL CUAL SE OPERE.


37

PARA EL USO DE “LA BITÁCORA”, SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE:

EL RESIDENTE DE OBRA SERÁ EL ADMINISTRADOR DE “LA BITÁCORA” QUE LE HAYA SIDO DESIGNADA Y ES EL

ÚNICO USUARIO QUE PUEDE DAR INICIO A UNA BITÁCORA EN EL SISTEMA. ES EL REPRESENTANTE POR PARTE DE “LA SEDESOL”. TIENE FACULTAD PARA CREAR, FIRMAR, ABRIR Y CERRAR LAS NOTAS Y ESTABLECER SEGUIMIENTOS A LAS MISMAS, ADEMÁS PUEDE CONFIGURAR EL SERVICIO DE ALERTAS Y MENSAJES DE “LA BITÁCORA” ASIGNADA. ASÍ MISMO, ADMINISTRAR LOS CATÁLOGOS DE TEMAS Y FASES.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PUEDE CREAR, FIRMAR, ABRIR, CERRAR Y DAR SEGUIMIENTO A NOTAS. FLUJO DEL PROCESO DE “LA BITÁCORA”:

EL PROCESO PARA LLEVAR EL REGISTRO DE EVENTOS RELEVANTES DE LOS TRABAJOS CONSISTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. LAS PARTES INVOLUCRADAS INICIAN UNA BITÁCORA ELECTRÓNICA CON INFORMACIÓN DEL

CONTRATO. o RESIDENTE DE OBRA

o SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 2. AL INICIO SE DEBEN HACER 2 (DOS) NOTAS: LA DE APERTURA Y LA DE VALIDACIÓN, REGISTRANDO COMO

MÍNIMO LO INDICADO EN EL LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, RESPECTIVAMENTE. 3. DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁN ASENTAR PERIÓDICAMENTE NOTAS DE

ASPECTOS RELEVANTES, DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA. 4. EN EL CIERRE DE “LA BITÁCORA” SE DEBERÁ CREAR UNA NOTA ESPECIAL DE CIERRE DE “LA

BITÁCORA”, QUE DÉ POR TERMINADO LOS TRABAJOS.

37. CARGOS ADICIONALES “LA CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN LA ESTIMACIÓN ÚNICA QUE SE AUTORICE PARA PAGO, SE LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, EN

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO. DEDUCCIÓN QUE SERÁ EJERCIDA Y COMPROBADA, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA TAL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 17 DE JULIO DE 2009. 38. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA SEDESOL” LO NOTIFICARÁ A “LA CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA

MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO. NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN. LA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS

FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA ESTIPULADA EN EL CONTRATO.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS, EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ A LO SIGUIENTE:

I. LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MÁS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRO Y REGRESO DEL MISMO A LA OBRA.


38

II. LA MANO DE OBRA PROGRAMADA QUE PERMANEZCA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO O A OTRA OBRA Y QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN “LA BITÁCORA” O EN EL DOCUMENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA QUE DEFINA “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”.

III. AL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE HAYAN GENERADO DURANTE EL

PERIODO DE SUSPENSIÓN.

LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE CONSIDERAN SON LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 213 DEL REGLAMENTO.

IV. EL COSTO POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO CUANDO NO IMPLIQUEN UN

COSTO INDIRECTO.

PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTOS GASTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “LA CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON

EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN. EN CASO DE SUSPENSIÓN, “LA SEDESOL” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO

MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERINTENDENTE, ASÍ COMO DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY.

III. LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE SUSPENDERÁN. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL SOLO SE IDENTIFICARÁ LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE PARA SU REANUDACIÓN.

IV. DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN. V. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN

LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

VI. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ

LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA, PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

VII. LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ “LA SEDESOL”, PARA ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS

TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.

VIII. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS

DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO.

IX. EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS

TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA. DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN


39

RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN EL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “LA SEDESOL”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR A TRAVÉS DE NOTA DE “LA BITÁCORA” SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA SEDESOL”, SI LO ESTIMA NECESARIO,

PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN O REPARACIÓN INDICADAS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

39. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO EXISTAN RAZONES DE

INTERÉS GENERAL, CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE

DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO SE LE PAGARÁN A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,

SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO. EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN “LA BITÁCORA”, DEBIENDO “LA SEDESOL” LEVANTAR UN ACTA, DONDE SE HAGA

CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE Y DEL SUPERINTENDENTE.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

VII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS.

VIII. RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ASÍ COMO UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE.

IX. SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS

TRABAJOS.

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN: I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:


40

A. LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL

SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN.

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS POR “LA

CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJOS. C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU RETIRO.

D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO

DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR

“LA CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS

O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, Y

III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE

Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “LA CONTRATISTA”.

PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN LA SECCIÓN IX DEL REGLAMENTO. DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, “LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL

CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. 40. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LA SEDESOL” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "LA CONTRATISTA" INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS

SIGUIENTES CAUSALES:

I. CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

QUE RESULTEN APLICABLES.

II. SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.

III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO

JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “LA SEDESOL”.

V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES,

EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O ACTIVIDADES O

ALGUNA FIGURA ANÁLOGA. VII. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN

PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

VIII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR

ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD.


41

X. NO PROPORCIONE A “LA SEDESOL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR,

LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

XI. SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

XII. CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL, SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA SEDESOL”

XIII. INCUMPLA CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO,

RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL”.

XIV. EL NO PRESENTAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 24 DE LA CONVOCATORIA LAS

GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. XV. EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y SUS

ANEXOS QUE SE SUSCRIBAN.

XVI. EL NO EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS DE APORTACIÓN OBRERO PATRONALES CON LA PERIODICIDAD QUE CORRESPONDA Y SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO.

XVII. USE INDEBIDAMENTE O CON PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL”, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. 41. MARCO NORMATIVO

LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE INVITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POBALINES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SECRETARIA DE SESARROLLO SOCIAL, REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN LA FECHA DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, Y DEMÁS NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER FEDERAL APLICABLES.

42. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NO PODRÁ DIFUNDIR O PROPORCIONAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA A LA PRESENTE CONVOCATORIA, A TERCEROS EN FORMA DE PUBLICIDAD, ARTÍCULO TÉCNICO O DATOS ECONÓMICOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADA DURANTE SU VALIDACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. LOS LICITANTES NO PODRÁN DIFUNDIR O PROPORCIONAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA LOS TRABAJOS, EN FORMA DE PUBLICIDAD O ARTÍCULO TÉCNICO A MENOS QUE CUENTEN CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY

FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR ESCRITO, VERBALMENTE O POR CUALQUIER OTRO MEDIO

LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y MANTENER EN LA MÁS ESTRICTA


42

CONFIDENCIALIDAD, LOS RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DEL MISMO, ABSTENIÉNDOSE DE DAR A CONOCER CUALQUIER INFORMACIÓN AL RESPECTO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE CONTRATO ES PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SIN EMBARGO LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL” A “LA CONTRATSTA” PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL MISMO, SERÁ CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR LO QUE “LA CONTRATISTA”

SE COMPROMETE A RECIBIR, PROTEGER Y GUARDAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL” CON EL MISMO EMPEÑO Y CUIDADO QUE TIENE RESPECTO DE SU PROPIA INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL, ASÍ COMO HACER CUMPLIR A TODOS Y CADA UNO DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS A LOS QUE LES ENTREGUE O PERMITA ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO.

“LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE LA INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL NO SERÁ

UTILIZADA PARA FINES DIVERSOS A LOS AUTORIZADOS CON EL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO, DICHA INFORMACIÓN NO PODRÁ SER COPIADA O DUPLICADA TOTAL O PARCIALMENTE EN NINGUNA FORMA O POR NINGÚN MEDIO, NI PODRÁ SER DIVULGADA A TERCEROS QUE NO SEAN USUARIOS AUTORIZADOS. DE ESTA FORMA, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR O PUBLICAR INFORMES, DATOS Y RESULTADOS

OBTENIDOS DE LOS PRODUCTOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, TODA VEZ QUE SON PROPIEDAD DE “LA SEDESOL”.

“LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO DE LAS CAUSAS DESCRITAS PARA LA RESCISIÓN Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO, SUBSISTIRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN DICHO INSTRUMENTO LEGAL Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA REALIZARLOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, “LA CONTRATISTA” TIENE CONOCIMIENTO EN QUE “LA SEDESOL” PODRÁ EJECUTAR O TRAMITAR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO NOVENO, CAPÍTULO I Y II DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. DE IGUAL FORMA, “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO ALTERAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, A

LLEVAR UN CONTROL DE SU PERSONAL Y HACER DE SU CONOCIMIENTO LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO DE INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTE NUMERAL, POR LO QUE EN SU CASO, SE OBLIGA A NOTIFICAR A “LA SEDESOL” CUANDO SE REALICEN ACTOS QUE SE CONSIDEREN COMO ILÍCITOS, DEBIENDO DAR INICIO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES Y SACAR EN PAZ Y A SALVO A “LA SEDESOL” DE

CUALQUIER PROCESO LEGAL. 43. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA CON DIRECCIÓN EN AVENIDA INSURGENTES SUR N°. 1735, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL CON TELÉFONO (55) 2000-3000, O A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”, CON MOTIVO DEL CONTRATO

QUE SE CELEBRE SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA MATERIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 44. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA (ANEXO I)

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EMITE EL ANEXO I CUYO PROPÓSITO ES CONOCER EL NIVEL DE TRANSPARENCIA CON LA QUE SON

LLEVADOS LOS PROCESOS LICITATORIOS. SE AGRADECERÁ A LOS LICITANTES QUE EL DÍA DEL FALLO DEPOSITEN EN LA URNA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDE DEL ACTO DE FALLO. DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO I.


43

45. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE”

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EMITE LA NOTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO II. 46. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET. (ANEXO III).

MORELIA, MICHOACÁN A 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.

MTRO. GERÓNIMO COLOR GASCA

DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN


44

ANEXOS A LA CONVOCATORIA

DE INVITACIÓN


45

ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN

SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

DESCRIPCIÓN

ANEXO

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES ANEXO “A”

CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA EMPRESA LICITANTE Y RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE (FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 01

RELACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS DE “EL LICITANTE” (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 02

ACREDITACIÓN FINANCIERA DEL LICITANTE (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 03

RELACIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE “EL LICITANTE” (FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 04

PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 05

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN 5 % (CINCO) POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ANEXO A.D.

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, CON BASE EN LO CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY.

ANEXO A.F. 01

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ANEXO A.F. 02

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DE

LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

ANEXO A.F. 03

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CON BASE EN LO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO.

ANEXO A.F. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

ANEXO A.T. 02

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”. ANEXO A.T. 03

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS

PROPOSICIONES.

ANEXO A.T. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

ANEXO A.T. 05

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, MOBILIARIO Y LAS ESPECIFICACIONES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA SEDESOL” LES HUBIERE PROPORCIONADO

ANEXO A.T. 06

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO

ANEXO A.T. 08

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACION, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

ANEXO A.T. 09

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. ANEXO A.T. 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES. ANEXO A.T. 11

ANEXO A.T. 12


46

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.T. 13

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

ANEXO A.T. 14

RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. NO APLICA ANEXO A.T. 15

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR. ANEXO M.C. 01

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ANEXO 1

CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 2

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO 3

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. ANEXO 5

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. ANEXO A.E. 01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANEXO A.E. 02

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. ANEXO A.E. 03

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL ANEXO A.E. 03a

ANÁLISIS, DE LOS COSTOS INDIRECTOS. ANEXO A.E. 04

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD. ANEXO A.E. 05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. ANEXO A.E. 05a

UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE”. ANEXO A.E. 05b

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO A.E. 06

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPANDO MATERIALES, MOBILIARIO EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS).

ANEXO A.E. 07

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN)

ANEXO A.E. 07a

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA QUE INTEGRAN EN EL CATÁLOGO.

ANEXO A.E. 08

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES.

ANEXO A.E. 09

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO A.E. 10

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO.

ANEXO A.E. 11

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

ANEXO A.E. 12

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS. ANEXO A.E. 13

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. ANEXO I

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

ANEXO II

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO SISTEMA CompraNet

ANEXO III

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO IV


47

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No IO-020000018-E1-2017

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN MUNICIPIO DE: YURÉCUARO

FECHA:

RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

ANEXO “A”

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES

No. DESCRIPCIÓN ANEXO NUMERAL E INCISO O PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA

RECIBIDO OBSERVACIONES

SI NO

ENTREGA DE PROPOSICIONES

1 ¿LA PROPOSICIÓN SE ENTREGA EN SOBRE CERRADO?

S/A

2 ¿ESTA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR?

S/A

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

PERSONA FÍSICA

3 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS)

S/A 2, APARTADO I

4 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (COPIA SIMPLE)

S/A 2, APARTADO I

PERSONA MORAL

5 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL (COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS)

S/A 2, APARTADO II

6

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

S/A 2, APARTADO II

INCISO A

7 ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES

S/A 2, APARTADO II

INCISO A Y B

PROPOSICIÓN CONJUNTA NO APLICA

8 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA NO APLICA

9 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y ESCRITOS EN FORMA INDIVIDUAL DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN

NO APLICA

10 EN SU CASO PODER NOTARIAL PARA DEMOSTRAR LA REPRESENTACIÓN COMÚN (COPIA SIMPLE)

NO APLICA

EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

11 COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL (EN SU CASO)

S/A 8.2, TERCER

PÁRRAFO

12 CURRÍCULO ACTUALIZADO DE LA EMPRESA, C.F. 01 26 INCISO A

13

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, CURRÍCULOS ACTUALIZADOS CON FIRMA AUTÓGRAFA, CREDENCIAL DE ELECTOR Y CÉDULA PROFESIONAL. ASÍ COMO (COMPROBANTE DEL SUPERINTENDENTE DE CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA)

C.F. 01 26 INCISO A,

SEGUNDO PÁRRAFO

14 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS COMPLETOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE

C.F. 02 26 INCISO B

15 BALANCE GENERAL, CORRESPONDIENTES A LOS DOS ULTIMOS AÑOS

C.F. 03 26 INCISO C

16 ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES A LOS DOS ULTIMOS AÑOS.

C.F. 03 26 INCISO C

17 ESTADO DE VARIACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE C.F. 03 26 INCISO C

18

COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DEL REGISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL AUDITOR EXTERNO QUE AUDITA LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN VIGENTE COMO CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO.

C.F. 03 26 INCISO C

19 COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR EXTERNO

C.F. 03 26 INCISO C

20 COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL AUDITOR EXTERNO

C.F. 03 26 INCISO C

21 COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS C.F. 03 26 INCISO C

22

DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2013 Y 2014) Y LA MÁS ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

C.F. 03 26 INCISO C

23 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE

C.F. 04 26 INCISO D

24 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA

C.F. 05 26 INCISO E

PROPOSICIÓN TÉCNICA

25

COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN QUE GENERA EL SISTEMA CompraNet o CARTA COMPROMISO EN LA QUE INDIQUEN SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN

S/A 27.2.1.1

26 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE”

MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O A.D. 27.2.1.3


48

NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN (5%) CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

27

PRESENTAR EL “ACUSE DE RESPUESTA” EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SOBRE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL PUNTO 8 DEL “OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES Y LAS REGLAS I.2.1.16 Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

Formato Libre

9 Y 27.2.1. 27

28

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO

SOCIAL. (FORMATO LIBRE).

Formato Libre

9 Y 27.2.1. 28

29

CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR EN EL TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS.

8.2 CUARTO

PÁRRAFO Y 25

30

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN BASE AL CONTENIDO DEL LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

A.F. 01 24, SEGUNDO

PÁRRAFO

31 FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA”

PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

A.F. 02 24 TERCER PÁRRAFO

32

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

A.F. 03 24 CUARTO

PÁRRAFO INCISO A.

33

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CON BASE EN LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMAS

A.F. 04 24.1 PRIMER

PÁRRAFO

34

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

A.T. 01 27.2.1.4

35

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA NACIONAL

A.T. 02 27.2.1.5

36

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”

A.T. 03 27.2.1.6

37

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA , SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES

A.T. 04 27.2.1.7

38 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

A.T. 05 27.2.1.8

39

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS O EN SU CASO MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO LAS DIFICULTADES SE LOS TRABAJOS Y SUS IMPLICACIONES TÉCNICAS.

A.T. 06 27.2.1.9

40

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) ANEXANDO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN

A.T. 07 27.2.1.10

41

EN SU CASO MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE “EL LICITANTE” NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO

A.T. 08 27.2.1.11


49

42

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO, SUS ANEXOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTE A LOS TÉRMINOS

A.T. 09 27.2.1.12

43 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

A.T. 10 27.2.1.13

44 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

A.T. 11 27.2.1.14

45 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A.T. 12 27.2.1.15

46

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

A.T. 13 27.2.1.16

47 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

A.T. 14 27.2.1.17

48 RELACIÓN DE BANCO DE MATERIALES A.T. 15 27.2.1.18

49 MODELO DEL CONTRATO ANEXO M.C. 01

27.2.1.19

50 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

ANEXO 1

27.1.1.20

51 CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO

2 27.2.1.21

52 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

ANEXO 3

27.2.1.22

53 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS

ANEXO 5

27.2.1.24

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

54 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN A.E. 01 27.2.2.1

55 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.E. 02 27.2.2.2

56 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

A.E. 03 27.2.2.3

57 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL A.E. 03

a 27.2.2.4

58 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS A.E. 04 27.2.2.5

59 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

A.E. 05 27.2.2.6

60 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

A.E. 05 a

27.2.2.7

61 UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” A.E. 05

b 27.2.2.8

62 ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A.E. 06 27.2.2.9

63 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

A.E. 07 27.2.2.10

64 EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A.E. 07 a

27.2.2.11

65

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

A.E. 08 27.2.2.12

66 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

A.E. 09 27.2.2.13

67 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

A.E. 10 27.2.2.14

68 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO

A.E. 11 27.2.2.15

69

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

A.E. 12 27.2.2.16

70 CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO A.E. 13 27.2.2.17

MONTO DE LA PROPOSICIÓN SIN IVA ____________________________________

MONTO DE LA PROPOSICIÓN CON IVA ___________________________________

ENTREGA

PERSONA FÍSICA O EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

RECIBE

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO DE “LA SEDESOL”:

FIRMA:

FEF FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2017


50

PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”

ANEXO A.D.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN 5 (CINCO) POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN PRESENTE EN RELACIÓN CON LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IO-020000018-E1-2017, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO.

A T E N T A M E N T E

___________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.


51

ANEXO A.F. 01

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (DEBERÁ APARECER LA CANTIDAD AFIANZADA EN NUMERO Y LETRA LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO). A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DOMICILIO DE “LA CONTRATISTA”), LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DE LOS ANTICIPOS, CORRESPONDIENTES AL XX% (XXXXXX POR CIENTO), PARA QUE LO DESTINE

A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y

LETRA), CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN I Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 94 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y

LETRA).

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE CONTROVERSIA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASI MISMO PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, PARA SU CANCELACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

_______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR LA AFIANZADORA.


52

ANEXO A.F. 02

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. NOMBRE DE LA AFIANZADORA NÚMERO DE LA PÓLIZA DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (NUMERO Y LETRA). LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% (diez) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE “LA CONTRATISTA”), EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA

UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NÚM. IO-020000018-E1-2017 DE FECHA, CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I Y 48 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 91 DE SU REGLAMENTO, CON FECHA QUE TIENE POR OBJETO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, HASTA POR UN MONTO DE $ (NUMERO Y LETRA). ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA U ÓRGANO DESCONCENTRADO, SEGÚN CORRESPONDA.


_________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.


53

ANEXO A.F. 03

FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $XXX (NUMERO Y LETRA. LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% (DIEZ) DEL TOTAL EJERCIDO). A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE “LA CONTRATISTA”), PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN

DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE_______. NÚM______ , DE FECHA__________ OBJETO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y MONTO TOTAL $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA), Y TENDRÁ LA DURACIÓN DE DOCE

MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA EN LA QUE CONSTE FORMALMENTE LA ENTREGA–RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRÁ SUBSISTENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA. LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO. LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 95, 95BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ASI MISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA CITADA LEY. FECHA DE EXPEDICIÓN______________________________________________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA__________________________________________ DIRECCIÓN GENERAL DE ________________________________________________________________________________ CONTRATO No______________________________________________________________________________________


54

ANEXO A.F. 04 FORMATO DE FIANZA QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SU AMPLIACIÓN EN MONTO O EN PLAZO, CON BASE EN LO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA NÚMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA FIANZA No: _______________________________

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE HACE CONSTAR QUE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NÚMERO _________ DE FECHA_____________ QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $ (NÚMERO Y LETRA)

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. PARA GARANTIZAR POR ________________ EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NÚM. ____________ DE FECHA____________, QUE TIENE POR OBJETO: LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO MODIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO: (__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:(__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A) QUEDA (AUMENTADO O DISMINUIDO) EL CONTRATO EN: (___DÍAS NATURALES)

MONTO DEL CONTRATO

MONTO ANTERIOR DEL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA) MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: $(NÚMERO Y LETRA) QUEDA (AUMENTADO O DISMINUIDO) EL CONTRATO EN: $(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DE LA FIANZA

MONTO ANTERIOR DE LA FIANZA AL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA) MONTO DE LA FIANZA AL CONVENIO: $(NÚMERO Y LETRA) QUEDA (AUMENTADA O DISMINUIDA) LA FIANZA EN: $(NÚMERO Y LETRA)

DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No_________ DE FECHA ___________, DE ACUERDO CON SU CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA.

A EXCEPCIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.


________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR LA AFIANZADORA.


55


ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000018-E1-2017, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE “EL LICITANTE” _________________________, A QUIEN

REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, DE LA PROPIA LEY. DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. A T E N T A M E N T E

___________________________________________



56


ANEXO A.T. 02

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL


EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000018-E1-2017 RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE ES EL QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

CALLE Y NÚMERO

_________________________________________________________________________________

COLONIA

_________________________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL

_________________________________________________________________________________

DELEG. O MUNICIPIO

_________________________________________________________________________________

ENTIDAD FEDERATIVA

_________________________________________________________________________________

TELÉFONO

_________________________________________________________________________________

FAX

_________________________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO

_________________________________________________________________________________

EN ESTE DOMICILIO SE ME PODRÁN PRACTICAR NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, MISMAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO. A T E N T A M E N T E __________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE” (EL DOMICILIO SEÑALADO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.)


57


ANEXO A.T. 03

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”

EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚM IO-020000018-E1-2017.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):

NUMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA ________________________DE FECHA____________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON NUMERO.

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD:

ESCRITURA PÚBLICA No. : DE FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO A T E N T A M E N T E

___________________________________________



58


ANEXO A.T. 04

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEDESOL INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES


EL SUSCRITO_______________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME COMPROMETO A CONDUCIRME CON PROBIDAD Y HONRADEZ ÍNTEGRAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚM. IO-020000018-E1-2017, RELATIVO A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ABSTENIÉNDOME DE DESPLEGAR CONDUCTAS POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES

DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.


___________________________________________



59


ANEXO A.T. 05 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN P R E S E N T E.

EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000018-E1-2017 RELATIVO A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DE LA LEY Y ARTÍCULOS 36 Y 61 FRACCIÓN IX INCISO D) DEL REGLAMENTO, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.


___________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE “EL LICITANTE”


60


ANEXO A.T. 06 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.


EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000018-E1-2017 RELATIVO A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 Y 61 FRACCIÓN IX INCISO E) DE REGLAMENTO, QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SEDESOL NOS PROPORCIONÓ, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y, EN SU CASO, LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONÓ LA SEDESOL Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE; ASI MISMO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUARON EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.


___________________________________________


LEGAL DEL LICITANTE



61

ANEXO A.T. 07 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) ANEXANDO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No. IO-020000018-E1-2017 RELATIVO A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON EL CARÁCTER DE __________________ (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) EMPRESA, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN. A T E N T A M E N T E

___________________________________________ _



62


ANEXO A.T. 08 MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No. IO-020000018-E1-2017 RELATIVO A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA NO HA FORMALIZADO CONTRATO ALGUNO

CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN. LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON MISMAS A T E N T A M E N T E

___________________________________________



63


ANEXO A.T. 09 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTE A SUS TÉRMINOS


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE No. IO-020000018-E1-2017 RELATIVO A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER EL CONTENIDO LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO, SUS ANEXOS, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTE A SUS TÉRMINOS. A T E N T A M E N T E

___________________________________________



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No.

IO-020000018-E1-2017

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

ICM3-SDS-MICH/PAJA-OP-001/17

PERIODO

FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

DÍAS CALENDARIO: 33 DÍAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

OBRA:

UBICACIÓN:



64

ANEXO A.T. 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA

(PROGRAMA DE BARRAS)

(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO O ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES

Quincena Quincena Quincena Quincena Quincena

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE. ____________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



65

ANEXO A.T. 11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES (El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE. ____________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



66

ANEXO A.T. 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual )

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EL EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE. __________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



67

ANEXO A.T. 13

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE LA OBRA, DEL PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN/CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE. ___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



68

ANEXO A.T. 14

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO


CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN/CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Personal Directivo

Personal Técnico

Personal administrativo

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE. ___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.


69


ANEXO A.T. 15

RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN P R E S E N T E. EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚM. IO-020000018-E1-2017 RELATIVA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DE LA OBRA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MANIFIESTO QUE, DE RESULTAR ADJUDICATARIO DE LA OBRA QUE SE LICITA, LA UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS Y BANCOS DE MATERIAL MEJORADO PARA EL RELLENO QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL VOLUMEN A EXTRAER Y LA DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA, SERÁN LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

UBICACIÓN VOLUMEN A EXTRAER DISTANCIA A LA OBRA

SE ANEXA CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

(PARA EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” EXPLOTE POR SI MISMO LOS BANCOS) ASI MISMO, MANIFIESTO QUE LOS

BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVÁMENES, QUE SE OBTENDRÁN OPORTUNAMENTE LOS PERMISOS PARA SU EXPLOTACIÓN Y QUE SE PAGARÁN LAS REGALÍAS CORRESPONDIENTES.

(EN EL CASO DE QUE SE ADQUIERAN CON UN PROVEEDOR) EL PROVEEDOR CON EL QUE SERÁN ADQUIRIDOS LOS MATERIALES ES ___________________________, DE QUIEN ANEXO LAS CARTAS COMPROMISO DE SUMINISTRO EN

TIEMPO Y FORMA, RESPECTIVAS.

A T E N T A M E N T E ___________________________________________



70

CROQUIS DE LOS BANCOS DE MATERIALES

NOTA:

DEBERÁ INDICARSE LA UBICACIÓN DEL(LOS) BANCO(S) Y LAS LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, ASÍ COMO LAS DISTANCIAS Y ACOTAMIENTOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. _____________


71

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR

ANEXO M.C.01



CONTRATO N° ____________________________ CONTRATISTA: _______________________________________. OBJETO:

IMPORTE: $__________(CON LETRA /100 M.N.), IVA INCLUIDO.

VIGENCIA:

INICIO 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y TÉRMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

TREINTA Y TRES DÍAS NATURALES DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 201 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.




72

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR EL MTRO. GERÓNIMO COLOR GASCA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Y POR LA OTRA, [EL(LA) C.____________ O LA EMPRESA DENOMINADA__________, REPRESENTADA POR EL(LA) C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________], A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- “LA SEDESOL” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE: I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA DE

CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIÓN I, Y 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL TIENE, ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, LAS DE FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL COMBATE EFECTIVO A LA POBREZA Y, EN SU CASO, PROVEER LO NECESARIO PARA EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

I.2.- EL(LA) C. _____________ EN SU CARÁCTER DE DELEGADA(O) FEDERAL EN EL ESTADO DE

__________, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 APARTADO B, NUMERAL 3, 3, 37 FRACCIÓN VII, 38, 39 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

I.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL N° __________. Y SU DOMICILIO ES EL

UBICADO EN ____________________________________, MUNICIPIO DE __________, EN EL ESTADO DE __________, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4.- CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2017,

APROBADO AL RAMO ADMINISTRATIVO 20.- DESARROLLO SOCIAL, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO ___, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL AUTORIZÓ RECURSOS MEDIANTE OFICIO No. SDSH/2017/AE/213/1401/2944 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, SIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS, PARA EL PROGRAMA S065.- PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS.

I.5.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL, ELECTRÓNICA O MIXTA) Nº _______________, CON BASE A LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 24 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28 (EN CASO DE LICITACIONES ELECTRÓNICAS O MIXTAS), 30 FRACCION I, 31, 32, 33 SEGUNDO PÁRRAFO (TERCER PÁRRAFO SOLO PARA PLAZOS REDUCIDOS), 45 FRACCION I, Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 34, 44, 45 APARTADO A, Y 79 DE SU REGLAMENTO Y DEL ACTA DE FALLO DE FECHA XX DE XXXXX DE 20__.


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL (PRESENCIAL, ELECTRÓNICA O

MIXTA) Nº _______________, CON BASE A LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 24 PÁRRAFOS




73

PRIMERO Y SEGUNDO, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 28 (EN INVITACIONES ELECTRÓNICAS O

MIXTAS), 30 FRACCION I, 31, (41 Y 42 FRACCIÓN __ EN CASO DE SUPUESTO DE EXCEPCIÓN Ó 41

Y 43 EN CASO DE QUE SEA POR MONTO), 45 FRACCION I, Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 34, 44, 45 APARTADO A, (73 Y 74 FRACCIÓN __ EN

CASO DE SUPUESTO DE ESCEPCIÓN), 77 Y 79 DE SU REGLAMENTO Y DEL ACTA DE FALLO DE

FECHA __ DE ______ DE 20__.


ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL Nº _______________, CON BASE A LOS ARTÍCULOS 134

CONSTITUCIONAL, 24 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 30

FRACCION I, (41 Y 42 FRACCIÓN __ EN CASO DE SUPUESTO DE EXCEPCIÓN Ó 41 Y 43 EN CASO

DE QUE SEA POR MONTO), 45 FRACCION I, Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 44, 45 APARTADO A, (73 Y 74 FRACCIÓN __ EN CASO DE

SUPUESTO DE ESCEPCIÓN), Y 79 DE SU REGLAMENTO Y (DEL ACTA DE LA ______ SESIÓN

(ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) DEL (COMITÉ O SUBCOMITÉ) DE OBRAS PÚBLICAS O

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL O

DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE ________ (EN CASO DE SUPUESTO DE

EXCEPCIÓN), ADJUDICACIÓN QUE SE DIO A CONOCER A “LA CONTRATISTA” MEDIANTE EL

OFICIO N° __________ DEL __ DE ________ DE ____.

I.6.- REQUIERE REALIZAR LA OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE

_________________________.

I.7.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIONES VIII, XII, XX Y

XXIII, Y 33 FRACCIONES I, II, VII, Y VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO SOCIAL, PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL,

OBTUVO LA DICTAMINACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL OFICIO N° 510.-

_______, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS

CONTENCIOSOS.

(EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” SEA UNA PERSONA MORAL)

II.- “LA CONTRATISTA” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

II.1.- ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN MEXICANA, SEGÚN

CONSTA EN EL TESTIMONIO QUE CONTIENE LA ESCRITURA PÚBLICA N° _____, DE FECHA _____

DE __________ DE _____ OTORGADA ANTE LA FE DEL(A) LIC. ____________________, TITULAR DE

LA NOTARÍA PÚBLICA NO. _________, EN LA CIUDAD DE __________, E INSCRITA EN EL REGISTRO

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE _______________, BAJO EL FOLIO

MERCANTIL (ELECTRÓNICO EN SU CASO) Nº , DE FECHA __________________.

II.2.- Y SU OBJETO SOCIAL CONSISTE, EN:_________________________________________________

II.3.- EL(LA) C. ___________ QUIEN SE IDENTIFICA CON ____________, EXPEDIDA A SU FAVOR POR

___________, CON FOLIO N° ____________, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO

____________________, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA N° _____ DE FECHA _____ DE

__________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL(A) LIC. ____________________, TITULAR DE LA




74

NOTARÍA PÚBLICA N° _____, EN LA CIUDAD DE __________, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO

DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE _______________, BAJO EL FOLIO

MERCANTIL (ELECTRÓNICO EN SU CASO) N° , DE FECHA __________________. Y CUENTA

CON LAS FACULTADES PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO. Y

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN

SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS, TOTAL O PARCIALMENTE, CON ANTERIORIDAD

A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

II.4.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.

II.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN ______________________________, COLONIA

__________, C.P. _____, EN LA CIUDAD DE __________, TELÉFONO/FAX __________, LO QUE

ACREDITA CON COMPROBANTE DE DOMICILIO____, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS

FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° __________. Y COMO PARTE DE SUS

OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS

OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGISTRO

PATRONAL ES EL Nº __________.

II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS

DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y,

EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO Y

TODAS AQUELLAS NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE SEAN APLICABLES.

II.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU

EJECUCIÓN.

II.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NI, EL NI ALGUNO DE LOS SOCIOS SE

ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO

PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN

TÉRMINOS DE LAS REGLAS 2.1.27 Y 2.1.35 DE LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELANEA FISCAL PARA

2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016,

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN EL

“ACUSE DE RESPUESTA” EN SENTIDO POSITIVO DEL DÍA____ DE ____ DE 20__, QUE EMITE EL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).




75

II.11.- PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTÓ UN “MANIFIESTO DE

SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ANEXO

SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA

DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

(EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” SEA UNA PERSONA FÍSICA)

II.- “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL

PRESENTE CONTRATO Y CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES

NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL MISMO.

II.2.- SE IDENTIFICA CON (CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL) CON FOLIO N°

__________, EXPEDIDA A SU FAVOR POR (EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL HOY INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA O LA SECRETARÍA DE

RELACIONES EXTERIORES).

II.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN

________________________________________________, TELÉFONO/FAX ________________,

MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Nº _______________.

II.5.- COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA

LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL Nº ______________.

II.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS

DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y,

EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO Y

TODAS AQUELLAS NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE SEAN APLICABLES.

II.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU

EJECUCIÓN.

II.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS

SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




76

II.9.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN

TÉRMINOS DE LAS REGLAS 2.1.27 Y 2.1.35 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017,

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF), EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, EN

RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN EL “ACUSE

DE RESPUESTA” EN SENTIDO POSITIVO DE ___ DE ____ DE 20__, QUE EMITE EL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).

II.10.- PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTÓ UN “MANIFIESTO DE

SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ANEXO

SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA

DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

III.- DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

III.1.- LA (CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN

DIRECTA) QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, “LA BITÁCORA” QUE SE GENERE, EL PROPIO

CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS

DERECHOS Y OBLIGACIONES.

III.2.- LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA

(CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA)

QUE LE DA ORIGEN.

III.3.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS

SIGUIENTES, LOS CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR CADA UNA DE ELLAS CORREN

AGREGADOS AL MISMO:

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.

ANEXO 2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO 3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

ANEXO 4. PROYECTO TIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ___________.

ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

ANEXO 6. DESCRIPCIÓN DE LOS LETREROS INFORMATIVOS.

ANEXO 7. FORMATO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, “LAS PARTES” OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE:

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO,




77

EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS

DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS

PREFABRICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS

DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO,

CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS

Y DEFECTOS DE CONSTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL

CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR

LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA.

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE

YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE

INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE.

READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER

UTILIZADOS COMO AULAS.

_________________________________________________________________________________________.

EN LOS MUNICIPIOS O LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE

CONTRATO, SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEÑALADOS COMO

SIGUE Y DETALLADOS EN EL ANEXO 6.

1.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO___________________________.

2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS __________________________________.

LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBERÁ ESTAR APEGADA A LA GUÍA DE DISEÑO PARA

LETREROS DE OBRA Y PLACAS Y ENGOMADOS DEL PDZP O CNCH CONTENIDAS EN EL ANEXO 6 DEL

PRESENTE CONTRATO.

QUEDA ENTENDIDO POR “LAS PARTES” QUE “LA BITÁCORA” QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU

USO SERÁ OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA

REFERIDA EN LA CLÁUSULA VIGESÍMA OCTAVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN

DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL

MISMO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO QUE CUBRIRÁ “LA SEDESOL” A “LA CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERIA DEL

PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $__________ (IMPORTE CON LETRA PESOS __/100

M.N.), MÁS EL (16% (DIECISÉIS POR CIENTO) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DE $__________ (IMPORTE CON LETRA PESOS __/100 M.N.), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE

$__________ (IMPORTE CON LETRA PESOS __/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN

PLAZO DE __________ (CON LETRA) DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA _____ DE

__________ DE 2010 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA _____ DE __________ DE 201_, DE




78

CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ELABORANDO EL FINIQUITO

CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE

MATERIALES (SOLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y CUARTOS ADICIONALES) Y DEL

INMUEBLE.

“LA CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y

OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y

DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES PETREOS Y MATERIALES PARA RELLENO (ÉSTE ÚLTIMO

SOLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME Y CUARTOS ADICIONALES).

“LA SEDESOL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN

EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO

LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA

TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “LA SEDESOL”, OBSERVANDO, TANTO “LA SEDESOL” COMO

“LA CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,

DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS)

INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA”,

PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA

OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA. ANTICIPOS.

“LA SEDESOL” OTORGARÁ A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS PARA LA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS EL 30% (TREINTA POR CIENTO) CANTIDAD QUE ASCIENDE A $XXXXXXXXX

(IMPORTE CON LETRA) MÁS EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO DE $XXXXXXX (IMPORTE CON LETRA), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE

$XXXXXXX (CON LETRA) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA A QUE SE REFIERE LA CLAÚSULA SEGUNDA

DEL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, QUE SERÁ ENTREGADO CON ___ DÍAS DE

ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA

POR “LA CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE: (el porcentaje de anticipo lo determinará cada Unidad

Administrativa en función de la complejidad de la obra)

EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, PARA

QUE “LA CONTRATISTA” LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS

INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E

INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS

INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA




79

FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA

(CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA) Y EN EL

PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO TERCERO, 141

Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR A “LA

CONTRATISTA” LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO

PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA

VIGENCIA DEL CONTRATO. (FORMATO LIBRE).

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A LA ESTIMACIÓN ÚNICA

POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR

AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE

CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL

MISMO. ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA SEDESOL” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS

ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO O TERMINADO

ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE

TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN

DE “LA SEDESOL”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE

PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE

LA RESCISIÓN O DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD

REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETA A

ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO

SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME

A LAS CARGAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

VIGENTE, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS

FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE

COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE

CELEBREN, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE

GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA. FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN

MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA CON UNA PERIODICIDAD Y CORTE

(QUINCENAL O MENSUAL), ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA

DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS




80

POR “LA CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES

SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS

NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA

ESTIMACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER

AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA

SIGUIENTE ESTIMACIÓN. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE

VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA, TERMINADA, FUNCIONANDO Y SIN NINGUN CONCEPTO FALTANTE

CONFORME AL PROYECTO, ACOMPAÑADOS POR SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

POR BENEFICIARIO, DEBIDAMENTE SIGNADOS POR EL BENEFICIARIO Y EL REPRESENTANTE DEL

COMITÉ, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS, INDICANDO

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NUMERO DE FOLIO DE LOS CUESTIONARIOS ÚNICOS DE

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CUIS), METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS NÚMERO DE PLANO

O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE

CONTRATO Y FECHA. ADEMÁS DE NOTAS DE “LA BITÁCORA”; CONTROLES DE CALIDAD; PRUEBAS DE

LABORATORIO (SOLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME Y CUARTOS ADICIONALES), EN SU

CASO, Y FOTOGRAFÍAS; ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES

A CADA ESTIMACIÓN; INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. ASIMISMO, CUANDO CORRESPONDA,

DEBERÁ ADJUNTAR COMO PARTE DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA, LA CONSTANCIA MENSUAL QUE

ACREDITE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES RESPECTIVAS, QUE EMITE EL IMSS.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA

CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE.

LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARÁN

LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS

TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y

COMPLETOS. ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR “LA BITÁCORA” DEBIDAMENTE FIRMADA POR “LAS

PARTES”. “LA CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE

INTEGRA LA ESTIMACIÓN Y EL RESUMEN GENERAL POR CADA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN

TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS 6

(SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR “LA

SEDESOL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LA ESTIMACIÓN ÚNICA, DENTRO DE UN PLAZO DE 20

(VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL

RESIDENTE DE LA OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y EL RESUMEN GENERAL DE

LA MISMA, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE

FIRMADA EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y CUANDO CORRESPONDA, DE LAS CONSTANCIAS

MENSUALES QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, EN UN

PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE

SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE

NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E

INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN Y SE INDICARAN EN EL RESUMEN GENERAL DE CADA




81

ESTIMACIÓN. UNA VEZ REVISADA LA ESTIMACIÓN, EL RESIDENTE DE OBRA AUTORIZARÁ LA

ESTIMACIÓN.

LA ESTIMACIÓN ÚNICA POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁ PAGARSE POR PARTE DE “LA

SEDESOL”, CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO N° 262, COLONIA NUEVA

CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58260, MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, EN UN PLAZO NO MAYOR

DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO

AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS, A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, SE LE PAGARÁN GASTOS FINANCIEROS, CON

BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA

FEDERACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL

PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS

Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA

CONTRATISTA”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” SE ESTARÁ A LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN

EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS

EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO

Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE

“LA CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI

DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SÉPTIMA. GARANTÍAS.

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y II, Y 49 FRACCIÓN I DE LA LEY, 89, 90, 91, 95,

96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO, 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASÍ

COMO A LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS,

ASÍ COMO A LO ESTIPULADO POR LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EL

ARTÍCULO 137 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA

FEDERACIÓN, Y LAS “DISPOSICIONES GENERALES A QUE SE SUJETARÁN LAS GARANTÍAS

OTORGADAS A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

DISTINTAS DE LAS FISCALES QUE CONSTITUYAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LOS ACTOS Y

CONTRATOS QUE CELEBREN”, PUBLICADAS EN EL DOF EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015; “LAS PARTES”

RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ

LAS GARANTÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:




82

A) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ

ANTE “LA SEDESOL”, FIANZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,

INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN MEXICANA

DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

B) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ FIANZA

DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS, A FAVOR DE LA

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA

CONTRATADA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LAS GARANTÍAS DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE:

1. EXPEDIRSE A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y SEÑALAR SU DOMICILIO;

2. LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA;

3. LA REFERENCIA DE QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES

CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

4. LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA, ASÍ

COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS. ASIMISMO PARA EL CASO DE

QUE ASÍ SE HAYA ESTABLECIDO EN LA (CONVOCATORIA DE LICICTACIÓN, CONVOCATORIA DE

INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA) O CONTRATO, ESPECIFICAR CON CLARIDAD TODAS Y

CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL MISMO Y EN SU CASO CITAR LOS

FUNDAMENTOS DE LEY Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO EN LOS QUE SE PREVÉN

DICHOS CONCEPTOS Y LA FIANZA DONDE SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS;

5. EL SEÑALAMIENTO DE LA DENOMINACIÓN O NOMBRE DE “LA CONTRATISTA” Y DE LA INSTITUCION

AFIANZADORA, ASI COMO LOS DOMICILIOS CORRESPONDIENTES;

6. LA CONDICIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE

CUMPLA CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE

PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN LOS CONTRATOS Y ACTOS

ADMINISTRATIVOS GARANTIZADOS;

7. LA INDICACIÓN DE QUE LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA CONFORME AL PROCEDIMIENTO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL

CUAL SERÁ APLICABLE TAMBIÉN PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU

CASO SE GENERE EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO

ORDENAMIENTO;

8. LA INDICACIÓN DE QUE LA CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA PROCEDERÁ UNA VEZ QUE LA

DEPENDENCIA OTORGUE EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES, PREVIO OTORGAMIENTO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, O EN CASO DE

EXISTIR SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, LA LIQUIDACIÓN DEBIDA;




83

9. PARA EFECTOS DE LA GARANTIA SEÑALADA EN ESTE NUMERAL, SE DEBERA CONSIDERAR LA

INDIVISIBILIDAD DE LA MISMA, POR LO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE

HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA;

10. PARA ACREDITAR A LA INSTITUCION AFIANZADORA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

GARANTIZADA TENDRA QUE CUMPLIRSE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS

DISPOSICIONES GENERALES A QUE SE SUJETARÁN LAS GARANTÍAS OTORGADAS A FAVOR DEL

GOBIERNO FEDERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS FISCALES

QUE CONSTITUYAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE

CELEBREN; Y

11. EL MOMENTO DE INICIO DE LA FIANZA Y, EN SU CASO, SU VIGENCIA.

EN RELACIÓN CON LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SE DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE REDACCIÓN EN

LAS PÓLIZAS DE FIANZA CUANDO ASÍ PROCEDA:

“LAS GARANTÍAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE

GARANTIZA (SE ENCONTRARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL

ANTICIPO) Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR

AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER

OTRA CIRCUNSTANCIA”.

“EN CASO DE HACERSE EFECTIVA LA GARANTÍA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA

EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE

SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO

283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE

FIANZA REQUERIDA”.

“QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y

POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.”

“LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE A TENER GARANTIZADO EL CRÉDITO, ACTO O CONTRATO

A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL

DEUDOR PRINCIPAL O FIADO POR PARTE DE “LA SEDESOL” PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS

OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL

DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE

FIANZAS”.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA

RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA”

PRESENTARÁ LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. “LA

CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE

CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTÍA QUE A SU ELECCIÓN PODRÁ SER MEDIANTE:




84

a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA

OBRA,

b) POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA O

c) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO)

DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA

RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS

OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU

EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE

LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA POLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER

OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERIA DE

LA FEDERACION A SATISFACCION DE “LA SEDESOL” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE O APORTE

RECURSOS LÍQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERÁN OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA

FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”.

“LA CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS

RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA

O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS

UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN

ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS

TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR

DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN

CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN

LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO.

“LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARÁ Y EN SU CASO AUTORIZARÁ LOS

AJUSTES DE COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS

NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR “LA

CONTRATISTA”.




85

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁN EN UN PLAZO NO MAYOR

DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO

AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

CUANDO SE DETERMINE UNA REDUCCIÓN EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL

CONSUMIDOR QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O LOS QUE SE OBTENGAN DE INVESTIGACIÓN

DE MERCADO DE AQUELLOS INSUMOS QUE NO APAREZCAN EN LOS ÍNDICES NACIONALES, “LA

SEDESOL” PROMOVERÁ EL AJUSTE DE COSTOS Y LO APLICARÁ COMO DESCUENTO EN LA

ESTIMACIÓN QUE SE PRESENTE PARA PAGO EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE

PRODUZCA EL AJUSTE.

NOVENA. RECEPCIÓN DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “LA CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA SEDESOL” LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON

ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE “LA BITÁCORA” O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO Y ÉSTA ÚLTIMA

EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE

RECIBA LA COMUNICACIÓN, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS,

CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 125, FRACCIÓN II, INCISO G) Y 164 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO

ANTERIOR, “LA SEDESOL” EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA

RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DEL

REGLAMENTO, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE

INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS

TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ELABORARÁ EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA RECEPCIÓN

FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBERÁ

CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE (ANEXO 7):

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN

RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS VOLÚMENES

TOTALES EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y EN SU CASO, LOS CONVENIOS

CELEBRADOS.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y

TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO EN SU CASO LOS CONVENIOS CELEBRADOS.

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.




86

DECLARACIÓN DE “LAS PARTES” QUE SE ENTREGA EL PADRÓN DEFINITIVO DE

BENEFICIARIOS, MISMA QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO QUEDA BAJO RESGUARDO DE “LA

SEDESOL”.

CONSTANCIA DE QUE “LA CONTRATISTA” ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS

DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA GARANTÍA POR

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

HAYA INCURRIDO “LA CONTRATISTA”, PREVISTA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” DEBERÁN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO

PODRÁ EXCEDER DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE

HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,

DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS FORMARÁ PARTE DEL CONTRATO Y DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE REALICE;

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE;

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES EN EL

CONTRATO;

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS VOLÚMENES

REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y LOS CONVENIOS CELEBRADOS;

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y

TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS CELEBRADOS;

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, RESUMEN GENERAL DE CADA ESTIMACIÓN, INDICANDO

CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS

APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE

“LAS PARTES”, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU

SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS;

LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL

SOBRECOSTO;

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL Y RESUMEN GENERAL FINAL;

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS

TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “LA

CONTRATISTA”, Y

LA DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE “LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL MÁS AMPLIO

FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE

TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “LA

CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA SEDESOL” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO




87

COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS

NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO

FINIQUITO A “LA CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA

ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA

ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDESOL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA” EL

PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN,

SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA,

LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR “LAS PARTES” EN EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON ARTÍCULO 172 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE;

NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO;

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL

CONTRATO CORRESPONDIENTE;

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y

MANIFESTACIÓN DE “LAS PARTES” DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE

SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN

DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS

CORRESPONDIENTES.

EN TODOS LOS CASOS SE INTEGRARÁ AL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

(ANEXO 7) LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS Y

FIRMADOS.

“LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A

CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE

SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

1. CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE

A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,

ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES,

ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA SEDESOL” EXISTEN

TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA

CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EN LOS

TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3. CUANDO DE COMÚN ACUERDO, “LAS PARTES” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO

ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “LA SEDESOL” PAGARÁ A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN




88

RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

4. CUANDO “LA SEDESOL” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS

IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA

SEDESOL” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

5. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE

ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA DESIGNADO

POR ESCRITO Y ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE

PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ESTA

FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS

TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, CUBRE EL PERFIL REQUERIDO EN LA

(CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA) Y TIENE

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO

DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA(FIEL), PARA

LLEVAR A CABO CUANDO SEA NECESARIO LA FIRMA DE “LA BITÁCORA”.

“LA SEDESOL” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS

JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y “LA CONTRATISTA”

TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO(S) QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL

PRESENTE CONTRATO Y EN (LA CONVOCATORIA DE LICICTACIÓN, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O

ADJUDICACIÓN DIRECTA).

DÉCIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN LABORAL.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA SEDESOL" NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER

LABORAL CON “LA CONTRATISTA”, POR LO CUAL NO SE LE PODRÁ CONSIDERAR COMO PATRÓN NI

AÚN SUSTITUTO. EN PARTICULAR, EL PERSONAL SE ENTENDERÁ RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE

CON LA O LAS PERSONAS QUE LO EMPLEARON Y, POR ENDE, CADA UNA DE ELLAS ASUMIRÁ SU

RESPONSABILIDAD POR DICHO CONCEPTO.

IGUALMENTE, Y PARA ESTE EFECTO Y CUALQUIERA NO PREVISTO, “LA CONTRATISTA” EXIME

EXPRESAMENTE A “LA SEDESOL” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL, DE

SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE QUE, EN SU CASO, PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, SIN

EMBARGO, SI “LA SEDESOL” TUVIERA QUE REALIZAR ALGUNA EROGACIÓN POR ALGUNO DE LOS

CONCEPTOS QUE ANTECEDEN, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR EL REMBOLSO E

INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

POR LO ANTERIOR, “LAS PARTES” RECONOCEN EXPRESAMENTE EN ESTE ACTO QUE “LA SEDESOL”

NO TIENE NEXO LABORAL ALGUNO CON “LA CONTRATISTA”, POR LO QUE ÉSTE ÚLTIMO LIBERA A “LA

SEDESOL” DE TODA RESPONSABILIDAD RELATIVA A CUALQUIER ACCIDENTE O ENFERMEDAD QUE

PUDIERA SUFRIR O CONTRAER DURANTE EL DESARROLLO DE SUS LABORES O COMO




89

CONSECUENCIA DE ELLOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LA

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INFONAVIT Y/O

CUALESQUIERA OTRA APLICABLE, DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE

ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA. RECURSOS HUMANOS DE “LA CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR

PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO

PREFERENTEMENTE MANO DE OBRA DE LA REGIÓN.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES

SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTARÁ A “LA SEDESOL” LA RELACIÓN DEL

PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, ASÍ COMO LA

CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE DICHO PERSONAL ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE

APLICARÁ LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ

SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y

DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS

INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA SEDESOL”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y

DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “LA

CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “LA SEDESOL” POR LA VÍA JUDICIAL

CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR

DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE

ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS

ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA

AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS

OFICIALES MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA,

MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE

TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL

PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA

DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS

Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y

PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA

SEDESOL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR




90

“LA CONTRATISTA”, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DETRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES,

CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA LISTA DE LOS

TRABAJADORES QUE EMPLE PARA LA OBRA, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE EL

IMSS, ASÍ COMO ACOMPAÑAR A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, LAS CONSTANCIAS QUE

ACREDITEN EL PAGO DE DICHAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE POR LEY CORRESPONDAN.

“LA CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPEÑO DE SU SUPERINTENDENTE

COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO

POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR

IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO

DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS AGENTES QUÍMICOS

O GASES QUE UTILICE. “LA SEDESOL” NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE

RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE DICHO PERSONAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR

EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA REGIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA”

SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE

HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.

DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL, REVISIÓN DE TRABAJOS Y APROBACIÓN DE

ESTIMACIONES DE LA OBRA.

“LA SEDESOL” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA

MISMA, LA CUAL RECAERÁ EN EL C. _________________ SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO MEDIANTE

OFICIO N° _________________ POR “LA SEDESOL”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE

“LA CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL

Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS

POR “LA CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE MEDIANTE OFICIO,

TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A

“LA CONTRATISTA” A TRAVÉS DEL “RESIDENTE DE OBRA” MEDIANTE “LA BITÁCORA”, LAS

INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA

CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ASIMISMO,

VERIFICARÁ QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE LOS TRABAJOS SEA EL MISMO QUE EL CONTENIDO EN

LA RELACIÓN QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES

ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O CONFORME A LAS ORDENES GIRADAS




91

A TRAVÉS DE “LA BITÁCORA”, “LA SEDESOL” PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN Y/O REPOSICIÓN

INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES SE HARÁN

POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGAN DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA

NI AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR “LA

CONTRATISTA” POR ESTOS ATRASOS.

EL RESIDENTE DE LA OBRA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR QUE “LA CONTRATISTA” EXHIBA

JUNTO CON LA ESTIMACIÓN ÚNICA, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS

OBRERO PATRONALES QUE POR LEY LE CORRESPONDAN.

DÉCIMA QUINTA: BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (“LA BITÁCORA”)

LA APERTURA ESTARA A CARGO DEL RESIDENTE DE OBRA Y SERÁ FIRMADA CONJUNTAMENTE, POR

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN DONDE SE ANOTARÁN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE

MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, ASÍ COMO LAS

MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO

TEMPORAL DE LOS MISMOS. ESTA CONSTITUIRÁ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “LAS PARTES”,

EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 122 A 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE Y EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁN CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA

AVANZADA DE SU RESPECTIVO REPRESENTANTE PARA FIRMAR “LA BITÁCORA”. “LA SEDESOL”

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA

SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO, EN TAL CASO, “LA

CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO A EFECTO DE QUE CUMPLA CON LA

FIRMA DE “LA BITÁCORA”.

DÉCIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LAS PARTES”, CONVIENEN PARA EL CASO DE ATRASO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DE “LA

CONTRATISTA”, LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

“LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE

ESTÁ EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO

APROBADO; PARA LO CUAL, “LA SEDESOL” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA,

EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL

AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ

A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR

EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE

EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL

PROGRAMADO ACUMULADO) DICAS RETENCIONES ECONÓMICAS SERÁN DETERMINADAS

ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA

CONVENIDO Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA




92

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS

TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” REINTEGRARÁ A “LA

CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN

TUVIERA ACUMULADAS.

LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE

HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A

TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE

ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

SI “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE

EJECUCIÓN Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “LA SEDESOL” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

EN EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PÚBLICO Y EN EL NUMERAL 5.3.3.1 DE SUS POBALINES, LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES

QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE

DE EJECUTAR POR CADA DÍA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA

EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁ

EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O PAGO EN VENTANILLA, A TRAVÉS DEL

PROCEDIMIENTO PROPIO AL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS

Y APROVECHAMIENTOS, DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO

DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ

ADMINISTRATIVAMENTE DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA QUE SE FORMULE, Y SE APLICARÁ, SIEMPRE Y

CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA

CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO,

FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA SEDESOL” NO SE

ATRIBUYA A CULPA DE “LA CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

APLIQUEN, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN,

LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA

EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI “LA SEDESOL” OPTA POR LA RESCISIÓN, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61

Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 155 AL 159 DE

SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER

MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU




93

TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO

PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS

TRABAJOS, “LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, EN

CUYO CASO “LA CONTRATISTA” DEBERÁ DEVOLVER EL ANTICIPO QUE EN SU CASO NO HAYA SIDO

AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA TERMINACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA

VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO

QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA

FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS


CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SE

SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE

REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL

PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE

CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA

CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “LA

CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL

O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE

TOTALMENTE AMORTIZADO.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE

MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO DE

LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, (CONVOCATORIA DE LICITACIÓN,

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA), PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS

QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN

APLICABLES.

SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.

SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA O SE NIEGA

A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO




94

DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”, Y ESTUVIERA SOLICITADA POR EL RESIDENTE DE OBRA

POR MEDIO DE “LA BITÁCORA”.

SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE

CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA

DESIGNADO POR “LA SEDESOL”.

SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES,

TRABAJADORES, EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O

ACTIVIDADES O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA.

SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SIN CONTAR

CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA

AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

CAMBIE SU NACIONALIDAD.

NO PROPORCIONE A “LA SEDESOL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE

INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO

DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, O SOBRE INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE

SUSCRIBE.

CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL, SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA SEDESOL”.

NO ENTREGUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA

CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEARÁ

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE EL IMSS.

NO ACOMPAÑE EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDAN, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN

EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES.

USE INDEBIDAMENTE O CON PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN (LA

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA)

Y/O EN EL PRESENTE CONTRATO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA

PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL”, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.




95

NO ENTREGUE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL TERMINO

PROPUESTO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA (CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, CONVOCATORIA DE

INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA), DE “LA BITÁCORA”, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS

ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y

REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA

MATERIA.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN

RESPONSABILIDAD PARA “LA SEDESOL”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA CONTRATISTA”

LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS

DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “LA CONTRATISTA”

LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

CUANDO “LA SEDESOL” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

DEL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR

ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA

QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y

APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA SEDESOL” RESOLVERÁ LO

PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE

NO HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “LA CONTRATISTA”. DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN APEGO

A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “LA SEDESOL”,

ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA

HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDER

A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”,

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ)

DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA

LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. ASÍ COMO EL ANTICIPO QUE EN

SU CASO NO HAYA SIDO AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA RESCICIÓN.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVA EL CONTRATO NO PODRÁ SER

REVOCADA O MODIFICADA POR “LA SEDESOL” CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL




96

ARTÍCULO 159 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS


EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA

CONTRATISTA”, “LA SEDESOL” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE

TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE

PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES

SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS

LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO

EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO

LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN

SIDO ENTREGADOS A “LA CONTRATISTA”.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “LA

CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA SEDESOL” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU

RESULTADO A “LA CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO

A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA

CONTRATISTA”, ÉSTA TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A

SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE

DARÁ POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS, SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DE POR

RESCINDIDO EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL

ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR

RAZONES DE INTERÉS GENERAL; SI EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES

PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”; SE DETERMINE LA

NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA

RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O

POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE BASTARÁ SEA

NOTIFICADO A “LA CONTRATISTA” PAGANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS

NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “LA SEDESOL”, ÉSTA

PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE

CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA




97

COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE

ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ)

DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN

ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA

LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL ANTICIPO QUE EN SU CASO NO HAYA SIDO

AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA TERMINACIÓN.

VIGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ VIGENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

VÍGESIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO

DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS

TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO Y/O EL PLAZO DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99 A 109 DE SU REGLAMENTO.

ASIMISMO, “LA SEDESOL” PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO CUANDO DERIVADO DEL

PROCEDIMIENTO DE RESCISION ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY SE DETERMINE NO DAR

POR RESCINDIDO Y SE OTORGUE UN NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE

LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE HAYA LUGAR.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LAS PARTES” CONVENGAN LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO,

“LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTRATAR LA MODIFICACIÓN A LA PÓLIZA DE FIANZA, PRESENTANDO

ENDOSO A LA MISMA O BIEN UNA NUEVA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA

MODIFICACIÓN AL MONTO Y/O POR EL TOTAL DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA FIRMA DEL CONVENIO

MODIFICATORIO O ADICIONAL RESPECTIVO.

PARA LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN NO

SE OTORGARAN ANTICIPOS, ASIMISMO NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES

RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO

PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

VIGÉSIMA TERCERA. CARGOS ADICIONALES




98

“LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS

ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE

DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN

VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA CUARTA. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LAS PARTES”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE

PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL

ANEXO 5, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA. NACIONALIDAD DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO

LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRÁ CONSIDERANDOSE COMO MEXICANA POR CUANTO

A ÉSTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO

EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS

DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN.

“LA SEDESOL” NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS

Y/O SEÑALAMIENTOS INFORMTIVOS, (LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LAS

CALIDADES DE LOS MATERIALES PÉTREOS (ARENA Y GRAVA), LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y

CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO (SOLO PARA EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO

FIRME O CUARTOS ADICIONALES)), NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS

TRABAJOS A EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “LA

CONTRATISTA” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL

IMPUTABLES; TENIENDO “LA SEDESOL” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO

DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCUMPLA CON SUS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE

DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA,

ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL

MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 77 AL 82 DE LA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 267 AL 273 DE SU

REGLAMENTO.

VIGÉSIMA OCTAVA: ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS




99

“LA CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “LA SEDESOL” LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE

FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES

VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

CONTRATO Y PROCEDA A SU RECEPCIÓN FÍSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA

ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. (ANEXO 7)

VIGÉSIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR ESCRITO, VERBALMENTE O POR CUALQUIER

OTRO MEDIO LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO Y

MANTENER EN LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD, LOS RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DEL

MISMO, ABSTENIÉNDOSE DE DAR A CONOCER CUALQUIER INFORMACIÓN AL RESPECTO.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE CONTRATO ES PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SIN EMBARGO LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE “LA

SEDESOL” A “LA CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL MISMO, SERÁ

CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO

ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A RECIBIR,

PROTEGER Y GUARDAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL” CON

EL MISMO EMPEÑO Y CUIDADO QUE TIENE RESPECTO DE SU PROPIA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,

ASÍ COMO HACER CUMPLIR A TODOS Y CADA UNO DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS A LOS QUE LES

ENTREGUE O PERMITA ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE

INSTRUMENTO.

“LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE LA INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL

NO SERÁ UTILIZADA PARA FINES DIVERSOS A LOS AUTORIZADOS CON EL PRESENTE CONTRATO;

ASIMISMO, DICHA INFORMACIÓN NO PODRÁ SER COPIADA O DUPLICADA TOTAL O PARCIALMENTE EN

NINGUNA FORMA O POR NINGÚN MEDIO, NI PODRÁ SER DIVULGADA A TERCEROS QUE NO SEAN

USUARIOS AUTORIZADOS. DE ESTA FORMA, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR O

PUBLICAR INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, TODA VEZ QUE SON PROPIEDAD DE “LA SEDESOL”.

CUANDO DE LAS CAUSAS DESCRITAS EN LAS CLÁUSULAS DÉCIMA OCTAVA Y DÉCIMA NOVENA

(RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA, RESPECTIVAMENTE), DEL PRESENTE CONTRATO,

CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO, SUBSISTIRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE LOS

TRABAJOS ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA

REALIZARLOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA, “LA CONTRATISTA” TIENE

CONOCIMIENTO EN QUE “LA SEDESOL” PODRÁ EJECUTAR O TRAMITAR LAS SANCIONES

ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU

REGLAMENTO, ASÍ COMO PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON

LO DISPUESTO POR EL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO NOVENO, CAPÍTULOS I Y II DEL CÓDIGO PENAL

FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.




100

DE IGUAL FORMA, “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO ALTERAR LA INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL, A LLEVAR UN CONTROL DE SU PERSONAL Y HACER DE SU CONOCIMIENTO LAS

SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO DE INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA,

POR LO QUE EN SU CASO, SE OBLIGA A NOTIFICAR A “LA SEDESOL” CUANDO SE REALICEN ACTOS

QUE SE CONSIDEREN COMO ILÍCITOS, DEBIENDO DAR INICIO A LAS ACCIONES LEGALES

CORRESPONDIENTES Y SACAR EN PAZ Y A SALVO A “LA SEDESOL” DE CUALQUIER PROCESO LEGAL.

TRIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS EN UN TERMINO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES,

DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO PARA DAR POR TERMINADO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR “LAS PARTES” DEL CONTRATO, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR LOS CRÉDITOS A

FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA “LAS PARTES”, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL

QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “LA

CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA SEDESOL” ESTA PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO

COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS

NATURALES CONTADOS A PARTIR D ESU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO

FINIQUITO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PARA ALEGAR

LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA

GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDESOL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA” EL

PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN,

SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA,

LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR “LAS PARTES” EN EL CONTRATO.

TRIGÉSIMA PRIMERA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “LA CONTRATISTA”.

“LA SECRETARÍA” SOLO CUBRIRÁ EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

EN LA MATERIA.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER

OTRA PERSONA, FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE

CONTRATO, Y SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y

POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

TRIGÉSIMA TERCERA. INFORMACIÓN.




101

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PONER EN CONOCIMIENTO DE “LA SEDESOL” CUALQUIER HECHO

O CIRCUNSTANCIA QUE EN RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA DE SU CONOCIMIENTO Y QUE

PUEDA BENEFICIAR O EVITAR UN PERJUICIO A LA MISMA.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” NO PODRÁ, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE

REALICE A “LA SEDESOL”, UTILIZAR LA INFORMACIÓN A QUE TENGA ACCESO, PARA ASESORAR,

PATROCINAR O CONSTITUIRSE EN CONSULTOR DE CUALQUIER PERSONA QUE TENGA RELACIONES

DIRECTAS O INDIRECTAS CON EL OBJETO DE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVE A CABO.

TRIGÉSIMA CUARTA. EXCLUSIÓN LABORAL.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE “LA SEDESOL” NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE

CARÁCTER LABORAL CON “LA CONTRATISTA”, POR LO CUAL NO SE LE PODRÁ CONSIDERAR COMO

PATRÓN NI AÚN SUSTITUTO. EN PARTICULAR, EL PERSONAL SE ENTENDERÁ RELACIONADO

EXCLUSIVAMENTE CON LA O LAS PERSONAS QUE LO EMPLEARON Y, POR ENDE, CADA UNA DE ELLAS

ASUMIRÁ SU RESPONSABILIDAD POR DICHO CONCEPTO.

IGUALMENTE, Y PARA ESTE EFECTO Y CUALQUIERA NO PREVISTO, “LA CONTRATISTA” EXIME

EXPRESAMENTE A “LA SEDESOL” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL, DE

SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE QUE, EN SU CASO, PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, SIN

EMBARGO, SI “LA SEDESOL” TUVIERA QUE REALIZAR ALGUNA EROGACIÓN POR ALGUNO DE LOS

CONCEPTOS QUE ANTECEDEN, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR EL REMBOLSO E

INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

POR LO ANTERIOR, “LAS PARTES” RECONOCEN EXPRESAMENTE EN ESTE ACTO QUE “LA SEDESOL”

NO TIENE NEXO LABORAL ALGUNO CON “LA CONTRATISTA”, POR LO QUE ÉSTE ÚLTIMO LIBERA A “LA

SEDESOL” DE TODA RESPONSABILIDAD RELATIVA A CUALQUIER ACCIDENTE O ENFERMEDAD QUE

PUDIERA SUFRIR O CONTRAER DURANTE EL DESARROLLO DE SUS LABORES O COMO

CONSECUENCIA DE ELLOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LA

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INFONAVIT Y/O

CUALESQUIERA OTRA APLICABLE, DERIVADA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE

ESTE CONTRATO.

TRIGÉSIMA QUINTA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS

DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SOMETERÁN AL PROCEDIMIENTO

DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 284 AL 294 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA

LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO

DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL,

EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHO DOMICILIO SE PRACTIQUE, SERÁ

ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL

FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.




102

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO

INTEGRAN, A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU

REGLAMENTO, AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,

AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y

RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, AL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y

PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES Y LAS DEMÁS

DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO

AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A

LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR

LO TANTO, “LA CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y

ESTATALES QUE PUDIERAN CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN 5 (CINCO) TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE _____ FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

POR “LA SEDESOL”

_______________________________ MTRO. GERÓNIMO COLOR GASCA

DELEGADO(A) FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

POR “LA CONTRATISTA”

_________________________________ EL(LA) C. ____________________

(CARGO, se deberá omitir cuando se trate de una Persona Física)

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

___________________________________________ ING. LUIS GERARDO CASTILLO MACIEL LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADO N° __________/20__ DE FECHA _____ DE __________ 20__, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, Y [EL(LA) C. ___________ O LA EMPRESA DENOMINADA ______________________________], POR UN IMPORTE DE $__________ (IMPORTE CON LETRA PESOS __/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.




103

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ESPECIFICACIONES GENERALES

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, REQUIERE REALIZAR ESTOS TRABAJOS EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE

YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS., A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

CADA UNO DE LOS TRABAJOS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

INICIO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y TERMINACIÓN: EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON UN PLAZO DE 33 DÍAS NATURALES.

3.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”:

“LA CONTRATISTA” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TODAS LAS ÁREAS DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE A LOS INMUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPOS, MUROS, PISOS, CARPINTERÍA, CANCELARÍA, PLAFONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC.), DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LAS PROTECCIONES,

SEÑALIZACIONES, RESGUARDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN, EN CASO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y DE ELLO RESULTE QUE SE AFECTEN EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS MUEBLES O INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MISMO DEJARLOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES SIN COSTO ALGUNO PARA “LA SEDESOL”.




104

4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER

UTILIZADOS COMO AULAS, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

5.- RESIDENTE DE OBRA:

EL MTRO. GERÓNIMO COLOR GASCA DELEGADO FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN NOMBRARÁ AL “RESIDENTE DE OBRA” DE LOS TRABAJOS, EL CUAL CONTARA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA

AVANZADA PARA FIRMAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA Y QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN (EJECUCIÓN), CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”; ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN A LOS AVANCES REALIZADOS POR “LA CONTRATISTA” ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS

ESPECIFICACIONES CONTRATADAS. “LA CONTRATISTA” TENDRÁ UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COMO RESPONSABLE CON

EXPERIENCIA Y FACULTADO PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE RECIBIR Y EJECUTAR LAS OBSERVACIONES Y/O INDICACIONES QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” CONSIDERE CONVENIENTE,

EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA FIRMAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA Y ADEMÁS PROPORCIONAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN. 6.- SUPERVISIÓN EXTERNA:(NO HABRÁ)

ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE “LA SEDESOL” CONTRATE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, ÉSTA “LA SEDESOL”, MEDIANTE CONTRATO RESPECTIVO, DESIGNARÁ A LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS, QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA DE OBRA SERÁ LA RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”, MISMA QUE MANTENDRÁ A

CUANDO MENOS UN REPRESENTANTE EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE TRABAJO, PARA TENER UN CONTROL ESTRICTO DE LOS AVANCES REALIZADOS POR “LA CONTRATISTA”, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ÉSTOS SE

EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA, LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD CONTRATADAS. EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA CONTARA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EL REGISTRO DE NOTAS EN “LA BITÁCORA”.

7.- CONTROL DE LOS TRABAJOS:

EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN FORMA CONJUNTA CON EL “SUPERINTENDENTE” DE “LA CONTRATISTA”, DETERMINARAN LOS TRABAJOS A REALIZAR, POSTERIORMENTE EL PERSONAL TÉCNICO DE “LA CONTRATISTA” ELABORARÁ EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, COMPRENDIENDO

CROQUIS DE REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PARA DETERMINAR LOS VOLÚMENES QUE APLICARÁN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS. POSTERIORMENTE A ESTO ANOTARÁ EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA LAS OBSERVACIONES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A REALIZAR. UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON ESTE PROCEDIMIENTO “LA CONTRATISTA” DEBERÁ

INICIAR LOS TRABAJOS, CABE HACER MENCIÓN QUE AL TÉRMINO DE DICHOS TRABAJOS, DEBERÁN SER RECEPCIONADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, EN CASO DE EXISTIR ANOMALÍAS EN ÉSTOS, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CORREGIRLOS A LA BREVEDAD

8.- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR “LA CONTRATISTA”:




105

A) EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SERÁ POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA”.

B) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ AJUSTARSE AL HORARIO QUE ESTABLEZCA EL “RESIDENTE DE OBRA” DE “LA

SEDESOL” PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, EL CUAL ESTARÁ ESTABLECIDO DE FORMA ABIERTA LAS

12 HORAS INCLUYENDO DÍAS FESTIVOS, SÁBADOS Y DOMINGOS. C) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CASOS

EXTRAORDINARIOS DE ASÍ REQUERIRSE. D) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON LOS MATERIALES ESPECIFICADOS Y LA SUFICIENTE

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. E) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA LA RESIDENCIA DE LA

EMPRESA, ASÍ COMO UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

F) “LA CONTRATISTA” PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEBERÁ ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, EL

PROCEDIMIENTO QUE LLEVARÁ A CABO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL ALABERGUE. A FIN DE GARANTIZAR QUE SE CONSTRUYAN CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.

9- MANO DE OBRA:

TODA LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER PROPORCIONADA POR “LA CONTRATISTA”, PREFERENTEMENTE DE LA

REGIÓN EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES Y CON CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A SU CATEGORÍA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI A JUICIO DEL “RESIDENTE DE OBRA” LA MANO DE OBRA NO ES CALIFICADA, SOLICITARÁ A “LA CONTRATISTA” SU SUSTITUCIÓN Y LO ANOTARÁ EN LA

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA.

10.- MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:

TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LOS TRABAJOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR “LA CONTRATISTA” Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LO

RELATIVO A LA CALIDAD REQUERIDA. LOS MATERIALES DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE SUMINISTRAR UN MATERIAL DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN DICHOS ANEXOS, ESTE NO DEBERÁ SER SUMINISTRADO HASTA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y A SU JUICIO

PODRÁ RECHAZAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO ANTERIOR Y SE ANOTARÁ EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, “LA CONTRATISTA”, EN CASO DE SER NECESARIO Y A SOLICITUD DEL “RESIDENTE DE OBRA”, DEBERÁ ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PARA EL CASO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y CON LA CALIDAD Y CONDICIONES ESPECIFICADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 11.- BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP)

SE ABRIRÁ Y FIRMARÁ CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA Y “LA CONTRATISTA”, EN DONDE SE

ANOTARÁN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS MISMOS. ESTA CONSTITUIRÁ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

12.- CANTIDADES DE TRABAJO:

ESTÁN DETERMINADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADA A LLEVAR EL

CONTROL DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS Y A NO EXCEDERSE DE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS. 13.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO LOS PROPORCIONARÁ “LA CONTRATISTA”, ASÍ COMO EL EQUIPO PARA EL RETIRO DE LOS

MATERIALES SOBRANTES O RESIDUOS DE LOS TRABAJOS. LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SE INCLUIRÁ DENTRO DE LOS ALCANCES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO.




106

14.- TRANSPORTE DE MATERIAL SUSTITUIDO O DESMANTELADO SIN RECUPERACIÓN:

TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN DESMANTELADOS INDICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ ESTIBAR, EMPACAR, CARGAR, TRANSPORTAR Y DESCARGAR EN LAS INSTALACIONES QUE DETERMINE EL “RESIDENTE DE OBRA” EL CUAL TRAMITARÁ PASE DE SALIDA, AVISO DE EMBARQUE Y/O

DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA, PARA QUE SEA RECEPCIONADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA O DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. SERÁ RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” EL DESTINO FINAL DE DICHOS

MATERIALES.

15.- ESTIMACIONES:

“LA CONTRATISTA”, PRESENTARÁ AL RESIDENTE DE OBRA LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS,

PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR EL RESUMEN GENERAL POR ESTIMACIÓN, POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR CONCEPTO ACOMPAÑADOS POR SU RESPECTIVO GENERADOR, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS INDICANDO DIMENSIONES TERMINADAS, NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE

SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE Y POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. UNA VEZ QUE LA RESIDENCIA DE OBRA ESTÉ DE ACUERDO CON LOS GENERADORES, LOS FIRMARÁ DE CONFORMIDAD. ASÍ MISMO SE DEBERÁ

PRESENTAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES.

16.- CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS:

(33 DÍAS NATURALES)

MES UBICACIÓN

( MUNICIPIO DE YURÉCUARO, MICHOACÁN)

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2017




107

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

OBRA OBJETO DEL CONCURSO:

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS., A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. “EL LICITANTE” DEBERÁ TENER EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN QUE CON LA INVERSIÓN

AUTORIZADA PARA ESTA OBRA, DEBE PROGRAMARSE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN FORMA COMPLETA Y CONTINUA HASTA CONCLUIR TODOS LOS QUE HAYA EN CADA LOCALIDAD, POR LO QUE “LA SEDESOL” NO

ACEPTARÁ LA REALIZACIÓN DE UNO O VARIOS SIN CONCLUIR TOTALMENTE O SIN EJECUTAR TODOS LOS REQUERIDOS EN CADA LOCALIDAD. EL LICITANTE DEBERÁ GENERAR EL PROGRAMA DE OBRA, QUE CONTEMPLE LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO ESTA PROGRAMACIÓN ESTARÁ BASADA EN LAS ACCIONES A REALIZAR Y EN LOS CALENDARIOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE EN ESTRICTO AL PRESENTE “ANEXO 1” (ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES), Y AL “ANEXO 2” (CATALOGO DE CONCEPTOS) DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN N IO-020000018-E1-2017.

I. “EL LICITANTE” AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

I.1.- MANO DE OBRA LOCAL. DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA, LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y

DE LA REGIÓN. I.2.- INTEGRACIÓN DEL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS

MATERIALES SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO (EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DE MATERIAL), Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, LAS MANIOBRAS, ACARREOS, ALMACENAJES Y MERMAS. CUANDO SE UTILICEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA O CERCA DE ELLA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO. I.3.- ACARREO DE MATERIALES. LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PODRÁN HACERSE CON MEDIOS PROPIOS

O CONTRATADOS. I.4.- CONCEPTOS NO MEDIBLES.- LOS CONCEPTOS QUE NO SEAN OBJETO DE MEDICIÓN NO ESTARÁN SUJETOS

A PAGO POR SEPARADO, PUES SE CONSIDERA QUE SUS IMPORTES YA SE HAN DISTRIBUIDO PROPORCIONALMENTE O COMO CORRESPONDA, EN EL (LOS) PRECIO (S) UNITARIO (S) DEL CONTRATO, LO CUAL ES APLICABLE A LOS DESPERDICIOS Y MERMAS DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO AL ACARREO DE LOS MATERIALES.

II. GENERALIDADES

II.1.- UBICACIÓN DEL MURO DE DIMENSIONES DE 2.20 M. DE ALTO X 11.36 M. DE LARGO Y 0.15 M DE ESPESOR EN EL ALBERGUE.




108

II.2.- LAS ÁREA DE CONSTRUCCION SÓLO EN CASOS AISLADOS Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE

OBRA SE PODRÁN REBASAR LOS LÍMITES INDICADOS. CONFORME AL ANEXO 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS). CUANDO EXISTAN CASOS DE CAMBIOS EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, EL RESIDENTE DE OBRA DE “LA SEDESOL”, DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA POR MEDIO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS O MINUTAS DE CAMPO Y

EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, DEBIENDO CUIDAR QUE ESTOS CAMBIOS NO AFECTEN LOS VOLÚMENES DEL CONTRATO.

III.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

III.1.- MATERIALES

LOS MATERIALES Y EQUIPOS, QUE SE UTILICEN EN LAS OBRAS, A QUE SE REFIERE ESTE PROYECTO, CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, POR LA “LA SEDESOL”.

CUANDO ORDENE “LA SEDESOL”, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LAS OBRAS, DEBERÁN SER

PREVIAMENTE MUESTREADOS Y SUJETOS A PRUEBAS DE LABORATORIO. CUANDO EL PROYECTO O LAS ESPECIFICACIONES, FIJEN ALGUNA MARCA DE MATERIAL Y EQUIPO, SE ENTENDERÁ QUE SERVIRÁ DE BASE PARA DETERMINAR LA CALIDAD QUE DESEA OBTENER “LA SEDESOL”, PERO DE NINGUNA MANERA SE INTERPRETARA COMO LA ÚNICA MARCA ACEPTADA POR “LA SEDESOL”.

CUANDO “LA CONTRATISTA” PRETENDA UTILIZAR UN MATERIAL O EQUIPO, COMO SIMILAR AL SEÑALADO EN EL PROYECTO O EN LAS ESPECIFICACIONES, DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE “LA SEDESOL”.

CUALQUIER PRODUCTO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDA Y QUE SU ASPECTO, DURACIÓN, PRESENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEAN CUANDO MENOS IGUALES A LOS DE LA MARCA ESPECIFICADA, SE CONSIDERARA COMO SIMILAR. “LA SEDESOL” SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR

TODAS LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA DETERMINAR SI EL MATERIAL CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS. LAS PRUEBAS QUE SE REALICEN SERÁN CON CARGO A “LA CONTRATISTA”.

III.2.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE MUROS EN VIVIENDAS

TRABAJOS PRELIMINARES 1.- LIMPIA Y TRAZO. - SE DEBERÁ REVISAR QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPERDICIO SEA

TIRADO EN UN LUGAR DETERMINADO POR EL H. AUNTAMIENTO Y QUE NO GENERE PROBLEMA LEGAL ALGUNO. UNA VEZ DICTAMINADO, SE DETERMINARAN CONJUNTAMENTE CON “LA SEDESOL” LOS TRABAJOS A

REALIZARSE DE ACUERDO LO INDICADO EN EL PROYECTO DEL CONTRATO. ÁREAS A CONSTRUIRSE.- EL ÁREA DEL PROYECTO SERA AUTORIZADO POR LA DELEGACIÓN DE “LA SEDESOL”.

2.- APUNTALAMIENTO. - SE APUNTALARA LA ESTRUCTURA CON POLINES DE MADERA U OBRA FALSA (ANDAMIOS

METÁLICOS), PARA TRABAJAR EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, SI LOS PUNTALES SE APOYAN DIRECTAMENTE EN EL TERRENO, ES CONVENIENTE COLOCAR DEBAJO DE ESTOS ADEMÁS DE LAS CUÑAS, TABLAS PARA EVITAR EL HUNDIMIENTO DE LOS PUNTALES EN EL TERRENO. LOS PUNTALES SE RETIRARÁN UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA SE HAYAN TERMINADO Y EL PERSONAL TÉCNICO DE “LA SEDESOL” LO AUTORICE POR ESCRITO.

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 1.- EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS.- SE REALIZARÁ EXCAVACIÓN A MANO O CON MAQUINARIA DE 0.00 A - 2.00

METROS PARA ZAPATAS EN MATERIAL B, CON AFINE EN FONDO DE EXCAVACIÓN Y ACARREO DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA ESTACIÓN DE 20 M, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. 2.- PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE EN ZAPATAS Y CADENAS DE DESPLANTE DE MUROS.-NIVELACIÓN DE

TERRENO NATURAL Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C= 100 KG/CM2 CON TAMAÑO




109

MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” CINCO CENTÍMETROS DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. 3.- ZAPATA DE CONCRETO ARMADO.-CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA ACABADO COMÚN, A BASE DE ACERO DE

REFUERZO DE 3/8” DE DIÁMETRO CON UN FÝ= 4,200 KG/ CM2, A CADA 0.10 M EN AMBOS SENTIDOS, Y CONCRETO DE FĆ= 200 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES Y HABILITADO DE ACERO. 4.- CADENA DE DESPLANTE.- CON DIMENSIONES DE 0.15 X 0.20 METROS A BASE DE ACERO DE REFUERZO DEL

fy=4,200 KG/CM2, Y CONCRETO DE FĆ= 200 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO ACABADO APARENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO. 5.- MURO DE BLOCK.- MURO A BASE DE BLOCK MACIZO CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, ACABADO

APARENTE POR AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 CON ESPESOR MÁXIMO DE JUNTEO DE 10 MILÍMETROS A PLOMO Y REGLA, CON UN EL DESPLOME NO MAYOR QUE 0.004 VECES SU ALTURA (NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA), INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. 6.- CASTILLOS.- CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200

KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO ACABADO APARENTE, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8” Y ESTRIBOS DE 1/4”@10 CMS.COLADO CON CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE CON TUINOS REBOTADO EN MURO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRADO, ANDAMIAJE, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES Y AMARRES. 7.- CADENA DE CERRAMIENTO.- DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARAMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8” Y

ESTRIBOS DE 1/4"@10 CMS. , COLADO CON CONCRETO FĆ=200KG/CM2, ACABADO APARENTE CONTUINOS REBOTADOS EN MURO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, TAMAÑO .MÁXIMO DE .AGREGADO DE ¾” HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X20-4, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO. 8.- RELLENO DE APROCHES.- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN

DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZA. MATERIALES CEMENTO.- SÓLO SE UTILIZARÁ CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CPC 30R, DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE

EN EL MERCADO QUE REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCE-2010. LOS VEHÍCULOS EN LOS QUE SE TRANSPORTE DEBERÁN CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA SU PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. SE ALMACENARÁ EN LUGARES VENTILADOS Y PROTEGIDOS CONTRA LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y LA HUMEDAD DEL SUELO, PERFECTAMENTE ESTIBADO SOBRE TARIMAS DE MADERA. SE PODRÁ TENER EN CADA LOCALIDAD O FRENTE DE TRABAJO EL CEMENTO NECESARIO PARA DOS O MÁS DÍAS DE LABORES Y EL QUE NO SE UTILICE SE PROTEGERÁ ADECUADAMENTE, LAS PROPORCIONES DE CEMENTO DE ACUERDO A LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁN:

PARA CONCRETO F’C=100 KG/CM2

0.262 TONELADAS DE CEMENTO PARA ELABORAR 1.0 M3 (METRO CÚBICO) DE CONCRETO


0.306 TONELADAS DE CEMENTO PARA ELABORAR 1.0 M3 (METRO CÚBICO) DE CONCRETO


0.348 TONELADAS DE CEMENTO PARA ELABORAR 1.0 M3 (METRO CÚBICO) DE CONCRETO GRAVA.- DEBERÁ UTILIZARSE GRAVA DE BANCO TRITURADA, CRIBADA, ADQUIRIDA POR “LA CONTRATISTA” EN

LA REGIÓN O FUERA DE ELLA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (T.M.A.) DE 19 MM (¾ DE PULGADA), LIBRE DE IMPUREZAS COMO ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA,




110

MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE PROVENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÍNIMO DEBE DE SER DE 9.53 MILÍMETROS (3/8” DE PULGADA), LAS PROPORCIONES DE GRAVA DE ACUERDO A LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁN:


0.630 METROS CÚBICOS DE GRAVA PARA ELABORAR 1.0 M3 (METRO CÚBICO) DE CONCRETO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS





ARENA.- SE UTILIZARÁ ARENA DE MINA O DE BANCO, LA QUE DEBE DE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES COMO

ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004, QUE PUEDE SER ADQUIRIDA POR “LA CONTRATISTA”, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE SE OBTENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE DE SER MENOR A 10 MILÍMETROS (3/8” DE PULGADA), LAS PROPORCIONES DE ARENA DE ACUERDO A LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁN:


0.605 METROS CÚBICOS DE ARENA PARA ELABORAR 1.0 M3 (METRO CÚBICO) DE CONCRETO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS





AGUA.-DEBE SER APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, LIBRE DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, GRASAS Y MATERIA

ORGÁNICA, ACARREADA POR EL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, LAS PROPORCIONES DE AGUA DE ACUERDO A LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÁN:


0.202 METROS CÚBICOS DE AGUA PARA ELABORAR 1.0 M3 (METRO CÚBICO) DE CONCRETO LA CUAL PODRÁ VARIAR DE ACUERDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS





MORTERO.- EL PROPORCIONAMIENTO DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 POR METRO CUBICO

SERÁ DE 0.044 TONELADAS DE CEMENTO, 1.10 M3 DE ARENA CERNIDA Y 0.2780 DE AGUA ACERO DE REFUERZO.- COMO REFUERZO PARA CONCRETO PUEDE USARSE VARILLAS CORRUGADAS DE ACERO

Y ESTRIBOS LISOS. LAS BARRAS (VARILLAS) SERÁN CORRUGADAS, Y DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-C-407-ONNCCE, NMX-B-294 O NMX-B-457..




111

VARILLAS CON DOBLECES.- SE REFIERE A BARRAS A TENSIÓN QUE TERMINAN CON DOBLECES A 90 GRADOS,

EN ESCUADRAS DE TRAMOS RECTOS, DONDE LA LONGITUD NO DEBE SER MENOR QUE 12 DIÁMETROS. ANCLAJE DEL REFUERZO TRANSVERSAL.- EL REFUERZO EN EL ALMA DEBE LLEGAR TAN CERCA DE LAS CARAS

DE COMPRESIÓN Y TENSIÓN COMO LO PERMITAN LOS REQUISITOS DE RECUBRIMIENTO Y LA PROXIMIDAD DE OTRO REFUERZO. TRASLAPE.-EL TRASLAPE DE LAS BARRAS SERÁ DE 40 DIÁMETROS, Y EN SU CASO CUANDO LAS UNIONES SE

HACEN EN SECCIONES DE ESFUERZO MÁXIMO, DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES ESPECIALES, CONSISTENTES, POR EJEMPLO, EN AUMENTAR LA LONGITUD DE TRASLAPE EN EL TRAMO DONDE SE EFECTÚA LA UNIÓN. MURO DE BLOCK.- EL MURO SE CONSTRUIRÁ CON BLOCK MACIZO DE 15X20X40 CM CONSTRUIDO A BASE DE

ARENA, CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CPC 30R, DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO QUE REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCE-2010, TEZONTLE LIGERO, EN PROPORCIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

IX. CONTROL DE CALIDAD

“LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTEMPLAR EL CONTROL DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS QUE

EJECUTE, OBSERVANDO LAS NORMAS NMX-C-111-ONNCCE-2004 Y NMX-C-160-ONNCCE-2004, PRESENTANDO EN LA ESTIMACIÓN ÚNICA DE OBRA LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE LABORATORIO, EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR SU REGISTRO VIGENTE DE ACREDITACIÓN DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN “EMA” (NMX-EC-17025-IMNC-2006), INCLUYENDO SU ANEXO TÉCNICO.

X.- CONTRALORÍA SOCIAL

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, SE CONSTITUIRÁ UN COMITÉ DE OBRA Y CONTRALORÍA SOCIAL.



DELEGADO FEDERAL

POR “LA CONTRATISTA” “-----------------------------------”

________________________ _________ C. XXXXXX XXXXXXXX XXXX

(CARGO)

COORDINADOR DE PROGRAMAS Y ÁREAS DE APOYO DE LA DGAGP EN MICHOACÁN

___________________________________________ M.V.Z. ARSENIO HERNÁNDEZ GAMA

Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública Núm._____________, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, con plazo de ejecución del 29 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, por un monto total de $ XX,XXX,XXX.XX (_XXXXXXXXXXXX_ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.


112



IO-020000018-E1-2017




PERIODO FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017



OBRA:

UBICACIÓN

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO 2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO IMPORTE

A01 DEMOLICIÓN DE LAVADEROS EXISTENTES A0101 PRELIMINARES DEM-LAV

DEMOLICIÓN DE LAVADEROS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M3 7.81

DES-TUB

DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, TUBERIA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADO DE 1 0 HASTA 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, ANDAMIOS EN SU CASO, SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.

ML 12.45

ACA-1ER

ACARREO CAMION 1ER.KM MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, ESCOMBRO, EXCAVACION, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE: CARGA A MANO Y DESCARGA VOLTEO.

M3 7.81

ACA-KM ACARREO CAMION KM SUBSECUENTES MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, ESCOMBRO,EXCAVACION, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO.

M3/KM 39.05

A02 CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS

A0201 PRELIMINARES TRA-01 TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA

ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIES MENORES A 300 M2 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 18.87

A0202 ALBAÑILERIA Y ACABADOS


113

FIR-10 FIRME DE CONCRETO SIMPLE f'c=150 kg/cm2, DE 10 cms. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RALLADO, JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR EN LOSAS DE 3.06 x 2.00 mts., ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, fy=6000 kg/cm2, INCLUYE: ELABORACION, COLADO Y VACIADO

M2 18.87

MUR-12 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cms. DE ESPESOR, ASENTADO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN (1er. NIVEL) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HUMEDECIDO, NIELADO, PLOMEADO, FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

M2 26.82

CAS-15 CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN. F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 6.00

LOS-10 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 cms. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL #3@25 cms. EN SENTIDO LARGO Y @ 20 cm EN EL SENTIDO CORTO, fy=4200 kg/cm2, CONCRETO f'c=150 kg/cm2, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE. ACABADO PÚLIDO.

M2 7.81

A0203 INSTALACIÓN HIDRAULICA

TUB-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M". MARCA NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 4.00


ML 12.00


114

LLA-NAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 3.00

A0204 INSTALACIÓN SANITARIA

PVC-100MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS DE 100 MM. DE DIÁMETRO PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 3.00

A03 DEMOLICIÓN DE BAÑOS EXISTENTES A0301 PRELIMINARES DES-CUB

DESMONTAJE DE CUBIERTA EN GENERAL, INCLUYE; RETIRO DE LAMINA Y PERFILES METALICOS CON RECUPERACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES, DESATORNILLADO, APUNTALAMIENTO, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, ENDEREZADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 22.01

DES-PH71

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 0.71X1.81 M INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, ENTREGA DE MATERIAL RETIRADO AL ALBERGUE, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 8.00

DEM-MUR

DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE Y BLOCK DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M3 5.81


115

DEM-CAD

DEMOLICIÓN DE CADENA DE 15 X 20 CM. DE ESPESOR. PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M3 0.58

DEM-CAS15

DEMOLICIÓN DE CASTILLO DE 15 X 15 CM. DE ESPESOR. PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M3 0.40

DEM-FIR

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, EN UN ESPESOR NO MAYOR A 10 CM. PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M3 1.61

DEM-ZAP

DEMOLICIÓN DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M3 0.88

DES-TUB

DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, TUBERIA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADO DE 1 0 HASTA 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, ANDAMIOS EN SU CASO, SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.

ML 25.38


116

DES-ELEC

DESMONTAJE DE APAGADORES, CONTACTOS E INSTALACIONES EXISTENTENTES, TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 19.43

DES-INO

DESMONTAJE CON RECUPERACION DE INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACION. INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACION Y TAPONEO DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 4.00

DES-REG

DESMONTAJE CON RECUPERACION DE REGADERA CON ACCESORIOS DE ALIMENTACION. INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACION Y TAPONEO DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 4.00

ACA-1ER


M3 9.28


M3/KM 46.40

A04 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS

A0401 PRELIMINARES TRA-01 TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA

ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIES MENORES A 300 M2 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 32.29

A0402 CIMENTACIÓN EXC-A EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO "B" ZONA

"A" EMPLEANDO MEDIOS MECÁNICOS, HASTA PROFUNDIDADES DE 2.50 M, INCLUYE AFINE DE TALUDES. (MEDIDO COMPACTO)

M3 9.33

ACA-1ER


M3 9.33


M3/KM 46.65


117

ZAP-060 ZAPATA CORRIDA DE 0.60 M DE ANCHO POR 0.15 CM DE ESPESOR, SOBRE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FĆ= 100 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DEL #3 (3/8") FÝ=4200 KG/CM2, @20 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @20 CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL, CIMBRADA CON MADERA DE PINO DE 3A., COLADA CON CONCRETO FĆ= 250 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO, FLETES Y ACARREO MATERIALES, FABRICACION EN REVOLVEDORA, VACIADO EN CARRETILLA, PICADO, VIBRADO, CURADO CON AGUA Y DESPERDICIO.

ML 15.55

MUR-ENR

MURO DE ENRASE DE TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28 cms. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO ENVASADO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HUMEDECIDO, NIELADO, PLOMEADO, FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

M2 12.44

IMP-CIM SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EMULSIONADO A BASE DE UNA CAPA A RAZÓN DE 1 LT/M2. INCLUYE: APLICACIÓN DE IMPRIMADOR PARA EMULSIONES ASFALTICAS A RAZÓN DE 20 M2 POR LITRO EN DILUSIÓN.

M2 24.08

REL-TEP

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 10 cms. DE ESPESOR CON BAILARINA, INCLUYE TRASPALEO Y EXTENDIDO, NCORPORACION DE AGUA, ACARREO Y HERRAMIENTA

M3 4.37

CAD-20 CADENA DE CONCRETODE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN. F'C=250 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, VIBRADO, COLOCADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 31.10


FIR-10 PISO O FIRME DE CONCRETO. FĆ=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ACABADO RUGOSO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MA NO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDI CIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRA ZO YRECTIFICACION DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTRADO , CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITAD O, COLOCACION, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, EL ABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PR UEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR A, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMI ENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

M2 32.29


118

MUR-12 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cms. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN (1er. NIVEL) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HUMEDECIDO, NIELADO, PLOMEADO, FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

M2 17.28


ML 28.80


ML 31.10

APLA-MOR

APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 60.17

PIS-VIT SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE MARCA VITROMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO FORMATO 33 x 33 cm., ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA MARCA VITROMEX, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, JUNTAS A HUESO, INCLUYE CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

M2 32.29

AZU-MUR

SUMINISTRO Y COLOCACION EN MURO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE MARCA VITROMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO FORMATO 20 x 30 cms., ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA MARCA VITROMEX, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, JUNTAS A HUESO, INCLUYE CORTES, DESPERDICIO HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

M2 30.24


119

IMP-04 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON A BASE DE AGUA, CALIDAD DE 4 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO, CORTES. COLOCACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

M2 32.29

PINT-VINM

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, EN MUROS DE MEZCLA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISOR, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS APLICACIONES DE PINTURA, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA).

M2 60.17

PINT-VINP

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, EN PLAFOND, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISOR, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS APLICACIONES DE PINTURA, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA).

M2 32.29

A0404 HERRERIA Y CANCELERIA

PUE-BHER

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 X 1.80 MTS A BASE DE PERFIL TUBULAR Y LAMINA TROQUELADA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PINTURA DE ESMALTE Y HERRAJES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

PZA 8.00

PUE-AHER


PZA 2.00

VEN-HER

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.45 X 0.60 A BASE DE PERFILES TUBULAR Y CRISTAL DE 6 MM, INCLUYE: COLOCACIÓN Y PINTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PINTURA DE ESMALTE Y HERRAJES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

PZA 2.00


120

PROT-HER

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS CON VARILLA CUADRADA 1/2" Y SOLERA 1 1/4"X3/16", DE 1.50X0.60 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PINTURA DE ESMALTE Y HERRAJES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PINTURA DE ESMALTE Y HERRAJES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

PZA 2.00

A0405 INSTALACIÓN HIDRAULICA


ML 32.81


ML 7.87


ML 19.64

A0406 INSTALACIÓN SANITARIA

PVC-50MM


ML 7.00


121

PVC-100MM


ML 24.70

PVC-150MM


ML 3.70

A0407 MUEBLES Y ACEESORIOS

INO-ELO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL DE INODORO ELONGADO Y TANQUE MARCA AMERICAN STANDARD MODELO CADET PRO RH EL DE COLOR BLANCO, INCLUYE BRIDA FLEXIBLE, ALIMENTADOR PARA INODORO DE 1/2", LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA, ASIENTO DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIBACTERIAL GARANTÍA DE UN AÑO PARA INODORO ELONGADO EN COLOR BLANCO, SELLADO CON SILICÓN ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN.

PZA 4.00

LAV-90 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL DE LAVADERO DE 90 CMS BLANCO, INCLUYE PEDESTAL, CESPOL DE P.V.C., EMPAQUE DE BASTÓN DE 2" X 1 1/2", SELLADO CON SILICÓN ANTIBACTERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN.

PZA 4.00

REG-FOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA FOSER CROMADA DE 3" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO, CORTES. COLOCACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 4.00

COL-FOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA COFLEX DE 4" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO, CORTES. COLOCACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 4.00

CAL-SOL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR MCA. ERA MOD.ST-15-150INOX PARA 4 PERSONAS, CPACIDAD TOTAL DE 150 LTS, ACERO INOXIDABLE GRADO SUS 201 PARA SU ESTRUCTURA, ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B GRADO ALIMENTICIO.

PZA 1.00


122

PAPE-POR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTAROLLO DE PORCELANA COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 4.00

JAB-POR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 4.00

GAN-POR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO PARA TOALLAS DE PORCELANA COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 4.00

A0408 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LUM-ECO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO ESPIRAL T-3, LUZ BLANCA FLUORESCENTE DE 32 WATTS, MARCA ECOSMART. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 3.00

APAG-S SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO UN MODULO, MARCA QUINZIÑO O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE TAPA DE UNA VENTANA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 3.00

COND-13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO PESADO DE 1/2" (13 MM), DE DIÁMETRO, INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, PEGAMENTO, FIJACIÓN DE TUBERÍA Y RANURAS DONDE SE REQUIERA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ML 8.60

COND-38

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO PESADO DE 1 1/2" (38 MM), DE DIÁMETRO, INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, PEGAMENTO, FIJACIÓN DE TUBERÍA Y RANURAS DONDE SE REQUIERA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ML 8.82


123

CAB-12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 2.94


ML 14.48

A05 AULAS 3-4, TIENDA Y SANITARIOS



M2 228.04

A06 CONSULTORIO A0601 ALBAÑILERIA Y ACABADOS IMP-04 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON A BASE DE

AGUA, CALIDAD DE 4 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO, CORTES. COLOCACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

M2 25.27

AFI-RED

APLANADO FINO EN MURO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 77.93

PINT-VINM

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, EN MUROS DE MEZCLA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISOR, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS APLICACIONES DE PINTURA, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA).

M2 126.10


124

A07 CENTRO DE COMPUTO

A0701 PRELIMINARES DES-ELEC


ML 12.54

DES-CUB


M2 42.05

LIM-CUB

LIMPIEZA DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y A PRESIÓN CON AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES, DESATORNILLADO, APUNTALAMIENTO, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, ENDEREZADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 42.05

DEM-MUR


M3 2.68

DEM-CAS20


M3 0.16

ACA-1ER


M3 2.84


M3/KM 14.20


125


SOBR-5 SOBREFIRME DE CONCRETO. F´C=150 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ACABADO RUGOSO.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MA NO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRA ZO YRECTIFICACION DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTRADO , CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITAD O, COLOCACION, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, EL ABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR A, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMI ENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

M2 42.05

MUR-12 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cms. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN (1er. NIVEL) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HUMEDECIDO, NIELADO, PLOMEADO, FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

M2 6.17


ML 2.95

APLA-MOR


M2 12.34

PIS-VIT SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE MARCA VITROMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO FORMATO 33 x 33 cm., ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA MARCA VITROMEX, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION, JUNTAS A HUESO, INCLUYE CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

M2 42.05

ZOC-VIT

SUMINISTRO, CORTE, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE ZOCLO A BASE DE PISO MARCAVITROMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, DE 10 CM DE ALTO ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE JUNTA DEL MISMO COLOR APROBADO PARA EL PISO.

ML 27.34


126

RES-GRIE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESANE EN GRIETAS EN MURO, A BASE DE FESTER EPOXINE 300, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO, CORTES. COLOCACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

ML 3.00

PINT-VINM

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, EN MUROS DE MEZCLA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISOR, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS APLICACIONES DE PINTURA, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA).

M2 69.13

EST-MON

COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES EXISTENTES, INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, HABILITADO, TRAZO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO YACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO DEL ALMACEN EN OBRA, ENDEREZADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

KG 101.76

PLAF SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR EN PLACAS DE .61X.61 MONTADO SOBRE PERFIL ANGULAR PARA SUSPENSIÓN CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.

M2 42.05

MONT-LAM

MONTAJE DE CUBIERTA DE LAMINA RECUPERADA, INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES, ATORNILLADO, APUNTALAMIENTO, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO DEL ALMACEN EN OBRA, ENDEREZADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 42.05

ESM-ANT

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO DE ALTO PODER ANTICORROSIVO A PIMEX TRANSPARENTE, EN LAMINA, INCLUYE: APLICACIÓN A DOS MANOS, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA).

M2 42.05

PINT-CAR

APLICACION DE PINTURA COLOR CAR PRIMARIO ACRILICO DE COMEX, EN LAMINA, COLOR NEGRO MATE, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA)

M2 42.05


M2 42.05

A0403 HERRERIA


127

PUE-AHER


PZA 1.00

CANC-ALUM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEAS 2", EN VENTANAS CORREDIZAS O CELOSÍA DE 2" Y CANCELES, INCLUYE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, ESMERILADO (NO VINIL), CHAPAS, HERRAJES, JALADERAS, SELLADO CON SELLADOR ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN.

M2 2.10


LUM-2x32

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 x 32 Watts, DE 0.30 x 1.22 mts., CON LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO 127 VOLTS, 60 HZ, COLOR BLANCO FRIO, INCLUYE: BASES, TUBOS BALASTROS DE ALTA EFICIENCIA, DIFUSOR ACRILICO, GABINETE, PRUEBAS NECESARIAS, ELEMENTOS DE SUJECION Y MANO DE OBRA

PZA 6.00


PZA 2.00

CONT-DUP

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS CON TIERRA AISLADA, PARA 15 AMP. 127 VOLTS. COLOCACION EN MURO ,INCLUYE CHASIS Y PLACA

PZA 9.00

COND-13


ML 1.50

COND-38


ML 17.50


ML 38.00


128


ML 3.00

A08 AULAS

A0801 PRELIMINARES

DES-ELEC


ML 50.16

DES-CUB


M2 119.37

LIM-CUB


M2 119.37

DEM-MUR


M3 10.48


129

DEM-CAS15


M3 0.48

ACA-1ER


M3 10.96


M3/KM 54.80


MUR-12 MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cms. DE ESPESOR, ASENTADO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN (1er. NIVEL) INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HUMEDECIDO, NIELADO, PLOMEADO, FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

M2 4.14

APLA-MOR


M2 8.28

RES-GRIE


ML 16.00

PINT-VINM

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, EN MUROS DE MEZCLA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISOR, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS APLICACIONES DE PINTURA, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA).

M2 213.51


130

EST-MON


KG 288.87

MONT-LAM

MONTAJE DE CUBIERTA DE LAMINA RECUPERADA, INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES, ATORNILLADO, APUNTALAMIENTO, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO DEL ALMACEN EN OBRA, ENDEREZADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 119.37

ESM-ANT


M2 119.37


M2 119.37

PINT-CAR

APLICACION DE PINTURA COLOR CAR PRIMARIO ACRILICO DE COMEX, EN LAMINA, COLOR NEGRO MATE, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, RESANE DE JUNTAS, REBABEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA (HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA)

M2 111.04

A0803 HERRERIA

PUE-AHER


PZA 2.00

CANC-ALUM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEAS 2", EN VENTANAS CORREDIZAS O CELOSÍA DE 2" Y CANCELES, INCLUYE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, ESMERILADO (NO VINIL), CHAPAS, HERRAJES, JALADERAS, SELLADO CON SELLADOR ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN.

M2 21.60



131

LUM-2x32

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 x 32 Watts, DE 0.30 x 1.22 mts., CON LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO 127 VOLTS, 60 HZ, COLOR BLANCO FRIO, INCLUYE: BASES, TUBOS BALASTROS DE ALTA EFICIENCIA, DIFUSOR ACRILICO, GABINETE, PRUEBAS NECESARIAS, ELEMENTOS DE SUJECION Y MANO DE OBRA

PZA 12.00


PZA 2.00

CONT-DUP

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS CON TIERRA AISLADA, PARA 15 AMP. 127 VOLTS. COLOCACION EN MURO ,INCLUYE CHASIS Y PLACA

PZA 2.00

COND-13


ML 20.12

COND-38


ML 4.96


ML 44.32


ML 25.68

A0805 MOBILIARIO

MOB-MES

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, MESA BINARIA PARA ALUMNOS DE 0.40X1.20X0.75 M DE ALTO, MARCA ZAMOSA, ESTRUCTURA CON TUBULAR CUADRADA DE 1" CALI. 18 EN PATAS Y TRABESAÑOS DE 1", PINTADA CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA A 200°, CUBIERTA DE MELAMINA DE 16 MM Y CANTO DE PVC TERMOFORMADO. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 30.00

MOB-SIL

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SILLA ESCOLAR DE MADERA DE PINO MARCA ZAMOSA, DE ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR REDONDE DE 1" CAL. 18, PINTADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, Y BARNIZADA AL NATURAL, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 63.00


132

MOB-ESC

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, MESA PARA MAESTRO, MEDIDAS DE0.60X1.20X0.75 M DE ALTO, MARCA ZAMOSA, ESTRUCTURA CON TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4", CAL. 18 EN PATAS Y EN TRABESAÑOS DE 1X2", PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, HORNEADA A 200°C, CUBIERTA DE MELAMINA DE 16 MM Y CANTO DE OVC TERMOFORMADO. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 3.00

A09 DORMITORIOS 1-14 Y 34-39

A0901 PRELIMINARES DES-ELEC


ML 250.80

DES-CUB


M2 603.20

LIM-CUB


M2 603.20

A0902 ALBAÑILERIA


ML 90.16

EST-MON


KG 1459.74


133

MONT-LAM

MONTAJE DE CUBIERTA DE LAMINA RECUPERADA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES, ATORNILLADO, APUNTALAMIENTO, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO DEL ALMACEN EN OBRA, ENDEREZADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 603.20

ESM-ANT


M2 603.20


M2 603.20

RES-GRIE


ML 125.00

AFI-RED

REQUEMADO FINO EN MURO CON PEGAZULEJO CON RESINA 5X1, A PLOMO, ACABADO FINO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 832.62

A0903 HERRERIA

REHA-PUE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JAULA PROTECTORA PARA LA BOMBA EXISTENTE, CON PORTA CANDADO. INCLUYE CANDADDO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

REHA-PUE

REHABILITACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA EXISTENTE DE 0.80X2.00 MTS., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PINTURA DE ESMALTE Y RESANES, ACEITADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

PZA 20.00



134

LUM-ECO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO ESPIRAL T-3, LUZ BLANCA FLUORESCENTE DE 32 WATTS, MARCA ECOSMART. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 40.00


PZA 40.00

CONT-SEN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MARCA QUINZIÑO, INCLUYE CONEXION A ALIMENTADORES, COLOCACION EN CAJA, MATERIALES MISELANEOS Y MANO DE OBRA

PZA 20.00

COND-13


ML 100.60

COND-38


ML 24.80


ML 221.60


ML 126.96

A0905 EQUIPAMIENTO DORMITORIOS

REHAB-EST

REHABILITACIÓN DE ESTUFA PATZARI EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO VITREO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVO RECUBRIMIENTO VITREO, 2 COMALES, TUBOS CAPUCHA CON CODOS A 45 GRADOS Y GORRO DE VENTILACIÓN, PINTURA DE ESMALTE COLOR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.

PZA 20.00

A010 ÁREAS EXTERIORES

A01001 PRELIMINARES


135

TAP-TRI TAPIAL DE 2.40 m., A BASE DE POSTES CON POLIN DE 32 X 3" DE MADERA DE PINO DE 3a, HINCADOS EN TERRENO CON CONTRAVENTEOS A BASE DE BARROTE DE PINO DE 1 1/2"x 3 1/2" y TRIPLAY DE PIO DE 3mm, INCLUYE: DESINTALACION CON RECUPERACION

ML 63.48

DEM-JAR

DEMOLICION Y RETIRO DE JARDINERAS EXISTENTE DEJANDO UNA ALTURA MAXIMA DE 30CM, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE OBRA CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 6 M3 A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RETIRO DE ARBOLES

PZA 15.00

A01002 EQUIPAMIENTO AREAS EXTERIORES

MOB-EXT

CONSTRUCCION DE MOBILIARIO EXTERIOR FIJO, A BASE DE MESA DE 0.80 X 1.80 MTS Y DOS BANCAS DE 0.40 X 1.80 MTS A BASE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLADADA DE 66-1010 Y FABRICACIÓN, 69/100 M.N. ACARREO, VACIADO Y EXTENDIDO DE CONCRETO, ACABADO APARENTE.

PZA 15.00

POS-SOL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO CONICO METALICO CON ALTURA DE 6M. CON LUMINARIA URBANA SOLAR LED DE 12w, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 10.00

EXT-4.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR TIPO PQS (POLVO QUIMICO SECO) DE 4.5 KG. MARCA EXTINTODO MOD. EXAIN EX10. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 6.00

GUAR- GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 0.17 X 0.15 X 0.40 F´C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, VIBRADO, COLOCADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 108.00

ALAR-PAN

ALARMA DE PANICO MODELO W-I, INCLUYE GABINETE METALICO PARA EXTERIORES, SIRENA DE 120 DECIBELES, ESTROBOS, BATERIA Y RECEPTOR DE LARGO ALCANCE.

PZA 1.00

MUR-MED

MURETE PARA CUADRO DE MEDICIONES, INCLUYE: TABLERO DE CONTROL, INTERRUPTORES. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 1.00

SEÑA-POL

MODULO DE SENALAMIENTO EN MURO SM-3 DE 40.6 X 25.6 CM. PARA LETRERO. A BASE DE LAMINA D E ESTIRENO ALTO IMPACTO DE 3 MM. DE ESPESOR, CON MARCO EXTRUIDO PARA RIGIDIZAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RET IRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEM AS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CU ALQUIER NIVEL.

PZA 16.00


136

BASU-200

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDOR DE BASURA A BASE DE TAMBO DE 200 LTS MONTADO SOBRE COLUMPIO METALICO DE HERRERIA CON PTR DE 3X3". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 5.00

A011 CISTERNA

A01101 PRELIMINARES

RET-ADO

RETIRO DE ADOQUIN CON RECUPERACIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

M2 34.74

EXT-AGU

EXTRACCIÓN DE AGUA DE CISTERNA EXISTENTE A BASE DE BOMBA DE ACHIQUE. INCLUYE: LIMPIEZA DE LAMA Y LAVABO CON AGUA Y JABÓN.

LOTE 1.00

DEM-LOS

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN UN ESPESOR NO MAYOR A 10 CM. PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M3 2.00

A01102 ALBAÑILERIA

CIM-LOS CIMBRA APARENTE EN LOSAS, CIMBRA DE CONTACTO

TRIPLAY DE 16 mm. Y OBRA FALSA DE PINO DE 3a., NCLUYE DISEÑO DE CIMBRA, CORTES, HABILITADO DE MADERA, SELLADO DE JUNTAS ENTRE LAS HOJAS DE TRIPLAY, LUBRICACION, RETIRO Y LIMPIEZA, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA

M2 17.37

ACE-3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO #3 (3/8") fy=4200 kg/cm2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO, FLETES Y ACARREO

KG 147.64

CONC-250

CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=250 kg/cm2 R.N., T.M.A. 3/4" EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION EN REVOLVEDORA, VIBRADO, CURADO CON AGUA, ELEVACION DE MATERIAL Y VACIADO CON BOTES

M3 2.00


ML 16.72


137

ADO-GR

ADOQUIN DE ACUERDO A EXISTENTE, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. INCLUYE: INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

M2 17.37

A01103 INSTALACION HIDRAULICA

CIST-5000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA MARCA ROTOPLAST DE 5000 LTS, DIMENSIONES: DIAMETRO 2.20 MTS, ALTURA 1.87 MTS. INCLUYE: ARRASTRE DE LA CISTERNA AL LUGAR DE FIJACIÓN PERMANENTE, MANIOBRAS MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 3.00

TUB-HI19

TUBO DE P.V.C. TIPO HIDRAULICO DE 19 MM PARA CEMENTAR MARCA DURALON, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

ML 6.00

EQ EQUIPAMIENTO

EQ-01 EQUIPAMIENTO GUARDERIA

1 BANCA DE MADERA PARA 3 O 4 PERSONAS PIEZA 1

2 ARCHIVERO 4 CAJONES, 46x65x134, METALICO CERRADURA GENERAL, CON CHAPA, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.

PIEZA 2

3 CUNA 90x65x112, METÁLICA, CABECERA Y PIECERA TIPO SANDWICH, 1 BARANDAL DESPLAZABLE SEGURO, 1 BARANDAL FIJO, 1 ENTREPAÑO, ESTRUCTURA METÁLICA 3/4 x 3/4 CAL. 18, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, 4 RODAJAS PLANAS DE 2 DE DIAMETRO, INCLUYE COLCHON. MARC

PIEZA 5

4 COLCHONETA GATEO 1 CUERPO, 120x120x5 TIPO SANDWICH, AGLUTINADO DE 3 CM CON 2 CAPAS LISAS DE HULE ESPUMA DE 1 CM CADA UNA, FORRADO CON VYNIL, VIVOS Y CIERRE DE VELCRO, MARCA MEMOSA.

PIEZA 1

5 MESA PARA CAMBIO DE PAÑAL 83x63x84 ECON. EN MDF 19 MM, NICHO PARA COLCON, ÁREA PARA TALCO DE 10x59 CM. CANTOS EN PVC, ESTRUCTURA METALICA DE 1 1/4 x1 1/4 CAL 18, ACABADO CON PINTURA ELECTOSTATICA,RODAJAS PLANAS DE 2 DE DIÁMETRO, INCLUYE COLCHÓN.

PIEZA 1

6 SILLA PORTABEBE 63x35x21, CASCO DE POLIPROPILENO INYECTADO, CALACIN CON 4 POSICIONES, CINTURON Y FORRO, MARCA PRINSEL.

PIEZA 10

7 BARRA DE APOYO 288x13x27, ESTRUCTURA METALICA, 2 TUBOS PARA APOYO,PLACAS PARA SUJECION, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA., MARCA MEMOSA.

PIEZA 1


138

8 COLCHONETA INDIVIDUAL 1 CUERPO 100x55x5 TIPO SANDWICH, AGLUTINADO DE 3 CM. CON 2 CAPAS LISAS DE HULE ESPUMA DE 1 CM. CADA UNA, FORRADO CON VYNIL, VIVOS Y CIERRE DE VELCTRO, MARCA MEMOSA.

PIEZA 2

9 MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL, 100x50x50x42 CUBIERTA DE MDF 19 MM, FORRADO CON LAMINADO PLÁSTICO, CANTOS DE PVC, ESTRUCTURA METALICA DE 3/4 DE DIAMETRO CAL. 18, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, MARCA MEMOSA.

PIEZA 10

10 SILLA INFANTIL MAT. 30x31x29, MANDARINA, CASCO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA METALICA DE 3/4 DE DIAMETRO CAL. 18, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.

PIEZA 30

11 SILLA INFANTIL ALTA PERIQUERA 50x50x60 EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD CHAROLA, CINTURÓN, LAVABLE MARCA EVENFLO.

PIEZA 10

12 REPISA O MUEBLE PARA COLOCAR MATERIAL DIDÁCTICO PIEZA 4

13 SILLA BAJA ADULTO 42x38x36 AMARILLA CASCO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA METALICA DE 3/4 DE DIAMETRO CAL. 18, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.

PIEZA 4

14 MESA DE TRABAJO 140x70x90 CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 RESPALDO RADIAL PULIDO, ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL 18, ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE 1 1/2 DE DIAMETRO CAL 18, NIVELADORES DE ALUMINIO MACIZO, MARCA MEMOSA.

PIEZA 1

15 MESA DE APOYO PARA ALIMENTO, ALIMENTOS 90x45x82 CUBIERTA DE MDF 19 MM, FORRADO CON LAMINADO PLASTICO, CANTOS DE PVC, ESTRUCTURA METÁLICA 1 1/4 x 1 1/4 CAL. 18, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, RODAJAS PLANAS DE 2 DE DIAMETRO, MARCA MEMOSA.

PIEZA 1

16 ALACENA, ENTREPAÑO, MUEBLE PARA GUARDA DE MATERIALES DIVERSOS, ANAQUELES

PIEZA 1

17 BÁSCULA PARA BEBE 12.5 KG. X 10 GRAS. TIPO ROMANA, MARCA OKEN

PIEZA 1

18 BÁSCULA CON ESTADIMETRO 160 KG x 100 GR. TIPO ROMANA, MARCA TORINO.

PIEZA 1

19 VITRINA 75x20x60 CM. METALICA, CONTRA MURO, 2 PUERTAS, CORREDIZAS EN VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM. 2 ENTREPAÑOS MOVIBLES EN VIDRIO ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, MARCA MEMOSA.

PIEZA 1

20 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACIÓN PIEZA 5

21 SEÑALAMIENTO DE BOTIQUIN PIEZA 1

22 SEÑALAMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIAS PIEZA 1

23 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA PIEZA 5

24 RESBALADILLA PARA BEBE PIEZA 1

25 COCINA INFANTIL PIEZA 2

26 PIRÁMIDE CAMPANA PIEZA 2

27 PELOTA EN GAJOS PIEZA 3

EQ-02 EQUIPAMIENTO CONSULTORIO

1 BASCULA CON TALLIMETRO PIEZA 1


139

2 CINTA METRICA PIEZA 2

3 DIAPASÓN PIEZA 1

4 ESPEJOS LARINGEOS DE VARIOS TAMAÑOS PIEZA 1

5 FONENDOSCOPIOS PIEZA 1

6 MEDIDORES DE FLUJO RESPIRATORIO PIEZA 2

7 ESFIGMOMANOMETRO DE MERCURIO PIEZA 1

8 ESPEJO FRONTAL CON LUZ DIRECTA INCORPORADA O SIMPLE

PIEZA 5

9 MARTILLO DE REFLEJOS PIEZA 3

10 GUANTES ESTERILES Y DESECHABLES CAJA 10

11 OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO DE PARED PIEZA 1

12 REFLECTOMETRO PARA GLUCEMIA CAPILAR + PINCHADOR PIEZA 1

13 RINOSCOPIO DE VALVA PIEZA 1

14 TERMOMETRO PIEZA 5

15 ARMARIO PIEZA 2

16 CAMILLA DE EXPLORACION PIEZA 2

17 MESA PARA MATERIAL DE EXPLORACION PIEZA 1

18 LAMPARA DE PIE O DE PARED CON LUPA PIEZA 1

19 SILLON ESCRITORIO + 2 SILLAS PIEZA 1

20 HISTORIA CLINICA INFORMATIZADA PIEZA 100

21 CONTENEDORES DE SEGURIDAD PARA RESIDUOS BIOLOGICOS

PIEZA 2

22 ESPARADROPO HIPOALERGICOS 2,5 Y 5 CM DE ANCHO PIEZA 1

23 ESPARADROPO PARA VENDAJES PIEZA 3

EQ-03 AMPLIACION DE CONSULTORIO MEDICO

1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y LOCALIZACION DE ANCLAJES

M2 48

2 EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO B,PARA ZAPTA AISLADA DE 0.60X0.60X0.65 SEGÚN SE REQUIERA EN AREA DE CIMENTACION, INCL. AFINE DE FONDO Y TALUD

M3 2.57

3 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA CON EQUIPO, SE CONSIDERA UN COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO DE 30 ), INCLUYE: CARGA

M3 3.19


140

4 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN 0.60X0.60X0.65ARMADA CON PARRILLA DE 5VARILLAS CORRUGADAS CON RESISTENCIA FY 4200KG/CM2 DE 3/8 DE DIAMETRO EN AMBOS SENTIDOS FY DE 200KG/CM2 DE 3/8 DE PULGADA ACABADO COMUN, CON LA COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.05 CM DE ESPESOR CON UN CONCRETO DE FC DE 100KG/CM2 DE 3/4 DE PULGADA HABILITADO, ARMADO,CIMBRADO,DECIMBRADO, COLOCADO, INCLUYENDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

PZ 11

5 MURO RODAPIE DE ENRASE DE TABICON DE CONCRETO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5,

M2 35

6 DALA D-D DE 0.30X0.15 MTS. DE SECCION CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VAR No.3, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA DE LA ZONA

ML 35

7 IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CIMENTACION 1LT/M2

ML 35

8 MURO DE TABICON PESADO 10X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, DE 14 CMS. ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA

M2 64.4

9 CASTILLO DE 0.15 X 0.20 MTS. ARMADO CON 4 VAR No.3 Y ESTRIBOS A CADA 20 CM,CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4, CON CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO

ML 54

10 CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.30 MTS. ARMADO CON ARMEX 15X25-4 CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4, CON CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

ML 35

11 APLANADO APARENTE EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:4 A 1.5 CMS, TRATADO CON PASTA CEM-ARENA 1:4 FLOTEADO CON LECHADA CEMENTO GRIS AGUA,APLANADO APARENTE EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:4 A 1.5 CENTIMETROS TRATADO CON PASTA CEM-ARENA 1:4 FLOTEADO CON LECHADA CEMENTO GRIS Y AGUA

M2 96.65

12 LOSA MACIZA DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VS 3/8 @ 25 CMS. CONCRETO FC=250 KG/CM2, INCLUYE VIBRADO DE CONCRETO

M2 25

13 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE LA APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, DOS CAPAS DE ASFALTO OXIDADO No.12, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2 25

14 FIRME DE CONCRETO 8 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, ACABADO PULIDO A BROCHA, COLADO CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2. INCLUYE VIBRADO DE CONCRETO

M2 25

15 INSTALACIÓN DE VENTANA DE 1.50 X 1.00 MTS. DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE, DIVIDIDA EN DOS SECCIONES, UNA DE ELLAS CORREDIZA

PZ 5

16 INSTALACIÓN DE VENTANA DE 0.50 X 0.40 MTS. DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE, DIVIDIDA EN DOS SECCIONES, UNA DE ELLAS CORREDIZA

PZ 1

17 INSTALACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 MTS. DE ALTURA, COLOR ARENA, INCLUYE: MARCO CON PERFIL M 100

PZ 4

18 INSTALACIÓN DE PROTECCION DE VENTANAS DE 1.50X1.00 MTS. A BASE DE SOLERA DE 1 Y CUADRADO DE 1/2 ANCLADO A MUROS

PZ 4

19 INSTALACIÓN DE W.C. TOTAL PACK DE LAMOSA CON TRAMPA VISIBLE,

PZ 1

20 COLOCACION DE LAVABO, INCLUYE ACCESORIOS. PZ 1


141

21 DESCARGA DE P.V.C. 2 DE MUEBLES SANITARIOS HACIA EL RAMALEO O REGISTRO SANITARIO

SAL 1

22 SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE SALIDA DE 1/2. SAL 2 23 BASE DE APOYO DE TINACO, DE TABIQUE 7-14-28 CMS, Y

LOSA DE CONCRETO, ACABADO FLOTEADO

PZ 1

24 COLOCACION DE TINACO 450 LTS TIPO ROTOPLAS, TAPA REFORZADA, INCLUYE TUBERIA DE ALIMENTACION Y ACCSESORIOS.

PZ 1

25 ALIMENTACION DE AGUA POTABLE A MODULOS CON TUBERIA DE PLUS DE 3/4 Y 1 HASTA 20 ML.

ML 9

26 SALIDA DE CONTACTO, INCLUYE: COLOCACION DE CONTACTOS CON POLO A TIERRA, CHALUPAS, CABLES DE ALIMENTACION

SAL 8

27 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS, INCLUYE: RAMALEO DE POLIDUCTOS ADECUADOS, CABLE No. 10 ALIMENTADORES

PZ 1

28 APLIACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS TIPO BERELINTE ,INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 1RA MANO DE PRIMER SELLADOR, PINTURA VINILICA EN PLAFONES TIPO BERELINTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE APLICACIÓN DE PRIMERA MANO DE PIRMER SELLADOR.

M2 136.78

29 LIMPIEZA DE OBRA M2 48 SUBTOTAL

I.V.A. 16%

TOTAL

IMPORTE:

16 % DE I.V.A.:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:



DELEGADO FEDERAL


_________________________________

C. XXXXXX XXXX XXXXX (CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública Núm. XXXXXXXX, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA XXXXXXXXXX, con plazo de ejecución del 29 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre de 2017, por un monto total de $ XX,XXX,XXX.XX (_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor

Agregado, I. V. A. Conste.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL




142

ANEXO 3

“PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”

CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS

(33 DÍAS NATURALES)

MES UBICACIÓN

( MUNICIPIO DE YURÉCUARO, MICHOACÁN)

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2017



DELEGADO FEDERAL


_________________________________

C. XXXXXX XXXXX XXX (CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública Núm. XXXXXXXXX, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX, con plazo de ejecución del 29 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre del 2017, por un monto total de

$ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL




143

ANEXO 4

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROCURARÁ, POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO POR “LA CONTRATISTA”, APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LO

ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y LO CONVENIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO, SOMETIÉNDOSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 1.- “LA CONTRATISTA SOLICITARÁ A “LA SEDESOL” MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL

PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y LA RESIDENCIA DE LA OBRA, CUANDO SEA EL CASO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN Y ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN PRESENTÁNDOLA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL QUE HAYAN OCURRIDO. 2.- “LA SEDESOL”, ORDENARÁ SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES A

PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DE TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO. 3.- “LA SEDESOL”, AL EMITIR SU RESOLUCIÓN, CITARÁ A “LA CONTRATISTA” Y A LA RESIDENCIA DE OBRA PARA

HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE HAYA EMITIDO ESTA. 4.- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS.



DELEGADO FEDERAL


_________________________________ C. XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

(CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública Núm. XXXXXXXXXX, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, con plazo de ejecución del 29 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre de 2017, por un monto total de $ XX,XXX,XXX.XX (_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.


144

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO A.E. 01

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. P R E S E N T E. ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Nº. IO-020000018-E1-2017 MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS

ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE RECIBIÓ OPORTUNAMENTE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, CON LA CUAL SE HA PREPARADO LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVÓ A CABO; POR LO CUAL EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA QUE SE PRESENTA ES DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M. N. ) MÁS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I. V. A. DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M. N.), HACIENDO UN TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100

M. N.)


___________________________________________


LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO



FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2017 OBRA: :

UBICACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:


145

ANEXO A.E. 02

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPUESTO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMA DE LOS MATERIALES

MANO DE OBRA

HMTA. EQUIPO

COSTO DIRECTO

INDIRECTO % X.XX FINANCIAMIENTO, % X.XX UTILIDAD % X.XX CARGOS ADICIONALES % X.XX

PRECIO UNITARIO

A T E N T A M E N T E. ____________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO



FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2017 OBRA: :

UBICACIÓN:



146

ANEXO A.E. 03 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en la zona donde se realizarán los trabajos) DÍAS TOTALES EN EL AÑO ENERO DICIEMBRE 2004 366 DÍAS

CONCEPTO DÍAS NO LABORABLES DÍAS LABORABLES AL AÑO DÍAS PAGADOS EN EL AÑO FACTOR DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE INTEGRACIÓN DE

SÉPTIMOS DÍAS 52 DOMINGOS DÍAS CALENDARIO 366 DÍAS PAGO ADICIONAL POR VACACIONES 0.25 x 6 DÍAS 1.50 DÍAS SALARIO DE COTIZACIÓN SALARIO DEL PERSONAL DE CAMPO

VACACIONES 6 DÍAS DÍAS NO LABORABLES 64 DÍAS GRATIFICACIÓN ANUAL 15.00 DÍAS DÍAS PAGADOS / DÍAS CALENDARIO DÍAS PAGADOS / DÍAS TRABAJADOS

DÍAS FESTIVOS POR LEY 6 DÍAS Tl = TOTAL DÍAS LABORABLES 302 DÍAS DÍAS CALENDARIO 366.00 DÍAS 382.50 / 366.00 = 1.0451 382.50 / 302 = 1.2666

TOTAL 64 DÍAS Tp = TOTAL DÍAS PAGADOS 382.50 DÍAS

SALARIO MÍNIMO GRAL DIARIO D. F. $45.24 3 SALARIOS DEL MÍNIMO GRAL D.F. $135.72

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S

FACTOR SALARIO EXCEDENTE PRESTA - GASTOS RIESGOS INVALIDEZ GUARDERÍA CESANTÍA

TOTAL % CUOTAS FACTOR DE FSR =

SALARIO T.P.= BASE DE CUOTA DE CION EN MÉDICOS DE Y Y Y SAR INFONAVIT

CUOTAS INTEGRACIÓN Ps (TP / TI) +

CATEGORÍA BASE D.P./DT COTIZACIÓN FIJA 3 S.M.G. DINERO PENSIONADOS TRABAJO VIDA P. SOCIA VEJEZ

(PS) TP/TI

P A T R O N 17.8000% 3.0600% 0.7000% 1.0500% 7.5888% 1.7500% 1.0000% 3.1500% 2.0000% 5.0000%

.= D+ E+F+G días pagados / FACTOR

A S E G U R A D O 1.0400% 0.2500% 0.3750% 0.6250% 1.1250%

. +H+I+J+K + . = O / C días trabajados SALARIO SALARIO

TOTAL DE CUOTAS 1.0451 17.8000% 4.1000% 0.9500% 1.4250% 7.5888% 2.3750% 1.0000% 4.2750% 2.0000% 5.0000% L+M+N REAL REAL

SALARIO MÍNIMO 45.24 1.0451 47.28 8.0527 0 0.4492 0.6737 3.5880 1.1229 0.4728 2.0212 0.9456 2.3640 20.6352 0.4364 1.2666 1.7030 $80.51

PEÓN 75.00 1.0451 78.38 8.0527 0 0.5487 0.8230 5.9483 1.3717 0.7838 2.4690 1.5677 3.9191 27.0517 0.3451 1.2666 1.6117 $126.33

AYUDANTE DE OFICIAL 90.00 1.0451 94.06 8.0527 0 0.6584 0.9876 7.1379 1.6460 0.9406 2.9629 1.8812 4.7030 30.8515 0.3280 1.2666 1.5946 $149.99

OFICIAL ALBAÑIL 110.00 1.0451 114.96 8.0527 0 0.8047 1.2071 8.7242 2.0118 1.1496 3.6213 2.2992 5.7481 35.9149 0.3124 1.2666 1.5790 $181.52

OFICIAL AZULEJERO 150.00 1.0451 156.77 8.0527 0.644 1.0974 1.6460 11.8966 2.7434 1.5677 4.9381 3.1353 7.8383 46.6947 0.2979 1.2666 1.5645 $245.27

OFICIAL FIERRERO 160.00 1.0451 167.22 8.0527 0.9638 1.1705 1.7558 12.6897 2.9263 1.6722 5.2673 3.3443 8.3608 49.5476 0.2963 1.2666 1.5629 $261.35

OFICIAL CARPINTERO 170.00 1.0451 177.67 8.0527 1.2836 1.2437 1.8655 13.4828 3.1092 1.7767 5.5965 3.5533 8.8834 52.4006 0.2949 1.2666 1.5615 $277.43

OFICIAL EBANISTA 190.00 1.0451 198.57 8.0527 1.9232 1.3900 2.0850 15.0690 3.4750 1.9857 6.2549 3.9714 9.9285 58.1067 0.2926 1.2666 1.5592 $309.61

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



147

ANEXO A.E. 03a

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en el 2017)

A T E N T A M E N T E. ___________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL ( Debera ser por categoria ).

CATEGORIA

SALARIO DIARIO (C.N.S.M.) $__________

SALARIO SEMANAL (C.N.S.M.) $__________

SMGDF = SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE DEL D.F. (C.N.S.M.) 0.0000 VECES EL SMGDF $__________ Art. 90 Ley Fed. del Trabajo

SBASE = Salario Base = 0.0000 VECES EL SMGDF $__________ Art. 82 Ley Federal del Trabajo

Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (mínimas) para calcular cuotas IMSS

DCAL = Días para cotizar por año 0 Días

Aguinaldo 0 Días Art. 87 Ley Federal del Trabajo

Art. 80 Ley Federal del Trabajo 25.00% Prima vacacional 0 0 Días Art. 76, 78,79, 81 L.F.T.

DPA = suma días pagados 0 Días Dias Realmente Pagados (Tp)

FDI_IMSS = ( DPA / DCAL ) = Factor de Integración cuotas IMSS = 0.0000

Otras Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo ( Anual )

Domingos (Art. 69 L. F. T.) 0 Días Art. 69 y 73 Ley Federal del Trabajo

Descansos por Ley (Art. 74) 0 Días Art. 74 Ley Federal del Trabajo

Vacaciones (Art. 76 L. F. T.) 0 Días

Días por costumbre 0 Días

Días por enfermedad No Prof. Son 3 días/trab/año 0 Días L.F.T. y Ley del Seguro Social

Días por lluvia: __ día por cada ___ mm. de lluvia al año (Justificar) 0 Días

(en su caso indicar otras) ________________ 0 Días

DNLA = suma días no laborables = 0 Días

DLA = ( DCAL - DNLA ) = Días laborables al año = 0 Días

FDI_LFT = ( DPA / DLA ) = Factor de Integración LFT = 0.0000 TP/TL

DEI = ( FDI_IMSS * SBASE ) = Días equivalentes integrados = 0.0000 Salario nominal con Factor de Empresa

E3SMGDF = ( DEI - 3 * SMGDF ) = Excedente 3 veces SMGDF = 0.0000 Art. 106 fracc. II y 19° Trans 2° Párrafo

Cuotas Patronales del IMSS

Enfermedades y Maternidad

Cuotas

vigentesCuota Fija = 0.00% * SMGDF Art. 106 Fracc. I LSS 0.0000

Excedente 3 veces SMGDF = 0.00% * E3SMGDF 0.0000

Prestaciones en dinero = 0.00% * DEI Art. 107 LSS y 97 LFT 0.0000

Gastos médicos pensionados = 0.00% * DEI Art. 25 LSS y 97 LFT 0.0000

Riesgos de Trabajo (anexar copia del documento emitido por el imss)= 0.00000% * DEI Art. 72 y 73 LSS 0.0000

Invalidez y Vida = 0.00% * DEI Art. 147 LSS y 97 LFT 0.0000

Guarderias y Prestaciones Sociales = 0.00% * DEI Art. 211 LSS 0.0000

Cesantía y Vejez = 0.00% * DEI Art 168 frac II LSS y 97 LFT 0.0000

S_IMSS = Suma de cuotas patronales del IMSS = 0.0000

SAR e INFONAVIT

Sistema de Ahorro para el Retiro SAR = 0.00% * DEI Art. 168 fracc. I LSS 0.0000

Fondo para la vivienda INFONAVIT = 0.00% * DEI Art. 29-II L INFONAVIT 0.0000

S_SAR_INFONAVIT = Suma SAR e INFONAVIT de cuotas patronales = 0.0000

STP = S_IMSS + S_SAR_INFONAVIT = Suma total de obligaciones patronales = 0.0000

Art.160 y 161 RLOPSRM PS = STP / DEI = Porcentaje de prestaciones patronales = 0.0000

Art.160 y 161 RLOPSRM Ps (Tp/TL) = 0.0000

FSR = Ps (TP/TL) + TP/TL F.S.R. = FACTOR DE SALARIO REAL = ( PP )*( FDI-LFT ) + FDI-LFT = 0.0000

Se deben considerar los porcentajes de aportación vigentes, según la ley, considerando el descuento del 5% a la cuota patronal autorizado

en el decreto por el se exime parcialmente del pago de las cuotas patronales a que se refiere la ley del seguro social del 03 de marzo de 2008.

SI ( E3SMGDF ) ES MENOR O IGUAL A CERO

( 0 ), ENTONCES EL EXCEDENTE SERA CERO

PERIODO ANUAL

( Nombre )



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



148

ANEXO A.E. 04

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTE DE COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN DE CAMPO

C O N C E P T O S IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

I.- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a.-PERSONAL DIRECTIVO

b.-PERSONAL ADMINISTRATIVO

c.-PERSONAL TÉCNICO

d.-CUOTAS PATRONALES PARA EL PERSONAL (a;b;c)

e.-PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LFT DEL PERSONAL (a,b,c)

f.-PASAJES Y VIÁTICOS

g.- LA QUE DERIVE DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO

SUBTOTAL

II.- DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTA

a.- EDIFICIOS Y LOCALES

b.- BODEGAS E INSTALACIONES GENERALES

c.- EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES

d.-DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

e.- CAMPAMENTOS

SUBTOTAL

III.- SERVICIOS.

a.- CONSULTORES Y ASESORES

b.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SUBTOTAL

IV.- FLETES Y ACARREOS

a.- CAMPAMENTOS

b.- EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

c.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

d.- MOBILIARIO

SUB TOTAL

V.- GASTOS DE OFICINA

a.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

b.-CORREOS, TELÉFONOS, ETC.



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



149

c.-EQUIPO DE CÓMPUTO

d.-COPIAS Y DUPLICADOS

e.-GAS, LUZ Y OTROS CONSUMOS

f.-GASTOS DE INVITACIÓN

SUB TOTAL

VI.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

b.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

c.-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

SUB TOTAL

VII.- SEGUROS Y FIANZAS

a.- PRIMAS DE SEGUROS

b.- PRIMAS DE FIANZAS

SUB TOTAL

IMPORTES TOTALES

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE



IMPORTES TOTALES

A T E N T A M E N T E. ___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



150

ANEXO A.E. 05

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE COSTO DIRECTO 100.00 %

CARGO POR INDIRECTOS



SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS

CARGO POR FINANCIAMIENTO

SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIA.

CARGO POR UTILIDAD

OTROS CARGOS

SUB TOTAL

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO

IMPORTE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No.

IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



151

COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICIÓN $2,272,727.27 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE DE LOS INDIRECTOS 14.01% $318,516.00

IMP COSTO DIRECTO. MAS INDIRECTO $2,591,243.27

FINANCIAMIENTO 0.17% $4,473.83 ANEXO A.E. 05a IMP. DE IND. FINAN. Y UTILIDAD 32.00% $727,272.73

IMPORTE DEL CONTRATO $3,000,000.00 TIEMPO DE EJECUCIÓN 150 DÍAS CALENDARIO

IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO $900,000.00

MESES periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5

AVANCE FÍSICO FINANCIERO % 12.00% 15.00% 25.00% 35.00% 13.00%

ACUMULADO % 27.00% 52.00% 87.00% 100.00%

AVANCE FÍSICO FINANCIERO $ $360,000.00 $450,000.00 $750,000.00 $1,050,000.00 $390,000.00

ACUMULADO $ $810,000.00 $1,560,000.00 $2,610,000.00 $3,000,000.00

A EGRESOS DEL CONTRATISTA

I COSTO DIRECTO periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5

1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 335,856.82 559,761.36 447,809.10 159,931.80 95,959.10 1,599,318.18

2 MANO DE OBRA 128,863.64 180,409.09 161,079.54 128,863.64 45,102.27 644,318.18

3 EQUIPO Y MAQUINARIA 9,600.00 11,636.36 7,854.55 29,090.91

4 SUB- TOTAL COSTO DIRECTO 474,320.46 751,806.81 616,743.19 288,795.44 141,061.37

5 ACUMULADO 1,226,127.27 1,842,870.46 2,131,665.90 2,272,727.27

II

COSTO INDIRECTO

1 INDIRECTO 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20

2 ACUMULADO COSTO INDIRECTO 63,703.20 127,406.40 191,109.60 254,812.80 318,516.00

3 SUMA COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 538,023.66 815,510.01 680,446.39 352,498.64 204,764.57

4 ACUMULADO 1,353,533.67 2,033,980.06 2,386,478.70 2,591,243.27

B INGRESOS CONTRATISTA

1 ANTICIPO $900,000.00

2 IMPORTE ESTIMACIÓN 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00

3 TOTAL MENSUAL 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00

4 TOTAL ACUMULADO 900,000.00 900,000.00 1,152,000.00 1,467,000.00 1,992,000.00 2,727,000.00 3,000,000.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No.

IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:



152

5 SALDOS ( B - A ) $900,000.00 361,976.34 (201,533.67) (566,980.06) (394,478.70) 135,756.73

6 INTERÉS INDICADOR TIIE 0.6725% 2,434.29 (1,355.31) (3,812.94) (2,652.87) 912.96

7 ACUMULADO 1,078.98 (2,733.96) (5,386.83) (4,473.87)

INDICADOR " TIIE " DE FECHA __ DE _____ DE ___ = 8.07 % 8.07 / 12 = 0.6725%

*LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA TABLA SON UN EJEMPLO REPRESENTATIVO

ACUMULADO DE INTERÉS AL TERMINO DEL ESTUDIO (4,473.87)

-------------------

-0.1727%

IMPORTE DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO $2,591,243.27

EN CASO DE QUE EL RESULTADO DEL CÁLCULO SEA POSITIVO NO SE REQUIERE FINANCIAMIENTO. A T E N T A M E N T E. ___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: :

UBICACIÓN:



153

ANEXO A.E. 05b

UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” (EJEMPLO ILUSTRATIVO)


CLAVE CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

(A) MANO DE OBRA $ 0.00 0.00%

(B) MATERIALES $ 0.00 0.00%

(C) MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0.00 0.00%

(D) HERRAMIENTA MENOR $ 0.00 0.00%

(E) COSTO DIRECTO = (A)+(B)+(C)+(D) $ 0.00 0.00%

(F) COSTO INDIRECTO (DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DE CAMPO) $ 0.00 0.00%

(G) SUB TOTAL =(E)+(F) $ 0.00 0.00%

(H) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO $ 0.00 0.00%

(I) COSTO DE FINANCIAMIENTO = (G)*(H) $ 0.00 0.00%

(J) SUBTOTAL =(G)+(I) $ 0.00 0.00%

(K) UTILIDAD PROPUESTA = ESTA UTILIDAD ES ESTABLECIDA POR EL LICITANTE. 0.00%

(L) COSTO DE UTILIDAD PROPUESTA =(J)*(K) 0.00%

(M) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) = ___% * L 0.00%

(N) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) = ___% * L 0.00%

UTILIDAD NETA = (L) + (M) + (N) 0.00%



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: :

UBICACIÓN:



154

ANEXO A.E. 06

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

CLAVE: MAQUINA: MODELO: CAPACIDAD:

DATOS GENERALES:

VALOR DE ADQUISICIÓN (Pm): FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): VALOR DE LAS LLANTAS (Pn): POTENCIA DE OPERACIÓN (Fo*HP):

VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES (Pa): COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (CC): VALOR DE LA MÁQUINA O EQUIPO (Vm): CAPACIDAD DE CARTER (C):

VALOR DE RESCATE (Vr): HORAS ENTRE CAMBIO DE ACEITE (T): VIDA ECONÓMICA (Ve): COEFICIENTE DE LUBRICANTE (CL):

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pa): ACEITE PARA MOTOR (A): VIDA ECONÓMICA PZAS ESPEC.(Va): ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO (Ah):

VALOR DE LA MAQUINA (Vm): CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO (Gh): VALOR DE RESCATE (Vr): PRECIO DEL COMBUSTIBLE (Pc):

INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO (IIE): CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE (Ah): TASA DE INTERÉS EN FRACCIÓN DECIMAL (i): CONSUMO/CAMBIOS DE LUBRICANTE (Ga):

HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea): PRECIO DEL LUBRICANTE (Pal): PRIMA DE SEGUROS EN FRACCIÓN DECIMAL (s): VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS (Vn):

INDICADOR ESPECÍFICO MERCADO SEGUROS (IEMS): VIDA ECONÓMICA PIEZAS ESPECIALES (Va): COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO EN FRACCIÓN DECIMAL (Ko): SALARIOS POR TURNO (Sr):

POTENCIA NOMINAL (HP): FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

I.- CARGOS FIJOS a).- DEPRECIACIÓN D = (Vm-Vr)/Ve = b).- INVERSION Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = c).- SEGUROS Sm = [Vm+Vr/2Hea]s = d).- MANTENIMIENTO M = Ko * D =

SUMA CARGOS FIJOS I):

II.- COSTOS POR CONSUMOS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE TOTAL II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh * Pc = CC x HP*Op x Pc II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA II.3.- LUBRICANTES: Lb = (Ah + Ga ) * Pa

CONSUMO DE ACEITE OPERACIÓN (Ah): LTS / HORA EFECTIVA

CONSUMO ACEITE (Ga): Ga = (C/T) LTS / HORA

CAPACIDAD CARTER (C):

CAMBIOS DE ACEITE (T):

II.4.- LLANTAS: N = Pn/Vn = II.5.- PIEZAS ESPECIALES: Ae = Pa/Va =

SUMA DE CONSUMOS II):

III.- COSTOS POR OPERACIÓN

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

(Sr) =

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht =

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA = CARGOS FIJOS + CONSUMO + OPERACIÓN (Phm):




IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: UBICACIÓN:



155

ANEXO A.E. 07

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA Y EQUIPO




IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: UBICACIÓN:



156

ANEXO A.E. 07a

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN) ( EJEMPLO ILUSTRATIVO)

R E S U M E N

IMPORTE % DE INCIDENCIA

TOTAL MATERIAL %

TOTAL MANO DE OBRA %

TOTAL MAQ. EQUIPO Y HMTA. %

SUMA 100.00 %

A T E N T A M E N T E. ___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: UBICACIÓN:



157

ANEXO A.E. 08

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO


CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO /ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: UBICACIÓN:



158

ANEXO A.E. 09

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES


CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: UBICACIÓN:



159

ANEXO A.E. 10

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: UBICACIÓN:



160

ANEXO A.E. 11

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO


CLAVE/ No.

CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000018-E1-2017




PERIODO




OBRA: UBICACIÓN:



161

ANEXO A.E. 12

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/ No.

CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Personal Directivo

Personal Técnico

Personal Administrativo

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO



162

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO A.E. 13

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO


ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No IO-020000018-E1-2017 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ABIERTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL ALMACENAJE DE AGUA CAMBIANDO LA CISTERNA DE MATERIAL POR SISTEMAS PREFABLICADOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION Y DE LOS DORMITORIOS EN DESUSO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LA CORRECCION DE ALGUNAS ANOMALIAS Y DEFECTOS DE CONTRUCCION DE ORIGEN. REHABILITACION CON BAÑO Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DEL ALBERGUE COMUNITARIO, EQUIPANDO SUS ESPACIOS ADEMAS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CARENCIAS PARA SER BIEN ATENDIDA LA COMUNIDAD JORNALERA. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE YURECUARO, REMODELACION DE BAÑOS, NUEVAS AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y CORRECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ASI COMO LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y DE DRENAJE. READECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE 4 DORMITORIOS O GALERAS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS., A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CONFORME A LOS ANEXOS 1, 2 Y 4 DEL MODELO DE

CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. EN LA QUE SE INDICÓ QUE SE OTORGARÁ UN 30 % SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA QUE “LA CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS BODEGAS

E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGAN. PARA

SU APLICACIÓN TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EN LA LEY Y SU PROPIO REGLAMENTO



163

ANEXO I

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA:

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Núm. IO-020000018-E1-

2017. PARA LA CONTRATACIÓN DE: (Indicar el nombre de la obra)

INSTRUCCIONES:

FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

No. EVENTO SUPUESTOS

CALIFICACIÓN

TOTALMENTE DE

ACUERDO

EN GENERAL DE ACUERDO

EN GENERAL EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

JUNTA DE ACLARACIONES

El contenido de la convocatoria es claro para la contratación de los trabajos que se pretenden realizar

Las preguntas en el evento, se contestaron con claridad

2

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El evento se desarrolló con oportunidad. En razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso

3

FALLO

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los contratistas adjudicados y los que no resultaron adjudicados.

4 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito

Todos los eventos dieron inicio en

el tiempo establecido.

El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la invitación fue respetuosa y amable

Volvería a participar en otra

invitación que emita la institución

El concurso se apegó a la

normatividad aplicable

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL

SIGUIENTE CUADRO.


164

ANEXO II

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.

LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EN NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FUE APROBADA-

EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR

LAS AGENCIAS CALIFICADORES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN:

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIO EN 1999

DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO.

PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE

CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN FINANCIERA PUBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA.

LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE

CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES.

LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL

CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.

LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES

PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES.


165

ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS.

EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO.

EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIENDO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“ARTÍCULO 222” COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y

II. EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.

AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES:

CUANDO LA CANTIDAD O VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO A COMISIÓN PÚBLICOS.

CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DADIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.

EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARÁN EN BENEFICIO DE “LA SEDESOL”.

CAPITULO XI COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ARTÍCULO 222 BIS

SE IMPONDRÁN PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULOS ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SI O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ, POR SI O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS.

I. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN O,


166

III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

PARA LO EFECTOS D ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES.

CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL”


167

ANEXO III

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET.

DOF: 28/06/2011

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS- SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 37, FRACCIONES XIX Y XXVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 27 Y 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 28 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y

CONSIDERANDO

QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTABLECER NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 56, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENOMINADO COMPRANET, ESTÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS; QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO A QUE ALUDE EL CONSIDERANDO ANTERIOR TIENE COMO FINES EL CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UNA POLÍTICA GENERAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES; PROPICIAR LA TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y GENERAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE PERMITA LA ADECUADA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO SU EVALUACIÓN INTEGRAL; QUE PARA GARANTIZAR LA INALTERABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN COMPRANET, ES INDISPENSABLE QUE ESTA SECRETARÍA ESTABLEZCA LOS CONTROLES NECESARIOS, HE TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO- SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1.- LAS PRESENTES DISPOSICIONES TIENEN POR OBJETO REGULAR LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET, POR PARTE DE LOS SUJETOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIONES I A VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 1 FRACCIONES I A VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LOS LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHOS ORDENAMIENTOS LEGALES.


168

LAS MENCIONES QUE SE HAGAN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES O A LAS CONVOCANTES, SE ENTENDERÁN HECHAS, EN LO CONDUCENTE, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LOS ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS. EL REGISTRO PARA LA UTILIZACIÓN DE COMPRANET IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN DE LOS USUARIOS A SUJETARSE A LAS PRESENTES DISPOSICIONES Y A LAS DEMÁS QUE REGULEN LA OPERACIÓN DE DICHO SISTEMA.

DEFINICIONES

2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTAS DISPOSICIONES, EN ADICIÓN A LAS DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS, SE ENTENDERÁ POR:

I. LEY DE ADQUISICIONES: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

SECTOR PÚBLICO;

II. LEY DE OBRAS: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

III. OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR: AL SERVIDOR PÚBLICO QUE HA CERTIFICADO SUS

CAPACIDADES PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET;

IV. OSD: LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2

FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES;

V. PASOP: EL MÓDULO DE COMPRANET EN EL QUE SE CONTIENEN LOS PROGRAMAS ANUALES

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y LOS PROGRAMAS ANUALES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES;

VI. RUPC: EL MÓDULO DE COMPRANET EN EL QUE SE CONTIENEN EL REGISTRO UNICO DE

PROVEEDORES Y EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS;

VII. UNIDAD COMPRADORA: EL ÁREA DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE HA SIDO

REGISTRADA Y AUTORIZADA POR LA UPCP PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET, A LA CUAL LE ES ASIGNADA UNA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. DICHA UNIDAD ESTARÁ A CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE, Y

VIII. UPCP: LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA. DISPOSICIONES GENERALES.

3.- LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS A QUE SE REFIEREN LAS PRESENTES DISPOSICIONES SON LOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE. 4.- PARA LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Y ADJUDICACIONES DIRECTAS, CON INDEPENDENCIA DE SU CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL, CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD EQUIVALENTE A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERÁ UTILIZARSE COMPRANET, CON LAS SALVEDADES PREVISTAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES O EN LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA. 5.- CORRESPONDERÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE

NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, PREVIA OPINIÓN DE LA UPCP, LA INTERPRETACIÓN


169

PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS NO PREVISTOS EN LAS MISMAS.

DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS.

6.- EL SISTEMA COMPRANET OPERA EN AMBIENTE WEB POR LO QUE LOS REQUERIMIENTOS

TECNOLÓGICOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA SU USO SON: A. COMPUTADORA CON MICROPROCESADOR CON ARQUITECTURA X86 DE SÉPTIMA GENERACIÓN O

EQUIVALENTE CON UNA CAPACIDAD DE 512 MB DE MEMORIA EN RAM Y 20 GB DE MEMORIA LIBRE EN DISCO DURO; B. VERSIONES ACTUALIZADAS DE NAVEGADOR PARA INTERNET;

C. INSTALACIÓN DE SOFTWARE JAVA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, Y D. CONEXIÓN A INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 512 KBPS. 7.- LA INALTERABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA O REMITIDA A TRAVÉS DE

COMPRANET, ESTÁ GARANTIZADA POR EL USO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ALINEADOS A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, NO OBSTANTE, LOS USUARIOS DE DICHO SISTEMA DEBERÁN OBSERVAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE GARANTICEN QUE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE INCORPOREN AL MISMO SE ENCUENTREN LIBRES DE VIRUS INFORMÁTICOS.

DEL REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES COMPRADORAS, OPERADORES Y ADMINISTRADORES.

8.- PARA OBTENER EL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE UNIDAD COMPRADORA, EL TITULAR DEL ÁREA

CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE DEBERÁ SOLICITAR, MEDIANTE OFICIO A LA UPCP, EL ALTA DE LA MISMA Y DESIGNAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SERÁN CAPACITADOS COMO OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE ESA UNIDAD COMPRADORA, ESPECIFICANDO SU PERFIL DE USUARIOS PARA LA OPERACIÓN DE COMPRANET, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA GUÍA DE USUARIO QUE LA UPCP PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN EN EL PROPIO SISTEMA. PARA OBTENER SU REGISTRO COMO OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE UNA UNIDAD COMPRADORA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIAMENTE DESIGNADOS POR ÉSTA, DEBERÁN ACREDITAR ESTAR CAPACITADOS PARA LA OPERACIÓN EN COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE SEAN DEFINIDOS POR LA UPCP Y DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE COMPRANET. LA UPCP PODRÁ INCLUIR EN COMPRANET PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, LOS CUALES GENERARÁN AL FINALIZAR EL CURSO, UN REPORTE QUE ACREDITARÁ QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN, EN SU CASO, CON LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET. CUANDO SE EXTINGA LA NECESIDAD DE CONTAR CON ALGUNA UNIDAD COMPRADORA, EL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE DEBERÁ SOLICITAR, MEDIANTE OFICIO A LA UPCP, LA BAJA DE ESA UNIDAD COMPRADORA. DICHA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE CON QUINCE DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE SE PRETENDA QUE LA UNIDAD COMPRADORA DEJE DE REALIZAR OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 9.- A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO OPERADORES Y/O

ADMINISTRADORES DE UNA UNIDAD COMPRADORA, LA UPCP LES ASIGNARÁ UNA CLAVE DE USUARIO ÚNICA E INTRANSFERIBLE QUE LES PERMITIRÁ OPERAR EN COMPRANET ÚNICAMENTE PARA LA UNIDAD COMPRADORA QUE HUBIERE SOLICITADO SU ACREDITACIÓN. DICHO REGISTRO SE MANTENDRÁ VIGENTE PARA LOS OPERADORES O ADMINISTRADORES QUE ACREDITEN ESTAR CAPACITADOS PARA LA OPERACIÓN EN COMPRANET, CONFORME A LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTES.


170

10.- LA UNIDAD COMPRADORA QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA Y AUTORIZADA POR LA UPCP PARA

OPERAR EN COMPRANET, ESTARÁ OBLIGADA A UTILIZAR DICHO SISTEMA PARA TODOS SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD EQUIVALENTE A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 11.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA

CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE, SOLICITAR A LA UPCP LA BAJA DE ALGÚN OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD COMPRADORA PARA EFECTOS DE CANCELAR SU CLAVE DE USUARIO. DICHA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE MEDIANTE OFICIO, EN EL QUE SE PRECISARÁ LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE LA BAJA DEL OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR.

DE LOS PROGRAMAS ANUALES.

12.- LA UPCP DARÁ A CONOCER A TRAVÉS DE COMPRANET, LOS FORMULARIOS Y REQUERIMIENTOS PARA

LA INTEGRACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y EN LA LEY DE OBRAS EN EL PASOP. 13.- LOS PROGRAMAS ANUALES A QUE ALUDE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR Y, EN SU CASO, SUS

ACTUALIZACIONES DEBERÁN SER INCORPORADOS EN EL PASOP, EL CUAL GENERARÁ EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO.

DEL ACCESO Y USO DE COMPRANET PARA LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

14.- PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES TENGAN ACCESO A COMPRANET, SERÁ NECESARIO QUE

LOS MISMOS CAPTUREN LOS DATOS SOLICITADOS EN LOS CAMPOS QUE SE DETERMINAN COMO OBLIGATORIOS EN EL FORMULARIO DE REGISTRO QUE ESTÁ DISPONIBLE EN COMPRANET. SI LOS POTENCIALES LICITANTES LO ESTIMAN CONVENIENTE PODRÁN CAPTURAR, EN ESE MOMENTO O CON POSTERIORIDAD, LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN DICHO FORMULARIO. EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES NACIONALES, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES, HAGAN USO DE COMPRANET, SERÁ EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. CUANDO SE TRATE DE POTENCIALES LICITANTES EXTRANJEROS, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICO PARA QUE HAGAN USO DE COMPRANET SE GENERARÁ POR EL PROPIO SISTEMA, PREVIO LLENADO DE LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS EN EL MISMO Y LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA O DE SU EQUIVALENTE, LA CUAL DE PRESENTARSE EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN A ESTE IDIOMA. DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ REMITIRSE DEBIDAMENTE LEGALIZADA O, EN SU CASO, APOSTILLADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A TRAVÉS DE COMPRANET, DE MANERA DIGITALIZADA:

PERSONA FÍSICA

ACTA DE NACIMIENTO

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL PAÍS DE ORIGEN (POR EJEMPLO PASAPORTE VIGENTE).

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, SI EXISTE EN EL PAÍS DE ORIGEN.

PERSONA MORAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CON LA QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL, ASÍ COMO LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, INCLUIDAS SUS RESPECTIVAS REFORMAS.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (EJEMPLO PASAPORTE VIGENTE).


171

1. EN CASO DE QUE EL TRÁMITE LO REALICE A TRAVÉS DE APODERADO, ADICIONALMENTE:

1.

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL OTORGAMIENTO DE DICHA REPRESENTACIÓN.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (OPCIONAL).

1. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA

PERSONA MORAL Y, DE MANERA OPCIONAL, LA DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

COMPRANET EMITIRÁ UN AVISO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE ALUDE ESTE NUMERAL. 15.- UNA VEZ QUE EL POTENCIAL LICITANTE, NACIONAL O EXTRANJERO, HAYA CAPTURADO

CORRECTAMENTE LOS DATOS DETERMINADOS COMO OBLIGATORIOS EN EL FORMULARIO DE REGISTRO A QUE ALUDE EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL ANTERIOR, COMPRANET LE HARÁ LLEGAR DENTRO DE LOS OCHO DÍAS NATURALES POSTERIORES, UNA CONTRASEÑA INICIAL DE USUARIO REGISTRADO, LA CUAL DEBERÁ MODIFICAR DE MANERA INMEDIATA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE REMITA A TRAVÉS DE COMPRANET. 16.- PARA LA PRESENTACIÓN Y FIRMA DE PROPOSICIONES O, EN SU CASO, DE INCONFORMIDADES A

TRAVÉS DE COMPRANET, LOS LICITANTES NACIONALES DEBERÁN UTILIZAR LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EN EL CASO DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS, PARA LA PRESENTACIÓN Y FIRMA DE SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, DE INCONFORMIDADES A TRAVÉS DE COMPRANET, DEBERÁN UTILIZAR LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE OTORGUE O RECONOZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS AL EFECTO. COMPRANET EMITIRÁ UN AVISO DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES O, EN SU CASO, DE LAS INCONFORMIDADES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. POR MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SE CONSIDERARÁ AL CONJUNTO DE DATOS Y CARACTERES ASOCIADOS QUE PERMITEN RECONOCER LA IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE HACE USO DEL MISMO, Y QUE LEGITIMAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE A LAS MANIFESTACIONES QUE REALICE CON EL USO DE DICHO MEDIO. 17.- LA UPCP PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DE COMPRANET, A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA,

LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL USO EFICIENTE DEL MISMO. REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y DE CONTRATISTAS.

18.- PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES O EN EL DE CONTRATISTAS, SEGÚN

CORRESPONDA, EL PROVEEDOR O CONTRATISTA INTERESADO DEBERÁ INCORPORAR EN COMPRANET LOS DATOS QUE LE SEAN APLICABLES DE ENTRE LOS CONTENIDOS EN EL FORMULARIO DISPONIBLE EN DICHO SISTEMA, LOS CUALES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, SON: I. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO; II. INFORMACIÓN RELATIVA AL NÚMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y DATOS DE SU

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE; III. RELACIÓN DE SOCIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN VII DE LA LEY

DE ADQUISICIONES O 51 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA, Y EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; IV. NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA, ASÍ COMO LA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS ACREDITEN COMO TALES Y SUS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO;


172

V. ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS

QUE, SEGÚN EL CASO, LO ACREDITEN; VI. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Y LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SEGÚN

EL CASO, LA ACREDITAN, Y VII. INFORMACIÓN REFERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROVEEDOR

O CONTRATISTA. UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR O CONTRATISTA ADJUDICADO HAYA COMPLETADO EL FORMULARIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA UNIDAD COMPRADORA VALIDARÁ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y EN SU CASO LO INSCRIBIRÁ EN EL RUPC DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A QUE SE HAYA COMPLETADO EL FORMULARIO. COMPRANET HARÁ LLEGAR AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN, DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A ÉSTA. LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL RUPC, SERÁ LA QUE SE CONSIDERE COMO EL INICIO DEL HISTORIAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 86 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE OBRAS Y 90 DE SU REGLAMENTO. EL PROVEEDOR O CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 61, FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, PARA LO CUAL UTILIZARÁ EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON EL QUE TIENE ACCESO A COMPRANET. 19.- CORRESPONDERÁ A LAS UNIDADES COMPRADORAS INCORPORAR A COMPRANET, LOS DATOS

RELATIVOS A LOS CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A SU CUMPLIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE INTEGRAR EL HISTORIAL DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS A QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA. 20.- LA INSCRIPCIÓN EN EL RUPC SÓLO SE REALIZARÁ EN UNA OCASIÓN. CUANDO UNA UNIDAD

COMPRADORA RECIBA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ALGÚN PROVEEDOR O CONTRATISTA QUE YA SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL RUPC, LE COMUNICARÁ A ÉSTE DE TAL CIRCUNSTANCIA Y LE SOLICITARÁ VERIFICAR QUE SU INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO REGISTRO SE MANTENGA ACTUALIZADA. 21.- LA CLAVE Y CONTRASEÑA QUE LA UNIDAD COMPRADORA UTILIZARÁ PARA CAPTURAR Y VALIDAR LA

INFORMACIÓN DEL RUPC LE SERÁ PROPORCIONADA POR LA UPCP, PREVIA SOLICITUD QUE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DIFUNDIDO A TRAVÉS DE COMPRANET. LA CLAVE Y CONTRASEÑA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁN DIFERENTES DE LAS QUE UTILIZAN LOS OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE LA UNIDAD COMPRADORA PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL COMPRANET. 22.- LA INFORMACIÓN RELATIVA AL RUPC PERMANECERÁ EN COMPRANET AUN CUANDO EL PROVEEDOR

O CONTRATISTA SOLICITE SU BAJA DEL MISMO. 23.- UNA VEZ CONCLUIDO EL CONTRATO, LA UNIDAD COMPRADORA QUE CAPTURÓ LOS DATOS

RELEVANTES DEL MISMO, DEBERÁ INCORPORAR EN COMPRANET, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE LE PROPORCIONE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS DATOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE DICHO CONTRATO PARA EL EFECTO DE QUE DICHO SISTEMA ASIGNE UNA PUNTUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA, SEGÚN CORRESPONDA, A PARTIR DE MENOR INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES FACTORES: APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES; DEDUCCIONES AL PAGO O RETENCIONES; EJECUCIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, DE ANTICIPO, DE VICIOS OCULTOS, O CUALESQUIERA OTRA;


173

INHABILITACIÓN EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES O 51 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA, Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE UN PROVEEDOR O CONTRATISTA SE DETERMINARÁ POR EL PROMEDIO ARITMÉTICO DE LA PUNTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE TENGA REGISTRADOS EN COMPRANET. CUALQUIER UNIDAD COMPRADORA TENDRÁ ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA AL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, CON BASE EN LA CUAL PODRÁN REDUCIR LOS MONTOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS AL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. COMPRANET SÓLO CONSIDERARÁ TOTALMENTE INTEGRADO UN EXPEDIENTE (CARPETA VIRTUAL), UNA VEZ QUE LA UNIDAD COMPRADORA INCORPORE EN DICHO SISTEMA LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL RESPECTO DEL O LOS CONTRATOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

DE LA OPERACIÓN DE COMPRANET.

24.- PARA DAR INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET, SE REQUIERE LA

CREACIÓN PREVIA DE UN EXPEDIENTE (CARPETA VIRTUAL) EL CUAL CONTENDRÁ TODA LA INFORMACIÓN QUE DERIVE DE DICHO PROCEDIMIENTO. PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE, COMPRANET CUENTA CON PLANTILLAS PRECONFIGURADAS QUE CONSIDERAN LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, SEGÚN EL TIPO DE PROCEDIMIENTO QUE SE PRETENDA LLEVAR A CABO. 25.- LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBERÁN REPORTARSE,

A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE FIRMEN, UTILIZANDO EL FORMULARIO QUE PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTRATO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET. CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DEBERÁ REPORTARSE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ÉSTA OCURRA. 26.- LAS ACTAS RELATIVAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES, Y A LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO, SE DEBERÁN INCORPORAR EN COMPRANET AL CONCLUIR DICHOS ACTOS, EN LA SECCIÓN DE DIFUSIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL. 27.- LA UNIDAD COMPRADORA QUE PERMITA LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL

Y POR ESCRITO DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL, DEBERÁ INCORPORAR DICHA INFORMACIÓN A COMPRANET UTILIZANDO AL EFECTO LA GUÍA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PROPIO SISTEMA, CON OBJETO DE ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS. LA INFORMACIÓN GENERADA POR CUALQUIER OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR EN COMPRANET, SERÁ CONSIDERADA DOCUMENTO PÚBLICO EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR LO QUE SU REPRODUCCIÓN A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA TENDRÁ PLENO VALOR PROBATORIO. 28.- COMPRANET CUENTA CON UN CLASIFICADOR UNICO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS,

DENOMINADO CUCOP, EL CUAL PERMITIRÁ, ENTRE OTRAS FUNCIONALIDADES, OPTIMIZAR EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CONTRATAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. EL CUCOP SERÁ UTILIZADO POR: A.LOS POTENCIALES LICITANTES, AL MOMENTO EN QUE SE REGISTREN EN LA PLATAFORMA PARA

CLASIFICAR LOS BIENES O SERVICIOS DE SU ESPECIALIDAD, Y B.LAS UNIDADES COMPRADORAS, AL CONFIGURAR CADA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y DURANTE LA

CAPTURA DE LOS DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.


174

29.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, A TRAVÉS DE LA UNIDAD COMPRADORA, RECABARÁN DE LOS

LICITANTES SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA UNIDAD COMPRADORA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 30.- CUANDO POR CAUSAS AJENAS A COMPRANET O A LA UNIDAD COMPRADORA, NO SEA POSIBLE INICIAR

O CONTINUAR CON EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL MISMO SE PODRÁ SUSPENDER DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, HASTA EN TANTO SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES PARA SU INICIO O REANUDACIÓN; A TAL EFECTO LA UNIDAD COMPRADORA DIFUNDIRÁ EN COMPRANET LA FECHA Y HORA EN LA QUE INICIARÁ O REANUDARÁ EL ACTO.

DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS.

31.- PARA UTILIZAR LA MODALIDAD OSD EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA,

LA UNIDAD COMPRADORA TENDRÁ QUE SELECCIONAR LA PLANTILLA CORRESPONDIENTE A ESTA MODALIDAD AL MOMENTO DE CREAR EL EXPEDIENTE. 32.- LA PARTICIPACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, BAJO LA

MODALIDAD OSD, IMPLICA LA PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES INTERESADOS EN EL USO DE LA HERRAMIENTA OSD, A TAL EFECTO, LA UPCP MANTENDRÁ EN COMPRANET A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU CAPACITACIÓN Y/O ACREDITACIÓN EN EL USO DE DICHA HERRAMIENTA. 33.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACREDITE SU CAPACITACIÓN PARA EL USO DE COMPRANET EN TÉRMINOS

DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, ESTARÁ CERTIFICADO PARA LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE OSD. 34.- LA UNIDAD COMPRADORA ESTARÁ AUTORIZADA PARA REALIZAR LA LICITACIÓN PÚBLICA

ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE OSD CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR CUMPLA LO DISPUESTO EN EL NUMERAL ANTERIOR. 35.- LA CLAVE DE ACCESO O CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPEN EN

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE OSD SERÁN LOS MISMOS QUE RECIBIERON AL INSCRIBIRSE AL COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 14 Y 15 DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES.

TRANSITORIOS

PRIMERO- EL PRESENTE ACUERDO Y LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL MISMO ENTRARÁN EN

VIGOR AL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

SEGUNDO- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ACUERDO, SE ABROGAN LAS

DISPOSICIONES Y SE DEJAN SIN EFECTOS LOS OFICIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2000. ACUERDO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEBERÁN REMITIR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO POR TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA O EN MEDIO MAGNÉTICO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS MISMAS PODRÁN REQUERIR A LOS PROVEEDORES PARA QUE ÉSTOS ACREDITEN SU PERSONALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 1997.


175

- OFICIO NO. SP/100/DEL 610 AL 635/2004 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2004, EMITIDO POR EL SECRETARIO

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA INFORMACIÓN QUE DEBE REMITIRSE AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET).

- OFICIO SP/100/336/09 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EMITIDO POR EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE INDICA QUE DEBERÁN SUBIRSE AL SISTEMA COMPRANET LOS CONTRATOS CON UN MONTO MAYOR A 300 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL SIN CONSIDERAR IVA.

TERCERO- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ACUERDO, LA VERSIÓN DE COMPRANET

QUE SE ENCUENTRA ACTIVA DESDE EL AÑO 2000, DEJARÁ DE SER EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHA VERSIÓN NO SERÁ MIGRADA A LA NUEVA PLATAFORMA Y SÓLO SE MANTENDRÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HAYAN INICIADO EN LA VERSIÓN ACTIVA DE COMPRANET A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁN CONCLUIRSE UTILIZANDO ESA VERSIÓN.

CUARTO- HASTA EN TANTO SE ENCUENTRE DISPONIBLE LA FUNCIONALIDAD EN COMPRANET PARA

REALIZAR EL SORTEO POR INSACULACIÓN PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DICHO SORTEO SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL CITADO PRECEPTO.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.- EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SALVADOR VEGA CASILLAS.- RÚBRICA.

.


176

ANEXO IV

En la Ciudad de ___________, Estado de ___________ siendo las _____horas del día ___ de ___________________ del año ____ y con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, se emite la presente Acta de Recepción Física de los Trabajos Correspondientes al Contrato No._________________________, referentes a la Rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del albergue comunitario, equipando sus espacios abiertos para la

sana convivencia además de corregir las deficiencias del almacenaje de agua cambiando la cisterna de material por sistemas prefabricados que garanticen su buen funcionamiento. Rehabilitación y de los dormitorios en desuso de las instalaciones del albergue comunitario de Yurécuaro, corrección de instalaciones eléctricas, así como la corrección de algunas anomalías y defectos de construcción de origen. Rehabilitación con baño y equipamiento del consultorio del albergue comunitario, equipando sus espacios además de corregir las deficiencias y carencias para ser bien atendida la comunidad jornalera. Rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del albergue comunitario de Yurécuaro, remodelación de baños, nuevas aulas, centro de cómputo y corrección de instalaciones eléctricas, así como los sistemas hidráulicos y de drenaje. Readecuación y equipamiento de espacios de 4 dormitorios o galeras para ser utilizados como aulas, a realizarse en el municipio de Yurécuaro, en el Estado de Michoacán. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social comparece en este acto el C. __________________________________, en su calidad de residente de obra designado mediante oficio No. __________ de fecha __ de ________ de _____, suscrito por____________________________; por parte de la contratista, el C. ______________________________ en su calidad de superintendente designado mediante escrito de fecha __ de _____ de ____ suscrito por el representante legal de la contratista.

I. ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha __ de ________ de ____, la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Michoacán, representada por su titular, el Delegado Federal, el C.

______________________ y la contratista__________________________________, representada por __________________________________, celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número _________________, referente a la la Rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del albergue comunitario, equipando sus espacios abiertos para la sana convivencia además de corregir las deficiencias del almacenaje de agua cambiando la cisterna de material por sistemas prefabricados que garanticen su buen funcionamiento. Rehabilitación y de los dormitorios en desuso de las instalaciones del albergue comunitario de Yurécuaro, corrección de instalaciones eléctricas, así como la corrección de algunas anomalías y defectos de construcción de origen. Rehabilitación con baño y equipamiento del consultorio del albergue comunitario, equipando sus espacios además de corregir las deficiencias y carencias para ser bien atendida la comunidad jornalera. Rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del albergue comunitario de Yurécuaro, remodelación de baños, nuevas aulas, centro de cómputo y corrección de instalaciones eléctricas, así como los sistemas hidráulicos y de drenaje. Readecuación y equipamiento de espacios de 4 dormitorios o galeras para ser utilizados como aulas, a realizarse en el municipio de Yurecuaro, en el Estado de Michoacán. SEGUNDO. La contratista, mediante nota de bitácora de fecha __ de __________ de ____, comunicó a la Secretaría de Desarrollo Social la terminación de los trabajos objeto del

contrato referido en el antecedente primero, anexando a la presente acta copia simple de dicha nota. TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social, habiendo sido notificada el ___ de __________ de___ y transcurrido el plazo de quince días naturales establecido en el artículo 164,

segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no encontró deficiencia aparente alguna durante la verificación realizada en cumplimiento del artículo 165 del Reglamento referido.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DEMICHAOCÁN

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO._________________________


177

la Rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del albergue comunitario, equipando sus espacios abiertos para la sana convivencia además de corregir las deficiencias del almacenaje de agua cambiando la cisterna de material por sistemas prefabricados que garanticen su buen funcionamiento. Rehabilitación y de los dormitorios en desuso de las instalaciones del albergue comunitario de Yurécuaro, corrección de instalaciones eléctricas, así como la corrección de algunas anomalías y defectos de construcción de origen. Rehabilitación con baño y equipamiento del consultorio del albergue comunitario, equipando sus espacios además de corregir las deficiencias y carencias para ser bien atendida la comunidad jornalera. Rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del albergue comunitario de Yurécuaro, remodelación de baños, nuevas aulas, centro de cómputo y corrección de instalaciones eléctricas, así como los sistemas hidráulicos y de drenaje. Readecuación y equipamiento de espacios de 4 dormitorios o galeras para ser utilizados como aulas a realizarse en el municipio de Yurecuaro, en el Estado de Michoacán., conforme a los anexos 1, 2 y 4 del modelo de contrato de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IO-020000018-E1-2017.

III. IMPORTE CONTRACTUAL

El monto total del contrato No._______________________________, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de $________________ (cantidad con letra 00/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado.


178

IV. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El período de ejecución de los trabajos objeto del contrato No ______________ y que se reciben en la presente acta fue del __ de __________ de ____, al ____ de _____________ de ____, es decir, ______ días naturales. (En caso de existir un Convenio Modificatorio, se anotarán los datos y fechas correspondientes).

V. RELACIÓN DE ESTIMACIÓN O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que a la fecha de recepción de los trabajos, la estimación única y gastos aprobados en el presente contrato se realizaron con base en los conceptos y cantidades siguientes:

MONTO DEL CONTRATO

ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 (NETO)

ESTIMACIÓN 2 (NETO)

ESTIMACIÓN 3 (NETO)

Subtotal

IVA 16%

Total

Así mismo, la empresa contratista manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia de obra, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de la Secretaría de Desarrollo Social y se anexa al expediente técnico unitario de obra. Además, presenta la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (No._______________ de fecha _____________ de la Afianzadora___________). No habiendo otro asunto que tratar, y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las ______ horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en tres tantos consistentes en ______ fojas útiles por el anverso, para lo efectos legales a que haya lugar.

POR LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO SOCIAL

C. RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

_____________________________ C. SUPERINTENDENTE

TESTIGO

_____________________________________ REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

TESTIGO

_________________________________________________ REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA

SOCIAL

secretarÍa de desarrollo social delegaciÓn … › cms › uploads › attachment › file ›...

Documents