bases administrativaszonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/... · web viewley nro. 30114...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYOComité Especial Permanente encargados de los

procesos por la modalidad de subasta inversa AD – AMC Programa de Funcionamiento e Inversiones

………………………………………………………SR. OSLER ARTURO ARMAS ARMAS

PRESIDENTE



………………………………………………………SR. JESÚS DANIEL PINEDA CHAHUAYLA

MIEMBRO



………………………………………………………SR.A ISABEL CASIMIRO POMA

MIEMBRO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYOADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 076-2014-MPH(PRIMERA CONVOCATORIA)

Municipalidad Provincialde Huancayo

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 076-2014-MPH

PRIMERA CONVOCATORIA

“ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV.

LEANDRA TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO”

1




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



BASES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO IGENERALIDADES

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICAN° 076-2014-MPH PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE

CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre : Municipalidad Provincial de Huancayo RUC Nº : 20143696823Domicilio Legal: Calle Real S/N Palacio Municipal, Plaza HuamanmarcaTeléfono/Fax : 014 -600417Correo electrónico: [email protected]

1.2 OBJETO DEL PROCESOADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

1.3 TERMINOSCuando en las presente bases se mencione la palabra Ley, se entenderá que se está haciendo referencia al D.L. Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado modificado con Ley N° 29873; la alusión al reglamento de la Ley, estará referida al Reglamento de la Ley D.S. Nº 184-2008-EF y sus modificatorias, cuando se nombre Municipalidad se tendrá como referido al Municipalidad Provincial de Huancayo y cuando se nombre Directiva se estará haciendo referencia a la Directiva Nº 015-2012-OSCE/CD.

1.4. VALOR REFERENCIALEl valor referencial del presente proceso es de S/. 101,868.00 (Ciento un mil ochocientos sesenta y ocho con 00/100 con nuevos soles), suma que incluye tributos, seguros, transporte, puesto en los almacenes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes a adquirir, conforme al siguiente detalle, el valor está calculado al mes de agosto del 2014:

ITEM DENOMINACIÓN UNIDA

D CANT.PRECIO

UNITARIOS/.

VALOR REFERENCIAL TOTAL

S/.

01 CEMENTO PORTLAND TIPO I x42.50 KG BOLSAS 5,200

19.59(Diecinueve con 59/100

Nuevos Soles)

101,868.00(Ciento un mil

ochocientos sesenta y ocho con 00/100 Nuevos

Soles)TOTAL VALOR REFERENCIAL S/. S/. 101,868.00

2

mailto:[email protected]




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



Las propuestas que excedan el valor referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas como no presentadas.

1.5EXPEDIENTE DE CONTRATACION El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando Nº 1425-2014-MPH-GA de fecha 12 de agosto del 2014.

1.6 FICHAS TÉCNICASDe acuerdo a las Fichas Técnicas correspondiente que forman parte integrante de las presentes bases administrativas.

ITEM DENOMINACIÓN CODIGO DE FICHA TÉCNICA

01 CEMENTO PORTLAND TIPO I 3011160100012771

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTOFondo de Compensación Municipal.

1.8 SISTEMA Y MODALIDAD1.8.1. Sistema : Precios Unitarios 1.8.2. Modalidad de ejecución : No corresponde 1.8.3 Modalidad de selección : Subasta Inversa Electrónica.

1.9 ALCANCES DEL REQUERIMIENTOEl alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que formen parte de la presente Sección en el capítulo III.

1.10 REQUISITOS PARA SER POSTOR

Podrán participar cualquier persona natural y/o jurídica, que esté dedicada a la actividad materia del proceso de selección que se convoca, y que este legalmente constituida y acreditada como tal.No estar impedidos para ser postor y/o contratista según lo establecido en el Art. 10º de la Ley.

1.11 Costo de reproducción de las bases S/. 1.20 (Uno con 20/100 Nuevos Soles).

1.12. BASE LEGAL2.1 Ley Nro. 30114, – Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto.2.2 Ley Nro. 30115 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del

Sector Publico del año fiscal 2014.2.3 Ley Nro. 28411 –Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.2.4 Ley Nro. 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.2.5 Ley Nro. 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2014.2.6 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.2.7 Ley Nº 27143, Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo

Nacional.2.8 Ley Nº 27633, Ley que modifica la ley Nº 271432.9 Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado

modificado con Ley N° 29873.2.10 Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

3




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



2.11 Directiva Nº 015-2012-OSCE/CD

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2. CALENDARIO DEL PROCESO

ETAPA DEL PROCESO FECHAConvocatoria El 13/08/2014Inscripción de Participantes, Registro y Presentación de Propuestas

Del 14/08/2014 al 20/08/2014

Apertura de Propuestas y periodo de Lances

El 21/08/2014 de 09:01 a 11:01 horas

Otorgamiento de la Buena Pro 21/08/2014

3. ETAPAS DEL PROCESO

3.1 CONVOCATORIALa convocatoria del presente proceso de selección, se efectuará a través de su selección en el SEACE, para lo cual se adjuntara las bases administrativas, bajo sanción de nulidad, de acuerdo al artículo 92º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.2 INSCRIPCIÒN DE PARTICIPANTESPara registrarse como participante, el proveedor deberá:

a) Ingresar al SEACE el usuario y contraseña contenidos en el Certificado SEACE, emitido al momento de efectuar su inscripción en el RNP.

b) Declarar la aceptación de las condiciones de uso del Sistema para participar en el proceso de selección por subasta inversa electrónica. Para tales efectos, y con carácter de declaración jurada, deberá aceptar el formulario que le mostrará el Sistema en el SEACE, conteniendo las siguientes estipulaciones: - Tener conocimiento que el formulario tiene carácter de

declaración jurada. - Conocer lo estipulado en la Ley y el Reglamento en lo referente

a la participación en procesos de selección a través del SEACE. - Conocer la normativa aplicable al proceso. - Asumir la responsabilidad por la información y documentación

remitida en formato digital a través del SEACE c) Ingresar nuevamente su usuario y contraseña para ser verificado

por el Sistema.

3.3 REGISTRO DE PROPUESTASLos participantes registrarán sus propuestas a través del SEACE, luego de su registro como participante, de acuerdo con las características, formatos y demás condiciones que sean establecidas en las Bases. Para el Registro de Propuestas, los participantes deberán cumplir con lo

siguiente: 1. En los procesos según relación de ítems, el registro se realizará por

cada ítem en el que se desea participar, mediante el formulario que se debe completar para tales efectos.

4




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



2. Los datos que se deben ingresar en la propuesta son los siguientes: a. Documentos de Habilitación:

El participante deberá añadir los archivos conteniendo los documentos de habilitación solicitados en las Bases. Dichos documentos deberán contar con el sello y rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. En caso de que el postor sea una persona natural, bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. El participante deberá verificar antes del envío, bajo su responsabilidad y la del postor, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

b. Propuesta Económica: La propuesta económica se registrará en función al valor referencial total del proceso o del ítem al cual se presenta la propuesta, según corresponda, y será utilizada por el Sistema para dar inicio al Período de Lances en línea. Sólo en los procesos convocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el participante deberá adjuntar obligatoriamente un archivo que contenga el detalle de precios unitarios. Dicho documento digitalizado contará con el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. En caso de que el postor sea una persona natural, bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. El participante deberá verificar antes del envío, bajo su responsabilidad y la del postor, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

3. El participante deberá registrar los datos de su representante legal en el formulario correspondiente. De presentarse en consorcio, deberán consignarse los datos del consorcio, incluyendo los del representante legal común.

El participante podrá realizar modificaciones a la propuesta que registra sólo hasta antes de haber confirmado su presentación.

3.4PRESENTACIÒN DE PROPUESTASUna vez finalizado el registro de la propuesta, el participante podrá presentarla a través del Sistema. Para tal efecto, previamente deberá aceptar con carácter de declaración jurada que: a. Se cumple con las condiciones estipuladas en el acápite i), literal a)

numeral 1 del artículo 42 del Reglamento; b. Los bienes o servicios ofrecidos cumplen con las características técnicas y

de calidad indicadas en la ficha técnica, así como todas las condiciones solicitadas en las Bases;

c. No ha sobornado ni ejercido presión sobre ningún funcionario con relación al respectivo proceso de selección;

d. Se cuenta con la totalidad de documentación solicitada en las Bases para el sobre de habilitación.

A continuación, el Sistema procederá a solicitarle la confirmación de la presentación de la propuesta para, de hacerse así, generar el respectivo aviso electrónico en la ficha del proceso, indicando que la propuesta ha sido presentada. En los procesos según relación de ítems, la presentación de propuestas se efectuará en una sola oportunidad y por todos los ítems registrados.

5




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



En aquellos casos en que la información contenida en los documentos digitalizados no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalecerá la información registrada en el SEACE.

3.5 DOCUMENTOS DE HABILITACIONLos postores deberán presentar como parte de su propuesta en el sistema un archivo Zip, doc, con la siguiente documentación escaneada y/o formato Word con la respectiva firma:

a) Declaración Jurada de datos del postor, cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Formato No. 1);

b) Declaración Jurada del Postor de acuerdo al Art. 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Formato No. 2); en el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

c)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Formato No. 3); La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. (DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA LA DIRECTIVA N°016-2012-OSCE/CD. “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO).

d) Declaración Jurada indicando la marca de los bienes ofertados.

3.6 PROPUESTA ECONOMICA Los postores deberán presentar como parte de su propuesta económica en el sistema un archivo, con la siguiente documentación escaneada:

a. El precio ofertado se formulara en función al valor referencial total establecido en las bases indicando además el precio unitario del ítem y deberá expresarse hasta con dos (02) decimales. La propuesta económica deberá incluir todos los conceptos a que se refiere el quinto párrafo del Art. 63º del Reglamento de la Ley.Las propuestas se presentaran en hojas simples y se redactaran por medios mecánicos o electrónicos o por manuscrito, debiendo llevar siempre el sello y la rúbrica el postor.

3.7 APERTURA DE PROPUESTAS Y PERIODO DE LANCESLa etapa de apertura de propuestas y período de lances consta de los siguientes ciclos consecutivos:1. Apertura de propuestas.2. Mejora de precios mediante lances en línea.

APERTURA DE PROPUESTAS Y LANCES EN LINEA

1. Apertura de Propuestas

6




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



El Sistema realizará la apertura de propuestas en la fecha y hora señalada en el calendario del proceso.El Sistema procesará la información de las propuestas económicas por ítem, según corresponda, y verificará el registro de dos (2) propuestas económicas, como mínimo, para continuar con el siguiente ciclo de Mejora de Precios.

2. Mejora de precios mediante lances en línea La Mejora de Precios permitirá que los postores mejoren los precios de sus propuestas económicas a través de lances sucesivos a ser realizados en línea. Las Bases no fijarán decremento mínimo alguno. La Mejora de Precios se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:

a. En la fecha y hora indicadas en el calendario del proceso, el postor accederá al SEACE, ingresando su usuario y contraseña.

b. El postor ingresará a la ficha del proceso de selección y seguidamente accederá a la opción Mejora de Precios.

c. El postor visualizará su monto ofertado y el mejor monto ofertado hasta ese momento, para hacer efectiva su participación en la Mejora de Precios mediante lances en línea.

d. El postor podrá mejorar el monto de la propuesta económica de menor precio hasta ese momento y/o mejorar su propia propuesta económica durante el período establecido para los lances en línea, según lo previsto en el calendario del proceso.

e. El postor no está obligado a enviar lances inferiores al menor precio vigente a ese momento, pero sus lances deberán ser siempre inferiores a su último precio ofertado.

Cinco (5) minutos antes de la finalización del horario indicado en el calendario del proceso para efectuar los lances en línea, el Sistema enviará una alerta indicando el inicio del cierre aleatorio. La duración del cierre será determinada por el Sistema en forma aleatoria, pudiendo variar entre uno (1) a treinta (30) minutos, tiempo durante el cual los postores podrán enviar sus últimos lances. Cerrado este ciclo no se admitirán más lances en el proceso.

3.8DETERMINACION DEL ORDEN DE PRELACION Una vez culminada la etapa de Apertura de Propuestas y Período de Lances, el Sistema procesará los lances recibidos del ítem o ítems del proceso de selección, ordenando a los postores por cada ítem según el monto de su último lance, estableciendo el orden de prelación de los postores, generando el Acta con el detalle del desarrollo de la etapa de Apertura de Propuestas y Período de Lances, la cual quedará registrada en el Sistema y publicada automáticamente en la respectiva ficha del proceso. En caso de empate, el Sistema efectuará automáticamente un sorteo para establecer que postor ocupa el primer lugar en el orden de prelación.

3.9OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROUna vez publica el Acta referida en el numeral anterior, el Comité Especial deberá verificar que los postores que han obtenido el primer y el segundo lugar hayan presentado la documentación exigida por las Bases como parte de los documentos de habilitación. A través del Sistema se podrá acceder a esa documentación. En caso existieran defectos de forma, como errores u omisiones en los documentos presentados que no alteren el alcance del sobre de habilitación, o se haya omitido la presentación de algún documento emitido por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, el

7




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



Comité Especial notificará a través del Sistema al postor para que proceda a la subsanación respectiva, para lo cual le podrá otorgar un plazo entre uno (1) o dos (2) días, quedando suspendido el Otorgamiento de la Buena Pro. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de notificado el requerimiento al postor a través del Sistema. La presentación de los documentos a ser subsanados se realiza por el mismo medio. En caso que dicha documentación reúna las condiciones requeridas por las Bases, el Comité Especial otorgará la Buena Pro al postor que ocupó el primer lugar. En caso que no reúna tales condiciones, se procederá a descalificarla y revisar las demás propuestas respetando el orden de prelación. Para otorgar la Buena Pro a la propuesta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en las Bases, el Comité Especial deberá verificar la existencia, como mínimo, de dos (2) propuestas válidas, de lo contrario declarará desierto el proceso de selección. De corroborarse que la declaración jurada a que se refiere el numeral 8.5 de la presente directiva no se ajusta a la realidad, la Entidad deberá comunicar dicha situación al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio del procedimiento sancionador correspondiente.

3.10 ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEl Comité Especial elaborará el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro con el resultado de la evaluación de los postores por cada ítem y con el sustento debido en los casos en que los postores sean descalificados. En el acta deberá dejarse constancia si el Comité Especial otorgó un plazo para que los postores subsanen su sobre de habilitación, con indicación de los documentos omitidos y si los postores cumplieron con realizar la subsanación requerida. Dicha acta debe ser informada en el SEACE el mismo día de otorgada la Buena Pro.

3.11 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROSe entenderá que la buena pro ha quedado consentida, si dentro de los cinco (05) días siguientes de la publicación en el SEACE el acta de otorgamiento de la buena pro, ningún participante hubiera interpuesto su recurso de apelación.El consentimiento de la Buena Pro es publicada por el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

3.12 SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL PROCESO DE SELECCION3.12.1 Recurso de Apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

3.12.2 Plazos de interposición del recurso de apelación El Recurso de Apelación contra los actos producidos durante el acto de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la buena pro, y contra los actos o actuaciones que afecten su validez, deberá ser interpuesto por los postores dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de dicho acto.

8




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



Para los actos posteriores al otorgamiento de la Buena Pro, el Recurso de Apelación deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, por tramite documentario en el horario de oficina de 08:00 horas a 13:00 horas y tardes de 15:00 horas a 17:45 horas.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por Gerencia Municipal.

4. DE LA FASE CONTRACTUAL

4.1 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATOPara la formalización y ejecución del contrato se aplicarán todas las reglas, requisitos, plazos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en el Titulo III (Ejecución Contractual) del Reglamento de la Ley y sus modificatorias.

4.2 CERTIFICACION La ficha técnica de un bien o servicio establecerá si es obligatorio, prohibido u opcional para la Entidad exigir durante la ejecución contractual la entrega de un Certificado, cuya contratación será asumida por el contratista. Cuando la ficha técnica señale como obligatoria u opcional la entrega del documento señalado en el párrafo precedente, la Entidad deberá establecer dicha condición en la cláusula correspondiente de la proforma de contrato

4.3 NOTIFICACION Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl perfeccionamiento del contrato puede realizarse a través de la suscripción del contrato o la notificación de la orden de compra, según lo establecido en la sección específica de las Bases. Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y e) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.En los casos que el contrato se perfeccione mediante n de compra o de servicios, dentro del plazo de siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe notificarse la orden de compra o de servicios. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

9




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



La orden de compra debe señalar el domicilio consignado informado por el postor ganador al remitir la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases, el mismo que constituye el domicilio para efecto de las notificaciones durante la ejecución contractual. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento.Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el

Estado.b) Garantía de fiel cumplimiento (carta fianza). c) Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda

(carta fianza).d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de

ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI).f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución

contractual. g) Correo electrónico para notificar la orden de compra, de ser el caso.h) Copia de DNI del Representante Legal.i) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.j) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias

debidamente actualizado.k) Copia del RUC de la empresa.l) Declaración Jurada de precios unitarios de los bienes considerando

como máximo tres decimales.En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio la carta fianza, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de la mencionada garantía, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

La citada documentación deberá ser presentada en ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en la Calle Real S/N – Plaza Huamanmarca - Sótano del Palacio Municipal.

4.4 VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

4.5 DE LAS GARANTÍAS4.5.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a

10




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

4.5.2 GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTACuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

4.6 REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente SELECTIVA el Banco Central de Reserva del Perú.La Entidad verificara que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

4.7 EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

4.8 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLas penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.De acuerdo con los artículos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165° del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

4.9 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÒN CONTRACTUAL Las controversias que surjan durante la ejecución contractual serán resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.Si las controversias estuvieran referidas a la adecuación que debe existir entre las características del bien presentado por el contratista a la

11




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



Entidad y las especificaciones técnicas contenidas en la Ficha Técnica respectiva, las partes podrán conciliar en función al dictamen pericial que emita el perito designado de común acuerdo por ellas.

5. CONDICIONES BASICAS PARA EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

5.1 DE LOS BIENES a) Formas de entrega: Los bienes se entregarán en bolsas de 42.50

kilos; b) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 07 días de firmado el

contrato.c) Lugar de entrega: En el Almacén General de Obras de la

Municipalidad (sustentado con órdenes de compra) ubicado en la Carretera Central, Quebrada Honda, Costado del Almacén de PRONAA, El Tambo – Huancayo

d) El expediente completo para el pago deberá incluir: Orden de Compra (Original y Copia). Guía de Remisión (Original y Copia), con la correspondiente

conformidad del Residente de Obras, Almacén General de Obras y el responsable del Almacén de Obra Periférico.

PECOSA suscrita por el Residente de Obra, responsable del Almacén Periférico, Almacén General de Obras.

Factura (Original, SUNAT y copia)e) La recepción y conformidad de los bienes se hará con sujeción a lo

estipulado por el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

f) La Orden de Compra y la Guía de Remisión deberán ser fechadas, selladas y firmadas por la persona autorizada a recibir los bienes en el Almacén General de Obras. No deberá existir borrones ni enmendaduras de ningún tipo

g) La Municipalidad verificara la calidad de los bienes adquiridos, realizando para ello un muestreo y análisis, en el momento que lo crea conveniente, pudiendo ser como máximo de tres veces hasta la culminación del contrato – Orden de Compra.

5.2 DE LA FACTURACIÓNPAGOSLa Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes. La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

12




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

FORMA DE PAGOLa Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un pago único por el total.De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Gerencia de Obras Públicas.- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su

conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.- Comprobante de pago.

PLAZO PARA EL PAGOLa Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

5.3DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sus modificatorias , así como por las disposiciones legales vigentes.

13




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



CAPÍTULO IIIESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

FICHAS TECNICAS

14




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



15




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



16




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



17




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



18




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



CAPITULO IVPROFORMA DE CONTRATO

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA

TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Conste por el presente contrato de adquisición…………………. para la ………….………………………, que celebran de una parte la Municipalidad Provincial de Huancayo con RUC Nº 20133696823, con domicilio en Calle Real S/N Palacio Municipal, Plaza Huamanmarca – Huancayo, a quien se le denominará la MUNICIPALIDAD, representado por el Gerente de Administración …………., con DNI Nº……………………y de la otra parte ……….……., con domicilio fiscal en ……………………, RUC Nº …………………., representado por el Sr. ……………………., identificado con DNI.Nº…………….. según Poder inscrito en el tomo .........................., asiento.................. del Registro Mercantil de ................... …………………., a quien en lo sucesivo se le denominará el CONTRATISTA en virtud de lo cual ambas partes se obligan bajo los siguientes términos:

1.0 ANTECEDENTES Y FINALIDADES:La MUNICIPALIDAD, mediante la Gerencia de Administración tiene como finalidad, entre otros, atender la ejecución de acciones y actividades relacionadas a la provisión de materiales para las unidades administrativas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, así como el control de las mismas a través de la Gerencia de Obras Públicas.Como resultado del proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Electrónica Nº 076-2014-MPH – primera convocatoria ha adjudicado al CONTRATISTA la Adquisición……………………de la Municipalidad Provincial de Huancayo”

2.0 OBJETIVO:El presente instrumento tiene como objetivo normar las obligaciones y derechos de las partes que intervienen, para la provisión de cemento portland tipo I para la ……………… la Municipalidad Provincial de Huancayo, conforme al siguiente desagregado:

ITEM PRODUCTO UNID.MED. CANTIDAD PRECIO

UNITARIO TOTAL

01 bolsa TOTAL S/.

El precio total incluye tributos, seguro, transporte y cualquier concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes.Forman parte integrante del presente contrato las bases administrativas, la documentación presentada para la acreditación del CONTRATISTA como participante así como también su propuesta económica, cuyo precio se fijó en la puntuación final y en aplicación de la Ley y su Reglamento.

3.0 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:3.1 Proveer de …………………en bolsas necesarios para la

………………………….que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huancayo, en las siguientes condiciones:

3.1.1 Formas de entrega: Los bienes se entregarán en bolsas,

19




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



3.1.2 Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 07 días de firmado el contrato.

3.1.3 Lugar de entrega: En el Almacén General de Obras de la Municipalidad (sustentado con órdenes de compra) ubicado en la Carretera Central, Quebrada Honda, Costado del Almacén de PRONAA, El Tambo – Huancayo

Entregar los bienes en la calidad fijada en la ficha técnica de OSCE, en la cantidad legal requerida.

4.0 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:4.1 Emitir las “Órdenes de Compra” por la cantidad total de los materiales.4.2 Aprobar los pagos a efectuar al CONTRATISTA.4.3 Efectuará la conformidad de la entrega de los bienes, dentro de los

diez (10) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes, con la documentación correspondiente: Orden de Compra, Factura, Guía de Remisión y la Conformidad suscrita por el Residente de Obra, responsable del Almacén Periférico, Almacén General de Obras.

4.4 Emitir las “Órdenes de Compra” por la cantidad total de los materiales.4.5 Aprobar los pagos a efectuar al CONTRATISTA.

5.0 PLAZOEl plazo de vigencia de este documento y consecuentemente de la ejecución del objeto del mismo, será desde la suscripción del presente contrato hasta la entrega total materia del presente contrato.

6.0 COSTO DE LOS BIENES Queda convenido entre ambas partes que la MUNICIPALIDAD abonará al CONTRATISTA por la entrega total de los materiales y al precio establecido en la Cláusula 2.0 de este documento.El monto a pagar incluye tributos, transporte y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes materia del contrato.

7.0 FORMA DE PAGOEl pago se efectuará en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante cheque emitido a favor del CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendarios, previa presentación de la documentación sustentatoria correspondiente.

8.0 GARANTIAS:EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

a) De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

b) Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la …………………, con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.Esta garantía podrá ser mediante una póliza de caución y/o carta fianza y será emitida por una empresa bajo el ámbito de Supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que

20




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. LA MUNICIPALIDAD sin perjuicio de ello verificará por un medio electromagnético más rápido su emisión antes de la suscripción del contrato. La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepción del bien a cargo de EL CONTRATISTA.

9.0 ADICIONALES Y REDUCCIONES:Dada la naturaleza de los materiales, la MUNICIPALIDAD podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria u ordenar la reducción de dichas prestaciones.

10.0 PENALIDADES:Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

11.0 RESOLUCION DEL CONTRATO:Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y el artículo 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS:Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, siendo requisito obligatorio para admitir a trámite el arbitraje, que el contratista mantenga vigente las garantías de Fiel Cumplimiento, caso contrario el Centro de Arbitraje no admitirá el trámite.En la solicitud de arbitraje dirigido al referido Centro de Arbitraje, el

21




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



demandante designará su árbitro, el Centro pondrá en conocimiento del demandado la solicitud de arbitraje, quien en el plazo de diez (10) días calendario designará su árbitro; en ambos casos se deberá anexar el documento de aceptación del árbitro; estos árbitros designarán al presidente del Tribunal Arbitral. En caso que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, no acepte las condiciones precedentemente establecidas, la parte demandante deberá recurrir al Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en el plazo de cinco (5) días hábiles, de haber sido notificada la no aceptación de la designación de árbitros. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

13.0 FINALES:La MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA convienen que para los aspectos que no estuvieran expresamente estipulados en este Contrato son de aplicación las normas contenidas en la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y suplementariamente a ellas las normas del Derecho Común.Para los efectos de este contrato, las partes señalan como sus domicilios los que aparecen en las generales introductorias de este instrumento.Las partes declaran que en la suscripción de este contrato no ha mediado causal de nulidad o anulabilidad alguna que lo invalide total o parcialmente, aceptando todas y cada una de las cláusulas que contiene.Ambas partes proceden a suscribir el presente documento en la ciudad de Huancayo a los……….días del mes de …….. del 2014.

_____________________________ _____________________________ LA MUNICIPALIDAD EL

CONTRATISTA

FORMATO Nº 01




TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 076-2014-MPH– Primera ConvocatoriaPresente.-

22




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

Huancayo, …………………………..

……............................................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

FORMATO Nº 02



23




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO -

AV. LEANDRA TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

DECLARACIÓN JURADA

De acuerdo al Art. 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado con DS N° 138-2012-EF)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 076-2014-MPH- Primera ConvocatoriaPresente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.-No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Huancayo, …………………………..

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

24




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



FORMATO Nº 03




TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso que un consorcio se presente como postor)

Huancayo, de del 2014.

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 076-2014-MPH- Primera ConvocatoriaPresente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 076-2014-MPH- Primera Convocatoria, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

25




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



[ % ]TOTAL: 100%

Huancayo, ………………………………..

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

FORMATO Nº 04



ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO -

AV. LEANDRA TORRES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

MODELO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Huancayo, de del 2014.

SEÑORESCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 076-2014-MPH- Primera ConvocatoriaPresente.-

Estimados señores:

De acuerdo a la convocatoria de referencia emitida por su Entidad y a toda la información contenida en los documentos del presente proceso de selección para la atención de cemento portland tipo I, el representante legal del postor.................................................., ofrece brindar la prestación de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases y mi propuesta económica.

El precio total de la propuesta económica es como sigue:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOS/.

PRECIOTOTAL

S/.

TOTAL EN NUEVOS SOLES S/.

26




PRESIDENTE




MIEMBRO




MIEMBRO



Son : _________________________________________________y_____/100 Nuevos Soles.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

_________________________________________ Firma y sello del Representante Legal

El postor consignara en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.Para el periodo de puja se considerará el precio total oferta

27

bases administrativaszonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/... · web viewley nro. 30114...

Documents