ese hospital el carmen del municipio de amalfí · pdf fileconstrucción de...

Un Hospital con Calidad Humana”

Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59

email: [email protected]

ESE HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFÍ ANTIOQUIA

RESOLUCIÓN Nº 193 Día: 26, mes: AGOSTO, año: 2015

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL PROCESO DE INVITACION PÚBLICA 01-2015 PARA

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE:

ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN

DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

El gerente de la ESE HOSPITAL EL CARMEN, en uso de sus facultades

legales y estatutarias y en especial las conferidas en el estatuto de

contratación vigente y

Considerando:

1. Que el Gerente de la E.S.E se encuentra debidamente facultado para la

contratación de la ejecución de los proyectos que sean priorizados por el

comité de gerencia, según acuerdo 06 de marzo 17 de 2014 por medio del cual

se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020 de la ESE Hospital el

Carmen y el acuerdo 03 de 24 de febrero de 2015, mediante el cual se

autoriza al gerente la construcción de la obra.

2. Que según acta de comité de gerencia del día 7 de junio de 2014 se priorizo la

elaboración de proyectos de infraestructura y Gestión de proyecto para

Adecuación de infraestructura según requerimientos de la Resolución 1441 de

2013 o norma vigente.

3. Que los procesos de contratación deben cumplir lo dispuesto en el acuerdo

N° 09 de junio de 2014, por medio del cual se adopta el Estatuto de

Contratación, modificado por el acuerdo 18 de noviembre 17 de 2015 y

reglamentado en el Manual de Contratación según resolución 004 de enero 05

de 2015.

4. Que en la fase de planeación de este proceso contractual se elaboraron por el

Comité de Contratación los estudios y el proyecto de Pliego Condiciones.

Los cuales determinarían el proceso de adjudicación, así como la perspectiva


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


técnica, legal y financiera. Los términos de condiciones DEFINITIVOS serán

parte integral de la presente resolución.

5. Que de acuerdo al presupuesto estimado en la fase de planeación, la

modalidad de selección del contratista será mediante convocatoria pública de

mayor cuantía, tal y como lo dispone el Estatuto de Contratación vigente.

En virtud de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: iniciar proceso de invitación publica para seleccionar la

oferta más favorable, y adjudicar el contrato de OBRA cuyo objeto es cuyo objeto

es la construcción de: estacionamiento de ambulancia, garaje de ambulancias y

construcción de estructura en concreto para tanque elevado en la E.S.E Hospital el

Carmen del municipio de Amalfi, departamento de Antioquia.

ARTICULO SEGUNDO: Convocar el Comité de Contratación, el cual servirá de

apoyo al proceso contractual en lo relacionado a la evaluación de las propuestas y

seleccionar la oferta más favorable a la empresa.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su publicación

Se firma en Amalfi al día veinticuatro (24) del mes de agosto de 2015

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RICARDO LUIS ARZUZA MENDOZA Gerente E.S.E.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 – 2015

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

OBJETO: CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA

TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

AMALFI

26 DE AGOSTO 2015


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


I. INTRODUCCIÓN

E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, pone a disposición de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública consistente en la “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE SUMINISTRO DEL TANQUE EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. La ejecución de las obras objeto del presente proceso de selección, se efectuará de

acuerdo a un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar por LA E.S.E

HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, Para la construcción de

estacionamiento de ambulancia, garaje de ambulancia y construcción de estructura en

concreto para tanque elevado en la E.S.E Hospital El Carmen del municipio de Amalfi -

Antioquia, teniendo en cuenta Las normas legales que rigen el derecho privado sin

perjuicio de que cuando LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE

AMALFI, estime necesario se observen los principios y preceptos de Ley 80 de 1993 con

sus decretos reglamentarios, Ley 100 de 1993, Decreto 2150 de 1995, Ley 489 de 1998,

decreto 2170 de 2002, en concordancia con el acuerdo 08 de junio 10 de 2014 que

adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa, Acuerdo 18 de 2014, Manual de

Contratación de la Empresa y por la ley 80 solo en cuanto a las clausulas exorbitantes.

Las actividades a ejecutar para cada una de las obras, son las siguientes:

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRA

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

LEVANTES Y PAÑETES

PISOS Y GUARDAESCOBAS

PINTURA Y ESTUCO

ESTRUCTURAS METALICA

ESTRUCTURAS EN MADERA Y CUBIERTA

INSTALACIONES ELECTRICA


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

LIMPIEZA GENERAL

ESPECIFICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA

ANEXO TÉCNICO 1

E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI

"CONSTRUCCION DE GARAGE PARA AMBULANCIAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

RELACION DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM CAPITULO UNID CANT. V.UNIT V.TOTAL

1 PRELIMINARES

1.1

Mano de obra descapote terreno y retiro del mismo considerando 0.50 m más alrededor del perímetro construcción incluye botada de escombro.

M3 18.20

1.2 Localización y replanteo entre ejes M2 156.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1

Mano de obra excavación para viga cimiento muros de 0,25 x 0,25 mts incluye botada de escombro.

ML 111.00

2.2

Mano de obra excavación en material común para zapatas, incluye botada de escombro.

M3 30.40

2.3 Suministro de material seleccionado y compactado al 90% del proctor modificado e=0,4

M3 78.60

3.0 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

3.1 S.T.C de concreto ciclópeo 2.000 P.S.I e = 0,05 mts para fondo de zapata y viga de cimentación.

M3 2.40

3.2

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para zapata de 1,5mts x 1,5mts x 0,4 mts con acero 1/2" cada 0,20 mts en ambas direcciones.

UN 8.10

3.3

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para viga de cimentación de 0,25mts x 0,25mts con 4fe 5/8" y aros de 3/8" cada 0,10 mts en los extremos y cada 0,20 en el centro.

ML 6.94


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


3.5 S.T.C de Sobre cimiento 3 hiladas bloque N° 10 para muros principales incluye mortero 1: 5

ML 86.00

3.6 S.T.C de sobre cimiento 2 hiladas bloque N° 10 para andenes incluye mortero 1 : 5

ML 25.00

3.7 Suministro y transporte de acero de refuerzo

KG 1,440.00

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4.2

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I, para columnas de 0,25mts x 0,25mts con 4fe 5/8" y aros de 3/8 cada 0,10 m cerca de los nudos y 0,20 m en la parte central, incluye formaleta.

M3 3.80

4.3

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para Columneta de 0,10 x 0,20 para puerta y confinamiento de muros con 3Fe de 3/8" y aros 1/4" cada 0,20mts, incluye formaleta.

M3 0.17

4.4

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para viga de amarre superior de 0,25m x 0,25m con 4fe 5/8" y aros de 3/8 cada 0,10 m cerca de los nudos y 0,20 m en la parte central, incluye formaleta.

M3 2.35

4.5

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para Viga dintel de 0,20mts x 0,10mts, con 4fe 3/8" y aros de fe 1/4" cada 0,20 mts, incluye formaleta.

M3 1.00

4.9

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para Viga culata de 0,10m x 0,15m reforzada I con 3Fe de 1/2" y aros de 3/8" cada 0,20 mts, incluye formaleta.

M3 0.40

4.10

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para Placa para viga cana, e = 10 con acero de refuerzo 3/8" cada 0,15 mts en ambas direcciones. Incluye formaleta.

M3 1.30


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59



KG 1,250.00

5.0 ESTRUCTURAS METALICAS

5.1

Suministro e instalación de Perfil metálico ref = PHR 220 x 80 calibre 16, pintada con anticorrosivo

ML 130.00

6.0 MAMPOSTERIA -

6.1 Levante de muros e = 0,10 en bloque N° 10 y incluye mortero 1:5, incluye alquiler de andamios.

M2 286.00

7.0 CUBIERTA

7.1

Suministro e instalación de Teja termo acústica, incluye tornillo auto perforante, transporte y alquiler de andamios.

M2 169.00

7.2

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para redoblón de 0,10 x 0,20 con 2fe 3/8" y aros de 1/4" cada 0,20 mts.

ML 26.00

8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS

8.1

Punto para salida eléctrica a 110 para lámparas y bombillos incluye tubería pvc conduit de 1/2" , curvas pvc conduit 1/2", caja 4 x 2 pvc conduit, alambre No 12, alambre No 14, cinta aislante y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

UN 12.00

8.2

Punto para salida a 110 para toma corriente común y swiches dobles incluye tubería pvc conduit de 1/2" , curvas pvc conduit 1/2", caja 4 x 2 pvc conduit, alambre No 12, alambre No 14, cinta aislante y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

UN 10.00

8.3 Suministro e instalación de Lámparas fluorescentes de 2x48

UN 6.00


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


8.4

Suministro y tendido de acometida aérea en conductores de cobre 3 líneas N° 8, incluye empalme en red existente y conexión en tablero.

ML 30.00

8.5 Suministro e instalación de rosetas y bombillos de 100 voltios,

UN 6.00

8.6

Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos incluye acometida, 6 breaker de 30 amp y 40 amp, 2 líneas positivas (20 mts), un (1) neutro (10 mts) y un (1) polo a tierra (10mts), tornillería y resane de muros.

UN 1.00

8.7 Suministro e instalación de ventiladores KDK originales.

UN 1.00

8.8

Suministro, montaje y conexión de varrilla cooperweld de 2,40m x 5/8", incluye conector en cobre y cableado.

UN 1.00

9.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

9.1

Puntos sanitarios incluye tuberías y accesorios para el funcionamientos de las instalaciones sanitarias como tubos de 1 1/2", 3" y 4", codos, uniones, tee, yee y sifones, pegante y demás accesorios para su correcto funcionamiento..

UN 5.00

9.2

Puntos hidráulicos incluye tuberías y accesorios para el funcionamientos de las instalaciones hidráulicas como tubos de 1/2", codos, uniones, adaptadores, tapones, pegante, teflón y demás accesorios para su correcto funcionamiento..

UN 4.00

9.3

Acometida incluye tuberías y accesorios para el funcionamientos de las instalaciones hidrosanitarias como tubos de 1/2", 1 1/2", 3" y 4", codos, uniones, tee, yee y sifones, pegante y demás

GL 1.00


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


accesorios para su correcto funcionamiento..

9.4 Suministro e instalación de lavamanos tipo económico incluye accesorios y llave abasto 1/2".

UNIDAD 1.00

9.5 Suministro e instalación de sanitario tipo económico incluye llave abasto de 1/2"

UNIDAD 1.00

10.0 PISOS Y GUARDA ESCOBA

10.1

S.T.C Plantilla en concreto de 3.000 P.S.I e = 0,07 metro para aulas y andenes incluye malla electro soldada de Fe 1/4".

M2 208.00

10.2 S.T.C Mortero de nivelación e = 0,03 mts. 1 : 5

M2 3.00

10.3 Pisos en baldosa en cerámica antideslizante para baño.

M2 3.00

10.4 Suministro e instalación de cerámica tipo italiana para enchape de muros

ML 20.00

11.0 PAÑETES

11.1

Pañete en mortero 1:5 e = 0,02m pulido para muros interiores y exteriores incluye filetes, ranuras y andamios.

M2 537.00

12.0 CARPINTERIA METALICA

12.1

Suministro e instalación de puerta y marcos metálicos de 2,0mts x 0,80mts en lamina cold rolled calibre 20, incluye cerradura y manija exterior.

UN 3.00

12.2

Suministro e instalación de Puerta principal doble de 2,00 mts x 3,00 mts en tubería galvanizada y lamina galvanizada cold rolled calibre 20 incluye cerraduras, manijas exterior, anticorrosivo y pintura.

UN 1.00

12.3 Suministro e instalacion de Rejilla para desague de guanje

M2 1.00

12.4

Suministro e instalación de Ventanas de (1.70 mts x 1,00 mts) y (0.60 mts x 0.50 mts) en aluminio natural de 3 mm y vidrio

M2 2.00


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


de 4mm

12.5

Suministro e instalación de ventanas de 3.00 mts x 1.5 mts en malla eslabonada con marcos en angulos 316 x 1/2"

M2 9.00

13.0 PINTURA

13.1 Pintura en vinilo de agua (tipo viniltex) para muros interiores y exteriores.

M2 537.00

14.0 LIMPIEZA GENERAL

14.1 Limpieza de la obra y retiro de escombros.

GL 1.00

COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACCION 20%

UTILIDAD 5%

VALOR TOTAL DE LA OBRA

ESE HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI

"CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"


ITEMS DESCRIPCION UND CANT. V. UNIT V. PARCIAL

1.0 PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo entre ejes. M2 23.10

1.2 Mano de obra excavación en terreno natural para zapata de 0,70mts x 0,70mts x 0,70mts.

M3 0.69

1.3 Mano de obra excavación en terreno natural para viga de amarre de 0,20 x 0,20mts

ML 13.9

2.0 CIMIENTOS

2.1 S.T.C concreto para solado de 2.000 P.S.I para zapata e = 0,05

M2 3.76


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


2.2

S.T.C de concreto de 3.000 p.s.i para zapata de 0,70 X 0,70 x 0,30 mts con acero de refuerzo en ambas direcciones.

M3 0.29

2.3

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I. para viga de amarre de cimentacion reforzada con 4Fe de 1/2" y aros de 3/8" cada 0.20 mts.

M3 0.556

2.4 S.T.C de sobrecimiento en bloque acostado incluye dos (2) hiladas incluye mortero 1 : 5

ML 13.90

2.5 Suministro e instalacion acero de refuerzo

KG 83.2

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.1

S.T.C de concreto de 3.000 p.s.i para columna de 0,20mts x 0,20mts reforzada con 4Fe de 1/2" y aros de 3/8" cada 0,15 en los estremos y 0.20 mts en el centro.

M3 0.34

3.2

S.T.C de concreto de 3.000 p.s.i para viga de amarre superior de 0,20mts x 0,15 mts reforzada con 4Fe de 3/8" y aros de 1/4" cada 0.20 mts.

M3 0.34

3.3 Suministro y transporte de acero de refuerzo.

KG 90.32

4.0 LEVANTES Y PAÑETES

4.1 Levante de muro en ladrillo Nº 5 con mortero de pega 1 : 5, incluye andamios.

M2 22.00

4.2 Revoque para muros 1: 4, incluye filos y alquiler de andamios.

M2 44.00

5.0 PISOS

5.1 S.T.C de concreto de 3.000 p.s.i para plantilla, reforzada con malla electro soldada y e = 0,07mts.

M2 23.10


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


6.0 PINTURA Y ESTUCO

6.1

Estucos para muros M2 44.00

6.2 Suministro y aplicación de pintura de agua tipo vinilo incluye dos (2) manos

M2 44.00

7.0 ESTRUCTURAS EN MADERA Y CUBIERTA

7.1

Suministro e instalación de Cielo raso en machimbre de pino incluye listonería de 2" x 4" funciona como estructura de cubierta y estructura de cielo raso incluye sellados e inmunizados y pintura.

M2 25.85

7.2

Suministro e instalación de cubierta en teja española incluye manto real como impermeabilizante

M2 25.85

7.3

S.T.C de concreto de 3.000 p.s.i para redoblón reforzado con 2Fe de 3/8" y aros de 1/4" cada 0.20 mts.

ML 5.5

8.0 LIMPIEZA GENERAL

8.1 Limpieza de la obra GL 1.00

COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION 20%

UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL DE LA OBRA


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ESE HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO Y

SUMINISTRO DE TANQUE DE 15.000 LITROS EN FIBRA DE VIDRIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL EL CARMEN

NOTA: de acuerdo a la resolución 2003 de 2014- condiciones de habilitación

“Cuenta con tanques de almacenamiento de agua, que garantizan como mínimo 24 horas de servicio y su construcción permite que durante la operación de limpieza y desinfección no se interrumpa el suministro de agua.”


ITEMS DESCRIPCION UND CANT. V. UNITARIO V. PARCIAL

1.0 PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo entre ejes. M2 20.25

1.2

Mano de obra excacion para viga inferior de 0,25 mts x 0,25mts incluye botada de escombros.

ML 12.00

1.3

Mano de obra excavacion para zapatas a una profundidad de 1,5

M3 13.50

2.0 CIMIENTO

2.1 S.T.C de concreto ciclópeo de 2.000 P.S.I para Solado, e = 0,05

M3 0.45

2.2 S.T.C de concreto de 3.000 p.s.i para zapata de 1,5 X 1,5 x 0,4 mts.

M3 3.60

2.3

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para viga de amarre de cimentación de 0.25 x .25 reforzada con 4Fe de 5/8 y aros de 3/8" cada 0.15 mts.

M3 0.48


KG 227.24

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


3.1

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para Columna de 0,35 x 0,35 mts reforzada con 6Fe de 5/8" y aros de 3/8" cada 0,15 mts en los extremos y 0,20 mts en el centro incluye formaleteria y andamios.

M3 3.87

3.2

S.T.C de concreto de 3.000 P.S.I para Viga de amarre de superior de 0,20 x 0,20 mts con 4Fe1/2" y aros de 3/8" cada 0,20 mts incluye formaleteria y andamios.

M3 0.96

3.3

S .T.C de concreto de 3.000 P.S.I para Placa e = 0,12 mts y dimensiones 3,5 x 3,5 mts reforzada con Fe1/2" cada 0,15 mts en ambas direcciones incluye formaleteria y andamios.

M3 1.47

3.4 Suministro e instalacion de acero de refuerzo.

KG 1257.00

4.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS

4.1

Suministro e instalación de tanque de 15.000 litros en fibra de vidrio incluye acometidas en tubería pvc de 3/4", codos 3/4", uniones pvc de 3/4", pegantes y demás accesorios para su correcto funcionamiento. (Andamios y transporte)

UN 1.00

5.0 CARPINTERIA METALICA

5.1 Suministro e instalación de baranda metálica

UN 1.00


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


empotrada en placa incluye andamios y transporte.

COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION 20%

UTILIDAD 5%

VALOR TOTAL DE LA OBRA

RESULTADOS ESPERADOS

• Garaje, estacionamiento de ambulancia y Estructura para tanque de almacenamiento de agua de 15.000 Litros y suministro de tanque.

• E.S.E Hospital el Carmen del Municipio de Amalfi, Antioquia en cumplimiento, de las condiciones de habilitación del SOGC.

Para esto procederá a contratar, previo agotamiento del proceso de licitación pública a la

persona natural mayor de edad plenamente capaz de realizar el objeto a contratar o la (s)

persona(s) jurídica(s) cuyo objeto social le permita suscribir dicho contrato, o con el consorcio o

unión temporal integrados por las personas naturales o jurídicas que cuenten con la capacidad

legal para adelantar el objeto de la contratación. Todas estas personas y/o asociaciones

deberán cumplir con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad

administrativa, operativa y financiera establecida en el presente Pliego de Condiciones. La

descripción de las obras requeridas con sus especificaciones técnicas son las previstas en el

estudio previo del contrato y en el anexo de presupuesto del presente pliego de condiciones.

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de

Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a

disposición del público en la página http://www.hospitalamalfi.com/

La selección del contratista se realiza a través de LICITACIÓN PÚBLICA.

La información técnica complementaria hace parte del proyecto de la obra, el cual puede

consultarse con la secretaria de gerencia y en la página web del Hospital.

GESTION AMBIENTAL: El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los

procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista.

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones

necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la

tramitación y obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de

materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea

superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

El contratista se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al

desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el

entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.

LICENCIA AMBIENTAL: La ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el

decreto 1220 del 21 de abril de 2005, en su art 9, define que para este proyecto no se

requiere la expedición de licencia ambiental, no obstante se deben atender y dar

cumplimiento a los requerimientos ambientales para este tipo de proyectos.

II. ASPECTOS GENERALES

A. Invitación a las veedurías ciudadanas

E.S.E Hospital el Carmen del Municipio de Amalfi, Antioquia, convoca a las veedurías

ciudadanas para que promuevan el ejercicio del control social ciudadano al presente

proceso de contratación, para lo cual podrán consultar ante la entidad ubicada en la calle

Colombia N° 23-40, para ejercer los derechos y facultades que la constitución y la ley les

atribuyen.

B. Compromiso anticorrupción

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2

en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la

corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados,

representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación

actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la

terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias

adicionales.

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los

Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y

presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia

a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el

Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


D. Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito,

por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

Gerencia: calle Colombia N° 23-40 de lunes a Viernes entre las 8: 00 AM a las 4: 00 PM.

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación

LICITACIÓN PÚBLICA No.; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección

física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la

comunicación.

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del

presente documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Hospital por canales

distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso

de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. EL

HOSPITAL debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la

dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde.

E. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los

Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos

en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben

ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten

los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua extranjera,

deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua

extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar

la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma

extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General

del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización.

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior

sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte

adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de

acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso.

III. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser

entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son

utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son

utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los términos no

definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

ADJUDICACIÓN Es la decisión final de la E.S.E Hospital el Carmen del Municipio de Amalfi- Antioquia, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

CONTRATISTA Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación.

CONTRATO Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la E.S.E Hospital el Carmen del Municipio de Amalfi - Antioquia y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.

DEFINICIONES

OFERTA Es la propuesta presentada a la E.S.E Hospital el Carmen del Municipio de Amalfi - Antioquia por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.

PLIEGO DE CONDICIONES Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


PROPONENTE Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web

CANTIDADES DE OBRA Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de ésta licitación pública. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.

DEFINICIONES

OBRAS ADICIONALES Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. La ESE podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La E.S.E Hospital el Carmen del Municipio de Amalfi - Antioquia podrá ordenar obras complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

ACTAS DE OBRA Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada mes. Los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de obras.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

La obra pública a desarrollar es la “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO Y SUMINISTRO DE TANQUE EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI- ANTIOQUIA”. Y tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo 1.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del contrato que se derive del presente proceso de selección, comprende:

Incrementar el índice de infraestructura para el funcionamiento de la E.S.E Hospital el

Carmen del Municipio de Amalfi -Antioquia

Las actividades a ejecutar es construcción de estacionamiento de ambulancia, garaje de

ambulancia y construcción de estructura en concreto para tanque elevado en la E.S.E

Hospital El Carmen del municipio de Amalfi - Antioquia

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran

incluidos en los Documentos del Proceso.

A. Clasificación UNSPSC

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel,

como se indica en la Tabla 1:


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


Tabla 1 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC

Clasificación Descripción

UNSPSC 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados

Nota en caso de que el oferente sea un consorcio o unión temporal o cualquier otra

modalidad de asociación con que uno de los integrantes se encuentre inscrito en dicha

clasificación bastara para que la oferta sea admisible.

B. Valor estimado del Contrato

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L ($164.000.000) incluidos

todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a

que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de

la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos

que la ejecución del contrato conlleve, tal como consta en el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal del rubro de inversiones y que será parte integral del contrato adjudicado.

C. Forma de pago

Se pagará el valor de este contrato así: 1) Un desembolso a título de Anticipo equivalente

al 50% del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su totalidad en los pagos de

que tratan los numerales de este acápite. 2) El Cuarenta por ciento (40%) del valor total

del contrato mediante actas parciales de obra previa amortización del anticipo. 3) El

restante diez por ciento (10%), se cancelará cuando se encuentre elaborada y suscrita el

acta de final del contrato respectivo.

D. Plazo de ejecución del Contrato

TRES (3) meses,

E. Lugar de ejecución del Contrato

Municipios de Amalfi – Departamento de Antioquia.

F. Obligaciones de las Partes

Obligaciones del Contratista:

1) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la

Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a

los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar,

mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.

2) Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como

obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta.

3) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de

acuerdo con los diseños, arquitectónicos prototipo, planos y especificaciones mínimas de

construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta

presentada y el Pliego de Condiciones.

4) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

5) Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,

maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de

las obras.

6) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y

entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

7) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas que se soliciten para verificar la calidad de

los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.

8) Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales

para la ejecución del proyecto.

9) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento

o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga

ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas

en el Pliego de Condiciones.

10) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la

misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el

profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al

que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del

HOSPITAL previo visto bueno del supervisor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago

de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe

en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios,

quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Hospital.

11) Vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 80% del total de

personal requerido para la ejecución del proyecto.

12) Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL

HOSPITAL le solicite.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


13) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y

liquidación.

14) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el

personal o los subcontratistas contra EL HOSPITAL.

15) Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de

todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega

física y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.

16) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del

contrato.

17) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la

ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las

adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.

18) Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta.

19) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría.

20) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y

limpieza, libre de escombros.

21) Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción

al plan de inversiones.

22) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a

terceros en la ejecución del contrato.

23) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas

de intervención, en donde se realice la obra.

24) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los

siguientes aspectos:

a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en

cada una de las actividades.

b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se

utilicen para cumplir el objeto.

c) Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas vigentes, y

d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por

uniformes.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


25) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el

cumplimiento del objeto del contrato.

26) Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con

carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad

con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique EL HOSPITAL a través del

supervisor del Contrato.

27) El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas

ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en

peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios

que se causen.

28) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como

consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten

deterioro, durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega de las obras.

29) Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con

el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

30) Cancelar en su totalidad los demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera

lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este

contrato.

31) Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que

no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los

insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el

CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o EL HOSPITAL.

32) Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las

autorizadas por EL HOSPITAL como obligación del consultor y que requiera

desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del CONTRATISTA.

33) El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias

ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la

ejecución de obra como: Permisos ambientales, cruce de vías, cierre temporal de vías,

excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público.

34) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


V. OBLIGACIONES ESPECIALES:

RESPECTO DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES:

Después de la adjudicación y suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras,

el contratista deberá obtener copia de la información que exista del proyecto, en cuyo

caso la revisará y tomará la que considere necesaria para la ejecución del mismo.

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos

de este contrato.

RESPECTO DEL EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO OFRECIDO:

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del

contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal mínimo ofertado, necesario

para el desarrollo de los trabajos.

Por acuerdo de las partes, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, podrá el

CONTRATISTA sustituir o modificar parcialmente el personal mínimo ofrecido, pero el

personal sustitutivo deberá reunir los mismos o superiores calidad del reemplazado.

La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de

información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el

detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya fijado.

RESPECTO DE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

PLANES DE CONTINGENCIA:

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del

personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros.

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será

responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de

su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el del

departamento y terceras personas.

En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el

material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general

cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material

volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, el ente territorial lo

hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


RIEGOS ASOCIADOS A LA CAONTRATACION:

Los riesgos previsibles asociados a la contratación tales como incumplimiento, mala

calidad de la obra, accidentes y responsabilidad por daño antijurídico y otros de estas

características serán mitigados por las pólizas que amparen cada uno de los riesgos

identificados así como la aplicación de las clausulas exorbitantes.

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL

1. Pagar el valor del contrato;

2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos

que de él forman parte;

3. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual.

4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

V. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los artículos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, si el

presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los

Estados unidos de América (USD125.000,oo), liquidados con la tasa de cambio que para

el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente

convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que tengan como

mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos

tres (3) Mipymes.

VI. REQUISITOS HABILITANTES

A. CAPACIDAD JURIDICA

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta se integrará como se estipula a continuación:

El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación, y la

omisión de aquellos que constituyan los factores de escogencia establecidos en el

presente pliego para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para

su evaluación y posterior adjudicación. Si los documentos se presentan incompletos o con

borrones, inconsistencias u otro tipo de dudas se descartara la propuesta por parte de la

Entidad y no se evaluará ni calificará.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta tiene como finalidad que el proponente exprese

de manera clara e inequívoca que conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus

condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. La

carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada según el FORMATO No. 1,

adjunto a los Pliegos de Condiciones y además, debe estar firmada por el proponente, de

acuerdo con las siguientes reglas:

Si es persona jurídica, por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme

a la ley y los estatutos sociales; en el caso de consorcio o unión temporal, por quien haya

sido designado representante en el documento de constitución. Quien constituya

apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder

correspondiente con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus

limitaciones.

El proponente o el representante legal del proponente deben adjuntar copia de la cédula

de ciudadanía.

PARÁGRAFO: AVAL DE INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO - En cumplimiento de lo

ordenado en la Ley 842 de 2003, la propuesta debe estar avalada por un Ingeniero Civil o

arquitecto, para lo cual deberá suscribir la carta de presentación de la Oferta. Se deberá

anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien la avala,

así como para este último, copia de la matrícula o tarjeta profesional y del certificado

vigente de antecedentes profesionales expedido por el Consejo Profesional respectivo

(COPNIA) o por el del Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones

auxiliares (CPNAA).

Cuando el proponente (persona natural) o su representante legal (persona jurídica o unión

temporal o consorcio) tengan la condición de Ingeniero Civil o arquitecto y suscriba la

carta de presentación no se requiere avalar la propuesta. En el caso de consorcio o unión

temporal se exigirá el aval en las mismas condiciones que para las personas naturales o

jurídicas según el caso.

2. DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

El proponente deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el FORMATO No. 2

anexo a los Pliegos de Condiciones - Compromiso de anticorrupción.

3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

El proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) días calendario


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria, donde conste que el objeto social de

la compañía está acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante

legal.

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y

comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo

determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el órgano social que se

requiera conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo

contrato hasta por el valor total del mismo. Así mismo, en tal documento deberá constar

que la duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del presente

proceso de selección y un (1) año más.

Las personas naturales o sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán

acreditar que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en

Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta

la constitución de la sucursal en Colombia, en caso de resultar aceptada su propuesta, de

conformidad con lo señalado en el título VIII del Libro II del Código de Comercio

Colombiano.

Consorcio y Unión Temporal. Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unión

Temporal se debe adjuntar a la propuesta el documento de constitución, de conformidad

con lo señalado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe:

-.Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal.

-. Señalar las reglas básicas que regulan su relación. Para el caso de la unión temporal,

los términos y extensión de la participación en la propuesta y en las obligaciones

derivadas del objeto y de la ejecución del contrato, las cuales no podrá modificar sin el

consentimiento previo y escrito DEL HOSPITAL.

-. Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de

las obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecución del contrato.

.-Cuando se trate de miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada; y

tratándose de los miembros de la unión temporal, la responsabilidad es solidaria por el

cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán

de acuerdo con la participación (porcentaje o extensión) en la ejecución de cada uno de

los miembros de la unión temporal.

.-Indicar el término de duración, el cual no debe ser inferior a la vigencia del contrato

objeto del presente proceso y un (1) año más.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


.- Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal quién suscribirá la

propuesta y el contrato, de resultar adjudicatario.

.-Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del consorcio o

unión temporal según su naturaleza jurídica, quienes además deben cumplir con los

demás requisitos indicados en estos Pliegos de Condiciones.

.-Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

NOTA: Con la sola presentación del documento de constitución del consorcio o unión

temporal, se entenderá aceptado por cada uno de sus integrantes el compromiso de no

ceder, a ningún título, su participación o la posición negociable en el consorcio o unión

temporal a los demás integrantes o a un tercero, y que dicho documento no contiene

adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en éste se

expresan.

PROPONENTE EXTRANJERO.

La persona natural o jurídica de origen extranjero que no sea residente en Colombia

podrá presentar propuesta previa el cumplimiento de los requisitos generales establecidos

en los Pliegos de Condiciones aplicables a los proponentes nacionales y especialmente

cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial) domiciliado y

residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el

contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, en el

evento que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el país.

B. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento

equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en

idioma distinto al español o castellano, oficial de la República de Colombia, deberá

adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En

el evento en que el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de

contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha

limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto para los

nacionales colombianos.

NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero

sin domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente

constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio.

C. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en los

pliegos de condiciones. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país

distinto de Colombia a efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva,


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


que deberá cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, y copia del

contrato o acuerdo negocial de donde proviene la misma. Adicionalmente, si la

certificación y/o el contrato se encuentran en idioma distinto al oficial de la República de

Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, el documento

debidamente traducido al castellano, por traductor oficial. Adicionalmente deberá

comprometerse a cumplir las demás exigencias y requisitos de orden técnico establecido

en los pliegos de condiciones.

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en

concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de

1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 2 de 2006, emanada

del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos

celebrados en moneda distinta será el de la fecha de terminación del contrato de acuerdo

con la TRM oficial.

D. El proponente, persona natural o jurídica, que sea de origen extranjero pero sea

residente o se encuentre domiciliado en Colombia, deberá cumplir los requisitos y

exigencias establecidas en los pliegos de condiciones para los nacionales colombianos,

naturales o jurídicas, según el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: En los aspectos no contemplados expresamente en este

numeral, se aplicarán las demás reglas, generales y específicas, dispuestas en los pliegos

de condiciones

4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES- CLASIFICACIÓN UNSPSC

Cada Proponente o integrante del Proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión

temporal, deberá allegar el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de

Comercio respectiva, el cual debe estar vigente y en firme, a efectos de verificar, además

de los requisitos habilitantes contenidos en el RUP, relativos a: (i) capacidad jurídica; (ii)

experiencia, (iii) capacidad financiera y (iv) capacidad organizacional, su clasificación en

los términos establecidos en este documento.

La omisión en la presentación de este documento será subsanable, siempre y cuando el

registro y su firmeza, hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de Cierre del Proceso de

Selección.

La expedición del certificado no será superior a 30 días calendario anteriores a la fecha

del cierre de la Licitación Pública. De conformidad con el Articulo 221, numeral 6.3 del

Decreto 19 de 2012, la inscripción en el RUP deberá estar en firme.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


5. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

El proponente podrá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la

República, en la cual conste que el proponente y el Representante Legal de la firma o

firmas no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. En caso de

que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, se solicita cumplir el

requisito para cada uno de sus integrantes.

La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que

en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no

presentarse o de considerarlo conveniente, en cumplimiento de lo establecido por la

Contraloría General de la República mediante la Circular No. 05 del 25 de febrero de

2008, EL HOSPITAL verificará que los proponentes no se encuentren reportados en el

Boletín de Responsables Fiscales que expide la Contraloría General de la República.

6. OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES

PARAFISCALES

El proponente debe acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo con el Sistema

Integral de Seguridad Social (salud, riesgos profesionales y pensiones) y Aportes

Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA) cuando a ello haya lugar, de

conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003,

la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007.

Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación

expedida por el Revisor Fiscal, o el Representante Legal, si la persona jurídica no está

obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la Ley 43 de 1990.

Si es persona natural, el proponente deberá adjuntar una certificación en la que conste

dicha manifestación.

Las personas Jurídicas o Naturales que no tengan obligaciones con el sistema de

seguridad social integral, deberán notificarlo mediante certificación juramentada por el

representante legal y/o contador y/o revisor fiscal. En caso de que el proponente se

presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe cumplir

con este requisito según su naturaleza. En caso de no allegar el certificado exigido en el

presente numeral, EL HOSPITAL procederá a realizar el respectivo requerimiento, el cual

si no es allegado dentro del plazo establecido para tal efecto, se procederá a rechazar la

propuesta. El juramento se entiende prestado con la suscripción del documento.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


7. ANTECEDENTES PROFESIONALES DEL AVALISTA DEL PROPONENTE.

En cumplimiento de lo ordenado en la ley 842 de 2003, el Ingeniero Civil o Arquitecto que

avale la presentación de la propuesta y la posterior celebración y ejecución del respectivo

Contrato Estatal deberá adjuntar junto con la fotocopia de su Cédula de Ciudadanía y de

la Tarjeta o Matrícula Profesional, certificado vigente de antecedentes profesionales

expedido por el Consejo Profesional respectivo (COPNIA) o por el del Consejo Profesional

Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares (CPNAA).

8. PASADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL.

El proponente, persona natural, podrá presentar pasado judicial expedido por la Policía

Nacional. Para el proponente, persona jurídica, deberá remitir el pasado judicial del

representante legal. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o

unión temporal cada uno de sus integrantes, según su naturaleza, debe cumplir con este

requisito.



presentarse en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 del Decreto 0019 de 2012,

EL HOSPITAL verificará los antecedentes judiciales de los proponentes.

9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.

El proponente podrá adjuntar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios

expedido por la Procuraduría General de la Nación. En caso de que el proponente se

presente a título de consorcio o unión temporal, se solicita cumplir el requisito para cada

uno de sus integrantes.



presentarse EL HOSPITAL verificará en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238

de 2008, los antecedentes disciplinarios de los proponentes.

10 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de

impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único

Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión

temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como

responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de

servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el

artículo 437 del mismo Estatuto.

NOTA PARA LA VERIFICACIÓN. En relación con los ITEM anteriores., se declararán

como CUMPLE al proponente que acredite el requisito exigido en cada uno de estos

numerales. Y Como NO CUMPLE al proponente que no acredite el requisito exigidos en

cada uno de estos numerales.

REQUISITOS FINANCIEROS: Los requisitos financieros que se exigirán en los pliegos de

condiciones como requisito de verificación (Cumple / No Cumple) son aquellos necesarios

para determinar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal cuenta

con la capacidad financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que

surja como consecuencia del proceso.

11 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente debe constituir garantía de seriedad de la propuesta con el fin de amparar

la seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo establecido en el

Manual de Contratación de la ESE

Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada.

Asegurado y beneficiario: E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI –

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Tomador: Proponente. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión

temporal, la póliza de garantía deberá ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal

como aparecen en el documento que acredite la existencia y representación legal de cada

uno de ellos.

Valor Asegurado: En cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial

estimado para la presente Licitación Pública.

Vigencia de la Garantía: Por el término de tres (3) meses, contados a partir del Cierre de

la presente Licitación Pública. En todo caso, la garantía de seriedad de la propuesta debe

estar vigente desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que

ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

12. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL

INDICES FINANCIEROS

El HOSPITAL hará una evaluación de la información financiera solicitada, bajo los

siguientes parámetros: El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad

financiera adecuada para ejecutar el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


parámetros que se describen en el presente numeral. Para ello, el Proponente o cada uno

de los integrantes del Proponente (en caso de que éste sea un Consorcio o una Unión

Temporal) debe (n) presentar el registro único de proponentes expedido con una

antelación no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la Licitación Pública, el cual

deberá contener la información financiera correspondiente al último año fiscal. Esto es,

corte 31 de Diciembre de 2013.

El HOSPITAL tomará los indicadores contenidos en el Certificado del Registro Único de

Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme. Para la verificación de los

índices financieros adicionales a los contenidos en el RUP, la entidad requiere que el

interesado presente con su propuesta:

- Balance General y Estados de Resultados a 31 de diciembre de 2014

Los anteriores documentos deberán cumplir los requisitos que impone la Ley, esto es,

deben estar firmados por el Revisor Fiscal o su representante legal si no tuviere aquel.

RUP.

El Hospital si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información

adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en la información recibida.

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser

ésta la unidad contable por expresa disposición legal.

Nota:1. Las propuestas presentadas bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u

otra forma de asociación, deberán anexar la documentación solicitada para todos y cada

uno de sus miembros.

2. Las personas jurídicas constituidas a partir del 1º de Enero del año 2013, deberán

presentar el balance de constitución.

CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR)

Conforme a lo ordenado en el artículo 1 del Decreto 791 de 2014, la Capacidad Residual

del presente Proceso de Contratación se ha calculado de conformidad con la metodología

prevista en el numeral II del documento denominado Guía para Determinar y Verificar la

Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública

(Versión 1) publicado por Colombia Compra Eficiente (Anexo 19 de este pliego de

condiciones) y que está disponible para en la página Web de Colombia Compra Eficiente

B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA

El proponente deberá acreditar experiencia en el Código # 721214 “SERVICIOS DE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS” según el clasificador


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


de bienes y servicios, la cual debe estar inscrita y reportada en el Registro Único de

proponentes- RUP.

Deberá demostrar experiencia EN EL SECTOR SALUD de Dos (2) años, con contratos

terminados y ejecutados, cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN Y/O ASESORIA TECNICA

Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA EN EL SECTOR PUBLICO, en los últimos CINCO (5) años, contados

a partir de la fecha establecida para el cierre del término para presentar propuesta.

El proponente deberá tener como mínimo QUINCE (15) AÑOS experiencia profesional

contada a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación

superior y contar con UNA (1) CERTIFICACION DE CONTRATO DE OBRA REALIZADO

COMO CONTRATISTA Y\O DIRECTOR DE OBRA EN EL SECTOR PUBLICO

HOSPITALARIO EN LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS; CUYO VALOR SUPERE EL

MONTO A CONTRATAR.

La relación de la experiencia que pretenda ser acreditada deberá ser presentada

utilizando exclusivamente el Anexo No. 10, en el cual deberá relacionar toda la

información allí solicitada, contratos que deben ser identificados con el Clasificador de

Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales

legales vigentes.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia acreditada será la

sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan. SERA CALIFICADA

COMO CUMPLE O NO CUMPLE.

Dichas certificaciones deben anexarse a la Oferta. Las certificaciones contendrán, como

mínimo, la siguiente información:

- Nombre de la Entidad Contratante.

- Nombre del Contratista.

- Objeto del Contrato.

- Número del Contrato

- Fecha de inicio y de recibo del Contrato.

- Si el contrato se ejecutó en Consorcio o Unión Temporal u otra forma conjunta de

participación, porcentaje de participación, y acuerdo consorcial o de Unión Temporal, o

certificación de la Entidad o persona contratante, donde consten los miembros que la

conforman y el porcentaje de participación

- Valor del Contrato.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


NOTA: Entiéndase por certificación, el documento expedido por la Entidad Estatal o el

Acta de Recibo Final o de Liquidación Final, según sea el caso, aprobadas por el

Supervisor.

VALORACIÓN EXPERIENCIA: La valoración de la experiencia se sujetará a las

siguientes reglas especiales:

a). La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta

cuando no cuente con más de tres (3) años de constituida y se hará en proporción a su

participación en el capital social. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las

exigencias del numeral anterior;

b). En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las

experiencias específicas de los integrantes que la tengan.

c. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha

de expedición de la matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará

a las exigencias establecidas en el numeral anterior.

d. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia

será aquel que tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios

mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en dicho año.

NOTA: En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente:

Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos

colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM)

vigente para la fecha de recibo final o terminación.

e. El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para

presentar propuestas.

f. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio,

unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en

cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación.

g. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista, cuando

quiera que el contrato principal haya sido celebrado con una entidad pública.

NOTA: Si el proponente anexa más de las certificaciones solicitadas para acreditar la

experiencia específica habilitante el HOSPITAL, solo tendrá en cuenta las primeras de

acuerdo con el orden de foliatura de la propuesta que acrediten la experiencia solicitada.

Se declarará como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia específica

establecida en este numeral.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


5.4.1 FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO

El Proponente deberá, ofertar y comprometerse a mantener durante el tiempo de

ejecución del Contrato como Personal Mínimo de Trabajo el que se relaciona más

adelante, el cual debe cumplir con el siguiente perfil y experiencia:

1- Ingeniero Civil Director de Obra

permanente : (1)

3 Maestro de obra Maestro de Obra (1)

Sin embargo, para efectos de la evaluación y cumplir con los requisitos de verificación

para ser considerado ADMISIBLE, los proponentes deberán anexar en sus propuestas,

solo las hojas de vida y las cartas de compromiso del personal detallado a continuación

- Director de Obra (1). El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la

función de DIRECTOR DE OBRA y RESIDENTE DE OBRA

que puede ser EL PROPONENTE y deberá ser Ingeniero civil,

quien se compromete a dedicar el treinta por ciento (30%) de

duración a la ejecución total del Contrato.

El Director de Obra propuesto debe tener como mínimo ocho

(8) años de experiencia general contada a partir de la

terminación y aprobación del pensum académico de educación

superior.

EXPERIENCIA ESPECIFICA con (2) dos contratos con entidades públicas como

constructor y/o director de obras civiles que tengan por objeto construcción y/o,

mantenimiento y/o mejoramiento Hospitalario. Con entidades publicas

NOTA: Deberá estar presente en las reuniones y/o comités de seguimientos y en la toma

de decisiones y cuando EL HOSPITAL lo requiera.

C. CAPACIDAD FINANCIERA - (Habilitante / No Habilitante)


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


La E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI - ANTIOQUIA hará una evaluación de la

información financiera solicitada, bajo los siguientes parámetros: El Proponente deberá

demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato, la

cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el presente

numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los integrantes del Proponente (en caso

de que éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) debe (n) presentar el registro único

de proponentes expedido con una antelación no superior a un (1) mes a la fecha de cierre

de la Licitación Pública, el cual deberá contener la información financiera correspondiente

al último año fiscal. Esto es, corte 31 de Diciembre de 2014.

La E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI - ANTIOQUIA tomará los indicadores

contenidos en el Certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá

encontrarse vigente y en firme. Para la verificación de los indicadores financieros

solicitados en el numeral de Requisitos Habilitantes, los proponentes deberán aportar el

RUP.

Para la verificación de los índices financieros adicionales no contenidos en el RUP, el

interesado en el proceso deberá aportar Balances Generales y Estados financieros con

corte a 31 de diciembre de 2014. En relación a este documento, si aplica.

Es pertinente anotar que en el caso de inconsistencias entre la información registrada en

el RUP y la certificada por el revisor fiscal o el contador, prevalecerá la registrada en el

RUP.

La E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI - ANTIOQUIA si lo considera necesario,

se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar

los datos reportados en la información recibida.

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser

ésta la unidad contable por expresa disposición legal.

Nota:

1. las propuestas presentadas bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otra

forma de asociación, deberán anexar la documentación solicitada para todos y cada uno

de sus miembros.

2. Las personas jurídicas constituidas a partir del 1º de Enero del año 2013, deberán

presentar el balance de constitución.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


INDICADOR FINANCIERO

PATRIMONIO EXPRESADO EN SMLMV IGUAL O SUPERIOR AL CIEN (100%) POR CIENTO DEL P.O.

LIQUIDEZ IGUAL O MAYOR A 5.0

ENDEUDAMIENTO debe ser igual o menor a 10%,

RAZON COBERTURA DE INTERESES Utilidad operacional/gastos de intereses

IGUAL O SUPERIOR A 4

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes

requisitos de índice de liquidez, nivel de endeudamiento y patrimonio.

Liquidez :

Deberá ser mayor o igual a cinco punto cero (5.0)

FORMULA:

Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente

En caso de proponentes o estructuras plurales el indicador de liquidez se calculará con la

suma aritmética de las partidas de cada uno de los integrantes.

Nivel de Endeudamiento (%):

Deberá ser menor o igual al Diez por ciento (10%)

Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total

En caso de proponentes o estructuras plurales el indicador de endeudamiento se

calculará con la suma ponderada de las partidas de cada uno de los integrantes, acorde a

su porcentaje de participación.

Patrimonio:

Deberá ser igual o superior al 100% del Presupuesto Oficial

PATRIMONIO=ACTIVO TOTAL- PASIVO TOTAL > cien por ciento del PO (Presupuesto

Oficial).


calculará con la suma aritmética de los patrimonios de cada uno de los integrantes.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


Razón Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional/ Gastos De Intereses > 4

Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los Oferentes cuyos gastos de

intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de

intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional

sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de

intereses.

La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información

contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), con información financiera con

corte Diciembre 31 de 2014 vigente y en firme.


calculará con la suma aritmética de las Razones Cobertura de Intereses de cada uno de

los integrantes.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos,

la propuesta será NO ADMISIBLE, para el proceso.

Esta exigencia garantiza un proponente y posterior contratista con suficiente capacidad

financiera para asumir la ejecución del Contrato, durante el plazo dispuesto para la

ejecución del contrato, eliminando de esta forma el riesgo que los cambios en la

capacidad financiera puedan generar.

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y

cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. La capacidad de

organización está dada por su rentabilidad.

Los indicadores de capacidad organizacional se encuentran contenidos en el artículo 10

del Decreto No. 1510 de 2013, y en consecuencia deben estar incluidos en el Registro

Único de Proponentes R.U.P.

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Deberá ser mayor o igual a 8 (%)

Rentabilidad Sobre Patrimonio = (Utilidad Operacional / Patrimonio) * 100

Se considerará HABIL el proponente que presente un RSP mayor o igual al OCHO por

ciento (8%).

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se

calculará el RSP de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita

anteriormente. En este caso, el RSP del proponente plural será la suma de los


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


indicadores obtenidos por cada uno de ellos, ponderadas por el porcentaje de

participación de cada uno.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Deberá ser mayor o igual al ocho por ciento (8%)

Rentabilidad Sobre Activos = (Utilidad Operacional / Activo Total) * 100

Se considerará HABIL el proponente que presente un RSA mayor o igual al ocho por

ciento (8%).

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se

calculará el RSA de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita

anteriormente. En este caso, el RSA del proponente plural será la suma de los

indicadores obtenidos por cada uno de ellos, ponderadas por el porcentaje de

participación de cada uno.

EXIGENCIAS TÉCNICAS:

D. Información financiera para Proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente

del país de origen:

(i) Balance general

(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de

Cuentas para Colombia (PUC).

E. Subsanabilidad de documentos.

En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En

consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta

de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de

la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el

pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del

artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de

igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


VII. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

EL HOSPITAL debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los

requisitos habilitantes de que trata la sección VI.

En la evaluación de las Ofertas LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE

AMALFI – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Realizará ponderación del factor

económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en el pliego.

El comité evaluador verificará que la propuesta cumpla con los factores de verificación

relacionados con los requisitos mínimos exigidos, evento en el cual procederá a

ponderarlas, de conformidad con lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones.

En caso contrario, indicará cual es el requisito no cumplido y no ponderará la propuesta.

Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta:

FACTORES CUMPLIMIENTO

VERIFICACIÓN JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE O NO CUMPLE

VERIFICACIÓN FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE

VERIFICACION EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE

CUMPLE O NO CUMPLE

El Hospital realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en

cuenta para ello los criterios de selección objetiva contenidos en estos pliegos de

condiciones en concordancia con los principios que rigen la contratación definidos en el

artículo 5 del Estatuto de contratación de la E.S.E.

La verificación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos

correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la

información detallada que permita su análisis. En la propuesta, si existe discrepancia

entre la información, tenor literal, cifras, ofrecimientos y la documentación aportada, el

Hospital se abstendrá de realizar cualquier tipo de interpretación, razón por la cual se

calificará como NO CUMPLE.

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica y determinado que se

reúnen los requisitos mínimos exigidos, el comité evaluador ponderará las propuestas con

base en los siguientes criterios de calificación:


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE

1. Propuesta Económica 600 Puntos

2. Ponderación Del Factor Calidad 400 Puntos

CALIFICACIÓN TOTAL 1.000 Puntos

1. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA

ECONÓMICA (Máximo 600 Puntos)

Las ofertas económicas se evaluarán y calificarán teniendo en cuenta el precio de las

ofertas presentadas. La revisión aritmética para establecer el valor corregido de las

propuestas, solo se realizará una vez se tenga la calificación de cada una de ellas; de

acuerdo a la siguiente regla:

A. Se realizará la revisión aritmética al presupuesto de la oferta económica (presupuesto,

análisis de precios unitarios, AIU, factor prestacional de los APU) que obtenga el mayor

puntaje en la evaluación y calificación económica “precio”, para establecer su valor

corregido.

B. Si el valor corregido del presupuesto es igual al presentado en la oferta, se ratificará el

puntaje obtenido y se procederá a establecer el orden de elegibilidad de los oferentes en

la presente Licitación Pública.

C. Si el valor corregido del presupuesto difiere del presentado en la oferta, se establecerá

este como el nuevo valor de la propuesta y se realizará nuevamente la evaluación y

calificación económica, con la formula ya establecida, si el valor corregido sobrepasa el

valor del presupuesto oficial la propuesta será rechazada.

D. Se llevará a cabo lo contenido en los literales A., B., y C., hasta que se obtenga una

propuesta calificada con el mayor puntaje.

El Valor Total de la Propuesta tendrá una asignación de 600 puntos como máximo, los

cuales serán asignados de acuerdo con la siguiente fórmula:

(P1 + P2 + P3 + .....+ Pn + Pof x n)

Pb = ----------------------------------------------------------

2n

Pb = Presupuesto Básico

n = Numero de propuestas válidas

Pn = Valor de cada una de las propuesta válidas.

Pof = Presupuesto Oficial


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


A las ofertas que al aplicarle el procedimiento anterior se encuentren entre el cero (0%) y

sean menor o igual al uno por ciento (1%) por debajo o por encima del presupuesto

básico se le concederán 600 puntos.

A las ofertas que al aplicarle el procedimiento anterior se encuentren por encima del uno

punto cero por ciento (1.0%) y sean menor o igual al seis por ciento (≤6%) por debajo o

por encima del presupuesto básico se le concederán cuatrocientos 400 puntos.

A las ofertas que al aplicarle el procedimiento anterior se encuentren por encima del seis

por ciento (6.00%) y sean menor o igual al nueve por ciento (9%) por debajo o por encima

del presupuesto básico se le concederán doscientos (200) puntos.

A las ofertas que al aplicarle el procedimiento anterior superen el nueve por ciento

(9.00%) por debajo o por encima del presupuesto básico no se le asignaran puntos por

este criterio.

A las propuestas que estén por encima del presupuesto oficial se calificarán con cero (0)

puntos.

2. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES: (Máximo 400 PUNTOS)

El proponente para hacerse acreedor a los CUATROCIENTOS (400) puntos previstos en

este factor, deberá allegar con la propuesta un programa de trabajo e inversiones que

deberá ser el resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se

divide el proyecto y que cumpla con los requerimientos que seguidamente se enuncian.

El proponente deberá presentar la programación de los trabajos solicitados mediante el

sistema de la ruta crítica, CPM/PERT, o del sistema de ruta crítica LPU.

El programa de trabajo podrá ser presentado con cualquier sistema de programación

computarizado y contener como mínimo:

A- CUADRO DE RENDIMIENTOS

Se deberá anexar el Cuadro de rendimientos y duración de actividades o tareas. La

duración de cada tarea o actividad será el resultado matemático obtenido entre la

columna cantidad y rendimiento de la cuadrilla utilizada y el número de cuadrillas

utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

No

Actividad

o tarea

Descripción

de la

actividad

Unidad

de

medida

Cantidad Tipo de

cuadrilla

Rendimiento

de cuadrillas

No de

Cuadrillas

Duración


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


El no cumplimiento de la mecánica aritmética del cuadro dará lugar a que la oferta

obtenga una calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (Programación de

Obra).

Para obtener la duración en días con números enteros, se aproximarán los decimales al

digito inmediatamente superior y si la duración de la actividad tiene menos de un (1) día,

se tomará como uno (1).

La secuencia y duración de las actividades o tareas corresponderán a un análisis

detallado de cada una de las cantidades que lo componen y las unidades de cada uno de

los ítems deberán coincidir con las del cuadro de cantidades de Obra.

Para la elaboración del cuadro de rendimientos y duración de las actividades, se deben

tener en cuenta los rendimientos consignados en los análisis de precios unitarios, así

como el tipo de cuadrilla a desarrollar la actividad, el no cumplimiento de esta condición

dará lugar a una inconsistencia.

El NO CUMPLIMIENTO en la presentación del Cuadro de rendimientos y duración de las

actividades, dará lugar a que la oferta obtenga cero puntos por este criterio evaluativo.

B- TABLA O MATRIZ DE SECUENCIAS

El programa deberá contener la tabla o matriz de secuencias de las actividades y esta

debe ser utilizada en la programación de las actividades. El NO CUMPLIMIENTO en la

presentación de la tabla o matriz de secuencias, dará lugar a que la oferta obtenga cero

puntos por este criterio evaluativo.

C- ESPECIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

La red de programación consta de las actividades detalladas para la construcción a que

se refieren los presentes pliegos de condiciones, los cuales deben ser concordantes con

el anexo de programación.

La construcción de la red por el sistema CPM/PERT, se hará teniendo en cuenta lo

siguiente:

• Cada actividad se representa por una flecha.

• En cada actividad debe definirse un evento de iniciación y uno de terminación.

• En cualquier evento puede originarse una o varias actividades o terminar una o más.

• La red debe ser cerrada a excepción de las actividades inicial y final. Las demás deben

estar encadenadas con actividades precedentes y siguientes.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


• Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera.

Iniciación última, terminación última, duración y nombre o identificación de la actividad,

secuencia, así como la fluctuación u holgura.

• Cada actividad podrá indicarse con su nombre corto o mediante un sistema de

referencia. Se indicará la duración de la actividad en días calendario.

• Se deberá resaltar las actividades de la ruta crítica.

• El grupo de proponentes deberá determinar en su programación el tiempo de ejecución

de la obra en días calendario.

• El grupo de proponentes debe presentar un sistema de programación donde se

consignen todos los datos solicitados, iniciación primera, terminación primera. Iniciación

última, terminación última, duración y nombra o identificación de la actividad, secuencia,

así como la fluctuación u holgura.

• El sistema de programación de obra CPM/PERT, es un modelo direccional, el NO

CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como una

inconsistencia.

• El sistema de programación de obra LPU, es un modelo posicional, el NO

CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como una

inconsistencia. • Se aceptará la construcción de la red y el sistema de ruta crítica

elaborado por el sistema de programación PROJECT.

• Los proponentes deberán presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe

coincidir con la red y en él se deben mostrar las fechas correspondientes a las

iniciaciones y terminaciones primeras y las correspondientes terminaciones, así como las

holguras. Se deben resaltar las actividades correspondientes a la ruta crítica.

• Para la elaboración del Flujo de fondos o Programa de Inversiones se tendrán en

cuenta las duraciones tempranas de cada tarea teniendo en cuenta la programación de

obra.

• En el flujo de fondos para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro de la

respectiva unidad de tiempo, se hará mediante una regla de tres tomando como

referencia el valor y el tiempo de ejecución de la tarea, además se mostrarán los

desembolsos periódicos para la ejecución de cada actividad, para esto en cada barra que

represente una actividad o tarea se colocará el valor de participación dentro de la

respectiva unidad de tiempo y así poder determinar su incidencia en el desembolso total

correspondiente al periodo de tiempo dentro del cual se esté ejecutando. El

NOCUMPLIMIENTO de esta condición, valor en pesos sobre cada barra, dará lugar a ser

considerado como una inconsistencia.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


• El Flujo de Fondos o Programa de Inversiones contemplará los costos directos por

actividad o tarea, los Costos indirectos solo se incluirán una vez se hayan sumado los

valores de las tareas.

• Se aceptará el diagrama de barras tipo GANTT utilizando el sistema PROJECT, siempre

y cuando el diagrama de GANTT y el Flujo de Fondos o Programa e Inversiones, sean

coherentes entre sí, es decir en el diagrama de GANTT se deberá mostrar que la

sumatoria de los valores de las actividades ejecutadas durante el mes, debe ser igual al

colocado en el Flujo de Fondos. La presentación de incoherencias entre el diagrama de

GANTT y el Flujo de Fondos dará lugar a que la propuesta obtenga una calificación de

cero (0) puntos en la Programación de Obra.

PUNTAJE MÍNIMO.

Sólo ocuparán un lugar en el orden de elegibilidad aquellas propuestas que hayan

obtenido un puntaje igual o superior a ochocientos (800) Puntos. Aquellas que hayan

obtenido un puntaje menor a ochocientos (800) Puntos no se tendrán en cuenta en la

determinación del orden de elegibilidad.

CRITERIOS DE DESEMPATES.

De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un

orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato. En el evento en que dos o más de

las propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el primer lugar del orden

de elegibilidad, se seguirá el siguiente procedimiento, conforme a lo establecido en el

MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE.

Criterio de desempate, el cual se establecerá de acuerdo a la experiencia demostrada por el

oferente en contratos similares, siendo este el primer criterio de desempate. En los pliegos o

términos de condiciones, se definirá la puntuación otorgada al ítem de experiencia demostrada. En

caso de persistir el empate se adjudicara al oferente que más experiencia demuestre en contratos

con Empresas Sociales del Estado. El tercer criterio será sorteo en presencia del represéntate de

cada uno de los oferentes igualados en los criterios de selección.

PONDERACION:

1. experiencia demostrada. Un punto por cada año que supere a los ocho años de

experiencia. En caso de uniones o consorcios se tomara la del mayor asociado.

2. contratos con Empresas Sociales del Estado. Un punto por cada contrato de obra sin

importar la cuantía o duración. En caso de uniones o consorcios se tomara la del mayor

asociado.

VIII. OFERTA


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


A. Presentación

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, en la fecha establecida en el

Cronograma al que se refiere la sección XI, y acompañadas de los documentos

solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se

refiere la sección XII A del presente Pliego de Condiciones, sin tachones ni

enmendaduras o borrones que induzcan a error o hagan dudar del ofrecimiento, a menos

que se haga la salvedad respectiva, la cual se entiende efectuada con la firma del

proponente al pie de la corrección

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados

desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración

debe iniciar con el número uno (1).

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados

(contenidos en los anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel)

y en medio físico y magnético.

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la

distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, EL HOSPITAL las

abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los

Proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, EL HOSPITAL publicará un

informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el

formato contenido en el Apéndice 1.

La Propuesta será presentada en sobre debidamente identificado, en original y dos (2)

copias, cada una en un sobre individual, cerrado y rotulado de manera que se identifique

el nombre y número del proceso de selección, el nombre del proponente, su dirección y

teléfono y el contenido del sobre según sea ORIGINAL, COPIA UNO o COPIA DOS,

debidamente organizada. El Sobre debe contener toda la información necesaria para que

EL HOSPITAL realice la Verificación de los Aspectos Jurídicos, Técnicos y Financieros, e

igualmente debe adjuntar toda la Información jurídica, técnica y financiera necesaria para

la ponderación de la Propuesta.

En caso de que haya discrepancias en el contenido de cualquiera de los documentos de

la propuesta original y sus copias, primará la primera. Si se presentan discrepancias entre

cantidades expresadas en letras y en números, prevalecerán las cantidades expresadas

en letras. Si algún proponente considera que un formato en alguna forma impide


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


mencionar o destacar algunos detalles o información que él considera de importancia para

la verificación y ponderación de su propuesta, deberá presentar además de los formatos

correspondientes, toda la información que considere necesaria para complementarla en

un apéndice, marcando claramente la parte específica del formato de la propuesta.

Cuando un formato necesite uno de éstos apéndices, se anotará debajo de la parte

específica, la siguiente expresión: "Ver Apéndice No. __"

EL HOSPITAL analizará y tendrá en consideración dicha información adicional, siempre y

cuando no constituya una propuesta alternativa o sometida a condición u ofrecimientos

que no correspondan a los requerimientos mínimos exigidos por EL HOSPITAL en los

presentes Pliegos de Condiciones.

Las propuestas deberán sujetarse en todas sus partes a los modelos y las condiciones

estipuladas para cada documento en el presente Proceso y deberá contener un índice,

indicando de manera correcta el número exacto del folio. No se aceptarán propuestas

enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático. Los proponentes deberán

asumir todos los costos que genere la preparación de la propuesta, razón por la cual, EL

HOSPITAL no se hará responsable de dichas erogaciones, como quiera que correrán por

cuenta y riesgo del proponente.

La presentación de la oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación, por parte del

proponente, de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato,

incluyendo las propias del sitio de trabajo, tales como la información social, cultural,

técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica, sismológica, geotécnica, topográfica y

cartográfica, estudios de impacto ambiental, las leyes y normas que rigen para la región,

entre otras, de tal manera que la propuesta presentada deberá reflejar la totalidad de los

costos en que se incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato derivado de

este proceso de selección. Así mismo, deberá tener en cuenta la movilización y

permanencia en el sitio de los trabajos, tanto del personal como de los insumos, la

situación de orden público, el factor climático y ambiental, así como los demás aspectos

que puedan incidir en la ejecución del contrato. Por lo anterior es responsabilidad del

interesado, para elaborar su propuesta, realizar las inspecciones necesarias al sitio donde

se adelantará la construcción del proyecto objeto del presente proceso, y conocer las

condiciones de suministro de materiales, mano de obra, transporte de personal y

materiales, condiciones técnicas del sitio específico y sus alrededores, aspectos sociales,

de orden público, climáticos, ambientales y las demás en las que se ejecutará el contrato

derivado del presente proceso.

Se entenderán recibidas por la ESE las ofertas que a la fecha y hora indicada en la

cronología, se encuentren en el lugar destinado para la recepción de las mismas en la

ubicada en la calle Colombia No 23-40 del municipio de Amalfi. Se darán por no

presentadas las propuestas que no hayan sido entregadas en el plazo y lugar previstos


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


para ello en el presente pliego de condiciones, ni las propuestas que hayan sido radicadas

o entregadas en otras dependencias del Hospital.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte

de la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, el Hospital podrá solicitar

las aclaraciones pertinentes.

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta

original así como sus copias, por lo tanto, el HOSPITAL, no asume responsabilidad

alguna cuando las propuestas estén identificadas incorrectamente, caso en el cual se

tendrá como NO presentada.

NOTA: El Hospital para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta lo

estipulado en el Artículo 28 del Estatuto de Contratación de la ESE. Para efectos de

establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de

Contratación se presentan oferentes en tal situación y poder establecer la primera oferta

en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las

ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales.

b. Identificación y Entrega de la Propuesta

En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se

dirigirá en la siguiente forma:

E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI - ANTIOQUIA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1 - 2015

OBJETO: “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

SOBRE Nº ___ (ORIGINAL ó COPIA)

NOMBRE PROPONENTE

El original y la copia de los sobres Nº 1 y Nº 2, deberán entregarse dentro del plazo del

presente proceso, en la secretaria de Gerencia.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


No se aceptarán propuestas enviadas por correo. En el eventual caso que llegue una

propuesta en un sobre abierto, la Entidad no la recibirá y no se hace responsable de su

contenido y confidencialidad.

En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se

diligenciará en la siguiente forma:


Ubicado en la calle Colombia No 23-40

Licitación Pública No. 01 DE 2015.

Objeto: CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y

CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL

EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente

Identificación del Proponente

Indicar si es original o copia __________

B. Acreditación de requisitos habilitantes

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:

1. Capacidad jurídica

(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio

del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión

temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de

sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada

uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural

o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante

legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el

contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

(vi) Copia del Registro Único Tributario- RUT

2. Experiencia

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

D. Oferta económica

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.

E. Oferta Técnica

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.

F. Ofertas alternativas y parciales

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los

Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no

signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato.

Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la información

necesaria para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción,

características de los materiales y equipos, y análisis de costos.

Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia

tecnológica, deben estar incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán

consideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del

Contrato y la selección de la alternativa será potestad del HOSPITAL.

No se aceptan propuestas parciales.

G. Revisión de los requisitos habilitantes

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección

VI del presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron

los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


H. EL HOSPITAL debe publicar el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes de

que trata la sección VI en el formato contenido en el Apéndice 2.

I. Evaluación de las Ofertas

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección

VI serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VIII.

EL HOSPITAL debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad

señalada en el Cronograma de que trata la sección XI en el formato contenido en el

Apéndice 3

J. Declaratoria de Desierta

EL HOSPITAL declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se

presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos,

técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan

causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante

legal del HOSPITAL o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y

opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su

decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. Y se procederá a la

contratación directa tal y como lo establece el Manual de contratación.

K. Retiro de la Oferta

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso

de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito,

sea recibida por EL HOSPITAL antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir,

previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.

L. Devolución de las Ofertas

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la

adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de

seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a

la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo

contrario, EL HOSPITAL procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su

copia.

M. Rechazo

En adición a otras causas previstas por la ley, EL HOSPITAL rechazará las Ofertas

presentadas por los Proponentes cuando:


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


1. Cuando la propuesta no se ajuste al pliego de condiciones, es decir, cuando carece de

alguno de los documentos esenciales, se compruebe inexactitud en su contenido o no

cumpla con lo estipulado para cada uno de ellos, a menos que hubiere posibilidad de

subsanar.

2. Cuando el oferente por sí o por interpuesta persona trate de intervenir, presionar o

informarse indebidamente.

3. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un

documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado.

4. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo proponente, por sí o por

interpuesta persona o cuando existan dos o más propuestas bajo el mismo nombre o con

nombres diferentes, efectuadas por el mismo proponente, lo cual se concluirá de la

presentación, firma, formatos, etc.

5. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona Jurídica o los

miembros del consorcio o unión temporal o sociedades de objeto único que presentan

propuesta, pertenezcan a otro proponente que también haya presentado propuesta para

el presente proceso de selección.

6. Cuando se compruebe colusión o fraude entre los proponentes, que altere la

transparencia para la selección objetiva.

7. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, la ley 1150 de

2007 y en las demás disposiciones legales vigentes.

8. Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea.

9. Cuando los documentos necesarios para la comparación de la propuesta, presenten

enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas con la firma

del proponente o la de quien suscriba el documento.

10. Cuando la propuesta incluya información o documentos que contengan datos falsos,

tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir a error a la Entidad.

11. Cuando el valor de la propuesta se encuentre por encima del presupuesto oficial o

cuando de conformidad con el límite inferior establecido por la entidad se establezca que

en la propuesta se fijan condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas.

12. Cuando se compruebe interferencia, influencia o la obtención de correspondencia

interna, proyectos de concepto de verificación y ponderación o de respuesta a

observaciones no enviados oficialmente a los proponentes, bien sea de oficio o a petición

de parte.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


13. Cuando la persona jurídica, al día de la presentación de la propuesta, no esté

constituida de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del presente pliego.

14. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos para participar.

15. Cuando los Proponentes no cumplan con las especificaciones mínimas establecidas

en el presente pliego.

16. Cuando el valor ofertado corregido se encuentre por encima del presupuesto oficial, o

presente precios artificialmente bajos.

17. Cuando las propuestas no se presenten en idioma castellano y demás parámetros

exigidos en el capítulo II del presente pliego de condiciones.

18. Cuando se omita o se modifique, uno o algunos de los ítems que hacen parte del

formulario de cantidades y precios, o este se presente incompleto o diferente al estipulado

en el pliego de condiciones, tal y como se establece en el numeral 2.4 del presente pliego

de condiciones.

19. Cuando no se encuentre en firme el R.U.P. del proponente o de alguno de los

integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales.

20. Cuando no se suscriba la carta de presentación por el proponente o por el

representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal (según

formato que se anexe) donde afirme de manera expresa el pleno conocimiento de las

condiciones y requisitos de la licitación, o no se presenten los formularios y anexos

solicitados en el pliego.

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En

consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán

tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje

para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C1.

Al proceso de contratación de la referencia le serán o no aplicables los tratados de libre

comercio de conformidad con el siguiente cuadro:

Acuerdo Comercial

Entidad Estatal incluida

Presupuesto del Proceso de

Contratación superior al valor del Acuerdo

Comercial

Excepción Aplicable al Proceso de

Contratación

Proceso de Contratación cubiertopor el

Acuerdo Comercial

Canadá NO - - NO

Chile SI NO - NO


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


Estados Unidos

SI NO - NO

El Salvador SI SI NO SI

Honduras SI SI NO SI

Liechtenstein NO - - NO

Suiza SI NO - NO

México SI NO - NO

Unión NO - - NO

Europea SI NO - NO

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Salvador y Guatemala,

reciben trato nacional.

IX. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido

en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo

motivado, adjudicará el proceso, al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de

elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de

condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a

ello hubiere lugar.

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que

trata la sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia

en acta.

En el evento que el GERENTE o su delegado no acoja la recomendación del comité

evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de

desierta.

A. GARANTIAS. Estipuladas de acuerdo al Manual de Contratación de la E.S.E.

Porcentajes y duración de las garantías.

1. Seriedad de la propuesta. El valor del amparo de seriedad de la propuesta no será

inferior al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, y su vigencia deberá ser por tres

(3) meses contados a partir del cierre de la recepción de las propuestas


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


Se busca garantizar que el proponente suscriba el contrato en caso de resultar

seleccionado y otorgue las garantías derivadas de la celebración y ejecución del contrato.

2. Buen manejo del Anticipo. El valor del amparo del anticipo será equivalente al cien

por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo o pago

anticipado, en dinero o en especie y permanecerá vigente durante todo el plazo

contractual y cuatro (4) meses mas

Se busca garantizar que los dineros o bienes que se le hayan anticipado al contratista

para la eficiente ejecución del contrato, serán correctamente utilizados en la realización

del mismo, o serán devueltos en caso de incumplimiento.

3. Cumplimiento. El valor del amparo del cumplimiento no será inferior al monto de la

cláusula penal y, en todo caso, no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del

contrato cuando aquélla es inferior a este porcentaje y su vigencia deberá ser igual al

plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más..

Garantiza al Hospital el total y perfecto cumplimiento del contrato pactado de acuerdo a

sus términos, condiciones y especificaciones contractuales o si no, el pago de los

perjuicios derivados del incumplimiento por parte del contratista afianzado.

4. Salarios y prestaciones sociales. El valor del amparo de salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones no será inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del

contrato y deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.

5. Calidad del bien o servicio. El valor del amparo de calidad no será inferior al diez por

ciento (10%) del valor total del contrato y estará vigente durante su plazo de ejecución y

ciento veinte (120) días más.

6. Estabilidad de la obra. El valor del amparo de estabilidad no será inferior al diez por

ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será desde el acta de recibo a

satisfacción y cinco (5) años más.

Se garantiza que a partir de la entrega a satisfacción y durante el tiempo estipulado

en condiciones normales de uso y mantenimiento las obras no presentarán deterioro

atribuible a fallas de diseño o estructurales, que impida el servicio para el cual se ejecutó.

Dicho deterioro deberá ser imputable al contratista.

7. Responsabilidad civil extracontractual. El valor de la póliza no será inferior al diez

por ciento (10%) del valor del contrato o $50'000.000,oo, la cifra mayor. Su vigencia será

la del contrato y ciento veinte (120) días más.

Este seguro impone a cargo de la Aseguradora la obligación de indemnizar los perjuicios

que cause el asegurado (contratista), con motivo de determinada

responsabilidad civil extracontractual en que incurra con relación a terceros, de


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


acuerdo con la ley que sean consecuencia de un siniestro, imputable al asegurado

(contratista), ocurrido durante la vigencia de la póliza: Daños materiales tales como la

destrucción, avería o el deterioro de una cosa; Daños personales tales como lesiones

corporales, enfermedades, muerte. La cobertura por lesiones personales comprende los

gastos médicos que en la prestación de primeros auxilios inmediatos se causen por los

servicios médicos, quirúrgicos, de ambulancia, de hospital y de drogas provenientes de

las mismas; Perjuicios resultantes en una pérdida económica como consecuencia directa

de los daños personales o materiales, daño moral.

X. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA:

La Supervisión del presente Contrato será ejercida por el funcionario que designe el

HOSPITAL, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, de las actividades y su

calidad y por el interventor se contratará una persona Natural o Jurídica externa que

cumpla las funciones de interventoría para el seguimiento técnico, financiero, jurídico y

las que indique para tales efectos a EL HOSPITAL.

XI. CRONOGRAMA DEL PROCESO

PROCESO

FECHA

OBSERVACIONES

1

PUBLICACION PROYECTO

PLIEGO DE CODICIONES

15 DE AGOSTO 2015

PAGINA WEB

2

RESPUESTAS A

ACLARACIONES

20 DE AGOSTO

NO SE

PRESENTARON

3

ACTO ADMINISTRATIVO DE

APERTURA DE INVITACION

26 DE AGOSTO

RESOLUCIÓN 193

DE 2015

4

RECEPCION DE OFERTAS

27 AL 31 DE AGOSTO

DE FORMA

PERSONAL EN LA

ESE


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


5

ESTUDIO DE OFERTAS

ADJUDICACION O

DECLARATORIA DE

DESIERTA

1 AL 3 DE AGOSTO DE

2015

-

6

NOTIFICACION A LOS

PROPONENTES

3 DE AGOSTO DE 20153

VIA EMAIL

7

ASIGNACION DE RIESGOS

ENTRE LAS PARTES FIRMA

DEL CONTRATO Y ACTA DE

INICIO

4 AL 10 DE AGOSTO DE

2015

DE FORMA

PERSONAL EN LA

ESE


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VER ANEXO 1 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 2 –

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICPIO DE AMALFI - ANTIOQUIA

Amalfi - Antioquia

Proceso de Contratación: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como

aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de

representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del

Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de

halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad

Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan

por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación

[Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de

Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del

presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su

incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso

anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar

información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre:

[Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO 3 –

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Lugar y fecha

Señores


Amalfi - Antioquia

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP- 01- 2015 – OBJETO “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como

aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de

representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de

Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar

aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del ESE HOSPITAL EL CARMEN DE

AMALFI ANTIOQUIA, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y

estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del

Proceso de Contratación de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones

técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y

han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral

de la Oferta.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por

personas autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,

costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión

de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en

consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de

tales gastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el

efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de

cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto

en el Cronograma allí contenido.

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales

frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las

obligaciones laborales.

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los

Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto

contacto[Nombre] Dirección

Teléfono Celular

e-mail

Firma representante legal del Proponente

Nombre:_____________________________


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO 4

MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Señores

Ciudad

REF: Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP- 01- 2015 - OBJETO: “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para actuar

en nombre de ____________ y ________________, hemos convenido asociarnos en

CONSORCIO para participar en el presente proceso de selección, y por lo tanto

manifestamos lo siguiente:

1 La duración de este consorcio será igual al término estimado del plazo del contrato y un

(1) año más.

2 El consorcio está integrado así:

NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

3 La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y

mancomunada.

El representante del consorcio es ___________, identificado con cédula de ciudadanía No

__________ de ____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar

la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y

tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y

suficientes facultades.

En constancia se firma en _________ a los ___ días del mes de ______ de 2015

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.C. No. C.C. No.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO N° 5

MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Fecha ______________________

Señores

Ciudad

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP- 01 - 2015 - OBJETO: “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Los representantes _______, ______ y _______, debidamente autorizados para actuar en

nombre de ______, ______ y ______, hemos convenido asociarnos en UNIÓN

TEMPORAL para participar en la convocatoria del presente proceso de Selección y por lo

tanto manifestamos lo siguiente:

1 La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al plazo estimado del contrato y un

(1) año más.

2 La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las

actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE

ACTIVIDAD A EJECUTAR % de PARTICIPACIÓN

(*) Discriminar actividades por ejecutar por parte de cada uno de los integrantes

*La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ________________, identificado con

cédula de ciudadanía No ____________ de _________, quien está expresamente

facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la

adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren

necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

En constancia se firma en _________ a los _____ días del mes de ______ de 2015.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.C No. C.C No.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO 6

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. 01- 2015 – OBJETO “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

COSTO TOTAL DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

COSTO TOTAL OBRA CIVIL

Firma del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO 7 – DESGLOSE DEL AIU

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI – ANTIOQUIA

DESGLOSE DE A.I.U

COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR /MES/BASE

MESES PORCENTAJE

PORCENTAJE VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

COSTOS DE LEGALIZACIÓN

INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS

GASTOS DE PERSONAL DE OFICINA(CELADOR,ALMACENISTA Y SECRETARIA)

GASTOS DE OFICINA (CAMPAMENTO, ARRIENDO Y SERVICIOS)

COSTOS LEGALES Y FINANCIEROS (COSTOS DE FIDUCIA Y PÓLIZA DE ÚNICA)


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO 8 – DESGLOSE DEL AIU

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUI

E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI – ANTIOQUIA

DESGLOSE DE A.I.U

COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

UNIDAD CANTIDAD

VALOR /MES/BASE

MESES PORCENTAJE PORCENTAJE VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN (DOTACIÓN DEL PERSONAL)

DOTACIÓN Y EQUIPO

PAPELERÍA, TINTAS, FOTOCOPIAS Y OTROS

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

IMPACTO COMUNITARIO - VALLA

VALLAS INFORMATIVAS

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PORCENTAJE TOTAL A.I.U


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración

en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, así como

los impuestos de Ley, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende

percibir por la ejecución del trabajo, EL valor de AIU deberá ser expresado en porcentaje

(%) deberá consignarlo y discriminarlo en: administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U).

El A.I.U., se debe describir en el Formato No. 8. El proponente deberá diligenciar el

formulario para el cálculo del A.I.U., considerando los costos de personal profesional,

técnico, de administración y vigilancia; los costos para el sistema de seguridad industrial,

inversión ambiental y aseguramiento de calidad; servicios públicos; ensayos de control de

calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes; elaboración planos record;

transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas; valla, y todos

los demás costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que sean necesarios para el

cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el porcentaje

correspondiente a los Imprevistos, Administración y Utilidad.

El cálculo del AIU debe corresponder en un todo, con los formularios del presupuesto y

con el que aparece en los A.P.U cualquier error, omisión o inconsistencia, repercutirá en

el sistema de evaluación del precio y de la programación, ya que se tomará el cálculo del

A.I.U resultante de la corrección hecha por la entidad, y si este presupuesto con el A.I.U

corregido hace que la oferta económica modificada esté por encima del presupuesto

oficial o en el análisis del A.I.U se dejen de incluir las estipulaciones hechas en los pliegos

de condiciones para su cálculo que imposibilite la verificación del mismo, será causal de

rechazo de la oferta.


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


ANEXO No. 9

FORMATO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

PROCESO LP-N° 01 - 2015

OBJETO.

Oferente: __________________________________________

Formato de certificado de contratos

Nombre de la entidad:

Nombre del contratista (oferente o miembro del oferente):

¿El contratista es un proponente plural? Porcentaje de participación:

Fecha de inicio: Fecha terminación: Duración en meses:

Monto contratado (incluido adiciones)

Objeto del contrato

Persona de contacto para verificación

Teléfono: Celular:

Dirección:

E-mail:

_____________________________

Firma del cliente

Nombre: _____________________

Cargo: _______________________


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


APENDICE 1

FORMATO INFORME DE PRESENTACION DE OFERTAS

Proponente Oferente

Fecha Hora Folios Valor

oferta


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


APÉNDICE 2

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

HABILITANTES

Proceso de contratación:

Proponente:

Verificación

CUMPLE NO

CUMPLE

OBSERVACIONES

CAPACIDAD JURIDICA

PROPONENTE SINGULAR

DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE

LEGAL O APODERADO PARA

SUSCRIBIR EL CONTRATO

INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES

PROPONENTE PLURAL

OBJETO SOCIAL DE LOS MIEMBROS

DEL PROPONENTE PLURAL

DURACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

DURACIÓN DE LAS PERSONAS

JURÍDICAS INTEGRANTES DEL

PROPONENTE PLURAL


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


CAPACIDAD DE QUIEN SUSCRIBE LOS

DOCUMENTOS EN NOMBRE DEL

PROPONENTE PLURAL

CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS DEL

PROPONENTE PLURAL

EXPERIENCIA

CÓDIGO UNSPSC [INSERTAR

INFORMACIÓN] Y CUANTÍA EXIGIDA

CÓDIGO UNSPSC [INSERTAR

INFORMACIÓN] Y CUANTÍA EXIGIDA

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento

Razón de cobertura de intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del activo

Rentabilidad del patrimonio

Cumplimiento de requisitos habilitantes


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


APÉNDICE 3

FORMATO DE INDICE DE EVALUACION DE OFERTAS

Capacidad Jurídica

Proponente

Cumple / No cumple

Capacidad Financiera

Proponente

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento

Razón de cobertura de intereses

Cumple / No cumple

Capacidad Organizacional

Proponente

Rentabilidad del activo

Rentabilidad del patrimonio

Cumple / No cumple

Evaluación Económica

Proponente

Puntaje obtenido

Evaluación Técnica

Proponente

Puntaje obtenido


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


APÉNDICE 4

MINUTA CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRAS - LP- 01-2015

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI -

ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

VALOR:

DURACIÓN:

FECHA:

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DE 2015 SUSCRITO ENTRE E.S.E. HOSPITAL

EL CARMEN DE AMALFI ANTIOQUIA

MODALIDAD DE SELECCIÓN: INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA.

OBJETO: “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIA, GARAJE DE

AMBULANCIAS Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA

TANQUE ELEVADO EN LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE

AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI ANTIOQUIA

CONTRATISTA: “xxxxxxxxxxxxxxxx


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


PLAZO O DURACIÓN: TRES (03) MESES.

VALOR DEL CONTRATO: $ xxxxxxxxxxxxxxxxx

Entre los suscritos a saber: RICARDO LUIS ARZUZA MENDOZA Mayor de edad vecino

del municipio de Amalfi Antioquia, identificado con la Cédula de Ciudadanía 73.127.895

expedida en Cartagena (Bolivar), quien actúa en nombre y representación de la E.S.E.

HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI ANTIOQUIA en calidad de Gerente según consta en

la correspondiente acta de posesión, autorizado para Contratar por la Junta Directiva y

quien en adelante se llamará EL HOSPITAL, por una parte, y porla otra, xxxxxxxxxxxxx,

representada legalmente por Jxxxxxxxxxx, identificado con Cedula de Ciudadanía

xxxxxxxxx nit xxxxxxxxxx y en adelante y para efectos de este vínculo contractual

sedenominará EL CONTRATISTA, la cual declara bajo la gravedad del juramento no

estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de que

trata el artículo 8º, numerales 1y 2 de la Ley 80 de 1993, juramento que se entiende

prestado con la firma de éste documento, hemos convenido celebrar el presente contrato,

previas las siguientes consideraciones: 1. Que para la celebración del presente contrato

se adelantó el proceso de Licitación Pública No. xxxxxxxx, el cual culminó con la

respectiva adjudicación efectuada mediante Resolución No. Xxxxxxxxxxxx de 2014.2. Que

EL HOSPITAL cuenta con la disponibilidad presupuestal respectiva para asumir los

costos de este contrato. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga

a:xxxxxxxxxxxxx, de acuerdo con las cantidades de obra aproximadas y los precios que

se pactan en la cláusula tercera del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES: EL CONTRATISTA se obliga a realizar el objeto

del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones suministradas por EL

HOSPITAL, de conformidad con el pliego de condiciones y con la propuesta presentada

por el contratista, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: EL

CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO ejecutar las obras objeto del presente

contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se establecen a

continuación, debiendo cumplir en la ejecución de cada ítem con lo determinado en los

estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos anexos que forma parte

integrante del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las cantidades de obra

consignadas en esta cláusula se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la

ejecución de las obras, previa revisión y aprobación por el supervisor, y/o interventor y EL

HOSPITAL. El constructor está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que

resulten a los mismos precios de la propuesta. Todas aquellas modificaciones que

llegasen a alterar el presupuesto, deberán ser aprobadas por el servidor público de EL

HOSPITAL competente para suscribir el contrato, previa solicitud y soportes de la

Interventoría y/ o supervisor. En caso de presentarse alguna actividad adicional, los

precios de los insumos son los que, de acuerdo a los APU-Análisis de precios unitarios,

entregará el Contratista para su aprobación y revisión. Para el pago final del contrato se


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


realizará el balance de las cantidades de obra finales ejecutadas, con el fin de realizar el

respectivo pago y liquidación del contrato. El CONTRATISTA deberá manifestar

expresamente y por escrito al momento de la suscripción de las modificaciones,

adiciones, aclaraciones, prórrogas, otrosí, actas y demás documentos que se suscriban

en la ejecución del contrato, si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan

mayor valor. En caso que el CONTRATISTA suscriba el documento sin la manifestación

anterior se entenderá que cumplirá lo acordado sin que haya lugar a pago adicional

alguno o a reclamación por este concepto. En caso de presentarse mayores cantidades

de obra, éstas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el supervisor y/o

interventor y el CONTRATISTA, siempre que la compensación no genere un mayor valor

del contrato y siempre que sea posible hacerlo. Si no es posible suscribir acta de

compensación de cantidades de obra porque las mayores cantidades de obra generan un

mayor valor del contrato, el interventor no podrá autorizarlos sin el visto bueno del

servidor público delegatario, quien dará su visto bueno previa verificación de que exista

disponibilidad de recursos para cubrir el posible pago de las mayores cantidades de obra.

En caso de presentarse alguna actividad adicional, para el cálculo del precio unitario de

ésta, se tendrá en cuenta el menor valor respectivo de los insumos (tarifas de los equipos,

precios de insumos-materiales básicos y tarifas de personal) consignados entre la lista de

precios de insumos y en los análisis de precios unitarios presentados por el

CONTRATISTA. Las obras adicionales o complementarias, es decir, los ítems o

actividades no previstas en el contrato requerirán de una modificación o adición al

contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista es responsable de la realización de los

diseños y cálculos estructurales, así como los diseños hidráulicos que permitan

dimensionar la obra objeto del presente contrato, los cuales deben estar en concordancia

con los esquemas arquitectónicos, siendo de su obligación los ajustes y modificaciones

que estos requieran para efectos de la ejecución de las obras. PARÁGRAFO TERCERO:

El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de

construcción con las últimas revisiones y será responsable por el empleo de estos planos

en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los

planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: La obra objeto del presente

contrato están localizadas en el Municipio de Amalfi Antioquia. PARÁGRAFO ÚNICO: El

contratista manifiesta conocer las condiciones sociales, políticas, topográficas, de orden

público, geográfico y económico de la región donde se desarrollará el proyecto.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: serán las señaladas en el

pliego de condiciones y en especial: 1. Disponer de un Campamento/oficina durante toda

la ejecución de este contrato. 2. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos

los demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con las

buenas prácticas de la Ingeniería. 3. Mantener durante la ejecución del contrato el

personal ofertado, cualquier cambio del personal deberá ser autorizado por la

interventoría y deberá cumplir con las mismas condiciones del ofertado o superiores a


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


estas. 4. Suministrar y mantener en el sitio de trabajo la mano de obra necesaria. 5. El

personal será nombrado y removido por el Contratista, y no tendrá vinculación laboral con

el Hospital, pero ésta podrá exigir el remplazo de aquel personal que, a su juicio, no reúna

las calificaciones para el desempeño de su oficio o que considere perjudicial para los

intereses del contrato, previa solicitud fundamentada y escrita por el interventor. Toda la

responsabilidad derivada de las vinculaciones laborales correrá a cargo del Contratista. 6.

Dotar al personal de los elementos Estipulados en la ley (Seguridad industrial), de

acuerdo al trabajo que desempeñe. 7. Mantener la obra con la debida seguridad industrial,

y responder por los daños que se causen a personas, bienes, por imprevisión, negligencia

o descuido, impericia e imprudencia, dentro o fuera de las zonas de trabajo, atribuibles al

Contratista o a sus dependientes o sub‐contratistas. 8. Mantener en su oficina del sitio de

las obras un libro de obra (Bitácora) foliado en el cual se consignarán las observaciones

dejadas por el interventor. 9. Cumplir las disposiciones legales vigentes, para el uso y

protección de las redes de los servicios públicos, cuando su utilización fuere necesaria

para la ejecución de los trabajos, para lo cual solicitará previamente la respectiva

autorización ante la Empresa de Servicio Público Domiciliario‐E.S.P. 10. Efectuar las

reparaciones y/o modificaciones que le indique el Interventor. 11. Mantener indemne al

HOSPITAL, con ocasión de reclamos, demandas y acciones legales. 12. Elaborar e

implementar las medidas de Manejo Ambiental para el proyecto objeto de este contrato,

para lo cual debe estar informado de toda la reglamentación ambiental vigente y debe dar

cumplimiento a la misma para lo cual organizará los trabajos de tal forma que los

procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos

necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus normas

reglamentarias, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y

permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

13. Presentar al supervisor para su revisión y aprobación un programa de trabajo, un plan

de calidad donde se especifiquen los procesos y actividades concernientes a asegurar la

calidad en la ejecución de la obra. 14. Presentar al supervisor para su revisión y

aprobación dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato un plan general

de ejecución de las obras. 15. Presentar dentro de la ejecución del contrato los informes

de ejecución que dé cuenta de los avances de obras. 16. Presentar el informe final del

contrato en el cual se consideren los aspectos técnicos, ambientales, seguridad industrial

y salud ocupacional, gestión social y gestión de la calidad. 17. Cumplir con el pago de

todos los salarios y prestaciones sociales de todos sus empleados. 18. Mantener un

archivo organizado, acerca de la correspondencia, informes, resúmenes, gráficos,

solicitudes, requerimientos, quejas, planos, y demás documentos atinentes a sus labores.

19. Proyectar, editar, revisar y suscribir las actas y documentos correspondientes a la

ejecución del contrato. 20. Asistir a las reuniones que se le convoque para tratar los

asuntos relacionados con las labores objeto de este contrato. 21. Mantener actualizada la

garantía de cumplimiento y la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

durante la ejecución y liquidación del contrato. 22. Retirar todos los materiales sobrantes y


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


entregar el área del proyecto en perfecto estado de limpieza y las zonas aledañas

afectadas por la ejecución de estos trabajos a la terminación del proyecto. 23. Responder

al interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la Calidad,

Presupuesto, Programa de Trabajo, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional,

Gestión Social, Manejo Ambiental y en especial de manejo del personal. 24. Revisar y

estudiar cuidadosamente todos los estudios y documentos que contienen el proyecto,

antes de iniciar cualquier trabajo, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades

y especificaciones de materiales. 25. Suministrar al interventor las muestras de materiales

a utilizar en el proyecto para su análisis de laboratorio, antes de iniciar su ejecución o en

el transcurso de la misma, y aceptar o no la utilización de equipos, herramientas o

personal contratado. Así mismo, podrá exigir una secuencia fotográfica del sitio o lugar

donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas éstas. 26. Los costos

adicionales de interventoría y demás ocasionados por la demora en la ejecución de las

obras o mayor permanencia serán por cuenta del contratista de obra, cuando estas no

sean por causa justificada u obedezcan a razones de fuerza mayor o caso fortuito. 27.

Entregar de manera adecuada la dotación de mobiliarios, juegos didácticos, equipos e

implementos deportivos a la Institución Educativa Tomas Santos. CLAUSULA SEXTA:

INFORMES: El CONTRATISTA debe presentar, además de los que le solicite el

supervisor, los siguientes informes: a) Informes mensuales: Deben contener debidamente

aprobados por el supervisor y/o interventor: avance de cada una de las actividades

programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos y resultados de los

ensayos de materiales y demás pruebas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen

de las actividades realizadas en el mes, informe del personal con el cumplimiento, informe

de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, y informe de manejo del anticipo

con los respectivos soportes y actualización del programa de ejecución de obra, todo lo

anterior para cada uno de los frentes de trabajo. b) Informe Final: Resumen de actividades

y desarrollo de la obra, incluyendo toda la documentación técnica, a saber, libro de obra,

planos récord de obra verificados por la Interventoria y/o supervisor, manual de

mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento,

certificación del cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, póliza de estabilidad

de la obra, paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas,

actualización final de cada uno de los programas requeridos en las Pliego de Condiciones,

registro fotográfico definitivo y los demás contenidos en el manual de Interventoria.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: 1) Entregar al

CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y términos allí

previstos. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través

de la Interventoría la cual será contratada por el HOSPITAL. 3) Formular sugerencias por

escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,

siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 4) Las demás inherentes a la

naturaleza del contrato. CLÁUSULA OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO. El valor del

presente contrato es por la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxx Incluido el valor del AIU,


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


impuestos, tasas contribuciones, estampillas y permisos. PARÁGRAFO: El valor final del

contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades

ejecutadas y/o entregadas a satisfacción del HOSPITAL por los valores o precios

unitarios fijos pactados para el respectivo ítem. El presente contrato se pacta por el

sistema de precios unitarios (valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el

cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la

ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado). Cada precio unitario estará dado

en precios corrientes y comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la

ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato.

Incluye entre otros los gastos de administración, salarios y prestaciones sociales del

personal, incremento salariales y prestacionales, desplazamiento, transporte, alojamiento

y alimentación del equipo de trabajo, del contratista, honorarios, asesorías en actividades

objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo

del contratista, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que

haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecución de cada

una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.I.U.

CLÁUSULA NOVENA.- FORMA DE PAGO: El ente territorial pagará al contratista un

anticipo de acuerdo a lo expresado en los pliegos de condiciones y el valor del contrato

restante, Se pagará el valor de este contrato así: 1) Un desembolso a título de Anticipo

equivalente al 50% del valor del contrato, que deberá será amortizado en su totalidad en

los pagos de que tratan los numerales de este acápite. 2) El cuarenta por ciento (40%)

del valor total del contrato mediante actas parciales de obra previa amortización del

anticipo. 3) El restante diez por ciento (10%), se cancelará cuando se encuentre

elaborada y suscrita el acta de final del contrato respectiva. PARÁGRAFO PRIMERO. El

sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En

consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la

celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se

entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,

desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de

trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda

clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la

ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de

tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones

a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA

para la cumplida ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. Para el desembolso

del anticipo El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual

deberá ser aprobado por el supervisor NOTA: EL HOSPITAL no reconocerá, por

consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos,

gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que

fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.CLÁUSULA DECIMA.-


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo máximo de ejecución

del presente contrato es de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta

de inicio. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- CUIDADO DE LAS OBRAS Y DE LA

DOTACIÓN: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega final de las

mismas, El Contratista asume bajo su responsabilidad el cuidado de las mismas. En caso

de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas,

El Contratista deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega

definitiva éstas se encuentren en buenas condiciones y estado, de conformidad con las

exigencias del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo

término, la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son

obligaciones a cargo del Contratista, quién será responsable por los perjuicios causados a

terceros o al Hospital por falta de señalización o deficiencia de ella. CLÁUSULA DÉCIMA

SEGUNDA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. La Supervisión del presente Contrato

será ejercida por el GERENTE del Hospital o por quien éste designe para tales efectos,

con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, de las actividades y su calidad. La

Interventoría será contratada por HOSPITAL. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.

SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS. Son de cargo del proponente favorecido

todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra, la

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación. Dicha

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el

contratista. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS: Teniendo en cuenta los

riesgos asociados a la ejecución del objeto contractual, se determina amparar el contrato

mediante la exigencia de las siguientes pólizas de acuerdo a lo establecido en el Manual

de Contratación de la E.S.E. 1. Buen manejo del Anticipo. El valor del amparo del

anticipo será equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a

título de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie y permanecerá vigente

durante todo el plazo contractual y cuatro (4) meses más. 2) Cumplimiento. El valor del

amparo del cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal y, en todo caso, no

puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato cuando aquélla es inferior

a este porcentaje y su vigencia deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro

(4) meses más. 3) Pago de Salarios y prestaciones sociales. El valor del amparo de

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no será inferior al cinco por ciento (5%)

del valor total del contrato y deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y

tres (3) años más. 4) Calidad del bien o servicio. El valor del amparo de calidad no será

inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y estará vigente durante su

plazo de ejecución y ciento veinte (120) días más. 5) Estabilidad de la obra. El valor del

amparo de estabilidad no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y

su vigencia será desde el acta de recibo a satisfacción y cinco (5) años más.

6) Responsabilidad civil extracontractual. El valor de la póliza no será inferior al diez

por ciento (10%) del valor del contrato o $50'000.000,oo, la cifra mayor. Su vigencia será

la del contrato y ciento veinte (120) días más. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD:

En el presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas contenidas en el artículo

14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN

TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá

de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato,

previo concepto escrito del interventor, mediante la suscripción de un acta donde conste

tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la

suspensión. En este caso el contratista prorrogará la vigencia de la garantía única por un

término igual a la de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos

que hayan dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de

Garantía Única por un término igual al de la suspensión, el concepto previo del interventor

y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente

contrato, ni subcontratar la ejecución del mismo salvo previa autorización expresa y

escrita del Hospital. PARÁGRAFO: Cualquier reclamo que el contratista considere

pertinente formular respecto a las órdenes dadas por el Hospital, el Supervisor y/o el

Interventor, deberá hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco

(5) días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la orden. La presentación del reclamo

no dará derecho al contratista a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas,

salvo que reciba del Hospital una orden diferente. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-

INDEMNIDAD DEL HOSPITAL: El contratista mantendrá indemne y defenderá a su

propio costo al municipio de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de

cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del

contratista en el desarrollo de este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MULTAS:

Previa garantía del debido proceso y mediante acto motivado en caso de mora en el

cumplimiento de sus obligaciones, el contratista cancelará al Hospital por cada día de

retraso el 0.1% del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del mismo, suma

que se podrá descontar directamente de los valores adeudados al contratista por el

Hospital. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento

parcial y/o total o definitivo del contrato o se declare la caducidad del contrato, pagará el

CONTRATISTA al HOSPITAL una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor

total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen,

sin perjuicio de que el municipio pueda solicitar al contratista la totalidad del valor de los

perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. el

contratista autoriza que el Hospital descuente de las sumas que le adeude, los valores

correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:

VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: el

contratista es el único responsable por la vinculación de personal lo cual realiza en su

propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el Hospital adquiera responsabilidad

alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a el contratista, el pago de los salarios,

prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. CLÁUSULA VIGÉSIMA


Teléfonos: 8 30 03 53 – 8 30 06 59


SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/O PROHIBICIONES. Con la

firma del presente contrato, el Contratista manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que

no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad prevista en la constitución y las

demás normas que regulan la materia, en especial manifiesta no encontrarse incurso en

las inhabilidades y/o prohibiciones establecidas en la Ley 821 de 2003, ni en ninguna

establecida en el ordenamiento jurídico. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.-

PARTICIPACION COMUNITARIA: El presente contrato estará sujeto a la vigilancia y

control comunitario de que trata el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA

VIGÉSIMA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION y

LEGALIZACIÓN: Para el perfeccionamiento del contrato se requiere de la suscripción

entre las partes y se entienden incluidas las CLAUSULAS EXHORBITANTES de que

trata la ley 80 del 1993 y demás normas que la modifiquen o sustituyan . Para su

ejecución se requiere del registro presupuestal y aprobación por parte del Hospital de las

garantías exigidas.

Para constancia se firma en el Municipio de Amalfi a los xxxxxx (xx) días del mes

XXXXXX de 2015.

CONTRATANTE CONTRATISTA

RICARDO LUIS ARZUZA MENDOZA

Gerente

ese hospital el carmen del municipio de amalfí · pdf fileconstrucción de...

Documents