adquisicion de ambulancia urbana tipo iii...

32
“ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III PARA EL HOSPITAL LA CALETA DE CHIMBOTE” Noviembre 2013

Upload: others

Post on 17-Apr-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

“ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III PARA EL

HOSPITAL LA CALETA DE CHIMBOTE”

Noviembre 2013

Page 2: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 1

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA

RUC N°: 20186206852 1.2 DOMICILIO LEGAL

AV. MALECON GRAU S/N – URB. LA CALETA - CHIMBOTE

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la Adquisición de una (01) Ambulancia Urbana Tipo III; conforme lo requiere el Departamento de Emergencia del Hospital La Caleta.

1.4 VALOR REFERENCIAL1

El valor referencial del bien asciende a S/. 364,000.00 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2013.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante N° 1245 de fecha 26 de Noviembre del 2013.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO2

Recursos Ordinarios

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano

1.9 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El Bien a ser adquirido está definido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS que forman parte de la presente Sección en el Capítulo IV.

1 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del

proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

2 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del

año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

Ítem DESCRIPCION DEL

SERVICIO UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD VALOR REFERENCIAL

1

Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo IIII

Unidad

01 S/. 364,000.00

(Trescientos Sesenta y Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles)

Page 3: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 2

1.10 CONFIGURACIÓN DE LA EXONERACION

1.9.1 CAUSAL Exoneración por Causal de Desabastecimiento Inminente, de conformidad con el literal c) del Art. 20º de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.9.2 PLAZO La ejecución de la prestación (entrega del bien) será de veinte (20) días calendarios, contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato 1.9.3 INSTRUMENTO QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN Resolución Directoral Nº 945-2013-HLC-CH/U.LOG

1.11 BASE LEGAL

Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

Ley Nº 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal2013

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Ley N° 29873, Ley que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

Decreto Supremo N° 138-2012-EF, Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Código Civil.

Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Page 4: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 3

CAPÍTULO II

2.1 DEL CRONOGRAMA:

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS LUGAR

Registro y Publicación El 26 de Noviembre del 2013.

Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE

Invitación El 26 de Noviembre del 2013.

Unidad de Logística del Hospital La Caleta

Presentación y Verificación de Propuesta

El 27 de Noviembre del 2013.

Oficina de la Unidad de Logística del Hospital La Caleta, sito en la Av. Malecón Grau s/n – urb. La caleta en horas de 07:30am a 15:30pm.

Otorgamiento de la Buena Pro

El 27 de noviembre del 2013.

Se publicará en SEACE.

2.2 INVITACION

Se efectuará en forma escrita al postor seleccionado para la presente exoneración, en la fecha señalada en el cronograma.

2.3. DEL MODO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: La propuesta se presentará en papel membretado oficial del postor.

La propuesta será dirigida y presentada por escrito en la Unidad de Logística del HOSPITAL LA CALETA de Chimbote, y/o podrá ser obtenida por cualquier medio de comunicación, incluyendo el facsímil y el correo electrónico

3, conforme a lo prescrito

en el Artículo 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la fecha y horario señalados en el cronograma de las presentes Bases. En caso el proveedor opte por presentar su propuesta mediante correo electrónico, deberá remitirla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected] y [email protected] La propuesta podrá ser llenada por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del proveedor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas, deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares que podrán ser presentada en el idioma original, adjuntando traducción simple. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

3 En caso el proveedor opte por presentar su propuesta mediante correo electrónico, deberá remitirlo en físico como máximo el 28 de

Noviembre del 2013, a la Unidad de Logística del Hospital La Caleta de Chimbote sito en la Av. Malecón Grau s/n – urb. La caleta en horas de 07:30am a 15:30pm..; con la finalidad de que sea anexado al expediente de contratación.

Page 5: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 4

La documentación presentada no tendrá borrones, enmendaduras ó correcciones. Todas las hojas de la propuesta que contengan información, deberán estar debidamente foliadas correlativamente empezando por el número uno, firmadas y selladas por el representante legal o mandatario del proveedor.

2.4. DE LA PRESENTACION DE PROPUESTA:

La propuesta técnica y económica será presentada en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalado en las presentes Bases, y estarán dirigidas a la Unidad de Logística del HOSPITAL LA CALETA de Chimbote conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE N° 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado

2.5. DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS:

Se presentarán en un (01) original y dos (02) copias SOBRE Nº 01 - PROPUESTA TÉCNICA: El Sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración Jurada de datos del postor. Deberá anexar copia del DNI del

Representante Legal y copia del Instrumento (Vigencia de Poder) que lo designa como tal. (Anexo Nº 01)

b) Declaración Jurada que acredite el cumplimiento de los Términos de Referencia,

contenidos en el Capítulo iv de la presente Sección (Anexo Nº 02).

Señores

Hospital La Caleta de Chimbote Att.: Unidad de Logística

EXONERACION Nº 001-2013-IHLC-CH ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Señores

Hospital La Caleta de Chimbote Att.: Unidad de Logística

EXONERACION Nº 001-2013-IHLC-CH ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Page 6: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 5

c) Declaración Jurada Simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo Nº 03)

d) Declaración Jurada de Plazo de Entrega. (Anexo Nº 04)

SOBRE N° 02 - PROPUESTA ECONÓMICA El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

a) La Oferta Económica Total (Anexo 05); en nuevos soles, incluido todos los tributos,

seguros, transportes, inspecciones, costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

NOTA: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

2.6. DE LA VERIFICACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La verificación de la Propuesta Técnica estará a cargo del Jefe de la Unidad de Logística del Hospital La CALETA de Chimbote; y consistirá en la revisión de todos aquellos documentos requeridos como “de presentación obligatoria”; mediante los cuales se evidencie la voluntad del postor respecto al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos de las presentes Bases. El otorgamiento de la Buena Pro será notificado a través del SEACE en la fecha establecida en el cronograma de las presentes Bases Administrativas. Se podrá contar con la presencia de un representante del Órgano de Control Interno, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Page 7: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 6

CAPITULO III

3.1. REQUISITOS Y PLAZOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción de contrato dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada por parte del postor ganador en a Unidad de Logística del Hospital La Caleta de Chimbote sito en la Av. Malecón Grau s/n – urb. La caleta en horas de 07:30am a 15:30pm Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar;

Copia de DNI del Representante Legal;

Copia de la vigencia de poder del Representante Legal

Copia del RUC de la Entidad

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Código de cuenta interbancario (CCI).

Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Domicilio y Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

Garantía de Fiel Cumplimiento de la Prestación (Carta Fianza) por el monto equivalente al 10% del monto contractual.

MUY IMPORTANTE, estos documentos serán sujetos a la fiscalización posterior que determinará el HOSPITAL LA CALETA de Chimbote, a través del órgano encargado de las contrataciones: Unidad de Logística. El contrato será suscrito por el Hospital La Caleta de Chimbote, a través del Funcionario Competente o debidamente autorizado, y por el proveedor del bien, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

3.2. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.3 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el Contrato. Para tal efecto, el Responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el Artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Page 8: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 7

3.4. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en el siguiente modo:

50% del Monto Contractual dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de suscrito el contrato.

50% del Monto Contractual dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de haberse emitida la conformidad de la prestación.

De acuerdo con el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de prestación a cargo del contratista, se deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Responsable del Hospital La Caleta de Chimbote - Acta de Conformidad de las prestación efectuada por el contratista. - Factura.

3.5. DISPOSICIONES FINALES

La participación del proveedor del bien en la presente Exoneración implica su pleno conocimiento y total sometimiento a lo establecido en las presentes Bases Administrativas. Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

Page 9: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 8

CAPÍTULO IV

Page 10: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 9

Page 11: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 10

Page 12: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 11

Page 13: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 12

Page 14: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 13

Page 15: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 14

Page 16: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 15

Page 17: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 16

Page 18: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 17

Page 19: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 18

Page 20: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 19

Page 21: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 20

Page 22: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 21

Page 23: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 22

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la adquisición de una Ambulancia Urbana Tipo III que celebra de una parte el UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº 20186206852, con domicilio en Avenida Malecon Grau S/N – Urb. La Caleta - Chimbote; debidamente representado por el señor ………………………., identificado con DNI Nº ………………., en su calidad de Director Ejecutivo, en adelante “EL HOSPITAL”, y de otra parte el .………………………………………………, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº ……………………………, con domicilio en ………………………………….; debidamente representado por el señor ………………………………., identificado con DNI Nº ………………., en su calidad de …………………………, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 1.1 El HOSPITAL se constituye en un establecimiento de salud que tiene como misión el

proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente, así como controlar técnica y administrativamente los servicios de salud y realizar actividades de investigación y docencia propias del HOSPITAL.

1.2 “EL CONTRATISTA”, se constituye en ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Mediante Resolución Directoral Nº 945-2013-HLC-CH/U.LOG de fecha 26 de noviembre

del 2013, se exoneró del proceso de selección correspondiente a la “Adquisición de una Ambulancia Urbana Tipo III”, por la causal de “desabastecimiento inminente” de conformidad con lo regulado en el Artículo 20º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley.

1.4 De conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero de la precitada Resolución

Directoral, se autorizó a la Unidad de Logística de EL HOSPITAL llevar a cabo las acciones inmediatas a fin de realizar dicha contratación, en concordancia al procedimiento dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de la precitada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

1.5 Con fecha …. de noviembre del 2013 se otorgó la Buena Pro al ……………..por haber

cumplido con presentar su propuesta técnica – económica en función a los establecido en las Bases Administrativas de la Exoneración Nº 001-2013-HLC.CH y haber manifestado expresamente su intención de ejecutar la prestación conforme a lo requerido por EL HOSPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO/FINALIDAD DEL CONTRATO En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a …………., de acuerdo a lo establecido en las Bases de la Exoneración Nº 001-2013-HLC-CH, así como, su propuesta técnico-económica; documentos que forman parte integrante del presente contrato. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/.……….(………..Nuevos Soles). a todo costo, incluido IGV. Este monto comprende el costo del bien, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

Page 24: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 23

Siendo el monto total por el ítem adjudicado según el siguiente detalle:

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO EL HOSPITAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles en el siguiente modo:

50% del Monto Contractual (S/. ) dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de suscrito el contrato.

50% del Monto Contractual (S/. ) dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de haberse emitida la conformidad de la prestación.

De acuerdo con el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de prestación a cargo del contratista, se deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Responsable del Hospital La Caleta de Chimbote - Acta de Conformidad de la prestación efectuada por el contratista. - Factura.

Las Penalidades que se generen por las demoras en la entrega del bien será cobrada directamente por EL HOSPITAL de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato y a la normatividad vigente.

CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el día siguiente de suscrito el presente contrato y hasta el ( ) del ( ) del año 2013; conforme al periodo de entrega ofertado por EL CONTRATISTA. Se entenderá culminada la prestación a cargo del CONTRATISTA solo cuando la Responsable/Funcionario designado de EL HOSPITAL otorgue la conformidad de la prestación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Administrativas de la EXO N° 001-2013-HLC-CH, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS CLÁUSULA OCTAVA: DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Ítem DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD VALOR REFERENCIAL

1

Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo IIII

Unidad

01

Page 25: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 24

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley. Esta conformidad estará a cargo del Responsable/Funcionario designado de EL HOSPITAL (Dirección Administrativa del Hospital LA Caleta). De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL HOSPITAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio brindado no cumpla manifiestamente con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso EL HOSPITAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de ser denunciado administrativamente en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la prestación por parte de EL HOSPITAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de ………(Indicar tiempo en años).

CLÁUSULA UNDECIMA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL HOSPITAL le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el Artículo 165° del Reglamento. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL HOSPITAL podrá resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final y/o en la liquidación final; La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Page 26: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 25

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y el artículo 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, EL HOSPITAL procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: ARBITRAJE Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 175º, 177º, 199º, 201º, 209º, 210º y 211º del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF ó, en su defecto, en el artículo 52° del Decreto Legislativo Nº 1017. La controversia será resuelta por un Tribunal Arbitral En caso que el Arbitraje sea iniciado por EL CONTRATISTA, la notificación de la solicitud de arbitraje será presentada ante la Dirección Ejecutiva de EL HOSPITAL, la misma que deberá presentarse en Mesa de Tramite Documentario, sito en la Avenida Malecon Grau S/N – Urb. La Caleta de la ciudad de Chimbote, con copia al Órgano con el cual se suscribió el contrato, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a Conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA El presente contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes. Cualquiera de ellas podrá elevarlo a Escritura Pública asumiendo los gastos que ello genere. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Para los efectos del presente contrato, ambas partes señalan que su domicilio legal es el consignado en la introducción del presente documento. De producirse variación del domicilio de cualquiera de las partes, ésta deberá ser comunicada a la otra parte obligatoriamente para efectos del presente contrato. En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato por triplicado, en la ciudad de Chimbote a los……días del mes de…….. del 2013.

“EL HOSPITAL” “EL CONTRATISTA”

Page 27: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 26

ANEXOS

Page 28: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 27

ANEXO N.° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores UNIDAD DE LOGISTICA EXONERACION Nº 001-2013-HLC-CH

“Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo III PARA EL Hospital La Caleta” Presente.- Estimados Señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., …………………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono Fax

Chimbote,……………………………………. ----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

Page 29: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 28

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

Señores UNIDAD DE LOGISTICA EXONERACION Nº 001-2013-HLC-CH

“Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo III PARA EL Hospital La Caleta”

Presente.- De nuestra consideración: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por el Hospital La Caleta y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece “Una (01) Ambulancia Urbana Tipo III”, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las Bases Administrativas de la Exo N° 001-2013-HLC-CH. En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, en el modo, la forma y plazo establecidos en las Bases. Chimbote,

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

Page 30: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 29

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores UNIDAD DE LOGISTICA EXONERACION Nº 001-2013-HLC-CH

“Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo III PARA EL Hospital La Caleta”

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la EXONERACION Nº 001-2013-HLC-CH para la Adquisicion de Ambulancia Urbana Tipo III, declaro bajo juramento: 1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el

Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado. 2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

selección. 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos

del presente proceso de selección. 4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Chimbote,

………………………………………….………………………… Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

Page 31: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 30

ANEXO N° 04

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores UNIDAD DE LOGISTICA EXONERACION Nº 001-2013-HLC-CH

“Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo III PARA EL Hospital La Caleta”

Presente.- Estimados Señores: El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las Bases Administrativas de la Exo N° 001-2013-HLC-CH, me comprometo a entregar Una Ambulancia Urbana Tipo III para el Hospital La Caleta de Chimbote en el plazo de ………………… Chimbote,……………………………………. -------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

Page 32: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/10397/...UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE

UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD LA CALETA EXO N° 001-2013-HLC-CH “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III - HOSPITAL - RSPN”

BASES ADMINISTRATIVAS 31

ANEXO N° 05

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Señores UNIDAD DE LOGISTICA EXONERACION Nº 001-2013-HLC-CH

“Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo III PARA EL Hospital La Caleta”

Presente.- De nuestra consideración, A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

CANT.

DESCRIPCION DEL BIEN

PRECIO TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

Chimbote,…………………………

……………………………….………………….. Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor