GfilTLX CON$TRUIR Y C!UiGtll )L'NTO! ooou,ooiac "'""" oo: 1'-<l<Ul.A,o=,

SECODUVI SECRETARl" OE OBil.t.S P0ELIC45. DESARROLLO URBANO V VIVIENOA. -00,, .... l�C<tt"<,.q,i.Y __ ....,_,.

CONTRATO No. PF/PAS/159/19

CONTRATO DE OBRA PLiBLICA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE El GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCAI..A, A TRAVES DE LA SECRETARfA DE OBRAS PIJBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VMENDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'LA SECRETARiA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. EMIUANO AWANOltO SERRANO GARdA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENOA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE c.v.•, A QUIEN EN LO StX:ESIVO SE LE DENOHINARA "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA POR LAC. NANCY VALVERDE MARTINEZ, EN SU r.AR.ACTER DE ADMINISTRADOR UNICODE ACUEROO CON LAS SlGUIENTES DECtARACIONES Y Cl.AUSULAS:

DECLARACIONES:

I "LA SECRETARiA" OECLARA:

I.1 QUE ES UNA OEPENDENOA DEL PODER EJEQJTJVO ESTATAL Y SU TITULAR SE ENQJBIITRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUfSTO POR LOS ARTfOJLOS 11, 35 Y 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA AOMINISTRACI6N PLIBLICA DEL ESTADO DE Tl.AXCALA.

I.2 LA ADJlDICACl6N DEL PRESENTE CONTRAlD SE DERlVA DEL PROCEDIMIENTO DE FALLO DE ADJUDICACION DJRECTA, DE CDNFORMIOAD CON LOS ARTiCULOS 134 OE !,.A a>NSTJTUCl6N POlfTICA. DE LOS ESTAOOS UNIDOS MEXICANO$; 27 m Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PlJBtICAS Y SERVIQOS REl,ACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.3 QUE CORRESPONDE Al SECRETARIO SUSCRJBIR LOS CONTRA.105 Y CONV'ENIOS DERIVADOS DE LAS LICITAOONES QUE LLEVE A CABO LA "SECRETARfA�, VIGILAN(X) Sl) QJMPUMIENTO DE AaJEROO A LO PREVISTO EN EL ART.10 FRJl,CC. IV DE SU REGLAMENTO INTERIOR.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DfRIVEN DEL PRESENTE CONTRATO U. SECRETARfA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBJERNO DEL EST ADO DE TLAXCALA, A TRAVES DE SU TlTIJLAR, AUTORiz6 LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.5 QUE TIENE ESTABI.ECIDO SU DOMICTUO EN KIL6METRO 1.5 CARRfTERA Tl.AXCALA·PUESLA. EN El MUNICIPIO DE TI.AXCALA, TI.AXCALA, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGAl):S OE ESTE CONTRATO.

JI "El CONTRATJSTA", A lRAVES OE SU REPRESENTANTE, DECl.ARA QUE:

11.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTil\JIDA CONFORME A LAS l.fYES MEXICANAS, OE CONFORMIDAD A LA ESCRITURA PLIBLICA N° 1,181 (MIL CIENTO OCHENTA Y UNO) DE FEOtA 15 DE JUNIO DE 2018, ANTI: LA FE DEi. NOTARIO P\lBUCO N• 02 (DOS), DE LA DEMARCACION OE CUAHTEMOC, UC. MARCELA FLOR.ES YA.ORES, E INSCRITA EN El RJ;:GISTRO PlJBLICO DEL COMERCIO DEL ESTAOO DE TLAXCALA, BAX) El FOUO MERCANTIL B.ECfRONICO Nlfr.tERO N-2018064636 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2018.

11.2 EN TERMINOS DEL ARTiCULO TERCERO DE LOS BTATUTOS SOCJALES CONTENIOOS EN LA E$CRilllRA PI.JBUCA SENALADA EN LA DECLARACI6N 11.1, DE ESTE APART ADO, SU OBJETO SOCJAL ES: CONSTRUCOON Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OE OBRA CIVIL, MECANICA, ELECTRICA, HABITACJONAL, CARRETERAS Y CAMINOS, CUNICAS Y HOSPITALES, ETC.

II.3 ACREDITA SU PERSONALlDAD CDN ESCRnuRA JlUBUCA N<> 1,181 (Mil ClENTO OCHENTA Y UNO) DE FEOiA 15 DE JUNIO DE 2018, ANTE LA FE DEL NOTARIO PlJBUCO No 02 (DOS), DE LA DEMARCACION DE CUAHTEMOC, LIC. MARCELA FLORES Y FLORES, E INSCRITA EN El REGlSTRO PtJeuco DEL COMEROO OB. ESTAOO OE TI..AXCAlA, BAJ() EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NlJMERO N-2018064636 DE FECHA 09 OE AGOSTO DE 2018, MANIFESTANOO QUE DICHAS FAQJLTAOES NO LE HAN SIDO REVOCAOAS NI LlMITADAS EN FORMA ALGUNA.

II.4 TIENE CAPAODAD JURiDICA PARA CONTRATAR Y RfllNE LA EXPERIENCIA,. CAPAODAD �!CA Y FINANCIERA, ASf COMO LA ORGANIZACI6N Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA OBUGARSE A LA REAUZACl6N OE lOS TAABAJOS, EN LOS TERMINOS PACTADOS EN El PRESENTE INSTRUMENTO JUR..iDICO.

II.5 CONOCE PLENAMENTE a CONTENIDO DE I.A LEY OE OBRAS PUBIJCAS Y SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS, Y DE SU REG.AMENTO, LAS DISPOSIOONES DEL c6moo OVIL FEDERAi., LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIEITTO ADM[NISTRATIVO y El C6o!GO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CVILES, DE APUCACl6N SUPl.ETORIA EN EL PRESENTE CONTRATO; ACUERDOS, LINEAMIENTOS, ESPECIFJCAQONES, OFIQOS ORQJLARES, NOR.MAS Y OEM.AS ESPECIFICACIONES OE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACI6N PlJBLICA FEDERAL QUE RESUL TEN APUCABLES PARA LA OfBIOA EJECUCl6N DE LA "OBRA" Y DEMAS DISPOSICIONES AOMINISTRATIVAS VIGENTES Y NORMATIVIOAD APUCABLES EN LA MATERlA; AS[ COMO LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

II.6 CONOCE PLENAMENTE EL smo EN DONDE SE LLEVARA A a.BO "'LA OBRA" OBJETO DE EST'E CONTRATO Y DE SU ANEXO, EN VIRTIJD DE QUE FUE DEBIDAMENTE INSPECCIONAOO, CONOCIENOO EN CXJNSECUENCIA El A.I.CANO: DE lA "OBRA .. , ASi COMO LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJEOJCI6N.

z _ P;gina�

mTLX CONSTRVJR 'f cetor a JUNJOS "°"'.,.,., OOC U'-00 U lW,C""' ,0,,-><1.:,

SECODUVI SECAETAAIA DE Ol!AAS P'OBLICAS,. OESARAOLLO Ul'IB.1,MO Y VIVJEN!JA

«-• or '"""°:It<"-"°"'"""••"'""""'"-....,"

CONTRA TO No. PF/PAS/159/19

II 7 QUE TANTO EL COMO SU REPRESENTADA, NO SE ENQJENTRAN EN ALGUNO OE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTiCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBAAS PlJBLICAS Y SERVJCIOS RELACONAOOS CON LAS MISMAS Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VEROAD, QUE NI EL, NI ALGlJN INTEGRANTE OE SU REPRESENTADA DESEMPBilAN EMPlEO, CARGO O COMISI6N EN El SERVIOO PllBLICO NI SE ENCUENTRAN INHABIUTADOS PARA El SERVIOO PUeuco OPARA EL DESEMmilO DE LA "OBRA" OB]ETO DE ESTE CONTRATO.

II 8 QUE PARA EFECTOS DEL ARTiOJLO 32-0 DEL c6DJGO FISCAL OE LA FEOERACI6N, LA REGLA 2 1 31 DE LA RESOLUCI6N MISCEl).NEA RSCAL PARA EL 2019 Y DEL ACUERDO ACDO.SAl.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO UNICO PARA EL OJMPLIMIENTO DE OBLIGAQONES FISCALES EN MAlERIA OE SEGURIOAD SOClAL "El CONTRATISTA# MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DEOR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OEIUGACIONES FISCALES v DE ScGURIDAD SOCIAL, PARA LO QJAL soucrr6 DOQJMENTO ACTUAUZADO POR El SAT Y ANTE EL INSTITIJTO HEXICANO DEL SEGURO SOOAL, EN El QUE EMITA OPINI6N SOBRE El QJMPUMIENTO DE SUS OBLIGAQONES RSCALES.

11.9 MANIFIESTA SER DE NAOONAUDAO MEXICANA Y CONVIENE QUE, EN CASO DE UEGAR A CAMBIAR DE NAQONAUOAD, SEGUIRA CONSIOERANOOSE COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCI6N DE NINGIJN GOBIERNO EXTRANJERO, BAX) PENA DE PERDER EN BE�EFIOO DE I.A NA06N MEXICANA TODO DEREOiO DERIVAOO DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

II.10 SEl'�ALA COMO SU OOMICILIO PARA TODDS LOS EFECTOS LEGALES RflATIVOS Al PRESENTE CONTRA.TO El LIBICADO EN: CALLE RE FOR MA 8 INT. 1 OCOTLAN, TLAXCALA.

II.11 SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: BC0180615GP3.

DECLARACONES DE LAS PAR.TES

III "LA SECRETARiA" Y "El CONTRATISTA", DECLARAN QUE:

III.1 RECONOCEN lA NATURALEZA DE DERECHO PIJBLJCO DEL PRESENTE CONTRATO.

III.2 ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A I.AS OEa.ARACIONES Y a).USULAS DEL MISMO, TANTO EN DERECHO Y OBI..IGACI6N CORRESPONDA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PAR"TES SE OBUGAN DE CONFORM!Dl,O Cl>N LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA,·

SEGUNDA,·

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARfA" ENCOMIENDA A -e, CONTRATISTA" LA REAllZA06N DE LA OBRA: CONSERVAOON Y MANTENIM!ENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUB. XALTIPAN CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES, UBICADA EN: SAN MlGUEL XALTIPAN MUNICIPIO DE COml.A Df JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, EN LO SUCESIVO "LA OBRA", Y BEL CONTRATJSTA� SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SlJ TOTAL TERMINACIOl'\I, ACATANDO PARA EUO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS INDICADAS EN LA DECl,ARAG6N 11.5 DEL APART ADO DE DEQ.ARAOONES DE "El CONTRATISTAK, CONSISTENTES EN:

a) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS.

b) EL PROGRAMA OE EJECUC6N DE LOS TRABAJOS.

c) BITACORA.

El MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $258,435.60 (DOSCENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60(100 M.N.), !NO.UYENDO Et 16% (DIEZ Y SEIS POR CIENTO) DEL IM PU ESTO AL VALOR AGREGAOO.

QUE EL PRESUPUESTO TOTAL AlJTORIZAOO Y ASIGNAOO POR LA SECRETARiA OE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAOO DE TLAXCALA PARA LA EJECUCJ6N DE LA OBRA CONTRATADA, PROVIENE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019.

"LA SECRETARIA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA CONTRAPRESTAC!6N CONFORMIDAD coo LA aAuSUL.A oEaMA TERCERA DE E5TE CONTRATO.

2--

DE PAGO A "El CONTRATISTA'" DE

Pagma 2 de 13

GONSTRUIR Y CRF.UR )UNTOS �°"''...,""""'""¢ "''"''""'"",.,..,._, ...

SECODUVI SECRIHAJILA DE 06RAS sceuces, DESAl!QOU.0 URBANO V VIVIENDA

,..,._,....,... '# uc,w,.c•u 00'<1R<J()SY....,V<>S"•r....,n:;

CONTRATO No. PFfPAS/159/19

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

SEXTA.-

SEPTIMA.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE NO PQOAA EJBl.JTAR LA OBRA POR MAS DEL MONTO SfNALAOO EN ESTA CLAUSULA, SIN QUE TENGA AIJTORIZACJ6N PARA ELLO POR PARTE DE "U SECR.ETARiA".

SI "El CONTRATISTA" REBASA EL MONTO AQUi ASENTADO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACI6N QUE RESPALDE ESA INVERSI6N1 SERA BA}() SU E5TRICTA RESPONSABIUDAD Y NO SfRA OBLIGACIOfll DE "LA SECRETARiA" LA LIQUIDACION DE ESOS TRABAJOS.

PLAZO DE EJECUCION:

"El CONTRATISTA" SE OBUGA A EJEaJTAR "LA OBRA" OBJETO OE ESTE 0:X'HRATO Y SUS ANEXOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 23 (VEINTITRES) DiAS NATURAL.ES, CON FECHA DE INICIO B.. DiA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 Y CONCLUSION EL DiA 24 DE DICENBRE DE 2019, DE OONFORMIDAD CON El PRESENTE CONTRA.TO, SUS ANEXOS Y PROGRAMA GENERAL CORRESPOND!ENTE, QUE SE INTEGRAN flRMM>OS POR LAS PART£$ AL PRESENTE INSTRUMENTO JURiDICO.

DISPONIBIUDAO DEL INMUEBlE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARiA" SE 08UGA A PONER A DISPOSIOON DE "El CONTRATISTA" EL INMUEBlE EN QUE DEBA LLEVARSE A CASO LA 08RA MATERIA DE ESTE CONTRATO Y ANEXOS; ASf COMO IA. DOCUMENTACI6N ADMINISTRATIVA CON QUE CUENTE Y QUE SEA NECESARIA PARA LA REAUZAC16N DE LA MISMA; El INCUMPlIMIENTO POR PARTE OE "LA SECRETARiA" EN LA ENTREGA DE EL (LOS) lNMUEBl.E{S) PRORROGAAA EN IGUAL PlAZO LA FEQiA PACTADA EN ESTE CONTRATO; ESTA ENTREGA CONST.ARA POR ESCRITO Y SE HARA EN LA FEO-IA EN QUE DEBA INJCIARSE "LA OBRA".

ASIMISMO, "LA SECRETARfA" SE OBUGA A PONER A OISPOSICJ6N DE "EL CONTRAnSTA" LOS PERMJSOS, UCENCIAS Y DEMAS AUTORIZAOONES QUE, EN SU C.ASO, SE REQUIERAN PARA LA REAUZACI6N DE "LA OBRA•, EXCEPTO DE AQUELLOS TR>\MITES QUE, DE CONFORMIDAD A LO SENAI..AOO EN El PROCEDIMIENTO DEL FALLO DE ADJUDICACION DIRECT A, QUEDAN A CARGO OE "El CONTilAnsTA".

SUMINISTRO DE DIENES:

"LA SECRETARiA" NO PROPORCIONARA. A "EL CONTRATISTA", MATERIALES, INSUMOS Y OTROS BIEN ES RELACIONADOS CON LA "OBRA", EN SU CASO, PROPORCIONARA El CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANTICIPO:

NOAPUCA

OE LA GARANTfA: VII.1 DE ANTICIPO:

NOAPUCA.

VII.-2 DE CUMPLIMIENTO:

"EL CONTRATISTA" GARANTIZARA A "LA SECRETAJUA" LAS OBLIGACIOOES QUE ASUME EN VIRTIJD DEL PRESEITTE CONTRATO, MEDIANTE RANZA DE CUHPUMIENTO POR El 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENOO EL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, EXPB>IDA POR INSTTIUCI6N AFIANZADORA, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN U. FECHA PACTAO.I. EN LA ADJUDICACION, LA CUAL QUEo6 ESTABLECTDA CENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURA.LES SJGUIENTES A PARTIR DE QUE E5Tf RECTBA LA NOTIFICA06N DEL FALLO CORRESPONDIENTE.

LA POl.IZA DE LA FIANZA CORRESl'O'lDIENTE DE5fRA CONTENER EXPRESAMENTE QUE:

A} SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CX>N LA LEY OE OOAAS PUBUCAS Y SERVIOOS REl.AOONAC()S CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

B) SE EXPIDE A FAVOO DE LA SECRETARfA DE PL.ANEAOON Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE Tl.AXCALA, POR LA CANTTDAO DE$ 25,843.56 {VElNTIONCO MIL OCHOCENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.), CDRRESPONOIENTEAL 10% (DIEZPOROENTO) DB. MONTOTOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENOO El IM PU ESTO AL VALOR AGREGADO.

C) LA FIANZA GARANTIZA EL DEBIDO ruMPUMIENTO v EJEC1JCI6N DE roDAS v C.ADA UNA DE LAS OBUGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATlSTA'", ATENDIENDO A rooss LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO Y SUSANEXOS.

D) EL SENAI.AMIENTO DE LA DENOMINAOON O RAZON SOCCAL OE "El. CONTRATlSTAH

cz _ P8.gina 3 de 13

�

�TLX GONSTRUIR Y Cll!(ER JVNTOS •o•"'""""""'""""""''-""'.....,,.,., . ..,,,

SECODUVI SECAETAAfA DE Ol!AM. Pl)BUC"'5. CESARAOLLO lJA&Al'fO V VIVIENOA �,._·�-=:w-P-"""'Y""n:o;;u•••"""'

CONTRA TO No. PFfPAS/159/19

E)

F)

G)

HJ

I)

EN CMO OE OTORGAMIENTO DE PR6RROGAS O ESPERAS A -a. CONTRAnsTA" PARA El OJMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIQI\IES, DERIVADAS DE LA FORMAUZA06N OE CONVENJOS OE AMPUAC[6N AL MONTO O AL PL.AZO DE EJECUCJ6N DEL CONTRATO, 5TE DEBERA EXHIBIR LA MODIAO\Cl0N OE lA FIANZA CORRESPONDIENTE.

LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERA QUEDAR ABJERTA PAAA. PERMmR QLE OJl1\.A CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRA ESTABI.ECERSE O ESTIPULARSE PlAZO Al.GJNO QLE l.IMITE SU VIGENOA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE COJ El Pl.AZO PARA B- QJMPUMIENTO DE LAS OBUGAOONES PREVISTO EN EL CONTRATO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.

ESTA GARANTiA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACl6N DE TOOOS LOS REOJRSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOl..UCION OEflNITlVA EJEQJTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIOOJCIA NO P00RA AaITARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCI6N DEL CONTRATO PRINOPAL O FUENTE DE LAS OBUGACIONES, 0 OJALQUlfR OTRA CIRCUNSTANCIA. ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE "U. SECRETARiA" OTORGUE PR6RROGA O ESPERAS A �EL CONTRATISTA" PARA B. OJMPUMIENlO DE SUS 08UGACIONES.

LA INSTTTUCT6N DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE Al PROCEDIMIENTO DE EJECUCI6N ESTABLEOOO EN EL ARTfCUlO 282 DE LA LEY DE INSTTTUOotlES De SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTMDAD DE LA PRESENTE GARANTlA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBlEN SE SUJETARA PARA EL CASO DB.. COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTiaJLO 283 DEL Ml9"0 ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMP0RAr-EO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA..

PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTAOctl EXPRESA Y POR OFICIO DE "LA SECRET ARIA".

QUE PARA LA INTERPRETACJ6N Y (lJMPUMIENTO DE LAS OWGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA, LA AflANZADORA Y EL COOTRATISTA SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDIC06N Y COMPETENCIA DE LOS TRlEl.lNAL.ES FEDERALES Y/0 lDCALES CON RfSIDENClA EN El ESTADO DE llAXCALA, POR LO QUE LA AflNIIZAOORA Y EL CONTRATISTA RENl.lNC1AN ACUALQUIEROTRO RJERO QUE PVDIERACORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO QJALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRf LA MATERIA APAREZCA EN LA POUZA DE FIANZA.

VII.-3 DE VIC OS OCUL TOS:

"El CONTRATISTA" SE DBUGA A ENTREGAR, A SU B.ECCl6N, LAS GARANTfAs SBiiAI.ADAS EN El ARTiOJLO 66 DE LA LEY DE OBRAS PlJBUCAS Y SERVlCJOS RELACIONADOS CON LAS MiSMAS. ESTO ES, UNA VEZ CONQ.UIOO "LA OBRA", NO OSSTANTE SU RECEPCI6N FORMAL, "EL COHTRATISTA" QUEDA OOLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESUL TAREN EN LA MISMA, DE LOS VIOOS OOJLTOS Y OE CUALQl,IIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENAL.ADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

PARA El OJMPUMIENTO DE LAS OBLIGAOONES A QUE SE REFIERE El PARR,AFO ANTERIOR, EN EL ACTO DE RECEPCI6N FfSICA DE LOS TRAflAX)S, -ec CONTA.ATISTA" EXHIBIRA ESTA GARANTfA, OPTANDO POR PR.ESENTAR CUALQIJIERA DE LAS SIGUIENTES:

FIANZA:

"El CONTRATISTA"' QUEDA OBUGAOO A GARANTIZAA, DURANTE UN Pl.AZO DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEP06N DE LA "OBRA", EN CLNPUMIENTO DE lAS OBLIGAOONES A QUE SE REAERE EL PRIMER PARRAFO DE ESTE PUNTO, PREVIAMENTE A LA RECEPCI6N OE LA "OBRA", MEOIANTE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA, INQ.UYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA P6LJZA QUE SEA EXPEDIDA SE SUJETARA A LO OISPUESTO POR El ARTia.JLO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PIJBUCAS Y SERVIOOS RELAct0NAOOS CON lAS MISMAS, DEBIENDO CONTENER lAS SIGUIENTES DECLARAOONES EXPRESAS DE LA INSTJTUCl6N QUE lA OTORGUE:

A) QUE SE EXPIDE A FAVOR DE LA SECRETARiA Of Pt..ANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

JJ

B)

CJ

)

QUE SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABlfCIDAS EN ESTc CONTRATO.

QUE LA FIANZA ESTAIV. VIGENTE DURANTE LA SUBSTANClACl6N DE TODOS LOS REOJRSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE OICTE RESOWct00 OEFINITIVA E]EOJTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

LA INFORMACI6N CORRESPONDIENTE Al NUMERO OE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA, ASi COMO LAS

ESPEOFICA06N DE LAS OBUGACIONES GARANTic- c:2'"'5 ::::= ·:::tb--- :::::::=::_ _

c:?7----- P?e 13

mTLX COtHTRUIR Y CR£CEk )Ul-<TOS G.,...__ NC <Sf•OO � l<>..,,._,, >O,,·>O>•

SECODUVI SECRETAAIA DE 08AAS POBLICAS. Ol:SAAAOLLO URBANO Y VIVIENDJ.

OIFHO(>OC<aU�IS_O."W1.....--•,,-.c>1."'lad-,..,,m

CONTRA TO No. PFIPAS/159/19

f)

I)

J)

E)

G)

EL SENALAMIENTO DE LA DENONINACJ6N O RAZON SOOAL OE "El CONTRATISTA"

QUE EN El CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABlECIOO PARA LA TERMINA06N DE LOS TRABAJOS DE "LA OBRA" A QUE SE REFJERE LA FIANZA O EXJSTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANOA CON DIOIA PR6RROGA O ESPER.A, DEBIENDOSE EXHIBIR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" lA MODIFICA06N RESPECTIVA A LA AANZA.

QUE LA FIANZA CUBR.IR.A LOS DEFECTOS, VIOOS OCUL TOS Y OJALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RES UL TE DE lA EJECUCION DE lA ·oeRA· MATERlA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE AQJEROO CON LAS ESTIPULAOOOES ESTABlECIDAS EN EL MISMO.

QUE PARA LA IITTERPRETACION Y WMPUMIENTO DE lAS OBUGAClONES QUE SE GARAN1IZAN MEOIANTE LA POLlZA DE AANZA EXPEDIOA, LA AFIANZAOORA Y B. CDNTRATISTA SE SONETEN EXPRESAMENTE A LA JJRISDICCI6N Y COMPETENOA OE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y/0 LOCM,ES CON R.ESJDENCIA EN B.. EST ADO DE TlAXrAI..A, POR LO QUE LA AFWIZAOOAA Y El CONTRATISTA RENUNCIAN A OJALQUIE.R OTRO FLA:RO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EffCTO CUALQUIER OTRO PACTO QLE SOBRf LA MATERIA APAAEZ.CA EN LA POl..1ZA DE FIANZA.

QUE L,A IN$1TJl.Cl6N AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTiOJLOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SfGUROS Y RANZAS EN VIGOR.

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SfRi. REQU1SITO INDISPENSABLE LA MA/IIIFESTACI6N EXPRESA Y POR OFICIO DE "LA SECRETARiA"

CARTA DE CRtDITO IRREVOCABLE:

HJ

"El CONTRATISTA" QUEOA OBI..IGAOO, A GARANTIZAR,. DURANTE UN PlAZO DE 12 {DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FEOtA DE LA RECEPCI6N DE LA '"OBRA", EN U!MPUMJENTO DE LAS OBUGACIONES A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE ESTA aAUSULA, PREVIAMENTE A LA RECEPCI6N DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL � TOTAL EJERCIOO, INCLUYENDO El IM PU ESTO Al VALOR AGREGADO.

OCT AVA.-

FIDEICOMISO: "EL CONTRATISTA" QUEDA OBUGADO A GARANTIZAR. DURANTE UN PlAZO DE 12 (DOCE) MESES CONTAOOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RfCEPCI6N DE LA "081U", EN QJMPt.IMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PRIMER PAR!;tAFO DE ESTA o.AusUIA PREVIAMENTE Al.A RECEPCI6N OE LA "OBRA", MEDIANTE LA APORTACI6N DE REQJRSOS UQUIDOS POR UNA CANTIDAO EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR QENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, INCLUYENOO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO, EN FIDEICOMISO ESPEOALMENTE CONSTTTUIDO PARA ELLO, LOS RECUR.SOS APORTAOOS EN FIDE!COMISO DEBERAN INVERTlRSE EN INSTRUMENTOS DE RENT A FIJA.

TRANSCURRIDOS 12 (OOCI:) MESES CONTADQS A PARTIR DE LA FE01A DE RECEPCI6N DE lA "OBRA", PARA LA UBERACI0N DE ESTA GARANTiA POR DEFECTOS Y VTCTOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR OJALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, SE ESTARA A LO PREVISTO EN fl_ ARTiQJLO 97 OB_ REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PI.JBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COO LAS MISMAS.

SUBCONTRATACI6N DE LA "OBRA":

LAS PAR.TES CONVIENEN EN 9UE PARA EFECTOS DE LA EJEOJCI6N DE uu. OBRA" MATERIA DEL PRESENTE INSlRUMENTO, "LA SECRETARIA" NO AUTORIZA LA SUBCONTRATA06N DE lA MISMA. LOS DANOS O l>ERJUICIOS QUE RESULTAREN POR LA OM1SI0N DE ACATAR LO DISPUESTO EN ESTA a).USUL.A, SERA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

"El CONTRATISTA", SE OBUGA A NO DIVULGAR lA INFORMACl6N PROPORCIONADA PARA LA EJEOJCI6N DE LA "OBRA" OBJETO DE ESTE CONTR.ATO, ASi (l)M() LOS DATOS Y RESULTAOOS OBTENIOOS DE LA MISMA, YA SEA A TRAVES DE PUBUO.CIONES, CONFERENCTAS, INFORMACIONES O OE OJAI.QUIER OTAA FORMA O MEDIC, SIN LA ALJTORIZACT6N EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA SECRETARiA", Pl.JES OIOiOS DATOS Y RESULTAOOS SON PROPIEOAD DE ESTA LILTIMA, CON EXCEPCI6N DE QUE SE TRATE DE ALG,jN EMPI..EAOO, PROIJEEDOR O AFILIADA QUE PARA FINES ESTRICTAMENTE RELACIONAOOS CON SU PARTIOPA06N O ANAlISJS, NECESITE CONOCER EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "El CONTRATISTA" OBLJCiARA A LAS PERSONAS MENCJONADAS A NO DIIJULGAR LA INFORMA06N QUE SE LES PROPOROONE. PAW-. TALES EFECTOS, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMITT A ENTREGAR LA RELACION DE EMPRESAS Y PERSONAS A LAS CUAI.B SE LES PROPOROONAAA. INFORMA06N DEL CONTRATO.

ESTA OBLIGA06N CONTINUAAA VIGENTE POR TIEMPO INOEFINIDO, AUN DESPUES DE VENCIDO EL CONTRATO Y DE ENTREGAOO Y RECIBIOO "LA OBRA" MATERIA DB. PRESENTE INSTRUMENTO JUR.ioICO.

c?:---

CONSTRUIR Y GRLC[R Jl!NTOS ""'"""""''""""''"' .....-..:, .... ._...,.,,,

SECODUVI SECREURfA OE OIJRAS POBI.JCAS. OESARROLLO lJR6•t-lO Y VIVIENOA

.>l�[)f'"""""""""--".....-.OSl"'l""O,S<Mll<•.,.

CONTRATONo. PF/PAS/159/19

DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

"LA SECRETARiA", PODRA EJERCER LAS ACOONES PENALES QUE SE OERIVEN DE LA VIOLACI6N A ESTA Cl.AUSULA, EN CUALQUIER TIEMPO, SIN PfRJUIOO DE LAS SANOONES ADMINISTRATIVAS O CIVIl.ES A QUE HAYA LUGAR.

EN CASO DE !Na.JMPI..IR "EL CONTRATISTA" LA PRESENT( OIIJGA06N, LA HSECRETARIA� SE RESERVA EL DERECHO PARA PROMOVER LAS ACOONE5 OVILES Y/0 PENAi.ES CORRESPONDIENTES, DADA LA MAGNITUD Y TRASCENDENCIA DE LOS DANOS QUE SE LE PUEOEN CAUS>.R A "LA SECRfTARfA"' POR OIAJSI6N O MAL EMPLEO OE DICHA INFORMACI6N.

RELAOONES LABORALES:

EN RELACION AL PERSONAL QUE "EL CONTRAilSTA" unua: EN lA EJECUCT6N DE LA "OBRA" MATER.IA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ESTE SERA EL \JIIJCO RESPONSABI..E OE LAS Rfl.ACIONES l,ABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAs ORDENAMlENTOS Y DISPOSIOONES L.fGAl.ES EN MATERIA OE 1RABAJO, P0R LO QUE EXIME DESDE AHORA A "LA SECRETARiA" Of CUALQVIER REQ.AMACl6N Y/0 AaJ6N LEGAL QUf PUDIERA SUSCITARSE AL RESPECTO, YA QUE ESTA UL TIMA BAKl NINGlJN SUPUESTO PODRA SER CONSIOEAADA COHO PATRON susmuro O SOU DARIO.

"EL CONTRATJSTA", COMO EMPRESARJO Y PATR6N DEL PERSONAL QUE OCUPE Y/0 CONTRATE CON MOTIVO DE LA "OBRA" MATERIA DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SERA a (!NICO RESPONSABLE DE LAS OBUGACTONES DERIVADAS DE LAS DISPOSIQONES LEGALES Y DEMAs ORDENAHIENTOS EN MATERIA DE 1RABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN VIRTUO OE LO QJAL EXIME A "LA SECRETARi.A" DE O)ALQUIER RESPONSABillDAD DE CARACTER LABORAL O ADMINISTRATIVO, COMPROMETIENOOSE •a. CONTRAilSTA'" A RESPONDER DE TOOAS Y CADA UNA DE LAS RECL.AMACIONES QUE SUS TRABAJAOORB PRESENTAREN EN SU C'ONTRA O EN CONTRA DE "LA SECRETARfA" EN RELACION CON '1.A OBRA" OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DE IGUAL FQRMA "EL CONTRATISTA" SERA EL lJNICD RESPONSABlE POR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS SEGUROS MEDICOS, OE VIDA Y OEM.AS RELATIVOS, ASf COMO DE LAS MEDIDAS DE SEGJRIDAD E HIGIENE CON QUE DEBA CONTAA EL PERSONAL QUE EMPLEE PARA LA EJEQJQ()N DE lA "OBRA" CONTRATAOOS, EXIMIENOO A "LA SECRETARiA" DE CUALQJIER RESPONSABIUDAD Al RESPECTO.

RESPONSABIUDADES DE "El CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" SE OBUGA A OESIGNAR ANTIOPAOAMENTE A LA INICIACT6N DE LOS TRABAJOS DE LA "OBRA", EN EL smo DE REALIZACI6N DE LA MISMA,. UN REPRESB'JTANTE PERMANENTE QUE RJNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUC06N, B.. (UAL DEBERA TENER POOfR AMPl.10 Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO Al QJMPLIMIEITTO DE ESTE CONTRATO, Y ASIMISMO COOOO:R COO AMPUTUD LA OOCUMENTACI6N ENTREGAOA P0R "LA SECRETARiA", NORHAS DE CAUDAD Y ESPEClflCACIONES DE LOS TRABAJOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJEOJCI6N, JNCLUYENOO errAcoRA ELECTR6NICA, CONVENIOS v DEMAS OOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCI6N DE LOS TRABAJ05 DE LA "OBRA", "LA SECRETARiA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACl6N, EL OJAL PQ[)AA EJERCER EN aJALQJIER TIEMPO.

IGUALMENTE, "El,. CONTRATISTA'" SE OBUGA A TENER A DISPOSICI6N OE "LA SECRETARiA" LOS TRABAJOS EN El LUGAR DE LA "OBRA" Y BA.ID LA RESPONSf.lllllDAD DE SU REPRESENTANTE LOS DOOJMENTOS QUE REQUIERA Y BITACORA ELECTR6NICA, PARA Q(JE ....... SECRETAJtiA" PUEDA VBUFICAR Et AVANCE FfSICO, LA CALIDAD, ESPECTFICACIONES Y CALENOARIZACION DE l,A "OBRA" CONTRA.TADA.

"EL CONTRATISTA" SERA El lJNICO RESPONSABI.£ OE LA EJEOJC!6N OE LOS TRABAJOS DE LA "OBRA" Y DEBEM SOMETERSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y OROENAMIENTOS DE LAS AUTORlDAOES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCI6N, SEGt,IRIDAO, USO DE LA vii. flUBUCA, PROTECCIClf'II ECOL6GICA Y DEL MB)IO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, A.Si OOMO A LAS INSTRI.Ja:;IONES QUE Al EFECTO LE SEfiiALE "LA SECRETARiA". LAS RESPONSABIUDAOES,' LOS DANOS Y PfRJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SER.AN A CARGO DE "El CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBUGA TAMBIEN, A QUE LOS MATERJALES Y EQUIPO QUE SE UTillCEN EN "LA OBRA" OBJETO DE ESTE CONTRATO, OJMPLAN CON LAS NORHA.S oe CON5TROCC!6N VIGENTES EN EL smo DE LA MISMA Y LAS ESPECTFICACTONES PARTICUL,ARES DE PROVECTOS QUE FORMAN PARTE OE ESTE CONTRATO, Y QUE LA REALIZACI6N DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES Of LA MISHA SE EFECTliEN A SATISFACCIOfll OE "LA SECRETARiA", ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS OEFECTOS Y vroos OQ.Jl.TOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICTOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENClA DE SU PARTE SE Ll..$UBII A CAUSAR A "LA SECRETARiA" 0 A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTiA OTORGADA PARA EL CUMPI..IMIENTO DB.. CONTRATO, HAST A POR EL MONTO TOTAL OE I.A MISMA.

"EL CONTRATISTA" SE OSLIGA A NO CEDER NI SUBOONTRATAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE OERIVAOOS OE LA CEL.EBRACl6N DEL PRESBIITE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCI0N OE LOS D!:RECHOS DE COBRO S08RE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECVfAD05, PERO SIEMPRE CON AUTORIZACI6N PREVIA Y POR ESOUTO OE "LA SECRET ARIA".

c-7 _

COHSTRUIR Y CILECER JUNTOS """"-""' '"""""' 'lA><Ul•""" "'"

SECODUVI SECRETAAfA OE OBIIAS l>OBUC:AS. OESAIUlOU.O URB•t-lO Y YIVIEND.4

'"""'"""'"'-�""""""'""'y""""""''-"'"•"""' CONTRATONo. PF!PAS/159/19

DECIMA SEGUNDA.-

oEaMA TERCERA,·

"EL CONTRATISTA" QUE OEODA CEDER A FAVOR DE ALGUNA PERSONA SUS DEREOiOS DE COBRO, DEBERA SOLICITAR ?QR ESCRITO A "LA SECRETARiA" SU CONSENTJMrENTO, LA QUE RESOLVER.A LO PROCEDENTE, EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACl6N.

(IJANDO "El CONTRATISTA" REQUIERA LA CES!6N DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGJN FINANOAMIENTO PARA LA EJECUCI6N OE LOS TRABAJOS, "LA SfCRETARiA" RECONOCERA LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA El MOMENTO DE LA soucrruo, AUN y CUANOO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENQJENTREN TOTALMENTE TERMINADOS

SI REAUZA "LA OBRA" POR MAYOR VALOR DEL CONTRATAOO, INOEPENOIENTEMENTE Of LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCUR.RA POR LA ElEOJCJ6N DE LOS TRABAJOS EXCEDfNTES, NO TENORA DfRECI-K) A REC.AMAR PAGO Af.GUNO POR ELLO, NI MODIFICACI6N ALGUNA DEL PLAZO.

PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER PROOLfMAS ESP£cfFICOS D� CAR.ACTER TECNICO Y ADMINISTRATlVO:

"LA SECRETARiA" NOMBAA COMO SU REPRESENTANTE AL TITULAR. DE I.A DIRECCl6N DE DBRAS PUOUCAS, QUIEN AOEMAS, DESIGNARA ?OR ESOITTO, Al SER\ilOOR PUeuco QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE LA OBRA, QUIEN SERA RESPONSABLE DCRECTO OE LA SUPERVISt6N, VIGILANCTA, CONTROL Y REVIS16N OE "LA OBRA", DARA APERTURA A LA arrACORA ELECTR6NICA, LA CUAL QUEOARA BAJO su RESGUARDO, v POR MEOIO DE ELLA DARA LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIRA LAS SOUaTUDES QUE LE FORMULE "EL CONTRATISTA", ASI MISMO REGISTRARA MENSUAI..MENTE EN LA MJSM.A. LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES DURANTE LA EJEOJCI6N DE LA "OBRAu, INCLUYENDO LA ALITORIZA06N Of LAS ESTIMAOONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA"., A EFECTO DE QUE EN FOR.MA CQNJUNTA SUPERVJSEN LA AOEOJADA REAUZAC6N OE LA "OBRA" A QUE SE REFlERE EL PRESENT!: CONTRATO, LAS PAR.TES OESIGNAN AL RESPfCTO A SUS REPRESENT ANTES CON FAOJLTAOfS PARA TOMAA DECISIONES:

LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES OE LOS REPRESENTANTES, SfRAN LAS SIGUIENTES:

1, RESOLVER.AN LAS OISCREPANOAS Fl,JTURAS Y PREVISIBLES DEL PRESENTE CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBl..fMA-1 ESPEdF[COS l?E CARAcrER TECMco y AOMINISTRATIVO, QUE OE NINGJNA MANERA lMPUQUEN UNA AUOIENCIA DE CONCIUACION.

2, PROMOVERAN, ORGANIZAR.AN Y FACIUTAAAN EL lRJ.8A)() CONJUNTO ENTRE LAS PARTES PAA.A LA REAUZACI6N DE LA "OBRA".

3. EVALUARAN PERI6DICAMENTE LOS RESULTAOOS LOGRAOOS PARA EFECTOS oa PRESENTE CONTRATO, AS! COMO EMmR LAS RECCMENDAOONES PERTTNENTES PARA LA MOOR CONSEQJCI6N OE LOS FINES ESTABUCIOOS EN EL PROPIO tNSTRUMENTO JJRiolCO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO: LAS PAR.TES CONVIENEN QVE LA CONDJ06N DE PAGO DE lA "'OBRA'" OEl PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SEA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y SE PAQJEN MEOIANTE: LA FORMUL,A.06N DE ESTIMAOONES, QUE ABARCAR.AN PLAZOS 00 MAYORES A UN MES, DE LOS TRABAJOS EJEQJTADOS Y QJYA FORMA DE MEDI06N Y PAGO DE CADA UNO OE LOS CONCEPTOS SE PR.EVE EN EL CATAl.OGO DE CONCfPTOS QVE FORMA PAR.TE OE Em CONTRATO; LAS QUE SER.AN PRESENTADAS POR "El CONTRATISTA" A lA RfSlOENClA DE LA OBRA DENTRO DE LOS 6 {SEIS) ofAs NATURALES SIGUIEITTES OE LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMAOONE5 QUE SERA EL ULTIMO Of A HA.BIL DE CADA MES, ACOMPANADAS OE lA DOOJMENTA06N QUE ACREDITE l,.A PROCEDENCIA OE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE LA OBRA PARA REALIZAR lA REVISl6N Y ALITORJZACJ6N DE I.AS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (quINCE} ofAs NATURALES SIG,JIENTES A SU PRESENTACl6N. EN El SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERE�OAS TECNICAS O NUMffilCAS QUE NO Pl.JEDAN SER AUTORIZAOAS DENTRO OE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMA06N.

UNA VEZ AUTORIZADAS LAS ESTIMACJONES POR lA RESIOENCIA Of lA OBRA, Sf HARA EFEcnvo SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 {VEINTE) Di.As NATURAlfS CONTAOOS A PAATTR OE lA FEOiA OE AlJTORIZACI6N, LA CUAL SE CUBR.IR.A MEDIAITTE OEPOSTIO A LA CU;NTA BANCARIA QUE INDIQUE �a CONTRATISTAH, PREVJO REGISTRO QUE SE REA.LICE EN EL SISTEMA INTEGRAL OE ADMINISTRAC6N FlfllANCIERA FEDERAL (SIAFf).

LAS ESTIMACTONES AlJTORIZADAS POR lA RESIDENCIA DE LA OBR.A SE CONSIDERAAAN COMO DOCUMENTOS INDEPENOJENTES ENTRE Si, POR LO QUE CADA UNA PODRA SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS OE ESTIMACIONES Y AJUSTES 01: COSTOS, "LA SECRETARiA", A soucmm DE "EL CONTRATlSTA"', DEBERA PAGAR GASTOS ANANCIEROS <DNFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR l,A LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACI6N EN LOS CAS0S DE PR6RROGA PARA El PAGO DE cseorros FISCAL.ES. DIOtOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANOO I.AS PARTES TENGAN DEFINIOO El IMPORTE A PAGAR Y SE CALCUl.ARAN SOBRE I.AS CANlTDADES NO PAGADA.S, OEBl€NDOSc COMPUTAR POR DiAS NA1URALES OESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FE(]iA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTI: I.AS CArmOADES A DISPOSICI6N DE "EL CONTRATISTA"'.

ffitJTLX CONoTRUJR Y CRCCIR JUN10� �°"'""'"' ""' •• ,.,""' <>< '"""°""" >017 '°"

SECODUVI $ECRETAR!A DE OBRA$ PUGLICA$ OESARl<OLLO UllBANO Y VIVIENOA

"' ,ooo, OS I lcH""'1S>S ec•u�, l">S y """'""' '-"' '""'°" CONTRA TO No. PF/PAS/159/19

DE CIMA CUARTA.-

DE°CIMA QUINTA.-

TRATANDOSE OE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "El CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CAITTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAs LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEfilALADO EN EL PflRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCUL.ARft.N SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICI6N DE "LA SECRETARfAn, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTfCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PlJBLICAS Y SERVIOOS REL.ACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL ARTiCULO 127 Al 138 DE SU REGL.AMENTO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CU ANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESUL TEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMA06N SIGUIENTE, 0 EN El FINIQlJITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTlFICADO CON ANTERIORIDAD.

OTRAS RETENCIONES: OE CONFORMIDAD CON EL ARTfaJLO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DE LAS ESTIMAOONES QUE SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA", SE LE DESCONTARA EL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, POR LA PRESTA06N DEL SERVICIO DE INSPECCI6N, VIGILANCIA Y CONTROL OE LOS TRABAJOS QUE REAUZA LA CONTRALORIA DEL EJECLJTlVO DEL ESTADO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REFLEJAR EL IMPORTE DE DICHO PORCENTAJE EN LA ESTIMACI6N QUE PRESENTE A "LA SECRETARiA", Y ESTA SE OBUGA A RETENERLOS Y ENTERARLOS A LA CONTRALORIA DEL EJECIJTIVO DEL ESTADO.

APLICACI6N DE RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES: "LA SECRETARiA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI "LA OBRA" SE ESTA REALIZANDO POR "EL CONTRATlSTA" DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, Y SUS ANEXOS, LA LEY DE OBRAS PtJBLICAS Y SERVIOOS RELAOONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJEOJ06N DE LOS TRABAJOS CONVENIDO. "LA OBRA" MAL EJECUTADA SE TENOR.A POR NO REALIZADO.

SE APUCARAN LAS PENAS CONVENOONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y SE DETERMINARAN UNICAMENTE EN FLJNOON DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN ESTE CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL OE LA "OBRA", SIN PERJUICIO OE QUE SE OPTE POR LA RESCISI6N DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

EL RESIDENTE DE LA OBRA SERA EL RESPONSABLE DE CALaJLAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARAN A EL CONTRATISTA, DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRJDO DURANTE LA EJECUCI6N Y EN SU CASO, A LA TERMINACI6N DE LOS TRABAJOS.

DURANTE LA VIGENOA DEL PROGRAMA DE EJECU06N GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENOONALES SE APLICARAN MEDIANTE RETENOONES ECON6MICAS A LAS ESTIMAOONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, PARA DETERMINARLO, "LA SECRETARiA" REVISARA EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCI6N DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN ESTE CONTRATO Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACI6N FiSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL RESIDENTE DETERMINA QUE "El CONTRATISTA" LLEVA UN AVANCE MENOR DE LO QUE DEBI6 REALIZARSE, APUCARA COMO RETEN06N LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) AL IMPORTE QUE RESULTE DEL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADO MENDS EL VALOR DE LA OBRA REAL EJECUTADO.

ASiMISMO, aJANDO "EL CONTRATISTA" REGUL.ARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCI6N DE LOS TRABAJOS, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECON6MICAS QUE SE LE HAYAN EFECTIJADO, POR LO QUE SE LE REINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA AOJMULADAS. EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME Al CITADO PROGRAMA.

51 "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO YEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJEaJ06N DE LOS TRABAJOS CONVENIOOS, EL RESIDENTE DE LA OBRA DE "LA SECRETARiA" LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0,5% {CINCO Al MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, POR CADA DIA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACI6N PACTADA HASTA El MOMENTO DE SU TERMINACI6N REAL. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD QUE LAS CANTIDADES QUE RESULTEN POR CONCEPTO DE RETENOONES SE APLIQUEN ADMINISTRATIVAMENTE EN LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y El DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARA SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "El CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA 5100 RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTI.JITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JLHC!O DEL RESIDENTE DE l OBRA NO SE ATRIBUYE A "EL CONTRATISTA".

G3JTLX CONHRU!R Y GR£CIR JUNTm "°"' .. ..., OU <s,>,<>e OI ''-""" ........ ,Of7->0l\

SECODUVI $.EOIElARIA DE OllRA!. PUBLICAS. OESARAOLLO UAEIA,..0 Y VlVIEM0.1. -.-..�• u, ,...-,..,,,....._ OO"l"""°"Yl'I-= ............,

CONTRA TO No. PF/PAS/159/19

DfCIMA SEXTA.-

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS: LOS PRECIOS UNJTARJOS OE ESTE CONTRATO SER.AN FUOS YEN MONEDA NACIONAL, s6t.o SE RECONOCERA REVISI6N DE LOS MISMOS ATENOIENOO A LO ESTABL£CIOO EN LOS ARTfaJLOS 57, FRACCI6N H Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PlJBLlCAS Y SERVICIOS RELAOONAOOS CON LAS MISMAS Y llJ,174 Y DEL 178 AL 184 DE SU REGLAMENTO Y A SOLICITUD POR ESCRITO DE "'EL CONTRATlST.I."'.

POR TRATARSE DE UN CONTRATOA BASE DE PREClOS UNITARIOS, PROCEDE El A.JU.ms DE LOS COSTOS OIRECTOS.

"El CONTRATISTA" SER..i. RESPONSABLE DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS, A EFECTO DE QUE LA CONVOCANTE LOS REVISE, EN SU CASO SOllOTE CORRECCIONES A LOS MlSMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. ESTO SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE ?UEDA REALTZAR LOS EST\JOIOS PERJ6DICOS NECESARIOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTA06N OE PROPUESTAS OCURAAN CIRCUNSTANQAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECON6MICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCT6N OE LOS COSTOS OE LA "OBRA" ALIN NO EJEQJTADA CONFORME AL PROGRAMA PACTAOO Y EN El MOMENTO DE OalRRIR DIOiA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS DEBERAN SER AJUSTADOS OE ACUEROO A LO SIGUIENTE:

EL PROCEOIMIENTO DE AJUSTE DE cosros SE SUJETAAA A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AAJS1'ES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PROOUOOO El JNCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO OE LOS TRABAJOS PENDIENTfS OE E,JEOJTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJEOJCI6N PACTADO QUE FORMA PARTE INTE<iRANTE DEL PRE$ENTE CO�rrRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A '"El CONTRATISTA" CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONv'ENIDO.

PARA EFECTOS OE LA REv'JSJ6N Y AJUSTE OE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE l.A EJECUCI6N DE LOS TRABAJOS, El MES OE ORIGEN OE LOS PREOOS SERA I.A DEL ACTO OE PRESENTAC!6N Y APERTURA DE PROPOSICJONES, APUCANOO EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZAOO.

2,• LOS INCREMENTOS O OECREMENTOS OE LOS COSTOS OE LOS INSUMOS, SER.AN OJ.CUL.ADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PREGOS AL PROOUCTOR Y COMERGO EXTERIOR/ACTUAUZACI6N DE COSTOS DE OB� PLIBLICA.S QUE DETERMINE EL BANCO OE MEXICO. OJANOO LOS INDICES QUE REQUJERA "R CONTRATISTA" 0 �LA SECRETARfA" NO SE ENCUENTREN CENTRO DE LOS PUBLICADOS POR El BANCO OE M�XICO, "LA SECRETARiA" V "EL CONTFlATISTA" PROCEOERAN A CALOJLARLOS EN CONJUNTO CONFORME A LOS PRECIOS QUE !Nv'ESTIGUEN POR MERCAOEO DIRECTO O EN PUBllCACTONES ESPEC1AUZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES RJENTES OISTINTAS 6 IJTlLIZANOO LOS UNEAMIENTOS Y METODOLOGiA QUE EXPIOA EL BANCO DE MEXICO.

3.· LOS PRECIOS UNITAAIOS ORIGINALES OE ESTE CONTRATO PERMANECERAN FllOS HASTA LA TERMINACJ6N DE LA "OBRA'", EL AJuSTE SE A.PUCA.RA A LOS COSTOS OlRECTOS, CONSERVANOO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INOIRECTOS, EL COSTO POR FlNANClAMlENTO Y EL CARGO DE UTIUDAO ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO. EL COSTO POR FINANOAMIENTO E5TARA SUJETO A AJIJSTE DE ACUEROO Al-AS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE "EL CONTRATISTA" HAVA CONSIOERAOO EN SU PROPOSICION.

OJANDO EL ATRASO SEA IMPUTAl!Lf A "EL CONTRATISTA•, PROCEOER.4 El A.JUSTE OE COSTOS EXO.USPIAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENOIENlES OE EJECUTAR CONFORM£ Al PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIOO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL AUA, "EL CONTRATISTA .. CENTRO DE LOS SESENTA of.As NATURALES SIGUIENTES A LA PU5UCACl6N DE LOS fNDICES OE PREOOS AL PRODUCTOR 'f COMERCIO EXTERIOR/ACT\JAUZACl6N OE COSTOS DE OBRAS PIJBUCAS QIJE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO APLICABLES AL PERfODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE A.JUSTE DE COSTOS A �LA SECRETARfA" UNA VEZ TRANSCURRIIX) ESTE Pl.AZO, PREO.UYE B. OERECHO DE "EL CONTRATISTA" DE RECLAMAR EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS. SI ES A l,A !!AJA, SERA "LA SECRETARfA• QIJIEN LO REAl.lCE EN IGUAL PLAZO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" PROHUfVA El ,\JUSTE OE COSTOS, DfBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLJCITUO RESPECTIVA A "l,A 51!:CRl!TARiA� EN 1°ERMINOS OE LO l,)ISPUESTO P0R LOS ARTfCULOS 178 Y 182 DEL REGLAMENTO. TRANSCURRIOO OICHO PLAZO, PREO.UYE El DEREOfO OE "EL CONTRATISTA" PARA REQAMAR El AJUSTE DE COSTOS DEL PERiooo DE QUE SE TRATE; PARA ESTOS CASOS SE DEBERA CONSIDERAR PARA El PAGO DE LA ESTIMA06N CORRESPONOIENTE, EL u. TIMO PORCENTAJE OE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

"LA SECRETARfA OENT�O DE LOS SESENTA oiAs NATURALE? SIGl,lrENTES A LA REC6'Cl6N DE LA SOUCITUD DE "'EL CONTRATISTA", DEBERA EMmR POR ESCRJTO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA soucnuo SE TENOR>. POR APROBADA.

c?'-- P•gin�

�TLX CONSTRUIR Y GUC1R IUNTOS ""�·--""""''"' "·'·"" ...... """"°"

SECODUVI SECRa:...RIA DE OBRAS PUBLIC.AS. OE!ilt.RROUO URBAHO Y VIVIE NOA

OISS<OI""'"' ,.,..,...._a """""'°'"'• -.�;.,. u,n""""' CONTRATONo. PF/PAS/159/19

otaMA Si:PTIMA

DfCJMA OCfAVA,•

DfCIMA NOVENA.-

LOS AJUSTES DE COSTOS A soucrruo DE "EL CONTRATISTA" SE ENTREGARAN EN LA RESIDENClA DE LA OBRA, EN El DOMIOUO DE "LA SECRETARfA.•, QUIEN, UNA VEZ REVISAOOS Y AUTORIZADOS EMmRA LA RESOLua6N CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ APLJCADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO v DETERMINAIXJS LOS FACTOR.ES DE AJUSTE, esros SE APLICARAN Al IMPORTE DE LAS ESTIMAOONES GENfRADA.5, SIN QUE RESULTE NECfSARIO MODIFlCAR LA GARANTfA DE CUMPUMIENTO DEL CONTRATO tN[OALMENTE OTORGAOA.

El AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJEOJTADOS DE LA "OBRA•, CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONOIENTES y A soucrruo OE "�L CONTRATISTA", SE REVISARAN CONFORME A LO QUE Am'ECEDf EN ESTA MISMA a.AUSUl,A YA LOS DEMAS UNEAMIENTOS QUE PARA TAl EFECTO EMITA LA CONTRALORIA DEL EJECIJTIVO DEL ESTAOO, ruaruENOOSf EL IMPORTE QUE RESUL TI. APROBAOO, EN LOS MISMOS Tl:RMINOS y LUGAR ESTIPULAOO EN LA a;.usuLA SEPTIMA OE ESTE INSTRUMENTO JURiDICO.

CUANOO EXISTAN TIU.BAJOS EJEQJTAOOS OE LA "OBRA", RJERA DEL PERIOCX) PROGRAMAOO, POR CAUSA IMPUTABLE A '"EL CONTRATISTAH, El AJJSTE SE REALIZARA CONSIOERANOO El PERIOOO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, COr-.»'ORME Al PROGRAMA CONVENIOO, SALVO EN fl CASO OE Q\JE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE Al MES EN El QUE EFECTIVAMENTE SE EJEOJTARON, SEA lNFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN QJYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

MODIFrCACIONl!!:S Al CONTR.ATO: "LA SECRETARiA" PQ[)AA MOOIFIC.AR LOS Tf.RMJNOS ESTABLECTOOS EN ESTE CC:»'flll.ATO A TRAVES DE CONVENIOS DE CONFORMJDAO CON LO ESTABLEODO EN El AR11CULO 59 OE LA LEY OE OM.AS P\JBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99 AL 109 DE SU REGLAMENTO.

"LA SECRETARfA" NO OTORGARJ. ANTICIPO ALGUNO PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CELESREN.

RECEPCI0N DE LOS TRABAJOS: LA RECEPCl6N FiSICA DE LA"OBRA" YA SEA TOTAL O PAROAL, SE REAUZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS UNEAMIENTOS, REQUISITOS Y PI..AZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL ART1C:ULO 64 DE LA LEY DE CSR.AS PUBLIC,6,5 Y SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS Y DEL 164 AL 167 DE SU REG.AMENTO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCR.ITO A "LA S!CRETARiA"' LA CONO..USI6N DE LA "OBRA" CONTRATADA 05 (CINCO) DfAS NATURALl!S CONTAOOS A PARTIR OE LA TERMINACl6N De LA MISMA.

"LA SECRETARiA" VERIFICARA QUE ESTE DEBJOAMENTE CONO.UIDA, RESERVANOOSE EL DERECHO DE RECLAMAR P0R TRASAJOS FALTANTES O MAL EJEOJTAOOS, CENTRO OE LOS 10 (DI!Z) DiAS NATURALES SIGUIENTf.S Al ANTERIOR COMUNICAOO. '

AL FINAUZAR l.A VERIFICAC6N OE LA "OBRA", "t.A SECRETARiA'" 0€NTRO DE LOS SlGUIENTES 15 (QUINC!) DiAS NATURA.LES PROCEDERA A LA RECEPCJ6N Fisu: ... OE LA MISMA MEDIANTE El LEVANTAMIENTO OEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEOANDO "LA OBRA" BAJO I.A RESPONSASIUOAO OE "LA SECRETARfA".

RECIBIOA FfSICA.MENTE "LA OBRA", LAS PAR.TES DESERAN ELABORAR EL FINIQUITO DE LA MISHA, OENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 {QUINCE) DIAS N,UURALES CONTAOOS A PAATIR DEL ACTA DE RECEPCI0N FfSICA, EN EL QUE SE HARAN CONsrAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE Elt.OS, DESCRIBIENDO El CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SAi.DO RESULT ANTE. OE SER EL CASO, SE EXPONDR.l. EN EL FINIQUITO LAS RA.ZONES QUE DIERON ORIGEN Y EL PROCEOIMIENTO OE APUCACl6N DE lAS PENAS CONVE/IK:TONAf..£5.

SI "EL CONTRATISTA" DfNTRO DEL PLAZO SENAtAOO EN EL PARRAFO ANTERIOR, NO Ao.JOE CON �LA SECRETAfUA" PARA LA ELABORAOCIN DEL FINIQUITO, "LA SECRETARiA" PROCEDERA A ELABORARLO Y COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" El RESULTAOO DENTRO DE LOS SIG\IIENTES 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTAOOS A PARTIR OE SU EMISI6N; UNA VEZ NOTIFICAOO, •n CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO OE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU OER.f<;HO CORRESPONOA,. SI TRANSC\JRRIOO ESTE PI..AZO uEL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTI6N, SE DARA POR ACEPTAOO EL FINIQUITO.

DETERMINADO EL SAUX) TOTAL, "LA SECRETARiA" PONDR.A A OISPOSI06N DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGlllACl6N RESPECTIVA, 0 BIEN SOUCITARA EL REINTEGRO DE LOS IM PORTES RESULT ANTES; DEBIENOO, EN FORMA SIMULTANEA. LEVANTAR B.. ACTA ADMINISTRATIVA QUE of POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBUGACTONES ASUMIOOS POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

SUSPENSI6N DE LA OBRA: "LA SECRETARiA" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO Sl.,ISPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE "LA OBRA" CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA; EN ESTE CA<iO, LO C0"'1UNICAR,A POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" INMEDIATAMENTE DESPUE5 DE QUE SE PRESENTEN lAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN. CUANDO SE

USPENOA "LA OBRA" CONTRATAOA POR CAUSAS JMPUTA8LES A "LA SECRETAR1A", �STA PAGARA "LA OBRA"

d7 __

:�;:TLX SECODUVI fi;:,;o,,; SECRET,t,RIA DE oeRAS ?IJBLICAS.

CONSTRUIR Y CJ.ECtR illNTOS DESARROUO URBANO V VIVIEND,1, °""'""° tu '"""" Oii lL..UC.>U ....,.,o,, , C<'lWC.0"' ,rn"'°"'<>.co,na.>10LY ••1:'0CI .... �,f'IOS

CONTRATO No. PFIPAS/159/19

ElECVTADA, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTos SEAN RAZONABlES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPRQBAOOS Y SE RELAOONEN OIRECTAMENTE CON a CONTRATO.

YIGESIMA.-

VJGE5IMA PRIMERA

PARA EF£CTUAR EL PAGO DE LA "OBRA" E]EOJTADA Y NO ESTIMAOOS, "EL CONTRATISTA", CENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DfAS NAnJRALES SIGUIENlES A LA NOTIACA06N Of LA SUSPENSION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIAQUE SU SOLIOTUD DENTRO DE IGUAL Pl..AZO •LA SECR.ETAR.iA." DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE !,A PETICI6N, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PAR"TES.

OJANDO HAYAN OESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE HOTIVARON 0101A SUSPENSl6N, B.. PRESENTE CONTRATO CONTINUARA PR9DUCIENOO TODOS SUS EFECTOS l..fGALES, OE CONFORMIOAD CON LOS ARTiaJLOS 60, 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PLJBUCAS Y SERVIOOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 144 AL 149 DE SU REGLAMENTO.

TERMJNACI6N ANTJCIPADA: "LA SECRETARfJ." P00RA OAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE COITTRATO OJANOO CONQJRRAN RA.ZONES DE INTER.ES GENERAL, EXlSTAN CAUSAS JUSTIACADAS QLI: LE IM PIO AN LA CONTINUA06N DE LA "OBRA�, Y SE OEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBUGAOONES PACTADAS SE OCASIONARiA UN DANO O PERJUIQO GRAVE Al ESTADO, SE DETERMINE LA MJUDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIER.ON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLU06N DE UNA INCONFORMIOAO EMmDA POR LA COOTRAlORIA. DEL EJECUTIVO DEL ESTA.DO, a PQR RESOLUCI6N DE AUTOR.lDAD JUOIOAL COMPETENTE, 0 B[EN, NO SEA POSl8LE Of'TERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENS16N DE LOS TRABAJOS OE LA "OBRA" EN TfRMINOS DE LOS ARTiCULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PLIBU<;AS Y SERVIOOS RELACJONAOOS CON LAS MlSMAS.

CUA.NDO OOJRRAN RAZONES OE INTERES GENERAL QUE OfN ORIGEN A LA TtRMINACI6N ANTICIPADA DEL CONTRATO, "LA SECRETARiA" LAS HAR.A DEL CONOCJMlENTO DE "!:L CONTRATISTAH INMEOIATAMENTE DESPUES DE QUE OCURRAN OICHAS CRCUNSTANCJAS.

"LA S!:CRr:TARfA� DEBERA LJQUIDAR EN SU CASO A "'El CONTRATJSTA","U. OBRA" EJECUTADA QUE r-lUBIERE 5100 ACEPTAOA A ENTERA SAT1SfAC06N OE "LA SKRETAJtiA", ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ssros SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBAOOS y SE RELAOONEN DIRECTAMENTE CON El PRESENTE CONTRATO, OE CONFORMIOAO CON El ARTfOJLO 62, FRAC06N Ill, OE LA LEY OE OBRAS F'UBUCAS Y SERVICIOS RELACIOOAOOS CON l,AS M(SMAS.

"El CONTRATISTA" SE 00UGA A DEVOLVER A "LA SE:CRETARiA" EN UN PlAZO NO MAYOR DE 10 (DIE2) DiAS NATIJRALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PR.OCEDIMIENTO DE TERMINAC6N ANTICIPAOA, TODA LA OOCUMENTA06N QUE ESTA LI; HUBIERE ENTREGADO PARA l,A REAUZAC6N DE LA "OBRA".

RESCISJ6N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "LA SECRETARiA" PODRA RESCINOIR AOMINISTRATIVAMENTE El PRESENTE CONTRATO, BASTANDO PARA ELLO COMUNCCACI6N POR ESCRITO SIN NECESIDAO OE OECLAAACl6N JUDICIAl. HAQENDO EFECTIVA LA FIANZA DE ANT!CIPO, DE CUMPUMIEITTO, 0 AMBAS, SEGU'l CORRfSPONOA. SENAJ.AOAS EN LA ClAUSUL.A SEXTA OE ESTE INSTRUMENTO lUR.fDICO, INDEPENOIENTEMENTE OE QUE SE te APUQVEN A "EL CONTRATJSTA" LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE HAYA LUGAR. OTORGANOOLE \JN PLAZO OE 15 (QUINCE) DiAS HJ.BILES CONTADOS A PARTIR OE QUE REC[BA LA COMUNICA06N COAAESPONDIENTE AL INCUMPUMJENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EXPONGA POR ESCRITO LO QUE A SU DEREotO CONVENGA Y APORTE, EN SU CA.SO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; TRANSCURRIOO El TfRMINO ANTERIOR, Sf RESOLVER.A CONSIDER.ANDO LOS AAGuMENTOS Y PRUEBAS QUE Hl,JBIERE HECHO VALER Y •LA SECRETARiA"', CENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 {QUINCE) D1AS HJ.BILES POSTERIOR.ES AL PL.AZO ANTB SfNAlAOO. COMUNICAAA A "El CONTRATISTA" LA DETERMINACl6N DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA DE OAR O NO POR RESCINOIOO a PRESENTE CONTRATO.

"LA SECRETARfA" POOR.A RESONOIR ADMINISTRATIVAMENTE El PRESENTE CONTRATO EN LOS TERMINOS C:ONVENIOOS EN ESTA aAusuLA YOE ACUERDO A LOS ARTiCLI.OS 61 Y 62 OE LA LEY DE OBRAS Pi.JBUCAS Y SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS Y D£l 154 Al 163 OE SU REGLAMENTO, SIENOO CAUSALES IMPUTABLES A "EL CONTRATISfA" LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A) NO INIOAR "LA O&RA• DEN'TRO OE LOS QUINCE DfAS SIGUIENTES A lA FEOiA CONVENJDA SIN CA.USA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO.

e ) 5( INTERRUMPE INJUSTIFICADAMfNTE LA ElEOJCJ6N OE LOS TRABA.JOS a SE NlEGA A REPARAR o REPONER ALGUNA PARTE DE fUOS, QUE HUBlfRf SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "LA SECRETARiA•

C) NO REALIZAR "LA OBRA" DE CONFORMIDAO CON LO ESTIPUlAOO EN ESTI: CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO A.CATA LAS 6RDENES OAOAS PCR EL RESIOENTE OE lA 06RA O POR EL SUPERVISOR.

D) SI NO DA Cl)MPUMJENTO A LOS PROGRAMAS DE EJEOJ06N POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUJPO OE CONSTRUCC6N V, QUE A JUIOO OE "LA SECRETARiA", EL ATRASO P\JEDA DIFICULTAR LA TERMINA06N SATISFACTORIA OE LOS TRABA.IOS EN a. PlAZO E:STIPULAOO.

rnTLX l1$J COHSTRUIR Y CIIEC�R )UNTO$ ""�>-OOH,.....,,., 00 llO"<"l •• .,., I,'>!

SECODUVI SECRET,O,.RI.,,. OE 06AAS P08UCAS. CESA!UlOI..LO UR£1 ... J,IO Y YIVJEND,t. "°'=«><»>"" ·�� c:v'""'<'SV"'I><:""' ._.,�.\P!Oel

CONTRA TO No. PF/PAS/159/19

E)

F)

G)

HJ

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA OE EJECUCT6N DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA C.OMO INQJMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA OE SU RESCISI6N, OJANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTTMACIONES, 0 LA FALTA DE INFORMAC!Ofll REfERENTE A Pl.ANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CAUOAD, DE ENTREGA FisJCA OE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTAL.AC.16N PERMANENTE, OE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "LA SECRETARf.a. .. , ASi COMO alANDO •LA SECRETARfA" HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSI6N DE LOS TRABAJOS.

NO CORREGIR LOS TRABAJOS OE tA •oBRA" MAL EJEOITAOOS EN EL TERMING DE 15 (QUINCI!} DIAS NATURALES, roNTADOS A PAIITTR DE LA COMUNICACI6N QUE POR ESCRITO LE HAGA SABER "LA SECRETARiA".

SI ES DECLARAOO O SU)ETO A CONOJRSO MERCANTIL O ALGUNA AGURA ANAf.OGA.

SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO OE ESTE COOTRATO, SIN CONTAR CON LA Al!f0RIZACI6N POR ESCRITO DE "LA SECRElARfA".

SI CECE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE COMTRATO, SlN CONTAR CON LA AUTORIZACI6N POR ESCRITO DE "LA SECRETARiA".

I)

J)

L)

K)

LL)

SI NO DA A "LA SECRETARfA." QUE TENGA LA FAOJLTAD OE INTERVENIR, LAS FACIUDAOES Y DATOS NECESAIUOS PAP.A LA INS?EC06N, VJGIL.ANCIA Y SUPERVISl6N OE LOS MATERIALES Y TRABA.105.

CAMBIE SU NA.OONALIDAD POR OlRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SJOO ESTASlECIDO COMO REQUISITO TENER UNA OETERMINAOA NACJONAUOAO.

SI SIENOO EXTRANJERO, INVOQOE LA PROTECCI6N OE SU GOBfERNO EN REt.ACJ6N CON El CONTRATO.

INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA AOQUIRlOO AL "°'1ENTO D.E LAS SUSCRIPCI6N O�L CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIOENClAUOAO OE LA INFORMACION O DOCUMENTAOON PROPORCIONAOA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAO PARA LA EJEOJCJ6N DE LOS TRABAJOS.

EN GfNERAl, POR El INOJMPLIMIENTO OE OJALQUIERA DE LAS OBUGACIONES OERIVAOAS DE ESTE CONTRATO, LAS LE'YES, TRATAOOS Y DEMAS APUCABLES.

EN CASO OE RESCISl6N DEL CONTAATO Y EXISTENOA OE SALOO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTE A "LA 51!:CRETARfA .. EN Ull PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR OE LA fECHA EN QUE LE SEA O'.lMLtHCAOA LA RESCSI6N, OE CONFORMIDAD COO LOS LINEAMIENTOS OROENAOOS EN EL ART1CULO so OE LA LEY DE OBRAS PUauCAS y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SAlOO POR AMORTIZAR EN El PV.20 SfNALADO, OJBRIRA LOS CARGOS QUE RES UL TEN CONFORME AL ARTiC\A..O SS DE LA LEY DE OBRAS Pl.iBUCAS Y SERVIOOS RELAOONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO OE RESCISI6N DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLfS A "'EL OONTRATISTA'', UNA VEZ EMmDA LA DITTRMINACI6N RESPECTIVA, "'U. SECRETARL\" PRECAUTORlAMENTE Y OESDE El INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE Q.JBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRA6AJOS EJECUTAOOS AUN NO LIQUIOAOOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEPA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE OENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA OE l.A COMUNICA06N DE DICHA DETERMINACI6N, A FlN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANT1AS. EN El FINIQUITO DEBERA ?REVERSE a SOBRECOSTO DE LOS TRABAlOS AlJN NO E:JECUTADOS QUE SE ENOJENTREN ATRASAOOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERA06N DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO. LE HA YAN 5100 ENTREGADOS;

"LA SECR£TARfA" P00RA OPTAA ENTRE APUCAR LAS PENAS CONVENOONALES O El SOBRECOsrD QUE RESULTE DE LA RESOSICJN, DEBIENOO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS OE lA APllCACI6N DE UNO ODE OTRO.

VIGESIMA SEGUNOA.-

SANCIONES: "'EL CONTRATISTA" QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES Q!= LA LEY ,;>E OBRAS PUBuCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SERA SANCIONAOO CONFORME A LOS ARTIQJLOS 77 Y 78 DE LA MISMA LEY.

VIGESIMA TERCERA.-

CASO FORTUJTO O FUERZA MAYOR: CUANDO POR CASO FORTUITO O FLJERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACi6N DE LA "OBRA", "EL CONTRATlSTA" POOR.A SUSPENDER ESfA. EN ESTE SUPUESTO SI OPTA POR LA TERMINACI6N ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU soucnuo A "U. SECRETARfA", QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURAL.ES SIGUIENTES A LA RECEPCJ6N OE lA MISMA; EN CASO DE NEGATJVA SERA NECESARIO QUE "EL

ti]TLX GONSTRV!R Y CR[CCJl )l-t-TOS "'°"'"""" <%C UW>C> Dl ]WO: ..... ,,,., >Cm

SECODUVI SECRET,UIIA 0£ OB RAS PUlll.lCAS. OESARROU.O UllB.&.MO V VlVIENO"'- .-.�,-,,�rn.oo,.1lW<>l'Yl"IE<:OS,.,..,...,.

CONTRA TO No. PF/PAS/159/19

CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AlJTORIDAD JUDIOAL LA OEOARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI "LA SfCRETARfA" NO CONTESTA EN 010!0 PLAZO, SE TENoRA POR ACEl'TADA LA PETI06N DE "EL CONTRATISTAn.

EN LOS SUPUESTOS DE CASO FORTIJITO O FUERZA MAYOR QUE NO PERMmERAN A "El CONTRATISTA" CUMPUR CON EL PROGRAMA DE LA "OBRA", Em soucrrARA POR ESCRITO A "U. 51:CRETARiA", OENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DiAS NATURALES, POSTERIORES A lA FE01A EN QUE SE HUBlERE DADO El CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LA PR6RROGA QUE CONSIOERE NECESARIA, EXPRESANOO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU soucrruo. "LA SECRETARiA" RESOlVERA EN UN PL.AZO NO MAYOR OE 15 (QUINCE) ous NAlURALES, SOBRE LA JUSTIFICACI6N Y PROCEDENOA DE LA PR6RROGA Y, EN SU CASO, COOCEOERA LA QUE HAYA SOUCITADO "EL CONTRATISTA" 0 LA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE Y SE HARi..N.CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACJONES CORRESPONDIENTES AL CON"m.ATO, ASf COMO AL PROGRAMA DE TRABAlO APROBAOO.

VIGESIMA CUARTA.-

VIGESIMA QUINTA,•

NORMATIVIDAD: LAS PARTES SE SUJETAAAf'I ESTRICTAMENTE PAA.A LA EJEOJCl6N DE LA "OBRA 06JETO DE ESTE COWTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS Cl.AUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECfN LA l� OE 08AAS PUetlCA.S Y SERVIOOS RELAOONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGL.AMENTO Y DEMAS OISPOSIOONES JURJDIO.S QUE Lf SEAN API..ICABLfS.

JURISOICCI6N v sowaoN DE CONTROVERSIAS: PARA LA INTERPRETA06N Y CUMPUMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A.Si COMO PARA TODD AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTtPUL.ACO EN EL MISMO, SE APUCARA SUPLETOIUAMENTE El c6o1GO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS OVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y A LA JURISCICCI6N DE LOS TRJBUNALES DEL ESTADO, QUIENES EN SU CASO CONOCEllA.N OE LA RESOSI6N AOMINISTRATTVA OECRETADA, LA QUE SE CONSlDERA EJECUTIVA OESOE SU NOTIFJCACJ6N. POR LO QUE "l!!L CONTRATtSTA·, RENUNCIA EXPRESAMENTE AL AJERO QUE PUOJERA CORRESPONOERLE P0R RAZON DE SU OOMIOUO PRESENTE, FUTURO O POR C\JALQUIER OTRA CAUSA. EN APEGO A LO ESTJPULADO EN LA LEY OE 08RAS PUBUCA.S Y SERVICIOS REI.ACIONAOOS CON LAS MISMAS.

ENTERAOAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL OONTRATO LO FIRMAN POR TRIPUCADO EN LA CIUOAO DE TLAXCALA, TLAXCALA., A LOS 30 DIAS OELMl::S OE NOvtEHBRE DE 2019,

C. NANCY VALVERDE MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO

POR "EL CONTRATISTA"

BEAMCOCON�S.A.

DEC.V.

POR"

ING, EMILIANO ALEJANDRO SE SECRETARIO DE LA SECOOUVI

POR "LA CONTRATANTE" TANTE�

ING. JOSE DE SU GUJUfRMO HERNANDEZ UMA DJR!CTOR D ICIT [ONES, CONTRATOS Y PRECIOS

NIT ARI OS

Pagina J 3 de 13