municipio de municipio de gonzalez tamaulipas …segunda etapa con carpeta asfaltica de 7 cm....

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 10 de Noviembre del 2016

ING. ISAEL BARRIENTOS TORRESRepresentante Legal de:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO No.: IR-MGT-FISMUN-33-003-16

TRABAJOS: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)

PLAZO DE EJECUCiON: ¿5 DÍAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 10:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNiCA: i 5 DE NOVIEMBRE DEL 2úió 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 11:00 HRS.

FALLO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 10:00 HRS.

FECHA ESTiMADA DE ¡NiCiu: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2016

CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

ANTiCiPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 10 al 14 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará lapntrpna dpi nlipnn dp rpnnic;itn<; al nnp sp Qiiiptara pI nnrir.iirsp dp la ohra

~ c j — --------- r — a ~ — ■ — i --- --------------------------- ~ i — — ---------------------- — ----------------------------------— — — ----------- — ■

C.fiDIREC

GONZÁLEZ (MUNICIPIO DE j f i MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



C. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:CARSA CONSTRUCTORA

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO No.: IR-MGT-FISMUN-33-003-16


PLAZO DE EJECUCiON: 35 DÍAS.



APERTURA DE PROPUESTA TECNiCA: i 5 DE NOVIEMBRE DEL 2016 9:00 HRS.



FECHA ESTiMADA DE ¡NiCiO: 24 DE NOviEivlBRE DEL 2016



ANTiCiPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 10 al 14 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la en trena HpI nl¡pnn Hp rpnniRitn«; al ntip sp sniptarp pl Onnr.ursn Hp Ip nhra

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS


González, lam. a 10 de Noviembre del 2U1 (5

C. ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILARRepresentante Legal de:SERVICIOS DE EQUIPO, MAQUINARIA Y ACARREO

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS.



APERTURA DE PROPUESTA TECNICA. 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 9:00 HRS.



FECHA ESTIMADA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016



ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 10 al 14 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

)

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

)

INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, SJL DE C.V.

IN VITACIO N No: M G T-D O P-IR-R33-16-003PRO Y E CTO : BACH EO EN D IV E R SA S C A L L E S DE GONZALEZ (CA B. M U N IC IPA L )SEG U N D A E TA PA CON C A R P E T A A SFA L T IC A D E 7 CM . E SP E SO R (8+0 M 2)Y CO N CRE TO H ID R A U L IC O DE 15 CM . DE E SP E SO R (100 M 2), EN E L M U N ICIPIO D E GONZALEZ, T A M A U L IP A S

C A T A L O G O DE C O N C E P T O SPrecio

Clave Descripción Unidad Cantidad unitario P. U. en letra TotalBACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO

F . IN ICIO: 24/NOV/2016F .TE RM IN O : 28/DIC/2Q16

PLAZO ETEC.: 35 D IA S C A L.

GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)

C001 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 CM. DE M2 ESPESOR COMPACTO INCLUYE: PREPARACION DE LASUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C002 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 15 CM. M2 DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6- 10/10 INCLUYE:CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C003 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR M2 COMPACTOS EN CARRETERA INCLUYE CORTE Y TENDIDO CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA), CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Total de GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)

Total de BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETOHIDRAULICO

RAZO N SO C IA L D E L LIC IT A N T E

840.00 $

100.00 $

280.00 $

H O JA : 1 D E : 1IN TRO D U CCIO N , EXCAVACIO N Y M AN TEN IM IEN TO M ECAN ICO S.A . DE C.V.

438.86 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 $ 368,642.40M.N.

486.52 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 $ 48,652.00M.N.

582.00 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. $ 162,960.00

ING.

$ 580,254.40

$ 580,254.40

A D E L LIC IT A N T E

, B A R R IE N T O S T O R R E S R E PR E SE N T A N T E LEG AL

)fe )


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

lEmm INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMENTO MECANICO, S A DE & V .

IN VITACIO N No: M G T-D O P IR-R33-16-003PR O Y E C TO : BACH EO EN D IV E R SA S C A L L E S D E GONZALEZ (CA B. M U N IC IPA L )SEG U N D A E TA PA CON C A R P E T A A SFA L T IC A DE 7 CM . E SP E SO R (8+0 M 2)Y CO N CRE TO H ID R A U L IC O DE 15 CM . DE E SP E SO R (100 M 2), EN E L M U N ICIPIO D E GONZALEZ, T A M A U L IP A S

C A T A L O G O D E C O N C E P T O SPrecio

Clave Descripción Unidad Cantidad unitario P. U. en letra TotalSubtotal de Presupuesto $ 580,254.40

IVA 16% $ 92,840.70Total $ 673,095.10

F. IN ICIO: 24/NOV/2016F.TERM IN O : 28/DIC/2016

PLAZO EIEC.: 35 D IA S CAL.

RAZO N SO C IA L D E L LIC IT A N T E A D E L LIC IT A N T E

ING. (SA EL B A R R IE N T O S T O R R E S R E PR E SE N T A N T E LEG AL

IN TRO D U CCIO N , EXCAVA CIO N Y M AN TEN IM IEN TO M ECAN ICO S.A . DE C. V.

H O JA : 2 DE: 1

SERVICIO DE EQUIPO, MAQUINARIA YACARREO

in v it a c ió n NoZ ^ 9 W í^ í f f i l? M P M O a g u i l a r R fC- R O A Z 8 0 0 8 0 5 LW 5PROYECTO: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)SEGUNDA ETAPA CON CARPETA ASFALTICA (840 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. ESPESOR (100 M2); EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.LOCALIDAD: GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)FECHA DE INICIO: 24/NOW 2 Q 1 6 ___ FECHA DETERMINO: 28/O IC/2Q16____ PLAZO: 35 DIAS C.

CATALOGOPrecio

j C lave D escripción Unidad C antidad unitario TotalBACEHO EN GONZALEZ

C0ÜÎ

€002

C003

BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 m2 840.00 $CM. DE ESPESOR COMPACTO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE „MATERIAL EXISTENTE. RIEGO DE IMPREGNACION 'CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE ES LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO

BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc-200 m2 100.00 $KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR REFORZADO CONMALLA ELBCTROSOLDADA 6-6-10/10 INCLUYE CORTECON CORTADORA DE DISCO. DEMOLICION DECONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIALMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQITPO *

BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE m2 280.00 $ESPESOR COMPACTOS EN CARRETERA INCLUYE CORTE Y TENDIDO CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA), CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL FIE R A DEL SITIO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Total de BACEHO EN GONZALEZ** SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M N **

478.04 $

52271 $

535.92 $

$

401,553.60

52,271.00

150,057.60

603,882.20

Subtotal de Presupuesto $ 603;882.20** SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **

IVA 16% S 96,621,15 Tocad t 700,503.35

** SETECIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. **

ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ZENDY ALEJ RA ROMO AGUILAR FIRMA DEL LICITANTE

CALLE: "G" # 507 COL. E. CARDENAS GONZALEZ TAMPICO, TAM. CP 89309 TEL. OFNA. (836) 273 16 39 CEL. (833) 3 12 96 54 Y (833) 104 63 23

e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

/ ACARSA

Í C l* S I MUÍ i U tí ’fl

INVITACION No: MGT- DOP* IR-R33-16-003PROYECTO: BACHEO SEGUNDA ETAPA EN DIVERSAS CALLES I)E GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL) CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM.DE ESPESOR (840 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO (100.00 M2): EN GONZALEZ, MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM

FECHAS:INICIO: 24/NOV/16TERMINO: 28/DIC/16 PLAZO: 35 DIAS C.

PRESUPUESTO

Clave D escripción Unidad CantidadPrecio

unitario TotalBACEHO EN GONZALEZ

C001 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 10 CM. DE m2 ESPESOR COMPACTO INCLUYE; PREPARACION DE 1A SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE. RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2. MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO

CQ02 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 I)E 15 m2 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6*10/10 INCLUYE-CORTE CON CORTADORA DE DISCO. DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DEL MATERIAL, MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Total de BACEHO EN GONZALEZI

C003 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR m2 COMPACTOS EN CARRETERA INCLUYE CORTE Y TENDIDO CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA), CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO. RIEGO DE LIGA CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Subtotal de Presupuesto

840.00 $

100.00 *

280.00 $

476.87 $

562.19 $

$

560.21 $

$

400,570.80

56,219.00

456.789.80

156.858.80

613,648.60

IVA 16% $ 98,183.78Total $ 711,832.38

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: FIRMA DEL CONCURSANTE

PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA PAOLA ANALI Ri ZAVALA

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

!NG. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas Dara la ejecución de la obra: BACHEO EN D IV ERSAS C A L L E S DE LA C A B E C E R A MUNICIPAL (SEGLINDA ETAPA)

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor eni ~ j » i ~ a a i A i . . „ ____ i _ „ ______________ ________ * iiuí i c i i im iud u c i a i uluiu *t*t u c i a L e y u c u u i a i y jci viciuí n c i a u u n a u u i c u n i a i n i i i i t i a i p a i a c i t - i i r i ü u

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DQP-FISMUN-R33-003-16 para la construcción de las obras que

en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

\ «si

C. Arq. Director

ntes Alanís s Públicas

S ^ 0 f G 0 N l ^

'V ,^ 2

M UNICIPIO D E ¡ f f l ¡ § hGONZÁLEZ ||gj;


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas

m t A I a - » T o m o •i r i o K I a i » ! o m lo r o r l o l 0 0 *1 Gu u i i¿ .a iC 4 L , i a i 11. a i u u v/ i i u v i l /I i i m i o u g i I v>

DICTAMEN TECNICO Y ECONO M ICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de

construcción de la obra denominada: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA

MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y

económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo

establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas

para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresaH* r.sri.'írísHHa.'í rr.avi.-sr.s ~ ~ i M T n r v m irnÁM rvriumnÁiu v a # aimtpmiil«ipniTin» u c i l a c i u i l a n u a u m c A i L d i i a u c i i u i i ni t a u a . m i t r t u u u L U u m , l a v -m v m u u i v i i v i / t i i i l.imi i v i i l .im i w

MECANICO S.A. DE C.V. en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas

por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento

del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $ 673,095.10 (Seiscientos Setenta y tres Mil Noventa y Cinco pesos 10/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

M UNICIPIO D E , ( f | ¡ f i f íGONZÁLEZ |gg; MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

!NG. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V

Como resultado de la revisión de las cotizaciones Dresentadas Dara la ejecución de la obra: BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (SEGLINDA ETAPA)

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

i ~ - *■ A ----- *, *— ~ J A | _ „ 4- ' „ , . i « a a *1«. i A i j ~ r u ------------- ------------------ „ ____^ ,___________________________ . A i J -ico lci iiiiiiud uci ai uiuiu *+*+ uc ta Ley uc l-iui ai y jc i v iu u í nciav-iui tauui cun iai iniiinai pai a ci l^lúuu

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-PQP-FISMUN-R33-003-16 para la construcción de las obras que

en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

C. Arq. Director

ntes Alanís s Públicas

w,-v/ -r C-JT^ .-í \ S i

V 3 g á & * ) í

0f GONíf^; v y

GONZÁLEZMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-FISMUN-R33-003-16

DESCRIPCION: BACHEO SEGUNDA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ (CABECERAMUNICIPAL) CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR (840 M2) Y CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR (100 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAMAULIPAS

Contrato de obra, que celebran por una parte EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS representada por él C. GUILLERMO VERLAGE BERRY . Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: INTRODUCCION. EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DEC.V. Representada por: . ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES______ a quien en lo sucesivo se ledenomina “El Contratista”.

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforitie a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: INVITACION RESTRINGIDA por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 y el acto de adjudicación final el 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 en el cual se otorgo al contratista el presente contrato.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratante” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante" manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Referente a: BACHEO SEGUNDA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE GONZALEZ (CABECERAMUNICIPAL) CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR (840 M2) Y CONCRETO 15 CM. DE ESPESOR (100 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAMAULIPAS_______

D E C L A R A C I O N E S

C L A U S U L A S

Obra materia de la presente licitación No.: IR-MGT-FISMUN-33-003-16

Fecha de iniciación de la obra: 24/NOV./2Q16

Plazo de ejecución: 35 DIAS CALENDARIO

:cha de termii áón de la obra: 28/DIC/2016

Cia « 3

■ §¿¡55GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):El importe de las obras materia del presente contrato es: $ 673.095.10 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILNOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)_________________________________ Cantidad que resulta deaplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “ Fondo de Infraestructura SocialMunicipal Ramo 033 ( FISMUN 2016 ) se compromete aportar la cantidad de: ________$ 673,095.10(SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.) Correspondiente al 100% del costo total del proyecto.

b) PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) quincenales por unidad de concepto de trabajo terminado, de acuerdo al programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos quincenales,mismas que serán presentadas por “El Contratista” a la Dirección de Obras Publicas Municipales dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes

4c) El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuará en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicadas dentro del edificio de la Presidencia Municipal, en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por la Dirección de Obras Publicas y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de

los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá

cubrir “A la Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:Para cubrir ios gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para

su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio de los trabajos y para adquisición de materiales, por lo que dicho anticipo es hasta por la cantidad de 30% del monto total déla obra.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del30 % al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolucjpn en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

rantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo ido totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza

'oergio A-Cerviqníes (joÍ?2c//e2.


expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.

En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por parte del personal de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir

unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.

C).- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:

A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO.

de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se aonsabilizará de los. mismos.

v) erg i6 A - Cen/q n jes ¡ex

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018 T A M A U L I P A S

GONZÁLEZ"* "'¿C-*“seWo fcU NICIPAl

C).- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10% del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así como de las responsabilidades que resulten a cargo de “ELContratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, Representada por el C. GUILLERMO VERLAGE BERRY, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

“El Contratista” C. INTRODUCCION. EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.acredita su existencia legal mediante Acta Constitutiva No: 2170 de fecha 8/ABRIL/2009 y suRepresentante Legall acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL con la credencial de elector, expedida por el Instituto Federal de Elector con No. de Folio.- 0000047745566 y clave: BRTRIS73061428H500 Acredita la legal existencia.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el .No.- IEM- 090408-BE5 y su Curp.- BATI730614HTSRRS04 registro ante el padrón de contratista del Municipio de González Tam, No: MGT-DQP-C001 -16______________, Registro ante Padrón del Gobierno del EstadoNo: .. dichos Registros están vigentes.

A) .- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado d Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.

B) .- Que tiene establecido su domicilio en MARIO ELIZONDO No.104 GONZALEZ. TAMAULIPAS_______

Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tamaulipas NOVIEMBRE del 2016.

a los 21 días del mes

‘oenjifc A . CervqrTÍBS 6onzqle¿-


CONT

P.F. ESTEFANIA SMITH VERLAGEContralor Municipal

OSTI FLOjico Municipal

(Representante Legal del Municipi

i'(? /LCeJrVqflleS Get?Zqr/(SERGIO CERVANTES GONZAL

Secretario del R. Ayuntamiento


FINIQUITO Y TERM INACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-FISMUN-R33-003-16

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

BACHEO SEGUNDA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE GONZÁLEZ (CABECERA MUNICIPAL) CON CARPETA ASFALTICA DE 7CM DE ESPESOR(840M2) Y CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR (100 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS SIENDO LAS 12.00 HRS. DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: BACHEO SEGUNDA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE GONZÁLEZ (CABECERA MUNICIPAL) CON CARPETA ASFALTICA DE 7CM DE ESPESOR(840M2) Y CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR (100 M2) EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

1 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7cm DE ESPESOR COMPATO INLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 840.00

2 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc=200/KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECROSOLDADA 6-6-10/10 INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO DAÑADO, RETIRO DE MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 100.00

3 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DE 7CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CARRETERA INCLUYE: ORTE Y TENDIDO CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA), CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO, RIEGO DE LIGA ON EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.5 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 280.00

R AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

! t ■ . ,*HÁLSZ, rAKMtt.1

ÍHJLONÍA % '«•' C'BNÍViO.

\no

TAHAULIPAS


IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP- FISMUN-R33-003-16 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016, ENTRE ’“CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 673,095.10 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)INCLUYE I.V.A.

V.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 35(TREINTA Y CINCOJDIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 14(CATORCE) DIAS CALENDARIO.

4VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES

No. DE FACTURA

1

DEL: 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2016

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE

2016

$580,254.40 $0.00 $0.00 $2,901.27 206

R, AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

CALLE K » . í.MADERA, S /N , COLONIA ¡WJNA CENTRO. t t t s•;* GIMTÁ-ZZ, lAMAUur-AS, MÉXICO. U P .S iro z

!»Í6) I/190»» EXT! UO


RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $673,095.10 $ 580,254.39

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $673,095.10 $ 580,254.39

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$673,095.10 ■ $ 580,254.39

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$673,095.10 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

$67,309.51 1788131-0000 LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL

CALLÉ feo. ‘ .ífoOERD, ■.‘•ni, COLOWtA l -M t. oKNÍRO. OIUEftD SOMZÄIJE2, TAMAULIPAS, MÉXICO, ' t . O r -

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

til. i -, : ’ ul'&f i

íj ípno

REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

/-"NVERLAGE BE!

MUNICIPj

L.C.P.F ESTEFANIA SMITHCONTRALOR MUNICH

INTROIMANTENIM

NT

NTO

ARQ.

RECIBE POR Ek CONSEJO

S^CION,EXCAVACION Y MECANICO S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

C.P.A. G U m £RM (

ÍRESIDEr

'

DE OBRAS

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SALl.fc K ß . i '. lW .’KHo, Uní, COLONIA üOHA OISNÍ'KO. i'IMÍJAD 60 KIÄLE2 , rAMAULIfAS, MÉXICO. C P .M ? * «

ífc t s (836 ) £'130687 EXT! n o

municipio de municipio de gonzalez tamaulipas …segunda etapa con carpeta asfaltica de 7 cm....

Documents