licitaciÓn pÚblica internacional limitada … · seccion x. listas estimadas de cantidades y sus...

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LIMITADA PREA-HE-LIL-40-2015

Documento Base de Licitación con Recursos del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España

Nombre del Proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DENDROENERGÉTICO CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS ANALÍTICOS PARA

LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA”

1

ÍNDICE SECCIÓN I. CARTA DE INVITACIÓN ................................................................................................................ - 3 -

LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON REQUISITOS ............................................................. - 7 -

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES ............................................................................ - 10 -

SECCIÓN III. DATOS DE LA LICITACIÓN ...................................................................................................... - 41 -

SECCIÓN IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................................. - 60 -

SECCION V. FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION ........................................................................... - 79 -

SECCION VI. TERMINOS DE REFERENCIA ................................................................................................ - 110 -

SECCION VII. ESTUDIOS TÉCNICOS ........................................................................................................... - 118 -

SECCION VIII. PLANOS .................................................................................................................................. - 118 -

SECCION IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................................... - 120 -

SECCION X. LISTAS ESTIMADAS DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS UNITARIOS ............................. - 147 -

SECCION XI FORMATO DEL CONTRATO ................................................................................................... - 206 -

SECCION XII. ANEXOS DEL DOCUMENTO BASE ..................................................................................... - 257 -

Índice - 3 -

SECCIÓN I. CARTA DE INVITACIÓN

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Licitación Pública Internacional Limitada con Co-calificación

PREA-HE-LIL-40-2015

Fecha: 22 de junio de 2015

1. FUENTE DE RECURSOS

El Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España el cual, es el mecanismo de conversión de la deuda que Honduras tiene contraída con España para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo y de reducción de la pobreza, que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social en Honduras, ha aprobado el financiamiento no reembolsable para la ejecución del Proyecto “Implementación de un Programa Dendroenergético con el Fortalecimiento de los Laboratorios Analíticos para la Investigación y Transferencia de Tecnología”, a la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), de la República de Honduras.

2. INSTANCIA ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con base en el Convenio de Administración de Fondos para la Ejecución del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España (El Programa), administrará la cooperación financiera no reembolsable aprobada por el Comité Binacional del Programa para la ejecución del proyecto “Implementación de un Programa Dendroenergético con el Fortalecimiento de los Laboratorios Analíticos para la Investigación y Transferencia de Tecnología”. Asimismo, realizará el proceso de licitación para la selección de la institución o empresa interesada en ejecutar y gestionar el proyecto. Es decir, el Banco es la instancia facilitadora de este proceso y por instrucciones del Comité Binacional invita a empresas, instituciones u ONGs españolas, hondureñas con participación española, o españolas en consorcio o alianza con empresas hondureñas, a presentar propuestas para la contratación del proyecto mencionado. El Oferente será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, que se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de Internet: http://adquisiciones.bcie.org/politicas-y-normas-de-adquisiciones/

Sección I. Carta de Invitación - 3 -

http://adquisiciones.bcie.org/politicas-y-normas-de-adquisiciones/

3. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) es una institución que tiene como misión principal formar recurso humano altamente calificado para la preservación y el manejo sostenible de los ecosistemas forestales de Honduras y Latinoamérica, desarrollando de manera eficiente los programas de Enseñanza, Investigación, Capacitación, Extensión, Jardín Botánico y Experimental de Lancetilla y la Producción de Bienes y Servicios. Desde hace más de 40 años, ha venido formando profesionales en estas ramas, tanto para la República de Honduras como para Mesoamérica. Desde su creación a la fecha, el nivel formativo ha evolucionado en función de las demandas de la sociedad y de los cambios que la tecnología va urgiendo. A partir del 2011, la ESNACIFOR se enfocó en dos tareas fundamentales: generación de información y formar el recurso humano calificado para cumplir las exigencias que los mercados demandan para sus proyectos de generación de energía renovable a partir de biomasa. Frente a la demanda creciente para colocar en los mercados el tipo de biomasa derivado de las especies arbóreas, se han tenido que buscar laboratorios ubicados fuera del país para análisis especializados como ser las características químicas edáficas, tejidas y calorimétricas del material investigado. En ESNACIFOR se han estado evaluando los requerimientos a nivel de laboratorios y de la requerida capacitación del personal para poder implementar dicha iniciativa, con la transferencia tecnológica requerida. Dentro de esta iniciativa se formuló la creación de una Carrera al nivel de Licenciatura en el área de las Energías Renovables con énfasis hacia la Dendroenergía, así como la Formulación de una Propuesta para poder dotar de los medios y Laboratorios especializados dentro de la ESNACIFOR para formar un técnico con las más altas competencias y satisfacer las demandas de servicios que el sector privado y estatal requerirán de los análisis especializados de laboratorio, a fin de cumplir con las exigencias que los diferentes mercados de la dendroenergía exigen.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto consiste en desarrollar capacidades dentro de la institución a través del acondicionamiento, equipamiento y organización de siete laboratorios, consolidar las capacidades investigativas del capital humano a través de la especialización dendroenergética, y fortalecer la transferencia de tecnología enfocándose a la creación de los programas analíticos y carpetas requeridas. Con base en lo anterior, el proyecto incluye 4 líneas de acción o componentes claramente identificados:

a) Infraestructura: Readecuación de 7 espacios de laboratorios: química, física, herbario, suelos, tecnología de la madera, centro de información geográfica y dendroenergía. La readecuación debe hacerse de acuerdo a los diseños, listado de actividades y especificaciones reflejadas en las Secciones VI a IX de este Documento.

b) Equipamiento: Suministro de equipo para los siete laboratorios. La descripción del equipo requerido para cada laboratorio según sus fines y especialidad se presenta en la Sección IX de este documento.


c) Capacitación: Formación y capacitación de 10 investigadores y 7 laboratoristas de conformidad a los requerimientos mínimos establecidos en las especificaciones correspondientes en la Sección IX de este Documento.

d) Transferencia de tecnología: Elaboración de cuatro carpetas didácticas sobre tecnologías dendroenergéticas las cuales serán la base para la creación de un programa de capacitación ofertado anualmente por la institución. Para lograr tener carpetas y material didáctico pertinente, se requerirá de especialistas con experiencia y competencias en su diseño y formulación de estos materiales que asesoren al equipo de 10 investigadores y siete laboratoristas seleccionados de la ESNACIFOR.

5. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 5.1 Los oferentes elegibles que deseen participar en el presente proceso deberán manifestar su interés y decisión de participar en el mismo, vía electrónica, a la dirección que se detalla a continuación y durante los primeros veinte (20) días a partir de la publicación del documento base de licitación, los cuales vencen el 11 de julio de 2015. A vuelta de correo electrónico recibirán el acuse de recibo de su expresión de interés por parte del Banco, el cual les servirá de comprobante de inscripción en dicho registro. Con su notificación, los oferentes serán registrados en el listado oficial de participantes y posteriormente podrán ser contactados para participarles de las aclaraciones, enmiendas, modificaciones, etc. que en referencia a la licitación se emitan. La dirección electrónica de la Unidad de Adquisiciones en el Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, Honduras es: [email protected] El Banco considerará como participantes de la Licitación solo aquellos oferentes que envíen su mensaje de correo electrónico. Las fechas de vigencia de la licitación, plazo para inscripción, presentación de consultas etc., se encuentran en la Sección III. Datos de la licitación. 5.2 El Banco recibirá las propuestas para esta licitación en el Departamento de Programas Estratégicos y Adquisiciones, ubicada en el Edificio Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Tegucigalpa, Honduras, Centro América, a más tardar el 20 de agosto de 2015, hasta las 16:30 hora de Honduras en la dirección física siguiente:

Unidad de Adquisiciones Departamento de Programas Estratégicos y Adquisiciones. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, CA.

El acto de apertura de las propuestas recibidas se realizará en el Edificio Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, a las 11:00 a.m. hora de Honduras del día hábil siguiente a la fecha de recepción de las propuestas.


mailto:[email protected]

5.3 A efecto de que previo a la presentación de sus propuestas, cada oferente pueda verificar que la misma contiene todos y cada uno de los documentos requeridos en el presente documento base de licitación, y el orden en que éstos deben ser presentados, se agrega el Formato de “Lista de Verificación de Cumplimiento con Requisitos”, que se encuentra anexo a esta Carta de Invitación. Este formulario es únicamente con el propósito de servir de guía a los oferentes en la preparación de sus propuestas; el mismo no debe ser presentado como parte de la propuesta.

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN

Sección I. Carta de Invitación Sección II. Instrucciones para los Oferentes Sección III. Datos de la Licitación Sección IV. Criterios de Evaluación Sección V. Formularios para la Preparación de la Propuesta Sección VI. Términos de Referencia Sección VII. Estudios Técnicos Sección VIII. Planos Sección IX. Especificaciones Técnicas Sección X Listas Estimadas de Cantidades y sus Precios Unitarios Sección XI. Formato del Contrato Sección XII. Anexos


LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON REQUISITOS

Nota: El presente formato se brinda únicamente con el propósito de que previo a la presentación de su propuesta, los Oferentes puedan verificar que la misma contiene todos y cada uno de los documentos requeridos en el documento base de licitación, en el orden en que estos deben ser presentados.

Si No Requisitos por Etapa

Referencia en documento base

de Licitación REQUERIMIENTOS GENERALES:

23.4 de la Sección III

Propuesta en español Propuesta foliada e inicializada

Propuesta presentada en original y dos copias, en tres sobres separados: Sobre No.1 Documentos para Precalificación Sobre No.2 Oferta Técnica, Sobre No.3 Oferta Económica, adicionalmente 1 copia en electrónico en formato Excel.

A REQUISITOS PRECALIFICACION (SOBRE NO.1)

Formulario PREC-1 Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta.

Original de la Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta a favor del BCIE.

Copia autenticada del testimonio de escritura de constitución de la empresa. En caso de Consorcio, copia de escritura de constitución de cada una de las empresas miembros.

Poder de autorización de representación otorgada al firmante de la oferta.

En caso que el oferente se presente como Consorcio: Acta notariada o Promesa de consorcio en Formulario PREC-5

Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, de quien suscribe la oferta.

Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) o copia del Código de Identificación fiscal.

Referencias bancarias emitidas por la institución bancaria que utiliza la empresa. En caso de consorcio, para cada una de las empresas en el consorcio.

Formularios PREC-4a y PREC-4b Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios. En caso de consorcio, un formulario PREC-4a y PREC-4b para cada uno de los miembros del consorcio.

Estados financieros auditados para los años (2012, 2013 y 2014). En caso de consorcio, Estados Financieros auditados de cada una de las empresas miembros.




de Licitación

En caso de ser una ONG, aval de la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España o aval de la Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras.

Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en interdicción judicial.

Copia del comprobante de asistencia a la visita obligatoria a los sitios del proyecto.

Declaración jurada ante notario público de que no existen conflictos de interés y No haber sido declarado inelegible por el Banco.

Copia del correo comprobante de inscripción en la licitación expedido por el BCIE.

Formulario PREC-2 para evidenciar el Volumen de Trabajos Contratados. En caso de consorcio un Formulario por cada una de las empresas miembros.

Formulario PREC-3 para evidenciar cumplimiento con el Patrimonio neto requerido. En caso de consorcio un formulario por cada una de las empresas miembro.

Formulario PREC-6: Certificación Bancaria de Disponibilidad de Línea de Crédito (emitida con fecha posterior a la publicación del aviso de licitación)

Formulario No 8 adjunto al Formulario PREC-4b. En caso de consorcio, un formulario No.8 por cada una de las empresas miembros.

B. OFERTA TECNICA (SOBRE NO.2) Formulario TEC-1 Presentación de la Oferta Técnica.

Enfoque técnico y metodología propuesta.

Formulario TEC-2 Profesionales propuestos y asignación de funciones.

TEC-3 firmado para cada uno de los profesionales propuestos para evidenciar la experiencia profesional del personal propuesto.

Formulario TEC-4 Hoja de vida de Personal, para cada uno de los cargos clave requeridos en documento base de licitación.

Copia del título universitario, para acreditar la formación académica acompañando cada uno de los Formularios TEC-4

Formulario TEC-5 por cada uno de los proyectos referenciados para evidenciar la Experiencia general requerida.

Para cada uno de los proyectos referenciados como evidencia de la experiencia específica del oferente, se deberá presentar los formularios según corresponda TEC-6A, TEC-6B, TEC-6C y TEC-6D.

Copias de certificaciones, actas de aceptación o referencias emitida por los clientes para acreditar experiencia general, y específica.

Plan descriptivo de Trabajo y cronogramas para todo el proyecto y para cada uno de los componentes de:

a. Infraestructura.




de Licitación b. Equipamiento. c. Capacitación d. Transferencia de tecnología.

Para los cronogramas se utilizará el Formulario TEC-7

Catálogos detallando especificaciones técnicas de cada uno de los ítems de equipamiento ofertados.

Formulario TEC-8 para cada uno de los Sub-contratistas Previstos. C OFERTA ECONOMICA (SOBRE NO.3) Formulario ECO-1 Carta de Presentación de la Oferta Económica. Formulario ECO-2 Oferta Económica. Lista estimada de cantidades de obra y sus precios unitarios (Sección X)

Listado de cantidades de equipo para cada laboratorio, con detalle de sus especificaciones técnicas y sus precios unitarios. (Sección X)


SECCIÓN II. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1. Definiciones a) Acta: Documento de carácter oficial que recoge y declara los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en la reunión de una licitación o concurso, para darles validez en sus diversas etapas.

b) BCIE o “el Banco”: Banco Centroamericano de Integración Económica, como Contratante y Administrador de los fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España.

c) “Carta de Invitación”. Invitación que forma parte de la Sección I del documento base de licitación, que el Banco envía para que los oferentes consideren su participación en una licitación.

d) “Co-calificación”: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los antecedentes de las firmas o las empresas con la propuesta técnica y la económica, con el propósito de calificar a éstas para la realización de un proyecto.

e) “Contratante”. Persona natural o jurídica, pública o privada, quien contrata la prestación de obras y servicios objeto del presente proceso de Licitación.

f) “Contrato”. Acuerdo escrito entre la Entidad Beneficiaria, el BCIE y el Contratista que proveerá el servicio, en el cual se establecen las condiciones, obligaciones y derechos convenidos por las partes. Forman parte de dicho contrato los documentos que se enumeren en la Cláusula 1 del mismo, los cuales se indican a continuación: Especificaciones Técnicas, Propuesta del Oferente, Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Apéndices.

g) “Contratista”. Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar un servicio o realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados.

h) “Comité Binacional”: Comité constituido en el Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España para la

Sección II: Instrucciones para los Oferentes - 10 -

dirección, gestión y administración del “Fondo Honduras-España”, conformado por representantes de ambos Gobiernos.

i) “Comité Ejecutivo para la Licitación”: Es el integrado por dos representantes nombrados por la Entidad Beneficiaria y uno nombrado por el BCIE. Este Comité tiene el propósito de coordinar y desarrollar las actividades relacionadas con los procesos de adquisición de un proyecto, de conformidad con lo establecido en la Política de Adquisiciones del BCIE y las Normas para su aplicación. .

j) “Comité Ejecutivo Interno de Adquisiciones del BCIE”: Conformado de acuerdo con la Política del Banco, con la responsabilidad de dar seguimiento y cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos del Banco en materia de adquisiciones. El Comité Ejecutivo Interno de Adquisiciones del BCIE (CEIA) resolverá sobre las dispensas en aspectos procedimentales del proceso de licitación, de conformidad con lo establecido en la normativa del BCIE.

k) “Comunicaciones Oficiales de la Licitación”: Todas las comunicaciones que en torno a la licitación se generen tales como: consultas de los participantes, aclaraciones, solicitudes de información a los participantes, enmiendas, protestas y comunicados de resultados, etc. serán por medio de correo electrónico. La única documentación impresa aceptada en esta licitación es la propuesta que presenten los participantes para la cual se especifican los requerimientos de presentación en este documento base de Licitación.

l) “Consorcio”: Proveedores, contratistas o consultores que mediante acuerdo conforman una sociedad temporal con el único propósito de presentar en conjunto la propuesta y desarrollar los alcances esperados si resultaran ganadores. Son solidaria y conjuntamente responsables.

m) “Cronograma”: Es el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto en el tiempo, semanal, mensual y diario, mediante una representación gráfica, diagrama de barras u otro sistema semejante, en el mismo se incluirán las actividades clave, así como plazos de ejecución de las mismas.

n) “Desviación”. Es apartarse de los requerimientos especificados en los documentos de la licitación.


o) “Día”. Se entenderá como día calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.

p) “Documento Base de la Licitación”: Es el documento de estricto cumplimiento por los oferentes participantes en un proceso de licitación, que contiene las instrucciones a los oferentes, datos específicos de la licitación, términos de referencia, especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra, metodologías específicas, formularios, entre otros; preparados por la Entidad Beneficiaria con la asistencia del Programa, que se pone a disposición de los oferentes que participan en un proceso de adquisición de bienes y/o contratación de obras y servicios.

q) “Entidad Beneficiaria”: Entidad que ha solicitado el financiamiento de un proyecto, el cual ha sido aprobado por el Comité Binacional del Programa de Conversión de Deuda Honduras Frente a España. Para los efectos del presente proceso, el nombre de la Entidad Beneficiaria está especificado en la Sección III Datos de la Licitación.

r) “Error”: Es una equivocación cometida en la presentación de la información.

s) “Especificaciones Técnicas”: Documento que explica el alcance de las obras, especificaciones, planos e información complementaria.”

t) “Fondo Honduras-España”: Recursos provenientes del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, administrados por el BCIE para el financiamiento del proyecto.

u) “Informe de evaluación”: Documento que presenta el Comité Ejecutivo de la Licitación con los resultados y recomendación sobre el proceso de evaluación realizado, para obtener la no objeción del Comité Binacional del Programa, una vez se han agotado las instancias para que los oferentes presenten reclamos a los resultados notificados y previo a comunicar oficialmente la adjudicación del contrato al oferente seleccionado.

v) “Instrucciones para los Oferentes”. Sección del documento base de la licitación que se proporciona a los oferentes con información necesaria para preparar sus propuestas.

w) “Licitación Pública Internacional Limitada”: Se procederá a una licitación pública internacional limitada con oferentes provenientes de uno o varios países específicos, cuando por disposiciones de la fuente externa de recursos que utilice “el


Banco” se requiere que los bienes y servicios relacionados y servicios de consultoría a ser contratados provengan de dichos países“.

x) Medio de Comunicación Oficial de la Licitación”: Dirección de correo electrónico indicado en la Carta de Invitación del proceso de licitación.

y) “Obra”: Es toda actividad que deberá ejecutarse de acuerdo al Documento base de Licitación, especificaciones técnicas y la propuesta del contratista, objeto de ejecución del proyecto.

z) “Omisión”: No inclusión de una parte o la totalidad de la información o documentación requerida en los documentos de licitación.

aa) “Oferente o proponente”: Persona natural o jurídica que, cumpliendo con las condiciones de elegibilidad establecidas en la Política y en las Normas para su aplicación, participa ofreciendo los bienes, obras o servicios solicitados en la licitación.

bb) “Plazo de ejecución”: Es el plazo máximo de ejecución del proyecto (es el plazo de entrega del proyecto)

cc) “Política”: Se refiere a la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, con recursos del Banco, vigente, que regula los procesos de adquisición por el BCIE.

dd) “Política para la Prevención de Lavado de Activos del BCIE” establece los principios y normas que serán de aplicación y observancia general a todos los niveles del Banco para prevenir que el BCIE sea utilizado como vehículo para el lavado de activos, considerando que es primordial generar una cultura institucional orientada a la aplicación de normas y procedimientos para la prevención y detección de lavado de activos con buen criterio, responsabilidad, sentido común, prudencia y oportunidad.

ee) “Precalificación”. Un Oferente precalifica si tiene la capacidad requerida para obligarse y contratar, no tiene problemas legales ni financieros, cuenta con la experiencia y la documentación legal correspondiente de constitución y representación legal. Los requisitos a presentar para determinar si un participante precalifica o no, se detallan en el numeral 6 de estas instrucciones.


ff) “Programa”: Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España.

gg) “Propuesta”: Documentación que presenta un Oferente para un proceso de precalificación, licitación o concurso para ser considerado como potencial proveedor de bienes, obras, servicios, o consultorías, la que incluye tres sobres, el No.1 con la Documentación para la precalificación de la firma, el No.2 con la Oferta Técnica y el No.3 con la Oferta Económica.

hh) “Propuesta más Conveniente”. Aquella propuesta que: i) Se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación, ii) Haya sido evaluada como la más conveniente, es decir que esté precalificada, esté habilitada técnicamente, que presente una oferta económica enmarcada estrictamente en el presupuesto máximo definido para la ejecución del proyecto, monto al que el oferente se apegará y ajustará para cumplir con el contrato que al efecto se firme; y iii) Que al realizar la suma de las calificaciones ponderadas, de conformidad a la fórmula establecida en el documento base de licitación, alcance el mayor puntaje de calificación.

ii) “Protesta”: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un Oferente ante la autoridad competente y claramente establecida en los Documentos Base, interpuesto durante cualquier etapa del proceso de adquisición y hasta la notificación del resultado final. Será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicación.

jj) “Reserva”. Establecimiento de condiciones limitativas o la no aceptación del total de los requerimientos especificados en los documentos de licitación.

kk) Resolución del Comité Binacional: Es una decisión por escrito, adoptada por el Comité Binacional que tiene carácter general, obligatorio, permanente e inapelable.

ll) “Secretario del Comité Ejecutivo para la Licitación”: Es el representante de la oficina del BCIE encargado del proceso de adquisiciones, que participa en los procesos de licitaciones, con voz pero sin voto, que tiene por objeto velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con recursos del Banco, sus Normas para la Aplicación y las normas y políticas establecidas por el Programa, para la adquisición de bienes, obras y/o


2. Alcance de la Licitación

2.1. El BCIE, invita a presentar Propuestas para la construcción de las obras y prestación de los servicios que se describen en la Sección III, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras y/o prestación de los servicios.

3. Relación Jurídica de las partes. Derechos y Obligaciones.

3.1. Las relaciones jurídicas entre el Contratante y los contratistas seleccionados para ejecución de obras y/o servicios, se regirán por los respectivos contratos de provisión definidos en la Sección XI de este documento. Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de licitación serán determinados por los documentos de licitación.

4. Debido Proceso

4.1. El BCIE sugiere a los prestatarios/beneficiarios que en el contrato resultante, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países, como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia discusión y pronta resolución de controversias durante la ejecución del contrato. En los procesos en los que el BCIE es el ejecutor directo del proceso de adquisición, el Comité Ejecutivo de la Licitación será la instancia para resolver protestas en el marco del proceso de adquisición y su resolución será de carácter inapelable. El CEIA resolverá sobre las dispensas en aspectos procedimentales del proceso de licitación, de conformidad con lo establecido en la normativa del BCIE.

5. Prácticas Prohibidas

El BCIE exige que los Beneficiarios, así como los oferentes, contratistas y consultores que participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. Conforme con las mejores prácticas, y para establecer un marco de referencia en su operatividad, el BCIE prohíbe la existencia de las siguientes prácticas: a) Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o

solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

contratación de servicios y levantar las actas correspondientes.


b) Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

c) Práctica Fraudulenta: Es cualquier hecho u omisión,

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engaño o intento de engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.

d) Práctica Colusoria: Es un acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

e) Práctica Obstructiva: Es aquella que se realiza para: (a)

deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación, o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.

f) Adicionalmente, los siguientes “verbos” o “acciones” serán

tipificados como fraude: engañar, mentir, esconder, encubrir, ocultar, falsear, adulterar, tergiversar, timar, sobornar, conspirar y robar, así como cualquier otro término que sea sinónimo a los ya mencionados.

Ante denuncias concretas de prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá de inmediato a investigar los hechos denunciados conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema. El BCIE se reserva, en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos,


independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos. El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionados con la licitación, concurso o con la ejecución del contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, monto y moneda y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha información deberá incluirse en la Propuesta que presente el Oferente. Si el BCIE así lo solicita, el contratista deberá permitir al BCIE, o a quien este designe, inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de los proveedores/contratistas relacionados con la ejecución del contrato en cuestión.

6. Oferentes Precalificados

6.1. Un Oferente deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente acreditada.

Para precalificar y pasar a la evaluación técnica de la propuesta, los oferentes participantes deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: a) Tener capacidad jurídica para obligarse y contratar. b) No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra

o liquidación. c) No encontrarse en interdicción judicial.

6.2. Para establecer su precalificación, el Oferente deberá completar las declaraciones para precalificación en los formularios de presentación correspondiente como se solicita en la sección V, para facilitar la revisión y análisis del Comité Ejecutivo para la Licitación con respecto a la situación legal y financiera del Oferente.

7. Conflicto de Interés

7.1. Un Oferente no deberá tener conflictos de interés. El Oferente hará prevalecer los intereses del Programa, del Banco y de la Entidad Beneficiaria, sin considerar trabajos simultáneos o futuros y evitando conflictos con otros trabajos o con sus propios intereses. Los Oferentes no calificarán para ningún trabajo que esté en conflicto con sus obligaciones previas o actuales con otros clientes o que


pueda colocarlos en una posición de no poder llevarlo a cabo en beneficio de los intereses del Programa y del Banco.

7.2. Como parte de las obras y/o servicios no podrán participar directa o indirectamente en la ejecución o suministro de bienes y/o servicios para proyectos financiados por el Programa y administrados por el Banco, las personas que de acuerdo a las políticas del Banco no cumplan con las disposiciones sobre prácticas prohibidas y conflicto de interés.

7.3. El Oferente que tenga conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación será descalificado. Se considerará que un oferente tiene conflicto de interés con una o más de las partes participantes en este proceso de licitación si se encuentra comprendido en cualquiera de las siguientes causales: a) Sus socios, directivos y demás personal técnico o

profesional, o sus subcontratistas, pertenecen o han pertenecido al personal permanente o temporal de la institución que sea beneficiaria de las Obras y/o Servicios de la licitación

b) La mayoría de su capital social pertenece directa o indirectamente a los mismos socios o accionistas;

c) Reciben o han recibido subsidios directos o indirectos de cualquiera de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo (b) anterior;

d) Sus representantes legales son los mismos, o tienen alguna persona natural o jurídica en común que es parte de sus juntas directivas o consejos de administración, o cuando la mayoría decisoria en sus asambleas o juntas de socios pertenecen directa o indirectamente a las mismas personas naturales o jurídicas;

e) Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros que les permita obtener información sobre otras solicitudes, o influir sobre las mismas o sobre las decisiones del Banco o los miembros del Comité Ejecutivo de la Licitación con respecto a este proceso de licitación;

f) Presentan más de una solicitud para este proceso de Licitación. No se permitirá que un Oferente que presenta una oferta con un sub.-Oferente, participe en el mismo proceso cambiando los roles entre sí;


g) Han participado directa o indirectamente en cualquier capacidad en la preparación del diseño, estudios de viabilidad, términos de referencia o especificaciones técnicas de las obras y/o Servicios objeto de este proceso de licitación. Para certificar este aspecto la Entidad Beneficiaria del proyecto deberá hacer constar quien o quienes son las empresas que han participado en estudios previos al proceso licitado.

8. Modalidad de la Licitación

8.1. Será limitada o restringida la participación en los procesos de adquisición de conformidad a lo dispuesto en la Sección I de la Carta de Invitación y en la Sección III Datos de la Licitación.

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

9. Secciones de los Documentos de Licitación

9.1. Los Documentos para la licitación están compuestos por las secciones indicadas a continuación. Los documentos comprenden además, cualquier enmienda que se emita de conformidad con la Cláusula 11 de estas instrucciones Sección I Carta de Invitación Sección II. Instrucciones para los Oferentes Sección III. Datos de la Licitación Sección IV. Criterios de Evaluación Sección V. Formularios para Preparación de la

Propuesta Sección VI. Términos de Referencia Sección VII. Estudios Técnicos Sección VIII. Planos Sección IX. Especificaciones Técnicas. Sección X. Listas Estimadas de Cantidades y Precios

Unitarios (Presupuestos) Sección XI. Formato del Contrato Sección XII. Anexos

9.2. El Comité Ejecutivo de la Licitación no se responsabiliza por la integridad de los documentos de licitación, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Organismo Ejecutor en la Sección I.

9.3. Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento Base de Licitación.


10. Aclaración sobre los Documentos de La Licitación

10.1. Todo Oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de la Licitación por escrito a la dirección que se suministra en la Sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas. En cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicará en la Sección III.

10.2. El Banco enviará copia de las consultas realizadas y sus respuestas, a todos los Oferentes que estén registrados en el Listado Oficial de Participantes. Si como resultado de las aclaraciones, el Banco considerase necesario modificar los documentos de la licitación deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 11 de las Instrucciones para los Oferentes.

10.3. Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán los datos necesarios en la Sección III. La reunión de homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los Oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita, correrán por cuenta del Oferente. En caso que la reunión de homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se descalificará al Oferente que no cumpla con este requisito.

10.4. El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que se incurra como resultado de la inspección.

10.5. El Comité Ejecutivo de la Licitación transmitirá sin demora a todos los Oferentes las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión de homologación.

11. Modificación de los Documentos de Licitación

11.1. Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los Oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles


Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Propuestas.

11.2. Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción de las propuestas.

11.3. Cualquier enmienda que se emita formará parte de los documentos de licitación y deberá ser notificada vía correo electrónico a todos los oferentes que se encuentren registrados en el Listado Oficial de Participantes.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. Costo de las Propuestas

12.1. El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. El Banco no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma como se lleve a cabo el proceso de licitación o su resultado.

13. Idioma de la

Propuesta

13.1. La Propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de la Licitación, deberán ser escritos en el idioma Español. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Propuesta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes de dicho material vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma español. Para efectos de la interpretación de la Propuesta, prevalecerá dicha traducción.

14. Documentos que conforman la Propuesta

14.1. La propuesta está compuesta por tres partes: La Precalificación (Sobre 1), etapa en la cual se demuestra la elegibilidad para llevar a cabo el trabajo, la Oferta Técnica (Sobre 2) y la Oferta Económica (Sobre 3). El Oferente deberá tomar en cuenta los criterios de elegibilidad para precalificación, evaluación técnica y económica de la Sección IV y los documentos requeridos, detallados en el numeral 23.4 de la sección III. La lista de formularios y documentos a presentar en la propuesta se deberán presentar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los espacios en blanco deberán llenarse


con la información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en cada uno de ellos.

14.2. El período para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en la Sección IV. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años

15. Preparación de las Propuestas

15.1. Al preparar su Propuesta, los oferentes deberán examinar detalladamente los Datos de la Licitación de la Sección III, los Criterios de Evaluación de la Sección IV, los formularios que conforman la Sección V, y todos los requerimientos establecidos en las Secciones VI hasta la XI, donde se proporciona toda la información técnica necesaria para la preparación de las propuestas. Cualquier deficiencia importante en el suministro de la información solicitada resultará en el rechazo de la propuesta.

16. Forma y Contenido de la Oferta Técnica

16.1. La Oferta Técnica deberá elaborarse, considerando los Criterios de Evaluación, Formularios Estándar, Datos de la Licitación, Términos de Referencia, Estudios Técnicos, Especificaciones Técnicas, Listas Estimadas de Cantidades y Precios Unitarios (Presupuestos) y proporcionar la información indicada.

16.2. La Oferta Técnica no deberá incluir ninguna información sobre costos. Una Oferta Técnica que contenga información relacionada con la Oferta Económica será rechazada.

16.3. En la preparación de la Oferta Técnica, los Oferentes deben prestar especial atención a lo siguiente: a) El Oferente deberá presentar una propuesta sobre el

personal clave mínimo requerido para completar la tarea y deberá considerar los criterios de evaluación de la Sección IV. El incumplimiento a este requisito significará el rechazo de la propuesta. Este personal clave deberá formar parte del personal permanente de la empresa.

b) No se deberá proponer personal clave alternativo y solamente se presentará una hoja de vida para cada cargo propuesto.

17. Oferta Económica

17.1. La Oferta Económica deberá ser preparada en la moneda estipulada en la Sección III, utilizando como base el


Formulario Estándar y las instrucciones correspondientes. Las actividades y productos descritos en la Oferta Técnica pero no estimados en la Oferta Económica, serán asumidos como incluidos en los costos de otras actividades o productos. La Oferta Económica deberá listar todos los costos asociados con las obras a realizar, suministro de equipos y los servicios conexos.

17.2. La propuesta no podrá ser presentada por lotes, las propuestas parciales o incompletas serán descalificadas. .

17.3. El Banco no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo que el Contratista, de conformidad con lo establecido en la Sección III Datos de la Licitación, está obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberán reflejarse en el contrato. El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Banco.

18. Impuestos 18.1. El Banco no reconocerá ningún monto por concepto de prestaciones o seguridad social. Asimismo, y de conformidad con el Convenio Constitutivo del BCIE, la remuneración y cualquier emolumento pagado al Oferente estará exenta del pago del Impuesto Sobre la Renta por parte del Banco, las obligaciones tributarias y el pago de los impuestos que al Oferente competan, son de su entera responsabilidad y no serán reconocidos por el Banco.

19. Ajuste de

Precios 19.1. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la

ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la Sección III.

20. Moneda de la Oferta y de Pago.

20.1. La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III, en la que asimismo se indicará el tipo de cambio a utilizar para la evaluación de las ofertas.

21. Período de Validez de las propuestas

21.1. Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la Sección III, a partir de la fecha límite para presentación de Propuestas establecida en el


Documento Base de la Licitación. Toda Propuesta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido.

21.2. En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Propuesta, a solicitud del Comité Ejecutivo de Licitación, el Banco, podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus Propuestas.

21.3. El Banco hará todo lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la Licitación podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los Oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los Oferentes que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.

22. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma del Contrato

22.1. En la Sección III se establecerá si se requerirá presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta. En caso de requerirse la misma, el Oferente deberá presentar como parte de su Propuesta, el original de la misma en la forma, cantidad, plazo y moneda estipulados en la Sección III. Dicha garantía será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados tan pronto como sea posible.

22.2. En caso de requerirse la garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones:

i. Cuando el proceso de Licitación requiera de la ampliación del período de validez de las Propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo período. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud, sin que por ello se les ejecute la garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Propuesta. No se continuará evaluando la propuesta de los oferentes que no acepten extender el período de validez de la misma.

ii. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable de realización


automática o a único requerimiento del BCIE mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía.

iii. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o extranjera aceptable por el BCIE.

iv. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario incluidos en la Sección V.

v. El plazo de validez de la Garantía deberá ser mayor al plazo de validez de las Propuestas, o del período prorrogado de estas si corresponde.

vi. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta Garantía serán rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitación por incumplimiento con un requisito no subsanable.

vii. El Beneficiario de esta garantía será el Banco Centroamericano de Integración Económica.

22.3. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato se podrá hacer efectiva si: a) El Oferente retira su propuesta durante el período de

validez de la misma, salvo lo estipulado en la cláusula de estas instrucciones relativas al período de validez de las propuestas y garantías; o cuando

b) El Oferente seleccionado: • No firma el contrato de conformidad con lo

establecido en este Documento Base de Licitación; o • No suministra la Garantía de Ejecución de

conformidad con lo establecido en la Sección III.

23. Presentación y recepción de las propuestas

23.1. La Propuesta deberá estar foliada obligatoriamente y no deberá presentar escritos entre líneas ni sobre el texto mismo. El Oferente deberá cumplir con lo que se establece en las Cláusula 14 de estas Instrucciones para los Oferentes; la carta de presentación de la propuesta deberá elaborarse conforme el Formulario “Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta” de la Sección V.

23.2. Un representante autorizado del oferente debe firmar la propuesta correspondiente y poner sus iniciales en todas las páginas de la documentación para Precalificación, en todas las páginas del original de la Oferta Técnica y en todas las


páginas del original de la Oferta Económica. La autorización del representante debe respaldarse mediante un poder especial notarial incluido en la propuesta que demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado para firmar.

23.3. La Propuesta del Oferente deberá presentarse en un sobre sellado, rotulado en el centro con el número, nombre de la licitación y la dirección donde se deben presentar las propuestas. En la esquina superior izquierda deberá leerse claramente el nombre y la dirección del remitente. Dentro de dicho sobre deberán presentarse los tres sobres que contienen la propuesta, marcados así: a) El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente

en el centro como “DOCUMENTOS PARA PRECALIFICACION”, conteniendo un original y el número de copias de los documentos de precalificación indicados en la Sección III. En aquellos casos en que algunos documentos solamente puedan presentarse como copias, estas deben de ser idénticas a los originales y legibles. La documentación del sobre de precalificación debe marcarse claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”.

b) El sobre No.2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA TECNICA”, contendrá el original de la Oferta Técnica y el número de copias indicado en la Sección III. La documentación de este sobre No. 2 debe marcarse claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”.

c) El sobre No.3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA ECONOMICA”, contendrá la propuesta económica única en original y el número de copias indicado en la Sección III. La documentación de este sobre No. 3 debe marcarse claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”.

23.4. El contenido de cada uno de los sobres se detalla en la sección III.

23.5. El Banco no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la Propuesta se traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no está sellado y rotulado como se ha estipulado. El hecho de que el sobre no venga debidamente sellado y marcado según se ha indicado, es motivo de descalificación y por lo tanto dicho sobre será devuelto sin abrir. Asimismo, si cualquiera de los tres sobres dentro del sobre exterior, no se presenten como


se ha indicado anteriormente, esto constituirá motivo para rechazar la propuesta.

23.6. El plazo para la presentación de propuestas se indica en la Sección I. Carta de Invitación de Licitación, así como en la sección III. Datos de la Licitación. Las propuestas deben enviarse o entregarse a la dirección indicada en dicha sección y ser recibidas a la hora y en la fecha allí señaladas, o en la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en el numeral 23.7 Cualquier propuesta que llegue después de vencido el plazo será rechazada y devuelta sin abrir. Por lo anterior el Oferente deberá considerar el envío o entrega de su propuesta con la debida antelación y remitir al Banco copia de la guía o comprobante de envío, de ser necesario.

23.7. El Comité Ejecutivo de la Licitación podrá prorrogar la fecha límite para la presentación de propuestas mediante una enmienda al Documento Base de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de la Licitación y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. No podrá modificarse el plazo para presentación de la propuesta durante los últimos quince (15) días de vigencia de la licitación.

23.8. De ser necesario modificar los tiempos del proceso, estableciendo un nuevo plazo para la presentación de propuestas, el Banco deberá considerar una extensión razonable del plazo, que permita a los participantes ajustarse a dicha ampliación, este plazo será estimado y definido por el Comité Ejecutivo para la Licitación. Propuestas.

23.9. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Propuestas electrónicamente, cuando así se indique en la Sección III. En ese caso los Oferentes que presenten sus Propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha Sección para la presentación de las mismas.

24. Retiro, Sustitución y modificación de las propuestas

24.1. Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de propuesta).


Todas las comunicaciones deberán ser: a) Acompañadas con la información que corresponda,

(con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;

b) Recibidas por el Banco antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las Propuestas.

25. Ofertas Tardías 25.1. El Banco no considerará ninguna Propuesta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Propuestas. Ninguna propuesta que llegue después de la hora límite será aceptada.

26. Propuestas alternativas

26.1. Propuestas alternativas. Los Oferentes deberán presentar solamente una propuesta, ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio, a menos que en la Sección III se permita la presentación de ofertas alternativas. Si un Oferente presenta o participa en más de una propuesta (a menos que lo haga como subcontratista), todas las propuestas en que participa serán descalificadas. Lo anterior no limita la participación de expertos individuales, en más de una propuesta.

27. Apertura de las Propuestas

27.1. Una vez cerrado el plazo para la presentación de Propuestas, el Secretario del Comité Ejecutivo de la Licitación llevará a cabo el acto de apertura de propuestas en forma pública, en presencia de las autoridades competentes y lo establecido en la Sección III. El Secretario del Comité Ejecutivo de la Licitación preparará y suscribirá un acta del Acto de Apertura de las Propuestas que deberá ser firmada por todos los representantes de los Oferentes que asistan.

27.2. Un representante por cada oferente podrá asistir al evento de apertura en el cual, se leerán en voz alta el nombre de los oferentes y el método de evaluación utilizado para el proceso, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado por separado dentro del plazo para presentación de las Propuestas.

27.3. En el evento de apertura, se verificará que los oferentes hayan entregado como parte de sus propuestas, tres sobres cerrados, cada uno con el siguiente contenido Sobre No.1 Precalificación, No.2 Oferta Técnica y No.3 Oferta Económica. En este mismo evento se procederá a realizar


la apertura del Sobre No.1, para corroborar públicamente la existencia del documento “Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta” debidamente firmada por el representante legal del oferente aceptando las condiciones de la licitación así como la presentación de la “Garantía de Mantenimiento de Oferta” cumpliendo con los requerimientos establecidos para dicho documento en la Sección III Datos de la Licitación. Las Propuestas que no presenten o no cumplan con dichos requerimientos, serán descalificadas.

27.4. Asimismo, en este evento de apertura, se define la fecha en que el Comité Ejecutivo para la Licitación, continuará con el proceso de evaluación de los documentos de precalificación e informa la programación de actividades para terminar el proceso, indicando a los representantes de los Oferentes que, aquellos que califiquen en la etapa de Precalificación, serán invitados a participar, si así lo deseen, en el evento de apertura del sobre de Oferta Técnica y de igual manera, aquellos que califiquen en esta etapa, serán invitados a participar en la apertura de la Oferta Económica.

27.5. En cada uno de estos eventos de apertura, el Secretario del Comité Ejecutivo para la Licitación levantará el acta de todo lo actuado, la que deberá ser suscrita por el Comité Ejecutivo para la Licitación, los representantes de Auditoría Interna, Asesoría Jurídica del BCIE y por los oferentes y otras autoridades del Programa presentes en el acto.

28. Restricción de comunicación con el Comité Ejecutivo para la Licitación

28.1. Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación del Contrato, los Oferentes no deberán comunicarse con el Banco ni con el Comité Ejecutivo para la Licitación para tratar ningún tema relacionado con su propuesta. Cualquier intento de los Oferentes de influir al Banco o al Comité Ejecutivo para la Licitación en el examen, evaluación, clasificación de las propuestas y la recomendación de adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su propuesta.

29. Confidencialidad 29.1. No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité Ejecutivo para la Licitación, información relacionada con la evaluación de las propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda la notificación de resultados que se darán a conocer a los Oferentes los obtenidos en su propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones o resultados de la


misma. Los miembros del Comité Ejecutivo de la Licitación firmarán el documento de confidencialidad que para tal efecto será proporcionado por el BCIE a través del Secretario del Comité Ejecutivo de la Licitación, obligándose a su estricto cumplimiento.

D. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

30. Mecanismo de Evaluación de la Licitación

30.1 El Comité Ejecutivo para la Licitación realizará en tres etapas el proceso de evaluación de la licitación. La primera etapa consiste en la recepción de las propuestas y la apertura del Sobre No.1 para determinar la precalificación de los Oferentes participantes. Se levanta el Acta correspondiente y la firman los miembros del Comité Ejecutivo para la Licitación. Finalizada esta etapa, todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta etapa Los criterios y detalles específicos de la evaluación del Sobre No 1 se encuentran detalladas en las secciones III y IV

30.2 Una vez definidos los oferentes precalificados, se procederá con la segunda etapa que consiste en la apertura y verificación del cumplimiento de las condiciones de presentación del contenido del Sobre No. 2, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16 de estas Instrucciones a los Oferentes. Las propuestas que no cumplan, serán descalificados.

30.3 . Con aquellas Propuestas que sí cumplan con lo requerido, se procederá a la evaluación de la Oferta Técnica sobre la base del cumplimiento con las Especificaciones Técnicas, Requerimientos Técnicos Mínimos y los Términos de Referencia, aplicando los criterios de evaluación establecidos, la fórmula de evaluación y el sistema de puntos especificados en la Sección IV Criterios de Evaluación. Finalizada esta etapa, todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta etapa Los criterios y detalles específicos se encuentran en las secciones III y IV

30.4 La tercera y última etapa de la evaluación (análisis de la oferta económica), consiste en la apertura y revisión de las ofertas económicas de los oferentes que califiquen técnicamente. Finalizada esta etapa y previo a elevar la recomendación de


adjudicación al Comité Binacional, todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su propuesta. Los criterios y detalles específicos se encuentran en la sección y IV.

30.5 Una propuesta que en cualquiera de estas etapas no responda a los requerimientos de la Carta de Invitación a licitación, las Instrucciones a los Oferentes y particularmente a los Términos de Referencia, no pasará a la siguiente etapa, será rechazada y se devolverá la Garantía de Mantenimiento de Oferta y firma de Contrato.

31. Método de Selección del Contratista

31.1. El Banco, de acuerdo a las características de la obra indicará en la Sección III, los factores que, además del precio, serán considerados para evaluar las Propuestas y seleccionar la más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y beneficios que dichos factores aportarán.

31.2. Siguiendo la clasificación de las Ofertas Técnicas, y basados en el proceso de selección definido en la Sección III. Datos de Licitación y Sección IV Criterios de Evaluación, el oferente que obtenga el primer lugar después de la suma ponderada de la Oferta Técnica y la Oferta Económica, será seleccionado para negociar por haber presentado la propuesta más conveniente

32. Subcontratistas 32.1 La propuesta técnica deberá indicar, en el Formulario TEC-8, las intenciones de realizar subcontratos de conformidad a lo establecido en la Sección III. En el caso de que el Oferente planee subcontratar empresas para la realización de cierta parte de los servicios, la experiencia y recursos financieros de las empresas subcontratistas no podrán agregarse a los del Oferente para efectos de la evaluación de su propuesta.

33. Aclaración sobre Propuestas

33.1 Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las Propuestas hasta la calificación de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de la Licitación, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta. No se considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean en respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de la Licitación. La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta Económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el


Comité Ejecutivo de la Licitación, en la evaluación de la Oferta Económica. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, se evaluará dicha propuesta con la información disponible.

33.2 El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité Ejecutivo para la Licitación será establecido en la Sección III

34. Errores u Omisiones

34.1 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: a) Errores u omisiones subsanables: Se trata

generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la Licitación

b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores no subsanables la falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación.

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. Estos errores son subsanables, y los mismos serán corregidos de acuerdo a lo estipulado en el numeral 38 de esta sección

d) Error u omisión significativo: Es un error no subsanable y es aquel que: i. Si es aceptado:


1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Banco con respecto a las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.

35. Evaluación de Propuestas

35.1 El Comité Ejecutivo para la Licitación evaluará las propuestas conforme al método y criterios definidos en las Secciones III y IV del presente Documento Base de Licitación, de acuerdo a la Sección VI Términos de Referencia y las Secciones VII Estudios Técnicos, VIII Planos, IX Especificaciones Técnicas y X Listas de Cantidades y Precios Unitarios (Presupuestos). No se permitirá ningún cambio en el método o los criterios establecidos. Al finalizar cada una de las etapas de la evaluación, todos los oferentes serán notificados del resultado obtenido por sus propuestas en dicha etapa.

35.2 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, el Comité Ejecutivo de la Licitación, se basará en el contenido de la propia Propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en las Secciones III y IV, sin errores ni omisiones significativas.

35.3 Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, o se puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité Ejecutivo de la Licitación, podrá rechazar la misma y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación.

35.4 El Comité Ejecutivo para la Licitación, una vez definidos los oferentes precalificados, procederá a la evaluación de la oferta técnica y económica según lo dispuesto en la Sección III. Datos de la Licitación, Sección IV Criterios de Evaluación. Al final de cada una de las etapas de la evaluación, todos los


oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por sus propuestas.

35.5 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Sección III, el procedimiento a seguir para la evaluación de Propuestas será: a) Para la precalificación (Sobre No.1) los Oferentes

deberán cumplir con los criterios mínimos establecidos en la Sección IV. Solamente a los Oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre No 2 Oferta Técnica.

b) Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) La apertura de las ofertas técnica se llevará a cabo una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que cumplieron todos los requisitos de precalificación, previa convocatoria. Se evaluara la propuesta técnica presentada por cada oferente, asignándose los puntajes correspondientes establecidos en la Sección IV Criterios de Evaluación y Calificación. La calificación técnica mínima de una propuesta para poder pasar a la fase de evaluación económica se indica en la Sección III. Solamente a los Oferentes que obtengan el puntaje mínimo requerido, se les abrirá el sobre No 3 Oferta Económica.

c) Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No 3) La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron una calificación técnica igual o superior a la mínima requerida, previa convocatoria. Las ofertas económicas serán abiertas en acto público en presencia de los representantes de los Oferentes que decidan asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los Oferentes y los puntajes técnicos obtenidos. Las ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán leídos en voz alta y registrados.


El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso que el Oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades. Si a criterio del Comité Ejecutivo de la Licitación, la Oferta Económica a ser evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al Oferente ampliar la información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo para la Licitación, razonablemente puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta. El Comité Ejecutivo de la Licitación realizara la revisión aritmética y confirmará con el Oferente las correcciones en caso de existir.

36. Comparación de las propuestas

36.1 El Comité Ejecutivo para la Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario.

37. Inconformidades

no significativas

37.1 Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo. Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Propuesta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con la esencia o el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, su Propuesta podrá ser rechazada.

38. Corrección de Errores Aritméticos

38.1 Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá corregir errores aritméticos de la siguiente manera:


a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario;

b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y

c) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b).

39. Calificación del Oferente

39.1 El Comité Ejecutivo para la Licitación de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la Secciones III y IV, realizará la evaluación de las Propuestas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y la Propuesta más conveniente, a partir de lo cual recomienda la adjudicación del contrato. De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando la revisión, análisis, evaluación y comparación de las Propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. Dicho Informe o Acta deberá contar con la información referente a las publicaciones realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. y será sometido al Comité Binacional del Programa para su aprobación, antes de adjudicar el contrato.

40. Notificación de resultados

40.1 En cada una de las etapas y al finalizar la evaluación correspondiente, el Secretario del Comité Ejecutivo de la Licitación, comunica simultáneamente a todos los oferentes los resultados obtenidos durante la evaluación de sus propuestas. Esta misma información se hará del conocimiento de todos los oferentes, quienes podrán presentar protestas a la evaluación de conformidad con lo establecido en la cláusula 41.


41. Protestas y/o Reclamaciones

41.1 Los Oferentes podrán presentar protestas o reclamaciones a los resultados de la evaluación en sus tres etapas, las cuales deberán ser por escrito en el plazo establecido para tal fin en la Sección III Datos de la Licitación.

41.2 El Comité Ejecutivo de la Licitación será la instancia para resolver protestas en el marco del proceso de adquisición y atenderá hasta su resolución las protestas que se presenten en un proceso de precalificación, licitación o concurso. De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 Debido Proceso, de las Normas para la Aplicación de las Políticas de Adquisiciones del BCIE, la resolución de dicho Comité, respecto a la resolución de protestas, será de carácter inapelable. De conformidad al Art.57 de las Normas para la aplicación de la Política de Adquisiciones del BCIE, el Comité Ejecutivo Interno de Adquisiciones (CEIA), resolverá sobre las dispensas en la aplicación de los procedimientos establecidos en la Política y Normas de Adquisiciones y conocerá la propuesta de solución que presente el área técnica del Programa, en relación con el financiamiento afectado por la no resolución de una protesta. En todo caso, las observaciones o recomendaciones que el Comité emita deberán ser consideradas para la toma de decisiones correspondientes. La presentación de una protesta suspenderá el proceso hasta la resolución de la misma. De no presentarse ninguna protesta o reclamo transcurrido el plazo establecido en la Sección III Datos de la Licitación, después de la fecha de notificación de los resultados de las tres etapas de evaluación y la recomendación de adjudicación, el Comité Ejecutivo de la Licitación podrá proceder de conformidad con lo dispuesto en dicha Sección III y someter a la consideración del Comité Binacional del Programa la recomendación de la adjudicación de la licitación.

42. Derecho del Banco

42.1 El Banco, previo conocimiento y aprobación del Comité Binacional del Programa, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, anular el proceso de licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento, sin que ello signifique responsabilidad alguna hacia los oferentes.


43. Derecho del Comité Binacional del Programa

43.1 El Comité Binacional, como máxima autoridad del Programa, es la instancia que acepta o rechaza la propuesta de adjudicación presentada por el Comité Ejecutivo para la Licitación, y asimismo, tiene el derecho de declarar fracasado cualquier proceso de licitación. La decisión de este Comité es inapelable.

44. Notificación de la adjudicación

44.1 Habiéndose resuelto cualquier reclamo o protesta presentada por los oferentes no seleccionados y una vez aprobada por el Comité Binacional la recomendación de Adjudicación, el Banco notificará la adjudicación al oferente seleccionado y remitirá para su revisión y comentarios el borrador del contrato a fin de iniciar la negociación de los términos del mismo.

45. Negociaciones 45.1 Las negociaciones se realizarán previo a que se firme el contrato, y las mismas incluirán un análisis de la oferta técnica, en lo relacionado con la organización y dotación de personal propuestos y serán consideradas las sugerencias formuladas por el Oferente para mejorar los términos de referencia, en el caso de haber sugerencias. En los casos de selección cuando el presupuesto es fijo, los costos de remuneración del personal y otros costos unitarios propuestos no serán objeto de las negociaciones económicas, a menos que existan motivos excepcionales para ello. En esta fase el contratista podrá solicitar o renunciar al pago de anticipo.

E. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

46. Aspectos Generales de las Garantías

46.1 Los aspectos generales de las garantías se detallan en la sección III

47. Garantía de Anticipo

47.1 Una vez firmado el contrato, y previo al trámite de desembolso del anticipo cuando dicho pago se haya acordado, el Contratista adjudicado deberá presentar una Garantía de Anticipo por el valor del 100% del monto del anticipo. La misma deberá tener una vigencia de conformidad con lo indicado en la Sección III Datos de la Licitación. El plazo específico para el proyecto objeto de la presente licitación se define en la Sección III Datos de la Licitación. El valor de esta garantía podrá minorar gradualmente de forma proporcional a la facturación presentada, respondiendo a los


informes presentados para ello, en cumplimiento del Cronograma de Ejecución.

48. Garantía de Ejecución

48.1 Dentro de un plazo de treinta (30) días, después de haber recibido la notificación de la adjudicación por parte del Banco, el Oferente adjudicado deberá presentar la Garantía de Ejecución de conformidad con las condiciones del contrato, utilizando para ello el formulario de Garantía de Ejecución incluida en la Sección V Formularios para Presentación de las Propuestas, u otro formulario aceptable para el Contratante.

48.2 El incumplimiento por parte del Oferente adjudicado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente, que haya sido precalificada, que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que ha obtenido la siguiente puntuación más alta en el proceso de evaluación.

49. Garantía de Calidad de Obras

49.1 En un plazo no mayor de cinco (5) días, después de haberse emitido el certificado de finiquito por parte de la Entidad Beneficiaria y previo a dar trámite al último desembolso, El Contratista deberá presentar la Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas éstas. La cuantía de esta garantía deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado. El oferente Utilizará el formulario de Garantía de Calidad incluida en la Sección V Formularios para Presentación de las Propuestas.

49.2 El Banco, podrá requerir otras garantías que considere necesarias para garantizar el logro de las obras. Cuidará de exigir las garantías que cautelen el buen suceso de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar


costos innecesarios a los Oferentes y al futuro contratista, éstas de ser aplicables estarán detalladas en la Sección III.

50. Otros 50.1 En todo lo no previsto en el Documento Base de Licitación, se acudirá a lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación.

50.2 Las consideraciones especiales del contrato se detallaran en la sección III


SECCIÓN III. DATOS DE LA LICITACIÓN

Los siguientes datos específicos sobre las obras, bienes y/o servicios que hayan de adquirirse complementarán, suplementarán o ampliarán las disposiciones de las Instrucciones para los Oferentes incluidas en la Sección II de este documento. En caso de conflicto, las disposiciones contenidas en esta Sección III prevalecerán

Referencia de la

Sección II

A. GENERALIDADES

2.1

Número de Identificación de la Licitación: PREA-HE-LIL-40-2015

Nombre de la Licitación: “Implementación de un Programa Dendroenergético con el Fortalecimiento de los Laboratorios Analíticos para la Investigación y Transferencia de Tecnología”

Nombre del Contratante: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como instancia administradora de los fondos y la Entidad Beneficiaria como responsable técnico del Proyecto.

Nombre de la Entidad Beneficiaria: La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) de la República de Honduras, localizada en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, quien será la entidad responsable del proyecto y quien tendrá la responsabilidad de recibir, revisar y dar por recibido a satisfacción, cada informe de avance del Proyecto, informes de gestión y de la recepción final del Proyecto.

Método de selección: Selección basada en Calidad y Costo (ponderación de la calificación técnica y económica).

Obras y servicios a Contratar: El proyecto consta de los siguientes componentes: I. Infraestructura (de conformidad con las Secciones VII Estudios Técnicos, VIII Planos, IX Especificaciones Técnicas y las Listas Estimadas de Cantidades de Obra y sus Precios Unitarios (Presupuestos) indicados en la Sección X y con los Términos de Referencia Sección VI de este documento): Remodelación y acondicionamiento de los espacios de los siete laboratorios:

1. Química, 2. Física, 3. Herbario, 4. Suelos, 5. Tecnología de la madera, 6. Centro de información geográfica y 7. Dendroenergía

Sección III: Datos de la licitación - 41 -

Según especificaciones descritas en el estudio técnico de ingeniería presentado en la Sección VII.- Se incluye la extensión de circuito eléctrico primario, instalación de transformadores, circuitos secundarios y distribución interna requeridos de acuerdo a la demanda de energía de cada laboratorio. II. Equipamiento: El oferente deberá cotizar todo el equipo solicitado. El Oferente deberá presentar en su Oferta Técnica los catálogos del equipo y mobiliario a adquirir donde se detallen las especificaciones técnicas, en estricto apego al listado de equipos y sus especificaciones técnicas requeridas en la Sección X de este documento, en la que además se establece la pauta a seguir para el componente de suministro de equipamiento del proyecto. Dicho equipamiento comprende lo siguiente: Adquisición de equipo y materiales para cada laboratorio: Química, Física,

Herbario, Suelos, Tecnología de la Madera, Centro de Información Geográfica y Dendroenergía.

Instalación del equipo adquirido por parte de personal especializado. Puesta a punto, pruebas a satisfacción y operación del equipo instalado. Para

ello, el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer de todo el material didáctico, insumos y herramientas necesarias de forma que los laboratorios queden en pleno funcionamiento por al menos un año.

Entrenamiento y acreditación de diez investigadores y siete laboratoristas para la operación y mantenimiento del equipo, cada quien de acuerdo al área de investigación. Para ello el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer de todo el material didáctico, instructores especializados, insumos, herramientas, y condiciones necesarias para los talleres de entrenamiento requeridos para la acreditación.

Todo el equipo suministrado se deberá contar con el certificado de garantía del fabricante de al menos de uno año. La ESNACIFOR será la responsable de revisar y supervisar la entrega de equipo técnico y didáctico que suministrará el Contratista y de revisar los informes de actividades de entrega de equipo técnico y didáctico presentados por éste, solicitar aclaraciones de ser necesario, dar visto bueno a la actividad y autorizar al BCIE para que realice el trámite financiero correspondiente de ser necesario. Realizará igualmente los trámites para solicitar la exoneración del pago de derechos arancelarios, tributos y/o gravámenes a los bienes y servicios importados al amparo del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España.

En caso de requerirse, todo el equipo eléctrico y/o electrónico a suministrarse, deberá estar diseñado para operar en servicio monofásico, en los niveles de voltaje de 120 V ó 240 V ó servicio trifásico 120V/240V ó 120V/208V según sea el caso lo cual, deberá coordinarse con la ESNACIFOR, y para una frecuencia de 60 Hz.


III. Capacitación: Para la elaboración del programa de especialización en dendroenergía se deberá: Definir en coordinación con los 10 investigadores de la ESNACIFOR las

características, modalidad, temática y contenido que conformará el programa de especialización.

Integrar el programa de especialización con el equipo de laboratorios adquirido.

Capacitación de diez investigadores en las especialidades definidas en el programa diseñado.

Certificación de la especialización recibida de los 10 investigadores a través de la acreditación por un centro especializado.

Para este componente, el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer a tiempo completo el equivalente de al menos 5 meses de un instructor especialista en energías renovables. Las capacitaciones deberán ser presenciales y deberá considerarse una gira demostrativa a laboratorios especializados del centro especializado o que éste designe.

IV. Transferencia de Tecnología: • Para la elaboración del programa anual institucional de capacitación y

transferencia sobre tecnologías dendroenergéticas se deberá: Elaborar un diagnóstico sobre necesidades de capacitación en materia

dendroenergética en Honduras. Definir las temáticas de los eventos de capacitación a impartirse por tipo

de usuario. Elaborar el programa de seis eventos (3 presenciales y 3 virtuales) a

impartirse anualmente.

• Para la elaboración de cuatro carpetas didácticas y 16 manuales divulgativos (cuatro por cada línea) para la capacitación en las cuatro líneas específicas de investigación en materia de dendroenergía se deberá: Diseñar formato de cada carpeta didáctica Elaborar el contenido de las cuatro carpetas (físico y digital) La reproducción será de 20 ejemplares de cada carpeta, impreso a colores

completos en papel satinado y tamaño de papel carta (21.59 cm x 27.94 cm).

Diseñar el formato de los manuales divulgativos Elaborar el contenido de los manuales divulgativos (físico y digital)


La reproducción será de 50 ejemplares de cada manual, impreso a colores completos en papel satinado y tamaño de papel carta (21.59 cm x 27.94 cm), con portada y contraportada de cartoncillo satinado.

Para este componente, el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer a tiempo completo el equivalente de al menos 3 meses de un instructor especialista en pedagogía y tres meses de un especialista en diseño gráfico y reproducción. Nota: para cada diseño y contenido, previo a su impresión deberá contar con el visto bueno de la ESNACIFOR. Así mismo debe de contar con el visto bueno del BCIE en relación a los aspectos que deben cumplir con las especificaciones del manual de visibilidad del Fondo Honduras-España.

Monto Aprobado: El Comité Binacional del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, aprobó un monto máximo de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (L.32,459,671.55) para la ejecución del proyecto. Las Ofertas Económicas que estén por encima del valor aprobado por el Comité Binacional para la ejecución del proyecto, no serán consideradas.

Plazo de entrega de los Bienes y Servicios: El plazo máximo de ejecución del Proyecto se estima en doce (12) meses calendario, contados a partir de la Orden de Inicio.

4.1

Debido Proceso: El BCIE sugiere a los prestatarios/beneficiarios que en el contrato resultante, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países, como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia discusión y pronta resolución de controversias durante la ejecución del contrato. El Comité Ejecutivo de la Licitación será la instancia para resolver protestas en el marco del proceso de adquisición y su resolución será de carácter inapelable. El CEIA resolverá sobre las dispensas en aspectos procedimentales del proceso de licitación, de conformidad con lo establecido en la normativa del BCIE.

8.1

Modalidad de Licitación: Licitación Pública Internacional Limitada “con Co-calificación”. La licitación será limitada a la participación de empresas, instituciones u ONG’s españolas, hondureñas con participación española o españolas en consorcio o en alianza con empresas hondureñas. Serán rechazadas las propuestas de oferentes que no cumplan con este requisito.


B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

10.1

Consultas: Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán realizarse en la siguiente dirección electrónica: [email protected]

Plazos para Consultas, Aclaraciones: Los plazos y tiempos para realizar las consultas y aclaraciones son los siguientes: Pueden pedirse aclaraciones a más tardar veinte (20) días calendario, antes de la fecha de presentación de las propuestas. El plazo para que el Banco, a través del Comité Ejecutivo para la Licitación responda consultas de los Oferentes para la preparación de sus propuestas será de tres (3) días hábiles. El Comité Ejecutivo de la Licitación responderá a consultas de los oferentes hasta quince (15) días antes de la fecha de presentación de las propuestas.

10.3

Visita a los sitios de las Obras y donde se instalarán los equipos: Se efectuará una visita obligatoria al sitio donde se ejecutará el proyecto, la que será organizada y coordinada por la ESNACIFOR y que tendrá por objeto aclarar dudas a cualquier tema que se plantee durante la etapa previa a la presentación de las propuestas. El oferente o representante del mismo debidamente acreditado, deberán obligatoriamente visitar y examinar el lugar del proyecto y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su propia responsabilidad y costo, toda la información que pueda necesitar para preparar la Propuesta. La visita de campo será realizada el 16 de julio de 2015, de conformidad con la planificación que les será informada oportunamente. En caso de presentarse en consorcio, al menos uno de los miembros debidamente acreditado del consorcio, debe asistir a la visita al sitio del Proyecto y a la reunión previa en representación del Consorcio. La acreditación de la persona o las personas que participarán en la visita obligatoria al sitio del Proyecto y reunión previa en representación de las empresas, podrá ser en forma de un correo electrónico o carta redactada en papel membretado de la empresa participante en la que se autorice a las personas participando en la visita, emitida por un representante autorizado de la Empresa. Esta nota o correo electrónico deberá ser entregada durante el transcurso de la visita a los funcionarios de la ESNACIFOR. El Oferente que no acuda a la visita al sitio del proyecto no podrá participar en la reunión previa a la presentación de propuestas que se realizará el último día de la visita y no se le podrá extender la constancia de asistencia a la visita. La ESNACIFOR, expedirá un comprobante de asistencia a los oferentes que realicen la visita al sitio del proyecto. Copia de este comprobante, deberá obligatoriamente formar parte de los documentos de precalificación y deberá ser incluido en el Sobre No.1 de la propuesta.


mailto:[email protected]

10.3

Durante la visita al sitio de las obras, el Oferente y cualquier miembro acreditado de su personal o representante, tendrá acceso a las instalaciones donde se instalarán los equipos y prestarán los servicios, bajo la expresa condición de que el oferente y cualquier miembro de su personal o representante eximan y mantengan indemnes al Banco y a la Entidad Beneficiaria de cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la inspección, las que serán responsabilidad del Oferente.

Reunión Previa a la presentación de las Propuestas: Al final de las visitas obligatorias a los sitios del Proyecto se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas, de carácter No Obligatorio, en la que se recogerán las dudas, interrogantes o consultas que los Oferentes deseen se les aclare. La ESNACIFOR elaborará un acta de esta reunión donde quedarán plasmadas todas las consultas realizadas por los asistentes, a las que el Comité Ejecutivo de la Licitación dará respuesta oficial en fecha posterior a la reunión. Dicha respuesta conteniendo todas las preguntas realizadas durante la reunión será remitida a todos los oferentes que han manifestado interés e inscritos en el Listado Oficial de Participantes y que asistieron a las visitas.

C. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

17.2 Las ofertas a presentarse deberán ser por la totalidad de los lotes. No se aceptarán ofertas parciales.

17.3

Seguros: Previo a la orden de inicio, El Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones, seguros y montos, los que deberá mantener vigentes durante el plazo de ejecución del contrato: Daños a las instalaciones objeto del Contrato: El Contratista presentará y mantendrá en vigor los Seguros necesarios para garantizar al Contratante y a la Entidad Beneficiaria, la cobertura de los daños que pudieran sufrir las instalaciones por su valor de reposición total durante la ejecución de los trabajos y pruebas. Responsabilidad civil por daños a terceros. El Contratista presentará y mantendrá vigente un seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, personales y materiales, que libere al Contratante y a la Entidad Beneficiaria de cualquier responsabilidad por tal concepto y hasta un límite de Quinientos mil Lempiras (L.500,000.00) por siniestro. A efectos de este seguro, los trabajadores del Contratante y de la Entidad Beneficiaria serán considerados terceros y consecuentemente, los daños que pudieran sufrir ellos o sus pertenencias, serán amparados por el seguro. Responsabilidad patronal: El Seguro de Responsabilidad Civil deberá cubrir también la responsabilidad patronal, para que queden cubiertos los daños que pudieran sufrir los propios operarios del Contratista y los de sus colaboradores en el


Contrato o Subcontratistas, con una cobertura máxima de Quinientos Mil Lempiras (L.500,000.00) por siniestro por sublímite-victima (L.50,000.00 máximo por persona). Condiciones Generales de los Seguros: El Contratista se hace responsable de todos los suministros y trabajos aportados, por lo que dicha Responsabilidad Civil se considerará cruzada, es decir, que se considerará a cada uno de los proveedores, colaboradores o Subcontratistas, como Contratistas separados, teniendo, por consecuencia, todos ellos el carácter de asegurados, librando al Contratante y a la Entidad Beneficiaria Todos los seguros estarán vigentes al iniciarse la prestación de los servicios y se mantendrán vigentes hasta la transmisión de los riesgos al Beneficiario, que se producirá en el momento de la Recepción Final. Al inicio del contrato, El Contratista deberá entregar copia de todas las pólizas al Contratante y a la Entidad Beneficiaria. Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos limitarán las obligaciones y responsabilidades que le correspondan a El Contratista, no siendo por tanto, responsable de los riesgos que no garanticen las pólizas.

18

Gastos de Prestaciones, Seguridad Social y Cargas Tributarias: El Banco no reconocerá ningún monto por concepto de prestaciones o seguridad social. Impuestos: El financiamiento de los bienes y servicios importados al amparo del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España estarán exentos del pago de derechos arancelarios, tributos y/o gravámenes.

19.1 Ajuste de precios: Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ajuste.

20.1 Moneda: Todos los valores monetarios que se utilicen en la propuesta deberán estar reflejados en Lempiras, moneda oficial, de curso legal en la República de Honduras.

21.1 Validez de las Propuestas: Las propuestas deberán permanecer válidas durante un periodo mínimo de ciento veinte (120) días calendario, después de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido.

22.1

Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta: La Garantía requerida en la Cláusula 22 de la Sección II Instrucciones para los Oferentes, deberá ser: original de garantía bancaria, con valor de Novecientos Setenta y Tres Mil Setecientos Noventa Lempiras con 15/100 (L. 973,790.15) a favor del Banco Centroamericano de Integración Económica, con una vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la presentación de las propuestas, de conformidad con el formato incluido en la Sección V. Formularios para la Presentación de la Propuesta. Esta garantía deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o extranjera aceptable por el BCIE. Si la Garantía la emite una institución bancaria extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en Honduras y ser emitida por el banco corresponsal en Honduras.


23.3

Presentación de las Propuestas: Tal como se especifica en la Cláusula 23 de la Sección II. Instrucciones para los Oferentes, los Documentos de Precalificación, la Oferta Técnica y la Oferta Económica, deberán presentarse en tres sobres separados, rotulados y sellados, los tres dentro de un sobre exterior debidamente identificado con el nombre y dirección del oferente y el nombre completo de la licitación. El Oferente deberá presentar un juego original y dos (2) copias impresas del contenido de cada uno de los sobres detallados a continuación. En aquellos casos en que algunos documentos solamente puedan presentarse como copias, éstas deben ser idénticas a los originales y legibles. En el caso de la oferta económica, el oferente presentará adicionalmente al original y las 2 copias impresas requeridas, y una copia en electrónico (CD) conteniendo la lista de cantidades y sus precios unitarios ofertados en formato Excel El contenido de estos sobres deberá estar foliado de forma consecutiva. En caso que una propuesta no cumpla ese requerimiento, el Banco no asumirá responsabilidad alguna en caso de que algún documento se traspapele o pierda.

23.4

La información para presentar la Propuesta y el contenido de cada uno de los tres sobres es la siguiente: a. Sobre No.1 Precalificación del Oferente:

a.1. Formulario de Confirmación de Participación y Presentación de la Propuesta (PREC-1), tal como se requiere en los formularios de la Sección V. Con la entrega y firma de este documento, el oferente certifica y acepta las condiciones establecidas en el Documento de Licitación sus anexos, enmiendas y/o aclaraciones, la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, y no podrá alegar desconocimiento de todo lo establecido en estos documentos

a.2. Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 22 de esta Sección.

a.3. Copia autenticada del testimonio de escritura de constitución de la empresa. En caso de Consorcio, copia de escritura de constitución de cada una de las empresas miembros.

a.4. Poder de autorización de representación otorgada al firmante de la oferta: Confirmación por escrito que autorice al signatario de la Propuesta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Sub.-cláusula 23.2 de la Sección II Instrucciones para los Oferentes; (.)

a.5. En caso de Consorcio, acta notariada o carta de intención de conformar el consorcio. Las Propuestas presentadas por un Consorcio vendrán acompañadas obligatoriamente de un acta o carta de intención de conformar el consorcio, utilizando para ello el Formulario PREC-5 Promesa de Consorcio, el que deberá ser presentado debidamente notariado y firmado por los representantes debidamente autorizados de las empresas en el consorcio, la que deberá indicar el porcentaje de participación que cada uno de los miembros tendrá en el Consorcio, deberá indicarse obligatoriamente además cuál de las empresas miembros del consorcio será la líder del


mismo. En caso de ser un Consorcio el adjudicado con el Contrato, el documento de conformación del Consorcio deberá formalizarse legalmente en un término no mayor de 30 días a partir de la fecha de adjudicación.

a.6. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, de quien suscribe la oferta.

a.7. Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) o copia del Código de Identificación fiscal.

a.8. Referencias bancarias emitidas por la institución bancaria que utiliza la empresa. En caso de consorcio, para cada una de las empresas en el consorcio.

a.9. Formularios PREC-4a Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios. En caso de consorcio un formulario PREC-4a para cada uno de los miembros del consorcio.

a.10. Estados financieros auditados para los años (2012, 2013 y 2014). En caso de consorcio, Estados Financieros auditados de cada una de las empresas miembros.

a.11. En caso de ser una ONG, aval de la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España o aval de la Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras.

a.12. Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en interdicción judicial.

a.13. Copia del comprobante de asistencia a la visita obligatoria a los sitios del proyecto, emitido por la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR)

a.14. Declaración jurada ante notario público de que no existen conflictos de interés y No haber sido declarado inelegible por el Banco.

a.15. Copia del correo comprobante de inscripción en la licitación expedido por el BCIE.

a.16. Formulario PREC-2 para evidenciar el Volumen de Trabajos Contratados. En caso de consorcio un Formulario por cada una de las empresas miembros.

a.17. Formulario PREC-3 para evidenciar cumplimiento con el Patrimonio neto requerido. En caso de consorcio un formulario por cada una de las empresas miembro.

a.18. Formulario PREC-4b y Formulario 8 Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u Oferentes. En caso de consorcio un formulario por cada una de las empresas miembro

a.19. Formulario PREC-6: Certificación Bancaria de Disponibilidad de Línea de Crédito (emitida con fecha posterior a la publicación del aviso de licitación)

En el contenido del Sobre No. 1, no se deberá hacer referencia alguna a la Oferta Técnica ni a la Oferta Económica.

b. Sobre No. 2 Oferta Técnica: Por tratarse de un proyecto “llave en mano” que incluye la solución técnica del proyecto, sin mencionar precios, en la que el oferente debe incluir todos los componentes del proyecto (Construcción de


infraestructura Social, Equipamiento, Capacitación y Transferencia de Tecnologías) e incluirá en su propuesta técnica: b.1. Carta de presentación de la Oferta Técnica utilizando para ello el Formulario

TEC-1. b.2. Enfoque técnico y metodología propuesta:

El Oferente deberá presentar una Propuesta, en la que explique su comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, lógica de la intervención integral, y metodología que se propone adoptar para llevar a cabo las actividades y obtener los productos esperados y la secuencia de consecución de los mismos. El oferente debe resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto. En particular el oferente deberá describir los procedimientos constructivos con los que ejecutará las diferentes obras requeridas de conformidad con los planos y las especificaciones técnicas para la infraestructura; los posibles problemas técnicos y logísticos y posibles soluciones a adoptar, así como la asignación de recursos para tales métodos o soluciones. Asimismo el Oferente debe indicar como tiene previsto proveer el equipamiento requerido (importación, compra local y/o fabricación); en el caso de los equipos comprados localmente o importados deberá incluir los catálogos a fin verificar el cumplimiento de dicho equipamiento con las especificaciones técnicas requeridas, sin incluir precios. La propuesta debe incluir además una propuesta de Plan de Capacitación y de Transferencias de Tecnologías, de conformidad con las indicaciones brindadas en la Sección X de este documento.

b.3. Planes descriptivos del trabajo y cronogramas: El Oferente deberá presentar un plan descriptivo de trabajo para la ejecución del proyecto, que incluya un cronograma con las fechas estimadas de iniciación y terminación de las actividades, incluyendo los resultados a entregar. Adicionalmente se presentará un Cronograma global para todo el proyecto y un cronograma por cada Componente del proyecto: infraestructura, equipamiento, capacitación y transferencias- (utilizando el Formulario TEC-7) en las que se describa la secuencia lógica de las tareas, proponer las principales tareas del trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas y las fechas de entrega de los productos. El Plan de trabajo propuesto debe ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una comprensión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. El Plan de trabajo podrá presentarse en Project (Diagrama de Gantt).

b.4. Profesionales propuestos y asignación de funciones. El personal propuesto para cada una de las tareas y su asignación de tiempo, la estructura y composición de su equipo de profesionales. Deberá detallar las actividades principales del trabajo del personal clave responsable (tanto extranjero como nacional), utilizando para ello el Formulario TEC-2.


b.5. Evidenciar la experiencia Profesional del personal propuesto, utilizando el Formulario TEC- 3.

b.6. Hojas de vida de cada uno de los profesionales propuestos utilizando para ello el Formulario TEC-4 e incluyendo las copias de los títulos académicos obtenidos a fin de acreditar la formación académica.

b.7. Documentación que evidencie la experiencia general requerida del oferente, de conformidad con los requerimientos en el Formularios TEC-5. El formulario deberá estar acompañado de las copias de certificaciones, actas de aceptación o referencias emitidas por los clientes para acreditar experiencia específica.

b.8. Para cada por cada uno de los proyectos referenciados como evidencia de la experiencia específica del oferente, se deberá presentar los formularios según corresponda TEC-6A, TEC-6B, TEC-6C y TEC-6D. Cada uno de los formularios deberá estar acompañado de las copias de certificaciones, actas de aceptación o referencias emitidas por los clientes para acreditar experiencia específica.

b.9. Formulario TEC-8 Sub-Contratistas Previstos, para cada uno de los Subcontratistas que el Oferente plantea subcontratar.

El contenido de la Oferta Técnica debe elaborarse considerando los Criterios de Evaluación, los Formularios Estándar, Datos de la Licitación, Términos de Referencia, Estudio Técnico de Ingeniería que contiene las Especificaciones técnicas de Obra, Lista Estimada de Cantidades de Obra y sus Precios Unitarios, Lista de Equipamiento y sus Especificaciones Técnicas, Especificaciones para Capacitación y Especificaciones para Transferencia de Tecnología.

c. Sobre No.3 Oferta Económica: En este sobre se incluirá la oferta económica de las soluciones técnicas presentadas que se consideren aceptables y deberá incluir:

c.1. Carta de Presentación de la Oferta Económica. Formulario ECO-1 c.2. Oferta Económica, Formulario ECO-2. c.3. Lista estimada de cantidades de obra y sus precios unitarios (Sección X) c.4. Listado de equipo y sus especificaciones técnicas. (Sección X) c.5. Detalle de costos del componente de capacitación (Sección X) c.6. Detalle de costos del componente de transferencia de tecnología

La información requerida en esta Licitación, debe ser presentada utilizando los formularios establecidos en la Sección V del presente Documento Base de Licitación, sin modificaciones al formato, y de conformidad con lo requerido en las Secciones:


VI Términos de Referencia, VII Estudios Técnicos VIII Planos, IX Especificaciones Técnicas X Listado de Cantidades y Precios Unitarios (Presupuestos)

23.6

Plazo para la Presentación de Propuestas: El plazo para la preparación y recepción de propuestas es de sesenta días (60) días calendario. Las propuestas deberán recibirse a más tardar el 20 de agosto de 2015, hasta las 16:30 hora de Honduras en la dirección física siguiente: Unidad de Adquisiciones Departamento de Programas Estratégicos y Adquisiciones Banco Centroamericano de Integración Económica Boulevard Suyapa Tegucigalpa, Honduras, C.A El plazo para la recepción de propuestas de la Licitación podrá modificarse en cualquier momento antes de los últimos quince (15) días previos a la finalización de dicho plazo.

23.9 No se permitirá la presentación de propuestas por medio de correo electrónico.

26.1 Ofertas alternativas: No se considerarán ofertas alternativas.

27.1

Apertura de las Propuestas: El acto de apertura de las propuestas recibidas se realizará en el Edificio Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, a las 11:00 a.m. hora de Honduras del día hábil siguiente a la fecha límite de recepción de las propuestas, con el número de propuestas que se reciban, independientemente de que dicho número sea menor que tres.

D. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

30.1

Evaluación y Comparación de propuestas: Al analizar y comparar las propuestas se determinará si las mismas cumplen con los términos y condiciones siguientes: Precalificación: La primera etapa de evaluación consiste en la recepción de Propuestas y apertura de Sobre No.1 para determinar la precalificación de los Oferentes participantes. Los aspectos que se evaluarán en esta etapa, mediante un sistema de Cumple / No cumple, son los siguientes:

1. Capacidad Jurídica para obligarse y contratar. 2. Antecedentes de Contratación. 3. Capacidad financiera.


Las ofertas técnicas y económicas de los oferentes no precalificados serán devueltas sin abrir, una vez se haya realizado la adjudicación al oferente seleccionado.

30.2

Evaluación de la Oferta Técnica: Para la evaluación de la oferta técnica se tomará en cuenta:

1. Experiencia General del Oferente 2. Experiencia específica en ejecución de Proyectos 3. Personal Clave 4. Metodología y Programa de Trabajo

Para la evaluación de la metodología se tomarán en cuenta: La secuencia lógica propuesta (en forma explicativa) para la ejecución en detalle que evidencie su comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, lógica de la intervención integral, y metodología que se propone adoptar para llevar a cabo las actividades y obtener los productos esperados y la secuencia de consecución de los mismos, la forma como el Oferente describe los procedimientos constructivos con los que ejecutará las diferentes obras requeridas para la infraestructura; los posibles problemas técnicos y logísticos y posibles soluciones a adoptar, asignación de recursos, y como tiene previsto proveer el equipamiento requerido y la propuesta de Capacitación. La Evaluación de la Oferta Técnica, tiene un setenta por ciento (70%) de calificación ponderada del total de la evaluación; los Oferentes cuyas Ofertas Técnicas cumplieron los requisitos técnicos obligatorios y alcanzaron una puntuación igual o superior a 70 puntos en esta etapa, pasarán a la tercera etapa de la evaluación. Los criterios específicos se detallan en la sección IV La fórmula para determinar los porcentajes ponderados de la evaluación técnica es la siguiente: PTi= (Suma de los conceptos evaluados 1+2+3+4 del Oferente “i”) x 70% Donde: PTi= Porcentaje Ponderado de la Oferta Técnica “i”.

30.3

Evaluación de la Oferta Económica: La Tercera y última etapa del proceso es la evaluación de la Oferta Económica, la cual representa un porcentaje ponderado del 30% del total evaluado. Los Oferentes deberán cotizar precios separados para cada componente pero presentar oferta por todos los componentes utilizando para ello el Formulario ECO-1 y ECO-2 y completar el formulario de Lista Estimada de cantidades de Obra requerido en la Sección X, Listado de Equipamiento y sus Especificaciones Técnicas de Capacitación y Transferencia de Tecnología. La propuesta de un oferente que no presente oferta para todos los componentes, dará como resultado el rechazo de la misma.


La fórmula para determinar los porcentajes de la evaluación económica es la siguiente: Porcentaje Ponderado de la Oferta Económica “i”: PEi = (Precio más bajo / Precio a evaluar) X 30% Donde el Porcentaje Ponderado es el valor final que obtendrá la Oferta Económica en evaluación. En esta etapa se evaluarán los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más baja la que reciba el porcentaje máximo de asignación en esta etapa, el cual equivale a treinta por ciento (30%). Las demás Ofertas Económicas, recibirán un Puntaje Ponderado inversamente proporcional con base a dicha asignación.

31.1

El método de selección será ponderando la calificación técnica y económica como sigue: Los pesos asignados para la evaluación final de las Ofertas será la siguiente:

(70)%: Oferta Técnica. (30)%: Oferta Económica

La Calificación de la Propuesta será la suma de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: PTPi = PTi +PEi Donde: PTi=Porcentaje Ponderado Oferta Técnica PEi= Porcentaje Ponderado Oferta Económica. PTPi= Porcentaje Total Oferente.

31.2

Completadas las etapas de evaluación, el Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará la adjudicación de la empresa que sea evaluada como la que presentó la “Propuesta más Conveniente”, para ser sometida a la aprobación del Comité Binacional del Programa. Se entenderá como la ¨Propuesta más Conveniente¨ aquella que:

i. Se ajuste sustancialmente al Documento Base de la Licitación, ii. Haya sido evaluada como la más conveniente, es decir que esté precalificada,

esté habilitada técnicamente (con una calificación entre 70 y 100 puntos), que presente una oferta económica enmarcada estrictamente en el presupuesto máximo definido para la ejecución del proyecto monto al que el oferente deberá apegarse y ajustarse para cumplir con el contrato que al efecto se firme; y

iii. Que al realizar la suma de las calificaciones ponderadas, de conformidad a la fórmula establecida en este Documento Base de licitación, alcance el mayor puntaje de calificación.


32.1

Subcontrataciones: De conformidad con lo establecido en la Cláusula 32.1 de la Sección II Instrucciones a los Oferentes de este documento, los Oferentes pueden realizar la sub-contratación de expertos para uno o más cargos del personal a proponer, que les permitan facilitar la ejecución de las actividades, siempre que se cumpla con los requerimientos establecidos para los mismos en los Criterios de Evaluación en la Sección IV y en las especificaciones técnicas. A tal efecto los oferentes deberán indicar en la propuesta, utilizando el Formulario TEC-8, para cuáles cargos proponen hacer las subcontrataciones. Sin embargo, en el caso de que el Oferente planee subcontratar empresas para la realización de cierta parte de los servicios, la experiencia y recursos financieros de las empresas subcontratistas no podrán agregarse a los del Oferente para efectos de la evaluación de su propuesta.

33.2

Aclaración sobre Propuestas: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 34 de la Sección II de Instrucciones para los Oferentes, el Comité Ejecutivo de la Licitación podrá a su discreción solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su propuesta. El plazo para responder a la solicitud de aclaración o información del Comité Ejecutivo para la Licitación será de tres (3) días hábiles a partir del recibo de dichas solicitudes.

35.5 (b)

A continuación se resumen los criterios y sistema de puntos a aplicarse en la evaluación de las ofertas técnicas:

CRITERIOS TÉCNICOS Máximo Puntos

1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 35 1.1.Experiencia general en actividades similares 12

1.1.1 Experiencia al menos 5 años en construcción de obras civiles 2

1.1.2 Haber ejecutado al menos 3 proyectos en los que se contempla la dotación de equipos y materiales con montos mayores de veinte millones de Lempiras (20,000,000.00) cada uno en este concepto

5

1.1.2. Haber ejecutado al menos 3 proyectos en los que se incluyen componentes de capacitación y/o transferencia de tecnología de dos millones de Lempiras (2,000,000.00) cada uno en este concepto.

5

1.2.Experiencia especifica en actividades similares 23 1.2.1. Haber realizado en los últimos 10 años por lo mínimo 2 proyectos que incluya la remodelación de espacios para laboratorios analíticos

5

1.2.2. Haber realizado en los últimos 10 años por lo mínimo 2 proyectos que incluya la instalación de equipos de laboratorios analíticos.

5


Haber realizado en los últimos 10 años por lo mínimo 2 proyectos que incluya el entrenamiento en operación y mantenimiento de equipos de laboratorios analíticos

4

Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan capacitación certificada a formadores para el área de energía biomásica 3

Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan la elaboración de programas didáctico-pedagógicos en el área de energía biomásica.

3

Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan capacitación y transferencia en el área de energía biomásica 3

2. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

Personal Clave para la ejecución del proyecto. 35 4. METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Metodología, Programa de Trabajo y Cronograma, La Institución Ejecutora presentará un plan de trabajo, con su respectivo cronograma, que cumple con las expectativas del proyecto. (Para los Cuatro Componentes)

30

El Puntaje mínimo requerido para calificar técnicamente debe ser mayor o igual a setenta (70) puntos. Las Propuestas que tengan una calificación en su Oferta Técnica por debajo de ese puntaje, no serán consideradas para la evaluación de la Oferta Económica y serán devueltas al Oferente sin abrir una vez se haya adjudicado el contrato al oferente que resulte seleccionado.

41.1

Protestas y/o Reclamaciones: De conformidad con lo establecido en la Cláusula 42.1 de la Sección II de Instrucciones para los Oferentes, los Oferentes podrán presentar protestas o reclamaciones durante el proceso de Licitación. El Comité Ejecutivo de la Licitación será el encargado de atender las protestas formuladas. La presentación de protestas a los resultados de la evaluación, en cada una de las etapas del proceso una vez que estos sean comunicados a los Oferentes participantes, podrá realizarse diez (10) días después de la notificación de dichos resultados. Las protestas deberán presentarse por escrito y ser firmadas por la misma persona que suscribe la propuesta a nombre del oferente.

44.1

Notificación de la Adjudicación: Habiéndose resuelto cualquier reclamo o protesta presentada por los oferentes no seleccionados y una vez aprobada por el Comité Binacional la recomendación de Adjudicación, el Banco notificará de la adjudicación al oferente seleccionado y remitirá para su revisión y comentarios el borrador del contrato a fin de iniciar la negociación de los términos del mismo.


45.1

Negociaciones: El Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará se proceda a iniciar con el Oferente que haya presentado la propuesta más conveniente, la revisión de la oferta técnica, en lo relacionado con la organización y dotación de personal propuestos y las sugerencias formuladas por el Oferente para mejorar los términos de referencia, en el caso de haber sugerencias. De no lograrse acuerdo satisfactorio con el mismo, se procederá a negociar con el oferente que ocupe el segundo lugar y así sucesivamente hasta que se logre un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Las negociaciones del contrato serán definidas por el BCIE de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 46.1 de la Sección II del presente Documento Base de Licitación y se realizarán vía correo electrónico y vía teléfono, una vez sea adjudicado el oferente y a conveniencia del Banco.

E. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Con el propósito de agilizar el proceso de contratación una vez seleccionado el oferente adjudicatario, se recomienda a los oferentes previo a la presentación de sus propuestas, examinar cuidadosamente los requerimientos y condiciones del BCIE establecidos en la Sección XI Formato de Contrato de este documento.

46.1

Aspectos Generales de las Garantías: Las Garantías que presente El Contratista deberán ser garantías a la vista, emitidas a favor del BCIE, incondicionales e irrevocables, de realización automática o a único requerimiento del Banco mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de exclusión que permita al BCIE hacer efectiva la garantía. Las garantías serán emitidas por una institución bancaria nacional o extranjera aceptable por el Banco. Si las Garantías las emite una institución bancaria extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en Honduras

47.1

Garantía de Anticipo: Una vez firmado el contrato, y previo al trámite de desembolso del anticipo, cuando dicho pago se haya acordado, el Contratista adjudicado deberá presentar al BCIE una Garantía de Anticipo por el valor del 100% del monto del anticipo. La misma deberá tener una vigencia de doce (12) meses calendario y su valor podrá, a solicitud del Contratista, disminuir gradualmente de forma proporcional a la facturación presentada, respondiendo a los informes presentados para ello, en cumplimiento del Cronograma de Ejecución. Esta garantía deberá estar conforme al formulario ECO-5

48.1

Garantía de Ejecución o Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez adjudicado el contrato, El Contratista deberá presentar al BCIE, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, una Garantía de Ejecución por el valor del 10% del monto contratado. La misma deberá tener una vigencia igual al plazo del contrato (12 meses) más 60 días después de haberse ejecutado el mismo. Esta garantía deberá estar conforme al formulario ECO-4


49.1

Garantía de Calidad de Obra: En un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días, después de la emisión del certificado de finiquito por parte de la Entidad Beneficiaria, El Contratista deberá presentar al BCIE la Garantía de Calidad de obra, la cual deberá estar vigente como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas éstas. La cuantía de esta garantía será del 10% del monto total del contrato y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado.

50.2

Forma de Pago: Una vez firmado el contrato, los pagos correspondientes serán efectuados por el Contratante al Contratista en la cuenta en Lempiras en el sistema financiero nacional, que el Contratista deberá designar, en la que serán acreditados los desembolsos provenientes del Fondo Honduras-España. Los pagos serán realizados en períodos bimensuales de la siguiente manera: Anticipo: Infraestructura, capacitación y transferencia: 30% del total del valor para infraestructura, Capacitación y Transferencia. Equipo y materiales: 50% del valor de los equipos y materiales especificados por laboratorio en el presupuesto. El valor total por concepto de anticipo, se hará efectivo contra la presentación de la Garantía de Anticipo por parte del Contratista, la cual debe cubrir el 100% del mismo. El monto del anticipo será descontado gradualmente y de manera proporcional en los siguientes desembolsos realizados al Contratista. PAGOS POR AVANCES Infraestructura, capacitación y transferencia: Se pagará el 70% restante a prorrata de la ejecución de las obras y/o servicios, contra presentación de certificaciones de obra bimensuales, acorde con el cronograma de hitos y aportaciones, y a los avances reportados mediante los informes periódicos y dentro de los treinta días siguientes a la presentación de los documentos siguientes:

• Factura comercial de la estimación de obra y/o servicios ejecutados (original y dos copias)

• Estimación de obra y/o servicios del Contratista con el informe bimensual, autorizados por el la ESNACIFOR (original y dos copias)

Para el pago de la primera estimación, deberá evidenciarse el haber colocado los rótulos (vallas de identificación) de la fuente de financiamiento en el sitio del Proyecto, de conformidad con el Manual de Visibilidad del Programa. Equipo y materiales: Un 35% que se pagará a prorrata de los embarques totales (aceptándose embarques parciales) y dentro de los treinta días siguientes a la presentación de los documentos siguientes (Cuando apliquen):

a) Factura comercial (original y dos copias). b) Lista de empaque o packinglist (original y dos copias).


c) Conocimiento de embarque (original y dos copias). d) Certificado de seguro por el 100% (original y dos copias). e) Certificado de origen (original y dos copias).

El pago final del 15% restante correspondiente al Equipamiento y Materiales, se cancelará respectivamente hasta que el equipo haya sido suministrado, instalado, probado, en operación y recibido a satisfacción por el Contratante así como la recepción a satisfacción de los materiales. Para tales efectos, el Contratante expedirá al Contratista el Acta de Instalación y prueba de los equipos y recepción de materiales.

Consideraciones Especiales: El Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto, deberá considerar como requisito obligatorio tener un Representante Oficial que resida en Honduras durante el plazo de implementación del mismo y deberá contar con las facultades suficientes para tomar las decisiones de carácter técnico y administrativo relacionadas con la ejecución del proyecto. El Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto, deberá contar con el equipo y personal para la ejecución de las obras, para la movilización, montaje e instalación de equipo, para lo cual deberá indicar el listado del equipo del cual es propietario o subcontratará a proveedores. Todo el personal involucrado en la ejecución del proyecto debe tener dominio y ser fluido en el idioma español. Asimismo, toda la documentación que se provea deberá ser en éste mismo idioma. Asimismo, deberá contar con una oficina, en la ciudad de Siguatepeque, con el personal necesario y con facilidades de comunicación donde se pueda contactar al Gerente/Director del Proyecto y al Representante Oficial cuando sea necesario y a los intereses de la ESNACIFOR. También podrá tener una oficina en cualquiera de las ciudades gemelas del Municipio del Distrito Central Tegucigalpa o Comayagüela, Honduras. A tal efecto el oferente contará con el tiempo necesario de acuerdo a la legislación hondureña vigente, para realizar su trámite de registro en Honduras y este tiempo no se considerará incluido dentro del tiempo de ejecución del proyecto. Dado que los pagos se realizarán en Lempiras, moneda de curso legal en la República de Honduras, el oferente deberá designar una cuenta en el sistema financiero hondureño para realizar los desembolsos durante la ejecución del proyecto.


SECCIÓN IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN De conformidad a lo dispuesto la sección III Datos de la Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación evaluará las propuestas considerando las siguientes etapas: Primera etapa, se evaluará la precalificación de los oferentes. El oferente que sea precalificado pasará a la etapa siguiente. Todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta etapa. Segunda etapa, se evaluará la Oferta Técnica del oferente, su experiencia y el equipo de trabajo propuesto para llevar a cabo los servicios. Solamente los oferentes que obtengan un mínimo de setenta (70) puntos en esta etapa, pasarán a la tercera etapa de evaluación. El porcentaje ponderado máximo que se puede obtener en esta etapa será de 70 por ciento. Todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta etapa. Tercera etapa, consiste en la evaluación de la Oferta Económica. En esta etapa se estarán evaluando los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más baja la que reciba el porcentaje ponderado máximo de asignación en esta etapa, el cual equivale a (30) puntos. Las demás Ofertas Económicas, recibirán un puntaje ponderado inversamente proporcional con base a dicha asignación. La suma de estos dos puntajes ponderados (técnico y económico), dará como resultado la calificación final obtenida por el oferente. Todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta etapa.

PRIMERA ETAPA. PRECALIFICACIÓN

El Oferente presentará, incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su precalificación, de conformidad a lo establecido en la Cláusula 3 para participar en este proceso de licitación. Los documentos que debe presentar el Oferente para ser precalificado se definen a continuación:

CRITERIOS DE SELECCIÓN CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PRESENTADA

Capacidad para obligarse y contratar. Sí o No

1. Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta debidamente firmada por el Oferente, o por el representante legal de la Empresa. (Formulario PREC 1), acompañado del original de la Garantía Bancaria de mantenimiento de oferta, de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 22 de las secciones II y III. (Documentos no subsanables)

2. Copia autenticada del testimonio de escritura de constitución de la empresa, debidamente inscrita en el Registro Público competente. En caso de consorcio cada empresa deberá cumplir el requisito. (puede ser objeto de subsanación la no presentación de la auténtica o apostilla, no así la no presentación de la escritura)

Sección IV: Criterios de Evaluación - 60 -

CRITERIOS DE SELECCIÓN CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PRESENTADA 3. Poder de autorización de representación, otorgada a la

persona que suscribe la oferta, debidamente autenticado o apostillado. (puede ser objeto de subsanación la no presentación de la auténtica o apostilla, no así la no presentación del poder)

4. Las Propuestas presentadas por un Consorcio vendrán acompañadas obligatoriamente de un acta notariada o carta notariada de intención de conformar el consorcio, utilizando para ello el Formulario PREC-5 Promesa de Consorcio, el que deberá ser presentado firmado por los representante debidamente autorizados de las empresas en el consorcio, la que deberá indicar el porcentaje de participación que cada uno de los miembros tendrá en el Consorcio y deberá indicarse obligatoriamente además, cuál de las empresas miembros del consorcio será la líder del mismo. (Documentos no subsanables)

En caso de ser un Consorcio el adjudicado con el Contrato, el documento legal de conformación del Consorcio deberá formalizarse legalmente en un término no mayor de 30 días a partir de la fecha de adjudicación.

5. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, de quien suscribe la oferta, debidamente autenticada o apostillada (Documento subsanable)

6. Copia del RTN o documento equivalente de identificación de contribuyente de su empresa, o bien copia del Código de Identificación fiscal. (Documento subsanable)

7. Formulario de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios, debidamente llenado y firmado (PREC-4b respectivamente, incluyendo el formulario 8 anexo al PREC-4b). En caso de consorcio cada parte deberá cumplir el requisito. (Documento no subsanable)

8. Referencias bancarias, las que deberán ser emitidas por el banco que utiliza su empresa. En caso de consorcio, por cada empresa miembro del consorcio. (Documento subsanable)

No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.

Sí o No

Formulario PREC – 4a debidamente firmado y Estados financieros auditados de los últimos 3 años (2012, 2013 y 2014) (El Formulario PREC-4a adjunto al mismo, no son subsanables; puede permitirse la subsanación de estados financieros que hubiesen sido presentados incompletos).

No encontrarse en interdicción judicial. Sí o No

Carta de Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en interdicción judicial (PREC-4a). (Documento no subsanable)


CRITERIOS DE SELECCIÓN CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PRESENTADA

En el caso que el oferente sea una ONG, se requiere acreditar facultades para ejecutar proyectos en el marco del Programa.

Sí o No

Aval de la Oficina Técnica de Cooperación de la embajada de España en Honduras (caso ONG’s españolas) ó Aval de la Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras (caso ONG’s hondureñas). (Documento no subsanable)

Período de funcionamiento de la Institución de 5 años o más

Si o No

Copia autenticada del testimonio de Escritura de constitución de la empresa, debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de consorcio cada empresa deberá cumplir el requisito. (Documento no subsanable)

Participación en la visita de campo para Brindar Información técnica General del Proyecto.

Si o No

Copia del comprobante de asistencia a la visita obligatoria a los sitios del proyecto, emitido por la ESNACIFOR. (Documento subsanable) En caso de presentarse en consorcio, al menos uno de los miembros debidamente acreditado del consorcio, debe asistir a la visita y a la reunión previa en representación del Consorcio. El no haber asistido a la visita obligatoria a los sitios del proyecto, dará como resultado el rechazo de la Propuesta presentada.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PRESENTADA Entidad Única Consorcio

No existen conflictos de interés de acuerdo a lo descrito en la Cláusula 7 de las Instrucciones a los Oferentes.

Debe cumplir el requisito

Cada parte en el consorcio debe cumplir el requisito

Declaración jurada ante notario público (Documento no subsanable)

Registro de Participación en la Licitación


El Consorcio como tal debe cumplir el requisito, a menos que dos o más empresas luego de manifestar individualmente su interés en participar en el proceso y estar registradas, previo a la presentación de la propuesta decidan consorciarse, en cuyo caso, cada una de las empresas miembros en el consorcio, deben presentar su certificación de registro.

Copia del correo comprobante de inscripción en la licitación expedido por el BCIE (Documento subsanable)


Factor

1.2 Antecedentes de contratación Criterios Documentación

requerida Requisito Solicitante Entidad única Consorcio

Antecedentes de contratación

Volumen Anual de Trabajos Contratados por el oferente.

El oferente deberá evidenciar, en los montos de facturación reportados, contar con al menos tres anuales (o de periodos de 12 meses consecutivos) que alcancen individualmente un monto igual o mayor a US$ 1,498,392.26.

El período a partir del cual se pueden considerar validas estas facturaciones será a partir de abril del 2005.


El Consorcio como tal debe cumplir totalmente el requisito, es decir, la suma de las cifras presentadas por cada consorciado, que deben cumplir individualmente lo indicado a continuación, debe alcanzar el importe mínimo indicado para este requisito.

(El líder debe cumplir como mínimo con un 40% del requisito es decir con tres proyectos con un monto igual o mayor a US$ 599,356.90 y el resto de los miembros del Consorcio debe cumplir con al menos el 25% del requisito, es decir con tres proyectos con un monto igual o mayor a US$ 374,598.07

Formulario

PREC-2 (Documento no

subsanable)

Se utilizó la tasa de cambio del Banco Central de Honduras (venta) al 31 de diciembre de 2014 US$=21.6630


1.3 Capacidad Financiera

Factor Criterios

Documentación requerida Requisito Solicitante Entidad única Consorcio

1.3.1.Patrimonio Neto

Patrimonio neto (del año 2014) mayor o igual a US$ 499,464.09 PN = TA – TP

Dónde:

PN = Patrimonio Neto TA = Activo Total TP = Pasivo Total

Debe cumplirlo

El Consorcio como tal debe cumplir totalmente el requisito, es decir, la suma de las cifras presentadas por cada consorciado, que deben cumplir individualmente lo indicado a continuación, debe alcanzar el importe mínimo indicado para este requisito. La empresa líder debe cumplir como mínimo con un 40% del requisito, es decir con un patrimonio de al menos US$ 199,785.64 y el resto de los miembros del Consorcio debe cumplir como mínimo con el 25% del requisito, es decir con un patrimonio neto de al menos US$ 124,866.02

Formulario PREC 3 y estados financieros auditados para los años 2012, 2013 y 2014 (No es subsanable la no presentación del Formulario PREC-3 no es subsanable pero puede permitirse la subsanación de estados financieros que hubiesen sido presentados incompletos)

1.3.2 Capital de Trabajo

Capital de Trabajo (del año 2014) mayor o igual a US$ 499,464.09

Capital de Trabajo=AC - PC

Dónde:

AC = Activo Corriente PC = Pasivo Corriente

Debe cumplirlo

El Consorcio como tal debe cumplir totalmente el requisito, es decir, la suma de las cifras presentadas por cada consorciado, que deben cumplir individualmente lo indicado a continuación, debe alcanzar el importe mínimo indicado para este requisito La empresa líder debe cumplir como mínimo con un 40% del requisito, es decir con Capital de Trabajo de al menos US$ 199,785.64 y el resto de los miembros del Consorcio debe cumplir como mínimo con el 25% del requisito, es decir con un patrimonio neto de al menos US$ 124,866.02

Formulario PREC 3 y estados financieros auditados para los años 2012, 2013 y 2014 (No es subsanable la no presentación del Formulario PREC-3 no es subsanable pero puede permitirse la subsanación de estados financieros que hubiesen sido presentados incompletos)



Factor

Criterios

Documentación requerida Requisito Oferente

Entidad única Consorcio

1.3.3. Historial de resultados financieros

El Contratista deberá cumplir con los siguientes coeficientes:

Coeficiente de Liquidez promedio del último año = Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ 0.90


El líder del Consorcio debe cumplir este requisito

Estados financieros del último ejercicio auditado

Coeficiente de Endeudamiento promedio de los últimos tres años = Pasivo Total / Activo total ≤ 0.90 En caso de que la empresa no cumpla con el coeficiente anterior, se aplicará el siguiente: Deuda neta financiera/Resultado de Explotación ≤ 5 en el último ejercicio auditado


El líder del Consorcio debe cumplir este requisito

Estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios



Factor

Criterios

Documentación requerida Requisito Oferente

Entidad única Consorcio

Activos líquidos libres de otros compromisos por al menos el valor del contrato, que se evaluaran de la siguiente manera: Activos líquidos (último ejercicio auditado) =Activo corriente – Pasivo corriente En caso de que los activos líquidos sean inferiores al valor del contrato, el Oferente deberá presentar como parte de su propuesta el complemento de dicho valor mediante un Original de certificación bancaria, en la que el Banco emisor certifique que existe a favor del Oferente una línea de crédito disponible y libre de todo compromiso, emitida en fecha posterior a la publicación del aviso de licitación.


El líder del Consorcio debe

cumplir este requisito

Estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios

Nota: Todas las empresas integrantes del consorcio deben presentar sus estados financieros auditados como parte de la propuesta.


1.4 Declaración Jurada para Prevención de Lavado de Activos. En cumplimiento a la Política de Prevención de Lavado de Activos del BCIE, el oferente deberá llenar el formulario (PREC-4a y PREC-4b con el formulario 8 anexo) “Carta y formulario de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u Oferentes”. Esta información será verificada por el BCIE, previo a recomendar la adjudicación del contrato. En caso de encontrarse hallazgos que impidan la adjudicación del Contrato al Oferente que haya presentado la oferta más conveniente, se procederá a realizar esta misma verificación al oferente que se encuentre en segundo lugar de elegibilidad. La información aquí proporcionada conforma las bases para determinar la precalificación del oferente, por tanto el mismo debe asegurarse que el sobre con este contenido sea rotulado e independiente de los sobres conteniendo las Ofertas Técnica y Económica.

El no cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de precalificación, dará lugar a que la propuesta del oferente sea rechazada y no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Técnica.

SEGUNDA ETAPA. EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA Evaluación de la medida en que la Oferta Técnica se ajusta a los requisitos, con detalles suficientes para demostrar que la Oferta Técnica cumple adecuadamente los requisitos de la obra y/o bien a adquirir y el plazo para completarla. Estos criterios estarán directamente relacionados con los Términos de Referencia del Proyecto y sus anexos. A cada uno de los criterios de evaluación se le asigna un puntaje específico de conformidad a lo establecido en la Sección III Datos de la Licitación. Para estos aspectos sujetos a puntaje, la no presentación de la documentación requerida en la que se pueda verificar el cumplimiento con los requerimientos en los mismos, constituye un aspecto no subsanable. I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas técnicas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios, para determinar que se ajusta adecuadamente con los requisitos del proyecto. 1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (35 Puntos)

En el caso de presentarse como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del consorcio, deben cumplir los siguientes requisitos:

1.1. Experiencia General Requerida de parte del Contratista (12 puntos) Utilizando el Formulario TEC-5 de la Sección V Formularios, se requiere que el oferente liste su experiencia en proyectos, de acuerdo al detalle de criterios siguiente:


Criterios de Evaluación Puntaje máximo

Experiencia de al menos 5 años en construcción de obras civiles. 2

Haber ejecutado al menos 3 proyectos en los que se contempla la dotación de equipos y materiales con montos mayores de veinte millones de Lempiras (L. 20,000,000.00) cada uno en este concepto.

5

Haber ejecutado al menos 3 proyectos en los que se incluyen componentes de capacitación y/o transferencia de tecnología con montos de al menos dos millones de Lempiras (L. 2,000,000.00) cada uno en este concepto.

5

Estos proyectos deberán venir respaldados por las correspondientes actas de recepción, constancias, finiquitos o cartas a entera satisfacción, emitidas por los clientes en los que acrediten haber recibido los servicios a entera satisfacción.

1.2. Experiencia Específica Requerida de parte del Oferente (máximo 23 puntos): Utilizando

los Formularios TEC-6A, TEC-6B, TEC-6C y TEC-6D de la Sección V Formularios, se requiere que el Oferente liste los proyectos que haya realizado que integren la experiencia específica requerida de acuerdo al detalle de criterios señalados en el siguiente cuadro.

Criterios de Evaluación Puntaje

máximo Haber realizado en los últimos 10 años por lo mínimo 2 proyectos

que incluyan la remodelación de espacios para laboratorios analíticos

5

Haber realizado en los últimos 10 años por lo mínimo 2 proyectos que incluyan la dotación e instalación de equipos de laboratorios analíticos

5

Haber realizado en los últimos 10 años por lo mínimo 2 proyectos que incluyan el entrenamiento en operación y mantenimiento de equipos de laboratorios analíticos

4

Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan capacitación certificada a formadores para el área de energía biomásica

3

Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan la preparación y elaboración de programas didáctico-pedagógicos en el área de energía biomásica.

3

Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan capacitación y transferencia en el área de energía biomásica

3

Estos proyectos deberán venir respaldados por las correspondientes actas de recepción, constancias, finiquitos o cartas a entera satisfacción, emitidas por los clientes en los que acrediten haber recibido los servicios a entera satisfacción.


2. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA (30 Puntos)

2.1. Enfoque Técnico y Metodología (30 Puntos)

El Oferente deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo a realizar, enfoque de los servicios, la lógica de la intervención integral, y la metodología para llevar a cabo las actividades y obtener los productos esperados, y la secuencia de consecución de los mismos. Deberá explicar el enfoque técnico que adoptará, explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto.

En particular, el Oferente deberá describir los procedimientos constructivos con los que ejecutará las diferentes obras requeridas, de conformidad con los planos y las Especificaciones Técnicas para la Infraestructura; los posibles problemas técnicos y logísticos, las posibles soluciones a adoptar y la asignación de recursos para tales métodos o soluciones.

Asimismo, el Oferente deberá indicar como tiene previsto proveer el equipamiento requerido (importación, compra local y/o fabricación); en el caso del equipamiento adquirido mediante compra local o importado, el oferente deberá incluir los catálogos de los mismos a fin de verificar el cumplimiento con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo estipulado en la Sección IX Listado de Equipo y Especificaciones Técnicas del presente documento.

El Oferente deberá presentar una propuesta de Plan de capacitación de conformidad con los requerimientos presentados en la Sección X. Capacitación, del presente documento. El Oferente deberá presentar una Propuesta que cuente con una metodología, un programa narrativo de trabajo y un cronograma de actividades, con ruta crítica, que cumpla con los criterios, especificaciones y requisitos establecidos en estos términos de referencia. Estos elementos serán evaluados tomando en cuenta la secuencia lógica propuesta en detalle para la ejecución del proyecto (en forma explicativa). Deberán presentarse un juego de “Metodología y Programa de Trabajo con su Cronograma de Actividades que represente su Ruta Crítica” para cada componente:

• Infraestructura: Se evaluará hasta con 7 puntos.

• Equipamiento: Se evaluará hasta con 10 puntos.

• Capacitación: Se evaluará hasta con 8 puntos.

• Transferencia: Se evaluará hasta con 5 puntos. Se deberán plantear los procedimientos constructivos, describiendo cómo se ejecutarán las diferentes remodelaciones de los espacios de los laboratorios requeridas en los planos y la lista estimada de cantidades de obra. Debe indicarse como se pretende realizar la adquisición, instalación y prueba del equipo y maquinaria y de igual manera, deberá plantearse el proceso de capacitación del personal que estará a cargo de la administración y operación de los laboratorios, y del programa dendroenergético. Deberá plantear la metodología a seguir para el componente de Transferencia de manera que se visualice la forma en que se lograrán los resultados. La propuesta debe contener la totalidad del equipamiento requerido en el Anexo denominado “Lista del Equipamiento de conformidad con las


Especificaciones Técnicas”. Asimismo, deberá presentar los catálogos del equipo, material, mobiliario y otros a adquirir donde se detallen las especificaciones técnicas que cumplan los requerimientos para el Equipamiento del presente documento. Se deberán tener en cuenta los posibles problemas técnicos y logísticos, las posibles soluciones a adoptar y la asignación de recursos para tales métodos o soluciones. El Cronograma de Actividades y su Ruta Crítica deben estar vinculados al programa de trabajo y de acuerdo a la metodología de ejecución. Se deberán indicar los tiempos lógicos y secuenciales de ejecución. Se tienen que indicar las fechas estimadas de iniciación y terminación de las actividades (en forma relativa), incluyendo los resultados a entregar y actividades específicas en el campo o en cualquier otro lugar, tales como reuniones para recibir instrucciones o para revisiones, cronograma de desembolsos por actividades, equipo y materiales, mano de obra etc. sin indicación de precios. Los criterios a evaluar de los oferentes incluirán:

1) Capacidad técnica para la ejecución de este tipo de proyectos 2) Capacidad Operativa para la ejecución de este tipo de proyectos 3) Cuenta con experiencia en operación y prestación de servicios de laboratorios similares a

los incluidos en esta propuesta. 4) Cuenta con personal capacitado con experiencia en el manejo y operación de laboratorios

similares a los incluidos en esta propuesta. 5) Cuenta con respaldo económico de entidad permanente que asegure la garantía requerida

de mantenimiento y asesoramiento a los laboratorios a fortalecer 6) Cuenta con una plataforma virtual operativa para brindar capacitaciones virtuales 7) Tiene especialistas para el asesoramiento y capacitación en las cuatro líneas de

investigación propuestas a impulsar por ESNACIFOR. 8) Cuenta con un centro de capacitación acreditado para capacitaciones en energía

renovable incluyendo la dendroenergía El Oferente deberá presentar un plan descriptivo de trabajo para la ejecución del proyecto, que incluya un cronograma (utilizando el Formulario TEC-7) con las fechas estimadas de iniciación y terminación de las actividades, incluyendo los resultados a entregar. Se desglosará por cada uno de los componentes (construcción, equipamiento, capacitación y transferencia), en los que se describa la secuencia lógica de las tareas, proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas, y las fechas de entrega de los productos. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una comprensión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible.

El Plan de Trabajo podrá presentarse en Project (Diagrama de GANTT). El tiempo de ejecución total propuesto debe ser menor o igual a 12 meses. El Plan Descriptivo de Trabajo y Cronograma deberán responder a los resultados esperados del proyecto en calidad, contenido y tiempo de entrega.

3. PERSONAL CLAVE (máximo 35 puntos)


El oferente deberá proponer el personal clave (para la oficina matriz y para el campo, por separado) para cada una de las tareas y su asignación de tiempo, la estructura y composición de su equipo de profesionales. Deberá detallar las actividades principales del trabajo del personal clave responsable (tanto extranjero como nacional), utilizando para ello el Formulario TEC-2. A continuación se describe el personal clave mínimo requerido para la implementación del proyecto, el cual debe cumplir con la experiencia y conocimientos requeridos en este tipo de proyectos. El Oferente deberá presentar los CV detallados del personal propuesto, utilizando para ello el Formulario TEC-4, donde se reflejen los años de experiencia, tipo de experiencia que permita determinar si el candidato cuenta con los conocimientos y aptitudes necesarias para lo que se requiere. Se deberá prestar especial atención a la sección 12 de este formulario TEC-4. Para acreditar el grado académico requerido, el CV de los miembros del Personal Clave propuesto deben venir acompañados de la copia de su título.

Los oferentes deberán presentar en su propuesta el perfil del personal clave, que deberá tener las capacidades para supervisar y trabajar con equipos multidisciplinarios. El siguiente personal será sujeto a calificación:

Criterios Puntaje máximo

Gerente/Director del Proyecto. Profesional con grado universitario afín en la gestión de proyectos, colegiado*, con experiencia mínima de 5 años en la administración y dirección de proyectos en el área energética y la instalación de equipo de laboratorio, y en la coordinación de equipos de trabajo.

10

Especialista residente. Profesional con grado universitario afín a ingenierías técnicas, colegiado*, con experiencia mínima de 5 años en proyectos que involucren la instalación, operación y mantenimiento de equipos modernos de laboratorios analíticos, y en la supervisión de equipos de trabajo múltiples.

9

Especialista en energías renovables. Profesional con grado universitario afín a ingenierías técnicas, colegiado*, con experiencia mínima de 5 años en elaboración de programas de capacitación y transferencia sobre tecnologías en energía biomásica, y en coordinación de grupos de trabajo.

8

Especialista pedagogo. Profesional con grado universitario afín a las ciencias pedagógicas, colegiado*, con experiencia mínima de 5 años en elaboración de materiales didácticos sobre tecnologías en energía biomásica.

5

Especialista Diseño Gráfico y Reproducción. Profesional técnico en diseño gráfico, con experiencia mínima de 2 años en la elaboración y reproducción de materiales divulgativos.

3


Consideraciones Especiales respecto al Personal Clave: El Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto, deberá considerar como requisito obligatorio tener un Representante Oficial que resida en Honduras durante el plazo de implementación del mismo y deberá contar con las facultades suficientes para tomar las decisiones de carácter técnico y administrativo relacionadas con la ejecución del proyecto. El Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto, deberá contar con el equipo y personal para la ejecución de las obras, para la movilización, montaje e instalación de equipo, para lo cual deberá indicar el listado del equipo del cual es propietario o subcontratará a proveedores. Todo el personal involucrado en la ejecución del proyecto debe tener dominio y ser fluido en el idioma español. Así mismo, toda la documentación que se provea debe ser en éste mismo idioma. Así mismo, deberá contar con una oficina, en la ciudad de Siguatepeque, con el personal necesario y con facilidades de comunicación donde se pueda contactar al Gerente/Director del Proyecto y al Representante Oficial cuando sea necesario y a los intereses de la ESNACIFOR. También podrá tener una oficina en cualquiera de las ciudades gemelas del Municipio del Distrito Central Tegucigalpa o Comayagüela, Honduras. Previo a que la ESNACIFOR emita la orden de inicio, el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá estar habilitada para para comenzar la ejecución del proyecto, de conformidad a la legislación nacional, debiendo estar inscrita (Cuando Aplique) en la Cámara de Comercio Hondureña correspondiente, en el Comité Intercolegial de Registro de Empresas de Ingeniería y Arquitectura (CIRCE), contar con permiso de operación, permiso de construcción y licenciamiento ambiental (Estos dos últimos serán tramitados por la ESNACIFOR). *Respecto al requisito que se refiere a la colegiación profesional obligatoria de algún personal clave (estar colegiado), se aclara que este documento (comprobante de colegiación) se exigirá únicamente a la empresa/consorcio que resulte adjudicatario del proceso, previo a la firma del contrato.


Cuadro para la Evaluación de la Oferta Técnica

CRITERIOS TÉCNICOS DESCRIPCIÓN VALORACIÓN Máximo

Puntos 1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE PUNTOS 1.1.Experiencia general en actividades similares 12

1.1.1 Experiencia al menos 5 años en construcción de obras civiles

La Institución o empresa Ejecutora ha realizado proyectos de obras civiles en los últimos 5 años

Más de 5 años 2 2 5 años 1

menos de 5 años 0 1.1.2 Haber ejecutado al menos 3 proyectos en los que se contempla la dotación de equipos y materiales con montos mayores de veinte millones de Lempiras (20,000,000.00) cada uno en este concepto

La Institución o empresa Ejecutora ha realizado proyectos de montos similares a los de la presente licitación.

6 ó más proyectos: 5

5

4 a 5 proyectos: 4

3 proyectos: 3

0 a 2 proyectos: 0

1.1.2. Haber ejecutado al menos 3 proyectos en los que se incluyen componentes de capacitación y/o transferencia de tecnología de dos millones de Lempiras (2,000,000.00) cada uno en este concepto.

La Institución o empresa Ejecutora ha realizado proyectos de montos similares los de la presente licitación.


5

4 a 5 proyectos: 4 3 proyectos: 3

0 a 2 proyectos: 0

1.2.Experiencia especifica en actividades similares 23 1.2.1. Haber realizado en los últimos 5 años por lo mínimo 2 proyectos que incluya la remodelación de espacios para laboratorios analíticos

La Institución o empresa Ejecutora ha realizado proyectos con trabajos similares a los de la presente licitación.


5 3 a 4 proyectos: 4

2 proyectos: 3

0 proyectos: 0 1.2.2. Haber realizado en los últimos 5 años por lo mínimo 2 proyectos que incluya la

La Institución o empresa Ejecutora ha realizado proyectos con trabajos



2 proyectos: 3

- 73 - Sección IV: Criterios de Evaluación


Puntos instalación de equipos de laboratorios analíticos.

similares a los de la presente licitación. 0 proyectos: 0

Haber realizado en los últimos 5 años por lo mínimo 2 proyectos que incluya el entrenamiento en operación y mantenimiento de equipos de laboratorios analíticos



4

3 a 4 proyectos: 3

2 proyectos: 2

0 proyectos: 0

Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan capacitación certificada a formadores para el área de energía biomásica




3 proyectos: 1

Menos de 3 proyectos: 0 Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan la elaboración de programas didáctico-pedagógicos en el área de energía biomásica.




3 proyectos: 1

Menos de 3 proyectos: 0 Experiencia en al menos 3 proyectos que incluyan capacitación y transferencia en el área de energía biomásica




3 proyectos: 1

Menos de 3 proyectos: 0

2. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 35

2.1. Personal Clave para la ejecución del proyecto.

El equipo de personas clave que ejecutará el proyecto cumple con los requisitos. (La evaluación se realizará utilizando el Cuadro 1.)

Gerente/Director del Proyecto: 10

35

Especialista residente 9 Especialista en energías renovables 8

Especialista pedagogo 5 Especialista Diseño Gráfico y Reproducción 3

4. METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 30

3.1. Metodología, Programa de Trabajo y

El Oferente presentó la metodología, programa de trabajo para cada In

frae

stru

ctur

a. Completo: 7

7 Parcial: 4



Puntos Cronograma, La Institución Ejecutora presentará un plan de trabajo, con su respectivo cronograma, que cumple con las expectativas del proyecto.

componente, con su respectivo cronograma con ruta crítica, que cumple con las expectativas del proyecto, incorporando al menos las actividades mínimas especificadas en los Términos de Referencia.

Deficiente: 0

Equi

pam

ient

o Completo: 10

10 Parcial: 5

Deficiente: 0

Cap

acita

ción

Completo: 8

8 Parcial: 4

Deficiente: 0

Tran

sfer

enci

a Completo: 5

5 Parcial: 3

Deficiente: 0

Cuadro Nº 1 para la Evaluación del Personal Clave de la Institución Ejecutora

Cargo Cantidad Requerida Puntos Puntaje a

Cumplir a) Gerente/Director del Proyecto. 1

10

Profesional que certifique grado universitario afín en la gestión de proyectos, colegiado

Sí: 2

No: 0

Experiencia general en admón. de proyectos

Más de 5 años 3 5 años 2 Menos de 5 años 0

Experiencia demostrable en ejecución de proyectos en el área energética y la instalación de equipo de laboratorio


Experiencia en la coordinación de equipo de trabajo y múltiples contratistas


b) Especialista residente 1 9


Cargo Cantidad Requerida Puntos Puntaje a

Cumplir Profesional con grado universitario afín a ingenierías técnicas, colegiado

Sí: 2 No: 0

Experiencia general en la ejecución de proyectos

8 ó más años: 2 Entre 5 y menos de 8 años 1

Menos de 5 años 0

Experiencia demostrable en ejecución de proyectos que involucren la instalación, operación y mantenimiento de equipos modernos de laboratorios analíticos.


Menos de 5 años 0

Experiencia en la supervisión de equipos de trabajo múltiples


c) Especialista en energías renovables 1

8

Profesional con grado universitario afín a ingenierías técnicas, colegiado

Sí: 2 No: 0

Experiencia general en la ejecución de programas de capacitación


Menos de 5 años 0

Experiencia demostrable en elaboración de programas de capacitación y transferencia sobre tecnologías en energía biomásica.


Menos de 5 años 0 Experiencia en coordinación de equipos de trabajo

5 años o mas 1 Menos de 5 años 0

d) Especialista pedagogo 1

5

Profesional con grado universitario afín a las ciencias pedagógicas, colegiado

Sí: 1 No: 0

Experiencia general en enseñanza 5 años o mas 1 Menos de 5 años 0

Experiencia demostrable en elaboración de materiales didácticos sobre tecnologías en energía biomásica.


Menos de 5 años 0 e) Especialista Diseño Gráfico y

Reproducción 1

Profesional técnico en diseño gráfico Sí: 1

3 No: 0

Experiencia demostrable en elaboración de materiales didácticos sobre tecnologías en energía biomásica.

2 años o más 2

Menos de 2 años 0 TOTAL PUNTOS 35


El 100% de la evaluación técnica es equivalente a un puntaje ponderado del 70% de la evaluación que corresponde a la calificación máxima de la oferta técnica. Las ofertas que obtengan menos de 70/100 puntos no pasarán a la etapa de evaluación de la oferta económica. NOTA: EN ESTA ETAPA DE EVALUACION TECNICA, NO SE DEBERÁN PRESENTAR DATOS RELACIONADOS CON LA OFERTA ECONÓMICA. TOTAL EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA La Evaluación de la Oferta Técnica, tiene un setenta por ciento (70%) de calificación ponderada del total de la evaluación; los Oferentes cuyas Ofertas Técnicas cumplieron los requisitos técnicos obligatorios y alcanzaron una puntuación igual o superior a 70 puntos en esta etapa, pasarán a la tercera etapa de la evaluación. Los criterios específicos se detallan en la sección IV La fórmula para determinar los porcentajes ponderados de la evaluación técnica es la siguiente: PTi= (Suma de los conceptos evaluados 1+2+3+4 del Oferente “i”) x 70% Donde: PTi= Porcentaje Ponderado de la Oferta Técnica “i”. Los puntajes totales serán expresados hasta con dos decimales.

TERCERA ETAPA. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades de Obra y sus Precios Unitarios y Listado de Equipamiento y sus Especificaciones Técnicas, en esta etapa se evalúa la oferta económica de las soluciones técnicas presentadas.

En esta etapa se estarán evaluando los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más baja la que reciba el porcentaje máximo ponderado de asignación en esta etapa el cual equivale a 30 %. Las demás Ofertas Económicas, recibirán un porcentaje inversamente proporcional con base a dicha asignación. Dentro de este apartado las Ofertas Económicas se valorarán de la siguiente forma: Porcentaje Ponderado de la Oferta Económica “i”: PEi = (Precio más bajo / Precio a evaluar) X 30% Donde el Porcentaje Ponderado es el valor final que obtendrá la Oferta Económica en evaluación. En esta etapa se evaluarán los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más baja la que reciba el porcentaje máximo de asignación en esta etapa, el cual equivale a treinta por ciento (30%). Las demás Ofertas Económicas, recibirán un Puntaje Ponderado inversamente proporcional con base a dicha asignación. El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos, en el formulario ECO-1 y ECO- 2 incluido en


la Sección V, Formularios de Licitación y en la Sección VI, Lista Estimada de Cantidades de Obra y sus Precios Unitarios y Listado de Equipamiento y sus Especificaciones Técnicas. La Calificación de la Propuesta de cada Oferente será la suma de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: PTPi = PTi +PEi Donde: PTi=Porcentaje Ponderado Oferta Técnica PEi= Porcentaje Ponderado Oferta Económica. PTPi= Porcentaje Total Oferente.


SECCION V. FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

INDICE

No. Formulario Estándar Precalificación

PREC- 1 Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta PREC- 2 Antecedentes de contratación PREC- 3 Situación Financiera PREC- 4a

Carta de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios

PREC- 4b Formulario de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u Oferentes.

PREC-5 Promesa de Consorcio PREC-6 Certificación Bancaria Disponibilidad Línea de Crédito Oferta Técnica TEC-1 Presentación de la Oferta Técnica TEC- 2 Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones TEC-3 Experiencia profesional del personal propuesto TEC-4 Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto TEC-5 Experiencia General del Oferente en ejecución de proyectos similares. TEC-6A Experiencia Específica en proyectos que integren componentes de

Infraestructura para la Construcción o Remodelación de Espacios para Laboratorios Analíticos.

TEC-6B Experiencia Específica en Ejecución de Proyectos que integren la dotación e instalación de equipo de laboratorios analíticos y entrenamiento en su operación y mantenimiento. .

TEC-6C Experiencia Específica en la en la Transferencia de Tecnología en el Área de energía biomásica.

TEC-7 Cronogramas de Actividades global y por Componente

TEC-8 Formulario de Subcontratistas Previstos

Oferta Económica

ECO-1 Presentación de la Oferta Económica

ECO-2 Oferta Económica (Detalle de Costos)

ECO-3 Modelo de Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta ECO-4 Modelo de Garantía de Ejecución ECO-5 Modelo de Garantía de Anticipo

Sección V: Formularios - 79 -

FORMULARIO PREC-1

Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta Señores Comité Ejecutivo para la Licitación BCIE Estimado Señores: Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la Licitación “(título de los bienes, obras o servicios a suministrar), aceptando todas y cada una de las condiciones y requisitos establecidos en su documento base de licitación, la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y sus Normas para su Aplicación. Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de 120 días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas para la Licitación. A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte adjudicataria de la Licitación y sea contratada. Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo para la Licitación, para determinar, con su único criterio y discreción, la capacidad para la ejecución de los servicios antes mencionados. Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta propuesta y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos. Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. Nombre de la Firma Oferente ______________________ Cargo del Firmante ______________________ Nombre y firma del representante legal _________________


FORMULARIO PREC-2

Antecedentes de contratación

Información a ser completada por el Oferente. En caso de presentarse en consorcio, esta

información debe ser completada por cada uno de los miembros del Consorcio

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]

Datos de la facturación anual Año Monto y Moneda Equivalente en US$

[indicar año]

[indicar monto y moneda] [indicar monto equivalente en US$]

Valor de la facturación anual

Oferente: (indicar nombre completo del oferente) Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) Cargo: (del firmante) Firma:( firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta


FORMULARIO PREC-3

Situación Financiera

Información a ser completada por el Oferente, en caso de consorcio por cada uno de los

miembros del consorcio.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año] Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo] Llamado a licitación No. : [Indicar número de la licitación]

Información financiera en equivalente de US$

Información histórica correspondiente a los __[indicar lo especificado en Sub factor 1.3 Sección IV, en palabras y número s] __(__) años anteriores (equivalente en miles de US$)

Año 1 Año 2 Año 3 Información del Balance

Activo Total (TA)

Pasivo Total (TP)

Patrimonio Neto (PN) = TA – TP

Activo Corriente (AC)

Pasivo Corriente (PC)

Capital de Trabajo (último año) = Activo Corriente (AC) - Pasivo Corriente (PC)

Información tomada del Estado de Resultados

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Coeficiente Anuales Año 1 Año 2 Año 3 Coeficientes Promedio

Coeficiente de Liquidez = Activo Corriente (año n) Pasivo Corriente(año n)

Promedio de los coeficientes de liquidez de los tres años

Coeficiente de Endeudamiento = Pasivo Total (año n) Activo total(año n)

Promedio de los coeficientes de endeudamiento de los tres años

Se adjuntan: Evidencias de que se dispone de activos líquidos libres de otros compromisos que permiten cubrir el monto del proyecto o certificación bancaria original (Formulario PREC-6) en la que el Banco emisor establece la disponibilidad a favor del Oferente, de una línea de crédito libre de todo compromiso y que cubre el monto del proyecto. Copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 1. Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un consorcio.


2. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes autorizados y certificados.

3. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

4. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).


FORMULARIO PREC-4a

Carta de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de

Bienes y/o Servicios

Información a ser completada por el Oferente (en caso de consorcio cada miembro deberá cumplir el requisito)

Señores Presente.-

Ref.: Licitación Pública Internacional Limitada No. (completar) En relación con la Licitación Pública Internacional No. el Oferente que suscribe declara bajo juramento lo siguiente:

a) Tener capacidad jurídica para obligarse y contratar. b) No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación. c) No encontrarse en interdicción judicial, que impida contratar con la República de

Honduras y/o con el BCIE y que siempre ha cumplido a satisfacción sus compromisos y obligaciones con los mismos.

_____ de ________________ del 20__

__________________________ Firma del Representante Legal ______________________

Nombre y Título

__________________________________________________________________________________________ Sección V: Formularios 84

FORMULARIO PREC-4b

Formulario de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u Oferentes

1. Tipo de Operación del BCIE con la Corporación o Empresa Descripción 1.1 Operación que mantiene o mantendrá con el BCIE: 2. Datos de la Contraparte 2.1 Nombre Comercial 2.2 Razón Social de la Entidad 2.3 Número de Identificación Tributaria u otro que aplique 2.4 Domicilio Legal (Dirección) 2.5 Principales Países donde Opera 2.6 Ciudad 2.7 Correo Electrónico de la Entidad 2.8 Número de Teléfono 2.9 Sitio Web de la Empresa 2.10 Nombre y Teléfono de la Persona de Contacto 2.11 Descripción de la Actividad de la Empresa Para la siguiente sección, indique en el espacio provisto si su respuesta a la interrogante es un: SI, NO o N/A. En el caso que no aplique y cuando sea requerido favor colocar la respectiva justificación. 3. Cuestionario de Control sobre la Entidad, Socios, Accionistas, Administradores y/o Empleados Respuesta Justificación 3.1 ¿La actividad que realiza la empresa es regulada o supervisada por alguna autoridad pública? En caso de ser afirmativo, indique el nombre del ente supervisor. 3.2 ¿Las acciones son al portador? 3.3 ¿La sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o empleados ha tenido procesos por delitos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 3.4 ¿Se han realizado investigaciones por irregularidades por parte del estado u organismos internacionales contra la sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 3.5 ¿Desconoce o no realiza la sociedad alguna verificación sobre antecedentes penales de sus socios, directivos, administradores y empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 3.6 ¿Tiene alguno de los directivos de la entidad algún vínculo con personal del BCIE que pudiese generar conflicto de intereses y/o relación de consanguinidad o afinidad? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 3.7 ¿Son frecuentes los cambios en la conformación accionaria o societaria de la empresa durante el período de un año? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 3.8 ¿La empresa carece de registros sobre los cambios en la propiedad del capital? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 4. Cuestionario de Control sobre la Actividad 4.1 ¿Es práctica de la empresa prepagar sus préstamos? En caso de ser afirmativo, especifique los motivos en el espacio de justificación. 4.2 ¿Se realizan inversiones inmobiliarias o financieras no relacionadas con el negocio? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 5. Cuestionario de Control sobre Procedencia de los Fondos 5.1 ¿Se han recibido fondos de terceros para custodia? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 5.2 ¿Se han realizado pagos por cuenta de terceros? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

En las secciones 6 y 7 se incluyen los cuadros de Composición Societaria e Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos, las cuales forman parte integral de la presente Declaración Jurada.

Sección V: Formularios 85

Yo (nombres y apellidos completos) _____________________________________________________________, de número de identidad _______________________________________, en mi carácter de representante legal debidamente acreditado, de la entidad__________________________________________________________________, declaro bajo juramento que la información arriba presentada es verdadera, que he comprendido los alcances de esta declaración con relación al tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual afirmo que las respuestas y los comentarios en ella son completos y exactos. Asimismo, autorizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere necesarias para corroborar lo arriba mencionado con cualquier Sistema de Buró de Crédito, Central de Riesgo o base de datos que el BCIE disponga para tales fines, así como también con cualquier autoridad competente que considere pertinente. Igualmente, declaro conocer la procedencia de los fondos utilizados por mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. Finalmente y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados para la operación con el BCIE serán administrados conforme a mejores prácticas y transparencia, de manera que sean utilizados de acuerdo a lo planteado en el Plan Global de Inversiones, presupuesto establecido o documento que rige la relación contractual para los fines pactados en el contrato de la operación y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas

Firma: Lugar (Ciudad, País): Fecha:

Para Uso Exclusivo del BCIE: Firma del Responsable Primario: Nombres/Apellidos del Responsable Primario:

Fecha de Revisión:

Hallazgos o Comentarios Adicionales:

Sección V: Formularios 86

Formulario 8

6. Composición Societaria Especificar los principales accionistas (socios) de la entidad que tienen participación directa o indirecta en el control del 10% o más del capital social (patrimonio).En caso que los accionistas (socios) sean personas jurídicas, favor presentar el detalle de las personas físicas (naturales) que tienen el control del 10% o más del capital social (patrimonio) de la entidad (1). En caso que el espacio asignado para la composición accionaria no sea suficiente puede presentar hojas adicionales.

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 Tipo (2)

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido/ Nombre

Completo de la Entidad (Razón

Social)

Segundo Apellido

Número de Identificación

(3)

Tipo de Identificación

(3)

País de Residencia

País de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Participación Directa

(marque con una X)

Participación Indirecta

(marque con una X)

Codificación (4)

% Total de Participación

(1) En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y donaciones de los socios deberán detallarse en la Sección No.9. (2) Indicar si corresponde a una persona natural o jurídica, marcando con una “N” o “J”. (3) Para una persona física (natural), se requiere se indique en este espacio el número de identidad o cédula personal; en caso de no contar con ella, indicar el número de pasaporte o identificación tributaria. Para una persona jurídica, indicar el número de registro único (RUC), identificación tributaria u otro que aplique. (4) Para cada accionista directo, asignar un número (Ejemplo: 1, 2,3, etc.). Para cada accionista indirecto, asignar un sub-número de acuerdo con la codificación del accionista directo que corresponda (Ejemplo: Para los accionistas del accionista directo 1, asignar 1.1, 1.2, 1.3 etc.). Podrá presentar certificación o diagrama de estructura accionaria.


7. Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos

Especificar miembros de la Junta Directiva y principales Administradores y/o Ejecutivos (Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Gerentes, Contralor, Auditor y cualquier otro puesto relevante que tenga injerencia en la toma de decisiones).

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 Primer Nombre Segundo

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cargo País de

Residencia País de

Nacimiento Número de

Identificación (1)

Tipo de Identificación

Fecha de Nacimiento

8. Identificación de las principales fuentes de recursos (2), que utiliza para realizar sus operaciones, así como préstamos o fuente de capital que la entidad aportará para el proyecto o capital

de trabajo. En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y donaciones de los socios deberán detallarse en esta sección. 1. 2. 3. 4. 5.

(1) Se requiere se indique en este espacio el número de identidad o cédula personal, en caso de no contar con ella, indicar el número de pasaporte o identificación tributaria. (2) En el caso del Fondo de Prestaciones Sociales, indicar las fuentes de recursos que utiliza o provenientes de financiamientos que utiliza para ejercer su actividad y en su caso para adquirir o construir el bien inmueble que está vendiendo el personal del BCIE.


FORMULARIO PREC-5 (Utilizar en los casos en que el Oferente se presente como Consorcio)

Promesa de Consorcio Señores: Comité Ejecutivo para la Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso) De nuestra consideración: Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones: Nombre del Consorcio: ____________________________________________________ Empresa líder del Consorcio ___________________________________________________ Fecha de Organización: ___________________________________________________ Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: ________________________ Identificado con __________________________________________________________ Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta Licitación. Empresa Participación (%) _____________________________ ________________________ ___________________________ ________________________ Total 100 % Atentamente, ________________________________ ___________________________________ Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2) __________________________ Representante Legal Designado (Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado)


FORMULARIO PREC-6

Modelo de Certificación Bancaria de Disponibilidad de Línea de Crédito

(Esta Certificación deberá ser presentada en original acompañando los Estados Financieros del Oferente en el Sobre No.1. En caso de presentarse en

Consorcio, el líder del Consorcio debe cumplir con este requisito) ________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] Fecha: __________________________ Señores Presente.- Ref.: Licitación Pública Internacional Limitada No. (Completar) En relación con la Licitación Pública Internacional No. Por medio de la presente, certificamos que esta Institución ha puesto a la disposición de (Nombre completo del Oferente) una línea de crédito por un monto de US$_______, la cual se encuentra libre de todo compromiso. _____________________________ [BANCO / Firma(s)]


SEGUNDA ETAPA. EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

FORMULARIO TEC-1 Presentación de la Oferta Técnica

Señores Comité Ejecutivo para la Licitación (Indicar nombre completo de la licitación) Estimados Señores:

[Lugar, fecha] El suscrito en representación de (indicar nombre del Oferente) ofrece proveer los servicios para (Describir el nombre completo de la Licitación) de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha (indicar fecha de la publicación)

Por medio de la presente, presentamos nuestra OFERTA TECNICA, debidamente rotulada, por separado y sellada, que complementa nuestros documentos de PRECALIFICACION y OFERTA ECONOMICA, adjuntos en otros sobres igualmente rotulados, sellados y separados. Para la preparación de esta oferta hemos considerando todos los términos y condiciones establecidas en el documento base de licitación y aceptamos los criterios de evaluación de la oferta técnica, indicadas en la Sección IV, Criterios de Evaluación del mismo documento. Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas son verdaderas y aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos. Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. Nombre de la Firma Oferente ______________________ Cargo del Firmante ______________________ Nombre y firma del representante legal ______________________

Atentamente,

Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________


FORMULARIO TEC-2

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Información requerida sobre el personal propuesto

Nombre Profesión Cargo a desempeñar

Dedicación a Tiempo completo

Dedicación a tiempo parcial

(Indicar %)

Oferente: (indicar nombre completo del oferente) Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) Cargo: (del firmante) Firma:( firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)


FORMULARIO TEC-3

Experiencia Profesional del Personal Propuesto

Proporcionar la información requerida sobre la experiencia relacionada con el objetivo de las obras y/o servicios a ofrecer (iniciar por el último cargo realizado), El oferente debe asegurar que el personal clave y personal auxiliar que integra la propuesta, deben llenar este formulario. El Comité Ejecutivo para la Licitación podrá confirmar la veracidad de la información, de no ser comprobada, la misma no se considerará.

Empleador Cargo desempeñado

Actividad realizada en

servicios similares

Lugar de realización del

trabajo

Tiempo de duración del

trabajo en meses

Dirección telefónica y

electrónica del empleador

Desde-Hasta

Nombre: (indicar el nombre completo del profesional) Firma:( firma del profesional cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) Fecha: (día, mes y año, en que se elabora la información)


FORMULARIO TEC-4

Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto 1. Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]: 2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]: 3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: 4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.] 6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________ 7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación]: 8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años]: 9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo]: _______________________________________________________________________ 10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo (Desde mes/año hasta mes/año), nombre de la organización, cargos desempeñados]: Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ Empresa: ____________________________ Cargos desempeñados: ______________________________ 11. Detalle de las actividades asignadas: [Enumere todas las tareas que desempeñará bajo este trabajo].


12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad del profesional para ejecutar las tareas asignadas [Entre todos los trabajos que el profesional ha desempeñado (listados en el Numeral 10), complete en esta sección la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar las tareas asignadas en el presente proyecto] Nombre de la tarea o proyecto: ____________________

Desde mes/Año hasta mes/año: ________________________________________

Lugar: _______________________________________

Contratante: ___________________________________

Principales características del proyecto: _____________

Actividades desempeñadas: ______________________ 8. Certificación: Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. ________________________________________________ Fecha: _________________ [Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Día / Mes / Año Nombre completo del representante autorizado: __________________________ Nota: Adjuntar al CV la copia del título académico obtenido a fin de acreditar la formación académica


FORMULARIO TEC-5

Experiencia General

Experiencia General en Ejecución de Proyectos Similares

Se indica en este formulario, la información detallada de cada uno de los contratos para implementación de proyectos similares al solicitado, durante los últimos diez (10) años. La información aquí suministrada deberá estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación, o cartas de referencia etc.) de suministro de bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. En caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos.

Información a ser completada por el Oferente

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

Inicio Mes/año

Fin Mes/año

Años* Identificación del contrato Función del

Solicitante [indicar mes/año]

[indicar mes/año]

[indicar número de años]

Nombre del contrato: [indicar nombre completo] Breve descripción del suministro de bienes y/o servicios realizados por el Oferente: [describir el objeto del contrato en forma breve] Nombre del Contratante:[indicar nombre completo] Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país]

______

______

Nombre del contrato: Breve descripción del suministro de bienes y/o servicios realizados por el Oferente: Nombre del Contratante: Dirección:

___________

______

______


___________


Inicio Mes/año

Fin Mes/año

Años* Identificación del contrato Función del

Solicitante ______

______


___________

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de las actividades. La información suministrada en este formulario debe estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación, o cartas de referencia etc.) de servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de proyectos de desarrollo social en países en vías de desarrollo. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada.


FORMULARIO TEC-6A

Experiencia Específica

Experiencia Específica en Proyectos que integren Componentes de Infraestructura para la Construcción o Remodelación de Espacios para Laboratorios

Analíticos

Se indica en este formulario, la información detallada que el oferente deberá presentar de cada uno de los contratos para la ejecución de proyectos que integren el componente de infraestructura para la construcción o remodelación de obras similares al detallado para este Proyecto, durante los últimos diez (10) años. La información aquí suministrada deberá estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación o cartas de referencia etc.) de suministro de bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. En caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos.

Nombre del contrato:

Valor aproximado del contrato (en US$ )

País: Lugar dentro del país:

Duración del contrato (meses):

Nombre del Contratante:

Número total de meses-personal: Número de individuos:

Dirección:

Valor aproximado de los servicios prestados por su firma bajo el contrato (en US$)

Fecha de iniciación (mes / año): Fecha de terminación (mes / año):

Nombre de funcionarios de nivel superior de su empresa involucrado y funciones desempeñadas

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto:


FORMULARIO TEC-6B

Experiencia Específica

Experiencia Específica en Ejecución de Proyectos que integren la dotación e instalación de equipo de laboratorios analíticos y entrenamiento en su operación y mantenimiento

Se indica en este formulario, la información detallada que el oferente deberá presentar de cada una de los contratos para la ejecución de proyectos que involucren el suministro de equipos y materiales con fines de desarrollo social durante los últimos 10 años. La información aquí suministrada deberá estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación o cartas de referencia etc.) de suministro de bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. En caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos.







Dirección: Valor aproximado de los servicios prestados por su firma bajo el contrato (en US$)





FORMULARIO TEC-6C Experiencia Específica

Experiencia Específica en la Elaboración, preparación y ejecución de programas de

capacitación certificada a formadores para el área de energía biomásica.

Se indica en este formulario, la información detallada de haber elaborado o preparado y ejecutado programas de capacitación en áreas similares a las requeridas en el marco del componente de capacitación del presente proyecto, durante los últimos diez (10) años. La información aquí suministrada deberá estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación o cartas de referencia etc.) de suministro de bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. En caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos.







Dirección:






FORMULARIO TEC-6D Experiencia Específica

Experiencia Específica en la Transferencia de Tecnología en el Área de energía

biomásica.

Se indica en este formulario, la información detallada de haber elaborado o preparado y ejecutado programas de transferencia de tecnologías en áreas similares a las requeridas en el marco del componente de capacitación del presente proyecto, durante los últimos diez (10) años. La información aquí suministrada deberá estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación o cartas de referencia etc.) de suministro de bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. En caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos.







Dirección:






FORMULARIO TEC-7. Cronograma Global y por cada Componente

Deberá presentarse un Cronograma global para todo el proyecto y un cronograma por cada Componente del proyecto: i) Intervenciones en Infraestructura, ii) equipamiento de la infraestructura, iii) capacitación y iv) transferencia, los que deberán ser presentados de la forma siguiente:

Cronograma global y por Componente. En este capítulo se deberán proponer las actividades principales, para todo el proyecto y por componente en la ejecución del proyecto, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, considerando el orden de ejecución establecido en la Sección III Datos de la Licitación, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales de la Entidad Beneficiaria), y las fechas de entrega y los informes. Aquí se deberá incluir una lista de los servicios y actividades a realizar y los documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que deberán ser presentadas como producto final. Deberá proponer los responsables de cada una de las tareas y su asignación de tiempo. Esta información deberá ser presentada en un Diagrama de Gantt, para lo cual podrá utilizar Microsoft Project u otra aplicación. Deberá mostrarse en el diagrama la Ruta Crítica que refleje los tiempos propuestos para el cumplimiento de las Actividades para el posterior control de la ejecución.

N° Actividad1/ Meses2/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 1 2 3 N

1 / Indique todas las actividades principales del proyecto, incluyendo entrega de informes (por

ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.

2 / La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras.


FORMULARIO TEC-8

Sub-Contratistas Previstos

En caso de sub.-contrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada sub.-contratista la información siguiente.

Nombre del

Sub-Contratista Secciones de la obra

a Sub-contratar Dirección, física

telefónica y electrónica del Sub-Contratista

Porcentaje a sub-contratar

Sub-Contratista Nombre: (indicar el nombre completo del representante del Sub-contratista) Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente: Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante) Firma: (firma de la persona que firma la propuesta)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta)


FORMULARIO ECO-1

Presentación de la Oferta Económica

Señores Comité Ejecutivo para la Licitación (Indicar el nombre completo de la licitación) Estimado Señores:

[Lugar, fecha] El suscrito en representación de (indicar nombre del Oferente) ofrece proveer los servicios para (Describir el nombre completo de la Licitación) de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha (indicar fecha de la publicación) Presentamos por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto de L._________ (indicar el monto total de la oferta de acuerdo a lo descrito en el formulario ECO-2), monto al que nos apegaremos y ajustaremos para cumplir con el contrato que al efecto firmemos, debidamente rotulada, por separado y sellada, que complementa nuestra OFERTA TECNICA y documentos de PRECALIFICACION adjuntos en otros sobres igualmente rotulados, sellados y separados. Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación.

Asimismo, si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la oferta incluyendo, si es el caso, las prórrogas correspondientes de la Licitación, nos comprometemos a negociar sobre la base de la oferta propuesta. Esta oferta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones con el Banco. Nosotros aseguramos que si nuestra oferta es aceptada, iniciaremos los servicios, el siguiente día hábil después de firmado el correspondiente contrato y recibida la orden de inicio. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente, Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________ Nombre y cargo del firmante: _______________________________________ Nombre de la Firma Oferente: __________________________________________ Dirección: _____________________________________________________


FORMULARIO ECO-2 Oferta Económica

(Detalle de Costos Totales)

Los comentarios proporcionan orientación general al Oferente para la preparación de su Oferta Económica y no deberán aparecer en dichas Ofertas cuando se presenten. La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente.

Obra, Bien o Servicio a ejecutar Valor Total de la obra, bien o servicio a entregar

A Infraestructura B Equipamiento de Infraestructura C Componente de Capacitación D Componente de Transferencia TOTAL (A+B+C+D)

Nota: El Oferente deberá detallar la composición del precio ofertado por los bienes y servicios.


FORMULARIO ECO-3

Modelo de Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)\1

(Esta Garantía deberá presentarse acompañando al formulario de confirmación de participación y presentación de

la propuesta en el Sobre No.1)

______________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario de la Garantía: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Fecha: __________________________

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Propuesta el\ 2 ___________ [indicar la fecha de presentación de la Propuesta] (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación número ___________.

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Propuesta.

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras] (____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el Oferente:

a. ha retirado su Propuesta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Carta de la Propuesta; o

b. Habiéndole notificado el Banco de la aceptación de su Propuesta dentro del período de validez de la Propuesta como se establece en el Formulario de, Carta de la Propuesta

4/ Los oferentes deberán tomar nota que cualquier discrepancia entre la garantía bancaria de mantenimiento de oferta presentada en forma original y a nombre del BCIE y lo establecido en este formato y los requerimientos en el Numeral 22 de la Sección III Datos de la Licitación, del documento base de licitación, será considerada como una desviación, error u omisión No Subsanable y por lo tanto, motivo de descalificación.

5/ Los oferentes deben asegurarse que la fecha a indicar en el primer párrafo de este formulario

corresponda a la fecha en que efectivamente estén presentando la propuesta, a fin de que los 150 días de validez de la garantía sean contados después de dicha fecha


o dentro del período prorrogado por el Banco antes de la expiración de este plazo, i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantía tendrá una vigencia de 150 días después de la fecha de presentación de la propuesta, y expirará a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y la Garantía de Ejecución emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido treinta días después de la expiración de la Propuesta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha del vencimiento del período de vigencia aquí estipulado.

_____________________________ [BANCO /

Firma(s)]


FORMULARIO ECO- 4

Modelo Garantía de Ejecución o Fiel Cumplimiento del Contrato (Este modelo se proporciona como ejemplo)

FECHA

GARANTIA BANCARIA IRREVOCABLE No. _________________

POR __(L monto en números)____________________________________ Señores Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Presente Establecemos a favor de (El BCIE) y por cuenta de (nombre completo del Oferente), nuestra Garantia Bancaria Irrevocable No. ________ hasta por la suma de L. (monto en letras), para garantizar el cumplimiento de la ejecución del Contrato de (indicar nombre de la licitación) suscrito el x de xxxxxx de 201__, entre (el BCIE, la (Nombre de la Entidad Beneficiaria), y (nombre completo del Oferente adjudicado). La presente Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable será pagadera al requerimiento escrito y simple del BCIE, contra presentación de su certificación, especificando que (nombre completo del Oferente adjudicado), no cumplió con la obligación arriba mencionada. Esta Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable estará en vigencia a partir de la fecha de emisión hasta el (indicar dd/mm/año), y la certificación del (Nombre del Contratante), deberá ser presentada para su pago en nuestra Oficina Principal en (dirección del Banco), a más tardar el (indicar dd/mm/año), fecha en que expira esta Garantía Bancaria y toda nuestra responsabilidad de pago.

***ULTIMA LINEA***

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA


FORMULARIO ECO- 5

Garantía de Anticipo

Fecha: ______________________ A: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) De mi consideración: De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, en cuanto a pagos por anticipos, [nombre y dirección del Contratista](en adelante denominado "el Contratista) suministrará al BCIE una garantía bancaria a efectos de asegurar la suma entregada en concepto de anticipo, la suma de [monto de la garantía, expresado en cifras y letras]. El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en nombre del Contratista y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior. Esta garantía será ejecutada en forma inmediata, una vez que el BCIE haya presentado el correspondiente reclamo. El mismo podrá ser presentado directamente ante el Garante, sin que éste tenga derecho a objetar dicha presentación. El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo, hasta [fecha]. Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

______________________________________________________________________

El día _______________________ del mes de _______________________ de ________.

_________________________________________

[Firma] [En calidad de ___________________]


SECCION VI. TERMINOS DE REFERENCIA I. ANTECEDENTES

En Honduras, el mayor consumo principalmente para el uso doméstico por la mayor parte de la población, para la generación de energía calórica ha sido y sigue siendo la biomasa forestal. Para el 2011 el consumo fue alrededor de los 11 millones de metros cúbicos, cifra que con el incremento poblacional, continuará en incremento, siendo este material procedente en su mayor parte de los bosques naturales. Con la política de gobierno formulada en la Visión de País y Plan de Nación, se espera haber sustituido en un 80 por ciento, la energía generada a partir de combustibles fósiles hacia los de origen renovable, lo cual, de orientarse parte de esta a la de origen biomásico, las demandas por materia prima se duplicarán para satisfacer las demandan de energía en la generación de calor y electricidad. Aunado a esta necesidad dendroenergética, a partir del 2014 se crea una nueva política de gobierno, en dotar un mínimo de 400,000 estufas ahorradoras de combustible o también conocidas como Estufas Ecológicas, la materia prima para su funcionamiento es la biomasa de origen forestal, lo que implica un consumo anual aproximado de 1.6 millones de metros cúbicos. Ante este panorama, la ESNACIFOR a partir del 2011 se enfocó en dos tareas fundamentales: generación de información y formar el recurso humano calificado para cumplir las exigencias que los mercados demandan para sus proyectos de generación de energía renovable a partir de biomasa. Frente a la demanda creciente para colocar en los mercados el tipo de biomasa derivado de las especies arbóreas, se han tenido que buscar laboratorios ubicados fuera del país para análisis especializados como ser las características químicas edáficas, tejidas y calorimétricas del material investigado. En ESNACIFOR se ha estado evaluando los requerimientos a nivel de laboratorios y de la requerida capacitación del personal para poder implementar dicha iniciativa, con la transferencia tecnológica requerida. Dentro de esta iniciativa se formuló la creación de una Carrera al nivel de Licenciatura en el área de las Energías Renovables con énfasis hacia la Dendroenergía, así como la Formulación de una Propuesta para poder dotar de los medios y Laboratorios especializados dentro de la ESNACIFOR para formar un técnico con las más altas competencias y satisfacer las demandas de servicios que el sector privado y estatal requerirán de los análisis especializados de laboratorio, a fin de cumplir con las exigencias que los diferentes mercados de la dendroenergía exigen.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto consiste en desarrollar capacidades dentro de la institución a través del acondicionamiento, equipamiento y organización de siete laboratorios, consolidar las capacidades investigativas del capital humano a través de la especialización dendroenergética, y fortalecer la transferencia de tecnología, enfocándose a la creación de los programas analíticos y carpetas requeridas. En base a lo anterior, el proyecto incluye: a.- Readecuación de 7 espacios de laboratorios: química, física, herbario, suelos, tecnología de la madera, centro de información geográfica y dendroenergía. La readecuación debe hacerse de acuerdo a los diseños (Planos), especificaciones y listas estimadas de cantidades y sus precios unitarios que acompañan este documento en las secciones VIII, IX y X.

Sección VI: Términos de Referencia - 110 -

b.- Equipamiento de los siete laboratorios. La descripción del equipo requerido para cada laboratorio según sus fines y especialidad se presenta en la Sección X. c.- La capacitación de 10 investigadores y 7 laboratoristas de conformidad a los requerimientos mínimos establecidos en las especificaciones correspondientes en la Sección IX. d.- Elaboración de cuatro carpetas didácticas sobre tecnologías dendroenergéticas las cuales serán la base para la creación de un programa de capacitación ofertado anualmente por la institución. Para lograr tener carpetas y material didáctico pertinente, se requerirá de especialistas con experiencia y competencias en su diseño y formulación de estos materiales que asesoren al equipo de 10 investigadores y siete laboratoristas seleccionados de la ESNACIFOR. III. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:

Contribuir al desarrollo sustentable del país a través del fortalecimiento de la capacidad instalada de laboratorios capaces de generar información confiable y valida y la formación de recursos humanos para el fomento de la dendroenergía a través de la investigación científica sobre el potencial dendroenergético de especies arbóreas y su transformación como alternativa renovable dentro de la matriz energética nacional y regional, contribuyendo de esa forma a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.

Objetivos Específicos: Fortalecer siete laboratorios existentes: química, física, herbario, suelos, tecnología de la

madera, centro de información geográfica y dendroenergía, a través de su readecuación, equipamiento y organización.

Crear las capacidades investigativas a través de la especialización dendroenergética de diez investigadores y siete laboratoristas para el manejo y mantenimiento de los laboratorios

Establecer un programa anual institucional de capacitación y transferencia tecnológica dendroenergética a través de la creación de carpetas y otros materiales didácticos.

IV. PLAN GLOBAL

El valor aprobado para la ejecución del proyecto es de treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y uno con 55/100 Lempiras (L.32,459,671.55). Todas las ofertas presentadas deberán apegarse y ajustarse al monto máximo especificado. Todos los valores monetarios que se manejen en la propuesta, deberán estar en Lempiras (L.), moneda de la República de Honduras.

V. PLAZO DE EJECUCION


El plazo total del que se dispondrá para la ejecución del proyecto desde la orden de inicio hasta la finalización de la obra será de 12 (doce meses). VI. RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar la ejecución del proyecto, los resultados finales serán los siguientes: 1. Siete laboratorios: química, física, herbario, suelos, tecnología de la madera, centro de

información geográfica y dendroenergía remodelados, con el equipo instalado y operando. Los diez investigadores y siete laboratoristas deberán ser entrenados y acreditados en la operación y mantenimiento del equipo, cada quien de acuerdo al área de investigación.

2. Un programa de especialización en dendroenergía diseñado. 3. Diez investigadores capacitados y acreditados en el programa de especialización en

dendroenergía. 4. Diseñado un programa anual institucional de capacitación y transferencia sobre

tecnologías dendroenergéticas. 5. Establecido un programa anual institucional de capacitación y transferencia tecnológica

dendroenergética. 6. Creadas cuatro carpetas didácticas para la capacitación en cuatro líneas específicas de

investigación en materia de dendroenergía (cada carpeta didáctica debe de estar relacionada con uno o más de los laboratorios instalados):

i. Condiciones edáficas y ecológicas para el mejor crecimiento y desarrollo de especies arbóreas promisorias,

ii. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y calóricas de biomasa forestal, iii. Protocolos validados para la transformación del material leñoso macizo a

comprimido, iv. Análisis financieros y de productividad dendroenergética.

7. Elaborados 16 manuales divulgativos (cuatro por cada línea) de investigación en materia de dendroenergía

Todo el equipo suministrado se deberá contar con el certificado de garantía del fabricante de al menos de uno año. VII. ACTIVIDADES A EJECUTAR Todas las actividades a ejecutar en el marco de esta propuesta, deberán ser coordinadas con los 10 investigadores designados por la ESNACIFOR. VII.1.- Infraestructura Remodelación y acondicionamiento de los espacios de los siete laboratorios: química, física, herbario, suelos, tecnología de la madera, centro de información geográfica y dendroenergía según especificaciones técnicas descritas. Incluye la extensión de circuito eléctrico primario, instalación de transformadores, circuitos secundarios y distribución interna requeridos de acuerdo a la demanda de energía de cada laboratorio (ver planos y listado de cantidades) VII.2.- Equipamiento: Adquisición de equipo y materiales para cada laboratorio: química, física, herbario,

suelos, tecnología de la madera, centro de información geográfica y dendroenergía, de acuerdo con el listado de cantidades y las especificaciones técnicas del equipo.


Instalación del equipo adquirido por parte de personal especializado. Puesta a punto, pruebas a satisfacción y operación del equipo instalado. Para ello el

Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer de todo el material didáctico, insumos y herramientas necesarias de forma que los laboratorios queden en pleno funcionamiento por al menos un año.

Entrenamiento y acreditación de diez investigadores y siete laboratoristas para la operación y mantenimiento del equipo, cada quien de acuerdo al área de investigación. Para ello el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer de todo el material didáctico, instructores especializados, insumos, herramientas, y condiciones necesarias para los talleres de entrenamiento requeridos para la acreditación.

VII.3.- Capacitación: Para la elaboración del programa de especialización en dendroenergía se deberá: Definir en coordinación con los 10 investigadores de la ESNACIFOR las

características, modalidad, temática y contenido que conformará el programa de especialización.

Integrar el programa de especialización con el equipo de laboratorios adquirido. Capacitación de diez investigadores en las especialidades definidas en el programa

diseñado. Certificación de la especialización recibida de los 10 investigadores a través de la

acreditación por un centro especializado. Para este componente, el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer a tiempo completo el equivalente de al menos 5 meses de un instructor especialista en energías renovables. Las capacitaciones deberán ser presenciales y deberá considerarse una gira demostrativa a laboratorios especializados del centro especializado o que éste designe.

VII.3.- Transferencia:

• Para la elaboración del programa anual institucional de capacitación y transferencia sobre tecnologías dendroenergéticas se deberá: Elaborar un diagnóstico sobre necesidades de capacitación en materia

dendroenergética en Honduras. Definir las temáticas de los eventos de capacitación a impartirse por tipo de

usuario. Elaborar el programa de seis eventos (3 presenciales y 3 virtuales) a impartirse

anualmente.

• Para la elaboración de cuatro carpetas didácticas y 16 manuales divulgativos (cuatro por cada línea) para la capacitación en las cuatro líneas específicas de investigación en materia de dendroenergía se deberá: Diseñar formato de cada carpeta didáctica Elaborar el contenido de las cuatro carpetas (físico y digital) La reproducción será de 20 ejemplares de cada carpeta, impreso a colores

completos en papel satinado y tamaño de papel carta (21.59 cm x 27.94 cm).


Diseñar el formato de los manuales divulgativos Elaborar el contenido de los manuales divulgativos (físico y digital) La reproducción será de 50 ejemplares de cada manual, impreso a colores

completos en papel satinado y tamaño de papel carta (21.59 cm x 27.94 cm), con portada y contraportada de cartoncillo satinado.

Para este componente, el Oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá proveer a tiempo completo el equivalente de al menos 3 meses de un instructor especialista en pedagogía y tres meses de un especialista en diseño gráfico y reproducción. Nota: para cada diseño y contenido, previo a su impresión deberá contar con el visto bueno de la ESNACIFOR. Así mismo debe de contar con el visto bueno del BCIE en relación a los aspectos que deben cumplir con las especificaciones del manual de visibilidad del Fondo Honduras-España. VIII. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA El Oferente deberá presentar un plan de trabajo para la ejecución del proyecto, que incluya un cronograma con las fechas estimadas de iniciación y terminación de las actividades, incluyendo los resultados a entregar, así como de los viajes a realizarse y actividades específicas en el campo o en cualquier otro lugar, tales como reuniones para recibir instrucciones o para revisiones, etc. Tanto el Plan de Trabajo como el Cronograma deberán responder a los resultados esperados del proyecto en calidad, contenido y tiempo de entrega. A continuación se presenta un cronograma de actividades tentativo propuesto por ESNACIFOR, el cual debe servir como referencia por parte del contratista para realizar el proyecto dentro de los tiempos estipulados en el mismo.

Actividades por Componente y Resultado

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.- Infraestructura Remodelaciones y acondicionamiento de cada uno de los laboratorios según especificaciones descritas en el estudio de ingeniería presentado en Sección IX. Incluye la extensión de circuito eléctrico primario, instalación de transformadores, circuitos secundarios y distribución interna requeridos de acuerdo a la demanda de energía de cada laboratorio.

2.- Equipamiento: Adquisición de equipo y materiales por laboratorio de acuerdo a las


especificaciones descritas en la Sección IX. Instalación del equipo adquirido por parte de personal especializado

Puesta a punto, pruebas a satisfacción y operación del equipo instalado.

Entrenamiento y acreditación de diez investigadores y siete laboratoristas para la operación y mantenimiento del equipo, cada quien de acuerdo al área de investigación.

Definir en coordinación con los diez investigadores de la ESNACIFOR las características, modalidad, temática y contenido que conformará el programa de especialización

Integrar el programa de especialización con el equipo de laboratorios adquirido

Capacitación de diez investigadores en las especialidades definidas en el programa diseñado.

Certificación de la especialización recibida de los 10 investigadores a través de la acreditación por un centro especializado.

Elaborar un diagnóstico sobre necesidades de capacitación en materia dendroenergética en Honduras.

Definir las temáticas de los eventos de capacitación a ofertar por tipo de usuario

Elaborar el programa de seis eventos (3 presenciales y 3 virtuales) a ofertarse anualmente

Diseñar formato de cada carpeta didáctica

Elaborar el contenido de las cuatro carpetas (físico y digital)

Reproducción de las carpetas Diseñar el formato de los manuales divulgativos


Elaborar el contenido de los manuales divulgativos (físico y digital)

Reproducción de los manuales IX. INFORMES

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario contratado deberá presentar los siguientes documentos e informes: IX.1. Informe inicial, este informe deberá ser presentado a más tardar treinta (30) días

calendario después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberá contener como mínimo:

a. Resumen y dictamen técnico de la situación actual del proyecto b. Programación de actividades y recursos. c. Listado del personal especializado, profesional y personal de campo.

IX.2. Informes mensuales de avance, deberán ser presentados en forma impresa y electrónica, firmados y sellados por el adjudicatario contratado, conteniendo información relacionada con el avance físico y financiero del mes y el acumulado, que incluya el desarrollo de las actividades que se hayan ejecutado, así como estimaciones de avance del proyecto, impacto potencial de riesgos identificados y análisis de nuevos riesgos que puedan aparecer durante el transcurso normal del Proyecto. Para la presentación del avance del proyecto y estimaciones se utilizará la metodología del valor ganado.

IX.3. Informes especiales, el adjudicatario contratado preparará cualquier otro informe o documentación que sea requerida por la ESNACIFOR o por BCIE, los que deberán ser presentados en el tiempo establecidos por los mismos.

IX.4. Informe final, presentado en forma impresa y electrónica, conteniendo la información sobre todas las fases del Proyecto bajo los términos de estos TdR, incluyendo las principales dificultades y acciones tomadas durante la ejecución. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y así mismo, incluirá un informe ejecutivo de las acciones realizadas de conformidad a lo establecido. El informe final ira acompañado de un original y tres (3) copias del juego de planos (en AutoCAD u otro programa equivalente) que correspondan a todo lo ejecutado en el proyecto.

X. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

Durante la ejecución del proyecto, el adjudicatario contratado deberá coordinar sus actividades con la ESNACIFOR, quien tendrá la responsabilidad de supervisar sus actividades, así como la aprobación de los informes de avance. La ESNACIFOR establecerá un calendario de reuniones con el adjudicatario contratado durante la etapa de ejecución del proyecto, como mínimo éstas serán mensuales. Sin embargo, podrán celebrarse reuniones cuando lo amerite el caso, en las cuales el


adjudicatario contratado presentará los avances realizados en el período. Posteriormente a estas reuniones, el adjudicatario contratado presentará el informe mensual de avance e incluirá en el mismo los temas discutidos en las reuniones mensuales de trabajo y los acuerdos alcanzados. En cada reunión de trabajo se levantará una “Ayuda Memoria”, que contendrá la agenda de la reunión, los temas discutidos y los acuerdos alcanzados. La “Ayuda Memoria” será firmada por todos los presentes al finalizar la reunión. XI. IDIOMA

Toda la documentación relacionada con el proyecto debe de estar escrita en español, idioma oficial de la República de Honduras.


SECCION VII. ESTUDIOS TÉCNICOS

(No aplican para este proceso)

Sección VII: Estudios Técnicos - 118 -

SECCION VIII. PLANOS

Los planos del Proyecto que forman parte de esta Sección, están disponibles en la página web del BCIE, en el enlace correspondiente a este proceso de adquisición: http://adquisiciones.bcie.org/home/procesos-vigentes/

Sección VIII Planos - 119 -

http://adquisiciones.bcie.org/home/procesos-vigentes/

SECCION IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección comprende:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA (INFRAESTRUCTURA)

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO,

CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAPACITACION) Sección IX Especificaciones Técnicas - 120 -

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) El componente de infraestructura involucra el acondicionamiento de los espacios existentes. La remodelación deberá considerar la estructura actual de los edificios y las modificaciones así como las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas considerando el equipo a adquirir. Durante la visita obligatoria al sitio, los interesados en presentar propuestas podrán recabar información in-situ sobre las condiciones actuales de cada espacio, así como se podrá aclarar cualquier duda en cualquier tema que se plantee durante la etapa previa a la presentación de las propuestas. A continuación se describen especificaciones generales de componentes que incluirá el acondicionamiento de los espacios, los cuales podrán ser explicados en mayor detalle en la visita in-situ. ESPECIFICACIONES GENERALES - MATERIALES Las especificaciones generales enunciadas en este documento regirán para todas las construcciones, remodelaciones, reparaciones en general, todos los trabajos contratados por el Contratista y el propietario, que nombrará uno o más Ingenieros encargados de Supervisar e Inspeccionar las obras a ejecutarse y para hacer constar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo aquí establecido. Sobre los aspectos que no estén contemplados en éstas especificaciones, el ejecutor podrá hacer las consultas por escrito al Ingeniero Supervisor encargado de la obra, quien deberá evacuar en forma escrita la consulta, dentro de los tres días siguientes a su recepción. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES: Todos los materiales a emplearse deberán ser nuevos, de excelente calidad y de gran durabilidad. Cuando los materiales sean especificados por nombre de fábrica o de fabricante deberán usarse éstos primordialmente; si algún Ejecutor desea hacer uso de otro deberá obtener la aprobación escrita del Ingeniero Supervisor.

En cualquier tiempo, durante su preparación o uso los materiales podrán ser inspeccionados y si como consecuencia de ensayo o simple apreciación, se comprueba que no son adecuados por no ser uniformes o consistentes con lo especificado, el Contratista deberá buscar nuevas fuentes de abastecimiento y devolver o cambiar los existentes que sean aprobados por el Ingeniero Supervisor. Serán rechazados y retirados por el contratista, los materiales que no estén de acuerdo con los requisitos de las presentes especificaciones. Todo material será entregado en la obra en sus e envases originales, sin abrir y con la etiqueta para fácil identificación. Sección IX Especificaciones Técnicas - 121 -

MADERA Toda la madera a usarse será de primera calidad, seca o con máximo de humedad de 10%. Cuando se especifique madera de pino curado, ésta deberá ser curada a presión. En caso de realizarse cortaduras adicionales, éstas deberán curarse con un mínimo de dos manos de carbolíneo o naftanato de cobre antes de colocarse ya cortada. La madera tendrá fibras rectas, aristas vivas y será de las dimensiones indicadas en los planos. La madera de pino o color, no deberá mostrar residuos de corteza, podredumbre, picaduras de insectos, hongos, pandeo, ni alabeo excesivo. Toda la madera será cepillada a menos que en la descripción de la estructura o el Ingeniero Supervisor especifique o defina que se puede usar madera rústica para un fin temporal operativo. La madera rustica para estos fines debe ser sin curvaturas u otros defectos que afecten la calidad de los elementos a construir. ALFOMBRA Alfombra modular de base primaria de poliuretano, base secundaria de fibra sintética y fibra de lana color verde y gris. CASTILLOS La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto de 40 x 15 cm / 15 x 15 cm. armadas con 4v#3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar solo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas

Sección IX Especificaciones Técnicas - 122 -

completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaron con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 m. AGUA

El agua para uso de la obra debe estar limpia y libre de materias dañinas como: aceite, ácidos, sales, álcalis, materias orgánicas y de otro tipo de materias que reaccionen con los materiales que entran en la formación de los morteros o el concreto, reduciendo su resistencia y su durabilidad. Podrá usarse el agua del servicio público, siempre que sea potable. ARENA La arena de río deberá estar limpia, libre de polvo, materias orgánicas o cantidades perjudiciales de arcilla. Las partículas serán de génesis silícea o calcárea, duras e impermeables. GRAVA La grava de río deberá estar limpia, libre de polvo o materia orgánica. Las partículas deberán ser duras, tenaces, impermeables y de tamaño máximo de 3/4" a menos que se especifique adicionalmente otra cosa. VARILLA DE HIERRO

Las varillas corrugadas o lisa a utilizar deberán ser legítimas u originales. VENTANAS CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO FIJO Serán según se especifica en las fichas y planos. El vidrio tendrá ¼ " de espesor y será claro, por el interior de las ventanas se colocará cedazo con marco de aluminio desmontable. En cualquier caso las ventanas instaladas deberán tener propiedades termo acústicas. (Ver imagen).


Ventana de aluminio y vidrio

BALCONES Platina de 1/8"x1x6, varilla lisa legitima de ½. LÁMPARA DE TECHO Lámpara 4x32w con balastro electrónico, tubo fluorescente T8 32 Watts (ver figura).

CORTINA DE RODILLO Cortina de rodillo white Pearl (ver figura).


LAVATRASTO Y ACCESORIOS Lavatrastos sencillo con grifos, ambos de acero inoxidable (ver figuras).

Lavatrastos sencillo con su grifo. MUEBLE DE MADERA CON REPISA DE FORMICA Mueble de madera cubierto de formica (pino curada) con tres repisas cubiertas de Formica y soportes de madera curada, con 12 puertas cubiertas de Formica o las que se ajusten a largo de mueble. PINTURA Pintura blanco de base de aceite, excelente calidad. Debe de aplicarse sellador para madera o para repello según sea el caso. PINTURA ANTICORROSIVA Cuando sea requerido, esta debe ser fabricada a base de resinas alquídicas y pigmentos

anticorrosivos de alta calidad “libres de plomo”.


Todo lugar debe ser barrido a escoba antes de comenzar a pintar y se deberá remover de las superficies todo polvo, suciedad, asperezas, grasa y otras materias que afecten el trabajo terminado. El trabajo de pintura no se hará durante tiempo de extrema humedad. Todas las superficies sobre las que se apliquen los materiales de esta sección se preparan según recomendaciones del fabricante respectivo. Toda superficie de madera se lijará entre mano y mano con lija No.6/0220 o más fina. Se aplicará goma, laca o cola plástica mezclada con residuos de madera a los nudos, rajaduras, juntas abiertas y otros defectos menores. En las superficies de metal el Contratista removerá tierra y grasa con bencina; raspará el óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal, usando papel de lija o cepillo de alambre si fuere necesario, retocará estos defectos con la base y el anti corrosivo respectivo y limpiará todo trabajo antes de pintarlo. Todo trabajo galvanizado se limpiará con ácido acético (vinagre). Se aplicará dos o tres manos de pintura o las que sean necesarias para cubrir totalmente con el color escogido. REPELLO Y PULIDO El repello se aplicará a las superficies de las paredes de ladrillo y miembros estructurales de concreto reforzado. Serán de mortero de cemento y arena. Para aplicar la mezcla deberá humedecerse previamente la superficie y se usará suficiente mezcla para garantizar un grosor uniforme y la verticalidad del repello. Deberá procurarse que el grosor tenga entre 1 y 1.5 cm. aplicado con planchuela para que quede una superficie plana y las aristas a escuadra. Los repellos deberán mantenerse húmedos durante 2 días como mínimo y luego se dejarán secar antes de aplicar el pulido. Los repellos aplicados se pulirán con una mezcla de cemento y arenilla uniformemente fina, en proporción 1:3 que se aplica hasta que los repellos estén bien secos. Las aristas y las esquinas deben quedar perfectamente verticales. No se aceptarán convexiones, grietas ni rugosidades en las superficies pulidas. El espesor del pulido no deberá ser mayor de ¼”. HERRAJES Todos los elementos y dispositivos metálicos que se instalen para manipuleo de puertas y muebles de madera o metálicos serán de primera calidad, debiendo el Contratista garantizar su funcionalidad y durabilidad.

PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO


El vidrio tendrá ½" de espesor y será claro, con marco de aluminio. En cualquier caso deberán tener propiedades termo acústicas. (Ver imagen).

CORTINA METÁLICA COMPLETA Incluye accesorios de montaje como ser microperforada plana, fabricada en fleje de chapa relaminado en frío con espigas laterales soldadas para evitar deslizamientos, galvanizada, motor oculto para cortina metálica enrollables; alimentación: 110 V (+6% -10%), capacidad de elevación 180 kg ó 16 m2, velocidad de enrollado 10 rpm, diámetro de tubo de 60 mm, diámetro de brida de 200 mm, apertura máxima cortina de 4 m, ancho máximo cortina de 4 m. CEMENTO El cemento a usarse deberá conformarse a las especificaciones ASTM. "Especificaciones para Cemento Portland Tipo I (ASTM -C15O)". Será de fabricación nacional. Deberán realizarse pruebas para seleccionar la proporción adecuada de los agregados del concreto para obtener la mezcla que proporcionará la resistencia requerida según los requerimientos de equipo y uso a dar a cada espacio de laboratorio, según descripción dada en los documentos que forma parte de la información para esta licitación; el cemento y materiales pétreos usados en la prueba deberán corresponder a los que se usen en la obra. No se usará cemento recuperado o salvado. Deberá ser almacenado de tal manera que se prevenga su deterioro por la intrusión de cualquier materia extraña. Si el cemento está deteriorado o ha sido contaminado, no deberá ser usado para el concreto y será rechazado. El Contratista que atribuya al cemento cualquier falla en la resistencia solicitada, deberá aportar las pruebas de laboratorio que confirmen lo anterior.


CEMENTO PÓRTLAND BLANCO El cemento portland blanco deberá ser un producto estándar, de fábrica, cuyo nombre deberá remitirse al Superior o Inspector para su aprobación; para el cemento blanco se aplicarán los mismos requisitos de uso y almacenamiento descritos para el cemento gris. CAL La cal a utilizarse será cal hidratada con la aprobación previa del Ingeniero Inspector. CIELO FALSO DE TABLA YESO Tabla yeso de 4x8x1/2, cinta para junta de tabla yeso, masilla para tabla yeso, ángulo (l=10´), canal de carga 16´, furril chanel 12´, tornillo autorroscante 1 1/4", taco fisher n.8. Pintado con pintura acrílica blanca. BLOQUE DE VIDRIO Ladrillo acrílico traslucido de 190x190x80mm incoloro, estilo Nube/Flemish. PORCELANATO Dimensión de 30×30 cm o dimensión aprobada por el supervisor. Espesor: 10 mm. Color café claro veteado con terminación natural. La superficie de los pisos debe ser uniforme, sin resalte entre ladrillos. Las piezas de corte a mano o a máquina deben colocarse con el lado donde se practicó el corte, hacia la pared.

El fraguado debe ser uniforme en todas las juntas, cuidando de fraguar la junta entre el ladrillo de piso y la moldura.

La superficie del piso debe quedar sin residuo de mezclas, manchas de pintura, etc. El Contratista deberá eliminar las manchas de masilla o pintura de los vidrios y deberá entregarlos lavados y pulidos teniendo especial cuidado de no rayarlos.

El Contratista reemplazará por su cuenta todo cristal dañado roto o rayado. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1100 LTS. Y ACCESORIOS Fabricado con polietileno de alta calidad, con capacidad de 1100 litros, equipado con: válvula de llenado, multiconector con válvula de esfera y tuerca unión, flotador #5, jarro de aire y filtro estándar. Sección IX Especificaciones Técnicas - 128 -

DEMOLICIÓN Y DESALOJO DEL MATERIAL (cuando se indique) Se demolerán las construcciones existentes que sean necesarias para la remodelación de los espacios de los laboratorios. El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias al remover el material a manera de no dañar lo recuperable, con las indicaciones del Ingeniero Supervisor o Inspector. La demolición es el efecto de fragmentar los elementos estructurales o arquitectónicos hasta obtener un tamaño menor y manejable, bajo condiciones de orden, eficiencia, limpieza y seguridad estructural, tanto para el predio en cuestión como para los predios o vías públicas colindantes. En algunos casos, el contratante o su representante, fijará el destino o la zona de tiro de los escombros o productos de la demolición; en otros casos el tiro será libre y a elección del constructor pero con la autorización del propietario del proyecto, ya que los materiales provenientes de la demolición son suyos. Recomendaciones Demolición de elementos de concreto simple o armado.

• Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante herramientas de mano o maquinaria.

• Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel.

• Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte.

Demolición de mamposterías. • Los elementos de mampostería se demolerán mediante herramientas de mano

o maquinaria.

• Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con relleno, éstas se harán al ras del suelo.

• Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte.

Demolición de muros y recubrimientos.

• Se demolerán los muros, cadenas y castillos mediante herramientas de mano.

• Los recubrimientos se demolerán mediante herramientas de mano. Sección IX Especificaciones Técnicas - 129 -

• Cuando se trate de superficies en las que se construirá un nuevo proyecto, la demolición de los muros se realizará hasta el nivel de desplante.

• La demolición de recubrimientos se realizará de tal forma que los muros sobre los que están aplicados no sufran daños ni desperfectos.

MORTERO

Para fabricar el mortero se le agregará la proporción correspondiente de arena y el agua necesaria al cemento, batiéndola constantemente para obtener una mezcla de coloración uniforme y consistencia apropiada, debiendo usarse dentro de las tres (3) horas siguientes a su fabricación.

LADRILLO RAFON RUSTICO

Los ladrillos rafón serán fabricados en máquina, duros, y perfectamente cocidos, de estructura firme y compacta, de tamaño, forma y color uniformes, libres de grietas y rajaduras o de cualquier otro defecto que en opinión del Ingeniero Supervisor o Inspector pueda afectar su resistencia o su durabilidad. Los ladrillos, al golpearse con un martillo, deberán emitir un claro sonido metálico; ladrillos esponjados, blandos o no cocidos suficientemente, no se podrán usar. El tamaño de los ladrillos será aproximadamente de 7 cm. de alto, 14 de ancho y 28 de largo, las variaciones entre las unidades no serán mayores de ½ cm.

Antes de ser colocados, los ladrillos de barro cocido deberán tenerse sumergidos en agua y al colocarse en la obra se dejarán escurrir, pero manteniéndolos siempre húmedos al colocarlos. El agua debe ser limpia y clara.

Los ladrillos se colocarán en línea recta, a nivel y a plomo. Cada uno de ellos será colocado sobre una base completa de mortero, procurando que las juntas verticales sean de 1.5 cm. de espesor y colocando el mortero al mismo tiempo que el de la base que también tendrá el mismo espesor. Este espesor de la liga podrá ser modificado en aquellos casos en que sea necesario por razones de modulaciones de la trama del ladrillo.

En las paredes que haya que reforzar verticalmente, los ladrillos deben tener huecos o celdas para colocar el refuerzo; luego deberán rellenarse con concreto fluido cuyo agregado grueso será de tamaño máximo de ¼” o arena gruesa proveniente del tamizado de las arenas. En todo caso, el material de relleno de los ladrillos deberá tener una resistencia a la compresión mínima de 2,500 psi (175 kg/cm2). PAREDES DE LADRILLO


Las paredes serán de ladrillo rafón deberán construirse a plomo y nivel de acuerdo a la dimensiones y líneas generales mostradas en los planos. Antes de ser colocados, los ladrillos de barro cocido deberán tenerse sumergidos en agua y al colocarse en la obra se dejarán escurrir, pero manteniéndolos siempre húmedos al colocarlos. El agua debe ser limpia y clara. Los bloques de concreto no deberán humedecerse para su colocación. Los ladrillos se colocarán en línea recta, a nivel y a plomo, con corrimiento de ½ ladrillo, cada uno de ellos será colocado sobre una base completa de mortero, procurando que las juntas verticales sean de 1.5 cm. de espesor y colocando el mortero al mismo tiempo que el de la base, que también tendrá el mismo espesor. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS El contratista está obligado a suministrar e instalar todos los materiales, equipo, tuberías, accesorios y muebles que comprende el sistema de abastecimiento y garantizar su correcto funcionamiento. Las instalaciones exteriores se harán con tubería PVC (cloruro de polivinilo) para agua potable. Los accesorios a usar deberán ser de primera calidad y deberán contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor antes de su instalación. El contratista está obligado a facilitar personal, material y equipo para las pruebas de presión a que se someterá el sistema de abasto, las cuales se harán cuando el Ingeniero supervisor lo indique. Ninguna tubería podrá aterrarse mientras no se haya efectuado estas pruebas durante una hora y la localización de fugas durante 24 horas por lo menos. Todas las piezas y accesorios serán nuevos, sin defectos de fabricación, golpes u otros desperfectos. Todos los implementos como: llaves, válvulas, grifos, etc., así como las secciones de tubería instalados a la vista serán metálicos, con los adaptadores y niples metálicos necesarios, de hierro galvanizado de buena calidad, tipo pesado, o similar, siempre que lo apruebe el Ingeniero Supervisor. En los elementos fijadores de llaves y válvulas como: tornillos y tuercas se aplicará pegamento para metal a fin de evitar que las mariposas sean sustraídas fácilmente por el usuario.

Las válvulas de control de inodoros, lavabos y duchas serán cromadas, así como los grifos de lavabos y lavatrastos metálicos.

La tubería plástica (PVC) irá oculta en pared, bajo piso y en terreno natural; las líneas principales y secundarias del abasto irán a una profundidad no menor de 0.80 m. los sub-ramales a 0.30 m. hasta la toma domiciliaria. INSTALACIONES SANITARIAS Toda la tubería de drenaje será de PVC para aguas negras, la cual será nueva y de calidad aceptable, aprobada por el Ingeniero Supervisor o Inspector. La pendiente mínima será de 2% pero siempre que sea posible se le dará un 5%, sin que ello incurra en obra adicional o elevación del costo contratado. Los dímetros a utilizar serán de


½”, 2”, y 4” según sea requerido. En ningún caso se permitirá que un tubo soporte a otro tubo. Las tuberías penetrarán dentro de las cajas de registro hasta 2 cm. más allá del acabado interior de la caja o pozo de visita. Las profundidades de las tuberías están dadas por la profundidad de las cajas, la cual dependerá de la topografía del terreno; ninguna tubería de drenaje deberá quedar al descubierto y cuando en algún caso esta tubería esté a una profundidad menor que la mínima se procederá al recubrimiento con concreto de todo el sector que así lo demande, sin incremento al costo contratado. PRUEBAS PRUEBAS DE PRESION DE AGUA

Se hará pruebas de presión de agua a todas las partes de la instalación antes de sellar las tuberías y de que sean instalados los artefactos sanitarios. Se aplicará una presión hidráulica de 1 ½ veces la presión que se detecte en la tubería de abasto existente.

PRUEBAS PARA TUBERIA SIN PRESION

Esta se efectuará por secciones, antes del aterrado y de colocar los artefactos sanitarios. Para la prueba se llenará el tubo, taponeando los extremos, manteniendo una presión mínima de 62.4 psi por espacio de una hora en cada sección. ACCESORIOS SANITARIOS Serán de las características y condiciones siguientes: INODOROS

Deberán ser de similar calidad al fabricado por Incesa Standard, Inodoro de loza, color blanco, con tanque. Cada inodoro será completo, incluyendo una válvula de paso cromada. Se colocarán una vez terminado el afinado de paredes, a nivel, fijado al piso con cemento blanco, serán completamente nuevos y sin agrietamiento. Si se especifica se colocará un fijador metálico sobre la pared del tanque del inodoro, con candado a fin de que el usuario no destruya o sustraiga los accesorios interiores del mismo.

ARENILLA ROSADA Libre de materia orgánica o cualquier otra impureza. Debe ser tamizada. MAMPOSTERIA Se refiere a la construcción de mamposterías de piedra cortada o canteada y mamposterías de piedra bruta o bolón, incluyendo gárgolas para drenaje de aguas Sección IX Especificaciones Técnicas - 132 -

lluvias de tubería PVC de 3˝ RD-41, con un cara vista, de acuerdo a las dimensiones, espesores y características señaladas en los planos de diseño formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. La unidad pétrea en su dimensión mínima, no deberá ser menor de 20 cm. Se empleará cemento portland normal, fresco y de calidad probada. El agua a emplearse en la preparación del mortero, deberá ser limpia y libre de substancias perjudiciales, tales como aceites, sales, ácidos, álcalis o materiales orgánicos. No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas. Tampoco podrán utilizarse aguas servidas o aguas contaminadas provenientes de descargas de alcantarillados sanitarios. Antes de construir la mampostería, el terreno de fundación deberá estar bien nivelado y compactado. Las excavaciones para las fundaciones deberán estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra indicación que sea dada por el Supervisor de Obra. La mampostería de fundación con piedra bruta de dimensiones mínimas de 30 x 30 cm., asentadas con mortero de cemento y arena 1:2, cuidando que exista una adecuada trabazón sin formar planos de fractura vertical ni horizontal, El mortero deberá llenar completamente los huecos. La piedra será colocada por capas asentadas sobre la base de mortero. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 cms ni mayor de 3 cms. Las piedras deberán estar completamente limpias y lavadas, debiendo ser humedecidas abundantemente antes ser colocadas. No se puede permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato, debiendo ser rechazado todo aquel mortero que tenga 30 minutos o más de preparado a partir del momento de mezclado. El mortero será de una característica que asegure la trabajabilidad y manipulación de masas compactas, densas y uniformes. El cemento y el agregado fino deberán mezclarse con pala en seco en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de consistencia deseada. Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción de 70%-30%, con consideración de vacíos en la piedra de 43%. La proporción del mortero será 1:2 considerando para cada M3 un promedio de 13.706 bolsas de cemento, 0.996 M3 de arena, 0.335 M3 de agua, incluyendo un 25% adicional para el curado durante el proceso de fraguado. Se incluye un ML de Tubo de PVC de 3˝ por cada M3 de muro. EXCAVACION ESTRUCTURAL Este ítem consistirá en la excavación para muros, como se indica en los planos aprobados; como en adelante se limita y define. También incluirá la remoción de capa vegetal superior, basura y cualquier otro material inapropiado. Incluirá la provisión,


colocación y/o retiro de cualquier entibado y apuntalamientos necesarios para el trabajo como aquí se describe y el relleno de respaldo y compactación con materiales apropiados, de las áreas excavadas no ocupadas por las estructuras, muros o las tuberías. Toda la excavación se contempla que será hecha de tal manera que en lo posible se complete la excavación a los niveles del diseño de las obras del proyecto, y de modo que se evite el aflojamiento del material que no se deba cortar. El exceso de corte más allá de los niveles o líneas establecidas será de responsabilidad del Contratista y no se pagará por el exceso de excavación. La excavación se hará por los métodos que el Contratista crea convenientes, a su entero riesgo y responsabilidad, y no tendrá derecho a. reclamar pago por cortes más allá de los niveles aprobados o modificados de conformidad; también será responsable por los daños a propiedades o personas, públicas ó particulares que tales operaciones pudiesen causar. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10m para su posterior acarreo. La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3m y requiere de Mano de Obra No Calificada y Herramienta Menor piocha, pala, pico y otros. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad. TRAZADO Y MARCADO Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. El terreno donde se construirá deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes y puntos que definan la cimentación de la construcción. La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada, no calificada y herramienta Menor. No se utiliza equipo topográfico. Para el trazado se utilizara en el perímetro, reglas de madera rustica de pino de 1x3˝, clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado. ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) Estos trabajos consistirán en el acarreo del material de desperdicio con volqueta ya sea producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos. El material de desperdicio será cargado con peones en volquetas de 5m3 y se procederá a botarlos en lugares municipales autorizados mismos que también serán verificados y aprobados por la supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos, quebradas u otros. Sección IX Especificaciones Técnicas - 134 -

RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO) Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de tubería de agua potable y/o alcantarillado sanitario, base de pisos y otros. El material a suministrar deberá ser previamente aprobado por la Supervisión de La Obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir de bancos a más de 5 km de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. Por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes hasta el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. LIMPIEZA DE CAUCE DE CUNETA Este Item se realizará por medio de Mano de Obra No Calificada (Peón) y Herramienta Menor, se removerán tanto piedras como desechos industriales, desechos orgánicos, lodos y otros que obstruyan el cauce natural del agua. El Supervisor debe considerar como parte de otra actividad desviar el cauce de la cuneta, si en invierno la corriente de agua es un obstáculo. No requiere Mano de Obra Calificada y Herramienta Menor. No se considera el acarreo de material de desperdicio hacia un botadero de desechos municipales, solamente su recolección en lugares accesibles. DESVIO DE AGUA SUPERFICIAL DE INVIERNO Este trabajo consistirá en el desvío de cauce de cuneta el cual, se iniciará con la canalización del cauce desviándolo con un tubo de PVC de 6˝ todo el sector desviado se rellenará con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicará con una bomba de 2˝. Se considera los materiales tales como: sacos, tierra, tubo de PVC de 6˝y la mano de obra necesaria para ejecutar esta actividad. De acuerdo al criterio del evaluador que visita cada sitio de los proyectos se redefinirá esta actividad. PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de Concreto de 8 cms. con proporción 1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que


permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. Previo a la colocación del hormigón el Área se dividirá en pastillas según medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso. El piso de concreto de 8 cms. deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua. MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6"), 40% MORTERO 1:3 Mampostería para disipadores y canales del proyecto. La mampostería está compuesta por: 60% Piedra 6"(deben ser sanas y durables, se obtendrán de canteras y aprobadas por el Ing. Supervisor) En ningún caso su dimensión mínima será de menos de 10 cms. 40% Mortero 1:3(El mortero será de cemento y arena, libre de materia orgánica y deletérea). CANAL DE MAMPOSTERIA (DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS) Este trabajo consistirá en la construcción de un canal conformada por piedras de rio o ripion unidas con mortero de cemento en una proporción 1:2 .La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en lo posible normal a la dirección de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal


forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la colocación de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el canal, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:2, agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de vacíos en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1: 2 considerando para cada m3 un promedio de 13.706 bolsas de cemento, 0.996 m3 de arena, 0.335 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. LIMPIEZA, INSPECCION Y EXCAVACION Los trabajos comprendidos en ésta sección consiste análisis de cada sitio, localización, destronque, remoción de la capa vegetal, excavación, rellenos compactados y nivelación bruta y otras faenas necesarias para completar los trabajos indicados en los planos descritos en estas especificaciones. El Contratista hará junto con el Ingeniero Supervisor o Inspector, previo al inicio de las obras, los siguientes estudios:

a. Estudio de las acometidas de: i. Aguas Lluvias ii. Energía Eléctrica iii. Agua Potable iv. Aguas Negras

b. Obstáculos imprevistos para iniciar la construcción. c. Prever la seguridad de instalaciones o edificaciones colindantes. d. Fuentes de aprovisionamiento de materiales locales, o de fábrica.

INSPECCIÓN Previo a cualquier trabajo, deberá determinarse los puntos de referencia de localización de todas y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones necesarias para conservarlos sin interferencia durante el proceso de remodelación, etc.

Se deberá contar con la aprobación del Supervisor o Inspector de Obra para seguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobación, será por cuenta y riesgo de El Contratista, quien estará obligado a corregir cualquier falla en la localización que se determine posteriormente.


EXCAVACIONES El contratista excavará todas las zanjas para las tuberías de agua, alcantarillado, conducto de corrientes eléctricas o de cualquier otro servicio de acuerdo con las líneas y niveles establecidos en los planos. El contratista proveerá todo el equipo y mano de obra necesaria para mantener las excavaciones limpias y secas durante la construcción. El material sobrante que resulte de las excavaciones será acarreado fuera del local por el ejecutor. Cuando el concepto contratado sea excavación no clasificada todas las actividades relacionadas con dicha concepto serán ejecutadas. DEMOLICIÓN Y DESALOJO DEL MATERIAL (cuando se indique) Se demolerán las construcciones existentes que sean necesarias para la remodelación de los espacios de los laboratorios. El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias al remover el material a manera de no dañar lo recuperable, con las indicaciones del Ingeniero Supervisor o Inspector. LIMPIEZA GENERAL

El Contratista deberá eliminar toda mancha, marca o huella de superficies de paredes, pisos, cubierta, puertas, ventanas, equipos, muebles y accesorios. Asimismo, deberá limpiar cuidadosamente las placas eléctricas entregándolas en perfecto estado.

Deberá limpiar la tierra y desperdicios de la construcción, la zona de acceso al edificio y el predio en general, dejándolo apto para su uso. INSTALACIONES ELECTRICAS NORMAS

Todo equipo eléctrico y/o electrónico a suministrarse, deberá estar diseñado para operar en servicio MONOFÁSICO en niveles de voltajes de 120v ó 240v, según sea el caso y para una frecuencia de 60 hz.

Durante la remodelación de los laboratorios, la Entidad Ejecutora será responsable y deberá construir el sistema eléctrico de distribución primaria, bancos de transformadores, distribución secundaria externa e interna en los laboratorios, de acuerdo a la demanda de energía de los equipos instalados. La compra de los materiales y equipos para dicha instalación así como su instalación, será responsabilidad de la Entidad Ejecutora. La construcción de este sistema, beberá realizarse de conformidad a la siguiente normativa:


1. Normas de construcción para redes de distribución aérea de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE).

2. Código hondureño de la construcción en su apartado relacionado con la construcción de obra eléctrica.

3. Código Nacional Eléctrico (NEC, mínimo 2011). 4. Certificaciones UL. 5. Otros que apliquen.

El sistema de circuito primario en Siguatepeque es de 34.5/19.9KV, 60 Hz, conexión estrella, por lo que el aislamiento y transformadores deben coordinarse con estas condiciones. VERIFICACION DE CONDICIONES El Contratista, antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente del cual el trabajo de Electricidad depende, de acuerdo con la intención de estas especificaciones e informará al Supervisor sobre cualquier condición que le impida realizar un trabajo de primera clase. No se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente incompleto o defectuoso, a menos que el Contratista haya notificado al Ingeniero Supervisor o Inspector por escrito y éste haya aceptado, antes de que el contratista empiece cualquier parte del trabajo. ALCANCE DEL TRABAJO El contratista proveerá todos los materiales, equipo y verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de la instalación eléctrica, tal como está mostrado en los planos y de acuerdo con estas especificaciones e incluirá los sistemas siguientes:

1. Acometida general 2. Paneles principales 3. Líneas de alimentación 4. Circuitos derivados de iluminación y fuerza 5. Sistema de iluminación, Luminarias y su instalación 6. Instalación provisional para el servicio durante la construcción.

Todo el material, equipo y trabajo deberá estar de acuerdo con lo estipulado en los planos, especificaciones y estar ajustados a las normas que se establecen en este apartado. Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier parte de éste, esté de acuerdo con los requisitos de cualquier Ley Gubernamental, Código, Reglamento u Ordenanza, será ejecutado por el Contratista sin ningún cargo adicional, aunque no esté indicado en los planos e incluido en estas Especificaciones.


El contratista evitará que a la ESNACIFOR le resulte o puedan resultar responsabilidades por violaciones o infracciones a los anteriores Códigos, Leyes, Ordenanzas o Reglamentos vigentes. Entregará al propietario todos los certificados de inspección del trabajo eléctrico o de cualquier otro trabajo ejecutado por el contratista y que requiera certificado. Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas será reemplazado a la entera satisfacción del Supervisor, sin costo adicional para el propietario. Previo a su instalación, el Ejecutor deberá proporcionar al Supervisor de la ESNACIFOR, los nombres de los fabricantes y los datos correctos del equipo a instalarse de los siguientes:

1. Paneles 2. Cajas y gabinetes 3. Ductos y accesorios 4. Conductores y conectores 5. Interruptores y tomacorrientes 6. Luminarias 7. Entre otros

Todo el equipo y material deberá estar protegido contra el clima tropical. Todo el trabajo será ejecutado de acuerdo con la mejor mano de obra y práctica, empleando personal especializado bajo la dirección de un Ingeniero Eléctrico o Técnico Electricista de reconocida competencia con carnet extendido por la Institución competente. DE LOS PLANOS El Contratista deberá examinar detenidamente los documentos, planos y especificaciones y deberá tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas para los equipos mecánicos, electrónicos y eléctricos, considerado lo existente. Los planos eléctricos son simbólicos y aunque se trata de presentar el sistema con la mayor precisión posible, no se deberán considerar a escala. La ubicación de las salidas eléctricas es aproximada y es responsabilidad del Contratista la colocación de éstas de conformidad a detalles arquitectónicos e instrucciones del supervisor. El Ingeniero Eléctrico deberá examinar y estudiar las instalaciones existente y deberá consultar con frecuencia con el Contratista general para determinar posibles cambios que afecten su trabajo y deberá guiarse de conformidad antes de colocar o establecer la ubicación exacta de corridas de ductos, paneles, cajas de salida y registro, etc..


El Contratista deberá hacer ajustes necesarios para acomodar las salidas de los diferentes tipos de acabado para que las instalaciones embebidas, como las cajas, queden sobre la superficie de las paredes existentes (no serán empotradas ya que eso debilitaría la estructura de las paredes existentes). Las salidas colocadas incorrectamente serán removidas sin costo alguno. Los apagadores locales individuales se ubicarán en el lado del cierre de las puertas. El Contratista suplirá los planos y dibujos que le pida el supervisor sobre los aparatos y detalles de las instalaciones eléctricas.

A la terminación el contratista suministrará un juego completo de planos en papel reproducible en los que se muestre clara y nítidamente, todos los cambios y revisiones al diseño original y como quedó instalado en definitiva. SUPERINTENDENCIA El representante en la entidad ejecutora supervisará personalmente todo el trabajo y deberá emplear todo el tiempo una persona competente que supervise el trabajo y actúe durante su ausencia como si fuera él mismo. La persona contratada deberá tener la preparación requerida de acuerdo al trabajo a realizar y asegurar la calidad de la obra o instalaciones. Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la construcción se procederá, en presencia del Ingeniero Supervisor, a efectuar las revisiones y pruebas necesarias para comprobar si han sido llenadas las especificaciones del contrato, en caso contrario el Contratista efectuará las reparaciones de inmediato. Estas reparaciones y cualquier prueba adicional requerida serán por cuenta del Contratista. ESNACIFOR dará su visto bueno hasta estar conforme con el trabajo realizado. GARANTIA El Contratista garantizará que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas y defectos en material y mano de obra por un período de un año, comenzando de la fecha de aceptación de su trabajo y se comprometerá por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio del Supervisor o Inspector, resulte de un material o mano de obra deficiente o de vicios ocultos. Cualquier trabajo a efectuarse por razón de esta garantía deberá efectuarse de acuerdo a la conveniencia de ESNACIFOR y se repararán por cuenta del Contratista los daños al resto del edificio que se originen como consecuencia de los trabajos de reparación cubiertos por la garantía. ACOMETIDA GENERAL EN ALTO VOLTAJE Y PANEL PRINCIPAL DE DISTRIBUCION El trabajo contemplado para la ejecución de la entrada del servicio de alto voltaje de la energía eléctrica, se hará de acuerdo a lo siguiente:


El Contratista realizará el tendido en la línea de alto voltaje, suministrará e instalará los bancos de transformadores que conforman la subestación de energía con la capacidad y voltaje requerido. Los paneles de distribución serán suministrados e instalados según lo requerido en cada caso para cada laboratorio. LINEAS DE ALIMENTACION Y TENDIDO DE BAJO VOLTAJE Todas las líneas de alimentación a los paneles y otros equipos serán suministradas e instaladas por el Contratista. Se correrán ductos y serán de las dimensiones y tipos designados. Todas las corridas de ductos deberán hacerse en forma nítida y soportada uniformemente especialmente en las curvas. El sistema de fijación deberá llevar la aprobación del Supervisor. Todas las cajas de registro quedarán accesibles, tapadas y selladas. El ducto utilizado para las líneas de alimentación será fijado conforme se indica para la canalización en general. PANELES DE DISTRIBUCION (Centros de Carga) Se suministrará e instalarán los paneles de distribución en los sitios descritos y de las características requeridas o similares. Los Centros de Carga deben indicar, entre otros, los siguientes datos:

Tendrán un Breaker Principal y la capacidad del mismo, esta capacidad no puede ser mayor que el amperaje de las barras del Centro de Carga ni mayor que la capacidad de los cables del servicio de entrada. El Breaker Principal se instala para proteger los cables del servicio de entrada y el Centro de Carga en sí mismo. Las barras del Centro de Carga son la parte integral de estos equipos donde se conecta el servicio de entrada y a partir de las cuales, se realiza la distribución de los circuitos de una edificación, a través de los correspondientes breakers. Número de Circuitos: lo indicado en Cuadro de Cargas para cada Panel, según diseño en planos. Ubicación: Se suministrará e instalarán los paneles de distribución ubicándolos según descripción dada refiriéndose a los planos y de las características requeridas o similares. Identificación: En la puerta de cada panel se colocará una lista escrita a máquina identificando cada circuito con la carga que alimente. Calidad: Se aceptará paneles fabricados por marcas de reconocida calidad y aprobados por la Supervisión. Dispositivos de Protección de Circuitos: Serán del tipo termo magnético y serán para 60 ciclos y de las capacidades indicadas en los planos, pero nunca para menos de 10,000 amperios en cono circuitos. Sección IX Especificaciones Técnicas - 142 -

La fijación de ductos, cajas de salida y paneles deberá ser aprobada por el Ingeniero Supervisor o Inspector, en especial la superficial. No se permitirá el uso de espigas de madera en el sistema de fijación. El Contratista suministrará e instalará todas las cajas y accesorios. Estas serán del tamaño y tipo adecuado para mantener el número de conductores que entran o pasen por ellas. Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios deberán taparse. No se permitirán cajas de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios serán de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares. Toda caja que esté expuesta a la intemperie, deberá ser del tipo especial para intemperie. Las cajas de salidas para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente serán de 4"x4", octagonales o cuadradas. En los casos que se especifique luminarias embebidas en concreto o mampostería, terminadas al ras, las cajas de las unidades se instalarán durante las operaciones de tendido del ducto; para los casos donde se instalan luminarias en cielos falsos, se instalará una caja de registro que esté fijada al ducto y otra que esté fijada a la unidad de alumbrado. Esta podría ser, cuando la unidad lo permita, la caja de la unidad. Se instalará un ducto metálico flexible o cable armado entre estas dos cajas. Todas las cajas de salidas tendrán por lo menos 1” de profundidad, debiendo sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera el diámetro del ducto al que está conectado el artefacto que se instale en la caja o el número de conductores que tengan que colocarse dentro de la caja. Se deberá proveer con soportes apropiados las cajas de salidas para luminarias del cielo y pared, a menos que la unidad de alumbrado conste de dispositivos especiales para soportar la caja. En las cajas de cielo falso se permitirá tapas con su respectivo soporte para la luminaria. Las cajas para tomacorrientes de pared del tipo duplex, serán de 2 " x 4". Las cajas para interruptores serán también de 2" x 4", excepto en los lugares donde existan conjuntos de dos o más interruptores que deberán tener los espacios requeridos de acuerdo al número de éstos. Los apagadores y tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme, la que será determinada en definitiva por el Supervisor; como regla general las salidas serán instaladas a las siguientes alturas. Apagadores Externos a 1.20 m. del nivel de piso acabado. Apagadores Internos a 1.20 m. del nivel de piso acabado. Tomacorrientes pared a 0.30 m. del nivel de piso acabado. Paneles a 2.15 m. del nivel de piso acabado a la parte inferior de la unidad.


Las cajas de apagadores se instalarán de tal forma que la orilla de la placa de los mismos no se encuentre a menos de 5 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de conflictos, se deberá consultar al Ingeniero Supervisor o Inspector para determinar la ubicación definitiva. Los apagadores de áreas individuales serán localizados en el lado de la cerradura de cada puerta. CONDUCTORES Los conductores a usar serán de cobre y con aislamiento termoplástico, a menos que en los planos o especificaciones se indique otra cosa. No se permitirá ningún empalme de conductor dentro de la tubería. Las líneas serán continuas de caja a caja. En caso de encontrarse un empalme dentro del tubo, el Ingeniero Supervisor o Inspector podrá a su elección exigir la extracción total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista. En toda terminal se dejará por lo menos 30 cm. de alambre de largo para efectuar las conexiones a la luminarias y demás dispositivos. No se iniciará la colocación de los conductores dentro de la canalización hasta que ésta esté completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipación deberá ser retirado. No se permitirá usar lubricantes o grasa para facilitar el deslizamiento de los conductores. Se deberá usar talco o parafina para facilitar el deslizamiento. Se seguirá el siguiente Código de colores: Para Sistema Monofásico: Fases: Colores negro y rojo, Neutro: Color blanco Tierra: Desnudo y cuando esté expuesto en ducto será de color verde. Este Código vale para conductores de circuitos derivados de iluminación y tomacorrientes, de calibre No.10 AWG y menores. Para circuitos alimentadores se sigue el siguiente Código: Fases: Color negro y rojo Neutro: Color blanco Tierra: Color verde APAGADORES Y TOMACORRIENTES El Ejecutor suministrará e instalará los apagadores en las cajas de salida en los lugares indicados en los planos. Todos se conectarán en forma tal que cuando la palanca está en la posición superior, el circuito esté conectado. Los apagadores deberán conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan el conductor neutro, es decir, que estarán conectados a la línea viva. Los apagadores se instalarán como norma general a una altura de 1.20 m. sobre el nivel del piso terminado.


LUMINARIAS Las luminarias y accesorios deberán quedar firmemente sujetas a la estructura del edificio por medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspensión adecuado de tal manera que permitan ser removidas fácilmente sin que sea dañada la pintura, repello, cielo falso o cualquier otro acabado. La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos. Cuando el haz luminoso de una luminaria sea obstruido por algún ducto, tubería o algún objeto o estructura, la luminaria deberá relocalizarse con la aprobación del Supervisor o Inspector. Toda luminaria será equipada con su lámpara, del voltaje indicado, y cuando no se indique será como lo indique el Supervisor o Inspector. Toda lámpara usada durante la construcción deberá ser cambiada por nueva antes de la aceptación final del edificio. PRUEBAS Se examinarán todos los sistemas para determinar su correcta operación. Se deberá determinar la secuencia de fases de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se efectuarán al terminarse la obra, pruebas para determinar posibles corto circuitos o fallas a tierra. La resistencia del aislamiento deberá ser igual o superior a lo exigido en el Código Eléctrico. Se probará la impedancia a tierra del sistema eléctrico y no deberá exceder el valor de quince ohmios. El sistema de tierra deberá consistir en una varilla de acero cobrizado de 5 ' x 3/8 " de diámetro. ROTULACION O INSTRUCCIONES Todos los tableros serán rotulados en forma permanente para identificar cada circuito o línea de alimentación. Se deberá suministrar a ESNACIFOR dos juegos de instrucciones para operación del equipo y mantenimiento apropiado. Si los panfletos instructivos del fabricante no son en español, se deberán traducir y se presentarán ambos. LIMPIEZA Y ENTREGA Durante el desarrollo del trabajo y a su término, el Contratista sacará del edificio toda suciedad y material de desperdicios ocasionados por él como resultado de su trabajo. Removerá todas las herramientas, andamios, desechos y cualquier material excedente, una vez que haya sido terminada y aceptada la obra descrita. La obra deberá ser entregada, completamente terminada y en condiciones normales para que esté lista para la instalación del equipo.


B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

(Se encuentran detalladas en la Lista de Cantidades de Equipo y sus

Precios Unitarios- Ver SECCION X de este Documento)


C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAPACITACIONES

El componente de capacitación establece que las características, modalidad, temática y contenido que conformará el programa de especialización deberá ser definido entre el los especialistas en energías renovables (Personal clave) de la entidad ejecutora, y los diez investigadores de la ESNACIFOR. Las actividades estarán enfocadas al fortalecimiento de las capacidades investigativas a través de la especialización dendroenergética y a la creación de capacidades para el manejo y mantenimiento de los laboratorios. Para lograr el objetivo del componente de capacitación, y que los 10 investigadores y 7 laboratoristas obtengan la acreditación, se deberán diseñar dos capacitaciones. Una primera capacitación para los diez investigadores enmarcada en lograr el objetivo de fortalecer las capacidades investigativas a través de la especialización dendroenergética y una segunda capacitación para los 10 investigadores y para los 7 laboratoristas enmarcada en lograr el objetivo de crear las capacidades para el manejo y mantenimiento de los laboratorios. Cada capacitación deberá reunir los siguientes requisitos mínimos: 1) Las capacitaciones deberán ser presenciales 2) Duración mínima de 120 horas*, distribuidos en periodos de una semana en forma

alterna (En una semana se podrá cubrir un máximo de 40 horas de capacitación), o en diferentes periodos acordados entre los especialistas de la entidad ejecutora y los participantes. Las capacitaciones deberán estar enmarcadas a lo largo de tres meses máximo.

3) La instructora así como material de apoyo y didáctico a usar deberá ser en lenguaje español.

4) Todos los costos de materiales didácticos, aulas equipadas con los medios audiovisuales adecuados y todo lo requerido de acuerdo a la capacitación deberá ser responsabilidad de la entidad ejecutora.

5) La alimentación de los participantes durante los eventos de capacitación deberá ser responsabilidad de la entidad ejecutora. En jornadas continuas de 8 horas por día se deberá incluir en el programa dos refrigerios y un almuerzo por participante.

6) Cuando se requiera hacer una jornada fuera de la sede de los participantes se deberá incluir el transporte, alojamiento y la alimentación completa de los participantes la cual deberá ser responsabilidad de la entidad ejecutora.

7) La metodología a implementar deberá ser participativa, de forma que las competencias sean adquiridas de la mejor manera por los participantes.

8) Las capacitaciones deben estar avaladas por un centro especializado para que puedan ser acreditados los participantes por la capacitación recibida.

*Se deberá programar dentro las dos capacitaciones una gira demostrativa compartida para la tercera semana del programa. La gira demostrativa deberá ser a un centro de investigación en el exterior que cuente con un programa en energía renovable con énfasis en la dendroenergía y que cuente con laboratorios funcionando


con equipo especializado similar a los laboratorios y equipos considerados en esta propuesta. La gira deberá tener una duración efectiva en el centro a visitar de al menos 16 horas. La entidad ejecutora será responsable de la coordinación de la visita con el centro así como de los costos completos de los participantes incluyendo transporte y costos asociados al viaje, alimentación y alojamiento.


SECCION X.

LISTAS ESTIMADAS DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS UNITARIOS (PRESUPUESTOS)

A. LISTAS DE CANTIDADES DE OBRA Y SUS PRECIOS UNITARIOS (PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES) A.1 LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERA A.2 LABORATORIO HERBARIO Y BODEGA A.3 LABORATORIO DE FISICA A.4 LABORATORIO DE DENDROENERGIA A.5 LABORATORIO DE SUELOS A.6 LABORATORIO DE QUIMICA A.7 (1) LABORATORIO DE GIS A.7 (2) SALA 2 DE GIS A.7 (3) SALA DE CONFERENCIAS GIS A.7 (4) CANAL DE DRENAJE GIS A.7 (5) CUARTO DE GENERADOR ELÉCTRICO 3.00Mt X 3.00 Mt h=2.8

B. LISTA DE CANTIDADES SISTEMA ELECTRICO EXTERNO C. LISTA DE CANTIDADES SISTEMA ELECTRICO INTERNO DE CADA

LABORATORIO

D. LISTADO DE EQUIPAMIENTO PARA CADA LABORATORIO CON LA DESCRIPCION Y DETALLE DE SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS UNITARIOS D.1 LABORATORIO DE QUIMICA D.2 LABORATORIO DE FISICA D.3 LABORATORIO DE SUELOS D.4 LABORATORIO DE HERBARIO D.5 LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERA D.6 LABORATORIO DE GIS D.7 LABORATORIO DE DENDROENERGIA

Sección X Listas de Cantidades - 149 -

A. LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES DE OBRA Y SUS PRECIOS UNITARIOS

A.1 LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA

No. ÍTEM UNIDADES CANTIDAD PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Demolición Pared de Madera Mt2 23,33 2 Pared de Estructura de Madera Mt2 105,63 3 Alfombra Mt2 24,89 4 Desmontaje de Ventanas Unidad 8 5 Castillo (0.4 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 21 6 Castillo (0.15 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 4,8 7 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 9

8 Ventanas Corrediza de Aluminio con Vidrio Fijo 0.60 X 0.50 Mt (L= 4.00-6.00 Mt) en Pared de Madera Unidad 2

9 Ventanas Corrediza de Aluminio con Vidrio Fijo 0.60 X 0.50 Mt (L=7.00- 9.00 Mt) en Pared de Madera Unidad 2

10 Desmontaje de Puerta Unidad 2 11 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 4 12 Puertas doble hoja de Aluminio y Vidrio (0.60 x 2.30 Mt) Unidad 2 13 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 9 14 Lámpara de Techo Unidad 13 15 Cortina de Rodillo Unidad 9 16 Lavatrastos y Accesorios Unidad 1 17 Pintura Mt2 364,3 18 Repello y Pulido Mt2 13,18

A.2 LABORATORIO HERBARIO Y BODEGA

No. ÍTEM UNIDADES CANTIDAD PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1 Pared de Estructura de Madera Mt2 105,74 2 Alfombra Mt2 50,92 3 Desmontaje de Ventanas Unidad 4 4 Castillo (0.4 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 11


5 Castillo (0.15 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 5,4 6 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 4

7 Ventanas Corrediza de Aluminio con Vidrio Fijo 0.60 X 0.50 Mt ( L= 4.00-6.00 Mt) en Pared de Madera Unidad 2

8 Ventanas Corrediza de Aluminio con Vidrio Fijo 0.60 X 0.50 Mt ( L=7.00- 9.00 Mt) en Pared de Madera Unidad 2

9 Desmontaje de Puerta Unidad 2 10 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 6

11 Puertas doble hoja de Aluminio y Vidrio (0.60 x 2.30 Mt) Unidad 2

12

Cortina metálica completa (Incluidos accesorios de montaje). de 0.7 mm, de 0.60 Mt x 2.30 Mt, Cerrojo de seguridad y grampa para candados Unidad 1

13 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 4 14 Lámpara de Techo Unidad 13 15 Cortina de Rodillo Unidad 4 16 Lavatrastos y Accesorios Unidad 1 17 Demolición de cielo Falso (bodega 2.34 Mt x 3.76 Mt) Mt2 8,79 18 Cielo Falso de Tabla Yeso(bodega 2.34 Mt x 3.76 Mt) Mt2 8,79 19 Pintura Mt2 233,17 20 Repello y Pulido Mt2 22,2

A.3 LABORATORIO DE FISICA


PRECIO TOTAL

1 Pared de Ladrillo Mt2 50,795 2 Alfombra Mt2 10,32 3 Desmontaje de Ventanas Unidad 6 4 Castillo (0.4 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 12

5 Castillo (0.15 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 47,12

6 Ventanas Corrediza PVC 0.40 X 0.40 Mt Unidad 1 7 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 6

8 Ventanas Corrediza de Aluminio con Vidrio Fijo 0.60 X 0.50 Mt ( L=7.00- 9.00 Mt) en Pared de Madera Unidad 1

9 Desmontaje de Puerta Unidad 1 10 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.90 x 2.10 Mt) Unidad 1 11 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 1 12 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.70 x 2.10 Mt) Unidad 1 13 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 6 14 Balcones de 0.60 Mt x 0.60 Mt Unidad 1


15 Lámpara de Techo Unidad 9 16 Cortina de Rodillo Unidad 7 17 Lavatrastos y Accesorios Unidad 1 18 Instalación Hidrosanitarias Global 1 19 Pintura Mt2 218,41 20 Repello y Pulido Mt2 97,53

A.4 LABORATORIO DENDROENERGIA Y BODEGA


PRECIO TOTAL

1 Pared de Ladrillo Mt2 23,916 2 Desmontaje de Ventanas Unidad 10 3 Castillo (0.4 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 29,79


5 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 10 6 Ventanas Corrediza PVC 1.00 X 1.00 Mt Unidad 1 7 Desmontaje de Puerta Unidad 3 8 Puertas de Aluminio y Vidrio (1.0 x 2.10 Mt) Unidad 2 9 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 2 10 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 10

11

Portón de Bodega (4.40 Mt x 2.44 Mt). Marco de metal con 2 Mt de alto y 4.4 Mt de ancho con lamina de 1/8" y la parte superior restante (0.44 Mt x 4.40 Mt) con malla metálica de 1/4" de agujero y 1/4" de grueso el alambre de la malla.

Global 1

12 Pared de Bloque de Vidrio Mt2 2,35

13 Cielo Falso de Tabla Yeso(bodega 8.83 Mt x 8.06 Mt) Mt2 71,16

14 Cielo Falso de Tabla Yeso(bodega 4.85 Mt x 4.14 Mt) Mt2 20,07

15 Lámpara de Techo Unidad 19 16 Cortina de Rodillo Unidad 10 17 Instalación Hidrosanitarias Global 1 18 Pintura Mt2 407,79 19 Repello y Pulido Mt2 407,79

A.5 LABORATORIO DE SUELOS No. ÍTEM UNIDADES CANTIDAD PRECIO



1 Pared de Estructura de Madera Mt2 24,7285 2 Pared de Ladrillo Mt2 46,52 3 Demolición Pared de Ladrillo Mt2 4,42 4 Desmontaje de Ventanas Unidad 5 5 Tallad de Puertas y Ventanas Ml 88,31



8 Cargador de Puertas y Ventanas (0.15 Mt X 0.20 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 14,4

9 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 8

10

Ventanas Corrediza de Aluminio con Vidrio Fijo 0.60 X 0.50 Mt ( L=7.00- 9.00 Mt) en Pared de Madera Unidad 1

11 Desmontaje de Cielo Falso Mt2 123,94 12 Desmontaje de Puerta Unidad 3 13 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.7 x 2.10 Mt) Unidad 3 14 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 1 15 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 8 16 Cielo Falso de Tabla Yeso Mt2 123,94 17 Piso de porcelanato de 0.30 Mt x 0.30 Mt Mt2 123,94 18 Demolición de Piso de Cerámica Mt2 123,94 19 Lámpara de Techo Unidad 13 20 Cortina de Rodillo Unidad 8

21 Instalación Hidrosanitarias y Cortina de PVC Abatible Global 1

22 Pintura Mt2 238,5 23 Repello y Pulido Mt2 94,09

A.6 LABORATORIO DE QUIMICA


PRECIO TOTAL

1 Pared de Ladrillo Mt2 46,52 2 Demolición Pared de Ladrillo Mt2 4,42 3 Tallado de Puertas y Ventanas Ml 88,31





7 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 4 8 Desmontaje de Cielo Falso Mt2 123,94 9 Desmontaje de Puerta Unidad 1 10 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.7 x 2.10 Mt) Unidad 1 11 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 4 12 Cielo Falso de Tabla Yeso Mt2 123,94 13 Piso de porcelanato de 0.30 Mt x 0.30 Mt Mt2 123,94 14 Demolición de Piso de Cerámica Mt2 123,94 15 Lámpara de Techo Unidad 13 16 Cortina de Rodillo Unidad 4

17 Tanque de Almacenamiento 1100 LTS. y Accesorios Global 1

18 Pintura Mt2 238,5 19 Repello y Pulido Mt2 94,09

A.7 (1) LABORATORIO DE GIS


PRECIO TOTAL

1 Demolición Pared de Madera Mt2 57,04 2 Pared de Estructura de Madera Mt2 57,04 3 Pared de Ladrillo Mt2 25,5 4 Resane de Paredes Mt2 26,8 5 Alfombra Mt2 83,48 6 Desmontaje de Ventanas Unidad 10

7 Castillo (0.4 Mt X 0.15 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 21


9 Cargador de Puertas y Ventanas (0.15 Mt X 0.20 Mt, 4v#3 anillos#2 @0.20 Mt) Ml 16

10 Tallado de Puertas y Ventanas Ml 44 11 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 12 12 Desmontaje de Puerta Unidad 7 13 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 7 14 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 12 15 Lámpara de Techo Unidad 15 16 Cortina de Rodillo Unidad 12 17 Pintura Mt2 177,08 18 Repello y Pulido Mt2 51


A.7 (2) SALA 2 DE GIS

No. ÍTEM UNIDADES CANTIDAD PRECIO


1 Resane de Paredes Mt2 12,94 2 Alfombra Mt2 41,44 3 Desmontaje de Ventanas Unidad 3



6 Tallado de Puertas y Ventanas Ml 13,2 7 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 3 8 Desmontaje de Puerta Unidad 1 9 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 1 10 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 3 11 Cielo Falso de Tabla Yeso Mt2 41,44 12 Lámpara de Techo Unidad 8 13 Cortina de Rodillo Unidad 3 14 Pintura Mt2 133,89 15 Repello y Pulido Mt2 40

A.7 (3) SALA DE CONFERENCIA GIS


PRECIO TOTAL

1 Demolición Pared de Ladrillo Mt2 58,51 2 Resane de Paredes Mt2 16,19 3 Alfombra Mt2 57,96 4 Desmontaje de Ventanas Unidad 5 5 Pared de Ladrillo Mt2 8,06




9 Tallado de Puertas y Ventanas Ml 35 10 Cielo Falso de Tabla Yeso Mt2 57,96 11 Ventanas Corrediza PVC 1.2 X 1.00 Mt Unidad 7 12 Desmontaje de Puerta Unidad 4


13 Puertas de Aluminio y Vidrio (0.80 x 2.10 Mt) Unidad 1 14 Balcones de 1.40 Mt x 1.20 Mt Unidad 7 15 Lámpara de Techo Unidad 13 16 Cortina de Rodillo Unidad 7 17 Pintura Mt2 91,16 18 Repello y Pulido Mt2 20,12

A.7 (4) CANAL DE DRENAJE GIS No. ÍTEM UNIDADES CANTIDAD PRECIO


1 Cuneta Trapezoidal de Mamposteria, (Mortero 1:6, b=0.30 Mt, P=1.41 ,E=0.15)

Mt3 49

2 Acarreo de Material desperdicio Mt3 216 3 Excavación de Cuneta Mt2 160

A.7 (5) CUARTO DE GENERADOR ELÉCTRICO 3.00Mt X 3.00 Mt h=2.8


PRECIO TOTAL

1 Cuarto de Generador Global 1 NOTA: El oferente deberá preparar y presentar las fichas de costos de precios unitarios para cada actividad de obra específica, que incluya la descripción detallada de materiales, mano de obra, herramientas y equipo, gastos generales y administrativos y utilidades.

B. LISTA DE CANTIDADES SISTEMA ELECTRICO EXTERNO No. Descripción UNIDADES CANTIDAD PRECIO


Resumen de cantidades por código

1 A-III-7 Unidades 1


Aislador de Espiga para 34.5 Kv Unidades 4

Aislador de Suspensión CL-52-9 Unidades 9

Alambre de Amarre # 4 ( pies ) Unidades 16

Arandela Cuadrada de 11/16" Unidades 14

Conector de Compresión YC 25A25 Unidades 3


Cruceta de Madera de 4" X 5" X 96" Unidades 3

Espiga para Cruceta de Madera 34.5 Kv Unidades 3

Espiga para Punta de Poste 34.5 Kv Unidades 1

Grapa Terminal de Línea Recta para cable No 1/0 Unidades

3

Perno de Carrocería 3/8" X 5" Unidades 6

Perno de Maquina 5/8" X 12" Unidades 2


Perno de Rosca Corrida 5/8" X 18" Unidades 3

Perno Goloso 1/2" X 4" Unidades 3

Preformado para cable No 1/0 Unidades 3

Tirante de Pletina de 1/4" X 1 1/4" X 30" Unidades 6

Tuerca de Ojo 5/8" Unidades 3

2 P-40 (poste de 40 pies) Unidades 5

Descripción para fundación de postes

Fundación tipo 2, a una profundidad de 4.7 pies,

con concreto F´C = 3,000 Lbs por pulgada cuadrada

3 S-III-1ª Unidades 5

Aislador de carrete clase 53-2 Unidades 25

Alambre de Amarre # 6 ( pies ) Unidades 75

Arandela Cuadrada de 11/16" Unidades 20

Bastidor de Cuatro líneas Unidades 5

Bastidor de Una línea Unidades 5





4 Transformador de 25KVA (TS-25) para 34.5KV/19.92 KV 240-120 V Unidad 2

Materiales para transformador de 25KVA

Arandela cuadrada 3/6"x2 1/4"x2 1/4", Ø = 11/16" Unidad 4

Cable de acero galvanizado de Ø=1/4" E.H.S Pie 6

Conductor N°. 3/0 AWG aluminio forrado Pie 2


Conector bimetálico de compresión N°. 6 (multiaterrizaje) Unidad 2

Conector de compresión en YC 2-6 Unidad 2

Conector de compresión (bajada a fases) 3/0AWG-N°.1/0 AWG Unidad 2

Conector de compresión (bajada neutro) 3/0AWG-N°.2ACSR Unidad 2

Conector de compresión de cobre N°. 6- N°.6 Unidad 2

Conector de pin para cable N°. 3/0AWG Unidad 0,6

Conector para varilla de aterrizaje, de 5/8 Unidad 2

Cuchilla portafusible de 100A, para 10KV/13.8 KV Unidad 4

Estribo para grapa de línea viva cable N°: 1/0 ACSR Unidad 4

Fusible universal de 2A tipo K Unidad 2

Fusible cinta universal de 3A tipo K Unidad 4

Grapa de bronce para línea viva, cable n°. 0AWG Unidad 24

Grapa para cerco galvanizado de 1-1/4" Lb. 80

Pararrayos para 27 KV Unidad 80

Perno espaciador 5/8"x14" Unidad 4

Perno para carcaza de transformador Unidad 4

Varilla galvanizada para polo tierra de 5/8"x8" Unidad 8

5 Transformador 167KVA para 34.5 240/120V Unidad 2

Materiales para transformador de 167KVA

Cable de Aluminio Forrado No. 266 ( mts. ) Metros 64

Cable de Cobre # 6 THHN (mts.) Metros 64

Cable No. 3/0 ACSR ( mts. ) Metros 16

Conector de Compresión YC 28A28 Unidad 4

Conector de Compresión YC4A6 (6-6) Unidad 8

Conector de Compresión YCS30R (266.8-266.8) Unidad 16

Conector de Línea Viva para 1/0 Unidad 4

Conector de Plancha (O de Pin #266.8) Unidad 16

Conector para Aterrizaje Tipo Burndy Unidad 4

Cortacircuito Rompe Arco para 34.5 Kv Unidad 4

Estribo para cable No 1/0 Unidad 4

Fusible de Mecha de 13 Amps. Unidad 4

Pararrayo de Alta Tensión 34.5 Kv Unidad 4

Varilla para Polo Tierra Galvanizada 5/8" X 8´ Unidad 4

6 Retenida (E-I-2) Unidad 3

Materiales para retenida doble, (Tangente o Bisectriz)


Arandela Cuadrada de 11/16" Unidad 3

Cable de Acero Galvanizado 1/4" ( pies ) Pies 240

Perno de Ojo Angular 5/8" X 12" tipo THIMBLE EYE Unidad 6

Plato para Anclaje 16" X 16". Unidad 3

Preformado para Retenida 1/4" (juego) Unidad 12

Protector Metálico para Retenida Unidad 3

Varilla para Anclaje Doble THIMBLE EYE 5/8" X 6´ Unidad 6

7 Estructura para secundario trifásico + hilo piloto en tangente Unidad 4

con derivación

Aisladores de carrete clase 53-2 1/0AWG Unidad 20

Alambre de amarre N°. 6 de aluminio Pie 60

Arandela cuadrada 3/16"x2 1/4"x2 1/4", =11/16" Unidad 16

Bastidor de una línea Unidad 4

Bastidor de 4 líneas Unidad 4

Conector de compresión para cable 1/0TW Unidad 24

Conector para compresión cable 3/0 Unidad 0

Conector para compresión cable N°. 2ACSR Unidad 16

Perno de máquina de 5/8x12" Unidad 16

8 Cable 1/0 WP para sistema primario exterior Pies 2760

9 Cable 1/0 WP forrado sistema secundario exterior más neutro Pies 2910

C. LISTA DE CANTIDADES SISTEMA ELECTRICO INTERNO DE CADA LABORATORIO

No. Descripción UNIDADES CANTIDAD PRECIO


LABORATORIO DE FISICA

1 Cable # 10, AWG, color rojo Metros 400

2 Cable # 10, AWG, color blanco Metros 200



5 Cable # 12, AWG, color verde Metros 200



8 Conduit 3/4" Metros 200


10 Abrazaderas de 1/2" Unidad 50



12 Acometida 2THHN # 2/0 Metros 26

13 Medidor digital de energía eléctrica de uso residencial Unidad

1

14 Varilla de cobre # 4 Unidad 1

15 Base para Medidor digital de energía eléctrica de 500 Amperios Unidad

1

16 Mufa de aluminio para Medidor digital de energía eléctrica Unidad

1

LABORATORIO DE SUELOS Y QUIMICA














1



1


1

LABORATORIO DE HERBARIO















1



1


1

LABORATORIO DE DENDROENERGIA














1



1


1

LABORATORIO DE GIS















1



1


1

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE LA MADERA














1



1


1

D. LISTADO DE CANTIDADES DE EQUIPO PARA CADA LABORATORIO, CON DETALLE DE SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUS PRECIOS UNITARIOS


Todo equipo eléctrico o electrónico a suministrar, debe estar diseñado para su operación en 120, 208 ó 240 v, 60hz, monofásico o trifásico, según sea el caso. Esta última condición, deberá coordinarse con la ESNACIFOR.

D.1 LABORATORIO DE QUÍMICA

Nº EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


1 Kit para prueba de textura de suelo

Para determinar fracciones de arena, limo y arcilla. 50 medidas por kit, con sistema reactivo Dispersión y Floculación.

20 UNIDAD

2

Reactivos de repuesto de Kit para prueba de textura del suelo

Para 500 pruebas 20 UNIDAD

3 Tomador de muestras de suelo (T)

Tomador de muestras de suelo tipo T. De acero galvanizado con punta en forma de sierra. Con abertura del mango para inspección de la muestra. Tiene un diámetro de una pulgada (2.5 cm.) y una longitud de 10 pulgadas (25 cm.). Cada unidad Incluye 20 bolsas de recogida de muestras.

10 UNIDAD

4 Varilla de extensión para muestreo de suelo

Para obtención de muestras de suelo de 26" de largo 10 UNIDAD

5 Tubo de muestreo de suelo húmedo,

Para obtención de muestras de suelo de 12" de largo

10 UNIDAD

6 Kit de tamices en acero

Cada set de 6 tamices con los siguientes tamaños de malla: 5 (4,000 micrones), 10 (2,000 micrones), 35 (500 micrones), 60 (250 micrones), 120 (125 micrones), y 230 (63 micrones). Incluye tapa y olla de sartén. Diámetro de tamiz: aproximadamente 7 pulgadas.

10 UNIDAD


7 Portable sonda para aguas profundas (SM-5)

Rango: 2 a 260 pies (0.6 a 79 m), Precisión: 0.10 (ft o m), Frecuencia: 400 khz, A prueba de agua hasta los 160 pies (50m)

10 UNIDAD

8

Medidores de flujo de canal abierto Turbo-Prop

3' a 6' largo de manipulación. 0.3 a 15 pies/segundo 10 UNIDAD

9

Medidores de flujo de canal abierto Turbo-Prop

5' a 15' largo de manipulación. 0.3 a 15 (FP211) 10 UNIDAD

10 Lupa medición Magnificación: 10x 30 UNIDAD

11 Lupa de bolsillo plegable

Magnificación: triple lentes, 5x a 20x magnificación, largo focal 2.0 a 0.5 pulgadas

5 UNIDAD

12 Termómetro infrarrojo para altas temperaturas (50:1)

Termómetro infrarrojo mide la temperatura superficial, con rápida respuesta (< 1 segundos) sin la necesidad de establecer contacto alguno. Rango: 0 … +1800 ºC, Sensibilidad espectral : 2,3 … 5 µm, Temperatura de trabajo: 0 … +50 ºC, Peso: 1350 g

10 UNIDAD

13 Medidor de viento

1 pulgada de diámetro impulsor con precisión axle y rodamientos de zafiro. Precisión fuera de axis -1% @ 5º fuera de axis; -2% @ 10º; -3% @ 15º. Calibración de deriva < 1% después de 100 horas de uso a 16 MPH / 7 m/s. Cálculo automático de velocidad de aire. Dimensiones (unidades: en, ft, cm o m). Acotado conducto máximo de salida: 258.0 pulgadas/21.5 ft / 655.3 cm / 6.55 m. Incluye Mediciones de Velocidad del viento actual, Ráfaga de viento máxima y Velocidad del viento media. Con características de Cubierta protectora con sujeción segura, Pantalla grande y fácil de leer, Ámbito de funcionamiento amplio, Gran precisión, Tecnología del impulsor patentada, Valores mínimos y máximos, Práctica función de medias, Función de bloqueo, Impermeable y flota en el Agua, Resistente, probado contra Caídas, 5 años de garantía. Incluye repuestos de al menos 10 impulsores. Incluye Cordón para el cuello, Pila de botón CR2032 (Vida media 300 horas), Certificado de conformidad

10 UNIDAD


14 Kit para prueba de fertilidad de suelo

Usando los métodos de disco de colores y tiras sumergibles, ofrece una forma simple, económica, eficaz para determinar el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio del suelo. Kit incluye un medidor de bolsillo para mediciones rápidas de pH. Número de pruebas: 100. Incluye nueve reactivos, papel de filtro, medición de cuchara, espátula, podadoras, cubilete, cilindros, botellas, tamiz del suelo, tapa de riego, goteros, fabricante, botella desmineralizador, embudo, cucharadas, probador de pH, tubos de visión, discos de color, caja comparador graduaron, varilla, instrucciones y maletín de transporte. Incluye accesorios como ser espátula de acero inoxidable con hoja resistente a la corrosión, antiadherente. Empuñadura de madera con remache. Pipeta, 0,1 - 1,0 ml, Botella, lavable de polietileno 500 ml, Puntas de pipeta, para pipeta, 0,1 - 1,0 ml, paquete de 50, Matraz, volumétrico clase A, vidrio, 1000 ml, Puntas de pipeta para pipeta 1,0 - 10,0 ml, no estériles, paq. 50., Botella, muestras, baja densidad, polietileno, 500 ml, paq. 12, Kit de abreampollas, ampollas, Cuchara para medir 0,1g Capacidad.

5 UNIDAD

15 Medidor de nivel de sonido digital

Decibel (dB) Rango (bajo) 40, Decibel (dB) Rango (alto) 130, Función MAX HOLD, respuesta rápida/lenta, función de apagado automático, Precisión 2 dB precisión con una resolución de 0,1 dB, Ponderación A y C, Resolución 0,1 dB, Respuesta Rápido/lento, Mostrar LCD con gráfico de barras analógico, Instrumento peso 215 g (7,6 oz), Salida analógico AC, Marca Extech, Dimensión 2,25 en W x H x 9 en 1,75 en D.

10 UNIDAD

16 Bastidores de secado de laboratorio

Tipo de producto Bastidores de secado / Pedestales, Tubos celebrada 72, Material Poliestireno, Dimensiones 17/3/4 "W x 24" H x 3 "D, Largo (pulgadas) 3, Ancho (pulgadas) 17,75m, Ancho (mm)

10 UNIDAD


http://www.hach.mx/puntas-de-pipeta-para-pipeta-tensette-1970010-1-0-10-0-ml-no-esteriles-paq-50/product?id=16076398451



http://www.hach.mx/botella-muestras-baja-densidad-polietileno-500-ml-paq-12/product?id=16076407021



http://www.hach.mx/cuchara-medir-0-1g-capacidad/product?id=16076546724

http://www.hach.mx/cuchara-medir-0-1g-capacidad/product?id=16076546724

451, Altura (pulgadas) 24, Largo (mm) 76

17 Microscopio compuesto con pantalla y cámara

Magnificación: 40x, 100x, 400x, 1000x (semi-plan), configuración de cabeza: Binocular, sensor de imagen: 5 megapíxeles para imágenes fijas; 0.4 megapíxeles para video cortos, formato de datos: JPEG, AVI (video), Cable(s) USB, RCA, dimensiones 140 mm x 140 mm, Iluminador(s) 3W LED, variable

2 UNIDAD

18 Kit de disección de laboratorio.

Incluye bisturí, lupa, pinzas de seguridad, agujas de disección, pinzas de seguridad, y tijeras.

10 UNIDAD

19 Refractómetro de sal, salinidad de 0 a 100 ppt

Tipo de producto: Refractómetro (analógico) Índice de Refracción: (Mínimo) 1 Resolución: Ppt 1.0; 0,001 SGU, índice de Refracción (Máximo): 1.07 Temperatura de compensación: 50 a 86 °F (10 a 30 °C) Precisión: Ppt ± 1.0; ± 0.001 SGU

1 UNIDAD

20 Frascos de succión

Tipo de producto: Frascos de succión Capacidad de 25 ml Material: Vidrio Rango de graduación (bajo): 5 Rango de graduación (alto) 25 Altura (cm): 7.4 Stopper tamaño: 3 Paquete de 18

1 UNIDAD


Tipo de producto: Frascos de filtración Capacidad de 50 ml, Material: Vidrio Rango de graduación (bajo): 20 Rango de graduación (alto) : 50 Altura (cm): 8,1 Stopper tamaño: 4 Paquete de 18

1 UNIDAD


Tipo de producto: Frascos de filtración Capacidad de125 ml, Material: Vidrio Rango de graduación (bajo): 50 Rango de graduación (alto): 125 Altura (cm): 11.1, Stopper tamaño: 5, Paquete de 18

1 UNIDAD


Tipo de producto: Frascos de succión Capacidad de 500 ml, Material: Vidrio Rango de graduación (bajo): 150 Rango de graduación (alto): 500

1 UNIDAD


Altura (cm):19.0, Stopper tamaño: 7 Paquete de 18


Tipo de producto: Frascos de succión Capacidad de 1000 ml, Material: Vidrio Rango de graduación (bajo): 300 Rango de graduación (alto): 1000 Altura (cm): 23.8, Stopper tamaño: 8 Paquete de 12

1 UNIDAD

25 Frascos Medidor de soluciones. 25 ml, paquete de 12 2 UNIDAD

26 Frascos Medidor de soluciones, 50 ml, paquete de 12 2 UNIDAD

27 Frascos Medidor de soluciones, 125 ml, paquete de 12. 2 UNIDAD

28 Frascos Medidor de soluciones, 500 ml, paquete de 6 3 UNIDAD

29 Frascos Medidor de soluciones, 1000 ml, paquete de 6. 3 UNIDAD

30 Frasco con tapón de rosca

Medidor de soluciones, 50 ml, paquete de 24 1 UNIDAD


Medidor de soluciones, 125 ml, paquete de 24. 1 UNIDAD





34 Frasco con fondo redondo








38 Desecador de vacío, 150 MM

Tipo de producto: Desecador de vacío Dimensiones exteriores ("H):10,25 Dimensiones exteriores ("D): 9.0 Volumen de la cámara (litros): 2.4 Espacio libre por encima de la placa de: 81 mm Material: Vidrio Tamaño de la placa: 140 mm

4 UNIDAD

39 Platos de evaporación de porcelana

Platos de evaporación de porcelana, glaseados por dentro y por fuera, forma estándar con cubierta y agarradera, auto-clavable, 150 ml,

2 UNIDAD


100 mm a lo alto OD, 42 mm H, paquete de 6


Platos de evaporación de porcelana, glaseados por dentro y por fuera, forma estándar con cubierta y agarradera, auto-clavable, 250 ml, 115 mm a lo alto OD, 45 mm H, paquete de 6

2 UNIDAD


Platos de evaporación de porcelana, glaseados por dentro y por fuera, forma estándar con cubierta y agarradera, auto-clavable, 385 ml, 145 mm a lo alto OD, 48 mm H, paquete de 2

10 UNIDAD

42 Platos de Petri estéril (Sterile Petri Dishes)

150 mm día x 15 mm H; caja de 100 unidades 1 UNIDAD

43 Borosil, Beaker 25ml/ paquete de 12 2 UNIDAD 44 Borosil, Beaker 50ml/ paquete de 12 2 UNIDAD 45 Borosil, Beaker 150ml/ paquete de 12 2 UNIDAD

46 Borosil, Beaker 500ml/ paquete de 6 4 UNIDAD 47 Borosil, Beaker 1000ml/ paquete de 6 4 UNIDAD 48 Borosil, Beaker 2000ml/ paquete de 4 5 UNIDAD

49

Data show con pantalla y extensiones para conexión al techo, con maletín

2600 Lúmenes. Conexión y formatos 4:3 y 16:9, compatibilidad a computadoras, consolas de video juegos, reproductores de DVD y Alta Definición. Conexión USB avanzada

2 UNIDAD

50 Baterías (reguladores de voltaje)

Capacidad para soportar altos voltajes, carga de larga duración 2 UNIDAD

51 Aire acondicionado 12000 btu. Ahorrativo de energía 1 UNIDAD

52 Computadora estacionaria

Procesador Intel Core i7 de 3ª generación, de 2.5 GHZ, disco duro de 2 Tera, memoria RAM de 10 GB DDR3 y 1.2 GHZ, 6 puertos USB (3 de 2.0 y 3 de 3.0)

1 UNIDAD

53 Escritorio de oficina

Escritorio en melanina resistente a rayones y quemaduras con península de cristal de 19 mm (opcional derecha o izquierda). Cajón lapicero incluido. Peso: 146 kgs. Medidas: 0 2.10 x 2.05 x 0.75 mts. Color caoba.

1 UNIDAD

54 Mueble de Madera cubierto de formica

Mueble de madera cubierto de formica (pino curada) con tres repisas de Formica y soportes de madera curada (H=2.00 Mt x A=0.90 x L=6.30), con 10 puertas cubiertas.

1 UNIDAD

55 Mueble de madera

De pino curada, para ubicación de equipo y materiales en bodega de herbario; (H=2.3 Mt x A=0.50 Mt, L=5.00 Mt), sin puertas, con divisiones internas de cinco filas y 6 columnas.

1 UNIDAD


56 Mueble de Laboratorio para Alumnos

De madera de teca, tablero de 1.5" de grosor, 0.50 m de ancho y 5.0 m de largo. Con altura del mueble de 1.2 m.

3 UNIDAD

D.2 LABORATORIO DE FÍSICA

Nº EQUIPO DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


1 Canoa de peso con pico de vertido

Pequeña, 20 ml capacidad en peso, paquete de 250 1 UNIDAD

2 Canoa de peso con pico de vertido

Mediana, 140 ml capacidad en peso. paquete de 250 1 UNIDAD

3 Espátula Espátula, 6-1/2" L, se ajusta a las aberturas para 15/16" día, paquete de 12.

1 UNIDAD

4 Espátula, cuchara de laboratorio

Espátula, cuchara de laboratorio, 304SS, 12"L, 5 ml, 1-1/2"W punta de cuchara, 1-3/16"W punta de espátula

2 UNIDAD

5 Frasco redondo de abrazadera

Abrazadera para 50ml, frasco redondo 99 UNIDAD

6 Frasco plástico con tapón Frasco plástico con tapón 50Ml 20 UNIDAD

7 Frasco con tapadera de rosca 50 ml, paquete de 12. 5 UNIDAD

8 Frasco redondo de abrazadera

Abrazadera para 100 ml, frasco redondo 74 UNIDAD

9

Termo científico de lados rectos polipropileno con tarro de boca ancha

125 ml, paquete de 12 13 UNIDAD

10 Frasco con tapadera de rosca 125 ml, paquete de 12. 5 UNIDAD

11 Tarro para muestras de boca ancha de poliestireno

60 ml, paquete de 48. 6 UNIDAD

12 Termo científico de baja densidad polietileno carboy

Termo científico de baja densidad polietileno carboy con manijas de espita y hombro, 20 L

2 UNIDAD

13 Termo científico de baja densidad polietileno carboy

Termo científico de baja densidad polietileno carboy con manijas de espita y hombro, 10 L.

2 UNIDAD

14 EX Pipeta EX Pipeta 100-1000 µL. 2 UNIDAD 15 Punta azul (Blue Tip) 100-1000 µL, paquete de 1000 2 UNIDAD 16 EX Pipeta EX Pipeta 1000-5000 µL. 2 UNIDAD


17 Punta blanca (White Tip) 1000-10,000 µL, paquete de 200. 2 UNIDAD

18 Dispensador 5-25 ml. 2 UNIDAD 19 Dispensador 25-50 ml. 3 UNIDAD 20 Dispensador 10-50 ml. 5 UNIDAD

21 Termo científico polipropileno de bote de boca angosta

Capacidad de 4 L. 2 UNIDAD

22 Crisol (resistente a la acción del fuego, para fundir metales)

Porcelana; forma alta con tapadera; 50ml. incluye la tapadera. 50 UNIDAD

23 Pipeta llenadora de silicona 50.0 ml. 1 UNIDAD

24 Bomba de pipeta Bomba de pipeta con palanca de liberación rápida, azul, 2 ml. 1 UNIDAD

25 Bomba de pipeta Bomba de pipeta con palanca liberación rápida, verdel, 10 ml. 1 UNIDAD

26 Bomba de pipeta Bomba de pipeta con palanca de liberación rápida, roja, 25 ml. 1 UNIDAD

27 Frasco volumétrico 50 ml, paquete de 12. 4 UNIDAD 28 Frasco Volumétrico 100 ml, paquete de 12. 4 UNIDAD 29 Frasco Volumétrico 250 ml, paquete de 6. 1 UNIDAD 30 Frasco Volumétrico 500 ml, paquete de 6. 1 UNIDAD 31 Frasco Volumétrico 1000 ml, paquete de 1. 2 UNIDAD 32 Frasco de filtro 250 ml, paquete de 18. 1 UNIDAD

33 Embudo Buchner (Funnels) De cerámica, 87 ml. 18 UNIDAD

34 Tapón de goma De alta pureza de silicona

Tapón de goma de alta pureza de silicona, tamaño no. 6 2 UNIDAD

35 Set de barrenadores Set de barrenadores, paquete de 9 1 UNIDAD

36 Papel filtro cuantitativo

Papel filtro de cuantitativo grado; 11.0 cm día, paquete de 100 50 UNIDAD

37 Termo científico polipropileno, bote boca ancha


38

Termo científico económico de baja densidad polietileno de bote lavable


39 Cilindro para textura de suelo Capacidad 1205 ml, paquete de 4 3 UNIDAD

40 Termómetro

Termómetro, con certificado NIST, -1 a 101, °C 610 mm de longitud, Total Inmersión, certificarse al 0, 50, 100 °C.

2 UNIDAD

41 Bote Amber NM 32 oz, paquete de 12, graduados 1 UNIDAD

42 Beaker Griffin forma baja (Low-Form) 50 ml, paquete de 12, graduados 6 UNIDAD





46 Frasco Erlenmeyer de vidrio graduados

Capacidad de 125ml / frasco; 125 ml, paquete de 12 2 UNIDAD

47 Frasco Erlenmeyer de vidrio graduados

Capacidad de 250 ml/frasco, 250 ml, paquete de 12 2 UNIDAD

48 Contenedor de tubos

Capacidad de 50 x 75ml tubos, 50 x 100ml tubos, 28 x 250ml tubos. Configuración de sistema DG-U-A021 BD28s (28 lugares)

4 UNIDAD

49 Cilindro 5 ml. Clase A. Doble escala métrica 6 UNIDAD








57 Bureta 10 ml. Clase A. Doble escala métrica 2 UNIDAD



60 Bureta digital

De 50 ml. Exactitud ±0.2%, precisión a 0.1% resolución 0.01ml. Despliegue digital grande en LCD. Auto-apagado. Fácil de desarmar para esterilizar los ductos internos a 121°C, 2 bar. Con rosca estándar de 30mm; e incluye adaptadores para botellas con cuello de 33mm, 38mm y 45mm, incluidas una botella de cada tipo de cuello. El mecanismo trabaja por medio de una batería de Litio de 3.6V para proporcionar una vida útil de 60 mil entregas.

1 UNIDAD

61

Agitador con plato caliente digital con cubierta de cerámica (termo agitador)

Temperatura: Ambiente a 550°c Precisión del display de temp. 0.1 °C Precisión del control de calentamiento con sensor: 0.2 °C

Reglón de calentamiento: 176 x 176 mm Material de plato: Cerámica Temperatura segura: 100-580 °C Display de temperatura: lcd

1 UNIDAD


Aviso de calentamiento: A partir de 50 °C se activa la alarma

Intervalo de velocidad 100-1500 rpm Max. Volumen de calentamiento (H2O) 20 l

Resolución del display del vel. 1 rpm Display de velocidad: Lcd Dim. del plato del calentamiento: 184 x 184 mm

62 Horno de mufla

Tmáx 1100 ºC, temperatura de trabajo 1050 ºC, Calentamiento de dos lados mediante elementos calefactores en los tubos de vidrio Cuarzoso, Aislamiento multicapa con placas de fibra en la cámara del horno, Carcasa de placas estructurales de acero fino en acabado inoxidable, Carcasa de doble pared para temperaturas exteriores bajas y elevada estabilidad, Puerta abatible, Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno, Calefacción silenciosa con relé semiconductor, Medidas compactas y peso reducido, Controlador montando bajo la puerta para ahorrar espacio. 60 pulgadas cubicas, 220 / 240 Vac. Carcasa de doble pared, Acero inoxidable.

2 UNIDAD

63 Espectrofotómetro de mesa

Medición de color CFS57CA – d/8°-2.5", esfera, especular incluido. CF57CA – 45/0. Tiempo de medición 4.0 segundos. Área medida 8.00 mm. Rango de medida 0 a 200% reflectancia, rango/intervalo de espectro 20nm intervalos, 400nm a 700nm rango. Fuente de luz de pulso de gas de tungsteno, no calienta. Fuente de energía 115/230 VAC, 50-60 Hz., dimensiones físicas 5.0" altura x 5.75" ancho x 9.0" largo (12.7cm altura x 14.6cm ancho x 22.9cm largo), peso neto 8.0 lbs. Operación de 50°F a 104°F (10°C a 40°C). 85% humedad relativa. Con interruptor de control de energía por la parte de atrás de la unidad. Interface seriada de comunicación de RS-232.

1 UNIDAD

64 Set de reactivos para la determinación de la dureza, método

Incluye soluciones para al menos 200 pruebas: solución alcalina para pruebas de calcio y magnesio.

1 UNIDAD


colorimétrico con calmagita

Solución indicadora para calcio y magnesio. Solución EDTA 1M, Solución EGTA. Concentrado de ácido nítrico. Solución estándar de hidróxido de sodio. Papel, pH, 0–14 pH rango

65 Bloque del reactor digital

Incluye: reactor de bloque digital, cable de alimentación y manual de operación. Ancho US: (9.8 in.) Conformidad: CE, cTUVus Estabilidad de temperatura: ± 2 ºC Garantía: 2 años Peso: Bloque doble: 6.17 lbs. (2.8 kg) Peso 2: Bloque simple: Profundidad: 31.0 cm (12.2 in.) Rango de temperatura: 37 - 165 ºC (99 a 329 ºF) Rango de Temperatura de operación: 10 - 45 °C Rata de calentamiento: 20 - 150 ºC en 10 minutos Requisitos de alimentación (Hz): 50 - 60 Hz Requisitos de alimentación (voltaje): 100 - 240 VAC. Incluye el set de parámetros y reactivos

2 UNIDAD

66 Viales de digestión de bajo rango

Instrumento: Todos excepto DR/850, DR/820, PC II Método: 8000 Nombre del método: Digestión del reactor Número de tests: 150 Parámetro: Demanda de oxígeno químico Rango: 3 - 150 mg/L COD Requiere digestión: Sí Unidades: 150 Volumen / tamaño de embalaje: 150 /paq.

1 UNIDAD

67 Viales de digestión de alto rango

Instrumento: Todos excepto DR/850, DR/820, PC II Método: 8000 Nombre del método: Digestión del reactor Número de tests: 150 Parámetro: Demanda de oxígeno químico Rango: 20 - 1500 mg/L Requiere digestión: Sí Unidades: 150 Volumen / tamaño de embalaje: 150 /paq.

1 UNIDAD


68 Viales de digestión alta gama plus

Diámetro: 0.63 in ( 16 mm ) Método: 8000 Nombre del método: Digestión del reactor Número de tests: 150 Parámetro: DQO (Demanda química de oxígeno) Rango: 200 - 15,000 mg/L Requiere digestión: Sí Unidades: 150 Volumen / tamaño de embalaje: 150 /paq.

1 UNIDAD

69 Turbidímetro de laboratorio

Absorbancia: 0.001 Abs en el rango más bajo Certificados de Cumplimiento: UL/CSA Compatibilidad celda de muestra: Redondo de 25 mm; redondo de 12, 13, 16 y 19 mm con juego de adaptador opcional Compatibilidad de la celda de muestra: 25 mm redondo; 12, 13, 16 y 19 mm redondo con juego adaptador opcional Condiciones de almacenamiento: -40 °C - 60 °C Conexión a red 2: - Dimensiones (A x A x P): 156 mm x 400 mm x 305 mm Exactitud: ± 2 % de lectura más 0.01 NTU Desde 0 hasta 1000 NTU, ± 5 % de lectura desde 1000 hasta 4000 NTU, ± 10 % de lectura desde 4000 hasta 10000 NTU Exactitud 4: de lectura mas Exactitud del volumen de muestra: 20 ml con celda de muestra de 25 mm , 2.5 ml con 12 mm, 3.5 ml con 13 mm, 5 ml con 16 mm, 7 ml con 19 mm Fuente de luz: Luz de tungsteno Garantía al menos de 2 años Humedad operativa máx.: 90 Idiomas interfaz de usuario: Inglés Impresora: Incorporado (térmico, 58 mm, hasta columna 28) Incluye lo siguiente: Instrumento, celdas de muestra, estándares de calibración de StablCal, aceite de silicona, tela para aceitar, cubierta antipolvo, manual, cable de alimentación con enchufe NA, filtro EPA, filtro de color de 455 nm, papel de impresora Interfaz: RS232 serial (bidireccional)

2 UNIDAD


Interfaz de usuario: Botón Manual Lenguajes: Inglés, español, alemán Modo de medición: NTU, Nephelo, EBC, ABS, %T, Color, ASC Peso: 8.31 lbs. (3.77 kg) Programas de usuario: 2 Purga de aire: 0.1 scfm a 69 kPa , conexión de la lengüeta de la manguera para la tubería de 1/8", 138 kPa como máximo. Nitrógeno seco o aire para instrumentos. Rango: 0 - 10000 FNU Relación de encendido: Manual 0 - 10000 ; automático 0 a 10000 autodecimal; relación apagada: 0 a 40.0 Rango de medición: 0 - 10000 NTU Modo NTU, relación encendida: automático, autodecimal 0 - 10000 NTU Modo NTU, relación encendida: manual Rango de medición 2: 0 - 9.99 NTU Modo NTU, relación encendida: manual Rango de medición 3: 0 - 99.9 NTU Modo NTU, relación encendida: manual Rango de Temperatura de operación: 0 - 40 °C Regulatorio: Método USEPA 180.1 Repetitividad: ± 1 % de lectura o ± 0.01 NTU, lo que sea mayor Requerimientos de energía: 115 - 230 VCA; 50 a 60 Hz; 60 VA como máximo Resolución: 0.001 NTU (FNU) en el rango más bajo Tiempo de respuesta: 6.8 s con el promedio de señal apagado, 14 s con el promedio de señal encendido Tipo de sensor: interfaz RS232 serial (bidireccional)

70 Medidor portátil de pH

Medidor portátil para medir pH o para medir ORP/Redox (óxido de reducción). Incluye Soporte de electrodos con base de acero. Así como el Cargador Inductivo, Robusto maletín de transporte, Pipeta de plástico para rellenar electrodos (20 u.), Porta-Electrodo, Sonda de Temperatura con 1 m de cable apantallado, Simulador de electrodo de pH y ORP con 1 m de cable

1 UNIDAD


coaxial con conectores BNC hembra, Simulador de electrodo de pH y ORP con LCD, 1 m de cable coaxial con conectores BNC hembra

71 Electrodo Estándar Rellenable

Distancia máxima de sensor a controlador: Disco de platino Exactitud: ±0.02 mV o 0.05 %, o que sea mayor exactitud. Longitud: 7.9 in ( 200 mm ) Longitud de cable: 1 m Material: Cuerpo del sensor: Epoxi Parámetro: ORP Peso: 0.17 lbs. (0.076 kg) Rango: ± 1200 mV Rango de temperatura: 0 - 80 °C Resolución: ±0.1 mV Solución de llenado: 2841700 Tipo de referencia: Ag/AgCl Tipo de sonda: Laboratorio Unión: Clavija cerámica

1 UNIDAD

72 Electrodo Estándar Rellenable pH Electrodo

Característica: Rápido tiempo de respuesta Conector: HQD especifico Exactitud: ± 0,02 de pH Longitud: 200 mm Longitud de cable: 1 m Material: Cuerpo del sensor: Zeonor Parámetro: pH Rango de medición: 0 - 14 pH pH Rango de temperatura: 0 - 50 °C Referencia: Ag/AgCl (doble unión) Resolución: 0,001 de pH 0,01 de pH 0,1 de pH Solución de llenado: 2965026 Sondas incluidas: Laboratorio Tipo de sensor: Vidrio Unión de la sonda: Apertura

1 UNIDAD

73 Solución interna de relleno MTC301 y PHC301, 30 ml 1 UNIDAD

74 Solución aislante pH 4.01 (NIST), código de color rojo, 500 ml (Buffer Solution) 1 UNIDAD

75 Solución aislante pH 7.00 (NIST), código de color amarillo, 500 ml (Buffer Solution) 1 UNIDAD

76 Solución aislante pH 10.01 (NIST), código de color azul, 500 ml (Buffer Solution) 1 UNIDAD

77 Aparato Respirométrico (BOD) BODTrak II

Capacidad: Seis 492 ml botellas Deriva: < 3 3 mg/L DBO en 5 días Interfaz: RS232 Peso: 4 kg Rango de medición: 0 - 700 mg/L (Intervalo de selección: de 0 a 35, de 0 a 70, de 0 a 350 o de 0 a 700 mg/l de O2) Resolución: 1 mg/L mg/l de O2

1 UNIDAD


Tensión de entrada: 110 - 240 V, 50/60 Hz Voltaje de salida: 24V, aprobado por UL, CSA y TUV

78 Almohadas de aislamiento de nutrientes

BOD Almohadas de aislamiento de nutrientes de 3 litros, paquete de 50 1 UNIDAD

79 Incubadora

Temperatura mínima: 5 °C/ 41 °F Temperatura máxima de: 105 °C / 221 ° F Volumen: 24.8 cu. cuadrados / 702 L Dimensiones de la cámara (Ancho x Altura x Profundidad): 39,5 x 52,6 x 20,6 pulgadas / 100,4 x 133,5 x 52,4 cm Potencia: 120V / 13 A / 1560W Tecnología de convección: Convección por gravedad Controlador: Control por microprocesador con pantalla fluorescente de vacío Rango de temperatura: ambiente +5 ° C a 105 ° C Desviación de la temperatura espacial: ± 0.3 ° C a 37 ° C Desviación de la temperatura a través del tiempo: ± 0,2 ° C a 37 ° C Superficie: 9.8 pies cuadrados / 0,91 m 2 Volumen de la cámara: 24.8 pies cuadrados / 702 L Tensión nominal / frecuencia: 120V / 60Hz Potencia nominal / máx. corriente: 1560 Watts / 13 Amperios Número de estantes Suministran/max: 2/39 Max. de carga por entrante: 66 libras (30 kg) Peso neto: 452 libras (205kg) Consumo energético a 37 ° C: 161 Watts Dimensiones generales (Ancho x Altura x Profundidad): 49.6 x 60.8 x 30.3 "/ 126.1 x 154.5 x 77 cm

1 UNIDAD

80 Paquete de Inicio portátil

Entradas: 1 Parámetro: Conductividad, TDS, Salinidad, Resistencia, y Temperatura. Resolución de la Conductividad: 0.01 μS/cm con 2 dígitos Tipo de sonda: Standard

1 UNIDAD


Incluye: medidor portátil HQ14d, celda de conductividad CDC40101, estándar de conductividad de NaCl, soporte para el medidor, soporte para la sonda, 4 baterías AA, guía de inicio rápido, manual de usuario y CD de documentación.

81 Incubadora

Digital, ideal para bacteria, hogos, células y tejidos cultivados Rango de temperatura de incubación desde ambiente + 5℃ a 70℃ ▶Controlador Digital PID Control ▶Precisión: ± 0.1℃ ▶Uniformidad: ± 0.5℃ ▶Tipo de calefacción: Circulación interna ▶Capacidad : 50 / 96 / 150 / 250 Litros

1 UNIDAD

82 Plato o placa de Petri Con almohadilla 47mm, paquete de 100 1 UNIDAD

83 Vaso M-Coliblue24 amp, paquete de 50. 1 UNIDAD

84 Filtro sostenedor para para filtración al vacío

Embudo tipo vaso de precipitado (500 ml) con soporte de membrana de 47 mm para filtrar muestras acuosas. Soporte de membrana de vidrio de borosilicato fritado para permitir el filtro uniforme en toda la superficie de la membrana. El embudo se ajusta de manera uniforme a la base mediante la abrazadera de aluminio. El matraz de filtro se vende por separado.

1 UNIDAD

85 Frasco de succión

Frasco de Succión Universal para Aspiración, Material de Plástico de 2 Litros. Con tapa Reusable. Válvula con Filtro anti Rebose para succionador de Gleras. Capacidad de 2000ml. (2Lts).

5 UNIDAD

86 Mechero de Bunsen

• Acero inoxidable, permite el trabajo del vidrio

• llama auxiliar • Conforme DIN 30665 • Quemador de latón niquelado,

zócalo de fundición. • Quemador Ø 13 mm, H 160 mm.

1 UNIDAD

87 Pinza de acero inoxidable

Las pinzas rectas y en ángulo son de acero inoxidable de alta calidad. La punta puntiaguda y afilada. Set de 4 piezas.

10 UNIDAD

88 Bolsas estériles sin tiosulfato

Bolsas estériles sin tiosulfato, paquete de 25 1 UNIDAD


89 Bolsas estériles con tiosulfato

Bolsas estériles con tiosulfato, paquete de 25 1 UNIDAD

90 Membrana (filtro) Membrana filtro, tamaño de poro 0.45 µm, Diámetro 47 mm, paquete de 200, sin almohadilla

1 UNIDAD

91 Bomba de vacío portátil

Especificaciones eléctricas: 115 VCA, 60 Hz, enchufe NA. LARGO: 8 pulgadas ( 203 mm )

1 UNIDAD

92 Data show


1 UNIDAD



1 UNIDAD

94 Batería de regulación de voltaje

Capacidad para soportar altos voltajes, carga de larga duración 2 UNIDAD


Mueble de madera cubierto de formica (pino curada) con tres repisas de Formica y soportes de madera curada (H=1.00 Mt x A=0.90 x L=6.30), con 10 puertas cubiertas.

1 UNIDAD

96 Mueble de madera


1 UNIDAD



3 UNIDAD

E. 3 LABORATORIO DE SUELOS


UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


1

6' Campana de laboratorio protector Premier (Protector Premier Laboratory Hood)

Peso: 485.0 lbs, peso métrico: 220.0 kg, Dimensiones: 72.0" w x 31.7" d x 59.0" h, Dimensiones métricas: 182.9 x 80.5 x 149.9 cm, Electricidad: 100-115 volts, 50/60Hz, 10 amps, ancho nominal: 6', uso alterno de aire/Presión estática a 100 fpm: con banda abierta 18" alto, escape 735 CFM a 0.16" Presión estática, con banda abierta 28" alta, escape 1180 CFM a 0.41" Presión estática, requerimientos de

1 UNIDAD


ventilación: ventilación requerida de control remoto, Conformación: ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL, Dúplex eléctricos: 1, Electricidad estándar: 100-115 volts, 50/60 Hz, 10 amps, altura de caja: 59.0", luz: T8 fluorescente, Servicio de instalación fija: 2, estilo: Mesa

2 Superficie de trabajo de tapón de derrame

6' w x 36" d, con copa recorte del fregadero, trasera derecha 1 UNIDAD

3 Kit Duplex Receptáculo eléctrico 115V, 20A 1 UNIDAD

4 Micro Digestor

Dimensiones: 22.56"w x 9"d x 14"h, especificaciones eléctricas: 115 V, 50/60 Hz, 12 amps, Micro Kjeldahl, Propósito: digestión Kjeldahl, Método de depilación de humo de digestión Kjeldahl: sobremesa

1 UNIDAD

5

Sistema de digestión de plato caliente para digestión Kjeldahl (Hot Block Digestion System for Kjeldahl Digestion)

Capacidad de 50 x 75ml tubos, 50 x 100ml tubos, 28 x 250ml tubos. Configuración de sistema DG-U-A021 BD28s (28 lugares) consiste de un bloque o plataforma de calentamiento, un controlador programable, un tubo rack/draftshield. Requerimientos eléctricos de 220-260VAC, 50/60 Hz para el bloque y 100-260VAC, 50/60 Hz para el controlador. El bloque del digestor debe ser operado bajo la campana de gases y l controlador puede ser operado fuera la campana de gases. Las dimensiones del Bloque son de 60 cm (23.5”) ancho x 28 cm (11”) D y del Controlador del 25 cm (10”) ancho x 24 cm (9.5”) D. Rango de temperatura del ambiente a 450°C. Precisión de +/- 2°C. Incluye: 1.- Soporte de refrigeración de 28 bastidores de tubo. 2.- Soporte de refrigeración de 50 bastidores de tubo. 3.- Goteros de vidrio (75/100 ml tubos) para un mayor flujo (50 por paquete). 4.- Goteros de vidrio (250 ml tubos) para un mayor flujo (28 por paquete).

1 UNIDAD

6 RapidStill I

RapidStil I diseñado para laboratorios que determinan micro-cantidades de proteína/nitrógeno. Determina nitrógeno detectable a 1mg/L o menos. Puede ser usado

2 UNIDAD


para micro o macro niveles de nitrógeno con resultados igual al método clásico de Kjeldahl. Es un accesorio perfecto de acompañamiento para Micro Digestores 21-131-5 y 21-131-6. Con una pieza de contenedor de vidrio de borosilicato con stopcocks químicamente inerte PTFE. Montable en consola durable, de polietileno químicamente resistente. Operación es simple y rápida. Con controlador directo para la variable de calor, la entrada eléctrica al calentador de inmersión el cual provee un eficiente y rápido vapor de calor. Una destilación toma aproximadamente 5 minutos. Construido de vidrio, el aspirador permite el descarte de muestra usada. Unidad puede ser usada para destilaciones de vapor otras además de la de Kjeldahl. Dimensiones: 91/2L x 131/8W x 201/2 pulgadas. H (24 x 33 x 52cm). Con 8 pies de largo (2.4m), con cordón de tres cables eléctricos y toma. Para 115V 50/60Hz, 2.4A. Incluye todos los accesorios como ser Cargador de la unidad, frasco; Labconco; Micro Kjeldahl; portador de 12 Frascos en posición vertical a un ángulo de 29° o 16 Frascos Invertidos; Acomoda frascos de 30 o 100 ml; resistente a la corrosión, cubierto con acero de vinil; cargador de unidad gira 360°.

7 Set de tubos de Digestión Micro Kjeldahl

El Set debe incluir 1.-Tubos de digestión, de vidrio, 75ml, rectos, 50 por paquete. 2.- Tubos de digestión, de vidrio, 75ml, volumétrico, 50 por paquete. 3.- Tubos de digestión, de vidrio, 100ml, rectos, 50 por paquete. 4.- Tubos de digestión, de vidrio, 100ml, volumétrico, 50 por paquete. 5.- Tubos de digestión, de vidrio, 250ml, rectos, 28 por paquete. 6.- Tubos de digestión, de vidrio, 250ml, volumétrico, 28 por paquete.

1 UNIDAD

8 Set de Cristalería de laboratorio

El set incluye: a.- Frascos de base redonda, y cuello único, unidades de 500 ml, y 1000 ml.

8 UNIDAD


b.- Frascos de base redonda, de tres cuellos, unidades de 500 ml, y 1000 ml. c. Frascos de base redonda, de cuatro cuellos, unidades de 500 ml y 1000 ml d. Tapón de vidrio estándar (glass stoper standard, ground) e. Cabezas de destilación, unidades de 2, 3 y 4 cabezas f. Tubo normal recibidor g. Tubo recibidor a vacío h. Condensador Graham de 300 mm i. Condensador económico Allihn de 300mm j. Columna condensadora de destilación de 300mm k. Tubo de destilación con tubo tipo espina de 300mm m. Agitador ptfe, unidades de 300 mm, 350mm, y 400mm n. Tapón para agitador, ptfe, 24# o. Embudo igualador de presión (pressure equializing funnel) de 125mm

9 Sistema de hidruros de mercurio

Sistema manual para la determinación de alta sensibilidad para mercurio y elementos con formación de hidruros como: As, Bi, Sb, Se, Sn y Te. Incluye analizador con frasco para muestra y recipiente para reactivos y una celda de cuarzo que puede ser calentada en flama con aire acetileno

1 UNIDAD

10 Contenedor de tubos

Incluye un contenedor de tubos de 28 lugares para tubos de 250 ml y un contenedor de tubos de 50 lugares de tubos de 75 ml o 100 ml.

1 UNIDAD

11 Sistema de análisis por inyección de flujo

Para usarse como generador de Hidruros / Mercurio con los Modelos de Absorción Atómica, para la determinación automática de As, Se, Sb, Te, Bi y Sn por generación de hidruros y Hg., por la técnica de vapor frío. El consumo de muestra es menor a 300 microlitros por determinación, mientras que el consumo de reactivo es de menos de 180 ml / hora. Consta de una bomba peristáltica controlada, con velocidad de bombeo de 30-120 r.p.m. Tiene capacidad de colocar máximo 8 tubos en las bombas. Incluye válvula de inyección (switcheo), cámara de mezclado con

1 UNIDAD


separador gas / líquido, celda de cuarzo, interfaces RS-232 y IEEE-488 (GPIB). Opera a 105-125/200-240 VAC, 50/60 Hz, 600W. Dimensiones 415 mm (Ancho) x 182 mm (alto) x 412 mm (fondo. Peso 11.2 Kg.

12 Automuestreador

Automuestreador de operación autónomo o controlado por computadora. Es un sistema de muestreo multi propósito para la operación con los Espectrofotómetros de Absorción Atómica Serie AAnalyst 200/400/700/800 con flama y los Sistemas de Inyección de Flujo. Con todos los accesorios

1 UNIDAD

13 Espectrofotómetro de absorción atómica

Sistema óptico de Doble Monocromador, con prisma de alta transparencia en el UV lejano y red Echelle. Resolución espectral de 0.12 a 200 nm. Diseño óptico de doble haz. Torreta Automática de 4 lámparas, con sistema de ajuste rápido y automático de la posición de la lámpara. Incluirá internamente una fuente de alimentación para lámparas de alta energía (EDL), añadiendo simplemente los soportes necesarios. Detector de Estado Sólido (tipo CCD), de bajo ruido electrónico. Rango de longitud de onda desde 190 a 900 nm, con selección automática de longitud de onda. Corrector de Fondo de doble haz, mediante lámpara de Deuterio (sustituible fácilmente por el usuario). Apto para trabajar con Aire–Acetileno y Nitroso-Acetileno, con control automático del flujo de gases y del cambio de Aire a Nitroso y pre-mezcla de los gases con la muestra antes de llegar a la llama. Nebulizador de flujo ajustable, con entrada de gas auxiliar para que al ajustar la nebulización no se afecte el flujo de gases. Cámara de pre-mezcla resistente a ácidos, álcalis, soluciones salinas y disolventes orgánicos. Mechero resistente a la corrosión. Módulo de Cámara de Grafito fácilmente intercambiable por el usuario, sin necesidad de

1 UNIDAD


alineamientos ni ajustes. Calentamiento longitudinal del tubo de grafito, que deberá incluir de serie la plataforma de L’Vov preinstalada internamente. Diseño que permita utilizar un mismo tubo para elementos refractarios y elementos volátiles. Capacidad de conmutar el flujo de purga interno entre un gas inerte y un gas oxidante, por si se desea eliminar materia orgánica por combustión. Control electrónico mediante sensor óptico de la temperatura de atomización, para mayor precisión analítica. Introductor Automático de muestras, con capacidad para 144 muestras. Incluirá 5 posiciones para modificantes de matriz, más una botella adicional de diluyente. El Inyector Automático utilizará un sistema de bombeo por presión positiva, para evitar la utilización de jeringas que puedan provocar burbujas en matrices complejas. Módulo analizador de mercurio mediante la técnica de inyección en flujo. Sistema de acoplamiento de hidruros con cámara de grafito. Controlable totalmente por ordenador, mediante software de control y tratamiento de datos, basado entorno Windows. El software dispondrá de una rutina de desarrollo y optimización automática de métodos de cámara de grafito. Todo el hardware y software descrito para la digitalización automatizadas incluida, con impresora para impresión de resultados. Este equipo que permite la determinación cuantitativa directa de más de 70 elementos mediante la atomización del analítico en una matriz líquida a la temperatura de una llama o de un horno de grafito. Se utiliza la interacción materia-energía donde la materia se halla en forma de átomos.

16 Controlador de Espectrofotómetro de absorción atómica

El equipo de AA se controla desde un software que permite seleccionar todos los parámetros necesarios para la determinación analítica. Desde él se puede encender la

1 UNIDAD


lámpara, seleccionar la longitud de onda, el tiempo de integración, crear el calibrado y procesar los datos obtenidos. El sistema incluye todos los cables usb para comunicación con computadoras. De ser requerido en cualquier sistema se debe incluir cables para conectar las lámparas EDL.

17 Impresora Multifuncional con tintas de repuesto, con suministro de tinta en recipientes recargables.

1 UNIDAD

18 Cabeza de quemador fabricada de titanio

Mechero necesario para formar la llama de aire/acetileno o de nitroso/acetileno, necesaria para atomizar la muestra y determinar los parámetros de interés. Con longitud de ranura de 5 cm., para la flama de Óxido Nitroso-Acetileno.

1 UNIDAD

19 Compresor de Aire de 25 litros

Voltaje 220V, 50hz, potencia del motor monofásico: 1500W - 2HP, Compresor de alta recuperación, 2850 RPM, Cabezal de acople directo. Lubricación de aceite, tanque 25 Litros, cabezal de aluminio, alta recuperación 206 lits./min., salida de aire con regulador de presión y manómetro, filtro de aire, dispositivo de corte y arranque automático, presión máxima 8 MPa, válvula de seguridad. Con ruedas para traslado.

1 UNIDAD

20 Filtro doble de aire, incluye regulador de presión.

Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro de alto rendimiento. Filtrado por fricción y centrifugado + filtro de bronce. Retiene aceite, agua e impurezas. Sistema de purga semiautomática. Regulador mecánico de membrana con gran robustez. Máxima suavidad de funcionamiento. Salida doble. 2.000 L/min.

1 UNIDAD

21 Campana y Extractor de aire, sin instalación y sin tubería

Necesaria para colocar encima de la llama del equipo de AA cuya función es extraer los gases de la llama.

Descripción Técnica

1 UNIDAD


Producción variable Potencia L x A x A mm Peso Alumbrado integrado Alimentación Mantenimiento Salida posterior de evacuación

50 a 450 m3/h 640 W

1500 x 700 x 700 mm 50 Kg

si 230 V / 50 Hz

cambio periódico del

filtro Si Ø 125 mm

22 Regulador de Acetileno

Para regular el flujo de este gas necesario para formar la llama. Etapas: Una etapa o simple etapa Descripción: Regulador de presión para Acetileno en cilindro. Aplicación: Soldadura oxiacetilénica con y sin aporte. Corte de metales por oxicorte. Máxima presión de entrada: 20Bar Máxima presión de salida: 5 bar (Excepto casos extraordinarios, se recomienda enfáticamente no superar 1.5 bar de presión cuando se trabaja con Acetileno) Máximo nivel de flujo: 5 m3/h (dependiendo de la presión de entrada) Material del cuerpo: Latón forjado Diafragma: Acrilo nitrilo 2mm 1 malla de nylon Conexión de salida: Tomagoma para manguera Peso: 970 gramos

1 UNIDAD

23 Regulador de Aire

Para regular el flujo de este gas necesario para formar la llama. Capacidad del flote SCFM (NL/min) 14 (420) Capacidad de gases de escape SCFM (NL/min) 7 (210) Pulgadas de sensibilidad wc (mm) .25 (6.4) Presión suplementaria Max PSIG (BAR) 150 (10) Tamaño aproximado en pulgadas 1.38x1.38x3.88 Tamaño (mm) 35.1x35.1x98.5

1 UNIDAD

24 Regulador de Óxido Nitroso (115V)

Para regular el flujo de este gas necesario para formar la llama. Presión Variable. Conexión CGA-326. Regula el Óxido Nitroso.

1 UNIDAD

25 Lámpara de Cobre (Cu) (Con esta

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de Cu y constituye la fuente espectral de la

1 UNIDAD


lámpara se calibra el AA)

línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés.

26 Lámpara de sodio

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de Na y constituye la fuente espectral de la línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés

1 UNIDAD

27 Lámpara de Hierro.

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de Fe y constituye la fuente espectral de la línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés

1 UNIDAD

28 Lámpara de Aluminio

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de Al y constituye la fuente espectral de la línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés

1 UNIDAD

29 Lámpara de Magnesio

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de Mg y constituye la fuente espectral de la línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés

1 UNIDAD

30 Lámpara de Potasio

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de K y constituye la fuente espectral de la línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés

1 UNIDAD

31 Lámpara de Calcio

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de Ca y constituye la fuente espectral de la línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés

1 UNIDAD

32 Lámpara de Manganeso

Lámpara de cátodo hueco, cuyo cátodo es un cilindro hueco de Mn y constituye la fuente espectral de la línea de este elemento para poder determinar el mismo en la muestra de interés

1 UNIDAD

33 Lámpara EDL Zinc

Lámpara de descarga sin electrodos de Zinc para la determinación de este elemento. Se utilizan en algunas aplicaciones en lugar de las lámparas de cátodo hueco ya que las EDL ofrecen una mayor intensidad de luz y mejores límites de detección así como una

1 UNIDAD


vida más larga que las lámparas de cátodo hueco.

34 Lámpara EDL Fosforo

Lámpara de descarga sin electrodos de P para la determinación de este elemento. Se utilizan en algunas aplicaciones en lugar de las lámparas de cátodo hueco ya que las EDL ofrecen una mayor intensidad de luz y mejores límites de detección así como una vida más larga que las lámparas de cátodo hueco.

1 UNIDAD

35 Std-cobre Std-Copper 1000 ppm-500 m std-as copper 1000 ppm/HN03L, 500 ml. 1 UNIDAD

36 Std-as Sodio 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD 37 Std-as Hierro 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD

38 Std-as Aluminio 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD

39 Std-as Magnesio 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD

40 Std-as Potasio 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD

41 Std-as Calcio 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD

42 Std-as Manganeso 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD

43 Std-as Zinc 1000 ppm/HN03, 500 ml. 1 UNIDAD

44 Std-as Fósforo 1000 ppm/H20 1 UNIDAD

45 Lámpara EDL Mercurio

Lámpara de descarga para la determinación de Mercurio. Se utilizan en algunas aplicaciones en lugar de las lámparas de cátodo hueco ya que las EDL ofrecen una mayor intensidad de luz y mejores límites de detección así como una vida más larga que las lámparas de cátodo hueco.

1 UNIDAD

46 Lámpara EDL Cadmio

Lámpara de descarga para la determinación de Cadmio. Se utilizan en algunas aplicaciones en lugar de las lámparas de cátodo hueco ya que las EDL ofrecen una mayor intensidad de luz y mejores límites de detección así como una vida más larga que las lámparas de cátodo hueco.

1 UNIDAD

47 Lámpara EDL Plomo

Lámpara de descarga para la determinación de Plomo. Se utilizan en algunas aplicaciones en lugar de las lámparas de cátodo hueco ya que las EDL ofrecen una mayor intensidad de luz y mejores límites de detección así como una vida más larga que las lámparas de cátodo hueco.

1 UNIDAD


48 Lámpara EDL Nickel

Lámpara de descarga para la determinación de Nickel. Se utilizan en algunas aplicaciones en lugar de las lámparas de cátodo hueco ya que las EDL ofrecen una mayor intensidad de luz y mejores límites de detección así como una vida más larga que las lámparas de cátodo hueco.

1 UNIDAD

49 Lámpara EDL Arsénico

Lámpara de descarga para la determinación de Arsénico. Se utilizan en algunas aplicaciones en lugar de las lámparas de cátodo hueco ya que las EDL ofrecen una mayor intensidad de luz y mejores límites de detección así como una vida más larga que las lámparas de cátodo hueco.

1 UNIDAD

50 Std-as Mercurio 1000 ppm/HN03 1 UNIDAD 51 Std-as Cadmio 1000 ppm/HN03 1 UNIDAD 52 Std-as Plomo 1000 ppm/HN03 1 UNIDAD 53 Std-as Nickel 1000 ppm/HN03 1 UNIDAD 54 Td-as Arsénico 1000 ppm/HN03 1 UNIDAD

55 Sistema 2 EDL Driver Assembly para AAnalyst 200

1 UNIDAD

56 Regulador de voltaje de 16.0 KVa a 220 volts. 2 UNIDAD

57 Regulador de voltaje de 2.0 KVa a 120 volts. 2 UNIDAD

58 Regulador KVA

UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 8kVA, 6U en Rack/Torre, tomacorrientes NEMA de 200/240V, clavija de 50ª. .- 8kVA / 8000VA / 7200W Sistema UPS en línea, de doble conversión, factor de potencia de 0,9 .- 200/208/220/230/240V 50/60Hz, opción de modo económico de eficiencia .- Configuración de Torre/Rack 6U; módulos de potencia y de batería Hot-Swap .- Puertos USB, RS232 y EPO; opciones SNMP/WEB y de tarjeta de cierre de contacto .- LEDs en el panel frontal con pantalla LCD de monitoreo y control detallado .- Se puede expandir el tiempo de autonomía con módulos de batería externas .- Entrada Hubell CS8265 (3 hilos); tomacorrientes L6-30R y L6-20R

1 UNIDAD


59

10 KVA, True en-Línea de poder condicionamiento UPS.

Suministro in-interrumpido de alimentación 1 UNIDAD

60 Tubo, DigiPREP HT 100ml, No calibrado 40 UNIDAD 61 Tubo, DigiPREP HT 100ml, No calibrado 40 UNIDAD

62 DigiPREP HT

DigiPREP HT es un sistema de digestión de alta temperatura para realizar digestiones Kjeldahl. De grafito anticorrosión, permite alcanzar los 450ºC. Disponible en dos formatos, de 20 y 40 muestras, incorpora una serie de ventajas interesantes, como la disposición en rack que evita riesgos en la manipulación de los tubos y su exclusivo manifold de Teflón, de elementos independientes y desmontables, que permiten una mejor conservación y limpieza, reduciendo el riesgo de rotura y de contaminación cruzada.

1 UNIDAD

63 Espectrofotómetro de Ultra violeta visible

Equipo que permite la determinación cuantitativa de moléculas dispersadas en el seno de una disolución. Se basa en la interacción de la radiación visible y ultravioleta (200-1200 nm) con la material en forma de moléculas. Analizar el fósforo y analizar la clorofila e incluso el N y el Fe

1 UNIDAD

64 Pipeta Robinson

Pipetas ROBINSON de vidrio Borosilicato 3.3 con capacidades entre 5 ml y 50 ml para determinación de textura del suelo

1 UNIDAD

65 Baños de arena de Selecta

Para temperaturas regulables sobre placas hasta 400 C. 1 UNIDAD

66 Centrífuga

Cabezal oscilante, vasos, adaptadores y reductores intercambiables con señal de identificación. Autoclavables. Rotor oscilante y los vasos para tubos cónicos de 50 ml

1 UNIDAD

67 pH-metro

Kit con electrodo de pH LE438, brazo de electrodo, 2 bolsitas de soluciones tampón pH 4,01 y 2 de pH 7,00

1 UNIDAD

68 Conductímetro de sobre mesa

Kit con sensor de conductividad LE703, brazo de electrodo, 2 bolsitas de soluciones estándar de 1413 μS/cm y 2 de 12.88 mS/cm

1 UNIDAD

69 Mufla Horno que alcanza 500ºC para determinar el % de C orgánico por 1 UNIDAD


ignición, Select-Horn” de Selecta de 3.6 litros


71

Capacidad para soportar altos voltajes, carga de larga duración

Baterías (reguladores de voltaje) 4 UNIDAD

72

Computadora estacionaria


2 UNIDAD

73 Data show

2600 Lúmenes. Conexión y formatos 4:3 y 16:9, compatibilidad a computadoras, consolas de video juegos, reproductores de DVD y alta definición. Conexión USB 3.0 o mayor.

2 UNIDAD



1 UNIDAD


Mueble de madera cubierto de formica (pino curada) con tres repisas de Formica y soportes de madera curada (H=1.00 Mt x A=0.90 x L=9), con 14 puertas cubiertas.

1 UNIDAD

76 Mueble de madera


1 UNIDAD



3 UNIDAD

D.4 LABORATORIO DE HERBARIO


UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


1 Podadora manual (Hand pruners)

Longitud del mango inferior extendido para el corte de ramas gruesas de hasta 11/4"de diámetro, hoja: con centro de ajuste de tuerca, mangos con recubierta plástica. Seguro con amortiguador de goma, 1½” de longitud total.

12 UNIDAD


2 Podadora para setos

Cuchillas de acero con bordes de corte, mangos de acero tubulares fuertes recubiertos con resina epoxi para protección contra la oxidación y empuñaduras de goma, topes de goma dobles, de 22” de largo.

10 UNIDAD

3 Kit de accesorios para podadora para setos

Incluye cabeza de podadora, cadena que funciona con un 1 " capacidad de corte de diámetro y fundición de hierro maleable, 6' L x 1 1/4 " polos de fibra de vidrio de diámetro y la cuerda.

5 UNIDAD

4 Gps (Aparato receptor de señal)

Pantalla táctil de 4" con orientación doble y compatible con el uso de guantes, cámara de 5 megapíxeles con enfoque automático, brújula de tres ejes con altímetro barométrico, compatible con las imágenes por satélite de BirdsEye, kit de accesorios y estuche portable, batería de ión-litio recargable y cargador, resistencia al agua IPX7 y receptor de alta sensibilidad.

2 UNIDAD

5 Cinta Diamétrica

244 cm de diámetro, graduada en; cm, mm, en un lado; 7,5 m lineal en; cm, mm en el otro lado. Cinta metálica de 1 cm (3/8") de ancho, gancho garra, manivela rebobinada. De casos de metal recubierto de PVC.

10 UNIDAD

6 Cinta Métrica

Cinta métrica de precisión clase I, 50 m de longitud, sistema de medida métrico e inglés, acero lacado blanco, división mm y cm (1 cara)/pulgadas en la otra cara.13 mm ancho, caja cerrada.

10 UNIDAD

7 Binoculares

Aumento: 10x, Diámetro de objetivo: 42 mm, Eye Reliel: 16,5 mm, Pupila de salida: 4.2 mm, Campo de visión lineal: 362 pies/1000 yardas, Campo de visión angular: 6.9 grados, enfoque de cerca: 6 pies, Distancia interpupilar: 55-75 mm.

3 UNIDAD

8 Lupas de bolsillo 10x-18 mm led ligth 10 UNIDAD 9 Lupas de bolsillo 20x-21mm, led ligth 10 UNIDAD 10 Acollador Con magnético para lupa. 20 UNIDAD

11 Tiendas de campaña

Dimensiones: 2.13 m frente X 1.52 m profundo X 1.21m de alto, Capacidad: 2 personas, Color: Gris con verde, con maleta y toldo.

5 UNIDAD

12 Protector de piso 90 x 120 cm extendido, trasportable y fácil de limpiar, semi transparente. 20 UNIDAD

13 Bolsas para dormir (Sleeping Bags)

Diseño espacioso para personas grandes y altas hasta 198 cm de 10 UNIDAD


altura. Tubo de aspiración de longitud completa evita la pérdida de calor a través del zipper. Gancho de la cremallera patentado ara tejido lejos del zipper. Un zipper en la parte superior para la ventilación. Stuff incluido para el almacenamiento rápido y fácil. Diseñado para dormir cómodamente en temperaturas de -20° C

14 Chaleco de seguridad

Chaleco anaranjado de la seguridad del vis del poliester del OEM hola (KY-T023), Material: 100% polyester, Peso: 110 o 120 g/m2, Cinta reflexiva: Alta cinta reflexiva, ancho: los 5cm Clase 2, Talla: M L, Color: Orange/Red, Impresión de la insignia: Impresión de seda, impresión del traspaso térmico

12 UNIDAD

15 Chaleco de seguridad

Material: 100% polyester, Peso: 110 o 120 g/m2, Cinta reflexiva: Alta cinta reflexiva, ancho: los 5cm, Clase 2, Talla: M, color: verde.

12 UNIDAD

16 Cantimploras de agua

Capacidad de 1.5 litros, sin esquinas vivas ni bordes pronunciados, todo su contorno redondeado, fabricada con material que conserve las características del agua de 24 a 48 horas, sin causar alteraciones

12 UNIDAD

17 Funda de cantimplora

Funda de fieltro color verde olivo, tratada químicamente contra el ataque de insectos y hongos, y que ayude a mantener fresca el agua del interior de la cantimplora, su tamaño debe ajustarse al de la cantimplora y dos broches de cierre rápido.

12 UNIDAD

18 Cinturón de Nylon

Cinto de nylon, fabricado con nylon de alta resistencia. Color beige o negro. Agujeros en sistema alice para ajustar todo tipo de correaje. Lavable. Hebilla en pvc color negro, resistente a tirones. Ajustable y adaptable a diferente talla para uso de cantimplora y/o accesorios.

12 UNIDAD

19 Toma notas encuadernado de bolsillo

Formato A5 para la toma de datos, con espiral de plástico y tapas translúcidas rígidas, hojas de material resistente al agua que permite escribir y borrar en ellas aun estando mojadas, Tamaño: A5 (149 x 210 mm), peso: 195 gr.

15 UNIDAD

20 Cinta fibra de vidrio Longitud de 200 pies, de fibra de vidrio 10 UNIDAD


21 Papel de montaje

Papel de montaje, 11 ½” x 16 ½”, libre de ácido y alto porcentaje de algodón, tipo Heavy weight con 100% “rag”; cartulina barnizable calibre 16, caja de 100 unidades.

1000 UNIDAD

22

Cartulinas o cubiertas (llamadas también camisas) para construir los fólderes de familias y géneros.

Cartulina calibre 16, libre de ácido y con 100% “rag”, de 60.4 x 43.2 cm. 10 UNIDAD

23 Brújula-clinómetro

Navegador con clinómetro integrado, aguja de acero magnético líquido-amortiguado y el pivote de precisión de larga duración. Tornillo de declinación magnética incorporado y lente de aumento. Espejo de mira con puntos luminosos. Clinómetro con medidas alturas y pendientes de 90º, cordón y herramienta de declinación incluida, dimensiones de la base de la placa de: 2-1/2” x 3-13/16”.

10 UNIDAD

24 Gabinetes metálicos para herbario

Muebles metálicos con dos puertas de doble cierre, dimensiones: 2.54 m de alto, 1.10 m de ancho y 54 cm de fondo, con 3 filas de 11 nichos o división (21 cm de alto x 34 cm de ancho x 54 cm de fondo); con una tablilla corrediza, hacia adentro y afuera en el quinto nicho de la línea del centro, para facilitar la consulta de especímenes o en caso de hacer alguna anotación cuando se consultan las muestras. En el lado izquierdo del exterior de la puerta una cavidad para ubicar una etiqueta donde se indica el rango de familias que dicho gabinete. Con capacidad de 1.300 a 1.500 especímenes.

20 UNIDAD


26 Data show


1 UNIDAD

27 Baterías (reguladores de voltaje)

Capacidad para soportar altos y bajos de voltajes, reserva de carga mínimo dos horas de duración.

1 UNIDAD

28 Estéreo Microscopio

Sistema óptico con porcentaje de zoom: 25: 1, el rango de zoom: 0.63-15.75x, diafragma de apertura: cuerpo de zoom incorporado, tubos (ocular/puerto): P2-TERG 100, tubo trinocular inclinable (100/0: 0/100),

5 UNIDAD


P2-TERG 50, tubo trinocular inclinable (100/0: 50/50), ángulo de inclinación: 0 ~ 30, P2-TL100 trinocular, tubo L (100 / 0: 0/100), ángulo de inclinación: 15. Unidad focus (Stroke desde el punto parafocal del objetivo): P2-MFU, unidad de enfoque motorizado (hasta 96 mm / 4 mm hacia abajo). Consumo de energía (aprox.): 30 W.



2 UNIDAD

30 Congelador (Freezer)

Capacidad de 1500 litros, diseño horizontal de 226 cm de largo, 75 cm de alto y 85 cm de ancho, una puerta, con sistema de movilización (rodos o ruedas pequeñas). Necesario para el curado de muestras botánicas.

1 UNIDAD

31 Secador de material vegetal (Horno)

Estructura de 2.08 m largo x 1.65 m de alto m x 0.70 de ancho, construido con una estructura de tubo cuadrado de hierro de una pulgada y paredes cubiertas con láminas de fibrocemento. En su parte superior tiene un techo y una campana metálica que sale del techo del edificio, y en su interior un extractor de aire con motor de ½ Hp. Este cajón está dividido en tres niveles, hechos con el mismo tubo y reforzados con lamina desplegada de 2/8”: la primera tarima o nivel está a 25 cm del suelo, la segunda a 75 cm de la anterior y la tercera igual a 75 cm; sólo la primera y la segunda tienen resistencias eléctricas de 120 voltios o 750 watts, con un amperaje de 6.4; miden 85 cm de largo y 1 ½ pulgada de ancho. Se ubican en forma paralela una de otra y sus uniones se hacen con conectores especiales para altas temperaturas. Las resistencias se instalan a unos 15 cm debajo de la estructura de metal sobre la cual se colocan las prensas. Las resistencias se controlan o activan en pares por medio de un interruptor; la temperatura que proveen es de 80˚C aproximadamente.

1 UNIDAD




2 UNIDAD

33 Mueble de Madera

Mueble de madera cubierto de formica (pino curada) con tres repisas de Formica y soportes de madera curada (H=1.00 Mt x A=0.90 x L=8.00), con 12 puertas cubiertas. Mueble anexo al lavatrastos y freezer.

1 UNIDAD

34 Mueble de madera

De pino curada, para ubicación de equipo y materiales en bodega de herbario; de 2.34 Mt de alto x 3.76 Mt largo x 0.70 m de ancho, adscrito a la pared con tornillos, sin puertas, con divisiones internas de cinco filas y 6 columnas.

1 UNIDAD

D.5 LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA


UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


1 Balanzas electrónica Capacidad de 3100 gr. con adaptador eléctrico AC. portátil de precisión de 0.01g

4 UNIDAD

2 Basculas de acero inoxidable con pantalla de lectura separada

Capac 220 Lbs, resolución 0.1 Lbs. Batería de 9V DC/AC adaptador incluido o 6AA. 30 hrs de uso continuo

4 UNIDAD

3

Horno de laboratorio para secar madera. Incluido termómetro de repuesto.

Capacidad de al menos 3 pies cúbicos, temp máxima 227 ºC, 600 W, 5.22 Amp. Con 3 rejillas interiores.

4 UNIDAD

4 Kit de instrumentos de laboratorio para ensayos químicos

de plástico resistente. Incluye juego de tamaños comunes de beakers, pizeta, bureta, matraz, soporte universal

3 UNIDAD

5 Calibradores o Pie de Rey con cargador y baterías de repuesto

Digitales , acero inoxidable, 200 mm, 14 oz 40 UNIDAD

6

Cámara fotográfica digital con estuche protector batería de litio adicional, cargador eléctrico y conexión a computadora

Resolución 16 megapixeles 1 UNIDAD


Procesador Intel Core i7 de 3ª generación, de 2.5 GHZ, disco duro 4 UNIDAD


de 2 Tera, memoria RAM de 10 GB DDR3 y 1.2 GHZ, 6 puertos USB (3 de 2.0 y 3 de 3.0).

8

Escritorio metálico con extensión para computadora y silla de 5 rodos, tipo reclinable.

6 gavetas laterales, 1 al centro y repisa para materiales, con silla tipo lumbar.

1 UNIDAD

9 Computadora portátil


4 UNIDAD

10 Data show

2600 Lúmenes. Conexión y formatos 4:3 y 16:9, compatibilidad a computadoras, consolas de video juegos, reproductores de DVD y alta definición. Conexión USB 3.0 o mayor.

2 UNIDAD

11 Desecador de vidrio para laboratorio con tapadera

Diámetro 30 mm, cristal de borosilicato. 4 UNIDAD

12 Estufa con agitador magnético y juego de magnetos de repuesto

Temperatura max. 400 ºC. 2 UNIDAD

13 Gaveteros metálicos para muestrarios de madera

de 50 gavetas distribuidos en 5 columnas. Gavetas de dimensiones internas de 12 cm de ancho, 50 cm de largo y 8 cm de alto.

6 UNIDAD

14 Impresora multifuncional con tintas de repuesto, con suministro de tinta en recipientes recargables

2 UNIDAD

15 Lupas cuentahilos

Diam. de lente 15 mm, con LED, baterías y Zoom. Plegable, 10x, estuche protector y escala 10 x 10 mm

40 UNIDAD

16 Máquina para cortes circulares y angulares (Tipo Ring Master )

Cortadora de aros de diferentes tamaños 4 UNIDAD

17 Motosierra mediana Hoja de 14 " de largo, MS 250 6 UNIDAD

18 Scanner de alta resolución de 6000 dpi o ppp 1 UNIDAD

19

Testadora universal para resistencia madera con diagramador

Con juegos de mordazas, extensómetros. Sistema de computadora para registros de lecturas digitales automatizado con el software, todo incluido, con impresora para impresión de resultados.

1 UNIDAD


21 Xilohigrometros o Protímetros de martillo con caja protectora

De puntas cambiables y juego de repuestos 6 UNIDAD

22 Calorímetro Isoperibólico

Mide el poder calorífico de combustibles líquidos y sólidos 1 UNIDAD


como carbón, coque, fuel y biomasas así como en residuos. El Poder Calorífico de una muestra la determina midiendo con precisión el calor generado después de la combustión de la muestra en un ambiente controlado utilizando el principio de que el calor desprendido es proporcional al poder calorífico de la substancia. El análisis es semiautomático, combinado con el uso del cálculo termodinámico. Utiliza el software que permite programar todos los parámetros del análisis, incluyendo los requerimientos específicos de las correcciones y cálculos ASTM o DIN.

Especificaciones mínimas:

Calorimetría Isoperibólica, recipiente de Oxígeno y cubeta removible 1108P, 4-7 pruebas por hora, el tiempo de operador por prueba es aproximadamente 6 minutos, 0.1% instrumento de precisión clasif., 0.0001 ºC de resolución de temperatura, amplio rango de determinación de calorías de muestra (por ejemplo de 500 – 8000 calorías), 0.05% linealidad en rango operativo, memoria SD y red de comunicaciones TCP/IP, puerto USB para conexiones de balance e impresora, actualizaciones por Internet, dimensiones (in) 23w x 16d x 17h, dimensiones (cm) 57w x 40d x 43h.

Debe de incluir todo el sistema expandido de accesorios que incluye el mismo calorímetro, Sistema de Tratamiento de Agua, Impresora USB, Bomba Extra, Cubeta Extra, Kit de Mantenimiento de Bomba, Kit de 1 Año de Servicio



2 UNIDAD


D.6 LABORATORIO CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)


UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


1 Un Servidor transmisión de Internet

Procesador Intel® Xeon® E5-2430 v2 2.50GHz, 16 Gb de Memoria RAM 1600 MHz RDIMMS, 2 Discos duros de 2TB 7.2K RPM SATA, Adaptador Gigabit Ethernet de doble puerto, Fuente de Poder Dual de 750W, RAID 1 para H710P/ H710/ H310

2 UNIDAD

2 Impresoras Multifuncional, con tintas de repuesto, con suministro de tinta en recipientes recargables

3 UNIDAD

3 Unidad de GPS

Precisión de hasta 3 metros, GPS de alta sensibilidad, Compas Electrónico de 3 ejes, Antena Multidireccional, Altímetro Barométrico, WAAS/EGNOS/MSAS, Pantalla de 3 pulgadas

10 UNIDAD

4 Plotter

Plotter Multifuncional, capacidad de rollo de hasta 44 pulgadas, resolución de impresión de 2400*1200 dpi, velocidad de impresión de 3.1 m2/hr, resolución de escaneo de 600 dpi, capacidad de realizar copias

2 UNIDAD

5 Baterías para servidores (reguladores de voltaje)

UPS de Respaldo de 3000 VA de capacidad, con regulador de voltaje, 120V

2 UNIDAD

6 Monitores para Computadoras

Monitor serie Profesional base ajustable, 24 pulgadas, resolución full HD

10 UNIDAD

7 CPU de Computadoras

Procesador Intel® Core™ i7-4790, Memoria RAM 10 GB DDR3, 2 discos duros de 500GB, Sistema Operativo Windows 7 Profesional Tarjeta de Video Nvidia GTX 750TI de 2GB, Tarjeta de Red y Sonido incluida, Unidad de DVD +/- RW 16X

5 UNIDAD

8 Computadora portátil

Procesador Intel Core i7-3840QM, Memoria RAM de 10 GB, Disco Duro de 750GB, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K3000M 2GB o AMD FirePro M6000 Mobility Pro 2GB, Tarjeta Inalámbrica Intel Centrino® Advanced-N 6205, Lector Biométrico, Sistema Operativo Windows 7 Profesional

4 UNIDAD


9 Baterías para computadoras (reguladores de voltaje)

UPS de Respaldo de 1500 VA de capacidad, 8 puertos de 120V, 4 con respaldo de batería y regulador de voltaje, 4 solo con regulador de voltaje

5 UNIDAD

10 Computadoras

Procesador Intel Core i5-4460S 2.9GHz, Memoria RAM de 10 GB, Disco Duro 1TB, Monitor de 19 Pulgadas, Gráficos Incluidos, Sistema Operativo Windows 8.1

12 UNIDAD

11 Data show

3000 Lúmenes. Conexión y formatos 4:3 y 16:9, puerto de video VGA y HDMI. Conexión USB avanzada, Conexión vi WiFi, Vida de la lámpara 4000 horas

2 UNIDAD

12 Pizarras digitales

Pizarra digital táctil interactiva compatible con todos los sistemas operativos, Superficie de resina curada, Resolución de 500Lpi, Tamaño 77 Pulgadas en Diagonal

3 UNIDAD

13 Aire acondicionado 12000 btu. Ahorrativo de energía 4 UNIDAD 14 Aire acondicionado 36000 btu. Ahorrativo de energía 1 UNIDAD

15 Cámara fotográfica

Cámara fotográfica digital, Resolución de 20.4 MP, Zoom Digital 50x, Pantalla LCD, Micrófono Stereo, Captura de video en formato Mp4, Estabilización de imágenes, Micro HDMI

1 UNIDAD

16 Escritorios

Escritorios de madera con cinco gavetas con llave, con rodillos en las patas, con dimensiones de 200 cm de ancho y 120 cm de alto.

5 UNIDAD

17 Sillas

Sillas con respaldo de malla y ajuste lumbar

5 UNIDAD

18 Escritorios

Escritorios para dos personas (estudiantes). Metálico y con dimensiones de 280 cm de ancho por 120 cm de alto.

24 UNIDAD

19 Sillas Sillas reclinables de material durable 48 UNIDAD

20 Router de señal de internet

Smart Wi-Fi, Procesador dual core 1.4GHz, 2 puertos USB 3.0, 4 antenas externas de alto rendimiento, velocidad hasta 2.33Gbps (600+1733 Mbps)

2 UNIDAD


21 Equipo de video conferencias

Kit de video conferencias que incluye, Cámara de Video HD, micrófono para sala de conferencia, sistema de audio envolvente, 2 pantallas LED de 42 pulgadas full HD, controles remotos inalámbricos, conectividad por redes inalámbricas y alámbricas, consola central de procesamiento.

1 UNIDAD

22 UPS de computadora UPS de Respaldo de 16000VA, con protector de picos y reguladores de voltaje en todos los puertos

1 UNIDAD

23 Batería UPS Baterías externas de 240V, para extender la vida de las baterías del salón de conferencias

2 UNIDAD

24 Un Juego de Paneles

Paneles móviles para paredes de la sala conferencia, estructura en base a marcos de aluminio, relleno con material aislante, sellos telescópicos, montados sobre rieles, material para evitar ruidos externos

1 UNIDAD

25 Cámara HD

Cámara de Video HD, 32GB de memoria interna, Lentes 10x HD, hasta 12 horas de grabación continua, espacio para memoria adicional, pantalla LCD, Estabilización óptica inteligente, Captura de video HD (1920 x 1080)

1 UNIDAD

26 Disco de almacenamiento

Disco Externo USB 3.0, 4TB de almacenamiento 4 UNIDAD

27 Generador Eléctrico (planta eléctrica)

Generador eléctrico de respaldo, enfriado por agua, fuente de energía propano líquido o gas natural de 22kW, switch automático. Con salida de 120 a 240 voltios, 60 Amperios, e instalación completa para conexión a la red.

1 UNIDAD

28 Laminadora de mapas

Laminadora capaz de laminar materiales de hasta 1.5 pulgadas de grosor y 44 pulgadas de ancho, control ajustable de la temperatura, con botón de detenido de emergencia

1 UNIDAD

D.7 LABORATORIO DE DENDROENERGÍA


UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO


1 Varas telescópicas con sierras para poda

Longitud regulable hasta podar a una altura de 3 metros. Longitud de la sierra de aproximadamente 350 mm. Afiladas tijeras de podar,

20 UNIDAD


revestidas de teflón, con mecanismo de tracción por palanca. Sierra de acero templado. Longitud de la sierra de podar de aproximadamente 60 mm. Con 10 sierras de repuesto.

2 Motosierras

Potencia 2.6 kW/3.4 CV. Longitud de corte de 50 cm. Peso máximo de 20 kg. Con bolsa para transporte. Motor de 1 cilindrada. Refrigeración por aire. Cilindrada de aproximadamente 58 cm3. 10 cadenas de repuesto. Combustible mezcla de aceite con gasolina. Suministro de aceite automático. Tanque para mezcla. Bolsa de herramientas. Accesorios incluidos.

10 UNIDAD

3 Horno de laboratorio

Temperatura máxima de 1200 °C, con controlador de temperatura programable y temporizador de proceso, dimensión 50x73x79

1 UNIDAD

4 Horno/secador Capacidad de 0.7 pies cúbicos y Temperatura máxima 230 °C 5 UNIDAD

5 Balanza digital electrónica de laboratorio

De 1,000 gr y precisión de 0.01 gr 5 UNIDAD

6 Balanza mecánica de 5 kg de campo 10 UNIDAD 7 Balanza mecánica de 20 kg de campo 10 UNIDAD 8 Balanza mecánica de 50 kg de campo 10 UNIDAD

9 Balanza digital electrónica de campo Con capacidad de 100 kg 5 UNIDAD

10 Termómetro digital (Digital max/min pocket termómetro)

Temperatura máxima de 500 °C, para medir llama en estufas 20 UNIDAD

11 Multímetro digital autor rango

Pantalla LCD, Tensión CA: 400mV. CA:4/40/400V. Corriente CC: 0.4/4/40mA. Resistencia: 400k

5 UNIDAD

12 Osciloscopio

Pantalla color LCD 320*240 pixeles, micro SD, conexión USB y generador de señales. Pantalla en color. Almacenamiento de formas de onda y reproducción. 6 modos de trigger. Ancho de banda analógico de 200Khz. Generador de señal.

5 UNIDAD

13 Kit para análisis de nutrientes

Kit completo para la determinación de nitratos, fosforo, potasio; hierro ferroso y férrico, zinc, cobre, manganeso y boro. Con reactivos para realizar un mínimo de 100 pruebas por factor.

5 UNIDAD

14 Kit educativo construcción Energía Solar

Guía pedagógica con el sistema de generación de energía que incluye un módulo solar, una pila de

40 UNIDAD


combustible reversible, un recipiente de O2.

15 Kit educativo construcción Energía Eólica

Guía pedagógica con equipo que contenga principalmente depósito de agua/gas, aeronavegador para convertir el agua en oxígeno e hidrógeno, célula de combustible reversible, motor eléctrico, hélice.

40 UNIDAD

16 Kit Educativo de Energía Renovable

Turbina eólica, panel solar fotovoltaico, electrolizador, celda de hidrógeno, sistema de almacenamiento de hidrógeno.

2 UNIDAD

17 Equipo educativo completo de prácticas de energías renovables

El equipo incluye experimentos educativos sobre aerogenerador, célula fotovoltaica, electrolizador, célula de combustible de hidrogeno, sistema de depósito de hidrogeno, principalmente. Incluye la Guía pedagógica.

2 UNIDAD

18 Cortadora de troncos y ramas

Motor trifásico de 400V, 5,500 Watt, diámetro máximo de tronco de 25 cm

1 UNIDAD

19 Astilladora de leña Motor trifásico de 380-400V, Fuerza de 10 toneladas, longitud máxima de tronco 135 cm.

1 UNIDAD

20 Biotrituradora a Diesel

Diámetro de trozas de 250mm, Rendimiento de producción de virutas de 22 m3/h, ancho de viruta de 9 a 14 mm, alimentador hidráulico, con ajuste de altura, tubo giratorio de 360°, motor accionado por diesel para lanzamiento de viruta,

1 UNIDAD

21 Biotrituradora Motor a gasolina de 13 CV, diámetro máximo 90 mm, 389 cc, régimen mínimo de trabajo 4 m3/hora

1 UNIDAD

22 Molino Potencia de motor 11 kW, fuente de alimentación 220V, suministro de astillas máximo de 30x30 mm

2 UNIDAD

23 Secador de biomasa Capacidad de 2.0 toneladas por hora, Energía 6-10Kw 1 UNIDAD

24 Briqueteras manuales Briqueteras metálicas de uso manual 10 UNIDAD

25 Briquetera

Motor 22kW, trifásico, control automático de temperatura, producción de briquetas con medidas variables, para diferente tipo de biomasa, capacidad de producción de 500 kg/hora

1 UNIDAD

26 Peletizadora eléctrica

Motor 380 V, Potencia 7.5 kW, capacidad de producción de 100-150 kg/h. matriz 200 mm y 6 mm. (100x45x107 cm)

1 UNIDAD


27 Peletizadora diesel

Motor diesel de 22 CV, capacidad de producción de 150-200 kg/h, diámetro de matriz 230 mm, diámetro de plantilla 6 mm, (134x56x94 cm)

1 UNIDAD

28 Detector de humedad para pellet, tipo HM-BP1

Rango de medición de 3 a 20%. Resolución 0.1%. Precisión 0.5% 2 UNIDAD

29 Central de generación de electricidad

Potencia de salida de 50 kW. Fuente de alimentación de biomasa (chips, pellet, viruta, aserrín). Conexión de entrada trifásica. Conexión de salida monofásica. Nivel de voltaje requerido de 120/240 V. Incluye el generador, alimentador de biomasa, depósito de cenizas, chimenea. Bajo nivel de ruidos. Controladores digitales.

1 UNIDAD

30 Caldera de leña y pellets

Potencia nominal de 45 kW, para superficie de 430 m2, combustible a base de leña, pellet y carbón, temperatura máxima del agua de 90 °C.

2 UNIDAD

31 Computadora

Procesador Intel Core i5-4460S 2.9GHz, Memoria RAM de 10 GB, Disco Duro 1TB, Monitor de 19 Pulgadas, Gráficos Incluidos, Sistema Operativo Windows 8.1

1 UNIDAD

32 Data show

3000 Lúmenes. Conexión y formatos 4:3 y 16:9, puerto de video VGA y HDMI. Conexión USB avanzada, Conexión vi WiFi, Vida de la lámpara 4000 horas

1 UNIDAD


34 Impresora Multifuncional con tintas de repuesto, con suministro de tinta en recipientes recargables

1 UNIDAD

35 Central de energía solar

Planta eléctrica solar de un mínimo de 1,500 W. Sistema de carga fotovoltaico. Energía promedio diaria de 1,000 W-h/d. Capacidad de almacenamiento de energía mínimo de 7 kW-h. Sistema inversor de alta eficiencia de CD-CA. Voltaje de salida de 120 VAC. 6 días de autonomía.

1 UNIDAD



1 UNIDAD



Mueble de madera cubierto de formica (pino curada) con tres repisas de Formica y soportes de madera curada (H=1.00 Mt x A=0.90 x L=9), con 14 puertas cubiertas.

1 UNIDAD

38 Mueble de madera


1 UNIDAD



3 UNIDAD


SECCION XI FORMATO DEL CONTRATO

INDICE Documento Principal CLÁUSULA TITULO PAGINA

Preámbulo Cláusula 1 Definiciones Cláusula 2 Objeto del trabajo requerido Cláusula 3 Declaraciones del Contratista Cláusula 4 Obligaciones Generales del Contratista Cláusula 5 Obligaciones Generales del Beneficiario Cláusula 6 Funciones del BCIE Cláusula 7 Orden de inicio y plazo Cláusula 8 Precios del Contrato (Pagos, Anticipos, Impuestos y Facturación) Cláusula 9 Monto del Contrato Cláusula 10 Documentos Anexos del Contrato que sirvieron de base para la adjudicación

de la obra al Contratista Cláusula 11 Inspección de la Obra Cláusula 12 Supervisión del Proyecto Cláusula 13 Libros y Registros relacionados con el Proyecto Cláusula 14 Seguros Cláusula 15 Garantías Cláusula 16 Personal del Contratista para la ejecución del proyecto Cláusula 17 Subcontratistas Cláusula 18 Multas Cláusula 19 Equipo e información de bienes y servicios Cláusula 20 Caso fortuito o fuerza mayor Cláusula 21 Suspensión Cláusula 22 Terminación del contrato por conveniencia Cláusula 23 Causas de Terminación del contrato Cláusula 24 Ejecución de garantías Cláusula 25 Ampliación de plazo y de las garantías

Sección XI: Formato de Contrato - 206 -

Cláusula 26 Retenciones Cláusula 27 Entrada de vigencia del contrato Cláusula 28 Devolución de garantías Cláusula 29 Reclamos Cláusula 30 Soluciones de controversias Cláusula 31 Información Confidencial Cláusula 32 Auditorías Cláusula 33 Estimación Presupuestaria Cláusula 34 Inspección final y recepción Cláusula 35 Jurisdicción Cláusula 36 Órdenes de Cambio Cláusula 37 Cumplimiento del contrato ESPECIFICACION DE TRABAJOS ANEXO

A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Documentos que sirvieron de base para la Adjudicación B PRECIO DEL CONTRATO, PAGO Y FACTURACIÓN C CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D EJEMPLO DE GARANTÍAS E FORMATO PARA APROBACIONES F INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS G H

FORMATOS Y MEDIDAS DE LOS RÓTULOS Y PLACAS DEL PROYECTO CERTIFICADO DE FINIQUITO


CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

El presente Contrato es para la Ejecución de un Proyecto que incluye la Construcción de una Obra y se celebra en los lugares y fechas señalados en este documento, entre las personas identificadas en los numerales I, II y III siguientes: I.Como Entidad Beneficiaria: _______________________ con domicilio en la ciudad de _____________, República de Honduras, en adelante identificada como El Beneficiario, representada en este acto por el señor _____________________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión u oficio], y del domicilio de ____________, con suficientes facultades para este acto. II. Como parte contratada: _______________________ con domicilio en la ciudad de _____________, República de Honduras, en adelante identificada como El Contratista, representada en este acto por el señor _____________________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión u oficio], y del domicilio de ____________, con suficientes facultades para este acto. III. Como parte Contratante y administrador de fondos del “Fondo Honduras-España”, en el marco del Convenio del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, suscrito en fecha 27 de abril de 2006: el Banco Centroamericano de Integración Económica, en adelante denominado El Contratante o el BCIE, organismo internacional de derecho público, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, representado por el señor _____________________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión u oficio], y del domicilio de ____________, quien actúa en su carácter de _______________ del BCIE. El señor _____________________________ posee las facultades legales suficientes para este acto. Todas las partes declaran haber llegado a un acuerdo, el cual queda reflejado en el presente Contrato de Construcción, cuyas cláusulas a continuación se detallan:

P R E Á M B U L O

1.- Declara el representante del Beneficiario:

a) Que su representada es una ___________ [Municipalidad / ente de orden público / asociación civil] ______________, [insertar datos de constitución, si fuere apropiado].

b) Que está facultado para celebrar el presente Contrato y que específicamente sus facultades constan en el testimonio de la [escritura pública o Acta de nombramiento] número _________________ (_____) autorizada por [describir autoridad pública o datos de escritura pública que confirman el nombramiento] e inscrita en el Registro Mercantil del departamento de ___________________, centro adscrito del Instituto de la Propiedad, bajo asiento número _________________ (____), tomo _________________ (____) del Libro Registro de ______________ de dicha sección registral. [Insertar descripción registral


únicamente cuando fuere apropiado.] c) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio la ciudad de

___________________________. 2.- Declara el representante del Contratista: a) Que su representada es una [sociedad mercantil / consorcio], debidamente constituida según consta en la Escritura Pública No._________, de fecha __ de _________ de ____, autorizada ante el Notario ______________________, en la ciudad de _________________, República de _________________, el _________________ (____) de _________________ del _________________ (____) e inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de _________________bajo asiento número _________________ (____), tomo _________________ (____) del Libro Registro de Comerciantes Sociales de dicha sección judicial. b) Que está facultado para celebrar el presente Contrato y que específicamente sus facultades constan en el testimonio de la escritura pública número _________________ (_____) autorizada por el Notario _________________en la ciudad de _________________, República de _________________, el _________________ (____) de _________________ del _________________ (___) e inscrita en el Registro Mercantil del departamento de _______________, centro adscrito del Instituto de la Propiedad, bajo asiento número _________________ (____), tomo _________________ (____) del Libro Registro de Comerciantes Sociales de dicha sección registral. b) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en ________________________________________________. 3.- Declara el representante del Contratante:

a) Que su representada es una persona jurídica de carácter internacional, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, creada mediante Convenio Constitutivo suscrito en la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

b) Que está facultado para celebrar el presente Contrato y que específicamente sus facultades constan en el testimonio de la escritura pública número _________________ (_____) autorizada por el Notario _________________en la ciudad de _________________, República de _________________, el _________________ (____) de _________________ del _________________ (___) e inscrita en el Registro Mercantil del departamento de Francisco Morazán, centro adscrito del Instituto de la Propiedad, bajo asiento número _________________ (____), tomo _________________ (____) del Libro Registro de Comerciantes Sociales de dicha sección registral.

c) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Declarado lo anterior, las partes convienen en sujetar su acuerdo de voluntades a las siguientes:


C L Á U S U L A S

CLÁUSULA 1 - DEFINICIONES Para fines de este Contrato, las siguientes palabras y frases tendrán el significado estipulado a continuación: 1.1. “Aviso de Terminación” significa el documento expedido por el Contratante que

certifica la terminación del Proyecto o parte del mismo, según se establece en la Oferta Técnica y especificando la fecha en la cual el Contratante asumirá la custodia y control de la misma.

1.2. “Beneficiario del Proyecto” o “Beneficiario” significa aquel ente o aquella Municipalidad o comunidad a cuyo favor está dirigido el Proyecto y la Obra.

1.3. “Competencia” significa la pericia, experiencia, capacidad y conocimiento especializado para llevar a cabo la Obra de una manera bien hecha y dentro de todas las normas aceptadas en la industria.

1.4. “Condiciones previas del terreno”, Son las actuaciones que el Contratante deberá de haber realizado en el terreno antes de entregárselo al Contratista.

1.5. “Contratante” significa (1) la persona jurídica identificada como tal en el Preámbulo de este contrato y en donde el contexto así lo permite.

1.6. “Contratista” significa (1) la persona jurídica identificada como tal en el Preámbulo de este contrato y en donde el contexto así lo permite, (2) el Consorcio formado por las personas jurídicas que llevan a cabo la Obra, (3) cualquier sociedad en la cual esa(s) persona(s) jurídica(s) ahora o de aquí en adelante (a) posea(n) o (b) controle(n), directa o indirectamente, más del cincuenta (50%) de las acciones que tengan derecho a voto o a nombrar a sus directores y (4) representante del Contratista que sean responsables de suministrar bienes o llevar a cabo la Obra de acuerdo con los términos de este Contrato.

1.7. "Contrato" significa Documento Principal, Oferta Técnica y Anexos relacionados en el Índice.

1.8. “Cronograma de Ejecución” o “Programa de Ejecución” significa el cronograma de actividades sometido por el Contratista y que forma parte de la Descripción de Trabajo contenida en el Anexo A.

1.9. "Documento Principal" significa este documento, celebrado por el BCIE y el Contratista y que comprende las Cláusulas 1 a 36.

1.10. “El BCIE" o “El Banco” significa la persona jurídica internacional identificada como tal en el preámbulo del Contrato.


1.11. "Fecha de Terminación Programada" significa cualquier fecha especificada en la Cláusula 7 y 24 para terminar el Proyecto.

1.12. “Fuerza Mayor” significa aquellos fenómenos que tienen su origen en los seres humanos, tales como accidentes inevitables, revuelta o motín popular, actos de guerra o terrorismo, así como cualquier imposición, orden o acto de cualquier órgano de gobierno (estatal, autonómico o local), agencia gubernamental o autoridad administrativa o judicial, o cualquier otra causa o circunstancia similar de naturaleza imprevisible e inevitable, y que no dependa de la voluntad de las partes, escapando a su control, que motive la imposibilidad de ejecutar cualquiera de las actividades objeto del presente contrato.

1.13. “Ley” significa todas las leyes aplicables de la jurisdicción aplicable en su sentido más amplio incluyendo sin limitación las siguientes: ley constitucional, ley civil, ley común, ley internacional, equidad, tratados, estatutos, decretos, edictos, códigos, órdenes, reglas, ordenamientos y reglamentación de cualquier autoridad, dependencia gubernamental u otra debidamente constituida, local, municipal, territorial, o nacional.

1.14. "Lugar de la Obra" significa el sitio indicado de la descripción de la Obra, en cualquiera de las sedes de Proyecto y el área de cualesquier otro lugar físico en donde se lleve a cabo la Obra por parte del Contratista y/o sus Subcontratistas.

1.15. "Obra" significa la construcción, equipamiento y capacitación, como componentes integrales del Proyecto a ejecutar por el Contratista, incluyendo proporcionar según sea necesario para la misma supervisión, servicios de construcción, consultas y cualesquier materiales específicos, mano de obra, herramientas de construcción, equipo, servicios generales, suministros, estructuras e instalaciones temporales y transporte incluyendo sin limitación arrastre, descarga y manejo a, en y del Lugar de la Obra.

1.16. "Oferta Técnica" significa los documentos expedidos por el Contratista que contienen la descripción detallada de la Obra y Proyecto incluyendo los requerimientos técnicos y otros pertenecientes a la misma.

1.17. “Orden de Cambio” significa el documento expedido por el Contratante que establece los ajustes al Precio del Contrato.

1.18. "Pérdida consecuencial" significa cualquier pérdida o pérdida de utilidad anticipada, pérdida o pérdida anticipada de ingreso, interrupción del negocio, pérdida de uso de cualquier equipo, pérdida de cualquier contrato u otra oportunidad de negocio y cualquier otra pérdida indirecta de naturaleza similar.

1.19. "Precio del Contrato” significa el total de todas las cláusulas relacionadas a la compensación según está especificado en el Anexo B a ser pagada por parte del BCIE al Contratista.

1.20. "Proyecto" significa la ejecución del Proyecto en la modalidad de “llave en mano” descrito en la Cláusula Segunda y en la Oferta Técnica.


1.21. "Subcontratistas" significa cualquier Subcontratista, proveedor, agente u hombre material que provea materiales o servicios al Contratista para fines de llevar a cabo la Obra bajo este Contrato.

1.22. “Sedes de Proyecto” significa cada uno de los sitios que se construirán/ampliarán y dotarán con el Proyecto.

CLÁUSULA 2 – OBJETO DEL CONTRATO El propósito de este Contrato es definir los términos y condiciones para la ejecución del proyecto llave en mano, con precios unitarios, que contempla, revisión y posibles ajustes autorizados por el Contratante al diseño, construcción, equipamiento, capacitación y la disposición del Proyecto así como la presentación de los planos finales del proyecto (como construido) tal como se establece en forma específica en la Oferta Técnica. CLÁUSULA 3 – DECLARACIONES del contratista 3.1 Declaraciones y Garantías. El Contratista declara y garantiza que:

a) Tiene la competencia para llevar a cabo la Obra; b) Tiene u obtendrá las herramientas, equipo y personal necesarios para llevar a

cabo la Obra; c) Mantendrá y utilizará todas las herramientas y equipo de acuerdo con las

especificaciones y recomendaciones del fabricante respectivo así como buenas prácticas de ingeniería y operativas;

d) Tiene u obtendrá, a sus expensas, antes de llevar a cabo cualesquier servicios relacionados con la Obra todos los registros, certificados, permisos, licencias y autorizaciones para llevar a cabo la Obra;

e) Llevará a cabo toda la Obra de acuerdo con la Ley; f) Llevará a cabo toda la Obra de buena fe, con prontitud, con la debida diligencia

y competencia; g) Entiende por completo los requerimientos y contingencias de llevar a cabo la

Obra y deberá examinar el Lugar de la Obra en cuanto a requerimientos adicionales o especiales así como contingencias antes de llevar a cabo la Obra; y

h) Asegurará que la Obra, materiales y equipos provistos cumplirán con cualesquier descripciones o especificaciones establecidas en la Oferta Técnica o en el Anexo A en todo momento, excepto al grado del desgaste normal y rotura y/o abuso por personal distinto al del Contratista y sus subcontratistas.

1.2 Deber de Cumplimiento del Contratista mientras esté llevado a cabo la Obra

bajo este Contrato. El Contratista afirma y garantiza que no llevará a cabo aspecto alguno de la Obra que sepa o llegara a saber que no se puede llevar a


cabo de conformidad con las disposiciones de este Contrato. Si el Contratista determina que no puede llevar a cabo la Obra de conformidad con este Contrato, el Contratista de inmediato avisará al Contratante y al Beneficiario y trabajará con ambos para desarrollar una resolución mutuamente satisfactoria. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicarán los términos establecidos para tales fines en la Cláusula 23. El Contratista además declara y garantiza que se asegurará si cualesquiera de los planos, diseños o especificaciones técnicas aplicables a la Obra infringen la Ley o con las buenas prácticas de ingeniería y operación antes de empezar cualesquier servicios relacionados con la Obra. El Contratista de inmediato notificará al Contratante y al Beneficiario por escrito de tales variantes y asegurará que los cambios necesarios se hagan antes de proceder con la parte de la Obra afectada.

CLÁUSULA 4 – obligaciones generales del contratista

4.1. Proyecto Llave en Mano. El Contratista se obliga a la ejecución del _____[Proyecto] __________ en el Lugar de la Obra en la modalidad “Llave en Mano”, según condiciones indicadas a continuación, en virtud de las cuales el Contratista se obliga a cumplimentar y ejecutar la totalidad del objeto del presente contrato. A tales efectos asume, entre otras, las siguientes obligaciones:

4.1.1. El Gerente/Director del Proyecto o un Representante Oficial del Contratista,

deberá residir en Honduras durante la ejecución del proyecto y deberá contar con las facultades suficientes para tomar las decisiones de carácter técnico y administrativo relacionadas con la ejecución del proyecto.

4.1.2. Establecer, en cualquiera de las ciudades gemelas del Municipio del Distrito Central (Tegucigalpa o Comayagüela), Honduras, una oficina con el personal necesario, con facilidades de comunicación (teléfono, fax y/o correo electrónico) donde se pueda contactar al Gerente/Director del Proyecto / Representante Oficial del Contratista cuando sea necesario y a los intereses del Beneficiario.

4.1.3. El Contratista deberá coordinar el tiempo de los Ingenieros Residentes a fin de

que den la atención oportuna a cada sitio donde se construirán las obras. Estos ingenieros deberán estar autorizados legalmente para ejercer sus funciones en el campo de la Ingeniería Civil.

4.1.4. Entregar los documentos establecidos en la Cláusula 10 y Anexo A en la forma

y plazos previstos. El Programa de Ejecución y Plan de Pagos finales propuestos por el Contratista serán entregados al Beneficiario para su aprobación antes de que el Contratista empiece cualquier Obra en el lugar de la obra. El programa de trabajo del Contratista en el lugar de la obra deberá ser compatible con las prácticas existentes del Beneficiario, y no deberá afectar o modificar las propuestas y documentación que sirvieron de base para la adjudicación del Proyecto al Contratista;


4.1.5. Cumplir el Programa de Ejecución final, indicado en el punto anterior,, entregar en los plazos y forma convenidos en dicha estipulación, así como entregar el Proyecto en el plazo máximo convenido, todo ello de conformidad con lo previsto en el presente contrato;

4.1.6. Cumplir con los requerimientos establecidos en el Plan de Pagos establecido

en el punto 4.1.4, de manera articulada con el cumplimiento de los hitos establecidos en el Programa de Ejecución;

4.1.7. Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto en función de que se cumplan los alcances del proyecto. En el caso que se identifiquen desviaciones que pudieran afectar este cumplimiento, el Contratista deberá plantear al Beneficiario las acciones correctivas que pudieran realizarse en beneficio del proyecto.

4.1.8. No modificar las obras diseñadas, excepto en los casos previstos en el

presente contrato y de conformidad con el Beneficiario.

4.1.9. No suspender la ejecución de las obras, salvo cuando así se lo indicare el Beneficiario o bien en los casos excepcionalmente previstos en el presente contrato;

4.1.10. Fabricar o comprar, suministrar, transportar y hacer acopio la maquinaria

necesaria para la ejecución del presente contrato en la forma prevista.

4.1.11. Observar en todo momento las obligaciones de seguridad patrimonial, prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como las de índole laboral, acordadas por las partes;

4.1.12. Subcontratarlos trabajos, en su caso, en la forma prevista;

4.1.13. Obtener y mantener, bien directamente o a través de sus Subcontratistas, la

totalidad de los permisos, licencias y autorizaciones previstas para el Contratista en las Cláusulas 8, 13, 15 y demás aplicables, necesarias para conseguir el objeto del contrato, y ello en la forma prevista en dichas estipulaciones;

4.1.14. Realizar las Estimaciones de Avance de Obra, así como efectuar los controles

y las pruebas estipuladas en la Oferta Técnica;

4.1.15. Entregar los planos finales (como construido) y demás documentos atinentes del Proyecto, así como cuanta otra documentación deba suministrar el Contratista al Beneficiario y al BCIE en la forma y según lo convenido en el presente contrato;

4.1.16. Entregar al BCIE, y mantener vigentes, las garantías bancarias y al

Beneficiario, seguros acordados por las partes de conformidad con lo previsto;


4.1.17. Ejecutar las pruebas que fueren aplicables, previas a la recepción de la Obra;

4.1.18. Realizar todos los trabajos y actividades precisos para que se efectúen las recepciones provisional y definitiva previstas;

4.1.19. Abonar, en su caso, las multas previstas;

4.1.20. No pretender título ni derecho alguno sobre el o los inmuebles en los que se ejecutarán los trabajos de conformidad con lo convenido;

4.1.21. Responder frente al Contratante y al Beneficiario de la totalidad de las

obligaciones asumidas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato;

4.1.22. Ejecutar la totalidad del presente contrato en la forma y plazos establecidos;

4.1.23. Mantener informado al Contratante y al Beneficiario, a través de los procedimientos previstos al efecto, del desarrollo de la ejecución de los trabajos, del cumplimiento del contrato y de cuantos acontecimientos fueren o pudieren ser de su interés. En defecto de otro formato a ser proporcionado por el Contratante, el Contratista deberá informar acerca del desarrollo de la ejecución de los trabajos mediante informes mensuales de avance de obra. Estos informes deberán contener, como mínimo, los datos contenidos en el Anexo E;

4.1.24. Acatar las instrucciones que le dé el Beneficiario y el Contratante , de

conformidad con lo previsto en el presente contrato;

4.1.25. Efectuar todas las comunicaciones previstas en el contrato a través del procedimiento estipulado;

4.1.26. Entregar al Contratante y al Beneficiario cuanta documentación prevé el

presente contrato y sus anexos;

4.1.27. Mantener en sus puestos al personal clave que describió en la Oferta Técnica, y en caso de reemplazarlo, hacerlo de acuerdo con las estipulaciones de la Cláusula 16;

4.1.28. Capacitar al personal del Beneficiario de conformidad con lo previsto en la

Oferta Técnica, si ello fuere aplicable;

4.1.29. Solicitar las licencias previstas y autorizaciones que fueren requeridas por Ley;

4.1.30. Si fuere necesario, suministrar los bienes a importar en Honduras, no admitiéndose carga consolidada;

4.1.31. Pagar todos los gastos de desaduanaje, transporte e instalación del equipo a

cada centro educativo,


4.1.32. En caso que para los fines de la ejecución del proyecto, el Contratista requiera utilizar cualquier servicio básico, sea este, agua potable, energía eléctrica, teléfono, etc., deberá, por su cuenta, realizar las gestiones pertinentes con las instituciones que administran estos servicios. Los costos por la conexión y la utilización de los servicios, deberá ser pagada por el Contratista, quien deberá mantener los recibos de estos servicios pagados al día. Al finalizar el proyecto y para el trámite de la recepción final, el Contratista deberá presentar los recibos de estos servicios.

4.1.33. El Contratista deberá observar la mayor diligencia posible en el cumplimiento

de las referidas obligaciones; 4.1.34. Cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas explícita o implícitamente

en el presente contrato y documentos anexos; y en general,

4.1.35. Instalar por su cuenta un rótulo que indique que el proyecto fue financiado con fondos del programa de conversión de deuda Honduras frente a España.

4.2 Cualquier documentación, incluyendo la propuesta del Contratista y correspondencia de aclaración de la oferta, no constituirá una parte de este Contrato a menos que se incluya en el Anexo A, Documentación Complementaria. 4.3 El Contratista proporcionará suficiente supervisión y otro personal para llevar a cabo la Obra. El Contratista deberá proporcionar en forma continua tal personal y control de avance de la Obra hasta que el desempeño del Contratista haya sido terminado bajo este Contrato. 4.4 El Contratista no permitirá a sus empleados o a los empleados de sus Subcontratistas a trabajar más del horario de trabajo que afirma la legislación laboral, salvo casos extremos y urgentes, tales como el siniestro o riesgo inminente de las personas o los intereses del Contratista o Subcontratistas, o de los compañeros de trabajo, tal y como lo detalla el artículo noventa y siete (97) numeral cuatro (4) del Código del Trabajo. 4.5 Programa de Desempeño. El Contratista deberá programar, informar, pronosticar y controlar el avance de la Obra y deberá lograr la terminación de la Proyecto, como está establecido en la Oferta Técnica, en o antes de la Fecha de Terminación Programada determinable de acuerdo con el término establecido en la sección 7.2. La fecha de terminación programada inicialmente podrá ser modificada, de mutuo acuerdo entre el Contratista y el Beneficiario, y notificada por escrito al Contratante, a lo largo de la ejecución del Proyecto, siempre y cuando ello no sea imputable al Contratista y que no represente un incremento en el precio de la Obra. De existir divergencias entre las condiciones que se regulan en los expresados documentos, se entenderá, en todo caso, que lo pactado en el presente documento contractual básico, prevalece sobre lo establecido en los demás. CLÁUSULA 5 – OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO El Beneficiario se obliga a:


5.1.1. Permitir al Contratista, una vez le haya remitido la Orden de Inicio, el acceso al

lugar de la obra, de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas por el Beneficiario;

5.1.2. Recibir, estudiar, y en su caso, aprobar la documentación que le deba ser

sometida, según el procedimiento establecido en el presente contrato. La aprobación de la documentación por parte del Beneficiario no implica la exoneración de ninguna de las responsabilidades por parte del Contratista. Las aprobaciones deberán realizarse utilizando el formato para aprobaciones según Anexo E;

5.1.3. Solicitar las licencias previstas y autorizaciones que fueren requeridas por Ley,

así como colaborar en la medida de lo posible con el Contratista en la gestión y obtención de las licencias que ésta debe obtener de conformidad con lo previsto en dicha estipulación;

5.1.4. Instruir al BCIE para que realice los pagos previstos en el presente contrato en

la forma establecida, siempre y cuando el Contratista cumpla a cabalidad con sus obligaciones;

5.1.5. Extender las actas de recepción provisional y definitiva, en su caso, de

conformidad con lo previsto en la Cláusula 34; 5.1.6. Facilitar al Contratista la información y documentación que precise y sea

necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato; 5.1.7. Realizar los trabajos y prestar los servicios que se convienen en el presente

contrato; 5.1.8. Comunicar al Contratista y al Contratante cualquier situación que, a su juicio,

pueda alterar la ejecución del contrato; 5.1.9. Asegurar la provisión de fondos en caso que por causas imputables al

Contratista no sea posible la terminación del Proyecto; 5.1.10. En caso de que fuere aplicable, gestionar ante la Secretaría de Finanzas

(SEFIN) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) las dispensas de pagos de impuestos que otorga el Convenio suscrito por la República de Honduras y el Reino de España para el Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente España, a solicitud del Contratista;

5.1.11. Hacer arreglos apropiados y satisfactorios para dar una adecuada publicidad a

este Contrato;


5.1.12. Entregar, antes del inicio de la Obra, tanto al Contratista como al BCIE, copia de la Licencia Ambiental o Auditoría Ambiental, en su caso, así como de las medidas de mitigación correspondientes;

5.1.13. Todos los terrenos en los cuales se vaya a ejecutar la obra deberán estar

liberados por el Beneficiario de todo litigio de propietario y legitimidad. Cualquier gasto o litigio contraído a causa problemas con la propiedad de los terrenos seleccionados para la ejecución de la obra quedará fuera del alcance y de la responsabilidad del Contratista;

5.1.14. La gestión y pago de los trámites para la obtención de licencias y permisos de

construcción ambientales, agua, alcantarillado o cualquier otro trámite inherente al planteamiento, ejecución o supervisión de las obras serán responsabilidad de, y a cargo del Beneficiario; y,

5.1.15. Toda actividad no incluida en la oferta y que sea ordenada por el Beneficiario,

será incorporada a la misma mediante una orden de cambio al contrato y su precio será negociado entre el Contratista y el Beneficiario. La orden de cambio deberá ajustarse al contenido de la Cláusula 36.

De existir divergencias entre las condiciones que se regulan en los expresados documentos, se entenderá, en todo caso, que lo pactado en el presente documento contractual básico, prevalece sobre lo establecido en los demás. CLÁUSULA 6 – FUNCIONES DEL CONTRATANTE A través de este Contrato, el BCIE actúa como Contratante e instancia administradora del “Fondo Honduras-España”, en el marco del Convenio del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, suscrito en fecha 27 de abril de 2006. Consecuentemente, el BCIE en su condición de administrador del Fondo, ejerce la función de conducto de fondos ante los Contratistas que el “Fondo Honduras-España” designe como ejecutores de los diferentes proyectos de construcción a llevarse a cabo con los recursos del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, y cuya intención es el beneficio del Beneficiario y sus comunidades. Por todo lo anterior, tanto el Contratista como el Beneficiario expresamente aceptan que el BCIE no tendrá responsabilidad alguna en la selección del presente Proyecto u Obra como parte del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España, como tampoco lo será de cualquier plano, diagrama, diseño, ejecución, plazo o término o materiales propuestos o utilizados en el Proyecto u Obra. Consecuentemente, El BCIE no asumirá responsabilidad alguna, en caso de que el Contratista o el Beneficiario no cumplan con las expectativas, obligaciones y requerimientos establecidos en este Contrato. El BCIE únicamente se obliga, al amparo de lo establecido en el presente contrato, a:


1.- Efectuar los pagos previstos en el presente contrato en la forma establecida, siempre y cuando el Contratista cumpla a cabalidad con sus obligaciones, y que ello le sea comunicado por el Beneficiario en la forma en que se ha establecido en el presente Contrato; 2.- Realizar la Supervisión periódica, que se define como la supervisión física, técnica y financiera del Proyecto, como justificativa previa a los desembolsos parciales y pagos finales; y, 3.- Realizar las demás actividades que se convienen en el presente contrato.

El BCIE, en todo caso, realizará la administración de los pagos al Contratista en la forma estipulada y cumpliendo con las instrucciones señaladas en el presente instrumento. Por lo tanto, no es responsabilidad ni obligación del BCIE, la calificación de las obligaciones de pago, en cuanto a su origen o naturaleza. Por ende, de ser aplicables retenciones, deducciones o cualquier otra figura semejante que implique un deber del pagador de actuar como agente recolector o agente retenedor, sea en beneficio del fisco o entidad pública o privada, ésta responsabilidad recae y se conserva sobre el Contratista y no sobre el BCIE, pues es entendido y convenido que estará realizando los pagos por cuenta y en nombre del Fondo del Programa de Conversión de Deuda Honduras frente a España. En caso que exista dicha obligación de retención o deducción, el Contratista se obliga a realizar la misma, empleando sus propios fondos y preparando las declaraciones que correspondan. Las partes convienen que la responsabilidad del BCIE se limita exclusivamente al cumplimiento de sus obligaciones y funciones estipuladas en el presente Contrato en los términos contenidos en el mismo, y por consiguiente, cualquier pérdida que pudiera producirse como resultado de la ejecución de las garantías y/o por las obligaciones asumidas dejadas de cumplir por el Contratista y el Beneficiario al amparo del presente Contrato, no dará derecho al Contratista o al Beneficiario para reclamar indemnización al BCIE fuera de las responsabilidades asumidas en este Instrumento, entendiéndose bajo esta premisa que mantendrán a su vez indemne al BCIE de cualquier reclamo por parte de terceros, cuando los mismos deriven de incumplimiento por parte del Contratista y/o el Beneficiario. De existir divergencias entre las condiciones que se regulan en los expresados documentos, se entenderá, en todo caso, que lo pactado en el presente documento contractual básico, prevalece sobre lo establecido en los demás. CLÁUSULA 7 – ORDEN DE INICIO Y PLAZO 7.1 Orden de Inicio El Contratista se obliga a iniciar y ejecutar las obras, en el lugar convenido, y con prontitud, treinta (30) días calendario después de serle notificado por el Beneficiario, llevando a cabo la Obra a satisfacción razonable del Beneficiario (i) con diligencia hasta que sus obligaciones hayan sido terminadas conforme a este Contrato y (ii) de acuerdo con prácticas sanas y generalmente aceptadas en la industria, sujetas a los términos y condiciones de este Contrato.


No obstante lo anterior y sujeto a lo establecido en la Cláusula 27 de este Contrato, el Beneficiario podrá dar la orden de inicio a las Obras hasta que estén cumplidos los siguientes requisitos:

a) La tenencia de los inmuebles en los que se ejecutarán las obras del Proyecto registrados en el Instituto de la Propiedad de Honduras, que éstos estén aptos para los fines pactados en este Contrato, y que se cuente con las licencias ambientales respectivas;

b) La presentación por parte del Contratista de la constancia de registro del Contrato en la Cámara Hondureña de Industria de la Construcción (CHICO), la constancia de registro de la empresa extranjera y subcontratistas de infraestructura en el Comité Intercolegial de Registro de Empresas de Ingeniería y Arquitectura (CIRCE); y

7.2 Término. El término de este Contrato empieza y tiene vigencia a partir de la fecha anteriormente escrita, indicada en la sección 7.1, y terminará doce(12) meses después, a menos que se termine antes, según lo permite este Contrato. 7.3 Supervivencia. Las disposiciones de este Contrato que por su naturaleza continúen sobrevivirán a cualquier expiración o terminación de este Contrato. CLÁUSULA 8 – Precios del contrato (PAGOS, ANTICIPOS, IMPUESTOS Y FACTURACION) 8.1 Pago. (a) El Contratista entregará al Beneficiario una factura por el Trabajo, incluyendo la

documentación de soporte como se especifica en el Anexo B, indicando si es para construcción o para equipamiento y servicios. Los cargos se especificarán netos de impuestos y los impuestos aplicables se identificarán por separado (por ejemplo, impuesto sobre ventas, tasas de servicio, etc.)

(b) Monto. Por la óptima prestación de sus servicios, y siguiendo los procedimientos establecidos en este Contrato, el Contratante, pagará al Contratista la cantidad única y total de ____________________________ (L._____________),monto al que el Contratista deberá apegarse y ajustarse para cumplir con el contrato. Ese monto será la única remuneración que el Beneficiario reconoce y pagará al Contratista, siendo éste responsable por el pago de cualquier tipo de impuestos, comisiones o cualesquiera otras cargas que le corresponda cubrir en relación con los servicios a ser prestados de conformidad con este Contrato, tales como gastos de transporte, hotel, viáticos, seguros y cualesquiera otros gastos en que deba incurrir para la ejecución de sus obligaciones.

(c) Forma de pago. El pago señalado en el numeral anterior será efectuado por el

Contratante al Contratista, , únicamente en moneda “LEMPIRAS”, de la siguiente manera:

(ESTA FORMA DE PAGO SE COORDINARÁ DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 50 DE LA SECCIÓN III DATOS DE LA LICITACIÓN)


PAGO CONDICIÓN Anticipo • Contrato firmado

• Presentada de conformidad la Garantía de Anticipo

i.[Detallar pagos y plazos]

ii. [Detallar pagos y plazos]

iii.[Detallar pagos y plazos]

iv.[Detallar pagos y plazos]

v.[Detallar pagos y plazos]

• El pago final correspondiente al Equipamiento, se cancelará hasta que el equipo haya

sido suministrado, instalado, probado, en operación y recibido a satisfacción por el Beneficiario. Para tales efectos, el Beneficiario expedirá al Contratista el Acta de Instalación y prueba de los equipos

• Las capacitaciones in situ podrán iniciarse hasta que el equipo haya sido recibido a

satisfacción del Beneficiario. (d) Después de que el Beneficiario haya emitido un aviso de aceptación como se

especifica en la Cláusula 34, el Contratista deberá presentar una factura para el pago final. Como un requisito para el pago final, el Beneficiario proporcionará al Contratista un Certificado de Finiquito (Anexo D) debidamente celebrado por el Beneficiario, certificando que no hay demandas no satisfechas o descargadas o gravámenes que surjan del Contrato. Asimismo, AI final del proyecto el Contratista deberá llevar el Libro de Bitácora al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) para notificar que el proyecto se terminó y presentar este registro al Beneficiario como requisito para el pago final.

(e) El Beneficiario tendrá el derecho de compensar cualquier pérdida, daño,

responsabilidad o demanda que tenga en contra del Contratista contra cualquier pago que le deba al Contratista. Ningún pago por parte del Contratante o el Beneficiario a favor del Contratista limitará sus derechos posteriores a disputa de cualesquier cargos facturados o para reclamar un desempeño insatisfactorio bajo este Contrato y el pago no se interpretará como una aceptación de la Obra por parte del Beneficiario.

8.2 Impuestos. Los fondos para la ejecución del Proyecto provienen del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España. Conforme a dicho Programa, la financiación de los proyectos y los bienes y servicios importados al amparo del Programa estarán exentos del pago de derechos arancelarios, tributos y/o gravámenes. Conforme a la


sección 5.1.10 de este Contrato, es responsabilidad del Beneficiario obtener las exoneraciones fiscales y dispensas que pudieren aplicar. En función de lo anterior, el Contratista deberá: (a) Pagar o hacer que se pague cuando deba (i) impuestos y cuotas impuestas en razón

del desempeño de la Obra por parte del Contratista o Subcontratistas, incluyendo, pero no estando limitado a ventas, impuestos indirectos, almacenaje, consumo, impuestos sobre ventas e impuestos de uso; licencias, permiso y cuotas de registro e ingreso, utilidad, sociedad, ganancias de capital e impuestos a la propiedad personal de acuerdo con cualquiera de las disposiciones de este Contrato; (ii) impuestos al empleo y contribuciones impuestas por la ley aplicable o contratos o reglamentos de sindicatos gremiales, con respecto a o medidos por compensación (sueldos, salarios u otros) pagados a empleados del Contratista o Subcontratistas incluyendo, pero no estando limitado a impuestos y contribuciones de seguro de compensación de empleo, pagos al Régimen de aportaciones Privadas (RAP) o Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI), prestaciones de edad avanzada, fondos de bienestar social, pensiones y anualidades, contribuciones al Seguro Social, prestaciones de Seguro Social y seguro de incapacidad; y (iii) cuotas de licencia de importación/exportación e impuestos de importación/exportación y derechos sobre la Obra, equipo y materiales así como herramientas de construcción, equipo y provisiones importadas o exportadas por el Contratista o Subcontratistas;

(b) Defender, indemnizar y mantener ileso al Contratante y al Beneficiario de

responsabilidad hacia cualquier autoridad competente resultante de incumplimiento del Contratista o Subcontratistas de (i) efectuar el pago oportuno de, o pagar cualesquiera de los anteriores, incluyendo intereses, multas y otra responsabilidad que surja de dicho incumplimiento, o (ii) cumplimiento con los informes, registros u otros requerimientos de procedimiento con respecto al pago; y

(c) Desarrollar procedimientos y hacer los esfuerzos razonables para minimizar el

impuesto de ventas y uso sobre compras de equipo, materiales y la Obra en donde el costo sea reembolsable por el Beneficiario al Contratista bajo este Contrato.

8.3 Exoneración. Si el Beneficiario incumple en obtener la exoneración de impuestos o derechos a los cuales tenga derecho el Contratista o Subcontratistas por ley, o incumpla en obtener un reembolso o crédito, incluyendo intereses, por cualquiera de dichos impuestos o derechos pagados, el BCIE no será responsable del reembolso al Contratista de dichos impuestos y derechos, sino únicamente el propio Beneficiario. 8.4 Retención de Impuestos. De acuerdo con su Convenio Constitutivo, el BCIE, sus ingresos, bienes y demás activos, lo mismo que las operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con dicho convenio estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios y derechos aduaneros u otros de naturaleza análoga. También está exento de toda responsabilidad relacionada con el pago, retención o recaudación de cualquier impuesto, contribución o derecho. Consecuentemente, los impuestos y demás contribuciones que de conformidad con la ley le correspondiera pagar al Contratista, derivados de los honorarios causados, serán de su propia responsabilidad.


8.5 Procedimientos de Facturación. El Contratista cumplirá con cualquier ley impositiva, y específicamente con el Impuesto sobre Ventas procedente y claramente estipulará el monto aplicable de Impuesto sobre Ventas, si aplicare, con una descripción completa como para el crédito fiscal del mismo. El Beneficiario no estará obligado a efectuar ningún pago de facturas si el Contratista no cumple con los procedimientos de facturación descritos en el Anexo B. CLÁUSULA 9 – MONTO DEL CONTRATO 9.1 Única Remuneración. La remuneración total pactada en la Cláusula Octava resume y agota todos los compromisos de naturaleza económica y pecuniaria contraídos por el Beneficiario, a través del BCIE, con el Contratista. CLÁUSULA 10 - DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA AL CONTRATISTA Forman parte integral de este Contrato los documentos adjuntos en el Anexo A. El Contratista manifiesta que los ha leído y se sujeta a los mismos. Tanto el Beneficiario como el Contratista expresamente manifiestan que el BCIE es un organismo internacional de derecho público, y como tal, está sujeto a su Convenio Constitutivo. CLÁUSULA 11 – INSPECCION DE LA OBRA 11.1 El Contratante y el Beneficiario, sus representantes, inspectores, supervisores o auditores, en todo momento tendrán acceso a la Obra, ya sea en su preparación o en el avance, y el Contratista deberá proporcionar las facilidades adecuadas para tal acceso e inspección. Si la Oferta Técnica, instrucciones del Contratante o del Beneficiario, cualquier Ley o bien cualquier autoridad pública requiera que cualquier Obra sea probada o aprobada en forma específica, el Contratista dará al Contratante y al Beneficiario el aviso oportuno de (i) estar listo para inspección y (ii) la fecha fijada para llevar a cabo cualquier inspección por una autoridad pública. 11.2 Las inspecciones por parte del Contratante, el Beneficiario, o de sus respectivos representantes, inspectores, supervisores o auditores, se harán con prontitud. Si cualquier parte de la Obra que requiera inspección o atestiguación del Contratante o del Beneficiario se cierra o se cubre antes de tal inspección o testimonio se haya efectuado y se vuelve a cerrar o recubrir entonces los costos asociados con la misma serán por cuenta del Contratista. CLÁUSULA 12 – SUPERVISIÓN DEL PROYECTO


El Contratista afirma que acepta la supervisión y dirección técnica que son requeridas durante el período de ejecución de las obras previstas en el Proyecto, para lograr su ejecución mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería. Consecuentemente, el Contratista acepta someterse a las normas de supervisión que designe el Contratante y/o el Beneficiario, en su caso. CLÁUSULA 13 – LIBROS Y REGISTROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO El Contratista se obliga a mantener los libros y registros adecuados para el control del Proyecto. Consecuentemente, el Contratista deberá llevar y mantener, y causar que sus agentes, representantes, Subcontratistas o empleados lleven y mantengan, todos las bitácoras, hojas contables, libros, pólizas, recibos, registros y cuentas contables necesarias para documentar todas las operaciones conforme este Contrato y deberán preservar tales documentos por un período de al menos cinco (5) años posteriores al vencimiento del presente Contrato o sus prórrogas, o por períodos mayores, si así lo requiere la Ley. El Contratante y el Beneficiario, y sus respectivos representantes, supervisores y auditores autorizados deberán tener acceso a esta información, y tendrán asimismo el derecho de examinarla y reproducirla, así como de entrevistar al personal del Contratista. El Contratista le facilitará al Contratante y al Beneficiario, y éstos podrán examinar los registros de personal, planillas, libros, reportes, información contable, cuentas de banco, manuales de precios, recibos, vouchers, instrucciones, correspondencia, memorándums, información en ordenadores y cualquier otro tipo de registros de cualquier descripción, con el objeto de verificar o revisar datos operativos, contables y financieros en conexión con este contrato. CLÁUSULA 14 – SEGUROS El Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones, seguros y montos: 14.1 Daños a las instalaciones objeto del Contrato. El Contratista mantendrá en vigor los Seguros necesarios para garantizar al Contratante y al Beneficiario la cobertura de los daños que pudieran sufrir las instalaciones objeto de este Contrato por su valor de reposición total, durante la ejecución de los trabajos y pruebas y hasta la transmisión de los riesgos al Beneficiario. 14.2 Daños a bienes preexistentes. El Contratista mantendrá en vigor el Seguro que cubra el riesgo que se pudiera ocasionar durante la ejecución de los trabajos y pruebas y hasta la transmisión de los riesgos al Beneficiario, a los bienes preexistentes propiedad de ésta, por su valor total de reposición y hasta el límite de ________________________ Lempiras (L.________) por siniestro. 14.3 Responsabilidad civil por daños a terceros. Igualmente, el Contratista mantendrá vigente un seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, personales y materiales, que libere al Contratante y al Beneficiario de cualquier responsabilidad por tal concepto y hasta un límite de ________________________ Lempiras (L.________) por siniestro. A efectos de este seguro, los trabajadores del Contratante y del Beneficiario serán considerados terceros y consecuentemente, los daños que pudieran sufrir ellos o sus pertenencias, serán amparados por el seguro.


14.4 Responsabilidad patronal. El Seguro de Responsabilidad Civil deberá cubrir también la responsabilidad patronal, para que queden cubiertos los daños que pudieran sufrir los propios operarios del Contratista y los de sus colaboradores en el Contrato ó Subcontratistas, con una cobertura de ________________________ Lempiras (L.________) por siniestro por sublímite-victima. 14.5 Condiciones Generales de los Seguros. El Contratista se hace responsable de todos los suministros y trabajos aportados para la realización del Contrato, por lo que dicha Responsabilidad Civil se considerará cruzada, es decir, que se considerará a cada uno de los proveedores, colaboradores o Subcontratistas, como Contratistas separados, teniendo, por consecuencia, todos ellos el carácter de asegurados, librando al Contratante y al Beneficiario de responsabilidad. Todos los seguros estarán vigentes al iniciarse las correspondientes obras o prestaciones y se mantendrán vigentes hasta la transmisión de los riesgos al Beneficiario, que se producirá en el momento de la Recepción Provisional. En ese momento, el Contratista deberá entregar copia de todas las pólizas al Contratante y al Beneficiario. Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en el presente Cláusula, limitarán las obligaciones y responsabilidades que le correspondan al Contratista en virtud del presente Contrato, no siendo por tanto, responsable de los riesgos que no garanticen las pólizas. 14.6 Asegurado Adicional y Renuncia a Subrogación. No obstante cualquier disposición de este Contrato en contrario, la(s) póliza(s) de seguro del Contratista descritas en los numerales anteriores de esta Cláusula, deberán: (1) cubrir al Contratante y al Beneficiario como asegurados adicionales; y (2) el Contratante y el Beneficiario deberán ser beneficiarios irrevocables en cuanto a las demás pólizas (incluyendo cualesquier deducibles o retenciones auto-aseguradas) y auto seguro que puedan proporcionar cobertura. Además se conviene que el Contratista y su(s) asegurador(es) que proporcionen cobertura de acuerdo con en esta sección 14.5, renunciarán a todo derecho de subrogación y/o contribución en contra del Contratante y/o Beneficiario al grado en que las responsabilidades sean asumidas por el Contratista. 14.7 Alternativas del Beneficiario. Como una alternativa y a opción y costo del Beneficiario, el Beneficiario puede elegir proporcionar o contratar, en favor del Contratista, todos o alguna parte de los seguros requeridos en esta cláusula. Si el Beneficiario elige esta alternativa, deberá estipularlo así en un aviso al Contratante y al Contratista y la compensación del Contratista se reducirá en un monto igual al costo del seguro del Contratista, más los gastos que ello acarree para el Beneficiario. Si el Contratista incumple en el pago de las respectivas primas de seguro, el Beneficiario podrá hacerse cargo de esos pagos, sin que ello conlleve responsabilidad legal alguna para el Contratante o para el Beneficiario y cargando el importe respectivo al Contratista en los pagos que tenga que hacerle. 14.8 Prueba de Seguro y Cambios. A solicitud del Contratante o del Beneficiario, el Contratista deberá hacer que su(s) asegurador(as) proporcionen al solicitante copias certificadas de las pólizas de seguro requeridas y/o certificados de seguro, especificando que


no se cancelará o cambiará materialmente seguro alguno mientras la Obra esté en proceso, sin previo aviso por escrito al solicitante, con por lo menos treinta (30) días calendario de anticipación. 14. 9 Seguro de Subcontratistas. El Contratista requerirá a todos los Subcontratistas que mantengan el seguro normal y acostumbrado, pero no requerirá a los Subcontratistas tener un seguro que duplique la cobertura del seguro del Contratista o del Beneficiario o que asegure en contra de responsabilidad renunciada por el Beneficiario. A solicitud del Contratante o del Beneficiario, el Contratista deberá hacer que sus Subcontratistas proporcionen la misma constancia de seguro requerida del Contratista. 14.9 Comienzo de la Obra. El Contratista y sus Subcontratistas no empezarán la Obra hasta que todos los seguros requeridos del Contratista y sus Subcontratistas, en su caso, estén en vigor y los documentos necesarios, si los solicita el Beneficiario, hayan sido recibidos por el solicitante. CLÁUSULA 15 – GARANTÍAS 15. 1 Garantías que debe rendir el Contratista. El Contratista queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del proyecto, las siguientes garantías:

1) Garantía de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del valor del Anticipo, con una duración del plazo de ejecución del contrato. Esta garantía se podrá minorar gradualmente de forma proporcional a la facturación presentada, respondiendo a los informes presentados para ello por el Contratista, en cumplimiento del Cronograma de Ejecución, que hayan sido evaluados de conformidad por el Beneficiario, el supervisor de Obra y el personal de supervisión del BCIE, y de acuerdo con los hitos correspondientes señalados en la sección 8.1 c) y Anexo B de este Contrato, y en la Oferta Técnica. Una vez que el Beneficiario haya entregado al Contratista el Acta de Recepción Definitiva, el Banco devolverá al Contratista la Garantía de Anticipo.

2) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, o de Ejecución de Obra, equivalente

al diez por ciento (10%) del valor de la Obra, con una duración del plazo de ejecución del contrato más sesenta (60) días, contados a partir de la finalización de la Obra, de acuerdo con el término establecido en la sección 7.2 del presente Contrato, y de conformidad con el mismo. Esta garantía deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente Contrato, la cual se hará efectiva únicamente cuando ocurra cualquiera de las causas establecidas en la Cláusula 23 del mismo.

3) Garantía de Calidad de Obra, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Obra, con una duración de doce (12) meses adicionales, contados a partir de la finalización de la Obra, de acuerdo con el término establecido en la sección 7.2 del presente Contrato, y de conformidad con el mismo. Esta garantía deberá presentarse en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días, después de haberse emitido el certificado de finiquito por parte del Beneficiario, la cual se hará efectiva únicamente cuando los usuarios reporten al Contratante que hay incidencias de mala calidad de


los materiales o mana de obra y que el contratista no las repare en el plazo definido en la garantía.En consecuencia, el texto de la garantía aquí señalada deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado, en el presente numeral.

Las garantías que presente El Contratista deberán ser garantías pagaderas a la vista, incondicionales e irrevocables, de realización automática o a único requerimiento del BCIE mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que permita al BCIE hacer efectiva la garantía. Las garantías serán emitidas por una institución bancaria nacional o extranjera, o bien por una compañía de seguros aceptable para el BCIE. Si las garantías las emite una institución bancaria extranjera, éstas deberán tener una institución financiera corresponsal en Honduras en la que se pueda hacer efectivo el cobro de la misma. Por vía ilustrativa, se provee el texto de modelos de Garantías en el Anexo D. No obstante, el Contratista expresamente acepta que el Contratante y el Beneficiario tienen la facultad privativa de aceptar o no la garantía ofrecida. 15.2 Garantías de Otros. El Contratista hará sus mejores esfuerzos para asegurar que todas las garantías provistas por los Subcontratistas y fabricantes sean cedidas al Contratante y al Beneficiario. Si cualquier garantía no se puede ceder así, el Contratista hará sus mejores esfuerzos para hacer disponible esa garantía para el beneficio del Contratante y el Beneficiario. El Contratista entregará al Contratante y al Beneficiario una copia de cada garantía por escrito provista por subcontratistas y fabricantes. Las garantías bajo esta sección serán en adición a cualesquier otras provistas bajo este Contrato o cualesquiera Órdenes de Cambio, si procedieren, o de otra manera bajo la Ley. CLÁUSULA 16 – PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 16.1 Personal del Contratista. El Contratista contratará y aportará el personal necesario para la ejecución de la totalidad de los trabajos y servicios que se contraten, por su cuenta y riesgo, en los plazos y condiciones establecidos en el contrato. El Contratista es el único responsable del mando, actuación, trabajo y disciplina de su personal. Dicho personal deberá estar debidamente calificado y experimentado para ejecutar las tareas que se le encomiende. Le es prohibido al Contratista contratar a personal con edad menor a la establecida en la legislación laboral. Esto también es aplicable a los Subcontratistas. Tal personal queda sometido a la única y exclusiva dependencia del Contratista, no surgiendo bajo ningún concepto relación laboral alguna entre dicho personal y el Contratante o el Beneficiario, siendo por cuenta y cargo exclusivo del Contratista las obligaciones en materia laboral de dicho personal. Por tanto, el Contratista responderá directamente del cumplimiento de las obligaciones que dimanen al respecto en lo atinente a materia laboral y de Seguridad Social, abono de salarios, alta y cotizaciones en la Seguridad Social, cobertura de riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, descansos, etc., quedando en todo caso exonerados el Contratante y el Beneficiario de adquirir obligaciones de índole laboral, tanto principal como subsidiaria o accesoriamente, respecto del personal al servicio del Contratista.


En el supuesto que el Beneficiario o el Contratante se vieran obligados a abonar alguna cantidad por efecto de la responsabilidad solidaria derivada de cualquier incumplimiento por parte del Contratista de la Legislación Laboral vigente, el Contratante y/o el Beneficiario podrán repercutir este importe contra el Contratista, deduciendo de cualquier pago que le sea adeudado o bien de cualquier garantía que el Contratista mantenga con el Contratante o con el Beneficiario. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal y tenerla a disposición del Contratante y del Beneficiario, cumpliendo con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Ello será de aplicación para los subcontratistas. Al inicio de las obras y al primer día de cada mes el Contratista entregará una relación nominal de todos los empleados que tiene en la obra, indicando su número de identificación y su categoría profesional. Las altas y bajas del personal del Contratista que se produzcan en la obra deberán ser comunicadas al Beneficiario. El Beneficiario acepta que fue inducción material para la contratación por su parte que el Contratista haya reportado la presencia del personal calificado al que se hace referencia en el apartado 4.1.23, lo que convierte esto en un elemento intuitu personae. Consecuentemente, se permitirá la sustitución de parte del personal propuesto en la Oferta Técnica por profesionales de calificaciones y experiencia profesional similares, siempre y cuando dichas sustituciones sean aprobadas por el Beneficiario a propuesta del Contratista, con al menos treinta (30) días de antelación, salvo excepciones plenamente justificadas. No obstante lo anterior, en caso que el Contratista sustituya personal que no reúne los requisitos de calificación señalados en esta sección, aún con el beneplácito del Beneficiario, ello será justa causa para que el Contratante, a su elección, dé por terminada su participación como instancia administrativa. 16.2 Cumplimiento con Legislación Laboral. El Contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir a su personal, responsabilizándose de él, todas las obligaciones exigidas por la legislación laboral en cada momento vigente en materia de prevención de riesgos y salud laboral, seguros sociales, mutualidad laboral, seguro de accidentes, contratación de personal, etc., para evitar que se produzcan accidentes, daños y perjuicios a terceros, se incurra en infracciones administrativas o penales o en cualquier forma se infrinja la legislación laboral vigente, de lo que será único, directo y exclusivo responsable el Contratista. 16.3 Contratista Independiente. Al llevar a cabo la Obra y otras obligaciones bajo este Contrato, el Contratista será un contratista independiente y no agente o empleado del Contratante o del Beneficiario. La relación de patrono y trabajador no existirá entre el Contratante o el Beneficiario y el Contratista, o cualquiera de los empleados del Contratista o del Subcontratista, si los hubiere. El Contratista reconoce y conviene que, con respecto a cualquier Obra llevada a cabo bajo este Contrato, ni el Contratista ni sus empleados, ni los empleados de cualquier Subcontratista son elegibles para participar en, y no recibirán beneficio alguno de, cualquier plan de educación, vivienda, cooperativa o de pago prestaciones de empleados patrocinado por el BCIE y/o sus dependencias.


La Obra se llevará a cabo bajo la supervisión y control del Contratista, siendo entendido que el Contratante y el Beneficiario no tendrán autoridad para supervisar a los empleados, representantes o Subcontratistas del Contratista. El Contratista no tendrá autoridad para efectuar declaraciones, representaciones o compromisos de ningún tipo o emprender cualquier otra acción que comprometa al Contratante o al Beneficiario, excepto como está dispuesto en forma específica en este Contrato. Se conviene en forma expresa que no es el propósito o intención de este Contrato crear, ni el mismo se interpretará como que crea, cualquier operación en conjunto, contrato de coinversión o de participación o cualquier tipo de relación mancomunada entre el Contratante, el Beneficiario y/o el Contratista. 16.4 Medidas de Seguridad. El Contratista deberá observar las normas particulares de Seguridad del Beneficiario y cumplir las prescripciones que éste pueda imponer en relación a las mismas. El Contratista cuidará de la elaboración de cuantos planes de seguridad específicos sean necesarios para aquellos trabajos u obras que la legislación vigente así lo requiera o sean de especial peligrosidad. Estos podrán ser incorporados también al presente contrato previo acuerdo escrito entre las partes. El Contratista se obliga a cumplir estrictamente los Planes de Seguridad aprobados de conformidad con los párrafos anteriores, siendo responsable de su observancia y cumplimiento por todos sus empleados y Subcontratistas, haciéndose cargo de cuantas indemnizaciones y costes pudieran establecerse o derivarse por su inobservancia. En ningún caso tales circunstancias justificarán incumplimientos en el cronograma de trabajo. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir conductas desordenadas de sus empleados, preservar el orden debido y proteger a personas y bienes, propios o ajenos. La responsabilidad por estos actos será del Contratista. 16.5 Medidas de Prevención de Riesgos. El Contratante y el Beneficiario no asumen obligación alguna de vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y salud laboral contenidas en la presente estipulación, que asume íntegramente y son de entera responsabilidad del Contratista. Consecuentemente, no se podrá responsabilizar al Contratante o al Beneficiario, bajo concepto alguno, por no advertir que el Contratista pudiera haber incumplido cualquiera de sus obligaciones. Por lo tanto, el Contratista será el único responsable de todos los accidentes que puedan sufrir sus empleados, operarios, subcontratistas y de cualquier persona que estuviera en la obra, o aquellos que pudieran causar a terceros, como consecuencia de la ejecución de las obras, asumiendo, por tanto, toda la responsabilidad que de ello se derivare, salvo que los accidentes resulten de negligencia del contratante o su supervisor. 16.6 Jornada de Trabajo. La jornada de trabajo deberá ser la adecuada para cumplir los plazos de ejecución previstos en el contrato y sus anexos.


El Contratista podrá organizar los turnos de trabajo precisos para dicho cumplimiento y a estos efectos convendrá, con la colaboración del Beneficiario, el libre acceso a la instalación las 24 horas del día y todos los días del año, incluso festivos. El Contratista se obliga a someter al Contratante, a la recepción de la Orden de Inicio de los Trabajos, la jornada laboral que piensa establecer. Cualquier modificación que se efectuare a ésta con posterioridad, deberá ser autorizada por el Beneficiario, quien así informará al BCIE. El Contratista no tendrá derecho alguno de reclamar compensación económica o alterar el cronograma de trabajo si alguna disposición de obligado cumplimiento acortara el número de horas normales de trabajo. 16.7 Suspensión de Contratos de Trabajo. La tramitación de cualquier suspensión, o bien reanudación de los contratos individuales de trabajo del personal empleado en la Obra, a consecuencia de la aplicación de esta sección, será responsabilidad única y exclusiva del Contratista, quien se obliga a cumplir, en lo aplicable, con lo estipulado en el Capítulo VII del Código del Trabajo, o en cualquier legislación aplicable. 16.8 Derecho de Remoción. El Contratista, a indicación del Beneficiario deberá remover con prontitud de cualquier Lugar de Trabajo a cualquier empleado o agente del Contratista, a cualquier Subcontratista o cualquier empleado o agente del Subcontratista que esté efectuando Servicios haya designado, sea cual fuere el motivo por el cual se solicitare su remoción. El Contratista por medio del presente libera y descarga por siempre y mantiene ilesa al Contratante y al Beneficiario de cualesquiera costos, demandas, pérdidas y daños pasados, presentes y futuros de cualquier tipo que sea basándose en la negligencia, difamación, despido injustificado, descarga equívoca, desestimación o cualquier otro que el Contratista pueda sufrir, sostener, pagar o incurrir como resultado de cualquier remoción e indemnizará, defenderá y mantendrá ilesa al Contratante y al Beneficiario de y contra cualquier demanda de terceros basada en las remociones bajo esta Cláusula. Si ocurriere este evento, deberá modificarse el Organigrama correspondiente. CLÁUSULA 17 – SUBCONTRATISTAS Toda la obra deberá ser efectuada únicamente por el Contratista o por aquéllos Subcontratistas que el Beneficiario pueda permitir en el transcurso del tiempo mediante su aprobación previa por escrito, salvo aquellos subcontratistas que ya fueron indicados en la oferta del Contratista. Si el Contratista desea subcontratar parte de la Obra, deberá informar de ello al Beneficiario, quien a su vez deberá ponerlo en conocimiento del BCIE. Consecuentemente, éste emitirá para dichos efectos una opinión técnica informativa y no vinculante, tras la cual el Beneficiario aprobará o no, en definitiva, la subcontratación. Ningún informe o aprobación liberará al Contratista de cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato o la Oferta Técnica. El Contratista será responsable hacia el Beneficiario por la Obra llevada a cabo por parte de sus Subcontratistas en el mismo grado que es responsable de actividades llevadas a cabo por el Contratista. El Contratista se asegurará que sus contratos con sus subcontratistas contengan disposiciones que estén en conformidad con, y no menos rigurosas que, las disposiciones de este Contrato. Ninguna disposición de este Contrato, de la naturaleza que fuere, creará una relación contractual entre el Contratante, el


Beneficiario y el Subcontratista, ni entre el Contratante, el Beneficiario y empleados del Contratista o Subcontratista. No obstante las disposiciones de esta cláusula, cualquier persona natural o jurídica no aprobada como Subcontratista y utilizada por el Contratista para llevar a cabo la Obra bajo este Contrato se considerará un Subcontratista sólo para fines de las obligaciones del Contratista y convenios bajo este Contrato. El Contratista deberá proporcionar al Contratante a solicitud de éste o al Beneficiario, en cualquier momento, una lista de todos los subcontratistas, si los hay, llevando a cabo la Obra. CLÁUSULA 18 – MULTAS 18.1 Multas. En caso de que el Contratista no presente la Obra, a entera satisfacción del Beneficiario y en los plazos establecidos en este Contrato, y siempre que ello no se deba a razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas por el Beneficiario, éste faculta al BCIE para imponer una multa, por cada día calendario de atraso, que se computará a razón de ___________ por ciento (_____%) del monto total señalado en la cláusula 8 de este Contrato, hasta un máximo de treinta (30) días calendario de atraso. Transcurrido ese plazo, y sin perjuicio de cualquier otro remedio contemplado en este Contrato, el presente Contrato quedará sin valor ni efecto alguno y el Contratante y el BCIE estarán exentos de toda responsabilidad, pecuniaria o no, derivada del mismo, ante el Contratista. 18.2 Si cualquier trabajo desempeñado con mano de obra, materiales o equipo proporcionados por el Contratista o sus Subcontratistas no están conforme con los requerimientos estipulados en el Contrato o de alguna manera están defectuosos o el Contratista en cualquier momento falló en remediar cualesquier imperfecciones en la Obra o en suministrar un número suficiente de trabajadores debidamente capacitados o materiales o equipo satisfactorios para ejecutar la Obra con prontitud y diligencia o cumplir con cualesquiera de las disposiciones del Contrato, entonces el Contratista remediará, a satisfacción del Beneficiario, toda deficiencia tal a solicitud por escrito del Beneficiario. El Contratista contará con un plazo máximo de cinco días hábiles, a partir de la recepción de esa comunicación por parte del Beneficiario, para introducir los cambios o reparaciones requeridos, que deberán ser completados dentro de un plazo razonable aceptado por el Beneficiario. En caso de que tal cambio o reparación no se ajuste a los requerimientos del presente contrato y especificaciones técnicas ofertadas por el Contratista, el Beneficiario quedará facultado para invocar las causales de terminación contractuales establecidas en la Cláusula 23, notificando al Contratante, y así se lo hará saber al Contratista, indicándole además los motivos de su inconformidad, conforme al contenido y procedimiento de la Cláusula 23 antes citada, en cuyo caso el presente Contrato quedará sin valor ni efecto alguno. En este último caso, tanto el Contratante como el Beneficiario quedarán exentos de cualquier responsabilidad, pecuniaria o no, frente al Contratista. La decisión que en este sentido adopte el Beneficiario podrá ser impugnada por el Contratista, mediante el procedimiento de Arbitraje señalado en este Contrato. Toda comunicación generada por el Beneficiario o Contratista a raíz de esta sección deberá serle informada en forma oportuna al Contratante para los propósitos administrativos resultantes. 18.3 El remedio por parte del Contratista conforme a este párrafo será sin costo para el Contratante o para el Beneficiario. 18.4 Si el Contratista no remedia al recibir tal aviso, y no emprende o procede con la debida


diligencia para remediar tales deficiencias, el Beneficiario mediante aviso por escrito estipulando la fecha de vigencia de remoción, podrá quitar al Contratista toda o parte de la Obra y disponer de todos los materiales, suministros, herramientas y equipo en relación con la misma. El Beneficiario entonces podrá terminar toda o parte de la Obra de la cual se ha quitado al Contratista. 18.5 En el caso de que el Beneficiario no quite al Contratista y tome posesión como anteriormente se dijo, entonces, no obstante las Cláusulas 21, 22 y 23, el Contratista sólo tendrá derecho al pago de la parte de la Obra aceptable para el Beneficiaria efectuada por el mismo bajo los términos y condiciones del Contrato hasta la fecha de vigencia de tal remoción reducido por (a) los costos recuperables bajo las garantías del Contratista, o de los subcontratistas o proveedores; (b) los costos recuperables bajo las políticas de seguro; y, (c) la retención del Contratante de dineros debidos al Contratista de un monto suficiente para indemnizar al Beneficiario contra costos extra incurridos por el Beneficiario para remediar las deficiencias, en el caso de tal remoción del Contratista. Los derechos y remedios del Beneficiario dispuestos por esta Cláusula son en adición de cualesquier otros derechos y remedios dispuestos por Ley o este Contrato. CLÁUSULA 19 – EQUIPO E INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Las partes suscriptoras de este Contrato afirman que cumplen en todo momento con las leyes, reglamentos y disposiciones emitidas contra el lavado de activos. El Contratista se obliga a informar en todo momento al Contratante y al Beneficiario del origen de los equipos, herramientas y servicios utilizados en el cumplimiento de la Obra. El Contratista también afirma que conoce los principios, normas y valores éticos institucionales e individuales que prevalecen en el BCIE, en el marco del Código de Ética, que obra anexo al presente contrato y que, en consecuencia, se obliga a su observancia y cumplimiento sin ninguna restricción. Cualquier incumplimiento de dichas normas dará derecho al BCIE a dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad alguna de su parte, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que sean pertinentes, comunicándole dicha decisión al Beneficiario. En consecuencia de todo lo anterior, el BCIE, en cumplimiento de sus disposiciones internas vigentes en materia de lavado de activos, se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, en caso de que detecte que el Contratista no cumple con las disposiciones aplicables en esa materia que tienen por objetivo prevenir el lavado de activos y otros ilícitos de similar naturaleza.


CLÁUSULA 20 – CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 20.1 Cumplimiento de Obligaciones. La parte que se viera afectada por alguna de las causas de caso fortuito o fuerza mayor lo notificará a la otra tan pronto como sea posible, y en todo caso, en el plazo máximo de 3 días desde que la conociera, describiendo la causa y el tiempo que pueda prever durará la misma, en la forma más detallada posible. El cumplimiento de las obligaciones afectadas por causa de caso fortuito o fuerza mayor se suspenderá durante el periodo de duración de dicha causa, no siendo responsables las partes de las consecuencias derivadas de tales acontecimientos. Después de la terminación de la causa de caso fortuito o fuerza mayor, las partes acordarán las medidas necesarias para recuperar el tiempo perdido, adoptando todas las que estén a su alcance para que la ejecución de la totalidad de las obligaciones del contrato se reemprenda en las mejores condiciones y con los menores retrasos al cese de la causa. Si ello fuere preciso, las partes acordarán asimismo la extensión del plazo de entrega de la Obra, y por tanto, la modificación del plazo de ejecución del contrato y del cronograma de actividades y demás documentación aplicable. Si debido a la causa de caso fortuito o fuerza mayor acontecida, se produjeran daños que deban ser reparados para proseguir la ejecución del contrato, cuyos costos no pudieran ser recuperados en función de las pólizas de seguro indicadas en la Cláusula 14, se procederá a buscar un acuerdo entre las partes para solucionar el problema, y a falta de dicho acuerdo, la remediación de dichos daños correrá por cuenta del Beneficiario. 20.2 Terminación del Contrato por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Sin embargo, si la causa se prolongase por un periodo superior a ciento ochenta (180) días desde su inicio, cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato. El Beneficiario podrá hacer suyo lo hasta entonces construido y acopiado, abonando en tal caso su importe de acuerdo a las reglas establecidas en la sección 22.2, o alternativamente, solicitará al Contratista que reponga la Obra a su estado inicial, siendo los costos que ello origine a cargo del Beneficiario. 20.3 Cambio de Leyes. Para el caso de que después de la entrada en vigor del presente contrato se produjera un cambio en las leyes, decretos o regulaciones aplicables y de carácter imperativo, y tal cambio obligara a modificar el objetivo y finalidad contenida en el presente contrato, ambas partes acordarán, de buena fe, un ajuste en las estipulaciones contractuales que resultaren afectadas. CLÁUSULA 21 – SUSPENSIÓN TEMPORAL 21.1 Suspensión Temporal de la Obra. El Beneficiario puede suspender en cualquier momento, y por causa justificada, cualquier parte de la Obra dando aviso al Contratista especificando la parte de la Obra que va a ser suspendida y la fecha de vigencia de la suspensión. La suspensión bajo esta Cláusula no podrá durar más de cuarenta y cinco (45) días y, si así sucediere, el Beneficiario o el BCIE tendrán el derecho de terminar este Contrato al tenor de la Cláusula 22. El Contratista cesará los trabajos en dicha parte de la Obra a la entrada en vigencia de la fecha de suspensión, pero continuará llevando a cabo cualquier


parte de la Obra no suspendida. Los avisos dados bajo esta sección deberán ser por escrito y firmados por la o las personas responsables designadas por el Beneficiario, como igual debe serlo la orden de reanudación. La tramitación de cualquier suspensión de contrato individual de trabajo a consecuencia de la aplicación de esta sección, será responsabilidad única y exclusiva del Contratista, quien se obliga a cumplir, en lo aplicable, con lo estipulado en el Capítulo VII del Código del Trabajo, o cualquier legislación aplicable. 21.2 Compensación. Por la parte de la Obra suspendida, la compensación al Contratista durante el período de suspensión será de acuerdo con el Anexo B, limitada sin embargo a: a) Los empleados del Contratista cuya retención en la Obra durante la suspensión haya sido autorizada por adelantado por el Beneficiario; y b) Otros rubros directamente relacionados con la parte suspendida de la Obra si están autorizados por adelantado por parte del Beneficiario, siempre y cuando haya mediado notificación previa al BCIE. Cualquier compensación derivada de esta sección estará sujeta a las demás disposiciones de este Contrato que puedan reducir o suspender el pago. 21.3 Reanudación. El Beneficiario puede, en cualquier momento, autorizar la reanudación de la parte suspendida de la Obra notificando al Contratista sobre la parte de la Obra a reanudar y la fecha de vigencia de retiro de la suspensión. La Obra se reanudará con prontitud por parte del Contratista después de la recepción de dicho aviso. La tramitación de cualquier reanudación de contrato individual de trabajo a consecuencia de la aplicación de esta sección, será responsabilidad única y exclusiva del Contratista, quien se obliga a cumplir, en lo aplicable, con lo estipulado en el Capítulo VII del Código del Trabajo, o cualquier legislación aplicable. 21.4 Responsabilidad. Ni el Contratante ni el BCIE será responsable de cualesquiera costos, demandas, daños o responsabilidades que fueren del Contratista o Subcontratistas, incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdidas consecuenciales, daños punitivos o ejemplares, por la parte de la Obra suspendida de acuerdo con esta cláusula,. CLÁUSULA 22 – TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUA CONVENIENCIA 22.1 Terminación. El Beneficiario o el Contratista pueden terminar este Contrato y cualquier parte de la Obra, en cualquier momento y por cualquier motivo, por mutuo acuerdo, dando aviso con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la otra parte, siempre y cuando el BCIE así lo apruebe. Si el BCIE no estuviere de acuerdo, podrá terminar de inmediato su participación como instancia administrativa. El Beneficiario y/o el BCIE pueden terminar este Contrato y cualquier parte de la Obra, en caso de una violación grave y substancial por parte del Contratista a este Contrato, dando aviso al Contratista especificando la parte de la Obra a terminarse y la fecha de vigencia de


terminación. El Contratista cesará el trabajo de dicha parte de la Obra en la fecha de vigencia de la terminación, pero continuará llevando a cabo cualquier parte de la Obra no terminada. 22.2 Compensación. Si este Contrato o cualquier parte de la Obra se termina, de acuerdo con la sección 22.1, el Beneficiario pagará al Contratista con respecto a tal Obra, y por medio del BCIE, sólo la parte de la Obra llevada a cabo en forma satisfactoria de acuerdo con este Contrato y las obligaciones incurridas antes de la fecha de vigencia de la terminación y para tales montos adicionales directamente relacionados a la Obra llevados a cabo por el Contratista en terminar, siempre y cuando dicha Obra haya sido autorizada por adelantado por el Beneficiario y comunicada al BCIE, y sujeta a las demás disposiciones de este Contrato que pudieran reducir o suspender el pago. Dicho pago se hará al Contratista para costos directos en que incurra el Contratista en la terminación de la Obra bajo este Contrato, incluyendo obligaciones insolutas que se pueden hacer valer legalmente a proveedores y otros así como costos de transporte para regresar a empleados, herramientas y equipo de construcción, siempre y cuando los costos hayan sido autorizados por adelantado por el Beneficiario y comunicados al BCIE, y estén debidamente respaldados por la bitácora, hojas de tiempo, facturas y similares. El BCIE tendrá derechos de auditar conforme a la Cláusula 32 para verificar los costos de la Obra llevada a cabo por el Contratista en la terminación. 22.3 No Compensación. En el caso de que la Obra se termine bajo este Contrato por razón de incumplimiento del Contratista en desempeñarse de acuerdo con la sección 22.1 supra, el Beneficiario y/o El BCIE no tendrán obligación de compensar al Contratista bajo este Contrato. 22.4 Responsabilidad. Para cualquier parte de la Obra cuya ejecución sea terminada de acuerdo con la sección 22.1, el Beneficiario y el BCIE no serán responsables de los costos, demandas, daños, perjuicios o responsabilidades cualesquiera que fueren del Contratista o Subcontratistas, incluyendo, sin limitación, el lucro cesante, las pérdidas consecuenciales, daños punitivos o ejemplares. CLÁUSULA 23 – CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 23.1 Causales de Terminación que pueden ser invocados por el Beneficiario. Serán causas de resolución del presente contrato que podrá instar únicamente el Contratante, sin responsabilidad alguna de su parte, las siguientes: 23.1.1. Si el Contratista suspendiera o abandonara la Obra en cualquiera de los edificios a

construirse y equiparse conforme a la Cláusula 2 que antecede, o éstas se retrasaran según lo previsto en la Cláusula 20, o el Contratista no sustituyera los equipos entregados o las obras ejecutadas inadecuadamente o no pusiera la debida diligencia en proseguir las obras, tras requerírselo el Beneficiario, todo ello en tal forma que se estimara que la recepción provisional se retrasaría más de cuarenta y cinco (45) días desde la suspensión o abandono de la Obra;

23.1.2. Si el Contratista descuidara o contraviniera las órdenes del Beneficiario relativas a la ejecución de las obras, de tal forma que se estimara que la recepción provisional se


retrasaría más de cuarenta y cinco (45) días de lo planificado conforme al Cronograma de Ejecución;

23.1.3. Si el Contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones pactadas en este

contrato, y en particular, aquellas descritas en la Cláusula 4; 23.1.4. Si el Contratista cediera o subarrendara sus obligaciones provenientes del presente

contrato o subcontratara las obras sin la expresa autorización del Beneficiario; 23.1.5. Si el Contratista no entregara o mantuviere vigentes a favor del Beneficiario, las

garantías bancarias en la forma y condiciones previstas en el presente contrato; 23.1.6. Si el Contratista no abonara las multas previstas, en caso de incurrirlas; 23.1.7. Si el Contratista no iniciara las obras antes de que transcurran treinta (30) días desde

que el Beneficiario se lo ordene, siempre y cuando estén cumplidos todos los requisitos de entrada en vigor de este contrato y entregados los terrenos de acuerdo al mismo;

23.1.8. Si el Contratista no suscribiera o presentara al Beneficiario y al BCIE evidencia de

los seguros contratados según las estipulaciones de la Cláusula 14, en la forma y condiciones establecidas en dicha Cláusula;

23.1.9. Si el Contratista no entregara al Beneficiario y al BCIE la documentación prevista en

la Cláusula 16 en cuanto a la salud y seguridad del personal y/o de la Obra, en la forma, plazos y condiciones previstas, o si no subsanara las deficiencias que impidieran su aprobación, con el resultado de que los trabajos a ejecutar no estuvieren autorizados legalmente;

23.1.10. Si el Contratista no alcanzare las especificaciones contratadas para el Proyecto “llave

en mano”, u ocurran deficiencias en el diseño o ejecución del mismo, que determinan el rechazo del Proyecto en la forma y condiciones previstas;

23.1.11. Si se produjera la causa de resolución prevista para la recepción provisional

conforme a lo establecido en la Cláusula 34 de este Contrato; 23.1.12. Si las obras estuvieran suspendidas durante el plazo y por las causas determinadas

en la Cláusula 20 de este Contrato; 23.1.13. El incumplimiento del Contratista que determine la imposibilidad en cualquier

momento de alcanzar el fin esencial del contrato, por causas imputables al Contratista, y ello determine la posibilidad de resolución según lo establecido en la sección 23.1.10 anterior;

23.1.14. Si el Contratista no designare un Representante permanente en Honduras dentro de

los primeros treinta (30) días de comienzo del Proyecto;


23.1.15. Si el Contratista incurriera en quiebra, suspensión de pagos o se le dictare sobreseimiento general en el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros, o bien sufriera ejecución relevante de sus bienes; o,

23.1.16. Si se produjera cualquier otra causal pactada como causa de terminación conforme

al presente contrato; Producida cualquiera de las causas de resolución enumeradas en la presente sección, el Beneficiario lo pondrá en conocimiento del Contratista, indicándole en el escrito que al efecto le remita, la forma y el plazo adecuado para subsanar tal situación. Si el Contratista no la subsanara en la forma y plazo solicitado por el Beneficiario, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho. 23.2. Efectos de la Terminación invocada por parte del Beneficiario. El Beneficiario podrá invocar cualquiera de las causas de terminación en la forma prevista en la sección anterior, sin que el retraso en el ejercicio de la misma pueda considerarse como renuncia a la terminación. Sin embargo, el Beneficiario no podrá ejercitar la terminación del Contrato después de desaparecida la causa, situación o hecho que la originó. El Beneficiario notificará al Contratista su decisión de resolver el contrato, indicándole en tal notificación la causa de resolución aplicable, así como la exigencia de los daños y perjuicios causados, con los límites y en los casos establecidos en la Cláusula 22 que antecede. En defecto de resolver el Contrato, el Beneficiario podrá exigirle al Contratista el cumplimiento del mismo y el resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios por su incumplimiento con los límites establecidos en la Cláusula 22 que antecede. Exigido así el cumplimiento, si no lo hiciere el Contratista, podrá el Beneficiario optar por la resolución del contrato exigiendo el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios, con los límites y en los casos establecidos en la Cláusula 22 que antecede. 23.3. Terminación del Contrato por no darse inicio a la Obra. Si pasados treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Contrato, las partes no hubieran alcanzado acuerdo alguno para iniciar la Obra, el Beneficiario comunicará al Contratista su decisión de resolver el contrato por darse tal causa, y, producida la resolución, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, produciéndose los efectos que se consignan en el mismo. Consecuentemente, las partes no tendrán nada que pedir ni reclamarse por la resolución, salvo los costos incurridos y comprometidos por el Contratista. 23.4. Terminación Unilateral por parte del Contratante. El Beneficiario conserva siempre la facultad de terminar el contrato unilateralmente y sin mediar justa causa. Si así lo decidiera el Beneficiario, deberá comunicarlo por escrito al Contratista. Resuelto el contrato por dicha causa, tras comunicárselo así el Beneficiario al Contratista, aquélla abonará a ésta la suma de las dos siguientes cantidades: a) El importe de los trabajos realizados hasta la fecha junto con los costos comprometidos hasta tal momento por el Contratista, en relación a la ejecución del contrato, lo que deberá justificar adecuadamente.


b) Una cantidad alzada equivalente al dos por ciento (2%) de los trabajos pendientes de realizar. El abono de esta suma tendrá la consideración de indemnización total y extintiva de cualquier reclamación por daños y perjuicios, por lo que el Contratista se dará por saldada, finiquitada y satisfecha con el cobro de dicha cantidad, renunciando a interponer reclamación alguna contra el Beneficiario. El Beneficiario acepta expresamente que los fondos que deberán pagarse si ocurriere esta terminación no saldrán del Programa de Conversión de Deuda Honduras frente a España. El Beneficiario podrá, en tal caso, hacer suyas las obras hasta entonces ejecutadas y quedarse con lo construido o acopiado o requerir al Contratista para que, a cargo del Beneficiario, las retire y derribe, reponiendo el inmueble ocupado a su estado natural, y dejándolo libre, sin que el Contratista ostente sobre ella ningún título o derecho de propiedad o posesión. 23.5. Causales de Terminación que pueden ser invocados por el Contratista. El Contratista, por su parte, podrá exigir la resolución del presente contrato si el Beneficiario incurriera en alguna de las siguientes causales: 23.5.1. Suspensión de las obras por causa imputable al Beneficiario de conformidad a la

Cláusula 21 de este Contrato; 23.5.2. Retraso superior a cuarenta y cinco (45) días en la realización de los pagos debidos,

de conformidad con lo previsto en el presente contrato, sin que mediara justa causa para ello;

23.5.3. Si el Beneficiario incurriera en quiebra, suspensión de pagos o se le dictare

sobreseimiento general en el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros, o bien sufriera ejecución relevante de sus bienes;

23.5.4. Si pasados doce (12) días las partes no hubieran alcanzado acuerdo alguno para

iniciar las obras de conformidad con lo previsto en la Cláusula 7 que antecede; o, 23.5.5. Si el Beneficiario dificulta o impide al Contratista la realización de las tareas

necesarias para la buena ejecución del Proyecto. En los supuestos 23.5.1, 23.5.2 y 23.5.5 de la presente sección, el Contratista deberá, en primer lugar, dirigir requerimiento al Beneficiario en el que le comunique el pretendido incumplimiento así como su intención de resolver el contrato si éste no es remediado. Para caso de que éste no fuere subsanado por el Beneficiario, el Contratista podrá resolver el contrato si, perdurando la causa resolutoria, han transcurrido quince (15) días desde el requerimiento y el Beneficiario no opone justa causa de la suspensión o retraso en el pago o bien pone remedio a la infracción. En tal caso, el Beneficiario se verá obligado a pagar el importe de los trabajos realizados hasta la fecha junto con los costos comprometidos hasta tal momento por el Contratista, en relación a la ejecución del contrato, lo que deberá justificar adecuadamente, conforme a lo establecido en la Cláusula 22 que antecede.


Si se diera la causa prevista en el apartado 23.5.3, el Contratista deberá comunicar al Beneficiario su intención de resolver el contrato. En tal caso, producida la resolución el Beneficiario únicamente se verá obligado a pagar el precio del contrato establecido en la Cláusula 22 que antecede, sin poder reclamar ni pedir el Contratista nada más al Beneficiario. Si se diera la causa prevista en el apartado 23.5.4, el Contratista deberá comunicar al Beneficiario su intención de resolver el contrato. 23.6. Terminación por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Asimismo, cualquiera de las partes podrá instar la resolución del presente contrato en los casos de fuerza mayor, en las condiciones, forma, plazos y con los efectos previstos en la Cláusula 20 que antecede. 23.7. Terminación invocada por el BCIE. El BCIE, por su parte, podrá terminar su participación como Administrador del presente contrato si se diere cualquiera de las causas pactadas al efecto. Producida esta causa, y en vista de que el BCIE actúa como mero administrador, ninguna de las partes podrá reclamarle cantidad alguna por daños, perjuicios, lucro cesante, daños consecuenciales u otro concepto. CLÁUSULA 24 – EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Ocurrida la terminación de este contrato por las causales pactadas en las Cláusula 23 de este Contrato, el Beneficiario y el BCIE, en su caso, procederán al cobro de las garantías establecidas en la Cláusula 15 que antecede. Si la terminación del contrato es invocada por el Contratista, en razón de una de las causales de terminación de la sección 23.5, el BCIE procederá a la devolución inmediata de las garantías rendidas, salvo la de calidad de obra. No obstante lo anterior, el Beneficiario preserva su derecho de impugnar tal decisión ante el tribunal de arbitraje. El BCIE, por su parte, siempre estará facultado para cobrar de dichas garantías, cualquier adeudo que mantenga el Contratista con el Banco. CLÁUSULA 25 – AMPLIACIÓN DE PLAZO Y DE LAS GARANTÍAS En caso de existir modificaciones en las disposiciones legales o en las normas reglamentarias que originasen la obligación de modificar el Contrato, las partes acordarán la forma de adecuar los términos y condiciones del mismo a tales modificaciones. Previo al acuerdo entre las partes, estas modificaciones contractuales deberán establecer el nuevo plazo y validez de las garantías. Si ello implicare un alzamiento de los costos, ello deberá comunicársele al BCIE, procediendo en dicho caso que el Beneficiario asegure la fuente de dichos fondos. Si ello no ocurriere, el BCIE podrá cesar su participación en el presente contrato como administrador. Para que cualquier renuncia o modificación de los términos del presente Contrato o sus Anexos, tenga eficacia jurídica, deberá ser adoptada por escrito, firmada por ambas partes e incorporada expresamente al mismo. CLÁUSULA 26 – RETENCIONES


En caso de ampliación de plazo o de Obra, si el Contratista no cumpliere con el otorgamiento de las garantías pactadas en la Cláusula 15 que antecede por los nuevos valores respectivos, el BCIE, por instrucción del Beneficiario, podrá retener los montos correspondientes al diferencial del valor de las garantías existentes con el valor de lo que serían las nuevas garantías bajo la ampliación pactada. CLÁUSULA 27 – ENTRADA DE VIGENCIA DEL CONTRATO Este contrato entrará en vigor y producirá plenos efectos desde la fecha en que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) Se haya producido la firma del mismo por las tres partes BCIE. Contratista y Beneficiario

b) Se haya pagado el anticipo de acuerdo a la Cláusula 8 c) Se haya aceptado por las tres partes el Cronograma de Trabajo y la Estimación

Presupuestaria según cláusulas 33 y 35. CLÁUSULA 28 – DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS La garantía de Anticipo se devolverá según lo pactado en la Cláusula15.1 apartado 1. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato no se devolverá sino hasta que ocurra la Recepción definitiva de la Obra, tal y como está pactado en la Cláusula 34, o en caso de terminación de contrato invocada por el Contratista por una de las causales de terminación pactadas en la sección 23.5. Esta Garantía deberá sustituirse por la Garantía de Calidad de Obra de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 15.1 apartado 3. La garantía de calidad de obra se devolverá a los doce (12) meses de la emisión del certificado del finiquito. No obstante lo anterior, el Beneficiario preserva su derecho de impugnar tal decisión ante el tribunal de arbitraje. El BCIE, por su parte, siempre estará facultado para cobrar de dichas garantías, cualquier adeudo que mantenga el Contratista con el Banco. CLÁUSULA 29 – RECLAMOS No obstante todo lo pactado en este Contrato, el Contratista deberá notificar por escrito cualquier Intención de presentar un reclamo dando las razones del caso dentro de los diez (10) días después del comienzo de la causa que es la base del reclamo. CLÁUSULA 30 – SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Las partes desplegarán sus mejores esfuerzos para arreglar por vía directa cualquier controversia o discrepancia en la que se vean envueltas. Cualquier discrepancia, litigio,


asunto, reclamo o controversia resultante de éste Contrato o relacionados directa o indirectamente con el mismo, que no pueda ser resuelta por arreglo directo entre las partes, se resolverá de modo definitivo mediante arbitraje; y a tal efecto, las partes acuerdan lo siguiente: 30.1 Composición del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se compondrá de cinco (5) miembros, que estarán designados en la forma siguiente: uno, por el Contratista, otro, por el Beneficiario, otro por el BCIE y dos más, en adelante denominados los “Dirimentes”, que serán nombrados por acuerdo directo entre las partes, o si esto no fuere posible, por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a la persona de los Dirimentes, o si una de las partes no pudiera designar árbitros, uno o ambos Dirimentes serán designados a petición de cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será designado por los Dirimentes. Si alguno de los árbitros designados o los Dirimentes no quisieren, o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 30.2 Iniciación del Procedimiento. Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro que se designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco días (45), comunicar a las partes contrarias el nombre de la persona que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a las persona de los Dirimentes, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 30.3 Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, República de Honduras, en la fecha que los Dirimentes designen de común acuerdo y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 30.4 Procedimiento. El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá, por propia iniciativa, designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar las exposiciones en audiencia. El Tribunal fallará en derecho, basándose en los términos del Contrato y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con, por lo menos el voto concurrente de tres miembros del Tribunal, y deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) días a partir de la fecha del nombramiento de los Dirimentes, a menos que el Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas debe ampliarse dicho plazo. El fallo será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por tres miembros del Tribunal, deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación, tendrá merito ejecutivo y no admitirá recurso alguno.


30.5 Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo hubiere designado y los honorarios de los Dirimentes serán cubiertos por el Beneficiario y el Contratista en igual proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda respecto a la división de los gastos o a la forma en que deban pagarse, será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 30.6 Notificación. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo, será hecha en la forma prevista en este Artículo. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación. CLÁUSULA 31 – INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 31.1Confidencialidad del Contratista. El Contratista mantendrá en reserva todas los comunicaciones relacionadas con este Contrato, con la Obra y con el Proyecto, así como la información técnica que se ponga a la disposición del Contratista, directa o indirectamente, por el Beneficiario o por el BCIE, o que se desarrolle o adquiera por el Contratista al llevar a cabo la Obra bajo este Contrato (en forma colectiva “Información Confidencial”), excepto:

(a) La información que sea o se vuelva, sin intervención del Contratista, parte del dominio público;

(b) La información que el Contratista pueda mostrar que fue recibida por el Contratista de parte de un tercero, independientemente que éste tercero no tuviere obligación hacia el Beneficiario o el BCIE referente a la información;

(c) La información que el Contratista pueda demostrar que ya estaba en posesión del Contratista en el momento en el cual se puso a disposición del Contratista la información, directa o indirectamente, de parte del Beneficiario o del BCIE.

Adicionalmente, si así lo requiere la Ley o proceso válido legal o reglamentario, el Contratista puede revelar Información Confidencial, pero sólo tras darle aviso escrito al Beneficiario y al BCIE del requerimiento de revelar y prestar cooperación razonable con cualquier intento de parte del Beneficiario para mantener la confidencialidad de tal Información Confidencial. 31.2 Uso del Contratista de la Información Confidencial. El Contratista no deberá, sin la aprobación por escrito del Beneficiario, según sea apropiado, utilizar la Información Confidencial que se requiera al Contratista mantener como confidencial bajo el presente convenio para cualquier fin distinto al de llevar a cabo la Obra bajo este Contrato. 31.3Información del Contratista. El Beneficiario y el BCIE no tendrán obligación de confidencialidad con respecto a cualquier información revelada al Beneficiario o al BCIE por parte del Contratista, y el Beneficiario será libre de utilizar o revelar cualquier o toda la información contenida en cualquier diseño, dibujo, registro u otro documento para terceros sin notificar o pedir permiso al Contratista para esto; no obstante, que la información esté


específicamente cubierta por un contrato de confidencialidad escrito, por separado entre el Beneficiario, como proceda y el Contratista. Si en ausencia de tal contrato de confidencialidad por separado, el Contratista no colocará ningún aviso restrictivo sobre información alguna, sin importar la forma de su registro, que ese Contratista proporcione al Beneficiario bajo el presente. Si el Contratista coloca cualesquier avisos restrictivos sobre cualquier dibujo, registro u otro documento, el Beneficiario está autorizado por medio del presente de anularlo, retirarlo o no tomar en cuenta esos avisos. CLÁUSULA 32 – AUDITORÍAS 32.1 Mantenimiento de Información. El Contratista mantendrá y conservará y hará que los Subcontratistas mantengan y conserven, de acuerdo con las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, documentación y datos precisos (incluyendo pero no estando limitados a registros escritos y electrónicos, libros de contabilidad, correspondencia, planes, permisos, licencias, dibujos, registros de nómina, memoranda, recibos y documentación de los sistemas y controles relacionados) pertenecientes al desarrollo de la Obra bajo este Contrato, así como cualquier regalo o gastos por entretenimiento incurridos por el Contratista o sus Subcontratistas pertenecientes a la Obra bajo este Contrato. 32.2 Acceso. En todos los momentos razonables, el Contratista permitirá y hará que sus Subcontratistas permitan, que empleados y agentes del Beneficiario y del BCIE tengan acceso a sus oficinas y lugares de trabajo para examinar, reproducir y retener copias de dicha documentación y datos y de entrevistar al personal del Contratista y Subcontratistas en relación con el mismo, según sea necesario para el Beneficiario verificar y supervisar (i) la precisión y propiedad del precio de la Obra y/o costos reembolsables, (ii) la existencia y efectividad de las prácticas de negocios del Contratista y Subcontratistas; y (iii) el cumplimiento del Contratista de los términos de este Contrato. En donde la Obra sea facturable bajo tarifas fijas, los auditores del Beneficiario tendrán acceso suficiente a aquellas tarifas para satisfacerse a sí mismos que la obra bajo el presente no ha sido facturada por separado bajo otras bases (por ej. una base reembolsable). 32.3 Supervivencia de esta disposición. Las disposiciones de esta Cláusula serán aplicables durante el término de este Contrato y durante un período de cinco (5) años posteriores. Si se identifican errores o deficiencias mediante una auditoría o de otra manera, el Contratista emprenderá la acción correctiva pronta y avisará al Beneficiario y al BCIE de la misma. CLÁUSULA 33 – ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA El Contratista se obliga a proporcionar el Cronograma de Trabajo y su respectiva Estimación Presupuestaria, con todas las modificaciones y actualizaciones necesarias que se reflejarán en la correspondiente acta de modificación, dentro de los treinta días siguientes a la firma de este Contrato, de conformidad con lo establecido en las Ofertas Técnica y Económica. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la terminación del contrato con justa causa y con los efectos señalados en la Cláusula 23.


CLÁUSULA 34 – INSPECCIÓN FINAL Y RECEPCIÓN Concluida la ejecución de las obras (construcción, equipamiento y capacitación) y las verificaciones de las mismas con resultado contractualmente satisfactorio, tendrá lugar la Recepción Provisional por parte del Beneficiario, de acuerdo con lo establecido en este contrato, debiendo levantarse la correspondiente Acta donde se hará constar, entre otras incidencias, la fecha efectiva en que concluyó la verificación de la obra que será a todos los efectos la de la Recepción Provisional. En caso de que el Beneficiario considere que éstas no pueden ser recibidas provisionalmente, se señalarán al Contratista las deficiencias advertidas y el plazo para subsanarlas. Transcurrido éste, se realizarán nuevas pruebas y ensayos y, según sea su resultado, se recibirán provisionalmente las obras o se subsanarán las deficiencias con cargo al Contratista. En el último caso, el Beneficiario comunicará la terminación del Contrato al Contratista. En caso de que las pruebas no pudieran realizarse en el tiempo estipulado, por causas imputables al Beneficiario o a terceros de los que el Contratista no debe responder, aquellas se darán por realizadas a efectos contractuales sin menoscabo de la obligación del Contratista de efectuar dichas pruebas, cuando las causas que impidieron su realización hayan sido subsanadas, en cualquier caso dentro del plazo de garantía. En tal caso, el Beneficiario y el Contratista acordarán la repercusión económica que pueda originar la demora en las pruebas por culpa de de las causas imprevistas que impidieron su ejecución. La comprobación efectuada por el Beneficiario surtirá plenos efectos para la liquidación de éstas, aun cuando no haya sido practicada por intervención del Contratista o de su representante suyo si hubiese sido citado para asistir a dicho acto. No podrá ponerse en servicio la instalación antes de realizar la Recepción Provisional salvo acuerdo previo entre el Beneficiario y el Contratista. Una vez realizada la Recepción Provisional de manera satisfactoria y la puesta en servicio de las instalaciones, así como los pagos correspondientes, la Recepción Definitiva tendrá lugar en el momento en que lo acuerden el Beneficiario y el Contratista, siendo este el momento en que se transmita el riesgo de la Obra. Si los equipos o alguna sección específica de las instalaciones se muestran insatisfactorios después de un ensayo de funcionamiento o si un ensayo de funcionamiento es interrumpido antes de ser terminado, dicho ensayo deberá ser repetido en el plazo más breve posible. El Contratista efectuará las pruebas, las modificaciones y/o sustituciones de aquellos materiales y/o equipos que considere necesarios antes de que tenga lugar la recepción del ensayo. Todas estas pruebas, modificaciones y/o sustituciones, serán efectuadas por el Contratista tan rápidamente como sea posible. Previamente a su ejecución, el Contratista acordará con el Beneficiario el protocolo de las pruebas, modificaciones y sustituciones que va a realizar.


Los resultados de los ensayos de funcionamiento serán recopilados y avalados conjuntamente por el Beneficiario y el Contratista. Toda prueba de recepción de resultados negativo dará lugar a que se levante un Acta, donde se dejará constancia de los defectos observados o de las causas que impidieron la ejecución de las pruebas, del plazo para corregirlas y de la fecha prevista para la celebración de las nuevas pruebas. Asimismo, toda prueba de recepción con resultado positivo se reflejará en dicha Acta. Una vez superados satisfactoriamente, conforme al protocolo, los ensayos realizados, el Beneficiario entregará al Contratista el Acta de Recepción Definitiva, declarando que las obras son aceptadas de forma definitiva en la fecha indicada en el Certificado. Suscrita el acta de recepción definitiva el Beneficiario devolverá al Contratista la garantía bancaria entregada. Esta Garantía deberá sustituirse por la Garantía de Calidad de Obra de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 15.1 apartado 3. Sin embargo, el Contratista responderá de las reposiciones o reparaciones de piezas y materiales por ella efectuadas durante el periodo de garantía previsto en el contrato, en lo que procediere. El Contratista se obliga, por tanto, a reponer o reparar a su costa tales piezas y materiales en caso de defecto o fallo de las mismas durante los plazos referidos a contar desde la reposición o reparación efectuada durante el referido periodo de garantía.

CLÁUSULA 35 – JURISDICCIÓN Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, y en particular, lo dispuesto en la Cláusula 30, la interpretación, ejecución y cumplimiento de este Contrato se regirá por la legislación de Honduras. El Contratante y Contratista eligen como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. CLÁUSULA 36 – ORDENES DE CAMBIO 36.1 Cambios. El Beneficiario tendrá derecho, sin consentimiento adicional del Contratista, para: a) Revisar el Proyecto dentro del fin general de la Obra estipulado en el mismo, incluyendo pero no estando limitado a tomar decisiones definitivas sobre la interpretación de cualesquiera especificaciones, dibujos y documentos incluidos en la Oferta Técnica o de otra manera provistos por el Beneficiario al Contratista sobre asuntos en donde tales documentos permiten alternativas o no son específicos. Al darse la notificación de tal revisión, el Contratista revisará la Obra en consecuencia con prontitud. b) Rechazar la Obra total o en la parte que no sea conforme a la Descripción del Trabajo.


36.2 Ordenes de Cambio (a) A menos que este Contrato disponga otra cosa, el Beneficiario emitirá una Orden de Cambio cuando revise el Proyecto o los elementos de la Obra ya terminados o que se estén llevando a cabo de acuerdo con la Oferta Técnica y el Cronograma de Actividades, y se requiera trabajo adicional del Contratista o instruya omisión de parte de la Obra autorizada con anterioridad, siempre y cuando se satisfaga cualquiera de los criterios de la siguiente Orden de cambio: (i) los costos del Contratista para llevar a cabo la Obra estén afectados por la misma o (ii) el tiempo requerido para llevar a cabo la Obra esté afectado por la misma o (iii) el alcance de la Obra o el enfoque de la ejecución esté afectado por la misma. Si cualquiera de los criterios anteriores se satisface, el Beneficiario autorizará al Contratista a preparar y éste preparará un estimado de los efectos en los costos y/o sobre la terminación de la Obra. Después de que el Contratista y el Beneficiario convengan sobre los efectos razonables, y siempre y cuando este no derive en un incremento de costos del Contrato, u ocurriendo esto, habiendo asegurado el Beneficiario la provisión de fondos correspondientes, el Beneficiario emitirá una Orden de Cambio ajustando uno o más de los conceptos arriba citados a menos que el Contrato disponga otra cosa. (b) Tanto el Contratista como el Beneficiario convienen que cuando se produzca un incremento de costos del Contrato como consecuencia de la emisión de una orden de cambio, los fondos necesarios para cubrir ese diferencial deberán ser cubiertos en su totalidad por el Beneficiario. En ningún momento se utilizarán fondos del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España para enfrentar las órdenes de cambio aprobadas por el Beneficiario. Tanto el Beneficiario como el Contratista exoneran al BCIE de cualquier responsabilidad en el manejo, distribución y pago de dichos diferenciales, si se produjeren. (c) No se expedirá una Orden de Cambio, cuando (i) las revisiones en la Obra ya se hayan llevado a cabo por el Contratista y requieran lograr el cumplimiento con la Oferta Técnica y Cronograma de Actividades, o corregir errores, omisiones o la Obra no esté de acuerdo con los requerimientos pactados, (ii) el Contratista no haya cumplido con un requerimiento de este Contrato, o (iii) el desempeño del Contratista se haya visto afectado por otra causa, incluyendo la falta o negligencia del Contratista. CLÁUSULA 37 – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO El presente Contrato constituye el acuerdo final entre el Beneficiario, el Contratista y el BCIE y reemplaza cualquier comunicación, entendimiento o acuerdo verbal o escrito de carácter previo entre las partes. En caso de que fuera requerida alguna modificación del presente Contrato para el mejor cumplimiento de su objeto y de las obligaciones recíprocas de las partes, la misma deberá constar por escrito y debidamente suscrita por las partes. Las partes aceptan el presente Contrato en lo que a cada uno de ellos concierne, comprometiéndose a cumplirlo en todos sus extremos y suscriben el presente documento en señal de conformidad, constancia y ratificación, en tres ejemplares de un mismo tenor e igual fuerza obligatoria, uno para cada parte, en el lugar y fecha mencionados en este documento.


El presente contrato se otorga y firma en triplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, República de Honduras, a los _________ días del mes de noviembre del dos mil_______(20___). ________________________ ________________________ (Beneficiario) (Contratista) Por: ________________________ Por: ________________________ Nombre: ________________________ Nombre: ________________________ Cargo: ________________________ Cargo: ________________________ Fecha: ________________________ Fecha: ________________________ ________________________ (BCIE) Por: Banco Centroamericano de

Integración Económica-Contratante y Administrador de los Fondos

Nombre: ________________________ Cargo: ________________________ Fecha: ________________________

________________________ ________________________ (Testigo de Honor) (Testigo de Honor) Por: ________________________ Por: ________________________ Nombre: ________________________ Nombre: ________________________ Cargo: ________________________ Cargo: ________________________


ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (1) Constitución de sociedad u Otorgamiento de personería Jurídica del Contratista; (2) Poder de representación de la persona que firma por el Contratista; (3) Declaración Jurada de Identidad del Contratista; (4) Declaración Jurada de Actividad del Contratista; (5) Declaración Jurada de Procedencia de Fondos del Contratista; (6) Los mismos documentos identificados anteriormente, en caso de existir contraparte del

Reino de España o de formarse Consorcio; (7) Términos de Referencia del Proyecto; (8) Oferta Técnica del Contratista y/o Consorcio; (9) Oferta Económica del Contratista y/o Consorcio; (10) Especificaciones Técnicas (11) Licencia Ambiental o Auditoría Ambiental;


ANEXO B

PRECIO DEL CONTRATO, PAGO Y FACTURACIÓN El Precio del Contrato consiste de las Sumas a Precio Alzado (Global) establecidas a continuación: Suma a Precio Alzado Total_ ________________________________ Este precio incluye la Movilización/Desmovilización de Equipos. Las facturas del Contratista del Precio del Contrato deberán estar acompañadas de copia(s) original(es) de la(s) factura(s) de impuestos por el monto facturado (inclusive el Impuesto sobre Ventas). Notas: (1) Los cargos por movilización/desmovilización será pagado por cada ocurrencia, por el Contratista. (2) Las Tarifas Fijas, si las hubiere, son a cuenta y cargo del Contratista, y son equivalentes a precios unitarios inclusivos que cubren el equipo totalmente operado y mantenido por el Contratista incluyendo, pero no estando limitado a todos los suministros de operación y herramientas, reparaciones de equipo, mantenimiento, depreciación, salarios y cargas de los operadores, bonificaciones, gastos generales, supervisión, seguro, transporte, derecho de timbre, impuestos, utilidad y todo demás costo asociado con la Obra (excepto Impuesto sobre Ventas); y todos están basados en un día de ______horas, semana de ___horas y _____horas al mes.


ANEXO C

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

(EN ESTE ANEXO, SE INSERTARÁ EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINAL APROBADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN FORMULARIO TEC-7)


ANEXO D

EJEMPLO DE GARANTÍAS GARANTIA BANCARIA No.

Se mantiene el formato de las garantías establecidas en la sección V de este Documento.


ANEXO E

FORMATO PARA APROBACIONES

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN

En el marco del Contrato para la ejecución del proyecto _________________, suscrito entre ___________, ___________ y el BCIE, hemos recibido y revisado el cumplimiento de los hitos: _________________, establecidos en el cronograma de trabajo y plan de desembolsos del proyecto, encontrando que los mismos cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato, razón por la cual manifestamos nuestra APROBACIÓN a los mismos para que puedan ser pagados de conformidad a las condiciones y procedimientos contractuales. Y, para los fines que correspondan, se extiende la presente CERTIFICACIÖN DE APROBACIÓN en _______Lugar a los Fecha.

_____________________________ ___________________________

POR EL BENEFICIARIO POR EL SUPERVISOR


ANEXO F INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS

1. Nombre del Proyecto 2. Contratista 3. Monto del proyecto 4. Fecha de Adjudicación 5. Orden de Inicio 6. Fecha de Finalización 7. No. de Contrato 8. Nombre de Director de Proyecto del Contratista 9. Monto Pagado a la Fecha 10. Porcentaje de Ejecución Física 11. Porcentaje de Ejecución Financiera 12. Seguimiento al Programa de Trabajo actualizado y aprobado por la La Mancomunidad

de Municipios del Norte - y Occidente de Francisco Morazán (ESNACIFOR) y el BCIE (deberá ser presentado en formato de Diagrama de Gantt)

13. Programa de Desembolsos Actualizado y aprobado por La Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán (ESNACIFOR) y el BCIE

14. Enmiendas 15. Observaciones, incluyendo problemas o contratiempos enfrentados y acciones

tomadas


ANEXO G

FORMATOS Y MEDIDAS DE LOS RÓTULOS Y PLACAS DEL PROYECTO

Rótulos de Identificación de Proyectos

Al inicio de cada Proyecto, con cargo al contrato de ejecución y con el fin de hacer evidente el aporte financiero del Programa en la ejecución de las obras; el Contratista elaborará los rótulos que serán colocados en sitios de alta visibilidad, mayor afluencia y tráfico poblacional, dentro del área de influencia del proyecto. Como mínimo estos rótulos deberán reunir las siguientes características: tamaño de 2 x 2 metros, estar elaborados de material resistente a la intemperie y con la información mínima que se muestra en el formato del Modelo de Rótulo.


Placa Conmemorativa

Con el fin de reconocer la participación del Programa y Beneficiarios en la ejecución del proyecto, al momento de las inauguraciones, el Programa colocará placas conmemorativas construidas con material perenne, estas placas serán elaboradas con base el diseño proporcionado por el Programa y tendrá una dimensión mínima en centímetros de 65 alto X 90 de ancho.

Características de bases para placa empotrada en pared: Se establece que las medidas mínimas de la placa serán de 65 cm. (Alto) x 90 cm. de ancho. La Placa deberá ser ubicada en un lugar específicamente visible de circulación peatonal. Deberá estar ubicada según el diseño que se muestra a continuación:

ANEXO H


CERTIFICADO DE FINIQUITO

Yo, _______________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión u oficio], [nacionalidad], y con domicilio en la ciudad de _____________, República de Honduras, en adelante identificada como El Contratante, como lo compruebo de la exhibición de _______________________, por este medio HAGO CONSTAR: Que ________________________, en adelante “El Contratista”, no tiene demandas pendientes o no satisfechas, o que hayan sido descargadas, o bien gravámenes que surjan del Contrato de Construcción celebrado entre ambas partes en __[fecha]__ en __[lugar]__. Por todo lo anterior, y en cumplimiento del Contrato de Construcción antes aludido, se emite el presente Certificado de Finiquito en __[lugar]__ y __[fecha]__. __________________ F) El Contratante

(A este Certificado se deberán adjuntar los Protocolos de las Pruebas realizadas a las instalaciones y equipamiento así como una certificación, por parte del Beneficiario, de aceptación del proceso de capacitación / formación)


SECCION XII. ANEXOS DEL DOCUMENTO BASE (No se incluyen anexos en este Documento)

Sección XII: Anexos - 257 -

licitaciÓn pÚblica internacional limitada … · seccion x. listas estimadas de cantidades y sus...

Documents