bases licitacion publica restringida n° 01-2013/mpc … · n° 01-2013/mpc-cepac-fpe ejecucion de...

|1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERÙ

Y

GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

FONDO PERÚ - ESPAÑA

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE PERÚ FRENTE A ESPAÑA

_________________________________________________

BASES LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 01-2013/MPC-CEPAC-FPE

EJECUCION DE LA OBRA: COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA

EDUCATIVA EN LAS I.E.S DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL SECTOR DOMINGUSA DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE

CONDORCANQUI – AMAZONAS”


PRIMERA CONVOCATORIA

OCTUBRE - 2013

SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI – PERU

|2


GLOSARIO DE TERMINOS

FPE Fondo Perú - España PROGRAMA Programa de Conversión de Deuda Externa de Perú

frente a España. El Programa ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 070-2006-EF.

COMITE BINACIONAL Comité Binacional Perú - España encargado de la

dirección y administración del FPE. MPC Municipalidad Provincial de Condorcanqui LEY Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto

Legislativo Nº 1017 y Modificaciones incorporadas por la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012- EF y Anexos.

REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y Modificaciones incorporadas por la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012- EF y Anexos.

POSTOR Empresas Constructoras, Instituciones, Organizaciones

de desarrollo y Consorcios CONSORCIO Asociación de dos o más empresas constructoras,

Instituciones de desarrollo.

|3


BASES GENERALES

LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 01-2013/MPC-CEPAC-FPE

A partir de la decisión del Gobierno Español de promover las relaciones de cooperación hispano – peruanas y de contribuir al desarrollo peruano, con fecha 04 de Octubre de 2006, los Gobiernos de la República del Perú y del Reino de España acordaron la suscripción de un “Programa de Conversión de Deuda de Perú Frente a España” (Programa). El objeto del citado acuerdo es contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social en el Perú a través de la conversión de la deuda que el Perú tiene contraída frente a España, en proyectos de desarrollo, prioritariamente en el Sector Educación. Para tal efecto, el Programa, cuya suscripción fue aprobada por Decreto Supremo Nº 070-2006-EF, establece la constitución de un Fondo Perú – España (FPE) destinado a financiar proyectos de desarrollo. Asimismo se establece un Comité Binacional Perú – España (Comité Binacional) que se encargará de la dirección y administración de dicho Fondo. En el marco del mencionado Programa, con fecha 16 de Diciembre de 2010 el Fondo (FPE) suscribe con la Municipalidad Provincial de Condorcanqui un Convenio Marco con el objeto de fijar los lineamientos para la ejecución y desarrollo del Proyecto: “COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO:”MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS I.E.S DE NIVEL PRIMARIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL SECTOR DOMINGUSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS. De acuerdo a dicho Convenio, la Municipalidad Provincial asume íntegramente la responsabilidad de la correcta ejecución del Proyecto, sin limitar las labores de evaluación del FPE.

1. GENERALIDADES.-

1.1 Objeto. El presente proceso tiene por objeto seleccionar y contratar a la empresa que se encargará de ejecutar la obra de infraestructura y equipamiento denominada: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS I.E.S DE NIVEL PRIMARIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL SECTOR DOMINGUSA DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS” Específicamente mediante el presente proceso se está licitando el COMPONENTE 2: INFRAESTRUCUTRA Y EQUIPAMIENTO.

La ejecución de la obra será cumpliendo con las especificaciones del expediente técnico aprobado y los procedimientos establecidos por la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias vigente. El componente 02 del proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Nieva Provincia de Condorcanqui

La obra a ejecutar se encuentra definida en el expediente técnico aprobado y comprende las siguientes Componentes:

a) Construcción de aulas, salas de innovación pedagógica, servicios higiénicos, tanques sépticos y pozos percoladores (Con muros de ladrillo, estructuras de madera y cobertura liviana).

|4


b) Mejoramiento de 12 campos deportivos con afirmado y compactado E=15m. c) Adquisición e instalación de computadoras Laptop Core I3 o superior, con

impresora d) Instalación de un Sistema Fotovoltaico para el suministro eléctrico de la

Institución educativa a fin de un mejor manejo y funcionamiento de las salas de innovación, haciendo el proyecto más sostenible.

e) Adquisición e instalación de estación terminal remota: Sistema de comunicación Internet satelital V SAT, Pararrayo

f) Adquisición e instalación de sistema de radio comunicación en HF. g) Confección de mobiliario escolar y muebles de cómputo..

1.2 Alcances de las Bases

Las presentes Bases rigen para la Licitación Pública Restringida N° 01-2013/MPC-CEPAC/FPE, en adelante “LICITACION PUBLICA”, que se convoca para la selección y contratación de la empresa o consorcio que se encargará de la ejecución de la obra que se indican en el numeral precedente.

1.3 Entidad que Convoca Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

RUC Nº : 20178082222

Domicilio legal : CALE GONZALO PUERTA N° 100

Teléfono/Fax: : 041-838022

Correo electrónico: : [email protected]

1.4 Ubicación de la Obra Las metas de la obra se encuentra ubicada en:

OBRA CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS I.E.S DE NIVEL PRIMARIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL SECTOR DOMINGUSA DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”

Kusumatak,

Saasa

Datem

Entsa

Yumigkus

Alto kuit

Jempets

Nuevo Kuit

Barranquita

Pumpushak

Pujupat

Ideal Kaashap

Nieva Condorcanqui Amazonas

1.5 Plazo de Ejecución

El plazo para la total ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días.

1.6 Marco Normativo

Convenio Marco Nº 05-2010-FPE-CO12010 suscrito el 16 de Diciembre del 2010.

Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España

|5


En el caso de que durante el proceso de la Licitación Pública, o posterior al mismo, durante la ejecución contractual, se presenten situaciones no contempladas o previstas en las presentes Bases, se podrá aplicar la legislación peruana en materia de contrataciones del Estado previa “No Objeción” del FPE.

1.7 Documentos de la Licitación Publica

Los documentos de la presente Licitación Pública comprenden:

I. Bases de la Licitación Pública. II. Proforma de Contrato de Obra

III. Expediente Técnico. Que está conformado por:

1 INDICE

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3 MEMORIA DESCRIPTIVA

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTRAL

6 INGENIERIA DEL PROYECTO (CÁLCULOS Y DATOS DE DISEÑO)

7 CUADROS DE METRADOS

8 PRESUPUESTO DE OBRA

9 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

10 FORMULA POLINOMICA

11 PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA

12 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

13 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - MS PROYECT

14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECIFICAS

15 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

16 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO

17 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

18 FOTOGRAFIAS

19 PLANOS

1.7.1 Los planos y las especificaciones son los que predominan; en caso de existir

discrepancias entre lo que expresan los diversos Documentos que conforman el Expediente Técnico, se establece que los planos tienen prioridad sobre las especificaciones técnicas y éstas sobre los metrados, y la memoria descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y a las especificaciones técnicas.

1.7.2 Para lo no expresamente considerado en los Expedientes Técnicos, regirán las

especificaciones y dispositivos de los Reglamentos oficiales vigentes.

1.7.3 A efectos de ejecutar la obra prevista en armonía con los procedimientos de buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación del postor:

a) Efectuar una inspección acreditada, detenida del terreno en los centros

poblados o Instituciones Educativas donde se va ejecutar la obra. b) Revisar los Documentos que conforman el Expediente Técnico.

1.8 Calendario de la Licitación Pública. El Calendario de la Licitación Pública es el que se consigna en las presentes Bases.

|6


La Municipalidad Provincial de Condorcanqui, con el conocimiento previo del FPE, podrá modificar el citado Calendario, según sea necesario, comunicando oportunamente a los adquirientes de Bases.

1.9 Idioma

Para efectos de la presente Licitación Pública, los documentos que conforman las propuestas se presentarán únicamente en idioma español. El incumplimiento de esta disposición será causal para rechazar la propuesta.

1.10 Contratista

El contratista será la Empresa Institución, Organización de desarrollo o Consorcio que se encargará de la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación Pública.

1.11 Aceptación de las Condiciones

La presentación de las propuestas implica el reconocimiento y aceptación por el Postor de todas las condiciones establecidas en estas Bases.

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.-

La ejecución de la obra se financia con recursos del FPE y de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.

3. SISTEMA DE LA CONTRATACION.-

Sistema a suma alzada. 4. VALOR REFERENCIAL.-

4.1 El Valor Referencial para la contratación de la obra objeto de la presente Licitación Pública asciende a Cuatro Millones Ciento Noventa y siete Mil Setecientos Setenta y uno con 47/100 Nuevos Soles (S/. 4, 197,771.47) a precios vigentes al mes de julio del 2013.

4.2 En el monto del Valor Referencial, se consideran todos los conceptos que inciden en

el costo total de la obra, por lo que deben incluir la adquisición de materiales de construcción, equipos, desarrollo de pruebas, pago de mano de obra, beneficios sociales, gastos generales, costo de transporte, pago de seguros, utilidad, impuesto al, CONAFOVICER, IGV, y todo tributo vigente, y cualquier otro gasto que se derive de la ejecución de la obra a contratar.

5. INSTRUCCIONES A LOS POSTORES.-

5.1 Postores Podrán participar en la presente Licitación Pública únicamente empresas, instituciones u organismos de desarrollo españolas y/o peruanas, ya sea en forma individual o asociadas en consorcio, que demuestren capacidad técnica, legal, solvencia financiera y organización administrativa suficiente para ejecutar obras como la referida en el objeto de la presente Licitación Pública. Los postores participan en igualdad de condiciones y oportunidades. En ese sentido los postores serán calificados y evaluados sin gozar de beneficios o bonificaciones en su calificación por razones de domicilio, nacionalidad o cualquier atributo.

|7


En caso los postores tengan Oficios de Apremio y/o Conminación y/o Resolución, por obras contratadas con la Municipalidad Provincial, deben haberlos superado con una antelación de cinco días hábiles a la fecha de presentación de la Propuesta Económica.

Para que las empresas, instituciones u organismos de desarrollo, incluidos los que integran un consorcio, sean calificados como españoles o peruanos, deberán satisfacer, indistintamente cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Que la empresa, institución u organismo de desarrollo hayan sido constituida en España o en Perú.

b) Que la empresa, institución u organismo de desarrollo esté domiciliada en España o en Perú.

c) Que la empresa, institución u organismo de desarrollo constituya filial o sucursal de una constituida o domiciliada en España o en Perú.

d) Que más del 50% del capital o participación de la empresa institución u organismo de desarrollo, sea propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de nacionalidad española o peruana, o con domicilio y/o constitución en España o en Perú, o tenga origen en España o en Perú.

En caso de resultar beneficiado con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo a la suscripción del Contrato, el postor debe acreditar que está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y que no está inhabilitado para contratar con el Estado.

5.2 Condiciones Referentes a Consorcios a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una

persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la cual se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato. Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio.

b) En caso de resultar beneficiada con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo a la

suscripción del Contrato, las partes del Consorcio deben acreditar que están inscritas en el capítulo de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores y que no están incluidos en el capítulo de inhabilitados para Contratar con el Estado del mismo Registro.

c) En caso que un postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá obligatoriamente elevar a Escritura Pública el Contrato de Promesa de Consorcio, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha en que la Buena Pro quede consentida, formalizado y celebrado en el Perú de acuerdo a la legislación peruana, alcanzando a la Municipalidad Provincial una copia de dicho instrumento en el que consten claramente los aspectos siguientes:

Empresas instituciones u organismos de desarrollo españoles y/o peruanos

que formen el Consorcio Justificación de complementariedad Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

Porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio. Declaración expresa de responsabilidad solidaria.

|8


Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio en tanto no se concluya con la ejecución del Contrato.

d) Las empresas conformantes del Consorcio asumen la responsabilidad solidaria en

el orden técnico, económico y legal, sin que ella se limite por el porcentaje de participación.

e) Queda claramente entendido que la terminación del Contrato, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva y solidaria de todos los integrantes.

5.3 Impedimento a ser Postores

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República del Perú, los representantes al Congreso de la República del Perú, los Ministros y Vice Ministros de Estado de la República del Perú, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos, hasta un año después de haber dejado el cargo.

b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados del

Gobierno del Perú, los alcaldes, los Presidentes y Vice Presidentes Regionales, los Alcaldes, los Regidores, los demás funcionarios y servidores públicos, los directores y funcionarios de las empresas del Estado Peruano; y en general, las personas naturales contractualmente vinculadas a la Entidad que tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisiciones o pagos;

c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refiere los literales precedentes;

d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los 24 meses anteriores a la convocatoria;

e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales sean cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes;

f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

g) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacioncitas o titulares, hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano, o que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos tipos de sanción, conforme a los criterios señalados en la Ley y su Reglamento.

h) Postores que tienen compromisos de contrato vigente de ejecución de obra, en proceso o fase de liquidación con la Municipalidad.

|9


5.4 De las Obligaciones de los Postores

a) Los adquirentes de las Bases revisarán detenidamente las Bases y todos los documentos de la presente Licitación Pública, presentando por escrito sus consultas dentro del plazo contemplado en el aviso de la convocatoria.

b) La información suministrada por cada postor deberá ser refrendada por los representantes legales y tiene el carácter de Declaración Jurada. Dicha información podrá ser verificada por el Comité Especial en cualquiera de las fases del proceso y de encontrarse que no es correcta ni veraz, se procederá a su descalificación y se le aplicará las sanciones que para el efecto establece la legislación peruana.

c) Los postores inspeccionarán los centros poblados, comunidades o Instituciones Educativas los terrenos y la infraestructura en los que se ejecutará la obra objeto de la presente Licitación Pública y deberán presentar dicha evidencia en su propuesta.

d) Los postores presentarán una declaración jurada mediante la cual expresan que de ser favorecidos con la Buena Pro, no subcontratarán parcial o totalmente la ejecución de la obra, salvo autorización expresa por escrito, expedido por la Municipalidad Provincial.

5.5 Calendario del Proceso

Nº ACTIVIDAD LUGAR FECHA Y HORA

1 Convocatoria Publicación en el SEACE en el portal del OSCE

El 30 de Octubre

2 Registro de Participantes Oficina de Logística de la MPC de 8.00 a 13.00 y 15.00 a 18:00

Del 31 de Octubre hasta 26 de noviembre

3 Plazo Presentación de Consultas

Oficina Trámite Documentario de la MPC de 8.00 a 13.00 y 15.00 a 18:00

Del 31 de Octubre hasta 08 de noviembre en la Oficina de mesa de partes. De la Municipalidad Prov. Condorcanqui

4 Absolución de Consultas Comité Especial SEACE El 11 de noviembre por SEACE

5 Formulación de Observaciones a las Bases

Mesa de partes Trámite Documentario de la MPC de 8.00 a 13.00 y 15.00 a 18:00

El 12 de noviembre hasta el 20 de noviembre mesa de partes de la entidad

6 Absolución de Observaciones a las Bases

Comité Especial SEACE El 21 de noviembre por SEACE

7 Fecha De Integración De Las Bases Administrativas

Comité Especial SEACE El 25 de noviembre

8 Presentación de Ofertas

Presentación de Ofertas: Las ofertas se recibirán desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas del día 02 de diciembre del 2013 en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, sitio Calle Gonzalo

Puerta N° 100 Nieva

El 02 de diciembre

|10


9 Apertura de ofertas

Apertura de Ofertas: Las ofertas presentadas se abrirán a las 11:15 horas del día 06 de diciembre del 2013, Auditorio de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui

El 06 de diciembre AL 11 de diciembre

10 Otorgamiento de Buena Pro

TRAVÉS DEL SEACE El 12 de diciembre

5.6 Registro de Postores Participantes y Entrega de Bases El registro de postores participantes se efectuará desde el día siguiente de la

convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

El registro de los participantes se realizará en la oficina de Logística de La

Municipalidad, sito en la calle Gonzalo puerta N° 100 santa maría de nieva, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a.m. a 13:00 m., y de 15:00 p.m. a 18:00 p.m. lunes a viernes, gratuitamente, por derecho de reproducción de bases es la suma de S/. 10.00 Diez Nuevo Soles.

Al registrarse, el participante deberá brindar la siguiente información: Nombres y

apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, correo electrónico.

La persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá

consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, deban realizarse.

6. COMITÉ ESPECIAL

La Municipalidad Provincial por Resolución, ha designado al Comité Especial encargado de organizar, conducir y ejecutar la integridad del proceso incluyendo la recepción, revisión de los documentos de la propuesta técnica y económica de cada postor y otorgamiento de la Buena Pro correspondiente, previa "No Objeción" del FPE. Este Comité Especial está formado por seis (6) funcionarios de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui (tres titulares y tres suplentes). Dicho Comité aplicará las presentes Bases que cuentan con la "No Objeción" del FPE. Este Comité Especial tendrá a su cargo el proceso hasta: i) que el otorgamiento de la Buena Pro quede consentida, administrativamente firme; o, hasta ii) cuando se produce la cancelación del proceso. El Comité Especial funcionará con la presencia de la totalidad de sus miembros, completándose en caso justificado con los suplentes respectivos. Los acuerdos se toman por unanimidad o por mayoría.

7. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL

|11


El Comité Especial presentará su informe debidamente documentado, sobre el proceso que ha tenido a su cargo. Copia de este Informe será remitido al FPE para su “No Objeción”.

8. CONSULTAS

a) La formulación y absolución de consultas será efectuada dentro del plazo indicado en el Calendario del Proceso. Las consultas serán formuladas por escrito en físico acompañado en versión digital adjunto en cd, la versión escrita en original, y dirigidas al Presidente del Comité Especial. Las consultas no podrán ser formuladas por correo postal, vía fax Telefax y correo electrónico, debido, a que no existe servicio de Fax de la Municipalidad y el Servicio de Internet es inestable (servicio satelital) esta no es permanente por las condiciones adversas imperantes en la zona.

b) El Comité Especial encargado responderá por escrito todas las consultas, en un único

documento que incluirá las enmiendas y/o aclaraciones, y si fuera el caso, documentos complementarios. Este documento, contando con la "No Objeción" del FPE, integrará las Bases y será puesto a disposición de los postores registrados en las oficinas de la Municipalidad Provincial ubicada en la dirección señalada en el numeral 1.3 de las presentes Bases en la fecha indicada en el Calendario del Proceso, o alternativamente remitido vía correo electrónico a todos los postores registrados. Sin perjuicio de lo anterior, el documento que contiene la respuesta a todas las consultas y enmiendas o aclaraciones a las Bases de ser el caso, también será notificado vía Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –SEACE-

c) Cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas por no haber recabado oportunamente la documentación antes referida, sólo perjudicará al Postor, no pudiendo ser causal de impugnación ni reclamo alguno.

d) Las Bases vendidas después de la fecha de entrega del documento a que se hace referencia en el numeral 9 literal b) incluirán el documento de absolución de consultas, enmiendas y aclaraciones.

9. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO.-

La Licitación Pública será por el procedimiento de presentación de dos sobres, por mesa de partes de la Municipalidad, que serán entregados al comité quienes recibirán y abrirán en la fecha establecida en la convocatoria.

9.1. De los Sobres

La Propuesta se presentará en dos (2) sobres marcados como "Primer Sobre: Propuesta Técnica" y "Segundo Sobre: Propuesta Económica", cerrados, con indicación visible de la Razón Social o nombre del Postor que la presenta y del nombre de su Representante Legal. El sobre correspondiente a la Propuesta Técnica contendrá la Propuesta en original y se adjuntarán dos copias de la Propuesta. La Propuesta original debe presentarse marcado como: "ORIGINAL", y las copias deberán presentarse marcados como “COPIA”. El sobre correspondiente a la Propuesta Económica sólo contendrá el original de la propuesta, la que se presentará marcada como “ORIGINAL”. Las propuestas deberán tener un índice, páginas numeradas y visadas por el Representante Legal del Postor, y ordenadas por rubros según los numerales 9.5 y 9.6 con hojas separadoras rotuladas.

|12


Los documentos que integran la propuesta no requerirán de certificación consular ni notarial. Adicionalmente, cada uno de los sobres se presentará con el siguiente rótulo:

Municipalidad Provincial de _Condorcanqui

Ref: LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 01-2013 MPC/CEPAC/FPE (Ciudad) ________-PERÚ

Los documentos contenidos en cada sobre, tanto original como copias, serán foliados e identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia.

9.2. Acto de apertura de ofertas

El Acto de Apertura de Ofertas será público y se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en el Aviso de Convocatoria, con la presencia de los miembros del Comité de Evaluación de Propuestas y el Notario Público. Previamente el Comité de Evaluación verificará que tiene en la mesa la totalidad de ofertas presentadas hasta la fecha y hora límite establecida para su recepción. Luego se empezará a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en la Licitación Pública:

a) Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se

tendrá por desistido de participar en el proceso; si alguno es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.

b) Se devolverá al Postor sin abrir toda oferta recibida por El Licitante después de

vencido el plazo de presentación de propuestas estipulado en el Aviso de Convocatoria.

c) A continuación se procederá a abrir los sobres de cada participante que

contienen las ofertas y la documentación solicitada en las Bases. El Comité de Evaluación verificará la presentación de los documentos que contienen las ofertas, luego el Comité de Evaluación dará lectura a los precios de las ofertas y seguidamente a los documentos entregados u omitidos por dicho postor. En este acto no se rechazará ninguna oferta, salvo las presentadas tardíamente. El Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada oferta.

d) En el Acta de apertura de las ofertas, se anotarán los acontecimientos

principales, incluyendo nombres de los Postores, los montos de las ofertas, la existencia o falta de la documentación solicitada, las observaciones planteadas, así como los demás detalles que el Comité de evaluación estime apropiado. Cualquier postor, por escrito, puede solicitar copia del Acta, la que será entregada al día siguiente de su solicitud.

e) El Comité de Evaluación, concluido el Acto de Apertura, iniciará en acto

separado y privado, una revisión y evaluación detallada de las ofertas y de los documentos solicitados en las bases, para determinar si se ajustan a las condiciones de la Licitación y determinar lo oferta económica evaluada más baja que se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados

|13


Durante el período de revisión y evaluación de los documentos, el Comité Especial no podrá pedir a los postores las aclaraciones que considere necesarias para la mejor interpretación de los documentos que han presentado.

En caso de omisiones y/o errores básicos, que por su importancia no son subsanables, el postor quedará eliminado del proceso. A efectos de confirmar la veracidad de la información presentada por los postores la Municipalidad Provincial se reserva el derecho de dirigirse a los Organismos Públicos y/o privados que puedan aportar referencias sobre la forma como ha cumplido el postor y a clientes que aquellos hubieran citado o a cualquier otra fuente supletoria. En caso de verificarse la inexactitud de lo declarado, el Postor será descalificado.

9.3. Confidencialidad de la Evaluación

Desde el Acto de Recepción de las propuestas conteniendo los documentos hasta que el Comité Binacional otorgue su "No Objeción" a los resultados del proceso de selección, no se proporcionará información alguna sobre el proceso de evaluación.

9.4. Falta de Postores

El Comité Especial declarará desierta la Licitación Pública, cuando no queden propuestas válidas. En el caso que quede válida una única oferta, previa "No Objeción" del Comité Binacional, la Municipalidad Provincial podrá otorgar la Buena Pro.

9.5. Contenido del Primer Sobre: PROPUESTA TÉCNICA (requerimientos

técnicos mínimos)

La no inclusión en el Primer Sobre de cualquiera de los documentos solicitados en calidad de requerimientos técnicos mínimos ocasionará la descalificación del Postor. El Primer Sobre debe contener la siguiente documentación:

A. Información Identificadora

Doc. 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO Nº1).

Doc. 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR, con carácter de Declaración Jurada (FORMATO Nº2).

Copia simple del documento que acredita la constitución de las entidades que integran el consorcio.

Doc. 3 Designación del Representante legal del Postor. Copia simple de los documentos originales de la Firma o Consorcio, que

designan al Representante Legal para efectos de la presente Licitación Pública. También se puede presentar vigencia de poder del gerente para acreditar al representante legal de la empresa.

Doc. 4 Copia simple del certificado o constancia de inscripción vigente en el registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores – RNP. Tratándose de empresas españolas que no cuenten con este Registro deberán adjuntar un documento expedido por autoridad u órgano similar en España. En caso se le otorgue la Buena Pro, previo a la suscripción del contrato deberán inscribirse en el RNP.

B. Declaración Jurada de Postor.

|14


Doc. 5 El Postor al presentar su propuesta debe acompañar una declaración

jurada (FORMATO Nº 3) en la cual manifieste lo siguiente (en el caso de Consorcio la declaración jurada será por cada integrante):

a) Que, no tiene impedimento para participar en el proceso de

selección ni para contratar con el Estado conforme al Art. 10 de la Ley;

b) Que, conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de selección;

c) Que, es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso;

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

e) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

f) Que, no subcontratará parcial o totalmente la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación Pública, salvo autorización expresa otorgada por la Municipalidad Provincial de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146º del Reglamento.

C. Promesa de Consorcio

Doc.6 La Promesa de Consorcio (de ser el caso), suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, se presentará en hoja simple de acuerdo a las indicaciones del artículo 42º del Reglamento.

D. Aspectos Técnicos

Requisitos Técnicos Mínimos

a) Que el postor, ya sea en forma individual, o cada uno de los que integran el consorcio, acrediten una antigüedad como empresa contratista de obra mínima de 02 (dos) años. (Se acredita con la información contenida en el Doc. 2.)

b) Que en el caso que el postor se presente bajo la forma de consorcio, uno de los que integran el consorcio o el consorcio en si acredite haber ejecutado obras de infraestructura educativa, salud y edificios públicos, todos ellos de material noble.

c) El Residente de Obra deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil a dedicación exclusiva, que tenga mayor a diez (10) años de colegiado y habilitado, con experiencia mayor a cinco (5) años como Residente y/o Supervisor de Obras en Edificaciones (ejecución de obras de infraestructura educativa, salud y edificios públicos; todos ellos de material noble), las cuales se acreditaran mediante Contratos y su respectiva conformidad (en la que expresamente detalle no haber incurrido en penalidades durante el ejercicio de su función).

d) Que el postor cuente con solvencia financiera, presentar estados financieros firmados auditados.

|15


e) Que el Postor cuente con equipo indispensable para la ejecución de la

obra de acuerdo a la necesidad requerida en el expediente técnico del proyecto; los mismos que serán propios y/o alquilados de acuerdo al siguiente detalle:

Relación de equipos mínimos imprescindibles necesarios para las actividades de: Trazo, nivelación, replanteo, demolición, movimiento de tierras, excavación, afirmado, compactación, trabajos de concreto simple, concreto armado, encofrado, traslado de concreto, muros, revestimientos, pisos, pavimentos, carpintería de madera, metálica, pintura, acabado, instalaciones sanitarias, eléctricas, transporte de materiales de construcción, equipos pesados, livianos, etc. Relación de equipos mínimos, imprescindibles requeridos que debe contar el Postor para garantizar ejecución de obra con solvencia operativa, a continuación se detalla:

Descripción Cantidad Und

o Mezcladora de concreto tipo trompo de 8hp 9p3 10 und o Cizalla para acero construcción d= 28mm2 10 und o Soldadora eléctrica 225 a 02 und o Compactadora vibratorio tipo plancha 9 hp 10 und o Amoladora de disco de d=7" 01 und o Taladro de percusión 1500wts 01 und o Vibrador de concreto 5.5hp manguera d=1.5" 10 und o Generador eléctrico 3000wts 01 und o Teodolito 01 und o Nivel topográfico 01 und o Laptop 10 und o Impresora a color 10 und o Bote de 18 toneladas 01 und o Bote de 3 toneles 10 und

La tenencia de los equipos propios, el Postor deberá acreditar presentando facturas de adquisición y de los terceros con documento de compromiso de alquiler, copia de tarjeta de propiedad o copia de factura. En lo referente a transporte fluvial se debe contar con tarjeta de propiedad de las unidades, seguro de transporte para las unidades en circulación. El Postor deberá garantizar la tenencia de equipos propios como mínimo al 80%. El contratista seleccionado será responsable por un adecuado planteamiento, programación, conducción y ejecución del Proyecto, acreditado con un plan logístico con la finalidad de mantener los niveles apropiados de herramientas , equipos materiales , insumos en las instalaciones logísticas como son el Almacén General, los Almacenes por obra a fin de cumplir con el cronograma de ejecución obra

Doc. 7 Carta Compromiso de postor para la ejecución de la obra en los plazos previstos en el numeral 1.5., de las Bases (FORMATO Nº 4)

|16


Constancia de visita a la zona del proyecto, evidenciado con vistas fotográficas de ubicaciones de terrenos donde se emplazaran las diferentes metas del Componente infraestructura y equipamiento, beneficiarios, ubicación de canteras de agregados. La visita deberá realizar necesariamente el representante legal del Postor y deberá pedir autorización a la Municipalidad para que apoye con personal de dicho Entidad, para guiar al postor a los lugares. Al finalizar dicho trabajo de campo deberá entregar la constancia de visita a zona del proyecto el jefe de infraestructura y el apu de la comunidad, para dar fe de la visita del postor a la zona del proyecto, con finalidad de evitar posteriores inconvenientes.

Factores Técnicos mínimos de Experiencia del Ejecutor Doc. 8 Experiencia en Obras de Infraestructura en General; se acompañará

copia simple de los contratos de obra, certificado o constancia de culminación de obra, acta de recepción de obra o documento análoga, certificado o constancia de conformidad (de no haber incurrido en penalidades), adjuntar Registro SEACE de Adjudicación de Buena Pro y Consentimiento de la buena Pro. Para evidenciar la veracidad de la adjudicación de buena Pro, de los contratos sobre la ejecución de obras en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente a dos (02) veces del valor referencial. Siendo el valor mínimo por cada obra general al 15% del valor referencial, Dichos documentos sustentatorios para que sean considerados en la evaluación, deben mencionar el nombre y/o las características principales de las obras, su período de ejecución y su costo (FORMATO Nº 5). Para postores Españoles será válido presentar documentos equivalentes a lo especificado líneas arriba.

Doc. 9 Experiencia de Obras Similares (Infraestructura Educativa, Salud, y

Edificios Públicos, todas los tipos de obra mencionados de material noble) se acompañará copia simple de los contratos de obra, certificado o constancia de culminación de obra, acta de recepción de obra o documento análoga, certificado o constancia de conformidad (de no haber incurrido en penalidades en caso de haber sido acreedor de penalidades no será válido los contratos presentados como experiencia), adjuntar Registro SEACE de Adjudicación de Buena Pro y Consentimiento de la buena Pro para evidenciar la veracidad de la adjudicación de buena Pro, de los contratos sobre la ejecución de obras en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente a cero coma cinco (0.5) veces del valor referencial de la obra objeto de la presente convocatoria , siendo el valor mínimo por cada obra similar al 15% del valor, referencial (FORMATO Nº 06).

Doc. 10 Carta Compromiso del Residente General de Obra. (FORMATO Nº 07)

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con la

propuesta técnica, deberá ser Ingeniero Civil o arquitecto colegiado y

con habilidad vigente, con experiencia en el ejercicio profesional mayor

a diez (10) años, acreditable desde la afiliación al colegio profesional

pertinente. Presentar copia simple de DNI vigente.

Doc. 11 Experiencia en la Especialidad del Residente General de Obra. (FORMATO Nº 08)

|17


Deberá garantizar experiencia en la ejecución de obras de

infraestructura de salud, educación y construcción de edificios públicos;

todos ellos de material noble, como Residente y/o supervisor de obra,

mayor a cinco (5) años, a partir de la obtención de la afiliación al colegio

profesional pertinente, cuyas experiencias se acreditarán con copia simple

y legible de contratos en la cual se evidencie tal condición y su respectiva

conformidad y/o Certificado.

Doc. 12 Carta Compromiso del los Residentes (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 07)

10 Personas naturales designados por el contratista y en concordancia

con la propuesta técnica, deberá ser Ingeniero civil o Arquitecto

colegiado, y con habilidad vigente, con experiencia en el ejercicio

profesional de no menos de dos (02) años, acreditable desde la afiliación

al colegio profesional pertinente.

Doc. 13 Experiencia de los Residentes de Obra (FORMATO Nº 08) Deberá garantizar experiencia en la ejecución de obras de

infraestructura de edificación como especialista en trabajos afines

(cimentaciones, estudios de cimentaciones especiales, estudios

geológicos generales, locales con fines de emplazamiento seguro de

edificaciones y drenajes), mayor a veinticuatro meses (24) meses

efectivos acumulables, a partir de la afiliación al colegio profesional

pertinente, cuyas experiencias se acreditarán con copia simple y legible

de contratos y/o documento análogo en la cual se evidencie tal condición

y su respectiva conformidad y deberá adjuntar acta de terminación de

obra para evidenciar la veracidad de las obras materia de experiencia.

Doc. 14 Carta Compromiso del Especialista en Impacto Ambiental (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 07)

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con la

propuesta técnica, deberá ser Ingeniero Civil o afín colegiado y habilitado,

con experiencia en el ejercicio profesional de no menos de cinco (05)

años, acreditable desde la afiliación al colegio profesional pertinente.

Grado de Maestro en ciencias, mención ecología y economía de los

recursos naturales, el mismo que deberá ser acreditado notarialmente.

Presentar copia simple de DNI vigente. Este profesional requerido es

indispensable debido a que existe fauna silvestre de aves en el bojedal

adyacente, esta área actualmente está protegida, con la participación del

especialista en esta área se coadyuvara en la protección ante impactos

negativos de toda biodiversidad y el agua. Con las exigencias solicitadas

se está dando oportunidad a otros profesionales con especialización en

esta rama.

Doc. 15 Experiencia del Especialista en Impacto Ambiental (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 08)

Deberá garantizar experiencia en la ejecución de obras de infraestructura

en general como especialista en impacto ambiental, como mínimo de

treinta y seis (36) meses efectivos acumulables, a partir de la afiliación al

|18


colegio profesional pertinente, cuyas experiencias se acreditarán con

copia simple y legible de contratos y/o documento análogo en la cual se

evidencie tal condición y su respectiva conformidad.

Doc. 16 Carta Compromiso del Topógrafo (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 07) Persona natural designada por el contratista y en concordancia con la propuesta técnica, deberá ser Topógrafo con titulo a nombre de la nación, con experiencia en el ejercicio profesional de no menos de cinco (5) años, acreditable desde termino de su carrera Técnica. Adjuntar copia simple de DNI vigente. Contar con estudios concluidos en edificaciones

Doc. 17 Experiencia del Topógrafo (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 08)


en general como topógrafo, como mínimo de veinte cuatro (24) meses

efectivos acumulables, a partir de la obtención dl título profesional, cuyas

experiencias se acreditarán con copia simple y legible de contratos y/o

documento análogo en la cual se evidencie tal condición y su respectiva

conformidad.

Doc. 18 Carta Compromiso del Administrador de Obra (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 07)

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con la propuesta técnica, deberá ser Contador Público Colegiado Certificado y con habilidad vigente, con grado o estudios de maestría en administración, con experiencia en el ejercicio profesional de no menos de ocho (08) años, acreditable desde la afiliación al colegio profesional pertinente. Adjuntar copia simple de DNI vigente.

Doc. 19 Experiencia del Administrador de Obra (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 08)


en general como administrador de obras, como mínimo de veinte cuatro

(24) meses efectivos acumulables, a partir de la afiliación al colegio

profesional pertinente, cuyas experiencias se acreditarán con copia simple

y legible de contratos y/o documento análogo en la cual se evidencie tal

condición y su respectiva conformidad.

Doc. 20 Carta Compromiso de los operadores de fluviales (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 07)

10 Personas naturales designadas por el contratista y en concordancia

con la propuesta técnica, deberán ser operadores fluviales contar con su

respectiva licencia de conducir, con experiencia en el ejercicio de sus

funciones. Adjuntar copia simple de DNI vigente.

Doc. 21 Carta Compromiso del Operador de madera (SEGÚN FORMATO MODELO Nº 07)

Personas naturales designadas por el contratista deberá ser carpintero,

debe contar con experiencia como mínimo 10 contratos en la ejecución

de trabajos similares en instituciones educativa y confección de

mobiliario. Debe adjuntar obligatoriamente certificado de no penalidad y

actas de recepción y conformidad de servicio.

|19


En el caso del personal propuesto por el postor, se aceptará también la

titulación obtenida en España, aún cuando tenga denominación distinta a

la que se le otorga en el Perú.

9.6. Contenido del Segundo Sobre: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Económica indicará el monto propuesto por el postor para la ejecución de la obra, incluyendo el Presupuesto detallado por las partidas que la generan. La Propuesta debe incluir: Presupuesto, hoja de resumen y desagregado de Gastos Generales y Utilidad en detalle.

Doc. 12: Carta de presentación de la propuesta económica (FORMATO Nº.09). La propuesta económica será presentada en Nuevos Soles (S/.).

Doc. 13: Estructura de Presupuesto: Detallar en Nuevos Soles (S/.), Se presentará el presupuesto detallado por partidas (FORMATO Nº 10), y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 18% del sub total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta. Las propuestas económicas serán presentadas hasta con dos decimales, y deberán incluir todos los costos, tributos, seguros, transportes, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra. El monto total de la propuesta económica no deberá exceder en más de diez por ciento (10%) ni ser inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial total establecido en el numeral 4 de las presentes Bases. Las propuestas económicas que se presenten por encima o debajo de estos límites serán descalificadas.

Valor Referencial 100% 90% 110%

S/. S/. S/.

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS I.E.S DE NIVEL PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL SECTOR DOMINGUSA, DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI”

4,197,771.47 3,777,994.32 4,617,548.62

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior Límite Superior

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

|20


10. ACTO PRIVADO DE PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS La presentación de Propuestas se efectuará, en acto privado por tratarse de Licitación Pública de acuerdo al Art. 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.1 Durante la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en

consideración lo siguiente: Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

10.2 En el caso de propuestas remitidas por correo postal, estas serán dirigidas al Comité Especial, y presentada ante el órgano de la Municipalidad Provincial responsable de recibir la documentación externa, antes de iniciar el proceso de presentación y recepción de propuestas. Las propuestas que se envíen por este medio y no se recepciono hasta la hora límite, entonces se considerarán como no presentadas.

10.3 Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales,

ni conformar más de un consorcio.

10.5 El postor será responsable de que la documentación presentada dentro de cada sobre esté debidamente ordenada, foliada, sellada y firmada por el representante legal.

10.6 Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las

presentes Bases.

10.7 Durante esta etapa del proceso no se rechazarán propuestas, excepto en el caso que éstas sean presentadas sin cumplir las prerrogativas definidas para este proceso.

11. APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

11.1 El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases. La Información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada. Cabe aclarar para la contratación de obras que corresponden a Licitación Pública, la evaluación se realizara sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica. Sin embargo es de cumplimiento obligatorio la presentación de los documentos solicitados en el ítem 9.5 (cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, con la finalidad de garantizar la experiencia de los potenciales postores participantes).

11.2 El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada

postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así el Comité Especial

4,197,771.47

(Incluye IGV)

3,777,994.32

(90% del valor referencial con

IGV)

3,201,690.10

(90% del valor referencial sin

IGV]

4,617,548.62

(110% del valor referencial con

IGV)

3,913,176.79

(110% del valor referencial sin

IGV)

|21


devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste posteriormente exprese su disconformidad en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el notario autenticará una copia de la propuesta, la cual mantendrá en su poder.

11.3 En el caso que existieran defectos de forma tales como omisiones o errores

subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la oferta técnica contenida en la propuesta, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto en caso esta ocurriera el Comité Especial comunicara al postor o postores.

Se consideran errores no subsanables para los documentos presentados en el sobre de Propuesta Técnica, los siguientes:

Errores No Subsanables

1. La falta de cualquiera de los documentos solicitados, en el numeral 9.5; de las

presentes Bases; 2. Presentar los documentos solicitados en el numeral 9.5 sin la firma del

representante legal o representantes legales, en caso de Consorcio; 3. Que cualquiera de los documentos solicitados en el numeral 9.5, estén dirigida

a otro proceso u obras; 4. Que cualquiera de los documentos que se solicitan en el numeral 9.5 tenga

enmendaduras o borrones; y, 5. La presentación de documentos que no cumplan con las especificaciones o

contenidos requeridos, salvo errores u omisiones cuya subsanación no modifique el alcance de la propuesta técnica. Esta subsanación no debe implicar la presentación de nueva documentación o completar la ya presentada.

Sin embargo, se podrán admitir aquellas que presenten errores de forma, de omisión, o errores materiales evidentes siempre y cuando no versen sobre cuestiones de fondo; o que su corrección no altere el principio de igualdad de los proponentes.

11.4 Culminada la apertura de las propuestas técnicas, el Notario o Juez de Paz

procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica; asimismo, conservará en sobre cerrado las propuestas económicas debidamente selladas y firmadas por él, el Presidente y los demás miembros del Comité Especial.

11.5 La evaluación y calificación de las Propuestas Técnicas será realizada por el

Comité Especial de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. Para acceder a la etapa de evaluación de las propuestas económicas, se deberá haber verificado fehacientemente que las propuestas técnicas hayan cumplido en su integridad los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el ítem 9.5. Las propuestas técnicas que no han cumplido con los requerimientos indicados en el ítem 9.5 en su integridad serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

12. APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

|22


12.1 Una vez evaluadas las propuestas técnicas y verificadas el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos por parte del Comité Especial, se procederá a la apertura de las propuestas económicas.

Para ello, se llevará un a cabo un acto privado con la presencia de los integrantes del Comité a la apertura de las propuestas económicas de los postores que hayan cumplido con los requerimientos técnicos mínimo requerido en la evaluación técnica, lo que se hará de conocimiento de los postores vía SEACE.

12.2 Las propuestas económicas serán evaluadas de acuerdo a lo previsto en las

Bases.

12.3 En el caso que la propuesta económica presente errores subsanables que no modifiquen el alcance de la oferta económica contenida en la propuesta, el Comité Especial procederá comunicar por escrito a los postores para su corrección.

Se considera error no subsanable:

1) La no presentación de cualquiera de los documentos de la propuesta económica, o

2) Habiendo sido presentados, estos no cuentan con la firma del representante legal o representantes legales, o

3) Esté dirigida a otro proceso u obras y/o 4) Tenga enmendaduras o borrones, 5) También se considera error no subsanable, la presentación de la propuesta

económica en moneda distinta a la que se fija en el Valor Referencial del presente proceso.

13. RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Comité Especial, previa "No Objeción" del Comité Binacional, rechazará todas las ofertas presentadas cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la Licitación Pública, o cuando haya indicios de haberse producido colusión.

14. PROCESO DE SELECCIÓN “DESIERTO”

La Municipalidad Provincial, previa "No Objeción" del Comité Binacional, declarará desierta la Licitación Pública, según lo especificado en el numeral 9.4, o cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas.

15. EVALUACIÒN DE LAS PROPUESTAS

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

15.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 15 puntos

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de 5 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 2 veces el valor referencial. Acreditación:

|23


La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Según el siguiente detalle

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >= 02 veces el valor referencial: 15 puntos M >=01 veces el valor referencial y <02 veces el valor referencial: 10 puntos M > 01 veces el valor referencial 00 puntos

15.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 30 puntos

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo 5 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 0.5 veces, el valor referencial. Se considerará obra similares, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

|24


M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >= 0.5veces el valor referencial: 30 puntos M >=0.3 veces el valor referencial y <0.4 veces el valor referencial:10 puntos M >= 0.2 veces el valor referencial y < 0.3 veces el valor referencial:05 puntos M > 0.2 veces el valor referencial 00 puntos

15.3 EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 35 PUNTOS EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como Infraestructura Educativa, Salud, y Edificios Públicos, todas los tipos de obra mencionados de material noble, en la especialidad edificaciones. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

DEL RESIDENTE GENERAL DE OBRA Se acredita experiencia como Residente, supervisor o Inspector en la ejecución de las obras similares. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado, (Esta experiencia será adicional a RTM (Requerimiento Técnico Mínimo)

Más de 8 años: 20 ptos Más de 6 hasta 8 años: 10 ptos Más de 5 hasta 6 años: 05 ptos

DEL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Se acredita experiencia como especialista en impacto ambiental en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado, (Esta experiencia será adicional a RTM) Más de 3 años: 10 ptos Más de 2.5 hasta 3 años: 5 ptos Más de 2 hasta 2.5 años: 1 ptos

DEL ADMINISTRADOR DE OBRA Experiencia como especialista en como administrador de obra en obras o proyectos similares. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado, (Esta experiencia será adicional a RTM) Más de 3 años: 5 ptos Más de 2.5 hasta 3 años: 2.5 ptos Más de 2 hasta 2.5 años: 1 ptos 15.3 CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 20 Puntos

|25


Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. 3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC NC

Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Evaluación de la Propuesta Técnica (cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos):

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

Evaluación de la Propuesta Económica: 100 puntos Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde:

|26


i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

Se considerará en la fórmula el monto indicado en el Formato Nº 9. El puntaje de la oferta económica será calculado hasta el segundo decimal. PUNTAJE TOTAL (100 puntos) Para la contratación de obras que corresponden a Licitación Pública, la evaluación se realizara sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica, en cumplimiento al Art. 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el ítem 9.5, es obligatorio para garantizar la experiencia de los potenciales postores. Y acceder a la calificación económica. Se elegirá como mejor propuesta a la que obtenga el mayor puntaje total en la propuesta económica.

16. ACTO PRIVADO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente: El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas (requerimientos técnicos mininos, ítem 9.5). La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73 del Reglamento. Al terminar el acto se levantará acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso. El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a

propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento

(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la

aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor

puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor

referencial.

|27


17. DE LAS IMPUGNACIONES

Los postores que no estén conformes con algún aspecto anterior al acto de presentación y recepción de propuestas, del mismo acto de presentación y recepción de propuestas, del acto de apertura de propuestas, o de la evaluación y calificación tanto de la propuesta técnica y económica, o del otorgamiento de la Buena Pro, podrán interponer Recurso de Apelación. Este recurso, dirigido a la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial, será presentado dentro de los cinco (05) días útiles siguientes al acto que se impugna y será resuelto en un plazo que no excederá los (05) días útiles siguientes a la fecha de interposición del recurso. De no estar de acuerdo con lo resuelto, el postor podrá interponer ante el Comité Binacional un Recurso de Revisión. Este recurso podrá ser presentado dentro de los cinco (05) días útiles siguientes a la notificación de lo resuelto por la Municipalidad Provincial. Lo resuelto por el Comité Binacional es inapelable. Además deberán cumplir con las reglamentaciones para este caso y del Art. 112, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado obligatoriamente para la admisión de impugnaciones.

18. DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

18.1 Las Garantías contractuales serán Cartas Fianzas Bancarias o Pólizas de Caución, Incondicionales, Solidarias, Irrevocables, de Realización Automática en el país a solo requerimiento de la Municipalidad Provincial, sin beneficio de excusión, emitidas por Banco o entidad financiera de primer orden sujetos al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Tratándose de Bancos o entidades financieras extranjeros, las Cartas Fianzas serán emitidas a través de su Banco corresponsal en el Perú. Estas garantías son:

. Garantía de Fiel Cumplimiento La garantía de fiel cumplimiento del contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo.

La garantía será por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, y tendrá una vigencia por el plazo de ejecución del contrato hasta el consentimiento de la liquidación del mismo. Además las pymes se podrán acoger opcionalmente al Art. 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

18.2 Ejecución de Garantías

Las garantías serán ejecutadas cuando el Contratista no las hubiere renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento.

La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad sólo cuando la resolución por la cual la Municipalidad Provincial resuelve el contrato por causa imputable al Contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. De existir saldo a cargo del contratista en la liquidación final del contrato, la garantía de fiel cumplimiento será ejecutada cuando transcurridos tres días de haber sido requerida por la Municipalidad Provincial, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada.

|28


19. DEL CONTRATO

19.1 Aspectos Preliminares

El Contratista favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, deberá presentar sin necesidad de requerimiento y antes de la firma del Contrato, los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,

expedida por el Registro Nacional de Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán entregarlos cada uno de los que lo conforman.

b) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedido por el Registro

Nacional de Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán entregarlos cada uno de los que lo conforman. Esta constancia se sujetará a lo establecido en el artículo 277º del Reglamento.

c) Declaración Jurada de:

Sometimiento al Fuero de los Jueces de la Ciudad de Nieva. Domicilio legal en la ciudad de Nieva y en el lugar donde se ejecuta la

Obra. Que no subcontratará parcial o totalmente la ejecución de la obra,

salvo autorización expresa de la Municipalidad Provincial de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146º del Reglamento.

d) Diagrama de MS Project o equivalente, de acuerdo al programa de obra

aprobado por la Municipalidad Provincial.

e) Calendario valorizado de avance de obra de acuerdo al plazo establecido y al cronograma de desembolsos (original y dos copias), basándose en los diagramas de MS Project o equivalente, de acuerdo al programa de obra.

f) Calendario de Adquisición de Materiales, valorizado mensualmente (original y dos copias)

g) Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería del Representante legal (adjuntará copia certificada notarialmente).

h) R.U.C. de la empresa, Testimonio de Constitución y Poder del Representante legal (adjuntará copia fotostática certificada notarialmente) y en el caso de consorcios, además adjuntará, documento privado con firma legalizada de cada uno de los representantes legales, ante Notario Público, designando en dicho documento el representante o apoderado común e indicando el porcentaje de participación.

i) Currículo Vitae documentado del Residente de la Obra, señalando el número de Colegiatura, adjuntando los documentos que acrediten que se encuentran hábiles para dicho ejercicio, así como el compromiso suscrito de asumir las responsabilidades como residente y de que tendrán a su cargo la dirección técnica de la obra desde el inicio hasta el término de la obra. En el caso de profesional extranjero deberá proceder a registrarse en el Colegio Profesional respectivo.

|29


j) Expediente Técnico y juego de planos, foliados, sellados y firmados por el representante.

k) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a que se refiere el numeral 18.1 de las presentes Bases.

l) Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.

19.2 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratación.

c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Debe presentarse Carta Fianza.

d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Debe

presentarse Carta Fianza.

e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

f) Código de cuenta interbancario (CCI).

g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

i) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta técnica.

j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra1, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las

1 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

|30


mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que: - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. - El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones

periódicas en función al avance de obra. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal. b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

19.3 De los Plazos del Contrato

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui. Sito en la calle Gonzalo puerta n° 100; en el horario de 08:00 a 1:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

20. DE LOS ADELANTOS

No se otorgara el Adelanto Directo tampoco para Materiales, por ser un caso facultativo, la Municipalidad con la finalidad de cautelar los recursos económicos, y garantizar la calidad de obra previa ejecución, debidamente aprobada atendiendo a las condiciones de buena calidad y otras prerrogativas decide no otorgar adelanto por ningún rubro.

21. VALORIZACIONES

21.1 Las Valorizaciones serán mensuales, elaborados hasta el tercer día del mes siguiente elaborados por el Supervisor y el Residente de Obra, el plazo máximo de aprobación por la Supervisión de las valorizaciones y su remisión a la Municipalidad para periodos mensuales de valorización es de cinco (5) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la

|31


valorización respectiva, y será cancelada por la Municipalidad hasta el día quince (15) del mes en curso. Las valorizaciones serán elaboradas según los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencial afectado por el factor de relación, considerándose hasta la quinta cifra decimal.

En las valorizaciones se consignará lo siguiente:

- Monto bruto valorizado - Amortizaciones y Deducciones - Monto líquido a pagarse. - Suma y saldos acumulados.

Se anexará a la valorización las hojas de sustentación de los metrados correspondientes a las partidas valorizadas incluyendo fotos, croquis o esquemas correspondientes.

21.2 Las valorizaciones por concepto del contrato principal, adicionales y otros, serán

canceladas de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo y tendrán el carácter de pagos a cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 255º del Reglamento.

21.3 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la cancelación

de las valorizaciones, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses conformé a lo establecido por el Código Civil, contado desde la oportunidad en que debió efectuarse.

21.4 Antes de la Primera Valorización, el Contratista está obligado a colocar el cartel

de obra, igualmente deberá realizar un mantenimiento permanente del mismo hasta el término de la obra.

22. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la(s) obra(s) en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, de acuerdo al Artículo 206° del Reglamento.

23. ARBITRAJE

Las controversias surgidas después de la suscripción del Contrato hasta el consentimiento de su liquidación serán solucionadas a través del arbitraje. Para tal efecto serán de aplicación las normas previstas para el efecto en los artículos 214º, y siguientes del Reglamento y en la Ley General de Arbitraje. El laudo arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

24. DISPOSICIONES VARIAS

24.1 Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asimismo, corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros

|32


necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

24.2 El suministro de corriente eléctrica en baja tensión así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecución de la obra, a que se refiere estas bases, será por cuenta y responsabilidad del Contratista.

24.3 También es obligación del Contratista mantener permanentemente abastecido, en obra un botiquín de primeros auxilios.

24.4 Al término de la obra será de obligación del Contratista presentar a la Municipalidad Provincial los planos de replanteo en formato digitalizado, en Auto cad 2008, más cuatro copias debidamente suscritas, y Memoria Descriptiva suscrita por el residente y supervisor de la obra. Si no cumple con esta obligación, la Municipalidad Provincial lo elaborará por cuenta y costo del Contratista.

24.5 Las controversias derivadas del presente proceso de adjudicación, así como las que se pudieren derivar de la ejecución o interpretación del correspondiente contrato, se resolverán mediante procedimiento arbitral, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

24.6 Todas las pruebas, ensayos, diseño de mezclas, análisis y otros, que requiera llevarse a cabo para la buena ejecución de la obra, son de cargo del contratista, siendo la oportunidad de su presentación según lo requerido por la supervisión de la obra.

Santa María de Nieva, Agosto de 2013 EL COMITÉ ESPECIAL

|33


ANEXO

FORMATOS DE LAS BASES

|34


FORMATO Nº 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Santa María de Nieva, ______de___________del 2013

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI Atención : COMITÉ ESPECIAL Referencia: Licitación Pública Restringida Nº 01-2013 MPC/CEPAC/FPE

De mi consideración: De acuerdo a las Bases de la Licitación Pública Restringida de la referencia, el suscrito............... ........... ....... tiene a bien presentar a consideración de La Municipalidad Provincial de _____________, la Propuesta Técnica del postor.............................. para la ejecución de la obra objeto de la LP de la referencia.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los Documentos de la presente Licitación Pública Restringida, a las cuales me someto en su integridad. Declaramos que nuestra empresa califica como empresa y/o firma contratista española según lo previsto en el numeral 5.1 de las Bases de la Licitación Pública Restringida. Asimismo, declaro que no tengo pendiente ante el Poder Judicial, demanda ni acciones judiciales relacionadas con contratos suscritos con la Municipalidad Provincial de ______________, ni con ningún contrato de obra financiado con recursos del Fondo Perú – España en el marco del Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España. La información y documentación que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, el Gobierno Regional tendrá el derecho de invalidar mi participación, e informar tal hecho al Fondo Perú – España y a las instancias de los Gobiernos de la República del Perú y del Reino de España que sean pertinentes. Atentamente, ________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

|35


FORMATO Nº 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR

DECLARACION JURADA 1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ................................................................................. 2. DIRECCION PRINCIPAL ....................................................................................... 3. CIUDAD ................................................................................................................. 4. PAIS ....................................................................................................................... 5. CASILLA POSTAL ................................................................................................. 6. TELEFONO ............................................................................................................ 7. FAX ........................................................................................................................ 8. DIRECCION

ELECTRONICA………………………………..…………………………………………………

9. NOMBRE

ORIGINAL…………………………………………………………..………………………………..

10. AÑO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA .........................................................

______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas

deberá proporcionar la información solicitada mediante este formato.

|36


FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA

Santa María de Nieva……..,

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE _______________________

Presente.-

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA Nº 01-MPC/CEPAC/FPE Obra: “Mejoramiento De La Oferta Educativa En Las I.E.S De Nivel Primaria De Las Comunidades Indígenas Del Sector Domingusa, Distrito De Nieva Provincia De Condorcanqui Amazonas El que suscribe representante legal de: .......................................................................……………………………... ........................................................................................................................................…………………………..... Declara bajo Juramento:

1) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar

con el Estado conforme al Artículo 10° de la Ley; 2) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del

proceso de selección;

3) Que es responsable por la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso;

4) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

5) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias complementarias y modificatorias

6) Que no subcontratará total o parcialmente la ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146 del Reglamento.

______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte Sello de la Empresa

|37


FORMATO Nº 4

CARTA COMPROMISO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 1.5 DE LAS BASES

Santa María de Nieva , de del 2013

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA Nº 01-2013 MPC/CEPAC/FPE

Obra: “Mejoramiento De La Oferta Educativa En Las I.E.S De Nivel Primaria De Las Comunidades Indígenas Del Sector Domingusa, Distrito De Nieva Provincia De Condorcanqui Amazonas

Por la presente, nos comprometemos a ejecutar la obra objeto de la presente Licitación Pública, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, en el plazo de ______ días naturales. El plazo contempla que la obra se ejecutará en el plazo siguiente, según Cronograma de Ejecución adjunto:

1.- PLAZO OFERTADO: _____ días naturales El citado plazo que propone el postor, formará parte del contrato y será de cumplimiento obligatorio por el postor en el caso de que suscriba contrato con la Municipalidad Provincial de _______________. Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección por Licitación Pública Restringida, así como la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y su modificatoria aprobada por la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Anexos. Me suscribo de ustedes. Atentamente, ______________________________________________________


|38


FORMATO N° 5:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CLIENTE

ubicación FECHA DE INICIO Y

TERMINO

COSTO (MONEDA)

(*)

COSTO S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________


|39


FORMATO N° 6:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA, SALUD Y EDIFICIOS PUBLICOS (TODOS DE MATERIAL NOBLE), EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS.

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CLIENTE

UBICACION FECHA DE INICIO Y

TERMINO

COSTO (MONEDA)

(*)

COSTO

S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________


|40


FORMATO Nº 07

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Presente.-

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA Nº 01-2013 MPC/CEPAC/FPE Obra: “Mejoramiento De La Oferta Educativa En Las I.E.S De Nivel Primaria De Las Comunidades

Indígenas Del Sector Domingusa, Distrito De Nieva Provincia De Condorcanqui Amazonas”

CARTA DE COMPROMISO

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Residente de obra, desde su inicio hasta su terminación de la obra para el …………………….., ubicado en______________________, en caso de obtener la Buena Pro en el proceso de selección correspondiente a la LP Restringida Nº _____________ Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido; adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases. -------------------------------------------------- NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL CAP y/o CIP. Nº LE ó DNI Nº Adjunto documentos: 1.- Copia de la Colegiatura otorgado por el CIP/CAP, el certificado vigente de habilidad correspondiente y copia de DNI vigente o pasaporte vigente.

______________________________________________________


|41


FORMATO Nº 08

CURRICULUM VITAE (C. V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO PROPUESTO

El postor adjuntará el C. V. de cada uno de los Personales Profesionales mínimos requerido, según requerimiento del ítem 9.5 en concordancia con el requerimiento del expediente técnico, el cumplimiento de los requisitos y experiencia requerido, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos.

NOMBRE: ……………………… PROFESIÓN: …………………………. CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: ………………………………

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDAD TITULO

OBTENIDO

FECHA DE MPLM-SMDO

(mes - año)

COLEGIATURA

Nº Fecha Nº Folio

01

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (SERVICIOS PRESTADOS DE RESIDENTE Y/O SUPERVISOR, EN EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS (SOLO SERA VALIDO LAS CONSTRUCIONES DE MATERIAL NOBLE)

Nº OBRAS SIMILARES RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODO DE DURACION

INICIO TERMINO DURACION Nº

FOLIO

ACUMULADO

DECLARACIÓN JURADA

El profesional que suscribe declara que ha entregado voluntariamente al postor ……………………….., identificado con DNI Nº ………………, representante legal de ……………………………………con R.U.C. Nº ………………………, el C. V. que precede y se ofrece a brindarle sus servicios profesionales en el caso de obtener la Buena Pro Notas:

1. Contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con los documentos solicitados en los factores de evaluación.

3. Adjuntar: Copia de Contrato y certificado de conformidad y/o constancia (no haber incurrido en penalidades, obligatorio para validar cada contrato).

FIRMA DEL PROFESIONAL: ___________________

NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE CAP y/o CIP Nº ……………

______________________________________________________


|42


FORMATO Nº 09

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Santa María de Nieva. de del 2013

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI Presente.- Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA Nº 01-2013 MPC/CEPAC/FPE

Obra: “Mejoramiento De La Oferta Educativa En Las I.E.S De Nivel Primaria De Las Comunidades

Indígenas Del Sector Domingusa, Distrito De Nieva Provincia De Condorcanqui Amazonas”

Por la presente, nos es grato manifestar que nuestra propuesta a suma alzada para la ejecución de la Obra del Proceso de Selección por Licitación Pública Restringida de la Referencia, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, asciende a la suma total de S/............................................(letras:..................................................…………….............. y ……........../100 Nuevos Soles), a precios vigentes al __________ de ….. Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección de Licitación Pública Restringida, así como a la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-PCM. y su modificatoria aprobada según Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Anexos.

Atentamente,

______________________________________________________


|43


FORMATO Nº 10

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

______________________________________________________


|44


ANEXO

PROFORMA DE CONTRATO

|45


CONTRATO DE CONSTRUCCION A SUMA ALZADA

PROCESO DE SELECCION POR LICITACION PÚBLICA RESTRINGIDA. No. 01-2013 MPC/CEPAC/FPE

Conste por el presente documento, el Contrato de Construcción de Obra a Suma Alzada, que celebran, de una parte, la Municipalidad Provincial de ______________, con R.U.C. N° _________, con domicilio en _____________ -, representado por su ……………………………., identificado con D.N.I. N° …….., designado por _______________________________________del …….. y facultada por _________________________ aprobado por ________________, a quién en adelante se le denominará la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, y, de la otra parte, la Empresa ………………………………….. inscrita en el Registro Nacional de Proveedores con el N° …. y en la Ficha No. ….. del Registro Mercantil de __________, con R.U.C. N° …….., con domicilio en …………………………………………… Teléfono: ………, correo electrónico:………………., a quien denominaremos El CONTRATISTA, debidamente representada por su Gerente el Sr. …………………….., identificado con D.N.I. N° …….., en los términos y condiciones siguientes: Cuando en el presente Contrato se mencione la palabra Ley o Reglamento, se entenderá que se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, y al Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184-2008 PCM, modificado según Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Anexos. PRIMERO : FINALIDAD

El propósito del presente contrato es la ejecución de la obra: “__________________________”, ubicado en el distrito de ________, provincia de ___________, departamento de __________, que se ejecutan en el contexto del Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España.

SEGUNDO: OBJETO El presente contrato tiene como objeto la CONSTRUCCIÓN de la obra que se describe en el Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución Nº _____________________. TERCERO: ANTECEDENTES

3.1 Con fecha …. de ….. del 2013, se llevó a cabo el proceso de selección por Licitación Publica Restringida N°___________., para la ejecución de la obra descrita precedentemente, a suma alzada, por el Comité Especial, designado por ______________________, otorgándose la Buena Pro a El CONTRATISTA por el monto total de su oferta a suma alzada, que forma parte del presente Contrato, y que asciende a ………………………………………… con …./100 Nuevos Soles (S/. . ………. ) con precios vigentes al ________de 2013.

El monto del Valor Referencial de la Obra son:........................................................... al ____________, asciende a la suma de ............................................. con ../100 Nuevos Soles (S/. ..........)

3.2 El Expediente Técnico ha sido aprobado oportunamente por la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL y los recursos provienen del financiamiento con los fondos provenientes del Fondo Perú – España en el marco del Programa de Conversión de

|46


Deuda Externa suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de España.

CUARTO: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

En virtud de este contrato, el Contratista asume las siguientes obligaciones: 4.1 Ejecutar la obra precedentemente descrita, por el monto de su oferta, por el sistema

de Suma Alzada, que comprende: materiales, mano de obra, gastos generales, seguros, pruebas, dirección técnica, utilidad y cualquier otro gasto que sea necesario para la buena ejecución de la obra, hasta la total conclusión, entrega y formalización de la Memoria Descriptiva, Planos de Replanteo.

4.2 Ejecutar la obra en estricta conformidad con el Expediente Técnico que comprende :

bases integradas del proceso de selección, memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, valor referencial , oferta, plazo, estudios de suelos, que, debidamente suscritos por “EL CONTRATISTA”, forman parte integrante de este Contrato.

El CONTRATISTA presentará a la firma del presente contrato, la Constancia

otorgada por el Registro Nacional de Proveedores de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y tener una capacidad libre de contratación mayor o igual al monto del Contrato que suscribe

4.3 Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de equipos

de construcción, dirección técnica y administrativa, obligándose a proveerse con la debida anticipación de la mano de obra, los materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

4.4 Presentar tres copias del Cronograma General de Ejecución de Obra y del

Calendario Valorizado de Avance Mensual de Obra y Calendario de Adquisición de Materiales con la conformidad de la __________de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, y dar comienzo a los trabajos a partir de la fecha señalada en la cláusula sexta, numeral 6.1 del presente contrato.

4.5 Mantener No transferir, por ninguna causa, parcial o totalmente, la ejecución de la

obra materia del presente contrato, salvo autorización expresa de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL mediante comunicación escrita, previa solicitud escrita y fundamentada de “EL CONTRATISTA”, siendo causal para que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL resuelva unilateralmente el contrato, en caso de incumplimiento de la presente cláusula de parte del contratista. En caso se autorice un subcontrato, el contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. Para ser subcontratista se requiere no estar incluido en el capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores y estar inscrito en el capítulo de Ejecutores de Obras del mismo Registro.

4.6 Suministrar electricidad en baja tensión, así como el agua necesaria para la

ejecución de la obra a que se refiere el presente Contrato. El CONTRATISTA, se encargará del trámite, seguimiento y cancelación desde el

inicio de la Obra ante los concesionarios respectivos, para la instalación domiciliaria de agua, desagüe y energía eléctrica de la Institución Educativa materia de la construcción, para lo cual la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, le proporcionará los recursos económicos que demanden dichos servicios.

|47


4.7 Responsabilizarse de la buena conservación de la obra, así como del cumplimiento

de las disposiciones y reglamentos de los Concejos Municipales y del Gobierno relacionados al tránsito, y trabajos en la vía pública, en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones o multas por parte de las Autoridades Municipales o del Estado, siendo de su cuenta, las posibles multas o sanciones, por omisión de tales disposiciones.

4.8 Responsabilizarse ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y/o terceros por la calidad

técnica ofrecida y por las imperfecciones, vicios ocultos de la obra que sean causa de la destrucción parcial o total de la misma, por un plazo no menor de siete (7) años, de conformidad con lo establecido por el Art. 50º de la Ley.

4.9 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción u omisión hubiera

causado a personas, muebles o inmuebles de terceros que se deriven de los trabajos de construcción.

4.10 EL CONTRATISTA, a través de su Residente solicitará mediante anotación en el

Cuaderno de Obra la recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. El Supervisor o Inspector en un plazo no mayor de cinco (5) días comunicará este hecho a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, teniendo en cuenta lo prescrito en el inc. 1 del Art. 210° del Reglamento.

4.11 Entregar la obra mediante la suscripción de un Acta, una vez que el Comité de

Recepción, haya dado su conformidad a la obra, sin observaciones. 4.12 Presentar la Liquidación del Contrato debidamente sustentada de la obra en un plazo

de 60 días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de contractual vigente, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, entregándose con ella la Memoria Descriptiva debidamente suscrita por el Residente y Supervisor de la Obra, y los planos de replanteo en formato digitalizado, en Autocad 2008, mas cuatro copias debidamente suscritas.

De no cumplir en el plazo señalado, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL procederá a

elaborar la Liquidación del Contrato, cargando su costo a “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a lo prescrito en el Art. N° 211° del Reglamento.

4.13 Presentar con la Liquidación del Contrato una Declaración Jurada de no adeudos a

sus trabajadores, proveedores y terceros, relacionados con la ejecución de la obra, requisito indispensable para tramitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

4.14 Brindar facilidades al personal de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y a los

funcionarios de la Comisión Binacional que visiten los lugares en donde se ejecutan la obra.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5.1 Designar al Supervisor o Inspector de la obra, entregar el expediente técnico de la

obra completa y los terrenos donde se ejecutará la obra, así como entregar el adelanto directo para la obra a “EL CONTRATISTA”, solicitado por éste.

5.2 Entregar a “EL CONTRATISTA”, planos digitalizados en Autocad 2008 de los planos

generales del proyecto (Planos de Ubicación, Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras, Plano General de Instalaciones Sanitarias y Plano General de

|48


Instalaciones Eléctricas), un juego completo de los planos del Proyecto en copia bond u ozalid, así como copia de los demás documentos del Expediente Técnico.

5.3 Abonar, previa aprobación, las Valorizaciones, que tendrán el carácter de pagos a

cuenta y serán elaborados en función de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de Gastos Generales y Utilidad. El sub-total así obtenido se multiplicará por el factor de relación calculado hasta la quinta cifra decimal. Pagar las valorizaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles.

5.4 Evaluar las observaciones al expediente técnico y proyectos formuladas por el

contratista y pronunciarse sobre ellas en un plazo máximo de 15 días naturales, en los casos que no sean atendidas por la supervisión por tratarse de modificaciones sustanciales al proyecto aprobado.

5.5 Recepcionar la obra totalmente concluida y sin observaciones, suscribiendo las actas

correspondientes, por intermedio del Comité de Recepción designado para la obra. SEXTO: DEL PLAZO 6.1 "EL CONTRATISTA", se obliga a entregar la obra, objeto del presente Contrato,

totalmente terminadas y a satisfacción de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, con estricta sujeción a los plazos propuestos en su Propuesta Técnica presentada con motivo de la Licitación Pública Restringida N° _______________, la que forma parte del presente Contrato, cuyos inicios y cómputos se realizarán de conformidad con lo dispuesto por el Art. 184º del Reglamento. En ese sentido, queda establecido que el plazo para la total ejecución de la obra objeto del presente contrato es de............ días naturales.

Queda establecido que "EL CONTRATISTA", debe adoptar todas las medidas

necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra dentro del plazo fijado.

6.2 En el caso que “EL CONTRATISTA” incurra en mora en la ejecución de la

prestación objeto del presente contrato, se aplicará lo expresamente establecido por el Artículo 165° del Reglamento, de acuerdo a lo siguiente:

o Incumplimiento del plazo total de ejecución de la obra: se aplicará la penalidad

sobre la base del monto total del contrato

6.3 La ampliación oficial del plazo de ejecución de obras por causas que no son imputables a “EL CONTRATISTA”, será de acuerdo a lo previsto por el Art. 41º de la Ley, Art. 200º, 201º y 202° del Reglamento

SETIMO: DEL COSTO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO 7.1 Como queda indicado, el costo a suma alzada de la obra _________________,

asciende a la suma de: ………………………………. con ../100 Nuevos Soles (S/. ………. ) Con precios vigentes al ___________, la forma de pago se opera conforme a los numerales siguientes.

7.2 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, no otorgara a “EL CONTRATISTA " adelanto

directo, asimismo adelanto para la adquisición de materiales, insumos o servicios, en cumplimiento a las prerrogativas establecidas en las Bases Administrativas de la

|49


Licitación Pública Restringida materia del presente contrato. Debido a que el otorgamiento de adelantos es facultativo, con la finalidad de cautelar los recursos económicos y garantizar la culminación plena de la obra y evitar problemas de sobregiros por pagos anticipados.

7.3 El plazo máximo para el pago de Valorizaciones será de diez días calendarios a

partir de su presentación por parte del Supervisor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, para cuyo trámite de cancelación, el contratista deberá entregar obligatoriamente el resultado de los ensayos de resistencia de concreto del mes precedente, si los hubiera o cuando corresponda, adjunto en el informe mensual correspondiente. El Residente obra y la Supervisión deberán elaborar el informe mensual previa conciliación de los metrados realmente ejecutados, hasta el tercer día del siguiente mes del periodo valorizado (mensual). El Supervisor deberá complementar con revisar los contenidos mínimos del informe mensual presentado por el Residente, y deberá elaborar su informe y entregar la valorización en el plazo máximo del quinto día calendario del mes en curso a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, para su conformidad, de acuerdo al calendario establecido en las Bases.

7.5 En caso de incumplimiento del pago por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL,

salvo que el atraso se deba a caso fortuito o fuerza mayor, éste reconocerá el pago de intereses conforme a lo establecido por el Código Civil. Igual derecho corresponde a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL en el caso que éste sea la acreedora.

7.6 Las valorizaciones presentadas por el contratista deberán contener evidencias de

que se han cumplido con los ensayos o análisis establecidos en las especificaciones técnicas, requeridos por la obra ejecutada en el periodo valorizado cuando corresponda, la cual deberá adjuntarse en el informe mensual del Residente de obra. Sin dicho requerimiento no se procederá a la cancelación de dichas valorizaciones.

OCTAVO: GARANTIAS

EL CONTRATISTA ha entregado las garantías siguientes, a fin de asegurar la buena ejecución de la obra y asegurar el cumplimiento del presente Contrato

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA ha entregado la garantía de fiel cumplimiento del contrato, siendo esta............... N°…………………………, por S/. . …………….., por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, cuya vigencia es del………… (Plazo de ejecución); debiendo mantenerse vigente hasta que la liquidación quede consentida. También opcionalmente las Micro y Pequeñas Empresas se pueden acoger al Art. 39 de la Ley de Contracciones del Estado.

NOVENO: RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, esta podrá resolver el presente Contrato, en forma Total o Parcial; de acuerdo a lo prescrito en el Articulo 44ª de la Ley y el Articulo 209° del Reglamento. Se ejecutará las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el Artículo 164° del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

|50


DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, según lo dispuesto en el Artículo 214º y siguientes del Reglamento de la Ley. A falta de acuerdo de la designación del mismo, o ante la rebeldía de una de las partes de cumplir con dicha designación, la misma será efectuada de conformidad con los Reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de ______, a cuyas normas y administración de partes se someten en forma incondicional DECIMO PRIMERA: DECLARACIÒN DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento. DECIMO SEGUNDA: FINALES 12.1 Las partes dejan constancia que de conformidad con lo que prescribe el Artículo 53º

del D.S. Nº 008-2000-MTC de fecha 16-02-2000, la obra materia de este Contrato está exonerada del requisito de Licencia de Obra, así como del Certificado de Finalización de Obra; debiendo “EL CONTRATISTA” tramitar y presentar ante los organismos pertinentes los documentos indicados en el acápite a) y b) indicados en el articulado señalado.

12.2 "EL CONTRATISTA", deja constancia que la dirección técnica de la obra

_____________ estará a cargo del Ing. ……………. (CIP No. …), el mismo que reúne las condiciones establecidas en el numeral 19.1 i) de las Bases de Licitación Pública.

El Residente, por su sola designación representa a “EL CONTRATISTA” para los efectos ordinarios de la obra; no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el referido Residente a cargo de la dirección técnica de la obra, las cuales no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia del Contratista. El reemplazo del citado profesional será materia del correspondiente aviso notarial que curse “EL CONTRATISTA” a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL con no menos de quince días (15) de anticipación debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad indicadas y requisitos exigidos por las Bases y el Reglamento.

12.3 Forman parte integrante del presente contrato, los documentos que se relacionan y

que aparecen en anexo debidamente numerados:

1. Bases integradas de la Licitación Publica Restringida N° ___________ 2. La Propuesta Técnica y Económica presentada por el Contratista con motivo de la

Licitación Pública Restringida N° ______________ 1. Constancias expedida por el Registro Nacional de Proveedores de no estar

inhabilitado para contratar con el Estado y tener capacidad libre de contratación mayor o igual al contrato que suscribe.

2. Copia del Acta de otorgamiento de la Buena Pro.

|51


3. El Expediente Técnico del Proyecto.

1 INDICE

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3 MEMORIA DESCRIPTIVA

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTRAL

6 INGENIERIA DEL PROYECTO (CÁLCULOS Y DATOS DE DISEÑO)

7 CUADROS DE METRADOS

8 PRESUPUESTO DE OBRA

9 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

10 FORMULA POLINOMICA

11 PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA

12 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

13 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - MS PROYECT

14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECIFICAS

15 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

16 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO

17 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

18 FOTOGRAFIAS

19 PLANOS

12.4 "EL CONTRATISTA", está obligado a retirar en forma inmediata a cualquier trabajador a su cargo cuando a juicio del Supervisor o Inspector y a solicitud de éste sea necesario adoptar tal medida ya sea por incapacidad, incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta que tenga relación directa con la buena ejecución de la obra.

12.5 El presente Contrato de Construcción se encuentra afecto al Impuesto General a las

Ventas, de conformidad a lo dispuesto por D. L. N° 821 y normas reglamentarias vigentes sobre la materia.

12.6 "EL CONTRATISTA", se obliga a cumplir con la ejecución de la obra en el plazo

fijado, quedando entendido que el atraso injustificado y/o incumplimiento de sus obligaciones contractuales por una de ellas conllevará a la resolución total del contrato.

12.7 Lo no previsto en el presente Contrato, se regirá por lo dispuesto, en la Ley de

Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y demás disposiciones complementarias, modificatorias y suplementarias de esta norma.

12.8 Las partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y se someten a la

jurisdicción de los jueces del Distrito Judicial de Ayacucho – Huamanga señalando las direcciones precisadas en el encabezamiento de este contrato como domicilio donde deben efectuarse todas las notificaciones, citaciones y avisos. De producirse cambio de domicilio de cualquiera de las partes, se hará de conocimiento de la otra parte, mediante Carta Notarial.

|52


Las partes han aprobado el presente contrato y lo suscriben (en cinco originales) sus representantes legales que se mencionan en las generales introductorias de este mismo instrumento, en Nieva, a los …. días del mes de ….......... del 2013. POR LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERÙ

Y

GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

FONDO PERÚ - ESPAÑA

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE PERÚ FRENTE A ESPAÑA

bases licitacion publica restringida n° 01-2013/mpc … · n° 01-2013/mpc-cepac-fpe ejecucion de...

Documents