pliego de la licitación pública nacional e internacional … · 2007-08-14 · planos y...
TRANSCRIPT
Pliego de la Licitación Pública Nacional e Internacional
ADQUISICIÓN DE TURBOCOMPRESORES, TURBINAS Y SUS REPUESTOS PARA EL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO
(GNEA)
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
1
PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES
INDICE
CAPITULO I.........................................................................................................................4 DISPOSICIONES GENERALES .........................................................................................4 ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego. ....................................................................4 ARTICULO 2°: Glosario.......................................................................................................4 ARTICULO 3°: Normas supletorias. ....................................................................................6 ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta. .......................................................6 CAPITULO II........................................................................................................................7 SISTEMAS DE ADQUISICIONES .......................................................................................7 ARTICULO 5°: Sistemas de adquisición de bienes y servicios: ..........................................7 ARTICULO 6°: Adquisición por unidad de medida. .............................................................7 ARTICULO 7°: Adquisición por ajuste alzado. ....................................................................7 ARTICULO 8°: Adquisición por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado..................7 ARTICULO 9°: Adquisición por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. ...............8 CAPITULO III.......................................................................................................................9 PROPONENTES .................................................................................................................9 ARTICULO 10°: Capacidad técnica y financiera. ................................................................9 ARTICULO 11°: Inhabilitados para la presentación.............................................................9 ARTICULO 12°: Domicilio. ................................................................................................10 ARTICULO 13°: Provisión de Bienes y Servicios por Empresas Asociadas. ....................10 ARTICULO 14°: Informes que suministra el licitante. ........................................................11 ARTICULO 15°: Conformidad con la documentación licitatoria.........................................11 ARTICULO 16°: Garantía de mantenimiento de oferta......................................................11 CAPITULO IV ....................................................................................................................12 LAS PROPUESTAS ..........................................................................................................12 ARTICULO 17°: Lugar de presentación de las propuestas. ..............................................12 ARTICULO 18°: Forma de presentación de las propuestas. .............................................12 ARTICULO 19°: Documentos que integran la propuesta. .................................................13 ARTICULO 20°: Causal de desestimación de la oferta .....................................................15 CAPITULO V .....................................................................................................................15 CLASES DE LICITACION .................................................................................................15 ARTICULO 21°: Clases de licitación. ................................................................................15 ARTICULO 22°: Licitación de “etapa única”. .....................................................................15 ARTICULO 23°: Licitación de “etapa múltiple”...................................................................16 ARTICULO 24°: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple. ...........16 ARTICULO 25°: Día inhábil en fecha de apertura. ............................................................17 CAPITULO VI ....................................................................................................................17 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS .......................................17 ARTICULO 26°: Evaluación de las propuestas. ................................................................17 ARTICULO 27°: Dictamen de evaluación. .........................................................................18
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
2
ARTICULO 28°: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. .............19 CAPITULO VII ...................................................................................................................19 ADJUDICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS............................................................20 ARTICULO 29°: Adjudicación............................................................................................20 CAPITULO VIII ..................................................................................................................20 FIRMA DEL CONTRATO ..................................................................................................20 ARTICULO 30°: Garantía de cumplimiento del contrato. ..................................................20 ARTICULO 31°: Documentos integrantes del contrato......................................................20 ARTICULO 32°: Transferencia del contrato. .....................................................................21 ARTICULO 33°: Cambio de domicilio del contratista.........................................................21 TITULO II...........................................................................................................................21 CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL..........................................................21 CAPITULO I.......................................................................................................................22 ORGANIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS...........................................................22 ARTICULO 35°: Documentación en la realización del objeto del contrato. .......................22 ARTICULO 36°: Oficina para la Inspección. ......................................................................22 ARTICULO 37°: Daños a personas y bienes.....................................................................23 ARTICULO 38°: Prórrogas del plazo: ................................................................................23 CAPITULO II......................................................................................................................24 DIRECCION DEL CONTRATO .........................................................................................24 ARTICULO 39°: Representante Técnico. ..........................................................................24 ARTICULO 40°: Inspección Tecnica .................................................................................24 ARTICULO 41°: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección...........................25 ARTICULO 42°: Notas de pedido. Parte Diario .................................................................26 ARTICULO 43°: Interpretación de la documentación técnica. ...........................................26 ARTICULO 44°: Discrepancias entre distintas partes del contrato....................................26 ARTICULO 45°: Terminación de los trabajos. ...................................................................27 CAPITULO III.....................................................................................................................27 PERSONAL DEPENDIENTE.............................................................................................27 ARTICULO 46°: Salarios. ..................................................................................................27 ARTICULO 47°: Idoneidad del personal. ...........................................................................28 CAPITULO IV ....................................................................................................................28 MATERIALES Y TRABAJOS.............................................................................................28 ARTICULO 48°: Abastecimiento de materiales. ................................................................28 ARTICULO 49°: Calidad de los materiales y trabajos. ......................................................28 ARTICULO 50°: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. ......................................28 ARTICULO 51°: Calidad del equipo. .................................................................................29 ARTICULO 52°: Corrección de trabajos defectuosos........................................................29 ARTICULO 53°: Vicios ocultos. .........................................................................................30 CAPITULO V .....................................................................................................................30 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS ................................................................30 ARTICULO 54°: Subcontratistas. ......................................................................................30 ARTICULO 55°: Responsabilidad......................................................................................31 ARTICULO 56°: Otros contratistas. ...................................................................................31 CAPITULO VI ....................................................................................................................31 DESARROLLO DEL CONTRATO .....................................................................................31 ARTICULO 57°: Plazo. ......................................................................................................31 ARTICULO 58°: Mora........................................................................................................32
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
3
CAPITULO VII ...................................................................................................................32 MODIFICACIONES DE CONTRATO ................................................................................32 ARTICULO 59°: Modificaciones de contrato. ....................................................................32 ARTICULO 60°: Reajuste de garantía...............................................................................32 ARTICULO 61°: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad
de ENARSA.................................................................................................................32 CAPITULO VIII ..................................................................................................................33 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DEL CONTRATO..........................................33 ARTICULO 62°: Medición. Certificación. ...........................................................................33 ARTICULO 63°: Retenciones sobre los certificados..........................................................33 ARTICULO 64°: Sustitución del fondo de reparos.............................................................34 ARTICULO 65°: Pago de los certificados. .........................................................................34 CAPITULO IX ....................................................................................................................34 RECEPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO................................................................34 ARTICULO 66°: Recepción Provisoria ..............................................................................35 ARTICULO 67°: Plazo de garantía. ...................................................................................35 ARTICULO 68°: Recepción Definitiva. ..............................................................................35 ARTICULO 69°: Recepciones parciales. ...........................................................................36 ARTICULO 70°: Devolución de garantías. ........................................................................36 CAPITULO X .....................................................................................................................36 RESCISION DEL CONTRATO..........................................................................................36 ARTICULO 71°: Causas de rescisión................................................................................36 ARTICULO 72°: Liquidación de los trabajos y materiales. ................................................37 CAPITULO XI ....................................................................................................................37 DISPOSICIONES VARIAS ................................................................................................37 ARTICULO 73°: Seguros...................................................................................................37 CAPITULO XII ...................................................................................................................38 SANCIONES .....................................................................................................................38 ARTICULO 74°: Hechos que pueden originar sanciones. .................................................38 ARTICULO 75°: Recursos. ................................................................................................38
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
4
CLAUSULAS GENERALES PARA
LA LICITACION Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TITULO I
BASES DE LICITACION
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.
Es objeto del presente pliego, la licitación, adquisición de los bienes y servicios por
parte Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), los que se ajustarán a las bases
de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se
completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los bienes y servicios que se
liciten.
ARTICULO 2°: Glosario.
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:
1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de los bienes y
servicios a su favor, hasta la firma del contrato.
2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte
del precio de cada ítem del presupuesto.
3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración
formuladas con relación a la documentación licitatoria.
4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a
la documentación licitatoria.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
5
5) Comisión Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que,
conforme al pliego, resulten inadmisibles.
6) Comitente: ENARSA,
7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.
8) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.
9) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública
Nacional.
10) Dirección del Contrato: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los
planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión de los
certificados correspondientes a la provisión del objeto del contrato.
11) Documentación licitatoria: Está constituida por el presente pliego, el Pliego de
Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra
documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales.
12) Inspección Técnica: Quien representa técnicamente a ENARSA en las actividades de
supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y
facultada para realizar el contralor del contrato.
13) Licitante: ENARSA
14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta,
integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la
propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan
de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde
relación con aquélla.
15) P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales.
16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Adquisición
de Bienes y Servicios .
17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.
18) Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la
fecha de cotización en el caso de adquisiciones directas. Serán los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
6
no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados
aprobados por ENARSA.
19) Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.
20) Propuesta: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir su
participación en la licitación.
22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
características del objeto del contrato, que representa al contratista ante ENARSA a
todos los efectos técnicos.
23) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
ARTICULO 3°: Normas supletorias.
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Nº 13.064, sus modificatorias y complementarias. En caso de
silencio, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.
ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.
Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 10 (diez) días antes
del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados
podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones
correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por el
licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentación.
El licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio
mediante circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura.
Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar
parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o publicadas en
el Boletín Oficial.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
7
CAPITULO II
SISTEMAS DE ADQUISICIONES
ARTICULO 5°: Sistemas de adquisición de bienes y servicios:
La adquisición se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por
unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por otros sistemas de excepción que se
establezcan en regímenes especiales.
ARTICULO 6°: Adquisición por unidad de medida.
Las adquisiciones de bienes y servicios se contratarán por el sistema de unidad de
medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial
y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.
Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos
los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que los bienes y servicios resulten concluidos con
arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.
Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con
la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.
ARTICULO 7°: Adquisición por ajuste alzado.
La adquisición de bienes y servicios por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse
de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) adquisición por ajuste alzado sin presupuesto
oficial detallado; 2) adquisición por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.
ARTICULO 8°: Adquisición por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.
Los bienes y servicioss se contratarán sobre la base del monto total establecido por
el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son
al solo efecto del pago a cuenta del importe total de los bienes y servicios.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
8
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que los bienes y servicios resulte en cada parte y
en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.
Antes de la firma del contrato, ENARSA exigirá al adjudicatario, de no haberse
adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem
siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicación de, precios unitarios y totales
de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:
1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En
caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicado la razón de su eliminación.
2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se
intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su
presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea
requerido.
Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del
presupuesto, ENARSA exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días
de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha
del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que
estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio de ENARSA.
Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base
para la adjudicación.
ARTICULO 9°: Adquisición por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.
Los bienes y servicioss se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto
total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las
certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de los
bienes y servicios.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la bienes y servicios resulte en cada parte y
en su todo concluidos con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
9
Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del
porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto
ofertado con el del presupuesto oficial.
CAPITULO III
PROPONENTES
ARTICULO 10°: Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes
que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
proveído en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.
Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar.
El P.C.E. definirá la capacidad de adquisición para cada licitación,
En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad
para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada
una de las empresas.
Asimismo, deberán presentar declaración jurada de bienes y servicios que estén
proveyendo o en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las
bienes y servicioss que se encuentren proveyendo y/o en proceso de adjudicación, sus
montos contractuales, plazos de entrega o duración y fechas de inicio y finalización de la
provisión.
ARTICULO 11°: Inhabilitados para la presentación.
No podrán concurrir como proponentes:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
10
1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la
voluntad social.
2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.
3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de
presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.
4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de
contrataciones vigente de la Administración Nacional.
5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.
ARTICULO 12°: Domicilio.
El proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el
P.C.E. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo
domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E.
ARTICULO 13°: Provisión de Bienes y Servicios por Empresas Asociadas.
En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación,
deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de
Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán
modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
autorización de ENARSA.
La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la
ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.
En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la
Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
11
cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de
la garantía de mantenimiento de la oferta.
ARTICULO 14°: Informes que suministra el licitante.
El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación
licitatoria.
Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán
mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificación.
ARTICULO 15°: Conformidad con la documentación licitatoria.
La sola presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria.
ARTICULO 16°: Garantía de mantenimiento de oferta.
El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante
la constitución de una garantía a favor de ENARSA, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la contratación que se licite.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes
formas:
1) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del
licitante.
2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del
Código Civil.
3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
12
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que
no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía.
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que
el garante declara conocer y aceptar.
El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compañía con la que se haya asegurado.
El licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada
la decisión.
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que
en cada caso se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderán la garantía a que se
refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la
adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación
de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo.
CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS
ARTICULO 17°: Lugar de presentación de las propuestas.
Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E. o en
el respectivo llamado a licitación.
ARTICULO 18°: Forma de presentación de las propuestas.
Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
13
se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitación, las que se identificarán como
“ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o
paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y número de la
licitación y la fecha y hora de apertura.
En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe
contener cada uno de los sobres.
Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la
propuesta.
El proponente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y
siempre que lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego.
En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el
señalado como “ORIGINAL”.
La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno
conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que no
resultará necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los
planos y toda otra documentación técnica que integren dichos pliegos.
Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.
ARTICULO 19°: Documentos que integran la propuesta.
La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:
1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 20.
3) Declaración de constitución del domicilio especial del proponente en la jurisdicción que
se establezca en el P.C.E.
4) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia autenticada).
6) Declaración jurada con la nómina de las bienes y servicios proveídos por el proponente
y las que se hallen proveyendo, incluyendo información completa sobre plazos de
iniciación y finalización de la provisión. Para las que se hallen en ejecución, deberá
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
14
presentarse una certificación de ENARSA indicando estado de avance del contrato e
informe sobre cumplimiento de plazos.
7) Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances
económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados
por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades con una duración inferior a los dos
años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y
la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.
8) Certificación de equipos: de considerarlo necesario, se establecerán en el P.C.E. las
necesidades mínimas requeridas en equipos.
9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.
10) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.
11) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los
firmantes de la propuesta.
12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de unión transitoria de
empresas, si correspondiera.
13) Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el proponente
acepta la competencia que se establezca para cada contrato en el P.C.E.
14) Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el
pleito.
15) La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.
16) El presupuesto de la oferta para el objeto del contrato.
17) Análisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y
modificatorios.
18) Plan de trabajos.
19) Curva de inversión.
20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
15
ARTICULO 20°: Causal de desestimación de la oferta
La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente,
que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de
ellas, será causal de desestimación de la propuesta.
CAPITULO V
CLASES DE LICITACION
ARTICULO 21°: Clases de licitación.
Podrán efectuarse licitaciones de la siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de
“etapa múltiple”.
ARTICULO 22°: Licitación de “etapa única”.
La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará
como únicas leyendas las siguientes: denominación de los bienes y servicios a la cual
corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del
proponente; día y hora fijados para la apertura.
El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.
Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en
el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados
que concurran, y se procederá de la siguiente forma:
1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término.
2) Se verificará el correcto estado de los sobres.
3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos
contiene la garantía de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el
P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de apertura.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
16
4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de
apertura, nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de
constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Adquisición Anual expedido
por el Registro Nacional.
El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan
formulado observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.
No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.
ARTICULO 23°: Licitación de “etapa múltiple”.
Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo
que se indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes:
denominación de los bienes y servicios a la cual corresponde la propuesta; número de
licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la
apertura.
El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.
Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo
23, apartados 1) a 15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de lo sobres indicados en
el P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas:
1) Denominación de los bienes y servicios.
2) Nombre y domicilio del proponente.
En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación
especificada en el artículo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el
P.C.E.
ARTICULO 24°: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.
Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en
el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados
que concurran, y se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 26
del presente pliego.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
17
El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan
formulado observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dará por
finalizado el acto de apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres
interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante.
No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.
En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los sobres
que contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas preseleccionadas,
y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas proponentes
con mención de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución
de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta será leída y suscrita por los
funcionarios actuantes y los proponentes que deseen hacerlo. En ningún caso se
permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
ARTICULO 25°: Día inhábil en fecha de apertura.
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado
para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora
del primer día hábil posterior.
CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 26°: Evaluación de las propuestas.
Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo
anterior, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y
podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o
subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y
si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con
pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
18
La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que
por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.
ARTICULO 27°: Dictamen de evaluación.
Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepción
de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de
las propuestas, el que constará en una acta.
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de
su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga
al licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.
Se establecerá en el P.C.E. la notificación, en forma fehaciente a todos los
proponentes o la publicación en el Boletín Oficial, del dictamen de evaluación,
consignándose asimismo el plazo de publicación.
En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá, en dicho dictamen
aconsejando la adjudicación. El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5)
días de la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese término el
expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista.
Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto
que disponga la adjudicación.
En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los sobres que contengan
los antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la
Comisión Evaluadora emitirá el dictamen aconsejando la precalificación o preselección de
las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podrán
impugnar el dictamen de evaluación del Sobre N° 1, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial, durante ese término el
expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el
P.C.E. se indiquen plazos especiales.
En caso de licitaciones con dos o más sobres el P.C.E. establecerá el
procedimiento a seguir.
En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito
para su consideración, deberá acompañarse una garantía constituida mediante
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
19
certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nación a favor del licitante,
por el monto que se establezca en el P.C.E.
La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno
derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.
Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comisión Evaluadora deberá emitir su
dictamen de evaluación de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta
económica, que constará en una acta, y se expedirá aconsejando la adjudicación. Este
dictamen deberá notificarse en forma fehaciente a todos los proponentes o publicarse en
el Boletín Oficial, dentro del plazo que establezca el P.C.E., y podrá ser impugnado dentro
de los cinco (5) días de la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese
término el expediente se pondrá a disposición de los proponentes para su vista. Si se
hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga
la adjudicación.
ARTICULO 28°: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta.
El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la
garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal
incumplimiento.
La garantía será devuelta de inmediato:
a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
múltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran
solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 20.
Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación
de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de
la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este
pliego.
CAPITULO VII
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
20
ADJUDICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 29°: Adjudicación.
Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto
administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en
cuenta la oferta económica, la capacidad de tecnica financiera, los antecedentes y
cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la provisión
de los bienes y servicios. Dicho acto será notificado fehacientemente al adjudicatario y al
resto de los proponentes.
Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas
serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el
P.C.E., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 30°: Garantía de cumplimiento del contrato.
Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su
cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el
artículo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el
contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato, el ENARSA podrá
rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es
facultad del ENARSA proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles,
un plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento del contrato.
ARTICULO 31°: Documentos integrantes del contrato.
1) Serán documentos integrantes del contrato:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
21
a.- El presente pliego;
b.- El P.C.E.;
c.- Los planos y planillas de la licitación;
d.- El P.E.T.;
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial del objeto del contrato cuando así corresponda en razón del
sistema de adquisición;
g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicación.
2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:
;
c.- El plan y diagrama de provisión de los bienes y servicios aprobado por e ENARSA;
d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;
e.- Libro de notas de pedido;
g.- Actas de recepción;
ARTICULO 32°: Transferencia del contrato.
Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación
de ENARSA.
ARTICULO 33°: Cambio de domicilio del contratista.
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del
contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de dos (2) días, en forma fehaciente
a ENARSA, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se
establezca en el P.C.E.
TITULO II
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
22
CAPITULO I
ORGANIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 34°: Plan de Entrega o Provición
El contratista queda obligado a entregar los bienes y/o proveer el servicio el objeto
del contrato dentro del plazo que se fije en el P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en
cuya oportunidad se labrará un acta.
Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que
no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 13.064,
ENARSA tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la
garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados.
Si ENARSA no ejerciera este derecho, el plazo de entrega de bienes y/o provisión de
servicios se computará a partir del vencimiento del plazo indicado.
ARTICULO 35°: Documentación en la realización del objeto del contrato.
Es obligación del contratista tener permanentemente durante la ejecución de la
prestación un ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá
agregando la documentación accesoria especificada en el artículo 36, apartado 2).
ARTICULO 36°: Oficina para la Inspección.
El contratista instalará, en lugar próximo a sus oficinas, los locales para oficinas de
la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones
serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción
Definitiva del objeto del contrato , y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la
Inspección hasta la Recepción Provisional.
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después
de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
23
servicio telefónico quedarán a cargo de ENARSA hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaciones.
ARTICULO 37°: Daños a personas y bienes.
El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que
dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los
bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del
obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se
produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de
excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional del objeto del
contrato y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el
período de garantía.
A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.
ENARSA podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
ARTICULO 38°: Prórrogas del plazo:
A pedido del contratista, el ENARSA podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su
solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo
justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que
impidan el normal desarrollo del contrato; 2) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme
las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de
materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el
contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de
carácter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del ENARSA,
haga procedente el otorgamiento de la prórroga.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
24
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al ENARSA en el plazo de treinta
(30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual
podrán no ser tomadas en consideración.
ENARSA podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la
presentación previa del contratista.
Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el
cronograma de entrega o el plan de realización del servicio, modificándolos solamente a
partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la
aprobación del ENARSA.
CAPITULO II
DIRECCION DEL CONTRATO
ARTICULO 39°: Representante Técnico.
El contratista designará en calidad de Representante Técnico a un profesional con
experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que deberá ser
previamente aceptado por el ENARSA. El Representante Técnico tendrá a su cargo la
conducción de los trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la
Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante Técnico obliga al contratista ante ENARSA.
En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que
incurriere el contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea el P.C.E.
En caso de reiteración de esta infracción, y si ENARSA lo juzga conveniente, el
contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el
sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.
ARTICULO 40°: Inspección Tecnica
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
25
La Inspección Técnica estará a cargo de quien designe ENARSA; éste comunicará
por nota al contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar el lugar donde se
produce el bien o donde se presta el servicio y en cualquier momento sin previo permiso y
cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la
Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que
perturben la marcha de la entrega bienes y provisión de los servicios, harán pasibles al
culpable de su inmediata expulsión del recinto.
ARTICULO 41°: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección.
Todas las órdenes de la Inspección de Técnica, y también las observaciones cuando
su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro
foliado, sellado y rubricado por ENARSA, que la Inspección guardará en la sede de
ENARSA.
Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los tres (3)
días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se
prevea en el P.C.E.
ENARSA podrá, además, mandar a provisionar en cualquier momento, a costa del
contratista, los los bienes o servicios ordenados, deduciéndose su importe del primer
certificado que se extienda. y, en caso necesario, del fondo de reparos.
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.
Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los
términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante ENARSA,
por intermedio de la Inspección Técnica, y en el término de cinco (5) días, un reclamo
fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No
se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista
no asentare los fundamentos de su observación.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
26
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá
de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.
ARTICULO 42°: Notas de pedido. Parte Diario
Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por ENARSA, que aquel
guardará en la sede de ENARSA.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en
el P.C.E., deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que
las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores,
especies, etc., en el plazo de treinta (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u
observación formulados.
ARTICULO 43°: Interpretación de la documentación técnica.
El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la
realización del objeto del contrato y responderá de los defectos que puedan producirse
por su incorrecta interpretación hasta la Recepción Definitiva.
Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la
obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar los trabajos. Ésta, de considerarlo
pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.
Si el contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar
ampliaciones de plazo.
ARTICULO 44°: Discrepancias entre distintas partes del contrato.
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procederá como sigue:
1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;
2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden:
a.- Contrato.
b.- Pliego de Especificaciones Técnicas.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
27
c.- Planos de Detalle.
d.- Planos Generales y Planillas.
e.- Pliego de Cláusulas Especiales y Circulares aclaratorias.
f.- Pliego de Cláusulas Generales.
g.- Ley N° 13.064.
Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en
letras, prevalecerá esta última.
ARTICULO 45°: Terminación de los trabajos.
Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus
fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la
obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.
CAPITULO III
PERSONAL DEPENDIENTE
ARTICULO 46°: Salarios.
El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y
dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones
en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estará condicionado a
la presentación conjunta, por el contratista, de los comprobantes de depósitos por
aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los
trabajos certificados.
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista
no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
28
ARTICULO 47°: Idoneidad del personal.
El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su
asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del
contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando
éste resultare insuficiente.
CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS
ARTICULO 48°: Abastecimiento de materiales.
El contratista tendrá siempre en el lugar de fabricación la cantidad de materiales que
a juicio del comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros
trabajos que no sean de la obra contratada.
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el
contrato.
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no
eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los
obienes o por la demora en terminarlos.
ARTICULO 49°: Calidad de los materiales y trabajos.
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores
reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y
requerir la previa aprobación del comitente..
ARTICULO 50°: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
29
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en los bienes, serán
sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los
planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de ENARSA.
El contratista depositará, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las
muestras de los materiales que la Inspección determine.
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán
retirados por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva
fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará
pasible de la multa que se establezca en el P.C.E.
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a entregarse, a
igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitución dieran lugar.
ENARSA podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista. Éste
además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de
transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.
ARTICULO 51°: Calidad del equipo.
El contratista usará equipo de calidad apropiada al objeto del contrato por
provisionar y ENARSA podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya
sea por su estado o características, no permita la provisión en forma y al ritmo previsto.
ARTICULO 52°: Corrección de trabajos defectuosos.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
30
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecución, el contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y
reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo.
El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
corrección realizarse a satisfacción de aquél.
ARTICULO 53°: Vicios ocultos.
Cuando se considere que pudieran existir vicios no visibles, la Inspección podrá
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar
la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los
gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los
abonará ENARSA.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista
deberá reparar o cambiar los bienes defectuosos en el plazo que se le fije, a contar desde
la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos bienes podrán ser requeridos o
adquiridos por ENARSA a terceros, a costa de aquél., deduciéndose su importe del fondo
de reparos.
La Recepción Definitiva del objeto del contrato no implicará la pérdida del derecho
de ENARSA de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la
reconstrucción de aquellas partes de la bienes en los cuales se descubriera ulteriormente
la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que
determina el artículo 1646 del Código Civil.
CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
ARTICULO 54°: Subcontratistas.
El contratista solamente podrá subcontratar parte del objeto del contrato si media la
autorización previa de ENARSA, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no
exime al contratista de sus obligaciones con relación a ENARSA.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
31
ENARSA podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en la entrega de bienes o
provición del servicio.
ARTICULO 55°: Responsabilidad.
El contratista es el único responsable, ante ENARSA, de todo lo hecho por sus
subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá
agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el
artículo 20 del presente pliego.
ARTICULO 56°: Otros contratistas.
El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su
contrato, que ENARSA encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé la
Inspección para evitar interferencias.
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su bienes y servicios a la de
los demás contratistas o a la que realice directamente ENARSA, ajustándose a las
indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.
Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por
causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.
CAPITULO VI
DESARROLLO DEL CONTRATO
ARTICULO 57°: Plazo.
La bienes y servicios debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la
documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo
al plan de trabajos vigente.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
32
ARTICULO 58°: Mora.
Si la entrega de bienes y/o provisión de servicios contratadas no se terminaran
dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio
de ENARSA, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada en la forma
en que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la
provisión, previa intimación a regularizar el ritmo de la misma, se hará pasible de la multa
que se prevea en el P.C.E.
En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinadas
provisiones, si ellas no estuvieran terminadas en el plazo fijado, entrarán en mora parcial
y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E.
CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE CONTRATO
ARTICULO 59°: Modificaciones de contrato.
ENARSA podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley Nº
13.064.
ARTICULO 60°: Reajuste de garantía.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el
contratista deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de
cumplimiento del contrato.
ARTICULO 61°: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad
de ENARSA.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los
hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de
conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no
respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
33
mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su
demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo
del contratista los gastos provocados por esta causa.
CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DEL CONTRATO.
ARTICULO 62°: Medición. Certificación.
Al final de cada entrega – conforme cronograma de entrega establecido en el PCE o
etapas del de provisión de servicio, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de
la Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.E.
Conformada la misma por la Inspección, el contratista preparará, de acuerdo con ella, los
certificados ajustándose para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones
complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.
Cada certificado debe comprender la totalidad de la provisión realizada desde el
comienzo del contrato hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.
Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el
PCE.
En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con
los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.
ARTICULO 63°: Retenciones sobre los certificados.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
34
Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el P.C.E.;
estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de contrato,
para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del comitente hasta la
Recepción Definitiva del contrato, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara
cuando le fuera ordenado.
El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
ARTICULO 64°: Sustitución del fondo de reparos.
Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos por
alguna de las garantías previstas en el artículo 20 del presente pliego.
ARTICULO 65°: Pago de los certificados.
Junto con el certificado, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la
que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado.
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los sesenta (60) días corridos de
la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el
P.C.E. se establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos.
Fíjase, además, un plazo de diez (10) días que correrán a partir de la presentación
de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese
observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el contratista lo
presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término
indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de
aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.
CAPITULO IX
RECEPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
35
ARTICULO 66°: Recepción Provisoria
El objeto del contrato será recibido provisionalmente por la Inspección ad
referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminado de acuerdo con el
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos
establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T.
Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente
autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se
consignará la fecha de la efectiva terminación del objeto, a partir de la cual correrá el
plazo de garantía.
En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la
invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la
presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia
del contratista.
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan el objeto por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de
incumplimiento por parte del contratista, se podrá decidir la rescisión del contrato y la
ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con
cargo al contratista.
ARTICULO 67°: Plazo de garantía.
Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de doce
(12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución
deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de los bienes.
ARTICULO 68°: Recepción Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la
Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción
Provisional. Si se comprobare el buen estado del objeto del contrato y el correcto
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
36
funcionamiento del mismo quedará recibido definitivamente, dejándose constancia en
acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya
expiración se efectuará una nueva verificación del estado del objeto y, si en esta
oportunidad NARSA resolviera aceptarlo, quedará efectuada la Recepción Definitiva.
Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado,
ENARSA podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros., tomando las sumas
necesarias del fondo de reparos.
ARTICULO 69°: Recepciones parciales.
Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes del objeto del
contrato y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada uno de ellos será
motivo de Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los
artículos 91, 93 y 95.
Asimismo, ENARSA podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere
conveniente.
ARTICULO 70°: Devolución de garantías.
La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de
fondo de reparos, le será devuelto al contratista después de aprobada la Recepción
Definitiva del objeto del contrato y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías.
CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO
ARTICULO 71°: Causas de rescisión.
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los
artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
37
ARTICULO 72°: Liquidación de los trabajos y materiales.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 73°: Seguros.
El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros
que se detallan a continuación:
1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la
construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las
Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra
Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.
2) Seguro de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado al objeto de la
licitación.
3) Seguro de accidentes que cubra al personal de ENARSA.
3) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el
P.C.E., a su nombre y el de ENARSA, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o
reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y
mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza,
en relación con ello.
Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos,
debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado,
y con vigencia hasta la Recepción Provisoria.
Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera
satisfacción de ENARSA.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
38
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su
exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que
tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la
suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto
de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato.
El contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. ENARSA, luego de la
evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión.
CAPITULO XII
SANCIONES
ARTICULO 74°: Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o
de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, las que serán previstas en
el P.C.E., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y
acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el
puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el
grado de incumplimiento registrado por éste.
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto
original más los importes de las modificaciones aprobadas.
ARTICULO 75°: Recursos.
El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
39
ARTICULO 76°: Percepción de multas.
El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda
después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el ENARSA.
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los
importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del
contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida del
saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la
resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara
sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés
compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los
descuentos sobre certificados.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
40
PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LOS TURBOCOMPRESORES
A INSTALAR EN LAS PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 03/2007
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
41
MEMORIA
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
LICITACION PUBLICA Nº 03/2007 EJERCICIO: 2007
CLASE: ETAPA MULTIPLE
NACIONAL E INTERNACIONAL
SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE
ALZADO
LICITACION Nº:03/07
VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500)
RETIRO Y VISTA
Lugar/Dirección Plazo y Horario
Oficinas de ENARSA, Av. del Libertador
1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, (C1112ABN), República
Argentina, TEL. (54-11) 4801-9325.
Vista del Pliego de Bases y Condiciones:
www.enarsa.com.ar
Desde el 3 de Agosto de 2007. De lunes
a viernes, de 10 a 16 hs.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
42
CONSULTAS
Lugar/Dirección Plazo y Horario
Oficinas de ENARSA, Av. Alicia Moreau
de Justo 1780, Piso 2º “E”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
CP1107AFJ. TEL. (54-11) 4-894-8470.
Hasta diez días hábiles antes de la
apertura del sobre N°1, de lunes a
viernes, de 10 a 16 hs.
PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar Día y Hora
Oficinas de ENARSA, Av. del Libertador
1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. TEL (54-11) 4801-9325
Hasta 30 minutos antes de la apertura
ACTO DE APERTURA
Lugar
Oficinas de ENARSA, Av. del Libertador
1068, 2º Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Día y Hora
3 de Septiembre de 2007 a las 12 horas.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
43
PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES
INDICE
ARTICULO 1: Objeto............................................................................................................. ARTICULO 2: Presupuesto Oficial. ....................................................................................... ARTICULO 3: Ley Aplicable. ................................................................................................. ARTICULO 4: Jurisdicción..................................................................................................... ARTICULO 5: Lugar de Entrega y Condición de Entrega. ARTICULO 6: Sistema de contratación. ................................................................................ ARTICULO 7: Adquisición y vista de pliegos......................................................................... ARTICULO 8: Consultas y aclaraciones al pliego. ................................................................ ARTICULO 9: Del oferente. Habilidad. Formas de Presentación. ......................................... ARTICULO 10: Presentación de las ofertas. ......................................................................... ARTICULO 11: Garantía de mantenimiento de la oferta. ...................................................... ARTICULO 12: Plazo de mantenimiento de la oferta ............................................................ ARTICULO 13: Normas para la presentación de ofertas ...................................................... ARTICULO 14: Acto de apertura del sobre N° 1 ................................................................... ARTICULO 15: Vista y observaciones al contenido del sobre N°1........................................ ARTICULO 16: Parametros de evaluación del sobre N°1 ..................................................... ARTICULO 17: Notificación, publicación e impugnaciones al Dictamen de Evaluación del Sobre N°1 ............................................................................................................................. ARTICULO 18: Acto de preselección .................................................................................... ARTICULO 19: Apertura del sobre N°2. ................................................................................ ARTICULO 20: Criterios de evaluación del sobre N° 2. ........................................................ ARTICULO 21: Dictamen de Evaluación............................................................................... ARTICULO 22: Impugnación-Garantía.................................................................................. ARTICULO 23: De la adjudicación ........................................................................................ ARTICULO 24: Desempate de ofertas-Mejora de ofertas ..................................................... ARTICULO 25: Firma del contrato......................................................................................... ARTICULO 26: Garantia de cumplimiento del contrato ......................................................... ARTICULO 27: Instrumentos contractuales y documentación accesoria. ............................. ARTICULO 28: Orden de prelación de los documentos ........................................................ ARTICULO 29: De la Inspeccion. .......................................................................................... ARTICULO 30: Obligaciones del contratista: seguros........................................................... ARTICULO 31: Obligaciones del contratista: personal. ......................................................... ARTICULO 32: Obligaciones del contratista: Gestiones y habilitaciones .............................. ARTICULO 33: Obligaciones del contratista: Calidad de los materiales. .............................. ARTICULO 34: Cronograma de entregas-certificados de avance. ........................................ ARTICULO 35: Plan de Certificacion - Condiciones de pago................................................ ARTICULO 36: Recepción provisoria .................................................................................... ARTICULO 37: Plazo de garantía. ........................................................................................ ARTICULO 38: Desperfectos. ............................................................................................... ARTICULO 39: Recepción Definitiva. .................................................................................... ARTICULO 40: Normas y reglamentación aplicable..............................................................
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
44
ARTICULO 41: Fotografia de los productos .......................................................................... ARTICULO 42: Aprobación o rechazo de los productos ....................................................... ARTICULO 43: Inspecciones................................................................................................. ARTICULO 44: Instrumentos de medición............................................................................. ARTICULO 45: Ensayos........................................................................................................ ARTICULO 46: Garantía de los productos ............................................................................ ARTICULO 47: Penalidades por incumplimientos varios ...................................................... ARTICULO 48: Mora en el Pago ARTICULO 49: Causales de resción por culpa del contratista. ............................................. ARTÍCULO 50.- Retenciones sobre los Certificados ARTICULO 51: Control de Recepcion ARTICULO 52: Cláusula anticorrupción ................................................................................ ANEXO I: PLANILLA DE COTIZACIÓN ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, DIRECTOR SUPLENTE, SINDICO, SOCIO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA SOBRE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA
ANEXO V.A: DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO
ANEXO V.B: DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON ENARSA
ANEXO VI: LEY 25.551- COMPRE TRABAJO ARGENTINO
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
45
GLOSARIO
ENARSA: ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. Comitente.
COMISIÓN EVALUADORA: Es un órgano colegiado, encargado de emitir las circulares
aclaratorias del Pliego, aplicar los criterios de evaluación y recomendar a la autoridad
competente para adjudicar la conveniencia, inconveniencia, admisibilidad o
inadmisibilidad de las ofertas presentadas.
BOLETÍN OFICIAL: Diario oficial de publicaciones de la REPÚBLICA ARGENTINA, donde
se publican las normas jurídicas y en él se difunden las principales etapas vinculadas con
el procedimiento licitatorio: convocatoria, circulares, Dictamen de Evaluación, etc.
CIRCULAR ACLARATORIA: Comunicación emitida por la Comisión Evaluadora destinada
a aclarar cuestiones vinculadas con la presente licitación o a responder a consultas
formuladas por los interesados.
DDU: “Entrega derechos No Pagados” ( Delivered Duty Unpaid ) - INCOTERMS 2000
INTERESADO: Es toda persona física, jurídica o UTE que adquirió un ejemplar del Pliego.
OFERENTE: Es el Interesado que en forma individual o de UTE, presenta una oferta en la
presente licitación.
OFERTA: Es la declaración de voluntad irrevocable, unilateral y recepticia efectuada por
el oferente de conformidad con el Pliego.
ADJUDICATARIO: El proponente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra a su
favor, hasta la firma del contrato.
CONTRATISTA: Es el adjudicatario que ha firmado el contrato.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
46
PLIEGO: Comprende el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas.
PCE: Pliego de Cláusulas Especiales.
PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales o Pliego de Cláusulas Generales
para la Licitación y Contratación de Obras Públicas.
PEM: Puesta en marcha
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.
PRUEBA DE PERFORMANCE: Constatación del cumplimiento de las especificaciones
detalladas por el contratista, durante setenta (72) horas corridas.
API: American Petroleum Institute (API)
UTE: Unión Transitoria de Empresas según Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550.
CONSORCIO O CONSORCIO DE COOPERACION: son aquellos reglados por la Ley
26.005.
QA: Aseguramiento de Calidad
QC: Control de Cantidad
Valor actual: Flujo de Fondos descontado a una tasa de descuento. PEM: Puesta en marcha
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
47
PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES ARTÍCULO 1: OBJETO
La presente licitación tiene por objeto la adquisición de los bienes y servicios que
se detallan a continuación, destinados a la construcción del Gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA).
PRIMERA ETAPA
Para la Estación compresora Nº 1:
• Dos Módulos de compresión de gas constituidos por turbina y
compresor de gas centrífugo y sus correspondientes accesorios, que
cumplimenten los requerimientos de las Cláusulas Técnicas y
específicamente, los documentos:
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000010 Rev.3 “Hoja de datos”
• Un kit de Herramientas especiales necesarias para el mantenimiento
de las turbinas y compresores ofertados.
• Una turbina de repuesto de similares características del tipo o modelo
de equipo ofertado. La misma se suministrará en contenedor metálico
apto para su almacenamiento a la intemperie, con sellos herméticos y
presurizados con un gas, que asegure su preservación contra la
oxidación.
• Un kit de Repuestos necesarios para dos años de operación, por
cada modulo de compresión ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
de los dos módulos de compresión.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
48
• Dos kit de repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha (PEM)
• Dos cursos de capacitación para el personal operativo de ENARSA
de 160 horas cada uno a dictarse en idioma español, en la estación
compresora a construir en Campo Durán. El primero estará orientado
a la operación de los módulos y a él asistirán un máximo de seis
operadores. El segundo orientado al mantenimiento de los módulos al
que asistirán cinco operadores. En ambos casos, estará a cargo del
contratista, procurar el espacio físico, los equipos informáticos y
demás muebles necesarios para que el dictado de los cursos de
capacitación.
SEGUNDA ETAPA
Para la Estación compresora Nº 1:
• Un módulo de compresión de gas constituido por turbina y
compresor de gas centrífugo de similares características tipo y
modelo de los ofertados para la primera etapa con sus
correspondientes accesorios, que cumplimenten los requerimientos
de las Cláusulas Técnicas y específicamente, los documentos:
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000010 Rev.3 “Hoja de datos”
• Un kit de Repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha (PEM) del módulo de compresión de gas ofertado.
• Un kit de Repuestos necesarios para dos años de operación del
modulo de compresión ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
del módulo de compresión ofertado.
Para la Estación compresora Nº 2:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
49
• Dos módulos de compresión de gas constituidos por turbina y
compresor de gas centrífugo y sus correspondientes accesorios, que
cumplimenten los requerimientos técnicos de las Cláusulas Técnicas
y específicamente, los documentos:
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000001 Rev.D “Hoja de datos”
• Un kit de Repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha por cada modulo de compresión ofertado (PEM)
• Un kit de Herramientas especiales necesarias para el mantenimiento
de los módulos de compresión ofertados.
• Un kit de Repuestos necesarios para dos años de operación, por
cada modulo de comprensión ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
de los modulos de compresión ofertados..
• Dos cursos de capacitación para el personal operativo de ENARSA
de 160 horas cada uno a dictarse en idioma español, en la estación
compresora a construir en Juárez. El primero estará orientado a la
operación de los módulos y a él asistirán un máximo de seis
operadores. El segundo orientado al mantenimiento de los módulos al
que asistirán cinco operadores. En ambos casos, estará a cargo del
contratista, procurar el espacio físico equipos informáticos y demás
muebles necesarios para que el proveedor dicte los cursos de
capacitación.
Para la Estación compresora Nº 3:
• Dos módulos de compresión de gas constituidos por turbina y
compresores de gas centrífugos y sus correspondientes accesorios,
que cumplimenten los requerimientos técnicos de las Cláusulas
Técnicas y específicamente los documentos:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
50
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000001 Rev.D “Hoja de Datos”
• Un kit de repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha (PEM) por cada modulo de compresión ofertado.
• Un kit de Herramientas especiales necesarias para el mantenimiento
de los módulos de compresión ofertados.
• Un kit de Repuestos necesarios para dos años de operación por cada
modulo ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
de los módulos de compresión ofertados.
• Una turbina de repuesto del mismo tipo y modelo del equipo
ofertado para las Estaciones Compresoras Nº 2 y 3. La misma se
suministrará en contenedor metálico apto para su almacenamiento a
la intemperie, con sellos herméticos y presurizados con gas, que
asegure su preservación contra la oxidación.
CONDICIONES PARTICULARES REQUERIDAS:
1. Todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos,
sin uso y contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño
y materiales.
2. En los equipos a proveer se requiere la utilización de reductores de emisiones
ambientales como NOx y CO.
3. Garantizar los valores de potencia y consumo de gas combustible para las dos
condiciones operativas requeridas indicadas en el documento adjunto GNEA-IB-
3085-M-HD-000010 Rev.3 “Hoja de Datos” (100% y 80% del flujo total a comprimir).
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
51
4. Asimismo, el proveedor deberá hacer entrega de los manuales de operación y
mantenimiento de los equipos turbocompresores y de sus accesorios en idioma
español, conjuntamente con los bienes descriptos y de acuerdo al Cronograma de
Entrega.
ARTÍCULO 2.- PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la presente licitación, asciende a la suma de $
247.947.464,67 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 67/100).
El presupuesto consignado precedentemente incluye el valor de los bienes y
servicios objeto de la presente licitación, más los tributos respectivos.
ARTÍCULO 3.- LEY APLICABLE
La presente licitación se realiza en el marco de los Decretos Nº 267/07 y 805/07 y
la Resolución Nº 412/07 del MINSTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS.
En cumplimiento de las normas citadas, la presente se regirá por la Ley Nº 13.064;
por las disposiciones del Título I del Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.023 de fecha 13 de Agosto de 2001, en
tanto no se opongan a la ley mencionada en primer término, por este Pliego y por las
Circulares que se emitan en consecuencia.
En todo cuanto no esté expresamente previsto en las normas mencionadas en el
párrafo anterior, será de aplicación el Derecho Argentino, al que los oferentes se someten
por el solo hecho de adquirir el Pliego y/o de presentar ofertas en esta licitación, con
renuncia expresa a cualquier otra normativa que pudiera resultar aplicable.
En materia de legalizaciones y de reconocimiento de documentos emitidos por
autoridades extranjeras, se aplicarán los convenios vigentes entre la REPUBLICA
ARGENTINA y el Estado del que provengan dichos documentos.
La adquisición del presente pliego implicará pleno conocimiento y aceptación de
todas las condiciones y requisitos establecidos en la normativa mencionada.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
52
El cómputo de los plazos se realizará de acuerdo al Decreto/ Ley 19.549/72, en
consecuencia, los días se contarán como días hábiles administrativos, salvo que
expresamente se consignare lo contrario en el presente Pliego.
ARTÍCULO 4.- JURISDICCION
Los interesados, oferentes, adjudicatario y contratista se someten, para la
resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las
obligaciones dimanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales
en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES de la REPUBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional, que pudiere corresponder y
a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de la oferta importa la
aceptación de esta jurisdicción.
El oferente o su apoderado o representante legal, deberá completar la
declaración de aceptación de competencia contenida en el ANEXO III del presente Pliego.
ARTÍCULO 5.- LUGARES DE ENTREGA y CONDICION DE ENTREGA
Los lugares de entrega de los equipos son:
- Estación Compresora Nº 1: Campo Durán, Pcia. de Salta. Coordenadas geográficas: 22 11 50.98 S 63 34 5.14 W
- Estación Compresora Nº 2: Juárez, Pcia. de Formosa. Coordenadas geográficas: 23 49 55.70 S 61 58 36.27 W
- Estación Compresora Nº 3: Gato Colorado, Pcia. de Santa Fe. Coordenadas geográficas: 28 5 25.47 S 61 10 20.57 W
Nota: Coordenadas POSGAR Proyección Gauss Kruger-Elipsoide WGS 84
Condición de Entrega:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
53
1) Bienes: a) Cuando se trate de bienes que provengan del extranjero la condición de entrega
será DDU (INCOTERMS 2000), en los lugares de entrega indicados precedentemente.
b) Cuando se trate de bienes que provengan de la República Argentina, los mismos
serán entregados sobre medio de transporte en los lugares de entrega indicados
precedentemente.
2) Servicios:Los servicios serán prestados en el lugar indicado en cada una de las etapas
detalladas en el Artículo 1.
ARTÍCULO 6.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN
ENARSA contratará bajo el Sistema de AJUSTE ALZADO, aceptando el oferente
por la sola presentación de su oferta tal modalidad de contratación y asumiendo el
compromiso de entregar los productos contratados conforme a su fin y requerimientos
técnicos y legales del presente pliego licitatorio.
ARTÍCULO 7.- ADQUISICIÓN Y VISTA DE PLIEGOS
El Pliego de la presente licitación estará a la vista y podrá ser adquirido por todo
interesado durante el plazo y en el horario establecidos en la MEMORIA en las oficinas de
ENARSA, sitas en Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se encontrará a disposición de los interesados en la página Web de ENARSA:
www.enarsa.com.ar.
El costo del presente Pliego asciende a la suma de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($ 3.500, 00).
ARTÍCULO 8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO
Durante la etapa de adquisición de pliegos y hasta DIEZ (10) días hábiles antes de
la apertura, los interesados podrán formular consultas relacionadas con la presente
licitación. Las mismas serán formuladas por escrito y presentadas indefectiblemente en
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
54
las oficinas de ENARSA, Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso 2° E, CP1107AFJ,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con firma del oferente o su representante legal y
harán concreta referencia a los puntos a aclarar.
Si a criterio de ENARSA la consulta es pertinente y contribuye a una mejor
comprensión e interpretación del Pliego, elaborará una circular aclaratoria, la cual será
publicada por UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y,
simultáneamente con dicha publicación, notificada al consultante y al resto de los
interesados. Igual procedimiento se observará en aquellos casos en los que el ENARSA
estime pertinente efectuar aclaraciones de oficio.
Tanto las circulares emitidas como consecuencia de las consultas formuladas por
los interesados, como las que ENARSA efectúe de oficio, pasarán a formar parte, a partir
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, del
presente Pliego.
ARTÍCULO 9.- DEL OFERENTE. HABILIDAD. FORMAS DE PRESENTACIÓN.
Solo pueden ser oferentes los fabricantes de los bienes requeridos en la presente
licitación.
La oferta presentada por quien no posea la calidad de fabricante será desestimada
sin más trámite.
Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor
de las bases y condiciones del llamado y de las características de los bienes y servicios
licitados, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que
pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y
disposiciones legales aplicables. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación
de las condiciones establecidas en el Pliego.
Pueden ser oferentes las personas físicas, sociedades y Uniones Transitorias de
Empresas y/o Consorcios que reúnan los requisitos establecidos en el Pliego.
Para el caso de que la oferta se efectuare en forma conjunta por más de una
empresa, deberá unificarse la personería, otorgando poder especial al representante
común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
55
de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y
suscripción del Contrato.
Cada uno de los oferentes o en su caso los integrantes quedará obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la
presentación de la oferta, la Adjudicación y suscripción del contrato, debiendo así
declararlo expresamente en su carta de presentación y en su caso, en los poderes
acordados al representante común.
Para presentarse a esta licitación, los oferentes deberán acreditar no hallarse
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad previstas por el PCG. A tal efecto las
personas físicas, y, en el caso de personas jurídicas, sus presidentes, directores,
directores suplentes, síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán
presentar, integrando la Carpeta “A” las Declaraciones Juradas contenidas en los
ANEXOS I y II.
Los oferentes que se presenten asociados bajo un contrato de colaboración
empresaria deberán hacerlo mediante la constitución de un Consorcio de Cooperación el
cuál se regirá por la Ley 26.005 o una UTE, en los términos del Capítulo III, Sección II de
la Ley Nº 19.550, de Sociedades Comerciales, acompañando a su oferta el contrato
constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso formal de su constitución.
Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de los
Consorcios de Cooperación o las UTE deberán otorgarse por instrumento público y,
además de lo requerido por sus regímenes particulares, contener expresamente:
a) La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente
licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su
realización.
b) El compromiso expreso de cada uno de sus integrantes de asumir la
responsabilidad principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
empresas/ empresarios individuales asociados, respecto del cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes de la presente licitación; de la Adjudicación
y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del contrato.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
56
c) El compromiso de mantener la vigencia de la UTE/ Consorcio de
Cooperación por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las
obligaciones emergentes de esta licitación;
d) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las
empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la
aprobación previa y expresa de ENARSA;
e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada
establecida en sus respectivos contratos constitutivos.
Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE ó del Consorcio de
Cooperación deberá acompañarse copia autenticada de las actas por las que, el órgano
competente de cada una de las sociedades integrantes de la Unión/Consorcio de
Cooperación, haya aprobado la constitución de la misma. Cada una de las integrantes de
la UTE/Consorcio deberá presentar, además, la totalidad de la documentación que el
presente PCE exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el
domicilio y la personería.
ARTÍCULO 10.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se realizará en la fecha y hora establecidas en la
MEMORIA de este PCE, en las oficinas de ENARSA, sita en Av. del Libertador Nº 1068,
Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, hasta media hora antes
de la apertura de las ofertas. No se aceptarán ofertas enviadas por correspondencia.
ARTÍCULO 11.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Para cotizar en la presente licitación es obligatorio presentar una garantía de
mantenimiento de la oferta, por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del
Presupuesto Oficial estipulado en el Artículo 2º de este Pliego.
La presente garantía tendrá validez por un plazo que debe exceder en treinta (30)
días la fecha de vencimiento del período de validez de la oferta.
Los medios de afianzamiento admitidos en concepto de garantía de mantenimiento
de oferta serán los siguientes:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
57
a) Depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Plaza de
Mayo, a nombre de Energía Argentina Sociedad Anónima, Cuenta Corriente Nº 3590/19.
b) Aval bancario u otra fianza a satisfacción de ENARSA, constituyéndose el
fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de
división y excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de
interpelación judicial previa. Dicha fianza o aval deberá ser otorgada por una institución
bancaria internacionalmente reconocida.
c) Póliza de seguro de caución emitida por una compañía autorizada a operar
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, constituyéndose el asegurador en
deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia expresa a los beneficios de
división y excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de
interpelación judicial previa.
En caso de fabricantes extranjeros, la póliza podrá tener por tomador a su
representación permanente o sucursal debidamente constituida en el país.
En los casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera, el importe de la
garantía se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA
NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la
garantía.
La falta de constitución de las garantías exigidas o su constitución en forma no
ajustada a las disposiciones que anteceden constituirá una causal de inadmisibilidad de la
oferta.
ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas por el término de CIENTO
VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha de la apertura de la licitación o
hasta la firma del contrato, lo que ocurriere primero, mediante la constitución de la
garantía prevista en el Artículo 11 del presente pliego.
La obligación de mantenimiento de la oferta se renovará en forma automática por
períodos de TREINTA (30) días corridos, si el oferente no hiciese saber su voluntad
expresa de desistir de la oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos de antelación a
su vencimiento.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
58
ARTÍCULO 13.- NORMAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS
La oferta estará contenida en DOS (2) sobres o paquetes cerrados identificados
con los Números “1” y “2”. En el exterior de dichos sobres o paquetes sólo se consignarán
los datos relativos a la presente licitación (número de licitación, objeto y expediente por el
que tramita), la fecha y hora establecidas para la apertura (en el caso del Sobre Nº “1”) y
la identificación del oferente (nombre y apellido o razón social, Nº de CUIT o equivalente).
Ambos sobres o paquetes serán presentados en forma simultánea, hasta la fecha y hora
indicadas en la MEMORIA.
13. 1.Normas y Formalidades comunes a ambos sobres
13.1.a Firma del oferente o su representante legal: Cada foja de la oferta, incluidos los
planos, fotocopias de certificados y toda documentación que se agregare a la misma,
deberá estar foliada, firmada y sellada por el oferente o por su representante legal. En el
caso de documentación de contenido técnico, la misma deberá estar suscripta, además,
por el Representante Técnico designado por el oferente, quien será responsable del
contenido y exactitud de la información suministrada.
13.1.b. Certificaciones, legalizaciones y traducciones: Toda la documentación presentada
en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano público y
legalizada si correspondiere, para ser considerada en el presente llamado licitatorio. Los
documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por
autoridad consular o con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente,
de acuerdo a la legislación argentina y convenios internacionales vigentes con el país de
procedencia. Los documentos y asientos contables deberán hallarse firmados en todas
sus hojas por Contador Público matriculado en la jurisdicción que corresponda, y
legalizados por el Consejo Profesional o entidad profesional competente en el país de que
se trate. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su
correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado, y legalizados
por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en
idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
59
13.1.c. Cantidad de copias: Los oferentes deberán entregar toda documentación
requerida en TRES juegos, a saber: UN original y DOS copias. Si existieren discrepancias
entre el original y las copias, prevalecerá lo expresado en los originales, sin perjuicio de la
responsabilidad que al oferente correspondiere por los perjuicios o errores de
interpretación ocasionados como consecuencia de dichas discrepancias.
13.1.d. Idioma de la oferta: La oferta y los documentos relativos a ella deberán constar en
idioma español.
13.1.e. La sola presentación de la documentación requerida por el presente pliego
autoriza a ENARSA a confirmar e investigar sobre la veracidad de los antecedentes que
los mismos contienen, sin que el oferente pueda negarse amparándose en normas de
confidencialidad.
La denegatoria de tal solicitud será causal de desestimación de su oferta y de
pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.
13.2. Contenido y formalidades del Sobre Nº 1
El Sobre Nº 1 deberá contener TRES carpetas: una correspondiente a los
Antecedentes Empresarios y Económico-Financieros, otra a los Antecedentes Técnicos y
otra a la Oferta Técnica.
13.2. a. Antecedentes Empresarios y Económico-Financieros
El primer folio de la Carpeta de Antecedentes Empresarios y Económico-
Financieros, será un índice que detallará acabadamente el contenido de la misma y
responderá a la foliatura asignada por el oferente. Seguidamente, deberán incluirse los
siguientes documentos en ORIGINAL Y DOS copias, en el orden aquí consignado:
13.2.a.1 Constitución de domicilio: Los oferentes, nacionales o extranjeros, deberán
constituir, a todos los efectos relacionados con la presente licitación, domicilio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual serán válidas todas las notificaciones y
diligencias que se practiquen, mientras el oferente no manifieste fehacientemente al
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
60
ENARSA su voluntad de constituir uno nuevo. Además de dicho domicilio, los oferentes
deberán informar su número de teléfono, fax y un e-mail donde poder cursarles
comunicaciones vinculadas con la presente licitación.
13.2.a.2 Copia autenticada del contrato constitutivo de la sociedad y en su caso, del
contrato o compromiso de constitución de la UTE/ Consorcio de Cooperación.
13.2.a.3 Instrumento que acredite la representación del firmante: Deberá acompañarse a
la oferta el instrumento que acredite la representación de quien suscribe la misma (poder
con facultades suficientes, acta de directorio, etc.), debidamente autenticados.
13.2.a.4 Últimos DOS (2) balances de cierre de ejercicio: Dichos balances deberán estar
suscriptos por Contador Público y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas o equivalente en la sede social principal del oferente. Si se tratare del
representante o sucursal no permanente de una empresa extranjera, deberá presentar los
balances de la firma representada, debidamente certificados en origen o apostillados.
Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite de presentación del último
balance sea igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá
presentarse un estado de situación patrimonial auditado del período no comprendido en el
último balance cerrado. Asimismo y en el caso de que los balances se encontraren en
moneda extranjera, deberá acompañarse conversión de los valores resultantes del mismo
a pesos, tomando como base el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION
ARGENTINA, del día anterior al cierre del balance respectivo, suscripta por Contador
Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A dicha
conversión deberá acompañarse una nota, donde el profesional interviniente exprese los
criterios que ha utilizado para la evaluación y exponga los rubros que integran los estados
contables respectivos.
En caso de que la moneda original del balance no sea cotizada por el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA, se admitirá que la conversión sea efectuada en primer lugar a
dólares estadounidenses tomando como base el tipo de cambio vendedor de la Reserva
Federal de los Estados Unidos y luego de dólares a pesos de acuerdo al tipo de cambio
establecido por el presente Artículo.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
61
Cabe destacar que el Estado de Situación Patrimonial al que hace referencia el Artículo
mencionado, deberá ser suscripto por Contador Público y legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas o entidad equivalente en la sede social principal del
oferente, acompañando además el correspondiente dictamen de auditoria externa.
13.2.a.5 Referencias bancarias y comerciales: Los oferentes deberán acompañar a su
propuesta, referencias bancarias emitidas por entidades financieras autorizadas a operar,
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 21.526 o de acuerdo a las leyes del país donde
tenga la sede principal de sus negocios la sociedad, así como referencias comerciales
comprobables.
13.2.a.6 Certificado fiscal para contratar vigente o documento equivalente que acredite la
inexistencia de deudas fiscales y previsionales: Los oferentes nacionales deberán
presentar certificado fiscal para contratar vigente emitido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos de acuerdo a la Resolución General de AFIP 1814/05. Asimismo, los
oferentes deberán acompañar a su propuesta una declaración jurada de que no poseen
deudas exigibles por ningún concepto con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal ni
con ENARSA.
Para el caso de empresas extranjeras, deberán presentar el documento equivalente al
certificado fiscal que corresponda en el país de origen.
13.2.a.7 Recibo que acredite la adquisición del Pliego: Los oferentes deberán acompañar
a su presentación, copia autenticada del recibo que acredite la adquisición del Pliego.
13.2.a.8 Declaración jurada de habilidad para contratar con el Estado, así como con
ENARSA (ANEXO III del PCE).
13.2.a.9 Declaración jurada de aceptación de competencia (ANEXO IV del PCE)
13.2.a.10 Declaración jurada de juicios con el Estado Nacional y con ENARSA (ANEXOS
IV.a. y IV.b. del PCE)
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
62
13.2.a.11 Garantía de mantenimiento de oferta (Artículo 11 del PCE).
13.2.a.12 En caso que el oferente fuere una firma extranjera, deberá acreditar la
existencia de representación permanente o sucursal en la República Argentina. En su
defecto deberá presentar un compromiso expreso a tales fines para el caso de
adjudicación.
13.2.a.13. En el caso de oferentes nacionales deberán adjuntar:
• Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
• Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Convenio
Multilateral.
• En caso de corresponder constancia de inscripción como agente de recaudación
de impuestos provinciales o nacionales.
• En caso de corresponder constancia de exención y/o exclusión de impuestos
nacionales, provinciales y/o municipales.
13.2. b Carpeta de Antecedentes Técnicos
13. 2.b.1 Nómina de contratos y órdenes de compra de temática y envergadura similares
a la que se licita, incluyendo localización, una breve descripción del objeto de
contratación, información del cliente, tipo de bienes, cantidades provistas, fecha de inicio,
de finalización y monto de cada contrato. El oferente deberá acreditar antecedentes en la
provisión de este tipo de turbo compresores.
13.2.b.2 Copias debidamente autenticadas de contratos, órdenes de compra y todo otro
documento tendiente a acreditar la realización de los contratos declarados en
cumplimiento de lo dispuesto por los apartados anteriores y del desempeño del oferente
en los mismos.
13.2.b.3. Constancia de certificación de las normas calidad, en el caso de que los
oferentes posean procedimientos de aseguramiento de la calidad.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
63
13.2.b.4. Los oferentes deberán acompañar a su oferta la folletería, planos, instructivos y
toda otra documentación tendiente a posibilitar la evaluación técnica del material ofertado.
Dicha documentación deberá presentarse en idioma español, o con la correspondiente
traducción, la que correrá por cuenta del oferente y será realizada por un traductor de la
matrícula u otra persona técnicamente competente.
13.2.b.5. A los fines de acreditar la capacidad exigida, los oferentes deberán indicar
clientes y lugares donde las unidades se encuentran en operación, acompañando la
documentación probatoria pertinente.
13.2.b.6. Designación del profesional que actuará en carácter de Representante Técnico,
con la conformidad de dicho profesional respecto de la designación y su Currículum Vitae.
La designación definitiva de dicho profesional quedará sujeta a la conformidad de
ENARSA.
13.2.b.7 Información relativa a la idoneidad del personal, materiales, medios económicos
y técnicos, que permitan verificar que el Oferente se encuentra en condiciones de
cumplimentar las obligaciones emergentes del presente pliego.
13.2.b.9. Nómina detallada de equipos similares a los ofrecidos, que se encuentren
operando en el mundo y fundamentalmente en Argentina. Detallar los clientes y plantas
compresoras donde se encuentren en operación.
13.2. c Carpeta de Oferta Técnica.
13.2.c.1 Oferta Técnica
A los efectos de poder determinar el producto ofertado, el oferente transcribirá las
características del equipo a cotizar describiendo detalladamente el tipo de producto y
calidad ofrecida.
13.2.c.2 Cronograma de fabricación:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
64
Junto con su propuesta, los oferentes deberán presentar para cada módulo turbocompresor
un cronograma o plan de fabricación, que demuestre el avance físico para cada fase
productiva. Dicho plan o cronograma deberá estar dividido en etapas o fases mensuales.
Asimismo, deberá adjuntarse el cronograma de test de ensayos a realizarse en fábrica por
el proveedor.
13.2.c.3 Procedimiento:
El Oferente deberá presentar con su oferta un Procedimiento completo de Manipuleo,
Transporte y Estiba de los turbocompresores, sus accesorios y demás elementos auxiliares
a los mismos.
La Comisión evaluará la consistencia entre el Procedimiento presentado y el cronograma
de entrega.
13.2.c.4. Precisar la cantidad de horas de funcionamiento a partir de las cuales el
proveedor considera necesario efectuar una recorrida general de las turbinas (overhaul),
el tiempo que insume la misma y donde se realizará el trabajo.
13.2.c.5. Precisar el régimen de servicios y paradas anuales que el proveedor recomienda
realizar y el tiempo que insume cada una de ellas.
13.2.c.6. En caso de que los equipos ofertados sean de más de un modelo, indicar en un
listado específico, las piezas que puedan ser intercambiadas entre los mismos.
13.3 Contenido y formalidades del Sobre Nº 2
13.3. a OFERTA ECONOMICA:
La oferta económica deberá estar debidamente volcada en la “PLANILLA DE
COTIZACIÓN” que como ANEXO I forma parte del presente PCE. Dicha oferta deberá
contener los precios unitarios y el precio total de los bienes y servicios que se propone
suministrar de acuerdo al presente, debiendo precisarse, entre otros, los siguientes datos:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
65
Precisar el costo de cada recorrida general (overhaul) para cada modulo ofrecido.
Este valor no forma parte del objeto de la presente licitación, no obstante deberá
consignarse a los efectos de la aplicación de la formula establecida en el Articulo
21 del PCE. Precisar descripción y cantidades, con sus precios unitarios, de un Kit de repuestos
necesarios para asegurar la puesta en marcha (PEM) de los equipos.
Precisar descripción y cantidades, con sus precios unitarios de un Kit de repuestos
necesarios, para DOS (2) años de operación por tipo o modelo de equipo ofertado.
Precisar descripción con sus precios unitarios, de los kits de herramientas
especiales recomendadas por el proveedor a ser utilizadas en el mantenimiento de
las turbinas y los compresores. Se suministrará un listado y descripción de las
mismas.
Precisar detalle del personal y el precio global con que el proveedor suministrará
para realizar el alistamiento y puesta en marcha (PEM) de cada equipo
turbocompresor. El proveedor indicará el tiempo considerado en su oferta para este
servicio. El mismo debe incluir las pruebas de 72 horas de marcha ininterrumpida y
las verificaciones que sean -a criterio de ENARSA- necesarias realizar para
verificar la recepción de los equipos suministrados.
Desagregar el precio del transporte de los bienes hasta el lugar de destino indicado
en el Artículo 5 del PCE.
En el precio cotizado por los turbocompresores, el proveedor deberá incluir a su
costo, el valor de los pasajes aéreos, alojamientos, traslados y alimentación, de
CUATRO (4) representantes de ENARSA, que asistirán a presenciar los test de
ensayos del a realizarse en fábrica por el proveedor. El proveedor indicará en su
oferta, las previsiones incluidas en la misma (hitos y duración de los eventos).
MONEDA DE COTIZACION
La moneda de cotización será dólares estadounidenses.
El precio ofertado debe mantenerse durante todo el contrato para el caso de ser
adjudicado, no pudiendo ser actualizado ni variado bajo ninguna circunstancia. ENARSA
no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté especificado
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
66
en las ofertas. Los precios cotizados serán cotizados a todos los efectos fijos e
inamovibles.
No será de aplicación el Decreto 1295/02.
OFERTAS ALTERNATIVAS
No se aceptarán ofertas alternativas.
Cotización – Errores
Si el total cotizado no respondiera al precio unitario, prevalecerá el unitario.
Todo error de cotización denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la
desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía en la proporción que corresponda.
Dado que ENARSA es Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado, el
Oferente deberá efectuar su cotización discriminando la parte del precio y la del impuesto.
En los casos en que la contratación, a juicio del Oferente, no estuviera gravada alcanzada
por el impuesto, o el Oferente estuviera exento de tributarlo, deberá indicarlo
expresamente, haciendo mención de la normativa o Resolución que lo establezca.
En el caso de resultar contratista un Oferente que haya cotizado sin impuesto, por
considerar que la contratación no está alcanzada por el gravamen, ENARSA no
reconocerá bajo ningún concepto dicho impuesto, si la exención aludida, al momento de la
cotización, no fuera procedente a juicio de la AFIP.
Se destaca que si la contratación estuviese gravada con el impuesto y el Oferente no
discriminó el mismo - en el caso de tratarse de un Responsable Inscripto - ni hizo
aclaración alguna sobre el gravamen, ENARSA considerará que en el precio cotizado está
incluido dicho impuesto, procediendo - en el caso de resultar contratista - a discriminar la
parte del precio y del Impuesto al Valor Agregado al emitir el Contrato respectivo,
debiendo las facturaciones correspondientes adecuarse a tal requisito.
ARTÍCULO 14.- ACTO DE APERTURA DEL SOBRE Nº 1
En la fecha y hora indicadas en la Memoria, se procederá a la apertura del Sobre
Nº 1. En dicha oportunidad se labrará un acta donde se consignarán los siguientes datos:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
67
nombre de los oferentes y la forma de constitución de la garantía. También se hará
constar la reserva del Sobre Nº 2.
ARTÍCULO 15.- VISTA Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas dentro de los CINCO (5) días
hábiles siguientes a la fecha de apertura, término en el cual podrán presentar, asimismo y
si lo estimaren procedente, observaciones respecto al contenido del Sobre Nº 1.
Vencido dicho plazo de vista, comenzará el período de evaluación de las ofertas,
durante el cual las actuaciones permanecerán reservadas, hasta que se emita y publique
el dictamen respectivo.
ARTÍCULO.16- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1
A efectos de la evaluación de las Propuestas, se podrá solicitar a los participantes
aclaraciones a su presentación, siempre que las mismas no modifiquen la original, ni
alteren el principio de igualdad entre los participantes.
Asimismo, ENARSA, durante el período de evaluación de ofertas, efectuará las
verificaciones y/o inspecciones de la planta del fabricante de las turbinas, compresores y
demás elementos constitutivos de su provisión, que considere pertinentes para comprobar
los antecedentes técnicos expuestos.
En caso de que el Oferente no suministre los elementos que puedan solicitarse o
no permita efectuar las verificaciones o inspecciones correspondientes, ENARSA
desestimará la oferta, lo cual quedará asentado en el Registro de Proveedores de
ENARSA, como así también se hará pasible de las sanciones que puedan corresponder.
La oferta que no alcance los requisitos mínimos establecidos a continuación será
considerada como “Inadmisible”:
A) Antecedentes Técnicos: Puntaje (PTec):
Máximo posible: 60 (sesenta) puntos.
Mínimo requerido: 40 (cuarenta) puntos.
B) Aspectos Empresarios: Puntaje (PEmp):
Máximo posible: 40 (cuarenta) puntos.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
68
Mínimo requerido: 24 (veinticuatro) puntos.
Para resultar seleccionada la Oferta deberá obtener un mínimo de 40 (cuarenta)
puntos en PTec y 24 (veinticuatro) puntos en PEmp.
La suma de la calificación de los aspectos A y B no deberá ser inferior a 70
(setenta) puntos.
Los criterios de evaluación mencionados en los párrafos precedentes se aplicarán
de modo acumulativo o combinado, es decir que los oferentes deberán cumplir ambos
mínimos (mínimo global y mínimo por aspecto) para poder precalificar.
El puntaje final obtenido (PF) será el resultado de la suma del puntaje obtenido en
los aspectos técnicos y el puntaje obtenido en los aspectos empresarios: PF = PTec +
PEmp.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
A) Antecedentes técnicos: Puntaje (Ptec)
El puntaje de antecedentes técnicos, se calificará sobre la base de la información
proporcionada por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos y de
aquella información complementaria o ampliatoria que la Comisión Evaluadora obtenga,
como consecuencia de las inspecciones, verificaciones y toda otra diligencia llevada a
cabo durante la etapa de evaluación de las propuestas.
Los puntajes obtenidos en los rubros A1 a A4 (que abajo se detallan) serán
otorgados de acuerdo a la discriminación establecida en el inciso A) de las Planillas de
Evaluación de Ofertas que complementa este Artículo.
A1. El Oferente deberá presentar los antecedentes que lo acrediten como proveedor de
equipos de las características técnicas similares a las requeridas en el PET, en los
últimos CINCO (5) años.
En todos estos conceptos se deberá contar con antecedentes de magnitud y
complejidad equivalente a los mismos rubros que forman parte de la adquisición
objeto de la presente licitación. En tal sentido se considerará la cantidad de
proyectos presentados como antecedentes. Puntaje máximo: 40 (cuarenta) puntos.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
69
Para el caso de una UTE/Consorcio, se evaluará como la sumatoria de la cantidad y
montos de los contratos de cada uno de los miembros de la UTE/Consorcio. En
consecuencia, no se admitirá que algún integrante de la Unión/Consorcio no cuente
con experiencia.
Los antecedentes en provisiones similares deberá ser reunidos y acreditados por
quien revista el carácter de oferente en la licitación.
Para el caso de UTE/Consorcio, se sumarán los antecedentes de cada uno de sus
miembros.
A2. El Oferente deberá presentar los antecedentes que lo acrediten como proveedor
certificado en procedimientos que garanticen la calidad de los materiales con las
características técnicas a las requeridas en el PET. Puntaje máximo: 20 (veinte)
puntos.
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS
A1 Antecedentes de la empresa en la provisión de
turbocompresores similares a los solicitados
Máximo: Asignado
ha provisto más de 500 40
ha provisto de 51 y hasta 499 inclusive 25
ha provisto entre 11 y hasta 50 inclusive 15
ha provisto menos de 11o no ha provisto
turbocompresores 0
A2 Cumplimiento Normas de calidad Máximo: Asignado
Certificación ISO 9001 o similar 20
Certificación ISO 9002 o similar 15
B) Aspectos empresarios – Cuadros y definiciones aclaratorias.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
70
El puntaje de Aspectos Empresarios se calificará sobre la base de la información
proporcionada por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos y de
aquella información complementaria o ampliatoria que la Comisión Evaluadora obtenga
como consecuencia de las inspecciones, verificaciones y toda otra diligencia llevada a
cabo durante la etapa de evaluación de las propuestas. Los puntajes obtenidos en los
rubros B.1 a B.4 (que abajo se detallan) serán otorgados de acuerdo a la discriminación
establecida en el inciso B) de las Planillas de Evaluación de Ofertas que complementa
este Artículo.
B Índice Composición Valor
B.1 Rentabilidad sobre el
Patrimonio Neto
Utilidad Neta
Patrimonio Neto
Según Planilla
B), punto B1.
B.2 Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente
> Mayor o igual
que 1
B.3 Solvencia Patrimonio Neto
Pasivo Total
> Mayor o igual
que 0,75
B.1. Puntaje máximo: (12) puntos.
B.2. Puntaje máximo: (12) puntos.
B.3. Puntaje máximo: (12) puntos.
B.4. Puntaje máximo: (4) puntos.
En los ítems (B.1 y B.2) para el caso de UTE/Consorcio, cada uno de los miembros
de la UTE deberá obtener un puntaje mayor a 0 (cero). Si alguno de los miembros obtiene
0 (cero) como puntaje, la UTE/Consorcio será descalificada. Si todos los integrantes
superan el valor mínimo requerido, para calcular el puntaje final correspondiente a la
UTE/Consorcio, se hará a través de la siguiente fórmula polinómica:
Donde:
I UTE/Consorcio = IE1 x P1 + ………..+ IEn x Pn
Donde:
IE1...n = Valor del indicador correspondiente a cada una de las empresas que conforman
la UTE/Consorcio.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
71
P1...n UTE/Consorcio= Representa la participación porcentual de cada uno de los
miembros de la UTE.
I UTE/ Consorcio = Es el valor del indicador obtenido para la UTE/Consorcio.
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS EMPRESARIOS
B Puntaje máximo
asignable………………………..40
Puntaje
B.
1
Indicador de rentabilidad Máximo: 12 Asignado Total
Mayor que 10% 12
Mayor que 0% y Menor o igual que 10% 7
Menor o igual que 0% 0
B.
2
Índice de liquidez Máximo: 12 Asignado
Mayor que 1,5 12
Entre 1 y 1,5 7
Menor que 1 0
B.
3
Índice de solvencia Máximo: 12 Asignado
Mayor que 1,5 12
Mayor o igual que 0, 75 y menor o igual
que 1,5
7
Menor que 0, 75 0
B.
4
Años de antigüedad de la empresa Máximo: 4 Asignado
Más de 15 años 4
De 1 a 15 años 2
Menores de 1 año 0
Nota: la calificación cero (0) en un ítem, implica la descalificación de la propuesta
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
72
Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros
Activo corriente:
¨ Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan
efectivamente realizarse durante el período siguiente.
¨ Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se
considerarán como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las
participaciones en sociedades ó UTE ó Consorcio deben ser consideradas como
Activos no Corrientes.
¨ Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a
devengar sobre saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o
incobrables. Los créditos por venta no deben incluir certificados o facturas
caucionadas o descontadas, los que deberán ser considerados como parte del
pasivo corriente.
¨ En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de
directores y/o accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto.
¨ Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que
puedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo
siguiente.
¨ El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o
materiales obsoletos o dañados.
Pasivo corriente:
¨ Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones
devengados al cierre de los Estados Contables.
¨ Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos
correspondientes a multas y punitorios.
Utilidades diferidas:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
73
¨ Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de
activo.
Patrimonio Neto:
¨ En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias que
implique la asignación de activos por parte de la Oferente (honorarios de directorio,
dividendos en efectivo o en especie, reducción de capital, rescate de acciones
propias, etc.).
Utilidad del ejercicio:
¨ Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de otras
erogaciones habituales (honorarios del directorio, gratificaciones al personal
dividendos de acciones preferidas, etc.).
Se utilizará el último balance de cierre de ejercicio presentado oportunamente
según lo especificado en el ARTÍCULO 13 – NORMAS PARA LA PRESENTACION DE
OFERTAS, en su ítem 13.2.a. Carpeta de Antecedentes Empresarios y Económicos -
Financieros para el apartado 2.a.4. – Últimos DOS (2) balances de cierre de ejercicio del
presente Pliego de Cláusulas Especiales.
ARTÍCULO 17.- NOTIFICACION, PUBLICACION E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN
DE EVALUACION DEL SOBRE Nº 1
El Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1 será publicada en el BOLETIN OFICIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el término de UN (1) día. Dicho Boletín podrá ser
consultado en Internet accediendo a la dirección www.boletínoficial.gov.ar, Sección
“Contrataciones”. Simultáneamente con dicha publicación, se notificará a los proponentes
que disponen de un plazo de CINCO (5) días para tomar vista del expediente, plazo en el
cual el mismo estará a disposición en las oficinas de ENARSA sitas en Av. del Libertador
1068, Piso 2, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. El pedido de vista y la vista,
no interrumpen ni suspenden los plazos para impugnar.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
74
ARTÍCULO 18.- ACTO DE PRESELECCION
En el mismo acto que disponga la preselección, serán resueltas las impugnaciones
que hubiesen deducido los oferentes contra el Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1, y
se ordenará la restitución del Sobre Nº 2 y de las garantías de mantenimiento de oferta a
quienes no hubiesen resultado preseleccionados.
El acto de preselección será notificado, en forma fehaciente, a todos los oferentes
dentro de los 5 días hábiles de haber sido emitido.
A partir de esta instancia y con carácter previo a la adjudicación, ENARSA
efectuará las verificaciones y/o inspecciones de la planta del fabricante que considere
pertinentes para comprobar los antecedentes técnicos expuestos.
ARTÍCULO 19.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 El Sobre Nº 2 de aquellas ofertas que hubiesen resultado preseleccionadas, se
abrirá en acto público al que serán debidamente citados todos los oferentes, y que se
realizará dentro de los QUINCE (15) días hábiles de la notificación del acto que apruebe
la preselección. En el acto de apertura del Sobre Nº 2, se procederá a la devolución de
dichos sobres a los proponentes que no hubiesen resultado preseleccionados, juntamente
con las respectivas garantías de mantenimiento de oferta. De lo actuado se labrará un
acta.
En caso de no existir propuestas preseleccionadas, a los efectos de la devolución
de los Sobres Nº 2 y de las garantías de mantenimiento de oferta, una vez notificados del
acto administrativo de preselección, los oferentes o sus apoderados deberán concurrir a
las oficinas de ENARSA, sitas en Av. del Libertador 1068, Piso 2, Ciudad de Buenos
Aires, República Argentina, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. Los sobres y las garantías
solamente serán entregados al proponente o a su representante legal, o bien a persona
debidamente autorizada por éstos.
ARTÍCULO 20.- CRITERIOS DE EVALUACION DEL SOBRE Nº 2
Precio Final = Precio Total Ofertado + + Valor Actual (1) del gasto de combustible (2) durante 20 años de operación. + Valor Actual de los repuestos consumidos durante 20 años de operación. (3) + Valor Actual del costo de los “Overhauls” durante 20 años de operación. (4)
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
75
(1): Tasa de descuento = 12 % anual. (2): Se calculará tomando el valor del consumo informado por el Oferente en las
Especificaciones Técnicas. (3): Se calculará usando el valor ofertado en las líneas 1.5 y 2.8 del Anexo I –
PLANILLA DE COTIZACION. (4): Se calculará usando el valor de la línea 3 del Anexo I – PLANILLA DE
COTIZACION.
En todos los casos, al solo efecto de la comparación entre bienes nacionales y
bienes de origen extranjero, el precio de los bienes de origen no nacional deberá
contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de
acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente, y tal como disponen la Ley Nº
25.551 y sus normas complementarias y reglamentarias. Los gastos que demande la
importación a que alude el Artículo 3º in fine de la ley citada serán calculados
considerando que los mismos ascienden al UNO POR CIENTO (1%) de la base
imponible.
La determinación del carácter nacional de los bienes ofertados se realizará de
acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compre Trabajo Argentino, Ley 25.551, y sus
normas complementarias y reglamentarias.
Si la comparación se efectuare únicamente entre bienes de origen extranjero, por
ser éstos los únicos ofertados o bien porque, realizada la comparación con los nacionales
éstos últimos se hallaren fuera del margen de preferencia establecido por la ley citada, la
comparación entre los bienes de origen no nacional se realizará teniendo en cuenta las
cargas y/o reducciones arancelarias que resulten de los acuerdos internacionales vigentes
entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el país de origen.
ARTÍCULO 21.- DICTAMEN DE EVALUACION
La Comisión Evaluadora emitirá el Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 2, el que
será publicado por UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN,
independientemente que se notifique individualmente por otro medio. Las impugnaciones
al dictamen se regirán por las mismas disposiciones que las establecidas para el Sobre Nº
1.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
76
ARTÍCULO 22. IMPUGNACION – GARANTIA
Los Proponentes deberán, junto con el escrito de impugnación al Dictamen de
Evaluación del Sobre Nº 1 o al Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 2, y como requisito
para la consideración del mismo, constituir un depósito de dinero en efectivo, por un
monto en pesos equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto del Presupuesto
Oficial.
En caso de que sea acogida, se devolverá la garantía dentro de los cinco (5) días
posteriores a la notificación del acto de adjudicación. La garantía se perderá si se
determina que la impugnación fue maliciosa, infundada o con la finalidad de dilatar u
obstruir el procedimiento de selección.
Las impugnaciones que se deduzcan contra el Dictamen de Evaluación del Sobre
N° 2 serán resueltas en el acto de Adjudicación.
ARTÍCULO 23.- DE LA ADJUDICACION
La licitación se adjudicará a la Propuesta más conveniente o se rechazarán todas,
sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los Proponentes.
IMPORTANTE: ENARSA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a
indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
ARTÍCULO 24.- DESEMPATE DE OFERTAS
En caso de igualdad de precios, se solicitará a los oferentes que por escrito y
dentro del término común que al efecto se les fije, formulen una mejora de precios. Las
nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en la misma
forma prevista para el acto de apertura de ofertas. El silencio del oferente invitado a
mejorar, se entenderá como que mantiene su oferta. De subsistir el empate, se procederá
al sorteo público de ofertas empatadas. Para ello se fijará día, hora y lugar del sorteo
público y se notificará por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El
sorteo se realizará en presencia de los interesados si asistieran, y se labrará el acta
correspondiente.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
77
ARTÍCULO 25.- FIRMA DEL CONTRATO
Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el contrato dentro de los DIEZ (10) días
corridos de haber sido citado para la firma del mismo, la adjudicación podrá ser dejada sin
efecto con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
Si ENARSA no se encontrare en condiciones de firmar el contrato dentro de los
SESENTA (60) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar que ésta
se deje sin efecto, con devolución de la garantía, pero sin que ello importe el
reconocimiento de indemnización alguna.
En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE/Consorcio, dentro de los
QUINCE (15) días previos a la suscripción del Contrato, deberá acreditar la inscripción de
la misma ante la Inspección General de Justicia, en los términos establecidos por la
Legislación Argentina. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la
adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
Documentación a presentar a la firma del contrato:
* Cronograma de Entregas.
* Garantía de cumplimiento de contrato.
Gastos de sellado: Será por cuenta del adjudicatario el impuesto de sellos del contrato.
ARTÍCULO 26.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Aquel oferente que resulte adjudicatario de la presente licitación, deberán constituir
garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total
de la adjudicación hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales y vencido
el periodo de garantía. La eventual ejecución de la garantía, lo será sin perjuicio de la
responsabilidad por los daños y perjuicios que el Contratista haya causado. La garantía
de cumplimiento de contrato será constituida en la forma de Fianza Bancaria o una Stand
By Letter of Credit de una Entidad Financiera calificada como AAA.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
78
ARTICULO 27.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
Los documentos del contrato son los detallados en el PCG. El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento, en todas sus partes, de la
documentación detallada precedentemente.
ARTÍCULO 28- ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones
sobre una misma cuestión, ENARSA resolverá con el siguiente criterio de prioridad, salvo
expresa mención en contra respecto al punto cuestionado:
1) Contrato.
2) Circulares con y sin consultas emitidas por ENARSA, previas a la apertura.
3) Pliegos: 1º) Técnico, 2º) Especial, 3º) General.
ARTÍCULO 29.- DE LA INSPECCIÓN: Las pruebas y ensayos para la recepción definitiva, así como las inspecciones y
visados necesarios para emitir los certificados descriptos en el presente pliego, estarán a
cargo de los inspectores que al efecto designe ENARSA, sin perjuicio de la obligación del
contratista de colaborar en todo lo que éstos requieran.
La designación de la Inspección será notificada oportunamente al contratista.
FACULTADES DE LA INSPECCIÓN
La Inspección resolverá todas las cuestiones técnicas vinculadas con la presente
licitación. Las decisiones por ésta adoptadas tendrán, en el ámbito de su competencia, el
carácter de definitivas en lo que atañe a la adecuación o no de los equipos a este Pliego.
DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA
A los efectos de su representación técnica ante la Inspección, el contratista deberá
designar un representante técnico. Dicho representante deberá ser una persona
técnicamente competente. La designación del Representante Técnico estará sujeta a
aprobación por parte de la Inspección, una vez que ésta haya sido constituida.
ARTÍCULO 30.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: SEGUROS
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
79
El Contratista deberá presentar, a la suscripción del acta de inicio de las tareas, la
documentación correspondiente a la contratación de los seguros que a continuación se
detallan, en la modalidad prevista en el PCG:
a) Póliza de los seguros del personal a su cargo y/o contratado, discriminando
especialidades.
b) Póliza de seguro que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del Estado.
El Contratista deberá mantener vigente todos los seguros exigidos en este ARTÍCULO
durante el período de ejecución del contrato y también durante el Período de Garantía,
definidos en la póliza o posteriormente endosados a la misma.
ARTÍCULO 31.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: PERSONAL
El personal empleado por el Contratista para ejecutar el contrato, no adquiere por
esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con ENARSA, siendo
por cuenta del Contratista todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral
con el personal empleado bajo cualquier forma de contratación. Queda bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista todo accidente que ocurra a su personal o a terceros
vinculados o no con la prestación del servicio en ocasión o con motivo del mismo, como
así también el cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos
de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades
emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del
contrato, sin excepción. El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de sus
obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales.
ARTÍCULO 32.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GESTIONES Y
HABILITACIONES
El Contratista deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites,
exigidos por entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas prestadoras de los
servicios que surjan de la provisión de sus equipos y accesorios.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
80
ARTÍCULO 33.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Calidad de los materiales
Todos los productos serán nuevos y sin uso, adecuados a los requerimientos del
contrato.
Se entenderá que un producto es nuevo cuando ENARSA/o quien este designe,
sea el primer usuario desde su fabricación.
El Contratista será asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que
pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados.
ARTÍCULO 34- CRONOGRAMA DE ENTREGAS- CERTIFICADOS DE AVANCE PRIMERA ETAPA: Dentro de los 340 días corridos de la firma del contrato.
Para la Estación compresora Nº 1:
• Dos Módulos de compresión de gas constituidos por turbina y
compresor de gas centrífugo y sus correspondientes accesorios, que
cumplimenten los requerimientos de las Cláusulas Técnicas y
específicamente, los documentos:
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000010 Rev.3 “Hoja de datos”
• Un kit de Herramientas especiales necesarias para el mantenimiento
de las turbinas y compresores ofertados.
• Una turbina de repuesto de similares características del tipo o modelo
de equipo ofertado. La misma se suministrará en contenedor metálico
apto para su almacenamiento a la intemperie, con sellos herméticos y
presurizados con gas, que asegure su preservación contra la
oxidación.
• Un kit de Repuestos necesarios para dos años de operación, por
cada modulo de compresión ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
de los dos módulos de compresión.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
81
• Dos kit de repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha (PEM).
• Dos cursos de capacitación para el personal operativo de ENARSA
de 160 horas cada uno, a dictarse en idioma español, en la estación
compresora a construir en Campo Durán, 45 días corridos antes de la
PEM, cuya fecha de ejecución será oportunamente notificada. El
primero estará orientado a la operación de los módulos y asistirán un
máximo de seis operadores. El segundo estará orientado al
mantenimiento de los módulos y asistirán cinco operadores. En
ambos casos, estará a cargo del contratista el espacio físico, los
equipos informáticos y demás muebles necesarios para que el
dictado de los cursos de capacitación.
SEGUNDA ETAPA: Hasta 643 días corridos desde la firma del contrato
Para la Estación compresora Nº 1:
• Un módulo de compresión de gas constituido por turbina y
compresor de gas centrífugo de similares características tipo y
modelo de los ofertados para la primera etapa, con sus
correspondientes accesorios, que cumplimenten los requerimientos
de las Cláusulas Técnicas y específicamente, los documentos:
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000010 Rev.3 “Hoja de datos”
• Un kit de Repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha (PEM) del módulo de compresión de gas ofertado.
• Un kit de Repuestos necesarios para dos años de operación del
modulo de compresión ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
del módulo de compresión ofertado.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
82
Para la Estación compresora Nº 2:
• Dos módulos de compresión de gas constituidos por turbina y
compresor de gas centrífugo y sus accesorios, que cumplimenten
los requerimientos técnicos de las Cláusulas Técnicas y
específicamente, los documentos:
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000001 Rev.D “Hoja de datos”
• Un kit de Repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha por cada modulo de compresión ofertado (PEM)
• Un kit de Herramientas especiales necesarias para el mantenimiento
de las turbinas y compresores ofertados.
• Un kit de Repuestos necesarios para dos años de operación, por
cada modulo de comprensión ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
de los turbocompresores.
• Dos cursos de capacitación para el personal operativo de ENARSA
de 160 horas cada uno a dictarse en idioma español, en la estación
compresora a construir en Juarez, 45 días corridos antes de la PEM,
cuya fecha de ejecución será oportunamente notificada. El primero
estará orientado a la operación de los módulos y a él asistirán un
máximo de seis operadores. El segundo orientado al mantenimiento
de los módulos al que asistirán cinco operadores. En ambos casos,
estará a cargo del contratista, el espacio físico, los equipos
informáticos y demás muebles necesarios para que el dictado de los
cursos de capacitación.
Para la Estación compresora Nº 3:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
83
• Dos módulos de compresión de gas constituidos por turbina y
compresores de gas centrífugos y sus correspondientes accesorios,
que cumplimenten los requerimientos técnicos de las Cláusulas
Técnicas y específicamente os documentos:
o GNEA-IB-3085-M-MR-000001 Rev.D “Requisición de
Materiales”
o GNEA-IB-3085-M-SP-000001 Rev.3 “Especificación Técnica”
o GNEA-IB-3085-M-HD-000001 Rev.D “Hoja de Datos”
• Un kit de repuestos necesarios para el alistamiento y la puesta en
marcha (PEM) por cada modulo de compresión ofertado.
• Un kit de Herramientas especiales necesarias para el mantenimiento
de las turbinas y compresores ofertados.
• Un kit de Repuestos necesarias para dos años de operación por cada
modulo ofertado.
• Asistencia técnica para el alistamiento y la puesta en marcha (PEM)
de los modulos ofertados.
• Una turbina de repuesto del mismo tipo y modelo del equipo
ofertado para las Estaciones Compresoras Nº 2 y 3. La misma se
suministrará en contenedor metálico apto para su almacenamiento a
la intemperie, con sellos herméticos y presurizados con gas, que
asegure su preservación contra la oxidación.
ARTÍCULO 35.-PLAN DE CERTIFICACIÓN - CONDICIONES DE PAGO
A) PLAN DE CERTIFICACION
1) Los módulos turbocompresores:
a) 15% se certificara con la correcta entrega de los planos
correspondientes a cada maquina, a satisfacción de ENARSA. La
inspección emitirá un certificado que habilitará al contratista a percibir el
pago parcial correspondiente. Los planos deberán ser enviados a la sede
de ENARSA, quedando los gastos respectivos a cargo del contratista.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
84
b) 30% se certificara contra el inicio de las tareas de ensamblado de
cada una de las maquinas, a satisfacción de ENARSA. La inspección
constatara y emitirá un certificado que habilitará al contratista a percibir el
pago parcial correspondiente.
c) 40% se certificara contra la prueba satisfactoria de cada una de las
maquinas efectuadas en el banco de pruebas de la fábrica. La inspección
emitirá un certificado que habilitará al contratista a percibir el pago parcial
correspondiente.
Para percibir cada uno de los pagos detallados precedentemente, el contratista deberá
constituir un seguro de caución o garantía bancaria, a satisfacción de ENARSA, por un
monto igual al correspondiente a la etapa certificada.
Las pólizas serán restituidas cuando el contratista entregue los módulos
turbocompresores en los lugares designados en el presente pliego.
15% se certificara contra la realización satisfactoria de la prueba de
performance por 72 horas ininterrumpidas, conforme a lo establecido por
las reglas del arte para pruebas de este tipo de equipos y asistencia
técnica del contratista, en el destino final de los bienes. La inspección
emitirá un certificado que habilitará al contratista a percibir el pago
correspondiente.
2) Las Turbinas:
40% se certificara contra la realización satisfactoria de cada una de las
pruebas efectuadas en el banco de pruebas de la fábrica. La inspección
emitirá un certificado que habilitará al contratista a percibir el pago
correspondiente.
Para percibir el pago detallado precedentemente, el contratista deberá constituir un
seguro de caución o garantía bancaria, a satisfacción de ENARSA, por un monto igual al
correspondiente a la etapa certificada.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
85
Las pólizas serán restituidas cuando el contratista entregue las turbinas en los lugares
designados en el presente pliego.
60% restante se certificara contra entrega, a satisfacción de ENARSA, en
el lugar de entrega designado en el presente Pliego.
3) Los Kits de herramientas y repuestos:
100% se certificara contra entrega de cada Kit, a satisfacción de
ENARSA, en el lugar de entrega designado en el presente Pliego.
4) Servicios:
100% se certificara luego de certificados satisfactoriamente los servicios
solicitados.
B) CONDICIONES DE PAGO:
a) En el caso de bienes que provengan del país del comprador: Los pagos se realizarán a
los TREINTA (30) días corridos de la presentación ante ENARSA del certificado
respectivo, debidamente extendido y conformado por la Inspección. El certificado deberá
ser acompañado de los correspondientes remitos, facturas y guías de carga si
correspondieren, emitidos por el contratista de acuerdo a la normativa vigente.
b) En el caso de bienes que provengan del extranjero, los pagos se realizaran de la
siguiente manera:
1) Turbocompresores y turbinas
El pago se instrumentará mediante la apertura de cartas de crédito consecutivas,
CUATRO (4) para el caso de los turbocompresores y DOS (2) en el caso de las turbinas,
conforme a las etapas previstas en los Planes de Certificación detallado en el presente
Articulo.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
86
El procedimiento de apertura de las primeras cartas de crédito (turbocompresores y
turbinas) comenzara una vez suscripto el contrato. Los restantes, sucesivamente, una vez
cancelado la inmediatamente anterior.
De requerirse carta de crédito confirmada, los gastos que demande el banco corresponsal
para la confirmación serán a cargo del contratista. El pago será calculado sobre la base
del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, vigente al cierre
del día anterior en el cual ENARSA solicite la transferencia, e independientemente del que
resulte al momento en que la misma se haga efectiva.
2) Kits de herramientas y repuestos:
Los pagos se realizarán a los TREINTA (30) días corridos de la presentación ante
ENARSA del certificado respectivo, debidamente extendido y conformado por la
Inspección. El certificado deberá ser acompañado de los correspondientes remitos,
facturas y guías de carga si correspondieren, emitidos por el contratista de acuerdo a la
normativa vigente.
3) Servicios:
Los pagos se realizarán a los TREINTA (30) días corridos de la presentación ante
ENARSA del certificado respectivo, debidamente extendido y conformado por la
Inspección. El certificado deberá ser acompañado de las correspondientes facturas.
I) Documentación a presentar para el pago de las cartas de crédito:
i) Los módulos turbocompresores:
Para el cobro de la primera carta de crédito (15%): a) Certificado de
correcta entrega de los planos de cada maquina, emitido por la
Inspección de ENARSA. b) Factura correspondiente. c) Copia
autenticada de la Póliza de caución o constancia de constitución de la
garantía bancaria.
Para el cobro de la segunda carta de crédito (30%): a) Certificado del
inicio de las tareas de ensamblado de cada una de las maquinas, a
satisfacción de ENARSA, emitido por la inspección de ENARSA. b)
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
87
Factura correspondiente. c) Copia autenticada de la Póliza de caución o
constancia de constitución de la garantía bancaria.
Para el cobro de la tercera carta de crédito (40%): a) Certificado de
prueba satisfactoria de cada una de las maquinas, efectuadas en el
banco de pruebas de la fábrica, emitida por la Inspección de ENARSA.
b) Factura correspondiente. c) Copia autenticada de la Póliza de caución
o constancia de constitución de la garantía bancaria.
Para el cobro de la cuarta carta de crédito (15%): a) Factura
correspondiente. b) Certificado de realización satisfactoria de la prueba
de performance por 72 horas ininterrumpidas, conforme a lo establecido
por las reglas del arte para pruebas de este tipo de equipos y asistencia
técnica del contratista, en el destino final de los bienes, emitido por la
inspección de ENARSA.
ii) Turbinas:
Para el cobro de la primera carta de crédito (40%): a) Certificado de
realización satisfactoria de cada una de las pruebas efectuadas en el
banco de pruebas de la fábrica por la Inspección de ENARSA. b) Factura
correspondiente. c) Copia autenticada de la Póliza de caución o
constancia de constitución de la garantía bancaria.
Para el cobro de la segunda carta de crédito (60%): a) Certificado de
recepción provisional, emitido por la inspección de ENARSA. b) Factura
correspondiente.
ARTÍCULO 36.- RECEPCION PROVISORIA
Se extenderá el Certificado de Recepción Provisoria de los bienes en el lugar de
destino estipulado en el Artículo 5 del PCE, cuando a criterio de la Inspección de Obra, los
productos hubiesen dado cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas en el
PET y sometido satisfactoriamente a todo ensayo final. El plazo de garantía comenzará a
correr desde la fecha de emisión de dicho certificado.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
88
La Inspección, a pedido de la Contratista, podrá extender Certificados de
Recepción Provisorios Parciales, a medida que se vayan produciendo las entregas de
acuerdo al Plan de Certificación.
Serán a cargo exclusivo del Contratista, las pruebas necesarias, las que
responderán a lo especificado en el PET, e incluirán las pruebas destinadas a verificar la
adecuada construcción y correcto funcionamiento de los productos, materiales y
repuestos.
Asimismo, al finalizar el plazo de entrega y con la última provisión se extenderá el
certificado de recepción provisoria total.
ARTÍCULO 37.- PLAZO DE GARANTIA DE LOS PRODUCTOS
La garantía permanecerá en vigor durante un período de DIECIOCHO (18) meses
a partir de la fecha en que se apruebe la recepción provisoria parcial o a partir de los
DOCE (12) meses de la puesta en funcionamiento plena del bien, lo que ocurriere
primero.
ARTÍCULO 38.- DESPERFECTOS.
ENARSA notificará prontamente al contratista, por escrito, cualquier reclamación
cubierta por la garantía exigida en el ARTÍCULO GARANTIA DE LOS PRODUCTOS.
Al recibir esta notificación, el contratista reemplazará, reparara o tomará las
medidas que fueran necesarias, a criterio de ENARSA, respecto de los bienes
defectuosos, para asegurar su adecuación al Pliego, en un período no superior a los
CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, sin costo alguno para el comprador.
Si el contratista después de haber sido notificado, no tomare las medidas
requeridas por ENARSA, dentro del plazo fijado precedentemente, ENARSA podrá
corregir la situación por cuenta y riesgo del contratista, sin perjuicio de los demás
derechos que pueda tener en virtud del contrato.
Si en cualquier momento durante el Plazo de Garantía se observaran desperfectos
de naturaleza tal que reclamen una investigación de las causas que lo motivan, la
Inspección de Obra la llevará a cabo, poniendo en conocimiento de ello al Contratista. Si
de dicha investigación resultara que la falta es atribuible a defectos y/o a la mala calidad
del material empleado, ENARSA podrá además aplicar al Contratista una penalidad
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
89
consistente en un aumento de Plazo de Garantía, que se graduará de acuerdo con la
importancia de los desperfectos causados.
ARTÍCULO 39.- RECEPCION DEFINITIVA
Finalizado el Plazo de Garantía especificado en el artículo PLAZO DE GARANTIA
DE LOS PRODUCTOS, no mediando observaciones por parte de la Inspección de Obra,
se procederá a la Recepción Definitiva de los productos, a través de la emisión del Acta
de Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará con las mismas formalidades que la
provisoria, previa comprobación del buen estado de los productos a cuyo efecto se
realizarán las pruebas que la Inspección de Obras estime necesarias, pudiéndose repetir
parcial o totalmente las establecidas para la Recepción Provisoria. De las Actas de
Recepción se entregará al Contratista una copia conformada.
En el caso que hubiera recepciones provisorias parciales, a efectos de determinar
las fechas de finalización de los respectivos períodos de garantía, se aplicará a cada
recepción provisoria el mismo Plazo de Garantía establecido para la totalidad de la
entrega.
Se emitirán sucesivas recepciones definitivas parciales, en concordancia con las
recepciones provisorias parciales, el proceso culminará con la conformación de una
recepción definitiva total en relación unívoca a la última entrega que fuera conformada
oportunamente con el certificado provisorio total.
En el acta de recepción definitiva deberá dejarse constancia de la manifestación
del Contratista respecto de reclamos o reservas de derechos referidos a su relación
contractual con ENARSA.
En caso de silencio, se entenderá que el Contratista renuncia a todo reclamo por
hechos o situaciones acaecidos hasta la fecha.
ARTÍCULO 40.- NORMAS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE
Se aplicarán las Normas API, ASTM, ASME y sus Reglamentaciones, según se
detalla en las Especificaciones Técnicas GNEA-IB-M-SP-000001.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
90
ARTÍCULO 41.- FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS
El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de los
productos de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obra. Deberá documentar
fotográficamente las distintas etapas de construcción de los mismos, presentando
mensualmente, en tamaño normalizado de 10cm. x 15cm., las fotografías color de los
trabajos realizados en cantidad y campo adecuados, de manera de brindar una correcta
apreciación del avance, a satisfacción de la Inspección de Obras.
El Contratista deberá preparar los juegos de fotos por triplicado: un juego se
adjuntará como anexo al Certificado de Obra mensual presentado a la Inspección de
Obras, otro será entregado a la Inspección de Obras y el tercero formará parte del archivo
del Contratista.
El Contratista deberá hacer entrega de los correspondientes negativos y en soporte
magnético, a satisfacción de la Inspección de Obras.
ARTÍCULO 42.- APROBACION O RECHAZO DE PRODUCTOS
El Contratista deberá cumplir con las normas API, ASTM, ASME y sus
reglamentaciones, según se detalla en las PET GNEA-IB-M-SP-000001.
Todos los productos deberán contar con aprobación para su venta y uso en el país
de origen.
El Contratista deberá tomar precauciones para que los productos se conserven en
buen estado y no sufran perjuicios por la acción de los agentes atmosféricos.
Los envases o los precintos no podrán ser abiertos hasta tanto hayan sido
inspeccionados.
ARTÍCULO 43.- INSPECCIONES INSPECCION, PLAN DE CALIDAD y ENSAYOS (QA/QC)
Desde el inicio y durante el proceso de fabricación, ENARSA tendrá pleno derecho
de realizar las inspecciones que considere necesarias con el propósito de verificar la
calidad de los productos adquiridos.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
91
El proveedor deberá entregar para aprobación de ENARSA un Plan de Calidad
asociado al Plan de Fabricación. El Plan de Calidad deberá ser presentado dentro de los
CINCO (5) días de la firma del Contrato y antes de la fabricación de los productos.
Será coordinada una reunión de lanzamiento con el objeto de establecer todos los
lineamientos relacionados con la Inspección, Ensayos, Carga, Transporte, Descarga de
los productos y Documentación Final.
ENARSA o su representante designado a tal fin, tendrá libre acceso al o a los
talleres y depósitos del Contratista, Subcontratistas, Proveedores o de quien corresponda,
en cualquier momento en que se efectúen las tareas de fabricación y armado, y/o verificar
y ensayar materiales, elementos y productos.
Las inspecciones que se realicen en talleres y depósitos, no liberan al Contratista
de su responsabilidad respecto al comportamiento ulterior de los productos en su lugar de
destino, ni representan responsabilidad para ENARSA.
En consecuencia el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para
verificar la procedencia, calidad y condiciones de los materiales que se utilicen, y la
bondad de la mano de obra por cuanto será el único responsable por las fallas y
deficiencias que se pudieran originar hasta que venzan los plazos de garantía.
ARTÍCULO 44.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Para todas aquellas operaciones de medición, verificaciones, pruebas o ensayos
de los productos previstos en las especificaciones, el Contratista deberá disponer de los
implementos necesarios, toda vez que ello le sea requerido por ENARSA y en particular
cuando solicite mediciones, verificaciones o pruebas donde se haga necesario contar con
los mismos para constatar el fiel cumplimiento del Contrato.
ARTÍCULO 45.- ENSAYOS
Se realizarán los ensayos previstos por las normas internacionales vigentes en la
materia.
ARTÍCULO 46.- GARANTIA DE LOS PRODUCTOS
El contratista garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato
son nuevos y sin uso. El contratista garantiza además que todos los bienes suministrados
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
92
en virtud del contrato estarán libres de defectos resultantes: del diseño, de los materiales
o la mano de obra o de algún acto u omisión del contratista, que puedan manifestarse
durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes para el destino de los
mismos.
ARTÍCULO 47.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS
Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del contrato importarán la
aplicación de las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de toda otra
penalidad o sanción que pudiere ser aplicable en virtud de las disposiciones de la Ley Nº
13.064, normas complementarias y reglamentarias:
1) Multas por mora en la entrega de los productos
Cuando el Contratista proceda a la ejecución del contrato con lentitud, de modo
que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en el cronograma de
entrega, se le aplicará una multa equivalente al UN DECIMO POR CIENTO
(0,1%) por cada día de mora.
La determinación de los días por mora en la entrega de los productos, se
obtendrá del Cronograma de Entrega.
Los plazos de entrega resultan un factor esencial y ENARSA sufrirá daños y
perjuicios si el Contratista no cumpliere con los mismos o con cualquier extensión
o prórroga que haya sido especialmente autorizada por el Comitente.
A juicio del comitente estas multas podrán ser reiteradas o suspendidas hasta el
cese de la infracción.
2) Multas por paralización o suspensión de las entregas sin causa justificada
Si el Contratista paralizara o suspendiera las entregas sin causa debidamente
justificada y aceptada por ENARSA, se le aplicará una multa de DOS DÉCIMOS
POR CIENTO (0,2%) del monto total del contrato por cada día de paralización o
suspensión.
A juicio de ENARSA estas multas podrán ser reiteradas o suspendidas hasta el
cese de la infracción.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
93
Toda infracción a estas obligaciones podrá ser considerada como un
incumplimiento grave a los efectos de la rescisión del contrato (conf. Artículo 36
de la Ley Nº 13.064).
3) Multas por otros incumplimientos
Todo otro incumplimiento contractual, que no tuviere previsto en el presente
Artículo o en otro del PCE o en las demás normas aplicables una sanción
específica, dará lugar a la aplicación de UNA (1) multa que podrán variar desde
CINCO CENTÉSIMOS hasta UN DECIMO POR CIENTO (0,05 a 0,1 %) del monto
total del contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de
ENARSA y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en
otros Artículos.
Cuando el importe de las penalidades por incumplimiento varios alcance el DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto del contrato, ENARSA podrá optar por su
rescisión por culpa del Contratista, o por la continuación del mismo.
En los casos de UTE/Consorcios, las sanciones que pudieren ser aplicadas
deberán ser afrontadas en forma solidaria, conjunta e ilimitada por todos los
integrantes de la misma.
ARTÍCULO 48.- MORA EN EL PAGO
Si ENARSA incurriera en mora en el pago, sin causa debidamente justificada,
abonará intereses de acuerdo a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina para
operaciones de plazo fijo a 30 días, vigente al cierre del día en que el pago debió hacerse
efectivo de acuerdo al presente Pliego. Los intereses comenzarán a devengarse al día
hábil siguiente del vencimiento del plazo de pago.
ARTÍCULO 49.- CAUSALES DE RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA.
Sin perjuicio de las causales genéricas de rescisión de contrato previstas en la Ley
Nº 13.064 y sus modificaciones y reglamentaciones y en las disposiciones de la
documentación licitatoria del presente llamado, ENARSA tendrá la facultad de proceder a
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
94
la rescisión unilateral del CONTRATO por culpa del CONTRATISTA, previa intimación
fehaciente a regularizar la situación anómala, dentro del plazo de quince (15) días, en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones
emergentes del CONTRATO y los documentos que lo integran.
b) Cuando en la oferta se hubiera incurrido dolosamente en inexactitudes
graves que determinaron la adjudicación.
c) Cuando el CONTRATISTA sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla
las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
d) Vencido el plazo de cumplimiento de contrato o en su caso de su prórroga,
sin que se hubiese ejecutado la totalidad del objeto del presente llamado, ENARSA
podrá considerarla causal de rescisión del contrato.
f) Cuando exista cesión de todo o parte del contrato, sin que la misma haya
sido autorizada previamente por ENARSA.
g) Concurso o Quiebra del contratista.
h) Superado el monto tope establecido en el ARTÍCULO PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTOS VARIOS del presente pliego (Multa 10%).
En todos los casos enunciados, la rescisión operada acarreará la pérdida de la
garantía del cumplimiento del contrato por la parte no cumplida hasta el momento.
Asimismo, ENARSA podrá, previo informe fehaciente, establecer las sumas
líquidas exigibles y retener de los importes que deba al CONTRATISTA, las multas y
correcciones por deficiencias originadas en tal rescisión, o emergentes del
desenvolvimiento del contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte
del CONTRATISTA, quien podrá oportunamente realizar las acciones que estime
pertinentes.
ARTÍCULO 50.- RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS
Del importe de cada certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para
constituir el fondo de reparo, que se retendrá conjuntamente con la fianza contractual;
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
95
ambos fondos serán devueltos el Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción
definitiva de las obras. Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza
bancaria a entera satisfacción de la Repartición, en las condiciones fijadas por los
Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 5742/54, como asimismo por Póliza de Seguro de
Caución en las condiciones establecidas por Ley Nº 17.804 y Decreto Nº 411/69.
ENARSA podrá también deducir del Fondo de Garantía y Reparos los descuentos por
trabajos mal ejecutados.
ARTÍCULO 51.- CONTROL DE RECEPCION
Se entiende como control de recepción a la actividad de verificación que ejerce la
Inspección de Obra en cada una de las etapas previstas en el Cronograma de Entrega.
Los controles se realizarán en función del cómputo discriminado por rubros,
geometrías, materiales, etc. establecidos en dicho cronograma.
Es una actividad totalmente independiente de la del control de producción. El
Inspector de obra coloca el énfasis en controlar el producto acabado, entregado por la
etapa de producción anterior. Para ello el Inspector ejerce el control sobre variables que
sean representativas de la calidad del producto acabado acorde a las especificaciones
técnicas, con independencia del tiempo de respuesta, e incluso del costo de los ensayos.
Su misión principal es la de verificar, con el menor margen de error posible, que
recibe la calidad pactada. No obstante ello, se apoya para el control en tablas de
muestreo y criterios de aceptación/rechazo, típicos de una aceptación por lote.
ARTICULO 52.- CLAUSULA ANTICORRUPCION
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
96
b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o
empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se
hubiesen consumado en grado de tentativa.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
97
ANEXO I
PLANILLA DE COTIZACION
PRIMERA ETAPA
Para la Estación compresora Nº 1:
Precio Unitario $ / u$s
Precio Final $ / u$s
1.1.-Dos Módulos de compresión de gas
constituidos por turbina y compresor de gas
centrífugo y sus correspondientes accesorios
_____________
_____________
1.2.-Un kit de Herramientas especiales
necesarias para el mantenimiento de las turbinas
y compresores ofertado en 1.
_____________
_____________
1.4.-Una turbina de repuesto de similares
características del tipo o modelo de equipo
ofertado en 1.1. La misma se suministrará en
contenedor metálico apto para su
almacenamiento a la intemperie, con sello
hermético y presurizado con un gas, que asegure
su preservación contra la oxidación.
_______________
_____________
1.5.-Un kit de Repuestos necesario para dos años
de operación, por cada módulo de compresión
ofertado 1.1
_______________
_______________
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
98
1.6.-Asistencia técnica para el alistamiento y la
puesta en marcha (PEM) de los módulos de
compresión ofertados en 1.1
_____________
_____________
1.7.-Un kit de Repuestos necesarios para el
alistamiento y la puesta en marcha (PEM) por cada
módulo de compresión ofertados en 1.1
_____________
_____________
1.8.-Dos Cursos de capacitación para el personal
de ENARSA, de 160 horas cada uno, a dictarse en
idioma español, en la Estación Compresora Campo
Durán. (Uno para el personal Operativo y otro para
el personal de Mantenimiento)
_____________
_____________
SEGUNDA ETAPA
Para la Estación compresora Nº 1: Precio Unitario $ / u$s
Precio Final $ / u$s
2.1. Un módulo de compresión de gas constituido
por turbina y compresor de gas centrífugo de
similares características tipo y modelo de los
ofertados en 1.1 para la primera etapa y con sus
correspondientes accesorios.
_____________
_____________
2.2.-Un kit de Repuestos necesarios para el
alistamiento y la puesta en marcha (PEM) del
módulo ofertado en 2.1
_____________
_____________
2.3. -Un kit de Repuestos necesarios para dos
años de operación del módulo ofertado en 2.1
_____________
_____________
2.4. Asistencia técnica para el alistamiento y la
puesta en marcha (PEM) del módulo ofertado en
_____________
_____________
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
99
2.1
Para la Estación compresora Nº 2:
2.5.- Dos Módulos de compresión de gas
constituidos por turbina y Compresor de gas
centrifugo y sus correspondientes accesorios
_____________
_____________
2.6.- Un kit de Repuestos necesarios para el
alistamiento y la puesta en marcha (PEM) por
cada módulo de compresión ofertado en 2.5.
_____________
_____________
2.7.- Un kit de herramientas especiales
necesarias para el mantenimiento de los módulos
de compresión ofertados en 2.5.
_____________
_____________
2.8.- Un kit de repuestos necesarios para dos años
de operación, por cada módulo de compresión
ofertado en 2.5.
_____________
_____________
2.9.- Asistencia técnica para el alistamiento y la
puesta en marcha (PEM) de los módulos de
compresión ofertados en 2.5.
_____________
_____________
2.10.- Precio por hora de los dos Cursos de
capacitación de 160 horas cada uno, para el
personal de ENARSA, a dictarse en idioma
español, en la Estación Compresora Juárez. (Uno
para el personal Operativo y otro para el personal
de Mantenimiento)
_____________
_____________
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
100
Para la Estación compresora Nº 3:
2.11.-Dos Módulos de compresión de gas
constituidos por turbina y compresores de gas
centrífugos y sus correspondientes accesorios,
_____________
_____________
2.12.- Un kit de Repuestos necesarios para el
alistamiento y la puesta en marcha (PEM) por
cada módulo de compresión ofertado en 2.11
_____________
_____________
2.13.- Un kit de herramientas especiales
necesarias para el mantenimiento de los módulos
de compresión ofertados en 2.11.
_____________
_____________
2.14.- Un kit de repuestos necesarios para dos
años de operación, por cada módulo de
compresión ofertado en 2.11.
_____________
_____________
2.15.- Asistencia técnica para el alistamiento y la
puesta en marcha (PEM) de los módulos de
compresión ofertados en 2.11
_____________
_____________
2.16.-Una turbina de repuesto del mismo tipo y
modelo del equipo ofertado para las Estaciones
Compresoras Nº 2 y 3.La misma se suministrará en
contenedor metálico apto para su almacenamiento
a la intemperie, con sello hermético y presurizado
con un gas, que asegure su preservación contra la
oxidación
_____________
___________
PRECIO TOTAL OFERTADO ( $ / u$s )
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
101
_____________ _____________
A los fines del cálculo del precio final de los módulos turbocompresores deberá indicarse el valor de la recorrida (overhaul) de cada equipo ofertado.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
102
ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA LA ADQUISICION DE LOS TURBOCOMPRESORES A INSTALAR EN LAS PLANTAS COMPRESORAS DEL
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) Declaro bajo juramento que la empresa ------------------------------------------
(Nombre de la firma)
a) No se encuentra comprendida en algún causal de incompatibilidad para contratar con el Estado.
b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.
c) No se encuentra en situación de quiebra (no rehabilitado).
d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administración Publica
Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 5 años.
e) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.
a) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas.
--------------------------------------------------- (Apoderado - Representante Legal).
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
103
ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, DIRECTOR SUPLENTE, SINDICO, SOCIO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LOS TURBOCOMPRESORES A INSTALAR EN LAS PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Yo -----------------------------------------------, en carácter de --------------------------------------------
(Nombre del declarante) (Función en la empresa) de la empresa ------------------------------------------------------------, declaro bajo juramento que:
(Nombre de la empresa)
a) No me encuentro comprendido en algún causal de incompatibilidad
para contratar con el Estado.
b) No me encuentro comprendido en algún causal de incompatibilidad
para contratar con ENARSA.
b) No me encuentro inhabilitado por condena judicial.
c) No me encuentro en situación de quiebra.
d) No soy evasor ni deudor impositivo o previsional.
------------------------------------------ (FIRMA DEL DECLARANTE)
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
104
ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA SOBRE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LOS TURBOCOMPRESORES
A INSTALAR EN LAS PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Yo, ……………………………. en mi carácter de …………………de la
empresa…………………………………………..declaro bajo juramento que, para la
resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de todas
las obligaciones dimanadas del presente Pliego, me someto a la jurisdicción de los
Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES de la REPUBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa
a cualquier otro fuero o jurisdicción.
………………………………………
FIRMA Y ACLARACION
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
105
ANEXO V.A DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO
LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA LA ADQUISICION DE LOS TURBOCOMPRESORES A INSTALAR EN LAS PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Razón Social, Denominación o nombre completo:
CUIT:
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Tipo: Nº Ejercicio
Clase:
Modalidad:
Lugar, día y hora del acto de apertura:
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que
los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son
los que se detallan a continuación.
Carátula Número de
expediente
Monto
Reclamado
Fuero, juzgado
y secretaría
Entidad demandada
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
106
ANEXO V.B
DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON ENARSA
LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LOS TURBOCOMPRESORES
A INSTALAR EN LAS PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Razón Social, Denominación o nombre completo:
CUIT:
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Tipo: Nº Ejercicio
Clase:
Modalidad:
Lugar, día y hora del acto de apertura:
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el Energía Argentina S.A.
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que los juicios que mantiene con Energía Argentina S.A., son los que
se detallan a continuación.
Carátula Número de
expediente
Monto
Reclamado
Fuero,
juzgado y
secretaría
Entidad
demandada
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
107
ANEXO VI
LEY 25.551- COMPRE TRABAJO ARGENTINO Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Públicos. Alcances.
Sancionada: Noviembre 28 de 2001.
Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE
SERVICIOS PUBLICOS
"Compre Trabajo Argentino"
ARTICULO 1º.
La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades
autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios
públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos
subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de
origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.
ARTICULO 2°.
Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor
bruto de producción.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
108
ARTICULO 3°.
Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de
origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que
no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas
ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes y del cinco por ciento
(5%) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de
capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se
vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas
por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los
bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o
inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de
tales servicios públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.
ARTICULO 4°. Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes
de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el
oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los
bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones
que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas
exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de
las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no
nacionales a adquirir.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
109
ARTICULO 5°.
Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones
en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de
cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles
oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas.
Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán
tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto
de dicha adquisición.
ARTICULO 6°.
Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las
contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los
bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función
deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su
prestación.
ARTICULO 7°.
Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de
protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el
correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para
cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el
país;
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras
no cubiertas por el monto de la misma.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
110
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y
las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE
a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras
ofrecidas.
ARTICULO 8°.
Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o
un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.
Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las
tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o
realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate,
juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.
El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de
contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo
juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días
hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la
administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá
expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.
La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo
del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la
contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.
ARTICULO 9°.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
111
El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto
de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:
a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que
formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en
aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva
que desestime su reclamo;
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se
haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código
Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los
bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido
favorecidos por la decisión impugnada.
Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará
sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la
garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las
actuaciones al citado organismo.
Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que
formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin
perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren
imputables.
ARTICULO 10.
Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios
públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá
disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por
parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
112
(3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique
dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales
correspondientes.
ARTICULO 11.
La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones
previstas precedentemente.
ARTICULO 12.
La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será
aplicable a las contrataciones que realicen los Organismos de seguridad en la medida
que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya
adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 13.
El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones
alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.
ARTICULO 14.
Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere
otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores
y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el
artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en
cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las
normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas
concordantes dictadas en el ámbito provincial.
ARTICULO 15.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
113
El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere
indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro,
facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley
o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del
Código Penal.
ARTICULO 16.
El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las Provincias y al Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas
legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.
ARTICULO 17.
Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones
cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la
medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes
fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.
ARTICULO 18.
Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de
servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.
ARTICULO 19.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 20.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
114
Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional"
se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a
la presente.
ARTICULO 21.
Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.
ARTICULO 22.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término
de sesenta (60) días de su promulgación.
ARTICULO 23.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
115
ANEXO VII
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LOS TURBOCOMPRESORES
A INSTALAR EN LAS PLANTAS COMPRESORAS DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 03 /2007
INDICE
GNEA-IB-M-MR-000001 TURBOCOMPRESORES - REQUISICIÓN DE MATERIALES GNEA-IB-M-SP-000001 TURBOCOMPRESORES - ESPECIFICACIÓN TECNICA
GNEA-IB-M-HD-000010 TURBOCOMPRESORES - HOJA DE DATOS API
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
116
Página 1 de 10
E EMISIÓN PARA COTIZACIÓN 20/07/07 HEB HEB PEE
D ISSUE FOR QUOTATION 27/06/07 HEB HEB PEE
C ISSUE FOR QUOTATION 21/06/07 HEB HEB PEE
B ISSUE FOR QUOTATION 24/05/07 HEB HEB PEE
A ISSUE FOR QUOTATION 22/02/07 HEB HEB R E V . / C A N T D E S C R I P C I Ó N F E C H A P R O Y . E J E C . C O N T R . A P R O B .
ENARSA
GENERAL
TURBOCOMPRESORES REQUISICIÓN DE MATERIALES
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
117
GNEA-IB-M-MR-000001
ESC. s/e
E REVISIÓN
ENARSA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA.
INDEX 1- LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS 2- ALCANCE DEL SUMINISTRO 3. COTIZACIÓN 4. INFORMACIÓN TÉCNICA 5- GARANTÍAS 6- DOCUMENTOS Y DATOS REQUERIDOS 7- LISTA DE ADJUNTOS
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
2
1. – LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS La siguiente tabla indica cómo el Oferente debe desglosar los precios en su oferta. Ver también el párrafo 2 de la presente Requisición de Materiales.
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN N° TAG
1
2
3
4
5
6
7
8
(ver Nota 1)
SET
(ver Nota 1)
SET
(ver Nota 1)
SET
(ver Nota 1)
SET
PRIMERA ETAPA (2° semestre 2008) ESTACIÓN COMPRESORA Nº 1 SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR (N operando). El equipo deberá cumplir las condiciones “A” y “B”. Ver NOTA 3 y páginas 9 y 10 de GNEA-IB-M-HD-000010 REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA, CON PRECIOS LISTADOS, PARA ITEM 1 SEGUNDA ETAPA (2° semestre 2009) CONDICIÓN “A” ESTACIÓN COMPRESORA Nº 1 N’ SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR, MISMO MODELO DEL ITEM 1 (N + N’ operando) REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA, CON PRECIOS LISTADOS, PARA ITEM 3 ESTACIÓN COMPRESORA Nº 2 SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR (M operando). REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA, CON PRECIOS LISTADOS, PARA ITEM 5 ESTACIÓN COMPRESORA Nº 3 SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR (M operando). REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA, CON PRECIOS LISTADOS, PARA ITEM 7 CONDICIÓN “B” Además de la Condición “A” el equipo deberá cumplir con la condición “B”. Ver NOTA 3 y páginas 9 y 10 de GNEA-IB-M-HD-000010
C-2101 A/…
C-2101…/…
C-2201 A/…
C-2301 A/…
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
3
9
10
11
12
13
14
(ver Nota 2)
Tarifa diaria
(Nota 4)
(Nota 4)
SET
Global
GENERAL TURBINAS DE REPUESTO SUPERVISIÓN TÉCNICA EN CAMPO PARA EL MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN MARCHA, Y ASISTENCIA ADICIONAL (Tarifa Diaria) MANUALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Según documentos y datos requeridos) TODOS LOS DOCUMENTOS LISTADOS EN LA LISTA DE “DOCUMENTOS Y DATOS REQUERIDOS” REPUESTOS PARA DOS AÑOS DE OPERACIÓN, CON PRECIOS LISTADOS, PARA CADA ITEM Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11 & 13 REACONDICIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES DE PRIMERA ETAPA (ITEM 1) PARA TRABAJAR EN LAS CONDICIONES DE LA SEGUNDA ETAPA, SI FUERA NECESARIO. NOTAS: NOTA 1: El oferente deberá optimizar la selección y cantidad de turbo compresores en cada caso. NOTA 2: Se deberá cotizar una turbina de repuesto para cada tipo de turbocompresor. NOTA 3: Para la condición “B”, el caudal total de cada estación deberá ser alcanzado con todos los grupos compresores en operación. Cuando un grupo esté fuera de servicio el resto deberá lograr el 80 % del caudal, como está especificado en las hojas de datos. (*) NOTA 4: Incluir precios en los ítems Nº 1, 3, 5, 7.
(*) Nota Aclaratoria: La condición “A” deberá satisfacer el caudal total de diseño.
La condición “B” deberá asegurar en todo momento la compresión del 80% del caudal total (Ref. GNEA-IB-M-HD-000010, página 10/10)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
4
2. - ALCANCE DEL SUMINISTRO La presente Requisición define los requerimientos mínimos para el diseño, fabricación, suministro, ensayos, embalaje y servicios requeridos en campo para la provisión de los Grupos Turbo Compresores de Gas, completa con los accesorios relevantes y toda la instrumentación de acuerdo con la presente Requisición de Materiales y sus adjuntos, para el gasoducto “GNEA” localizado en Argentina y parcialmente en Bolivia. El sistema de transporte de gas consiste en un gasoducto de aproximadamente 1483 Km., con tres estaciones compresoras. En esta Requisición de Materiales se definen dos condiciones: los requerimientos para la condición inicial, donde solo la estación Compresora 1 se encuentra instalada, y la condición futura que implica la instalación de compresores adicionales en la Estación Nº 1, y la instalación completa de las Estaciones Compresoras Nº 2 y Nº 3.
3. - COTIZACIÓN Todos los Oferentes cotizarán los ítems 1 y 2 para la Primera Etapa (ver Hoja de Datos GNEA-IB-M-HD-000010, página 9). Para la Segunda Etapa, los Oferentes cotizarán una o ambas, de las siguientes alternativas (N o M del total de turbogrupos instalados en cada estación): Condición A (100% del caudal de suministro): el caudal total de diseño será manejado por todos (TOTAL) los grupos instalados en servicio. Condición B (80% del caudal de suministro): cuando un grupo se encuentra fuera de servicio, el resto (TOTAL – 1) deberá manejar el 80% del caudal, como se especifica en la correspondiente Hoja de Datos. Además, una turbina de gas de cada tipo (completa) será suministrada como spare (disponible para ser instalada en cuanto sea requerido). Lista de excepciones y desvíos: El Oferente incluirá una Lista de excepciones y desvíos a la presente Requisición de Materiales, documentos adjuntos y Normas API. Supervisión técnica en campo: El Oferente cotizará la supervisión técnica con tarifa diaria, indicando la duración estimada de la asistencia. Además, el Oferente enviará un programa de entrenamiento para aprobación por parte del comprador, el cual deberá incluir los siguientes ítems:
• Período de entrenamiento. • El programa deberá incluir dos etapas. La primera será una introducción general en común para personal de
mantenimiento y operación. La segunda etapa será, por un lado, específica para personal de operación de los equipos, y por el otro, específica para el personal de mantenimiento.
• Listado que incluya los audiovisuales, folletos, esquemas, planos, manuales etc., que será utilizados durante el entrenamiento.
• Los instructores deberán hablar en castellano y toda información relevante también deberá presentarse en dicho idioma.
• Deberá indicarse el período de tiempo estimado para cada actividad.
4. - INFORMACIÓN TÉCNICA Ver información técnica en la Especificación Técnica GNEA-IB-M-SP-000001, Hoja de Datos GNEA-IB-M-HD-000010 y demás adjuntos. 5. - GARANTÍAS
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
5
Todos los equipos y sus componentes deberán ser garantizados por el Proveedor contra materiales y/o trabajos defectuosos durante 18 meses después de la fecha del último envío, o 12 meses desde el arranque de la planta, lo que ocurra antes. El Proveedor deberá garantizar el cumplimiento satisfactorio de todas las condiciones operativas del Grupo Turbocompresor de Gas especificadas en la Hoja de Datos adjunta (GNEA-IB-M-HD-000010). En operación normal, el Proveedor deberá garantizar el nivel de ruidos no superior a 90 dBA a un metro de distancia del equipo. Además, el Proveedor deberá garantizar el consumo eléctrico y de gas natural total, así como las emisiones de gases de escape. Las penalidades que se aplicarán al Proveedor en caso de que los requerimientos de las condiciones operativas no puedan cumplirse de ningún modo, serán determinados durante la reunión previa a la adjudicación, y serán indicadas en la Orden de Compra. Finalmente, el Proveedor deberá reparar o reemplazar, sin cargo alguno, cualquier material o trabajo defectuoso encontrado en los equipos durante el período de garantía.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
6
6. DOCUMENTOS Y DATOS REQUERIDOS Todos los documentos listados en la siguiente tabla deberán ser enviados para cada equipo:
LA FALTA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ABAJO INDICADOS HARÁ QUE LA PROVISIÓN SE CONSIDERE INCOMPLETA. TODOS LOS DOCUMENTOS, AUN PRELIMINARES, DEBEN ESTAR SE-LLADOS Y FIRMADOS POR EL PROVEEDOR, Y LLEVARÁN EL NÚME-RO DE PROYECTO Y DE PEDIDO DE MATERIALES DE TECHINT. COLUMNA “A”: DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA. COLUMNA “B”: DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS PARA APRO-
BACIÓN DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA. COLUMNA “C”: DOCUMENTOS FINALES Y CERTIFICADOS. LAS FECHAS REQUERIDAS SE INDICAN EN DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. “R” INDICA COPIA REPRODUCIBLE. “M” INDICA ARCHIVO MAGNÉTICO
FAILURE TO SUBMIT THE DOCUMENTS LISTED BELOW SHALL CAUSE THE SUPPLY TO BE CONSIDERED UNFULFILLED ALL DOCUMENTS, EVEN IF PRELIMINARY, SHALL BE STAMPED AND SIGNED BY THE SUPPLIER AND SHOW TECHINT JOB AND MATERIAL REQUISITION NUMBERS. COLUMN “A”: DOCUMENTS TO BE INCLUDED IN THE BID. COLUMN “B”: DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR
APPROVAL AFTER THE PURCHASE ORDER. COLUMN “C”: FINAL AND CERTIFIED DOCUMENTS.
DATES REQUIRED ARE INDICATED IN CALENDAR DAYS AFTER RECEPTION OF THE PURCHASE ORDER. “R” STANDS FOR REPRODUCIBLE COPY. “M” STANDS FOR MAGNETIC FILE
A B C
DATOS, PLANOS Y CERTIFICADOS DE PERFORMANCE
Nº DE
COPIAS Nº DE
COPIAS
FECHA
REQUERIDA (VER NOTA 1)
Nº DE
COPIAS
FECHA
REQUERIDA (VER NOTA 2)
1 LISTA DE DOCUMENTOS & PLANOS - 6 - 2 LISTA DE EXCEPCIONES Y DESVÍOS 4 - - 3 HOJA DE DATOS DEL COMPRESOR
CENTRÍFUGO Y CURVAS DE PERFORMANCE 4 6 6+E
4 HOJA DE DATOS DE LA TURBINA DE GAS Y CURVAS DE PERFORMANCE
4 6 6+E
5 ESQUEMA DIMENSIONAL CON LISTA DE CONEXIONES E INFORMACIÓN DE DISEÑO (EQUIPOS DENTRO Y FUERA DEL SKID) (VER NOTA 4)
4 6 6+E
6 PLANOS SECCIONALES INCLUYENDO LISTA DE COMPONENTES (VER NOTA 5)
- 6 6+E
7 PLANO DE CARGAS Y FUNDACIONES - 6 6+E 8 P&ID – DIAGRAMA DE PIPING E
INSTRUMENTACIÓN - 6 6+E
9 INFORMACIÓN DE EMBALAJE 4 6 6+E 10 PLANO DE SISTEMA DE ARRANQUE 4 6 6+E 11 PLANO DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN 4 6 6+E 12 PLANO DE SISTEMA ELÉCTRICO 4 6 6+E 13 PLANO DE SISTEMA DE SELLO SECO 4 6 6+E 14 PLANOS DEL CERRAMIENTO 4 6 6+E 15 PLANO DE SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE A
LA TURBINA 4 6 6+E
16 PLANO DE SISTEMA DE ESCAPE DE LA TURBINA
4 6 6+E
17 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE TURBINAS DE GAS
4 6 6+E
18 PROGRAMA DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSPECCIÓN / ENSAYOS
4 6 -
19 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS / PQR)
- 6 6+E
20 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS EN FÁBRICA
- 6 6+E
21 PROCEDIMIENTOS DE PINTURA - 6 6+E 22 LISTA DE REPUESTOS RECOMENDADOS
PARA COMISIONADO, ARRANQUE Y DOS AÑOS DE OPERACIÓN (CON PRECIOS UNITARIOS)
4 6 6+E
23 CERTIFICADOS DE ENSAYOS Y DE ANÁLISIS DE MATERIALES
- - 6+E
24 INFORMES DE ENSAYOS EN FÁBRICA - - 6+E
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
7
25 INFORMES DE INSPECCIÓN EN FÁBRICA - - 6+E 26 PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN,
EMBALAJE Y DESPACHO DE EQUIPOS - 6 6+E
27 LISTA DE EMBALAJE - 6 6+E 28 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - 6 6+E 29 MANUALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO - - 5
(cada item)
30 CATÁLOGOS TÉCNICOS Y/O FOLLETOS DE LOS EQUIPOS
4 - 5 (cada item)
31 LISTA DE SUB-PROVEEDORES 4 6 - 32 DATA BOOK DEL FABRICANTE - - 5
(cada item)
33 PLANOS DIMENSIONALES PARA TRANSPORTE
- 6 6+E
34 PLACAS IDENTIFICATORIAS - 6 6+E 35 DIAGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL 4 6 6+E 36 DIAGRAMA DE CABLEADO - 6 6+E 37 INFORMACIÓN ANTISURGE 4 6 6+E 38 HOJA DE CÁLCULO DE VÁLVULA
ANTIBOMBEO - 6 6+E
39 SECUENCIA DE ARRANQUE-PARADA - 6 6+E 40 LISTA DE INSTRUMENTOS - 6 6+E 41 HOJAS DE DATOS DE INSTRUMENTOS - 6 6+E 42 CATÁLOGOS DE INSTRUMENTOS - 6 6+E 43 DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE
INSTRUMENTOS - 6 6+E
44 HOJAS DE CÁLCULOS DE VÁLCULAS DE SEGURIDAD
- 6 6+E
45 DIAGRAMAS DE BULONES DE ANCLAJE - 6 6+E 46 ESPECIFICACIÓN DE CAÑERÍAS - 6 6+E 47 LISTADO DE REFERENCIAS 4 - - 48 LISTA DE CONSUMO DE UTILIDADES 4 6 6+E 49 MANUAL DE OPERACIÓN 4 6
REFERENCIAS: (*) EN CASO DE ATRASO EN EL ENVÍO DE DICHOS DOCUMENTOS, EL PROVEEDOR SERÁ PENALIZADO. LOS TÉRMINOS DE DICHAS PENALIDADES SERÁN DISCUTIDOS PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SERÁN CLARAMENTE EXPUESTAS EN LA ORDEN DE COMPRA. R – COPIAS REPRODUCIBLES E – SOPORTE ELECTRÓNICO NOTAS:
1. Serán definidas por ENARSA en otro documento. 2. Serán definidas por ENARSA en otro documento. 3. Ítem eliminado. 4. Este ítem incluye dimensiones generales, pesos, cargas transmitidas a las fundaciones, fuerzas y momentos en conexiones, información de las bases, lista de conexiones, etc. Las copias a recibir con la oferta deberán incluir toda la información necesaria para estimar el layout de la planta, así como los requerimientos para fundaciones y montaje (cargas y su respectiva distribución). 5. Este ítem incluye lista de componentes, indicando los materiales de acuerdo a ASTM, para cada componente del equipo. 6. Archivos electrónicos: Deben ser en WORD, EXCEL o Auto-Cad R-14. Con motivo de ahorrar tiempo durante el ciclo de aprobación de la documentación, el Proveedor
deberá indicar cuáles de los documentos serán enviados como archivos electrónicos vía e-mail. 7. Aprobación de la Documentación Técnica del Proveedor: Los documentos técnicos a ser aprobados por el Comprador serán enviados por el Proveedor con la identificación “Para Aprobación”. Una copia de cada documento será reenviada al Proveedor con alguna de las siguientes calificaciones:
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
8
• “Aprobado”. • “Aprobado con comentarios”: si el Proveedor procede de acuerdo a las observaciones del Comprador, le será permitido continuar con la fabricación. Al mismo tiempo, el Poveedor deberá enviar nuevamente la documentación para aprobación final. • “Rechazado”: no se puede continuar con la fabricación. El Proveedor deberá revisar los documentos de acuerdo a los comentarios del Comprador y deberá reenviarlos para aprobación. • “Visto”: el Comprador y el Proveedor se pondrán de acuerdo previo al comienzo de la etapa de ingeniería, respecto de si alguna documentación será enviada solo para información. Estos documentos serán devueltos por el Comprador con la calificación “Visto”.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
9
7. LISTA DE ADJUNTOS
REVISIÓN DEL PEDIDO DE MATERIALES B C D E
FECHA DE EMISIÓN 22/05/07 21/06/07 27/06/07 20/07/07
DOCUMENTO REVISIÓN DEL DOCUMENTO
GNEA-IB-M-HD-000010 HOJA DE DATOS - TURBOCOMPRESORES
3 3
GNEA-IB-R-DP-000002 ESQUEMA GENERAL GASODUCTO
3 3
GNEA-IB-R-DP-200003 COMPRESORA INTERMEDIA (TÍPICA)- TURBOCOMPRESORES
2 2
GNEA-IB-R-DP-210003 ESTACIÓN COMPRESORA 1 TURBOCOMPRESORES
1 1
GNEA-IB-R-FD-000001 ESQUEMA GENERAL DEL GASODUCTO
4 4
GNEA-IB-R-FD-200002 PLANTA COMPRESORA (Típico)
0 0
GNEA-IB-E-SP-000009 MOTORES ELÉCTRICOS
1 1
GNEA-IB-I-SP-000003 ON SKID INSTRUMENTATION
0 0
GNEA-IB-C-SP-000006 PARÁMETROS DE DISEÑO CLIMÁTICOS, GEOGRÁFICOS Y SÍSMICOS
0 0
GNEA-IB-M-SP-000001 TURBOCOMPRESORES – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
3 4
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
10
Página 1 de 17
4 EMISIÓN FINAL 20/07/07 HEB HEB PEE
3 EMISIÓN FINAL 27/06/07 HEB HEB PEE
2 EMISIÓN FINAL 21/06/07 HEB HEB PEE
1 EMISIÓN FINAL 24/05/07 HEB HEB PEE
0 EMISIÓN FINAL 18/04/07 HEB HEB PEE
A EMISIÓN INICIAL 27/03/07 HEB HEB PEE R E V . / C A N T D E S C R I P C I Ó N F E C H A P R O Y . E J E C . C O N T R . A P R O B .
ENARSA
GENERAL
TURBOCOMPRESORES ESPECIFICACIÓN TECNICA
GNEA-IB-M-SP-000001 4
ENARSA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GNEA-IB-M-SP-000001
Rev.4 – 20/07/2007
ESC. s/e
11
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA INDICE 1 - LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS 2 - ALCANCE DEL SUMINISTRO 3 - NOTAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES 4 - REQUERIMIENTOS DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y EMBALAJE 5 - GARANTÍAS 6 – SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS 7 - DOCUMENTOS Y DATOS REQUERIDOS 8 - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA 1.- LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION No. TAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(ver Nota 1)
SET
(ver Nota 1)
SET
(ver Nota 1)
SET
(ver Nota 1)
SET
(Ver nota 2)
Daily rate
PRIMERA ETAPA (2° semestre 2008) ESTACION COMPRESORA Nº 1 SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR (N operando). El equipo deberá cumplir las condiciones “A” y “B”. Ver NOTA 3 y paginas 9 y 10 de GNEA-IB-M-HD-000010 REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA, CON PRECIOS LISTADOS PARA ITEM 1 SEGUNDA ETAPA (2° semestre 2009) CONDICION “A” ESTACION COMPRESORA Nº 1 N’ SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR, MISMO MODELO DEL ITEM 1 (N + N’ operando) REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA, CON PRECIOS LISTADOS PARA ITEM 3 ESTACIÓN COMPRESORA Nº 2 SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR (M operando) REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA, CON PRECIOS LISTADOS PARA ITEM 5. ESTACION COMPRESORA N° 3 SET TURBINA DE GAS Y COMPRESOR (M operando) REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA CON PRECIOS LISTADOS PARA ITEM 7 CONDICION “B” Además de la Condición “A” el equipo deberá cumplir con la condición “B”. Ver NOTA 3 y páginas 9 y 10 de GNEA-IB-M-HD-000010
C-2101 A/…
C-2101…/…
C-2201 A/…
C-2301 A/…
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
13
14
(Nota 4)
(Nota 4)
SET
Global
GENERAL TURBINAS DE REPUESTO SUPERVISIÓN TÉCNICA EN CAMPO PARA EL MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN MARCHA, Y ASISTENCIA ADICIONAL (DAILY RATE) MANUALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Según documentos y datos requeridos) TODOS LOS DOCUMENTOS LISTADOS EN LA LISTA DE “DOCUMENTOS Y DATOS REQUERIDOS” REPUESTOS PARA DOS AÑOS DE OPERACIÓN, CON PRECIOS LISTADOS PARA CADA ITEM Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11 & 13 REACONDICIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES DE PRIMERA ETAPA (ITEM 1) PARA TRABAJAR EN LAS CONDICIONES DE LA SEGUNDA ETAPA, SI FUERA NECESARIO NOTAS: NOTA 1: El Oferente deberá optimizar la selección y cantidad de turbo compresores en cada caso. NOTA 2: Se deberá cotizar una turbina de repuesto para cada tipo de turbocompresor. NOTA 3: Para la condición “B”, el caudal total de cada estación deberá ser alcanzado con todos los grupos compresores en operación. Cuando un grupo esté fuera de servicio el resto deberá lograr el 80 % del caudal, como está especificado en las hojas de datos. (*) NOTA 4: Incluir precios en los ítems Nº 1, 3, 5, 7.
(*) Nota Aclaratoria:
La condición “A” deberá satisfacer el caudal total de diseño. La condición “B” deberá asegurar en todo momento la compresión del 80% del caudal total (Ref. GNEA-IB-M-HD-000010, página 10/10).
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA 2. ALCANCE DEL SUMINISTO La presente especificación define los requerimientos mínimos para el diseño, fabricación, ensayos, embalaje y servicios requeridos en campo para la provisión de los Turbo Compresores de Gas, completa con los accesorios relevantes y toda la instrumentación de acuerdo con esta especificación técnica y sus adjuntos para el gasoducto “GNEA” localizado en Argentina y parcialmente en Bolivia. El sistema de transporte de gas consiste en un gasoducto de aproximadamente 1483 Km., con tres estaciones compresoras. En esta especificación se definen dos condiciones: los requerimientos para la condición inicial, donde solo la estación Compresora 1 se encuentra instalada, y la condición futura que implica la instalación de compresores adicionales en la Estación Nº 1, y la instalación completa de las Estaciones Compresoras Nº 2 y Nº 3. Bajo condiciones normales de operación las estaciones compresoras deberán controlarse en forma remota. Ningún operador estará presente, por ello se deberá considerar servicio no asistido. Los grupos Turbo Compresores de Gas deberán estar diseñados para instalación en intemperie en área clasificada, de acuerdo a NEC Clase 1, Div. 2 Grupo D. NOTA: Las descripciones técnicas incluidas en ésta especificación están basadas en equipos comerciales. Cualquier cambio propuesto por el Proveedor deberá estar claramente listado en la Lista de Excepciones y Desvíos (Ver párrafo 3). Cada unidad estará integrada por dos skids; básicamente un skid incluirá la turbina de gas y sus auxiliares (skid de mando), y el otro incluirá el compresor y sus auxiliares (skid mandado); además la unidad completa será ubicada dentro de un contenedor diseñado para intemperie. Ambos skids deberán ser provistos pre-ensamblados en fábrica y desarmados para embalaje y transporte marítimo. Los equipos auxiliares se proveerán como un módulo completo, listo para ser instalado, para su interconexión y operación. El proveedor deberá fabricar el equipo según lo especificado en el presente documento y será responsable por el diseño térmico y mecánico, de forma tal de cumplir con los requerimientos de garantía de funcionamiento definidos en el Punto 5 de este documento, además de garantizar la integridad mecánica, seguridad y confiabilidad de la unidad. Tanto las Turbinas de Gas como los Compresores serán Standard del fabricante, basados en las normas API. No se aceptarán equipos prototipo. El suministro deberá contener, pero no está limitado a lo siguiente: Skid del Compresor (ver Hoja de Datos GNEA-IB- M-HD-000010) El skid de compresor se proveerá completo, totalmente ensamblado, instrumentado, alineado, cableado y con todas las cañerías y accesorios. Básicamente deberá incluir:
• Compresor Centrífugo, diseñado de acuerdo a API-617 última edición, completo, incluyendo sistema de sello seco para el eje, diseñado, fabricado y ensayado de acuerdo con API-682 última edición; sistema de monitoreo de temperatura de rodamientos, vibración y desplazamiento axial, de acuerdo a API-670 última edición.
• Placa base metálica para el compresor y sus accesorios, con orejas de izaje y puesta a tierra. • Acoplamiento según API-670, última edición y su correspondiente cubre-acoplamiento.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
• Ensayos e inspección en fábrica según lo indicado en las Hojas de Datos. Sistema de control Anti-Surge (fuera del skid). El suministro deberá incluir:
• Diseño de Ingeniería Básica. • Válvula de control Anti-Surge para cada grupo. • Instrumentación local. • Software correspondiente.
Skid de Mando El skid de la turbina de gas deberá ser provisto completo, completamente ensamblado, instrumentado, alineado, cableado y con todas las cañerías y accesorios. Básicamente deberá incluir:
• Turbina de Gas simple o multi-eje completa, diseñada de acuerdo con API-616 última edición, incluyendo: sistema de monitoreo de temperatura de rodamientos, vibración y desplazamiento axial, de acuerdo a API-670 última edición.
• Placa básica para la turbina y accesorios, con orejas de izaje y puesta a tierra. • Sistema de arranque: Motor neumático a gas. • Sistema de combustible: Gas natural.
El sistema incluirá válvula de control de combustible y sistema de medición de flujo. • Sistema de lubricación de aceite (Standard del fabricante, basado en API Std. 614), básicamente
compuesto de:
- Tanque de aceite lubricante (C.S.) (capacidad según los estándares del fabricante y diseñado para equipo de mando y mandado a máxima capacidad).
- Sistema de calentamiento de tanque de aceite. - Bombas principales y de reserva (eléctricas o accionadas mecánicamente como opción). - Filtros de Acero Inoxidable. - Instrumentación asociada completa. - Cañerías de interconexión de acero inoxidable entre el tanque y los equipos. - Filtro / Coalescedor con drenaje automático. - Eliminador de humedad de aire y aceite. - Arrestallama. - Sistema de enfriamiento de aceite (fuera del skid). Será un intercambiador de calor enfriado
por aire diseñado para 45 ° C de temperatura ambiente. - Eliminador de niebla de aire y aceite - Calentadores eléctricos: 380 VAC, 3 fases, 50 Hz. - Motores de las bombas principales: 380 VAC, 3 fases, 50 Hz. Para bombas Stand By:
24VCC. Unidad Completa
• Deberá ubicarse en una cabina para intemperie (la cabina, resistente a la intemperie y atenuante de ruidos, tendrá paneles desmontables y puertas para inspección y mantenimiento). Básicamente deberá incluir:
- Iluminación. - Sistema de manipulación (aparejo manual y monorriel). - Sistema de ventilación forzada. - Entrada de Aire: persianas, silenciador, ventilador y conductos. - Salida de Aire: persianas, silenciador, ventilador y conductos.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
- Sistema completo de detección y extinción de incendios, utilizando CO2, diseñado de acuerdo con NFPA12 &12 A. Básicamente deberá incluir: detector de U.V., detectores de calor, cañerías y conexiones, alarmas, amortiguadores de fuego, etc.
- Gabinete para los cilindros de CO2 (sistema de extinción de fuego).
• Sistema de entrada de Aire: - Filtro autolimpiante (C.S.). - Estructura de soporte para el filtro (C.S.). - Silenciador (C.S.). - Ductos y sus componentes (flexibles, accesorios, etc, todos en C.S.). - Soportes para silenciador y ductos (C.S.).
• Sistema de Gases de Escape: - Silenciador (C.S.). - Ductos y sus componentes (transición, chimenea con protección para lluvia, etc.) - Estructura de soporte para el sistema de escape (C.S.).
• Sistema de limpieza de los equipos (carro portátil completo). • Consola para carga de baterías. • Sistema de Control: (ver párrafo 6, Notas complementarias sobre sistema de control)
El sistema de control deberá estar basado en un sistema de PLC Allen-Bradley, usando un procesador Control-Logix, con software programable RSLogix 5000 o equivalente (procesador con memoria tipo EEPROM). Todos lo módulos del sistema deberán estar interconectados mediante CONTROLNET bus.
Arquitectura del Sistema El PLC principal, incluyendo el Sistema de Monitoreo de Vibraciones, deberá estar instalado en el skid de la turbina en un gabinete con clasificación NEC Clase 1 Div 2. El Sistema de Monitoreo de Vibraciones será Bently Nevada equipado con una unidad “Field Management Interface Module”, capaz de comunicarse a través de un canal Ethernet con un Servidor preparado para almacenar toda información dinámica, para ser utilizada en el diagnóstico mecánico.
Todos los instrumentos y actuadores que forman parte del sistema de control del Turbo-Compresor, incluyendo aquellos que no van montados en el skid, deberán incluirse en el alcance del suministro. Los sensores y actuadores montados en el skid deberán ser cableados al PLC en fábrica. Terminales y módulos I/O, deberán ser colocados en el PLC principal, para interconectar instrumentos y válvulas montadas en cañerías fuera del suministro y equipos auxiliares (fuera del skid). (Señales Externas).
Como el compresor estará montado en un skid separado, se deberá proveer un gabinete I/O complementario cableado al skid y conectado al PLC (instalado en el skid de la turbina) a través de un vínculo ControlNet. El PLC principal deberá estar provisto de una pantalla, para operación local desde el skid. La operación normal deberá ser manejada solo desde la Sala de Control, por lo que se deberá proveer una computadora de escritorio completa con todo el hardware y software especifico requerido para operar como una unidad HMI. Será conectado al PLC mediante ControlNet bus. El HMI deberá tener como mínimo las siguientes características:
- Pantalla de operación, indicando modos de operación, estado y parámetros analógicos. - Pantalla para interfaces de comando. - Seguimiento de Temperaturas y Vibraciones. - Resumen de alarmas, con fijación de horarios, incluyendo “First-out alarm”. - Registro de sucesos discretos.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
- Estado y comando de válvulas. - El sistema deberá estar provisto además de los módulos necesarios para la interface remota
con un sistema SCADA usando protocolo Ethernet TCP/IP. Características del sistema El sistema de control para la unidad completa deberá incluir el hardware y software necesario para desempeñar las siguientes funciones de monitoreo y control:
- Control del proceso (regulación de velocidad basada en presión de succión / descarga N.G. y caudal).
- Parada por presión de descarga y succión redundante. - Parada por alta temperatura de descarga. - Control “Antisurge” para compresor de gas (incluyendo válvulas). - Sistema de Monitoreo de Vibraciones, incluyendo monitoreo de temperatura de rodamientos
y de temperatura del drenaje de aceite de lubricación de la Turbina de Gas, monitoreo de temperatura de rodamientos del Compresor, etc.
- Turbina de gas: tiempo de funcionamiento y resultados históricos, incluyendo tiempo real y tiempo transcurrido y monitoreo predictivo de tendencia.
Sistemas Especiales
Sistema de Monitoreo independiente de detección de incendio, para detección y extinción de fuego en el Grupo Turbocompresor cabinado.
Accesorios
Baterías y Cargadores, para el sistema de Control. Entrada: 220 V, 50 Hz monofásico. Impresora. Vínculo entre los sistemas de control de ambos skids.
• Sistema Anti-Surge El Proveedor del compresor deberá diseñar y optimizar el sistema de control para obtener la protección anti-surge y evitar paradas inoportunas, sin importar cuantos equipos estén operando en paralelo.
• Controlador de Carga Compartida Con el fin de distribuir la carga individual de cada Turbo Compresor, se proveerá e implementará un Controlador de Carga Compartida en cada PLC, vinculado a cada Panel de Control.
• Inspección y ensayos Compresor: ver GNEA-IB- M-HD-000010 Turbina de Gas: ensayos standard según la especificación del fabricante. Requerimiento mínimo: ensayos mecánico e hidrostático. Ensayos Standard para la unidad Completa según la especificación del fabricante. Panel de Control: Simulación (FAT).
• Placa de identificación en Acero Inoxidable. • Bulones de anclaje. • Esquema de Pintura. • Preparación y embalaje para despacho. • Repuestos para comisionado y puesta en marcha (con itemización de precios).
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
• Repuestos para dos años de operación (con itemización de precios). • Herramientas especiales y eslingas (para alineación, etc.). • Equipamiento especial, como el sistema de limpieza de la turbina, flushing, etc. • Información técnica para las diferentes etapas de la ingeniería (propuesta, aprobación y
documentación final certificada) según lo establecido en la lista de Datos y Documentos requeridos incluida en esta Especificación Técnica (ver apartado 6).
• Análisis de Vibraciones: Laterales y Torsionales. • Supervisión técnica en obra.
De todas maneras, el suministro deberá incluir cualquier elemento no listado en los puntos anteriores pero necesario para la correcta operación y funcionamiento de todo el equipo. NOTAS: Excepto por los requerimientos establecidos en esta especificación, sus adjuntos y en los códigos y estándares de referencia, los equipos de la provisión serán diseñados de acuerdo a los estándares del fabricante y las mejores prácticas de ingeniería y, sujeto a la aprobación por parte del comprador de la Lista de Excepciones y Desvíos. El Proveedor deberá enviar con la propuesta técnica una descripción completa de la provisión y las Hojas de Datos de los compresores y turbinas completas. El Proveedor deberá entregar el equipamiento según lo definido en esta especificación y será responsable por el diseño hidráulico y mecánico, de forma tal de cumplir con la garantía de performance establecida en el apartado 5 así como también garantizar la integridad mecánica y confiabilidad del equipo. Cualquier omisión en esta especificación técnica no libera al Proveedor de la responsabilidad por el diseño y provisión completos y la total funcionalidad de las unidades. 3. NOTAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES Lista de excepciones y desvíos Se deberá incluir en la oferta la lista de excepciones y desvíos a esta especificación, documentos adjuntos y los estándares API. Supervisión técnica en campo: El Oferente cotizará la supervisión técnica con tarifa diaria, indicando la duración estimada de la asistencia. Además, el Oferente enviará un programa de entrenamiento para aprobación por parte del comprador, el cual deberá incluir los siguientes ítems:
• Período de entrenamiento. • El programa deberá incluir dos etapas. La primera será una introducción general en común para
personal de mantenimiento y operación. La segunda etapa será, por un lado, específica para personal de operación de los equipos, y por el otro, específica para el personal de mantenimiento.
• Listado que incluya los audiovisuales, folletos, esquemas, planos, manuales etc., que será utilizados durante el entrenamiento.
• Los instructores deberán hablar en castellano y toda información relevante también deberá presentarse en dicho idioma.
• Deberá indicarse el período de tiempo estimado para cada actividad.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA Pre-ensamblado en fábrica El Proveedor deberá entregar una descripción detallada del grado de pre-ensamblado en fábrica y requerimientos de ensamblado en campo, así como también la cantidad estimada de piezas para embarque, sus tamaños y pesos (Lista de Embarque). Instalación El Proveedor deberá indicar claramente en su propuesta la superficie requerida para la instalación de las unidades completas (montadas sobre o fuera de los skids - layout completo), para verificar la superficie disponible en la actual distribución de la planta. Utilidades disponibles Electricidad: Potencia: 380 VAC; 3 fases; 50 Hz.
Iluminación: 220 VAC; 01 fase; 50 Hz. Aire: Aire de servicios: 7 barg.
Aire de instrumentos: 7 barg. Seco, Punto de rocío -35C°. Nitrógeno: 100 % Puro. > 7 barg (de cilindros). Es mandatorio que el Proveedor incluya en su propuesta los servicios requeridos para cada turbo compresor, tal como consumo de potencia eléctrica, combustible, nitrógeno, aire comprimido de instrumentos y de planta, etc. Emisiones Permitidas Emision Max de NOx : 70 ppmv. Especificaciones, Estándares y Códigos Internacionales aplicables Los equipos deberán cumplir con los requerimientos (referentes a diseño, materiales, fabricación y ensayos) especificados en esta Especificación Técnica y sus adjuntos y las últimas ediciones de los siguientes códigos y estándares:
• API-616 - Combustion Gas Turbine. • API-617 - Centrifugal and axial compressor. • API-661- Air-Cooled Heat Exchanges for General Refinery Services. • API-670 - Shaft vibration, Axial Position and bearing temperature monitoring System. • API-671 - Special purpose coupling for Refinery Services. • ASME Code Section VIII Div. 1 (pressure vessels). • ASME Code Section IX (welding qualifications). • ANSI - American National Standards Institute. ANSI B 16.5 for flanges. • AWS - American We1ding Society.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
• ASTM Standards for materials specifications. If Bidder uses other material specification, the ASTM equivalence shall be specified.
• API - RP500. • OSHA Occupational Safety and Health Administration Standard. • AISC - American Institute of Steel Construction • NEMA - National Electrical Manufacturer's Association. • NEC - National Electrical Code. • NFPA – National Fire Protection Association. • TEMA – Tubular Exchangers Manufacturer Association.
Orden de prioridad para la documentación aplicable En caso de conflicto entre esta especificación, sus adjuntos y los códigos internacionales aplicables, el siguiente orden de prioridades deberá ser tenido en cuenta por el Proveedor:
• Esta Especificación Técnica. • Hojas de Datos de los equipos. • Especificaciones, Estándares y Códigos internacionales aplicables.
Lista de Sub-proveedores El Proveedor deberá incluir en su oferta una lista de sus proveedores de componentes principales, accesorios e instrumentos. Para ciertos elementos específicos se le podrá requerir al Proveedor entregar la siguiente información adicional para la aprobación técnica de los proveedores propuestos:
• Lista de sus clientes principales para el mismo tipo de equipamiento en servicios similares, mencionando el año de instalación.
• Cantidad de equipos similares al cotizado, que se hayan fabricado en los últimos 5 años. • Catálogo técnico del equipo, incluyendo lista de partes. • Certificación ISO 9000.
Placa de identificación La unidad completa deberá tener una placa de identificación de acero inoxidable de 2 mm de espesor, que contará con la siguiente información mínima:
• Número de Equipo • Datos del fabricante y logo • Año de fabricación • Cliente/ Logo del proyecto • Número de orden de Compra • Código de Diseño • Presiones de operación y Diseño • Temperaturas de operación y diseño • Fluido y caudal • Presión de prueba
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
• Peso y dimensiones principales Idioma y sistema de unidades Todos los planos y documentos del Proveedor serán en Inglés o Castellano, y se utilizará el Sistema Métrico de Unidades. Los manuales de instalación, operación y mantenimiento a ser incluidos en el Data Book serán escritos en castellano. 4. - REQUERIMIENTOS DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y EMBALAJE Los ensayos e inspecciones deberán realizarse de acuerdo a la última edición de los Códigos aplicables. Las pruebas hidrostáticas en fábrica deben realizarse a 1.3 veces la MAWP. Los recipientes deben resistir la presión de prueba durante seis horas, chequeando que no se detecten pérdidas. Después de los ensayos, deben reemplazarse todas las juntas de los equipos. Al menos diez (10) días antes de que se realice cualquier prueba o ensayo, deberá avisarse al Comprador. A continuación se enumeran os ensayos e inspecciones que como mínimo requieren observación y/o certificación: Control e inspecciones a materiales en proceso de fabricación:
• Aprobación de certificados de materiales. • Aprobación de los procedimientos de soldadura (WPS). • Aprobación de los registros de requisitos de soldadura (PQR). • Aprobación de los registros de performance de los soldadores (WPQ).
Inspecciones y controles finales:
• Chequeo de conformidad general del suministro con las especificaciones, hojas de datos y documentación técnica del fabricante.
• Verificación de los documentos de inspección de componentes individuales del equipo. • Verificación de la calibración de los instrumentos utilizados para los ensayos e inspección. • Chequeo de la accesibilidad y retiro de partes individuales del equipo. • Verificación de los límites de suministro. • Ensayo mecánico en muestras de soldaduras. • Ensayos no destructivos. • 100 % Rx. • Ensayos de dureza. • Verificación de la identificación de los equipos y componentes. • Verificación de las marcas para ensamblado. • Prueba hidrostática. • Chequeo de componentes internos. • Limpieza interna luego de la prueba hidrostática. • Comprobación de la conformidad de los materiales con las especificaciones
correspondientes. • Inspección visual de los componentes. • Chequeo de las placas identificatorias. • Verificación de dimensiones.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
• Verificación del cuadro de tratamientos térmicos (el PWHT debe realizarse de acuerdo a los requerimientos de ASME).
• Verificación de análisis químicos y certificado de ensayo mecánico de materiales de soldadura consumibles.
• Verificación de la pintura y color utilizados, y de la documentación de pintura. Certificación final:
• Revisión de la documentación final (Data Book). • Inspección del embalaje y preparación de superficies para despacho.
Los materiales y el proceso de fabricación de los equipos serán sujetos a la inspección del Comprador o su representante, sumado a cualquier requerimiento de inspección de Códigos correspondientes o autoridad local con jurisdicción sobre la instalación. Sin embargo, esta inspección por parte del Comprador no releva al Proveedor de sus responsabilidades. Los inspectores del Comprador tendrán libre acceso a la fábrica del Proveedor en cualquier momento que lo requiera, mientras se está llevando a cabo la fabricación de los equipos. El Proveedor proporcionará a los inspectores los elementos que sean necesarios para que ellos puedan determinar que los equipos a adquirir cumplen con las especificaciones aplicables. Además, el Proveedor notificará al Comprador con suficiente tiempo para que sus inspectores puedan llegar a la planta con tiempo de observar las operaciones de testeado. Los equipos no deberán ser liberados para su despacho antes de que el Comprador apruebe los resultados de los ensayos y toda la documentación requerida. Al menos 5 (cinco) semanas antes de la fecha de inspección final programada, el Proveedor enviará, para información, los procedimientos de embalaje y despacho de los equipos. Las partes exteriores maquinadas deberán protegerse con un inhibidor de corrosión, que luego pueda ser removido con solvente. El tipo de inhibidor de corrosión deberá indicarse en una etiqueta adjunta al equipo. Las aberturas de los equipos deberán ser cubiertas con juntas de madera, cubiertas metálicas o tapones de acero. Componentes pequeños o frágiles deberán ser identificados y envueltos en material impermeable y empacados en cajas sujetas a cada skid principal. Además, una lista de embalaje debe colocarse tanto en el interior como el exterior de cada bulto o contenedor. El Proveedor además facilitará cualquier otra recomendación que deba tenerse en cuenta después de la recepción de los equipos en obra. Cada equipo suministrados por el Proveedor deberán tener una identificación permanente con un número indicado por el Comprador. Esta serán de acero inoxidable, 50 mm x 102 mm de tamaño. Todas las conexiones, incluyendo cañerías e instrumentos, deberán ser claramente identificados en los planos del Proveedor. Si se utilizan etiquetas, serán de metal no flexible, sujetas con alambre de acero inoxidable. Los números asignados a los equipos y el número de la Orden de Compra deben figurar en las placas identificatorias, documentos, hojas de datos, y cualquier otro documento enviado por el Proveedor. También deben indicarse tanto en los equipos como en los planos, la identificación de los instrumentos. Los equipos deberán ser protegidos para almacenamiento a la intemperie por al menos 18 meses.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA El Proveedor deberá entregar al inspector del Comprador un plan de aseguramiento de calidad interno, específico para la presente especificación, para revisar en la reunión de pre-inspección. El Programa de Aseguramiento de Calidad, cubrirá las actividades de ingeniería, suministro y construcción y cumplirá los requerimientos definidos por la ISO 9001; 2000 (E), necesarios para el aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicios correspondientes a cada equipo. 5. - GARANTÍAS Todos los equipos y sus componentes deberán ser garantizados por el Proveedor contra materiales y/o trabajos defectuosos durante 18 meses después de la fecha del último envío, o 12 meses desde el arranque de la planta, lo que ocurra antes. El Proveedor deberá garantizar la performance satisfactoria en todas las condiciones operativas del Grupo Turbocompresor de Gas especificadas en la Hoja de Datos adjunta (GNEA-IB-M-HD-000010). En operación normal, el Proveedor deberá garantizar el nivel de ruidos no superior a 90 dBA a un metro de distancia del equipo. Además, el Proveedor deberá garantizar el consumo eléctrico y de gas natural total, así como las emisiones de gases de escape. Las penalidades que se aplicarán al Proveedor en caso de que los requerimientos de performance no puedan cumplirse de ningún modo, serán determinados durante la reunión previa a la adjudicación, y serán indicadas en la Orden de Compra. Finalmente, el Proveedor deberá reparar o reemplazar, sin cargo alguno, cualquier material o trabajo defectuoso encontrado en los equipos durante el período de garantía.
6. – SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS
TRANSDUCTOR – DISEÑO DE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS, BENTLY NEVADA FIELD MONITOR O SIMILAR, DEBERÁ SER UN SISTEMA COMPLETO, PROGRAMABLE, CONTINUO EN “TIEMPO REAL”, QUE PROVEA MONITOREO, PROTECCIÓN Y QUE PERMITA EL MANEJO DE EQUIPOS CRÍTICOS / ESENCIALES. DEBE SER CAPAZ DE ALMACENAR DATOS DE MEDICIÓN Y DEVOLVER INFORMACIÓN, CON HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO, PARA EVALUAR SU CONDICIÓN. COMO MÍNIMO, EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE RECIBIR LAS SEÑALES DEL TRANSDUCTOR DE VIBRACIÓN, DE POSICIÓN Y FASE, ASOCIADAS CON LOS REQUERIMIENTOS DEL TRANSDUCTOR DESCRIPTOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA CADA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONSISTE DE UN CHASIS, MÓDULO DE INTERFASE, DIFERENTES MÓDULOS ADAPTADORES DE RED (CONTROLNET™, DEVICENET™, PROFIBUS™ DP, MODBUS™, ETHERNET/IP), MÓDULOS DE MONITOREO, CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA CONVERTIR LAS SEÑALES DE VIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR EN FORMATOS ELECTRÓNICOS PROCESADOS. LOS MONITORES DEBEN DIGITALIZAR LA ENTRADA, ESCALAR LA SEÑAL DENTRO DE UN RANGO DETERMINADO, CHEQUEAR ERRORES, Y PROCESAR DOS NIVELES DE ALARMA (ALARMA 1: ALERTA Y ALARMA 2: PELIGRO). TODOS LOS COMPONENTES DEL HARDWARE DEBEN PODER ENTRE – 20° C Y + 70° C.
MÓDULO DE INTERFASE DE COMUNICACIÓN DE DATOS ESTADO PERMANENTE/TRANSITORIO
GENERAL SE REQUIERE UN MÓDULO PROCESADOR DE COMUNICACIONES SEPARADO PARA LA INTERFASE Y COMUNICACIÓN DE DATOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS DE LOS EQUIPOS A UN “SERVIDOR MACHINERY / ASSET CONDITION MANAGEMENT SERVER” (PROVISTO POR OTROS) (MACM) A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN ETHERNET.
El procesador de comunicaciones debe ser capaz de cuestionar todos los puntos de datos estáticos a una velocidad de 1 cada 4 segundos, e incluir la siguiente información:
• Directo • GAP • 1X Amplitud y fase • 2X Amplitud y fase
Además del registro de datos transitorios, el procesador debe garantizar el almacenaje de información histórica que será automáticamente salvada en caso de alarma (esto se dará además de cualquier otro dato histórico almacenado por otros dispositivos).
MÓDULOS DE PROTECCIÓN
Es mandatorio que la remoción y reemplazo de un módulo pueda realizarse mientras el sistema permanezca funcionando (por ejemplo, hot insertion), sin afectar el monitoreo del resto de los módulos o la funcionalidad del sistema.
Todos los módulos de monitoreo dinámico, que incluyen (pero no están limitados) vibración, posición axial, velocidad y fase, deben tener sistema denominado:
“one-to-one buffered output raw transducer signals available via BNC connectors located in the monitoring module, on a per channel basis”.
Todos los monitores deberán poder retornar el estado “OK”, por medio de MPS y señales externas, en una base “per channel”.
Los monitores de vibraciones con sensores de proximidad deben tener módulos internos que permitan la conexión directa al cable del sensor.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA 7. – DOCUMENTOS Y DATOS REQUERIDOS Todos los documentos indicados en la tabla siguiente deberán ser enviados para cada equipo:
1 LISTA DE DOCUMENTOS & PLANOS 2 LISTA DE EXCEPCIONES Y DESVÍOS 3 HOJA DE DATOS DEL COMPRESOR CENTRÍFUGO Y CURVAS DE PERFORMANCE 4 HOJA DE DATOS DE LA TURBINA DE GAS Y CURVAS DE PERFORMANCE 5 ESQUEMA DIMENSIONAL CON LISTA DE CONEXIONES E INFORMACIÓN DE
DISEÑO (EQUIPOS DENTRO Y FUERA DEL SKID) (VER NOTA 4) 6 PLANOS SECCIONALES INCLUYENDO LISTA DE COMPONENTES (VER NOTA 5) 7 PLANO DE CARGAS Y FUNDACIONES 8 P&ID – DIAGRAMA DE PIPING E INSTRUMENTACIÓN 9 INFORMACIÓN DE EMBALAJE 10 PLANO DE SISTEMA DE ARRANQUE 11 PLANO DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN 12 PLANO DE SISTEMA ELÉCTRICO 13 PLANO DE SISTEMA DE SELLO SECO 14 PLANOS DEL CERRAMIENTO 15 PLANO DE SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE A LA TURBINA 16 PLANO DE SISTEMA DE ESCAPE DE LA TURBINA 17 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE TURBINAS DE GAS 18 PROGRAMA DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSPECCIÓN / ENSAYOS 19 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS / PQR) 20 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS EN FÁBRICA 21 PROCEDIMIENTOS DE PINTURA 22 LISTA DE REPUESTOS RECOMENDADOS PARA COMISIONADO, ARRANQUE Y
DOS AÑOS DE OPERACIÓN (CON PRECIOS UNITARIOS) 23 CERTIFICADOS DE ENSAYOS Y DE ANÁLISIS DE MATERIALES 24 INFORMES DE ENSAYOS EN FÁBRICA 25 INFORMES DE INSPECCIÓN EN FÁBRICA 26 PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN, EMBALAJE Y DESPACHO DE EQUIPOS 27 LISTA DE EMBALAJE 28 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 29 MANUALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 30 CATÁLOGOS TÉCNICOS Y/O FOLLETOS DE LOS EQUIPOS 31 LISTA DE SUB-PROVEEDORES 32 DATA BOOK DEL FABRICANTE 33 PLANOS DIMENSIONALES PARA TRANSPORTE 34 PLACAS IDENTIFICATORIAS 35 DIAGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL 36 DIAGRAMA DE CABLEADO 37 INFORMACIÓN ANTISURGE 38 HOJA DE CÁLCULO DE VÁLVULA ANTISURGE 39 SECUENCIA DE ARRANQUE-PARADA 40 LISTA DE INSTRUMENTOS 41 HOJAS DE DATOS DE INSTRUMENTOS 42 CATÁLOGOS DE INSTRUMENTOS 43 DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE INSTRUMENTOS 44 HOJAS DE CÁLCULOS DE VÁLCULAS DE SEGURIDAD 45 DIAGRAMAS DE BULONES DE ANCLAJE 46 ESPECIFICACIÓN DE CAÑERÍAS 47 LISTADO DE REFERENCIAS 48 LISTA DE CONSUMO DE UTILIDADES 49 MANUAL DE OPERACIÓN
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
8- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA GNEA-IB-M-HD-000010 – Turbocompressors – hOJA DE dATOS GNEA-IB-R-DP-000002 – P&ID Esquema General del Gasoducto GNEA-IB-R-DP-200003 - P&ID Estación Compresora intermedia Típica – Turbocompresores GNEA-IB-R-DP-210003 – P&ID Estación Compresora 1 – Turbocompresores GNEA-IB-E-SP-000009 – Motores Eléctricos GNEA-IB-I-SP-0000003 – Instrumentación del skid GNEA-IB-C-SP-000006 – Parámetros de Diseño climáticos, geográficos y sísmicos. GNEA-IB-R-FD-200002 – Planta Compresora Típica
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA Dada la creciente internacionalización del derecho mercantil y el uso frecuente, uniforme y universalmente aceptado, para la adquisición de bienes como los solicitados, de especificaciones técnicas, termodinámicas y fisicoquímicas en unidades de medida universales y en idioma ingles, es que no se acompaña su traducción al español y en unidades de medida de acuerdo al SIMELA. Por lo expuesto, tal circunstancia no vulnera el principio de igualdad, ni afecta la concurrencia de oferentes.
4 HEB HEB3 HEB HEB2 HEB HEB1 HEB COG0 HEB HEBA HEB HEB
REV./CANT PROY. EJEC. CONTR.
4REVISIÓN
GNEA-IB-M-HD-000010ESC. s/e
ENARSAING. BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
GENERAL
TURBOCOMPRESORESHOJA DE DATOS API
DESCRIPCIÓN FECHA APROB.
EMISIÓN FINAL 18/04/07 PEE
EMISIÓN INICIAL 27/03/07 PEE
EMISIÓN FINAL 6/21/2007 PEE
EMISIÓN FINAL 5/22/2007 PEE
EMISIÓN FINAL 6/27/2007 PEE
Pag. 0/10
EMISIÓN FINAL 7/20/2007 PEE
ENARSA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CONPROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO ENTODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIAAUTORIZACIÓN ESCRITA.
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 APPLICABLE TO: PROPOSAL PURCHASE AS BUILT
2 FOR GNEA UNIT
3 SITE SERIAL NO.
4 SERVICE Natural Gas NO. REQUIRED Ver Espec. 3085-M-SP-0000015 MANUFACTURER DRIVER TYPE (1-3.1.1) Turbina de gas6 MODEL DRIVER ITEM NO.
7
8 INFORMATION TO BE COMPLETED: BY PURCHASER BY MANUFACTURER MUTUAL AGREEMENT (PRIOR TO PURCHASE)
9 OPERATING CONDITIONS
10 NORMAL OTHER CONDITIONS (1-2.1.1.1)
11 VER DATOS DE PROCESOS EN PG. 9 Y 10 (1-2.1.1.2) A B C D E
12
13 GAS HANDLED (ALSO SEE PAGE 2 ) Gas Natural14 GAS PROPERTIES (1-2.1.1.4)
15 MMSCFD/SCFM (14.7 PSIA & 60 °F DRY)
16 WEIGHT FLOW, #/MIN (WET) (DRY)
17 INLET CONDITIONS
18 PRESSURE (PSIA)
19 TEMPERATURE (°F)
20 RELATIVE HUMIDITY %
21 MOLECULAR WEIGHT
22 Cp/Cv ( K 1 ) OR (K AVG )
23 COMPRESSIBILITY (Z 1 ) OR (Z AVG )
24 INLET VOLUME, (CFM) (WET / DRY)
25 DISCHARGE CONDITIONS
26 PRESSURE (PSIA)
27 TEMPERATURE (°F)
28 Cp/Cv (K 2 ) OR (K AVG ) (NOTE 1)
29 COMPRESSIBILITY (Z 2 ) OR (Z AVG ) (NOTE 1)
30 GHP REQUIRED
31 TRAIN BHP REQUIRED
32 BHP REQUIRED AT DRIVER INCL. EXT. LOSSES (GEAR, ETC.)
33 SPEED (RPM)
34 TURNDOWN (%)
35 POLYTROPIC HEAD (FT-LB.)
36 POLYTROPIC EFFICIENCY (%)
37 CERTIFIED POINT YES38 PERFORMANCE CURVE NUMBER
39 PROCESS CONTROL (1-3.4.2.1)
40 METHOD SUCTION THROTTLING VARIABLE INLET SPEED VARIATION DISCHARGE COOLED BYPASS
41 FROM PSIA GUIDE VANES FROM % BLOWOFF FROM
42 TO PSIA (2-3.4.2.2) TO % TO TO
43 SIGNAL SOURCE (1-3.4.2.1)
44 TYPE ELECTRONIC PNEUMATIC OTHER
45 RANGE MA PSIG
46
47 ANTI-SURGE SYSTEM (1-3.4.2.2) Requerido Ver 3085-M-SP-000001 punto 2
48 NOTA LOS OFERENTES COMPLETARÁN UN JUEGIO DE HOJAS DE DATOS PARA CADA TURBOCOMPRESOR 49 Y CONDICIONES OPERATIVAS DIFERENTES.
Pag1
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
de10
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 OPERATING CONDITIONS (Continued) (1-2.1.1.1) (1-3.1.2) (1-3.1.3)
2 GAS ANALYSIS: OTHER CONDITIONS
3 MOL % NORMAL A B C D E Observaciones
4 MW La condición futura tiene en cuenta
5 AIR 28.966 la futura planta de separación
6 OXYGEN 32.000 a instalarse en Bolivia
7 NITROGEN 28.016 (Luego del año 2009)
8 WATER VAPOR 18.016
9 CARBON MONOXIDE 28.010 Para el diseño de los turbocomp.
10 CARBON DIOXIDE 44.010 se utilizará la composición normal
11 HYDROGEN SULFIDE 34.076 (gas rico)
12 HYDROGEN 2.016
13 METHANE 16.042
14 ETHYLENE 28.052
15 ETHANE 30.068
16 PROPYLENE 42.078
17 PROPANE 44.094
18 I-BUTANE 58.120
19 n-BUTANE 58.120
20 I-PENTANE 72.146
21 n-PENTANE 72.146
22 HEXANE PLUS
23 CORROSIVE AGENTS
24 Gravedad específica: 0,6643
25 TOTAL
26 AVG. MOL. WT.
27 LOCATION: (1-2.1.8) NOISE SPECIFICATIONS: (1-2.1.9)
28 INDOOR OUTDOOR GRADE APPLICABLE TO MACHINE:
29 HEATED UNDER ROOF MEZZANINE SEE SPECIFICATION
30 UNHEATED PARTIAL SIDES APPLICABLE TO NEIGHBORHOOD:
31 ELEC. AREA CLASSIFICATION (1-2.1.14) CL 1 GR D DIV 2 SEE SPECIFICATION
32 SITE DATA (1-2.1.8) ACOUSTIC HOUSING: YES NO
33 ELEVATION FT Atm. Pressure: Ver pg 10 APPLICABLE SPECIFICATIONS:
34 RANGE OF AMBIENT TEMPS: API 617, 7TH CHAPTER 182
35 DRY BULB WET BULB VENDOR HAVING UNIT RESPONSIBILITY (1-1.5.53) (1-1.8) (1-2.1.3)
36 NORMAL °F
37 MAXIMUM °F 40 ° C GOVERNING SPECIFICATION (IF DIFFERENT)
38 MINIMUM °F 2° C39 °F
40 UNUSUAL CONDITIONS: DUST FUMES PAINTING:
41 °F MANUFACTURER'S STD.
42 OTHER (1-2.1.8) OTHER
43
44 COPPER AND COPPER ALLOYS PROHIBITED (1-2.2.1.14) SHIPMENT: (4.4)
45 COATING: (1-2.2.1.16) DOMESTIC EXPORT EXPORT BOXING REQ'D.
46 ROTATING COMPONENTS OUTDOOR STORAGE MORE THAN 6 MONTHS (1-4.4.1) MO
47 STATIONARY COMPONENTS SPARE ROTOR ASSEMBLY PACKAGE (1-4.4.3.10)
48 REMARKS: HORIZONTAL STORAGE VERTICAL STORAGE
49
99.99519.242
0.748
1.690
84.761
0.075
0.011
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
HEPTANE
0.860
1.390
96.780
0.950
0.010
-
Pag
0.035
10
FUTURO
Ver Observ.
0.000-
0.140
2de
2.9420.4850.624
8.484
16.671
---
99.990
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 CONSTRUCTION FEATURES
2 SPEEDS: INTERMEDIATE MAIN PROCESS CONNECTIONS (2-2.4.4)
3 MAX. CONT. RPM TRIP RPM DISCH. PRESSURE (PSIG): MAX MIN
4 MAX. TIP SPEEDS: FPS @ 100% SPEED INLET PRESSURE (PSIG): MAX MIN
5 FPS @ MAX. CONT. SPEED GUIDE VANES
6 LATERAL CRITICAL SPEEDS (DAMPED) MATERIAL
7 FIRST CRITICAL RPM MODE NUMBER OF AXIAL BLADE ROWS
8 SECOND CRITICAL RPM MODE NUMBER OF ADJUSTIBLE ROWS
9 THIRD CRITICAL RPM MODE NO. VANES GUIDE VANE
10 FOURTH CRITICAL RPM MODE IMPELLERS:
11 LATERAL ANALYSIS ADDITIONAL REQUIREMENTS (1-2.6.2.14) NO. DIAMETERS
12 TRAIN LATERAL ANALYSIS REQUIRED (1-2.6.2.6) NO. VANES EA. IMPELLER
13 TRAIN TORSIONAL ANALYSIS REQUIRED (1-2.6.7.1) TYPE (OPEN, ENCLOSED, ETC.)
14 TORSIONAL CRITICAL SPEEDS: TYPE FABRICATION
15 FIRST CRITICAL RPM MATERIAL
16 SECOND CRITICAL RPM MIN. YIELD STRENGTH (PSI)
17 THIRD CRITICAL RPM HARDNESS: (Rc) (BRINNEL) MAX MIN
18 FOURTH CRITICAL RPM SMALLEST TIP INTERNAL WIDTH (IN.)
19 LIST OF TRAIN UNDESIRABLE SPEEDS (1-2.6.1.4) MAX. MACH. NO. @ IMPELLER EYE
20 STABILITY ANALYSIS (1-2.6.5) MAX. IMPELLER HEAD @ 100% SPD (FT-LB.)
21 VIBRATION: SHAFT:
22 ALLOWABLE TEST LEVEL MILS ONE PIECE BUILT UP
23 (PEAK TO PEAK) MATERIAL
24 NAMEPLATE (2-2.11.2) DIA @ IMPELLERS (IN.) DIA @ COUPLING (IN.)
25 US CUSTOMARY METRIC SHAFT END: TAPERED CYLINDRICAL
26 ROTATION, VIEWED FROM DRIVEN END CW CCW SPLINED INTEGRAL FLANGE
27 MATERIALS INSPECTION REQUIREMENTS (1-4.2.2.1) MIN. YIELD STRENGTH (PSI)
28 RADIOGRAPHY REQUIRED FOR SHAFT HARDNESS (BNH)(Rc)
29 ULTRASONIC REQUIRED FOR MAX TORQUE CAPABILITY (FT-LB.)
30 MAGNETIC PARTICLE REQUIRED FOR BALANCE PISTON:
31 LIQUID PENETRANT REQUIRED FOR MATERIAL AREA (IN_ )
32 LOW TEMPERATURE (1-2.2.1.15.3) FIXATION METHOD
33 MIN.DESIGN METAL TEMPERATURE (°F) NORMAL CLEARANCE (IN)
34 AT CONCURRANT PRESSURE (PSIG) FLOW WITH NORMAL CLEARANCE (LB./MIN.)
35 OTHER TRAIN COMPONENTS (2.2.1.15.2) FLOW WITH 2x NORMAL CLEARANCE (LB./MIN.)
36 CASING: PRESS. CONN. BAL LINE DOWNSTREAM (2-2.5.4.3)
37 MODEL SHAFT SLEEVES:
38 CASING SPLIT AT INTERSTG. CLOSE MATL
39 MATERIAL CLEARANCE POINTS
40 THICKNESS (IN.) CORR. ALLOW. (IN.) AT SHAFT SEALS MATL
41 MAX. ALLOWABLE PRESS PSIG ACCESSIBLE (2-2.8.3)
42 TEST PRESS (PSIG): HELIUM HYDRO ROTOR
43 MAX. ALLOWABLE TEMPERATURE (°F) DISASSEMBLY AND REASSEMBLY (1-2.6.8.2.1.1)
44 MAX OPER. TEMP. °F MIN. OPER. TEMP. °F AT SPEED BALANCING (1-2.6.8.3)
45 MAX CASING CAPACITY (ICFM) SEQUENTIAL LOW SPEED BAL. PREC. AT SPEED BAL. (1-2.6.8.6)
46 SYSTEM RELIEF VALVE SET PT. (2-2.3.1.1) PSIG RESIDUAL BALANCE CHECK (1-2.6.8.7)
47 Q.C. OF INACCESSIBLE WELDS (1-2.3.1.11.2) LABYRINTHS:
48 DIAPHRAGMS: INTERSTAGE
49 MATERIAL TYPE MATERIAL
50 AXIALLY SPLIT YES NO (2-2.4.8) BALANCE PISTON
51 TYPE MATERIAL
Pag
10
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
3de
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 CONSTRUCTION FEATURES (CONTINUED)
2 SHAFT SEALS: BUFFER GAS CONTROL SYSTEM SCHEMATIC BY VENDOR
3 SEAL TYPE (1-2.8.1.3) Gas Seco PRESSURIZING GAS FOR SUBATMOSPHERIC SEALS (1-2.8.2.4)
4 SETTLING OUT PRESSURE (1-2.8.1.1) (PSIG) EDUCTOR INJECTION (1-2.8.2.3)
5 MIN.SEALING PRESSURE (PSIG) SEAL MANUFACTURER
6 SUPPLEMENTAL DEVICE REQUIRED FOR CONTACT LEAKAGE TO PROCESS (GAL/DAY/SEAL)
7 SEALS (1-2.8.3.4) TYPE BUFFER GAS REQUIRED FOR:
8 TYPE BUFFER GAS (1-2.8.6) AIR RUN-IN OTHER
9 PRESSURE (1-2.8.1.5.1) (PSIG) FLOW (PER SEAL):
10 FLOWRATE (LB./MIN.) NORM: LB./MIN. @ PSI η P
11 FILTRATION MAX. LB./MIN. @ PSI η P
12 BUFFER GAS SYSTEM REQUIRED (2-2.8.1.5) BEARING HOUSING CONSTRUCTION:
13 MANIFOLD (1-3.5.1.4) TYPE (SEPARATE, INTEGRAL) SPLIT
14 METHOD OF CONTROL (1-2.8.1.5) MATERIAL
15 AXIAL COMPRESSOR
16 STAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 ROTOR
18 BLADE MATERIAL
19 BLADE ROOT TYPE
20 CORD WIDTH (IN.)
21 OUTER DIAMETER (IN.)
22 BLADE HEIGHT (IN.)
23 BLADE QUANTITY
24 STATOR
25 BLADE MATERIAL
26 TYPE (MOVABLE, FIXED,
27 ADJUSTABLE)
28 CORD WIDTH (IN.)
29 BLADE QUANTITY
30
31 STAGE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
32 ROTOR
33 BLADE MATERIAL
34 BLADE ROOT TYPE
35 CORD WIDTH (IN.)
36 OUTER DIAMETER (IN.)
37 BLADE HEIGHT (IN.)
38 BLADE QUANTITY
39 STATOR
40 BLADE MATERIAL
41 TYPE (MOVABLE, FIXED,
42 ADJUSTABLE)
43 CORD WIDTH (IN.)
44 BLADE QUANTITY
45
46 REMARKS:
47
48
49
Pag
10
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
4de
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 CONSTRUCTION FEATURES (CONTINUED)
2 BEARINGS AND BEARING HOUSINGS
3 MAGNETIC BEARINGS (2-2.7.1.1.2)
4 RADIAL THRUST NON-THRUST THRUST ACTIVE INACTIVE
5 TYPE TYPE
6 MANUFACTURER MANUFACTURER
7 LENGTH (IN.) UNIT LOADING (MAX PSI)
8 SHAFT DIA. (IN.) UNIT LOAD (ULT.) (PSI)
9 UNIT LOAD (ACT/ALLOW ) AREA (IN._)
10 BASE MATERIAL NO. PADS
11 BABBIT THICKNESS (IN.) PIVOT: CENTER / OFFSET, %
12 NO. PADS PAD BASE MATL
13 LOAD: B'TWN/ON PAD COPPER BACKED (2-2.7.3.2)
14 PIVOT: CTR/OFFSET, % LUBRICATION: FLOODED DIRECTED (2-2.7.6)
15 PAD MATERIAL (2-2.7.2.2) (2-2.7.2.3) THRUST COLLAR: INTEGRAL REPLACEABLE
16 BEARING SPAN INCHES MATERIAL
17 SIZING CRITERIUM (2-2.7.3.3)
18 BEARING TEMPERATURE DETECTORS (2-3.4.7) VIBRATION DETECTORS: SEE ATTACHED API-670 DATA SHEET
19 SEE ATTACHED API-670 DATASHEET TYPE No Contacto MODEL
20 THERMOCOUPLES TYPE MFR
21 RESISTANCE TEMP DETECTORS NO. AT EA SHAFT BEARING TOTAL NO.
22 RESISTANCE MAT'L Platino OHMS OSCILLATOR-DETECTORS SUPPLIED BY Vendor23 ALARM TEMPERATURE (F) MFR MODEL
24 SHUTDOWN TEMPERATURE (F) MONITOR SUPPLIED BY (2-3.4.7.2)
25 PROVISION FOR LOCAL DISCONNECT (2.7.4.6) LOCATION ENCLOSURE
26 LOCATION-JOURNAL BRG MFR. MODEL
27 NO. EA PAD EVERY OTH PAD 2 PER BRG SCALE RGE ALARM SET @ MILS
28 OTHER SHTDWN: SET @ MILS TIME DELAY SEC
29 LOCATION-THRUST BRG CASING VIBRATION TRANSDUCERS (2-3.4.7.5)
30 NO. EA PAD EVERY OTH PAD 2 PER BRG CASING VIBRATION MONITORS (2-3.4.7.6)
31 OTHER AXIAL POSITION DETECTOR: SEE ATTACH. API-670
32 NO. (INACT) EA PAD EVERY OTH PAD 2 PER BRG DATA SHEET
33 OTHER TYPE Non Contact MODEL
34 LOCAL DISCONNECTION (1-2.7.4.6) MFR NO. REQUIRED
35 MONITOR SUPPLIED BY (2-3.4.7.4) Proveedor OSCILLATOR-DEMODULATOR SUPPLIED BY Proveedor36 LOCATION ENCLOSURE MFR MODEL
37 MFR. MODEL MONITOR SUPPLIED BY (2-3.4.7.2) Proveedor38 SCALE RGE ALARM SET @ °F LOCATION ENCLOSURE
39 SHTDWN SET @ °F TIME DELAY SEC MFR. MODEL
40 SCALE RGE ALARM SET @ MILS
41 KEY PHASOR REQUIRED SHTDWN: SET @ MILS TIME DELAY SEC
42 COMPRESSOR GEAR H.S. GEAR L.S.
43 CASING CONNECTIONS (1-2.3.2.2)
44 ANSI/ASME
45 CONNECTION B16.1; B16.5; FACING ORIENTATION FLANGED MATING FLG GAS
46 B16.42; B16.47 BORE OR & GASKET VELOCITY
47 series A, B; STUDDED BY VENDOR FT/SEC
48 ISO 7005-1, -2; (1-2.3.2.2.1) (1-2.3.2.2.7)
49 OTHER
50 INLET
51 DISCHARGE
52
53
54
55 BOROSCOPIC INSPECTION PORTS (2-2.3.2.4)
Pag
10
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
BRIDA
Zapatas pivotantes Zapatas Pivotantes
100
NOLATERALANSI-900 #
5de
NOBRIDAANSI-900 #
WNRTJWNRTJ
LATERA
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 OTHER CONNECTIONS
2 SERVICE: NO. SIZE TYPE NO. SIZE TYPE
3 LUBE-OIL INLET PRESSURE
4 LUBE OIL OUTLET TEMPERATURE
5 SEAL-OIL INLET SOLVENT INJECTION
6 SEAL-OIL OUTLET PURGE FOR:
7 SEAL GAS INLET BRG. HOUSING
8 SEAL GAS OUTLET BTWN BRG & SEAL
9 CASING DRAINS BTWN SEAL & GAS
10 STAGE DRAINS
11 INDIVIDUAL STAGE DRAINS REQUIRED (1-2.3.2.1.7)
12 VALVED & BLINDED
13 VALVED & BLINDED & MANIFOLD
14 LUBRICATION AND SEALING SYSTEMS (1-2.10) (1-3.5.1.2)
15 SEE ATTACHED API 614 DATASHEET
16 SEPARATE COMBINED (2-2.10.1)
17 INTEGRAL OIL RESERVOIR (1-3.3.2.11)
18 OIL TYPE (2-2.10.2)
19 ACCESSORIES
20 COUPLING AND GUARDS (3.2)
21 NOTE: SEE ROTATING ELEMENTS - SHAFT ENDS
22 SEE ATTACHED API-671 DATA SHEET KEYLESS HYDRAULIC KEYED FLANGED OTHER
23 COUPLING FURNISHED BY Proveedor24 MANUFACTURER TYPE Discos flexibles MODEL
25 COUPLING GUARD FURNISHED BY: Proveedor26 TYPE: FULLY ENCLOSED SEMI-OPEN OTHER
27 COUPLING DETAILS
28 MAX O.D. IN. PLUG AND RING GAUGES (1-3.2.5)
29 HUB WEIGHT LB. LUBRICATION REQUIREMENTS:
30 SPACER LENGTH IN. NON-LUBE CONT. OIL LUBE OTHER
31 SPACER WEIGHT LB. QUANTITY PER HUB GPM
32
33 MOUNTING PLATES (1-3.3)
34 BASEPLATES FURNISHED BY (1-3.3.2.1) SOLEPLATES FURNISHED BY (1-3.3.3.1)
35 COMPRESSOR ONLY DRIVER GEAR THICKNESS IN
36 OTHER SUBSOLE PLATES REQUIRED (1-3.3.3.1.5)
37 NONSKID DECKING (1-3.3.2.4) SLOPED DECK (1-3.3.2.4.1)
38 LEVELING PADS OR TARGETS (1-3.3.2.6) STAINLESS STEEL SHIM THICKNESS IN
39 COLUMN MOUNTING (1-3.3.2.5) COMPRESSOR
40 SUB-SOLE PLATES REQUIRED (1-3.3.2.10)
41 STAINLESS STEEL SHIM THICKNESS INCHES COUNTER BORE ANCHOR BOLT HOLES (1-3.3.3.1.2)
42 MACHINED MOUNTING PADS REQUIRED (1-3.3.2.9)
43
44
45
46
47
48
49
Pag
10
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
6de
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 UTILITIES
2 UTILITY CONDITIONS: See 3085-M-MR-0001 MANUALS
3 STEAM: N / A DRIVERS DRAFT MANUAL FOR REVIEW (1-5.3.5.1.2)
4 INLET MIN PSIG °F TECHNICAL DATA MANUAL (1-5.3.5)
5 NORM PSIG °F MISCELLANEOUS:
6 MAX PSIG °F RECOMMENDED STRAIGHT RUN OF PIPE DIAMETERS
7 EXHAUST. MIN PSIG °F BEFORE SUCTION
8 NORM PSIG °F COMPRESSOR TO BE SUITABLE FOR FIELD RUN-IN ON AIR (1-2.1.16)
9 MAX PSIG °F PROVISION FOR LIQUID INJECTION (1-2.1.10)
10 ELECTRICITY: INJECTION MANIFOLD (2-3.5.1.2)
11 DRIVERS CONTROL SHUTDOWN VENDOR'S REVIEW & COMMENTS ON PURCHASER'S
12 VOLTAGE CONTROL SYSTEMS (1-3.4.1.1)
13 HERTZ SHOP FITUP OF VENDOR PROCESS PIPING (1-4.4.3.11)
14 PHASE WELDING HARDNESS TESTING (1-4.2.1.6)
15 REDUCED VOLTAGE START (1-3.1.6)
16 NUMBER OF STARTS (1-2.6.7.6.4) DESIGN AUDIT (1-5.1.4)
17 INSTRUMENT AIR: BALANCE PISTON ηP (1-5.3.2.15)
18 MAX PRESS Barg MIN PRESS 5,5 Barg PROVIDE TAIL END SCHEDULES (1-2.1.13)
19
20 SHOP INSPECTION AND TESTS: (1-4.1.4) VENDOR'S REPRESENTATIVE SHALL (2.1.13)
21 (SEE INSPECTOR'S CHECKLIST) REQ'D WIT/OBV OBSERVE FLANGE PARTING
22 HYDROSTATIC (1-4.3.2) OBV CHECK ALIGNEMENT AT TEMPERATURE
23 IMPELLER OVERSPEED (1-4.3.3) OBV BE PRESENT AT INITIAL ALIGNMENT
24 MECHANICAL RUN (1-4.3.6) Wit. WEIGHTS (LB.):
25 CONTRACT COUPLING IDLING ADAPTOR(S) COMPR. GEAR DRIVER BASE
26 CONTRACT PROBES SHOP PROBES ROTORS: COMPR. DRIVER GEAR
27 PURCHASER VIB. EQUIPMENT (2-4.3.1.1.10) COMPRESSOR UPPER CASE
28 VARY LUBE & SEAL OIL PRESSURES MAX. FOR MAINTENANCE (IDENTIFY)
29 AND TEMPERATURES (1-4.3.6.1.5) TOTAL SHIPPING WEIGHT
30 POLAR FORM VIB DATA (1-4.3.6.1.2)
31 TAPE RECORD VIB DATA (1-4.3.6.1.3) SPACE REQUIREMENTS (FT & IN.):
32 SHAFT END SEAL INSP (1-4.3.6.2.2) COMPLETE UNIT: L W H
33 GAS LEAK TEST AT DISCH PRESS (2-4.3.2.3)
34 POST TEST INTERNAL INSP (1-4.3.8.5) OBV REMARKS:
35 BEFORE GAS LEAKAGE TEST
36 AFTER GAS LEAKAGE TEST
37 PERFORMANCE TEST (GAS) (AIR) (2-4.3.3.1.1) Wit. Test de performance: uno por cada model diferente38 COMPLETE UNIT TEST (2-4.3.3.2) Wit. Otros Tests: Todos los equipos39 TANDEM TEST (2-4.3.3.3)
40 GEAR TEST (2-4.3.3.4)
41 HELIUM LEAK TEST (1-4.3.8.2)
42 SOUND LEVEL TEST (1-4.3.8.3) At site
43 AUX. EQUIPMENT TEST (1-4.3.8.4)
44 FULL LOAD / SPEED / PRESS TEST (1-4.3.8.6)
45 HYDRAULIC COUPLING INSP (1-4.3.8.7)
46 SPARE PARTS TEST (1-4.3.8.8)
47 INSPECTOR'S CHECKLIST COMPLIANCE (1-4.1.6)
48 GAS SEAL TEST VENDOR SHOP (1-4.3.5)
49
10
Pag
10
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
7de
2
2
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOSCOMPRESOR CENTRÍFUGO
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07
API-617 7th Chapter 2 - US CUSTOMARY UNITS
1 APPLICABLE TO: PROPOSAL PURCHASE AS BUILT
2 FOR GNEA UNIT
3 SITE SERIAL NO.
4 SERVICE NO. REQUIRED
5 MANUFACTURER DRIVER TYPE (1-3.1.1) Turbina de Gas6 MODEL DRIVER ITEM NO.
7
8 INFORMATION TO BE COMPLETED: BY PURCHASER BY MANUFACTURER MUTUAL AGREEMENT (PRIOR TO PURCHASE)
VER CONDICIONES DE OPERACIÓN EN Pg. 9 Y 10
INGENIERÍA BÁSICA DEL GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG – GNEA
10de
Pag8
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
HOJA DE DATOS Pag 9COMPRESOR CENTRÍFUGO de 10
GNEA-IB-M-HD-000010Rev.4 - 20/07/07 Rev. 4
PRIMERA ETAPA
C-2101 A/... N operandoEn Operación 2° semestre 2008 (Ver Nota Aclaratoria pg 10/10)
T1 GAS T2 GAS* P1 MAN P2 MAN CAUDAL TOTAL P BASE abs. T BASE°C °C kgf/cm2 kgf/cm2 m3/d Pa °C
36.04 59.47 60.19 79.70 12300000 101325 15
NOTA: Para la selección de los turbocompresores los oferentes tomarán en cuenta también las condiciones para la SEGUNDA ETAPA (ver pg. 10)
Nota (*): T2 GAS es la temperatura estimada de descarga.
Datos del SitioTemp de diseño del aire: 40 °C Min: 2°CPresión Atmosférica: 954.9 hPa
NOx emision 70 ppmv max.
INGENIERÍA BÁSICA DE GNEA Y DE LA VINCULACIÓN YABOG GNEA
GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA)
Licitación Pública Nacional e Internacional Adquisición de los Turbocompresores para las Plantas Compresoras del gasoducto GNEA
H O J A D E D A TO S P a g 1 0C O M P R E S O R C E N T R ÍF U G O d e 1 0
G N E A -IB -M -H D -0 0 0 0 1 0R e v.4 - 2 0 /0 7 /0 7 R e v. 4
S E G U N D A E T A P A
C -2 1 0 1 A /. . . C o n d ic ió n "A " : N + N ' o p e ra n d o2 ° s e m e s tre 2 0 0 9 (c a u d a l to ta l d e d is e ñ o )
T 1 G A S T 2 G A S * P 1 M A N P 2 M A N C A U D A L T O T A L P B A S E a b s . T B A S E°C °C k g f/c m 2 k g f/c m 2 m 3 /d P a °C
3 6 .0 2 7 5 .4 2 5 3 .9 3 8 6 .4 0 2 7 8 2 1 0 0 0 1 0 1 3 2 5 1 5
C -2 1 0 1 C o n d ic ió n "B " : N + N '-1 o p e ra n d o2 ° s e m e s tre 2 0 0 9 (8 0 % d e l c a u d a l to ta l d e d is e ñ o )
T 1 G A S T 2 G A S * P 1 M A N P 2 M A N C A U D A L T O T A L P B A S E a b s . T B A S E°C °C k g f/c m 2 k g f/c m 2 m 3 /d P a °C
3 6 .6 3 6 7 .9 7 5 6 .8 4 8 2 .7 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 1 5
C -2 2 0 1 C o n d ic ió n "A " : M o p e ra n d o2 ° s e m e s tre 2 0 0 9 (c a u d a l to ta l d e d is e ñ o )
T 1 G A S T 2 G A S * P 1 M A N P 2 M A N C A U D A L T O T A L P B A S E a b s . T B A S E°C °C k g f/c m 2 k g f/c m 2 m 3 /d P a °C
2 8 .2 6 6 6 .2 4 6 0 .1 4 9 5 .4 0 1 1 6 5 9 0 0 0 1 0 1 3 2 5 1 5
C -2 2 0 1 C o n d ic ió n "B " : M -1 o p e ra n d o2 ° s e m e s tre 2 0 0 9 (8 0 % d e l c a u d a l to ta l d e d is e ñ o )
T 1 G A S T 2 G A S * P 1 M A N P 2 M A N C A U D A L T O T A L P B A S E a b s . T B A S E°C °C k g f/c m 2 k g f/c m 2 m 3 /d P a °C
2 9 .1 9 5 3 .0 8 6 6 .4 3 8 8 .7 0 9 3 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 1 5
C -2 3 0 1 C o n d ic ió n "A " : M o p e ra n d o2 ° s e m e s tre 2 0 0 9 (to ta l d e s ig n flo w )
T 1 G A S T 2 G A S * P 1 M A N P 2 M A N C A U D A L T O T A L P B A S E a b s . T B A S E°C °C k g f/c m 2 k g f/c m 2 m 3 /d P a °C
2 8 .3 3 6 7 .1 2 5 9 .7 4 9 5 .7 0 1 0 3 5 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 1 5
C -2 3 0 1 C o n d ic ió n "B " : M -1 o p e ra n d o2 ° s e m e s tre 2 0 0 9 (8 0 % d e l c a u d a l to ta l d e d is e ñ o )
T 1 G A S T 2 G A S * P 1 M A N P 2 M A N C A U D A L T O T A L P B A S E a b s . T B A S E°C °C k g f/c m 2 k g f/c m 2 m 3 /d P a °C
2 9 .2 3 5 4 .9 5 6 5 .5 5 8 9 .5 0 8 2 8 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 1 5
N o ta (* ): T 2 G A S e s la te m p e ra tu ra e s t im a d a d e d e s c a rg a .N : C a n tid a d d e e q u ip o s o p e ra n d o e n c a d a e s ta c ió n
D a to s d e l S itioT e m p d is e ñ o d e l a ire : 4 0 °C M in : 2 °CP re s ió n A tm o s fé ric a
E s ta c ió n 1 : 9 5 4 ,9 h P aE s ta tc ió n 2 : 9 8 8 h P aE s ta c ió n 3 : 1 0 0 4 h P a
N O x e m is io n 7 0 p p m v m a x.
N o ta A c la r a to r ia L a co n d ic ió n " A " c o m p r im e la to ta l id a d d e l ca u d a l .L a co n d ic ió n " B " a s eg u ra en to d o m o m e n to la c o m p r es ió nd e l 8 0 % d e l ca u d a l to ta l
IN G E N IE R ÍA B Á S IC A D E G N E A Y D E L A V IN C U L A C IÓ N Y A B O G G N E A
Pliego de la Licitación Pública Nacional e Internacional
ADQUISICIÓN DE TURBOCOMPRESORES, TURBINAS Y SUS REPUESTOS PARA EL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO
(GNEA)