grupo aeroportuario de la ciudad de mÉxico, s.a. de …...grupo aeroportuario de la ciudad de...

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES GERENCIA DE CONCURSOS

Página 1 de 73

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.

DE C.V.

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION INMOBILIARIA

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

GERENCIA DE CONCURSOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. LO-009KDH999- N47-2015

PARA REALIZAR EL:

DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN,

EQUIPAMIENTO DE, MOBILIARIO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

PARA EL CAMPAMENTO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO (GACM) EN EL SITIO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM).




Página 2 de 73

ÍNDICE

Secciones y Anexos. Fundamento Legal. Capítulo I. Objeto.

1. Carácter y modalidad de la Licitación. 2. Origen de los recursos. 3. Convocatoria.

Capítulo II. Glosario de términos. Capítulo III. Procedimiento de contratación.

1. Registro. 2. Convocatoria. 3. Lugar. 4. Condiciones para la Ejecución de los Trabajos. 5. Modificaciones. 6. Plazo. 7. Idioma. 8. Moneda. 9. Condiciones. 10. Cumplimiento. 11. Información Técnica. 12. Materiales y equipo. 13. Proposiciones vía electrónica. 14. Recepción de proposiciones. 15. Notificaciones. 16. Aspectos económicos.

a) Condiciones de Precios Alzados. b) Anticipo. c) Condiciones de Pago.

17. No subcontratación. 18. Normas vigentes. 19. Documentación legal. 20. Modelo de Contrato. 21. Ajuste de costos. 22. Divisibilidad de las obligaciones. 23. Devolución o destrucción de las proposiciones. 24. Combate a la corrupción. 25. Presentación de comentarios

Capítulo IV. Desarrollo de la Licitación.

1. Visita al sitio de realización de los trabajos. 2. Junta (s) de Aclaraciones. 3. Presentación y Apertura de las Proposiciones. 4. Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas-

Económicas.

5. Comunicación del fallo.




Página 3 de 73

6. Garantías. 7. Firma del Contrato.

Capítulo V. Instrucciones. Capítulo VI. Requisitos. Documentos que integran la proposición.

1. Documentación Legal y Administrativa. 2. Parte Técnica. 3. Parte Económica.

Capítulo VII. Criterios para la evaluación y desechamiento de las propuestas, así como para la ponderación de puntos en la Parte Técnica y Económica. Primera Etapa. Requisitos Legales, Técnicos y Económicos.

1. Criterios legales de la evaluación de la Propuesta. 2. Criterios de evaluación parte Legal y Administrativa. 3. Criterios de evaluación parte Técnica. 4. Criterios de evaluación parte Económica. 5. Causales de desechamiento de las Propuestas.

5.1. Desechamiento de la propuesta en la Parte Legal y Administrativa. 5.2. Desechamiento de la propuesta en la Parte Técnica. 5.3. Desechamiento de la propuesta en la Parte Económica.

Segunda Etapa. Ponderación de puntos en la Parte Técnica. 1. Calidad en la obra. 2. Capacidad del Licitante. 3. Experiencia y especialidad del Licitante. 4. Cumplimiento de los contratos.

Tercera Etapa. Ponderación de puntos en la Parte Económica. 1. Precio alzado

Capítulo VIII.- Cancelación y Licitación desierta

1. Cancelación. 2. Licitación Desierta.

Capítulo IX. Del Contrato.

1. De formalización. 2. Deducciones. 3. Impuestos y derechos. 4. Cesión de derechos. 5. Garantías. 6. Protección al ambiente. 7. Confidencialidad. 8. Sanciones. 9. Pena convencional. 10. Suspensión de los trabajos. 11. Terminación anticipada. 12. Rescisión administrativa. 13. Recepción de los trabajos, finiquito y terminación del Contrato.




Página 4 de 73

Capítulo X. Condiciones específicas.

1. Supervisión y/o servicios de apoyo. 2. Del representante en la obra. 3. Relaciones Laborales. 4. Responsabilidad del Contratista. 5. Bitácora de Obra. 6. Condiciones de Seguridad e Higiene.

Capítulo XI. Inconformidades y quejas.

1. Inconformidades. 2. Quejas




Página 5 de 73

SECCIONES Y ANEXOS

SECCIÓN I. Instrucciones para la Licitación. Formato 1 para presentar preguntas en los eventos de Junta de Aclaraciones en los procedimientos de contratación por Licitación Pública Nacional. SECCIÓN II. Información general del proyecto.

Especificaciones Generales y Particulares.

Memoria Descriptiva.

Normas Complementarias.

Trabajos por Ejecutar.

Planos y Relación de Planos.

Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental y Protección al Ambiente.

Procedimiento para la Revisión y Dictaminación de Precios Alzados no Previstos en el Catálogo Original del Contrato.

Ajuste de Costos Directos.

Modelo de Contrato.

Catálogo de Conceptos (Forma C-1).

Resumen por Partidas (Forma C-2).

Programas de Ejecución (Forma C-3). SECCIÓN III. Documentación Legal y Administrativa.

L-1. Escrito en el que señale el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. L-2. Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que

firma la proposición. L-3. Acreditación de personalidad jurídica y su existencia legal. L-4. Escrito en el que manifieste el Licitante bajo protesta de decir verdad, que no se

encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley.

L-5. Convenio privado de participación de propuestas conjuntas. (En su caso). L-6. Declaración de integridad. L-7. Escrito en el que señale que el Licitante es de nacionalidad mexicana L-8. Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales. L-9. Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con el

carácter de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). L-10. Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.




Página 6 de 73

L-11. Manifestación de los documentos e información de la proposición que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada.

SECCIÓN IV. Documentos que los Licitantes deberán integrar a su proposición.

Parte Técnica:

T-1. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. T·2. Manifestación escrita en el que declare bajo protesta de decir verdad que. T·3. Descripción de la Metodología, planeación integral para la realización de los

servicios y trabajos así como el procedimiento constructivo la cual deberá de presentarse en tres apartados.

T-4. Información curricular de los profesionales técnicos y administrativos requeridos

conforme a la plantilla

T-4.a. Escrito de designación del personal técnico y administrativo requerido. T-4.b. Formato mediante el cual se demuestra la información académica y

laboral del personal propuesto por el Licitante (curriculum). T-4.c. Copia simple de la Cédula Profesional por anverso y reverso del

Coordinador de Proyecto y el Superintendente de Obra. T-4.d. Copia legible de contratos, actas de entrega recepción, notas de

bitácora, minutas de trabajo en las que se compruebe fehacientemente que el personal designado demuestre su experiencia y capacidad.

T-5. Acreditación de la experiencia y capacidad técnica de los trabajos, solicitados

en la presente Convocatoria.

T-5.a. Currículum vitae de la empresa. T-5.b. Relación de los contratos de trabajos de los que se solicitan en el

presente procedimiento de contratación. T-5.c. Copias de contratos o actas de entrega recepción de contratos que

previamente hayan formalizado. T-5.d. Copias de documentos con los que acredite el grado de cumplimiento

contractual. T·6. Manifestación de la no subcontratación. T·7. Acreditación de la capacidad financiera

T-7.a. Copia simple de las declaraciones fiscales anuales, correspondiente a los Ejercicios Fiscales de los años 2013 y 2014.

T-7.1.a. Estados financieros dictaminados (balance general y estado

de resultados) correspondientes a los Ejercicios Fiscales de los años 2013 y 2014.




Página 7 de 73

T-7.1.b. Estados financieros dictaminados, anexar copia de la Cédula

Profesional del Contador.

T-8. Maquinaria, equipo científico y equipo de construcción, para realizar el proyecto ejecutivo y la construcción

T-8.a. Maquinaria, equipo científico y equipo de construcción, para realizar el

Proyecto Ejecutivo y la construcción, el cual está integrado por los siguientes documentos.

T-8.b. Carta compromiso en original de arrendamiento y disponibilidad de

maquinaria y equipo de construcción arrendado. T-9. Participación de discapacitados

Parte Económica:

E-1. Presupuesto del Proyecto a Precio Alzado, consignando el importe por

actividades (Forma C1). E-2. Presupuesto del equipamiento a Precio Alzado consignando el importe por

actividades y el total del equipo y mobiliario. E-3. Presupuesto de la obra a Precio Alzado, consignando el importe por frentes de

trabajo y el total de construcción y equipo de instalación permanente forma C1). E-4. Carta resumen de la propuesta señalando el importe total de la misma,

considerando el total de los propuestas a Precio Alzado de los servicios del proyecto ejecutivo, equipamiento y obra (formato C2).

E-5. Cedula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados

mensualmente del Proyecto Ejecutivo, equipamiento y el total de la Construcción y equipo de instalación permanente (forma C3).

E-6. Programa de ejecución general de los servicios del proyecto ejecutivo, debiendo

elaborar este documento con el total de las actividades contempladas en el desarrollo del proyecto ejecutivo, conforme al presupuesto del proyecto a Precios Alzado. El cual deberá ser elaborado en un software que sea compatible con el de GACM, como podría ser Primavera Project Managment.

E-7. Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico,

administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo a Precio Alzado.

E-8. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas

de la utilización del equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo a Precio Alzado.

E-9. Programa de ejecución general del equipamiento. E-10. Programa de ejecución general de los trabajos.




Página 8 de 73

E-11. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de mano de obra, para la ejecución de los trabajos.

E-12. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas

de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción. E-13. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas

de la utilización de materiales y equipos de instalación permanente. E-14. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización de personal

profesional técnico, administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

E-15. Constancia de utilización del anticipo y programa propuesto por el Licitante para la

aplicación de acuerdo con lo solicitado en el Formato E-15. E-16. Ruta Crítica considerando los elementos terminales de la red de los trabajos

con mayor duración entre ellos.




Página 9 de 73

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.

BASES

FUNDAMENTO LEGAL. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Artículos 3 fracción III, 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I, 31, 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus correlativos del Reglamento, así como las demás disposiciones normativas aplicables, GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. de C.V., convoca a participar en el procedimiento de contratación, conforme a lo siguiente:

CAPÍTULO I. OBJETO.

En este documento se establecen los requerimientos, requisitos y criterios que GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. de C.V., a través de la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria, convoca al procedimiento de contratación mediante la Licitación Pública Nacional No. LO-009KDH999-N47-2015, para los trabajos relativos al: "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPAMENTO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL SITIO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO." 1. Carácter y modalidad de la Licitación. La presente Licitación es de carácter nacional, por lo que únicamente podrán participar Licitantes de Nacionalidad Mexicana. La modalidad del Contrato es a Precio Alzado y Tiempo Determinado con forme al Catálogo de Conceptos (documento C-1) de estas bases de Licitación. 2. Origen de los recursos. Para la ejecución de los servicios, objeto del presente procedimiento de contratación, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cuenta con suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal 2015, autorizado con cargo a la partida 62501.- Construcción de vías de comunicación, mediante oficio No. GACM/DG/DCF/SP-0047/2015, de fecha 09 de febrero de 2015.




Página 10 de 73

3. Convocatoria. Se elaboró la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. LO-009KDH999-N47-2015, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, dando con ello, el inicio del procedimiento de la presente Licitación.

Programa de eventos.

N°. Evento Fecha/hora/Lugar

1. Fecha de publicación en Compranet

23 de junio de 2015

2. Visita al sitio de realización de los trabajos. 29 de junio de 2015 10:00 hrs

3. Fecha límite para el envió de preguntas 01 de Julio del 2015 18:00 hrs

4. Junta de aclaraciones 02 de julio de 2015 18:00 hrs.

5. Presentación y Apertura de las Proposiciones. 10 de julio de 2015 10:00 hrs.

6. Comunicación del fallo. 20 de julio de 2015 18:00 hrs

7. Firma de contrato Dentro de los 15 días

CAPITULO II. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para los efectos de la presente Convocatoria de Licitación se entenderá por:

Caso Fortuito o Fuerza Mayor: El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el Contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

Convocante: Unidad Administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación.

BEOP: Bitácora Electrónica de Obra Pública, la cual es el Instrumento Técnico que constituye un medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajo.

CompraNet: Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Contratista: La persona física o moral que celebre con el GACM contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas. Contrato de Obra Pública: Instrumento jurídico que celebra el GACM con el Licitante ganador, para la ejecución de la obra pública. Precios Alzados: Importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado. Convocatoria a la Licitación: Documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto a las obras o servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en realizarlas o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes. Diario Oficial de la Federación: Medio de información oficial emitido por el Gobierno Federal Mexicano.




Página 11 de 73

Documento Solicitado: Cada uno de los documentos que forma parte integrante de la propuesta y que son expresamente solicitados en la presente Convocatoria para su evaluación, análisis y en su caso adjudicación del contrato, los cuales deben estar firmados en la última hoja.

Especificaciones Generales de Construcción: Conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de

los conceptos de trabajo. Especificaciones Particulares de Construcción: Conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción. GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

Identificación oficial vigente con fotografía: Credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral, Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Licitación: Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o de invitación a cuando menos tres personas.

Maquinaria o equipo de Construcción en reserva: Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden del GACM, para enfrentar eventualidades tales como condiciones de seguridad o de posibles emergencias que puedan afectar las operaciones del aeropuerto. Normas de calidad: Requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados. Obras de gran complejidad: Para efectos del cuarto párrafo del Artículo 24 de la Ley, son las obras cuya ejecución y sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como aquellas que exijan urgencia en su construcción derivadas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Precio Alzado: Es la condición de pago, en cuyo caso es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.

Profesionales técnicos y administrativos requeridos: Personal técnico responsable en campo y gabinete de la dirección, administración y ejecución de lostrabajos incluyendo al superintendente. Proposición: Documentos que entrega el Licitante como propios y que contienen los términos y condiciones legales, técnicas y económicas que propone para la realización de la obra pública en caso de que el Contrato le fuera asignado.




Página 12 de 73

Proposición solvente: Es aquella que reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Convocatoria de la Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por

el GACM y que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Proyecto Arquitectonico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Proyecto Ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectonico y de ingenieria de una obra, el catalogo de conceptos, asi como la topografia las descripciones e información suficientes para que esta se pueda llevar a cabo. Proyecto de Ingenieria: El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle que permiten llevar a cabo una obra civil, electrica, mecanica o de cualquier otra especialidad. Presupuesto Autorizado: El que la Secretaría de Hacienda y Credito Público, comunica a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en el calendario de gasto correspondiente, en terminos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Residente: El Servidor Público designado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 112 del Reglamento, quien fungirá como representante del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

SAT: Servicio de Administración Tributaria. S.B.C.: Salario Base de Cotización.

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SENEAM: Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Superintendente: Representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el Contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.




Página 13 de 73

CAPITULO III. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El tipo de contratación será sobre la base de precio alzado y tiempo determinado, la Licitación y adjudicación del contrato correspondiente se llevará a cabo con base a lo estipulado en la Ley así como en su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia. Con fundamento en el Artículo 31 fracción XIV de la Ley, no podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de La Ley. Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los Licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, (Documento L-3). 1. Registro.

Los Licitantes interesados en participar en el presente procedimiento de contratación, podrán registrarse en la página del Sistema CompraNet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx y mostrar interés en participar a partir de la publicación de la Convocatoria a la Licitación en CompraNet. 2. Convocatoria. La publicación de la Convocatoria a la Licitación Pública se realizara a través de CompraNet y su obtención será gratuita por lo que los Licitantes deberán obtener la información relativa a la Licitación a través del sitio: http://compranet.funcionpublica.gob.mx, el GACM pondrá a disposición de los interesados en medio electrónico la presente Convocatoria a la Licitación para consulta, a partir de la fecha de publicación en CompraNet y hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el acto de recepción y apertura de proposiciones y estará a su disposición en las Oficinas de la dirección Corporativa de Administración y gestión Inmobilaria, del GACM en días hábiles de 09:30 a 17:30 horas, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 2543, segundo piso, Torre Murano, Col. Tizapan San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01090. 3. Lugar. Los trabajos objeto de la Licitación se realizarán en él: Km 5+500 de la Autopista Peñón Texcoco 4. Condiciones para la ejecución de los trabajos. El contratista deberá considerar para el desarrollo de los trabajos lo siguiente:

a) La ejecución de los servicios y trabajos, estará sujeto al horario y restricciones que indique la Residencia de Supervisión.

b) Se deberá considerar un control de acceso de personal y de vehículos. c) Deberá considerar la Información Técnica que el GACM proporciona en la presente

Convocatoria.

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/




Página 14 de 73

5. Modificaciones. El GACM, siempre que no tenga por objeto limitar el número de Licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, a partir de la fecha en que sea publicada y hasta, inclusive, el séptimo día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, debiendo publicar dichas modificaciones en CompraNet por una sola ocasión, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Cualquier modificación a la Convocatoria a la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberán ser consideradas por los Licitantes en la elaboración de su proposición. 6. Plazo. El período de ejecución de los trabajos en días naturales será de 180 días naturales, contados a partir de la firma del contrato. 7. Idioma. Los Licitantes deberán presentar sus proposiciones en idioma Español. 8. Moneda. La moneda que se utilizara para la elaboración de sus propuestas y pago de los trabajos, será en: moneda nacional. 9. Condiciones. Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como las proposiciones presentadas por los Licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con el Artículo 27 de la Ley, sin perjuicio de que el GACM pueda solicitar a los Licitantes aclaraciones o información adicional en los términos de los Artículos 38 de la Ley y 61 último párrafo del Reglamento. 10. Cumplimiento. Los Licitantes deberán cumplir en su totalidad con los requisitos y documentos solicitados en la presente Convocatoria a la Licitación y sus anexos, siendo de su absoluto conocimiento el contenido de los mismos y de cada una de las precisiones pronunciadas en la (s) Junta (s) de Aclaraciones. 11. Información Técnica. El GACM proporcionará a los interesados: Especificaciones Generales y Particulares, Memoria Descriptiva, Normas Complementarias, Trabajos por Ejecutar, Modelo de Contrato, Catálogo de Conceptos (Forma C-1), Resumen por Partidas (Forma C-2) y Programas de Ejecución (Forma C-3), que contienen la información y los aspectos para la construcción de la obra a ejecutar. 12. Materiales y equipo. Para este procedimiento de contratación el GACM, No proporcionara materiales, ni equipos de instalación permanente. 13. Proposiciones vía electrónica. (NO APLICA)




Página 15 de 73

14. Recepción de proposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 fracción VII del Reglamento, en el presente procedimiento de contratación, el GACM no recibirá proposiciones por medio de servicio postal o mensajería. 15. Notificaciones.

De conformidad con el Artículo 42 del Reglamento, las notificaciones a los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet.

16. Aspectos económicos.

a) Condiciones de Precio Alzado.

El contratista deberá de considerar en el análisis e integración del precio alzado, las condiciones técnicas, económicas y financieras que influyan en éste, reconociendo que el precio alzado propuesto corresponde exactamente al costo de los servicios y trabajos a ejecutar, necesarios para dejar la obra objeto de la licitación funcionando y operando al 100%, conforme a las especificaciones, independientemente de las cantidades de los servicios, equipamiento y obra a realizar, por lo que cualquier variación en volumen, costo y tiempo está obligado a ejecutarlo el licitante que resulte ganador, sin costo adicional para el GACM

Los participantes establecerán fechas críticas a las que se ajustarán sus programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminación. En todos los casos, las fechas críticas deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el participante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general, con los programas de ejecución pactados.

Proyecto ejecutivo.

El GACM pagará en pesos mexicanos a "El Contratista" los trabajos correspondientes mediante la presentación de estimaciones mensuales que contengan la unidad de concepto de trabajos terminados, para lo cual deberá de obtener el visto bueno y autorización de la Subdirección de Proyecto del GACM.

Construcción. El importe del contrato a Precio Alzado de obra será cubierto a "El Contratista", mediante parcialidades que considere el porcentaje estimado de avance de obra ejecutada, las cuales estarán sujetas a la amortización del anticipo, deducciones y penas convencionales, por lo que el GACM pagará a "El Contratista" la parcialidad de los porcentajes estimados de obra ejecutada y autorizada, por la Supervisión, dentro del plazo estipulado en el contrato y que haya sido autorizado por la Residencia de Supervisión del GACM, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato.

Equipamiento El importe del contrato a Precio Alzado del equipamiento será cubierto a "El Contratista", mediante parcialidades que considere el porcentaje estimado de avance del suministro realizado, el cual estará sujeta a la amortización del anticipo, deducciones y penas convencionales, por lo que el




Página 16 de 73

GACM pagará a "El Contratista" la parcialidad de los porcentajes estimados del equipamiento realizado y autorizada, por la Supervisión, dentro del plazo estipulado en el contrato y que haya sido autorizado por la Residencia de Supervisión del GACM, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato.

b) Anticipo.

El GACM otorgara un anticipo de 30 % (_________________) del importe programado al _ de _________ de 2015, de la asignación presupuestaria aprobada al Contrato, correspondiente al ejercicio 2015, conforme al Documento E-11. “Programa de ejecución convenido conforme al Catálogo de Conceptos (Forma C-1)”, que deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los servicios y trabajos. El anticipo se otorgara para que "El Contratista" realice los servicios del proyecto ejecutivo y realice en el sitio de la obra, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas y demás instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, e inicio de los trabajos, así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos de instalación permanentemente y demás insumos. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. De no entregarse el anticipo a "El Contratista" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por parte del GACM, "El Contratista" deberá solicitar por escrito el diferimiento del inicio de los trabajos, el cual deberá de formalizarse antes del inicio de los mismos. Si "El Contratista" no solicita por escrito el diferimiento antes de que dé inicio de los trabajos, renuncia a este derecho y por lo tanto el GACM no reconocerá ningún plazo extemporáneo durante el periodo de ejecución. La amortización del anticipo se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 143 del Reglamento.

c) Condiciones de Pago.

Atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley, así como los Artículos del 127 al 129, 131, 133 y 185 al 220 del Reglamento, las estimaciones y facturas de los trabajos se presentarán con una periodicidad no mayor de un mes a la Residencia, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago en términos de lo dispuesto por el Artículo 132 del Reglamento. Dicha documentación será la siguiente: números generadores, notas de bitácora, minutas de trabajo, croquis, Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; y análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. El plazo que tiene "El Contratista" para presentar sus estimaciones, no deberá ser mayor de 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones fijado por el GACM en bitácora. La Residencia, o en su caso contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación para su revisión y autorización. El GACM contará con un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales para el pago de las estimaciones contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las




Página 17 de 73

mismas por parte de la Residencia de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. Si "El Contratista" no presenta sus estimaciones en el plazo de 6 (seis) días naturales, éste deberá presentarlas en la siguiente fecha de corte. Siempre y cuando no exceda la periodicidad de un mes, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros. En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El GACM realizará el pago de las estimaciones preferentemente a través de transferencia electrónica, para lo cual el Licitante ganador proporcionará los datos bancarios solicitados por el GACM. Por lo que "El Contratista" dará el seguimiento correspondiente a los pagos en el GACM y en la institución bancaria donde radique su cuenta. "El Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

17. Subcontratación.

Para el presente procedimiento de contratación, el GACM permitirá la subcontratación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) o en su caso deberá de presentar Manifiesto de No Subcontratación.

18. Normas vigentes.

Los trabajos a ejecutar, se llevaran a cabo con sujeción a la Ley y su Reglamento, de acuerdo al proyecto de ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales, Memoria Descriptiva de los Trabajos a Realizar; Especificaciones Generales y Particulares de la obra y Normas Complementarias de Construcción que el GACM les hubiere proporcionado, Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental y Protección al Ambiente emitidas por el GACM y demás Leyes y Reglamentos aplicables.

19. Documentación diversa.

No aplica

20. Modelo de Contrato.

El contrato para la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, será a precio alzado y tiempo determinado de conformidad con el modelo anexo a la presente Convocatoria.

Las estipulaciones que se establezcan en el contrato, no modificarán las condiciones previstas en la presente Convocatoria a la Licitación.




Página 18 de 73

En caso de discrepancia entre la presente Convocatoria a la Licitación y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria a la Licitación.

21. Ajuste de costos. No aplica

22. Divisibilidad de las obligaciones.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 91 del Reglamento, así como al oficio No. UNCP/309/NC/0341/2011 de fecha 10 de mayo de 2011, emitido por la Unidad Normativa de Contrataciones Públicas, relativos a la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales a la aplicación total o proporcional de las garantías de cumplimiento de los contratos, el GACM informa que debido a la naturaleza de los servicios concernientes a esta Convocatoria se permite la divisibilidad de los mismos y por tanto la garantía de cumplimiento de este Contrato se deberá aplicar por el monto total de las obligaciones a garantizar.

23. Devolución o destrucción de las proposiciones.

Las proposiciones desechadas y no ganadoras serán devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, de conformidad con el Articulo 74 último párrafo de la Ley, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones se conservaran hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el GACM procederá a su devolución y, en su caso, destrucción.

24. Combate a la corrupción.

En el ámbito de su responsabilidad con motivo de su participación en contrataciones públicas de carácter federal quedarán sujetos a lo estipulado en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 11 de Junio de 2012.

25. Presentación de comentarios. No aplica

CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA LICITACIÓN.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de esta Licitación, en calidad de observador, sin necesidad de haberse registrado en el Sistema CompraNet para participar en la Licitación, bajo la condición de registrar su asistencia y debiéndose de abstener de intervenir de cualquier forma en las diferentes etapas de la Licitación. Se recomienda a los Licitantes que a los actos de visita al sitio de los trabajos, Junta de Aclaraciones y Presentación y Apertura de Proposiciones, asista el personal técnico que elaborará la propuesta, con la finalidad de que la integre correctamente. 1. Visita al sitio de realización de los trabajos.

Se efectuará el día señalado en el cuadro contenido en el numeral 3 de la presente convocatoria.

Los asistentes deberán llevar una identificación oficial vigente con fotografía.




Página 19 de 73

Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para GACM designar a un técnico que guíe la visita.

2. Junta (s) de aclaraciones. Se celebrará en la fecha señalada en el numeral 3 de la presente convocatoria en la sala de juntas de la Subdirección de Contrataciones, ubicada en el edificio Torre Murano, sita en Av. Insurgentes Sur No. 2543, segundo piso, Torre Murano, Col. Tizapan San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01090, siendo optativa para los Licitantes la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer en forma precisa las dudas y planteamientos que los Licitantes realicen por escrito relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria. Los Licitantes deberán presentar un escrito en el que expresen su interés de participar en la Licitación por si o en representación de un tercero, utilizando para este fin el "Formato para Presentar Preguntas en la Junta de Aclaraciones", proporcionado por el GACM en la presente Convocatoria.

Dicho escrito podrá entregarse personalmente en la Junta de Aclaraciones o enviarse a través de CompraNet, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora establecida en este numeral para el evento de Junta de Aclaraciones. (Se recomienda a los Licitantes que asistan al acto, presenten sus preguntas en medios magnéticos, con el objeto de agilizar dicho evento). Si el escrito señalado en el párrafo anterior no se presenta; se permitirá el acceso a la Junta de Aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador. El acto será presidido por el Servidor Público designado por el GACM, quien deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelva en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria a la Licitación, en caso de que dicho representante no asista a la (s) Junta (s) de Aclaraciones procederá lo señalado en el Artículo 40 del Reglamento, por lo que el Servidor Público que presida la Junta de Aclaraciones convocará a una siguiente Junta de Aclaraciones y lo hará del conocimiento del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en GACM. De cada Junta de Aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes, interesados y los Servidores Públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los Licitantes y las respuestas del Organismo, y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos, de la cual se le entregará copia a los presentes y se pondrá a disposición de los ausentes en el domicilio de GACM o a través de CompraNet. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera Junta de Aclaraciones, no serán contestadas por el GACM por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el Servidor Público que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una junta posterior, GACM tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas, se debe considerar que entre la última Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales.

3. Presentación y Apertura de las Proposiciones.

Se celebrará en la fecha señalada en el cuadro contenido en el numeral 3, de la presente convocatoria, los Licitantes deberán presentarse en la sala de juntas de la Subdirección de




Página 20 de 73

Contrataciones, ubicada en el edificio Torre Murano, sita en Av. Insurgentes Sur No. 2543, segundo piso, Col. Tizapan San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01090.

4. Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas-Económicas.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones previsto en la presente Convocatoria, o en su caso, en la fecha derivada de sus modificaciones, el Servidor Público que lo presida no permitirá el acceso a ningún Licitante, ni observador ajeno al acto; así mismo, las proposiciones recibidas en este acto, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que estarán vigentes hasta su conclusión. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes.

Los Licitantes presentes deberán entregar su proposición en sobre cerrado al Servidor Público que presida el acto.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, el Servidor Público facultado por GACM, procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido, se verificará que el licitante haya presentado los documentos requeridos, firmados en la última hoja de cada "Documento solicitado", asimismo, que los presupuestos a precio alzado de la ejecución del servicio de proyecto ejecutivo, equipamiento y los trabajos de obra además de los programas estén firmados en todas sus hojas. La documentación presentada por cada uno de los Licitantes que presenten proposición, se hará constar en la "Relación de Documentos", la cual formará parte integrante del Acta de Apertura Técnica-Económica del presente procedimiento de contratación, que contendrá la misma información que se relaciona en el formato para la verificación de documentos, el cual se anexa a la presente Convocatoria a la Licitación.

En caso de que durante la revisión de la documentación presentada por los Licitantes, se observe la omisión de algún documento o inconsistencia, el Servidor Público facultado por el GACM informará a la persona que entregó la proposición de dicho acontecimiento y se hará constar en el Acta de Apertura Técnica-Económica.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el Servidor Público designado por el GACM que presida el acto, rubricarán los presupuestos a precio alzado de los servicios de proyecto ejecutivo, equipamiento y los trabajos de obra (Forma C-1) y Programas (E-5, E-6, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-13, E-14 y E-15). Dicha información constará documentalmente; posteriormente se dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones recibidas.

A continuación se levantará el Acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones, en la que se indicará el importe total de cada una de ellas e indicando a los presentes la fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la Licitación, el cual será difundido a través de CompraNet. Dicha Acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma.

La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de GACM y a través de CompraNet.

5. Comunicación del fallo.

El fallo será difundido a través de CompraNet para efectos de su notificación a los Licitantes.




Página 21 de 73

A los Licitantes se les enviará por correo electrónico, un aviso informándoles que el Fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno, pero los Licitantes podrán inconformarse en los términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

6. Garantías.

El Licitante ganador del presente procedimiento de contratación, deberá garantizar el cumplimiento del Contrato, así como los vicios ocultos, el costo que estas pólizas le genere, deberá considerarlo en los costos indirectos.

Las garantías a las que se hace referencia en este apartado se complementa con la información indicada en el "Capítulo IX. Del Contrato", de la presente Convocatoria. La Garantía del Cumplimiento del Contrato, se presentará previo a la firma del contrato. En caso de no cumplir con la fecha establecida, se considerará que la empresa ganadora no firmará el Contrato por causas imputables a él mismo y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 78 Fracción I de la Ley.

Los documentos que debe entregar son los siguientes:

a) Garantía del Cumplimiento del Contrato, por un importe del 10% del monto total del

contrato más I.V.A., la cual deberá entregar a través de escrito en papel membretado de la empresa en la fecha establecida en la presente Convocatoria.

b) Garantía del Anticipo, “El Contratista” deberá de garantizar el 100% del importe total

del anticipo otorgado, mas I.V.A.

Para el otorgamiento del anticipo, “El Contratista” deberá presentar solicitud de anticipo, mediante escrito en papel membretado del mismo, en el cual solicita el trámite para el otorgamiento de dicho anticipo por el porcentaje establecido en la presente Convocatoria, acompañado de la factura que cubra el monto correspondiente del mismo, desglosado el I.V.A.; en caso de facturas electrónicas, deberá de enviar el archivo electrónico de la factura, así como el formato XML, correspondiente al área de contratos, en el entendido de que no serán aceptadas por GACM la factura y póliza de fianza presentadas por “el Contratista” con errores u omisiones. En caso de que “El Contratista” no entregue en la fecha establecida la documentación requerida para el otorgamiento del anticipo, no procederá el diferimiento en el programa de ejecución de los trabajos por entrega tardía del anticipo, tal y como lo establece el Artículo 50 fracción I de la Ley y por lo tanto, queda obligado a iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

c) Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, “El Contratista” deberá de constituir una

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra daños a terceros aplicables a Bienes Muebles, Inmuebles y personas por un monto del 100% del importe contratado más I.V.A., la cual deberá de entregar a través de escrito en papel membretado de la empresa en la fecha establecida en la presente Convocatoria.

d) De los Vicios Ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por

lo que “El Contratista” deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos más I.V.A., la cual deberá entregar al concluir el período de ejecución de los mismos.




Página 22 de 73

La empresa ganadora deberá entregar en la Subdirección Jurídica, las garantías requeridas, en la fecha establecida, lo anterior es con la finalidad de que sean revisadas y, en su caso, se indique las correcciones correspondientes, toda vez que GACM tendrá como aceptada y recibida la documentación solicitada cuando éstos no presenten errores u omisiones.

7. Firma del Contrato.

GACM y “El Contratista” quedarán obligados a formalizar dicho Contrato dentro de los 15 días emitido el fallo, o en su defecto en la fecha indicada en el Acta de Fallo, tomando en cuenta que no podrá formalizarse el Contrato si no se encuentra debidamente garantizado, conforme al Artículo 48 fracción II de la Ley, así como con lo solicitado en el "Capítulo IX. Del Contrato" de la presente Convocatoria a la Licitación. El Licitante ganador que no firme el Contrato por causas imputables a él mismo será sancionado por la SFP de acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 fracción I de la Ley.

CAPITULO V. INSTRUCCIONES.

1. Los Licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en esta Convocatoria y sus anexos, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, se establezcan en la (s) Junta (s) de Aclaraciones.

2. Los Licitantes deberán presentar su proposición en forma ordenada, completa y uniforme.

Así mismo toda la documentación que forme parte de su proposición deberá estar personalizada de acuerdo al presente procedimiento de contratación.

3. La entrega de las proposiciones se hará por escrito en papel membretado y original, con

firma autógrafa de la persona facultada para ello, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, la proposición deberá presentarse en un solo sobre identificado en su parte exterior y cerrado integrando la proposición técnica y económica.

4. La documentación legal y administrativa podrá entregarse, a elección del Licitante, dentro o

fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica. 5. Los escritos de manifestaciones solicitadas deberán ser elaboradas conforme a los formatos

entregados por GACM. 6. Las proposiciones se podrán presentar preferentemente en carpetas de argollas, con

separadores. El incumplimiento de esta indicación, no será motivo de descalificación, pero se considera conveniente para facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento de contratación.

7. Los Licitantes deberán foliar cada uno de los documentos que integren la proposición y

aquéllos distintos a ésta en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto se deberán numerar de manera individual la proposición técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el Licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no será motivo de desechamiento de la propuesta.




Página 23 de 73

8. Los Licitantes podrán utilizar los formatos proporcionados en esta Convocatoria. Si los

Licitantes presentan otros formatos, éstos deberán cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados.

9. Asimismo, se hace la aclaración que al Licitante al que se le adjudique el Contrato, objeto del

presente procedimiento de contratación y previo a la formalización del mismo, deberá firmar en su totalidad toda la documentación que integre su proposición.

CAPITULO VI. REQUISITOS.

Los Licitantes integrarán su proposición de acuerdo al formato para la verificación de documentos (FORMATO 1), el cual deberá de integrarlo a su proposición, la falta de este documento, no será motivo de desechamiento, mismo que se anexa a la presente Convocatoria, así mismo, se hace la indicación que no deberá integrar a su proposición los formatos y/o ejemplos entregados por GACM en la presente Convocatoria a la Licitación, ya que estos no serán objeto de evaluación. Si el Licitante integra al final de cada "Documento Solicitado" los formatos y/o ejemplos estos no se considerarán como la última hoja firmada del "Documento Solicitado".

Documentos que integran la Proposición:

1.- Documentación Legal y Administrativa.

L-1. Escrito en el que señale el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

El escrito deberá presentarse preferentemente en papel membretado del Licitante, en el que señale el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento por Licitación Pública y, en su caso, del contrato respectivo, así como, una dirección de correo electrónico, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación.

L-2. Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firma la

proposición.

El Licitante deberá integrar a su proposición la copia simple por ambos lados de una identificación oficial con fotografía, en la cual se deberá observar claramente, el nombre de la persona que firma la proposición, así como, la firma autógrafa de éste, la identificación oficial que el Licitante determine presentar, podrá ser: credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral, Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

L-3. Acreditación de personalidad jurídica y su existencia legal.

a) En caso de ser persona moral:

El escrito deberá presentarse preferentemente en papel membretado del licitante, mediante el cual el representante de la empresa manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:




Página 24 de 73

De la persona moral (licitante): Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, domicilio completo, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de sus socios accionistas; número y fecha de las escrituras públicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando en ambos casos el nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio (folio, número, libro, partida, etc.) según aplique, fecha y lugar del Registro Público de Comercio.

Del representante:

Nombre completo del apoderado; domicilio completo, clave del Registro Federal de Contribuyentes, número o folio de la identificación oficial vigente, cargo del apoderado o representante; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó; y en su caso los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación.

a) En caso de ser persona física:

Escrito mediante el cual manifieste el Licitante bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la capacidad necesaria y suficiente para comprometerse por sí y suscribir las proposiciones en el presente procedimiento, mismo que contendrá los datos siguientes: Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre completo y domicilio completo. En caso de que tenga representante la persona física, deberá de señalar además de lo anterior, el nombre completo del apoderado; domicilio completo, clave del Registro Federal de Contribuyentes, número o folio de la identificación oficial vigente; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación que solamente entrega la proposición, pero sólo podrá participar en el desarrollo del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas Económicas con carácter de observador.

L-4. Escrito en el que manifieste el Licitante bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley.

La falsedad de la declaración será sancionada en los términos de Ley. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación.

L-5. Convenio privado de participación de propuestas conjuntas. (En su caso)




Página 25 de 73

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta, sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la proposición y el contrato respectivo, se establezca con precisión a satisfacción de GACM, las partes de la obra que cada persona se obliga a ejecutar de manera solidaria. Así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. Las proposiciones deberán firmarse por el representante común, debiendo señalar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones que ésta se presenta en forma conjunta. El convenio de propuestas conjuntas que presenten los Licitantes deberá de contener los requisitos establecidos en el Artículo 36 segundo párrafo de la Ley, y en las fracciones II y III del Artículo 47 del Reglamento y conforme al modelo de convenio privado de proposición conjunta que se integra o sea proporcionado en la presente Convocatoria Anexo L-5. GACM revisará que el convenio de participación conjunta cumpla con los requisitos exigidos. En el convenio de propuestas conjuntas las partes deberán precisar que los integrantes quedarán obligados de forma solidaria, para efectos del presente procedimiento de contratación y del contrato que se firme, en caso de que su propuesta resulte ganadora. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, haciendo la precisión que dicho representante deberá firmar la propuesta conjunta. De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 36 de la Ley, para el supuesto de que la propuesta conjunta resulte ganadora, el contrato será firmado por cada uno de los Licitantes o en su caso por el representante o apoderado de cada uno de ellos, según corresponda. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los documentos L-1, L-2, L-3, L-4, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10 y L-11 debiendo celebrar un convenio privado de participación conjunta. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el procedimiento de contratación. Si el Licitante ganador presentó en forma conjunta la proposición, deberá presentar el original del convenio y la demás documentación Legal y Administrativa en forma individual previo a la firma del Contrato. L-6. Declaración de integridad. El escrito deberá presentarse preferentemente en papel membretado del Licitante, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de GACM, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación. L-7. Escrito en el que señale que el Licitante es de nacionalidad mexicana.




Página 26 de 73

El escrito deberá presentarse preferentemente en papel membretado del Licitante, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación. L-8. Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales. Para efectos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 1.2.27, de la Resolución Miscelánea Fiscal, para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de Diciembre de 2014, deberá entregar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la "Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales", la cual debe ser en sentido positivo. La falta de presentación de este documento no será motivo de desechamiento, no obstante, en caso de que le sea adjudicada la contratación al Licitante, previo a la firma del Contrato deberá de presentar la opinión positiva emitida por el SAT, a la que se hace referencia en este párrafo. L-9. Escrito de manifestación, de que se compromete a contratar micro, pequeñas y medianas

empresas (MIPYMES). En caso de que le resulte aplicable el Licitante en apego al formato que se anexa a la presente Convocatoria o bien anexando copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, en términos del Artículo 12 del Reglamento, deberá presentar este anexo. Este documento podrá ser elaborado conforme al formato. La falta de presentación de este documento no será motivo de desechamiento de la proposición. L-10. Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Este documento podrá ser elaborado conforme al formato. La falta de presentación de este documento no será motivo de desechamiento de la proposición. L-11. Manifestación de los documentos e información de la proposición que contienen

información confidencial, reservada o comercial reservada. En caso de resultar aplicable, presentar escrito firmado por el representante legal del Licitante, utilizando el Anexo L-11 de esta Convocatoria, el que en términos de lo dispuesto por los Artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifieste cuales son los documentos e información de su proposición que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación, en el entendido que de no presentar dicho escrito, toda la información será considerada como pública. Este documento podrá ser elaborado conforme al formato. La falta de presentación de este documento no será motivo de desechamiento de la proposición. 2 Parte Técnica:

T-1. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. Escrito en papel membretado del Licitante en el que declare bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio de realización de los trabajos, las condiciones ambientales de la zona donde se




Página 27 de 73

ubica la obra objeto de esta Convocatoria, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, entre otras, el estado que guarda el predio o inmueble por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, a los términos de la Convocatoria, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado al modelo de Contrato, al proyecto ejecutivo. De igual forma deberá de tomar en cuenta las condiciones topográficas y geológicas de la región, así como las de carácter general y las particulares del lugar donde se efectuaran los trabajos. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación. T·2. Manifestación escrita en el que declare bajo protesta de decir verdad que: (el escrito

deberá presentarse en papel membretado del Licitante).

a) Conoce los términos de referencia; las Normas de calidad de los materiales; la Memoria Descriptiva de los Trabajos a realizar; las Especificaciones Generales y Particulares de la obra y del equipamiento, las Normas Complementarias de Construcción que GACM les hubiere proporcionado.

b) Conoce el contenido del anteproyecto (en su caso) de la obra que GACM les hubiere

proporcionado y que fueron tomados en consideración para la elaboración de su proposición y que manifiesta su pleno conocimiento y su aceptación de que los planos y croquis se consideran como información reservada de GACM y que únicamente serán utilizados para efectos de ésta Licitación, en caso contrario el Organismo ejercitará las acciones legales a que haya lugar.

c) Conoce las especificaciones generales y particulares de las obras a realizar, y su

conformidad de ajustarse a sus términos. d) Conoce el contenido del modelo de Contrato y su conformidad de ajustarse a sus

términos y anexos, las Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental y Protección al Ambiente emitidas por GACM.

e) Ha considerado todas las condiciones que puedan intervenir en la integración de su

propuesta, ya sean técnicas o de las condiciones para realizar los servicios y trabajos a Precio Alzado.

f) Conoce el contenido de la presente Convocatoria a la Licitación, así como la (s) Junta

(s) de Aclaraciones que se hubieran realizado y que forma parte de la Convocatoria y está conforme de ajustarse a los términos cumpliendo con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, de acuerdo a las Leyes y Reglamentos aplicables.

g) Conoce los formatos, ejemplos y en su caso guías de llenado entregados por GACM,

y de que si en su caso existiera alguna duda o comentario lo pronunciaría en el evento de la Junta de Aclaraciones, de no ser así, se asume que no se tiene dudas respecto a lo establecido en la presente Convocatoria a la Licitación. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Convocatoria.

T·3. Descripción de la Metodología, planeación integral para la realización de los servicios y

trabajos así como el procedimiento constructivo la cual deberá de presentarse en tres apartados.




Página 28 de 73

a) Apartado de metodología para la realización del Proyecto Ejecutivo.

Metodología de trabajo propuesta, para la ejecución del Proyecto Ejecutivo considerando las características, magnitud y complejidad de los trabajos por realizar, el Licitante deberá describir la metodología que propone aplicar, señalando los sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar y la forma de presentación de los resultados a fin de concluir el Proyecto Ejecutivo.

b) Apartado de planeación integral.

El Licitante deberá describir la planeación integral que propone utilizar en el desarrollo y organización de los trabajos para hacer factible la ejecución de los mismos, mediante la cual demuestre que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, considerando las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto de la Licitación.

c) Apartado de procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos

El Licitante deberá describir el procedimiento constructivo que propone aplicar en la ejecución de los trabajos, mediante la cual demuestre que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente considerando las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto de la Licitación

d) Apartado del procedimiento del equipamiento.- El Licitante deberá describir la

planeación integral que propone utilizar en el equipamiento contemplando la organización de los trabajos, a efecto de efectuar el suministro del mismo durante la ejecución de los trabajos para hacer factible su ejecución, mediante la cual demuestre que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, considerando las características, magnitud y complejidad de los servicios y trabajos objeto de la Licitación

T-4. Información curricular de los profesionales técnicos y administrativos requeridos conforme

a la plantilla, siendo esta: Para la ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo.

Plantilla mínima de Personal Técnico requerida por el GACM para los trabajos de Adecuación y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para el Campamento.

Cant. Personal Licenciatura Experiencia

1 Coordinador General. Arquitectura, Ingeniero Arquitecto, Ingeniería Civil.

Dirección o Gerencia de Proyectos.

1 Especialista en Arquitectura. Arquitectura, Ingeniero Arquitecto. Diseño arquitectónico para unidades administrativas.

1 Especialista en Ingeniería Civil.

Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniero Arquitecto.

Diseño de cimentación y estructuras.

1 Especialista en Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica.

Diseño de ingeniería eléctrica para unidades administrativas.

1 Especialista en Ingeniería Hidráulica, Sanitaria

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica.

Diseño de Ingeniería Hidráulica, Sanitaria.

1 Especialista en Ingeniería de Aire Acondicionado.

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica.

Diseño de Ingeniería de Aire Acondicionado para Unidades Administrativas.

1 Especialista en Ingeniería de Telecomunicaciones.

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Telecomunicaciones.

Diseño de Ingeniería de Telecomunicaciones para Unidades Administrativas

Adicionalmente el personal que integre la Plantilla de Personal Técnico, deberá:




Página 29 de 73

Contar con experiencia mínima de 3 años en Diseño de Proyectos de Unidades Administrativas efectuadas para el sector público o privado, o haber participado en el desarrollo de 3 proyectos de Unidades Administrativas como mínimo. Conocer la Ley y su Reglamento, así como de la normatividad aplicable. La acreditación de los profesionistas que integran la Plantilla Técnica debe ser mediante la presentación de copia fotostática de la Cédula Profesional y del Curriculum Vitae (debiendo especificar año, cargo y función desempeñada). Para la realización de los trabajos de obra será:

Plantilla mínima de personal Técnico requerida por el GACM para la Construcción del Campamento

Cant. Personal Licenciatura Experiencia

1 Superintendente de Obra. Arquitectura, Ingeniero Arquitecto, Ingeniería Civil.

Superintendente.

1 Residente de Obra Civil. Arquitectura, Ingeniero Arquitecto. Residente de Obras en Unidades Administrativas

1 Residente de Instalaciones. Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica.

Residente de Obras en Unidades Administrativas

1 Especialista en Seguridad e Higiene.

Licenciado, Técnico o pasante en Arquitectura y/o Ingenierías.

En la aplicación de normas de Seguridad e Higiene en el ámbito de la Construcción.

1 Especialista en Programación y Control de Obra.

Arquitectura, Ingeniero Arquitecto, Ingeniería Civil.

Programación y Control de Obras, a través de Software.

1 Responsable de Estimaciones. Licenciado, Técnico o pasante en Arquitectura y/o Ingenierías.

En elaboración de estimaciones.

Adicionalmente el personal que integre la Plantilla de Personal Técnico, deberá: Para el Superintendente de Obra y Residentes de Obra Civil e Instalaciones, deben contar con experiencia mínima de 3 años en la Construcción de Unidades Administrativas o similares en magnitud y complejidad, efectuadas para el sector público o privado. Para los Especialistas en Seguridad e Higiene, Programación y Control de Obra y el Responsable de Estimaciones, deben contar con experiencia mínima de 3 años en la Construcción de Obras similares en magnitud a la del objeto de la presente Licitación. Conocer la Ley y su Reglamento, así como de la normatividad aplicable. La acreditación de los profesionistas que integran la Plantilla Técnica debe ser mediante la presentación de copia fotostática de la Cédula Profesional y del Curriculum Vitae (debiendo especificar año, cargo y función desempeñada. Se deberá de presentar organigrama de la estructura propuesta tanto de los servicios de proyecto ejecutivo, así como para el equipamiento y la ejecución de los trabajos.

a) Escrito de designación del personal técnico y administrativo requerido, este deberá ser elaborado en papel membretado del Licitante mediante el cual manifieste que la información contenida en los documentos entregados en este apartado es verídica, además de designar al Superintendente quien será el representante de “El Contratista” ante la dependencia para cumplir con los términos y condiciones pactados en el Contrato y que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora electrónica, indicando que cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la




Página 30 de 73

vigencia del Contrato. Este documento debe ser elaborado conforme al formato proporcionado en la presente Licitación.

Previo a la firma del Contrato, GACM exigirá al ganador del presente procedimiento de contratación, que cumpla con la designación del Superintendente, que manifestó en este inciso y que fue objeto de evaluación. Si por causas ajenas al Licitante ganador, y previo a la firma del Contrato, el Superintendente, manifestado en este inciso no estuviera disponible, deberá solicitar por escrito al Área Técnica la sustitución del Superintendente, adjuntando a su escrito; los documentos que se solicitan en los incisos b) y c) de este apartado, el cual deberá cumplir con los requisitos solicitados en el presente procedimiento de contratación. El Área Técnica evaluará y autorizará el reemplazo del Superintendente, remitiendo oficio de autorización a la Gerencia de Concursos (mínimo 24 horas antes de la firma del Contrato), de no cumplir el plazo indicado, el cambio del Superintendente, lo podrá realizar al momento de la apertura de la BEOP.

b) Formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del

personal propuesto por el Licitante (currículum), este documento se tomará como el currículum del personal propuesto, por lo que deberá realizarlo con base a la información obtenida de los currículum de todo el personal propuesto, debiendo ser requisitado con los datos solicitados en el formato, anotando el cargo propuesto, datos personales, formación académica, conocimientos informáticos y la experiencia profesional y/o laboral (describiendo en que consistieron los trabajos, puesto o cargo y duración de los mismo), de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos requeridos, conforme a lo solicitado en el documento T-4 de este apartado se recomienda anotar únicamente los trabajos que se relacionan con la experiencia solicitada en el presente procedimiento de contratación. Este documento debe ser elaborado en formato libre.

El Licitante podrá integrar a este apartado, el currículum de cada uno de los profesionales técnicos propuestos.

a) Copia simple de la Cédula Profesional por ambos lados del Director de Proyecto,

expedida por la Dirección General de Profesiones, (legible). b) Copia legible de contratos, en las que se compruebe fehacientemente que el personal

designado demuestre su experiencia y capacidad. T-5. Acreditación de la experiencia y capacidad técnica de los trabajos, solicitados en la

presente Convocatoria, debiendo integrar en este apartado, los siguientes documentos:

a) Currículum vitae de la empresa.

Demostrando con su currículum vitae y acreditando con los documentos solicitados en

el inciso c) de este apartado, tener una experiencia mínima.

5 Contratos de Construcción de obra civil y acabados en proyectos institucionales con un monto mayor de 20 millones de pesos, cada uno.

Se consideraran solo obras que su periodo de ejecución ya sea total o parcialmente se encuentren dentro de los últimos 10 años y se contaran a partir del 01 de Enero de 2005 a la fecha de Presentación y Apertura de Proposiciones.




Página 31 de 73

b) Relación de los contratos de trabajos de los que se solicitan en el presente procedimiento de contratación, que haya realizado con la Administración Pública o con particulares y/o aquellos que esté ejecutando a la fecha de la licitación, y que acredite ampliamente con los documentos solicitados en el inciso c) de este apartado, tener la experiencia y capacidad técnica para este tipo de trabajos, anotando el nombre y domicilio de la Dependencia, Entidad o empresa contratante, teléfono de los mismos y el nombre de la persona responsable; descripción de los servicios, importe ejercido y por ejercer, fechas de inicio y terminación (programada y real).

c) Copias legibles de contratos y Actas de Entrega recepción de Contratos, que previamente haya formalizado, con los que acredite dicha experiencia y capacidad técnica en trabajos solicitados en presente procedimiento de contratación, las copias de los documentos solicitados, deberán indicar claramente la formalización de los mismos, la descripción de los trabajos, el monto contractual y el período de ejecución, además de ser congruentes con los demás documentos presentados en este apartado.

En caso de que se haya otorgado, Convenios en Plazo de los contratos solicitados en este inciso, deberá de presentar copia legible de dichos convenios.

a) Copias de documentos con los que acredite el grado de cumplimiento.- El licitante

deberá presentar copia de Actas de Entrega Recepción o Cancelación de la Garantía del Cumplimiento de los Contratos, o Finiquitos, o Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones con los que acredite el grado de cumplimiento de los trabajos solicitados en la presente Convocatoria, las copias de los documentos solicitados, deberán indicar claramente la descripción de los trabajos, el monto total ejercido y el periodo real de ejecución y deberán corresponder con los contratos presentados en el inciso e) de este apartado, demostrando además la liquidación de obras a través del comprobante de no adeudos ante el IMSS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

T·6.- Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en análisis y control de proyectos con características técnicas y magnitud similares a la de la presente convocatoria en los últimos 10 años, identificando los servicios realizados por el licitante en los que sea comprobable su participación; La acreditación de este rubro deberá realizarse con los siguientes documentos:

a) Currículo de la empresa donde se señale el tiempo que lleva ejecutando servicios similares a la de la presente Convocatoria.(formato libre)

b) Relación de contratos de los últimos 10 años en servicios con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

Anexar contratos o cualquier otro documento que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria; que permita comprobar su experiencia y especialidad en los últimos diez años, presentando mínimo tres contratos o un contrato plurianual que abarque el periodo indicado

T·7. Acreditación de la capacidad financiera, debiendo integrar en este apartado, lo siguiente:

a) Copia simple de las Declaraciones Fiscales Anuales, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2012, 2013 y pagos provisionales 2014.

Para acreditar la capacidad financiera, deberá integrar copia simple de las declaraciones anuales (completa) mediante la cual se determine lo siguiente:




Página 32 de 73

a) Capital de Trabajo, el cual deberá ser igual o mayor al importe de los trabajos a ejecutar

en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, conforme al Programa General de Ejecución, Forma C-3.

b) Capacidad para pagar sus obligaciones. c) Grado de endeudamiento, y

d) Rentabilidad.

T-7.1. En caso de NO presentar las Declaraciones Fiscales y con la finalidad de cumplir con la

Acreditación de la Capacidad Financiera, el Licitante deberá hacerlo mediante la presentación de los Estados Financieros Auditados integrando a su proposición, los documentos siguientes:

a) Estados Financieros Dictaminados (Balance General y el Estado de Resultados)

correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2012 y 2013, debidamente firmados por el Contador Público que lo auditó.

Los estados financieros deben estar preparados con Base a las Normas de Información Financiera emitidas por el instituto Mexicano de Contadores Públicos, y estar dictaminados por un Contador Público autorizado.

b) Dictamen en el cual el Contador Público que lo auditó avale las cifras que en él

aparecen. Deberá incluir la leyenda de que: El Estado Financiero Ha Sido Preparado en Base a las Normas de Información Financiera Emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Éste deberá estar firmado en todas sus fojas por el Contador Público que lo elaboró Los dictámenes sobre los estados financieros no deberán contener salvedades.

c) Copia de la Cédula Profesional por ambos lados del Contador Público que lo auditó.

T-8. Maquinaria, equipo científico y equipo de construcción, para realizar el proyecto ejecutivo y la construcción, el cual está integrado por los siguientes documentos:

a) Relación de equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales requeridos para

la ejecución del Proyecto Ejecutivo, indicando el equipo, las características, número requerido, unidad y cantidad que se emplearán durante la ejecución de los servicios.

b) Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando número de unidades de

cada equipo que se emplearán durante la ejecución de los trabajos.

T-9. Participación de discapacitados, el cual está integrado por el siguiente documento:

a) Para el otorgamiento de puntos, deberá presentar en papel membretado del Licitante un

escrito mediante el cual señale el porcentaje del personal con discapacidad que tenga en su empresa, el cual deberá ser cuando menos en cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, además de integrar en este apartado copia simple del alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual no podrá ser menor a seis meses de antelación a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente. En caso de no contar con personal con discapacidad este inciso NO APLICA; la falta de




Página 33 de 73

presentación de este documento, no será motivo de desechamiento. 3. Parte Económica:

E-1 Presupuesto del Proyecto a Precio Alzado, consignando el importe por actividades

E-2 Presupuesto del equipamiento a Precio Alzado consignando el importe por actividades y el total del equipo y mobiliario.

E-3 Presupuesto de la obra a precio alzado, consignando el importe por actividades y el total de construcción y equipo de instalación permanente.

E-4 Carta resumen de la propuesta señalando el importe total de la misma, considerando el total de los presupuestas a precio alzado de los servicios del proyecto ejecutivo, equipamiento y obra, documentos E-1, E-2 y E-3

E-5 Cedula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados

mensualmente del Proyecto Ejecutivo, equipamiento y el total de la Construcción y equipo de instalación permanente.

E-6 Programa de ejecución general de los servicios del proyecto ejecutivo, debiendo elaborar

este documento con el total de las actividades contempladas en el desarrollo del proyecto ejecutivo, conforme al presupuesto del proyecto a precio alzado (Forma C-1), con sus erogaciones (montos), calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados en la presente convocatoria, dividido en partidas y subpartidas, utilizando preferentemente diagramas de barras. Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento

E-7 Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico, administrativo

requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo a precio alzado, conforme a los periodos de inicio y terminación señalados por el GACM Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento

E-8 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la

utilización del equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo a precio alzado, conforme a los periodos de inicio y terminación señalados por el GACM. Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento

E-9 Programa de ejecución general del equipamiento debiendo elaborar este documento con

el total de las actividades, conforme al presupuesto de equipamiento (Forma C-1), con sus erogaciones (montos), calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados en la presente convocatoria, dividido en partidas y subpartidas, utilizando preferentemente diagramas de barras. Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento

E-10 Programa de ejecución general de los trabajos, debiendo elaborar este documento con el

total de las actividades, conforme al presupuesto de construcción y equipo de instalación permanente (Forma C-1), con sus erogaciones (montos), calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados en la presente convocatoria, dividido en partidas y subpartidas, utilizando preferentemente diagramas de barras. Este documento deberá




Página 34 de 73

presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento


utilización de mano de obra, para la ejecución de los trabajos, conforme a los periodos de inicio y terminación señalados por el GACM. Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento.


utilización de la maquinaria y equipo de construcción, conforme a los periodos de inicio y terminación señalados por el GACM. Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento.


utilización de materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, conforme a los periodos de inicio y terminación señalados por el GACM. Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento.

E-14 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización de personal

profesional técnico, administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, conforme a los periodos de inicio y terminación señalados por el GACM Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento.

E-15 Constancia de utilización del anticipo y programa propuesto por el licitante para la

aplicación de acuerdo con lo solicitado en el Formato E-15, del mismo conforme a los periodos de inicio y terminación señalados por el GACM. Este documento deberá presentarse debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento

E-16 Ruta Crítica considerando los elementos terminales de la red de los trabajos con mayor

duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica estará determinada por la programación y duración del proyecto entero conforme al Programa de ejecución general de los trabajos E-10.

CAPITULO VII. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y DESECHAMIENTO

DE LAS PROPUESTAS, ASÍ COMO PARA LA PONDERACIÓN DE PUNTOS EN LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA.

La evaluación de las propuestas presentadas por los Licitantes, se realizará conforme a lo solicitado en la presente Convocatoria a la Licitación, así como lo estipulado en los Artículos 38 de la Ley, 63 fracción II, 64 fracción II, 65 fracción II del Reglamento, además de los criterios de puntuación previstos en los lineamientos emitidos por la SFP, conforme a los siguientes 3 etapas: PRIMERA ETAPA. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.




Página 35 de 73

Recibidas las propuestas de los Licitantes, el GACM realizará la revisión detallada de las mismas, verificando el cumplimiento de los requisitos Legales, Técnicos y Económicos requeridos en la presente Convocatoria; los Licitantes que no cumplan con los requisitos solicitados en esta primera etapa serán desechados y por lo tanto no serán acreedores a la ponderación de puntos que se describen en la segunda etapa. La revisión y evaluación de las propuestas estará sujeta a los siguientes criterios: 1. Criterios legales de la evaluación de la Propuesta.

a) Se revisará que las propuestas contengan toda la información solicitada en la Convocatoria a la Licitación y que todos los documentos estén personalizados respecto a los trabajos que se licitan.

b) Se revisará que cada "documento solicitado" esté firmado en la última hoja, por la

persona que suscribe la proposición y que está facultada para ello. c) Se revisará que estén firmados autógrafamente en todas y cada una de sus hojas por

la persona que suscribe la proposición y que está facultada para ello los siguientes documentos:

1) E-1. Presupuesto del Proyecto a Precio Alzados. 2) E-2. Presupuesto del Equipamiento a Precio Alzados. 3) E-3. Presupuesto de la obra a Precio Alzados. 4) E-4. Carta resumen de la propuesta señalando el importe total de la misma. 5) E-5. Cedula de avances y pagos programados. 6) E-6. Programa de ejecución general de los servicios del proyecto ejecutivo. 7) E-7. Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico,

administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo.

8) E-8. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y

subpartidas de la utilización del equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo.

9) E-9. Programa de ejecución general del equipamiento. 10) E-10. Programa de ejecución general de los trabajos. 11) E-11. Programa de erogaciones de utilización de mano de obra. 12) E-12. Programa de erogaciones de utilización de maquinaria y equipo de

construcción. 13) E-13. Programa de erogaciones de utilización de materiales. 14) E-14. Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico,




Página 36 de 73

administrativo y de servicios. 15) E-15. Constancia de utilización del anticipo y programa propuesto por el Licitante

para la aplicación. 16) E-16. Ruta Crítica.

c) Se revisará que los documentos que integran la propuesta estén foliados en todas y cada una de las hojas, así mismo se revisara si alguna o algunas hojas carecen de folio manteniendo continuidad.

e) Se revisará que todos los documentos que integran la propuesta cumplan con lo

solicitado de la presente Convocatoria.

2. Criterios de evaluación parte Legal y Administrativa. L-1. Del Escrito en el que señale el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

a) Se revisará que el escrito estén personalizados respecto a los trabajos que se licitan.

b) Se revisará que el escrito cumpla con los requisitos solicitados de acuerdo con el

formato entregado en la presente Convocatoria.

L-2. De la Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firma la proposición.

a) Se revisará que la copia de la identificación corresponda a la persona que suscribe la proposición y que está facultada para ello.

L-3. De la Acreditación de personalidad jurídica y su existencia legal.

a) Se revisará que el escrito cumpla con los requisitos solicitados de acuerdo con el

formato entregado en la presente Convocatoria.

L-4. Del Escrito en el que señale que ninguno de los socios o accionistas se encuentran en alguno de los supuestos de los Artículos 51 y 78 de la Ley.

a) Se revisará que el escrito cumpla con los requisitos solicitados de acuerdo con el formato entregado en la presente convocatoria.

L·5. Copia simple del convenio de participación conjunta (en su caso).

a) Se revisará que el escrito cumpla con los requisitos solicitados en el segundo párrafo

del Artículo 36 de la Ley, y en las fracciones II y III del Artículo 47 de su Reglamento.

L-6. De la Declaración de integridad.

a) Se revisará que el escrito cumpla con todos los requisitos solicitados en la Convocatoria, mismos que son requeridos por la Ley y su Reglamento, y que se identifican en el formato entregado en la presente Convocatoria, como documento L-6, entre ellos que se encuentre con el manifiesto bajo protesta de decir verdad.

L-7. Del Escrito en el que señale que el Licitante es de nacionalidad mexicana.




Página 37 de 73

a) Se revisará que el escrito cumpla con todos los requisitos solicitados en la Convocatoria, mismos que son requeridos por la Ley y su Reglamento, y que se identifican en el formato entregado en la presente Convocatoria, como documento L-7, entre ellos que se encuentre con el manifiesto bajo protesta de decir verdad.

L-8. De la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

a) Con objeto de que el Licitante que resulte ganador del presente procedimiento de contratación, esté en condiciones de firmar el Contrato, y de acuerdo con lo estipulado en la regla 1.2.1.27, de la Resolución Miscelánea Fiscal, se revisará que este documento esté vigente mínimo hasta la fecha que se tenga establecida para la firma del Contrato, además de que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, debe ser en sentido positivo, la omisión del documento no será motivo de desechamiento, no obstante, en caso de que resulte adjudicado el Contrato al Licitante, deberá de acreditar que previo a la firma del contrato cuenta con la opinión favorable por parte del SAT de sus obligaciones fiscales, de lo contrario no podrá suscribir el contrato.

L-9. Del Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con el carácter

de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

a) Se revisará que esté elaborado conforme al formato, lo anterior con objeto de conocer el tipo de empresas que participan en el procedimiento de contratación de acuerdo a la estratificación correspondiente, en términos del Artículo 12 del Reglamento.

L-10. Del Acuse de recibo de la nota informativa.

a) Se revisará que el acuse esté elaborado conforme al formato, lo anterior, con objeto de

dar cumplimiento a la circular Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003, emitida el 3 de septiembre de 2003.

L-11. De la Manifestación de los documentos e información de la proposición que contienen

información confidencial, reservada o comercial reservada.

a) Se revisará que esté elaborado conforme al formato, lo anterior, con objeto de clasificar la información que presenta el Licitante en el presente procedimiento de contratación.

3. Criterios de evaluación parte Técnica. T-1. De la Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. Se revisará

que el escrito mediante el que declara que conoce el sitio de realización de los trabajos cumpla con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, conforme al formato anexo.

T·2. De la Manifestación escrita en el que declare bajo protesta de decir verdad que. Se revisará

que el escrito, cumpla con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, conforme al formato anexo.

. T-3. De la Descripción de la metodología, planeación integral para la realización de los trabajos y

el procedimiento constructivo.

a) Apartado de Metodología propuesta.




Página 38 de 73

Se revisará que la metodología propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los servicios de proyecto ejecutivo sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los servicios de proyecto a realizar; para que el Licitante demuestre que conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

b) Apartado de planeación integral.

Se revisará que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos sea congruente con las características, complejidad y magnitud de la obra; para que el Licitante demuestre que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

c) Apartado de procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos.

Se revisará que el Licitante haya descrito el procedimiento constructivo que propone aplicar de todos y cada uno de los conceptos solicitados en el documento E-9 "Catalogo de Conceptos", mediante el cual señala que conoce las condiciones de los trabajos a ejecutar y demuestra la capacidad y la experiencia en la ejecución; Que se encuentre acorde y que sea congruente con el programa de ejecución.

d) Apartado del procedimiento del equipamiento.

Se revisara que la planeación integral que propone utilizar en el equipamiento contemplando la organización de los trabajos, sea congruente y factible en su ejecución, a efecto que demuestre que conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, considerando las características, magnitud y complejidad de trabajos objeto de la Licitación.

T-4. De la Información curricular de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos

requeridos.

a) Del escrito de designación del personal técnico y administrativo requerido. Se verificará que cumpla con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, conforme a la Convocatoria y formato anexo.

b) Del formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del

personal propuesto por el Licitante (Currículum). Se verificará que los profesionales técnicos requeridos, cuenten con la experiencia y capacidad técnica solicitada en la presente Convocatoria, además de que esté debidamente requisitado con los datos solicitados, conforme al formato entregado.

c) De la Copia simple de la Cédula Profesional de los profesionistas designados. Se

considerará el grado académico de preparación profesional a través de su cédula profesional, la cual será validada en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en caso de que la Cédula presentada no aparezca registrada ante Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y considerando que puede tener un registro como profesionista ante alguna autoridad estatal, el Licitante deberá solicitar la información correspondiente ante dicha autoridad.

d) Del organigrama propuesto de los profesionales técnicos y administrativos requeridos

para el desarrollo de los servicios y trabajos. Se revisará que cuente con el personal mínimo requerido, así mismo que el nombre y categoría del personal corresponda con el documento T-4 inciso b).




Página 39 de 73

T-5. De la acreditación de la Experiencia y Capacidad Técnica de los trabajos.

a) Del currículum vitae de la empresa. Se revisará que el Licitante tenga experiencia en

trabajos de acuerdo a lo solicitados en la presente Convocatoria a la Licitación y que dicha experiencia se acredite con las copias de los contratos que se solicitan en el documento T-5 inciso e) "copias de contratos...".

b) De la Relación de los contratos de trabajos de los que se solicitan en la presente

Convocatoria. Se revisará que esté debidamente requisitado con los datos solicitados en la presente Convocatoria, conforme al formato anexo y que cumpla con la experiencia solicitada en la presente Convocatoria a la Licitación, además de ser congruente con los demás documentos presentados, y que dicha relación de contratos se acredite con las copias de los contratos que se solicitan en el documento T-5 inciso c) "copias de contratos”.

c) De las copias de contratos. Se revisará que con estos documentos acredite la

experiencia y capacidad técnica en los trabajos solicitados en la presente Convocatoria, Que con las copias de los documentos presentados se evidencie claramente la descripción de los trabajos, el monto contractual, el periodo de ejecución y que sean congruentes con los demás documentos solicitados en el apartado T-5.

d) De las Copias de documentos con los que acredite el grado de cumplimiento. Se

revisará que con estos documentos acredite el grado de cumplimiento de los trabajos solicitados de los contratos presentados en el inciso c) del apartado T-5 de la presente Convocatoria y con las copias de los documentos presentados se evidencie claramente la descripción de los trabajos, el monto total ejercido y el periodo real de ejecución.

e) De acuerdo a la magnitud y complejidad de los trabajos, el GACM en su caso,

verificará el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el Licitante con Entidades.

T-6. De la Subcontratación de MIPYMES.

a) Se revisará que el escrito mediante el que manifieste la subcontratación de

MIPYMES cumpla con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, conforme al formato anexo.

b) Se revisará que el currículum vitae de las MIPYMES cumplan con experiencia en el

ramo de la construcción y con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria. c) Se revisará que el escrito mediante el que manifieste la No Subcontratación de

MIPYMES cumpla con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria.

T-7. De la Acreditación de la capacidad financiera.

Se verificará que la capacidad financiera del Licitante sea suficiente para que cubra el importe de los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a realizar; que el Licitante tenga la capacidad para pagar sus obligaciones, el grado en que el Licitante depende en el endeudamiento y rentabilidad de la empresa y de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de la obra.

a) Se revisará que el Capital de Trabajo de la última declaración anual solicitada, sea




Página 40 de 73

igual o mayor al importe de los trabajos a ejecutar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, conforme a su programa general de ejecución, Forma C-3.

Capital de Trabajo= Activo circulante- Pasivo circulante.

b) Capacidad para pagar sus obligaciones. Liquidez Inmediata = Activo Circulante/Pasivo Circulante.

c) Grado de Endeudamiento.

Endeudamiento = Pasivo circulante/Capital contable.

d) Rentabilidad.

Rentabilidad = Resultado neto /Ingresos de operación. T-7.1. En caso de presentar Estados Financieros, Auditados.

a) De los Estados Financieros (Balance General Auditado), se revisará De los Estados Financieros (Balance General Auditado), se revisará que estén debidamente firmados por el Contador Público que lo auditó, que estén preparados con Base a las Normas de Información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y estar dictaminados por un Contador Público autorizado y ser miembro de un colegio profesional reconocido por las Leyes Mexicanas y registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así mismo, se verificará que la capacidad financiera del Licitante sea suficiente para que el financiamiento cubra los dos primeros meses de ejecución de los trabajos a realizar; que el Licitante tenga la capacidad para pagar sus obligaciones, el grado en que el Licitante depende en el endeudamiento y rentabilidad de la empresa y de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de la obra, de acuerdo a lo indicado en el inciso 7) De la Acreditación de la capacidad financiera incisos a), b), c) y d).

b) Del dictamen en el cual el Contador Público que lo auditó avale las cifras que en él

aparecen, se revisará que en dicho Dictamen se incluye la leyenda: El Estado Financiero Ha Sido Preparado en Base a las Normas de Información Financiera Emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, deberá estar firmado en todas sus fojas por el Contador Público que lo elaboró. Los dictámenes sobre los estados financieros no deberán contener salvedades.

c) De la Copia de la Cédula Profesional. Se revisará que corresponda al Contador Público

que lo auditó. d) De la Constancia de Inscripción en el Registro de Contadores Públicos. Se revisará que

corresponda al Contador Público que lo auditó. e) En su caso, se revisará que el capital social proveniente de aportaciones,

capitalización, aportaciones para futuros aumentos de capital o cualquier otro tipo de modificación (aumento o disminución), que esté soportado en actas de asamblea y de ser el caso, protocolizadas ante Notario Público.

T-8. Del equipo científico la maquinaria y equipo de construcción.

a) Relación de bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones. Se revisará que

esté debidamente requisitado con los datos solicitados en el formato entregado en la




Página 41 de 73

presente Convocatoria, que cuente con el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio para desarrollar los servicios del proyecto ejecutivo conforme al programa de ejecución propuesto y deberá ser congruente con los documentos T-8 inciso a), E-8 de la presente Convocatoria a la Licitación.

b) De la Relación del equipo científico, Maquinaria y Equipo de Construcción. Se revisará

que esté debidamente requisitado con los datos solicitados en el formato entregado en la presente Convocatoria, que cuente con la maquinaria y el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio para desarrollar los trabajos conforme al programa de ejecución propuesto y deberá ser congruente con los documentos T-8 inciso b), E-12 de la presente Convocatoria a la Licitación.

c) Del original de la Carta de compromiso de arrendamiento y disponibilidad. Se revisará

que la maquinaria y/o equipo de construcción y equipo científico arrendado, con o sin opción a compra, esté personalizado a los trabajos de referencia y dirigido al Licitante debidamente, firmado por la persona que prestara el servicio de arrendamiento, además de ser congruente con los documentos T-8 inciso a) y b) y E-8, E-14 de la presente Convocatoria a la Licitación.

4. Criterios de evaluación parte Económica. E-1. Del Presupuesto del Proyecto a Precios Alzados.

a) Que esté debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición.

b) Que sea congruente con el programa de ejecución general de los servicios del proyecto

ejecutivo. c) Que los importes totales, sean congruentes con los importes utilizados en el documento

E-6.

E-2. Del Presupuesto del Equipamiento a Precios Alzados.


b) Que sea congruente con el programa de ejecución general del equipamiento. c) Que los importes totales, sean congruentes con los importes utilizados en el documento

E-9.

E-3. Del Presupuesto de la obra a Precios Alzados.


b) Que sea congruente con el Programa de ejecución general de los trabajos. c) Que los importes totales, sean congruentes con los importes utilizados en el documento

E-10.

E-4. De la carta Resumen de la propuesta señalando el importe total de la misma, considerando el total de los presupuestas a Precios Alzados de los servicios del proyecto ejecutivo, equipamiento y obra, documentos.




Página 42 de 73

a) Que esté debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que

suscribe la proposición. b) Que sea congruente con los Programa de ejecución general de los servicios del

proyecto ejecutivo, equipamiento y trabajos documentos E-6, E-9 y E-10. c) Que los importes totales, sean congruentes con los importes utilizados en los

documentos E-1, E-2 y E-3.

E-5. De la Cedula de avances y pagos programados.


b) Que sea congruente con los presupuestos de proyecto ejecutivo, equipamiento y obra

documentos E-1, E-2 y E-3, así como con los programas de ejecución general de los servicios de proyecto ejecutivo, equipamiento y obra, documentos E-6, E-7 y E-8.

c) Que los importes mensuales totales, sean congruentes con los importes utilizados en el

documento E-6, E-7 y E-8.

E-6. Del Programa de ejecución general de los servicios del proyecto ejecutivo.


b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con los programas de utilización del personal técnico administrativo

para el desarrollo del proyecto ejecutivo E-7 y el relativo al programa de utilización del equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo E-8.

d) Que los importes mensuales totales, sean congruentes con los importes utilizados en el

documento E-3.

E-7. Del Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico, administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo:


b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con los programa de ejecución general de los servicios del

proyecto ejecutivo E-6 y el relativo al Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico, administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo E-7.

E-8. Del Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la

utilización del equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo.





Página 43 de 73

b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con los programa de ejecución general de los servicios del

proyecto ejecutivo E-6 y el relativo al programa de utilización del equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo E-8.

E-9. Del Programa de ejecución general del equipamiento.


suscribe la proposición. b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con los programa de ejecución general de los servicios del

proyecto ejecutivo E-6 y el relativo al programa de ejecución general de los trabajos E-10.

d) Que los importes mensuales totales, sean congruentes con los importes utilizados en el

documento E-2.

E-10. Del Programa de ejecución general de los trabajos.


b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con los programas de suministros de materiales; mano de obra;

maquinaria y equipo. d) Que los importes mensuales totales, sean congruentes con los importes utilizados en el

documento E-3.

E-11. Del Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de mano de obra.


suscribe la proposición. b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con el programa de ejecución convenido, E-10. d) Que sea congruente con los documentos E-12, E-13 y E-14.

E-12. Del Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción.


suscribe la proposición. b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con el programa de ejecución convenido E-10.




Página 44 de 73

d) Que sea congruente con los documentos E-11, E-13 y E-14.

E-13. Del Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de materiales.


b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que sea congruente con el programa de ejecución convenido E-10. d) Que sea congruente con los documentos E-11, E-12 y E-14.

E-14. Del Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización de personal

profesional técnico, administrativo requerido.


b) Que corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria.

E-15. Constancia de utilización del anticipo y programa propuesto por el Licitante para la

aplicación.



E-15. Ruta Crítica.



5. Causales de desechamiento de las Propuestas estará sujeta a los siguientes criterios: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento, se considerarán causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

a) La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia. b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las

cuales se haya establecido expresamente en la presente Convocatoria que afectarían




Página 45 de 73

la solvencia de la proposición. c) Que no considere las modificaciones que en su caso se hubieran realizado en la (s)

Junta (s) de Aclaraciones. d) Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o

documentación proporcionada por los Licitantes es falsa. e) Que el Licitante se ubique en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 31

fracción XXIII, 51 y 78 de la Ley. f) La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del

Artículo 34 del Reglamento.

g) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, así como, la comprobación de que algún Licitante haya acordado con otro u otros Licitantes elevar el costo de los trabajos o de cualquier acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

h) Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en la presente

Convocatoria y que se haya establecido como causal de desechamiento. i) Que los documentos no contengan la información solicitada de la presente

Convocatoria. j) Que la documentación presentada no esté firmada autógrafamente en la última hoja de

cada uno de los documentos que forman parte de la misma por la persona que suscribe la proposición y que está facultada para ello.

k) Que no se presenten debidamente firmados autógrafamente en todas y cada una de

sus hojas por la persona que suscribe la proposición y que está facultada para ello los siguientes documentos:

1) E-1. Presupuesto del Proyecto a Precios Alzados. 2) E-2. Presupuesto del Equipamiento a Precios Alzados. 3) E-3. Presupuesto de la obra a Precios Alzados. 4) E-4. Carta resumen de la propuesta señalando el importe total de la misma. 5) E-5. Cedula de avances y pagos programados. 6) E-6. Programa de ejecución general de los servicios del proyecto ejecutivo. 7) E-7. Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico,

administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo.

8) E-8. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y

subpartidas de la utilización del equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo.

9) E-9. Programa de ejecución general del equipamiento.




Página 46 de 73

10) E-10. Programa de ejecución general de los trabajos. 11) E-11. Programa de erogaciones de utilización de mano de obra. 12) E-12. Programa de erogaciones de utilización de maquinaria y equipo de

construcción. 13) E-13. Programa de erogaciones de utilización de materiales. 14) E-14. Programa de erogaciones de utilización de personal profesional técnico,

administrativo y de servicios. 15) E-15. Constancia de utilización del anticipo y programa propuesto por el Licitante

para la aplicación. 16) E-16. Ruta Crítica.

l) Que la documentación que integra la proposición y aquellos distintos a ésta, no estén

debidamente foliados en todas y cada una de las hojas. Así como en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos solicitados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas no mantienen continuidad.

m) Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el GACM en la

presente Convocatoria conforme a las cuales se desarrolla la Licitación. n) Cuando la proposición que sea enviada a través de CompraNet contenga virus

informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del Licitante.

o) Que el Licitante presente varias proposiciones bajo el mismo nombre, ya sea por él

mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación. p) Que los Licitantes se encuentren vinculados entre sí por un socio o asociado común. q) Que los manifiestos y escritos presentados no estén en papel membretado del Licitante.

5.1. Deschamiento de la Propuesta en la Parte Legal y Administrativa. L-1. Del escrito en el que señale el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, será

motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que el escrito no cumpla con los requisitos solicitados en la Convocatoria, mismos que se contemplan en el formato L-1.

L-2. De la copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firma

la proposición, será motivo de desechamiento de las proposiciones, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que la firma de la copia de la identificación no corresponda a la persona que firma la proposición.

L-3. De la acreditación de personalidad jurídica y su existencia legal, será motivo de

desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que el escrito no cumpla con los requisitos solicitados en la Convocatoria, los cuales




Página 47 de 73

se encuentran acorde a la normatividad aplicable, mismo que se contemplan en el formato L-3.

L-4. Del escrito en el que manifieste el Licitante bajo protesta de decir verdad, que no se

encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que el escrito no cumpla con los requisitos solicitados en la Convocatoria, los cuales se encuentran acorde a la normatividad aplicable, mismo que se contemplan en el formato L-4.

L-5. Copia simple del convenio de participación conjunta (en su caso), será motivo de


a) Que el escrito no cumpla con los requisitos solicitados en el segundo párrafo del Artículo 36 de la Ley, y en las fracciones II y III del Artículo 47 del Reglamento.

L-6. De la declaración de integridad, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que el escrito no cumpla con los requisitos solicitados en la Convocatoria, los cuales se encuentran acorde a la normatividad aplicable, mismo que se contemplan en el formato L-6.

L-7. Del escrito en el que señale que el Licitante es de nacionalidad mexicana, será motivo de


a) Que el escrito no cumpla con los requisitos solicitados en la Convocatoria, los cuales se encuentran acorde a la normatividad aplicable, mismo que se contemplan en el documento L-7.

L·8. De la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. No será motivo de desechamiento la

omisión de la presentación de este anexo, sin embargo, en caso de que al Licitante le sea adjudicada la contratación deberá de presentar la opinión positiva de sus obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, de lo contrario no podrá suscribir el Contrato.

L-9. Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con el carácter de

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

a) Se revisará que esté elaborado conforme al formato, lo anterior con objeto de conocer el tipo de empresas que participan en el procedimiento de contratación de acuerdo a la estratificación correspondiente, la omisión de la presentación del escrito no será motivo de desechamiento.

L-10. Acuse de recibo de la nota informativa.

a) Se revisará que el acuse esté elaborado conforme al formato, lo anterior, con objeto

de dar cumplimiento a la circular Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003, emitida el 3 de septiembre de 2003, no obstante, la omisión de la presentación del acuse de recibo de la nota informativa, no será motivo de desechamiento.

L-11. Manifestación de los documentos e información de la proposición que contienen información

confidencial, reservada o comercial reservada.




Página 48 de 73

a) Se revisará que esté elaborado conforme al formato, lo anterior, con el objeto de clasificar la información que presenta el Licitante en el presente procedimiento de contratación, en el entendido que la no presentación del escrito o la omisión de la información que se requiere, no será motivo de desechamiento, sin embargo, la información que proporcione el Licitante se entenderá que es de carácter público.

5.2. Desechamiento de la Propuesta en la Parte Técnica. T·1. De la manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, será motivo

de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que el escrito mediante el que declara que conoce el sitio de realización de los trabajos, no cumpla con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, de acuerdo con el formato entregado en la presente Convocatoria.

T·2. De la manifestación escrita en el que declare bajo protesta de decir verdad, será motivo de


a. Que el escrito no cumpla con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, de acuerdo con el formato entregado en la presente Convocatoria.

T-3. De la descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos y el

procedimiento constructivo, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Apartado de metodología. Que la metodología propuesta para la ejecución del

Proyecto Ejecutivo no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los servicios; ya que demuestra que no conoce los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

b) Apartado de planeación integral. Que la planeación integral propuesta por el Licitante

para el desarrollo y organización de los trabajos no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de la obra; ya que demuestra que no conoce los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

c) Apartado de procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos. Que el

procedimiento constructivo descrito por el Licitante no demuestre que conoce las condiciones y los trabajos a ejecutar; Que no sea congruente con el programa de ejecución, ya que demuestra que no tiene la capacidad y la experiencia para llevar a cabo la ejecución y conclusión satisfactoria.

d) Apartado del procedimiento del equipamiento. Que el procedimiento de equipamiento

descrito por el Licitante no demuestre que conoce las condiciones y los servicios a ejecutar; Que no sea congruente con el programa de ejecución, ya que demuestra que no tiene la capacidad y la experiencia para llevar a cabo la ejecución y conclusión satisfactoria.

T·4. De la información curricular de los profesionales técnicos y administrativos requeridos, será

motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Del escrito de designación del personal técnico requerido. Que no cumpla con los requisitos solicitados en la presente Licitación, conforme al formato entregado.




Página 49 de 73

b) Del formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del personal propuesto por el Licitante (currículum). Que los profesionales técnicos requeridos, no cuenten con la experiencia y capacidad técnica solicitada en la presente Licitación, además de que no esté debidamente requisitado con los datos solicitados, conforme al formato entregado.

c) De la copia simple de la Cédula Profesional de los Profesionistas designados. Que la

Cédula profesional de los mismos, se constate que no corresponde a la presentada una vez que fue validada en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o en su caso no cumpla con lo previsto en el párrafo cuarto del Artículo 38 de la Ley, así como en el Artículo 66 de su Reglamento.

d) Del organigrama propuesto de los profesionales técnicos y administrativos requeridos

para el desarrollo de los Servicios. Que no cuente con el personal mínimo requerido; que el nombre y categoría del personal no corresponda con lo indicado en el documento T-4 inciso b).

T-5. De la acreditación de la experiencia y capacidad técnica de los trabajos, será motivo de


a. Del currículum vitae de la empresa. Que el Licitante no cuente con la experiencia en trabajos de acuerdo a lo solicitados en la presente Convocatoria y que no acredite con los documentos solicitados en el documento T-5 inciso e), tener la experiencia mínima requerida.

b. De la Relación de los contratos de trabajos de los que se solicitan en la presente

Convocatoria. Que no esté debidamente requisitado con los datos solicitados en la presente Convocatoria; que no cumpla con la experiencia solicitada en la presente Convocatoria a la Licitación; que no sea congruente con los demás documentos presentados y que no acredite la experiencia requerida con los documentos solicitados en el documento T-5 inciso e) de la presente Convocatoria.

c. De las Copias de contratos que previamente haya formalizado. Que no acredite la

experiencia y capacidad técnica solicitada en la presente Convocatoria, que no se evidencie claramente la formalización de los mismos o la descripción de los trabajos o el monto contractual o el periodo de ejecución; que no sea congruente con los demás documentos presentados.

d. De las copias de documentos con los que acredite el grado de cumplimiento (Actas de

Entrega Recepción de Contratos o Cancelación de la Garantía del cumplimiento de los contratos o Finiquitos o Acta Administrativa de extinción de derechos y obligaciones). Que no acredite el grado de cumplimiento de los trabajos solicitados de los contratos presentados en el inciso e) del apartado T-5 de la presente Convocatoria, que no se evidencie claramente la formalización de los mismos, o la descripción de los trabajos o el periodo real de ejecución; que no sea congruente con los demás documentos presentados.

T-6. De la subcontratación de MIPYMES:

a) Que no esté debidamente requisitado con los datos solicitados en la presente Convocatoria.

b) Que el currículo vitae de la (s) MIPYMES a Subcontratar no cumpla con lo solicitado. T-7. De la acreditación de la capacidad financiera, será motivo de desechamiento, cuando del




Página 50 de 73

análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que el capital de trabajo de la última declaración anual solicitada, sea menor al importe de los trabajos a ejecutar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, conforme a su programa general de ejecución, Forma C-3.

b) Que el Licitante no tenga la capacidad para pagar las obligaciones. c) Que represente mayor riesgo, el grado en que el Licitante depende del endeudamiento y

la rentabilidad de la empresa.

T-7.1. De los Estados Financieros Auditados, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que los Estados Financieros no estén debidamente firmados por el Contador Público

que lo auditó, que no estén preparados con base a las normas de Información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; que el Capital de Trabajo de los últimos estados financieros solicitadas, sea menor al importe de los trabajos a ejecutar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, conforme a su programa general de ejecución, documento C-3; que el Licitante no tenga la capacidad para pagar las obligaciones; que represente mayor riesgo, el grado en que el Licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

b) Que el dictamen en el cual el Contador Público que lo auditó avale las cifras que en él

aparecen, no se incluya la leyenda de que: El estado financiero ha sido preparado en base a las normas de información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; que no esté firmado en todas sus fojas por el Contador Público que lo elaboró; que los dictámenes sobre los estados financieros contengan salvedades.

c) Que la copia de la Cédula Profesional, no corresponda al Contador Público que lo

auditó. d) Que la Constancia de Inscripción en el Registro de Contadores Públicos, no

corresponda al Contador Público que lo auditó. e) Que en su caso. El capital social proveniente de aportaciones, capitalización,

aportaciones para futuros aumentos de capital o cualquier otro tipo de modificación (aumento o disminución). No esté soportado en actas de asamblea y de ser el caso, protocolizadas ante Notario Público.

T-8. Del equipo científico, la maquinaria y equipo de construcción, será motivo de


a) De la relación del equipo científico, la maquinaria y equipo de construcción. Que no esté debidamente requisitado con los datos solicitados en el formato entregado en la presente Convocatoria; que no cuente con la maquinaria y el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos conforme al programa de ejecución propuesto; que no sea congruente con alguno de los documentos T-8 inciso b) en su caso. E-4. ·inciso a) y E-13 de la presente Convocatoria a la Licitación.

b) De la carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. Que el equipo científico, la

maquinaria y equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra no esté dirigida al Licitante; que no esté debidamente firmado por la persona que prestará el




Página 51 de 73

servicio de arrendamiento; que no sea congruente con alguno de los documentos T-8 inciso a). E-4 inciso a) y E-13 de la presente Convocatoria.

5.3. Desechamiento de la Propuesta en la Parte Económica.

E-1. Presupuesto de Proyecto a Precios Alzados será motivo de desechamiento, cuando del

análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que no esté debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que suscribe la proposición.

b) La omisión de cualquier partida. c) Que el presupuesto no sea congruente con la metodología para el desarrollo del

proyecto ejecutivo documento T-3 a). d) Que el importe total de este documento, no sea congruente con el importe utilizado en

los Documentos E-6.

E-2. Presupuesto del equipamiento Precios Alzados será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:

a) Que no esté debidamente firmado en todas sus hojas por el representante legal que

suscribe la proposición. b) La omisión de cualquier partida. c) Que el presupuesto no sea congruente con el procedimiento del equipamiento,

documento T-3 d). d) Que el importe total de este documento, no sea congruente con el importe utilizado en

los documento E-9.

E-3 Presupuesto de la obra a Precios Alzados, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:


suscribe la proposición. b) La omisión de cualquier partida. c) Que el presupuesto no sea congruente con la planeación integral y el procedimiento

constructivo para el desarrollo de la obra, documento T-3 b), c). d) Que el importe total de este documento, no sea congruente con el importe utilizado en

los Documentos E-10.

E-4) De la carta resumen de la propuesta señalando el importe total de la misma, considerando el total de los presupuestas a Precios Alzados de los servicios del proyecto ejecutivo, equipamiento y obra, documentos.


suscribe la proposición. b) La omisión de cualquier partida o presupuesto.




Página 52 de 73

c) Que el total de la propuesta no sea congruente con los presupuestos a Precio Alzado

E-1, E-2 y E-3.

E-5 Cedula de Avances y pagos programados, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:


suscribe la proposición b) La omisión de algún concepto o partida.

c) Que la cedula no sea congruente con los presupuestos a Precio Alzado de la ejecución

del proyecto, equipamiento y obra, documentos E-1, E-2 y E-3. d) Que el importe total de este documento, no sea congruente con el importe utilizado en

los documentos E-6, E-7 y E-10.

E-6 Programa de ejecución general de los servicios de proyecto, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:


suscribe la proposición. b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los programas del personal técnico administrativo E-7 y el

del equipo y accesorios para el desarrollo del proyecto ejecutivo E-8. d) Que los importes mensuales totales no correspondan con los importes indicados en el

documento E-1 y E-4.

E-7 Programa de erogaciones de utilización del personal profesional técnico administrativo requerido y de servicios encargados de la dirección, administración y ejecución de los servicios de proyecto ejecutivo será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:


suscribe la proposición. b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los programas de ejecución general de los servicios del

proyecto ejecutivo E-6, así como del programa de utilización de equipo y accesorios E-8.

E-8. Programa de erogaciones calendarizado en partidas y subpartidas de la utilización del

equipo y accesorios para la realización del proyecto ejecutivo será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:


suscribe la proposición.

b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria.




Página 53 de 73

c) Que no sea congruente con los programas de ejecución general de los servicios del proyecto ejecutivo E-6, así como el programa de erogaciones de utilización del personal profesional técnico administrativo E-7.

E·9 Programa general del equipamiento será motivo de desechamiento, cuando del análisis

cualitativo se determine lo siguiente:


b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que los importes mensuales totales no correspondan con los importes indicados en el

documento E-2y E-5.

E-10. Programa de ejecución general de los trabajos


b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los programas de suministros de materiales; mano de obra;

maquinaria y equipo. d) Que los importes mensuales totales no correspondan con los importes indicados en los

documentos E-3 y E-5. E-11 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la

utilización de mano de obra, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:


suscribe la proposición

b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente convocatoria.

c) Que no sea congruente con los documentos E-3, E-4, E-10 y E-12.

E-12. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:


suscribe la proposición. b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los documentos E-3, E-4, E-10 y E-11.

E-13. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de materiales, será motivo de desechamiento, cuando del análisis cualitativo se determine lo siguiente:





Página 54 de 73

suscribe la proposición. b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los documentos E-3, E-4 y E-10.

E-14. Del programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización de personal

profesional técnico, administrativo requerido.


b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los documentos E-3, E-4 y E-10.

E-15 De la constancia de utilización del anticipo y programa propuesto por el Licitante para la aplicación de acuerdo con lo solicitado en el documento E-17.


suscribe la proposición. b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los programas de ejecución general de los servicios de

proyecto, equipamiento y de obra, así como el de suministros de materiales; mano de obra; maquinaria y equipo, documentos E-6, E-9, E-10, E-11, E-12 y E-13.

E-16. De la ruta crítica.


suscribe la proposición. b) Que no corresponda al plazo establecido en la presente Convocatoria. c) Que no sea congruente con los Programas de ejecución general de los servicios de

proyecto, equipamiento y de los trabajos, documentos E-5, E-9 y E-10.

SEGUNDA ETAPA. PONDERACIÓN DE PUNTOS EN LA PARTE TÉCNICA. De los Licitantes que no fueron desechados en la primera etapa, se aplicará el mecanismo de puntos o porcentajes que más adelante se describe, la cual contiene la calificación numérica que puede alcanzarse en los rubros y subrubros de dichas propuestas que integran la proposición de cada uno de los Licitantes y la forma en que se deberá acreditar el cumplimiento de cada uno de los rubros y subrubros motivo de la evaluación para obtener la puntuación indicada en cada uno de ellos. El Licitante deberá obtener en su Propuesta Técnica un mínimo de 37.50 puntos de un máximo de 50.00 puntos para ser considerada solvente y por lo tanto, no ser desechada. Los Licitantes que no cumplan con el puntaje mínimo antes indicado serán desechados en esta etapa. Para la ponderación de puntos en la parte técnica de las proposiciones se verificarán los siguientes rubros:




Página 55 de 73

1. CALIDAD EN LA OBRA. Este rubro tendrá una puntuación máxima de 19 puntos

distribuidos en 7 subrubros de la siguiente manera:

a) Materiales.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 2.00 puntos, el licitante que no cumpla este requisito obtendrá cero puntos. El GACM verificará que los materiales propuestos para la ejecución de los trabajos cumplan con lo señalado en las especificaciones particulares de la obra.

b) Mano de obra. La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 1.00 punto, el licitante que no cumpla este requisito obtendrá cero puntos. GACM verificará que la mano de obra propuesta para la ejecución de los trabajos cumpla con lo señalado en las especificaciones particulares de la obra.

c) Maquinaria y equipo de construcción. La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 2.00 puntos, el licitante que no cumpla este requisito obtendrá cero puntos.

El GACM verificará que la maquinaria y equipo propuesto para la ejecución de los trabajos cumpla con lo señalado en las especificaciones particulares de la obra.

d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos. Este subrubro tendrá una puntuación máxima de 2.00 punto.

El GACM revisará el organigrama del personal técnico propuesto por el licitante para la ejecución de los trabajos que se licitan. Para otorgar el puntaje indicado, el GACM verificará que el esquema estructural de profesionales técnicos (organigrama) propuesto por el licitante, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, incluidos en el Documento T-4 inciso b) Formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del personal propuesto por el licitante (Currículum), requeridos de la convocatoria. La distribución de puntos será conforme a lo siguiente:

LICITANTE

ORGANIGRAMA

PUNTOS OBTENIDOS

A

Cuenta con el personal mínimo requerido y corresponde con el personal propuesto

2.00

B

No Cuenta con el personal mínimo requerido, no corresponde con el personal propuesto o el documento presenta inconsistencias

0.00

e) Procedimiento Constructivo para la Realización de los Trabajos.

El GACM verificará que las formas y técnicas del procedimiento constructivo del Documento Procedimiento Constructivo de la ejecución de los trabajos, propuestos por el licitante para los trabajos que se licitan, sean congruentes con las normas, trabajos por ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares señaladas en la convocatoria y el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá 6.0 puntos.

f) Programas.




Página 56 de 73

Para la evaluación de este subrubro se revisará que los programas de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado; programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la

utilización de la maquinaria y equipo de construcción; programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilización de materiales y equipos de

instalación permanente, Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilización de mano de obra, para la ejecución de los trabajos y programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de

personal profesional técnico, administrativo, propuestos por el licitante sean congruentes con los requerimientos necesarios para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que

se licitan y entre sí.

El licitante que cumpla con este requisito obtendrá 2.0 punto.

g) Descripción de la Planeación Integral para la ejecución de los Trabajos.

El GACM verificará que las formas y técnicas, así como la planeación integral del Documento Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, propuesto por el licitante para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean congruentes con las normas, trabajos por ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares señaladas en la convocatoria y el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá en 4.0 puntos

2. CAPACIDAD DEL LICITANTE. Este rubro tendrá una puntuación máxima de 10 puntos

distribuida en 4 subrubros de la siguiente manera:

a) Capacidad de los recursos humanos. La puntuación máxima que se otorgará para este

subrubro será de 4 puntos, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

A los licitantes que acrediten una cantidad menor se les aplicará una regla de tres simple conforme a lo siguiente: a.1) Experiencia en obras institucionales de obra civil y acabados. La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 1.2 puntos, distribuidos de la siguiente manera: • Experiencia del Director de Proyecto.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 0.80 puntos

• Experiencia de 1(Un) profesional técnico.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 0.40 puntos, desglosado en 1(Un) profesional técnico el cual tendrá una puntuación máxima de 0.40 puntos.

Para la evaluación de estos subrubros, el GACM revisará que el personal profesional técnico propuesto por el licitante sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, incluidos en los Documentos T-4 inciso b) Formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del personal propuesto por el licitante (Currículos), en la convocatoria.

La distribución de puntos será conforme a lo siguiente:

DEL DIRECTOR DE PROYECTO




Página 57 de 73

INCISO

Director de Proyecto

CANTIDAD DE OBRAS PRESENTADAS EN:

DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPAMENTO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SITIO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

PUNTOS

OBTENIDOS

A

Experiencia Máxima

5 Obras o más

0.80

B

Experiencia Mínima

1 Obra

0.40

C

No acredita

tener experiencia

SIN EXPERIENCIA

0.00

RESTO DEL PERSONAL TÉCNICO

INCISO

PERSONAL TÉCNICO


DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPAMENTO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SITIO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

PUNTOS

OBTENIDOS

A

Experiencia Máxima

5 Obras o más

0.40

B

Experiencia Mínima

1 Obra

0.20

C

No acredita

tener experiencia

SIN EXPERIENCIA

0.0

a.2) Competencia o habilidad en trabajos.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 2.00 puntos distribuidos de la siguiente manera:

• Del Director de Proyecto.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 1.50 punto.

• Del profesional técnico. La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 1.00 puntos. Para la evaluación de estos subrubros, el GACM verificará que el personal profesional técnico propuesto por el licitante cuente con el nivel académico solicitado en la convocatoria, incluidos en los Documentos T-4 inciso b) Formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del personal propuesto por el licitante (Currículum) y T-4 inciso e) Copia simple de las Cédulas Profesionales del Superintendente de la Obra de la convocatoria.





Página 58 de 73

DEL DIRECTOR DE PROYECTO DIRECTOR DE PROYECTO

PERFIL

PUNTOS OBTENIDOS

A

Licenciatura 10 años de experiencia

1.50

B

Licenciatura 5 años de experiencia

0.50

C

Sin Licenciatura (No titulado)

No cumple con el perfil solicitado en la presente convocatoria.

La propuesta fue

desechada en la primera etapa.


PROFESIONALES TÉCNICOS

PERFIL

PUNTOS OBTENIDOS

A

5 años (titulado)

1.00

a.3) Del profesional técnico.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 0.30 puntos.

Para la evaluación de este subrubro se revisará que el personal profesional técnico propuesto por el licitante para la ejecución de los trabajos tenga el manejo de programas informáticos, tales como: Microsoft office, manejo de la BEOB, AutoCad y Opus o NeoData incluidos en Documento T-4 inciso b) Formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del personal propuesto por, el licitante (Currículum), de la convocatoria.


PROFESIONALES TÉCNICOS

Dominio de Herramientas

PUNTOS OBTENIDOS

A

Microsoft Office, 8EOP, AutoCad y

(Opus o NeoData)

0.30

b) Capacidad de los recursos económicos.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 4.00 puntos. Para la evaluación de este subrubro, se verificará que el Documento T-7 inciso a) Copia simple de la Declaración Fiscal Anual o en su caso el Documento T-7.1 inciso a) Estados Financieros Dictaminados, ambos correspondientes al ejercicio fiscal 2013, cumplan con




Página 59 de 73

el Capital de Trabajo para que el licitante cubra el importe de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de acuerdo al Documento E-11 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos (Forma C-3), conforme a lo siguiente: Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta y cubrir el importe de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución, podrán acreditar el Capital de Trabajo sumando los capitales presentados de manera individual o será suficiente si con el Capital de Trabajo de uno de ellos es Igual o Mayor a los 2 primeros meses conforme a su programa de ejecución.


LICITANTES

RECURSOS ECONÓMICOS PUNTOS

OBTENIDOS

A

Capital de Trabajo es Igual o Mayor a los 2 primeros meses conforme a su programa de ejecución.

4.00

c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La puntuación que se otorgará para este subrubro será de 1.0 puntos.

Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta se sumarán el número de personas con discapacidad que acrediten cada uno de los integrantes, siempre y cuando de manera individual cada integrante acredite que cuenta con personas con discapacidad en su planta laboral.

Para otorgar el puntaje indicado, el GACM verificará la proposición que contenga la documentación con la cual demuestre que cuenta con personal discapacitado en una proporción de por lo menos cinco por ciento del número total de su planta de empleados y con una antigüedad no menor de seis meses

Tal situación se valorará con la presentación que realice el licitante, de la copia simple del alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual no podrá ser menor a seis meses de antelación a la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, conforme a las siguientes precisiones:

LICITANTES

PERSONAL CON DISCAPACIDAD PUNTOS

OBTENIDOS

A

5% o más del número total de su planta de empleados con personal discapacitado

1.00

d) Subcontratación de MIPYMES.- La puntuación máxima que se otorgará para este subrubro será de 1.00 puntos. El GACM permitirá la subcontratación de MIPYMES, conforme a lo indicado por el licitante en el documento T-6 inciso a) Escrito en papel membretado del licitante en el que declare bajo protesta de decir verdad en la que señale la Subcontratación de MIPYMES. Se otorgará al licitante el puntaje indicado; el GACM verificará la proposición que contenga la documentación con la cual demuestre que subcontratará MIPYMES.




Página 60 de 73

LICITANTE

CANTIDAD DE MIPYMES PUNTOS

OBTENIDOS

A

1 o más

1.00

B

No presenta documentos con los que acredite la subcontratación de MIPYMES

0.00

3. RUBRO RELATIVO A LA ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA DEL LICITANTE: Este rubro tendrá una puntuación máxima de 15.00 puntos, distribuida en 2 subrubros de la siguiente manera:

a) Especialidad.

Para la evaluación de este subrubro, se verificará que las obras ejecutadas por el licitante cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria conforme a lo establecido en los Documentos T-5 inciso b) Relación de los contratos de trabajos e inciso c) Copias de Contratos que previamente haya formalizado.

Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, se sumará el número de contratos de obras con los que acredite la especialidad solicitada en la convocatoria y poder acreditar el máximo número de contratos solicitados.

La distribución de puntos para los licitantes que cumplan con lo solicitado en la presente

convocatoria, será conforme a lo siguiente:

INCISO

ESPECIALIDAD DEL

LICITANTE


DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPAMENTO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SITIO DEL NUEVO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

PUNTOS

OBTENIDOS

A

Maximo 10 contratos 10.00

B

Mínimo 5 Contratos 5.00

C

No acreditar tener la especialidad solicitada

No cumple con lo mínimo solicitado en la presente convocatoria.

No se le otorgan puntos .

b) Experiencia.

Para la evaluación de este subrubro, se verificará que las obras ejecutadas por el licitante cumplan con lo solicitado en la presente convocatoria así como en los Documentos T-5




Página 61 de 73

incisos b) Relación de los contratos de trabajos y e) Copias de Contratos que previamente haya formalizado. En caso de que el plazo de terminación real de la obra se haya prolongado, el licitante deberá presentar copia de los Convenios en Plazo que demuestre el nuevo periodo de terminación para su valoración.

Se realiza la suma respecto con el tiempo (sin acumular los que se traslapan) conforme a los contratos evaluados en el rubro de "Especialidad" presentados en el inciso a) de este numeral.

Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, se sumará el número de contrato de obras con los que acredite la experiencia solicitada en la convocatoria y poder acreditar la máxima cantidad de años de experiencia, conforme a los contratos evaluados en el rubro de "Especialidad" presentados en el inciso a) de este numeral.



INCISO

EXPERIENCIA DEL LICITANTE

CANTIDAD TIEMPO EJECUTANDO OBRAS (EN AÑOS)

PUNTOS OBTENIDOS

A

Experiencia Máxima

Con 10 contratos en los últimos 10

años

5.00

B

Experiencia Mínima que

debe acreditar

5 contratos en los últimos 5 años

2.50

C

No alcanza el rango de la experiencia mínima

solicitada

De 0.00 a 0.49

0.00

4. RUBRO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.- Este rubro tendrá una puntuación máxima de 6 puntos.

Para la evaluación de este rubro, se verificará que las obras ejecutadas por el licitante se hayan terminado en tiempo y forma conforme a los Documentos T-5 incisos b) Relación de los contratos de trabajos y e) Copias de Contratos que previamente haya formalizado, así como inciso d) Copias de documentos con los que acredite el grado de cumplimiento. Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, se sumará el número de documentos presentados con los que acredite el grado de cumplimiento solicitado y poder acreditar el máximo número de contratos terminados.



INCISO

CONTRATOS

CUMPLIDOS POR EL

LICITANTE


DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN,

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INSTALACIONES

COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPAMENTO DEL GRUPO

AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SITIO DEL NUEVO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

PUNTOS OBTENIDOS




Página 62 de 73

A

Cantidad

Máxima de

contratos

10 Obras o más

6.00

B

Cantidad Mínima de contratos

5 obras

3.00

C

El licitante no acredita los contratos cumplidos solicitados

No cumple con lo mínimo solicitado en la presente convocatoria.

No se le otorgan puntos.

TERCERA ETAPA. PONDERACIÓN DE PUNTOS EN LA PARTE ECONÓMICA.

De los Licitantes que no fueron desechados en la segunda etapa, se aplicara la ponderación de puntos que más adelante se describe, la cual contiene la calificación numérica que puede alcanzarse en el rubro relativo al precio. Este rubro tendrá una puntuación máxima de 50.00 puntos y se otorgarán al Licitante que presente la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas de la segunda etapa.

Para la ponderación de puntos en la parte económica de las proposiciones se verificarán los siguientes rubros: 1. Precio. Este rubro tendrá una puntuación máxima de 50.00 puntos y se otorgarán al

Licitante que presente la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas en la segunda etapa.

La asignación de puntos se realizará tomando en consideración el precio total ofertado por el Licitante sin incluir el Impuesto al Valor Agregado indicado en el “documento E-4. Resumen de la propuesta, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precio con número y letra e importes”. Para determinar la puntuación que corresponda al precio ofertado por cada Licitante, se aplicará la siguiente fórmula:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,..., n

Dónde:

PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición "j" por el precio ofertado; PSPMB= Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; PPj =Precio de la Proposición "j", y El Subíndice "j" Representa a las demás Proposiciones Determinadas como Solventes como Resultado de la Evaluación.

Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, el GACM aplicará la siguiente fórmula:




Página 63 de 73

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,… ,n

Dónde:

PTj =Puntuación Totales de la proposición; TPT =Total de Puntuación asignados a la propuesta Técnica; PPE = Puntuación asignados a la Propuesta Económica, y

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 38 quinto párrafo de la Ley, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Contrato se adjudicará al Licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria a la Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el GACM, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Así mismo y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 67 primer párrafo y fracción II del Reglamento, y al numeral Sexto de los lineamientos publicados en Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, la adjudicación del Contrato será al Licitante cuya proposición hubiera obtenido el mayor puntaje.

CAPITULO VIII.

CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIÓN DESIERTA.

1. Cancelación.

El GACM podrá cancelar el procedimiento de contratación por caso fortuito; fuerza mayor cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al GACM.

En este supuesto, el GACM precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento a los Licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

2. Licitación Desierta.

El GACM declarara desierto el presente procedimiento de contratación en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requerimientos de la

Convocatoria a la Licitación. b) Cuando los precios de las proposiciones no fueren aceptables, esto es, que no puedan

ser pagados por el GACM. c) Cuando no se reciba alguna proposición en el Acto de Presentación y Apertura de

Proposiciones.




Página 64 de 73

CAPITULO IX. DEL CONTRATO.

1. De la formalización.

El GACM y el Licitante ganador del presente procedimiento de contratación, quedará obligado a formalizar el Contrato respectivo en la fecha estimada en la presente Convocatoria, o en su defecto en la fecha indicada en el Acta de Fallo, tomando en cuenta que no podrá formalizarse el Contrato si no se encuentra debidamente garantizado, conforme al Artículo 48 fracción II de la Ley. El Licitante ganador que no firme el Contrato por causas imputables a él mismo será sancionado por la SFP de acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley.

El Licitante ganador conforme a lo establecido en el Artículo 61 fracción VII del Reglamento, previo a la firma del Contrato, deberá exhibir ante la Gerencia de Concursos, ubicada en el domicilio del GACM, en original o copia certificada para su cotejo los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente, así como entregar copia simple de dichos documentos y que a continuación se relacionan:

a) Escritura constitutiva y sus modificaciones debidamente registradas ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para el caso de persona moral.

b) Identificación oficial vigente con fotografía.

c) Cédula de Identificación Fiscal.

d) Poder del representante legal, para el caso de persona moral.

e) Póliza de fianza, como garantía del cumplimiento.

f) Póliza de fianza por el monto total del anticipo que se otorgara.

g) Comprobante de Domicilio Fiscal.

h) Escrito en el que manifieste los datos para recibir los pagos a través de transferencias electrónicas.

i) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales la cual debe ser positiva, en su caso, según lo dispuesto en la Regla 2.1.27de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

Si la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" que emita el SAT es en sentido negativo, el GACM se abstendrá de formalizar el Contrato respectivo y procederá a remitir a la SFP la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del Contrato, por causas imputables al adjudicado.

En el caso de proposiciones conjuntas deberá entregarse la documentación anterior de cada uno de los integrantes de la participación conjunta, ya sean personas morales o personas físicas que firmen el convenio privado.




Página 65 de 73

2. Deducciones.

"El Contratista" acepta que el GACM, al realizar el pago de las estimaciones y facturas le retenga un 5 (Cinco) al millar del monto total de cada estimación de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en consecuencia "El Contratista" se obliga a desglosar en la factura que adjunte a cada estimación el 5 (Cinco) al millar por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de la SFP.

3. Impuestos y Derechos.

El GACM pagará únicamente el IVA de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen correrán a cuenta del contratista.

4. Cesión de derechos.

Los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados que se deriven del Contrato solo podrán cederse a intermediarios financieros mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico de cadenas productivas de acuerdo a las Disposiciones Generales de la SHCP publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero del 2007. De igual forma, se podrán ceder a personas físicas o morales, debiendo solicitar por escrito al GACM su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 días naturales contados a partir de su presentación.

Cuando los contratistas requieran la cesión de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la ejecución de los trabajos, el Organismo reconocerá los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, lo cual hará mediante la celebración de una Acta Circunstanciada, aun y cuando los conceptos de servicios no se encuentren totalmente terminados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 84 del Reglamento.

Cabe aclarar que si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 85 del Reglamento.

5. Garantías.

a) Del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contrato.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 48 fracción II y 49 fracción II de la Ley, el Licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción del GACM, en la fecha estipulada en la presente Convocatoria, una fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar legalmente en territorio nacional a favor del GACM, en pesos mexicanos, por un importe equivalente al porcentaje señalado en la presente Convocatoria y en su caso, en el Contrato respectivo, el cual será aplicado sobre el monto total del Contrato, conforme a las declaraciones expresas indicadas en el modelo de contrato anexo a la Convocatoria.

A falta de presentación de la fianza en el plazo establecido, se procederá conforme al Artículo 47 primer párrafo de la Ley.




Página 66 de 73

b) De anticipo.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículos 48 fracción 1 de la Ley, el Licitante ganador, deberá entregar a satisfacción del GACM, en la fecha estipulada en la presente Convocatoria, una fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar legalmente en territorio nacional a favor de GACM, en pesos mexicanos, garantizando el 100% del importe total del anticipo incluyendo el IVA, conforme a las declaraciones expresas indicadas en el modelo de Contrato anexo a la Convocatoria.

La fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, requiriéndose para su cancelación la autorización previa y por escrito del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

c) De los vicios ocultos.

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley, concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, “El Contratista”, deberá constituir fianza por el equivalente al porcentaje establecido en la presente Convocatoria y en su caso, en el Contrato respectivo, y se aplicará sobre el monto total ejercido de los trabajos.

En caso de optar por la fianza, ésta deberá ser otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada para operar legalmente en territorio nacional a favor y satisfacción del GACM conforme a las declaraciones expresas indicadas en el modelo de contrato anexo a la Convocatoria.

d) Póliza de seguros de Responsabilidad Civil.

“El Contratista” deberá constituir una póliza de seguro de Responsabilidad Civil, ante compañía aseguradora mexicana debidamente autorizada para ello, que cubra daños a terceros aplicables a los solicitados en la presente Convocatoria, por un monto equivalente al porcentaje señalado en la misma, aplicado sobre el importe Contratado, misma que deberá mantener vigente durante la ejecución de la obra y deberá ser entregada en la fecha estipulada en la presente Convocatoria. En el caso de modificación en la fecha de terminación de la obra, esta póliza deberá extenderse en el mismo plazo.

La empresa contratista deberá cubrir los daños que pueda causar a terceros durante el periodo total de ejecución de los trabajos como anteriormente se indicó, debiendo considerar que la política de las compañías aseguradoras ,consideran la vigencia de los seguros desde las 12:00 horas del primer día hasta las 12:00 horas del último día que se contrate dicho seguro, por lo que la empresa contratista será la responsable de cubrir los daños que se puedan causar fuera de este horario pero invariablemente dentro del periodo total de ejecución de los trabajos.

6. Protección al ambiente. “El Contratista” con motivo de la realización de los trabajos, se obliga a dar cumplimiento a lo




Página 67 de 73

estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), sus Reglamentos, Normas y demás disposiciones en esta materia, así como aquellas enmarcadas en el ámbito Estatal y Municipal, llevando a cabo las acciones de prevención, minimización y/o mitigación para atenuar los impactos, restablecer y/o compensar las condiciones ambientales existentes antes del inicio de la obra. “El Contratista” está obligado a implementar las "Medidas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales" que se anexan a la presente Convocatoria a la Licitación y que son parte integrante del Contrato.

Si durante la ejecución de los trabajos “El Contratista” se percata de que con la ejecución los propios trabajos se afectan las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, tendrá la obligación de notificarlo a el Residente para que éste resuelva lo conducente, haciendo la anotación correspondiente en la Bitácora. De no atender lo antes descrito será responsabilidad de “El Contratista” asumir los costos que dicha afectación implique, los cuales serán descontados del monto de su Contrato, y en su caso se hará efectiva la fianza de cumplimiento.

7. Confidencialidad.

El Licitante no podrá suministrar, ni divulgar información alguna relativa a los trabajos objeto de la presente Licitación, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito del GACM. En caso contrario el GACM podrá rescindir el contrato, de conformidad con el Artículo 157 fracción XI del Reglamento.

8. Sanciones.

El contratista será sancionado por la SFP, en los términos establecidos de los Artículos 77 y 78 de la Ley, cuando:

a) Injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el Contrato adjudicado, en el plazo establecido.

b) Se encuentre ubicado en las fracciones III o en la X del Artículo 51 de la Ley, respecto

de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

c) Se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años.

d) No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia de esto, cause daños o perjuicios al GACM.

e) Proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación, en la celebración del Contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad.

La SFP impondrá las sanciones de conformidad con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley y con base en las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

9. Pena Convencional.




Página 68 de 73

Las penas convencionales se sujetarán a lo establecido en los Artículos 46 Bis de la Ley, y 86, 87 y 88 del Reglamento y lo señalado en la Cláusula correspondiente del Contrato respectivo.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento del mismo.

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a “El Contratista”, la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o total de terminación, fijadas en el programa de ejecución convenido.

El importe de las penas convencionales y retenciones económicas no podrán ser superior, en su conjunto, a la garantía de cumplimiento.

10. Suspensión de los trabajos.

En este supuesto el GACM notificará a “El Contratista” mediante un escrito en el que señalará las causas debidamente justificadas que lo motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos por suspensión temporal, así como las acciones que deben considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción y en su caso, prorrogándose la fecha de terminación en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido y conforme a lo establecido en el Artículo 60 primer párrafo de la Ley, así como a lo estipulado en el modelo del Contrato.

“El Contratista” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el Artículo 62 fracción 1 de la Ley y que se generen durante la suspensión.

Para tal efecto se levantará el Acta Circunstanciada respectiva, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el Artículo 147 del Reglamento.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el Artículo 146 del Reglamento.

11. Terminación anticipada.

El GACM podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando concurran razones de interés general. b) Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la SFP, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. De conformidad con el Artículo 60 de la Ley.




Página 69 de 73

c) En todos los casos de terminación anticipada, se realizarán las anotaciones en bitácora, adicionalmente se levantará un acta circunstanciada donde se hará constar lo señalado en los Artículos 60 segundo párrafo, 62 fracción III y IV de la Ley y los Articulos 150 y 151 del Reglamento.

Una vez comunicada por el GACM la terminación anticipada del Contrato, se procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del área asignada y de las instalaciones respectivas, levantando para ello, con o sin comparecencia de “El Contratista”, pero ante Fedatario Público, el Acta Circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el Artículo 151 del Reglamento.

12. Rescisión administrativa.

En el caso de que el GACM determine rescindir administrativamente el Contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en los Artículos 61 y 62 fracción II de la Ley y en los Artículos 154, 155, 157, 158, 159 y 160 del Reglamento, así como en el Contrato respectivo.

Se consideran como causas de rescisión las establecidas en el Artículo 157 del Reglamento, así como las estipuladas en el Contrato respectivo.

13. Recepción de los Trabajos, Finiquito y Terminación del Contrato.

“El Contratista” comunicará al GACM la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que ésta, dentro del plazo pactado en el Contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el Contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, GACM contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar el finiquito dentro del término estipulado en el Contrato, el cual no podrá exceder de 60 días naturales a partir de la recepción de los trabajos, en el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien, “El Contratista” no acuda con el GACM para su elaboración dentro del plazo señalado en el Contrato, procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de 10 días naturales, contados a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, el GACM pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el Contrato.

Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, “El Contratista” a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos




Página 70 de 73

que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

Si durante la verificación de los trabajos, el GACM encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “El Contratista” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato.

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el Contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que el GACM opte por la rescisión del Contrato.

En la fecha señalada, el GACM recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente.

En el acto de entrega física de los trabajos, “El contratista” exhibirá la garantía prevista en el Artículo 66 de la Ley.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, el GACM dará por terminado el Contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el Artículo 66 de la Ley, por lo que no será factible que “El Contratista” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. Exponer en el finiquito correspondiente las razones de la aplicación de las penas convencionales conforme al Artículo 46 Bis de la Ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el Contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del Artículo 64 de la Ley.

CAPITULO X.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

1. Supervisión y/o servicios de apoyo. El licitante deberá contar con personal calificado a fin de verificar la calidad de los materiales, en el caso de que el GACM tenga celebrado un contrato con un tercero para la supervisión de los trabajos objeto de la presente Licitación, y por causas imputables a “El Contratista” existe un retraso en la ejecución de la obra que obligue al GACM a prorrogar el plazo del Contrato de supervisión, “El Contratista” pagará al GACM el importe de los servicios adicionales de la empresa supervisora, hasta la total terminación de la obra; importe que le será descontado de las estimaciones que presente para su pago, y en su caso, del finiquito del Contrato.

Por lo tanto el GACM aplicará deducciones por este concepto en las estimaciones o finiquitos, y serán independientes de cualquier pena convencional o deducción.




Página 71 de 73

2. Del representante en la obra.

El Superintendente, deberá permanecer en el horario de labores en el sitio de realización de los trabajos y será el representante de “El Contratista” ante el GACM. Dicho representante deberá estar facultado por “El Contratista”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato. El GACM se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos.

3. Relaciones laborales.

“El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del Contrato, será el único responsable de las obligaciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del GACM, en relación con los servicios materia del Contrato.

En el evento de que los trabajadores de “El Contratista” lleguen a entablar demanda laboral en contra del GACM, “El Contratista” se obliga a rembolsar los gastos por concepto de pasajes y demás gastos en que incurran los abogados que designe el GACM, para la atención de los juicios respectivos.

Para tales efectos, “El Contratista” autoriza a el GACM para que el importe de dichos gastos, se le deduzcan de las facturas que se encuentran pendientes de pago, o en su caso, que se haga efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato, en la proporción que corresponda, por el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior.

“El Contratista” se obliga a sacar a salvo y en paz al GACM de cualquier contingencia de orden laboral o sindical que en su caso, afecten los trabajadores del servicio objeto de este Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de lo establecido en el párrafo que antecede, será causa de rescisión del Contrato.

4. Responsabilidad del Contratista.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las especificaciones generales y particulares de la obra, aceptadas y presentadas en su catálogo de concurso y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a plena satisfacción del GACM, así como a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar al GACM o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato hasta por el monto total de la misma.

“El Contratista” es el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra, construcción, seguridad, uso de la vía pública del lugar donde se realicen éstos; protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, siendo responsabilidad de “El Contratista” responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros por incumplimiento o inobservancia de las disposiciones antes mencionadas.




Página 72 de 73

Será responsabilidad de “El Contratista” la seguridad de la obra y vigilar que su personal porte en todo momento el gafete de identificación proporcionado por él, así como contar con el personal de seguridad que se responsabilice del acceso a las áreas de trabajo.

5. Bitácora de Obra.

El GACM y el Licitante al que se le adjudique el Contrato, objeto de la presente Licitación, tendrán

acceso al programa informático de la BEOP.

Para estos efectos, se reconoce a la Bitácora, como el único instrumento que servirá de base para constatar los cambios, modificaciones o alteraciones que se presenten durante la ejecución de los trabajos y en caso de que tales circunstancias no estén explícitamente indicadas en la Bitácora, no serán reconocidas por las partes.

Para efectos de la Ley y el Reglamento, la Convocatoria a la Licitación, el Contrato, sus anexos y la Bitácora Electrónica son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

CAPITULO XI.

INCONFORMIDADES Y QUEJAS.

1. Inconformidades.

Los Licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del Contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, serán sancionados por la SFP.

Conforme lo estipulado en los Artículos 83, 84 y 85 de la Ley, los Licitantes podrán inconformarse ante la SFP, ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01020, tels. 20 00 30 00, www.funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de la Ley.

2. Quejas.

“El Contratista” podrá presentar quejas ante la SFP ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01020, tels. 20 00 30 00, www.funcionpublica.gob.mx, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en el Contrato que se tenga celebrado con el GACM de acuerdo a lo estipulado en el numeral que antecede o lo dispuesto por el Titulo Séptimo de la Ley.

http://www.funcionpublica.gob.mx/

http://www.funcionpublica.gob.mx/




Página 73 de 73

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 22 DE JUNIO DE 2015.

grupo aeroportuario de la ciudad de mÉxico, s.a. de …...grupo aeroportuario de la ciudad de...

Documents