conv. licitaciÓn pÚblica nacional nº 001-2010 …

__________________________________________________________________________________________ “REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO-CUMBA-OCALLÍ, TRAMO III: CAMPORREDONDO-OCALLÍ” .

1

REPÚBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVÍAS DESCENTRALIZADO PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES – PCD

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

CCOONNVV.. LLIICCIITTAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA NNAACCIIOONNAALL NNºº 000011--22001100--GG..RR..AAMMAAZZOONNAASS--CCEE--PPCCDD

SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA

PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA – OCALLI, TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

BASES DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL

FINANCIADOS POR: Contratos de Préstamo: BID Nº 1657/0C-PE. y BIRF Nº 7322-PE Y

Recursos de Contrapartida Nacional

CHACHAPOYAS - PERÚ

ABRIL - 2011


2

I N D I C E

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CARÁTULA 1 ÍNDICE 2 SECCIÓN Nº I: LLAMADO A LICITACIÓN 3 1.0 LLAMADO A LICITACIÓN (AVISO DE CONVOCATORIA) 3 SECCIÓN Nº II: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS POSTORES 4

1.0 GENERALIDADES 4 2.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 3.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 5 4.0 DE LAS EMPRESAS ELEGIBLES 5 5.0 VALOR REFERENCIAL 5 6.0 CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 5 7.0 CONSULTAS 5 8.0 DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 6 9.0 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 6

10.0 INSPECCIÓN PREVIA 6 11.0 OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO 6 12.0 DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO 7 13.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 13 14.0 EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS 14 15.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 15 16.0 IMPUGNACIONES 16 17.0 RECHAZO DE OFERTAS 16 18.0 DECLARATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DESIERTA 18 19.0 CONDICIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 18 20.0 CONTRATO 20 SECCIÓN Nº III: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 21 SECCIÓN Nº IV: FORMATOS 22 FORMATO N° 1: DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR 22 FORMATO N° 2: PROMESA DE CONSORCIO 23 FORMATO N° 3: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 24 FORMATO N° 4: DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD DEL POSTOR 25 FORMATO N° 5: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS CON LA SUNAT 26 FORMATO N° 6: EXPERIENCIAS EN OBRAS VIALES 27 FORMATO N° 7: DECLARACIÓN JURADA DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MECÁNICO 28 FORMATO N° 8: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 29 FORMATO N° 9: PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS 30 FORMATO Nº 10: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 31 SECCIÓN Nº IV: MODELO DE CONTRATO 32 1.0 PRO FORMA DE CONTRATO 32 SECCIÓN Nº V: EXPEDIENTE TÉCNICO


3

MUNICACIONESUCTURA DE TRASPOR SECCIÓN No. I: LLAMADO A LICITACION

AVISO DE CONVOCATORIA

Segunda Convocatoria

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD – Segunda Convocatoria

1. OBJETO DEL PROCESO Seleccionar a la(s) Empresa(s) Contratista(s) que se encargará(n) de ejecutar las Obras de REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA – OCALLI, TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI., de 20.72 Km de longitud.

2. DESCRIPCION BÁSICA DEL OBJETO DEL PROCESO

Ejecutar las Obras de rehabilitación que comprende: Obras Preliminares, Movimiento de Tierras, Pavimentos, Transporte, Obras de Arte y Drenaje (Alcantarillas metálicas tipo TMC, Badenes, Muros de Contención, conformación de Cunetas, etc.), Señalización, y Medio Ambiente.

3. CODIGO CIIU DEL OBJETO DEL PROCESO: ------------------- 4. VALOR REFERENCIAL Y PLAZO

De acuerdo a las normas y procedimientos que rigen las adquisiciones y contrataciones de este Programa, no se da a conocer el Valor Referencial. El Plazo de Ejecución es de Ciento Treinta y Cinco (135) días calendario.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las obras serán contratadas por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, los mismos que no estarán sujetos a ningún tipo de reajuste.

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Endeudamiento Externo: Contratos de Préstamo Nº 1657/OC-PE-BID y Nº 7322-PE-BIRF, y recursos de contrapartida nacional.

7 LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION

DEPARTAMENTO: AMAZONAS; PROVINCIAS: LUYA; DISTRITOS: CAMPORREDONDO, OCALLI. 8. BASES Y COSTO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN

LUGAR DE VENTA : Tesorería del Gobierno Regional Amazonas, sito en Jirón Ortiz Arrieta N° 1250, Chachapoyas.

HORARIO : De 8:00 a 17:30 horas DERECHO : S/. 150.00 (ciento cincuenta y 00/100 Nuevos Soles)

9. CALENDARIO DEL PROCESO Convocatoria : 04 de Abril del 2011 Venta de Bases : Del 05 de Abril hasta el 25 de Abril del 2011 Presentación de Consultas : Por escrito hasta las 15:30 horas del 11 de Abril del 2011 Absolución de Consultas : El 18 de Abril del 2011 Presentación y Apertura de Propuestas:

Acto de Presentación y apertura de las Ofertas a las 10:00 horas del 05 de Mayo del 2011, en la sede del Gobierno Regional Amazonas – Sala de Reuniones de la Presidencia Regional, sito en Jirón Ortiz Arrieta N° 1250.

El Otorgamiento de la Buena Pro será notificado a los Postores luego de la Evaluación efectuada por el Comité de Evaluación de conformidad a las Bases.

Chachapoyas, 04 de Abril del 2011

El Comité NOTA: Al momento de comprar las bases, los adquirientes deberán indicar su Nº de fax y dirección electrónica


4

SECCIÓN Nº II: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES Y POSTORES

1. GENERALIDADES El Gobierno del Perú está llevando adelante el Programa de Caminos Departamentales que tiene por objeto mejorar el nivel de transitabilidad de la Red Vial Departamental mediante inversiones en rehabilitación y mantenimiento, desarrollo de capacidades técnicas e impulsando cambios institucionales que fortalezcan la gestión de los Gobiernos Regionales (GR) en materia vial; contribuyendo de este modo al proceso de descentralización así como a la mejora de la integración y la competitividad regional y a las condiciones de vida en los territorios del interior del Perú.

Es un Programa descentralizador cuya contratación y ejecución de los estudios y obras de rehabilitación y mantenimiento están a cargo de los Gobiernos Regionales, mientras que Provías Descentralizado, administra los recursos financieros, supervisa y da asistencia técnica.

1.1 OBJETIVO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objetivo de la presente Licitación es seleccionar a la Empresa Constructora, que se encargará de la Ejecución de la Rehabilitación de la Carretera PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA – OCALLI, TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI, de 20.72 Km de longitud, ubicada en el Departamento de Amazonas.

Las obras de Rehabilitación comprenden: Obras Preliminares, Movimiento de Tierras, Pavimentos, Transporte, Obras de Arte y Drenaje (Alcantarillas metálicas tipo TMC, Badenes, Muros de Contención, conformación de Cunetas, etc.), Señalización, y Medio Ambiente. Con las obras de REHABILITACIÓN, se espera reparar la superficie de rodadura que garantice la transitabilidad en toda estación del año, colocando una capa de afirmado para el rodamiento y un sistema de drenaje para preservar la vida útil de la vía, de acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas que demande el Proyecto, materia de la presente licitación.

1.2 ENTIDAD QUE CONVOCA LA LICITACION

El Gobierno Regional Amazonas en el marco del PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES – PCD, con domicilio en Jirón Ortiz Arrieta N° 1250 – Ciudad de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, quien en adelante se denominará GOBIERNO REGIONAL.

1.3 LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS La obra a ejecutar, motivo de la presente Licitación, se encuentra ubicada en los distritos de

Camporredondo y Ocalli, provincia de LUYA, Departamento de Amazonas. El Proyecto comprende las obras de REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA indicada en el Ítem 1.1.

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución de las obras es de Ciento veinte (135) días calendario. 1.5 BASE LEGAL

Contratos de Préstamo Nº 1657/OC-PE – BID y Nº 7322-PE – BIRF Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Las obras se financiarán con recursos de los Contratos de Préstamo Nº 7322-PE-BIRF y Nº 1657/OC-PE-

BID y Recursos de Contrapartida Nacional (Recursos Ordinarios) 3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las obras serán contratadas por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LOS MISMOS QUE NO ESTARÁN SUJETOS A NINGÚN TIPO DE REAJUSTE, mediante Licitación Pública Nacional, utilizándose los procedimientos establecidos en los Contratos de Préstamo Nº 7322-PE-BIRF y Nº 1657/OC-PE-BID y en el Manual de Operaciones del Programa aprobado.


5

4. DE LAS EMPRESAS ELEGIBLES Podrán participar en esta Licitación Pública Nacional, las empresas nacionales y empresas extranjeras,

procedentes de los Países miembros del BID o del BIRF. También podrán participar consorcios de conformidad a lo dispuesto en las presentes Bases.

Las empresas se presentarán con el nombre completo o razón social que figura en su correspondiente Escritura de Constitución. Los Consorcios pueden presentarse, conforme a su denominación consignada en la Promesa de Consorcio.

No podrán participar las Empresas, que: - Hayan tenido uno o más contratos Intervenidos económicamente por el Estado Peruano, con una

antigüedad menor de dos (2) años, contados desde la fecha de la Resolución consentida que disponga la intervención de la Obra, por causas imputables al Contratista.

- Tengan Contrato Resuelto, consentido o firme, por el Estado Peruano por causas imputables al Contratista.

- Tengan uno o más contratos vigentes, intervenidos económicamente por causas imputables al contratista.

- Adeuden dinero y/o documentos, planos y/o Constancia de No Adeudos, en las Resoluciones Directorales de Liquidaciones Finales de Obra.

- Igualmente no podrán participar Consorcios, cuyos integrantes estén incluidos en las mismas causales indicadas párrafos arriba.

No podrán participar las Empresas Contratistas del País Prestatario si los socios, asociados, directivos y demás personal técnico o profesional de dichas Empresas: - Pertenecen al personal permanente o temporal de la Institución que reciba el financiamiento o

que sea beneficiaria de los servicios de dichas Empresas Contratistas. - Han pertenecido a cualquiera de las Instituciones antes mencionadas dentro de los seis (6)

meses previos a una de las siguientes fechas: (i) la de la presentación de la solicitud de financiamiento; o (ii) la del inicio del proceso de precalificación o de la selección de la Empresa Contratista.

5. VALOR REFERENCIAL

De acuerdo a las normas y procedimientos que rigen las adquisiciones y contrataciones de este Programa, no se da a conocer el Valor Referencial.

6. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN El Calendario de la Licitación es el indicado en el Aviso de Convocatoria.

7. CONSULTAS

Las Consultas deberán hacerlo por escrito y se recibirán como máximo hasta la fecha, hora y en el lugar indicado en el Aviso de Convocatoria. El Comité de Evaluación responderá todas las aclaraciones o consultas, mediante un Pliego Absolutorio que incluirá, además las enmiendas y, si fuera el caso, documentos complementarios. El Pliego Absolutorio se notificará a los participantes a través del SEACE – OSCE y por fax o correo electrónico a la dirección indicada al momento de registrarse. Además pueden recabarse en la oficina de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas, sito en Jirón Ortiz Arrieta N° 1250 – Ciudad de Chachapoyas – Departamento de Amazonas, a partir de la fecha indicada en el Aviso de Convocatoria.

De preferencia, los participantes deberán recabar y tomar conocimiento del Pliego Absolutorio, pues forman parte integrante de estas Bases y el contrato, a fin de evitar cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas. Sin embargo, el Gobierno Regional notificará el pliego absolutorio a los participantes vía fax o correo electrónico a la dirección indicada al momento de comprar las bases.

8. DOCUMENTACION DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL Los documentos de la presente Licitación Pública son los siguientes: a) Aviso de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional b) Bases de la Licitación Pública Nacional y Pro forma de Contrato


6

c) Volumen I : Resumen Ejecutivo. d) Volumen II : Tomo I: Memoria Descriptiva (Antecedentes, Objetivos, Ubicación, Clima,

Descripción del Proyecto, Tiempo de Ejecución de Obra, Panel Fotográfico , Cartel de Obra), ESPECIFICACIONES Técnicas, Metrados, Estudios Básicos (Estudio de Tráfico, Estudio de Trazo y Diseño Vial), Programación de Obra. Tomo II: Generalidades, Conceptos Geológicos, Geotecnia del Proyecto, conclusiones y Recomendaciones, Anexos (Planos de Ubicación, Planos Litoestratigráficos, Geomorfológicos, Geodinámicos), Reportes de Ensayo de Peso Volumétrico. Tomo III: Suelos, Canteras, Pavimento, Conclusiones y Recomendaciones. Tomo IV: Estudios Básicos de Hidrología y drenaje, Diseño y Relación de Obras de Arte, Señalización y Seguridad Vial, Impacto Ambiental.

e) Volumen III : Presupuesto (Solo Lista de Cantidades), relación de Equipo Mínimo, Programación Pert-Cpm.

f) Volumen IV : Plan Integral de Mantenimiento g) Volumen V : Planos del proyecto h) Pliego Absolutorio de Consultas y /o Observaciones, de corresponder. i) Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios.

9. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES La presentación de las propuestas implica el reconocimiento y aceptación por el Postor de todas las condiciones establecidas en las Bases y en los Documentos de la Licitación Pública Nacional.

Será responsabilidad de los Participantes, sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y

presentación de sus ofertas. EL GOBIERNO REGIONAL, no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

10. INSPECCIÓN PREVIA

Se recomienda que el Participante visite e inspeccione la zona donde se ejecutará las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo y bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar su oferta; y de obtener la buena pro, para celebrar el contrato para la ejecución de las Obras. De no hacerlo no podrá alegar desconocimiento de las características de la Zona y será de su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivar. Los gastos relacionados con dicha inspección correrán por cuenta del Participante. La presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta como para la ejecución de la obra dentro del plazo y costo previsto.

11. OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO 11.1 Podrán participar postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica

diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio; la que se perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de firmar el contrato. Cada empresa señalará su nombre o razón social exactamente como figura en su correspondiente testimonio de constitución y deberá cumplir con lo siguiente: a) Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio y los integrantes

de un Consorcio no podrán presentar propuestas individuales. b) Los Postores que se presenten en consorcio deberán presentar una Promesa Formal de

Consorcio que contenga cuando menos la información siguiente: b.1 Empresas que forman el Consorcio. b.2 Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes para

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

b.3 Porcentaje de participación de cada empresa. b.4 Declaración expresa de responsabilidad solidaria.


7

b.5 Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que la Liquidación Final de la obra quede consentida y ejecutoriada.

11.2 En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá formalizar

su compromiso según lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE aprobado por la Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE.

11.3 En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, debe obtener el

número de RUC (Registro Único de Contribuyentes), como condición previa e ineludible para la firma del contrato.

11.4 Las empresas que conforman el Consorcio, asumen la responsabilidad total y solidaria en el

aspecto técnico, económico y legal de la Obra, sin que ella se limite por el porcentaje de participación.

11.5 Queda claramente entendido que la recepción de la obra no libera de responsabilidad individual

y solidaria de los integrantes del Consorcio, por destrucciones, por vicios ocultos o ruinas sobrevinientes.

12.0 DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO

Las propuestas deberán ser presentadas necesariamente en idioma castellano. El precio unitario para cada partida será elaborado de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico (incluido los planos) y la Lista de Cantidades. El postor considerará los precios unitarios sin el IGV que pudieran afectar directamente a los componentes de éstos. En consecuencia, el IGV que grava la factura general del contratista, se consignará en forma separada sobre el total del monto ofertado. Los Precios Unitarios cotizados por los Postores serán fijos mientras dure el Contrato y no estarán sujetos a reajuste por ningún motivo. EL GOBIERNO REGIONAL, podrá solicitar a los Postores aclaraciones acerca de la justificación de los precios unitarios de la oferta y el monto de la misma. La justificación de los precios unitarios a los postores no implicará: a) modificación del precio de sus ofertas y; b) descalificación de las ofertas por desacuerdo con los precios unitarios ofrecidos por los proponentes en sus ofertas. 12.1 Formatos

La información solicitada debe ser presentada en los formatos establecidos que se encuentran en el Anexo correspondiente de las presentes Bases o formato impreso por el Postor que contenga la misma información de los formatos del Anexo. No se aceptarán rectificaciones o complementaciones de fondo a los documentos presentados en la forma y plazos establecidos en las presentes Bases.

12.2 De la Forma de Presentación de las Propuestas

Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de la empresa, facultado mediante carta poder simple fuera de los sobres. Los postores que deseen pueden presentar los sobres en Mesa de Partes del GOBIERNO REGIONAL, sito en Jirón Ortiz Arrieta Nº 1250 – Chachapoyas – Departamento de Amazonas, antes de la fecha señalada en la convocatoria.

Los sobres estarán cerrados, con indicación visible de la Razón Social, dirección del Postor que la presenta, número de la Licitación Pública Nacional, nombre de la Obra y el Departamento donde se ubica.


8

El Postor colocará la Propuesta y la documentación solicitada en las Bases en dos sobres interiores, marcando claramente cada sobre como “Original” y “Copias”, y el conjunto (Original y copia) en un sobre exterior sellado. Los proponentes deberán entregar la Propuesta en original y dos copias. Los tres ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación "ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, tener un índice y estar numerado e identificado con los mismos títulos, ordenado en la misma secuencia, foliados y visados por el representante legal del Postor en todas sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección alguna. En caso de discrepancia, el texto del original prevalece sobre el de las copias.

Los Sobres tendrán el siguiente rótulo:

PROVIAS DESCENTRALIZADO PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN- Nº 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD (SEGUNDA CONVOCATORIA)

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA – OCALLI,

TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI,

TRAMO KM. 136+700 AL KM. 157+418.92

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

DIRECCIÓN: Jirón Ortiz Arrieta N° 1250 – Chachapoyas POSTOR: ......................................Sobre Exterior (incluye la Propuesta original y copias) / Propuesta Técnica / Propuesta Económica. Dirección: (del Postor) NOTA: “ABRIR EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y NO ANTES DE LAS 10:00 HORAS DEL 05 DE MAYO DEL 2011”

EL GOBIERNO REGIONAL, no será responsable por el extravío o pérdida de documentos de las propuestas, si el sobre exterior no estuviera sellado e identificado según el rótulo indicado o si el contenido de cada sobre interior no ha sido debidamente asegurado (anillados, atado, etc.) 12.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA La Propuesta contendrá la siguiente documentación:

12.3.1 DOCUMENTOS LEGALES PARA VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DEL POSTOR

A. Declaración Jurada

Doc. 1 DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR, señalando el nombre o razón social del postor o de su representante legal, domicilio e inscripción en los Registros Públicos, cuando corresponda; Nº de RUC e indicación del documento nacional de identidad. (Formato Nº 1).

En caso de Consorcio, el postor deberá presentar la declaración por cada integrante del Consorcio.

B. Inscripción en el Registro de Proveedores - OSCE


9

Doc. 2 2.1 En el caso que los postores sean Empresas Nacionales deberán

presentar COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, obligatoriamente a la firma del Contrato.

2.2 En el caso que los postores sean Empresas Extranjeras la copia simple del Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores lo presentarán obligatoriamente a la firma del Contrato.

2.3 En caso de Consorcios: cada integrante del Consorcio presentará el Certificado de Inscripción Vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

C. Promesa de Consorcio (de ser el caso)

Doc. 3 PROMESA DE CONSORCIO, suscrita por los representantes legales de cada

una de las empresas, de acuerdo a las indicaciones de las presentes Bases (Formato Nº 2).

D. Declaración Jurada de Postor.

Doc. 4 Presentará una declaración jurada en la que manifieste el Postor (Formato Nº 3)

a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.

b) No tiene deudas pendientes con el GOBIERNO REGIONAL, ni tiene, ni ha tenido contrato(s) resueltos o recientemente intervenidos económicamente por causas imputables al postor.

c) No adeuda planos, constancia de no adeudos u otros documentos requeridos para la Liquidación Final de las Obras ejecutadas con el GOBIERNO REGIONAL, Provias Descentralizado, Rural o Nacional

d) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

e) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la Licitación Pública Nacional.

f) Que se compromete a mantener su oferta por el periodo de validez de la misma y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

g) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. ♦ En el caso de Consorcios, será responsable de esta declaración jurada

el representante legal o apoderado común del consorcio. ♦ La falsedad de dichas declaraciones es sancionada de acuerdo a lo

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General y demás normas complementarias.

E. Declaración Jurada de ser una Empresa Elegible

Doc. 5 Declaración Jurada de ser una Empresa Elegible, (Formato Nº 4)

F. Declaración Jurada de No tener deudas con la SUNAT Doc 6 (Formato Nº 5)

G. Documento poder que acredite como representante legal de la empresa a la misma

persona que firma la oferta del postor. Doc. 7


10

12.3.2 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

H. Experiencia en Obras Viales Similares, se considerarán las obras ejecutadas durante los

últimos 10 años teniendo en cuenta lo siguiente: Documentación que respalde la ejecución de contratos en el volumen anual mínimo

requerido en la Sección III de las presentes bases de licitación para efectos de calificación. Doc. 8

Documentación de respaldo que certifique la ejecución satisfactoria de dos obras

similares como contratista principal o tres obras similares como subcontratista autorizado por la autoridad respectiva, de naturaleza y magnitud similar a las de las obras materia de licitación, Doc. 9 (Formato Nº 6)

I. Declaración Jurada de Disponibilidad de Equipo Mecánico Mínimo

Doc 10 (Formato Nº 7)

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO PARA OBRAS DE REHABILITACION DE LA CARRETERA

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO MINIMO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

EXIGIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

(01) JALONES (01) MIRA TOPOGRÁFICA (04) CAMIÓN VOLQUETE (01) EQUIPO DE SOLDAR (02) MOTOBOMBA (02) CAMION CISTERNA (01) CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO (02) COMPRESORA NEUMÁTICA (02) COMPACTADOR VIBRAT. TIPO PLANCHA (02) RODILLO LISO VIB. AUTOPROPULSADO (01) RODILLO PATA DE CABRA AUTOPROP. (03) CARGADOR S/LLANTAS (01) RETROEXCAVADOR S/ORUGAS (04) TRACTOR DE ORUGAS (08) MARTILLO NEUMATICO (02) VIBRADOR DE CONCRETO (02) ZARANDA METÁLICA (02) MOTONIVELADORA (02) MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR (01) NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE (01) CAMIÓN GRÚA (BRAZO ARTICULADO) (01) TEODOLITO

6X4 330 HP-10 M3

4 HP 4x 2 (Agua) 1,500 Gl

196 HP 600-690 PCM

4 HP 101-135 HP 10-12 Tn 100-135 HP 11-13 Tn 160-195 HP 3.5 YD3 80-110 HP 0.5-1.3 Y

190-240 HP 24 Kg.

4 HP 2.40”

125 HP 18 HP 11 P3

El Postor deberá indicar a manera de Declaración Jurada: • Si el equipo es propio (presentar documentos satisfactorios) • Y si es alquilado (carta de compromiso de alquiler)

Así mismo el Postor deberá indicar con exactitud la ubicación de los mencionados equipos. El GOBIERNO REGIONAL, se reserva el derecho, de verificar el equipo propuesto, al Postor ganador de la Buena Pro.


11

El GOBIERNO REGIONAL no firmará más de un Contrato con un Postor que haya obtenido la Buena Pro, en dos procesos adjudicados en paralelo en el mismo GOBIERNO REGIONAL, si se llegara a determinar que en ambos procesos hubiere consignado el mismo equipo. En este caso, el contrato se firmará con el Postor de la oferta de segundo menor precio evaluado, que cumpla con los requisitos de estas bases.

J. Currículum Vitae del profesional propuesto como Ingeniero Residente, y

documentación de respaldo de experiencia no menor a la indicada en la Sección III de estas Bases. Doc 11

K. Capacidad Financiera: entregar el último Balance, presentado a la SUNAT, para Empresas

Nacionales y para las Empresas Extranjeras el Balance deberá ser Certificado por Contador Público autorizado del País de procedencia. Doc 12

L. Capacidad de Obtención de Recursos Financieros

Se determinará en función a las Líneas de Créditos aprobadas. Para que califique la propuesta, la Línea de Crédito Aprobada, libre de otros compromisos contractuales, excluyendo el anticipo a pagar bajo el Contrato, deberá ser no menor de S/. 906,300.00 (NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS y 00/100 Nuevos Soles). La línea de crédito deberá ser emitida por las Entidades Financieras que estén bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Doc 13

La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de todos los documentos presentados. En tal sentido será causal de descalificación del Postor, el hallazgo de información falsa, independientemente de las acciones legales que realice el GOBIERNO REGIONAL.

Documentos referidos a la Propuesta Económica

M. Carta de presentación de la Propuesta Económica

Doc. 14, que se presentará en el (Formato Nº 8), debidamente llenado.

N. Doc. 15 Presupuesto detallado por partidas elaborado de acuerdo a la Lista de cantidades entregada por la Entidad con los precios unitarios del postor.

El importe total del presupuesto detallado deberá ser coincidente con el monto global indicado en la carta de presentación de la propuesta económica. Si se omitiera alguna partida o existiera error en el metrado, la unidad de medida, o en el nombre de cualquier partida de la Lista de Cantidades, dicho rubro o cantidad faltante se considerará como incluida dentro del precio total de la oferta, la cual no podrá ser modificada. (Formato Nº 9)

O. Doc. 16: Análisis de Precios Unitarios El Postor presentará en detalle los análisis de Precios Unitarios propuestos que

incluirán Mano de Obra, Equipo, Materiales, Herramientas, Transporte, Leyes Sociales y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico.

Los postores deberán incluir en sus presupuestos, el desagregado de los montos correspondientes a Gastos Generales y Utilidad, dichos montos se calcularán de manera redondeada hasta la segunda cifra decimal, de acuerdo al detalle siguiente:

a. Gastos Generales, discriminados en:

• Monto de Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución (fijos). • Monto de Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución

(variables), incluyendo las pólizas de seguro.


12

El Postor deberá presentar en su propuesta los cálculos y análisis de soporte que han permitido encontrar los montos de los Gastos Generales (Formato Nº 10)

b. Utilidad

El Postor deberá presentar el monto de la utilidad redondeada al céntimo.

P. Doc. 17 : Garantía de Mantenimiento de Oferta (Propuesta Económica) El Postor presentará, como parte de los documentos de su Propuesta Económica, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto de S/. 91,000.00 (Noventa y Un Mil y 00/100 Nuevos Soles)

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será en Carta Fianza o Póliza de Caución sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento escrito del GOBIERNO REGIONAL, extendida y ejecutable en el Perú, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. La garantía cualquiera sea su forma, deberá tener una validez mínima de 90 días calendario, (la garantía deberá ser válida hasta 28 días después de la fecha de vencimiento de las ofertas) contados a partir de la fecha de presentación de las propuestas y se recomienda colocar la fecha exacta.

En la garantía deberá necesariamente indicarse el N° de Licitación y el nombre de la Obra, debiendo estar dirigida al GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS.

Toda Oferta Económica que no esté acompañada de la Garantía de Mantenimiento de Oferta requerida, o la presentación de garantías defectuosas en monto, características y plazo de validez será rechazada por el Comité de Evaluación, por no ajustarse a los documentos de licitación. No es documento subsanable. Las propuestas no serán rechazadas en el acto de apertura de ofertas.

Las garantías de Mantenimiento de Ofertas de los Postores, serán devueltas inmediatamente después de la firma del Contrato con el postor que obtuvo la Buena Pro.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será ejecutada por el GOBIERNO REGIONAL: a. Si el Postor retirara su oferta durante el periodo de validez, estipulado por él, en el

Formato de Presentación de la Propuesta Económica. b. Si el Postor se negara a aceptar correcciones y ajustes en el monto de su oferta,

por errores aritméticos en la misma. c. En caso que la Propuesta sea aceptada, si el Postor no firma el Contrato por

causa imputable del contratista. (i) No suministrar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo

indicado en las Bases. (ii) No presentar la documentación indicada en las Bases como requerida para la

firma del Contrato. d. Cuando el GOBIERNO REGIONAL constate y verifique la presentación de

documentos falsos y/o adulterados en la Propuesta (Aspectos Técnicos y/o Aspectos Económicos).

Todos los precios presentados deberán ser consignados en Nuevos Soles. En caso de discrepancia entre la cifra consignada en forma numérica y el monto en letras, indicado en la Carta Propuesta, prevalecerá el monto en letras, para establecer el orden de prelación y, de ser el caso, se procederá a corregir el error y ajustar el precio de la oferta. Posteriormente el Comité evaluará el Presupuesto presentado por el Postor.


13

12.3.3 Validez de la Propuesta Las propuestas deberán serán válidas por el plazo mínimo de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de las mismas. Toda oferta Económica con un período de validez menor que el requerido será rechazado por el GOBIERNO REGIONAL, por no ajustarse a los documentos de licitación. En circunstancias excepcionales, el GOBIERNO REGIONAL podrá solicitar a los Postores prorrogar el periodo de validez de sus ofertas, por un plazo adicional determinado. El pedido y la respuesta de los Postores deberán efectuarse por escrito. La garantía de Mantenimiento de Oferta deberá prorrogarse por el mismo periodo. Los postores podrán rechazar el pedido y retirar sus propuestas económicas sin que se les ejecute la Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los Postores que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus propuestas.

13.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

13.1 Acto de Apertura de Propuestas

a) El Acto de Apertura de Propuestas será público y se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en el Aviso de Convocatoria (de preferencia sin tolerancia), con la presencia de los miembros del Comité de Evaluación de Propuestas y el Notario Público. Previamente el Comité de Evaluación verificará si algún postor ha presentado su propuesta por mesa de partes. Luego se empezará a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en la Licitación Pública Nacional para que entreguen sus propuestas; si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, - salvo si lo presentó por mesa de partes - se tendrá por desistido de participar en el proceso; si alguno es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.

b) Se devolverá al Postor sin abrir toda propuesta recibida por El Licitante después de vencido el plazo de presentación de propuestas estipulado en el Aviso de Convocatoria.

c) A continuación se procederá a abrir los sobres de cada participante que contienen las propuestas y la documentación solicitada en las Bases. El Comité de Evaluación verificará la presentación de los documentos que contienen las propuestas, luego el Comité de Evaluación dará lectura a los precios de las ofertas y seguidamente a los documentos entregados u omitidos por dicho postor. En este acto no se rechazará ninguna oferta, salvo las presentadas tardíamente. El Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta.

d) En el Acta de apertura de las propuestas, se anotarán los acontecimientos principales, incluyendo nombres de los Postores, los montos de las ofertas, la existencia o falta de la documentación solicitada, las observaciones planteadas, así como los demás detalles que el Comité de Evaluación estime apropiado. Cualquier postor, por escrito, puede solicitar copia del Acta, la que será entregada al día siguiente de su solicitud.

e) El Comité de Evaluación, concluido el Acto de Apertura, iniciará en fecha posterior, en acto separado y privado, una revisión y evaluación detallada de las ofertas y de los documentos solicitados en las Bases, para determinar si se ajustan a las condiciones de la Licitación y determinar la propuesta económica evaluada más baja que se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados en los documentos de la Licitación.

14.0 EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS

14.1 La presente Licitación Pública Nacional se sujeta a lo dispuesto en:

CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y la recomendación de adjudicación del Contrato, no


14

podrán ser reveladas a los Postores, ni a otra persona que no participe directamente en dicho proceso, hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un Postor para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del GOBIERNO REGIONAL, dará lugar al rechazo de la oferta de ese Postor.

14.2 La evaluación detallada de las Propuestas por parte del Comité de Evaluación se realizará de acuerdo a los parámetros indicados en los presentes documentos de Licitación. Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y poscalificación de ofertas, el Comité podrá, a su discreción, solicitar a los Postores aclaraciones acerca de sus ofertas. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por el Comité de Evaluación. Las solicitudes de aclaraciones del Comité de Evaluación y las respuestas de los Postores, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el Comité en la evaluación de las ofertas. Los resultados de evaluación serán reflejados por el Comité de Evaluación en el Formulario estándar de Evaluación de ofertas.

14.3 En la Evaluación detallada, adicionalmente para la presente Licitación Pública Nacional,

bajo el sistema de precios unitarios, siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité de Evaluación corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga

multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Comité de Evaluación, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario.

(b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerá los subtotales y el precio total será corregido, y

(c) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a los párrafos (a) y (b) antes mencionados.

De existir errores aritméticos en la propuesta, el Comité notificará al Postor, a fin de que exprese

su aceptación o no aceptación de dichos errores y las modificaciones a su oferta, antes de corregir la oferta. Si el Postor no acepta las modificaciones propuestas por el Comité de Evaluación será descalificado, se ejecutará la garantía de mantenimiento de la oferta y no serán comparadas con las otras ofertas que se hayan ajustado a los requerimientos de las Bases.

14.4 La determinación por parte del Comité de Evaluación de si una Propuesta se ajusta a los

documentos de Licitación, se basará solamente en el contenido de la propia propuesta. Una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación cuando concuerda con

todos los términos, condiciones y especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que: (a) Afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el desarrollo de los trabajos

especificados en los Documentos de Licitación; o (b) Limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en los Documentos de

Licitación, los derechos de la Entidad, o las obligaciones del Postor emanadas del Contrato, o


15

(c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Postores que hubiesen presentado Propuestas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de Licitación.

Toda Propuesta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación será

RECHAZADA por el contratante. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a los Documentos mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba sustancialmente a los Documentos de Licitación, si lo haga como resultado de dicha corrección.

14.5 Iniciado el período de evaluación de las propuestas y hasta la notificación del resultado de Buena

Pro, se considera confidencial toda información relacionada con la evaluación; dicha información no podrá ser conocida, ni divulgada a personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación. Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de cualquier Postor, por cualquier motivo de la información confidencial, podrá ser causal de rechazo de su propuesta.

14.6 El resultado de la evaluación de la Propuestas se dará a conocer a los postores previa no

objeción de PROVIAS DESCENTRALIZADO o de los Bancos financiadores, según corresponda.

15.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

15.1 Una vez concluida la evaluación detallada de las ofertas y determinado el orden de prelación

en que han quedado los postores, el Comité de Evaluación remitirá a PROVIAS DESCENTRALIZADO a través del GOBIERNO REGIONAL, el Informe de evaluación debidamente sustentado con los cuadros comparativos correspondientes, con la recomendación de Otorgamiento de la Buena Pro a la Propuesta evaluada como la más baja y que se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación. Con la no objeción de PROVÍAS DESCENTRALIZADO o de los Bancos financiadores, si esto último correspondiera, el Comité de Evaluación a través del GOBIERNO REGIONAL, continuará el proceso notificando por escrito y en simultaneo a todos y cada uno de los postores de la Licitación Pública Nacional el otorgamiento de la Buena Pro, debiendo esta notificación efectuarse a través de los mismos medios en que fue publicada la convocatoria. En forma adicional, esta notificación podría efectuarse directamente a los postores mediante telefax o correo electrónico, a las direcciones designadas por sus representantes, asegurándose de obtener el cargo de la recepción.

15.2 La Buena Pro quedará consentida, si transcurrido cinco días útiles de recibida la notificación de

Buena Pro, no se presenta ninguna impugnación al Proceso por parte de algún postor.

15.3 El GOBIERNO REGIONAL a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO y previa consulta con los Bancos financiadores, podrá rechazar todas las ofertas cuando sea evidente que hubo falta de competencia o colusión. No deben rechazarse las Ofertas y llamarse a una nueva Licitación únicamente por razón de precio. Sin embargo el GOBIERNO REGIONAL podrá, a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO y previa consulta con los Bancos financiadores, rechazar todas las ofertas, si las ofertas fuesen considerablemente superiores al presupuesto referencial.

15.4 En casos de empate – El Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas revisará

nuevamente las ofertas empatadas - usando los mismos criterios / factores de evaluación - a fin de identificar cuál de ellas tiene el mayor número de mejores parámetros de los criterios de evaluación indicadas en los items H e I del acápite 12.3.2 del numeral 12.3 de las presentes Bases de licitación, de forma más amplia o sustancial, de tal manera que la adjudicación del contrato se lleve a cabo con base en consideraciones de calidad.

.


16

16.0 IMPUGNACIONES 16.1 El Postor que no se encuentre conforme con el resultado de su evaluación, podrá expresar su

reclamo que se le denominará “protesta” y se presentará dentro de los cinco (5) días útiles posterior a la fecha de la notificación del otorgamiento de la Buena Pro.

16.2 La Protesta se presentará ante la Gerencia General del GOBIERNO REGIONAL, con

conocimiento del Comité de Evaluación. 16.3 El GOBIERNO REGIONAL a través de su Gerencia General y previo Informe del Comité de

Evaluación, deberá resolver la Protesta en Primera Instancia, en un plazo no mayor de 05 días útiles; previa a dicha resolución, la protesta antes señalada deberá ser puesta de conocimiento de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

16.4 En caso de no ser aceptada por el impugnante, éste podrá en el lapso de 5 días útiles

presentar su Protesta a la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, quien resolverá en Instancia Final, en un plazo no mayor de 8 días útiles.

16.5 La presentación de protestas no requiere de pago alguno, tasa o garantía, pero si tendrá que

estar vigente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, tanto del Postor que se le otorgó la Buena Pro como del Postor Impugnante, hasta la suscripción del contrato.

16.6 La suscripción del contrato quedará en suspenso en tanto no queden resueltos las protestas. 16.7 Las resoluciones que se expidan como consecuencia de los recursos interpuestos, serán

puestas en conocimiento de los Bancos financiadores. 17.0 RECHAZO DE OFERTAS

17.1 Si el postor omitiera entregar dentro de la propuesta: la Carta de Presentación de la Propuesta Económica, El Presupuesto detallado por Partidas o los Análisis de Precios Unitarios, El GOBIERNO REGIONAL previo informe del Comité de Evaluación rechazará la oferta.

17.2 Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de ningún tipo que constituya forma ilegal

o de corrupción deberá efectuarse, directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de este contrato. Cualquiera de estas prácticas será causal para la cancelación de la adjudicación de este contrato y para la toma de acciones adicionales, civiles y/o penales, que deban ser aplicadas.

17.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 16, el GOBIERNO REGIONAL se reserva el

derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento, antes de la firma del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el licitante o los licitantes afectados por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los motivos en que ella se funda.

17.4 El GOBIERNO REGIONAL, rechazará toda propuesta si determina que el Contratista ha

participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir en la presente Licitación; definiéndose:

Fraude y Corrupción Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de los préstamos concedidos por la institución), así como los licitantes, proveedores y contratistas y sus subcontratistas que participen en contratos financiados por el Banco, observen las más


17

elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la ejecución de dichos contratosa. A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco: a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se

indican a continuación:

(i) “práctica corrupta” b significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona.

(ii) “práctica fraudulenta” c significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

(iii) “práctica de colusión” |d significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

(iv) “práctica coercitiva” e significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. (v) “práctica de obstrucción” significa.

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos

del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el párrafo 1.14 (e), de las Normas Contrataciones con Préstamos del BIR y Créditos de la AIF.

Medidas que deberán adoptarse b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para

dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate.

c) Anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran;

d) Sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Bancof incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en

a En este contexto, cualquiera acción que tome un licitante, proveedor, contratista o subcontratista para influenciar el proceso de contratación o

de ejecución de un contrato para adquirir una ventaja ilegítima, es impropia. b Para los fines de estos DEL, “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del

contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

c Para los fines de estos DEL, “persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

d Para los fines de estos DEL, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

e Para los fines de estos DEL, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. f Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo


18

forma indefinida o durante un período determinado, para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nominea subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

Registro y cuentas e) Tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se

incluya una disposición que exija que los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

f) El Contratista deberá mantener un registro exacto y sistemático de las cuentas pertinentes del contrato, en los que se identifique claramente todos los cargos y gastos. El Contratante se reserva el derecho de verificar, o de designar a una firma de auditores acreditada para que revise los registros del Contratista relativos a las sumas reclamadas en virtud de este Contrato, durante período de vigencia del Contrato y cualquier prórroga del mismo, y durante los cinco (5) años siguientes.

Comisiones y Gratificaciones g) Exigirá al contratista favorecido que revele cualquier comisión o gratificación que pueda haber

pagado o pagaderas a agentes, representantes, o agentes comisionistas en relación con el proceso de selección o ejecución del contrato. La información manifestada deberá incluir por lo menos el nombre y dirección del agente, representante, o agente comisionista, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación.

18.0 DECLARATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL DESIERTA

El GOBIERNO REGIONAL previo informe de la Comisión de Evaluación declarará desierto el proceso de selección en los siguientes casos: - Cuando no se hayan recibido Propuestas. - Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas por no responder a los requisitos de las

Bases de licitación. En el caso de declararse desierto el proceso de selección, los Postores quedarán relevados de sus

obligaciones, pero en ningún caso tendrán derecho a compensación por gastos realizados de la preparación de sus propuestas o indemnización de cualquier tipo.

19.0 CONDICIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

19.1 Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su representante legal, debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el Contrato. Para ello el GOBIERNO REGIONAL, con cinco (5) días hábiles de anticipación, comunicará al Postor seleccionado la fecha para la firma del Contrato la que no podrá exceder los diez (10) días hábiles siguientes de consentido el otorgamiento de la buena pro.

19.2 El Postor seleccionado deberá presentar antes de la suscripción del contrato, los siguientes

documentos: a. Copia Simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas. En caso

de Consorcio el postor deberá presentar el Certificado por cada integrante del Consorcio. Lo anterior es también válido para el caso de postores extranjeros.

b. Certificado de Libre Capacidad de Contratación expedido por el OSCE. Indispensable que esta capacidad sea mayor o igual, al monto a contratar.

acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones. a Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido : (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que le permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.


19

c. Constancia o Certificado de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, expedida por el OSCE.

d. Copia simple del Testimonio y de Poder de Mandato extendido por el Postor a su Representante Legal.

e. Copia legalizada de Constitución del Consorcio, en el que deberá precisarse el Representante Legal común y el domicilio en la ciudad de residencia de la firma.

f. Los certificados de habilidad vigentes de los profesionales asignados al Proyecto, expedidos por el Colegio Profesional correspondiente.

g. Constancia de no tener Contratos resueltos y/o recientemente intervenidos económicamente así como no tener deudas económicas pendientes de pago con el GOBIERNO REGIONAL, deuda de planos, constancia de no adeudos u otros documentos requeridos para la Liquidación Final de las Obras ejecutadas con el GOBIERNO REGIONAL.

19.3 Condiciones previas a la firma del Contrato:

a. Antes de la firma del contrato y como condición previa e ineludible para su suscripción, el Postor deberá presentar copia del RUC (Registro Único del Contribuyente). En caso de consorcios, será copia del RUC del consorcio.

b. Garantías: b.1 Garantía de Fiel Cumplimiento El postor ganador de la Buena Pro presentará, como requisito indispensable para

suscribir el contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a solo requerimiento escrito del GOBIERNO REGIONAL y sin beneficio de excusión, extendida y ejecutable en el Perú, otorgadas por Banco Nacional o por sucursal de un Banco Extranjero, autorizados para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros; por un monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en moneda nacional, con vigencia hasta después que quede consentida la Liquidación Final del Contrato de Obra y a favor del GOBIERNO REGIONAL.

c. Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución, el cual deberá ser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de desembolsos mensuales que figura en el Expediente Técnico (Por triplicado).

d. Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico, donde se precisará la fecha o día de inicio y término de cada movilización, concordantes con el CAO (Por triplicado).

e. Calendario de adquisición de materiales, concordante con el CAO (Por triplicado). f. Calendario de la utilización del adelanto en efectivo. g. Programa de Obra PERT-CPM y Diagrama de Barras (Por triplicado). h. El nombre del Ingeniero Civil que se desempeñará como el Ingeniero Residente de la

Obra, señalando el número de colegiatura, adjuntando documento que acredite que se encuentra hábil para el ejercicio profesional, así como el compromiso suscrito por dicho profesional para prestar sus servicios en esa calidad (Residente) y de que tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, presentará su Currículum Vitae debidamente documentado mediante los cuales acredite su experiencia como mínimo de tres (3) años en obras viales.

Lo solicitado en los literales: c, d, e, f y g, deben contar previo a la firma del contrato, con el Visto Bueno de la Gerencia correspondiente del GOBIERNO REGIONAL, los cuales serán agregados al Contrato como Anexos, y firmado por el Representante Legal y Residente. i. Pólizas de Seguros indicados en el numeral VIGESIMO OCTAVO de la Pro forma de

Contrato.


20

j. Relación de equipo mecánico presentado en la propuesta, indicando la ubicación y características de cada uno de los mencionados equipos adjuntando las Cartas de Compromiso de Alquiler en el caso que los equipos sean alquilados.

20.0 CONTRATO

20.1 El Contrato se ajustará a la Proforma adjunta a las presentes Bases de la Licitación Pública Nacional, incluyendo las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho el GOBIERNO REGIONAL desde la convocatoria hasta la recepción de Propuestas y se suscribirá en la fecha prevista para el efecto.

20.2 En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, el GOBIERNO

REGIONAL, lo citará a una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor no se presentara o no entregara los documentos necesarios a la firma del contrato, en esa oportunidad, perderá la Buena Pro. En este supuesto, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable y la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta, el GOBIERNO REGIONAL, llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para el Postor seleccionado, incluyendo la obligación de mantener su oferta y la garantía de mantenimiento de la oferta hasta la suscripción del contrato.

20.3 El Modelo del Contrato forma parte de las Bases, a fin que los postores tengan

conocimiento de las condiciones y obligaciones que asumirán en caso de obtener la Buena Pro. Por consiguiente, deberán incluir en sus propuestas económicas, todos los gastos que deriven del cumplimiento del mismo.

20.4 El contrato está conformado por su texto propiamente dicho, las Bases y la oferta

ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el Contrato, también forman parte de éste.


21

Sección No. III: Criterios de Evaluación y Calificación

Esta sección contiene los factores, métodos y criterios que el Contratante deberá utilizar para evaluar las solicitudes. Conforme a lo dispuesto en la Subcláusula 12.3.2 de las Instrucciones Generales a los Postores, no podrá utilizarse ningún otro factor, método o criterio. La información que deba proporcionarse en relación con cada factor y las definiciones de los términos correspondientes se incluyen en los respectivos Formularios de la Solicitud.

1. Criterios de Evaluación y Calificación Requisitos mínimos de calificación

Detalle (a) Acreditar un volumen mínimo de trabajos de

construcción por un monto de

(a) S/. 6’042,100.00 (SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante los últimos 5 años.

(b) Acreditar la ejecución satisfactoria durante los

últimos 10 años de por lo menos

(b) Dos obras similares como contratista principal o Tres obras similares como sub contratista autorizado por la autoridad respectiva, en obras de naturaleza y magnitud similares a las de las obras en cuestión

(c) Acreditar la disponibilidad de equipo mínimo requerido en estos documentos para la ejecución de las obras respectivas

(c) El indicado en el Formulario de la Sección IV de este Documento (características, estado, situación de posesión)

(d) Acreditar que el Residente de Obra tiene una

experiencia mínima de (d) 3 años en obras de naturaleza y magnitud similares

y por lo menos 2 años como Ingeniero Residente de obras viales (Construcción, Rehabilitación o Mantenimiento periódico de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado)

(e) Acreditar línea de crédito libre de otros

compromisos por un monto de

(e) S/. 906,300.00 Esta línea deberá estar disponible y no tener el carácter de condicional.

Los requisitos a cumplir son binarios, es decir no existe puntaje, simplemente se verificará si el Licitante cumple o no cumple. De no cumplir cualquiera de estos requisitos la oferta será desestimada.


22

SECCIÓN No. IV: FORMATOS CONV. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD-Segunda Convocatoria REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA - OCALLI, TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FORMATO Nº 1 DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR

El Representante Legal del Postor Sr. _________________________, con DNI N° ____________ que suscribe el presente documento, declara bajo juramento que los datos de identificación del Postor ___________________________________ son los que se precisan a continuación: 1 Licitación Publica Nacional N° 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD - Segunda Convocatoria 2. Obra: Rehabilitación de la Carretera Puente 24 de Julio – Cumba - Ocalli, Tramo III: Camporredondo - Ocalli. 3. Nombre o Razón Social de la Empresa: _____________________________________________________________

(Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitución) 4. Nombre Original de la Empresa: ___________________________________________________________________ 5. Nombre anterior de la empresa, si fuera el caso y año de establecimiento: __________________________________ 6. Nombre de los Socios o Participantes y porcentaje de acciones o participaciones, si fuera el caso

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Número de Inscripción en los Registros Públicos: ______________________________________________________ 8. RUC N°.______________________________________________________________________________________ 9. Registro Nacional de Contratistas Nº________________________________________________________________ 10. Vigencia del RNP: Desde el _______________ Hasta el _____________________________________________ 11. Constituida el _________________________ (indicar fecha ), ante el Notario Público ________________________ En la Ciudad:.______________ (indicar ciudad), País: _____________________ (indicar país) 12. Domicilio Legal en el Perú: _______________________________________________________________________ 13. Oficina Matriz:

Dirección: ______________________________________________________ Ciudad: _________________________________ País: ________________________________________________ Teléfono: _______________________ Fax: ____________________ E.mail:_______________________________

14. REPRESENTANTE LEGAL ____________________________________________, DNI No _________________, inscrito en el Registro de Mandatos con el Nº __________ y vigencia de poder en el Asiento ________, Folio__________.

Firma del Postor y/o Representante Legal de la Empresa Firma del Postor y/o Representante Legal del Postor

Nombre del Representante Legal Nombre del Representante Legal Sello Sello NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deberá proporcionar la información solicitada de manera independiente mediante este formato.


23

CONV. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD-Segunda Convocatoria REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA - OCALLI, TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FORMATO Nº 2

PROMESA DE CONSORCIO

Por el presente documento que suscriben: La Empresa 1: (Razón Social) ________________________________ con RUC N° _____________ , inscrita en el Registro Nacional de Contratistas con el Nº ______________ , Representada por:_________________, con D.N.I. N° ______________, inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de ____________, en la ficha Nº ____________, con vigencia inscrita en ________________, la Empresa 2: (Razón Social) ____________________, con RUC Nª _________________, inscrito en el Registro Nacional de Contratistas con el Nº ______________, Representada por: _______________________, inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de _______________, en la ficha Nº _____________ con vigencia inscrita en __________________________; acuerdan voluntariamente conformar un consorcio para la ejecución de la Obra REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA - OCALLI, TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI, materia de la Conv. Licitación Publica Nacional Nº 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD - Segunda Convocatoria, declaramos bajo juramento que: a) Las partes del consorcio no están incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. b) El representante común es ______________________________ identificado con D.N.I. Nº ___________

y tiene poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de postor y del contrato de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo.

c) El porcentaje de participación de cada empresa es: 1) Empresa 1: ________%, 2) Empresa 2:______%. d) En el caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a obtener el RUC del Consorcio como condición

previa a la firma del contrato. e) Declaramos expresamente asumir responsabilidad solidaria e individual hasta la terminación de nuestras

obligaciones contractuales y por cualquier destrucción por vicios ocultos o ruina sobreviniente. f) Asumimos compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que se produzca el

consentimiento de la aprobación (mediante Resolución) de la Liquidación del Contrato de Obra. g) En el caso de obtener la Buena Pro nos comprometemos a formalizar el Consorcio y obtener el RUC.

Chachapoyas,

Sello y firma Sello y firma

Empresa 1 Empresa 2

Representante Legal Representante Legal

Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, debiendo mantenerse como mínimo las condiciones indicadas.


24


FORMATO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR

El postor que suscribe declara bajo juramento que: a) No tiene impedimento para ser postor en la Conv. Licitación Pública Nacional. 001-2010-G.R.AMAZONAS-

CE-PCD - Segunda Convocatoria, para la Ejecución de la Obra Rehabilitación de la Carretera Puente 24 De Julio – Cumba - Ocalli, Tramo III: Camporredondo - Ocalli, ni para contratar con el Estado conforme al Articulo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) No tiene los impedimentos señalados en el numeral 4.0 de las Bases. c) No tiene deudas pendientes con el GOBIERNO REGIONAL, ni tiene, ni ha tenido contrato(s), resueltos o

recientemente intervenidos económicamente por causas imputables al postor. d) No adeuda planos, constancias de no adeudos u otros documentos requeridos para la Liquidación Final de

las Obras ejecutadas con el GOBIERNO REGIONAL. e) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de Selección. d) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la Licitación. e) Se compromete a mantener su oferta durante el Proceso de Selección y a suscribir el contrato en caso de

resultar favorecido con la Buena Pro. f) Conoce las sanciones y obligaciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. Chachapoyas,

Firma y sello del Postor y/o Representante del Postor

DNI Nº............................ NOTA: En caso de Consorcios, esta declaración jurada deberá ser presentada por cada participante Consorciado.


25


FORMATO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD DEL POSTOR El postor que suscribe declara bajo juramento que: 1.- Somos (soy) ciudadanos o tenemos residencia permanente “bona fide” del siguiente País miembro de los Bancos BID

– BIRF: .________________________________ (por ejemplo: PERU) 2.- No fui miembro del personal de los Bancos Financiadores, dentro de los dos últimos años, no participe directa y

principalmente en la operación a la que se encuentra vinculada la contratación de estas obras. 3.- Los Directivos, socios, representante legal y personal profesional de mi empresa no pertenece a la planta regular o

temporal del GOBIERNO REGIONAL. No hemos pertenecido a dicha Institución durante los seis meses de la primera de las siguientes fechas:

- La presentación de la solicitud de préstamo - O la fecha de Convocatoria del Proceso de selección

Queda entendido que cualquier información falsa o equivoca en relación con estos requerimientos de elegibilidad, quedará nulo y sin efecto, procediendo a su descalificación en el proceso de selección Chachapoyas, Firma y sello del Postor y/o Representante del Postor DNI No............................ NOTA: En el caso de Consorcio debe ser presentada por cada integrante del Consorcio.


26


FORMATO Nº 5P DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR

El postor que suscribe declara bajo juramento que: A la fecha de la presentación de propuestas de la Licitación Pública Nacional Nº 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD, Segunda Convocatoria, la empresa que represento: ________________________________________________, con Número de RUC ___________________ y domicilio legal en ____________________________________________________

No tiene deudas pendientes con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT

Además señalo que conozco las sanciones y obligaciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. Chachapoyas,

Firma y sello del Postor y/o Representante del Postor DNI Nº............................

NOTA: - En caso de Consorcios, esta Declaración Jurada deberá ser presentada por cada participante Consorciado.

Si al momento del trámite de los pagos correspondientes a Adelantos y/o Valorizaciones (SIAF), del postor que obtuvo la Buena Pro y suscribió contrato con el GOBIERNO REGIONAL, existiera una solicitud de pago de deuda por parte de SUNAT, el GOBIERNO REGIONAL iniciara el trámite de Resolución de Contrato, al comprobar fraude o falsedad en la presente Declaración Jurada.


27


FORMATO Nº 6

EXPERIENCIA EN OBRAS VIALES SIMILARES MÁS IMPORTANTES

DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS POSTOR: ______________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN TIPO DE CLIENTE

UBICACIÓN LONG FECHA COSTO

OBRA CONSORCIO % PARTICIPACIÓN

OBRA VIAL DOCUMENTO KM INICIO TERMINO US $ 1.-

2.-

3.-

Nota 1: Para que califique la propuesta sólo se considerará como máximo DOS (02) Obras Viales similares como

contratista principal o Tres obras similares como sub contratista autorizado por la autoridad respectiva, cuya sumatoria de costos de obra, sea igual o mayor a [indicar monto equivalente al valor de la propuesta de la obra materia de la convocatoria, en moneda nacional].

Nota 2: Se considerará como obras viales similares a la Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimiento Periódico o

Mantenimiento de Emergencia, de caminos, ejecutadas durante los últimos DIEZ (10) años con:

La información proporcionada en este Formato como condición para ser evaluada, emitido por el cliente, deberá estar respaldada por copia del contrato, copia del Acta de Entrega de Terreno y copia del Acta de Recepción de obra; puede aceptarse o Certificado emitido por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, el monto y el plazo de ejecución.

De no ser veraz la información se hará de conocimiento al OSCE para la sanción correspondiente. Nota 3: En caso que el Postor sea un Consorcio, las Empresas que lo conforman deberán escoger entre todas solo las

DOS (02) obras viales mas representativas o las tres obras similares como sub contratista autorizado por la autoridad respectiva, ya que para los casos de consorcios se suman experiencias.

Nombre del Postor Representante Legal de la Empresa o del consorcio FIRMA Y SELLO


28

CONV. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD-Segunda Convocatoria REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO – CUMBA - OCALLI, TRAMO III: CAMPORREDONDO - OCALLI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FORMATO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

El Postor que suscribe declara bajo juramento: El compromiso de proporcionar el Equipo Mecánico que figura en la relación siguiente y que estos se encuentran en perfectas condiciones de operación y de utilización inmediata si son favorecidos con la Buena Pro de la Obra Rehabilitación de la Carretera Puente 24 de Julio – Cumba - Ocalli, Tramo III: Camporredondo - Ocalli, ubicada en el Departamento de Amazonas, correspondiente a la Licitación Publica Nacional N° 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD - Segunda Convocatoria.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CAPACIDAD O RENDIMIENTO

PROPIO O ALQUILADO

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O

EMPRESA QUE ALQUILA EL EQUIPO

Nombre del Postor Representante Legal de la Empresa o del Consorcio FIRMA Y SELLO

NOTA: LA RELACIÓN DEL EQUIPO MECÁNICO MÍNIMO, DEBE SER IGUAL O MAYOR A LA RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE ADEMÁS SE CONSIGNA EN EL ÍTEM 12.3.2, LITERAL “I” , DE LAS PRESENTES BASES.

EN LO QUE SE REFIERE A LA CAPACIDAD o RENDIMIENTO DEL EQUIPO ESTE PODRÁ SER IGUAL O MAYOR A LA EXIGIDA.

EN EL CASO DE EQUIPOS MECÁNICOS ALQUILADOS LA CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER LO PRESENTARA EL POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, NUMERAL 19.3, LITERAL “ i” DE LA PRESENTES BASES.


29


FORMATO N° 8

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Chachapoyas, _____ de ________ del 2011.

Señores GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES MTC-PVD-GR Presente. - Ref.: CONV. Licitación Pública Nacional N° 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD, Segunda Convocatoria De mi consideración: De acuerdo a las Bases de la Licitación Pública Nacional en referencia, quien suscribe presenta a su consideración la Propuesta Económica del Postor (Razón Social o nombre) por el monto de S/._______________ (en números) _______________________________________ (en letras), Incluido IGV, con precios referidos al mes de ______________del 2011, para la ejecución de la Obra materia de la Licitación Pública Nacional Nº 001-2010-G.R.AMAZONAS-CE-PCD - Segunda Convocatoria, convocada por el GOBIERNO REGIONAL, en el marco del Programa de Caminos Departamentales-PCD. La propuesta es a Precios Unitarios, los mismos que no serán sujetos a ningún tipo de reajustes y tendrá validez durante todo el período necesario para la ejecución de la Obra. Nos comprometemos a mantener esta Propuesta por un periodo de 90 días calendario, a partir de la fecha fijada para la presentación de las Propuestas económicas, conforme al numeral 12.0 de las Bases. El desagregado de nuestra propuesta es el siguiente:

Concepto

Monto en Soles

S/.

Precio de la Propuesta (sin IGV) IGV (18 %)

Total Propuesta Económica S/.

Declaramos haber tomado conocimiento y aceptado todas las condiciones contenidas en las Bases y Documentos de la Licitación Pública Nacional. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, GOBIERNO REGIONAL tiene derecho a invalidar nuestra participación. La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos según lo establecen las Bases.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente, Nombre del Postor y/o Representante Legal de la Empresa o del Consorcio FIRMA Y SELLO


30


FORMATO N° 9 PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

OBRA : Rehabilitación de la Carretera Puente 24 de Julio – Cumba - Ocalli

Tramo III: Camporredondo – Ocalli

UBICACIÓN: Distritos de Camporredondo y Ocalli, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas POSTOR : __________________________________________________________________________________ FECHA : _______________________________

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UND. METRADO PRECIO

UNITARIO PARCIAL

S/. SUB

TOTAL TOTAL

S/.

COSTO DIRECTO S/. GASTOS GENERALES FIJOS % S/. GASTOS GENERALES VARIABLES % S/. UTILIDAD % S/. SUB-TOTAL % S/. IGV 18% S/. TOTAL DEL PRESUPUESTO S/.

SON: ___________________________________________ (Detallar en letras Monto de la Oferta Económica)

__________________________________________________ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El postor deberá tener extremo cuidado en consignar las partidas y los metrados que figuran en el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente Licitación.


31


FORMATO N° 10

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRA : Rehabilitación de la Carretera Puente 24 de Julio – Cumba - Ocalli

Tramo III: Camporredondo - Ocalli PARTIDA: _______________________________________ RENDIMIENTO: _________________________________ FECHA: _______________ UNIDAD DE MEDIDA _____________ COSTO UNITARIO: S/. ____________________

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO

UND.

CUADRILLA

CANTIDAD

PRECIO

PARCIAL

MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

S/. S/.

COSTO UNITARIO DIRECTO POR UNIDAD DE MEDIDA: ________S/. _______________

NOTA: El postor elaborará en detalle los Análisis de Precios Unitarios por cada partida del Presupuesto de Obra, donde incluirán los gastos de mano de obra, equipos, herramientas, materiales, transporte, leyes sociales y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico.


32

SECCIÓN No. V: MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA No. _______

Conste por el presente documento, el Contrato de obra que celebran en el marco del PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, legalmente constituido y existente conforme a la legislación peruana, con domicilio legal en Jirón Ortiz Arrieta N° 1250 – Chachapoyas, con RUC N° 20479569861, debidamente representado por su Presidente Regional, José Berley Arista Arbildo, de nacionalidad Peruana, identificado con D.N.I. N° 06717199, en adelante denominado el GOBIERNO REGIONAL y de otra parte la Empresa ………………………..……………………., con RUC. N° ………………….., con domicilio Legal …………………………………., Departamento de ……………………, representado por el Sr. …………………………………………………., Representante Legal, Peruano, identificado con D.N.I. N° ………………., autorizado según poder inscrito en la ficha que se inserta al presente / o el Consorcio conformado por la Empresa ................................................................................... con RUC N° ....................., domiciliado en …...................................................................... y la Empresa ...................................................................................... con RUC N° ......................., domiciliado en ...................................................; los mismos que para estos efectos se denominan “CONSORCIO …………………...................” con RUC N° ....................., el mismo que es representado por ..........................................................................., Peruano, con DNI............, domiciliado en ………..............., autorizado según poder inscrito en la ficha que se inserta al presente, al que en adelante se denominará ¨EL CONTRATISTA¨, y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES 1.1 El GOBIERNO REGIONAL mediante Licitación Pública Nacional Nº 001-2010-

G.R.AMAZONAS-CE-PCD - Segunda Convocatoria, convocó a Empresas o Contratistas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y procedimientos de contratación establecidas para el Programa de Caminos Departamentales, según los Contratos de Préstamo Nº BID N° 1657/OC-PE y BIRF N° 7322-PE, respectivamente, suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo-BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF y el Gobierno de la República del Perú. PROVÍAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la Unidad Ejecutora del indicado Programa.

Con fecha…………………. y según………..……..……………… (consignar documento en el que conste la adjudicación) se adjudicó la Buena Pro del proceso al contratista ……………………..……………………………………………

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 2.1 EL CONTRATISTA se compromete y obliga por el Presente Contrato, a ejecutar todos los

trabajos necesarios para la Obra Rehabilitación de la Carretera Puente 24 de Julio – Cumba - Ocalli, Tramo III: Camporredondo – Ocalli (Longitud = 20.72 kilómetros), Departamento de Amazonas, hasta su conclusión total, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del Proyecto, que en adelante se denominará LA OBRA, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precios, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en los documentos de Contrato (Anexos) y en las Cláusulas Contractuales contenidas en el presente instrumento legal. Para la completa ejecución y conclusión de la obra dentro de las especificaciones técnicas que forman parte del presente Contrato, así como para garantizar la calidad de la misma, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo y a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de Licitación y su Propuesta.


33

TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

3.1 Forman parte de este contrato los siguientes documentos: - Copia simple de la Escritura Publica de Constitución, expedida por Notario, así como copia

de vigencia del Poder del Representante Legal expedida por Notario y copia literal en original expedida por la Oficina Registral (Registros Públicos) de la localidad (presentando con la totalidad de sus folios). En caso de Consorcio deben pedirse copia por cada uno de los Consorciados, además del Contrato del Consorcio en original.

- Bases de la Licitación Pública Nacional, Absolución de Consultas que de ser el caso incluye enmiendas y documentos complementarios, y el Expediente Técnico suscrito por el Contratista. (indicar número de anillados y láminas de planos).

- El Calendario Valorizado de Avance de Obra - El Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras - Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos y Calendario de Utilización de

Equipo - Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo - Calendario de Adquisición de Materiales - Propuesta del Contratista (incluyendo Análisis de Precios Unitarios y Gastos Generales) - Carta de Compromiso de participación del Ingeniero Residente, durante el Plazo de

ejecución de la Obra. - Certificado de Inscripción Vigente del Registro Nacional de Contratistas. - Certificado de no estar incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado

emitido por OSCE

3.2 La moneda que se considerara para cualquier pago del presente Contrato será Nuevos Soles. CUARTA: DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

4.1 Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este contrato será enviada:

- A EL CONTRATISTA: ……………………………………………………………………... - Al GOBIERNO REGIONAL: Jirón Ortiz Arrieta N° 1250 – Chachapoyas

Las comunicaciones cursadas entre las Partes, sólo surtirán efecto:

- Cuando sean efectuadas por escrito o por cable (se entiende por cable, el télex o el facsímil y sean recibidos).

- Cuando sean notificadas vía notarial o Juez de Paz, en los lugares donde no haya Notario. De ser el caso ambos dejarán constancia ante negativa de recepción.

QUINTA: ACUERDOS VERBALES

5.1 Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario del GOBIERNO REGIONAL o EL SUPERVISOR o de PROVIAS DESCENTRALIZADO antes, durante el proceso de construcción o después, podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el Contrato.

SEXTA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

6.1 El Contratista deberá, durante la realización de las obras y el período de garantía:

i) Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de las obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

ii) Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el Jefe de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en general.

iii) Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Zona de las obras, evitando todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otras índoles resultantes de la contaminación, el ruido u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las obras.


34

SETIMA: PRACTICAS CORRUPTIVAS

7.1 Fraude y Corrupción 7.1.1 Es política del Banco exigir que todos los prestatarios (incluidos los beneficiarios de

préstamos concedidos por la institución), así como los Contratistas que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de ejecución del contrato. A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco:

(a) Define, para efectos de esta disposición de la siguiente manera, las expresiones que se indican a continuación:

“Práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de selección o a la ejecución de contratos;

“Práctica Fraudulenta” significa una tergiversación o supresión de los hechos con el fin de influenciar un proceso de selección o la ejecución de un contrato;

“Prácticas colusorias” significa una manipulación o arreglo entre dos o más consultores con o sin el conocimiento del Prestatario, con el de establecer precios a niveles artificiales no competitivos;

“Prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influenciar su participación en un proceso de adquisición, o para afectar la ejecución de un contrato. “Práctica obstructiva” es:

aa) Destruir, falsificar, alterar y ocultar en forma deliberada pruebas respecto de su participación en un proceso de adquisición, o incidir en la investigación o formular declaraciones falsas a los investigadores con la intención de impedir sustancialmente una investigación del Banco referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.

bb) Toda acción con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar inspecciones y auditorias establecido en el párrafo1.14 (e) de las normas del Banco sobre adquisiciones.

(b) Anulará la porción del préstamo asignada al contrato si determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de selección o la ejecución de dicho contrato, y sin que el prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación;

(c) Sancionará a un contratista, inclusive declarándolo inelegible, indefinidamente o por un período determinado, para adjudicarle un contrato financiado por el Banco si en cualquier momento determina que el contratista ha participado directamente o a través de sus agentes, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir o ejecutar un contrato financiado por el Banco.

7.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo de los Bancos financiadores,

que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o El CONTRATISTA, ha incurrido en prácticas corruptivas, los Bancos financiadores:

(a) Declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrados en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento de los Bancos financiadores. La inhibición que establezca los Bancos financiadores podrá ser temporal o permanente; y/o


35

(b) Cancelarán, y/o acelerarán el repago de la porción del préstamo destinado a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para los Bancos financiadores y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario.

7.3 EL CONTRATISTA deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o

a ser pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución del Contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha información deberá incluirse en el Formulario de Presentación de Oferta.

7.4 EL CONTRATISTA deberá permitir a los Bancos financiadores, o a quien éste designe,

inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de los proveedores/contratistas, relacionados con la ejecución del Contrato.

OCTAVA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERÚ 8.1 Las Leyes por la que se regirá el Contrato son las Leyes Vigentes aplicables en el Perú, en cuanto

no se opongan a los Contratos de Préstamo. 8.2 EL CONTRATISTA aceptará todas las leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas,

Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y deberá eximir totalmente al GOBIERNO REGIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

NOVENA: APLICACIÓN SUPLETORIA 9.1 La ley que gobierna el contrato es la Ley del Perú. DÉCIMA: IDIOMA 10.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el Castellano. DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA Y PLAZO 11.1 El Contrato entra en vigencia al día siguiente de su suscripción hasta que quede consentida la

Liquidación Final del Contrato. 11.2 El Plazo de Ejecución de la Obra Rehabilitación de la Carretera Puente 24 de Julio – Cumba -

Ocalli, Tramo III: Camporredondo – Ocalli (Longitud = 20.72 kilómetros) es de 135 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio, sin deducción por días festivos o de lluvias.

11.3 La fecha de inicio del plazo de ejecución de Obra, regirá a partir del día siguiente de la entrega

del terreno. 11.4 El GOBIERNO REGIONAL hará entrega del terreno a EL CONTRATISTA dentro de los 15 días

calendarios de suscrito el Contrato. 11.5 Si el contratista no cumpliese con iniciar la ejecución de las obras dentro de los 10 días

calendarios posteriores a la fecha de entrega del terreno, este incumplimiento será causal de Resolución del Contrato.


36

11.6 El Plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales siguientes y estas modifiquen el Calendario de Avance de Obra vigente y la ruta crítica del Calendario PERT-CPM: • Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del Contratista. • Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. • Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el Calendario de

avance de Obra vigente y la ruta crítica.

11.7 EL CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo mediante comunicación escrita debidamente fundamentada.

11.8 Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución. En

caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud debe ser presentada dentro de este plazo, efectuando la cuantificación cuando culmine el hecho invocado.

11.9 Las ampliaciones de plazo no darán lugar al reconocimiento y pago de mayores gastos generales,

según lo estipulado en los Contratos de Préstamo. DÉCIMA SEGUNDA : MONTO DEL CONTRATO (ASPECTOS ECONOMICOS) 12.1 El monto del Contrato asciende a la suma de ……………………………………….. con ……/100

NUEVOS SOLES (S/. ………………..), incluido el I.G.V., de acuerdo con los términos de la Propuesta Económica de EL CONTRATISTA, sin reajuste de precios por ninguna razón.

12.2 El monto del Contrato será abonado mediante Valorizaciones de Obra mensuales que tendrán el

carácter de pagos a cuenta. 12.3 Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes

sociales, impuestos, aranceles, seguros, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido en el numeral 12.1; no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico – legales previstos en este contrato.

DÉCIMA TERCERA: GARANTIAS 13.1 Las Garantías Contractuales a favor del GOBIERNO REGIONAL, son las siguientes:

13.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Este documento servirá para garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra, de acuerdo al Calendario Valorizado de Avance de Obra, cobros de multa y cumplimiento en la entrega de los documentos requeridos por el GOBIERNO REGIONAL, en las Resoluciones que aprueban las Liquidaciones Finales de Obra (constancia de no adeudos, pruebas de laboratorio, planos de post construcción, entre otros documentos contractuales). El Contratista presenta la Carta Fianza o Póliza de Caución Nº. …………. emitida por ………………………………. por la suma de S/. …………………., equivalente al 10% del Monto de Contrato, extendida a favor del GOBIERNO REGIONAL, con las características de sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, emitida por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. La vigencia de la Carta Fianza será por el plazo de ejecución de la obra, y hasta 30 días calendarios después de consentida la Liquidación del Contrato, en estricta concordancia con las Bases de la Licitación, debiendo ser entregada o ejecutada según las circunstancias antes anotadas.

13.1.2 El GOBIERNO REGIONAL ejecutará las garantías si éstas no fuesen renovadas

oportunamente por EL CONTRATISTA.


37

DÉCIMA CUARTA: ADELANTOS 14.1 A solicitud de EL CONTRATISTA, y sujeto a la disponibilidad presupuestal, el GOBIERNO

REGIONAL, otorgará un adelanto en efectivo, hasta un veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, previa presentación del Plan de utilización del adelanto.

El Adelanto estará garantizado por una Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución, sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, extendida a favor de el GOBIERNO REGIONAL, otorgada por entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros , según la Ley de Bancos. La vigencia de la Carta Fianza del adelanto en efectivo será por el plazo de ejecución de la obra.

La demora en la entrega del Adelanto en Efectivo por parte del GOBIERNO REGIONAL, no es causal de Ampliación de Plazo.

La amortización del Adelanto en efectivo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales, y en el mismo porcentaje que el adelanto entregado. La renovación de la Carta Fianza se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto en Efectivo pendientes de amortización.

DÉCIMA QUINTA: SUPERVISION DE LA OBRA 15.1 LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión del GOBIERNO

REGIONAL, que para estos efectos designará a EL SUPERVISOR, quien por delegación supervisará la ejecución de la Obra con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas, y quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la inspección del GOBIERNO REGIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO y los Bancos financiadores.

15.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus

obligaciones contractuales, y este no podrá ordenar ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie expresa autorización escrita y previa del GOBIERNO REGIONAL

15.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la

seguridad de la vida de personas, o de la seguridad de LA OBRA, o de propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte tendientes a mitigar o superar esa contingencia. En tal caso, será de responsabilidad de EL SUPERVISOR efectuar y culminar las gestiones y aprobaciones requeridas según las normas y procedimiento vigentes.

15.4 EL CONTRATISTA a pedido EL SUPERVISOR, separará de LA OBRA a cualquier elemento que

se haya comprobado que cause desorden o fomente indisciplina en LA OBRA, previo informe de solicitud del SUPERVISOR.

15.5 LA OBRA podrá ser inspeccionada por los Funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO y

los Bancos financiadores cuando lo estimen pertinente y el EL CONTRATISTA deberá prestar las facilidades del caso incluso para que revisen el Cuaderno de Obra y debe proporcionar la información que le sea requerida; sin embargo, dichos funcionarios no tendrán potestad de realizar anotaciones en el indicado Cuaderno de Obra y oficializarán sus observaciones o comentarios a través del GOBIERNO REGIONAL.

DÉCIMA SEXTA: CUADERNO DE OBRA 16.1 El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno, debe contener una hoja

original y tres copias, numerado o foliado en todas sus páginas, firmado en todas sus páginas por el Jefe de Supervisión y el Residente. Estos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.


38

16.2 El Cuaderno de Obra es el medio ordinario de comunicación entre EL CONTRATISTA y EL

SUPERVISOR. El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del Residente y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante los funcionarios de EL GOBIERNO REGIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO y los Bancos financiadores.

16.3 Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos de EL SUPERVISOR o EL

CONTRATISTA, vinculados directamente a las obras, deberán formularse en el Cuaderno de Obra respectivo, como condición previa a ser atendidos.

16.4 Todos los reclamos no vinculados directamente a la obra, pero sí al contrato, como es el caso de

eventuales moras en los pagos. Deberán formularse directamente al GOBIERNO REGIONAL con conocimiento a EL SUPERVISOR.

DÉCIMA SETIMA: PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD 17.1 EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida

diligencia, eficiencia y economía, conforme a las Normas de Ingeniería reconocidas, así mismo, observará sólidas prácticas de administración y de Ingeniería y empleará adelantos tecnológicos adecuados equipos, materiales y métodos que resulten eficientes y seguros.

17.2 EL CONTRATISTA es responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica

requerida de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico de las obras, las especificaciones técnicas y demás documentos aplicables al Contrato.

17. 3 EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias para garantizar la

calidad de los materiales, efectuadas por personal idóneo o Laboratorio de prestigio de la zona, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto mientras no cuente con la conformidad de EL SUPERVISOR.

No se aceptarán pruebas conjuntas con EL SUPERVISOR.

DECIMA OCTAVA: VALORIZACIONES 18.1 Las Valorizaciones de Obra serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta, y serán

elaboradas, el día 20 de cada mes con los precios unitarios del Presupuesto Ofertado. 18.2 Los metrados realmente ejecutados serán determinadas conjuntamente por EL SUPERVISOR y

EL CONTRATISTA y con esas cantidades EL SUPERVISOR formulará la Valorización correspondiente, la fecha máxima de presentación al GOBIERNO REGIONAL de la Valorización aprobada por la Supervisión y el Contratista será el día 20 de cada mes.

18.3 Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes

documentos: Planilla de Metrados realmente ejecutados, Ensayos de Laboratorio del material afirmado, Pruebas de Rotura de Concreto, Copia del Cuaderno de Obra, correspondientes al mes de la Valorización entre otros, todos los documentos deben tener la firma del Supervisor Externo y Residente de la Obra.

18.4 Para el recojo del cheque de pago de las valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá presentar

copia de las pólizas de seguro, los comprobantes de pago de las primas respectivas y los aportes a ESSALUD del mes inmediato anterior al de la Valorización.

18.5 Si EL SUPERVISOR no se presentara para la valorización conjunta con EL CONTRATISTA, este

la efectuará. EL SUPERVISOR deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.


39

DECIMA NOVENA: DE LAS OBRAS ADICIONALES 19.1 El GOBIERNO REGIONAL podrá aprobar, ordenar y pagar directamente al Contratista la

ejecución de obras adicionales o modificatorias hasta un equivalente del 15% del monto del contrato. La aprobación de los presupuestos adicionales requerirá de la No Objeción previa de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

19.2 Las Obras adicionales cuyos montos excedan el 15% del monto total del Contrato, requerirán

previamente la aprobación del GOBIERNO REGIONAL y la No objeción de los Bancos financiadores y para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

19.3 La ejecución de obras adicionales, sólo procederá cuando previamente se cuente con la

disponibilidad presupuestal y con la aprobación del GOBIERNO REGIONAL mediante Resolución, en los casos en que sus montos por sí solos o restándole los presupuestos deductivos vinculantes sean iguales o no superen el QUINCE por ciento (15%) del Monto del Contrato original.

19.4 Los presupuestos adicionales serán formulados con los precios unitarios contratados y/o precios

pactados, adicionando los gastos generales fijos y variables propios del Adicional, para lo cual se realizará el análisis correspondiente, teniendo como base o referencia los gastos generales del Presupuesto original contratado.

19.5 EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales en que hubiere incurrido y

que podrían haberse evitado. VIGÉSIMA: RESIDENCIA DE OBRA 20.1 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado y

habilitado, con tres años mínimo de experiencia en Obras viales, quien desempeñará las funciones de Residente de la Obra, el Ingeniero Residente deberá dar estricto cumplimiento al Expediente Técnico y demás documentos contractuales durante la ejecución y liquidación de las obras.

20.2 Asimismo; EL CONTRATISTA proveerá los ingenieros colegiados y habilitados asistentes y técnicos en número y calificación satisfactorios a juicio de EL SUPERVISOR.

20.3 Todas las instrucciones dadas al Ingeniero Residente se consideran dadas a EL CONTRATISTA. 20.4 El Residente representa a EL CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la Obra, no estando

facultado para pactar modificaciones al Contrato. 20.5 En el caso de que por fuerza mayor el Residente deba ser cambiado, su reemplazo será un

profesional de igual o mejor categoría, condiciones técnicas del original y previa aprobación escrita del GOBIERNO REGIONAL.

VIGÉSIMA PRIMERA: PAGOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR ATRASO DE OBRA 21.1 En Caso de atraso de finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con

Respecto a la fecha consignada en el CAO vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios del Inspección o Supervisión, lo que genera un mayor costo, EL CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dichos montos de las valorizaciones en tramite o de la Liquidación Final del Contrato, para tal efecto EL CONTRATISTA deberá firmar una Acta de reconocimiento de Pago, conjuntamente con el GOBIERNO REGIONAL y EL SUPERVISOR, en la que se establezca los servicios ofrecidos por el Supervisor y sus honorarios por el lapso del tiempo que se requiere hasta concluir la obra y la forma de deducción.


40

VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA 22.1 EL CONTRATISTA, cuando la obra esté terminada solicitará en el Cuaderno de Obra el

nombramiento de la Comisión de Recepción.

22.2 EL CONTRATISTA, a través del Residente solicitará en el Cuaderno de Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual EL SUPERVISOR verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme extenderá el Certificado de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor de cinco (5) días calendario para comunicar este hecho al GOBIERNO REGIONAL.

22.3 La Comisión de Recepción de la Obra en un plazo no mayor de (15) días útiles de designada,

procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas. Culminada la verificación, se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, EL CONTRATISTA o Residente y EL SUPERVISOR.

22.4 De existir observaciones por parte de la Comisión, éstas se consignarán en el Acta y no se recibirá

la obra. EL CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del Contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho a pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el GOBIERNO REGIONAL comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones , ejecutándola con un tercero con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o en su defecto con cargo a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento y si esta no fuera suficiente, con cargo a la ejecución de la carta fianza por el diferencial de la oferta

22.5 Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se

considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan o podrá dar lugar a que, el GOBIERNO REGIONAL resuelva el Contrato por incumplimiento.

VIGÉSIMA TERCERA: DE LOS RECLAMOS 23.1 Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos de EL CONTRATISTA

vinculados directamente a la Obra deberán formularse por el Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos.

23.2 Todos los reclamos no vinculados directamente a LA OBRA pero sí al Contrato como es el caso

de eventuales moras en los pagos, deberán formularse directamente al GOBIERNO REGIONAL, con conocimiento de EL SUPERVISOR.

VIGÉSIMA CUARTA: SANCIONES 24.1 EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos fijados en sus obligaciones contractuales,

haciéndose acreedor por su incumplimiento a las sanciones establecidas en el presente Contrato. 24.2 En caso de retraso injustificado en el inicio de la obra, se aplicará al CONTRATISTA una multa

equivalente al tres por diez mil (3/10000) del monto del Contrato original por cada día, a partir de los quince días calendarios posteriores a la fecha de entrega del terreno, cantidad que se le descontará de la valorización correspondiente.


41

24.3 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el GOBIERNO REGIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto del Contrato Original

Penalidad diaria = ---------------------------------------------------- 0.15 x Plazo original del Contrato en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10%), la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. Si El CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de la construcción, el GOBIERNO REGIONAL solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, el GOBIERNO REGIONAL podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

24.4 El monto máximo por multas será igual al 10% del monto del contrato. VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

25.1 EL CONTRATISTA presentará la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y

cálculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Con la Liquidación EL CONTRATISTA entregará al GOBIERNO REGIONAL toda la documentación sustentatoria. Dentro de treinta (30) días de recibida, al GOBIERNO REGIONAL deberá pronunciarse, ya sea observando la Liquidación presentada por el Contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si EL CONTRATISTA no presenta la Liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del GOBIERNO REGIONAL en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA. El GOBIERNO REGIONAL notificará la Liquidación a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días calendarios siguientes. La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra en el plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro los quince (15) días calendario de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas. En caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, deberá manifestarlo por escrito en el plazo establecido en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y / o arbitraje, en la forma establecida en el presente contrato.


42

VIGÉSIMA SEXTA: DEVOLUCION DE GARANTIAS 26.1 Para que el GOBIERNO REGIONAL proceda a la devolución de garantías debe cumplirse

previamente por EL CONTRATISTA lo siguiente: 26.1.1 Que la Liquidación Final del Contrato de Obra quede consentida.

26.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada, el certificado de no adeudos a ESSALUD, de no tener reclamos por falta de pagos al personal en el Ministerio de Trabajo y los Planos de Post Construcción. Que de no cumplir EL CONTRATISTA con presentar los documentos requeridos en la liquidación final de obra, entre otros Pruebas de Laboratorio del material de afirmado y Prueba de Rotura de Concreto, Planilla de Metrados Finales, Planos Post Construcción se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

26.2 Cumplido lo anterior, las garantías serán devueltas en la forma siguiente:

26.2.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario posterior, de cumplido lo precisado en el numeral 25.1 del Contrato.

VIGÉSIMA SETIMA: RIESGOS DEL CONTRATISTA 27.1 Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o

daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del personal del Contratista que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción.

27.2 No serán riesgos de EL CONTRATISTA los siguientes:

(a) los riesgos de fenómenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados de EL CONTRATISTA, y contaminación proveniente de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo, y / o

(b) Las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las Obras que hayan sido oportunamente advertidas por EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA: SEGUROS 28.1 Al momento de iniciarse la obra, EL CONTRATISTA deberá contar con las siguientes Pólizas de seguros:

• Seguro de Accidentes: Póliza flotante permanente que cubra contra infortunios provenientes del trabajo durante la ejecución de la obra, a todo su personal mientras permanezcan en el lugar de la obra.

• Seguro de Responsabilidad Civil: Póliza por un monto no menor de US $ 10,000.00, por daños incluyendo muerte accidental por persona afectada y por un monto no menor de US $ 15,000.00 por daños materiales.

• Seguro con respecto a la obra: EL CONTRATISTA tomará una póliza de seguro por el importe total de la obra a ejecutarse, a nombre del GOBIERNO REGIONAL, contra todo riesgo.

• Una póliza que cubra los siguientes riesgos: huelga, motín u conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, terrorismo y desastres naturales.

El pago de las primas y franquicias correspondientes será por cuenta de EL CONTRATISTA. Para tramitar la Primera Valorización, necesariamente EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las pólizas y los comprobantes de pago de las primas de las pólizas. Las pólizas antes mencionadas serán vigentes hasta la fecha de recepción de la obra. En las pólizas de seguros, se deberá indicar el nombre, ubicación de la obra y Nº de Licitación Pública Nacional.


43

VIGESIMA NOVENA: INDEMNIZACIONES 29.1 EL CONTRATISTA será responsable, por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños

y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones.

29.2 EL CONTRATISTA será responsable por daños y perjuicios que sean consecuencia del

desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de Obras.

29.3 El GOBIERNO REGIONAL no asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas, daños y

perjuicios ocasionados por el contratista de acuerdo a los numerales 27.1 y 27.2. TRIGÉSIMA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 30.1 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u

omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos. 30.2 El CONTRATISTA queda prohibido de subcontratar, parcial o totalmente las Obras materia del

presente Contrato salvo autorización escrita del Contratante. 30.3 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito de la Carretera en la totalidad del tramo contratado, hasta la Recepción Final de la obra. EL CONTRATISTA deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el período de construcción, asimismo deberá efectuar mantenimiento rutinario, en los sectores del tramo contratado, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesariamente o indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la carretera, caminos vecinales y puentes. Los horarios, señalización diurna y nocturna deberán ser aprobados por el Supervisor en el Cuaderno de Obra y publicitados para conocimiento de los usuarios. De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. En caso de deterioro o robo de dichas señales el Contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. Cuando se trate de atravesar zonas urbanas, además de la aprobación a que se refiere el numeral anterior, se deberá coordinar con las autoridades municipales de la localidad, de todo lo cual debe quedar debida constancia. Debe entenderse que el concepto de Mantenimiento de Tránsito en este Contrato corresponde al mantenimiento durante la ejecución de las obras del tramo de la carretera contratada.

30.4 DESCUBRIMIENTOS

Cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de Obras será de propiedad del Estado. Sobre el descubrimiento EL CONTRATISTA informará a EL SUPERVISOR y este al GOBIERNO REGIONAL para la gestión correspondiente ante la entidad competente.

30.5 CONFIDENCIALIDAD

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete en forma irrevocable a no disponer, ni hacer uso de la misma en ningún momento, para fines distintos, ni después de la terminación de la Obra sin previa autorización escrita del GOBIERNO REGIONAL.


44

TRIGÉSIMA PRIMERA: PERIODO DE GARANTIA 31.1 Queda establecido que el periodo de garantía para las Obras es de (7) años siguientes a su

Recepción. Si la Obra se destruye total o parcialmente, antes de este periodo de garantía por razones imputables al Contratista o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso el GOBIERNO REGIONAL podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que el GOBIERNO REGIONAL aceptó la Obra o devolvió las garantías a que se refiere la Cláusula Vigésima Segunda y Vigésima Sexta.

31.2 Queda establecido que el periodo de garantía para las Obras de Afirmado es de tres (3) años

siguientes a su Recepción y para las Obras de Arte (Muros de mampostería y/o Concreto, Badenes, Pontones, Puentes, Alcantarillas, Cunetas revestidas) es de siete (7) años siguientes a su Recepción. Si, LA OBRA se destruye total o parcialmente, antes de este periodo de garantía, por razones imputables al Contratista o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso el GOBIERNO REGIONAL podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar. El CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que el GOBIERNO REGIONAL aceptó LA OBRA o devolvió las garantías a que se refiere la Cláusula Décima Sexta.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: PREMINENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 32.1 En caso de controversia entre los documentos de Licitación, el orden de prelación de los

documentos será el indicado:

1. Contratos de Préstamo BID Nº 1657/OC-PE., y BIRF N° 7322-PE suscritos por el Gobierno Peruano con el BID y el BIRF, respectivamente.

2. Contrato de Ejecución de Obra. 3. Bases de Licitación. 4. Planos. 5. Especificaciones Técnicas. 6. Metrados. 7. Memoria Descriptiva.

TRIGÉSIMA TERCERA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 33.1 El GOBIERNO REGIONAL podrá resolver administrativamente este Contrato en los casos que EL

CONTRATISTA:

33.1.1 Incumplan injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de la obra o de cualquier otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia, pese haber sido requerido para ello.

33.1.2 Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos, pese haber sido

requerido para corregir tal situación. 33.1.3 No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal continuación de los

trabajos, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

33.1.4 No haya ingresado a Obra el 100% del Equipo exigido y ofertado por el Contratista o este equipo no se encuentre apto para la operación normal de los trabajos de acuerdo al Calendario de movilización y Utilización del Equipo, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

33.2 El GOBIERNO REGIONAL resolverá administrativamente el presente Contrato, cuando el

Contratista acumule el monto máximo de la penalidad diez por ciento (10%) por mora en la ejecución de Obra,

33.3 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de recursos financieros

que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la Resolución del presente Contrato por parte del GOBIERNO REGIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no dará derecho al reconocimiento del lucro cesante a favor de EL CONTRATISTA.


45

33.4 El Proceso de resolución del Contrato es el siguiente: si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo dentro de un plazo de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno derecho.

Si la parte perjudicada es el GOBIERNO REGIONAL, éste ejecutará la garantía que EL CONTRATISTA hubiera otorgado como es: Garantía de Fiel Cumplimiento, cuando la resolución quede consentida o cuando el laudo arbitral se declare procedente de resolver el Contrato, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. En caso que surgiera alguna controversia respecto a la Resolución del Contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los procedimientos de arbitraje.

TRIGÉSIMA CUARTA: FUERZA MAYOR 34.1 Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una

fuerza extraña al hombre y que como consecuencia impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones, explosiones y otros desastres naturales).

34.2 Se considera caso fortuito al obstáculo interno, atribuible al hombre, imprevisible o

inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, actos de terrorismo).

34.3 En caso de fuerza mayor o caso fortuito podrá exceptuar a EL CONTRATISTA de

determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato. EL SUPERVISOR, dentro de los dos (2) días de concluido el caso informará al GOBIERNO REGIONAL, del hecho ocurrido, para que a través de la Gerencia de Proyectos o Mantenimiento califique, las causales de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran tener incidencia en la Ejecución de la Obra.

34.4 Para que los hechos arriba descritos como causas de fuerza mayor o casos fortuitos puedan

constituir causas justificables que impidieron o demoraron la ejecución de la Obra, dando lugar a retrasos en la entrega de la misma, EL CONTRATISTA deberá recabar de la Gerencia de Línea, dentro de los quince (15) días calendarios de concluido el hecho, un certificado que de constancia de la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo habrá lugar a la ampliación del Plazo y/o excepción del pago de penalidades.

34.5 En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de fuerza mayor

los fenómenos naturales que sean comunes o cíclicos en el área donde se realiza la Obra.

Tampoco se considerarán como causas de casos fortuitos las demoras en la entrega de los materiales, equipos e implementos necesarios para la ejecución de la Obra, por ser obligación de EL CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras.

TRIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO LEGAL 35.1 Las partes contratantes se someten a la competencia de las Autoridades judiciales, arbitrales y/o

administrativas de la Ciudad de Chachapoyas, para todo lo concerniente al contenido del presente contrato, renunciando expresamente al fuero de su domicilio.

35.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, el GOBIERNO

REGIONAL y EL CONTRATISTA señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la Introducción del presente Contrato.

35.3 En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio u omitiera aviso de dicho cambio, las

comunicaciones cursadas al domicilio señalado en el párrafo precedente se tendrán por bien notificadas.

TRIGÉSIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS


46

CONVENIO ARBITRAL PARA ARBITRAJES AD HOCa Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en la Ley General de Arbitraje. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se establece que el arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas en la ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, respecto de las cuales la Contraloría General, ejerce el control previo, debiendo dichas materias ser resueltas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa. Tampoco son arbitrables las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato. El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, debiendo iniciarse dentro de los plazos de caducidad establecidos en la normativa de contrataciones del Estado vigente. Será resuelto por un Árbitro Único, designado de común acuerdo entre las partes, cuando el monto controvertido sea menor de US$ 50,000.00. Por otro lado, el Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral Colegiado, compuesto por tres árbitros, cuando el monto controvertido sea mayor a US$ 50,000.00; en este caso, cada parte podrá designar a un árbitro y ambas partes designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal. Las designaciones de árbitro en defecto de las partes o de los árbitros designados por estas, estarán a cargo del OSCE. Asimismo, las recusaciones que se formulen contra los árbitros serán resueltas por el OSCE, sujetándose el procedimiento a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado. El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. En consecuencia, sólo procede interponer, cuando corresponda, el recurso de anulación por las causales previstas en la Ley General de Arbitraje, dejando claramente establecido que no se requiere de la presentación de la garantía establecida en el artículo 72 inciso 4 de la Ley General de Arbitraje. Cuando se interponga el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral, la parte que lo haya hecho deberá cumplir con comunicar y acreditar ante el Tribunal Arbitral la interposición de dicho recurso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de vencido el plazo que corresponda. En caso contrario, el Tribunal Arbitral a pedido de la otra parte, podrá declarar el laudo consentido y ejecutoriado. Los costos del arbitraje referidos a los honorarios de los árbitros y los del secretario arbitral y/o gastos administrativos, serán fijados por los propios árbitros, pero no podrán ser mayores a los establecidos en la Tabla de Aranceles del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del OSCE. TRIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 37.1 La máxima compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios para la totalidad de las Obras,

es de 10% del monto final del Contrato. TRIGÉSIMA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado con el Estado en caso de incumplimiento. TRIGÉSIMA NOVENA: ESCRITURA PUBLICA


47

39.1 El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las partes,

siendo los gastos correspondientes de cargo a EL CONTRATISTA. En fe de lo cual las Partes han dispuesto que se suscriba el presente Contrato, en duplicado, el cual contiene las condiciones generales, del que “EL CONTRATISTA”, toma pleno conocimiento a la fecha de la suscripción del mismo, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de Chachapoyas a los ………… días del mes de …………………………… del 2011. ____________________ _________________ GOBIERNO REGIONAL EL CONTRATISTA

conv. licitaciÓn pÚblica nacional nº 001-2010 …

Documents