1 9 0 a o s

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS CONTRATO DE OBRA PBLICA

CONTRATO N 11 CO 01 20 15/2015

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN; INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA DE.CONTRATO: 02 DE JULIO DE 2015. IMPORTE DEL CONTRATO: I. V . A. ( 1 6 % ) : MONTO TOTAL

$1,273,268.84 $203,723.02

$1,476,991.86

PARTIDA PRESUPUESTAL: 6221 "EDIFICACION NO HABITACIONAL"

PRESUPUESTO AUTORIZADO: $1,500,493.13

OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: N SMP/DP/DGRF/OM/SSP/227/2015 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015. N SMP/DP/DGRF/OM/SSP/312/2015 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2015. N SMP/DP/DGRF/OM/SSP/313/2015 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2015.

TIPO DE RECURSO: SUBSEMUN

PLAZO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS: 90 DAS NATURALES FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2015.

FECHA DE TERMINACIN: 03 DE OCTUBRE DE 2015.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

DIRECCIN DE REA: DIRECCIN DE CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO CONTRATISTA: PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO A LAS SUBCOMANDANCIAS DE SEGURIDAD PBLICA MUNICIPAL "SAN NGEL", "PANTITLN" Y "SAN JERNIMO", INMUEBLES UBICADOS EN: SUBCOMANDANCIA SAN NGEL: C A L L E T L A X C A L A Y A V E N I D A M X I C O , C O L O N I A P R O G R E S O T I Z A R A N , D E L E G A C I N L V A R O O B R E G N E N M X I C O D I S T R I T O F E D E R A L ; SUBCOMANDANCIA PANTITLAN: O R I E N T E 2 3 7 No. 3 4 4 Y O R I E N T E 2 3 9 - A , No.32, C O L O N I A A G R C O L A O R I E N T A L , D E L E G A C I N I Z T A C A L C O E N M X I C O D I S T R I T O F E D E R A L ; SUBCOMANDANCIA SAN JERNIMO: S A N J E R O N I M O Y M E M E T L A , C O L O N I A L O M A S D E S A N B E R N A B , E N LA D E L E G A C I N M A G D A L E N A C O N T R E R A S , P R E D I O D E N O M I N A D O E L O A S I S , T A M B I N I D E N T I F I C A D O C O M O AVENIDAN S A N J E R N I M O No. 2 6 2 5 , C O L O N I A S A N B E R N A B O C O T E P E C , D E L E G A C I N M A G D A L E N A C O N T R E R A S E N M ^ X I O DISTRITQ:FEPERAL . . ; k / j . CONTRATO DE OBRA PBLGA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD D CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO CONSISTENTE EN LA MEJORAMIENTO A LAS SUBCOMANDANCIAS DE SEGURIDAD PBLICA MUNICIPAL "SAN NGEL", "PANTITLN" Y "SAN JERNIMO", OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIN PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA AOUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR "LA A.P.D.F." REPRESENTADA POR SU ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIN GENERAL DE...MANTEj!!HMIENTO"Y -&&nVICie6, EL INC| HCTOR ORNELAS Y GRANADINO,

StCnAA ' stGou.AO rueucA

Krtir.cky-i 0r^al Je A>JUM< JMiOiClM -

fCB SAN. ,0}j\(VO

S e c r o t ^ i a do S e g u n d a d P u b l i c a O f i c ia l aMayor

Direccin.Generf.de Manteniminto y S e r v i c i o s Direccin de Construccin

Av. Jos Mara Izazaga nmero'89, .piso 3 Col. Centro, Delegacin Cuauht

Pgina 1 de 32 Este Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido poltico, \3ueda prohibido el uso para fines distintos a los establec idos en el programa.

Mantenimiento

moc, C P , 0 6 0 8 0 ssp.df .gob.mx

CDMX 190aos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 A S I S T I D O D E L D I R E C T O R D E C O N S T R U C C I N Y M A N T E N I M I E N T O E L A R Q . M A N U E L C A S T E L L A N O S D E L A V E G A Y P O R L A O T R A L A E M P R E S A P E G U T C O N S T R U C C I O N E S , S . A . D E C .V . R E P R E S E N T A D A P O R E L A R Q . M A R C E L I N O F A U S T O R O M E R O T L A C O M U L C O , E N S U C A R C T E R D E A D M I N I S T R A D O R N I C O , A Q U I E N E N L O S U C E S I V O S E L E D E N O M I N A R " E L C O N T R A T I S T A " D E A C U E R D O A L A S S I G U I E N T E S D E C L A R A C I O N E S Y C L U S U L A S :

D E C L A R A C I O N E S :

P R I M E R A . - " L A A D M I N I S T R A C I O N P U B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L " D E C L A R A :

A ) O U E E L D I S T R I T O F E D E R A L E S U N A E N T I D A D F E D E R A T I V A C O N P E R S O N A L I D A D J U R D I A Y P A T R I M O N I O P R O P I O , C U Y O J E F E D E G O B I E R N O T I E N E A S U C A R G O L A A D M I N I S T R A C I N P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L , D E C O N F O R M I D A D C O N L O S A R T C U L O S 4 4 Y 1 2 2 D E L A C O N S T I T U C I N P L T I A D E L O S E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S ; 1 , 2 , 8 F R A C C I N II, 5 2 Y 6 7 F R A C C I N X X I V D E L E S T A T U T O D E L G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L ; 1 , 5, 8 Y 1 2 D E L A L E Y O R G N I C A D E L A A D M I N I S T R A C I N P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L . I

B)

C )

D)

O U E E N T R E L A S D E P E N D E N C I A S D E L A A D M I N I S T R A C I N P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L S E E N C U E N T R A L A S E C R E T A R A D E S E G U R I D A D P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L , D E C O N F O R M I D A D C O N L O P R E V I S T O P O R L O S A R T C U L O S 1 5 F R A C C I N X, 1 6 F R A C C I N I V Y 1 7 D E L A L E Y O R G N I C A D E L A A D M I N I S T R A C I N P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L ; 7 F R A C C I N X D E L R E G L A M E N T O I N T E R I O R D E L A A D M I N I S T R A C I N P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L .

O U E E N T R E L A S U N I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S D E L A S E C R E T A R A D E S E G U R I D A D P B L I C A ' D E L D I S T R I T O F E D E R A L , S E E N C U E N T R A L A D I R E C C I N G E N E R A L D E M A N T E N I M I E N T O Y S E R V I C I O S , C U Y A S A T R I B U C I O N E S E N T R E O T R A S E S T N L A S D E T R A M I T A R Y S U S C R I B I R E N E L M B I T O D E S U C O M P E T E N C I A , L O S C O N V E N I O S Y C O N T R A T O S ; A S C O M O C O O R D I N A R L O S S E R V I C I O S D E O B R A Y M A N T E N I M I E N T O D E I N M U E B L E S D E C O N F O R M I D A D C O N L O S A R T C U L O S 1 7 F R A C C I N X I I I Y 4 4 F R A C C I N I D E L R E G L A M E N T O I N T E R I O R D E L A S E C R E T A R A D E S E G U R I D A D P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L .

C O N F E C H A 0 1 D E A B R I L D E 2 0 1 5 S E D E S I G N E N C A R G A D O D E L D E S P A C H O D E L A D I R E C C I N G E N E R A L D E M A N T E N I M I E N T O Y S E R V I C I O S A L I N G . H C T O R O R N E L A S Y G R A N A D I N O , Q U I E N C U E N T A C O N L A S F A C U L T A D E S N E C E S A R I A S P A R A S U S C R I B I R C O N T R A T O S Y C O N V E N I O S D E C O N F O R M I D A D C O N L O D I S P U E S T O E N E L A C U E R D O P O R E L O U E E L T I T U L A R D E L A S E C R E T A R A D E S E G U R I D A D P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L , D E L E G A E N L O S D I R E C T O R E S G E N E R A L E S , A D S C R I T O S A L A O F I C I A L A M A Y O R D E L A M I S M A D E P E N D E N C I A L A F A C U L T A D D E S U S C R I B I R C O N T R A T O S Y C O N V E N I O S , E N E L M B I T O D E S U C O M P E T E N C I A , P U B L I C A D O E N L A G A C E T A O F C I A L D E L D I S T R I T O F E D E R A L , E L D A 2 0 D E O C T U B R E D E 2 0 0 8 .

O U E E L P R E S E N T E C O N T R A T O S E A D J U D I C O A L A E M P R E S A P E G U T C O N S T R U C C I O N E S , S .A . D E I C . V . , A T R A V S D E L P R O C E D I M I E N T O D E I N V I T A C I N A C U A N D O M E N O S T R E S P E R S O N A S N^ 10-9 0 9 0 1 . 0 9 9 8 - N 1 1 - 2 0 1 5 , C O N F A L L O D E F E C H A 3 0 D E J U N I O D E 2 0 1 5 , C O N F U N D A M E N T O E N L O , E S T A B L E C I D O P O R L O S A R T C U L O S 3 8 Q U I N T O P R R A F O D E L A L E Y . D E . . B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S , N U M E R A L E S 2 2 Y 2 3 D E L A S B A S E S E L P R O C E D I M I E N T O D E C O N T R A T A C I N S E A U T O R I Z P A R A C O N O C I M I E N T O D E L S U B C O M I T E D E O B R A S . D E L A S E C R E T A R I A D E S E G U R I D A D P U B L I C A E N S MARZO D E 2 0 1 5 , P O R M E D I O D E L C A S O N g E R O ^ e f - = ^ '

\

Este Proarama e s Pblico, a ieno a cualquier partido poltico.^

S E S I O N O R D I N A R I A D E F E C H A 1 D E

Secretaria de-Seguridad Pblica. . . Oficiala Mayor"

Direccin Genera l de Mritcnimiento y Se rv i c i os Direccin de Construccin Mantenimiento

Av. Jos Mara Izazaga nmero 89, pis 3 Col. Centro, Delegacin Cuauhtmoc, C P . 05080

.= . w ssp.df.gob.mx

Pgina 2 de 32 ueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CDMX 19Qaos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

F) Q U E P A R A C U B R I R E L C Q M P R Q M I S Q Q U E S E D E R I V E D E L P R E S E N T E C Q N T R A T O , L A D I R E C C I N G E N E R A L D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S , - A U T O R I Z L A S U F I C I E N C I A P R E S U P U E S T A L M E D I A N T E O F I C I O S D E S U F I C I E N C I A P R E S U P U E S T A L N . S M P / D P / D G R F / O M / S S P / 2 2 7 / 2 0 1 5 D E F E C H A 0 9 D E M A R Z O D E 2 0 1 5 , N . S M P / D P / D G R F / O M / S S P / 3 1 2 / 2 0 1 5 Y N S M P / D P / D G R F / O M / S S P / 3 1 3 / 2 0 1 5 D E F E C H A 1 9 D E M A R Z O D E 2 0 1 5 , C O N A F E C T A C I N A LA P A R T I D A P R E S U P U E S T A L C L A V E 6 2 2 1 " E D I F I C A C I N N O H A B I T A C I O N A L " Y A U T O R I Z A C I N D E L T I P O D E R E C U R S O S S U B S E M U N .

G ) Q U E T I E N E E S T A B L E C I D O S U D O M I C I L I O E N A V E N I D A J O S M A . I Z A Z A G A 8 9 P I S O 3 , C O L . C E N V R O , D E L E G A C I N C U A U H T M O C , C P . 0 6 0 8 0 E N E S T A C I U D A D . Y C O M O D O M I C I L I O F I S C A L E L U B I C A D O E N P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I N S N C E N T R O D E L A C I U D A D D E M X I C O R E A 1 D I S T R I T O F E D E R A L 0 6 0 0 0 , M I S M O O U E S E A L A P A R A L O S F I N E S Y E F E C T O S L E G A L E S D E E S T E C O N T R A T O .

H ) OUE CONSERVARA POR UN LAPSO DE TRES AOS LA DOCUMENTACIN E INFORMAlN ELECTRNICA COMPROBATORIA OUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIN Y EJECUlN DEL PRESENTE CONTRAT. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 7 4 PENLTIMO PRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

S E G U N D A . - " E L G O N T R A T I S T A " D E C L A R A :

A ) O U E E S U N A S O C I E D A D A N N I M A D E C A P I T A L V A R I A B L E L E G A L M E N T E C O N S T I T U I D A A L A M P A R D E L A S L E Y E S M E X I C A N A S , C O M O C O N S T A E N L A E S C R I T U R A P B L I C A N M E R O 2 , 3 9 2 D E F E C H A 0 9 D E O C T U B R E D E 2 0 0 3 , O T O R G A D A A N T E L A F E D E L L I C . J O S E G A B R I E L B A S T I D A S S A L C I D O , C O R R E D O R P B L I C O N 4 0 D E L D I S T R I T O F E D E R A L , I N S C R I T A E N E L R E G I S T R O P B L I C O D E L A P R O P I E D A D Y D E C O M E R C I O D E L D I S T R I T O F E D E R A L , C O N E L F O L I O M E R C A N T I L N M E R O 3 1 1 3 2 4 D E F E C H A 0 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 0 3 .

B ) O U E S U O B J E T O S O C I A L E N T R E O T R O S , E S E L S I G U I E N T E : 1 . L A C O N S T R U C C I N D E T O D A L A C L A S E D E O B R A S C I V I L E S , E L C T R I C A S , I N D U S T R I A L E S , Y E L E C T R O M E C N I C A S .

C ) O U E S U R E P R E S E N T A N T E E L A R Q . M A R C E L I N O F A U S T O R O M E R O T L A C O M U L C O A C R E D I T A S U P E R S O N A L I D A D C O M O A D M I N I S T R A D O R N I C O C O N E L T E S T I M O N I O D E L A E S C R I T U R A P B L I C A N M E R O 2 , 3 9 2 D E F E C H A 0 9 D E O C T U B R E D E 2 0 0 3 , O T O R G A D A A N T E L A F E D E L L I C . J O S E G A B R I E L B A S T I D A S S A L C I D O C O R R E D O R P U B L I C O N 4 0 D E L D I S T R I T O F E D E R A L , I N S C R I T A E N E L R E G I S T R O P B L I C O D E L A P R O P I E D A D Y D E C O M E R C I O D E L D I S T R I T O F E D E R A L , C O N E L F O L I O M E R C A N T I L N M E R O 3 1 1 3 2 4 D E F E C H A 0 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 0 3 . Q U I E N T I E N E F A C U L T A D E S A M P L I A S P A R A S U S C R I B I R E L P R E S E N T E C O N T R A T O Y S E I D E N T I F I C A C O N C R E D E N C I A L P A R A V O T A R C O N C L A V E D E E L E C T O R N M E R O R M T L M R 6 4 0 7 1 7 2 9 H 0 0 0 E X P E D I D A P O R E L I N S T I T U T O F E D E R A L E L E C T O R A L .

D) " E L C O N T R A T I S T A " : D E C L A R A S R M E X I C A N O Y C O N V I E N E , SI L L E G A R E A C A M B I A R D E N A C I O N A L I D A D , E N S E G U I R S E C O N S I D E R A N D O C M O M E X I C A N O P O R C U A N T O A E S T E C O N T R A T O S E R E F I E R E Y A N O I N V O C A R L A P R O T E C C I N D E A L G N G B I E R N O E X T R A N J E R O B A J O P E N A D E P E R D E R T O D O D E R E C H O D E R I V A D O D E E S T E C O N T R A T O E N B E N E F I C I O D E L A N A C I N M E X I C A N A .

E) Q U E E S T D E B I D A M E N T E R E G I S T R A D O E N E L R E G I S T R O F E D E R A L D E C O N T R I B U Y E N T E S D E L A , : . . . c ; F r . R F T A R I A R F H A n i F N n A Y P . p F D I T n P l ' l R I I g . f D O r l > r r T r r r n ^ 7 r t > r n n . 3 1 0 0 4 . 1 3 4

Este Proarama es Pblico, ajeno a cualquier partido politic

SVJdKbiAD PUBUCA piief cirf-- Gi?neral le

SA.-. ,OL>wO fCB

I 1 Secretar ia de S ^ u r i d a d . P b f i c a , Oficiala Mayor Direccin Genera l de Mantenim ente y Se rv i c i os Direccin de Construccin / Mahtenirhientq . Av. Jos Mara izazaga Col. Centro, Delegacin Cuauht

lmero 89, piso 3 imoc, C P . 06080

ssp .dCgDb.mx

Pgina 3 de 32 Queda prohibido el uso para f ines dist intos a los establec idos en el programa.

CDMX 190aos

Contrato No. 11 CO 01 2 0 15/2015 F) Q U E S U R E G I S T R O P A T R O N A L A N T E E L I M S S Y E L I N F O N A V I T E S : Y68 69889102.

G ) O U E S U C O N S T A N C I A D E R E G I S T R O D E C O N C U R S A N T E E M I T I D A P O R L A S E C R E T A R A D E O B R A S Y S E R V I C I O S D E L D I S T R I T O F E D E R A L E S E L N O . G D F - S O S - 5 5 7 9 , C O N F E C H A D E A C T U A L I Z A C I N A L 10 D E A B R I L D E 2015, C O N E S P E C I A L I D A D E S E N T R E O T R A S E N : E D I F I C A C I N , G U A R N I C I O N E S Y B A Q U E T A S , O B R A H I D R U L I C A Y S A N I T A R I A , S U P E R V I S I N D E E D I F I C A C I N .

H ) P A R A L O S E F E C T O S L E G A L E S A D M I N I S T R A T I V O S D E L P R E S E N T E C O N T R A T O , S E A L A C O M O S U D O M I C I L I O P A R A O R Y R E C I B I R T O D A C L A S E D E N O T I F I C A C I O N E S O U E R E S U L T E N DE [LOS C O N T R A T O S Y C O N V E N I O S EL U B I C A D O E N A V E N I D A D I A Z S O T O Y G A M A No. 166 E D I F I C I O B-4 D E P A R T A M E N T O 302 U . H . L A S A M E R I C A S , C O L O N I A P R O G R E S I S T A , D E L E G A C I N I Z T A P A L A P A , C.P.09240 E N M X I C O D I S T R I T O F E D E R A L . AUTORIZANDO AL C. E S T A N I S L A O M A R I A N O S I L V A M A R T N E Z PARA LOS MISMOS EFECTOS. MIENTRAS NO SE SEALE UN DOMICILIO DISTINTO POR ESCRITO, EL MANIFESTADO SE TENDR COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA PRACTICAR TpDA CLASE DE NOTIFICACIONES. CORREO ELECTRNICO pegut2004@hotmail.com.

DOMICILIO FISCAL: EN A V E N I D A D I A Z S O T O Y G A M A No. 166 E D I F I C I O B-4 D E P A R T A M E N T O 1302, C O L O N I A P R O G R E S I S T A , D E L E G A C I N I Z T A P A L A P A , C.P.09240 E N M X I C O D I S T R I T O F E D E R A L .

I) OUE TIENE CAPACIDAD JURDICA PARA CONTRATAR Y RENE LAS CONDICIONES TCNICAS Y ECONMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

J ) O U E C O N O C E E L S I T I O D O N D E S E D E S A R R O L L A R N L O S T R A B A J O S Y S U S C O N D I C I O N E S A M B I E N T A L E S , P O R L O O U E N O P O D R M A N I F E S T A R D E S C O N O C I M I E N T O N I I N C O N F O R M I D A D P O R E S T E M O T I V O .

K) S E O B L I G A A E J E C U T A R L A O B R A C O N E S T R I C T A S U J E C I N A L O S D O C U M E N T O S O U E FOR'MAN P A R T E D E L A I N V I T A C I N A C U A N D O M E N O S T R E S P E R S O N A S N. IO-909010998-N11-2015: A N E X O S , P R O Y E C T O S , P L A N O S , E S P E C I F I C A C I O N E S G E N E R A L E S Y P A R T I C U L A R E S D E C O N S T R U C C I N , N O R M A S D E C A L I D A D , C A T L O G O D E C O N C E P T O S , C A N T I D A D E S D E T R A B A J O , U N I D A D E S D E M E D I D A , P R E C I O S U N I T A R I O S E I M P O R T E S P A R C I A L E S Y E L T O T A L D E S U P R O P O S I C I N ; P R O G R A M A D E E J E C U C I N , P R O G R A M A S C A L E N D A R I Z A D O S Q U I N C E N A L E S ; O U E F O R M A N P A R T E I N T E G R A N T E D E L P R E S E N T E C O N T R A T O .

L) O U E C O N O C E E L C O N T E N I D O D E E S T E C O N T R A T O Y S U S A N E X O S , Y S E O B L I G A A C U M P L I R C O L O E S T A B L E C I D O E N L A E L C D I G O F I S C A L D E LA F E D E R A C I N , L A R E S O L U C I N M I S C E L N E A F I S C A L 2 0 1 5 , L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S , S U R E G L A M E N T O , L A S N O R M A S O F I C I A L E S M E X I C A N A S E N M A T E R I A D E C O N S T R U C C I N , L A S N O R M A S M E X I C A N A S E N M A T E R I A D E C O N S T R U C C I N , E L A C U E R D O P O R E L O U E S E E X P I D E E L M A N U A L A D M I N I S T R A T I V O D E A P L I C A C I N G E N E R A L E N M A T E R I A D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S CON^ L A S M I S M A S , A C U E R D O P O R E L O U E S E E S T A B L E C E N L A S D I S P O S I C I O N E S O U E S E D E B E R N O B S E R V A R P A R A L A U T I L I Z A C I N D E L S I S T E M A E L E C T R N I C O D E I N F O R M A C I N P B L I C A G U B E R N A M E T A L D E N M I N A D O C O M P R A N E T , E L R E G L A M E N T O D E C O N S T R U C C I O N E S P A R A E L D I S T R I T O F E D E R A L , L A S N O R M A S D E C O N S T R U C C I N D E L A A D M I N I S T R A C I N P B L I C A D E L D I S T R I T O . F E D E R A L , EL L I B R O S T O M O N I C O D L A S N O R M A S D E C O N S T R U C C I N D E L A A D M I N I S T R A C I N P B L I C A D E L D I S T R I T O F E D E R A L ^ L A S E S P E C I F I C A C I O N E S P A R T I C L I L A R E S D E L T R A B A J O Y D E M S D I S P O S I C I O N E S A P L I C A B L E S E N L A M A T E R I A .

M) ACEPTA OUE SER EL NICO RESPONSABLE OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE.S&Wrfe

lN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA S ORDENAMIENTOS Y REGLAMENTOS

ttrt>rTA!*A

Secretara de S

Direccin Genera l de Mantenim Direccin de Construccin

guridad Pblica .Oficiala Mayor *

ente y Se rv i c i os ; Mantenimiento

Av. Jos Mara Izazaga Col. Centro, Delegacin Cuauh

Pgina 4 de 32 Este Proarama es Pblico, ajeno a cualquier partido pol t) to. Queda prohibido el uso para f ines dist intos a los estab lec idos en el programa.

lmero 89, piso 3 )C, C P . 06080 ssp.df.gob.-mxk

CDMX CIUDp DE MEXICO

19Qaos Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIN, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PBLICA, PROTECCIN ECLGICA Y DE MEDIO AMBIENTE OUE RIJAN EN EL MBITO FEDERAL V EN EL DISTRITO FEDERAL, AS COMO A LAS INSTRUCCtONES OUE AL EFECTO LE SEALE "LA A.P.D.F." (SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL). LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAOS Y PERJUICIOS OUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERN A SU CARGO.

N) OUE SER POR SU CUENTA Y RIESGO DAR CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMS OUE LE CORRESPONDAN POR MOTIVO DE LA EJECUCIN DE ESTOS TRABAJOS Y OUE TIENE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS OUE REGULAN ACTOS JURDICOS COMO EL PRESENTE INSTRUMENTO.

O) OUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE NINGUNA DE LAS PERSONAS lOUE INTEGRAN LA EMPRESA DESEMPEAN CARGO O COMISIN EN EL SERVICIO PBLICO Y OUE NO SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA DESEMPEAR LAS FUNCIONES ANTERIORES, DE ACUERDO LO SEALADO EN LOS ARTCULOS 51 FRACCIN IV Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 47 FRACCIN XXIII DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PBLICOS Y 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PBLICOS Y DEMS RELATIVOS APLICABLES.

P) OUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ESTAR SANCIONADO O DECLARADO CjOMO IMPEDIDO PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES PBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS, ADJUDICACIONES DIRECTAS Y CELEBRACIN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS EN MATERIA DE BRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON STA, POR LA CONTRALORA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA, O POR ALGUNA OTRA AUTORIDAD COMPETENTE. ACEPTANDO OUE EN CASO CONTRARIO, EL CONTRATO SER NULO DE PI^ENO DERECHO.

O) DE IGUAL FORMA MANIFIESTA OUE CONOCE EL CONTENIDO Y SE OBLIGA A CUMPLIR EL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, LA RESOLUCIN MISCELNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014. MANIFESTANDO HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO CORRESPONDIENTES A LOS CUATRO LTIMOS EJERCICIOS FISCALES. EN CAS DE INCUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, SE PROCEDER DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIN MISCELNEA FISCAL PARA 2015.

R) MANIFIESTA OUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE ARTCULO 32-D DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN.

LOS SUPUESTOS OUE ESTABLEO EL

S) OUE CONOCE LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SANCIONES E INFRACCIONES OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 7 SU REGLAMENTO OUE, EN CASO DE INFRINGIR LO DISPUESTO POR ELLAS, SER SANCIONADO POI^ "LA A.P.D.F.", LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA, VERIFICAR ESTAS SANCIONES.

t ) OUE ACEPTA Y SE HACE RESPONSABLE D CSERVAR LA INFORMACIN Y DOCUMENTACIN RELACIONADA CON EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DEBIENDO PROPORCIONAR LA INFORMACIN O EN SU MOMENTO SE LE REOUIERA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON MOTIVO DE LAS AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES OU E SE

' i' sV'L ' -

Secretar ia-de Spgurdad Pblica Oficial a.Mayor

Direccin Genera l de Mantenirdiento y Serv ic ios Direccin do Construccin

Av. Jos Mara Izazaga Col. Centro, Delegacin Cuauhi

Pgina 5 de 32 Es te P roa rama es Pblico, aieno a cualquier partido po l i t i c Queda prohibido el uso para f ines dist intos a los establec idos en el programa.

y Mantenimiento

lmero 89, piso 3 smoc, C P . 06080

ssp.df.gob.mx

CDMX 190aos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 PRACTIQUEN. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 265 REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TRMINOS OU SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

DEL

C L A U S U L A S

P R I M E R A . - O B J E T O D E L C O N T R A T O :

" L A A . P . D . F . " ENCOMIENDA A " E L C O N T R A T I S T A " LA REALIZACIN DE LA OBRA CONSISTENTE EN EL M E J O R A M I E N T O A L A S S U B C O M A N D A N C I A S D E S E G U R I D A D P B L I C A M U N I C I P A L " S A N N G E L " , " P A N T I T L N " Y " S A N J E R N I M O " Y STE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS DE CONSTRUCCIN DE LA ADMINISTRACIN PBLIA DEL DISTRITO FEDERAL; LAS POLTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERI/j\E OBRA PBLICA; LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA; EL CATLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIN, LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS QUINCENALES, LOS ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN, MISMOS OUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS A LA LETRA Y FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

S E G U N D A . - V I G E N C I A

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO INICIAR EL ( 0 2 DE J U L I O DE 2 0 1 5 ) Y FINALIZAR CUANDO SE FIRME EL ACTA DE EXTINCIN DE DEREHS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, O BIEN SE ACTUALICE EL SUPUESTO A OUE SE REFIERE EL LTIMO PRRAFO DEL ARTCULO 1 7 0 DEL REGLAMENTO DE LA LBY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

T E R C E R A . - U B I C A C I N D E L I N M U E B L E

S U B C O M A N D A N C I A S A N N G E L : INMUEBLE UBICADO EN. CALLE TLAXCALA Y AVENIDA MXICO, COlJONIA PROGRESO TIZARAN, DELEGACIN LVARO OBREGN EN MXICO DISTRITO FEDERAL.

S U B C O M A N D A N C I A P A N T I T L A N : INMUEBLE UBICADO EN: ORIENTE 237 No. 344 Y ORIENTE 239-A, DJO.32, COLONIA AGRCOLA ORIENTAL, DELEGCIN IZTACALCO EN MXICO DISTRITO FEDERAL.

S U B C O M A N D A N C I A S A N J E R N I M O : I N M U E B L E UBICADO'EN: S A N J E R O N I M O - Y M E M E T L A ^ C O L O N I A L O M A S D E S A N B E R N A B , E N L D E L E G A C I N M A G D A L E N A C O N T R E R A S , P R E D I O D E N O M I N A O E L OASIS, T A M B I N I D E N T I F I C A D O C O M O A V E N I D A S A N J E R N I M O No. 2625, C O L O N I A S A N B E R N A B O C O T E P E C , D E L E G A C I N M A G D A L E N A C O N T R E R A S E N M X I C O D I S T R I T O , . . . . .

Secretara de

Di recc in Genera l de Manten Direccin de Construccin

P/ Av. Jos Mara Izazaga ni Col . Centro, Delegacin Cuauh[moc,

Pgina 6 de 32 Es te P roa rama es Pblico, ajeno a cualquier partido polticoAQueda prohibido el uso para f ines dist intos a los es tab lec idos en el programa.

egurdad Pblica Oficiala Mayor

ento y Serv ic ios y Mantenimiento

lmero 89, piso 3 :, C P . 06080

ssp.df.gob.mx

CDMX 190aos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 C U A R T A . - E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S

" E L C O N T R A T I S T A " SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CON ESTRICTA SUJECIN A LA INFORMAdiN CONTENIDA EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS ( A N E X O E .12 ) DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, AS COMO A UTILIZAR LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS ( A N E X O E;.12) DE ESTE CONTRATO, PROPORCIONADAS POR " L A A . P . D . F . "

LA CONVOCATORIA, BASES, ANEXOS, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITCORA DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS OUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LO ANTEF^IOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 46 ANTEPENLTIMO PRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Q U I N T A . - M O N T O D E L C O N T R A T O .

E L I M P O R T E D E L P R E S E N T E C O N T R A T O E S D E $ 1 , 2 7 3 , 2 6 8 . 8 4 ( U N M I L L N D O S C I E N T O S S E T E N T A Y TRES M I L D O S C I E N T O S S E S E N T A Y O C H O P E S O S 84/100 M.N.) M S L A C A N T I D A D D E $ 2 0 3 , 7 2 3 . 0 2 ( D O S C I E N T O S T R E S M I L S E T E C I E N T O S V E I N T I T R E S P E S O S 02/100 M.N.) , C O R R E S P O N D I E N T E A L 16% D E I M P U E S T O A L V A L O R A G R E G A D O , D A N D O U N M O N T O T O T A L D E $ 1 , 4 7 6 , 9 9 1 . 8 6 ( U N M I L L N C U A T R O C I E N T O S S E T E N T A Y S E I S M I L N O V E C I E N T O S N O V E N T A Y U N P E S O S 8 6 / 1 0 0 M . N . ) .

I N M U E B L E I M P O R T E I.V.A (16%) ; ,

I M P O R T E C O N I.V.A.

S U B C O M A N D A N C I A S A N N G E L $425,207.32 $68,033.17 $493,240.49

S U B C O M A N D A N C I A P A N T I T L N $424,626.85 $67,940.30 $492,567.15

S U B C O M A N D A N C I A S A N J E R N I M O $423,434.67 $67,749.55 $491,184.22

M O N T O T O T A L C O N T R A T O

$ 1 , 4 7 6 , 9 9 1 . 8 6

S E X T A . - P L A Z O D E E J E C U C I O N D E L O S T R A B A J O S .

E L P L A Z O D E E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S S E R D E 9 0 D A S N A T U R A L E S . .

" E L C O N T R A T I S T A " S E O B L I G A A I N I C I A R L A O B R A O B J E T D E S T C O N T R A T O E L D A 0 6 D E J U L I 2 0 1 5 Y A T E R M I N A R L A E L D A 0 3 D E O C T U B R E D E 2 0 1 5 , D E C O N F O R M I D A D C O N E L PROGRAM|A E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S O U E F O R M A N P A R T E I N T E G R A N T E D E E S T E C O N T R A T O .

r~^r~^ SPCFTAIA f/ i i SrC.'JS;,;Ai)muCA

- j Oi-ecclor: Cknerol qt

.DO-

D E D E

Secretara de Segur idad Pblfca Oficiala Mayor

Di recc in Genera l de Mantenin ento y Serv ic ios Direccin de Construccin y Mantenimiento

Av Jos Mara izazaga Coi. Centro, Delegacin Guaul ih ;i

Pgina 7 de 32 Este Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Q i e d a prohibido el uso para f ines dist intos a los es tab lec idos en el programa.

nmero 89, piso 3 moc . C P , 06080

ssp .df.gob.mx

190^os Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

L A E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S D E B E R I N I C I A R S E E N L A F E C H A S E A L A D A E N E L C O N T R A T O L O .F."

L O S

R E S P E C T I V O , Y " L A A . P . D . F . " O P O R T U N A M E N T E P O N D R A A D I S P O S I C I O N D E " E L C O N T R A T I S T A " L O S I N M U E B L E S E N Q U E D E B A N L L E V A R S E A C A B O . E L I N C U M P L I M I E N T O D E " L A A . P . P R O R R O G A R E N I G U A L P L A Z O L A F E C H A O R I G I N A L M E N T E P A C T A D A P A R A L A C O N C L U S I N D E T R A B A J O S . L A E N T R E G A D E B E R C O N S T A R P O R E S C R I T O .

E L P R O G R A M A D E E J E C U C I N C N V E N I D O E N E L C O N T R A T O Y S U S M O D I F I C A C I O N E S , S E R L A B A S E C O N F O R M E A L C U A L S E M E D I R E L A V A N C E E N L A E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S .

SI D U R A N T E L A V I G E N C I A D E L C O N T R A T O E X I S T E L A N E C E S I D A D D E M O D I F I C A R E L M O N T O O P L A Z D E E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S , "LA A.P.D.F." P R O C E D E R A C E L E B R A R E L C O N V E N I O M O D I F I C A T R I O C O R R E S P O N D I E N T E D E C O N F O R M I D A D C O N L O D I S P U E S T O E N E L A R T C U L O 59 D E L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S .

SPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

'LA A.P.D.F." SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS PLANOS Y

OUE

CROOUlS, ANTECEDENTES, ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS, DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIA DEMS AUTORIZACIONES OUE SE REOUIERAN PARA SU REALIZACIN.

OCTAVA. - ANTICIPOS.

S, Y

LA A.P.D.F." NO OTORGARN ANTICIPOS PARA ESTE CONTRATO.

NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA OBRA.

LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS DEBER REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIN CONVENIDO.

"LA A.P.D.F." ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIN DE LA MSMA, LA CUAL DEBER RECAER EN UN SERVIDOR PBLICO DESIGNADO POR "LA A.P.D.F.", QUIEN FGIR COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SER EL RESPONSABLE DIRECTO E LA SUPERVISIN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIC| LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA".

N DE

CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR OONTRATO, LA APROBACIN D LAS ESTIMACIONES PARA FECTOS.DE PAGO DEBERSER AUTORIZADA POR LA RESIRENCIA DE OBRA DE "LA A.P.b.F."

LS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA SERN LS ESTABLECIDAS-EN EL RTCULO 113 REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DEL

Este Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido

S\?; - X>L ' - i ' >

M.jt>*x*** . Secretar ia de egur idad Pblica Oficiala Mayor Direccin Gene ra l de Mantenimiento y Serv ic ios

Direccin de Construccir y Mantenimiento

Av. J o s Mara Izazag. Col. Centro, Delegacin Cuaul

Pgina 8 de 32 I. Queda prohibido el uso para f ines dist intos a los estab lec idos en el programa.

nmero 89, piso 3 [moc, C P . 06080

ssp.df gob.mx

CQMX CUJEAD DE MXrCO

190aos Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

EL RESIDENTE PODR AUXILIARSE POR LA SUPERVISIN. CUANDO NC SE CUENTE CON EL AU DE LA SUPERVISIN, LAS FUNCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 115 DEL REGLAMENTO C LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADCS CON LAS MISMAS ESTARN A CARGO RESIDENCIA,

KILIC E LA

LA DE

"LA A.P.D.F." ESTABLECER LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIN DE LA OBRA, LA CUAL DEBER RECAER EN UN SERVIDOR PBLICO DESIGNADO POR "LA A.P.D.F.", CUYAS FUNCIONES SERN LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL CONTRATISTA" DESIGNA AL ING. AGUSTN MARN VEGA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIN. OUIEN SE IDENTIFICA CON CDULA PROFESIONAL NMERO 2 5 4 7 2 4 6 EXPEDIDA POR LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA. OUIEN EST FACULTADO PARA OR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AN LAS DE CARCTER PERSONAL, OUIEN TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELACIONADO A LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS Y EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA OUE EL SUPERINTENDENTE CONOCE Y APLICAR LA INFORMACIN Y DATOS TCNICOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA OUE EL SUPERINTENDENTE CONOCE CON AMPLITUD LOS PROYECTOS. NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIN, CATLOGO DE GONCEP.TOS DE BRA, PROGRAMAS DE EJECUCIN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIN Y NORMAS DE CALIDAD,' BITACORA Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, LOS TRABAJOS.

OUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCI M DE

" L A A . P . D . F . " SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALOUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE Y "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGA DE NOMBRAR A OTRO OUE RENA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

CIN

D C I M A . - P L A Z O S , F O R M A Y L U G A R D E P A G O .

LAS PARTES. CONVIENEN OUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PACTARN SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIN O PAGO TOTAL OUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HAR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINAL O.

L A S F E C H A S . D E C O R T E PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERN LOS DAS 1 5 ( Q U I N C E ) ( T R I N T A > : 3 1 ( T R E I N T A Y U N O ) DE CADA MES.

3 0

LAS STIMACIONES E LOS fRABAJOS. EJECUTADS, SE DEBERN FORMULAR.'POR " E L C O N T R T S T A " ' CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES. " E L C O N T R A T I S T A " DEBER PRESENTARLAS K LA RESIDENCIA DE OBRA DE " L A A . P . D . F . " O SUPERVISIN INTERNA O EXTERNA DENTRO DE LOS 6 ( S E I S ) D A S N A T U R A L E S S I G U I E N T E S A L A F E C H A D E C O R T E , ACOMPAADAS DE LA DOCUMENTACIN OUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA RESIDENCIA DE OBRA DE " L A A . P . D . F . " PARA REALIZAR LA

r SfCRIETARIA

1 S f G U i O A D ? U 3 U C A

lUflAD WM.-ncoi i ' ' -

5''V; , O i . A D O

D i r e c c i n G e n e r a l d M a n t e n i n u ' D i r e c c i n d e C o n s t c u c c i n

Av. Jos Mara Izazaga Col. Centro, Delegacin Cuauhtsjmoc

Pgina 9 de 32 Es te Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido polticoAQueda prohibido el uso para f ines distintos a los establecidos en el programa.

Secr.Qt-ara de St guricTad Pub l ica Ofic ia l a M a y o r t o y S e r v i c i o s M a n t e n i m i e n t o

rjmero 89, piso 3 ., C P . 06080

ssp.df.gob.mx

CDMX 19Caos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 REVISIN Y AUTORIZACIN DE LAS ESTIMACIONES CONTAR CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 ( Q U I C E ) D A S N A T U R A L E S S I G U I E N T E S A SU PRESENTACIN. EN E L SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TCNICAS O NUMRICAS QUE NO -PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, STAg SE RESOLVERN E INCORPORARN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERN PAGARSE POR PARTE DE " L A A.P .D .F ." , BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 ( V E I N T E ) D A S N A T U R A L E S , CONTADOS A PARTIR DE L A FECHA EN OUE HAYA SIDO AUTORIZADO POR L A RESIDENCIA DE L A OBRA DE " L A A . P . D.F." O SUPERVISIN INTERNA D E QUE SE TRATE Y OUE " E L C O N T R A T I S T A " HAYA PRESENTADO LA FACituRA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE S Y , POR LO TANTO, CUALOUIER TIPO Y SECUENCIA SER SLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUAR POR CONDUCTO DE LA DIRECCIN GENERAll DE RECURSOS FINANCIEROS, OUIEN TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA JOS MARA IZAZAGA NMERO 89 PISO 9, COL. CENTRO, DELEGACIN CUAUHTMOC, C P . 06080, A T R A V S D E M D I O E L E C T R N I C O ( D E P S I T O B A N C A R I O , T R A N S F E R E N C I A E L E C T R N I C A ) .

LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR E N LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADOS POR " L A A . P . D . F . " EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS DURANTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS; YA SEA AUMENTOS O DISMINUCIONES, SE SUJETARN A LO OUE ESTABLEZCAN EN SU CASO, EN LOS ARTCL LOS 100, 101, 102, 1 7 3 AL 184 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION/jDOS CON LAS MISMAS. '. '

LAS CANTIDADES DE TRABAJO PRESENTADAS E N LAS ESTIMACIONES DEBERN CORRESPONDER LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN E L PROGRAMA DE EJECUCIN CONVENIDO.

EL ATRASO OUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO IMPLICAR RETRAS E N EL PROGRAMA DE EJECUCIN NVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERAR COMO CAUSA DE APLICACIN DE PENAS CONVENCIONALES N I GOMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUS/ D E RESCISIN ADMINISTRATIVA. TAL SITUACIN DEBER DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN[ LA BITCORA.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN OUE INCURRAN " L A A . P . D . F . " DIFERIR EN IGUAL P L A Z O LA FECHA DE TERMINACIN DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA OUE DEBER FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD " E L C O N T R A T I S T A " , A TRAVS DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDER DI SHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A " E L C O N T R A T I S T A " .

UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS IMPORTES D E LAS ESTIMACIONES, " L A . P . D . F . " DEBER CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS OUE LES SEAN APLICABLES, AS COMO RETENER EL IMPORTE DE LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON |LAS DJSPOSICtONES FISGALES APLICABLES.

D E N T R O D E L P L A Z O A O U E S E R E F I E R E E L S E G U N D O P R R A F O D E L A R T C U L O 54 D E LA L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y . S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S , " L A A . P . D . F . " R E S I D E N C I A D E O B R A D E B E R

. . ; r ' : T 4 i f l A . ..l.-.iOAO PUBLICA

-ion Oeneroi e :: ;m>s jur ia icos Secretara de Si

.OUACiO fCB

Direccin Genera l de Mantenimi Direccin de Consiruccin

Av. Jos Mara Izazaga i Coi. Centro, Delegacin Cuauht

Pgina 10 de 32 Es te Programa e s Pblico, ajeno a cualquier partido polticoXQueda prohibido el uso para f ines dist intos a los establecidos en el programa.

uridad Pbl ica Dficialia M a y o r . to y S e r v i c i o s

y Mantenimiento

ero 89, piso 3 oc, C P . 06080 ssp.df.gob.mx

CDMX 190aos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 REVISAR LA FACTURA Y, SI RENE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, TRAMIT4.R REALIZAR EL PAGO DE LA MISMA A "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SER EL NICO RESPONSABLE DE CUE LAS FACTURAS CUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO CUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISIN DE ALGUNO DE STOS O POR SU PRESENTACIN INCORRECTA NO SER MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A CUE HACE REFERENCIA EL ARTCULO 95 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PRESEN TE S U

E N C A S O D E C U E L A S F A C T U R A S E N T R E G A D A S P O R " E L C O N T R A T I S T A " P A R A S U P A G O E R R O R E S O D E F I C I E N C I A S , " L A A . P . D . F . " , D E N T R O D E L O S T R E S D A S H B I L E S S I G U I E N T E S A L D R E C E P C I N , I N D I C A R P O R E S C R I T O A " E L C O N T R A T I S T A " L A S D E F I C I E N C I A S C U E D E B E R C O R R G I R E L P E R I O D O Q U E T R A N S C U R R A E N T R E L A E N T R E G A D E L C I T A D O E S C R I T O Y L A P R E S E N T A C I N DE C O R R E C C I O N E S P O R P A R T E D E " E L C O N T R A T I S T A " N C S E C O M P U T A R P A R A E F E C T O S D E L S E G L J N D C P R R A F O D E L A R T C U L O 54 D E L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N M I S M A S .

LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA SE CONSIDERARAN CMO DOCUMENTOS INDEPENDIENTES ENTRE S, POR LO CUE CADA UNA PODR SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERAR COMO LA ACEPTACIN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA CUE "LA A.P.D.F." TENDR EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS PALIANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO CUE SE HAYA EFECTUADO.

SE TENDRN POR AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES CUE "LA A.P.D.F." OMITAN RESOLVER RESPCTC DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TRMINO CUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL PRIMER PRRAPq DEL ARTCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DEBER HACER CONSTAR EN LA BITCORA LA FECHA EN CUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE CUE "EL CONTRATISTA" NC PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PRRAFO DEL ARTCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACION/DOS CON LAS MISMAS, LA ESTIMACIN CORRESPONDIENTE SE PRESENTAR EN LA SIGUIENTE F E C H DE CORTE, SIN CUE ELLO D LUGAR A LA RECLAMACIN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE D "EL CONTRATISTA".

DCIMA PRIMERA.-GASTOS FINANCIEROS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENT EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES D COSTOS, "LA A.P.D.F.", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBER PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SER IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIN EN LOS CASOS DE PRRROGA PARA EL PAGO DE CRDITOS FISCA.Lg,J i lCg^ GASTOS EMPEZARN A GENERARSE

, . 'TJbhlNIU'O'" EL IMPORTE A P A ^ ^ R Y SE CALCULARN SOBRE LAS CUANDO LAS PARTES TEN L j N ^ u b h i r a

.-AG f l 'BUCA

, jijiOfCOS

LAS vIDC LAS

L Es te Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Q

fCB J Secretar ia de Se j u d d d Pbl ica Oficiala Mayor Direccin Genera l de Mantenimiento y Se rv i c i os Mantenimiento Direccin d e Construccin. Av, Jos Mara Izazaga n jmero 89, piso 3 Col. Centro, Delegacin Cuauhtfngc, C P . 06080

Qssp.df.gob.mx

P g i n a 11 d e 3 2 d a p r o h i b i d o el u s o p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l o s e s t a b l e c i d o s e n e l p r o g r a m a .

C D M X C AD DE MX-CO

19C aos Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIN DE "EL CONTRATISTA", EN APEGO AL ARTCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DCIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.

"EL CONTRATISTA" REINTEGRAR LAS CANTIDADES OUE, EN CUALQUIER FORMA, HUBIERE RECIBIDO EN EXCES PR LA CONTRATACIN O DURANTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUA_ SE UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 5 5 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TRATNDOSE DE PAGOS EN EXCESO OUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", STE DEBER REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEALADO EN E L PRIMER PRRAFO DEL ARTCULO 5 5 DE LA LEY DE OBRAS PBLlcks Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS CARGOS SE CALCULARN SOBRE LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA PAGO HASTA LA FECHA EN OUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIN "LA A.P.D.F.".

DE

DEL N O S E C O N S I D E R A R A P A G O E N E X C E S O C U A N D O L A S D I F E R E N C I A S O U E R E S U L T E N A C A R G O C O N T R A T I S T A S E A N C O M P E N S A D A S E N L A E S T I M A C I N S I G U I E N T E , O E N E L F I N I Q U I T O , S I D I C H O P|AGO N O S E H U B I E R A I D E N T I F I C A D O C O N A N T E R I O R I D A D .

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.

L A S F I A N Z A S S E E X T E N D E R N E N T R M I N O S D E L O O U E D I S P O N E N L O S A R T C U L O S 3 6 0 F R A C C I O N E S I I N C I S O A , II Y V D E L C D I G O F I S C A L D E L D I S T R I T O F E D E R A L ; 9 8 D E L R E G L A M E N T O D E L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S .

L A S G A R A N T A S D E B E R N E N T R E G A R S E E N L A O F I C I N A D E L A U N I D A D D E P A R T A M E N T A L D E C O N T R A T O S , U B I C A D A E N A V E N I D A J O S M A R A . I Z A Z A G A N M E R O 8 9 , P I S O 3, C O L . C E N T R O D E L E G A C I N C U A U H T M O C , C P . 0 6 0 8 0 , E N E S T A C I U D A D .

L A S F I A N Z A S O U E L A S I N S T I T U C I O N E S O T O R G U E N A F A V O R D E L D I S T R I T O F E D E R A L , S E H R N

D E L LA

S I G U I E N D O L O S P R O C E D I M I E N T O S E S T A B L E C I D O S E N L A L E Y D E I N S T I T U C I O N E S D E S E G U R O S F I A N Z A S .

A) GARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTFiATO.

S E D E B E R G A R A N T I Z A R E L C U M P L I M I E N T O D E L C O N T R A T O S I G N A D O M E D I A N T E F I A N Z A E X P E D I D A C O M P A A A F I A N Z A D O R A A U T O R I Z A D A E N L O S T R M I N O S D E L A L E Y D E I N S T I T U C I O N E S - D E D E F I A N Z A S , A F A V O R D E L A S E C R E T A R I A . D E _ R N ^ Z A S . P E L -

POR Y

O DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN

. . f

SEGUROS

Secretar ia de Sei uridad Pub l i ca -Oficiala Mayor

nto y Serv i c ios . Mantenimiento

Direccin Genera l de Mantenimi Direccin de Construccin y

Av, Jos Mara Izazaga Col. Centro, Delegacin Cuauhtitioc,

Pgina 12 d e 32 Es te Programa e s Pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Ql ieda prohibido el uso para fines dist intos a los establec idos en el programa.

DE

89, piso 3 ;, C P. 0.6080

ssp.df.golsrmx

CDMX 19C aos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 MONTO IGUAL AL 1 0 % ( D I E Z P O R C I E N T O ) D E L I M P O R T E D E L C O N T R A T O , S I N I N C L U I R E L I M P U E S T O A L V A L O R A G R E G A D O Y SU VIGENCIA SER IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIN PACTADO, EN SU CASO ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADcjs Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES..

ESTA GARANTA DEBER PRESENTARSE DENTRO DE LOS 1 5 ( Q U I N C E ) D A S N A T U R A L E S SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

B ) P L I Z A Y C O N T R A T O D E S E G U R O D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L .

" E L C O N T R A T I S T A " E S T O B L I G A D O A P R E S E N T A R L A P O L I Z A Y E L C O N T R A T O D E S E G U R O D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L P O R D A O S A T E R C E R O S , D E N T R O D E L O S 1 5 ( Q U I N C E ) D A S N A T U R A L E S S I G U I E N T E S A L A F E C H A D E L A F I R M A D E L C O N T R A T O P O R E L 1 0 % ( D I E Z P O R C I E N T O ) D E L I M P O R T E D E L C O N T R A T O , S I N I N C L U I R E L I M P U E S T O A L V A L O R A G R E G A D O .

C ) G A R A N T A D E V I C I O S O C U L T O S .

C O N C L U I D O S L O S T R A B A J O S , " E L C O N T R A T I S T A " Q U E D A R A O B L I G A D O A R E S P O N D E R D E 1 L O S D E F E C T O S O U E R E S U L T A R E N E N L O S M I S M O S , D E L O S V I C I O S O C U L T O S Y D E C U A L Q U I E R O T R A R E S P O N S A B I L I D A D E N O U E H U B I E R E I N C U R R I D O , E N L O S T R M I N O S S E A L A D O S E N E S T E CONTRAITO Y E N L A L E G I S L A C I N A P L I C A B L E .

L O S T R A B A J O S S E G A R A N T I Z A R N D U R A N T E U N P L A Z O D E D O C E M E S E S P O R E L C U M P L I M I E N T O DE L A S O B L I G A C I O N E S A O U E S E R E F I E R E E L P R R A F O A N T E R I O R , P O R L O O U E P R E V I A M E N T E A L A R E C E P C I N D E L O S T R A B A J O S , " E L C O N T R A T I S T A " , A S U E L E C C I N , D E B E R C O N S T I T U I R F I A N Z A O T O R G A D A P O R C O M P A A A F I A N Z A D O R A A U T O R I Z A D A E N L O S T R M I N O S D E LA L E Y D E I N S T I T U C I O N E S D E S E G U R DS Y D E F I A N Z A S , A F A V O R D E L A S E C R E T A R A D E L A S E C R E T A R A D E F I N A N Z A S D E L G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L , P O R E L E Q U I V A L E N T E A L 1 0 % ( D I E Z P O R C I E N T O ) D E L M O N T O T O T A L E J E R C I D O D E L O S T R A B A J O S ( E L I M P O R T E C O R R E S P O N D I E N T E A L C O S T O T O T A L E R O G A D O C O N C A R G O A L P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O P A R A E J E R C E R E N E L C O N T R A T O D E O B R A P B L I C A , S I N C O N S I D E R A R E L I M P U E S T O A L V A L O R A G R E G A D O ) ; P R E S E N T A R U N A C A R T A D E C R D I T O I R R E V O C A B L E POR E L E Q U I V A L E N T E A L 5 % ( C I N C O P O R C I E N T O ) D E L M O N T O T O T A L E J E R C I D O D E L O S T R A B A J O S , O B I E N , A P O R T A R R E C U R S O S L Q U I D O S P O R U N A C A N T I D A D E Q U I V A L E N T E A L 5 % ( C I N C O P O R C I E N T O ) D E L M I S M O M O N T O E N F I D E I C O M I S O S E S P E C I A L M E N T E C O N S T I T U I D O S P A R A E L L O .

L O S R E C U R S O S A P O R T A D O S E N F I D E I C O M I S O D E B E R N I N V E R T I R S E E N I N S T R U M E N T O S D E R E N T A

LOS CONTRATISTAS, EN SU CASO, PODRAN RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIN DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDAR AUTOMTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA.O CARTf DE CRDITO [RREVOCBLE,; SEGN.SEA EL CSO: X . . " '

LA GARANTA OUE SE REFIERE ESTE INCISO, ES INDEPENDIENTE A LAS PENAS CONVENCIONALES A SE REFIERE EL ARTCULO 86 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVI RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SECUfTXlA StG-UlOAO PUSUCA .Direccin Jftikeral iie Asuiauj J j u j i c o s

S/x. : . .OiiAOQ Direccin Genera l de Mantenimii

Direccin de Construccin

Av. Jos Mara Izazaga Coi. Centro, Delegacin Ct

Pgina 13 de 32 Este Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab lec idos en el programa.

-IJA.

Q U E I O S

- Secretar ia de S ^ u r i d a d Publ ica Oficiala Mayor-nto y Serv ic ios Mantenimiento

n jmero 89, piso 3 )C, C P . 06080 ssp.df.gob./TW-

CDMX CiU lA D; MXXC

190aos Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

L A G A R A N T A S E C A N C E L A R U N A V E Z T R A N S C U R R I D O S D O C E M E S E S , C O N T A D O S A P A R T I R C F E C H A D E L A C T A D E R E C E P C I N F S I C A D E L O S T R A B A J O S , S I E M P R E O U E D U R A N T E E S E P E R O D H A Y A S U R G I D O U N A R E S P O N S A B I L I D A D A C A R G O D E " E L C O N T R A T I S T A " .

SI LA G A R A N T A P O R D E F E C T O S Y V I C I O S O C U L T O S D E L O S T R A B A J O S Y P O R C U A L Q U I E R T R A R E S P O N S A B I L I D A D F U E C O N S T I T U I D A M E D I A N T E FIANZA, S U C A N C E L A C I N E S T A R A L O P R E V I S T O [ N LA P L I Z A D E G A R A N T A Q U E S E O T O R G U E E N L O S T R M I N O S D E L A R T C U L O 98 D E L R E G L A M E N T O D E Li L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S

L O E S T A B L E C I D O E N E S T A C L U S U L A S E E S T I P U L A E N C U M P L I M I E N T O A L O S A R T C U L O S 4 8 F R A C C I 4 9 F R A C C I O N E S III Y 6 6 D E L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S ^ 9 1 , 95 , 9 6 Y 9 8 D E S U R E G L A M E N T O ,

E L A D N O

D N II , M A S ;

D C I M A C U A R T A . - M O D I F I C A C I O N E S A L C O N T R A T O .

" L A A . P . D . F . " , P O D R , D E N T R O D E S U P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O , B A J O S U R E S P O N S A B I L I D A D Y| P O R R A Z O N E S F U N D A D A S Y E X P L C I T A S , M O D I F I C A R L O S C O N T R A T O S S O B R E L A B A S E D E U N I T A R I O S ; M E D I A N T E C O N V E N I O S , S I E M P R E Y C U A N D O S T O S , C O N S I D E R A D O S C O N J U N S E P A R A D A M E N T E , N O R E B A S E N E L V E I N T I C I N C O P O R C I E N T O D E L M O N T O O D E L P L A Z O P A C T A D O S E L C O N T R A T O , N I I M P L I Q U E N V A R I A C I O N E S S U S T A N C I A L E S A L P R O Y E C T O O R I G I N A L , NI S E P A R A E L U D I R E N C U A L Q U I E R F O R M A E L C U M P L I M I E N T O D E L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S O L O S T R A T A D O S .

P R E C I O S A O

E N C E L E B R E N

C I O S

S I L A S M O D I F I C A C I O N E S E X C E D E N E L P O R C E N T A J E I N D I C A D O P E R O N O V A R A N E L O B J E T O D E L P R O Y E C T O , S E P O D R N C E L E B R A R C O N V E N I O S A D I C I O N A L E S E N T R E L A S P A R T E S D E L A S N U E V A S C O N D I C I O N E S , D E B I N D O S E J U S T I F I C A R D E M A N E R A F U N D A D A Y E X P L C I T A L A S R A Z O N E S P A R A ELLO. D I C H A S M O D I F I C A C I O N E S N O P O D R N , E N M O D O A L G U N O , A F E C T A R L A S C O N D I C I O N E S O U E S E R E F I E R A N A L A N A T U R A L E Z A Y C A R A C T E R S T I C A S E S E N C I A L E S D E L O B J E T O D E L C O N T R A T O O R I G I N A L N I C O N V E N I R S E P A R A E L U D I R E N C U A L Q U I E R F O R M A E L C U M P L I M I E N T O D E L A L E Y D E O B R A S P B I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A S M I S M A S O D E L O S T R A T A D O S

C U A N D O L A M O D I F I C A C I N I M P L I Q U E A U M E N T O O R E D U C C I N P O R U N A D I F E R E N C I A S U P E R I C I R A L V E I N T I C I N C O P O R C I E N T O D E L I M P O R T E O R I G I N A L D E L C O N T R A T O O D E L P L A Z O D E E J E C U C I N , E N A S O S E X C E P C I O N A L E S Y D E B I D A M E N T E J U S T I F I C A D O S , " L A A . P . D . F . " S O L I C I T A R L A A U T O R I Z A C I N D E L A S E C R E T A R A D E L A F U N C I N P B L I C A P A R A R E V I S A R L O S I N D I R E C T O S Y E L F I N A N C I A M I N T O O R I G I N A L M E N T E P A C T A D O S Y D E T E R M I N A R L A P R O C E D E N C I A D E A J U S T A R L O S

E N E L C A S O D E R E Q U E R I R S E M O D I F I C A C I O N E S E N L O S T R M I N O S Y C O N D I C I O N E S O R I G I N A L E C O N T R A T O , O U E N O R E P R E S E N T E N I N C R E M E N T O O D I S M I N U C I N E N E L M O N T O O C O N T R A C T U A L , L A S P A R T E S D E B E R N C E L E B R A R L O S C O N V E N I O S R E S P E C T I V O S .

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O EL PlLAZO D EJECUCIN ' DE LOS TRABAJOS, " L A ' .P.D. 'F. '" PROCEDER A CELEBRAR EL CON\' CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE SUSTENTARLO BN UN DICTAMEN TCNICO OUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS OUE LO ORIGINAN.

SECIETAR'A

Av Jos Mara Izazaga Col Centro, Delegacin Cuauhjrnoc,

Pgina 14 de 32 Es te Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido pol i t ico\Queda prohibido el uso para fines dist intos a los es tab lec idos en el programa.

Direccin Genera l de Manteni Direccin de Construccinly

D E L L A Z O

Secretara del eguridad Pblica Oficiala Mjayor

rriiento y Se rv i c i os Mantenimiento

lmero 89, piso 3 C P . 06080

ssp.df.gob.mx

CDMX C l CiAO D MX-CO-

19()aos Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

E N C U A L Q U I E R M O M E N T O S E P O D R N M O D I F I C A R L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E L P R O Y E C T O C U N D O D E R I V A D O D E U N A V A N C E T E C N C L G I C C , D E I N G E N I E R A , C I E N T F I C O O D E C U A L Q U I E R D T R A N A T U R A L E Z A , S E J U S T I F I Q U E C U E L A V A R I A C I N D E D I C H A S E S P E C I F I C A C I O N E S R E P R E S E N T A N L A O B T E N C I N D E M E J O R E S C C N D I C I C N E S P A R A E L E S T A D O .

L A S M C D I F I C A C I O N E S C U E S E A P R U E B E N M E D I A N T E L A C E L E B R A C I N D E L O S C C N V E N I C C O N S I D E R A R N P A R T E D E L C O N T R A T O Y P O R L C T A N T O O B L I G A T O R I A S P A R A Q U I E N E S S U S C R I B A N .

E L C O N J U N T O D E L O S P R O G R A M A S D E E J E C U C I O N C U E S E D E R I V E N D E L A S M O D I F I C A C I O N E S C O N T R A T O S , I N T E G R A R E L P R O G R A M A D E E J E C U C I N C O N V E N I D O E N E L C O N T R A T O , C O N E L C U L M E D I R E L A V A N C E F S I C O D E L O S T R A B A J O S .

PCF LOS CONVENIOS MCDIFICATCRIOS A LOS CONTRATOS SE FORMALIZARAN POR ESCRITO A . P . D . F . " , LOS CUALES DEBERN SER SUSCRITOS POR EL SERVIDOR PBLICO CUE HAYA FIRMAJC CONTRATO, QUIEN LC SUSTITUYA C QUIEN EST FACULTADO PARA ELLO.

L A S M C D I F I C A C I C N E S A L O S C O N T R A T O S P O D R A N R E A L I Z A R S E P O R I G U A L E N A U M E N T O O L E E N R E D U C C I N . S I S E M O D I F I C A E L P L A Z O , L O S P E R I O D O S S E E X P R E S A R N E N D A S N A T U R A L E S Y L A D E T E R M I N A C I N D E L P O R C E N T A J E D E V A R I A C I N S E H A R C O N R E S P E C T O D E L P L A Z O C R I G I N A L I V E N T E P A C T A D O ; E N T A N T O C U E SI E S A L M O N T O , L A C O M P A R A C I N S E R C O N B A S E E N E L M O N T O O R I G I N A L D E L C C N T R A T C .

L A S M C D I F I C A C I C N E S A L P L A Z O S E R N I N D E P E N D I E N T E S A L A S M O D I F I C A C I O N E S A L M O N T O , D E B I N D C C O N S I D E R A R S E E N F O R M A S E P A R A D A , A U N C U A N D O P A R A F I N E S D E S U F C R M A L I Z A C I N P U E D A N I N T E G R A R S E E N U N S O L O D O C U M E N T O .

L A S M C D I F I C A C I C N E S E N M O N T O C P L A Z O D E L O S C O N T R A T O S C O N L L E V A R N E L R E S P E C T I V O A J U S T E A LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO. TRATNDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZAR CONFORME A L C DISPUESTO POR LA FRACCIN II Y EL LTIMO PRRAFO DEL ARTCuLo 9 8 DEL REGLAMENTO DE L A L E Y DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M I S M A S .

C U A N D O S E R E A L I C E N C O N C E P T O S D E T R A B A J O A L A M P A R O D E C O N V E N I O S E N M O N T O O P L A Z C , D I C H O S C O N C E P T O S S E D E B E R N C O N S I D E R A R Y A D M I N I S T R A R I N D E P E N D I E N T E M E N T E A L O S O R I G I N A L M E N T E P A C T A D O S E N E L C O N T R A T O , D E B I N D O S E F O R M U L A R E S T I M A C I O N E S ESPECIFICIAS, A E F E C T O D E T E N E R U N C O N T R O L Y S E G U I M I E N T O A D E C U A D O .

L O S C O N C E P T O S D E T R A B A J O C O N T E N I D O S E N E L C C N T R A T C Y L O S E M I T I D O S E N C A D A U N O D E L O S C O N V E N I O S P U E D E N I N C L U I R S E E N L A M I S M A E S T I M A C I N , D I S T I N G U I N D O L O S U N O S D E c f R C S , A N E X A N D O L A D O C U M E N T A C I N Q U E L O S S O P O R T E P A R A E F E C T O S D E P A G O .

E N C A S O D E C U E " E L C O N T R A T I S T A " C O N C L U Y A L O S T R A B A J O S - E N U N P L A Z O M E N Q R A L E S T A B L C I D C E N EL. C O N T R A T O , N O S E R N E C E S A R I A L A ; C E L E B R A C I N D E C O N V E N I O A L G U N O . SI El " E L -C O N T R A T I S T A " S E P E R C A T A D E - L I M P O S I B I L I D A D D C U M P L I R C O N E L P R O G R A M A D E E J E C U C I N C O N V E N I D O , P O R C A U S A S I M P U T A B L E S A L , D E B E R N O T I F I C A R L O A " L A A.P.D.F.", M E D A N T E A N O T A C I N E N L A B I T C O R A , P R E S E N T A N D O L A S O L I C I T U D D E A M P L I A C I N D E P L A Z C lY L A D O C U M E N T A C I N J U S T I F I C A D O R A D E N T R O D E L P L A Z O D E E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S .

f-r" :. \>^..L,A,oice Secretara de

Direccin Genera l de Manteni Direccin de Construccir

Av Jos Mara (zazags Coi, Centro, Delegacin Cuaut

E s t e Programa e s Pblico, ajeno a cualquier partido poltico. ( Pgina 15 de 32

eda prohibido el uso para f ines dist intos a ios establec idos en el programa.

tb S E L O S

L O S S E

" L A E L

k P J eguridad Pblica

Oficiala Mayor lento y Se rv i c i os y Mantenimiento

nmero 89, piso 3 moc, C P . 068

ssp.df.gob.mx

I

CDMX C JDA3 DE MEXICO

19()aos Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

[ ) E "LA A.P.D.F.", DENTRO DE LOS TREINTA DAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIN SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" SEALADA EN EL PRRAFO ANTERIOR, EMITIR UN DICTAMEN RESOLUCIN; DE NC HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDR POR ACEPTADA. EL CONVENIO MEDIANfLE CUAL SE AMPLIAR EL PLAZC RESPECTIVO DEBER FORMALIZARSE DENTRO DE LOS TREINTA NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIN DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA " L A A . P . D . F . "

LA DE EL

DAS DE LA

D C I M A Q U I N T A . - C A N T I D A D E S O C O N C E P T O S D E T R A B A J O A D I C I O N A L E S .

CUANDO DURANTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CCNCEPTCS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, "LA A.P.D.F." PDDR AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACIN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO CUE DICHOS INCREMENTOS NC EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATNDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES SE PAGARN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATNDOSE DE CONCEPTOS NC PREVISTOS EN EL CATLOGO DE CCNCEPTCS DEL CCNTRATC, SUS UNITARIOS DEBERN SER CONGILIADCS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

REEASEN gSTAS

LOS PRCIOS

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES C CCNCEPTCS NO PREVISTOS EN EL CATLCGC ORIGINA. DEL CONTRATO, DEBER NCTIFICARLC A "LA A.P.D.F.", PARA CUE STA RESUELVA LC CONDUCENTi; "EL CONTRATISTA" SLO PODR EJECUTARLOS UNA VEZ CUE CUENTE CON LA AUTORIZACIN POR ESCRITO C EN LA BITCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA, SALVO CUE SE TRATE DE SITUACICNf S DE EMERGENCIA EN LAS CUE NC SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIN.

GUAND SEA "LA A.P.D.F." LA CUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS C CCNCEPTCS SEALADOS EN EL PRRAFO ANTERIOR, STOS DEBERN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITCORA POR EL RESIDENTE. A LOS PRECIOS -UNITARIOS GENERADOS PARA LOS CCNCEPTCS SE DEBERN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL CCSTC FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS CONTRATO, SALVO LC PREVISTO EN EL ARTCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PB Y SERVICIOS RELACICNADCS CON LAS MISMAS.

REFEIRIDOS POR

EL LIGAS

E N

C U A N D O " L A A.P.D.F." R E Q U I E R A D E L A E J E C U C I O N D E C A N T I D A D E S A D I C I O N A L E S N C P R E V I S T A S EN E L C A T L O G O O R I G I N A L D E L C O N T R A T O , S E H A Y A F O R M A L I Z A D O C N C E L C O N V E N I O R E S P E C T I V O , U N A V E Z E J E C U T A D O S L O S T R A B A J O S , " E L C O N T R A T I S T A " E L A B O R A R S U S E S T I M A C I O N E S M L A S P R E S E N T A R A L A R E S I D E N C I A E N L A F E C H A D E C O R T E M S C E R C A N A .

S I " E L C O N T R A T I S T A " R E A L I Z A T R A B A J O S P O R M A Y O R V A L O R D E L C O N T R A T A D O , S I N M E D I A R R D E N P O R E S C R I T O D E P A R T E D E " L A A.P.D.F.", I N D E P E N D I E N T E M E N T E D E L A R E S P O N S A B I L I D A D Eh C U E I N C U R R A P O R L A E J E C U C I N D E L S T R A B A J O S E X C E D E N T E S , N C T E N D R D E R E C H O A RECLKMAR P A G O A L G U N O P O R E L L O , N I M O D I F I C A C I N A L G U N A D E L P L A Z O D E E J E C U C I N D E L O S T R A B A J O S .

C U A N D O LOS T R A B A J O S N C S E H Y A N R E A L I Z A D C D E A C U E R D C C N L C E S T I P U L A D O E N EL CONTIRATC C C C N F C R M E A LAS RDENES ESCRITAS DE "LA A.P.D.F.", STA PODR. ORDENAR S U DEMCL CIN R E P A R A C I N C R E P O S I C I N I N M E D I A T A C O N L O S T R A B A J O S A D I C I N A L E S C U E R E S U L T E N N E C E S / R I C S L O S C U A L E S S E H A R N P O R C U E N T A D E "EL C O N T R A T I S T A " S I N C U E T E N G A D E R E C H O A R E T R I B U C I N ADICINAL ALGUNA POR ELLO. -EN ESTE CASO, "LA A.P.D.F.", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODR -ORDEAR LA SUSPENSIN TC I p t C I '>iHCIAL DE^UQS TRABAJOS C.QNTRATADS EN TANTO N C SE L E V E

Secretara de

0 ; .ADO

Direccin Genera l do Manteni Direccin de Construccii

Av Jos Mara Izazag, Col Centro, Delegacin Cuaurjtmoc,

Pgina 16 de 32 Es te Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para f ines dist intos a los es tab lec idos en el programa.

egur idad PbUta Oficiala Mayor

f liento y Serv ic ios y Mantenimiento

nmero 89, piso 3 :, C P 06O8O

ssp df-gob mx

CDMX 19 Daos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 A CABO LA DEMOLICIN, REPOSICIN C REPARACIN INDICADAS, SIN CUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEALADO PARA SU TERMINACIN.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUE LOS MATERIALES Y ECUIPO CUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CCNTRATC CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIN DE LA ADMINISTRXCIN PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE ESTE CONTRATO Y \E LA REALIZACIN DE LOS TRABAJOS SE EFECTE A SATISFACCIN DEL "LA A.P.D.F.", ASl CCMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAOS Y PERJUICIOS CUE POR INOBSERVANCIA C NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA A.P.D.F." O A TERCEROS, EN CUYO CASO. SE HAR EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CUE SE DERIVEN DEL CONTRATO NC PODRN SER TRANSFERIDOS POR "EL CONTRATISTA" EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIN DE LOS, DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CA$0 SE DEBER CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "LA A.P.D.F."

LOS TRABAJOS QUEDARN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" HASTA EL MOMEN "C DE SU ENTREGA A "LA A.P.D.F.", POR LO CUE QUEDAR A SU CARGO, ENTRE OTROS ASPEGTQS, LA CONSERVACIN Y LA LIMPIEZA DE LS MISMOS.

DECIMA SEPTIMA.- BITACORA.

EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO PARA LAS PARTES. SU ELABORACION, CCNTF CL Y SEGUIMIENTO SE HAR POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIN ELECTRNICA, PARA LC CUAL LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INFORMTICO CUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIN CONTENIDA EN LA BITCORA PODR SER CONSULTADA POR LA SECRETARA FUNCIN PBLICA C POR LOS RGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL EJERCICIO DE SUS FACUL DE INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL.

"LA A.P.D.F." USAR LA BITCORA ATENDIENDO AL MEDIO DE COMUNICACIN A TRAVS DEL CU OPERE.

PARA EL USO DE LA BITCORA ELECTRNICA, SE CONSIDERAR LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 1 REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS.MISMAS.

PARA EL USO DE-LA BITCORA CCNVENCIGNAL, SE GCNSIDERAR LO DISPUESTC EN LOS ARTCiLCS .1.23 Y 124 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE CBRS PBLICAS Y- SERVICIOS PLACICNADOS COfl LAS MSMAS.

SCSCTAB* SEGURiOAO PUBUCA Dlrec -rJco Gaera! l ie ASVHIto ibiidicos

SAri:,OtiADO fCB i Secretara de Direccin Genera l de Manteni Direccin de Construcci Av. Jos Mara Izazag; Col. Centro, Delegacin Cuaut

Pgitia 17 de 32 Es te Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido pol i t ico\Queda prohibido el uso para fines dist intos a los es tab lec idos en el programa.

DE LA ADES

^L SE

3 DEL

.eguridad Publ ica * Oficiala Mayor

liento y Serv ic ios y Mantenimiento

nmero 89, piso 3 tmoc, C P. 06080

ssp.df.gob.mx

CDMX 19 Daos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 N, S E

D R M E C U A N D O S E P R E S E N T E N C U A L Q U I E R A D E L Q S E V E N T O S Q U E A C O N T I N U A C I N S E R E L A C I O N A D E B E R E F E C T U A R E L R E G I S T R O E N L A B I T C O R A M E D I A N T E L A N O T A C O R R E S P O N D I E N T E C O N F A L O S I G U I E N T E :

I. A L R E S I D E N T E L E C O R R E S P O N D E R R E G I S T R A R :

A ) L A A U T O R I Z A C I N D E M O D I F I C A C I O N E S A L P R O Y E C T O E J E C U T I V O , A L P R O C E D I M E N T O C O N S T R U C T I V O , A L O S A S P E C T O S D E C A L I D A D Y A L O S . P R O G R A M A S D E E J E C U C I N C O N V E N I D O S :

B ) L A A U T O R I Z A C I N D E E S T I M A C I O N E S ; C ) L A A P R O B A C I N D E A J U S T E D E C O S T O S ; D ) L A A P R O B A C I N D E C O N C E P T O S N O P R E V I S T O S

C A N T I D A D E S A D I C I O N A L E S ;

E ) L A A U T O R I Z A C I N D E C O N V E N I O S M O D I F I C A T O R I O S ; F ) L A T E R M I N A C I N A N T I C I P A D A O L A R E S C I S I N A D M I N I S T R A T I V A D E L C O N T R A T O ; G ) L A S U S T I T U C I N D E L S U P E R I N T E N D E N T E , D E L A N T E R I O R R E S I D E N T E Y

S U P E R V I S I N ; H ) L A S S U S P E N S I O N E S D E T R A B A J O S ; I ) L A S C O N C I L I A C I O N E S Y, E N S U C A S O , L O S C O N V E N I O S R E S P E C T I V O S ; J ) L O S C A S O S F O R T U I T O S O D E F U E R Z A M A Y O R O U E A F E C T E N E L P R O G R A M A D E EJECIJCIN

C O N V E N I D O , Y

K ) L A T E R M I N A C I N D E L O S T R A B A J O S ;

lil.

E N E L C A T A L O G O O R I G I F A L Y

C E L A

A L S U P E R I N T E N D E N T E C O R R E S P O N D E R R E G I S T R A R :

A ) L A S O L I C I T U D D E M O D I F I C A C I O N E S A L P R O Y E C T O E J E C U T I V O , A L P R O C E D I M E N T O C O N S T R U C T I V O , A L O S A S P E C T O S D E C A L I D A D Y A L O S P R O G R A M A S D E EJECIIJCIN C O N V E N I D O S ;

B ) L A S O L I C I T U D D E A P R O B A C I N D E E S T I M A C I O N E S ; C ) L A F A L T A O A T R A S O E N E L P A G O D E E S T I M A C I O N E S ; D ) L A S O L I C I T U D D E A J U S T E D E C O S T O S ; E ) L A S O L I C I T U D D E C O N C E P T O S N O P R E V I S T O S E N E L C A T L O G O O R I G I N A L Y C A N T I D A D E S

A D I C I O N A L E S ;

F ) L A S O L I C I T U D D E C O N V E N I O S M O D I F I C A T O R I O S , Y G ) E L A V I S O D E T E R M I N A C I N D E L O S T R A B A J O S , Y

A L A S U P E R V I S I N L E C O R R E S P O N D E R R E G I S T R A R : A ) E L A V A N C E F S I C O Y F I N A N C J E R O D E L A O B R A E N L A S F E C H A S D E C O R T E S E A L A D A S E N

. E L G O N T R A T O ; . '

E L R E S U L T A D O D E L A S P R U E B A S D C A L I D A D D E L O S I N S U M O S C O N L P E R I O D I C I D A I ) Q U E S E E S T A B L E Z C A E N E L C O N T R A T O O M E N S U A L M E N T E

L O R E L A C I O N A D O C O N L A S N O R M A S D E S E G U R I D A D , H I G I E N E Y P R O T E C C I N A L A M B E N T E Q U E D E B A N I M P L E M E N T A R S E , Y

B )

C )

Secretara de

D i r e c c i n G e n e r a l de Manteni D i recc in de C o n s t r u c c i r

Av. Jos Mara Izazaga Col- Centro, Delegacin Cuauh

Si \a 18 de 32 Es te Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido pol tico. Q^eda prohibido el uso para fines distintos a los es tab lec idos en el programa.

. egur idad P b l i c a Ofic ial a M a y o r

iento y S e r v i c i o s y M a n t e n i m i e n t o

nmero 89, piso 3 moc, C P 06080

ssp.df.gob.mx

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

CDMX C OAD DE MEXICO

19 Daos

D) LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL CONTRATISTA O CON LA RESIDENCIA, AS COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SEALADOS SE REALIZAR SIN PERJUICIO DE QUE LQS RESPONSABLES DE LQS TRABAJOS PUEDAN ANOTAR EN LA BITCORA CUALESQUIERA OTROS o i l E SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA PARA LQS TRABAJOS.

EL USO DEL PROGRAMA INFORMTICO PARA LA ELABORACIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (jE LA BITCORA, ES A TRAVS DEL PORTAL HTTP://BEOP.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX/BITACORA/ Y LAS SERN LAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIN Y APLICACIN, AS COMO DE CADA NQT/ REGISTREN, PARA LO CUAL DEBERN OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y ALO/ PARTICULARES CONTENIDOS EN EL PORTAL. AS COMO LO SEALADO EN EL ACUERDO PUBLICADO DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN.

PRTES QUE

NCES EL 9

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR ""EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTARSE CON E L AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS (SUBDIRECCIN DE OBRAS Y/O JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIN), CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS A EFEC" O DE OUE LE OTORGUEN SU CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO LA APERTURA DE LA BITCORA, LA OUE DEBE DE REALIZARSE DE MANERA PREVIA AL INICIip LOS TRABAJOS.

SER RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" OUE LA PERSONA OUE ESTE PROPONGA (tOMO "SUPERINTENDENTE" DE CONSTRUCCIN, CUENTE CON LA CAPACITACIN EN EL MANEJO DE DICHO SISTEMA AS COMO OBTENER LA FIRMA FIEL OUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SAT. TODA VEZ OUE LA NO IMPLEMENTACIN DE LA BITCORA EN LOS TRMINOS SEALADOS pboR SER CAUSA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

DCIMA OCTAVA.- VERIFICACIN Y RECEPCIN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" C O M U N I C A R A A "LA A.P.D.F.", LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS O U E L E F U E R O N E N C O M E N D A D O S , P A R A O U E E S T , D E N T R O D E L P L A Z O D E 15 (QUINCE) DAS NATURALES, VERIFIQ J LA DEBIDA TERMINACIN D E L O S M I S M O S C O N F O R M E A L A S C O N D I C I O N E S E S T A B L E C I D A S E N E S T E C O N T R A T O . A L F I N A L I Z A R L A VERIFICACIN DE LOS TRABAJOS, "LA A.P.D.F." C O N T A R C O N U N F L A Z O D E 15 (QUINCE) DAS NATURALES P A R A P R O C E D E R A S U RECEPCIN FSICA, M E D I A N T E E L L E V A N T A M I E N T O D E L A C T A C O R R E S P O N D I E N T E , Q U E D A N D O L O S T R A B A J O S B A J O S U R E S P O N S A B I L I D A D .

P A R A I N I C I A R E L P R O C E D I M I E N T O D E R E C E P C I N D E L O S T R A B A J O S , "EL CONTRATISTA" D E B E R N O T I F I C A R L A T E R M I N A C I N D E L O S T R A B A J O S A T R A V S D E L A B I T C O R A O E X C E P C I O N A L M E N T E I P O R E S C R I T O , P A R A L O C U A L A N E X A R L O S D O C U M E N T O S Q U E L O S O P O R T E N E I N C L U I R U N A R E L A C I O N D E L A S E S T I M A C I O N E S O D E L O S G A S T O S A P R O B A D O S , M O N T O E J E R C I D O Y C R D I T O S A . F A V O R O E N

/ C O N T R A . . .. , . . :

"LA .P;D.F.", D E N T R O D E U N P L A Z O N O M A Y O R A 15 (QUINCE) DAS NATURALES A P A R T I R DflL D A S I G U I E N T E A A Q U L E N O U E R E C I B A N L A N O T I F I C A C I N A O U E S E R E F I E R E E L P R R A F O A N T ^ I O R , I N I C I A F I E L P R O C E D I M I E N T O D E R E C E P C I N D E L O S T R A B A J O S .

Este Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido poltico.

fCaETARtA SfObi lOADPSUCA ' f ^ c . cea G e n e r o / d e ,

'OLAiO Direccin Genera l de Mantenirt

Direccin. d.e.Construccin

Av, Jos Mara Izazaga Gol. Centro, Delegacin Cuauh

Pgina 19 de 32 ueda prohibido el uso para f ines dist intos a los es tab lec idos en el programa.

Secretara do ^egur idad Pblica Oficiala Mayor

iento y Serv i c i os y Mantenimiento

nmero 89, piso 3 moc, C P . 06080

ssp.df.gob.mx

MX UE .4EXIC0

190aos Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015

SI " L A A.P.D.F." ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VERIFICACIN OUE PARA TAL EFECTO SE REALICE, DEBER SOLICITAR A "EL CONTRATIST V LA REPARACIN OUE CORRESPONDA CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATC

DE EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL PARRAFO OUE ANTECEDE, EL PLAZO DE VERIFICACION TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO SE PODR PRORROGAR POR EL PERIODO OUE ACUERDE PARTES PARA LA REPARACIN DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO, NO SE APLICARN CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE OUE "LA A.P.D.F." OPTE POR LA RESCISION CONTRATO. -

LOS N LAS ENAS

DEL

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS NO PODRN CONSISTIR EN LA EJECUCIN TOT/L DE CNCEPTS DE TRABAJ PENDIENTE DE REALIZAR. EN ESTE CASO, NO SE PROCEDER A LA RECEPCIN Y SE CONSIDERAR OUE LOS TRABAJOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL ITLAZO CONVENIDO. ..

EL ACTA ADMINISTRATIVA DE RECEPCIN FSICA DE LOS TRABAJOS CONTENDR COMO MNIMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERMICIOf RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA A . P . D . F . " PODR EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN BSTAR STOS CONCLUIDOS, A JUICIO DE "LA A . P . D . F . " EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICAS .ES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE, LA CUAL CONTENDR EN LO PROCEDENTE LO PREVISTO POR EL ARTCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

" L A A . P . D . F . " COMUNICAR A LA CONTRALORA INTERNA EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DAS HBILES PREVIOS A LA RECEPCIN, LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS E INFORMAR LA FECHA SEALADA, PARA OUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBRE A UN REPRESENTANTE OUE ASISTA AL ACTO, A FIN DE VERIFICAR PREVENTIVAMENTE OUE LA CELEBRACIN DEL ACTO SE LLEVE A CABO CONFORME A L \Y DE LA MATERIA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULCiS 34 FRACCIN XII Y FRACCIN XXIX DE LA LEY ORGNICA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA DEL DIS 'RITO FEDERAL; 113 FRACCIN III DEL REGLAMENT INTERIOR DE LA ADMINISTRACIN PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

D C I M A N O V E N A . - F I N I Q U I T O Y T E R M I N A C I O N D E L C O N T R A T O .

RECIBIDOS FSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DENTRO DEL TRMINO DE 6 0 ( S E S E N T A N A T U R A L E S A P A R T I R D E L A R E C E P C I N D E L O S T R A B A J O S , DEBERN ELABORAR EL FINIQUITO D f MISMOS, EN EL OUE SE HAR CONSTAR LOS CRDITOS A FAVOR Y EN CONTRA OUE RESULTEN CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL OUE LES DIO ORIGEN Y EL R E S U L T A N T E .

DE-EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECT AL FINIQUITO, O BIEN,/"EL CONTRATIST/. ACUDA CON "LA A.P.D.F." PARA SU ELABORACIN DENTRO DEL PLAZO SEALADO EN, EL CGTF;ATO STA PROCDR A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL- CONTRAT STA" DENTRO DE UN PLAZO DE 1 0 (DIEZ) DAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIN; UN/ VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", STE TENDR UN PLAZO pE 1 5

SEGlifiDAD PUSUCA Nre- z icn G e o e r o i ua

Secretar ia de

Di recc in Genera l de Manten Direccin de Conslr i iccin

S4i7 Oi-ArtO

FC

' Pgna*5o d"3?"

Av. Jos Mara izazaga Af Coi . Centro, Delegacin

Es te Prograina e s Piibl ico, ajeno a cualqu ier partido polticto. Queda prohibido el uso para f ines dist intos a los estab lec idos en el programa.

DIAS LOS

ARA LDO

NO

S ;gundad Pub l ica OTiciaiia Mayor

ento y Se rv i c i os Mantonimiento

lmero 89, piso 3 Cuauhf^moc, C P . 06080

ssp.df.gob.mx

c 3 M X 19 Daos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 ( Q U I N C E ) D I A S N A T U R A L E S PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCUH^RIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIN, SE DAR POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, " L A A . P . D . F . " PONDR A DISPOSICIN DE " E L C O N T R A T I S T A " EL pAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITAR EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA OUE D POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIPNES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, STAS DEBERN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIE >JTES SALVO EN LOS SUPUESTOS A OUE SE REFIERE EL TERCER PRRAFO DEL ARTCULO 64 DE LE Y DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBER ANEXARSE AL FINIOUITO EL ACTA DE RECEPCIN FSICA DE LOS TRABAJOS.

U N A VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, NICAMENTE QUEDARN SUBSISTENTE^ LAS ACCIONES OUE DERIVEN DEL MISMO, AS COMO LA GARANTA OUE SE CONTEMPLA EN EL ARTCU_0 66 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO OUE NO PROCEDER RECLAMACIN ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR " E L C O N T R A T I S T A " CON POSTERIORIDAD A LA FCRMALIZACIN DEL FINIQUITO O. EN SU CASO, VENCIDO EL PLAZO SEALAEiQ EN EL TERCER PRRAFO DEL ARTCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

" L A A . P . D . F . " DEBER NOTIFICAR A " E L C O N T R A T I S T A " , A TRAVS DE SU REPRESENTANTE LEGAL () DEL SUPERINTENDENTE, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN OUE SE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DB LOS TRABAJOS.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMAFR PARTE DEL CONTRTO Y DEBER CONTENER COMO MNIMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 170 DEL REGLAMENTO DE L LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

V I G S I M A . - L I Q U I D A C I N Y E X T I N C I N D E D E R E C H O S Y O B L I G A C I O N E S .

C U A N D O L A L I Q U I D A C I N D E L O S S A L D O S S E R E A L I C E D E N T R O D E L O S 1 5 ( Q U I N C E ) D A S N A T U R ^ L E S S I G U I E N T E S A L A F I R M A D E L F I N I Q U I T O D E L O S T R A B A J O S , E L A C T A D E F I N I Q U I T O P O D R U T I L I Z X R S E G O M O E L A C T A A D M I N I S T R A T I V A O U E E X T I N G U E L O S D E R E C H O S Y O B L I G A C I O N E S D E L A S P A R T E S E N E L C O N T R A T O , D E B I E N D O A G R E G A R N I C A M E N T E U N A M A N I F E S T A C I N D E L A S P A R T E S D E O U E N O E X I S T E N O T R O S A D E U D O S , P O R L O O U E S E D A N P O R T E R M I N A D O S L O S D E R E C H O S Y O B L I G A C K J N E S O U E G E N E R A E L C O N T R A T O R E S P E C T I V O , S I N D E R E C H O A U L T E R I O R R E C L A M A C I N . SI N O E S F A C J B L E E L P A G O E N E L T R M I N O I N D I C A D O , S E P R O C E D E R A E L A B O R A R L A C T A A D M I N I S T R A T I V A P R E M S T A E N E L L T I M O P R R A F O D E L A R T C U L O 64 D E L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S ' R E L A C I O N D O S C O N L A S M I S M A S .

S I D E L F I N I Q U I T O D E L O S T R A B A J O S R E S U L T A O U E E X I S T E N S A L D O S A F A V O R D E L C O N T R A T I S T A A . P . D . F . " D E B E R L I Q U I D A R L O S D E N T R O D E L P L A Z O A O U E A L U D E E L S E G U N D O P R R A F O A R T C U L O 54 D E L A L E Y D E O B R A S P B L I C A S Y S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N . L A S M I S M A S .

iG.^ .ITAfHA SG.; !L;AD P U S U C A Di,'.e.: -.ic Qerh-iir.i de

.0:..rr.pO

.Secre tar ia de S

Di recc in Genepl de Mantenim .D i recc in de Construccin

Av. Jos Mara Izazaga Col Centro, Delegacin Cuauhti

Pgina 21 de 32 Es te Programa es Pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Quiuda prohibido el uso para f ines dist intos a los estab lec idos en el programa.

" L A DEL

guridad Pbl ica Oficiala Mayor nto y Serv ic ios Mantenimiento

f mero 89, piso 3 moc, C P . 06080

ssp.df.gob.mx

c DMX 1S Oaos

Contrato No. 11 CO 01 20 15/2015 SI DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA A.P.D.lF.", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIR DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CON JEPTC DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI ELLO NO FUERA SUFICIENTE, DEBER EXIGIRSE SU REIN 'EGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SER/ICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE NC OBTENERSE EL REINTEGRO, "LA A.P.D.F." ODR HACER EFECTIVAS LAS GARANTAS CUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EL ACTA ADMINISTRATIVA CUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES FORMAR PARTE DEL CONTRATO Y DEBER CONTENER GOMO MNIMO LC ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 172 DE 1A LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADCS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

LAS PARTES CONVIENEN EN CUE "LA A.P.D.F." NC ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIN DE CARACTER LABORAL PARA CON "EL CONTRATISTA", NI PARA CON LOS TRABAJADORES CUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACIN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURDICO, TCqA VEZ CUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE "EL CONTRATISTA".

POR LC ANTERIOR, NC SE LE CONSIDERAR A LA A.P.D.F." GOMO PATRN, NI AN SUBSTITUTO, CONTRATISTA" EXPRESAMENTE LC EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL C DE CUALQUIER ESPECIE, CUE EN SU CASO PUDIERE LljEGAR A GENERARSE.

Y " E L C I V I L ,

LLEG- iRE " E L C O N T R A T I S T A " S E C O N S T I T U Y E C C M C P A T R O N D E L P E R S O N A L C U Y O S S E R V I C I O S O C U P A R P A R A D A R C U M P L I M I E N T O A L P R E S E N T E C C N T R A T C Y S E R E L N I C O R E S P O N S A B L E D O B L I G A C I O N E S D E R I V A D A S D E L A S D I S P C S I C I C N E S L E G A L E S Y D E M S O R D E N A M I E N T O S E N M A T E R I A T R A B A J O Y S E G U R I D A D S O C I A L , P O R L C M I S M O " E L C O N T R A T I S T A " C O N V I E N E E N R E S P C N D R T O D A S Y C A D A U N A D E L A S R E C L A M A C I O N E S C U E S U S T R A B A J A D O R E S P R E S E N T E N E N S U C O N E N C O N T R A D E "LA A.P.D.F.", E N R E L A C I N C O N L O S T R A B A J O S D E R I V A D O S D E L C C N T R A T C .

A L A S

D E D E

R A C

VIGSIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACIN.

"EL CONTRATISTA" DEBER EJECUTAR DIRECTAMENTE Y BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD CONCEPTOS DE TRABAJO CUE SE DESCRIBEN EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS, POR LC CU A.P.D.F." NC AUTORIZAR NINGUNA SUBCONTRATACIN, SIN PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRI

LOS "LA

C .

VIGSIMA TERCERA.- TRMINO, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE P f NAS CONVENCIONALES.

LAS PENAS CCNVENCICNALES SE SUJETARN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 46 FRACGIKl X Y 46 BIS DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADCS CON LAS MISMAS; ARTCULO 86, 87 Y 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADCS CON LAS MI6 MAS; PARTE 01, SECCIN 01 . CAPTULO 012 DEL LIBRO 9 TOMO NICO.DE LAS NORMAS DE CCNSTRUCCiqN DE LA ADMINISTRACIN PB.LICA DEL DISTRITO FEDERAL,

A V

e Sec re tada dG-S

Direccih-.General de Mariteni b i recc ln .de Construccin

Av. Jos Mara Izazaga