kevin 15 de julio
DESCRIPTION
15 de julioTRANSCRIPT
CUADRO DE CANTIDADES
ACT. ACTIVIDADES MATERIALESMADERA
CLAVOS
CEMENT0
ARENA
PIEDRA
PIEDRA BOLA
PIEDRA SOLDADURA
LÁM. ACERO
PERNOS
ACERO
ALAMBRE
PINTURA
PASADOR
GRAPA
PINES
1" DIÁMET.
3/8" 1/2" 1" X 16"
1" 1 1/2"
PIE-TABLAR
LBS SACOS M3 M3 M3 M3 LBS PIES2 CANT.
LBS LBS GAL. CANT. CANT.
ZARZO SOBRE RÍO PEJE BOBO GENERALES011306
LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL - - - - - - - - - - - - - - - -
010148
LIMPIEZA GENERAL - - - - - - - - - - - - - - - -
010901
REPLANTEO Y DEMARCACIÓN 50.67 1.20 - - - - - - - - - - - - - -
180102
SONDEO MECÁNICO PARA ESTRIBOS - - - - - - - - - - - - - - - -
ÁREA DE MUERTOS010607
EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) - - - - - - - - - - - - - - - -
020150
HORMIGÓN CICLOPEO - - 336 22.51
22.51
22.40 - - - - - - - - - -
070307
CHANNEL 8" C X 11.5 - - - - - - - 5 - - 1357.92
- - - - -
172508
PASADOR DE 1" X 16" - - - - - - - - - - - - - 4 - -
172509
TEMPLADOR PARA CABLES DE 1" - - - - - - - - - - - - - - - -
172510
GRAPA PARA CABLE DE 1" - ZARZOS - - - - - - - - - - - - - - 112 -
ÁREA DE RAMPA010607
EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) - - - - - - - - - - - - - - - -
020156
HORMIGON DE 5000 PSI - - 27 2 2 - - - - - - - - - - -
062803
FORMALETA DE VIGAS, MURO, COLUMNAS 291.97 5 - - - - - - - - - - - - - -
070238
WF 10 X 26 - - - - - - - 0.6 - - 2080 - 3 - - -
071428
PLATOS DE 3/8" ESP. - - - - - - - - 6 24 - - - - - -
010518
RELLENO CON MATERIAL SELECTO C/EQUIPO - - - - - - 4 - - - - - - - - -
070747
ACERO ESTRUCTURAL A-36 - - - - - - - - - - 1402.3
20 - - - -
071525
BARANDA DE TUBOS DE 2" ACERO GALV. C/PLATINAS
- - - - - - - 20 - - 1384.19
- - - - -
070775
PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. - - - - - - - 4 - - 1470 - - - - -
040133
PISO DE HORMIGON, 2500 PSI - - 66 5 5 - - - - - - - - - - -
070322
CHANNEL 4" C X 5.4 - - - - - - - 1 - - 425.19
- - - - -
ÁREA DE TORRE010607
EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE)
- - - - - - - - - - - - - - - -
062803
FORMALETA DE VIGAS, MURO, COLUMNAS
153.72 9.27 - - - - - - - - - - - - - -
020156
HORMIGON DE 5000 PSI - - 101 7.56 12.6 - - - - - - - - - - -
070747
ACERO ESTRUCTURAL A-36 - - - - - - - 64.42 - - 5856.5 - 7.18 - - -
010518
RELLENO CON MATERIAL SELECTO C/EQUIPO
- - - - - - - - - - - - - - - -
172702
GAVIONES CAJA 2 X 1 X 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
172704
GAVIONES TIPO COLCHON RENO DE 4 X 2 X 0.23 M ESP.
- - - - - - - - - - - - - - - -
CONTRAVIENTO
172504
CABLE DE ACERO 5/8" - - - - - - - - - - - - - - - -
172511
PERNO TIPO ANCLAJE CON TUERCA
- - - - - - - - - - - - - - - -
020156
HORMIGÓN DE 5000 PSI - - 9 0.8 0.8 - - - - - - - - - - -
070747
ACERO ESTRUCTURAL A-36 - - - - - - - - - - 441 - - - - -
AREA DE PISO DE ZARZO172507
MALLA DE CICLON DE 4´ DE ALTO, CAL 11
- - - - - - - - - - - - - - - -
070775
PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. - - - - - - - - - - 7595 - - - - -
070715
BARRA DE ACERO DE 3/4" X 30´ - - - - - - - - - - - - - - - -
070705
BARRA CUADRADA DE 1" - - - - - - - - - - 1245.28 - - - - -
070723
BARRAS DE 3/8" X 30' - - - - - - - - - - 856.88 - - - - -
071424
PLATOS DE 1/2" ESP. - - - - - - - - - - 2613.33 - - - - -
ÁREA DE TORRE010607
EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE)
- - - - - - - - - - - - - - - -
062803
FORMALETA DE VIGAS, MURO, COLUMNAS
153.72 9.27 - - - - - - - - - - - - - -
020156
HORMIGON DE 5000 PSI - - 101 7.56 12.6 - - - - - - - - - - -
FIJACION DE CABLE EN TORRE172503
CABLE DE ACERO 1" - - - - - - - - - - 2187 - - - - -
071432
PLATOS DE 7/16" ESP. - - - - - - - - - - - - - - - -
172505
PENDOLAS DE 1/2" - - - - - - - - - - 622.44 - - - - -
172512
SUJETADOR O GRAPA DE 3/8" C/2 TUERCAS
- - - - - - - - - - - - - - 40 8
071428
PLATOS DE 3/8" ESP. - - - - - - - - - - - - - - - -
172513
PIEZA PARA FIJACION DE CABLE DE 1" EN TORRE
- - - - - - - - - - - - - - - -
071401
PLATOS DE 1" ESP. - - - - - - - - - - - - - - - -
071603
PERNO DE 1" X 18" - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALES 650.08 24.74 640 45.43 55.51 22.4 4 95.02 6 24 29537.03
20 10.18 4 152 8
CUADRO DE COSTOS DE CANTIDADES
ACT. ACTIVIDADES MATERIALESMADERA
CLAVOS
CEMENT0
ARENA
PIEDRA
PIEDRA BOLA
PIEDRA SOLDADURA
LÁM. ACERO
PERNOS
ACERO ALAMBRE
PINTURA
PASADOR
GRAPA
PINES
1" DIÁMET.
3/8" 1/2" 1" X 16"
1" 1 1/2"
B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/. B/.ZARZO SOBRE RÍO PEJE BOBO GENERALES
011306
LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL - - - - - - - - - - - - - - - -
010148
LIMPIEZA GENERAL - - - - - - - - - - - - - - - -
010901
REPLANTEO Y DEMARCACIÓN 38.00 1.08 - - - - - - - - - - - - - -
180102
SONDEO MECÁNICO PARA ESTRIBOS - - - - - - - - - - - - - - - -
ÁREA DE MUERTOS010607
EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) - - - - - - - - - - - - - - - -
020150
HORMIGÓN CICLOPEO - - 3111.36
337.65
405.18
448.00 - - - - - - - - - -
070307
CHANNEL 8" C X 11.5 - - - - - - - 7.50 - - 506.50 - - - - -
172508
PASADOR DE 1" X 16" - - - - - - - - - - - - - - - -
172509
TEMPLADOR PARA CABLES DE 1" - - - - - - - - - - - - - - - -
172510
GRAPA PARA CABLE DE 1" - ZARZOS - - - - - - - - - - - - - - - -
ÁREA DE RAMPA010607
EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) - - - - - - - - - - - - - - - -
020156
HORMIGON DE 5000 PSI - - 265.95 28.00
39.00
- - - - - - - - - - -
062803
FORMALETA DE VIGAS, MURO, COLUMNAS 364.96
5.50 - - - - - - - - - - - - - -
070238
WF 10 X 26 - - - - - - - 1.75 - - 775.84 - 120.00
- - -
071428
PLATOS DE 3/8" ESP. - - - - - - - - - - - - - - - -
010518
RELLENO CON MATERIAL SELECTO C/EQUIPO - - - - - - 78.00 - - - - - - - - -
070747
ACERO ESTRUCTURAL A-36 - - - - - - - - - - 472.15 20.00 - - - -
071525
BARANDA DE TUBOS DE 2" ACERO GALV. C/PLATINAS
- - - - - - - 35.00 - - 566.43 - - - - -
070775
PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. - - - - - - - 7.00 - - 539.34 - - - - -
040133
PISO DE HORMIGON, 2500 PSI - - 650.10 70.00
97.50
- - - - - - - - - - -
070322
CHANNEL 4" C X 5.4 - - - - - - - 1.75 - - 195.40 - - - - -
ÁREA DE TORRE010607
EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) - - - - - - - - - - - - - - - -
062803
FORMALETA DE VIGAS, MURO, COLUMNAS 192.15
10.20
- - - - - - - - - - - - - -
020156
HORMIGON DE 5000 PSI - - 994.85 105.84
245.70
- - - - - - - - - - -
070747
ACERO ESTRUCTURAL A-36 - - - - - - - 112.74 - - 2184.47 - 320.00
- - -
010518
RELLENO CON MATERIAL SELECTO C/EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - -
172702
GAVIONES CAJA 2 X 1 X 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
172704
GAVIONES TIPO COLCHON RENO DE 4 X 2 X 0.23 M ESP.
- - - - - - - - - - - - - - - -
CONTRAVIENTO172504
CABLE DE ACERO 5/8" - - - - - - - - - - - - - - - -
172511
PERNO TIPO ANCLAJE CON TUERCA - - - - - - - - - - - - - - - -
020156
HORMIGÓN DE 5000 PSI - - 87.30 9.60 14.00
- - - - - - - - - - -
070747
ACERO ESTRUCTURAL A-36 - - - - - - - - - - 219.68 - - - - -
AREA DE PISO DE ZARZO172507
MALLA DE CICLON DE 4´ DE ALTO, CAL 11 - - - - - - - - - - 466.67 - - - - -
070775
PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. - - - - - - - - - - 325.50 - - - - -
070715
BARRA DE ACERO DE 3/4" X 30´ - - - - - - - - - - 274.36 - - - - -
070705
BARRA CUADRADA DE 1" - - - - - - - - - - 399.20 - - - - -
070723
BARRAS DE 3/8" X 30' - - - - - - - - - - 45.22 - - - - -
071424
PLATOS DE 1/2" ESP. - - - - - - - - - - 888.00 - - - - -
070322
CHANNEL 4" CX 5.4 - - - - - - - - - - 2690.00 - - - - -
070313
CHANNEL 4" C X 7.25 - - - - - - - - - - 1094.25 - - - - -
070181
TUBO GALVANIZADO DE 1" - - - - - - - - - - 205.00 - - - - -
FIJACION DE CABLE EN TORRE172503
CABLE DE ACERO 1" - - - - - - - - - - 2532.50 - - - - -
071432
PLATOS DE 7/16" ESP. - - - - - - - - - - 192.50 - - - - -
172505
PENDOLAS DE 1/2" - - - - - - - - - - 149.17 - - - - -
172512
SUJETADOR O GRAPA DE 3/8" C/2 TUERCAS - - - - - - - - - - - - - - 680.40
-
071428
PLATOS DE 3/8" ESP. - - - - - - - - - - 165.00 - - - - -
172513
PIEZA PARA FIJACION DE CABLE DE 1" EN TORRE
- - - - - - - - - - - - - - - -
071401
PLATOS DE 1" ESP. - - - - - - - - - - 550.00 - - - - -
071603
PERNO DE 1" X 18" - - - - - - - - - - 99.84 - - - - -
TOTALES 595.115
16.777
5109.56
551.09
801.38
448 78 165.735 0 0 15537.02866
20 440 0 680.40
0
CUADRO DE CANTIDADES DE HORAS HOMBRE
ACT. ACTIVIDAD AYUDANTES CALIFICADO CARPINTEROS SOLDADORES REFORZADOR PINTOR
OPERADOR DE CONCRETERA
OPERADOR DE COMPACT.
ZARZO SOBRE RÍO PEJE BOBO GENERALES 011306 LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL 010148 LIMPIEZA GENERAL 010901 REPLANTEO Y DEMARCACIÓN 180102 SONDEO MECÁNICO PARA ESTRIBOS ÁREA DE MUERTOS 010607 EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) 175 020150 HORMIGÓN CICLOPEO 280 112 56 070307 CHANNEL 8" C X 11.5 97 49 172508 PASADOR DE 1" X 16" 172509 TEMPLADOR PARA CABLES DE 1" 172510 GRAPA PARA CABLE DE 1" - ZARZOS ÁREA DE RAMPA 010607 EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) 102 020156 HORMIGON DE 5000 PSI 15 6 3 062803 FORMALETA DE VIGAS, MURO, COLUMNAS 16 16 070238 WF 10 X 26 185 74 37 071428 PLATOS DE 3/8" ESP. 1 1 010518 RELLENO CON MATERIAL SELECTO C/EQUIPO 10 10070747 ACERO ESTRUCTURAL A-36 16 16 071525 BAR DE TUBOS 2" ACERO GALV. C/PLATINAS 300 120
070775 PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. 150 60 040133 PISO DE HORMIGON, 2500 PSI 53 18 8 9 070322 CHANNEL 4" C X 5.4 45 18 ÁREA DE TORRE 010607 EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) 062803 FORMALETA DE VIGAS, MURO, COLUMNAS 020156 HORMIGON DE 5000 PSI 070747 ACERO ESTRUCTURAL A-36 010518 RELLENO CON MATERIAL SELECTO C/EQUIPO
172702 GAVIONES CAJA 2 X 1 X 1 172704 GAV COLCHON RENO 4 X 2 X 0.23 M ESP.
CONTRAVIENTO 172504 172511
CABLE DE ACERO 5/8" Y COLOCACION DE PERNO TIPO ANCLAJE CON TUERCA
48 24
020156 HORMIGÓN DE 5000 PSI 8 3 070747 ACERO ESTRUCTURAL A-36 16 8 AREA DE PISO DE ZARZO 172507 MALLA DE CICLON DE 4´ DE ALTO, CAL 11 96 48 070775 PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. 544 272 070715 BARRA DE ACERO DE 3/4" X 30´ 64 32 070705 BARRA CUADRADA DE 1" 96 48 070723 BARRAS DE 3/8" X 30' 32 16 071424 PLATOS DE 1/2" ESP. 192 96 070322 CHANNEL 4" CX 5.4 384 192 070313 CHANNEL 4" C X 7.25 160 80 070181 TUBO GALVANIZADO DE 1" 32 16 FIJACION DE CABLE EN TORRE 172503 CABLE DE ACERO 1", PERNOS DE 1" X 18",
GRAPAS 3/8" Y PIEZA PARA FIJACION DE CABLES48 24
071432 PLATOS DE 7/16" ESP. 44 11 172505 PENDOLAS DE 1/2" 3 3 071428 PLATOS DE 3/8" ESP. 32 8 071401 PLATOS DE 1" ESP. 96 24 TOTAL 3340 238 24 1125 16 37 68 10TOTAL DE HORAS HOMBRE 4858
CUADRO DE COSTOS DE HORAS HOMBRE
ACT. ACTIVIDAD AYUDANTES CALIFICADO CARPINTEROS SOLDADORES REFORZADOR PINTOR OPERADOR DE CONCRETERA
OPERADOR DE COMPACT.
ZARZO SOBRE RÍO PEJE BOBO GENERALES B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00011306 LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00010148 LIMPIEZA GENERAL B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00010901 REPLANTEO Y DEMARCACIÓN B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00180102 SONDEO MECÁNICO PARA ESTRIBOS B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 ÁREA DE MUERTOS B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00010607 EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) B/. 483.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00020150 HORMIGÓN CICLOPEO B/. 772.80 B/. 504.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 168.00 B/. 0.00070307 CHANNEL 8" C X 11.5 B/. 267.72 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 220.50 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172508 PASADOR DE 1" X 16" B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172509 TEMPLADOR PARA CABLES DE 1" B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172510 GRAPA PARA CABLE DE 1" - ZARZOS B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00ÁREA DE RAMPA B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00010607 EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) B/. 281.52 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00020156 HORMIGON DE 5000 PSI B/. 41.40 B/. 27.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 9.00 B/. 0.00062803 FORMALETA DE VIGAS, MURO,
COLUMNASB/. 44.16 B/. 0.00 B/. 72.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00
070238 WF 10 X 26 B/. 510.60 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 333.00 B/. 0.00 B/. 166.50 B/. 0.00 B/. 0.00071428 PLATOS DE 3/8" ESP. B/. 2.76 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 4.50 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00010518 RELLENO CON MAT SELECTO C/EQUIPO B/. 27.60 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 30.00070747 ACERO ESTRUCTURAL A-36 B/. 44.16 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 56.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00071525 BAR DE TUBOS DE 2" A GALV.
C/PLATINASB/. 828.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 540.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00
070775 PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. B/. 414.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 270.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00040133 PISO DE HORMIGON, 2500 PSI B/. 146.28 B/. 81.00 B/. 36.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 27.00 B/. 0.00070322 CHANNEL 4" C X 5.4 B/. 124.20 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 81.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00ÁREA DE TORRE B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00010607 EXCAVACIÓN (MATERIAL SUAVE) B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00062803 FORMALETA DE VIGAS, MURO,
COLUMNASB/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00
020156 HORMIGON DE 5000 PSI B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070747 ACERO ESTRUCTURAL A-36 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00
010518 RELLENO CON MAT SELECTO C/EQUIPO B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172702 GAVIONES CAJA 2 X 1 X 1 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172704 GAV TIPO COLCHON RENO DE 4 X 2 X
0.23B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00
CONTRAVIENTO B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172504 172511
CABLE DE ACERO 5/8" Y COLOCACION DE PERNO TIPO ANCLAJE CON TUERCA
B/. 132.48 B/. 108.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00
020156 HORMIGÓN DE 5000 PSI B/. 22.08 B/. 13.50 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070747 ACERO ESTRUCTURAL A-36 B/. 44.16 B/. 36.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00AREA DE PISO DE ZARZO B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172507 MALLA DE CICLON DE 4´ DE ALTO, CAL 11 B/. 264.96 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 216.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070775 PLANCHA ESTRIADA 3/16" ESP. B/. 1,501.44 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 1,224.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070715 BARRA DE ACERO DE 3/4" X 30´ B/. 176.64 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 144.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070705 BARRA CUADRADA DE 1" B/. 264.96 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 216.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070723 BARRAS DE 3/8" X 30' B/. 88.32 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 72.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00071424 PLATOS DE 1/2" ESP. B/. 529.92 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 432.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070322 CHANNEL 4" CX 5.4 B/. 1,059.84 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 864.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070313 CHANNEL 4" C X 7.25 B/. 441.60 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 360.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00070181 TUBO GALVANIZADO DE 1" B/. 88.32 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 72.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00FIJACION DE CABLE EN TORRE B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172503 CABLE DE ACERO 1", PERNOS DE 1" X
18", GRAPAS 3/8" Y PIEZA PARA FIJACION DE CABLES
B/. 132.48 B/. 108.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00
071432 PLATOS DE 7/16" ESP. B/. 121.44 B/. 49.50 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00172505 PENDOLAS DE 1/2" B/. 8.28 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 13.50 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00071428 PLATOS DE 3/8" ESP. B/. 88.32 B/. 36.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00071401 PLATOS DE 1" ESP. B/. 264.96 B/. 108.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00TOTAL B/. 9,218.40 B/. 1,071.00 B/. 108.00 B/. 5,062.50 B/. 56.00 B/. 166.50 B/. 204.00 B/. 30.00PRESTACIONES B/. 4,187.00 B/. 486.45 B/. 49.05 B/. 2,299.39 B/. 25.44 B/. 75.62 B/. 92.66 B/. 13.63MANO DE OBRA B/. 7,229.23
Costos Directos Costos IndirectosDescripcion Unid Cantidad P. Unit.
TotalCosto Mat.
Costo M.O Prestaciones
Herramientas
Total 1 Imprevistos Administr.
Utilidad
Total2 Costo Total
GENERALES letrero tipo I (1.20 x 2.40) metal CU 1.00 350.00 350.00 B/. 0.00 0.00 0.00 350.00 24.50 17.50 70.00 112.00 462.00limpieza general M2 84.00 6.00 504.00 B/. 0.00 0.00 0.00 504.00 35.28 25.20 100.80 161.28 665.28replanteo y demarcacion ML 14.80 2.64 39.08 B/. 80.16 36.07 4.01 159.32 11.15 7.97 31.86 50.98 210.31sondeo mecanico para estribos CU 2.00 750.00 1500.00 B/. 0.00 0.00 0.00 1500.00 105.00 75.00 300.00 480.00 1980.00AREA DE MUERTOS excavación (material suave) M3 150.00 0.00 B/. 483.00 217.35 24.15 724.50 50.72 36.23 144.90 231.84 956.34hormigon ciclopeo M3 150.00 35.35 4302.19 B/. 1,444.80 650.16 72.24 6469.39 452.86 323.47 1293.8
82070.20 8539.59
cannel 8" C x 11.5 ML 36.00 514.00 B/. 488.22 219.70 24.41 1246.33 87.24 62.32 249.27 398.83 1645.16pasador de 1" x 16" CU 4.00 0.00 B/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00templador para cable de 1" CU 8.00 0.00 B/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00grapa para cable de 1" -zarzos CU 112.00 0.00 B/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AREA DE RAMPA excavación (material suave) M3 31.79 0.00 B/. 281.52 126.68 14.08 422.28 29.56 21.11 84.46 135.13 557.41Hormigon de 5000 psi M3 2.97 119.95 332.95 B/. 77.40 34.83 3.87 449.05 31.43 22.45 89.81 143.70 592.75formaleta de vigas, muro, columnas M2 64.00 370.46 B/. 116.16 52.27 5.81 544.70 38.13 27.24 108.94 174.30 719.01WF 10 x 26 ML 20.00 897.59 B/. 1,010.10 454.55 50.51 2412.74 168.89 120.64 482.55 772.08 3184.82platos de 3/8" esp. P2 4.00 200.00 B/. 7.26 3.27 0.36 210.89 14.76 10.54 42.18 67.48 278.37relleno con material selecto c/equipo M3 7.24 78.00 B/. 57.60 25.92 2.88 164.40 11.51 8.22 32.88 52.61 217.01acero estructural A-36 TON 0.99 487.02 492.15 B/. 100.16 45.07 5.01 642.39 44.97 32.12 128.48 205.56 847.95baranda de tubos de 2" acero galv. c/platinas
ML 280.00 601.43 B/. 1,368.00 615.60 68.40 2653.43 185.74 132.67 530.69 849.10 3502.53
plancha estriada 3/16" esp. M2 15.00 546.34 B/. 684.00 307.80 34.20 1572.34 110.06 78.62 314.47 503.15 2075.49piso de hormigon, 2500#/pulg2 M3 8.24 817.60 B/. 290.28 130.63 14.51 1253.02 87.71 62.65 250.60 400.97 1653.99channel 4" C x 5.4 ML 20.00 197.15 B/. 205.20 92.34 10.26 504.95 35.35 25.25 100.99 161.58 666.53AREA DE TORRE excavación (material suave) M3 65.00 0.00 B/. 574.08 258.34 28.70 861.12 60.28 43.06 172.22 275.56 1136.68formaleta de vigas, muro, columnas M2 136.00 1757.12 B/. 1,134.42 510.49 56.72 3458.75 242.11 172.94 691.75 1106.80 4565.55Hormigon de 5000 psi M3 12.60 1346.39 B/. 276.90 124.61 13.85 1761.74 123.32 88.09 352.35 563.76 2325.50acero estructural A-36 TON 2.65 2231.52 B/. 587.78 264.50 29.39 3113.19 217.92 155.66 622.64 996.22 4109.41relleno con material selecto c/equipo M3 25.00 15.00 375.00 B/. 340.84 153.38 17.04 886.26 62.04 44.31 177.25 283.60 1169.86gaviones caja 2 x 1 x 1 CU 4.00 80.00 320.00 0.00 0.00 320.00 22.40 16.00 64.00 102.40 422.40gaviones tipo colchon reno de 4 x 2 x0.23 m esp.
M3 2.00 22.00 44.00 0.00 0.00 44.00 3.08 2.20 8.80 14.08 58.08
CONTRAVIENTO 0.00 0.00
cable de acero 5/8" ML 96.88 490.21 B/. 240.48 108.22 12.02 850.93 59.57 42.55 170.19 272.30 1123.23perno tipo anclaje con tuerca CU 4.00 24.96 B/. 0.00 0.00 0.00 24.96 1.75 1.25 4.99 7.99 32.95Hormigon de 5000 psi M3 1.20 110.09 B/. 35.58 16.01 1.78 163.46 11.44 8.17 32.69 52.31 215.77acero estructural A-36 TON 0.20 219.68 B/. 80.16 36.07 4.01 339.92 23.79 17.00 67.98 108.78 448.70AREA DE PISO DE ZARZO malla de ciclon de 4' de alto, cal 11 ML 112.00 466.67 B/. 480.96 216.43 24.05 1188.11 83.17 59.41 237.62 380.19 1568.30plancha estriada 3/16" esp. M2 90.00 325.50 B/. 2,725.44 1226.45 136.27 4413.66 308.96 220.68 882.73 1412.37 5826.03barra de acero de 3/4" x 30' ML 172.20 270.36 B/. 320.64 144.29 16.03 751.32 52.59 37.57 150.26 240.42 991.74barra cuadrada de 1" ML 96.00 399.20 B/. 480.96 216.43 24.05 1120.64 78.44 56.03 224.13 358.60 1479.24barras de 3/8" x 30' ML 120.00 45.22 B/. 160.32 72.14 8.02 285.70 20.00 14.29 57.14 91.42 377.12platos de 1/2" esp. P2 120.00 888.00 B/. 961.92 432.86 48.10 2330.88 163.16 116.54 466.18 745.88 3076.76channel 4" C x 5.4 ML 300.00 2690.00 B/. 1,923.84 865.73 96.19 5575.76 390.30 278.79 1115.1
51784.24 7360.00
channel 4" C x 7.25 ML 90.00 1094.25 B/. 801.60 360.72 40.08 2296.65 160.77 114.83 459.33 734.93 3031.58tubo galvanizado de 1" ML 120.00 205.00 B/. 160.32 72.14 8.02 445.48 31.18 22.27 89.10 142.55 588.03FIJACION DE CABLE EN TORRE cable de acero 1" ML 292.24 2532.50 B/. 0.00 0.00 0.00 2532.50 177.28 126.63 506.50 810.40 3342.90platos de 7/16" esp. P2 0.45 192.50 B/. 3,465.00 1559.25 173.25 5390.00 377.30 269.50 1078.0
01724.80 7114.80
pendola de 1/2" esp. ML 60.00 149.17 B/. 170.94 76.92 8.55 405.58 28.39 20.28 81.12 129.79 535.37sujetador o grapa de 3/8" C/2 tuercas CU 120.00 680.40 B/. 21.78 9.80 1.09 713.07 49.91 35.65 142.61 228.18 941.25platos de 3/8" esp. P2 2.00 165.00 B/. 124.32 55.94 6.22 351.48 24.60 17.57 70.30 112.47 463.95pieza para fijacion de cable de 1" en torre
CU 4.00 0.00 B/. 372.96 167.83 18.65 559.44 39.16 27.97 111.89 179.02 738.46
platos de 1" esp P2 0.99 550.00 B/. 7,598.00 3419.10 379.90 11947.00 836.29 597.35 2389.40
3823.04 15770.04
perno de 1" x 18" CU 16.00 99.84 B/. 1,458.65 656.39 72.93 2287.82 160.15 114.39 457.56 732.10 3019.92subtotal 94007.63itbm(7%) 6580.53total 100588.1
6
David, Chiriquí a 15 de julio de 2015.
Ing. Irving Jurado
K Y T S.A.
P r e s e n t e:
Construcción de Zarzo Sobre Río Peje Bobo
La presente propuesta abarca la construcción del Zarzo Sobre Río Peje Bobo, ubicado en el Corregimiento de Buri, Distrito de Tolete, Comarca Ngobe Buglé.
Alcance del proyecto
Se colocará el letrero general de proyecto, se realizará limpieza general del sitio, replanteo y demarcación, sondeo mecánico para estribos, así como la construcción del área de muertos, área de rampa, área de torre, contraviento, área de piso de zarzo y fijación de cable en torre.
Propuesta económica
Concepto
Precio
Generales
$ 3317.59
Área de Muertos
$ 11141.10
Área de Rampa
$ 14295.85
Área de Torre
$ 15608.12
Contraviento
$ 1820.64
Área de Piso de Zarzo
$ 24298.82
Fijación de Cable en Torre
$ 31926.69
Total de Costos Directos
$ 76203.15
Total de Costos Indirectos
24385.01
Total de Costos Administrativos
$ 3810.16
Total costos de Utilidad
$ 15240.63
Costo Total de Proyecto
$ 100588.16
* Los precios especificados incluyen Impuesto Sobre la Renta y están sujetos a variaciones sin previo aviso.
Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o sugerencia.
Atentamente,
Ing. Kevin Tejada
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
En el Distrito de David, ____ a _________de__________
REUNIDOS:
De una parte, D._______________, con D.N.I. _________________, en representación de FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL, con C.I.F. ________________ y domicilio sito en David, Chiriquí.
Y de la otra, D._____________, con D.N.I._______________, en representación de_______________-, con C.I.F. __________ constituida el __________________ ante el Notario de _____________ D. _____________________, bajo el número _________ de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de __________ al tomo ____, folio _____, hoja _________ e inscripción ________, con domicilio sito en ___________________________.
INTERVIENEN:
Ambas partes con capacidad legal bastante para obligarse y contratar que mutuamente se reconocen y obligando a no impugnar, libre y voluntariamente,
EXPONEN:
PRIMERO.- La Constructora Fondo de Inversión Social (FIS) es propietaria de la Unidad de Ejecución del Proyecto #41428.
Título: La Constructora ostenta la titularidad dominical de la parcela citada en virtud de __________________________otorgada ante el Notario de David, _______________ bajo el número ______________ de su protocolo e inscrita en el Registro de la Propiedad nº _____________ al folio __________ del tomo _____________, inscripción ____________.
SEGUNDO.- Sobre la construcción del Zarzo sobre El Río Peje Bobo, se va a iniciar le ejecución de la obra con la colocación del Letrero, Limpieza General, Demarcación y Sondeo Mecánico para Estribos, construcción del área de muertos, área de rampa, área de torre, contraviento, área de piso de zarzo y fijación de cable en torre, para lo que ha llegado a un acuerdo técnico-económico con ______________- representada por D. __________________ para la realización de las obras.
Visto cuanto antecede, ambas partes, en adelante llamadas “La Propiedad” y “el Contratista” respectivamente, convienen en la formalización del presente CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, conforme a las siguientes:
ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
Las obras objeto de este contrato se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto redactado al efecto por Dña. Ana Carmen Martínez de Andrés y D. Ángel Fernández Ordoyo así como a todos los planos de obra que pudieran confeccionarse en el transcurso de las mismas, necesarios para su correcta ejecución y a las instrucciones que, en interpretación del mismo, le sean dadas al Contratista por la Dirección General Facultativa de la obra, que serán de obligado cumplimiento para éste, siempre que lo sean por escrito. A estos efectos, la empresa constructora estará obligada a ejecutar todo aquello que figure grafiado en proyecto, aunque por error u omisión no aparezca debidamente presupuestado; se exceptúa de la obligación anterior, la colocación de aquel mobiliario grafiado en planos, a efectos meramente ornamentales u orientativos, siempre que este no figure en presupuesto. En consonancia con lo anteriormente expuesto, el contratista declara conocer en profundidad el proyecto objeto de ejecución, sin que pueda alegar posteriormente desconocimiento del mismo, comprometiéndose a notificar a la propiedad las omisiones y contradicciones que detecte entre el presupuesto y documentos gráficos y, si los hubiere, será la Dirección Facultativa, con aprobación de la Propiedad, quien determine la prevalencia entre ellos.
A tal efecto estará siempre a disposición en la oficina de la obra, un ejemplar visado del Libro de Órdenes.
El Contratista, a su vez, comunicará también por escrito a la Dirección Facultativa y a la Propiedad cuantas dudas o consultas se planteen durante la ejecución.
SEGUNDA.- PRECIO
El importe total de las obras asciende a la cantidad de __________________________ $, que comprenden la ejecución del proyecto reseñado en la Estipulación anterior, correspondiente a la construcción del Zarzo sobre el Río Peje Bobo que esta constructora va a realizar en el Corregimiento de Buri, Distrito de Tolete, Comarca Ngobe Buglé, Proyecto #41428 y según oferta presentada por el Contratista de fecha _____________, que sirve de base para la adjudicación, encontrándose incluidos en ese precio tanto gastos generales como beneficio industrial.
El precio de adjudicación de las obras es a tanto alzado, a riesgo y ventura del contratista, sin que pueda sufrir variación alguna por incrementos o disminuciones en las mediciones de las diferentes unidades de obra, ni por variación de los precios en los materiales o mano de obra durante el transcurso de las mismas.
Únicamente se producirá modificación del precio, en el caso de que la Propiedad decida modificar la calidad de los materiales que aparecen en los presupuestos, decida introducir unidades nuevas, suprimir unidades inicialmente previstas o, en el caso de que, por Ley se modifique el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuando fuera preciso realizar unidades de obra que no estuvieran comprendidas en los presupuestos o hubiera variación en calidad de materiales, estas unidades serán valoradas antes de su ejecución, fijándose los precios actualizados de las mismas.
No obstante, si el contratista hubiera ejecutado las unidades expresadas anteriormente, sin acuerdo previo en los precios, estos serán los que fije la Dirección de Obra, con el visto bueno de la Propiedad.
Si no existiera acuerdo en la determinación de tales precios, quedará el Contratista relevado de ejecutar las unidades de obra a que se refieran.
Están incluidos en el precio los Proyectos de Ingeniería de Instalaciones que no hayan sido redactados, aquellos que correspondan a actividades clasificadas y el Proyecto- Estudio de Seguridad y Salud.
TERCERA.- FORMA DE PAGO
El pago de las obras se realizará contra la presentación de la Certificación mensual, realizada por la Dirección Facultativa y el Contratista o su representante, mediante la modalidad que FIS elija, con vencimiento en el plazo establecido en la Ley 15/2010, de 05 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Del importe de la certificación se retendrá al Contratista:
1.- El 5% en concepto de garantía que, debidamente documentado, se devolverá a los 12 meses de la firma del Acta de Recepción
Los abonos al contratista, resultantes de las certificaciones expedidas, tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que pueda ocasionar la liquidación final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprendan.
En ningún caso se certificarán acopios.
Terminada la ejecución de la obra y simultáneamente a la recepción de la misma, se procederá a la liquidación final de su importe, determinándose el saldo en función de:
a) Precio alzado contratado a riesgo y ventura del contratista, según presupuesto global.
b) Aumentos derivados de las modificaciones del proyecto, nuevas calidades, etc.… si los hubiere.
c) Certificaciones giradas a cuenta durante la marcha de la edificación.
d) Retenciones efectuadas.
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
La empresa constructora adjudicataria se obliga a realizar la totalidad de las obras referidas a la cláusula precedente en el plazo máximo de ________ a contar desde la fecha del levantamiento del Acta de Replanteo e Inicio de Obra, salvo causas de fuerza mayor.
Para que las causas de fuerza mayor puedan ser admitidas como motivo de retraso, será preceptivo que la empresa constructora adjudicataria presente a la Propiedad el correspondiente certificado con el visto bueno de los Sres., Arquitectos, en el plazo de ocho días, a contar desde la fecha en que estas se hubieran producido, indicando el motivo de las mismas y el tiempo de retraso que ello supondrá para las obras, no admitiéndose por la Propiedad ninguna otra forma de justificación.
Igualmente será ampliado el plazo en caso de reformas o variaciones propuestas por la Propiedad o suspensión de las obras por causa no imputable al Contratista, siendo propuesta la duración de la prórroga por la Dirección Facultativa y aprobada posteriormente por la Propiedad.
Por otra parte, la empresa constructora, deberá cumplir estrictamente los siguientes plazos parciales, salvo causas de fuerza mayor:
-Inicio de obras: _______________
-La estructura deberá estar finalizada a los _________meses del Acta de Replanteo.
-El cerramiento de fachadas deberá estar finalizado a los _______meses del Acta de Replanteo.
-Los solados y Alicatados deberán estar finalizados a los ________meses del Acta de Replanteo.
-Las instalaciones deberán estar finalizadas a los __________meses del Acta de Replanteo.
QUINTA.- PENALIZACIONES
Si el contratista, por causas imputables al mismo, incurre en demora respecto de los plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final o éste quedase incumplido, la Propiedad podrá optar indistintamente por la resolución del presente contrato o por una multa de 18 $ por día de retraso, en el cumplimiento de las obras señaladas en el plazo final.
En el caso de tener que aplicar la penalización, el montante de la misma se deducirá de la última certificación y, si fuera superior a ésta, del fondo de Garantía.
En aras de una mayor seguridad dentro de la obra, la constructora impedirá el acceso a la misma de cualquier persona ajena al proceso constructivo, salvo que esté autorizada expresamente y por escrito, por la Propiedad.
SEXTA.- AVAL
El Contratista depositará a la Propiedad dos avales bancarios por importe del 4% del presupuesto de adjudicación; el primero por importe del 3% y el segundo por el 1% restante, para responder a las obligaciones derivadas del cumplimiento del presente contrato.
El primer aval, por importe del 3%, será cancelado cuando expire el plazo de garantía.El segundo aval, por importe del 1%, será cancelado a los cinco años a contar desde la entrega de llaves.
SÉPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJO
Asimismo, presentará en igual plazo, previo a la firma del Acta de Replanteo, un programa de trabajos donde exponga el ritmo previsto de ejecución de las obras, con valoración mensual y acumulado de las mismas y que será la base para el control de cumplimiento de los plazos parciales y final.
En caso de ser requerida por la Propiedad, justificará la viabilidad de su oferta mediante la presentación de precios unitarios y descompuestos que, junto con el programa de trabajos y un ejemplar del proyecto, todo ello firmado por ambas partes, pasará a formar parte vinculante del presente contrato.
OCTAVA.- ACREDITACIONES
El Contratista deberá acreditar, siempre que la Propiedad se lo demande, hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, Impuestos, Tasas y proveedores, así como el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social e Higiene en el trabajo y cuantas le sean inherentes para el normal desarrollo de su actividad.
NOVENA.- PLAZO DE GARANTÍA
Durante el desarrollo de las obras y hasta que acabe el plazo de garantía, el Contratista es responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción, siempre y cuando no provengan de daños causados por el adquirente de la vivienda o usuario de la misma.
Se establece un plazo de garantía de dos años, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción.
DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causa de resolución del presente contrato:
1.- El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el mismo.2.- La extinción de la personalidad jurídica del Contratista.3.- La declaración de quiebra o suspensión de pagos del Contratista.4.- El mutuo acuerdo entre ambas partes.5.- El retraso en la ejecución de las obras por plazo superior a un mes respecto del previsto para la ejecución parcial de obra.
En cualquiera de los casos citados anteriormente, la maquinaría, medios auxiliares y materiales que se encuentren en las obras en el momento de la resolución, quedarían a disposición de la Propiedad hasta la total conclusión de las mismas, en cuyo momento podrá disponer de ellas el Contratista.
Si el contrato se resolviera por culpa de éste, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Propiedad los daños y perjuicios.
UNDÉCIMA.- RECEPCIÓN
La recepción de las obras, que se encontrarán en buen estado, tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación y el Acta correspondiente que deberá ir firmada conjuntamente por la Dirección Facultativa, Contratista y Propiedad, contendrá, además de lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley 38/99, de 05 de Noviembre, la previsión de otorgamiento de las Escrituras Públicas de Compraventa de la promoción.
A partir de la fecha del Acta de Recepción comenzará a contar el plazo de Garantía.
En el Acta de Recepción se consignarán los defectos que se observen en la obra, que deberán ser corregidos por el contratista en el plazo que, a tal fin, determine la Dirección Facultativa, sin perjuicio de la facultad de rechazo prevista en el precepto legal citado.
Si el Contratista no subsanase los defectos, la Propiedad podrá encargar la realización a terceros por cuenta del Contratista a quien se descontará su importe de las certificaciones pendientes de pago o de la garantía prevista.
Transcurridos veinticuatro meses desde la fecha de firma de Escrituras de Compraventa de los pisos, si no existiesen defectos, o existiendo se hubiesen subsanado, se procederá a la devolución al Contratista del primer aval prestado (3%), con la concurrencia de las mismas personas que firmaron el Acta de Recepción.
Transcurridos treinta y seis meses desde la devolución del primer aval prestado (3%), si no existieran defectos, o existiendo se hubiesen subsanado, se procederá a al devolución al Contratista del segundo aval prestado por importe del 1% del presupuesto de adjudicación.
DUODÉCIMA.- GASTOS
Todos cuantos gastos propios de la ejecución de las obras, tales como instalaciones provisionales, energía, agua, permisos de paso y ocupación… etc., serán por cuenta del Contratista.
Únicamente serán por cuenta de la Propiedad los Honorarios de Proyecto, Dirección de Obra y Licencia de Obras.
DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
Serán por cuenta del Contratista todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de la mala ejecución de la obra, o empleo de materiales con calidad deficiente o incumplimiento de las órdenes recibidas.
El Contratista deberá tener suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra todo riesgo de daños a personas o cosas derivado de la construcción, o accidente que pueda sobrevenir dentro de la obra, o fuera de ella por causa de la misma, debiendo entregar copia de la póliza a la Propiedad antes del comienzo de las obras y obligándose a mantenerla vigente mientras dure las mismas.
DECIMOCUARTA.- SUBCONTRATISTAS
El Contratista no podrá subcontratar ni la totalidad, ni ninguna parte de la obra, sin autorización expresa de la Propiedad.
Para poder autorizar la subcontratación, el FIS deberá tener constancia documental de los siguientes aspectos:
- Que el subcontratista tiene concertado un seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, por un importe mínimo de 65.000 $ por siniestro, con cláusula de actualización anual.
- Un seguro de responsabilidad civil del denominado post-trabajos, con una duración de 5 años, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción y por el importe total de lasobras subcontratadas, con cláusula de actualización anual.
DECIMOQUINTA.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista se obliga a cumplir puntualmente con las exigencias y medidas de seguridad y salud en el trabajo, a la redacción del Plan de Seguridad sin fuese necesario, con todos los costes que ello implica así como a la observación de la Legislación Laboral y de Seguridad Social vigente y así mismo a cualquiera que pueda exigírsela su cumplimiento durante la Dirección de Obra.Por otra parte, el Contratista queda obligado a exigir el cumplimiento de aquellas obligaciones por parte de los subcontratistas que intervengan en la obra, obligándose a facilitar a la Propiedad copia de la documentación acreditativa del cumplimiento de las mencionadas obligaciones.
En cualquier caso, el incumplimiento por el Contratista o subcontratistas, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad en el trabajo, Legislación Laboral y de Seguridad Social, no implicará responsabilidad alguna para la Propiedad.
El Contratista, además de responder de las obras ejecutadas por los subcontratistas, responderá frente a la Propiedad de las consecuencias que se pudieran derivar del incumplimiento por parte de dichos subcontratistas de las disposiciones en la materia citada.
DECIMOSEXTA.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista queda obligado a la conservación y seguridad de las obras ejecutadas hasta dos meses desde la obtención de la calificación o declaración definitiva por la Administración competente. Durante el plazo de garantía deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado, siempre y cuando las reparaciones necesarias tengan su origen en defectos o deficiencias en la ejecución de las obras.
DECIMOSÉPTIMA.- ENSAYOS
Los ensayos para el control de las obras se realizarán de acuerdo con la normativa vigente y serán efectuados por laboratorio debidamente homologado, en su caso, por los Servicios Técnicos de la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma de la Rioja o Ministerio competente, bajo encargo expreso de la Propiedad y serán abonadas por ella.
Los ensayos que hayan de ser repetidos, debido a la obtención de resultados no acordes con las características y especificaciones del contrato y pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, serán abonadas por FIS al laboratorio y descontadas a la Constructora de la relación valorada.
DECIMOCTAVA.- CONDICIONES TÉCNICAS
La empresa constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la calidad proyectada.
El Arquitecto-Director de la obra, podrá realizar las pruebas que estime oportunas de todos los materiales para comprobar su buena calidad.
La empresa constructora, se obliga a poner a disposición de la Propiedad un muestrario completo de los materiales básicos, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de este contrato. Estos materiales, designados por la Dirección Facultativa, se depositarán en la oficina de la obra, para su aprobación o rechazo por la Dirección Facultativa.La Propiedad se reserva el derecho de sustituir por otros de parecidas calidades, los materiales que considere oportunos, contando con el consentimiento de la Dirección Facultativa. La Propiedad, indicará a la empresa constructora, que materiales deberá sustituir, en cuyo caso se confeccionará, por dicha empresa, el correspondiente presupuesto con base en los precios aprobados y será sometido al visto bueno de la Dirección Facultativa.
La empresa constructora, no podrá sustituir materiales de los que se han presupuestado, sin el consentimiento de la Propiedad, manifestado a través de la Dirección Facultativa. Las obras no autorizadas, las modificaciones realizadas sin permiso o mal ejecutadas a juicio de la Dirección Facultativa, serán corregidas por la empresa constructora, sin derecho a percibir indemnización alguna hasta merecer la total aprobación del Arquitecto-Director. No servirá de excusa para eludir la anterior obligación el hecho de que el Arquitecto o Aparejador, hayan examinado la construcción durante la ejecución de las obras, ni que haya sido abonado el importe de las mismas.
Si la Dirección Facultativa, sospechara la existencia de vicios ocultos, ordenará la revisión de las obras en cualquier época, siendo el importe de la misma por cuenta de la empresa constructora si los vicios existieran y de la Dirección Facultativa, en caso contrario.
DECIMONOVENA.- TRABAJOS DEFECTUOSOS
Sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente correspondan, la empresa constructora será la responsable inmediata de la ejecución de las obras que ahora se contratan, así como de las faltas o defectos que en éstas puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que sea eximente o le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido las partes o unidades de obra, así como los materiales empleados, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que siempre se extienden y abonan a buena cuenta.
Respecto de las obras realizadas defectuosamente, serán de cuenta de la empres constructora cuantas reformas y reparaciones sean necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, para su correcta ejecución, sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecución establecido en la cláusula segunda de este contrato.
En el supuesto de que la reparación de la obra o su reforma fueran técnicamente imposibles, se penalizará a la empresa constructora en la cuantía equivalente a la valoración de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la obra, según decisión de la Dirección Facultativa y con la conformidad de la Propiedad.
Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, quedará facultada para resolver este contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se puedan exigir a la empresa constructora en concepto de daños y perjuicios.
VIGÉSIMA.- ACCIDENTES DE TRABAJO
En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasión o a consecuencia de los trabajos efectuados para la ejecución de las obras que ahora se contratan, la empresa constructora se atendrá a lo dispuesto en la Legislación vigente, siendo la única responsable de su incumplimiento y sin que, en ningún caso, pueda quedar afectada la Propiedad, que sin responsabilidad alguna de este género, pudiera repercutir contra la empresa constructora si, en su caso, esta fuera condenada, el importe de dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial.
La empresa constructora queda obligada a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes en cada momento preceptúen para evitar accidentes de trabajo a sus operarios, así como a los que de las empresas colaboradoras y viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de las obras. De los accidentes y perjuicios que pudieran sobrevenir por no cumplirse la normativa reguladora en la materia la única responsable será la empresa constructora, toda vez que, en los precios contratados, se entienden incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente las disposiciones legales.
VIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS
La empresa constructora, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podrá ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones derivados de este contrato a otra persona o entidad.
La simple retirada, por cualquier causa, de la empresa constructora, de la ejecución de los trabajos, supondrá el incumplimiento de esta cláusula y llevará inherente la resolución del contrato.
VIGÉSIMO SEGUNDA.- CONTRADICCIONES EN LA DOCUMENTACIÓN
En caso de contradicción parcial entre los documentos inherentes al presente contrato prevalecerá lo pactado en este último o, si no estuviera definido, será lo que la Propiedad determine.
VIGÉSIMO TERCERA.- RECLAMACIONES DE LOS PROPIETARIOS
En el caso de existencia de denuncia ante la Consejería de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de la Rioja y Resolución emitida por la Dirección General correspondiente, en la que se indiquen deficiencias de construcción a subsanar, se le comunicará a la empresa adjudicataria que proceda a la subsanación en el plazo determinado por la mencionada Resolución.
En el caso de que no se realizara, FIS procederá a la ejecución de las obras impuestas por la Administración competente con cargo a las retenciones practicadas a cuenta o a las garantías adicionales o avales subsistentes.
Asimismo, FIS se reintegrará los importes a que asciendan las multas coercitivas por inejecución de obras de subsanación, en la misma forma prevista en el párrafo anterior.
VIGÉSIMO CUARTA.- VALIDACIÓN DEL CONTRATO
Este contrato no tendrá validez, hasta tanto no se presenten en el Instituto de la Vivienda de la Rioja S.A. los avales bancarios indicados en la estipulación SEXTA de este documento.
Y conforme las partes en todas y cada una de las estipulaciones en el presente contrato consignadas y obligándose a su más estricto cumplimiento, sometiéndose con renuncia a su fuero personal a los efectos de interpretación y cumplimiento del presente contrato a los Tribunales de Justicia de Logroño, lo suscriben por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
POR FIS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
Fdo. ___________________ Fdo. ______________
Contrato de Trabajo para la ConstrucciónZarzo sobre Río Peje Bobo
En la ciudad de ....................................................., a ........................ días del mes de ......................... del año 20 ................. entre la Empresa Constructora ....................................................................., R.U.T. ………………….., representada legalmente para estos efectos por Don(a)………………………………………….............R.U.T..............................en delante el Empleador, con domicilio en …………………………………………….comuna de …………………….., y el señor ............................................................, R.U.T. …………………, , de nacionalidad ....................................., con domicilio para estos efectos en …………………………………………, comuna de …………………., y procedente de…………………….., en adelante el trabajador, quienes vienen a celebrar el presente contrato de trabajo:
PRIMERO: El trabajador se desempeñará como ............................................. (indicar labor u oficio) en la ciudad de .............................................. en la Obra denominada .........................................., ubicada en……………………………………. de la comuna o localidad de…………………………..
SEGUNDO: El Empleador cancelará la prestación de servicios del trabajador, en la siguiente forma:Por día trabajado: $ ...............................(.............................................pesos)A trato: $ ........................................... (fija valor unitario teniendo presente que se debe pagar por cada unidad de obra hecha).
TERCERO: Aparte de la remuneración señalada el Empleador se compromete a pagar por día trabajado lo siguiente. Un bono de: ............................................ (asistencia, puntualidad etc.)Incentivos de: .....................................................................…….. Premios de: ..................................................................................Gratificación de:………………………………………………………
CUARTO: Las partes convienen, en forma clara e inequívoca que, respecto al valor unitario del trato, se comprende a la unidad de obra hecha y si se ejecutará el trabajo por "Cuadrilla" (considera más de un trabajador) cualquiera fuere el número, no se alterará el valor unitario y el valor total resultante de todas las "Unidades" hechas, se prorrateará entre todos los componentes de la "Cuadrilla", descontando la remuneración base, correspondiente al tiempo trabajado en el trato.
QUINTO: La remuneración acordada será cancelada el día ............................; antes de esa fecha, el trabajador recibirá un "Suple" o adelanto de $ .......................................... el día ................................
SEXTO: La jornada de trabajo será la que se indica:Mañana: De ......................................... hasta las ......................................... horas. Tarde : De ......................................... hasta las ......................................... horas.Esta jornada se distribuirá de Lunes a ……………., la que será interrumpida por un descanso de .............................. hora destinado a la colación de cargo del trabajador.
SEPTIMO: Esta jornada ordinaria de trabajo no impide que puedan las partes, de común acuerdo, trabajar horas extraordinarias, en el momento en que sobrevengan circunstancias que pudieren ocasionar perjuicios en la marcha normal de la Obra, lo cual deberá constar por escrito y firmado por las partes al reverso del presente documento o en un anexo al mismo. Sin perjuicio, dicho pacto no podrá exceder más allá de tres meses. Las horas extraordinarias se pagarán con el cincuenta por ciento de recargo (50%).
OCTAVO: Además las partes pactan los siguientes beneficios o asignaciones: (especificar e indicar requisitos para tener derecho a él)Asignación de Colación:…………………………………….Asignación de Movilización :………………………………Asignación de desgaste de Herramientas: ……………..Asignación de matrimonio. El Empleador pagará al trabajador con ocasión de su matrimonio civil una asignación de $ ................................ siempre y cuando presente: 1) Certificado del Oficial del Registro Civil, en que conste el matrimonio celebrado; y 2) Que obviamente, el contrato de trabajo esté vigente. (*)
NOVENO: El presente contrato de trabajo tendrá una duración de ........................................
DECIMO: El trabajador se compromete y obliga expresamente a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su jefe inmediato o por la gerencia de la empresa, en relación a su trabajo, y acatar en todas sus partes las normas del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, las que declara conocer y que forman parte integrante del presente contrato, reglamento del cual se le entrega un ejemplar.
DECIMO PRIMERO: Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio en esta Obra con fecha ..........................................
DECIMO SEGUNDO: El presente contrato de trabajo se firma en dos ejemplares quedando uno de ellos en poder de cada parte.
...........................................EMPLEADORRUT ............................................
............................................TRABAJADORRUT ............................................
Nota: El empleador estará obligado a pagar al trabajador los gastos razonables de ida y vuelta si para prestar servicios lo
hizo cambiar de residencia, lo que no constituirá remuneración, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Código del Trabajo.
(*)El Código del Trabajo, otorga plena libertad a las partes para acordar otros "Pactos". Como parte integrante del mismo Contrato de Trabajo.Al respecto, se aconseja hacer uso de esta cláusula para PRECISAR el trabajo a realizar y otras obligaciones como tarjeta de asistencia, entregar implementos de trabajo o herramientas de propiedad del Empleador o el Trabajador, al Bodeguero, hora y lugar en que debe encontrarse para embarcarse en el bus de la Empresa que lo dejará en la Obra, etc.
CONTRATO DE OBRA(MODELO-SUBCONTRATA)
En , a ____ de _____________ de 2015
REUNIDOS:
De una parte D. , mayor de edad, vecino de de Menorca, con domicilio a efectos de notificación en C/ nº , fax , telf. provisto del D.N.I. nº , en nombre y representación (propio o de la sociedad en virtud de poder) , y
De la otra parte D. , mayor de edad, vecino de . de Menorca, con domicilio a efectos de notificación en la C/ nº , fax. Telf. , provisto del D.N.I. nº .
Intervienen ambas partes en su propio nombre y derecho (o de las sociedades que representan) y reconociéndose mutua y legal capacidad para obligarse
EXPONEN:
I.- Que D. .es el representante de la empresa dedicada a la actividad de y que ha contratado con la ejecución de la totalidad de los trabajos de de la obra sita en la C/ nº , según el proyecto técnico y estado de mediciones de la misma. A esta parte se le denomina empresario principal o comitente de este contrato.
II.- Que D , es empresario autónomo especializado en los trabajos de . A esta parte se le denomina subcontratista o empresa auxiliar.
III.- Que habiendo llegado ambas partes a un total y completo acuerdo convienen la celebración del presente CONTRATO DE OBRA (SUBCONTRATA) que se regirá por los siguientes
PACTOS Y CONDICIONES:
PRIMERA.- Objeto.-Por el presente el empresario principal contrata a la empresa auxiliar para la ejecución de los trabajos de:
SEGUNDA.- Precio.- Ambas partes pactan alzado del presente contrato asciende a la cantidad de €. Que será abonado de la siguiente forma: (plazos, certificaciones)
TERCERA.- Duración: La obra subcontratada será ejecutada en el plazo máximo de , y por tanto deberá estar totalmente finalizada el día….
Se establece como cláusula penal el descuento de € por cada día de retraso que sufra la entrega de la obra, salvo casos de fuerza mayor.
CUARTA.- Calidades.- La obra se efectuará conforme a lo previsto en el proyecto y su memoria de calidades, siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa, y se entenderá sólo recepcionada cuando está lo certifique.
QUINTA.- Garantías.- Del precio total pactado el empresario principal retendrá . %, durante el plazo de desde la recepción para cubrir cualquier imperfección en la ejecución. Procediendo al pago de la cantidad retenida al cumplir el plazo de garantía.
SEXTA.- Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social. La empresa subcontratista se obliga a presentar antes de iniciar la obra certificado de la Administración Tributaria de encontrase al día de todas sus obligaciones tributarias, así como certificado de la Seguridad Social de encontrarse al corriente del pago de cotizaciones y obligaciones, comprometiéndose a que todo el personal que entre en la obra se encontrará dado
de alta en la Seguridad Social, al día del pago de cuotas y a la comunicación a la empresa principal de cualquier incidencia.
SEPTIMA.- Cumplimiento de la normativa de subcontratación. La empresa subcontratista manifiesta conocer y cumplir la vigente normativa de subcontratación, disponer de la infraestructura y medios necesarios para llevar a cabo su actividad, estar inscrito en los registros que resulten obligatorios y no realizar contrataciones o subcontrataciones contrarias a la misma. En caso de encontrarse en funcionamiento el registro de empresas acreditadas el subcontratista se obliga antes de iniciar la obra a presentar al contratista copia del comprobante de estar inscrito en el citado registro..
OCTAVA.- Obligaciones salariales.- El subcontratista manifiesta que está al día de sus obligaciones salariales con sus trabajadores y se obliga a certificar mensualmente que ha abonado puntualmente todos los salarios a los trabajadores que presten su servicio en la obra.
NOVENA.- Salud y Seguridad de los Trabajadores.- El subcontratista afirma cuenta con la organización preventiva que obligatoriamente le corresponde, conocer el Plan de Seguridad de la Obra, que ha informado debidamente a los trabajadores, que estos cuentan con los medios y formación adecuada, que cooperara en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, que se informará de forma inmediata de los riesgos específicos de su actividad por escrito, que participará en las reuniones de coordinación y que en su caso nombrará una persona que coordinará las actividades preventivas.
DECIMA.- Jurisdicción: Ambas partes acuerdan que se someten a la Jurisdicción y Tribunales que sean competentes en el municipio donde está ubicada la obra, renunciado expresamente a su jurisdicción de ser otra.
Y en prueba de conformidad, firman ambas partes el presente documento, en lugar y fecha indicados en su encabezamiento.
_____________________________ ____________________________El empresario principal. El empresario auxiliar.