CONTRATO NO. P.D. OS/2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN PO~ UNA PARTE ELMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: C. MARI.A ELENA LIMÓNGARCíA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA SíNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSE LUIS SALAZARMARTíNEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARQ.RICARDO ROBLES GÓMEZ COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO YARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", Y pOR OTRA PARTE

ING. RAÚL VARGAS CANIZAL, QUE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR CON NUMERO DE FOLIOEXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LEL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y

OB E MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDADI'ENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

OBIERNO MUNICIPAL" DECLARA:1.1. U TIENE PERSONALIDAD JURíDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOSUN ARI ,DE CONFORMIDAD CON EL ARTícULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

ICAN ; ARTíCULOS 73, 79 FRACCiÓN X, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE LA C<?NSTITUCIÓNLÍTICA D ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1,2,3,4 NÚMERO 100, 10,37 FRACCiÓN V, VI, XIV, 38 FRACC¡ON 11Y VIII, 47CCIÓN 1, VI Y XIII, 48 FRACCiÓN VI, 52 FRACCiÓN 11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRAC<;:IÓN 111,Y 80 'DE LA LEY DE

G IERNO Y ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; EN LOS ARTICULOS 1, 2, ~, 8, 44, 49, 67 Y104 E LA LEY OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1, 2, 3, 6,12,30,31,44,45,47,74 F!RACCIÓN 111,9FRAC IÓN I Y 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU~, Así COMOACUE O DE AYUNTAMIENTO 713/2017 EMITIDO EN SESiÓN ORDINARIA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017. ¡:,

EDIANTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. P.D. OS/2018 DE FECHA 27 DE FEB ERO DEEMITIDA R LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA, RESOLViÓ ADJUDICAR LA BRA PÚ I ADENOMINA : CONSTRUCCiÓN DE BOCA DE TORMENTA TRANSVERSAL EN LA CALLE IGUALA ENTRE IDALGO Y LCANAL, EN A COLONIA SAN SEBASTIANITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, ALCONTRATIST.A: DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON ARGO A OSRECURSOS PR ENlENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP QUE, JALI COPARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDADTLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

1.4.QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A.

11." EL CONTRATISTA" DECLARA:

11.1.QUE TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJE DE ESTECONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOSSUFICIENTES PARA ELLO.

11.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LAEJECUCiÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOSPROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

11.3.QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE. CON El NÚMERO DE REGISTRO PCT-342/2007 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

11.4.QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES

11.5.QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERARTODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

11.6.QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, Así COMO TAMBIÉN EL 100% DE LOS ANÁLISIS DEECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA ,MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS L L

ORRESPONDIENTES. . •

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS;,UNI~:tllJ\SSE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: .

C L Á U S U LAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE SE /0EJECUTARLOSTRABAJOSCONSISTENTESEN:CONSTRUCCiÓN DE BOCA DE TORMENTA TRANSVERSAL EN LA CALLE UALAENTRE HIDALGO Y EL CANAL, EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, DE CONFORMIDAI?CON EL PROYECTOCONTENIDOEN LOS PLANOS,PRESUPUESTOS,ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS YCALENDARIO DE OBRA, ASI COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS,QUE SE ANEXAN Al PRESENTECONTRATOY CUYOCONTENIDOFORMAPARTEDELMISMO,LOANTERIORCON FUNDAMENTOEN LO DISPUESTOPOREl ARTíCULO67 DE LA LEY DEOBRAPÚBUCADELESTADODEJALISCO.

Hoja 1 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2018

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES PORLA CANTIDAD DE $68,876.83 (SESENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA y SEIS PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL)INCLUYE El IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA 6140 (PRESUPUESTO DIRECTO).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO El ¡;>íA15 DE MARZO DE 2018, Y A CONCLUIRLA EL DíA 29 DE MARZO DE 2018, CONSIGNANDO UN PERIODO DE 15 QUINCE DIASNATURALES PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El 30% TREINTA POR C~ENTO DEANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA cLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA El INICI DE lOSTRABAJOS Y LA ADQUISICiÓN DE MATERIALES, MISMO QUE SERÁ AMORTIZADO COMO lO ESTABLECE l ÚlTIMO, R FO DEL ARTíCULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUE AQUE.

UIN PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO N MAYOR DE( IN O) DíAS HÁBilES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRE ENTAR LA

OC MENTACIÓN COMPLETA PARA El PAGO DEL ANTICIPO, El ATRASO EN El CUMPLIMIENTO DE ESTE R QUISITO SEIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE Al CONTRATISTA SIN DERECHO Al DIFERIMIENTO DE LA FECHA E INICIO DE

l TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANC LACIÓN DELRE STRO EN El PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JA ISCO.

SÉPTIMA. ÓRROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO El CONVENIO DE PRÓ ROGAPLAZO MÁXI O DE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES DE OCURRIDO El EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DE PERI O DEEJECUCiÓN D LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TEND Á U PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR El T U DE LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO N OC RRE ENESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESEN A DICHASOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRÓRROGA "EL CONTRATISTA"DEBERÁ DE MODIFICAR El CALENDARIO DE OBRA.

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON lO QUE ESTABLECE El ARTíCULO 43 DELREGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACiÓN Al TíTULOTERCERO, CAPíTULO 111,SECCiÓN SEGUNDA DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A EXHIBIR LASSIGUIENTES GARANTíAS:

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE lOS 05 (CINCO)DíAS HÁBilES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR El TOTAL DELMONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ LA CORRECTA INVERSiÓN DELANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO Al AVANCE O A LAAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYAAMORTIZADO El IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA".El ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCiÓN AFIANZADORASERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO;SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111INCISO A),95,95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE lA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DEFIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR El FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LASOBLIGACIONES, DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE lOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES SIGUIENTES A lA FIRMADEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, Y/O A LA HACUNICIPAl DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE lOS T~BAJO

CONTRATADOS INCLUIDO El IVA P<?R lO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS, DE INSTITUCiÓN AFII}NZAD ,AUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCIÓNlIII I I OA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA lEY FEDERAL DE INSTI'f I SDE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALlS

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTPLAZO DE 5 DIAS HABllES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCiÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DEMATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVAl10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL IVA, QUE DEBERÁ CONTENER COMO MíNI QUEGARANTIZA El PAGO DE LAS EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOSO VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCiÓN DE LA OBRA y HASTA POR El PERíODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA lA OBRA, SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS

Hoja 2 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2018

ARTíCULOS1 5 FRACCiÓN 111 INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSAPLICABLESDELA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.ESTÁSFIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITODE LACOORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNODE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN YCOMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

NOVENA.CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO. LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERSOLICITADOS POR"EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNAD _POR"ELGOBIERNO MUNICIPAL" DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL P RIODO DEEJECUCiÓNAUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CAL ND~RIO DEBRA SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN CLAUSULA.PTIMA DEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁUN PLAZODE 15 (QUINCE) íAS HÁBILESA PROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

.CIMA.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.CUANDOA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" SEA NECESTRABAJOSQUE NOESTENCOMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY PROGRAMASE CONSIDERARÁNE

M:

SI E STEN CONCEPTOSA PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOSEN EL CONTRATO QUE SEAN APLITI BAJO DEQUESETRATAN, "EL GOBIERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARAINSTRUIRA "EL CU SE EJ CUTENY ESTESEOBLIGARÁA REALIZARLOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

TOS TRABAJOS NO EXISTIERANCONCEPTOSA PRECIOSUNITARIOSEN EL PRESUPUESPART DEL ESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LOESTAB CIDOS N ELCONTRATO,PROCEDERÁA DETERMINARLOSNUEVOSCON INTERVENCiÓNDE "ELY ÉSTE EOBLIGARÁA EJECUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

C) SI NO ERA POSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABLECIDAE EL P .RRAFOANTERIOR, ' L CONTRATISTA" A REQUERIMIENTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y DENTRO DEL PLA O Q E ÉSTESEÑALE SOM TERÁ A SU CONSIDERACiÓNLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPAÑADOSDE SUS ES ECTIVOSANÁLISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIOSDEBERÁ LlCAR ELMISMOCRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA LA DETERMINACiÓNDELOSPRECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACiÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁ LA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICA DEL TECHOFINANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CON LOSRECURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS.

"EL CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIA DEL CONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODE CUALQUIERCONCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARA LA TERMINACiÓNDE LA OBRAY QUE HAYASIDO SOLICITADOPOR "ELGOBIERNOMUNICIPAL", EN EL ENTENDIDOQUE, DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSESOLICITADO,"EL CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODE LOSMISMOS.

DUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTALPORLA EJECUCiÓNS TISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCANTIDADESE OBRAREALIZADA,EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARALO CUAL "EL CONTRATISTA"

PRESENTARÁLAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRÁNSER MAYORESDE UNMES,DECONFORMIDADCON ELARTíCULO108DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE,LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNA VEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECIDOSPARASUTRÁMITEPORCONDUCTODE LAHACIENDAMUNICIPAL.

S PARTESMANIFIESTANNO SER NECESARIOQUE, SOBRE EL IMPORTEQUE SE LE PAGUE DE CADA UN ESTIMACIONESQUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" CONFORMEAL CONTENIDO DE ESTA cLÁUSULA, HACI .

MUNICIPALREALICELASRETENCIONESDELCINCO(5) AL MILLARDELMONTODE LOSTRABAJOSEJECUTA OS DUNA DE LAS ESTIMACIONES,POR NO ESTARPREVISTOEN EL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARA EL 1\1')UNISANPEDROTLAQUEPAQUESU RETENCiÓNY SU DESTINO. .

DECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICAL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY EXPLíCITAS,SE SUSCRIBIRÁPOR UNA SOLCONVENIOMODIFICATORIO,EL CUAL SI LAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARí EN ELPRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUNCONVENIOADICIONALRESPECTOA LASNUEVASCONDICIONES.ESTECONVENIO,DEBEAUTORIZARSEPOR EL ENTE PÚBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD,POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACiÓN. LASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NICELEBRARSEPARAELUDIRELCUMPLIMIENTODE LA LEY NI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCON FUNDAMENTOEN LO

Hoja 3 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2018

DISPUESTOPOR EL TITULO CUARTO, CAPITULO IV INTITULADO"DE LA MODIFICACiÓNDE LOS CONTRATOSDE OBRAPÚBLICA",DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LAVIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARÁ POR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓNDE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDOPEFORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO qEL PLAZO DE 10 DIASNATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA OIMPROCEDE'NCIADE LOSOLICITADO.SERÁRESPONSABILIDADDE "LAS PARTES" FORMULARLASRAZONESFUNDADASYEXPLíCITASQUE MOTIVAN LA SUSCRIPCiÓN DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIAQUE SE ASENTARÁA DETALLE EN ELCONVENIORESPECTIVO.

DECIMOCUARTA.AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATO DE OBRA, OCURRENCIRCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN EL MISMO, PER QUE DEHECHOY SIN QUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE LASPARTES,DETE MINENUNAUMENTO O REDUCCiÓNDE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOSTOS P DRÁN SER

VISADOS CONFORMELO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE LA PUBLICACiÓNDEL NDICE DELÚL.:IMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCER EN LOS ESTR DOS DE LAO INACIÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AN PEDROLAQ PAQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚLTIMONOTIFICARÁLADECISiÓNQUEACUERDE,ELAUMENTOOEQI~~ÓN CORRESPONDIENTE,LO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN LOSARTíCULOS50 Y 51 DEL REG MENTODE

ÚBLlCAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

LOSSUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE LOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEAL RE LAMENTODEPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

ECHA íMITEPARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEA LAUE EA E ITIDAPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSERAL FINALDE LA OBRA, INCLUSODE L

MODI CATORIOSY SE HARÁENUNASOLAPRESENTACiÓN.

DECIMO UINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOSOCULTOSEN LAOB A REALI DA,DENTRO EL PRIMER ANO SIGUIENTEA LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCiÓN "EL GOBIERN MUNI IPAL"ORDENARÁ SU REPARACiÓN O REPOSICiÓN INMEDIATAA "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA E ÉSl LOSGASTOS NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCiÓN POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO A ENDE A LOSREQUERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ,CON ARGCONTRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARÁ FEFIANZAOTORGADAPARATAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONESPARCIALESO EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ÉSTA HAYA SIDO RECIBIDAY APROBADA,EXIMEA "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDADEN QUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSQUEDESPUÉSRESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALESEMPLEADOSY POR LO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEL DERECHODE RECLAMAR,EN CUALQUIERMOMENTO,LA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORLAOBRAFALTANTEO MALEJECUTADA.

DECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDOLOSTRABAJOSNOSE HAYANREALIZADODEACUERDOCON LO ESTIPULADOEN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENARÁ SUREPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON LOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS CUALESHARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE CASO "ELGOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOSTRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVENA CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTOSEA MOTIVOPARAAMPLIAREL PLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDE LAOBRA.

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS YPERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS, POR NOAJUSTARSEA LO ESTIPULADOEN ELCONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LASDISPOSICIONESDADASPORÉSTEO PORLAS VIOLACIONESA LAS LEYE~ Y REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOS DAÑOSDEBERÁNSER RESARCIDOSPOR "EL

TRATISTA", DENTRODELTERMINOQUEPARATAL EFECTOLE FIJE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".

IMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR N T ASONAFíSICAO MORALLA EJECUCiÓNTOTALO PARCIALDE LAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESAP V P R

SCRITOPORPARTEDE ",ELGOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELARTíc ELREGLAMENTODEOBRAPUBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE. rJS

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABÉ f!h:OBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS.Así CONQUIENES LES SUMINISTRENMATERIALESPARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" SERÁ NO ACUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" S RÁ ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASY EQUIPODE SEGURIDAD,Así COMO PROVEERDE TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LAOBRA, LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASY JUSTIFICADASA

Hoja 4 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2018

TRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD, EN TANTONO SEANACLARADASPORÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDELA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARALA PREVISiÓNDERIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR,A INSTALARA SU COSTA lOS ANUNCIOS,AVISOS SEÑALESy MEDIDASPREVENTIVASy DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVITARlOS RIESGOSQUESECORRANPOR lOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERÁ RESPONSABILIDADDELPROPIOCONTRATISTADECONFORMIDADCONEl ARTíCULO214 DE LA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACiÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" El SUMI ISTRO YCOLOCACiÓNDEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA lOS LlNE MIENTOSSEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNI IPAL" lOPROPORCIONARÁY SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER T MPORAl ODEFI ITIVAMENTE lA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SEENC ENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBilES DE A TICIPACIÓN;CUA DO LA SUSPENSiÓNSEATEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATISTA" DURACIÓ

R XIMADA DE LA SUSPENSiÓN Y El PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR El PLAZO CORRESP DIENTE DCO ORMIDAD CON El ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO D SAN PED O~CJt)'!:~AQUE. '

UA DO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEl CONTRATOCUBRIÉNDOSElE A "EL C NTRATIST ,E lA ESTIMACiÓN,El IMPORTEDE LAOBRAQUE HAYAREALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLAOB A EJECUTA AOSTÉRMINOSDE LACLÁUSULAOCTAVA.

DO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINESUSPENDER lOS TRABAJOS Y lO EJECUTADOSE AJUSTEDO, ENESTECASOSE CUBRIRÁA "EL CONTRATISTA"El IMPORTEDE LAOBRAEJECUTADA.

VI ÉSI A CUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE LOS REPRES NTANTE QUEP RA EL.:EFECTODESIGNE,TENDRANEl DERECHOA SUPERVISAREN TODO TIEMPO lOS TRABAJOSO ETOD ESTE

NTRA Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONE QUE STIMEERTINEN ES RELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DEQUESEAJUSTEAl PROYECTOY MODIFICACONES UE SEONSIDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON El ARTíCULO 109 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚ ICA ARA ElUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

VI ÉSIMA QUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" llEVAR A CABO LAIN ECCIÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOS LOSMATERIALESQUEVAYANA USAREN LA EJECUCiÓNDE LA OBRA,YA EA EN El lUGAR DE ÉSTAO EN lOS lUGARES DEADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL CONTRATISTA"DEC NFORMIDADCONEl ARTíCULO216 DE LA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIGÉSI SEXTA. RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENEREN El lUGAR DE lOSTRABAJOSA UN PROFESIONALQUE lO REPRESENTEEl CUAL DEBERÁ SER ESPECIALISTAEN LA MATERIA, El QUEDEBERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁREVOCARA SUCRITERIO.El REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARlOS TRABAJOSAQUE SE REFIERE ESTE CONTRATO,Así COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE OBRA QUE SEFORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QUE lOSTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON ElPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARA lO CUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEEl AVANCEDE lOS TRABAJOSEN LAINTELIGENCIADEQUEEl TRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

IGÉSIMA OCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBRA EN LAECHASEÑALADAEN El PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, El 5% (CINCOPORCIENTO)DEL IMPORTE

DE lOS TRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOENLA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAEN El PROGRAMA,EN BASELASIGUIENTEFÓRMULA:

ANCIÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)

INVERSiÓNCONTRATADA /INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA !

ENCASODE PRESENTARSEESTESUPUESTO,El SUPERVISORA QUE SE REFIERELA cLÁUSULA VIGÉSI1PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ lEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA El DíA EN QUE CONCLUYAEJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTA El DIFERIMIENTOY/O LA(S) PRÓRROGA(S)AUTORIZADASEN El MISM J

ASENTARlOS TRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARALATOTALCONCLUSiÓNDE LAOBRA.

CON DICHAACTA, LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADPROCEDERÁA DETER~INAR LAPENA A APLICARSE Y GESTIONARÁANTE El ÓRGANO DE CONTROL INTERNOY ANTE LA HACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELA DEDUCTIVAQUEPROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO, SEAPLICARÁUNASANCIÓNPORATRASOEN LA ENTREGAFíSICADE LAOBRAQUE SE IRA INCREMENTANDOEN LA MEDIDA

Hoja 5 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2018

ENQUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADALAOBRA, DICHASANCiÓNSE CALCULARÁSEGÚNLASIGUIENTEFORMULA:SANCiÓNPORATRASOENLA ENTREGADE LAOBRA= O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADAFTR=FECHADETERMINACiÓNREAL DE LA OBRAFTA= FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADADE LA OBRA

EN ESTECASO,SERÁ LA MISMACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LACIUDADLAQUE PROCEJERÁADETERMINARLA PENA A APLICARSE y GESTIONARÁANTE El ÓRGANO DE CONTROL INTERNOY ANTE LA HAtlENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUE PROCEDA.

TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR lA DOCUME TACIÓNCOMPLETA DE FINIQUITODE LA OBRA A LA COORDINACiÓNGENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUD A MÁSTA DAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA lA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO CONTRA 10 SERÁO SIDERADO EN ESTADO DE MORA CONFORMEAl ARTíCULO 43 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL E TADO DE

J SCO, PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACiÓNTARDíA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUI 10 EN LACU TA PÚBLICAY SECORREEl RIESGODELACANCELACiÓNDE lOS RECURSOSPARAPAGO.

ANCIÓN SERA DETERMINADAPOR LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIU AD, MISMU PODRÁ CONllEVAR lA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRA ISTAS O l

G BIERNOMUNICIPAL,CONFORMEA lOS ARTíCULOS68 FRACCiÓN III Y 69 FRACCiÓN II DEL REGLAMENT DE OBp' LlCA PARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

RA DETERMINARLA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA LAM TIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUEA JUICIODE "EM CIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA".

I DE NDIENTEMENTEDE lAS APLICACIONESDE LASPENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIERNOODRA EXIGIR El CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCEROOTAl A "EL CONTRATISTA".

E CASO E QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA El IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN El TÉRMINODI UESTO OR "El GOBIERNOMUNICIPAL",ESTE ÚlTIMO PODRÁHACER EFECTIVALA FIANZA DE CUMPLIMIENTOENGA TíA DEDICHOPAGO.

iTRIGÉSI A PRIMERA. CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁ DISPONERPARA si O¡ PARA OT , DE lOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR lOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR'CUALQUIER DIO DE INFORMACiÓNO FORMAlOS RESULTADOSDE lOS MISMOS,SIN LAAUTORIZACiÓNPORESCRITODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", MISMOSQUESERÁNDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE El INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN lOS TRABAJOS AEJECUTARPOR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPARA LA EJECUCiÓNDElOS MISMOS.

TRIGÉSIMATERCERA.RESCISiÓN.LAS PARTESCONVIENENENQUE El PRESENTECONTRATOPODRÁSER RESCINDIDOEN CASO DE INCUMPLIMIENTOY Al RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El QUEDETERMINE RESCINDIRlO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓNJUDICIAL;SI ES "EL CONTRATISTA"QUIENDECIDERESCINDIRlO, SERÁ NECESARIOQUEACUDAANTE El TRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCOy OBTENGALADECLARACiÓNCORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMACUARTA.CAUSAS DERESCISiÓN.LASCAUSASQUEPUEDENDAR lUGAR A LA RESCISiÓNPORPARTEDE "ELBIERNOMUNICIPAL" y QUE SON IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA"SIN NECESIDADDE DECLARACiÓNJUDICIAL,SON

LASQUEA CONTINUACiÓNSE SEÑALAN,Así COMOLAS DISPUESTASPOREl ARTíCULO89 DE LA lEY DEOBRA PÚBLICADELESTADODEJALISCO.

1. LA MUERTEO INCAPACIDADSOBREVENIDADEL CONTRATISTAINDIVIDUALO LA EXTINCiÓNDE LA PERSONAJURíDICACONTRATISTA; /'

2. LADECLARACiÓNENCONCURSOMERCANTil O DEQUIEBRA; / 'A lE~; LA FALTADE PRESTACiÓNPOR El CONTRATISTADE LASGARANTíASEN PLAZO, EN lOS CASOS(PR

4. LA DEMORAPOR PARTE DEL CONTRATISTAEN EL CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONESDENTPLAZOSESTABLECIDOS;

5. El INCUMPLIMIENTOPARAEl INICIODE LA EJECUCiÓNDE LA OBRA EN El PLAZOSEÑALADO,SALVÓMISMA NO SE INICIE POR CAUSASAJENAS A lAS PARTESCONTRATANTESY Así SE HAGACONSTAREN RESFUNDADAY MOTIVADA;

6. LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN El PLAZO ESTABLECIDOEN LA lEY DE OBRASPÚBLICAS;

7. LA SUSPENSiÓNDE LA INICIACiÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZOSUPERIORA SEIS MESES POR PARTE DELENTEPÚBLICO;

Hoja 6 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/20188. El DESISTIMIENTO O LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR

El ENTE PÚBLICO;9. lOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER El PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR El

ENTE PÚBLICO QUE AFECTEN Al PRESUPUESTO DE LA OBRA, Al MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;

10. LAS MODIFICACIONES EN El CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA OCONJUNTAMENTE ALTERACIONES Al PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTíA SUPERIOR, EN MÁS O MENOS, Al TREINTAPOR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACiÓN SUSTANCIAL DEL PROYECTOINICIAL.

SE CONSIDERARÁ ALTERACiÓN SUSTANCIAL, LA MODIFICACiÓN DE lOS FINES Y CARACTERíSTICAS BÁSICASDEL PROYECTO INICIAL, Así COMO LA SUSTITUCiÓN DE UNIDADES QUE AFECTEN Al MENOS Al TREINTA POR CIENTODEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO. :

EN LA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO STE DEJETRANSCU RIR SEIS MESES A PARTIR DE lA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACiÓN Y NOTI ICARLO AlCONTRA ISTA, ÉSTE TIENE DERECHO A LA RESCISiÓN DEL CONTRATO.

1. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO E LA FECHAA.12. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER AlGU A PARTE DE

.~...,....!'VE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL"

13. SI NO EJECUTA El TRABAJO DE CONFORMIDAD CON lO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICA O, NO ACATRDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

14. SI NO DA CUMPLIMIENTO Al PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

15. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSiÓN DE PAGOS O SI HACE CESiÓN DE BIENES EA ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,lES DE CUALQUIER íNDOLE.6. SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CON

CH DERIVADOS DEL MISMO, SIN El CONSENTIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

17. I "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TEFACUL.: AD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SU ERVISIl S MA ERIALES, TRABAJOS Y OBRAS .

. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE (SU PATRIMONIO EN El CASO DE PERSONA FíSIC ) ENTABlE UE A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NO GARANTICE El CUMPLIMIENTO DE LAS OBLlG CIOTE CON ATO.

19. C ANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN El AVANCE DE LA OBRA.

20. LAS DEMÁS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN El PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR CUALQUIERTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN DELCONTRATO EN lOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CON "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DE COMÚN ACUERDO, llEVAR A CABO lA RESCISiÓN DEL CONTRATO CONFORME A lO DISPUESTO POR ElARTíCULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACiÓNA lOS ARTíCULOS 79 Y 92 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO El SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" DEL INCUMPLIMIENTO ODEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A lO PREVISTO EN LA cLÁUSULA QUE ANTECEDE, PARA QUE EN UNPLAZO DE 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES EXPONGA lO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBASQUE ESTIME PERTINENTES.

11.TRANSCURRIDO El PLAZO A QUE SE REFIERE El PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ lO CONDUCENTE CONSIDERANDOLOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER.

111.LA DETERMINACiÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO El CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA, Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE lOS 5 (CINCO) DíAS HÁBilES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUEE HAYA EMITIDO.

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR El PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR VISESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MíNIMO DE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES DE ANTICIPLA FECHA SEÑALADA PARA llEVAR A CABO LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, SEÑALANDO DíA Y HORA, PARA TAREl ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACiÓN, MEDICI6N Y LlQUIDACI6N DE LA OBRA REALIZADA. .

V. El DíA SEÑALADO, SE lEVANTARÁ El ACTA MENCIONADA EN El PUNTO QUE ANTECEDE, EN El lUGA ~EEJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE lA CUAL SE RECIBIRÁN lOS TRABAJOS EJECUTAD S 6 "ELCONTRATISTA", EN El ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA Am lOSPORMENORES DE LA SITUACiÓN QUE GUARDA LA OBRA. l.

VI. LA NOTIFICACiÓN DEL OFICIO SEÑALADO EN El PUNTO "1" DE LA PRESENTE cLÁUSULA, SURTIRÁ EFECTOS, PARA ELCONTRATISTA", DE CITATORIO PARA El lEVANTAMIENTO DEL ACTA SEÑALADA, DEBIÉNDOSE CITAR A LA CONTRAlORíAMUNICIPAL, POR CONDUCTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PARA QUE ESTÉ PRESENTE EN El lEVANTAMIENTO DE LAREFERIDA ACTA.

Hoja 7 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2018

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTACIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO "11", DE ESTA cLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMARÁINMEDIATAMENTELA POSESiÓNLEGALY MATERIALDE LA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,CONFORMEA LODISPUESTOPORELARTíCULO79 DE LA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN EL PRESENTECONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADODE CUALESQUIEROBLIGACiÓNCONTRACTUALQUE LOUNECON "EL CONTRATISTA", MEDIANTEEL PRESENTECONTRATO,A EXCEPCiÓNDE LA OBLIGACiÓNDE P~GO DE LASESTIMACIONESQUE SE ENCUENTRENENTRÁMITEY EL FINIQUITOCORRESPONDIENTEQUEAL EFECTOSE . EALlCE,ENLOSTÉRMINOSSEÑALADOSPORLA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓNLEGALY MATERIA DE LA OBRAQUESE DETALLAEN EL PRESENTECONTRATO,ÉSTETENDRÁLASMÁSAMPLIASFACULTADESPARAQUE ACUERDOALO ESTABLECIDOEN LA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO, PUEDACONTINUARLA OBRAA TRAVÉS DEOTROCONTRATISTAO REALIZARPORADMINISTRACiÓNDIRECTALA OBRAQUE NO HAYASIDOEJECUTA A, ENVIRTUDDELARESCISiÓNADMINISTRATIVADELCONTRATO.

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADOCONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONALQUE PODRÁ SER A JUICIO DEMUNICIPAL", HASTAEL MONTODE LA GARANTíAOTORGADA,LOANTERIORCONFORMEAL ARTíCULO1OBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

TRIGÉSIMASEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓNANTICIPADA. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRR PORTERMINADOANTICIPADAMENTEELPRESENTECONTRATOCUANDOPORCASOFORTUITOO FU

1M SIBILlTE LA CONTINUACiÓNDE LOS TRABAJOS, LO ANTERIORCONFORMEA LO DISPUESTOPORO LAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

GÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGARRESPONDIENTESA LA CONSTRUCCiÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESQUE FUERRANTE SU EJECUCiÓN, ASí COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN YRRESPONDIENTESY LOSCERTIFICADOSDEGARANTíADECALIDADY FUNCIONAMIENTODELOSBIENE

I ÉSIMA OCTAVA. RECEPCiÓN DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOSOB TO DE ESTEN ATO HASTAQUE SEANTERMINADOSEN SU TOTALIDAD,SI LOSMISMOSFUERONREALIZADOSDEAS E ECIFICACIONESCONVENIDASY DEMÁSESTIPULACIONESDEESTECONTRATO,SEGÚNLOSIGUIENTE:

CUANDOSIN ESTARTERMINADALA TOTALIDADDE LA OBRA, LAS PARTESDE LOSTRABAJOSEJECUTADOSA LO CONVENIDOY PUEDA SER UTILIZADAA JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", EN ESTE CASO SE"EL CONTRATISTA" LOEJECUTADO.

b) CUANDODE COMÚNACUERDO "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA"CONVENGANEN DAR PORERMIN DO ANTICIPADAMENTEEL CONTRATO,EN ESTECASO, LA OBRAQUE SE RECIBASE LIQUIDARÁEN LA FORMA

QUE LAS ARTESCONVENGAN,CONFORMEA LOESTABLECIDOENESTECONTRATO.

e) ANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS cLÁUSULASTRIGÉSIMAT ERA, TRIGÉSIMACUARTAY TRIGÉSIMAQUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCiÓNPARCIALQUEDARÁAJUICIODE ESTEY LIQUIDARÁEL IMPORTEDELOSTRABAJOSQUEDECIDARECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVADEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDOELCONTRATO,ENESTECASO,SE ESTARÁA LODISPUESTOPORLARESOLUCiÓNRESPECTIVA

e) "EL CONTRATISTA"AVISARÁPORESCRITOA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LA FECHADETERMINACiÓNDE LAOBRAY ÉSTESE OBLIGAA RECIBIRLAEN UN PLAZOQUE NO EXCEDERÁDE30 (TREINTA)DíASNATURALESA PARTIRDELA FECHADETERMINACiÓNSIEMPREY CUANDOESTÉTOTALMENTECONCLUIDALAOBRA.

AL TÉRMINODE LA OBRA SE LEVANTARAACTA DE RECEPCiÓNCON LO CUALSE DARÁ PORTERMINADAY ENTREGADALA OBRA. LA RECEPCiÓNPARCIALO TOTAL DE LOSTRABAJOSY LA LIQUIDACiÓNDE SU IMPORTE,SE EFECTUARÁNSINPERJUICIODE LOS DESCUENTOSQUE DEBAN HACERSEPOR CONCEPTODE SANCIONESEN LOS TÉRMINOSDE ESTE

TRATO.

TRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFLIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTEEXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RES ONSPARACON "EL GOBIERNOMUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTEDE LA MISMASE;DELAS CANTIDADESA CUBRíRSELEPOR TRABAJOS EJECUTADOSY SI NO FUERENSUFICIENTESSE HAR~FIANZAOTORGADAPORESTOSCONCEPTOSPOR"EL CONTRATISTA".

¡CUADRAGÉSIMA.REGISTRODE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓNDE "EL CONTRATISTA", REGISTRARLA O AAUTORIDADESRESPECTIVAS,ENTREGANDOLECOPIA DEL PROYECTODE LA OBRA, DATOSDE IDENTIFICAC9DELAEMPRESAY TODOSAQUELLOSQUE LESOLICITELAAUTORIDADCOMPETENTEPARAELCASO. ..

CUADRAGÉSIMAPRIMERA.CUANDOPOR CAUSAS INJUSTIFICADASLOSTRABAJOSOBJETODEL PRESENTECONTRATONO SE ENTREGUENEN EL PLAZO ESTABLECIDOEN EL PROGRAMAAUTORIZADO,TODO GASTO POR CONCEPTO DESUPERVISiÓNADICIONALY SERVICIOSDE APOYOA LA OBRA SERÁCON CARGOA "EL CONTRATISTA". EL IMPORTEDEDICHOSGASTOSSERÁDEDUCIDODELOSPAGOSQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DEBAHACERA "EL CONTRATISTA".

Hoja 8 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2018

CUADRAGÉSIMASEGUNDA. "EL CONTRATISTA" DECLARAESTARDE ACUERDODEQUE, CUALQUIERMODIFICACiÓNDELOSCONCEPTOSy FECHASDE CONTRATOQUE SEASENTARÁNEN BITÁCORAY DE LOCUAL ESTUVIERAENTERADOELSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRÓRROGAS, CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS,MODIFICACIONESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONES,ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NOCUENTANCON SOLICITUDFORMALA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPRESENTANTEDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIERAUTORIZACiÓNVERBAL O ESCRITA EN BITÁCORANOSERÁRECONOCIDASI NOCUMPLELA FORMALIDADOFICIALANTERIOR.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIASY JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA OCONTROVERSIASOBRE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓNY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATOACUERDANRESOLVERLODE COMÚNACUERDOY ENCASODE NO LLEGARAL MISMODETERMINANSOMETERSEA LA JURISDICCiÓNY COMPETENCIADELTRIBUNALDE JUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODE JALISCO,CONRESIDENCIAEN LACIUDADDE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.

LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTOEN L RESENTECONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPOR EL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIOD S PEDROTLAQUEPAQUE,Y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOY ENTERADASLACIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JAL. EL DíA06SEIS E

ARQ.RICOORDINADORGE ERALDEGESTIÓ

D LACIUDAD

"EL CONTRATISTA"

LLA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO P.D. OS/2018, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y EL ING. RAÚL VARGAS CANIZAL, REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCiÓN DE BOCA DETORMENTA TRANSVERSAL EN LA CALLE IGUALA ENTRE HIDALGO Y EL CANAL, EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO EN EL MUNICIPIO DE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. '

/

L