direccion de obras pÚblicasproyecto: bacheo en diversas calles de gonzalez con carpeta asfaltica...
TRANSCRIPT
MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 18 de Octubre del 2016
ING. ISAEL BARRIENTOS TORRESRepresentante Legal de:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V
En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.
CONCURSO No.: IR-MGT-FISMUN-33-001-16
TRABAJOS: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)
PLAZO DE EJECUCiON: 35 DÍAS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 20 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA TECNiCA: 26 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 11:00 HRS.
FALLO: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
FECHA ESTiiviADA DE iNiCiO: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2016
CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016
ANTiCiPO: %
En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 18 al 21 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 14:00 Hrs. donde se efectuará laentrega de! pliego de requisitos a! que se sujetara el Concurso de !a
■UlKAV
M E N T E/>>0> AV’M V 'r \ \/ » <Í3F-j}4A ¡:\s f, \ \o Ìì/Sfél: \®\I ■ '■'LaSw-i vSjJl v I p |iU y#
S-- /
C. ArqXSaul Srfuentes Alanís DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 18 de Octubre del 2016
C. ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILARRepresentante Legal de:SERVICIOS DE EQUIPO, MAQUINARIA Y ACARREO
En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.
CONCURSO No.: IR-MGT-FISMUN-33-001-16
TRABAJOS: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)
PLAZO DE EJECUCION: 39 DÍAS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 20 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA TECNiCA: 26 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 11:00 HRS.
FALLO: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
FECHA ESTiMADA DE ¡NiCiO: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2úió
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2016
CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016
ANTiCiPO: %
En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 18 al 21 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 14:00 Hrs. donde se efectuará laentrega de! njjpno de renuisitos a! nue se sujetara e! Concurso de !a obra.
• / o - . . f j \ '
A T E N / T A M E N T E
■ ' ^
C. Arq. entes Alanís f gonZ J;DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 18 de Octubre del 2016
C. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:CARSA CONSTRUCTORA
En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.
CONCURSO No.: IR-MGT-FISMUN-33-001-16
TRABAJOS: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)
PLAZO DE EJECUCiON: 39 DÍAS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 20 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA TECNiCA: 26 DE OCTUBRE DEL 2016 5:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 11:00 HRS.
FALLO: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.
FECHA ESTiMADA DE ¡NiCiG: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2016
CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016
ÁNTiCiPO: %
En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 18 al 21 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 14:00 Hrs. donde se efectuará la entrega de! pliego de requisitos a! que se sujetara e! Concurso de !a obra.
‘viUXTS AP
A T E N
C. Arq DIRECTO
M E N T E
i
Ia/ JT ••T*'/' .'.'vó- yf ■< \ I
1 a ¿t ïf3 f
ntes Alanís BRAS PUBLICAS
V ' S r
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
lEfflffl INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMENTO MECANICO, S A DE C.V.
INVITACION No: MGT-DOP-IR-R33-16-001PROYECTO: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ CON CARPETA ASFALTICA (535 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (110.60 M2); EN ESTACION MANUEL CARPETA ASFALTICA (690 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (269 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.FECHA DE INICIO: 7/NOV/2Q16 FECHA DE TERMINO: 15/DIC/2016 PLAZO: 39 DIAS C. ______
CATALOGO DE CONCEPTOSPrecio
Clave Descripción Unidad Cantidad unitario P. U. en letra Total
BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICOGONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)
C001 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10 CM. DE M2 ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE / IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
C002 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=2Q0 KG/CM2 DE 15 M2CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA / ELECTROSOLDADA 6-6-10/IÓ INCLUYEiCORTE C O N / CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
Total de GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)
C001ESTACION MANUELBACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10 CM. DE ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.
535.00 $ 391.93 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. 209,682.55
110.60 $ 479.53 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 53/100 $ 53,036.02M.N.
$ 262,718.57
690.00 $ 391.93 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. $ 270,431.70
HOJA: 1 DE: 2
À DEL LICITANTE
ING. JSÄEL BARRIENTOS TORRES REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMENTO MECANICO, SJL DE C.V.
INVITACION No: MGT-DOP-IR-R33-16-001PROYECTO: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ CON CARPETA ASFALTICA (535 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (110.60 M2); EN ESTACION MANUEL CARPETA ASFALTICA (690 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (269 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.FECHA DE INICIO: 7/NOV/2Q16 FECHA DE TERMINO: 15/DIC/2016 PLAZO: 39 DIAS C.
CATALOGO DE CONCEPTOSPrecio
Clave Descripción Unidad Cantidad unitario P. U. en letra Total
HERRAMIENTA Y EQUIPOC002 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc-200 KG/CM2 DE 15
CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 INCLUYE:CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
Total de ESTACION MANUEL $ 399,425.27Total de BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO $ 662,143.84HIDRAULICO
Subtotal de Presupuesto $ 662,143.84IVA 16% $ 105,943.01
Total $ 768,086.85
M2 269.00 $ 479.53 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.
128,993.57
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DEL LICITANTE
INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S A. DE C.V.
HOJA: 2 DE: 2 ING. IS.\EL BARRIENTOS TORRES REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIO DE EQUIPO, MAQUINARIA VACARREO
ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR RFC. ROAZ 800805 LW5INVITACION No: MGT-DOP-IR-R33-16-001PROYECTO: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ CON CARPETA ASFALTICA (535 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (110.60 M2); EN ESTACION MANUEL CARPETA ASFALTICA (690 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (269 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.LOCALIDAD: GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL) Y ESTACION MANUELFECHA DE INICIO: 7/NOV/2Q16 FECHA DE TERMINO: 30/NQV.2016 PLAZO: 24 DIAS C.
CATALOGOPrecio
Clave Descripción Unidad Cantidad unitario Total
BACEHO EN GONZALEZC001 ... BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10 CM. DE m2
ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO JDE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
C002 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 15 m2CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 INCLUYEiCORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
Total de BACEHO EN GONZALEZ«
BACHEO EN ESTACION MANUELC001 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10 CM. DE m2
ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
C002 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 15 m2 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 INCLUYEUORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
Total de BACHEO EN ESTACION MANUEL Subtotal de Presupuesto
535.00 $ 415.05 $ 222,051.75
110.60 $
600.00 $
463.65 $
$
415.05 $
$
$IVA 16% $
Total $
51,279.69
273,331.44
286,384.50
124,721.85
411,106.35
684,437.79
109,510.05793,947.84
269.00 $ 463.65 $
ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
ZENDY ALEJ, ÌOMO AGUILAR FIRMA DEL LICITANTE
p /U T E tsA O ö
A l n iMi s O i f S ^ C T O O . O® C’&iZAy Po&LtCAÑ
CALLE: "G" # 507 COL. E. CARDENAS GONZALEZ TAMPICO, TAM. CP 89309 TEL OFNA. (836) 273 16 39 CEL. (833) 3 12 96 54 Y (833) 104 63 23
e-mail: [email protected]
INVITACION No: MGT-DOP-IR-R33-16-001PROYECTO: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ CON CARPETA ASFALTICA (535 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (l 10.60 M2); EN ESTACION MANUEL CARPETA ASFALTICA (690 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (269 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM
______________________________________ PRESUPUESTO___________ _________Precio
Clave Descripción Unidad Cantidad unitario TotalBACEHO EN GONZALEZ
FECHAS:INICIO: 7/NOV/16TERMINO: 30/NOV/16 PLAZO: 24 DIAS C.
C001 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10 CM. DE m2 ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO “DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
C002 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 15 m2 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610/10 INCLUYE:CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
535.00 $ 422.09 $ 225,818.15
110.60 $ 474.28 $ 52,455.37
Total de BACEHO E N GONZALEZ $ 278,273.52** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **BACHEO EN ESTACION MANUEL
C001 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10 CM. DE m2 ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
C002 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 15 m2 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610/10 INCLUYE:CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
690.00 $ 422.09 $ 291,242.10
269.00 $ 474.28 $ 127,581.32
Total de BACHEO EN ESTACION MANUEL $ 418,823.42** CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 42/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto** SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **
$ 697,096.94
IVA 16% $ 111,535.51Total $ 808,632.45
** OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M N . **
RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE:
PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA
ervrenAüOA/&-ICA 5 A C Q . SAt/i- S t f ' t r C n f t C S
FIRMA D
PAOLA ANALI RO
SANTE:
ZAVALA
A t - W t
MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 31 de Octubre del 2016
PALLO Y NOTiFiCÁClÜN DE ADJUDICACION
ING. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V
Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)
de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en
los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a
adjudicarie ei contrato número m GT-ü ú P-FíSMUN-k 33-0ü í-ió para ia construcción de ias obras que
en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera
Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.
C. Arq. SDirector de Obras Públicas
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 26 de Octubre del 2016
DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO
Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción
de la obra denominada: BACHEO EN D IVERSAS CALLES DE LA CA BECERA MUNICIPAL
(PRIMERA ETAPA) de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las
cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo
44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad
mexicana Denominada: INTRODUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE
C.V. en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en
los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la
postura solvente más baja, con un importe de $ 768,086.85 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil
Ochenta y Seis pesos 85/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A.
El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.
C. ArDirector de Obras Públicas
GONZÁLEZMUNICIPIO DE i MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 31 de Octubre del 2016
PALLO Y NOTiFiCÁClÜN DE ADJUDICACION
ING. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V
Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: BACHEO EN D IVERSAS CALLES DE LA CA BECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)
de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en
los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a
adjudicarie ei contrato número MGT-ü ú P-FíSM UN-k 33-00í -í 6 para ia construcción de ias obras que
en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera
Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.
Director de Obras Públicas
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018 T A M A U L I P A SGONZÁLEZ
CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-FISMUN-R33-001-16
DESCRIPCION: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ CON CARPETA ASFALTICA 1535.00M2). CONCRETO HIDRAULICO (110.60 M2(: EN ESTACION MANUEL CON CARPETA ASFALTICA 1690.00 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO 1269.00 M21.EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS___________Contrato de obra, que celebran por una parte EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS representada por él C. GUILLERMO VERLAGE BERRY . Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: INTRODUCCION. EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DEC.V. Representada por: . ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES______ a quien en lo sucesivo se ledenomina “El Contratista”.
D E C L A R A C I O N E S
1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia'ejecutora, la ejecución de las obras del programa.
2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.
3. Que el presente contrato se realizo por: INVITACION RESTRINGIDA por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 26 DE OCTUBRE DE 2016 v el acto de adjudicación final el
31 DE OCTUBRE DE 2016 en el cual se otorgo al contratista el presente contrato.
C L A U S U L A SPRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.
SEGUNDA.- “La Contratante” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.
TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:
Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.
Obra materia de la presente licitación No.: IR-MGT-FISMUN-33-001-16
Referente a: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ CON CARPETA ASFALTICA (535.00 M2).CONCRETO HIDRAULICO (110.60 M2(: EN ESTACION MANUEL CON CARPETA ASFALTICA (690.00 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (269.00 M2LEN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
Plazo de ejecución: 39 DIAS CALENDARIO_____________________
Fecha de iniciación de la obra: 7/NOV./2Q16
echa de terminación de la obra: 15/DIC/2016
S e r g r o f \ . C e r v i c a l e s G o t iz s v '/ e Z .
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018 A M A U U P A S
GONZÁLEZ' ' ¿OBÍERWO MUNICIPAL
CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):
El importe de las obras materia del presente contrato es: $ 768.086.85 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHOMIL OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)__________________________________Cantidad que resulta deaplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.
Participación Financiera.a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “ Fondo de Infraestructura SocialMunicipal Ramo 033 ( FISMUN 2016 ) se compromete aportar la cantidad de: $ 768,086.85(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.) . Correspondiente al1 0 0 % del costo total del proyecto.
b) PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) quincenales por unidad de concepto de trabajo terminado, de acuerdo al programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos quincenales,mismas que serán presentadas por “El Contratista” a la Dirección de Obras Publicas Municipales dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes
c) El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuará en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicadas dentro del edificio de la Presidencia Municipal, en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por la Dirección de Obras Publicas y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente
QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:
“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.
SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:
Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.
SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:
Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “A la Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.
OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:
Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio de los trabajos y para adquisición de materiales, por lo que dicho anticipo es hasta por la cantidad de 30% del monto total déla obra.
El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30 % al valor de cada estimación de obra evolución ej>efectivóvde la parte no amortizada en esa forma. 4
Se-rgfc /k CLervqnfcs 6orvzdlez ^
tad \ o la
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018
Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.
En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.
A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por parte del personal de la Dirección de Obras Públicas Municipales.
NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir
unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:
1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.
2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.
DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y
aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.
Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.
El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:
A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.
B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.
C).- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.
DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.
B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personaj así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” i i responsabilizará de los mismos
vC).- “ELGüntratiátfa” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejectidKiVi<Je itraba+os máteria de este contrato
S e rg io f \ . (Ler-vaf) je s £©n^q'/ez-
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018GONZÁLEZ
DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:
“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10% del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.
Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras. *
DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:
Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.
EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, Representada por el C. GUILLERMO VERLAGE BERRY, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.
“El Contratista” C. INTRODUCCION. EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.acredita su existencia legal mediante Acta Constitutiva No: 2170 de fecha 8/ABRIL/2009 y suRepresentante Legall acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL con la credencial de elector, expedida por el Instituto Federal de Elector con No. de Folio.- 0000047745566 y clave: BRTRIS73061428H500 Acredita la legal existencia.
Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No.- IEM- 090408-BE5 y su Curp.- BATI730614HTSRRS04 registro ante el padrón de contratista del Municipiode González Tam, No. MGT-DQP-C001-16______________, Registro ante Padrón del Gobierno del EstadoNo:__________________. dichos Registros están vigentes.
A) .- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.
B) .- Que tiene establecido su domicilio en MARIO ELIZONDO No.104 GONZALEZ. TAMAULIPAS________
Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.
El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tamaulipas a los _1___ días del mes de
GONZÁLEZ— ""BTs'oírs'wnTTKr—
MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018
vJA EDITH OS TI FLORE"1°. ¿índico Municipal
(Representante Legal del Municipio'
3 A - t - e r v c t n j - e s GERGIO CERVANTES GOcretario del R. Ayuntamiento
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
No. MGT-DOP-FISMUN-R33-001-16
I. - LUGAR FECHA Y HORA:
BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZÁLEZ CON CARPETA ASFALTICA(535.00M2), CONCRETO HIDRAULICO (110.60M2); EN ESTACION MANUEL CON CARPETA ASFALTICA (690.00M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (269.00M2), EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:
II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS._
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".
LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZÁLEZ CON CARPETA ASFALTICA(535.00M2), CONCRETO HIDRAULICO (110.60M2); EN ESTACION MANUEL CON CARPETA ASFALTICA (690.00M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (269.00M2), EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS
III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:
No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT
1 GONZÁLEZ(CABECERA MUNICIPAL)
BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE lOcm DE ESPESOR COMPATO
INLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
M2 535.00
2BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200/KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR
REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DEL CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.
M2 110.60
3 ESTACION MANUEL
BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10CM DE ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
M2 690.00
SALAR fCO . L.RA&tRÓ, <30i/jNiA SOMA CSHÍH'CUJEA® S Q ttX Á m , fAM W LIÍAS» MÉXICO. C Í .9 Í7
R, AYUNTAMIENTO 2016 - 20«
?E i,i •• > * o;• , ie.vh lio
IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:
LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP- FISMUN-R33-001-16 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 768,086.85 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)INCLUYE I.V.A.
V.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PLAZO ORIGINAL DE BECUCION DE 39 (TREINTA Y NUEVEJDIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.
SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 31(TREINTA Y UNO) DIAS CALENDARIO.
VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:«
EST.No. PERIODO IMPORTE
($)S/IVA
AMORTIZACIONANTI
CIPO($)C/IVA
SALDO DE LA ASIGNACION
($)C/IVARETENCIONES No. DE
FACTURA
1
DEL: 07 DE NOVIEMBRE AL 15
DE NOVIEMBRE DEL 2016
349,173.52 $0.00 $363,045.56 $1,745.87 195 Y 200
2
DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2016
312,970.31 $0.00 $0.00 1,564.85 205
CM.LS re». ■ X!., «LORIA 2,OHA CENÍRO.ciuom» n m tk U L t, tamaiíliími, México , ( » .» y ? * «
R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
ÍEtí (836) '30681ekt ¡ n o
RESUMEN:
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA
IMPORTE DEL CONTRATO $768,086.85 $ 662,143.83
INCLUYENDO CONVENIOS
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $768,086.85 $ 662,143.83
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA
0.00 0.00
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA
$768,086.85 $ 662,143.83
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO
0.00 0.00
IMPORTE POR TRABAJOS 0ECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l
IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA
IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
$768,086.85 0.00 0.00
VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:
CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:
MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA
$76,808.68 1788130-0000 LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL
REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.
e& üK re o , í . mabehó, ¡s/ w, colonia oswïho. CIUDAD 90tOÂtXZ, rN M U ttCM , MÉXICO. C f .» S 7Pú
R, AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
TÉfct SÔ6S7XT i
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
T A M A U L f P A S
SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
NSEJO
GptlZ AIí T
F ESTEFANIA SMITH VECONTRALOR MUNICIPAL'
/-'*r SOfSZM#.
ENTREGA
INTROCUCCIONL EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A DE C.V.
CONTRATISTA
ARQ. SAULDII
=^L-------------- -----------TES ALANIS L.C.P.
R DE OBRAS
C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BE
PRESIDENT i MUNICIPAL
R, AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
CALLE r e o . x .M A Í* * » , St/it, COLONIA LONA «8HÎH0 . CIUDAD t x m A 'J Í Z , TSMA’J L IP A S , MÉXICO. OP.*Í>"0 ';
fSI.; n¡ií ;• i i .j vinsi EXT I 110