condiciones particulares de contrataciÓn · registro en el sistema de informaciÓn de proveedores...

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN

Condiciones Particulares de Contratación (Obra) V. 01/03/2018 Página 2 de 105

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................ 8

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS .......................... 8

OBJETO DEL CONTRATO ................................................................................. 8

ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS ................................................ 8

ALCANCE .................................................................................................................... 8

LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................... 9

ETAPAS Y PLAZOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS .................................. 10

ADQUISICIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR ..................................................... 10

APERTURA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS ....................................................... 10

OBSERVACIONES, CONSULTAS O ACLARACIONES .......................................... 10

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y ADENDAS ......................................... 11

CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS ............................................... 11

REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA ................................................................. 11

MONEDA .......................................................................................................... 12

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE OFERTAS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES DE CHEC ...................................................................................... 12

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS ........................................................................... 12

FORMA DE PARTICIPACIÓN ........................................................................... 12

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN .................................................................. 13

HABILITACIÓN .......................................................................................................... 13

EXISTENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL .................. 14

PERSONAS NACIONALES ............................................................................................... 14

PERSONAS EXTRANJERAS ............................................................................................ 14

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA ................................................................... 15

PERSONAS NATURALES ................................................................................................. 15

PODER ESPECIAL ............................................................................................................ 15

DERECHO A PARTICIPAR ...................................................................................... 15

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ................................................................................................. 16

REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ....................................................................................................................... 17

DILIGENCIAMIENTO FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ....................................................................................... 18

EXPERIENCIA .......................................................................................................... 18

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA............................................................ 19


INDICADORES FINANCIEROS ................................................................................ 19

ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y VISITA OBLIGATORIA ......................................... 21

FIRMA Y ABONO DE LA OFERTA ........................................................................... 21

3. OFERTA ................................................................................................................... 21

VALIDEZ DE LA OFERTA ................................................................................ 21

CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA ............................................ 21

OFERTAS ALTERNATIVAS ............................................................................. 21

ASPECTOS ECONÓMICOS ............................................................................. 22

ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................... 23

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES ...................................................... 24

ENTREGA DE LAS OFERTAS ......................................................................... 26

RETIRO O MODIFICACIÓN .............................................................................. 27

FORMATOS ...................................................................................................... 27

4. EVALUACIÓN .......................................................................................................... 28

RECHAZO Y ELIMINACIÓN ............................................................................. 28

PONDERACIÓN ................................................................................................ 28

VALOR DE LA OFERTA ........................................................................................... 29

CUMPLIMIENTO ....................................................................................................... 29

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO .................................................................................... 30

PUNTAJE TOTAL Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS .............................. 31

INFORME DE ANÁLISIS Y CONCLUSIONES .................................................. 31

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA .............. 32

5. CONTRATO ............................................................................................................. 32

VALOR DEL CONTRATO ................................................................................. 32

PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................................... 32

MEDIDA DE LA OBRA EJECUTADA ............................................................... 32

FORMA DE PAGO ............................................................................................ 33

ANTICIPO ......................................................................................................... 34

GARANTÍAS ..................................................................................................... 34

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS 35

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR ENTIDADES BANCARIAS37

6. EJECUCIÓN ............................................................................................................. 38

INICIO DE LAS OBRAS .................................................................................... 38

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL .......................................................... 39


AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ... 39

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ....................................................... 40

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL .............................................................................. 43

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ................................... 43

INTERVENTORÍA ............................................................................................. 45

ATRIBUCIONES DE LA INTERVENTORÍA .............................................................. 45

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ................................ 45

INSTRUCCIONES Y DECISIONES DE LA INTERVENTORÍA ................................ 46

ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................... 46

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................ 46

PROGRAMA DE TRABAJO ...................................................................................... 47

PLANOS Y DISEÑOS ............................................................................................... 47

PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS ........................................................ 48

OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS.................................................................. 48

ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS ................................................................ 50

DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE APREMIO ....... 51

CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES 51

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES ................................................................................................................................ 52

CARÁCTER DEFINITIVO DE LA MEDIDA DE APREMIO ............................................. 53

PÉRDIDA DE EFECTOS DE LA MEDIDA DE APREMIO Y DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS COBRADAS O PAGADAS ..................................................................................................... 53

CLÁUSULA PENAL ...................................................................................... 54

7. TERMINACIÓN ........................................................................................................ 54

TERMINACIÓN DEL CONTRATO .................................................................... 54

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES ................................................................................................ 55

REVALUACIÓN DE PROVEEDORES .............................................................. 56

LIQUIDACIÓN ................................................................................................... 57

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS............................................................................ 57

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR ................................... 57

ACTIVIDADES PRELIMINARES ............................................................................... 58

CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES GUADUA, ESTERILLA Y CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO ....................................................................................... 58

LOCALIZACIÓN – REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA ........................................... 58

CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2,0 M-BORD .................................................... 58


SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO DE OBRA CON BOMBONES PLÁSTICOS REGLAMENTARIOS Y 3 HILADAS DE CINTA REFLECTIVA PLÁSTICA .......................................... 59

PROTECCIÓN DE CELDAS Y EQUIPOS CON PLÁSTICO Y ESTRUCTURA DE MADERA LISTÓN 4X4 ........................................................................................................................................ 59

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA ......................................................................................... 60

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y LLENOS ...................................................... 60

DEMOLICIONES EN CONCRETO .................................................................................... 60

DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO PINTURA Y REVOQUE A=20-40CM UNA CARA ....... 60

LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE ADOQUÍN VEHICULAR .............................................. 61

DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ................................................................. 61

EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO .................................................................. 62

RELLENOS CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO - SALTARÍN ........................... 62

RELLENOS CON ROCA MUERTA COMPACTADO - SALTARÍN ..................................... 63

ESTRUCTURA .......................................................................................................... 64

CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN SITIO PARA LOSAS, ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN GENERAL .............................. 64

ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI 420MPa INCLUYE FIGURADO Y COLOCACIÓN 65

DESCASCARE DE CONCRETO Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO ............................................................................................ 66

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES ..................................................................... 67

ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA, INCLUYE PERFORACIÓN Y SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS ..................................................................... 67

CONSTRUCCIÓN MURO EN BLOQUE ............................................................................ 68

ACABADOS ............................................................................................................... 68

REVOQUE INCLUYE FILOS 1:3 Y DILATACIONES ......................................................... 68

RESANE Y PINTURA INTERIOR VINILO CLASE 1 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 69

PINTURA EN GRANIPLAST ESGRAFIADO, INCLUYE TERMINADO EN COLORES CORPORATIVOS TAMBIÉN INCLUYE FILOS Y DILATACIONES ..................................................... 69

PINTURA ACRÍLICA DILUIBLE EN AGUA PARA EXTERIORES DE ACABADO MATE (COLORES INSTITUCIONALES TRES MANOS) ............................................................................... 70

ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON CORTAGOTERA INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ACRÍLICA DILUIBLE EN AGUA PARA EXTERIORES DE ACABADO MATE GRIS BASALTO ....................................................................... 70

ANDÉN EN CONCRETO ESPESOR DE 10CM 3000PSI .................................................. 71

RECORRIDO DE CUBIERTA ............................................................................................ 71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE (INCLUYE EMBOQUILLADO) ................ 72

DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INTERNAS ........................................................ 72

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN LÁMINA CALIBRE 22 ....... 73

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN LÁMINA CAL. 22 .................... 73

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EXISTENTES ................................................................... 73


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA ................................................................... 74

INSTALACIONES ELÉCTRICAS .............................................................................. 74

DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS ......................................................................... 74

PUNTOS ELÉCTRICOS NORMA ILIMINACIÓN RETIE, TRES CABLES AWG #12; TOMAS ELECTICOS INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" Y ACCESORIOS (SE UTILIZAN LOS MISMOS DUCTOS HASTA CIERTO PUNTO), ILUMINACIÓN INCLUYE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" Y ACCESORIOS DISPOSICIÓN RECTANGULAR, EL PUNTO DE ILUMINACIÓN TERMINA EN TOMA ELÉCTRICO CON EL FIN DE QUE LAS LÁMPARAS SE CONECTEN MEDIANTE CLAVIJA 75

PUNTOS ELÉCTRICOS NORMA RETIE, TRES CABLES AWG #12; INTERRUPTORES ELECTRICOS INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" Y ACCESORIOS (SE UTILIZAN LOS MISMOS DUCTO HASTA CIERTO PUNTO) ...................................................................................... 75

PUNTOS ELÉCTRICOS NORMA RETIE, TRES CABLES AWG #12; TOMAS ELECTRICAS COCINA (SE UTILIZAN LOS MISMOS DUCTO), COMPLEMENTO Y TUBERÍA PVC DE 3/ 4", DISPOSICIÓN RECTANGULAR, INCLUYE TOMA ESPECIAL GFCI INCLUYE REGATAS Y RESANES DE SER NECESARIOS PARA EL CAMBIO DE CAJAS CERTIFICADAS ........................ 76

SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED 230 CIRCULAR DE 18 W ...... 77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO CIRCULAR LED DE 9 W ............... 77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS Y DESMONTE DEL EXISTENTE, CONEXIÓN POLO A TIERRA. ...................................................... 78

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS Y DESMONTE DEL EXISTENTE, CONEXIÓN POLO A TIERRA. ......................................................... 78

CUARTO DE BATERÍAS........................................................................................... 79

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE NO 12 - 5 HILOS- APROX 10 ML, EN DUCTO IMC DE 3/4, ACOMETIDA ELECTRICA EN 5 HILOS NO 12 APROX 15 ML DUCTO EMT 3/4, INCLUYE TERMINALES Y SELLOS EN IMC 3/4" ............................................................................................... 79

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE GASES A PRUEBA DE EXPLOSIONES PARA CUARTO DE BATERÍAS CON SENSOR DE HIDRÓGENO, INCLUIR 8ML DE ACOMETIDA EN 3 CABLES No 22 EN UN DUCTO DE ¾ EN TUBERIA IMC, DEBE INCLUIR 2 TERMINALES UNIVERSALES, UNIONES EN IMC Y SELLOS CORTAFUEGOS DE ¾ EN IMC CON MATERIAL DE RELLENO, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 CABLES No 12 Y TUBERIA IMC 80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVA-OJOS (INCLUYE ADECUACIÓN RED PVC PRESIÓN DE 1 ¼” DE 10M DE LONGITUD) 80

RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA PISOS CON SIKAFLOOR 81 EPOCEM Y SIKAFLOOR 261 ................................................................................................................................. 81

INSTALACIÓN DE PELÍCULA PARA FILTRO UV EN VENTANA EXISTENTE ................ 82

RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PAREDES CON PINTURA EPOXICA TIPO SIKAGUARD-68, 2 MANOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO ............................ 82

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DERRAMES EN LOS BANCOS DE BATERÍAS INCLUYE REPISA ........................................................................ 83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA PARED UNISTRUT EN ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, UNIONES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL ............................................................................................... 83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS PARA TUBERÍA IMC DE GRAN RADIO .. 84

SELLOS CORTA FUEGO PARA TUBERÍA IMC, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y RELLENO .................................................................................................. 84


SELLO DESAGÜE DE PISO ......................................................................................... 84

BORDILLO H=0.10m Y RAMPA EN CONCRETO PARA PUERTA, INCLUYE ANCLAJES Y PINTURA DE TRAFICO AMARILLO Y NEGRO PARA SU DEMARCACIÓN ............... 85

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LINEAL ANTIEXPLOSIÓN LED 3800 LÚMENES, 34W LUZ BLANCA .................................................................................................. 85

SUMINISTRO DE REJILLA EN CELOSÍA DE ALUMINIO DE 1 X 0,50 CON MALLA ANGEO PARA PREVENIR INGRESO DE INSECTOS Y ANIMALES ................................................. 86

ADECUACIONES EN PATIO .................................................................................... 86

TAPAS EN CONCRETO PARA CÁMARAS ELÉCTRICAS, CÁRCAMO, TANTO PEATONALES COMO VEHICULARES ............................................................................................... 86

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS EN CONCRETO .......................................................... 87

CINTA SIKA PVC O EQUIVALENTE DE 15CM DE ANCHO ............................................. 87

CONSTRUCCIÓN DE REJA METÁLICA EN ANGULO 1 1/2" X 3/16" Y MARCO EN ANGULO DE 1" X 2 1/2" X 1/8" PARA FOSO ..................................................................................... 87

SUMINISTRO Y RIEGO DE PIEDRA MANO ..................................................................... 88

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC .......................................................... 88

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO ....................................... 89

DESMONTE DE VALLA EXISTENTE ................................................................................ 89

ADECUACIONES DE ACCESO ............................................................................... 89

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA 6X12X24 INCLUYE APLICACIÓN DE SIKA TRANSPARENTE DIEZ AÑOS ...................................................................... 89

DESMONTE PUERTA VEHICULAR EXISTENTE ............................................................. 90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TUBO, ÁNGULOS METÁLICOS Y MALLA ESLABONADA ........................................................................................................................ 90

DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE ................................ 91

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA .......................................................... 91

ENTREGA Y ASEO FINAL ....................................................................................... 92

USO DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS............................................................ 92

9. FORMATOS ............................................................................................................. 93

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ....................................................................... 93

CARTA DE PRESENTACIÓN ........................................................................... 95

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ......................................................................................................... 98

CONOCIMIENTO DEL TERCERO .................................................................... 99

INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ............................................................ 104

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS .............................................. 105


CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS El interesado en la solicitud de ofertas deberá evaluar su capacidad para participar, teniendo en cuenta lo previsto en:

I. Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios II. Condiciones Particulares de Contratación y en sus anexos.

Este documento contiene las condiciones básicas con las cuales CHEC inicia el trámite de solicitud de ofertas descrito más adelante. El interesado debe verificarlas completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. En la solicitud de ofertas podrán participar todas las personas que cumplan los requisitos que se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, económicas y materiales para cumplir con el objeto señalado. El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales se contratará, no se considerará como excusa válida para la eventual formulación de posteriores reclamaciones. Con la presentación de la oferta se entiende que el oferente analizó todos los documentos de la solicitud de ofertas y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba inciertos o dudosos. Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicación de los procedimientos, criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, CHEC seleccionará a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el objeto. Efectuada la selección, CHEC procederá a comunicar la aceptación de la oferta al oferente favorecido y se procederá a la respectiva formalización del contrato. CHEC y el contratista darán inicio a la ejecución del contrato que se derive de la presente solicitud de ofertas con sujeción estricta a los términos aquí fijados y siempre dentro del marco de la ley colombiana.

OBJETO DEL CONTRATO Obras civiles de reforzamiento estructural y complementarias en subestaciones e instalaciones del sistema CHEC.

ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

ALCANCE


En 2015, CHEC contrató los Estudios de Vulnerabilidad Sísmica para algunas de las edificaciones existentes en el sistema y en las subestaciones de CHEC. En los estudios se evidenció la necesidad de realizar obras de reforzamiento estructural de acuerdo con las exigencias de la Ley 400 de 1997 y a lo especificado en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. El contratista deberá tener en cuenta que, para la ejecución de los trabajos contratados, CHEC exigirá que cumpla con las condiciones técnicas previstas en la normatividad vigente, dentro de los plazos y los parámetros fijados en las especificaciones. Las actividades que el contratista deberá ejecutar están definidas por los diseños entregados por CHEC y en principio estarán enmarcadas en el siguiente listado de actividades, sin que se deba limitar a lo consignado a continuación:

Demoliciones de concreto existente.

Recalce de cimentaciones

Construcción de nuevas cimentaciones.

Recalce de elementos estructurales (Columnas y vigas).

Confinamiento de muros con inserción de vigas y/o columnas de amarre.

Encamisados de nudos y/o elementos estructurales.

Demolición y/o construcción de muros confinados.

Reparación de patologías.

Suministro y aplicación de aditivos.

Perforación e instalación de anclajes.

Recorridos de cubiertas.

Adecuación de cuarto de baterías.

Obras de acabados dentro de las edificaciones de CHEC.

Construcción de fosos y de trampa grasas.

Adecuaciones en patios y vías de acceso.

Reforzamiento de la cimentación del cerramiento.

Obras de manejo de aguas lluvias.

Obras eléctricas y sanitarias.

Reposición y/o cambio de pisos, redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas.

Todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de diseño y lo especificado por la Interventoría.

Las actividades descritas pueden hacer o no parte integral de la ejecución de las obras contratadas, así como pueden surgir nuevas obras no consideradas o detectadas en la elaboración de las actividades, así mismo las cantidades de obra especificadas podrán aumentar, disminuir o incluso no ser ejecutadas. Las características técnicas y de diseño se detallan en las Especificaciones Técnicas.

LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS


El alcance de ejecución de obras está contemplado para ser desarrollado en la Subestación Villamaría ubicada en el municipio de Villamaría, Caldas. No obstante, si en el transcurso de la ejecución del contrato surgen nuevas necesidades dentro del sistema de CHEC, la empresa podrá solicitarle al contratista ejecutar obras en dichas instalaciones con el fin de asegurar la prestación continua del servicio, en cuyo caso se revisarán los precios que surjan de dichas actividades; los cuales deberán estar acordes con los precios que oferte el mercado.

ETAPAS Y PLAZOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican a continuación:

ADQUISICIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR Los interesados en participar deberán cancelar, antes del cierre para la presentación de ofertas, un valor no reembolsable de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS ($390.621), el cual deberá consignarse a nombre de CHEC S.A. E.S.P., identificada con NIT. 890.800.128-6 en la cuenta del Convenio Empresarial número 0860-0016-1561 de DAVIVIENDA, diligenciando para la consignación el Formato de Convenios Empresariales del Banco, indicando en el campo “Referencia 1” el número 2103 y en “Referencia 2” el NIT del interesado que participará en el proceso de contratación; así mismo se informa que el nombre del convenio que debe indicarse en el espacio destinado para tal fin, es CHEC. Con la copia del recibo de consignación original deberán acercarse al Equipo Cadena de Suministro ubicado en la Estación Uribe, Manizales, donde se elaborará el correspondiente recibo de ingreso, el cual debe presentarse con la oferta. Igualmente se puede enviar la consignación vía fax (8899044) a nombre de Juan Fernando Pérez Rodríguez, indicando la siguiente información: Nombre del oferente, NIT y concepto, en cuyo caso se debe adjuntar a la oferta copia de la consignación. Así mismo podrá enviarse al correo electrónico [email protected] El pago permite al oferente la presentación de la oferta.

APERTURA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Las condiciones de contratación se publicarán en la página web de CHEC www.chec.com.co desde el día miércoles 16 de mayo de 2018 hasta el 29 de mayo de 2018.

OBSERVACIONES, CONSULTAS O ACLARACIONES Los interesados podrán solicitar aclaraciones hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de cierre para la presentación de ofertas, dirigidas a Juan Fernando Pérez Rodríguez

mailto:[email protected]

http://www.chec.com.co/


y Diego Fernando Cruz de la Cuadra a los correos electrónicos [email protected] y [email protected], o a los teléfonos 8899000 extensiones 1573 y 1304.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y ADENDAS Las respuestas a las observaciones se comunicarán a través de correo electrónico. Las adendas se publicarán hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas, en la página web de CHEC, en días hábiles y horarios laborales.

CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS El cierre para la presentación de ofertas y la apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar en el Equipo Cadena de Suministro de CHEC, Estación Uribe, Manizales, el día martes 29 de mayo de 2018 a las 15:00 p.m. en el reloj de dicha dependencia. En dicha apertura podrán estar presentes los oferentes o sus delegados. Las ofertas deben depositarse antes de la hora fijada como cierre en la urna del Equipo Cadena de Suministro de CHEC, en original y una (1) copia. CHEC no tendrá en cuenta las ofertas que no se encuentren en la urna a la hora mencionada, ni aquellas que sean enviadas por fax o correo electrónico. Los interesados deben tener presente que en CHEC existe un control previo para autorizar el ingreso de personas a sus instalaciones, por lo tanto, deberán presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora límite para la entrega de ofertas. CHEC no se responsabiliza por demoras o retardos en la entrega de la oferta causados por el ejercicio de los controles de acceso mencionados.

REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA Como requisito para participar, los interesados deberán asistir a la reunión y visita obligatorias dispuestas por CHEC. La reunión se llevará a cabo el día lunes 21 de mayo de 2018 a partir de las 10:30 a.m. en la Sala Esmeralda, ubicada en el Edificio 1, piso 1, Estación Uribe, Manizales Igualmente, después de finalizada la reunión informativa obligatoria, se realizará visita obligatoria el lunes 21 de mayo de 2018 a las a la Subestación Villamaría, ubicada en la carrera 10 No. 2 – 10 del municipio de Villamaría, Caldas. La reunión y la visita se iniciarán a la hora exacta en el sitio de encuentro y no se aceptarán asistentes tardíos.




Esta visita se hace para que los proponentes verifiquen las condiciones y contexto del trabajo a realizar. Se recomienda que la misma persona que asista a la reunión aclaratoria sea quien realice la visita al lugar donde se ejecutaría el contrato. Se recomienda que la persona que asista en representación de cada interesado tenga la idoneidad suficiente y necesaria para el manejo de los temas a tratar. Los gastos de transporte, alimentación y cualquier otro en que incurran los asistentes, deben ser cubiertos por su cuenta y riesgo. Los asistentes deben tener presente que en CHEC existe un control previo para autorizar el ingreso de personas a sus instalaciones, por lo tanto, deberán presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora límite. Para la visita obligatoria se requiere presentar los pagos al día de EPS y ARL. En caso de no presentarlos, NO podrán ingresar a las instalaciones y está situación implicará que el oferente no sea tenido en cuenta en la asistencia a la visita aclaratoria y esto conllevará al rechazo de la oferta. Para el ingreso a la subestación el oferente, deberá portar de forma obligatoria botas dieléctricas y casco dieléctrico, en caso de no hacerlo, no se permitirá el ingreso a la subestación y esto está situación implicará que el oferente no sea tenido en cuenta en la asistencia a la visita aclaratoria y esto conllevará al rechazo de la oferta. Asimismo, el interesado deberá tener en cuenta las características que de estas actividades se especifican en el numeral 1.9. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios.

MONEDA El oferente deberá cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE OFERTAS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES DE CHEC

La información de la solicitud de ofertas que se adelante mediante la modalidad de solicitud pública de ofertas permanecerá publicada la página web www.chec.com.co. La publicación que se haga a través de este medio constituirá la notificación de las actuaciones de CHEC a los interesados.

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

FORMA DE PARTICIPACIÓN CHEC recibirá las ofertas presentadas por personas naturales (ingenieros civiles) o jurídicas, nacionales, en forma individual. Por ningún motivo, aceptará ofertas presentadas

http://www.chec.com.co/


en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, las que así se presenten serán rechazadas.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Son requisitos de participación los siguientes:

HABILITACIÓN El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni específicamente con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, artículo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 de la Ley 689 de 2001; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por artículo 1 de la Ley 1296 de 2009), parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 concordado con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, artículo 35 numeral 22 (modificado por el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011), artículos 3, 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demás normas aplicables. Así mismo, no podrá presentar oferta la persona jurídica que se desempeña como auditor externo, ni las sociedades matrices y sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz común o que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni a aquellas que participen de las licencias, franquicias, metodologías o políticas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor externo, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas. En consecuencia, al presentar la oferta por sí o por interpuesta persona, el oferente estará afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. CHEC, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, se abstendrá de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, para lo cual harán las consultas que en tal sentido les corresponde. Así mismo, CHEC se abstendrá de celebrar el contrato cuando el oferente, sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo LA/FT, o cuando se encuentren en el Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco


Interamericano de Desarrollo), para lo cual se harán las consultas que en tal sentido correspondan.

EXISTENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS NACIONALES Se prueba mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva Cámara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la certificación es de otra entidad). Las entidades públicas nacionales de creación constitucional o legal no estarán obligadas a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal. El certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a un (1) mes, a la fecha de cierre para la presentación de oferta, en todo caso, debe corresponder al certificado vigente.

PERSONAS EXTRANJERAS De carácter privado, se prueba mediante el documento expedido por el organismo o funcionario competente, según las leyes y reglamentos de su respectivo país. El documento deberá venir visado por el Cónsul Colombiano, y a falta de éste, por el de una nación amiga; además deberá estar autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a menos que se trate de documentos expedidos en países signatarios miembros o adherentes de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, caso en el cual debe cumplirse con la obligación de que dicho documento contenga el anexo de apostilla, en los términos allí establecidos. Las sociedades que estén desarrollando actividades permanentes en el país, deben acreditar la existencia y representación legal a través de la sucursal, que para tal efecto han debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas por el Código de Comercio colombiano. La constancia de la sucursal deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio vigente en Colombia. Además, deberá estar autorizada para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y ejecución del contrato. Por su parte, las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el país, deben presentarse a través de un representante o mandatario o apoderado, cumpliendo lo indicado en el literal b del numeral 2.2.2.5. Las entidades públicas extranjeras demostrarán su existencia mediante certificación de agente diplomático o consular del país donde fueron constituidas.


El certificado de las sociedades extranjeras deberá haber sido expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentación de oferta. Tanto las personas jurídicas nacionales como las extranjeras deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la presentación de la oferta y que la capacidad de la persona jurídica se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas. Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas, deberán tener actualizado en el sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberán aportarlo con la oferta.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitación especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentación de la oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del contrato y todos los actos que se deriven de él.

PERSONAS NATURALES En caso de permitirse la participación de personas naturales, los oferentes se identificarán con la cédula de ciudadanía o el documento que haga sus veces.

PODER ESPECIAL Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o jurídica para que contrate en su nombre, deberá anexar en debida forma los siguientes documentos: a. El certificado de existencia y representación de quien recibe el poder, si se trata de una

persona jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento que haga sus veces si es persona natural, y

b. El documento mediante el cual el oferente mandante confiere poder o autorización a

quien recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los términos y el alcance de la representación, acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de estas condiciones.

DERECHO A PARTICIPAR


El oferente debe haber adquirido el derecho a participar en la solicitud de ofertas de conformidad con en este documento o mediante cesión cuando sea procedente.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento de los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados con los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena), los oferentes deberán cumplir con la siguiente obligación: Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 artículo 135, o las normas que las modifiquen o complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a su servicio, deberá acreditar además el pago de aportes a la seguridad social integral por éstos, así como de los parafiscales antes señalados. Las personas jurídicas nacionales deberán aportar en la oferta, certificado que acredite el pago de dichos aportes, expedido por el Revisor Fiscal (si la persona jurídica está obligada legal o estatutariamente a tener revisoría fiscal), o en su defecto por el Representante Legal, durante un lapso no inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre para la presentación de ofertas. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Se deberá aportar además el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripción como Contador Público, correspondiente al Contador Público y al Revisor Fiscal, según aplique, salvo que dicha información repose en los documentos anexos a los estados financieros actualizados en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas. Las personas jurídicas extranjeras, que no tengan trabajadores o empleados en Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales, ni de la seguridad social integral. En el caso de las uniones temporales y consorcios, cada parte que la conforma deberá aportar el certificado que acredita el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales. En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente o contratista deberá prever, de conformidad con la legislación colombiana, dichas modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.


CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL

Salud (ver Nota 1)

12,5% del ingreso Base de Cotización, de los cuales el 4% está a cargo del trabajador y el 8,5% del empleador.

Artículo 204 de la Ley 100 de 1993

Pensiones

16% del ingreso Base de Cotización, de los cuales el 4% está a cargo del trabajador y el 12% a cargo del empleador.


Sistema General de Riesgos Laborales (ver Nota 2)

De acuerdo con la clasificación establecida y totalmente a cargo del empleador.

Artículo 6° de la ley 1562 de 2012.

Cajas de Compensación Familiar (ver Nota 3)

4% totalmente a cargo del empleador.

Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 21 de 1982

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ver Nota 1)

3% totalmente a cargo del empleador.


SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador.

Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, modificatorio del artículo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneración de aportes. Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. (Artículo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 artículo 5). La Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también será obligatoria para todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes, toda vez que así lo señala la norma. Nota 3: Sobre la afiliación trabajadores independientes a cajas de compensación, Artículo 171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b artículo 19 de la Ley 789 de 2003.

REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Los interesados deben estar en estado Aprobado y tener la documentación vigente en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas. En caso de discrepancias entre los documentos que reposan en el sistema de Información y los aportados en la oferta, prevalecerán los que estén en el sistema.


Los requisitos incluidos en la solicitud de ofertas que no hagan parte del perfil del proveedor, deben ser aportados en la oferta. Los requisitos y el procedimiento de registro se pueden consultar en el link http://www.chec.com.co/proveedores-y-contratistas/contratacion/registro-de-proveedores-ariba Si la participación es a través de una forma asociativa, todos sus integrantes deberán cumplir con este requisito.

DILIGENCIAMIENTO FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El oferente deberá presentar en su oferta el formato denominado Conocimiento del Tercero.

EXPERIENCIA

Podrán presentar ofertas las personas naturales (ingenieros civiles) o jurídicas, con experiencia en cualquiera de las obras que a continuación se relacionan:

Reforzamiento, rehabilitación o repotenciación de estructuras en edificaciones de 2 pisos o más.

Construcción de estructuras aporticadas o en concreto vaciado de mínimo 2 pisos o más.

La experiencia se podrá acreditar con la presentación de máximo dos (2) contratos liquidados con personas jurídicas, donde se evidencie un valor contratado mayor o igual a $200.000.000 en los últimos 10 años para lo cual podrá sumar el valor de los dos que se permiten aportar. Para el cálculo de la experiencia no será indexada la experiencia presentada. Es decir, no se aceptarán valores de contratos traídos a valor presente. Adicional a lo anterior, se tendrán los siguientes requisitos de participación según la naturaleza del oferente: Personas Naturales: Acreditar ser ingeniero civil con matricula profesional cuya expedición no podrá ser menor a cinco (5) años, contados desde la fecha de expedición de la matrícula profesional, desde la fecha de cierre para la presentación de ofertas del presente proceso de contratación. Para acreditar esto, deberá presentar fotocopia legible de la matricula profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por el COPNIA. Personas Jurídicas:

http://www.chec.com.co/proveedores-y-contratistas/contratacion/registro-de-proveedores-ariba

http://www.chec.com.co/proveedores-y-contratistas/contratacion/registro-de-proveedores-ariba


a) Haber sido constituida como mínimo hace cinco (5) años contados a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil, esta información será revisada por quien designe CHEC directamente en la base de datos de la Cámara de Comercio.

b) Acreditar que la persona jurídica cuenta con un ingeniero civil con matricula

profesional cuya expedición no podrá ser menor a cinco (5) años, contados desde la fecha de expedición de la matrícula profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso de contratación. Dicho ingeniero podrá ser el representante legal, uno de los socios o el que abona la oferta, y se acredita mediante la presentación de una fotocopia legible de la matricula profesional y el certificado expedido por el COPNIA sobre la vigencia de la matricula profesional y será el que se hará cargo del contrato durante todo el plazo de ejecución. En caso de que este ingeniero no pueda continuar al frente del contrato, la persona jurídica deberá presentar a la interventoría un candidato de iguales o mejores características.

El oferente deberá aportar en la oferta los documentos que acreditan el cumplimiento de su experiencia. En el caso de experiencia con CHEC, el oferente deberá relacionarla indicando el número del contrato ejecutado. En los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, sólo se considerará como experiencia para el cálculo del valor requerido, el porcentaje de participación del oferente en el mismo. Sólo se tendrá en cuenta en los contratos acreditados, el valor correspondiente sin incluir los impuestos indirectos (IVA o impuesto al consumo), según corresponda. No se acepta experiencia como subcontratista.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados, por un valor asegurado equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la oferta presentada. La garantía tendrá una vigencia de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En todo caso, la vigencia de la garantía de seriedad, se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la fecha de expedición de la garantía de cumplimiento que ampare los riesgos propios del contrato. La garantía de seriedad de la oferta se regirá por las condiciones establecidas en GARANTÍAS, de estas condiciones particulares.

INDICADORES FINANCIEROS


La participación en este proceso de contratación estará condicionada por la estabilidad económica y la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el Índice de Liquidez, el Índice de Endeudamiento y el Capital de Trabajo Neto según se indica más adelante. Para el efecto, el oferente tendrá que suministrar la siguiente información:

1. Estados Financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 del año 2017, incluyendo el Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, los cuales deberán estar firmados por el representante legal del oferente, el Contador Público que los prepara y el Revisor Fiscal si está obligado de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. En aquellos procesos de contratación cuya apertura se realice antes del 31 de marzo, se analizarán los Estados Financieros del año antepasado.

2. En el Estado de la Situación Financiera deberán estar discriminados los activos y pasivos corrientes y de largo plazo

3. Revelaciones a los estados financieros. 4. Certificación de los estados financieros de conformidad con el artículo 37 de la Ley

222 de 1995. 5. Dictamen del Revisor fiscal en caso de estar obligado. 6. Certificados vigentes de la inscripción ante la Junta Central de Contadores, del

Contador Público y del Revisor Fiscal que suscriben cada uno de los Estados Financieros.

7. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del año anterior en el cual se presenta la oferta, presentarán el balance de apertura.

CHEC realizará una evaluación de la información financiera solicitada, bajo los siguientes parámetros:

- Indicador de Liquidez IL. Se medirá como la relación entre activo corriente y pasivo corriente, de acuerdo con la siguiente expresión: IL = Activo Corriente

Pasivo Corriente - Índice de Endeudamiento IE. Se medirá como la relación entre el pasivo total y el activo total, de acuerdo con la siguiente expresión: IE = Pasivo Total x 100%

Activo Total - Capital de Trabajo Neto CTN. Se medirá como la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, de acuerdo con la siguiente expresión: CTN = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Se considerarán aquellas ofertas en las que el oferente obtenga Indicador de Liquidez, IL > 1, índice de endeudamiento, IE < 80% y Capital de Trabajo Neto, CTN >= $179.754.893 pesos.


En todos los cálculos que se realicen para efectos de la calificación, el número resultante se redondeará a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es inferior a 5, el índice resultante se mantiene con las primeras dos cifras decimales obtenidas; por el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se incrementarán a su número superior más próximo.

ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y VISITA OBLIGATORIA El registro de asistencia elaborado por CHEC acreditará el cumplimiento de este requisito.

FIRMA Y ABONO DE LA OFERTA El oferente deberá diligenciar la carta de presentación de la oferta, para lo cual utilizará el formato correspondiente. Adicional a su firma, la oferta, en caso de tratarse de persona jurídica, requerirá ser abonada por un ingeniero civil quien deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para el oferente persona natural establecidos en el numeral 2.2.7. EXPERIENCIA. La matrícula de los ingenieros o personal con profesiones afines que abonen la oferta o que estén vinculados en la ejecución del contrato, deben mantenerla vigente durante su ejecución.

3. OFERTA

VALIDEZ DE LA OFERTA La oferta tendrá una validez de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de ofertas.

CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA

La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que señala esta solicitud. Los ítems se describen en forma concisa y no en detalle; el interesado, antes de señalar o incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las especificaciones de ejecución de cada ítem y la forma de medida y pago del contrato. Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la descripción del ítem y lo indicado en las Especificaciones Técnicas, el interesado deberá solicitar la aclaración correspondiente a CHEC, en la forma y oportunidad prevista para ello.

OFERTAS ALTERNATIVAS


No se aceptan ofertas alternativas

ASPECTOS ECONÓMICOS Además de lo previsto en las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios, en este numeral se fijan reglas con las cuales deberá atender las obligaciones de contenido económico que asumen las partes (CHEC y el contratista) entre sí y las que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo. El oferente debe incluir los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar el contrato, entendiendo por este concepto los requeridos para mantener la disponibilidad de su organización y operación, tales como arrendamientos de bienes inmuebles, cargas tributarias, servicios públicos, garantías, el alea normal de ejecución del contrato y los costos de contingencia por traslado de riesgos ordinarios, desplazamientos, y en general, todos los costos que le permitirían mantener condiciones de normalidad en la ejecución de la obra. Los precios ofertados deben considerar y contener el pago de trabajos debidamente terminados, de conformidad con las especificaciones, y deberán comprender todos los gastos necesarios en equipos, materiales, herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, dirección y administración, utilidad del oferente, y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas. El oferente deberá tener en cuenta en sus precios los costos por concepto de ensayos de laboratorio, calidad e inspección de los materiales u obras terminadas de acuerdo con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. El oferente deberá gestionar los riesgos propios de la obra a ejecutar, entendiéndose que es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su oferta, deberá tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o puedan influir en la ejecución la obra; por lo tanto, para la formulación y la atención de posibles reclamaciones, se tendrá en cuenta dicha estructura de costos.

Valor - precios El oferente deberá indicar en el formulario de precios, el precio unitario, para todos y cada uno de los ítems solicitados, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades estimadas por los precios unitarios. En caso de que el valor sea “cero”, así deberá expresarse. Los precios deberán presentarse con máximo dos decimales. De presentarse precios con tres (3) o más decimales, CHEC procederá eliminando las cifras decimales siguientes a la segunda sin ningún tipo de aproximación. Si se presentan errores aritméticos, se hará, por parte CHEC, las correcciones del caso, tomando como definitivos y válidos los precios corregidos.


Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar los trabajos, y de las especificaciones para la gestión ambiental y social se entienden incluidos en la oferta. Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: el Impuesto de Renta, y el de Industria y Comercio, entre otros, así como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones normativas aplicables. Lista de actividades, ítems y precios unitarios En el formulario de Cantidades y Precios, el oferente deberá señalar el valor unitario de cada uno de los ítems que allí aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, así deberá expresarse, en caso de no incluirse ningún valor se procederá de acuerdo con las reglas de subsanabilidad previstas en las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios. Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, CHEC se reserva el derecho de verificar la adecuación de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomará como referente el valor unitario y el resultado corregido CHEC encuentre. El oferente deberá presentar con la oferta los APU´s (análisis de precios unitarios) de cada uno de los ítems contenido en el formato de Cantidades y Precios. Se verificará que cada ítem tenga su correspondiente APU. En caso de discrepancias entre algún ítem de la oferta económica con los respectivos APU, prevalecerá el valor unitario presentado en el formulario de Cantidades y Precios de la oferta. CHEC no se hará responsable ni reconocerá omisiones o faltantes en cada análisis. Los precios de los ítems nuevos que surjan en la ejecución del contrato y que no estén considerados en la solicitud de ofertas, serán pactados teniendo como base los análisis de precios unitarios presentados y/o los valores del mercado, mediante acta de fijación de precios debidamente firmada entre las partes. CHEC reitera que no tendrá en cuenta justificaciones atinentes a la cantidad de obras ejecutadas, sean muchas o pocas, para modificar los precios unitarios. Los valores unitarios cotizados en la oferta serán a precios firmes durante todo el plazo del contrato.

ASPECTOS TÉCNICOS Los detalles de carácter técnico, constructivo, operativo y similar, se consultarán en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que hacen parte integral de esta solicitud de ofertas. Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las


disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente a las Especificaciones Técnicas y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que el contratista obtenga de CHEC, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente, y que CHEC supone cuando acepta su oferta, exige detectar y corregir.

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES El CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Política del Sistema de Gestión Integral de CHEC y de las normas ambientales vigentes que le apliquen a las actividades que se deriven del contrato. Lineamiento 4 de la Política del Sistema Integrado de Gestión de CHEC:

Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y los compromisos voluntarios suscritos en el ámbito de su actuación.

Realizar la gestión ambiental con enfoque preventivo y hacer uso racional de los recursos que emplea.

Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las posibilidades tecnológicas y económicas.

Promover y fortalecer la cultura ambiental de los grupos de interés pertinentes.

Afianzar la comunicación transparente de la gestión ambiental con los grupos de interés y propiciar su participación basados en relaciones de respeto y confianza mutua.

El proceso de Gestión Ambiental o los Profesionales Ambientales de la empresa solicitarán certificados, soportes legales o reportes que establezcan el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables al desarrollo del contrato. Cuando por alguna circunstancia se presentare alguna ambigüedad, duda o contradicción, con referencia a las disposiciones citadas, se deberá consultar por escrito el criterio de la CHEC, el cual primará. Este canal entre contratista – CHEC será mediante la interventoría de dicho contrato. Requisitos legales aplicables Durante el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones ambientales vigentes en el país. Igualmente debe presentar de manera consolidada la forma en que se dará cumplimiento a los requisitos legales ambientales que aplican con base al desarrollo del contrato. En caso de que se emita una nueva norma ambiental durante la ejecución del contrato, el contratista deberá establecer un plan de acción para darle cumplimiento a la misma. Manejo de residuos: El CONTRATISTA debe de cumplir con los procedimientos empleados para la adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de las actividades propias del contrato,


con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y los programas pos consumo que están establecidos por la Autoridad Ambiental. CHEC se encargará de dar la adecuada disposición final de los elementos que se encuentren inventariados, los elementos que poseen un valor comercial serán cargados y almacenados en la bodega de aprovechamiento de la empresa, los elementos que no tengan un valor comercial serán dados de baja y se realizará la adecuada disposición final de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. El CONTRATISTA se responsabiliza ante CHEC y las entidades de control y vigilancia, de las mencionadas disposiciones, por el cumplimiento de ellas por parte del personal a su cargo. REQUISITOS ANTES DE INICIAR EL CONTRATO PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

1. Presentar un Programa de Gestión Ambiental que contenga como mínimo:

Objetivos, metas, indicadores, sistemas de control y seguimiento

Identificación de aspectos e impactos ambientales

Identificación requisitos legales aplicables y verificación de cumplimiento de estos

Programa o cronograma de capacitaciones ambientales con relación a las temáticas de las actividades del contrato y las frecuencias

Definir los procedimientos para el relacionamiento con la comunidad o grupos de interés impactados por sus actividades

2. Contar con un gestor autorizado para la recolección, transporte, almacenamiento y

disposición final de los residuos especiales o peligrosos que se generen en el desarrollo de las actividades, en donde el contratista deberá de anexar una copia de la Licencia Ambiental o del permiso de aprovechamiento del gestor autorizado.

3. Contar con un profesional en gestión ambiental o HSE con competencia técnica

ambiental que dirige y orienta el PGA (disponibilidad mínima del 30% del tiempo). 4. En caso de utilizarse productos químicos estos deberán estar en empaque original,

etiquetados y con sus respectivas hojas de seguridad.

5. Presentar planes de mantenimiento preventivo a las herramientas y equipos que se utilizan en las actividades.

6. En caso de utilizar madera o guadua en construcciones relacionadas con el almacenamiento de los materiales y /o residuos (ordinarios, aprovechables, especiales o peligrosos), sitio de reuniones o demás que el contratista requiera en el tiempo de la obra. El contratista deberá presentar el permiso de aprovechamiento o la factura de compra de la madera o la guadua y el permiso de movilización (Salvoconducto).


7. Presentar copia del título minero, licencia o permiso ambiental para la extracción del material que sea utilizado en la obra.

Nota: Cuando las instalaciones de CHEC se encuentren conectadas a un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, el Contratista deberá contar con los baños portátiles y cumplir con toda la normatividad relacionada a la disposición final de los residuos líquidos. REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".

Decreto 1077 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio".

Resolución 90708 de 2013 "Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE".

Ley 1259 de 2008 "Aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros".

Además, deberá solicitar apoyo al equipo de trabajo de Gestión Ambiental de CHEC, para la obtención de los permisos ambientales que se requieran para el desarrollo de las actividades propias del contrato, para ejercer control y mitigación de los impactos ambientales que se puedan derivar en su desarrollo. El equipo de trabajo Ambiental, llevará acabo visitas de campo, solicitará reportes, certificados o reuniones de ser necesario, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de estos requisitos. Intervenciones Forestales: Está totalmente prohibido realizar intervenciones forestales, dada la necesidad de realizar cualquier actividad de este tipo, es estrictamente necesario contar con el previo aval y concepto de la interventoría, por parte de CHEC S.A E.S.P. El contratista solo podrá descopar o erradicar completamente la vegetación cuando se disponga del respectivo permiso de la autoridad ambiental competente y exista plena justificación para ello, para lo cual estará apoyado en primer lugar por la Interventoría, quien deberá soportar adecuadamente ante la interventoría y del proceso de Gestión Ambiental de CHEC S.A. E.S.P. la respectiva necesidad para lograrse el trámite ante la respectiva autoridad ambiental competente para cada departamento. EL CONTRATISTA se responsabiliza ante CHEC y las entidades de control y vigilancia, de las mencionadas disposiciones, por el cumplimiento de ellas por parte del personal a su cargo.

ENTREGA DE LAS OFERTAS


Las ofertas deberán estar debidamente identificadas con el objeto y el número de la solicitud de ofertas, acompañadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben presentarse en forma ordenada y de fácil manejo, numerados todos sus folios y refrendados con la firma del oferente los que así lo requieran. Debe presentarse, además, una relación de los documentos que componen la oferta, con la indicación de los folios correspondientes a cada uno de ellos

Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados, separados y marcados: “Original” y “Copia”, respectivamente, en los cuales se hará constar, además, el nombre del oferente y su dirección completa, así:

SOLICITUD DE OFERTAS PC-2018-000036 Objeto: “OBRAS CIVILES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y

COMPLEMENTARIAS EN SUBESTACIONES E INSTALACIONES DEL SISTEMA CHEC”

Original o Copia (según el caso) Nombre, dirección y teléfono del oferente

En caso de discrepancia entre los ejemplares, primará la información contenida en el sobre marcado como Original. No se aceptará presentación de ofertas enviadas vía fax o por correo electrónico. CHEC no será responsable por la apertura prematura de una oferta, o por no abrirla y, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizará por los retardos, extravíos u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan presentarse cuando la oferta sea enviada por correo. Los oferentes deben tener presente que en CHEC existe un control previo para autorizar el ingreso de personas a sus instalaciones, por lo tanto, el oferente o su delegado deberá presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora límite para la entrega de ofertas. CHEC no se responsabiliza por demoras o retardos en el ingreso causados por el ejercicio de los controles de acceso mencionados.

RETIRO O MODIFICACIÓN Ningún oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la presentación de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantía de seriedad. CHEC puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el derecho a modificarlas o adicionarlas.

FORMATOS


En la elaboración de la oferta, el interesado deberá tener en cuenta que determinado tipo de información requerida para la evaluación, debe consignarse en formatos suministrados por CHEC. El no consignar debidamente la información o diligenciarlos de manera incorrecta o parcial, supondrá la calificación de la oferta como incompleta y dará lugar a su eliminación, salvo casos especiales en los que la omisión sea subsanable. Los formatos a diligenciar se encuentran al final de estas condiciones particulares.

4. EVALUACIÓN CHEC examinará las ofertas para determinar si los oferentes están habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, si están completas, si se ha suministrado la garantía requerida, si los documentos han sido debidamente presentados y, en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de ofertas. Posterior a ello se aplican los factores, criterios y fórmulas de ponderación que permiten hacerlas comparables en términos de puntajes.

RECHAZO Y ELIMINACIÓN Para el rechazo o eliminación de las ofertas, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 3.1. RECHAZO Y ELIMINACIÓN de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios. Causales de eliminación Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se considerarán como causales de eliminación, todas las allí indicadas. -Adicionalmente, será causal de eliminación de la oferta en caso que el oferente que incumpla con lo estipulado en el numeral 1.5 REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA..

PONDERACIÓN Entre las ofertas que cumplan con los requisitos participación y los requerimientos técnicos de ser el caso, CHEC efectuará la ponderación de los siguientes factores:

Factores de ponderación

Factor Puntaje

Valor de la oferta 80

Cumplimiento 20


VALOR DE LA OFERTA

Se considerará como valor de la oferta, el que el oferente señale explícitamente como tal en el aparte correspondiente, dentro de los formularios contenidos en esta solicitud de ofertas. Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a especificaciones o características no solicitadas, CHEC no suprimirá o modificará la forma del ofrecimiento, ni podrá hacerlo el oferente so pena de considerarse modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la más conveniente, al momento de la aceptación CHEC definirá si acepta o no las especificaciones o características no solicitadas, de no aceptarlas del valor de la oferta se descontará el valor de lo no solicitado. Descuentos Los descuentos no sometidos a condición consignados en la oferta serán aplicados, para lo cual el oferente deberá indicar cuál es el descuento específico que ofrece y los deberá indicar en los precios de la oferta. Los descuentos condicionados no serán tenidos en cuenta para la evaluación y comparación de la oferta. Éstos serán tenidos en cuenta para la aceptación de la oferta siempre y cuando sean favorables para CHEC. Ponderación valor Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total, se le asignarán ochenta (80) puntos y a los demás se les asignará puntajes inversamente proporcionales de acuerdo con la siguiente fórmula:

Poi = Vo x 80 V i

Donde: Poi = Puntaje de la oferta analizada. Vi = Valor cotizado de la oferta analizada Vo = Valor cotizado de la oferta más económica

CUMPLIMIENTO En el formato correspondiente, el oferente individual deberá relacionar las multas, medidas de apremio, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos que se le hayan aplicado o declarado, dentro de los tres (3) años anteriores, contados hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos en contratos celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se deberá informar el número del contrato. No obstante, lo anterior, CHEC verificará los archivos y si encuentra medidas


de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, u otros incumplimientos adicionales a los relacionados en la oferta, se considerará para la disminución del puntaje. La aplicación de los factores que modifican el pago o contraprestación al contratista, relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) no serán tenidos en cuenta para la evaluación y ponderación de este factor. Por incumplimientos para efectos de la ponderación sólo se tendrán en cuenta aquellas conductas que al ser aplicadas por la entidad contratante se consideran como medida sancionatoria y como tal se ha otorgado el derecho de defensa para proceder a su aplicación.

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO Al oferente que no tenga relacionada ninguna multa, medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otro incumplimiento en el período señalado, se le asignará el máximo puntaje en este factor. En los casos de incumplimiento que den lugar a la terminación de un contrato, no se reconocerá puntaje alguno al oferente en este factor. En el caso de multas, deducciones por incumplimiento, medidas de apremio provisionales o definitivas y demás incumplimientos, se demeritará el factor cumplimiento como se indica a continuación: El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada multa cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial EPM sea definitiva será de tres (3) puntos, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecución. El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada medida de apremio provisional aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial EPM será de dos (2) puntos, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecución. En los casos señalados el demérito se aplicará sólo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado por la entidad estatal o privada correspondiente. En el caso de multas u otros incumplimientos se entiende en firme o aplicado el acto correspondiente, así: (i) En la fecha de recibo de la comunicación mediante la cual se le informa al contratista que se ratifica el incumplimiento con base en la causal respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de contratación aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al día hábil siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le concede al contratista para que exponga las razones para


justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho uso de dicha facultad. Las medidas de apremio provisionales se entienden aplicadas según lo indicado en el numeral 6.11.2.1., de estas condiciones y son definitivas cuando se presente alguna de las situaciones previstas en el numeral 6.11.2.2. Para el demerito del puntaje que aquí se establece, no se requiere que las multas, medidas de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento se encuentren registrados o reportados ante la cámara de comercio, o en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante, según corresponda. En la ponderación del cumplimiento se tendrá especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. La interpretación y aplicación de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral, entendiendo que cada una es complementaria de las otras.

PUNTAJE TOTAL Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores señalados, se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de éstos y se asignará el puntaje total de cada oferta; con base en éste se hará la comparación correspondiente mediante la elaboración de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje total, hasta el que obtiene el menor. Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más ofertas con igual puntaje, se preferirá la oferta con mayor puntaje en el factor valor. Si permaneciere la igualdad, se preferirá la oferta con el menor número de incumplimientos en contratos, si persiste la igualdad se preferirá la oferta del oferente que tenga en su nómina un porcentaje igual o mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total de trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 y debidamente certificado por el Ministerio de Trabajo. Si persiste el empate se optará por el desempate mediante el sistema de balotas, en presencia de los oferentes. En ningún caso la lista incluirá oferentes que no hayan obtenido un mínimo del sesenta por ciento (60%) del puntaje máximo señalado.

INFORME DE ANÁLISIS Y CONCLUSIONES El informe de análisis y conclusiones será enviado y sometido a consideración de los oferentes y permanecerá a disposición de ellos en la dependencia responsable por un término de tres (3) días hábiles para que presenten por escrito las observaciones que consideren pertinentes dentro de este mismo plazo, el cual se contará a partir del día siguiente al envío del informe. Las observaciones que se presenten serán analizadas y respondidas.


En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar o modificar su oferta, so pena de ser eliminada. Resueltas las observaciones, se procederá a hacer la negociación directa si hay lugar a ello. Agotado el trámite anterior, será elaborado el informe de recomendación de aceptación de oferta o de declaratoria de desierto del proceso de contratación, el cual será comunicado a todos los oferentes.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA La aceptación de la oferta o la declaratoria de desierta se hará conforme lo previsto en el numeral 3.6. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios.

5. CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue aceptada. El valor final será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción por CHEC, por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra; el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de los reajustes a que haya lugar en los precios de la obra contractual y adicional y en la extra si así se pactó expresamente en forma justificada. Si el oferente incluyó en los precios de su oferta valores correspondientes a especificaciones o características no solicitadas, CHEC, al momento de la aceptación definirá si acepta o no, lo no solicitado, de no aceptarlo, del valor de la oferta se descontará el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato es de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio.

MEDIDA DE LA OBRA EJECUTADA CHEC y el contratista harán mediciones periódicas según el avance de la obra ejecutada y suscribirán los reportes, actas o constancias respectivas. Los pagos se realizarán según el avance de la obra. Se deberán efectuar cortes de obra para determinar la medida y avance del contrato. Esta metodología aplicará tanto para la liquidación de obras descritas por ítem completo como para las adicionales requeridas. La documentación requerida para los cortes de obra, consiste en:


- Acta de recibo parcial (formato CHEC). - Memorias de soporte del acta. - Acta de fijación de precios unitarios (Formato CHEC) y APU si es del caso. - Informe fotográfico y escrito de las actividades pagas dentro de dicho periodo. - Resultados de ensayos y aspectos técnicos. - Nóminas del periodo a facturar. - Pagos de seguridad social del contratista del periodo a facturar. - Afiliaciones (ARL, EPS, pensión, cajas de compensación) del personal que haya

ingresado correspondientes al periodo a facturar. - Exámenes médicos de ingreso del personal que laboró en ese periodo. - Contratos de trabajo de los trabajadores ingresados en el periodo, firmados por

ambas partes correspondientes al periodo a facturar. - Copia de los formatos de entrega de elementos de protección personal

correspondientes al periodo a facturar. - Liquidación del personal de obra firmado. - Exámenes médicos de egreso del personal de obra. - Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social del

contratista o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay. - Devolución de los carnés de los trabajadores liquidados en el periodo. - Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental. - Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo.

FORMA DE PAGO Durante la ejecución del contrato CHEC pagará a el contratista los valores facturados por éste y aprobados por la misma, a los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de la factura en Soporte Administrativo (Gestión Documental) de CHEC, previo el cumplimiento de los requisitos que más adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido. El valor del último pago será retenido y su liberación quedará supeditado a la entrega por parte del contratista, de los documentos correspondientes para verificar efectivamente el pago de la liquidación y prestaciones sociales de los trabajadores una vez finalicen las labores de obra de ser el caso, o la acreditación de paz y salvo con los trabajadores que continúan laborando con el contratista. En la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y otros deban efectuarse. Para efecto del pago, si el contratista es una entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante CHEC copia de la respectiva resolución expedida por la entidad que la vigila, para la exención de la retención en la fuente. Retención de pagos: El contratista faculta expresamente a CHEC para:


Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, según lo definido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Retener los pagos que el contratista tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que tenga con CHEC, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral y parafiscales o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecución del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneración adeudada.

Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b, de esta cláusula, como consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a el contratista, sin que ello implique que CHEC se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del contratista.

Exigir, a través de la intervetoría, las constancias de pago correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a servicios o actividades defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones pendientes.

Reajuste de precios Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no serán objeto de reajuste durante el tiempo de ejecución.

ANTICIPO En ningún caso se concederá anticipo.

GARANTÍAS Para efectos del presente proceso de contratación y del contrato que se derive de éste, el oferente o contratista deberá constituir las garantías que se enuncian mediante garantía bancaria o contrato de seguro tomado a favor de particulares o empresas de servicios públicos domiciliarios, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país, respectivamente.


Las garantías deberán ser expedidas a favor de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., NIT 890.800.128-6. Cuando el oferente opte por otorgar la garantía de seriedad de la oferta a través de una garantía bancaria, se compromete a tramitar las garantías contractuales igualmente a través de este tipo de garantía. No obstante, el oferente podrá gestionar, con el Programa Póliza Matriz, el otorgamiento de las garantías contractuales, supeditado a la aceptación que las aseguradoras del programa hagan del mismo. El contratista deberá presentar las garantías que se enuncian a continuación con el fin de cubrir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, en razón de la celebración y ejecución del contrato. Estas garantías serán las siguientes: a. De cumplimiento: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del

contrato y su vigencia será desde el día hábil siguiente al recibo de la aceptación de oferta por parte del contratista, por el término contractual y sesenta (60) días calendario adicionales.

b. De salarios y Prestaciones sociales: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será desde el día hábil siguiente al recibo de la aceptación de oferta por parte del contratista, por el término contractual y 3 años más.

c. Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor de quinientos (500) SMLMV y su vigencia será desde el día hábil siguiente al recibo de la aceptación de oferta por parte del contratista, por el término contractual y sesenta (60) días calendario adicionales.

d. De calidad y Estabilidad de la obra: por un valor equivalente al diez por ciento (10%)

del valor del contrato y su vigencia será de cinco (5) años a partir del recibo final de

las obras por parte de CHEC. En todos los casos en los que haya modificación del plazo o valor del contrato, el contratista deberá ajustar las garantías en las proporciones correspondientes a los nuevos valores o plazos. Cuando se celebre un otrosí, el contratista deberá notificarle esta situación a la compañía de seguros o al banco, según sea el caso. Las garantías que aquí se mencionan deberán recibir aprobación de CHEC, para lo cual se harán las verificaciones del caso y se solicitará ampliación en la información o documentación cuando así se requiera.

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS


Las garantías de Seriedad, de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual se suscribirán con base en el clausulado único diseñado para las empresas del Grupo EPM, denominado Póliza Matriz. Con la presentación de la oferta, el oferente o contratista acepta que CHEC es el titular del riesgo a ser asegurado y que, por lo tanto, está legalmente facultado para determinar las condiciones de aseguramiento que deben cumplir los seguros por medio de los cuales será transferido este riesgo a las aseguradoras, y en los cuales asume la condición de tomador, asegurado y beneficiario. En consecuencia, el oferente o contratista conoce y acepta que las condiciones de aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre seguros y transferencia de riesgos de CHEC son cumplidos por la Póliza Matriz que se ha negociado con las compañías de seguros Chubb de Colombia S.A., Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza), Liberty Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A. Por lo tanto, el oferente o contratista contratará las garantías cubiertas por dicho programa con estas aseguradoras y bajo las condiciones del Programa Póliza Matriz, cuyas definiciones y condiciones se pueden encontrar en el siguiente vínculo: https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf El oferente o contratista deberá contactarse con el Programa Póliza Matriz, por cualquiera de los siguientes canales de atención, para solicitar la expedición de las garantías mencionadas:

- Telefónico: (4) 380 7590 o (4) 380 7589. - Correo electrónico: [email protected] - Presencial: oficinas 06-480 y 06-483 de la Dirección Seguros Corporativos de EPM,

en el Piso 6 del Edificio EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en Medellín, Antioquia.

Para el trámite, el Programa Póliza Matriz requiere que el oferente aporte, como mínimo seis (6) días hábiles antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas, los siguientes documentos:

Estados Financieros actualizados de los dos (2) últimos años contables, o Constancia de Ingresos. (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos y Retenciones o el documento que corresponda)

Declaración de Renta del último período gravable disponible. (Si declara)

RUT.

Hoja de vida o record de obras. (Experiencia del contratista)

Formulario SARLAFT. (Formulario de conocimiento del Cliente del sector asegurador exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra en su página web)

Pagaré firmado en garantía a la aseguradora.

Certificado de existencia y representación legal, con vigencia no superior a 3 meses. (Personas jurídicas)

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf



Listado de socios con una participación superior al 5%, incluyendo nombre o razón social, cédula o NIT. (Personas jurídicas)

Cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural. (Según el caso) El oferente podrá indicarle al asesor del Programa Póliza Matriz con cuál aseguradora prefiere que se emita la póliza. Si dicha aseguradora no pudiera otorgar el seguro, el asesor procederá a tramitar su expedición con cualquiera de las otras. El oferente será informado si la aseguradora indicada u otra de las que hace parte del Programa Póliza Matriz emitirá la póliza. En caso de que fuera declinada por todas, se le informará al oferente, máximo tres (3) días hábiles antes del cierre para la presentación de ofertas, para que realice las gestiones para obtener una garantía bancaria a efectos de presentar su propuesta. La póliza podrá ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada, sin embargo, dicho pago deberá realizarse antes de la hora y fecha de cierre para la presentación de ofertas. Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasión de las garantías solicitadas, así como la que se cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correrá por cuenta del oferente o contratista. Para los amparos que no se encuentren incluidos en el Programa Póliza Matriz, el contratista deberá solicitar su emisión a través de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de servicios públicos domiciliarios. Si el contratista tiene una póliza para amparar su actividad ordinaria de manera global, que cumpla con las condiciones mínimas ofrecidas por el Programa Póliza Matriz, podrá aportar copia de dicha póliza y un certificado otorgado por la aseguradora donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el límite asegurado, la vigencia y las coberturas. Adicionalmente deberá contar con el amparo de restablecimiento automático del valor asegurado, por una vez, durante la vigencia y hasta el límite asegurado inicialmente. Si la vigencia de dicha póliza termina con anterioridad al plazo de ejecución del contrato respectivo, el contratista se obliga a aportar la renovación de la póliza con el certificado que especifique el cubrimiento del contrato respectivo y mantener vigente dicha póliza durante todo el plazo.

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR ENTIDADES BANCARIAS

Si se opta por constituir una garantía bancaria (aval o carta de crédito Stand By), ésta deberá ser irrevocable y a la vista, y ser expedida por un establecimiento bancario que cumpla con las siguientes condiciones:

A. Ser vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces.

B. Contar con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá


corresponder a la máxima para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

C. Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser

confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos anteriormente, y se deberá entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la República.

La garantía bancaria deberá especificar: la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, el objeto contractual, el número del contrato garantizado y la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación. Además de lo ya mencionado, el garante debe haber renunciado al beneficio de excusión. La garantía deberá ser a primer requerimiento o a primera demanda, sin que se exijan requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en español para su pago. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá que este documento constituye título ejecutivo, acompañado de la manifestación del Beneficiario sobre el monto del incumplimiento. El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 3 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. La garantía podrá ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario, hasta completar el monto total de la misma y deberá estar vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el banco a petición del ordenante, los cuales constarán en la nueva garantía emitida por el banco que reemplazará en su totalidad la garantía existente, previa aprobación de los cambios y recibo de la nueva garantía por parte del beneficiario.

6. EJECUCIÓN Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios, en la ejecución del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

INICIO DE LAS OBRAS Para el inicio de la ejecución del contrato, deberán estar aprobados los documentos requeridos para su formalización. Recibida la comunicación de aceptación de oferta y previo al inicio de las actividades del contrato, el contratista deberá preparar y presentar, además, la siguiente información específica:


- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen experiencia y requisitos académicos, según los perfiles exigidos en la solicitud de oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente, cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensación para el personal que corresponda vinculado al contrato.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestión ambiental y en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

- Programa de trabajo e inversiones. - La dotación del personal para iniciar labores.

En casos especiales debidamente justificados, CHEC podrá dar la orden de inicio anticipado de la ejecución del contrato, es decir, sin que el contrato esté formalizado. Cuando de la valoración de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobación de uno o varios de los amparos de las garantías, el inicio anticipado deberá contar con dicha aprobación. En todo caso, la entrega del anticipo o del pago anticipado, según aplique, requerirá que se constituya y apruebe la respectiva garantía.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Queda claramente establecido que no habrá relación laboral alguna entre CHEC y el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución del contrato.

AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Cuando el contratista sea persona natural, la base de cotización para el sistema de seguridad social integral dependerá de la declaración anual de ingreso base de cotización que haga ante las entidades receptoras de los aportes, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 3085 de 2007. En ningún caso el IBC declarado puede ser inferior al valor percibido a título de utilidad ingreso base que no podrá exceder de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes ni ser inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, so pena de ser reportado a la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Todo lo anterior, será objeto de rigurosa verificación por parte de la interventoría. Dando cumplimiento a lo consagrado en el Decreto 723 de 2013 y demás normas complementarias, CHEC realizará la afiliación de sus contratistas personas naturales al Subsistema General de Riesgos Laborales en la ARL que sea escogida por cada contratista, siempre que sea admitida dicha afiliación por parte de Administradora de Riesgos Laborales.


Al contratista le corresponderá pagar de manera anticipada, el valor de la cotización al Subsistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, conforme a la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. CHEC pagará el valor de la cotización de manera anticipada cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV y V, sin perjuicio de la verificación que CHEC realice del pago mensual de aportes por parte de sus contratistas al Subsistema General de Riesgos Laborales, para lo cual podrá decidir efectuar el pago anticipado de las cotizaciones por los riesgos I, II o III y efectuar el recobro al contratista, en la facturación o cuenta de cobro respectiva, en el mes inmediatamente siguiente al pago por parte de CHEC.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El oferente debe presentar en su oferta el certificado expedido por su ARL, del grado de implementación de su Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo. El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo, además de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes de salud, pensión, riesgos laborales, aportes parafiscales y prestaciones sociales. El contratista debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Libro 2 > Parte 2 > Título 4 > Capítulo 6), Decreto 052 de 2017, Resolución 1111 de 2017 y las normas posteriores que lo complementen o lo modifiquen. lo cual podrá evaluado por el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo CHEC S.A. E.S.P. Se tendrá en cuenta como mínimo lo siguiente:

D. Requisitos legales: deberá cumplirse con TODAS las normas aplicables en materia laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el desarrollo del contrato, se debe identificar y garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Seguridad y Salud en el trabajo, apropiándola a los riesgos inherentes al objeto del contrato, como medida de control a los mismos.

E. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista. Una vez se haya adjudicado el contrato y como requisito para el inicio de las actividades, el contratista debe presentar al interventor la Evaluación inicial de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el certificado del grado de implementación del mismo expedido por su ARL y los planes de mejora de acuerdo al porcentaje obtenido en la autoevaluación de los estándares mínimos y las disposiciones normativas. En todo caso el contrato no podrá dar inicio sin que las condiciones anteriores hayan sido revisadas por el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo de Chec.


El contratista debe entregar al interventor el informe de indicadores de ausentismo de forma mensual en el formato establecido por CHEC, lo mismo que una copia de la investigación de los accidentes graves o fatales, en cumplimiento a la resolución 1401 de 2007. El contratista deberá contar con un profesional o especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con experiencia, y licencia en salud ocupacional vigente, quien hará acompañamiento y gestionará el plan de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo del contrato con una dedicación de tiempo completo. El contratista deberá garantizar que sus empleados, subcontratistas y personas bajo su dirección (proveedores, asesores y visitantes), cumplan con las normas de seguridad establecidas en las instalaciones de Chec y suspender el personal a su cargo que no cumpla con las mismas. En todo caso el contratista deberá cumplir con las disposiciones y recomendaciones de su asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo y del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de CHEC. En caso de que se incumplan con las recomendaciones generadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la interventoría del contrato, se aplicarán las medidas de apremio a que haya lugar.

F. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASTT) El contratista deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la normatividad vigente, la resolución 2013 de 1986 que resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). El artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece para empresas de menos de 10 trabajadores, la obligación de nombrar un Vigía Ocupacional.

G. Programa de capacitación e inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo El contratista deberá presentar su programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicado a la obra o servicio con base en la Identificación de peligros y evaluación de riesgos, a la normatividad legal vigente, mecanismos de control e identificación de aspectos e impactos ambientales e impacto social. Antes del inicio de las actividades el contratista con todo el personal que ejecutará labores dentro del contrato deberá asistir a inducción en Seguridad y Salud en el trabajo programada por Chec a través de la interventoría. El contratista tendrá la obligación de difundir la información recibida a nuevos trabajadores que ingresen al contrato durante su ejecución y presentar evidencia a la interventoría. Así mismo el contratista debe realizar reinducción a todo su personal de acuerdo a las indicaciones realizadas por Chec.


H. Exámenes médicos ocupacionales al personal

El contratista deberá realizar los exámenes médicos ocupacionales de ley y exámenes especiales de acuerdo a su actividad económica, cuando aplique, a los trabajadores adscritos al contrato. El contratista deberá tener disponibles los conceptos de aptitud del examen médico para la interventoría de CHEC, los cuales serán verificados antes de iniciar las actividades, éstos pueden estar en forma física o en medio digital.

I. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para el contrato a ejecutar. El contratista deberá presentar a CHEC la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados al contrato. Para lo cual deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos:

- Inventario de actividades y tareas.

- Identificación de peligros en cada actividad.

- Evaluación del riesgo asociado al peligro.

- Personal expuesto

- Valoración del riesgo

- Control existente

- Calificación del riesgo - control existente

- Tratamiento - controles futuros

- Implementación y seguimiento a las medidas de prevención y control para cada riesgo conforme lo establecido por la legislación nacional vigente, incluyendo las aplicables para el sector eléctrico.

J. Plan de emergencias. El contratista antes de iniciar el contrato, deberá tener diseñado y difundido el plan de emergencias, el cual debe estar alineado con el plan de emergencias de CHEC. La interventoría CHEC solicitará las evidencias del cumplimiento de éste requisito.

K. Descripción del equipo de protección personal, ropa y herramientas de trabajo. El contratista deberá poner a disposición del personal a su cargo todos los elementos de protección personal, requeridos para cumplir con las tareas de acuerdo a los riesgos identificados; deberá inspeccionar y mantener inventario suficiente para reemplazos en caso de daño o pérdida. Todos estos costos deberán presupuestarse dentro de los gastos de administración del contrato. El contratista deberá tener en cuenta en su oferta la cantidad y las características de los equipos de protección personal y ropa de trabajo resultante de la matriz de peligros y evaluación de riesgos, para cada actividad que se desarrolle en el contrato.


Está terminantemente prohibido el uso de herramientas artesanales (hechizas o confeccionadas artesanalmente) o que no cumplan normas técnicas de calidad colombiana o reconocidas internacionalmente, así mismo no podrá hacer uso de herramientas en mal estado. En caso de presentarse alguna ambigüedad, duda o contradicción con referencia a las disposiciones citadas, se deberá consultar por escrito el criterio de la CHEC, el cual primará.

El oferente deberá presentar el certificado de la ARL donde se indique el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista se compromete a cumplir las disposiciones laborales durante la ejecución del contrato, obligándose a tener su personal debidamente contratado, estar a paz y salvo en el pago de salarios correspondientes y al día en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social Integral. Es así como el contratista, se obliga a pagar a sus empleados el salario y las prestaciones sociales e igualmente está obligado a efectuar todos los pagos por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (EPS, ARL, PENSIONES), Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA), subsidio familiar, subsidio de transporte, entre otros. Cuando el contratista requiera de personal para la ejecución del objeto contractual, y las actividades de estos deban realizarse fuera de la sede habitual de trabajo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto del reconocimiento y pago de viáticos. En caso de que se presenten viáticos permanentes los mismos constituyen salario y, por tanto, deberán tenerse en cuenta para liquidarse las prestaciones sociales y la seguridad social. Los viáticos accidentales no constituyen salario. El contratista de forma autónoma deberá establecer su tabla de viáticos de acuerdo con los precios del mercado y zonas donde se vaya a prestar el servicio y darla a conocer con la oferta o antes del inicio del contrato, según CHEC le indique; con el fin de llevar a cabo las gestiones de interventoría durante la ejecución del objeto contractual a que haya lugar.

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Todo el personal del contratista, será elegido autónomamente por éste y no adquirirá vinculación laboral, ni de ninguna índole con CHEC.


El contratista deberá asegurar el cumplimiento de toda la normatividad en materia técnica y administrativa como es el caso de la Seguridad y Salud en el Trabajo; asegurando una ejecución oportuna del contrato y la veeduría de la calidad en su ejecución para lo cual sus empleados deberán tener el perfil idóneo establecido; además, ser calificado para desarrollar las distintas actividades y debidamente capacitado por su empleador, con el fin de que los trabajos se ejecuten en forma técnica, oportuna, eficiente y efectiva. El perfil del personal requerido para la ejecución del contrato es el que se describe a continuación.:

Residente de obra: ingeniero civil con experiencia mínima de 3 años a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional en la ejecución de obras civiles relacionadas con el objeto contractual.

Profesional HSE: profesional de tiempo completo en HSE (Salud Ocupacional y Ambiental); con experiencia mínima de un año en obras civiles

Maestro de obra: un maestro de obra o un tecnólogo en obras civiles con experiencia mínima de diez (10) años certificada.

Coordinador de alturas (puede ser el mismo profesional HSE) quien debe tener la capacidad exigida por ley de autorizar y coordinar los trabajos en alturas, firmar los permisos, etc.

En cumplimiento del deber legal en la Ley 824 de 2003 (Ley de Ingeniería), el contratista deberá garantizar que el personal residente garantice el control permanente de la obra. De igual forma, éste deberá garantizar un enlace permanente entre el contratista y el CONTRATANTE, que permita coordinar y comunicar las interacciones necesarias entre las partes, quien será delegado por el contratista para representarlo en dicho contrato. Además, el contratista deberá facilitarle a sus trabajadores todos los elementos que sean necesarios para el correcto desempeño de sus labores, tales como dotación y elementos de protección personal (EPP) que disminuyan o eviten lesiones por accidentes de trabajo y riesgos derivados de la ejecución de las actividades del contrato, debiendo cumplir los mismos con las normas correspondientes a cada elemento de seguridad, estar certificados si así es requerido por la normatividad colombiana y adecuado a las tareas que realiza de acuerdo con las especificaciones técnicas, en caso de que aplique. Los elementos de seguridad deberán ser suministrados al personal antes de iniciar la ejecución del contrato y las entregas de dotación deberán realizarse en las fechas establecidas por la Ley y su reemplazo deberá hacerse cuando las mismas presenten deterioro. En caso que el Contratista no suministre los elementos de seguridad o no realice la gestión para garantizar su utilización, CHEC a su criterio podrá aplicar las medidas de apremio o descuentos operativos establecidos contractualmente. El Contratista exonera a CHEC de todo tipo de responsabilidad por el mal uso o estado de los elementos de seguridad.


El contratista deberá disponer de una persona para coordinar la ejecución del objeto contractual, quien deberá supervisar todas las actividades y rendir informes con la periodicidad pertinente a las partes que suscriben el presente contrato. Todas las personas que ejecuten actividades durante el contrato, ya tenga relacionamiento con el grupo de interés clientes, deberán portar carné en lugar visible que lo identifique como trabajador del contratista de CHEC, de conformidad con el MANUAL DE IMAGEN FÍSICA PARA CONTRATISTAS que se puede consultar el link Anexos y que contiene las especificaciones mínimas en calidad e imagen del carné de identificación para el personal de los contratistas de CHEC, así como de señalización informativa.

INTERVENTORÍA

CHEC ejercerá la supervisión por medio de un Interventor, quien deberá vigilar el correcto cumplimiento de las condiciones y especificaciones del contrato. CHEC tiene derecho a dar recomendaciones al contratista directamente o por conducto de su Interventor para obtener determinados resultados, pero en la ejecución de dichas instrucciones el Contratista tendrá la totalidad del control, dirección y supervisión sobre su personal, sus elementos de trabajo y sobre los procedimientos que se utilicen para obtener tales resultados. Todos los informes que el contratista deba presentar a la interventoría deberán allegarse en medio digital.

ATRIBUCIONES DE LA INTERVENTORÍA El interventor no tendrá la calidad de representante de CHEC con el alcance que este término tiene en el ámbito legal; sin embargo, estará habilitado para ingresar a los sitios o áreas donde se presta el servicio o se desarrolla la actividad y a las dependencias administrativas desde las cuales el contratista dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendrá, además, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada servicio o actividad componente de la ejecución, tendrá la función de medir las cantidades de los servicios o actividades y contabilizar la efectiva producción de partes u objetos que ello suponga, si es del caso; podrá verificar la calidad, materiales y exigir, con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificación, corrección o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato. Igualmente, tendrá la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se administran el personal, los recursos y demás bienes involucrados en la ejecución del contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad del contratista configurará un incumplimiento de su parte.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL


El contratista deberá actuar coherentemente con la Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entendida como el marco de actuación dentro del cual se desarrollan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano sostenible a través de la generación de valor social, económico y ambiental, incluyendo temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales. La actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; está articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la empresa y de las personas que la conforman; y no podrá realizar acciones contrarias a ella. El área responsable de la administración y la interventoría velarán para que esta política se cumpla.

INSTRUCCIONES Y DECISIONES DE LA INTERVENTORÍA En principio, las comunicaciones entre CHEC y el Contratista, en ambas vías, será efectuada en forma escrita. Sin embargo, no será dado al contratista abstenerse de realizar un servicio o actividad señalada por la interventoría so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán de cargo del contratista. El contratista acepta expresamente que las comunicaciones y notificaciones del contrato y relacionadas con el mismo, se hagan a través de correo electrónico. Las instrucciones dadas por la interventoría, contenidas en formatos especiales para ello o no, harán parte de la documentación del contrato, así como toda evidencia documental, fotográfica, de video u otro medio que la tecnología permita, las que deberán contener la identificación clara de la fecha y hora de su producción, así como quien las tomó o elaboró, y las demás formalidades que sean conducentes. Es obligación de la interventoría dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicación. El contratista deberá tener en cuenta que el interventor puede requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar a cabo su labor.

ASPECTOS TÉCNICOS En este aparte, se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realización del objeto del contrato.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


El contratista debe tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comporta la ejecución del objeto del contrato están sujetas a reglamentaciones de orden jurídico o técnico y que, en ambos casos, ha de atenderse estricta y puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen. Adicionalmente, el contratista se sujetará a los alcances expresos e implícitos de las Especificaciones Técnicas y los planos y diseños entregados para la ejecución del contrato, si es del caso. Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más reglamentos vigentes, el contratista las omita o modifique más allá de lo que estos mismos permiten. Los detalles de carácter técnico, constructivo, operativo y similares, se detallan en las Especificaciones Técnicas. En todo caso cuando existan diversas interpretaciones acerca de las especificaciones y normas técnicas, el contratista estará en la obligación de consultar expresamente a CHEC acerca de la forma de proceder y de atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente. Si el contratista considera que la forma como CHEC ha definido la ejecución de algunas de las actividades que hacen parte del objeto del contrato comporta una modificación a los términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo adicional, deberá presentar por escrito y dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la definición que haya tomado CHEC, la reclamación correspondiente con la expresión clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que sustentan su petición. El contratista deberá estudiar y aplicar plenamente lo establecido en las Especificaciones Técnicas para la ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a los planos y diseños y las Especificaciones Técnicas y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que el contratista obtenga de CHEC, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente – y que CHEC supone cuando acepta su oferta – exige detectar y corregir.

PROGRAMA DE TRABAJO El contratista deberá preparar y presentar a CHEC, dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la formalización del contrato, el programa de trabajo para todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos de las especificaciones técnicas, acordados con la interventoría.

PLANOS Y DISEÑOS Para la ejecución de la obra, CHEC entrega al contratista los planos y diseños con base en los cuales éste debe proceder para dicha ejecución. En consecuencia, y en principio, el contratista se sujetará estrictamente a lo que dichos planos y diseños indiquen, sin que ello


excluya su responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren descripciones o características erróneas o incompatibles que hayan debido ser identificadas oportunamente por él. En este último caso, el contratista está en la obligación de informar clara y puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones que CHEC le dé para proseguir. La responsabilidad del contratista desaparecerá en los casos en los cuales el trabajador responsable de CHEC no responda su manifestación formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad. La sola expresión verbal, así sea hecha frente al trabajador responsable, no excluye la responsabilidad del contratista si el error o incompatibilidad subsiste. En los casos de responsabilidad del contratista antes mencionados, éste deberá asumir los costos de corrección o reparación de la obra actividades en lo correspondiente y CHEC no estará obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.

PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Si el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el objeto del contrato, la ubicación y la posibilidad de realizar efectivamente la obra y los efectos que todo ello causa en el medio requieren de la obtención previa de permisos, autorizaciones o licencias, cada una de las partes se hace directamente responsable de la obtención del documento que haga viable la ejecución de lo pactado, según sus respectivas responsabilidades y competencias.

OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS La ejecución de obras adicionales y extras deberá ser previamente acordada entre CHEC y el contratista. Son obras adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista de ítems, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas allí. Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de ítems, cantidades y precios, pero que siendo de la naturaleza de la obra, se requieren para la completa terminación, adecuado funcionamiento y entrega de la misma. Las obras ordinarias y adicionales se pagarán a los precios establecidos en la lista de ítems, cantidades y precios del contrato. La obra extra deberá ser acordada previamente entre CHEC y el contratista, mediante acta de fijación de precios. Cuando CHEC ordene la realización de obras extras, el contratista estará obligado a ejecutarlas de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas. Los precios que se pacten para las obras extras no estarán sometidos a reajustes, a menos que así se haya estipulado en la modificación bilateral correspondiente y ello esté debidamente justificado.


En caso de que para una obra extra no sea posible llegar a un acuerdo sobre el precio, los pagos se harán por el denominado “sistema de administración delegada” acorde con lo previsto en este numeral, siempre y cuando estos no se puedan extractar de la oferta: Para obras no especializadas y en general para aquellas que son comunes a la naturaleza de las labores del contratista o que pueden ser ejecutadas por su personal utilizando materiales de uso frecuente en el tipo de obra que se realiza, se calculará su valor así:

Materiales. El contratista presentará diariamente al interventor el detalle de materiales gastados con su valoración, de acuerdo con los precios indicados en la oferta o en su defecto, presentará debidamente sustentado el análisis de precios correspondientes.

Herramientas. Por concepto de herramientas se imputará un cuatro por ciento (4%) del valor de la mano de obra, siempre y cuando éstas se utilicen.

Equipos. El contratista presentará diariamente al interventor el detalle de los equipos utilizados, valorados de acuerdo con las tarifas establecidas en la oferta, o en su defecto, presentará debidamente sustentado el análisis de precios correspondientes.

Mano de obra. El contratista presentará diariamente al interventor las planillas de mano de obra utilizada, valorada, teniendo como base los salarios, y los porcentajes a reconocer por concepto de prestaciones sociales serán los de las leyes vigentes en el momento de ejecutarse las obras, desde obrero hasta el grado de oficial o maestro de primera. Las planillas diarias de mano de obra deberán contener: Nombre del trabajador, oficio y tiempo trabajado, indicando si es ordinario o extra, diurno o nocturno, normal o festivo.

Otros gastos. La suma de los numerales 1, 2, 3 y 4, antes enunciados, se recargará en un dos por ciento (2%) para cubrir cualquier otro costo directo o indirecto que tenga que hacer el contratista para la correcta ejecución de la obra extra, como gastos generales, dirección, administración, supervisión, almacenistas, gariteros, celadores, etc. y para cubrir la utilidad del contratista.

Para obras especializadas, es decir, aquellas que ordinariamente no sean ejecutadas por el contratista, se calculará su valor así:

El contratista presentará a consideración del interventor tres (3) cotizaciones de firmas o personas especializadas en esta clase de trabajo, las cuales deberán indicar en forma separada el valor de los materiales, la mano de obra, la administración, la utilidad y el plazo de ejecución.

El interventor seleccionará la oferta más conveniente para CHEC reconociendo el porcentaje de administración y utilidad especificados en el formulario de Cantidades y Precios del valor de ella a EL CONTRATISTA por concepto de administración y utilidad.


ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS

Mínimo diez (10) días calendario antes vencimiento del plazo de ejecución del contrato y previo el aviso de entrega a CHEC por parte del contratista, éste hará entrega formal y material de la obra a quienes CHEC señale para el efecto. La entrega consistirá en la revisión visual de las obras, la comprobación de la operación de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la obra en general y cada uno de los detalles que la definen. Se considerará que hay incumplimiento en la entrega de la obra o ejecución del contrato cuando en el proceso de su recepción CHEC encuentre que hay productos, labores o actividades incompletas o no funcionales dentro de la obra. Cualquier entrega que el contratista intente con omisión de las condiciones antes fijadas se tendrá por no efectuada y no será considerada como eximente de la responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de la obra. El contratista entregará la totalidad de la obra una vez ésta se encuentre terminada, esto sólo se hará cuando hubiese ejecutado las modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas modificaciones o reparaciones se hará con cargo al contratista y el tiempo que se emplee en ellas se computará como parte del plazo total empleado para la terminación de las obras. El contratista deberá remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el equipo de construcción y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la ejecución de los trabajos, lo cual será requisito para el recibo definitivo de la obra. Los costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo correrán por cuenta del contratista. El contratista avisará por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación la fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva de las obras, antes del término fijado para la entrega. CHEC, si lo considera conveniente, designará una comisión que dará la aprobación definitiva y hará las observaciones que sean necesarias para que el contratista las termine a satisfacción, según corresponda. La Interventoría o la comisión que se designe, dispondrá de diez (10) días calendario para efectuar el recibo de las obras y podrá ordenar durante este término las modificaciones y reparaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato. Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, el contratista cumplirá con la entrega de las obras y CHEC efectuará su recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinará si coinciden o no el plazo otorgado para la entrega y su realización efectiva. Sólo la entrega a entera satisfacción de CHEC relevará al contratista de responsabilidades derivadas o inherentes a las obras y, en consecuencia, mientras esto no suceda el contratista estará obligado a responder por los efectos de no realizar la entrega formal.


DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE APREMIO

Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el 1602 del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de contratación de CHEC, con la presentación de la oferta y la celebración del contrato, el contratista acuerda y acepta la aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este numeral. La aplicación de descuentos por incumplimiento de las medidas de apremio, no libera ni atenúa la responsabilidad del contratista del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma separada. Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas. Los Descuentos por incumplimiento de los ANS no serán registrados en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que CHEC tenga habilitado para el efecto. La aplicación de cualquiera de las anteriores no será reportada a la cámara de comercio. Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud de oferta, el contratista acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge para él la obligación de pago de la misma, la cual será exigible en los términos señalados más adelante. Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales, son diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento y cada figura será independiente.

CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES

Por demora en la presentación de los documentos para la formalización del contrato

En caso de que el contratista no entregue oportunamente los documentos necesarios para la formalización del contrato, tales como las garantías exigidas por CHEC y los demás que sean necesarios para este propósito, dentro del término establecido para el efecto; CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día calendario de retardo.

Por retardo o incumplimiento En caso de retardo o incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales y legales, CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto quince por ciento (0.15%) del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra y subsista el incumplimiento.


Por suspensión injustificada del contrato Si cumplido el plazo fijado para iniciar o reiniciar la ejecución del contrato, el contratista no ha dado inicio o reinicio al mismo, CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto quince por ciento (0.15%) del valor del contrato, por cada día que demore en iniciar o reiniciar la orden.

Por omitir el reporte oportuno de accidentes de trabajo En caso de que el contratista no reporte los accidentes de trabajo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del mismo, CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto veinticinco (0.25) del SMLMV, por cada día en que transcurra y subsista en el incumplimiento.

Por falta de orden y aseo semanal dentro de la obra. Si el contratista no realiza una jornada de aseo y orden semanal de la obra, CHEC podrá aplicarle una medida de apremio provisional de (0.05%), por cada ocurrencia de este hecho.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES

Si el contratista incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales pactadas en el contrato, CHEC a través de la dependencia administradora del contrato, le informará por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido, acompañándolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de la causal. El contratista contará con un término de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones que desvirtúan el supuesto atraso o del incumplimiento. Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por el contratista, de haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando: Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse las

justificaciones y explicaciones presentadas, o, Que se tramitará la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó las

razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.

En la comunicación del trámite de aplicación de la medida de apremio provisional, se concederá al contratista un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente al recibo de la misma, para que presente los argumentos que sustentarían la inaplicabilidad de la medida de apremio y aporte las pruebas que considere pertinentes.


Cumplido este término se procederá al análisis de los argumentos que presente el contratista y de las pruebas aportadas y se enviará una nueva comunicación escrita: Confirmando la aplicación de la medida de apremio provisional, en caso de no aceptarse

los argumentos presentados, o Indicando que no se aplicará, en caso de aceptarse los mencionados argumentos. En el evento de que el contratista no presente ningún argumento dentro del término previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, se procederá así: CHEC elaborará un documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite al contratista para que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, CHEC lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al contratista. En caso de que CHEC no cuente con dineros retenidos a favor del contratista, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos habilitados para recibir pagos a favor de CHEC y que deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días calendario siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento. La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término para que el contratista presente argumentos que sustenten la no aplicación de la misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmación de la aplicación de la misma.

CARÁCTER DEFINITIVO DE LA MEDIDA DE APREMIO La medida de apremio provisional, se volverá definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción. 2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su

aplicación. 3. Cuando el contratista pague o reconozca su incumplimiento, según el caso.

PÉRDIDA DE EFECTOS DE LA MEDIDA DE APREMIO Y DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS COBRADAS O PAGADAS

La medida de apremio deberá dejarse sin efectos:


1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de

su aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que se fijen en el fallo.

2. Cuando el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de

responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido, indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se retire del Sistema de Información de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga CHEC.

CLÁUSULA PENAL De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará a CHEC, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a CHEC, por eso, en exceso de esta suma, CHEC podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento del contratista. En otras palabras, CHEC descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al contratista de ser posible, o se cobrará directamente al contratista, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por CHEC, habrá lugar a la entrega al contratista de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados al contratista en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

7. TERMINACIÓN

TERMINACIÓN DEL CONTRATO La terminación del contrato se dará por las siguientes circunstancias:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 2. Cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos

pactados en el contrato. 3. Por vencimiento del plazo.


En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por una de las partes, la parte cumplida comunicara a la otra tal situación a fin de iniciar las acciones pertinentes. Dentro del término siguiente al recibo final de las obras y para proceder a iniciar los trámites de la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del recibo de las mismas, una relación completa, clara y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato una relación de los elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo del contratista que sean de propiedad del contratante y tengan carácter devolutivo, así como una relación de los informes, memorias y todos aquellos documentos que por parte de CHEC, le sean solicitados para proceder a la liquidación, tales como:

- Acta de recibo parcial (formato CHEC). - Memorias de soporte del acta. - Acta de fijación de precios unitarios (Formato CHEC) y APU si es del caso. - Informe fotográfico y escrito de las actividades pagas dentro de dicho periodo. - Resultados de ensayos y aspectos técnicos. - Bitácora original y copia del periodo facturado. - Nóminas del periodo a facturar. - Pagos de seguridad social del contratista del periodo a facturar. - Afiliaciones (ARL, EPS, pensión, cajas de compensación) del personal que haya

ingresado correspondientes al periodo a facturar. - Exámenes médicos de ingreso del personal que laboró en ese periodo. - Contratos de trabajo de los trabajadores ingresados en el periodo, firmados por

ambas partes correspondientes al periodo a facturar. - Copia de los formatos de entrega de elementos de protección personal

correspondientes al periodo a facturar. - Liquidación del personal de obra. - Exámenes médicos de egreso del personal de obra. - En el caso de suministro de equipo especiales, se deberá entregar las facturas

originales de la compra de los equipos, los manuales de funcionamiento y especificaciones técnicas en español, y las garantías de los equipos, así como los contactos para la reclamación.

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo del contratista y de los subcontratistas si los hay.

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social del contratista o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay.

- Pago del FIC. - Devolución de los carnés de los trabajadores. - Informe final ambiental y del Plan de Manejo Ambiental. - Informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES

Además de las causales de terminación anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9 de la Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios y con fundamento en los artículos 1546 y 1602 del Código Civil colombiano, en concordancia con el artículo 870


del Código de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones a cargo de la otra parte. Se considera, entre otros, como incumplimiento grave: EL CONTRATISTA, la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) El incumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje de 40%; b) El incumplimiento de una obligación ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o licencia ambiental; c) El incumplimiento que dé lugar a que CHEC incumpla una obligación de carácter regulatorio o legal. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, la parte que invoca la causal a través del representante legal, para el caso del contratista, o el competente por parte de CHEC, comunicará la decisión de iniciar el proceso de terminación anticipada del contrato, indicándole la causal que se invoca. La parte presuntamente incumplida contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones del incumplimiento o para justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere pertinentes. Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando: a) Que no hay lugar a la terminación anticipada del contrato por la causal invocada, por

ser de recibo las razones expuestas, o

b) Que habrá lugar a la terminación del contrato en el estado en que se encuentra, y se procederá al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre, quedando obligada la parte que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra parte.

REVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Una vez termina la ejecución del contrato, el interventor a cargo aplicará el formato de Revaluación de Proveedores, a través del cual se evaluará el desempeño del contratista de acuerdo con los siguientes criterios:

Para los contratos de suministro de bienes: Condiciones comerciales (cumplimiento en tiempos y cantidades), calidad del producto y servicio.

Para contratos de prestación de servicios, obra y otros diferentes a bienes: Calidad, oportunidad, comunicación clara y oportuna, asesoría de quejas y reclamos y asesoría y conocimiento técnico.


Dichos criterios podrán ser objeto de análisis y ajuste cuando CHEC lo considere pertinente, teniendo en cuenta la dinámica de su Sistema de Gestión de Calidad. Los resultados de dicha revaluación serán comunicados al contratista.

LIQUIDACIÓN Dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la fecha de terminación de las obras, las partes elaborarán un documento de liquidación, dentro del cual dejarán constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe para ello y la condición de “paz y salvo” a la que se ha llegado. En la etapa de liquidación las partes acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato. En el acta de liquidación bilateral constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo. Para la liquidación del contrato CHEC le exigirá al contratista la extensión o ampliación de las garantías que sean pertinentes, con el fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del vencimiento del plazo del contrato. Si el contratista no se presenta a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la liquidación, CHEC procederá a efectuar un cierre de cuentas y tomará las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que resulten, según sea el caso.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR A continuación, se especifican en forma general cada uno de los ítems a ejecutar durante el desarrollo del contrato. Se indican sus unidades de medida y pago, adicionalmente se señalan requerimientos especiales que se deberán tener en cuenta para la ejecución de las obras. Si se encuentran discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones en la descripción del ítem, el interesado deberá solicitar la aclaración correspondiente a CHEC, en la forma y oportunidad prevista para ello. Algunas actividades se repiten en varios capítulos, por lo que sólo se especificarán una única vez a lo largo de las condiciones. Los materiales sobrantes tales como acero, puertas desmontadas y no vueltas a instalar, carcasa de iluminación y cualquier tipo de material aprovechable, deberá ser devuelto a la Estación Uribe en Manizales, pesado en bascula, para su disposición final. Esta actividad de devolución de los materiales aprovechables será por cuenta del contratista y deberá ser incluido dentro de sus costos.


ACTIVIDADES PRELIMINARES

CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES GUADUA, ESTERILLA Y CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO

Se trata de una edificación construida con carácter provisional para el almacenamiento de materiales, equipos, herramientas y accesorios de construcción; para alojamiento, vestidor y aseo del personal; para oficinas del contratista y de la interventoría. El personal de la interventoría tendrá libre acceso a este campamento y a las demás instalaciones de obra. El diseño, ubicación y tamaño del campamento a construir por parte del contratista deberá ser previamente aprobado por la interventoría. El campamento se construirá en guadua, esterilla y cubierta en teja de fibrocemento. Medida y pago Cuando se trate de la construcción de un campamento provisional de obra, la unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de área cubierta, medida en su proyección horizontal y con aproximación a dos decimales, debidamente construida y aprobada por la Interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro de todos los materiales, transporte, la instalación, el desmonte después de terminadas las obras, la herramienta, los equipos, la mano de obra y en general todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

LOCALIZACIÓN – REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA Se refiere a la localización de cada uno de las obras a realizarse como están consignadas en los planos suministrados por la interventoría. En caso que los planos suministrados no especifiquen la ubicación de alguna de las obras, el replanteo se hará según las instrucciones de la interventoría. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de área sobre la cual se desarrollarán las actividades propias del contrato, medida en su proyección horizontal y con aproximación a dos decimales.

CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2,0 M-BORD Se refiere este ítem al cerramiento rígido que se debe construir como medida de precaución para aislar la subestación de los sitios de trabajo donde se desarrolla la construcción del


muro para el cerramiento. El cerramiento irá construido en guadua de buena calidad, derecha, de altura efectiva de 2 m, con separación máxima de 2.5 m y esterilla de guadua en toda la altura con el suministro y la instalación y el mantenimiento del yute en caso de presentarse deterioro. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Lineal (ML), con aproximación a dos decimales de la labor debidamente realizada y aprobada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del transporte, la instalación, el mantenimiento, el retiro, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO DE OBRA CON BOMBONES PLÁSTICOS REGLAMENTARIOS Y 3 HILADAS DE CINTA REFLECTIVA PLÁSTICA

Consiste en el suministro, transporte, instalación y mantenimiento de una barrera continúa construida en bombones plásticos de color naranja y blanco. La instalación se hará con separación de 3 m incluyendo los puntos de quiebre o cambios de dirección. Deberá instalarse con 3 hiladas de cinta reflectiva plástica de seguridad reglamentaria. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Lineal (ML), con aproximación a dos decimales. Los costos generados por el transporte, mantenimiento, los cambios de ubicación y/o de re-utilización no serán objeto de pago adicional, a menos que sean autorizados por la interventoría. El valor unitario deberá contemplar todos los materiales, las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad por completo. Es responsabilidad del contratista la seguridad de sus elementos y CHEC no responderá ante pérdidas o robos de los mismos.

PROTECCIÓN DE CELDAS Y EQUIPOS CON PLÁSTICO Y ESTRUCTURA DE MADERA LISTÓN 4X4

Consiste en el suministro e instalación de la protección con plástico, montado en una estructura de madera para los equipos eléctricos, tales como celdas, baterías, etc., también elementos como escritorios, sillas, etc., que estén ubicados dentro de la edificación que se van a realizar las actividades. Las estructuras de protección deberán garantizar la conservación de los equipos allí instalados mientras se llevan a cabo las actividades de reforzamiento y adecuación. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de área en la cual se extiende el plástico protector sin contar el área de traslapo del material y con aproximación a dos decimales. El


valor unitario deberá contemplar el transporte, la instalación y desinstalación y retiro, los materiales, las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad por completo. La actividad se pagará una única vez y el precio unitario incluirá el mantenimiento de la estructura y el plástico.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Consiste en el suministro, transporte e instalación de señales y/o elementos de precaución para el manejo de peatones y/o vehículos en las aéreas aledañas a la subestación y/o sitios de trabajo, las cuales deberán cumplir las exigencias de los entes nacionales, departamentales y municipal de acuerdo al municipio y sitio donde se utilicen. Medida y pago La unidad de medida será la Unidad (UND). Los costos generados por los cambios de ubicación y/o de re-utilización no serán objeto de pago adicional, a menos que sean por solicitud expresa de la interventoría. El valor unitario deberá contemplar el transporte, la instalación y desinstalación y retiro, los materiales, las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad por completo.

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y LLENOS

DEMOLICIONES EN CONCRETO Consiste en la demolición de elementos en concreto ya sea reforzado o no, tales como muros, cunetas, losas, columnas, vigas, tapas, etc. El contratista deberá suministrar los elementos necesarios para efectuar las demoliciones de una manera segura y sin riesgos para las instalaciones existentes y el personal del contratista, etc. Los escombros provenientes de estas demoliciones se dispondrán en el sitio de almacenamiento escogido en conjunto entre contratista e interventor, hasta tanto se retiren de la obra. El acarreo de los escombros hasta el punto de retiro deberá está contemplado dentro del valor ofertado para la actividad, es decir, no tendrá pago aparte. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3) con aproximación a dos decimales. El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos, la mano de obra, el acarreo de los escombros hasta el punto donde serán cargados para su disposición final, el cargue, el transporte y cualquier otro ítem adicional requerido para la correcta ejecución de la actividad.

DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO PINTURA Y REVOQUE A=20-40CM UNA CARA


Esta actividad se refiere a la demolición del recubrimiento de pintura y revoque existente de la edificación hasta llegar al concreto o la mampostería, mediante la utilización de herramientas manuales, sin comprometer la estabilidad de la estructura. Previo a la ejecución de estas actividades, el contratista tomará las medidas de precaución necesarias instalando protecciones provisionales suficientes que eviten daños y/o perjuicios a los equipos y a las estructuras adyacentes como muros, cajas, cámaras, canalizaciones subterráneas, pavimentos, andenes, sardineles, tuberías, etc. Cuando se produzcan daños, que a juicio de la interventoría sean responsabilidad del contratista, se le ordenará realizar, a su costo, las reparaciones y/o reconstrucciones que se requieran. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) con aproximación a dos decimales. El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos, la mano de obra, el acarreo de los escombros hasta el punto donde serán cargados para su disposición final, el cargue, el transporte y cualquier otro ítem adicional requerido para la correcta ejecución de la actividad.

LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE ADOQUÍN VEHICULAR Esta actividad consiste en levantar el adoquín vehicular del acceso y patio de la subestación para su demolición y retiro. El contratista deberá suministrar la mano de obra y los elementos necesarios para realizar la actividad. La actividad incluye el traslado del adoquín para la zona de demolición, por concepto de traslado no se pagará dinero adicional. Medida y pago La unidad de Medida y pago será el Metro Cuadrado (M2) medido en sitio y debidamente ejecutado. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA Esta actividad consiste en la demolición de la submuración en mampostería con o sin refuerzo que sirve de soporte para el cerramiento actual. El contratista deberá suministrar los elementos necesarios para efectuar las demoliciones de una manera segura y sin riesgos para las instalaciones existentes y el personal del contratista, etc. Los escombros provenientes de estas demoliciones se dispondrán en el sitio de almacenamiento escogido en conjunto entre contratista e interventor, hasta tanto se retiren de la obra. El acarreo de los escombros hasta el punto de retiro deberá está contemplado dentro del valor ofertado para la actividad, es decir, no tendrá pago aparte. Medida y pago


La unidad de Medida y pago será el Metro Cuadrado (M2) medido en sitio y debidamente ejecutado. Se deberán tener en cuenta en este ítem los costos de herramienta, equipo, mano de obra y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO Esta actividad se refiere a las excavaciones requeridas en cualquier tipo de material para ejecutar las actividades objeto del contrato y las que designe la interventoría. Dentro de los trabajos de excavación se debe incluir el control de aguas durante el proceso de construcción. La sobre-excavación no autorizada por el interventor no le será reconocida al contratista, como tampoco la ejecución de los rellenos que por causa de la sobre-excavación sean necesarios, lo cuales deben hacerse con los materiales y en la forma ordenada por el interventor. Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos, orgánicos y objetables, si así se requiere. Dentro de los trabajos de excavación se debe incluir el control de aguas durante el proceso de construcción. La sobre-excavación no autorizada por el interventor no le será reconocida al contratista, como tampoco la ejecución de los rellenos que por causa de la sobre-excavación sean necesarios, lo cuales deben hacerse con los materiales y en la forma ordenada por el interventor. El material excavado, que deba ser reutilizado en llenos y deberá ser protegido con plástico para evitar su alteración. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3), medido en banco y con aproximación a dos decimales. El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. También incluye el traslado del material sobrante para su retiro si es del caso, hasta el punto de acopio acordado con la interventoría, no se pagará adicionales por el traslado del material. También dentro de los costos unitarios de la actividad se debe incluir el plástico para la protección del material requerido para rellenos.

RELLENOS CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO - SALTARÍN Esta actividad consiste en realizar rellenos con el mejor material que se obtenga de las excavaciones. Para determinar su elegibilidad, éstos serán seleccionados de acuerdo con las instrucciones que para ese fin imparta el interventor. De dicho material se excluye la materia orgánica y las piedras mayores a 5 centímetros de diámetro, al igual que todos aquellos materiales que, a juicio de la interventoría, deban ser retirados. De igual forma, se realizará control de humedad del material para determinar si es apto para el lleno.


Los llenos se harán en capas máximas de 10 centímetros y serán compactadas con saltarín hasta alcanzar la compactación indicada por el interventor, cualquier modificación en cuanto a los espesores de llenado será determinada por la interventoría. Si los materiales provenientes de la excavación en la obra no reúnen las características para su utilización, el interventor determinará el o los bancos de préstamo que se requieran para su obtención. En tal caso el contratista hará la explotación del banco de acuerdo con las instrucciones del interventor. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3), medido en banco y con aproximación a dos decimales. El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos especificados, la mano de obra, los materiales y los ensayos a los que haya lugar, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. No se harán pagos adicionales por las distancias que se deban recorrer para la realización de los llenos.

RELLENOS CON ROCA MUERTA COMPACTADO - SALTARÍN Esta actividad consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación en material roca muerta, de acuerdo a las especificaciones de planos o a las indicaciones dadas por el interventor. Los llenos se harán en capas máximas de 10cm y serán compactadas con saltarín hasta alcanzar la compactación indicada por el interventor, cualquier modificación en cuanto a los espesores de llenado será determinada por la interventoría. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3), medido en banco y con aproximación a dos decimales. El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos especificados, la mano de obra, los materiales y los ensayos a los que haya lugar, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. No se harán pagos adicionales por las distancias que se deban recorrer para la realización de los llenos.

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES Hace referencia esta actividad a las operaciones que debe ejecutar el contratista para cargar, transportar, descargar y disponer en el sitio de disposición final que será el que las entidades municipales tengan para tal fin, cumpliendo la normatividad ambiental vigente, de los escombros y materiales sobrantes producto de las labores generales de las obras del objeto. Medida y pago


La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3) medido en banco. El precio unitario debe incluir los costos del cargue manual y el retiro en volqueta. El sitio de disposición final será el que las entidades municipales tengan para tal fin, cumpliendo la normatividad ambiental vigente. El precio unitario debe incluir el transporte, el cargue, el costo de la escombrera, los paleros y cualquier otra actividad requerida para la correcta ejecución del contrato. No se realizarán pagos adicionales por trasladar el material a retirar hasta un punto de acopio, los costos de trasladar el material deberán ser incluidos dentro del valor ofertado para la que se contrata la actividad. Será responsabilidad del contratista gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización de la escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos materiales únicamente serán depositados en los sitios autorizados.

ESTRUCTURA

SOLADO DE LIMPIEZA Es un concreto con bajo contenido de cemento, mezclado en proporción 1:3:6 aproximadamente, con una resistencia de 14MPa (2000 PSI), se coloca con el fin de emparejar y mantener limpias las superficies sobre las cuales se van a cimentar las estructuras y además debe ser usado para aislar el concreto estructural del suelo, el espesor del vaciado del solado está determinado en los planos estructurales, en caso de haber inconsistencias, el espesor será definido por la interventoría. El solado de concreto reposará sobre un piso sólido y en lo posible no alterado. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3), su pago se realizará una única vez y con aproximación a dos decimales de la labor debidamente realizada y aprobada por la interventoría. En su precio debe incluirse el costo del concreto, aditivos, equipos, herramientas, mano de obra, ensayos, todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra. No se realizarán pagos adicionales por los recorridos que se requieran hacer para el vaciado del solado desde su sitio de fabricación hasta el sitio donde será fundido.

CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN SITIO PARA LOSAS, ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN GENERAL

Se refiere al suministro y vaciado de concretos premezclados o hechos en sitio de resistencia variable (según indiquen los planos o la interventoría) para losas, columnas, vigas, escaleras, fosos de transformadores, trampa de grasas, muros y demás estructuras en general, de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales entregados por CHEC. El contratista dentro de la instalación de la formaleta debe contemplar los recubrimientos y separaciones mínimas dispuestos en los planos y detalles. Adicionalmente debe garantizar la correcta instalación de los plomos y niveles de las formaletas, éstas deben ser de excelente calidad, ya que se debe garantizar un acabado liso, sin rebabas y


sin imperfecciones, de forma tal que cumplan con las condiciones de un concreto a la vista, en caso contrario, deberán ser corregidas y dichas correcciones correrán por la cuenta del contratista hasta que sean recibidas a entera satisfacción. El curado del concreto se realizará con la aplicación de un curador para concreto y mortero en ambiente normal. En algunos casos y de acuerdo a las especificaciones consignadas en el listado de precios y cantidades, se requerirá del uso de aditivos, tales como acelerantes, impermeabilizantes y/o fluidificantes, o cualquier otro tipo de epóxicos que deberán quedar incluidos dentro del APU de la actividad que así lo indique. En caso que esta definición obedezca a una claridad dada por la interventoría o el diseñador durante el transcurso de la obra, el epóxico se pagará por un ítem adicional definido previamente entre e interventor y el contratista, este obedecerá a los precios de mercado. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3), por una sola vez y con aproximación a dos decimales de la labor debidamente realizada y aprobada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del concreto, los materiales para el correcto curado, los ensayos, la herramienta, los equipos de preparación, instalación y curado, la mano de obra, transportes, sobre-acarreos, formaletas, andamios, epóxicos y todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI 420MPa INCLUYE FIGURADO Y COLOCACIÓN

Se refiere esta especificación al suministro del acero y a la ejecución de las operaciones de corte, amarrado, doblado y colocación de las varillas de refuerzo en las estructuras de concreto. El acero deberá ser liso o corrugado según lo especifiquen los planos y tendrá la resistencia en ellos definida. El interventor podrá ordenar los ensayos de laboratorio que considere convenientes. El acero a utilizar deberá ser acero de alta resistencia y en general éste deberá cumplir en su totalidad con lo exigido en la NSR-2010. El doblado del acero de refuerzo debe hacerse de acuerdo con los radios de curvatura establecidos por el gancho estándar y las longitudes indicadas en el Titulo C-3 del NSR-10. Todos los ganchos, en el momento de la disposición del concreto deben estar libres de grasa, barro, aceite, u otras substancias que impidan la buena adherencia del concreto con el acero. En acero de alta resistencia no se permitirá enderezar los doblajes ya ejecutados. Al colocarlo en la estructura, el acero deberá estar libre de mugre, polvo, exceso de óxidos, escamas, aceite u otra materia extraña. Todos los empalmes se efectuarán de acuerdo a los detalles mostrados en los planos; cuando no figuren se determinarán las longitudes de traslapo y su distribución de acuerdo a lo establecido en la NSR-10.


El recubrimiento para el refuerzo deberá hacerse como se indica en los planos o como lo especifique el interventor. Medida y pago La unidad de medida será el Kilogramo (KLS) con aproximación a dos decimales, que será el resultado de multiplicar la longitud de la armadura efectivamente colocada, de acuerdo a los planos y/o autorizada por el interventor por los pesos teóricos unitarios de cada barra o elemento. La medida de la longitud debe abarcar los ganchos y traslapos que se muestren en los planos, así como hierros adicionales que sean ordenados por el interventor, pero no incluirá el acero de los traslapos que no sean autorizados por el interventor. El precio unitario debe incluir los costos del acero, incluido el transporte, el alambre para amarrar, la herramienta, los equipos, la mano de obra, la figuración y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. No se realizarán pagos adicionales por los recorridos que se requieran hacer para la instalación del acero desde su sitio de almacenamiento.

DESCASCARE DE CONCRETO Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO

Esta actividad consiste en descascarar la superficie lisa de concreto con el fin de obtener una superficie rugosa y adecuada para la conexión de un concreto nuevo con un concreto antiguo. Una vez realizado el descascare y previo al vaciado del nuevo concreto, se procederá a lavar la superficie para eliminar sobrantes, polvo y cualquier otro tipo de contaminante. Una vez limpia la superficie, se humedece sin permitir emposamientos de agua y se aplica el puente de adherencia de concreto fresco a endurecido (epóxico) previo al vaciado, debidamente autorizado por la interventoría. Medida y pago La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de área de concreto descascarado autorizado por la interventoría, con aproximación a dos decimales. El valor unitario deberá contemplar el transporte, los materiales, el puente de adherencia de concreto fresco a endurecido (epóxico) previo, las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad por completo.

CORTES CON DISCO ABRASIVO Esta actividad corresponde a cortes con disco abrasivo en mampostería y concreto no vehicular que servirá para delimitar los sitios de interacción correspondientes a los reforzamientos o arreglos requeridos en los patios de las subestaciones. El corte deberá cumplir también, los siguientes requisitos:

- La superficie del corte debe quedar vertical. - El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.


- Se utilizará equipo especial de corte aprobado previamente por la interventoría, con personal debidamente calificado y que cumpla con todos los requerimientos de seguridad para realizar la actividad.

Una vez realizados los cortes, se procederá a demoler el elemento sobrante si es del caso y los escombros se acopiarán para su posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito vehicular ni la marcha normal de los trabajos. Medida y pago La unidad de medida será el metro lineal (ML) de corte efectivamente realizado y recibido por la interventoría. El precio unitario incluye los equipos, mano de obra, herramientas y todos los costos necesarios para efectuar la actividad adecuadamente. No se realizará pagos adicionales por el retiro de los escombros ni su disposición en obra de acuerdo al sitio designado por la interventoría para su almacenamiento mientras se realiza la disposición final.

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA, INCLUYE PERFORACIÓN Y SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS

Para la ejecución de esta actividad la perforación deberá estar limpia y húmeda pero libre de empozamientos, no debe haber polvo, lechada, grasa, curadores, impregnaciones, ceras ni cualquier otro contaminante. El diámetro del orificio para el perno o varilla a anclar debe ser desde 1/8 a 1/4 de pulgada (3,2 a 6,4 mm) mayor que el diámetro del perno o varilla a anclar. Se debe realizar la perforación con un taladro roto-percutor y la broca adecuada, la profundidad de la perforación se debe realizar de acuerdo a lo especificado en el anexo de cantidades. Se debe limpiar el hueco con aire a presión, introducir un cepillo de cerdas de alambre (churrusco) y colocar nuevamente aire a presión para eliminar los residuos de la perforación, repetir esta operación tres veces. La barra a anclar se debe limpiar por medios mecánicos si es requerido hasta que esté totalmente libre de óxido, grasa o cualquier partícula o material contaminante (previo a su colocación). La barra debe estar completamente recta para que el epóxico quede en todo su contorno. El anclaje se debe realizar con un sistema epóxico para anclajes de pernos y barras, introduciendo la boquilla hasta el fondo de la perforación, para inyectar el adhesivo. En huecos profundos se debe usar extensión. La barra a anclar se introduce girándola lentamente hasta que este toque el fondo de la perforación de tal forma que el sistema epóxico para anclajes de pernos y barras se desplace a la superficie para garantizar que este ocupe la totalidad de la longitud del anclaje.


Limpie el sobrante si es necesario y garantice que el elemento no se mueva durante las próximas veinticuatro (24) horas. Medida y pago La unidad de medida será por unidad (UND) efectivamente realizado y recibido por la Interventoría. El precio unitario deberá incluir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad, debe incluir todos los costos de mano de obra para realizar las perforaciones y el anclaje de los pernos, el epóxico, así como todos los acarreos necesarios, equipos y herramientas y todos los demás elementos o materiales necesarios para realizar correctamente la ejecución de la actividad.

CONSTRUCCIÓN MURO EN BLOQUE Es actividad corresponde al suministro y la construcción de muros en bloque con dimensiones 12x20x30. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de la actividad recibida por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del bloque, el mortero de pega, la herramienta, los equipos, la mano de obra, ensayos y en general todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra.

ACABADOS

REVOQUE INCLUYE FILOS 1:3 Y DILATACIONES Esta actividad consiste en la aplicación de revoque en muros, columnas y vigas, se aplicará en los sitios previstos en los planos o cuando el interventor así lo autorice. El oferente debe incluir dentro del valor ofertado los filos y dilataciones. El revoque sólo se pagará donde la Interventoría lo autorice, no se pagará en actividades mal ejecutadas por el contratista y que deban ser reparadas por su mala ejecución como por ejemplo columnas y vigas vaciadas por el contratista. Medida y pago La unidad de Medida y pago será el Metro Cuadrado (M2) medido en sitio y efectivamente ejecutado. Su pago se realizará una única vez y con aproximación a dos decimales de la labor debidamente realizada y aprobada por la interventoría. En los análisis se deberá tener en cuenta los materiales para el mortero 1:3 y aditivos, la mano de obra, la herramienta, el equipo y el transporte, andamios, además de todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.


RESANE Y PINTURA INTERIOR VINILO CLASE 1 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

Consiste en los trabajos de aplicación de pintura clase 1, aprobado previamente por la interventoría, sobre superficies de muros, los colores se definirán en obra por parte de la Interventoría. El trabajo incluye el suministro y la aplicación de estuco, que deberá aplicarse sobre superficies secas por medio de llana metálica en 2 capas perfectamente talladas, cuidando de no dejar huellas. Una vez terminado el estuco, se debe lijar y aplicar una mano de pintura de vinilo clase 1. Luego se debe resanar con yeso, desparchar, lijar, detallar, limpiar y aplicar las manos necesarias de pintura de vinilo clase 1 necesarias hasta obtener un acabado totalmente limpio, pulido y uniforme aprobado por la interventoría. La última capa o mano de pintura se aplicará con rodillo. Hacen parte integral de este ítem el acabado de filos y dilataciones, por los cuales, no habrá pagos adicionales. Cuando se esté dando acabado a las paredes y pueda existir el riesgo de untar con pintura o cualquier otra sustancia elementos que estén cerca de las paredes, estos se deberán proteger con cinta de enmascarar como por ejemplo guarda escobas, puertas, vidrios, marcos, etc. Esta actividad está incluida dentro del precio del metro cuadrado del ítem. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) medido en sitio, de superficies netas ejecutadas según estas especificaciones. No se realizará pagos por metro lineal. Para la Medida y pago no influyen el sitio de colocación, el color, ni el área. En su precio deben estar incluidos todos los costos de materiales, resanes, estuco, yeso, cemento, lija, pintura, además de filos, dilataciones, corta goteras, herramientas, equipo, andamios, muestras, elementos de seguridad industrial, mano de obra, protecciones, aseos y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PINTURA EN GRANIPLAST ESGRAFIADO, INCLUYE TERMINADO EN COLORES CORPORATIVOS TAMBIÉN INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

Consiste en los trabajos de aplicación de graniplast sobre superficies de fachada, los colores serán los institucionales. El trabajo comprende la preparación de la superficie a instalar, retiro de pintura en mal estado, aplicación del adherente e instalación del graniplast. El terminado final del graniplast incluye la aplicación de los colores corporativos señalados por la interventoría, las manos que sean necesarias. Hacen parte integral de este ítem el acabado de cortagoteras, filos y dilataciones.


Cuando se esté dando acabado a las paredes y pueda existir el riesgo de untar con pintura o cualquier otra sustancia elementos que estén cerca de las paredes, estos se deberán proteger con cinta de enmascarar como por ejemplo puertas, vidrios, marcos, etc. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) medido en sitio, de superficies netas ejecutadas según estas especificaciones. Para la Medida y pago no influyen el sitio de colocación, el color, ni el área. En su precio deben estar incluidos todos los costos de materiales, resanes, estuco, cemento, lija, pinturas, filos, dilataciones, cortagoteras, herramientas, equipo, andamios, muestras, elementos de seguridad industrial, mano de obra y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos. En algunas partes se requiere realizar la actividad con trabajo en alturas.

PINTURA ACRÍLICA DILUIBLE EN AGUA PARA EXTERIORES DE ACABADO MATE (COLORES INSTITUCIONALES TRES MANOS)

Consiste en los trabajos de suministro y aplicación de tres manos de pintura acrílica diluible en agua para exteriores de acabado mate, aprobado previamente por la interventoría, sobre las superficies definidas por la interventoría. Los colores aplicados serán los institucionales. Hacen parte integral de este ítem el acabado de filos y dilataciones, por los cuales, no habrá pagos adicionales. Cuando se esté dando acabado a las paredes y pueda existir el riesgo de untar con pintura o cualquier otra sustancia elementos que estén cerca de las paredes, estos se deberán proteger con cinta de enmascarar como por ejemplo guarda escobas, puertas, vidrios, marcos, etc. Esta actividad está incluida dentro del precio del metro cuadrado del ítem. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) medido en sitio, de superficies netas ejecutadas según estas especificaciones. No se realizará pagos por metro lineal. Para la Medida y pago no influyen el sitio de colocación, el color, ni el área. En su precio deben estar incluidos todos los costos de materiales, además de filos, dilataciones, corta goteras, herramientas, equipo, andamios, muestras, elementos de seguridad industrial, mano de obra, protecciones, aseos y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON CORTAGOTERA INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ACRÍLICA DILUIBLE EN AGUA PARA EXTERIORES DE ACABADO MATE GRIS BASALTO


Esta actividad consiste en la construcción de alfajías en concreto de 3000PSI incluye cortagotera. Se ubicará en ventanas, cubiertas o vigas aéreas, según designe la interventoría. La actividad incluye el suministro y la aplicación de 2 manos de pintura acrílica diluible en agua para exteriores de acabado mate gris basalto o equivalente previamente aprobado por la interventoría. El acero de refuerzo se pagará por aparte dentro de la actividad de acero. Medida y pago La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) medido en sitio y aprobada por la interventoría. En los análisis se deberá tener en cuenta los materiales, el concreto de 3000 psi, la aplicación de 2 manos de pintura acrílica diluible en agua para exteriores de acabado mate gris basalto, la mano de obra, la herramienta, el equipo y el transporte, andamios, además de todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

ANDÉN EN CONCRETO ESPESOR DE 10CM 3000PSI Se construirán en los sitios indicados en los planos o aprobados por el interventor. Se vaciarán directamente sobre la superficie aprobada previamente por el interventor utilizando concreto de 3000 psi y con las dimensiones mostradas en los planos correspondientes. Los andenes se construirán sobre una base de afirmado de diez (10) cm de espesor y tendrán un espesor de diez (10) cm de concreto de 3000 psi, incluyendo el acabado que debe ser monolítico, acolillada y escobiado. Las juntas se construirán en el sitio indicado en los planos o donde lo ordene el interventor, pero no serán paños de más de dos y medio (2.5) metros de longitud. Medida y pago La unidad de medida y pago será el Metro Cuadrado (M2) medido en sitio y efectivamente ejecutado. Su pago se realizará una única vez y con aproximación a dos decimales de la labor debidamente realizada y aprobada por la interventoría. En los análisis se deberá tener en cuenta el concreto (cualquier otro material necesario para la actividad), la mano de obra, la herramienta, la formaleta, el equipo y el transporte, además de todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

RECORRIDO DE CUBIERTA El recorrido de cubierta se refiere a la inspección general de la cubierta, limpieza y cambio de piezas fisuradas o reventadas, tanto hojas como caballetes, cambio y sello de amarras según sea el caso o impermeabilizaciones.


| Se deben tomar todas las precauciones del caso en esta actividad, utilizar líneas de vida provisionales, arneses, guantes, teleras o formaletas para desplazarse sobre la cubierta y demás elementos de protección personal necesarios para llenar esta actividad. El personal debe estar certificado en alturas y diario debe ser diligenciado por el formato de permiso para trabajo en alturas como lo exige la resolución 1409. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de cubierta, que incluye los costos de hojas de cubierta, caballetes, amarras, impermeabilizantes., etc., herramientas menores, mano de obra, transporte, instalación, reemplazo, con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE (INCLUYE EMBOQUILLADO)

Se refiere este ítem al suministro e instalación de enchapes en pisos, muros, guarda escobas, escaleras (cara y contracara) en la caseta de control y/o demás edificaciones de la subestación, según las especificaciones, los enchapes existentes en las edificaciones o por solicitud del interventor. La actividad incluye el suministro e instalación del enchape, adecuación de superficie, morteros, emboquillado acrílico, así como los demás materiales e insumos necesarios para su terminación, tales como piraguas, wings o demás elementos necesarios para su acabado. Antes de enchapar se procederá a preparar la superficie, sin dejar grietas o protuberancias debiendo quedar la superficie nivelada, plomada, regladas e hiladas. Sus remates superiores se harán mediante juntas de dilatación bien acusadas. Medida y pago La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2) medida según lo efectivamente ejecutado y recibido por la interventoría, con aproximación a dos decimales. El valor unitario deberá contemplar todos los costos de mano de obra, transportes, acarreos internos, herramientas y equipos y demás, materiales, enchapes, pegantes, fraguas o boquillas, remates tipo wing, piraguas y todos los demás elementos necesarios para ejecutar la actividad por completo.

DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INTERNAS Este ítem consiste en realizar el retiro de las puertas y marcos existentes en la edificación de la subestación de CHEC, conforme a las necesidades de la empresa y requeridas por la interventoría. El retiro de los elementos se debe realizar con total cuidado con el fin de no averiar los elementos que se puedan encontrar en buen estado y a los que posiblemente se les realice mantenimiento para volverlos a instalar. En todo caso el trabajo se debe


realizar con total cuidado, con el fin de conservar los marcos de las puertas en buen estado, todos los elementos retirados que no se vayan a usar deben ser devueltos al almacén general de CHEC. Medida y pago La unidad de medida será por Unidad (UND) según lo efectivamente ejecutado y recibido por la interventoría. El valor unitario deberá contemplar todos los costos de mano de obra, transportes, acarreos internos, herramientas y equipos y demás elementos necesarios para ejecutar la actividad por completo.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN LÁMINA CALIBRE 22

Este ítem consiste en él suministro e instalación de las puertas en lámina calibre 22, de varias medidas con su respectivo marco. Deben incluir chapa de seguridad y pintura anticorrosiva y esmalte color blanco. La ubicación de las puertas se hará según los planos y/o instrucciones de la interventoría. Medida y pago La unidad de medida será por Unidad (UND) medida según lo efectivamente ejecutado y recibido por la interventoría. El valor unitario deberá contemplar todos los costos del suministro, los materiales, el vaciado de los marcos, la mano de obra, transportes, acarreos internos, herramientas y equipos y demás elementos necesarios para ejecutar la actividad por completo.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN LÁMINA CAL. 22 Este ítem consiste en él suministro e instalación de las puertas en lámina calibre 22, de varias medidas con su respectivo marco. Deben incluir chapa de seguridad, falleba y pintura anticorrosiva y esmalte color blanco. La ubicación de las puertas se hará según los planos. Medida y pago La unidad de medida será por Unidad (UND) medida según lo efectivamente ejecutado y recibido por la interventoría. El valor unitario deberá contemplar todos los costos del suministro, los materiales, el vaciado de los marcos, la mano de obra, transportes, acarreos internos, herramientas y equipos y demás elementos necesarios para ejecutar la actividad por completo.

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EXISTENTES


Este ítem se refiere a la demolición y retiro del enchape cerámico existente en la caseta de control y/o demás edificaciones de la subestación. Se incluye el guarda escobas y el retiro de la capa de pegante o mortero. Todas las normas de seguridad corren por cuenta del contratista incluyendo las herramientas menores. Medida y pago La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2) medida según lo efectivamente ejecutado, con aproximación a dos decimales. El valor unitario deberá contemplar todos los materiales, las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad por completo.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA Este ítem se refiere al suministro e instalación de una poceta prefabricada en grano lavado, incluyendo las conexiones hidrosanitarias, el suministro e instalación de todos los accesorios y dejar la poceta funcionando adecuadamente. Medida y pago La unidad de medida será por Unidad (UND). El valor unitario deberá contemplar todos los materiales, las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad por completo.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS Corresponde al desmonte de instalaciones eléctricas de acuerdo a la siguiente descripción: El punto eléctrico a desmontar está compuesto por:

o Cableado más interruptor o Cableado más toma o Cableado más plafón más iluminación o Breaker más cableado

Cualquier actividad comprendida en la anterior descripción se considera como un punto eléctrico. Medida y pago La unidad de medida será la Unidad (UND) medido en sitio y efectivamente ejecutado. El pago se hará una vez el trabajo sea recibido a satisfacción por parte de la interventoría. En los análisis se deberá tener en cuenta los materiales, la mano de obra, la herramienta, el


equipo y el transporte, andamios, además de todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

PUNTOS ELÉCTRICOS NORMA ILIMINACIÓN RETIE, TRES CABLES AWG #12; TOMAS ELECTICOS INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" Y ACCESORIOS (SE UTILIZAN LOS MISMOS DUCTOS HASTA CIERTO PUNTO), ILUMINACIÓN INCLUYE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" Y ACCESORIOS DISPOSICIÓN RECTANGULAR, EL PUNTO DE ILUMINACIÓN TERMINA EN TOMA ELÉCTRICO CON EL FIN DE QUE LAS LÁMPARAS SE CONECTEN MEDIANTE CLAVIJA

Corresponde a la construcción de la red eléctrica interna de la edificación bajo norma RETIE. El punto eléctrico estará compuesto de la siguiente manera:

Iluminación:

o Longitud promedio 3 ml. o Tres Cables AWG #12 de diferentes colores, los cuales terminan en caja con

toma doble y polo a tierra. o Se utilizarán los mismos ductos existentes que estén embebidos dentro de

la pared exceptuando donde se deben cambiar las cajas eléctricas (2x4, 4x4, octogonal, etc.) para cumplimiento de RETIE. El punto incluye regata, reparación de regata, suministro e instalación de tubería PVC ¾ máximo 1.5ml y accesorios para adecuar salida y llegada según sea el caso.

o La tubería en Conduit EMT de ¾”, incluye todos los accesorios. (Para cuarto de baterías y cuartos especiales la tubería a usar siempre será IMC tanto en cielo raso como en muros).

o El tendido de la red será reticular. Medida y pago La unidad de medida será por Punto (PTO) medido en sitio, de superficies netas ejecutadas según estas especificaciones. Para la Medida y pago no influyen el sitio de colocación. En su precio deben estar incluidos todos los costos de materiales, cable, accesorios y cajas certificadas, tubería EMT y PVC mano de obra calificada, regatas, reparaciones y resanes, y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PUNTOS ELÉCTRICOS NORMA RETIE, TRES CABLES AWG #12; INTERRUPTORES ELECTRICOS INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" Y ACCESORIOS (SE UTILIZAN LOS MISMOS DUCTO HASTA CIERTO PUNTO)


Corresponde a la construcción de la red eléctrica interna de la edificación bajo norma RETIE. El punto eléctrico estará compuesto de la siguiente manera:

Tomas:

o Longitud promedio 3 ml. o Tres Cables AWG #12 de diferentes colores + él toma con polo a tierra. o Se utilizarán los mismos ductos existentes que estén embebidos dentro de

la pared exceptuando donde se deben cambiar las cajas eléctricas (2x4, 4x4, octogonal, etc.) para cumplimiento de RETIE, incluye regata, reparación de regata, suministro e instalación de tubería PVC ¾ máximo 1.5ml y accesorios para adecuar salida y llegada según sea el caso.

o La tubería en Conduit EMT de ¾”, incluye todos los accesorios. (Para cuarto de baterías y cuartos especiales la tubería a usar siempre será IMC tanto en cielo raso como en muros).

Medida y pago La unidad de medida será por Punto (PTO) medido en sitio, de superficies netas ejecutadas según estas especificaciones. Para la Medida y pago no influyen el sitio de colocación En su precio deben estar incluidos todos los costos de materiales, cable # 12 certificado en colores, accesorios, tubería, cajas certificadas, mano de obra calificada, regatas, resanes y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

PUNTOS ELÉCTRICOS NORMA RETIE, TRES CABLES AWG #12; TOMAS ELECTRICAS COCINA (SE UTILIZAN LOS MISMOS DUCTO), COMPLEMENTO Y TUBERÍA PVC DE 3/ 4", DISPOSICIÓN RECTANGULAR, INCLUYE TOMA ESPECIAL GFCI INCLUYE REGATAS Y RESANES DE SER NECESARIOS PARA EL CAMBIO DE CAJAS CERTIFICADAS

Corresponde a la construcción de la red eléctrica interna de la edificación bajo norma RETIE. Tomas: Longitud promedio 3 metros lineales; tres cables AWG #12 en colores diferentes más el toma, se utilizarán los mismo ductos existentes que estén embebidos dentro de la pared exceptuando donde se deben cambiar las cajas eléctricas (2x4, 4x4, octogonal, etc.) para cumplimiento de RETIE, incluye regata, reparación de regata, suministro e instalación de tubería PVC ¾ máximo 1.5ml y accesorios para adecuar salida y llegada según sea el caso, el tendido de la red será reticular. La toma de la cocina y zonas húmedas debe ser GFCI.


De ser necesario se complementará la tubería en PVC de ¾”, calcular una longitud promedio de 1.50 metros El punto incluye el cambio el retiro de cajas existentes parte de tubería (aprox. 50cm) y el suministro e instalación de cajas (2x4, 4x4, etc.). certificadas y 50cm de tubería PVC Conduit de ¾”. Esta actividad incluye la regata y el resane en pared. Medida y pago La unidad de medida será por Punto (PTO) medido en sitio, de superficies netas ejecutadas según estas especificaciones. Para la Medida y pago no influyen el sitio de colocación, En su precio deben estar incluidos todos los costos de materiales, cable # 12 certificado en colores, accesorios, interruptor GFCI, tubería, cajas certificadas, mano de obra calificada, regatas, resanes y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO LED 230 CIRCULAR DE 18 W

La lámpara a instalar de acuerdo a la descripción es tipo led y podrá ser de empotrar o de sobreponer según los requerimientos de la obra y debe contar con una clavija para ser conectada a la red de iluminación. Estas lámparas serán el componente de la iluminación principal de las edificaciones intervenidas. Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND). El precio unitario debe incluir los costos de la clavija, lámpara especificada, la perforación circular para apertura de bala en la lámina o placa de fibrocemento, la mano de obra calificada, herramienta, equipos y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO CIRCULAR LED DE 9 W

La lámpara a instalar de acuerdo a la descripción es tipo led y será de empotrar, debe contar con una clavija para ser conectada a la red de iluminación. Estas lámparas serán el componente de la iluminación de respaldo o emergencia de la edificación, en el cuarto de sala de control, celdas de 13.2, equipos y/o donde lo indique la interventoría. Medida y pago


La unidad de medida será Unidad (UND). El precio unitario debe incluir los costos de la clavija, lámpara especificada, la perforación circular para apertura de bala en la bala en la lámina o placa de fibrocemento, la mano de obra calificada, herramienta, equipos y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS Y DESMONTE DEL EXISTENTE, CONEXIÓN POLO A TIERRA.

Como las instalaciones eléctricas internas deben cumplir con norma RETIE, se debe desmontar el tablero existente incluido su cableado y los breakers y montar uno nuevo de 18 circuitos con breakers nuevos. Este nuevo tablero, debe ir conectado o tener su polo a tierra, por lo que se debe instalar cable de cobre y una varilla de cobre de puesta a tierra debidamente conectada mediante soldadura exotérmica incluye obras aprobada por CHEC. Se hace claridad en que el punto de breakers debe incluirse en el valor a presentar y será en cable AWG #12 de colores. Incluye además todas las obras necesarias para el empotramiento del tablero a instalar, regatas, resanes etc. Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND). El precio unitario debe incluir los costos de mano de obra calificada, materiales, cable, breakers, varilla de polo a tierra etc. y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS Y DESMONTE DEL EXISTENTE, CONEXIÓN POLO A TIERRA.

Como las instalaciones eléctricas internas deben cumplir con norma RETIE, se debe desmontar el tablero existente incluido su cableado y los breakers y montar uno nuevo de 6 circuitos con breakers nuevos. Este nuevo tablero, debe ir conectado o tener su polo a tierra, por lo que se debe instalar una varilla de cobre de puesta a tierra debidamente conectada. Se hace claridad en que el punto de breakers debe incluirse en el valor a presentar y será en cable AWG #12 de colores. Incluye además todas las obras necesarias para el empotramiento del tablero a instalar. Medida y pago


La unidad de medida será Unidad (UND). El precio unitario debe incluir los costos de mano de obra calificada, materiales, cable, breakers, varilla de polo a tierra etc. y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

CUARTO DE BATERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE NO 12 - 5 HILOS- APROX 10 ML, EN DUCTO IMC DE 3/4, ACOMETIDA ELECTRICA EN 5 HILOS NO 12 APROX 15 ML DUCTO EMT 3/4, INCLUYE TERMINALES Y SELLOS EN IMC 3/4"

La presente especificación hace referencia al suministro e instalación de un extractor a prueba de explosión, dentro del costo deben ir incluidos los costos de los materiales y la mano de obra para realizar la acometida eléctrica de 5 hilos en cable de cobre aislado No 12, dicha acometida debe ir en un ducto de diámetro ¾ de tubería IMC, dentro del costo de la tubería IMC, se debe incluir el costo de dos (2) terminales universales IMC ¾”, uniones para la instalación de la tubería, un (1) sello cortafuego con material de relleno en ¾”, de igual forma parte de la acometida se realizará en ductos EMT (los que se encuentran fuera del área clasificada) de ¾”, debe incluir de igual forma los accesorios. La longitud en tubería IMC es aproximadamente 10 ml y la longitud de acometida en tubería EMT es de 15 metros. Dentro de los costos se deben incluir los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la instalación y fijación del equipo suministrado. Todos los equipos y materiales instalados dentro del cuarto de baterías deben ser a prueba de explosiones, todos los equipos se deben entregar instalados y funcionando, con certificación de calibración de equipos, certificación de garantías, manual de uso y manual de mantenimiento. Todos los equipos suministrados, deben ser adquiridos a través de distribuidor autorizado, toda vez que sobre los equipos suministrados, se les exigirá garantía sobre el correcto funcionamiento y desempeño de los mismos. Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND), de la labor debidamente realizada y recibida por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra, los cables para instalación de equipos, las tuberías y accesorios en IMC, interruptores y todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE GASES A PRUEBA DE EXPLOSIONES PARA CUARTO DE BATERÍAS CON SENSOR DE HIDRÓGENO, INCLUIR 8ML DE ACOMETIDA EN 3 CABLES No 22 EN UN DUCTO DE ¾ EN TUBERIA IMC, DEBE INCLUIR 2 TERMINALES UNIVERSALES, UNIONES EN IMC Y SELLOS CORTAFUEGOS DE ¾ EN IMC CON MATERIAL DE RELLENO, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 CABLES No 12 Y TUBERIA IMC

Este ítem comprende el suministro e instalación de un equipos fijos para la detección de gases explosivos dentro de los cuartos de baterías con sensor de hidrógeno, se deben considerar 8 ml de acometida en 3 hilos de cable No 22 conducidos desde el sensor hasta el monitor en tubería IMC de ¾”, dentro de dicha acometida se debe considerar el suministro de 2 terminales universales de ¾” IMC, 1 sello cortafuegos de ¾” IMC con su respectivo material de relleno, monitor con conexión del sensor para lectura en la parte exterior del cuarto para lo cual se debe considerar 3 metros lineales de acometida eléctrica en 3 cables No 12 en ducto EMT de ¾”, para realizar la conexión del monitor al sistema eléctrico de las instalaciones de CHEC. Todos los equipos y materiales instalados dentro del cuarto de baterías deben ser a prueba de explosiones, todos los equipos se deben entregar instalados y funcionando y con certificación de calibración de equipos, certificación de garantías, manual de uso y manual de mantenimiento. Todos los equipos suministrados, deben ser adquiridos a través de un proveedor autorizado, toda vez que sobre los equipos suministrados, se les exigirá garantía sobre el correcto funcionamiento y desempeño de los mismos. Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND), de la labor debidamente realizada y recibida por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra, los cables para instalación de los equipos, las tuberías y accesorios en IMC y EMT, interruptores y todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVA-OJOS (INCLUYE ADECUACIÓN RED PVC PRESIÓN DE 1 ¼” DE 10M DE LONGITUD)

Este ítem comprende el suministro e instalación de una ducha lava de emergencia mixta con lava ojos, debe venir acompañada de la señal de identificación universal y etiqueta de inspección. Dentro de los costos de instalación debe incluir la adecuación de la red PVC presión de 1 ¼” de 10m de longitud y debe incluir todos los accesorios, regatas y reparación de enchapes. Medida y pago


La unidad de medida será Unidad (UND), de la labor debidamente autorizada por la Interventoría. El precio unitario debe incluir los costos de la instalación, el suministro, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA PISOS CON SIKAFLOOR 81 EPOCEM Y SIKAFLOOR 261

La actividad se refiere al recubrimiento epóxico en piso de 2 a 3 mm de espesor, con resistencia al desgaste mecánico y con alta resistencia a agentes químicos. La superficie debe estar seca, libre de polvo, lechadas, pinturas viejas, partes sueltas, mugre, grasa, aceites y demás contaminantes que puedan interferir con la adherencia del recubrimiento. La preparación de la superficie para lograr la rugosidad necesaria y el adecuado perfil de anclaje se logra de forma mecánica por medio del uso de una maquina escarificadora que retira el sello superficial del piso; o preparación por medios químicos usando un ácido que remueva este sello y deje la superficie más porosa La aplicación de una capa del sistema Sikafloor 81 Epocem, mortero epoxi-cemento que por ser auto-nivelante logra ubicarse muy bien en toda el área garantizando homogeneidad en la superficie. Como complemento del sistema se aplicará una capa de recubrimiento epóxico Sikafloor 261 (en colores a elegir) que permite un acabado homogéneo, con características asépticas y de fácil limpieza y mantenimiento. El sello que se logra con este acabado epóxico permite garantizar que los mantenimientos periódicos solo requerirán repintes de este mismo sello La necesidad de aplicar algún imprimante se determinara en la obra con el aplicador. La aplicación de estos pisos debe ser realizada por mano de obra calificada. Los aplicadores Sika especialistas en pisos epóxicos están certificados con documento expedido por Sika Colombia S.A., en donde consta que han sido capacitados en los sistemas Sika (Pisos, Reforzamiento de Estructuras, Recubrimientos para metal, Membranas de PVC, etc.) y deben demostrar obras referencia que los califiquen para intervenciones en clínicas, hospitales y ambientes asépticos en general. Medida y pago La medida y el pago serán por Metro Cuadrado (M2) y el resultado final será el área que resulte de medir la superficie con aproximación a dos decimales. El precio unitario deberá incluir todos los materiales necesarios para la correcta aplicación del producto, debe incluir todos los costos de mano de obra para realizar el acondicionamiento de la superficie, aplicación de imprimantes y aplicación del producto, así como todos los acarreos


necesarios, equipos y herramientas y todos los demás elementos o materiales necesarios para realizar correctamente la ejecución de la actividad.

INSTALACIÓN DE PELÍCULA PARA FILTRO UV EN VENTANA EXISTENTE

Este ítem consiste en la instalación de películas adhesivas con filtro UV sobre los vidrios existentes en las ventanas de los cuartos con el fin de proteger los cuartos de baterías y los materiales eléctricos que se encuentran dentro de los mismos, de la radiación solar y evitar el daño en los equipos, según las indicaciones de la interventoría. Medida y pago La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2) medida según lo efectivamente ejecutado y recibido por la interventoría. El valor unitario deberá contemplar todos los costos de mano de obra, transportes, acarreos internos, materiales, herramientas y equipos y demás elementos necesarios para ejecutar la actividad por completo.

RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PAREDES CON PINTURA EPOXICA TIPO SIKAGUARD-68, 2 MANOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO

La actividad se refiere al recubrimiento en paredes con pintura epóxica aséptica, con acabado brillante o semimate de dos componentes, con solventes. La superficie debe estar seca, libre de polvo, lechadas, pinturas viejas, partes sueltas, mugre, grasa, aceites y demás contaminantes que puedan interferir con la adherencia del recubrimiento. El producto se debe aplicar con rodillo, equipo convencional, o equipo sin aire. Aspersión Convencional: Se requiere pistola tipo De Vilbiss MBC-510 con paso de fluido “E“ y copa de aire No. 704, No. 765 o No. 78. Aspersión sin aire: Toberas con orificios de 15 a 27 mils, dependiendo de la presión de la bomba. El tiempo entre capas será de aproximadamente 4 horas (a 20°C y 60% humedad relativa) y no debe ser mayor de 20 horas, de lo contrario se debe promover perfil de anclaje mediante lijado (lija 300) hasta eliminar totalmente el brillo del producto. Activar la superficie con Colma Limpiador, Colmasolvente Epóxico, Thinner extrafino o equivalente. El tiempo de curado del producto es 7 días. Esperar este tiempo antes de poner en servicio. Aplicar el número de capas necesarias para obtener el espesor de película requerida seca según la recomendación dada para cada caso.


Cuando se utilicen rodillos, estos deben ser de pelo corto. Los rodillos de pelo medio o largo pueden dejar burbujas sobre el acabado. Medida y pago La medida y el pago serán por Metro Cuadrado (M2) y el resultado final será el área que resulte de medir la superficie descontando los vanos de puertas y ventanas con aproximación a dos decimales. El precio unitario deberá incluir los filos y las dilataciones. El valor unitario deberá contemplar todos los materiales, las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad por completo.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DERRAMES EN LOS BANCOS DE BATERÍAS INCLUYE REPISA

Esta actividad se refiere al suministro de un kit para el mantenimiento de baterías, el cual debe cumplir con normas nacionales e internacionales en cuanto a la normatividad de las mismas se refiere, el contenido del kit será el siguiente:

Material absorbente o neutralizador para ácidos

Pala o recogedora anti chispa

Cepillo plástico

Bolsas rojas para residuos peligrosos

Respirador con filtro para gases ácidos

Monogafas

Guantes de nitrilo Los componentes del kit deben ser puestos a disposición de la interventoría y del equipo de trabajo del área de salud ocupación del CHEC, para su aprobación y entrega. Asimismo, se deberá suministrar un maletín plástico para albergar los elementos mencionados y se deberá instalar una repisa anclada a la pared para colocar el maletín. Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND), de la labor debidamente ejecutada y aprobada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA PARED UNISTRUT EN ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, UNIONES Y CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubería IMC de diámetros que pueden variar de 1” hasta 4” (pulgadas), sujeta a las paredes de los cuartos de baterías, debe incluir


los elementos metálicos para realizar la fijación a la pared, según especificaciones de la tubería. Medida y pago La unidad de medida será Metro Lineal (ML), con aproximación a dos decimales de la labor debidamente autorizada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro, los accesorios tales como uniones, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS PARA TUBERÍA IMC DE GRAN RADIO

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de curvas IMC de diámetros que pueden variar de 1” hasta 4” (pulgadas), se deben incluir los costos de los elementos metálicos de fijación a las paredes del área a instalar. Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND), de la labor debidamente autorizada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SELLOS CORTA FUEGO PARA TUBERÍA IMC, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y RELLENO

Son accesorios en IMC en forma de ye, que posee un tapón para inyectar el producto sellador de la serie HSVM de compuesto sellante PS-2 o pasta selladora PS-1 con fibra de retención. La función de los sellos, es evitar el paso de gases o de fuego de una Área especial a otra área, dichos sellos se instalan inmediatamente antes del cambio de zona, dentro lleva una pasta selladora que evita el paso gases o fuego. Los diámetros pueden variar de 1” hasta 4” (pulgadas). Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND), de la labor debidamente autorizada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro e instalación del sello, el suministro y aplicación del compuesto sellante con la fibra de retención, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SELLO DESAGÜE DE PISO


Este ítem se refiere al sello del desagüe de piso del cuarto de baterías para suprimir su funcionamiento. Medida y pago La unidad de medida y el pago será por Unidad (UND) efectivamente realizado y recibido por la Interventoría. El precio unitario deberá incluir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

BORDILLO H=0.10m Y RAMPA EN CONCRETO PARA PUERTA, INCLUYE ANCLAJES Y PINTURA DE TRAFICO AMARILLO Y NEGRO PARA SU DEMARCACIÓN

Este ítem consiste en el vaciado en sitio de bordillo y rampa para el acceso del cuarto en concreto de 3000 psi, según las indicaciones de la interventoría para evitar derrames de sustancias o ácidos provenientes de los bancos de baterías, dentro del precio se deben incluir los anclajes para acero de 3/8”, además, se debe incluir la pintura de trafico amarillo y negro para su demarcación. El acero se pagará por el ítem de acero. Medida y pago La unidad de medida y el pago será por metro lineal (ML) efectivamente realizado y recibido por la Interventoría. El precio unitario deberá incluir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad, debe incluir todos los costos de mano de obra para realizar los anclajes, formaletas, y vaciado de concreto, así como todos los acarreos necesarios, equipos y herramientas y todos los demás elementos o materiales necesarios para realizar correctamente la ejecución de la actividad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LINEAL ANTIEXPLOSIÓN LED 3800 LÚMENES, 34W LUZ BLANCA

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la iluminación LED lineal del cuarto de baterías tipo anti explosión. La iluminación deberá ser Clase 1 con flujo luminoso 3800 lúmenes potencia 34W. Color blanco. Medida y pago La unidad de medida y el pago serán por Unidad (UND) efectivamente realizado y recibido por la Interventoría. El precio unitario deberá incluir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad, debe incluir todos los costos de mano de obra para realizar la regata, la instalación de la tubería, los resanes, el cableado, instalación de interruptor, resanes, así mismo como los materiales necesarios para la ejecución de los mismo, de igual forma todos los acarreos necesarios, equipos y herramientas y todos los


demás elementos o materiales necesarios para realizar correctamente la ejecución de la actividad. Se debe cotizar esta actividad para interruptor interior y para interruptor exterior de acuerdo a lo especificado en el listado de cantidades.

SUMINISTRO DE REJILLA EN CELOSÍA DE ALUMINIO DE 1 X 0,50 CON MALLA ANGEO PARA PREVENIR INGRESO DE INSECTOS Y ANIMALES

Este ítem consiste en suministro de ventana en celosía de aluminio de 1x0.50m con malla de angeo para prevenir el ingreso de insectos, esto con el fin de mejorar la circulación de aire dentro del cuarto de baterías. Medida y pago La unidad de medida será por unidad (un) medida según lo efectivamente ejecutado y recibido por la interventoría. El valor unitario deberá contemplar todos los costos de mano de obra, suministro e instalación, transportes, acarreos internos, herramientas y equipos y demás elementos necesarios para ejecutar la actividad por completo.

ADECUACIONES EN PATIO

TAPAS EN CONCRETO PARA CÁMARAS ELÉCTRICAS, CÁRCAMO, TANTO PEATONALES COMO VEHICULARES

Esta especificación se refiere a la construcción de tapas en concreto para cámaras eléctricas o para cárcamos. Las tapas peatonales se construirán en concreto de 3.000 psi, de dimensiones variables, un espesor de 6cm con parrilla de refuerzo en 1/2” separación 0.12m en ambos sentidos y con diagonales en las esquinas de 1/2”, gancho o haladera en varilla de 3/4” rematada con soldadura sobre la parte interna o revés de la tapa. La haladera deberá quedar a ras de la tapa para evitar que se conviertan en un tropezadero cuando se circule por encima de ellas. Las tapas vehiculares, se construirán en concreto 4.000 psi, de dimensiones variables con doble parrilla de refuerzo en 1/2” arriba y de 5/8” en la parte inferior separación 0.12m en ambos sentidos y con diagonales en las esquinas de 1/2”, gancho o haladera en varilla de 3/4” rematada con soldadura sobre la parte interna o revés de la tapa. La haladera deberá quedar a ras de la tapa para evitar que se conviertan en un tropezadero cuando se circule por encima de ellas. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de tapas peatonales y vehiculares respectivamente. El precio unitario debe incluir los costos del concreto, la herramienta, los


equipos, la formaleta, la mano de obra, la soldadura y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. El precio unitario no incluye el acero ya que éste se pagará en el ítem de acero.

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS EN CONCRETO Esta actividad corresponde a la construcción de cámaras en concreto de 3000PSI de diferentes mediadas basados en las normas CHEC. El espesor de las paredes de las cámaras será de 0.15m y llevarán refuerzo con malla electrosoldada M-106 (4.5mm). La losa de fondo tendrá 10cm de espesor y la losa superior y tapa tendrán 12cm de espesor. La cámara incluye el filtro de fondo de 0.50x0.50 de sección por un metro de altura relleno en triturado de ¾ o desagüe con tubería de 2” a 4” si hay nivel y redes de entrega aledaños. El acero se paga por aparte en el ítem acero o malla según sea el caso. Medida y pago La unidad de medida será Unidad (UND) de la labor debidamente autorizada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del concreto, la formaleta, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Los precios de las cámaras varían de acuerdo a las dimensiones (0.40x0.40 m, 0.60x0.60 m, 0.8x0.8 m, etc.).

CINTA SIKA PVC O EQUIVALENTE DE 15CM DE ANCHO Esta actividad consiste en el suministro e instalación de la cinta Sika PVC o equivalente embebida en y a lo largo de la junta en las estructuras que lo requieran de acuerdo a los planos entregados o a las indicaciones impartidas por el interventor, además del tipo de perfil y el tamaño a utilizar. Medida y pago La unidad de medida será el metro lineal (ML) de cinta instalada y recibida por la interventoría. Dentro del precio unitario se deben considerar todos los acarreos internos necesarios para la instalación de los elementos, al igual que la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.

CONSTRUCCIÓN DE REJA METÁLICA EN ANGULO 1 1/2" X 3/16" Y MARCO EN ANGULO DE 1" X 2 1/2" X 1/8" PARA FOSO


Dentro de este ítem se encuentra contemplada la construcción de una reja que cumplirá la función de malla para el foso, construida en ángulo metálico de 1 ½” x 3/16” en el sentido longitudinal y espaciados 32 centímetros entre ejes y en el sentido transversal ángulo metálico de 1 ½” x 3/16” separados 10 centímetros entre ejes, al igual que un ángulo perimetral de 1”x2 ½” x 1/8” para apoyar la reja, anclado cada 50 centímetros con barra No 2 de 20 centímetros de longitud, todos estos elementos metálicos deben incluir las bases y anticorrosivos necesarios y demás aditamentos necesarios para proteger la reja metálica contra los efectos corrosivos de la intemperie. Dentro de este ítem se debe contemplar también la posible instalación de equipos, o materiales suministrados por CHEC y necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación. Las dimensiones reales de la malla a construir serán las que den como resultado del diseño realizado por el contratista y aprobado por la interventoría. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de reja correctamente construido y aprobado por la interventoría. El precio unitario debe incluir todos los costos en los que deba incurrir el contratista para realizar la producción e instalación de la reja metálica, transportes, equipos, mano de obra, soldadura, acero de refuerzo, instalación de equipos, formaletas, herramientas, y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.

SUMINISTRO Y RIEGO DE PIEDRA MANO Esta especificación se refiere al suministro, aplicación y riego piedra mano (redondeada) de un diámetro mínimo de 10cm y máximo de 15cm que se utiliza sobre el área de equipos de la subestación. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) dispuesto y organizado en el área específica con aproximación a dos decimales. LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN DE TAMAÑO en caso contrario el interventor podrá rechazar el material suministrado por el contratista y los costos generados por el retiro y nuevo suministro del material especificado serán a cargo del contratista. En el precio debe estar incluido el suministro, transporte, riego, la mano de obra y el equipo requerido para la ejecución de la actividad.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubería PVC incluyendo la cama de arena según el diámetro especificado en planos. La tubería podrá ser PVC presión, tubería para alcantarillados, etc. según se especifique en el listado de cantidades. Medida y pago


La unidad de medida será Metro Lineal (ML), con aproximación a dos decimales de la labor debidamente autorizada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubería en concreto simple según el diámetro especificado en planos o según instrucciones dadas por la interventoría. incluyendo la cama de arena y los sellos o empaques que requiera la tubería. Medida y pago La unidad de medida será Metro Lineal (ML), con aproximación a dos decimales de la labor debidamente autorizada por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro, el transporte, la instalación, la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos incluyendo los sellos o empaques que requiera la tubería.

DESMONTE DE VALLA EXISTENTE Esta actividad se refiere al desmonte y retiro de la valla existente, incluyendo las estructuras de soporte de la misma. El corte de la estructura se debe realizar 10cm por debajo del nivel de piso de acabado evitando que quede a la vista. Medida y pago La unidad de medida será el Unidad (UND). El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

ADECUACIONES DE ACCESO

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA 6X12X24 INCLUYE APLICACIÓN DE SIKA TRANSPARENTE DIEZ AÑOS

Hace referencia esta actividad a la construcción del muro en ladrillo a la vista que se arma en los módulos entre cada una de las columnas. Se debe utilizar ladrillo caravista de dimensiones 6x12x24 cms (Altura x ancho/espesor x largo). Los ladrillos de las dimensiones mostradas en los planos deberán ser prensados a máquina, sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras y de color uniforme.


Antes de iniciar su construcción se harán los trazos iniciales teniendo especial cuidado en demarcar el vano para la puerta. Las hiladas se pegarán niveladas, con espesores de mezclas uniformes y resanadas antes de fraguar la mezcla, cuidándose en enrasar con hilada completa entre la viga inferior y la viga superior. Es importante remojar con abundante agua al día siguiente después de cada jornada de trabajo. Por la condición de ser muro a la vista por AMBAS CARAS, se debe tener especial cuidado de los rebites, plomo, hilo, nivel, utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes de un espesor aproximado de 1.5 centímetros. La traba indicada en los planos es requisito indispensable para su aceptación. Por la condición de ser muro a la vista por ambas caras, se debe tener especial cuidado de los rebites, plomo hilo nivel, utilizando pegas de mortero 1:3. La actividad incluye el lavado del ladrillo con ácido nítrico al 10% con cepillo e incluye el suministro y la aplicación de 2 manos de Sika Transparente 10 años, después de 3 días de sol sin nada de lluvia para la aplicación de la primera mano, la segunda mano se podrá aplicar 1 hora después siempre y cuando no haya llovido. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de la actividad recibida por la interventoría. El precio unitario debe incluir los costos del suministro e instalación del ladrillo, el mortero de pega, el lavado, el Sika Transparente 10 años, la herramienta, los equipos, la mano de obra, andamios y en general todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra. No se realizarán pagos adicionales por los recorridos que se requieran hacer para el traslado del ladrillo desde su punto de acopio hasta el punto de instalación, los mismo aplica para el mortero de pega.

DESMONTE PUERTA VEHICULAR EXISTENTE Esta actividad se refiere al desmonte de la puerta vehicular existente. Medida y pago La unidad de medida será el Global (GL). El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos, la mano de obra y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TUBO, ÁNGULOS METÁLICOS Y MALLA ESLABONADA

Esta especificación se refiere al suministro o fabricación e instalación de las puertas metálicas para el acceso vehicular de la subestación. Las puertas estarán compuestas por dos alas y serán construidas en tubería metálica galvanizada de 2” para el marco externo y


en tubería metálica galvanizada de 1 1/2” para los elementos internos. Irá provista de malla eslabonada ojo de 1 ½”x1 ½” No. 10 y platinas de 1 ½”x3/16”. En la parte alta irá rematada con lanzas en varilla cuadrada de ½” separadas 15 cms una de la otra y de 50 cms de longitud cada una. Entre las lanzas se colocará concertina en acero inoxidable para la puerta del acceso. Las puertas deberán ir provistas de pasador para candado y el sistema de bisagras será definido con la interventoría de acuerdo a la subestación. El acabado de la malla eslabonada como de la puerta en general, será pintura tipo esmalte del color definido con la interventoría. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2). El precio unitario debe incluir los costos de la pintura, la base o acondicionador de superficie anticorrosivo, la tubería de 1 ½” y 2”, las platinas y ángulos metálicos, la malla eslabonada, las lanzas, la concertina (si aplica), la herramienta, los equipos, la mano de obra y en general todo aquello necesario para la correcta ejecución de los trabajos. La medida de este ítem será el ancho de la puerta por el alto de la puerta sin incluir la altura de las lanzas.

DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE Esta actividad se refiere al desmonte del cerramiento existente para la adecuación de las escaleras y el reforzamiento de la cimentación del cerramiento y volver a instalarlo tal como se encuentra en el sitio actualmente. La actividad deberá incluir un mantenimiento de pintura y si en algún caso se requiere realizar detalles de soldadura para volver a instalarlo. Medida y pago La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2). El precio unitario debe incluir los costos de la herramienta, los equipos, la mano de obra, la pintura y los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA Hace referencia esta actividad al suministro e instalación de concertina en acero inoxidable con espacios de separación o giro entre 15 y 20 cms aproximadamente una de la otra. La actividad incluye el suministro e instalación de varillas pintadas con anticorrosivo y esmalte de diámetro ¾” de longitud efectiva 50 cm y tensores de alambre galvanizado No. 10 templado para la correcta instalación y fijación de la concertina en el cerramiento. La instalación de la concertina se realizará por todo el cerramiento y por to el perímetro de la estructura de la casa de control que sea fachada de calle o vía pública.


Medida y pago

La unidad de medida será el Metro Lineal (ML). El precio unitario debe incluir los costos de la concertina, el alambre galvanizado, el suministro e instalación de las varillas, la herramienta, los equipos, la mano de obra y en general todo aquello necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ENTREGA Y ASEO FINAL Esta actividad consiste en el retiro de instalaciones provisionales, limpieza de material sobrante y en dejar el sitio de trabajo completamente limpio y en condiciones adecuadas para la entrega de la zona. Medida y pago La unidad de medida será la Global (GL) y la correcta conclusión de la actividad deberá contar con el visto bueno de la interventoría. En el precio debe estar incluida la mano de obra, equipo, el transporte, depósito y distribución final de los escombros y sobrantes para finalizar la actividad adecuadamente.

USO DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS Los productos y herramientas que se pretendan utilizar por el contratista para la ejecución de las actividades, deberán recibir el visto bueno por parte del interventor con el fin de asegurar que los mismos cumplan con el propósito requerido. En tal sentido, el interventor podrá exigirle al contratista que demuestre el cumplimiento técnico del producto o herramienta previo a su empleo en la obra.


9. FORMATOS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS El oferente [Nombre del oferente], somete la presente oferta a consideración de CHEC, cuyo contenido es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO Folio

Desde Hasta

Folios de la oferta

Relación de documentos

Carta de presentación

Certificación de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales

Conocimiento del tercero

Incumplimiento en contratos

Formulario de cantidades y precios

Garantía de seriedad

Certificado donde conste el grado de implementación del SG-SST expedido por la ARL conforme a la resolución 1111 del 2017 del Ministerio del Trabajo.

Recibo de ingreso por adquisición del Derecho a Participar

Estados financieros a 31 de diciembre de 2017.

Documento de autorización de asistencia a la visita obligatoria, en caso tal que no se haya sido aportado el día de la reunión.

Constancia de asistencia a la visita obligatoria.

Experiencia específica certificada del oferente, de acuerdo a lo descrito en el numeral 2.2.7. EXPERIENCIA.

Medio digital de los análisis de precios unitarios APU.


Certificado vigente expedido por el COPNIA sobre vigencia de la Matricula Profesional del oferente para personas naturales o del representante legal o del ingeniero civil que avala la oferta – sí el representante legal no es Ingeniero Civil – para personas jurídicas.

Fotocopia legible de la Matrícula Profesional del oferente para personas naturales, o del representante legal de la persona jurídica si es Ingeniero Civil o del Ingeniero Civil que abona la oferta.

Cronograma detallado de ejecución de obras en tiempo y dinero de acuerdo al formulario de cantidades y precios.

El oferente podrá adicionar los documentos que considera pertinentes.


CARTA DE PRESENTACIÓN [Ciudad y fecha] Doctor JHON JAIRO GRANADA GIRALDO Gerente General CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. Manizales ASUNTO: PC-2018-000036 [Nombre del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica], obrando en nombre propio (en caso de ser persona natural) / obrando en nombre y representación legal de (en caso de ser persona jurídica) [Nombre de la persona jurídica], presenta su oferta para las Obras civiles de reforzamiento estructural y complementarias en subestaciones e instalaciones del sistema CHEC. El valor de la oferta es de ____________________________________________________ ($______________), de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares de Contratación. Asimismo, declaro que:

1. Estamos en capacidad legal, financiera y técnica para firmar y presentar oferta.

2. Conocemos y entendemos el contenido de las Condiciones Generales y Particulares de Contratación, incluidos sus anexos, aclaraciones y adendas (si las hubiere) y el Manual de Contratación de CHEC. Asimismo, aceptamos las exigencias contenidas en ellos y garantizamos que la oferta cumple con las mismas.

3. La información contenida en la oferta es exacta y veraz, en consecuencia, no contiene ningún error u omisión.

4. Entendemos y aceptamos que la oferta es irrevocable. Por ello, no se podrá retirar, modificar o condicionar sus efectos y alcance.

5. La oferta estará vigente por 90 días, contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en las Condiciones Generales y Particulares de Contratación.

6. Ninguna otra persona tiene interés en esta oferta y en el contrato que se celebre y no tenemos conexión alguna con otro oferente en esta misma solicitud de ofertas.

7. De ser aceptada la oferta, nos comprometemos a formalizar el contrato de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales y Particulares de


Contratación, presentando la documentación requerida, dentro del período indicado para el efecto.

8. A la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con CHEC o en situaciones de conflicto de intereses que impidan mi participación en la solicitud pública de ofertas. En caso de sobrevenir alguna, informaremos inmediatamente a CHEC y cederemos el contrato, previa autorización de CHEC y de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar con su ejecución.

9. Con la presentación de esta oferta, autorizamos a CHEC para utilizar la información

referente a datos personales en actividades propias de su negocio y su tratamiento estará regulado por la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen.

10. Ejecutaremos el contrato por los precios cotizados en nuestra oferta, en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en las Condiciones Generales y Particulares de Contratación y previstas en las normas que rigen la contratación con CHEC, de conformidad con la aceptación que se nos haga y en el plazo estipulado.

11. Nos encontramos al día en las obligaciones tributarias y sobre nosotros no cursa ningún tipo de demandas o procesos judiciales por embargos a favor de terceros de cualquier índole, que afecten de manera grave la ejecución del contrato.

12. Conocemos y nos acogemos a las declaraciones y compromisos que hacen parte del Código de Conducta del Grupo Empresarial en materia de Derechos Humanos, estándares laborales, calidad y medio ambiente, corrupción y soborno, protección de la información, así como a las políticas institucionales declaradas por CHEC y el Grupo EPM. Igualmente, nos comprometemos a difundir y socializar esta información con los trabajadores en caso de ser aceptada la oferta.

13. Autorizamos a CHEC para que durante el período en el cual se ponga a disposición de los oferentes el informe de evaluación, la oferta pueda ser enseñada a los demás oferentes que lo soliciten, con excepción de aquellos documentos que se consideren reservados. 1

Atentamente, [Firma del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica] _______________________________________ [Nombre del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica] C.C.

1 El oferente deberá indicar cuál de la información consignada en la oferta tiene el carácter de reservada y en cuales normas sustenta dicha reserva, señalando expresamente la norma que le otorga ese carácter. En el evento en que no se señale las normas que le otorgan ese carácter o la señale, pero no concuerde con el documento del cual quiere estipular la reserva, se entiende que la misma no existe y que CHEC se encuentra autorizada para suministrar la información cuando sea solicitada por otro oferente.


INFORMACIÓN DEL OFERENTE:

Nombre del oferente:

NIT:

Nombre de Representante legal:

Cédula de Ciudadanía: Fecha de Expedición:

Dirección:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Ciudad:


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

[Ciudad y fecha] Señores CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. Manizales Certifico que [Nombre del oferente] se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia. Atentamente, [Firma del oferente persona natural y si es persona jurídica del revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal en los demás casos] _______________________________________ [Nombre del oferente persona natural y si es persona jurídica del revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal en los demás casos]


CONOCIMIENTO DEL TERCERO

PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES

CHEC, responsable con la gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha dispuesto este formulario para quienes deseen vincularse contractualmente con ella, en coherencia con sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial. Tenga en cuenta que es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar. No. de Contrato: PC-2018-000036 Valor ofertado: $___________________ Número de SMLMV: ________ MANIFESTACIONES Con la presentación de la oferta declaro que:

a) Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del contrato, no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.

b) La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la oferta, en caso que aplique, como también la cancelación de mi inscripción en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas para el Grupo EPM.

c) En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales ésta fue constituida, no provienen de ninguna actividad ilícita.

AUTORIZACIÓN Autorizo a CHEC para que mi nombre sea consultado, así como el de la persona jurídica que represento, sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva o su equivalente, y socios con participación igual o superior al 5% del capital social, en las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información o bases de datos públicas. Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de CHEC.


De igual forma, se procederá cuando CHEC lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a celebrarse).

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL

Nombre, razón o denominación social:

Identificación: Fecha de Expedición*:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono: Celular:

e-mail 1:

e-mail 2:

* Para persona Natural

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Identificación:

Fecha de Expedición:

Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:


INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE – PRINCIPALES

1 2 3 4 5

Nombres:

Apellidos:

Identificación:


Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:

INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE – SUPLENTES

1 2 3 4 5

Nombres:

Apellidos:

Identificación:


Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:


** En caso que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la identificación de la misma.

INFORMACIÓN DE REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Identificación:


Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:

ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%)

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

Nombres y apellidos/ Razón o

denominación Social

Identificación

Fecha de expedición

del documento

Participación en el capital social (%)

Dirección Ciudad


Para constancia, [Firma del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica] _______________________________________ [Nombre del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica]

“Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de Datos, reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013.”

EN CASO QUE EL REVISOR FISCAL O AUDITOR SEA PERSONA JURÍDICA INDICAR LOS DATOS DE LA MISMA

Razón social:

Identificación:

Observaciones o Aclaraciones:

Nombres y apellidos:

Identificación:

Fecha y Lugar de Expedición:

Fecha de Diligenciamiento:


INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS El oferente deberá relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la declaratoria de incumplimiento, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, deducciones, medidas de apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado o aplicado en contratos celebrados con el contratante y las demás empresas de Grupo Empresarial EPM, durante los últimos tres (3) años, contados hasta la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, así como las multas o demás incumplimientos aplicados por entidades estatales o privadas en el mismo término.

No. CONTRATO

OBJETO CONTRATANTE FECHA DE LA

APLICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO (medida de apremio provisional o

definitiva, terminación anticipada del contrato,

declaratoria de incumplimiento, multa u

otro incumplimiento)

(En caso tal que el oferente no haya sido multado debe diligenciar los campos que se estipulan a continuación) [Nombre del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica], obrando en nombre propio (en caso de ser persona natural) / obrando en nombre y representación legal de (en caso de ser persona jurídica) [Nombre de la persona jurídica], bajo la gravedad de juramento, manifestamos que no hemos sido objeto de incumplimientos, medidas de apremio, deducciones, o multas en ejecución de contratos en los últimos tres (3) años contados hasta la fecha de cierre de la presentación de ofertas.

[Firma del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica] _______________________________________ [Nombre del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica]


FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS Revisar el formato anexo al proceso de contratación publicado en el vínculo anexos. Recuerde que deberá firmar dicho formulario tal y como se especifica a continuación. [Firma del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica] _______________________________________ [Nombre del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica]

condiciones particulares de contrataciÓn · registro en el sistema de informaciÓn de proveedores...

Documents