cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del...

40
REF.: MOL/SEC EXPTE.Nº: 261/03-2014 1 AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Fuerteventura (Las Palmas) Nº Registro 01350038 . R.D. 382/86 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS A.- OBJETO DEL CONTRATO PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN LA C/ ROQUE CALERO FAJARDO, T.M. DE ANTIGUA B.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO, EXCLUIDO EL IGIC OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS, (84.960,56 €) C.- IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC) 7% CINCO mil NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATR CÉNTIMOS (5.947,24 €). D.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRÁMITE URGENTE E.- CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS a) Proposición económica: 60 PUNTOS b) Proposición técnica: 40 PUNTOS F.- PLAZO DE EJECUCIÓN CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FIRMA DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO G.- CLASIFICACIÓN GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA C 6 b H.- GARANTÍAS DEFINITIVA: EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN. I.- PLAZO MÁXIMO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO UN MES A CONTAR DESDE LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

Upload: others

Post on 14-Aug-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

1

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

CUADRO DE CARACTERIacuteSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS

A- OBJETO DEL CONTRATO

PAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDO TM DE ANTIGUA

B- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIOacuteN DEL CONTRATO EXCLUIDO EL IGIC

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CEacuteNTIMOS (8496056 euro)

C- IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC) 7

CINCO mil NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CEacuteNTIMOS (594724 euro)

D-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN TRAMITACIOacuteN

PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAacuteMITE URGENTE

E- CRITERIO DE VALORACIOacuteN DE LAS OFERTAS

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS b) Proposicioacuten teacutecnica 40 PUNTOS

F- PLAZO DE EJECUCIOacuteN

CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIacuteA SIGUIENTE AL DE LA FIRMA DEL ACTA DE COMPROBACIOacuteN DE REPLANTEO

G- CLASIFICACIOacuteN

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b

H- GARANTIacuteAS

DEFINITIVA EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 5 DEL IMPORTE DE ADJUDICACIOacuteN

I- PLAZO MAacuteXIMO PARA LA ADJUDICACIOacuteN DEL CONTRATO

UN MES A CONTAR DESDE LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

2

PLIEGO DE CLAacuteUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIOacuteN PARA LA EJECUCIOacuteN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDO TM DE ANTIGUArdquo

1- OBJETO DEL CONTRATO 11- El objeto del presente contrato consiste en la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDO TM DE ANTIGUArdquo aprobado mediante resolucioacuten del oacutergano de contratacioacuten nordm 643 de fecha 22 de mayo de 2014 12- A las obras objeto del presente contrato de conformidad con el Reglamento (CE) nordm 2132008 de la Comisioacuten de 28 de noviembre de 2007 le corresponde el siguiente coacutedigo de la nomenclatura Vocabulario Comuacuten de Contratos (CPV)

COacuteDIGO DESCRIPCIOacuteN

45432100-5 TRABAJOS DE PAVIMENTACIOacuteN Y REVESTIMIENTOS DEL SUELO

13- Con la ejecucioacuten de este contrato se pretende dar cumplimiento a la obligacioacuten que tiene atribuida esta Administracioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 25 de la ley 71985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Reacutegimen Local asimismo con la ejecucioacuten del presente proyecto se pretende realizar las obras de pavimentacioacuten en las aceras de la calle Roque Calero Fajardo del casco urbano de Antigua Las obras se plantean bajo la premisa de mejorar los aspectos de accesibilidad de la calle Entre otras se recogen las obras de demolicioacuten de bordillos para colocar pasos de peatones demolicioacuten de asfalto y se realizaran vados y pasos de peatones adaptados a personas con discapacidad y se ejecutaraacuten aceras incluyendo soleras de hormigoacuten bordillos cuando corresponda y losetas Ademaacutes se realizaraacuten las canalizaciones arquetas y bases para el alumbrado puacuteblico

14- El Oacutergano de contratacioacuten que actuacutea en nombre del Ayuntamiento de

Antigua es la Alcaldiacutea 15- El mencionado Oacutergano tiene facultad para adjudicar el

correspondiente contrato administrativo y en consecuencia ostenta las prerrogativas de interpretarlo resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlo por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de esta con sujecioacuten a la normativa aplicable Los acuerdos que a este respecto dicte seraacuten ejecutivos sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacioacuten ante la jurisdiccioacuten competente

16 La presente contratacioacuten se regula ademaacutes de por lo establecido en

este pliego por lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

3

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Sector Puacuteblico (en adelante (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 32011 de

14 de noviembre en el Real Decreto 8172009 de 8 de mayo por el que se

desarrolla parcialmente la LCSP y en el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Puacuteblicas aprobado por el Real Decreto

10982001 de 12 de octubre (en adelante RGLCAP)

2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIOacuteN Y VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO

21- El presupuesto base de licitacioacuten del contrato asciende a la cantidad

de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CEacuteNTIMOS (8496056 euro) excluido el Impuesto General Indirecto Canario IGIC por encima del cual no se admitiraacute oferta alguna

El IGIC asciende a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CEacuteNTIMOS (594724 euro) que resulta de aplicar el tipo impositivo del 7 al presupuesto base de licitacioacuten del contrato

22- El precio del contrato seraacute el que resulte de la adjudicacioacuten

23- El valor estimado del contrato es equivalente al presupuesto base de licitacioacuten del contrato excluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

3 EXISTENCIA DE CREacuteDITO

31- Puesto que no existe creacutedito adecuado y suficiente para financiar la presente contratacioacuten la misma queda supeditada a la entrada en vigor del expediente de Modificacioacuten de Creacuteditos nordm 7 aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 31 de julio de 2014 aplicando el criterio dispuesto en el artiacuteculo 1102 del TRLCSP

4- PLAZO DE DE EJECUCIOacuteN DE LAS OBRAS

41- El plazo maacuteximo de ejecucioacuten de las obras es de cinco (5) meses contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

42- Si llegado el teacutermino del final del plazo de ejecucioacuten de los trabajos el contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable al mismo la

4

Administracioacuten podraacute optar indistintamente por la resolucioacuten del contrato con peacuterdida de garantiacutea o por la imposicioacuten de las penalidades que se establecen en el artiacuteculo 212 del TRLCSP Atendiendo a las especiales caracteriacutesticas del contrato se considera necesario establecer la siguiente penalidad por demora en el plazo de ejecucioacuten

050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea

Asimismo cada vez que las penalidades por demora alcancen un muacuteltiplo del 5 por 100 del precio del contrato el oacutergano de contratacioacuten estaraacute facultado para proceder a la resolucioacuten del mismo o acordar la continuidad de la ejecucioacuten con imposicioacuten de nuevas penalidades

Esta misma facultad tendraacute la Administracioacuten respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aqueacutellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento total

43- La imposicioacuten de penalidad no excluye la indemnizacioacuten a que pueda tener derecho la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista

44- La constitucioacuten en mora del contratista no requeriraacute intimacioacuten previa par parte de la Administracioacuten

45- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista la Administracioacuten podraacute a peticioacuten de eacuteste o de of icio conceder la proacuterroga adecuada de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 2132 del TRLCSP

5 REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Documentos que deberaacute aportar la persona propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratacioacuten

1 Documentos que acrediten la capacidad de obrar (artiacuteculo 72 TRLCSP)

Si se trata de una empresa espantildeola La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juriacutedicas se

acreditaraacute mediante la escritura o documento de constitucioacuten los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos en su caso en el Registro puacuteblico que corresponda seguacuten el tipo de persona juriacutedica de que se trate

Para el empresariado individual seraacute obligatorio la presentacioacuten del

documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

5

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Si se trata de una empresa no espantildeola de Estado Miembro de la Unioacuten

Europea -Artiacuteculos 72 del TRLCSP y 9 del RGLCAP Se acreditaraacute mediante la inscripcioacuten en los Registros o presentacioacuten de las certificaciones que se indican en el anexo I apartado 1 del RGLCAP

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos

traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

Restantes empresas extranjeras

-Artiacuteculos 146 del TRLCSP y 10 del RGLCAP La capacidad de estas empresas se acreditaraacute mediante certificacioacuten expedida por la respectiva representacioacuten diplomaacutetica espantildeola en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional comercial o anaacutelogo o en su defecto que actuacutean con habitualidad en el traacutefico local en el aacutembito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente pliego

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

-Informe de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacioacuten de empresas espantildeolas en la contratacioacuten con la Administracioacuten en forma sustancialmente anaacuteloga (artiacuteculo 55 del TRLCSP)

2 Documentos que acrediten en su caso la representacioacuten Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaraacuten poder bastante al efecto y el documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente (artiacuteculo 146 del TRLCSP) Si la empresa fuera persona juriacutedica el poder deberaacute figurar inscrito en el Registro Mercantil Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcioacuten en el Registro Mercantil de acuerdo con el artiacuteculo 9415 del Reglamento del Registro Mercantil

La persona propuesta como adjudicataria deberaacute solicitar y obtener de los Servicios Juriacutedicos de la Corporacioacuten acto expreso y formal de bastanteo de la documentacioacuten que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacioacuten para licitar yo contratar con caraacutecter previo a la presentacioacuten de la misma

6

3 Compromiso de constitucioacuten de Unioacuten Temporal de Empresas en su caso Cuando dos o maacutes empresas acudan a una licitacioacuten constituyendo una unioacuten temporal cada una de las personas empresarias que la componen deberaacute acreditar su personalidad y capacidad debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las personas que la suscriban la participacioacuten de cada una de ellas el compromiso de constituirse formalmente en unioacuten temporal en caso de resultar adjudicataria y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacioacuten de todas ellas frente a la Administracioacuten (artiacuteculo 24 del RGLCAP)

El citado documento deberaacute estar firmado por las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la unioacuten

4 Documentos que acrediten la solvencia econoacutemica financiera y

teacutecnica

De acuerdo con las caracteriacutesticas del Proyecto adjunto los licitadores deberaacuten acreditar su solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica a traveacutes de los medios de justificacioacuten que al amparo de los artiacuteculos 74 a 82 del TRLCSP que se resentildean a continuacioacuten 1 La solvencia econoacutemica y financiera del empresario deberaacute acreditarse necesariamente por alguno de los medios siguientes)

a) Certificados o declaraciones expedidos por el empresario o el responsable contable de la empresa que acrediten el volumen anual de negocios de los uacuteltimos cinco antildeos o bien volumen anual de negocios en el aacutembito de actividades correspondiente al objeto contrato por importe miacutenimo de 6000000euro

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacioacuten por riesgos profesionales por importe igual o superior al presupuesto de adjudicacioacuten

En todo caso la inscripcioacuten en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Puacuteblicas acreditaraacute frente a todos los oacuterganos de contratacioacuten del sector puacuteblico a tenor de lo en eacutel reflejado y salvo prueba en contrario las condiciones de solvencia econoacutemica y financiera del empresario

2 La solvencia teacutecnica o profesional de los empresarios deberaacute acreditarse por alguno de los siguientes medios

a) Relacioacuten de las obras ejecutadas en el curso de los diez uacuteltimos antildeos avalada por certificados de buena ejecucioacuten para las obras maacutes importantes estos certificados indicaraacuten el importe que deberaacute ser para cada obra por importe miacutenimo de 6000000euro las fechas y el lugar de ejecucioacuten de las obras y se precisaraacute si se realizaron seguacuten las reglas por las que se rige la profesioacuten y se llevaron normalmente a buen teacutermino en su caso dichos certificados seraacuten comunicados directamente al oacutergano de contratacioacuten por la autoridad competente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

7

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

b) Declaracioacuten indicando la maquinaria material y equipo teacutecnico del que se dispondraacute para la ejecucioacuten de las obras a la que se adjuntaraacute la documentacioacuten acreditativa pertinente

Si bien no es exigible la clasificacioacuten del contratista (atendido el artiacuteculo 65

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico) los requisitos

expresados anteriormente podraacuten ser sustituidos por el de la clasificacioacuten cuando

el contratista acredite estar en posesioacuten de la misma En tal caso de acuerdo a los art

25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas la clasificacioacuten y categoriacutea del contrato seraacute

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b El documento que acredite la clasificacioacuten deberaacute venir acompantildeado de una

declaracioacuten responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente documento no han experimentado variacioacuten

Esta manifestacioacuten deberaacute reiterarse en el documento en que se formalice el

contrato sin perjuicio de que el oacutergano de contratacioacuten pueda si lo estima conveniente efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

5 DOCUMENTACIOacuteN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts 64 y 151 TRLCSP y arts 13 a 16 RG)

51- El licitador propuesto como adjudicatario deberaacute acreditar en el plazo establecido en la claacuteusula 615 que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

511- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizaraacute presentando la siguiente documentacioacuten de acuerdo con los artiacuteculos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP

- Uacuteltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoacutemicas o el documento de alta en el mismo cuando eacutesta sea reciente y no haya surgido auacuten la obligacioacuten de

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 2: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

2

PLIEGO DE CLAacuteUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIOacuteN PARA LA EJECUCIOacuteN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDO TM DE ANTIGUArdquo

1- OBJETO DEL CONTRATO 11- El objeto del presente contrato consiste en la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDO TM DE ANTIGUArdquo aprobado mediante resolucioacuten del oacutergano de contratacioacuten nordm 643 de fecha 22 de mayo de 2014 12- A las obras objeto del presente contrato de conformidad con el Reglamento (CE) nordm 2132008 de la Comisioacuten de 28 de noviembre de 2007 le corresponde el siguiente coacutedigo de la nomenclatura Vocabulario Comuacuten de Contratos (CPV)

COacuteDIGO DESCRIPCIOacuteN

45432100-5 TRABAJOS DE PAVIMENTACIOacuteN Y REVESTIMIENTOS DEL SUELO

13- Con la ejecucioacuten de este contrato se pretende dar cumplimiento a la obligacioacuten que tiene atribuida esta Administracioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 25 de la ley 71985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Reacutegimen Local asimismo con la ejecucioacuten del presente proyecto se pretende realizar las obras de pavimentacioacuten en las aceras de la calle Roque Calero Fajardo del casco urbano de Antigua Las obras se plantean bajo la premisa de mejorar los aspectos de accesibilidad de la calle Entre otras se recogen las obras de demolicioacuten de bordillos para colocar pasos de peatones demolicioacuten de asfalto y se realizaran vados y pasos de peatones adaptados a personas con discapacidad y se ejecutaraacuten aceras incluyendo soleras de hormigoacuten bordillos cuando corresponda y losetas Ademaacutes se realizaraacuten las canalizaciones arquetas y bases para el alumbrado puacuteblico

14- El Oacutergano de contratacioacuten que actuacutea en nombre del Ayuntamiento de

Antigua es la Alcaldiacutea 15- El mencionado Oacutergano tiene facultad para adjudicar el

correspondiente contrato administrativo y en consecuencia ostenta las prerrogativas de interpretarlo resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlo por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de esta con sujecioacuten a la normativa aplicable Los acuerdos que a este respecto dicte seraacuten ejecutivos sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacioacuten ante la jurisdiccioacuten competente

16 La presente contratacioacuten se regula ademaacutes de por lo establecido en

este pliego por lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

3

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Sector Puacuteblico (en adelante (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 32011 de

14 de noviembre en el Real Decreto 8172009 de 8 de mayo por el que se

desarrolla parcialmente la LCSP y en el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Puacuteblicas aprobado por el Real Decreto

10982001 de 12 de octubre (en adelante RGLCAP)

2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIOacuteN Y VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO

21- El presupuesto base de licitacioacuten del contrato asciende a la cantidad

de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CEacuteNTIMOS (8496056 euro) excluido el Impuesto General Indirecto Canario IGIC por encima del cual no se admitiraacute oferta alguna

El IGIC asciende a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CEacuteNTIMOS (594724 euro) que resulta de aplicar el tipo impositivo del 7 al presupuesto base de licitacioacuten del contrato

22- El precio del contrato seraacute el que resulte de la adjudicacioacuten

23- El valor estimado del contrato es equivalente al presupuesto base de licitacioacuten del contrato excluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

3 EXISTENCIA DE CREacuteDITO

31- Puesto que no existe creacutedito adecuado y suficiente para financiar la presente contratacioacuten la misma queda supeditada a la entrada en vigor del expediente de Modificacioacuten de Creacuteditos nordm 7 aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 31 de julio de 2014 aplicando el criterio dispuesto en el artiacuteculo 1102 del TRLCSP

4- PLAZO DE DE EJECUCIOacuteN DE LAS OBRAS

41- El plazo maacuteximo de ejecucioacuten de las obras es de cinco (5) meses contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

42- Si llegado el teacutermino del final del plazo de ejecucioacuten de los trabajos el contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable al mismo la

4

Administracioacuten podraacute optar indistintamente por la resolucioacuten del contrato con peacuterdida de garantiacutea o por la imposicioacuten de las penalidades que se establecen en el artiacuteculo 212 del TRLCSP Atendiendo a las especiales caracteriacutesticas del contrato se considera necesario establecer la siguiente penalidad por demora en el plazo de ejecucioacuten

050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea

Asimismo cada vez que las penalidades por demora alcancen un muacuteltiplo del 5 por 100 del precio del contrato el oacutergano de contratacioacuten estaraacute facultado para proceder a la resolucioacuten del mismo o acordar la continuidad de la ejecucioacuten con imposicioacuten de nuevas penalidades

Esta misma facultad tendraacute la Administracioacuten respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aqueacutellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento total

43- La imposicioacuten de penalidad no excluye la indemnizacioacuten a que pueda tener derecho la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista

44- La constitucioacuten en mora del contratista no requeriraacute intimacioacuten previa par parte de la Administracioacuten

45- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista la Administracioacuten podraacute a peticioacuten de eacuteste o de of icio conceder la proacuterroga adecuada de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 2132 del TRLCSP

5 REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Documentos que deberaacute aportar la persona propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratacioacuten

1 Documentos que acrediten la capacidad de obrar (artiacuteculo 72 TRLCSP)

Si se trata de una empresa espantildeola La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juriacutedicas se

acreditaraacute mediante la escritura o documento de constitucioacuten los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos en su caso en el Registro puacuteblico que corresponda seguacuten el tipo de persona juriacutedica de que se trate

Para el empresariado individual seraacute obligatorio la presentacioacuten del

documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

5

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Si se trata de una empresa no espantildeola de Estado Miembro de la Unioacuten

Europea -Artiacuteculos 72 del TRLCSP y 9 del RGLCAP Se acreditaraacute mediante la inscripcioacuten en los Registros o presentacioacuten de las certificaciones que se indican en el anexo I apartado 1 del RGLCAP

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos

traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

Restantes empresas extranjeras

-Artiacuteculos 146 del TRLCSP y 10 del RGLCAP La capacidad de estas empresas se acreditaraacute mediante certificacioacuten expedida por la respectiva representacioacuten diplomaacutetica espantildeola en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional comercial o anaacutelogo o en su defecto que actuacutean con habitualidad en el traacutefico local en el aacutembito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente pliego

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

-Informe de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacioacuten de empresas espantildeolas en la contratacioacuten con la Administracioacuten en forma sustancialmente anaacuteloga (artiacuteculo 55 del TRLCSP)

2 Documentos que acrediten en su caso la representacioacuten Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaraacuten poder bastante al efecto y el documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente (artiacuteculo 146 del TRLCSP) Si la empresa fuera persona juriacutedica el poder deberaacute figurar inscrito en el Registro Mercantil Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcioacuten en el Registro Mercantil de acuerdo con el artiacuteculo 9415 del Reglamento del Registro Mercantil

La persona propuesta como adjudicataria deberaacute solicitar y obtener de los Servicios Juriacutedicos de la Corporacioacuten acto expreso y formal de bastanteo de la documentacioacuten que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacioacuten para licitar yo contratar con caraacutecter previo a la presentacioacuten de la misma

6

3 Compromiso de constitucioacuten de Unioacuten Temporal de Empresas en su caso Cuando dos o maacutes empresas acudan a una licitacioacuten constituyendo una unioacuten temporal cada una de las personas empresarias que la componen deberaacute acreditar su personalidad y capacidad debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las personas que la suscriban la participacioacuten de cada una de ellas el compromiso de constituirse formalmente en unioacuten temporal en caso de resultar adjudicataria y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacioacuten de todas ellas frente a la Administracioacuten (artiacuteculo 24 del RGLCAP)

El citado documento deberaacute estar firmado por las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la unioacuten

4 Documentos que acrediten la solvencia econoacutemica financiera y

teacutecnica

De acuerdo con las caracteriacutesticas del Proyecto adjunto los licitadores deberaacuten acreditar su solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica a traveacutes de los medios de justificacioacuten que al amparo de los artiacuteculos 74 a 82 del TRLCSP que se resentildean a continuacioacuten 1 La solvencia econoacutemica y financiera del empresario deberaacute acreditarse necesariamente por alguno de los medios siguientes)

a) Certificados o declaraciones expedidos por el empresario o el responsable contable de la empresa que acrediten el volumen anual de negocios de los uacuteltimos cinco antildeos o bien volumen anual de negocios en el aacutembito de actividades correspondiente al objeto contrato por importe miacutenimo de 6000000euro

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacioacuten por riesgos profesionales por importe igual o superior al presupuesto de adjudicacioacuten

En todo caso la inscripcioacuten en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Puacuteblicas acreditaraacute frente a todos los oacuterganos de contratacioacuten del sector puacuteblico a tenor de lo en eacutel reflejado y salvo prueba en contrario las condiciones de solvencia econoacutemica y financiera del empresario

2 La solvencia teacutecnica o profesional de los empresarios deberaacute acreditarse por alguno de los siguientes medios

a) Relacioacuten de las obras ejecutadas en el curso de los diez uacuteltimos antildeos avalada por certificados de buena ejecucioacuten para las obras maacutes importantes estos certificados indicaraacuten el importe que deberaacute ser para cada obra por importe miacutenimo de 6000000euro las fechas y el lugar de ejecucioacuten de las obras y se precisaraacute si se realizaron seguacuten las reglas por las que se rige la profesioacuten y se llevaron normalmente a buen teacutermino en su caso dichos certificados seraacuten comunicados directamente al oacutergano de contratacioacuten por la autoridad competente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

7

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

b) Declaracioacuten indicando la maquinaria material y equipo teacutecnico del que se dispondraacute para la ejecucioacuten de las obras a la que se adjuntaraacute la documentacioacuten acreditativa pertinente

Si bien no es exigible la clasificacioacuten del contratista (atendido el artiacuteculo 65

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico) los requisitos

expresados anteriormente podraacuten ser sustituidos por el de la clasificacioacuten cuando

el contratista acredite estar en posesioacuten de la misma En tal caso de acuerdo a los art

25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas la clasificacioacuten y categoriacutea del contrato seraacute

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b El documento que acredite la clasificacioacuten deberaacute venir acompantildeado de una

declaracioacuten responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente documento no han experimentado variacioacuten

Esta manifestacioacuten deberaacute reiterarse en el documento en que se formalice el

contrato sin perjuicio de que el oacutergano de contratacioacuten pueda si lo estima conveniente efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

5 DOCUMENTACIOacuteN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts 64 y 151 TRLCSP y arts 13 a 16 RG)

51- El licitador propuesto como adjudicatario deberaacute acreditar en el plazo establecido en la claacuteusula 615 que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

511- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizaraacute presentando la siguiente documentacioacuten de acuerdo con los artiacuteculos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP

- Uacuteltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoacutemicas o el documento de alta en el mismo cuando eacutesta sea reciente y no haya surgido auacuten la obligacioacuten de

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 3: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

3

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Sector Puacuteblico (en adelante (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 32011 de

14 de noviembre en el Real Decreto 8172009 de 8 de mayo por el que se

desarrolla parcialmente la LCSP y en el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Puacuteblicas aprobado por el Real Decreto

10982001 de 12 de octubre (en adelante RGLCAP)

2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIOacuteN Y VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO

21- El presupuesto base de licitacioacuten del contrato asciende a la cantidad

de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CEacuteNTIMOS (8496056 euro) excluido el Impuesto General Indirecto Canario IGIC por encima del cual no se admitiraacute oferta alguna

El IGIC asciende a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CEacuteNTIMOS (594724 euro) que resulta de aplicar el tipo impositivo del 7 al presupuesto base de licitacioacuten del contrato

22- El precio del contrato seraacute el que resulte de la adjudicacioacuten

23- El valor estimado del contrato es equivalente al presupuesto base de licitacioacuten del contrato excluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

3 EXISTENCIA DE CREacuteDITO

31- Puesto que no existe creacutedito adecuado y suficiente para financiar la presente contratacioacuten la misma queda supeditada a la entrada en vigor del expediente de Modificacioacuten de Creacuteditos nordm 7 aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 31 de julio de 2014 aplicando el criterio dispuesto en el artiacuteculo 1102 del TRLCSP

4- PLAZO DE DE EJECUCIOacuteN DE LAS OBRAS

41- El plazo maacuteximo de ejecucioacuten de las obras es de cinco (5) meses contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

42- Si llegado el teacutermino del final del plazo de ejecucioacuten de los trabajos el contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable al mismo la

4

Administracioacuten podraacute optar indistintamente por la resolucioacuten del contrato con peacuterdida de garantiacutea o por la imposicioacuten de las penalidades que se establecen en el artiacuteculo 212 del TRLCSP Atendiendo a las especiales caracteriacutesticas del contrato se considera necesario establecer la siguiente penalidad por demora en el plazo de ejecucioacuten

050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea

Asimismo cada vez que las penalidades por demora alcancen un muacuteltiplo del 5 por 100 del precio del contrato el oacutergano de contratacioacuten estaraacute facultado para proceder a la resolucioacuten del mismo o acordar la continuidad de la ejecucioacuten con imposicioacuten de nuevas penalidades

Esta misma facultad tendraacute la Administracioacuten respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aqueacutellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento total

43- La imposicioacuten de penalidad no excluye la indemnizacioacuten a que pueda tener derecho la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista

44- La constitucioacuten en mora del contratista no requeriraacute intimacioacuten previa par parte de la Administracioacuten

45- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista la Administracioacuten podraacute a peticioacuten de eacuteste o de of icio conceder la proacuterroga adecuada de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 2132 del TRLCSP

5 REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Documentos que deberaacute aportar la persona propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratacioacuten

1 Documentos que acrediten la capacidad de obrar (artiacuteculo 72 TRLCSP)

Si se trata de una empresa espantildeola La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juriacutedicas se

acreditaraacute mediante la escritura o documento de constitucioacuten los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos en su caso en el Registro puacuteblico que corresponda seguacuten el tipo de persona juriacutedica de que se trate

Para el empresariado individual seraacute obligatorio la presentacioacuten del

documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

5

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Si se trata de una empresa no espantildeola de Estado Miembro de la Unioacuten

Europea -Artiacuteculos 72 del TRLCSP y 9 del RGLCAP Se acreditaraacute mediante la inscripcioacuten en los Registros o presentacioacuten de las certificaciones que se indican en el anexo I apartado 1 del RGLCAP

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos

traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

Restantes empresas extranjeras

-Artiacuteculos 146 del TRLCSP y 10 del RGLCAP La capacidad de estas empresas se acreditaraacute mediante certificacioacuten expedida por la respectiva representacioacuten diplomaacutetica espantildeola en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional comercial o anaacutelogo o en su defecto que actuacutean con habitualidad en el traacutefico local en el aacutembito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente pliego

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

-Informe de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacioacuten de empresas espantildeolas en la contratacioacuten con la Administracioacuten en forma sustancialmente anaacuteloga (artiacuteculo 55 del TRLCSP)

2 Documentos que acrediten en su caso la representacioacuten Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaraacuten poder bastante al efecto y el documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente (artiacuteculo 146 del TRLCSP) Si la empresa fuera persona juriacutedica el poder deberaacute figurar inscrito en el Registro Mercantil Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcioacuten en el Registro Mercantil de acuerdo con el artiacuteculo 9415 del Reglamento del Registro Mercantil

La persona propuesta como adjudicataria deberaacute solicitar y obtener de los Servicios Juriacutedicos de la Corporacioacuten acto expreso y formal de bastanteo de la documentacioacuten que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacioacuten para licitar yo contratar con caraacutecter previo a la presentacioacuten de la misma

6

3 Compromiso de constitucioacuten de Unioacuten Temporal de Empresas en su caso Cuando dos o maacutes empresas acudan a una licitacioacuten constituyendo una unioacuten temporal cada una de las personas empresarias que la componen deberaacute acreditar su personalidad y capacidad debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las personas que la suscriban la participacioacuten de cada una de ellas el compromiso de constituirse formalmente en unioacuten temporal en caso de resultar adjudicataria y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacioacuten de todas ellas frente a la Administracioacuten (artiacuteculo 24 del RGLCAP)

El citado documento deberaacute estar firmado por las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la unioacuten

4 Documentos que acrediten la solvencia econoacutemica financiera y

teacutecnica

De acuerdo con las caracteriacutesticas del Proyecto adjunto los licitadores deberaacuten acreditar su solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica a traveacutes de los medios de justificacioacuten que al amparo de los artiacuteculos 74 a 82 del TRLCSP que se resentildean a continuacioacuten 1 La solvencia econoacutemica y financiera del empresario deberaacute acreditarse necesariamente por alguno de los medios siguientes)

a) Certificados o declaraciones expedidos por el empresario o el responsable contable de la empresa que acrediten el volumen anual de negocios de los uacuteltimos cinco antildeos o bien volumen anual de negocios en el aacutembito de actividades correspondiente al objeto contrato por importe miacutenimo de 6000000euro

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacioacuten por riesgos profesionales por importe igual o superior al presupuesto de adjudicacioacuten

En todo caso la inscripcioacuten en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Puacuteblicas acreditaraacute frente a todos los oacuterganos de contratacioacuten del sector puacuteblico a tenor de lo en eacutel reflejado y salvo prueba en contrario las condiciones de solvencia econoacutemica y financiera del empresario

2 La solvencia teacutecnica o profesional de los empresarios deberaacute acreditarse por alguno de los siguientes medios

a) Relacioacuten de las obras ejecutadas en el curso de los diez uacuteltimos antildeos avalada por certificados de buena ejecucioacuten para las obras maacutes importantes estos certificados indicaraacuten el importe que deberaacute ser para cada obra por importe miacutenimo de 6000000euro las fechas y el lugar de ejecucioacuten de las obras y se precisaraacute si se realizaron seguacuten las reglas por las que se rige la profesioacuten y se llevaron normalmente a buen teacutermino en su caso dichos certificados seraacuten comunicados directamente al oacutergano de contratacioacuten por la autoridad competente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

7

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

b) Declaracioacuten indicando la maquinaria material y equipo teacutecnico del que se dispondraacute para la ejecucioacuten de las obras a la que se adjuntaraacute la documentacioacuten acreditativa pertinente

Si bien no es exigible la clasificacioacuten del contratista (atendido el artiacuteculo 65

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico) los requisitos

expresados anteriormente podraacuten ser sustituidos por el de la clasificacioacuten cuando

el contratista acredite estar en posesioacuten de la misma En tal caso de acuerdo a los art

25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas la clasificacioacuten y categoriacutea del contrato seraacute

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b El documento que acredite la clasificacioacuten deberaacute venir acompantildeado de una

declaracioacuten responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente documento no han experimentado variacioacuten

Esta manifestacioacuten deberaacute reiterarse en el documento en que se formalice el

contrato sin perjuicio de que el oacutergano de contratacioacuten pueda si lo estima conveniente efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

5 DOCUMENTACIOacuteN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts 64 y 151 TRLCSP y arts 13 a 16 RG)

51- El licitador propuesto como adjudicatario deberaacute acreditar en el plazo establecido en la claacuteusula 615 que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

511- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizaraacute presentando la siguiente documentacioacuten de acuerdo con los artiacuteculos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP

- Uacuteltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoacutemicas o el documento de alta en el mismo cuando eacutesta sea reciente y no haya surgido auacuten la obligacioacuten de

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 4: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

4

Administracioacuten podraacute optar indistintamente por la resolucioacuten del contrato con peacuterdida de garantiacutea o por la imposicioacuten de las penalidades que se establecen en el artiacuteculo 212 del TRLCSP Atendiendo a las especiales caracteriacutesticas del contrato se considera necesario establecer la siguiente penalidad por demora en el plazo de ejecucioacuten

050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea

Asimismo cada vez que las penalidades por demora alcancen un muacuteltiplo del 5 por 100 del precio del contrato el oacutergano de contratacioacuten estaraacute facultado para proceder a la resolucioacuten del mismo o acordar la continuidad de la ejecucioacuten con imposicioacuten de nuevas penalidades

Esta misma facultad tendraacute la Administracioacuten respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aqueacutellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento total

43- La imposicioacuten de penalidad no excluye la indemnizacioacuten a que pueda tener derecho la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista

44- La constitucioacuten en mora del contratista no requeriraacute intimacioacuten previa par parte de la Administracioacuten

45- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista la Administracioacuten podraacute a peticioacuten de eacuteste o de of icio conceder la proacuterroga adecuada de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 2132 del TRLCSP

5 REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Documentos que deberaacute aportar la persona propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratacioacuten

1 Documentos que acrediten la capacidad de obrar (artiacuteculo 72 TRLCSP)

Si se trata de una empresa espantildeola La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juriacutedicas se

acreditaraacute mediante la escritura o documento de constitucioacuten los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos en su caso en el Registro puacuteblico que corresponda seguacuten el tipo de persona juriacutedica de que se trate

Para el empresariado individual seraacute obligatorio la presentacioacuten del

documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

5

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Si se trata de una empresa no espantildeola de Estado Miembro de la Unioacuten

Europea -Artiacuteculos 72 del TRLCSP y 9 del RGLCAP Se acreditaraacute mediante la inscripcioacuten en los Registros o presentacioacuten de las certificaciones que se indican en el anexo I apartado 1 del RGLCAP

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos

traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

Restantes empresas extranjeras

-Artiacuteculos 146 del TRLCSP y 10 del RGLCAP La capacidad de estas empresas se acreditaraacute mediante certificacioacuten expedida por la respectiva representacioacuten diplomaacutetica espantildeola en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional comercial o anaacutelogo o en su defecto que actuacutean con habitualidad en el traacutefico local en el aacutembito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente pliego

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

-Informe de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacioacuten de empresas espantildeolas en la contratacioacuten con la Administracioacuten en forma sustancialmente anaacuteloga (artiacuteculo 55 del TRLCSP)

2 Documentos que acrediten en su caso la representacioacuten Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaraacuten poder bastante al efecto y el documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente (artiacuteculo 146 del TRLCSP) Si la empresa fuera persona juriacutedica el poder deberaacute figurar inscrito en el Registro Mercantil Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcioacuten en el Registro Mercantil de acuerdo con el artiacuteculo 9415 del Reglamento del Registro Mercantil

La persona propuesta como adjudicataria deberaacute solicitar y obtener de los Servicios Juriacutedicos de la Corporacioacuten acto expreso y formal de bastanteo de la documentacioacuten que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacioacuten para licitar yo contratar con caraacutecter previo a la presentacioacuten de la misma

6

3 Compromiso de constitucioacuten de Unioacuten Temporal de Empresas en su caso Cuando dos o maacutes empresas acudan a una licitacioacuten constituyendo una unioacuten temporal cada una de las personas empresarias que la componen deberaacute acreditar su personalidad y capacidad debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las personas que la suscriban la participacioacuten de cada una de ellas el compromiso de constituirse formalmente en unioacuten temporal en caso de resultar adjudicataria y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacioacuten de todas ellas frente a la Administracioacuten (artiacuteculo 24 del RGLCAP)

El citado documento deberaacute estar firmado por las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la unioacuten

4 Documentos que acrediten la solvencia econoacutemica financiera y

teacutecnica

De acuerdo con las caracteriacutesticas del Proyecto adjunto los licitadores deberaacuten acreditar su solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica a traveacutes de los medios de justificacioacuten que al amparo de los artiacuteculos 74 a 82 del TRLCSP que se resentildean a continuacioacuten 1 La solvencia econoacutemica y financiera del empresario deberaacute acreditarse necesariamente por alguno de los medios siguientes)

a) Certificados o declaraciones expedidos por el empresario o el responsable contable de la empresa que acrediten el volumen anual de negocios de los uacuteltimos cinco antildeos o bien volumen anual de negocios en el aacutembito de actividades correspondiente al objeto contrato por importe miacutenimo de 6000000euro

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacioacuten por riesgos profesionales por importe igual o superior al presupuesto de adjudicacioacuten

En todo caso la inscripcioacuten en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Puacuteblicas acreditaraacute frente a todos los oacuterganos de contratacioacuten del sector puacuteblico a tenor de lo en eacutel reflejado y salvo prueba en contrario las condiciones de solvencia econoacutemica y financiera del empresario

2 La solvencia teacutecnica o profesional de los empresarios deberaacute acreditarse por alguno de los siguientes medios

a) Relacioacuten de las obras ejecutadas en el curso de los diez uacuteltimos antildeos avalada por certificados de buena ejecucioacuten para las obras maacutes importantes estos certificados indicaraacuten el importe que deberaacute ser para cada obra por importe miacutenimo de 6000000euro las fechas y el lugar de ejecucioacuten de las obras y se precisaraacute si se realizaron seguacuten las reglas por las que se rige la profesioacuten y se llevaron normalmente a buen teacutermino en su caso dichos certificados seraacuten comunicados directamente al oacutergano de contratacioacuten por la autoridad competente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

7

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

b) Declaracioacuten indicando la maquinaria material y equipo teacutecnico del que se dispondraacute para la ejecucioacuten de las obras a la que se adjuntaraacute la documentacioacuten acreditativa pertinente

Si bien no es exigible la clasificacioacuten del contratista (atendido el artiacuteculo 65

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico) los requisitos

expresados anteriormente podraacuten ser sustituidos por el de la clasificacioacuten cuando

el contratista acredite estar en posesioacuten de la misma En tal caso de acuerdo a los art

25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas la clasificacioacuten y categoriacutea del contrato seraacute

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b El documento que acredite la clasificacioacuten deberaacute venir acompantildeado de una

declaracioacuten responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente documento no han experimentado variacioacuten

Esta manifestacioacuten deberaacute reiterarse en el documento en que se formalice el

contrato sin perjuicio de que el oacutergano de contratacioacuten pueda si lo estima conveniente efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

5 DOCUMENTACIOacuteN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts 64 y 151 TRLCSP y arts 13 a 16 RG)

51- El licitador propuesto como adjudicatario deberaacute acreditar en el plazo establecido en la claacuteusula 615 que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

511- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizaraacute presentando la siguiente documentacioacuten de acuerdo con los artiacuteculos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP

- Uacuteltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoacutemicas o el documento de alta en el mismo cuando eacutesta sea reciente y no haya surgido auacuten la obligacioacuten de

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 5: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

5

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Si se trata de una empresa no espantildeola de Estado Miembro de la Unioacuten

Europea -Artiacuteculos 72 del TRLCSP y 9 del RGLCAP Se acreditaraacute mediante la inscripcioacuten en los Registros o presentacioacuten de las certificaciones que se indican en el anexo I apartado 1 del RGLCAP

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos

traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

Restantes empresas extranjeras

-Artiacuteculos 146 del TRLCSP y 10 del RGLCAP La capacidad de estas empresas se acreditaraacute mediante certificacioacuten expedida por la respectiva representacioacuten diplomaacutetica espantildeola en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional comercial o anaacutelogo o en su defecto que actuacutean con habitualidad en el traacutefico local en el aacutembito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente pliego

-Las empresas extranjeras presentaraacuten sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial al castellano (artiacuteculo 23 del RGLCAP)

-Informe de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacioacuten de empresas espantildeolas en la contratacioacuten con la Administracioacuten en forma sustancialmente anaacuteloga (artiacuteculo 55 del TRLCSP)

2 Documentos que acrediten en su caso la representacioacuten Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaraacuten poder bastante al efecto y el documento nacional de identidad o el documento que en su caso le sustituya reglamentariamente (artiacuteculo 146 del TRLCSP) Si la empresa fuera persona juriacutedica el poder deberaacute figurar inscrito en el Registro Mercantil Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcioacuten en el Registro Mercantil de acuerdo con el artiacuteculo 9415 del Reglamento del Registro Mercantil

La persona propuesta como adjudicataria deberaacute solicitar y obtener de los Servicios Juriacutedicos de la Corporacioacuten acto expreso y formal de bastanteo de la documentacioacuten que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacioacuten para licitar yo contratar con caraacutecter previo a la presentacioacuten de la misma

6

3 Compromiso de constitucioacuten de Unioacuten Temporal de Empresas en su caso Cuando dos o maacutes empresas acudan a una licitacioacuten constituyendo una unioacuten temporal cada una de las personas empresarias que la componen deberaacute acreditar su personalidad y capacidad debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las personas que la suscriban la participacioacuten de cada una de ellas el compromiso de constituirse formalmente en unioacuten temporal en caso de resultar adjudicataria y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacioacuten de todas ellas frente a la Administracioacuten (artiacuteculo 24 del RGLCAP)

El citado documento deberaacute estar firmado por las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la unioacuten

4 Documentos que acrediten la solvencia econoacutemica financiera y

teacutecnica

De acuerdo con las caracteriacutesticas del Proyecto adjunto los licitadores deberaacuten acreditar su solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica a traveacutes de los medios de justificacioacuten que al amparo de los artiacuteculos 74 a 82 del TRLCSP que se resentildean a continuacioacuten 1 La solvencia econoacutemica y financiera del empresario deberaacute acreditarse necesariamente por alguno de los medios siguientes)

a) Certificados o declaraciones expedidos por el empresario o el responsable contable de la empresa que acrediten el volumen anual de negocios de los uacuteltimos cinco antildeos o bien volumen anual de negocios en el aacutembito de actividades correspondiente al objeto contrato por importe miacutenimo de 6000000euro

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacioacuten por riesgos profesionales por importe igual o superior al presupuesto de adjudicacioacuten

En todo caso la inscripcioacuten en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Puacuteblicas acreditaraacute frente a todos los oacuterganos de contratacioacuten del sector puacuteblico a tenor de lo en eacutel reflejado y salvo prueba en contrario las condiciones de solvencia econoacutemica y financiera del empresario

2 La solvencia teacutecnica o profesional de los empresarios deberaacute acreditarse por alguno de los siguientes medios

a) Relacioacuten de las obras ejecutadas en el curso de los diez uacuteltimos antildeos avalada por certificados de buena ejecucioacuten para las obras maacutes importantes estos certificados indicaraacuten el importe que deberaacute ser para cada obra por importe miacutenimo de 6000000euro las fechas y el lugar de ejecucioacuten de las obras y se precisaraacute si se realizaron seguacuten las reglas por las que se rige la profesioacuten y se llevaron normalmente a buen teacutermino en su caso dichos certificados seraacuten comunicados directamente al oacutergano de contratacioacuten por la autoridad competente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

7

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

b) Declaracioacuten indicando la maquinaria material y equipo teacutecnico del que se dispondraacute para la ejecucioacuten de las obras a la que se adjuntaraacute la documentacioacuten acreditativa pertinente

Si bien no es exigible la clasificacioacuten del contratista (atendido el artiacuteculo 65

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico) los requisitos

expresados anteriormente podraacuten ser sustituidos por el de la clasificacioacuten cuando

el contratista acredite estar en posesioacuten de la misma En tal caso de acuerdo a los art

25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas la clasificacioacuten y categoriacutea del contrato seraacute

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b El documento que acredite la clasificacioacuten deberaacute venir acompantildeado de una

declaracioacuten responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente documento no han experimentado variacioacuten

Esta manifestacioacuten deberaacute reiterarse en el documento en que se formalice el

contrato sin perjuicio de que el oacutergano de contratacioacuten pueda si lo estima conveniente efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

5 DOCUMENTACIOacuteN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts 64 y 151 TRLCSP y arts 13 a 16 RG)

51- El licitador propuesto como adjudicatario deberaacute acreditar en el plazo establecido en la claacuteusula 615 que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

511- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizaraacute presentando la siguiente documentacioacuten de acuerdo con los artiacuteculos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP

- Uacuteltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoacutemicas o el documento de alta en el mismo cuando eacutesta sea reciente y no haya surgido auacuten la obligacioacuten de

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 6: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

6

3 Compromiso de constitucioacuten de Unioacuten Temporal de Empresas en su caso Cuando dos o maacutes empresas acudan a una licitacioacuten constituyendo una unioacuten temporal cada una de las personas empresarias que la componen deberaacute acreditar su personalidad y capacidad debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las personas que la suscriban la participacioacuten de cada una de ellas el compromiso de constituirse formalmente en unioacuten temporal en caso de resultar adjudicataria y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacioacuten de todas ellas frente a la Administracioacuten (artiacuteculo 24 del RGLCAP)

El citado documento deberaacute estar firmado por las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la unioacuten

4 Documentos que acrediten la solvencia econoacutemica financiera y

teacutecnica

De acuerdo con las caracteriacutesticas del Proyecto adjunto los licitadores deberaacuten acreditar su solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica a traveacutes de los medios de justificacioacuten que al amparo de los artiacuteculos 74 a 82 del TRLCSP que se resentildean a continuacioacuten 1 La solvencia econoacutemica y financiera del empresario deberaacute acreditarse necesariamente por alguno de los medios siguientes)

a) Certificados o declaraciones expedidos por el empresario o el responsable contable de la empresa que acrediten el volumen anual de negocios de los uacuteltimos cinco antildeos o bien volumen anual de negocios en el aacutembito de actividades correspondiente al objeto contrato por importe miacutenimo de 6000000euro

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacioacuten por riesgos profesionales por importe igual o superior al presupuesto de adjudicacioacuten

En todo caso la inscripcioacuten en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Puacuteblicas acreditaraacute frente a todos los oacuterganos de contratacioacuten del sector puacuteblico a tenor de lo en eacutel reflejado y salvo prueba en contrario las condiciones de solvencia econoacutemica y financiera del empresario

2 La solvencia teacutecnica o profesional de los empresarios deberaacute acreditarse por alguno de los siguientes medios

a) Relacioacuten de las obras ejecutadas en el curso de los diez uacuteltimos antildeos avalada por certificados de buena ejecucioacuten para las obras maacutes importantes estos certificados indicaraacuten el importe que deberaacute ser para cada obra por importe miacutenimo de 6000000euro las fechas y el lugar de ejecucioacuten de las obras y se precisaraacute si se realizaron seguacuten las reglas por las que se rige la profesioacuten y se llevaron normalmente a buen teacutermino en su caso dichos certificados seraacuten comunicados directamente al oacutergano de contratacioacuten por la autoridad competente

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

7

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

b) Declaracioacuten indicando la maquinaria material y equipo teacutecnico del que se dispondraacute para la ejecucioacuten de las obras a la que se adjuntaraacute la documentacioacuten acreditativa pertinente

Si bien no es exigible la clasificacioacuten del contratista (atendido el artiacuteculo 65

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico) los requisitos

expresados anteriormente podraacuten ser sustituidos por el de la clasificacioacuten cuando

el contratista acredite estar en posesioacuten de la misma En tal caso de acuerdo a los art

25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas la clasificacioacuten y categoriacutea del contrato seraacute

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b El documento que acredite la clasificacioacuten deberaacute venir acompantildeado de una

declaracioacuten responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente documento no han experimentado variacioacuten

Esta manifestacioacuten deberaacute reiterarse en el documento en que se formalice el

contrato sin perjuicio de que el oacutergano de contratacioacuten pueda si lo estima conveniente efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

5 DOCUMENTACIOacuteN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts 64 y 151 TRLCSP y arts 13 a 16 RG)

51- El licitador propuesto como adjudicatario deberaacute acreditar en el plazo establecido en la claacuteusula 615 que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

511- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizaraacute presentando la siguiente documentacioacuten de acuerdo con los artiacuteculos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP

- Uacuteltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoacutemicas o el documento de alta en el mismo cuando eacutesta sea reciente y no haya surgido auacuten la obligacioacuten de

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 7: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

7

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

b) Declaracioacuten indicando la maquinaria material y equipo teacutecnico del que se dispondraacute para la ejecucioacuten de las obras a la que se adjuntaraacute la documentacioacuten acreditativa pertinente

Si bien no es exigible la clasificacioacuten del contratista (atendido el artiacuteculo 65

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico) los requisitos

expresados anteriormente podraacuten ser sustituidos por el de la clasificacioacuten cuando

el contratista acredite estar en posesioacuten de la misma En tal caso de acuerdo a los art

25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas la clasificacioacuten y categoriacutea del contrato seraacute

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIacuteA

C 6 b El documento que acredite la clasificacioacuten deberaacute venir acompantildeado de una

declaracioacuten responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente documento no han experimentado variacioacuten

Esta manifestacioacuten deberaacute reiterarse en el documento en que se formalice el

contrato sin perjuicio de que el oacutergano de contratacioacuten pueda si lo estima conveniente efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

5 DOCUMENTACIOacuteN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts 64 y 151 TRLCSP y arts 13 a 16 RG)

51- El licitador propuesto como adjudicatario deberaacute acreditar en el plazo establecido en la claacuteusula 615 que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

511- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizaraacute presentando la siguiente documentacioacuten de acuerdo con los artiacuteculos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP

- Uacuteltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoacutemicas o el documento de alta en el mismo cuando eacutesta sea reciente y no haya surgido auacuten la obligacioacuten de

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 8: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

8

pago El alta deberaacute adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epiacutegrafe de la actividad Esta documentacioacuten deberaacute estar referida al epiacutegrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el aacutembito territorial en que las ejercen debiendo complementarse con una declaracioacuten responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matriacutecula del citado Impuesto

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten del Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este uacuteltimo

- Certificacioacuten administrativa expedida por el oacutergano competente de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma

El licitador que no esteacute obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artiacuteculo 13 del Reglamento General de la LCAP habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

512- La acreditacioacuten de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizaraacute mediante certificacioacuten expedida por la autoridad administrativa competente En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencioacuten se habraacute de acreditar tal circunstancia mediante declaracioacuten responsable

52- Las certificaciones a que se refieren las claacuteusulas anteriores deberaacuten ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 15 del Reglamento General de la LCAP y en su caso podraacuten ser remitidas al oacutergano de contratacioacuten por viacutea electroacutenica de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto

53- Los extranjeros sean personas fiacutesicas o juriacutedicas pertenecientes o no a Estados miembros de la Unioacuten Europea que no tengan domicilio fiscal en Espantildea deberaacuten presentar certificacioacuten expedida por autoridad competente en el paiacutes de procedencia acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias Asiacute mismo habraacuten de presentar certificacioacuten tambieacuten expedida por autoridad competente en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el paiacutes de su nacionalidad

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIOacuteN

61 El contrato se adjudicaraacute mediante procedimiento abierto al amparo de lo

establecido en los artiacuteculos 138 y 157 del TRLCSP

62 La valoracioacuten de las proposiciones y la determinacioacuten de la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa se efectuaraacuten de acuerdo a lo

dispuesto en el artiacuteculo 1503b y 152 del TRLCSP

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 9: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

9

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

63 Criterios de adjudicacioacuten Para la adjudicacioacuten del presente contrato se

tendraacuten en cuenta los siguientes criterios de adjudicacioacuten por orden decreciente y

con arreglo a la siguiente valoracioacuten

CRITERIOS PONDERACIOacuteN

a) Proposicioacuten econoacutemica 60 PUNTOS

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato 40 PUNTOS

64 Valoracioacuten de los criterios de adjudicacioacuten

A) PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

Las proposiciones econoacutemicas se clasificaraacuten atendiendo al precio ofertado

seguacuten el siguiente criterio

A la oferta maacutes ventajosa (Oo) le corresponderaacute sesenta (60) puntos de

modo que Po = 60 el resto de las ofertas se le asignaraacuten los puntos que

proporcionalmente correspondan de acuerdo con la siguiente foacutermula

o

oi

O

OipP

)(

i= 1 23hellip Donde ldquoPirdquo es la puntuacioacuten de cada oferta ldquoPordquo es la puntuacioacuten maacutexima ldquoOordquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la mejor oferta que no esteacute incursa en baja temeraria esto es el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC ldquoOirdquo es la diferencia entre el precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC y la oferta que se valora esto es el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al precio maacuteximo del contrato excluido el IGIC

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 10: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

10

Todas las puntuaciones se redondearaacuten al segundo decimal

b) Reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten del contrato

Se valoraraacuten las ofertas por este criterio hasta un maacuteximo de cuarenta (40)

puntos en los siguientes teacuterminos

PLAZO DE EJECUCIOacuteN PUNTOS

5 meses 0 PUNTOS

4 MESES + 2 SEMANAS 2 PUNTOS

4 MESES 4 PUNTOS

3 MESES + 2 SEMANAS 8 PUNTOS

3 MESES 12 PUNTOS

2 MESES +2 SEMANAS 20 PUNTOS

2 MESES 40 PUNTOS

El coacutemputo se realizaraacute en diacuteas naturales

No se permitiraacute la interpolacioacuten lineal

Por debajo de dos (2) meses se consideraraacute inviable

65 Composicioacuten y constitucioacuten de la Mesa de Contratacioacuten la composicioacuten de la Mesa de Contratacioacuten estaacute fijada en el decreto de fecha 20062013 de la Alcaldesa Presidenta Tiene caraacutecter permanente y estaacute publicado en el perfil de contratante del oacutergano de contratacioacuten y en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas nordm 124 el lunes 27 de septiembre de 2013

Actuaraacute como Presidente de la Mesa la Alcaldesa o Concejal en quien

delegue

Actuaraacuten como Vocales de la Mesa

- Secretario municipal - Interventor municipal - Un Teacutecnico municipal - Un Letrado municipal - Concejal o Concejales de la mayoriacutea de gobierno que se designen al efecto

por la Presidencia de la Corporacioacuten - Concejal del grupo mayoritario de la oposicioacuten - Actuaraacute como Secretario de la Mesa un funcionario de la Corporacioacuten - Los miembros que forman parte de la Comisioacuten Informativa de Hacienda y Patrimonio sin voto pero con voz

De cada acto que celebre la Mesa se levantaraacute acta sucinta de lo sucedido

que firmaraacuten todos los componentes de la misma y de los que daraacute fe la persona que actuacutee como Secretario

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 11: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

11

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

66- Calificacioacuten de la documentacioacuten una vez constituida la Mesa el Presidente ordenaraacute en cumplimiento del artiacuteculo 811 del RGLCAP la apertura de los sobres que contengan la documentacioacuten que debe acompantildear a las proposiciones

A continuacioacuten la Mesa de Contratacioacuten calificaraacute la documentacioacuten administrativa incluida en el sobre nordm 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 160 del TRLCSP y 81 del RGLCAP

67 Subsanacioacuten de defectos u omisiones en la documentacioacuten si a la vista de la calificacioacuten se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioacuten presentada se le comunicaraacute a los licitadores esta comunicacioacuten se haraacute puacuteblica mediante anuncio suscrito por el Oacutergano de Contratacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten Sin perjuicio de lo anterior todos los licitadores deberaacuten sentildealar una direccioacuten de correo electroacutenico o fax donde se les podraacute remitir la comunicacioacuten por uno de estos medios mediante el modelo de declaracioacuten que se adjunta al presente pliego ANEXO lV sin que en este caso la comunicacioacuten efectuada por los citados medios sea preceptiva para la Administracioacuten El plazo para subsanar no seraacute superior a tres diacuteas haacutebiles El coacutemputo de este plazo se haraacute a partir del diacutea siguiente a aquel en que tenga lugar la insercioacuten de la comunicacioacuten en el Tabloacuten de Anuncios de esta Corporacioacuten A tal efecto junto a la insercioacuten del anuncio figuraraacute diligencia de la Secretariacutea acreditativa de la fecha de publicacioacuten

La presentacioacuten de los documentos subsanados deberaacute ir acompantildeada por un escrito de remisioacuten en el que se haraacute constar con detalle los documentos que se aportan Esta documentacioacuten deberaacute hallarse en las dependencias de este Ayuntamiento sito en calle Marcos Trujillo nordm 1 de Antigua independientemente del medio de remisioacuten empleado antes de las 1430 horas del diacutea en que finalice el plazo de subsanacioacuten concedido La documentacioacuten recibida con posterioridad seraacute inadmitida

68 Admisioacuten a la licitacioacuten una vez concluida la fase de calificacioacuten la Mesa de Contratacioacuten procederaacute a determinar con pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos a la licitacioacuten los rechazados y sobre las causas de su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 82 del RGLCAP

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 12: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

12

69 Apertura de las proposiciones la apertura de las proposiciones deberaacute efectuarse en el plazo maacuteximo de quince diacuteas contados desde la fecha de finalizacioacuten del plazo para presentar las ofertas La celebracioacuten de las Mesas de Contratacioacuten seraacute convocada por el Presidente de la Mesa de Contratacioacuten una vez transcurrido el plazo de presentacioacuten de proposiciones y se publicaraacute en el Perfil de Contratante El desarrollo de esta fase se ajustaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 83 del RGLCAP - Comenzaraacute el acto de apertura de proposiciones daacutendose lectura al anuncio de

licitacioacuten del contrato - A continuacioacuten se realizaraacute el recuento de las proposiciones presentadas que

seraacuten confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas Tras dar a conocer al puacuteblico asistente el nuacutemero de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores se ofreceraacute a los interesados la ocasioacuten de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en ideacutenticas condiciones en que fueron entregados

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa

y las que como presentadas se deduzcan de la certificacioacuten o que se planteen dudas acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas se suspenderaacute el acto y se realizaraacuten urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volveraacute a anunciar en su caso a traveacutes del Perfil de Contratante y el Tabloacuten de Anuncios de la Corporacioacuten la reanudacioacuten del acto puacuteblico

- El Presidente manifestaraacute el resultado de la calificacioacuten de los documentos

presentados con expresioacuten de las proposiciones admitidas de las rechazadas y de las causas de inadmisioacuten Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacioacuten y los sobres que las contengan no podraacuten ser abiertos

- Antes de la apertura de la primera proposicioacuten se invitaraacute a los licitadores

interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias procedieacutendose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisioacuten de ofertas o el de correccioacuten o subsanacioacuten de defectos u omisiones

- A continuacioacuten se procederaacute a la apertura del sobre nordm 2 Proposicioacuten Econoacutemica

y Propuesta Teacutecnica relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicacioacuten de foacutermulas de las proposiciones admitidas y a su evaluacioacuten conforme a los criterios de valoracioacuten recogidos en el presente pliego dejando constancia documental de ello en el acta de la mesa

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 13: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

13

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

610 Rechazo de proposiciones la Mesa de contratacioacuten rechazaraacute en resolucioacuten motivada las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias

- No guardar concordancia con la documentacioacuten admitida - Exceder del presupuesto de licitacioacuten - Variar sustancialmente el modelo establecido - Comportar error manifiesto en el importe - Adolecer de error o inconsistencia reconocidos por el licitador que la hagan

inviable El cambio u omisioacuten de algunas palabras del modelo si no alteran su sentido no seraacuten causas del rechazo de la proposicioacuten

611 Para valorar las ofertas econoacutemicas desproporcionadas o anormales se estaraacute a lo dispuesto en el art 85 del Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

612 Determinada por la mesa de contratacioacuten la proposicioacuten econoacutemicamente maacutes ventajosa a favor de la cual formularaacute propuesta de adjudicacioacuten invitaraacute a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado las cuales deberaacuten formularse por escrito en el plazo maacuteximo de dos diacuteas haacutebiles siguientes al de aquel acto y se dirigiraacuten al oacutergano de contratacioacuten el cual previo informe de la mesa de contratacioacuten resolveraacute el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicacioacuten del contrato

613 Adjudicacioacuten la Mesa de Contratacioacuten elevaraacute al oacutergano de

contratacioacuten la propuesta de adjudicacioacuten del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 22 del Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los artiacuteculos 151 y 160 del TRLCSP La propuesta de adjudicacioacuten no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto mientras no exista acuerdo del oacutergano de contratacioacuten

En caso de empate entre dos o maacutes ofertas se resolveraacute a favor de

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 14: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

14

La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacioacuten de exclusioacuten social de acuerdo con el apartado 1deg y 2ordm de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP

La propuesta presentada por entidad sin aacutenimo de lucro de acuerdo con el

apartado 3deg de la Disposicioacuten Adicional Cuarta del TRLCSP En el resto de los casos se resolveraacute por sorteo

614 La adjudicacioacuten deberaacute recaer en plazo maacuteximo de un mes a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 1612 del TRLCSP De no dictarse la adjudicacioacuten en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicioacuten de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1614 del TRLCSP

615 El oacutergano de contratacioacuten requeriraacute al licitador que haya presentado la

oferta econoacutemicamente maacutes ventajosa para que dentro del plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aqueacutel en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacioacuten acreditativa del cumplimiento de

a) Las condiciones establecidas en la claacuteusula 5 del presente pliego para ser

adjudicatario del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 146 del TRLCSP

b) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1512 del TRLCSP c) Haber constituido la garantiacutea exigida en la claacuteusula 9 del presente pliego 616 Adjudicacioacuten Entregada la documentacioacuten requerida y constituida la

garantiacutea definitiva el oacutergano de contratacioacuten adjudicaraacute el contrato dentro de los cinco diacuteas haacutebiles siguientes a la recepcioacuten de la documentacioacuten

617 Notificacioacuten y publicidad de la adjudicacioacuten La adjudicacioacuten se

notificaraacute a los candidatos o licitadores y simultaacuteneamente se publicaraacute en el perfil de contratante de conformidad con el artiacuteculo 1514 del TRLCSP

618 Las proposiciones presentadas tanto las declaradas admitidas como

las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas seraacuten archivadas en su expediente Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicioacuten de recursos sin que se hayan interpuesto la documentacioacuten que acompantildea a las proposiciones quedaraacute a disposicioacuten de los interesados

619 Renuncia a la celebracioacuten del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacioacuten por la Administracioacuten si el oacutergano de contratacioacuten renuncia a celebrar el contrato o decide reiniciar el procedimiento para su adjudicacioacuten lo notificaraacute a los candidatos o licitadores de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 155 del TRLCSP En todo caso la renuncia a la celebracioacuten del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podraacuten acordarse por el oacutergano de contratacioacuten antes de la adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 15: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

15

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

620 Retirada de la proposicioacuten Si el licitador titular de la proposicioacuten

seleccionada por la Administracioacuten no cumpliese con el requerimiento establecido en el artiacuteculo 1512 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico o bien comunicase la retirada de la misma deberaacute indemnizar a la Administracioacuten por los dantildeos y perjuicios que por dicha causa se le ocasionen En este sentido se consideraraacuten dantildeos y perjuicios tanto la obligacioacuten de adjudicar el contrato a otra proposicioacuten maacutes cara econoacutemicamente como la necesidad de tramitar un nuevo expediente de contratacioacuten para satisfacer las necesidades de la Administracioacuten A tal efecto el importe de indemnizacioacuten a abonar a la Administracioacuten se fijaraacute de acuerdo con los siguientes criterios

a) La diferencia entre la proposicioacuten econoacutemica seleccionada inicialmente y

la siguiente a la que la Administracioacuten se ve obligada a adjudicar el contrato b) Si no hubiese proposicioacuten a la que adjudicar el contrato el coste del

expediente de contratacioacuten

7 PRESENTACIOacuteN DE PROPOSICIONES 71- Las proposiciones se presentaraacuten en el lugar y dentro del plazo

sentildealados en el anuncio publicado en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Las Palmas

En caso de que el plazo de presentacioacuten de ofertas finalice un saacutebado este

quedaraacute prorrogado hasta el primer diacutea haacutebil siguiente El anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en el Boletiacuten Oficial de la Provincia de

Las Palmas Los gastos de esta publicacioacuten seraacute de cuenta del adjudicatario y se descontaraacute de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe

Asimismo el anuncio de licitacioacuten se publicaraacute en la paacutegina web del

Ayuntamiento de Antigua Perfil del Contratante cuya direccioacuten es httpwwwayto-antiguaes donde podraacute consultar los pliegos de condiciones teacutecnicas y demaacutes informacioacuten a que hace referencia el artiacuteculo 53 del TRLCSP siempre que sea posible

72- Las proposiciones deberaacuten ir acompantildeadas a efecto de permitir su registro por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 16: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

16

plicas seguacuten modelo Anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan

73- Cuando las proposiciones se enviacuteen por correo deberaacuten

dirigirse a la Oficina Receptora sentildealada en el anuncio citado acompantildeadas por dos ejemplares del escrito de presentacioacuten de plicas seguacuten modelo anexo I adjunto a este pliego en el que se haraacute constar necesariamente el nuacutemero de sobres que se presentan y ademaacutes cumpliraacuten los requisitos sentildealados en el artiacuteculo 80 del RGLCAP debiendo justificarse fecha y hora de imposicioacuten del enviacuteo en la oficina de Correos y debiendo anunciar al Oacutergano de contratacioacuten la remisioacuten de la oferta mediante teacutelex fax nordm 928878681 telegrama en el mismo diacutea en el que se consignaraacuten el ndeg de expediente el tiacute tulo del contrato y el nombre del licitador A tal efecto se entenderaacute que la hora de terminacioacuten del plazo seraacute la hora de cierre de la oficina de Correos del uacuteltimo diacutea de presentacioacuten de ofertas

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seraacute admit ida la

documentacioacuten si es recibida por el Oacutergano de contratacioacuten con posterioridad a la fecha de terminacioacuten del plazo sentildealado en el anuncio

74- Las empresas interesadas podraacuten EXAMINAR la documentacioacuten

del expediente en las dependencias sentildealadas en los anuncios de la licitacioacuten

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 81- Bases para su redaccioacuten y presentacioacuten 811 La presentacioacuten de proposiciones supone por parte de la persona

licitadora la aceptacioacuten incondicional de las claacuteusulas de este pliego y que reuacutene cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracioacuten

812 Las proposiciones constaraacuten de dos sobres cerrados y firmados por

Ia persona licitadora o por persona que la represente 813 El Oacutergano competente podraacute pedir justificacioacuten documental o

aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicacioacuten condicionando eacutesta a que dicha justificacioacuten o aclaraciones sean suficientes a su juicio

814 Si durante la tramitacioacuten del procedimiento abierto y antes de la

adjudicacioacuten se produjese la extincioacuten de la personalidad juriacutedica de una empresa licitadora por fusioacuten escisioacuten o por la transmisioacuten de su patrimonio empresarial sucederaacute en su posicioacuten en el procedimiento la sociedad absorbente la resultante de la fusioacuten Ia beneficiaria de la escisioacuten o la adquisicioacuten del patrimonio siempre que acredite ante el Oacutergano de contratacioacuten reunir las condiciones de capacidad la ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 17: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

17

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

815 Todos los documentos que se presenten de no ser originales deberaacuten tener caraacutecter de auteacutenticos conforme a la legislacioacuten vigente

816 Todos los documentos en idioma que no sea castellano que

presente el empresariado tanto espantildeol como extranjero deberaacute ir acompantildeados de su correspondiente traduccioacuten oficial al castellano

82 Sobre no 1 Documentacioacuten administrativa En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se

consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 1 DOCUMENTACIOacuteN ADMINISTRATIVA Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)

Direccioacuten

Telefono de contacto

E-mail

Fecha y Firma

Contenido 1ordm) En una hoja independiente se haraacute constar la relacioacuten de documentos que

contiene el sobre enunciados numeacutericamente (artiacuteculo 801 RGLCAP)

2ordm) Declaracioacuten responsable firmada por el legal representante de la empresa que contendraacute lo siguiente (con arreglo al anexo II de este pliego)

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del TRLCSP hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el

artiacuteculo 60 del TRLCSP

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 18: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

18

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos

para contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

Todo ello sin perjuicio de que la justificacioacuten acreditativa de tales requisitos

deba presentarse antes de la adjudicacioacuten definitiva y a requerimiento de la Administracioacuten contratante por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar eacutesta

La citada declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad

administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

ASIMISMO EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIOacuteN SERAacute EL DE FINALIZACIOacuteN DEL PLAZO DE PRESENTACIOacuteN DE LAS PROPOSICIONES

Las empresas comunitarias no espantildeolas podraacuten acreditar que no estaacuten

incursas en prohibicioacuten de contratar mediante los certificados de clasificacioacuten o documentos similares que acrediten su inscripcioacuten en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unioacuten Europea o mediante certificacioacuten emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificacioacuten expedidas de conformidad con la legislacioacuten del Estado miembro en que esteacute establecido el empresario Dichos documentos deberaacuten indicar las referencias que hayan permitido la inscripcioacuten del empresario en la lista o la expedicioacuten de la certificacioacuten asiacute como la clasificacioacuten obtenida

2ordm) Documentacioacuten adicional exigida a todas las empresas extranjeras Las empresas extranjeras en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse

en Espantildea deberaacuten presentar una declaracioacuten de someterse a la jurisdiccioacuten de los juzgados y tribunales espantildeoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

3ordm) Domicilio Todos los licitadores deberaacuten sentildealar un domicilio conforme al anexo IV de este pliego Esta circunstancia seraacute complementada indicando una direccioacuten de correo electroacutenico y un nuacutemero de teleacutefono y fax donde el contratista desea ser notificado de todas las resoluciones providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente de contratacioacuten deberaacute estar dirigido al Oacutergano de Contratacioacuten en este caso la Sra Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Antigua

La notificacioacuten se haraacute por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcioacuten por el destinatario En particular podraacute efectuarse por fax o por correo electroacutenico a la direccioacuten que los licitadores o candidatos hubiesen designado

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 19: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

19

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

al presentar sus proposiciones en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 28 de la Ley 112007 de 22 de Junio de acceso electroacutenico de los ciudadanos a los Servicios Puacuteblicos Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificacioacuten con los efectos previstos en el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre seraacute de cinco diacuteas

4ordm) En su caso certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios componentes de la Comunidades Autoacutenomas que acredite la pertenencia a la plantilla de la empresa de un nuacutemero de trabajadores minusvaacutelidos no inferior al 2 por ciento de la misma a efectos de aplicar lo establecido en la claacuteusula 613 del presente pliego referente a la adjudicacioacuten del contrato en caso de empate entre dos o maacutes empresas

83 Sobre no 2 proposicioacuten econoacutemica y teacutecnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre se consignaraacute lo siguiente

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE EL TIME A LA VEGA

NUEVA EN LA MATILLA TM Pto del Rosario

No Expt 0912

Licitador (nombre y CIF)-

DirecciOn

Telefono y fax de contacto

E-mail

Contenido

Contenido-

a) Proposicioacuten econoacutemica constituida por la OFERTA seguacuten Anexo III adjunto a este pliego No se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para considerar la oferta

- En la proposicioacuten deberaacute indicarse coma partida independiente el

Impuesto General Indirecto Canaria que deba ser repercutido (artiacuteculo 1455 del TRLCSP)

SOBRE Ndeg 2 PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA Y PROPUESTA TEacuteCNICA

Tiacutetulo del Contrato ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

No

Expte 26103-2014

Licitador (nombre y CIF)-

Direccion Teleacutefono y fax de contactohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip E-mail

Fecha y Firma

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 20: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

20

- Cada persona licitadora no podraacute presentar maacutes de una proposicioacuten Tampoco

podraacute suscribir ninguna propuesta en agrupacioacuten temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en maacutes de una Unioacuten Temporal La contravencioacuten de este principio produciraacute la desestimacioacuten de todas las propuestas por eacutel suscritas

- A todos los efectos se entenderaacute que la proposicioacuten econoacutemica ofertada comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucioacuten de la obra y cualesquiera otros que resulten de aplicacioacuten seguacuten las disposiciones vigentes

-En el caso de que se presente una proposicioacuten econoacutemica por una unioacuten temporal de empresas aqueacutella deberaacute estar firmada par las personas que representen a cada una de las empresas componentes de la citada unioacuten rechazaacutendose la oferta en caso contrario

b) Proposicioacuten Teacutecnica constituida por

-Propuesta de reduccioacuten del plazo de ejecucioacuten de las obras objeto del contrato

seguacuten ANEXO VI adjunto a este pliego

Dicha documentacioacuten se presentaraacute escrita a maacutequina y no se aceptaraacuten aqueacutellas que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracioacuten estime fundamental para valorar la mejora deberaacute estar suscrita por el licitador

9 GARANTIacuteAS 91 Para part icipar en esta l ici tacioacuten no seraacute necesario constituir

una garantiacutea provisional 92 Garantiacutea definitiva La garantiacutea definitiva responderaacute de los

conceptos establecidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP El licitador que haya presentado la oferta econoacutemicamente maacutes

ventajosa deberaacute acreditar en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento la constitucioacuten de la garantiacutea definitiva por importe equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicacioacuten excluido el Impuesto General Indirecto Canario De no cumplirse este requisito por causas imputables a] licitador la Administracioacuten no efectuaraacute la adjudicacioacuten a su favor siendo de aplicacioacuten lo dispuesto en el uacuteltimo paacuterrafo del artiacuteculo 1512 del TRLCSP

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantiacutea las penalidades a indemnizaciones exigibles al adjudicatario eacuteste deberaacute reponer o ampliar aqueacutella en la cuantiacutea que corresponda en el plazo de quince diacuteas desde la ejecucioacuten incurriendo en caso contrario en causa de resolucioacuten

Cuando como consecuencia de una modificacioacuten del contrato

experimente variacioacuten el precio del mismo deberaacute reajustarse la garantiacutea para que guarde la debida proporcioacuten con el nuevo precio modificado en el plazo de quince diacuteas contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacioacuten

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 21: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

21

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

93 Constitucioacuten de las garantiacuteas las garantiacuteas se constituiraacuten de

conformidad con las normas establecidas en los artiacuteculos 96 y 97 del TRLCSP y los artiacuteculos 55 y siguientes del RGLCAP

- Las garantiacuteas constituidas en valores seraacuten constituidas ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP debiendo acompantildear en todo caso al documento de constitucioacuten de la garantiacutea el certificado establecido en el artiacuteculo 614 del RGLCAP

-Asimismo esta garantiacutea seguacuten redaccioacuten dada al citado artiacuteculo por la Ley

142013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacioacuten podraacute solicitarse por el adjudicatario que la garantiacutea definitiva se retenga de la primera o sucesivas certificaciones de obras hasta alcanzar su importe quedando ingresada en la tesoreriacutea municipal en metaacutelico Dicha solicitud deberaacute realizarse en el plazo de cinco diacuteas haacutebiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el oacutergano de contratacioacuten previo a la adjudicacioacuten

La garantiacutea no seraacute devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantiacutea y cumplido satisfactoriamente el contrato Esta garantiacutea responderaacute a los conceptos incluidos en el artiacuteculo 100 del TRLCSP

- Las garantiacuteas constituidas mediante aval se constituiraacuten ante la

Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo V del RGLCAP - Las garantiacuteas constituidas mediante contrato de seguro de caucioacuten

se constituiraacuten ante la Tesoreriacutea de este Ayuntamiento de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP

Cuando la garantiacutea definitiva sea constituida mediante aval bancario

o contrato de seguro de caucioacuten seraacute necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista sean bastanteados previamente por los servicios juriacutedicos del Ayuntamiento de conformidad con el artiacuteculo 58 del RGLCAP

En el caso de uniones temporales de empresas las garantiacuteas

provisionales podraacuten constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantiacutea requerida en el artiacuteculo 103 del TRLCSP y en este pliego de claacuteusulas En todo caso la

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 22: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

22

garantiacutea deberaacute amparar conjunta y solidariamente a todos y cada uno de los miembros de la unioacuten temporal de empresas y asiacute se haraacute constar en el documento en el que se constituya dicha garantiacutea rechazaacutendose en consecuencia la proposicioacuten presentada que incumpla lo anteriormente prescrito

94 La devolucioacuten cancelacioacuten y ejecucioacuten de las garantiacuteas se

regularan respectivamente por lo dispuesto en los artiacuteculos 101 y 102 del TRLCSP y los artiacuteculos 63 64 y 65 del RGLCAP

10 FORMALIZACIOacuteN DEL CONTRATO

101 El contrato se formalizaraacute en documento administrativo de acuerdo con

el modelo establecido en el ANEXO V adjunto a este pliego dentro del plazo de los quince (15) diacuteas haacutebiles siguientes a aqueacutel en que se reciba la notificacioacuten de la adjudicacioacuten a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento tiacutetulo suficiente para acceder a cualquier registro puacuteblico Si el contrato se formaliza en escritura puacuteblica la empresa adjudicataria entregaraacute a la Administracioacuten dos (2) copias legalizadas y tres (3) simples de la misma siendo a cargo del contratista los gastos derivados de su otorgamiento

102 La firma del contrato se efectuaraacute en la sede del Ayuntamiento de Antigua al que asistiraacute la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y el oacutergano de contratacioacuten asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretariacutea de la Corporacioacuten que daraacute fe del acto

103 Publicidad de la formalizacioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 154 del TRLCSP

11 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que tendraacuten caraacutecter contractual seraacuten el presente pliego de claacuteusulas administrativas particulares el proyecto (especiacuteficamente la memoria en lo referente a los materiales baacutesicos o elementales que formen parte de las unidades de obra los planos el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y el cuadro de precios unitarios) y la oferta del adjudicatario

En caso de contradiccioacuten entre los documentos que componen el proyecto el orden de prioridad es el siguiente cuadro de precios unitarios o numero 1 planos pliego de prescripciones teacutecnicas memoria anexos mediciones y presupuestos

12 DIRECCIOacuteN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

121 La Administracioacuten a traveacutes de la direccioacuten facultativa nombrada al

efecto efectuaraacute la inspeccioacuten comprobacioacuten y vigilancia para la correcta realizacioacuten de la obra contratada emitiendo sus oacuterdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 23: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

23

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

122 La persona delegada de obra del contratista deberaacute ser designada por eacuteste y aceptada por la Administracioacuten antes de la formalizacioacuten del contrato con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacioacuten

13 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El oacutergano de contratacioacuten podraacute designar una persona fiacutesica o juriacutedica vinculada al ente contratante o ajena a eacutel como responsable del trabajo quien supervisaraacute la ejecucioacuten del mismo comprobando que su realizacioacuten se ajusta a lo establecido en el contrato y cursaraacute al contratista las oacuterdenes e instrucciones del oacutergano de contratacioacuten En particular le corresponderaacute a quien en su caso sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones

Proponer al oacutergano de contratacioacuten las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art 2128 TRLCSP)

Concurrir a la recepcioacuten de las obras y en su caso tenerlas por recibidas (art 2351 TRLCSP) Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el Capiacutetulo I del Tiacutetulo II del Libro IV del TRLCSP 14 COMPROBACIOacuteN DEL REPLANTEO

141 En el plazo no superior a OCHO (8) DIacuteAS desde la fecha de formalizacioacuten del contrato salvo casos excepcionales se procederaacute en presencia del contratista a efectuar la comprobacioacuten del replanteo realizado previamente a la licitacioacuten de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 229 del TRLCSP 142 Cuando a juicio de la direccioacuten facultativa de las obras y sin reserva por parte del contratista el resultado de la comprobacioacuten del replanteo demuestre la posesioacuten real de los terrenos su idoneidad y la viabilidad del proyecto se daraacute por el director de la obra la autorizacioacuten para iniciarlas hacieacutendose constar este extremo expliacutecitamente en el acta extendida de cuya autorizacioacuten quedaraacute notificado el contratista por el hecho de suscribirla y empezaacutendose a contar el plazo de ejecucioacuten de las obras desde el diacutea siguiente al de la firma del acta 15 SENtildeALIZACIOacuteN DE LAS OBRAS

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 24: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

24

151 El contratista estaacute obligado a instalar a su costa las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones Asiacute como mantener en perfecto estado de mantenimiento las viacuteas o tramos de viacutea que sean afectados por las obras El contratista cumpliraacute las oacuterdenes que reciba por escrito de la direccioacuten facultativa acerca de instalaciones de sentildeales complementarias o modificacioacuten de las que haya instalado Los gastos que originen la sentildealizacioacuten y mantenimiento de tramos de viacuteas puacuteblicas afectados seraacuten de cuenta del contratista 152 En el plazo maacuteximo de 8 diacuteas laborables desde la orden de iniciacioacuten el contratista colocaraacute a su costa donde se realiza la obra en el lugar que fije la direccioacuten de la misma un cartel de publicidad de la obra contratada seguacuten modelo y medidas facilitado por esta Corporacioacuten 153 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sentildealizacioacuten referida en el mismo eacutesta seraacute instalada por la propia Administracioacuten corriendo los gastos por cuenta del contratista y deducieacutendose los gastos de la certificacioacuten correspondiente 16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 161 Obligaciones del contratista y gastos exigibles ademaacutes de las obligaciones generales derivadas del reacutegimen juriacutedico del presente contrato existiraacuten especiacuteficamente las siguientes obligaciones a) El contratista estaacute obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo A tal efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 7 del Real Decreto 162797 de 24 de octubre el contratista estaacute obligado a la elaboracioacuten de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen estudien desarrollen y complementen en funcioacuten de sus propio sistema de ejecucioacuten de la obra las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de ejecucioacuten de las obras sin que impliquen modificacioacuten del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud debiendo presentar en el plazo de ocho (8 diacuteas) naturales desde la adjudicacioacuten del contrato dos ejemplares en formato papel y uno en formato digital del mismo b) Son de cuenta del contratista los gastos derivados de los anuncios oficiales de la licitacioacuten y los gastos e impuestos de formalizacioacuten del contrato en escritura puacuteblica seguacuten las disposiciones vigentes en la forma y cuantiacutea que eacutestas sentildealen c) El contratista estaacute obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras asiacute como las sentildeales precisas para indicar el acceso a la obra la circulacioacuten en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueacutellos tanto en dicha zona como en sus liacutemites e inmediaciones

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 25: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

25

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

d) El contratista deberaacute llevar los Libros de Ordenes e Incidencias previamente diligenciados de conformidad con las disposiciones contenidas en las claacuteusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado e) Seraacuten de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccioacuten de la obra en una cuantiacutea maacutexima equivalente al 1 del presupuesto de ejecucioacuten material de la obra No obstante no tendraacuten tal limitacioacuten y correraacuten iacutentegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucioacuten de la obra

El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad Los gastos se deduciraacuten de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo Los pagos a la empresa que efectuacutee el ensayo y controles de calidad los realizaraacute el Ayuntamiento de Antigua

17 REacuteGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 171 A efectos de pago al contratista la direccioacuten facultativa expediraacute

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendraacuten la consideracioacuten de abonos a buena cuenta debiendo tramitarla en los diez diacuteas siguientes al periodo a que corresponden y remitir una copia al contratista a efectos de que este en el plazo de quince (15) diacuteas manifieste su conformidad o reparo

172 El contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios

convenidos de las obras que realmente ejecute con sujecioacuten al proyecto que sirvioacute de base a la licitacioacuten a sus modificaciones aprobadas y a las oacuterdenes dadas por escrito por la Administracioacuten

Todos los trabajos medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucioacuten y acabado de cualquier unidad de obra se consideraraacuten incluidos en el precio de la misma aunque no figuren en la descomposicioacuten de los precios

Las facturas se emitiraacuten de conformidad con lo dispuesto en el RD 16192012

de 30 de noviembre y con los requisitos establecidos en las Bases para la Ejecucioacuten del Presupuesto General

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 26: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

26

173 A los efectos establecidos en el artiacuteculo 43 de la Ley 582003 de 17 de diciembre General Tributaria referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria para proceder al pago el contratista estaacute obligado a aportar junto con la factura un certificado especiacutefico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracioacuten tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura

174 La Administracioacuten tendraacute la obligacioacuten de abonar el precio dentro de los

plazos establecidos en el artiacuteculo 2164 y la Disposicioacuten transitoria sexta del TRLCSP y si se demorase deberaacute abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacioacuten por los costes de cobro en los teacuterminos previstos en la Ley 32004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

175 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podraacute proceder en su caso a la suspensioacuten del cumplimiento del contrato debiendo comunicar a la Administracioacuten con un mes de antelacioacuten tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensioacuten en los teacuterminos establecidos en el TRLCSP

176 Si la demora en el pago superase los seis meses el contratista tendraacute derecho a la resolucioacuten del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que por ello se le originen

177 Las obras que figuren en el presupuesto por una cantidad alzada seraacuten valoradas previa medicioacuten a los precios que en el mismo presupuesto se hayan asignado para unidades de obras iguales o semejantes

En defecto de lo anterior se abonaraacute iacutentegramente la cantidad alzada salvo que en el presupuesto conste como partida a justificar o antes de la ejecucioacuten de la obra se ordene al contratista por la direccioacuten facultativa que la justifique

En ambos casos el contratista deberaacute presentar las oportunas cuentas valoraacutendose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o en su defecto a los que se acuerden entre la direccioacuten facultativa y el contratista

178 El contratista tendraacute derecho a percibir abonos a cuenta por materiales

acopiados y por instalaciones y equipos necesarios para la obra en las condiciones y con los requisitos y liacutemites sentildealados en los artiacuteculos 155 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puacuteblicas

18 REVISIOacuteN DE PRECIOS

En la presente contratacioacuten no se revisaraacuten los precios

19 CESIOacuteN Y SUBCONTRATACIOacuteN

191 Cesioacuten del Contrato En caso de que se produjera la cesioacuten del contrato se estaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 226 del TRLCSP siendo en todo caso

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 27: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

27

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

imprescindible para que eacutesta tenga efecto que se apruebe por el oacutergano de contratacioacuten mediante la oportuna resolucioacuten 192 Subcontratacioacuten la subcontratacioacuten estaraacute sometida al reacutegimen establecido en el artiacuteculo 227 del TRLCSP si bien el importe de la subcontratacioacuten no podraacute exceder en ninguacuten caso el 60 por ciento del importe de la adjudicacioacuten El incumplimiento de la obligacioacuten de comunicar a la Administracioacuten los subcontratos que vaya a celebrar seraacute penalizado con una sancioacuten equivalente de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato De esta sancioacuten responderaacute la garantiacutea definitiva que deberaacute ser repuesta por el contratista en un plazo de quince diacuteas naturales 193 Pagos a subcontratistas y suministradores el contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que se indican en al artiacuteculo 228 del TRLCSP

20 MODIFICACIOacuteN DEL CONTRATO 201 El contrato soacutelo podraacute modificarse en los casos y con los liacutemites

establecidos en el artiacuteculo 107 del TRLCSP Estas modificaciones no podraacuten afectar a las condiciones esenciales del contrato

202 No tendraacuten la consideracioacuten de modificaciones del contrato las

ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccioacuten del mismo o que consistan en la realizacioacuten de una prestacioacuten susceptible de utilizacioacuten o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacioacuten preparatoria del contrato que deberaacuten ser contratadas de forma separada pudiendo aplicarse en su caso el reacutegimen previsto para la contratacioacuten de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artiacuteculos 171b del TRLCSP

203 Las modificaciones del contrato deberaacuten formalizarse conforme a lo

dispuesto en el artiacuteculo 156 del TRLCSP 21 SUSPENSIOacuteN DEL CONTRATO 211 Si la Administracioacuten acordase la suspensioacuten del contrato o aqueacutella

tuviere lugar por la aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 216 del TRLCSP se

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 28: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

28

levantaraacute un acta en la que se consignaraacuten las circunstancias que la han motivado y la situacioacuten de hecho en la ejecucioacuten de aqueacutel

212 Acordada la suspensioacuten la Administracioacuten abonaraacute al contratista los dantildeos y perjuicios efectivamente sufridos por eacuteste

22 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realizacioacuten del contrato En el caso de SOBREPASARSE EL PLAZO fijado y salvo causa de fuerza mayor se impondraacute una penalidad de 050 euro por cada 100000euro del precio del contrato excluido el IGIC por diacutea en los teacuterminos previstos en el artiacuteculo 212 del TRLCSP y 99 del RGLCAP 23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIOacuteN DE LAS OBRAS 231 El contrato se entenderaacute cumplido por el contratista cuando eacuteste haya realizado de acuerdo con los teacuterminos del mismo y a satisfaccioacuten de la Administracioacuten la totalidad de su objeto

232 Producida la terminacioacuten de las obras se procederaacute a su constatacioacuten mediante acto formal de recepcioacuten dentro de los quince diacuteas siguientes de haberse producido dicha terminacioacuten A dicho acto concurriraacute un facultativo designado por la Administracioacuten representante de eacutesta un representante de la Intervencioacuten si procede el facultativo encargado de la direccioacuten de las obras y el contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el funcionario teacutecnico designado por la Administracioacuten contratante y representante de eacutesta las daraacute por recibidas levantaacutendose la correspondiente acta y comenzando en su caso el plazo de garantiacutea

Por el contrario cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se

haraacute constar asiacute en el acta y el director de las mismas sentildealaraacute los defectos observados y detallaraacute las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aqueacutellos si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado podraacute concedeacutersele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato

24 RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO

241 Ademaacutes de en caso de cumplimiento y la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artiacuteculos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artiacuteculos 225 y 239 del mismo texto son tambieacuten causas de resolucioacuten las siguientes causas

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 29: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

29

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

a) Cesioacuten del contrato sin autorizacioacuten del oacutergano de contratacioacuten b) Subcontratar parte del contrato superando el porcentaje autorizado en

este pliego c) Subcontratar parte del contrato con personas inhabilitadas para

contratar de acuerdo con el ordenamiento juriacutedico o comprendidas en algunos de los supuestos del artiacuteculo 60 del TRLCSP o que esteacuten incursas en la suspensioacuten de clasificaciones

d) Obstruccioacuten a las facultades de direccioacuten e inspeccioacuten de la Administracioacuten

e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de prevencioacuten de riesgos laborales en particular la inobservancia de la obligacioacuten de afiliar a la seguridad social al personal adscrito a la obra asiacute como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales tales como el plazo de ejecucioacuten de la obras

g) La ejecucioacuten defectuosa de las obras conforme a lo determinado en el proyecto tras mediar requerimiento del director facultativo en cumplimiento de las atribuciones de la Ley de Ordenacioacuten de la Edificacioacuten y del pliego de claacuteusulas administrativas generales para la contratacioacuten de obras del Estado sin que se atienda este requerimiento en el plazo conferido

25 RECEPCIOacuteN Y LIQUIDACIOacuteN

251 La recepcioacuten y liquidacioacuten se efectuaraacuten en los teacuterminos y con las formalidades establecidas en los artiacuteculos 235 del TRLCSP y 169 del RGLCAP y en las claacuteusulas 76 y siguientes del Pliego de Claacuteusulas Administrativas Generales para la Contratacioacuten de Obras del Estado

252 La Administracioacuten podraacute efectuar recepciones PARCIALES de los trabajos de acuerdo con las etapas del programa de trabajo

26 PLAZO DE GARANTIacuteA

261 El plazo de garantiacutea miacutenimo seraacute de un antildeo a contar desde la recepcioacuten de las obras

262 Durante el plazo de garantiacutea el contratista estaraacute obligado a la conservacioacuten de las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones teacutecnicas particulares y seguacuten las instrucciones que reciba de la Direccioacuten de las

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 30: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

30

obras respondiendo de los dantildeos o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo

27 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIOacuteN Y JURISDICCIOacuteN 271 El oacutergano de contratacioacuten ostenta la prerrogativa de interpretar los

contratos administrativos resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento modificarlos por razones de intereacutes puacuteblico acordar su resolucioacuten y determinar los efectos de eacutesta dentro de los liacutemites y con sujecioacuten a los requisitos y efectos sentildealados en el TRLCSP en el Real Decreto 8172009 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el RGLCAP

Los acuerdos que dicte el oacutergano de contratacioacuten en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacioacuten modificacioacuten y resolucioacuten seraacuten inmediatamente ejecutivos

272 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten

resolucioacuten y efectos de los contratos administrativos seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten competente cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y contra los mismos habraacute lugar a recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccioacuten sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicioacuten previsto en los artiacuteculos 116 y 117 de la Ley 301992 de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En Antigua a 19 de agosto de 2014

LA FUNCIONARIA

Mordf Del Carmen Ortiz Luque INFORME DE SECRETARIA FUNDAMENTO Artiacuteculo 3c) RD 11741987 de 18 de septiembre en relacioacuten con la Disposicioacuten Adicional Segunda8 del TRLCSP de 14 de noviembre FORMA Nota de Conformidad FECHA 19 de agosto de 2014 OBSERVACIONES RESULTADO Conforme con el presente pliego en el que se inserta la presente nota CONCLUSIOacuteN FAVORABLE

El Secretario General

Fdo Miguel Aacutengel Rodriacuteguez Martiacutenez

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 31: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

31

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO I

MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIOacuteN DE PLICA

DonDontildea con de DNI nordm en nombre propio (o en nombre y representacioacuten de la empresa con CIF ) con domicilio a efectos de notificacioacuten enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip teleacutefono nordmhelliphellip hace entrega de la plica dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del candidato) para participar en el procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de las obras correspondientes al proyecto ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo identificado con el nordm de expediente 26103-2014

La plica consta de dos sobres cerrados

- Sobre nordm 1 Documentacioacuten administrativa

- Sobre nordm 2 Proposicioacuten econoacutemica y Proposicioacuten teacutecnica

Fecha y firma licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

(DE ESTE ESCRITO DEBERAacuteN PRESENTAR DOS EJEMPLARES UNO

PARA EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y OTRO PARA EL

INTERESADO)

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 32: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

32

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE PARA PERSONA JURIacuteDICA

DDntildea DNI en nombre y representacioacuten de CIF nuacutem domicilio en constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de helliphelliphellip DDntildea helliphellip el diacutea de de inscrita en el Registro Mercantil de al tomo folio hoja nordm inscripcioacuten

Ostenta dicha representacioacuten en virtud de escritura de poder otorgada ante ella Notarioa dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DDntildea helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el diacutea nordm de protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador

La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 33: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

33

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO ll

PARA PERSONA FIacuteSICA

MODELO DE DECLARACIOacuteN RESPONSABLE

DDntildea DNI en nombre propio

domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1 Tener plena capacidad de obrar de conformidad con el artiacuteculo 72 del Real Decreto

Legislativo 32011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Puacuteblico (en adelante TRLCSP) hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes

2 No encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artiacuteculo 60

del TRLCSP

3 Reunir los requisitos de solvencia econoacutemica financiera y teacutecnica exigidos para

contratar con la Administracioacuten de conformidad con los artiacuteculos 75 y 76 del TRLCSP

4- Que esta declaracioacuten se emite para que surta efecto en el expediente de contratacioacuten

para la ejecucioacuten del proyecto de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo

Lugar fecha y firma del licitador La presente declaracioacuten se otorgaraacute preferentemente ante una autoridad administrativa o funcionario puacuteblico u organismo profesional cualificado sin perjuicio de que en virtud del informe 2301 de 3 de julio de 2001 de la Junta Consultiva de Contratacioacuten Administrativa sea suficiente con que esta declaracioacuten vaya dirigida a la Alcaldiacutea Presidencia del Ayuntamiento de Antigua AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 34: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

34

ANEXO lII

MODELO PROPOSICIOacuteN ECONOacuteMICA

ltltDon [helliphellip] con DNI nuacutem [helliphellip] vecino de helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip fax

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip correo electroacutenicohelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en plena posesioacuten de su capacidad juriacutedica y de obrar en nombre propio (o en representacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip vecino de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio en helliphelliphelliphelliphelliphellip CP helliphelliphelliphellip teleacutefono helliphelliphellip) enterado del procedimiento de contratacioacuten convocado por el Ayuntamiento de Antigua para adjudicar del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo declaro

1) Que me comprometo a su ejecucioacuten por el precio que a continuacioacuten se detalla

IMPORTE

Precio sin IGIC IGIC 7 Precio con IGIC incluido

2) Que conozco el pliego de claacuteusulas administrativas particulares el pliego de prescripciones teacutecnicas proyecto de obras y demaacutes documentacioacuten que ha de regir el presente contrato que expresamente asumo y acepto en su totalidad

3) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y

obligaciones exigidos por la normativa vigente para ejecutar la obra de referencia Lugar fecha y firma del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 35: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

35

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

A N E X O I V

PARA PERSONA JURIacuteDICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX DDordf _______________________ mayor de edad provisto de DNI nuacutemero

________________ en nombre y representacioacuten de la entidad mercantil _____________________ con CIF ___________________ con domicilio en C________________________ CP ________ _______________ y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en el mismo

CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 36: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

36

ANEXO IV

PARA PERSONA FIacuteSICA

NOTIFICACIONES TELEMAacuteTICAS YO VIacuteA FAX

DDntildea DNI en nombre propio domicilio en

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip y con nordm de Tlf _____________enterado del procedimiento de

contratacioacuten para la ejecucioacuten de la obra denominada ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo y de las condiciones y requisitos que se exigen para

participar en el mismo CONSIENTE la utilizacioacuten de medios electroacutenicos por parte de la Administracioacuten

para la realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten

de acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (maacuteximo 2)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Correo electroacutenico donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

o CONSIENTE la utilizacioacuten del siguiente fax por parte de la Administracioacuten para la

realizacioacuten de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacioacuten de

acuerdo con los datos que se indican a continuacioacuten

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FAX donde recibir los avisos de notificaciones

telemaacuteticas

En ___________a ___ de _____ de 2014

(Lugar fecha y firma del licitador)

Fdo _________________________________

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 37: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

37

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS En a de de 20

REUNIDOS DE UNA PARTE D Oacutergano de contratacioacuten actuando en representacioacuten del Ayuntamiento de Antigua con facultad para suscribir el presente contrato en nombre de la Corporacioacuten Municipal en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de junio de 2011 con DNI nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip DE OTRA PARTE D mayor de edad con DNI nordm expedido el diacutea actuando en calidad de de con domicilio en Reconocieacutendose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes convienen suscribir el presente contrato administrativo de cuyos antecedentes administrativos y claacuteusulas son

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Primero- El proyecto de obra cuya ejecucioacuten se contrata fue aprobado por resolucioacuten de Alcaldiacutea nordm helliphelliphellip de fecha helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip por un presupuesto de licitacioacuten de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip excluido el igic que asciende a la cantidad de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Segundo- El pliego de claacuteusulas administrativas particulares fue aprobado por resolucioacuten del de fecha Tercero- La contraccioacuten del gasto fue efectuada por la Intervencioacuten Municipal en en fecha con cargo a la aplicacioacuten presupuestaria realizaacutendose la fiscalizacioacuten previa el diacutea

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 38: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

38

Cuarto- La adjudicacioacuten de este contrato se acordoacute por resolucioacuten del de fecha

CLAacuteUSULAS DEL CONTRATO Primera- D [en la representacioacuten que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de con estricta sujecioacuten al pliego de claacuteusulas administrativas particulares asiacute como al proyecto teacutecnico aprobado por la Administracioacuten documentos contractuales que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos Segunda- El precio de este contrato es de helliphelliphelliphellip euros siendo el importe del IGIC a repercutir el de helliphelliphelliphellip euros y su abono se realizaraacute Tercera- El presente contrato no estaraacute sometido a revisioacuten de precios

Cuarta- El reacutegimen de pagos al contratista se efectuaraacute de conformidad

con lo establecido en la claacuteusula 16 del pliego de claacuteusulas administrativas

particulares

Quinta- El plazo de ejecucioacuten de la obra seraacute de hellip

contados a partir del diacutea siguiente de la firma del acta de comprobacioacuten de

replanteo que se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos

La comprobacioacuten de replanteo tendraacute lugar dentro de los diacuteas haacutebiles siguientes a la formalizacioacuten de este contrato El plazo de garantiacutea es de un antildeo a contar desde la fecha en que se realice la recepcioacuten de las obras

Sexta- El adjudicatario se somete expresamente al pliego de

clausulas administrativas particulares al proyecto teacutecnico al texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico al Real Decreto 8172009 8 de mayo

por el que se desarrolla parcialmente de la Ley de Contratos del Sector Puacuteblico

LCSP asiacute como por el Real Decreto 10982001 de 12 de octubre por el que se

aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones

Puacuteblicas y a la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones

litigiosas

Seacuteptima- Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en

demora en la ejecucioacuten del contrato la Administracioacuten podraacute optar por la

resolucioacuten del mismo con peacuterdida de la garantiacutea o por la imposicioacuten de las

penalidades previstas en el artiacuteculo 212 del Texto Refundido de la Ley de

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 39: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

REF MOLSEC EXPTENordm 26103-2014

39

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

Fuerteventura (Las Palmas)

Nordm Registro 01350038 RD 38286

Contratos del Sector Puacuteblico El importe se haraacute efectivo mediante deduccioacuten de

las mismas en la correspondiente factura En todo caso la garantiacutea responderaacute

de su efectividad El pago de las penalidades no incluye la indemnizacioacuten a que

pudiera tener derecho la Administracioacuten por dantildeos y perjuicios

Octava- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracioacuten o ha solicitado que se le retenga de las certificaciones de obras el importe correspondiente una garantiacutea definitiva por importe de helliphelliphelliphellip euros cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato

Novena- El contratista deberaacute guardar sigilo respecto a los datos o

antecedentes que no siendo puacuteblicos o notorios esteacuten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasioacuten del mismo

EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA CAC antildeadir la siguiente claacuteusula Deacutecima- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autoacutenoma de Canarias] aportado no han experimentado variacioacuten (art 1303 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacioacuten modificacioacuten resolucioacuten y efectos de eacutesta seraacuten resueltas por el oacutergano de contratacioacuten cuyos acuerdos pondraacuten fin a la viacutea administrativa y seraacuten inmediatamente ejecutivos pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicioacuten ante el mismo oacutergano que los dictoacute o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccioacuten

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un uacutenico efecto en

el lugar y fecha al principio mencionados

La Alcaldesa-Presidenta El Adjudicatario

EL SECRETARIO GENERAL

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)

Page 40: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS · 2014. 9. 3. · cuadro de caracterÍsticas del contrato de obras a.- objeto del contrato pavimentaciÓn de aceras en la c/ roque

40

ANEXO VI

PROPOSICIOacuteN TEacuteCNICA (MEJORAS EN LA REDUCCIOacuteN DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN)

DonDntildea_______________________________________________________

______ natural de_________________________ provincia de ___________con Documento Nacional de Identidad nuacutemero ______________en su propio nombre (o en nombre y representacioacuten de ________________________________) se compromete a la ejecucioacuten del contrato de obras denominado ldquoPAVIMENTACIOacuteN DE ACERAS EN LA C ROQUE CALERO FAJARDOrdquo con un plazo de ejecucioacuten del contrato en

PLAZO DE EJECUCIOacuteN DEL CONTRATO

5 meses

4 MESES + 2 SEMANAS

4 MESES

3 MESES + 2 SEMANAS

3 MESES

2 MESES +2 SEMANAS

2 MESES

LUGAR FECHA Y FIRMA del licitador

AA SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA (MARCAR UNA X UNA CASILLA SEGUacuteN PLAZO QUE PROPONGAN REDUCIR)