“nueva línea cardone · 2018-03-16 · ref. : reporte mensual n°52 (corregido a n°51), mes de...

ABSG Consulting Inc. Torre Marina Arauco, Avda. Libertad Nº 1348, Oficina 701 A, Viña del Mar, Chile

Tel: 56-32-2381780 Fax: 56-32-2381785

e-mail: [email protected]

www.absconsulting.com

Viña del Mar, 13 de Marzo de 2018 Ref.: VP-7334/2018 Señores Coordinador Eléctrico Nacional Avenida Apoquindo # 4501, piso 6, Las Condes SANTIAGO Atn. : Señor Gabriel Carvajal M., Gerencia de Ingeniería y Proyectos Ref. : Reporte Mensual N°52 (corregido a N°51), mes de Enero de 2018 Estimados señores,

Adjunto sírvanse encontrar el siguiente reporte, en versión definitiva:

- Reporte Mensual mes de Enero del año 2018, N°2018-7328-VP, correspondiente al Proyecto

“Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV y Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV".

Cualquier consulta, agradeceremos contactarnos. Saluda atentamente, ABS CONSULTING Martín Raddatz A. Gerente General Incl:/

mailto:[email protected]

Reporte de Avance

Mensual N°51

Auditoría Técnica Proyecto

Nueva Línea Cardones Polpaico 2x500 kV

2018-7328-POW/VP

Preparado para:

Coordinador Eléctrico Nacional

Avenida Apoquindo # 4501, Piso 6, Las Condes,

Santiago, Chile

Enviado por:

ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre

Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

13 de Marzo de 2018

PAGINA 2 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Mensual N°51:7328-VP 3090140 13 de Marzo, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting:

Aldo Celis, Encargado Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Reporte Mensual N°51; Febrero;

2018

"Reporte de Avance Mensual, correspondiente a lo ejecutado dentro del mes de Enero de 2018"

Alcance general de la actividad: - Determinación del estado y porcentaje de avance de las actividades principales incluidas dentro del Cronograma del Proyecto. - Especificación de la cronología de los eventos relevantes acumulados en el período.

Fecha de todas las actividades

relacionadas: Enero de 2018

Cliente:

Coordinador Eléctrico Nacional.

Persona de Contacto: Alexander Quinteros, Departamento de Ingeniería y Diseño, Gerencia de Ingeniería y Proyectos Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV, y Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500kV.

Descripción de componentes: - Estimación del grado de avance de las actividades comprometidas en el período. - Descripción detallada de los eventos relevantes desarrollados dentro del período.

Próximas actividades: Reporte de Avance Mensual N°54, correspondiente al mes de Marzo de 2018.

PAGINA 3 DE 41





Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 4

2. Documentos y Registros de Referencia ..................................................................... 4

3. Actividades Incluidas en el Cronograma del Proyecto .............................................. 6

3.1. Estado y Porcentaje de Avance ............................................................................... 6

3.2. Metodología de Cálculo ABS Consulting ................................................................ 12

3.3. Referencia Metodológica del Adjudicatario ............................................................ 12

3.4. Cronología de Eventos Relevantes acumulados .................................................... 13

4. Antecedentes de Avance del Proyecto ..................................................................... 14

4.1. Listado de Propiedades ......................................................................................... 14

4.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones .............................. 16

4.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud ....................... 18

4.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos .......................................................................................................................... 19

4.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno .............................................. 20

4.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones .................................................... 22

5. Comentarios Generales ............................................................................................. 23

6. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto ............................................... 27

7. Curva S del Proyecto .................................................................................................. 28

8. Anexo N°1: Cronología de Eventos Relevantes acumulados (a Diciembre 2017) . 30

9. Anexo N°2: Proyección para la finalización de las Obras Tramos N°2 y N°3 (al 08

de Marzo 2018) ................................................................................................................... 41

PAGINA 4 DE 41





1. Objetivo del Proyecto

Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV, entre la Subestación Cardones y la Subestación Maitencillo, de una longitud aproximada de 132.4 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Maitencillo y la Subestación Pan de Azúcar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Pan de Azúcar y la Subestación Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

2. Documentos y Registros de Referencia

a) Documento de InterChile S.A. "P1-INME-1801", correspondiente a Enero de 2018.

b) Documento de InterChile S.A. "Anexo 1.P1-PM-00-G004-Curva S 1801", referente al detalle del avance del proyecto a la fecha (Enero 2018).

c) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G001-Línea 1 1801", referente al cronograma del Tramo Cardones-Maitencillo.

d) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G002-Línea 2 1801", referente al cronograma del Tramo Maitencillo-Pan de Azúcar.

e) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G003-Línea 3 1801", referente al cronograma del Tramo Pan de Azúcar-Polpaico.

PAGINA 5 DE 41





f) Documento de InterChile S.A. "Anexo 4.Cuadros de avance y Control 30-01-2018", donde se detalla el avance del proyecto conforme al formato de cuadros de Control que se establece en las Bases de Licitación.

g) Documento de InterChile S.A. "Anexo 3. Justificación de avance 1801 consolidado”, en donde se describen los avances de cada actividad y se detallan cuáles son los aspectos críticos que se evidencian a la fecha.

PAGINA 6 DE 41





3. Actividades Incluidas en el Cronograma del Proyecto

3.1. Estado y Porcentaje de Avance

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance real del proyecto alcanza un 97.07%, mientras que el avance teórico (programado) un 100%, registrando así el proyecto un retraso de un 2.93%. El detalle del estado de avance cada línea (tramo) así como de cada una de las actividades programadas pueden apreciarse en las siguientes tablas:

Proyecto Líneas Cardones-Maitencillo, Maitencillo-Pan de Azúcar y Pan de Azúcar Polpaico 2x500 kV

Descripción Peso

Relativo

Diciembre 2017 Enero 2018

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Proyecto Líneas 2x500

kV Cardones-Polpaico 100,00% 99,73% 96,40% -3,33% 100,00% 97,07% -2,93%

Nueva Línea 2x500 kV Cardones-Maitencillo

33,33% 100,00% 99,63% -0,37% 100,00% 99,99% -0,01%

Nueva Línea 2x500 kV Maitencillo-Pan de Azúcar

33,33% 100,00% 95,90% -4,10% 100,00% 97,25% -2,75%

Nueva Línea 2x500 kV Pan de Azúcar-Polpaico

33,33% 99,18% 93,68% -5,50% 100,00% 93,96% -6,05%

Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV

Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV

100,00% 100,00% 99,63% -0,37% 100,00% 99,99% -0,01%

Movilización y Estudios Preliminares

0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Adjudicación Contratos de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Ingeniería Básica y Detallada

11,70% 100,00% 99,89% -0,11% 100,00% 99,89% -0,11%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,78% -0,22% 100,00% 99,78% -0,22%

Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,91% -0,09% 100,00% 99,91% -0,09%

Ingeniería Básica y Bases Técnicas

43,05% 100,00% 99,79% -0,21% 100,00% 99,79% -0,21%

PAGINA 7 DE 41





Ingeniería Básica para reubicación Líneas

33,11% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Especificaciones de Detalle

17,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

6,62% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Entrega Información CDEC-SIC Hito N°1

0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Revisión por Auditoría Técnica

5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Ingeniería Detallada S/E 48,36% 100,00% 99,62% -0,38% 100,00% 99,62% -0,38%

Líneas de Transmisión 50,83% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión de Concesiones y Servidumbres

21,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Suministro de Equipos y Materiales

32,24% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Construcción, Montaje y Pruebas

18,13% 100,00% 99,45% -0,55% 100,00% 100,00% 0,00%

Preparación Bases de Licitación para Obras

2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Licitación Contratos de Construcción

6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obras e Instalación de Faenas

2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Licitación Inspección Técnica de Obras

4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 41,65% 100,00% 99,57% -0,43% 100,00% 100,00% 0,00%

Línea de Transmisión 42,48% 100,00% 99,12% -0,88% 100,00% 100,00% 0,00%

Entrada en Operación 1,53% 100,00% 83,33% -16,67% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación entrada en operación

83,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Energización y entrada en operación

16,67% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 8 DE 41





Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV

Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV

100,00% 100,00% 95,90% -4,10% 100,00% 97,25% -2,75%


0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


11,70% 100,00% 99,88% -0,12% 100,00% 99,88% -0,12%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%

Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,86% 0,14% 100,00% 99,86% 0,14%


64,36% 100,00% 99,79% -0,21% 100,00% 99,79% -0,21%


25,74% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


9,90% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 98,96% -1,04% 100,00% 98,96% -1,04%

Determinación de Propiedades

7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Estudio de Títulos 16,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Negociación de Servidumbres

50,15% 100,00% 99,35% -0,65% 100,00% 99,35% -0,65%

Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Imposición de Servidumbres

60,73% 100,00% 98,92% -1,08% 100,00% 98,92% -1,08%

Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 97,31% -2,69% 100,00% 97,31% -2,69%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de Concesión 88,64% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00%

Decreto de Concesión 1,14% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00%


32,24% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


18,13% 100,00% 87,09% -12,91% 100,00% 91,99% -8,01%


2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 9 DE 41






6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 41,03% 100,00% 97,11% -2,89% 100,00% 97,79% -2,21%

Línea de Transmisión 43,34% 100,00% 72.40% -27,60% 100,00% 83,62% -16,38%

Entrada en Operación 1,53% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 30,00% -70,00%


83,33% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 30,00% -70,00%


16,67% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 30,00% -70,00%

PAGINA 10 DE 41





Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV

Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV

100,00% 99,18% 93,68% -5,50% 100,00% 93,96% -6,05%


0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


11,70% 100,00% 99,88% -0,12% 100,00% 99,88% -0,12%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%

Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,86% -0,14% 100,00% 99,86% -0,14%


64,36% 100,00% 99,79% -0,21% 100,00% 99,79% -0,21%


25,74% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%


9,90% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%


0,97% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%


5,80% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%



Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 97,34% -2,66% 100,00% 97,34% -2,66%

Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación Resolución 49,37% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación Sectorial EIA 26,58% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 90,00% -10,00%

Obtención RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 92,58% -7,42% 100,00% 92,58% -7,42%

Determinación de Propiedades

7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Estudio de Títulos 16,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Negociación de Servidumbres

50,15% 100,00% 90,97% -9,03% 100,00% 90,97% -9,03%

Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 92,00% -8,00% 100,00% 92,00% -8,00%

Imposición de Servidumbres

60,73% 100,00% 90,31% -9,69% 100,00% 90,31% -9,69%

Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 89,07% -10,93% 100,00% 89,07% -10,93%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de la Concesión

88,64% 100,00% 88,00% -12,00% 100,00% 88,00% -12,00%

Decreto de Concesión 1,14 % 100,00% 74,00% -26,00% 100,00% 74,00% -26,00%

PAGINA 11 DE 41






32,24% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


18,13% 100,00% 84,54% -15,46% 100,00% 86,06% -13,94%


2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

2,18% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 40,75% 100,00% 95,97% -4,03% 100,00% 96,22% -3,78%

Línea de Transmisión 44,02% 100,00% 68,60% -31,40% 100,00% 71,83% -28,17%

Entrada en Operación 1,53% 46,29% 0,00% -46,29% 100,00% 0,00% -100,00%


83,33% 55,56% 0,00% -55,56% 100,00% 0,00% -100,00%


16,67% --- --- --- 100,00% 0,00% -100,00%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por InterChile S.A. a fines del mes de referencia.

PAGINA 12 DE 41





3.2. Metodología de Cálculo ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril del año 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

3.3. Referencia Metodológica del Adjudicatario

La Metodología empleada por la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

PAGINA 13 DE 41





3.4. Cronología de Eventos Relevantes acumulados

a) El día 08 de Enero del año 2018 InterChile S.A. energizó la Línea Nueva Cardones-Maitencillo 2x500 kV.

b) El día 10 de Enero del año 2018 InterChile S.A. energizó la Subestación Maitencillo 500/220 kV.

PAGINA 14 DE 41





4. Antecedentes de Avance del Proyecto

4.1. Listado de Propiedades

Al mes de Enero de 2018, el adjudicatario InterChile S.A. presenta un listado preliminar de las propiedades afectas por el trazado de la línea, información que será ratificada según sea su estado de avance en los siguientes reportes. En este sentido, el criterio que se ha empleado para poder establecer la longitud de la línea que ya se encuentra con servidumbre constituida es el siguiente:

1. Propiedades con servidumbre legal constituida

2. Propiedades con Decreto de Concesión

3. Propiedades con Transacción y Finiquito Voluntario

4. Propiedades con Toma de Posesión

5. Propiedades con Liberación a través de Concesión

La información se resume como sigue para cada uno de los tramos:

Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV

a) Cantidad de Propiedades: 22 (6 Fiscales, 16 Privadas).

b) Estado de las Propiedades: 15 legalizados y 07 con decreto.

c) Estado de las Negociaciones: 13 con servidumbre constituida, 07 con decreto de concesión, y 02 con transacción y finiquito voluntario.

d) Plan de Manejo Forestal: 08 predios no requieren, 14 requieren PAS N°151.

Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV

a) Cantidad de Propiedades: 90 (86 Privadas, 2 Bien Común, 2 Fiscales).

b) Estado de las Propiedades: 35 con decreto, 53 con negociaciones legalizadas, y 02 voluntarias.

PAGINA 15 DE 41





e) Estado de las Negociaciones: 44 con servidumbre constituida, 14 con decreto de concesión, 11 con transacción y finiquito voluntario y 21 con toma de posesión.

c) Plan de Manejo Forestal: 39 predios no requieren, 31 requiere PAS N°151, 01 requiere PAS N°149 y N°151, 06 en actualización y 13 sin información.

Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV

a) Cantidad de Propiedades: 336 (02 Fiscales, 318 privadas y 16 Bien Común).

b) Estado de las Propiedades: 103 con decreto, 16 con imposición (03 con rechazo total al proyecto, 8 se opone al monto de indemnización, 01 desea ser notificado y 4 a través de concesión), 211 con negociaciones legalizadas y 06 negociadas.

c) Estado de las Negociaciones: 210 cuentan con servidumbre constituida, 106 con liberación a través de concesión, 13 con concesión en trámite, y 06 en desarrollo (negociando).

d) Plan de Manejo Forestal: 120 predios no requieren, 49 requieren PAS N°151, 36 requieren PAS N°148, 08 requieren PAS N°149, 01 requiere PAS N°153, 05 requieren PAS N°148 y N°149, 20 requieren PAS N°148 y N°151, 15 requieren PAS N°149 y N°151, 01 requiere PAS N°148 y N°153, 08 requieren PAS N°148, N°149 y N°151, 02 requieren PAS N°148, N°151 y N°153, 01 requiere PAS N°148, N°151 y N°150, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°152, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°153, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°154, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°155, y 66 sin información.

PAGINA 16 DE 41





4.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance de las negociaciones al mes de Enero de 2018, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 31 / 01 / 2018

Mes Número de Predios según Actividad

En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

10/ 2013 298 298 19 298 0 / 298 0 298

11/2013 370 370 65 370 0 / 370 0 370

12/2013 388 388 70 388 0 / 388 5 388

01/2014 388 388 72 388 0 / 388 5 388

02/2014 388 388 50 388 2 / 388 6 388

03/2014 388 388 42 388 9 / 388 8 388

04/2014 388 388 38 388 16 / 388 13 388

05/2014 388 388 38 388 16 / 388 14 388

06/2014 388 388 38 388 11 / 388 18 388

07/2014 390 390 38 388 10 / 388 21 388

08/2014 435 435 40 389 10 / 389 28 389

09/2014 435 435 79 435 20 / 435 28 435

10/2014 435 435 106 435 43 / 435 37 435

11/2014 435 435 106 435 20 / 435 57 435

12/2014 435 435 113 435 07 / 435 57 435

01/2015 435 435 113 435 47 / 435 57 435

02/2015 435 435 113 435 47 / 435 58 435

03/2015 435 435 260 436 48 / 435 58 436

04/2015 435 435 260 437 76 / 436 58 437

05/2015 435 435 260 437 76 / 436 58 437

06/2015 435 435 161 327 113 / 440 73 440

07/2015 440 440 185 328 155 / 440 91 440

08/2015 440 440 249 296 165 / 440 123 440

09/2015 440 440 110 254 186 / 440 141 440

10/2015 440 440 112 249 192 / 440 149 440

PAGINA 17 DE 41





11/2015 440 440 112 249 192 / 440 155 440

12/2015 440 440 102 239 197 / 440 164 440

01/2016 440 440 102 239 213 / 440 173 440

02/2016 440 440 200 240 220 / 440 174 440

03/2016 440 440 173 203 237 / 440 207 440

04/2016 440 440 171 203 239 / 440 213 440

05/2016 440 440 04 203 231 / 440 227 440

06/2016 437 437 75 199 231 / 437 238 437

07/2016 430 430 58 154 276 / 430 264 430

08/2016 430 430 53 125 214 / 430 289 430

09/2016 430 430 28 312 213 / 437 284 437

10/2016 430 430 23 328 221 / 438 305 437

11/2016 438 430 19 353 227 / 438 334 438

12/2016 438 430 22 376 227 / 438 354 438

01/2017 438 430 20 402 233 / 438 382 438

02/2017 438 430 15 402 242 / 438 383 438

03/2017 438 430 9 401 252 / 438 392 438

04/2017 438 430 9 401 252 / 438 392 438

05/2017 438 430 14 406 256 / 438 392 438

06/2017 438 430 14 406 256 / 438 392 438

07/2017 438 430 15 408 260 / 438 395 438

08/2017 438 430 13 412 263 / 438 399 438

09/2017 449 430 06 419 268 / 449 413 449

10/2017 449 430 05 420 269 / 449 420 449

11/2017 449 430 06 430 273 / 449 424 449

12/2017 449 430 06 430 279 / 449 424 449

01/2018 449 430 06 430 279 / 449 424 449

PAGINA 18 DE 41





4.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud

En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Enero de 2018, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente a la fecha, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en lo que respecta a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, Tramo 1, al 31 / 01 / 2018

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 22 139.497 100.00%

Con acuerdo vigente 0 0 0.00%

Total 22 139.497 100.00%




Con acuerdo vigente 0 0 0.00%

Total 90 210.164 100.00%




Con acuerdo vigente 6 6.091 1.43%

Total 316 402.813 94.57%

PAGINA 19 DE 41





4.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos

En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Enero de 2018, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente, sólo en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, Tramo 1,

al 31 / 01 / 2018

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 139.496,63 1 139.496,63

Considerando acuerdos 139.496,63 1 139.496,63


al 31/ 01 / 2018

Lsc (mt) NT Lm(mt)




al 31 / 01 / 2018

Lsc (mt) NT Lm(mt)



Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

PAGINA 20 DE 41





4.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por el adjudicatario InterChile S.A., el Avance de las Obras en Terreno al mes de Enero de 2018, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 28 /02 /2017

Mes

Número de Estructuras: 1.724

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac

04-2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

05-2016

743 / 1724 608 / 1724 58 / 431 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

743 / 1724 608 / 1724 58 / 431 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

06-2016

13 / 0 256 / 0 50 / 448 28 /224 0 / 224 0 / 0 0 / 0

743 / 1724 864 / 1724 108 / 879 28 / 224 0 / 224 0 / 0 0 / 0

07-2016

58 / 0 -169 / 0 51 / 448 33 /172 29 / 172 0 / 0 0 / 0

801 / 1724 695 / 1724 159 / 1327 61 / 396 29 / 396 0 / 0 0 / 0

08-2016

73 / 0 103 / 0 63 / 397 60 / 52 59 / 52 0 / 0 0 / 0

874 / 1724 798 / 1724 222 / 1724 121 / 448 88 / 448 0 / 0 0 / 0

09-2016

49 / 0 432 / 0 93 / 0 62 / 138 60 / 138 0 / 0 0 / 0

923 / 1724 1230 / 1724 315 / 1724 183 / 586 148 / 586 0 / 0 0 / 0

10-2016

202 / 9 -62 / 9 140 / 9 97 / 138 85 / 138 0 / 0 0 / 0

1123 / 1733 1168 / 1733 455 / 1733 286 / 724 233 / 724 0 / 0 0 / 0

11-2016

2 / 0 56 / 0 147 / 0 140 / 362 140 / 362 0 / 0 0 / 0

1125 / 1733 1224 / 1733 602 / 1733 426 / 1086 373 / 1086 0 / 0 0 / 0

12-2016

0 / 0 0 / 0 126 / 0 119 / 172 127 / 172 0 / 0 0 / 0

1125 / 1733 1224 / 1733 728 / 1733 547 / 1258 500 / 1258 0 / 0 0 / 0

01-2017

18 / 0 54 / 0 36 / 0 83 / 173 44 / 173 65 / 0 0 / 0

1143 / 1733 1278 / 1733 764 / 1733 630 / 1431 594 / 1431 65 / 0 0 / 0

02-2017

15 / 1733 12 / 1733 61 / 1733 78 / 120 66 / 120 24 / 0 0 / 0

1158 / 1733 1290 / 1733 805 / 1733 708 / 1551 660 / 1551 89 / 0 0 / 0

Tramo N°1


Mes

Número de Estructuras: 305

Replanteo (c/u)



Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)


R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac

02-2017

305 / 305 305 / 305 193 / 305 166 / 273 154 / 273 22 / 0 0 / 0

305 / 305 305 / 305 193 / 305 166 / 273 154 / 273 22 / 0 0 / 0

03-2017

0 / 0 0 / 0 3 / 0 13 / 32 16 / 32 34 / 15.25 0 / 0

305 / 305 305 / 305 196 / 305 179 / 305 170 / 305 56 / 15.25 0 / 0

04-2017

0 / 0 0 / 0 40 / 0 8 / 0 8 / 0 48 / 39.65 0 / 0

305 / 305 305 / 305 236 / 305 187 / 305 178 / 305 104 / 54.90 0 / 0

05-2017

0 / 0 0 / 0 18 / 0 27 / 0 21 / 0 40 / 40.06 0 / 0

305 / 305 305 / 305 254 / 305 214 / 305 199 / 305 144 / 94.96 0 / 0

06-2017

0 / 0 0 / 0 6 / 0 17 / 0 20 / 0 15 / 39.04 18.16/ 27.8

305 / 305 305 / 305 260 / 305 231 / 305 219 / 305 159 /134 18.16/ 27.8

07-2017

0 / 0 0 / 0 13 / 0 51 / 0 53 / 0 44 / 40 12.57 / 27.8

305 / 305 305 / 305 273 / 305 282 / 305 272 / 305 203 / 174 30.73 / 55.6

PAGINA 21 DE 41





08-2017

0 / 0 0 / 0 3 / 0 10 / 0 16 / 0 19 / 39 7.14 / 26.80

305 / 305 305 / 305 276 / 305 292 / 305 288 / 305 222 / 213 37.87 / 83.40

09-2017

0 / 0 0 / 0 25 / 0 7 / 0 9 / 0 33 / 40 16.01 / 27.80

305 / 305 305 / 305 301 / 305 297 / 305 297 / 305 255 / 253 53.88 / 111.2

10-2017

0 / 0 0 / 0 2 / 0 5 / 0 4 / 0 44 / 39 23.28 / 27.80

305 / 305 305 / 305 303 / 305 302 / 305 301 / 305 299 / 292 77.16 / 139

11-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 13 57.72 / 0

305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 134.88 / 139

12-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4.12 / 0

305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 139 / 139

01-2018

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 305 / 305 139 / 139

Tramo N°2


Mes


Replanteo (c/u)



Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)


R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac

02-2017

318 / 465 428 / 465 238 / 465 215 / 416 198 / 416 20 / 0 0 / 0

318 / 465 428 / 465 238 / 465 215 / 416 198 / 416 20 / 0 0 / 0

03-2017

0 / 4 8 / 4 14 / 4 19 / 15.48 14 / 15.48 7 / 0 0 / 0

318 / 469 436 / 469 252 / 469 234 / 431.48 212 / 413.48 27 / 0 0 / 0

04-2017

102 / 0 0 / 0 126 / 0 18 / 37.52 24 / 37.52 50 / 28.14 0 / 0

420 / 469 436 / 469 378 / 469 252 / 469 236 / 469 77 / 28.14 0 / 0

05-2017

0 / 0 0 / 0 15 / 0 10 / 0 13 / 0 10 / 65.66 0 / 0

420 / 469 436 / 469 393 / 469 262 / 469 249 / 469 87 / 93,80 0 / 0

06-2017

1 / 0 0 / 0 5 / 0 16 / 0 11 / 0 9 / 65.30 0 / 0

421 / 469 436 / 469 398 / 469 278 / 469 260 / 469 96 / 159.10 0 / 0

07-2017

0 / 0 -1 / 0 0 / 0 31 / 0 23 / 0 32 / 66.10 0 / 51,12

421 / 469 435 / 469 398 / 469 309 / 469 283 / 469 128 / 225.2 0 / 51,12

08-2017

0 / 0 2 / 0 1 / 0 23 / 0 27 / 0 52 / 65.1 0 / 42.60

421 / 469 437 / 469 399 / 469 332 / 469 310 / 469 180 / 290.3 0 / 93.72

09-2017

11 / 0 8 / 0 10 / 0 29 / 0 30 / 0 100 / 66.1 7.77 / 42.6

432 / 469 445 / 469 409 / 469 361 / 469 340 / 469 280 / 356.4 7.77 / 136.32

10-2017

2 / 0 6 / 0 8 / 0 17 / 0 34 / 0 40 / 66.10 18.75 / 42.6

434 / 469 451 / 469 417 / 469 384 / 469 374 / 469 320 / 422.5 26.52 / 178.9

11-2017

9 / 0 4 / 0 9 / 0 36 / 0 18 / 0 29 / 46.5 1.45 / 34.1

443 / 469 455 / 469 426 / 469 420 / 469 392 / 469 349 / 469 27.97 / 213

12-2017

5 / 0 5 / 0 6 / 0 22 / 0 27 / 0 15 / 0 37.49 / 0

448 / 469 460 / 469 432 / 469 442 / 469 419 / 469 364 / 469 65.46 / 213

01-2018

12 / 0 6 / 0 5 / 0 18 / 0 35 / 0 37 / 0 27.89 / 0

460 / 469 466 / 469 437 / 469 460 / 469 454 / 469 401 / 469 93.35 / 213

PAGINA 22 DE 41





Tramo N°3


Mes


Replanteo (c/u)



Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)


R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac

02-2017

535 / 901 557 / 901 374 / 901 327 / 806 308 / 806 47 / 0 0 / 0

535 / 901 557 / 901 374 / 901 327 / 806 308 / 806 47 / 0 0 / 0

03-2017

8 / 58 58 / 58 44 / 58 74 / -19.62 76 / -19.62 68 / 0 0 / 0

543 / 959 615 / 959 418 / 959 401 / 786.38 384 / 786.38 115 / 0 0 / 0

04-2017

0 / 0 0 / 0 41 / 0 28 / 76.72 17 / 76.72 16 / 0 0 / 0

543 / 959 615 / 959 459 / 959 429 / 863.1 401 / 863.1 131 / 0 0 / 0

05-2017

53 / 0 68 / 0 86 / 0 88 / 95.9 97 / 95.9 157 / 114.84 11.32 / 0

596 / 959 683 / 959 545 / 959 517 / 959 504 / 959 288 / 114.84 11.32 / 0

06-2017

28 / 0 2 / 0 37 / 0 52 / 0 46 / 0 78 / 124.16 0.91 / 0

624 / 959 685 / 959 582 / 959 569 / 959 550 / 959 366 / 239 12.23 / 0

07-2017

16 / -1 2 / -1 33 / -1 76 / -1 80 / -1 141 / 125 38.49 / 56.03

640 / 958 687 / 958 615 / 958 645 / 958 630 / 958 507 / 364 50.72 / 56.03

08-2017

37 / 0 14 / 0 20 / 0 23 / 0 23 / 0 52 / 125 12.68 / 45.37

677 / 958 701 / 958 635 / 958 668/ 958 653 / 958 559 / 489 63.40 / 101.4

09-2017

29 / 0 20 / 0 38 / 0 32 / 0 49 / 0 69 / 124 129.5 / 386.7

706 / 958 721 / 958 673 / 958 700 / 958 702 / 958 628 / 613 192.9 / 488.1

10-2017

23 / 0 29 / 0 17 / 0 20 / 0 6 / 0 50 / 130 0.9 / 86.2

729 / 958 750 / 958 690 / 958 720 / 958 708 / 958 678 / 743 131.7 / 314.6

11-2017

18 / 0 15 / 0 31 / 0 22 / 0 20 / 0 25 / 137 10.42 / 86.21

747 / 958 765 / 958 721 / 958 742 / 958 728 / 958 703 / 880 142.1 / 400,.8

12-2017

11 / 0 8 / 0 5 / 0 7 / 0 9 / 0 14 / 0 30.36 / 0

758 / 958 773 / 958 726 / 958 749 / 958 737 / 958 717 / 880 172.46 / 400.8

01-2018

11 / 0 3 / 0 9 / 0 6 / 0 10 / 0 8 / 0 54.14 / 30.2

769 / 958 776 / 958 735 / 958 755 / 958 747 / 958 725 / 958 226.6 / 431

4.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por la empresa InterChile S.A., las notificaciones se encuentran asociadas al desarrollo de la actividad Negociación de Servidumbres, el cual presenta avances a la fecha en conformidad y concordancia con el listado definitivo de propiedades afectadas por el trazado del proyecto, el cual no presenta modificaciones desde el Informe Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del año 2016.

PAGINA 23 DE 41





5. Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que al mes de Enero de 2018, los Proyectos “Línea Nueva Cardones – Nueva Maitencillo 2x500 kV”, “Línea Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar 2x500 kV”, y “Línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV”, en ejecución por parte de la empresa adjudicataria InterChile S.A., registran un retraso con respecto al avance de obras planeado y el cumplimiento del Hito N°5, el cual consiste en la Entrada en Operación de los proyectos. Tal como se ha analizado en el presente informe, los hechos esenciales del proyecto que continúan afectando el normal desarrollo de las actividades restantes de los Lotes, tal como ha sido el caso de los periodos anteriores, son el avance en la construcción de las obras, la obtención de Concesiones y Servidumbres en el Tramo N°3 para la línea de 500 kV, y la obtención de los PAS en el mismo lote. Por su parte, tal y como fuera observado en nuestros informes mensuales y bimestrales del año 2017, ninguno de los tres (03) Lotes dio cumplimiento al Hito N°5, pese a los esfuerzos que se registran por parte del adjudicatario InterChile S.A. Cabe considerar que el día 08 de Enero de 2018 se realizó la conexión de la línea de 500 kV Cardones – Maitencillo y su respectiva energización, actualmente este Lote aún no ha dado cumplimiento al Hito Relevante N°5, y la proyección de término para los Lotes N°2 y N°3 se mantiene para Abril del año 2018 en el primer caso y aumenta un (01) mes para el Lote N°3, estableciéndose para Agosto de 2018, esto considerando los volúmenes de obra que restan por ser ejecutados. En relación con lo anterior, señalar que la tardía obtención de Servidumbres y PAS en el Lote N°3 son causas con un impacto significativo en el cumplimiento del Hito N°5 de este lote, a diferencia del Lote N°2, donde la causa del atraso se debe en su totalidad a la forma como se ejecutaron las obras de construcción. Ahora bien, en cuanto a la Obtención de los PAS en el Tramo N°3, InterChile S.A. sostuvo reunión con la Dirección Ejecutiva de CONAF con fecha 01 de Febrero de 2018 conforme aún se encuentran pendientes los PAS para abordar le ejecución de ciento siete (107) torres, dispuestas geográficamente desde Subestación Polpaico, 197 kilómetros al norte. Dentro de los temas abordados por las partes y que guardan relación con lograr agilizar este proceso para superar los retrasos acumulados, se listan los puntos:

a) Solicitud de InterChile S.A. a CONAF para poder priorizar la revisión de los PAS pendientes, de modo tal de evitar la espera del adjudicatario para el final del plazo establecido de revisión para conocer el estado de las presentaciones. CONAF indicó que se ha designado a una profesional específica para coordinar el estado de tramitación de los PAS del proyecto.

PAGINA 24 DE 41





b) Solicitud de CONAF a Interchile en dar celeridad a las solicitudes de información.

c) InterChile S.A. hizo presente una serie de dudas respecto a los antecedentes legales

que se solicitan en la tramitación de los PAS, y que han sido motivo de rechazo, como por ejemplo aquellos antecedentes relacionados con las servidumbres voluntarias y la vigencia del certificado de inscripción de ésta en el respectivo Conservador de Bienes Raíces y con las servidumbre forzosas (toma de posesión) y la consignación en tribunales. Dado lo anterior, solicitan se puedan presentar otros antecedentes como alternativa, por ejemplo, antecedentes previos como el propio Decreto de Concesión y no el resultado final de la servidumbre forzosa. Sin embargo, CONAF señaló que la solicitud anterior resulta compleja ejecutarla pues se debe tener en cuenta la legislación vigente, pero que los antecedentes requeridos ya fueron conversados en reunión del día 28 de agosto de 2016, efectuada en las oficinas de CONAF provincia de Valparaíso, en la cual participaron abogados de CONAF y representantes de InterChile S.A.

Luego, InterChile S.A. sostuvo reunión con la Dirección Regional de Valparaíso de CONAF con fecha 07 de Febrero de 2018 y la Dirección Regional de Coquimbo de CONAF con fecha 13 de Febrero de 2018, en las cuales en la primera dirección, ésta accedió a que verificará la aplicación del Artículo N°62 de la Ley Eléctrica, en cuanto a la obligatoriedad de iniciar la gestión de toma de posesión dentro de 6 meses, lo que también será extensible a las carpetas iniciadas sin decreto, pero con la obligación de incorporarlo posteriormente por el adjudicatario. Respecto a CONAF de Coquimbo, no accedió a la solicitud de InterChile S.A., respecto al ingreso de carpetas solo con el decreto de concesión. Las gestiones y tratativas de las reuniones indicadas, se detallan en el “Plan de Finalización de Obras” adjunto en Anexo N°2. Por su parte, respecto a las servidumbres, InterChile S.A. resta por obtener la liberación predial de 4 concesiones, las cuales se encuentran en trámite, siendo las más importantes la del Tramo LT3 08.02.02 con 12 torres y Tramo LT3 08.02.04 con 6 torres afectadas, las cuales son causal de un atraso en el proyecto para la llegada del Tramo 3 a la subestación de Polpaico. Conforme a lo indicado por el adjudicatario, esperan obtener las concesiones en los meses de Abril, Julio y Agosto de 2018 a más tardar.

PAGINA 25 DE 41





El estado a la fecha de las concesiones eléctricas es la siguiente:

Concesión # Torres Ubicación Estado

LT3 03.02.03 24 Los Vilos Consignado en espera de la toma de posesión

LT3 05.01.02 2 Puchuncaví Está en espera de vencimiento de plazo de oposición

LT3 08.02.02 12 Limache En revisión de la SEC para admisibilidad

LT3 08.02.04 6 RM En revisión de la SEC para admisibilidad

TOTAL 44

Conforme al Plan de Recuperación de atrasos, en opinión de ABS Consulting se estima vulnerable de cumplimiento la fecha indicada por el adjudicatario del Hito N°5 para Agosto de 2018, conforme el estado actual de las obras indica que los trabajos pendientes y que son relevantes, no mantuvieron la proyección establecida para Febrero de 2018. En el Plan de Finalización de Obras entregado por el adjudicatario, se puede verificar que las cifras proyectadas actuales, pueden dar cumplimiento al término del tendido en Agosto de 2018, sin embargo, las pruebas necesarias para el PES, se trasladarían para Septiembre de 2018. InterChile S.A. no ha definido un plan adicional al entregado y proyecta los recursos con una cantidad de cuadrillas y frentes como lo indicó en Enero de 2018 en este mismo Plan. Ahora bien, conforme al Plan de Recuperación de atrasos, el adjudicatario ha mantenido la fecha de cumplimiento del Hito N°5 para Abril del año 2018 para el Tramo N°2, conforme el estado actual de las obras indica que los trabajos pendientes y que son relevantes, son el montaje de torres y tendido de conductor. A Febrero de 2018 han montado 428 torres de un total de 469, y para lograr el término de las 41 torres faltantes se debe montar 5,1 torres por mes/cuadrilla, es decir, con 8 cuadrillas en Marzo de 2018 se cumple con los montajes restantes finalizando en dicho mes. Respecto al tendido, a Febrero de 2018 InterChile S.A. ha realizado 152.56 Km de ACAR de un total de 214.54 Km. Para lograr terminar los 61.98 Km faltantes se debe ejecutar 10.0 km por mes/cuadrilla en el mes de Marzo de 2018 y 7.3 km por mes/cuadrilla en el mes de Abril del mismo año, es decir, con 4 cuadrillas en el mes de Marzo y 3 cuadrillas en el mes de Abril se cumple con el tendido. Con esto se terminarían los trabajos de construcción y se podrían efectuar las pruebas eléctricas en el mismo mes, para luego efectuar la Puesta en Servicio de este tramo. Como conclusión, ABS Consulting puede señalar que el comportamiento y las desviaciones de los proyectos han sido detallados y especificados, tomando como base las condiciones requeridas por la autoridad y acordadas por el adjudicatario InterChile S.A.

PAGINA 26 DE 41





Cabe destacar que dentro de las actividades consideradas en el presente estado de avance, sólo se han graficado aquellas que han comenzado, y que a la fecha debieran tener algún grado de evolución, conforme al último cronograma presentado por InterChile S.A.

Emitido sin prejuicio,

Aprobado por

Elaborado por

Aldo Celis Felipe Evrard

Encargado de Proyecto Encargado Programación y Control ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 27 DE 41





6. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Enero 2018.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Enero de 2018

N° ActividadFecha de

Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real

Resumen de Línea 1: Cardones-Maitencillo 2 x500 kV. 16-01-2013 01-12-2017 1781 100,00% 100,00% 100,00% 99,99%

1 Movilización y Estudios Preliminares 17-01-2013 17-03-2013 60 0,03% 100,00% 0,03% 100,00%

1.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado) 17-01-2013 15-02-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

1.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar) 17-01-2013 15-02-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

1.3 Preparación Bases y Licitaciónes de Ingeniería 16-02-2013 17-03-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 18-03-2013 16-04-2013 30 0,01% 100,00% 0,01% 100,00%

2.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3 Ingeniería Básica y Detallada 17-04-2013 22-08-2015 460 11,70% 100,00% 11,70% 99,89%

3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,78%

3.1.1 Ingeniería Básica 17-04-2013 05-12-2013 232,5 44,87% 100,00% 44,87% 99,91%

3.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto 17-04-2013 28-03-2015 195 43,05% 100,00% 43,05% 99,79%

3.1.1.2 Ingeniería básica para reubicación de líneas 16-06-2013 12-11-2013 150 33,11% 100,00% 33,11% 100,00%

3.1.1.3 Especificaciones de Detalle del Proyecto 31-08-2013 17-11-2013 78 17,22% 100,00% 17,22% 100,00%

3.1.1.3.1 Estudios sistémicos 31-08-2013 30-10-2013 60 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3.1.1.3.2 Estudios dinámicos 18-09-2013 17-11-2013 60 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3.1.1.3.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3.5 Compensación Serie 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.4 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales 05-11-2013 05-12-2013 30 6,62% 100,00% 6,62% 100,00%

3.1.2 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1 05-12-2013 10-12-2013 5 0,97% 100,00% 0,97% 100,00%

3.1.3 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 10-12-2013 09-01-2014 30 5,80% 100,00% 5,80% 100,00%

3.1.4 Ingeniería Detallada Subestaciones 17-02-2014 22-08-2015 250 48,36% 100,00% 48,36% 99,62%

3.2 Línea de Transmisión 17-04-2013 20-07-2014 460 50,83% 100,00% 50,83% 100,00%




3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%


3.2.1.4 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1 26-11-2013 11-12-2013 15 4,52% 100,00% 4,52% 100,00%


3.2.3 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión 13-11-2013 20-07-2014 250 48,26% 100,00% 48,26% 100,00%

4 Gestión Ambiental 31-07-2013 30-12-2015 595 15,13% 100,00% 15,13% 100,00%

4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%

4.2 Tramitación Resolución 14-02-2014 30-12-2015 390 49,37% 100,00% 49,37% 100,00%

4.3 Tramitación Sectorial EIA 30-12-2015 30-03-2016 210 26,58% 100,00% 26,58% 100,00%

4.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 30-12-2015 30-12-2015 10 1,27% 100,00% 1,27% 100,00%

5 Gestión de Concesiones y Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 21,23% 100,00% 21,23% 100,00%

5.1 Determinación de Propiedades 18-03-2014 15-07-2014 120 7,21% 100,00% 7,21% 100,00%

5.2 Estudios de Títulos 09-06-2014 06-03-2015 270 16,22% 100,00% 16,22% 100,00%

5.3 Negociación de Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 50,15% 100,00% 50,15% 100,00%

5.3.1 Servidumbres Voluntarias 22-10-2014 14-04-2016 540 39,27% 100,00% 39,27% 100,00%

5.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias 22-10-2014 14-04-2016 540 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.2 Imposición de Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 60,73% 100,00% 60,73% 100,00%

5.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas 17-01-2014 15-07-2014 180 46,15% 100,00% 46,15% 100,00%

Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.

5.3.2.2 Imposición Servidumbre 04-10-2015 30-04-2016 210 53,85% 100,00% 53,85% 100,00%

5.4 Concesión Eléctrica 21-07-2014 03-10-2015 440 26,43% 100,00% 26,43% 100,00%

5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%

5.4.2 Tramitación de la Concesión 04-03-2014 13-12-2015 390 88,64% 100,00% 88,64% 100,00%

5.4.3 Decreto de Concesión 29-11-2015 13-12-2015 5 1,14% 100,00% 1,14% 100,00%

6 Suministro de Equipos y Materiales 20-11-2013 10-05-2017 1267,5 32,24% 100,00% 32,24% 100,00%

6.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 20-11-2013 20-12-2013 30 1,09% 100,00% 1,09% 100,00%

6.2 Equipos y Materiales Subestaciones 20-12-2013 20-04-2017 1217,5 44,35% 100,00% 44,35% 100,00%

6.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos) 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 19,85% 100,00% 19,85% 100,00%

6.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20-12-2013 09-01-2014 20 5,00% 100,00% 5,00% 100,00%

6.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 09-01-2014 14-01-2014 5 1,25% 100,00% 1,25% 100,00%

6.2.1.3 Fabricación Equipos Primarios 30-08-2015 25-04-2016 240 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

6.2.1.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios 26-04-2016 24-06-2016 60 15,00% 100,00% 15,00% 100,00%

6.2.1.5 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 25-06-2016 09-07-2016 15 3,75% 100,00% 3,75% 100,00%

6.2.1.6 Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios 21-01-2017 21-03-2017 60 15,00% 100,00% 15,00% 100,00%

6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 20,10% 100,00% 20,10% 100,00%

6.2.2.1 Licitación Equipos GIS 20-12-2013 09-01-2014 20 4,82% 100,00% 4,82% 100,00%

6.2.2.2 Orden de Compra Equipos GIS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,20% 100,00% 1,20% 100,00%

6.2.2.3 Fabricación Equipos GIS 30-08-2015 24-06-2016 300 72,29% 100,00% 72,29% 100,00%

6.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS 25-06-2016 09-07-2016 15 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%


6.2.2.6 Transporte y Llegada a Obra GIS 05-02-2017 05-04-2017 60 14,46% 100,00% 14,46% 100,00%

6.2.3 Equipos Inductivos 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 20,10% 100,00% 20,10% 100,00%

6.2.3.1 Licitación Equipos Inductivos 20-12-2013 09-01-2014 20 4,82% 100,00% 4,82% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 09-01-2014 14-01-2014 5 1,20% 100,00% 1,20% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación Equipos Inductivos 30-08-2015 24-06-2016 300 72,29% 100,00% 72,29% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos 25-06-2016 09-07-2016 15 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra Inductivo 05-02-2017 05-04-2017 60 14,46% 100,00% 14,46% 100,00%

6.2.4 Equipos Control, Protección y SS.AA 20-12-2013 20-04-2017 1217,5 20,35% 100,00% 20,35% 100,00%

6.2.4.1 Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA 20-12-2013 09-01-2014 20 4,65% 100,00% 4,65% 100,00%

6.2.4.2 Orden de Compra C&P 09-01-2014 14-01-2014 5 1,16% 100,00% 1,16% 100,00%

6.2.4.3 Fabricación C&P y SS.AA 30-08-2015 24-06-2016 300 69,77% 100,00% 69,77% 100,00%

6.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P 25-06-2016 24-07-2016 30 6,98% 100,00% 6,98% 100,00%


6.2.4.6 Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA 20-02-2017 20-04-2017 60 13,95% 100,00% 13,95% 100,00%

6.2.5 Equipos Comunicaciones 20-12-2013 06-03-2017 1172,5 19,60% 100,00% 19,60% 100,00%

6.2.5.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20-12-2013 09-01-2014 20 5,63% 100,00% 5,63% 100,00%

6.2.5.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 09-01-2014 14-01-2014 5 1,41% 100,00% 1,41% 100,00%

6.2.5.3 Fabricación Telecomucaciones 30-08-2015 25-04-2016 240 67,61% 100,00% 67,61% 100,00%

6.2.5.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones 26-04-2016 10-05-2016 15 4,23% 100,00% 4,23% 100,00%


6.2.5.6 Transporte y Llegada a Obra Tel 06-01-2017 06-03-2017 60 16,90% 100,00% 16,90% 100,00%

6.3 Materiales Línea de Transmisión 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 45,08% 100,00% 45,08% 100,00%

6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 100,00% 19,92% 100,00%

6.3.1.1 Licitación Estructuras 20-12-2013 09-01-2014 20 5,56% 100,00% 5,56% 100,00%

6.3.1.2 Orden de Proceder 50% Inicial Estructuras 10-01-2014 15-01-2014 5 1,39% 100,00% 1,39% 100,00%

6.3.1.3 Orden de Proceder 50% Final Estructuras 18-03-2015 22-03-2015 5 1,39% 100,00% 1,39% 100,00%

6.3.1.4 Fabricación cimentaciones 17-03-2016 15-05-2016 60 16,67% 100,00% 16,67% 100,00%

6.3.1.5 Fabricación estructuras 18-12-2015 15-05-2016 150 41,67% 100,00% 41,67% 100,00%



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.

6.3.1.6 Pruebas en Fábrica (FAT) Estructuras 16-05-2016 30-05-2016 15 4,17% 100,00% 4,17% 100,00%


6.3.1.8 Transporte y Llegada a Obra cimentaciones 16-05-2016 14-06-2016 30 8,33% 100,00% 8,33% 100,00%

6.3.1.9 Transporte y Llegada a Obra Estructura 27-12-2016 24-02-2017 60 16,67% 100,00% 16,67% 100,00%

6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 100,00% 21,21% 100,00%

6.3.2.1 Licitación Cable conductor 20-12-2013 09-01-2014 20 6,35% 100,00% 6,35% 100,00%

6.3.2.2 Orden de Proceder 50% Inicial Conductor 10-01-2014 15-01-2014 5 1,59% 100,00% 1,59% 100,00%

6.3.2.3 Orden de Proceder 50% Final Conductor 18-03-2015 22-03-2015 5 1,59% 100,00% 1,59% 100,00%

6.3.2.4 Fabricación Conductor 17-01-2016 14-07-2016 180 57,14% 100,00% 57,14% 100,00%

6.3.2.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15-07-2016 29-07-2016 15 4,76% 100,00% 4,76% 100,00%


6.3.2.7 Transporte y Llegada a Obra Conductor 25-02-2017 10-05-2017 75 23,81% 100,00% 23,81% 100,00%

6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00%

6.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20-12-2013 09-01-2014 20 6,67% 100,00% 6,67% 100,00%

6.3.3.2 Orden de Proceder 50% Inicial 10-01-2014 15-01-2014 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.3.3 Orden de Proceder 50% Final OPGW 18-03-2015 22-03-2015 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.3.4 Fabricación OPGW 17-01-2016 14-07-2016 180 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

6.3.3.5 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15-07-2016 29-07-2016 15 5,00% 100,00% 5,00% 100,00%


6.3.3.7 Transporte y Llegada a Obra OPGW 25-02-2017 25-04-2017 60 20,00% 100,00% 20,00% 100,00%

6.3.4 Aisladores 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00%

6.3.4.1 Licitación Aisladores 20-12-2013 09-01-2014 20 6,67% 100,00% 6,67% 100,00%

6.3.4.2 Orden de Proceder 50% Inicial Aisladores 10-01-2014 15-01-2014 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.4.3 Orden de Proceder 50% Final Aisladores 18-03-2015 22-03-2015 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.4.4 Fabricación Aisladores 17-01-2016 14-06-2016 150 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

6.3.4.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores 15-06-2016 14-07-2016 30 10,00% 100,00% 10,00% 100,00%


6.3.4.7 Transporte y Llegada a Obra Aisladores 10-02-2017 25-04-2017 75 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

6.3.5 Ferretería y Amortiguadores 21-07-2014 05-04-2017 990 16,97% 100,00% 16,97% 100,00%

6.3.5.1 Licitación Ferretería y Amortiguadores 21-07-2014 18-09-2014 60 17,39% 100,00% 17,39% 100,00%

6.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería y Amortiguadores 19-09-2014 18-10-2014 30 8,70% 100,00% 8,70% 100,00%

6.3.5.3 Fabricación Ferretería y Amortiguadores 14-10-2015 11-03-2016 150 43,48% 100,00% 43,48% 100,00%

6.3.5.4 Pruebas en Fábrica Ferretería y Amortiguadores 12-03-2016 10-04-2016 30 8,70% 100,00% 8,70% 100,00%


6.3.5.6 Transporte y Llegada a Obra Ferretería y Amortiguadores 05-02-2017 05-04-2017 60 17,39% 100,00% 17,39% 100,00%

6.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales 25-06-2016 11-03-2017 260 9,48% 100,00% 9,48% 100,00%

6.4.1 Otros suministros y materiales Subestaciones 25-06-2016 21-12-2016 180 42,86% 100,00% 42,86% 100,00%

6.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación 25-06-2016 22-10-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%

6.4.1.2 Otros suministros y materiales 25-06-2016 21-12-2016 180 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

6.4.2 Otros suministros y materiales Líneas 15-07-2016 11-03-2017 240 57,14% 100,00% 57,14% 100,00%

7 Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2015 14-11-2017 713,5 18,13% 100,00% 18,13% 100,00%

7.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras 01-12-2015 31-12-2015 30 2,27% 100,00% 2,27% 100,00%

7.2 Licitación Contratos de Construcción 31-12-2015 30-03-2016 90 6,80% 100,00% 6,80% 100,00%

7.2.1 Licitación Obras 31-12-2015 30-01-2016 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.2.2 Revisión de Ofertas 30-01-2016 29-02-2016 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.2.3 Adjudicación Contratistas de Obra 29-02-2016 30-03-2016 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas 30-03-2016 29-04-2016 30 2,27% 100,00% 2,27% 100,00%

7.4 Licitación Inspección Técnica de Obras 30-01-2016 30-03-2016 60 4,54% 100,00% 4,54% 100,00%

7.4.1 Licitación ITO 30-01-2016 29-02-2016 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%




Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.

7.4.3 Adjudicación ITO 15-03-2016 30-03-2016 15 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

7.5 Subestaciones 29-04-2016 01-11-2017 551 41,65% 100,00% 41,65% 100,00%

7.5.1 Subestación Nueva Maitencillo 500 kV 29-04-2016 07-10-2017 526 35,23% 100,00% 35,23% 100,00%

7.5.1.1 Adecuación de líneas existentes: construcción, montaje y puesta en servicio 11-05-2017 07-10-2017 150 22,87% 100,00% 22,87% 100,00%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles Nueva SE Maitencillo 500 kV 29-04-2016 06-03-2017 311 47,41% 100,00% 47,41% 100,00%

7.5.1.2.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos 23-09-2016 20-01-2017 120 34,78% 100,00% 34,78% 100,00%

7.5.1.2.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 34,78% 100,00% 34,78% 100,00%

7.5.1.2.3 Obras complementarias 22-11-2016 06-03-2017 105 30,43% 100,00% 30,43% 100,00%

7.5.1.3 Montaje Nueva SE Maitencillo 500 kV 21-01-2017 04-06-2017 135 20,58% 100,00% 20,58% 100,00%

7.5.1.3.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos 21-01-2017 21-03-2017 60 30,77% 100,00% 30,77% 100,00%

7.5.1.3.2 Interruptores 22-03-2017 05-05-2017 45 23,08% 100,00% 23,08% 100,00%

7.5.1.3.3 Otros equipos primarios 22-03-2017 05-05-2017 45 23,08% 100,00% 23,08% 100,00%

7.5.1.3.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones 21-04-2017 04-06-2017 45 23,08% 100,00% 23,08% 100,00%

7.5.1.4 Pruebas Nueva SE Maitencillo 500 kV 06-05-2017 04-07-2017 60 9,15% 100,00% 9,15% 100,00%

7.5.1.4.1 Pruebas Equipos Primarios 06-05-2017 04-06-2017 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

7.5.1.4.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA 05-06-2017 04-07-2017 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

7.5.2 Subestación Cardones 220 kV Existente 29-04-2016 19-06-2017 416 27,86% 100,00% 27,86% 100,00%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Cardones Existente 29-04-2016 04-02-2017 281 57,23% 100,00% 57,23% 100,00%


7.5.2.1.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%


7.5.2.2 Montaje SE Cardones Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 30,55% 100,00% 30,55% 100,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 100,00% 20,00% 100,00%



7.5.2.3 Pruebas SE Cardones Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 12,22% 100,00% 12,22% 100,00%



7.5.3 Subestación Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 01-11-2017 551 36,91% 100,00% 36,91% 100,00%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 05-04-2017 341 54,47% 100,00% 54,47% 100,00%


7.5.3.1.2 Edificaciones 29-04-2016 26-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 100,00%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Cardones 500/220 kV 20-02-2017 18-08-2017 180 28,75% 100,00% 28,75% 100,00%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 11,11% 100,00% 11,11% 100,00%


7.5.3.2.4 Equipos GIS 21-05-2017 18-08-2017 90 22,22% 100,00% 22,22% 100,00%

7.5.3.2.5 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 14,81% 100,00% 14,81% 100,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva Cardones 500/220 kV 20-07-2017 01-11-2017 105 16,77% 100,00% 16,77% 100,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Reactores 20-07-2017 18-08-2017 30 22,22% 100,00% 22,22% 100,00%


7.6 Línea de Transmisión 01-05-2016 14-11-2017 562,5 42,48% 100,00% 42,48% 100,00%

7.6.1 Construcción Obras Civiles 01-05-2016 19-03-2017 322,5 56,79% 100,00% 56,79% 100,00%

7.6.1.1 Caminos de acceso 01-05-2016 28-08-2016 120 28,57% 100,00% 28,57% 100,00%

7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 19-03-2017 300 71,43% 100,00% 71,43% 100,00%



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.

7.6.2 Montaje, Tendido y Remates 19-03-2017 14-11-2017 240 42,33% 100,00% 42,33% 100,00%

7.6.2.1 Montaje Estructura 19-03-2017 14-11-2017 240 47,06% 100,00% 47,06% 100,00%

7.6.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 17-07-2017 14-11-2017 120 23,53% 100,00% 23,53% 100,00%

7.6.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 30-05-2017 27-10-2017 150 29,41% 100,00% 29,41% 100,00%

7.6.3 Pruebas Línea (SAT) 27-10-2017 01-11-2017 5 0,88% 100,00% 0,88% 100,00%

8 Entrada en Operación 02-11-2017 01-12-2017 30 1,53% 100,00% 1,53% 100,00%

8.1 Tramitación Entrada en Operación 02-11-2017 26-11-2017 25 83,33% 100,00% 83,33% 100,00%

8.2 Energización y Entrada en Operación 27-11-2017 01-12-2017 5 16,67% 100,00% 16,67% 100,00%



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real

Resumen de Línea 2: Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV. 16-01-2013 25-12-2017 1804,5 100,00% 100,00% 100,00% 97,25%











3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,76%






3.1.1.2.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%


3.1.1.2.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%









3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%






4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%













Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.


5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%













6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 16,77% 100,00% 16,77% 100,00%







6.2.3 Equipos Compensación Serie 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 16,56% 100,00% 16,56% 100,00%

6.2.3.1 Licitación Equipos CS 20-12-2013 09-01-2014 20 5,41% 100,00% 5,41% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos CS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,35% 100,00% 1,35% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación CS 30-08-2015 25-04-2016 240 64,86% 100,00% 64,86% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) CS 26-04-2016 25-05-2016 30 8,11% 100,00% 8,11% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra CS 21-01-2017 21-03-2017 60 16,22% 100,00% 16,22% 100,00%

























Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.

6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 100,00% 19,92% 100,00%










6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 100,00% 21,21% 100,00%








6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00%








6.3.4 Aisladores 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00%














6.3.5.6 Transporte y Llegada a Obra Ferretería y Amortiguadores 05-02-2017 05-04-2017 60 17,39% 100,00% 17,39% 100,00%












Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.





7.4.1 Licitación ITO 30-01-2016 29-02-2016 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%



7.5 Subestaciones 29-04-2016 01-11-2017 551 41,03% 100,00% 41,03% 97,79%

7.5.1 Subestación Nueva Pan de Azúcar 500 kV 29-04-2016 02-09-2017 491 33,68% 100,00% 33,68% 93,43%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 29-04-2016 21-03-2017 326 62,57% 100,00% 62,57% 99,90%


7.5.1.2.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 32,00% 100,00% 32,00% 99,98%


7.5.1.3 Montaje Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 20-02-2017 19-06-2017 120 23,03% 100,00% 23,03% 100,00%


7.5.1.3.2 Interruptores 21-04-2017 04-06-2017 45 13,64% 100,00% 13,64% 100,00%



7.5.1.3.5 Reactores 21-04-2017 19-06-2017 60 18,18% 100,00% 18,18% 100,00%


7.5.1.4 Pruebas Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 20-06-2017 02-09-2017 75 14,40% 100,00% 14,40% 54,82%


7.5.1.4.2 Pruebas Compensación en Serie 20-06-2017 03-08-2017 45 33,33% 100,00% 33,33% 0,00%



7.5.2 Subestación Maitencillo 220 kV Existente 29-04-2016 19-06-2017 416 28,53% 100,00% 28,53% 100,00%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Maitencillo Existente 29-04-2016 04-02-2017 281 57,23% 100,00% 57,23% 100,00%


7.5.2.1.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%


7.5.2.2 Montaje SE Maitencillo Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 30,55% 100,00% 30,55% 100,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 100,00% 20,00% 100,00%



7.5.2.3 Pruebas SE Maitencillo Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 12,22% 100,00% 12,22% 100,00%



7.5.3 Subestación Nueva Maitencillo 500/220 kV 29-04-2016 01-11-2017 551 37,79% 100,00% 37,79% 100,00%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 05-04-2017 341 54,47% 100,00% 54,47% 100,00%


7.5.3.1.2 Edificaciones 29-04-2016 26-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 100,00%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Maitencillo 500/220 kV 20-02-2017 18-08-2017 180 28,75% 100,00% 28,75% 100,00%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 9,68% 100,00% 9,68% 100,00%



7.5.3.2.5 Equipos GIS 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 100,00% 12,90% 100,00%

7.5.3.2.6 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 100,00% 12,90% 100,00%



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.


7.5.3.3 Pruebas Nueva SE Maitencillo 500/220 kV 20-07-2017 01-11-2017 105 16,77% 100,00% 16,77% 100,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 23,08% 100,00% 23,08% 100,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Cpmensación Serie 20-07-2017 02-09-2017 45 23,08% 100,00% 23,08% 100,00%






7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 18-04-2017 330 73,33% 100,00% 73,33% 96,80%











Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real

Resumen de Línea 3: Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV. 16-01-2013 15-01-2018 1825,5 100,00% 100,00% 100,00% 93,96%











3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,76%






3.1.1.2.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%


3.1.1.2.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%









3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%






4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%













Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.


5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%













6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 16,77% 100,00% 16,77% 100,00%







6.2.3 Equipos Compensación Serie 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 16,56% 100,00% 16,56% 100,00%

6.2.3.1 Licitación Equipos CS 20-12-2013 09-01-2014 20 5,41% 100,00% 5,41% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos CS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,35% 100,00% 1,35% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación CS 30-08-2015 25-04-2016 240 64,86% 100,00% 64,86% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) CS 26-04-2016 25-05-2016 30 8,11% 100,00% 8,11% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra CS 21-01-2017 21-03-2017 60 16,22% 100,00% 16,22% 100,00%

























Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.

6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 100,00% 19,92% 100,00%










6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 100,00% 21,21% 100,00%








6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00%








6.3.4 Aisladores 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00%














6.3.5.6 Transporte y Llegada a Obra Ferretería y Amortiguadores+ 05-02-2017 05-04-2017 60 17,39% 100,00% 17,39% 100,00%












Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.





7.4.1 Licitación ITO 28-11-2015 27-12-2015 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%



7.5 Subestaciones 19-04-2016 01-11-2017 562 40,75% 100,00% 40,75% 96,22%

7.5.1 Subestación Polpaico 500 kV Existente 19-04-2016 18-08-2017 487 32,99% 100,00% 32,99% 94,61%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles SE Polpaico 19-04-2016 21-03-2017 337 65,18% 100,00% 65,18% 98,76%


7.5.1.2.2 Edificaciones 19-04-2016 15-09-2016 150 37,04% 100,00% 37,04% 100,00%


7.5.1.3 Montaje SE Polpaico 20-02-2017 19-06-2017 120 23,21% 100,00% 23,21% 100,00%


7.5.1.3.2 Interruptores 21-04-2017 04-06-2017 45 16,67% 100,00% 16,67% 100,00%


7.5.1.3.4 Reactores 21-04-2017 19-06-2017 60 22,22% 100,00% 22,22% 100,00%


7.5.1.4 Pruebas SE Polpaico 20-06-2017 18-08-2017 60 11,61% 100,00% 11,61% 60,56%




7.5.2 Subestación Pan de Azúcar 220 kV Existente 19-04-2016 19-06-2017 427 28,93% 100,00% 28,93% 99,93%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Pan de Azúcar Existente 19-04-2016 04-12-2017 292 58,17% 100,00% 58,17% 99,88%


7.5.2.1.2 Edificaciones 19-04-2016 16-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%


7.5.2.2 Montaje SE Pan de Azúcar Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 29,88% 100,00% 29,88% 100,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 100,00% 20,00% 100,00%



7.5.2.3 Pruebas SE Pan de Azúcar Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 11,95% 100,00% 11,95% 100,00%



7.5.3 Subestación Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV 19-04-2016 01-11-2017 562 38,08% 100,00% 38,08% 94,79%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Pan de Azúcar 19-04-2016 05-04-2017 352 55,26% 100,00% 55,26% 99,90%


7.5.3.1.2 Edificaciones 19-04-2016 15-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 99,98%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Pan de Azúcar 20-02-2017 18-08-2017 180 28,26% 100,00% 28,26% 100,00%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 9,68% 100,00% 9,68% 100,00%


7.5.3.2.4 Equipos GIS 21-05-2017 18-08-2017 90 19,35% 100,00% 19,35% 100,00%


7.5.3.2.6 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 100,00% 12,90% 100,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva Pan de Azúcar 20-07-2017 01-11-2017 105 16,48% 100,00% 16,48% 68,72%



Inicio

Fecha de

Término

Duración

(días)

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real


Fecha de Control

31-01-2018

InterChile S.A.

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 23,08% 100,00% 23,08% 100,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Cpmensación Serie 20-07-2017 02-09-2017 45 23,08% 100,00% 23,08% 0,00%






7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 03-05-2017 345 74,19% 100,00% 74,19% 78,00%









PAGINA 28 DE 41





7. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Enero 2018.

Tramo N°1.

Tramo N°2.

PAGINA 29 DE 41





Tramo N°3.

PAGINA 30 DE 41





8. Anexo N°1: Cronología de Eventos Relevantes acumulados (a Diciembre 2017)

c) Contrato firmado con la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC) el día 01 de Abril de 2013, para la Gestión Ambiental.

d) Contrato firmado con la empresa FELVAL S.A. el día 26 de Abril de 2013, para la Gestión Predial.

e) Contrato firmado con la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia en Chile el día 03 de Mayo de 2013, para la Ingeniería de Líneas.

f) Contrato firmado con la empresa Sterlite Technologies Ltd. el día 24 de Julio de 2013, para la adquisición del Cable Conductor.

g) Contrato EPC Subestaciones firmado con la empresa Siemens S.A. el día 26 de Agosto de 2013.

h) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Julio de 2013, correspondiente al primer tramo. Adicionalmente, se publica un complemento en el Diario Estrategia el día 12 de Septiembre de 2013.

i) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Octubre de 2013, correspondiente al segundo tramo.

j) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 15 de Octubre de 2013, correspondiente al tercer tramo.

k) Ingreso, con fecha 28 de Octubre de 2013, al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva para la Subestación Nueva Cardones.

l) Con fecha 29 de Noviembre de 2013, InterChile S.A. envió Orden de Proceder para la fabricación del 100% de las estructuras a la empresa Skipper Limited en India.

m) Contrato firmado con la empresa Maclean Power Systems para el suministro de Aisladores Poliméricos, con fecha 20 de Diciembre de 2013.

n) Contrato firmado con la empresa HMV Chile para los servicios de Ingeniería de Contraparte, con fecha 20 de Diciembre de 2013.

o) Con fecha 31 de Diciembre del año 2013, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Cardones, por medio de la Resolución Exenta N°02380.

PAGINA 31 DE 41





p) Publicación en diario nacional, regional y radio de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva de la Subestación Cardones con fechas 27, 28 y 29 de Enero de 2014, respectivamente.

q) Con fecha 27 de Febrero de 2014, se obtiene la Resolución de Otorgamiento de la Concesión Provisional para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión.

r) Con fecha 27 de Febrero de 2014, reingreso del EIA, el cual fue admitido por el SEA el día 06 de Marzo de 2014, mediante Resolución Exenta N°0145/2014.

s) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo, mediante Resolución Exenta N°2726.

t) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar, por medio de la Resolución Exenta N°2725.

u) Presentación del proyecto a las empresas invitadas a participar en la licitación de las obras de construcción de los Lotes 1 y 2, el día 26 de Marzo de 2014.

v) Con fecha 03 de Junio de 2014, el SEA publica el ICSARA N°140875, donde se incluyen todas las observaciones producto de la PAC.

w) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa General Electric para el suministro de Bancos de Compensación Serie, con fecha 23 de Junio de 2014.

x) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa ABB limitada para el suministro de Reactores, con fecha 27 de Junio de 2014.

y) Contrato firmado con el consorcio EIP-TENSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 1 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

z) Contrato firmado con el consorcio ISOLUX-CORSAN para la Construcción y el Montaje del Tramo 2 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

aa) Contrato firmado con el consorcio EDEMSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 3 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

bb) Con fecha 29 de Julio de 2014, se ingresan las respuestas a los comentarios y errores asociados a la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 3 Tramo 2/8 Talinay-Talinay.

PAGINA 32 DE 41





cc) Con fecha 31 de Julio de 2014, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental da inicio al proceso de consulta indígena asociado al EIA del proyecto, mediante Resolución Exenta N°0625/2014.

dd) Con fecha 31 de Julio de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°4455, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 4/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

ee) Con fecha 06 de Agosto del año 2014, se notifica la admisibilidad de la Solicitud de Concesión para la Línea 3 Tramo 4/8 mediante Resolución Exenta N°4455 de fecha 31 de Julio de 2014, iniciándose el proceso de notificación notarial.

ff) Con fecha 05 de Septiembre del año 2014, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publica en el expediente electrónico de evaluación el Informe Anexo PAC, el cual contiene las observaciones realizadas por la comunidad respecto a este proyecto.

gg) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión.

hh) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 2 Maitencillo-Pan de Azúcar.

ii) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5263, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

jj) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5264, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

kk) Con fecha 07 de Octubre de 2014, y por medio del Oficio Ordinario N°11211, la SEC otorga el Decreto de Concesión Provisional de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

ll) Con fecha 09 de Octubre del año 2014, el adjudicatario InterChile S.A. solicita mayor plazo responder a la ICSARA N°1.

mm) Con fecha 13 de Octubre del año 2014, y mediante Resolución Exenta (RE) N°0919/2014, la Dirección Ejecutiva del SEA notifica a InterChile S.A. de la aceptación de la solicitud de extensión de plazo para el ingreso de la ADENDA N°1.

PAGINA 33 DE 41





nn) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente.

oo) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente.

pp) Contrato firmado, a nivel corporativo, con la empresa Dervaux S.A. el día 27 de Octubre del año 2014, comprendiendo la fabricación, pruebas y entrega de los amortiguadores, herrajes y accesorios.

qq) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5751, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

rr) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5753, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

ss) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5754, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

tt) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea 3 con fechas 24, 25, y 26, 26, 27 y 28 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

uu) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 26, 27 y 28, 27 y 28 de Noviembre y 01 de Diciembre de 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

vv) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea 3 con fechas 19, 20 y 21, 24, 25 y 26 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

ww) Con fecha 15 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, mediante Resolución Exenta N°6428.

PAGINA 34 DE 41





xx) Con fecha 16 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV, mediante Resolución Exenta N°6330.

yy) Con fecha 18 de Diciembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N°1 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°140875.

zz) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N°135 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo.

aaa) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N°111 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar.

bbb) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°6511, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 3/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

ccc) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°6532, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 8/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

ddd) Con fecha 12 de Enero de 2015, InterChile S.A. adjudica a la empresa Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd, el contrato por suministro de Cable de Guardia con Fibra Óptica y sus accesorios.

eee) Con fecha 03 de Febrero de 2015, el SEA publica la ICSARA N°150292, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°1 que ha presentado el adjudicatario.

fff) Carta “IC-AD-00-C149” de InterChile S.A. dirigida al CDEC-SIC, de fecha 13 de Febrero del año 2015, y en donde se solicita el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 “Obtención de Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de Solicitud de Concesión Definitiva”.

ggg) Con fecha 16 de Febrero del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N°7043, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

hhh) Carta “DP 0131/2015” del CDEC-SIC dirigida a ABS Consulting, y de fecha 19 de Febrero de 2015, donde se solicita la revisión de la solicitud de aplazamiento de la fecha comprometida para el Hito Relevante N°2.

PAGINA 35 DE 41





iii) Con fecha 12 de Marzo del año 2015, la Dirección Ejecutiva del SEA publica el Anexo Proceso de Consulta Indígena (Documento N°150498).

jjj) Con fecha 20 de Marzo del año 2015, InterChile S.A. y la comunidad Chipasse Ta Tatara, firman un Contrato de Comodato donde se concede a la comunidad el comodato gratuito de los derechos de aprovechamiento de 7.7 acciones de agua del Canal Nicolasa.

kkk) Con fecha 23 de Abril de 2015, la Comisión Tasadora realiza visita a terreno para la concesión de la Subestación Nueva Cardones.

lll) Con fecha 26 de Marzo del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N°7748, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

mmm) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 14, 15 y 16, y 15, 16 y 17 de Abril de 2015, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 06 al 12 de Abril de 2015.

nnn) Con fecha 28 de Mayo del año 2015, la SEC emite el Informe de Tasación de Servidumbres para la Subestación Nueva Cardones mediante el Oficio Ordinario N°6980.

ooo) Con fecha 05 de Junio de 2015, se ha presentado la ADENDA N°2 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°150292.

ppp) Con fecha 14 de Julio de 2015 el SEA emite la Resolución Exenta N°0898/15 donde se amplía el plazo en sesenta (60) días adicionales para evaluar el EIA.

qqq) Con fecha 05 de Agosto del año 2015, el SEA publica la ICSARA N°151261, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°2 que ha presentado el adjudicatario.

rrr) Con fecha 03 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N°1 Cardones-Maitencillo por medio de la Resolución Exenta N°9484.

sss) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N°2 Maitencillo-Pan de Azúcar mediante Resolución Exenta N°9435.

ttt) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.1 Pan de Azúcar-Talinay por medio de Resolución Exenta N°9577.

PAGINA 36 DE 41





uuu) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay por medio de Resolución Exenta N°9574.

vvv) Con fecha 11 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.3 Talinay-La Ligua por medio de Resolución Exenta N°9634.

www) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.7 Los Laureles-Benedictinos mediante Resolución Exenta N°9638.

xxx) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.8 Benedictinos-Polpaico mediante Resolución Exenta N°9641.

yyy) Con fecha 18 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.4 La Ligua-Catapilco por medio de Resolución Exenta N°9728.

zzz) Con fecha 21 de Agosto de 2015, se ha presentado la ADENDA N°3 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°151261.

aaaa) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. realiza Toma de Posesión Material del predio de la Subestación Nueva Cardones.

bbbb) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°1 Cardones-Maitencillo, por un total de 68.5 Kilómetros, y la conformación de la respectiva Comisión Tasadora.

cccc) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°2 Maitencillo-Pan de Azúcar, por un total de 116.9 Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora.

dddd) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para la emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.1 Pan de Azúcar-Talinay, por un total de 41.9 Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora.

eeee) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay, por un total equivalente de 11.57 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

PAGINA 37 DE 41





ffff) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.4 La Ligua-Catapilco, por un total de 3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

gggg) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.7 Los Laureles-Benedictinos, por un total equivalente de 6.3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

hhhh) Con fecha 06 de Octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1335 donde se resuelve suspender el proceso de evaluación del EIA por un plazo de sesenta (60 días) para asegurar la ejecución del proceso de Consulta Indígena.

iiii) Con fecha 27 de Octubre del año 2015, InterChile S.A. firma el Protocolo de Acuerdo Final con la comunidad Chipasse Ta Tatara, dando por finalizado el proceso de Consulta Indígena asociado al proyecto.

jjjj) Con fecha 25 de Noviembre del año 2015, y mediante Resolución Exenta N°1548, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental decreta el alzamiento de la medida provisional que suspende la evaluación ambiental.

kkkk) Con fecha 10 de Diciembre de 2015, y mediante Resolución Exenta N°1608, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental otorga la Resolución de Calificación Ambiental al proyecto.

llll) Con fecha 29 de Diciembre de 2015, se sortea Comisión Tasadora a través del Decreto N°145 para el Tramo 2.3 del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay.

mmmm) Con fecha 04 de Octubre de 2016, InterChile S.A. solicita al SEIA declare que las modificaciones propuestas por el adjudicatario no constituyen un cambio de consideración al proyecto original.

nnnn) Con fecha 21 de Octubre de 2016, el SEIA solicita a la CONAF, mediante Oficio Ordinario N°161367, informar sobre consulta de pertinencia ingresada.

oooo) Con fecha 24 de Noviembre del año 2016, la CONAF, mediante el Oficio Ordinario N°698/2016, informa al SEIA sobre el estado de la pertinencia que se ha ingresado por parte de InterChile S.A.

pppp) Con fecha 10 de Enero de 2017 el SEA emite Resolución Exenta N°0023 la cual resuelve la consulta de pertinencia de ingreso del proyecto “Modificación del Trazado Línea de Transmisión Eléctrica Proyecto Cardones-Polpaico”.

PAGINA 38 DE 41





qqqq) Con fecha 24 de Enero de 2017 InterChile S.A. interpone un recurso de reposición ante el SEA por la variante Empastada.

rrrr) Con fecha 24 de Febrero del año 2017 el SEA emite Resolución Exenta N°0196 donde se rechaza el recurso interpuesto por el adjudicatario.

ssss) Con fecha 09 de Junio del año 2017, InterChile S.A. ingresa una nueva consulta de pertinencia denominada “Nueva Variante Empastada-Plan de Expansión Chile LT 2x500 Kv Cardones-Polpaico”.

tttt) Con fecha 08 de Septiembre de 2017, mediante Resolución Exenta N°1012/2017, la Dirección Ejecutiva del SEA resuelve favorablemente la consulta de pertinencia de la variante Empastada.

uuuu) Entre el 6 y el 26 de Octubre del año 2017 InterChile S.A. energizó los paños de la línea de transmisión a 220 kV circuitos 1 y 2 en la subestación Cardones Existente, energizó la línea Cardones - Nueva Cardones a 220 kV y se energizaron las GIS de 220 kV y 500 kV en subestación Nueva Cardones.

vvvv) Entre los días 11 y el 22 de Diciembre de 2017 se energizaron los paños de la línea de transmisión a 220 kV circuitos 1 y 2 en la Subestación Cardones Existente, se energizó la línea Cardones - Nueva Cardones a 220 kV y se energizó las GIS de 220 kV.

Estado de avance en el proceso de obtención de los Decretos de Concesión.

Tramo Decreto Publicación

Diario Oficial

Reducción a

Escritura Pública

Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 1, Sub-tramo 1

136 20-01-2016 01-02-2016


165 17-01-2017 17-01-2017


4 22-03-2016 29-03-2016

Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 3 142 03-02-2016 08-02-2016

Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Sector Loreto

53/2017 21-08-2017 21-08-2017

Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 1

2 22-03-2016 29-03-2016


36 25-04-2016 28-04-2016

Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 3, Sub-tramo 1

30 11-04-2016 26-04-2016

PAGINA 39 DE 41






26 22-03-2016 05-04-2016


18 29-03-2016 05-04-2016


47 25-05-2016 02-06-2016


69 19-07-2016 19-07-2016


73 27-07-2016 02-08-2016


88 23-08-2016 26-08-2016


37 11-05-2016 16-05-2016


32 11-04-2016 26-04-2016


35 11-05-2016 16-05-2016


46 25-05-2016 02-06-2016


105 13-10-2016 13-10-2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 1, Sub-tramo 1.1

99 17-08-2016 19-08-2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 1, sub-tramo 2.1

86/2017 27-09-2017 02-10-2017

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 1, Sub-tramo 3

64 04-07-2016 05-07-2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 2, Sub-tramo 1

140 03-02-2016 08-02-2016


145 03-02-2016 08-02-2016


11 22-03-2016 29-03-2016


153 06-02-2017 09-02-2017


41 25-05-2016 03-06-2016


38 17-05-2016 25-05-2016


176 02-02-2017 09-02-2017


1/2017 02-02-2017 10-02-2017

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 3, Sub-tramo 2.7.2

3/2017 02-02-2017 10-02-2017


4/2017 14-02-2017 27-02-2017

PAGINA 40 DE 41






164 17-01-2017 17-01-2017


27 05-04-2016 12-04-2016


143 21-12-2016 23-12-1016


149 30-12-2016 09-01-2017


3 19-02-2016 23-02-2016


111 11-11-2016 16-11-2016


136 29-11-2016 12-12-2016


138 29-11-2016 12-12-2016


27/2017 23-03-2017 30-03-2017


121 11-11-2016 16-11-2016


174 02-02-2017 09-02-2017


175 14-02-2017 27-02-2017


49 25-05-2016 02-06-2016


76 27-07-2016 02-08-2016


43/2017 16-06-2017 16-06-2017

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, sector Zapallar

100/2017 Pendiente Pendiente

PAGINA 41 DE 41





9. Anexo N°2: Proyección para la finalización de las Obras Tramos N°2 y N°3 (al 08 de

Marzo 2018)

PLAN DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

LOTE 2 NUEVA LÍNEA MAITENCILLO-PAN DE AZÚCAR LT 220KV-500KV

1. Excavaciones

Al 28 de febrero de 2018 se realizaron 467 excavaciones de un total de 469. Para terminar las 2 torres faltantes se debe ejecutar 2 torres por mes/cuadrilla, es decir, con 1 cuadrillas se cumple con las excavaciones finalizando en la primera semana del mes de marzo 2018, tal como se observa la tabla 1:

Tabla 1: Excavaciones LOTE 2 LT 2X500kV + LT

2X220kV ENERO REAL

FEBRERO PROYECTADO

FEBRERO REAL

MARZO PROYECTADO

Excavaciones (Torre) 16 15 13 2

Cuadrillas Excavación 3 3 3 1 Rendimiento Excavación 5,3 5,0 4,3 2,0

2. Hormigonado

A la fecha se han realizado 462 torres hormigonadas de un total de 469. Para terminar las 7 faltantes se debe ejecutar 3,5 torres por mes/cuadrilla, es decir, con 2 cuadrillas se cumple con los hormigonados finalizando en el mes de marzo 2018, tal como se observa la tabla 2:

Tabla 2: Torres Hormigonadas LOTE 2 LT 2X500kV + LT

2X220kV ENERO REAL

FEBRERO PROYECTADO

FEBRERO REAL

MARZO PROYECTADO

Hormigonado (Torre) 30 24 17 7

Cuadrillas Hormigón 5 4 3 2

Rendimiento Hormigón 6,0 6,0 5,7 3,5

3. Montaje

A la fecha se han realizado 428 torres montadas de un total de 469. Para lograr terminar las 41 torres faltantes se debe montar 5,1 torres por mes/cuadrilla, es decir, con 8 cuadrillas en marzo se cumple con los montajes restantes finalizando en el mes de marzo 2018, tal como se observa la tabla 3:

Tabla 3: Torres Montadas LOTE 2 LT 2X500kV + LT

2X220kV ENERO REAL

FEBRERO PROYECTADO

FEBRERO REAL

MARZO PROYECTADO

Montaje (Torre) 24 45 39 41

Cuadrillas Montaje 5 9 8 8

Rendimiento Montaje 4,8 5,0 4,9 5,1

4. Tendido A la fecha se han realizado 152,56 Km de tendido ACAR de un total de 214,54 Km. Para lograr terminar los 61,98 Km faltantes se debe ejecutar 10,0 km por mes/cuadrilla en el mes de marzo y 7,3 km por mes/cuadrilla en el mes de abril, es decir, con 4 cuadrillas en el mes de marzo y 3 cuadrillas en el mes de abril se cumple con el tendido, tal como se observa la tabla 4:

Tabla 4: Tendido Conductor LOTE 2 LT 2X500kV + LT

2X220kV ENERO REAL

FEBRERO PROYECTADO

FEBRERO REAL

MARZO PROYECTADO

ABRIL PROYECTADO

Tendido Conductor (Torre) 20 40 58,16 40 21,98

Cuadrillas Tendido Conductor

2 4 6 4 3

Rendimiento Tendido Conductor

10,0 10,0 9,7 10,0 7,3

Se han realizado 136,43 Km de tendido OPGW de un total de 214,54 Km. Para lograr terminar los 78,11 Km faltantes se debe ejecutar 10,0 km por mes/cuadrilla en el mes de marzo y 9,5 km por mes/cuadrilla en el mes de abril, es decir, con 4 cuadrillas en el mes de marzo y abril se cumple con el tendido, tal como se observa la tabla 5:

Tabla 5: Tendido OPGW LOTE 2

LT 2X500kV + LT 2X220kV

ENERO REAL

FEBRERO PROYECTADO

FEBRERO REAL

MARZO PROYECTADO

ABRIL PROYECTADO

Tendido OPGW (Torre) 20 40 76,75 40 38,11

Cuadrillas Tendido OPGW

2 4 6 4 4

Rendimiento Tendido OPGW

10,0 10,0 12,8 10,0 9,5

LOTE 3

NUEVA LÍNEA PAN DE AZÚCAR- POLPAICO 220KV-500KV

1. Excavaciones Al 28 de febrero de 2018 se han realizado 765 excavaciones de un total de 958. Para lograr terminar las 193 faltantes se debe ejecutar 4,0 torres por mes/cuadrilla, es decir, 12 cuadrillas en marzo, abril, mayo y junio se cumpliría con las excavaciones de cada mes, para finalizar esta actividad en el mes de junio 2018, tal como se observa la tabla 6:

Tabla 6: Torres Excavadas LOTE 3


ENERO REAL

FEBRERO PROYEC.

FEBRERO REAL

MARZO PROYEC.

ABRIL PROYEC.

MAYO PROYEC.

JUNIO PROYEC.

Excavaciones (Torre) 4 36 9 48 48 48 47

Cuadrillas Excavación 2 9 2 12 12 12 12

Rendimiento Excavación

2,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 3,9

2. Hormigonado

A la fecha se han realizado 757 torres hormigonadas de un total de 958. Para lograr terminar las 201 faltantes se debe ejecutar 7 torres por mes/cuadrilla, es decir, con 7 cuadrillas en los meses de marzo, abril, mayo y junio se cumpliría con los hormigonados finalizando en el mes de junio 2018, tal como se observa la tabla 7:

Tabla 7: Torres Hormigonadas LOTE 3


ENERO REAL

FEBRERO PROYEC.

FEBRERO REAL

MARZO PROYEC.

ABRIL PROYEC.

MAYO PROYEC.

JUNIO PROYEC.

Hormigonado (Torre) 7 28 8 50 50 50 49

Cuadrillas Hormigón 2 4 3 7 7 7 7

Rendimiento Hormigón 3,5 7,0 2,7 7,1 7,1 7,1 7,0

3. Montaje A la fecha se han montado 732 torres de un total de 958. Para lograr terminar las 226 torres faltantes se debe ejecutar 5 torres por mes/cuadrilla, es decir, con 3 cuadrillas en febrero, 7 cuadrillas en marzo, 10 cuadrillas en abril, 9 en mayo, 10 en junio y 7 cuadrillas en julio, se cumpliría con los montajes de finalizando esta actividad el mes de julio 2018, tal como se observa la tabla 3:

Tabla 8: Torres Montadas LOTE 3


ENERO REAL

FEBRERO PROYEC.

FEBRERO REAL

MARZO PROYEC.

ABRIL PROYEC.

MAYO PROYEC.

JUNIO PROYEC.

JULIO PROYEC.

Montaje (Torre) 7 15 4 35 50 45 45 49

Cuadrillas Montaje 2 3 1 7 10 9 9 9

Rendimiento Montaje 3,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,4

4. Tendido

A la fecha se han realizado 244,18 Km de un total de 431,33 Km de cable conductor. Para lograr terminar los 187,15 Km faltantes, es decir, con 3 cuadrillas marzo, 4 cuadrillas en el mes de abril, 5 cuadrillas en mayo y junio, en julio 4 cuadrillas y en agosto 3 cuadrillas, se cumpliría con el tendido y todas las actividades, finalizando en el mes de agosto 2018, tal como se observa la tabla 9:

Tabla 9: Tendido Conductor LOTE 3 LT 2X500kV

+ LT 2X220kV

ENERO REAL

FEBRERO PROYEC.

FEBRERO REAL

MARZO PROYEC.

ABRIL PROYEC.

MAYO PROYEC.

JUNIO PROYEC.

JULIO PROYEC.

AGOSTO PROYEC.

Tendido Conductor

(Torre) 10 20,4 16,68 20,4 30,5 40,8 40,8 30,62 24,03

Cuadrillas Tendido

Conductor 2 2 2 3 4 5 5 4 3

Rendimiento Tendido

Conductor 5,0 10,2 8,3 6,8 7,6 8,2 8,2 7,7 8,0

Al 28 de febrero de 2018 se han realizado 217,21 Km de un total de 431,33 Km de cable OPGW. Para lograr terminar los 214,12 Km faltantes, es decir, con 3 cuadrillas marzo, 5 cuadrillas en abril, mayo, junio, julio y agosto, se cumpliría con el tendido y todas las actividades, finalizando en el mes de agosto 2018, tal como se observa la tabla 10:

Tabla 10: Tendido OPGW LOTE 3

LT 2X500kV + LT 2X220kV ENERO REAL

FEBRERO PROYEC.

FEBRERO REAL

MARZO PROYEC.

ABRIL PROYEC.

MAYO PROYEC.

JUNIO PROYEC.

JULIO PROYEC.

AGOSTO PROYEC.

Tendido OPGW (Torre) 10 20,4 16,09 20,4 30,5 40,8 40,8 40,8 40,82

Cuadrillas Tendido OPGW 2 2 2 3 5 5 5 5 5

Rendimiento Tendido OPGW

5,0 10,2 8,0 6,8 6,1 8,2 8,2 8,2 8,2

Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) Pendientes En la actualidad se tienen pendientes de aprobación Permisos Ambientales Sectoriales para un total de 107 torres. Estos permisos pueden aplicar a sitios de torres, caminos de accesos y/o vanos. Todos los permisos corresponden a torres que se ubican en los últimos 197 km del proyecto. Se esperan tener aprobados en abril de 2018, a pesar de que los plazos de CONAF son de 90 días, se han realizado las siguientes gestiones con CONAF: 1. El día 01 de febrero se realizó reunión con Dirección Ejecutiva de CONAF donde se abordaron los siguientes temas:

• Solicitud a CONAF para priorizar la revisión de estos PAS, así como no esperar el fin de los plazos para conocer el estado de las presentaciones, sobre todo si es rechazada. El deseo de INTERCHILE es avanzar con CONAF con el fin de ver opciones que permitan mejorar estas gestiones.

• CONAF indicó que se ha designado a una profesional específica para coordinar el estado de tramitación de los PAS del proyecto, manejando la información en detalle, lo que demuestra la voluntad que tiene la Corporación en que el proyecto avance.

• Además, la Corporación planteó la necesidad de que el consultor que tramita los PAS ponga mayor celeridad, respondiendo a tiempo las solicitudes de información que señale CONAF. A modo de ejemplo, se indica que ante la falta de antecedentes legales se requiere que ello se complemente a la brevedad, y no es esperar un mes o varias semanas.

• En el caso de errores u omisiones en las tramitaciones, CONAF espera que no se sigan presentando estas situaciones con el fin de evitar desgate de los equipos de trabajo encargados de la revisión de los PAS.

• Al punto anterior Interchile señaló que se encuentra trabajando para que esas situaciones no se reiteren. Además, hizo presente una serie de dudas respecto a los antecedentes legales que se solicitan en la tramitación de los PAS, y que han sido motivo de rechazo, como por ejemplo aquellos antecedentes relacionados con las servidumbres voluntarias y la vigencia del certificado de inscripción de ésta en el respectivo Conservador de Bienes Raíces y con las servidumbre forzosas (toma de posesión) y la consignación en tribunales. Dado lo anterior, solicitan se puedan presentar otros antecedentes como alternativa, por ejemplo, antecedentes previos como el propio Decreto de Concesión y no el resultado final de la servidumbre forzosa.

• CONAF señaló que la solicitud anterior resulta compleja ejecutarla pues se debe tener en cuenta la legislación vigente, pero que los antecedentes requeridos ya

fueron conversados en reunión del día 28 de agosto de 2016, efectuada en las oficinas de CONAF provincia de Valparaíso, en la cual participaron abogados de CONAF y representantes de INTERCHILE.

2. El día 07 de febrero se realizó reunión con Dirección Regional Valparaíso de CONAF donde se abordaron los siguientes temas:

• PAS 149, modificación de la especie a reforestar eucalytus globulus, por Quillaja

saponaria. INTERCHILE argumentó que la especie aprobada por la RCA es eucalipto y los profesionales de CONAF indicaron que la modificación cumple la normativa y la RCA, pero con un estándar indicado por la autoridad sectorial respectiva. En tal caso, el plan de manejo debe corresponder a especie nativa.

• PAS 149, se solicitó la aclaración del concepto de “tecnología de punta” para el establecimiento de plantaciones, aclaración que está pendiente por parte de CONAF.

• Se ha detectado que las carpetas contienen menor área de corta y reforestación que las aprobadas en RCA. INTERCHILE responde que las carpetas provinciales se han subdividido para avanzar en la tramitación de los PAS aplicables a predios que cuentan con los antecedentes requeridos para dicha tramitación.

• Respecto de los predios que no cuentan con servidumbre voluntaria o forzosa, se acordó que CONAF autorizará su ingreso atendida la calidad de concesionario de INTERCHILE. Para ello, en cada carpeta, se adjuntará una minuta aclaratoria respecto de los predios que presentan esta condición y la fecha estimada en la que se complementarán los antecedentes con el respectivo decreto o, eventualmente, contrato. Esta complementación deberá tener lugar dentro de los 90 días hábiles de tramitación desde la fecha de ingreso de la carpeta, de lo contrario será rechazada.

• CONAF aclaró que es necesario asegurar la vigencia de los contratos de servidumbre voluntaria, por lo que se acordó su acreditación a través de una copia de la matriz de la escritura en que el notario certifique que a la fecha las partes no han resciliado o dejado sin efecto el contrato, o bien, mediante la presentación de un certificado de gravámenes y prohibiciones que dé cuenta de la servidumbre inscrita. La vigencia requerida para uno u otro documento será revisada por el equipo jurídico de CONAF.

• Es preciso que al individualizar los datos, tanto de los propietarios como de la inscripción, se indiquen correctamente todos los antecedentes. Para aquellos casos en que los datos de propietario/inscripción/predio hayan sufrido modificaciones desde la celebración del contrato o la emisión del decreto, INTERCHILE acompañará una versión simplificada de estudio de títulos que aclare la situación legal del predio y su propietario.

• Respecto de los predios de reforestación, se acompañará un acta notarial que acredite la autorización expresa del propietario a INTERCHILE para ejecutar la reforestación. Deberá contar con individualización del predio, propietario, superficie

a reforestar y autorización expresa, entre otros antecedentes. El abogado de INTERCHILE se compromete a enviar una propuesta de redacción de acta notarial.

• INTERCHILE enviará a CONAF una carta solicitando custodiar un archivo que se acompañará con todos los antecedentes de la empresa solicitante y en cada presentación de carpetas, se indicará dicha referencia. INTERCHILE se compromete a mantener dichos documentos vigentes.

• CONAF reiteró que en el caso de presentar decretos de concesión, INTERCHILE deberá acompañar la solicitud de toma de posesión, su resolución, consignación, proveído y actuación del receptor, todo debidamente autorizado por el secretario del tribunal e caso de proceder.

• CONAF verificará la aplicación del art.62 de la ley eléctrica, en cuanto a la obligatoriedad de iniciar la gestión de toma de posesión dentro de 6 meses. Situación que también será extensible a las carpetas iniciadas sin decreto, pero con la obligación de incorporarlo posteriormente.

• Se acuerda que respecto de cualquier observación, consulta o comentario posterior, CONAF e INTERCHILE mantendrán comunicación fluida a través de correo electrónico o vía telefónica.

• Se acuerda que previa presentación de una carpeta, se acordará su exhaustiva

revisión en conjunto para asegurar que cumpla con todo lo requerido.

3. El día 13 de febrero se realizó reunión con Dirección Regional Coquimbo de CONAF donde se abordaron los siguientes temas:

• Se deben acompañar las inscripciones en el CBR y los certificados de dominio de

cada predio, cuya vigencia no superará los 120 días hábiles.

• Para aquellos casos en que los datos de propietario/inscripción/predio hayan sufrido modificaciones desde la emisión del decreto, INTERCHILE acompañará una versión simplificada de estudio de títulos que aclare la situación legal del predio y su propietario (hoja esquemática).

• Respecto al predio de reforestación, se acompañará un acta notarial que acredite la autorización expresa del propietario a INTERCHILE para ejecutar la reforestación. Deberá contar con individualización del predio, propietario, superficie a reforestar y autorización expresa para la reforestación con bosque nativo, entre otros antecedentes. El abogado de INTERCHILE se compromete a enviar una propuesta de redacción de acta notarial.

• Se acordó que CONAF autorizará el ingreso de la carpeta, sin los decretos correspondientes a los predios de corta, atendida la calidad de concesionario de

INTERCHILE. Se adjuntará una minuta aclaratoria o carta dirigida al jefe provincial indicando que el decreto respectivo se encuentra en toma de razón e INTERCHILE se compromete a adjuntar dentro del plazo de tramitación los decretos totalmente tramitados (publicación en D. O.).

• No se autorizarán planes de manejo relativas a áreas de corta distintas de las aprobadas ambientalmente, cualquier modificación de proyecto será rechazada por falta de ajuste y el titular deberá hacer la consulta de pertinencia de ingreso.

• Se acuerda el ingreso de 2 copias de cada expediente o carpeta en la oficina provincial respectiva. Se sugiere adjuntar una carta al director provincial indicando que se ingresan 2 copias.

• Dentro de las posibilidades del equipo de CONAF, se coordinará una reunión para revisar la carpeta, previo ingreso.

En resumen, el estado del trámite de las carpetas es el siguiente:

ID PARA REINGRESO

REGIÓN PROVINCIA

N° TORRES

en CARPETA

PAS TIPO (INGRESO/

REINGRESO) FECHA DE INGRESO

ESTADO TRAMITACIÓN

PF-A000201 V PETORCA 8 149 REINGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF

PF-A000203 V VALPARAÍSO 5 148 REINGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF

PF-A000206 V MARGA MARGA 53 148 REINGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF

PF-A000207 V QUILLOTA 6 148 REINGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF

PF-A000208 IV CHOAPA 4 148 REINGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF

PF-A000209 V VALPARAÍSO 7 149 REINGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF

PF-A000210 V MARGA MARGA 8 148 INGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF

PF-A000211 V VALPARAÍSO 16 148 INGRESO 15-03-2018 Incorporación

observaciones CONAF TOTAL 107

Constitución de servidumbres del Tramo N°3

Las 4 concesiones eléctricas faltantes que impiden la construcción de las fundaciones son las siguientes:

Concesión # torres Ubicación Estado

LT3 03.02.03 24 Los vilos Consignado en espera de la toma de posesión.

LT3 05.01.02 2 Pchuncaví Está en espera de vencimiento de plazo de oposición.

LT3 08.02.02 12 Limache En revisión de la SEC para admisibilidad.

LT3 08.02.04 6 RM En revisión de la SEC para admisibilidad.

Total 44

Adicionalmente se tramita la LT3 05.01.01 que libera solo vanos y está en firma del

súper intendente.

En conclusión para terminar la liberación predial son 4 concesiones, las cuales se encuentran en trámite, siendo las más importantes la del tramo LT3 08.02.02 con 12 torres y tramo LT3 08.02.04 con 6 torres afectadas, estas dos están marcando un atraso en el proyecto para la llegada del tramo 3 a la subestación de Polpaico. Se espera tener las concesiones en abril, julio y agosto de 2018 a más tardar.

“nueva línea cardone · 2018-03-16 · ref. : reporte mensual n°52 (corregido a n°51), mes de...

Documents