bases de licitacion para oferentes calificados del estado2

BASES DE LICITACION PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO 2


PROYECTO

ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL

PROYECTO: “REPARACION DE RED VIAL RURAL” DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA


TÉRMINOS DE REFERENCIA

SECCION IINVITACIÓN

SECCIÓN II1 DEFINICIONES2 PREPARACIÓN DE LA OFERTA 3 PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA4 CONSULTAS Y ACLARACIONES5 VALIDEZ DE LA OFERTA6 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS7 SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA8 CONFIDENCIALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN9 FORMA DE PAGO10 FACTURACIÓN11 IMPUESTOS Y OBLIGACIONES12 PROPIEDAD DE LAS OFERTAS13 ERRORES U OMISIONES14 MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS15 PLAZO DE ENTREGA16 GARANTÍAS DE CALIDAD17 ENTREGA DE LOS RENGLONES DE TRABAJO:


TÉRMINOS DE REFERENCIA

SECCIÓN III1 GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA2 FIANZA DE CUMPLIMIENTO3 FIANZA DE ANTICIPO4 FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO.5 FIANZA POR SALDOS DEUDORES

SECCIÓN IVSANCIONES PECUNIARIAS

SECCIÓN VADJUDICACIÓN

SECCIÓN VIOBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

SECCIÓN VIIINTEGRACIÓN DE PRECIOS

SECCIÓN VIIICRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN

SECCIÓN IXMODELO DE LA OFERTA

SECCIÓN XESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN XIANEXOMODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN


SECCION I

INVITACIÓN

SeñoresConstructores PrecalificadosPtes.

La Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales (ADCORU), le invita a participar en la presentación de ofertas de ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO: “REPARACION DE RED VIAL RURAL” DE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE PÍNULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA de acuerdo a las disposiciones y especificaciones que se consignan en las bases de Licitación, que podrán adquirir previo a la donación de Q. 1000.00 (No reembolsables) en las oficinas de la ONG, ubicado en la 6ª Avenida 7-72 Oficina # 5, Zona 10, Guatemala, Guatemala, el día martes 16 febrero de 2010 de 12:00 a 13:00 pm.

La recepción de ofertas será el día miércoles 24 de febrero de 2010 a las 11:00 Horas, transcurridos 30 minutos de la hora señalada, se cerrará la recepción de ofertas. Una vez cerrada ésta, no será aceptada ninguna oferta más. La Junta Calificadora procederá al análisis de las ofertas presentadas y posteriormente se le notificará al adjudicatario.

Atentamente,

Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales(ADCORU)


SECCION IIINSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1. DEFINICIONESPara efectos de esta Licitación los términos que se consignan en el segmento se interpretaran como allí se indica y solo así:

Asociación: La Organización no Gubernamental (ONG) contratante denominada: Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales –ADCORU–

Depto.: Tesorería.Invitación a Cotizar: Solicitud girada por la Asociación para que se coticen los servicios a ser adquiridos.Oferta: Propuesta presentada por una persona individual o jurídica ofreciendo los servicios.Oferente: Persona individual o Jurídica que presenta oferta a la Licitación.Adjudicatario: Persona individual o jurídica a quien la junta de calificadora otorga concurso.Contrato: Documento suscrito entre la Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales y el

adjudicatario para el suministro del servicio, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso.

2. PREPARACIÓN DE LA OFERTALas empresas invitadas deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que rigen para

esta Licitación. Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica, caso contrario el oferente será descalificado.

La empresa oferente proveerá toda la información requerida en la invitación a Licitar en un sobre debidamente sellado y rotulado en la parte exterior, no se tomarán en cuenta ofertas que presenten borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente salvados antes de la firma del representante legal. LA OFERTA DEBERÁ CONTENER LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES EN ORIGINAL Y DOS COPIAS.


INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

2.1 Cuadro de integración de Precios Globales, conforme a los renglones de Trabajo que se indican en la sección VII (Cuadro de Integración de Precios).2.2 La oferta presentada debe coincidir con la sección IX (Modelo de la Oferta), debidamente firmada y sellada por el propietario ò representante legal de la empresa.2.3 Cuadros de la integración de los precios de las cantidades de trabajo en base a los renglones a ejecutar.2.4 Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete a ejecutar los servicios objeto de la presente Licitación. 2.5 Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos ejecutados por la empresa oferente.2.6 Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la patente de comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica, debidamente autenticada por un abogado.2.7 Fotocopia de Carné de No. de Identificación Tributaria (N.I.T.)2.8 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta.2.9 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro correspondiente en caso de no comparecer el propietario.2.10 Fotocopia de Cédula completa del propietario ò representante legal autenticado por un abogado.2.11 Fianza de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de estar vigente hasta que sea sustituida por la fianza de cumplimiento, en el caso del adjudicatario. En cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.2.12 Declaración Jurada firmada por el propietario ò representante legal en donde se indique que la empresa a la cual representa no está comprendida dentro de las prohibiciones enumeradas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y de no ser deudores morosos del Estado, conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley.



2.13 Fotocopia del recibo de donativo extendido por la Asociación por adquisición de bases.2.14 Balance General actual

2.15 Estado de resultados, actual2.15 Currículum de la Empresa.2.17 Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS.

3. PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTALos precios deberán estar expresados en quetzales, en letras y números.Los precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y cualquier otro impuesto local que

sea aplicable.No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.

4. CONSULTAS Y ACLARACIONESLas empresas invitadas podrán solicitar aclaraciones sobre la invitación a cotizar. Las consultas deberán ser formuladas por escrito, entregadas directamente o en línea por medio del correo electrónico: [email protected] o www.guatecompras.gt, a más tardar el día lunes 22 de febrero de 2010 a las 10:00 a.m. La Asociación dará respuesta por escrito a las consultas que le sean formuladas a la mayor brevedad posible.

5. VALIDEZ DE LA OFERTAEl oferente deberá garantizar, mediante fianza de sostenimiento de oferta, desde la fecha recepción, aprobación y adjudicación de la

misma.La oferta deberá ser entregada en la dirección indicada en la Sección I a más tardar en la fecha y hora señalada, en un sobre cerrado y

sellado. Colocar en el sobre una etiqueta de identificación con el modelo que se indica en la Sección XI Anexo I de la presente base.



Las ofertas que sean presentadas fuera del plazo indicado anteriormente, NO serán recibidas.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTASLas ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento:Primera Fase:Revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará que esté completa la documentación exigida. La falta de alguno de los

documentos indicados en la sección II, inciso II "Preparación de La Oferta", será causa justificada para rechazar la oferta.Segunda Fase: A las ofertas aceptadas en la primera fase les serán aplicados los criterios de calificación siguiente:Precio total de la Oferta. 40%Aspectos Técnicos 20%Experiencia de la empresa 30%Plazo de Entrega de los servicios requeridos 10%c. La evaluación del precio de la oferta presentada se realizará de acuerdo al titulo III y Régimen de licitación y cotizaciones publicas,

Capítulo 1, Artículos 28 y 29 de la Ley de Contrataciones del Estado.

7. SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTALa Asociación podrá solicitar aclaraciones a cualquier propuesta recibida si en dado caso existiera duda. La solicitud de aclaración respuesta

serán formuladas por escrito. y no se solicitarán ni ofrecerán cambios en los precios ni en los aspectos substanciales de la oferta.

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA ADJUDICACIÓNLas ofertas presentadas serán analizadas por la Junta Calificadora. La actuación de la Junta Calificadora será confidencial durante el período

de análisis y adjudicación. Todo intento de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para la descalificación inmediata de su oferta. El nombre del oferente que resulte ganador será publicado en el sitio de Internet www.guatecompras.gt y notificado por escrito por la Asociación.



9. FORMA DE PAGOLa Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales efectuará los pagos conforme se describirán en el Contrato Administrativo de

Ejecución de Obra: Siendo un anticipo del 20% del total del contrato y pagos restantes de acuerdo al avance físico del Proyecto.La empresa interesada deberá toma en cuenta la línea de crédito por 120 días, después de la entrega del equipo para el pago

correspondiente.

10. FACTURACIÓNPara el cobro de cada uno de los pagos indicados en el punto 9, el Ejecutor deberá presentar su factura timbrada, sellada e informe del

avance físico de la obra. El contratista emitirá sus facturas en moneda nacional (quetzales), cumpliendo con todos los requisitos de ley.

11 IMPUESTOS Y OBLIGACIONESLos precios de la oferta deberán incluir el pago de todos los impuestos de importación, del Valor Agregado (IVA), del ISR, del IETAAP,

impuesto de circulación para el presente año y cualquier otro impuesto aplicable.

12. PROPIEDAD DE LAS OFERTASLas ofertas que sean presentadas en esta Licitación serán propiedad de la Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales, quien

las conservará en su poder.

13. ERRORES U OMISIONESNo se permitirá que alguna empresa invitada pretenda aprovecharse de cualquier error u omisión en las especificaciones que corren

adjunto.

14. MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOSLa Asociación a través de la Junta Calificadora, para la Cotización ó Licitación, podrá agregar modificaciones a los documentos siempre

y cuando se demuestre que es en beneficio del mismo.



15. PLAZO DE ENTREGA El contratista indicará en su oferta el plazo en que se compromete a entregar el proyecto, el cual se

incluye en el cronograma de Ejecución e Inversión.

16. GARANTÍAS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPOEl contratista presentará certificados de garantía de calidad y funcionamiento que deberán amparar el

bien adquirido por la Asociación como se indica en la Sección III.

17. ENTREGA DE LOS RENGLONES DE TRABAJO: a.- Los renglones a entregar es lo especificado en la sección IX, objetos de la presente licitación.b.- En la entrega deberá estar presente el contratista o un representante acreditado por el mismo

para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales.


SECCION IIIGARANTIAS

GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTALa firmeza de su oferta la caucionarán los oferentes mediante fianza, por el uno por ciento (1%) del valor de su oferta.La Fianza de Sostenimiento de Oferta, la póliza deberá ser Emitida a favor y a entera satisfacción de la Asociación de Desarrollo

para las Comunidades Rurales, por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la República de Guatemala.

Los oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique oficialmente la aprobación de la adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días. El adjudicatario acepta y se compromete a que una vez vencido el plazo de vigencia de dicha fianza, se prorrogará hasta que sea substituida por la fianza de cumplimiento de contrato, debiendo presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva.

Al ser aprobada la adjudicación del Proyecto, la Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales, lo hará del conocimiento de los oferentes.

La garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes:a.- Si el adjudicatario no sostiene su oferta.b.- Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que establezca la Asociación. c.- Si el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presenta la póliza de la fianza de cumplimiento dentro del término que fije la Asociación, como requisito previo a la aprobación del contrato

FIANZA DE CUMPLIMIENTOPara garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato, el adjudicatario deberá

presentar fianza por un diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. La fianza de cumplimiento cubrirá los aspectos contemplados en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los porcentajes allí señalados. La póliza de dicha fianza deberá ser emitida a favor y a entera satisfacción de la Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales, por una Afianzadora de reconocida solvencia financiera, autorizada para operar en la República de Guatemala.

La presentación de la Fianza de Cumplimiento del Contrato será requisito previo a la entrega del anticipo. El contrato deberá ser aprobado dentro del término que fija el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


GARANTIAS

La Asociación hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los siguientes casos:Si el contratista no presenta los Certificados de Garantía de Funcionamiento y Calidad dentro de los quince (15) días siguientes a la entrega de

los servicios contratados.Si el Contratista no presenta la constancia que extienda la Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales, de haber recibido a su

entera satisfacción los servicios objeto del contrato.Si el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del contrato.Si se produjera el incumplimiento por parte del contratista, la Asociación, solicitará por escrito y en forma fundamentada el pago de la fianza a

la afianzadora, debiendo esta última hacer el pago conforme el artículo 1030 del código de Comercio (10 días cuando hay afianzamiento directo y 30 días cuando hay reafianzamiento). Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva.

FIANZA DE ANTICIPOPrevio a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza por el monto de un cien por ciento

(100%) del mismo. La garantía podrá reducirse al máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.

FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO.El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que

le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra o servicio.

El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades de destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra o servicio.

FIANZA POR SALDOS DEUDORESPara garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Asociación en la liquidación, el contratista deberá presentar

fianza, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de obra como requisito previo para la recepción de obra o servicio. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.


SECCIÓN IVSANCIONES PECUNIARIAS

Si el Contratista se atrasare en la entrega del servicio dentro del plazo pactado, pagará una sanción por retraso equivalente al CERO PUNTO CINCO POR MILLAR del monto del contrato por cada día de atraso en que incurriere.


SECCION VADJUDICACION

La Junta Calificadora de la Cotización ó Licitación, deberá adjudicar la ejecución del proyecto al oferente que haya presentado la mejor oferta más conveniente a los intereses de la Asociación de Desarrollo para las Comunidades Rurales. La mayor o menor conveniencia de las ofertas se determinará de la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la Sección II de estos documentos. La comisión de adjudicación deberá dar a conocer de sus actuaciones a más tardar 5 días hábiles después de recibidas las ofertas.


SECCION VIOBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

Entronque boca de la montaña camino hacia Mataquescuintla hacia Concepción Pínula, y de Concepción Pínula hacia aldea el sombrerito incluye calles y callejones internos aldea los Cerezos, el Zapote, Colorado, La Soledad, La Brecha, Joya de los Cedros, El Socorro,

Sanchin, Buena vista, Río Frío, Plan grande, las Nubes y los Cedritos

Para la Ejecución de dicho Proyecto Las Aéreas de Trabajo son los Siguientes:

Los renglones a ejecutarse son los siguientes

No.RENGLÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO A ESTIMADAR

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TRANSPORTE

1OCHO CAMIONES DE VOLTEO DE 10 M3. (CIENTO TREINTA Y OCHO DIAS HABILES POR CADA UNO)

Dias 1104.00


SECCIÓN VIIINTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Los oferentes deberán de presentar los precios unitarios y totales de cada uno de los renglones, según lo establece el Artículo 6 de la Ley de Contrataciones del Estado.Los renglones son los siguientes: (Este cuadro entregarlo impreso y en medio magnético, “disquete o Cd”).

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADCOSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

OCHO CAMIONES DE VOLTEO DE 10 M3. (CIENTO TREINTA Y OCHO DIAS HABILES POR CADA UNO)

Días 1104

Q. Q.

Q.

Q. Q.

Q.

COSTO TOTAL DEL RENGLÓN Q.


SECCIÓN VIIIINTEGRACIÓN DE PRECIOS GLOBALES

ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE,PARA EL PROYECTO, REPARACION DE RED VIAL RURAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTEMENTO DE GUATEMALA

No.RENGLÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO A ESTIMADAR COSTO UNITARIO

CON 12% DE IVACOSTO TOTAL

ESTIMADO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TRANSPORTE

1OCHO CAMIONES DE VOLTEO DE 10 M3. (CIENTO TREINTA Y OCHO DIAS HABILES POR CADA UNO)

Dias 1104.00 Q - Q -

TOTALES Q -


SECCIÓN IXCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN

El oferente deberá presentar un Cronograma de Ejecución e Inversión del ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO: “REPARACION DE RED VIAL RURAL “ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE con el formato siguiente:

ANEXO NO. *******

No. DESCRIPCIÓ N CANTIDAD UNIDAD CO STO X % DE

1 2 3 4 5 6 7 8 RENGLÓ N INCIDENCIA

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

X Q. - Q. -

-Q . %

MUNICIPIO:

SEMANAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN

CO STO TO TAL DEL PRO YECTO :

DEPARTAMENTO: ***********

NOMBRE DEL PROYECTO *********


SECCIÓN XMODELO DE LA OFERTA

OFERTA PARA EL PROYECTO:PRECIO TOTAL (CON IVA):ASOCIACIÓN DE APOYO Y DESARROLLO RURAL –ADCORU–CIUDAD DE GUATEMALA.

Yo, (Nombre y apellidos del presentado) _____________________________________________________de______años de edad, estado civil___________, profesión u oficio_____________, cédula de vecindad Número de Orden________y de Registro__________________.Extendida por el Alcalde Municipal del departamento de________________, con domicilio en: _______________________________, señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección y teléfono) __________________________________________________ de la ciudad de Guatemala; comparezco en representación de la empresa: ________________________________________________ con oficinas centrales en: ________________________________. Por este medio y a nombre de mí representado vengo a presentar formal oferta, de acuerdo con la invitación, hago constar que:

1. Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala.2. Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones, expuestas en la invitación.3. Nos sujetamos a todo lo estipulado en la invitación, Especificaciones Técnicas y documentos anexos para el proyecto.4. Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en cuenta las disposiciones estipuladas en la invitación.5. La presente oferta consta de los siguientes documentos:5.1 Oferta.5.2 Cuadro de integración del Precio Global conforme las cantidades de Trabajo que se indican en las presentes bases de Cotización.5.3 Cuadros de la integración de los precios de las cantidades de trabajo en base a los renglones a ejecutar.5.4 Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete a ejecutar los servicios objeto de la presente

Cotización.


MODELO DE LA OFERTA

5.5 Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos ejecutados por la empresa oferente.5.6 Fotocopia de la Patente de Comercio en el caso de ser persona individual y de la patente de comercio y de sociedad en el caso de

ser persona jurídica, debidamente autenticada por un abogado.5.7 Fotocopia del Carné de Número de Identificación Tributaria (N.I.T.)5.8 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta.5.9 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro correspondiente en caso de no

comparecer el propietario, en el caso de persona jurídica.5.10 Fotocopia de Cédula completa del representante legal autenticado por un abogado.5.11 Fianza de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de estar vigente hasta que sea sustituida por la fianza

de cumplimiento, en el caso del adjudicatario. En cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.

5.12 Declaración jurada firmada por el representante legal en donde se indique que la empresa a la cual representa no está comprendida dentro de las prohibiciones enumeradas en el artículo 80 de la Ley de

Contrataciones del Estado y de no ser deudores morosos del Estado, conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley.5.13 Fotocopia del recibo de ingresos de la Asociación por adquisición de bases.

6. Hemos estudiado detenidamente las Especificaciones Generales de la presente invitación y hemos inspeccionado el Proyecto donde se ejecutarán los trabajos.

7. En caso de que se nos adjudique la ejecución del Proyecto:7.1 Aportaremos todo el equipo, maquinaria y vehículos necesarios en condiciones óptimas de trabajo, herramientas, materiales, mano

de obra y demás elementos necesarios para la realización de los trabajos.7.2 Principiaremos los trabajos en la fecha estipulada en el contrato de obra.


MODELO DE LA OFERTA

7.3 Nos comprometemos a entregar los trabajos total y satisfactoriamente terminados en la fecha estipulada.

7.4 Otorgaremos las GARANTIAS estipuladas en las presentes bases de Cotización.7.5 Aceptamos los conceptos de penalización estipuladas en la invitación.7.6 Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la

interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes por vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse serán resueltas de acuerdo con lo que establece la ley.

7.7 Balance General 7.8 Currículum de la Empresa.7.9 Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS.

FIRMA DEL OFERENTENOMBRE COMPLETO

SELLO


SECCIÓN XIESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentar su oferta de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

TRANSPORTE– OCHO CAMIONES DE VOLTEO DE 10 M3. (CIENTO TREINTA

Y OCHO DIAS HABILES POR CADA UNO)


SECCIÓN XIIANEXO

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES RURALES –ADCORU–

PROYECTO:________________________________________________EMPRESA:__________________________________________________FECHA DE ENTREGA: _____ /_____ /_____ HORA: _____ :______TELÉFONOS :________________________________________________REPRESENTANTE:___________________________________________

ANEXO I. MODELO DE ETIQUETA DE

IDENTIFICACIÓN

bases de licitacion para oferentes calificados del estado2

Documents