licitaciÓn pÚblica n° avsa 004/2016 (tercera convocatoria)

AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009

Licitación Pública N° AVSA 004/2016 (Tercera Convocatoria)

LICITACIÓN PÚBLICA N° AVSA 004/2016

(Tercera Convocatoria)

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TANQUE VERTICAL SEGÚN NORMA API 650 EN AEROPUERTO ALCANTARI

DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

P L IE GO DE CO ND IC I ON ES

Bolivia, Junio de 2016

1



CONTENIDO GENERAL

PARTE I.............................................................................................................................. 3 GUIA PARA LA PREPARACIÓN DE OFERTAS ........................................................... 3 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 1.1. PRESENTACIÓN Y OBJETO ................................................................................ 3 1.2. OBJETO.- ................................................................................................................ 3 1.3. DOMICILIO ............................................................................................................ 3

1.4. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES ..................................... 3 1.5. IDIOMA ................................................................................................................... 4 1.6. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA .............................. 4 1.7. APERTURA DE SOBRES ...................................................................................... 4 2. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS ........................................................................ 5 2.1. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OFERTA. ....................................... 5 2.2. CONTENIDO DE SOBRES .................................................................................... 5 2.2.1. CONTENIDO DEL SOBRE “A” ........................................................................ 5 2.2.2. CONTENIDO DEL SOBRE “B” ......................................................................... 6 2.2.3. CONTENIDO DEL SOBRE “C” ......................................................................... 7 3. CONDICIONES GENERALES .................................................................................. 7 3.1. APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN. ...................................................... 8 3.1.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN ........................................................................... 9

3.1.2. CALIFICACION PARTE TECNICA (SOBRE B) ............................................. 9 3.1.3. CALIFICACION PARTE ECONOMICA (SOBRE C)..................................... 10 3.1.4. EVALUACION FINAL ..................................................................................... 10 3.2. RECHAZO Y DESCALIFICACION DE OFERTAS ........................................... 10 3.3. ADJUDICACIÓN. ................................................................................................. 11 3.4. DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ..................... 11 3.5. SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO ................................. 12 3.5.1. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ..................................................................... 12

3.5.2. ANTICIPO ......................................................................................................... 12 3.5.3. MODIFICACIONES AL CONTRATO............................................................. 13 3.6. FORMATO DE LA OFERTA ............................................................................... 13

PARTE II .......................................................................................................................... 14

PROPUESTA TÉCNICA - ESPECIFICACIONES ......................................................... 14 PARTE III ......................................................................................................................... 15 ANEXOS .......................................................................................................................... 15

2



PARTE I

GUIA PARA LA PREPARACIÓN DE OFERTAS

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN Y OBJETO

La empresa AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por el Decreto Supremo N° 0111

del 01 de mayo de 2009, en adelante denominada “AVSA” para fines del presente,

invita a los potenciales oferentes nacionales a presentar sus propuestas, sobre la base

del presente “Pliego de Condiciones”. Los potenciales oferentes podrán ser:

1. Empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

2. Asociaciones accidentales de empresas legalmente constituidas en el

Estado Plurinacional de Bolivia.

El objeto de esta licitación es la construcción y montaje de un (1) tanque vertical de

150m3 para almacenamiento de combustible de aviación (Jet Fuel A-1) según norma

API 650 en el Aeropuerto Alcantari del departamento de Chuquisaca, para el normal

desarrollo de la actividad comercial de AVSA.

1.2. OBJETO.-

El objeto de esta licitación es la “Construcción y Montaje de Tanque Vertical de 150

m3, según Norma API 650” en el Aeropuerto Alcantari del Departamento de

Chuquisaca”.

1.3. DOMICILIO

AVSA, fija su domicilio en la siguiente dirección:

AIR BP BOLIVIA S.A., nacionalizada por Decreto Supremo N° 0111/2009

Avenida Leigue Castedo # 1700,

Edificio Centro Empresarial Equipetrol, Piso 8

Teléfono + (591) 3 3437100

Fax + (591) 3 3437200

Santa Cruz, Bolivia.

1.4. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES

Las solicitudes de aclaración al Pliego de Condiciones y la visita o inspección

previa a la planta de Alcantari deberán realizarse vía correo electrónico hasta el día

3



viernes 10 de junio de 2016 al correo electrónico: [email protected].

Las respuestas a las solicitudes de aclaración al pliego de condiciones, se enviarán

vía correo electrónico dentro de los dos (2) días posteriores a la solicitud y estarán

dirigidas a todos los participantes de la licitación, sin identificar el origen de la

consulta. Para este efecto los potenciales oferentes deberán notificar a AVSA los

correos electrónicos autorizados para solicitar y recibir aclaraciones al Pliego de

Condiciones mediante forma escrita utilizando el formulario “Identificación del

Oferente” expuesto en el ANEXO 1 del presente Pliego. Toda comunicación que se

realice dentro del proceso a los correos electrónicos autorizados para tal efecto se

considerará como notificación formal.

1.5. IDIOMA

Toda documentación presentada por los oferentes deberá ser elaborada en idioma

castellano, salvo las siguientes excepciones, que podrán ser presentadas en idioma

inglés a consideración del oferente:

a) Especificaciones técnicas. b) Catálogos y manuales c) Garantías

1.6. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

La presentación de ofertas debe realizarse hasta el día miércoles 15 de junio de 2016

a horas 10:00 a.m. (diez horas en punto antes meridiano, hora del Estado

Plurinacional de Bolivia). La presentación deberá realizarse en sobre cerrado en la

dirección señalada en el Punto 1.3 del presente Pliego de Condiciones. El sobre

deberá estar rotulado de acuerdo a lo especificado en el Punto 3.6 “Formato de la

Oferta”.

1.7. APERTURA DE SOBRES

La apertura de sobres se realizará en acto público de acuerdo al siguiente

cronograma:

- El día miércoles 15 de junio de 2016 a horas 10:30 (diez con treinta minutos

en punto antes meridiano, hora del Estado Plurinacional de Bolivia) en la

dirección señalada en el Punto 1.3, mediante ACTO PÚBLICO los sobres “A”

y “B”.

4

mailto:[email protected]



- El día miércoles 15 de junio de 2016 a horas 16:00 (dieciséis horas en punto

después del meridiano, hora del Estado Plurinacional de Bolivia) en la

dirección señalada en el Punto 1.3, mediante ACTO PÚBLICO el sobre “C”.

El acto de Apertura de sobres “A” y “B” será continuo y sin interrupción, donde se

permitirá la presencia de los oferentes o sus representantes que hayan decidido

asistir, así como los representantes de AVSA que quieran participar.

La apertura de sobres se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el

punto 3.1. El acto se efectuará aun sí se hubiese recibido una sola oferta, continuando

con todo el proceso de calificación. En caso de no existir ofertas, la COMISION

CALIFICADORA suspenderá el acto y será declarada desierta.

2. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OFERTA.

Cada Oferente de acuerdo a los términos del Pliego de Condiciones, deberá presentar

tres (3) sobres cerrados, rotulados con los siguientes títulos:

SOBRE “A”: DOCUMENTOS LEGALES

SOBRE “B”: PROPUESTA TÉCNICA

SOBRE “C”: PROPUESTA ECONÓMICA

Estos tres (3) sobres deberán ser insertados en único sobre cerrado de acuerdo a lo

establecido en el punto 3.6. Inciso b).

2.2. CONTENIDO DE SOBRES

El oferente autoriza a AVSA a que, sin requerimiento ni autorización previa,

verifique total o parcialmente la información y documentación presentada, siendo

objeto de invalidez la oferta e inhabilitación del oferente en caso de detectar

información irregular, durante y después del presente proceso, de acuerdo a lo

expuesto en el Anexo 3-C.1.

2.2.1. CONTENIDO DEL SOBRE “A”

El Oferente deberá presentar la siguiente documentación legal, respetando el

orden y las referencias que se especifican en el presente numeral:

a) Fotocopia simple del Documento de Constitución, así como todas las

escrituras modificatorias al mismo.

b) Fotocopia simple del Poder otorgado a favor del o los representantes

legales. El Poder o documento otorgado deberá especificar

indispensablemente la capacidad del o los representantes legales para

5



presentar propuestas, capacidad de realizar negociación de condiciones de

la propuesta, negociación de precios, ampliar o reducir el alcance de la

propuesta y suscribir contratos con el objetivo de alcanzar un acuerdo

entre partes. No se requerirá Poder de Representación en el caso de

empresas que cuenten con un solo propietario y la propuesta sea firmada

por el mismo.

c) Fotocopia simple del certificado de inscripción al Servicio de Impuestos

Nacionales, Número de Identificación Tributaria (NIT).

d) Fotocopia simple del Certificado de Matrícula de Comercio vigente,

otorgado por FUNDEMPRESA.

e) Fotocopia simple, legible, de la Cédula de Identidad del o los

representantes legales o Titular del NIT (empresas unipersonales

bolivianas).

f) Certificado actualizado (del último mes) de no adeudo a la AFP.

g) Certificado de empleador del Ministerio de Trabajo.

h) Certificado de Inscripción a un Seguro de Salud.

i) Boleta de Garantía de Seriedad de propuesta por un monto de 3000 $us, la

cual debe estar emitida a favor de AIR BP Bolivia S.A con vigencia de 2

meses, emitida por una entidad financiera en el Estado Plurinacional de

Bolivia, bajo regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero de Bolivia (ASFI)

En el caso de las asociaciones accidentales constituidas en el Estado Plurinacional

de Bolivia deberán presentar los siguientes documentos adicionales:

Fotocopia simple del Contrato de Asociación Accidental, que indique el

porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa

líder, la nominación del representante legal de la asociación y el domicilio

legal de la misma.

Fotocopia simple del Poder otorgado a favor del Representante Legal ante

Notario de fe Pública y debidamente inscrito en FUNDEMPRESA de la

empresa que conforma la Asociación Accidental. El Poder otorgado

deberá especificar indispensablemente la capacidad del representante legal

para la conformación de Asociaciones Accidentales.

2.2.2. CONTENIDO DEL SOBRE “B”

6



El Oferente deberá presentar los documentos indicados a continuación:

(REQUISITOS EXCLUYENTE):

a) Propuesta Técnica según Tabla 2-B.2 del Alcance Técnico SCR05-TG-

M-001 con la confirmación de cumplimiento en cada punto, y detallando

en el espacio correspondiente toda la información pertinente que considere

necesaria. Es excluyente el hecho de que todos los puntos de la propuesta

deben indicar Cumple, caso contrario la oferta será excluida del proceso

b) Cronograma de entrega, se deberá entregar el tanque concluido en un

plazo máximo de 120 días calendarios computables a partir de la emisión

de la Orden de Proceder.

c) ANEXO 2-B.1 Detalle de experiencia en construcción de tanques

verticales para combustibles, especificando la cantidad de unidades

vendidas, tipo y capacidad. En caso de ser una empresa nueva deberá

respaldar la experiencia del personal que estará a cargo de la obra y que

este en planilla de la empresa. La cual deberá permanecer por el resto de la

obra o podrá ser reemplazado por una persona de igual o mejor perfil.

La experiencia deberá ser respaldada mediante certificados emitidos

por sus clientes y estará sujeto a verificación por parte de AVSA. Para

este efecto se deberá proporcionar datos actualizados de contacto de

sus clientes.

2.2.3. CONTENIDO DEL SOBRE “C”

a) Anexo 3-C.1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA”

b) Anexo 3-C.2 “FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA”

Los precios ofertados comprenderán el costo total facturado por la construcción y

montaje en la cual se incluyen todos los gastos del Oferente, así como las

previsiones de fondos para cumplimiento de leyes sociales, impositivos, laborales,

comerciales y riesgos profesionales, sueldos y salarios, utilidades, gastos

administrativos y otros gastos directos o indirectos por la provisión, de acuerdo a

leyes, normas y reglamentos vigentes.

3. CONDICIONES GENERALES

La presentación de la oferta implica pleno conocimiento y aceptación de las condiciones

y estipulaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y sus Anexos sin

excepción alguna.

7



Por ningún motivo procederá la devolución de gastos y pérdidas que pudieran tener los

Oferentes o el Adjudicatario por la preparación y presentación de su oferta o por

cualquier otro motivo relacionado directa o indirectamente con esta Licitación Pública.

AVSA se reserva el derecho de modificar o ampliar el plazo y el alcance de este Pliego

de Condiciones, mediante comunicación escrita, electrónica a los proponentes hasta 24

horas antes a la fecha límite de presentación de ofertas.

Esta Licitación Pública podrá ser anulada, cancelada o postergada en cualquier instancia

por decisión de AVSA, sin que esto pudiera dar lugar a reclamos y demandas de los

Oferentes, por gastos incurridos, daños, perjuicios o lucro cesante.

Las menciones a plazos se entenderán como “días calendario”, salvo que expresamente se

especifique que el plazo se computará en “días hábiles”.

El adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo

señalado en el punto 3.5.1 del presente Pliego de Condiciones.

La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo señalado

en el punto 3.5.1 del presente Pliego de Condiciones dará curso a la resolución del

contrato y posibilita la adjudicación a la siguiente propuesta mejor evaluada.

3.1. APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN.

El procedimiento de apertura de sobres se realizará de la siguiente manera:

a) Serán tomadas en cuenta las ofertas que se presenten en un solo sobre

cerrado, conteniendo los sobres “A”, “B” y “C”.

b) El SOBRE “A”, no puede eximirse de ningún requisito y se verificará bajo el

criterio de “PRESENTÓ o NO PRESENTÓ”. La falta de alguno de ellos será

motivo de descalificación.

c) El SOBRE “B”, no puede eximirse de ningún requisito y se verificará bajo el

criterio de “PRESENTÓ o NO PRESENTÓ” y será ponderado. La falta de

alguno de ellos será motivo de descalificación y su cumplimiento dará lugar a

la apertura del sobre “C” y será ponderado.

d) El SOBRE “C”, será abierto únicamente después de haberse cumplido con

los requisitos establecidos en los sobres “A” y “B” y será ponderado.

NOTA 1.- En caso de ausencia, por error en la documentación legal Sobre A

(excepto la boleta de garantía), se pedirá la complementación o aclaración de la

misma hasta 30 minutos antes de la apertura del sobre “C”. La propuesta

8



presentada podrá ser inhabilitada en caso de no presentarse la documentación

legal complementaria.

NOTA 2.- En caso de ausencia de respaldo del Anexo 2.B-1, se pedirá la

complementación hasta 30 minutos antes de la apertura del sobre “C”. Para la

ponderación se considerará las que tienen respaldos respectivos.

NOTA 3.- El oferente no adjudicado podrá solicitar por escrito la devolución del

contenido del sobre, posterior a la adjudicación del servicio.

3.1.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN

Concluido el Acto Público de Apertura de Sobres se procederá a la evaluación de

las ofertas presentadas bajo la siguiente modalidad de calificación:

CONTENIDO SOBRE “A” 0% (habilita o inhabilita – no se pondera).

CONTENIDO SOBRE “B” 30% (habilita o inhabilita - se pondera).

CONTENIDO SOBRE “C” 70% (se pondera).

3.1.2. CALIFICACION PARTE TECNICA (SOBRE B)

Se evaluará de la siguiente forma teniendo un puntaje máximo de 30 puntos

distribuidos de la siguiente manera:

TECP = EXPP

Donde

TECP = Puntaje Parte técnica

EXPP = Puntaje de Experiencia

EXPP ) PUNTAJE DE EXPERIENCIA

Donde

EXPP = Puntaje de experiencia (30 puntos)

iG = Experiencia presentada por oferente

EXPERIENCIA 30 ptos.

≥ 30 Trabajos 30 ptos.

De 2 a 29

trabajos

EXPP =

30

30*iG

≤ 1 Trabajos 0 ptos.

9



3.1.3. CALIFICACION PARTE ECONOMICA (SOBRE C)

La ponderación del sobre “C” deberá tener un puntaje máximo de 70 puntos, se

realizará bajo la siguiente formula aritmética:

70xP

PP

i

MEJORECO

Dónde:

PECO= Puntaje de la Propuesta Económica

PMEJOR = Propuesta económica más baja.

iP = Propuesta económica del ofertante.

3.1.4. EVALUACION FINAL

La Evaluación Final, que equivale a 100 puntos, se obtendrá de los puntajes obtenidos

en la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica:

TP = TECP + ECOP

Dónde:

TP = Puntaje Total

TECP = Puntaje Técnico

ECOP = Puntaje Económico

La adjudicación recaerá en el oferente cuya propuesta obtenga el puntaje más alto

luego de la evaluación combinada. Las condiciones establecidas en la oferta

adjudicada se podrán considerar como la base de negociación del contrato.

Se podrán rechazar o descalificar aquellas ofertas que se aparten del Pliego de

Condiciones, pongan condiciones inaceptables o contengan omisiones que

impidan su comparación con las restantes, de acuerdo al inciso 3.2 del presente

Pliego. La presentación de documentos adicionales que avalen la calidad del bien

no dará lugar a rechazo de la oferta, pero no será ponderada.

3.2. RECHAZO Y DESCALIFICACION DE OFERTAS

Procederá el rechazo de la oferta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo

establecido (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente

documento.

10



Procederá la descalificación de las ofertas por las siguientes causales:

Por incumplimiento u omisión de cualquier documento requerido por AVSA

dentro de este Pliego de Condiciones. La omisión no se limita a la falta de

presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento

presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Cuando el periodo de validez de la propuesta no se ajuste al plazo mínimo

requerido.

Cuando el oferente presente más de una alternativa.

Cuando el oferente presente dos o más ofertas.

Cuando el oferente hubiera sido sancionado con la inhabilitación temporal o

definitiva como proveedor de casa matriz de YPFB o cualquiera de las

subsidiarias.

Cuando el oferente tuviera registros u observaciones de mala ejecución de

servicios, incumplimiento en la entrega parcial o definitiva de bienes o

incumplimiento de contrato con AVSA.

3.3. ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se efectuará a la Oferta que sea más conveniente a los intereses de

AVSA, de acuerdo a los criterios de calificación establecidos, AVSA no está

obligada a asumir gastos de los oferentes no adjudicados. Las condiciones

establecidas en la oferta adjudicada se podrán considerar como la base de

negociación del contrato.

El Oferente adjudicado será notificado dentro de los diez (10) días calendario

después de la apertura de sobres y dentro de los diez (10) días calendario siguiente,

se negociará y suscribirá el Contrato por el aprovisionamiento total del requerimiento

establecido en el Pliego de Condiciones.

3.4. DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

La Licitación Pública será declarada Desierta en los siguientes casos:

a) En caso de que no se presenten ofertas dentro del plazo establecido.

b) Cuando las propuestas no cumplan con la presentación de los documentos

legales establecidos en el presente Pliego de Condiciones.

11



c) Cuando la propuestas no cumplan con la presentación de los requisitos

excluyentes establecidos del presente Pliego de Condiciones.

3.5. SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.5.1. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El contrato será suscrito dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la

notificación con la Nota de Adjudicación y/o Orden de Compra o ambas; tendrá

como modelo base el documento cursante en el ANEXO 4 del presente Pliego de

Condiciones, mismo que podrá ser modificado por acuerdo de partes.

Asimismo para proceder a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar,

dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la notificación con la Nota de

Adjudicación, la documentación señalada en el punto 2.2.1 CONTENIDO DEL

SOBRE “A” en original o copia legalizada.

Una vez el contrato sea suscrito, el oferente adjudicado deberá presentar a AVSA,

en los plazos señalados, los siguientes documentos:

- Dentro de los diez (10) días calendario siguientes:

Garantía de cumplimiento de contrato. El proponente adjudicado

deberá presentar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la

suscripción del contrato, el original de la Boleta de Garantía original por

concepto de Cumplimiento de Contrato por el importe equivalente al diez

por ciento (10%) de la adjudicación, con las características de renovable,

irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a la orden de “Air BP

Bolivia S.A.” emitida por una Entidad Financiera del Estado Plurinacional

de Bolivia, bajo regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero de Bolivia (ASFI) con validez de treinta (30) días calendario

adicionales a partir de la finalización del contrato.

La no presentación de la Boleta de Garantía dentro de los diez (10) días

calendario computables a partir de la suscripción del contrato, dará curso a

la resolución del contrato y posibilita la adjudicación a la siguiente

propuesta mejor evaluada y así sucesivamente.

3.5.2. ANTICIPO

En caso de que el adjudicatario requiera un anticipo, deberá considerar que el

mismo no deberá exceder del cincuenta por ciento (50%) del importe adjudicado y

deberá presentar Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, emitida

por una Entidad Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia bajo regulación

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) y

debe contar con las características de renovable, irrevocable y de ejecución

12



inmediata y ser equivalente al 100% del monto del anticipo, con validez mínima

de treinta (30) días calendario adicionales a partir de la finalización del contrato, a

la orden de “Air BP Bolivia S.A.”

3.5.3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, previo acuerdo

de partes, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o

plazo del contrato. El Contrato Modificatorio no procederá por el incremento en el

mercado de los precios considerados para la elaboración de la propuesta;

procederá solamente por causa de fuerza mayor y/o caso fortuito o para introducir

mejoras técnicas en los BIENES previa aceptación de AVSA, mejoras que

deberán estar debidamente respaldadas por Informes Técnicos y Legales.

3.6. FORMATO DE LA OFERTA

a) La documentación de la oferta será colocada dentro de un único sobre manila

debidamente cerrado conteniendo otros tres sobres también cerrados, identificados

como SOBRE “A”, SOBRE “B” y SOBRE “C”.

b) El sobre único estará dirigido a AVSA de acuerdo al siguiente formato:

Señores:

AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. 0111/2009

Atte.: Área de Adquisiciones

Av. Leigue Castedo N° 1700

Edificio Centro Empresarial Equipetrol, piso 8

Santa Cruz – Bolivia

NOMBRE DEL OFERENTE


NO ABRIR ANTES DEL MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2016

13



PARTE II

PROPUESTA TÉCNICA - ESPECIFICACIONES

1. OBJETIVO

Determinar las especificaciones, condiciones y requisitos técnicos, en una forma

enunciativa pero no limitativa para la construcción de tanque vertical de 150 m3 para

almacenamiento de combustible de aviación (Jet Fuel A-1) según norma API 650 en el

Aeropuerto Alcantari del departamento de Chuquisaca.

2. ESPECIFICACIONES

Deberá ajustarse a lo establecido en el ANEXO 2-B2.

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El oferente deberá demostrar su experiencia específica en la construcción de tanques

verticales de acuerdo a lo estipulado en Punto 2.2.2 Inciso c).

3. RECEPCIÓN

El tanque deberá ser entregado al 100% de su construcción y montaje en los predios de la

nueva Aeroplanta de Alcantari. En caso de existir fallas el adjudicatario deberá realizar

todas las gestiones necesarias para sus correcciones.

4. ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

La entrega y montaje de un tanque vertical de 150 m3 para almacenamiento de

combustible de aviación (Jet Fuel A-1) deberá realizarse en un plazo máximo de ciento

veinte (120) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder

(Requisito EXCLUYENTE)

5. GARANTÍA

El tanque, fundación y todos sus componentes deberán tener una garantía de

funcionamiento de por lo menos 5 años.

14



PARTE III

ANEXOS

CONTENIDO

1. ANEXO GENERAL

1.1. ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

2. ANEXOS TÉCNICOS

2.1. ANEXO 2-B.1: DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

2.2. ANEXO 2-B.2: ESPECIFICACIONES

3. ANEXOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS

3.1 ANEXO 3-C.1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

3.2. ANEXO 3-C.2: FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA

4. ANEXO LEGAL

4.1 ANEXO 4: MODELO DE CONTRATO

15



ANEXO 1

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

1. Nombre o razón social: _________________________________________________________

2. Dirección principal:____________________________________________________________

3. Ciudad:______________________________________________________________________

4. País:________________________________________________________________________

5. Casilla:______________________________________________________________________

6. Teléfonos: ___________________________________________________________________

7. Fax:________________________________________________________________________

8. Dirección electrónica: __________________________________________________________

9. Correo electrónico: ____________________________________________________________

10. Nombre original y año de fundación de la Firma:____________________________________

______________________________________________________________________________

11. Nombre del Representante Legal: ________________________________________________

12. Dirección del Representante Legal: ______________________________________________

______________________________________________________________________________

13. Tipo de Organización (marque el que corresponda):

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( )

Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad Limitada ( )

Sociedad Anónima ( ) Otros (*) ___________________________

Sociedad Accidental ( )

(*) Asociaciones de Pequeños Productores, Organizaciones Económicas Campesinas

Micro o Pequeña Empresa, Cooperativas y otras.

14. Número de NIT (**): _________________________________________________________

15. Número de acta de constitución de la empresa (**): _________________________________

16. Número de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA (**): ___________________________

(**) Aplicable solamente a empresas establecidas bajo leyes Bolivianas.

__________________________

(Firma del Representante Legal)

__________________________

(Nombre del Representante Legal)

__________________________

(Sello de la empresa)

16



ANEXO 2-B.1 DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Licitación Pública N° AVSA 004/2016 (3ra. Convocatoria)

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION Y MONTAJE SIMILARES A LOS QUE SE

REQUIERE EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.

Son válidos los aprovisionamientos prestados antes del 31 de marzo de 2016,

N°

FECHA NOMBRE DEL

CLIENTE

TANQUES CONSTRUIDOS SEGUN API 650

CAPACIDAD DE

TANQUE (S)

PRECIO TOTAL

(Expresado en USD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 … .. . n.

Los montos deben ser especificados en la moneda prevista en el pliego de especificaciones.

______________________


__________________________


__________________________


17

ANEXO 2-B.2 N° DOC. : SCR05-TG-M-001

Construcción de tanque vertical según norma API 650, en el Departamento de

Chuquisaca

LICITACIÓN: AVSA 004/2016

PAGINA : 1/21

FECHA : 01/03/2016

ÍNDICE.

1. OBJETIVO. .........................................................................................................................................................2

2. ALCANCE DE TRABAJO. .................................................................................................................................2

2.1. Normas y especificaciones aplicables. .......................................................................................................2

2.2. Ubicación. ...................................................................................................................................................3

2.3. Materiales a ser provistos por el contratante..............................................................................................3

2.4. Tanque de Almacenaje de Jet Fuel A-1 (Obras mecánicas)......................................................................3

2.4.1. Dimensiones. ......................................................................................................................................4

2.4.2. Entradas de Hombre. ..........................................................................................................................4

2.4.3. Conexiones del Tanque. .....................................................................................................................5

2.4.4. Accesorios del tanque. .......................................................................................................................7

2.5. Pruebas. .....................................................................................................................................................9

2.6. Pintura e identificación................................................................................................................................9

2.6.1. Pintura interna y externa del tanque. ..................................................................................................9

2.6.2. Pintura de los elementos de acero al carbono, excluyendo el tanque. ........................................... 10

2.6.3. Isotipo, Logotipo y Numeración. ...................................................................................................... 10

2.6.4. Placa de identificación ..................................................................................................................... 11

2.7. Almacenamiento. ..................................................................................................................................... 11

2.8. Soldadura. ............................................................................................................................................... 11

2.8.1. Inspección Radiográfica. ................................................................................................................. 12

2.8.2. Defectos y Reparación de la Soldadura. ......................................................................................... 12

2.9. Obras Civiles. .......................................................................................................................................... 12

2.9.1. Instalación de faenas. ...................................................................................................................... 13

2.9.2. Preparación del terreno. .................................................................................................................. 14

2.9.3. Fundación del tanque. ..................................................................................................................... 14

2.9.4. Limpieza Final. ................................................................................................................................. 15

2.10. Control de Calidad ................................................................................................................................... 15

2.11. Documentación de construcción. ............................................................................................................ 16

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. ......................................................................................................................... 17

4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR ................................................................................................................ 17

5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD. ........................................................................................................... 18

6. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS ............................................................................ 21

7. GARANTÍA ....................................................................................................................................................... 21

18



Chuquisaca


PAGINA : 2/21

FECHA : 01/03/2016

1. OBJETIVO.

El presente Alcance contiene los lineamientos mínimos y necesarios que el Contratista deberá seguir para realizar los trabajos y la provisión de materiales necesarios para la obra: " Construcción de tanque vertical según norma API 650, en el Departamento de Chuquisaca”

2. ALCANCE DE TRABAJO.

El diseño propuesto se muestra en el plano de referencia SCR05-HD-M-001 y en el presente pliego. El tanque deberá ser apto para trabajar con JET FUEL A-1.

El contratista deberá proveer, suministrar, construir, montar, etc. todos los trabajos que comprendan la construcción de la fundación y tanque de almacenamiento de combustible, lo que incluye:

1. El trabajo del contratista durante las etapas de desarrollo de ingeniería, materiales de construcción,

construcción y pruebas de operación, será supervisado de manera periódica por un inspector asignar AVSA , el inspector de obra podrá realizar observaciones y solicitar las correcciones respectivas cuando existe desviación a la normas, estas correcciones deberán ser asumidas por el contratista.

2. El contratista deberá diseñar y construir la fundación de un tanque vertical de 150 m3, según típico de referencia PL-TP-C-008. Este diseño deberán ser aprobadas por el contratante antes del inicio de los trabajos.

3. Completar el anexo B de este documento donde se debe detallar como se realizarán las actividades mencionadas, el contratista podrá complementar este anexo en la parte final con información que considere conveniente.

4. El contratista deberá construir y montar un tanque vertical para almacenamiento de combustible de aviación JET FUEL A-1 de acuerdo a norma API 650 y el plano de referencia SCR05-HD-M-001 y “ESP-I-001M Construcción de Tanques Verticales”.

5. Pintado del tanque interior, exterior, e identificación “Logo, isotopo, rombo NFPA, etc.” de acuerdo al típico PL-TP-G-002.

6. El contratista deberá presentar un procedimiento de trabajo para el montaje del tanque considerando las medidas a tomar para mitigar los riesgos descritos anteriormente. Este documento deberá ser presentado y aprobado por el contratante antes del inicio del montaje.

7. Se deberá efectuar todas las pruebas que se indican en los documentos de referencia a total satisfacción del contratante no debiendo existir ningún tipo de fugas ni detalles inconclusos en pintura, etc.

8. El Contratista deberá presentar procedimientos para el manejo de residuos y consumibles de la obra, el cual deberá ser aprobado por YPFB Aviación previamente al comienzo de los trabajos.

9. Más allá de los términos de garantía del contrato se preverá la asistencia de personal técnico del Contratista para el período de puesta en marcha.

10. El Contratista se compromete a cumplir las exigencias que eventualmente establezca las Autoridades Aeroportuarias para la etapa constructiva.

Los contratistas deberán visitar las instalaciones enviando los datos de las personas que asistirán para coordinar la visita.

2.1. Normas y especificaciones aplicables.

ESP-I-001M Construcción de tanques verticales (YPFB Aviación). ESP-I-005M Pintado y recubrimiento de Tanques (YPFB Aviación). API-650 Welded Steel tanks for Oil Storage. API-653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction. API Std 2000 Venting Atmospheric and Low- Pressure Storage Tanks.

19



Chuquisaca


PAGINA : 3/21

FECHA : 01/03/2016

ASME B31.3 Process Piping. NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code. NFPA 407 Aircraft Fuel Servicing. ASME B31.3 Process Piping.

Cualquier otro documento complementario, referenciado en la documentación de diseño y construcción, forma parte del presente alcance. La información volcada en los planos y/o cálculos o cómputos deberá ser verificada por el contratista previo a su cotización y/o construcción por lo cual, lo indicado en el presente alcance, especificaciones y en el de montaje, no eximen al contratista o proveedor de las responsabilidades relacionadas con el diseño, calidad de los materiales, detalles de instalación, fabricación de equipos y tableros y de las prestaciones surgidas de puesta en servicio de la Aeroplanta, debiendo advertir y salvar a su cargo, cualquier error u omisión en que, involuntariamente, se hubiese incurrido.

Complementar y explicar si se considera necesario.

Indicar Cumple/No cumple

2.2. Ubicación.

Los trabajos de montaje del tanque de almacenamiento de combustible se realizarán en la Estación de Servicio Alcantari en el aeropuerto del departamento de Chuquisaca, como se muestra en los planos SCR05-PL-G-001 y SCR05-PL-G-002.



2.3. Materiales a ser provistos por el contratante.

Los Accesorios a ser provistos por el contratante al contratista se muestran en la tabla siguiente, los mismos serán entregados en obra.

Accesorios

Cantidad Equipo/Accesorio

4 Válvulas de drenajes, de entrada/salida.

2.4. Tanque de Almacenaje de Jet Fuel A-1 (Obras mecánicas).

El tanque debe ser construido según API 650 y cumplir con la especificación “ESP-I-001M Construcción tanques verticales” así como con la hoja de datos “SCR05 hoja de datos especificaciones tanque vertical”.

Deberá además presentar catálogos de todos los accesorios suministrados con el tanque (succión flotante, etc.).

20



Chuquisaca


PAGINA : 4/21

FECHA : 01/03/2016

El contratista es responsable por la provisión e instalación de todos los elementos necesarios para la correcta operación del tanque de acuerdo a las exigencias internacionales al respecto y a las normas a las que se hace referencia en el presente pliego.



2.4.1. Dimensiones. El tanque de almacenamiento de combustible tendrá un diámetro interno de 6200 mm y una altura aproximada de 5500 mm. Estas dimensiones serán definidas por el CONTRATISTA en función a una capacidad de 150M3 de carga útil y con el espacio necesario para la expansión de gases. Estas dimensiones deberán ser aprobadas por el contratante previo a la construcción.



2.4.2. Entradas de Hombre.

El tanque contará con cuatro entradas de hombre. El contratista es responsable por la provisión e instalación de todos los componentes necesarios para el montaje de las entradas de hombre como ser juntas (empaquetaduras), bulones, tuercas, etc. Las mismas serán instaladas de acuerdo a la disposición mostrada en el plano de referencia SCR05-HD-M-001. Todas las entradas de hombre deberán contar con una etiqueta de advertencia de peligro de entrada a un espacio confinado y que especifique la necesidad de contar con un permiso de trabajo para el ingreso. Estas etiquetas podrán ser de material adhesivo resistente a las inclemencias del tiempo (agua, sol, humedad, rayos UV, etc.), y sus dimensiones mínimas serán de 6 x 12 pulgadas o su medida equivalente en milímetros. Las entradas de hombre laterales del tanque deberán contar con un sistema de brazo y bisagras que permitan la apertura de las mismas. En las bocas superiores se deberá proveer e instalar rejillas de protección contra caídas como se muestra en el Diagrama 13 del documento ESP-I-001M.

Las empaquetaduras o juntas deberán ser libre de asbesto, preferentemente de grafito, resistente al contacto con Jet Fuel A-1, de 3 mm de espesor, debiendo cumplir con la norma BS 7531 Grado X. Las mismas deberán ser de marca reconocida tipo Klinger, Durlon o similar.



21



Chuquisaca


PAGINA : 5/21

FECHA : 01/03/2016

2.4.3. Conexiones del Tanque.

Las conexiones que se deberán considerar se muestran en el plano de referencia SCR05-HD-M-001. El tanque deberá estar provisto de conexiones bridadas. Las bridas serán ASME/ANSI 16.5 Clase 150 # .R.F (raised face) de acero al carbono.



a. Conexión de entrada.

Una conexión de entrada (recepción) de acero al carbono de 4” de diámetro, sch. 40, instalada a 400 mm con respecto a la unión entre piso y el envolvente del tanque. Del lado interior entrará aproximadamente 300 mm y terminará con codo de 45 grados a 45 grados hacia el piso. Del lado exterior tendrá una brida clase 150 tipo RF, soldada a 300 mm de la envolvente. Se colocará el refuerzo correspondiente en la pared del tanque y se aplicará tanto interiormente como exteriormente el mismo esquema de pintura del tanque.



b. Conexión de Salida. Una conexión de salida (despacho) bridada interior y exteriormente en acero al carbono de 4” de diámetro, sch. 40, con las mismas condiciones técnicas descritas para la entrada. En la brida interior se fijará la succión flotante. Nota: En la línea de entrada como de salida contarán con una conexión soldada de 1” con extremo bridado, la cual se conectará el sistema alivio térmico, tal como se detalla en el plano SCR05-HD-M-001 (Ítem 8).



22



Chuquisaca


PAGINA : 6/21

FECHA : 01/03/2016

c. Venteos.

Venteos Normales. El contratista deberá instalar dos conexiones bridada de 3” de diámetro (ANSI 150#, tipo RF) de acuerdo al plano SCR05-HD-M-001, Además deberá construir y montar los dos venteos tipo cuello de cisne de acuerdo al plano de referencia SCR05-HD-M-001, también deberá contemplar empaquetaduras, espárragos y todo el material necesario para la instalación de los venteos.



Válvula de Emergencia. El contratista deberá instalar una conexiones bridada de 12” de diámetro (ANSI 150#, tipo RF) en una tapa de entrada de hombre de acuerdo al plano SCR05-HD-M-001. El contratista deberá dimensionar, proveer y montar la válvula de emergencia previa aprobación del contratante. El contratista es responsable por verificar la dimensión de esta conexión de acuerdo a API Std 2000, además del montaje de la válvula y de todo el material que se utilice en esta actividad como ser empaquetaduras, espárragos, etc.



d. Boca de medición. El contratista deberá instalar una conexión bridada 150# de 4” (ó 100 mm) de diámetro provista de un caño aforado y una placa de sacrificio ubicada en la parte final de este accesorio como se muestra en el típico PL-TP-M-013. El contratista es responsable por la provisión y montaje de la tapa rebatible según típico de referencia PL-TP-M-022 y de todo el material que se utilice en esta actividad como ser empaquetaduras, espárragos, etc.



23



Chuquisaca


PAGINA : 7/21

FECHA : 01/03/2016

e. Conexiones para las tuberías de drenaje. Para la conexión de drenaje se instalará un spool de 3” de acero al carbono, bridada en ambos extremos, la cual se conectará a la línea de drenaje principal de acero inoxidable como se muestra en el plano SCR05-HD-M-001. Para la conexión de muestreo se instalará un spool de 2” de acero al carbono, bridada en ambos extremos, la cual se unirá a la línea de acero inoxidable del drenaje secundario, que se conectará al tanque recuperador de purgas, como se muestra en el plano SCR05-HD-M-001 y el diagrama 9.



f. Conexiones varias. Además de las conexiones que ya se mencionaron, el contratista deberá construir la totalidad de las conexiones que se muestran en el plano de referencia SCR05-HD-M-001.

Conexión para mecanismo de testeo de succión flotante. Conexiones para sensores de nivel y sobrellenado con sus respectivas bridas ciegas. Conexión cámara generadora de espuma con accesorios internos con su respectiva brida ciega. Conexión lateral inferior para alarma de nivel bajo/temperatura con su respectiva brida ciega.

Deberán instalar el mecanismo de testeo succión flotante.



2.4.4. Accesorios del tanque.

a. Succión flotante. El contratista deberá proveer e instalar la succión flotante como también el sistema para comprobar su buen funcionamiento que contará con un cable de acero inoxidable unido a la succión y a una conexión en la parte superior del tanque con sus respectivos seguros (Diagrama 10). Este sistema no permitirá de ningún modo la entrada de polvo o agua de lluvia dentro del tanque. Se deberá instalar un tope para la succión flotante que asegurará siempre una altura mínima de 230 mm del fondo según plano PL-TP-M-015. Para el dimensionamiento, se debe considerar que la bomba de succión y descarga del sistema tiene un caudal de 1000LPM.

24



Chuquisaca


PAGINA : 8/21

FECHA : 01/03/2016



b. Escalera de acceso al techo del tanque y barandas. El contratista deberá construir una escalera helicoidal para acceder a las conexiones ubicadas en el techo del tanque, además de toda la baranda perimetral del techo y de la escalera. Las consideraciones a tomar para el diseño, dimensiones, materiales, pintura, etc. se indican en la especificación ESP-I-001M.



c. Terminales para puesta a tierra. El contratista proveerá e instalará terminales de puesta a tierra en acero inoxidables, por lo que deberá preparar un procedimiento especial para soldar acero al carbono del cuerpo con acero inoxidable de los terminales. Las dimensiones de estas terminales se muestran en el típico PL-TP-E-011. , con sus respectivos orificios, bulón, tuerca y arandela.



d. Escalera de emergencia. El contratista deberá construir una escalera vertical de emergencia según la especificación ESP-I-001M, donde se muestra las consideraciones de diseño.



e. Regleta Indicador de Nivel El contratista proveerá e instalará una regleta indicadora de nivel con su flotador de acuerdo a lo especificado en el documento ESP-I-001M.



25



Chuquisaca


PAGINA : 9/21

FECHA : 01/03/2016

f. Bandeja para conduits Se deberá contemplar la provisión y montaje de una bandeja para soporte de conduits de los sistemas de sensores, alarmas, etc. Las características de la bandeja se muestran en el típico PL-TP-M-12. El contratista diseñará y presentará para aprobación al contratante el diseño final.



2.5. Pruebas.

El tanque deberá ser sometido a todas las pruebas requeridas por:

La norma API 650. La especificación ESP-I-001M, y deberán incluir pruebas tales como: calidad de soldadura,

estanqueidad, asentamiento, etc. SCR05 hoja de datos especificaciones tanque vertical.

La provisión y disposición final del agua para la prueba hidráulica estará a cargo del Contratista.



2.6. Pintura e identificación

2.6.1. Pintura interna y externa del tanque.

La aplicación del recubrimiento interno y externo del tanque deberán cumplir con los lineamientos del documento ESP-I-005M. El tanque deberá ser arenado/granallado interiormente y exteriormente a metal blanco, cumpliendo como mínimo con especificado en la ISO 8501-1 grado Sa 2½ (SSPC 10), incluyendo a los accesorios. Las superficies deberán estar exentas de aceites o grasas, marcas de pintura, rebabas de soldadura, depósitos de escoria, o cualquier otra fuente de contaminación. Las salpicaduras de soldadura deberán quitarse con piedra esmeril. Los encuentros de las entradas de hombre y demás conexiones con las chapas del tanque deberán ser rellenados con soldadura de modo de tener cantos redondeados de radio mínimo 5 mm. Todas las aristas vivas deberán ser redondeadas. La preparación de la superficie no podrá ser hecha en días de viento fuerte, nublados, de lluvia o humedad relativa superior a 85%. Tanto el tanque como los accesorios (salvo que sean fabricados en acero inoxidable) se pintarán el interior con una pintura epoxi resistente al combustible aviación JET FUEL A-1, que cumpla con la especificación Air BP F2D2 o equivalente, con color de terminación blanco, su aplicación se deberá realizar de acuerdo a las recomendaciones del

El listado anterior es enunciativo. Si existiesen más consideraciones, accesorios a instalar, etc. Estos deberán ser incluidos por el contratista.

26



Chuquisaca


PAGINA : 10/21

FECHA : 01/03/2016

fabricante de pinturas. De igual manera se pintará el exterior del tanque con pinturas aprobadas para este fin y resistentes al contacto con combustibles de aviación. Se pintará externamente con un fondo con dos capas de pintura epoxi poliamida y una pintura poliuretánica de terminación de color blanco, con espesor total de película seca mínimo de 250 micrones. El mismo esquema de pintura se aplicará a cualquier accesorio del tanque que sea fabricado en acero al carbono. La aplicación, esquemas de pintura, espesores mínimos de película seca, etc. deberán cumplir estrictamente las recomendaciones del fabricante. Se utilizarán pinturas de marca reconocida como ser: Ameron, Jotun, Lithgow, Polymer Developments Group Ltd, E Wood Ltd, Akzo Nobel, W & J Leigh Epigrip, Dupont, Technochrom, Hempel, International, Max Perles, Permatex, Sigma, Taubmans Tanklining High Build Epoxy, Toa Chugoku, International, Carboline. El contratista dará una garantía mínima de 5 años para la pintura interior como para la exterior del tanque.



2.6.2. Pintura de los elementos de acero al carbono, excluyendo el tanque.

Todos los elementos de acero al carbono, excluyendo el tanque con sus accesorios, deberán ser arenado/granallado y recubrirse con un fondo a base de Zinc y una pintura de terminación poliuretánica.

El tratamiento de superficie para la aplicación de la pintura deberá ser granallado grado Sa 2½

como mínimo. La pintura de fondo será Zinc-Rich del tipo de I o II compatible con el poliuretano. El espesor

seco del fondo será de 50 micras como mínimo. La pintura de terminación será poliuretánica con un espesor seco mínimo 80 micras. El espesor

seco total fondo más poliuretano no deberá ser inferior a 130 micras.



2.6.3. Isotipo, Logotipo y Numeración.

El tanque deberá presentar en la envolvente el logotipo de YPFB Aviación, el número de tanque, volumen de tanque, identificación de combustible, identificación de líneas de entrada y salida y toda señalización indicada en el documento ESP-I-005M y típico PL-TP-G-002. Los colores del logotipo y las proporciones deberán cumplir con lo indicados en el manual de imagen corporativa de YPFB. Se pintará o se utilizará un adhesivo resistente a las inclemencias del tiempo (agua, sol, humedad, etc.). En caso de utilizar pintura, será del tipo poliuretánica. El espesor de película seca adicional al de la pintura base no será inferior a 80 micras. Las dimensiones de las identificaciones podrán sufrir modificaciones previo acuerdo entre Contratista y Contratante.

27



Chuquisaca


PAGINA : 11/21

FECHA : 01/03/2016



2.6.4. Placa de identificación

El tanque deberá contar con una placa de identificación de 3 mm de espesor hecha en acero inoxidable con sus características de diseño, fabricación y ensayos, tal como se especifica en la sección 10 de la norma API 650-2007.



2.7. Almacenamiento.

Es responsabilidad del Contratista el almacenar todos los materiales y equipos de manera tal que no sufran daños durante la espera de su instalación. En los casos que sea práctico, el contratista deberá almacenar los equipos y materiales en contenedores u otro tipo de construcción temporal específica para este fin, que permita la protección de los mismos, ante las inclemencias del tiempo y de la posibilidad de robos.

Las tuberías y equipos que deban ser almacenados a la intemperie a espera de su instalación deberán estar cubiertos con una membrana plástica o material similar que los proteja de las inclemencias del tiempo y no estar asentados directamente sobre el suelo. Al encontrarse el área de construcción en una zona aeroportuaria, el contratista deberá asegurar y verificar que las membranas plásticas o cualquier otro material liviano deberán estar debidamente sujetados , o contar con pesos que los fijen al piso, para evitar que los mismos puedan salir volando a causa de ráfagas de viento, pudiendo ocasionar daño a las aeronaves. Además de esto el contratista es responsable por consultar el pronóstico del tiempo de manera que se puedan tomar precauciones adicionales ante la amenaza de tormentas o vientos fuertes en el área de construcción.



2.8. Soldadura.

Los trabajos de soldadura en línea seguirán los lineamientos de ASME B31.3, y para el tanque API-650. El trabajo de soldadura no se efectuará cuando la calidad de la soldadura sea afectada por las condiciones adversas del tiempo: lluvias, vientos fuertes, exceso de humedad, etc. La decisión sobre el paro de los trabajos de soldadura por estas causas será tomada por el Director de Obra. La Administración no estará obligada a efectuar ninguna compensación extra por demoras debidas al mal tiempo excepto la ampliación del plazo de la obra.

28



Chuquisaca


PAGINA : 12/21

FECHA : 01/03/2016

El contratista deberá proveer todo el equipo necesario para realizar las soldaduras, manipulación mecánica, pruebas y ensayos no destructivos. Así mismo el contratista deberá especificar en su propuesta el o los procesos de soldadura o la combinación de procesos propuestos para las operaciones de soldadura. El Contratista deberá subcontratar los servicios de un tercero para realizar los ensayos e inspección no destructivos que correspondan, de acuerdo a lo exigido por las normas, dando cumplimiento con el Código ASME Sección IX. El contratista deberá entregar a YPFB Aviación el organigrama del personal que estará a cargo de la obra toda la documentación necesaria que demuestre la competencia y experiencia en el rubro de la empresa a ser subcontratada, incluyendo los curriculum vitae del personal que estará a la cabeza del organigrama con experiencia de más de 5 trabajos que demuestren haber estado dirigiendo construcción de tanques API 650, así como del personal técnico (soldadores, supervisor con experiencia en obras civiles y mecánicas), certificaciones auténticas del personal que será asignado al desarrollo de estos ensayos. El inspector o inspectores subcontratados deben asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de las pruebas a ser realizadas. En caso de hallarse defectos, las reparaciones así como las inspecciones que deban reiterarse serán a cargo del Contratista (Materiales y mano de obra).



2.8.1. Inspección Radiográfica.

El porcentaje de uniones a radiografiar estará de acuerdo como se indica en la sección 8.1.2.1 Número y localización de radiografías, de la norma API-650 2007.



2.8.2. Defectos y Reparación de la Soldadura. Toda reparación será hecha por exclusiva cuenta del Contratista.



2.9. Obras Civiles.

La obra civil se ejecutará con materiales nuevos que cumplan las normas bolivianas e Internacionales que correspondan en cada caso. En todos los casos el hormigón tendrá una resistencia característica a la compresión en cilindros normalizados según lo especificado en los planos y especificaciones técnicas. El uso de vibrador es obligatorio.

29



Chuquisaca


PAGINA : 13/21

FECHA : 01/03/2016

Salvo se especifique lo contrario se usará acero tratado de mínimo 4200 kg/cm2 de tensión de fluencia para las armaduras longitudinales y para los estribos de vigas y pilares.

El contratista presentará los planos de construcción para su aprobación por parte de YPFB AVIACIÓN.

Serán de su responsabilidad los trabajos relacionados con el ingreso al lugar de construcción, autorizaciones necesarias por parte de autoridades de aeropuerto, SABSA, AASANA, según corresponda, asimismo, la custodia de equipos, materiales y/ó herramientas, desde el inicio hasta la entrega oficial de la obra.



2.9.1. Instalación de faenas.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos necesarios para la realización del campamento de obra, es decir, galpones para depósitos, baterías de baños, cerramiento de área de trabajo, vallas y/o portones de control de ingreso, las instalaciones de agua, drenaje sanitario, electricidad y comunicaciones, requeridas para el desarrollo normal de las actividades de la obra. La construcción del Campamento de Obra es de carácter temporal, por lo que El CONTRATISTA podrá utilizar material ligero de fácil montaje y desmontaje. Los materiales a utilizar deberán garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones del campamento, durante el tiempo que dure la obra. Los Depósitos deberán ser construidos con materiales que garanticen conservar el buen estado de los materiales depositados. EL CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes. Todos los materiales de la construcción serán incombustibles o se tratarán con un retardador de fuego no-tóxicos aceptado. A la conclusión del contrato, todos los edificios prefabricados, mobiliario, equipo y comodidades seguirán siendo de propiedad del contratista. Estas instalaciones complementarias temporales no serán objeto de pago por ítem específico, debiendo los proponentes considerar LA DOTACIÓN, PROVISIÓN, COSTO Y COSTO DEL CONSUMO DEL SERVICIO en su componente de gastos generales.

Si el contratista considera necesaria la construcción de otras instalaciones para el buen funcionamiento de la obra, éstas deberán ser ejecutadas a cuenta del Contratista. Previo a comenzar la construcción o instalación del campamento, el Contratista deberá poner a consideración del Contratante el diseño y ubicación de las mismas.

Todo lo mencionado anteriormente se entregará a más tardar de 30 días calendarios después de la firma del contrato y se mantendrá completamente a lo largo de la duración entera del contrato a cuenta del contratista. Este plazo deberá ser considerado en el cronograma de ejecución de las obras, como parte de la ejecución de las obras. El CONTRATISTA deberá preveer todas las facilidades necesarias para realizar la construcción de la obra; ya sea facilidades necesarias para la construcción mecánica (maquina de soldar) y civiles; además de todos los insumos necesarios: agua, agregados, etc. deberá además considerar la instalación de baños e infraestructura necesaria por su cuenta. NOTA.- No existe actualmente un punto de conexión eléctrica, con el cual se pueda tener en cuenta para el proceso de construcción, Tampoco se cuenta con servicio de agua para la construcción,

30



Chuquisaca


PAGINA : 14/21

FECHA : 01/03/2016



2.9.2. Preparación del terreno.

Todos los trabajos de habilitación del área de trabajo correrán a cuenta del CONTRATISTA. Se deberá nivelar y compactar el terreno donde sea necesario empleando terreno inorgánico de buena calidad. La superficie terminada quedará por lo menos 10 cm por encima del terreno más alto que rodea la obra. La densidad a obtener será la de 95% de la que se obtiene en un ensayo “Proctor” de laboratorio.



2.9.3. Fundación del tanque.

AVSA proporcionará al contratista el estudio de suelo del lugar donde se construirá el tanque vertical. El contratista estará a cargo del dimensionamiento y construcción de la base de apoyo para el tanque vertical. En el plano PL-TP-C-008 se muestra un típico de fundación. Se fabricará en hormigón armado. El Contratante entregara el estudio de suelo del área, el contratista deberá presentar el diseño con la memoria de cálculo correspondiente al contratante para su aprobación.

La fundación se realizará siguiendo los siguientes lineamientos:

Se efectuará una excavación hasta encontrar suelo firme, adm = 1.5 kg/cm2, a aprobar por la

inspección de obra, de encontrarse una napa freática, se mantendrá permanentemente deprimida mediante la realización de un sistema de depresión de napa.

Efectuada la excavación en la zona de montaje hasta el suelo firme, se compactará el fondo y de ser necesario se mejorará el suelo mediante la adición de cal vial en un porcentaje del 4% en peso, este fondo se compactará al 95% de la densidad seca máxima (DSM) determinada mediante ensayo proctor estándar (T-99).

Se comenzará el relleno de la excavación en capas de espesor 0,15 m con suelo seleccionado adicionado con cal vial al 4% en peso, cada capa se compactará mediante rodillo pata de cabra al 97% de la DSM del T-99

El suelo seleccionado a utilizar deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Límite Líquido < 40 Índice Plástico < 10 Pasa Tamiz N° 200 < 50%

Cuando se llegue al nivel inferior de la fundación, se realizará el encofrado del mismo con

fenólico cuidando de respetar rigurosamente las dimensiones. Se preparará y colocará la armadura en las posiciones indicadas en el Plano de Fundación del

tanque o de acuerdo a la revisión hecha por el contratista y aprobada por el Contratante y una vez aprobadas las mismas por la Inspección de Obra, se realizará el hormigonado.

31



Chuquisaca


PAGINA : 15/21

FECHA : 01/03/2016

Transcurridas 36 hrs. del mismo se procederá a quitar el encofrado y al curado del H° con

producto químico (Antisol E) o membrana de polietileno. Luego de 96 hrs. de terminado el hormigonado se comenzará con los trabajos de relleno, los

mismos se realizarán mediante capas de suelo seleccionado. Cada capa tendrá un espesor de 0,15m utilizando vibro compactadores.



2.9.4. Limpieza Final.

Se efectuará la limpieza de las áreas de trabajo y retiro de materiales sobrantes a indicación de la Inspección de Obra. Se incluye el desmontaje de obradores e instalaciones temporarias y el cegado de pozos y cámaras sépticas provisorias utilizadas durante el período de construcción de la Obra.

Finalmente se realizará el perfilado del suelo circundante al predio de la Aeroplanta.



2.10. Control de Calidad

El contratista es responsable por verificar la calidad de los materiales antes del montaje, así mismo es responsable por el almacenamiento de todos los materiales a ser utilizados en obra. La responsabilidad sobre el control de calidad de la construcción en general, recaerá directamente sobre el contratista, quien deberá implementar un plan de calidad para el control de la construcción. Este plan de calidad deberá ser presentado a YPFB Aviación para su aprobación antes de que se inicio de los trabajos de soldadura. Este Plan deberá incluir más no limitarse a la siguiente información:

Lista de todas las personas involucradas en el realizar los controles de calidad, en cada una de las etapas y/o actividades durante la construcción, incluyendo la responsabilidad de cada uno de ellos y la relación entre ellos. Entre estos controles se encuentran:

Control de materiales Control de construcción de instalaciones mecánicas Control de construcción de instalaciones eléctricas Ensayos No Destructivos. Control de Soldadura Control de pruebas de presión Control de actividades de pintado y recubrimiento de instalaciones y equipos. Control de Consultas técnicas

32



Chuquisaca


PAGINA : 16/21

FECHA : 01/03/2016

Control de No Conformidades. Control de Documentación. Control de Cronograma de construcción.

Lista de equipos y materiales a ser comprados por el contratista, incluyendo procedimientos de control

por parte del mismo, para asegurar la calidad y dar cumplimiento con las especificaciones y requerimientos.

Lista de trabajos y/o materiales a ser inspeccionados por el Contratista, siguiendo los procedimientos de control de calidad, tipos de prueba a realizar y frecuencia de las mismas.

Lista de etapas en la construcción cuya inspección y documentación deberá ser realizada en presencia del Contratante o su representante, y aprobada por este último, antes de continuar con los trabajos.

Ejemplos de registros de control de calidad propuestos, registros de pruebas y reportes.



2.11. Documentación de construcción.

A continuación se muestra una lista guía de la documentación final de construcción a ser elaborada y entregada por el Contratista. El contenido y formato de esta lista podrá variar para ajustarse al alcance de los trabajos a realizar, es por esta razón que con la cotización de los trabajos, el Contratista presentará una propuesta de la documentación a ser presentada al final de obra, tomando como referencia la lista guía que se muestra a continuación y las especificaciones entregadas por parte del Contratante. Esta lista formará parte del contrato y la documentación citada en la misma será entregada por el Contratista al Contratante, al final de construcción en un plazo no mayor a 1 semana, posterior a la finalización de los trabajos.

Sección 1 - Plan de Calidad y Procedimientos de trabajo. Plan de Calidad Procedimientos de trabajo (obras, mecánicas, civiles).

Sección 2 – Materiales y equipos 1. Certificación de materiales 2. Certificación de equipos.

Sección 3 – Soldadura 1. Procedimientos de soldadura y especificaciones de soldadura aprobados 2. Procedimientos de calificación aprobado 3. Documentación de respaldo de calificaciones anteriores de los soldadores 4. Certificación de Inspectores de radiografía y END 5. Documentación del laboratorio independiente de Ensayos No Destructivos (END) 6. Registro de soldadores calificados. 7. Registros de soldaduras.

Reportes de inspección de soldadura. 8. Registro de Radiografía.

Reportes de radiografía.

33



Chuquisaca


PAGINA : 17/21

FECHA : 01/03/2016

Sección 4 – Pintura 1. Reportes de inspecciones y pruebas, certificado de finalización de trabajos y garantía.

Sección 5 – Preguntas técnicas. 1. Registros de preguntas técnicas

Preguntas técnicas Sección 6 – Reporte de no conformidades. 1. Registro de no conformidades

Reporte de no conformidades

Sección 7 – Órdenes de cambio 1. Registro de órdenes de cambio.

Reporte de órdenes de cambio.

Sección 8 – Planos conforme a Obra 1. Carpeta de planos conforme a obra.

Sección 9 – Reportes de avance de Obra 1. Reportes diarios de avance de obra (incluyendo fotografías) 2. Control de Cronograma de Obra.

Sección 10 – Inspección final y traspaso 1. Certificado de terminación de trabajos. 2. Registro de tareas o acciones pendientes.



3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

El Contratista deberá demostrar su experiencia específica en la construcción de tanques verticales de acero para combustibles.



4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

El proponente deberá entregar junto con su propuesta técnico-económica un cronograma de trabajo, especificando el tiempo estimado de duración del trabajo.

El proponente que gane la obra deberá presentar antes del inicio de los trabajos los siguientes documentos:

Carnet de Asegurado de Salud de cada uno de los trabajadores Póliza de seguro contra accidentes personales, con cobertura de 5.000 $us para gastos médicos y

20.000 $us para muerte e invalidez para cada trabajador. .

34



Chuquisaca


PAGINA : 18/21

FECHA : 01/03/2016

El contratista que se adjudique la obra deberá entregar en forma física y digital los siguientes documentos:

Documentación de la construcción y diseño citada en el punto 2.11 de este documento. Documentación de control de calidad citada en el punto 2.10 de este documento. Documentación final del diseño, de acuerdo a los planos que se adjunta en este alcance y son

referenciales.



5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE.

El Supervisor de Obra, de SSMA o Fiscal de obra del contratista, será el responsable de la buena ejecución del trabajo y la seguridad de sus trabajadores, Coordinará con el fiscal o jefe de planta de YPFB Aviación la operación y el cumplimiento de este procedimiento, por lo tanto cada supervisor debe:

Verificar todas las pruebas especificadas en el permiso de trabajo, que se sigan todos los procedimientos

y que se dispone de todos los equipos necesarios para realizar la actividad. Verificar que todas las personas estén debidamente entrenadas y sean competentes para realizar esta

tarea. Deberán presentar las acreditaciones correspondientes. Controlar el uso correcto de los equipos y EPP del personal. Verificar constantemente que las operaciones que se efectúan dentro del área delimitada están de

acuerdo con el permiso de trabajo y que se mantienen las condiciones del mismo. Los conductores de los vehículos deben portar la respectiva Licencia de Conducir.

Es deber del contratista regirse bajo normas Nacionales e Internacionales sobre seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, así como adecuarse a las condiciones del lugar de trabajo.

Información sobre riesgos de HSE:

Debe proveer por escrito toda la información necesaria y requerida relacionada a la provisión de materiales y equipos, utilización, mantenimiento, manipuleo, almacenamiento, transporte, disposición de residuos y cualquier riesgo que pueda ocasionar daño a la salud, seguridad y medio ambiente.

Permisos de Trabajo

Para realizar cualquier actividad dentro de planta se debe contar con un permiso de trabajo. El contratista debe notificar la solicitud de un permiso de trabajo con al menos 24 horas de anticipación.

La contratante no se hará responsable por las demoras de los trabajos para los cuales no se haya hecho la notificación correspondiente.

El contratista no requerirá de un permiso de trabajo siempre y cuando el trabajo sea ejecutado en sus instalaciones, y estas se encuentren lo suficientemente alejadas de la planta, esto será acordado por escrito con el ingeniero a cargo. Sin embargo, el contratista requerirá de cualquier manera un permiso de parte de las autoridades de aeropuerto de encontrarse dentro de sus instalaciones.

35



Chuquisaca


PAGINA : 19/21

FECHA : 01/03/2016

El contratista debe preparar una metodología completa y detallada de cada una de las etapas del

trabajo, las mismas que debe presentarse con al menos 1 semanas de anticipación al trabajo, para ser revisada y posteriormente aprobada una semana antes de ser utilizada.

La metodología de trabajo debe contener como mínimos los requerimientos expuestos en la siguiente tabla.

L 1 Tarea a realizar Descripción de la tarea a realizar 2 Lugar del trabajo Donde se ejecutará la tarea?

3 Personal involucrado en el trabajo

Lista del personal que realizará el trabajo y la lista del personal afectado por el mismo

4 Herramientas y equipos Lista de herramientas / equipos a utilizar, lugar de almacenaje de los mismos ( si es relevante para la seguridad de la planta)

5 EPP Equipo de protección personal

6 Secuencia, metodología del trabajo

Orden secuencial en el cual las tareas serán ejecutadas y el detalle de cómo serán realizadas cada una de ellas.

7 Posibles peligros

Ejemplo:

Área clasificada, suelo contaminado, líneas de tensión aéreas, trabajos adyacentes ,etc.

8 Medidas para mitigar los peligros

Describir las medidas para evitar o mitigar los peligros

9 Detalles de algún aislamiento

bombas, tanques, trabajos eléctricos etc.

Mencionar tipo de aislamiento a utilizar

10 Disposición de residuos, materiales contaminados

Detalles de la disposición de los residuos ¿Cuándo, dónde, cómo?

Equipo de protección personal.

El contratista será responsable de que todo su personal cuente con equipo de protección personal adecuado. Este equipo de protección personal consistirá, pero no será limitado a los siguientes:

Cascos, Botas de seguridad antiestáticas de suelas aislantes para uso en trabajos eléctricos. Gafas de seguridad o protector facial de acuerdo a el voltaje y trabajo requerido. Ropa de trabajo de algodón (no inflamable); Pantalón y camisas de mangas largas.

Herramientas y equipos

Los equipos de medición deberán contar con sus respectivos certificados de calibración. Sólo se usarán los equipos diseñados para la tarea a realizarse. Las herramientas no se usarán con ningún fin para el cual no fueron diseñadas. Los equipos y herramientas defectuosos no podrán ser utilizados. Se usarán y se guardarán los equipos, herramientas o materiales de tal forma que no crean un entorno

de trabajo peligroso.

Señalización de seguridad

36



Chuquisaca


PAGINA : 20/21

FECHA : 01/03/2016

El contratista debe proveer señalización de seguridad adecuada: letreros, señales de advertencia,

señalización de límite de velocidad de 10Km/h, cintas, vallas, etc.; para todos los trabajos a realizar.

Procedimiento de emergencia

El contratista deberá presentar por escrito un plan de emergencia y además deberá asegurarse que todos los supervisores incluyendo subcontratistas estén plenamente informados y entiendan los procedimientos de emergencia a seguir en caso de presentar una eventualidad. Se les comunicarán los números telefónicos de los servicios de emergencia del aeropuerto.

Política de NO FUMAR.

Está prohibido fumar o portar cualquier tipo de artefacto que pueda generar chispas.



Requerimientos de Medio Ambiente

El contratista deberá prever el cumplimiento de las siguientes medidas de mitigación para controlar los efectos negativos al medio ambiente que cause el trabajo a realizar y deberá demostrar su cumplimiento por medio de un informe con la evidencia correspondiente.

Riesgos Medida de Mitigación Periodicidad Responsable Evidencia

Partículas suspendidas

Utilizar agua de riego para evitar levantar polvo en grandes cantidades, si el encargado de Higiene Seguridad y Medio ambiente lo considere necesario los operarios utilizará barbijos que retengan el polvo. Además de la señalización de límite de velocidad (10 Km/H) para reducir el movimiento de vehículos.

Durante la movilización de

terrenos, en replanteo y obras

civiles

Empresas contratistas encargadas de la construcción de la

planta

Fotografía del momento de riego del terreno.

Poner letreros que indiquen límite de velocidad máx 10 Km/h.

Dar barbijos al personal que trabajo en estas etapas de la obra.

Efectos Fisiológicos

Se realizará la dotación de Equipos de Protección Personal (EPP) –protectores

auditivos- a todo el personal se encuentre en el área del proyecto.

Durante toda la ejecución de obras, civiles, mecánicas, eléctricas

Empresas contratistas encargadas de la construcción de la

planta

Fotografías del personal haciendo uso de casco, guantes, lentes, botas, arnés

(cuando corresponda).

Monóxido de Carbono

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los motores de vehículos,

equipos y maquinaria que se usen para el proyecto, sólo si fuese necesario utilizar

filtros en los motores. Se exigirá el registro de mantenimiento de los

vehículos antes de ingresar a realizar los trabajos.

Un sola vez antes de iniciar

las obras

Empresas contratistas que tengan que

ingresar vehículos (Camiones,

retroexcavadoras, camionetas, bombas a diésel o gasolina) a la

obra

Deben presentar Certificado vigente de emisión de gases de los vehículos o equipos que ingresen a la obra, este certificado lo debe emitir un tercero (laboratorio o empresa autorizada)

Generación de Aguas residuales

La empresa contratista a cargo realizará la instalación correspondiente de baños químicos portátiles, durante la etapa de

construcción del proyecto.

Durante todo el tiempo que duren

las obras

Empresas contratistas que tengan personal

trabajando de manera permanente en la obra durante la construcción

Fotografías de los baños químicos instalados en el lugar de la obra. Informe de empresas contratistas donde indiquen la disposición que le estarían dando a las aguas negras de estos baños químicos.

37



Chuquisaca


PAGINA : 21/21

FECHA : 01/03/2016

Uso de Suelo

Se colocarán contenedores diferenciados en distintos puntos del área

donde se efectúa la construcción de la obra, para la disposición de residuos sólidos generados por el personal.

Durante todo el tiempo que duren

las obras

Todas las empresas contratistas qiue

realicen trabajos en la obra durante todo el tiempo que duren los

trabajos

Deben poner basureros diferenciados por tipo de residuos en el lugar de la obra

(plásticos, papel, orgánicos, especiales (escombros, y encargarse posteriormente

de su disposición final adecuada y responsable, para ello deberán presentar un informe al finalizar los trabajos, este

informe debe tener fotografías que evidencien la colocación de los basureros y documentos que respalden donde han sido

dispuestos los residuos.

6. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

La entrega del tanque deberá realizarse en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, computables a partir de la fecha de notificación con la Nota de Adjudicación y/u Orden de Compra o ambas.



7. GARANTÍA

El tanque y todos sus componentes deberán tener una garantía de funcionamiento de por lo menos 5 años.



38

PROYECTOCONSTRUCCIÓN DETANQUE VERTICAL

DE 150 M3

AEROPUERTO ALCANTARI

39

IngresoIngreso

40



ANEXO 3-C.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

(Fecha)________________________

Señores

Air BP Bolivia S.A. Nacionalizada por D.S. 0111/2009

Presente.-

Ref.: Licitación Pública N° AVSA 004/2016 (3ra. Convocatoria)

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN (1) TANQUE

VERTICAL SEGUN NORMA API 650, EN EL

AEROPUERTO DE ALCANTARI DEL DEPARTAMENTO

DE CHUQUISACA

Estimados señores:

Declaro y garantizo haber examinado cuidadosamente el Pliego de Condiciones, así como los

anexos formularios para la presentación de la oferta y que en virtud de ello, acepto sin reservas

todas las estipulaciones de dichos documentos.

________________ (Indicar el nombre de la empresa) ofrece realizar la Construcción y montaje

de un tanque de 150 m3 Según norma API 650 en el Aeropuerto de Alcantari del Departamento de

Chuquisaca, por la suma de ________________ (Indicar el monto total de la oferta en forma

literal y numeral) en un plazo de máximo de ________ (Indicar el plazo que no puede ser

mayor al determinado por AVSA) los precios son facturados.

Esta propuesta tiene un periodo de validez de _______________ (Indicar el número de días que

no deberá ser menor a treinta (30) días calendario) días calendario a partir de la fecha fijada

para la apertura de ofertas.

Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para

que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica suministre a los

representantes autorizados de AVSA toda la información que consideren necesaria para verificar

la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por

notificado que AVSA tiene el derecho para descalificar mi oferta.

Si esta oferta es aceptada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de

Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas con los formalismos requeridos

de todos y cada uno de los documentos señalados en el Pliego de Condiciones y la Garantía de

cumplimiento de contrato irrevocable, renovable y ejecutable a primer requerimiento equivalente

al diez por ciento (10%) respecto al monto total del contrato, para asegurar el debido

cumplimiento del mismo, dentro del plazo previsto en el Pliego de Condiciones.

En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se

prepare y firme el contrato.

______________________ (Firma del Representante Legal)

__________________________


__________________________


49



ANEXO 3-C.2 FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

LISTA DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN (1) TANQUE VERTICAL DE 150 M3 SEGÚN API 650 EN EL AEROPUETO DE ALCANTARI, DEL

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA (TERCERA CONVOCATORIA).

Luego de haber examinado el Pliego de Condiciones y los requerimientos técnicos solicitados, el suscrito ofrece realizar la Construcción y montaje de un (1) tanque vertical de 150 m3 de conformidad con dichos documentos, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO TOTAL

1 1

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN (1)TANQUE VERTICAL DE 150 M3 SEGUN NORMA API 650, EN EL AEROPUERTO DE ALCANTARI, DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Literal:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Puede adicionarse columnas variación de precios de acuerdo a descuentos, servicios y ventajas adicionales que se oferten, etc.)

______________________


__________________________


__________________________


50



ANEXO 4

MODELO DE CONTRATO

51



CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TANQUE VERTICAL

Conste por el presente contrato de Construcción y Montaje de Tanque Vertical

según norma API 650 en el Aeropuerto Alcántari de Chuquisaca que a solo

reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá todos los efectos legales, suscrito entre

partes al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: (PARTES CONTRATANTES).- Son partes del presente contrato las

siguientes:

1.1. AIR BP BOLIVIA S.A. nacionalizada mediante Decreto Supremo N° 0111

de 1 de mayo de 2009, sociedad legalmente establecida en el Estado

Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio concesionada a

FUNDEMPRESA con Matrícula Nº 00013786, con Número de Identificación

Tributaria Nº 1015497027, domiciliada en la Av. Leigue Castedo No. 1700, Edificio

Centro Empresarial Equipetrol, Piso 8, Barrio Equipetrol de la ciudad de Santa

Cruz, representada en este acto por el Ing. Pablo Paúl Zubieta Arce, con Cédula

de Identidad N° 671418 expedido en la ciudad de Oruro, apoderado en virtud

al Testimonio de Poder Especial Amplio y Suficiente Nº 090/2015, de fecha 02 de

marzo de 2015, otorgado por ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº

057 a cargo de la Dra. Cinthya Martínez Riveros del Tribunal Departamental de

Judicial de La Paz, para efectos del presente contrato se denominara

“SOCIEDAD”

1.2. XXXXXXXXXXXX, empresa legalmente establecida en el Estado

Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio concesionada a

FUNDEMPRESA con Matrícula Nº XXXXXX con Número de Identificación Tributaria

Nº XXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXX, representada legalmente por

XXXXXXXXXXXX, con Cédula de Identidad N° XXXXXXXXX,, que para efectos del

presente contrato se denominara como “ADJUDICATARIO.”

Las Partes podrán denominarse individual e indistintamente “Parte” o

conjuntamente “Partes”.

SEGUNDA: (ANTECEDENTES).-

52



2.1. La SOCIEDAD, en fecha 13 de Marzo de 2016, mediante publicación

realizada por en un diario de circulación nacional convocó a empresas

nacionales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia

para que participen y presenten sus propuestas técnicas y económicas

establecidas en el Pliego de Condiciones establecidas en la Licitación

Pública N° AVSA 004/2016 para realizar la “Construcción y Montaje de

Tanque Vertical según norma API 650 en el Aeropuerto Alcántari deL

Departamento de Chuquisaca”.

2.2. Efectuada la apertura de las propuestas presentadas el área

solicitante procedió a realizar la revisión y análisis de las propuestas

habilitadas; mediante Informe N°YPFBA-GOPE-XXXXXXX concluye y

recomienda a Gerencia General la contratación del ADJUDICATARIO.

En consideración de la recomendación realizada por el área solicitante

la SOCIEDAD emite el instructivo de Adjudicación disponiendo la

contratación del ADJUDICATARIO, emitiéndose la Orden de Compra N°

ACOT XXXXXXX.

TERCERA: (OBJETO Y CAUSA).- El ADJUDICATARIO realizará la

“CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TANQUE VERTICAL SEGÚN NORMA API

650 EN EL AEROPUERTO ALCÁNTARI DE CHUQUISACA”, que para efectos

del presente contrato se denominara como “Construcción y Montaje de

Tanque”, que deberá contener la capacidad de almacenamiento,

medidas, material, tamaño, indicados y demás especificaciones

establecidas en la Propuesta Técnica – Especificaciones del Pliego de

Condiciones Nº AVSA 004/2016.

Las Partes darán cumplimiento estricto y absoluta sujeción a este

Contrato, a los documentos y anexos que forman parte, acatando todas

las normas, plazos, condiciones, precios, dimensiones, regulaciones,

obligaciones, especificaciones, garantías, tiempo de entrega y

53



características técnicas establecidas en los documentos del Contrato y a

las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal.

CUARTA: (PLAZO DE ENTREGA).- El ADJUDICATARIO en apego a la

propuesta técnica y especificaciones realizará a la SOCIEDAD la entrega

de la Construcción y Montaje de Tanque, dentro el plazo máximo de

ciento veinte (120) días calendarios computables a partir de la emisión

de la Orden de Proceder.

El ADJUDICATARIO, realizara la entrega de la Construcción y Montaje de

Tanque en la Aeroplanta ubicada en el aeropuerto Alcántari de

Chuquisaca.

QUINTA: (PRECIO DEL CONTRATO, MONEDA Y FORMA DE PAGO).- El monto

total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto

del presente Contrato es de XXXXXXXXXXX, conforme al requerimiento

realizado por la SOCIEDAD y la propuesta realizada por el Adjudicatario.

El pago se hará efectivo a una Cuenta Bancaria señalada por el

Adjudicatario a los 30 días de emitida la factura. Los pagos serán

realizados en dólares americanos, o con autorización del Adjudicatario

en moneda nacional al tipo de cambio oficial a la fecha del pago

establecido por el Banco Central de Bolivia, previa emisión de la factura.

5.1. FORMA DE PAGO.- La Sociedad cancelará a favor del

ADJUDICATARIO a entrega de la Construcción y Montaje de

Tanque, a la suscripción del acta de entrega definitiva o acta de

conformidad realizada por la Sociedad. (la forma de pago será

definida de conformidad a lo acordado por las partes)

SEXTA: (DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN).- El precio establecido en la

Cláusula precedente incluye la entrega de las garantías y certificaciones

de todos los trabajos realizados.

Es de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, efectuar la

Construcción y Montaje de Tanque por el monto establecido.

54



La SOCIEDAD no realizará pagos extraordinarios sin autorización expresa.

SEPTIMA: (FACTURACIÓN).- El ADJUDICATARIO emitirá la correspondiente

factura comercial y toda documentación legal relacionada con el

Servicio a nombre de AIR BP Bolivia S.A. con NIT 1015497027.

OCTAVA: (GARANTIAS).-

8.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).- El Adjudicatario

presentará dentro de los quince (15) días calendario posteriores a

la suscripción del presente contrato la garantía de cumplimiento

de contrato por un importe equivalente al diez por ciento (10%) de

la adjudicación, emitida y confirmada por una entidad financiera

en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo regulación de la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)

con las características de renovable, irrevocable y de ejecución

inmediata, emitida a la orden de “Air BP Bolivia S.A.” con validez

de(a designar por la sociedad) días calendario adicionales

computables a partir de la finalización del contrato.

La no presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

en el plazo indicado, dará curso a la resolución del contrato y

posibilita la adjudicación a la siguiente propuesta mejor evaluada y

así sucesivamente.

8.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO.- El

ADJUDICATARIO presentará dentro de los quince (15)) días

calendario posteriores a la suscripción del presente contrato la

boleta de garantía bancaria por ( monto otorgado por la

Sociedad) para la correcta inversión de anticipo, que debe contar

con las características de renovable, irrevocable y de ejecución

inmediata, emitida a la orden de “Air BP Bolivia S.A.” documento

emitido por una Entidad financiera del Estado Plurinacional de

55



Bolivia, bajo regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero de Bolivia (ASFI).

8.3.- PÓLIZAS.- El Adjudicatario deberá presentar toda la

documentación necesaria para el transporte, importación y

nacionalización de los BIENES.

8.4. GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS.- El

ADJUDICATARIO deberá entregar a la SOCIEDAD al momento de la

entrega definitiva del Servicio de Adecuación, los Certificados de

las garantías de buen funcionamiento por el lapso no menor de

cinco (5) años computables a partir de la entrega definitiva.

NOVENA: (NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS DE LAS PARTES).- Cualquier

aviso o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato

será enviada a:

ADJUDICATARIO: XXXXXXXXXXXXX

SOCIEDAD: Av. Leigue Castedo No. 1700, Edificio Centro Empresarial

Equipetrol, Piso No. 8 de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, Teléfono Nº

(591) 3 3437100, Fax Nº (591) 3 3437200, cuenta de correo electrónico:

[email protected] con copia a

[email protected].

Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre

que: 1) se remitan a los domicilios que se indican precedentemente, 2) se

entreguen a los representantes de las Partes en forma directa y personal

en otro lugar con acuse de recibido, y 3) se trasmitan por vía fax o correo

electrónico a los números y direcciones de correo electrónico, con acuse

de recibido.

En caso que alguna de las Partes cambiare su domicilio, teléfonos, fax o

cuenta de correo electrónico consignados en el contrato, tal

modificación deberá ser puesta en conocimiento de la otra parte, por

56

mailto:@ypfbaviacion.com.bo

mailto:@ypfbaviacion.com.bo



escrito por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

efectiva del cambio.

DÉCIMA: (VIGENCIA).- La vigencia del presente contrato, se extenderá

desde el día siguiente de su suscripción hasta que ambas partes hayan

dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas

en el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA: (IDIOMA).- El presente Contrato, así como toda

documentación aplicable al mismo y la que emerja de la prestación del

Servicio, debe ser elaborada en idioma castellano.

Los documentos establecidos en la Cláusula Sexta, deberán estar

elaborados en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA: (OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO).- El

ADJUDICATARIO efectuará la Construcción y Montaje de Tanque, objeto

del presente contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas,

características, cantidades, plazo de entrega y lugar señalado en el

Pliego de Condiciones AVSA 004/2016, condiciones generales de su

propuesta que forma parte del presente documento, así como a los

términos y condiciones de este contrato entre otros, los siguientes:

a) Realizar la Construcción y Montaje de Tanque, objeto del presente

CONTRATO, cumpliendo con el plazo establecido en la cláusula

cuarta, desempeñando sus actividades en forma eficiente,

oportuna y en el lugar de destino convenido conteniendo todas las

características técnicas ofertadas y aceptadas.

b) Presentar dentro del plazo de cinco (5) días calendario,

computables a partir de la suscripción del presente Contrato, la

siguiente documentación:

Copia legalizada u original del Documento de Constitución,

así como todas las escrituras modificatorias al mismo.

57



Copia legalizada u original del Testimonio del Poder

otorgado a favor del o los representantes legales. El Poder o

documento otorgado deberá especificar

indispensablemente la capacidad del o los representantes

legales para presentar propuestas, capacidad de realizar

negociación de condiciones de la propuesta, negociación

de precios, ampliar o reducir el alcance de la propuesta y

suscribir contratos con el objetivo de alcanzar un acuerdo

entre partes. No se requerirá Poder de Representación en el

caso de empresas que cuenten con un solo propietario y la

propuesta sea firmada por el mismo.

Certificado de inscripción al Servicio de Impuestos

Nacionales, Número de Identificación Tributaria (NIT).

Certificado actualizado de la Matrícula de Comercio

vigente, otorgado por FUNDEMPRESA.

Copia simple de la Cédula de Identidad del o los

representantes legales o Titular del NIT (unipersonales

bolivianas).

c) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños

y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo, durante la

ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de

accidentes, atentados, etc.

d) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños

y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo, durante la

ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de

accidentes, atentados, etc.

DÉCIMA TERCERA: (CONDICIONES PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS

TANQUES).-

58



13.1. DOCUMENTACION.- El ADJUDICATARIO deberá entregar el informe

final de obra o Databook y el certificado de garantía.(documentos e

informes solicitados por la Sociedad)

13.2. LUGAR DE ENTREGA.- El Adjudicatario, realizara la entrega de

acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: (CESIÓN DEL CONTRATO).- El ADJUDICATARIO bajo

ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este

Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso

fortuito, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o

parcialmente, previa aprobación de la SOCIEDAD, bajo los mismos

términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA: (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).- Con

el fin de exceptuar al ADJUDICATARIOde determinadas responsabilidades

por mora durante la vigencia del presente contrato, la SOCIEDAD tendrá

la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que

pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del

Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o

inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el

cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones, lluvias

si aplica (para la actividad de arenado y pintado) y otros desastres

naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre,

imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la

obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas,

bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de

impedimento en el proceso de adquisición o de demora en el

59



cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma

de entregas, dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable

e imprescindible en cada caso, el ADJUDICATARIO deberá comunicar

donde se suscitó el hecho que acredite la existencia del impedimento,

dentro de los dos (2) días de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna

manera y por ningún motivo podrá solicitar posteriormente la ampliación

para la entrega a la SOCIEDAD y por escrito en el plazo de (3) días,

donde constará la explicación y el motivo de la solicitud de ampliación y

la cantidad de días requeridos para cumplir con la entrega de los BIENES;

para aplicar la exención del pago de penalidades.

La ampliación que sea procedente, será de forma escrita mediante un

Contrato Modificatorio o Adenda.

DECIMA SEXTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)- Se dará por terminado

el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

16.1 Por Cumplimiento de Contrato:

Tanto la SOCIEDAD como el ADJUDICATARIO darán por terminado el

presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento

a todas y cada una de las clausulas contenidas en el mismo, lo cual se

hará constar por escrito.

16.2 Por Resolución del contrato:

16.2.1 A requerimiento de la SOCIEDAD, por causales atribuibles al

Adjudicatario:

a) Por incumplimiento en la entrega de los SERVICIO en el plazo

establecido.

b) Por disolución del Adjudicatario.

c) Por quiebra declarada del Adjudicatario.

d) Por suspensión de la entrega sin justificación.

60



e) Cuando el ADJUDICATARIO incumpla con el plazo de entrega y esta

demora alcance el diez por ciento (10%) del valor del monto total del

contrato.

16.2.2 Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la

SOCIEDAD o al Adjudicatario:

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que

imposibiliten la entrega del Construcción y Montaje de Tanque o vayan

contra los intereses de la SOCIEDAD, se resolverá el Contrato total o

parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una

liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes,

efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del

grado de cumplimiento en la provisión del Construcción y Montaje de

Tanque.

DÉCIMA SÉPTIMA: (MULTAS Y PENALIDADES).- Queda convenido entre las

PARTES la multa del 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día

calendario de retraso en el plazo de entrega del Construcción y Montaje

de Tanque.

En todos los casos deberá considerarse lo establecido en la Cláusula

Décima Sexta, numeral 16.2.1. en los literales aplicables a cada caso.

DÉCIMA OCTAVA: (INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN

APLICABLE).- En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de

las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán

a los términos y condiciones del contrato, el Pliego de Condiciones N°

AVSA 004/2016 Construcción y Montaje de Tanque Vertical según norma

API 650 en el Aeropuerto Alcantari de Chuquisaca y la propuesta

adjudicada se aplicarán las normas jurídicas bolivianas.

DÉCIMA NOVENA: (CLÁUSULA ARBITRAL).- Toda controversia, conflicto,

diferencia, litigio o reclamación que surja de o esté relacionada con el

61



presente Contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente

Contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad,

interpretación, ejecución, no ejecución, interrupción, incumplimiento,

nulidad, rescisión o resolución, así como las reclamaciones

extracontractuales, serán sometidas a conciliación de conformidad con

la Ley de Arbitraje y Conciliación vigente a la fecha de la controversia o

conflicto.

La conciliación tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-

Bolivia. El idioma que se utilizará en la conciliación será el castellano.

Las órdenes de servicios, trabajo, entrega y/o cualquier otro documento

en general remitido y/o entregado por cualquier vía, ya sea correo

electrónico, fax, fotocopia, medio magnético o cualquier otro tipo de

soporte, tendrán plena validez legal dentro del proceso arbitral, por lo

tanto serán consideradas como prueba documental.

Si la controversia, conflicto, diferencia, litigio o reclamación no ha sido

solucionada en la conciliación, o en la medida en que no haya sido

solucionada en el plazo de noventa (90) días calendario contados desde

el comienzo de la conciliación, ésta será sometida a arbitraje, mediante

la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para

su solución definitiva de conformidad con ley de Arbitraje y Conciliación

vigente a la fecha del litigio y de acuerdo a los reglamentos del Centro

de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No

obstante, si antes de la expiración de ese plazo de noventa (90) días, una

de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la

conciliación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación

a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la

otra parte para su solución definitiva de conformidad con ley de Arbitraje

y Conciliación vigente a la fecha del litigio. El tribunal arbitral estará

compuesto por tres árbitros, uno elegido por cada parte y el tercero

62



elegido por los dos árbitros elegidos previamente. En caso de

desacuerdo entre los árbitros elegidos por las partes, el tercer árbitro será

elegido por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Santa

Cruz de la Sierra- Bolivia.

Igualmente, las partes hacen constar expresamente su compromiso de

cumplir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente y

desistiendo anticipadamente al Recurso de Anulación del Laudo Arbitral.

VIGÉSIMA: (SUPERVISIÓN).- Se designa como supervisor del cumplimiento

del presente Contrato a la Gerencia de Operaciones de la SOCIEDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA: (EXONERACIÓN A LA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS).- El ADJUDICATARIO se

obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a

terceros en la ejecución del Servicio y se exonera de estas obligaciones

a la SOCIEDAD.

VIGÉSIMA SEGUNDA: (ANEXOS).- Forman parte indivisible del presente

contrato la siguiente documentación:

Anexo I.- Pliego de Condiciones AVSA 004/2016.

Anexo II.- Nota de Adjudicación.

Anexo III.- Orden de Compra A N°XXXXXX (a designar).

Anexo IV.- Propuesta técnica – económica adjudicada.

Anexo V.- Orden de Proceder

En caso de que exista contradicción entre lo señalado en los Anexos y el

Contrato, tendrá primacía lo estipulado en el Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA: (ANTICORRUPCIÓN).- Cada una de las Partes

acuerda y declara que ni sus representantes o afiliados, en relación con

este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, ha

efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha

autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o

transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o

63



indirectamente con algún trabajador de la SOCIEDAD; la realización de

dicho pago regalo o dádiva realizado u otorgado por cualquier persona

relacionada en el presente proceso de contratación constituirá una

infracción a la Ley N° 004 de fecha 31 de marzo de 2012 (Ley de Lucha

Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas

Marcelo Quiroga Santa Cruz) o la “Convención de Lucha Contra la

Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana

contra la Corrupción, pudiendo la SOCIEDAD resolver el presente

Contrato, sin perjuicio de realizar las acciones legales contra las personas

involucradas en tales actos de corrupción.

VIGÉSIMA CUARTA: (OBLIGACIONES SOCIOLABORALES).- El presente es un

contrato de naturaleza civil suscrito dentro de las permisiones contenidas

en la autonomía de la voluntad establecida en el artículo 454 del Código

Civil boliviano. El personal contratado por el ADJUDICATARIOpara el

cumplimiento del presente contrato de prestación de servicios no tiene

ninguna relación de dependencia laboral con la SOCIEDAD, por lo que

no tiene obligaciones patronales, laborales ni sociales con el

ADJUDICATARIO ni con su personal. En cumplimiento del artículo 4 del

Decreto Supremo N° 0107 y artículo 3 del Decreto Supremo N° 0521, se

deja expresa constancia que el ADJUDICATARIOdará cumplimiento a las

obligaciones sociolaborales, respecto de sus dependientes.

VIGÉSIMA QUINTA: (DEL CARÁCTER DE INSTRUMENTO PRIVADO).- El

presente contrato tiene carácter de documento privado entre las partes

a simple reconocimiento de firmas surtirá los efectos de documento

público, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1297 del Código Civil

boliviano.

VIGÉSIMA SEXTA: (MODIFICACIONES AL CONTRATO).- Los términos y

condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificadas

unilateralmente, por lo cual, cualquier variación, modificación o cambio

64



del mismo para tener efecto legal, deberá constar en documento escrito

y estar debidamente suscrito por las PARTES.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: (CONFIDENCIALIDAD).- Para proteger los derechos de

las Partes, sobre la información de ellas o sus afiliadas, se acuerda: Sin el

previo consentimiento por escrito de la parte que revela la información,

la otra no divulgará, proveerá o suministrará ninguna información

propiedad de la relevante o de sus empresas afiliadas, en ninguna forma,

ni a ninguna persona, excepto a sus empleados, funcionarios o

directores, cuyo acceso a la información propiedad de la Parte

reveladora o de alguna de sus afiliadas, sea necesaria para permitir la

ejecución del Proyecto.

Las Partes se comprometen a tomar todas las medidas razonables y las

mismas precauciones protectoras que usan para proteger su propia

información, de cualquier divulgación a terceros.

En caso que la Parte receptora de la información revele la misma, será

responsable de este hecho, debiendo resarcir los daños y perjuicios

ocasionados por la revelación del a información.

VIGESIMA OCTAVA: (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES).- Las partes

manifiestan su entera conformidad y consentimiento con todas y cada

una de las cláusulas del presente documento, en cuya señal suscriben el

mismo en triple ejemplar de igual valor legal, en la ciudad de Santa Cruz-

Bolivia, a los XXXXXXXXX

65

licitaciÓn pÚblica n° avsa 004/2016 (tercera convocatoria)

Documents