bases estÁndar de concurso pÚblico para...

89

GRSM - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYOLICITACION PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEHCBM/CE – CONVOCATORIA: 1

BASES INTEGRADASESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera Convocatoria

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2

TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE

CONTINGENCIA”

TARAPOTO, ENERO DEL 2,013.

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

88


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

89


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

−Ley Nº 29626, Ley de presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2011.−Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.−Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº

1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

−Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

−Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

−Directivas de OSCE. −Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.−Código Civil.−Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.−Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. −Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.−Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

−Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.−Decreto Supremo Nº 046-2011-EF, Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción

88


en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o

http://www.rnp.gob.pe/

89


que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días

88


hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

89


1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el

88


Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

89


subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

88


La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

89


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

88


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

89


(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

88


en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

89


En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

88


realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

89


3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

En atención a la absolución de Consulta N° 1 del participante COLESI CONTRATISTAS GENERALES S.A.

88


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

89


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

RUC Nº : 20148168955

Domicilio legal :Avenida Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo – Distrito de Tarapoto – Provincia de San Martín – Región San Martín.

Teléfono y fax: : 042 - 52 3536

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN” - INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA.

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende S/. 137´522,520.30 (Ciento Treinta y Siete Millones Quinientos Veintidós Mil Quinientos Veinte con 30/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio del 2012, conforme al siguiente detalle:

Estudio Definitivo Plan de Contingencias: S/. 120,000.00

Plan de Contingencia: S/. 6,152,947.63

Obra Civil: S/. 82,412,742.20

Equipamiento Informático: S/. 8,495,267.46

Equipamiento Hospitalario: S/. 40,341,563.01

Total S/. 137,522,520.30

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

88


Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 137´522,520.30

(Ciento Treinta y Siete millones Quinientos

Veinte y Dos Mil Quinientos Veinte con 30/100 nuevos soles)

S/. 123´770,268.27(Ciento Veintitrés

Millones Setecientos Setenta Mil Doscientos

Sesenta y Ocho con 27/100 Nuevos Soles)

S/. 151´274,772.33(Ciento Cincuenta y

Un Millones Doscientos Setenta y

Cuatro Mil Setecientos Setenta y Dos con

33/100 Nuevos Soles)

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

Valor Referencial

(VR)

Límite Inferior Límite Superior

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGVS/. 137´522,520.30

(Ciento Treinta y Siete millones

Quinientos Veinte y Dos Mil Quinientos Veinte con 30/100

nuevos soles)

S/. 123´770,268.27(Ciento Veintitrés

Millones Setecientos Setenta Mil Doscientos

Sesenta y Ocho con 27/100 Nuevos

Soles)

S/. 104´890,057.86(Ciento Cuatro

Millones Ochocientos Noventa Mil

Cincuenta y Siete con 86/100

Nuevos Soles)

S/. 151´274,772.33

(Ciento Cincuenta y Un Millones

Doscientos Setenta y Cuatro Mil

Setecientos Setenta y Dos con 33/100

nuevos soles)

S/. 128´198,959.60 (Ciento Veintiocho

Millones Ciento Noventa y Ocho Mil

Novecientos Cincuenta y Nueve con 60/100 Nuevos

Soles)

En atención a la absolución de Consulta N° 01 y 03 al participante INCOT CONTRATISTAS GENERALES.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Nota de Envió Nº 3979-2012/OA, el 16-10-2012.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución Gerencial N°

89


554-2012GRSM-PEHCBM/GG, el 03-10-2012 12.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LLAVE EN MANO

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 660 días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las bases asciende a S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles incluye CD conteniendo el expediente técnico de obra

1.11. BASE LEGAL

12 No considerar este párrafo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Concepto Plazo en días calendario

Estudio Definitivo Plan de Contingencias 30

Implementación Plan de Contingencias 90

ejecución de Obra + Equipamiento 540

TOTAL 660

88


- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2012- Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.- Ley No. 29873 - Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de

Contrataciones del Estado.- D.S. No.138-2012-EF - Modificación del Decreto Supremo No.184-2008-EF que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública- Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”- Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.- Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa- Código Civil.- Resolución Gerencial N° 570-2012-GRSM-PEHCBM/GG, que Modifica el Plan Anual

de Contrataciones de la Entidad.- Resolución Gerencial N° 581-2012-GRSM-PEHCBM/GG, que aprueba la

Confirmación del Comité Especial para dicho proceso.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/DS138-2012-EF_Modifica_RLCE_07-08-2012.pdf

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/Ley%2029873_Modifica_LCE_01-06-2012.pdf

89


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13

ETAPAS FECHAS LUGAR / MEDIOConvocatoria 23/10/2012 PEHCBM – SE@CE

Registro de Participantes 24/10/2012 08/01/2013 Oficina de Logística(de 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas)

Formulación de Consultas 24/10/2012 30/10/2012 Presentar por escrito en la Oficina de Logística de 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

Absolución de Consultas 06/11/2012 Comité Especial – SE@CEFormulación de

Observaciones a las Bases 07/11/2012 13/11/2012 Presentar por escrito en la Oficina de Logística de 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

Absolución de Observaciones a las Bases 19/11/2012 Comité Especial – SE@CE

Integración a las Bases 07/01/2013 Comité Especial – SE@CEPresentación de

documentos para la calificación previa (Sobre

N° 1)(Acto Público)

15/01/2013 Oficina de Logística a las 09:00 horas

Evaluación de calificación previa 15/01/2013 Oficina de Logística

Resultado de la calificación previa(Acto Público)

15/01/2013 Oficina de Logística a las 17:30 horas

Presentación de Propuestas para Postores Precalificados (sobres N°

02 y 03) (Acto Público)

23/01/2013 En la Oficina de Logística del PEHCBM de 09:00 horas

Calificación y Evaluación de Propuestas 23/01/2013 Oficina de Logística del PEHCBM

Otorgamiento de la Buena Pro (Acto Público) 23/01/2013 Oficina de Logística del PEHCBM 17:30 horas

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

Si el monto del valor referencial es igual o superior a las veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), la Entidad deberá prever en el cronograma del proceso la ETAPA DE CALIFICACIÓN PREVIA. Asimismo, en esta sección de las Bases, deberá preverse las condiciones especiales, criterios y factores para la calificación previa, teniendo en consideración que la evaluación de los participantes tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a ser ejecutada. Únicamente aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrán presentar propuestas en la oportunidad prevista en el cronograma.

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

88


En atención a la absolución de observación N° 15 al participante TERRAK S.A.C..

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Logística del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, sito en la Av. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo - Distrito de Tarapoto – Región San Martin, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas hasta las 13:00 horas y de 15:00 horas hasta las 18:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito Formato de Presentación de Consultas y Observaciones, debidamente fundamentadas, ante la Unidad de Logística del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, sito en la Av. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo - Distrito de Tarapoto – Región San Martin, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de de 08:00 horas hasta las 13:00 horas y de 15:00 horas hasta las 18:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° N° 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE (1), pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected].

Nota: Se recomienda traer adicionalmente las consultas en formato Word

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Dirección de Obras de del PEHCBM,Ubicado en la Avenida Circunvalación S/N, Sector Tarapotillo, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de San Martín, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación Notario.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la calificación previa, admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original.

mailto:[email protected]

89


El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Los documentos públicos o privados que hayan sido emitidos en el extranjero dentro de la propuesta técnica y calificación previa, bastara su presentación en copia simple: siendo que la obligación de presentarlos legalizados por el consulado respectivo y por Ministerio de RR.EE o apostillados (cuando corresponda) corresponde únicamente al ganador de la buena Pro y previo a la suscripción del contrato.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEHCBM/CE-Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN – PROYECTO HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYOAV. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo - Tarapoto Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEAM-CE-Primera Convocatoria Objeto del proceso: ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA, PRESUPUESTO DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y HOSPITALARIO”

SOBRE N° 01: CALIFICACIÓN PREVIAORIGINAL y (2) COPIASNOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN – PROYECTO HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYOAV. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo - Tarapoto Att.: Comité Especial


SOBRE N° 02: PROPUESTA TECNICAORIGINAL y (2) COPIASNOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

88


SOBRE Nº 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 – CALIFICACION PREVIA : conforme al sexto párrafo del artículo 39° del Reglamento tratándose de un proceso de ejecución de obras cuyo valor referencial es superior a 25,000 UIT, corresponde establecer en las bases la etapa de calificación previa, que tiene por objeto determinar si los postores tienen capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en ejecución de prestaciones similares; para lo cual se han establecido parámetros que debe cumplir, sin asignar puntaje; es decir, Cumple o No Cumple, declarándose Aptos a aquellos postores que cumplen con lo solicitado.

Se presentará en un (1) original y dos (02) copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos solicitados en la Calificación Previa (ítems: e), f), g), h)) (Anexo Nº 2).

Además presentara una Declaración Jurada de Cumplimiento del Plan de Contingencia.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las

Señores:GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN – PROYECTO HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYOAV. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo - Tarapoto Att.: Comité Especial


SOBRE N° 03: PROPUESTA ECONOMICAORIGINAL y (2) COPIASNOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

89


que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Capacidad Económica: (anexo 16)

El postor, individualmente o en consorcio, demostrará que posee solvencia económica mediante la presentación de carta en original, emitida por una Entidad Financiera en el año 2012, que acrediten:

i. Contar con línea(s) de crédito(s) vigente por un valor del 60% del Valor

Referencial de la presente convocatoria; es decir por S/. 82´513,512.18 (Ochenta y Dos Millones Quinientos Trece Mil Quinientos Doce con 18/100 Nuevos Soles).

Se podrá presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio, el valor venta de la fecha de la carta de la Entidad Bancaria. Se aclara que estos documentos deben ser presentados en original y deben haber sido emitidos durante el presente año.

Para el caso de Consorcios se sumaran las respectivas capacidades financieras de las empresas que lo integran, sin importar el porcentaje de participación. Las cartas de línea de crédito que emitan los Bancos a los postores pueden ser en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la línea de crédito a favor del postor.

Para el caso de Perú, la emisión de líneas de crédito será otorgada por los bancos autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

De tratarse de empresas, extranjeras, presentaran la(s) línea(s) de crédito, otorgadas por banco(s) extranjero(s) de primera categoría, incluidas en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nº 026-2012-BCRP, de fecha 28 de agosto del 2012, o la norma que la sustituya.

En atención a la absolución de observación N° 07 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ.

f)Experiencia en la actividad (Anexo 06)

El postor acreditara obligatoriamente haber ejecutado Obras en General, en los últimos diez (10) años contados desde la fecha de culminación de la Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditadas deberán corresponder a obras cuya sumatoria del monto total de la obra sea no menor a cuatro (04) veces del valor referencial del componente ejecución de la obra civil (S/. 82´412,742.20)

En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, y para acreditar experiencia adquirida en consorcio deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio o documento oficial de la obra donde se acredite el porcentaje de participación del postor.

88


Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Junio del 2012. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

g) Experiencia en ejecución de prestaciones similares

A.Experiencia del postor en la ejecución de obras similares (Anexo 07)

Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con 8 de las 10 siguientes actividades: 1. Construcción de estructuras de concreto armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire acondicionado/climatización.10. Sistemas de gases medicinales/gases técnicos de laboratorio.

En atención al Pronunciamiento N° 670-2012/DSU, página 4, respecto a la observación N° 1 Contra la definición de obras similares.

El Postor deberá acreditar como experiencia similar, únicamente las obras similares ejecutadas en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto no menor a una (01) vez el valor referencial del componente ejecución de la obra civil (S/. 82´412,742.20).

Las experiencias serán acreditadas mediante copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepción y conformidad o la resolución de liquidación de obra, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Para acreditar las actividades que debe comprender la obra similar, podrá presentarse los términos de referencia del mismo, constancias, certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente permita verificar las actividades prestadas siendo potestad del postor presentar dicha documentación adicional de resultar necesaria.



NOTA: Los contratos presentados para acreditar la experiencia en ejecución de

89


obras similares no pueden ser presentados para acreditar la experiencia en la actividad, esta restricción solo es válida para la calificación previa, más no para los criterios de evaluación.


Se precisa que: La experiencia acredita por el postor en la calificación previa puede ser considerada para los requerimientos técnicos mínimos. Pero la experiencia acredita por el postor en los factores de evaluación deberá ser distinta a las acreditadas en la calificación previa y requerimientos técnicos mínimos; criterio que es considerado para las obras generales, similares y equipamiento hospitalario.En atención a la absolución de Consulta N° 11 al participante CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

Se aclara que para acreditar la experiencia del postor tanto para la calificación previa, requerimientos técnicos mínimos (RTM) y factores de evaluación, existen 3 posibilidades que son los siguientes:

1.Contrato y su respectiva acta de recepción y conformidad, aclarando que el acta de recepción y conformidad es un solo documento, en la que se contemple que la obra fue concluida.2.Contrato y su respectiva resolución de liquidación de obra.3.Contrato y documento de la cual se desprenda de manera fehaciente que la obra fue concluida, en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Nota: Para acreditar las actividades que debe comprender la obra similar, podrá presentarse los términos de referencia del mismo, constancias, certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente permita verificar las actividades prestadas siendo potestad del postor presentar dicha documentación adicional de resultar necesaria.

En atención a la absolución de observación N° 04 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ., en la cual se aclara las posibilidades para acreditar la experiencia del postor

Nota:

1. Los postores que conformen consorcio deberán acreditar cada uno de los miembros el certificado de RNP de Ejecutor de Obras. De acuerdo a los diversos pronunciamientos que el OSCE emitió respecto a procesos bajo esta modalidad.2. El porcentaje de participación en consorcio; será a criterio de cada sociedad.3. Se tomara en consideración el Art. 48 del Reglamento para la calificación de las experiencias en obras generales, obras similares y equipamiento Hospitalario de acuerdo a la modificación del Reglamento el cual se detalla a continuación:

“El consorcio podrá acreditar como experiencia la sumatoria de los montos facturados, previamente ponderados, de aquellos integrantes que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. La ponderación de tales montos facturados se efectuara sobre la base de la información señalada en la promesa formal de consorcio, referida al porcentaje de las obligaciones asumidas por cada uno de sus integrantes”.

88


En atención a la absolución de observación N° 06 al participante COLESI CONTRATISTAS GENERALES S.A., en la cual se aclara la forma a considerar el monto acumulado de las experiencias de los postores.

h) Evaluación del Equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación a la obra a contratar

El equipamiento hospitalario además de tener una incidencia importante en el valor referencial, corresponde en su mayoría a equipos de alta tecnología. Adicionalmente en este componente del proyecto históricamente se han registrado la mayor cantidad de problemas y dificultades, fundamentalmente en la preinstalación, instalación y la puesta en servicio de los miles de equipos que lo integran. Por lo tanto el postor debe acreditar que cuenta con capacidad de soporte técnico en los siguientes tres niveles; infraestructura, recursos humanos y experiencia en mantenimiento, los cuales se detallan a continuación:

A. Infraestructura. Basados en el Principio de Economía, el postor únicamente para acreditar la disponibilidad de la infraestructura mínima (Laboratorio Electrónico) deberá presentar en la calificación previa la siguiente documentación:

- Si los equipos son propios, este podrá ser acreditado indistintamente a treves de documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mínimo requerido, según el cuadro de especificaciones técnicas del equipamiento mínimo del laboratorio electrónico.

- Si los equipos serán alquilados, este podrá ser acreditado indistintamente a través de documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mínimo requerido, según el cuadro de especificaciones técnicas del equipamiento mínimo del laboratorio electrónico.

- Si los equipos serán comprados, este podrá ser acreditado indistintamente a través de documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mínimo requerido, según el cuadro de especificaciones técnicas del equipamiento mínimo del laboratorio electrónico.

Especificaciones Técnicas del Equipamiento Mínimo del Laboratorio Electrónico

Nº DESCRIPCION CANTIDAD EQUIPO EN EL QUE SE USA FUNCION

1Osciloscopio Digital de Frecuencia 20Mhz /2 canales

1Ecógrafos / Resonadores /

Tomógrafo / Rayos XSirve para ver formas de ondas de

señales electrónicas

2Telurómetro o medidor de resistencia de Tierra de 0-199 OHM

1Rayos X / Tomógrafo /

ResonadoresSirve para medir el ohmeaje del sistema

del puesta a tierra

3Medidor de Impedancia de 100khz a 70Mhz

1 Resonadores

Sirve para verificar que la impedancia de las bobinas de trasmisión y recepción estén dentro del rango que la fábrica

recomienda

4 Medidor de Campo Magnético de 13 Mhz 1 ResonadoresAsegurar que el campo magnético sea

homogénea y garantizar buenas imágenes

89


5 Microscopio de 2x a 4x 1 EndoscopiosSirve para verificar piezas y

componentes electrónicos milimétricos para un mejor diagnóstico

6Llave mecánicas de precisión para equipos de endoscopia

1 EndoscopiosSirven para aperturar los equipos con facilidad para evitar ser maltratados

7Multímetros digitales con voltaje máximo de 1000VDC y 1000VAC. Máxima frecuencia de 200Khz

5Endoscopios / Ecógrafos /

Tomógrafo / Rayos XSirven para medir voltajes, resistencias,

corrientes, etc.

8Phantom o simulador de tejidos para ultrasonido

1 EcógrafosSirve para simular tejidos y calibrar la

imagen

9Phantom o simulador de tejidos para Tomografía

1 TomógrafoSirve para homogenizar la imagen y

verificar su resolución

En atención a la absolución de consulta N° 07 al participante CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES CERRO VERDE S.A.C.

Para la acreditación de los equipos requeridos, el postor podrá presentar documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o el alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los mismos (anexo Nº 14); sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad solicitando la documentación pertinente para la suscripción o para el inicio de la ejecución del contrato.

En atención al Pronunciamiento N° 670-2012/DSU, página 9, respecto al pliego absolutorio de observaciones, la forma de acreditar el equipamiento y/o infraestructura física y de soporte.

B.Recursos Humanos. El postor deberá presentar dentro de su propuesta técnica por lo menos 4 ingenieros electrónicos colegiados y habilitados, cada uno deberá presentar como mínimo dos constancias de haber ejecutado el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos en los dos últimos años (por el principio de vigencia tecnológica), de ellos por lo menos dos, deberá contar con el certificado IPEN vigente para manipulación y mantenimiento de equipos con fuente de emisión de radiación (Rayos X). Para ello deberá presentar los formatos correspondientes para cada profesional, además de copias de los certificados y/o constancias respectivos. (Anexo N° 15)

En atención a la absolución de consulta N° 10 al participante CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES CERRO VERDE S.A.C.

En atención a la absolución de Observación N° 11 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU, se suprimió el Item C. Experiencia.

C.Capacidad técnica. El Postor deberá acreditar obligatoriamente en el contenido del sobre Nº1 - calificación previa los siguientes requerimientos de los profesionales para la ejecución de la obra. Anexo Nº 11

Cargo 1: Un (01) Gerente de Obra - Ingeniero Civil o Arquitecto

Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá contar con experiencia como gerente de obra y/o gerente de proyecto y/o residente de obra, en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 2 años. La participación del profesional será del 30% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.

Cargo 2: Un (01) Residente de Obra - Ingeniero Civil o Arquitecto

88


Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá contar con experiencia como Residente de Obra, en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 2 años. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

Cargo 3: Un (01) Ingeniero de Campo - Ingeniero Civil

Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de campo y/o residente de obra y/o asistente de residente en la ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 90% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.En atención a la absolución de Consulta N° 08 al participante CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES CERRO VERDE S.A.C.

Cargo 4: Un (01) Ingeniero de Costos y Presupuestos - Ingeniero Civil

Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá contar con experiencia como Ingeniero de Costos y Presupuestos y/o especialista en Metrados, costos y Presupuestos en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

En atención a la absolución de observación N° 01 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCRURSAL DEL PERU.

Cargo 5: Un (01) Ingeniero de Instalaciones Sanitarias - Ingeniero Sanitario

Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o supervisor de instalaciones sanitarias en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

En atención a la absolución de Consulta N° 03 al participante CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.

Cargo 6: Un (01) Ingeniero de Instalaciones Eléctricas y/o mecánicas - Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o Industrial Eléctrico

Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá contar con experiencia como Ingeniero Electricista y/o ingeniero especialista en instalaciones eléctricas y/o mecánicas en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

En atención a la absolución de Consulta N° 04, 05, 06 al participante CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.

Cargo 7: Un (01) Profesional de Equipamiento Hospitalario - Médico o Tecnólogo Medico o Ingeniero Industrial o Ingeniero Electrónico

Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá acreditar estudios completos o concluidos de maestría de ingeniería Biomédica, acreditada con el respectivo certificado y/o constancia de estudio, además deberá acreditar experiencia como especialista en equipamiento Hospitalario en ejecución de obras similares con un tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 50% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

89


En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.En atención a la absolución de Consulta N° 08 al participante CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.En atención a la absolución de Observación N° 06 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU.

Cargo 8: Un (01) Ingeniero de Seguridad en Obra - Ingeniero Civil, ingeniero industrial

Requerimiento Técnico Mínimo: El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en Seguridad de obra y/o jefe de supervisión de seguridad de obras y/o jefe de seguridad, salud en el trabajo y medio Ambiente de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La participación del profesional será del 100% de tiempo de duración de la ejecución de la obra.

En atención a la absolución de Consulta N° 08 al participante CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con 8 de las 10 siguientes actividades:

1. Construcción de estructuras de concreto armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire acondicionado/climatización.10. Sistemas de gases medicinales/gases técnicos de laboratorio.



Forma de acreditación de la experiencia del personal profesional:

Profesional de nacionalidad extranjera: deberán presentar copia simple y legible del título profesional (de su país de origen) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, declaración jurada de compromiso del profesional propuesto. Sólo es necesario que los profesionales de nacionalidad extranjera se encuentren colegiados y habilitados en el Perú, antes del inicio de la obra, cuya fecha no inicia necesariamente con la suscripción del contrato

Profesional de nacionalidad peruana: deberán presentar copia simple y legible del título profesional, diploma de colegiatura, declaración jurada en la que manifieste encontrarse hábil en la fecha de presentación de propuestas, declaración jurada de compromiso del profesional propuesto (anexo Nº 12) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

La colegiatura y el certificado de habilidad de los profesionales, sean nacionales o extranjeros, serán requeridos por la Entidad antes del inicio de la ejecución de la obra.

88


En atención a la notificación electrónica Nº 51080-2012 Dirección de supervisión.

NOTA: Se aclara al participante que la experiencia de los profesionales presentadas en la calificación Previa, no se debe emplear para acreditar experiencia en los Factores de Evaluación y en caso de superar la experiencia solicitada en los requerimientos técnicos mínimos, dicho saldo podrá ser considerada para los factores de evaluación pero no puede ser considerado para la calificación previa; criterio solo considerado para los profesionales.

La no presentación u omisión en la Calificación Previa, de alguno de los requerimientos y/o especificaciones solicitados, será motivo de descalificación y se tomara como no presentado.

En atención a la absolución de Consulta N° 11 al participante CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

2.5.2. SOBRE Nº 2– PROPUESTA TECNICA

El sobre Nº 2 contendrá la siguiente documentación:

Documentación relacionada a los Requerimientos Técnicos Mínimos:

i. Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

ii. Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

iii. Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección14.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

i) Experiencia en Obras en General: Relación de obras iniciadas y culminadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (05) veces el Valor Referencial del componente ejecución de la obra civil, materia de la Convocatoria; se acreditará, además de la copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepción y conformidad o la resolución de liquidación de obra, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 06: Relación de Obras en General.


Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Junio del 2012, En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

14 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

89


ii) Experiencia de Obras Similares. Relación de obras iniciadas y culminadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del Valor Referencial. Se acreditará, además de la copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepción y conformidad o la resolución de liquidación de obra, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 07: Relación de Obras Similares.



La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general.


1. Construcción de estructuras de concreto armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire acondicionado/climatización.10.Sistemas de gases medicinales/gases técnicos de laboratorio.



1. Contrato y su respectiva acta de recepción y conformidad, aclarando que el acta de recepción y conformidad es un solo documento, en la que se contemple que la obra fue concluida.

2. Contrato y su respectiva resolución de liquidación de obra.3. Contrato y documento de la cual se desprenda de manera fehaciente que la obra fue

concluida, en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.


En atención a la absolución de observación N° 04 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ., en la cual se aclara las

88


posibilidades para acreditar la experiencia del postor

Nota:




iii) Experiencia del Personal Profesional Propuesto

Se deberá acompañar el Anexo N° 11, debidamente documentado de la información sustentatoria (con copias simples del título profesional o constancia del colegio correspondiente y (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados. o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.)

Gerente de ObraSe evaluará el tiempo de experiencia como gerente de obra y/o gerente de proyecto y/o residente de obra, en ejecución de obras Similares al objeto de la convocatoria.

Residente de ObraSe evaluará el tiempo de experiencia como residente de obras en ejecución de obras Similares al objeto de la convocatoria.

Ingeniero de campoSe evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero de campo y/o residente de obra y/o asistente de residente en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.

En atención a la absolución de Consulta N° 08 al participante CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES CERRO VERDE S.A.C.

Ingeniero de Costos y Presupuestos Se evaluará el tiempo de experiencia como Ingeniero de Costos y Presupuestos y/o especialista en Metrados, costos y Presupuestos en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.


Ingeniero de Instalaciones Sanitarias Se evaluará el tiempo de experiencia como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o supervisor de instalaciones sanitarias en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.


89


Ingeniero de Instalaciones Eléctricas y/o mecánicasSe evaluará el tiempo de experiencia como Ingeniero Electricista y/o ingeniero especialista en instalaciones eléctricas y/o mecánicas en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.

En atención a la absolución de Consulta N° 04, 05, 06 al participante CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

Profesional de Equipamiento Médico

El profesional deberá acreditar estudios completos o concluidos de maestría de ingeniería Biomédica, acreditada con el respectivo certificado y/o constancia de estudio, además deberá acreditar experiencia como especialista en equipamiento Hospitalario en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.


En atención a la absolución de Observación N° 06 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU.

Ingeniero de Seguridad en Obra Se evaluará el tiempo de experiencia como Especialista en Seguridad de obra y/o jefe de supervisión de seguridad de obras y/o jefe de seguridad, salud en el trabajo y medio Ambiente de obras similares al objeto de la convocatoria.


Forma de acreditación de la experiencia del personal profesional:


1. Construcción de estructuras de concreto armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire acondicionado/climatización.10.Sistemas de gases medicinales/gases técnicos de laboratorio.



Profesional de nacionalidad extranjera: deberán presentar copia simple y legible del título profesional (de su país de origen) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, declaración jurada de compromiso del profesional propuesto. Sólo es necesario que los profesionales de nacionalidad extranjera se encuentren colegiados y

88


habilitados en el Perú, antes del inicio de la obra, cuya fecha no inicia necesariamente con la suscripción del contrato

Profesional de nacionalidad peruana: deberán presentar copia simple y legible del título profesional, diploma de colegiatura, constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.



NOTA: Los profesionales que ejerzan labores propias de ingeniería, entre otras, lo cual se encuentra bajo el ámbito de la Ley Nº 28858 “Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República”. Al respecto, el artículo 4° de la referida ley dispone que el certificado de habilidad será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes.Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participación en la ejecución de la obra, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato.

iv) Cumplimiento en la ejecución de obras, se evaluará en función al número de Certificados o Constancias que acrediten que aquellas se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades, las que deben corresponder a los Contratos de Obras presentados para acreditar su experiencia en Obras Generales y Similares; no pudiendo ser mayor de diez (10). Esta declaración será presentada en el Anexo N° 13: Cumplimiento de Ejecución de Obras sin haber incurrido en penalidad.

Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades.

En ese sentido, se desprende que si bien los postores pueden acreditar experiencia en obras concluidas sin liquidar, para efectos de adjudicarse puntaje alguno en el factor “Cumplimiento de Ejecución de Obras”, se deberá acreditar obras liquidadas en el factor “Experiencia del postor”, aspecto que deberá tener en cuenta el Comité Especial en la evaluación de propuestas.

Asimismo, si bien los postores tendrían la opción de acreditar experiencia en obras concluidas sin liquidar o sin documentación similar que determine el monto final de la obra, cuando se cuente con este último, resultará obligación del postor presentar la documentación que acredite dicho monto final, no siendo posible acreditar el monto de la obra comprendido en las actas de recepción y conformidad, circunstancia que podrá ser verificada por la Entidad antes de la suscripción del contrato.

En atención al Pronunciamiento N° 670-2012/DSU, página 7, respecto al pliego absolutorio de observaciones, el cumplimiento de Ejecución de Obras.


89







Nota:




La asignación de puntajes se precisa en el Capítulo IV – Criterios de Evaluación

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA15

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial. (Anexo Nº 9).

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 18), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

88


información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el

contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZAd) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. [CARTA FIANZAe) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la

propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra

(PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra , en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y

89


Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.e. Original de la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP.f. Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100% del monto total del Presupuesto, para

cubrir los daños que pueda causar el Contratista a terceras personas, a la Entidad en sus propiedades, bienes y a su mismo personal, por efectos de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este Seguro, no limita la responsabilidad del Contratista en caso que los daños producidos fuesen por suma mayor. Asimismo, el Contratista deberá proporcionar a la Entidad constancia de pago de la prima, en caso de que ésta se pague al crédito deberá precisar el vencimiento de las cuotas.Para el caso de que existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la valorización correspondiente y serán pagos por la Entidad, además se descontará los cargos que corresponden por incumplimiento contractual.

Cualesquiera sean el caso, las Pólizas de Seguros que se acrediten deberán contratarse en forma mancomunada Contratista y/o Entidad, las que serán supervisadas por nuestros Asesores de Seguros, afín de que las condiciones de la Póliza correspondiente cumplan con los requisitos que respalden y garanticen los intereses y Patrimonio de Entidad.

La Póliza Contratada, deberá acreditarse por el Contratista debidamente cancelada por la compañía aseguradora.

Dicha Póliza de Seguros deberá ser previamente aprobada por la Entidad, estando obligado el Contratista a mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecución de la obra.

g. Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR).h. Original de los certificados de habilidad de todos los profesionales presentados. i. Bases Integradas, Expediente Técnico y planos sellados y firmados por El Contratistaj. Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de

desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de obra (PERT-CPM) el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponde.

k. Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

l. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta.m. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. n. Documentos que sustenten la propiedad, posesión o el alquiler del Equipo y Maquinaria

propuestos.

Nota.- En el caso de que un Consorcio resulte ganador deberá presentar la documentación correspondiente de cada uno de sus conformantes.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar El fiel cumplimiento del contrato. Esta Carta Fianza debe ser incondicional, irrevocable, y de realización automática en el

88


país al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. (Artículo 39º, de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 155º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Cabe señalar que en cumplimiento de Resolución N° 1490-2011-TC-S2, las garantías de fiel cumplimiento presentada por los consorcios deben incluir la relación de sus integrantes, siendo causal de incumplimiento en los requisitos para la suscripción del contrato.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Administración del PEHCBM, ubicado en la A. Circunvalacion S/N Sector Tarapotillo en la ciudad de Tarapoto.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.8. ADELANTOS16

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará un adelantos directos por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL17 del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO18,

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


18 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

89


adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos19 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL20, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos21 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.9. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

20 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

21 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

88


“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA”

OBJETO

El objeto de la presente es contratar el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA”, bajo el Sistema A Suma Alzada y por la Modalidad LLAVE EN MANO.

UBICACIÓN

La ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:

Distrito : TarapotoProvincia : San MartinDepartamento : San MartinRegión : San Martin

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará la obra con el fin de cumplir las metas previstas en el expediente técnico aprobado por la Entidad.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de ejecución empezará a regir según lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respetando el Cronograma de ejecución establecido el expediente técnico el cual debería de corresponder a:

2. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecución de obras civiles y equipamiento hospitalario, asciende a la suma de S/. 137´522,520.30 (Ciento Treinta y Siete Millones Quinientos Veintidós Mil Quinientos Veinte con 30/100 Nuevos Soles), incluyendo impuestos de Ley.

Estudio Definitivo Plan de Contingencias:

S/. 120,000.00

Plan de Contingencia: S/. 6,152,947.63

Obra Civil: S/. 82,412,742.20

Equipamiento Informático: S/. 8,495,267.46

Equipamiento Hospitalario: S/. 40,341,563.01

Total S/. 137,522,520.30

En atención a la absolución de Consulta N° 01 y 03 al participante INCOT CONTRATISTAS

Concepto Plazo en días calendarioEstudio Definitivo Plan de Contingencias 30Implementación Plan de Contingencias 90

ejecución de Obra + Equipamiento 540TOTAL 660

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

89


GENERALES.

3. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

3.1 EJECUCIÓN DE LA OBRAEl Contratista ejecutará la Obra, en marcha de estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Las licencias y autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de la obra serán tramitadas y canceladas por LA ENTIDAD. Asimismo, cualquier interferencia no atribuible al CONTRATISTA que surjan o se presenten durante la ejecución de las obras no será de responsabilidad del CONTRATISTA, por lo que LA ENTIDAD deberá asumir los costos y tramites que sean necesarios para normal desenvolvimiento del cronograma de obra.Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el Expediente Técnico.Los criterios de ejecución involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras de carácter hospitalario, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de salud de alta complejidad, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD.Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de salud de alta complejidad.Todo procedimiento constructivo y de equipamiento indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura y equipamiento hospitalario de alta complejidad.El Contratista presentará la relación de los profesionales participantes en cada una de las especialidades para la ejecución de la Obra y Equipamiento, reservándose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto.Los profesionales reemplazantes deberán sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.Los gastos que ocasione la participación de profesionales especialistas, personal técnico de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaria, etc) y otros recursos humanos que amerite para cumplir con los productos esperados, en los plazos propuestos se encuentran incluidos dentro del monto referencial y a cargo del Contratista.

3.2 ALCANCES E INTALACIONES TEMPORALESEl Contratista deberá, a su propio costo, construir los almacenes e instalaciones temporales que requieran, tanto para el cuidado de sus herramientas y materiales como para el progreso de su trabajo, retirándolas al terminar el Contrato.Para la provisión e instalación del equipamiento, el Contratista deberá prever los almacenes e instalaciones temporales necesarios hasta su instalación en la Infraestructura.

3.3 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOSEl Propietario no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales y/o herramientas del Contratista. Si éste lo desea puede establecer todas las guardianías que crea conveniente.

3.4 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALESCuando sea requerido por el Propietario, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito al Propietario. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación significa que de surgir complicaciones entre los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el ContratistaSi el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía.Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

88


4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

4.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAEl Contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área donde se ejecutará la Obra y Equipamiento objeto de la presenta Licitación; efectuar las evaluaciones e indagaciones que sean necesaria, sin limitarse a los documentos de la presente Licitación Pública; efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y económica, tomando en cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutará la Obra y el Equipamiento, los accesos, condiciones del transporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta; identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.El Contratista ejecutará la Obra y Equipamiento de conformidad con el Expediente Técnico aprobados por LA ENTIDAD, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

4.1.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCIÓNEl Contratista presentará un análisis detallado de la programación de ejecución de la Obra y Equipamiento, consecuentemente determinará el equipo técnico que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole, que se relacionen con el proceso su ejecución.

4.1.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALESEl Contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la Obra y Equipamiento en estricta concordancia con el Contrato y los demás documentos que forman parte del mismo, a satisfacción de la Supervisión.Deberá cumplir y atenerse estrictamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión sobre cualquier cuestión (estén o no mencionadas en el Contrato) que afecte el proceso de ejecución de la Obra y del Equipamiento. El Contratista se sujetará solamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión, respecto a la presenta Licitación.En el caso de surgir un defecto, omisión o insuficiencia de la Obra y/o Equipamiento, o que el Contratista no cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, éste está en la obligación de subsanar los posibles daños o perjuicios, que pudiera afectar al LA ENTIDAD.La información, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, así como los datos, detalles, pormenores y conocimiento del a Obra y del Equipamiento que el Contratista obtenga directamente de LA ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de carácter confidencial. El contratista no podrá dar a conocer ni sacara a publicidad ningún tipo de información, sin autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD.

4.1.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓNUna vez definida la fecha de inicio del proyecto, el Contratista deberá presentar a la Supervisión, el Cronograma de Construcción y Equipamiento adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobación. En estos documentos se indicará claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra y del Equipamiento, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demás datos necesarios para la correcta, oportuna ejecución y control de la Obra y del Equipamiento. Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberá entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorías, el Cronograma de utilización de materiales y en general de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el código de la actividad, duración, inicios y términos más temprano y tardíos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el Contratista presentara lo siguiente:

Cronograma GANTT de ejecución de la Obra y Equipamiento adecuado a la fecha de inicio contractual

Listado de todas las actividades arregladas por inicio más temprano.

89


Listado de todas las actividades arregladas por holgura Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (Contratistas, Supervisión, LA

ENTIDAD). Listado de todas las actividades agrupadas por sector del proyecto.

Una vez aprobados el Cronograma de Ejecución y el Plan General de los Trabajos por la Supervisión, serán considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos de los Expedientes Técnicos. La presentación de los documentos mencionados y su aprobación, no exonerará al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.El Contratista deberá revisar y actualizar el Cronograma de Construcción y Equipamiento cada vez que ocurra una reprogramación acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una copia del Cronograma de Construcción actualizada en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el Contratista en el sitio del proyecto y estará a disposición de LA ENTIDAD, de la Supervisión ó su Representante, en cualquier momento para su revisión.

4.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ EL POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfacción de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesario. En este sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cumplir adecuadamente con el servicio requerido. No obstante, en atención al Principio de Razonabilidad, en su determinación no se puede establecer características o requerimientos desproporcionados.De otro lado, y de conformidad con lo indicado en Reglamento de la Ley de Contrataciones, en la evaluación de las propuestas de los postores podrán calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento técnico mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado; de ahí que la experiencia presentada para acreditar los factores de evaluación deben ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos técnicos mínimos.

Dentro de este marco normativo, debe tenerse en cuenta que el Hospital materia de la presenta convocatoria, es un Hospital de gran importancia y mucha complejidad.

Es por ello que la ENTIDAD, en la medida que será responsable de tan importante proyecto, ha considerado necesario para garantizar la buena calidad en la construcción y equipamiento de dicho proyecto, la participación de empresas que por lo menos hayan Ejecutado obras similares; garantizando con ello que se trata de proyectos integrales de edificaciones semejantes, con el uso de materiales modernos que garanticen la asepsia biomédica de vital importancia al momento de su ejecución.

Finalmente, siendo este hospital una obra con equipamiento especializado, y además siendo un proyecto público el que se debe ejecutar, se requiere que los especialistas tengan experiencia en la ejecución de obras así como la provisión e instalación de equipamiento, y que conozcan la legislación nacional aplicable en esta materia.

Debe tenerse en cuenta también que la obra materia de ejecución involucra dos componentes principales: construcción de edificación nueva y provisión e instalación del equipamiento definido por los Expedientes Técnicos respectivos.

Por lo expuesto, se define como Obra Similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con todas y cada una de las siguientes actividades: Construcción de estructuras de concreto armado, Construcción de acabados arquitectónicos, Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo, Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo, Construcción e implementación de sistema de voz y datos, Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores, Suministro e Instalación de grupo electrógeno, Construcción e Instalación de sub estación eléctrica, Suministro e Instalación de aire acondicionado/climatización y Sistemas de gases medicinales/gases técnicos de laboratorio.

En concordancia con ello, se considera como Requerimiento Técnico Mínimo, que no es materia de

88


calificación, pero es de cumplimiento obligatorio, lo siguiente:

4.2.1 REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR

A. EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

El postor acreditara obligatoriamente haber ejecutado Obras en General, en los últimos diez (10) años contados desde la fecha de culminación de la Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditadas deberán corresponder a obras cuya sumatoria del monto total de la obra sea no menor a cuatro (04) veces del valor referencial del componente ejecución de la obra civil (S/. 82´412,742.20)




B. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES


1. Construcción de estructuras de concreto armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire acondicionado/climatización.10. Sistemas de gases medicinales/gases técnicos de laboratorio.


El Postor deberá acreditar como experiencia similar, únicamente las obras similares ejecutadas en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto no menor a una (01) vez el valor referencial del componente ejecución de la obra civil (S/. 82´412,742.20).


Para acreditar las actividades que debe comprender la obra similar, podrá presentarse los términos de referencia del mismo, constancias, certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente permita verificar las actividades prestadas siendo potestad del

89


postor presentar dicha documentación adicional de resultar necesaria.En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, y para acreditar experiencia adquirida en consorcio deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio o documento oficial de la obra donde se acredite el porcentaje de participación del postor.


NOTA: Los contratos presentados para acreditar la experiencia en ejecución de obras similares no pueden ser presentados para acreditar la experiencia en obras en general, esta restricción solo es válida para la acreditar los requerimientos técnicos mínimos, más no para los factores de evaluación.


Se precisa que: La experiencia acredita por el postor en la calificación previa puede ser considerada para los requerimientos técnicos mínimos. Pero la experiencia acredita por el postor en los factores de evaluación deberá ser distinta a las acreditadas en la calificación previa y requerimientos técnicos mínimos; criterio que es considerado para las obras generales, similares y equipamiento hospitalario.








Nota:

1. Los postores que conformen consorcio deberán acreditar cada uno de los miembros el certificado de RNP de Ejecutor de Obras. De acuerdo a los diversos pronunciamientos que el OSCE emitió respecto a procesos bajo esta modalidad.2. El porcentaje de participación en consorcio; será a criterio de cada sociedad.3. Se tomara en consideración el Art. 48 del Reglamento para la calificación de las

88


experiencias en obras generales, obras similares y equipamiento Hospitalario de acuerdo a la modificación del Reglamento el cual se detalla a continuación:



C. EQUIPO MINIMO

La disponibilidad del equipo mínimo será acreditada con aquellos documentos que sustentan la propiedad de los equipos, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler de los equipos o una declaración jurada en la que el postor se comprometa en caso de obtener la buena pro, disponer de dichos equipos para la ejecución de la obra. La entidad podrá verificar la exactitud de la documentación acreditada por el postor de manera previa a la suscripción del contrato, de no contar el postor ganador con la disponibilidad de la totalidad de equipos ofrecidos como requisito técnico mínimo, este postor perderá la buena pro y se le otorgara esta al postor que quedo en segundo lugar y asi sucesivamente.Sera permitido la presentación de equipos con características superiores a las requeridas y que efectivamente deben de encontrarse dentro del territorio nacional.La antigüedad máxima de los equipos deberá ser no mayor a 05 años a la fecha de presentación de propuestas.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO

Nº DESCRIPCION CANTIDAD

1 Volquete 6x4 371 HP 15m3 42 Camión Cisterna 4X2 2,000 GLN 23 Planta móvil de Concreto 40 m3/h 14 Vibradora de Concreto 4HP 2 40” 85 Cargador Frontal S/llantas 180-250 HP 16 Monto niveladora 125 HP 17 Campactador vibratorio tipo plancha 4 28 Rodillo Vib. Autop. 101-135 HP 10-12 TN 19 Excavadora s/oruga 148 HP 1

10 Rodillo Liso vibratorio Manual 0.8-1.1 TN 111 Bomba de concreto 80 mts. vertical 112 Estación Total 1

La no presentación u omisión en la propuesta técnica, de alguno de los requerimientos y/o alcances solicitados, será motivo de descalificación y se tomara como no presentado.


4.2.2. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

a) El CONTRATISTA deberá contar con la Organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos y su Propuesta Técnica.

89


b) En su Propuesta Técnica mostrará la Organización que utilizará para la ejecución de la Construcción y Equipamiento del proyecto.

c) El CONTRATISTA proporcionará y dispondrá adecuadamente de una Organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias; así como, los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

d) Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del CONTRATISTA, deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto.

e) Tratándose de la construcción y equipamiento de un Hospital es recomendable que los profesionales asignados tengan amplio conocimiento de las leyes y normas nacionales sobre la materia.

f) Todo el personal asignado a la ejecución, deberá ser considerado con carácter de dedicación a tiempo completo por el tiempo, y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica, salvo los profesionales que por la naturaleza de sus servicios estén a tiempo parcial.

g) Para la prestación de los servicios de Ejecución, el CONTRATISTA empleara el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por la fuerza mayor, El CONTRATISTA deberá proponer a la SUPERVISIÓN y ésta derivarlo a la ENTIDAD con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio deberá reunir similar ó mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

h) Debe tenerse en cuenta que EL SUPERVISOR con relación al CONTRATISTA, se considerará como Representante de la ENTIDAD.

i) El SUPERVISOR, previa coordinación e informe a la ENTIDAD, podrá solicitar cambios del personal del CONTRATISTA en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

j) El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra, deberá observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo el personal de trabajo, estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes, etc.

k) El CONTRATISTA obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la ENTIDAD.

El personal profesional mínimo con los requerimientos antes señalados para la Ejecución de Obra y de la Provisión e Instalación del Equipamiento es el siguiente:

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL PERSONAL PROFESIONAL

El Postor deberá acreditar obligatoriamente en el contenido del sobre Nº2 – Propuesta Técnica los siguientes requerimientos de los profesionales para la ejecución de la obra.

CARGO PROFESION REQUERIMIENTOS01 Gerente de Obra

Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado

El profesional deberá contar con experiencia como gerente de obra y/o gerente de proyecto y/o residente de obra, en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 2 años. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro documento que, de manera

88


fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 30% del tiempo de duración de ejecución de la obra.

En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.

01Residente de obra

Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado

El profesional deberá contar con experiencia como residente de obras similares, con tiempo no menor de 2 años. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 100% del tiempo de duración de ejecución de la obra.

01Ingeniero de campo

Ingeniero Civil colegiado

El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero de campo y/o residente de obra y/o asistente de residente en la ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 90% del tiempo de duración de ejecución de la obra.

En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.En atención a la absolución de Consulta N° 08 al participante CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES CERRO VERDE S.A.C.

01Ingeniero de Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Sanitario colegiado

El profesional deberá contar con experiencia como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o supervisor de instalaciones sanitarias en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 50% del tiempo de duración de ejecución de la obra.

En atención a la absolución de Consulta N° 03 al participante CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.

01 Ingeniero de Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil colegiado

El profesional deberá contar con experiencia como Ingeniero de Costos y Presupuestos y/o especialista en Metrados, costos y Presupuestos en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro

89


documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 100% del tiempo de duración de ejecución de la obra.


01Ingeniero de Instalaciones Eléctricas y/o Mecánicas

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o Industrial electrico

El profesional deberá contar con experiencia como Ingeniero Electricista y/o ingeniero especialista en instalaciones eléctricas y/o mecánicas en ejecución de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 50% del tiempo de duración de ejecución de la obra.

En atención a la absolución de Consulta N° 04, 05, 06 al participante CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.

01Profesionales de Equipamiento hospitalario

Médico o Tecnólogo Medico o Ingeniero Industrial o Ingeniero Electrónico

El profesional deberá acreditar estudios completos o concluidos de maestría de ingeniería Biomédica, acreditada con el respectivo certificado y/o constancia de estudio, además deberá acreditar experiencia como especialista en equipamiento Hospitalario en ejecución de obras similares con un tiempo no menor de 1 año. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 50% del tiempo de duración de ejecución de la obra.

En atención a la absolución de observación N° 11 al participante TERRAK S.A.C.En atención a la absolución de Consulta N° 08 al participante CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.En atención a la absolución de Observación N° 06 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU.

01Ingeniero de Seguridad en Obra

Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial

El profesional deberá contar con experiencia como Especialista en Seguridad de obra y/o jefe de supervisión de seguridad de obras y/o jefe de seguridad, salud en el trabajo y medio Ambiente de obras similares, con tiempo no menor de 1 año. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectiva conformidad ò constancias ò certificados ò cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. El profesional propuesto tendrá una participación del 100% del tiempo de duración de ejecución de la obra.

88



Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con 8 de las 10 siguientes actividades: 1. Construcción de estructuras de concreto armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire acondicionado/climatización.10. Sistemas de gases medicinales/gases técnicos de laboratorio.



Profesional de nacionalidad extranjera: deberán presentar copia simple y legible del título profesional (de su país de origen) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, declaración jurada de compromiso del profesional propuesto. Sólo es necesario que los profesionales de nacionalidad extranjera se encuentren colegiados y habilitados en el Perú, antes del inicio de la obra, cuya fecha no inicia necesariamente con la suscripción del contrato

Profesional de nacionalidad peruana: deberán presentar copia simple y legible del título profesional, diploma de colegiatura, declaración jurada en la que manifieste encontrarse hábil en la fecha de presentación de propuestas, declaración jurada de compromiso del profesional propuesto (anexo Nº 12) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.



NOTA: La experiencia acreditada para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos podrá ser considerada para la calificación previa.

La no presentación u omisión de alguno de los requerimientos y/o especificaciones solicitados, será motivo de descalificación y se tomara como no presentado.

Se aclara al participante que la experiencia de los profesionales presentadas en la calificación Previa, no se debe emplear para acreditar experiencia en los Factores de Evaluación y en caso de superar la experiencia solicitada en los requerimientos técnicos mínimos, dicho saldo podrá ser considerada para los factores de evaluación pero no puede ser considerado para la calificación previa; criterio solo considerado para los profesionales.


89


5. PRESTACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA

La empresa Contratista deberá disponer del personal capacitado para realizar la totalidad del proyecto de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos definidos en las Bases y al expediente técnico que será entregado por El Gobierno Regional de SAN MARTIN (GORESAN MARTIN).

5.1. ETAPAS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR

El proyecto tendrá las siguientes etapas de trabajo:

Asimismo deberá considerar el recurso físico adecuado para el desarrollo de los trabajos correspondientes a la ejecución de obra. EI equipamiento mínimo requerido, se indica a continuación.

Oficina establecida y con las respectivas autorizaciones municipales, con área suficiente para el desarrollo de las actividades que se contraten.

Equipos de computación para el personal clave antes señalado, con Office, Autocad, MS Project,

Mobiliario de oficina y de dibujo Equipos de Ingeniería para el desarrollo correcto de la ejecución de la obra como los

Equipos de Comunicación (Teléfonos móviles y fijos, Fax, etc.) Movilidad.

6. PRESTACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

6.1. PERSONAL PROFESIONAL

EI Contratista deberá disponer del personal capacitado para realizar los trabajos de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Mínimos definidas en las Bases.

La capacidad de este personal será lo suficientemente amplia como para dilucidar y visualizar la utilización de la información disponible para su aplicabilidad en el desarrollo de la obra.

6.2. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EI Contratista deberá considerar como parte del servicio a proporcionar para la ejecución de la obra las condiciones y prestaciones indicadas en las bases, así como las siguientes prestaciones/actividades:

LICENCIA DE OBRA

Es responsabilidad del PEHCBM, efectuar todos los trámites administrativos a fin de conseguir las autorizaciones municipales; el monto correspondiente a las tasas y derechos derivados de dichas autorizaciones será cancelado por el GORESAN MARTIN, siendo responsabilidad del CONTRATISTA completar la documentación técnica requerida para los citados trámites municipales.El periodo de ejecución de obra será considerado efectivo a partir de la obtención de los correspondientes permisos.

Concepto Plazo en días calendarioEstudio Definitivo Plan de Contingencias 30Implementación Plan de Contingencias 90

ejecución de Obra + Equipamiento 540TOTAL 660

88


SUMINISTROS DURANTE LAS OBRAS

Es responsabilidad del PEHCBM poner a disposición del CONTRATISTA las acometidas a pie de parcela necesarias para la ejecución y desarrollo de los trabajos. Caso de no existir tales servicios a pie de parcela y la estimación de la finalización de su ejecución afectara al desarrollo de las actividades del proyecto, GORESAN MARTIN valorará en consenso con el contratista la repercusión de dichas faltas estableciendo la debida compensación económica.

OFICINAS DE OBRA DE LA SUPERVISION Y GORESAN MARTIN

EI Contratista deberá considerar el espacio físico de oficinas para la Supervisión, así como una sala de reuniones adecuada, incluidas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de las mismas. Los costos por uso del sistema de comunicaciones (teléfono, fax, Internet, etc.) serán asumidos por la Supervisión según corresponda.

Las instalaciones deberán quedar habilitadas a los treinta (30) días hábiles de la fecha de iniciación de obras y conservarse en buen estado hasta el inicio del Período de Garantía.

PERIODO DE GARANTIA TECNICA POR RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS

A partir del día siguiente de suscrita el Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento comenzará a regir el Período de Garantía Técnica que tendrá una duración de doce (12) meses para la obra y veinticuatro (24) meses para el equipamiento. EI Contratista garantiza el correcto cumplimiento de las obligaciones pendientes y actividades durante el período de garantía, en todas sus partes con una Carta Fianza a favor del PEHCBM.

La garantía será entregada al PEHCBM, al momento de suscribir el Acta de Recepción de Obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento, quien la mantendrá en su posesión hasta el término del servicio.

Durante el Período de Garantía el Contratista deberá realizar por su cuenta, todos los trabajos de reparación de imperfecciones y otros que surgieran como consecuencia del uso de materiales defectuosos, inadecuados procedimientos constructivos o del descuido u omisión del Contratista en el cumplimiento de cualquier obligación dentro de los términos del Contrato.

El PEHCBM comunicará al Contratista los defectos que se evidencien durante el plazo señalado, debiendo éste en un plazo no mayor a 15 días calendario de recibida dicha comunicación iniciar los trabajos de reparación correspondientes.

Si el Contratista deja de ejecutar cualesquiera de los trabajos mencionados y que fueran requeridos por el PEHCBM, este tendrá la facultad de realizar dichos trabajos por sus propios medios o con otros Contratistas, pudiendo recuperar el costo de los mismos, de la Carta Fianza de Garantía Técnica por el período de responsabilidad de defectos y/o en su defecto de cualquier suma adeudada al Contratista.

Antes de la conclusión del Período de Garantía, el PEHCBM o quien este indique, efectuará una nueva inspección de la Obra para verificar su estado adecuado, la ejecución satisfactoria de todos los trabajos de reparación de defectos que hubieran sido detectados durante el Periodo de Garantía.

Cumplidos estos requisitos el PEHCBM emitirá a nombre del Contratista el CERTIFICADO DE GARANTIA TECNICA y procederá a la devolución de la carta fianza correspondiente.

89


Lo antes mencionado, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que presenten las obras y/o equipos instalados por un plazo no menor de siete (7) años, según lo establecido en el Articulo 51° del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM Y Articulo 1784° del Código Civil.

7. PRESTACIONES TECNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA

7.1 PERSONAL PROFESIONAL

EI Contratista deberá disponer del personal capacitado para realizar los trabajos de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Mínimos definidas en las Bases.


7.2 CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

EI proponente deberá considerar como parte del servicio a proporcionar las siguientes prestaciones / actividades: Suministro, instalación y montaje hasta la puesta en operación de todos los bienes, equipos

y accesorios. Suministro de cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el

uso destinado del equipo aún cuando no se indique explícitamente en las Especificaciones Técnicas requeridas.

Embalaje de todo el suministro adecuado al transporte de carga. Realizar todos los trabajos de preinstalación, teniendo en cuenta las condiciones

adecuadas, para que los equipos sean instalados en los ambientes y servicios de la obra. Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el código

nacional de electricidad, así como ser capaces de funcionar sin transformador externo, con el voltaje de la energía que alimenta las diferentes instalaciones de la obra.

Realizar la Instalación completa de los equipos ofertados en los ambientes y servicios de la obra, llevando a cabo las pruebas técnicas, puesta en servicio y servicios requeridos en las bases. .

Suministro de manuales técnicos completos de operación, servicio técnico e instalación del equipamiento propuesto. Los manuales deberán ser originales del fabricante, en idioma de la procedencia del equipo.

EI proponente adjudicado, deberá proporcionar por cada equipo dos (02) juegos de la documentación antes mencionada y además entregar video (02 copias) de operación y mantenimiento en formato DVD o VCD por cada equipo.El juego de manuales comprende:

Manual de Operación, con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo.

Manual de Servicio Técnico, con información detallada (siempre que el fabricante de los equipos los provea) con:

o Diagrama de bloques, esquemas de circuitos electrónicos, esquemas de partes mecánicas, funcionamiento y calibración, etc. Incluyendo un listado y catalogo de piezas, repuestos y accesorios debidamente identificados con códigos del fabricante y catálogos ilustrativos.

o Planos y procedimientos de montaje / instalación. o Programa-resumen de mantenimiento preventivo, que deberá contener las

actividades a realizarse, indicando la frecuencia y duración de las mismas. Asimismo se deberán indicar las probabilidades de que se produzcan averías y sus soluciones.

Otros que considere el Proveedor necesarias para el buen mantenimiento y conservación de los equipos.

Seguro "contra todo riesgo" que cubra cualquier siniestro durante el transporte hasta el

88


lugar de la obra, la instalación, las pruebas técnicas, así como durante la instalación y puesta en servicio de los bienes.

Identificación: En cada equipo deberá ir grabado en placa metálica o similar y en lugar visible que no entorpezca el manejo o reconocimiento de otros datos, lo siguiente:

Logo delGORESAN

MARTIN

L.P. Nº…………………………………...Nombre del Equipo……………………..Fecha de Instalación…………………...Período de Garantía…………………….Proveedor………………………………..Dirección y Teléfonos…………………...

Esta placa deberá estar firmemente unida al cuerpo de los bienes y equipos, de preferencia remachada.

Mantenimiento preventivo durante el período de garantía técnica, según lo establecido en los requerimientos.

7.3 CALIDAD DE LOS EQUIPOS

En la relación de equipamiento biomédico contenidos en el Cd. Que es entregado a los participantes, se establecen los requisitos técnicos generales aplicables a los equipos que el Contratista debe suministrar como parte del Contrato.

Todos los equipos suministrados y los ensayos deberán corresponder a los señalados en la a relación de equipamiento biomédico contenidos en el Cd.

EI Contratista deberá proporcionar al Supervisor todo el apoyo necesario para comprobar la calidad de los equipos y/o sistemas a instalar.

7.4 INSPECCIONES / ENSAYOS

La Supervisión y el PEHCBM podrán tener libre acceso a cualquier lugar donde se fabriquen los equipos, debiendo recibir del Contratista toda clase de facilidades para practicar sin restricciones la inspección y ensayos de tales equipos y materiales.

Los costos correspondientes a la realización de los ensayos, pruebas y exámenes correrán a cargo del Contratista, siempre y cuando estos ensayos hayan sido previstos en las Especificaciones Técnicas.

Es obligatoria la prueba de puesta en operación en vacío de todo el Hospital, antes de la entrega final al GORESAN MARTIN.

7.5 CONDICIONES PARA ENTREGA Y RECEPCION

EI Contratista estará obligado a elaborar y entregar al PEHCBM, dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario anteriores a la culminación del plazo contractual, el PROTOCOLO DE PRUEBAS, que servirá de instrumento técnico al Comité de Recepción en la etapa de ENTREGA / RECEPCION de equipos, el mismo que permitirá garantizar que realmente los equipos adquiridos cumplen con las exigencias técnicas, así como, realizar las pruebas necesarias antes de dar la conformidad a los equipos, debiéndose incluir en el protocolo, las características de los instrumentos, insumos y medios físicos que suministrará y empleará el Contratista para efectos de la prueba. Las pruebas contenidas en el Protocolo de Pruebas, serán revisadas por el PEHCBM, en coordinación con el Contratista y podrán ser ajustadas antes de la entrega de los equipos. La conformidad de los resultados de las pruebas realizadas quedará registrada en formatos especialmente diseñados para tal fin.

89


La conformidad de Recepción de los equipos estará sujeta al cumplimiento de los siguientes aspectos:

Verificación de la correspondencia entre el equipo recibido y el detalle de las especificaciones técnicas incluidas en el Contrato.

Verificación de la integridad física y adecuado estado de conservación de los equipos.

Constatación de la instalación y prueba operativa del equipo, teniendo en consideración el protocolo de pruebas.

Verificación que el equipo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento.

Constatación de la entrega de los juegos de manuales, según lo establecido en las presentes Bases.

Constatación de la entrega del Programa-resumen de Mantenimiento Preventivo y su correspondiente Procedimiento de Mantenimiento Preventivo.

Constatación de la entrega del Programa Básico de Capacitación en el Correcto Manejo, Operación Funcional, Cuidado y Conservación Básica del equipo.

Constatación de la entrega del Programa Básico de Capacitación especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación del Equipo.

Constatación que el equipo se encuentre correctamente identificado. Constatación de la entrega del "Certificado de Garantía" con la vigencia estipulada en las presentes Bases.

Constatación de la entrega en el lugar de los manuales de operación y mantenimiento, según lo establecido en las presentes condiciones de adquisición.

La Aceptación Técnica Operativa para los equipos suministrados, conjuntamente con el Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento, será emitida una vez que se realicen todos los procedimientos descritos y verificados que los bienes fueron instalados correctamente según los requerimientos del fabricante y se encuentren funcionando en todas sus partes.

EI acta Recepción y Puesta en operación respectiva deberá ser suscrita por el Comité de Recepción a ser designado por el PEHCBM y por el Proveedor. De incumplirse alguno de los aspectos mencionados se suscribirá dicha acta haciendo constar las reservas oportunas.

EI Contratista será el único responsable de cumplir con la entrega e instalación del equipamiento integral, no pudiendo transferir esas responsabilidades a los transportistas, subcontratistas, otras entidades o terceros en general.

Si durante la recepción de la obra con sus equipos y bienes, los mismos no obedecen a las características ofrecidas en la propuesta técnica aceptada, el Contratista está obligado a tomar las medidas y proveer sin costo adicional los bienes y servicios considerando lo establecido en las especificaciones técnicas de las Bases, su Propuesta Técnica y el Contrato.

La conformidad de recepción de los equipos no invalida el reclamo posterior por parte del el PEHCBM por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción de los equipos

Dado que la construcción deberá tener un periodo de garantía de doce (12) meses, una vez firmada el Acta de Recepción y puesta en Operación, comenzará el plazo de Garantía de la construcción de doce (12) meses y el plazo de Garantía técnica del equipo por un periodo de veinticuatro (24) meses; igualmente, la firma de esta Acta dará comienzo al periodo de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento médico por el término de veinticuatro (24) meses. Una vez expirados los doce (12) meses el PEHCBM expedirá el acta de recepción final de la construcción, una vez expirados los veinticuatro (24) meses de garantía técnica, el PEHCBM emitirá el Acta de recepción final del proyecto.

88


7.6 CAPACITACION

La capacitación del personal asistencial deberá abarcar el manejo, el cuidado y la conservación de los Equipos Médicos, Electromecánicos, sistemas y demás bienes que lo requieren, con sus componentes y accesorios.

La capacitación se realizará en el establecimiento donde se ha ejecutado la obra o en un lugar designado por el PEHCBM, y donde están asignados bienes y equipos.

EI Contratista tendrá un plazo de 30 días para ejecutar la totalidad de la capacitación, y realizará los siguientes tipos de capacitación:

(i) Capacitación en el correcto manejo, operación, funcionamiento, cuidado y conservación básica de los equipos: dirigido a los Profesionales de la Salud y otros que designe el PEHCBM.

(ii) Capacitación Especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación del equipo: dirigido al personal Profesional, Técnico y otros que designe el PEHCBM.

Estas capacitaciones se llevarán a cabo una vez durante la instalación y puesto en funcionamiento los equipos, hasta 30 días posteriores del término del plazo contractual de la construcción de la obra.

EI Contratista deberá entregar un "Certificado de Capacitación" a cada una de las personas que hayan aprobado la capacitación impartida.

El contratista quedara obligado a proporcionar durante el primer año del periodo de garantía técnica, un (1) modulo de refuerzo de la capacitación Teórico – Practico al persona asistencial que designe, indicando la programación y cronograma en que efectuara esa capacitación. Dicho refuerzo deberá de estar incluido dentro de su oferta económica del contratista.

7.6.1 PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN LA OPERACION, FUNCIONAMIENTO, CUIDADO Y CONSERVACION BÁSICA DE LOS EQUIPOS MEDICOS

A los 120 días posteriores al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar un programa básico de capacitación para el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los equipos. EI Contratista podrá, previa coordinación con el PEHCBM, adecuar dicho programa de acuerdo a las condiciones de funcionamiento de los equipos en el Hospital de destino. Las actividades a desarrollar son:

Presentación y orientación en el Manejo de los equipos. Reconocimiento y empleo de los accesorios y componentes del equipo. Práctica dirigida del empleo del equipo médico, con reconocimiento de todos los

componentes. Uso adecuado de los instrumentos de calibración para el correcto funcionamiento del

equipo. Cuidados básicos en la limpieza diaria del los equipos médicos y sus accesorios y

componentes. Seguridad de los equipos.

7.6.2 PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN EL SERVICIO TECNICO DE LOS EQUIPOS MEDICOS

89


A los 120 días posteriores al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar un programa básico de capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de los equipos. EI Contratista podrá, previa coordinación con el PEHCBM, adaptar dicho programa de acuerdo a las condiciones de funcionamiento de los equipos en el Hospital. Las actividades a desarrollar son: Presentación y orientación en el Manejo de los Equipos Médicos. Reconocimiento y empleo de accesorios y componentes del equipo. Uso de herramientas dedicadas al servicio técnico del equipo. Actividades básicas de mantenimiento preventivo de los equipos médicos. Uso de lubricantes y sustancias de limpieza exigidas por el fabricante para la

conservación de los equipos médicos. Detección de fallas y código de errores de los equipos médicos Seguridad eléctrica de los equipos y de los usuarios de los equipos médicos. Cambio de repuestos de alta rotación en los equipos médicos. Cambio de fusibles y elementos de seguridad del equipo médico.

7.7 GARANTIA BÁSICA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y RESPUESTO

EI Proveedor emitirá un documento de compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos que le permita cubrir posibles cambios y/o reposiciones.

EI Proveedor deberá velar, a través del oportuno certificado de los fabricantes y/o distribuidores de los equipos en el país, por este suministro de insumos, materiales o repuestos por un período de hasta 5 años a partir de la fecha de Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento. Quedan obviamente excluidos aquellos equipos con una vida útil inferior a dicho plazo.

7.8 GARANTIA TECNICA DE LOS EQUIPOS

Los Equipos Médicos, electromecánicos, mecánico e instrumental con componentes y accesorios tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal. La garantía de estos equipos tendrá una vigencia, de 2 años, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento, de la presente Sección.

Para la reparación de los Equipos con sus componentes y accesorios durante el período de garantía, el Proveedor tendrá en consideración las siguientes condiciones:

i. Inicialmente el Contratista tendrá el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la reparación del equipo.

ii. Si el equipo no ha sido reparado durante el plazo establecido a partir de la notificación, el Contratista tendrá un plazo adicional máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para culminar la reparación. Los gastos en que incurra el Contratista correrán por su cuenta.

iii. Si pasado los días hábiles mencionados en (ii) y el proveedor no ha solucionado la incidencia del equipo, podrá contratar los servicios a un tercero.

iv. La aplicación de la sanción no exime al adjudicatario de ninguna de las obligaciones establecidas para el período de Garantía Técnica.

7.9 MANTENIMIENTO

EI Contratista deberá tener en cuenta que, a la entrega de los Equipos con sus componentes y accesorios, deberá presentar un programa con los procedimientos previstos para el mantenimiento preventivo, que deberá ejecutarse dentro del período de mantenimiento de cada equipo, según los períodos de atención y la lista de actividades indicadas por el fabricante en su respectivo manual de servicio técnico. Se precisa que el

88


Contratista podrá, previa coordinación con el PEHCBM, adecuar dicho programa de mantenimiento preventivo, de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del equipo.

Se tendrá en cuenta que el período de mantenimiento preventivo de los equipos, deberá coincidir con el período de garantía ofertado.

7.9.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EI mantenimiento preventivo deberá referirse a los Equipos con sus componentes y accesorios, de acuerdo al programa y los procedimientos de mantenimiento preventivo aprobado por el PEHCBM, que designará un representante(s) a cargo de las coordinaciones con el Contratista para este efecto. EI protocolo de pruebas deberá ser remitido dentro del plazo de entrega e instalación del equipo y conjuntamente con la entrega de manuales.

EI mantenimiento de los Equipos Médicos con sus componentes y accesorios, será efectuado en el lugar en que se encuentren instalados en forma coordinada con el PEHCBM, debiendo asegurar el correcto funcionamiento de los mismos, para ello ejecutará el Programa y los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo, haciéndose cargo según cada caso de lo siguiente:

Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. Limpieza, lubricación, engrase e impermeabilizado. Pruebas de funcionamiento. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. Cambio de piezas, partes y otros especificados en el manual del fabricante, según la

frecuencia o periodicidad establecida en el mismo, sin costo adicional para el PEHCBM, suministrados por cuenta del Contratista durante el período de garantía técnica.

Es responsabilidad del Contratista, el correcto funcionamiento de los equipos bajo su cobertura durante la vigencia del contrato. El contratista deberá realizar por su cuenta, todos los trabajos de reparación de imperfecciones y otros que surgieron como consecuencia del uso de materiales defectuosos, inadecuados procedimientos constructivos o del descuido u omisión del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación dentro de los términos del contrato.

EI Contratista, en la fecha prevista, coordinará con el PEHCBM, el inicio de la ejecución de la actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa la labor del servicio usuario.

Ejecutará el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por el PEHCBM, según el Formato de los Procedimientos de Mantenimiento aprobados por la misma.

Concluido el trabajo demostrará al usuario y al PEHCBM la eficiencia del mantenimiento ejecutado. Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el Contratista, subsanará o concluirá la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga el PEHCBM.

El PEHCBM dará por concluida la actividad de mantenimiento, si el trabajo e información de la actividad de mantenimiento se han cumplido de acuerdo a lo programado, PEHCBM aplicará las sanciones administrativas correspondientes.

8. RECEPCIÓN DE LA OBRA Cuando la Obra esté concluida, el Contratista solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de Recepción, para lo cual deberá elaborar los planos post-

89


construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la Recepción de la Obra, previa conformidad por parte de la Supervisión. El Contratista, mediante su ingeniero residente, solicitará en el Cuaderno de Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual la Supervisión, verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme extenderá el documento de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor de cinco (5) días naturales para comunicar este hecho a PEHCBM, el que en un plazo máximo de siete (7) días naturales de recibida la comunicación de la Supervisión, procederá a designar un Comité de Recepción de Obra, de los cuales por lo menos dos (2) miembros serán Ingenieros y/o Arquitectos, y por el Supervisor, además estará conformado, de ser necesario, por los especialistas de acuerdo a la naturaleza de la Obra ejecutada. La Comisión de Recepción de la Obra, en un plazo máximo de diez (10) días naturales de su designación, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas, y efectuara las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista y su Residente. De existir observaciones por parte de la Comisión, estas se consignaran en el Acta correspondiente y no se recibirá la Obra. El Contratista dispondrá de sesenta (60) días calendario para subsanarlas, el cual se computara a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones, no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las sanciones que correspondan o podrá dar lugar a que la entidad resuelva el Contrato por incumplimiento. En caso que el Contratista o su Ingeniero Residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el acta; el Comité de Recepción elevará a PEHCBM todo lo actuado, con un Informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. PEHCBM deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en el mismo plazo. De persistir la discrepancia, se someterá a los mecanismos de solución de controversias. En ningún caso, se exonerara al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o el PEHCBM. 9. LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO El Contratista presentara la Liquidación de la Obra ejecutada, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal del Contratista. La Liquidación presentada por el Contratista será elevada a PEHCBM.

La Liquidación de Obra: impresa y en medio magnético debe contener como mínimo:

Memoria Descriptiva Planos Post Construcción (02 Juegos), con firmas de los profesionales responsables. Cuaderno de Obra Pruebas y Ensayos Constancia de no adeudar suma alguna al Sistema Nacional de Pensiones y Seguro

Social del Perú, y que además no tiene pendientes reclamaciones por concepto de remuneraciones y/o beneficios sociales de sus trabajadores

Liquidación Financiera: la que contendrá como mínimo: Comprobantes de pago de Valorizaciones mensuales.

88


La Supervisión elevará a PEHCBM un informe respecto a la liquidación presentada por el Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días naturales. PEHCBM emitirá su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días naturales de presentada la Liquidación por el Contratista, quien podrá observarla de considerarlo pertinente. Si PEHCBM no estuviera conforme con la Liquidación del Contratista practicará otra con la documentación sustentadora y con los cálculos detallados, la misma que será notificada al Contratista. Si el Contratista no entrega la Liquidación en el plazo indicado, PEHCBM la elaborará en idéntico plazo, siendo de cargo del Contratista los gastos en que se incurra para su elaboración, los cuales serán deducidos de cualquier suma adeudada al Contratista ó en su defecto de la garantía de fiel Cumplimiento del Contrato. PEHCBM remitirá la liquidación al Contratista para que pueda observarla dentro de los quince (15) días naturales de recibida. La Liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra, dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días naturales de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días naturales siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje según corresponda. En caso de Arbitraje es acorde al Artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedara concluido debiendo cerrarse el expediente de la Liquidación Final de Obra. Previo al pago del saldo de Liquidación Final, PEHCBM descontará del importe del mismo, los siguientes conceptos: − Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de

Obra, consignadas como saldo en contra del Contratista. − Reposición por daños atribuidos al Contratista si hubiera. − El porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, valorizaciones y pagos

efectuado por LA ENTIDAD acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, si hubieran saldos pendientes.

− Las multas y penalidades, si hubieran. En caso que los montos a deducir superasen los pagos a efectuar de acuerdo con la Liquidación Final, PEHCBM comunicará de inmediato al Contratista para que en un plazo de diez (10) días calendario efectúe el pago del saldo correspondiente, de no cumplir con ello se procederá a la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato y retener los montos no percibidos. 10. GARANTIAS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO El Contratista debe garantizar a PEHCBM, el cumplimiento del Contrato y la buena ejecución de los trabajos, para lo cual entregará a PEHCBM una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a PEHCBM por el postor ganador antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por el diez por ciento (10%) del monto del Contrato (obra civil y equipamiento) y tener vigencia por el plazo de ejecución de la Obra hasta la recepción provisional.

89


El medio de garantía será una Carta Fianza Bancaria por la suma equivalente al 10 % del Monto de Contrato, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, a nombre de la Contratista y a favor de PEHCBM y de realización automática al solo requerimiento de este último, emitida por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Para que PEHCBM proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratista debe haber cumplido lo siguiente:

Que se haya suscrito el Acta de Recepción Final de las Obras. Que haya entregado la Liquidación Final de obra.

Cumplido con lo indicado en el párrafo anterior, la garantía será devuelta una vez que se haya aprobado la Liquidación Final del Contrato. Queda claramente establecido que la recepción de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades, siendo responsable por las fallas por vicio oculto de construcción o de materiales, por un plazo no menor de siete (7) años siguientes a la recepción de la Obra.

Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo precedente, PEHCBM iniciará las acciones legales para obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios. 11. MONTO DEL CONTRATO Considerando que el Contrato se pacta bajo el sistema de suma alzada y modalidad llave en mano, el monto del contrato es conforme a la propuesta económica presentada por el Contratista, el cual incluye el Impuesto General a las Ventas. EI monto del Contrato comprende el costo directo de la Obra, materiales, transporte, herramientas, beneficios sociales, gratificaciones, obras provisionales, pólizas de seguros de obras, derechos de explotación de materiales, gastos de protección, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general todos los demás gastos que conlleven a la eficaz ejecución de los trabajos contratados, a entera satisfacción de PEHCBM. Dicho monto cubre además todos los bienes y servicios que debe prestar o suministrar el Contratista; así como el costo de materiales menores no mencionados en los documentos de la Licitación, pero necesarios para la terminación de la Obra. 12. PRECIOS Por tratarse de una licitación bajo el Sistema a Suma Alzada y modalidad Llave en Mano, el Contratista garantiza la correcta ejecución de la obra y el equipamiento.

13. IMPUESTOS EI Contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las Leyes del Perú.

14. ADELANTOS Adelanto Directo PEHCBM, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de ejecución de Obra, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente.

88


La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento PEHCBM, a nombre del Contratista y a favor de PEHCBM, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. La solicitud, justificación y garantías del adelanto directo para la ejecución de la obra, deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de suscrito el contrato. La cancelación del adelanto se realizara dentro de los siete (7) días calendario, posteriores a la presentación de la carta fianza. De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la fecha del pago del Adelanto Directo no será considerada como inicio del Plazo contractual. El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista. Adelantos de Materiales Se otorgará un adelanto para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, el que deberá estar de acuerdo con los volúmenes de la Obra y no deberá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto contractual correspondiente a esta etapa. Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de exclusión, extendida por una entidad nacional o extranjera, facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros, a nombre del Contratista y a favor de PEHCBM , y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La Garantía se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos, deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual correspondiente a la ejecución de obra, y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el Contratista. El cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas.

La amortización del adelanto para materiales, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado.

CAPÍTULO IV

89


CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I.FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (20 puntos)Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a de hasta cinco (5) veces el Valor Referencial del componente obra civil de la Convocatoria. (S/. 82,412,742.20)

Acreditación:Se aclara que para acreditar la experiencia del postor tanto para la calificación previa, requerimientos técnicos mínimos (RTM) y factores de evaluación, existen 3 posibilidades que son los siguientes:1. Contrato y su respectiva acta de recepción y conformidad, aclarando que el acta de recepción y conformidad es un solo documento, en la que se contemple que la obra fue concluida.2. Contrato y su respectiva resolución de liquidación de obra.3. Contrato y documento de la cual se desprenda de manera fehaciente que la obra fue concluida, en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.


En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, y para acreditar experiencia adquirida en consorcio deberá presentarse copia simple de la promesa formal de

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 5 veces el valor referencial: 20 puntos

M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial: 15 puntos




M > 0 veces el valor referencial y < 1 veces el valor referencial: 01 puntos

88



consorcio o el contrato de consorcio o documento oficial de la obra donde se acredite el porcentaje de participación del postor; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de término de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 06, referido a la experiencia en obras en general del postor.

Se aclara que la experiencia solicitada en obras en general deberá ser adicional a lo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

Nota:1. Se tomara en consideración el Art. 48 del Reglamento para la calificación de las experiencias en obras generales, obras similares y equipamiento Hospitalario de acuerdo a la modificación del Reglamento el cual se detalla a continuación:“El consorcio podrá acreditar como experiencia la sumatoria de los montos facturados, previamente ponderados, de aquellos integrantes que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. La ponderación de tales montos facturados se efectuara sobre la base de la información señalada en la promesa formal de consorcio, referida al porcentaje de las obligaciones asumidas por cada uno de sus integrantes”.


B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (35 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo un periodo de los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al Valor Referencial del componente obra civil, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del Valor Referencial del componente

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 1 ves el valor referencial: 35 puntos

M >= 0.75 veces el valor referencial y < 1 ves el valor referencial: 25 puntos

89



obra civil. (S/. 82,412,742.20)

Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con 8 de las 10 siguientes actividades: 1. Construcción de estructuras de concreto

armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio

con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y

caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema

de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha

de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo

electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación

eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire

acondicionado/climatización.10. Sistemas de gases medicinales/gases

técnicos de laboratorio.


Acreditación:Se aclara que para acreditar la experiencia del postor tanto para la calificación previa, requerimientos técnicos mínimos (RTM) y factores de evaluación, existen 3 posibilidades que son los siguientes:1. Contrato y su respectiva acta de recepción y conformidad, aclarando que el acta de recepción y conformidad es un solo documento, en la que se contemple que la obra fue concluida.2. Contrato y su respectiva resolución de liquidación de obra.3. Contrato y documento de la cual se desprenda de manera fehaciente que la obra fue concluida, en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.


En atención a la absolución de observación N° 04 al participante ORTIZ CONSTRUCCIONES Y

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 0.75 veces el valor referencial: 20 puntos

M >= 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 ves el valor referencial: 15 puntos

M > 0 veces el valor referencial y < 0.25 veces el valor referencial: 10 puntos

88



PROYECTO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ., en la cual se aclara las posibilidades para acreditar la experiencia del postor

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, únicamente serán considerados los montos que correspondan a la participación del postor, y para acreditar experiencia adquirida en consorcio deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio o documento oficial de la obra donde se acredite el porcentaje de participación del postor; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de término de la obra.

Se aclara que la experiencia solicitada en obras similares deberá ser adicional a lo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

Nota:1. Se tomara en consideración el Art. 48 del Reglamento para la calificación de las experiencias en obras generales, obras similares y equipamiento Hospitalario de acuerdo a la modificación del Reglamento el cual se detalla a continuación:“El consorcio podrá acreditar como experiencia la sumatoria de los montos facturados, previamente ponderados, de aquellos integrantes que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. La ponderación de tales montos facturados se efectuara sobre la base de la información señalada en la promesa formal de consorcio, referida al porcentaje de las obligaciones asumidas por cada uno de sus integrantes”.


C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (30 Puntos)

89



C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra. Se consideraran como trabajos o prestaciones similares a los siguientes:

Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Edificación, que cuenten obligatoriamente como mínimo con 8 de las 10 siguientes actividades: 1. Construcción de estructuras de concreto

armado.2. Construcción de acabados arquitectónicos.3. Construcción de sistema contra incendio

con equipos de bombeo.4. Construcción de sistema de agua fría y

caliente con equipos de bombeo.5. Construcción e implementación de sistema

de voz y datos.6. Suministro, Instalación y puesta en marcha

de ascensores.7. Suministro e Instalación de grupo

electrógeno.8. Construcción e Instalación de sub estación

eléctrica.9. Suministro e Instalación de aire

acondicionado/climatización.10. Sistemas de gases medicinales/gases

técnicos de laboratorio.



Solo se calificarán las experiencias consignadas en el Anexo N° 11, por lo que el postor deberá proporcionar información de su personal propuesto en dicho anexo. No hay límite en la cantidad de servicios que se deben presentar para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos.

Se considerará el tiempo efectivo de desempeño en el cargo solicitado en ejecución de obras similares, el cual se acreditará con constancias y/o certificados y/o contratos. Todas las Constancias o Certificados o contratos deberán indicar

88



expresamente el período de cada servicio consignado.

Nota: La exigencia solicitada en los factores es adicional a la exigida en los requerimientos técnicos mínimos.QUIEN ACREDITE UN TIEMPO INFERIOR AL MÍNIMO REQUERIDO SERÁ “DESCALIFICADO”.

La asignación de puntajes se realizará del siguiente modo:

1.- GERENTE DE OBRA:Criterio:Se evaluara en función al tiempo de experiencia como gerente de obra y/o gerente de proyecto y/o residente de obra en ejecución de obras Similares.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

Más de 1 año: 05 puntos

Más de 6 hasta 12 meses: 02 puntos


2. RESIDENTE DE OBRA:Criterio:Se evaluara en función al tiempo de experiencia como residente de obras en ejecución de obras Similares al objeto de la convocatoria.





3. INGENIERO DE CAMPO:Criterio:Se evaluara en función al tiempo de experiencia como ingeniero de campo y/o residente de obra y/o asistente de residente en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.





4. INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS:Criterio:Se evaluara en función al tiempo de experiencia como Ingeniero de Costos y Presupuestos y/o especialista en Metrados, costos y Presupuestos en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.





5. INGENIERO DE INSTALACIONES SANITARIAS:Criterio:



89



Se evaluara en función al tiempo de experiencia como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o supervisor de instalaciones sanitarias en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.



6. INGENIERO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O MECÁNICAS: Criterio:Se evaluara en función al tiempo de experiencia como ingeniero electricista y/o especialista en instalaciones eléctricas y/o mecánicas en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.





7. PROFESIONAL DE EQUIPAMIENTO MÉDICO, Criterio:Se evaluara en función al tiempo de experiencia como Especialista en equipamiento Hospitalario en obras similares al objeto de la convocatoria.

NIVEL 1 : Acreditar estudios completos o concluidos de maestría de ingeniería Biomédica





8. INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA: Criterio:Se evaluara en función al tiempo de experiencia como Especialista en Seguridad de obra y/o jefe de supervisión de seguridad de obras y/o jefe de seguridad, salud en el trabajo y medio Ambiente de obras similares al objeto de la convocatoria.





D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación: (anexo Nº 13)

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

88



Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades

En ese sentido, se desprende que si bien los postores pueden acreditar experiencia en obras concluidas sin liquidar, para efectos de adjudicarse puntaje alguno en el factor “Cumplimiento de Ejecución de Obras”, se deberá acreditar obras liquidadas en el factor “Experiencia del postor”, aspecto que deberá tener en cuenta el Comité Especial en la evaluación de propuestas.

Asimismo, si bien los postores tendrían la opción de acreditar experiencia en obras concluidas sin liquidar o sin documentación similar que determine el monto final de la obra, cuando se cuente con este último, resultará obligación del postor presentar la documentación que acredite dicho monto final, no siendo posible acreditar el monto de la obra comprendido en las actas de recepción y conformidad, circunstancia que podrá ser verificada por la Entidad antes de la suscripción del contrato.

En atención al Pronunciamiento N° 670-2012/DSU, página 7, respecto al pliego absolutorio de observaciones, el cumplimiento de Ejecución de Obras.

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

En atención a la absolución de observación N° 14 al participante TERRAK S.A.C.En atención a la absolución de observación N° 05 al participante COLESI CONTRATISTAS GENERALES S.A

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

89


IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA SEPTIMA: DEL PAGO 22 22 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte

88


LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA OCTAVA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las valorizaciones de la obra y del equipamiento se realizarán en función de los metrajes ejecutados en la obra y en la entrega de los equipos en la fecha establecida según el cronograma propuesto por el contratista que salga favorecido con la Buena Pro, las valorizaciones deberán contar con la conformidad del Supervisor y de la Entidad.

Con el objeto de atender el pedido, se podrá realizar pagos a cuenta de hasta el 50% del valor del equipo, contra la presentación de una carta fianza por el equivalente del monto a cancelar, para lo cual el contratista deberá contar con una póliza de seguro contra todo riesgo, por cuanto el bien se encontrará bajo cautela y responsabilidad del contratista. Para la valorización es requisito indispensable que los equipos estén ubicados en un almacén de la obra debidamente protegidos o en un almacén del contratista dentro del territorio nacional, para el pago del mismo se deberá contar con la conformidad del Supervisor y la Entidad.

Asimismo, el supervisor quedará facultado para llevar a cabo las inspecciones que considere convenientes para comprobar que las condiciones de almacenamiento de los equipos se mantienen de manera adecuada.

El saldo pendiente será cancelado luego de la instalación y puesto en funcionamiento de los equipos.

CLÁUSULA NOVENA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

pertinente a efectos de generar el pago.

89


“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 23

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 24

CLÁUSULA DECIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora25 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato26: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias27: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

23 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

24 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

25 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

26 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

27 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

88


LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: ADELANTO DIRECTO28

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]29 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]30, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos31 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 32. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].33

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de

28 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


30 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

31 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

32 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

33 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

89


la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS34

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]35.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos36 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

34 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

35 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

36 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

88


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRALa recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

89


en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 37 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGECIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

La ejecución de la obra esta sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

37 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

88


FORMATOS Y ANEXOS

89


FORMATO N° 138

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera ConvocatoriaPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.39

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

38 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

39 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

88


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera ConvocatoriaPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

89


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera Convocatoria Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

88


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


89


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

88


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente, según corresponda:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”40

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA

40 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

89


PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”41


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


41 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

92

92


ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

CONTRATISTA

Descripción de la Obra

Cliente

Fecha Monto

Total de

Obra

Consorcio

% Partici

p.

Monto Parcia

l de Participación

Promesa de

Consorcio

(monto de

participación)

Monto Total de

acuerdo a participaci

ón

IPC

(*)Monto actualizado a mes del

Valor Referencial

Nº de FolioInic

io

Término

A la fecha

de Término de la obra

A mes del

Valor Referencial

(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de ……… del ………. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo establecido, previos a la fecha de la presentación de propuestas.

Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de consorcio u otro documento emitido por el contratante.


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

93

93



92

92


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

CONTRATISTA

Descripción de la Obra

Cliente

FechaMont

o

Total de

Obra

Consorcio

% Partici

p.

Monto Parcia

l de Participació

n

Promesa de

Consorcio

(monto de

participación)

Monto Total de

acuerdo a participaci

ón

IPC

(*) Monto actualizado a mes del

Valor Referencial

Nº de FolioInic

io

Término

A la fecha

de Término de la obra

A mes del

Valor Referencia

l

(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de ……… del ………. En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo establecido, previos a la fecha de la presentación de propuestas.

Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de consorcio u otro documento emitido por el contratante.



93

93



ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra42, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma

42 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

92

92


alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 18), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

93

93


ANEXO Nº 18

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 12-2012-GRSM-PEHCBM/GGPresente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.-Que el domicilio fiscal de la empresa43 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.-Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.-Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


43 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

92

92


ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD




93

93


ANEXO Nº 11

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente formato por cada uno de los Miembros del Personal Profesional mínimo requerido, el cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples del diploma de Titulo Profesional y los certificados y/o constancias de los trabajos realizados.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:___________________________

CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: _______________________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO

OBTENIDOFECHA DE

GRADO (mes - año)

COLEGIATURA

Nº Fecha Nº Folio

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DEORDEN OBRA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATAN

TE

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODO

Inicio Término

Duración Nº Folio

Notas:1. Contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con los documentos solicitados en los factores de evaluación.3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos para sustentar experiencia del personal profesional propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales Propuestos.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ___________________

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

92

92


ANEXO Nº 12

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera Convocatoria.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Tarapoto, …….. de…………. de 2013.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

Nota: Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos para sustentar experiencia del personal profesional propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

93

93


ANEXO N° 13

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera Convocatoria Presente.-Estimados señores:Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en Penalidad:

Nº NOMBRE DE LA OBRA

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

PAG. (del/al)

Nº TOTAL DE LAS OBRAS

NOTA:Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

Fecha, ………………………………………………



92

92


ANEXO N° 14

DECLARACIÓN JURADA

(Fecha), ………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera Convocatoria Presente.-


(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera Convocatoria, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN”, declaro bajo juramento:

Que mi representada se compromete a disponer de un laboratorio electrónico con equipamiento mínimo para prestar servicio técnico al equipamiento biomédico.

Equipamiento Mínimo con que debe contar el Laboratorio ElectrónicoUn (1) Osciloscopio Digital de Frecuencia 20Mhz /2 canalesUn (1) Telurometro o medidor de resistencia de Tierra de 0-199 OHMUn (1) Medidor de Impedancia de 100khz a 70Mhz Un (1) Medidor de Campo Magnetico de 13 MhzUn (1) Microscopio de 2x a 4xUn (1) Llaves mecanicas de presicion para equipos de endoscopiaCinco (5) multimetros digitales con voltaje máximo de 1000VDC y 1000VAC. Máxima frecuencia de 200KhzUn (1) Phantom o simulador de tejidos para ultrasonido y Tomografia Un (1) Phantom o simulador de tejidos para Tomografia



93

93


ANEXO N° 15

RECURSOS HUMANOS

El postor acreditara que dispondrá por lo menos con 5 ingenieros electrónicos colegiados y habilitados, de ellos por lo menos 2 deberán contar con el certificado IPEN vigente para la manipulación y mantenimiento de equipos con fuente de emisión de radiación (Rayos X), el cumplimiento de los requisitos y experiencia requerido, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos.

1. DATOS DEL LOS PROFESIONALUNIVERSITARIOS

NOMBRE TITULO OBTENIDO N° DE CIP

VIGENCIA DE CERTIFICADO

DE HABILIDAD

CERTIFICADO DE IPEN

SI NO Nº DE LICENCI

A

DECLARACIÓN JURADAEl profesional que suscribe declara que ha entregado voluntariamente al postor_________ los documentos que precede y se ofrece a brindarle sus servicios profesionales en el caso de obtener la Buena Pro

Notas:1. Contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con los documentos solicitados en los factores de evaluación.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ___________________



92

92


ANEXO Nº 16

DECLARACION JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE

TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN”

Tarapoto,……… de……………….. 2013

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEAM-CE-Primera ConvocatoriaPresente.-

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEAM-CE-Primera ConvocatoriaEJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN”

Estimados señores:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEHCBM-CE-Primera Convocatoria, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN, declaro bajo juramento con línea de crédito suficiente para cubrir el flujo de caja para la construcción durante la ejecución del contrato en S/. …………………….. (……………………………….. ../100 Nuevos Soles) netos fuera de aplicación a otros contratos, para cubrir el flujo de caja para la construcción durante la ejecución del contrato

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

Nota: Adjuntar las líneas de crédito emitidos por entidades financieras.

93

93


ANEXO Nº 17

EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2012-GRSM-PEAM-CE-Primera ConvocatoriaPresente.-

Proyecto ClienteDescripción de los

Equipos a dar mantenimiento

Periodo de Mantenimiento

Formato de Solicitud de Registro como Participante

92

92


registro

(Lugar y fecha)Señores:Comité Especial PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (Ciudad).-

Referencia:LICITACION PUBLICA Nº 12-2012-

GRSM-PEHCBM/CE-Primera Convocatoria

Estimados Señores:De conformidad con lo establecido en el artículo 52° del Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – D.S. 184-2008-EF, solicito a ustedes acceder a registrarme en la condición de participante para el proceso de selección de la referencia, para lo cual consignó los siguientes datos:Nombre / Razón Social: N° RUC:

Domicilio legal / fiscal: Teléfonos / Fax:Ciudad:

Sólo en caso de persona jurídica)Debidamente representado por: Con DNI N°: Cargo:

Así también solicito se me(nos) notifique de todos los actos realizados dentro del proceso de selección referido, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 25° del Reglamento, mediante:

El(los) siguiente(s) correo(s) electrónico(s): …………….@..................., …………….@.................., para lo cual me comprometo a mantenerlo(s) activo(s), de acuerdo con lo señalado en el Art. 52° del Reglamento antes indicado.

Personalmente (a través de mi representante), en la sede de EL PROYECTO (Puede marcar ambos, sólo uno ó ninguno)

Sin otro particular, me despido de ustedesAtentamente, Nombre y Firma

del postor(su

representante)

93

93


FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

Lugar, ... de ..………...... del 2012

Señores:COMITÉ ESPECIAL Ref.: LICITACION PUBLICA Nº 12 -2012-GRSM-PEHCBM/CE

EMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S ) DE LAS BASES Numeral(es) :

Anexo(s) : Página(s) :ANTECEDENTES / SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACIÓN

Nota: - Sólo una consulta y/u observación por formato- Notificar vía correo electrónico: [email protected] , confirmando la recepción al teléfono 042 52 3536 ANEXO 227

.....................................................................Firma y sello del Representante Legal D.N.I.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y PRESTACIONES

II. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

mailto:[email protected]

92

92


1. GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva, tiene por finalidad describir en forma general los alcances de los trabajos del proyecto de la “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA”.

2. ANTECEDENTES

EI “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA”, nos permitirá obtener un hospital moderno donde se brindará la atención de mediana complejidad, principalmente a las poblaciones de las provincias de Tarapoto y SAN MARTIN.

III. MEMORIA DESCRIPTIVA ESPECIFICA

1. ENFOQUE GENERAL

El Gobierno Regional de SAN MARTIN (GORESAN MARTIN) a fin de brindar a los proponentes mayores alcances del servicio, adjunta a las presentes bases, en medio magnético (CD), la memoria descriptiva del proyecto según lo previsto en los estudios de preinversión, así como los principales documentos que conforman el expediente técnico del proyecto.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EI terreno donde se ubicará EI “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA”, se sitúa en los terrenos de propiedad del Ministerio de Salud ubicado en:

Distrito : TarapotoProvincia : San MartinDepartamento : San MartinRegión : San Martin

93

93


IV. PRESTACIONES

EI servicio consiste en la ejecución llave en mano del “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN – INCLUYE PLAN DE CONTINGENCIA”, desarrollará en los terrenos de propiedad de Ministerio de Salud.

Las prestaciones son necesarias precisarlas con mayor detenimiento en cada una de las partes, por lo que éstas las hemos dividido en:

1. PRESTACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION

La empresa Contratista deberá disponer del personal capacitado para realizar la totalidad el proyecto de acuerdo a las requerimientos técnicos minimos definidos en las Bases que será entregado por El Gobierno Regional de SAN MARTIN (GORESAN MARTIN).

1.1. ETAPAS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR

El proyecto tendrá las siguientes etapas de trabajo:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EN

OPERACION

EI Proponente deberá considerar el recurso físico adecuado para el desarrollo de los trabajos correspondientes a la ejecución de obra. EI equipamiento mínimo requerido, se indica a continuación.

Oficina establecida y con las respectivas autorizaciones municipales, con área suficiente para el desarrollo de las actividades que se contraten.

Equipos de computación para el personal clave antes señalado, con Office, Autocad, MS Project,

Mobiliario de oficina y de dibujo Equipos de Ingeniería para el desarrollo correcto de la ejecución de la obra

como los Equipos de Comunicación (Teléfonos móviles y fijos, Fax, etc.) Movilidad.





TOTAL 660

92

92


2. PRESTACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA


EI Contratista deberá disponer del personal capacitado para realizar los trabajos de acuerdo a los Requerimientos Tecnicos Minimos de las Bases.

EI personal que acompañara al Gerente del Proyecto, con los requerimientos antes señalados para la presentación del servicio, es el siguiente:

Un (01) Gerente de Obra Un (01) Residente de Obra Un (01) Ingeniero de Campo Un (01) Ingeniero Sanitario o equivalenteUn (01) Ingeniero jefe de oficina, planeamiento y costoUn (01) Especialista de Seguridad de Obra

EI calendario de avance de obra determinará el porcentaje de participación de los especialistas y profesionales.

Los Proponentes deberán presentar los respectivos anexos debidamente documentados. El GORESAN MARTIN se reserva el derecho de verificar cualquier aspecto relativo al personal propuesto y a lo documentado en dichos anexos.

EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO

Para la correcta ejecución de las tareas en las obras, se requerirá que el CONTRATISTA cuente como mínimo con los equipos necesarios.

EI proponente deberá presentar pruebas que permitan comprobar que goza de disponibilidad respecto del equipamiento mecánico e instrumental básico previsto poner a disposición de la obra, para lo cual deberá anexar copia de las constancias que acrediten la propiedad y/o documentos que acrediten el alquiler de los mismos.

Así mismo deberá presentar una relación de los mismos, según formulario A-11.

93

93


En caso que los trabajos se realicen con equipos alquilados, el proponente deberá presentar el compromiso de alquiler mediante carta firmada por el Representante Legal de la firma o Asociación Temporal indicando la empresa a la cual se le alquilarán los equipos y/o carta de compromiso de la empresa que alquilará los equipos, demostrando la propiedad y señalando las características de los equipos.

2.4. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EI Contratista deberá considerar como parte del servicio a proporcionar para la ejecución de la obra las condiciones y prestaciones indicadas en las bases, así como las siguientes prestaciones/actividades:

LICENCIA DE OBRA

Es responsabilidad del PEHCBM, efectuar todos los trámites administrativos a fin de conseguir las autorizaciones municipales; el monto correspondiente a las tasas y derechos derivados de dichas autorizaciones será cancelado por el GORESAN MARTIN, siendo responsabilidad del CONTRATISTA completar la documentación técnica requerida para los citados trámites municipales.

El periodo de ejecución de obra será considerado efectivo a partir de la obtención de los correspondientes permisos.

SUMINISTROS DURANTE LAS OBRAS

Es responsabilidad del PEHCBM poner a disposición del CONTRATISTA las acometidas a pie de parcela necesarias para la ejecución y desarrollo de los trabajos. Caso de no existir tales servicios a pie de parcela y la estimación de la finalización de su ejecución afectara al desarrollo de las actividades del proyecto, GORESAN MARTIN valorará en consenso con el contratista la repercusión de dichas faltas estableciendo la debida compensación económica.

OFICINAS DE OBRA DE LA SUPERVISION Y GORESAN MARTIN

92

92


EI Contratista deberá considerar el espacio físico de oficinas para la Supervisión, así como una sala de reuniones adecuada, incluidas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de las mismas. Los costos por uso del sistema de comunicaciones (teléfono, fax, Internet, etc.) serán asumidos por la Supervisión según corresponda.

Las instalaciones deberán quedar habilitadas a los treinta (30) días hábiles de la fecha de iniciación de obras y conservarse en buen estado hasta el inicio del Período de Garantía.

PERIODO DE GARANTIA TECNICA POR RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS

A partir del día siguiente de suscrita el Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento comenzará a regir el Período de Garantía Técnica que tendrá una duración de doce (12) meses para la obra y veinticuatro (24) meses para el equipamiento. EI Contratista garantiza el correcto cumplimiento de las obligaciones pendientes y actividades durante el período de garantía, en todas sus partes con una Carta Fianza a favor del PEHCBM, según se establece en la Sección I, apartado 20.4.

La garantía será entregada al PEHCBM, al momento de suscribir el Acta de Recepción de Obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento, quien la mantendrá en su posesión hasta el término del servicio.

Durante el Período de Garantía el Contratista deberá realizar por su cuenta, todos los trabajos de reparación de imperfecciones y otros que surgieran como consecuencia del uso de materiales defectuosos, inadecuados procedimientos constructivos o del descuido u omisión del Contratista en el cumplimiento de cualquier obligación dentro de los términos del Contrato.

El PEHCBM comunicará al Contratista los defectos que se evidencien durante el plazo señalado, debiendo éste en un plazo no mayor a 15 días calendario de recibida dicha comunicación iniciar los trabajos de reparación correspondientes.

93

93


Si el Contratista deja de ejecutar cualesquiera de los trabajos mencionados y que fueran requeridos por el PEHCBM, este tendrá la facultad de realizar dichos trabajos por sus propios medios o con otros Contratistas, pudiendo recuperar el costo de los mismos, de la Carta Fianza de Garantía Técnica por el período de responsabilidad de defectos y/o en su defecto de cualquier suma adeudada al Contratista.

Antes de la conclusión del Período de Garantía, el PEHCBM o quien este indique, efectuará una nueva inspección de la Obra para verificar su estado adecuado, la ejecución satisfactoria de todos los trabajos de reparación de defectos que hubieran sido detectados durante el Periodo de Garantía.

Cumplidos estos requisitos el PEHCBM emitirá a nombre del Contratista el CERTIFICADO DE GARANTIA TECNICA y procederá a la devolución de la carta fianza correspondiente.

Lo antes mencionado, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que presenten las obras y/o equipos instalados por un plazo no menor de siete (7) años, según lo establecido en el Articulo 51° del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM Y Articulo 1784° del Código Civil.

3. PRESTACIONES TECNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA


EI Contratista deberá disponer del personal capacitado para realizar los trabajos de acuerdo a los Requerimientos Tecnicos MInimos definidas en las Bases.


EI personal profesional deberá contar con una experiencia mínima de 5 años, y adecuada al objeto del proyecto.

EI personal mínimo que acompañará al Gerente de Obra, con los requerimientos antes

92

92


señalados para la prestación del servicio, es el siguiente:

- (01) Especialistas en equipamiento Biomédico hospitalario.

- (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Mecánicas

-(04) Ingenieros Electrónicos colegiados, donde cada uno deberá de acreditar como mínimo dos constancias y/o reportes de servicios de haber ejecutado el mantenimiento preventivo de equipos biométricos en los dos últimos años, además deberán de contar con el certificado IPEN vigente para manipulación y mantenimiento de equipos con fuente de emisión de radiación (Rayos X).

La relación de personal no es limitativa, el Proponente deberá acreditar los respectivos anexos indicados en las bases, detallando el personal profesional que participara en los trabajos específicos que sean necesarios.

3.2. EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO

EI Proponente deberá considerar el recurso físico adecuado para el desarrollo de los trabajos de suministro, instalación y puesta en operación del equipamiento, debiendo demostrar que dispondrá de un almacén para el acopio de todos los equipos durante el proceso de instalación

3.3. CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

EI proponente deberá considerar como parte del servicio a proporcionar las siguientes prestaciones / actividades:

Suministro, instalación y montaje hasta la puesta en operación de todos los bienes, equipos y accesorios.

Suministro de cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el uso destinado del equipo aún cuando no se indique explícitamente en las Especificaciones Técnicas requeridas.

Embalaje de todo el suministro adecuado al transporte de carga.

Realizar todos los trabajos de preinstalación, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas, para que los equipos sean instalados en los ambientes y servicios de la obra.

Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el código nacional de electricidad, así como ser capaces de funcionar sin transformador externo, con el voltaje de la energía que alimenta las diferentes instalaciones de la obra.

93

93


Realizar la Instalación completa de los equipos ofertados en los ambientes y servicios de la obra, llevando a cabo las pruebas técnicas, puesta en servicio y servicios requeridos en las bases. .

Suministro de manuales técnicos completos de operación, servicio técnico e instalación del equipamiento propuesto. Los manuales deberán ser originales del fabricante, en idioma de la procedencia del equipo.

EI proponente adjudicado, deberá proporcionar por cada equipo dos (02) juegos de la documentación antes mencionada y además entregar video (02 copias) de operación y mantenimiento en formato DVD o VCD por cada equipo.

El juego de manuales comprende:

Manual de Operación, con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo.

Manual de Servicio Técnico, con información detallada (siempre que el fabricante de los equipos los provea) con:

o Diagrama de bloques, esquemas de circuitos electrónicos, esquemas de partes mecánicas, funcionamiento y calibración, etc. Incluyendo un listado y catalogo de piezas, repuestos y accesorios debidamente identificados con códigos del fabricante y catálogos ilustrativos.

o Planos y procedimientos de montaje / instalación. o Programa-resumen de mantenimiento preventivo, que deberá contener

las actividades a realizarse, indicando la frecuencia y duración de las mismas. Asimismo se deberán indicar las probabilidades de que se produzcan averías y sus soluciones.

Otros que considere el Proveedor necesarias para el buen mantenimiento y conservación de los equipos.

Capacitación sobre la operación y mantenimiento preventivo de rutina, según los requerimientos del Numeral 3.7 Y 3.10, para lo cual el proponente deberá presentar el cronograma y syllabus para la capacitación.

Seguro "contra todo riesgo" que cubra cualquier siniestro durante el transporte hasta el lugar de la obra, la instalación, las pruebas técnicas, así como durante la instalación y puesta en servicio de los bienes.

Identificación: En cada equipo deberá ir grabado en placa metálica o similar y en lugar visible que no entorpezca el manejo o reconocimiento de otros datos, lo siguiente:

Logo delGORESAN

MARTIN

L.P. Nº…………………………………...Nombre del Equipo……………………..Fecha de Instalación…………………...Período de Garantía…………………….Proveedor………………………………..Dirección y Teléfonos…………………...

Esta placa deberá estar firmemente unida al cuerpo de los bienes y equipos, de preferencia remachada.

Mantenimiento preventivo durante el período de garantía técnica, según lo establecido

92

92


en los requerimientos.

3.4. CALIDAD DE LOS EQUIPOS

En los Términos de Referencia de Equipos y Bienes, se establecen los requisitos técnicos generales aplicables a los equipos que el Contratista debe suministrar como parte del Contrato.

Todos los equipos suministrados y los ensayos deberán corresponder a los señalados en los Términos de Referencia.

EI Contratista deberá proporcionar al Supervisor todo el apoyo necesario para comprobar la calidad de los equipos y/o sistemas a instalar.

3.5. INSPECCIONES / ENSAYOS

La Supervisión y el PEHCBM podrán tener libre acceso a cualquier lugar donde se fabriquen los equipos, debiendo recibir del Contratista toda clase de facilidades para practicar sin restricciones la inspección y ensayos de tales equipos y materiales.

Los costos correspondientes a la realización de los ensayos, pruebas y exámenes correrán a cargo del Contratista, siempre y cuando estos ensayos hayan sido previstos en las Especificaciones Técnicas.

Es obligatoria la prueba de puesta en operación en vacío de todo el Hospital, antes de la entrega final al GORESAN MARTIN.

3.6. CONDICIONES PARA ENTREGA Y RECEPCION

EI Contratista estará obligado a elaborar y entregar al PEHCBM, dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario anteriores a la culminación del plazo contractual, el PROTOCOLO DE PRUEBAS, que servirá de instrumento técnico al Comité de Recepción en la etapa de ENTREGA / RECEPCION de equipos, el mismo que permitirá garantizar que realmente los equipos adquiridos cumplen con las exigencias técnicas, así como, realizar las pruebas necesarias antes de dar la conformidad a los equipos, debiéndose incluir en el

93

93


protocolo, las características de los instrumentos, insumos y medios físicos que suministrará y empleará el Contratista para efectos de la prueba.

Las pruebas contenidas en el Protocolo de Pruebas, serán revisadas por el PEHCBM, en coordinación con el Contratista y podrán ser ajustadas antes de la entrega de los equipos. La conformidad de los resultados de las pruebas realizadas quedará registrada en formatos especialmente diseñados para tal fin.

La conformidad de Recepción de los equipos estará sujeta al cumplimiento de los siguientes aspectos:

Verificación de la correspondencia entre el equipo recibido y el detalle de las especificaciones técnicas incluidas en el Contrato.

Verificación de la integridad física y adecuado estado de conservación de los equipos.

Constatación de la instalación y prueba operativa del equipo, teniendo en consideración el protocolo de pruebas.

Verificación que el equipo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento.

Constatación de la entrega de los juegos de manuales, según lo establecido en las presentes Bases.

Constatación de la entrega del Programa-resumen de Mantenimiento Preventivo y su correspondiente Procedimiento de Mantenimiento Preventivo.

Constatación de la entrega del Programa Básico de Capacitación en el Correcto Manejo, Operación Funcional, Cuidado y Conservación Básica del equipo.

Constatación de la entrega del Programa Básico de Capacitación especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación del Equipo.

Constatación que el equipo se encuentre correctamente identificado. Constatación de la entrega del "Certificado de Garantía" con la vigencia estipulada en las presentes Bases.

Constatación de la entrega en el lugar de los manuales de operación y mantenimiento, según lo establecido en las presentes condiciones de adquisición.

La Aceptación Técnica Operativa para los equipos suministrados, conjuntamente con el Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento, será emitida una vez que se realicen todos los

92

92


procedimientos descritos y verificados que los bienes fueron instalados correctamente según los requerimientos del fabricante y se encuentren funcionando en todas sus partes.

EI acta Recepción y Puesta en operación respectiva deberá ser suscrita por el Comité de Recepción a ser designado por el PEHCBM y por el Proveedor. De incumplirse alguno de los aspectos mencionados se suscribirá dicha acta haciendo constar las reservas oportunas.

EI Contratista será el único responsable de cumplir con la entrega e instalación del equipamiento integral, no pudiendo transferir esas responsabilidades a los transportistas, subcontratistas, otras entidades o terceros en general.

Si durante la recepción de la obra con sus equipos y bienes, los mismos no obedecen a las características ofrecidas en la propuesta técnica aceptada, el Contratista está obligado a tomar las medidas y proveer sin costo adicional los bienes y servicios considerando lo establecido en las especificaciones técnicas de las Bases, su Propuesta Técnica y el Contrato.

La conformidad de recepción de los equipos no invalida el reclamo posterior por parte del el PEHCBM por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción de los equipos

Una vez firmada el Acta de Recepción y puesta en Operación, comenzará el plazo de Garantía técnica del equipo por un periodo de veinticuatro (24) meses; igualmente, la firma de esta Acta dará comienzo al periodo de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento médico por el término de veinticuatro (24) meses. Una vez expirados los veinticuatro (24) meses de garantía técnica, el PEHCBM emitirá el Acta de recepción final del proyecto.

3.7. CAPACITACION

La capacitación del personal asistencial deberá abarcar el manejo, el cuidado y la conservación de los Equipos Médicos, Electromecánicos, sistemas y demás bienes que lo requieren, con sus componentes y accesorios.

93

93


La capacitación se realizará en el establecimiento donde se ha ejecutado la obra o en un lugar designado por el PEHCBM, y donde están asignados bienes y equipos.

EI Contratista tendrá un plazo de 30 días para ejecutar la totalidad de la capacitación, y realizará los siguientes tipos de capacitación:

(iii) Capacitación en el correcto manejo, operación, funcionamiento, cuidado y conservación básica de los equipos: dirigido a los Profesionales de la Salud y otros que designe el PEHCBM.

(iv) Capacitación Especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación del equipo: dirigido al personal Profesional, Técnico y otros que designe el PEHCBM.

Estas capacitaciones se llevarán a cabo una vez durante la instalación y puesto en funcionamiento los equipos, hasta 30 días posteriores del término del plazo contractual de la construcción de la obra.

EI Contratista deberá entregar un "Certificado de Capacitación" a cada una de las personas que hayan aprobado la capacitación impartida.

A petición del PEHCBM, el Proveedor quedará obligado a proporcionar durante el primer año del período de garantía técnica, un (1) módulo de refuerzo de la capacitación Teórico-Práctico al personal asistencial que designe, indicando la programación y cronograma en que efectuara esa capacitación.

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN LA OPERACION, FUNCIONAMIENTO, CUIDADO Y CONSERVACION BÁSICA DE LOS EQUIPOS MEDICOS

A los 120 días posteriores al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar un programa básico de capacitación para el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica de los equipos. EI Contratista podrá, previa coordinación con el PEHCBM, adecuar dicho programa de acuerdo a las

92

92


condiciones de funcionamiento de los equipos en el Hospital de destino. Las actividades a desarrollar son:

Presentación y orientación en el Manejo de los equipos. Reconocimiento y empleo de los accesorios y componentes del equipo. Práctica dirigida del empleo del equipo médico, con reconocimiento de todos

los componentes. Uso adecuado de los instrumentos de calibración para el correcto

funcionamiento del equipo. Cuidados básicos en la limpieza diaria del los equipos médicos y sus

accesorios y componentes. Seguridad de los equipos.

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN EL SERVICIO TECNICO DE LOS EQUIPOS MEDICOS

A los 120 días posteriores al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar un programa básico de capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de los equipos.

EI Contratista podrá, previa coordinación con el PEHCBM, adaptar dicho programa de acuerdo a las condiciones de funcionamiento de los equipos en el Hospital. Las actividades a desarrollar son:

Presentación y orientación en el Manejo de los Equipos Médicos. Reconocimiento y empleo de accesorios y componentes del equipo. Uso de herramientas dedicadas al servicio técnico del equipo. Actividades básicas de mantenimiento preventivo de los equipos médicos. Uso de lubricantes y sustancias de limpieza exigidas por el fabricante para la

conservación de los equipos médicos. Detección de fallas y código de errores de los equipos médicos Seguridad eléctrica de los equipos y de los usuarios de los equipos médicos. Cambio de repuestos de alta rotación en los equipos médicos. Cambio de fusibles y elementos de seguridad del equipo médico.

3.8. GARANTIA BÁSICA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y RESPUESTO

EI Proveedor emitirá un documento de compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos que le permita cubrir posibles cambios y/o reposiciones.

93

93


EI Proveedor deberá velar, a través del oportuno certificado de los fabricantes y/o distribuidores de los equipos en el país, por este suministro de insumos, materiales o repuestos por un período de hasta 5 años a partir de la fecha de Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento. Quedan obviamente excluidos aquellos equipos con una vida útil inferior a dicho plazo.

3.9. GARANTIA TECNICA DE LOS EQUIPOS

Los Equipos Médicos, electromecánicos, mecánico e instrumental con componentes y accesorios tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal. La garantía de estos equipos tendrá una vigencia, de 2 años, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción de la obra y Aceptación Técnica Operativa del Equipamiento, de la presente Sección.

Para la reparación de los Equipos con sus componentes y accesorios durante el período de garantía, el Proveedor tendrá en consideración las siguientes condiciones:

i. Inicialmente el Contratista tendrá el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la reparación del equipo.

ii. Si el equipo no ha sido reparado durante el plazo establecido a partir de la notificación, el Contratista tendrá un plazo adicional máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para culminar la reparación. Los gastos en que incurra el Contratista correrán por su cuenta.

iii. Si pasado los días hábiles mencionados en (ii) y el proveedor no ha solucionado la incidencia del equipo, podrá contratar los servicios a un tercero.

iv. La aplicación de la sanción no exime al adjudicatario de ninguna de las obligaciones establecidas para el período de Garantía Técnica.

3.10. MANTENIMIENTO

EI Contratista deberá tener en cuenta que, a la entrega de los Equipos con sus componentes y accesorios, deberá presentar un programa con los procedimientos previstos para el mantenimiento preventivo, que deberá ejecutarse dentro del período de mantenimiento de cada equipo, según los períodos de atención y la lista de actividades indicadas por el fabricante en su

92

92


respectivo manual de servicio técnico. Se precisa que el Contratista podrá, previa coordinación con el PEHCBM, adecuar dicho programa de mantenimiento preventivo, de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del equipo.

Se tendrá en cuenta que el período de mantenimiento preventivo de los equipos, deberá coincidir con el período de garantía ofertado.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EI mantenimiento preventivo deberá referirse a los Equipos con sus componentes y accesorios, de acuerdo al programa y los procedimientos de mantenimiento preventivo aprobado por el PEHCBM, que designará un representante(s) a cargo de las coordinaciones con el Contratista para este efecto.

EI protocolo de pruebas deberá ser remitido dentro del plazo de entrega e instalación del equipo y conjuntamente con la entrega de manuales.

EI mantenimiento de los Equipos Médicos con sus componentes y accesorios, será efectuado en el lugar en que se encuentren instalados en forma coordinada con el PEHCBM, debiendo asegurar el correcto funcionamiento de los mismos, para ello ejecutará el Programa y los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo, haciéndose cargo según cada caso de lo siguiente:

Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. Limpieza, lubricación, engrase e impermeabilizado. Pruebas de funcionamiento. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. Cambio de piezas, partes y otros especificados en el manual del fabricante,

según la frecuencia o periodicidad establecida en el mismo, sin costo adicional para el PEHCBM, suministrados por cuenta del Contratista durante el período de garantía técnica.

93

93


Es responsabilidad del Contratista, el correcto funcionamiento de los equipos bajo su cobertura durante la vigencia del contrato. Las fallas que presenten los equipos serán de responsabilidad del Proveedor y serán asumidas por éste, salvo que se demuestre que han sido ocasionadas por el usuario.

EI Contratista, en la fecha prevista, coordinará con el PEHCBM, el inicio de la ejecución de la actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa la labor del servicio usuario.

Ejecutará el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por el PEHCBM, según el Formato de los Procedimientos de Mantenimiento aprobados por la misma.

Concluido el trabajo demostrará al usuario y al PEHCBM la eficiencia del mantenimiento ejecutado. Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el Contratista, subsanará o concluirá la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga el PEHCBM.

El PEHCBM dará por concluida la actividad de mantenimiento, si el trabajo e información de la actividad de mantenimiento se han cumplido de acuerdo a lo programado, PEHCBM MARTIN aplicará las sanciones administrativas correspondientes.

V. PLAZO DE ENTREGA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

Los proponentes presentarán su mejor plazo de entrega de la construcción de la obra y el suministro, instalación y puesta en operación del equipamiento, el mismo que deberá incluir todos los servicios requeridos en la presente bases.





TOTAL 660

92

92


Los proponentes deben presentar un cronograma de ejecución (Gráfico de Gantt en PERT y/o CPM) que incluya la descripción de las actividades que ofrecen para satisfacer los requerimientos solicitados. EI cronograma deberá indicar los plazos previstos para dar cumplimiento a cada una de las prestaciones requeridas, que satisfagan los requerimientos para la ejecución de los estudios definitivos y expediente técnico, la construcción de la obra, así como el plazo de entrega total ofertado.

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

El equipamiento hospitalario está conformado por equipos de alta tecnología, acreditados con la certificación FDA y CE, lo cuales requieren de trabajos de preinstalación, instalación y la puesta en servicio, históricamente se han registrado la mayor cantidad de inconvenientes y dificultades en este tipo de trabajos, por lo que el área usuaria en salvaguarda de los interés de la Entidad, ha visto por conveniente solicitar que el Postor debe acreditar que cuenta con capacidad de soporte técnico en los siguientes tres niveles; infraestructura, recursos humanos y experiencia en mantenimiento.

La documentación técnica requerida, se detalla a continuación:

a) Resumen de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que deberá ser cumplimentado para todos y cada uno de los equipos solicitados, tal como se describió, indicando por un lado el número de ítem. De acuerdo a la ficha.Se deberá adjuntar los originales de los folletos, catálogos, catálogos electrónicos data Sheets o brochures de los fabricantes o dueños de la marca y modelos ofertados, en el idioma que le compete a dicho equipamiento.

b) El proponente deberá contar con los Certificados de cumplimiento de las normas EN ISO 9001 y 14001.En caso de consorcios o asociación temporal bastará con que cumpla este requisito uno de los miembros integrantes de dicha asociación.

c) Documento emitido por el proponente donde deberá comprometerse y garantizar, por su cuenta y a requerimiento del GORESAN MARTIN, la disponibilidad de Atención y Soporte Técnico a cualquiera de los bienes ofertados durante el período de la garantía, sin ningún costo adicional para el GORESAN MARTIN, según los requerimientos definidos en los Términos de Referencia.

93

93


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO MÍNIMO

1. FICHA TECNICA DE MICROSCOPIO BINOCULAR

FICHA TECNICA – MICROSCOPIO BINOCULAR REQUERIDO OFERTADO

Sistema Óptico:Sistema óptico corregido al infinito

Ajuste variable de distancia interpupilar

Iluminación:

Control electrónico de nivel de iluminación variable

Lámpara halógena 20w o mas

Sistema de iluminación tipo kohler

Enfoque:

Movimiento vertical de la platina por rodillo (engranaje y piñon)

Distancia por rotación: 36.8mm

Rango total por movimiento:25mm

Tope superior por dal pre-enfocado simplificado

Ajuste de la tensión en el tornillo macrometrico

Revolver Portaobjetivo: Portaobjetivo fijo cuádruple con oscilación hacia adentro

Tubo de Observación Binocular:

Numero de campo: 20

Inclinación del Tubo: 30º

92

92


Rango de Ajustes de la Distancia Interpupilar: 48-75mm

Platina:

Tamaño (aprox): 188(W)x134(D)mm

Rango de Movimiento: 76mm en el eje X x50mm en el eje Y

Porta Muestra: Portaobjeto doble

Asa de Goma: Equipamiento estándar

Condensador:

Tipo: Condensador Abbe, con filtro incorporado para luz diurna

A.N.: 1.25 con inmersión en aceite

Apertura en el Diafragma: Incorporado

Dimensiones y Peso (Aprox):233mm (ancho)x 411 mm(altura) x 367.5mm

(profundidad),

Aproximadamente 8 kg. (o aprox. 17.6 lbs)

Accesorios

(2) Lamparas Halogenas de repuesto

Funda o maleta

(3) Frasquilos de aceite de inmersión

Requerimiento de Energía 220 vac/60 hz.

2. FICHA TECNICA GASTROFIBROSCOPIO

GASTROFIBROSCOPIO REQUERIDO OFERTADO

Sistema Campo de Visión 100º o mayor

93

93


Óptico: Profundidad Visual 3 ~ 100mm (foco fijo)

Extremo Distral Diámetro Exterior 9.8 mm

Tubo de Inserción Diámetro Exterior 9.8 mm

Sección de Doblado

Rangos de Doblado 210º arriba/90º abajo

100º izquierda / derecha

Longitud de Trabajo 1,025 mm

Longitud Total 1,345 mm

Canal de Instrumentos

Diámetro Interior Ø 2.8 mm

Mínima Distancia Visible 3 mm desde el extremo distal

Accesorios: Dos (02) fórceps de biopsia.

Dos (02) escobillas de limpieza de canal de biopsia

Dos (02) Lamparas Halogenas de repuesto para fuente de luz fría

Un (01) probador de estanqueidad (tester de fugas)

Accesorios de limpieza y desinfección (tuberías, tapas, silicona, etc)

Dos (02) botellas contenedoras para el sistema de irrigación

92

92


Cuatro (04) boquillas contenedoras para el sistema de irrigación

Maleta para contener el fibroscopio

Un (01) estabilizador de voltaje de estado sólido con línea a tierra

Requerimiento de Energía 220 vac/ 60 hz.

93

93


3. EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO, RADIOGRAFIA (POT. MEDIA)

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO,

RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)

REQUERIDO OFERTADO

Tipo Fijo, Estacionario

Generador

Potencia 50 Kw a mas

Rango de KV De 40 KV a 150 KV

Corriente Nominal 630 mA a mas

Rango de mas De 1 mas o menor hasta 300 mas o mayor

Tiempo mas corto de exposición

2 ms o menos

Controlado Microprocesador

Tecnología de convertidor Alta frecuencia

Control de exposición Automático

Tubo de Rayos X

Capacidad calórica 200 KHU

Tipo Anodo giratorio

Cap. De almac. Térmico de carcaza

1500 KHU

Protección Contra Sobrecarga

Máxima radiación de fuga permisible (a la tensión

máxima de tubo)

1 mgy/hr @ 1 m de distancia

Filtro equivalente total (inherente + añadido) Igual o mayor a 2.5 mmal.

Colimador Con luz de centraje temporizado y giro en el plano horizontal: al menos ± 45°

Colunna

Tipo Colunna porta cabezal con fijación piso, piso-techo o techo (telescópica)

Movimientos Múltiples: vertical, longitud y lateral

Frenos Electromagneticos

Mesa Tablero Long. Igual o mayor a 2000mm pero ¿ 2400; ancho igual o mayor a 750

mm. Pero ¿ a 850 mm

Desplazando Longitudinal y lateral; altura regulable

92

92


Tipo de rejilla Movil, con densidad igual o mayor 80I/pulg.

EstativoTipo Bucky Vertical

Regilla Relación de 12:1; 15:1 o mayor

Accesorios

Consola de control

Porta chasis para radiografia lateral (para la mesa

Cinta compresora (para mesa)

Empuñadura para el estiramiento de los pacientes (para estativo vertical)

Dos mandiles emplomados (con sus respectivos collarines) de 100 cm de largo como minimo y con un espesor equivalente en plomo de al menso 0.5

mm

Impresora (id camera) de identificación de pacientes para

películas radiografias

Requerimiento de energia 380/220 vac, 60 hz.

93

93


4. FICHA TECNICA EQUIPO DE RAYOS X RODABLE, RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)

EQUIPO DE RAYOS X RODABLE, RADIOGRAFIA(POTENCIA MEDIA)

REQUERIDO OFERTADO

Tipo Rodable, con frenos de desplazamiento

Generador

Potencia 12 Kw a mas

Rango de Kv De 40 Kv a 125 Kv

Corriente Max. 160 mA a mas

Rango de mas De 0.5 mas o menor hasta 100mas o mayor

Tiempo mas corto de exposición

2.5 ms o menos

Controlado Microprocesador

Tecnología de convertidor Alta Frecuencia

Control de exposición Automático

Tubo de Rayos X

Punto Focal doble o único Con uno de los focos igual o menor a 1 mm

Protección Contra sobrecarga

Máxima radiación de fuga permisible

1mgy/hr @ 1m. de distancia

Filtro equivalente total Igual o mayor a 2.5 mmal.

Con características eléctricas

Iguales o superiores al del generador

92

92


Panel

Indicación digital de los factores radiológicos kv y mas como mínimo

Visualización digital de mensajes y/o códigos de error

Indicador de exposición Audible y visual

Brazo Porta Cabezal

Tipo Telescopico y/o articulado

Alcance horizontal Igual o mayor a 85 cm

Rotación del cabezal Sobre el eje horizontal: ± 90º o mayor

Movimiento del conjunto brazo – cabezal

Plano vertica, desplazando el punto focal desde 65 cm. O menos hasta una altura máxima de 200 cm. O mas medidos desde el nivel del piso.

AccesoriosDos mandiles emplomados (con sus respectivos collarines) de 100 cm de largo como mínimo y con un espesor equivalente en plomo de al menos 0.5 mm

Requerimiento de energia 220 vac, 60 hz

5. FICHA TECNICA AUDIOMETRO DE DOS CANALES

AUDIOMETRO DE DOS CANALES REQUERIDO OFERTADO

Parametros de audiometría

Frecuencia de trabajo en conducción aérea 125 hz o menos a 8,000 hz o mas

Frecuencia de trabajo en conducción osea 250 hz o menos a 4,000 hz o mas

Nivel de audición en conducción aérea 10 db hl o menos a 120 db hl o mas

Nivel de audición en conducción osea 10 db hl o menos a 70 db hl o mas

Tipos de enmascaramiento Nbn (ruido de banda estrecha) y wn

93

93


(ruido blando) como mínimo

Parametros de logoaudiometria

Nivel de audición 10 db hl o menos a 100 db hl o mas

Tipos de enmascaramiento Ruido vocal (speech noise) y wn(ruido blanco) como minimo.

Accesorios

Auricular Tipo tdh

Transductor para conducción osea Tipo b71

Cable pulsador Aviso paciente

Parlantes para examen de campo libre Incluir ampliaficadores si lo requieren

varios

Microfono de respuesta para el paciente

Auriculares con micrófono para el examinador

Impresora externa tipo laser a color

Requerimiento de energía 220 vac, 60 hz

92

92


6. FICHA TECNICA INCUBADORA NEONATAL STANDARD

INCUBADORA NEONATAL STANDARD REQUERIDO OFERTADO

Generales

Control de temperatura Por microprocesador

Rodable Fácil desplazamiento con sistema de frenado

Nivel de ruido Menor o igual a 60 dba dentro de la habitación

Control de altura Ajustable eléctricamente

Accesos para tubos Infusión intravenosa, circuito paciente,etc

Mecanismo de inclinación Continua del colchon y/o de la cúpula

Sistema de control de temperatura

De aire Ajustable de 30ºc ò menos a 37ºc ò mas

De piel Ajustable de 35ºc ò menos a 37ºc ò mas

Lectura Digital De temperatura

Sistema de Control de Humedad Pasivo o servocontrolado

Sistema de control de % oxigeno pasivo o servocontrolado

Alarmas De alta y baja temperatura de piel

De alta y baja temperatura de piel

De falla de alimentación eléctrica

93

93


De averia de sensor(es)

De falla de sistema de ventilación o circulación de aire

Accesorios

Dos (02) colchonetas

Dos (02) sensores de temperatura de piel reusables

Una (01) unidad de reanimación compuesta de: flujo metro, aspirador de secreaciones

(tipo venturi con frasco de drenaje transparente, vacuo metro y valvula de regulación) y manguera de conexión con

terminal tipo diss ( para conectarse a la red central)

Un (01) soporte para monitor (girable y/o tipo bandeja lateral)

Un (01) soporte para infusión intravenosa

Tres (03) cascos cefelicos de diferentes tamaños

Dos (02) juegos adicionales de filtros de aire

Requerimiento de energia 220 vac, 60 hz.

7. FICHA TECNICA VENTILADOR VOLUMETRICO

VENTILADOR VOLUMENTRICO REQUERIDO OFERTADO

Descripción Pantalla a color con software para visualizar curvas, controlado por computadora, volumen controlado a/c, simv presión positiva via aérea continua

Parámetros por peso de paciente

92

92


Flujo y tiempo adaptivo, ajuste de tiempo de subida, exhalación fácil

Ventilación de reserva para apnea, succión de 02 al 100%

Alarmas e indicadores, batería recargable, monitor remoto vga, conector p/ teclado tipo din

Pantalla a color con software para visualizar curvas de presión, flujo y volumen

Software para diagnostico respiratorio, control de presión, con sensor interno mezclador de oxigeno

Requerimiento de energía 220 vac, 60hz

Baterías recargable Autonomía de 1h. (int. y/o externa)

8. FICHA TECNICA CABINA AUDIOMETRICA

CABINA AUDIOMETRICA REQUERIDO OFERTADO

Descripción

Con capacidad de ser transportado (modular)

Sistema de ventilación silencioso (de diseño acústico)

Piso alfombrado

Puerta sellada magnéticamente

Ventana de doble vidrio

Panel para conexiones, como mínimo 4 tomas de 3 hilos (stereo)

Iluminación en el interior de la cabina

Reducción del ruido con frecuencia de centro 500 hz. Mayor o igual a 38 db

93

93


9. FICHA TECNICA DENSIOMETRO

DENSIOMETRO REQUERIDO OFERTADO

Generales

Para cuerpo entero y para regiones

especificas

Columna AP y lateral, cadena unilateral y bilateral, antebrazo, análisis automático de deformidades

vertebrales, estudio de columna

que trabaje Con plataforma Windows

Sistema de comunicación De Imágenes con protocolo DICOM

Sistema de archivo CD o DVD en el computador

GeneradorRayos X pulsado de alta frecuencia de doble energía

Voltaje Maximo de 70 Kv a 140 Kv

Detector

Tipo Estado solido

Tipo de H az Abanico (Fam Beam) o único (Digital Flash Beam)

Numero de Detectores Mínimo de 16 (Fam Beam) o único (Digital Flash Beam)

92

92


Método de Adquisición

Absorciometria de energía Dual de Rayos X

Calibración Automática Periódica

Control de calidad del sistema con fantomas de presión

Tipos de AdquisiciónPara regiones

especificas No mayor a 60 segundos

Para cuerpo entero No mayor a 5 minutos

Parámetros de medición para exámenes en regiones especificas

Densidad mineral Osea (DMO)

Contenido Mineral Osea Local (CMO)

Area

T-Score, Z-Score

Tabla de referencia étnica actualizada

Parámetros de medición para cuerpo entero

Densidad mineral Osea Total (DMO)

Contenido mineral Oseo Local (CMO)

Area

Composición Corporal Total y Regional

Masa Grasa

Masa Magra

Precisión Precision menor o igual al 2%

Reproductibilidad confiable del DMO en el tiempo

Requerimiento de energía 220 vac, 60 hz

93

93


Sistema de potencia ininterrumpida UPS

92

92


10. FICHA TÉCNICA MAMOGRAFO DE USO GENERAL

MAMOGRAFO DE USO GENERAL

REQUERIDO OFERTADO

General

Controlado Por microprocesador

Indicador Digital de la fuerza de compresión

Selección De combinación pantalla/película

Camilla Rodable de stereotaxia capaz de soportar a pacientes de hasta 130 kg.

componentes

Generador

Alta frecuencia

De 23 a 35 kv, o rango más amplio

Pasos de 1 kv, o menores

De 4 mas a 500 mas, o rango más amplio

Tubo de rayos X

Ánodo giratorio

Foco 1, menor o igual a 0.1 mm; foco 2, menor o igual a 0.3 mm

Capacidad de almacenamiento térmico del anodo de 300 khu o mayor y/o con velocidad de giro de anodo mayor o igual a 6000 rpm

Modos de Exposición

Selección automática de kv y mas

Selección automática de mas y manual de kv

Selección manual de kv y mas

Selección automática de los filtros de molibdeno y rodio

Cabezal

Desplazamiento vertical: 68 cm, como mínimo

Rotaciones mínimas: 180º en un sentido y 135º en sentido contrario

Compresión manual y motorizada

Descompresión automática al finalizar la exposición

Bucky Rejilla móvil con relación de 4:1 o mayor

Densidad de rejilla: 27 I/cm, como mínimo

93

93


Consola de operador

Interconexión dicom

Monitor color de grado medico para mamografía lcd o tft

Disco duro para almacenamiento de información

Almacenamiento y lectura por medios transportables de lectura y escritura cd o dvd

Software de tratamiento de la imagen en 3d

Unidad de biopsia

Instalado sobre la unidad de rayos X

Ajuste de la Aguja en incrementos de 1 mm o menor

Accesorios

Juego de compresoras

Dispositivo bucky mamografico 18x24 cm. Y 24x30 cm

Porta chasis 18x24 cm

Porta chasis 24x30 cm

Dispositivo para magnificaciones

Dispositivo para marcar placas

Protector radiológico con un espesor equivalente mínimo de 0.3 mm de plomo

Con unidad de stereotaxia digital

97


11. FICHA TECNICA UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA, INCL SILLON

UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA, INCLUYE SILLON

REQUERIDOOFERTADO

Unidad de Tratamiento

Estructura metálica

Acabado en resina tipo epoxi. Tiradores metálicos y puertas de

armarios en varios colores

Cajones, estantes y armarios

2 cajones p/instrumental, 1 estante y 2 armarios

Brazo giratorio Con bandeja soporte de 25x20 cm. En resina

Panel de mandos Con interruptores luminosos, manometros y funete de alimentación regulable

Conexión 2 bases de conexión a red 220v., (110 V opcional) una en la parte

posterior, y una en estante

Gancho soporte Para lámpara frontal

Superficie trabajo En resina. Base plana 75x 52 cs

Sistema de comprensión

Para aire y pulverización, mediante compresor de gran capacidad con

presión ajustable y manometro

Sistema de aspiración

Cap. 35 I/min., con regulador ajustable y vacuometro

Sillon

Tipo Totalmente reclinable incluyendo reposapiés y reposabrazos

Suave redinaciòn Sistemas de gas

Sistema de elevación Electromecánico

Elevación y retorno Automatico a posición inicial

Rotación del sillón (80º) con freno en cada posición

Carga máxima 170 Kgs.

bases estÁndar de concurso pÚblico para...

Documents