número de procedimiento de contratación: ptri-ir-s-gcpcyc

Número de Procedimiento de Contratación: PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019

1

Bases de contratación de Invitación Restringida Nacional para la contratación de Servicios


Que se realiza de conformidad con los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, 77 último párrafo y 79 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 50 de su Reglamento; 13, 28 y 30 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

El objeto de la invitación restringida es:

“Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.”

La participación durante el procedimiento de contratación será exclusivamente electrónica a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP). Obtención de las bases de Invitación Restringida:

1. Sólo podrán participar aquellas personas que el Area de Contratación de CATRI de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor", adscrita a la Subgerencia de Contratación para Confiabilidad de Plantas haya invitado con posibilidad de respuesta adecuada, porque cuentan con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento al contrato respectivo, cuentan con experiencia en las actividades objeto de la contratación, y cuentan al menos con el registro básico vigente de la Herramienta Integral de Información de Proveedores (HIIP), para lo cual se les ha enviado la invitación a participar mediante: medios electrónicos (SISCeP).

2.- Las personas invitadas, deberá confirmar su interés en participar por escrito conforme al cronograma del procedimiento de contratación de estas bases de invitación restringida, remitiendo el mismo al correo electrónico [email protected]

3.- Podrá consultar las invitaciones publicadas a partir de la fecha de entrega de la primera invitación en el Portal de Internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/default.aspx, con la finalidad de que cualquier persona pueda enviar información sobre las personas consideradas en la invitación.

Nombre y Dirección de la Convocante: Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Administración y Servicios Subdirección de Abastecimiento Coordinación de Abastecimientos para Transformación Industrial Gerencia de Contrataciones para Producción, Comercialización y Confiabilidad Subgerencia de Contratación para Confiabilidad de Plantas Área de Contratación de CATRI, Refinería “Ing. Antonio M. Amor”. Salamanca, Gto. Ubicada en Calle Tierra Blanca No. 400 Colonia: Bellavista Delegación Salamanca, Guanajuato, C. P. 36730, Teléfono: Conmutador 464 64 72737, Extensión: 32046 y 33550, horario en días Hábiles de 08:00 a 18:00 hrs. Contacto: [email protected] y [email protected]

mailto:email2workspace-prod%2bPEMEX%2bWS1867690690%2bpdsm%40ansmtp.ariba.com


http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/default.aspx

mailto:[email protected]


2

Nomenclatura empleada en estas bases: Para los efectos de las presentes bases se entenderá por: Pemex: Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias DCAS: Dirección Corporativa de Administración y Servicios DOPA: Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento CPATRI: Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial DOF: Diario Oficial de la Federación LPM: Ley de Petróleos Mexicanos RLPM: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos DGC: Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias DA: FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN COMERCIAL (LEGAL / ADMINISTRATIVA) DT: Documentación de carácter técnico DE: Documentación de carácter económico DP: Documentación de requisitos y criterios para la etapa de precalificación D: Requisitos y criterios de evaluación de las propuestas y criterio (s) de adjudicación SSPA: Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios HIIP: Herramienta Integral de Información de Proveedores SISCEP: Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex SOBRE ELECTRÓNICO: El espacio de comunicación electrónica entre Pemex y los participantes en el Procedimiento de Contratación, también nombrado como RFP por sus siglas en inglés - Request for Proposal; éstos se utilizarán para la entrega de las propuestas por parte de los participantes. CUENTA DE USUARIO: Cadena de caracteres que permite asociar a la persona que se autentica y asegurar que ésta es quien tiene derecho de acceder al SISCEP. CONTRASEÑA: Cadena de caracteres secreta para controlar el acceso al SISCEP, que sólo será conocida por el propietario de la Cuenta de Usuario, misma que permite al Usuario Interno o Externo autenticarse. COMUNICACIÓN DE INCORPORACIÓN: Acción a través de la cual el Usuario Interno envía al Usuario Externo la liga de acceso para participar en los Procedimientos de Contratación Electrónicos ó Mixtos y en Eventos Electrónicos de bienes, arrendamientos, servicios y obras. PARTICIPANTE: Es el Usuario Externo que interviene como persona física o moral en un Procedimiento de Contratación Electrónico ó Mixto y Evento Electrónico. RFI: (Request for information), o solicitud de informacion: medio de comunicación electronico que sera utilizado a traves del SISCEP entre la convocante y los particiántes RFP: (Request for propousal), solicitud de propuesta: medio de comunicación electronico que sera utilizado a traves del SISCEP entre la convocante y los participantes, para la presentacion de propuesta comercial, tecnica y economica, para efectos de orden en la documentacion y facilitar su identificacion, preferentemente se recomienda identificar en el encabezado los documentos que integran la propuesta, la referencia del anexo, documento o formato al que se refiere. Para efectos de orden en la documentación y facilitar su identificación, preferentemente se recomienda identificar en el encabezado los documentos que integren la propuesta, la referencia del Anexo, documento o formato al que se refiere.


3

Documentos que integran las bases de Invitación Restringida

Sección/. Anexo / Docto.

Contenido

Información a considerar en la Invitación Restringida y documentos que integran las bases

Sección I Reglas de la Invitación

Sección II Información técnica del proyecto

ANEXO A-1 Especificaciones Particulares o Técnicas.

ANEXO SSPA

“Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”

Sección III Formatos y documentación administrativa

DA-1 Manifiesto de Interés en Participar

DA-2 Formato para Formular Preguntas

DA-3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del participante

DA-4 Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, 10 de las DGC y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

DA-5

Manifiesto bajo protesta de decir verdad con el cual informa sobre las medidas de seguridad que adoptarán para proteger la información a la que tuvieran acceso con motivo del contrato, en caso de resultar adjudicado, así como los mecanismos con los que cuentan para operar en casos de emergencia. (Formato Libre)

DA-6

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuentan o establecerán esquemas en materia de integridad y ética corporativa encaminados a prevenir y detectar actos u operaciones que puedan constituir prácticas de corrupción, y que afecten o puedan afectar a la Empresa Productiva, mismos que mantendrán vigentes durante la ejecución de los contratos. (Formato Libre)

FORMATO RB

Formato de solicitud de Registro Básico / Extendido Comprobante de Registro vigente (HIIP)

EL PARTICIPANTE QUE CUENTE CON SU REGISTRO PODRÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA, Y PARA EL CASO DEL PARTICIPANTE (S) ADJUDICADO (S) DEBERÁ PRESENTAR EL COMPROBANTE DEL REGISTRO EXTENDIDO CONFORME A LO INDICADO EN EL DOCUMENTO DI-1 “DOCUMENTACION REQUERIDA PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO”

DT-1 Ejemplo de Convenio Privado para Consorcios (Cuando Aplique)

Sección IV Documentación de carácter técnico

DT-3 Experiencia del Participante

DT-9 Propuesta Integral Técnica

Sección V Documentación de carácter económico


4

Documentos que integran las bases de Invitación Restringida

Sección/. Anexo / Docto.

Contenido

ANEXO C Catálogo de conceptos (Elaboración Propuesta Económica)

ANEXO C-1 Propuesta Economica Actualizada

Sección VI Requisitos y criterios de evaluación de las propuestas y criterio de adjudicación

D-1 Requisitos y criterios de evaluación (Comercial/legal/administrativa)

D-3 Requisitos y criterios de evaluación técnica.

D-4 Requisitos y Criterios de evaluación económica y de aceptabilidad de precios

D-5 Criterio de adjudicación y desempate.

Sección VII Documentación complementaria/informativa

Garantías

Fianza para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Fianza para garantizar la calidad para responder de los defectos y vicios ocultos de los servicios.

Formato de Carta de Crédito Standby

DI-1 Documentación requerida para la formalización del contrato.

Catalogo Maestro de Acreedores de Empresa Productiva Subsidiaria

Solicitud de registro en el catálogo maestro de acreedores (Carta de datos Bancarios)

MC Manifestación “Compliance”

Sección VIII Modelo de contrato


5

INFORMACIÓN PARA CONSIDERAR EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES Petróleos Mexicanos es una Empresa Productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos, con domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero. I.- La información que se genere del procedimiento de contratación formará parte de las bases, y se publicará en el Portal de Internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Transformación-Industrial.aspx y se comunicara a los participantes a través de SISCEP,dicha publicación surtirá efectos de notificación personal a los invitados a participar, por lo que será responsabilidad de éstos revisar, conocer, analizar y considerar dicha información durante todas las etapas del procedimiento de contratación. II. Los eventos serán presididos por el servidor público designado por la convocante. III.- Cronograma del procedimiento de contratación contendrá en lo aplicable lo siguiente:

Eventos Fecha/hora Ubicación

Publicacion de Bases de Invitación Restringida

Martes: 16 de julio de 2019

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-

contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Transformación-

Industrial.aspx y SISCEP

Envio y Recepción del Dcocumento DA-1 Manifiesto de interés en participar en la junta de alaraciones (invitados)

Desde martes 16 de julio de 2019 hasta el jueves 18 julio de 2019

hasta las 14:00 horas.

email: [email protected]

Recepcion de preguntas para junta de aclaraciones

18 de julio de 2019 hasta las 14:00 horas.

SISCEP

Junta de aclaración de dudas a las bases. (Inicio)

19 de julio de 2019 a las 09:00 horas.

SISCEP

Publicación de la Versión Final de Bases

Viernes 19 de julio de 2019


contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Transformación-

Industrial.aspx y SISCEP

Envio y recepción del Documento DA-1 Manifiesto de interés en participar en evento de Presentación de propuestas técnicas, comercial y económicas y apertura de propuestas técnicas, comerciales (invitados)

Desde el 16 de julio de 2019 hasta 22 julio de 2019

Correo SICEP: email2workspace-prod+PEMEX+WS1867690690+pds

[email protected]

Presentación de propuestas técnicas, comercial y económicas y apertura de propuestas técnicas y comerciales.

El evento dará inicio el 29 de julio de 2019 a las 09:00 horas

SISCEP

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Transformación-Industrial.aspx



















6

Aclaración o corrección de aspectos relacionados con el contenido de las propuestas

A partir de la recepción de propuestas técnicas, comercial y

económicas y previo a la notificación del fallo

SISCEP

Resultado de la Evaluación Técnica y Comercial y Apertura de Propuestas Económicas

El evento se podrá llevar a cabo el 31 de julio de 2019

09:00 hrs SISCEP

Resultado de la Asignación El evento se podrá llevar acabo el

05 de agosto del 2019 10:00 hrs


contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-

Transformación-Industrial.aspx y SISCEP

Los plazos, fechas, y horarios aquí señalados, podrán ser modificados, haciéndolo del conocimiento de los interesados, a través de las Actas derivadas de los Eventos del Procedimeinto, comunicadas a los participantes a través de SISCEP. Solo podrán participar aquellas personas que la convocante invito, porque tiene posibilidad de respuesta adecuada, cuenta con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento al contrato respectivo, cuentan con experiencia en las ctividades objeto de la contratación. IV. Información para participar en el procedimiento de contratación: En caso de que el interesado en participar no esté habilitado en el SISCEP, deberá realizar el siguiente procedimiento (Este trámite y su alta, será responsabilidad del participante): IV.1. El interesado deberá requisitar el cuestionario disponible en la sección de Proveedores del portal de Petróleos Mexicanos (www.pemex.com) a fin de que la DOPA, máximo en 72 horas posteriores al término de la captura del cuestionario por parte del interesado en participar, pueda verificar y confirmar con dicho registro la identidad de la persona física y en el caso de las personas morales que sea una entidad legalmente constituida. Una vez revisada y validada esta información, el interesado recibirá una constancia con su clave de identificación. Más información sobre el registro en la siguiente liga: http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/contratacion/Paginas/procedimiento.aspx IV.2. Una vez contando con la clave de identificación, deberá generar una Cuenta de Usuario y Contraseña en el SISCEP, conforme a lo siguiente:

a) El interesado en participar, deberá enviar el documento DA-1 “Manifestación de interés en participar” en el plazo establecido en el cronograma de las presente Invitación, a través del correo electrónico asociado al procedimiento de contratación en SISCEP: Correo SISCEP: [email protected]; para poder recibir por parte de Pemex la Comunicación de Incorporación al evento, en el correo electrónico indicado como dato de contacto en su manifiesto, incluyendo la liga para acceder al evento del procedimiento de contratación.

b) Una vez que el contacto del Participante reciba la Comunicación de Incorporación al evento, deberá ingresar a la liga

proporcionada por Pemex y generar por única vez su Cuenta de Usuario y su Contraseña, e iniciar su participación. En caso de que el interesado en participar esté habilitado en el SISCEP, deberá realizar el siguiente procedimiento:






http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/contratacion/Paginas/procedimiento.aspx




7

IV.3. El interesado en participar, deberá enviar el documento DA-1 “Manifestación de interés en participar”, en el plazo establecido en el cronograma de las presentes bases de concurso deberá ser enviado como adjunto a la dirección de correo electrónico asociado al procedimiento de contratación en SISCEP: Correo SISCEP: [email protected]; para poder recibir por parte de Pemex la Comunicación de Incorporación al evento, en el correo electrónico indicado como dato de contacto en su manifiesto, incluyendo la liga para acceder al evento del procedimiento de contratación. IV.4. Una vez que el contacto del Participante reciba la Comunicación de Incorporación al evento, deberá ingresar a la liga proporcionada por Pemex e iniciar su participación. V. Al ingresar a la liga que Pemex le hará llegar mediante la Comunicación de Incorporación indicada en la fracción IV información a considerar en la Invitación Restringida y documentos que integran las presenes bases de contratación, deberá manifestar su voluntad al seleccionar la opción “Acuerdo de Participante”, lo que le permitirá como Participante reconocer como propia y auténtica la información y documentación que envíe a través de SISCEP, por lo que la información y documentación relacionada con los eventos del procedimiento de contratación registrados en el SISCEP se considerarán como originales. VI. Derivado de los eventos de este procedimiento de contratación, se levantarán actas que servirán de constancia de la celebración de estos, las cuales serán firmadas por el(los) servidor(es) público(s) designados para dar validez a su contenido y efectos, poniéndose a disposición de los interesados, a partir de la fecha del evento para efectos de notificación, se hará el comunicado a los participantes a través del SISCEP. En dichas actas se señalarán la fecha y hora en que se desarrollará el siguiente evento establecido en estas bases de Invitación. VII. Cuando la documentación en formato electrónico enviada por los participantes no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante, se tendrá por no recibida, lo que será admitida por el participante y se asentará en el acta correspondiente del evento de que se trate. VIII. Si por causas ajenas a la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con algún evento relacionado al procedimiento de contratación, el mismo se podrá suspender de manera motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. El servidor público designado, comunicará a través del SISCEP, la fecha y hora para la continuación del evento. IX. La Convocante se abstendrá de considerar propuestas o celebrar contratos con las personas que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren en cualquiera de los supuestos señalados en la fracción VI del artículo 76 de la LPM, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 10 de las DGC.




8

SECCIÓN I

REGLAS DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA

Que se realiza de conformidad con los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, 77 último párrafo y 79 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 50 de su Reglamento; 13, 28, 30 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias,y en numerales II.8.2 punto 1, II.4.2 de las políticas y lineamietos par Procura y Abastecimiento demás aplicables de los lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento, a través de la Gerencia de Contrataciones para Producción, Comercilaización y Confiabilidad adscrita a la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, emite las presentes reglas de la invitación, de acuerdo a lo siguiente:

Número Concepto

1. Descripción general del (los) servicio(s) o arrendamiento(s)

2. Plazo, lugar(es) de prestación del (los) servicio(s) o arrendamiento(s); tipo y modalidad de contrato; ejercicios fiscales.

3. Condiciones de precio, moneda(s) en que se cotizará y anticipos.

4. Visita al sitio o instalaciones. (No Aplica)

5. Aclaraciones a las bases de contratación.

6. Modificaciones a las bases de la invitacion.

7. Consideraciones para la participación

8. Preparación de las propuestas.

9. Presentación y apertura de proposiciones.

10. Evaluación de las propuestas (requisitos a cumplir).

11 Criterios de adjudicación y desempate.

12. Aceptabilidad del Precio

13. Causales de desechamiento.

14. Resultado de la asignación para la Invitación Restringida.

15. Formalización del contrato.

16. Cancelación de la invitación restringida, partidas o conceptos.

17 . Invitación desierta.


9

Número Concepto

18. Recurso de Reconsideración

19. Información reservada de los participantes.

20. Testigo Social. (No Aplica)

21. Fuentes de Financiamiento (No Aplica)

22. Cadenas Productivas

23. Contenido Nacional (No Aplica)

24. Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con el contenido de las propuestas.

25. Esquemas en materia de integridad y ética corporativa.

26. Mecanismos para garantizar obligaciones.

27. Cantidades

28. Penalizaciones

29. Documento denominado “Manifestación Compliance” (MC)


10

1.- Descripción general del servicio: “Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.” 2.- Plazo, lugar de prestación de servicio ; tipo y modalidad de contrato; ejercicios fiscales. 2.1. Plazo para la prestación del servicio: El plazo del servicio es de 16 dias naturales contados a partir día natural siguiente de la fecha de formalización del contrato. 2.2. Lugarde prestación del servicio: La prestación del servicio se llevará acabo en la planta “LD” al interior de la Refineria Ing-. Antonio M. Amor, con dirección: calle Tierra Blanca No. 400, Col. Bellavista, C.P. 36730 en Salamanca Guanajuato.

2.3. Tipo y modalidad de contrato: El tipo y modalidad de contrato que resulte del presente procedimiento de contratación de Invitación Restringda será de: Contrato puntual. 2.4.- Ejercicios fiscales: El contrato que resulte de esta invitación abarcará el ejercicio fiscal siguiente: 2019. 3.- Condiciones de precio, moneda(s) en que se cotizará y anticipos: 3.1.-Condiciones de precio El participante deberá ofertar en su propuesta económica un solo precio unitario para cada partida, utilizando el anexo C, el cual será fijo durante la vigencia del contrato. Los precios deberán cotizarse sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.), éste se deberá incorporar hasta la facturación. Los precios deberán calcularse y expresarse hasta con dos decimales. 3.2.- Moneda(s) en que se cotizará: La moneda en que se cotizará será: en Pesos mexicanos. 3.3.- Anticipos: La convocante no otorgará anticipo. 3.4.- Condiciones de pago: PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL pagará al Proveedor el monto de los Servicios ejecutados y aceptados a los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción y aceptación del original de la factura por parte del área financiera correspondiente, conforme a los términos establecidos en el Proyecto de Contrato. 4.- Visita al sitio o instalaciones: No habrá visita al sitio o instalaciones para este procedimiento de contratación. 5.- Aclaraciones a las bases de Invitación Restringida: Solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas relacionadas con las bases del concurso, los participantes que hayan manifestado su interés en participar, mediante la presentación del documento DA-1 dentro del plazo establecido en el cronograma de las presentes bases del concurso abierto. El evento de aclaraciones a las bases de invitación será presidida por el servidor público designado por la Convocante, mismo que podrá convocar a posteriores juntas de aclaraciones a las bases de invitación, informando a los participantes durante el evento, la fecha, hora y ubicación en la que se llevará acabo la junta, mediante el acta correspondiente que


11

se pondrá a disposición a través del portal de internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/default.aspx y en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP). La participación en la(s) junta(s) de aclaraciones de las bases, así como observar las adecuaciones que en dicha(s) junta(s) se generen para la presentación de los documentos, es responsabilidad exclusiva de los participantes Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y estar directamente relacionadas con las bases de invitación Restringida y referidas al numeral o punto específico del cuestionamiento. En caso de no estar relacionadas, no se dará respuesta, situación que se asentará en el acta correspondiente. La entrega de preguntas por parte de los participantes para la aclaración de dudas a las bases será a través del SISCEP mediante el medio de comunicación electrónico que le sea enviado por Pemex, también denominado RFI-Request for Informatión o Solicitudes de Información. Será responsabilidad exclusiva del participante depositar sus preguntas en el sitio indicado expresamente para ello en el sistema SISCEP, toda vez que se tendrán por no presentadas las preguntas de los participantes cuando la documentación presentada no sea enviada y depositada en el lugar destinado para ello (solicitudes de información o RFI) o cuando el documento no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante. En caso de que el participante tenga duda sobre el funcionamiento del sistema SISCEP, deberá comunicarse a la mesa de ayuda de SISCEP en el correo electrónico [email protected] y/o al teléfono (55) 1944-2500, ext.- 49-110. El área convocante no dará asesoría de ningún tipo sobre el funcionamiento del sistema. Los participantes deberán realizar y entregar sus preguntas mediante el “Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP)”, en el Formato contenido en el Documento DA-2, debidamente firmadas por el representante del participante, y adicionalmente para facilidad del proceso en formato editable (Microsoft Word), a más tardar en la fecha señalada en el cronograma de procedimieno de contratación de la Invitación Restringida. La convocante, de acuerdo a la hora y fecha indicadas en el “Cronograma del procedimiento de contratación" de estas bases de invitación Restringida, procederá a dar respuesta a las preguntas recibidas durante el evento, en este evento no se recibirán nuevas preguntas. Se dejará constancia de las respuestas en el acta correspondiente a tráves de SSCEP.

En el caso de que las preguntas no fueran enviadas en SISCEP en los tiempos establecidos en el presente numeral, la convocante no les dará respuesta, solo en el caso en que la Convocante determine realizar otro acto de junta de aclaraciones dará respuesta a las preguntas en comento. En el caso de existir adecuaciones, estas serán asentadas en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones y formará(n) parte de la versión final de las bases de Invitación Restringida, por lo que deberán ser tomadas en cuenta por los participantes para la elaboración de sus propuestas, ya que la evaluación de las mismas se realizará considerando dichas adecuaciones. El (las) acta(s) de aclaraciones de las bases, servirá(n) de constancia de la celebración del evento poniendose a disposición de los interesados, a partir de la fecha de celebración del(los) acto(s) para efectos de notificación, a tráves del SISCEP. En caso de que después de llevado a cabo el último acto de aclaraciones de dudas, la Convocante requiera la inclusión de algún documento o reprogramar la fecha del evento de Presentación y apertura de proposiciones, la Convocante



mailto:[email protected]


12

notificará el contenido de dicho documento o la necesidad de reprogramar la fecha del evento de Presentación y apertura de proporsiciones a través del SISCEP y será exclusiva responsabilidad del participante, consultar y obtener dichos documentos. 6.- Modificaciones a las bases de Invitación: En este procedimiento de contratación el área de Procura y Abastecimiento podrá realizar modificaciones a los requisitos, documentación requerida, plazos u otros aspectos establecidos en los mismos en la forma dispuesta en estos, haciendo del conocimiento de los participantes dichas modificaciones. La Convocante pondrá a disposición de los participantes la versión final de las bases del concurso a través del portal de internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/ Paginas/Pemex-Transformación-Industrial.aspx y se comunicará a los participantes a través del SISCEP, de acuerdo a la fecha establecida en la última acta de aclaraciones de dudas a las bases, siendo responsabilidad del participante obtener un ejemplar de la misma. Las actas de aclaraciones de dudas a las bases, así como la versión final de las bases, o aquellos documentos que las modifiquen deberán ser observadas por el participante para la elaboración de su propuesta. 7.- Consideraciones para la participación: 7.1.- Forma de participación. La participación del concursante en los eventos indicados en el “Cronograma del procedimiento de contratación" de estas bases de Invitación Restringida, será de forma electrónica, mediante el “Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP)” y, la información y documentación relacionada con los eventos del procedimiento de contratación, se presentará mediante archivos con formato electrónico. 7.2.- Idioma: La conducción de este evento se desarrollará en idioma español. En caso de posibles confusiones respecto a la interpretación de las presentes bases, regirá el texto redactado en idioma español.. 7.3.- Subcontratación: Para este servicio se podrá subcontratar lo relacionado al sistema de excitación. 7.4.- Consorcios. Un grupo de personas (consorcio) podrá, integrando sus capacidades técnicas y financieras, presentar una propuesta conjunta para participar, sin que para ello se requiera que constituyan una persona moral, acuerdo a lo siguiente: a) Bastará con la manifestación de una sola de las personas que integren el consorcio, mediante el cual exprese su

interés en participar debidamente firmado.

b) Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio, un convenio privado de propuesta conjunta de acuerdo a lo establecido en el Documento DT-1 de las presentes bases. Dicho convenio deberá ser firmado

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/%20Paginas/Pemex-Transformación-Industrial.aspx

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/%20Paginas/Pemex-Transformación-Industrial.aspx


13

por los representantes legales de cada uno de los integrantes del consorcio. El convenio formará parte del contrato que en su caso se adjudique.

c) La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que haya sido designado por los

integrantes del consorcio. d) Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada, el(los) contrato(s) deberá(n) ser firmado(s) por el representante

legal de cada una de las personas integrantes del consorcio, a quienes se considerará para efectos del procedimiento de contratación y del (de los) contrato(s), como obligados solidarios.

7.5.- Negociación.

Para este procedimiento de contratación no habrá una etapa de negociación, sin embargo, si como resultado de la evaluación de proposiciones se obtiene una sola propuesta solvente, la Convocante podrá negociar los términos de dicha propuesta en beneficio de la Empresa Productiva, dejando constancia de esta. 8.- Preparación de las propuestas: 8.1 Los participantes, en la preparación de sus propuestas, utilizarán, los formatos que se entregan como parte de estas bases, debiendo contener el papel membretado del participante. Los participantes sólo podrán presentar una proposición en la presente Invitacion Restringida. 8.2. El idioma para la presentación de la proposición será el español, excepto que se trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en el idioma del país de origen, y deberán ser acompañados de una traducción simple al español. En caso de posibles confusiones repecto a la interpretación, regirá el texto redactado en idioma español. 8.3 La proposición del participante que se presentará a través del SISCEP, deberá presentarse en dos sobres electrónicos integrados de la manera siguiente: A efecto de facilitar el manejo de la información de la invitación Restringida, se generarán en SISCEP dos sobres electrónicos de acuerdo con lo siguiente: Sobre electrónico No. 1 Contendrá:

• Propuesta Técnica. Debidamente separada e identificad en archivo de formato electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo y conteniendo los documentos solicitados en el Documento D-3 de estas bases.

• Propuesta Comercial (legal/administrativa) consistente en la documentación legal/administrativa y financiera, debidamente separada e identificada en archivos de formato electrónico con un tmaño máximo de 100 MB cada archivo y conteniendo los ocumentos solicitados n el documento D-1 respectivamente de estas bases.

Sobre electrónico No. 2 Contendrá:

• Propuesta Economica, debidamente separada e identificada en archivos de formato electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo y conteniendo los documentos solicitados en el Documento D-4.


14

La convocante considerará como folio la numeración de las paginas que indique el archivo electrónico y deberá identificarse con portada, como a continuación se indica:

Sobre 1 Propuesta técnica / propuesta comercial (Nombre, razón o denominación social

del participante)

Invitación Restringida Nacional para el servicio de:


No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019

Sobre 2 Propuesta económica

(Nombre, razón o denominación social del participante)

Invitación Restringida Nacional para el servicio de:


No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019 Las propuestas y todos los documentos que la integren deberán ser firmadas autógrafamente en todas sus hojas, por la persona facultada, el representante legal o representante común en caso de consorcio. Nota: a fin de facilitar la descarga se recomienda no subir archivos a color, utilizar para el escaneo un nivel de resolución bajo más sin embargo muy legible y subir toda la documentación en un solo archivo por apartado 8.4.- Propuesta técnica: El participante deberá integrar dentro del Sobre Electronico 1 su propuesta técnica debidamente separada e identificada en archivos de formato electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo y conteniendo los documentos solicitados en el documento D-3 de estas bases. 8.5.- Propuesta comercial: El participante deberá integrar dentro del Sobre Electronico 1 su propuesta comercial, consistente en la documentación legal/administrativa y cuando aplique la financiera, debidamente separada e identificada en archivos de formato electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo y conteniendo los documentos solicitados en los Documento D-1 de estas bases. 8.6.- Propuesta económica: El participante deberá integrar dentro del Sobre Electrónico 2 su propuesta económica debidamente separada e identificada en archivos de formato electrónico con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo y conteniendo los documentos solicitados en el Documento D-4 de estas bases. Se recomienda a los participantes que adicionalmente integre en formato editable (Word/Excel) el(los) archivo(s) electrónico(s) de la propuesta ecónomica, lo anterior es con el objeto de facilitar la evaluación de las mismas, en el entendido de que no será motivo de desechamiento la falta de entrega de dicho archivo.


15

En caso de que el anexo C de la(s) propuesta(s) se presente un error aritmético, o de cantidad o de unidad de medida, la convocante procederá a su rectificación para determinar el importe correspondiente de la(s) propuesta(s), sin modificar los precios unitarios. El importe correido resultante será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. Los precios unitarios deberán ser anotados con numero hasta dos decimales. 9.- Presentación y apertura de proposiciones.

9.1. Indicaciones Generales

I. Una vez iniciado el acto, en la fecha y hora señaladas en el “Cronograma del procedimiento de contratación” de estas Bases de Concurso o, en su caso, en la fecha y hora que se establezca en el acta del último acto de aclaraciones a las Bases o en la comunicación por escrito que emita la Convocante con posterioridad a este último acto de aclaraciones a las Bases; no se permitirá la entrega de propuestas por parte de ningún participante y se procederá con el registro de los participantes de los que se haya recibido propuestas a través del SISCEP; para fines del horario se considerará el establecido en la página electrónica del Centro Nacional de Metrología de la Secretaría de Economía en la siguiente Dirección Electrónica: http://www.cenam.gob.mx/hora_oficial de la zona horaria de la Ciudad de México.

II. Solamente se recibirán proposiciones de los participantes a través del SISCEP de los participantes que hayan manifestado su interés en participar entregando el Documento DA-1, dentro del plazo establecido en el “cronograma del procedimiento de contratación” de estas bases de invitación.

III. Para una mejor conducción del evento, el servidor público designado por la Convocante para presidir este evento

podrá apoyarse de otros servidores públicos para realizar la revisión cuantitativa de la documentación presentada, lo cual quedará asentado en el Acta correspondiente.

IV. La Convocante considerará como folio la numeración de las páginas que indique el archivo electrónico.

V. Recibidas las propuestas, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta la conclusión de este procedimiento.

VI. Recibidas las propuestas los participantes no podrán modificar o integrar documento alguno a menos que sea

derivado del mecanismo de aclaración-corrección (numeral 23) o derivado de lo establecido en el numeral 7.5 (negociación).

VII. En caso de que se presente al menos una propuesta, se continuará con el Procedimiento de Contratación hasta su conclusión.

9.2. Primer acto:

I. El acto de recepción y presentación de proposiciones será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien será la persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del evento, mismo que se llevará a cabo en dos actos, dicho evento dará inicio en la fecha y hora señaladas en el “Cronograma del procedimiento de contratación” de estas bases de invitación Restringida o en caso de que se modifiquen será en la fecha y hora que se establezca en el acta de la última junta de aclaraciones a las bases, o en la comunicación por escrito que emita la Convocante con posterioridad a la última junta de aclaraciones a las bases.

http://www.cenam.gob.mx/hora_oficial


16

El servidor público facultado para presidir el acto verificará que los participantes que presenten su propuesta no se encuentren en el directorio de proveedores y contratistas sancionados publicado en la página de la Secretaría de la Función Pública, en caso de encontrarse en dicho directorio no se abrirá la propuesta.

II. En este acto los participantes deberán entregar su proposición en dos sobres cerrados por separado, integrados

de la manera siguiente:

Sobre 1.- Contendrá la propuesta técnica y la propuesta comercial;

Sobre 2.- Contendrá la propuesta económica;

Una vez recibidas las propuestas, el servidor público facultado para presidir el acto procederá a la apertura únicamente del sobre No. 1; de acuerdo con la lista de verificación de documentos, revisará que la proposición contenga todos y cada uno de los documentos solicitados en las Bases de invitación restringida, haciendo constar, en la citada lista, la entrega o no de los mismos.

III. Cuando las propuestas enviadas por el participante no puedan abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante, se tendrán por NO recibidas y se asentará en el acta correspondiente.

IV. Será responsabilidad exclusiva del participante depositar su propuesta en el sitio indicado expresamente para ello en el sistema SISCEP, toda vez que se tendrá por no presentada la propuesta de los participantes cuando la documentación presentada no sea enviada y depositada en el lugar destinado para ello (solicitudes de propuesta o RFP) o cuando el documento no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.

V. Si por causas ajenas a la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el primer acto de presentación y apertura de propuestas, el mismo se podrá suspender de manera motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. El servidor público designado, comunicará a través del SISCEP, la

fecha y hora para la continuación del evento.

VI. En caso de que algún participante presente su propuesta (propuesta técnica, propuesta comercial y propuesta económica) en un solo sobre electrónico, dicha propuesta no será aceptada para su revisión a detalle, lo que se asentará en el acta correspondiente y la propuesta quedará a resguardo de la Convocante, a través del SISCEP. documentos.

VII. Se levantará acta de presentación y apertura de propuestas técnica y comercial que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se harán constar las propuestas técnicas y comerciales aceptadas para su análisis y evaluación, así como aquellas que no hayan sido aceptadas y las causas que lo motivaron. Asimismo, se indicará la fecha y hora del Acto de notificación del resultado de las evaluaciones técnica y comercial, así como de la apertura de propuestas económicas, la cual podrá anticiparse o diferirse mediante la comunicación que por escrito que emita la Convocante, poniéndose el acta a disposición de los participantes a partir de la fecha de la realización del primer acto, para efectos de notificación, se comunicará a los participantes a través del SISCEP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos.

9.3. Segundo acto:

I.- El servidor público que presida el acto, dará a conocer el resultado de la evaluación técnica y el resultado de la

evaluación comercial y procederá a la apertura del (los) sobre (s) electrónico (s) No. 2; correspondiente (s) a los


17

sobres electrónicos de la(s) propuesta(s) económica(s) de (los) participante(s) cuya(s) propuesta(s) técnica y comercial

hubiera(n) cumplido los requisitos establecidos en las bases, realizando una revisión cuantitativa de la(s) propuesta(s)

económica(s), lo cual hará constar en el acta correspondiente.

II.- Cuando las propuestas enviadas por el participante, no puedan abrirse por tener algún virus informático o por

cualquier otra causa ajena a la Convocante, se tendrá por no recibida y se asentará en el acta correspondiente. Será

responsabilidad exclusiva del participante depositar su propuesta en el sitio indicado expresamente para ello en el

sistema SISCEP, toda vez que se tendrá por no presentada la propuesta de los participantes cuando la documentación

presentada no sea enviada y depositada en el lugar destinado para ello (solicitudes de propuesta o RFP) o cuando el

documento no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.

III.- Si por causas ajenas a la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el segundo acto de presentación y

apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera motivada, hasta en tanto se restablezcan las

condiciones para su inicio o reanudación. El servidor público designado, comunicará en el Portal de Internet

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Transformación-

Industrial.aspx, y a través del SISCEP, la fecha y hora para la continuación del evento.

IV.- Las propuestas económicas, quedarán a resguardo de la Convocante, a través SISCEP.

V.- Se levantará acta de presentación y apertura de propuestas económicas que servirá de constancia de la

celebración del segundo acto, en la que se hará constar los resultados técnico y comercial, las propuestas económicas

aceptadas para su análisis y evaluación, sus importes, así como aquellas que no hayan sido aceptadas y las causas

que lo motivaron.

En este acto se indicará la fecha y hora probable del Acto de Notificación de Fallo del Concurso, la cual podrá

anticiparse o diferirse mediante la comunicación por escrito que emita la Convocante, poniéndose a disposición de

los participantes a partir de la fecha de la realización del segundo acto, para efectos de notificación, en el Portal de

Internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-

Transformación-Industrial.aspx, y a través del SISCEP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener

dichos documentos.

10.- Evaluación de las propuestas (Requisitos a cumplir): La Convocante evaluará las propuestas por l total de la solicitud de pedido, utilizando el método binario (cumple o no cumple) para verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados a los participantes, previstos en estas bases de concurso, a efecto de determinar la solvencia de as propuestas presentadas, conforme a lo siguiente: a) Aspecto comercial: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados en el Documento D-1 de estas bases. b) Aspecto técnico: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados en el Documento D-3 de estas bases. c) Aspecto económico:






18

Se verificará que la documentación presentada en su propuesta, cumpla con los requisitos solicitados en el Documento D-4 de estas bases. En los tres casos antes descritos, la convocante llevará a cabo la evaluación de las proposiciones recibidas y en caso de surgir alguna duda durante la evaluación, la convocante podrá solicitar por escrito la aclaración o corrección correspondiente de conformidad con lo establecido en el numeral 23 de estas bases. 11.- Criterios de Adjudicación y desempate: Los criterios de adjudicaión y de desempate de las propuestas se determinarán de conformidad a lo señalado en el Documento D-5. 12.- Aceptabilidad del Precio La aceptabilidad del precio de las propuestas se determinará de conformidad a lo señalado en el Documento D-4 de estas bases. 13.- Causales de desechamiento:

a) Es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los Documentos D-1, D-3 y D-4 de estas bases de Invitación Restringida, los cuales afecten la solvencia.

b) Si durante el acto algún participante presenta su propuesta técnica y económica en sobres invertidos, es decir, si

presenta su propuesta económica en el sobre electrónico identificado como la propuesta técnica y viceversa.

c) Que la propuesta (propuesta técnica, propuesta comercial y propuesta económica) se presente en un sólo sobre electrónico.

d) Si existe cualquier incumplimiento a lo establecido en las Bases, que afecte la solvencia de la propuesta.

e) El no presentar el convenio mencionado para el caso de las propuestas conjuntas.

f) Si los precios no resultan aceptables.

g) Si el participante presenta más de una oferta.

h) Si el participante no atiende la solicitud de aclarar o corregir errores u omisiones.

i) Si el participante elabora y presenta su propuesta en moneda diferente a la solicitada en el numeral 3.2.

No podrán ser desechadas las propuestas presentadas que contengan errores de forma, siempre y cuando no afecten precio, objeto y plazo.

Será responsabilidad exclusiva del participante depositar su propuesta en el sitio indicado expresamente para ello en el sistema SISCEP, toda vez que se tendrá por no presentada la propuesta de los participantes cuando la documentación presentada no sea enviada y depositada en el lugar destinado para ello (solicitudes de propuesta o RFP) o cuando el documento no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.


19

14.- Resultado de la Asignación para la Invitación Restringida. El servidor público designado por la convocante emitirá la asignación de la Invitación del procedimiento de contratación.

Se levantará acta de Notificación de la asiganción para la Invitación Restringida adjuntándole copia del resultado de la Asignación correspondiente, poniéndose a disposición de los participantes, a partir de la fecha indicada en el cronograma del Procedimiento de contratación de las Presentes Bases de Invitación Restringida para efectos de notificación, en el Portal de Internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/default.aspx la cual se comunicará a los participantes a través del SISCEP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos. La notificación de Asignación de la Invitación podrá anticiparse o diferirse, haciendola del conocimiento mediante esta acta o en la comunicación que por escrito emita la convocante a los participantes, misma(s) que serán publicadas a través del portal de Internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/default.aspx y comunicada(s) a los participantes a través del SISCEP, y será de exclisiva responsabilidad del prticipante, consultar y obtener dichos documentos. Cuando de manera posterior a la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se advierta la existencia de un error de forma en el fallo y que no afecte el resultado de la evaluación realizada, el Área de Procura y Abastecimiento procederá a su corrección, notificando las correcciones a los concursantes a través del SISCEP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos. 15.- Formalización del contrato: La notificación del resultado de la Asignación de la Invitación obligará a la Convocante y a la(s) participante(s) a quien(es) se haya(n) adjudicado, a firmar el contrato conforme a lo establecido en el resultado de la Asignacion de la Invitación. La fecha, hora y lugar de la firma del contrato podrá diferirse, haciéndola del conocimiento al participante ganador al correo electrónico registrado. En caso de que el participante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, éste podrá ser adjudicado al segundo lugar, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos, comerciales y económicos, asi como con los criterios de adjudicación previstos en las bases y asuma el precio de la propuesta del participante ganador, o bien en caso de negativa por escrito, se podrá adjudicar subsecuentemente a cualquier otro participante, siempre y cuando cumpla los requisitos anteriores. En el caso de propuestas conjuntas, si algún miembro del Consorcio no firme el contrato se tendrá por no firmado el contrato y se procederá en términos del párrafo anterior, salvo que el Consorcio solicite la sustitución de dicho miembro, en cuyo caso la Convocante podrá autorizar la sustitución de que se trate; siempre y cuando el que sustituye cumpla cuando menos con los mismos requisitos del sustituido, de no autorizarse se considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al participante ganador. El participante que resulte adjudicado, deberá entregar, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la asignación e invariablemente previo a la fecha de formalización del contrato, la documentación que se indica en el Documento DI-1 de las presentes bases.






20

16.- Cancelación de la Invitación Restringida, partidas o conceptos: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 18 de las DGC, la Convocante podrá cancelar la Invitación Restringida, partidas o conceptos incluidos en ésta, en cualquiera de sus etapas, por cualquier causa justificada. Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, la Convocante, a petición del participante, retribuirá los gastos comprobables y razonables que los participantes hayan efectuado, que estén directamente relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas y hayan sido documentados. La cancelación se hará constar por escrito y se dará a conocer en el Portal de Internet http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/invitaciones/Paginas/default.aspx y se comunicará a los participantaes a través del SISCEP y será de exclusiva responsabilidad del participante, consultar y obtener dichos documentos. 17.- Invitación desierta: La convocante procederá a declarar desierta la invitación Restringida o alguna partida de ésta cuando:

a) Si durante el acto de presentación de propuestas no se reciben proposiciones; b) Si como resultado de la evaluación de las propuestas ninguna de ellas resulta solvente; c) Las propuestas económicas no resulten aceptables.

18.- Recurso de Reconsideración: En contra de la asignación de la Invitación que se adjudique el contrato, los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración materia de los artículos 81, fracción I, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 26 a 45 de su Reglamento, y 35 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias o bien optar por la acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De promover recurso de reconsideración, el mismo deberá presentarse por escrito ante la Ventanilla Única de la Instancia Colegiada para resolver el recurso de reconsideración en materia de contrataciones, en el domicilio ubicado en Bahía del Espíritu Santo sin número, Planta Baja, entre Bahía de San Hipólito y Bahía de Ballenas, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en días hábiles y en horario de ocho treinta a dieciocho horas, debiendo señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con dicho recurso ubicado en el Distrito Federal. 19. Información reservada de los participantes: Los participantes podrán señalar en su propuesta, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los documentos que contengan la información reservada, siempre que tengan derecho de reservarse a la información de conformidad con las disposiciones aplicables. 20.- Testigo Social: Para el presente procedimiento de contratación no está considerada la participación de un Testigo Social. 21.- Fuentes de Financiamiento: El presente concurso no considera Fuentes de Financiamiento.



21

22.- Cadenas Productivas: Con el objetivo de apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex, Nacional Financiera, mediante el programa de Compras del Gobierno Federal, promueve sus servicios financieros con los que el participante adjudicado podrá financiar sus facturas o contratos vigentes de bienes, servicios y obra pública a través de operaciones de factoraje o Crédito hasta por el 50% del valor del contrato. Para obtener mayor información, podrá ingresar a la siguiente página http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/fuentes-de-financiamiento/Paginas/nafin-.aspx#.U6yvlkCjP9s 23.- Contenido Nacional: Para el presente concurso no se requiere el cumplimiento de un porcentaje de contenido nacional. 24.- Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con el contenido de las propuestas: La Convocante llevará a cabo la revisión de la documentación para la evaluación de las propuestas recibidas; en caso de surgir alguna duda durante dicha revisión y/o evaluación, la Convocante podrá solicitar por escrito la aclaración o corrección correspondiente, siempre y cuando no se modifiquen los términos y condiciones esenciales de la propuesta, tales como precio, plazo, especificaciones y alcance, concediéndole al participante un plazo perentorio para que entregue por escrito, a través del SISCEP, las aclaraciones o correcciones requeridas; transcurrido dicho plazo, el participante perderá su derecho a realizarlas, procediendo a calificar al participante con la documentación de las propuestas recibida(s) originalmente. La Convocante podrá solicitar la corrección por errores de forma en la documentación entregada por el participante, siempre y cuando no modifique los términos y condiciones esenciales de la propuesta conforme a lo señalado en el párrafo anterior. El envío de la solicitud de aclaración o corrección al participante y la entrega de las aclaraciones o correcciones por parte del participante, se hará a través del SISCEP mediante el medio de comunicación electrónico que le sea enviado por Pemex, denominado RFI-Request for Informatión o Solicitudes de Información y se considerará como notificación oficial, quedando bajo la responsabilidad del participante el consultar con oportunidad la solicitud, para atender las aclaraciones o correcciones requeridas por la Convocante. El plazo para dar respuesta será indicado en la solicitud realizada por la convocante. Una vez entregadas las aclaraciones o correcciones por el participante, la Convocante procederá a valorarlas; la entrega de las aclaraciones o correcciones no implica por si misma el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Convocante en las presentes bases de concurso. 25.- Esquemas en materia de integridad y ética corporativa. Para Pemex, es compromiso fundamental compartir los principios y directrices de ética corporativa como elementos para preservar su propia integridad; por tal motivo, las relaciones que sostenga con sus proveedores y contratistas estarán basadas en criterios de selección formalmente establecidos, atendiendo a las necesidades de la Empresa, y conducidas con independencia e integridad en todas y cada una de las operaciones que se realicen; lo anterior, en términos del Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Así mismo, Pemex cuenta con un Código de Conducta, en el que entre otros aspectos, se fomentan las relaciones profesionales honestas, de calidad, respetuosas y transparentes entre Pemex y sus proveedores, contratistas.

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/fuentes-de-financiamiento/Paginas/nafin-.aspx#.U6yvlkCjP9s

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/fuentes-de-financiamiento/Paginas/nafin-.aspx#.U6yvlkCjP9s


22

Ambos Códigos y las políticas y lineamientos antes citdo se encuentran disponibles en la página de internet siguiente: http://www.pemex.com/acerca/codigo-de-conducta/Paginas/default.aspx 26.- Mecanismos para garantizar obligaciones. Para el siguiente concurso, aplicaran las siguientes garantías: 26.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO OPCIÓN 1: SE TRATE DE FIANZA a). El PROVEEDOR, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, entregará a PEMEX Transformación Industrial previo a la firma del Contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato, expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, conforme a los modelos indicados en el apartado VIII relativa a la documentación complementaria /informativa. OPCIÓN 2: SE TRATE DE CARTA DE CREDITO STAND BY b). El PROVEEDOR, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, entregará PEMEX Transformación Industrial previo a la firma del Contrato, Carta de Crédito Stand-by por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato, expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, conforme a los modelos indicados en el apartado VIII relativa a la documentación complementaria /informativa. 26.2.- Garantía De La Obligación De Responder Por Defectos Y Vicios Ocultos De Los Servicios Opción A) Previamente a la recepción de los servicios, el PROVEEDOR, deberá constituir póliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto ejercido de los servicios en cada ORDEN DE SERVICIO, con una vigencia de 6 meses a partir de recibidos los servicios, misma que deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, conforme a los modelos indicados en el apartado VIII relativa a la Documentación Complementaria /Informativa, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a favor de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Opción B) Previamente a la recepción de los servicios, el PROVEEDOR, deberá presentar Carta de Crédito Stand-by por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto ejercido de los servicios en cada ORDEN DE SERVICIO, con una vigencia de 6 meses a partir de recibidos los servicios, misma que deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, conforme a los modelos indicados en el apartado VIII relativa a la documentación complementaria /informativa, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a favor de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. 27.- Cantidades

Las cantidades de los servicios que Pemex Transformación Industrial requiere se indican a continuación:

http://www.pemex.com/acerca/codigo-de-conducta/Paginas/default.aspx


23

Partida Descripción de Concepto y Alcance Unidad Cantidad

1. REVISIÓN AL CAMPO DE LA EXCITATRIZ

ALCANCES:

1. Localizar la excitatriz del motor.

2. Retiro de la tapa o protección de la excitatriz del motor

3. Revisión al campo del motor de la excitatriz

4. Revisión de conexiones

5. Inspección de las bobinas de los campos

6. Limpieza de los devanados de campo

7. Medir resistencia óhmica y registrar valores y comparar con los

indicados en el manual del motor si se tiene.

SERV 2

2. REVISIÓN AL CAMPO DEL MOTOR

ALCANCES:

1. Localizar el campo del motor

2. Revisión al campo del motor






SERV 2

3. MANTENIMIENTO, REVISIÓN DE LOS DIODOS Y SCR DEL

SISTEMA ROTATORIO,

ALCANCES:

1. Desconexión de cada semiconductor para probar cada uno de

ellos.

2. Revisión de cada uno de los componentes.

3. Verificar que estén en buenas condiciones. Reponer

componentes dañados.

4. Aplicar pruebas de voltaje inverso pico a cada semiconductor

con equipo probador de semiconductores. Y obtener las curvas

reales de los semiconductores.

5. Restablecer el conexionado de semiconductores de potencia.

6. Verificación de apriete general de conexiones de la excitatriz

rotatoria. Reemplazar tornillos, barridos o a punto de barrerse.

7. Normalización de conexiones

8. Colocación de la tapa de la excitatriz del motor.

SERV 2

4. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LÍNEA DE

ALIMENTACIÓN DESDE LA SUBESTACIÓN A LA TABLILLAS DE

LOS MOTORES.

ALCANCES:

1. Localizar los cables que conectan la salida del control de

excitación, hasta las tablillas en motor correspondientes al

campo de la excitatriz

PBA 2


24


2. Desconectar líneas en ambos extremos.

3. Aplicar megger a 500 V c.d. durante 1 minuto.

4. Obtener lecturas a los 60 segundos

Nota: Por ningún motivo aplicar Megger con las líneas conectadas en

la salida del control de excitación.

5. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO DE LA

EXCITATRIZ

ALCANCES:

1. Identificar las conexiones del campo de la excitatriz

2. Desconexión de las terminales del campo de la excitatriz

3. aplicación de prueba al campo de la excitatriz

4. Obtener lecturas a los 60 seg.

5. Normalizar conexiones

PBA 2

6. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO DEL

MOTOR

ALCANCES:

1. Identificar las conexiones del campo del motor

2. Desconexión de las terminales del campo del motor

3. aplicación de prueba al campo del motor



PBA 2

7. REVISIÓN DE LOS RELEVADORES DE CONTROL.

ALCANCES:

1. Revisión de relevadores auxiliares y temporizadores,

relacionados con el control de la excitación.

2. Limpieza de contactos y/o reposición de relevadores dañados

3. Verificación de la operación de los relevadores y temporizador.

4. Revisión de la lógica operacional que aplica la excitación al

campo de la excitatriz del motor, con el contactor en modo de

prueba y/o fuera de la celda.

SERV 2

8. REVISIÓN DE LOS ESQUEMAS DE MEDICIÓN

ALCANCES:

1. Inspección de los indicadores de voltaje y corriente de

excitación, así como el de f.p.

2. Verificación de funcionamiento de los indicadores de voltaje y

corriente de excitación, así como el de f.p. aplicando voltajes y

corrientes tanto de dc como de ac, según corresponda el caso,

SERV 2

9. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL CONTROL DE LA EXCITACIÓN,

INCLUYENDO LA UNIDAD DE RECTIFICACIÓN FXM5

ALCANCES:

SERV 2


25


1. Inspección del control existente

2. Verificación de las fuentes de alimentación, recalibrar si se

requiere. Verificar con osciloscopio.

3. Verificación al hardware del control digital

4. Verificación de las 8 entradas digitales PROGRAMABLES

5. Verificación de las 6 salidas digitales PROGRAMABLES

6. Verificación de las cuatro entradas analógicas

7. Verificación del escalamiento de las entradas analógicas en

display local

8. Verificación de las 2 salidas analógicas

9. Verificación del escalamiento de las dos salidas analógicas en

el display local.

10. Verificación y apriete de la interconexión del control.

11. Verificación de entradas y salidas del control de la excitación

12. Verificación del programa correspondiente de aplicación

(EX0202). para control de factor de potencia de motores

síncronos.

13. Verificación del ajuste de variables de acuerdo con las

características del motor y hacer un listado de variables del

sistema.

14. Verificación completa de la unidad de rectificación monofásica

del tipo “full-control”, incluyendo protección por perdida de

excitación, así como disyuntor de campo. Alimentación 120 a

480 vca, una fase, 60 hz, salida hasta 20 acd. (CONTROL A 4

SCR´S)

15. verificación con osciloscopio de la salida del módulo FXM5.

16. Verificación de la unidad transductor de Var´s, 120 Vca, 5 Aca.,

para el sistema de retroalimentación. Con inyección de voltajes

y corrientes con valores correspondientes a los tp´s y tc´s del

motor

17. Verificación de ENTRADAS y salidas de acuerdo con

requerimientos particulares del sistema (alarmas, indicaciones y

comandos)

18. Verificar la operación completa del sistema de rectificación en

manual y automático (recalibrar en caso necesario, registrando

la tabla de ajustes actuales y nuevos)

10. PRUEBA DE LA UNIDAD EN VACÍO Y CON CARGA.

ALCANCES:

1. Conectar el equipo de prueba y de acuerdo con el ingeniero

supervisor de la obra y el ingeniero de operación de la planta,

inspeccionar para verificar que el motor se encuentra en

condiciones de girar.

2. Alinear el control y llevar el motor a velocidad nominal, verificar

que entra la excitación.

3. Probar el sistema de excitación en vacio y con carga

4. Variar el factor de potencia y anotar resultados.

PBA 2

11. INSTALACION DE RECTIFICADOR DE 70A/ 1400 V, TIPO

SKN71/14

SERV 2


26


ALCANCES:

1. Instalación de rectificador de 70 a/ 1400 v, tipo SKN71/14,

incluye suministro.




3. Hacer prueba de instalación en excitatriz, para comprobar el

acople mecánico.

4. Reemplazar de requerir o dejar como parte de repuesto.


SKR71/12

ALCANCES:

1. Instalación de rectificador de 70 a/ 1200 v, tipo SKR71/14,

incluye suministro.





acople mecánico.


SERV 2

13. INSTALACION DE BLOQUE RECTIFICADOR DE 151A/ 1600 V,

TIPO SKD 110/16

ALCANCES:

1. Instalación de bloqueo rectificador de 151A/ 1600 v, tipo SKD

110/16, incluye suministro.


(SEIS DIODOS INTERNOS) con equipo probador de

semiconductores. Y obtener las curvas reales de los

semiconductores.

3.


acople mecánico.


SERV 2

14. INSTALACION DE BLOQUE RECTIFICADOR HIBRIDO DE 95A/

1600 V, TIPO SKKH92/16E

ALCANCES:

1. Instalación de bloqueo rectificador hibrido de 95A/ 1600 v, tipo

SKKH92/16E, incluye suministro.


(UN SCR Y UN DIODO INTERNO) con equipo probador de


semiconductores.


acople mecánico.

SERV 2


27



15. INSTALACION DE MÓDULO DE ALIMENTACIÓN PARA CPU

(IN:120-240 VCA, OUT: 24 VCD a 3.0 A)

ALCANCES:

1. Instalación de Módulo de alimentación para CPU (IN:120-240

VCA, OUT: 24 [email protected] A)

2. Conectar y probar fuentes de alimentación

3. Calibrar fuentes de alimentación a 24 VCD +/- 1%

4. Probar fuente de alimentación sin y con la carga del control

correspondiente.

SERV 2

16. MANTENIMIENTO A CONTACTOR DEL MOTOR BC-600-A,

MARCA SQUARE-D, CLASE-8110, TIPO DO-7, SERIE C, 2500/5000

V, 3 FASES, 60 HZ, 360 A CONT. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 50

MVA, CONTROL 120VCA, 3.55A ARRANQUE, 0.6A.

ALCANCES:

1. Revisión de rieles y mecanismos de inserción.

2. Revisión de puente rectificador.

3. Revisión de lámparas de señalización.

4. Revisión de relevador auxiliar

5. Revisión de fusibles de potencia

6. Revisión de fusibles de control

7. Revisión de tablillas de conexión.

8. Revisión de fusibles de transformador de potencial.

9. Prueba de resistencia de contactos.

10. Pruebas de resistencia de aislamiento de acuerdo al

voltaje de operación del interruptor.

11. Elaboración de reporte para entrega al supervisor de

PEMEX

SERV 1





ALCANCES:

1. Rehabilitación de mecanismos de inserción.

2. Cambio de puente rectificador.

3. Cambio de lámparas de señalización.

4. Cambio relevador auxiliar

5. Cambio de fusibles de potencia

6. Cambio fusibles de control

7. Cambio de tabillas de conexiones.

8. Cambio de fusibles de transformador de potencial.

9. Cambio de resistencia de contactos.



El cambio de accesorios se realizará de acuerdo a los resultados de

la revisión de la partida 16 y de acuerdo con el residente de PEMEX.

SERV 1


28


18. MANTENIMIENTO A CONTACTOR DEL MOTOR BC-600-B,

MARCA GENERAL ELECTRIC BRELEC, LA-0721, SISTEMA 2300V,

400A, 60 HZ, 3 FASES, 3 HILOS

ALCANCES:













PEMEX.

SERV 1




ALCANCES:







7. Cambio de tablillas de conexiones.






la revisión de la partida 18 y acuerdo con el residente de PEMEX.

SERV 1

28.- Penalizaciones.

I. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE

LOS TRABAJOS

Las partes acuerdan que en caso de que el PROVEEDOR, no ejecute los Servicios en el plazo convenido en este Contrato, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le aplicará una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente a la fecha pactada para la ejecución de los Servicios consistente en un 0.05% (cero punto cero cinco por ciento) del importe de los Servicios no ejecutados.

II. POR INCUMPLIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.


29

En caso de que el PROVEEDOR no cumpla con las características requeridas para los Servicios señalados en el anexo “Especificaciones y Condiciones de los Servicios” del Contrato, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le aplicará una pena convencional del 10% (diez por ciento) del monto total de los Servicios pendientes de ejecutar. La aplicación de esta pena convencional, no obliga a PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL a aceptar los Servicios entregados por el PROVEEDOR sin cumplir las características requeridas. Lo anterior sin perjuicio de que PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL exija al PROVEEDOR a suministrar nuevamente los Servicios en estricto cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener derecho a prorrogar la fecha de terminación o ampliar el plazo de ejecución de los Servicios.

III. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo “SSPA” del Contrato, PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

El monto de las penalizaciones no podrá exceder del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un Evento de Fuerza Mayor, así como por cualquier otra causa no imputable al PROVEEDOR, en su caso, de común acuerdo se harán las modificaciones que procedan. El PROVEEDOR acepta, que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Cláusula, con cargo a cualquiera de las opciones siguientes:

a) Las facturas que se generen por la ejecución del presente Contrato.

b) Cualquier pago a que tenga derecho el PROVEEDOR en cualquier otro Contrato que tenga celebrado con

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.

c) Mediante transferencia electrónica.

d) Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

e) A través de la Garantía de Cumplimiento del presente Contrato.

29.- Documento denominado “MANIFESTACION COMPLIANCE (MC) “. El cual deberá requisita el concursante que resulte adjudicado previo a la fecha de formalización del contrato (se anexa formato).

Salamanca, Gto a 16 de julio de 2019


30

SECCIÓN II

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

ANEXO A-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


31

A N E X O “ A ”

RELACIÓN DE PLANOS

PARA ESTE SERVICIO NO SE REQUIEREN PLANOS

A N E X O “ B ” PEMEX-TRANSFORMACION INDUSTRIAL se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de otras normas que por omisión no se incluyan en la siguiente lista, previa demostración de que son normas de aplicación usual en la aplicación de obras semejantes a las que se desarrollan en el presente proyecto. Así mismo, se deben considerar las últimas versiones de las normas y/o códigos listados a continuación, o en caso de que sean sustituidas o cambiadas, se deberán considerar las normas nuevas.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES

NORMA / PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN).

NOM-004-STPS-1999 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NOM-022-STPS-2015 ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO – CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS PEMEX

NRF-249-PEMEX-2013 SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

NRF-048-PEMEX 2014 DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PLANTAS INDUSTRIALES.

NRF-070-PEMEX-2011 SISTEMA DE PROTECCIÓN A TIERRA PARA INSTALACIONES PETROLERAS.

311-42000-PSIA-012 PROCEDIMIENTO PARA LIBRANZAS DE CIRCUITOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.

300-40800-PSIA-054 ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

DG-GPASI-SI-2310 REV. 6 PROCEDIMIENTO Y USO DE PERMISOS DE TRABAJO.

SP-SASIPA-SI-02310 PERMISO DE TRABAJO.

800-16000-DCO-GT 071-2008 REV 1 GUIA TECNICA DE SEGURIDAD ELECTRICA.

NORMA 2.203.01 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS Y SELECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO.

NORMA 2.201.01 SÍMBOLOS ELÉCTRICOS.

NORMA 2.223.01 DISEÑO DE SISTEMA DE TIERRAS.

NORMA 3.223.01 NORMA PEMEX- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA.

NORMA 3.346.02 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA.

NORMA 3.403.01 COLORES Y LETREROS PARA IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES.

NORMAS EXTRANJERAS.


32

NORMA / PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN

NESC 180.B2 NATIONAL ELECTRIC SAFETY CODE.

NEC NATIONAL ELECTRIC CODE.

API 752 MANAGEMENT OF HAZARDS ASSOCIATED WITH LOCATION OF PROCESS PLANT BUILDING.

NFPA 72 NATIONAL FIRE ALARM CODE.

NFPA 70 NATIONAL ELECTRICAL CODE®, 2011 EDITION.

NFPA 111, STANDARD ON STORED ELECTRICAL ENERGY EMERGENCY AND STANDBY POWER SYSTEMS, 2005 EDITION.

NFPA1221 STANDARD FOR THE INSTALLATION, MAINTENANCE, AND USE OF EMERGENCY SERVICES COMMUNICATIONS SYSTEMS, 2007 EDITION.

REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS PEMEX

DG-SASIPA-SI-08200 REV. 4 REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

ANEXO SSPA REQUISITOS PROCEDIMIENTO 302-47100- PO-002 REV-3

SITSI-4145 PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA POR COMPAÑÍAS CONTRATISTAS.

ANEXO "B-1"

E S P E C I F I C A C I O N E S P A R T I C U L A R E S Y A L C A N C E S

PLAZO DE EJECUCION El tiempo de ejecución del SERVICIO será de 16 días naturales.

EXPERIENCIA

1. El Supervisor del PARTICIPANTE del presente contrato debe ser Ing. Electricista o Ing. Electrónico, lo cual debe demostrar a PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL mediante título profesional y la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, debe contar experiencia en el servicio de instalación y/o mantenimiento de sistemas de control de excitación de máquinas síncronas con capacidad de más de 500 HP, lo cual se avalará con el Currículum Vitae del o los citados profesionistas. Este punto debe cumplirse en la entrega de propuestas por parte del PARTICIPANTE y hasta finalizar el contrato de servicio por parte del PROVEEDOR.

2. Los PARTICIPANTES deben demostrar en la etapa de la propuesta técnica su capacidad técnica para la realización de los trabajos mencionados, presentando a PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, el currículum de la empresa en donde se observen al menos tres contratos de esta naturaleza en los últimos 5 años, celebrados en el país o a nivel internacional, con caratulas de contratos realizados en refinerías u otras empresas.

3. Dentro de su propuesta técnica, el PARTICIPANTE deberá de presentar los currículos correspondientes a todas y cada una de las personas encargadas de las siguientes actividades:

• Dirección

• Administración

• Supervisor

• SSPA 4. Para lo anterior en cada currículo se deberá de indicar claramente el puesto para el que están

propuestos, acreditando experiencia en los trabajos objeto del contrato, Este punto debe cumplirse en la entrega de propuestas por parte de los PARTICIPANTES

SUMINISTRO DE MATERIAL

1. El PARTICIPANTE debe de anexar una carta en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que todas las partes a utilizar, serán nuevas y originales.

2. El suministro de todo el material de consumo, necesario para realizar los trabajos: relevadores, cables, lámparas, botones, etc., debe ser por parte del PROVEEDOR.

3. La selección, suministro, carga, acarreo y descarga de los materiales y equipos necesarios a utilizar desde donde se encuentren hasta el sitio del servicio y en el momento requerido, debe ser por parte del PROVEEDOR.


33

4. Cuidar de no maltratar los equipos y/o materiales durante las maniobras y los traslados que se realicen, en caso contrario se rechazarán y será responsabilidad del PROVEEDOR su reparación o reposición.

5. Todos los materiales y refacciones que suministre el PROVEEDOR y que sean utilizados en este servicio deben ser nuevos.

6. El PARTICIPANTE GANADOR debe presentar un programa detallado, al supervisor del servicio de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, de la adquisición de materiales y refacciones con carta compromiso de sus PROVEEDORES, con la finalidad de evitar retrasos al inicio y durante la ejecución de los trabajos.

ALCANCE DEL SERVICIO

1. El PROVEEDOR del presente contrato debe proporcionar al supervisor del servicio de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL un programa detallado de los trabajos a realizar donde indique el período de ejecución del contrato, los equipos a intervenir, el porcentaje de avance, esto es con el fin de observar fácilmente los avances de los trabajos en los equipos.

2. Todo material resultante del desmantelamiento de los equipos, se tendrá que entregar al supervisor del servicio de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, en el lugar indicado por éste, bien acomodado y una relación anexa, en donde se indique el peso en kilogramos de los materiales de desecho. Lo anterior, para proceder al trámite de la baja respectiva ante el Departamento de Servicios Generales de Administración Patrimonial de la Refinería.

3. El PARTICIPANTE ganador al término de los trabajos referente a lo indicado en éstas bases, debe entregar al supervisor del servicio de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, un original y dos copias del libro de calidad y reporte de los trabajos efectuados en la ejecución del trabajo; incluye pruebas parciales, pruebas finales y planos de los equipos intervenidos, con la aceptación por parte del personal de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.

4. Todos los equipos deben ser entregados bajo el acta-entrega-recepción. 5. Cada uno de los materiales que se suministren y se empleen deberán ser nuevos (por ningún

motivo se usarán recuperados), los que deberán encontrarse en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

6. El PARTICIPANTE deberá presentar en su propuesta técnica, en original o copia legible en español, fichas técnicas del fabricante de los materiales ofertados, donde se especifique el cumplimiento de las especificaciones solicitadas para cada uno de ellos.

7. El PARTICIPANTE ganador debe incluir en su propuesta procedimientos de trabajo con listas de verificación, que cumplan con lo solicitado para cada una de las actividades enlistadas en las presentes bases de concurso.

8. Para este servicio se podrá subcontratar lo relacionado al sistema de excitación.

PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO

El PROVEEDOR debe considerar y contar con personal, herramienta y equipo durante el inicio de las pruebas de los sistemas de control de excitación, para atender las necesidades o imprevistos que pudieran surgir derivados de la ejecución de sus trabajos.

REQUISITOS SEGURIDAD, SALUD

Y PROTECCION AMBIENTAL

1. El PARTICIPANTE GANADOR debe considerar obligatoriamente las políticas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental existentes en PEMEX-TRANSFORMACION INDUSTRIAL conforme al anexo SSPA que forma parte de estas Bases Técnicas debiendo prever lo siguiente:

a. Deberá considerar en el cálculo de sus costos indirectos lo aplicable a los gastos generales por estas actividades.

b. Incluir en su propuesta el personal profesionista responsable de SSPA en los términos del mismo procedimiento. En caso de aun no contar con la acreditación vigente expedida por la UASIPA indicar mediante Carta compromiso que se someterá a la evaluación para acreditarse ante la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (UASIPA) de la RIAMA. Dicha acreditación deberá obtenerse en un plazo en función de la vigencia del contrato, dicho plazo será establecido por el supervisor del servicio de PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL.

c. La no inclusión de estos requisitos será motivo de descalificación.

2. El PARTICIPANTE GANADOR debe prever el cumplimiento obligatorio y documentado de los requisitos que a continuación se indican, previos al inicio de los trabajos:

a. El representante legal del PARTICIPANTE GANADOR inmediatamente después de emitido el fallo debe acordar con el supervisor del servicio de Pemex, la junta de


34

inducción para la implantación de SSPA en el SERVICIO, misma a la que deberá asistir el Superintendente de Construcción y Responsable de SSPA del PARTICIPANTE GANADOR. Esta junta deberá llevarse a cabo después del fallo, para que el PARTICIPANTE GANADOR pueda preparar los requisitos de SSPA indispensables para iniciar los trabajos objeto del contrato.

b. El PARTICIPANTE GANADOR deberá desarrollar un Atlas de Riesgo del Proyecto previo al inicio del SERVICIO y difundirlo a todo su personal contratado con cargo al contrato de SERVICIO.

c. El PARTICIPANTE GANADOR deberá desarrollar un Plan de Respuesta a Emergencias del SERVICIO (PRE-O), previo al inicio del SERVICIO y difundirlo a todo su personal contratado con cargo al contrato del SERVICIO.

d. El PARTICIPANTE GANADOR podrá, en sus instalaciones externas a la Refinería, impartir los cursos obligatorios a sus trabajadores que permita comprobar que su personal cuenta con los conocimientos y experiencia suficientes sobre la especialidad técnica; así como, sobre Seguridad Industrial, para la ejecución de los trabajos contratados exigidas en el REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS No. DG-SASIPA-SI-08200 Inciso 10.1.1; con la finalidad de no afectar el inicio y continuidad de sus trabajos. En caso de ser necesario ejecutar por el personal especializado del PARTICIPANTE GANADOR actividades en Altura, en Espacios Confinados, de Corte y Soldadura, de Excavaciones, de Instalación de Barricadas y acordonamientos, actividades que impliquen bloqueo de Energía latente y/o residual, de armado y desarmado de andamios, de apertura y cierre de bridas y/o trabajos eléctricos, que conlleven la necesidad de evidencia de conocimiento de procedimientos críticos aplicables para dicho personal de acuerdo al Programa de Construcción propuesto, será necesario que el trabajador cuente con esta capacitación para poder laborar en las mismas.

e. El responsable de SSPA deberá de entregar A MAS TARDAR al inicio de los trabajos el programa de capacitación de protección ambiental para firma del al supervisor del servicio de PEMEX-TRANSFORMACION INDUSTRIAL, considerando que la capacitación SE IMPARTA DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 QUINCE DÍAS del plazo del contrato.

f. El PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SSPA DEL SERVICIO conteniendo los requisitos establecidos en este procedimiento. NINGUNA ACTIVIDAD PUEDE SUPERAR 15 QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DEL COMIENZO DEL SERVICIO.

3. El PARTICIPANTE GANADOR deberá tomar en cuenta que de incumplir los aspectos señalados en este procedimiento, así como los requerimientos que se deriven de los análisis de riesgo de trabajo, PEMEX se reserva el derecho de interrumpir los trabajos por razones de seguridad, en cuyo caso el PARTICIPANTE GANADOR no podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables.


35

ANEXO “B-2”

E S P E C I F I C A C I O N E S G E N E R A L E S P A R A E L S U M I N I S T R O D E E N E R G Í A E L É C T R I C A E N R E P A R A C I O N E S D E P L A N T A S D E P R O C E S O Y Á R E A S D E T A N Q U E S D E A L M A C E N A M I E N T O .

1. La Refinería solamente proporcionará energía eléctrica en 440 volts, 60 ciclos, 3 fases, neutro flotante y 25,000 amps de corto circuito.

2. Mantenimiento eléctrico indicará de donde tomará la energía eléctrica para alimentación a los equipos, oficinas o espacios abiertos para fuerza y alumbrado.

3. Los circuitos derivados de fuerza no deberán ser mayores de 50 amperes y los de alumbrado a 20 amperes, por lo tanto, se protegerán con interruptores termomagnéticos de la capacidad adecuada. (Excepción. - cuando se trata de máquinas de alta presión se acatará lo que PEMEX indique).

4. El contratista deberá utilizar el cable de la capacidad adecuada y de características para uso rudo industrial, para trabajos en interior de recipientes, y no deberán efectuarse ningún empate, solo en el exterior de los mismos y estos serán revisados y autorizados por PEMEX-REFINACION, operación y mantenimiento eléctrico.

5. Para los efectos de alumbrado el contratista deberá colocar un Transformador de la potencia que requieran para sus servicios con relación de transformación 440/220-127 volts, un por ciento de impedancia mayor del 4%, y debidamente pintado y rotulado, (Nombre de la compañía contratista)

6. En el interior de los equipos solo se usarán lámparas tipo industrial, a prueba de explosión con guarda metálica, otro tipo será rechazada, en espacios abiertos se podrán usar reflectores no mayores de 500 watts a prueba de polvos y vapores.

7. Los interruptores para fuerza y alumbrado se colocarán en un tablero metálico, techado y firmemente conectado a tierra mínimo con cable calibre 2/0, pintado y rotulado con el nombre de la compañía contratista, además deberá tener anuncios que indiquen peligro, equipo eléctrico energizado y cinta amarilla circulándolo.

8. Las máquinas de soldar, máquinas de alta presión y transformadores de alumbrado, se colocarán a no más de 2 metros del tablero que se indica en el punto 7, los circuitos deberán estar bien marcados, con indicación del servicio que prestan, sujetos y deberán correr aéreos (no en el piso).

9. Si se tuviera que efectuar empalmes en 440 volts, deberán ser para cable uso rudo con suficiente aislamiento para intemperie y a prueba de golpes, con las cintas aislantes apropiadas para cumplir lo descrito con anterioridad

10. Todo el equipo que se requiera por el contratista para sus servicios eléctricos deberá estar conectado a tierra, con firmeza y cable de cobre desnudo no menor a calibre 8 AWG.

11. El punto de conexión para la puesta a tierra, en cada caso, será indicado por mantenimiento eléctrico, los elementos que contiene tal punto deberán ser mantenidos limpios y reapretados, (zapatas, conectores, etc.), el daño que se cause por mal manejo será reparado por la compañía.

12. Cuando el cable de Tierra tenga que usarse a varios metros deberá colocarse de tal manera que no interrumpa la libre circulación de personas o vehículos.

13. El contratista se compromete a contratar un supervisor eléctrico que compruebe fehacientemente conoce de la materia y sus normas aplicables (Mantenimiento eléctrico evaluara)

14. Todo el equipo y material deberá ser probado y aprobado de acuerdo a normas PEMEX y a todas las aplicables a la materia por el personal del contratista y comprobado por PEMEX-REFINACION (Mantenimiento eléctrico), para tal efecto el contratista elaborara un formato donde aparecerán los nombres y firmas de los involucrados.


36

15. El personal eléctrico del contratista deberá tener conocimiento y desarrollar su trabajo de acuerdo a la norma NOM-E001-1994, reglamento de seguridad e higiene de PEMEX, NFPA, y demás aplicables a la materia.

16. El área que delimite la zona donde se pongan sus servicios, el contratista se compromete a tenerla vigilada, limpia y seca diariamente.

17. PEMEX-REFINACION no se hace responsable de la falta de energía eléctrica por falla de fuerza mayor y cuando su ausencia sea motivo de fallas en las instalaciones atribuibles a falta de cuidado o daño en el equipo, aun cuando paso sus pruebas, de la compañía contratista.

El contratista deberá estar con 3 días de anticipación al inicio de los trabajos para avisar a PEMEX-REFINACION (Mantenimiento eléctrico), la cantidad y características de la energía eléctrica requerida, el punto donde va a trabajar y estar enterados de los requisitos regulatorios que aquí se marcan.

ANEXO “B-3”

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES Y RADIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR.

Debido a los diferentes riesgos que existen en las distintas áreas de la Refinería, esta se divide en 3 secciones: 1. ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS:

Edif. Administrativo y estacionamiento Edif. Proyectos y estacionamiento Consultorio de la Ref. Ing. Antonio M. Amor. Oficinas Vigilancia y Biblioteca de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.

2. ÁREA DE ALMACENES Y TALLERES SUR Y NORTE:

Sur Limita al Norte con calle 3, Limita al Sur con barda perimetral, Limita al Oriente con calle 14, Limita al Poniente con

calle 6. Norte Limita al Norte con Taller Combustión Interna, Limita al Sur con Oficinas de U.R.A., Limita al Oriente con calle 2, Limita

al Poniente con barda perimetral. 3. ÁREA DE PRODUCCIÓN:

El resto de la refinería, incluyendo Laboratorio, C.E.R.E.D.I., Gasolinera, Planta de Agua Mejor, Quemadores de Campo y Lagunas de Oxidación.

Por lo tanto, los Lineamientos siguientes son de aplicación obligatoria en estas secciones: 1. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en el área de producción. 2. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en el área de almacenes y talleres. 3. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en las dependencias o lugares del área de oficinas

administrativas, donde existan letreros indicando tal prohibición.


37

4. Los equipos de radio-comunicación para uso en el área de producción deben cumplir con el requisito “Intrínsecamente

Seguro”, por lo que deben ser evaluados y autorizados por el Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Ref. Ing. Antonio M. Amor, esto incluye equipo de radio-comunicación de las compañías al servicio de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.

Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier radio tipo “WalkMan” en las tres secciones.

ANEXO “B-4”

USIPA 4145

1. OBJETIVO

Cumplir con las políticas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex-Refinación por parte de compañías

contratistas que realizan obras o servicios en las instalaciones, con la finalidad de prevenir incidentes y/o accidentes

del personal, así como afectaciones al medio ambiente y a las instalaciones.

Promover la participación de todos los trabajadores del contratista en actividades de Seguridad, Salud y Protección

Ambiental (simulacros contra incendio, identificación y prevención de los riesgos asociados a sus actividades, corregir

anomalías en sus áreas de trabajo, etc.).

Reportar e investigar los incidentes generados en o por las actividades de los contratistas para determinar la causa

raíz y establecer medidas a fin de evitar repeticiones.

Requerir al Contratista durante el plazo del contrato establecer un programa de actividades de Seguridad, Salud y

Protección Ambiental (SSPA) que incluya la capacitación a sus trabajadores en materia de SSPA, Norma NMX-SAST-

001-2000, Política SSPA de PEMEX, Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos, Plan de Respuesta

a Emergencias de RIAMA, Procedimientos Críticos de SSPA, Auditorias Efectivas y Análisis de Seguridad en el

Trabajo.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las compañías contratistas y establece el mecanismo para la realización del protocolo de seguridad previo al inicio de trabajos en las instalaciones de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 3.1 Del Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, la difusión y la observancia de la aplicación y

cumplimiento de lo establecido en este procedimiento / Tiene la Autoridad de Modificar el Procedimiento.


38

3.2 Del Superintendente de Rehabilitaciones y Modificaciones, la inclusión de este procedimiento en los requerimientos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio que maneje y la observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

3.3 Del Superintendente de Suministros y Servicios, la inclusión de este procedimiento en los requerimientos de

Seguridad, Salud y Protección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio que maneje y la observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

3.4 Del Jefe del departamento de Contratos, la inclusión de éste procedimiento en el anexo “B” de las bases para

licitación de obra y/o servicio.

3.5 De los Jefes de Área de Operación, Ings. de la Superintendencia de Conservación y Mantenimiento, Ings. de USIPA, Ings. Supervisores y Residentes de Obra de Pemex-Refinación, la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

3.6 Del Jefe del Depto. de Competitividad y Desarrollo, la programación del Superintendente de Obra, Supervisores

de Especialidad, Supervisor de Seguridad de las compañías contratistas y proveedores para recibir el curso “Inducción a la R.I.A.M.A.”, “Pláticas y Prácticas Contra Incendio”.

3.7 Del personal de la R.I.A.M.A. en general, la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

3.8 De las Compañías Contratistas y Proveedores, el estricto cumplimiento de este procedimiento.

4. DEFINICIONES

4.1. USIPA.- Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

4.2. SSPA.- Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

4.3. NMX-SAST-001-2000.- Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.4. Contratista.- Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos en las instalaciones de Pemex-Refinación ya

sea bajo contrato con Pemex-Refinación o como terceros (Subcontratistas).

4.5. Proveedor.- Cualquier persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

4.6. Superintendente de Construcción.- Por parte del Contratista, Ingeniero de la rama industrial titulado con amplia

experiencia reconocida en los alcances del contrato y sobre la normatividad, reglamentación y procedimientos aplicables a la obra para la que la compañía fue contratada, quien es el responsable del cumplimiento y calidad de los trabajos establecidos en el contrato y es el responsable del cumplimiento al programa, actividades y requerimientos del SSPA a desarrollarse durante el tiempo que dure el contrato.

4.7. Supervisor de Seguridad.- Personal del contratista con estudios mínimos comprobados de nivel medio superior,

carrera Técnica, y/o que demuestre los conocimientos necesarios mediante una evaluación escrita, verbal y práctica quien debe dar cumplimiento al programa, actividades y requerimientos del SSPA de la compañía, así como promotor de la observancia de los procedimientos, normas, manuales y reglamentos internos de Petróleos Mexicanos en materia de SSPA y que es aprobado por la USIPA la cual para que cumpla este cargo le proporcionará una credencial vigente con el número de obra que supervisará.


39

4.8. Residente de Obra de Pemex-Refinación.- Funcionario Público designado por la Refinería, quien fungirá como

su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos realizados por compañías contratistas.

4.9. Supervisor de Obra de Pemex-Refinación.- Funcionario Público designado por la Refinería quien es el auxilio

técnico de la residencia de obra, o bien tercera persona que la Refinería contrate para ésta función y con las demás responsabilidades que en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.

4.10. Protocolo de Seguridad.- Es el documento oficial que se elabora previo al inicio de una obra que establece y

delimita la responsabilidad de la seguridad y la conducta del personal de las compañías contratistas en las instalaciones propiedad de la Refinería.

5. ANTECEDENTE

La realización de trabajos contratados o subcontratados supone en muchas ocasiones la generación de nuevos riesgos tanto para los trabajadores de Pemex como para los de la compañía contratista o subcontratista debidos a falta de información y formación, temporalidad de los trabajos, falta de control efectivo, etc. El personal externo o foráneo que se encuentre en este Centro de Trabajo, deberá gozar de iguales garantías de seguridad que el personal interno y, por otra parte, el personal interno no debe ver incrementados sus riesgos por las actividades del personal foráneo. Por lo tanto, y con el objetivo de garantizar que así se haga, se elabora este procedimiento para que los servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado se ejecuten bajo las medidas de seguridad legalmente exigible y por la normativa interna de Petróleos Mexicanos.

6. DESARROLLO.

6.1 Siempre que se celebre un contrato entre Pemex–Refinación y cualquier compañía contratista, al recibir esta compañía algún documento en que se le notifique del inicio de la obra, el personal de la misma solicitará mediante un documento dirigido al Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, la evaluación y aprobación del o los candidatos a Supervisores de Seguridad, dicho documento debe ser elaborado con tiempo previo suficiente a la fecha de inicio, para que la evaluación y aprobación del o los supervisores no provoque retrasos. Si la contratista, subcontrata los servicios de otra compañía contratista, esta compañía subcontratada, de igual manera, deberá cumplir con todos los preceptos mencionados en este documento y presentará su propio Supervisor de Seguridad. El o los candidatos a Supervisores de Seguridad se deben presentar ante la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional de esta Refinería con el documento de su propuesta, avalado con la firma del Residente de Obra de Pemex – Refinación. Debe presentar al menos los siguientes documentos:

• Original y copia del documento donde se solicita su evaluación y aprobación como Supervisor de Seguridad.

• Los documentos originales y copia que acrediten sus estudios.

• Los documentos originales y copia que acrediten su capacitación en materia de seguridad.

• Una copia de su currículum vitae. Al presentarse en la Sección de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo de esta Refinería, se les indicará el día y la hora así como el temario para su evaluación.

6.2 Personal de la USIPA evaluará a los candidatos en sus conocimientos, actitudes y aptitudes mediante exámenes escritos, prácticos y orales, calificados conforme al anexo No. 1, el resultado de estos exámenes será notificado al candidato dos días hábiles después de haber sido presentados.


40

6.3 Previo a la fecha de inicio del contrato y contando el contratista con el Supervisor de Seguridad

aprobado, el Residente de obra de Pemex-Refinación solicitará con el personal responsable de Operación, Mantenimiento y Seguridad del área o instalación donde se realizará la obra, una reunión con la presencia de todos los involucrados (Ings. del área usuaria, Residente de Obra, Superintendente de construcción y Supervisor de Seguridad), en la que se debe:

♦ La compañía contratista presenta a su Superintendente de Construcción y Supervisor de Seguridad. ♦ Presentar los alcances del contrato por parte del Contratista. ♦ Descripción general de las actividades a desarrollar por el Contratista donde incluya los riesgos asociados a sus

actividades a desarrollar, donde debe incluir hoja de datos de seguridad de sustancias peligrosas, maniobras de alto riesgo, etc.

♦ Explicación general del proceso y riesgos inherentes del área por parte del personal de Pemex – Refinación. ♦ Complementar y formalizar el anexo No. 2 de este procedimiento. ♦ Establecer las medidas especiales de Seguridad que deben cumplirse de acuerdo al área donde se realizarán

los trabajos. 6.4 El Superintendente de Construcción y el Supervisor de Seguridad de la contratista deben asistir al curso de

“Inducción a la RIAMA” y presentar en la sección de Seguridad y Salud Ocupacional, copia de los documentos que acrediten su capacitación en el curso.

• La Contratista debe tener por cada área de trabajo un Supervisor de Seguridad, por cada obra o bien por cada 50 trabajadores en la obra.

• En ningún caso, el Supervisor de Seguridad debe supervisar dos obras aunque sean de la misma Contratista.

6.5 La contratista elaborará un programa de capacitación en Seguridad, Salud y Protección Ambiental para todos

los trabajadores de la compañía el cual debe ser presentado a la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la USIPA antes del inicio de la obra. Este programa debe contemplar como mínimo los temas indicados en el Anexo No. 1.

6.6 El Residente de Obra de Pemex-Refinación, debe elaborar junto con el Ing. de Operación del área, el Ing. de

USIPA del área ó un representante de Seguridad de la USIPA por parte de RIAMA y por parte del Contratista al Superintendente de Construcción y al Supervisor de Seguridad, para realizar en conjunto el protocolo de Seguridad para el inicio de la Obra, para lo cual usará el formato del anexo No. 2. Este documento constará de un original (Residente de Obra) y tres copias (Área usuaria, USIPA y Contratista).

6.7 Durante el protocolo de seguridad se debe establecer el calendario de reuniones entre el personal del área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía contratista, en las que se revisarán los avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad, seguridad, etc. relacionados con el trabajo.

6.8 Durante el desarrollo de los trabajos, motivo del contrato, el o los supervisores de seguridad de la compañía

contratista deben estar presentes en el área de trabajo, verificando que las medidas de seguridad, normatividad, reglamentos, procedimientos, disposiciones, etc., se estén cumpliendo. En el caso de no estar presente el supervisor de seguridad, los trabajos no serán autorizados o serán suspendidos temporalmente por personal de la Refinería y el atraso será imputable a la compañía contratista. Durante la reunión de lectura del protocolo de inicio de obra, se aclararán los casos especiales derivados de la naturaleza del contrato.

6.9 No se permite la sustitución de supervisores de seguridad durante el desarrollo de las obras, salvo por casos de irresponsabilidad o negligencia por parte de éstos, la USIPA, elaborará un reporte de la desviación y solicitará su sustitución, teniendo la compañía contratista un plazo de 7 días para sustituirlo, aún contando con los servicios del supervisor de seguridad inicial deberá proponer al nuevo candidato para ser evaluado y aprobado,

!


41

para que la obra no se vea afectada por motivos de retrasos debido a la falta de supervisor de seguridad, el nuevo candidato que presente la compañía no debe haber sido sustituido de otra compañía por irresponsabilidad o negligencia.

6.10 Cuando por casos especiales fortuitos o fuerza mayor, alguna compañía contratista no cuente con el supervisor

de seguridad, la responsabilidad de la seguridad del personal de la compañía, debe ser tomada por el Superintendente de Construcción, con autorización de la USIPA, el Superintendente de Construcción debe cumplir todas las funciones propias del supervisor de seguridad por un tiempo máximo de 3 días, período durante el cual, los representantes de la compañía deben proponer a algún candidato, que cumpla el perfil, para ser evaluado y aceptado según el caso. Al término de este periodo, en caso de no contar con nuevo supervisor de seguridad debidamente autorizado por el personal designado de la USIPA no se le autorizará a la contratista la realización de trabajos. No se aceptará que el Superintendente de Construcción, cumpla las funciones de supervisor de seguridad en el caso de que la compañía por motivos particulares despida a un supervisor de seguridad.

6.11 Cuando por alguna razón especial, como reclamaciones de Pemex, aplazamiento o ampliación del tiempo del contrato, alguna compañía contratista deba realizar trabajos adicionales posteriores al periodo establecido, esta compañía debe cumplir con el requisito de mantener un supervisor de seguridad, aprobado por la USIPA, en el área de trabajo, aunque los trabajos se realicen por un solo día.

6.12 Durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, personal de la Refinería, podrá realizar evaluaciones

sobre el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental de las compañías contratistas, sin ser necesario programarlas con anterioridad. De dichas evaluaciones se podrán emitir reportes de los mismos, entregándolos al Contratista o al Residente de Obra o bien reportarlos en el sistema de la Administración de Seguridad de los Procesos (ASP) del SSPA.

6.13 Al término de la obra, el ingeniero de la USIPA, el Ingeniero de Operación o Mantenimiento del área

usuaria de donde se desarrollaron los trabajos por parte del Contratista y el Residente de Obra, llenarán los anexos Nos. 2; 3; 4 y 5 del procedimiento C-0592 “Evaluación de Proveedores y Contratistas”, en el que se califique el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental del contratista, con la finalidad de registrar los resultados y formar una base de datos. El desempeño en SSPA, tanto del personal manual, como del personal técnico y de seguridad de las compañías contratistas debe ser registrado en la base de datos de la Refinería, los cuales servirán de referencia a considerar en futuras contrataciones y aceptación del personal.

6.14 El Jefe del Departamento de Contratos y su personal deben verificar en la base de datos los antecedentes del desempeño en SSPA de las compañías contratistas, antes de considerarlas en las invitaciones restringidas de la Refinería.

7 REFERENCIAS.

• Reglamento de Seguridad para contratistas (DG-GPASI-SI-8200) (Todo el documento)

• Procedimiento para la autorización de los trabajos en las instalaciones industriales de la Subdirección de Produccion. (DG-GPASI-SI-02310) (Todo el documento)

• Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DG-GPASI-SI-8400) (Todo el documento)

• Reglamento interno de la Refinería. (Todo el documento) 8 ANEXOS

Anexo No. 1.- Formato para la evaluación de candidatos a Supervisores de Seguridad.

!


42

Anexo No. 2.- Formato del protocolo de Seguridad para el inicio de obras por Contrato. Anexo No. 4.- Lista de verificación. Anexo No. 5.- Cuestionario.

Anexo No. 6.- Registro de modificaciones a documentos SGC-4.2.3

ANEXO No. 1

Supervisor de Seguridad de Compañías Contratistas al Servicio de la R.I.A.M.A.

Formato para evaluación

Nombre: Fecha:

Compañía: Contrato No.:

Descripción de la obra:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NO APTO APTO

Menos de 8.0 (MAL) De 8.0 a 9.0 (REGULAR) De 9.1 a 10.0 (BIEN)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

(APTITUD/ACTITUD)

TEMAS MAL REG BIEN

INDUCCIÓN A LA R.I.A.M.A.

CONOCIMIENTOS BASICOS DE SSPA

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO “AST”

AUDITORIAS EFECTIVAS

PROCEDIMIENTOS CRITICOS DE SSPA

PLATICAS DE SEGURIDAD

PATRULLAJE DE SEGURIDAD

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS R.I.A.M.A.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

INSPECCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS

DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN GENERAL

RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ACTITUD


43

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

EVALUÓ (NOMBRE Y FIRMA)

ANEXO 2

USIPA-4145-02

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Protocolo de seguridad efectuado en: _________________________________ Del área: ___________ entre el personal técnico del área y de la compañía

Contratista: ______________________________________________________ Con la finalidad de iniciar los trabajos correspondientes a la obra de: __________________________________________________________________________________________________________________________________ De acuerdo al contrato No.: __________________________________________

ASISTENTES

Jefe de Operación.- Ing. _____________________________________________ Conservación y Mantto.- Ing. _________________________________________ USIPA.- Ing. ______________________________________________________ Residente de Obra de Pemex.- Ing. ____________________________________ Superintendente de Construcción de la Cía.- Ing. _________________________ Responsable de SSPA de la CIA.-______________________________________ Supervisor de Seguridad Cía.- ________________________________________

ACUERDOS:

1. La compañía contratista presenta en esta reunión:

Documento Si/No

Oficios de designación de Superintendente de Construcción, Responsable de SSPA y Supervisor (es) de Seguridad aprobados por Residente de Obra de Pemex y acreditados por USIPA.

Alcances del Contrato.

Políticas de SSPA para el contrato, análogos a los de Pemex.

Definición de Objetivos Generales y metas de SSPA análogos a los de Pemex.

Organigrama del personal de la Obra.


44

Relación de personal contratado para la realización del contrato, por puestos y especialidades, anexando la documentación para acreditar la aptitud requerida.

Atlas de Riesgo del Proyecto

Plan de respuesta de emergencia de la obra

Programa de SSPA anexo SSPA-8 del procedimiento SRM-4819

Programa de revisión de extintores, mangueras y equipo Contraincendio.

Certificado de Inspección de vehículos de izaje

Formato SGA-4.3.1-01

Nota 1: Si la compañía contratista o proveedor no presenta algún documento de los incluidos en esta tabla, No se podrá autorizar el comienzo de los trabajos objeto del contrato. Nota 2: En caso extraordinarios y dependiendo del tipo de obra o servicio el Ing. de Seguridad de la USIPA tiene la facultad de decisión de realizar o no el protocolo de seguridad por falta de alguna de la documentación.

2. Después de comprobar y certificar por la rama operativa que se cumplen con todas las condiciones solicitadas, que los resultados de las pruebas son satisfactorios, que todos los riesgos a exposiciones están prevenidos razonablemente, queda bajo la responsabilidad del Residente de Obra de Pemex-Refinacion y/o del (los) Supervisor (es) de Obra de Pemex-Refinación, el superintendente de construcción de la compañía contratista y el (los) supervisor (es) de seguridad de la compañía contratista cumplir estrictamente durante el desarrollo de los trabajos, con las medidas de observancia obligatoria que se enmarcan en las normas, reglamentos, procedimientos, instructivos y recomendaciones de Petróleos Mexicanos, para evitar la ocurrencia de accidentes al personal, impactos al medio ambiente y/o afectaciones a las propias instalaciones. En cualquier momento el personal de la USIPA puede solicitar se compruebe la certificación del personal, equipo de medición y herramientas, para los casos que el personal de la USIPA vea necesario dichas certificaciones deberán de ir anexas al permiso de trabajo y/o orden SAP.

3. La compañía contratista se obliga a cumplir durante la vigencia de la obra, con las disposiciones contempladas en:

4.1 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Vigente. 4.2 Reglamento de Seguridad para Contratistas (DG-GPASI-SI-8200). 4.3 Procedimiento para la autorización de trabajos en las instalaciones industriales de la Subdirección de Producción

(SP-SASIPA-SI-02310 vigente). 4.4 Procedimiento para la entrada y salida de personal y equipo de contratistas (DV-1259).

4.5 Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DG-GPASI-SI-8400).

4.6 Reglamento de Corporativo para el control de acceso de vehículos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos

(DCSSI-R-SI-004). 4.7 Metodologías, disposiciones y procedimientos del sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

(SSPA) de PEMEX. 4.8 Reglamentos internos de la Refinería.

!

!


45

5. La compañía contratista en caso de que se le autorice instalar una caseta de campo, lo debe hacer en el lugar que le indique personal de la USIPA, con material que no sea combustible, su área acordonada con malla ciclón, sin ubicación sobre trincheras, registros eléctricos, registros de drenaje, bajo líneas y dentro de esta área asignada podrá colocar un cobertizo con mesa y bancos para tomar alimentos así como baños portátiles. La autorización se efectuara a través de una minuta la cual será avalada por el grupo directivo y deberá ser tramitada por el Residente de Obra de PEMEX. No está permitida la instalación de casetas, baños, cobertizos, etc. Por parte de la contratista si no cuenta con minuta de autorización y estos solo podrán estar presentes en el área asigna por el tiempo de vigencia del contrato. Siendo responsabilidad de la contratista la limpieza del lugar al retiro de los mismos.

6. Los extintores y equipo de contra incendio de la compañía contratista deben ser correctamente identificados con la razón social de

la compañía y registrarse en la entrada a la refinería. La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria que certifique las pruebas y el buen estado de estos equipos al personal de la USIPA que lo solicite pudiendo estar sujetos a una revisión por parte del personal de la USIPA de la Refinería.

7. La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria que certifique que los equipos de radio-

comunicación de la compañía contratista, necesarios para las actividades motivo del contrato, son intrínsecamente seguros, los cuales deberán ser presentados al departamento de Ingeniería de telecomunicaciones de la RIAMA para su revisión y aprobación.

8. Dentro de su área circundada, la compañía contratista debe tener recipientes para depositar la basura de manera

de segregar los diferentes tipos de materiales, recipientes con agua potable y sistema sanitario para lavado de manos con válvulas apropiadas y en buen estado.

9. La compañía contratista debe tener un baño por cada 15 personas y mantenerlos limpios, efectuándose el aseo por

lo menos 2 veces por turno de 8 horas de trabajo, estos deben tener letreros en la parte exterior con la razón social de la compañía y en el interior letreros de prohibido fumar.

10. La compañía contratista debe contar en el sitio con los equipos de protección personal específico (especial) de

acuerdo con el tipo de trabajo motivo del contrato. La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria que certifique las pruebas y el buen estado de estos equipos al personal de la USIPA que lo solicite pudiendo estar sujetos a una revisión por parte del personal de la USIPA de la Refinería.

11. La compañía contratista deberá presentar a la USIPA la documentación necesaria que certifique las pruebas y el

buen estado de los equipos de transporte, maniobra, etc., de su propiedad o bajo su responsabilidad, que serán utilizados en las actividades motivo del contrato.

12. El personal de la compañía contratista debe ser transportado en vehículos desde la puerta designada para su

acceso a la Refinería hasta el lugar del trabajo, no se permite que trabajadores de compañías lo hagan caminando. Para el transporte de los trabajadores se deberán usar preferentemente vehículos tipo autobús o vehículos especiales para transporte de personal. No se permite el transporte de personal en vehículos de carga, plataformas, winches, grúas, etc.

13. La compañía contratista debe contar en el sitio con un supervisor de seguridad como mínimo, por cada 50

trabajadores o menos, que se responsabilice de la seguridad industrial, protección ambiental y conducta del personal de la compañía dentro de las instalaciones de Pemex–Refinación. La compañía contratista debe proponer los supervisores de seguridad (uno por turno) los cuales deben tener estudios mínimos comprobados de nivel medio superior, carrera técnica y/o que demuestre los conocimientos necesarios mediante una evaluación escrita, verbal y práctica para la aplicación de la seguridad y protección ambiental. Este Supervisor de Seguridad debe ser


46

evaluado y aprobado por la USIPA y desarrollará exclusivamente las actividades de Seguridad, Salud y Protección Ambiental aplicables a las actividades motivo del contrato.

14. La compañía contratista debe contar en el sitio con un responsable de SSPA, que se responsabilice de verificar se cumplan, las normas, procedimientos y disposiciones en materia de SSPA, dicho personal debe elaborar el o los programas de trabajo del sistema de SSPA y coordinar la implementación de los mismos, debe elaborar un plan de respuesta de emergencia de la obra, debe elaborar un atlas de riesgos del proyecto, debe tramitar los permisos para el bloqueo de calles, red de contra-incendio originados por maniobras y trabajos relativos a la obra o servicios, debe mantener actualizadas las bitácoras del sistema SSPA, debe realizar auditorías internas al cumplimiento del Sistema de SSPA y reportar ante la Residencia de obra y ante la USIPA los avance o desviaciones, debe reportar al residente de obra y ante la USIPA los incidentes y/o accidentes que ocurran en el desarrollo de la obra o servicio, debe gestionar lo necesario para la comunicación, capacitación, concientización de su personal del cumplimiento del sistema de SSPA, debe verificar el adecuado manejo, recolección y almacenamiento de los residuos peligrosos, industriales y orgánicos. La compañía contratista debe proponer al o los responsables del sistema SSPA, quien debe tener estudios mínimos comprobados de licenciatura y que demuestre los conocimientos necesarios mediante una evaluación escrita, verbal y práctica para la administración del sistema de SSPA. Este responsable de SSPA debe ser evaluado y aprobado por la USIPA y desarrollará exclusivamente las actividades de administración del sistema de SSPA a las actividades motivo del contrato.

15. La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria, que certifique las pruebas y el buen estado de las lámparas a prueba de explosión que se utilizarán en la actividad motivo del contrato, al personal técnico del departamento de Mantenimiento Eléctrico de la RIAMA que lo solicite.

16. La compañía contratista debe contar en el sitio con personal contra incendio capacitado, el cual será evaluado y

autorizado por el departamento de Prevención y Contra Incendio de la RIAMA, en caso de no cumplir con este requisito no se autorizarán las actividades correspondientes.

17. El superintendente de construcción, supervisores de obra, responsables de SSPA y mandos medios de la

compañía contratista son responsables del cumplimiento del programa de capacitación en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental a todo el personal de la compañía.

18. La compañía contratista deberá presentar en la USIPA la documentación necesaria que certifique las pruebas y el

buen estado de los equipos y accesorios de maniobras (grúas, winches, diferenciales, estrobos, eslingas, etc.), que serán utilizados en la actividad motivo del contrato.

19. La compañía contratista debe contar en el sitio con botiquines con medicamentos y artículos para proporcionar

primeros auxilios, el contenido mínimo será:

• 3 Frascos de Isodine Solución de uso externo de 120 ml.

• 2 Vendajes triangulares de 40 pulgadas c/u.

• 3 Vendas elásticas de 10 cm de ancho.

• 3 Vendas elásticas de 15 cm de ancho.

• 30 Apósitos estériles.

• 60 Gasas estériles.

• 2 Carretes de tela adhesiva de 5 cm de ancho.

• 1 Caja de venditas adhesivas.

• 1 Pinza.

• 1 Tijera.

• 4 Alfileres de Seguridad.


47

• 5 Vasos desechables.

• 10 Abetelenguas.

20. Las áreas donde efectúe trabajos la compañía contratista, deben ser acordonadas con cable manila y señalizaciones para impedir el paso a personas ajenas con el trabajo, con la finalidad de evitar accidentes tanto para trabajadores de la misma contratista, como para terceras personas.

21. Durante el tiempo de la actividad motivo del contrato, el horario de trabajo de la compañía será de:

_____ hrs. a las _____ hrs.

22. El personal de la compañía contratista debe vigilar que los accesos al área de trabajo permanezcan libres y transitables permanentemente, así como mantener limpia el área de trabajo asignada.

23. La compañía contratista debe efectuar la contratación y el pago de salarios de su personal fuera de las

instalaciones de Pemex-Refinación.

24. El superintendente de construcción o Supervisor de Obra y el supervisor de seguridad de la compañía contratista deberán permanecer siempre en el área de trabajo supervisando que las actividades se realicen de acuerdo a lo planeado y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

25. El superintendente de construcción y el supervisor de seguridad son responsables de que ningún personal de la

misma fume, ingiera o inhale cualquier tipo de droga en el interior de la Refinería. 26. El supervisor de seguridad de la compañía contratista deberá efectuar continuamente pruebas de

explosividad, toxicidad, etc., marcadas en el permiso de trabajo para asegurar la integridad de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades. El correcto funcionamiento de los diferentes equipos de medición es auditable por el personal de Pemex-Refinación, por lo que previo a la realizar la actividad de medición deberán presentar ante el personal de la USIPA el correcto funcionamiento del mismo y de igual manera en el momento que le sea requerido.

27. Para trabajos en altura, se deberán construir andamios de acuerdo a lo establecido en la Norma de Referencia NRF-237-PEMEX-Vigente y 300-40800-PSIA-052- Armado y desarmado de andamios.

28. El supervisor de seguridad de la compañía contratista debe:

28.1 Llevar una bitácora de actividades diarias avalada con los nombres y firmas del Residente Obra de la RIAMA, el Ing. de la USIPA del área y el Superintendente de Construcción de la Contratista, la cual deberá mostrar al personal designado por la sección de Seguridad y Salud ocupacional cuando se le solicite.

28.2 El supervisor de seguridad debe llevar una carpeta propiedad de la compañía contratista, donde se archivarán los documentos que avalen el cumplimiento de las actividades en materia de seguridad en la ejecución de los trabajos motivo del contrato por parte de la contratista, debidamente clasificados, la cual deberá mostrar al personal de la USIPA cuando se le solicite.

28.3 Reportar oficialmente a la sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la RIAMA cualquier accidente personal y/o incidente industrial que ocurra en la compañía contratista y participar en el análisis del mismo de acuerdo al procedimiento para la investigación y reporte de incidentes (DG-SASIPA-SI-06100).

28.4 Acudir a las pláticas de actualización para supervisores de seguridad que imparte la USIPA (art. 5.1.4.c del DG-GPASI-SI-08200) de acuerdo al programa establecido por esta.

29. El responsable de SSPA de la compañía contratista debe:

!


48

29.1 Dar cumplimiento al programa de capacitación al personal de la compañía en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, además de las actividades de Seguridad para compañías contratistas elaborado por la USIPA.

29.2 Reportar oficialmente a la sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la RIAMA cualquier accidente personal y/o incidente industrial que ocurra en la compañía contratista y participar en el análisis del mismo de acuerdo al procedimiento para la investigación y reporte de incidentes (DG-SASIPA-SI-06100).

29.3 Acudir a las pláticas de actualización en seguridad que imparte la USIPA (art. 5.1.4.c del DG-GPASI-SI-08200) de acuerdo al programa establecido por esta.

29.4 Entregar en la sección de Seguridad y Salud Ocupacional, los dos primeros días hábiles de cada mes:

• Formato original con el cumplimiento del programa de actividades debidamente avalado y firmado por el Residente de Obra de la RIAMA, el Ing. de la USIPA del área, el Superintendente de Construcción y el propio Supervisor de Seguridad de la Contratista.

• Formato original con los indicadores de accidentabilidad de la contratista correspondiente al mes anterior.

• Los registros originales que respalden el cumplimiento del programa de actividades de sistema SSPA y las demás establecidas, correspondientes al mes anterior en el formato oficial de la RIAMA.

29.5 Elaborar los programas del sistema de SSPA y coordinar su implementación con los supervisores de seguridad.

29.6 Elaborar un Plan de Respuesta a Emergencias de la Obra (PRE-O), acorde a los riesgos propios de las actividades a realizar y del área de la obra, y en coordinación con la residencia de obra. En caso de ocurrir cualquier emergencia en el centro de trabajo debe mantenerse informado de la evolución de la misma, a través de la residencia de obra de PEMEX, para en caso necesario, proceder de acuerdo con lo establecido en el PRE-O. De ser necesaria la evacuación del personal, la dirigirá, auxiliado por los supervisores de SSPA, de acuerdo con las instrucciones de la residencia de la obra, quien estará siempre en comunicación con el coordinador de la emergencia del centro de trabajo.

29.7 Elaborar un atlas de riesgo del proyecto, acorde a los riesgos propios de las actividades a realizar y del área de la obra o servicios y en coordinación con el responsable de la residencia de obra de personal de PEMEX, considerando los riesgos por el manejo de sustancias químicas utilizadas tanto en la obra o servicios como en el propio centro de trabajo, así como la información contenida en las hojas de datos de seguridad de materiales, para el caso de las sustancias químicas empleadas por el contratista.

29.8 Definir y tramitar conjuntamente con la residencia de obra ante el centro de trabajo las rutas para el acceso y salida de personal, ya sea en vehículos o caminando.

29.9 Tramitar los permisos para el bloqueo de calles y/o redes de contraincendio en el interior del centro de trabajo, originado por maniobras y trabajos relativos a la obra o servicios, anexando un croquis con la ruta alterna propuesta, señalización a utilizar y autorización del departamento de contra incendio del centro de trabajo.

29.10 Mantener actualizada la Bitácora del sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, en la que registren todos los eventos relevantes relacionados con estas materias, desde el inicio hasta el término la obra o servicio.

29.11 Realizar auditorías Internas al Sistema de SSPA, de acuerdo con los programas establecidos e informar periódicamente al residente de obra de PEMEX los resultados obtenidos y las acciones correctivas desarrolladas para atender las desviaciones, hasta su total cumplimiento (seguimiento).

29.12 Dar seguimiento a su “Programa de Verificación Documentada”, realizar el análisis estadístico de la información presentada por sus supervisores.

29.13 Suministrar y distribuir los carteles relativos a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, de tipo informativo, preventivo y restrictivo.

29.14 Gestionar ante la residencia de obra, los permisos de trabajo que representen riesgo (potencialmente peligrosos), así mismo los de acceso de vehículos propiedad del contratista y pases de salida de acuerdo con las políticas del centro de trabajo.


49

29.15 Verificar el adecuado manejo, recolección y almacenamiento de los residuos (peligrosos, industriales y orgánicos).

29.16 Participar en las evaluaciones y auditorías externas de SSPA que se realicen a la obra o servicio.

30. El personal de la compañía contratista debe suspender sus actividades en caso de que le sea solicitado por parte de personal de la RIAMA, originados por condiciones inseguras, actos inseguros, otros trabajos prioritarios en los que se interfiera, pruebas requeridas para verificar condiciones, emergencias, etc. lo cual deberá ser informado de inmediato al Residente de Obra de Pemex-Refinación.

31. Queda prohibido el almacenamiento de líquidos o materiales inflamables en el área de trabajo, diariamente se

recargarán los equipos en los horarios de cambio de turnos o al final de las actividades diarias.

32. La compañía contratista debe ejecutar la obra objeto del contrato cumpliendo los requisitos establecidos en los ordenamientos, del anexo “B” del contrato.

33. La compañía contratista se obliga a dejar el lugar donde se efectuaron los trabajos en las mismas condiciones en que

los recibió. La obra se considerará no terminada hasta que entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc., y el tiempo que utilice la compañía contratista en el cumplimiento de esta disposición correrá por su cuenta. En el caso de que el contratista se negara a efectuar la limpieza del área, Pemex por su conducto o mediante la contratación de terceros llevará a cabo los trabajos de limpieza correspondientes, corriendo a cargo de la compañía contratista el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente por esta o mediante la deducción de sus pagos facturas, quedando asentada esta circunstancia en bitácora.

34. La compañía contratista se obliga a cumplir todas las disposiciones legales, federales, estatales y municipales de

carácter ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada en contra de Pemex como consecuencia de violación y/o daños ocasionados en materia de medio ambiente, derivado de los trabajos del contrato que se le asigne, de igual modo el contratista está obligado a pagar a Pemex todos los gastos, erogaciones y pagos que efectúe por dicho concepto.

35. La compañía contratista deberá proporcionarles a sus supervisor(es) de seguridad un distintivo que lo(s) identifique

como tal.

36. La compañía contratista deberá proporcionar a sus trabajadores gafetes que los identifique como tales, el cual deberán portar en todo momento durante su estancia en la Refinería. En caso de que algún trabajador le sea solicitado se identifique y este no pueda hacerlo por falta del gafete se le solicitara a la compañía retire de las instalaciones de la RIAMA a dicho personal.

37. El Superintendente de construcción, supervisores de seguridad, supervisores de obra y mandos medios de la compañía

contratista, deben conocer y aplicar las Técnicas Preventivas HAD (Hablando y Apuntando con el Dedo), APP (Actividad de Predicción de los Peligros), ESP (Experiencia de Sentir el Peligro), RIJ (Reunión de Inicio de Jornada), 5S’s, AE (Auditorias Efectivas), AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo), PRE (Plan de Respuesta a Emergencias). Estas técnicas de seguridad deben ser instruidas al personal de la compañía por el supervisor de seguridad de la misma.

38. El Superintendente de construcción, el responsable de SSPA y los Mandos Medios de la contratista son responsables de

difundir y aplicar entre su personal: • La Política Institucional de Seg., Salud y Prot. Amb. de PEMEX.

• La Política Integral de Administración de este Centro de Trabajo.

• El Plan de Repuesta a Emergencias (PRE) de este Centro de Trabajo.

• Auditorias Efectivas.


50

• Análisis de Seguridad en el Trabajo.

• Recomendaciones de Seguridad (folleto informativo) de la RIAMA.

• Procedimientos críticos de SSPA.

Permiso de trabajo. SP-SASIPA-SI-02310

Trabajos en altura. 300-40800-PSIA-045

Trabajos en espacios confinados. 300-40800-PSIA-049

Trabajos de corte y soldadura en áreas de proceso. 300-40800-PSIA-048

Trabajos en excavaciones. 300-40800-PSIA-047

Instalación de barricadas y/o acordonamiento. 300-40800-PSIA-046

Etiqueta, candado, despeje y prueba. 300-40800-PSIA-050

Armado y desarmado de andamios. 300-40800-PSIA-052

Apertura y cierre de bridas y conexiones en líneas y equipos. 300-40800-PSIA-051

Trabajos eléctricos (libranza de circuitos eléctricos). 300-40800-PSIA-053

39. La compañía contratista debe tramitar los pases de acceso de sus vehículos al interior de la Refinería en el

Departamento de Vigilancia, cumpliendo los requisitos necesarios como buen estado de frenos, sistema eléctrico, luces, afinación, escape con mata chispas, extintor, razón social de la compañía (en ambos lados y tamaño visible), seguro vigente con cobertura amplia, licencia y carta de buena conducta del personal responsable de la unidad.


51

40. La compañía contratista debe tramitar en el departamento de vigilancia, los pases de acceso de su personal y ante la

USIPA las cartillas de seguridad, debiendo cumplir con los requisitos de afiliación y alta en el I. M. S. S. (Instituto Mexicano del Seguro Social), fotografías vigentes y sin sellos, credenciales sin correcciones y con vigencia de acuerdo a la del contrato, el cual deberá ser portado en lugar visible durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones propiedad de Pemex.

41. La compañía contratista obligatoriamente debe proporcionar a cada uno de sus trabajadores, su equipo básico de

protección personal, que consiste en: casco color naranja con barbiquejo, lentes de seguridad que cumplan con las características establecidas en la Norma de Referencia “Lentes y gogles de seguridad, protección primaria para los ojos” (NFR-007-PEMEX-vigente), ropa de algodón color naranja, (overol) que cumpla con las características establecidas en la Norma de Referencia “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-006-PEMEX- vigente); con el nombre de la compañía en la espalda en tamaño legible y debidamente ceñida, calzado industrial antiderrapante, que cumpla con las características establecidas en la Norma de Referencia “Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-008-PEMEX- vigente), (a excepción de los electricistas que utilizarán zapato industrial tipo dieléctrico y soldadores que utilzaran bota larga tipo industrial); dichos equipos deben usarse desde su ingreso y durante toda su permanencia dentro de las instalaciones propiedad de Pemex. Además deberá entregar a la USIPA y al Residente de Obra de Pemex, los documentos que evidencien dicho suministro a su personal. El incumplimiento de portación de EPP básico de protección personal puede ser causa de paro de obra no siendo imputable a Pemex el incumplimiento originado por el paro.

42. En el caso que la compañía contratista requiera instalar caseta en el área industrial, usará únicamente el lugar que se le

asigne por parte de personal autorizado de la RIAMA y ésta debe ser construida con material no combustible, debidamente fijada y anclada, dentro de un área cercada con malla ciclón de 1.8 m de altura y dentro de esta área un cobertizo con mesa y bancos para tomar alimentos, baños, recipientes de agua para lavado de manos, agua potable para tomar, recipientes para basura debidamente identificados, así como también colocar un letrero de 1m2 en el que se indique el nombre de la compañía, número y vigencia del contrato, así como la descripción de la obra. La autorización se efectuara a través de una minuta la cual será avalada por el grupo directivo y deberá ser tramitada por el Residente de Obra de PEMEX.

43. No se permiten bajo ninguna circunstancia áreas para prefabricación de piezas, talleres, etc., todo debe ser prefabricado, maquinado, ensamblado, preparado, etc., en el taller de la contratista fuera de las instalaciones de Pemex.

44. La compañía contratista debe proporcionar a cada supervisor de seguridad, un explosímetro para el monitoreo constante

de la explosividad en su área de trabajo. En el caso de trabajos en espacios confinados, también debe contar con medidores para la concentración de oxígeno y sulfhídrico; estos equipos deben contar con la documentación necesaria que certifique las pruebas, calibración, buen estado y confiabilidad. Estos equipos serán presentados a la USIPA al inicio de la obra y semanalmente.

45. La compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores que laboren en altura arneses de seguridad que cumplan

con las características establecidas en la Norma de Referencia “Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida” (NFR-024-PEMEX- vigente) y será responsable de que su personal los utilice en forma apropiada.

46. Para trabajos en ambientes contaminados, la compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores los equipos de

protección respiratoria apropiados y será responsable de que su personal los utilice en forma correcta.


52

47. No se permite que los trabajadores de compañías contratistas tomen sus alimentos en otra área que no sea dentro de su zona cercada ni que permanezcan parados, sentados o acostados bajo equipos o líneas que se encuentren o no en operación.

48. Ningún trabajador de compañía debe deambular por áreas de operación y/o diferentes a las de la ejecución de la obra

motivo del contrato.

49. Queda estrictamente prohibido fumar en las instalaciones de la Refinería incluyendo baños, letrinas y áreas administrativas.

50. Queda prohibir usar parrillas eléctricas, hornos de microondas, extensiones, radios, televisores y cualquier otro

dispositivo eléctrico o electrónico dentro de las instalaciones de este centro de trabajo.

51. La compañía debe proporcionar monogogles y respiradores contra polvos a todos sus trabajadores que laboren en ambientes donde se tenga la presencia de partículas suspendidas en el aire.

52. La compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores pantallas faciales, cuando realicen actividades de corte,

esmerilado, escariado, etc.

53. El personal de la compañía contratista debe cumplir estrictamente con todas las recomendaciones de seguridad establecidas en los permisos u órdenes de trabajo correspondientes.

54. Todo personal de compañías que se encuentre en las instalaciones tiene la obligación de informar al personal de la

Refinería sobre condiciones de riesgo dentro del área en la que se encuentre trabajando.

55. Todo daño que se origine en el área de trabajo por las compañías contratistas, debe ser reparado inmediatamente por la misma.

56. La compañía debe presentar la documentación necesaria que certifique la especialidad de los operarios que

intervendrán en las actividades motivo del contrato, de acuerdo a lo especificado en el anexo SSPA-9 del procedimiento SRM-4819. En caso de operadores de grúas, montacargas, etc., deben presentar su licencia correspondiente y certificado.

57. La compañía contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener su área de

trabajo en óptimas condiciones, debiendo retirar en cada turno el material de desecho resultante de su trabajo.

58. El incumplimiento o violación por parte del contratista o proveedor a las disposiciones contenidas en el presente protocolo; así como, en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y en las normas, procedimientos, lineamientos e instructivos técnicos y los que en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental se tengan establecidos por el centro de trabajo donde se ejecutan los trabajos o servicios, podrán ser motivo para aplicarse las sanciones y/o causales de rescisión conforme al clausulado del contrato origen de los trabajos o servicios y estos serán imputables a la compañía contratista o de servicios.

59. Las reuniones entre el personal del área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía contratista, en las

que se revisarán los avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad, seguridad, etc. relacionados con el trabajo. Se llevarán a efecto: _________________________________________


53

Después de haber leído los anteriores puntos, aceptan y se comprometen a su estricto cumplimiento y firman de conformidad:

Por la Ref. “Ing. Antonio M. Amor”

Jefe Operación Área No. __________ Ing. _________________________ Ing. Conservación y Mantenimiento Área No.______ Ing. ______________ USIPA Área No. ________ Ing. __________________________________ Residente de Obra de RIAMA Ing. _______________________________

Por la compañía contratista _____________________________________

Superintendente de Construcción Ing. _____________________________ Responsable del sistema de SSPA de la CIA________________________ Supervisor de Seguridad de la CIA._______________________________

1) Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, a ____ de ___________________ del 20_______

ANEXO 3

LISTA DE VERIFICACIÓN USIPA-4145-03

INICIO DE OBRA POR COMPAÑÍAS CONTRATISTAS

ACTIVIDAD A SER EJECUTADA Y VERIFICADA SI NO

1 ¿Se tiene Protocolo de Seguridad para inicio de Obra de la Contratista Elaborado y firmado por los responsables?

2 ¿La Contratista cuenta con el (los) Supervisor (es) de Seguridad y contraincendio (s) aprobados por la USIPA?

3 ¿La Contratista Presento programa de capacitación en Seguridad, Salud y Protección Ambiental para sus trabajadores?

4 ¿La Contratista Tiene conocimiento de las disposiciones de cumplimiento obligatorio enmarcadas en el procedimiento USIPA-4145 ?

5 ¿En caso de haber sido autorizado caseta de campo esta cuentas con las disposiciones enmarcadas en el procedimiento USIPA-4145 ?

6 ¿Los equipos de trabajo, transporte y personal cuentan con distintivo y/o logotipo de identificación de la Contratista además de que el personal cuenta con gafetes que los identifican?

7 ¿Los equipos de radio comunicación de la Contratista son intrínsecamente seguros y se encuentran avalados por el Depto. De Telecomunicaciones de la RIAMA?

8 ¿La Contratista cuenta con depósitos de basura de manera que segregara los diferentes tipos de desperdicios generados por los trabajos?

9 ¿ La Contratista cuenta con baños adecuados y rotulados ?

10 ¿Se presento ante la USIPA cerificados de calibración y buen estado de los equipos a utilizarse en los trabajos? (Explosímetros, medidores de oxígeno, sulfhidrímetros, lámparas, grúas, winches, estrobos, eslingas, etc...)

11 ¿Cuenta con transporte adecuado y rotulado para llegar hasta el lugar del trabajo?

12 ¿Los trabajadores cuentan con el equipo básico de protección personal adecuado y que cumple con las normas de Seguridad y salud ocupacional?

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verificó Nombre y firma:

Fecha:

ANEXO 4 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

USIPA-4145-04

!

!

!


54

Nombre del evaluado: Calificación:

Departamento: Fecha:

Título del documento evaluado: Protocolo de seguridad para inicio de obra por compañías contratistas.

PREGUNTAS: Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una cruz la opción correcta.

[EJEMPLO] ¿El objetivo principal de este procedimiento es el cumplimiento y establecimiento de actividades de?

Políticas de Pemex-Refinacion y actividades de SSPA

Políticas Ambientales solamente Políticas de seguridad solamente

1. ¿El responsable de la difusión y la observación de la aplicación y cumplimiento de este procedimiento es ?

Jefe de Contraincendio Jefe de la USIPA Jefe de Operación

2. ¿La aplicación y cumplimiento de los establecido en este procedimiento es de ?

Del personal de la RIAMA Del personal de la RIAMA Y Contratista

Del personal de la Contratista únicamente.

2. ¿Quién es la persona por parte de la contratista responsable del cumplimiento y calidad de los trabajos

establecidos en el contrato y cumplimiento del programa y actividades?

Supervisor de Seguridad Superintendente de Construcción Supervisor de obra

4. ¿Nombre que se le da al funcionario publico designado por la refinería, quien fungirá como representante ante el

contratista?

Residente de obra de Pemex - Refinacion

Superintendente de Construcción Supervisor de obra

5. ¿Antes de iniciar los trabajos de la contratista se deberá de realizar el ?

Protocolo de Seguridad Darle luz verde Acordonamiento de la obra

Marca si es cierto o falso el enunciado citado. CIERTO O FALSO

6. La compañía contratista se compromete a difundir y aplicar entre su personal reglamentos, normas, procedimientos, instrucciones, etc. aplicables a la RIAMA

7. El incumplimiento del procedimiento USIPA-4145 puede coaccionar paro de labores de la contratista

8. AL termino de la obra los supervisores de la RIAMA deberán de calificar el desempeño de los trabajos realizados por la contratista.

Aplicó cuestionario:

(1) Nota. El código de cada formato es el que corresponda al procedimiento que se evalúa)

ANEXO 5 REGISTRO DE MODIFICACIONES A DOCUMENTOS


55

SGC-4.2.3-03

DOCUMENTO: USIPA-4145

REV. MODIF

.

SECCIÓN MODIFICAD

A. MOTIVO DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

FECHA MODIFICACIÓ

N

MODIFICADO POR:

0 TODO ACTUALIZACIÓN

SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO EL NOMBRE DE LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE HACEN MENCIÓN.

28/09/07 ING. JMPC

0 TODO ACTUALIZACIÓN

a) CAMBIA OBJETIVO b) RESPONSABILIDADES c) DESARROLLO PUNTOS 6.1, 6.2, 6.4,

6.6, 6.7, 6.12, 6.13, 6.14 d) ANEXO 1 e) ANEXO 2 f) ANEXO 3

28/09/07 ING. JMPC

0 Anexo 3, 4 y 5

No contaba Se ingresa lista de verificación y cuestionario al procedimiento.

28/09/07 ING. JMPC

A N E X O " C "

RELACION DE ALCANCES DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES


Precio

Importe Con

numero Con letra


ALCANCES:

1. Localizar la excitatriz del motor.

2. Retiro de la tapa o protección de la excitatriz del motor

3. Revisión al campo del motor de la excitatriz






SERV 2


ALCANCES:

1. Localizar el campo del motor

2. Revisión al campo del motor






SERV 2

3. MANTENIMIENTO, REVISIÓN DE LOS DIODOS Y SCR DEL

SISTEMA ROTATORIO,

ALCANCES:

SERV 2


56


Precio

Importe Con

numero Con letra

1. Desconexión de cada semiconductor para probar cada uno de

ellos.

2. Revisión de cada uno de los componentes.

3. Verificar que estén en buenas condiciones. Reponer

componentes dañados.




5. Restablecer el conexionado de semiconductores de potencia.

6. Verificación de apriete general de conexiones de la excitatriz

rotatoria. Reemplazar tornillos, barridos o a punto de barrerse.

7. Normalización de conexiones

8. Colocación de la tapa de la excitatriz del motor.

4. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LÍNEA DE

ALIMENTACIÓN DESDE LA SUBESTACIÓN A LA TABLILLAS DE

LOS MOTORES.

ALCANCES:

1. Localizar los cables que conectan la salida del control de

excitación, hasta las tablillas en motor correspondientes al

campo de la excitatriz

2. Desconectar líneas en ambos extremos.

3. Aplicar megger a 500 V c.d. durante 1 minuto.

4. Obtener lecturas a los 60 segundos

Nota: Por ningún motivo aplicar Megger con las líneas conectadas en

la salida del control de excitación.

PBA 2

5. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO DE LA

EXCITATRIZ

ALCANCES:

1. Identificar las conexiones del campo de la excitatriz

2. Desconexión de las terminales del campo de la excitatriz

3. aplicación de prueba al campo de la excitatriz



PBA 2

6. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO DEL

MOTOR

ALCANCES:

1. Identificar las conexiones del campo del motor

2. Desconexión de las terminales del campo del motor

3. aplicación de prueba al campo del motor



PBA 2

7. REVISIÓN DE LOS RELEVADORES DE CONTROL.

ALCANCES:

SERV 2


57


Precio

Importe Con

numero Con letra

1. Revisión de relevadores auxiliares y temporizadores,

relacionados con el control de la excitación.

2. Limpieza de contactos y/o reposición de relevadores dañados

3. Verificación de la operación de los relevadores y temporizador.

4. Revisión de la lógica operacional que aplica la excitación al

campo de la excitatriz del motor, con el contactor en modo de

prueba y/o fuera de la celda.


ALCANCES:

1. Inspección de los indicadores de voltaje y corriente de

excitación, así como el de f.p.

2. Verificación de funcionamiento de los indicadores de voltaje y

corriente de excitación, así como el de f.p. aplicando voltajes y

corrientes tanto de dc como de ac, según corresponda el caso,

SERV 2

9. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL CONTROL DE LA EXCITACIÓN,

INCLUYENDO LA UNIDAD DE RECTIFICACIÓN FXM5

ALCANCES:

1. Inspección del control existente

2. Verificación de las fuentes de alimentación, recalibrar si se

requiere. Verificar con osciloscopio.

3. Verificación al hardware del control digital

4. Verificación de las 8 entradas digitales PROGRAMABLES

5. Verificación de las 6 salidas digitales PROGRAMABLES

6. Verificación de las cuatro entradas analógicas

7. Verificación del escalamiento de las entradas analógicas en

display local

8. Verificación de las 2 salidas analógicas

9. Verificación del escalamiento de las dos salidas analógicas en

el display local.

10. Verificación y apriete de la interconexión del control.

11. Verificación de entradas y salidas del control de la excitación

12. Verificación del programa correspondiente de aplicación

(EX0202). para control de factor de potencia de motores

síncronos.

13. Verificación del ajuste de variables de acuerdo con las

características del motor y hacer un listado de variables del

sistema.

14. Verificación completa de la unidad de rectificación monofásica

del tipo “full-control”, incluyendo protección por perdida de

excitación, así como disyuntor de campo. Alimentación 120 a

480 vca, una fase, 60 hz, salida hasta 20 acd. (CONTROL A 4

SCR´S)

15. verificación con osciloscopio de la salida del módulo FXM5.

16. Verificación de la unidad transductor de Var´s, 120 Vca, 5 Aca.,

para el sistema de retroalimentación. Con inyección de voltajes

y corrientes con valores correspondientes a los tp´s y tc´s del

motor

17. Verificación de ENTRADAS y salidas de acuerdo con

SERV 2


58


Precio

Importe Con

numero Con letra

requerimientos particulares del sistema (alarmas, indicaciones y

comandos)

18. Verificar la operación completa del sistema de rectificación en

manual y automático (recalibrar en caso necesario, registrando

la tabla de ajustes actuales y nuevos)


ALCANCES:

1. Conectar el equipo de prueba y de acuerdo con el ingeniero

supervisor de la obra y el ingeniero de operación de la planta,

inspeccionar para verificar que el motor se encuentra en

condiciones de girar.

2. Alinear el control y llevar el motor a velocidad nominal, verificar

que entra la excitación.

3. Probar el sistema de excitación en vacio y con carga

4. Variar el factor de potencia y anotar resultados.

PBA 2


SKN71/14

ALCANCES:

1. Instalación de rectificador de 70 a/ 1400 v, tipo SKN71/14,

incluye suministro.





acople mecánico.


SERV 2


SKR71/12

ALCANCES:

1. Instalación de rectificador de 70 a/ 1200 v, tipo SKR71/14,

incluye suministro.





acople mecánico.


SERV 2

13. INSTALACION DE BLOQUE RECTIFICADOR DE 151A/ 1600 V,

TIPO SKD 110/16

ALCANCES:

1. Instalación de bloqueo rectificador de 151A/ 1600 v, tipo SKD

110/16, incluye suministro.


SERV 2


59


Precio

Importe Con

numero Con letra

(SEIS DIODOS INTERNOS) con equipo probador de


semiconductores.

3.


acople mecánico.


14. INSTALACION DE BLOQUE RECTIFICADOR HIBRIDO DE 95A/

1600 V, TIPO SKKH92/16E

ALCANCES:

1. Instalación de bloqueo rectificador hibrido de 95A/ 1600 v, tipo

SKKH92/16E, incluye suministro.


(UN SCR Y UN DIODO INTERNO) con equipo probador de


semiconductores.


acople mecánico.


SERV 2

15. INSTALACION DE MÓDULO DE ALIMENTACIÓN PARA CPU

(IN:120-240 VCA, OUT: 24 VCD a 3.0 A)

ALCANCES:

1. Instalación de Módulo de alimentación para CPU (IN:120-240

VCA, OUT: 24 [email protected] A)

2. Conectar y probar fuentes de alimentación

3. Calibrar fuentes de alimentación a 24 VCD +/- 1%

4. Probar fuente de alimentación sin y con la carga del control

correspondiente.

SERV 2





ALCANCES:













PEMEX

SERV 1


60


Precio

Importe Con

numero Con letra





ALCANCES:







7. Cambio de tabillas de conexiones.






la revisión de la partida 16 y de acuerdo con el residente de PEMEX.

SERV 1




ALCANCES:













PEMEX.

SERV 1




ALCANCES:







7. Cambio de tablillas de conexiones.





SERV 1


61


Precio

Importe Con

numero Con letra


la revisión de la partida 18 y acuerdo con el residente de PEMEX.

ANEXO " D”

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN DÍAS NATURALES

PROGRAMA CALENDARIZADO

PARTIDA

ACTIVIDAD DIAS NATURALES

4 8 12 16



3. MANTENIMIENTO, REVISIÓN DE LOS DIODOS Y SCR DEL SISTEMA ROTATORIO

4. PRUEBA DE RESISTENCIA DE

AISLAMIENTO A LÍNEA DE

ALIMENTACIÓN DESDE LA

SUBESTACIÓN A LA TABLILLAS DE

LOS MOTORES.

5. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO DE LA EXCITATRIZ

6. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO DEL MOTOR

7. REVISIÓN DE LOS RELEVADORES DE CONTROL


9. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL CONTROL DE LA EXCITACIÓN, INCLUYENDO LA UNIDAD DE RECTIFICACIÓN


11. INSTALACION DE RECTIFICADOR DE 70A/ 1400 V, TIPO SKN71/14


62

12. INSTALACION DE RECTIFICADOR DE 70A/ 1200 V, TIPO SKR71/12

13. INSTALACION DE BLOQUE RECTIFICADOR DE 151A/ 1600 V, TIPO SKD 110/16

14. INSTALACION DE BLOQUE RECTIFICADOR HIBRIDO DE 95A/ 1600 V, TIPO SKKH92/16E

15. INSTALACION DE MÓDULO DE ALIMENTACIÓN PARA CPU (IN:120-240 VCA, OUT: 24 VCD a 3.0 A)

16. MANTENIMIENTO A CONTACTOR DEL MOTOR BC-600-A, MARCA SQUARE-D, CLASE-8110, TIPO DO-7, SERIE C, 2500/5000 V, 3 FASES, 60 HZ, 360 A CONT. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 50 MVA, CONTROL 120VCA, 3.55A ARRANQUE, 0.6A.

17. MANTENIMIENTO A CONTACTOR DEL MOTOR BC-600-A, MARCA SQUARE-D, CLASE-8110, TIPO DO-7, SERIE C, 2500/5000 V, 3 FASES, 60 HZ, 360 A CONT. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 50 MVA, CONTROL 120VCA, 3.55A ARRANQUE, 0.6A.

18. MANTENIMIENTO A CONTACTOR DEL MOTOR BC-600-B, MARCA GENERAL ELECTRIC BRELEC, LA-0721, SISTEMA 2300V, 400A, 60 HZ, 3 FASES, 3 HILOS

19. MANTENIMIENTO A CONTACTOR DEL MOTOR BC-600-B, MARCA GENERAL ELECTRIC BRELEC, LA-0721, SISTEMA 2300V, 400A, 60 HZ, 3 FASES, 3 HILOS

Anexo “E”

EQUIPO PROVISIONAL QUE PROPORCIONARA PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

PEMEX-TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL NO PROPORCIONARA NINGÚN EQUIPO PROVISIONAL.


63

ANEXO “E-1” EQUIPO MINIMO QUE UTILIZARA EL PARTICIPANTE

CANT DESCRIPCION CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

2 EQUIPO DE PRUEBA MULTIMETRO FLUKE 87 V O SUPERIOR.

ADECUADO PARA EL TRABAJO A DESARROLLAR DIGITALES CON AMPERMETRO

PRESENTAR FACTURA DE PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS. REQUIEREN CERTIFICADO DE CALIBRACION

1 HERRAMIENTA DE MANO PORTATIL

ADECUADA PARA EL TRABAJO A DESARROLLAR

1 EQUIPO DE COMPUTO ADECUADO PARA EL TRABAJO A DESARROLLAR

2 AMPERMETRO DE GANCHO FLUKE 376 O SUPERIOR.

ADECUADO PARA TRABAJO A DESARROLLAR PRESENTAR FACTURA DE PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS. REQUIEREN CERTIFICADO DE CALIBRACION

1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO FLUKE 1587 O SUPERIOR.

ADECUADO PARA TRABAJO A DESARROLLAR PRESENTAR FACTURA DE PROPIEDAD DEL EQUIPO. EQUIPO REQUIERE CERTIFICADO DE CALIBRACION

NOTA: ESTA RELACIÓN MÍNIMA DE EQUIPO ES ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, SIN EMBARGO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE ANEXAR SUS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN POR UN LABORATORIO CERTIFICADO ANTE LA EMA, CON TRAZABILIDAD A PATRONES PRIMARIOS Y CONSIDERAR EN SU PROPUESTA, LA CANTIDAD REAL DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, EN FUNCIÓN DE LOS VOLÚMENES DEL SERVICIO A REALIZAR, RENDIMIENTOS DE LOS EQUIPOS, EFECTIVIDAD, TIEMPOS DE EJECUCION, ASÍ COMO PROPONER TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE REQUIERA Y QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS DENTRO DE ESTA RELACIÓN. LA NO PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS EN SU PROPUESTA TECNICA POR PARTE DEL PARTICIPANTE, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN. LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS SERÁN INDICADAS POR LOS PARTICIPANTES.

ANEXO “F”

MATERIAL QUE PROPORCIONARA PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

PEMEX NO PROPORCIONARÁ NINGÚN MATERIAL

ANEXO “F-1”

MATERIAL QUE PROPORCIONARÁ EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ TODO EL MATERIAL ENLISTADO EN EL ANEXO “C”

ANEXO SSPA

Mayor información: http://sspa.pemex.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=182&Itemid=62

Anexo-B2-Reglamento-SSPA.doc

http://sspa.pemex.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=182&Itemid=62


64

SECCIÓN II INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

NIVEL DE SUPERVISIÓN

La supervisión de los servicios se llevará a cabo de acuerdo con el Nivel de supervisión IV, El área que realizará la supervisión será la Superintendencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. Los lugares donde se llevará a cabo serán: en el interior de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en la planta Reformadora num. 3, con domicilio en la calle Tierra Blanca No. 400, Colonia Bellavista, C.P. 36730, Salamanca, Gto. Aplica cuando se requiere inspección en una o más actividades en la prestación del servicio hasta su aceptación final. El área o personal designado para realizar la inspección, deberá verificar documental y físicamente lo siguiente:

1. Los requerimientos técnicos y contractuales. 2. Programa de prestación del servicio. 3. La ingeniería aprobada, cuando aplique. 4. La competencia (formación académica y profesional, habilidades y experiencia) del personal que intervenga en la

prestación de los servicios. 5. Los dispositivos de medición y prueba, con registro de calibración vigente 6. El proceso del servicio, en las etapas seleccionadas. 7. La aplicación de las normas, códigos, procedimientos o especificaciones de los servicios. 8. Los equipos y programas de cómputo y materiales considerados, en su caso, en el alcance del contrato. 9. Las pruebas durante las fases del servicio determinadas 10. Reportes parciales y finales del avance del servicio. 11. Las pruebas finales de aceptación del servicio. 12. Manuales (operación, mantenimiento y capacitación) y memoria técnica del servicio, cuando aplique 13. Emitir el reporte de “conformidad”, o en su caso, el de “no conformidad”.


65

SECCIÓN III

FORMATOS Y DOCUMENTACION COMERCIAL, (LEGAL/ADMINSTRATIVA)


66

SECCIÓN III

FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN COMERCIAL (LEGAL / ADMINISTRATIVA)

DOCUMENTO DA-1

Manifiesto de interés en participar

[Preferentemente en papel con membrete del participante] Concurso Abierto Electrónico: No. No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019

Lugar y fecha________________________________ Petróleos Mexicanos Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Gerencia de Contrataciones para Producción, Comercialización y Confiabilidad P r e s e n t e Objeto: “Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.” De conformidad con lo establecido en las bases del concurso en cita, por este medio manifiesto mi interés en participar en el presente Concurso Abierto, solicitando se considere a mi representada inscrita en el mismo, para lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Datos del participante:

1. Nombre o Razón Social:

2. * Para participantes nacionales - Registro Federal de Contribuyentes:

3. * Para participantes extranjeros - Registro Fiscal de su País de Origen:

4. Domicilio Fiscal:

5. Correo Electrónico:

6. Teléfono:

7. Nombre del representante legal (en caso de contar con éste):

8. Número de registro de habilitación en el SISCEP:

Por ser un procedimiento electrónico, manifiesto que la persona designada como representante y contacto en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCEP), para el presente concurso es:

9. Nombre:

10. Correo electrónico institucional:

11. Teléfono:

Siendo esta persona designada, la responsable del envío de la información y documentación en los diversos eventos electrónicos para el presente procedimiento de contratación, por lo que todas las comunicaciones y notificaciones mediante el SISCEP, deberán ser informadas al correo electrónico indicado.

Protesto lo necesario

Recibe

[Nombre del participante] [Nombre y firma de la persona física o representante

legal]

Nombre, fecha y firma de quien recibe y sello de registro.


67

* Anexo a este manifiesto, deberá proporcionar su Registro Federal de Contribuyentes o Registro Fiscal de su país de Origen.

SECCIÓN III FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN COMERCIAL (LEGAL / ADMINISTRATIVA)

DOCUMENTO DA-2 Formato para formular preguntas

Concurso Abierto Electrónico No. No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019 Junta de Aclaraciones de dudas a las Bases Fecha: _________________________________________

Consecutivo Referencia Pregunta Anexo de pregunta

No. de consecutivo del

participante

Anexo Técnico y/o Sección de las Bases correspondiente, y punto de la misma

En caso de anexos a las preguntas se anota en este cuadro el nombre del archivo electrónico respectivo y en la pregunta se hace referencia al mismo como sigue: “Ver anexo XXX.xxx“, dicho archivo se deberá enviar adjunto al formato de preguntas y respuestas (Opcional)

Clasificación Pregunta Técnica/Administrativa

Respuesta


[Nombre del participante] [Nombre y firma de la persona física o representante legal]


68

SECCIÓN III


DOCUMENTO DA-3

Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del participante

(Persona Física o Moral)

Ciudad ____________; a ______ de _____________ de ______. Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Administración y Servicios Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento Coordinación de Procura y Abastecimiento _________________ Gerencia de Contrataciones ______________________ P r e s e n t e Concurso Abierto Electrónico: No. No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019 Objeto: “Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.” De conformidad con lo establecido en la(s) bases/ de concurso / en cita, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí plasmados son ciertos, han sido debidamente verificados, y cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta para el presente Concurso, a nombre y representación de: (Persona Física o Moral).

Registro Federal de Contribuyentes:

Nacionalidad: (En caso de nacionalidad extranjera, deberá indicar el país de procedencia)

Domicilio:

Calle y número:

Colonia: Delegación o Municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: (Para el caso de persona física indicar el No. de acta de nacimiento)

Fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Relación de socios o accionistas. -

Apellido paterno:

Apellido materno: Nombre(s):

Descripción del objeto social:


69

1. En caso de concursos nacionales, las pequeñas y medianas empresas podrán presentar el documento expedido por

la Secretaría de Economía, que la acredite como PYME.

DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL PARTICIPANTE:

Nombre del apoderado o representante:

Domicilio:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante el cual se otorgó:




70

SECCIÓN III


DOCUMENTO DA-4

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, 10 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. [Preferentemente en papel con membrete del participante]

Lugar y fecha________________________________ Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Administración y Servicios Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento Coordinación de Procura y Abastecimiento para_________________ Gerencia de Contrataciones ______________________ P r e s e n t e Concurso Abierto Electrónico No.: No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019 Objeto: “Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.” De conformidad con lo establecido en la solicitud de cotización en cita, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que en nombre de ______________________________________, a quien represento, no se encuentra en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicano y 10 de las DGC. Por otra parte, manifiesto a nombre de _______________________________________________, lo siguiente:

a) No tenemos conflicto de intereses con Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o sus Empresas Filiales;

b) No nos encontramos inhabilitados para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público, el comercio

o su profesión;

c) No tenemos socios o accionistas no bursátiles inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

d) No nos encontramos, de manera directa o indirecta, por sí o por interpósita persona, inhabilitados

administrativamente;

e) No tenemos incumplimientos pendientes de solventar para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias a sus Empresas Filiales; o que este haya procedido a rescindir un contrato;

f) No hemos obtenido de manera indebida información privilegiada;


71

g) No hemos presentado dos o más propuestas en un procedimiento de contratación a través de una persona; de dos o más personas y cualquiera de ellas controle a la otra persona o cuando se encuentren bajo control común o que su representante sea la misma persona;

h) No contamos con socios, empleados o accionistas en el supuesto de haber cometido robo, fraude, cohecho o tráfico

de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;

i) No contamos con socios, empleados o accionistas en el supuesto de haber cometido delitos relacionados con la

delincuencia organizada, y

j) No hemos sido sancionado por actos de corrupción de manera directa o indirecta, por si o por interpósita persona, en términos de las disposiciones aplicables.

Nota: (Si el participante es persona moral, deberá incluir la siguiente manifestación): Asimismo, para efectos de lo señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre ___________________________________, a quien represento, no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, detallándose a continuación sus nombres y Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre del socios o accionistas Registro Federal de Contribuyentes

Nota: Entiéndase por socio o accionista aquel que ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales. Nota: (Si el participante es persona física sin representante legal, deberá incluir la siguiente manifestación): Asimismo, para efectos de lo señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que Yo _________________________________, con R.F.C.____________________________, no desempeño un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.



Nota: Para su llenado, apegarse textualmente al contenido de este formato.


72

SECCIÓN III


DOCUMENTO DA-5

Formato libre Manifiesto bajo protesta de decir verdad con el cual informa sobre las medidas de seguridad que adoptarán para proteger la información a la que tuvieran acceso con motivo del contrato, en caso de resultar adjudicado, así como los mecanismos con los que cuentan para operar en casos de emergencia. El Participante deberá detallar en este documento las medidas que su representada adoptará.


73

SECCIÓN III


DOCUMENTO DA-6

Formato libre

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuentan o establecerán esquemas en materia de integridad y ética corporativa encaminados a prevenir y detectar actos u operaciones que puedan constituir prácticas de corrupción, y que afecten o puedan afectar a la Empresa Productiva, mismos que mantendrán vigentes durante la ejecución de los contratos.

El Participante deberá detallar en este documento los esquemas con que su representada cuenta.


74

SECCIÓN III


FORMATO RB

FORMATO DE REGISTO BASICO

COMPROBANTE DEL REGISTRO VIGENTE (HIIP). Más información en:

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/proceso-registro.aspx Una vez generado el Registro, el participante deberá presentar el Comprobante de Registro Vigente en la herramienta HIIP EL PARTICIPANTE QUE CUENTE CON SU REGISTRO PODRÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA, Y PARA EL CASO DEL PARTICIPANTE (S) ADJUDICADO (S) DEBERÁ PRESENTAR EL COMPROBANTE DEL REGISTRO EXTENDIDO.

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/proceso-registro.aspx


75


76


77


78

SECCIÓN III

FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN COMERCIAL (LEGAL / ADMINISTRATIVA) DOCUMENTO DT-1

EJEMPLO DE CONVENIO PRIVADO PARA CONSORCIOS CONVENIO PRIVADO PARA SERVICIOS QUE CELEBRAN (Nombre o razón social de los integrantes del Consorcio), REPRESENTADAS POR (Nombre del Representante Legal por cada una de las personas que integran el Consorcio) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, EN RELACIÓN CON EL CONCURSO ABIERTO ELECTRÓNICO NO. No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019, REFERENTE AL: “Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES). I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________. (Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la empresa: ________________________________________________________________________ I.2.- Que el(la) Señor(a) _________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________. I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de (INCLUIR ESTA MISMA INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS PERSONAS MORALES QUE PARTICIPEN EN EL CONSORCIO). I. Declara (Nombre de la persona física integrante del Consorcio) (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS). I.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante (Nombre del Documento). I.2.- Que el Señor (En su caso, Nombre del Representante Legal), acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________. I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en (Calle) número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________, ______________. (INCLUIR ESTA MISMA INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS QUE FORMAN PARTE DEL CONSORCIO) II.- las partes declaran: II.1.- Que celebran el presente convenio, en virtud de que han presentado una propuesta conjunta en el concurso abierto. II.2.- Las partes de este CONVENIO PRIVADO PARA SERVICIOS, nos comprometemos y obligamos a ejecutar en forma conjunta el objeto del concurso, en caso de que nuestra propuesta conjunta, presentada en el concurso resulte con adjudicación favorable. Al tenor de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. - OBJETO.


79

Las partes convienen en agruparse en un Consorcio para la adquisición de los bienes del CONCURSO ABIERTO ELECTRÓNICO No. No. PTRI-IR-S-GCPCYC-GQ5-71497-2019, REFERENTE AL: “Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.”, en caso de que la propuesta conjunta presentada en dicho concurso resulte con adjudicación favorable. SEGUNDA. - LIDER DEL CONSORCIO. Las partes convienen en que la persona que actuará como LÍDER DEL CONSORCIO, en la ejecución del contrato será (Nombre o razón social del Líder del Consorcio), cuyo representante legal es (Nombre del Representante Legal del Líder del Consorcio), quien asume la responsabilidad de coordinar la ejecución de las actividades objeto del contrato y, por tanto, será la única interlocutora del Consorcio con Petróleos Mexicanos. [NOTA: El siguiente párrafo aplica en caso de que todos los miembros del consorcio formen parte de un mismo grupo empresarial o corporativo]. Las partes manifiestan, que todos los miembros que integran el presente Convenio Privado para la prestación de los servicios forman parte de un mismo grupo (empresarial o corporativo) y acreditan su relación corporativa con la documentación presentada para acreditar los requisitos del numeral _____ del documento_______, y/o con el instrumento que se acompaña en copia simple al presente Convenio, debidamente identificado como ________. (en caso de que aplique). TERCERA. - ACTIVIDADES A QUE SE OBLIGA CADA UNA DE LAS PARTES. Las actividades a que se obliga cada una de las partes en este convenio, en caso de resultar su propuesta conjunta adjudicada en el concurso, son las siguientes: I. (Nombre o razón social del integrante del Consorcio) se obliga a: (Describir a detalle las actividades a que se obliga el integrante del Consorcio, no incluir porcentajes de participación) II. (Nombre o razón social del integrante del Consorcio) se obliga a: (Describir a detalle las actividades a que se obliga el integrante del Consorcio, no incluir porcentajes de participación) CUARTA. - DOMICILIO COMUN. Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones, en relación con la ejecución del contrato que en su caso se formalice, el ubicado en (Calle) número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de (Ciudad), (Estado). Nota: Se deberá designar un domicilio en la República Mexicana. QUINTA. -OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre sí y ante Petróleos Mexicanos, respecto de la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato que, en su caso, se formalice como producto del concurso. Nota: En caso de que el Consorcio opte por incluir en el CONVENIO PRIVADO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS (este documento) las estipulaciones relativas a la regulación del control del consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos, se deberán incluir las siguientes cláusulas: NOTA: En estas cláusulas se describirán: el control del consorcio, la forma en que se resolverán las controversias y los acuerdos de indemnización entre los participantes, lo cual a manera de ejemplo se presentan a continuación: SEXTA. - CONTROL DEL CONSORCIO La forma en que se ejercerá el control del consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del contrato (de manera enunciativa, mas no limitativa, podrá referirse a: I.- Quien presentara las estimaciones; II.- Quien presentara las facturas; III- Consejo; IV.- Toma de decisiones con respecto al contrato; V.- Jurisdicción, etc). SEPTIMA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES La resolución de controversias que pudieran suscitarse en el presente Convenio, será sometido en primer lugar en común acuerdo entre las partes que integren el Consorcio, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, los derechos de las partes quedarán a salvo para ejercerse en la vía legal que a su derecho convenga, sujetándose a


80

los jueces y tribunales competentes de ______________, por lo que renuncian a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderle con razón de su fuero o domicilio. Ó Arbitraje y/o cualquier otro mecanismo de solución de controversias que determinen los participantes. OCTAVA. - ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL CONSORCIO Las empresas integrantes del Consorcio acuerdan que las pérdidas o ganancias derivadas de la ejecución del contrato derivado del concurso, será proporcional a sus aportaciones financieras efectivamente aportadas y la indemnización que llegare a resultar de la actividad o negligencia de una o de las contratantes será en el porcentaje del daño ocasionado. Ó La forma y términos en que los participantes se indemnizarán entre los mismos en caso de incumplimiento del CONVENIO PRIVADO PARA EL SERVICIO y/o del contrato por parte de los propios participantes. El presente CONVENIO PRIVADO PARA EL SERVICIO, se firma por las partes en ___ ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________. ________________ __________________

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

NOTA: A elección del participante, se podrán incluir en el CONVENIO PRIVADO las cláusulas que a manera de ejemplo se establecieron, relativas al: control del consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos, o bien presentar por separado, el o los instrumentos que contengan dichas cláusulas.


81

SECCIÓN IV

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO


82

SECCIÓN IV


DOCUMENTO DT-3 EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE

Los participantes deberán acreditar la experiencia solicitada en papel membretada de su empresa y debidamente identificada como documento DT-3 Para el caso de propuesta conjunta la experiencia deberá acreditarse por una de las personas que integran la propuesta conjunta (consorcio), o si lo prefieren los integrantes podrán hacerlo en forma individual

EXPERIENCIA

1. El Supervisor del PARTICIPANTE del presente contrato debe ser Ing. Electricista o Ing. Electrónico, lo cual debe demostrar a PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL mediante título profesional y la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, debe contar experiencia en el servicio de instalación y/o mantenimiento de sistemas de control de excitación de máquinas síncronas con capacidad de más de 500 HP, lo cual se avalará con el Currículum Vitae del o los citados profesionistas. Este punto debe cumplirse en la entrega de propuestas por parte del PARTICIPANTE y hasta finalizar el contrato de servicio por parte del PROVEEDOR.

2. Los PARTICIPANTES deben demostrar en la etapa de la propuesta técnica su capacidad técnica para la realización de los trabajos mencionados, presentando a PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, el currículum de la empresa en donde se observen al menos tres contratos de esta naturaleza en los últimos 5 años, celebrados en el país o a nivel internacional, con caratulas de contratos realizados en refinerías u otras empresas.

3. Dentro de su propuesta técnica, el PARTICIPANTE deberá de presentar los currículos correspondientes a todas y cada una de las personas encargadas de las siguientes actividades:

• Dirección

• Administración

• Supervisor

• SSPA 4. Para lo anterior en cada currículo se deberá de indicar claramente el puesto para el que están

propuestos, acreditando experiencia en los trabajos objeto del contrato, Este punto debe cumplirse en la entrega de propuestas por parte de los PARTICIPANTES


83

SECCIÓN IV


DOCUMENTO DT-9

PROPUESTA INTEGRAL TÉCNICA

Formato en el cual el concursante deberá elaborar su propuesta técnica, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas detalladas en el ANEXO A-1 de las presentes bases de invitación restringida, debiendo detallar claramente las especificaciones técnicas del servicio que propone conforme a lo solicitado, indicando el número de posición (partida), unidad de medida, cantidad, en su caso marca y tipo. Los anexos técnicos y folletos podrán ser presentados en el idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes con una traducción simple al español. Se deberán describir los servicios propuestos y sin ofertar más de una marca para un mismo servicio o incluir indicaciones tales como: “marca o similar” “o equivalente”, “cotizo de acuerdo con lo solicitado”, “incluido”, “sin costo” y otros datos diferentes a los solicitados. Los servicios y sus características representativas de la contratación son:

Plazo de Entrega

Lugar de entrega:

Condiciones de entrega:

Vigencia de la propuesta: La presente propuesta permanecerá vigente hasta la formalización del contrato correspondiente

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________(DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL)__________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________

FIRMA: _____________________________

CARGO: _____________________________

FECHA: ______________________________

PART. DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD


84

SECCION V

DOCUMENTACION DE CARÁCTER ECONOMICO


85

SECCIÓN V

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONOMICO ANEXO C “CATÁLOGO DE CONCEPTOS”

ELABORACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA NOTAS: 1.- Los precios que oferte el participante deberán ser sin IVA, e incluyen todos los costos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad y en general todas las erogaciones que debe hacer el participante. Los cuales estarán vigentes hasta la formalización del contrato correspondiente. 2.- Elaborar su propuesta preferentemente en Pesos mexicanos 3.- Se deberán cotizar precios hasta con dos decimales.

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CON NUMERO

CON LETRA

TOTAL 1. Los precios que oferte el participante deberán ser sin IVA, e incluyen todos los costos, directos, indirectos, financiamiento,

utilidad y en general todas las erogaciones que debe hacer el participante. Los cuales estarán vigentes hasta la formalización del contrato correspondiente.

2. Elaborar su propuesta en Pesos Mexicanos. 3. Se deberán cotizar precios hasta con dos decimales. NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________ (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL)___________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________________ FIRMA: ______________________ CARGO: __________________________________________________ FECHA: _____________________


86

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONOMICO ANEXO C-1 Propuesta Económica Actualizada

“ELABORACION DE PROPUESTA ECONOMICA CON DESCUENTOS¨

DESCRIPCIÓN: “Servicio para la Rehabilitación de los sistemas de Excitación de los Motores Síncronos BC-600-A Y BC-600-B de la Planta LD de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.”

PROPUESTA ECONÓMICA CON DESCUENTOS

ANEXO C-1

# PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN DESCUENTO

%

PRECIO

UNITARIO

CON

DESCUENTO

IMPORTE TOTAL CON

DESCUENTO

TOTAL

NOTA: 1.- Los precios que oferte el participante deberán ser sin IVA, e incluyen todos los costos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad y en general todas las erogaciones que debe hacer el participante. Los cuales estarán vigentes hasta la formalización del contrato correspondiente CD _________ A _____ DE ________________ DE 20___. REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA) _____________________________________________ NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL _____________________________________________


87

SECCION VI

REQUISITOS Y CRITERIOS DE

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y

CRITERIO DE ADJUDICACION


88

SECCIÓN VI REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DOCUMENTO

D-1 REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMERCIAL (LEGAL/ADMINISTRATIVA)

Documento requerido Criterio de evaluación:

Documento DA-3.- Documento que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del participante (Persona Física o Moral) / (Incluye Identificación oficial vigente con fotografía del Representante Legal / para propuesta conjuntas incluye de identificación Oficial vigente, con fotografía de los Representantes legales del Consorcio, así como del representante común).

1. Presentarlo con toda la información requerida firmado por el representante legal de la empresa.

2. Presentación de la Identificación oficial vigente con fotografía del Representante Legal.

3. En los casos de Consorcios deberá presentar la identificación Oficial vigente, con fotografía de los Representantes legales del Consorcio, así como del representante común.

4. En el caso de Consorcios presentar el Formato en forma individual por cada una de las personas que formen parte del mismo, y que cumplan con los requisitos y criterios antes señalados.

Documento DA-4.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, 10 de las DGC y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

1. Verificar que el participante no esté inhabilitado en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 10 de las DGC y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2. Presentarlo firmado por el representante legal de la empresa.

3. En caso de propuestas conjuntas se revisará que se incluya la documentación de cada uno de los integrantes del grupo que conforman el consorcio.

Documento DA-5.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad en formato libre con el cual informa sobre las medidas de seguridad que adoptarán para proteger la información a la que tuvieran acceso con motivo del contrato, en caso de resultar adjudicado, así como los mecanismos con los que cuentan para operar en casos de emergencia, firmado por el representante legal de la empresa.


Documento DA-6.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad en formato libre en el que cuenten o establecerán esquemas en materia de integridad y ética corporativa encaminados a prevenir y detectar actos u operaciones que puedan constituir prácticas de corrupción y que afecten o puedan afectar a la empresa productiva, mismos que mantendrán vigentes durante la ejecución de los contratos.


Documento RB Registro Básico/Extendido: Comprobante del Registro Vigente. Para llevar a cabo su registro, podrá ingresar a la página http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/default.aspx

1. Presentar el comprobante de registro que emite la Herramienta Integral de Información de Proveedores. (HIIP).

2. El participante que cuente con su registro podrá incluirlo en su propuesta, y para el caso del participante (s) adjudicado (s) deberá presentar el comprobante del registro extendido.

Documento DT1.- Convenio privado para propuesta conjunta del Consorcio

1. Presentación del convenio privado de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.4 y en el Documento DT-1 de las presentes bases de concurso abierto (En caso de que aplique)


89

SECCIÓN VI REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

DOCUMENTO D-3

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTO REQUERIDO

REQUISITOS SOLICITADOS CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO CAUSAS DE NO ACEPTACIÓN O DESECHAMIENTO

Documento DT-3

Presentación del Documento DT-3 con los requisitos señalados en el numeral 9 de las presentes Bases de Concurso Abierto

Que la Presentación del Documento DT-3 cumpla con los requisitos señalados en el numeral 9 de las presentes Bases de Concurso Abierto.

NO presentar el Documento DT-3 cumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 9 de las presentes Bases de Concurso Abierto.

Documento DT-9 Presentación del Documento DT-9 con los requisitos señalados en el numeral 9 de las presentes Bases de Concurso Abierto

Que la Presentación del Documento DT-9 cumpla con los requisitos señalados en el numeral 9 de las presentes Bases de Concurso Abierto.

NO presentar el Documento DT-9 cumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 9 de las presentes Bases de Concurso Abierto.

Documento DT-9 Deberá elaborar la propuesta en idioma español, sin tachaduras o enmendaduras, debiendo considerar para su elaboración la versión final de estas Bases de Concurso Abierto.

Que la propuesta se encuentre redactada en idioma español, sin tachaduras o enmendaduras.

Que el escrito NO esté redactado en idioma español, o que aun estándolo, contenga tachaduras o enmendaduras.

Documento DT-9 La propuesta deberá estar firmada autógrafamente por persona facultada para ello conforme al Documento DA-3, al menos en la última hoja del documento que la contenga.

Que la propuesta este firmada autógrafamente por persona facultada para ello, al menos en la última hoja del documento que la contenga.

Que la propuesta NO esté firmada autógrafamente por persona facultada para ello, al menos en la última hoja del documento que la contenga.

Documento DT-9 Elaborar su propuesta utilizando el Documento DT-9, debiendo detallar claramente las especificaciones técnicas de los Bienes que propone conforme a lo solicitado en el ANEXO A-1, y en su caso, lo que se haya asentado en las actas de junta de aclaraciones o en su caso en la versión final de las bases del presente Concurso Abierto, indicando el número de posición (partida) de que se trate, unidad de medida, cantidad, en su caso marca y tipo, así mismo deberá manifestar el plazo, lugar y condiciones de entrega que propone.

Que la oferta técnica contenida en la propuesta incluya toda la información requerida en el Documento DT-9, conforme a lo solicitado en el en el ANEXO A-1, y en su caso, lo que se haya asentado en las juntas de aclaraciones, o en su caso en la versión final de las bases.

Que la oferta técnica contenida en la propuesta NO incluya toda la información requerida en el Documento DT-9, conforme a lo solicitado en el en el ANEXO A-1, y en su caso, lo que se haya asentado las juntas de aclaraciones o en su caso en la versión final de las Bases del Concurso Abierto. Que se oferten más de una marca para un mismo bien. NO se aceptarán indicaciones tales como: “marca o similar” “o equivalente”, “cotizo de acuerdo a lo solicitado”, “incluido”, “sin costo” y otros datos diferentes a los solicitados.

Documento DT-9 Se verificará que los servicios propuestos cumplan con lo solicitado en el ANEXO A-1, y en su caso lo que se haya asentado en las juntas de aclaraciones o en su caso en la versión final de bases del presente Concurso Abierto.

Que los servicios propuestos cumplan con lo solicitado en el ANEXO A-1 y en su caso lo que se haya asentado en las juntas de aclaraciones o en la versión final de bases del presente Concurso Abierto.

Que los servicios propuestos NO cumplan con lo solicitado en el ANEXO A-1 y en su caso lo que se haya asentado en las juntas de aclaraciones o en la versión final de bases del presente Concurso Abierto.


90

SECCIÓN VI

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DOCUMENTO D-4

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y DE ACEPTABILIDAD DE PRECIOS.

Una vez que se cuente con el resultado de la evaluación técnica y comercial, la convocante llevará a cabo la evaluación económica a las propuestas que hayan cumplido con estos aspectos; la cual consistirá en hacer la revisión documental del llenado de los documentos que integran las propuestas económicas, así como, el criterio de adjudicación y la determinación de la aceptabilidad o no aceptabilidad económica de los importes ofertados, de conformidad con los Requisitos y Criterios señalados en los incisos A, B, y C de este Documento D-4. La evaluación económica será por la suma total de la solicitud de pedido El método de evaluación será: BINARIO. (Cumple / No Cumple)

A) Documentos que integran la propuesta económica:

Los participantes en su propuesta económica incluirán los documentos que se enlistan a continuación: 1. Anexo C, Propuesta económica (con precios unitarios)

B) Revisión documental de los anexos que integran la propuesta económica de los participantes:

Documento que integra la propuesta

económica Revisión documental

Anexo C, Catálogo de conceptos (con precios unitarios)

• Se verificará que cada documento contenga toda la información solicitada por la convocante.

• Que su propuesta no presente tachaduras o enmendaduras y que no esté condicionada.

• Se revisará que en todos los conceptos que integran el anexo C, se establezca su descripción, unidad, cantidad, precio unitario total e importe sin I.V.A.

Elaborar su propuesta:

• Que la propuesta esté elaborada en Pesos Mexicano

• Que la propuesta permanecerá vigente hasta la formalización del contrato correspondiente.

• Los precios unitarios deberán ser anotados con número hasta dos decimales.

Aquellas propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en los incisos A) y B) serán dictaminadas como propuestas solventes económicamente.

Aquellas propuestas que incumplan con alguno de los requisitos establecidos en los incisos A) y B) serán dictaminadas como propuestas no solventes económicamente.


91

C) Criterios para determinar la aceptabilidad de la propuesta económica de los participantes

Precio Aceptable:

Si el precio propuesto por el participante es menor o igual al resultado del análisis de mercado del presente procedimiento de contratación, siempre y cuando provenga de una empresa participante en este último, se considerara como precio Aceptable. Precio No Aceptable: Si el precio propuesto por el participante es superior al resultado del análisis de mercado, se considerara como precio No Aceptable.


92

SECCIÓN VI

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

DOCUMENTO D-5

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Y DESEMPATE

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, la adjudicación del contrato se hará por la totalidad de la solicitud de pedido al participante cuya propuesta haya cumplido con los criterios de Evaluación Técnica, Comercial y Económica, que haya sido solvente económicamente, que su precio haya sido aceptable y que haya ofertado el precio más bajo. En caso de existir empate entre dos o más propuestas solventes, se procederá a su desempate conforme a lo siguiente: 1.- Se les comunicará a los participantes que deberán mejorar su propuesta, a fin de que el participante considere el presentar una mejor oferta económica (descuento). 2.- En caso de que ningún participante elegido para el desempate presente una mejor oferta, se considerará para la adjudicación a la propuesta que en primer lugar, considerando la fecha y la hora del registro en que fue depositada en el sistema SISCEP para el evento Recepción y presentación de propuestas Técnicas, Comercial y Económicas y apertura de Propuestas Técnicas. (Primer acto).


93

SECCION VII

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA INFORMATIVA


94

SECCIÓN VII DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

GARANTÍAS

Modelo de Textos de Garantías TEXTO 1. ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZA. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO,LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) CON DOMICILIO EN ______________________PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)_____________________________ CON DOMICILIO EN _____________________________. EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ___________________ DE FECHA _______________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO ENTRE ______________________ Y NUESTRO FIADO(S). EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO __________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA). ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO. EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 20% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO HASTA EN UN 20% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE GARANTIZADO. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. ESTA FIANZA GARANTIZA, HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA, LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS. EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.


95

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO. D) EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION E) EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU NOTIFICACIÓN F) FINIQUITO, Y EN SU CASO SU NOTIFICACIÓN G) IMPORTE RECLAMADO. ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. A INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO SE HAYA ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO, DE ENTREGAS PARCIALES DE BIENES O SERVICIOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN


96

GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN DEL TEXTO.


97

TEXTO 2. ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER

OTRA RESPONSABILIDAD. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCION DE FIANZAS. DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZA. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ ( MONTO DE LA FIANZA ) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) CON DOMICILIO EN ______________________ Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES ________________ CON DOMICILIO EN_____________________________. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ______________________________________ Y NUESTRO FIADO(S), REFERENTES A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO(S). LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS. ESTA FIANZA GARANTIZA LA OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 6 MESES A PARTIR DE QUE SE RECIBAN LOS BIENES O SE CONCLUYA EL SERVICIO PRESTADO. EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE O REPONGA LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES O REPOSICIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOSY VICIOS OCULTOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES, REPARACIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:


98

A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO, SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOSY DE LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN. D) ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL FIADO. E) NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS SEIS MESES PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO, LA QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO O EN SU CASO, EL ACORDADO ENTRE EL FIADO Y EL BENEFICIARIO, PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES, REPARACIONES Y/O REPOSICIONES NECESARIAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA ÚNICAMENTE SI EL BENEFICIARIO SOLICITA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.


99

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN DEL TEXTO.


100

TEXTO: MODELO PARA LOS DOCUMENTOS ADICIONALES A LAS PÓLIZAS DE FIANZAS.

(MODIFICACIÓN) ENDOSO No. _________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS) OTORGA SU ANUENCIA Y HACE CONSTAR QUE LA FIANZA NO. _________________, EXPEDIDA EL ______________ DE _______________________ DE ______________________, A NUESTRO FIADO _____________________________________________, PARA GARANTIZAR (EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS (SE UTILIZA PARA LOS CONTRATOS CUYA NATURALEZA NO REQUIERA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE LOS BIENES Y/O CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS), O EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS, LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, O LA DEBIDA INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, O LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DEL PAGO PROGRESIVO OTORGADO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACION (EN SU CASO) Y/O DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO) (SEGÚN APLIQUE) DEL CONTRATO NO._____________, SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: DONDE DICE: (PARTE DEL TEXTO A MODIFICAR) DEBE DECIR: (PARTE DEL TEXTO MODIFICADO) EXCEPCIÓN HECHA DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) QUE AQUÍ SE CONSIGNA(N), SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA LA FIANZA ORIGINAL. ESTE ENDOSO ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA No, _______. LUGAR A __________ DE ____________________DE _________. FIN DEL TEXTO.


101

TEXTO:

MODELO PARA LOS DOCUMENTOS ADICIONALES A LAS POLIZAS DE FIANZAS (AMPLIACIÓN, DISMINUCIÓN O PRÓRROGA)

ENDOSO No. _________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS) OTORGA SU ANUENCIA Y HACE CONSTAR QUE LA FIANZA NO. _________________, EXPEDIDA EL _________ DE __________________ DE __________________________, A NUESTRO FIADO _____________________________________________________, PARA GARANTIZAR (EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS (SE UTILIZA PARA LOS CONTRATOS CUYA NATURALEZA NO REQUIERA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE LOS BIENES Y/O CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS), O EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS, LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, O LA DEBIDA INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, O LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DEL PAGO PROGRESIVO OTORGADO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACION (EN SU CASO) Y/O DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO) (SEGÚN APLIQUE) DEL CONTRATO NO. ____________________, SE HA (AMPLIADO, DISMINUIDO O PRORROGADO) EN (IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN O PRÓRROGA DEL PLAZO) PARA QUEDAR EN (IMPORTE ACTUALIZADO DE LA FIANZA O NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.) EXCEPCIÓN HECHA DE LA MODIFICACIÓN QUE AQUÍ SE CONSIGNA, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA LA FIANZA ORIGINAL. ESTE ENDOSO ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA No. ________.. LUGAR A __________ DE ____________________DE _________. FIN DEL TEXTO.


102

MODELO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS Y MODELO DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO.

VERSIÓN EN ESPAÑOL

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión Banco Emisor Nombre y domicilio completo Beneficiario Fecha de vencimiento (PEMEX Refinación, (Día, Mes y Año) Domicilio) Carta de Crédito Standby No. XXXXXX Estimados señores:

Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito stanby No. a favor de (PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL) (el “Beneficiario”) por la cantidad máxima de $ (importe con número, letra y moneda). Esta carta de crédito stanby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL ) con relación al contrato [o convenio si ese es el caso] (número y fecha del contrato o convenio) celebrado entre (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL) y el Beneficiario así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza). La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en nuestras oficinas ubicadas en (domicilio del banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos: 1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo, manifestando el incumplimiento

por parte de (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL).

2. Original o copia de carta de crédito stanby.

Condiciones especiales:

1. Conforme a esta carta de crédito stanby se permiten disposiciones parciales y disposiciones múltiples. En ningún

caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrá exceder del importe total de esta carta de crédito

standby.

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby en o antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago. En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo electrónico o facsímil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del requerimiento de pago.


103

El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito. En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato siguiente a aquél en que el banco emisor reanude sus operaciones. La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas “ISP 98” Prácticas Internacionales para Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio, publicación ICC 590. Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. Atentamente.

BANCO EMISOR NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS


104

(HOJA MEMBRETADA DEL BENEFICIARIO)

Requerimiento de pago Fecha: (fecha de presentación) Banco Emisor (Denominación y domicilio)

Ref. Carta de Crédito Standby No. -------------- (PEMEX Refinación) en su carácter de beneficiario de la Carta de crédito standby de referencia, por medio de la presente

manifiesta que:

(Nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX TRANSFORMACION

INDUSTRIAL) ha incumplido con los términos y condiciones suscritas en el contrato [convenio] No. (Número y fecha del

contrato, específicamente en lo estipulado en la (s) cláusula (s) (No. Cláusula del contrato) por lo que el beneficiario

(PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL) está en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito stanby.

Por lo anterior, sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con número y letra) a la cuenta bancaria No.

(Cuenta del banco) de (Nombre del banco) a nombre de (PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL).

Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO Correo Electrónico Teléfono Fax


105

(Modelo para ser utilizado sólo en caso de modificación a Carta de Crédito Standby) (PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión Banco Emisor (Nombre, Denominación o Razón Social Nombre y domicilio completo de la persona que asumió obligaciones con PEMEX Refinación) Número del Contrato: Beneficiario Referencia Banco Emisor (PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, (Número de carta de crédito standby) Domicilio Fiscal) Modificación No. . Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del propio crédito: Dice: ( Inc lu i r texto actual ) Debe decir: ( Inc lu i r nuevo texto) Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio. Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia. Atentamente. BANCO EMISOR NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS


106

SECCIÓN VII DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

DOCUMENTO DI-1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Conforme a lo establecido en las bases de concurso, el participante que resulte adjudicado deberá entregar, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo y previo a la fecha de formalización del contrato, la documentación siguiente:

1. Para el caso de personas físicas, original o copia certificada para su cotejo y copia simple del acta de nacimiento o

carta de naturalización; para el caso de personas morales, original o copia certificada para su cotejo y copia simple

del acta constitutiva de la sociedad, y en su caso las reformas y modificaciones deberán estar inscritas en el

Registro Público de Comercio correspondiente.

2. Original o copia certificada para su cotejo y copia simple del poder notarial del representante para actos de

administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio

correspondiente (salvo que el participante sea persona física y vaya a ser formalizado por la misma).

3. Para el caso de participantes extranjeros, los documentos con los que acredite su legal existencia y personalidad

jurídica deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente del país de

origen que se trate, misma que deberá presentarse acompañada de una traducción simple al español.

4. Para el caso de consorcios, la documentación de las actas y de los poderes notariales deberán ser presentados por

cada una de las empresas que participen conjuntamente.

5. Original y copia simple de ambos lados para su cotejo de la identificación oficial vigente con fotografía de la(s)

persona(s) que firmará(n) el contrato.

6. Original del Manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuentan o establecerán esquemas en materia de integridad

y ética corporativa encaminados a prevenir y detectar actos u operaciones que puedan constituir prácticas de

corrupción, y que afecten o puedan afectar a la Empresa Productiva, mismos que mantendrán vigentes durante la

ejecución de los contratos.

7. Cédula(s) del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada una de las empresas.

8. Garantías de cumplimiento que correspondan, las cuales deberá entregar a la Convocante previo a la formalización

del mismo.

9. Registro Extendido: Comprobante del registro vigente. Para llevar a cabo su registro, debe ingresar a la página

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/default.aspx (aplica

cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 200 mil USD o su equivalente en moneda nacional).

10. Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que informa el estado de sus

obligaciones fiscales, así como el de sus correspondientes subcontratistas indicados en su propuesta.

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/default.aspx


107

Para el caso de participantes extranjeros, no obligados a solicitar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, deberán presentar bajo protesta de decir verdad escrito libre en hoja membretada del participante de ser residente en el extranjero, y por consiguiente sujeto no obligado.

11. Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que informa el estado de sus

obligaciones seguridad social, así como el de sus correspondientes subcontratistas indicados en su propuesta.

(Solo aplica a participantes nacionales).

12. Documentación requerida con relación a las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en

Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales en Materia de Ética e

Integridad Corporativa, vigente a partir del 11 de septiembre de 2017.


108

CATALOGO MAESTRO DE ACREEDORES DE EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA

(Aplica para casos en que el participante ganador no tenga registro en el Catálogo Maestro de Acreedores de la

empresa Productiva Subsidiaria)

Solicitud de registro en el catálogo maestro de acreedores

El participante ganador que no se encuentre registrado en el Catálogo Maestro de Acreedores de la Convocante deberá proporcionar los datos bancarios para efecto de pago: nombre del banco, domicilio, número de cuenta, nombre del cuentahabiente, CLABE de la cuenta, plaza y sucursal, indicando que el beneficiario es el mismo a quien se le adjudicó el contrato. La información que se proporcione debe ser actualizada. Para facilitar la presentación de la referida información, el participante podrá iniciar a la brevedad los trámites correspondientes para obtener el “Formato de solicitud de Registro de Acreedores” adjunto, a efectos de que esté dado de alta como acreedor en el sistema de la Convocante y de esa forma agilizar los trámites al momento de la formalización del Contrato y pago


109

SECCIÓN VII

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Solicitud de registro en el catálogo maestro de acreedores

Nombre ó Razón Social:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio Fiscal: (Calle, Número exterior e interior):

Colonia: Código Postal:

Delegación, Ciudad y Estado:

Teléfono (s): Fax:

Nombre del Representante Legal: R.F.C.:

Correo Electrónico del Representante:

Registro otorgado por la DCPA (En Caso de contar con éste):

TIPO:

Industria ( ) Comercio ( ) Servicios ( ) Número de empleados: __________

Clasificación de la empresa:

Giro de la empresa:

Pequeña: ( ) Contratista: ( )

Mediana: ( ) Proveedor: ( )

Grande: ( ) Cámara o Asociación donde está inscrito: ___________________________________________________

Datos bancarios

Institución Bancaria: No. de Cuenta:

Sucursal: No. de Referencia:

Plaza (No. y Ciudad): Clabe:

Nombre y Firma del responsable que envía los Datos:


110

SECCIÓN VII

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ACREDITAMIENTO BANCARIO

Por este conducto autorizo a Petróleos Mexicanos a efectuarme las transferencias por los pagos que me correspondan, por la entrega (Adquisiciones / Arrendamientos / Servicios / Obras que realice al mismo.

Número de Acreedor:

Nombre o Razón Social:

Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.):

Nombre del Representante Legal:

E-mail:

Domicilio Fiscal:

Ciudad:

Estado:

País:

Código Postal:

Teléfono:

Institución Bancaria:

Número Cuenta Bancaria:

Moneda:

Clave Bancaria Estandarizada (CLABE):

Swift Code:

Plaza y Sucursal:

Funcionarios Bancarios

SELLO DEL BANCO

Firma y Nombre Firma y Nombre

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Anexar los siguientes requisitos: Persona Moral: 1. Carta del Apoderado Legal indicando bajo promesa

que el poder notarial no sido revocado o modificado. 2. Copia del Poder Notarial

3. Copia identificación oficial del Representante Legal

4. Copia del Formato de “Inscripción en el R.F.C.”

Persona Física: 5. Copia de solicitud de inscripción ante el SAT

(Formato R-1)

6. Copia de identificación oficial


111

SECCIÓN VII

MANIFESTACIÓN COMPLIANCE Preferentemente en papel con membrete del concursante ganador o del consorcio

Lugar y fecha_____________________ Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Gerencia de ______________ Subgerencia de _________ Ubicada en _________________ ___________________Ciudad de Mexico, C.P. _________ No de Contrato Objeto: _____________________________ Por este conducto manifiesto que he leído y conozco en su totalidad las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y por lo tanto entiendo su contenido y alcance, por lo que estoy consciente que son de observancia obligatoria para los trabajadores de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. Así mismo, con relación a las disposiciones descritas en el párrafo anterior, me obligo a observarlos durante el desarrollo de la ejecución del Contrato No ______ y me adhiero a las políticas y programas internos de Debida Diligencia o cumplimiento legal en materia de combate a la corrupción. Nos aseguraremos que se cumplan en todo momento y durante la vigencia del Contrato, con cualquier ley y regulación nacional o internacional, implícita y expresa en materia de combate a la corrupción que le sea aplicable.


[Nombre del representante legal] Nota: En caso de propuestas conjuntas, esta manifestación la deberán entregar por cada una de las empresas que

forman parte del consorcio, firmada por su apoderado respectivamente


112

SECCIÓN VIII

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS

ENTRE

[NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA]

“[PEMEX/EPS]”

Y

[NOMBRE DEL PROVEEDOR]

“PROVEEDOR”


113

ÍNDICE

Página #

Declaraciones

Cláusulas

1.- DEFINICIONES

2.- EL CONTRATO

3.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

4.- OBJETO DEL CONTRATO

5- ÓRDENES DE SERVICIO

6.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

8.- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

9.- RESPONSABILIDAD DE [PEMEX/EPS]

10.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

12.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.- RELACIONES LABORALES

14.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO

15.- SUBCONTRATACIÓN

16.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

17.- FINIQUITO DEL CONTRATO

18.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

19.- FUERZA MAYOR

20.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

21.- AJUSTE A LOS PRECIOS

22.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN


114

23.- ANTICIPO

24.- PAGOS EN EXCESO

25.- RETENCIONES

26.- GARANTÍAS

26.1 GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO

26.2 EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO

26.3 GARANTÍA DE ANTICIPO

26.4 GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

27.- OBLIGACIONES FISCALES

28.- PROPIEDAD INTELECTUAL

29.- PENAS CONVENCIONALES

30.- CONTENIDO NACIONAL

31.- SEGUROS

32.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

33.- SUSPENSIÓN

34.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

35.- TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN)

35.1 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISIÓN)

35.2 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE [PEMEX/EPS] (RESCISIÓN)

36.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

37.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

38.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES

39.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

40.- AUDITORTÍAS

ATENDIENDO A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA CONTRATACIÓN, PODRÁN INCLUIRSE LAS CLÁUSULA SIGUIENTES:


115

[_____].- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

[_____].- OBLIGACIÓN SOLIDARIA

[_____].- CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL

[_____].- PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

[_____].- FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Instrumento Formal de Acuerdo

Fecha [_________________] Entre las Partes NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA [PEMEX/EPS] [DIRECCIÓN] NOMBRE DEL PROVEEDOR EL PROVEEDOR

[DIRECCIÓN] ANTECEDENTES [PEMEX/EPS] DESEA CONTRATAR A (NOMBRE DEL

PROVEEDOR) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS).

(NOMBRE DEL PROVEEDOR) SE OBLIGA A EJECUTAR

LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO. 1. OBLIGACIONES PRINCIPALES

(a) (NOMBRE DEL PROVEEDOR) debe realizar los Servicios consistente(s) en: (Indicar de manera precisa los

Servicios) de acuerdo con este Contrato. (b) [PEMEX/EPS] debe remunerar a (NOMBRE DEL PROVEEDOR) los Servicios de acuerdo con este Contrato.

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral del Contrato los documentos listados a continuación:

(a) Este Instrumento Formal del Acuerdo; (b) Las declaraciones y cláusulas de Contrato; y (c) Los anexos


116

EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS SE CELEBRA A LOS [__] DÍAS DEL MES DE [__] DE 20[__] (LA “FECHA DE SUSCRIPCIÓN”) ENTRE (NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA), EN ADELANTE [PEMEX/EPS], REPRESENTADA POR EL [__________________________________], EN SU CARÁCTER DE [_______________________], Y (NOMBRE DEL PROVEEDOR), EN ADELANTE EL “PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL [___________________], EN SU CARÁCTER DE [REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO], (EN ADELANTE EL “CONTRATO”)AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: D E C L A R A C I O N E S TRATÁNDOSE DE PETRÓLEOS MEXICANOS A. PEMEX declara, a través de su [representante/apoderado], que: I. Es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. Tiene por objeto el llevar a cabo, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización, para cuyo cumplimiento puede celebrar toda clase de actos jurídicos, entre otros, convenios, Contratos, alianzas y asociaciones, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, en términos de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. TRATÁNDOSE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN A. PEP declara, a través de su [representante/apoderado], que: I. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero, en términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 890 extraordinaria, celebrada el 22 de mayo de 2015, mediante acuerdo número CA-094/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2015, la adecuación al Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 901 extraordinaria, celebrada el día 13 de noviembre de 2015 mediante acuerdo número CA-224/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, y la adecuación al Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en Sesión 907 Ordinaria, celebrada el día 27 de abril de 2016, mediante acuerdo número CA032/2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2016. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. TRATÁNDOSE DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL A. TRI declara, a través de su [representante/apoderado], que: I. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto principal las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos, en términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante acuerdo número CA-185/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2015. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común


117

de conformidad con los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. TRATÁNDOSE DE PEMEX ETILENO A. ETILENO declara, a través de su [representante/apoderado], que: I. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros, la producción, distribución y comercialización de derivados del metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de terceros, y prestar Servicios a terceros relacionados con las actividades vinculadas a su objeto, en términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 895 ordinaria, celebrada el 29 de julio de 2015, mediante acuerdo número CA-142/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2015. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 6°, 7 y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. TRATÁNDOSE DE PEMEX FERTILIZANTES A. FERTILIZANTES declara, a través de su [representante/apoderado], que: I. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros, la producción, distribución y comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus derivados, así como la prestación de Servicios relacionados, en términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 895 ordinaria, celebrada el 29 de julio de 2015, mediante acuerdo número CA-141/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2015. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. TRATÁNDOSE DE PEMEX LOGÍSTICA A. LOGÍSTICA declara, a través de su [representante/apoderado], que: I. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros, prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros Servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así como la venta de capacidad para su guarda y manejo, en términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante acuerdo número CA-186/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2015. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. TRATÁNDOSE DE PEMEX PERFORACIÓN Y SERVICIOS A. PPS declara, a través de su [representante/apoderado], que: I. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros,


118

proveer Servicios de perforación, terminación y reparación de pozos, así como la ejecución de los Servicios a pozos, y prestar Servicios a terceros relacionados con las actividades vinculadas a su objeto, en términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 895 ordinaria, celebrada el 29 de julio de 2015, mediante acuerdo número CA-143/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2015. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. OPCIONES SEGÚN QUIEN FIRME POR PARTE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO (DOPA) [TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE LA DOPA] II. Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director Operativo de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, en términos de los artículos 104, fracción X del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017 [EN CASO DE QUE CUENTE CON PODER NOTARIAL] y mediante el testimonio de la escritura pública número [___________], de fecha [___________], otorgada ante la fe del Notario Público [___________] de[ _____________], Licenciado [______________]; mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. [TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE COORDINADORES DE LA DOPA] II. Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Coordinador de [________] de Petróleos Mexicanos, en términos de los artículos 104, fracción X y INCLUIR EL ARTÍCULO Y FRACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE QUE SE TRATE] del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017, [EN

CASO DE QUE CUENTE CON PODER NOTARIAL] y mediante el testimonio de la Escritura Pública número [______], de fecha [_________________], otorgada ante la fe del Notario Público [_________] de [________________], Licenciado [___________________]; mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. [TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE GERENTES DE LA DOPA.] II. Acredita su personalidad y facultades en términos de los artículos 104, fracción X y INCLUIR EL ARTÍCULO Y FRACCIÓN

CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE QUE SE TRATE] del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017, [EN CASO DE QUE CUENTE CON PODER NOTARIAL] y mediante el testimonio de la Escritura Pública número [_______________], de fecha [__________________], otorgada ante la fe del Notario Público [____________] de [________________], Licenciado [_______________]; mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS ANTERIORES. II. Acredita su personalidad y facultades en términos del artículo 104, fracción X del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2017 y mediante el testimonio de la Escritura Pública No. [_________], de fecha [____________], otorgada ante la fe del Notario Público [____________] de [______________], Licenciado [_________________]; mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. III. Para la celebración del Contrato ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

IV. Ha previsto los recursos para llevar a cabo las obligaciones objeto del Contrato, según consta en la Solicitud de Pedido [_______], con cargo al Centro Gestor [_______], Posición Financiera [_______] y Clave del Proyecto [_______].[INCLUIR


119

CUANDO APLIQUE] Asimismo, cuenta con la autorización plurianual, según oficio [_______], de fecha [___] de [_____] de 20[___].

TRATÁNDOSE DE CONCURSO ABIERTO. V. El Contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Concurso Abierto [Nacional/Internacional] No. [_______], con fundamento en los artículos 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 11 fracción I de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

TRATÁNDOSE DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. V. El Contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación Restringida [Nacional/Internacional] No. [_______], con fundamento en los artículos 78 fracción [INCLUIR LA FRACCIÓN APLICABLE] y 79 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 11 fracción II de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

TRATÁNDOSE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. V. El Contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa No. [_______], con fundamento en los artículos 78 fracción [INCLUIR LA FRACCIÓN APLICABLE] y 79 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 11 fracción III [EN CASO DE

QUE LA FRACCIÓN APLICABLE DEL ARTÍCULO 78 SEA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES II, III, XVI, XVIII Y XXI INCLUIR:] y 32 fracción [INCLUIR LA FRACCIÓN APLICABLE] de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

VI. Su domicilio para efectos del Contrato es [Ubicación en oficinas] y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es [_______].

VII. Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Actos de Corrupción o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato.. VIII. Durante la ejecución del Contrato verificará permanentemente que el PROVEEDOR o sus subcontratistas a través de sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN SE INCLUIRÁN LAS DECLARACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS. B. El PROVEEDOR declara a través de su [apoderado/representante legal] que: I. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha]. EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, NOTA: LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O

LEGALIZADOS. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones jurídicas de [señalar el país donde se hubiese constituido la empresa], según se acredita mediante la Escritura Pública número [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Titular de la [Correduría o Notaría] Pública número [____] de [Localidad], Licenciado [Nombre del fedatario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente. EN CASO QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO:


120

NOTA: PARA ESTE SUPUESTO SE DEBERÁN INCLUIR LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITE LA LEGAL EXISTENCIA

DE LAS PERSONAS QUE CONFORMEN LA SOCIEDAD, QUIENES FIRMARÁN EL CONTRATO EN SU CARÁCTER DE OBLIGADOS

SOLIDARIOS, PARA LO CUAL SE INCLUIRÁN LOS DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS. ___, ____ y ___ (nombres de las personas participantes en la sociedad), constituyeron una sociedad de propósito específico, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura], de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha). EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO: Es una persona física actuando por su propio derecho, y se identifica con (precisar los datos de identificación EJEMPLO: identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, documento migratorio, credencial para votar, cédula profesional) y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el Contrato.

II. PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL APODERADO DE UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD

MEXICANA, Cuenta con las facultades para celebrar el Contrato, según se acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato. EN CASO DE PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO DEBERÁ ESTAR PROTOCOLIZADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO NACIONAL: Su representante cuenta con las facultades para celebrar el Contrato, según poder que le fue otorgado en ____________ y protocolizado a través de la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato. PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE UNA PERSONA FÍSICA CON REPRESENTANTE. Cuenta con capacidad para celebrar el Contrato, según lo acredita con (indicar el documento en donde conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder con la formalidad que se requiera, según proceda.). III. Su domicilio para efectos del Contrato es [Ubicación en oficinas] y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________. IV. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución del mismo. V. Previo al procedimiento de contratación y a la celebración del Contrato ha acreditado el estado de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. VI. TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS] Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) no se encuentra inhabilitado para ejercer el comercio o su profesión; ii) no ejerce un empleo, cargo o comisión en el servicio público; iii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iv) ni él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los


121

señalados; y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. [TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES] Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) los socios o accionistas no bursátiles, considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. VII. Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato exista subcontratación, se asegurará que el Subcontratista también cumpla con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral. VIII. El objeto del presente acuerdo de voluntades, será realizado por personal especializado que se encuentra subordinado al PROVEEDOR o a sus subcontratistas. IX. Reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que los representantes de [PEMEX/EPS] actuaron durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actúa el representante que suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de [PEMEX/EPS] por tales aspectos. X. Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Actos de Corrupción ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato. XI. Cuenta con políticas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupción, los cuales entregó a [PEMEX/EPS] durante el procedimiento de contratación del presente Contrato y que se asegurará que tanto él, como sus filiales, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implícitas y expresas en materia de combate a la corrupción que sean aplicables. XII. Recibe por parte de [PEMEX/EPS] las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones electrónicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR / CONTRATISTA HAYA SIDO SANCIONADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN APLICA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf

http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF


122

XIII. Declara bajo protesta de decir verdad que fue sancionado/sujeto a investigación por delitos o infracciones relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad Gubernamental o instancia competente; sin embargo, garantiza que ha tomado las acciones preventivas o correctivas suficientes en materia de integridad, mejora, auditoría o de cualquier otra naturaleza, para asegurar la no afectación a [PEMEX/EPS] y al cumplimiento del presente Contrato; debiendo, a solicitud de [PEMEX/EPS], acreditar con evidencias de tales acciones. TRATÁNDOSE DE CONSORCIO. XIV. Conformaron un consorcio y celebraron un convenio privado de fecha __________________, mismo que forma parte integrante de este Contrato como anexo “[señalar número de anexo]”, en el que constan las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del Contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del Contrato, las empresas adjudicatarias del Contrato han designado como representante común a [nombre de la empresa]. C. [PEMEX/EPS] y el PROVEEDOR declaran, a través de sus [representantes/apoderados], que: I. Celebran el presente instrumento en términos del Artículo 80 segundo párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos y demás aplicables. II. Tienen pleno conocimiento y darán cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupción aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupción o infracción a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupción con relación a este Contrato, se procederá a su inmediata Rescisión. III. Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para ello, por cuanto hace a [PEMEX/EPS], en el Estatuto Orgánico de Pemex [______________] y, por cuanto hace al PROVEEDOR, por el administrador o equivalente, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En consecuencia, en consideración de las promesas mutuas y cláusulas establecidas en este Contrato, [PEMEX/EPS] y el PROVEEDOR, con la intención de ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente: C L Á U S U L A S 1.- DEFINICIONES Salvo estipulación en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usarán, ya sea en singular o plural, para el propósito de interpretar el Contrato y tendrán los significados que se indican a continuación cada vez que comiencen en letra mayúscula: Actos de Corrupción. Son aquellas actividades, hechos u omisiones de carácter ilícito que tienen por objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener algún beneficio indebido en relación con el presente Contrato. Administrador del Proyecto. El [Gerente/Administrador del Activo] cuyas funciones se encuentran señaladas en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.


123

Auditoría Interna. Es la instancia dependiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité, que tiene las funciones previstas en los artículos 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 208 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. Rescisión. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad con la cláusula denominada “Terminación por Incumplimiento”. 2.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. Los Anexos del presente se incorporan al Contrato y forman parte integral del mismo y este Contrato incluirá todos sus Anexos, según fueran modificados ocasionalmente conforme a los términos establecidos en el siguiente, y se listan de la siguiente manera: Anexo “____”.- Especificaciones y Condiciones de la ejecución de Servicios Anexo “____”.- Propuesta Económica Anexo “____”.- Programa de Ejecución Anexo “____”.- Texto de la(s) garantía(s) Anexo “____”.- Cédula sobre el País de Origen de los Bienes/Servicios Anexo “____”.- Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas

Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales

CUANDO APLIQUE INCORPORAR LOS SIGUIENTES] Anexo “____”.- Convenio Privado de Propuesta Conjunta del Consorcio Anexo “____”.- Mecanismo de Ajuste a de Precios Anexo “____”.- Amortización del Anticipo Anexo “____”.- Documentación requerida para las Fuentes de Financiamiento Anexo “____”.-Formatos de contenido nacional de acuerdo a lo difundido por la Subdirección de Desarrollo y Relación con

Proveedores y Contratistas Anexo “PACMA”.- Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente Anexo “SSPA”.- Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. DEPENDIENDO DEL ALCANCE

DEL CONTRATO SE PODRÁN INCORPORAR OTROS ANEXOS En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecerá lo pactado en este Contrato. 3.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Las partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato y sus Anexos, se estará a la intención de las partes y a la literalidad de las cláusulas, considerando la integridad del Contrato. 4.- OBJETO DEL CONTRATO El objeto del Contrato es la ejecución de los Servicios consistentes en: (Indicar de manera precisa los Servicios), (en adelante “Servicios”), por parte del PROVEEDOR a [PEMEX/EPS], de conformidad con las especificaciones y alcances contenidos en el Contrato y sus anexos. PARA EL CASO DE QUE LAS OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO NO SEAN DIVISIBLES, APLICAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO.


124

Las obligaciones que se convienen en el objeto de este Contrato no son divisibles toda vez que por las características de los Servicios materia del mismo, no pueden ser utilizados de manera incompleta, por lo que la garantía se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada. EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO SEA DIVISIBLE. Las obligaciones que se convienen en el objeto de este Contrato son divisibles toda vez que por las características de los Servicios materia del mismo, pueden ser utilizados de manera incompleta. EN CASO DE CONSORCIO ESPECIFICAR AQUÍ LOS SERVICIOS QUE EJECUTARÁ CADA PROVEEDOR. 5.- ÓRDENES DE SERVICIOS [ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA PARA CONTRATOS ABIERTOS] El objeto del Contrato se ejecutará a través “órdenes de servicio” (para efectos de este Contrato “ORDEN u ÓRDENES”), de acuerdo con el formato establecido en el anexo “____”, mismas que deberán contener la referencia a este Contrato. Las ÓRDENES serán emitidas por [PEMEX/EPS] exclusivamente a través del representante designado por el Administrador del Proyecto, y serán transmitidas por medios electrónicos que aseguren su recepción, en congruencia con lo establecido en la cláusula denominada: “Condiciones de pago y facturación” del Contrato. [PEMEX/EPS] sólo podrá emitir ÓRDENES cuando las mismas puedan ser ejecutadas dentro del plazo de ejecución originalmente pactado o modificado mediante el convenio correspondiente y se cuente con la suficiencia presupuestal respectiva. Las Partes se obligan a llevar el control del saldo correspondiente a las ÓRDENES, cuya suma no podrá rebasar el monto máximo establecido en este Contrato o modificado mediante el convenio respectivo, por lo que, [PEMEX/EPS] se abstendrá de emitir ÓRDENES y el PROVEEDOR de ejecutarlas, cuando con motivo de la ejecución de los alcances previstos en dicha ORDEN, se rebase el monto máximo pactado o modificado mediante convenio. El PROVEEDOR solo podrá ejecutar los Servicios objeto del Contrato que le hayan sido requeridos mediante la ORDEN correspondiente, en el entendido, de que si el PROVEEDOR llegase a prestar los Servicios sin que medie requerimiento alguno, el PROVEEDOR reconoce que no tendrá derecho a retribución alguna, ya que de ser el caso, éstos Servicios se considerarán inexistentes para todos los efectos legales de éste Contrato. Cuando se requiera variar alguna ORDEN en cualquiera de sus conceptos, dicha variación deberá ser tramitada por el representante designado por el Administrador del Proyecto, en el entendido de que ninguna variación podrá afectar los términos y condiciones establecidas en este Contrato, ya que de ser el caso, ésta se considerará inexistente para todos los efectos legales de este Contrato, en el entendido que de no cumplir con lo anterior, no será reconocido, por lo que el PROVEEDOR no tendrá derecho a retribución alguna respecto de la variación. Una vez que la ORDEN sea transmitida por medios electrónicos, el PROVEEDOR se obliga a confirmar su recepción acusando de recibo por la vía en que sea transmitida, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se reciba dicha ORDEN, fecha a partir de la cual empezará a computarse el plazo de ejecución de los Servicios. Si el PROVEEDOR no confirma la recepción de la ORDEN, el plazo para la ejecución de los Servicios empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión, según conste en la notificación de entrega que proporcione el medio utilizado por [PEMEX/EPS]. 6.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS


125

El plazo del Contrato será [número de días naturales], contados a partir de [indicar fecha de inicio] y hasta el [indicar fecha de conclusión], de conformidad con el programa de entrega contenido en el anexo “(incorporar el correspondiente al programa de entrega)” [EN CASO DE CONTRATO ABIERTO SE ELIMINARÁ EL ÚLTIMO RENGLÓN Y DEBERÁ DE INCLUIR LO SIGUIENTE] o antes de esta fecha si se agota el monto máximo susceptibles de ejercer, lo que ocurra primero, en el entendido de que PEMEX no se obliga a agotar el monto máximo establecido en el Contrato. La ejecución de los Servicios será en [señalar el lugar o lugares, domicilio, teléfono y correo electrónico] a la atención de _____________________, en días hábiles de lunes a viernes y en el siguiente horario: ______. EL PÁRRAFO SIGUIENTE ESTARÁ SUJETO A ADECUACIÓN, EN RAZÓN DE QUE SI EL ÁREA REQUIRENTE DE LOS SERVICIOS MANIFIESTA

SU POSIBILIDAD PARA RECIBIR LOS SERVICIOS EN EL DÍA INHÁBIL QUE CORRESPONDA El PROVEEDOR deberá ejecutar los Servicios objeto de este Contrato, a más tardar el día en que concluya el plazo pactado, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de recepción se correrá hasta el siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el PROVEEDOR no ejecuta los Servicios en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales. Los Servicios amparados en este Contrato deberán ejecutarse por (partida/posición/orden) completa. 7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS El PROVEEDOR comunicará a [PEMEX/EPS], por escrito o mediante registro que se haga en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del Contrato, la terminación de los Servicios, indicando que se concluyeron en concordancia con las especificaciones del Contrato y sus anexos. Dentro de los (días) siguiente a la fecha de recepción de la comunicación referida, la persona designada por el Administrador del Proyecto verificará que los Servicios se encuentre concluidos y ejecutados, y se procederá a la recepción de los mismos conforme al anexo “_” 8.- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR El PROVEEDOR será el único responsable de la ejecución de los Servicios amparados en este Contrato, conforme al anexo “_”. En caso de que el PROVEEDOR no haya ejecutado los Servicios de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de [PEMEX/EPS], en estos casos, [PEMEX/EPS] podrá ordenar, la rectificación o reposición de aquellos Servicios que se hubieren considerado como rechazados o discrepantes, por lo que el PROVEEDOR procederá de manera inmediata a la atención de la rectificación o reposición, sin que el PROVEEDOR tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su ejecución. Si el PROVEEDOR ejecuta Servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. El PROVEEDOR tendrá la obligación de contar con las autorizaciones requeridas por las dependencias o entidades gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del Contrato. El PROVEEDOR deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal;


126

asimismo, el PROVEEDOR, deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de [PEMEX/EPS] para la ejecución de los Servicios. Se conviene que las obligaciones del PROVEEDOR de acuerdo a este Contrato, deberán incluir todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para el cumplimiento. 9.- RESPONSABILIDAD DE [PEMEX/EPS] [PEMEX/EPS] se obliga a cumplir con: I. Sus obligaciones de pago; II. Poner a disposición del PROVEEDOR, en la fecha pactada, el sitio donde deban desarrollarse los Servicios; y III. Los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de [PEMEX/EPS]. [CUANDO APLIQUE] 10.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES Cuando la ejecución del Contrato implique riesgos para las instalaciones o el personal de [PEMEX/EPS] o de sus proveedores y contratistas, deberá sujetarse a lo establecido en el anexo “ANEXO DE SSPA”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del PROVEEDOR. Las partes reconocen que el límite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, será hasta el monto de la obligación incumplida, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento. Los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra o a terceros derivado por su actuar ilícito, negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin actuar ilícitamente, negligentemente, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización. Salvo lo dispuesto en la normatividad ambiental, se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos. Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente. 11.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES [PEMEX/EPS], a través de su representante, quien será el [incorporar el nombre del representante designado por el Administrador del Proyecto], dará al PROVEEDOR, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución de los Servicios en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, éste ordene. El citado representante deberá mantener informado de forma permanente al Administrador del Proyecto. El PROVEEDOR se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del Contrato, quien contará con todas las facultades técnicas, administrativas, operativas, de decisión y para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecución del Contrato, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para


127

la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público. En cualquier momento, por causas justificadas, las partes podrán recíprocamente solicitar el cambio de cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes. 12.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente: Las comunicaciones relacionadas con este Contrato, deberán ser entregadas: Comunicaciones a [PEMEX/EPS] al representante designado por el Administrador del Proyecto en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente: (Indicar domicilio y correo electrónico). Comunicaciones al PROVEEDOR: (Indicar domicilio y correo electrónico). Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al Contrato. 13.- RELACIONES LABORALES El PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores, los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligación de afiliación y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución objeto de este Contrato. Asimismo, el PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al Contrato, actúa exclusivamente como PROVEEDOR independiente, que él y sus subcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el PROVEEDOR, incluyendo sus trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, [PEMEX/EPS]. Al efecto el PROVEEDOR deberá proporcionar a [PEMEX/EPS] el aviso de afiliación en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronal y aportaciones efectuadas a los institutos mencionados, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto del Contrato. Asimismo se compromete a no darlos de baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto no entregue a [PEMEX/EPS] el convenio de terminación de la relación laboral con el personal correspondiente debidamente ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobado por ella. Por lo anterior, el PROVEEDOR acepta que [PEMEX/EPS] deducirá de los pagos a los que tenga derecho el PROVEEDOR, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de [PEMEX/EPS] por cualquiera de las personas antes mencionadas del PROVEEDOR o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.


128

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del PROVEEDOR como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses de [PEMEX/EPS] o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, el PROVEEDOR queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral. 14.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO El PROVEEDOR podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del Contrato, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de [PEMEX/EPS]. El PROVEEDOR sólo podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y [PEMEX/EPS] otorgará su consentimiento, no exista impedimento legal o administrativo. Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes. 15.- SUBCONTRATACIÓN [CUANDO NO APLIQUE LA SUBCONTRATACIÓN INCORPORAR LO SIGUIENTE] Las partes convienen que en este Contrato no aplica la subcontratación. [CUANDO APLIQUE LA SUBCONTRATACIÓN INCORPORAR LO SIGUIENTE] Las partes convienen que el PROVEEDOR no podrá subcontratar la dirección y control del Contrato. El PROVEEDOR subcontratará las actividades siguientes:

1. … 2. … 3. …

Dicha subcontratación no implicará una transferencia de derechos u obligaciones por lo que el PROVEEDOR será el único responsable frente a [PEMEX/EPS] respecto de las obligaciones contraídas en el Contrato. El PROVEEDOR se obliga a verificar durante la ejecución del Contrato, que sus subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, confidencialidad y compromiso contra la corrupción, en términos de las cláusulas correspondientes del presente instrumento. 16.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS [PEMEX/EPS] directamente o a través de [SEÑALAR EL NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA POR EL ADMINISTRADOR DEL

PROYECTO] dentro de un plazo de (número de días) días naturales/horas, realizará la supervisión de los Servicios objeto de este Contrato, y revisará en todo tiempo que los mismos sean realizados en la forma convenida.


129

El PROVEEDOR acepta que la persona designada para la supervisión de los Servicios objeto de este Contrato, le dará las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con los Servicios, así como la aprobación de los mismos ejecutados por el PROVEEDOR. La supervisión de los Servicios que realice [PEMEX/EPS] no libera al PROVEEDOR del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este Contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los Servicios,[EN CASO DE QUE NO

APLIQUE LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS] una vez concluido estos. Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los Servicios, ni libera al PROVEEDOR de las obligaciones que contrae bajo este Contrato. A la recepción de los Servicios, el responsable de la misma emitirá su anuencia por escrito señalando que los Servicios fueron realizados de conformidad con lo acordado en este Contrato y sus anexos, para que se dé inicio a los trámites para la cancelación parcial o total de la garantía de cumplimiento del Contrato. La verificación en la recepción de los Servicios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en términos de este Contrato y sus anexos, será de conformidad con los indicadores y criterios de recepción siguientes: EL ÁREA DE PROCURA Y EL ADMINISTRADOR DE PROYECTO DETERMINARAN LOS MISMOS

1. … 2. … 3. …

17.- FINIQUITO DEL CONTRATO Las partes acuerdan que, recibidos físicamente los Servicios, [PEMEX/EPS] y el PROVEEDOR deberán elaborar dentro del término de (número y letra) días naturales, el finiquito del Contrato, plazo que podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes; en dicho finiquito se asentará la extinción de los derechos y obligaciones de las mismas en relación al Contrato, debiéndose expresar que las partes se otorgan el más amplio recibo que en derecho proceda. Se podrán incluir en dicho instrumento los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar. Para la celebración del finiquito, el PROVEEDOR deberá presentar escrito mediante el cual acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social durante la ejecución del Contrato y que no tiene adeudos con sus subcontratistas. De ser el caso, [PEMEX/EPS] solicitará al PROVEEDOR en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía. En caso de que alguna de las partes no comparezca al finiquito, la otra parte procederá a realizarlo de manera unilateral y, quedaran a salvo los derechos que por ley les asistan. 18.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Las partes podrán modificar el Contrato mediante convenio por escrito formalizado por las personas facultadas para ello, y acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del Contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación.


130

El PROVEEDOR deberá entregar a [PEMEX/EPS], el endoso, ampliación o renovación a las garantías otorgadas para el cumplimiento del Contrato que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta cláusula. 19.- FUERZA MAYOR Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de fuerza mayor. Se entiende por causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación de las partes, tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa del PROVEEDOR o su(s) subcontratista(s), actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio público deberá acreditarse documentalmente por la parte que la padezca y comunicar a la otra parte dentro de un plazo de (número de días) días hábiles contados a partir de que se el evento que la motivó a través de un oficio con acuse de recibo. En caso de que la parte afectada no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar fuerza mayor. El PROVEEDOR podrá solicitar la modificación al plazo o fecha establecida para la ejecución de los Servicios, por fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. Para estos efectos cuando el PROVEEDOR por causa de fuerza mayor no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a [PEMEX/EPS] una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si la prórroga solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada Penas Convencionales. Cuando se determine justificada la fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a más tardar dentro de los (número de días) días naturales siguientes a que se de el evento de fuerza mayor, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, debiendo el PROVEEDOR actualizar las garantías correspondientes. No se considera fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa del PROVEEDOR o su(s) subcontratista(s), o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas Convencionales. 20.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO [PEMEX/EPS] pagará al PROVEEDOR por los Servicios objeto del Contrato la cantidad de $(número, letra y moneda) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS EL PÁRRAFO ANTERIOR SE DEBERÁ SUSTITUIR POR EL SIGUIENTE El monto mínimo del Contrato es de $(número, letra y moneda) y un monto máximo de $(número, letra y moneda) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). EN CONTRATOS ABIERTOS CUANDO SE DECIDA ESTABLECER UN MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO POR ORDEN SE DEBERÁ INCLUIR LO

SIGUIENTE El monto del Contrato se ejercerá a través de ÓRDENES, cada una con un monto mínimo de $(número) (letra) y un monto máximo de $(número, letra y moneda) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).


131

NOTA: ATENDIENDO A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA CONTRATACIÓN SE PODRÁ INCLUIR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES

OPCIONES: OPCIÓN 1: CUANDO EXISTA AJUSTE EN EL MONTO El monto del Contrato será ajustado conforme a lo establecido en la presente cláusula de ajuste de precios. OPCIÓN 2: CUANDO NO EXISTA AJUSTE EN EL MONTO El monto del Contrato será fijo desde su inicio hasta la conclusión del mismo. TRATÁNDOSE DE CONTRATOS QUE ABARQUEN MÁS DE UN EJERCICIO FISCAL, SE DEBERÁ DESGLOSAR EL MONTO PARA CADA

EJERCICIO

AÑO MONTO

APLICA PARA TODOS LOS SUPUESTOS La(s) referencia(s) (MXP, USD ó Dls. E.U.A., CAD, GBP, etc.) asentada(s) en la columna precio unitario del anexo __ de este Contrato significan: (pesos mexicanos, dólares de los Estados Unidos de América, dólares canadienses, libra esterlina, etc.) a) 21.- AJUSTE A LOS PRECIOS OPCIÓN 1: CUANDO EL CONTRATO NO PREVEA AJUSTE DE PRECIOS SE PODRÁ INCLUIR EL PÁRRAFO SIGUIENTE. El Contrato no estará sujeto a ajuste de precios. OPCIÓN 2: ÚNICAMENTE PROCEDERÁ EL AJUSTE DE PRECIOS CUANDO EL CONTRATO SEA MAYOR A UN AÑO EN CASO JUSTIFICADO SE PODRÁ CONSIDERAR EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE AJUSTE EN CONTRATOS CON PLAZO

MENOR AL SEÑALADO Los precios del Contrato se revisarán y ajustarán conforme a lo señalado en el Anexo _________, el PROVEEDOR deberá entregar a [PEMEX/EPS], la modificación proporcional de la garantía originalmente otorgada para el cumplimiento del Contrato, misma que deberá amparar los ajustes que le sean otorgados. EL ESTABLECIMIENTO DEL MECANISMO Y PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDE AL ÁREA DE PROCURA Y

ABASTECIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA II.12 DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA PROCURA Y ABASTECIMIENTO OPCIÓN 3: El Contrato no estará sujeto a ajuste de precios durante el año posterior a la firma del mismo; con posterioridad a dicho plazo los precios se ajustarán conforme a lo señalado en el Anexo _________, PROVEEDOR deberá entregar a [PEMEX/EPS], la modificación proporcional de la garantía originalmente otorgada para el cumplimiento del Contrato, misma que deberá amparar los ajustes que le sean otorgados. EL ESTABLECIMIENTO DEL MECANISMO Y PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDE AL ÁREA DE PROCURA Y

ABASTECIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA II.12 DE LAS POLÍTICA Y LINEAMIENTOS PARA PROCURA Y ABASTECIMIENTO 22.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN El(La) INSERTAR EL NOMBRE DEL ÁREA QUE SERÁ RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO] será la responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, del COPADE (Codificación de pagos y descuentos), previa verificación de la ejecución de los Servicios en términos del Contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la recepción de los Servicios. La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al PROVEEDOR para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda.


132

La(s) factura(s) serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto. El PROVEEDOR, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este Contrato y a los Servicios ejecutados de acuerdo a la (partida/posición) correspondiente y al precio unitario de los mismos. El PROVEEDOR emitirá facturación electrónica y efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de [PEMEX/EPS], mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. Una vez formalizado el Contrato, deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de Documentos Electrónicos en la Ventanilla Única ubicada en _______________. [PEMEX/EPS] pagará al PROVEEDOR el monto de los Servicios ejecutados y aceptados a los _________ días naturales contados a partir de la fecha de aceptación de los Servicios y recepción de la factura correspondiente. El pago al PROVEEDOR se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe previa presentación de la factura correspondiente. En caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, [PEMEX/EPS] dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado. Una vez realizado el pago al PROVEEDOR, éste tendrá ______ días hábiles para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. El PROVEEDOR, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los Servicios hayan sido prestados conforme a lo especificado en este contrato, podrá solicitar la condición de pronto pago cuando acepte el porcentaje de descuento que se encuentre vigente conforme a los Lineamiento Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; las tasas que tomen como referencia para la determinación del porcentaje de descuentos serán las que se encuentren vigentes con 2 (dos) días hábiles de anticipación, previos a la fecha valor den que se presente la solicitud de Pronto Pago. En todos los casos, el porcentaje obtenido se deberá multiplicar por el número de días por los que el PROVEEDOR solicite el adelanto del pago. Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la leyenda que la Dirección Corporativa de Finanzas le indique, y presentar nota de crédito a favor de [PEMEX/EPS] bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEMEX. PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MÉXICO EN MONEDA NACIONAL SE UTILIZARÁN

LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS: Las obligaciones de pago denominadas en dólares de los Estados Unidos de América para ser cumplidas en la República Mexicana, se solventarán en moneda nacional, al tipo de cambio que el Banco de México, publique en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato anterior a aquél en que se haga el pago.


133

Tratándose de otras monedas extranjeras, el tipo de cambio se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el Dólar de los Estados Unidos de América. EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA

CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. [Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del Contrato. PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL EN EL QUE EL PROVEEDOR

HAYA PRESENTADO SU PROPUESTA EN MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE PARA EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL

EXTRANJERO SE PODRÁ UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO: Los pagos se efectuarán en [moneda extranjera], mediante depósito bancario en la cuenta señalada para tal efecto por el PROVEEDOR en el extranjero. EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN

MANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS

DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: [Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el Contrato en su carácter de proveedores], sin perjuicio del instrumento señalado en la declaración 2.12 del Contrato, en términos del Contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este Contrato; en el entendido de que [[PEMEX/EPS]] no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del Contrato. 23.- ANTICIPO OPCIÓN 1: [PEMEX/EPS] otorgará al PROVEEDOR un anticipo por el __ % (porcentaje con letra) del monto total del Contrato, que representa un importe de: $ _____________(cantidad con letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. El anticipo será otorgado dentro de los ________ días hábiles siguientes a la fecha de formalización del Contrato, previa entrega de la factura electrónica que ampare el monto del anticipo, y de la garantía por el importe total del mismo. El PROVEEDOR se obliga a demostrar la forma y los conceptos en los que se aplicará el anticipo otorgado. El atraso del PROVEEDOR en la entrega de la factura y la correspondiente garantía no dará lugar a la reprogramación del plazo; sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a [PEMEX/EPS], diferirá en igual plazo el programa de ejecución del Contrato. [PEMEX/EPS] deducirá proporcionalmente de cada uno de los pagos que le haga al PROVEEDOR, conforme al anexo ____, el importe del anticipo otorgado. OPCIÓN 2: [PEMEX/EPS] otorgará al PROVEEDOR un anticipo por el (Porcentaje del anticipo con número y letra) % del monto de los Servicios correspondientes a (etapa/partida/posición), correspondiéndole por este concepto un importe de: (Importe del anticipo) más el Impuesto al Valor Agregado.


134

El anticipo será otorgado dentro de los ________ días hábiles siguientes al inicio de la (etapa/partida/posición). El PROVEEDOR deberá entregar la factura electrónica que ampare el monto del anticipo, y la garantía por el importe total de los anticipos. El atraso del PROVEEDOR en la entrega de la factura y la correspondiente garantía no dará lugar a la reprogramación del plazo; sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a [PEMEX/EPS], diferirá en igual plazo el programa de ejecución del Contrato. [PEMEX/EPS] deducirá proporcionalmente de cada uno de los pagos que le haga al PROVEEDOR, conforme al anexo ____, el importe del anticipo otorgado. 24.- PAGOS EN EXCESO En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes (establecer porcentaje de interés1), Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de [PEMEX/EPS], en el entendido que no se generarán dichos interese si las cantidades son cubiertas en la factura inmediata posterior a cuando se detectó el pago. [PEMEX/EPS] podrá deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el PROVEEDOR cubrirá dicho pago a [PEMEX/EPS]. 25.- RETENCIONES NOTA: LA SIGUIENTE RETENCIÓN SÓLO SE DEBERÁ INCLUIR EN CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA De las facturas que se le cubran al PROVEEDOR, se harán en cada una, la retención del DOS AL MILLAR, del monto de los servicios ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que [PEMEX/EPS] entregará a la institución antes mencionada.NOTA: ESTA RETENCIÓN PROCEDERÁ EN TODOS

LOS CASOS, SALVO CUANDO EL PROVEEDOR MANIFIESTE SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 26.- GARANTÍAS b) 26.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO c) OPCIÓN 1: SE TRATE DE FIANZA El PROVEEDOR, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, entregó a [PEMEX/EPS] previo a la firma del Contrato, póliza de fianza por el __% (cantidad en letra por ciento) del monto del Contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de [PEMEX/EPS], con los términos y alcances establecidos en el anexo ______, denominado Garantías. OPCIÓN 2: El PROVEEDOR, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, entregó [PEMEX/EPS] previo a la firma del Contrato, Carta de Crédito Stand-by por el __% (cantidad en letra por ciento) del monto del Contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [PEMEX/EPS], con los términos y alcances establecidos en el anexo ______, denominado Garantías. OPCIÓN 3: DEBE CONTAR CON PREVIA OPINIÓN DEL ÁREA DE RIESGOS El PROVEEDOR, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, entregó a [PEMEX/EPS] previo a la firma del Contrato, Cheque Certificado o de Caja por el __% (cantidad en letra por ciento) del monto del Contrato

150 1 El interés legal conforme al artículo 2395 Código Civil Federal es del 9% anual


135

expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [PEMEX/EPS], con los términos y alcances establecidos en el anexo ______, denominado Garantías. TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER OPCIÓN. En caso de modificaciones al Contrato, el PROVEEDOR se obliga a entregar a [PEMEX/EPS] [a) a más tardar en la fecha de formalización del convenio modificatorio respectivo, b) o dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su formalización], el [endoso/documento modificatorio] a la garantía otorgada originalmente. En el caso de que el PROVEEDOR no cumpla con dicha entrega, [PEMEX/EPS] podrá iniciar el procedimiento de Rescisión del Contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el PROVEEDOR. d) 26.2 EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO [PEMEX/EPS] exceptúa al PROVEEDOR de la presentación de la garantía de cumplimiento del Contrato, sin perjuicio del derecho de [PEMEX/EPS] de reclamar por la vía judicial los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y que resulten a cargo del PROVEEDOR. e) 26.3 GARANTÍA DE ANTICIPO f) La garantía de anticipo deberá emitirse conforme a lo señalado en el anexo denominado [Garantías]. g) 26.4 GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Recibidos los Servicios, o terminado anticipadamente el Contrato, el PROVEEDOR quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el Contrato y en la legislación aplicable. Dicha obligación se garantizará durante un plazo de __ (__) meses contados a partir de la fecha de la recepción física de los Servicios; la correspondiente garantía se liberará vencido el plazo antes descrito, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del PROVEEDOR. OPCIÓN A) Previamente a la recepción de los Servicios, el PROVEEDOR, deberá constituir póliza de fianza por el equivalente al __% (cantidad con letra por ciento) del monto total ejercido de los Servicios, misma que deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, en términos del anexo ____. OPCIÓN B) Previamente a la recepción de los Servicios, el PROVEEDOR, deberá presentar Carta de Crédito Stand-by por el equivalente al __% (cantidad con letra por ciento) del monto total ejercido de los Servicios, misma que deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el anexo ______. h) La(s) garantía(s) a que se refiere esta cláusula deberá(n) entregarse en las oficinas de _________________________________ ubicadas en _____________________________ en el horario de: ______________ en estricto apego a los textos que se acompañan en el anexo __, aceptando expresamente el PROVEEDOR las obligaciones consignadas en éstas. 27.- OBLIGACIONES FISCALES


136

OPCIÓN 1 PARA PROVEEDORES NACIONALES Cada una de las partes será responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante el plazo, ejecución y cumplimiento del Contrato. OPCIÓN2 CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON PROVEEDORES EXTRANJEROS Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del PROVEEDOR), tengan obligación de cubrir durante el plazo, ejecución y cumplimiento del Contrato. OPCIÓN 3CUANDO EL PROVEEDOR MANIFIESTE SOMETERSE A UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN, EN CUYO CASO

DEBERÁN ENTREGAR LA CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES: Las partes se someten a lo establecido por el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y (Nombre del País con el que se haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación conforme al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta. El PROVEEDOR ha entregado a [PEMEX/EPS] el certificado de residencia para efectos fiscales, mismo que deberá estar vigente durante todo el Contrato. APLICA EN TODOS LAS OPCIONES ANTERIORES El PROVEEDOR deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a [PEMEX/EPS] respecto de cualquier reclamación, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del PROVEEDOR de sus obligaciones fiscales en relación con el Contrato, así como de cualquier interés, multa, actualización o sanción sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente. Si [PEMEX/EPS] recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos de los tipos referidos en esta cláusula y/o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, respecto del PROVEEDOR, [PEMEX/EPS] deberá comunicarlo de inmediato al PROVEEDOR, a efecto de que lleve a cabo cualquier acción legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en última instancia [PEMEX/EPS] es apercibida para realizar cualquier pago, podrá recuperar del PROVEEDOR los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente párrafo. Las partes acuerdan que [PEMEX/EPS] podrá deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare al PROVEEDOR. CUANDO APLIQUE TRATÁNDOSE DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE IMPORTACIÓN El PROVEEDOR cubrirá las cuotas compensatorias o cualquier otra contribución a que, conforme a la ley de la materia, esté sujeta la importación de los Servicios, por lo que no procederá incremento en los precios pactados. 28.- PROPIEDAD INTELECTUAL El PROVEEDOR bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad. Si con motivo de la ejecución de este Contrato, el PROVEEDOR llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero, en el que se vea involucrada [PEMEX/EPS], el PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier acción que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; en tal supuesto, [PEMEX/EPS] lo


137

comunicará al PROVEEDOR, obligándose este último a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice [PEMEX/EPS] en relación con el asunto. El PROVEEDOR asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. El PROVEEDOR se compromete a informar a [PEMEX/EPS] respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de [PEMEX/EPS] de implementar sus propios medios y estrategias de defensa. Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecución del Contrato, corresponderán a las partes en términos de su participación, otorgando en todo momento el reconocimiento moral a las personas que hayan intervenido en la realización o generación de algún derecho de propiedad intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia. Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el PROVEEDOR se obliga a obtener por parte de quien corresponda, los Contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de [PEMEX/EPS] de los derechos de propiedad intelectual o industrial generados. 29.- PENAS CONVENCIONALES SE PODRÁN ESTABLECER OTRAS PENALIZACIONES POR DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, DE

ACUERDO A LA NATURALEZA Y MAGNITUD DEL CONTRATO Las partes acuerdan que [PEMEX/EPS] aplicará al PROVEEDOR por causas que le sean imputables a este último, las siguientes penas convencionales:

I. ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Las partes acuerdan que en caso de que el PROVEEDOR, no ejecute los Servicios en el plazo convenido en este Contrato, [PEMEX/EPS] le aplicará una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente a la fecha pactada para la ejecución de los Servicios consistente en un (porcentaje de pena convencional con número y letra) % del importe de los Servicios no ejecutados. ESTA PENALIZACIÓN SUSTITUIRÁ A LA ANTERIOR TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS

I. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN

En caso de que el PROVEEDOR no ejecute los Servicios en el plazo establecido en cada ORDEN expedida por [PEMEX/EPS], [PEMEX/EPS], le aplicará como pena convencional por cada día natural/hora de atraso de los Servicios, una cantidad equivalente al (Porcentaje de pena convencional con número y letra) % del monto total de la ORDEN y no podrá rebasar el (Porcentaje con número y letra) del monto de la ORDEN de que se trate. La aplicación de penas convencionales no causará un cambio en la fecha establecida en la ORDEN para la ejecución de los Servicios, ni tampoco liberará al PROVEEDOR de su obligación de mejorar su proceso para lograr cumplir con cualquier plazo o corregir la falla que lo impida. Las penas convencionales a las que el PROVEEDOR se haga acreedor por atraso en la ejecución de los Servicios establecida en cada ORDEN, se calcularán, a partir del día/hora siguiente del vencimiento del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio.

II. INCUMPLIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS


138

En caso de que el PROVEEDOR no cumpla con las características requeridas para los Servicios señalados en la ORDEN/ el anexo “Especificaciones y Condiciones de los Servicios” del Contrato, [PEMEX/EPS] le aplicará una pena convencional del (Porcentaje de pena convencional con número y letra) % del monto total de los Servicios pendientes de ejecutar. La aplicación de esta pena convencional, no obliga a [PEMEX/EPS] a aceptar los Servicios entregados por el PROVEEDOR sin cumplir las características requeridas. Lo anterior sin perjuicio de que [PEMEX/EPS] exija al PROVEEDOR a suministrar nuevamente los Servicios en estricto cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener derecho a prorrogar la fecha de terminación o ampliar el plazo de ejecución de los Servicios.

III. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL CONTENIDO NACIONAL Si como resultado de la verificación documental del porcentaje de contenido nacional establecido en la cláusula denominada “Contenido Nacional” se determina que el porcentaje real de los Servicios es menor al porcentaje que el PROVEEDOR se comprometió en su propuesta, en los términos del anexo _______ de este Contrato, el Administrador del Proyecto le aplicará una pena convencional (Porcentaje de pena convencional con número y letra)%.

IV. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo “SSPA” del Contrato, [PEMEX/EPS] aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

El monto de las penas convencionales no podrá exceder del (señalar porcentaje) del monto total del Contrato. NOTA: PARA

EL ESTABLECIMIENTO DEL MONTO O PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, SE DEBERÁ DE ESTAR A LO

ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA EN MATERIA DE RIESGOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 4 Y 5 DEL INCISO II.14

DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA PROCURA Y ABASTECIMIENTO. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un evento de fuerza mayor, dentro del plazo establecido, o cuando el PROVEEDOR se encuentre ejecutando Servicios con atraso, así como por cualquier otra causa no imputable al PROVEEDOR, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan. El PROVEEDOR acepta, que [PEMEX/EPS] aplique las penas convencionales a que se refiere la presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecución del Contrato; - Cualquier pago a que tenga derecho el PROVEEDOR en cualquier otro Contrato que tenga celebrado

con [PEMEX/EPS]; - Mediante transferencia electrónica; - Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas, o - A través de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.


139

30.- CONTENIDO NACIONAL EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO SE HAYA COMPROMETIDO A CUMPLIR CON UN CONTENIDO NACIONAL, SE DEBERÁ INCLUIR EL

PÁRRAFO SIGUIENTE: El PROVEEDOR no está obligado a cumplir con algún porcentaje de contenido nacional, de conformidad con lo establecido en el anexo __(HACER REFERENCIA AL ANEXO QUE CONTENGA LOS FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL QUE FORMEN PARTE DE

LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO DIFUNDIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y RELACIÓN CON

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS). EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SE HAYA COMPROMETIDO A CUMPLIR CON UN CONTENIDO NACIONAL, SE DEBERÁ SUSTITUIR EL

PÁRRAFO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES: El PROVEEDOR está obligado a cumplir con el (señalar porcentaje de contenido nacional), de conformidad con lo establecido en el anexo __,(HACER REFERENCIA AL ANEXO QUE CONTENGA LOS FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL QUE

FORMEN PARTE DE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO DIFUNDIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y

RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS), al momento de la inspección, el PROVEEDOR deberá declarar bajo protesta de decir verdad el Contenido Nacional de los Servicios ejecutados. Si durante el procedimiento de contratación el PROVEEDOR ofertó Servicios nacionales en los términos del anexo _____.(HACER REFERENCIA AL ANEXO QUE CONTENGA LOS FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL QUE FORMEN PARTE DE LAS

BASES DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO DIFUNDIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y RELACIÓN CON PROVEEDORES

Y CONTRATISTAS). [PEMEX/EPS] verificará documentalmente durante el plazo de ejecución de los Servicios objeto del Contrato, de manera directa, o a través de terceros, que el contenido nacional real de los Servicios prestados sea igual o mayor que el contenido nacional declarado por el PROVEEDOR. El incumplimiento por parte del PROVEEDOR a las obligaciones a que se refiere la presente cláusula será sujeto de penalizaciones en los términos establecidos en la cláusula de “Penas Convencionales” del Contrato y podrá ser causal de Rescisión de este acuerdo de voluntades. 31.- SEGUROS El PROVEEDOR será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario. 32.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Las partes deberán considerar y mantener como confidencial la información relacionada con la ejecución de este Contrato, y no podrán usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. Las partes acuerdan que dicha información será revelada a sus empleados, en su totalidad o parcialmente, únicamente en la medida que necesiten conocerla y solo cuando dichos empleados se encuentren relacionados con la ejecución del objeto de este Contrato. Igualmente las partes acuerdan no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier persona que no esté relacionada al Contrato, incluyendo sin limitar a la prensa, entidades comerciales o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de la otra parte. Las partes acuerdan que las obligaciones contenidas en esta Cláusula serán extensivas al personal de cada una de ellas, y que el incumplimiento de dichas obligaciones por parte del referido personal, será responsabilidad de la parte cuyo personal


140

haya incumplido. Las partes deberán tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo sin limitar, el establecimiento de procedimientos y la suscripción de Contratos o convenios, para asegurar la confidencialidad de dicha información, la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar las consecuencias derivadas del incumplimiento. Las partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal, administrativa, contable, jurídica, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el Contrato. No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación. Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de terminación del Contrato. 33.- SUSPENSIÓN Las partes convienen que [PEMEX/EPS] podrá suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las causas siguientes:

i. Atraso en la entrega del(los) anticipo(s); [CUANDO APLIQUE] ii. Atraso por parte de [PEMEX/EPS], en la aprobación de dibujos, planos y especificaciones del proveedor; [APLICA

CUANDO SE TRATE DE SERVICIOS SUJETOS A PLANOS DE FABRICACIÓN] iii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, únicamente se pagarán aquellos Servicios que hubieren sido

efectivamente prestados; iv. Atraso imputable a [PEMEX/EPS] en la disponibilidad de las áreas para la ejecución de los Servicios; [CUANDO

APLIQUE] v. Atraso de [PEMEX/EPS] en el cumplimiento del plazo para realizar la inspección de los Servicios, siempre y

cuando el PROVEEDOR los hubiese puesto a disposición; y vi. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato.

CONFORME A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS SE PODRÁN DETERMINAR OTRAS CAUSALES Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecución de los Servicios, [PEMEX/EPS] deberá comunicar por escrito al PROVEEDOR tal situación dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó. Si la suspensión obedece a fuerza mayor, el mismo deberá acreditarse en términos de lo previsto en la cláusula denominada Fuerza Mayor. i) A partir de la comunicación que dé por terminada la suspensión, el convenio modificatorio para la formalización de la prórroga deberá suscribirse a más tardar dentro de los [número de días] días naturales siguientes a dicha comunicación, la nueva fecha de terminación prorrogada no modificará el plazo original pactado, y deberá actualizarse la garantía correspondiente.


141

j) En caso de [PEMEX/EPS] determine reanudar la ejecución de los Servicios, previa solicitud del PROVEEDOR, [PEMEX/EPS] procederá a rembolsar, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspensión, en el entendido de que dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobado, se relacionen directamente con el Contrato y se soliciten dentro del plazo de [número de días] días naturales contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspensión del Contrato. Los gastos no recuperables serán pagados dentro de un término de [número de días] días naturales. k) l) Cuando concluido el plazo de suspensión, se determine no reanudar la ejecución de los Servicios, deberá llevarse a cabo la terminación anticipada del Contrato de conformidad con la cláusula denominada Terminación Anticipada. m) 34.- TERMINACIÓN ANTICIPADA Las partes podrán convenir la terminación anticipada del Contrato, por las siguientes circunstancias:

i. Por fuerza mayor; ii. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;

iii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para la [PEMEX/EPS]; iv. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato; y v. Por resolución judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el Contrato, [PEMEX/EPS] entregará el oficio con que comunique la terminación anticipada del Contrato, tal oficio deberá entregarse en un plazo de (letra y número de días) días hábiles. De ser el caso, el PROVEEDOR se abstendrá de ejecutar los Servicios faltantes, cancelará las órdenes o pedidos emitidos con cualquier subcontratista, y hará todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelación y otros gastos no relacionados con la terminación. En caso de terminación anticipada, el finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los ___ (____) días naturales siguientes a la fecha de que se haya convenido la misma, en los términos de la cláusula denominada " Finiquito". [PEMEX/EPS] podrá, junto con el PROVEEDOR, conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. [PEMEX/EPS] hará constar en el finiquito, la recepción de los Servicios que haya ejecutado el PROVEEDOR hasta la terminación anticipada del Contrato. El documento donde conste el finiquito formará parte del Contrato. En caso de que el PROVEEDOR no comparezca al finiquito, [PEMEX/EPS] procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda. 35.- TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN) 35.1 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISIÓN) [PEMEX/EPS] tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al Proveedor, ante cualquiera de los siguientes:


142

1. Si no entrega la(s) garantía(s) solicitadas en este Contrato; 2. Durante la ejecución del Contrato pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiera acreditado para

la adjudicación del Contrato; 3. Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales: 4. Los Servicios no cumplan con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato; 5. Si antes del vencimiento del plazo(s) para la ejecución de los Servicios manifiesta por escrito su imposibilidad para la

ejecución de los mismos; 6. No ejecute de los Servicios en el (los) plazo(s) establecido(s); 7. Se niegue a reponer los Servicios que [PEMEX/EPS] hubiere considerado como rechazados o discrepantes; 8. Suspenda injustificadamente la ejecución de los Servicios o incumpla con los programas de ejecución que se hubieren

pactado en este Contrato; 9. Resulte incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas, o solicite o acepte la imposición de un

administrador, liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus ingresos, o inicie cualquier procedimiento bajo cualquier legislación para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier parte de las mismas, o solicite la quiebra, reorganización, suspensión de pagos, disolución o liquidación o realice o permita una cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

10. Ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado dicha condición;[CUANDO APLIQUE]

11. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato; [CUANDO APLIQUE] 12. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de [PEMEX/EPS]; 13. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para el

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; 14. Incumpla con el porcentaje de Contenido Nacional en términos de la Cláusula denominada Contenido

Nacional;[CUANDO APLIQUE] 15. La Rescisión de otro contrato celebrado entre el PROVEEDOR y [PEMEX/EPS]; 16. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en relación con el

presente Contrato; 17. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento

legal en relación con el presente Contrato; 18. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Gubernamental o instancia

competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

19. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del Contrato o durante la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, o haber sido sancionado o sujeto a investigación por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente;

20. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, o;

21. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo “SSPA” de este Contrato, que se consideren en el mismo como causal de Rescisión.

[NOTA: AL ELABORAR EL MODELO DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁ ESTABLECER EL PLAZO MÁXIMO DEL O LOS PERIODOS PARA

SOLVENTAR INCUMPLIMIENTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE VECES QUE SE PODRÁ OTORGAR EL BENEFICIO DEL PERIODO DE CURA. En el caso de los eventos señalados en los numerales [causales que sean subsanables dependiendo la naturaleza y complejidad del proyecto], anteriores, el incumplimiento podrá ser subsanado por el PROVEEDOR dentro de los [número de Días] días naturales siguientes a que éste hubiera recibido la comunicación correspondiente de [PEMEX/EPS], pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las características del evento de que se trate, el cual no deberá ser superior a [indicar número de días] días naturales, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales que, en su caso, se hubieren


143

pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del período de [número de días] días naturales, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PEMEX tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. En el caso de los eventos no referidos en el párrafo anterior, [PEMEX/EPS] tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescisión por un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, será válida desde la fecha en que el PROVEEDOR reciba el aviso de Rescisión que establezca el evento de incumplimiento del PROVEEDOR aplicable. Desde la fecha de la Rescisión del Contrato por parte de PEMEX conforme a esta Cláusula y el aviso correspondiente, el PROVEEDOR no podrá realizar acción alguna para subsanar el evento de incumplimiento del PROVEEDOR. Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, y mientras dicho evento continúe, [PEMEX/EPS] podrá, sin que sea su obligación, realizar pagos a terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el PROVEEDOR, haya incumplido, en beneficio de la consecución del objeto contratado y a fin de evitar posibles daños para [PEMEX/EPS], sin perjuicio de la responsabilidad del PROVEEDOR por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como consecuencia, PEMEX podrá ejecutar cualquier garantía conforme al Contrato o compensar los costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al PROVEEDOR conforme al Contrato. 35.2 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE [PEMEX/EPS] (RESCISIÓN) El PROVEEDOR tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicación a [PEMEX/EPS]. Los incumplimientos atribuibles a PEMEX por los que el PROVEEDOR puede rescindir de pleno derecho el Contrato, son los siguientes:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por más de 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha en que haga exigible la obligación de pago, siempre que en dicha comunicación enviada por escrito a [PEMEX/EPS] el Proveedor haya indicado: (i) que dicho pago no se realizó; y (ii) el importe de dicho pago, y

2. Por causas imputables a [PEMEX/EPS], no ponga a disposición del PROVEEDOR, en la fecha pactada, el sitio donde deban desarrollarse los Servicios; [CUANDO APLIQUE]

3. Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de [PEMEX/EPS];[CUANDO APLIQUE] 4. La Rescisión de otro contrato celebrado entre el PROVEEDOR y [PEMEX/EPS]; 5. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento lega en relación con el

presente Contrato; 6. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento

legal en relación con el presente Contrato; 7. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Gubernamental o instancia

competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

8. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del Contrato o durante la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigación por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente, o

9. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.

[CUANDO SE INCLUYAN LOS SUPUESTOS 2 Y 3 ANTERIORES, O SI SE AGREGAN SUPUESTOS ADICIONALES Y PUEDEN SER

SUBSANABLES, SE DEBERÁN INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO]


144

En el caso de los eventos señalados en los numerales [incluir numerales] anteriores, el incumplimiento podrá ser subsanado por [PEMEX/EPS] dentro de los [número de Días] días naturales siguientes a que éste hubiera recibido la comunicación correspondiente del Proveedor, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las características del evento de que se trate, el cual no deberá ser superior a [indicar número de días] días naturales, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del período de [número de días] días naturales, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, el Proveedor tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. En el caso de los eventos no referidos en el párrafo anterior, y que por sí mismos no prevean un periodo de gracia para su cumplimiento, el Proveedor tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. Para efectos de la Rescisión, cualquiera de las partes podrá comunicar por escrito a la otra las razones que tuviere para la Rescisión del Contrato, la cual surtirá efectos desde el día en que se reciba la comunicación por la otra parte. La resolución de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Artículo 376 del Código de Comercio, no liberará a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligación del Contrato. Asimismo, en su caso, [PEMEX/EPS] tendrá el derecho de hacer efectiva cualquier garantía a su favor, con independencia de lo pactado en la presente cláusula. Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, [PEMEX/EPS]podrá, descontar de los montos que le adeudase al PROVEEDOR por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescisión correspondiente, cualquier monto a favor de [PEMEX/EPS], incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a [PEMEX/EPS], con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato. En el caso de Rescisión de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, todas las garantías presentadas por el PROVEEDOR continuarán en vigor hasta la satisfacción total de todas las obligaciones del PROVEEDOR por virtud del Contrato. 36.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL Las partes se obligan, durante la ejecución del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupción, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumplirán y adoptarán medidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente cláusula. El PROVEEDOR deberá informar de manera inmediata a [PEMEX/EPS] cualquier acto u omisión que pudiera considerarse como Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo momento deberá dar acceso a [PEMEX/EPS] y a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente, a los documentos que en su opinión sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes. Congruente con lo antes expuesto, el PROVEEDOR deberá informar de manera inmediata a [PEMEX/EPS]:

a) Cualquier acción realizada, petición o demanda recibida por el PROVEEDOR que pudiera constituir una violación o infracción a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y de combate a la corrupción o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupción aplicables que tenga relación con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con Actos de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del PROVEEDOR que tenga relación con el presente Contrato.


145

En caso de que el PROVEEDOR se ubique en alguno de los supuestos de terminación por incumplimiento (Rescisión) del Contrato relacionados con Actos de Corrupción o con infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, [PEMEX/EPS] tendrá derecho al resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder. El PROVEEDOR se adhiere a lo establecido en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y las partes se obligan a cumplir los mismos. 37.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN Este Contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, y por la Legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. Para la interpretación y cumplimiento del Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicación de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 38.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES n) OPCIÓN 1: CONSULTA DIRECTA o) En caso de que exista alguna controversia entre las Partes, cualquiera de éstas podrá solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se reúnan los representantes de cada Parte a efecto de intentar resolver la controversia dentro de los (letra y número de días) días naturales siguientes a la comunicación que solicite el inicio de tal procedimiento de solución de controversias. Si las personas designadas por las Partes no pueden alcanzar un acuerdo satisfactorio para las mismas, o si cualquiera de las Partes se rehúsa a seguir el procedimiento de solución de controversias, la disputa será resuelta de conformidad a lo señalado en la cláusula denominada “LEY APLICABLE Y JURISIDICCIÓN”. [NOTA: DE ACUERDO A LA

NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA CONTRATACIÓN, EN CASO DE REQUERIRSE ARBITRAJE LA REFERENCIA ANTERIOR DEBERÁ

SUSTITUIRSE POR LO SIGUIENTE:] por Arbitraje de conformidad a lo señalado en esta cláusula. No obstante lo dispuesto anteriormente, en caso de que la disputa involucre materias técnicas y si las partes no llegasen a un acuerdo sobre tales materias, éstas convienen en sujetarse a las decisiones de un perito independiente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará aplicable en caso de Terminación por incumplimiento de cualquiera de las Partes, en el entendido de que dicha terminación es de pleno derecho. p) OPCIÓN 2: q) ARBITRAJE r) INCISO A): Todas las desavenencias, discrepancias, diferencias o controversias que deriven de la interpretación o ejecución de este Contrato o que guarden relación con éste, que no hayan sido resueltas por cualquiera de los mecanismos previstos en el Contrato, serán resueltas definitivamente mediante arbitraje conducido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en vigor a la fecha de celebración del Contrato, por 3 (tres) árbitros nombrados conforme a dicho reglamento.


146

La administradora del arbitraje será la Cámara de Comercio Internacional, la sede del arbitraje será en la Ciudad de México, Distrito Federal, el arbitraje será en idioma español, incluyendo todos los actos y documentos que se generen con motivo de la substanciación del procedimiento, siendo la legislación aplicable al fondo del negocio las leyes federales mexicanas. Las partes pactan desde este momento por así convenir a sus intereses, excluirse de las disposiciones sobre el “Árbitro de Emergencia” a que se refiere el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en vigor a partir del 1° de enero de 2012 o el reglamento que lo sustituya, si es que considera dicha figura. INCISO B): Cualquier disputa o reclamo que surja con relación al Contrato que no haya pasado por ningún mecanismo de resolución de controversias previsto en el Contrato, deberán ser solucionadas exclusivamente por arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. La ley aplicable será la estipulada en la cláusula denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN”. La corte arbitral deberá constar de tres miembros, uno designado por [PEMEX/EPS], otro por el PROVEEDOR, y el tercero, quien deberá actuar como presidente, será designado conforme a lo previsto en las Reglas de la Cámara Internacional de Comercio. El arbitraje se llevará a cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal, en idioma español. 39.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL El Contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo. Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales. Cada una de las partes reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que el representante de la otra actuó durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actuó quien suscribe el mismo y los Convenios Modificatorios que se suscriban, por lo que no se reservan derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de la otra Parte por tales aspectos. 40.- AUDITORÍAS El PROVEEDOR se obliga a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera [PEMEX/EPS] respecto del presente contrato, para la atención de auditorías a [PEMEX/EPS] practicadas por la Auditoría Interna en ejercicio de sus funciones u otros órganos fiscalizadores competentes. Dicha información podrá entregarse por [PEMEX/EPS] a la Auditoría Interna y demás órganos fiscalizadores competentes que así se lo soliciten. El PROVEEDOR se obliga a colaborar con [PEMEX/EPS] y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le requiera, en relación a todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El PROVEEDOR mantendrá todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que incurriera o estén relacionados con la ejecución de sus obligaciones en el presente Contrato, según fuera requerido por las leyes y las normas de información financiera aplicables. El PROVEEDOR estará obligado a mantener y, en su caso, proporcionar dicha información a [PEMEX/EPS] durante el pazo del Contrato, o el periodo máximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha información sea requerida por [PEMEX/EPS] para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.


147

CLÁUSULAS OPCIONALES ATENDIENDO A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA CONTRATACIÓN, PODRÁN INCLUIRSE LAS

CLÁUSULA SIGUIENTES: [______].- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL El PROVEEDOR se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 del anexo “SSPA” de este Contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. [____________].- OBLIGACIÓN SOLIDARIA ESTA CLÁUSULA APLICA EN CASO DE CONSORCIOS CUANDO SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO El PROVEEDOR y los miembros de la sociedad de propósito específico asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este Contrato ante [PEMEX/EPS]. EN CASO DE QUE NO HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO Las personas que suscriben el Contrato en su carácter de PROVEEDOR, asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este Contrato ante [PEMEX/EPS]. s) DESIGNACIÓN DE COMPAÑÍA LÍDER El PROVEEDOR ha designado a la compañía (indicar la denominación o razón social) como líder en la ejecución del Contrato. En caso de que el PROVEEDOR decida cambiar a la compañía líder, deberán comunicar por escrito al Administrador del Proyecto, su intención de designar a otro miembro del PROVEEDOR como la Compañía líder para opinión de [PEMEX/EPS]. [_____________].- CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL Si el PROVEEDOR pretende realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecución del Contrato, podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo, con la autorización previa y por escrito de [PEMEX/EPS] El PROVEEDOR deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demás necesarias para cumplir con las obligaciones del Contrato, solicitando la sustitución de las garantías originalmente otorgadas, debiéndose formalizar el correspondiente convenio modificatorio. Si el PROVEEDOR pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecución del Contrato, deberá obtener el consentimiento previo de [PEMEX/EPS] Para efectos de lo anterior, “control” del PROVEEDOR significa el poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestión o políticas de administración del PROVEEDOR, bien sea mediante la tenencia de acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de cualquier otro medio. Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo grupo corporativo del PROVEEDOR, así como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no impliquen un cambio de control el PROVEEDOR deberá informar a [PEMEX/EPS] en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.


148

[__________].- PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE (PACMA) [NOTA: PARA CONTRATOS QUE DE ORIGEN EL MONTO O PRESUPUESTO MÍNIMO (TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS) SEA

MENOR A 100 MILLONES DE PESOS. En caso de que las partes acuerden la ampliación del monto presente Contrato y con dicha ampliación se ubique en los supuestos de aplicación del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente, el PROVEEDOR se obliga al cumplimiento de las disposiciones, términos y alcances previstos en el Anexo PACMA que forma parte integrante del presente Contrato. El PROVEEDOR deberá designar una persona como enlace para efectos de atender todo lo relacionado con esta cláusula y el Anexo PACMA. La aportación que le corresponda en términos del citado Anexo será destinado a programas, obras o acciones que contribuyan Al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental de las comunidades, así como para obtener la Licencia Social para Operar, aplicándose preferentemente en el área de influencia de los Servicios o donde Petróleos Mexicanos lo determine. Los ajustes por incumplimiento de los Indicadores Clave de Desempeño que medirán el cumplimiento de las Cédulas asignadas, se calcularán conforme a lo establecido en el Anexo PACMA. El incumplimiento de seis o más veces el mismo ICD durante el plazo del presente Contrato será causal de Rescisión. NOTA: PARA CONTRATOS QUE DE ORIGEN EL MONTO O PRESUPUESTO MÍNIMO (TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS) SEA IGUAL

O SUPERIOR A 100 MILLONES DE PESOS. El PROVEEDOR se obliga al cumplimiento de las disposiciones, términos y alcances previstos en el Anexo PACMA que forma parte integrante del presente Contrato. La aportación que le corresponda en términos del citado Anexo será destinado a programas, obras o acciones que contribuyan al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental de las comunidades, así como para obtener la Licencia Social para Operar, aplicándose preferentemente en el área de influencia de los Servicios o en donde Petróleos Mexicanos lo determine. El PROVEEDOR deberá designar una persona como enlace para efectos de atender todo lo relacionado con esa cláusula y el Anexo PACMA. Los ajustes por incumplimiento de los Indicadores Clave de Desempeño que medirán el cumplimiento de las cedulas asignadas, se calcularán conforme a lo establecido en el Anexo PACMA. En caso de que las partes acuerden ampliaciones al monto del Contrato, el Proveedor se obliga a aportar el porcentaje que corresponda en términos del Anexo PACMA respecto del monto ampliado. CAUSALES ADICIONALES DE LA CLÁUSULA DE TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN) ESTABLECIDA “El incumplimiento de seis o más veces en el mismo ICD durante el plazo del Contrato será causal de Rescisión.” [_____________].- FUENTES DE FINANCIAMIENTO


149

[NOTA: ESTA CLÁUSULA APLICA A LOS CONTRATOS QUE CELEBREN PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS

SUBSIDIARIAS CUYO MONTO TOTAL (LA SUMA DEL MONTO EN PESOS Y EL EQUIVALENTE EN PESOS DEL MONTO COTIZADO EN OTRA

DIVISA) SEA SUPERIOR A 100 MILLONES DE PESOS*.EXCEPTO EN AQUELLOS CONTRATOS QUE CUENTEN CON UN ESQUEMA

FINANCIADO. *EN EL CASO DE CONTRATOS ABIERTOS EN LOS CUALES SE ESTABLECE UN MONTO MÍNIMO, DICHO MONTO MÍNIMO SE DEBERÁ

CONSIDERAR COMO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, PARA EFECTOS DE FIJAR EL UMBRAL A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO

ANTERIOR. PARA DETERMINAR EL IMPORTE EQUIVALENTE EN PESOS, DEL MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL TIPO DE

CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA, PAGADERAS EN LA REPÚBLICA

MEXICANA, QUE EL BANCO DE MÉXICO DETERMINE Y PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA FECHA DEL ACTO DE

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO ANTES SEÑALADO, INDICAR “NO APLICA” Y ELIMINAR EL TEXTO.] El Proveedor reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus Empresas Filiales o cualquier entidad financiera que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del Contrato. El Proveedor conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula. La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la Fecha de Suscripción del Contrato, se integra al Contrato como Anexo “_”, en la inteligencia de que [PEMEX/EPS] podrá solicitar al Proveedor cualquier aclaración o información adicional relativa a la Cédula a que se refiere esta cláusula, durante el plazo del Contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha Cédula llegara a modificarse durante el plazo del Contrato, el Proveedor se obliga a hacerla del conocimiento de PEMEX, inmediatamente después de que el Proveedor tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al Contrato. El Proveedor se obliga a entregar al(a las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) de [PEMEX/EPS]la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos o documentos electrónicos), que en su caso corresponda; la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo “_”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma del Contrato. El Instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion). Si el Proveedor ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, el área responsable (“Módulo de Financiamiento”):

a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el Proveedor podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s), o

b) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación”, el cual formará parte de la documentación que el

Proveedor presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s). [PEMEX/EPS] no estará obligado a dar trámite al pago de su(s) factura(s) cuando el Proveedor injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.

http://www.pemex.com/proveedores/documentacion


150

[PEMEX/EPS] podrá solicitar al Proveedor cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. De la misma forma, el Proveedor acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que [PEMEX/EPS] le indique oportunamente. Enteradas las partes del contenido y alcance legal del Contrato y sus anexos, lo firman en [NÚMERO DE EJEMPLARES], en [indicar el lugar donde se suscribe el contrato]. POR [PEMEX/EPS] (Apoderado de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento) _______________________________

POR PROVEEDOR _________________________________