dlcgs-034 r5

7/23/2019 DLCGS-034 R5

http://slidepdf.com/reader/full/dlcgs-034-r5 1/36

(i)

..1

DISPOSICIONES DE EJECUCION

1 -ALCANCE DE LA OBRA 1

2 -CONOCIMIENTO DE LA OBRA 1

3 -PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA '... 2

4 -METODOS DE EJECUCION DE LA OBRA 4

4.1 -GENERALIDADES 4

4.2 -TRABAJOS EN SUBESTACIONES ENERGIZADAS 4

5 -DESARROLLO V TERMINACION DE LA OBRA 5

6 -PRÓRROGAS 5

7 -CLAUSULA PENAL 7

8 -EQUIPOS V PLANTAS DE CONSTRUCCION 7

9 -EQUIPOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 8

10 -MUESTRAS, ENSAVOS V PRUEBAS 9

11 -REEMPLAZO DE EQUIPOS V MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL

CONTRATISTA 10

12 -PREPARACION PARA EL EMBARQUE 10

12.1 -GENERALIDADES 10

12.2 -PARTES DE REPUESTO , , ", 11

13 -TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES 11

14 -SUPERVISORES DE MONTAJE, PRUEBAS Y TRANSPORTE 12

15 -USO DE EXPLOSIVOS 12

16 -AGUA 13

.

I

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

..1

17 -ELECTRICIDAD 13

18 -ALUMBRADO 13

19 -REPLANTEO DE LA OBRA 13

20 -INFORMACION DE LA OBRA 14

21 -LIMPIEZA 14

22 -CALIDAD DEL TRABAJO 14

23 -SUPERINTENDENCIA 15

24 -INSPECCION 16

24.1 -INSPECCiÓN EN FÁBRICA """ , 16

24.2 -INSPECCiÓN EN SITIO 16

25 -PERSONAL DE INSPECCION 17

26 -FACILIDADES DE INSPECCION 17

27 -DERECHO DE INSPECCIONAR LA OBRA EN TODO MOMENTO 18

28 -AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE DE EDELCA 18

29 -INCONFORMIDAD DE EL CONTRATISTA CON LAS ORDENES DEL

E EDELCA 19

30 -RESPONSABILIDAD GENERAL 20

31 -CARACTER CONFIDENCIAL DEL CONOCIMIENTO DE LA OBRA 21

32 -PROTECCION DE LAS OBRAS y DE LOS EQUIPOS y MATERIALES 21

33 -TRABAJOS ESPECIALES 21

34 -TRABAJOS DEFECTUOSOS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS 22

35 -UTILIZACION DE CUALQUIER PARTE DE LA OBRA ANTES DE SU

TERMINACION 23

36 -SUSPENSION DE LA OBRA POR PARTE DE EDELCA 23

..

11

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

37 -DERECHO DE EL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS O

TERMINAR EL CONTRATO 23

38 -REMOCION DE EQUIPOS, OBRAS TEMPORALES, INSTALACIONES,

SUMINISTROS Y MATERIALES EN CASO DE LA RESCISION DEL CONTRATO ...24

39 -RECLAMACIONES DE EL CONTRATISTA 24

40 -ARBITRAJE : 25

41 -ACEPTACION PROVISIONAL 26

42 -PERIODO DE MANTENIMIENTO 26

43 -ACEPT ACION FINAL DE LA OBRA 27

-PERIODO DE GARANTIA 28

45 -RESPONSABILIDAD PATRONAL 29

46 -AUDITORIA 29

47 -PREVENCION DE ACCIDENTES 29

48 -INTERFERENCIA CON OBRAS EXISTENTES 30

49 -OTROS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OBRA 31

50 -USO DE LOS TERRENOS 31

51 -USO DE TERRENOS DE PROPIEDAD .PRIVADA 31

52 -PRESERVACION DEL AMBIENTE 32

53 -USO DE ARBOLES MADERABLES 32

54 -MATERIALES EXCAVADOS y OBJETOS ENCONTRADOS 33

55 -USO DE INVENTOS, PROYECTOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

o PA TENTADOS 33

56 -INSPECCION AMBIENTAL 33

111

7/23/2019 DLCGS-034 R5


--

(i)

-..:.

~POSICIONES DE EJECUCION

1 -ALCANCE DE LA OBRA

La .Obr~, que deberá ej,ec~tar EL CONTRATISTA comprende el diseño,

fabrlc~clon, pr~ebas en fabrica: trans~orte, desca.rga en sitio, suministro de

materl~I~~ nacionales, pla~t~s, Instalaciones y equipos para montaje, montaje,

supervlslon y pruebas en SitiO y puesta en servicio de los equipos indicados en

las especifica~iones parti~ulares, provisiones, materiales, combustible, energía,

agua y cualquier otro medio, recurso o elemento necesario, que se requiera para

la ejecución de la Obra de acuerdo con los Documentos del Contrato.

2 -CONOCIMIENTO DE LA OBRA

EL CONTRATISTA admite que está plenamente informado de todo cuanto se

relaciona con la naturaleza y situación de la Obra, sus condiciones generales y

locales y todo cuanto pueda influir en ella, su ejecución, su conservación y su

costo, las condiciones que atañen a la adquisición, transporte, manejo y

almacenamiento de los materiales, la disponibilidad y características de la mano

de obra, de los abastecimientos de agua, energía eléctrica y demás servicios

necesarios; las vías de comunicación y las limitaciones para el transporte; las

inestabilidades y las variaciones del tiempo; la utilización, volumen, velocidad y

variaciones del nivel de las aguas de los ríos; la conformación y condiciones del

terreno; la naturaleza de las plantas y equipos de construcción necesarios, las

facilidades requeridas antes y durante la ejecución de la Obra; y cualquier otra

materia que pueda en cualquier forma afectar la Obra, su ejecución, su

conservación y su costo, sobre la cual, por consiguiente, EL CONTRATISTA

deberá obtener información. EL CONTRATISTA también admite que está

plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carácter, calidad y

cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el

subsuelo, en cuanto esa información sea obtenible por medio de los estudios

realizados por EDELCA o por los datos, investigaciones o inspecciones

realizadas o que hubiere debido realizar EL CONTRATISTA.

Cualquier falta, descuido, error u omisión por parte de EL CONTRATISTA en la

obtención de la información pertinente que pueda de manera alguna afectar la

ejecución de la Obra, de acuerdo con los Documentos del Contrato, no releva a

EL CONTRATISTA de la responsabilidad de apreciar adecuadamente las

dificultades y los costos para la ejecución de la Obra, ni del cumplimiento de las

DLCGS -034 *** REV/5 *** JULIO 2000 *** PAG 1 DE 33

3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~

Ií

.

:...

"

(i)

obligaciones que se deriven del Contrato. EDELCA no asume ninguna

responsabilidad por cualquier declaración, exposición, deducción, interpretación

o conclusión verbal hecha por alguno de sus representantes o agentes sobre los

Documentos del Contrato.

3 -~ROGRAMA DE EJECUCION DE LA O~

Dentro de los veinte (20) días continuos después del otorgamiento de la Buena

Pro, EL CONTRATISTA deberá presentar a EDELCA, para su aprobación, un

Programa de Ejecución de la Obra que contemple las actividades de ingeniería

(con su correspondiente lista de planos del proyecto, como requerido en la

Cláusula 5.1 de las ETGS/EEM-001), fabricación, suministro, obras civiles,

montaje, pruebas y puesta en servicio, según lo aplicable, el cual, después de

aprobado por EDELCA, formará parte de los Documentos del Contrato. El

Programa de Ejecución de la Obra deberá presentarse por cada Subestación y

por el conjunto de las obras que forman parte del Contrato, teniendo presente

que la lista de planos del proyecto deberá incluir la secuencia de presentación

de los mismos según lo requerido en la cláusula 5.3.5 de las ETGS/EEM-001, y

la previsión para los plazos de presentación a partir de la firma del Contrato,

como se indica en la Cláusula 5.1 de las ETGS/EEM-001. Es requisito para la

firma del Contrato, la presentación de este programa, debidamente aprobado.

El Programa de Ejecución de la Obra deberá indicar claramente el orden en que

EL CONTRATISTA se propone ejecutar cada una de las partes de la Obra, las

fechas en las cuales comenzará y terminará cada parte, el ritmo de avance de

las distintas etapas de la obra y cualquier otra información necesaria para que

EDELCA pueda formarse un criterio cabal del programa de EL CONTRATISTA

para la ejecución de la Obra, considerando como fecha de inicio del Programa

de Ejecución la correspondiente a la firma del Contrato.

El Programa de Ejecución de la Obra deberá ser preparado utilizando el método

de Ruta Critica (PERT/CPM), lo mas detallado posible, por Subestación y por el

conjunto, indicando para cada Subestación lo siguiente: las ~~tividades

señaladas por EDELCA en la Cláusula 2.2.3 (Programa de Construcclon) de las

Especificaciones Particulares, I~ lista de pl~n.os del proyecto co.mo requerido ~n

esta misma cláusula y cualquier otra actividad que se considere necesaria.

Puede utilizarse cualquiera de los métodos ADM (Arrow Diagram Method), PDM

(Precedence Diagram Method) o PERT/CPM computarizado. En el pro~ra~a

debe incluirse, para cada actividad, un número único y una breve descrlpclon

sobre el trazo de la misma, que sirva para su identificación.


J

7/23/2019 DLCGS-034 R5


-~j

Asimismo se deberá indicar ~ara cada ac~i~idad el número estimado de recursos

tanto humanos como de equipos a ser utilizados para su ejecución. También se

debe indicar los eventos importantes tales como entrega de áreas a EL

CONTRATISTA, fech~s .contractuales intermedias y de terminación, interfases

con otros y fases princIpales del CONTRATISTA ( término de Obras Civiles,

comienzo de montaje, inicio de pruebas, etc.). Un plano mostrando la obra

esquemáticamente debe acompañar o formar parte del PERT/CPM a escala de

tiempo, indicando las bahías que constituyen la subestación, edificaciones

principales, campamentos y obras complementarias, etc. Deberá ser indicado en

la parte inferior del plano o en planos separados, un resumen de los recursos

(mano de obra y equipos) que se utilizarán para el cumplimiento del programa.

La primera versión del programa deberá ser presentada en original y cinco (5)

copias. Durante la ejecución del Contrato se efectuarán actualizaciones del

Programa el último día de cada mes, comenzando a los sesenta (60) días

después de la firma del contrato. Los programas actualizados se presentarán a

EDELCA en cinco (5) copias durante los primeros siete (7) días de cada mes.

La presentación cada mes de los Programas de Ejecución y presentación de

planos actualizados se considerará requisito indispensable para el pago de las

valuaciones mensuales correspondientes a Proyecto, Obras Civiles, Montaje y

Pruebas y Puesta en Servicio.

EL CONTRATISTA deberá. en todo momento tomar e.n cue~ta las últimas

informaciones y datos obtenidos en el curso de los trabajos, a fin de mantener

su Programa de Ejecución al día. Si en cualquier momento, EDELCA considera

que el Programa de Ejecución no está suficientemente detallado o actualizado,

es impráctico, o es deficiente en cualquier aspecto, lo notificará a EL

CONTRATISTA, quien dentro de los quince (15) días siguientes al aviso de

EDELCA deberá suministrar un programa revisado e información más detallada

sobre la realización de la Obra o de cualquiera de sus partes. La aprobación

por parte de EDELCA del Programa de Ejecución o de la información adicional

no hará responsable a EDELCA por errores que aparezcan en ellos; ni relevará

a EL CONTRATISTA de las obligaciones derivadas del Contrato, ni implicará la

aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de los

requeridos en los Documentos del Contrato.

EL CONTRATISTA d~?erá sumin strar s.uficiente personal de trabajo, planta.s y

equipos de construcclon y debera trabajar tantas horas como sean necesarias,

incluyendo sobretiempos, trabajos nocturnos o extraordinarios, para asegurar el

curso del desarrollo de la Obra de acuerdo con el Programa de Ejecución.

DLCGS -034 *** REV/S *** JULIO 2000 *** PAG 3 DE 33

3

II

7/23/2019 DLCGS-034 R5


:tf."';;:"~c;

'""","

<i>

Si EL CONTRATISTA no cumple con las estipulaciones de esta Cláusula,

EDELCA podrá rescindir unilateralmente el Contrato, en todo o en parte, de

acuerdo con la Cláusula DLCGS 024/16 (Rescisión del Contrato por

Incumplimiento de EL CONTRATISTA),

C,ualqu.i~r modifi~ación que ~L CONTRATISTA desee introducir al Programa de

Ejecuclon, debera ser sometida a EDELCA para su aprobación.

La Obr,a deberá ejecutarse de acuerdo con el Programa vigente, La ejecución de

cualquier parte de la Obra en desacuerdo con el Programa, sin el

consentimiento previo de EDELCA, será motivo suficiente, salvo en caso de

urgencia manifiesta, para que El Representante de EDELCA pueda ordenar la

suspensión temporal de la parte de la Obra en desacuerdo con el Programa de

Ejecución

4 -METODOS DE EJECUCION DE LA OBRA

4.1 -Generalidades

Para ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos del Contrato, EL

CONTRATISTA deberá utilizar los métodos de construcción previamente

aprobados por EDELCA, pero si a pesar de haber sido aprobados, estos

métodos resultan deficientes, en cualquier momento a juicio de EDELCA, ésta

podrá exigir a EL CONTRATISTA que los mejore o que utilice elementos

adicionales, Si EL CONTRATISTA no cumple con esta exigencia de EDELCA

dentro del plazo requerido, EDELCA podrá ordenar la suspensión de la Obra, de

acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/36 (Suspensión de la Obra por parte de

EDELCA). o podrá rescindir el Contrato de acuerdo con la Cláusula DLCGS

024/16 (Rescisión del Contrato por Incumplimiento de EL CONTRATISTA),

EDELCA puede no hacer uso de las facultades que se le reconocen en esta

Cláusula, pero esto no relevará a EL CONTRATISTA de la responsabilidad por

la ejecución de la Obra, de acuerdo con los Documentos del Contrato.

4.2 -Trabajos en Subestaciones Energizadas

EL CONTRATISTA se declara conocedor de los riesgos que correrán las

personas y los equipos que intervendrán cuando se realicen tra,bajos en

subestaciones que se encuentran en operación y en áreas energlzadas, y

deberán acatar en todo momento la~ normas de, seguridad y procedimientos de

EDELCA para el trabajo en Subestaclones energlzadas.


J

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

EL CONTRATISTA será responsable ante EDELCA de la programación de las

desenergizaciones incluyendo la programación de la tramitación de los permisos

correspondientes de acuerdo a las normas de EDELCA. A tal fin EDELCA

designará un coordinador que se encargará de facilitar el intercambio con el

Despacho de Carga Regional (DCR).

5-. DESARROLLO Y TERMINACION DE LA OBM

EL CONTRATISTA deberá iniciar la obra a partir de la fecha de la firma del

Contrato según el Programa de Ejecución (Cláusula DLCGS 034/3) y deberá

ejecutar los trabajos de manera que pueda terminar las diversas partes de la

Obra a más tardar para las fechas que se indican en la Cláusula 2.2.2 (Plazos

de Entrega) de las Especificaciones Particulares, más los plazos de prórroga o

adición que sean procedentes de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/6

(Prórrogas).

La falta de inicio de los trabajos dentro del plazo fijado se entenderá como

incumplimiento del Contrato, por lo que EDELCA podrá rescindirlo de acuerdo

con la Cláusula DLCGS 024/16 (Rescisión del Contrato por Incumplimiento de

EL CONTRATISTA).

En el caso de que EDELCA estipule en las Especificaciones Particulares fechas limites

para el irlicio de las entregas de equipo, no se aceptarán entregas anteriores a dichas

fechas, excepto el caso en que EL CONTRATISTA solicita una entrega anticipada y

EDELCA lo autorice por escrito, responsabilizandose EL CONTRATISTA por todos los

daños y costos de mantenimiento que ocurran por el almacenamiento de los equipos-

6.PRÓRROGAS

Si durante la ejecución de la Obra se presentan condiciones que de acuerdo a

esta Cláusula implican demoras parciales en el Programa de Ejecución. ~ que se

refiere la Cláusula DLCGS 034/3 (Programa de Construcclon), EL

CONTRATISTA deberá notificarlo a EDELCA, dentro de los quince (15) días

siguientes a la ocurr~~cia de tale~ .con?iciones, indicando las c~usas. .de las

demoras y podrá solIcitar las modificaciones del Programa de Ejecuclon que

.juzgue necesarias. EDELCA no tomará en cuenta ninguna solicitud ~e

modificación del. Programa ~e Ejecución, si dicha solicitud se presenta despues

de quince (15) dlas de ocurrida la causa de la demora.

Si EL CONTRATISTA considera que no puede terminar la Obra o cualesquiera

de sus partes, dentro de los plazos estipulados en la Cláusula DLCGS 034/5


,

7/23/2019 DLCGS-034 R5


_ _~~~~~~ :~.:?;:: .~~~~~.: .~~~ .~~~~~~~~

(Desarroll~ ~ Terminac~ón de la Obra), podrá solicitar de EDELCA, por escrito,

con un mlnlmo de treinta (30) días continuos de anticipación a la fecha de

ex~i~ación del ,plazo estipulado, la prórroga que juzgue necesaria. En su

solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA deberá exponer las causas de la

demora y las modificaciones que requiere en el Programa de Ejecución vigente.

A solicitud de EL CONTRATISTA, EDELCA podrá acordar la modificación del

Programa de Ejecución en los términos que estime necesarios y otorgará la

prórroga de los plazos estipulados para la terminación de la Obra, o de sus

distintas partes, en el lapso que juzgue procedente.

6.1 Las prórrogas podrán ser otorgadas cuando la construcción se hubiere

demorado por una o varias de las siguientes causas:

6.1.1 Por un aumento considerable de las cantidades de trabajo u obras

previstas, lo cual, a juicio de EDELCA, razonablemente impida a EL

CONTRATISTA ejecutar la obra dentro de los plazos estipulados en los


6.1.2 Por suspensión de la Obra de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/36

(Suspensión de la Obra por parte de EDELCA), o de acuerdo con la

Cláusula DLCGS 034/37 (Derecho de EL CONTRATISTA a suspender los

trabajos o terminar el Contrato).

6.1.3 Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrados.

6.1.4 Por cualquiera otra causa que a juicio de EDELCA, sea justificada y ajena

a la voluntad de EL CONTRATISTA.

6.2 La(s) prórroga(s) podrá(n) ser otorgada(s) por EDELCA bajo una de las

siguientes modalidades:

6.2.1 Prórroga sin reconocimiento de costos adicionales ni escalación durante el

período prorrogado.

6.2.2 Prórroga con reconocimiento de escalación pero sin reconocimiento de

costos adicionales durante el período prorrogado.


]1ImI

,.,...",,--

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~

6.2.3 Prórroga ~i~ reconocimiento de ~scalación pero con reconocimiento de

costos adicionales durante el periodo prorrogado, previa demostración a

entera satisfacción de EDELCA de dichos costos, y sin menoscabo de lo

indicado al respecto en la Cláusula DLCGS 034/39 (Reclamaciones de EL

CONTRATISTA).

6.2.4 Prórroga con reconocimiento de escalación y de costos adicionales

durante el período prorrogado, previa demostración a entera satisfacción

de EDELCA, de dichos costos, y sin menoscabo de lo indicado al respecto

en la Cláusula DLCGS 034/39 (Reclamaciones de EL CONTRATISTA).

El otorgamiento o no de prórrogas bajo cualquiera de estas modalidades, será a

juicio de EDELCA previa consideración de los causales pertinentes.

Si ~~ELCA no a~ept~ I.a modificación del Programa de Ejecución o las pró~r~~as

solicitadas, podra exigir a EL CONTRATISTA el pago de los daños y perjuIcIOS

establecidos en la Cláusula DLCGS 034/7 (Cláusula Penal) y declarar rescindido

el Contrato unilateralmente de acuerdo con la Cláusula DLCGS 024/16

(Rescisión del Contrato por Incumplimiento de EL CONTRATISTA).

Si EL CONTRATISTA no termina la Obra y no cumple con los requisitos exigidos

por EDELCA para la aceptación de la misma dentro de los respectivos plazos de

la Cláusula DLCGS 034/5 (Desarrollo y Terminación de la Obra), más cualquier

extensión o prórroga que se autorice de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/6

(Prórrogas) pagará a EDELCA sin necesidad de requerimiento previo por

concepto de daños y perjuicios lo estipulado en la Cláusula 2.2.4

(Penalizaciones) de las Especificaciones Particulares.

El monto de esta penalización podrá ser deducido por EDELCA de cualquier

acreencia de EL CONTRATISTA contra ella o de las retenciones que integran el

fondo de garantía, sin perjuicio de recurrir a las demás garantías de

cumplimiento reguladas en el Contrato.

8 -EQUIPOS Y PLANTAS DE CONSTRUCCION

EL CONTRATISTA se compromete a mantener en el Sitio, de acuerdo con los

requerimientos de la Obra, equi~os y plantas de construc,ción adecuados ~ en

suficiente cantidad. Los equipos y plantas deberan ser mantenidos

constantemente en condiciones eficientes de trabajo, deberán disponer de

características técnicas y capacidad suficiente para llevar a cabo la Obra, de


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


---

~

acuerdo con los Documentos del Contrato y estarán sujetos en todo momento a

inspección y pruebas por parte de EDELCA.

La aprobación de los equipos y plantas de construcción por parte de EDELCA

no releva a EL CONTRATISTA de su obligación de ejecutar la Obra de acuerdo

con los Docu~entos del Contrato,. ni i~?lica ninguna responsabilidad por parte

de EDELCA, SI en el curso de la ejecuclon de los trabajos se pone de manifiesto

que resultan parcial o totalmente defectuosos, ineficaces o insuficientes. EL

CONTRATISTA no podrá remover del sitio ningún equipo o planta de

construcción sin la expresa autorización de EDELCA.

9 -EQUIPOS y MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRA I

Los equipos y materiales que suministrará EL CONTRATISTA Y que formarán

parte permanente de la Obra, de acuerdo con los Documentos del Contrato,

deberán ser nuevos y comercialmente de primera calidad, sin defectos ni

imperfecciones y se ajustarán con los requisitos estipulados en los Documentos

del Contrato, incluyendo la clasificación y el grado designado. Los materiales

no designados específicamente en los Documentos del Contrato deberán ser los

más adecuados para los fines que se requieran y estarán sujetos a aprobación

por parte de EDELCA.

En cualquier momento EDELCA podrá inspeccionar los equipos y materiales y

a prueba en la fábrica o en el Sitio. Al ser requerido por EDELCA,

EL CONTRATISTA deberá suministrar suficiente eviden~ia de que los eq~i~os y

materiales que se propone emplear en la Obra, satisfacen las condiciones

requeridas en los Documentos del Contrato.

Los equipos y materiales no podrán ser utilizados en la Obra hasta que no

hayan sido aceptados por EDELCA, y los que EDELCA rechace por no reunir las

condiciones exigida~, deberán ser tran.sportados fuera del Sitio y reemplazados

por equipos y materiales adecuados, siendo todos los gastos por la sola cuenta

de EL CONTRATISTA. ,

Antes de adquirir cualquier material, EL CONTRATISTA debera presentar a

EDELCA, para su aprobación, suficiente información descriptiva sobre ese

material. Esta información deberá ser presentada por escrito al Representante

de EDELCA, con suficiente anticipación a la fecha en la cual EL CONTRATISTA

se propone hacer la adquisición. Si EDELCA se lo exige, EL CONTRA ISTA

deberá suministrar cualquier información complementaria sobre los eq~lpos y

materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que EDELCA exIja para

juzgar la aceptabilidad de dichos equipos y materiales, y también deberá

suministrar muestras de los equipos y materiales que EDELCA desee ensayar.


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~

La aprobación que hubiere impartido EDELCA no releva a EL CONTRATISTA de

su obligación de asegurar que los equipos y materiales satisfagan las

condiciones exigidas en los Documentos del Contrato.

10 -MUESTRAS. ENSAYOS y PRUEBA~

Todos los materiales, provisiones, equipos y piezas por separado o en conjunto

que entren en la Obra, serán sometidos a pruebas o ensayos de acuerdo con los

Documentos del Contrato. Cuando no se indique específicamente el método de

ensayo para el material, suministro, equipo o pieza, deberá emplearse el método

que indique EDELCA.

EL CONTRATISTA deberá entregar muestras a EDELCA dentro del plazo

establecido en los Documentos del Contrato o lo ordenado por EDELCA y, a

falta de un plazo específico, con suficiente anticipación para que se pueda

realizar satisfactoriamente la inspección o prueba deseada, antes de que el

equipo o material a ser aprobado sea usado.

Si el fabricante no dispone de facilidades para efectuar las pruebas en fábrica a

60 Hz, EDELCA podrá aprobar el uso de 50 Hz con los factores de corrección

aplicables.

Todos los ensayos y pruebas deberán realizarse en. presencia de un

Representante de EDELCA debidamente autorizado. Cuando EDELCA autorice

la ejecución de un ensayo o prueba sin la presencia de su Representante, EL

CONTRATISTA deberá suministrar a EDELCA, lo antes posible después de

dicha ejecución, tres copias certificadas, del ensayo o prueba practicado, y de

sus resultados. Se entenderá que EDELCA ha autorizado la ejecución de un

ensayo o prueba sin la presencia de su Representante, cuando a pesar de haber

sido notificada por EL CONTRATISTA por escrito con treinta (30) días continuos

de anticipación a la fecha de efectuarse el ensayo, su Representante deje de

asistir a esta prueba o ensayo.

El costo de los ensayos o pruebas que estuvieren concretamente previstos en

los Documentos del Contrato serán por cuenta de EL CONTRATISTA. En

cualquier momento EDELCA podrá ordenar ensayos y pruebas razonables

distintos de los previstos en los Documentos del Contrato, o a~icionales a los

previstos. En este caso, el costo de los ensayos y pruebas sera por cuenta de

EL CONTRATISTA si el resultado de dicho ensayo o prueba no resulta


.1

..,"". __a""...J

7/23/2019 DLCGS-034 R5


_ ~~~~~~~~~ :~~ ..:: : .~~~~ :~~~~~~~~~~~~~

EDELCA podrá eximir .~ dispe.nsar a EL CONTRATISTA de cualquier prueba o

ensayo, pero la exenclon o dispensa no relevará a EL CONTRATISTA de las

re~ponsabilidades establecidas en los Documentos del Contrato, con respecto al

objeto cuya prueba haya sido dispensada.

11 -~~~EA ~~~~O DE EQUIPOS y MATERIALES SUMINISTRL

CONTRATISTA

EDELCA podrá exigir a EL CONTRATISTA el reemplazo o complemento de

cualquier material, provisión, equipo o pieza, suministrado por EL

CONTRATISTA, que resulte defectuoso o insuficiente, y si dentro de un plazo

razonable, EL CONTRATISTA no ha satisfecho la exigencia de EDELCA y, a

juicio de EDELCA, el reemplazo o complemento es necesario para la ejecución

de la Obra de acuerdo con los Documentos del Contrato, EDELCA podrá

efectuar el reemplazo o complemento cargando su costo a EL CONTRATISTA, o

podrá ordenar la suspensión temporal de la parte de la Obra que resulte

afectada, sin que por esto EL CONTRATISTA tenga derecho a percibir ninguna

compensación adicional.

12 -PREPARACION PARA EL EMBARQUE

12.1 -Generalidades

EL CONTRATISTA deberá preparar, embalar y cargar todos los equipos y

materiales para embarcar, protegiéndolos contra cualquier daño. Todos los

métodos de embalaje deberán ser sometidos a la aprobación de EDELCA.

Cada bulto debe ser claramente identificado incluyendo por lo menos la

siguiente información:

-C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, C.A. (EDELCA)

-Contrato No ( Identificar)

-Puerto V~~ezolano ( Ident~f~car)

-Subestaclon ( IdentIfIcar)

-Caja No ( Identificar)

El número de la caja y su contenido debe coincidir con la identificación y el

.contenido de la Lista de Empaqu~. La Lista d~ Empaq~e deberá indicar todas

las partes que contiene cada caja y una copia debera ser colocada fuera. o

dentro de cada caja, debidamente protegida, de tal manera que permita

controlar su contenido al momento de la recepción de los equipos y materiales

en el sitio de la obra.


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~ DISPO~_ICIONESEGALES COMERCIALESENERALES ESUBESTACIONES

12.2 -Partes de Repuesto

Todas las Partes de Repuesto a ser suministradas serán embarcadas en

recipientes separados apropiados para almacenamiento a largo plazo. Estos

recipientes deberán contener solamente partes de repuesto y no deberán

contener partes necesarias para la instalación del equipo. Cada recipiente de

Partes de Repuesto, además de la identificación propia para el embarque,

deberá estar rotulado claramente de la siguiente forma: I'C. V. G. Electrificación

del Caroní, C. A. -EDELCA -, Repuestos para (indicar el equipo y la

Subestación)"

13 -TRANSPORTE DE EQUIPOSY MATERIALES

Para el transporte de todas las plantas, equipos, materiales y demás efectos, EL

CO~TRA TIST A .podrá utilizar las vías ~e se~~icio público existentes y las que

hublere construido EDELCA para la ejecuclon de la Obra. Sin embargo EL

CONTRATISTA a sus expensas, deberá mantenerlas y repararlas , subsanando

oportunamente los daños que pudiere ocasionarles, debiendo ser restituidas al

final de la obra en una condición no inferior a su condición original. A fin de

mantener estas vías en condiciones satisfactorias para prestar el servicio al cual

están destinadas, EL CONTRATISTA deberá proveer de manera permanente, o

durante el tiempo que sea necesario, el equipo y personal de conservación y

reparación que sea requerido.

Los medios y forma de transporte deberán cumplir con las disposiciones y

especificaciones establecidas por cualquier ley, ordenanza o reglamento

emitidas al respecto por los organismos nacionales competentes; y con las

estipuladas por los fabricantes de los vehículos, los cuales no deberán ser

cargados en exceso de la capacidad recomendada.

En los casos en que las cargas por transportar sean superiores a las admisibles

por las vías o sus estructuras, EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas

de precaución necesarias para prevenir los daños que pudiere ocasionar

incluyendo construcción de desvíos en los sitios de estructuras cuando sea

necesario. EL CONTRATISTA deberá investigar las interferencias que existan

para el transporte de los equipos y deberá hacer las correcciones que sean

necesarias para permitir su paso.

En caso de que EL CONTRATISTA desee utilizar vías de transporte de servicio

privado, deberá obtener las autorizaciones necesarias y cumplir con las

condiciones que le sean impuestas.


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

..1

GVGEDELCAISPO~)CIONES LEGALES y COMERCIALES GENERALES DE SUBESTACIONES

~ ,S.i EL. .CONTRA TIS: A deja de ~umplir oport.unamente cualquiera de las

dISPOslclo~e~ contenidas en esta Clausula, y particularmente las que se refieren

al mantenl~lento y ~ep~ración de las v as existentes, EDELCA podrá ejecutar

esto~ trabajos p~r SI misma o por medio de terceros, o podrá tomar cualquier

medida que considere necesaria, cargando los gastos en que incurra a la cuenta

de EL CONTRATISTA.

14 -SUPERVISORES DE MONTAJE. PRUEBAS v TRANSPORTE

El r:n~ntaje, pru~bas y puesta en servicio de todos los equipos a ser

suministrados baJo el presente Contrato, deberá realizarse de acuerdo a las

recomen~aciones ~el fabricant~ de los r:nismos, y además, bajo la presencia de

uno o mas supervisores de dicho fabricante. El costo de dichos supervisores

deberá ser incluido en el precio de la oferta.

En el caso que sea solicitado en las Especificaciones Particulares, EL

CONTRATISTA deberá supervisar la descarga en el Puerto, la descarga en el

sitio y el transporte del equipo. El costo de dichos supervisores deberá ser

incluido en el precio de la oferta, en forma separada, por tarifa diaria, quedando

sujeta la utilización de sus servicios y en consecuencia el pago de los mismos a

decisión posterior de EDELCA.

15 -USO DE EXPLOSIVOS

Los explosivos deberán ser almacenados, manejados y usados según se

prescribe en la Ley de Armas y Explosivos y su Reglamento, y en la norma

COVENIN 2272-91, "Explosivos: Uso, almacenamiento, manejo y transporte".

Sólo se permitirá el uso de explosivos cuando se hubieren tomado todas las

precauciones debidas para la protección de personas, obras y bienes de

propiedad pública y privada.

Cualquier daño o perjuicio que se ocasione a obras y propiedades públicas o

privadas, por el empleo de explosivos, deberá ser reparado por EL

CONTRATISTA, a sus expensas, sin perjuicio de que puedan exigírsele las

demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Las cápsulas y otros detonadores o fulminantes no deberán almacenarse o

guardarse en ninguna circunstancia, en el mismo sitio en que se almacene,

transporte o guarde la dinamita u otros explosivos. La ubica?ión y proyecto de

los polvorines, los métodos para el transporte de los explosIvos y en general,

todas las precau?iones. básicas que de?,en tomars.e para. I~ prevención de

accidentes estaran sujetos a aprobaclon. El Incumplimiento de estas

precauciones básicas será motivo suficiente para que EDELCA ordene la


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~

su~~ensión d.e I~s trabajos, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a pagos

adicionales ni prorrogas para la ejecución de la Obra.

EL CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones esenciales para evitar

los accidentes; y en todo caso será el único responsable por lesiones, muertes y

daños y perjuicios a la Obra y a los bienes y propiedades públicas y privadas.

16-AGUA

EL CONTRATISTA encargado de la construcción o ampliación de la subestación

deberá proveer y mantener a sus expensas, abastecimiento de agua adecuado

para el consumo doméstico y para los usos requeridos en la construcción,

incluyendo el montaje de transformadores y/o reactores. Este abastecimiento

de agua incluirá todas las provisiones, conexiones e instalaciones requeridas

durante la realización de la obra y deberá ser aprobado por EDELCA.

17 -ELECTRICIDAD

EL CONTRATISTA encargado de la construcción o ampliación de la subestación

deberá proveer toda la energía eléctrica requerida para la ejecución de la obra,

incluyendo un (1) circuito trifásico a 440V de corriente alterna, 60Hz.,y un (1)

circuito a 125V corriente continua de capacidades adecuadas para realizar el

montaje y pruebas de los transformadores y/o reactores suministrados para la

subestación. Cualquier otra fuente de voltaje requerida para el montaje y

pruebas que sea diferente a las antes mencionadas será provista por EL

CONTRATISTA encargado de la fabricación de los equipos.

EL CONTRATISTA deberá iluminar suficientemente toda el área de los trabajos,

donde realicen labores nocturnas. EDELCA podrá exigir a EL CONTRATISTA

que aumente el alumbrado en las áreas de trabajo donde lo considere

19 -REPLANTEO DE LA OBRA

EDELCA establecerá en el terreno las líneas y niveles básicos necesa~ios para

el replanteo de la Obra, a partir de los cuales EL CONTRATISTA localizara las

estructuras y sus distintas partes y trazará todas las líneas y niveles

complementarios que se requieran. El Re~resentante de EDELCA podrá revisar

todos los alineamientos y niveles establecidos por EL CONTRATISTA, pero EL

CONTRATISTA será en todo caso el único responsable por cualquier error o

diferencia que aparezca en los alineamientos y niveles por él establecidos.


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


I

~

El costo de todos los trabaj.o~ necesarios p~ra la 10c~lización de las estructuras

y sus partes y el establecimiento de las Irneas y niveles complementarios se

co~~iderará incluido dentro de los Precios y EDELCA no efectuará ningún pago

adicional por este concepto. EL CONTRATISTA deberá reponer prontamente

cualquier punto de referencia de las líneas y niveles básicos mencionados, que

él dañe o destruya.

20 -INFORMACION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA deberá suministrar a EDELCA información sobre la ejecución

de la Obra, de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/3 (Programa de Ejecución).

Además, EL CONTRATISTA deberá suministrar a EDELCA los datos que le pida

sobre la topografía del Sitio, materiales encontrados y cualquier otro hecho o

circunstancia conocido por EL CONTRATISTA, cuyo conocimiento pueda ser de

valor para EDELCA.

21 -LIMPIEZA

En ~~~--~:mento EL CONTRATISTA deberá mantener el área donde se

desarrolla la obra incluyendo sus locales de mantenimiento, libres de toda

acumulación de desperdicios o basura. Al finalizar la Obra EL CONTRATISTA

deberá retirar todas las plantas, equipos de construcción, instalaciones,

herramientas, provisiones y materiales de su propiedad, a fin de entregar la

Obra y las áreas utilizadas en condiciones de aspecto y limpieza satisfactorios,

a juicio de EDELCA.

En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con lo requerido en esta

Cláusula, EDELCA podrá en cualquier momento efectuar la limpieza, cargando

su costo a la cuenta de EL CONTRATISTA.

22 -CALIDAD DEL TRABAJO

La Obra deberá ser ejecutada de manera eficiente por personal especializado,

cuidadoso y debidamente calificado para Ilevarla a cabo en estricto acuerdo con

los Documentos del Contrato.

EL CONTRATISTA deberá aplicar a todo el Proyecto un programa estricto de

control de calidad para la fabricación de los equipos y para. todos los se~vic~os

referentes a la realización y ejecución del Proyecto, Incluyendo diseno,

ingeniería, transporte, instalación y supervisión.


3

'"'

7/23/2019 DLCGS-034 R5


I

~.1

CVGEDELCAISPO.S_ICIONES LEGALES y COMERCIALES GENERALES DE SUBESTACIONES

~. r-.~...,,~,

Las. prescripciones de este ,Program~ de Control de Calidad aplicables al

conjunto del Contrato, deberan cumplir, por lo menos, con lo indicado en la

Cláusula No. 7 de las Especificaciones Técnicas Generales ETGS/EEM -001.

23 -SUPERINTENDENCIA

EL CONTRATI~TA deberá mant.ener constantemente en el Sitio de la Obra y al

frente de la misma a un Ingeniero en ejercicio legal, aprobado por EDELCA,

cuya designación deberá participarse por escrito a EDELCA acompañando copia

de I~s cr~?enciales correspondientes y constancia de que el nombrado acepta la

deslgnaclon. Esa persona tendrá plenos poderes para representar a EL

CONTRATISTA y actuar por él durante la ejecución de la Obra. Esa persona

de?e~á recibir y atend.er debidamente las ordenes, instrucciones, observaciones,

objeciones, sugerencias y cualquier otra intervención de EDELCA en la Obra.

La falta de cumplimiento de esta Cláusula será motivo suficiente para que

E~ELCA ordene la suspensión temporal de los trabajos o proceda a rescindir

unllateralmente el Contrato de acuerdo con la Cláusula DLCGS 024/16

(Rescisión del Contrato por Incumplimiento de EL CONTRATISTA).

Así mismo, EL CONTRATISTA deberá solicitar a EDELCA su aprobación, en

caso de que decida reemplazar a su representante.

Mientras EL CONTRATISTA no dé cumplimiento a lo previsto en está Cláusula,

no podrá iniciar la ejecución de la Obra.

Durante la ejecución de la Obra, EDELCA podrá exigir a EL CONTRATISTA, en

cualquier momento, la sustitución del Representante de EL CONTRATISTA en la

Obra, si a juicio de EDELCA, dicho Representante carece de la experiencia y

capacidad necesarias para conducir la ejecución de la Obra de acuerdo con los

Documentos del Contrato; si obstaculiza de cualquier modo y en forma

sistemática las actividades de EDELCA para la inspección de la Obra, si no

acata las ordenes o instrucciones del Representante de EDELCA, o en general,

si EDELCA considera que sus actividades son contrarias o contraproducentes a

la ejecución de la Obra, de acuerdo con los Documentos del Contrato.

Si EDELCA exige la sustitución del Representante de EL CONTRATISTA, éste

deberá ser reemplazado dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a

la fecha en que EDELCA la haya exigido por escrito. La falta de cumplimiento

de esta exigencia será motivo suficiente para que EDELCA ordene la

suspensión temporal de los trabajos de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/36

(Suspensión de la Obra por parte de EDELCA).


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


I

12 DISPO¡;jCIONES LEGALES y COMERCIALES GENERALES DE SUBES ACI~

24 -INSPECCION

24.1 -Inspección en Fábrica

EDELCA designará representantes autorizados para que, en su nombre, verifiquen en

fábrica que los equipos y materiales incluidos en el alcance del Contrato sean

diseñados, fab:~cados y pro~a~os de conformidad con los documentos del Contrato, así

como para verificar el cumplimiento de los plazos contractuales de fabricación.

Los representantes autorizados de EDELCA tendrán acceso a todos los sitios

donde se estén realizando los trabajos, o donde se estén fabricando o

preparando materiales o equipos para usarse según los presentes Documentos

del Contrato. EL CONTRATISTA deberá facilitar a dichos representantes

asistencia razonable para realizar inspecciones y presenciar pruebas de tales

materiales, equipos y trabajos, incluyendo la revisión de todas las informaciones

sobre adquisición de componentes y aspectos de ingeniería, pero sin incluir las

relativas a precios. EL CONTRATISTA deberá suministrar a EDELCA cualquier

información que pueda ser necesaria, referente a los componentes usados y a

los procesos de fabricación de los diferente elementos del equipo. EL

CONTRATISTA deberá mantener informada a EDELCA de los programas de

producción de manera de realizar las inspecciones en forma adecuada. EL

CONTRATISTA deberá avisar, con no menos de diez (10) días hábiles de

anticipación, sobre cualquier inspección que fuese requerida o deseable. Las

inspecciones que realice EDELCA durante la fabricación de los equipos

representarán solamente un esfuerzo para descubrir discr.epancias y d~:ectos, lo

antes posible, para que los mismos puedan ser corregidos con facilidad y el

trabajo pued.a, por lo ta,nt~, adela~tarse. .,

Las inspecciones en fabrica realizadas por EDELCA no se Interpretaran como

aceptación de los equipos. Cualesquiera inspecciones, o pruebas o d.i~pensas

de las mismas no relevarán a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de

cumplir con todos los requisitos de los presentes documentos del Contrato.

24.2 -Inspección en Sitio

,

EDELCA ejercerá el control y la fiscalización de los trabajos a ser realizados por

EL CONTRATISTA para la ejecución de la Obra. El Representante de EDELCA:

en la Obra será el Ingeniero Inspector que se designe al efecto. EDELCA podra

designar varios Ingenieros Inspectores, uno de los cuales será designado

Ingeniero Jefe de Inspectores.

I


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


I

(i)

..1

CVGEDEIJ;AISPO~_ICIONES LEGALES y COMERCIALES GENERALES DE SUBESTACIONES

'-~ I "",",I'-'I~"'v

La represent~ción .qu~ co responde a los Ingenieros Inspectores no excluye la

de su: .superlores jerarqulCos o la de cualquier delegado que EDELCA designe

especlflca~ente por escrito.

La presencia de los Inspectores en las operaciones de EL CONTRATISTA no lo

relevará en ningún modo de su responsabilidad por la ejecución de la Obra de

acuerdo con los Documentos del Contrato.

EL CONTRATISTA estará obligado a mantener informada a EDELCA, con la

debida y necesaria anticipación, acerca de su inmediato Programa de Trabajo y

de cada una de sus operaciones.

25 -PERSONAL DE INSPECCION

El personal de Inspec~ión de E.~ELCA estará constituido por el Representante

de EDELCA, los Ingenieros Auxiliares, los Inspectores y los demás empleados y

obreros que requiera EDELCA, permanentemente en el Sitio, y por cualquier

funcionario de EDELCA, consultor o inspector especial debidamente autorizado.

Todas las facilidades que EL CONTRATISTA debe prestar a EDELCA y al

Representante de EDELCA, de acuerdo con los Documentos del Contrato, serán

extensivas a cada uno de los integrantes del personal de Inspección.

26 -FACILIDADES DE INSPECCION

EL CONTRATISTA deberá prestar a EDELCA toda clase de facilidades para el

acceso o inspección de: a) cualquier parte de la Obra en ejecución o concluída;

b) las plantas y equipos de construcción; c) los depósitos, almacenes,

instalaciones y oficinas de EL CONTRATISTA Y Subcontratistas y d) las fuentes

de suministro de materiales para utilizarse en la Obra.

EL CONTRATISTA deberá incluir en sus costos de construcción, el suministro e

instalación en el Sitio de cada Obra, de una oficina para el personal de

Inspección de EDELCA,.?e ~aracterísticas descritas en las Especificacione:

Particulares y las Especificaciones Generales ETGS/COC-OO1, la cual debera

ser removida del Sitio si EDELCA así lo requiere al tiempo de la Aceptación

' Final de la Obra o con anterioridad. EDELCA se reserva el derecho de

¡ conservar las oficinas de inspección como parte permanente de la Obra.

Asimismo, los trabajos de mantenimiento y vigilancia de esta oficina serán por

cuenta de EL CONTRATISTA durante el período de la Obra.


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


I

(i)..1

27 -DERECHO DE INSPECCIONAR LA OBRA EN TODO MOMENIQ

EL CONTRATISTA no podrá oponerse en ninguna forma ni por ningún motivo a

que EDELCA ejerza, en cualquier momento, el derecho que tiene de comprobar

el trabajo ejecutado y los equipos y materiales empleados, y de verificar si dicho

trabajo, equipos y materiales llenan los requisitos estipulados en los


La aceptación de un trabajo o el pago parcial o total del mismo no implica por

ningún respecto que ha cesado el derecho de EDELCA estipulado en esta

Cláusula.

Cualquier parte de la Obra que sea cubierta sin la aprobación o consentimiento

de EDELCA deberá ser descubierta a expensas de EL CONTRATISTA, si

EDELCA así lo requiere para su inspección. EDELCA podrá ordenar una nueva

inspección de cualquier parte de la Obra en discusión y si dicha parte está

cubierta, EL CONTRATISTA deberá descubrirla, a expensas de EDELCA, si se

encuentra que ha sido ejecutada de acuerdo con los Documentos del Contrato,

o a expensas de EL CONTRATISTA, en caso contrario.

28 -AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE DE EDELCA

Las atribuciones del Representante de EDELCA son:

a) Inspeccionar los materiales y equipos que EL CONTRATISTA propone utilizar

en la Obra.

Rechazar y hacer retirar del Sitio los materiales y equipos que no reúnan las

condiciones o especificaciones para ser utilizadas en la Obra.

c) Fiscalizar los trabajos que ejecute EL CONTRATISTA.

d) Instruir a EL CONTRATISTA para que .re,tire a cualquie~ inte.~rante del

personal técnico y obrero que no sea Idoneo para la ejecuclon de los

¡ trabajos.

e) Suspender la ejecución de las partes de la Obra que no ~e estén ejecutando

de acuerdo con las normas y especificaciones correspondientes.

f) Requerir de EL CONTRATISTA el cumplimiento de la obligación de mantener

al frente de la Obra a un Ingeniero Residente.


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


,.

(i)

g) Recibir las observacione~ y .~olicitudes que .Ie .hiciere por escrito EL

CONTRATISTA sobre la ejecuclon de la Obra e Indlcarle las soluciones que

es~i~e convenientes dentro del plazo que las circunstancias lo requieran.

h) Exigir a EL CONTRATISTA los recaudos y soportes necesarios que le

permitan conocer la buena ejecución de la Obra y verificar los programas.

i) Levantar y firmar las Actas de Inicio conjuntamente con EL CONTRATISTA.

j) Establecer los aspectos pendientes conjuntamente con EL CONTRATISTA,

antes de proceder con las Actas de Aceptación de la Obra.

El Representante de EDELCA acordará con el departamento de ingeniería

cualquier modificación que considere conveniente hacer a los planos o

especificaciones, antes de su incorporación en la obra.

El Representante de EDELCA y los demás Inspectores asignados no tendrán

autoridad para relevar a EL CONTRATISTA de sus obligaciones, ni para

ordenar, salvo excepción expresa en los casos de emergencia, ningún trabajo

que envuelva pago extra o prórroga de los plazos estipulados en los


El Representante de EDELCA solicitará a la Oficina Principal de EDELCA que se

' ordene la paralización total de la ejecución de la Obra, cuando EL

I CONTRATISTA no cumpla con las normas y especificaciones de la misma.

I

i

' 29 -~N~_~NF_ORMIDAD DE EL CONTRATISTA CON LAS ORDENES DEL

REPRESENTANTE DE EDELCA

Todas las ordenes, disposiciones, decisiones e instrucciones del Representante

de EDELCA, referentes a cualquier etapa del desarrollo del Contrato y en

cualquier sitio en que se desarrollen actividades del mismo, tendrán carácter

definitivo y deberán ser acatadas por EL CONTRATISTA dentro del lapso

indicado por el mismo Representante de EDELCA, excepto cuando a juicio de

este último no tengan carácter urgente y EL CONTRATISTA manifieste su

inconformidad de acuerdo con lo que se establece en esta Cláusula.

Cuando EL CONTRATISTA considere que cualquier trabajo que le exija

EDELCA no está comprendido en los Documentos del Contrato o implica un

costo extra, o que cualquier orden o disposición del Representante de ED~LCA

envuelva una extralimitación en sus funciones, deberá manifestarlo por escrito al

i Representante de EDELCA, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula DLCGS

034/39 (Reclamaciones de EL CONTRATISTA)


3 =

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~

30 -RESPONSABILIDAD GENERAL

EL CONTRATISTA será el único responsable por la buena ejecución de la obra. Si se

encontrare que alguna parte de la obra ha sido ejecutada en forma defectuosa, el

Contratista deberá repararla o reconstruirla a sus expensas.

Si EL CONTRATISTA se negare a ello o no corrigiere oportunamente los defectos,

EDELCA podrá hacerlo con sus propios elementos o con los del contratista o

encome~dar es~s reparaciones a terceras personas. EL costo de los trabajos que sea

necesariO realizar en la forma antes indicada más los daños y perjuicios

correspondientes, se deducirán de lo que EDELCA adeude al Contratista por cualquier

concepto derivado del contrato.

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceras

personas o a EDELCA, por la inadecuada ejecución de los trabajos, bien sea por

errores, omisiones impericia, negligencia o imprudencia de su personal en general, por

I depósito de materiales, desechos sólidos, explosivos, gases inflamables, químicos,

combustibles, minerales, material radioactivo, o causados con los equipos y

maquinarias que utilice, por lo tanto deberá mantener estricta vigilancia tomando las

precauciones ne?esarias para ~vitar que s~ causen daños a la obra o a terc~ros. Así

mismo, protegera tanto las propiedades y bienes de EDELCA como de los particulares,

protegerá igualmente el ambiente en general, y deberá en consecuencia reparar a su

costo, el daño o perjuicios causados.

I La responsabilidad de EL CONTRATISTA frente a EDELCA procederá por daño

'1 emergente cuando el mismo se derive de culpa leve o levisima y por luc~o cesante

cuando el mismo derive de dolo o culpa grave y procederá en cualquier caso o

circunstancia. La responsabilidad de EL CONTRATISTA frente a terceros se regirá

conforme a la ley.

EL go~~II§l~ será responsable de .19$da_DO..$-Q_Pérdj~_~Elq.,~~~I_I)~~tU.L9.1eza. y

que por cualquier causa pueda experimentar La 9_bra hasta su Aceptaclon Final segun

~crausuta-DLCGS-3443 (Aceptación Final de La Obra), excepto que dichos daños y

pérdidas fuesen motivados por "Riesgos Exceptuados", guerras u hostilidades,

declaradas o no; invasiones, usur~ación del. poder nacional, gue ras civiles,

revoluciones, insurrecciones, conmociones, desordenes o tumultos ajenos a las

personas que están bajo el control de EL CONTRATISTA; uso u ocupaci~n por parte.de

EDELCA de cualquier parte de La Obra respecto a la cual se hubiese expedido

certificado de Aceptación Provisional o por deficiencias permanentes en las Obras

debidas exclusivamente a los diseños de EDELCA.


J =

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(j)

EL CO~TRATISTA es el único, pat~ono del p~r~onal que labore en la ejecución de la

obra objeto del.contrato, ~ d~ra estricto cumplimiento a las disposiciones de las Leyes

que le sea~ ,aplicables, asimismo. responderá del pago de las obligaciones que deriven

de su relaclon laboral de conformidad con el ordenamiento jurídico.

31 -.QARACTER CONFIDENCIAL DEL CONOCIMIENTO DE LA ~

Los datos, detalles y pormenores contenidos en los diversos Documentos del

Contrato, así como los demás datos, detalles, pormenores y conocimiento de la

Obra, que EL CONTRATISTA obtenga directamente de EDELCA o por medio de

cualquier estudio, investigación o trabajo relacionado con la Obra, tendrán

cará~t.er estr.ictament~ confidencial y EL CONTRATISTA no podrá darlos a

publicidad ni comunlcarlos a personas, cualesquiera que éstas sean, sin

autorización por escrito de EDELCA en cada caso. El incumplimiento de esta

Cláusula será considerado como falta grave a las obligaciones del Contrato y

será motivo suficiente para su rescisión conforme a la Cláusula DLCGS/O24,

Aparte 16.11.

32 -PROTECCION DE LAS OBRAS y DE LOS EQUIPOS y MA TERIALE

EL CONTRATISTA deberá en todo momento proteger y conservar

adecuadamente todas las instalaciones, equipos (sean o no de su suministro),

maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos de cualquier

naturaleza, así como también todas las obras ejecutadas, hasta la Aceptación

Final de la Obra por parte de EDELCA. Todo requerimiento hecho por EDELCA

a EL CONTRATISTA acerca de la protección especial que haya de darse a un

determinado equipo o material, deberá ser atendido. EDELCA se reservará el

derecho de tomar las previsiones para proteger adecuadamente las

instalaciones, equipos, maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y

efectos mencionados si a su sólo juicio esta ?bligación ,no ha sido cumplida

apropiadamente por EL CONTRATISTA, a quien cargara los costos que se

ocasionen.

' EL CONTRATISTA no deberá utilizar para fines de construcción ningún equipo

permanente o material sin autorización escrita de EDELCA.

33 -TRABAJOS ESPECIALES

EDELCA podrá, sin invalidar el Contrato, ordenar a EL CONTRATISTA que

ejecute y EL CONTRATISTA deberá efectuar, de acuerdo con lo esti.pulado ~n

esta Cláusula, cualquier modificación o adición a la Obra, o cualqule.r trabajo

especial relacionado con ella, mediante la expedición previa. y escrita d~ la

orden respectiva por parte de EDELCA y el pago correspondiente se hara de

DLCGS -034 *** REV/5 *** JULIO 2000 *** PAG 21 DE 33 -

3 =

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i>

acuerdo con los prec~os y las partida.s aplicables de la Oferta. Si las partidas de

la oferta no son aplicables al trabajo especial, EDELCA y EL CONTRATISTA,

de mutuo acuerdo, determinarán los precios necesarios para su pago, según lo

estipulado en la Cláusula 11 (Modificación de los Documentos del Contrato) de

las disposiciones DLCGS -024.

D.ur~nte la ejecución del trabajo especial, EL CONTRATISTA deberá presentar

diarIamente al Representante de EDELCA, por triplicado, la nómina del personal

utilizado directamente en el trabajo especial, indicando la clasificación, tiempo

trabajado y remuneración diaria de cada trabajador, y una exposición también

por triplicado, que contenga la descripción y cantidad de todos los materiales y

equipos usados en el trabajo especial. Estas listas serán revisadas por el

Representante de EDELCA, quien conformará una copia y se la devolverá a EL

CONTRATISTA, si no tiene objeción que hacerles.

¡ Al final de cada mes, EL CONTRATISTA deberá presentar una relación

; detallada de los gastos por concepto de trabajos especiales, acompañada de las

\ i listas conformadas por el Representante de EDELCA. EDELCA no hará ningún

pago sobre estos trabajos, si las listas que se mencionan en esta Cláusula no

son debidamente presentadas.

34 -TRABAJOS DEFECTUOSOS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Si cualquier parte de la Obra ejecutada no cumple con las estipulaciones de los

Documentos del Contrato o con las instrucciones emitidas por EDELCA, se

considerará como defectuosa y EDELCA podrá ordenar su rectificación o

reconstrucción. En caso de que EL CONTRATISTA no proceda con la

rectificación o reconstrucción, dentro de los quince (15) días siguientes a la

fecha en que fue notificado, EDELCA podrá Ilevarla a cabo cargando los gastos

en que incurra a la cuenta de EL CONTRATISTA.

Se considerará como trabajo no autorizado, cualquier trabajo efectuado antes de

que EDELCA haya dado la autorización previa. Los trabajos no autorizados no

se pagarán, salvo que EDELCA resuelva aprovecharlos.

EDELCA podrá rem~ver, demoler o h~cer remover o d~moler estos trabajos no

autorizados, de la misma manera prevista para los trabajos defectuosos.

EL CONTRATISTA no tendrá derech~ a percibir ning~~? remuneración por la

ejecución de trabajos rechazados ni por su demollclon y el valor de los

materiales suministrados por EDELCA se cargará a la cuenta de EL

CONTRATISTA.

DLCGS -034 *** REV/S *** JULIO 2000 *** PAG 22 DE 33 =

3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

ISPO.S.ICIONES LEGALES y COMERCIALES GENERALES DE SUBESTACIONES

-'-'_0 --o. "-"r\L-"'"" U¡;;; ,;,uc[:;:) I J\\.,IUNt:-

35 -~, I; ~ICION DE CUALQUIER PARTE DE LA OBRA ANTE

TERMINACION

~~~g_~tend;á derecho a utilizar total o parcialmente cualquier parte de la Obra

áün .no terminada., lo cual no implicará por ningún concepto su aceptación.

Durante este período y hasta la Aceptación Final de dicha Obra, su

mantenimiento y conservación, a excepción del deterioro natural que ocasione

su uso, seguirá siendo por cuenta de EL CONTRA TIST~. Si la posesión o

utifización de parte de la Obra causa retraso en el prog~eso de la Obra o

produce gastos adicionales a EL CONTRATISTA, EDELCA concederá a EL

CONTRATISTA la prórroga a que haya lugar, de acuerdo con la Cláusula

DLCGS 034/6 (Prórrogas), y le compensará los gastos adicionales en que haya

incurrido.

Las reclamaciones de EL CONTRATISTA por las causas anteriores se regirán

por lo estipulado en la Cláusula DLCGS 034/39 (Reclamaciones de EL

, I 36 -SUSPENSION DE LA OBRA POR PARTE DE EDELCA

i

I EDELCA podrá ordenar a EL CONTRATISTA la suspensión total o parcial de la

Obra por cualquier causa y por el período de tiempo que se considere necesario

o deseable.

Si la suspensión total o parcial no es debida a falta o negligencia por parte de

EL CONTRATISTA, las partes establecerán un acuerdo equitativo para

compensar a EL CONTRATISTA por los gastos adicionales que le ocasione la

suspensión y acordará una extensión prudencial en los plazos de ejecución de

la Obra, en caso de no lograrse este acuerdo equ}tat.ivo se .recurrirá al arbi~raje,

de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/40 (Arbitraje). SI por el contrario, la

suspensión es debida a falta o negligencia por parte de EL CONTRATISTA, no

se otorgarán prórrogas a los plazos de ejecución ni se harán pagos adicionales

a EL CONTRATISTA.

37 -DERECHO DE EL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS O

TERMINAR EL CONTRATO

Si EDELCA dejare de efectuar los pagos a EL CONTRATISTA en la forma

estipulada en la Cláusula DLCGS-044/3 (Forma de Pago del Monto de

Contrato), dentro de los noventa (90) días siguientes a los pla.zos ~III

establecidos, EL CONTRATISTA podrá suspender los trabajos prevIo avIso

DLCGS -034 *** REV/5 *** JULIO 2000 *** PAG 23 DE 33 =

3 -

-

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

escrito a EDELCA con treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se

propone suspenderlos. Si dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a

la fecha de vencimiento, el pago todavía no se hubiere efectuado, EL

CONTRATIST~ podrá t,erminar ~I Contrato después de treinta (30) días de

haberse cumplido el periodo de ciento ochenta (180) días, previo aviso escrito a

EDELCA con treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se propone

terminarlo.

En el caso de la suspensión de los trabajos por las razones expuestas en esta

Cláusula, EL CONTRATISTA podrá presentar la reclamación correspondiente de

acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/39 (Reclamaciones de EL CONTRATISTA),

a fin de recuperar los gastos incurridos debido a la suspensión de los trabajos y

obtener las prórrogas a que haya lugar.

38 -R~~OCION DE EQUIPOS. OBRAS TEMPORALES. INSTALACIONES.

SUMINISTROS y MATERIALES EN CASO DE LA RESCISION DEL CONTR

I En caso de la rescisión del Contrato, por cualquier causa, y si EDELCA se lo

exige, EL CONTRATISTA deberá remover del Sitio, todos o parte de los

equipos, instalaciones, obras temporales, suministros y materiales, y si después

: de exigido por EDELCA, EL CONTRATISTA no procede a efectuar dicha

: remoción, EDELCA podrá hacerla a expensas de EL CONTRATISTA.

39 -RECLAMACIONES DE EL CONTRATISTA

Cualquier reclamación de EL CONTRATISTA contra EDELCA deberá ser

presentada por escrito al Representante de EDELCA, dentro de los veinte (20)

días continuos siguientes a la fecha en que hayan ocurrido los hechos que dan

lugar a la reclamación. El Representante de EDELCA, conjuntamente con EL

CONTRATISTA, determinará cuanto antes los hechos pertinentes a la

reclamación. Tales reclamaciones se considerarán que han sido renunciadas si

son formuladas por EL CONTRATISTA después que haya transcurrido el plazo

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que haya sido formulada

la reclamación, EL CONTRATISTA deberá presentar por escrito, al

Representante de EDELCA, una exposición detallada sobre las causas de la

reclamación, los argumentos que la fundamentan y las cantidades debidamente

especificadas y detalladas que considere que le adeude EDELCA y las

prórrogas que considere procedentes.

La exposición anterior será discutida en el Sitio por el Representante de

EDELCA y por EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días siguientes a la


3 -

-

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

..

fecha de su presentación, y la decisión a que lleguen, bien sea acuerdo o

desacuerdo, se hará en un acta que será firmada por ambas partes,

En caso ,de que EL CON,TRA T~STA no pre~e~te la exposición detallada en el

plazo estipulado, se considerara que ha desistido de la reclamación y no podrá

formularla en fecha posterior,

Si las partes no se ponen de acuerdo en el Sitio, la reclamación podrá ser

presentada por EL CONTRATISTA ante EDELCA en Caracas, dentro de los

quince (15) días siguientes a la fecha de la firma del acta mencionada. En las

oficinas de EDELCA en Caracas, EDELCA y EL CONTRATISTA deberán discutir

la reclam~,ción dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su

presentaclon a EDELCA en Caracas. SI EL CONTRATISTA no introduce la

reclamación en el plazo de quince (15) días antes mencionados, se considerará

que ha desistido de su reclamación y no podrá formularla en fecha posterior.

Las discusiones entre EDELCA y EL CONTRATISTA se basarán en el acta

firmada por los representantes de las partes en el Sitio y la exposición detallada,

presentada por EL CONTRATISTA al Representante de EDELCA, En caso de

que EDELCA y EL CONTRATISTA no se pongan de acuerdo sobre la

reclamación, ésta se podrá someter al arbitraje de acuerdo a la Cláusula DLCGS

034/40 (Arbitraje).

40 ARBITRAJE

Cualquier cuestión, diferencia o desacuerdo que se suscite sobre la interpretación de

los Documentos del contrato y que no pueda ser resuelto amigablemente entre las

partes contratantes, podrá ser sometida al dictamen de árbitros que EL CONTRATISTA

Y EDELCA, designarán como se señala seguidamente:

En este caso se nombrará una comisión integrada por tres miembros, los cuales serán

elegidos así: uno por EDELCA, otro por EL CONTRATISTA Y el tercero de mutuo

acuerdo por los dos primeros nombrados. Si dichos miembros no ~e ponen, de acuerdo

para la designación del tercero, éste será designado por el Colegio Profesional

Venezolano con el cual tenga relación la materi~ en,discu.sión, ,

El dictamen de la mayoría de los Miembros sera obligatorio para ambas partes,sln que

' haya lugar a ninguna apelación. Los árbitros serán nombrados dentro de u~ plazo?e.

sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha cuando se acordo el arbitraje.

El dictamen definitivo se tomará dentro de un plazo no may~r de cuaren~a ~ cinco (45)

días calendario contados a partir de la fecha cuando se designaron los arbltros.


3 -

-

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

Los gastos que ocasione el arbitraje serán pagados por EDELCA y EL CONTRATISTA

en prop,orciones igual~s. ~ue.da entendí.do que el procedimiento de arbitraje descrito en

esta Clausula no paralizara ni en todo ni en parte, la realización de los trabajos, salvo

requerimiento de EDELCA.

41 -~CEPT ACION PROVISIONA.L

EDELCA hará una inspección de toda la Obra, cuando EL CONTRATISTA le

avise que ha terminado su ejecución y que se encuentra en estado de

Operación. Si EDELCA, hecha la inspección, no acepta la Obra en todo o en

parte, lo comunicará a EL CONTRATISTA por escrito, indicándole los defectos

que deberán ser subsanados.

Luego de concluida la Obra a satisfacción de EDELCA, o si EDELCA ha

aceptado una garantía de EL CONTRATISTA para finalizar cualquier trabajo

pendiente que EDELCA considere que no requiere inmediatamente, EDELCA

dará a EL CONTRATISTA un Certificado de Aceptación Provisional de la Obra.

Para el caso de contratos de suministros de equipos, supervisión de montaje y

supervisión de las pruebas en sitio, en los cuales el montaje no forme parte del

alcance de dicho contrato, se establece un período de noventa (90) días

contados a partir de la etrega en sitio de los equipos completos para permitir la

ejecución del montaje por terce:os. Si al término de este período el ~o.ntaj,e no

se ha realizado por causas ajenas a EL CONTRATISTA que suministro los

equipos, EDELCA procederá a los pagos previstos en la cláusula 3 (FORMA DE

PAGO DEL MONTO DEL CONTRATO) de las Disposiciones DLCGS-044,

entregará el certificado de Aceptación Provisional incluyendo la lista de

aspectos pendientes considerados no urgentes y comenzará a partir del lapso

de noventa (90) días antes ,indicado, a correr .el período ~e ga:~ntía a que se

refiere la Cláusula 44 (PERIODO DE GARANTIA)de las DISposIciones DLCGS-

42 -PERIODO DE MANTENIMIENTO

A partir de la fecha de otorgamiento del Certificado de Aceptación Provisional,

habrá un período de mantenimiento de doce (12) meses, durante el cual EL

CONTRATISTA deberá reemplazar, complementar o reparar, según lo requiera

EDELCA, cualquier defecto o insuficiencia de la Obra, equipo, material,

accesorio, pieza o provisión construido o suministrado por EL CONTRATISTA.

Los trabajos correspondientes serán efectuados por EL CONTRATISTA .a sus

expensas, si EDELCA considera que los ~efect?s o insuficiencias son debidos a

diseño, construcción, montaje o a negligencia de EL CONTRATISTA en el


3

7/23/2019 DLCGS-034 R5


-- -

~

cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en los Documentos del

Contrato, o como trabajo especial, de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/33

(Trabajo~ Especiales), si EDELCA co~sidera que los. defectos son debidos a

causas ajenas a EL CONTRATISTA. SI dentro de los diez (10) días siguientes a

la fecha en que EDELCA haya exigido a EL CONTRATISTA, por escrito, algún

trabajo de repa~a~ión, EL CONT~A TIST.A no. ha proce,di~o a ejecutar el trabajo

de la manera exigIda, EDELCA, sin prevIo aVISO, podra ejecutar dicho trabajo o

hacer los arreglos necesarios para terminarlo de manera satisfactoria. El costo

de la terminación del trabajo lo cargará EDELCA a la cuenta de EL

CONTRATISTA.

43 -ACEPT ACION FINAL DE LA OBRA

A los doce (12) meses después de haberse otorgado el Acta de Aceptación

Provisional y habiendo sido ejecutados, a satisfacción de EDELCA, todos los

trabajos que hubieren quedado pendientes por cualquier motivo, incluyendo la

limpieza de acuerdo con la Cláusula DLCGS 034/21 (Limpieza), EDELCA llevará

a cabo una inspección general de la Obra y procederá a realizar su recepción

final y a investigar las reclamaciones de terceras personas no satisfechas por

EL CONTRATISTA.

De encontrarse la Obra a satisfacción de EDELCA, de no existir reclamaciones

de terceros y obligaciones pendientes que puedan surgir del Contrato, de

haberse extendido y aprobado el Certificado de Garantía y la Fianza de Buena

Calidad a los que se refiere la Cláusula DLCGS 034/44 (Período de Garantía), y

de haberse recibido los planos "Como Construidos" a los que se refiere la

Cláusula 5.3.12 de las Especificaciones Técnicas Generales ETGS/EEM -

001,se procederá a celebrar la aceptación final de la Obra mediante la firma del

Acta de Aceptación Final y a la liberación de la Fianza de Fiel Cumplimiento,

según lo indicado en la Cláusula DLCGS 024/6 (Fianza de Fiel Cumplimiento y

Buena Calidad).

La firma del Certificado de Aceptació~ Final no ~elevará a EL CONTRATIS,TA de

cualquier obligación que no haya sido cumplida para esa fecha, segun los

Documentos del Contrato. ., .

EL CONTRATISTA conviene también en que una vez hecha la Aceptaclon Final,

EDELCA quedará exonerada de cualquier reclamación o, responsabilidad por los

trabajos que haya ejecutado EL CONTRATISTA segun los Documentos del

Contrato.


3 =

7/23/2019 DLCGS-034 R5


-~~~~~~~.. :.~~~~~.9. ~~~~~~~~E5.~~~~~~

44 -PERIODO DE GARANIlA

A partir de la fecha de otorgamiento del Certificado de Aceptación Final habrá

un período de garantía de cuatro (4) años para todos los equipos y para la Obra

como un todo, durante el cual EL CONTRATISTA estará en la obligación de

reemplazar, complementar o reparar, sin ningún costo para EDELCA, cualquier

defecto. o insufici~~cia de la Obra, equipo, material, accesorio, pieza o provisión,

construido o suminIstrado por EL CONTRATISTA, si los defectos o insuficiencias

son debidas a diseño, construcción, montaje o a negligencia de EL

CONTRATISTA en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita

en los Documentos del Contrato.

El período de garantía de cualquier material, equipo accesorio, pieza o provisión

que sea reparado o reemplazado, se extenderá por un plazo igual a la duración

de la reparación o reemplazo correspondiente. Cuando dicho material o pieza

sea parte integrante de un equipo mayor que haya quedado indisponible por la

carencia de aquella, la referida extensión de garantía aplicará a este equipo

El reemplazo de cualquier pieza o equipo ocurrirá en el momento en que éstos

sean suministrados e instalados por EL CONTRATISTA a satisfacción de

EDELCA.

' Para los efectos de aplicación de esta Cláusula, los repuestos de EDELCA no se

considerarán como piezas de reemplazo por parte de EL CONTRATISTA.

Si durante el periodo de garantía resulta necesario realizar reparaciones en

fábrica o reemplazar equipos o materiales defectuosos, EL CONTRATISTA

deberá a sus expensas desmontarlos, preparar para el embarque, transportar a

la fábrica, reparar o reemplazar los equipos defectuosos, prob~r en fábrica,

transportar hasta el sitio de la obra y entregarlos a EDELCA listos para su

operación comercial. ...

La fabricación de los equipos de reemplazo sera Inspeccionada por EDELCA y/o

su representante asignado y las pruebas en fáb~i~a y. en sitio deberán r~alizarse

de acuerdo con las previsiones de estas Especificaciones y en presencia de un

representante de EDELCA.

El período de garantía deberá ser amparado por un Certificado de Garantía y

por una Fianza de Buena Calidad por un monto igual al cinco por ciento (5.:°) del

monto del Contrato. Estos documentos estarán sujetos a la aprobaclon de


3 =

7/23/2019 DLCGS-034 R5


LO.5JCIONES LEGALESy COMERCIALESGENERALESDE SUBEST ~

EDELCA y serán requisitos imprescindibles para el otorgamiento del Acta de

Aceptación Final.

45 -RESPONSABILIDAD PATRONAL

EL CONTRATISTA será de manera exclusiva el patrono del personal que utilice

en la realización de los trabajos previstos en el presente Contrato, y en

consecuencia de ello serán por su cuenta y responsabilidad todos los pagos por

concepto de sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,

bonificaciones, subsidios y demás obligaciones de carácter legal y contractual

vinculados con la relación laboral.

46 -AUDITORIA

Los trabajos objeto del Contrato podrán ser objeto de auditorias por parte de

EDELCA, en virtud de lo cual se podrán ejecutar las auditorias administrativas y

financieras que se consideren necesarias, bien con personal de EDELCA o con

auditores contratados.

47 -PREVENCION DE ACCIDENTES

EL CONTRATISTA deberá adoptar todas las medidas de seguridad razonables para

prevenir accidentes, y deberá observar las normas de seguridad que se encuentre

establecidas en las leyes y códigos de construcción. La conducción general de la Obra,

y el transporte, manejo y almacenamiento de explosivos deberá llevarse a cabo de

acuerdo con las prácticas de seguridad para trabajos de construcción, recomendadas

en la última edición del "Manual of Accident Prevention in Construction" publicado por

"The Associated General Contractors of America, Inc." 1227 Munsey Building,

' Washington, D.C., U.S.A., siempre que no interfiera con las Leyes y Reglamentos de

Venezuela. EL CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente, cualquier exigencia de

EDELCA sobre el aspecto de seguridad, y en caso de incumplimiento, EDELCA podrá

llevar a efecto la medida de seguridad exigida, cargando su costo a la cuenta de EL

CONTRATISTA.

En los casos aconsejables y en los que ordene el Representante de EDELCA,

EL CONTRATISTA deberá:

-Proteger mediante cercas, barandas u ~tro~ m~?ios apropiados el perímetro

de las excavaciones con taludes de alta Incllnaclon y el acceso a ellas.


, -

7/23/2019 DLCGS-034 R5


(i)

-Dis~oner el manejo del cemento y demás materiales, de manera que se

realice en la forma menos perjudicial a la salud del personal.

-Instalar luces de peligro, señales o reflectores y los vigilantes necesarios en

los sitios que lo requieran.

-Construir y mantener accesos, escaleras, torres, andamios o puentes

debidamente protegidos e iluminados para el acceso a cualquier sitio de la

-Adoptar cualesquiera otras medidas de protección que fuesen aconsejables.

En cuanto al uso de explosivos, EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo

estipulado en la Cláusula DLCGS 034/15 (Uso de Explosivos). EL

CONTRATISTA deberá proporcionar protección contra incendios, instalando el

equipo necesario y situando las conexiones para bomberos y los extinguidores

químicos, en las edificaciones o cerca de ellas. Los métodos y equipos de

protección y extinción de incendios estarán sujetos a la aprobación del

Representante de EDELCA.

En caso de emergencia, si hay peligro para la seguridad de las personas de la

Obra o de las propiedades vecinas, EL CONTRATISTA podrá actuar a su

discreción, sin autorización previa del Representante de EDELCA, pero tan

pronto las circunstancias lo permitan deberá informar al Representante de

EDELCA de la emergencia ocurrida y de las medidas adoptadas.

48 -INTERFERENCIACON OBRAS EXISTENTES

Si en la ejecución de la Obra, algún trabajo interfiere con líneas de transmisión,

estructuras de llegada de lín.eas, otras .estructuras de la sube~tación, caminos,

ferrocarriles, canales, zanjas de riego, tanques, tuberlas, cauces de

avenamiento o de abastecimiento de aguas existentes, haciéndo~e necesario

interrumpir u obstruir los conductos, canales o cauces mencionados, EL

CONTRATISTA deberá adoptar las medidas que sean necesarias para mantener

el servicio respectivo mientras se ejecuta el trabajo mencionado, y a1 terminarlo,

deberá restablecer el servicio como estaba originalmente, de manera que no

resulten afectados los entes públicos o privados, respondiendo de los que se

.causaren por contraveniencia de esta Cláusula. No obstante, si por

interferencia de la Obra resulta necesario construir una e~tru.ctura difer~nte d.e la

existente, o alterar su localización, sin que ésta sea atribuible a negligencia o

culpa de EL CONTRATISTA, el co~to de los tra?ajos será por cuenta de

EDELCA, siempre que hayan sido debidamente autorizados por ella.


J -

-

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~

49 -OTROS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OBRA

EDE~CA se reserva el derecho de co~ced~r a terceras personas otros Contratos

relacionados con la Obra, pero no Incluidos en éste. En este caso deberán

intercambiarse a través de EDELCA, entre EL CONTRATISTA y otros

contratistas, todos los instructivos de instalación, planos, dimensiones,

plantillas, calibradores y toda la información necesaria para asegurar la correcta

ejecución del proyecto y fabricación de todas las partes en conexión o

relacio~adas con los equipos. No se deberán hacer intercambios directos entre

contratistas. Todos los intercambios deberán hacerse por correo, por telex o

facsímil, según se requiera. No podrá reclamarse ninguna compensación

adi~ional a causa de modifi.caciones y/o ajustes ne~~sarias para adaptar los

equipos a los de otro fabricante, salvo que especlflcamente se estipule lo

contrario en los Documentos del Contrato. En el sitio de las obras EL

CONTRATISTA deberá dar a los otros contratistas que trabajan en la Obra,

oportunidades y facilidades razonables para la introducción y almacenamiento

de los equipos, provisiones y materiales y deberá coordinar sus trabajos con

los trabajos encomendados por EDELCA a esos contratistas. En caso necesario,

EDELCA determinará los respectivos derechos de los distintos contratistas a fin

de asegurar la debida ejecución y terminación de las distintas obras y trabajos

en armonía general.

50 -USO DE LOS TERRENOS

Se proveerá a EL CONTRATISTA en el Sitio, de todos los terrenos requeridos-1

para la ejecución de la Obra.

EL CONTRATISTA deberá seleccionar y utilizar los espacios de manera que no

interfieran con la ejecución de la Obra ni con otros trabajos no incluidos en el

Contrato, ni perjudiquen los planes para el desarrollo futuro de la zona, o

causen perjuicios a terceras personas. Con tal objeto, todas las áreas que

requiera EL CONTRATISTA estarán sujetas a la aprobación previa por parte de

EDELCA.

51 -USO DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA

A menos que estuviese previsto de manera distinta en otra parte de los

Documentos del Contrato, o que EDELCA expresamente autorice lo contrario,

EL CONTRATISTA será responsable por las autorizaciones que haya que

obtener para el uso de terrenos situados fuera de las áreas provistas por

EDELCA, y por cualquier reclamación por daños y perjuicios que por tal causa

puedan formular terceras personas. EL CONTRATISTA, a sus expensas,


J -

-

7/23/2019 DLCGS-034 R5


~

(i»

deberá remover. y reponer las cercas que obstaculicen sus operaciones, previo

arreglo con quienes corresponda. EL CONTRATISTA deberá mantener la

vigilancia necesaria sobre tales cercas.

52 -PRESERV ACION DEL AMBIENT~

EL CONTRATISTA deberá abstenerse, en la ejecución de los trabajos, de

efectuar afectaciones de la vegetación o del ambiente, que fuere innecesario

para la ejecución de la obra. Igualmente deberá abstenerse EL CONTRATISTA

de afectar el ambiente, aún cuando tal afectación fuere necesaria para la

ejecución de los trabajos, cuando la actividad requiera de permiso otorgado por

las autoridades ambientales y no se cuente con tal autorización en forma

expresa. En cualquiera de los dos supuestos de hecho antes mencionados, EL

CONTRATISTA será responsable de los trabajos que ejecute en contravención a

lo señalado e igualmente responderá de las afectaciones no autorizadas que

efectuare personal a su cargo, o personal de los subcontratistas. En caso de

que EL CONTRATISTA contraviniere lo dispuesto anteriormente, deberá

restaurar sin costo alguno para EDELCA, los daños producidos e igualmente

deberá compensar a EDELCA de cualesquiera costos que resultaren de su

proceder, particularmente la cobertura de multas, paralizaciones las de obras u

otras sanciones pecuniarias que eventualmente pudieren imponer las

autoridades ambientales por la ilicita actuación de EL CONTRATISTA, la

, compensación abarcará igualmente los costos que se generen para EDELCA por

la atención de los trámites ante las autoridades ambientales, derivadas de la

contravención de lo dispuesto en esta cláusula. Todo lo expuesto no podrá

interpretarse como una limitación de la responsabilidad por hecho ilicito

establecida en la ley.

En caso de trabajos que impliquen la afectación del ambiente amparados en

: permiso expreso de las autoridades ambientales EL CONTRATISTA deberá

ejecutar dichos trabajos en estricta sujeción a las disposiciones de los permisos.

El incumplimiento de lo expuesto acarreará las mismas consecuencias previstas

en el párrafo precedente.

La violación de normas ambientales por parte de EL CONTRATISTA se

considerará falta grave a las obligaciones que impone el contrato.

53 -USO DE ARBOLES MADERABLES

De ser el caso EL CONTRATISTA no podrá disponer de los árboles maderables

y será responsable por la custodia de estos ~asta la d~s~osición final de los

mismos, la cual será indicada por EDELCA prevIo consentImiento del MARN.


J

7/23/2019 DLCGS-034 R5


54 -~ TERIALESEX~~~OS y OBJETO~~ONTRA~

E.n caso que EL CONTRATISTA, durante la ejecución de los trabajos, hallare

bienes ocultos, que posean valor, deberá notificar a EDELCA antes de proceder

a su extracción. Los bienes que fueren hallados cuya propiedad corresponda al

que los hubiere encontrado o extraido, de conformidad con la ley, serán

propiedad de EDELCA.

55 -Y f n~~E INVENTOS.PROYECTOS.MATERIALESY PRI

PATENTADOS

~ ;ON~~ISTA deberá obtener, a sus expensas, los permisos requeridos

para el uso en la Obra, de inventos, proyectos, materiales y procedimientos

patentados o registrados y será exclusivamente responsable de las

reclamaciones que presenten los respectivos propietarios de esos inventos,

proyectos, materiales y procedimientos, por el uso que de ellos hubiese hecho

EL CONTRATISTA y los funcionarios o representantes de éste en cumplimiento

de funciones o actividades relacionadas con la Obra, o que por su

recomendación o iniciativa hiciese EDELCA, una vez terminada la Obra.

56 -INSPECCIONAMBIENTAL

EL CONTRATISTA se compromete a facilitar la labor de inspección ambiental,

sea esta realizada internamente por EDELCA o la que deban realizar las

autoridades ambientales, en uso de sus competencias legales. Igualmente

deberá prestar todo el apoyo que fuere requerido por EDELCA para la

presentación de informes o actividades vinculados a la gestión ambiental, sin

que ello implique costo adicional para EDELCA.

EL CONTRATISTA se compromete a informar a EDELCA de toda actividad que

atente contra las disposiciones legales ambientales, de la cual tome

conocimiento con motivo de la ejecución de os trabajos. Igua.l~ente deberá

informar de toda situación que ponga en peligro la conservaclon, defensa y

mejoramiento del ambiente.

EL CONTRATISTA deberá informar oportunamente, por escrito, a EDELCA de

cualquier requerimiento que eventualmente le fuere hecho por autoridades

ambientales, con motivo .de I.a ejecución ~e los trabajos, remitiendo, de ser el

caso, copia de las comunicaCiones respectivas.

dlcgs-034 r5

Documents