para el procedimiento de licitaciÓn pÚblica...

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

BASESPARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO CON RECURSOS AUTORIZADOS DEL RAMO 20

Nº DE LICITACIÓN: 00020020-011-09

Nº DE EXPEDIENTE: LPN-OAX-OP-PF-011-2009

MUNICIPIO: SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1 DEL ESTADO DE OAXACA

LOCALIDADES CONFORME AL ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOTAS:

1. EL SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA, CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS OFICINAS DEL DELEGADO, SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES Y UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA, CREADO PARA TAL EFECTO CON FECHA 22 DE JULIO DE 2008, REVISÓ, SANCIONÓ Y APROBÓ LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR CONVOCATORIA MÚLTIPLE No.002, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 00020020-011-09, EXPEDIENTE NÚMERO LPN-OAX-OP-PF-011-2009 RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2

DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA

2. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE DE MANERA ESTRICTA AL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES. POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA LEERLAS CON DETENIMIENTO, PARA EVITAR CUALQUIER OMISIÓN, LA CUAL SERIA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

3. EN LA PRESENTE LICITACION NO SE RECIBIRAN PROPOSICIONES A TRAVES DE MENSAJERIA, SERVICIO POSTAL, NI MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA.

4. LA CANTIDAD DE PISOS FIRMES A EJECUTAR EN CADA LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO, SE OBTUVO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS SOCIOECÓMICAS DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2008, POR LO QUE A LA FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES (DECREMENTOS O INCREMENTOS) EN LAS CANTIDADES INDICADAS.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 00020020-011-09

2


ÍNDICE

GLOSARIO DE TÉRMINOS.........................................................................................................................................................................6

1. ENTIDAD CONVOCANTE.......................................................................................................................................................................9

2. CONVOCATORIA....................................................................................................................................................................................9

3. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”...........................................9

3.1. LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS MORALES Y LAS PERSONAS FÍSICAS..............................................93.2. DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA.......................................................................................................................................10

4. PROGRAMACIÓN DE EVENTOS.........................................................................................................................................................10

4.1. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS...................................................114.2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL..............114.3. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES..124.4. ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN, COMUNICACIÓN DE FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO................................................12

4.4.1. LECTURA DE DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DE FALLO....................................................................................................124.4.2 NOTIFICACIONES....................................................................................................................................................................124.4.3 FIRMA DEL CONTRATO..........................................................................................................................................................124.4.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES..................................................................................................................13

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS...................................................................................................................................................14

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS............................................14

6. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES...............................................................................................................15

6.1. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA SEDESOL A EL LICITANTE...........................................................................................156.2. ORIGEN DE LOS FONDOS...........................................................................................................................................................166.3. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES........................................................................................166.4. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA...................................................................166.5. NO NEGOCIACIÓN........................................................................................................................................................................166.6. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”................166.7. SUBCONTRATACIÓN....................................................................................................................................................................166.8. AJUSTE DE COSTOS....................................................................................................................................................................166.9. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE...............................................................................176.10. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS...............................................................................................................................................17

6.10.1. DE ANTICIPO........................................................................................................................................................................176.10.2. DE CUMPLIMIENTO..............................................................................................................................................................176.10.3. DE VICIOS OCULTOS...........................................................................................................................................................176.10.4 PRÓRROGAS AL CONTRATISTA.........................................................................................................................................18

6.11. REQUISITOS ADICIONALES.......................................................................................................................................................186.12. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.....................................................................................................................................................21

7. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES..................................................................................................22

7.1. PRIMERA ETAPA (RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES)..............................................................................................................227.2. SEGUNDA ETAPA (EMISIÓN DEL DICTAMEN QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL FALLO)......................................................237.3. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS...........................................247.4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES......................................................................................................................................24

7.4.1. PROPUESTA TÉCNICA..........................................................................................................................................................247.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA....................................................................................................................................................26

8. CRITERIOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES.......................................................................................................................27

8.1. EVALUACIÓN TÉCNICA................................................................................................................................................................278.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA..........................................................................................................................................................29


3


9. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.................................................................................................................30

9.1. EMPATE TÉCNICO........................................................................................................................................................................33

10. CAUSAS POR LAS QUE SERÁ DESCALIFICADO EL LICITANTE..................................................................................................34

11. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS........34

12. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR......................................36

13. PENAS CONVENCIONALES..............................................................................................................................................................36

14. DEDUCCIONES...................................................................................................................................................................................37

15. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO........................................................................................................................................................37

16. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO................................................................................................................................38

17. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.............................................................................................................................40

18. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS......................................................................................................................................40

19. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA....................................................................................................................................................40

20. NOTA INFORMATIVA PARA PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE.....................................................................................................41

21. ANEXOS..............................................................................................................................................................................................41

A. PARTIDA(S) QUE INTEGRA(N) LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN.........................................................................43

A.D. 07. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD...........................................45

A.D. 08. ESCRITO QUE PRESENTA EL LICITANTE PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CALIDAD RELATIVO A LA AUSENCIA DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.................46

E.G.T. 01 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS................................................................................................47

A.F. 01. FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.......................................................................................................................................................................................51

A.F. 02. FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS......................52

A.F. 03. FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.....................................................................................................53

A.F. 04. FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EN BASE AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.....................................................................................................54

A.T. 01. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.....................................................................................................55

A.T. 02. MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DEL LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL........................................................56

A.T. 03. ACREDITACIÓN DEL LICITANTE........................................................................................................................................57

A.T. 04. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE ABSTENCIÓN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS......................................................................58

A.T. 05. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.....................................................................................................59

A.T. 06. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS.................................................................................................................................................................................60

A.T. 07. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS....61

A.T. 08. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES...................................................62

A.T. 09. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA...............................................................................63

A.T. 10. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.....................................................................................................................................................64


4


A.T. 11. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA PLANTILLA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN LA OBRA......................................................................................................................................................................................65

A.T. 12. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES....................................................66

A.T. 13. RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES........................................................................................................................67

M.C. 01 MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR...........................................................................................69

1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS............................................................................86

2. CATALOGO DE CONCEPTOS......................................................................................................................................................95

3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.................................................................................97

4. PROYECTO CONSTRUCTIVO......................................................................................................................................................98

5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO...........................................................................................................................99

P.C. 01. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA..................................................................................................................100

A.E. 01. CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA..................................................................................................................104

A.E. 02. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS................................................................................................................................105

A.E. 03. FACTOR DE CONVERSIÓN SALARIO BASE A SALARIO REAL.....................................................................................106

A.E. 04. ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (EJEMPLO ILUSTRATIVO)..........................................................................108

A.E. 05. INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD (EJEMPLO ILUSTRATIVO)......................................109

A.E. 05a. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO............................................................110

A.E. 06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION............................................................................................................................................................................112

A.E. 07. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA ( EXPLOSIÓN DE INSUMOS).........................................................................................................................................................................................................114

A.E. 07a. EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO)..........................................115

A.E. 08. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.................................................................................116

A.E. 09. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES.................................................117

A.E. 10. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA.............................................................................118

A.E. 11. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO..................119

A.E. 12. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS......................................................................................................................................................................................120

A.E. 13. CARTA COMPROMISO APLICACIÓN DE ANTICIPO.......................................................................................................121

I. MECANISMO DE ADJUDICACIÓN...............................................................................................................................................122

II. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.............................................................................................................................................123

III. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).......................................................................................................................................125

IV. LETRERO INFORMATIVO Y PLACA METALICA.......................................................................................................................128

V. MUNICIPIOS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN...............................................................................................................131


5


GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ACUERDO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBRE LA SEDESOL ASÍ COMO, EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SECODAM, HOY SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SFP, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 9 DE AGOSTO DEL 2000.

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DOCUMENTO QUE INDICA LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, PARA PRESENTAR PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

BITÁCORA EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS;

CALENDARIO DE EVENTOS

FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS ACTOS DE: VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y COMUNICACIÓN DEL FALLO

COMITÉ COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

COMPRANET SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

CONTRATISTA LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

ES EL INSTRUMENTO LEGAL POR MEDIO DEL CUAL UNA DE LAS PARTES LLAMADA CONTRATISTA, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS, A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN QUE PAGARÁ LA SEDESOL.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

INSTRUMENTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE” Y UNA O VARIAS PERSONAS, FÍSICAS O MORALES ESTABLECEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A LOS QUE SE CONTRAERÁN DICHAS PARTES A EFECTO DE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EL O LOS CONTRATO (S) QUE SE CELEBREN Y QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

CONVOCANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS.

D.O.F. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

EL CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE LA SEDESOL ESTABLECE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS


6


CONCEPTOS DE TRABAJO;

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA SEDESOL PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES;

ESTIMACIÓN ES LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS REALIZADOS. PARA EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS;

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA

CREDENCIAL PARA VOTAR (IFE), CÉDULA PROFESIONAL DIGITALIZADA (SEP), PASAPORTE VIGENTE (SRE), CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL (SEDENA).

IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LEY LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LICITANTE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LICITANTE ADJUDICADO LA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE HABIENDO PARTICIPADO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HAYA RESULTADO FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

NORMAS DE CALIDAD LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, SE ESTABLECEN PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS;

OBRAS PÚBLICAS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR, MODERNIZAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO AQUELLOS CONCEPTOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY

PROPUESTA O PROPOSICIÓN

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES EN SOBRE CERRADO

PROYECTO ARQUITECTONICO

EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCIÓN Y EL DISEÑO FUNCIONAL DE UNA OBRA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. SE EXPRESARÁ POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PROYECTO DE INGENIERÍA

EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD

P.U.O.T. ABREVIATURA DE “POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA”.


7


REGLAMENTO REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ SER APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FACULTADO.

RESIDENTE DE OBRA FUNCIONARIO PÚBLICO DE LA SEDESOL, DESIGNADO POR LA DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA, RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEDESOL DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA SEDESOL PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SUPERVISOR AUXILIAR TÉCNICO DE LA RESIDENCIA DE OBRA

TRABAJOS DE OBRA ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, BIENES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; LA COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS; LAS ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE ESPACIOS; LA MANO DE OBRA; LOS TERMINADOS, Y LOS DEMÁS CORRESPONDIENTES QUE CONFORMAN EL TOTAL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CONSTITUYEN EL OBJETO DEL CONTRATO.


8


1. ENTIDAD CONVOCANTE“LA SEDESOL”, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I Y 30 DE LA LEY, SU REGLAMENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, ASÍ COMO EN LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS VIGENTES Y APLICABLES, CELEBRA A TRAVÉS DE SU DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTE EN:


2. CONVOCATORIASE ELABORÓ CONVOCATORIA MÚLTIPLE No. 002, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020020-011-09, QUE FUE PUBLICADA EN LA SECCIÓN ESPECIALIZADA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 30 DE ABRIL DE 2009.

LA VENTA DE BASES SERÁ EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA , UBICADAS EN LA CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN KM. 6.5, TRAMO OAXACA-TEHUANTEPEC, SAN AGUSTÍN YATARENI, OAXACA, DE LAS 10:00 HASTA LAS 15:00 HRS. A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y HASTA INCLUSIVE SEIS (6) DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LA FORMA DE PAGO DEBERÁ SER EN UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL FORMATO SAT-16, “PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS”, CON UN COSTO DE $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) O A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET) EN CUYO CASO EL COSTO SERÁ DE $1, 300.00 (MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://web.compranet.gob.mx MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA. EN ESTE CASO LOS INTERESADOS DEBERÁN IMPRIMIR LAS BASES DEL PROPIO SISTEMA.

TODOS LOS GASTOS GENERADOS POR “EL LICITANTE” PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA CORRERÁN A CARGO DEL MISMO.

3. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”

3.1. LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS MORALES Y LAS PERSONAS FÍSICASLOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS MORALES Y LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ACREDITARAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:


9


A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, Y

B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ Y NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.

LA PERSONA QUE CONCURRA EN REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE, AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBERÁ PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE OTORGADA ANTE DOS TESTIGOS PARA PARTICIPAR EN DICHO ACTO, ASÍ COMO PRESENTAR ORIGINAL Y ENTREGAR COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA DE QUIEN CEDE Y ACEPTA EL PODER. (CEDULA PROFESIONAL, CARTILLA DE SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE O CREDENCIAL DE ELECTOR, ÚNICAMENTE).

NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPUESTAS, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OYENTE

3.2. DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR CON SU PROPUESTA TÉCNICA UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL PUNTO 7.3 DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y DE LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUIEN, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ADEMAS DE LOS PODERES ESPECIFICOS PARA REPRESENTAR A LA AGRUPACION EN TODOS LOS ACTOS RELATIVOS A LA PRESENTE LICITACION, DEBERA CONTAR, POR LO MENOS, CON PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

4. PROGRAMACIÓN DE EVENTOS.LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PUEDEN ASISTIR A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA FÍSICA, QUE SIN HABER ADQUIRIDO BASES, MANIFIESTE SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN LOS MISMOS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE EN AMBOS CASOS, ESTOS DEBERÁN REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS.

LOS ACTOS QUE SE DERIVAN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBJETO DE LAS PRESENTES BASES SE EFECTUARÁN BAJO LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN:

EVENTO FECHA HORA AREA Y LUGAR

VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS

08 DE MAYO DE 2009 11:00 HORAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXCATLÁN

JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL


SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA DE LA

SEDESOL

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES


SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA DE LA

SEDESOL

ACTO DE LECTURA DE LA FECHA Y HORA SE INFORMARÁ EN SALA DE JUNTAS DE LA


10


DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DE FALLO

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

DELEGACIÓN OAXACA DE LA SEDESOL

FIRMA DEL CONTRATO LA FECHA Y HORA SE INFORMARÁ EN EL ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN Y

COMUNICACIÓN DE FALLO

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO

INICIO DE LOS TRABAJOS 09 DE JUNIO DE 2009 LOCALIDADES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO

4.1. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS (NUMERAL 4), LA CUAL SERÁ GUIADA POR EL SUPERVISOR COMISIONADO EN LA REGIÓN COMO REPRESENTANTE DE LA SEDESOL, SIENDO EL PUNTO DE REUNIÓN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXCATLÁN.

LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS, PERO EN SU PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES CLIMATICAS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICAS, GEOTECNICAS, POLITICAS, ETNICAS Y LINGUISTICAS DE LA REGION, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION, LA DISPERSION DE LAS LOCALIDADES Y VIVIENDAS EN QUE SE REALIZARA LA OBRA, EL TIPO Y LOS MEDIOS DE ACCESO, LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREARAN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO, SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS O MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE LA SEDESOL. A QUIENES ADQUIERAN LAS BASES CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA VISITA, PODRÁ PERMITÍRSELES EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS, SIN QUE ELLO REPRESENTE UNA OBLIGACIÓN PARA “LA SEDESOL”, LA “SEDESOL” DESIGNARÁ UN TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA

AL CONCLUIR LA VISITA, “LA SEDESOL” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EXTENDERÁ Y ENTREGARÁ LA CONSTANCIA RESPECTIVA, LA CUAL EN SU CASO DEBERÁ INCLUIRSE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA.

4.2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADA EN CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN KM. 6.5, TRAMO OAXACA-TEHUANTEPEC, SAN AGUSTÍN YATARENI, OAXACA. PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y AGILIDAD EN EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, SE SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTAR SUS PREGUNTAS PREFERENTEMENTE CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS [email protected] y [email protected], Y/O EN SU CASO PRESENTAR SUS PREGUNTAS EN MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO, EN FORMATO WORD VERSIÓN OFFICE 2003, LIBRE DE VIRUS, O POR ESCRITO VÍA FAX AL NUMERO (951) 513 8934, O EN EL DOMICILIO DE “LA SEDESOL” INDICADO EN LAS PRESENTES BASES, CON LAS MISMAS 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN, SIN MENOSCABO DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE SE FORMULEN DURANTE EL PROPIO EVENTO.

EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE CELEBRE, EN LA QUE QUEDARÁN ASENTADAS LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS LICITANTES; ASÍ COMO LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES, SIENDO OPTATIVA LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES. LAS RESPUESTAS Y PRECISIONES QUE SE GENEREN POR ESCRITO FORMARÁN PARTE DE LAS PRESENTES BASES Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR TODOS LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES; DE LO CONTRARIO, ELLO SERÁ CAUSAL PARA DESECHAR LAS MISMAS.


11

mailto:[email protected]



ES OBLIGACIÓN DE CADA LICITANTE PRESENTARSE EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DELEGACIÓN OAXACA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DE 10:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES, PARA RECABAR LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIONES U OBTENERLA DEL SITIO WEB DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET.

4.3. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN OAXACA, UBICADA EN CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN KM. 6.5, TRAMO OAXACA-TEHUANTEPEC, SAN AGUSTÍN YATARENI, OAXACA, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS.

ES OBLIGATORIO PARA “EL LICITANTE” O LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE PARA ENTREGAR LAS PROPOSICIONES, EL PRESENTARSE PUNTUALMENTE EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ANTES SEÑALADO, LLEVANDO CONSIGO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN UN SOLO SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, DEBIENDO ROTULARSE EN FORMA CLARA CON LA LEYENDA “PROPUESTA TÉCNICA” Y “PROPUESTA ECONÓMICA”, ASÍ COMO EL NUMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ INICIADO EL ACTO, SERÁ CERRADO EL RECINTO Y NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA DE NINGÚN LICITANTE, NI LA INTRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.

4.4. ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN, COMUNICACIÓN DE FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO.4.4.1. LECTURA DE DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DE FALLO

EL ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVARÁN A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE JUNTA PÚBLICA EN LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, A QUIENES SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA, A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN EL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA, UBICADA EN LA MISMA DIRECCIÓN DE 10:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES.

4.4.2 NOTIFICACIONES.

EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA PRIMERA, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA SEGUNDA, Y COMUNICACIÓN DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ACTA TERCERA, SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO, A CUALQUIERA DE LOS EVENTOS DE ESTE PROCESO EN EL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA , POR UN TERMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LAS MISMAS, EN SUSTITUCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. DE IGUAL MODO, LAS ACTAS MENCIONADAS SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN EL SITIO WEB DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET.

“LA SEDESOL” PROPORCIONARÁ POR ESCRITO LA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPOSICIÓN NO RESULTÓ ADJUDICADA.

4.4.3 FIRMA DEL CONTRATO.

“EL LICITANTE” GANADOR FIRMARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO EN LA FECHA Y HORA QUE SE SEÑALE EN EL ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DE FALLO, MISMA QUE NO PODRÁ EXCEDER LOS 30 DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO, LO CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SUBDELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA., UBICADA EN CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN KM. 6.5, TRAMO OAXACA-TEHUANTEPEC, SAN AGUSTÍN YATARENI, OAXACA, SI “EL LICITANTE” GANADOR NO FIRMA EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 12 DE LAS PRESENTES BASES.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, “EL LICITANTE” GANADOR PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. EN SU CASO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, “LA SEDESOL” DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS


12


ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES. LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO.

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR EL ORIGINAL DEL CONVENIO PROTOCOLIZADO A QUE SE REFIERE EL PUNTO 7.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

ADICIONALMENTE, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.4.4. DE ESTAS BASES, EN RELACIÓN CON LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2008, PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 27 DE MAYO DE 2008, “EL LICITANTE” PRESENTARÁ ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE LO SIGUIENTE:

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A LAS DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS E IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE A SUS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES POR LOS MISMOS IMPUESTOS. CUANDO “EL LICITANTE” GANADOR TENGA MENOS DE TRES AÑOS INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERÁ AL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.

“EL LICITANTE” GANADOR QUE NO HUBIERE ESTADO OBLIGADO A PRESENTAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, ASÍ COMO LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASENTARÁN ESTA MANIFESTACIÓN EN EL ESCRITO ANTES REFERIDO.

QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A LOS DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) E IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS (ISTUV).

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARÁN QUE NO HAN INCURRIDO DURANTE EL EJERCICIO ACTUAL EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

EN EL CITADO ESCRITO SE DEBERÁ SEÑALAR EL NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL RFC, NÚMERO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN LA QUE PARTICIPÓ Y RESULTÓ ADJUDICADA Y MONTO TOTAL SIN INCLUIR EL I.V.A.

ADEMÁS DEBERÁ DE PRESENTAR EL REGISTRO PATRONAL DEL IMSS ANTE “LA SEDESOL” ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

4.4.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 28 DE JUNIO DE 2006, LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2008, PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 27 DE MAYO DE 2008 Y EL OFICIO CIRCULAR UNAOPSFP/309/0743/2008 POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÉN AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; “EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO POR UN MONTO SUPERIOR A $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN), SIN INCLUIR EL IVA, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN


13


SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SIN EXEPCIÓN, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL NUMERAL 6.11.17 DE LAS PRESENTES BASES, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. A DICHA SOLICITUD SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: [email protected], A FIN DE QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ENVÍE A “LA SEDESOL” EL “ACUSE DE RESPUESTA” QUE EMITIRÁ AL “LICITANTE” ADJUDICADO EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE OPINIÓN.

LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE RESULTEN ADJUDICADAS Y QUE NO ESTÉN OBLIGADAS A PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC O DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASÍ COMO LOS CONTRIBUYENTES QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR TOTAL O PARCIALMENTE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR, DEBERÁN REALIZAR SU SOLICITUD DE OPINIÓN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ANTE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO DE “LA SEDESOL”.

EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE SE COMPRUEBE QUE “EL LICITANTE” REALIZO LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEBERÁ PRESENTARSE EN LA UNIDAD JURÍDICA DE LA DELEGACION FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE OAXACA, UBICADA EN CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN KM. 6.5, TRAMO OAXACA-TEHUANTEPEC, SAN AGUSTÍN YATARENI, OAXACA, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN, EN HORARIO DE LAS 10:00 A LAS 15:00 HORAS.

TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS CONJUNTAS, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS “ACUSES DE RECEPCIÓN” DE CADA UNA DE LAS PERSONAS OBLIGADAS EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

SI “LA SEDESOL”, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, RECIBE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL “ACUSE DE RESPUESTA” DE LA SOLICITUD EN EL QUE SE EMITA UNA OPINIÓN EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL LICITANTE ADJUDICADO, NO SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO Y SE REMITIRÁ A LA S.F.P. LA DOCUMENTACIÓN DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN.

ADEMÁS DEBERÁ DE PRESENTAR EL REGISTRO PATRONAL DEL IMSS ANTE “LA SEDESOL” ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.LA SEDESOL REQUIERE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA

EN LAS LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN, SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DETALLADOS EN EL ANEXO IV.

ADEMÁS, EN CADA VIVIENDA EN LA QUE SE REALICE PISO FIRME, SE COLOCARÁ UNA PLACA METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO IV.

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.A FIN DE QUE EL LICITANTE PUEDA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RESPECTIVOS DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAZO MÁXIMO DE


14



EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 105 DÍAS NATURALES, TOMANDO COMO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2009.

6. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES.LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE GENEREN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

EL LICITANTE DEBERÁ FIRMAR CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNA DE ELLAS SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.

LAS PROPOSICIÓNES TECNICAS Y ECONOMICAS SERÁN ENTREGADAS EN UN SOLO SOBRE, CLARAMENTE IDENTIFICADAS EN SU PARTE EXTERIOR Y COMPLETAMENTE CERRADO.

LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PREFERENTEMENTE DEBERAN ESTAR FOLIADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, SIN QUE LA OMISION DE DICHA PREFERENCIA SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, CON DOMICILIO UBICADO EN CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN KM. 6.5, TRAMO OAXACA-TEHUANTEPEC, SAN AGUSTÍN YATARENI, OAXACA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

PARA QUE “EL LICITANTE” PUEDA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO EN LO RELATIVO AL PAGO DE SUS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARÁ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DIERAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE ORIGINEN LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS, ESTOS SE CALCULARÁN Y OBTENDRÁN POR PARTIDA, Y SU IMPORTE SE PAGARÁ POR “LA SEDESOL” A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, QUIEN DEBERÁ SUJETARSE A LOS RELATIVOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y CUANDO ESTOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

ESTAS ESTIMACIONES SE FORMULARÁN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA.

PARA FINES DE MEDICIÓN, “LA SEDESOL” UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. TALES UNIDADES NO PODRÁN SER MODIFICADAS.

EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONTIENE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SERÁN PAGADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN PAGOS POR PARCIALIDADES, SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.

“EL LICITANTE” GANADOR, COMO PROFESIONAL Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “EL LICITANTE” CONVIENE EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTA CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

6.1. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA SEDESOL A EL LICITANTE. 6.1.1 LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LOS CONTENIDOS DE CADA UNO DE

LOS ANEXOS TÉCNICOS..

6.1.2. MODELO DE CONTRATO Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, (ANEXOS M.C.01 Y ANEXO 1)

6.1.3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR (ANEXO 2)


15


6.1.4. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 3)

6.1.5. PLANOS ARQUITECTÓNICOS O DE INGENIERIA QUE SE REQUIERAN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN (ANEXO 4)

6.1.6 “PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO” (ANEXO 5)

6.2. ORIGEN DE LOS FONDOS.LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA, OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ESTÁN AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE “LA SEDESOL”, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN SDSH/2009/AE/212/0362/1131 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2009 SIGNADO POR EL DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX, TITULAR DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES.

6.3. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.

6.4. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA.EL PRECIO QUE EL LICITANTE SEÑALE EN SU PROPOSICIÓN TENDRÁ QUE SER EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS.

6.5. NO NEGOCIACIÓN.SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE ESTAS BASES, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

6.6. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA SEDESOL NO SUMINISTRARÁ NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

6.7. SUBCONTRATACIÓN.PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NO SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

6.8. AJUSTE DE COSTOS.CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56, 57 FRACCIÓN I Y DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY.

LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PROCEDAN, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES.


16


6.9. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.“LA SEDESOL” ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, PARA QUE LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR..

“EL LICITANTE” DEBERÁ DE CONSIDERAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, POR LO QUE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL PAGO DE ÉSTE SE HARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN POR “EL CONTRATISTA” Y ACEPTACIÓN POR “LA SEDESOL” DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y POR EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL ANTICIPO.

6.10. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS.LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DEBERÁN EXPEDIRSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL OFICIO No. 401-T-45639 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2006 EMITIDO POR LA TITULAR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO A “EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, A EFECTO DE QUE LO PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA DE SU ELECCIÓN PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO.

6.10.1. DE ANTICIPO.

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO INCLUYENDO EL I.V.A. (ANEXO A.F. 02)

6.10.2. DE CUMPLIMIENTO.

“EL LICITANTE” AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR I.V.A. (ANEXO A.F. 01)

6.10.3. DE VICIOS OCULTOS.

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA EN PESOS MEXICANOS PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR UN PLAZO DE 12 MESES DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA FORMA SIGUIENTE:

PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO) (ANEXO A.F. 03)

CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO)

APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO), EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

SI OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR A “LA SEDESOL” EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO..


17


6.10.4 PRÓRROGAS AL CONTRATISTA

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA (ANEXO A.F.04)

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA SEDESOL” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS, DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE DERIVEN DE INCUMPLIMIENTOS EN QUE INCURRA “EL CONTRATISTA”, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTE APARTADO.

6.11. REQUISITOS ADICIONALES.AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN EL LICITANTE TOMARÁ EN CUENTA:

6.11.1. QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A: LA LEY Y SU REGLAMENTO; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES QUE “LA SEDESOL” TIENE EN VIGOR, EL PROGRAMA Y MONTOS PARCIALES DE OBRA, EXPRESADO EN PESOS Y CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN PESOS; EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y CONFORME A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LAS PRESENTES BASES.

6.11.2. QUE EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS UNITARIOS ALUDIDOS EN EL INCISO ANTERIOR, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY Y 145 DEL REGLAMENTO, SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY Y 150 DEL REGLAMENTO.

EN CASO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA SU SOLICITUD DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AJUSTES DE COSTOS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUYE SU DERECHO DE DICHA REVISIÓN. SI “LA SEDESOL” NO RESUELVE EN TIEMPO Y FORMA SE TENDRÁ POR ACEPTADO LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.

PARA LOS EFECTOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR, POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS, EL CUAL SE CALCULARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO SE AFECTARÁ POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS QUE INICIEN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EN SU CASO, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO.

6.11.3. QUE DEBERÁ OBTENER, CON TODA OPORTUNIDAD, LOS PERMISOS PARA LA LIBERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS REGALÍAS DE LOS MISMOS.

6.11.4. QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUIEN DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER


18


PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” EN EL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. EN TAL CASO, “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

EL LICITANTE DEBERÁ TENER UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN CADA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPE.

“LA SEDESOL” EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR “EL CONTRATISTA” PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER ASÍ, DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA LICITACIÓN O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES. LA EXPERIENCIA QUE SE EVALUARÁ DEL SUPERINTENDENTE Y DEL PERSONAL TÉCNICO, SERÁ LA RELACIONADA CON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE IGUALES ESPECÍFICACIONES A LAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CONSIDERÁNDOSE OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN, ASÍ COMO LOS DE MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, COMO EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA DE MENOR MONTO EN QUE PARTICIPE E INTEGRE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA.

6.11.5. QUE HA CONSIDERADO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLITICAS, ETNICAS Y LINGUISTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO, LOS MEDIOS DE ACCESO Y LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREARÁN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.

6.11.6. QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO TIPO DE CAMINOS Y VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN LOS LUGARES INDICADOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA SEDESOL” ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN Y A TÍTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERÓ EL PROPONENTE (POR EJEMPLO, EN LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS) LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “EL CONTRATISTA” EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

6.11.7. QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO Y SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO Y EN ESTAS BASES.

6.11.8. QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ANOTADAS POR “LA SEDESOL” EN EL ANEXO A.E. 02, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “EL CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

6.11.9. QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN LA RELACIÓN (ANEXO A.E. 02) Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.


19


6.11.10. EN SU CASO, QUE HA PROPUESTO PRECIOS PUESTOS EN OBRA POR LOS CONTRATISTAS.

6.11.11. QUE SE CONSIDERARÁ COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD.

6.11.12. QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

6.11.13. QUE PRESENTARÁ, ANÁLISIS EXPRESADOS EN PESOS, DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO A.E. 02, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.

6.11.14. QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN DE “EL CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 180 AL 182 DEL REGLAMENTO.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO EN QUE SE BASÓ, DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, LO CUAL SE HARÁ EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “EL CONTRATISTA”, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

EL CARGO ADICIONAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD, ESTE CARGO DEBERÁ ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

6.11.15. QUE LAS PARTIDAS, RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO A.E. 02) SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

6.11.15.1. SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA


20


FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, EL ANEXO A.E. 02 DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO;

6.11.15.2. SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y NÚMERO, EN PESOS CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO;

6.11.15.3. CUANDO EL ANEXO A.E. 02 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN;

6.11.15.4. EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA SEDESOL” Y EL IMPORTE ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA;

6.11.15.5. DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

6.11.16. QUE DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECE LA REGLA I.2.1.16 DE LA MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2008, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CUYO TRÁMITE PUEDE SER CONSULTADO EN http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/misfis270508.pdf.

6.11.17. NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

6.12. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE:

6.12.1 RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL LICITANTE” QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE SE INCLUYA, EN SU CASO, CÉDULA PROFESIONAL, SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO, CON LA DECLARACIÓN: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”. NO PRESENTAR ESTOS DOCUMENTOS COMO SE REQUIERE, SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

6.12.2 DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.

CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁ INCLUIR EN ESTA RELACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO ADECUADO Y NECESARIO, PARA ATENDER LO REFERENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA.

6.12.3 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACIÓN QUE HAYA CELEBRADO Y TENGA CONCLUIDOS TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL COMO CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE “EL LICITANTE” EN ESTE TIPO DE OBRAS. LA RELACIÓN MENCIONADA CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE;


21

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/misfis270508.pdf


DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS; DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS, FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE CONTRATOS COMPLETOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS, ANOTANDO EL NÚMERO QUE IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU IMPORTE EN PESOS, CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE “LA SEDESOL” PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA.

6.12.4 LA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA SOLICITADA A “EL LICITANTE”, ASÍ COMO LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL, QUE SERÁ EVALUADA, ES LA RELATIVA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A LOS MUNICIPIOS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN QUE CONFORMAN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ANEXO V), DE MANERA PARTICULAR, Y OTRAS LOCALIDADES, TERRITORIOS O REGIONES QUE PRESENTAN IGUALES CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL O ALTA CONCENTRACIÓN DE POBREZA (CONSULTAR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6e.htm), CONSIDERÁNDOSE, SOLAMENTE PARA ESTE CONCURSO, OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADAS PREFERENTEMENTE EN EL MISMO MUNICIPIO EN EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA CON LA MENOR CUANTÍA DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.

6.12.5 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE, DEBIDAMENTE AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE SU REGISTRO EXPEDIDA POR LA MISMA SECRETARIA PARA AUDITAR ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CÉDULA PROFESIONAL E IDENTIFICACIÓN DEL MISMO, Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS. TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDERÁN A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES. ASIMISMO SE DEBERÁ ENTREGAR LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

6.12.6 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS Y ACREDITARLO CON COPIA SIMPLE DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES; EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ACREDITARLO, EN SU CASO, CON COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO.

6.12.7 QUE EL PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO, LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DEMUESTREN QUE EL LICITANTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁN, ADEMÁS DE QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE.

7. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES7.1. PRIMERA ETAPA (RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES).LOS LICITANTES ENTREGARÁN SU PROPOSICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA EN SU TOTALIDAD EN SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS.


22

http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6e.htm_


EN LICITACIONES NACIONALES, EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ, CUANDO MENOS, DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

POR LO MENOS UN LICITANTE SI ASISTIERE ALGUNO Y EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA PRESIDIR EL ACTO RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS PUNTOS 7.4.1.1 , 7.4.2.2. Y 7.4.2.11 . QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PRESENTES BASES, INCLUYENDO LAS DE AQUELLOS CUYAS PROPOSICIONES HUBIEREN SIDO DESECHADAS, Y QUEDARÁN EN CUSTODIA DE “LA SEDESOL”.

SE LEVANTARÁ ACTA DE LA PRIMERA ETAPA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS Y LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.

EN EL ACTA SE SEÑALARÁ FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EL QUE PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.

7.2. SEGUNDA ETAPA (EMISIÓN DEL DICTAMEN QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL FALLO)AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 37 A Y 37 C DE EL REGLAMENTO, LA SEDESOL DEBERÁ EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

I. LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES;II. LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO;

III. LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y EL NOMBRE DE LOS LICITANTES;

IV. LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE CALIFICARON COMO SOLVENTES, UBICÁNDOLAS DE MENOR A MAYOR, DE ACUERDO CON SUS MONTOS;

V. LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN Y LA RELACIÓN DE LICITANTES CON SUS PUNTAJES DEL MAYOR AL MENOR;

VI. PARA EL CASO DE QUE SE ADJUDIQUE A LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 C DE EL REGLAMENTO, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE CALIFICARON COMO SOLVENTES, UBICÁNDOLAS DEL MENOR AL MAYOR DE ACUERDO A SUS MONTOS;

VII. LA FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN, YVIII. NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y

APROBACIÓN. CUANDO EXISTA DESECHAMIENTO DE ALGUNA PROPOSICIÓN “LA SEDESOL” DEBERÁ ENTREGAR A CADA LICITANTE, A TRAVÉS DE UN ESCRITO INDEPENDIENTE, LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS PARA ELLO, CON BASE EN ESTE DICTAMEN.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PODRÁN DEVOLVERSE CUANDO SEA SOLICITADO POR LOS LICITANTES, O BIEN, PODRÁN SER DESTRUIDAS EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY. NO OBSTANTE LAS PROPOSICIONES SOLVENTES QUE HAYAN SIDO SUJETAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 37 A Y 37 C DE EL REGLAMENTO, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y PASARÁN A FORMAR PARTE DE LOS EXPEDIENTES DE “LA SEDESOL”, QUEDANDO SUJETAS A LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EXPEDIENTES, Y DEMÁS APLICABLES, ASÍ COMO A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY.

TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS QUE SE APLIQUEN MECANISMOS DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, PODRÁN SER LAS DOS PROPUESTAS SOLVENTES QUE SIGAN EN CALIFICACIÓN O LAS QUE DETERMINE “LA SEDESOL”.

EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA, QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, A QUIENES SE ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN. EN SUSTITUCIÓN DE ESA JUNTA, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR POR


23


NOTIFICAR EL FALLO DE LA LICITACIÓN POR ESCRITO A CADA UNO DE LOS LICITANTES, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU EMISIÓN.

EN EL MISMO ACTO DE FALLO O ADJUNTA A LA COMUNICACIÓN REFERIDA, “LA SEDESOL” PROPORCIONARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA.

7.3. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS.PARA PARTICIPAR EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DOS O MÁS INTERESADOS PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

I. BASTARÁ CONTAR CON UN SOLO EJEMPLAR DE LAS BASES;

II. DEBERÁN CELEBRAR ENTRE SÍ UN CONVENIO PRIVADO, EL QUE CONTENDRÁ LO SIGUIENTE:

A) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES DE LA AGRUPACIÓN;

B) NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN;

C) DEFINICIÓN DE LAS PARTES DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÍA A CUMPLIR, ESPECIFICANDO LA FORMA EN QUE SERÁN PRESENTADAS A COBRO LAS ESTIMACIONES;

D) DETERMINACIÓN DE UN DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES;

E) DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN, Y

F) ESTIPULACIÓN EXPRESA QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE FIRME;

III. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN ANTERIOR SE INCLUIRÁ EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA. “LA SEDESOL” DEBERÁ REVISAR QUE EL CONVENIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS;

IV. PARA CUMPLIR CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO POR “LA SEDESOL”, SE PODRÁN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES.

PARA LAS PERSONAS QUE SE ASOCIEN ANEXAR CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (ANEXO P.C.01)

LA DOCUMENTACIÓN QUE “EL LICITANTE” ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN SU TOTALIDAD E INTEGRADA EN LA FORMA SIGUIENTE:

7.4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.7.4.1. PROPUESTA TÉCNICA.

7.4.1.1. COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE APAREZCA EL SELLO DEL BANCO, EN CASO DE HABERSE INSCRITO POR COMPRANET, O RECIBO SELLADO DE PAGO DE “LA SEDESOL”. DE NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO NO PODRÁ ADMITIRSE SU PARTICIPACIÓN.

7.4.1.2. DECLARACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR O BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA, CON EL QUE SE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE DE $2,900,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.).

ENTREGAR FOTOCOPIA SIMPLE Y PRESENTAR ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LA DECLARACIÓN FISCAL O ENTREGAR FOTOCOPIA SIMPLE Y PRESENTAR ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES APLICABLES, EN LOS QUE SE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO,


24


ANEXANDO FOTOCOPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO Y DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO AUDITOR.

7.4.1.3. CURRICULUM DE LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “EL LICITANTE”, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO ASÍ COMO EL CURRÍCULUM DE SU PERSONAL TÉCNICO CON QUE CUENTE Y QUE SERÁ DESIGNADO PARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

7.4.1.4. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY; (ANEXO A.T. 01)

7.4.1.5. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (ANEXO A.T. 02)

7.4.1.6. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y/O ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ, Y

B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ.

EN LUGAR DEL ESCRITO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO ANTERIOR EL LICITANTE A SU ELECCIÓN PUEDE OPTAR POR LA PRESENTACIÓN DEL MISMO O BIEN ATENERSE AL FORMATO QUE CONTIENE YA LOS DATOS REQUERIDOS. (ANEXO A.T. 03).

7.4.1.7. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; (ANEXO A.T. 04)

7.4.1.8. EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE “LA SEDESOL”, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.

7.4.1.9. CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA Ó EN SU CASO MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO


25


DE HABER CONSIDERADO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; (ANEXO A.T. 05)

7.4.1.10. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (ANEXO A.T. 06)

7.4.1.11. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA SEDESOL”, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA, (ANEXO A.T. 07)

7.4.1.12. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, DESGLOSADO POR PARTIDAS; (ANEXO A.T. 08)

7.4.1.13. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, DESGLOSADO POR PARTIDAS; (ANEXO A.T. 09)

7.4.1.14. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, DEL PERSONAL OBRERO EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS; (ANEXO A.T. 10)

7.4.1.15. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS; (ANEXO A.T.11)

7.4.1.16. MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES ANEXANDO MINUTA CORRESPONDIENTE; (ANEXO A.T. 12)

7.4.1.17. RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES INDICANDO SU UBICACIÓN, VOLUMEN A EXTRAER Y DISTANCIA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, ANEXANDO CROQUIS DE LOCALIZACIÓN (ANEXO A.T. 13)

7.4.1.18. BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CONTRATO Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. (ANEXO M.C. 01).

7.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA

7.4.2.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA, (ANEXO A.E. 01)

7.4.2.2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A. DESGLOSADO; ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE; (ANEXO 2).

7.4.2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A EL REGLAMENTO DE LA LEY (ANEXO A.E. 02)

7.4.2.4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS; (ANEXO A.E. 03)

7.4.2.5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; (ANEXO A.E. 04)

7.4.2.6 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES (ANEXO A.E. 05)

7.4.2.7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO QUE UTILIZO ASÍ COMO LA FECHA DEL MISMO (ANEXO A.E. 05a)


26


7.4.2.8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (ANEXO A.E. 06)

7.4.2.9 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

7.4.2.10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA , AGRUPADO POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, Y SUS IMPORTES; (ANEXO A.E.07) (EXPLOSIÓN DE INSUMOS.)

7.4.2.11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR PARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TÉCNICA. (ANEXO A E. 08)

7.4.2.12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, DESGLOSADO POR PARTIDAS ; (ANEXO A.E. 09)

7.4.2.13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, DESGLOSADO POR PARTIDAS; (ANEXO A.E. 10)

7.4.2.14 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE LA MANO DE OBRA; DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO A.E.11)

7.4.2.15 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A .E. 12)

7.4.2.16 CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS (ANEXO A .E. 13)

8. CRITERIOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES.LA SEDESOL ANALIZARÁ Y EVALUARÁ LAS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

8.1. EVALUACIÓN TÉCNICA1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA,;

2. QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS LICITANTES, SE DEBERÁN CONSIDERAR, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

3. QUE EL LICITANTE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS REALIZADOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 6.12.4. DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, SIN PERJUICIO DE QUE LA SEDESOL PUEDA EFECTUAR REVISIONES PRELIMINARES RESPECTO DE SU ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD;

4. QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN;

5. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS;

6. QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA


27


PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN.

7. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, “LA SEDESOL” DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁ EN LAS BASES DE LICITACIÓN, AQUELLOS ASPECTOS QUE SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS:

A. QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DE “EL LICITANTE” SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B. QUE “EL LICITANTE” TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES; Y

C. EL GRADO EN QUE “EL LICITANTE” DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA;

TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS QUE CNSIDEREN PRECIOS UNITARIOS, ADEMÁS SE DEBERÁ VERIFICAR:

I. DE LOS PROGRAMAS:

A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR “LA SEDESOL”;

B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;

C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE” Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR;

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

A. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADOS EN SU PROPOSICIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR “EL LICITANTE”;

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR “EL LICITANTE”, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR “EL CONTRATISTA”, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO “LA SEDESOL” FIJE UN PROCEDIMIENTO, Y

C. QUE EN LOS COSTOS HORARIOS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

III. DE LOS MATERIALES:

A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR “EL LICITANTE” PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS, Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE;

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LAS BASES.

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;


28


B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR “EL LICITANTE”, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

8.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

2. QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPOSICIÓN TOTAL.

ADEMÁS, SE VERIFICARÁ:

DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

1. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;

2. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE. VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

3. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO REVISAR:

I. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;

II. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN;

III. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;

IV. QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES;

V. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE;

VI. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS.

VII. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;


29


B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS;

C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

4. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

I. QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

II. CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DE “EL CONTRATISTA” ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y

III. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

5. VERIFICAR QUE EN EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

I. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS A “EL CONTRATISTA”, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS;

II. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

III. QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;

IV. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, Y

V. QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR “EL LICITANTE” SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

6. VERIFICAR QUE EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO QUE DENTRO DE SU MONTO, QUEDEN INCLUIDAS LA GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, NO SIENDO NECESARIO SU DESGLOSE;

7. VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN; Y

8. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

9. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, “LA SEDESOL” ADJUDICARÁ EL CONTRATO A “EL LICITANTE” CUYA PROPOSICION RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE


30


EVALUACIÓN QUE SE ESTABLECEN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL REGLAMENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SEDESOL, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE REÚNEN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL”, QUE SERÁ AQUELLA QUE OTORGUE MAYOR CERTEZA EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE PRETENDAN CONTRATARSE, POR ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

PARA TALES EFECTOS, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL”, SE HARÁ A TRAVÉS DEL MECANISMO QUE ATIENDA A LAS CONDICIONES, CRITERIOS, PARÁMETROS Y SU CORRESPONDIENTE VALORACIÓN EN PUNTAJE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

I. CRITERIO RELATIVO AL PRECIO: REPRESENTADO POR LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO O MONTO SEA EL MAS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE, LA QUE TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 50 PUNTOS.

EN ESTOS TÉRMINOS, LA PUNTUACIÓN QUE SE LE ASIGNE A LAS DEMÁS PROPOSICIONES QUE HAYAN RESULTADO SOLVENTES, SE DETERMINARÁ ATENDIENDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

PAJ=50(PSPMB/PPJ) PARA TODA J=1,2,…..,N

DONDE:

PAJ= PUNTOS A ASIGNAR A LA PROPUESTA “J”

PSPMB= PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE.

PPJ= PRECIO DE LA PROPOSICIÓN “J”

EL SUBÍNDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES, COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

CUANDO EN LAS BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE INDIQUE EXPRESAMENTE PARA EFECTOS DEL CRITERIO PRECIO EL RELATIVO AL MENOR VALOR PRESENTE, SE PODRÁN CONSIDERAR LOS GASTOS DE INVERSIÓN, DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y DE CONSUMO, ENTRE OTROS, ASÍ COMO EL VALOR DE RESCATE DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATE, INDICÁNDOSE EXPRESAMENTE, CUANDO MENOS, EL HORIZONTE A CONSIDERAR, LA TASA DE DESCUENTO Y LA FORMA EN QUE EL LICITANTE INCLUIRÁ EN SU PROPOSICIÓN LOS GASTOS Y EL VALOR DE RESCATE REFERIDOS.

“LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR POR UTILIZAR EL MÉTODO DE VALOR PRESENTE, CUANDO LA OBRA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE ENCUENTREN ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE SEA POSIBLE CUANTIFICAR LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE PRODUCIRÁN EN UN DETERMINADO TIEMPO.

II. CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD: LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY. DICHOS RUBROS, EN SU PUNTAJE DEBERÁN TENER UNA PONDERACIÓN EN CONJUNTO.

LOS 20 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

A. ESPECIALIDAD: MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRAS EJECUTADAS DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. PARA ESTE RUBRO SE ASIGNARÁ UNA PONDERACIÓN DE CINCO PUNTOS

B. EXPERIENCIA: MAYOR TIEMPO DEL LICITANTE REALIZANDO OBRAS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A MONTO, COMPLEJIDAD O MAGNITUD. PARA ESTE RUBRO SE ASIGNARA UNA PONDERACION DE CINCO PUNTOS.

EN CASO DE QUE SE INDIQUE MÁS DE UNO DE LOS ASPECTOS ANTERIORES, LOS 5 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN PROPORCIONALMENTE.

C. CAPACIDAD TÉCNICA: SE ASIGNARÁ UNA PUNTAJE DE 10 PUNTOS, DISTRIBUIDOS COMO SIGUE:


31


1. MAYOR EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS EN LA MATERIA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO. SE ASIGNARÁN 3 PUNTOS.

2. AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS. SE ASIGNARÁN 3 PUNTOS.

3. CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO A CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE. SE ASIGNARÁN 4 PUNTOS.

EN CASO DE SELECCIONAR MÁS DE UNA CERTIFICACIÓN DE LAS ANTES SEÑALADAS LOS 4 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN PROPORCIONALMENTE.

LA CERTIFICACIÓN ANTES ALUDIDA DEBERÁ SER EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y, TRATÁNDOSE DE EXTRANJEROS, SE ACEPTARÁN NORMAS EQUIVALENTES.

TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS, PARA LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, SE CONSIDERARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN CUALQUIER PAÍS.

III. CRITERIO RELATIVO AL FINANCIAMIENTO. QUE SE PONDERE LA PROPOSICIÓN QUE APORTE LAS MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA “LA SEDESOL”, EN LAS BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE INDICARÁ, CUANDO MENOS, EL HORIZONTE A CONSIDERAR Y LA TASA DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE. SU PONDERACIÓN SERÁ DE 10 PUNTOS. (NO APLICA)

IV. CRITERIO RELATIVO A LA OPORTUNIDAD. QUE SE HAYAN EJECUTADO OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y TIEMPO EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES RUBROS QUE EN SU PUNTAJE EN CONJUNTO TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS.

LOS DIEZ PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

A. GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, PARA LO CUAL SE DIVIDIRÁ EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS ENTRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE VARIOS CONTRATOS, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO SE APLICARÁ PARA CADA CONTRATO Y EL RESULTADO SE PONDERARÁ CON EL VALOR QUE SE OBTENGA DE DIVIDIR EL MONTO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS CONSIDERADOS EN EL EJERCICIO ENTRE SU SUMATORIA TOTAL, AL MAYOR GRADO DE CUMPLIMIENTO SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS.

B. QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS.

“LA SEDESOL” SOLICITARÁ LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA PARA VALORAR LA PUNTUACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, ENTRE LA CUAL DEBERÁ INCLUIRSE UNA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SUJETA A VERIFICACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS OTROS MECANISMOS QUE GARANTICEN LA VERACIDAD DE LA MISMA.

V. CRITERIO RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL. CONSIDERANDO PARA DICHO CRITERIO A LA PROPOSICIÓN CON MAYOR PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES INSUMOS Y EQUIPOS QUE, EN SU PUNTAJE EN CONJUNTO, DEBERÁN TENER PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS.

A. MATERIALES.

B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, SE CONSIDERARÁN LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR EXPIDA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.


32


EL CRITERIO RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL APLICARÁ EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL. EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SUJETOS A LA COBERTURA DE LOS TRATADOS, EL CRITERIO RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL APLICARÁ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ÉSTOS.

“LA SEDESOL” ESTABLECE QUE EL MECANISMO DE ADJUCACIÓN COMPRENDERÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

LA SUMA DE LOS CINCO CRITERIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SERÁ MENOR O IGUAL A 100 PUNTOS. (ANEXO I)

PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES II A V, A CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES, SE APLICARÁ UNA REGLA DE TRES SIMPLE, CONSIDERANDO COMO BASE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RECIBA MAYOR PUNTAJE EN CADA UNO DE LOS CRITERIOS ENUNCIADOS.

CUANDO LA SEDESOL” NO CUENTE CON ELEMENTOS PARA VALORAR ALGUNO DE LOS CRITERIOS O RUBROS MENCIONADOS EN ÉSTOS, NO APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN Y LOS PUNTOS QUE LES CORRESPONDERÍAN NO SE REEXPRESARÁN. (ANEXO I)

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 37 A DEL REGLAMENTO, PODRÁ SER AQUELLA QUE CONSTE EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE “LA SEDESOL”, EN SU DEFECTO, LA QUE PROPORCIONEN LOS LICITANTES EN SU PROPOSICIÓN EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN O INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, LA PROPOSICIÓN SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL” SERÁ AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 37 A, SIEMPRE Y CUANDO SU PRECIO O MONTO NO EXCEDA DEL 7% RESPECTO DEL PRECIO O MONTO DE LA DETERMINADA COMO LA SOLVENTE MÁS BAJA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

SI EL PRECIO O MONTO DE LA PROPOSICIÓN DETERMINADA COMO LA ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL” TIENE UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL 7% RESPECTO DEL PRECIO O MONTO DE LA DETERMINADA COMO LA SOLVENTE MÁS BAJA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, SE ADJUDICARÁ A LA QUE LE SIGA EN PUNTAJE HACIA ABAJO, PERO LA DIFERENCIA DE SU PRECIO SEA MENOR O IGUAL AL 7% SEÑALADO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA QUE SE OBTENGA LA PROPOSICIÓN QUE SERÁ ADJUDICADA.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA EMPATE TÉCNICO ENTRE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES, ÉSTE SE RESOLVERÁ EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY.

9.1. EMPATE TÉCNICO SE ENTIENDE QUE EXISTE EMPATE TÉCNICO CUANDO DOS O MÁS LICITANTES OFERTEN EL MISMO PRECIO Y EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN UTILIZADO SEA EL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 37 C DEL REGLAMENTO DE LA LEY, O BIEN, CUANDO OBTENGAN EL MISMO PUNTAJE COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 A DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO ARTÍCULO, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ EN FAVOR DE “EL LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE CELEBRE “LA SEDESOL” EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA PARTICIPACIÓN DE UN BOLETO POR CADA PROPOSICIÓN QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES; DICHA DESIGNACIÓN SE HARÁ CONFORME AL ORDEN DESCENDENTE DE LA SUMA DE LOS CINCO CRITERIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

EN CASO DE QUE NO SE DIÉSE A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR INSACULACIÓN SE LLEVARÁ A CABO PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN QUE LA INASISTENCIA O FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS INVITADOS, INVALIDE EL ACTO.


33


10. CAUSAS POR LAS QUE SERÁ DESCALIFICADO EL LICITANTESE DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR UN LICITANTE CUANDO:

I. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS PRESENTES BASES;

II. LAS PROPOSICIONES INCLUYAN INCONSISTENCIAS POR CONTRADICCIONES O INTENTOS DE ESPECULACIÓN;

III. EXISTA INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”;

IV. “EL LICITANTE” ESTABLEZCA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL REQUERIDO COMO MÁXIMO POR “LA SEDESOL”;

V. EN EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO NO CONSIDERE EL ANTICIPO QUE RECIBIRÁ U OMITA ASENTAR EL INDICADOR ECONÓMICO ESTABLECIDO QUE UTILIZÓ O INCLUYA UNA SOBRETASA.

VI. INCLUYA INFORMACIÓN O CARGOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS;

VII. LOS MATERIALES PROPUESTOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS QUE “LA SEDESOL” HA EMITIDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VIII. LA PROPOSICION TÉCNICA Y ECONOMICA NO ESTE FIRMADA EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS PRESENTES BASES.

IX. LA PROPOSICION INCLUYA EN ALGUNA DE SUS HOJAS FIRMAS EN COPIA O FACSIMILARES.

X. CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

XI. CUANDO SE ACREDITE QUE “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY,

XII. QUE LOS PROGRAMAS PROPUESTOS SEAN INCONGRUENTES Y POR LO TANTO NO SEA FACTIBLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

XIII. CUANDO EN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA HAYA OMITIDO LAS PRECISIONES, ACLARACIONES Y/O INDICACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

XIV. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.

EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES PODRÁ COMUNICARSE A “EL LICITANTE” DURANTE LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, DE COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y EL FALLO; ASENTÁNDOSE EN LAS ACTAS RESPECTIVAS, LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

11. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

I. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS PRESENTES BASES;

II. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”;

III. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA;


34


IV. QUE “EL LICITANTE” SE UBIQUE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

V. OMITIR CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEA CONSIDERADO POR “LA SEDESOL” EXTRICTAMENTE NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

VI. SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

“LA SEDESOL” PODRÁ CANCELAR LA PRESENTE LICITACIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA, PODRÁN CANCELARLA CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A “LA SEDESOL”

SI “LA SEDESOL” REALIZA LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU EMISIÓN, LAS RAZONES JUSTIFICADAS QUE FUNDEN Y MOTIVEN DICHA DETERMINACIÓN Y CUBRIRÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN, Y SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

I. COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN;

II. COSTO DE PASAJES Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE HAYA ASISTIDO A LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, AL FALLO DE LICITACIÓN, Y A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE NO RESIDA EN EL LUGAR EN QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO; COSTO DE LA PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN QUE EXCLUSIVAMENTE CORRESPONDERÁ AL PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL TÉCNICO, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPÓ EN FORMA DIRECTA EN LA PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN; LOS MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS Y EL PAGO POR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA Y FOTOCOPIADO, Y

III. EN SU CASO, EL COSTO DE LA EMISIÓN DE GARANTÍAS.

CUANDO SE PRESENTE ALGUNA SITUACIÓN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “LA SEDESOL” SE ABSTENDRÁ DE REALIZAR PAGO ALGUNO POR TAL MOTIVO.

CUANDO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DETERMINE LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SEDESOL” EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE AJUSTARÁ A LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

I. CUANDO NINGUNA PERSONA ADQUIERA LAS BASES;

II. CUANDO HABIÉNDOSE RECIBIDO UNA O MÁS PROPOSICIONES, ÉSTAS HAYAN SIDO DESECHADAS O DESCALIFICADAS DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES O DURANTE LA COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA O DE FALLO;

III. CUANDO NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y

IV. CUANDO HABIENDO EVALUADO ECONÓMICAMENTE UNA O MÁS PROPOSICIONES, SE CONSIDERE QUE SUS PRECIOS DE INSUMOS SON INACEPTABLES. SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR “LA SEDESOL”.

EN ESTOS SUPUESTOS SE EMITIRÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN A TODO INTERESADO, INCLUSO A QUIENES PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN QUE HAYA SIDO DECLARADA


35


DESIERTA, SALVO QUE SE OPTE POR APLICAR EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY.

12. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADORI. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO

FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR “LA SEDESOL”;

II. LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, RESPECTO DE DOS O MÁS DEPENDENCIAS O ENTIDADES;

III. LOS CONTRATISTAS QUE NO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”;

IV. LAS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTÚEN CON DOLO O MALA FE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD, Y

V. LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY.

“LA SEDESOL” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA INFRACCIÓN PONDRÁN A DISPOSICION DE LA CONTRALORÍA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCIÓN.

13. PENAS CONVENCIONALES.“LAS PARTES” CONVIENEN EN FIJAR Y APLICAR LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE “LOS TRABAJOS DE OBRA”: “LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A:

I.- RETENER EN TOTAL EL TRES POR CIENTO (3%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

II.- APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) MENSUAL, DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MENSUALMENTE, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJÓ DE HACER “EL CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES, VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTERAR A “LA SEDESOL” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.


36


PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS PENALIZACIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA”.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

14. DEDUCCIONESNO APLICA

15. SUSPENSIÓN DEL CONTRATOCUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA SEDESOL” LO NOTIFICARÁ A “EL CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ A LO SIGUIENTE:

I. LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MÁS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRO Y REGRESO DEL MISMO A LA OBRA

II. HASTA UN 2% (DOS POR CIENTO) DE LOS COSTOS DIRECTOS PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO PROGRAMADOS Y QUE NO FUERON EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN. EN NINGÚN CASO, EL MONTO APLICADO PODRÁ SER MAYOR AL DETERMINADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LOS INDIRECTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES EN SU PROPOSICIÓN;

III. LA PLANTILLA DE VELADORES Y PERSONAL DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS, ASIGNADOS DURANTE LA SUSPENSIÓN;

IV. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA EN CUANTO A HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ESTRICTAMENTE NECESARIO Y QUE TENGA UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA DURANTE LA SUSPENSIÓN;

V. LA MANO DE OBRA QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIA Y QUE TENGA UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA DURANTE LA SUSPENSIÓN Y QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO;

VI. COSTO DEL MANTENIMIENTO Y RENTA, SI ES EL CASO, DE OFICINAS Y DEMÁS INSTALACIONES DE CAMPO, Y

VII. EN SU CASO, EL COSTO QUE REPRESENTE LA EXTENSIÓN DE LAS GARANTÍAS.


37


PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTOS GASTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSIÓN, “LA SEDESOL” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA;II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE “LA SEDESOL” Y EL DEL SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY; DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRÁN DE SUSPENDER, SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL, SÓLO IDENTIFICAR LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE PARA SU REANUDACIÓN;

III. DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN; IV. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA

EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;

V. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;

VI. SEÑALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ “LA SEDESOL”, LAS QUE DEBERÁN ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS;

VII. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y

VIII. EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES III, IV Y V DEL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO, SALVO QUE EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE PREVEA OTRA SITUACIÓN.

16. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.LAS PARTES CONVIENEN QUE “LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO SE LE PAGARÁN A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE


38


QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO (ARTICULO 62 FRACCION TERCERA DE LA LEY).

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “LA SEDESOL” LEVANTAR UN ACTA, DONDE SE HAGA CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DE “LA SEDESOL” Y DEL SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCIÓN DE “EL CONTRATISTA”;III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;IV. IMPORTE CONTRACTUAL;V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA

DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS;

VII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS;

VIII. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;

IX. SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, Y

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

TRATÁNDOSE DE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN:

I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:

A. LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN;

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA;

C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU RETIRO, Y

D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR “EL CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, Y

III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “EL CONTRATISTA”.

PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN LA SECCIÓN IX DEL REGLAMENTO.

17. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.LA SEDESOL PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, SIN SU RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN LAS SIGUIENTES CAUSALES:


39


I. CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

II. SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA , SIN CAUSA JUSTIFICADA

III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “LA SEDESOL”.

V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES, O EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.

VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

VIII. NO PROPORCIONE A “LA SEDESOL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

IX. SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

X. EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

18. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PODRÁN INCONFORMARSE ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON OFICINAS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA N°. 116, PISO 11, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, EN MÉXICO D.F., CON TELÉFONOS (55) 5328 5000 EXTENSIONES 51454 Y 51458; O A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL SEGUNDA PARRAFO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE OCURRA EL ACTO QUE CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES MATERIA DE LA LEY O EL INCONFORME TENGA CONOCIMIENTO DEL MISMO, A FIN DE QUE LAS MISMAS SE CORRIJAN DE RESULTAR PROCEDENTES.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA MATERIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F..

19. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EMITE EL ANEXO II CUYO PROPÓSITO ES CONOCER EL NIVEL DE TRANSPARENCIA CON LA QUE SON LLEVADOS LOS PROCESOS LICITATORIOS.

FAVOR DE DEPOSITAR EL DIA DEL FALLO EN LA URNA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDE DEL ACTO DE FALLO DEBIDAMENTE REQUISITADO.

20. NOTA INFORMATIVA PARA PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDELA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EMITE LA NOTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO III.


40


21. ANEXOS.SE CONSIDERAN COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES BASES LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

DESCRIPCIÓN ANEXO

PARTIDAS QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN ANEXO “A”

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA(O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ANEXO A.D. 07

ESCRITO QUE PRESENTA EL LICITANTE PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CALIDAD RELATIVO A LA AUSENCIA DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.D. 08

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS ANEXO E.G.T.01

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

ANEXO A.F. 01

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 02

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 03

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EN BASE AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ANEXO A.T. 02

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE ANEXO A.T. 03

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE ABSTENCIÓN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS

ANEXO A.T. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

ANEXO A.T. 05

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS

ANEXO A.T. 06

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS)

ANEXO A.T. 07

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES. ANEXO A.T. 08

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA. ANEXO A.T. 09

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.T. 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA PLANTILLA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN LA OBRA.

ANEXO A.T. 11

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. ANEXO A.T. 12

RELACIÓNN DE BANCOS DE MATERIALES ANEXO A.T. 13

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR. ANEXO M.C. 01

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARESDE LOS TRABAJOS. ANEXO 1


41


CATALOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 2

PROGRAMA CALENDARIZADO DE TRABAJO. ANEXO 3

PLANOS Y CROQUIS ANEXO 4

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL CONTRATO.

ANEXO 5

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. ANEXO P.C. 01

CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA ANEXO A.E. 01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. ANEXO A.E. 02

FACTOR DE CONVERSIÓN SALARIO BASE A SALARIO REAL. ANEXO A.E. 03

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS . ANEXO A.E. 04

INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD. ANEXO A.E. 05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. ANEXO A.E. 05a

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANEXO A.E. 06

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA ( EXPLOSIÓN DE INSUMOS).

ANEXO A.E. 07

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO). ANEXO A.E. 07a

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO A.E. 08

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES. ANEXO A.E. 09

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA. ANEXO A.E. 10

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO. ANEXO A.E. 11

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

ANEXO A.E. 12

CARTA COMPROMISO APLICACIÓN DE ANTICIPO ANEXO A.E.13

MECANISMO DE ADJUDICACIÓN ANEXO I

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. ANEXO II

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

ANEXO III

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA Y PLACA METALICA ANEXO IV

MUNICIPIOS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN ANEXO V

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A 14 DE ABRIL DE 2009.

EL DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

EN EL ESTADO DE OAXACA

ING. HUBERTO ALDAZ HERNÁNDEZ


42

ANEXO A. A. PARTIDA(S) QUE INTEGRA(N) LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACALA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ESTÁN CONTENIDOS EN LA PARTIDA 1 CONFORME A LA SIGUIENTE RELACIÓN:

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UBICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN

PARTIDA 1 CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA

12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1,

DISTRITO DE TUXTEPEC EN LA REGIÓN PAPALOAPAM

105 DÍAS NATURALES

LA PARTIDA 1 COMPRENDE EL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD

PF-01 CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL

M2 25,885


43

CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA

LOS TRABAJOS DE PISO FIRME SE EJECUTARAN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1:

CLAVE LO-CALIDAD (INEGI)

LOCALIDAD CANTIDAD DE PISOS

AREA PRO-MEDIO

POR PISO M2

AREA POR LOCALIDAD

M2

203090001 SAN PEDRO IXCATLÁN 207 28 5,722203090006 CAMINO SACRISTÁN 70 30 2,121203090011 EL PROGRESO 161 39 6,328203090012 LA RAYA DE IXCATLÁN 83 36 3,006203090015 LA LAGUNA 53 35 1,832203090016 COLONIA BUENA VISTA 24 30 714203090020 LOMA SAN JUAN 22 32 694203090021 SAN FERNANDO 32 32 1,031203090023 LA LUNA 18 38 689203090026 LOMA COYOL SAN MARTÍN 93 37 3,398203090028 LA VEGA 8 24 195203090030 SANTA ROSA 5 31 155

TOTAL 776 33 25,885

LA CANTIDAD DE PISOS FIRMES A EJECUTAR EN CADA LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO, SE OBTUVO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE INFORMACIÓN SOCIOECÓMICAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2008, POR LO QUE A LA FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES (DECREMENTOS O INCREMENTOS) EN LAS CANTIDADES INDICADAS.

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA FECHA DE INICIO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.


44

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO A.D. 07

A.D. 07. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

LUGAR Y FECHA_____________

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLOSOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA PRESENTE

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____________, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: _____________________________, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN MI PLANTA LABORAL CUENTO(O NO CUENTO) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOME A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO.

A T E N T A M E N T E

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

(LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN)


45


ANEXO A.D. 08

A.D. 08. ESCRITO QUE PRESENTA EL LICITANTE PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CALIDAD RELATIVO A LA AUSENCIA DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS

OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

LUGAR Y FECHA. _______________

DELEGACION FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

PRESENTE

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____________, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: _____________________________, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA HA (O NO HA) TENIDO AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN NINGUNO DE LOS CONTRATOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO CONTRATANTE FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

LOS CONTRATOS MENCIONADOS SON LOS MISMOS CON LOS QUE ACREDITO LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE MI REPRESENTADA.

A T E N T A M E N T E

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

(LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN)


46

ANEXO E.G.T 01E.G.T. 01 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, REQUIERE:

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

INICIO EL DIA 09 DE JUNIO DE 2009 Y TERMINACIÓN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 , CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 105 DÍAS NATURALES.

3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TODAS LAS ÁREAS DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE AL INMUEBLE (MOBILIARIO, EQUIPOS, MUROS, PISOS, CARPINTERÍA, CANCELERÍA, PLAFONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC.), DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LAS PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, RESGUARDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN, EN CASO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y DE ELLO RESULTE QUE SE AFECTEN EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS MUEBLES O INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MISMO DEJARLOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES SIN COSTO ALGUNO PARA “LA SEDESOL”

4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR LAS CUADRILLAS ESPECIALIZADAS NECESARIAS DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LO CUAL DEBERA CONSIDERARSE HORARIO ABIERTO DE 24 HORAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA

5.- RESIDENTE DE OBRA:


47

EL C. DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA NOMBRA AL C. , COMO “RESIDENTE DE OBRA” DE LOS TRABAJOS, QUIEN CON EL APOYO DE LA SUPERVISÓN EXTERNA SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”.ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DARÁ SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS AVANCES REALIZADOS POR “EL CONTRATISTA”, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

6. SUPERVISIÓN EXTERNA

“LA SEDESOL”, MEDIANTE CONTRATO RESPECTIVO, DESIGNARÁ A LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS, QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, MISMA QUE TENDRÁ CUANDO MENOS UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA DAR SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS AVANCES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD CONTRATADAS AL IGUAL QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO ESTABLECIDAS.

7. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” TENDRÁ UN “SUPERTINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN” COMO RESPONSABLE CON EXPERIENCIA Y FACULTAD PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE RECIBIR Y EJECUTAR LAS OBSERVACIONES Y/O INDICACIONES QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” CONSIDERE CONVENIENTE. EL “SUPERTINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN” DEBERÁ PROPORCIONAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN

8.- CONTROL DE LOS TRABAJOS:

EL “RESIDENTE DE OBRA” POR PARTE DE “LA SEDESOL” CON APOYO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EN FORMA CONJUNTA CON EL “SUPERTINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN” DE “EL CONTRATISTA”, DETERMINARAN LOS TRABAJOS A REALIZAR. POSTERIORMENTE EL PERSONAL TÉCNICO DE “EL CONTRATISTA” ELABORARÁ EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS VIVIENDAS, COMPRENDIENDO CROQUIS DE REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PARA DETERMINAR LOS VOLÚMENES QUE APLICARÁN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS. POSTERIORMENTE A ESTO, LA SUPERVISIÓN EXTERNA ANOTARÁ EN BITÁCORA LAS OBSERVACIONES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A REALIZAR. UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON ESTE PROCEDIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS. CABE HACER MENCIÓN QUE AL TÉRMINO DE DICHOS TRABAJOS, DEBERÁN SER RECEPCIONADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y EN CASO DE EXISTIR ANOMALÍAS “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CORREGIRLOS A LA BREVEDAD.

9.- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL “EL CONTRATISTA”:

7.1 EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SERÁ POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

9.2 EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTARSE AL HORARIO QUE ESTABLEZCA EL RESIDENTE DE OBRA DE LA SEDESOL PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, EL CUAL QUEDARA ESTABLECIDO DE FORMA ABIERTA LAS 24 HORAS INCLUYENDO DIAS FESTIVOS, SABADOS Y DOMINGOS.

9.3 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CASOS EXTRAORDINARIOS, EN CASO DE ASÍ REQUERIRSE.

9.4 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON LOS MATERIALES ESPECIFICADOS Y LA SUFICIENTE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

9.5 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA LA RESIDENCIA DE LA EMPRESA, ASÍ COMO UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


48

10.- MANO DE OBRA:

TODA LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER PROPORCIONADA POR “EL CONTRATISTA”, PREFERENTEMENTE DE LA LOCALIDAD O REGIÓN EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES Y CON CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A SU CATEGORÍA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI A JUICIO DEL “RESIDENTE DE OBRA” LA MANO DE OBRA NO ES CALIFICADA, SOLICITARÁ A “EL CONTRATISTA” SU SUSTITUCIÓN Y LO ANOTARA EN LA BITÁCORA

11.- MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:

TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS. DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y CON LA CALIDAD Y CONDICIONES ESPECIFICADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. EN CASO DE SUMINISTRAR UN MATERIAL DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN DICHOS ANEXOS, ESTE NO DEBERA SER SUMINISTRADO HASTA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y A SU JUICIO PODRÁ RECHAZAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO ANTERIOR Y SE ANOTARA EN BITÁCORA. “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE SER NECESARIO Y A SOLICITUD DEL “RESIDENTE DE OBRA”, DEBERÁ ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES (BANCOS DE MATERIALES), MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

12.- BITÁCORA:

SE ABRIRÁ CONJUNTAMENTE CON Y “RESIDENTE DE OBRA”, “EL CONTRATISTA” Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EN ELLA SE ANOTARAN DIARIAMENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, PAGO DE ESTIMACIONES, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES E INCIDENTES IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS MISMOS.

13.- CANTIDADES DE TRABAJO:

ESTÁN DETERMINADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y SON APROXIMADAS. “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS Y A NO EXCEDERSE DE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS.

14.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO SERÁN PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO EL EQUIPO PARA EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES O RESIDUOS DE LOS TRABAJOS. LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE CONSIDERARÁ DENTRO DE LOS ALCANCES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERARLO DIARIAMENTE, YA QUE COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE LAS ÁREAS A TRABAJAR SE ENCUENTRAN EN CONTINUA OPERACION.

15.- TRANSPORTE DE MATERIAL SUSTITUIDO O DESMANTELADO SIN RECUPERACIÓN:

TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN DESMANTELADOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ESTIBAR, EMPACAR, CARGAR, TRANSPORTAR Y DESCARGAR EN LAS INSTALACIONES QUE DETERMINE EL RESIDENTE DE OBRA EL CUAL TRAMITARA PASE DE SALIDA, AVISO DE EMBARQUE Y/O DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA, PARA QUE SEA RECEPCIONADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA O DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL DESTINO FINAL DE DICHOS MATERIALES.

16.- ESTIMACIONES:


49

“EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, PREVIA VALIDACIÓN PRESENTARÁ AL RESIDENTE DE OBRA LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. DICHA ESTIMACIÓN ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DEL VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR PISO ACOMPAÑADOS POR SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO MISMAS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NUMERO DE FOLIO DE CIS, METROS CONSTRUIDOS, NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NUMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. LOS NUMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE Y POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA. LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO; SE DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS; SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. UNA VEZ QUE LA SUPERVISIÓN EXTERNA ESTÉ DE ACUERDO CON LOS GENERADORES, LOS FIRMARA DE CONFORMIDAD. LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL BENFICIARIO DEL PISO FIRME, COMITÉ DE OBRA, AUTORIDAD LOCAL Y POR EL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A FORMULAR LA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ÉSTAS COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO, DEBERÁ ANEXAR REPORTE FOTOGRÁFICO.

15.- CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS:

(105 DÍAS NATURALES)

MESUBICACIÓN

CONFORME AL ANEXO A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO 09 DE JUNIO DE 2009 FECHA TÉRMINO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POR EL CONTRATISTA

C.______________________

EL ADMINISTRADOR ÚNICO


50

ANEXO A.F. 01

A.F. 01. FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (NUMERO Y LETRA). LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA), EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Nº ________DE FECHA , CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA QUE TIENE POR OBJETO H ASTA POR UN MONTO DE $ (NUMERO Y LETRA)

ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.


51

ANEXO A.F. 02

A.F. 02. FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.NOMBRE DE LA AFIANZADORA



DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (DEBERÁ APARECER LA CANTIDAD AFIANZADA EN NUMERO Y LETRA LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO).

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRATISTA), LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DE LOS ANTICIPOS, CORRESPONDIENTES AL X% ( POR CIENTO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, QUE ES LA CANTIDAD $XXX (NUMERO Y LETRA) Y DEL X% (XXX POR CIENTO), PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $XXX (NUMERO Y LETRA), CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE: ____________________________________

Nº DE FECHA______________,CUYO OBJETO CONSISTE EN_____________ ,CON UN MONTO TOTAL DE $____________ LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE CONTROVERSIA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASIMISMO PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, PARA SU CANCELACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

FECHA DE EXPEDICIÓN


52



53

ANEXO A.F. 03

A.F. 03. FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (NUMERO Y LETRA. LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL TOTAL EJERCIDO).


PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA), PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE_______. Nº______ , DE FECHA__________ OBJETO Y MONTO TOTAL $ (NUMERO Y LETRA) Y TENDRÁ LA DURACIÓN DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA EN LA QUE CONSTE

FORMALMENTE LA ENTREGA–RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRÁ SUBSISTENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 95, 95BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA CITADA LEY.

FECHA DE EXPEDICIÓN


DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________

CONTRATO No.___________________

PARTIDA: _______________________.


54

ANEXO A.F. 04

A.F. 04. FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EN BASE AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA FIANZA No:_______________________________

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE HACE CONSTAR QUE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NÚMERO _________ DE FECHA_____________ QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $ (NÚMERO Y LETRA)


PARA GARANTIZAR POR ________________ EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No ____________ DE FECHA____________, QUE TIENE POR OBJETO:_________________ EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE_______. Nº______ , DE FECHA__________ OBJETO , HA SIDO MODIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO: (__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:(__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)

QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: (___DÍAS NATURALES)

MONTO DEL CONTRATO

MONTO ANTERIOR DEL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: $(NÚMERO Y LETRA)

QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: $(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DE LA FIANZA

MONTO ANTERIOR DE LA FIANZA AL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DE LA FIANZA AL CONVENIO: $(NÚMERO Y LETRA)

QUEDA (AUMENTADA O DISMINUÍDA) LA FIANZA EN: $(NÚMERO Y LETRA)

DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No_________ DE FECHA ___________, DE ACUERDO CON SU CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO A QUE SE HACE REFEERENCIA.

A EXCEPCIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN



55


ANEXO A.T. 01

A.T. 01. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS

_____________, A ___________________- DE 2009

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACAP R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE NO ME ENCUENTRO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO EN COMENTO.

DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No________________ RELATIVO A: ------------------------------------------------------------------------------------------, ______________________________ UBICADO EN _______________________

ATENTAMENTE

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


56


ANEXO A.T. 02

A.T. 02. MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DEL LA PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

_____________, A ___________________- DE 2009


EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ______________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _______________________ RELATIVO A: ------------------------------------------------------------------------------------------, UBICADO EN_______________________, MANIFIESTO A USTED QUE EL DOMICILIO (SEÑALAR CALLE NUMERO COLONIA C. P. SECTOR O DELEGACIÓN CIUDAD TELÉFONO FAX) ES OFICIAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO DEL CONTRATO RESPECTIVO ASÍ MISMO LAS DE CARÁCTER PERSONAL. Y QUE SURTIRÁN TODOS LOS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

ATENTAMENTE

__________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


57


ANEXO A.T. 03

A.T. 03. ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.__________________________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):

NUMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA ________________________DE FECHA____________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON NUMERO.

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD:

ESCRITURA PÚBLICA No. : DE FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL.


58


ANEXO A.T. 04

A.T. 04. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE ABSTENCIÓN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS

PROPUESTAS

_____________, A ___________________- DE 2009


EL SUSCRITO_______________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME COMPROMETO A CONDUCIRME CON PROBIDAD Y HONRADEZ ÍNTEGRAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº _____________, RELATIVO A-----------------------------------------------------------------------------------------, UBICADO EN ___________ ABSTENIÉNDOME DE DESPLEGAR CONDUCTAS POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

_________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


59


ANEXO A.T. 05

A.T. 05. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES

_____________, A ___________________- DE 2009


EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _______________________ RELATIVO A: ------------------------------------------------------------------------------------------, UBICADO EN ____________________________, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CONOCE EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES Y DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

__________________________________________



60


ANEXO A.T. 06

A.T. 06. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS

_____________, A ___________________- DE 2009


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ------------------------------EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN P{UBLICA NACIONAL No.. _______________________ RELATIVO A: ------------------------------------------------------------------------------------------, UBICADO EN ____________________________, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, MANIFESTANDO MI CONFORMIDAD DE AJUSTARME A SUS TÉRMINOS.

ATENTAMENTE______________________________


61

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020020-011-09

NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-OAX-OP-PF-011-2009

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA PERIODO: FECHA DE INICIO: 09 DE

JUNIO DE 2009

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DÍAS CALENDARIO: _ 105 DIAS_ FECHA DE TÉRMINO: 21

DE SEPTIEMBRE DE 2009


UBICACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:A.T. 07. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS

(PROGRAMA DE BARRAS)

ANEXO A.T. 07

No. CONCEPTOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

%

% ACUMULADO

ATENTAMENTE

__________________________________________



62



DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA PERIODO: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE

2009

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DÍAS CALENDARIO: _ 105 DIAS_ FECHA DE TÉRMINO: 21 DE

SEPTIEMBRE DE 2009


UBICACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

A.T. 08. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

ANEXO A.T. 08


%

% ACUMULADO

ATENTAMENTE

__________________________________________



63




2009


SEPTIEMBRE DE 2009


UBICACIÓN:


A.T. 09. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA

ANEXO A.T. 09


%

% ACUMULADO

ATENTAMENTE


64

__________________________________________



65




2009


SEPTIEMBRE DE 2009


UBICACIÓN:


A.T. 10. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO A.T. 10

No. CATEGORÍAS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

%

% ACUMULADO

ATENTAMENTE


66

__________________________________________



67




2009


SEPTIEMBRE DE 2009


UBICACIÓN:


A.T. 11. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA PLANTILLA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN LA OBRA

ANEXO A.T. 11

No. CATEGORÍAS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

%

% ACUMULADO

ATENTAMENTE


68

__________________________________________



69


ANEXO A.T. 12

A.T. 12. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

_____________, A ___________________- DE 2009


EL SUSCRITO ___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ______________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _______________________ RELATIVO A: ------------------------------------------------------------------------------------------, UBICADO EN ____________________________, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ( HABER NO HABER ) ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN MANIFESTANDO QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA MISMA HAN SIDO CONSIDERADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MI PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ATENTAMENTE

_________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


70


ANEXO A.T. 13

A.T. 13. RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES

LUGAR Y FECHA


EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. ________________________ RELATIVA A LOS TRABAJOS DE ____________________________________________, MANIFIESTO QUE, DE RESULTAR ADJUDICATARIO DE LA OBRA QUE SE LICITA, LA UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL VOLUMEN A EXTRAER Y LA DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA, SERÁN LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

UBICACION VOLUMEN A EXTRAER DISTANCIA A LA OBRA

SE ANEXA CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

[PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE EXPLOTE POR SI MISMO LOS BANCOS] ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVÁMENES, QUE SE OBTENDRÁN OPORTUNAMENTE LOS PERMISOS PARA SU EXPLOTACIÓN Y QUE SE PAGARÁN LAS REGALÍAS CORRESPONDIENTES.

[EN EL CASO DE QUE SE ADQUIERAN CON UN PROVEEDOR] EL PROVEEDERO CON QUIEN SERÁN ADQUIRIDOS LOS MATERIALES ES ______________________, DE QUIEN ANEXO LAS CARTAS COM-PROMISO DE SUMINISTRO RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE

__________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA


71

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES

NOTA: DEBERA INDICARSE LA UBICACIÓN DEL(LOS) BANCO(S) Y LAS LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, ASÍ COMO LAS DISTANCIAS Y ACOTAMIENTOS


72

ANEXO M.C. 01M.C. 01 MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

SUBDELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

CONTRATO No. ____________________-09

CONTRATISTA: “________________.”

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA.

IMPORTE: $ _________ (EN LETRA), IVA INCLUIDO.

VIGENCIA: DEL _________ DE 2009 AL ________ DE 2009


73

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOCONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 00020020-011-09

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR EL(LA) C. ING. HUBERTO ALDAZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA __________________, REPRESENTADA POR _______________________, EN SU CARÁCTER DE ___________, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “LA SEDESOL” DECLARA QUE:

I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1°, 2°, 26 Y 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

I.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA MISMA LEY, TIENE ENTRE SUS ATRIBUCIONES FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL COMBATE EFECTIVO DE LA POBREZA, EN PARTICULAR LA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; COORDINAR LAS ACCIONES QUE INCIDAN EN EL COMBATE A LA POBREZA FOMENTANDO UN MEJOR NIVEL DE VIDA EN LO QUE CONVENGAN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, BUSCANDO EN TODO MOMENTO PROPICIAR LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, ASÍ COMO EVALUAR LA APLICACIÓN DE LAS TRASFERENCIAS DE LOS FONDOS A FAVOR DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, Y DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO QUE SE DERIVEN DE LAS ACCIONES E INVERSIONES CONVENIDAS.

I.3.- EL C. ING. HUBERTO ALDAZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 17 FRACCIÓN VI, 36 FRACCIÓN VII, 37, 44 Y 45 DE SU REGLAMENTO INTERIOR.

I.4.- REQUIERE REALIZAR LOS TRABAJOS DE _____________________________________, CONFORME AL ANEXO _________ DE ESTE CONTRATO.

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ____________________________, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS _27 FRACC I Y II, 28 Y 30 FRACC I_____________ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RAZÓN DE QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES.

I.6.- CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO


74



__________________ DE FECHA ________________, SIGNADO POR _________________________, PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS.

I.7.- PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN __________________________________________________________.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

II.2.- ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ______, DE FECHA ____ DE ____ DE __, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ________________ NOTARIO PÚBLICO NO. ____, EN LA CIUDAD DE __________, Y QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE ____________, DE FECHA ___ DE _____ DE ____.

II.3.- SU REPRESENTANTE, EL (LA) C. ______________, CON EL CARÁCTER YA INDICADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______, DE FECHA __ DE ______ DE ___, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _____________, NOTARIO PÚBLICO NO. _____ EN LA CIUDAD DE ___________, MANIFESTANDO A TRAVÉS DE DICHO REPRESENTANTE QUE TALES FACULTADES NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS NI REVOCADAS A LA FECHA.

II.4- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES _______________ Y SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL ES _______________.

II.5.- SU REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON ________________________________.

II.6.- CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NI ÉL NI SU REPRESENTADA SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS


75



MISMAS.

II.10.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

II.11.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ______________________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III. DECLARAN “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” QUE:

III.1. LAS BASES QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONTRATO, LA BITÁCORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

III.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LAS BASES QUE LE DAN ORIGEN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA SEDESOL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE:__________________________________________________________. EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE _______________________, EN _________DE _______________ Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7, APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO


76



EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE $ ______________________ (CANTIDAD CON LETRA), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 105 DÍAS NATURALES. EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE EFECTUARÁ EL DÍA 9 DEL MES DE JUNIO DE 2009 Y SE CONCLUIRÁN A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.

ESTE PLAZO SE DIFERIRÁ EN EL CASO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

(NO APLICA).

QUINTA: ANTICIPOS.

“LA SEDESOL” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA”, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, MISMO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $________ (IMPORTE CON LETRA), IVA INCLUIDO, QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA POR “EL CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE: REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA SEDESOL” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.


77



EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

NO SE PODRÁN OTORGAR ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN, SIN EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, MISMAS QUE SE ACOMPAÑARÁN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE LA OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR “LA SEDESOL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN ______________________, DENTRO DE UN PLAZO DE ______ CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA.

QUEDA ENTENDIDO QUE LOS ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y DE GASTOS NO RECUPERABLES.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “LA SEDESOL” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.


78



TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

A) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “LA SEDESOL”, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA ANTERIOR. LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” A “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTÍA QUE A SU ELECCIÓN PODRÁ SER MEDIANTE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.


79



EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA OPTADO POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

1. NÚMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

2. NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

4. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

6. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

7. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, QUE LA PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA OPTADO POR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE O APORTE RECURSOS LÍQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERÁN OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”.

“EL CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO.

ADICIONALMENTE, LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DEBERÁN CONSIDERAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO N° 401-T-45639 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2006, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; COPIA DE DICHO DOCUMENTO LE SERÁ ENTREGADA POR “LA SEDESOL” EN EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.


80



LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 148, 149 Y 150 DE SU REGLAMENTO.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETAN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “LA SEDESOL” DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBJETO DE QUE ÉSTA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE LOS SIGUIENTES 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SEÑALADA COMUNICACIÓN, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE _____ DÍAS, LO CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “LA SEDESOL”.

“LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN LOS _____ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE DICHA RECEPCIÓN, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “LA SEDESOL” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ESTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDESOL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.


81



DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA SEDESOL” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LAS BASES.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “LA SEDESOL”, A MÁS TARDAR A LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARÁ A “LA SEDESOL” EN IGUAL TÉRMINO.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SEDESOL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPEÑO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR


82



TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS O LOS AGENTES QUÍMICOS O GASES QUE UTILICE. “LA SEDESOL” NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE DICHO PERSONAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO SUBCONTRATAR, NI CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ LA PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

“LA SEDESOL”, MEDIANTE CONTRATO RESPECTIVO, DESIGNARÁ A LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS, QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, MISMA QUE MANTENDRÁ A CUANDO MENOS UN REPRESENTANTE EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA DAR SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS AVANCES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ÉSTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA, LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD CONTRATADAS, AL IGUAL QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO ESTABLECIDAS.

El “RESIDENTE DE OBRA” DE LA SEDESOL CON EL APOYO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES REALIZADOS POR ELCONTRATISTA, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ÉSTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

“LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO (BITÁCORA DE OBRA) LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.


83



EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DE CONCRETO DE LABORATORO, “LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA, DEBERÁ DEFINIR EL LUGAR Y LA CANTIDAD DE MUESTRAS A REALIZAR.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

“LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA SEDESOL” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A:

I.- RETENER EN TOTAL EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO). POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES, DEL PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

II.- APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) MENSUAL, DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL. ESTA PENA SE AJUSTARÁ A LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR Y LA CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MENSUALMENTE EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTERAR A “LA SEDESOL” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA”.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.


84



LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA SEDESOL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS PARA ELLO; TEMPORALIDAD QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARON.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SE SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “LA SEDESOL”, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “LA SEDESOL” NO PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS


85



MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES CONVIENEN QUE “LA SEDESOL” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN, ES DECIR SI “EL CONTRATISTA”:

A. CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B. NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO, SUS ANEXOS Y LAS BASES DE LICITACIÓN.

C. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D. INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

E. INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SEDESOL”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA” LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SEDESOL” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE)) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACIÓN “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN APEGO A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS


86



TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR “LA SEDESOL”.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, “LA SEDESOL” PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE “LA SEDESOL” DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA SEPTIMA.- NO CESIÓN DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” NO PODRÁ CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS

NO APLICA

DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN EN MODO ALGUNO UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, AMBAS PARTES LA RESOLVERÁN CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA SEDESOL” MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE “EL CONTRATISTA” O LA RESIDENCIA DE “LA SEDESOL”, CUANDO SEA EL CASO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN Y ANEXARA LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN PRESENTÁNDOLA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL QUE HAYAN OCURRIDO.

2. “LA SEDESOL”, ORDENARA SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.


87



3. “LA SEDESOL”, AL EMITIR SU RESOLUCIÓN, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y A LA RESIDENCIA DE OBRA PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

4. DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS.

VIGÉSIMA: NO SUBCONTRATACIÓN.

“LA SEDESOL” NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA ANEXOS

LAS PARTES CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

ANEXO 2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO 3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

ANEXO 4. PLANOS Y CROQUIS (PROYECTO TIPO PISO FIRME).

ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, RENUNCIANDO EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.


88



EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN _____ TANTOS, EN LA CIUDAD DE _____________, EL DÍA ___ DEL MES DE _______DE 2009.

POR “LA SEDESOL”

___________________________________

. ING. HUBERTO ALDAZ HERNÁNDEZ,

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

POR “EL CONTRATISTA”

__________________________________

C. _______________________

REVISIÓN LEGAL

___________________________

LIC. ELEUTERIO PÉREZ MARTÍNEZ

JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

REVISIÓN PRESUPUESTAL

____________________________

___________________________________

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA REQUIRENTE

______________________________

LIC. HUGO ALBERTO VARAS YANCE

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Vo.Bo. REVISION LEGAL

____________________________

LIC. ADRIANA CAMPOS LÓPEZ

ABOGADA GENERAL Y COMISIONADA PARA LA TRANSPARENCIA

LAS FIRMAS Y RÚBRICAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° ____________________, CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL _______________ Y ______________________, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL AL DE 2009, POR UN MONTO TOTAL DE $_____________ (___________________________________ 00/100 M.N.), QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.


89



ANEXO 11. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, REQUIERE:

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA.

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

INICIO EL DIA 09 DE JUNIO DE 2009 Y TERMINACIÓN EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 , CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 105 DÍAS NATURALES.

3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TODAS LAS ÁREAS DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE AL INMUEBLE (MOBILIARIO, EQUIPOS, MUROS, PISOS, CARPINTERÍA, CANCELERÍA, PLAFONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC.), DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LAS PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, RESGUARDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN, EN CASO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y DE ELLO RESULTE QUE SE AFECTEN EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS MUEBLES O INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MISMO DEJARLOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES SIN COSTO ALGUNO PARA “LA SEDESOL”

4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR LAS CUADRILLAS ESPECIALIZADAS NECESARIAS DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LO CUAL DEBERA CONSIDERARSE HORARIO ABIERTO DE 24 HORAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12


90



LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA.

“EL CONTRATISTA” TENDRÁ UN “SUPERTINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN” COMO RESPONSABLE CON EXPERIENCIA Y FACULTAD PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE RECIBIR Y EJECUTAR LAS OBSERVACIONES Y/O INDICACIONES QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” CONSIDERE CONVENIENTE. EL “SUPERTINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN” DEBERÁ PROPORCIONAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN

5.- RESIDENTE DE OBRA:

EL C. DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE OAXACA NOMBRA AL C. ROBERTO LOPEZ PANTOJA., COMO “RESIDENTE DE OBRA” DE LOS TRABAJOS, QUIEN CON EL APOYO DE LA SUPERVISÓN EXTERNA SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DARÁ SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS AVANCES REALIZADOS POR “EL CONTRATISTA”, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

6. SUPERVISIÓN EXTERNA

“LA SEDESOL”, MEDIANTE CONTRATO RESPECTIVO, DESIGNARÁ A LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS, QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, MISMA QUE TENDRÁ CUANDO MENOS UN REPRESENTANTE EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA DAR SEGUIMIENTO ESTRICTO A LOS AVANCES REALIZADOS POR “EL CONTRATISTA”, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD CONTRATADAS AL IGUAL QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO ESTABLECIDAS.

7.- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL “EL CONTRATISTA”:

7.1 EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SERÁ POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

7.2 EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTARSE AL HORARIO QUE ESTABLEZCA EL RESIDENTE DE OBRA DE LA SEDESOL PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, MISMO QUE QUEDARA ESTABLECIDO DE FORMA ABIERTA LAS 24 HORAS INCLUYENDO DIAS FESTIVOS, SABADOS Y DOMINGOS.

7.3 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CASOS EXTRAORDINARIOS, EN CASO DE ASÍ REQUERIRSE.

7.4 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON LOS MATERIALES ESPECIFICADOS Y LA SUFICIENTE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

7.5 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA LA RESIDENCIA DE LA EMPRESA, ASÍ COMO UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

8.- MANO DE OBRA:

TODA LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER PROPORCIONADA POR “EL CONTRATISTA”, PREFERENTEMENTE DE LA LOCALIDAD O REGIÓN EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES Y CON CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A SU CATEGORÍA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI A JUICIO DEL “RESIDENTE DE OBRA” LA MANO DE OBRA NO ES CALIFICADA, SOLICITARÁ A “EL CONTRATISTA” SU SUSTITUCIÓN Y LO ANOTARA EN LA BITÁCORA


91



9.- MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:

TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS. DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y CON LA CALIDAD Y CONDICIONES ESPECIFICADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. EN CASO DE SUMINISTRAR UN MATERIAL DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN DICHOS ANEXOS, ESTE NO DEBERA SER SUMINISTRADO HASTA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y A SU JUICIO PODRÁ RECHAZAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO ANTERIOR Y SE ANOTARA EN BITÁCORA. “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE SER NECESARIO Y A SOLICITUD DEL “RESIDENTE DE OBRA”, DEBERÁ ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES (BANCOS DE MATERIALES), MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

10.- BITÁCORA:

SE ABRIRÁ CONJUNTAMENTE CON Y “RESIDENTE DE OBRA”, “EL CONTRATISTA” Y LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EN ELLA SE ANOTARAN DIARIAMENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, PAGO DE ESTIMACIONES, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES E INCIDENTES IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS MISMOS.

11.- CANTIDADES DE TRABAJO:

ESTÁN DETERMINADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y SON APROXIMADAS. “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS Y A NO EXCEDERSE DE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS.

12.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO SERÁN PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO EL EQUIPO PARA EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES O RESIDUOS DE LOS TRABAJOS. LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE CONSIDERARÁ DENTRO DE LOS ALCANCES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERARLO DIARIAMENTE, YA QUE COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE LAS ÁREAS A TRABAJAR SE ENCUENTRAN EN CONTINUA OPERACION.

13.- TRANSPORTE DE MATERIAL SUSTITUIDO O DESMANTELADO SIN RECUPERACIÓN:

TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN DESMANTELADOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ESTIBAR, EMPACAR, CARGAR, TRANSPORTAR Y DESCARGAR EN LAS INSTALACIONES QUE DETERMINE EL RESIDENTE DE OBRA EL CUAL TRAMITARA PASE DE SALIDA, AVISO DE EMBARQUE Y/O DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA, PARA QUE SEA RECEPCIONADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA O DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL DESTINO FINAL DE DICHOS MATERIALES.

14.- ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, PREVIA VALIDACIÓN, PRESENTARA AL RESIDENTE DE OBRA LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR PISO, ACOMPAÑADOS POR SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS INDICANDO


92



NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NÚMERO DE FOLIO CIS, M2 CONSTRUIDOS, NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE Y POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA. LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. UNA VEZ QUE LA SUPERVISIÓN EXTERNA ESTE DE ACUERDO CON LOS GENERADORES, LOS FIRMARA DE CONFORMIDAD. LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO DEL PISO FIRME, COMITÉ DE OBRA, AUTORIDAD LOCAL Y POR EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ÉSTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO, DEBERÁ ANEXAR REPORTE FOTOGRÁFICO.

15.- CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS:

(105 DÍAS NATURALES)

MESUBICACIÓN


JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2009 FECHA TÉRMINO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POR “LA SEDESOL” EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

C. ING. HUBERTO ALDAZ HERNÁN-DEZ,

POR “EL CONTRATISTA”

C. **********************************

ADMINISTRADOR ÚNICO

Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública No._____________, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA _____________________, con plazo de ejecución del 13 de mayo del 2009 al 9 de septiembre del 2009, por un monto total de $_____________ (___________________________________ PESOS __/100 M.N.). que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.


93




94



ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

OBRA OBJETO DEL CONCURSO


LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO CON LO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE “LA SEDESOL”, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS PARTICULARES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE.

EL LICITANTE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN QUE CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA ESTA OBRA, DEBE PROGRAMARSE LA EJECUCIÓN DE PISOS COMPLETOS DE 32 M² PROMEDIO, EN FORMA COMPLETA Y CONTINUA HASTA CONCLUIR TODOS LOS QUE HAYA EN CADA LOCALIDAD, POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA NO ACEPTARÁ LA REALIZACIÓN DE UNO O VARIOS SIN CONCLUIR TOTALMENTE O SIN EJECUTAR TODOS LOS REQUERIDOS EN CADA LOCALIDAD.

I.” EL CONTRATISTA” AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR:

I.1.- MANO DE OBRA LOCAL.- DEBERÁ PREVERSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN.

I.2.- INTEGRACIÓN DEL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES.- EL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES SE INTEGRARA SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO (EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DE MATERIAL, Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE), LAS MANIOBRAS, ACARREOS, ALMACENAJES Y MERMAS. CUANDO SE UTILICEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA O CERCA DE ELLA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.

I.3.- BANCOS DE MATERIALES.- EL PROPONENTE, DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO CABAL QUE TIENE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y DE LA REGIÓN, PROPONDRÁ EL O LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE LOS CONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PISOS, DEBIENDO TOMAR SIEMPRE EN CUENTA QUE DICHOS BANCOS GARANTICEN LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, Y QUE DE PREFERENCIA SE ENCUENTREN EN EXPLOTACIÓN. EL MISMO PROPONENTE DEBERÁ CERCIORARSE DE QUE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTREN LIBRES DE GRAVÁMENES ANTE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y QUE LOS PROPIETARIOS O CONCESIONARIOS DEN SU ANUENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN. LA LIBERACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES ASÍ COMO EL PAGO DE LAS REGALÍAS Y OTROS PAGOS INHERENTES CORRERÁN POR CUENTA EXCLUSIVA DE “EL CONTRATISTA” GANADOR (SE DEBERÁ PRESENTAR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, INDICANDO DISTANCIA Y ACOTAMIENTO).

.ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERÁ EL RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN Y USO DE EXPLOSIVOS NECESARIOS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN. “LA SEDESOL” NO ACEPTARÁ RECLAMACIONES DEBIDO A ALGUNA RECONSIDERACIÓN NO PREVISTA POR EL PROPONENTE.

I.4.- ACARREOS DE MATERIALES.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS PODRÁN HACERSE CON MEDIOS PROPIOS, DEBIENDO OBTENER Y ANEXAR A SU PROPUESTA UN DOCUMENTO DE LA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN, EN DONDE SE HAGA CONSTAR QUE NO SE OPONDRÁN A ESTA OPCIÓN,


95



CON FLETEROS DE LA REGIÓN Y EN ESTE ULTIMO CASO, EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CONSIGNARÁ LA TARIFA VIGENTE EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LA CUAL FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION.

I.5.- REGALÍAS.- EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES AL PISO FIRME, DEBERÁ INCLUIR LAS REGALÍAS POR LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS, LAS CUALES DEBERÁN SER NEGOCIADAS POR EL PROPONENTE; LA OMISIÓN DE ESTE CONCEPTO, NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR EN CASO DE QUE LA OBRA LE SEA ADJUDICADA.

I.6.- CONCEPTOS NO MEDIBLES.- LOS CONCEPTOS QUE NO SEAN OBJETO DE MEDICIÓN NO ESTARÁN SUJETOS A PAGO POR SEPARADO, PUES SE CONSIDERA QUE SUS IMPORTES YA SE HAN DISTRIBUIDO PROPORCIONALMENTE O COMO CORRESPONDA, EN EL (LOS) PRECIO (S) UNITARIO (S) DEL CONTRATO, LO CUAL ES APLICABLE AL CONCRETO DESPERDICIADO Y A LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES. PARA ESTA LICITACIÓN SÓLO ES OBJETO DE MEDICIÓN EL CONCEPTO DE TRABAJO DE PISO FIRME POR VIVIENDA Y METROS CUADRADOS.

I.7.- SUFICIENCIA Y CONTAMINACIÓN DE MATERIALES EN BANCOS.- EN LOS BANCOS DE MATERIALES “EL CONTRATISTA” OBSERVARÁ QUE EXISTA EL VOLUMEN NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ASÍ MISMO, TOMARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

II.- GENERALIDADES

II.1.- UBICACIÓN DENTRO DE LA VIVIENDA DEL PISO FIRME.- EL PISO FIRME SE EJECUTARÁ EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS HABITADAS Y, EN EL SIGUIENTE ORDEN DE PREFERENCIA: COCINA, COMEDOR, RECAMARA (S) Y SALA. LA MAYORÍA DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES RURALES NO TIENEN UNA DIFERENCIACIÓN DE ÁREAS COMO LA INDICADA. LA RECAMARA, SALA Y COMEDOR SUELEN ESTAR INTEGRADAS EN UN SÓLO ESPACIO HABITABLE Y LA COCINA PUEDE ESTAR SEPARADA. SIN EMBARGO, POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN ACCIONES EN ÁREAS EXTERNAS COMO PATIOS, CHIQUEROS, ESTABLOS, GALLINEROS, ETC.

II.2.- ÁREA DE PISO FIRME POR VIVIENDA.- EL ÁREA PROMEDIO DE PISO FIRME POR VIVIENDA HABITADA ES DE 32 METROS CUADRADOS, PUDIÉNDOSE TENER VIVIENDAS CON UN MÍNIMO DE 16 Y UN MÁXIMO DE 45 METROS CUADRADOS, POR LO QUE EN LA SUMATORIA DEL ÁREA DE TODAS LAS VIVIENDAS ATENDIDAS ENTRE EL NÚMERO DE VIVIENDAS DEBE APROXIMARSE AL PROMEDIO INDICADO. SÓLO EN CASOS AISLADOS Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA SE PODRÁN REBASAR LOS LÍMITES INDICADOS.

II.3.- RESISTENCIA DEL CONCRETO DEL PISO FIRME.- LA RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILICE PARA CONSTRUIR EL PISO FIRME DE LAS VIVIENDAS HABITADAS DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN OBTENIDA DE LAS PRUEBAS EN EL LABORATORIO A LOS 28 DÍAS, F’C=150 KG/CM2.

II.4.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO DEL PISO FIRME LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ (TRAZO, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO).

III.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

III.1.- CEMENTO.- SOLO SE UTILIZARÁ CEMENTO GRIS PORTLAND COMPUESTO CPC 30R, DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO QUE REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCE-2004. LOS VEHÍCULOS EN LOS QUE SE ACARREE DEBERÁN CONTAR CON ELEMENTOS PARA SU PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. SE ALMACENARÁ EN LUGARES VENTILADOS Y PROTEGIDOS CONTRA LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y LA HUMEDAD DEL SUELO, PERFECTAMENTE ESTIBADO SOBRE TARIMAS DE MADERA. SE PODRÁ TENER EN CADA LOCALIDAD O FRENTE DE TRABAJO EL CEMENTO NECESARIO PARA DOS O MAS DÍAS DE LABORES Y EL QUE NO SE UTILICE SE PROTEGERÁ ADECUADAMENTE. (PROPORCIÓN DE 0.306 TON./M3 DE CONCRETO PARA UNA RESISTENCIA DE F’C=150 KG/CM2).


96



III.2.- ARENA.- PODRÁ UTILIZARSE ARENA DE RÍO O DE MINA, INDISTINTAMENTE, LA QUE DEBE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES COMO ARCILLAS, LIMOS Y MATERIA ORGÁNICA, QUE PUEDE SER ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR EL CONTRATISTA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE SE OBTENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE SER MENOR A 3/8” (10 MILIMETROS). (PROPORCIÓN DE 0.580 METROS CUBICOS DE CONCRETO PARA UNA RESISTENCIA DE F’C=150 KG/CM2). LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS BANCOS DE MATERIALES Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS.

III.3.- GRAVA.- PODRÁ UTILIZARSE GRAVA TRITURADA, CRIBADA O UNA MEZCLA DE AMBAS, ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR “EL CONTRATISTA” EN LA REGION, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (T.M.A.) DE 3/4 DE PULGADA (19 MILIMETROS); LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE PROVENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÍNIMO DEBE SER DE 3/8 DE PULGADA (10 MILIMETROS). (PROPORCIÓN DE 0.630 METROS CUBICOS DE CONCRETO PARA UNA RESISTENCIA DE F’C=150 KG/CM2), LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS BANCOS DE MATERIALES Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS.

III.4.- AGUA.- DEBE SER APTA PARA CONSUMO HUMANO LIBRE DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, GRASAS Y MATERIA ORGÁNICA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN. (PROPORCIÓN DE 0.202 METROS CUBICOS DE AGUA PARA UN CONCRETO DE UNA RESISTENCIA DE F’C=150 KG/CM2).

III.5.- MALLA ELECTROSOLDADA.- SE UTILIZARÁ MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACERO GRADO 50, EN TODA EL ÁREA DE PISO FIRME. SE UTILIZARÁ PRODUCTO NUEVO LIBRE DE CORROSIÓN U OXIDACIÓN. SU ACARREO Y ALMACENAJE DEBERÁ REALIZARSE PROTEGIÉNDOLA CONTRA LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y LA HUMEDAD DEL SUELO.

IV.- ESPESOR

IV.1 EL ESPESOR DEL PISO FIRME SERÁ DE 8 CM. (OCHO CENTÍMETROS), CON UNA TOLERANCIA DE +2 CM. (MAS DOS CENTÍMETROS); (CABE INDICAR QUE LA RECEPCION DE OBRAS DE ESTE TIPO NO IMPLICA EL PAGO DE EXCEDENTES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LO QUE SU EJECUCION NO IMPLICARA COSTO ADICIONAL PARA “LA SEDESOL”); LOS ESPESORES MENORES SERÁN RECHAZADOS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ACEPTADOS POR “LA SEDESOL”, QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE REALIZAR REVISIONES, CALAS Y MUESTREOS PARA COMPROBARLOS.

V.- IMPERMEABILIDAD DEL CONCRETO

V.1 PARA ALCANZAR LA IMPERMEABILIDAD REQUERIDA SE DEBERÁ UTILIZAR UN ADITIVO IMPEREMABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO, O BIEN UN CEMENTO QUE YA LO INCLUYA, APLICADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, A FIN DE REDUCIR LA CAPILARIDAD DEL CONCRETO Y LOGRAR LA PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD AMBIENTAL O FREÁTICA. LA OPCIÓN ELEGIDA DEBERÁ REFLEJARSE EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

VI.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

VI.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADA, HÚMEDA Y LIBRE DE MATERIALES QUE PUEDAN CONTAMINARLO; SI ES EL CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EXCAVACIÓN A MANO O EL RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADA CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 10 CENTÍMETROS.

VI.2.- CIMBRADO, SECCIONADO DEL PISO Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS.- LA CIMBRA EN FRONTERAS DEL PISO FIRME DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADAS Y ALINEADAS, DE TAL FORMA QUE SE SECCIONE EL ÁREA DEL PISO HASTA UNA SUPERFICIE DE 12 METROS CUADRADOS COMO MÁXIMO, SEGÚN INDICA EL PROYECTO TIPO, ESTO CON EL FIN DE EVITAR LAS FISURAS Y AGRIETAMIENTOS QUE SE PUEDEN


97



PRESENTAR POR VARIACIONES VOLUMÉTRICAS DEL CONCRETO DEBIDO A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS TENDRÁN COMO FUNCIÓN ESPECÍFICA EL CONTROL DEL AGRIETAMIENTO TRANSVERSAL, PROVOCADAS POR LAS RESTRICCIONES A LA CONTRACCIÓN DEL CONCRETO DEL PISO FIRME.

VI.3.- COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA.- DEBERÁ DE COLOCARSE LONGITUDINALMENTE, HACIENDO TRASLAPES AMARRADOS CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 15 CENTÍMETROS. LA MALLA DEBERÁ CALZARSE Y SUJETARSE A PARTIR DEL LECHO BAJO CON SILLETAS PLÁSTICAS, METÁLICAS O DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 1/3 DEL PERALTE DEL PISO FIRME (2.5-3.0 CMS). LA DISTANCIA ENTRE SILLETAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINALMENTE SERÁ DE 1.5 METROS, CUIDANDO QUE LA MALLA NO SE CUELGUE Y ENTRE EN CONTACTO CON EL PISO.

VI.4.- COLOCACIÓN DEL CONCRETO.- EL CONCRETO SE PUEDE ELABORAR EN REVOLVEDORA DE UN SACO DE CAPACIDAD Y VACIAR DIRECTAMENTE EN CARRETILLAS O EN ARTESAS DE MADERA EVITANDO QUE SE CONTAMINE; SE DEBE ACARREAR Y COLOCAR INMEDIATAMENTE, NO SE ACEPTARÁ LA UTILIZACIÓN DE CONCRETOS CON MÁS DE 10 MINUTOS DE HABERSE ELABORADO. EL REVENIMIENTO SERÁ DE 8 A 10 CENTÍMETROS. LA DOSIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS POR CADA SACO DE CEMENTO SERÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

LA COLOCACIÓN DEBE SER SIMULTÁNEA CON LA ELABORACIÓN Y NO MÁS RÁPIDAMENTE DE LO QUE PUEDA DISTRIBUIRSE Y REVISAR ESPESORES, ACOMODÁNDOSE ADECUADAMENTE BUSCANDO ALCANZAR UNA BUENA COMPACTACIÓN Y EVITANDO LA SEGREGACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS. LA NIVELACIÓN DEL PISO DEBE SER TAL QUE NO SE PRESENTEN PROTUBERANCIAS NI PARTES BAJAS, LO QUE SE DEBERÁ VERIFICAR CON EL TENDIDO DE UNA REGLA METÁLICA O DE MADERA DE DOS METROS DE LONGITUD SIN QUE SE OBSERVEN DIFERENCIAS MAYORES DE 5 MILÍMETROS. EL PISO FIRME DEBE DE CONSTRUIRSE SIN PENDIENTES DE ACUERDO A LA QUE PRESENTE EL PISO DE TIERRA DE LA VIVIENDA, PERO SI ES EL CASO NO SE ACEPTARÁN PENDIENTES MAYORES AL 0.5% Y SI ES NECESARIO SE PERMITIRÁ CONSTRUIR PISOS ESCALONADOS CON UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE 12 A 17.5 CENTÍMETROS.

VI.5.- COMPACTADO. ANTES DE QUE EL CONCRETO COLOCADO ALCANCE SU FRAGUADO INICIAL, PERO CUANDO TENGA UNA CONSISTENCIA ADECUADA, SE REALIZARÁ SU COMPACTACIÓN CON UN PISÓN DE MADERA.

VI.6.- ACABADO.- DESPUÉS DEL COMPACTADO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL ACABADO CUANDO EL CONCRETO TENGA LA CONSISTENCIA REQUERIDA Y HAYA DESAPARECIDO EL AGUA DE SANGRADO, EL ACABADO SE HARÁ CON LLANA METÁLICA ASEGURÁNDOSE QUE LA SUPERFICIE QUEDE NIVELADA, SIN PROTUBERANCIAS NI PARTES BAJAS, PERFECTAMENTE LISA Y CERRADA, DESAPARECIENDO LAS FISURAS QUE PRESENTEN DURANTE EL FRAGUADO INICIAL.

VI.7.- CURADO DEL CONCRETO.- EL CONCRETO DEL PISO FIRME DEBE MANTENERSE HÚMEDO POR LO MENOS SIETE DÍAS O HASTA CUANDO ALCANCE EL 70% DE SU RESISTENCIA DE PROYECTO. “EL CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DE CUALQUIER DETERIORO QUE SUFRA EL PISO POR LA PÉRDIDA DE HUMEDAD.

VI.8.- UTILIZACIÓN DEL PISO FIRME.- EL BENEFICIARIO PUEDE UTILIZAR EL PISO FIRME INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE ESTÉ ENDURECIDO Y SOPORTE EL TRÁFICO DE PERSONAS, EVITANDO QUE SE RAYE AL COLOCAR LOS MUEBLES O QUE ÉSTOS SE INCRUSTEN EN EL MISMO, COLOCÁNDOLES ALGÚN ARTIFICIO PARA EVITARLO, NO DEBEN INSTALARSE LOS MUEBLES PESADOS HASTA DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS TRES DÍAS. “EL CONTRATISTA” DEBE OBTENER EL COMPROMISO DEL BENEFICIARIO DE EVITAR DAÑAR EL PISO, LO QUE SE MENCIONARÁ EN LA RELACIÓN O ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADA POR CADA UNO DE ELLOS.

VI.9.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.- POR CADA PISO FIRME TERMINADO Y ENTREGADO AL BENEFICIARIO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN EL FORMATO QUE LE PROPORCIONE “LA SEDESOL” AL INICIO DE LOS TRABAJOS. A ESTE RESPECTO DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES QUE LE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE OBRA. ESTA ACTA NO SERÁ LA QUE RECONOZCA “LA SEDESOL” COMO LA DEFINITIVA PARA RECIBIR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VII.- PRUEBAS DE LABORATORIO.


98



PARA ASEGURAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SE DEBERÁN REALIZAR MUESTREOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO HIDRÁULICO CADA 1500 M² APROXIMADAMENTE Y/O AL PRESENTAR CADA ESTIMACION CUANDO EL VOLUMEN SEA MENOR AL INDICADO ANTERIORMENTE, DEBIENDO REALIZARSE A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS.

VIII.- MEDICIÓN Y PAGO.

EL LARGO Y ANCHO DEL PISO FIRME SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE SOBRE EL MISMO, PROCURANDO QUE LA CINTA MÉTRICA ESTÉ COMPLETAMENTE TENSA Y HORIZONTAL, EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LAS PAREDES. EL ANCHO SE MEDIRÁ EN DOS DIFERENTES PUNTOS A LO LARGO DEL PISO, A 50 CENTÍMETROS DE CADA UNA DE LAS PAREDES. EL LARGO SE MEDIRÁ DE LA MISMA FORMA, Y EN AMBOS CASOS SE PROMEDIARÁ LA MEDIDA. EN LOS NÚMEROS GENERADORES SE ANOTARÁ EL ANCHO Y LARGO PROMEDIO, CON UNA APROXIMACIÓN A CENTÉSIMAS.

SI EN LA VIVIENDA SE TIENE MÁS DE UN ÁREA DE PISO FIRME, SE MEDIRÁ Y ANOTARÁ CADA UNA INDICANDO LA SUMA POR VIVIENDA Y SEÑALANDO EL LUGAR DONDE SE EJECUTÓ EL PISO FIRME (COCINA, COMEDOR, RECÁMARAS Y/O SALA).

IX.- BITÁCORA DE OBRA Y FOTOGRÁFICA

“EL CONTRATISTA” PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ENTREGAR LAS CORRESPONDIENTES NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA, Y LA BITÁCORA FOTOGRÁFICA EN MEDIO ELECTRÓNICO (DISCO COMPACTO CON ARCHIVOS EN FORMATO JPG, ENTRE OTROS) CON LAS FOTOS DE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA UNO DE LOS PISOS FIRMES EJECUTADOS. EN LA FOTO DEL ANTES Y DESPUÉS, DE SER POSIBLE, DEBERÁ APARECER EL O LOS BENEFICIARIOS, PREFERENTEMENTE EL BENEFICIARIO QUE APARECE EN EL PADRÓN. EL NOMBRE DE CADA FOTOGRAFÍA CONTENDRÁ EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA INDICACIÓN DEL MOMENTO EN QUE SE TOMÓ (ANTES, DURANTE Y DESPUÉS), POR EJEMPLO: “JOSÉ LUIS SANTOS PÉREZ-ANTES.JPG”. ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR POR LO MENOS EL 50% DE LAS FOTOS DE LOS PISOS FIRMES QUE PRESENTE EN SU ESTIMACIÓN.

X.- SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA.

EN LA CABECERA MUNICIPAL, “EL CONTRATISTA” COLOCARÁ UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 2.5 X 2.0 METROS, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO CON BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 2½” X 2½” X 1/4” DE ESPESOR Y LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, ROTULADO EN VINIL AUTOADHERENTE CON IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO (ANEXO IV).

ADEMÁS, POR CADA LOCALIDAD DISTINTA A LA CABECERA MUNICIPAL EN QUE SE REALICEN 20 PISOS O MÁS, COLOCARÁ UN LETRERO DE DIFUSIÓN DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 1.40 X 1.85 METROS, ELABORADA EN LONA VINÍLICA CON IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO (ANEXO IV).

LOS LETREROS MENCIONADOS, CUYAS DISEÑOS, PROPORCIONES Y ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN EL ANEXO IV, DEBERÁN COLOCARSE EN LUGARES CÉNTRICOS Y VISIBLES (POR EJEMPLO, LA PLAZA O PARQUE PRINCIPAL, EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA O AGENCIAS MUNICIPALES, ETC.) POR LO MENOS DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS.

POR CADA PISO TERMINADO, SE COLOCARA EN EL EXTERIOR DE CADA VIVIENDA UNA PLACA METÁLICA DE 29 X 10.15 CMS. DE LATÓN, PLANA, PLATEADA Y GRABADO CON COLOR (ANEXO IV).

XI. CONTRALORÍA SOCIAL

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION, VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN CADA LOCALIDAD SE CONSTITUIRA UN COMITÉ DE OBRA Y CONTRALORÍA SOCIAL, LOS CUALES PODRAN PROPONER A “LA SEDESOL” LOS CAMBIOS AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS (ALTAS, BAJAS Y/O MODIFICACIONES). POR SU PARTE, “LA SEDESOL” ANALIZARA LAS PROPUESTAS DE CAMBIO Y DOCUMENTARA LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES.


99




100



ANEXO 2

2. CATALOGO DE CONCEPTOS


DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACASUBDELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. ____________________________OBRA: LUGAR: 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1LICITACION: 0020020-011-09

DESCRIPCION:

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD VOLUMEN P.U. PRECIO CON LETRAS

IMPORTE


M2 25,885

SAN PEDRO IXCATLÁN M25,722

CAMINO SACRISTÁN M22,121

EL PROGRESO M26,328

LA RAYA DE IXCATLÁN M23,006

LA LAGUNA M21,832

COLONIA BUENA VISTA M2714

LOMA SAN JUAN M2694

SAN FERNANDO M21,031


101



LA LUNA M2689

LOMA COYOL SAN MARTÍN M23,398

LA VEGA M2195

SANTA ROSA M2155

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 2.5 x 2.0 MTS., ELABORADO A BASE DE MARCO METALICO, CON BASTIDOR Y POSTES DE ANGULO DE 2 ½”x2 ½” Y LAMINA CAL. 16, ROTULADO EN VINIL AUTOADHERENTE CON IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO

PIEZA 1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE DIFUSIÓN DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 1.40 X 1.85 METROS ROTULADO EN LONA VINÍLICA CON IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO

PIEZA 8

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA DE 29 CM X10.15 CM. DE LATÓN, PLANA, PLATEADA Y GRABADA CON COLOR

PIEZA 776

ENSAYE DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO (LABORATORIO)

MUESTRA

17

IMPORTE DE LA PROPUESTA $

I.V.A. $

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA $

IMPORTE CON LETRA (_____________________________________ 00/100 M.N.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALNOMBRE DE LA EMPRESA


102



ANEXO 3

3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS(105 DÍAS)

MESUBICACIÓN


JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO 09 DE JUNIO DE 2009 FECHA TÉRMINO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.______________________/09, CELEBRADO POR LA SEDESOL Y LA EMPRESA _____________________, S.A. DE C.V. , CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL XX DE XXXXX DEL 2009 AL XX DE XXXXXXXX DEL 2009, POR UN MONTO TOTAL DE $_____________ (________________________________________PESOS __/100 M.N.). QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.


103



ANEXO 44. PROYECTO CONSTRUCTIVO


105

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Piso Firme de la vivienda se seccionará en áreas de hasta 12 metros cuadrados, para evitar agrietamientos y fisuras provocados por cambios de temperatura.

B

A

1 2

Así en este proyecto tipo la colocación del Concreto Hidráulico del Piso Firme se ejecutará primero en el Área 1, posteriormente en la 2 y finalmente en la 3.


DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA


COORDINACION ESTATAL DE MICROREGIONES

PLANO:PROYECTO TIPO PISO FIRME

FECHA:MARZO 2009

PLANTA TIPO

PROYECTO TIPO PISO FIRME




106



ANEXO 5

5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROCURARÁ, POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y LO CONVENIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO, SOMETIENDOSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- “EL CONTRATISTA SOLICITARA A “LA SEDESOL” MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y LA RESIDENCIA DE LA OBRA O LA SUPERVISIÓN EXTERNA, CUANDO SEA EL CASO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN Y ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN PRESENTÁNDOLA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL QUE HAYAN OCURRIDO.

2.- “LA SEDESOL”, ORDENARÁ SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DE TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

3.- “LA SEDESOL”, AL EMITIR SU RESOLUCIÓN, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y A LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O LA SUPERVISIÓN EXTERNA PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

4.- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS.


107

Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno

ANEXO P.C. 01

P.C. 01. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ___________, REPRESENTADA POR __________________ EN SU CARÁCTER DE _______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR LA OTRA _____________, REPRESENTADA POR _________, EN SU CARÁCTER DE _________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. “EL PARTICIPANTE A” DECLARA QUE:

I.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA ______, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ________NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______, DEL ______ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE FECHA __________.

I.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _____ Y REGISTRO PATRONAL ANTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO ______.

I.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _______NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON EL NÚMERO ______ DE FECHA __________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

I.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

I.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN __________.

II. “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:


108

II.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA ______, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______, DEL ______ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE FECHA __________.

II.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO _________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _______.

II.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. __________NOTARIO PÚBLICO NUMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______, DE FECHA __________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

II.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

II.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN __________.

III. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

III.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES QUE SE APLICARÁN EN EL PROCEDIMIENTO DE _______________________ NÚMERO _______ PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE _______ EN LA ______ DEL ____, CONVOCADA POR “LA SEDESOL”.

III.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE___________NÚMERO_________, PRESENTANDO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 7.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE _______________ NO. ____ Y, EN CASO DE QUE SUS PROPUESTAS RESULTEN LAS GANADORAS DEL PROCEDIMIENTO, SE OBLIGAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE _________ PARA _______ DE ________, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:


109

NO. PARTICIPANTE PARTE DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR

SEGUNDA.- CAPITAL CONTABLE

“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS CAPITALES CONTABLES, CON OBJETO DE ACREDITAR EL REQUERIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE_________ INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

NO. PARTICIPANTE CAPITAL CONTABLE

SUMA DEL CAPITAL

PARA ACREDITAR EL REFERIDO CAPITAL, CADA UNO DE “LOS PARTICIPANTES” ANEXA AL PRESENTE (________) DEL EJERCICIO FISCAL DE (_______).

NOTA:ESTA CLÁUSULA DEBERÁ SUPRIMIRSE EN CASO DE QUE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA SE DÉ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN Y CONSTITUCIÓN DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL “PARTICIPANTE” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) ________, OTORGÁNDOLE, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE SE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE ____________________, INCLUYENDO, POR LO MENOS, PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, OBLIGÁNDOSE A PROTOCOLIZAR ESTE MANDATO ANTE NOTARIO PÚBLICO.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SÍ EN CONSTITUIRSE COMO AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” POR LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE Y, EN SU CASO, POR LAS OBLIGACIONES QUE SE LLEGARAN A DERIVAR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE RESULTAR GANADORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE _________________, RENUNCIANDO TAMBIÉN EXPRESAMENTE AL DERECHO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.

CUARTA.- DEL COBRO DE ESTIMACIONES O FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTE “LA SEDESOL” EN CASO DE RESULTAR GANADORES EN EL PROCEDIMIENTO DE _________________ Y EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN DE LOS


110

TRABAJOS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA ANTERIOR.

QUINTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ LA DURACIÓN QUE TENGA EL PROCEDIMIENTO CITADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE.

SEXTA.- OBLIGACIÓN “LAS PARTES” SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A RESPONDER EN SU CARÁCTER DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA TERCERA, A RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN QUE PARTICIPAN, Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE COMÚN Y “LA SEDESOL”.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES”, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN _____________, EL ____, DE _______, DE______.

“EL PARTICIPANTE A” “EL PARTICIPANTE B”

____________________ ____________________

(NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO) (NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO)

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE CONVENIO DEBERÁ SER ÚNICO E INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES CON LOS CUALES SE CONJUNTA LA EMPRESA.


111


ANEXO A.E. 01

A.E. 01. CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA A:


AT´N. XXXXXXXXX

(ÁREA SOLICITANTE)

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. 00020020-011-09 MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACAMANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE RECIBIERON OPORTUNAMENTE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CON LAS CUALES SE HA PREPARADO LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVO A CABO; POR LO CUAL EL IMPORTÉ DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SE PRESENTA ES DE $--------------------------------------(CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N. ) MAS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I. V. A. DE $-------------------------------------- (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.), HACIENDO UN TOTAL DE $--------------------------------- (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.)

A T E N T A M E N T E ,

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA


112


DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-OAX-OP-PF-011-2009

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PERIODO: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE

2009

DÍAS CALENDARIO: _ 105 DIAS_

FECHA DE TÉRMINO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009


UBICACIÓN:


A.E. 02. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANEXO A.E. 02

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD

CANTIDAD

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPUESTO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE


113

SUMA DE LOS MATERIALES

MANO DE OBRA

ANALISTA HMTA. EQUIPO

COSTO DIRECTO

INDIRECTO FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y

CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO


114


DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-OAX-OP-PF-011-2009


2009




UBICACIÓN:


A.E. 03. FACTOR DE CONVERSIÓN SALARIO BASE A SALARIO REAL(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en el 2009)

ANEXO A.E. 03

DÍAS TOTALES EN EL AÑO

ENERO DICIEMBRE 2009 365 DÍAS

CONCEPTODÍAS NO LABORABLES

DÍAS LABORABLES AL AÑO

DÍAS PAGADOS EN EL AÑO

FACTOR DE INTEGRACIÓN DEL

FACTOR DE INTEGRACIÓN DE

SÉPTIMOS DÍAS 52DOMINGOSDÍAS CALENDARIO

365 DÍAS

PAGO ADICIONAL POR VACACIONES 0.25 x 6 DÍAS 1.50DÍAS

SALARIO DE COTIZACIÓN

SALARIO DEL PERSONAL DE CAMPO

VACACIONES 6DÍASDÍAS NO LABORABLES

64 DÍAS

GRATIFICACIÓN ANUAL 15.00DÍAS

DÍAS PAGADOS / DÍAS CALENDARIO

DÍAS PAGADOS / DÍAS TRABAJADOS

DÍAS FESTIVOS POR LEY 7DÍAS

Tl = TOTAL DÍAS LABORABLES

300 DÍAS

DÍAS CALENDARIO

365.00DÍAS

382.50 / 365.00 = 1.0451

382.50 / 300 = 1.2666


115

TOTAL 65DÍASTp = TOTAL DÍAS PAGADOS

382.50DÍAS

SALARIO MÍNIMO GRAL DIARIO D. F.

$45.24

3 SALARIOS DEL MÍNIMO GRAL D.F. $135.72


116

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

FACTOR SALARIO

EXCEDENTE

PRESTA - GASTOS RIESGOS

INVALIDEZ

GUARDERÍA

CESANTÍA TOTAL

% CUOTA

SFACTOR DE FSR =

SALARIO T.P.= BASE DE CUOTA DE

CION EN MÉDICOS DE Y Y Y SAR

INFONAVIT CUOTAS IMSS

INTEGRACIÓN Ps (TP / TI) +

CATEGORÍA BASED.P./DT

COTIZACIÓN FIJA 3 S.M.G.

DINERO

PENSIONADOS TRABAJO VIDA P. SOCIA VEJEZ IMSS (PS) TP/TI

P A T R O N 17.8000

% 3.0600%0.7000

% 1.0500% 7.5888% 1.7500% 1.0000%3.1500

%2.000

0%5.0000

%.= D+ E+F+G

días pagados / FACTOR

A S E G U R A D O 1.0400%0.2500

% 0.3750% 0.6250% 1.1250

%

. +H+I+J+K +

. = N / C

días trabajados SALARIO SALARIO

TOTAL DE CUOTAS

1.0451

17.8000% 4.1000%

0.9500% 1.4250% 7.5888% 2.3750% 1.0000%

4.2750%

2.0000%

5.0000% L+M REAL REAL

SALARIO MÍNIMO 45.241.045

1 47.28 8.0527 0 0.4492 0.6737 3.5880 1.1229 0.4728 2.02120.945

6 2.3640 19.6902 0.4165 1.2666 1.5937 $72.10

PEÓN 75.001.045

1 78.38 8.0527 0 0.5487 0.8230 5.9483 1.3717 0.7838 2.46901.567

7 3.9191 25.4840 0.3251 1.2666 1.5216 $114.12

AYUDANTE DE OFICIAL 90.00

1.0451 94.06 8.0527 0 0.6584 0.9876 7.1379 1.6460 0.9406 2.9629

1.8812 4.7030 28.9703 0.3080 1.2666 1.5081 $135.73

OFICIAL ALBAÑIL 110.001.045

1 114.96 8.0527 0 0.8047 1.2071 8.7242 2.0118 1.1496 3.62132.299

2 5.7481 33.6187 0.2924 1.2666 1.4958 $164.54

OFICIAL AZULEJERO 150.00

1.0451 156.77 8.0527 0.644 1.0974 1.6460 11.8966 2.7434 1.5677 4.9381

3.1353 7.8383 43.5594 0.2779 1.2666 1.4843 $222.64

OFICIAL FIERRERO 160.00

1.0451 167.22 8.0527 0.9638 1.1705 1.7558 12.6897 2.9263 1.6722 5.2673

3.3443 8.3608 46.2033 0.2763 1.2666 1.4831 $237.29

OFICIAL CARPINTERO 170.00

1.0451 177.67 8.0527 1.2836 1.2437 1.8655 13.4828 3.1092 1.7767 5.5965

3.5533 8.8834 48.8473 0.2749 1.2666 1.4820 $251.94

OFICIAL EBANISTA 190.00

1.0451 198.57 8.0527 1.9232 1.3900 2.0850 15.0690 3.4750 1.9857 6.2549

3.9714 9.9285 54.1353 0.2726 1.2666 1.4802 $281.23

_____________________________________________



117

LEGAL DE LA EMPRESA


118

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.


NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERIODO: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2009




DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

A.E. 04. ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (EJEMPLO ILUSTRATIVO)ANEXO A.E. 04

IMPORTE DE COSTO DIRECTO 2´272,727.27 ADMINISTRACIÓN CENTRAL ADMINISTRACIÓN DE CAMPOC O N C E P T O S IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

PERSONAL DIRECTIVOPERSONAL ADMINISTRATIVO 35,000.00 1.54% 20,000.00 1.83%PERSONAL TÉCNICO 100,000.00 3.46%PASAJES Y VIÁTICOS

SUBTOTAL 35,000.00 1.54% 120,000.00 5.29%

DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTA

EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00 0.62% 12,000.00 0.53%BODEGAS E INSTALACIONES GENERALES 9,000.00 0.40%MUEBLES Y ENSERES 9,000.00 0.40%DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN 17,000.00 0.75% 17,000.00 0.75%DE VEHÍCULOS

SUB TOTAL 31,000.00 1.37 % 47,000.00 2.08%

FLETES Y ACARREOSCAMPAMENTOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 11,500.00 0.51%

SUB TOTAL 11,500.00 0.51%

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE LICITACIÓN 20,000.00 0.88 %MATERIAL DE CONSUMO, PAPELERÍA COPIA, TELÉFONOS, RADIO, ENERGÍA ELÉCTRICA

10,000.00 0.44 %FIANZAS 35,000.00 1.54 %

SUB TOTAL 55,000.00 0.88 % 10,000.00 0.44 %

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

ACCESORIOS Y SEÑALAMIENTOS, CONSERVACIÓN DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO E IMPREVISTOS

9,016.00 0.40%SUB TOTAL 9,016.00 0.40%

IMPORTES TOTALES 121,000.00 5.32 % 197,516.00 8.69%

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJEADMINISTRACIÓN CENTRAL 121,000.00 5.32 %ADMINISTRACIÓN DE CAMPO 197,516.00 8.69 %

IMPORTES TOTALES 318,516.00 14.01 %

_____________________________________________



119

LEGAL DE LA EMPRESA


120









A.E. 05. INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD (EJEMPLO ILUSTRATIVO)ANEXO A.E. 05

IMPORTE COSTO DIRECTO 100.00 % 2´272727.27 100.00 %

CARGO POR INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5.32 % 121,000.00 5.32 %

ADMINISTRACIÓN DE CAMPO 8.69 % 197,516.00 8.69 %

SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS 114.01 % 2´591,243.27 114.01 %

CARGO POR FINANCIAMIENTO 0.1727 % 4,473.87 0.20 %

SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIA. 114.18 % 2´595,717.14 114.21 %

CARGO POR UTILIDAD 15.00 % POR LO QUE 15.00% DE 114.18 % IGUAL 15:00 % 389,357.57.36 17.13 %

SUB TOTAL 129.21 % 2´985,074.71 131.44 %

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA 2´985,074.71 131.44 %

IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO 2´272,727.27 100.00 %

IMPORTE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 712,347.44 31.44 %

_____________________________________


LEGAL DE LA EMPRESA


121

COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA $2,272,727.27 A.E. 05a. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE DE LOS INDIRECTOS 14.01% $318,516.00

IMP COSTO DIRECTO. MAS INDIRECTO $2,591,243.27FINANCIAMIENTO 0.17% $4,473.83 ANEXO A.E. 05aIMP. DE IND. FINAN. Y UTILIDAD 32.00% $727,272.73 IMPORTE DEL CONTRATO $3,000,000.00 TIEMPO DE EJECUCION 150 DÍAS

CALENDARIOIMPORTE TOTAL DE ANTICIPO $900,000.00

MESES periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5 AVANCE FÍSICO FINANCIERO % 12.00% 15.00% 25.00% 35.00% 13.00%

ACUMULADO % 27.00% 52.00% 87.00% 100.00%AVANCE FÍSICO FINANCIERO $ $360,000.00 $450,000.00 $750,000.00 $1,050,000.00 $390,000.00

ACUMULADO $ $810,000.00 $1,560,000.00 $2,610,000.00 $3,000,000.00A EGRESOS DEL

CONTRATISTA

I COSTO DIRECTO periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5 1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 335,856.82 559,761.36 447,809.10 159,931.80 95,959.10 1,599,318.18 2 MANO DE OBRA 128,863.64 180,409.09 161,079.54 128,863.64 45,102.27 644,318.18 3 EQUIPO Y MAQUINARIA 9,600.00 11,636.36 7,854.55 29,090.91 4 SUB- TOTAL COSTO DIRECTO 474,320.46 751,806.81 616,743.19 288,795.44 141,061.37 5 ACUMULADO 1,226,127.27 1,842,870.46 2,131,665.90 2,272,727.27

II COSTO INDIRECTO

1 INDIRECTO 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20 2 ACUMULADO COSTO INDIRECTO 63,703.20 127,406.40 191,109.60 254,812.80 318,516.00 3 SUMA COSTO DIRECTO +

COSTO INDIRECTO 538,023.66 815,510.01 680,446.39 352,498.64 204,764.57

4 ACUMULADO 1,353,533.67 2,033,980.06 2,386,478.70 2,591,243.27 B INGRESOS

CONTRATISTA1 ANTICIPO $900,000.002 IMPORTE ESTIMACIÓN 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00 3 TOTAL MENSUAL 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00 4 TOTAL ACUMULADO 900,000.00 900,000.00 1,152,000.00 1,467,000.00 1,992,000.00 2,727,000.00 3,000,000.00 5 SALDOS ( B - A ) $900,000.00 361,976.34 (201,533.67) (566,980.06) (394,478.70) 135,756.73 6 INTERÉS INDICADOR TIIE 0.6725% 2,434.29 (1,355.31) (3,812.94) (2,652.87) 912.96 7 ACUMULADO 1,078.98 (2,733.96) (5,386.83) (4,473.87)


122

INDICADOR " TIIE " DE FECHA XX DE XXXXX DE XXX 8.07 % 8.07 / 12 . = 0.6725%*LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA TABLA SON UN EJEMPLO REPRESENTATIVO ACUMULADO DE INTERÉS AL TERMINO DEL ESTUDIO

(4,473.87)

------------- -0.1727% IMPORTE DEL COSTO DIRECTO MAS

INDIRECTO$2,591,243.27

EN CASO DE QUE EL RESULTADO DEL CÁLCULO SEA POSITIVO NO SE REQUIERE FINANCIAMIENTO

_____________________________________


LEGAL DE LA EMPRESA


123









A.E. 06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

ANEXO A.E. 06

OBRA:

LICITACIÓN No. HOJA:


FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

FECHA CONVOCATORIA:

CLAVE: MAQUINA:

MODELO:

CAPACIDAD:

DATOS GENERALES:

VALOR DE ADQUISICION (Pm): FACTOR DE OPERACION (Fo):

VALOR DE LAS LLANTAS (Pn): POTENCIA DE OPERACION (Fo*HP):

VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES (Pa): COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (CC):

VALOR DE LA MÁQUINA O EQUIPO (Vm): CAPACIDAD DE CARTER (C):

VALOR DE RESCATE (Vr): HORAS ENTRE CAMBIO DE ACEITE (T):

VIDA ECONOMICA (Ve): COEFICIENTE DE LUBRICANTE (CL):

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pa): ACEITE PARA MOTOR (A):

VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va): ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO (Ah):

VALOR DE LA MAQUINA (Vm):CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO

(Gh):

VALOR DE RESCATE (Vr): PRECIO DEL COMBUSTIBLE (Pc):


124

INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO (IIE): CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE (Ah):

TASA DE INTERES EN FRACCIÓN DECIMAL (i): CONSUMO/CAMBIOS DE LUBRICANTE (Ga):

HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea): PRECIO DEL LUBRICANTE (Pal):

PRIMA DE SEGUROS EN FRACCIÓN DECIMAL (s): VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn):

INDICADOR ESPECÍFICO MERCADO SEGUROS (IEMS): VIDA ECONOMICA PIEZAS ESPECIALES (Va):

COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO EN FRACCIÓN DECIMAL (Ko): SALARIOS POR TURNO (Sr):

POTENCIA NOMINAL (HP): FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

I.- CARGOS FIJOS

a).- DEPRECIACION D = (Vm-Vr)/Ve =

b).- INVERSION Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =

c).- SEGUROS Sm = [Vm+Vr/2Hea]s =

d).- MANTENIMIENTO M = Ko * D =

SUMA CARGOS FIJOS I):

II.- COSTOS POR CONSUMOS

DESCRIPCIÓNUNIDA

D CANTIDAD COSTO IMPORTE TOTAL

II.1.- COMBUSTIBLES

Co = Gh * Pc = CC x HP*Op x Pc

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

II.3.- LUBRICANTES: Lb = (Ah +

Ga ) * Pa

CONSUMO DE ACEITE

OPERACIÓN (Ah): LTS / HORA

EFECTIVA

CONSUMO ACEITE (Ga): Ga = (C/T) LTS / HORA

CAPACIDAD CARTER (C):

CAMBIOS DE ACEITE (T):

II.4.- LLANTAS: N = Pn/Vn

=

II.5.- PIEZAS ESPECIALES: Ae = Pa/Va

=

SUMA DE CONSUMOS II):

III.- COSTOS POR OPERACIÓN

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

(Sr) =

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht

=

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA = CARGOS FIJOS+CONSUMO+OPERACIÓN (Phm):


125

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE


126




SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PERIODO: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO

DE 2009




UBICACIÓN:


A.E. 07. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA ( EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

ANEXO A.E. 07

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO

IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA Y EQUIPO


127


_____________________________________NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


128




SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PERIODO: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO

DE 2009




UBICACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:A.E. 07a. EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO)

( EJEMPLO ILUSTRATIVO)

ANEXO A.E. 07a

R E S U M E N F I N A L

IMPORTE % DE INCIDENCIA

TOTAL MATERIAL 1´599,318.18 70.37 %

TOTAL MANO DE OBRA 644,318.18 28.34 %

TOTAL MAQ. EQUIPO Y HMTA. 29,090.91 1.29 %

SUMA 2´272,727.27 100.00 %


129

A T E N T A M E N T E ,_______________________________________NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA


130





2009




UBICACIÓN:


A.E. 08. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO A.E. 08

No. CONCEPTOS MONTO POR PARTIDA PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE


131

__________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALDE LA EMPRESA


132





2009




UBICACIÓN:


A.E. 09. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

ANEXO A.E. 09


TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE

__________________________________________


133

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALDE LA EMPRESA


134





2009




UBICACIÓN:


A.E. 10. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA

ANEXO A.E. 10


TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE

__________________________________________


135



136





2009




UBICACIÓN:


A.E. 11. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO

ANEXO A.E. 11

No. CATEGORÍAS MONTO POR PARTIDA PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE

__________________________________________


137



138





2009




UBICACIÓN:


A.E. 12. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ANEXO A.E. 12

No. CATEGORÍAS MONTO POR PARTIDA PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE

__________________________________________


139



140


ANEXO A.E. 13

A.E. 13. CARTA COMPROMISO APLICACIÓN DE ANTICIPO

_____________, A ___________________- DE 2009

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL


P R E S E N T E.

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS “BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL” No. __________________________ RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 25,885 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO IMPERMEABLE DE RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F’Y=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4’’, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 776 VIVIENDAS DE 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN ZONA 1, CONFORME AL ANEXO A EN EL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE INDICÓ QUE SE OTORGARÁ UN 30 % SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS

SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: _______________________________________________________________________

SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGA PARA SU APLICACIÓN TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EN LA LEY Y SU PROPIO REGLAMENTO


_____________________________________


LEGAL DE LA EMPRESA.


141

ANEXO I

I. MECANISMO DE ADJUDICACIÓN


MECANISMO DE ADJUDICACIÓN CUANDO LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES NO CUENTEN CON ELEMENTOS PARA VALORAR ALGUNO DE LOS CRITERIOS O RUBROS MENCIONADOS EN ESTOS, NO APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN Y LOS PUNTOS QUE LES CORRESPONDERÍAN NO SE REEXPRESARÁN. (Art. 37 B del Reglamento de la Ley)

CRITERIOS FACTOR Ponderación Incluyendo

los 5 Criterios

Ponderación 4 criterios

Sin reexpresar


Sin reexpresar


Sin reexpresar

PRECIO La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el mas bajo. 50 50 50 50 CALIDAD 20 20 20 20

A. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria.

5

5

5

5 B. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud

5

5

5

5

C. Capacidad técnica.- Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación.

3

3

3

3 D. Capacidad técnica.- Sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos, en un lapso no mayor a 5 años

3

3

3

3

E. Capacidad técnica.- Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. La certificación antes aludida debe ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

4

4

4

4

FINANCIAMIENTO Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad.

10

NA

NA

NA

OPORTUNIDAD 10 10 NA NA A. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total.

5

5

B. Que los contratos celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa.

5

5

CONTENIDO NACIONAL

Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional respecto de los siguientes insumos y equipos:

a) Materiales. b) maquinaria y equipo de instalación permanente.

10

10

10

NA Suma de puntos de ponderación 100 90 80 70

142

ANEXO II

II. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

Instrucciones: favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “x”, según considere:

CALIFICACIÒN

FACTOR EVENTO SUPUESTOS TOTALMENTE DE ACUERDO

EN GENERAL, DE ACUERDO

EN GENERAL, EN

DESACUERDO

TOTALMENTE EN

DESACUERDO

1JUNTA DE ACLARACIONES

El contenido de las bases, es claro para la contratación de obra o servicios que pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento se contestaron con claridad.

8

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS

El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

4RESOLUCIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS

La resolución técnica, fue emitida conforme a las bases y junta de aclaraciones del concurso.

5 FALLO

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los desarrolladores adjudicados y los que no resultaron adjudicados.


143

10

GENERALES

El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido

6El trato que me dieron los servidores públicos de la Institución durante la licitación, fue respetuosa y amable.

7 Volvería a participar en otra licitación que emita la Institución.

3 El concurso se apegó a la normatividad aplicable

Si usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, favor de anotarlo en el siguiente cuadro:


144

ANEXO IIIIII. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.

LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EN NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FUE APROBADA- EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CON-VENCIÓN.

EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDA-CIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS AGENCIAS CALIFICADORES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN:

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIO EN 1999

DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO.

PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDI-GOS DE CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITO-REO, INFORMACIÓN FINANCIERA PUBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PRE-VENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLI-COS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA.

LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICA-DOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRE-CISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES.

LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ES-QUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.


145

LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES.

ASIMISMO, ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS.

EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO.

EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIENDO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“ARTÍCULO 222”

COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y

II. EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUAL-QUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.

AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES:

CUANDO LA CANTIDAD O VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO A COMISIÓN PÚBLICOS.

CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DADIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.

EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARAN EN BENEFICIO DEL ESTADO.

CAPITULO XI

COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS

ARTÍCULO 222 BIS


146

SE IMPONDRÁN PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULOS ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SI O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ , POR SI O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS.

I. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIO-NAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHE-RENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLU-CIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHE-RENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN O,

III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

PARA LO EFECTOS D ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES.

CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL”


147

ANEXO IV

IV. LETRERO INFORMATIVO Y PLACA METALICAEL LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA TENDRÁ MEDIDAS DE 2.50 X 2.0 METROS, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO CON BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 2½” X 2½” X ¼’’ Y LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, ROTULADO EN VINIL AUTOADHERENTE CON IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO Y SE COLOCARÁ EN UN LUGAR CÉNTRICO Y VISIBLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.


148

LA LONA DE DIFUSIÓN TENDRÁ MEDIDAS DE 1.40 X 1.85 METROS, ELABORADA EN LONA VINÍLICA CON IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO. SE COLOCARÁ EN LAS LOCALIDADES DISTINTAS A LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS SE VAYAN A REALIZAR VEINTE ACCIONES O MÁS DE PISO FIRME.


149

PLACA METÁLICA

LA PLACA METÁLICA ES PLANA Y TIENE GRABADO EN COLOR. DEBERÁ SER ELABORADA EN LATÓN PLATEADO RESPETANDO DE MANERA ESTRICTA LOS COLORES, DIMENSIONES Y PROPORCIONES SEÑALADAS. SE COLOCARÁ EN UN LUGAR VISIBLE AL FRENTE DE LA VIVIENDA, PREFERENTEMENTE EN LA PUERTA, FIJADA CON REMACHES, TORNILLOS O PEGAMENTO DE CONTACTO.


150

ANEXO VV. MUNICIPIOS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN

MUNICIPIOS DE MUY ALTA MARGINACIÓN

003 ASUNCIÓN CACALOTEPEC 275 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC007 ASUNCIÓN OCOTLÁN 276 SAN MIGUEL SANTA FLOR012 CANDELARIA LOXICHA 277 VILLA SOLA DE VEGA015 COATECAS ALTAS 284 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM016 COICOYÁN DE LAS FLORES 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS017 LA COMPAÑÍA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC020 CONSTANCIA DEL ROSARIO 302 SAN PEDRO ATOYAC024 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 306 SAN PEDRO EL ALTO027 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 309 SAN PEDRO IXCATLÁN029 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 312 SAN PEDRO JICAYÁN031 TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO 315 SAN PEDRO MÁRTIR037 MESONES HIDALGO 322 SAN PEDRO OCOPETATILLO040 HUAUTEPEC 325 SAN PEDRO QUIATONI041 HUAUTLA DE JIMÉNEZ 326 SAN PEDRO SOCHIAPAM048 MAGDALENA MIXTEPEC 328 SAN PEDRO TAVICHE050 MAGDALENA PEÑASCO 335 SAN PEDRO YANERI051 MAGDALENA TEITIPAC 337 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA058 MAZATLÁN VILLA DE FLORES 351 SAN SIMÓN ALMOLONGAS061 MONJAS 352 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN069 LA PE 353 SANTA ANA071 PLUMA HIDALGO 354 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA085 SAN AGUSTÍN LOXICHA 355 SANTA ANA CUAUHTÉMOC095 SAN ANDRÉS PAXTLÁN 366 SANTA CATARINA LOXICHA098 SAN ANDRÉS TEOTILALPAM 367 SANTA CATARINA MECHOACÁN099 SAN ANDRÉS TEPETLAPA 372 SANTA CATARINA YOSONOTÚ110 SAN ANTONIO SINICAHUA 374 SANTA CRUZ ACATEPEC111 SAN ANTONIO TEPETLAPA 377 SANTA CRUZ ITUNDUJIA116 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 382 SANTA CRUZ TACAHUA124 SAN BLAS ATEMPA 384 SANTA CRUZ XITLA126 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 386 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC127 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC 388 SANTA INÉS DEL MONTE133 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 389 SANTA INÉS YATZECHE134 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 391 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN137 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 392 SANTA LUCÍA MONTEVERDE139 SAN FRANCISCO CHAPULAPA 393 SANTA LUCÍA OCOTLÁN142 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN 395 SANTA MARÍA APAZCO146 SAN FRANCISCO LOGUECHE 396 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN148 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC 406 SANTA MARÍA CHILCHOTLA152 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 407 SANTA MARÍA CHIMALAPA155 SAN ILDEFONSO SOLA 412 SANTA MARÍA GUIENAGATI158 SAN JACINTO TLACOTEPEC 420 SANTA MARÍA LACHIXÍO159 SAN JERÓNIMO COATLÁN 424 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC162 SAN JERÓNIMO TAVICHE 425 SANTA MARÍA PÁPALO163 SAN JERÓNIMO TECOÁTL 426 SANTA MARÍA PEÑOLES


151

169 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA 428 SANTA MARÍA QUIEGOLANI170 SAN JOSÉ LACHIGUIRI 429 SANTA MARÍA SOLA171 SAN JOSÉ TENANGO 433 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC187 SAN JUAN COATZÓSPAM 434 SANTA MARÍA TEOPOXCO189 SAN JUAN COMALTEPEC 435 SANTA MARÍA TEPANTLALI195 SAN JUAN DIUXI 436 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN198 SAN JUAN GUICHICOVI 437 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC199 SAN JUAN IHUALTEPEC 438 SANTA MARÍA TLALIXTAC200 SAN JUAN JUQUILA MIXES 439 SANTA MARÍA TONAMECA202 SAN JUAN LACHAO 448 SANTA MARÍA ZANIZA203 SAN JUAN LACHIGALLA 450 SANTIAGO AMOLTEPEC205 SAN JUAN LALANA 451 SANTIAGO APOALA207 SAN JUAN MAZATLÁN 454 SANTIAGO ATITLÁN208 SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 08 - 457 SANTIAGO CAMOTLÁN209 SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR. 26 - 460 SANTIAGO CHOAPAM211 SAN JUAN OZOLOTEPEC 466 SANTIAGO IXTAYUTLA212 SAN JUAN PETLAPA 468 SANTIAGO JOCOTEPEC217 SAN JUAN TAMAZOLA 477 SANTIAGO MINAS225 SAN LORENZO 485 SANTIAGO TAPEXTLA228 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 489 SANTIAGO TETEPEC229 SAN LORENZO TEXMELUCAN 490 SANTIAGO TEXCALCINGO231 SAN LUCAS CAMOTLÁN 492 SANTIAGO TILANTONGO232 SAN LUCAS OJITLÁN 494 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC233 SAN LUCAS QUIAVINÍ 495 SANTIAGO XANICA234 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 497 SANTIAGO YAITEPEC235 SAN LUIS AMATLÁN 498 SANTIAGO YAVEO236 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 502 SANTIAGO ZACATEPEC240 SAN MARTÍN ITUNYOSO 507 SANTO DOMINGO ARMENTA242 SAN MARTÍN PERAS 509 SANTO DOMINGO DE MORELOS248 SAN MATEO DEL MAR 511 SANTO DOMINGO NUXAÁ252 SAN MATEO PEÑASCO 512 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC253 SAN MATEO PIÑAS 514 SANTO DOMINGO ROAYAGA254 SAN MATEO RÍO HONDO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO255 SAN MATEO SINDIHUI 517 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC259 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN 526 SANTOS REYES NOPALA263 SAN MIGUEL COATLÁN 527 SANTOS REYES PÁPALO264 SAN MIGUEL CHICAHUA 529 SANTOS REYES YUCUNÁ265 SAN MIGUEL CHIMALAPA 534 SAN VICENTE COATLÁN266 SAN MIGUEL DEL PUERTO 543 TATALTEPEC DE VALDÉS270 SAN MIGUEL HUAUTLA 563 YOGANA271 SAN MIGUEL MIXTEPEC 566 ZAPOTITLÁN DEL RÍO272 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 567 ZAPOTITLÁN LAGUNAS273 SAN MIGUEL PERAS

MUNICIPIOS DE ALTA MARGINACIÓN

001 ABEJONES 299 SAN PABLO YAGANIZA002 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 300 SAN PEDRO AMUZGOS004 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 301 SAN PEDRO APÓSTOL008 ASUNCIÓN TLACOLULITA 303 SAN PEDRO CAJONOS


152

009 AYOTZINTEPEC 304 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS011 CALIHUALÁ 307 SAN PEDRO HUAMELULA018 CONCEPCIÓN BUENAVISTA 308 SAN PEDRO HUILOTEPEC019 CONCEPCIÓN PÁPALO 310 SAN PEDRO IXTLAHUACA025 CHAHUITES 311 SAN PEDRO JALTEPETONGO026 CHALCATONGO DE HIDALGO 313 SAN PEDRO JOCOTIPAC028 HEROICA CD. DE EJUTLA DE CRESPO 314 SAN PEDRO JUCHATENGO032 FRESNILLO DE TRUJANO 316 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA034 GUADALUPE DE RAMÍREZ 317 SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO036 GUEVEA DE HUMBOLDT 319 SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 26 -038 VILLA HIDALGO 320 SAN PEDRO MOLINOS042 IXTLÁN DE JUÁREZ 321 SAN PEDRO NOPALA046 MAGDALENA JALTEPEC 323 SAN PEDRO OCOTEPEC049 MAGDALENA OCOTLÁN 324 SAN PEDRO POCHUTLA052 MAGDALENA TEQUISISTLÁN 327 SAN PEDRO TAPANATEPEC054 MAGDALENA ZAHUATLÁN 329 SAN PEDRO TEOZACOALCO055 MARISCALA DE JUÁREZ 330 SAN PEDRO TEUTILA056 MÁRTIRES DE TACUBAYA 331 SAN PEDRO TIDAÁ059 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 332 SAN PEDRO TOPILTEPEC060 MIXISTLÁN DE LA REFORMA 333 SAN PEDRO TOTOLAPA064 NEJAPA DE MADERO 334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR O.065 IXPANTEPEC NIEVES 336 SAN PEDRO YÓLOX066 SANTIAGO NILTEPEC 340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC068 OCOTLÁN DE MORELOS 341 SAN PEDRO YUCUNAMA070 PINOTEPA DE DON LUIS 344 SAN SEBASTIÁN COATLÁN072 SAN JOSÉ DEL PROGRESO 345 SAN SEBASTIÁN IXCAPA073 PUTLA VILLA DE GUERRERO 346 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA074 SANTA CATARINA QUIOQUITANI 347 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO076 LA REFORMA 348 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA080 SAN AGUSTÍN AMATENGO 349 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC081 SAN AGUSTÍN ATENANGO 356 SANTA ANA DEL VALLE082 SAN AGUSTÍN CHAYUCO 357 SANTA ANA TAVELA086 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 358 SANTA ANA TLAPACOYAN087 SAN AGUSTÍN YATARENI 360 SANTA ANA ZEGACHE088 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 361 SANTA CATALINA QUIERÍ089 SAN ANDRÉS DINICUITI 362 SANTA CATARINA CUIXTLA090 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 363 SANTA CATARINA IXTEPEJI092 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 364 SANTA CATARINA JUQUILA094 SAN ANDRÉS NUXIÑO 365 SANTA CATARINA LACHATAO097 SAN ANDRÉS SOLAGA 368 SANTA CATARINA MINAS100 SAN ANDRÉS YAÁ 371 SANTA CATARINA TICUÁ101 SAN ANDRÉS ZABACHE 373 SANTA CATARINA ZAPOQUILA103 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 376 SANTA CRUZ DE BRAVO104 SAN ANTONINO EL ALTO 378 SANTA CRUZ MIXTEPEC105 SAN ANTONINO MONTE VERDE 379 SANTA CRUZ NUNDACO106 SAN ANTONIO ACUTLA 380 SANTA CRUZ PAPALUTLA108 SAN ANTONIO HUITEPEC 383 SANTA CRUZ TAYATA112 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 387 SANTA GERTRUDIS113 SAN BALTAZAR LOXICHA 394 SANTA MARÍA ALOTEPEC114 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 398 AYOQUEZCO DE ALDAMA117 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA 400 SANTA MARÍA CAMOTLÁN


153

118 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 401 SANTA MARÍA COLOTEPEC119 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE 402 SANTA MARÍA CORTIJO120 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO 404 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM121 SAN BARTOLO SOYALTEPEC 405 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ123 SAN BERNARDO MIXTEPEC 408 SANTA MARÍA DEL ROSARIO125 SAN CARLOS YAUTEPEC 410 SANTA MARÍA ECATEPEC128 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG 414 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN130 SAN DIONISIO DEL MAR 415 SANTA MARÍA IPALAPA131 SAN DIONISIO OCOTEPEC 416 SANTA MARÍA IXCATLÁN135 SAN FELIPE TEJALAPAM 417 SANTA MARÍA JACATEPEC136 SAN FELIPE USILA 421 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA140 SAN FRANCISCO CHINDÚA 422 SANTA MARÍA NATIVITAS141 SAN FRANCISCO DEL MAR 423 SANTA MARÍA NDUAYACO143 SAN FRANCISCO IXHUATÁN 427 SANTA MARÍA PETAPA144 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO 430 SANTA MARÍA TATALTEPEC147 SAN FRANCISCO NUXAÑO 432 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA149 SAN FRANCISCO SOLA 440 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA151 SAN FRANCISCO TEOPAN 441 SANTA MARÍA XADANI153 SAN GABRIEL MIXTEPEC 442 SANTA MARÍA YALINA154 SAN ILDEFONSO AMATLÁN 444 SANTA MARÍA YOLOTEPEC156 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA 445 SANTA MARÍA YOSOYÚA160 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA 446 SANTA MARÍA YUCUHITI161 SAN JERÓNIMO SOSOLA 447 SANTA MARÍA ZACATEPEC164 SAN JORGE NUCHITA 449 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN165 SAN JOSÉ AYUQUILA 452 SANTIAGO APÓSTOL166 SAN JOSÉ CHILTEPEC 453 SANTIAGO ASTATA167 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO 455 SANTIAGO AYUQUILILLA168 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE 456 SANTIAGO CACALOXTEPEC173 SAN JUAN ATEPEC 458 SANTIAGO COMALTEPEC175 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 461 SANTIAGO DEL RÍO176 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 463 SANTIAGO HUAUCLILLA177 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 464 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS179 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 465 SANTIAGO IXCUINTEPEC180 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 467 SANTIAGO JAMILTEPEC181 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC 469 SANTIAGO JUXTLAHUACA182 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 470 SANTIAGO LACHIGUIRI183 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 471 SANTIAGO LALOPA185 SAN JUAN CACAHUATEPEC 473 SANTIAGO LAXOPA186 SAN JUAN CIENEGUILLA 474 SANTIAGO LLANO GRANDE188 SAN JUAN COLORADO 475 SANTIAGO MATATLÁN190 SAN JUAN COTZOCÓN 476 SANTIAGO MILTEPEC193 SAN JUAN DEL ESTADO 478 SANTIAGO NACALTEPEC194 SAN JUAN DEL RÍO 479 SANTIAGO NEJAPILLA197 SAN JUAN GUELAVÍA 480 SANTIAGO NUNDICHE201 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 481 SANTIAGO NUYOÓ206 SAN JUAN DE LOS CUÉS 482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL210 SAN JUAN ÑUMÍ 484 SANTIAGO TAMAZOLA213 SAN JUAN QUIAHIJE 486 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN214 SAN JUAN QUIOTEPEC 487 SANTIAGO TENANGO216 SAN JUAN TABAÁ 488 SANTIAGO TEPETLAPA218 SAN JUAN TEITA 491 SANTIAGO TEXTITLÁN


154

219 SAN JUAN TEITIPAC 500 SANTIAGO YOSONDÚA220 SAN JUAN TEPEUXILA 501 SANTIAGO YUCUYACHI221 SAN JUAN TEPOSCOLULA 503 SANTIAGO ZOOCHILA222 SAN JUAN YAEÉ 504 NUEVO ZOQUIAPAM223 SAN JUAN YATZONA 506 SANTO DOMINGO ALBARRADAS226 SAN LORENZO ALBARRADAS 510 SANTO DOMINGO IXCATLÁN230 SAN LORENZO VICTORIA 513 SANTO DOMINGO PETAPA237 SAN MARCOS ARTEAGA 520 SANTO DOMINGO TONALÁ238 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS 521 SANTO DOMINGO TONALTEPEC239 SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM 522 SANTO DOMINGO XAGACÍA241 SAN MARTÍN LACHILÁ 524 SANTO DOMINGO YODOHINO244 SAN MARTÍN TOXPALAN 528 SANTOS REYES TEPEJILLO245 SAN MARTÍN ZACATEPEC 530 SANTO TOMÁS JALIEZA246 SAN MATEO CAJONOS 532 SANTO TOMÁS OCOTEPEC249 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 533 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN250 SAN MATEO ETLATONGO 535 SAN VICENTE LACHIXÍO251 SAN MATEO NEJÁPAM 536 SAN VICENTE NUÑÚ256 SAN MATEO TLAPILTEPEC 537 SILACAYOÁPAM257 SAN MELCHOR BETAZA 538 SITIO DE XITLAPEHUA258 SAN MIGUEL ACHIUTLA 541 TANETZE DE ZARAGOZA260 SAN MIGUEL ALOÁPAM 542 TANICHE261 SAN MIGUEL AMATITLÁN 544 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ268 SAN MIGUEL EJUTLA 546 TEOTITLÁN DEL VALLE269 SAN MIGUEL EL GRANDE 547 TEOTONGO274 SAN MIGUEL PIEDRAS 548 TEPELMEME VILLA DE MORELOS278 SAN MIGUEL SOYALTEPEC 549 TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA279 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 550 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA281 SAN MIGUEL TECOMATLÁN 554 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS282 SAN MIGUEL TENANGO 555 TRINIDAD ZAACHILA283 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 556 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA285 SAN MIGUEL TLACAMAMA 558 VALERIO TRUJANO286 SAN MIGUEL TLACOTEPEC 559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL287 SAN MIGUEL TULANCINGO 560 VILLA DÍAZ ORDAZ288 SAN MIGUEL YOTAO 561 YAXE289 SAN NICOLÁS 562 MAGDALENA YODOCONO DE PFRIO. DÍAZ290 SAN NICOLÁS HIDALGO 564 YUTANDUCHI DE GUERRERO291 SAN PABLO COATLÁN 565 VILLA DE ZAACHILA296 SAN PABLO MACUILTIANGUIS 568 ZAPOTITLÁN PALMAS298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 569 SANTA INÉS DE ZARAGOZA

FUENTES:

CONAPO, 2005. INDICES DE MARGINACIÓN MUNICIPAL.SEDESOL, 2008. DECLARATORIA DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA EL AÑO 2009. D.O.F., 28 DE NOVIEMBRE DE 2008


155

para el procedimiento de licitaciÓn pÚblica...

Documents